合同的有效性取決于簽訂過(guò)程的合法性以及各方的真實(shí)意愿。要寫(xiě)一份完美的合同，首先需要明確合同的目的和雙方的權(quán)益。希望以下范文可以為您提供一些合同起草的思路和靈感。
加工安裝合同糾紛篇一
訂立合同雙方：
定作人：_________（以下簡(jiǎn)稱甲方）。
定作人法定代表（負(fù)責(zé)）人：_________簽約人：_________。
定作人機(jī)構(gòu)地址：_________傳真電話：_________。
承攬人：_________（以下簡(jiǎn)稱乙方）。
承攬人法定代表（負(fù)責(zé)）人：_________簽約人：_________。
承攬人營(yíng)業(yè)執(zhí)照：_________生產(chǎn)報(bào)刊亭許可證明：_________。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條標(biāo)的。
乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為：_________萬(wàn)元。
第二條制作報(bào)刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格（價(jià)款單位：每個(gè)／人民幣萬(wàn)元）。
1、_________。
2、_________。
3、_________。
注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
第三條加工、制作與安裝、要求。
1、報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_________平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于_________mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_________%，使用_________mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書(shū)報(bào)刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍(lán)色陽(yáng)光板封頂，并有通風(fēng)口一處。
第四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
1、乙方將報(bào)刊亭樣品（按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì)）制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。
2、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比，也可采取隨機(jī)抽驗(yàn)。
第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求。
1、交貨時(shí)間：乙方必須保證在年_________月_________日前全部交貨。
2、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
3、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí)，應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝，并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過(guò)程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條報(bào)刊亭安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)。
1、乙方對(duì)制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝；
3、乙方承諾為甲方制作的報(bào)刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修，超過(guò)年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的，需付工本費(fèi)。
4、乙方承諾對(duì)甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用。
1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
2、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
3、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額35%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。
4、剩余的合同標(biāo)的額5%（_________元）價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責(zé)任。
2、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付_________‰的'違約金。
第九條乙方違約責(zé)任。
3、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報(bào)刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_________‰的違約金。
第十條糾紛的處理。
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。
2、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則。
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
2、合同執(zhí)行過(guò)程中甲、乙雙方對(duì)具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書(shū)面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無(wú)效，報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________。
簽約人（簽字）：_________簽約人（簽字）：_________。
簽約地點(diǎn)：_________簽約日期：_________年__月__日
加工安裝合同糾紛篇二
為發(fā)展市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，提高加盟者經(jīng)濟(jì)收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據(jù)《_____》經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機(jī)事宜，達(dá)成以下協(xié)議：
甲方：_________________。
乙方：_________________。
一、甲方權(quán)利、義務(wù)：
1、向乙方提供打火機(jī)散件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費(fèi)。
2、向乙方提供合格的充氣設(shè)備，組裝工具。
3、有權(quán)要求乙方按市場(chǎng)需求加工打火機(jī)數(shù)量、式樣、時(shí)間等。
4、向乙方及時(shí)供應(yīng)_____散件。
二、乙方權(quán)利、義務(wù)：
1、向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費(fèi)用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火機(jī)。
3、及時(shí)支付散件價(jià)款。
4、可以自行銷(xiāo)售成品打火機(jī)，但應(yīng)及時(shí)告知甲方。
5、乙方自行選擇生產(chǎn)場(chǎng)所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負(fù)。
三、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：（依培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)）。
1、氣體飽滿無(wú)氣泡，外貌干凈。
2、火焰均勻，火苗調(diào)火高度2-3cm無(wú)斷頭。
四、未盡事宜協(xié)商解決，協(xié)商不成由甲方所在地人民法院_____。
五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲方已做充分解釋?zhuān)曳嚼斫鉄o(wú)誤，簽字生效。
六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
1、乙方在甲方批發(fā)火機(jī)散件累計(jì)達(dá)八萬(wàn)者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發(fā)火機(jī)散件累計(jì)達(dá)十萬(wàn)者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。
3、乙方在甲方批發(fā)火機(jī)散件累計(jì)達(dá)十二萬(wàn)者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方：_________________。
乙方：_________________。
_______年______月____日。
加工安裝合同糾紛篇三
為發(fā)展市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，提高加盟者經(jīng)濟(jì)收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機(jī)事宜，達(dá)成以下協(xié)議：
甲方：
乙方：
1、向乙方提供打火機(jī)散件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費(fèi)。
2、向乙方提供合格的充氣設(shè)備，組裝工具。
3、有權(quán)要求乙方按市場(chǎng)需求加工打火機(jī)數(shù)量、式樣、時(shí)間等。
4、向乙方及時(shí)供應(yīng)全套散件。
1、向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費(fèi)用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火機(jī)。
3、及時(shí)支付散件價(jià)款。
4、可以自行銷(xiāo)售成品打火機(jī)，但應(yīng)及時(shí)告知甲方。
5、乙方自行選擇生產(chǎn)場(chǎng)所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負(fù)。
1、氣體飽滿無(wú)氣泡，外貌干凈。
2、火焰均勻，火苗調(diào)火高度2-3cm無(wú)斷頭。
1、乙方在甲方批發(fā)火機(jī)散件累計(jì)達(dá)八萬(wàn)者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發(fā)火機(jī)散件累計(jì)達(dá)十萬(wàn)者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。
3、乙方在甲方批發(fā)火機(jī)散件累計(jì)達(dá)十二萬(wàn)者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
簽定日期 年 月 日
加工安裝合同糾紛篇四
甲方：
乙方：
安慶市馬山xxx項(xiàng)目部需要部分活動(dòng)房委托乙方進(jìn)行加工和安裝，雙方本著質(zhì)量第一，誠(chéng)信互利的原則，經(jīng)充分協(xié)商簽定本合同。
（一）房屋用途和規(guī)模房屋面積：112m2用于員工的餐廳，會(huì)議室和休息室。
（二）房屋結(jié)構(gòu)：鋼梁、柱承重、屋面和墻體為彩鋼板結(jié)構(gòu)，甲方要求的房屋面積和建議結(jié)構(gòu)形式以簡(jiǎn)圖交乙方，由乙方按房屋的跨度、深度予以結(jié)構(gòu)計(jì)算，以保證房屋的結(jié)構(gòu)安全為原則進(jìn)行加工、安裝。
（三）彩鋼板規(guī)格：板厚75mm，彩鋼板面板厚度不小于0.38mm。
（四）質(zhì)量要求：乙方制作、安裝的房屋必須保證其結(jié)構(gòu)安全和使用效果，并承受本地區(qū)正常的風(fēng)壓和雨雪荷載，（特殊天氣造成的破壞除外），如因結(jié)構(gòu)原因造成房屋破壞，引發(fā)人員工傷事故，乙方必須承擔(dān)一切法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失，承擔(dān)房屋保修期間因質(zhì)量原因造成的房屋維修。
（五）加工安裝價(jià)格：按建筑面積每平米250元（含全部經(jīng)費(fèi)）甲方加3.5%增值稅發(fā)票金額。
（六）安全責(zé)任：乙方必須嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行加工和安裝，確保生產(chǎn)安全和成品運(yùn)輸?shù)慕煌ò踩?，如發(fā)生安全事故，乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
（七）房屋交付時(shí)間：5月22日乙方將安裝好的房屋交付甲方使用。
（八）付款方式：合同簽訂后付合同價(jià)款：（28000元）的15%，房屋材料運(yùn)至工地后付合同價(jià)款45%，房屋交付后雙方按實(shí)際面積辦理決算，余款一次付清。
（九）保修期：六個(gè)月，保修期滿，保修金無(wú)息全額返還。
（十）本合同一式伍份，甲方四份，乙方一份。雙方簽字蓋章后生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方（蓋章）：_________
簽約人（簽字）：_________
簽約日期：____年__月__日
乙方（蓋章）：_________
簽約人（簽字）：_________
簽約日期：____年__月__日
加工安裝合同糾紛篇五
定作人：_________ (以下簡(jiǎn)稱甲方)
簽約人：_________ (以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為：_________萬(wàn)元。
1、_________
2、_________
3、_________
注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
1、報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_________平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于_________mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_________%，使用_________mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書(shū)報(bào)刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍(lán)色陽(yáng)光板封頂，并有通風(fēng)口一處。
1、乙方將報(bào)刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。
2、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比，也可采取隨機(jī)抽驗(yàn)。
1、交貨時(shí)間：乙方必須保證在年_________月_________日前全部交貨。
2、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
3、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí)，應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝，并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過(guò)程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
1、乙方對(duì)制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝;
3、乙方承諾為甲方制作的'報(bào)刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修，超過(guò)年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的，需付工本費(fèi)。
4、乙方承諾對(duì)甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
2、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
3、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額35%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。
4、剩余的合同標(biāo)的額5%(_________元)價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
2、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付_________‰的違約金。
3、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報(bào)刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_________‰的違約金。
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。
2、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
2、合同執(zhí)行過(guò)程中甲、乙雙方對(duì)具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書(shū)面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無(wú)效，報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
甲方(蓋章)：_________
簽約地點(diǎn)：_________
簽約日期：_________年__月__日
乙方(蓋章)：_________
簽約地點(diǎn)：_________
簽約日期：_________年__月__日
加工安裝合同糾紛篇六
甲方：
乙方：
甲方有一批窗簾交給乙方加工制作，雙方就窗簾制作、安裝事宜，在平等、互利的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致達(dá)成本合同，以求甲乙雙方共同恪守。
總金額人民幣： 48164 元，大寫(xiě)肆萬(wàn)捌仟壹佰陸拾肆元整（詳見(jiàn)附表）。
乙方必須按照甲方選定的材料、款項(xiàng)等方面要求進(jìn)行加工生產(chǎn)，在乙方進(jìn)行安裝中如果發(fā)現(xiàn)材料與指定樣板不符，有權(quán)要求乙方返工，造成損失由乙方承擔(dān)。
1、制作加工前，甲乙雙方將進(jìn)行協(xié)商、溝通、制定合理的制作安裝方案。
2、需按照雙方商定的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行制作安裝，并保證施工質(zhì)量和施工進(jìn)度。
3、負(fù)責(zé)所有材料及配件的購(gòu)置、運(yùn)輸、制作、安裝等事宜，直到交付給甲方使用。
甲方付給乙方定金壹萬(wàn)元。安裝完成，經(jīng)驗(yàn)收合格后，結(jié)清剩余工程款，大寫(xiě)：叁萬(wàn)捌仟壹佰陸拾肆元整。
1、同如有未盡事宜，雙方可通過(guò)協(xié)商補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、同一式叁份，甲方貳份，乙方一份，自簽訂之日起生效。
甲方代表：乙方代表：
年月 日 年 月 日
加工安裝合同糾紛篇七
乙方：南京有限公司簽訂地點(diǎn)：南京大廠街道。
甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)廣告法》法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬：南京江北人民醫(yī)院標(biāo)識(shí)標(biāo)牌的制作、安裝事宜達(dá)成如下一致協(xié)議。
1、規(guī)格、數(shù)量：見(jiàn)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌制作報(bào)價(jià)附圖。
2、材質(zhì)：所有材質(zhì)見(jiàn)附圖標(biāo)明。
3、要求:所有制作、安裝的標(biāo)識(shí)標(biāo)牌保修3年（人為因素?fù)p壞則不在保修范圍內(nèi)）另kt板寫(xiě)真和膠水板寫(xiě)真不在質(zhì)保范圍內(nèi)。
4、安裝地點(diǎn)：南京江北人民醫(yī)院內(nèi)（甲方指定）。
產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)標(biāo)bseniso7823-3-20xx。
1、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌制作費(fèi)（含安裝）：本合同采用固定單價(jià)合同形式詳見(jiàn)附件。
2、支付方式：
制作安裝完成，經(jīng)甲方在7個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收合格后，在驗(yàn)收合格后支付合同總價(jià)的95%，余款5%作為質(zhì)量保證金在驗(yàn)收合格日起一年后14日內(nèi)付清。
1、合同簽訂日起15個(gè)工作日內(nèi)（或以甲方通知為準(zhǔn)）。
2、因甲方反復(fù)提出修改意見(jiàn)導(dǎo)致乙方工作不能按時(shí)完成時(shí)，可由雙方協(xié)商確定延期時(shí)間。
甲方：
1、辦理標(biāo)識(shí)標(biāo)牌設(shè)置、安裝所必須的報(bào)批手續(xù)及相關(guān)費(fèi)用。
2、有權(quán)對(duì)乙方的設(shè)計(jì)提出建議和修改意見(jiàn)。
3、向乙方提供標(biāo)識(shí)標(biāo)牌位置并確保此位置無(wú)管道線路、可以施工。
4、有義務(wù)提供有關(guān)單位資料或其他有關(guān)資料供乙方設(shè)計(jì)參考。
5、按本合同規(guī)定結(jié)算標(biāo)識(shí)標(biāo)牌的制作、安裝費(fèi)用。
乙方：
1、自甲方通知可以現(xiàn)場(chǎng)施工起，按甲方提供的安裝地點(diǎn)在7日內(nèi)制作施工并安裝完畢。
2、嚴(yán)格按照甲方確認(rèn)的施工方案圖紙進(jìn)行制作、安裝。如現(xiàn)場(chǎng)條件與施工圖紙方案不符，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)甲方協(xié)商修改確定。
3、乙方對(duì)設(shè)計(jì)的作品享有著作權(quán)。
乙方全部制作安裝完工后，甲方接到乙方驗(yàn)收通知后7個(gè)工作日內(nèi)必須組織正式驗(yàn)收，若甲方在7個(gè)工作日內(nèi)不組織驗(yàn)收，乙方可視同甲方驗(yàn)收工程質(zhì)量合格。
1、甲方未能按本合同第三條規(guī)定時(shí)間付款，每逾期一日，應(yīng)以合同總金額的千分之五計(jì)算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無(wú)正當(dāng)理由未能按本合同第四條規(guī)定按時(shí)制作、安裝完成標(biāo)識(shí)標(biāo)牌，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應(yīng)保證標(biāo)示標(biāo)牌質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固。如產(chǎn)品在質(zhì)保期內(nèi)損壞，乙方應(yīng)在3日內(nèi)修復(fù)完畢，逾期未修復(fù)，每增加一日按余款的5%從質(zhì)量保證金中扣除。
4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負(fù)責(zé)。乙方本著友好協(xié)商的原則有權(quán)就實(shí)際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費(fèi)。
本合同在履約過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)時(shí)人協(xié)商；協(xié)商解決不成的向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
_____________________________________________________________。
甲方：南京江民醫(yī)院乙方：南京邦昵限公司（蓋章）（蓋章）。
委托代理人：委托代理人：
日期：日期：
公司開(kāi)戶行：交通銀行大廠支行。
公司名稱：南京有限公司。
銀行帳號(hào)：
加工安裝合同糾紛篇八
上訴人儋州南寶實(shí)業(yè)有限公司因委托加工合同糾紛一案，不服海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院()浦民初字第79號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上訴人儋州南寶實(shí)業(yè)有限公司法定代表人梁少球及其代理人{(lán)李0x}、被上訴人{(lán)廖1x}及其代理人{(lán)符2x}到庭參加訴訟。被上訴人{(lán)湯3x}經(jīng)本院合法傳喚，無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭，本案缺席審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審法院認(rèn)為，xx年，經(jīng)中間人陳為龍介紹，原告的法定代表人梁少球和被告{廖1x}洽談合作開(kāi)發(fā)石英礦事宜。同年5月5日，二人以原告和洋浦裕洋實(shí)業(yè)有限公司(下簡(jiǎn)稱裕洋公司)的名義簽訂《定購(gòu)硅石合同書(shū)》。約定裕洋公司向原告供應(yīng)硅石6300立方，第一期于6月20日前供貨2500立方包裝車(chē)，交貨地點(diǎn)在海南澄邁太平南蛇嶺石英石場(chǎng)，價(jià)格為石場(chǎng)交貨每立方56元;合同生效后原告支付1萬(wàn)元作為定金，進(jìn)場(chǎng)2天內(nèi)原告將4萬(wàn)元存折交給中間人陳為龍作為貨款保證金，根據(jù)工作進(jìn)度支付。合同簽訂當(dāng)日，被告{廖1x}給陳為龍出具委托書(shū)一份，內(nèi)容為委托其從梁少球處領(lǐng)取1萬(wàn)元加工生產(chǎn)石英石定金和4萬(wàn)元貨款保證金。此后，被告{廖1x}組織進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始石場(chǎng)的土建施工，梁少球亦在現(xiàn)場(chǎng)指揮施工。5月6日，陳為龍收取原告法定代表人梁少球1萬(wàn)元定金后轉(zhuǎn)交被告{廖1x};6月10日，陳為龍分?jǐn)?shù)次將39000元匯給被告{廖1x}，用于工地土建開(kāi)支，6月15日，被告{廖1x}出具收條承認(rèn)收到原告預(yù)付的挖機(jī)費(fèi)l萬(wàn)元。土建工程完工后，被告{廖1x}沒(méi)有進(jìn)行石英石的加工生產(chǎn)，改為將設(shè)備出租給案外人王照興，由王照興加工生產(chǎn)石英石而梁少球則向其購(gòu)買(mǎi)。8月15日，梁少球簽署書(shū)面意見(jiàn)，內(nèi)容為“同意王照興租用{廖1x}的礦山設(shè)備每立方租金7元”。當(dāng)月王照興生產(chǎn)出一批石英石并交付原告運(yùn)出港口。但是，被告{廖1x}并未從王照興處收到機(jī)械設(shè)備租金。此后，原告多次向被告{廖1x}要求退還預(yù)付款無(wú)果，因此成訟。裕洋公司股東系由被告{廖1x}和案外人廖城組成，該公司已經(jīng)被工商部門(mén)吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。庭審中被告{廖1x}陳述該公司一直由其單獨(dú)負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)，有關(guān)財(cái)產(chǎn)也是由其個(gè)人支配，原告對(duì)此陳述予以認(rèn)可。
原審法院認(rèn)為：《定購(gòu)硅石合同書(shū)》簽章的當(dāng)事人雖然是原告和裕洋公司，但被告{廖1x}在審理過(guò)程中承認(rèn)公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際上是其個(gè)人在操作，公司資產(chǎn)也由其個(gè)人支配，{廖1x}應(yīng)是合同權(quán)利義務(wù)的實(shí)際承擔(dān)者。原告對(duì)此亦表示認(rèn)同。該合同的標(biāo)的是特定的，即從南蛇嶺石英礦開(kāi)采加工所得的礦石，由于南蛇嶺石英礦系由政府部門(mén)批準(zhǔn)給原告開(kāi)采，只有原告具有合法的開(kāi)采和銷(xiāo)售權(quán)，因此該定購(gòu)合同其實(shí)質(zhì)是一個(gè)委托加工合同，合同約定的貨款實(shí)際是委托加工的經(jīng)費(fèi)。由于合同約定的交貨期限為6月20日前，而實(shí)際上政府部門(mén)的批準(zhǔn)文件6月16日才下發(fā)，因此該合同是客觀上無(wú)法按期履行。在礦場(chǎng)土建部分完成后，被告{廖1x}未繼續(xù)進(jìn)行加工生產(chǎn)，而是與案外人王照興簽訂機(jī)械設(shè)備租賃合同，梁少球?qū)Υ吮硎就?，并與王照興簽訂買(mǎi)賣(mài)合同，由此原委托加工合同客觀上不可能再履行，被告不存在故意不履行的違約情況，應(yīng)認(rèn)定雙方以實(shí)際行為解除原委托加工合同。由于雙方在解除合同時(shí)未對(duì)財(cái)產(chǎn)返還、賠償損失等等問(wèn)題達(dá)成一致協(xié)商意見(jiàn)，故應(yīng)按合同法關(guān)于解除的處理原則處理，由取得對(duì)方財(cái)產(chǎn)的合同一方進(jìn)行返還。被告收取的款項(xiàng)用于礦場(chǎng)的土建工程，而且梁少球亦在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)土建工程進(jìn)行指揮，因此該款項(xiàng)應(yīng)認(rèn)定為已經(jīng)物化為礦場(chǎng)的土建部分，誰(shuí)取得土建部分的使用權(quán)和收益權(quán)，即應(yīng)認(rèn)定誰(shuí)取得了該款。在合同不能履行的情況下，{廖1x}僅僅將.有關(guān)機(jī)械設(shè)備出租，故不能認(rèn)定其對(duì)該土建部分有收益權(quán);另一方面，由于獲得政府批準(zhǔn)開(kāi)采權(quán)的是原告，在合同解除的情況下，取得該土建部分使用權(quán)和收益權(quán)的也只是原告。所以，不能認(rèn)定被告{廖1x}依據(jù)原委托加工合同取得了原告的財(cái)產(chǎn)，從而應(yīng)當(dāng)返還。原告的訴訟請(qǐng)求沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)，不予支持。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定，判決駁回原告的訴訟請(qǐng)求。案件受理費(fèi)2715元由原告負(fù)擔(dān)。
上訴人儋州南寶實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南寶公司'')不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴稱：一、原審認(rèn)定事實(shí)缺乏證據(jù)支持，純屬主觀臆斷。陳為龍作為中間人收取了上訴人支付購(gòu)貨款的4萬(wàn)元、1萬(wàn)元定金，這是無(wú)爭(zhēng)的事實(shí)，上訴人經(jīng)理梁少球從始至終并未在現(xiàn)場(chǎng)”指揮施工"，更沒(méi)有證據(jù)證實(shí)陳為龍收款后分?jǐn)?shù)次將39000元款用于工地上建開(kāi)支是梁少球同意的。假定有，那么工地上建開(kāi)支明細(xì)帳是否有憑證?是否有梁少球同意開(kāi)支的簽字?沒(méi)有證據(jù)支持應(yīng)承擔(dān)舉證不能的法律后果。二、原審認(rèn)定《定購(gòu)硅石合同書(shū)》是委托加工合同嚴(yán)重違反合同自治性原則。本案中盡管合同標(biāo)的物是特定的，政府部門(mén)將開(kāi)采權(quán)批準(zhǔn)給上訴人，上訴人又委托被上訴人開(kāi)采，但采掘出來(lái)的礦石雙方當(dāng)事人是以購(gòu)銷(xiāo)的方式來(lái)履行合同的，被上訴人是經(jīng)商多年的人，其不可能不清楚自己的權(quán)利義務(wù)。而法院不能在上訴人主張和被上訴人辯解理由之外推定是所謂的委托加工合同。本案相關(guān)證據(jù)表明，雖然開(kāi)采權(quán)是以上訴人的名義辦理的，但被上訴人在履行合同過(guò)程中均是以其公司及個(gè)人名義實(shí)施的，并不是以委托人名義實(shí)施，因此，盡管本案存在符合委托加工合同特征的個(gè)別事實(shí)行為，但其性質(zhì)顯然不是委托加工合同。另外，政府下文之前就一直在采挖，批文并不是造成合同不能履行的原因。被上訴人將設(shè)備租賃給王照興生產(chǎn)石英礦并交付給上訴人純屬另外一層法律關(guān)系，上訴人與王照興也簽訂協(xié)議，且已給付對(duì)價(jià)，因此不能認(rèn)定為是被上訴人客觀上不能履行合同的事實(shí)根據(jù)。三、合同被迫解除，被上訴人就應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，取得財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)返還。被上訴人兩次委托陳為龍收取上訴人支付的保證金4萬(wàn)元和定金1萬(wàn)元是無(wú)法抹去的事實(shí)。沒(méi)有證據(jù)證明被上訴人收到該款后用于土建開(kāi)支，即便被上訴人將上述款項(xiàng)用于土建工程，根據(jù)上述理由，更是與上訴人毫無(wú)關(guān)系。綜上，請(qǐng)求二審法院撤銷(xiāo)一審判決，判令被上訴人返還保證金4萬(wàn)元，預(yù)付挖機(jī)費(fèi)1萬(wàn)元，雙倍返還定金2萬(wàn)元及逾期利息3500元。
加工安裝合同糾紛篇九
聯(lián)系電話：______。
被答辯人：______。
地址：__________________，
聯(lián)系電話：_________。
答辯人與被答辯人之間的承攬合同糾紛一案，日前答辯人已向上海仲裁委員會(huì)提起仲裁申請(qǐng)，貴會(huì)已予以立案受理?，F(xiàn)被答辯人向貴會(huì)提出對(duì)仲裁協(xié)議效力及仲裁管轄異議，對(duì)此，答辯人特作如下答辯：
一、在雙方簽署的《定作物合同》第十六條中約定：“如經(jīng)協(xié)商仍不能達(dá)成一致，甲乙雙方中任何一方可向上海市仲裁委員會(huì)提起仲裁。”雖然該約定上海市仲裁委員會(huì)與上海仲裁委員會(huì)有一字之差，但是能夠確定就是指上海仲裁委員會(huì)。
二、盡管上海市的區(qū)域內(nèi)有二家仲裁機(jī)構(gòu)，但是屬于上海市的仲裁機(jī)構(gòu)僅此一家，另一仲裁機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)上海分會(huì)，顧名思義不屬上海市，他只是中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)派出機(jī)構(gòu)，不屬上海市。
根據(jù)最高院關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)仲裁法》解釋第三條規(guī)定，“仲裁協(xié)議約定的仲裁機(jī)構(gòu)名稱不準(zhǔn)確，但能夠確定具體的仲裁機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定選定了仲裁機(jī)構(gòu)”。因此，雖然雙方約定是上海市仲裁委員會(huì)，名稱不夠準(zhǔn)確，但無(wú)可爭(zhēng)議就是上海仲裁委員會(huì)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定選定了仲裁機(jī)構(gòu)。該仲裁協(xié)議有效，上海仲裁委員會(huì)具有管轄權(quán)。
綜上所述，答辯人根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，特向貴會(huì)申請(qǐng)仲裁，貴會(huì)受理本案符合法律規(guī)定，被答辯人提出管轄權(quán)異議于法相悖，懇請(qǐng)貴委依法作出決定予以駁回。
此致
上海仲裁委員會(huì)。
答辯人：
特別授權(quán)代理人：
加工安裝合同糾紛篇十
雙方為開(kāi)展來(lái)料加工業(yè)務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。
第一條加工內(nèi)容。
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨。
乙方在合同期間，每個(gè)月向甲方提供________原材料，并負(fù)責(zé)運(yùn)至________車(chē)站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個(gè)月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運(yùn)至________港口交付乙方。
第三條來(lái)料數(shù)量與質(zhì)量。
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計(jì)加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料，甲方除對(duì)無(wú)法履行本合同不負(fù)責(zé)外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認(rèn)。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量。
甲方如未能按時(shí)、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
第五條加工費(fèi)。
甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費(fèi)，在本合同訂立時(shí)的________年為每套________幣_(tái)_______元;合同訂立第二年起的加工費(fèi)雙方另議，但不得低于每套____幣_(tái)___元;該加工費(fèi)是依據(jù)合同訂立時(shí)中國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)外勞務(wù)費(fèi)用而確定的，故在中國(guó)國(guó)內(nèi)勞務(wù)費(fèi)用水平有變化時(shí)，雙方將另行議定。
第六條付款方式。
乙方將不作價(jià)的原材料運(yùn)交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個(gè)月，由乙方向甲方開(kāi)立即期信用證，支付加工費(fèi)。
第七條運(yùn)輸與保險(xiǎn)。
乙方將原材料運(yùn)交甲方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。
第八條不可抗力。
第九條仲裁。
本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請(qǐng)中國(guó)________仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁適用法律為：
1.中華人民共和國(guó)加入的國(guó)際公約、條約;。
2.中華人民共和國(guó)法律;。
3.在中國(guó)法律無(wú)明文規(guī)定時(shí)，適用國(guó)際通行的慣例。
第十條合同有效期。
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費(fèi)在內(nèi)的全部應(yīng)付費(fèi)用時(shí)終止。
第十一條合同的續(xù)訂。
本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教嵴?qǐng)協(xié)商。
第十二條合同文本與文字。
本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國(guó)文字書(shū)就，兩國(guó)文字具有同等效力。
第十三條其他。
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運(yùn)輸及保險(xiǎn)等項(xiàng)開(kāi)支，在加工費(fèi)以外收取，但這些費(fèi)用不超過(guò)每套合同產(chǎn)品的____%。
2.甲方收到原材料后，應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn)，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗(yàn)報(bào)告后，乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足。
第十四條合同條款的變更。
本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補(bǔ)充、變更內(nèi)容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
加工安裝合同糾紛篇十一
為發(fā)展市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，提高加盟者經(jīng)濟(jì)收入，甲乙雙方兩者公平、合理的`原則，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機(jī)事宜，達(dá)成以下協(xié)議：
甲方：_________________。
乙方：_________________。
1、向乙方提供打火機(jī)散件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費(fèi)。
2、向乙方提供合格的充氣設(shè)備，組裝工具。
3、有權(quán)要求乙方按市場(chǎng)需求加工打火機(jī)數(shù)量、式樣、時(shí)間等。
4、向乙方及時(shí)供應(yīng)全套散件。
1、向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費(fèi)用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火機(jī)。
3、及時(shí)支付散件價(jià)款。
4、可以自行銷(xiāo)售成品打火機(jī)，但應(yīng)及時(shí)告知甲方。
5、乙方自行選擇生產(chǎn)場(chǎng)所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負(fù)。
1、氣體飽滿無(wú)氣泡，外貌干凈。
2、火焰均勻，火苗調(diào)火高度2-3cm無(wú)斷頭。
1、乙方在甲方批發(fā)火機(jī)散件累計(jì)達(dá)八萬(wàn)者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發(fā)火機(jī)散件累計(jì)達(dá)十萬(wàn)者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。
3、乙方在甲方批發(fā)火機(jī)散件累計(jì)達(dá)十二萬(wàn)者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方：_________________。
乙方：_________________。
_______年______月____日。
加工安裝合同糾紛篇十二
原告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，董事長(zhǎng)。
委托代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。
委托代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。
被告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，總經(jīng)理。
委托代理人____，男，______________________________公司經(jīng)理，住該單位。
原告______________________________有限公司(以下簡(jiǎn)稱原告)與被告______________________________有限公司(以下簡(jiǎn)稱被告)加工合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審判員______獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理，本案原告的委托代理人王鋒、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱，年______月______日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進(jìn)行加工制作。合同訂立后，原告將需要加工的鋼板運(yùn)至被告處，被告收到原告運(yùn)送的材料后卻通知原告無(wú)法完成加工，讓原告運(yùn)回材料，原告運(yùn)回材料時(shí)發(fā)現(xiàn)少了______噸。原告要求被告返還鋼板______噸，賠償損失______元，訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
被告辯稱，原告所述與事實(shí)不符，年______月______日原告才將全部材料送到被告公司，______月______日原告通知我們不讓繼續(xù)加工，______月______日原告拉走材料，被告不存在違約，是原告違約，被告已經(jīng)為原告加工材料______余噸，現(xiàn)被告只欠原告約______噸材料，因原告未支付被告加工費(fèi)，故被告未將材料歸還原告，被告不同意原告的訴訟請(qǐng)求。
經(jīng)審理查明：年______月______日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進(jìn)行加工制作，原告于年______月______日向被告提供圖紙，材料提供到被告工廠，年______月______日開(kāi)始發(fā)貨，______月______日前所有構(gòu)件發(fā)完。合同訂立后，原告于年______月______日至______月______日陸續(xù)將鋼材運(yùn)至被告工廠，被告對(duì)部分鋼材進(jìn)行了加工，年______月______日，原告開(kāi)始從被告處運(yùn)回鋼材(包括部分加工的鋼材)，原告未給付被告加工費(fèi)。本案在審理過(guò)程中，原告表示未運(yùn)回的鋼材為_(kāi)_____噸，被告表示加工鋼材存在一定損耗，現(xiàn)被告處只存有已進(jìn)行加工的______噸鋼材，因原告未付加工費(fèi)故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費(fèi)。
上述事實(shí)有加工合同、出庫(kù)單、出入庫(kù)清點(diǎn)單、雙方當(dāng)事人陳述等證據(jù)在案佐證。
本院認(rèn)為：原、被告雙方訂立的加工合同，系雙方真實(shí)意思表示，不違反法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效，雙方應(yīng)當(dāng)恪守履行。定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人對(duì)完成的工作成果享有留置權(quán)。因被告已經(jīng)履行部分加工義務(wù)，而原告未給付被告加工費(fèi)，故被告對(duì)完成的加工材料享有留置權(quán)，原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請(qǐng)求，于法無(wú)據(jù)，本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》第二百六十四條之規(guī)定，判決如下：
駁回原告______________________________有限公司的訴訟請(qǐng)求。
案件受理費(fèi)______元，由原告______________________________有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，交納上訴案件受理費(fèi)，上訴于______市第二中級(jí)人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴費(fèi)的，按自動(dòng)撤回上訴處理。
代理審判員______。
______年______月______日。
書(shū)記員______。
加工安裝合同糾紛篇十三
1、請(qǐng)求法院判令被告立即支付加工款_______________元及利息__________元(利息從_____________年__________月__________日起按__________利率暫計(jì)至起訴之日止)，二項(xiàng)共計(jì)_______________元。
2、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由。
_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日，原告為被告加工__________制品，加工費(fèi)共_______________元。被告于_____________年__________月__________日支付了__________元給我，余下_______________元被告至今未付，被告并于_____________年__________月__________日立下欠條承認(rèn)欠款。后經(jīng)我多次追收，被告均以各種理由拒不支付。為保護(hù)原告的合法權(quán)益，特向法院提起訴訟，請(qǐng)依法判決。
此致
____________市____________區(qū)人民法院。
具狀人(簽名或蓋章)：_________________。
_____________年__________月__________日。
加工安裝合同糾紛篇十四
原告北京多維國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)有限公司，住所地北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)姚辛莊村東。
法定代表人多維寬，董事長(zhǎng)。
委托代理人王鋒，男，北京多維國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)有限公司職員，住該單位。
委托代理人舒暢，男，北京多維國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)有限公司職員，住該單位。
被告北京中鐵萬(wàn)博通鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司，住所地北京市通州區(qū)食品工業(yè)園區(qū)29號(hào)。
法定代表人張愛(ài)新，總經(jīng)理。
委托代理人崔燕合，男，北京中鐵萬(wàn)博通鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司經(jīng)理，住該單位。
原告北京多維國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)有限公司(以下簡(jiǎn)稱原告)與被告北京中鐵萬(wàn)博通鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱被告)加工合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審判員吳宏獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理，本案原告的委托代理人王鋒、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱，xx年7月2日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進(jìn)行加工制作。合同訂立后，原告將需要加工的鋼板運(yùn)至被告處，被告收到原告運(yùn)送的材料后卻通知原告無(wú)法完成加工，讓原告運(yùn)回材料，原告運(yùn)回材料時(shí)發(fā)現(xiàn)少了17噸。原告要求被告返還鋼板17噸，賠償損失7000元，訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
被告辯稱，原告所述與事實(shí)不符，xx年7月24日原告才將全部材料送到被告公司，7月25日原告通知我們不讓繼續(xù)加工，7月26日原告拉走材料，被告不存在違約，是原告違約，被告已經(jīng)為原告加工材料100余噸，現(xiàn)被告只欠原告約7、8噸材料，因原告未支付被告加工費(fèi)，故被告未將材料歸還原告，被告不同意原告的訴訟請(qǐng)求。
經(jīng)審理查明：xx年7月2日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進(jìn)行加工制作，原告于xx年7月2日向被告提供圖紙，材料提供到被告工廠，xx年7月20日開(kāi)始發(fā)貨，8月2日前所有構(gòu)件發(fā)完。合同訂立后，原告于xx年7月3日至7月24日陸續(xù)將鋼材運(yùn)至被告工廠，被告對(duì)部分鋼材進(jìn)行了加工，xx年7月26日，原告開(kāi)始從被告處運(yùn)回鋼材(包括部分加工的鋼材)，原告未給付被告加工費(fèi)。本案在審理過(guò)程中，原告表示未運(yùn)回的鋼材為15.669噸，被告表示加工鋼材存在一定損耗，現(xiàn)被告處只存有已進(jìn)行加工的7.5噸鋼材，因原告未付加工費(fèi)故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費(fèi)。
上述事實(shí)有加工合同、出庫(kù)單、出入庫(kù)清點(diǎn)單、雙方當(dāng)事人陳述等證據(jù)在案佐證。
本院認(rèn)為：原、被告雙方訂立的加工合同，系雙方真實(shí)意思表示，不違反法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效，雙方應(yīng)當(dāng)恪守履行。定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人對(duì)完成的工作成果享有留置權(quán)。因被告已經(jīng)履行部分加工義務(wù)，而原告未給付被告加工費(fèi)，故被告對(duì)完成的加工材料享有留置權(quán)，原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請(qǐng)求，于法無(wú)據(jù)，本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第二百六十四條之規(guī)定，判決如下：
駁回原告北京多維國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)有限公司的訴訟請(qǐng)求。
案件受理費(fèi)九百二十五元，由原告北京多維國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，交納上訴案件受理費(fèi)，上訴于北京市第二中級(jí)人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴費(fèi)的，按自動(dòng)撤回上訴處理。
代理審判員吳宏。
二00八年三月十七日。
書(shū)記員王亞潔。
加工安裝合同糾紛篇十五
為了發(fā)展市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，提高加盟商的經(jīng)濟(jì)收入，甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》達(dá)成以下協(xié)議：
甲方：_____
乙方：_____
一、甲方的權(quán)利和義務(wù)：
1、向乙方提供打火機(jī)零件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費(fèi)。
2、為乙方提供合格的充氣設(shè)備和裝配工具。
3、乙方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)需求加工打火機(jī)的數(shù)量、樣式和時(shí)間。
4、及時(shí)向乙方提供全套散件。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)：
1、向甲方支付充氣設(shè)備、裝配工具等費(fèi)用___元。
2、按甲方要求加工合格的打火機(jī)。
3、及時(shí)支付散件價(jià)格。
4、成品打火機(jī)可自行銷(xiāo)售，但應(yīng)及時(shí)通知甲方。
5、乙方應(yīng)自行選擇生產(chǎn)場(chǎng)所，確保安全生產(chǎn)。乙方應(yīng)對(duì)生產(chǎn)中發(fā)生的一切事故負(fù)責(zé)。
三、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：（培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)）
1、氣體飽滿，無(wú)氣泡，外觀干凈。
2、火焰均勻，火焰調(diào)火高度_____cm無(wú)斷頭。
四、甲方所在地人民法院不予仲裁。
五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲方已充分解釋?zhuān)曳嚼斫庹_，簽字生效。
六本合同有效期期從：___________
七、免費(fèi)設(shè)備的優(yōu)惠條件如下：
1、乙方在甲方批發(fā)的火機(jī)零件有_____萬(wàn)個(gè)。如乙方終止合同，乙方可將設(shè)備退還甲方，甲方可退還乙方設(shè)備壓金的_____。
2、乙方在甲方批發(fā)的火機(jī)散件累計(jì)達(dá)到_____萬(wàn)人。如乙方終止合同，乙方可將設(shè)備退還甲方，甲方可退還乙方設(shè)備款。
3、如乙方終止合同，設(shè)備和工具歸乙方所有。
甲方：_____
乙方：_____
加工安裝合同糾紛篇十六
答辯人：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
一、本案的案由不是“加工合同糾紛”而是“買(mǎi)賣(mài)合同糾紛”。
根據(jù)《民法典》第七百七十條、252條之規(guī)定：加工合同是指承攬人以自己的技能、設(shè)備、和勞力，按照定作人的要求，將定作人提供的原材料加工為成品，定作人接受該成品并支付報(bào)酬的合同。而_____提供的合同，表面上寫(xiě)的是《加工定作合同》，但定作人_____并未提供原材料，也未提供加工成品的圖紙、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，_____提供的所謂“定作成品”實(shí)際上是_____自己生產(chǎn)的產(chǎn)品。根據(jù)《民法典》第五百九十五條之規(guī)定，_______與____簽訂的是《買(mǎi)賣(mài)合同》，它們之間發(fā)生糾紛的案由應(yīng)定為“買(mǎi)賣(mài)合同糾紛”。
二、答辯人不是本案適格的被告，只能作為第三人參與訴訟。
縱觀本案_____向法院提供的合同及欠條，上面沒(méi)有答辯人的公章，也沒(méi)有答辯人的法定代表人簽名，所以答辯人不是本案適格的被告，但由于_____與_____買(mǎi)賣(mài)的設(shè)備最終是答辯人使用，故答辯人可以作為第三人參與本案的訴訟。
三、_____提供的產(chǎn)品夸大宣傳，是不合格產(chǎn)品，不符合國(guó)家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。
首先，_____只不過(guò)是_____的一個(gè)個(gè)體工商戶，但他在企業(yè)介紹時(shí)宣傳是______公司，號(hào)稱“重質(zhì)量、講信譽(yù)”，卻連一個(gè)完整的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)都沒(méi)有。
其次，像_____提供的-四色瓦楞紙板水性印刷輪轉(zhuǎn)模切開(kāi)槽機(jī)、圓壓圓模切機(jī)、薄刀分紙機(jī)、網(wǎng)紋線等產(chǎn)品，根本達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。產(chǎn)品既沒(méi)有出廠合格證，也沒(méi)有使用說(shuō)明書(shū)，產(chǎn)品也沒(méi)有安裝調(diào)試，人員培訓(xùn)更沒(méi)有。
最后，答辯人聲明，保留向_____追償因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題而對(duì)答辯人造成的一切經(jīng)濟(jì)損失的權(quán)利。
綜上所述，答辯人使用的雖然是_____的產(chǎn)品，但是與_____簽訂的《買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》，與_____無(wú)關(guān)，答辯人付款也是付給_____的，況且款項(xiàng)已基本付清。_____所寫(xiě)的欠條應(yīng)由其個(gè)人承擔(dān)，_____應(yīng)承擔(dān)其生產(chǎn)的產(chǎn)品售后服務(wù)的責(zé)任。懇請(qǐng)法院查明事實(shí)，駁回_____對(duì)答辯人的訴請(qǐng)!
此致
_____人民法院。
答辯人：_______。
____年___月___日。
附：
答辯書(shū)副本_____份;。
證據(jù)材料______份。
加工安裝合同糾紛篇十七
上訴人(再審原審被告)陳全中，男，1957年8月18日出生，漢族，農(nóng)民，住武陟縣北郭鄉(xiāng)澗溝村5組。
委托代理人謝全海，武陟縣誠(chéng)信法律服務(wù)中心法律工作者。
被上訴人(再審原審原告)魏曰志，男，1961年9月21日出生，漢族，個(gè)體工商戶，住河南省光山縣馬畈街道115號(hào)。
委托代理人楊慶輝，河南紫弦律師事務(wù)所律師。
法定代表人陳運(yùn)奎，村委主任。
上訴人陳全中與被上訴人魏曰志、再審原審被告武陟縣北郭鄉(xiāng)澗溝村村民委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱：澗溝村委)加工合同糾紛一案，魏曰志于xx年7月12日向武陟縣人民法院提起訴訟。武陟縣人民法院于xx年10月22日作出武民初字第817號(hào)民事判決。該民事判決生效后，魏曰志于xx年12月26日申請(qǐng)?jiān)賹?，武陟縣人民法院于xx年12月28日作出()武民監(jiān)字第1號(hào)裁定，裁定本案再審，并于xx年6月20日作出()武民再字第5號(hào)民事判決。該再審民事判決生效后，陳全中不服，向檢察院申訴，焦作市人民檢察院向焦作市中級(jí)人民法院提出抗訴，焦作市中級(jí)人民法院于xx年8月14日作出()焦民立抗字第28號(hào)民事裁定，指令武陟縣人民法院再審。武陟縣人民法院再審后于xx年3月18日作出()武民再字第7號(hào)民事判決。陳全中不服，于xx年4月2日提起上訴。本院于xx年4月21日受理后，依法組成合議庭于xx年5月19日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上訴人陳全中及其委托代理人謝全海、被上訴人魏曰志的委托代理人楊慶輝到庭參加了訴訟。再審原審被告澗溝村委經(jīng)本院傳票合法傳喚未到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審法院原審查明：1月20日，原告與被告澗溝村委訂立電桿加工承包合同。遂后雙方開(kāi)始履行合同，原告負(fù)責(zé)生產(chǎn)電桿的技術(shù)和質(zhì)量，被告澗溝村委負(fù)責(zé)銷(xiāo)售。期間，被告澗溝村委按雙方約定的價(jià)款給原告結(jié)算了部分款項(xiàng)。xx年1月9日，原告和時(shí)任澗溝村委主任的被告陳全中對(duì)雙方以前約定的給原告的價(jià)款進(jìn)行了變更，由每根80元降為55元。但截止合同履行結(jié)束，雙方未對(duì)以前的帳目進(jìn)行結(jié)算。另查明，xx年1月31日，被告陳全中給原告出具欠條，言明欠電桿款2100元。xx年1月10日，又出具欠條，言明欠電桿款39234元。原告為討要余欠的電桿加工費(fèi)和欠款與二被告形成糾紛，訴至本院。
原審法院原審認(rèn)為，根據(jù)原告和被告澗溝村委19訂立的合同約定，原告和被告澗溝村委之間存在合作加工電桿的法律關(guān)系，雙方約定有明確的分工，也約定了原告方應(yīng)得的報(bào)酬。該價(jià)款雖經(jīng)協(xié)商變更，但雙方的關(guān)系可以確定，既非合伙，也非加工承攬。被告澗溝村委所辯的雙方系合伙關(guān)系，因雙方的約定不符合合伙的特征地，該辯解理由不能成立。雙方生產(chǎn)的電桿，被告澗溝村委應(yīng)按每根55元的約定向原告支付款項(xiàng)。就現(xiàn)有證據(jù)而言，可以確定雙方未進(jìn)行最終的結(jié)算，不能證明被告澗溝村委是否欠原告款及其數(shù)額，原告舉證的證據(jù)可以初步認(rèn)定原告生產(chǎn)電桿的數(shù)量為4450根，但具體結(jié)算還要扣除被告澗溝村委的已付款和破損電桿的數(shù)量及價(jià)款。而被告澗溝村委所舉證據(jù)(36張條據(jù))均系復(fù)印件，因其舉不出原件核對(duì)，無(wú)法認(rèn)定其已付款數(shù)，其也未舉出破損電桿的數(shù)量，舉證不能的責(zé)任應(yīng)由被告澗溝村委負(fù)擔(dān)，據(jù)此可以推定原告主張的欠電桿的加工費(fèi)的數(shù)額成立。原告所舉的兩張欠條系被告陳全中出具，原告方未舉出證據(jù)證明該欠款系陳全中個(gè)人所欠，被告陳全中的行為應(yīng)認(rèn)定為履行村委主任職務(wù)的職務(wù)行為，該款應(yīng)認(rèn)定為被告澗溝村委所欠。被告澗溝村委欠原告的款項(xiàng)，應(yīng)予支付，拖欠不付，已屬違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。原告舉證的證據(jù)可以說(shuō)明其于xx年12月向被告主張過(guò)權(quán)利，至起訴時(shí)，原告行使權(quán)利并未超訴訟時(shí)效。原告向被告陳全中主張權(quán)利，提交所涉被告陳全中的有關(guān)證據(jù)，應(yīng)認(rèn)定為該被告履行職務(wù)中的行為，該被告?zhèn)€人不應(yīng)承擔(dān)付款責(zé)任。
原審法院原審判決如下：一、被告澗溝村委應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)給付原告款14萬(wàn)元;二、駁回原告其他訴訟請(qǐng)求，訴訟費(fèi)4360元，由被告澗溝村委負(fù)擔(dān)。原告預(yù)交的訴訟費(fèi)本院不予退還，被告澗溝村委應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)徑付4360元給原告。
原審法院()武民再字第5號(hào)案再審認(rèn)定的事實(shí)是：年1月20日，原審原告魏曰志與原審被告澗溝村委訂立了電桿加工承包合同(原審被告陳全中當(dāng)時(shí)任澗溝村委主任)。當(dāng)魏曰志按合同約定將生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)至澗溝村后，澗溝村委因無(wú)資金沒(méi)有履行能力，該合同沒(méi)有履行。原審被告陳全中便讓本村村民曹風(fēng)鳴召集村民入股投資生產(chǎn)電線桿。曹風(fēng)鳴召集了本村史會(huì)生等八人投資150000元生產(chǎn)電線桿。并與陳全中約定，每賣(mài)出一根線桿，投資方得款22元，因廠地系村委所有，故每賣(mài)出一根桿，村委得款8元。陳全中負(fù)責(zé)銷(xiāo)售。xx年1月9日陳全中與魏曰志協(xié)議約定，已生產(chǎn)線桿4450根，給魏曰志的價(jià)款由每根80元降為55元。但雙方開(kāi)始履行約定至結(jié)束，未對(duì)以前的帳目進(jìn)行結(jié)算，但原審原告認(rèn)可原審被告陳全中已付款146200元。另查明，xx年1月31日，原審被告陳全中給原告出具欠條，言明欠電桿款2100元。xx年1月10日，又出具欠條，言明欠電桿款39234元。
原審法院再審認(rèn)為，原審被告陳全中代表村委與原審原告魏曰志簽訂的“電桿加工承包合同”，由于澗溝村委沒(méi)有履行能力，該合同實(shí)際并未執(zhí)行，而是由原審被告陳全中個(gè)人又號(hào)召本村村民以入股的形式投資加工電桿，并由陳全中自己與入股村民約定，每賣(mài)出一根電桿，付股民22元，付村委廠地占用費(fèi)8元。陳全中以此又與原審原告魏曰志履行“電桿加工承包合同”。在履行期間，陳全中又與魏曰志訂立協(xié)議，言明生產(chǎn)線桿4450根，對(duì)給付魏曰志電桿價(jià)格進(jìn)行了變更。由此可以看出，原審原告魏曰志的電桿加工費(fèi)應(yīng)當(dāng)由原審被告陳全中給付，而不應(yīng)由澗溝村委給付。原審認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，應(yīng)予糾正。但原審被告澗溝村委與原審原告魏曰志簽訂合同之后，無(wú)履行合同的能力，將合同轉(zhuǎn)借他人，并從中得利，原審原告仍認(rèn)為是與村集體合作，致使原告的利益遭受損失，同時(shí)村委又提供場(chǎng)地并安排民工參與生產(chǎn)，并發(fā)給工資，村委有配合陳全中經(jīng)營(yíng)及得利事實(shí)存在，原審被告澗溝村委應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。原審原告魏曰志所舉的兩張欠條系原審被告陳全中個(gè)人出具，有證據(jù)證明該欠款系陳全中個(gè)人所欠，陳全中的該行為不應(yīng)認(rèn)定為履行村委主任職務(wù)的職務(wù)行為，故該款應(yīng)認(rèn)定為陳全中個(gè)人所欠，不應(yīng)當(dāng)由澗溝村委償還，原審對(duì)此認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，亦應(yīng)予糾正。原審原告主張加工費(fèi)的數(shù)額是(4450根×55元-146200元)98550元，欠貨款是(2100+39234元)41334元。經(jīng)查，就本案現(xiàn)有證據(jù)來(lái)說(shuō)沒(méi)有不妥，數(shù)額正確。原審認(rèn)定原審原告行使權(quán)利并未超過(guò)訴訟時(shí)效，再審對(duì)此亦確認(rèn)。原審原告要求澗溝村委與陳全中連帶清償責(zé)任，符合本案事實(shí)和法律的規(guī)定，予以支持。
原審法院再審判決如下：一、撤銷(xiāo)武陟縣人民法院()武民初字第817號(hào)民事判決;二、原審被告陳全中應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)給付原審原告魏曰志款140000元。原審被告澗溝村委承擔(dān)連帶清償責(zé)任。三、駁回原審原告其它訴訟請(qǐng)求。原審訴訟費(fèi)4360元由原審被告陳全中承擔(dān)，原審原告預(yù)交的訴訟費(fèi)不予退還，原審被告陳全中應(yīng)予本判決生效后十日內(nèi)徑付4360元給原審原告;再審訴訟費(fèi)4360元，由原審被告陳全中負(fù)擔(dān)，在執(zhí)行時(shí)一并執(zhí)行。
原審法院再次再審確認(rèn)的事實(shí)與原審法院()武民再字第5號(hào)案再審確認(rèn)的事實(shí)一致。另查明，本次再審中二原審被告均未舉出原告認(rèn)可已付電桿款146200元以外另付原告電桿款的證據(jù)，也未舉出破損桿數(shù)量的證據(jù)。
原審法院再次再審后認(rèn)為：原審被告陳全中代表原審被告澗溝村委和原審原告魏曰志于1999年1月20日簽訂“電桿加工承包合同”后，被告澗溝村委因沒(méi)有投資資金并未以定作人身份的合作方實(shí)際履行，而是由被告陳全中個(gè)人組織并吸收本村村民以入股的形式投入資金，形成一個(gè)新的投資主體(在條據(jù)中顯示澗溝村線桿廠)，作為與原審原告合作的定作人，代表村委并借村委之名與原審原告履行上述加工承包合同，并對(duì)線桿銷(xiāo)售、款額分配進(jìn)行約定并實(shí)際履行，即由陳全中負(fù)責(zé)銷(xiāo)售，每賣(mài)出一根線桿，付股民22元，付村委8元。上述新的投資主體作為加工合同的定作方，實(shí)際負(fù)責(zé)人為陳全中，此后陳全中又以個(gè)人身份與魏曰志簽訂了變更原加工承包合同的協(xié)議，即明確確定原審被告陳全中成為與原告履行加工合同的定作方。所以原審被告陳全中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)給付原審原告加工費(fèi)的民事責(zé)任。原審被告澗溝村委與原審原告簽訂合同之后，雖無(wú)履行合同能力，但并沒(méi)有解除與原審原告的合同，而是將合同部分權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓他人，他人仍以澗溝村委之名履行合同;同時(shí)澗溝村委提供場(chǎng)地與陳全中同時(shí)參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和分配，有得利的事實(shí)存在，與原審被告陳全中形成事實(shí)上的合伙關(guān)系。所以被告澗村委對(duì)原審原告的加工費(fèi)應(yīng)承擔(dān)連帶給付責(zé)任。本院()武民再字第5號(hào)案再審確認(rèn)原審被告陳全中對(duì)所欠原審原告加工款承擔(dān)給付責(zé)任，被告澗溝村委負(fù)連帶責(zé)任是正確的。原審原告所舉證據(jù)證明，其履行加工合同應(yīng)得加工費(fèi)數(shù)額為(4450根×55元-已付款146200元)98550元。原審原告所舉兩張欠條系原審被告陳全中以個(gè)人名義出具，雙方形成買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系，應(yīng)確認(rèn)系原審被告陳全中個(gè)人購(gòu)買(mǎi)原審原告線桿欠原告貨款41334元，應(yīng)由其個(gè)人單獨(dú)償還，原審被告澗溝村委不應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。因雙方加工合同和協(xié)議未約定結(jié)算時(shí)間，被告陳全中所書(shū)欠條亦未注明給付時(shí)間，故原審原告起訴并未超過(guò)訴訟時(shí)效。本院()武民再字第5號(hào)案對(duì)上述欠加工費(fèi)數(shù)額及責(zé)任承擔(dān)，原審被告陳全中欠貨款數(shù)額及欠款性質(zhì)，認(rèn)定事實(shí)正確，定性準(zhǔn)確，但在判決結(jié)果中一并判決原審被告陳全中給付原審原告款14萬(wàn)元，原審被告澗溝村委負(fù)連帶清償責(zé)任不妥，且數(shù)額計(jì)算錯(cuò)誤，數(shù)額相差116元。其中判決包含被告澗溝村委對(duì)被告陳全中個(gè)人所欠貨款41334元負(fù)連帶責(zé)任，結(jié)果錯(cuò)誤，應(yīng)予糾正?？乖V機(jī)關(guān)關(guān)于再審判決計(jì)算結(jié)果與判決結(jié)果相差116元的抗訴理由正確，應(yīng)予支持。本次再審中原審被告均未舉出破損線桿的數(shù)量，原審原告雖未舉出原審被告收線桿的領(lǐng)條，但原審原告和被告陳全中xx年1月9日的協(xié)議可以證明先前生產(chǎn)線桿的數(shù)量為4450根，雙方雖未進(jìn)行最后結(jié)算，但根據(jù)事實(shí)可以計(jì)算出原審二被告所欠加工費(fèi)的數(shù)額，所以就現(xiàn)有證據(jù)可以確認(rèn)雙方債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確，應(yīng)當(dāng)支持原審原告的訴訟請(qǐng)求?？乖V機(jī)關(guān)認(rèn)為雙方?jīng)]有進(jìn)行結(jié)算，債權(quán)債務(wù)不明，支持原審原告訴訟請(qǐng)求錯(cuò)誤，理由不足，不應(yīng)予以支持。
原審法院再次再審判決如下：一、撤銷(xiāo)本院()武民再字第5號(hào)民事判決;二、原審被告陳全中于判決生效后十日內(nèi)給付原審原告魏曰志線桿加工費(fèi)98550元;三、原審被告陳全中于判決生效后十日內(nèi)給付原審原告魏曰志遲延給付線桿加工費(fèi)的損失116元;四、原審被告澗溝村委對(duì)上述第二、三項(xiàng)負(fù)連帶給付責(zé)任。五、原審被告陳全中于判決生效后十日內(nèi)給付原審原告魏曰志所欠購(gòu)買(mǎi)電線桿貨款41334元。原審訴訟費(fèi)4360元，由原審被告陳全中負(fù)擔(dān)。原審原告預(yù)交的訴訟費(fèi)本院不予退還，由原審被告陳全中于判決生效后十日內(nèi)徑付4360元給原審原告。再審訴訟費(fèi)4360元，由原審被告陳全中負(fù)擔(dān)，在執(zhí)行中一并執(zhí)行。
陳全中上訴稱：一、()武民再字第7號(hào)民事判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。1、再審判決陳全中給付被上訴人加工費(fèi)錯(cuò)誤。再審中，被告澗溝村委申請(qǐng)出庭作證的幾位證人證明：澗溝村委無(wú)力履行合同后，退出了合同關(guān)系，澗溝村八位村民集資15萬(wàn)元，與被上訴人合作建立了電桿加工廠，被上訴人給股民加工生產(chǎn)電桿，股民給其出具有驗(yàn)收入庫(kù)單，加工費(fèi)應(yīng)與股民結(jié)算。陳全中既未投資，也未參與電桿廠的經(jīng)營(yíng)管理，更未收到被上訴人一根電桿，陳全中與上訴人沒(méi)有任何經(jīng)濟(jì)關(guān)系。陳全中雖銷(xiāo)售有部分電桿，但銷(xiāo)售的是股民的電桿，銷(xiāo)售收入在扣除自己合理報(bào)酬后，余款都交給了股民而不可能交給被上訴人。陳全中不欠也不可能欠被上訴人加工費(fèi)。所以，武陟縣人民法院判決陳全中給付被上訴人加工費(fèi)，村委承擔(dān)連帶責(zé)任，無(wú)異于指鹿為馬，張冠李戴，嫁禍于人，是錯(cuò)誤的。2、股民經(jīng)過(guò)調(diào)查了解，被上訴人應(yīng)得的加工費(fèi)明顯偏高，強(qiáng)烈不滿。在股民的多次要求下，陳全中為平衡雙主的利益，陳全中以村委主任的身份，經(jīng)與被上訴人協(xié)商，于xx年元月9日簽訂了此變價(jià)協(xié)議。并特別注明，具體結(jié)算以雙方的領(lǐng)導(dǎo)為準(zhǔn)，生產(chǎn)電桿數(shù)量結(jié)算時(shí)除破損后為結(jié)算數(shù)量。由此可以看出：此協(xié)議不是結(jié)算的結(jié)果，而是結(jié)算的前提。原審再審中，被上訴人都承認(rèn)雙方未經(jīng)結(jié)算。因此，4450根，就不是上訴人實(shí)際生產(chǎn)的總數(shù)。而且，破損的數(shù)量也不應(yīng)由陳金中舉出，因?yàn)殛惾懈緵](méi)有收到過(guò)被上訴人的電桿，也就不可能知道破損桿的數(shù)量，武陟法院以陳金中不能舉出破損桿的數(shù)量而承擔(dān)舉證不能的責(zé)任，真可謂是“欲加之罪，何患無(wú)辭”!因此，在被上訴人生產(chǎn)電桿總數(shù)不能確定，破損桿的數(shù)量沒(méi)有確定，應(yīng)付加工費(fèi)的電桿無(wú)法確定的情況下，武陟法院判決上訴人給付被上訴人98550元加工費(fèi)，不純粹是無(wú)源之水，無(wú)本之木，顛倒黑白嗎?何以服眾!二、原審、再審判決都適用法律錯(cuò)誤。民事訴訟法第108條規(guī)定：“起訴必須符合下列規(guī)定：(一)原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織?！倍景钢校簧显V人在原審中所持的兩張欠條，一張是魯山電桿廠的，一張是中站電桿廠的，都與被上訴人無(wú)關(guān)，沒(méi)有利害關(guān)系，武陟法院不僅受理了被上訴人的訴訟，而且不顧上訴人的多次異議，未加審理都判決支持了被上訴人的訴訟請(qǐng)求。難道民事訴訟法規(guī)定錯(cuò)了嗎?綜上，原審、再審判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，適用法律錯(cuò)誤，判決結(jié)果錯(cuò)誤。上訴人懇請(qǐng)上級(jí)人民法院查明事實(shí)，依法公斷，判如所求!
魏曰志答辯稱：一、一審判決令陳全中支付答辯人的電桿加工費(fèi)，是正確的。首先，電桿加工合同是陳全中借澗溝村委的名義與答辯人簽訂的;其次，在此后的合同履行中，也是陳全中直接與答辯人進(jìn)行交往的，答辯人沒(méi)有與其他任何人發(fā)生電桿加工業(yè)務(wù)關(guān)系;其三，加工生產(chǎn)出來(lái)的電桿，都是陳全中以其個(gè)人的名義與購(gòu)貨單位武陟縣電業(yè)局結(jié)賬的;其四，陳全中在支付其他提供資金村民的報(bào)酬后，剩余利潤(rùn)全被其一人裝入腰包。這幾條基本事實(shí)，確定了在履行電桿加工合同的過(guò)程中，陳全中不僅是合同一方的當(dāng)事人，更是電桿廠負(fù)責(zé)管理、銷(xiāo)售者和獲利的直接受益人。因此，武陟縣人民法院判令由陳全中支付答辯人的加工費(fèi)是再正確不過(guò)的了。陳全中在上訴狀中稱自己“既未投資，也未參與經(jīng)營(yíng)管理，與被上訴人沒(méi)有任何經(jīng)濟(jì)關(guān)系”，此話完全是胡說(shuō)八道。二、一審以雙方最后確定的產(chǎn)品價(jià)格、生產(chǎn)數(shù)量作為裁判依據(jù)，并無(wú)不妥?！峨姉U加工合同》履行結(jié)束后，陳全中與答辯人簽《協(xié)議》約定：將原合同規(guī)定的每根80元的價(jià)格降為55元，并且，雙方確認(rèn)答辯人已“生產(chǎn)數(shù)量為4450根(含破損桿)，原簽訂的生產(chǎn)及有關(guān)事項(xiàng)作廢，以此協(xié)議為依據(jù)”?？梢?jiàn)，此最后協(xié)議，明確表明了雙方的債權(quán)關(guān)系。協(xié)議既是陳全中支付加工費(fèi)的依據(jù)，也是答辯人索討債務(wù)的重要憑證。當(dāng)然，《協(xié)議》中也提到“具體結(jié)算，以雙方領(lǐng)條為準(zhǔn)，生產(chǎn)電桿數(shù)量，結(jié)算時(shí)除破損后為結(jié)算數(shù)量”。但是，領(lǐng)條已在簽訂本協(xié)議時(shí)被陳全中收走，否則也得不出4450根的數(shù)字;至于破損電桿是多少，陳全中拿不出任何破損數(shù)額依據(jù)，根據(jù)誰(shuí)主張，誰(shuí)舉證的規(guī)則，陳全中自然應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證不能的后果責(zé)任。因此，一審以雙方的最后《協(xié)議》來(lái)裁判定案，是十分公正的。三、一審受理并支持答辯人要求陳全中個(gè)人支付另外兩筆債款，符合法律規(guī)定。這兩張欠據(jù)，一張注明“今收到8米電桿貳仟壹佰元正”;另一張為“欠到魯山中站電桿款39234元”。目前陳全中上訴稱欠款的是“魯山中站”的錢(qián)，而不是答辯人的，可是陳全中忽視了一個(gè)關(guān)鍵的事實(shí)，既“中站”電桿廠就是答辯人魏曰志的，并有《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》為證。再說(shuō)債權(quán)憑證一直在答辯人手上持有，兩張欠據(jù)并沒(méi)有直接指明其他人是債權(quán)人，所以，誰(shuí)持有債權(quán)憑證，誰(shuí)就是當(dāng)然的債主。因此，一審依此判決陳全中還債，有充足理由。綜上，陳全中上訴的三個(gè)觀點(diǎn)，沒(méi)有一條能站得住腳，其上訴的目的無(wú)非是混淆視聽(tīng)，無(wú)理狡辯，拖延還款，答辯人相信二審法院絕不會(huì)被陳全中的這點(diǎn)雕蟲(chóng)小技所蒙蔽，還望上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)主持正義，維持原判，依法駁回陳全中的不當(dāng)上訴請(qǐng)求為盼。
本院根據(jù)上訴人陳全中與被上訴人魏曰志的訴辯意見(jiàn)，確定案件的爭(zhēng)議焦點(diǎn)是：陳全中應(yīng)否支付魏曰志電桿加工費(fèi)。
針對(duì)爭(zhēng)議焦點(diǎn)，上訴人陳全中認(rèn)為：一審認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。1、變價(jià)協(xié)議作為付款憑證沒(méi)有依據(jù)。2、對(duì)方?jīng)]有提供證據(jù)。3、4450根電桿沒(méi)有充分證據(jù)證明陳全中已銷(xiāo)售。4、4450根電桿未除去破損桿，再審判決中也顯示含破損桿。5、對(duì)方庭審中也承認(rèn)雙方約定計(jì)算價(jià)款時(shí)除去破損桿。對(duì)方庭審中未提出遲延加工費(fèi)的請(qǐng)求，一審判決違背不訴不理原則。一審判決第五條支付貨款41334元也是不當(dāng)?shù)?，因該債?quán)人不是被上訴人，而是案外人。一審對(duì)方明確請(qǐng)求是14萬(wàn)元，不包括116元，對(duì)方也承認(rèn)未結(jié)算過(guò)，其原因是未除去破損電桿。陳全中未以個(gè)人名義銷(xiāo)售，其只是經(jīng)手人，陳全中只是簽訂了變價(jià)協(xié)議，未投資，未管理。一審判決沒(méi)有事實(shí)依據(jù)。被上訴人魏曰志認(rèn)為：一審認(rèn)定事實(shí)正確。1、被上訴人與澗溝村委簽訂的加工協(xié)議，由陳全中履行，并由陳全中負(fù)責(zé)銷(xiāo)售，陳全中也從中取得收入。后陳全中又與魏曰志簽訂了變價(jià)協(xié)議，是陳全中以自己的名義簽訂的，并在協(xié)議中確認(rèn)了電桿數(shù)量。2、條據(jù)已交給陳全中，且陳全中未提出電桿有破損，其應(yīng)承擔(dān)電桿破損數(shù)量的舉證責(zé)任。3、另外，兩筆借款的證據(jù)，我方在一審中有證據(jù)證明魯山、中站的廠是被上訴人的。一審中我方提出的請(qǐng)求14萬(wàn)元包括遲延給付加工費(fèi)的損失116元?？傊粚徟袥Q事實(shí)清楚，證據(jù)充分，判決正確。
案經(jīng)本院審理查明：魏曰志與澗溝村委于1999年1月20日簽訂的“電桿加工承包合同書(shū)”第六條規(guī)定：乙方負(fù)責(zé)生產(chǎn)電桿的合格率必須達(dá)到96%，質(zhì)量達(dá)到cb4623-94標(biāo)準(zhǔn)，電桿破損超過(guò)4%，每超壹根，罰壹根做桿成本費(fèi)，節(jié)約壹根獎(jiǎng)成本費(fèi)70%，破損率以年為期限計(jì)算，如施工和運(yùn)輸造成損失，由甲方自己承擔(dān)。魏曰志與陳全中于xx年1月9日簽訂了協(xié)議，該協(xié)議約定：經(jīng)雙方協(xié)商，原生產(chǎn)的電桿協(xié)商的價(jià)格，改為每根五十五元，生產(chǎn)數(shù)量4450根(含破損桿)，原簽訂的生產(chǎn)及有關(guān)事項(xiàng)作廢(含價(jià)格)，以此協(xié)議為依據(jù)，具體結(jié)算以雙方領(lǐng)條為準(zhǔn)，生產(chǎn)電桿數(shù)量，結(jié)算時(shí)除破損后為結(jié)算數(shù)量。其它案件事實(shí)與一審判決認(rèn)定事實(shí)一致。
本院認(rèn)為：魏曰志與陳全中代表的澗溝村委于1999年1月20日簽訂的“電桿加工承包合同書(shū)”后，在履行過(guò)程中，定做人發(fā)生實(shí)際變更，由澗溝村委變更為由陳全中組織的村民入股形式，但原“電桿加工承包合同書(shū)”的主要權(quán)利、義務(wù)繼續(xù)履行，對(duì)電桿銷(xiāo)售、款額分配進(jìn)行了約定，并以實(shí)際履行。后來(lái)，陳全中又以個(gè)人身份與魏曰志簽訂了變更原加工承包合同的協(xié)議，明確了陳全中為定作方。因此，陳全中應(yīng)承擔(dān)給付魏曰志加工費(fèi)的責(zé)任;澗溝村委在履行合同過(guò)程中，提供了土地，并從中收益，因此，對(duì)陳全中給付魏曰志加工費(fèi)的責(zé)任應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。關(guān)于陳全中以個(gè)人名義給魏曰志出具的欠條，應(yīng)由陳全中個(gè)人承擔(dān)還款責(zé)任。關(guān)于生產(chǎn)的4450根電桿中破損桿數(shù)量問(wèn)題，現(xiàn)因雙方都舉不出有力證據(jù)證實(shí)，故應(yīng)以雙方簽訂的“電桿加工承包合同書(shū)”中第六條的約定為參考依據(jù)，扣除4%，進(jìn)行計(jì)算。一審判決對(duì)此認(rèn)定有誤，應(yīng)予糾正。魏曰志請(qǐng)求的延期給付加工費(fèi)損失116元，證據(jù)不足，本院不予支持，一審判決支持魏曰志的此項(xiàng)請(qǐng)求不當(dāng)，應(yīng)予糾正。上訴人陳全中的上訴理由不能成立。依據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(三)之規(guī)定，判決如下：
一、維持武陟縣人民法院()武民再字第7號(hào)民事判決第一、五項(xiàng)及訴訟費(fèi)負(fù)擔(dān)部分。
二、陳全中在接到本判決十日內(nèi)給付魏曰志電桿加工費(fèi)元，澗溝村委承擔(dān)連帶責(zé)任。
二審訴訟費(fèi)4360元，法律文書(shū)專(zhuān)遞郵費(fèi)30元，合計(jì)4390元，由上訴人魏曰志負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng)李元成。
審判員劉成功。
審判員李玉香。
二〇〇九年七月九日。
書(shū)記員王長(zhǎng)坡。
加工安裝合同糾紛篇一
訂立合同雙方：
定作人：_________（以下簡(jiǎn)稱甲方）。
定作人法定代表（負(fù)責(zé)）人：_________簽約人：_________。
定作人機(jī)構(gòu)地址：_________傳真電話：_________。
承攬人：_________（以下簡(jiǎn)稱乙方）。
承攬人法定代表（負(fù)責(zé)）人：_________簽約人：_________。
承攬人營(yíng)業(yè)執(zhí)照：_________生產(chǎn)報(bào)刊亭許可證明：_________。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條標(biāo)的。
乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為：_________萬(wàn)元。
第二條制作報(bào)刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格（價(jià)款單位：每個(gè)／人民幣萬(wàn)元）。
1、_________。
2、_________。
3、_________。
注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
第三條加工、制作與安裝、要求。
1、報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_________平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于_________mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_________%，使用_________mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書(shū)報(bào)刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍(lán)色陽(yáng)光板封頂，并有通風(fēng)口一處。
第四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
1、乙方將報(bào)刊亭樣品（按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì)）制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。
2、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比，也可采取隨機(jī)抽驗(yàn)。
第五條交貨時(shí)間和地點(diǎn)及包裝運(yùn)輸要求。
1、交貨時(shí)間：乙方必須保證在年_________月_________日前全部交貨。
2、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
3、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí)，應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝，并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過(guò)程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條報(bào)刊亭安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)。
1、乙方對(duì)制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝；
3、乙方承諾為甲方制作的報(bào)刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修，超過(guò)年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的，需付工本費(fèi)。
4、乙方承諾對(duì)甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用。
1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
2、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
3、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額35%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。
4、剩余的合同標(biāo)的額5%（_________元）價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責(zé)任。
2、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付_________‰的'違約金。
第九條乙方違約責(zé)任。
3、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報(bào)刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_________‰的違約金。
第十條糾紛的處理。
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。
2、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則。
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
2、合同執(zhí)行過(guò)程中甲、乙雙方對(duì)具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書(shū)面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無(wú)效，報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________。
簽約人（簽字）：_________簽約人（簽字）：_________。
簽約地點(diǎn)：_________簽約日期：_________年__月__日
加工安裝合同糾紛篇二
為發(fā)展市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，提高加盟者經(jīng)濟(jì)收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據(jù)《_____》經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機(jī)事宜，達(dá)成以下協(xié)議：
甲方：_________________。
乙方：_________________。
一、甲方權(quán)利、義務(wù)：
1、向乙方提供打火機(jī)散件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費(fèi)。
2、向乙方提供合格的充氣設(shè)備，組裝工具。
3、有權(quán)要求乙方按市場(chǎng)需求加工打火機(jī)數(shù)量、式樣、時(shí)間等。
4、向乙方及時(shí)供應(yīng)_____散件。
二、乙方權(quán)利、義務(wù)：
1、向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費(fèi)用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火機(jī)。
3、及時(shí)支付散件價(jià)款。
4、可以自行銷(xiāo)售成品打火機(jī)，但應(yīng)及時(shí)告知甲方。
5、乙方自行選擇生產(chǎn)場(chǎng)所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負(fù)。
三、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：（依培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)）。
1、氣體飽滿無(wú)氣泡，外貌干凈。
2、火焰均勻，火苗調(diào)火高度2-3cm無(wú)斷頭。
四、未盡事宜協(xié)商解決，協(xié)商不成由甲方所在地人民法院_____。
五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲方已做充分解釋?zhuān)曳嚼斫鉄o(wú)誤，簽字生效。
六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
1、乙方在甲方批發(fā)火機(jī)散件累計(jì)達(dá)八萬(wàn)者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發(fā)火機(jī)散件累計(jì)達(dá)十萬(wàn)者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。
3、乙方在甲方批發(fā)火機(jī)散件累計(jì)達(dá)十二萬(wàn)者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方：_________________。
乙方：_________________。
_______年______月____日。
加工安裝合同糾紛篇三
為發(fā)展市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，提高加盟者經(jīng)濟(jì)收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機(jī)事宜，達(dá)成以下協(xié)議：
甲方：
乙方：
1、向乙方提供打火機(jī)散件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費(fèi)。
2、向乙方提供合格的充氣設(shè)備，組裝工具。
3、有權(quán)要求乙方按市場(chǎng)需求加工打火機(jī)數(shù)量、式樣、時(shí)間等。
4、向乙方及時(shí)供應(yīng)全套散件。
1、向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費(fèi)用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火機(jī)。
3、及時(shí)支付散件價(jià)款。
4、可以自行銷(xiāo)售成品打火機(jī)，但應(yīng)及時(shí)告知甲方。
5、乙方自行選擇生產(chǎn)場(chǎng)所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負(fù)。
1、氣體飽滿無(wú)氣泡，外貌干凈。
2、火焰均勻，火苗調(diào)火高度2-3cm無(wú)斷頭。
1、乙方在甲方批發(fā)火機(jī)散件累計(jì)達(dá)八萬(wàn)者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發(fā)火機(jī)散件累計(jì)達(dá)十萬(wàn)者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。
3、乙方在甲方批發(fā)火機(jī)散件累計(jì)達(dá)十二萬(wàn)者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
簽定日期 年 月 日
加工安裝合同糾紛篇四
甲方：
乙方：
安慶市馬山xxx項(xiàng)目部需要部分活動(dòng)房委托乙方進(jìn)行加工和安裝，雙方本著質(zhì)量第一，誠(chéng)信互利的原則，經(jīng)充分協(xié)商簽定本合同。
（一）房屋用途和規(guī)模房屋面積：112m2用于員工的餐廳，會(huì)議室和休息室。
（二）房屋結(jié)構(gòu)：鋼梁、柱承重、屋面和墻體為彩鋼板結(jié)構(gòu)，甲方要求的房屋面積和建議結(jié)構(gòu)形式以簡(jiǎn)圖交乙方，由乙方按房屋的跨度、深度予以結(jié)構(gòu)計(jì)算，以保證房屋的結(jié)構(gòu)安全為原則進(jìn)行加工、安裝。
（三）彩鋼板規(guī)格：板厚75mm，彩鋼板面板厚度不小于0.38mm。
（四）質(zhì)量要求：乙方制作、安裝的房屋必須保證其結(jié)構(gòu)安全和使用效果，并承受本地區(qū)正常的風(fēng)壓和雨雪荷載，（特殊天氣造成的破壞除外），如因結(jié)構(gòu)原因造成房屋破壞，引發(fā)人員工傷事故，乙方必須承擔(dān)一切法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失，承擔(dān)房屋保修期間因質(zhì)量原因造成的房屋維修。
（五）加工安裝價(jià)格：按建筑面積每平米250元（含全部經(jīng)費(fèi)）甲方加3.5%增值稅發(fā)票金額。
（六）安全責(zé)任：乙方必須嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行加工和安裝，確保生產(chǎn)安全和成品運(yùn)輸?shù)慕煌ò踩?，如發(fā)生安全事故，乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
（七）房屋交付時(shí)間：5月22日乙方將安裝好的房屋交付甲方使用。
（八）付款方式：合同簽訂后付合同價(jià)款：（28000元）的15%，房屋材料運(yùn)至工地后付合同價(jià)款45%，房屋交付后雙方按實(shí)際面積辦理決算，余款一次付清。
（九）保修期：六個(gè)月，保修期滿，保修金無(wú)息全額返還。
（十）本合同一式伍份，甲方四份，乙方一份。雙方簽字蓋章后生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方（蓋章）：_________
簽約人（簽字）：_________
簽約日期：____年__月__日
乙方（蓋章）：_________
簽約人（簽字）：_________
簽約日期：____年__月__日
加工安裝合同糾紛篇五
定作人：_________ (以下簡(jiǎn)稱甲方)
簽約人：_________ (以下簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》以及我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報(bào)刊亭的加工與安裝，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為：_________萬(wàn)元。
1、_________
2、_________
3、_________
注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
1、報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_________平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于_________mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_________%，使用_________mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書(shū)報(bào)刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍(lán)色陽(yáng)光板封頂，并有通風(fēng)口一處。
1、乙方將報(bào)刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。
2、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比，也可采取隨機(jī)抽驗(yàn)。
1、交貨時(shí)間：乙方必須保證在年_________月_________日前全部交貨。
2、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
3、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí)，應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝，并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過(guò)程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
1、乙方對(duì)制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝;
3、乙方承諾為甲方制作的'報(bào)刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修，超過(guò)年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的，需付工本費(fèi)。
4、乙方承諾對(duì)甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
2、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
3、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標(biāo)的額35%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。
4、剩余的合同標(biāo)的額5%(_________元)價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
2、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付_________‰的違約金。
3、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報(bào)刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_________‰的違約金。
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。
2、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
2、合同執(zhí)行過(guò)程中甲、乙雙方對(duì)具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書(shū)面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無(wú)效，報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
甲方(蓋章)：_________
簽約地點(diǎn)：_________
簽約日期：_________年__月__日
乙方(蓋章)：_________
簽約地點(diǎn)：_________
簽約日期：_________年__月__日
加工安裝合同糾紛篇六
甲方：
乙方：
甲方有一批窗簾交給乙方加工制作，雙方就窗簾制作、安裝事宜，在平等、互利的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致達(dá)成本合同，以求甲乙雙方共同恪守。
總金額人民幣： 48164 元，大寫(xiě)肆萬(wàn)捌仟壹佰陸拾肆元整（詳見(jiàn)附表）。
乙方必須按照甲方選定的材料、款項(xiàng)等方面要求進(jìn)行加工生產(chǎn)，在乙方進(jìn)行安裝中如果發(fā)現(xiàn)材料與指定樣板不符，有權(quán)要求乙方返工，造成損失由乙方承擔(dān)。
1、制作加工前，甲乙雙方將進(jìn)行協(xié)商、溝通、制定合理的制作安裝方案。
2、需按照雙方商定的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行制作安裝，并保證施工質(zhì)量和施工進(jìn)度。
3、負(fù)責(zé)所有材料及配件的購(gòu)置、運(yùn)輸、制作、安裝等事宜，直到交付給甲方使用。
甲方付給乙方定金壹萬(wàn)元。安裝完成，經(jīng)驗(yàn)收合格后，結(jié)清剩余工程款，大寫(xiě)：叁萬(wàn)捌仟壹佰陸拾肆元整。
1、同如有未盡事宜，雙方可通過(guò)協(xié)商補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、同一式叁份，甲方貳份，乙方一份，自簽訂之日起生效。
甲方代表：乙方代表：
年月 日 年 月 日
加工安裝合同糾紛篇七
乙方：南京有限公司簽訂地點(diǎn)：南京大廠街道。
甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)廣告法》法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬：南京江北人民醫(yī)院標(biāo)識(shí)標(biāo)牌的制作、安裝事宜達(dá)成如下一致協(xié)議。
1、規(guī)格、數(shù)量：見(jiàn)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌制作報(bào)價(jià)附圖。
2、材質(zhì)：所有材質(zhì)見(jiàn)附圖標(biāo)明。
3、要求:所有制作、安裝的標(biāo)識(shí)標(biāo)牌保修3年（人為因素?fù)p壞則不在保修范圍內(nèi)）另kt板寫(xiě)真和膠水板寫(xiě)真不在質(zhì)保范圍內(nèi)。
4、安裝地點(diǎn)：南京江北人民醫(yī)院內(nèi)（甲方指定）。
產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)標(biāo)bseniso7823-3-20xx。
1、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌制作費(fèi)（含安裝）：本合同采用固定單價(jià)合同形式詳見(jiàn)附件。
2、支付方式：
制作安裝完成，經(jīng)甲方在7個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收合格后，在驗(yàn)收合格后支付合同總價(jià)的95%，余款5%作為質(zhì)量保證金在驗(yàn)收合格日起一年后14日內(nèi)付清。
1、合同簽訂日起15個(gè)工作日內(nèi)（或以甲方通知為準(zhǔn)）。
2、因甲方反復(fù)提出修改意見(jiàn)導(dǎo)致乙方工作不能按時(shí)完成時(shí)，可由雙方協(xié)商確定延期時(shí)間。
甲方：
1、辦理標(biāo)識(shí)標(biāo)牌設(shè)置、安裝所必須的報(bào)批手續(xù)及相關(guān)費(fèi)用。
2、有權(quán)對(duì)乙方的設(shè)計(jì)提出建議和修改意見(jiàn)。
3、向乙方提供標(biāo)識(shí)標(biāo)牌位置并確保此位置無(wú)管道線路、可以施工。
4、有義務(wù)提供有關(guān)單位資料或其他有關(guān)資料供乙方設(shè)計(jì)參考。
5、按本合同規(guī)定結(jié)算標(biāo)識(shí)標(biāo)牌的制作、安裝費(fèi)用。
乙方：
1、自甲方通知可以現(xiàn)場(chǎng)施工起，按甲方提供的安裝地點(diǎn)在7日內(nèi)制作施工并安裝完畢。
2、嚴(yán)格按照甲方確認(rèn)的施工方案圖紙進(jìn)行制作、安裝。如現(xiàn)場(chǎng)條件與施工圖紙方案不符，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)甲方協(xié)商修改確定。
3、乙方對(duì)設(shè)計(jì)的作品享有著作權(quán)。
乙方全部制作安裝完工后，甲方接到乙方驗(yàn)收通知后7個(gè)工作日內(nèi)必須組織正式驗(yàn)收，若甲方在7個(gè)工作日內(nèi)不組織驗(yàn)收，乙方可視同甲方驗(yàn)收工程質(zhì)量合格。
1、甲方未能按本合同第三條規(guī)定時(shí)間付款，每逾期一日，應(yīng)以合同總金額的千分之五計(jì)算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無(wú)正當(dāng)理由未能按本合同第四條規(guī)定按時(shí)制作、安裝完成標(biāo)識(shí)標(biāo)牌，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、乙方應(yīng)保證標(biāo)示標(biāo)牌質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固。如產(chǎn)品在質(zhì)保期內(nèi)損壞，乙方應(yīng)在3日內(nèi)修復(fù)完畢，逾期未修復(fù)，每增加一日按余款的5%從質(zhì)量保證金中扣除。
4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負(fù)責(zé)。乙方本著友好協(xié)商的原則有權(quán)就實(shí)際施工情況要求甲方支付已完部分或全部的制作費(fèi)。
本合同在履約過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)時(shí)人協(xié)商；協(xié)商解決不成的向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
_____________________________________________________________。
甲方：南京江民醫(yī)院乙方：南京邦昵限公司（蓋章）（蓋章）。
委托代理人：委托代理人：
日期：日期：
公司開(kāi)戶行：交通銀行大廠支行。
公司名稱：南京有限公司。
銀行帳號(hào)：
加工安裝合同糾紛篇八
上訴人儋州南寶實(shí)業(yè)有限公司因委托加工合同糾紛一案，不服海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院()浦民初字第79號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上訴人儋州南寶實(shí)業(yè)有限公司法定代表人梁少球及其代理人{(lán)李0x}、被上訴人{(lán)廖1x}及其代理人{(lán)符2x}到庭參加訴訟。被上訴人{(lán)湯3x}經(jīng)本院合法傳喚，無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭，本案缺席審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審法院認(rèn)為，xx年，經(jīng)中間人陳為龍介紹，原告的法定代表人梁少球和被告{廖1x}洽談合作開(kāi)發(fā)石英礦事宜。同年5月5日，二人以原告和洋浦裕洋實(shí)業(yè)有限公司(下簡(jiǎn)稱裕洋公司)的名義簽訂《定購(gòu)硅石合同書(shū)》。約定裕洋公司向原告供應(yīng)硅石6300立方，第一期于6月20日前供貨2500立方包裝車(chē)，交貨地點(diǎn)在海南澄邁太平南蛇嶺石英石場(chǎng)，價(jià)格為石場(chǎng)交貨每立方56元;合同生效后原告支付1萬(wàn)元作為定金，進(jìn)場(chǎng)2天內(nèi)原告將4萬(wàn)元存折交給中間人陳為龍作為貨款保證金，根據(jù)工作進(jìn)度支付。合同簽訂當(dāng)日，被告{廖1x}給陳為龍出具委托書(shū)一份，內(nèi)容為委托其從梁少球處領(lǐng)取1萬(wàn)元加工生產(chǎn)石英石定金和4萬(wàn)元貨款保證金。此后，被告{廖1x}組織進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始石場(chǎng)的土建施工，梁少球亦在現(xiàn)場(chǎng)指揮施工。5月6日，陳為龍收取原告法定代表人梁少球1萬(wàn)元定金后轉(zhuǎn)交被告{廖1x};6月10日，陳為龍分?jǐn)?shù)次將39000元匯給被告{廖1x}，用于工地土建開(kāi)支，6月15日，被告{廖1x}出具收條承認(rèn)收到原告預(yù)付的挖機(jī)費(fèi)l萬(wàn)元。土建工程完工后，被告{廖1x}沒(méi)有進(jìn)行石英石的加工生產(chǎn)，改為將設(shè)備出租給案外人王照興，由王照興加工生產(chǎn)石英石而梁少球則向其購(gòu)買(mǎi)。8月15日，梁少球簽署書(shū)面意見(jiàn)，內(nèi)容為“同意王照興租用{廖1x}的礦山設(shè)備每立方租金7元”。當(dāng)月王照興生產(chǎn)出一批石英石并交付原告運(yùn)出港口。但是，被告{廖1x}并未從王照興處收到機(jī)械設(shè)備租金。此后，原告多次向被告{廖1x}要求退還預(yù)付款無(wú)果，因此成訟。裕洋公司股東系由被告{廖1x}和案外人廖城組成，該公司已經(jīng)被工商部門(mén)吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。庭審中被告{廖1x}陳述該公司一直由其單獨(dú)負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)，有關(guān)財(cái)產(chǎn)也是由其個(gè)人支配，原告對(duì)此陳述予以認(rèn)可。
原審法院認(rèn)為：《定購(gòu)硅石合同書(shū)》簽章的當(dāng)事人雖然是原告和裕洋公司，但被告{廖1x}在審理過(guò)程中承認(rèn)公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際上是其個(gè)人在操作，公司資產(chǎn)也由其個(gè)人支配，{廖1x}應(yīng)是合同權(quán)利義務(wù)的實(shí)際承擔(dān)者。原告對(duì)此亦表示認(rèn)同。該合同的標(biāo)的是特定的，即從南蛇嶺石英礦開(kāi)采加工所得的礦石，由于南蛇嶺石英礦系由政府部門(mén)批準(zhǔn)給原告開(kāi)采，只有原告具有合法的開(kāi)采和銷(xiāo)售權(quán)，因此該定購(gòu)合同其實(shí)質(zhì)是一個(gè)委托加工合同，合同約定的貨款實(shí)際是委托加工的經(jīng)費(fèi)。由于合同約定的交貨期限為6月20日前，而實(shí)際上政府部門(mén)的批準(zhǔn)文件6月16日才下發(fā)，因此該合同是客觀上無(wú)法按期履行。在礦場(chǎng)土建部分完成后，被告{廖1x}未繼續(xù)進(jìn)行加工生產(chǎn)，而是與案外人王照興簽訂機(jī)械設(shè)備租賃合同，梁少球?qū)Υ吮硎就?，并與王照興簽訂買(mǎi)賣(mài)合同，由此原委托加工合同客觀上不可能再履行，被告不存在故意不履行的違約情況，應(yīng)認(rèn)定雙方以實(shí)際行為解除原委托加工合同。由于雙方在解除合同時(shí)未對(duì)財(cái)產(chǎn)返還、賠償損失等等問(wèn)題達(dá)成一致協(xié)商意見(jiàn)，故應(yīng)按合同法關(guān)于解除的處理原則處理，由取得對(duì)方財(cái)產(chǎn)的合同一方進(jìn)行返還。被告收取的款項(xiàng)用于礦場(chǎng)的土建工程，而且梁少球亦在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)土建工程進(jìn)行指揮，因此該款項(xiàng)應(yīng)認(rèn)定為已經(jīng)物化為礦場(chǎng)的土建部分，誰(shuí)取得土建部分的使用權(quán)和收益權(quán)，即應(yīng)認(rèn)定誰(shuí)取得了該款。在合同不能履行的情況下，{廖1x}僅僅將.有關(guān)機(jī)械設(shè)備出租，故不能認(rèn)定其對(duì)該土建部分有收益權(quán);另一方面，由于獲得政府批準(zhǔn)開(kāi)采權(quán)的是原告，在合同解除的情況下，取得該土建部分使用權(quán)和收益權(quán)的也只是原告。所以，不能認(rèn)定被告{廖1x}依據(jù)原委托加工合同取得了原告的財(cái)產(chǎn)，從而應(yīng)當(dāng)返還。原告的訴訟請(qǐng)求沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)，不予支持。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定，判決駁回原告的訴訟請(qǐng)求。案件受理費(fèi)2715元由原告負(fù)擔(dān)。
上訴人儋州南寶實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南寶公司'')不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴稱：一、原審認(rèn)定事實(shí)缺乏證據(jù)支持，純屬主觀臆斷。陳為龍作為中間人收取了上訴人支付購(gòu)貨款的4萬(wàn)元、1萬(wàn)元定金，這是無(wú)爭(zhēng)的事實(shí)，上訴人經(jīng)理梁少球從始至終并未在現(xiàn)場(chǎng)”指揮施工"，更沒(méi)有證據(jù)證實(shí)陳為龍收款后分?jǐn)?shù)次將39000元款用于工地上建開(kāi)支是梁少球同意的。假定有，那么工地上建開(kāi)支明細(xì)帳是否有憑證?是否有梁少球同意開(kāi)支的簽字?沒(méi)有證據(jù)支持應(yīng)承擔(dān)舉證不能的法律后果。二、原審認(rèn)定《定購(gòu)硅石合同書(shū)》是委托加工合同嚴(yán)重違反合同自治性原則。本案中盡管合同標(biāo)的物是特定的，政府部門(mén)將開(kāi)采權(quán)批準(zhǔn)給上訴人，上訴人又委托被上訴人開(kāi)采，但采掘出來(lái)的礦石雙方當(dāng)事人是以購(gòu)銷(xiāo)的方式來(lái)履行合同的，被上訴人是經(jīng)商多年的人，其不可能不清楚自己的權(quán)利義務(wù)。而法院不能在上訴人主張和被上訴人辯解理由之外推定是所謂的委托加工合同。本案相關(guān)證據(jù)表明，雖然開(kāi)采權(quán)是以上訴人的名義辦理的，但被上訴人在履行合同過(guò)程中均是以其公司及個(gè)人名義實(shí)施的，并不是以委托人名義實(shí)施，因此，盡管本案存在符合委托加工合同特征的個(gè)別事實(shí)行為，但其性質(zhì)顯然不是委托加工合同。另外，政府下文之前就一直在采挖，批文并不是造成合同不能履行的原因。被上訴人將設(shè)備租賃給王照興生產(chǎn)石英礦并交付給上訴人純屬另外一層法律關(guān)系，上訴人與王照興也簽訂協(xié)議，且已給付對(duì)價(jià)，因此不能認(rèn)定為是被上訴人客觀上不能履行合同的事實(shí)根據(jù)。三、合同被迫解除，被上訴人就應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，取得財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)返還。被上訴人兩次委托陳為龍收取上訴人支付的保證金4萬(wàn)元和定金1萬(wàn)元是無(wú)法抹去的事實(shí)。沒(méi)有證據(jù)證明被上訴人收到該款后用于土建開(kāi)支，即便被上訴人將上述款項(xiàng)用于土建工程，根據(jù)上述理由，更是與上訴人毫無(wú)關(guān)系。綜上，請(qǐng)求二審法院撤銷(xiāo)一審判決，判令被上訴人返還保證金4萬(wàn)元，預(yù)付挖機(jī)費(fèi)1萬(wàn)元，雙倍返還定金2萬(wàn)元及逾期利息3500元。
加工安裝合同糾紛篇九
聯(lián)系電話：______。
被答辯人：______。
地址：__________________，
聯(lián)系電話：_________。
答辯人與被答辯人之間的承攬合同糾紛一案，日前答辯人已向上海仲裁委員會(huì)提起仲裁申請(qǐng)，貴會(huì)已予以立案受理?，F(xiàn)被答辯人向貴會(huì)提出對(duì)仲裁協(xié)議效力及仲裁管轄異議，對(duì)此，答辯人特作如下答辯：
一、在雙方簽署的《定作物合同》第十六條中約定：“如經(jīng)協(xié)商仍不能達(dá)成一致，甲乙雙方中任何一方可向上海市仲裁委員會(huì)提起仲裁。”雖然該約定上海市仲裁委員會(huì)與上海仲裁委員會(huì)有一字之差，但是能夠確定就是指上海仲裁委員會(huì)。
二、盡管上海市的區(qū)域內(nèi)有二家仲裁機(jī)構(gòu)，但是屬于上海市的仲裁機(jī)構(gòu)僅此一家，另一仲裁機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)上海分會(huì)，顧名思義不屬上海市，他只是中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)派出機(jī)構(gòu)，不屬上海市。
根據(jù)最高院關(guān)于適用《中華人民共和國(guó)仲裁法》解釋第三條規(guī)定，“仲裁協(xié)議約定的仲裁機(jī)構(gòu)名稱不準(zhǔn)確，但能夠確定具體的仲裁機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定選定了仲裁機(jī)構(gòu)”。因此，雖然雙方約定是上海市仲裁委員會(huì)，名稱不夠準(zhǔn)確，但無(wú)可爭(zhēng)議就是上海仲裁委員會(huì)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定選定了仲裁機(jī)構(gòu)。該仲裁協(xié)議有效，上海仲裁委員會(huì)具有管轄權(quán)。
綜上所述，答辯人根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，特向貴會(huì)申請(qǐng)仲裁，貴會(huì)受理本案符合法律規(guī)定，被答辯人提出管轄權(quán)異議于法相悖，懇請(qǐng)貴委依法作出決定予以駁回。
此致
上海仲裁委員會(huì)。
答辯人：
特別授權(quán)代理人：
加工安裝合同糾紛篇十
雙方為開(kāi)展來(lái)料加工業(yè)務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。
第一條加工內(nèi)容。
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨。
乙方在合同期間，每個(gè)月向甲方提供________原材料，并負(fù)責(zé)運(yùn)至________車(chē)站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個(gè)月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運(yùn)至________港口交付乙方。
第三條來(lái)料數(shù)量與質(zhì)量。
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計(jì)加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料，甲方除對(duì)無(wú)法履行本合同不負(fù)責(zé)外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認(rèn)。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量。
甲方如未能按時(shí)、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
第五條加工費(fèi)。
甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費(fèi)，在本合同訂立時(shí)的________年為每套________幣_(tái)_______元;合同訂立第二年起的加工費(fèi)雙方另議，但不得低于每套____幣_(tái)___元;該加工費(fèi)是依據(jù)合同訂立時(shí)中國(guó)國(guó)內(nèi)和國(guó)外勞務(wù)費(fèi)用而確定的，故在中國(guó)國(guó)內(nèi)勞務(wù)費(fèi)用水平有變化時(shí)，雙方將另行議定。
第六條付款方式。
乙方將不作價(jià)的原材料運(yùn)交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個(gè)月，由乙方向甲方開(kāi)立即期信用證，支付加工費(fèi)。
第七條運(yùn)輸與保險(xiǎn)。
乙方將原材料運(yùn)交甲方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。
第八條不可抗力。
第九條仲裁。
本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請(qǐng)中國(guó)________仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁適用法律為：
1.中華人民共和國(guó)加入的國(guó)際公約、條約;。
2.中華人民共和國(guó)法律;。
3.在中國(guó)法律無(wú)明文規(guī)定時(shí)，適用國(guó)際通行的慣例。
第十條合同有效期。
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費(fèi)在內(nèi)的全部應(yīng)付費(fèi)用時(shí)終止。
第十一條合同的續(xù)訂。
本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教嵴?qǐng)協(xié)商。
第十二條合同文本與文字。
本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國(guó)文字書(shū)就，兩國(guó)文字具有同等效力。
第十三條其他。
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運(yùn)輸及保險(xiǎn)等項(xiàng)開(kāi)支，在加工費(fèi)以外收取，但這些費(fèi)用不超過(guò)每套合同產(chǎn)品的____%。
2.甲方收到原材料后，應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn)，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗(yàn)報(bào)告后，乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足。
第十四條合同條款的變更。
本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補(bǔ)充、變更內(nèi)容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
加工安裝合同糾紛篇十一
為發(fā)展市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，提高加盟者經(jīng)濟(jì)收入，甲乙雙方兩者公平、合理的`原則，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機(jī)事宜，達(dá)成以下協(xié)議：
甲方：_________________。
乙方：_________________。
1、向乙方提供打火機(jī)散件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費(fèi)。
2、向乙方提供合格的充氣設(shè)備，組裝工具。
3、有權(quán)要求乙方按市場(chǎng)需求加工打火機(jī)數(shù)量、式樣、時(shí)間等。
4、向乙方及時(shí)供應(yīng)全套散件。
1、向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費(fèi)用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火機(jī)。
3、及時(shí)支付散件價(jià)款。
4、可以自行銷(xiāo)售成品打火機(jī)，但應(yīng)及時(shí)告知甲方。
5、乙方自行選擇生產(chǎn)場(chǎng)所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負(fù)。
1、氣體飽滿無(wú)氣泡，外貌干凈。
2、火焰均勻，火苗調(diào)火高度2-3cm無(wú)斷頭。
1、乙方在甲方批發(fā)火機(jī)散件累計(jì)達(dá)八萬(wàn)者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發(fā)火機(jī)散件累計(jì)達(dá)十萬(wàn)者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。
3、乙方在甲方批發(fā)火機(jī)散件累計(jì)達(dá)十二萬(wàn)者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方：_________________。
乙方：_________________。
_______年______月____日。
加工安裝合同糾紛篇十二
原告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，董事長(zhǎng)。
委托代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。
委托代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。
被告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，總經(jīng)理。
委托代理人____，男，______________________________公司經(jīng)理，住該單位。
原告______________________________有限公司(以下簡(jiǎn)稱原告)與被告______________________________有限公司(以下簡(jiǎn)稱被告)加工合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審判員______獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理，本案原告的委托代理人王鋒、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱，年______月______日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進(jìn)行加工制作。合同訂立后，原告將需要加工的鋼板運(yùn)至被告處，被告收到原告運(yùn)送的材料后卻通知原告無(wú)法完成加工，讓原告運(yùn)回材料，原告運(yùn)回材料時(shí)發(fā)現(xiàn)少了______噸。原告要求被告返還鋼板______噸，賠償損失______元，訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
被告辯稱，原告所述與事實(shí)不符，年______月______日原告才將全部材料送到被告公司，______月______日原告通知我們不讓繼續(xù)加工，______月______日原告拉走材料，被告不存在違約，是原告違約，被告已經(jīng)為原告加工材料______余噸，現(xiàn)被告只欠原告約______噸材料，因原告未支付被告加工費(fèi)，故被告未將材料歸還原告，被告不同意原告的訴訟請(qǐng)求。
經(jīng)審理查明：年______月______日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進(jìn)行加工制作，原告于年______月______日向被告提供圖紙，材料提供到被告工廠，年______月______日開(kāi)始發(fā)貨，______月______日前所有構(gòu)件發(fā)完。合同訂立后，原告于年______月______日至______月______日陸續(xù)將鋼材運(yùn)至被告工廠，被告對(duì)部分鋼材進(jìn)行了加工，年______月______日，原告開(kāi)始從被告處運(yùn)回鋼材(包括部分加工的鋼材)，原告未給付被告加工費(fèi)。本案在審理過(guò)程中，原告表示未運(yùn)回的鋼材為_(kāi)_____噸，被告表示加工鋼材存在一定損耗，現(xiàn)被告處只存有已進(jìn)行加工的______噸鋼材，因原告未付加工費(fèi)故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費(fèi)。
上述事實(shí)有加工合同、出庫(kù)單、出入庫(kù)清點(diǎn)單、雙方當(dāng)事人陳述等證據(jù)在案佐證。
本院認(rèn)為：原、被告雙方訂立的加工合同，系雙方真實(shí)意思表示，不違反法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效，雙方應(yīng)當(dāng)恪守履行。定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人對(duì)完成的工作成果享有留置權(quán)。因被告已經(jīng)履行部分加工義務(wù)，而原告未給付被告加工費(fèi)，故被告對(duì)完成的加工材料享有留置權(quán)，原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請(qǐng)求，于法無(wú)據(jù)，本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》第二百六十四條之規(guī)定，判決如下：
駁回原告______________________________有限公司的訴訟請(qǐng)求。
案件受理費(fèi)______元，由原告______________________________有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，交納上訴案件受理費(fèi)，上訴于______市第二中級(jí)人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴費(fèi)的，按自動(dòng)撤回上訴處理。
代理審判員______。
______年______月______日。
書(shū)記員______。
加工安裝合同糾紛篇十三
1、請(qǐng)求法院判令被告立即支付加工款_______________元及利息__________元(利息從_____________年__________月__________日起按__________利率暫計(jì)至起訴之日止)，二項(xiàng)共計(jì)_______________元。
2、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由。
_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日，原告為被告加工__________制品，加工費(fèi)共_______________元。被告于_____________年__________月__________日支付了__________元給我，余下_______________元被告至今未付，被告并于_____________年__________月__________日立下欠條承認(rèn)欠款。后經(jīng)我多次追收，被告均以各種理由拒不支付。為保護(hù)原告的合法權(quán)益，特向法院提起訴訟，請(qǐng)依法判決。
此致
____________市____________區(qū)人民法院。
具狀人(簽名或蓋章)：_________________。
_____________年__________月__________日。
加工安裝合同糾紛篇十四
原告北京多維國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)有限公司，住所地北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)姚辛莊村東。
法定代表人多維寬，董事長(zhǎng)。
委托代理人王鋒，男，北京多維國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)有限公司職員，住該單位。
委托代理人舒暢，男，北京多維國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)有限公司職員，住該單位。
被告北京中鐵萬(wàn)博通鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司，住所地北京市通州區(qū)食品工業(yè)園區(qū)29號(hào)。
法定代表人張愛(ài)新，總經(jīng)理。
委托代理人崔燕合，男，北京中鐵萬(wàn)博通鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司經(jīng)理，住該單位。
原告北京多維國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)有限公司(以下簡(jiǎn)稱原告)與被告北京中鐵萬(wàn)博通鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱被告)加工合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審判員吳宏獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理，本案原告的委托代理人王鋒、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱，xx年7月2日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進(jìn)行加工制作。合同訂立后，原告將需要加工的鋼板運(yùn)至被告處，被告收到原告運(yùn)送的材料后卻通知原告無(wú)法完成加工，讓原告運(yùn)回材料，原告運(yùn)回材料時(shí)發(fā)現(xiàn)少了17噸。原告要求被告返還鋼板17噸，賠償損失7000元，訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
被告辯稱，原告所述與事實(shí)不符，xx年7月24日原告才將全部材料送到被告公司，7月25日原告通知我們不讓繼續(xù)加工，7月26日原告拉走材料，被告不存在違約，是原告違約，被告已經(jīng)為原告加工材料100余噸，現(xiàn)被告只欠原告約7、8噸材料，因原告未支付被告加工費(fèi)，故被告未將材料歸還原告，被告不同意原告的訴訟請(qǐng)求。
經(jīng)審理查明：xx年7月2日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進(jìn)行加工制作，原告于xx年7月2日向被告提供圖紙，材料提供到被告工廠，xx年7月20日開(kāi)始發(fā)貨，8月2日前所有構(gòu)件發(fā)完。合同訂立后，原告于xx年7月3日至7月24日陸續(xù)將鋼材運(yùn)至被告工廠，被告對(duì)部分鋼材進(jìn)行了加工，xx年7月26日，原告開(kāi)始從被告處運(yùn)回鋼材(包括部分加工的鋼材)，原告未給付被告加工費(fèi)。本案在審理過(guò)程中，原告表示未運(yùn)回的鋼材為15.669噸，被告表示加工鋼材存在一定損耗，現(xiàn)被告處只存有已進(jìn)行加工的7.5噸鋼材，因原告未付加工費(fèi)故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費(fèi)。
上述事實(shí)有加工合同、出庫(kù)單、出入庫(kù)清點(diǎn)單、雙方當(dāng)事人陳述等證據(jù)在案佐證。
本院認(rèn)為：原、被告雙方訂立的加工合同，系雙方真實(shí)意思表示，不違反法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效，雙方應(yīng)當(dāng)恪守履行。定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人對(duì)完成的工作成果享有留置權(quán)。因被告已經(jīng)履行部分加工義務(wù)，而原告未給付被告加工費(fèi)，故被告對(duì)完成的加工材料享有留置權(quán)，原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請(qǐng)求，于法無(wú)據(jù)，本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第二百六十四條之規(guī)定，判決如下：
駁回原告北京多維國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)有限公司的訴訟請(qǐng)求。
案件受理費(fèi)九百二十五元，由原告北京多維國(guó)際鋼結(jié)構(gòu)有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，交納上訴案件受理費(fèi)，上訴于北京市第二中級(jí)人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴費(fèi)的，按自動(dòng)撤回上訴處理。
代理審判員吳宏。
二00八年三月十七日。
書(shū)記員王亞潔。
加工安裝合同糾紛篇十五
為了發(fā)展市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，提高加盟商的經(jīng)濟(jì)收入，甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》達(dá)成以下協(xié)議：
甲方：_____
乙方：_____
一、甲方的權(quán)利和義務(wù)：
1、向乙方提供打火機(jī)零件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費(fèi)。
2、為乙方提供合格的充氣設(shè)備和裝配工具。
3、乙方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)需求加工打火機(jī)的數(shù)量、樣式和時(shí)間。
4、及時(shí)向乙方提供全套散件。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)：
1、向甲方支付充氣設(shè)備、裝配工具等費(fèi)用___元。
2、按甲方要求加工合格的打火機(jī)。
3、及時(shí)支付散件價(jià)格。
4、成品打火機(jī)可自行銷(xiāo)售，但應(yīng)及時(shí)通知甲方。
5、乙方應(yīng)自行選擇生產(chǎn)場(chǎng)所，確保安全生產(chǎn)。乙方應(yīng)對(duì)生產(chǎn)中發(fā)生的一切事故負(fù)責(zé)。
三、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：（培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)）
1、氣體飽滿，無(wú)氣泡，外觀干凈。
2、火焰均勻，火焰調(diào)火高度_____cm無(wú)斷頭。
四、甲方所在地人民法院不予仲裁。
五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲方已充分解釋?zhuān)曳嚼斫庹_，簽字生效。
六本合同有效期期從：___________
七、免費(fèi)設(shè)備的優(yōu)惠條件如下：
1、乙方在甲方批發(fā)的火機(jī)零件有_____萬(wàn)個(gè)。如乙方終止合同，乙方可將設(shè)備退還甲方，甲方可退還乙方設(shè)備壓金的_____。
2、乙方在甲方批發(fā)的火機(jī)散件累計(jì)達(dá)到_____萬(wàn)人。如乙方終止合同，乙方可將設(shè)備退還甲方，甲方可退還乙方設(shè)備款。
3、如乙方終止合同，設(shè)備和工具歸乙方所有。
甲方：_____
乙方：_____
加工安裝合同糾紛篇十六
答辯人：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
一、本案的案由不是“加工合同糾紛”而是“買(mǎi)賣(mài)合同糾紛”。
根據(jù)《民法典》第七百七十條、252條之規(guī)定：加工合同是指承攬人以自己的技能、設(shè)備、和勞力，按照定作人的要求，將定作人提供的原材料加工為成品，定作人接受該成品并支付報(bào)酬的合同。而_____提供的合同，表面上寫(xiě)的是《加工定作合同》，但定作人_____并未提供原材料，也未提供加工成品的圖紙、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，_____提供的所謂“定作成品”實(shí)際上是_____自己生產(chǎn)的產(chǎn)品。根據(jù)《民法典》第五百九十五條之規(guī)定，_______與____簽訂的是《買(mǎi)賣(mài)合同》，它們之間發(fā)生糾紛的案由應(yīng)定為“買(mǎi)賣(mài)合同糾紛”。
二、答辯人不是本案適格的被告，只能作為第三人參與訴訟。
縱觀本案_____向法院提供的合同及欠條，上面沒(méi)有答辯人的公章，也沒(méi)有答辯人的法定代表人簽名，所以答辯人不是本案適格的被告，但由于_____與_____買(mǎi)賣(mài)的設(shè)備最終是答辯人使用，故答辯人可以作為第三人參與本案的訴訟。
三、_____提供的產(chǎn)品夸大宣傳，是不合格產(chǎn)品，不符合國(guó)家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。
首先，_____只不過(guò)是_____的一個(gè)個(gè)體工商戶，但他在企業(yè)介紹時(shí)宣傳是______公司，號(hào)稱“重質(zhì)量、講信譽(yù)”，卻連一個(gè)完整的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)都沒(méi)有。
其次，像_____提供的-四色瓦楞紙板水性印刷輪轉(zhuǎn)模切開(kāi)槽機(jī)、圓壓圓模切機(jī)、薄刀分紙機(jī)、網(wǎng)紋線等產(chǎn)品，根本達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。產(chǎn)品既沒(méi)有出廠合格證，也沒(méi)有使用說(shuō)明書(shū)，產(chǎn)品也沒(méi)有安裝調(diào)試，人員培訓(xùn)更沒(méi)有。
最后，答辯人聲明，保留向_____追償因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題而對(duì)答辯人造成的一切經(jīng)濟(jì)損失的權(quán)利。
綜上所述，答辯人使用的雖然是_____的產(chǎn)品，但是與_____簽訂的《買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》，與_____無(wú)關(guān)，答辯人付款也是付給_____的，況且款項(xiàng)已基本付清。_____所寫(xiě)的欠條應(yīng)由其個(gè)人承擔(dān)，_____應(yīng)承擔(dān)其生產(chǎn)的產(chǎn)品售后服務(wù)的責(zé)任。懇請(qǐng)法院查明事實(shí)，駁回_____對(duì)答辯人的訴請(qǐng)!
此致
_____人民法院。
答辯人：_______。
____年___月___日。
附：
答辯書(shū)副本_____份;。
證據(jù)材料______份。
加工安裝合同糾紛篇十七
上訴人(再審原審被告)陳全中，男，1957年8月18日出生，漢族，農(nóng)民，住武陟縣北郭鄉(xiāng)澗溝村5組。
委托代理人謝全海，武陟縣誠(chéng)信法律服務(wù)中心法律工作者。
被上訴人(再審原審原告)魏曰志，男，1961年9月21日出生，漢族，個(gè)體工商戶，住河南省光山縣馬畈街道115號(hào)。
委托代理人楊慶輝，河南紫弦律師事務(wù)所律師。
法定代表人陳運(yùn)奎，村委主任。
上訴人陳全中與被上訴人魏曰志、再審原審被告武陟縣北郭鄉(xiāng)澗溝村村民委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱：澗溝村委)加工合同糾紛一案，魏曰志于xx年7月12日向武陟縣人民法院提起訴訟。武陟縣人民法院于xx年10月22日作出武民初字第817號(hào)民事判決。該民事判決生效后，魏曰志于xx年12月26日申請(qǐng)?jiān)賹?，武陟縣人民法院于xx年12月28日作出()武民監(jiān)字第1號(hào)裁定，裁定本案再審，并于xx年6月20日作出()武民再字第5號(hào)民事判決。該再審民事判決生效后，陳全中不服，向檢察院申訴，焦作市人民檢察院向焦作市中級(jí)人民法院提出抗訴，焦作市中級(jí)人民法院于xx年8月14日作出()焦民立抗字第28號(hào)民事裁定，指令武陟縣人民法院再審。武陟縣人民法院再審后于xx年3月18日作出()武民再字第7號(hào)民事判決。陳全中不服，于xx年4月2日提起上訴。本院于xx年4月21日受理后，依法組成合議庭于xx年5月19日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上訴人陳全中及其委托代理人謝全海、被上訴人魏曰志的委托代理人楊慶輝到庭參加了訴訟。再審原審被告澗溝村委經(jīng)本院傳票合法傳喚未到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審法院原審查明：1月20日，原告與被告澗溝村委訂立電桿加工承包合同。遂后雙方開(kāi)始履行合同，原告負(fù)責(zé)生產(chǎn)電桿的技術(shù)和質(zhì)量，被告澗溝村委負(fù)責(zé)銷(xiāo)售。期間，被告澗溝村委按雙方約定的價(jià)款給原告結(jié)算了部分款項(xiàng)。xx年1月9日，原告和時(shí)任澗溝村委主任的被告陳全中對(duì)雙方以前約定的給原告的價(jià)款進(jìn)行了變更，由每根80元降為55元。但截止合同履行結(jié)束，雙方未對(duì)以前的帳目進(jìn)行結(jié)算。另查明，xx年1月31日，被告陳全中給原告出具欠條，言明欠電桿款2100元。xx年1月10日，又出具欠條，言明欠電桿款39234元。原告為討要余欠的電桿加工費(fèi)和欠款與二被告形成糾紛，訴至本院。
原審法院原審認(rèn)為，根據(jù)原告和被告澗溝村委19訂立的合同約定，原告和被告澗溝村委之間存在合作加工電桿的法律關(guān)系，雙方約定有明確的分工，也約定了原告方應(yīng)得的報(bào)酬。該價(jià)款雖經(jīng)協(xié)商變更，但雙方的關(guān)系可以確定，既非合伙，也非加工承攬。被告澗溝村委所辯的雙方系合伙關(guān)系，因雙方的約定不符合合伙的特征地，該辯解理由不能成立。雙方生產(chǎn)的電桿，被告澗溝村委應(yīng)按每根55元的約定向原告支付款項(xiàng)。就現(xiàn)有證據(jù)而言，可以確定雙方未進(jìn)行最終的結(jié)算，不能證明被告澗溝村委是否欠原告款及其數(shù)額，原告舉證的證據(jù)可以初步認(rèn)定原告生產(chǎn)電桿的數(shù)量為4450根，但具體結(jié)算還要扣除被告澗溝村委的已付款和破損電桿的數(shù)量及價(jià)款。而被告澗溝村委所舉證據(jù)(36張條據(jù))均系復(fù)印件，因其舉不出原件核對(duì)，無(wú)法認(rèn)定其已付款數(shù)，其也未舉出破損電桿的數(shù)量，舉證不能的責(zé)任應(yīng)由被告澗溝村委負(fù)擔(dān)，據(jù)此可以推定原告主張的欠電桿的加工費(fèi)的數(shù)額成立。原告所舉的兩張欠條系被告陳全中出具，原告方未舉出證據(jù)證明該欠款系陳全中個(gè)人所欠，被告陳全中的行為應(yīng)認(rèn)定為履行村委主任職務(wù)的職務(wù)行為，該款應(yīng)認(rèn)定為被告澗溝村委所欠。被告澗溝村委欠原告的款項(xiàng)，應(yīng)予支付，拖欠不付，已屬違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。原告舉證的證據(jù)可以說(shuō)明其于xx年12月向被告主張過(guò)權(quán)利，至起訴時(shí)，原告行使權(quán)利并未超訴訟時(shí)效。原告向被告陳全中主張權(quán)利，提交所涉被告陳全中的有關(guān)證據(jù)，應(yīng)認(rèn)定為該被告履行職務(wù)中的行為，該被告?zhèn)€人不應(yīng)承擔(dān)付款責(zé)任。
原審法院原審判決如下：一、被告澗溝村委應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)給付原告款14萬(wàn)元;二、駁回原告其他訴訟請(qǐng)求，訴訟費(fèi)4360元，由被告澗溝村委負(fù)擔(dān)。原告預(yù)交的訴訟費(fèi)本院不予退還，被告澗溝村委應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)徑付4360元給原告。
原審法院()武民再字第5號(hào)案再審認(rèn)定的事實(shí)是：年1月20日，原審原告魏曰志與原審被告澗溝村委訂立了電桿加工承包合同(原審被告陳全中當(dāng)時(shí)任澗溝村委主任)。當(dāng)魏曰志按合同約定將生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)至澗溝村后，澗溝村委因無(wú)資金沒(méi)有履行能力，該合同沒(méi)有履行。原審被告陳全中便讓本村村民曹風(fēng)鳴召集村民入股投資生產(chǎn)電線桿。曹風(fēng)鳴召集了本村史會(huì)生等八人投資150000元生產(chǎn)電線桿。并與陳全中約定，每賣(mài)出一根線桿，投資方得款22元，因廠地系村委所有，故每賣(mài)出一根桿，村委得款8元。陳全中負(fù)責(zé)銷(xiāo)售。xx年1月9日陳全中與魏曰志協(xié)議約定，已生產(chǎn)線桿4450根，給魏曰志的價(jià)款由每根80元降為55元。但雙方開(kāi)始履行約定至結(jié)束，未對(duì)以前的帳目進(jìn)行結(jié)算，但原審原告認(rèn)可原審被告陳全中已付款146200元。另查明，xx年1月31日，原審被告陳全中給原告出具欠條，言明欠電桿款2100元。xx年1月10日，又出具欠條，言明欠電桿款39234元。
原審法院再審認(rèn)為，原審被告陳全中代表村委與原審原告魏曰志簽訂的“電桿加工承包合同”，由于澗溝村委沒(méi)有履行能力，該合同實(shí)際并未執(zhí)行，而是由原審被告陳全中個(gè)人又號(hào)召本村村民以入股的形式投資加工電桿，并由陳全中自己與入股村民約定，每賣(mài)出一根電桿，付股民22元，付村委廠地占用費(fèi)8元。陳全中以此又與原審原告魏曰志履行“電桿加工承包合同”。在履行期間，陳全中又與魏曰志訂立協(xié)議，言明生產(chǎn)線桿4450根，對(duì)給付魏曰志電桿價(jià)格進(jìn)行了變更。由此可以看出，原審原告魏曰志的電桿加工費(fèi)應(yīng)當(dāng)由原審被告陳全中給付，而不應(yīng)由澗溝村委給付。原審認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，應(yīng)予糾正。但原審被告澗溝村委與原審原告魏曰志簽訂合同之后，無(wú)履行合同的能力，將合同轉(zhuǎn)借他人，并從中得利，原審原告仍認(rèn)為是與村集體合作，致使原告的利益遭受損失，同時(shí)村委又提供場(chǎng)地并安排民工參與生產(chǎn)，并發(fā)給工資，村委有配合陳全中經(jīng)營(yíng)及得利事實(shí)存在，原審被告澗溝村委應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。原審原告魏曰志所舉的兩張欠條系原審被告陳全中個(gè)人出具，有證據(jù)證明該欠款系陳全中個(gè)人所欠，陳全中的該行為不應(yīng)認(rèn)定為履行村委主任職務(wù)的職務(wù)行為，故該款應(yīng)認(rèn)定為陳全中個(gè)人所欠，不應(yīng)當(dāng)由澗溝村委償還，原審對(duì)此認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，亦應(yīng)予糾正。原審原告主張加工費(fèi)的數(shù)額是(4450根×55元-146200元)98550元，欠貨款是(2100+39234元)41334元。經(jīng)查，就本案現(xiàn)有證據(jù)來(lái)說(shuō)沒(méi)有不妥，數(shù)額正確。原審認(rèn)定原審原告行使權(quán)利并未超過(guò)訴訟時(shí)效，再審對(duì)此亦確認(rèn)。原審原告要求澗溝村委與陳全中連帶清償責(zé)任，符合本案事實(shí)和法律的規(guī)定，予以支持。
原審法院再審判決如下：一、撤銷(xiāo)武陟縣人民法院()武民初字第817號(hào)民事判決;二、原審被告陳全中應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)給付原審原告魏曰志款140000元。原審被告澗溝村委承擔(dān)連帶清償責(zé)任。三、駁回原審原告其它訴訟請(qǐng)求。原審訴訟費(fèi)4360元由原審被告陳全中承擔(dān)，原審原告預(yù)交的訴訟費(fèi)不予退還，原審被告陳全中應(yīng)予本判決生效后十日內(nèi)徑付4360元給原審原告;再審訴訟費(fèi)4360元，由原審被告陳全中負(fù)擔(dān)，在執(zhí)行時(shí)一并執(zhí)行。
原審法院再次再審確認(rèn)的事實(shí)與原審法院()武民再字第5號(hào)案再審確認(rèn)的事實(shí)一致。另查明，本次再審中二原審被告均未舉出原告認(rèn)可已付電桿款146200元以外另付原告電桿款的證據(jù)，也未舉出破損桿數(shù)量的證據(jù)。
原審法院再次再審后認(rèn)為：原審被告陳全中代表原審被告澗溝村委和原審原告魏曰志于1999年1月20日簽訂“電桿加工承包合同”后，被告澗溝村委因沒(méi)有投資資金并未以定作人身份的合作方實(shí)際履行，而是由被告陳全中個(gè)人組織并吸收本村村民以入股的形式投入資金，形成一個(gè)新的投資主體(在條據(jù)中顯示澗溝村線桿廠)，作為與原審原告合作的定作人，代表村委并借村委之名與原審原告履行上述加工承包合同，并對(duì)線桿銷(xiāo)售、款額分配進(jìn)行約定并實(shí)際履行，即由陳全中負(fù)責(zé)銷(xiāo)售，每賣(mài)出一根線桿，付股民22元，付村委8元。上述新的投資主體作為加工合同的定作方，實(shí)際負(fù)責(zé)人為陳全中，此后陳全中又以個(gè)人身份與魏曰志簽訂了變更原加工承包合同的協(xié)議，即明確確定原審被告陳全中成為與原告履行加工合同的定作方。所以原審被告陳全中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)給付原審原告加工費(fèi)的民事責(zé)任。原審被告澗溝村委與原審原告簽訂合同之后，雖無(wú)履行合同能力，但并沒(méi)有解除與原審原告的合同，而是將合同部分權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓他人，他人仍以澗溝村委之名履行合同;同時(shí)澗溝村委提供場(chǎng)地與陳全中同時(shí)參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和分配，有得利的事實(shí)存在，與原審被告陳全中形成事實(shí)上的合伙關(guān)系。所以被告澗村委對(duì)原審原告的加工費(fèi)應(yīng)承擔(dān)連帶給付責(zé)任。本院()武民再字第5號(hào)案再審確認(rèn)原審被告陳全中對(duì)所欠原審原告加工款承擔(dān)給付責(zé)任，被告澗溝村委負(fù)連帶責(zé)任是正確的。原審原告所舉證據(jù)證明，其履行加工合同應(yīng)得加工費(fèi)數(shù)額為(4450根×55元-已付款146200元)98550元。原審原告所舉兩張欠條系原審被告陳全中以個(gè)人名義出具，雙方形成買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系，應(yīng)確認(rèn)系原審被告陳全中個(gè)人購(gòu)買(mǎi)原審原告線桿欠原告貨款41334元，應(yīng)由其個(gè)人單獨(dú)償還，原審被告澗溝村委不應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。因雙方加工合同和協(xié)議未約定結(jié)算時(shí)間，被告陳全中所書(shū)欠條亦未注明給付時(shí)間，故原審原告起訴并未超過(guò)訴訟時(shí)效。本院()武民再字第5號(hào)案對(duì)上述欠加工費(fèi)數(shù)額及責(zé)任承擔(dān)，原審被告陳全中欠貨款數(shù)額及欠款性質(zhì)，認(rèn)定事實(shí)正確，定性準(zhǔn)確，但在判決結(jié)果中一并判決原審被告陳全中給付原審原告款14萬(wàn)元，原審被告澗溝村委負(fù)連帶清償責(zé)任不妥，且數(shù)額計(jì)算錯(cuò)誤，數(shù)額相差116元。其中判決包含被告澗溝村委對(duì)被告陳全中個(gè)人所欠貨款41334元負(fù)連帶責(zé)任，結(jié)果錯(cuò)誤，應(yīng)予糾正?？乖V機(jī)關(guān)關(guān)于再審判決計(jì)算結(jié)果與判決結(jié)果相差116元的抗訴理由正確，應(yīng)予支持。本次再審中原審被告均未舉出破損線桿的數(shù)量，原審原告雖未舉出原審被告收線桿的領(lǐng)條，但原審原告和被告陳全中xx年1月9日的協(xié)議可以證明先前生產(chǎn)線桿的數(shù)量為4450根，雙方雖未進(jìn)行最后結(jié)算，但根據(jù)事實(shí)可以計(jì)算出原審二被告所欠加工費(fèi)的數(shù)額，所以就現(xiàn)有證據(jù)可以確認(rèn)雙方債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確，應(yīng)當(dāng)支持原審原告的訴訟請(qǐng)求?？乖V機(jī)關(guān)認(rèn)為雙方?jīng)]有進(jìn)行結(jié)算，債權(quán)債務(wù)不明，支持原審原告訴訟請(qǐng)求錯(cuò)誤，理由不足，不應(yīng)予以支持。
原審法院再次再審判決如下：一、撤銷(xiāo)本院()武民再字第5號(hào)民事判決;二、原審被告陳全中于判決生效后十日內(nèi)給付原審原告魏曰志線桿加工費(fèi)98550元;三、原審被告陳全中于判決生效后十日內(nèi)給付原審原告魏曰志遲延給付線桿加工費(fèi)的損失116元;四、原審被告澗溝村委對(duì)上述第二、三項(xiàng)負(fù)連帶給付責(zé)任。五、原審被告陳全中于判決生效后十日內(nèi)給付原審原告魏曰志所欠購(gòu)買(mǎi)電線桿貨款41334元。原審訴訟費(fèi)4360元，由原審被告陳全中負(fù)擔(dān)。原審原告預(yù)交的訴訟費(fèi)本院不予退還，由原審被告陳全中于判決生效后十日內(nèi)徑付4360元給原審原告。再審訴訟費(fèi)4360元，由原審被告陳全中負(fù)擔(dān)，在執(zhí)行中一并執(zhí)行。
陳全中上訴稱：一、()武民再字第7號(hào)民事判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。1、再審判決陳全中給付被上訴人加工費(fèi)錯(cuò)誤。再審中，被告澗溝村委申請(qǐng)出庭作證的幾位證人證明：澗溝村委無(wú)力履行合同后，退出了合同關(guān)系，澗溝村八位村民集資15萬(wàn)元，與被上訴人合作建立了電桿加工廠，被上訴人給股民加工生產(chǎn)電桿，股民給其出具有驗(yàn)收入庫(kù)單，加工費(fèi)應(yīng)與股民結(jié)算。陳全中既未投資，也未參與電桿廠的經(jīng)營(yíng)管理，更未收到被上訴人一根電桿，陳全中與上訴人沒(méi)有任何經(jīng)濟(jì)關(guān)系。陳全中雖銷(xiāo)售有部分電桿，但銷(xiāo)售的是股民的電桿，銷(xiāo)售收入在扣除自己合理報(bào)酬后，余款都交給了股民而不可能交給被上訴人。陳全中不欠也不可能欠被上訴人加工費(fèi)。所以，武陟縣人民法院判決陳全中給付被上訴人加工費(fèi)，村委承擔(dān)連帶責(zé)任，無(wú)異于指鹿為馬，張冠李戴，嫁禍于人，是錯(cuò)誤的。2、股民經(jīng)過(guò)調(diào)查了解，被上訴人應(yīng)得的加工費(fèi)明顯偏高，強(qiáng)烈不滿。在股民的多次要求下，陳全中為平衡雙主的利益，陳全中以村委主任的身份，經(jīng)與被上訴人協(xié)商，于xx年元月9日簽訂了此變價(jià)協(xié)議。并特別注明，具體結(jié)算以雙方的領(lǐng)導(dǎo)為準(zhǔn)，生產(chǎn)電桿數(shù)量結(jié)算時(shí)除破損后為結(jié)算數(shù)量。由此可以看出：此協(xié)議不是結(jié)算的結(jié)果，而是結(jié)算的前提。原審再審中，被上訴人都承認(rèn)雙方未經(jīng)結(jié)算。因此，4450根，就不是上訴人實(shí)際生產(chǎn)的總數(shù)。而且，破損的數(shù)量也不應(yīng)由陳金中舉出，因?yàn)殛惾懈緵](méi)有收到過(guò)被上訴人的電桿，也就不可能知道破損桿的數(shù)量，武陟法院以陳金中不能舉出破損桿的數(shù)量而承擔(dān)舉證不能的責(zé)任，真可謂是“欲加之罪，何患無(wú)辭”!因此，在被上訴人生產(chǎn)電桿總數(shù)不能確定，破損桿的數(shù)量沒(méi)有確定，應(yīng)付加工費(fèi)的電桿無(wú)法確定的情況下，武陟法院判決上訴人給付被上訴人98550元加工費(fèi)，不純粹是無(wú)源之水，無(wú)本之木，顛倒黑白嗎?何以服眾!二、原審、再審判決都適用法律錯(cuò)誤。民事訴訟法第108條規(guī)定：“起訴必須符合下列規(guī)定：(一)原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織?！倍景钢校簧显V人在原審中所持的兩張欠條，一張是魯山電桿廠的，一張是中站電桿廠的，都與被上訴人無(wú)關(guān)，沒(méi)有利害關(guān)系，武陟法院不僅受理了被上訴人的訴訟，而且不顧上訴人的多次異議，未加審理都判決支持了被上訴人的訴訟請(qǐng)求。難道民事訴訟法規(guī)定錯(cuò)了嗎?綜上，原審、再審判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，適用法律錯(cuò)誤，判決結(jié)果錯(cuò)誤。上訴人懇請(qǐng)上級(jí)人民法院查明事實(shí)，依法公斷，判如所求!
魏曰志答辯稱：一、一審判決令陳全中支付答辯人的電桿加工費(fèi)，是正確的。首先，電桿加工合同是陳全中借澗溝村委的名義與答辯人簽訂的;其次，在此后的合同履行中，也是陳全中直接與答辯人進(jìn)行交往的，答辯人沒(méi)有與其他任何人發(fā)生電桿加工業(yè)務(wù)關(guān)系;其三，加工生產(chǎn)出來(lái)的電桿，都是陳全中以其個(gè)人的名義與購(gòu)貨單位武陟縣電業(yè)局結(jié)賬的;其四，陳全中在支付其他提供資金村民的報(bào)酬后，剩余利潤(rùn)全被其一人裝入腰包。這幾條基本事實(shí)，確定了在履行電桿加工合同的過(guò)程中，陳全中不僅是合同一方的當(dāng)事人，更是電桿廠負(fù)責(zé)管理、銷(xiāo)售者和獲利的直接受益人。因此，武陟縣人民法院判令由陳全中支付答辯人的加工費(fèi)是再正確不過(guò)的了。陳全中在上訴狀中稱自己“既未投資，也未參與經(jīng)營(yíng)管理，與被上訴人沒(méi)有任何經(jīng)濟(jì)關(guān)系”，此話完全是胡說(shuō)八道。二、一審以雙方最后確定的產(chǎn)品價(jià)格、生產(chǎn)數(shù)量作為裁判依據(jù)，并無(wú)不妥?！峨姉U加工合同》履行結(jié)束后，陳全中與答辯人簽《協(xié)議》約定：將原合同規(guī)定的每根80元的價(jià)格降為55元，并且，雙方確認(rèn)答辯人已“生產(chǎn)數(shù)量為4450根(含破損桿)，原簽訂的生產(chǎn)及有關(guān)事項(xiàng)作廢，以此協(xié)議為依據(jù)”?？梢?jiàn)，此最后協(xié)議，明確表明了雙方的債權(quán)關(guān)系。協(xié)議既是陳全中支付加工費(fèi)的依據(jù)，也是答辯人索討債務(wù)的重要憑證。當(dāng)然，《協(xié)議》中也提到“具體結(jié)算，以雙方領(lǐng)條為準(zhǔn)，生產(chǎn)電桿數(shù)量，結(jié)算時(shí)除破損后為結(jié)算數(shù)量”。但是，領(lǐng)條已在簽訂本協(xié)議時(shí)被陳全中收走，否則也得不出4450根的數(shù)字;至于破損電桿是多少，陳全中拿不出任何破損數(shù)額依據(jù)，根據(jù)誰(shuí)主張，誰(shuí)舉證的規(guī)則，陳全中自然應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證不能的后果責(zé)任。因此，一審以雙方的最后《協(xié)議》來(lái)裁判定案，是十分公正的。三、一審受理并支持答辯人要求陳全中個(gè)人支付另外兩筆債款，符合法律規(guī)定。這兩張欠據(jù)，一張注明“今收到8米電桿貳仟壹佰元正”;另一張為“欠到魯山中站電桿款39234元”。目前陳全中上訴稱欠款的是“魯山中站”的錢(qián)，而不是答辯人的，可是陳全中忽視了一個(gè)關(guān)鍵的事實(shí)，既“中站”電桿廠就是答辯人魏曰志的，并有《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》為證。再說(shuō)債權(quán)憑證一直在答辯人手上持有，兩張欠據(jù)并沒(méi)有直接指明其他人是債權(quán)人，所以，誰(shuí)持有債權(quán)憑證，誰(shuí)就是當(dāng)然的債主。因此，一審依此判決陳全中還債，有充足理由。綜上，陳全中上訴的三個(gè)觀點(diǎn)，沒(méi)有一條能站得住腳，其上訴的目的無(wú)非是混淆視聽(tīng)，無(wú)理狡辯，拖延還款，答辯人相信二審法院絕不會(huì)被陳全中的這點(diǎn)雕蟲(chóng)小技所蒙蔽，還望上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)主持正義，維持原判，依法駁回陳全中的不當(dāng)上訴請(qǐng)求為盼。
本院根據(jù)上訴人陳全中與被上訴人魏曰志的訴辯意見(jiàn)，確定案件的爭(zhēng)議焦點(diǎn)是：陳全中應(yīng)否支付魏曰志電桿加工費(fèi)。
針對(duì)爭(zhēng)議焦點(diǎn)，上訴人陳全中認(rèn)為：一審認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。1、變價(jià)協(xié)議作為付款憑證沒(méi)有依據(jù)。2、對(duì)方?jīng)]有提供證據(jù)。3、4450根電桿沒(méi)有充分證據(jù)證明陳全中已銷(xiāo)售。4、4450根電桿未除去破損桿，再審判決中也顯示含破損桿。5、對(duì)方庭審中也承認(rèn)雙方約定計(jì)算價(jià)款時(shí)除去破損桿。對(duì)方庭審中未提出遲延加工費(fèi)的請(qǐng)求，一審判決違背不訴不理原則。一審判決第五條支付貨款41334元也是不當(dāng)?shù)?，因該債?quán)人不是被上訴人，而是案外人。一審對(duì)方明確請(qǐng)求是14萬(wàn)元，不包括116元，對(duì)方也承認(rèn)未結(jié)算過(guò)，其原因是未除去破損電桿。陳全中未以個(gè)人名義銷(xiāo)售，其只是經(jīng)手人，陳全中只是簽訂了變價(jià)協(xié)議，未投資，未管理。一審判決沒(méi)有事實(shí)依據(jù)。被上訴人魏曰志認(rèn)為：一審認(rèn)定事實(shí)正確。1、被上訴人與澗溝村委簽訂的加工協(xié)議，由陳全中履行，并由陳全中負(fù)責(zé)銷(xiāo)售，陳全中也從中取得收入。后陳全中又與魏曰志簽訂了變價(jià)協(xié)議，是陳全中以自己的名義簽訂的，并在協(xié)議中確認(rèn)了電桿數(shù)量。2、條據(jù)已交給陳全中，且陳全中未提出電桿有破損，其應(yīng)承擔(dān)電桿破損數(shù)量的舉證責(zé)任。3、另外，兩筆借款的證據(jù)，我方在一審中有證據(jù)證明魯山、中站的廠是被上訴人的。一審中我方提出的請(qǐng)求14萬(wàn)元包括遲延給付加工費(fèi)的損失116元?？傊粚徟袥Q事實(shí)清楚，證據(jù)充分，判決正確。
案經(jīng)本院審理查明：魏曰志與澗溝村委于1999年1月20日簽訂的“電桿加工承包合同書(shū)”第六條規(guī)定：乙方負(fù)責(zé)生產(chǎn)電桿的合格率必須達(dá)到96%，質(zhì)量達(dá)到cb4623-94標(biāo)準(zhǔn)，電桿破損超過(guò)4%，每超壹根，罰壹根做桿成本費(fèi)，節(jié)約壹根獎(jiǎng)成本費(fèi)70%，破損率以年為期限計(jì)算，如施工和運(yùn)輸造成損失，由甲方自己承擔(dān)。魏曰志與陳全中于xx年1月9日簽訂了協(xié)議，該協(xié)議約定：經(jīng)雙方協(xié)商，原生產(chǎn)的電桿協(xié)商的價(jià)格，改為每根五十五元，生產(chǎn)數(shù)量4450根(含破損桿)，原簽訂的生產(chǎn)及有關(guān)事項(xiàng)作廢(含價(jià)格)，以此協(xié)議為依據(jù)，具體結(jié)算以雙方領(lǐng)條為準(zhǔn)，生產(chǎn)電桿數(shù)量，結(jié)算時(shí)除破損后為結(jié)算數(shù)量。其它案件事實(shí)與一審判決認(rèn)定事實(shí)一致。
本院認(rèn)為：魏曰志與陳全中代表的澗溝村委于1999年1月20日簽訂的“電桿加工承包合同書(shū)”后，在履行過(guò)程中，定做人發(fā)生實(shí)際變更，由澗溝村委變更為由陳全中組織的村民入股形式，但原“電桿加工承包合同書(shū)”的主要權(quán)利、義務(wù)繼續(xù)履行，對(duì)電桿銷(xiāo)售、款額分配進(jìn)行了約定，并以實(shí)際履行。后來(lái)，陳全中又以個(gè)人身份與魏曰志簽訂了變更原加工承包合同的協(xié)議，明確了陳全中為定作方。因此，陳全中應(yīng)承擔(dān)給付魏曰志加工費(fèi)的責(zé)任;澗溝村委在履行合同過(guò)程中，提供了土地，并從中收益，因此，對(duì)陳全中給付魏曰志加工費(fèi)的責(zé)任應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。關(guān)于陳全中以個(gè)人名義給魏曰志出具的欠條，應(yīng)由陳全中個(gè)人承擔(dān)還款責(zé)任。關(guān)于生產(chǎn)的4450根電桿中破損桿數(shù)量問(wèn)題，現(xiàn)因雙方都舉不出有力證據(jù)證實(shí)，故應(yīng)以雙方簽訂的“電桿加工承包合同書(shū)”中第六條的約定為參考依據(jù)，扣除4%，進(jìn)行計(jì)算。一審判決對(duì)此認(rèn)定有誤，應(yīng)予糾正。魏曰志請(qǐng)求的延期給付加工費(fèi)損失116元，證據(jù)不足，本院不予支持，一審判決支持魏曰志的此項(xiàng)請(qǐng)求不當(dāng)，應(yīng)予糾正。上訴人陳全中的上訴理由不能成立。依據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(三)之規(guī)定，判決如下：
一、維持武陟縣人民法院()武民再字第7號(hào)民事判決第一、五項(xiàng)及訴訟費(fèi)負(fù)擔(dān)部分。
二、陳全中在接到本判決十日內(nèi)給付魏曰志電桿加工費(fèi)元，澗溝村委承擔(dān)連帶責(zé)任。
二審訴訟費(fèi)4360元，法律文書(shū)專(zhuān)遞郵費(fèi)30元，合計(jì)4390元，由上訴人魏曰志負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng)李元成。
審判員劉成功。
審判員李玉香。
二〇〇九年七月九日。
書(shū)記員王長(zhǎng)坡。