合同的主要目的是明確雙方的權利和責任，以保障合作的順利進行。合同中的爭議解決條款應當明確爭議解決的方式和管轄法院。以下是小編為大家整理的一些合同范本，供大家參考借鑒。
地坪合同協議書篇一
發(fā)包單位(甲方)：
承包單位(乙方)：
根據(《中華人民共和國經濟合同法》并結合本工程的具體情況，雙方經充分協商，簽訂本合同共同遵守。
第一條：工程名稱：
第三條：工期：
(一)、依甲方進度配合，施工前七天通知乙方備料，進場施工，本工程的工期定為5天，即年5月日至2012年5月日完工，如具體施工日期有變，雙方應事前通知并告知原因協商。
(二)、甲方為乙方施工人員提供食宿以使施工方便，費用由乙方承擔;材料、工具等器材運輸費用由乙方承擔。
(三)、乙方人員進入甲方廠區(qū)后，遵守甲方的各項規(guī)章制度，施工安全事故由乙方自負，在施工期間甲方應幫助乙方維持社會治安和工作秩序。
第四條：合同義務。
(一)、甲方。
1、地面質量必須符合國家標準，混泥土需c25以上，養(yǎng)生期為28天，一樓必須做好斷水處理，否則一樓涂裝會起水泡。
2、地面潮濕空氣溫度80℃以上，地面溫度10℃以下的不得強迫乙方施工，否則會影響工程質量。
3、必須完成工地電源、通水工作，同時不能有其他工程隊交叉施工，否則涂裝質量和延期所造成的損失應由甲方承擔。
4、地面施工完畢后，養(yǎng)生期72小時，不宜有超過2h的硬物磨刮，否則地面會出現傷痕。
5、地面涂裝竣工后，甲方在三內進行面積核實及質量驗收，超過期限視為驗收合格。
(二)、乙方。
1、必須按照施工時間準時進場施工(特殊情況除外)，否則影響甲方計劃造成損失，由乙方承擔。
2、必須按照合同上的工藝進行施工，不得偷工減料。
3、施工完畢后，必須口頭或書面通知甲方進行驗收核對面積，否則視為未竣工處理。
4、需維護好甲方的一切機械設備，不得利用甲方圖紙用于詐騙行為。第五條：驗收方法。
(一)、甲方接到乙方口頭或書面竣工通知后，三天內進行地面驗收。
(二)、如果甲方接到竣工通知后三天內不予以驗收，則視為驗收合格，甲方應根據合同的付款方式進行付款，即使使用后發(fā)現問題，乙方對此不負責任。
第六條：付款方式。
(一)、在雙方正式簽訂合同后，乙方施工設備及工人進場，當日甲方支付合同總金額的50%備料款，工程進度至90%時付40%工程進度款，工程竣工后三天內付款5%，余下的5%在三個月內若無質量問題情況下將此剩余款項付清。
(二)、現金支付：由乙方以指派或委托單位有關人員來甲方收款，款項不得交由任何其他人員。
(三)、銀行匯款：甲方必須將款項匯入乙方指定的開戶帳號，并傳真匯款回單通知乙方匯款完畢。
第七條：保修及保養(yǎng)事項。
(一)、保修。
1、保修自本合同所涉及的涂裝地面驗收之日起12個月。
2、在保修期間，如發(fā)生因乙方的材料或涂裝工程所造成的工程質量問題，由乙方負責免費維修。
3、在保修期內，如發(fā)生非因乙方所售材料和涂裝質量原因而造成工程損失的或人為原因給予損壞的，則不在保修范圍內，乙方可以以優(yōu)惠的價格為甲方提供維護和長久的跟蹤服務。
(二)、保養(yǎng)。
1、涂裝地面硬度只有2h—4h不宜超過4h的硬物磨刮，以免引起傷痕。
2、酸堿溶劑甲方必須按乙方提供的資料說明進行使用。
3、如有剝落現象，需提前通知乙方維修。
4、一般情況下，需換鞋進行操作為佳。
第八條：合同效應。
(一)、雙方簽訂合同后，一方不履行合同時按合同的總造價支付1o%違約金。
(二)、雙方簽訂合同后，已開始履行合同時，但一方違反合同條款的應由違約的一方賠償因此原因而造成的經濟損失。
第九條：爭議及解決。
如合同內容、解釋、履行等方面發(fā)生爭議，應首先雙方協商解決，協商不成的可以向當地人民法院提起上訴。
第十條：終則。
(一)、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(二)、本合同自甲、乙雙方代表簽字蓋章后立即生效。
(三)、本合同至款項付清后終止。
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
地坪合同協議書篇二
建設單位(以下簡稱甲方)：
承建單位(以下簡稱乙方)：
茲因甲方建設需要，現向乙方發(fā)包金剛砂地坪工程(包工包料)，根據《中華人民共和國建筑法》和其他有關法律、行政法律、遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，結合甲方工程實際情況，雙方協商一致，簽訂本合同。
一、工程名稱：。
二、工程地點：。
三、工程范圍：。
四、工程內容及價格：
本合同暫定總價為人民幣元整，若在實際施工時數量增減，則按合同中所列單價為準增減合同總價。
五、承包方式：為包工包料工程。乙方負責提供材料、包安全、包質量、包施工。
6.1、計劃開工時間：月日;。
6.2、計劃完工時間：月日;。
七、付款方式：
7.1、合同簽訂當日，甲方支付工程預付款，計人民幣元整;材料、機械到工地時甲方即付人民幣元整;工程進行到時即付工程款，計人民幣元整;工程完工當日甲方即付清工程余額。
7.2、因實際數量增減而調整的合同總款在工程決算時予以調整。
7.3、所有結算方式：。
八、施工方法及合作要求：
8.1、乙方一切人員應聽從自覺遵守甲方制訂的各項規(guī)章制度，聽從施工管理人員的統(tǒng)一指揮，統(tǒng)一調配。
8.2、甲方須免費提供給乙方施工所需的水及電;須免費提供給乙方放置材料、設備的地面空間及人員住宿(要求：場地須干燥防潮濕、水氣)。
九、工程工期延誤：
9.1.0、對以下情況造成工期延誤，經雙方代表監(jiān)證后，工期相應順延：
9.1.2、非乙方原因造成停電、停水而影響施工;。
9.1.3、如因重大的設計變更或相關政府職能部門的政策調整而影響正常施工;。
9.1.4、未按乙方提供于甲方確認的施工方案及要求執(zhí)行而影響正常施工;。
9.1.5、由于天氣及溫度變化致使無法施工;。
9.1.6、由于人力不可抗拒的因素所影響的施工;。
9.1.7、由于甲方未按合同要求付款或拖延付款;。
9.1.8、經雙方代表同意認可工期順延的其它情況。
十、質量及驗收：按照甲、乙雙方對本工程施工方案的確定，硬化劑地坪工程質量應達到以下標準：
10.1、表面平整度：與混凝土層(含找平層)平整度一致。
10.2、本工程驗收標準的依據為：合同中約定的質量標準。
10.3、驗收方式：雙方約定驗收方式為下述條款中的第。
a.分階段驗收：如果本工程工期較長或需要分階段、分場地施工，必須進行分段驗收;每完成一次工程量，驗收一次，并辦理驗收手續(xù)，直至工程竣工驗收完畢。
b.一次性驗收：本工程竣工后，一次驗收，驗收合格后交付甲方。
10.6、其它驗收約定：
a.按上述驗收方式，工程一經驗收合格即交付甲方，但一定要等到混凝土標準養(yǎng)護期滿后方可使用。如果甲方因故(條件限制或客觀因素)推遲或拖延驗收，乙方只負責二天的現場維護，從第三天起自動交付甲方。
b.本工程驗收不合格，如果原因完全是由乙方造成的，由乙方承擔相應的經濟責任并負責維修，如果原因與乙方無關，甲方需在驗收上注明并按合同支付乙方應得款項。
c.本工程未經驗收，甲方(包括其他第三方)提前使用或擅自使用，由此而引起的質量或其它原因是由甲方承擔責任。
d.本工程的驗收屬于分項工程項目的驗收，無需整體工程項目竣工后再辦驗收手續(xù)。驗收期限從工程竣工之日起最長不得超過10天。超過此期限，乙方視驗收合格，甲方須按合同條款支付一切工程費用。若逾期不付，則按工程款總額的千分之三每天累計賠付滯納金。
e.保修內容：乙方承包的工程范圍。免費保修內容是指在竣工后由于乙方使用的材料或施工造成的質量缺陷。
f.保修范圍：本工程保修范圍不包括因為甲方使用不當、基層構原因造成的缺陷或人為的破壞、不可抗拒事故造成的損壞，出現上述情況需要維修的，乙方將按維修工程量結算材料成本、人工等費用。
地坪合同協議書篇三
如遇下列情況，工程工期相應順延，并以書面形式確定順延期限：
(1)因氣候或其它意外原因，致使地面出現受潮且無法施工連續(xù)達24小時以上時，每24小時，工期順延一天。
(2)如因定作方過錯，致使工程返工，所返工的工期予以順延。
(3)施工中因停電連續(xù)達二十四小時以上，每24小時順延一天工期。
(4)未按合同規(guī)定支付預付款、工程進度款而影響施工進度者。
第三條、工程管理。
1：雙方嚴格遵守國家有關施工規(guī)范、標準，凡不符合有關標準和設計施工等要求所造成的經濟損失均由違約方負責。
2：雙方控制訂的設計施工方案進行施工。定作方如需要更改設計，應將更改后的設計以書面形式告知乙方，如施工方發(fā)現設計與實際情況不符時，應將意見和更改方案及時以書面形式通知定作方，經定作方書面批準后執(zhí)行。
第四條、施工責任。
一、定作方委派為工地代表，按合同約定，全權負責工作的實施。承攬方派為工地代表，按合同約定，全權負責工作的實施。
二、承攬方責任。
a：承攬方按照雙方協商的工藝施工，如有變更雙方協商解決。
b、承攬方施工前先檢查施工的地坪是否能達到施工條件，并提供入場施工書面確認書之后方可進場施工。
c：施工過程中，承攬方必須遵守安全、消防、文明施工等法規(guī)，所造成的事故由責任方負責。
d：成品保護：定作方應協助承攬方進行成品保護。承攬方在施工期間應保護好定作方的相關設施，如有損壞，應由責任方負責照顧損壞時的市場價賠償。
e：承攬方承擔施工中的安全責任，但因定作方過錯致使的除外。
f：施工中承攬方應協助和服從定作方的有關設備設施安全工作。
第五條、違約責任：
(1)在保修期內，由于定作人為機械損傷或其他責任而造成的質量問題，由定作方負責。
(2)因定作方原因拖延工期，給承攬方造成費用增加或其他損失，由定作方承擔;。
(3)定作方不能按合同規(guī)定及時付清預付款或進度款時，承攬方有權終止施工。
(4)定作方應及時驗收(完工五日內驗收)，驗收前定作方沒有經過承攬方書面許可使用地面或逾期驗收，即視為該工程驗收合格。
(5)本合同自雙方簽章之日即生效，各方不得擅自撤消合同，如有一方在施工前擅自撤消合同，應向另一方賠償工程總價10%的損失;在施工工程進行過半時無故撤消合同，違約方應賠償對方工程總造價60%的損失。
第六條、其他條款。
一、如發(fā)生爭議，按《中華人民共和國合同法》相關的法律法規(guī)，雙方協商解決。
二、本合同一式三份，定作方二份，承攬方一份;合同自簽字日起生效，至施工驗收完畢及金額結算完畢后自然終止。
第七條、補充條款。
定作方(簽章)：承攬方(簽章)：
業(yè)主單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》以及上海市有關規(guī)定，本著互惠、互利的原則，結合本工程的具體情況，雙方經友好協商，簽訂本合同，共同遵守：
第一條：承攬工程概況。
1、承攬工程名稱：
2、工程地址：
3、承攬方式：包工包料。
第二條：工程承攬內容。
1、加工成品的名稱(標的)：無震動止滑坡道。
2、加工成品的顏色：綠色、黃色。
3、工程面積：
4、工程施工工藝：鏝涂等。
第三條：工程工期。
本工程的工期定為___天，即年___月___日進場開工，年月日完工。施工后地坪養(yǎng)護期為三天。施工工期原則上以合同為準，因自然原因(如天下雨造成地坪潮濕等情況)乙方無法施工，甲方應適當延長施工期限。
第四條：工程驗收及保修條件。
1、乙方按照第二條內容的工藝施工及驗收，涂層表面應無裂紋、無分層、無底色泛出、不透底、不起泡。
2、工程竣工三天后應內進行驗收(法定節(jié)假日順延)，否則視同驗收合格;在驗收之前，未征乙方同意使用者，視同驗收合格。
3、本工程保修期為壹年，在保修期內，因乙方施工原因而造成的質量問題，由乙方負責返修，因甲方人為機械操作及其它原因(如地表未干而要求乙方趕工)造成的任何后果由甲方負責。
第六條：結算方式及期限。
1、進場款：按合同總價30%;計：元在乙方材料進場當日支付。
2、進度款：按合同總價60%;計：元在施工至50%時支付。
3、尾款：按合同總價100%;計：元在工程竣工七日內一次結清。
第七條：甲方提供地坪施工條件。
1、水泥素地符合國家有關標準;混凝土強度不應小于c25，表面應該壓光;無裂紋、空鼓、脫皮、麻面、直砂等缺陷;表面層厚度大于3cm，水泥砂漿表面層的水泥砂漿配比不小于1：2.
2、素地基本平整，2米標尺內，誤差不應大于3mm，整體粉光并養(yǎng)護28天。
3、水泥素地表面含水率小于10%(10%-30%可采用其它材料施工)。
4、施工時空氣相對溫度不大于80%，環(huán)境濕度不低于0℃.
5、施工前甲方應向乙方提供施工圖紙，完成通水、通電工作，水電旨由甲方負擔。
6、施工期內甲方不允許安排交叉施工。
7、提供乙方施工所需物安全堆放場所。
第八條：施工代表。
甲方指派同志作為本工程駐工地現場代表，乙方指派同志作為本工地現場代表，共同負責現場施工事項。
第九條：違約責任。
1、本合同簽訂后，雙方必須全部履行合同規(guī)定義務，任何一方擅自解除，按工程總造價的10%向對方支付償金。
2、乙方施工完畢，甲方應負責保護;由于甲方原因造成損壞的，由甲方自行負責。
3、甲方應及時交所需施工場所提供予乙方進場施工，不按排交叉作業(yè)。如因特殊原因進行交叉作業(yè)的，須與乙方協商后進行，否則由此造成地坪損壞，由甲方負責損失。
4、甲方應按時支付合同規(guī)定價款，如因甲方不能及時付款，乙方有權停工或中止合同，因此造成延誤損失由甲方承擔，并償付乙方已消耗材料費、人工費及施工過程中相關費用等由于合同中止給乙方贊成的損失。
5、甲方超過合同規(guī)定日期支付款項，每逾期一天的按逾期金額的1%償付違約金。
第十條：合同效力。
本合同自簽訂之日起生效，至工程竣工、驗收和結清工程款之日自然失效。
第十一條：未盡事宜。
本合同未盡事宜由甲方雙方友好協商解決。
本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
單位：單位：
負責代表：負責代表：
電話：電話:。
日期：______年___月___日日期：______年___月___日
地坪合同協議書篇四
委托方(甲方)：
聯系地址：
郵 編：
聯系電話聯系傳真：
施工方：
聯系地址：
郵 編：
聯系電話：
聯系傳真：
合同簽定地：
合同簽定時間：
根據《中華人民共和國合同法》的原則，結合本工程具體情況，本著自愿、平等的原則，經雙方協商一致，簽定本合同。
第一條 工程概況工程名稱：
工程地點：
施工內容：
預計工程量：
m2 工期：
年 月 日至 年 月 日項目內容與技術質量要求項目內容 1、甲方委托乙方加工成型 混凝土地地坪耐磨層，實際工作量按實計算。
2、乙方負責范圍：
自混凝土澆筑方將混凝土澆筑振實，去除泌水且確認水平達到標高后開始至硬化劑表面加工完成，并涂刷養(yǎng)護劑(或蓋薄膜)為止(不包括混凝土地臺收縮縫切割。
技術質量要求符合所有耐磨材料的主要技術指標耐磨材料顏色 用量 kg/m2 耐磨層厚度：
約 mm 地面平整，表層材料不脫層，不起砂第三條 合同價款與付款方式一、本合同采用包工包料方式，耐磨地坪單價為rmb 元/m2，面積約為 平方米,合同總價為人民幣 元。
實際合同總價根據甲方代表簽證的實際工作量乘以合同單價計算。
二、付款方式與期限 1、預付款：
甲方按合同總價的 50 %，計人民幣 元，在本合同簽定后 日內支付給乙方; 2、進度款：
工程量完成70%后，甲方在 日內向乙方支付工程進度款，即付到合同總價的 80 %，計人民幣 元。
3、驗收款：
付到合同總價的 95 %，甲方在工程完工驗收合格后 7 日內支付給乙方。
4、合同余款 5 %作為工程質量保證金， 日內全部付清。
第四條 甲方代表及甲方負責甲方代表甲方委派 先生為甲方代表，按合同約定，全權負責甲方工作的實施。
甲方責任在確定的地坪砼施工日期前 天向乙方發(fā)出書面進場通知。
正式施工前，組織由業(yè)主、監(jiān)理、甲方雙方共同參加的耐磨材料性能說明及技術要求交底工作，并提供有關的.地坪施工平面圖等書面資料。
負責要求混凝土澆筑方在澆筑時滿足以下條件：
混凝土地坪澆筑按序進行;使用水平儀隨時檢測平整度，確保模板平整度和混凝土搗振壓實并去除泌水后的平整度;耐磨材料施工完成交貨后的地臺保護(設置醒目標);每天的混凝土和易性良好，標號不低于c25;甲方負責對完工后的混凝土地面進行保護和3天以后的澆水養(yǎng)護。
負責就乙方前一日完成部分驗收并在乙方提交的施工日報表上簽字，以便及時了解工程情況的雙向交流，施工日報表作為整體驗收之基準。
向乙方提供材料、工具堆放庫和夜間施工照明。
向乙方免費提供臨時住宿場所和搭伙條件。
乙方代表與乙方責任乙方代表乙方委派 先生為乙方代表，按照合同約定，全面負責乙方工作的實施。
乙方責任向甲乙提供技術服務方案，經甲方代表批準后，作為工程技術資料參考：
乙方在收到甲方書面進場通知并在地坪混泥土實際施工日期前 天進場，每日向甲方代表提交施工日報表并請甲方代表驗收簽字。
乙方應遵守材料供應商的有關材料技術要求，嚴格遵守操作規(guī)程，保證施工質量。
工程驗收一、分部驗收;根據施工段落由乙方代表提請甲方代表在分部工程完工后3日內進行驗收并予以簽證;竣工驗收;全部耐磨地坪工程完工后，乙方通知甲方，甲方在7日內進行驗收;逾期不驗收或未經驗收甲方提前使用的，則視為驗收合格。
保修服務施工完畢后12個月內，由于乙方施工所收起的工程質量問題由乙方提供免費修補服務;保修期滿后，乙方保證繼續(xù)提供修補服務，費用另議。
違約責任本合同履行過程中出現的違約行為由責任方負全部責任，并承擔由此引起的一切費用。
1、若因乙方人員調配不當或未按照甲方要求配合施工等造成的返工或工期延誤，由乙方承擔責任; 2、如因施工條件不具備或甲方未按合同按時付款，乙方有權停止施工，由此造成的損失由甲方負責。
3、施工時，乙方應充分考慮和落實有關施工安全措施，因忽視而造成的損害，由乙方承擔責任。
由于總包方安全措施不當而引起的傷害事故由責任方承擔全部的賠償責任。
其他條款一、本合同未盡事宜由雙方協商解決。
協商不成的，可向對方所在地人民法院提起訴訟。
二、本合同一式二份，合同雙方各執(zhí)一份。
三、本合同自雙方簽字之日起生效，結清全部款項后自然終止。
委托方(蓋章) 施工方(蓋章)法 定 代 表：
法 定 代 表：
經 辦 人：
經 辦 人：
日 期：
日 期：
開 戶 行：
開 戶 行：
帳 號：
帳 號：
地坪合同協議書篇五
為搞好一事一議工程，經村民代表大會同意，并經村委會報上級政府批準，在煙房村開展一事一議水泥路面硬化工程。為確保主體路面按時按量完成任務，經甲乙雙方協商同意達成如下協議：
一、承包工程項目及主要工程量：
該路工程：全長680米。路面結構：基層為原路基土穩(wěn)定層，面層為沙夾石鋪墊，上為0.17米厚混凝土。路面寬度為3.5米(含路肩)。乙方承擔木板，并在路面兩側支模澆灌，路面保證自然平整，無需拋光。工程量不得少于合同規(guī)定的數量，多余的按新增工程量計算費用。
1、路基擋墻工程：全長米擋墻，寬度0.7米。水泥漿支砌鉤縫，并留出一定數量的排水孔，排水減壓。
2、倒車場一個：長16米，寬13米，面層為0.05米沙夾石鋪墊，上為0.18米厚混凝土。
二、承包費金額：164000元，大寫：壹拾陸萬四千圓整。
三、施工要求：
1、該工程由甲方投資興建，由國家無償提供水泥，乙方按照甲方規(guī)劃設計要求進行施工。
2、施工中，路基寬度不夠的清除、降低路基由乙方負責，乙方所需沙石(含運費)、人力和機械由乙方自備，費用自理。
3、施工過程中，甲方新增加的工程量，按照本合同要求計算和支付款項。
四、付款方式：
前期甲方預支2萬元啟動資金，乙方完成路基沙石鋪墊工程后，甲方付給乙方2萬元;水泥路面完成一半時，甲方付給乙方2萬元;水泥路面全部完成后，甲方付給乙方104000。
五、乙方在施工中，所有工程項目一律不得轉包，若出現轉包情況，甲方有權中止合同，產生的經濟損失由乙方自負。
六、工程工期：
施工期限為20xx年10月29日至20xx年11月30日止。逾期完不成，每拖一天扣乙方工程總額的1%(因天氣及其他原因等不可抗拒的或因增加工程量除外)。
七、乙方在施工中必須自覺接受管理和甲方的監(jiān)督，堅決按照施工要求施工，如乙方不服從監(jiān)督管理和違反施工要求，甲方有權中止合同，另行承包。乙方前期所完成工程量的費用自負。
八、乙方在施工中，必須按上級部門所規(guī)定的安全操作規(guī)程進行操作。開挖、運輸等施工過程中，所出現任何事故均由乙方自行負責，甲方不承擔任何責任。
九、甲方負責該工程范圍內的協調，并維持好秩序及道路使用，負責免費提沙夾石料、道路、物料堆放場地和電水源(電費由乙方負擔)。如協調不及時造成乙方誤工損失和延誤工期，由甲方負責。道路若需下設排水管道，需由甲方負責購買，乙方負責免費安裝。
十、該項工程所繳稅款由乙方自行負擔。
十一、以上條款，雙方必須遵守，若一方違約，違約方向另一方交納違約金八仟貳百元(164000×5%)。
十二、本合同一式三份，村委會、甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效，
十三、附加：
1、設計工程量以外，若遇到不可預見的工量，甲乙雙方共同協商追加工程量;。
2、工程總量根據工程完成后，據實核算。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
地坪合同協議書篇六
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
本合同依照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結合合同有關規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條工程概況。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、涂裝顏色：
四、工程面積：
五、施工類型：環(huán)氧平涂地坪。
六、承包方式：包工包料包驗收。
七、合同單價：__________________元/平方米。
八、總造價(暫定)：__________________(說明：本工程實際造價按實際施工面積結算。
第二條工程期限。
第三條雙方責任。
1、甲方責任合同簽定時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現場規(guī)劃;開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用;開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水或塵土雜質;施工期間不安排交叉施工;施工現場需相關工程人員進行協調、安排;甲方應提供乙方材料、設備及工具的保管區(qū)，并做好現場的封閉管理工作，禁止無關人員的進出影響施工質量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。
2、協助未驗收的完工工程，未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。
按商定的付款條款支付乙方工程款項;。
3、工程完工三個工作日內組織相關單位程驗收，逾期未驗收視為合格。
二、乙方責任：
1、按照施工設計圖紙工藝施工，并保證施工材料合格;保證涂裝工程質量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規(guī)章制度，并接受甲方工程監(jiān)理的監(jiān)督和正確的指導;因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經濟損失，由乙方全部負擔。
做好未驗收完工工程的維護和相應的成品保護工作;切實做好保修工作。
第四條工程款項結算及支付。
一、合同簽訂后甲方即付給乙方總工程款的__________________%;。
三、工程竣工驗收合格一周內，乙方編制結算文件至甲方，甲方在五個工作日之內審核完畢并支付至結算款的。
四、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行帳戶匯款。
若需采用現金或支票結款時，經雙方議定后，可由乙方經辦人員持乙方財務簽章的“收款委托書”到甲方辦理，乙方經辦人不能提供“收款委托書”時，甲方應拒絕受理，否則，甲方將承擔由此引起的一切責任。
第五條違約責任。
一、本工程以竣工驗收合格后，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內應無條件保修;如由于甲方使用不當或其它原因所造成的質量事故，乙方應給予返修，返修費用由甲方負責。
二、雙方自簽定合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應向另一方賠償，賠償額按國家民法典規(guī)定執(zhí)行。
第六條竣工驗收及驗收標準。
一、工程完工后，甲方按設計圖紙和國家相關的施工規(guī)范作為驗收標準，驗收合格后，雙方填寫環(huán)氧地坪工程驗收單(附件一)，簽字生效。
二、驗收主要依據：按照本合同的施工工藝程序進行驗收。
第七條解決合同糾紛的方式：甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協商或協調解決;協商或協調不成的，可向乙方所在地仲裁機關申請或向人民法院起訴。
第八條本合同自簽定之日生效，到工程保修期滿及結算清所有工程款之日自然失效。
第九條本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
第十條本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協商解決。
甲方單位名稱(章)乙方單位名稱(章):。
地址：地址：
電話：電話：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
日期：日期：
地坪合同協議書篇七
甲方： 乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本地坪項目相關事項協商一致，訂立本合同。
第一條 項目概況 1.1 項目名稱： 1.2 項目地點：
1.3 項目面積：約計 m(結算按實際測量數據為準) 第二條 合同期限
2.1 乙方進場日期為2013年 月 日至2013年 月 日交付驗收，合同期限總日歷天數 天。
2.2 如遇到下列情況，合同期限天數應予自動順延：
2.2.2 甲方應提供的電源、水源等設施未能接通，影響乙方正常工作;
2.2.7 其它影響合同條款執(zhí)行的情況出現。
第三條 合同價款
2
備注：此價格不包含任何稅金稅票，如需開票另加6%稅金。
作相應調整。
第四條 雙方配合
4.1 甲方指定 為本項目駐現場代表，乙方指定 為本項目駐現場代表，代表
雙方在遇到各種問題時協調解決。
以保證項目如期進行。
料)，混凝土已做過耐磨和其他養(yǎng)護處理的，甲方應做出書面通知，若做過水性養(yǎng)護處理的基礎，會有產生與硬化劑反應的可能性。否則由此出現的一切問題乙方不承擔責任，因甲方提供的新做或現有混凝土基面存在嚴重的質量問題足以影響乙方施工質量時，雙方應在經過實地踏勘后另行補充簽訂《基面處理備忘錄》，于完工后立即按照實測面積結算。
進行的需要。
業(yè)及運輸的需要，約束其它非本項目服務人員進入現場踩踏地坪或影響作業(yè)。 4.6 甲方應負責辦理施工許可證及其它作業(yè)所需證件、批件或臨時申請批準手續(xù)。
乙方應指定專人監(jiān)護。
作業(yè)區(qū)域;養(yǎng)護期后方可搬入重物，如需提前，應在確認不破壞地坪的前提下穿軟質軟底拖鞋并做好地坪鋪墊保護工作。
4.9 地面使用過程中，地面發(fā)生硬傷情況時，維修費用由甲方自行承擔。 4.10原有施工縫、伸縮縫等不做處理。
4.11乙方做好作業(yè)組織管理，維持現場整潔、道路暢通，項目完成后清理現場。
4.12如因現場作業(yè)條件變化或因其它原因需調整工藝或合同期限，乙方應書面通知甲方。 4.13乙方應按照雙方規(guī)定的驗收標準及期限完成項目并合格交驗。
4.14在項目完成后規(guī)定的保修期內，由于乙方原因造成的質量問題，乙方于接到通知后應提供無條件保修。
4.15乙方有義務將地坪的`養(yǎng)護及注意事項提供給甲方。
4.16 如雙方未能履行以上義務，導致給對方造成損失的，責任方應賠償對方的有關損失及誤工費。
第五條 項目驗收
5.1 在項目完成后三個工作日內，甲方須組織相關人員驗收并確認實際作業(yè)數量;如遇特殊情況甲方需推遲驗收的，應書面通知乙方，經乙方同意后，延遲最多不超過十五天。甲方應作好此期間的現場保護工作。
5.3 本項目做為單項專業(yè)項目只做單項驗收，與甲方的其它項目無關，不得與整體工程或其它項目做捆綁驗收及結算。
6.1 以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為 十二 個月整。 6.2 保修范圍：由于環(huán)氧地坪漆本身材料質量問題造成的不達標情況。
6.3 保修期內，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取工本費。
6.4 保修期后，乙方提供優(yōu)質跟蹤服務，維修收取工本費。
第七條 付款方式
7.1 合同簽訂生效后，甲方應支付合同總造價的 —— %備料款。
7.2 乙方材料、人員進場后當日內，甲方再支付合同總造價的備料款 60 %。 7.3 施工進度過半時，甲方再支付合同總造價的 20 %。 7.4 施工完畢，按實際結算面積總價結清余款。 7.5 甲方將采取現金方式向乙方支付款項。
第八條 違約與爭議
8.1 如甲乙雙方中的一方單方面解除合同或部分解除合同，應負違約責任，按照違約額的30%支付對方違約金。
8.2 如乙方無故拖延項目的交驗期限，每拖延一天按照合同額的3‰支付甲方違約金。 8.3 如甲方不按照合同規(guī)定的進度支付合同款，乙方有權停止施工，所造成的誤工損失由甲方承擔(按照進駐現場人數計算，每人每天叁佰元標準)，甲方每拖延一天按照應支付款額的3‰支付乙方滯納金，同時合同期限相應順延。
8.4 甲方不按照合同規(guī)定的期限按時付款、驗收或支付款項時，應向乙方支付違約金、滯納金。
8.5 因履行本合同發(fā)生的爭議，由雙方協商解決，協商不成可向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
第九條 合同生效與終止
9.1 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.2 雙方辦理驗收結算后，本合同即告終止(保修條款除外)。 第十條 附則
10.1 未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》、等相關法律規(guī)章執(zhí)行，或雙方協商解決。 10.2 本合同壹式貳份，由甲、乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)： 地址： 地址： 法定代表人/委托代理人(簽字)： 法定代表人/委托代理人(簽字)：
環(huán)氧樹脂地坪合同
甲方：四川xxxx納米科技有限公司
乙方：成都瑞志交通工程技術有限公司
第一條 工程名稱：環(huán)氧樹脂自流平
第二條 工程地址：成都市金堂縣淮口鎮(zhèn)成阿工業(yè)集中發(fā)展區(qū)xxxx9號。
第三條 工程詳細：乙方為甲方共計4200平方米生產車間完成環(huán)氧樹脂自流平施工。
第四條 施工方法：
1、以強力打磨機清除地坪表面雜質，掃除地坪的突出物和表面之浮漿粉塵。
2、底涂涂布：表面清理干凈后，使用滾筒涂布環(huán)氧樹脂底涂一道。
3、修 補：使用環(huán)氧樹脂中涂填加耐磨粉先修補破損處。
4、中 涂：環(huán)氧中涂加石英砂混合均勻后整體批涂一道。
5、研磨中涂：中涂固化后整體細致打磨一遍。
6、批 涂：面涂環(huán)氧樹脂加耐磨粉，使用鏝刀批涂一道。
7、面涂涂布：面涂環(huán)氧樹脂，使用鏝刀批涂一道。
8、總涂層高度：不能低于3mm.
第五條 施工注意事項：
1、現場必須待地干透，不得有水氣、油漬，若地面場地不具備條件，乙方施工時需告知甲方將來會有可能出現的品質問題。
2、平整度及瀉水坡度要求由甲方土建單位完成后交乙方施作。
3、不能夜間施工。
4、施工區(qū)域不得交叉施工并由甲方派人管制。
5、環(huán)氧樹脂面涂完工后，甲方應派人員管制48小時，才可開放使用， 7日后重型機械方可進入。
6、材料設備放置地點由甲方提供，場地須干燥防潮濕水氣。
第六條 付款方式：
一、合同簽訂生效后，乙方待甲方通知進場作業(yè)，每平方米單價48元，總計施工面積為：4200平方米，總價：201600.00元，優(yōu)惠后合同款項為：200000.00元(大寫：貳拾萬元整)。
二、乙方在甲方處購進同等價值的高純硅微粉共計200000.00元(大寫：貳拾萬元整)，貨款采用相互抵消的方式支付;乙方為甲方按合同條款完成施工，甲方按乙方要求的進度供應合格高純硅微粉，直至貨款相互抵消完畢為止。
第七條 甲乙雙方的責任：
一、甲方承擔責任：
1.提供安全可靠的施工用料存放室內地點。
2. 提供水源、電源，保障室內滿足施工溫度
3. 及時進行竣工驗收。
二、乙方承擔責任：
1.乙方負責材料按期進場，保證施工。
2. 負責按工藝要求施工。
3. 嚴格遵守甲方現場規(guī)章。
4. 保障按工期完工。
第八條 施工期：合同簽定生效后，待甲方通知乙方人員、設備及材料進場之日算起，施工工期不超過30天。
第九條 竣工驗收;
1、 外觀光滑平整、無大顆粒、雜質等不良現象。
2、 無脫層、起鼓等不良現象。
3、 無塌陷、細孔等缺陷。
第十一條 其它約定事項：
1、質量保證：保修1年。
2、合同一式二份，雙方各持一份。
4、其它未盡事宜：協商解決。
甲方：四川xxxx納米科技有限公司
簽字(蓋章)：
日期：
乙方：成都瑞志交通工程技術有限公司
簽字(蓋章)：
地坪合同協議書篇八
經甲乙雙方自愿協商，甲方將市場的破混混凝土地面、外運碎石、灰碴、鋪設管道、打混凝土地面工程交給乙方施工，具體事宜經甲乙雙方協商簽訂合同如下：
1、上述工程施工期：自年月月工期15天，（雷雨天順延，乙方不得無故延誤工期的施工日期，需按約定時間完成）。
2、施工地點：大山路與十一路交匯，華東裝飾材料市場、膠合板市場。
3、工程應符合國家質量要求及規(guī)定，所需用的材料必須符合國家相關標準及合格證書，施工結果須符合甲方要求，乙方對所施工項目認真細致地做好每一項工程，工程完工后做到現場清潔，無堆放垃圾。
4、工程量的核實與確認：工程結束后，由甲乙雙方共同對工程進行驗收（包括工程質量驗收及工程量的實際驗收）。
貳佰元整。
6、質量要求：工程質量達到省市建委對鋪設下水道工程的要求及甲方的要求。工程竣工后出現質量問題，（甲方使用過程中人為造成的質量問題除外），屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年。施工過程中所出現的安全事故均由乙方承擔責任。
7、付款方式：乙方材料工人進入工地后，甲方需支付乙方工程造價的20%，便于乙方備料，鋪設完管道付工程的40%，甲方驗收合格后，支付30%；保修期滿15日內支付10%。
8、其它未盡事宜，雙方協商解決。
本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，簽字生效。
甲方： 乙方：
委托人： 委托人：
年 月 日
甲方：友好花園開發(fā)公司
乙方 ： 齊廣云項目部
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。
一、 工程項目
1工程名稱：友好花園施工道路混凝土路面施工工程
2工程地點：友好花園項目內
總價款約計23920元
6質量標準：合格
7工 期：從8月16日開工，9月1日完工，工期為15天
二、路面施工工藝
1路面平整：推土機平整路面，人工掛線配合找平；
23:7灰土攤鋪分兩步施工，每步15公分
攤鋪灰土：推土機攤鋪3:7灰土，人工配合整平，用拌合機拌合灰土；
3碾 壓：用重型振動壓路機靜壓或輕振動進行穩(wěn)壓，而后再強振實；
4養(yǎng) 護：碾壓檢驗合格后，灑水養(yǎng)護，養(yǎng)護期不少于5天；
6養(yǎng) 護： 用薄膜覆蓋養(yǎng)護，不少于6天；
7切 縫：待混凝土強度達到80%后，進行切縫，縫深5cm，間距6m
三、 .雙方權利和義務
甲方主要工作
1 負責場地三通一平，水電接入；
2 進行工程協調、管理、驗收；
3 按合同約定支付工程款。
乙方主要工作
1 本合同簽訂后2天內，乙方進場完成施工準備。
四、工程價款的結算與支付
1 按實際面積結算,13元/m2；
由甲方處理，所發(fā)生費用加10%的管理費由乙方承擔；
五、安全文明施工
1 乙方應按工程施工現場管理規(guī)定及管理制度的規(guī)定，精心組織、文明安全施工；甲方對乙 方任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。
2 乙方在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質量事故均由乙方自行負責并承擔相應的經濟責 任、法律責任及相應的一切經濟賠償。
六、竣工驗收
乙方在工程具備竣工驗收條件前時通知甲方組織竣工驗收。甲方在收到通知后及時組織有關人員進行驗收，并在驗收后給予認可或提出限期整改意見。乙方按要求整改，并承擔自身原因造成整改的費用。
七、違約責任
1 因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延誤，工期順延，費用不計。
2. 因乙方原因，未按本合同第一項第七條所示工期按時竣工，每延誤一天，乙方按300元/ 天甲方支付逾期違約金，并承擔由此給甲方帶來的全部損失。
3因乙方原因工程質量達不到本合同約定的質量標準，由乙方無條件進行返工、整改、修 復或采取其它補救措施達到合同質量標準，所產生的費用包括重新檢測所需費用均由乙方自行負責，并且向甲方賠償本工程項目總造價的5%的違約金。如因乙方工程質量不符合要求，甲方提出整改要求后7天內承包人仍未予以完善的，甲方有權另行安排單位完成相應整改工作，由此發(fā)生的費用及損失均由乙方承擔。
八、合同生效與終止
1 本合同經雙方法定代表人或其委托代理人簽字后生效；
2 合同訂立時間：2011年8月16日；
3 甲方、乙方履行合同全部義務，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工結算價款支付完畢，本 合同即告終止。
九、合同份數
1. 本合同正本三份，雙方各執(zhí)壹份，財務一份，具有同等法律效力；
2．本合同其它未盡事宜雙方可另行簽訂補充協議明確。
甲方：（公章）乙 方：（公章）
經 辦 人： 經 辦 人：
電話： 電話：
2011年8月16日
甲方：
乙方： 身份證號: (附身份證復印件1份)
經雙方協議商定，現將xx公司混凝土地面工程承包給乙方，面積為xxx平方米，總造價為xxxx元。
具體事項如下：
一、此工程為包工包料，乙方開工時甲方付給乙方104,800.00元做為乙方啟動資金。
二、甲方為乙方提供場地、水、電等便利條件，具體安裝、連接由乙方負責。
三、甲方技術要求：混凝土表面光滑，一年內不得有斷裂、粉面等質量問題，發(fā)生質量問題乙方負責免費維修。（如發(fā)生天災、人為破壞乙方概不負責）?；炷恋孛嫫拭鎴D見附件一：混凝土地面剖面圖。
四、剩余款項170000.00元中的140000.00元在2015年12月31日結清，如不結清，按違約處理，所有剩余款按翻倍結算。余下30000.00元做為質量保證金。工程質量保證期為1年，質保期自工程交工日算起。
五、以上條款共同遵守，其它未盡事宜，雙方協商解決。 本合同經雙方簽字后生效。共一式兩份，雙方各執(zhí)壹份。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
地坪合同協議書篇九
甲方：電話：乙方：電話：
根據《中華人民共和國合同法》的原則和有關規(guī)定，經友好協商，甲方委托乙方，負責環(huán)氧地坪的供應和施工，達成如下協議：
第一條：施工面積和合同價格：面積：，單價為元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：
第二條：材料：環(huán)氧砂漿地坪。
第三條：工程質量標準。
本工程質量經雙方研究達到：乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因導致地面的裂縫及其它質量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現的質量問題與乙方無關。
第四條：施工與驗收。
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期天。
甲方應在工程施工完成后3天內對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據本合同規(guī)定進行付款。
第五條：付款方式。
合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的，計人民幣元，
第六條：終則。
1、本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應當首先協商解決，協商不成，可以向當地法院提出訴訟。
2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方：乙方：
簽訂地點：日期：
地坪合同協議書篇十
業(yè)主單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》以及上海市有關規(guī)定，本著互惠、互利的原則，結合本工程的具體情況，雙方經友好協商，簽訂本合同，共同遵守：
第一條：承攬工程概況。
1、承攬工程名稱：
2、工程地址：
3、承攬方式：包工包料。
第二條：工程承攬內容。
1、加工成品的名稱(標的)：無震動止滑坡道。
2、加工成品的顏色：綠色、黃色。
3、工程面積：
4、工程施工工藝：鏝涂等。
第三條：工程工期。
本工程的工期定為___天，即年___月___日進場開工，年月日完工。施工后地坪養(yǎng)護期為三天。施工工期原則上以合同為準，因自然原因(如天下雨造成地坪潮濕等情況)乙方無法施工，甲方應適當延長施工期限。
第四條：工程驗收及保修條件。
1、乙方按照第二條內容的工藝施工及驗收，涂層表面應無裂紋、無分層、無底色泛出、不透底、不起泡。
2、工程竣工三天后應內進行驗收(法定節(jié)假日順延)，否則視同驗收合格;在驗收之前，未征乙方同意使用者，視同驗收合格。
3、本工程保修期為壹年，在保修期內，因乙方施工原因而造成的質量問題，由乙方負責返修，因甲方人為機械操作及其它原因(如地表未干而要求乙方趕工)造成的任何后果由甲方負責。
第六條：結算方式及期限。
1、進場款：按合同總價30%;計：元在乙方材料進場當日支付。
2、進度款：按合同總價60%;計：元在施工至50%時支付。
3、尾款：按合同總價100%;計：元在工程竣工七日內一次結清。
第七條：甲方提供地坪施工條件。
1、水泥素地符合國家有關標準;混凝土強度不應小于c25，表面應該壓光;無裂紋、空鼓、脫皮、麻面、直砂等缺陷;表面層厚度大于3cm，水泥砂漿表面層的水泥砂漿配比不小于1：2.
2、素地基本平整，2米標尺內，誤差不應大于3mm，整體粉光并養(yǎng)護28天。
3、水泥素地表面含水率小于10%(10%-30%可采用其它材料施工)。
4、施工時空氣相對溫度不大于80%，環(huán)境濕度不低于0℃.
5、施工前甲方應向乙方提供施工圖紙，完成通水、通電工作，水電旨由甲方負擔。
6、施工期內甲方不允許安排交叉施工。
7、提供乙方施工所需物安全堆放場所。
第八條：施工代表。
甲方指派同志作為本工程駐工地現場代表，乙方指派同志作為本工地現場代表，共同負責現場施工事項。
第九條：違約責任。
1、本合同簽訂后，雙方必須全部履行合同規(guī)定義務，任何一方擅自解除，按工程總造價的10%向對方支付償金。
2、乙方施工完畢，甲方應負責保護;由于甲方原因造成損壞的，由甲方自行負責。
3、甲方應及時交所需施工場所提供予乙方進場施工，不按排交叉作業(yè)。如因特殊原因進行交叉作業(yè)的，須與乙方協商后進行，否則由此造成地坪損壞，由甲方負責損失。
4、甲方應按時支付合同規(guī)定價款，如因甲方不能及時付款，乙方有權停工或中止合同，因此造成延誤損失由甲方承擔，并償付乙方已消耗材料費、人工費及施工過程中相關費用等由于合同中止給乙方贊成的損失。
5、甲方超過合同規(guī)定日期支付款項，每逾期一天的按逾期金額的1%償付違約金。
第十條：合同效力。
本合同自簽訂之日起生效，至工程竣工、驗收和結清工程款之日自然失效。
第十一條：未盡事宜。
本合同未盡事宜由甲方雙方友好協商解決。
本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
單位：單位：
負責代表：負責代表：
電話：電話:。
日期：______年___月___日日期：______年___月___日
地坪合同協議書篇十一
委托方(甲方)：
聯系地址：
郵編：
聯系電話聯系傳真：
施工方：
聯系地址：
郵編：
聯系電話：
聯系傳真：
合同簽定地：
合同簽定時間：
根據《中華人民共和國合同法》的原則，結合本工程具體情況，本著自愿、平等的原則，經雙方協商一致，簽定本合同。
第一條工程概況工程名稱：
工程地點：
預計工程量：
m2工期：
年月日至年月日項目內容與技術質量要求項目內容1、甲方委托乙方加工成型混凝土地地坪耐磨層，實際工作量按實計算。
2、乙方負責范圍：
自混凝土澆筑方將混凝土澆筑振實，去除泌水且確認水平達到標高后開始至硬化劑表面加工完成，并涂刷養(yǎng)護劑(或蓋薄膜)為止(不包括混凝土地臺收縮縫切割。
技術質量要求符合所有耐磨材料的主要技術指標耐磨材料顏色用量kg/m2耐磨層厚度：
約mm地面平整，表層材料不脫層，不起砂第三條合同價款與付款方式一、本合同采用包工包料方式，耐磨地坪單價為rmb元/m2，面積約為平方米,合同總價為人民幣元。
實際合同總價根據甲方代表簽證的實際工作量乘以合同單價計算。
二、付款方式與期限1、預付款：
甲方按合同總價的50%，計人民幣元，在本合同簽定后日內支付給乙方;2、進度款：
工程量完成70%后，甲方在日內向乙方支付工程進度款，即付到合同總價的80%，計人民幣元。
3、驗收款：
付到合同總價的95%，甲方在工程完工驗收合格后7日內支付給乙方。
4、合同余款5%作為工程質量保證金，日內全部付清。
第四條甲方代表及甲方負責甲方代表甲方委派先生為甲方代表，按合同約定，全權負責甲方工作的實施。
甲方責任在確定的地坪砼施工日期前天向乙方發(fā)出書面進場通知。
正式施工前，組織由業(yè)主、監(jiān)理、甲方雙方共同參加的耐磨材料性能說明及技術要求交底工作，并提供有關的地坪施工平面圖等書面資料。
負責要求混凝土澆筑方在澆筑時滿足以下條件：
混凝土地坪澆筑按序進行;使用水平儀隨時檢測平整度，確保模板平整度和混凝土搗振壓實并去除泌水后的平整度;耐磨材料施工完成交貨后的地臺保護(設置醒目標);每天的混凝土和易性良好，標號不低于c25;甲方負責對完工后的混凝土地面進行保護和3天以后的澆水養(yǎng)護。
負責就乙方前一日完成部分驗收并在乙方提交的施工日報表上簽字，以便及時了解工程情況的雙向交流，施工日報表作為整體驗收之基準。
向乙方提供材料、工具堆放庫和夜間施工照明。
向乙方免費提供臨時住宿場所和搭伙條件。
乙方代表與乙方責任乙方代表乙方委派先生為乙方代表，按照合同約定，全面負責乙方工作的'實施。
乙方責任向甲乙提供技術服務方案，經甲方代表批準后，作為工程技術資料參考：
乙方在收到甲方書面進場通知并在地坪混泥土實際施工日期前天進場，每日向甲方代表提交施工日報表并請甲方代表驗收簽字。
乙方應遵守材料供應商的有關材料技術要求，嚴格遵守操作規(guī)程，保證施工質量。
工程驗收一、分部驗收;根據施工段落由乙方代表提請甲方代表在分部工程完工后3日內進行驗收并予以簽證;竣工驗收;全部耐磨地坪工程完工后，乙方通知甲方，甲方在7日內進行驗收;逾期不驗收或未經驗收甲方提前使用的，則視為驗收合格。
保修服務施工完畢后12個月內，由于乙方施工所收起的工程質量問題由乙方提供免費修補服務;保修期滿后，乙方保證繼續(xù)提供修補服務，費用另議。
違約責任本合同履行過程中出現的違約行為由責任方負全部責任，并承擔由此引起的一切費用。
1、若因乙方人員調配不當或未按照甲方要求配合施工等造成的返工或工期延誤，由乙方承擔責任;2、如因施工條件不具備或甲方未按合同按時付款，乙方有權停止施工，由此造成的損失由甲方負責。
3、施工時，乙方應充分考慮和落實有關施工安全措施，因忽視而造成的損害，由乙方承擔責任。
由于總包方安全措施不當而引起的傷害事故由責任方承擔全部的賠償責任。
其他條款一、本合同未盡事宜由雙方協商解決。
協商不成的，可向對方所在地人民法院提起訴訟。
二、本合同一式二份，合同雙方各執(zhí)一份。
三、本合同自雙方簽字之日起生效，結清全部款項后自然終止。
委托方(蓋章)施工方(蓋章)法定代表：
法定代表：
經辦人：
經辦人：
日期：
日期：
開戶行：
開戶行：
帳號：
帳號：
地坪合同協議書篇十二
環(huán)氧地坪漆的合同不會寫?沒關系。下面小編整理了一篇關于環(huán)氧地坪漆的合同范本，供大家參考，希望可以幫到大家。
定做方：
承攬方：
根據《中華人民共和國合同法》以及有關規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權利義務和經濟責任，經雙方充分協商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點，方式
1-1承攬項目名稱：
1-2承攬項目地點： 1-3承攬方式：包工包料
2、承攬標(加工成品)
2-1環(huán)氧樹脂面積平方米
2-2塑膠地板
注：具體面積以實際面積為準。
3、加工成品的質量要求
3-1承攬方提供規(guī)格工藝進行施工;
3-2施工工藝：詳見附表。
4-1地坪漆單價/m2;
4-2塑膠地板單價元/m2
4-2工人、材料、機械、進場后定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的 20% 即 元的尾款。
5、素地標準及施工條件
5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應大于2mm;
5-2水泥結合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3水泥素地表面含水率達到8%;
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度低于0度;
5-6施工期內定做方不安排交叉施工;
5-7施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現場協調和監(jiān)督工作。
6、驗收標準與方法
6-1按合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應向定做方提供必需的技術資料。
6-2承攬方應向定做方發(fā)出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應在三天內(逢法定節(jié)假日可以順延)進行驗收，無故拖延或未經驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。
6-3當事人雙方對承攬項目質量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質量監(jiān)督機構申請檢驗，并向對方提供檢驗證明，檢驗所發(fā)生的費用則過錯方承擔。
6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質量事幫可由承攬方計費維修。
7、工期
7-1本工期總工期為;
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現受潮者;
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;
7-3-4定作方未近合同規(guī)定支付 付款，工程進度面影響施工進度者。
8、安全施工管理條例
8-1承攬方有關人員進入定作方施工現場應該遵守定作方有關制度。
8-2由承攬方人因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。
9、違約責任
9-1雙方應嚴格遵守本合同有關條款，承攬方的完工質量達不到本合同第3條雙方約定的質量要求，由承攬方再負責反修并保達到合同約定的質量要求，一切費用由承攬方負責承擔。
9-2承攬方應按合同約定如期完工，若沒有發(fā)生本合同第7條3款的情形， 違約金。
9-3承攬方完成地坪，應由定作方負責協調保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。
9-4定作方應及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作業(yè)。
如因特殊原因須進行交叉作業(yè)的，須與承攬方協商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。
9-5定作方應按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的`材料費、人工費、及施工過程中相關費用等于合同中止給承攬方造成的損失。
9-6 償付承攬方違約金。
9-7承攬方應具有相應的資質。
選用符合國家質量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。
10、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責任。
在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方應當承擔并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理
發(fā)生糾紛時，雙方應協商解決，協商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方進行協商，作也補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執(zhí)一份。
定 作 方： 承 攬 方：
法定代表人： 法定代表人：
授權代表： 授權代表：
開戶行： 開戶行：
帳 號： 帳 號：
電 話： 電 話： 日 期： 日 期：
地坪合同協議書篇十三
合同有哪些要點需要特別注意呢？下面是小編為您精心整理的環(huán)氧地坪工程承攬合同，希望大家喜歡。
環(huán)氧地坪工程承攬合同
甲方： 乙方：
根據《中華人民共和國合同法》以及有關規(guī)定，為了明確雙方在 合同執(zhí)行中的權力、義務和經濟責任，經雙方充分協商，同意簽訂本 合同，共同遵守。
承攬名稱、方式、地點
1-1 承攬項目名稱： http:///
1-2 承攬項目地點：
1-3 承攬方式：包工包料 承攬標的(加工成品)編號 名稱 規(guī)格 顏色 單位 數量 sp/2 環(huán)氧樹脂砂漿地坪 合計 (m2) 注：數量以實際測量為準。
承攬標的(加工成品)
3-1 承攬方按提供規(guī)格工藝進行施工:
3-2 采用材料為： 環(huán)氧樹脂 環(huán)氧地坪工程承攬合同
4.價款及付款方式
4-1 單價：
4-2 總價：
4-3 付款方式：
4-3-1 預付款：
1、合同簽訂后 日內，定作方應向承攬方支付合同 總額的 元的工程預付款;
2、承攬方進場后，正式施工前，定作方應向承攬方支 付總額的 元的工程預付款。
4-3-2 進度款：當工程完成 50%時，定作方應向承攬方支付合同總額 元的工程進度款。
4-3-3 完工款：工程完工后 天內，付清全部工程款。
4-4 結算方式： 4-4-1 一般采用轉帳支票或銀行匯款的形式結算，支票或匯款的收款方 必須是承攬方，定作方應寫清承攬方的'開戶行和帳號。
4-4-2 現經雙方商定采用 方式付款。
5.素地標準及施工條件
5-2水泥結合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3 水泥素地表面含水率小于8%
5-4 施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度不低于0;
5-6 施工期內定作方不安排交叉施工;
5-7 施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現場協調和監(jiān)督工作。
6.驗收標準與方法
6-1 按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應當 向定作方提供必需的技術資料。
6-2 承攬方應向定作方質監(jiān)中心等有關單位發(fā)出驗收通知單，定作方接 驗收通知后應在三十天內(逢法定節(jié)假日可以順延)驗收，無故 拖延或未經驗收而提前投入使用者視同驗收合格。
6-3 當事人雙方對承攬項目質量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質量監(jiān) 督檢驗機構申請檢驗，并向對方提供檢驗證明，檢驗所發(fā)生的費 用由異議方承擔。
6-4 保修期12 個月，保修期內因承攬方施工原因出現漆面與水泥面分 層脫皮由承攬方負責返修，使用過程中人為機械損傷及其他原因 (如水泥脫落或地表未干而定作方要求趕工等)造成質量事故可 由承攬方計費維修。
7.工期 7-1 本合同總工期為 天(從開工之日算起); 7-2 本工程開工期為 7-3如遇下列情況，工程工期相當順延，并以書面形式確定順延期限; 環(huán)氧地坪工程承攬合同 7-3-1因甲方原因不能如期騰出施工場地者; 7-3-2 施工中因停電、停水連續(xù)影響24 小時以上，或連續(xù)間歇性停電、 停水三天以上者。
8.安全施工管理條例 8-1 承攬方應向定作方有關人員進行有關的特殊安全管理規(guī)定了解，由 于承攬方未進行有關特殊安全管理規(guī)定了解造成安全事故，仍由 承攬方承擔一定責任。
8-2 承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度 8-3 由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9.違約責任
9-1 承攬方交付的地坪如出現嚴重的質量問題，定作方同意利用的，應 當按質論價，酌情減價，不同意利用的，應由承攬方負責修整。
9-2 承攬方原因造成工期延誤的，每逾期一天，按照逾期交付部分價格 0.5%償付定作方違約金。
9-3 承攬方已完成地坪，應由承攬方負責協調保護，因定作方原因造成 地坪交付前損壞的，由定作方負責損壞賠償，由于承攬方自身原 因造成損壞的，則由承 攬方負責。
9-4 定作方應及時將所需施工現場所提供予承攬方進場施工，不安排交 叉作業(yè)，如因特殊原因須進行交叉作業(yè)的，須與承攬方協商后進 行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤，由定作方負責損失。
9-6定作方超過合同規(guī)定日期支付款項，每逾期一天按逾期金額的0.5% 償付承攬方違約金。
10.不可抗力 環(huán)氧地坪工程承攬合同 在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但應采取積極措施，盡量 減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責任，在定作方遲延接 受或接受其間發(fā)生的，定作方應當承擔責任并且賠償承攬方由此造成 的損失。
11.補充條款
12.期限與其他 本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，合同履行完畢即失效，本 合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事 宜，應由雙方進行協商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有 同等效力。
本合同正式 承攬方：
法定代表人：法定代表人：
授權代表：授權代表：
開戶行：開戶行：
帳號： 帳號：
地址： 地址：
電話： 電話：
日期： 日期：
環(huán)氧地坪工程承攬合同
地坪合同協議書篇一
發(fā)包單位(甲方)：
承包單位(乙方)：
根據(《中華人民共和國經濟合同法》并結合本工程的具體情況，雙方經充分協商，簽訂本合同共同遵守。
第一條：工程名稱：
第三條：工期：
(一)、依甲方進度配合，施工前七天通知乙方備料，進場施工，本工程的工期定為5天，即年5月日至2012年5月日完工，如具體施工日期有變，雙方應事前通知并告知原因協商。
(二)、甲方為乙方施工人員提供食宿以使施工方便，費用由乙方承擔;材料、工具等器材運輸費用由乙方承擔。
(三)、乙方人員進入甲方廠區(qū)后，遵守甲方的各項規(guī)章制度，施工安全事故由乙方自負，在施工期間甲方應幫助乙方維持社會治安和工作秩序。
第四條：合同義務。
(一)、甲方。
1、地面質量必須符合國家標準，混泥土需c25以上，養(yǎng)生期為28天，一樓必須做好斷水處理，否則一樓涂裝會起水泡。
2、地面潮濕空氣溫度80℃以上，地面溫度10℃以下的不得強迫乙方施工，否則會影響工程質量。
3、必須完成工地電源、通水工作，同時不能有其他工程隊交叉施工，否則涂裝質量和延期所造成的損失應由甲方承擔。
4、地面施工完畢后，養(yǎng)生期72小時，不宜有超過2h的硬物磨刮，否則地面會出現傷痕。
5、地面涂裝竣工后，甲方在三內進行面積核實及質量驗收，超過期限視為驗收合格。
(二)、乙方。
1、必須按照施工時間準時進場施工(特殊情況除外)，否則影響甲方計劃造成損失，由乙方承擔。
2、必須按照合同上的工藝進行施工，不得偷工減料。
3、施工完畢后，必須口頭或書面通知甲方進行驗收核對面積，否則視為未竣工處理。
4、需維護好甲方的一切機械設備，不得利用甲方圖紙用于詐騙行為。第五條：驗收方法。
(一)、甲方接到乙方口頭或書面竣工通知后，三天內進行地面驗收。
(二)、如果甲方接到竣工通知后三天內不予以驗收，則視為驗收合格，甲方應根據合同的付款方式進行付款，即使使用后發(fā)現問題，乙方對此不負責任。
第六條：付款方式。
(一)、在雙方正式簽訂合同后，乙方施工設備及工人進場，當日甲方支付合同總金額的50%備料款，工程進度至90%時付40%工程進度款，工程竣工后三天內付款5%，余下的5%在三個月內若無質量問題情況下將此剩余款項付清。
(二)、現金支付：由乙方以指派或委托單位有關人員來甲方收款，款項不得交由任何其他人員。
(三)、銀行匯款：甲方必須將款項匯入乙方指定的開戶帳號，并傳真匯款回單通知乙方匯款完畢。
第七條：保修及保養(yǎng)事項。
(一)、保修。
1、保修自本合同所涉及的涂裝地面驗收之日起12個月。
2、在保修期間，如發(fā)生因乙方的材料或涂裝工程所造成的工程質量問題，由乙方負責免費維修。
3、在保修期內，如發(fā)生非因乙方所售材料和涂裝質量原因而造成工程損失的或人為原因給予損壞的，則不在保修范圍內，乙方可以以優(yōu)惠的價格為甲方提供維護和長久的跟蹤服務。
(二)、保養(yǎng)。
1、涂裝地面硬度只有2h—4h不宜超過4h的硬物磨刮，以免引起傷痕。
2、酸堿溶劑甲方必須按乙方提供的資料說明進行使用。
3、如有剝落現象，需提前通知乙方維修。
4、一般情況下，需換鞋進行操作為佳。
第八條：合同效應。
(一)、雙方簽訂合同后，一方不履行合同時按合同的總造價支付1o%違約金。
(二)、雙方簽訂合同后，已開始履行合同時，但一方違反合同條款的應由違約的一方賠償因此原因而造成的經濟損失。
第九條：爭議及解決。
如合同內容、解釋、履行等方面發(fā)生爭議，應首先雙方協商解決，協商不成的可以向當地人民法院提起上訴。
第十條：終則。
(一)、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(二)、本合同自甲、乙雙方代表簽字蓋章后立即生效。
(三)、本合同至款項付清后終止。
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
地坪合同協議書篇二
建設單位(以下簡稱甲方)：
承建單位(以下簡稱乙方)：
茲因甲方建設需要，現向乙方發(fā)包金剛砂地坪工程(包工包料)，根據《中華人民共和國建筑法》和其他有關法律、行政法律、遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，結合甲方工程實際情況，雙方協商一致，簽訂本合同。
一、工程名稱：。
二、工程地點：。
三、工程范圍：。
四、工程內容及價格：
本合同暫定總價為人民幣元整，若在實際施工時數量增減，則按合同中所列單價為準增減合同總價。
五、承包方式：為包工包料工程。乙方負責提供材料、包安全、包質量、包施工。
6.1、計劃開工時間：月日;。
6.2、計劃完工時間：月日;。
七、付款方式：
7.1、合同簽訂當日，甲方支付工程預付款，計人民幣元整;材料、機械到工地時甲方即付人民幣元整;工程進行到時即付工程款，計人民幣元整;工程完工當日甲方即付清工程余額。
7.2、因實際數量增減而調整的合同總款在工程決算時予以調整。
7.3、所有結算方式：。
八、施工方法及合作要求：
8.1、乙方一切人員應聽從自覺遵守甲方制訂的各項規(guī)章制度，聽從施工管理人員的統(tǒng)一指揮，統(tǒng)一調配。
8.2、甲方須免費提供給乙方施工所需的水及電;須免費提供給乙方放置材料、設備的地面空間及人員住宿(要求：場地須干燥防潮濕、水氣)。
九、工程工期延誤：
9.1.0、對以下情況造成工期延誤，經雙方代表監(jiān)證后，工期相應順延：
9.1.2、非乙方原因造成停電、停水而影響施工;。
9.1.3、如因重大的設計變更或相關政府職能部門的政策調整而影響正常施工;。
9.1.4、未按乙方提供于甲方確認的施工方案及要求執(zhí)行而影響正常施工;。
9.1.5、由于天氣及溫度變化致使無法施工;。
9.1.6、由于人力不可抗拒的因素所影響的施工;。
9.1.7、由于甲方未按合同要求付款或拖延付款;。
9.1.8、經雙方代表同意認可工期順延的其它情況。
十、質量及驗收：按照甲、乙雙方對本工程施工方案的確定，硬化劑地坪工程質量應達到以下標準：
10.1、表面平整度：與混凝土層(含找平層)平整度一致。
10.2、本工程驗收標準的依據為：合同中約定的質量標準。
10.3、驗收方式：雙方約定驗收方式為下述條款中的第。
a.分階段驗收：如果本工程工期較長或需要分階段、分場地施工，必須進行分段驗收;每完成一次工程量，驗收一次，并辦理驗收手續(xù)，直至工程竣工驗收完畢。
b.一次性驗收：本工程竣工后，一次驗收，驗收合格后交付甲方。
10.6、其它驗收約定：
a.按上述驗收方式，工程一經驗收合格即交付甲方，但一定要等到混凝土標準養(yǎng)護期滿后方可使用。如果甲方因故(條件限制或客觀因素)推遲或拖延驗收，乙方只負責二天的現場維護，從第三天起自動交付甲方。
b.本工程驗收不合格，如果原因完全是由乙方造成的，由乙方承擔相應的經濟責任并負責維修，如果原因與乙方無關，甲方需在驗收上注明并按合同支付乙方應得款項。
c.本工程未經驗收，甲方(包括其他第三方)提前使用或擅自使用，由此而引起的質量或其它原因是由甲方承擔責任。
d.本工程的驗收屬于分項工程項目的驗收，無需整體工程項目竣工后再辦驗收手續(xù)。驗收期限從工程竣工之日起最長不得超過10天。超過此期限，乙方視驗收合格，甲方須按合同條款支付一切工程費用。若逾期不付，則按工程款總額的千分之三每天累計賠付滯納金。
e.保修內容：乙方承包的工程范圍。免費保修內容是指在竣工后由于乙方使用的材料或施工造成的質量缺陷。
f.保修范圍：本工程保修范圍不包括因為甲方使用不當、基層構原因造成的缺陷或人為的破壞、不可抗拒事故造成的損壞，出現上述情況需要維修的，乙方將按維修工程量結算材料成本、人工等費用。
地坪合同協議書篇三
如遇下列情況，工程工期相應順延，并以書面形式確定順延期限：
(1)因氣候或其它意外原因，致使地面出現受潮且無法施工連續(xù)達24小時以上時，每24小時，工期順延一天。
(2)如因定作方過錯，致使工程返工，所返工的工期予以順延。
(3)施工中因停電連續(xù)達二十四小時以上，每24小時順延一天工期。
(4)未按合同規(guī)定支付預付款、工程進度款而影響施工進度者。
第三條、工程管理。
1：雙方嚴格遵守國家有關施工規(guī)范、標準，凡不符合有關標準和設計施工等要求所造成的經濟損失均由違約方負責。
2：雙方控制訂的設計施工方案進行施工。定作方如需要更改設計，應將更改后的設計以書面形式告知乙方，如施工方發(fā)現設計與實際情況不符時，應將意見和更改方案及時以書面形式通知定作方，經定作方書面批準后執(zhí)行。
第四條、施工責任。
一、定作方委派為工地代表，按合同約定，全權負責工作的實施。承攬方派為工地代表，按合同約定，全權負責工作的實施。
二、承攬方責任。
a：承攬方按照雙方協商的工藝施工，如有變更雙方協商解決。
b、承攬方施工前先檢查施工的地坪是否能達到施工條件，并提供入場施工書面確認書之后方可進場施工。
c：施工過程中，承攬方必須遵守安全、消防、文明施工等法規(guī)，所造成的事故由責任方負責。
d：成品保護：定作方應協助承攬方進行成品保護。承攬方在施工期間應保護好定作方的相關設施，如有損壞，應由責任方負責照顧損壞時的市場價賠償。
e：承攬方承擔施工中的安全責任，但因定作方過錯致使的除外。
f：施工中承攬方應協助和服從定作方的有關設備設施安全工作。
第五條、違約責任：
(1)在保修期內，由于定作人為機械損傷或其他責任而造成的質量問題，由定作方負責。
(2)因定作方原因拖延工期，給承攬方造成費用增加或其他損失，由定作方承擔;。
(3)定作方不能按合同規(guī)定及時付清預付款或進度款時，承攬方有權終止施工。
(4)定作方應及時驗收(完工五日內驗收)，驗收前定作方沒有經過承攬方書面許可使用地面或逾期驗收，即視為該工程驗收合格。
(5)本合同自雙方簽章之日即生效，各方不得擅自撤消合同，如有一方在施工前擅自撤消合同，應向另一方賠償工程總價10%的損失;在施工工程進行過半時無故撤消合同，違約方應賠償對方工程總造價60%的損失。
第六條、其他條款。
一、如發(fā)生爭議，按《中華人民共和國合同法》相關的法律法規(guī)，雙方協商解決。
二、本合同一式三份，定作方二份，承攬方一份;合同自簽字日起生效，至施工驗收完畢及金額結算完畢后自然終止。
第七條、補充條款。
定作方(簽章)：承攬方(簽章)：
業(yè)主單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》以及上海市有關規(guī)定，本著互惠、互利的原則，結合本工程的具體情況，雙方經友好協商，簽訂本合同，共同遵守：
第一條：承攬工程概況。
1、承攬工程名稱：
2、工程地址：
3、承攬方式：包工包料。
第二條：工程承攬內容。
1、加工成品的名稱(標的)：無震動止滑坡道。
2、加工成品的顏色：綠色、黃色。
3、工程面積：
4、工程施工工藝：鏝涂等。
第三條：工程工期。
本工程的工期定為___天，即年___月___日進場開工，年月日完工。施工后地坪養(yǎng)護期為三天。施工工期原則上以合同為準，因自然原因(如天下雨造成地坪潮濕等情況)乙方無法施工，甲方應適當延長施工期限。
第四條：工程驗收及保修條件。
1、乙方按照第二條內容的工藝施工及驗收，涂層表面應無裂紋、無分層、無底色泛出、不透底、不起泡。
2、工程竣工三天后應內進行驗收(法定節(jié)假日順延)，否則視同驗收合格;在驗收之前，未征乙方同意使用者，視同驗收合格。
3、本工程保修期為壹年，在保修期內，因乙方施工原因而造成的質量問題，由乙方負責返修，因甲方人為機械操作及其它原因(如地表未干而要求乙方趕工)造成的任何后果由甲方負責。
第六條：結算方式及期限。
1、進場款：按合同總價30%;計：元在乙方材料進場當日支付。
2、進度款：按合同總價60%;計：元在施工至50%時支付。
3、尾款：按合同總價100%;計：元在工程竣工七日內一次結清。
第七條：甲方提供地坪施工條件。
1、水泥素地符合國家有關標準;混凝土強度不應小于c25，表面應該壓光;無裂紋、空鼓、脫皮、麻面、直砂等缺陷;表面層厚度大于3cm，水泥砂漿表面層的水泥砂漿配比不小于1：2.
2、素地基本平整，2米標尺內，誤差不應大于3mm，整體粉光并養(yǎng)護28天。
3、水泥素地表面含水率小于10%(10%-30%可采用其它材料施工)。
4、施工時空氣相對溫度不大于80%，環(huán)境濕度不低于0℃.
5、施工前甲方應向乙方提供施工圖紙，完成通水、通電工作，水電旨由甲方負擔。
6、施工期內甲方不允許安排交叉施工。
7、提供乙方施工所需物安全堆放場所。
第八條：施工代表。
甲方指派同志作為本工程駐工地現場代表，乙方指派同志作為本工地現場代表，共同負責現場施工事項。
第九條：違約責任。
1、本合同簽訂后，雙方必須全部履行合同規(guī)定義務，任何一方擅自解除，按工程總造價的10%向對方支付償金。
2、乙方施工完畢，甲方應負責保護;由于甲方原因造成損壞的，由甲方自行負責。
3、甲方應及時交所需施工場所提供予乙方進場施工，不按排交叉作業(yè)。如因特殊原因進行交叉作業(yè)的，須與乙方協商后進行，否則由此造成地坪損壞，由甲方負責損失。
4、甲方應按時支付合同規(guī)定價款，如因甲方不能及時付款，乙方有權停工或中止合同，因此造成延誤損失由甲方承擔，并償付乙方已消耗材料費、人工費及施工過程中相關費用等由于合同中止給乙方贊成的損失。
5、甲方超過合同規(guī)定日期支付款項，每逾期一天的按逾期金額的1%償付違約金。
第十條：合同效力。
本合同自簽訂之日起生效，至工程竣工、驗收和結清工程款之日自然失效。
第十一條：未盡事宜。
本合同未盡事宜由甲方雙方友好協商解決。
本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
單位：單位：
負責代表：負責代表：
電話：電話:。
日期：______年___月___日日期：______年___月___日
地坪合同協議書篇四
委托方(甲方)：
聯系地址：
郵 編：
聯系電話聯系傳真：
施工方：
聯系地址：
郵 編：
聯系電話：
聯系傳真：
合同簽定地：
合同簽定時間：
根據《中華人民共和國合同法》的原則，結合本工程具體情況，本著自愿、平等的原則，經雙方協商一致，簽定本合同。
第一條 工程概況工程名稱：
工程地點：
施工內容：
預計工程量：
m2 工期：
年 月 日至 年 月 日項目內容與技術質量要求項目內容 1、甲方委托乙方加工成型 混凝土地地坪耐磨層，實際工作量按實計算。
2、乙方負責范圍：
自混凝土澆筑方將混凝土澆筑振實，去除泌水且確認水平達到標高后開始至硬化劑表面加工完成，并涂刷養(yǎng)護劑(或蓋薄膜)為止(不包括混凝土地臺收縮縫切割。
技術質量要求符合所有耐磨材料的主要技術指標耐磨材料顏色 用量 kg/m2 耐磨層厚度：
約 mm 地面平整，表層材料不脫層，不起砂第三條 合同價款與付款方式一、本合同采用包工包料方式，耐磨地坪單價為rmb 元/m2，面積約為 平方米,合同總價為人民幣 元。
實際合同總價根據甲方代表簽證的實際工作量乘以合同單價計算。
二、付款方式與期限 1、預付款：
甲方按合同總價的 50 %，計人民幣 元，在本合同簽定后 日內支付給乙方; 2、進度款：
工程量完成70%后，甲方在 日內向乙方支付工程進度款，即付到合同總價的 80 %，計人民幣 元。
3、驗收款：
付到合同總價的 95 %，甲方在工程完工驗收合格后 7 日內支付給乙方。
4、合同余款 5 %作為工程質量保證金， 日內全部付清。
第四條 甲方代表及甲方負責甲方代表甲方委派 先生為甲方代表，按合同約定，全權負責甲方工作的實施。
甲方責任在確定的地坪砼施工日期前 天向乙方發(fā)出書面進場通知。
正式施工前，組織由業(yè)主、監(jiān)理、甲方雙方共同參加的耐磨材料性能說明及技術要求交底工作，并提供有關的.地坪施工平面圖等書面資料。
負責要求混凝土澆筑方在澆筑時滿足以下條件：
混凝土地坪澆筑按序進行;使用水平儀隨時檢測平整度，確保模板平整度和混凝土搗振壓實并去除泌水后的平整度;耐磨材料施工完成交貨后的地臺保護(設置醒目標);每天的混凝土和易性良好，標號不低于c25;甲方負責對完工后的混凝土地面進行保護和3天以后的澆水養(yǎng)護。
負責就乙方前一日完成部分驗收并在乙方提交的施工日報表上簽字，以便及時了解工程情況的雙向交流，施工日報表作為整體驗收之基準。
向乙方提供材料、工具堆放庫和夜間施工照明。
向乙方免費提供臨時住宿場所和搭伙條件。
乙方代表與乙方責任乙方代表乙方委派 先生為乙方代表，按照合同約定，全面負責乙方工作的實施。
乙方責任向甲乙提供技術服務方案，經甲方代表批準后，作為工程技術資料參考：
乙方在收到甲方書面進場通知并在地坪混泥土實際施工日期前 天進場，每日向甲方代表提交施工日報表并請甲方代表驗收簽字。
乙方應遵守材料供應商的有關材料技術要求，嚴格遵守操作規(guī)程，保證施工質量。
工程驗收一、分部驗收;根據施工段落由乙方代表提請甲方代表在分部工程完工后3日內進行驗收并予以簽證;竣工驗收;全部耐磨地坪工程完工后，乙方通知甲方，甲方在7日內進行驗收;逾期不驗收或未經驗收甲方提前使用的，則視為驗收合格。
保修服務施工完畢后12個月內，由于乙方施工所收起的工程質量問題由乙方提供免費修補服務;保修期滿后，乙方保證繼續(xù)提供修補服務，費用另議。
違約責任本合同履行過程中出現的違約行為由責任方負全部責任，并承擔由此引起的一切費用。
1、若因乙方人員調配不當或未按照甲方要求配合施工等造成的返工或工期延誤，由乙方承擔責任; 2、如因施工條件不具備或甲方未按合同按時付款，乙方有權停止施工，由此造成的損失由甲方負責。
3、施工時，乙方應充分考慮和落實有關施工安全措施，因忽視而造成的損害，由乙方承擔責任。
由于總包方安全措施不當而引起的傷害事故由責任方承擔全部的賠償責任。
其他條款一、本合同未盡事宜由雙方協商解決。
協商不成的，可向對方所在地人民法院提起訴訟。
二、本合同一式二份，合同雙方各執(zhí)一份。
三、本合同自雙方簽字之日起生效，結清全部款項后自然終止。
委托方(蓋章) 施工方(蓋章)法 定 代 表：
法 定 代 表：
經 辦 人：
經 辦 人：
日 期：
日 期：
開 戶 行：
開 戶 行：
帳 號：
帳 號：
地坪合同協議書篇五
為搞好一事一議工程，經村民代表大會同意，并經村委會報上級政府批準，在煙房村開展一事一議水泥路面硬化工程。為確保主體路面按時按量完成任務，經甲乙雙方協商同意達成如下協議：
一、承包工程項目及主要工程量：
該路工程：全長680米。路面結構：基層為原路基土穩(wěn)定層，面層為沙夾石鋪墊，上為0.17米厚混凝土。路面寬度為3.5米(含路肩)。乙方承擔木板，并在路面兩側支模澆灌，路面保證自然平整，無需拋光。工程量不得少于合同規(guī)定的數量，多余的按新增工程量計算費用。
1、路基擋墻工程：全長米擋墻，寬度0.7米。水泥漿支砌鉤縫，并留出一定數量的排水孔，排水減壓。
2、倒車場一個：長16米，寬13米，面層為0.05米沙夾石鋪墊，上為0.18米厚混凝土。
二、承包費金額：164000元，大寫：壹拾陸萬四千圓整。
三、施工要求：
1、該工程由甲方投資興建，由國家無償提供水泥，乙方按照甲方規(guī)劃設計要求進行施工。
2、施工中，路基寬度不夠的清除、降低路基由乙方負責，乙方所需沙石(含運費)、人力和機械由乙方自備，費用自理。
3、施工過程中，甲方新增加的工程量，按照本合同要求計算和支付款項。
四、付款方式：
前期甲方預支2萬元啟動資金，乙方完成路基沙石鋪墊工程后，甲方付給乙方2萬元;水泥路面完成一半時，甲方付給乙方2萬元;水泥路面全部完成后，甲方付給乙方104000。
五、乙方在施工中，所有工程項目一律不得轉包，若出現轉包情況，甲方有權中止合同，產生的經濟損失由乙方自負。
六、工程工期：
施工期限為20xx年10月29日至20xx年11月30日止。逾期完不成，每拖一天扣乙方工程總額的1%(因天氣及其他原因等不可抗拒的或因增加工程量除外)。
七、乙方在施工中必須自覺接受管理和甲方的監(jiān)督，堅決按照施工要求施工，如乙方不服從監(jiān)督管理和違反施工要求，甲方有權中止合同，另行承包。乙方前期所完成工程量的費用自負。
八、乙方在施工中，必須按上級部門所規(guī)定的安全操作規(guī)程進行操作。開挖、運輸等施工過程中，所出現任何事故均由乙方自行負責，甲方不承擔任何責任。
九、甲方負責該工程范圍內的協調，并維持好秩序及道路使用，負責免費提沙夾石料、道路、物料堆放場地和電水源(電費由乙方負擔)。如協調不及時造成乙方誤工損失和延誤工期，由甲方負責。道路若需下設排水管道，需由甲方負責購買，乙方負責免費安裝。
十、該項工程所繳稅款由乙方自行負擔。
十一、以上條款，雙方必須遵守，若一方違約，違約方向另一方交納違約金八仟貳百元(164000×5%)。
十二、本合同一式三份，村委會、甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效，
十三、附加：
1、設計工程量以外，若遇到不可預見的工量，甲乙雙方共同協商追加工程量;。
2、工程總量根據工程完成后，據實核算。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
地坪合同協議書篇六
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
本合同依照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結合合同有關規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條工程概況。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、涂裝顏色：
四、工程面積：
五、施工類型：環(huán)氧平涂地坪。
六、承包方式：包工包料包驗收。
七、合同單價：__________________元/平方米。
八、總造價(暫定)：__________________(說明：本工程實際造價按實際施工面積結算。
第二條工程期限。
第三條雙方責任。
1、甲方責任合同簽定時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現場規(guī)劃;開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用;開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水或塵土雜質;施工期間不安排交叉施工;施工現場需相關工程人員進行協調、安排;甲方應提供乙方材料、設備及工具的保管區(qū)，并做好現場的封閉管理工作，禁止無關人員的進出影響施工質量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。
2、協助未驗收的完工工程，未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。
按商定的付款條款支付乙方工程款項;。
3、工程完工三個工作日內組織相關單位程驗收，逾期未驗收視為合格。
二、乙方責任：
1、按照施工設計圖紙工藝施工，并保證施工材料合格;保證涂裝工程質量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規(guī)章制度，并接受甲方工程監(jiān)理的監(jiān)督和正確的指導;因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經濟損失，由乙方全部負擔。
做好未驗收完工工程的維護和相應的成品保護工作;切實做好保修工作。
第四條工程款項結算及支付。
一、合同簽訂后甲方即付給乙方總工程款的__________________%;。
三、工程竣工驗收合格一周內，乙方編制結算文件至甲方，甲方在五個工作日之內審核完畢并支付至結算款的。
四、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行帳戶匯款。
若需采用現金或支票結款時，經雙方議定后，可由乙方經辦人員持乙方財務簽章的“收款委托書”到甲方辦理，乙方經辦人不能提供“收款委托書”時，甲方應拒絕受理，否則，甲方將承擔由此引起的一切責任。
第五條違約責任。
一、本工程以竣工驗收合格后，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內應無條件保修;如由于甲方使用不當或其它原因所造成的質量事故，乙方應給予返修，返修費用由甲方負責。
二、雙方自簽定合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應向另一方賠償，賠償額按國家民法典規(guī)定執(zhí)行。
第六條竣工驗收及驗收標準。
一、工程完工后，甲方按設計圖紙和國家相關的施工規(guī)范作為驗收標準，驗收合格后，雙方填寫環(huán)氧地坪工程驗收單(附件一)，簽字生效。
二、驗收主要依據：按照本合同的施工工藝程序進行驗收。
第七條解決合同糾紛的方式：甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協商或協調解決;協商或協調不成的，可向乙方所在地仲裁機關申請或向人民法院起訴。
第八條本合同自簽定之日生效，到工程保修期滿及結算清所有工程款之日自然失效。
第九條本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
第十條本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協商解決。
甲方單位名稱(章)乙方單位名稱(章):。
地址：地址：
電話：電話：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
日期：日期：
地坪合同協議書篇七
甲方： 乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本地坪項目相關事項協商一致，訂立本合同。
第一條 項目概況 1.1 項目名稱： 1.2 項目地點：
1.3 項目面積：約計 m(結算按實際測量數據為準) 第二條 合同期限
2.1 乙方進場日期為2013年 月 日至2013年 月 日交付驗收，合同期限總日歷天數 天。
2.2 如遇到下列情況，合同期限天數應予自動順延：
2.2.2 甲方應提供的電源、水源等設施未能接通，影響乙方正常工作;
2.2.7 其它影響合同條款執(zhí)行的情況出現。
第三條 合同價款
2
備注：此價格不包含任何稅金稅票，如需開票另加6%稅金。
作相應調整。
第四條 雙方配合
4.1 甲方指定 為本項目駐現場代表，乙方指定 為本項目駐現場代表，代表
雙方在遇到各種問題時協調解決。
以保證項目如期進行。
料)，混凝土已做過耐磨和其他養(yǎng)護處理的，甲方應做出書面通知，若做過水性養(yǎng)護處理的基礎，會有產生與硬化劑反應的可能性。否則由此出現的一切問題乙方不承擔責任，因甲方提供的新做或現有混凝土基面存在嚴重的質量問題足以影響乙方施工質量時，雙方應在經過實地踏勘后另行補充簽訂《基面處理備忘錄》，于完工后立即按照實測面積結算。
進行的需要。
業(yè)及運輸的需要，約束其它非本項目服務人員進入現場踩踏地坪或影響作業(yè)。 4.6 甲方應負責辦理施工許可證及其它作業(yè)所需證件、批件或臨時申請批準手續(xù)。
乙方應指定專人監(jiān)護。
作業(yè)區(qū)域;養(yǎng)護期后方可搬入重物，如需提前，應在確認不破壞地坪的前提下穿軟質軟底拖鞋并做好地坪鋪墊保護工作。
4.9 地面使用過程中，地面發(fā)生硬傷情況時，維修費用由甲方自行承擔。 4.10原有施工縫、伸縮縫等不做處理。
4.11乙方做好作業(yè)組織管理，維持現場整潔、道路暢通，項目完成后清理現場。
4.12如因現場作業(yè)條件變化或因其它原因需調整工藝或合同期限，乙方應書面通知甲方。 4.13乙方應按照雙方規(guī)定的驗收標準及期限完成項目并合格交驗。
4.14在項目完成后規(guī)定的保修期內，由于乙方原因造成的質量問題，乙方于接到通知后應提供無條件保修。
4.15乙方有義務將地坪的`養(yǎng)護及注意事項提供給甲方。
4.16 如雙方未能履行以上義務，導致給對方造成損失的，責任方應賠償對方的有關損失及誤工費。
第五條 項目驗收
5.1 在項目完成后三個工作日內，甲方須組織相關人員驗收并確認實際作業(yè)數量;如遇特殊情況甲方需推遲驗收的，應書面通知乙方，經乙方同意后，延遲最多不超過十五天。甲方應作好此期間的現場保護工作。
5.3 本項目做為單項專業(yè)項目只做單項驗收，與甲方的其它項目無關，不得與整體工程或其它項目做捆綁驗收及結算。
6.1 以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為 十二 個月整。 6.2 保修范圍：由于環(huán)氧地坪漆本身材料質量問題造成的不達標情況。
6.3 保修期內，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取工本費。
6.4 保修期后，乙方提供優(yōu)質跟蹤服務，維修收取工本費。
第七條 付款方式
7.1 合同簽訂生效后，甲方應支付合同總造價的 —— %備料款。
7.2 乙方材料、人員進場后當日內，甲方再支付合同總造價的備料款 60 %。 7.3 施工進度過半時，甲方再支付合同總造價的 20 %。 7.4 施工完畢，按實際結算面積總價結清余款。 7.5 甲方將采取現金方式向乙方支付款項。
第八條 違約與爭議
8.1 如甲乙雙方中的一方單方面解除合同或部分解除合同，應負違約責任，按照違約額的30%支付對方違約金。
8.2 如乙方無故拖延項目的交驗期限，每拖延一天按照合同額的3‰支付甲方違約金。 8.3 如甲方不按照合同規(guī)定的進度支付合同款，乙方有權停止施工，所造成的誤工損失由甲方承擔(按照進駐現場人數計算，每人每天叁佰元標準)，甲方每拖延一天按照應支付款額的3‰支付乙方滯納金，同時合同期限相應順延。
8.4 甲方不按照合同規(guī)定的期限按時付款、驗收或支付款項時，應向乙方支付違約金、滯納金。
8.5 因履行本合同發(fā)生的爭議，由雙方協商解決，協商不成可向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
第九條 合同生效與終止
9.1 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.2 雙方辦理驗收結算后，本合同即告終止(保修條款除外)。 第十條 附則
10.1 未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》、等相關法律規(guī)章執(zhí)行，或雙方協商解決。 10.2 本合同壹式貳份，由甲、乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)： 地址： 地址： 法定代表人/委托代理人(簽字)： 法定代表人/委托代理人(簽字)：
環(huán)氧樹脂地坪合同
甲方：四川xxxx納米科技有限公司
乙方：成都瑞志交通工程技術有限公司
第一條 工程名稱：環(huán)氧樹脂自流平
第二條 工程地址：成都市金堂縣淮口鎮(zhèn)成阿工業(yè)集中發(fā)展區(qū)xxxx9號。
第三條 工程詳細：乙方為甲方共計4200平方米生產車間完成環(huán)氧樹脂自流平施工。
第四條 施工方法：
1、以強力打磨機清除地坪表面雜質，掃除地坪的突出物和表面之浮漿粉塵。
2、底涂涂布：表面清理干凈后，使用滾筒涂布環(huán)氧樹脂底涂一道。
3、修 補：使用環(huán)氧樹脂中涂填加耐磨粉先修補破損處。
4、中 涂：環(huán)氧中涂加石英砂混合均勻后整體批涂一道。
5、研磨中涂：中涂固化后整體細致打磨一遍。
6、批 涂：面涂環(huán)氧樹脂加耐磨粉，使用鏝刀批涂一道。
7、面涂涂布：面涂環(huán)氧樹脂，使用鏝刀批涂一道。
8、總涂層高度：不能低于3mm.
第五條 施工注意事項：
1、現場必須待地干透，不得有水氣、油漬，若地面場地不具備條件，乙方施工時需告知甲方將來會有可能出現的品質問題。
2、平整度及瀉水坡度要求由甲方土建單位完成后交乙方施作。
3、不能夜間施工。
4、施工區(qū)域不得交叉施工并由甲方派人管制。
5、環(huán)氧樹脂面涂完工后，甲方應派人員管制48小時，才可開放使用， 7日后重型機械方可進入。
6、材料設備放置地點由甲方提供，場地須干燥防潮濕水氣。
第六條 付款方式：
一、合同簽訂生效后，乙方待甲方通知進場作業(yè)，每平方米單價48元，總計施工面積為：4200平方米，總價：201600.00元，優(yōu)惠后合同款項為：200000.00元(大寫：貳拾萬元整)。
二、乙方在甲方處購進同等價值的高純硅微粉共計200000.00元(大寫：貳拾萬元整)，貨款采用相互抵消的方式支付;乙方為甲方按合同條款完成施工，甲方按乙方要求的進度供應合格高純硅微粉，直至貨款相互抵消完畢為止。
第七條 甲乙雙方的責任：
一、甲方承擔責任：
1.提供安全可靠的施工用料存放室內地點。
2. 提供水源、電源，保障室內滿足施工溫度
3. 及時進行竣工驗收。
二、乙方承擔責任：
1.乙方負責材料按期進場，保證施工。
2. 負責按工藝要求施工。
3. 嚴格遵守甲方現場規(guī)章。
4. 保障按工期完工。
第八條 施工期：合同簽定生效后，待甲方通知乙方人員、設備及材料進場之日算起，施工工期不超過30天。
第九條 竣工驗收;
1、 外觀光滑平整、無大顆粒、雜質等不良現象。
2、 無脫層、起鼓等不良現象。
3、 無塌陷、細孔等缺陷。
第十一條 其它約定事項：
1、質量保證：保修1年。
2、合同一式二份，雙方各持一份。
4、其它未盡事宜：協商解決。
甲方：四川xxxx納米科技有限公司
簽字(蓋章)：
日期：
乙方：成都瑞志交通工程技術有限公司
簽字(蓋章)：
地坪合同協議書篇八
經甲乙雙方自愿協商，甲方將市場的破混混凝土地面、外運碎石、灰碴、鋪設管道、打混凝土地面工程交給乙方施工，具體事宜經甲乙雙方協商簽訂合同如下：
1、上述工程施工期：自年月月工期15天，（雷雨天順延，乙方不得無故延誤工期的施工日期，需按約定時間完成）。
2、施工地點：大山路與十一路交匯，華東裝飾材料市場、膠合板市場。
3、工程應符合國家質量要求及規(guī)定，所需用的材料必須符合國家相關標準及合格證書，施工結果須符合甲方要求，乙方對所施工項目認真細致地做好每一項工程，工程完工后做到現場清潔，無堆放垃圾。
4、工程量的核實與確認：工程結束后，由甲乙雙方共同對工程進行驗收（包括工程質量驗收及工程量的實際驗收）。
貳佰元整。
6、質量要求：工程質量達到省市建委對鋪設下水道工程的要求及甲方的要求。工程竣工后出現質量問題，（甲方使用過程中人為造成的質量問題除外），屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年。施工過程中所出現的安全事故均由乙方承擔責任。
7、付款方式：乙方材料工人進入工地后，甲方需支付乙方工程造價的20%，便于乙方備料，鋪設完管道付工程的40%，甲方驗收合格后，支付30%；保修期滿15日內支付10%。
8、其它未盡事宜，雙方協商解決。
本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，簽字生效。
甲方： 乙方：
委托人： 委托人：
年 月 日
甲方：友好花園開發(fā)公司
乙方 ： 齊廣云項目部
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。
一、 工程項目
1工程名稱：友好花園施工道路混凝土路面施工工程
2工程地點：友好花園項目內
總價款約計23920元
6質量標準：合格
7工 期：從8月16日開工，9月1日完工，工期為15天
二、路面施工工藝
1路面平整：推土機平整路面，人工掛線配合找平；
23:7灰土攤鋪分兩步施工，每步15公分
攤鋪灰土：推土機攤鋪3:7灰土，人工配合整平，用拌合機拌合灰土；
3碾 壓：用重型振動壓路機靜壓或輕振動進行穩(wěn)壓，而后再強振實；
4養(yǎng) 護：碾壓檢驗合格后，灑水養(yǎng)護，養(yǎng)護期不少于5天；
6養(yǎng) 護： 用薄膜覆蓋養(yǎng)護，不少于6天；
7切 縫：待混凝土強度達到80%后，進行切縫，縫深5cm，間距6m
三、 .雙方權利和義務
甲方主要工作
1 負責場地三通一平，水電接入；
2 進行工程協調、管理、驗收；
3 按合同約定支付工程款。
乙方主要工作
1 本合同簽訂后2天內，乙方進場完成施工準備。
四、工程價款的結算與支付
1 按實際面積結算,13元/m2；
由甲方處理，所發(fā)生費用加10%的管理費由乙方承擔；
五、安全文明施工
1 乙方應按工程施工現場管理規(guī)定及管理制度的規(guī)定，精心組織、文明安全施工；甲方對乙 方任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。
2 乙方在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質量事故均由乙方自行負責并承擔相應的經濟責 任、法律責任及相應的一切經濟賠償。
六、竣工驗收
乙方在工程具備竣工驗收條件前時通知甲方組織竣工驗收。甲方在收到通知后及時組織有關人員進行驗收，并在驗收后給予認可或提出限期整改意見。乙方按要求整改，并承擔自身原因造成整改的費用。
七、違約責任
1 因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延誤，工期順延，費用不計。
2. 因乙方原因，未按本合同第一項第七條所示工期按時竣工，每延誤一天，乙方按300元/ 天甲方支付逾期違約金，并承擔由此給甲方帶來的全部損失。
3因乙方原因工程質量達不到本合同約定的質量標準，由乙方無條件進行返工、整改、修 復或采取其它補救措施達到合同質量標準，所產生的費用包括重新檢測所需費用均由乙方自行負責，并且向甲方賠償本工程項目總造價的5%的違約金。如因乙方工程質量不符合要求，甲方提出整改要求后7天內承包人仍未予以完善的，甲方有權另行安排單位完成相應整改工作，由此發(fā)生的費用及損失均由乙方承擔。
八、合同生效與終止
1 本合同經雙方法定代表人或其委托代理人簽字后生效；
2 合同訂立時間：2011年8月16日；
3 甲方、乙方履行合同全部義務，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工結算價款支付完畢，本 合同即告終止。
九、合同份數
1. 本合同正本三份，雙方各執(zhí)壹份，財務一份，具有同等法律效力；
2．本合同其它未盡事宜雙方可另行簽訂補充協議明確。
甲方：（公章）乙 方：（公章）
經 辦 人： 經 辦 人：
電話： 電話：
2011年8月16日
甲方：
乙方： 身份證號: (附身份證復印件1份)
經雙方協議商定，現將xx公司混凝土地面工程承包給乙方，面積為xxx平方米，總造價為xxxx元。
具體事項如下：
一、此工程為包工包料，乙方開工時甲方付給乙方104,800.00元做為乙方啟動資金。
二、甲方為乙方提供場地、水、電等便利條件，具體安裝、連接由乙方負責。
三、甲方技術要求：混凝土表面光滑，一年內不得有斷裂、粉面等質量問題，發(fā)生質量問題乙方負責免費維修。（如發(fā)生天災、人為破壞乙方概不負責）?；炷恋孛嫫拭鎴D見附件一：混凝土地面剖面圖。
四、剩余款項170000.00元中的140000.00元在2015年12月31日結清，如不結清，按違約處理，所有剩余款按翻倍結算。余下30000.00元做為質量保證金。工程質量保證期為1年，質保期自工程交工日算起。
五、以上條款共同遵守，其它未盡事宜，雙方協商解決。 本合同經雙方簽字后生效。共一式兩份，雙方各執(zhí)壹份。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
地坪合同協議書篇九
甲方：電話：乙方：電話：
根據《中華人民共和國合同法》的原則和有關規(guī)定，經友好協商，甲方委托乙方，負責環(huán)氧地坪的供應和施工，達成如下協議：
第一條：施工面積和合同價格：面積：，單價為元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：
第二條：材料：環(huán)氧砂漿地坪。
第三條：工程質量標準。
本工程質量經雙方研究達到：乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因導致地面的裂縫及其它質量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現的質量問題與乙方無關。
第四條：施工與驗收。
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期天。
甲方應在工程施工完成后3天內對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據本合同規(guī)定進行付款。
第五條：付款方式。
合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的，計人民幣元，
第六條：終則。
1、本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應當首先協商解決，協商不成，可以向當地法院提出訴訟。
2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方：乙方：
簽訂地點：日期：
地坪合同協議書篇十
業(yè)主單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》以及上海市有關規(guī)定，本著互惠、互利的原則，結合本工程的具體情況，雙方經友好協商，簽訂本合同，共同遵守：
第一條：承攬工程概況。
1、承攬工程名稱：
2、工程地址：
3、承攬方式：包工包料。
第二條：工程承攬內容。
1、加工成品的名稱(標的)：無震動止滑坡道。
2、加工成品的顏色：綠色、黃色。
3、工程面積：
4、工程施工工藝：鏝涂等。
第三條：工程工期。
本工程的工期定為___天，即年___月___日進場開工，年月日完工。施工后地坪養(yǎng)護期為三天。施工工期原則上以合同為準，因自然原因(如天下雨造成地坪潮濕等情況)乙方無法施工，甲方應適當延長施工期限。
第四條：工程驗收及保修條件。
1、乙方按照第二條內容的工藝施工及驗收，涂層表面應無裂紋、無分層、無底色泛出、不透底、不起泡。
2、工程竣工三天后應內進行驗收(法定節(jié)假日順延)，否則視同驗收合格;在驗收之前，未征乙方同意使用者，視同驗收合格。
3、本工程保修期為壹年，在保修期內，因乙方施工原因而造成的質量問題，由乙方負責返修，因甲方人為機械操作及其它原因(如地表未干而要求乙方趕工)造成的任何后果由甲方負責。
第六條：結算方式及期限。
1、進場款：按合同總價30%;計：元在乙方材料進場當日支付。
2、進度款：按合同總價60%;計：元在施工至50%時支付。
3、尾款：按合同總價100%;計：元在工程竣工七日內一次結清。
第七條：甲方提供地坪施工條件。
1、水泥素地符合國家有關標準;混凝土強度不應小于c25，表面應該壓光;無裂紋、空鼓、脫皮、麻面、直砂等缺陷;表面層厚度大于3cm，水泥砂漿表面層的水泥砂漿配比不小于1：2.
2、素地基本平整，2米標尺內，誤差不應大于3mm，整體粉光并養(yǎng)護28天。
3、水泥素地表面含水率小于10%(10%-30%可采用其它材料施工)。
4、施工時空氣相對溫度不大于80%，環(huán)境濕度不低于0℃.
5、施工前甲方應向乙方提供施工圖紙，完成通水、通電工作，水電旨由甲方負擔。
6、施工期內甲方不允許安排交叉施工。
7、提供乙方施工所需物安全堆放場所。
第八條：施工代表。
甲方指派同志作為本工程駐工地現場代表，乙方指派同志作為本工地現場代表，共同負責現場施工事項。
第九條：違約責任。
1、本合同簽訂后，雙方必須全部履行合同規(guī)定義務，任何一方擅自解除，按工程總造價的10%向對方支付償金。
2、乙方施工完畢，甲方應負責保護;由于甲方原因造成損壞的，由甲方自行負責。
3、甲方應及時交所需施工場所提供予乙方進場施工，不按排交叉作業(yè)。如因特殊原因進行交叉作業(yè)的，須與乙方協商后進行，否則由此造成地坪損壞，由甲方負責損失。
4、甲方應按時支付合同規(guī)定價款，如因甲方不能及時付款，乙方有權停工或中止合同，因此造成延誤損失由甲方承擔，并償付乙方已消耗材料費、人工費及施工過程中相關費用等由于合同中止給乙方贊成的損失。
5、甲方超過合同規(guī)定日期支付款項，每逾期一天的按逾期金額的1%償付違約金。
第十條：合同效力。
本合同自簽訂之日起生效，至工程竣工、驗收和結清工程款之日自然失效。
第十一條：未盡事宜。
本合同未盡事宜由甲方雙方友好協商解決。
本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
單位：單位：
負責代表：負責代表：
電話：電話:。
日期：______年___月___日日期：______年___月___日
地坪合同協議書篇十一
委托方(甲方)：
聯系地址：
郵編：
聯系電話聯系傳真：
施工方：
聯系地址：
郵編：
聯系電話：
聯系傳真：
合同簽定地：
合同簽定時間：
根據《中華人民共和國合同法》的原則，結合本工程具體情況，本著自愿、平等的原則，經雙方協商一致，簽定本合同。
第一條工程概況工程名稱：
工程地點：
預計工程量：
m2工期：
年月日至年月日項目內容與技術質量要求項目內容1、甲方委托乙方加工成型混凝土地地坪耐磨層，實際工作量按實計算。
2、乙方負責范圍：
自混凝土澆筑方將混凝土澆筑振實，去除泌水且確認水平達到標高后開始至硬化劑表面加工完成，并涂刷養(yǎng)護劑(或蓋薄膜)為止(不包括混凝土地臺收縮縫切割。
技術質量要求符合所有耐磨材料的主要技術指標耐磨材料顏色用量kg/m2耐磨層厚度：
約mm地面平整，表層材料不脫層，不起砂第三條合同價款與付款方式一、本合同采用包工包料方式，耐磨地坪單價為rmb元/m2，面積約為平方米,合同總價為人民幣元。
實際合同總價根據甲方代表簽證的實際工作量乘以合同單價計算。
二、付款方式與期限1、預付款：
甲方按合同總價的50%，計人民幣元，在本合同簽定后日內支付給乙方;2、進度款：
工程量完成70%后，甲方在日內向乙方支付工程進度款，即付到合同總價的80%，計人民幣元。
3、驗收款：
付到合同總價的95%，甲方在工程完工驗收合格后7日內支付給乙方。
4、合同余款5%作為工程質量保證金，日內全部付清。
第四條甲方代表及甲方負責甲方代表甲方委派先生為甲方代表，按合同約定，全權負責甲方工作的實施。
甲方責任在確定的地坪砼施工日期前天向乙方發(fā)出書面進場通知。
正式施工前，組織由業(yè)主、監(jiān)理、甲方雙方共同參加的耐磨材料性能說明及技術要求交底工作，并提供有關的地坪施工平面圖等書面資料。
負責要求混凝土澆筑方在澆筑時滿足以下條件：
混凝土地坪澆筑按序進行;使用水平儀隨時檢測平整度，確保模板平整度和混凝土搗振壓實并去除泌水后的平整度;耐磨材料施工完成交貨后的地臺保護(設置醒目標);每天的混凝土和易性良好，標號不低于c25;甲方負責對完工后的混凝土地面進行保護和3天以后的澆水養(yǎng)護。
負責就乙方前一日完成部分驗收并在乙方提交的施工日報表上簽字，以便及時了解工程情況的雙向交流，施工日報表作為整體驗收之基準。
向乙方提供材料、工具堆放庫和夜間施工照明。
向乙方免費提供臨時住宿場所和搭伙條件。
乙方代表與乙方責任乙方代表乙方委派先生為乙方代表，按照合同約定，全面負責乙方工作的'實施。
乙方責任向甲乙提供技術服務方案，經甲方代表批準后，作為工程技術資料參考：
乙方在收到甲方書面進場通知并在地坪混泥土實際施工日期前天進場，每日向甲方代表提交施工日報表并請甲方代表驗收簽字。
乙方應遵守材料供應商的有關材料技術要求，嚴格遵守操作規(guī)程，保證施工質量。
工程驗收一、分部驗收;根據施工段落由乙方代表提請甲方代表在分部工程完工后3日內進行驗收并予以簽證;竣工驗收;全部耐磨地坪工程完工后，乙方通知甲方，甲方在7日內進行驗收;逾期不驗收或未經驗收甲方提前使用的，則視為驗收合格。
保修服務施工完畢后12個月內，由于乙方施工所收起的工程質量問題由乙方提供免費修補服務;保修期滿后，乙方保證繼續(xù)提供修補服務，費用另議。
違約責任本合同履行過程中出現的違約行為由責任方負全部責任，并承擔由此引起的一切費用。
1、若因乙方人員調配不當或未按照甲方要求配合施工等造成的返工或工期延誤，由乙方承擔責任;2、如因施工條件不具備或甲方未按合同按時付款，乙方有權停止施工，由此造成的損失由甲方負責。
3、施工時，乙方應充分考慮和落實有關施工安全措施，因忽視而造成的損害，由乙方承擔責任。
由于總包方安全措施不當而引起的傷害事故由責任方承擔全部的賠償責任。
其他條款一、本合同未盡事宜由雙方協商解決。
協商不成的，可向對方所在地人民法院提起訴訟。
二、本合同一式二份，合同雙方各執(zhí)一份。
三、本合同自雙方簽字之日起生效，結清全部款項后自然終止。
委托方(蓋章)施工方(蓋章)法定代表：
法定代表：
經辦人：
經辦人：
日期：
日期：
開戶行：
開戶行：
帳號：
帳號：
地坪合同協議書篇十二
環(huán)氧地坪漆的合同不會寫?沒關系。下面小編整理了一篇關于環(huán)氧地坪漆的合同范本，供大家參考，希望可以幫到大家。
定做方：
承攬方：
根據《中華人民共和國合同法》以及有關規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權利義務和經濟責任，經雙方充分協商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點，方式
1-1承攬項目名稱：
1-2承攬項目地點： 1-3承攬方式：包工包料
2、承攬標(加工成品)
2-1環(huán)氧樹脂面積平方米
2-2塑膠地板
注：具體面積以實際面積為準。
3、加工成品的質量要求
3-1承攬方提供規(guī)格工藝進行施工;
3-2施工工藝：詳見附表。
4-1地坪漆單價/m2;
4-2塑膠地板單價元/m2
4-2工人、材料、機械、進場后定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的 20% 即 元的尾款。
5、素地標準及施工條件
5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應大于2mm;
5-2水泥結合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3水泥素地表面含水率達到8%;
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度低于0度;
5-6施工期內定做方不安排交叉施工;
5-7施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現場協調和監(jiān)督工作。
6、驗收標準與方法
6-1按合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應向定做方提供必需的技術資料。
6-2承攬方應向定做方發(fā)出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應在三天內(逢法定節(jié)假日可以順延)進行驗收，無故拖延或未經驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。
6-3當事人雙方對承攬項目質量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質量監(jiān)督機構申請檢驗，并向對方提供檢驗證明，檢驗所發(fā)生的費用則過錯方承擔。
6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質量事幫可由承攬方計費維修。
7、工期
7-1本工期總工期為;
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現受潮者;
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;
7-3-4定作方未近合同規(guī)定支付 付款，工程進度面影響施工進度者。
8、安全施工管理條例
8-1承攬方有關人員進入定作方施工現場應該遵守定作方有關制度。
8-2由承攬方人因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。
9、違約責任
9-1雙方應嚴格遵守本合同有關條款，承攬方的完工質量達不到本合同第3條雙方約定的質量要求，由承攬方再負責反修并保達到合同約定的質量要求，一切費用由承攬方負責承擔。
9-2承攬方應按合同約定如期完工，若沒有發(fā)生本合同第7條3款的情形， 違約金。
9-3承攬方完成地坪，應由定作方負責協調保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。
9-4定作方應及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作業(yè)。
如因特殊原因須進行交叉作業(yè)的，須與承攬方協商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。
9-5定作方應按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的`材料費、人工費、及施工過程中相關費用等于合同中止給承攬方造成的損失。
9-6 償付承攬方違約金。
9-7承攬方應具有相應的資質。
選用符合國家質量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。
10、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責任。
在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方應當承擔并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理
發(fā)生糾紛時，雙方應協商解決，協商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方進行協商，作也補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執(zhí)一份。
定 作 方： 承 攬 方：
法定代表人： 法定代表人：
授權代表： 授權代表：
開戶行： 開戶行：
帳 號： 帳 號：
電 話： 電 話： 日 期： 日 期：
地坪合同協議書篇十三
合同有哪些要點需要特別注意呢？下面是小編為您精心整理的環(huán)氧地坪工程承攬合同，希望大家喜歡。
環(huán)氧地坪工程承攬合同
甲方： 乙方：
根據《中華人民共和國合同法》以及有關規(guī)定，為了明確雙方在 合同執(zhí)行中的權力、義務和經濟責任，經雙方充分協商，同意簽訂本 合同，共同遵守。
承攬名稱、方式、地點
1-1 承攬項目名稱： http:///
1-2 承攬項目地點：
1-3 承攬方式：包工包料 承攬標的(加工成品)編號 名稱 規(guī)格 顏色 單位 數量 sp/2 環(huán)氧樹脂砂漿地坪 合計 (m2) 注：數量以實際測量為準。
承攬標的(加工成品)
3-1 承攬方按提供規(guī)格工藝進行施工:
3-2 采用材料為： 環(huán)氧樹脂 環(huán)氧地坪工程承攬合同
4.價款及付款方式
4-1 單價：
4-2 總價：
4-3 付款方式：
4-3-1 預付款：
1、合同簽訂后 日內，定作方應向承攬方支付合同 總額的 元的工程預付款;
2、承攬方進場后，正式施工前，定作方應向承攬方支 付總額的 元的工程預付款。
4-3-2 進度款：當工程完成 50%時，定作方應向承攬方支付合同總額 元的工程進度款。
4-3-3 完工款：工程完工后 天內，付清全部工程款。
4-4 結算方式： 4-4-1 一般采用轉帳支票或銀行匯款的形式結算，支票或匯款的收款方 必須是承攬方，定作方應寫清承攬方的'開戶行和帳號。
4-4-2 現經雙方商定采用 方式付款。
5.素地標準及施工條件
5-2水泥結合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3 水泥素地表面含水率小于8%
5-4 施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度不低于0;
5-6 施工期內定作方不安排交叉施工;
5-7 施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現場協調和監(jiān)督工作。
6.驗收標準與方法
6-1 按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應當 向定作方提供必需的技術資料。
6-2 承攬方應向定作方質監(jiān)中心等有關單位發(fā)出驗收通知單，定作方接 驗收通知后應在三十天內(逢法定節(jié)假日可以順延)驗收，無故 拖延或未經驗收而提前投入使用者視同驗收合格。
6-3 當事人雙方對承攬項目質量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質量監(jiān) 督檢驗機構申請檢驗，并向對方提供檢驗證明，檢驗所發(fā)生的費 用由異議方承擔。
6-4 保修期12 個月，保修期內因承攬方施工原因出現漆面與水泥面分 層脫皮由承攬方負責返修，使用過程中人為機械損傷及其他原因 (如水泥脫落或地表未干而定作方要求趕工等)造成質量事故可 由承攬方計費維修。
7.工期 7-1 本合同總工期為 天(從開工之日算起); 7-2 本工程開工期為 7-3如遇下列情況，工程工期相當順延，并以書面形式確定順延期限; 環(huán)氧地坪工程承攬合同 7-3-1因甲方原因不能如期騰出施工場地者; 7-3-2 施工中因停電、停水連續(xù)影響24 小時以上，或連續(xù)間歇性停電、 停水三天以上者。
8.安全施工管理條例 8-1 承攬方應向定作方有關人員進行有關的特殊安全管理規(guī)定了解，由 于承攬方未進行有關特殊安全管理規(guī)定了解造成安全事故，仍由 承攬方承擔一定責任。
8-2 承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度 8-3 由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9.違約責任
9-1 承攬方交付的地坪如出現嚴重的質量問題，定作方同意利用的，應 當按質論價，酌情減價，不同意利用的，應由承攬方負責修整。
9-2 承攬方原因造成工期延誤的，每逾期一天，按照逾期交付部分價格 0.5%償付定作方違約金。
9-3 承攬方已完成地坪，應由承攬方負責協調保護，因定作方原因造成 地坪交付前損壞的，由定作方負責損壞賠償，由于承攬方自身原 因造成損壞的，則由承 攬方負責。
9-4 定作方應及時將所需施工現場所提供予承攬方進場施工，不安排交 叉作業(yè)，如因特殊原因須進行交叉作業(yè)的，須與承攬方協商后進 行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤，由定作方負責損失。
9-6定作方超過合同規(guī)定日期支付款項，每逾期一天按逾期金額的0.5% 償付承攬方違約金。
10.不可抗力 環(huán)氧地坪工程承攬合同 在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但應采取積極措施，盡量 減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責任，在定作方遲延接 受或接受其間發(fā)生的，定作方應當承擔責任并且賠償承攬方由此造成 的損失。
11.補充條款
12.期限與其他 本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，合同履行完畢即失效，本 合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事 宜，應由雙方進行協商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有 同等效力。
本合同正式 承攬方：
法定代表人：法定代表人：
授權代表：授權代表：
開戶行：開戶行：
帳號： 帳號：
地址： 地址：
電話： 電話：
日期： 日期：
環(huán)氧地坪工程承攬合同