范文為教學中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質范文，僅供參考，一起來看看吧
設備安裝施工合約書篇一
聯(lián)系電話：_______________單位地址：_________
甲方代表：_____________________________
承包單位：______(以下簡稱乙方)
聯(lián)系電話：______________單位地址：___________
乙方代表：_________________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿的基礎上，甲乙雙方就乙方安裝設備設備達成如下協(xié)議：
第一條甲方訂購及乙方安裝的設備規(guī)格型號及數(shù)量，以及工程概況：
1、設備情況：
產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量
2、安裝工程概況：
和家網(wǎng)-全球中文家居門戶
(1)工程地點及面積：
(2)工程造價：元;
(3)開工日期：年月日;
(4)竣工日期：年月日;
(5)付款方式：(1)、現(xiàn)金(2)、轉帳支票
第二條乙方工程材料進場時，由甲方確認并指定貨物堆放地點(甲方指定的地點必須是具有安全保證的)，工程材料的安全由甲乙方共同負責。
乙方安裝調試設備完畢，甲方現(xiàn)場驗收合格，并簽字驗收認可;未有甲乙雙方驗收簽字,材料、設備不得使用、安裝。
第三條產(chǎn)品的安裝、調試、驗收：
1、乙方負責設備設備的安裝、調試。
甲乙雙方商定：
(1)年月日之前，乙方派出工程技術及施工人員到達工地現(xiàn)場開始安裝施工;
(2)年月日之前，完成前期隱蔽工程施工并驗收;
(3)年月日之前，完成設備安裝及系統(tǒng)的調試運轉;全部設備工程完工及驗收，與裝修竣工時一同進行。
所需材料均按雙方約定時間進場到位。
2、安裝質量標準按國家規(guī)范及行業(yè)要求，以及乙方和廠家提供的工程安裝設計說明。
乙方于工程竣工當天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收，認定工程質量和工程內容符合要求的，雙方代表在工程驗收單(表)上簽字蓋章。
乙方負責提供產(chǎn)品合格證書、材料合格證、產(chǎn)品保修單、日常運行操作程序說明及故障咨詢。
產(chǎn)品安裝方案以乙方提出并經(jīng)甲方同意的設計圖、選型方案為準;需更改設計方案的，須經(jīng)雙方協(xié)商同意;涉及機型調整的，應簽定合同的補充文本加以確認。
第四條違約責任
一、乙方責任：
1、工程現(xiàn)場乙方負責人全面負責安裝施工現(xiàn)場的工作;
2、除合同規(guī)定外，如果乙方?jīng)]有按合同規(guī)定時間交工，每遲交一天，乙方應向甲方支付價款總額1‰的違約金，但違約金總額不得超過價款總額的20%。
如乙方在達到此限額后仍不能交工，甲方可考慮終止合同，因此造成甲方的損失由乙方承擔。
甲方簽字認可的除外。
3、乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應向甲方支付價款的1‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。
4、由于安裝不合質量要求，造成的責任及損失由乙方負責。
二、甲方責任：
1、工程現(xiàn)場甲方負責人全面負責安裝施工現(xiàn)場的工作;
2、開工前_____天，甲方應為乙方入場施工創(chuàng)造條件，騰空場地、接通施工水電;
3、開工前_____天，甲方應為乙方提供已確定的設計方案圖及安裝施工清單;
4、甲方中途終止工程，應向乙方償付合同款的50%的違約金。
5、甲方未能按合同規(guī)定時間支付工程款的，每遲一天，甲方應向乙方支付合同款總額的1‰的違約金，但違約金總額不超過合同款總額的20%。
如甲方在達到此限額后仍不能付款，乙方有權終止合同，并追回設備設備，且甲方應承擔乙方的經(jīng)濟損失，乙方也可追究甲方有關的法律責任。
5、甲方如需調整產(chǎn)品型號，應及時通知乙方，并承擔乙方重復運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。
6、對以下原因造成的竣工日期延誤，經(jīng)甲乙雙方確認,工期相應順延：
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
第五條價款結算方式及期限：
1、本合同價款為雙方約定方式支付安裝工程款(固定價款);
2、本合同工程安裝總價款為人民幣：_____元(大寫：);
(1)合同簽定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民幣(占合同總金額的__50_%)________元(大寫：);
(2)乙方工程材料(非成品)進場，甲方驗收簽字,甲方三日內支付乙方(第二期工程款)人民幣(占合同總金額的_47__%)__________________元(大寫：);
(3)工程尾款(占合同總金額的__3_%)元(大寫：_______________________元)，設備調試完畢,工程竣工驗收合格后，甲方三天內付清。
甲方未付清全款以前，材料及空調設備權屬為乙方。
3、以上價款不含小區(qū)物管費、不含專用鉆孔機器鉆孔費用、不含設備吊裝費。
第六條產(chǎn)品質量責任和售后服務條款
1自驗收之日起,工程保修期為壹年
在質量保證期外由于產(chǎn)品質量問題，則乙方收取基本維修費用，更換損壞零部件的，按所更換零部件出廠價格收取費用。
2質保期結束后，乙方為空調使用方提供終身有償維護服務。
服務內容與方式，由使用方和乙方另行自愿簽定合同予以確定。
第七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第八條由乙方提交并經(jīng)甲方確認的本工程的設計圖及報價方案說明書及其他文本為本合同附件。
第九條本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第十條因發(fā)生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協(xié)商解決。
第十一條解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生的爭執(zhí)，由雙方友好協(xié)商解決。
協(xié)商
不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第十二條本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
第十三條合同附件為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
設備安裝施工合約書篇二
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
按《中華人民共和國民法典》及有關法律法規(guī)規(guī)定，就xx項目中的項目，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂如下合同條款，以供雙方共同嚴格履行。
1、合同雙方：
1.1 甲方單位：(以下簡稱甲方)
聯(lián)系地址：
聯(lián)系人：
1.2 乙方單位：(以下簡稱乙方)
聯(lián)系地址：
聯(lián)系人：
2、貨物清單及施工內容
內容數(shù)量單位單價(元)金額(元)
詳見 《附件一：多媒體設備安裝施工項目清單》，經(jīng)甲乙雙方確認后，均為本合同不可分割之附件，作為乙方供應產(chǎn)品設備的依據(jù)，以及雙方進行驗收的依據(jù)之一。
3、技術標準和質量要求
3.1 涉及的所有設備均應符合原廠產(chǎn)品外包裝標識的技術標準;
3.2 產(chǎn)品質保期按原廠壹年保修期限進行質保。
4、產(chǎn)品的包裝標準
乙方根據(jù)產(chǎn)品具體性狀及運輸方式等特點采用適合的包裝物、并在交貨時保證其完好性。
5、交貨時間、地點
5.1 日期：合同簽定后個工作日內。
5.2 地點：
5.3 運費承擔：方承擔運費
6、付款方式及期限
6.1 合同金額
本合同總價為人民幣：￥ 元，大寫;此費用含/不含稅( 乙方開具增值稅普通發(fā)票)。
6.2 付款方式
6.2.1 首付款：為合同總價%(即￥： 元)大寫 元整。甲方在合同簽訂后,并經(jīng)乙方書面請款后3個工作日內支付，并以此作為確立合同的依據(jù)。
6.2.2 尾款：為合同總價的? % (即￥：元)大寫：? 元整。乙方將所有產(chǎn)品及配件送貨至約定安裝地點，并經(jīng)甲方初步驗收無發(fā)現(xiàn)外觀瑕疵和數(shù)量清點驗收并開始做設備的調試，直至所有設備及系統(tǒng)完全正常使用。經(jīng)業(yè)主整體驗收，甲方收到業(yè)主支付的款項后3個工作日內向乙方支付尾款。
7、交貨要求及質量標準
7.1 由乙方所提供的產(chǎn)品嚴格按照該類設備及安裝的國家標準、行業(yè)標準中的最高標準執(zhí)行和驗收，并應符合安裝地省市地方的要求，滿足系統(tǒng)的要求，并通過了國家有關質量檢測和質量認證。乙方在此鄭重承諾在本項目中所使用所有產(chǎn)品均為原裝產(chǎn)品，且通過國家相關認證機構檢驗的。乙方保證提供的產(chǎn)品是全新、未使用過的，同時提供產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品檢驗報告、標準名稱和型號及保修證書等，并完全符合合同及本項目使用要求的質量、規(guī)格及性能要求。如乙方提供水貨、假冒偽劣、非全新或使用過的產(chǎn)品，甲方有權單方面解除本合同，乙方須返還全部已收款項，并賠償甲方合同金額一倍合同款。
7.2 合同金額已包括安裝所有設備必須的輔材和配件，乙方在安裝過程中不再另行收取輔材和配件費用。
7.3 如甲方需延期交貨，必須提前三天以書面形式通知乙方。
7.4 乙方需提供成套設備的各種技術或使用說明書、生產(chǎn)許可證、合格證、質量檢驗報告、保修卡(書)。
7.5 設備詳細參數(shù)詳見《附件一：多媒體設備安裝施工項目清單》。
7.6 如果乙方向甲方供應的商品不符合合同約定、約定標準的，或提供假冒偽劣的產(chǎn)品，甲方可隨時解除本合同并要求賠償。
8、安裝及驗收
8.1 乙方依據(jù)合同附件進行供貨。
8.2 乙方應根據(jù)甲方需求，完成合同所有設備的安裝和調試工作;
8.3 在甲方驗收前，乙方進行一次性為甲方指定人員作系統(tǒng)使用、操作保養(yǎng)等內容的專題培訓，確保甲方指定人員能正確使用系統(tǒng)及進行相關操作、保養(yǎng)等工作。
8.4 驗收內容包括但不限于：設備能否正常工作、設備工作狀態(tài)是否符合展項預期、中控系統(tǒng)是否實現(xiàn)預期功能等。
9、質量保證
9.1 乙方售后服務承諾,若該產(chǎn)品出現(xiàn)非人為損壞質量問題,自安裝驗收合格且正式運行之日起壹年免費保修，壹年后有償維護。質量保修服務細則：
9.2 屬于保修期內產(chǎn)品，乙方在收到在維修產(chǎn)品通知后的7個工作日內維修好給甲方，如在5個工作日內不能維修好，乙方必需在自報修之日起第6個工作日內提供代用品給甲方使用。代用品必須為同款、同型號產(chǎn)品，且代用品保修期限不得早于正品保修期限。若一個月內，不能修好，需更換全新的產(chǎn)品。
9.3 所有產(chǎn)品在保修期限內的設備(含所有配件)的更換，為免費更換。所有產(chǎn)品在保修期限外的設備(含所有配件)的更換，其價格均應按照本合同約定收?。喝羰袌鰞r格有波動，市場價格高者，按本合同單價計收;若市場價格低者，按市場價格低者計收。
9.4 因自行拆卸造成的損壞,不在免費保修范圍內。
10、退換貨責任
10.1 若因質量原因造成的退換貨(非人為損壞)，由乙方承擔退換貨運費;
10.2 若因非質量原因造成、或者由于甲方使用不當導致而出現(xiàn)的問題不予退貨，維修費用由甲方承擔;配件費用參考貨物生產(chǎn)廠家維修標準。
11、違約責任
11.1 在甲方未向乙方結清全部貨款之前，本合同的所有貨物所有權歸乙方所有。
11.2 關于交貨期，如果因甲方對于整個進度調整的原因造成交貨期延誤，經(jīng)乙方書面要求甲方辦理簽證的，交貨期相應順延，乙方不承擔交貨期延誤責任;如果屬乙方自身原因，交貨期不得順延，若有時間延誤，甲方有權解除合同，要求乙方退回全部已付款項，并有權要求乙方支付合同總金額20%的違約金。
11.3 甲方應按照本合同第6條支付乙方合同款項，如不能按時支付,每延期一天將按當期逾期付款金額的千分之四向乙方支付違約金。
11.4 合同雙方之任何一方不能全面履行合同條款，均屬違約。違約所造成的經(jīng)濟損失概由違約方承擔賠償。
11.5 合同的解除
11.5.1 除本合同約定或法定事由外，任何一方均不得單方解除本合同。
11.5.2 如果因甲方根本違約原因使乙方不能實現(xiàn)本合同目的，乙方有權按照本合同約定解除本合同時，除本合同另有約定外，則雙方按照如下約定履行：
(1)本合同自乙方發(fā)出的解除通知送達甲方之日起解除;
(2)本合同解除時，乙方有權不退還甲方已支付的款項，并要求甲方賠償合同金額20%的違約金;
11.5.3 如果因乙方根本違約原因導致甲方按照本合同約定解除本合同的，除本合同另有約定外，則雙方按照如下約定履行：
(1)本合同自甲方發(fā)出的解除通知送達乙方之日起解除;
(2)本合同解除時，甲方有權要求乙方返還已支付的所有款項，并要求乙方賠償合同金額20%的違約金;
12、糾紛的解決
因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，合同雙方首先應通過友好協(xié)商解決;如果協(xié)商不能解決的，雙方約定通過乙方所在地人民法院解決糾紛。
13、合同執(zhí)行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同;本合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商解決，另行簽訂補充協(xié)議。
14、本合同自合同雙方授權代表簽字蓋章之日起生效。
15、本合同壹式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。
16、甲乙雙方信息
甲方乙方
單位名稱： 單位名稱：
納稅人識別號：納稅人識別號：
賬號：賬號：
開戶銀行： 開戶銀行：
甲方：有限公司
授權代表：
日期：
乙方：(蓋章)
授權代表：
日期：
設備安裝施工合約書篇三
發(fā)包方:________(以下簡稱甲方)
承攬方:________(以下簡稱乙方)，住 ，身份證號
乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，為了明確雙方權利義務，經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國民法典》有關承攬合同之相關規(guī)定，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：?
一、工作內容：
1、空調、熱水器等設備安裝;
2、避雷接地;
3、五金配件安裝于配合調試;
二、安裝人工費及結算：
安裝人工單價為：空調： 元/臺，熱水器： 元/臺，本價格為包干價。結算方式為月結。
三、質量要求
1、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，做到保質保量，并接受甲方的監(jiān)督。安裝質量不符合規(guī)定的，乙方須無條件修理或者返工并承擔全部費用。
2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成，特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反，甲方有權解除合同，由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔。
四、其它要求
1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責;
2、甲方為乙方購買意外傷害險;
3、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶，
4、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進行修復。
5、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
6、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章或簽字時生效。
甲 方：___________________ 乙 方：___________________?
聯(lián)系電話：__________________聯(lián)系電話：_______________?
年月日年月日
設備安裝施工合約書篇一
聯(lián)系電話：_______________單位地址：_________
甲方代表：_____________________________
承包單位：______(以下簡稱乙方)
聯(lián)系電話：______________單位地址：___________
乙方代表：_________________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿的基礎上，甲乙雙方就乙方安裝設備設備達成如下協(xié)議：
第一條甲方訂購及乙方安裝的設備規(guī)格型號及數(shù)量，以及工程概況：
1、設備情況：
產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量
2、安裝工程概況：
和家網(wǎng)-全球中文家居門戶
(1)工程地點及面積：
(2)工程造價：元;
(3)開工日期：年月日;
(4)竣工日期：年月日;
(5)付款方式：(1)、現(xiàn)金(2)、轉帳支票
第二條乙方工程材料進場時，由甲方確認并指定貨物堆放地點(甲方指定的地點必須是具有安全保證的)，工程材料的安全由甲乙方共同負責。
乙方安裝調試設備完畢，甲方現(xiàn)場驗收合格，并簽字驗收認可;未有甲乙雙方驗收簽字,材料、設備不得使用、安裝。
第三條產(chǎn)品的安裝、調試、驗收：
1、乙方負責設備設備的安裝、調試。
甲乙雙方商定：
(1)年月日之前，乙方派出工程技術及施工人員到達工地現(xiàn)場開始安裝施工;
(2)年月日之前，完成前期隱蔽工程施工并驗收;
(3)年月日之前，完成設備安裝及系統(tǒng)的調試運轉;全部設備工程完工及驗收，與裝修竣工時一同進行。
所需材料均按雙方約定時間進場到位。
2、安裝質量標準按國家規(guī)范及行業(yè)要求，以及乙方和廠家提供的工程安裝設計說明。
乙方于工程竣工當天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內組織人員對工程進行驗收，認定工程質量和工程內容符合要求的，雙方代表在工程驗收單(表)上簽字蓋章。
乙方負責提供產(chǎn)品合格證書、材料合格證、產(chǎn)品保修單、日常運行操作程序說明及故障咨詢。
產(chǎn)品安裝方案以乙方提出并經(jīng)甲方同意的設計圖、選型方案為準;需更改設計方案的，須經(jīng)雙方協(xié)商同意;涉及機型調整的，應簽定合同的補充文本加以確認。
第四條違約責任
一、乙方責任：
1、工程現(xiàn)場乙方負責人全面負責安裝施工現(xiàn)場的工作;
2、除合同規(guī)定外，如果乙方?jīng)]有按合同規(guī)定時間交工，每遲交一天，乙方應向甲方支付價款總額1‰的違約金，但違約金總額不得超過價款總額的20%。
如乙方在達到此限額后仍不能交工，甲方可考慮終止合同，因此造成甲方的損失由乙方承擔。
甲方簽字認可的除外。
3、乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應向甲方支付價款的1‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。
4、由于安裝不合質量要求，造成的責任及損失由乙方負責。
二、甲方責任：
1、工程現(xiàn)場甲方負責人全面負責安裝施工現(xiàn)場的工作;
2、開工前_____天，甲方應為乙方入場施工創(chuàng)造條件，騰空場地、接通施工水電;
3、開工前_____天，甲方應為乙方提供已確定的設計方案圖及安裝施工清單;
4、甲方中途終止工程，應向乙方償付合同款的50%的違約金。
5、甲方未能按合同規(guī)定時間支付工程款的，每遲一天，甲方應向乙方支付合同款總額的1‰的違約金，但違約金總額不超過合同款總額的20%。
如甲方在達到此限額后仍不能付款，乙方有權終止合同，并追回設備設備，且甲方應承擔乙方的經(jīng)濟損失，乙方也可追究甲方有關的法律責任。
5、甲方如需調整產(chǎn)品型號，應及時通知乙方，并承擔乙方重復運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。
6、對以下原因造成的竣工日期延誤，經(jīng)甲乙雙方確認,工期相應順延：
(1)工程量變化或設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
第五條價款結算方式及期限：
1、本合同價款為雙方約定方式支付安裝工程款(固定價款);
2、本合同工程安裝總價款為人民幣：_____元(大寫：);
(1)合同簽定后,甲方支付乙方(第一期工程款)人民幣(占合同總金額的__50_%)________元(大寫：);
(2)乙方工程材料(非成品)進場，甲方驗收簽字,甲方三日內支付乙方(第二期工程款)人民幣(占合同總金額的_47__%)__________________元(大寫：);
(3)工程尾款(占合同總金額的__3_%)元(大寫：_______________________元)，設備調試完畢,工程竣工驗收合格后，甲方三天內付清。
甲方未付清全款以前，材料及空調設備權屬為乙方。
3、以上價款不含小區(qū)物管費、不含專用鉆孔機器鉆孔費用、不含設備吊裝費。
第六條產(chǎn)品質量責任和售后服務條款
1自驗收之日起,工程保修期為壹年
在質量保證期外由于產(chǎn)品質量問題，則乙方收取基本維修費用，更換損壞零部件的，按所更換零部件出廠價格收取費用。
2質保期結束后，乙方為空調使用方提供終身有償維護服務。
服務內容與方式，由使用方和乙方另行自愿簽定合同予以確定。
第七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第八條由乙方提交并經(jīng)甲方確認的本工程的設計圖及報價方案說明書及其他文本為本合同附件。
第九條本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第十條因發(fā)生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協(xié)商解決。
第十一條解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生的爭執(zhí)，由雙方友好協(xié)商解決。
協(xié)商
不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第十二條本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
第十三條合同附件為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
設備安裝施工合約書篇二
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
按《中華人民共和國民法典》及有關法律法規(guī)規(guī)定，就xx項目中的項目，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂如下合同條款，以供雙方共同嚴格履行。
1、合同雙方：
1.1 甲方單位：(以下簡稱甲方)
聯(lián)系地址：
聯(lián)系人：
1.2 乙方單位：(以下簡稱乙方)
聯(lián)系地址：
聯(lián)系人：
2、貨物清單及施工內容
內容數(shù)量單位單價(元)金額(元)
詳見 《附件一：多媒體設備安裝施工項目清單》，經(jīng)甲乙雙方確認后，均為本合同不可分割之附件，作為乙方供應產(chǎn)品設備的依據(jù)，以及雙方進行驗收的依據(jù)之一。
3、技術標準和質量要求
3.1 涉及的所有設備均應符合原廠產(chǎn)品外包裝標識的技術標準;
3.2 產(chǎn)品質保期按原廠壹年保修期限進行質保。
4、產(chǎn)品的包裝標準
乙方根據(jù)產(chǎn)品具體性狀及運輸方式等特點采用適合的包裝物、并在交貨時保證其完好性。
5、交貨時間、地點
5.1 日期：合同簽定后個工作日內。
5.2 地點：
5.3 運費承擔：方承擔運費
6、付款方式及期限
6.1 合同金額
本合同總價為人民幣：￥ 元，大寫;此費用含/不含稅( 乙方開具增值稅普通發(fā)票)。
6.2 付款方式
6.2.1 首付款：為合同總價%(即￥： 元)大寫 元整。甲方在合同簽訂后,并經(jīng)乙方書面請款后3個工作日內支付，并以此作為確立合同的依據(jù)。
6.2.2 尾款：為合同總價的? % (即￥：元)大寫：? 元整。乙方將所有產(chǎn)品及配件送貨至約定安裝地點，并經(jīng)甲方初步驗收無發(fā)現(xiàn)外觀瑕疵和數(shù)量清點驗收并開始做設備的調試，直至所有設備及系統(tǒng)完全正常使用。經(jīng)業(yè)主整體驗收，甲方收到業(yè)主支付的款項后3個工作日內向乙方支付尾款。
7、交貨要求及質量標準
7.1 由乙方所提供的產(chǎn)品嚴格按照該類設備及安裝的國家標準、行業(yè)標準中的最高標準執(zhí)行和驗收，并應符合安裝地省市地方的要求，滿足系統(tǒng)的要求，并通過了國家有關質量檢測和質量認證。乙方在此鄭重承諾在本項目中所使用所有產(chǎn)品均為原裝產(chǎn)品，且通過國家相關認證機構檢驗的。乙方保證提供的產(chǎn)品是全新、未使用過的，同時提供產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品檢驗報告、標準名稱和型號及保修證書等，并完全符合合同及本項目使用要求的質量、規(guī)格及性能要求。如乙方提供水貨、假冒偽劣、非全新或使用過的產(chǎn)品，甲方有權單方面解除本合同，乙方須返還全部已收款項，并賠償甲方合同金額一倍合同款。
7.2 合同金額已包括安裝所有設備必須的輔材和配件，乙方在安裝過程中不再另行收取輔材和配件費用。
7.3 如甲方需延期交貨，必須提前三天以書面形式通知乙方。
7.4 乙方需提供成套設備的各種技術或使用說明書、生產(chǎn)許可證、合格證、質量檢驗報告、保修卡(書)。
7.5 設備詳細參數(shù)詳見《附件一：多媒體設備安裝施工項目清單》。
7.6 如果乙方向甲方供應的商品不符合合同約定、約定標準的，或提供假冒偽劣的產(chǎn)品，甲方可隨時解除本合同并要求賠償。
8、安裝及驗收
8.1 乙方依據(jù)合同附件進行供貨。
8.2 乙方應根據(jù)甲方需求，完成合同所有設備的安裝和調試工作;
8.3 在甲方驗收前，乙方進行一次性為甲方指定人員作系統(tǒng)使用、操作保養(yǎng)等內容的專題培訓，確保甲方指定人員能正確使用系統(tǒng)及進行相關操作、保養(yǎng)等工作。
8.4 驗收內容包括但不限于：設備能否正常工作、設備工作狀態(tài)是否符合展項預期、中控系統(tǒng)是否實現(xiàn)預期功能等。
9、質量保證
9.1 乙方售后服務承諾,若該產(chǎn)品出現(xiàn)非人為損壞質量問題,自安裝驗收合格且正式運行之日起壹年免費保修，壹年后有償維護。質量保修服務細則：
9.2 屬于保修期內產(chǎn)品，乙方在收到在維修產(chǎn)品通知后的7個工作日內維修好給甲方，如在5個工作日內不能維修好，乙方必需在自報修之日起第6個工作日內提供代用品給甲方使用。代用品必須為同款、同型號產(chǎn)品，且代用品保修期限不得早于正品保修期限。若一個月內，不能修好，需更換全新的產(chǎn)品。
9.3 所有產(chǎn)品在保修期限內的設備(含所有配件)的更換，為免費更換。所有產(chǎn)品在保修期限外的設備(含所有配件)的更換，其價格均應按照本合同約定收?。喝羰袌鰞r格有波動，市場價格高者，按本合同單價計收;若市場價格低者，按市場價格低者計收。
9.4 因自行拆卸造成的損壞,不在免費保修范圍內。
10、退換貨責任
10.1 若因質量原因造成的退換貨(非人為損壞)，由乙方承擔退換貨運費;
10.2 若因非質量原因造成、或者由于甲方使用不當導致而出現(xiàn)的問題不予退貨，維修費用由甲方承擔;配件費用參考貨物生產(chǎn)廠家維修標準。
11、違約責任
11.1 在甲方未向乙方結清全部貨款之前，本合同的所有貨物所有權歸乙方所有。
11.2 關于交貨期，如果因甲方對于整個進度調整的原因造成交貨期延誤，經(jīng)乙方書面要求甲方辦理簽證的，交貨期相應順延，乙方不承擔交貨期延誤責任;如果屬乙方自身原因，交貨期不得順延，若有時間延誤，甲方有權解除合同，要求乙方退回全部已付款項，并有權要求乙方支付合同總金額20%的違約金。
11.3 甲方應按照本合同第6條支付乙方合同款項，如不能按時支付,每延期一天將按當期逾期付款金額的千分之四向乙方支付違約金。
11.4 合同雙方之任何一方不能全面履行合同條款，均屬違約。違約所造成的經(jīng)濟損失概由違約方承擔賠償。
11.5 合同的解除
11.5.1 除本合同約定或法定事由外，任何一方均不得單方解除本合同。
11.5.2 如果因甲方根本違約原因使乙方不能實現(xiàn)本合同目的，乙方有權按照本合同約定解除本合同時，除本合同另有約定外，則雙方按照如下約定履行：
(1)本合同自乙方發(fā)出的解除通知送達甲方之日起解除;
(2)本合同解除時，乙方有權不退還甲方已支付的款項，并要求甲方賠償合同金額20%的違約金;
11.5.3 如果因乙方根本違約原因導致甲方按照本合同約定解除本合同的，除本合同另有約定外，則雙方按照如下約定履行：
(1)本合同自甲方發(fā)出的解除通知送達乙方之日起解除;
(2)本合同解除時，甲方有權要求乙方返還已支付的所有款項，并要求乙方賠償合同金額20%的違約金;
12、糾紛的解決
因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，合同雙方首先應通過友好協(xié)商解決;如果協(xié)商不能解決的，雙方約定通過乙方所在地人民法院解決糾紛。
13、合同執(zhí)行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同;本合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商解決，另行簽訂補充協(xié)議。
14、本合同自合同雙方授權代表簽字蓋章之日起生效。
15、本合同壹式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。
16、甲乙雙方信息
甲方乙方
單位名稱： 單位名稱：
納稅人識別號：納稅人識別號：
賬號：賬號：
開戶銀行： 開戶銀行：
甲方：有限公司
授權代表：
日期：
乙方：(蓋章)
授權代表：
日期：
設備安裝施工合約書篇三
發(fā)包方:________(以下簡稱甲方)
承攬方:________(以下簡稱乙方)，住 ，身份證號
乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，為了明確雙方權利義務，經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國民法典》有關承攬合同之相關規(guī)定，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：?
一、工作內容：
1、空調、熱水器等設備安裝;
2、避雷接地;
3、五金配件安裝于配合調試;
二、安裝人工費及結算：
安裝人工單價為：空調： 元/臺，熱水器： 元/臺，本價格為包干價。結算方式為月結。
三、質量要求
1、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，做到保質保量，并接受甲方的監(jiān)督。安裝質量不符合規(guī)定的，乙方須無條件修理或者返工并承擔全部費用。
2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成，特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反，甲方有權解除合同，由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔。
四、其它要求
1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責;
2、甲方為乙方購買意外傷害險;
3、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶，
4、乙方施工過程中，不得損壞甲方的安裝工具，如有損壞乙方必須無償進行修復。
5、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
6、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章或簽字時生效。
甲 方：___________________ 乙 方：___________________?
聯(lián)系電話：__________________聯(lián)系電話：_______________?
年月日年月日