合同是雙方當事人之間達成一致并建立約束關系的法律文件。在合同中詳細說明交易的內容和條件。在簽訂合同之前,一定要仔細閱讀并理解其內容。
工程項目承攬施工合同篇一
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設部管理局、建設部頒發(fā)的《建設工程施工合同示范文本》(cf91-0201),就本項工程建設的有關事項,雙方當事人在平等協(xié)商的情況下達成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
1.工程名稱:工程地點:工程內容:見“工程項目一覽表”(附后)。承包范圍:承包方式:
2.工程性質(指基建、技改、合資等):批準文號(有權機關批準工程立項的文號):
3.定額工期總天數:天。
4.開工日期(雙方約定的符合開工報告規(guī)定的具體日期,以單位工程為準;群體工程以第一個開工的工程為準):本合同工程定于________年____月____日開工??⒐と掌冢ㄒ詥挝还こ虨闇剩蝗后w工程以最后竣工的工期為準):本合同工程定于________年____月____日竣工。
5.質量等級:
6.合同價款:本合同工程承包造價為元。金額(大寫):
第二條合同文件及解釋順序合同另有約定除外,合同文件的組成和解釋順序如下:
1.協(xié)議條款;
2.合同條款;
3.洽商、變更等明確雙方權利義務的紀要、協(xié)議;
4.招標承包工程的中標通知書、投標和招標文件;
5.施工圖紙和本市現行確定及調整工程造價的有關規(guī)定;
6.按可填單價的工程量清單承包的建設工程,由甲方提供的工程量清單;
7.標準、規(guī)范和其他有關技術資料、技術要求;
8.國家和本市關于施工合同管理的規(guī)定。
當合同文件含糊不清或不相一致時,在不影響工程進度的基礎上,由雙方協(xié)商解決;雙方意見仍不能一致的,按第30條約定的辦法解決。
第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。
1.合同語言:本合同文件僅使用漢語。
2.適用法律法規(guī):國家有關法律、法規(guī)和本市有關法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件均對本合同有約束力。
3.適用標準、規(guī)范:按國家和本市現行質量評定標準和施工技術驗收規(guī)范執(zhí)行。
第四條圖紙。
1.甲方提供圖紙日期:________年____月____日
2.甲方提供圖紙?zhí)讛担?BR> 3.甲方對圖紙的特殊保密要求和費用承擔:
4.工程竣工圖:按照國家和本市有關規(guī)定,雙方另行簽訂繪制工程竣工圖的協(xié)議。
第五條甲方駐工地代表。
1.甲方駐工地代表姓名(任命書、委派書作為合同附件):
2.社會總監(jiān)工程師姓名(如甲方委托監(jiān)理公司監(jiān)理時,總監(jiān)理工程師的職責應在監(jiān)理合同中明確,并將副本一份交乙方):
第六條乙方駐工地代表(項目經理)。
乙方駐工地代表姓名(任命書作為合同附件):
第七條甲方工作。
甲方按本協(xié)議約定的時間和要求,一次或分階段完成以下工作:
1.施工現場是否達到具備施工條件和完成的時間:
2.將施工所需水、電、電訊線路接至施工現場的時間、地點和供應要求:并保證施工期間的需要。
3.施工現場與公共道路的通道開通時間和起止地點:滿足施工運輸的需要,保證施工期間的暢通。
4.工程地質和地下管網線路資料的提供時間:
5.辦理證件、批件的名稱和完成時間:
6.水準點與坐標控制點位置提供和交驗要求:
7.會審圖和設計交底的時間:
8.協(xié)調、處理施工現場周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護要求及應支付的費用:甲方不按合同約定完成上述工作時,應按本協(xié)議條款第32條執(zhí)行。
第八條乙方工作。
乙方按本協(xié)議約定的時間和要求完成以下工作:
1.提供計劃、報表的名稱及完成時間:
2.對施工安全、保衛(wèi)工作的要求。按工程需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛(wèi)等。如乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害,由乙方承擔責任及所發(fā)生的費用。
3.向甲方提供的辦公和生活設施及費用承擔:
4.對施工現場交通和噪音等管理的要求。必須遵守本市有關部門對施工現場交通和施工噪音等管理的規(guī)定,經甲方同意后辦理有關手續(xù),甲方承擔由此發(fā)生的費用,因乙方責任造成的罰款除外。
5.已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔:
6.施工現場周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護要求及費用承擔:
7.施工現場整潔衛(wèi)生的要求。保證施工現場的清潔符合有關規(guī)定,承擔因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款。
乙方不按合同約定完成上述工作,造成工期延誤時,應承擔由此造成的經濟損失,工期不予順延。
第九條進度計劃。
1.乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計劃時間:
2.甲方代表(或總監(jiān)理工程師“下同”)確認的時間:
第十條延期開工處理。
乙方不能按時開工時,應在協(xié)議條款約定的開工日期5天之前,向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在3天內答復乙方。甲方代表同意延期要求或3天內不予答復,可視為已同意乙方要求,工期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規(guī)定時間內提出延期開工要求時,竣工日期不予順延。
甲方征得乙方同意以書面形式通知乙方后可推遲開工日期,承擔乙方因此造成的經濟支出,相應順延工期。
第十一條暫停施工處理。
甲方代表在確有必要時,可以書面形式要求乙方暫停施工,并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。乙方按甲方要求停止施工,妥善保護已完工程,實施甲方代表處理意見后向其提出書面復工要求,甲方代表批準后繼續(xù)施工。甲方代表未能在規(guī)定時間內提出處理意見或收到乙方復工要求后48小時內未予答復的,乙方可自行復工。停工責任在甲方時,由甲方承擔經濟支出,相應順延工期;停工責任在乙方時,又乙方承擔發(fā)生的費用。因甲方代表不及時做出答復,施工無法進行,乙方可認為甲方已部份或全部解除合同,由甲方承擔違約責任。
第十二條工期延誤處理。
1.對以下造成竣工日期推遲的延誤,經甲方代表確認,工期相應順延。
(1)工程量變化和設計變更;
(2)一周內,非乙方原因停水、停電(地區(qū)停電除外)、停氣造成停工累計超過8小時;
(3)不可抗力;
(4)甲方代表同意工期相應順延的其他情況。
乙方在以上情況發(fā)生后5天內,就延誤的內容和因此發(fā)生的經濟支出向甲方代表提出報告。甲方代表在收到報告后5天內予以確認答復,逾期不予答復的,乙方即可視為延期要求已被確認。
2.非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方每延期竣工一天,應交付。
3.因乙方原因延誤工期,工程不能按合同工期竣工時,甲方可認為乙方部分或全部解除合同,由乙方承擔違約責任,并按本協(xié)議條款第39條工程停建或緩建規(guī)定執(zhí)行。
第十三條工期提前及獎勵。
工期如需提前,雙方約定如下:
1.按本協(xié)議第一條第四款約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數為天,比本協(xié)議第一條第三款定額工期提前天,提前%。
2.乙方采取的趕工措施及因此增加的經濟支出:
3.甲方應提供的條件:
4.乙方每提前竣工一天,甲方應支出乙方的獎勵金額和計算方法:
第十四條質量檢查和返工。
檢查和返工。乙方應認真按照標準、規(guī)范和設計的要求以及甲方代表依據合同發(fā)出的指令施工,隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,并按甲方代表及委派人員的要求返工、修改,承擔由自身原因導致返工、修改的費用。
因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經濟支出,由甲方承擔。
以上檢查檢驗合格后,發(fā)現由乙方原因引起的質量問題,乙方仍須承擔責任和發(fā)生的費用,賠償甲方的有關損失,工期相應順延。
以上檢查檢驗不應影響施工正常進行,如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格,影響正常施工的費用由乙方承擔。除此之外,影響正常施工的經濟支出由甲方承擔,相應順延工期。
第十五條工程質量及責任。
1.約定的工程質量等級(優(yōu)良、合格)。實行按質論價和獎罰對等,由此增減費的用支付:
2.違約責任:達不到約定條件的部分,甲方代表一經發(fā)現,可要求乙方返工,乙方應按甲方代表要求的時間返工,直到符合約定條件。
因乙方原因達不到約定條件時,由乙方承擔返工費用,工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件時,乙方承擔違約責任。
因甲方原因達不到約定條件時,由甲方承擔返工的經濟支出,工期相應順延。
3.雙方對工程質量有爭議時,按第30條約定的辦法解決。
第十六條隱蔽工程和中間驗收。
1.工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到協(xié)議條款約定的中間驗收部位,乙方自檢后在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,乙方在限定時間內修改后重新驗收。
工程質量符合規(guī)范要求,或驗收24小時后,甲方代表不在驗收記錄上簽字,可視為甲方代表已經批準,乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
2.雙方約定的中間驗收部位為:
第十七條試車(應按承包范圍確定)及雙方責任分屬。
1.設備安裝工程具備單機無負荷試車條件,乙方組織試車,并在試車48小時前通知甲方代表,通知包括試車內容、時間、地點。乙方準備試車記錄。甲方為試車提供必要條件。試車通過,甲方代表在試車記錄上簽字。
2.設備安裝工程具備聯動無負荷試車條件(如乙方承包時),甲方組織試車,并在試車48小時前通知乙方,通知包括試車內容、時間、地點和乙方應做準備工作的要求。乙方按要求做好準備工作和試車記錄。試車通過,雙方在試車記錄上簽字。
3.雙方責任:
由于設計原因(包括設備的選型)試車達不到驗收要求時,甲方負責修改設計,乙方按修改后的設計重新安裝。甲方承擔修改設計、拆除及重新購置安裝的經濟支出,工期相應順延。由于設備制造原因試車達不到驗收要求,設備由甲方采購時,應按本協(xié)議條款第23條執(zhí)行;設備由乙方采購時,應按本協(xié)議條款第24條執(zhí)行。
由于乙方施工原因試車達不到驗收要求,甲方代表在試車后24小時內提出修改意見。乙方修改后重新試車,承擔修改和重新試車的費用,工期不予順延。
試車費用除已包括在合同價款之內或協(xié)議條款另有約定的,均由甲方承擔。
甲方代表未在規(guī)定時間提出修理意見,或試車合格不在試車記錄上簽字的,試車結束24小時后,記錄自行生效,乙方可繼續(xù)施工或辦理竣工手續(xù)。
第十八條驗收和重新檢驗。
甲方代表不能按時參加驗收或試車,須在開始驗收或試車24小時之前向乙方提出延期要求,延期不能超過兩天。甲方代表未能按以上時間提出延期要求,不參加驗收或試車。乙方可自行組織驗收或試車,甲方應承認驗收或試車記錄。
無論甲方代表是否參加驗收,當其提出對已經隱蔽工程的前一道工序重新檢驗的要求時,乙方應按要求進行剝露,并在檢驗后重新進行覆蓋或修復。檢驗合格,甲方承擔由此發(fā)生的經濟支出,賠償乙方損失,并相應順延工期。檢驗不合格,乙方承擔發(fā)生的費用,工期也予順延。
第十九條合同價款的調整辦法。
發(fā)生下列情況之一時,工程承包造價可做調整:
第二十條工程款預付。
預付工程款的時間和比例及開始低扣工程款的時間和比例,按國家和本市有關主管部門現行規(guī)定執(zhí)行。
1.在合同簽訂后,甲方預付工程款的時間、比例及甲方按建筑(安裝)工程工作量開始低扣工程款的時間、比例雙方約定如下:
2.甲方不按時預付工程款,乙方在約定預付時間10天后向甲方發(fā)出要求預付的通知,甲方收到通知后仍不能按要求預付,甲方從應付之日起向乙方支付應付款的利息并承擔違約責任。
第二十一條工程量的核實辦法。
1.乙方按工程進度提交已完工程量報告的時間和要求:
2.甲方核實已完工程量報告的時間和要求:
第二十二條工程款或進度款支付。
1.工程款(進度款)支付的時間和方式:
2.凡屬本協(xié)議條款第19條規(guī)定的合同價款調整內容,導致合同價款增減時,其工程款(進度款)同期調整后支付。
3.甲方違約責任:
甲方不按時支付工程款(進度款),乙方在約定支付時間10天后向甲方發(fā)出要求付款的通知,甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款的,經乙方同意并簽訂協(xié)議后,甲方可延期支付工程款(進度款)。協(xié)議須明確約定付款日期和從甲方計量簽字后第11天計算應付工程款(進度款)的利息。
甲方收到乙方通知后無支付能力,導致施工無法進行時,乙方可認為甲方已部分或全部解除合同,由甲方承擔違約責任,并按本協(xié)議條款第39條工程停建或緩建規(guī)定執(zhí)行。
第二十三條甲方供應材料設備。
1.按雙方約定(招標發(fā)包工程按招標文件確定)的甲方供應材料設備一覽表(附后)。
甲方按供應材料設備一覽表,向乙方提供材料設備及其產品合格證明。甲方代表在所供材料設備驗收24小時前將同志送達乙方,乙方派人與甲方一起驗收。
2.違約責任:
甲方供應材料設備,乙方派人參加驗收后妥善保管,甲方支付相應保管費用。發(fā)生損壞、丟失時,由乙方負責賠償。
甲方不按規(guī)定通知乙方驗收,乙方不負責材料設備的保管,損壞或丟失由甲方負責。
甲方供應的材料設備發(fā)生與一覽表不符的情況時,雙方約定如下:
(1)材料設備單價與一覽表不符:
(2)材料設備的種類、規(guī)格、質量等級與一覽表不符:
(3)供應材料與一覽表規(guī)格型號不符:
(4)到貨地點與一覽表不符:
(5)供應數量與一覽表不符:
(6)供應時間早于一覽表約定的日期:
因以上原因或遲于一覽表約定供應時間時,由甲方承擔相應的經濟支出。發(fā)生延誤,相應順延工期,甲方賠償由此造成的乙方損失。
經乙方檢驗通過之后發(fā)現有與一覽表的規(guī)格、質量等級不符的(設備經試車后)情況時,甲方仍應承擔重新采購及拆除和重建的經濟支出,并相應順延工期。
第二十四條乙方采購材料設備。
1.乙方按照設計規(guī)范要求采購工程需要的材料設備,并提供產品合格證明。在材料設備到貨24小時前通知甲方代表驗收。
2.違約責任:
對乙方采購材料設備與設計規(guī)范要求不符的產品,甲方代表拒絕驗收,由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現場,重新采購符合要求的產品,承擔由此發(fā)生的費用,工期不予順延。甲方不能按時到場驗收,驗收后發(fā)現材料設備(設備試車后)不符合規(guī)范和設計要求時,仍由乙方修復或拆除及重新采購,并承擔發(fā)生的費用,賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應順延。
3.乙方需使用代用材料時,須經甲方代表批準方可使用,由此增減的費用由雙方議定。
第二十五條設計變更。
施工中甲方對原設計進行變更,經批準后,應在變更前15天(重大設計變更前20天)向乙方發(fā)出書面變更通知,乙方按通知進行變更,否則,乙方有權拒絕變更。因變更導致的經濟支出和乙方的損失,由甲方承擔,延誤的工期相應順延。
施工中乙方對原設計提出的變更要求,經甲方和有關單位批準后方可實施。乙方未經批準不得擅自變更設計,否則,因變更導致的經濟損失,由乙方承擔,工期不予順延。
第二十六條確定變更價款。
根據工程承包方式及本協(xié)議條款第25條發(fā)生的設計變更,按第22條中確定的工程款(進度款)支付方式支付工程變更價款:
1.乙方收到變更通知5天內(重大變更10天內)提出變更價款報告的完整資料。
2.甲方自收到變更價款報告之日5天內(重大變更10天內)予以簽認,無正當理由不簽認時自變更價款報告送達之日起10天后自行生效,由此延誤的工期相應順延。
3.雙方對變更價款不能達成一致意見時,按第30條約定的辦法解決。
第二十七條竣工驗收。
工程具備竣工驗收條件,乙方按國家和本市工程竣工有關規(guī)定,向甲方提供完整的竣工資料和竣工驗收報告。按本協(xié)議條款第4條規(guī)定向甲方提交竣工圖。甲方代表收到竣工驗收報告后,在協(xié)議條款規(guī)定時間內組織有關部門驗收(群體工程以單位工程為準),并在驗收后5天內給予批準或提出修改意見。乙方要求修改,并承擔由自身原因造成修改的費用。
甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告后10天內無正當理由不組織驗收,或驗收后5天內不予批準且不能提出修改意見時,可視為竣工驗收報告已被批準。
竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期,需修改后才能達到竣工要求的,竣工日期為乙方修改后提請甲方驗收的日期。
甲方不能按約定日期組織驗收時,應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應付的費用。
因特殊原因,部分單位工程和部位須甩項竣工時,雙方訂立甩項竣工協(xié)議,明確各方責任。
甲乙雙方辦理工程竣工驗收手續(xù)后,甲方于____日內按有關規(guī)定向質量監(jiān)督機構申報竣工工程質量核定,取得《建設工程質量合格證書》。經核定,工程質量不合格時,應予返修,重新進行核定,竣工日期相應順延。
第二十八條竣工結算辦法。
甲乙雙方辦理工程竣工驗收手續(xù)后,應按照施工合同簽訂的承包方式和約定的工程價款變更方式,由雙方進行工程結算(群體工程以單位工程為準)。
1.乙方在竣工工程驗收后15天內向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料。
2.甲方自簽收竣工結算報告資料之日起15天內提出審核意見并予以簽認,取得《建設工程質量合格證書》后撥付工程尾款。
3.乙方收到工程結算尾款后15天內將竣工工程交付甲方。
4.由于甲方不能支付工程尾款,乙方可留置部分或全部工程,予以妥善保護,由甲方承擔保護費用。該工程視同進入工程保修期。
甲方無正當理由收到竣工結算報告后30天內不辦理結算,從第31天起按施工企業(yè)向銀行計劃處貸款的利率支付拖欠工程款額的利息,并承擔違約責任。
5.由于乙方原因不能按時向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料,造成工程款不能及時結算時,乙方應承擔違約責任;在取得《建設工程質量合格證書》后15天內將竣工工程交付甲方使用,并承擔工程保修責任。
第二十九條保修。
乙方應按國家和本市有關規(guī)定進行保修。保修工作的實施中,乙方在收到工程竣工結算尾款后,將工程交付甲方,同時,與甲方簽訂工程保修合同(群體工程以單位工程為準),并向甲方交付保修抵押金(或在結算工程尾款時低扣)。
第三十條爭議。
甲乙雙方發(fā)生爭議時,可以通過協(xié)商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿進行協(xié)商或調解不成的,可以采取下列二種方式解決:
第一種爭議解決方式:向仲裁委員會申請仲裁;
第二種爭議解決方式:向人民法院起訴。
雙方約定按第種爭議解決方式解決。
第三十一條違約。
甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準,不按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發(fā)生其他使合同無法履行的行為時,應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應支付款項的利息等),并相應順延工期;按協(xié)議條款規(guī)定支付違約金和賠償因其違約給乙方造成的窩工的等損失。
乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到設計和規(guī)范的要求,或發(fā)生其他使合同無法履行的行為時,甲方代表可通知乙方,按協(xié)議條款規(guī)定支付違約金,賠償因其違約給甲方造成的損失。
除非雙方協(xié)議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行外,違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同時,應提前10天通知違約方,方可中止或解除合同,由違約方承擔違約責任。
第三十二條索賠。
甲方未能按合同約定履行自己的各項義務、支付各種費用、順延工期、賠償損失時,乙方可以書面形式按以下規(guī)定向甲方索賠。
1.有正當索賠理由,且有索賠事件發(fā)生時的有關證據;
2.索賠事件發(fā)生后20天內,向甲方發(fā)出要求索賠的通知;
3.甲方在接到索賠通知后10天內給予批準,或要求乙方進一步補充索賠理由和證據,甲方在10天內未予答復,應視為該項索賠已經批準。
第三十三條安全施工。
乙方按有關規(guī)定,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故,由責任方承擔責任和有關費用。
發(fā)生重大傷亡事故時,乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方必須為搶救提供必要條件。發(fā)生的費用由事故責任方承擔。
乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工前,應想甲方代表提出安全保護措施,經甲方代表批準后實施。由甲方承擔防護措施的費用。
在有毒有害的環(huán)境中施工時,甲方應按有關規(guī)定提供相應的防護措施,并承擔有關的經濟支出。
第三十四條專利技術、特殊工藝、合理化建議:
第三十五條地下障礙和文物問題。
乙方在施工中發(fā)現文物、古墓、古建筑基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地質研究等價值的物品或其他影響施工的地下障礙物時,應在4小時內通知甲方代表。雙方報告有關管理部門并采取有效保護措施。按有關管理部門具體規(guī)定處置。甲方承擔由此發(fā)生的費用,延誤的工期相應順延。
第三十六條工程分包問題。
乙方可按投標書約定分包部分工程。
乙方與分包單位簽訂分包合同后,將副本送甲方代表處。分包合同與本合同發(fā)生抵觸時,以本合同為準。
分包合同不能解除乙方任何義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應的監(jiān)督管理人員,并保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽,均視為乙方的違約或疏忽。
工程分包價款除雙方另有約定外,應由乙方與分包單位結算。
第三十七條不可抗力問題不可抗力應以國家和本市有關主管部門正式發(fā)布為準。
不可抗力發(fā)生后,乙方應迅速采取措施,盡力減少損失,并在24小時內向甲方代表通報受害情況,災害繼續(xù)發(fā)生的,乙方應每隔10天向甲方報告一次災害情況,直到災害結束。
甲方應對災害處理提供必要條件。
因災害發(fā)生的費用由雙方分別承擔:
(1)工程本身的損害由甲方承擔;
(2)人員傷亡由其所屬單位負責,并承擔相應費用;
(3)造成乙方設備、機械的損壞時,由乙方承擔;
(4)所需清理修復工作的責任與費用的承擔,雙方另簽補充協(xié)議約定。
第三十八條保險。
保險內容、保險金額、由誰辦理和承擔費用約定如下:
投保后發(fā)生事故,乙方應在15天內向甲方提供損失情況和估價的報告,如損害繼續(xù)發(fā)生,乙方在15天后每10天報告一次,直到損害結束。
第三十九條工程停建或緩建的解決辦法。
1.由于政策變化、不可抗力及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建,從而使合同不能繼續(xù)履行時,乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作;按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方的撤除提供必要條件,支付以上的經濟支出,并按合同規(guī)定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。已經訂貨的材料、設備由訂方負責退貨,不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費用,由甲方承擔,但因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。
2.由于甲乙任何一方不能按所簽合同履行的,導致工程停建或緩建的,造成的損失由責任方承擔。
第四十條合同生效與終止。
1.本合同自訂立之日起生效。
2.乙方收到工程竣工結算尾款、交付竣工工程,雙方已簽訂工程保修合同,乙方向甲方交付保修抵押金后,本合同即告終止。
第四十一條合同份數。
1.本合同正本兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存。
2.本合同副本。
第四十二條補充條款。
補充條款如下:1.2.
合同訂立時間:________年____月____日。
發(fā)包方(章)承包方(章)。
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
郵政編碼:郵政編碼:
工程項目承攬施工合同篇二
甲方:,男,漢族,年月日出生,住,身份證號:,手機:。
乙方:,住址:。
法定代表人:,職位:。
按照平等互利、團結協(xié)作、共同發(fā)展的精神,經甲乙雙方友好協(xié)商,就雙方共同參與×有限公司電纜產業(yè)園2#、4#本協(xié)議中所稱“本項工程”是指甲方以乙方名義與建設方簽訂的《工程項目建設工程合同》所包括的全部內容。
1.3合作雙方是獨立的平等伙伴,按照雙方的職責分工進行合作范圍內的經濟及生產活動。
2.1該工程項目位于工業(yè)園區(qū)內,工程為廠房土建及鋼結構,砼框架主體、鋼結構屋頂結構。其中,鋼結構工程須由溫州市鋼結構有限公司負責施工,其余全部工程由乙方組織施工,并由乙方承擔全部工程施工所發(fā)生的勞務費用、材料費用、機械費用、試驗費用、缺陷修補費用、保險費用、稅金以及甲方與建設方簽訂的工程施工合同及往來文件中明示或暗示的所有風險和法律義務。
2.2甲乙雙方可根據工程需要共同組成工程項目部,由乙方全權負責。項目部由乙方委派項目經理,同時組織滿足工程施工所需的人員及設備,注入工程施工所需資金,工程質量以現場監(jiān)理驗收為基準,以確保實施和完成合同工程及其缺陷的修復,并使人員穩(wěn)定。甲方可委派項目副經理及財務人員各一名,參加工程及財務管理工作。一切人員均應服從項目部的統(tǒng)一領導。
2.3在本項工程中,為保證工程款??顚S茫こ添樌M行,由建設方撥付的所有款項,均應直接轉至項目部指定賬戶(銀行賬戶名:,賬號:)。
2.4乙方應以現金或支票形式向甲方支付本項工程投標一切有關費用(包括購買資審及招標文件、標書的編制、所需證件的公證費用、投標保證金、銀行信貸證明手續(xù)等等),以上費用應在資審遞交前和開標前支付,開標時由甲方遞交建設方。工程中標后,乙方應支付工程履約保函和工程開工動員預付款保函和相關費用,并在本工程開標前雙方議定的日期內將款項劃到甲方銀行賬戶上。乙方在本項工程施工中所需開工啟動運營資金由乙方自行解決。
2.5甲乙雙方的施工管理費用及人員工資、現場費用、差旅、通訊等費用全部由項目部直接發(fā)放。
2.6乙方向甲方支付工程有效標價5%的管理費用(不含稅金、暫定金額按實際發(fā)生計取)。管理費用支付方式:甲方要求收到建設方支付的每筆款項(包括工程預付款和計量款)后,按付款比例將應交管理費扣存。工程竣工后將應上繳甲方的管理費一次付清或按進度比例扣存的管理費按比例付給甲方指定賬戶。乙方所管理使用的資金為工程總款的95%。
第三條甲方職責。
3.1甲方負責以乙方名義與建設方簽訂《工程項目建設工程合同》,協(xié)調與建設方、監(jiān)理方的工作關系及工程量變更增減等事宜。
3.2甲方應負責工程項目招投標前期的一切工作,乙方為甲方提供所必須的資質文件。
3.3甲方必須保證所承攬的工程為合法項目,且甲方負責將與本項工程施工有關的政府法令、批文、文件等信息及時提供給乙方。
3.4乙方所提供的人員,在施工過程中因業(yè)務素質低,不能勝任其工作的,甲方有權要求撤換。
3.5甲方應協(xié)助乙方整理工程竣工資料。
第四條乙方職責。
4.1乙方同意甲方作為本單位工程項目部對外承攬工程,并為其出具委托書。
4.2乙方保證具備投標人資格要求,即必須具備建筑安裝工程二級及以上工程資質企業(yè),且在人員、設備、資金等方面具備相應施工能力。擬派負責人須具備二級及以上注冊建筑師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產考核合格證書,且未擔任其他在建工程項目的項目負責人。
4.3乙方在本項工程建設期間,支付工程所需全部費用,全面履行甲方與建設方簽定的本項工程合同中的各項要求,同時未經甲方書面同意不得將本項工程中的任何項目再次分包。
4.4乙方負責本項工程施工過程中的進度、質量、安全管理工作且對建設方負責。
4.5乙方負責所承擔工程的竣工資料,做好工程竣工結算工作并負責所承擔工程的缺陷責任期保修工作。
4.6乙方應嚴格遵守國家及當地政府和建設管理部門的各項法律、法規(guī)和規(guī)章制度。如果發(fā)生工程質量問題或重大安全事故,乙方應對此承擔全部責任,承擔由此產生的所有損失及費用,并賠償甲方相關的名譽損失費用。
第五條違約責任。
5.1甲方以乙方名義中標并與乙方簽定建設工程合作協(xié)議后,如乙方不能完成本項工程內容,不僅要承擔建設方索要的賠償金,還需向甲方支付建設方索要賠償金的50%作為補償。
5.2如甲乙雙方未按照本合同約定履行合作義務,違約方應當承擔應付款%的違約金,并繼續(xù)承擔本合同義務。
第六條糾紛解決。
6.1雙方因本協(xié)議的履行發(fā)生糾紛,應先協(xié)商解決;協(xié)商不成,由甲方所在地人民法院管轄。
第七條效力問題。
7.1本協(xié)議壹式貳份,具有同等效力,由甲乙雙方各持一份。
7.2本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商訂立補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具同等法律效力,補充協(xié)議條款若與本協(xié)議條款相沖突,以補充協(xié)議條款為準,但不影響本協(xié)議其他條款效力。
7.3本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,至雙方完成合同規(guī)定的全部權利和義務之日起失效。
第八條其他條款。
8.1甲乙雙方在本項工程開工前應先簽署本建設工程合作協(xié)議書。
8.2本項工程實施過程中,雙方應信守各自在協(xié)議中的承諾,遵守誠信原則。
8.3本協(xié)議有效期內,甲乙雙方與本工程無關的其他業(yè)務各自獨自經營,自負盈虧,雙方互不承擔本協(xié)議以外的責任和義務。
8.4雙方應本著友好合作、優(yōu)勢互補、互惠互利、誠信長久的原則,給對方提供最大的便利,使工程順利圓滿完成。
8.5其他約定:
甲方:乙方:
(蓋章)(蓋章)。
地址:地址:
法人代表或授權人:法人代表或授權人:
電話:電話:
協(xié)議簽字蓋章日期:年月日
工程項目承攬施工合同篇三
經市府基建辦施工處批準,本工程于_____年_____月_____日公開招標(協(xié)商議標或甲方委托),由乙方承建,為了明確工程內容及雙方權利義務,本著互相協(xié)作、緊密配合的原則,根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定和本工程的具體情況,訂立本合同。
第一條工程內容和承包范圍。
(一)單項或單位工程類別、結構形式:______;層/幢;______;建筑面積____________;建筑面積,道路:___________;給排水管道:____________;構筑物:____________。(二)承包范圍:承包按_____號施工圖紙全部工程(包括圖紙說明及招標文件規(guī)定的內容):基礎工程(含樁基)、地下室工程、主體結構、內外裝飾、機械設備、給排水、電力、照明、防雷、通訊、空調、液化氣管道、市政道路、橋梁、土石方工程等。
(三)承包金額內未包含的工程項目:
第二條工程造價及承包方式。
(一)承包金額:按定標價或協(xié)商價,建安工程總造價為人民幣______萬元。
全部工程造價按下列辦法辦理:
(二)承包方式:
1.按施工圖預算包干或投標大包干,即包工、包料、包工期、包質量。
2.按國家規(guī)定繳納的承包工程收入營業(yè)稅和城市維護建設稅,已包含在本合同承包金額內,由乙方支付。
3.工程質量標準要求:
第三條工期。
(一)按定標(或雙方)規(guī)定總工期______天(日歷天從開工之日算起)。
(二)開工日期:__________________
竣工日期:__________________
(三)如遇下列情況者,經甲方代表簽證后,工期按實際相應順延。
5.因停水停電或因電力,水壓不能滿足施工需要,影響達連續(xù)六小時以上者;。
6.甲方代表借故不簽證,影響下一工序的進展者;。
7.甲方財力不足導致停工窩工者;。
8.甲方不按合同規(guī)定預付工程備料款和工程進度款而影響施工進度者。
第四條材料、設備供應。
(一)工程全部建安材料、成品、半成品及設備由方自行采購供應至施工工地現場(倉庫)。
(二)工程材料及設備,由______方采購供應至場地(倉庫)。
(三)工程設備,由______方采購供應至____________向______方交貨。
(四)鋼材、水泥、木材由甲方協(xié)助解決,屬有價供料,供應價由雙方商定,與承包金額無關。
(五)購買三大材料所需的外匯由_____方負責解決;裝飾材料、電梯、空調機及水電器材,如設計采用進口時,其外匯由_____方負責解決,如由乙方采購時,其單價應征得甲方同意。
(六)雙方供應的材料、成品、半成品應附有原出廠證明,否則應進行試驗,試驗費由供料的一方負責,對已有出廠證明的材料,如一方持有異議時,應進行復驗,如復驗合格,其復驗費由持有異議的一方負責,否則由供應方負擔。
第五條雙方責任。
(一)甲方責任:
2.負責辦理施工報建手續(xù),領取建筑許可證及施工許可證;。
9.審核乙方編制的工程總進度計劃、工程進度月報表、并按時向乙方支付工程進度款;。
12.組織對工程竣工驗收,并按合同規(guī)定的期限辦理竣工結算。
(二)乙方責任:
1.施工界區(qū)內臨時設施,臨時道路、水、電、管線的修建安裝;。
5.按施工安全規(guī)范的規(guī)定和采取預防事故的措施、確保施工安全和第三者的安全;。
6.做好施工原始記錄、隱蔽工程記錄,匯集施工技術資料作交工文件附件移交甲方;。
8.做好對分包單位的管理(由乙方分包時),抓好分包單位的工程質量和工程進度;。
12.在施工中,由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒運、機械二次進場等損失,應由乙方自行負擔。
第六條工程質量檢查驗收。
2.乙方必須健全質量檢查制度,在現場設專職質量安全檢查員,做好自檢記錄;。
6.質量等級的評定應執(zhí)行《深圳市建筑安裝工程質量等級評定試行辦法》。
第七條施工圖紙修改。
6.已開工工程若中途停建、緩建,甲、乙雙方對在建工程應商定做到合理部位、同時,賠償施工單位由此造成的停工、窩工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
第八條工程款支付。
2.甲方按核實的工程進度,于收到工程月報五日內支付工程進度款;。
3.工程進度款支付達工程總造價的_____%時,逐步按比例開始扣回予付款;。
6.確因甲方拖欠工程款而影響進度時,其造成乙方停工、窩工損失及欠款利息按有關規(guī)定均由甲方承擔,工期相應順延。
7.在驗收過程中,如有不合格項目,應當在雙方驗收時商定的時間內,由施工單位修好,否則,超過一天按保留價款的_____分之_____罰款。
第九條工程驗收。
1.乙方在竣工前十五天內,書面通知甲方作預驗收檢查,甲方應及時配合;。
3.經驗收檢查工程有較大的翻修者,則以翻修合格后的日期為竣工日期;
5.竣工工程經驗收符合合同要求質量標準者,從驗收之日起五天內,乙方向甲方移交完畢,如甲方不能按時接管,致使已驗收發(fā)生損失,應由甲方承擔,如乙方不能按時交付,應按逾期竣工處理,不得因有經濟糾紛而拒絕支付。
7.乙方的生產、生活臨時設施,也應在竣工報告提交日期起15天內全部撤離,并工完場清,如工完不清場,則收取地租費每日_____元/m2在余留工程款中扣回。
第十條獎與罰。
(一)工期提前或拖延的獎罰:
1.按合同工期竣工者、不獎不罰。
2.按合同工期提前竣工者,每提前天、由甲方獎給乙方深圳元。
3.無正當理由的工期拖延,每延期一天,由乙方付給甲方罰金深圳元。罰款金額不超過合同總造價的深圳%,或深圳元,或罰款天數不封頂。
(二)在提前或按合同工期竣工的工程,質量獎罰:
1.驗收后達到標準者,獎(罰)工程造價的。
2.驗收后達到標準者,獎(罰)工程造價的。
3.驗收后達到標準者,不獎不罰。
(三)工程驗收完畢后一個星期內獎勵與罰款,且必須兌現,如逾期不付,則按拖延的天數和銀行當時的利息率加付利息。
第十一條其它。
(四)由甲方分包給第三者時,則應由甲方負責統(tǒng)一管理,安排場地,臨時水、電接點,質量檢查驗收及各方的協(xié)作配合。影響乙方工期時,由甲方負責。
第十二條因一方不履行合同,而造成對方的經濟損失,概由違約方承擔經濟責任和賠償對方的經濟損失。
第十三條在合同有效期內,雙方必須遵守國家的政策、法令、法律及深圳經濟特區(qū)有關條例規(guī)定。
第十四條本合同未盡事宜,經雙方協(xié)商同意簽訂補充協(xié)議,報原鑒證機關鑒證后作為本合同的附件,與原合同有同等法律效力,但不得與本合同有抵觸。
第十五條在合同履行中若雙方發(fā)生爭議,經調解仍不能解決時,提交深圳市工商行政管理機關經濟合同仲裁委員會仲裁。
第十六條本合同經雙方簽字蓋章,并送深圳經濟特區(qū)基建合同預算審計站鑒證后生效,至工程竣工驗收,結清工程尾款,一年的保修期滿后,自行生效。
第十七條本合同正本_____份其中甲方執(zhí)_____份,乙方執(zhí)_____份,副本_____份,甲、乙雙方各執(zhí)______份,審計站、經辦銀行各一份,均有同等效力。甲方:(公章)乙方:(公章)。
代表:代表:
職務:職務:
鑒證:深圳市基建合同預算審計站。
代表:
簽約日期:
簽約地點:
補充說明:
“補充說明”篇幅不夠時可加附頁。
工程項目承攬施工合同篇四
即建筑安裝工程承包合同,簽訂的主要目的是為了明確責任,分工協(xié)作,共同完成國家建設項目的設計任務。那么承攬施工合同是怎樣的呢?以下是本站小編整理的承攬施工合同,歡迎參考閱讀。
甲方:
法定代表人:
地址:
乙方:
法定代表人:
地址:
甲乙雙方本著平等互利的原則,經友好協(xié)商,就乙方為甲方提供合作事宜,達成如下合同。
一、施工項目的設計和要求,請見附件(一),乙方應保證所有項目設計施工均必須符合國家或行業(yè)的標準。
二、施工費用的工程,安裝的單價為元。預計安裝的數量為53個。實際工程總價款=實際安裝的數量*單價。
三、制作期與質保期。
1.乙方應在年月日前按本合同要求完成的安裝工作,并經甲方驗收確認。
2.的質保期為項目完成并經甲方簽收確認后的壹年(壹年按365天計算)。
3.質保期內如損壞,乙方應在接到甲方通知后個工作日內為甲方完成維修。如因維修不及時,則每逾期一日應按甲方實際工程總價款的%作為延遲履行違約金。
4.質保期后,乙方仍然應當依照上述標準為甲方提供維修服務,但在維修后,甲方需向乙方支付一定的材料及維修費用(應略低于市場價格)。
四、合作內容。
1.乙方將為甲方的的提供施工服務。
2.乙方必須遵循甲方對開工、完工、緩工、趕工等有關工期、速度等事項的指示及安排,并不得以任何形式轉包。如乙方存在轉包行為,則甲方有權單方面解除本合同,并要求乙方按實際工程總價款的50%的標準支付違約金。
3.施工前,乙方應當運用專業(yè)技能,現場對具體施工地點進行評估,以判斷施工點能否進行本合同項目施工。
4.施工完成后,必須經甲方現場負責人驗收并簽字確認。如經甲方驗收不合格,包括但不限于施工評估不準確導致施工錯誤、工程質量、安裝合理性等,則乙方應當根據甲方要求進行整改并應承擔所導致的甲方或第三方全部經濟損失。
5.項目經整改后仍未達到甲方要求,則甲方有權終止合同,并有權拒付剩余施工款,乙方對甲方因此所遭受的損失應進行賠償。
6.乙方保證施工的質量及其義務:
(1)現場評估設計方案。
1)施工設計必須結構合理,安全牢固,符合安全指標,鋼結構焊(如有)要符合標準;。
2)電路部分必須由有資質的電工進行布線,必須使用國家標準電線及電器開關等;。
3)美工方面要對甲方提供的圖片等宣傳資料準確印刷,裝裱整齊(如有)。
4)燈箱效果的圖片要保證其明亮度,并應滿足甲方長時間的需求。
(2)現場施工。
1)乙方應在現場施工前進行必要的施工評估提出專業(yè)性意見,如認為不可進行項目施工,則應拒絕甲方要求,如違反此規(guī)定,則對因此所造成的甲方或第三方損失,乙方應承擔全部賠償責任(甲方不采納乙方建議,強行要求施工的除外)。
2)乙方施工現場,應放臵安全提示設備。如因沒有放臵,導致任一方人身或財產損失,乙方應承擔全部賠償責任。
3)施工完畢后,乙方應對施工現場進行衛(wèi)生清潔。如因施工現場衛(wèi)生環(huán)境原因包括但不限于物業(yè)因其處罰。乙方應承擔因此發(fā)生的相關費用。
7.如因乙方施工質量問題導致甲方或任何第三方造成損失,則乙方應當承擔全部賠償責任。
五、費用結算。
1.甲方在項目最終驗收通過后十個工作日內,將根據實際工程完成情況向乙方支付全部工程價款。
2.乙方實際安裝的數量,依照甲方負責人現場簽字的《施工驗收單》為最終確認標準。
3.甲方將在收到乙方開具實際應付工程總價款的服務業(yè)發(fā)票后,向乙方支付相應款項。
4.乙方收款信息。
1)乙方收款賬戶:
2)賬號:
3)開戶銀行:
六、聲明。
1.甲乙雙方均為依法成立、合法存續(xù)且經營記錄良好的有限責任公司。
2.本合同已經簽署及生效,構成對雙方合法有效的約束力。
3.乙方應具有本合同規(guī)定施工項目所必要的資質,包括但不限于技術力量、施工經驗。
七、違約責任。
乙方如延遲完工或最終經甲方驗收不合格,則乙方應當按實際工程總價%/日的標準向甲方支付違約金,直至甲方驗收合格后最終完工。對因此造成的甲方損失應進行賠償,包括但不限于裝修費用、場地租金、站點服務人員工資等。
八、法律適用及糾紛解決。
1.本合同的訂立、效力、解釋、執(zhí)行、修改、終止及其爭議的解決均適用中國法律,受中國法律管轄。
2.甲乙雙方因履行本合同產生的任何糾紛和爭議,應盡量協(xié)商解決;協(xié)商無法解決的,任何一方有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
九、其他。
1.其他未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
2.未經雙方書面同意,任何一方不得對本合同進行修改。
3.本合同經雙方授權代表簽字并加蓋公章后生效。
4.本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
5.本合同的附件、補充合同為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方:乙方:
授權代表:授權代表:
年月日年月日。
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就甲乙有關建房事項,經充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、甲乙擬在建房八間六層,占地面積為米×米(詳見設計圖紙,已交付乙方),該建筑工程以下簡稱該工程。
二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方按建筑面積計算,付款方式為:基礎建齊付%計元(大寫:),一層建齊付%計元(大寫:),二至三層建齊付%計元(大寫:),四至五層建齊付%計元(大寫:),結頂付%計元(大寫:),內粉付%計元(大寫:),外粉付%計元(大寫:),完工付總款的%,驗收合格后,付總建筑面積的%,計元(大寫:),其余款在二年內付清。
共
2
頁,當前第。
1
頁
1
2
工程項目承攬施工合同篇五
甲方:
乙方:
甲方委托乙方承擔________維修工程項目施工任務,甲乙雙方本著分工協(xié)作,相互合作的原則,為確保工程質量和按期完成施工任務,經雙方共同協(xié)商,按照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》并結合本工程具體情況,簽訂以下合同條款:
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、承包方式:
四、建設規(guī)模:石方77.243、樓梯維修17步、鋪設石頭地板482、碼頭步道71.822、河中炸石頭、天鐘洞廁所維修等。
五、工程總造價:伍萬陸仟壹佰貳拾元(56,120.00元)整。
六、開工時間:201年月日。
七、竣工時間:201年月日,工期為天,如有新的要求變更及遇不可抗力的因素,工期可以延順。
八、工程質量要求及責任。
甲方責任:甲方負責辦理工程施工所需的各種手續(xù),協(xié)調處理相關事宜,確保工程項目順利開展。
乙方責任:
1、乙方必須嚴格按照甲方審定的施工圖紙、建設方案及有關工程建設規(guī)范的規(guī)定進行施工,并無條件地接受甲方的質量監(jiān)督管理。
2、乙方必須做好環(huán)境保護和施工場地的衛(wèi)生管理。在施工過程中,必須按照甲方指定的地點和要求進行土方開挖、施工垃圾堆運輸和處理,并保護周圍環(huán)境林木植被,不得隨意破壞。
3、工程竣工后,乙方要做好工程垃圾的清理工作,未驗收前要保證建設工程的保護工作,不能發(fā)生損壞,造成的后果由乙方承擔。
九、安全管理:乙方必須加強施工安全,如乙方在施工過程中由于安全管理或施工操作不當和技術問題造成直接或間接的經濟損失,由乙方全部承擔。
十、竣工驗收:工程竣工后,乙方必須口頭或書面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工報告及相關材料,甲方應按乙方通知時間及時組織相關人員進行驗收,并出具驗收結論。
十一、付款方式:甲方視乙方工程進度,分期付款,待驗收合格后,乙方出具稅務票據一次性結算工程款。
十二、保質期限:工程竣工驗收后,保修一年。
十三、以上條款未盡事宜,雙方可以協(xié)商解決。
十四、本合同一式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程項目承攬施工合同篇六
建筑工程承包合同是發(fā)包方(建筑單位)和承包方(施工單位、勘察設計單位)為完成某建筑工程而確立相互權利義務關系的協(xié)議。國際工程承包合同一般具有以下法律特點:
1.具有國際性。主要表現在兩個方面:一是合同的當事人是屬于不同國家或地區(qū)的公司、法人;二是承包人須在外國履行其全部或大部分合同義務,即合同的履行地是在承包人所屬國以外的其它國家或地區(qū),故涉及到復雜的法律適用問題。
2.需要巨額資金,故合同標的常常很大,交易中通常都需要各種各樣的銀行擔保。
3.履約期長。
4.風險較大。為減少風險,合同中除預訂有貨幣條款和不可抗力條款外,通常還含有價格調整條款、艱難情勢條款等。
對外建筑工程承包合同可以分為總承包合同、分包合同、固定總價合同和成本加酬金合同等。以下列舉的是一個總承包合同:
第一章一般條款。
定義和釋義。
1.1在本合同中,除按上下文另具意義者外,下列詞語應解釋如下:
“業(yè)主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其權利合法繼承人,但不包括業(yè)主的受讓人,經承包人同意者除外。
“承包人”指標書已被業(yè)主接受的某個或某些人、商行或公司,包括其他人代表,繼承人和業(yè)經認可的受讓人。
“工程師”指第二章中所指定的工程師,或由業(yè)主隨時任命且書面通知承包人以代替指定工程師履行合同職責的其它工程師。
“工程師代表”指任何常駐工程技術人員、監(jiān)理工程師,或由業(yè)主或工程師隨時任命的履行本合同第二條規(guī)定職責的任何工程現場監(jiān)督,其權限上工程師書面通告承包人。
“工程”包括永久性工程和臨建工程。
“合同”指合同條款、技術規(guī)范、圖紙、標價的建筑工程清單、單價和價格表(如果有),還可指標書、接受證書以及承包協(xié)議(如已完成)。
“合同價格”指在接受證書中確定的數額,可按本合同以下條款規(guī)定增減。
“建筑設備”指工程施工和維修中或有關施工和維修所需的全部設備或物品,不論任何性質,但不包括旨在構成或正在構成永久性工程某一部分的材料或其它物品。
“臨建工程”指工程施工或維修或有關工程施工或維修所需的各種臨時工程。
“永久性工程”指按合同將施工和維修的永久工程。
“技術規(guī)范”指在標書或任何標書更改中提及的規(guī)范,或由工程師隨時可能增加或書面同意增加的部分。
“圖紙”指技術規(guī)范中規(guī)定的圖紙,經工程師書面同意對此種圖紙所作的任何更改,以及可由工程師隨時提供或書面認同的其他圖紙。
“工地”指工程師設計的永久性或臨建工程施工所需的土地及其他場地,包括地面、地下、在之上或通過部分,以及由業(yè)主所提供的用作臨時儲存或其它目的的其它土地或場所,只要能按合同明文規(guī)定構成工地的組成部分。
“業(yè)經認可”指已經經書面認可,包括過后對口頭認可的書面確認,“認可”指書面認可,包括上述規(guī)定在內。
1.2按合同上下文所需,單數含義的單詞也可據有復數的含義,反過來也是一樣。
1.3合同條款的標題和邊注不得視為合同的一部分,不得用于考慮解釋條款或合同。
1.4“費用”一詞應視為含工地上或以外發(fā)生的間接費用。
工程師及工程師代表。
2.1工程師必須按合同明文規(guī)定,履行作決斷、頒發(fā)證書和發(fā)出指令等職責。如業(yè)主簽發(fā)的工程師任命書中規(guī)定其某些職責的履行得經業(yè)主專門認可,其要件應在本合同第二部分予以規(guī)定。
2.2工程師可隨時書面授權其代表代行其任何職權,但必須將所有此種授權書的副本提交給承包人和業(yè)主。在授權范圍內,工程師代表給承包人的.任何書面指令或認可(僅限于此)對承包人和業(yè)主具有與工程師的指令或認可同樣的效力。以下規(guī)定屬于例外:
工程師代表對任何工程或材料的不予否認,不得影響工程師此后否認以及命令拆毀、移動或拆除此種工程或材料的權力。
若承包人對工程師代表的任何決定不滿意,其有權將此決定提交工程師確認、取消或更改。
轉讓和分包。
3.未經業(yè)主事前書面同意,承包人不得將合同或其任何部分,或合同所規(guī)定或依合同而產生的任何收益轉讓,向承包人的開戶銀行支付按本合同規(guī)定到期或即將到期的款項除外。
4.承包人不得轉包整個工程。除非合同另有規(guī)定,未經工程師事前書面同意,承包人也不得分包工程的任何部分,但工程師不得無故不同意分包,一旦同意分包,此種同意不得免去承包人所承擔的任何合同所規(guī)定的責任或義務,他必須對任何分包人、其代表人、雇員或工人的行為、不履行和過失負完全責任,如同這些行為、不履行或過失是承包人、其代理人、雇員或工人所為。以計件方式提供勞力不得視為是本條所規(guī)定的分包。
合同文件。
5.1以下要件得在合同第二部分規(guī)定:
用以起草合同文件的語言;
合同適用哪個國家的法律以及用哪個國家的法律解釋合同。
如果文件用一種以上語言作成,用以解釋合同的語言也必須在第二部分中規(guī)定,且將被定為“主體語言”。
5.2除合同中另有規(guī)定外,合同第一、二部分的條款規(guī)定優(yōu)于其它任何構成合同的文件的規(guī)定。以上述規(guī)定為準,構成合同的數個文件可視為能互相解釋,如意思含糊或不一致時,由工程師解釋和處理,并由此向承包人發(fā)出指令。如工程師認為,服從此種指令會使承包人發(fā)生額外費用,而此種費用是承包人由于上述意思含糊或不一致而按理無法預見的,工程師應予以證明,業(yè)主必須支付相應的額外款額以補償此種費用。
6.1圖紙由工程師獨自保管,但須向承包人免費提供兩份副本,承包人所需的其余副本由他自己制作并承擔費用。合同履行后,承包人須將全部合同圖紙歸還工程師。
6.2承包人必須將按上述規(guī)定所提交的一份圖紙副本留在工地,讓工程師及其代理,或工程師書面授權的任何其它人在所有合理的時間內查閱使用。
6.3如工程師不在適當時間內再提供圖紙或命令,包括指示、指令或認可,工程計劃或進展便可能被延誤或中斷時,承包人必須書面通知工程師。通知書中應詳細說明所需的圖紙或命令,所需原因和時間,以及如果不及時提供而可能造成的任何延誤和中斷。
工程項目承攬施工合同篇七
甲方:
乙方:
日期:年月日
第一部份總則。
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國民法典》和參照《建筑安裝工程承包合同條款》及其他有關法律、行政法規(guī),遵守平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本工程的具體情況,雙方就事項協(xié)商一致,制訂本合同。
一、工程概況。
工程名稱:。
工程地點:。
工程內容:。
二、工程承包范圍。
承包范圍:。
三、承包方式:。
四、簽約合同價為:。
五、合同工期:天,年月日前完成現場施工。
六、工程質量標準:工程施工質量等級達合格等級,并通過消防部門的驗收。
七、工程造價:。
第二部份基本條款。
第一條雙方責任。
1.1甲方責任。
1.1.1甲方委派_同志為駐施工現場代表,負責工程施工的質量、進度、和付款的原始資料、設計圖紙的變更以及工程期間的質量驗收、現場協(xié)調等其它事宜。
1.1.2甲方負責向乙方提供有關施工及生活用水、用電及其他施工上的方便。
1.1.3甲方負責向乙方提供原設計圖紙壹份并組織設計圖紙交底,及時解決影響施工順利進行的有關問題。
1.1.4協(xié)調工地各承包單位和乙方的相關施工配合和治安防盜工作。
1.1.5協(xié)調乙方工程資料簽字及公司蓋章工作。
1.2乙方責任。
1.2.1乙方必須按質、按量、按時完成本合同規(guī)定的施工任務,嚴格按國家消防的有關消防規(guī)范、技術標準設計圖紙要求進行施工。
1.2.4乙方委派同志為駐施工現場代表,負責本工程的現場施工管理和安全等問題。
1.2.5乙方必須做好進場材料的保管工作,專人負責,做好工程驗收前本專業(yè)施工成品的保護工作。
1.2.6乙方在保證本消防工程的質量達到并通過消防部門驗收,在消防驗收合格前提下可進行優(yōu)化安裝,如不能合格自行承擔二次驗收的費用及一切損失。
1.2.7負責在工程驗收后30個工作日內移交竣工資料壹套。
1.2.8由于乙方不履行上述各項義務而造成工程延誤和工程損失的,應對由此造成甲方的損失給予經濟賠償。
1.2.9乙方負責所做工程通過消防驗收合格并承擔費用。
第二條材料供應與質量驗收。
2.1本工程所有材料均由乙方采購。但是所有產品必須有廠家合格證并經甲方簽字同意后方可使用。
2.2乙方采購的主要材料及設備應為經國家消防部門認可的產品,并向甲方提供樣品、產品合格證,質量檢驗報告。
2.3消防系統(tǒng)工程的調試乙方必須按照國家現行的有關標準、規(guī)范進行。
2.4消防系統(tǒng)工程竣工驗收由公安消防監(jiān)督機構、建設單位、監(jiān)理單位、施工單位共同按國家規(guī)定的驗收標準進行。乙方在工程竣工后向甲方提供竣工圖壹套。
第三條施工與設計變更。
3.1乙方必須嚴格按照國家有關消防系統(tǒng)工程規(guī)范、技術要求施工,確保工程質量。
3.4在施工中如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位并采取相應的安全保護措施。
3.5在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構件的倒運,機械二次進場等損失,均由乙方自行負擔。
3.6乙方要嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度,凡隱蔽工程完成后,必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程通知甲方或監(jiān)理人員檢查驗收,并作好記錄;重大或復雜隱蔽工程應由乙方書面通知甲方(包括監(jiān)理人員)和設計單位共同進行驗收,并辦理隱蔽驗收手續(xù)。
3.7在組織施工過程中,如遇特殊情況,甲方對某個單項工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法時,因此所增加的各項施工費用,應由甲方負擔,在組織施工前,甲乙雙方應辦妥改變施工方法的手續(xù)。
第四條安全及文明施工。
4.1乙方按有關規(guī)定,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。并控制施工現場的各種粉塵、廢氣、固體廢棄物及噪聲、振動對環(huán)境的污染和危害。
第五條工程款支付及竣工結算。
1、每個月甲方按乙方安裝工程量的90%支付給乙方,余款在工程經消防部門驗收合格后,7天內支付至合同款的100%.
第六條工程質量標準和工程保修。
6.1工程質量標準按國家現行有關設計、施工規(guī)范和標準進行驗收達優(yōu)良等級。工程質量達到合格標準。
6.2隱蔽工程及中間驗收按合同條件辦理,在施工中,各道工序、施工工藝要符合國家有關部門標準要求。
6.3工程保修期為24個月。保修期自工程竣工驗收合格投入使用后滿24個月。
6.4在保修期內由于乙方的材料和施工質量所出現的質量問題或存在的質量缺陷,接到業(yè)主通知24小時內由乙方負責更換和維修,費用由乙方負責,若由甲方維修,所發(fā)生的該項維修費用在工程保修金中扣除,費用由乙方負責。如因甲方人為損壞或使用不當原因所產生的質量問題,乙方維修,甲方支付費用。
6.5系統(tǒng)竣工調試運行后,乙方免費向甲方的專職人員提供管理、操作和維護培訓并協(xié)助甲方按有關規(guī)定每年至少進行一次檢查和試驗,以確保系統(tǒng)正常運。
第七條工程驗收。
7.1工程驗收以施工圖及說明書、圖紙會審記錄、有關變更的書面文件、國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質量檢驗標準為依據。
第八條工期延誤。
8.1對以下造成竣工日期推遲的延誤,以甲方代表確認,工期相應順延:
a)工程量變化和設計變更;經雙方簽字確認后按實際工程量相應計算工期的順延。
b)每天白天(8:00~18:00)內,非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過6小時,經雙方簽字確認后工期按誤日順延,不增加工程價款及其它費用。
c)不可抗力:
合同寧納定或甲方代表同意給予順延的其他情況;。
8.2乙市在以上情況發(fā)生后5個工作日內,就延誤的內容和因此發(fā)生的經濟支出向甲方代表提會報告,甲方代表在收到報告后5個工作日內給予確認、答復,逾期不于簽復,乙方即可視延期要求已被確認。
第九條不可抗力事件處理。
9.1不可抗力事件發(fā)生后,乙方應迅速采取措施,盡力減少損失,并在24小時內向甲方代表通報受害情況,按協(xié)議條款約定的時間向甲方報告損失情況和清理、修復的費用。事件繼續(xù)發(fā)生,乙方應每隔10天向甲方報告一次情況,直到事件結束。甲方應對事件處理提供必要條件。
9.2因事件發(fā)生的費用由雙方分別承擔:
a)因違反有關規(guī)定和相關操作規(guī)程施工引發(fā)的一切安全經濟責任由乙方負責,
因其他原因引發(fā)的安全經濟責任由引發(fā)事故的責任單位負責;。
第十條終止執(zhí)行合同的條件及解決合同糾紛的方式。
10.1如因乙方不履行合同條款致使甲方利益受到嚴重損害,甲方可以提出終止合同的建議和措施,除賠償甲方由此造成的損失外,并處以合同價款1%的罰款。如:
b)工程質量達不到設計工藝規(guī)定,經甲方提出,乙方又不采取有力措施予以補救時;。
c)其它由于乙方的責任而導致甲方造成嚴重損失時。
10.2如因甲方不履行合同條款,致使乙方的利益受到嚴重的損害,乙方可以提出終止合同的建議和措施,除賠償乙方由此造成的損失外,并處以合同價款1%的罰款,如:
a)甲方不能按期支付工程款并超期過久,而又無正當理由致使工程無法正常進行,經乙方提出,甲方仍不能及時支付或無法支付時。
c)其它由于甲方的責任而導致乙方造成不可挽救的損失時。
10.3解決合同糾紛的方式:
凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議。甲乙雙方通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商不能達成一致意見,可向當地建設主管部門調解或當地經濟仲裁機構仲裁,或向當地人民法院起訴的方式解決。
本合同壹式肆份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)貳份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
開戶帳號:開戶賬號:
開戶銀行:開戶銀行:
地址:地址:
聯系電話:聯系電話:
簽約時間:簽約時間:
工程項目承攬施工合同篇八
經市府基建辦施工處批準,本工程于_________年_________月_________日公開招標(協(xié)商議標或甲方委托),由乙方承建,為了明確工程內容及雙方權利義務,本著互相協(xié)作、緊密配合的原則,根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定和本工程的具體情況,訂立本合同。
第一條工程內容和承包范圍。
(一)單項或單位工程類別、結構形式:_________;層/幢;_________;建筑面積_________;建筑面積m2,道路:_________;給排水管道:_________;構筑物:_________。
(二)承包范圍:承包按_________號施工圖紙全部工程(包括圖紙說明及招標文件規(guī)定的內容):基礎工程(含樁基)、地下室工程、主體結構、內外裝飾、機械設備、給排水、電力、照明、防雷、通訊、空調、液化氣管道、市政道路、橋梁、土石方工程等。
(三)承包金額內未包含的工程項目:_________。
第二條工程造價及承包方式。
(一)承包金額:按定標價或協(xié)商價,建安工程總造價為人民幣_________萬元。全部工程造價按下列辦法辦理:
(二)承包方式:
1.按施工圖預算包干或投標大包干,即包工、包料、包工期、包質量。
2.按國家規(guī)定繳納的承包工程收入營業(yè)稅和城市維護建設稅,已包含在本合同承包金額內,由乙方支付。
3.工程質量標準要求:_________。
第三條工期。
(一)按定標(或雙方)規(guī)定總工期_________天(日歷天從開工之日算起)。
(二)開工日期:_________;竣工日期:_________
(三)如遇下列情況者,經甲方代表簽證后,工期按實際相應順延。
1.甲方不能按合同規(guī)定在開工前五天交出施工場地,或障礙物和施工用水、電源未接通;。
5.因停水停電或因電力,水壓不能滿足施工需要,影響達連續(xù)六小時以上者;。
6.甲方代表借故不簽證,影響下一工序的進展者;。
7.甲方財力不足導致停工窩工者;。
8.甲方不按合同規(guī)定預付工程備料款和工程進度款而影響施工進度者。
第四條材料、設備供應。
(一)工程全部建安材料、成品、半成品及設備由方自行采購供應至施工工地現場(倉庫)。
(二)工程材料及設備,由_________方采購供應至場地(倉庫)。
(三)工程設備,由_________方采購供應至_________向_________方交貨。
(四)鋼材、水泥、木材由甲方協(xié)助解決,屬有價供料,供應價由雙方商定,與承包金額無關。
(五)購買三大材料所需的外匯由方負責解決;裝飾材料、電梯、空調機及水電器材,如設計采用進口時,其外匯由方負責解決,如由乙方采購時,其單價應征得甲方同意。
(六)雙方供應的材料、成品、半成品應附有原出廠證明,否則應進行試驗,試驗費由供料的一方負責,對已有出廠證明的材料,如一方持有異議時,應進行復驗,如復驗合格,其復驗費由持有異議的一方負責,否則由供應方負擔。
第五條雙方責任。
(一)甲方責任:
2.負責辦理施工報建手續(xù),領取建筑許可證及施工許可證;。
9.審核乙方編制的工程總進度計劃、工程進度月報表、并按時向乙方支付工程進度款;。
12.組織對工程竣工驗收,并按合同規(guī)定的期限辦理竣工結算。
(二)乙方責任:
1.施工界區(qū)內臨時設施,臨時道路、水、電、管線的修建安裝;。
5.按施工安全規(guī)范的規(guī)定和采取預防事故的措施、確保施工安全和第三者的安全;。
6.做好施工原始記錄、隱蔽工程記錄,匯集施工技術資料作交工文件附件移交甲方;。
8.做好對分包單位的管理(由乙方分包時),抓好分包單位的工程質量和工程進度;。
12.在施工中,由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒運、機械二次進場等損失,應由乙方自行負擔。
第六條工程質量檢查驗收。
2.乙方必須健全質量檢查制度,在現場設專職質量安全檢查員,做好自檢記錄;。
6.質量等級的評定應執(zhí)行《深圳市建筑安裝工程質量等級評定試行辦法》。
第七條施工圖紙修改。
6.已開工工程若中途停建、緩建,甲、乙雙方對在建工程應商定做到合理部位、同時,賠償施工單位由此造成的停工、窩工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
第八條工程款支付。
2.甲方按核實的工程進度,于收到工程月報五日內支付工程進度款;。
3.工程進度款支付達工程總造價的50%時,逐步按比例開始扣回予付款;。
6.確因甲方拖欠工程款而影響進度時,其造成乙方停工、窩工損失及欠款利息按有關規(guī)定均由甲方承擔,工期相應順延。
7.在驗收過程中,如有不合格項目,應當在雙方驗收時商定的時間內,由施工單位修好,否則,超過一天按保留價款的萬分之三罰款。
第九條工程驗收。
1.乙方在竣工前十五天內,書面通知甲方作預驗收檢查,甲方應及時配合;。
3.經驗收檢查工程有較大的翻修者,則以翻修合格后的日期為竣工日期;
5.竣工工程經驗收符合合同要求質量標準者,從驗收之日起五天內,乙方向甲方移交完畢,如甲方不能按時接管,致使已驗收發(fā)生損失,應由甲方承擔,如乙方不能按時交付,應按逾期竣工處理,不得因有經濟糾紛而拒絕支付。
7.乙方的生產、生活臨時設施,也應在竣工報告提交日期起15天內全部撤離,并工完場清,如工完不清場,則收取地租費每日_________元/m2在余留工程款中扣回。
第十條獎與罰。
(一)工期提前或拖延的獎罰:
1.按合同工期竣工者、不獎不罰。
2.按合同工期提前竣工者,每提前天、由甲方獎給乙方_________元。
3.無正當理由的工期拖延,每延期一天,由乙方付給甲方罰金元。罰款金額不超過合同總造價的%,或元,或罰款天數不封頂。
(二)在提前或按合同工期竣工的工程,質量獎罰:
1.驗收后達到標準者,獎(罰)工程造價的。
2.驗收后達到標準者,獎(罰)工程造價的。
3.驗收后達到標準者,不獎不罰。
(三)工程驗收完畢后一個星期內獎勵與罰款,且必須兌現,如逾期不付,則按拖延的天數和銀行當時的利息率加付利息。
第十一條其它。
(四)由甲方分包給第三者時,則應由甲方負責統(tǒng)一管理,安排場地,臨時水、電接點,質量檢查驗收及各方的協(xié)作配合。影響乙方工期時,由甲方負責。
第十二條因一方不履行合同,而造成對方的經濟損失,概由違約方承擔經濟責任和賠償對方的經濟損失。
第十三條在合同有效期內,雙方必須遵守國家的政策、法令、法律及深圳經濟特區(qū)有關條例規(guī)定。
第十四條本合同未盡事宜,經雙方協(xié)商同意簽訂補充協(xié)議,報原鑒證機關鑒證后作為本合同的附件,與原合同有同等法律效力,但不得與本合同有抵觸。
第十五條在合同履行中若雙方發(fā)生爭議,經調解仍不能解決時,提交深圳市工商行政管理機關經濟合同仲裁委員會仲裁。
第十六條本合同經雙方簽字蓋章,并送深圳經濟特區(qū)基建合同預算審計站鑒證后生效,至工程竣工驗收,結清工程尾款,一年的保修期滿后,自行生效。
第十七條本合同正本份其中甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份,副本份,甲、乙雙方各執(zhí)_________份,審計站、經辦銀行各一份,均有同等效力。
甲方:_________(公章)乙方:_________(公章)。
代表:_________(簽章)代表:_________(簽章)。
職務:_________職務:_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程項目承攬施工合同篇九
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》,結合本工程具體情況,經雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
第二條承包方、合同價款及支付方法。
1、承包方式:機械成孔,甲方提供水、電、扎絲、焊條、鋼筋、混凝土,其余機械設備、材料、人工由乙方負責。
2、合同價款:
按實際施工樁數,以65元/米按有效樁長進行結算。
3、合同價款支付方式。
(1)工程進度款:1#、2#、3#樓按每棟樓載體樁完成后,付每一棟樓載體樁合同價的50%,1#、2#、3#樓載體樁全部完工后付至合同總價的70%,載荷試驗完成合格后付至合同總價的90%,剩余10%竣工驗收后一個月內付清。
1)甲、乙雙方代表確認的工程量增減;。
2)甲方代表確認的設計變更或工程洽商;。
第三條工期。
施工現場達到“三通一平”,基坑開挖至標高,具備開工條件后,以監(jiān)理書面簽署的開工令日期為開工日期。有效工期為日歷天,雨天除外。
第四條工程質量。
乙方嚴格按照國家有關規(guī)定、樁基施工驗收規(guī)范及工程設計圖紙要求進行施工,質量達到合格。
第五條甲方的權利和義務。
1、甲方應向乙方提供樁基施工所需的圖紙、勘察報告、測量成果等有關資料負責放線、乙方人員配合。
2、甲方負責在開工前施工現場達到“三通一平”,水、電接入施工現場相應位置,保證滿足施工期間的需要。
3、甲方委托樁基檢測試驗、材料試驗、水電費、稅收并承擔相關費用,協(xié)調處理好周邊關系,保證施工正常進行。
4、對乙方施工過程進行質量安全的監(jiān)督和檢查。
5、甲方負責放主軸線,乙方負責放線施工。
6、嚴格按合同約定及時支付工程款項。
第六條乙方的權力和義務。
1、乙方在施工前認真熟悉施工圖紙,并按圖紙要求進行放線。
3、保證施工機械正常工作;。
4、乙方按有關規(guī)定采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用。
5、負責載體樁施工資料的現場記錄、收集、整理、負責建設單位、監(jiān)理單位的簽字蓋章。并按照山西省地方標準20______裝訂,裝訂完成后交付給甲方。
第七條雙方施工現場代表。
本工程甲方指派同志、乙方指派同志為現場代表,共同解決施工中的有關問題,行使合同約定的權力、履行合同約定的義務。
第八條違約責任。
甲乙雙方應嚴格履行各自合同條款,保證合同順利履行。如任何一方發(fā)生使合同無法履行的行為,應承擔對方的經濟損失。
第九條本合同履行過程中根據合同發(fā)生的會議紀要、簽證、各種通知文件、委托、證書等書面形式資料均應作為合同條款的補充內容,與合同條款具有同等效力。甲乙雙方認真履行合同,雙方發(fā)生糾紛應友好協(xié)商解決,若解決不成,可向項目所在地人民法院訴訟。
第十條本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,具有同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程項目承攬施工合同篇十
三、承攬方式:甲方提供建材,乙方按照甲方的設計圖紙和要求,規(guī)范施工。此工程采取包工不包料的形式,甲方負責施工所需的建筑材料,乙方負責施工的一切機具含龍門架、攪拌機、建筑模板、簿膜、鐵絲、元釘等。
四、房屋結構為柱基圈梁,一層為框架,二至六層為磚混結構,建筑內外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日歷工期天,乙方須在承攬期限內完成施工任務,并驗收交付給甲方。
本合同自簽訂之日起計算。
五、乙方責任。
1、乙方嚴格按圖紙及建筑規(guī)范進行施工。
2、未經甲方及設計人員的同意,不得隨意改變圖紙及施工計劃。
3、施工中做到墻體橫平豎直,砂槳飽滿,不留過夜灰,減少落地灰。
4、模板達到平整、垂直。
5,鋼筋制作、綁扎、焊接要規(guī)范,主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸梁、空處受力筋必須焊接,避雷裝置必須焊接。
6、內外墻粉刷(打點粉刷)要達到設計及甲方的要求標準。
7、一切施工嚴格按照國家施工規(guī)范要求進行施工、各工序經驗收合格及混凝土達到凝結期后,方可進行下一工序。
8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。
9、如果甲方村料不合格,乙方可以拒絕使用。
10、地梁及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。
11、由于乙方在施工中不負責任造成的一切質量事故所造成的損失由乙方全部承擔和賠償。
六、安全責任:
1、乙方在施工中要經常性的對施工人員進行安全教育,防止事故的發(fā)生。
2、乙方經常性的檢查施工機械設備及電器設備,發(fā)現問題及時處理。
3、施工中如發(fā)生的一切人身安全事故由乙方全部負責,甲方概不負責任。
七、若一方不完全履行本合同規(guī)定,均視為違約,違約金為該工程承攬總額的百分之三十。
八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本合同,且放棄本合同的全部權利。
九、本合同經甲、乙雙方充分協(xié)商,完全同意后,自簽字時起效,對雙方具有同等法律效力。
十、此協(xié)議一式五份,甲方三份,乙方一份,公證人一份。
甲方簽字:
乙方簽字:
公證人簽字:二00年月日。
合同編號:甲方:定貨人:簽訂地點:乙方:承攬人:簽訂時間:年月日。
第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限。
第二條技術標準、質量要求:按國家標準gb12955—20xx《防火門》執(zhí)行。
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:滿足設計規(guī)范和現行消防驗收要求。
第四條甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:甲方人提供技術資料、圖紙。
第五條承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法:由承攬人質檢部門提供產品合格證及驗收報告。
第六條定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成??梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵撼袛埲酥苯油瓿?。
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:以當地消防主管部門驗收合格為準(承攬人負責工程驗收合格)。不負責防火門門框周圍水泥粉刷驗收。
第八條結算方式及期限:甲方定貨人簽合同時預付總貨款98%,余款2%等消防驗收合格后甲方一次性付清。交貨工期為2個月(制作和安裝)。
第九條甲方訂貨人:簽合同時前交98%定金。第十條甲方人解除承攬合同應及時通知承攬人。
第十一條甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:由違約方承擔。
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第二種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁:
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:此合同價格包含五金配料、包運輸費用,包含防火門漆,但不包含(增值稅發(fā)票)。
第十五條本承攬合同一式兩份,甲乙雙方簽字后,各執(zhí)一份。
甲方:乙方:年月日:
共
2
頁,當前第。
2
頁
1
2
工程項目承攬施工合同篇十一
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就甲乙有關建房事項,經充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、甲乙擬在建房八間六層,占地面積為米×米(詳見設計圖紙,已交付乙方),該建筑工程以下簡稱該工程。
二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方按建筑面積計算,付款方式為:基礎建齊付%計元(大寫:),一層建齊付%計元(大寫:),二至三層建齊付%計元(大寫:),四至五層建齊付%計元(大寫:),結頂付%計元(大寫:),內粉付%計元(大寫:),外粉付%計元(大寫:),完工付總款的%,驗收合格后,付總建筑面積的%,計元(大寫:),其余款在二年內付清。
工程項目承攬施工合同篇十二
經市府基建辦施工處批準,本工程于________年____月____日公開招標(協(xié)商議標或甲方委托),由乙方承建,為了明確工程內容及雙方權利義務,本著互相協(xié)作、緊密配合的原則,根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定和本工程的具體情況,訂立本合同。
第一條工程內容和承包范圍。
(一)單項或單位工程類別、結構形式:_________;層/幢;_________;建筑面積_________;建筑面積m2,道路:_________;給排水管道:_________;構筑物:_________。
(二)承包范圍:承包按_________號施工圖紙全部工程(包括圖紙說明及招標文件規(guī)定的內容):基礎工程(含樁基)、地下室工程、主體結構、內外裝飾、機械設備、給排水、電力、照明、防雷、通訊、空調、液化氣管道、市政道路、橋梁、土石方工程等。
(三)承包金額內未包含的工程項目:_________。
第二條工程造價及承包方式。
(一)承包金額:按定標價或協(xié)商價,建安工程總造價為人民幣_________萬元。全部工程造價按下列辦法辦理:
(二)承包方式:
1.按施工圖預算包干或投標大包干,即包工、包料、包工期、包質量。
2.按國家規(guī)定繳納的承包工程收入營業(yè)稅和城市維護建設稅,已包含在本合同承包金額內,由乙方支付。
3.工程質量標準要求:_________。
第三條工期。
(一)按定標(或雙方)規(guī)定總工期_________天(日歷天從開工之日算起)。
(二)開工日期:_________;竣工日期:_________
(三)如遇下列情況者,經甲方代表簽證后,工期按實際相應順延。
1.甲方不能按合同規(guī)定在開工前五天交出施工場地,或障礙物和施工用水、電源未接通;。
5.因停水停電或因電力,水壓不能滿足施工需要,影響達連續(xù)六小時以上者;。
6.甲方代表借故不簽證,影響下一工序的進展者;。
7.甲方財力不足導致停工窩工者;。
8.甲方不按合同規(guī)定預付工程備料款和工程進度款而影響施工進度者。
第四條材料、設備供應。
(一)工程全部建安材料、成品、半成品及設備由方自行采購供應至施工工地現場(倉庫)。
(二)工程材料及設備,由_________方采購供應至場地(倉庫)。
(三)工程設備,由_________方采購供應至_________向_________方交貨。
(四)鋼材、水泥、木材由甲方協(xié)助解決,屬有價供料,供應價由雙方商定,與承包金額無關。
(五)購買三大材料所需的外匯由方負責解決;裝飾材料、電梯、空調機及水電器材,如設計采用進口時,其外匯由方負責解決,如由乙方采購時,其單價應征得甲方同意。
(六)雙方供應的材料、成品、半成品應附有原出廠證明,否則應進行試驗,試驗費由供料的一方負責,對已有出廠證明的材料,如一方持有異議時,應進行復驗,如復驗合格,其復驗費由持有異議的一方負責,否則由供應方負擔。
第五條雙方責任。
(一)甲方責任:
2.負責辦理施工報建手續(xù),領取建筑許可證及施工許可證;。
9.審核乙方編制的工程總進度計劃、工程進度月報表、并按時向乙方支付工程進度款;。
12.組織對工程竣工驗收,并按合同規(guī)定的期限辦理竣工結算。
(二)乙方責任:
1.施工界區(qū)內臨時設施,臨時道路、水、電、管線的修建安裝;。
5.按施工安全規(guī)范的規(guī)定和采取預防事故的措施、確保施工安全和第三者的安全;。
6.做好施工原始記錄、隱蔽工程記錄,匯集施工技術資料作交工文件附件移交甲方;。
8.做好對分包單位的管理(由乙方分包時),抓好分包單位的工程質量和工程進度;。
12.在施工中,由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒運、機械二次進場等損失,應由乙方自行負擔。
第六條工程質量檢查驗收。
2.乙方必須健全質量檢查制度,在現場設專職質量安全檢查員,做好自檢記錄;。
6.質量等級的評定應執(zhí)行《深圳市建筑安裝工程質量等級評定試行辦法》。
第七條施工圖紙修改。
6.已開工工程若中途停建、緩建,甲、乙雙方對在建工程應商定做到合理部位、同時,賠償施工單位由此造成的停工、窩工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
第八條工程款支付。
2.甲方按核實的工程進度,于收到工程月報五日內支付工程進度款;。
3.工程進度款支付達工程總造價的50%時,逐步按比例開始扣回予付款;。
6.確因甲方拖欠工程款而影響進度時,其造成乙方停工、窩工損失及欠款利息按有關規(guī)定均由甲方承擔,工期相應順延。
7.在驗收過程中,如有不合格項目,應當在雙方驗收時商定的時間內,由施工單位修好,否則,超過一天按保留價款的萬分之三罰款。
第九條工程驗收。
1.乙方在竣工前十五天內,書面通知甲方作預驗收檢查,甲方應及時配合;。
3.經驗收檢查工程有較大的翻修者,則以翻修合格后的日期為竣工日期;
5.竣工工程經驗收符合合同要求質量標準者,從驗收之日起五天內,乙方向甲方移交完畢,如甲方不能按時接管,致使已驗收發(fā)生損失,應由甲方承擔,如乙方不能按時交付,應按逾期竣工處理,不得因有經濟糾紛而拒絕支付。
7.乙方的生產、生活臨時設施,也應在竣工報告提交日期起15天內全部撤離,并工完場清,如工完不清場,則收取地租費每日_________元/m2在余留工程款中扣回。
第十條獎與罰。
(一)工期提前或拖延的獎罰:
1.按合同工期竣工者、不獎不罰。
2.按合同工期提前竣工者,每提前天、由甲方獎給乙方_________元。
3.無正當理由的工期拖延,每延期一天,由乙方付給甲方罰金元。罰款金額不超過合同總造價的%,或元,或罰款天數不封頂。
(二)在提前或按合同工期竣工的工程,質量獎罰:
1.驗收后達到標準者,獎(罰)工程造價的。
2.驗收后達到標準者,獎(罰)工程造價的。
3.驗收后達到標準者,不獎不罰。
(三)工程驗收完畢后一個星期內獎勵與罰款,且必須兌現,如逾期不付,則按拖延的天數和銀行當時的利息率加付利息。
第十一條其它。
(四)由甲方分包給第三者時,則應由甲方負責統(tǒng)一管理,安排場地,臨時水、電接點,質量檢查驗收及各方的協(xié)作配合。影響乙方工期時,由甲方負責。
第十二條因一方不履行合同,而造成對方的經濟損失,概由違約方承擔經濟責任和賠償對方的經濟損失。
第十三條在合同有效期內,雙方必須遵守國家的政策、法令、法律及深圳經濟特區(qū)有關條例規(guī)定。
第十四條本合同未盡事宜,經雙方協(xié)商同意簽訂補充協(xié)議,報原鑒證機關鑒證后作為本合同的附件,與原合同有同等法律效力,但不得與本合同有抵觸。
第十五條在合同履行中若雙方發(fā)生爭議,經調解仍不能解決時,提交深圳市工商行政管理機關經濟合同仲裁委員會仲裁。
第十六條本合同經雙方簽字蓋章,并送深圳經濟特區(qū)基建合同預算審計站鑒證后生效,至工程竣工驗收,結清工程尾款,一年的保修期滿后,自行生效。
第十七條本合同正本份其中甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份,副本份,甲、乙雙方各執(zhí)_________份,審計站、經辦銀行各一份,均有同等效力。
甲方:_________(公章)乙方:_________(公章)。
代表:_________(簽章)代表:_________(簽章)。
職務:_________職務:_________。
________年____月____日________年____月____日。
合同二:
一、-合同組成。
第一條本施工合同由五部分組成:通用條款(采用gf1999-0201范本通用條款)、專用條款(本協(xié)議約定的全部內容)、房屋建筑工程質量保修書、安全承諾書和工程建設廉政責任書。除通用條款外,四份協(xié)議分別簽訂。
二、開工審批。
第二條本項目實行開工審簽制度。工程在開工前由江北區(qū)教育局小型基建項目管理小組(以下簡稱小組)對施工合同等資料進行審查。批準后,向乙方下達開工通知書方能開工。小組提出修改調整意見的,經小組重審合格通過后方可下達開工通知書。乙方無開工通知書的,不能開工。
三、質量控制。
第三條乙方對施工質量負有全部責任。小組運用國家有關法規(guī)及該項工程施工合同的有關約定條款,對施工質量進行抽檢監(jiān)督。
四、工程進度。
第四條本項目合同工期為____日歷天,自________年____月____日至________年____月____日。
第五條無分包時工期按本合同約定起始日期計算;有分包且本合同甲方不是分包合同甲方的,分包合同工期必須經小組以指定方式確認后方有效。
第六條工期提前獎勵標準:0元/日歷天;。
第七條工期延誤懲罰標準:100元/日歷天。乙方工期因不可抗力延誤的,需要向甲方索填工程延期確認簽批單。
第八條工程量確認辦法。本工程工程量確認工作均由甲方指定人員現場簽字確認。甲方簽字經小組審核后做為結算依據。
六、工程變更。
第九條工程必須嚴格按施工前約定施工內容施工,不得隨意增加、減少或更改工作內容。因特殊情況需要增加工作內容的,必須報小組審核同意并持有效簽證(存擋)后方可作為結算依據。涉及工作內容變更時,甲方簽字和乙方意愿均不作為結算依據。
第十條工程變更為增加工作內同時,先做預算或估算,如超過1萬元的,需做預算送小組報批,超過部分在1萬元以內的,由乙方和甲方商定包死價格,以書面憑證計入結算總價。
七、工程造價。
第十一條本工程決算價格確定原則及結算辦法:
本合同系固定總價合同。乙方一旦成為中標單位,其投標商務標預算報價將稱為結算的依據。結算時,除甲方簽證外,結算價格不再調整。
第十二條結算日期:在工程竣工驗收合格并按要求辦理竣工檔案移交和竣工結算手續(xù)后的一周內結算。
第十三條下列材料按甲方簽批的價格決算,決算時以主材價格確認表為準:
(各校根據自己招標文件的工程做法和要求,確定需簽批的主材名單,一般為門、窗、瓷磚、涂料、地板等,不易過多。)。
第十四條經甲方簽證增加的工作內同和工作量結算辦法:經小組批準同意增加工作內容部分其工程量由甲方核實簽字,只計稅金,不計管理費和規(guī)費,不做下浮。
第十五條主材價格確定。主材價格需要由甲方以有效方式確認后方可購置材料,否則材料價格不做為結算依據。如甲方指定主材供應商和品牌的,材料價格不做為結算依據。
八、材料管理。
第十六條建立材料驗收制度。工程所用主要材料必須出具有效出廠質量合格證明、性能檢測報告或其它有效質量證明,主要材料進廠必須經甲方指定相關人員確認簽字驗收。甲方有權拒絕“三無”材料及與學校建設要求不符的材料進入施工現場,由此造成的工期延誤和損失有乙方負責。
九、工程驗收。
第十七條由甲方牽頭組織工程竣工驗收,有關單位參與驗收過程。
第十八條凡經竣工驗收合格的工程,方能進行工程結算,不能通過驗收的,乙方要根據小組的驗收意見進行整改,整改合格驗收通過后方可結算。
十、工程結算。
第十九條所有小型基建項目都必須在取得小組核發(fā)的準予結算確認單后方能結算。
第二十條項目預算在2萬元以上且乙方出具由小組核發(fā)的開工通知書的,方予以結算。
第二十一條不上交或不按有關要求交接齊全全部指定驗收資料的,不予以結算。
第二十二條結算過程中,如小組審計認定是沒有辦理有關報批手續(xù)(工程延期報批手續(xù)、工作內容增加手續(xù)等)而造成不合理超支的,應由責任方(甲方或乙方)承擔責任,小組不予結算。
第二十三條決算材料必須符合下列規(guī)定,否則不予決算:
(二)建筑預算和安裝預算分別編制;。
(四)涉及各種費率的,套用下限標準;。
(五)適用計價規(guī)則(應用造價計算程序、套用定額、取費)時,不得故意多列多算和重復計算。
第二十四條除經小組同意的特殊情況外,套用計價規(guī)則時,故意多列多算和重復計算的,所涉及的計價項目均按“不計費(規(guī)費和綜合費)且不計稅項目處理”,同時將相關乙方記入企業(yè)不良行為記錄電子檔案。
十一、工程保修。
第二十五條執(zhí)行工程保修制度,保修金為工程結算造價的5%,有關事宜見房屋建筑工程質量保修書。
十二、安全承諾。
第二十六條乙方對施工全過程(從準備到竣工驗收)的安全負全責。乙方必須按要求簽定安全承諾書。
十三、廉政承諾。
第二十七條甲乙雙方必須嚴格遵守工程廉政建設的有關規(guī)定,必須嚴格遵守工程建設廉政責任書。
十四、糾紛處理。
第二十八條優(yōu)先采取調節(jié)方式,調節(jié)未達成協(xié)議的,采取仲裁方式。
十五、其它事項。
第二十九條本工程招標文件為本合同的法定組成部分,與本合同具有同等效力。
第三十條如本項目有分包工程時,分包合同必須經小組蓋章后方生效。
第三十一條其它未盡事宜協(xié)商解決。
第三十二條合同設正本一份、副本兩份;。
第三十三條本合同自簽訂之日起生效。
甲方單位(發(fā)包人)(蓋章):
乙方單位(承包人)(蓋章):
小型基建項目管理小組(簽字):
工程項目承攬施工合同篇十三
甲方(房主):
乙方(施工方):
上述各方經平等自愿協(xié)商,簽訂本合同以共同遵守。
一、工作內容。
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容,并滿足規(guī)范和甲方要求。
二、工程價款與支付方式。
1、工程價款:
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。
三、甲乙雙方義務與權利。
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況,但不對乙方的施工進行指導,甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質量:乙方根據甲方提供的圖紙,嚴格按規(guī)范進行施工,如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求,甲方有權利制止繼續(xù)施工,并責令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養(yǎng)工作。如在質量缺陷責任期內,乙方不進行缺陷修復,甲方扣除質量保證金,兩年缺陷期滿無質量問題,將退還乙方%的`保證金。
5、工程安全:相關法律規(guī)定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質,但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓,自行負責施工人員的安全,發(fā)生任何意外事故,均由乙方自行負責。
6、工程進度:乙方根據甲方的進度要求,組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯系,通過正當方式解決。
8、乙方應按時結清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進度,凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
四、其它。
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成,乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方:___。
乙方:___。
___年___月___日。
工程項目承攬施工合同篇十四
建設單位:_________(以下簡稱發(fā)包方)。
施工單位:_________(以下簡稱施工方)。
雙方經充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:建筑面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)。
第六條:工程質量標準。
第七條:承包形式及材料設備供應。
第八條:發(fā)包方義務:
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,并做到“三通一平”;。
辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)。
2.按協(xié)議分工,開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,
負責監(jiān)督工程質量。
4.按協(xié)議負責按期撥款。
5.……。
第九條:承包方義務。
乙方負責:
1.按協(xié)議分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4.竣工后,5天內按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
6.……。
第十條:違約責任及獎勵條款。
第十一條:其他協(xié)助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發(fā)包方各一份,報送_____、
______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章)承包方:(蓋章)。
法定代表人:_____法定代表人:______。
地址:________地址:_________。
開戶銀行:______開戶銀行:_______。
帳號:________帳號:_________。
簽約日期:____年__月__日
工程項目承攬施工合同篇十五
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就甲乙有關建房事項,經充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、甲乙擬在建房八間六層,占地面積為米×米(詳見設計圖紙,已交付乙方),該建筑工程以下簡稱該工程。
二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方按建筑面積計算,付款方式為:基礎建齊付%計元(大寫:),一層建齊付%計元(大寫:),二至三層建齊付%計元(大寫:),四至五層建齊付%計元(大寫:),結頂付%計元(大寫:),內粉付%計元(大寫:),外粉付%計元(大寫:),完工付總款的%,驗收合格后,付總建筑面積的%,計元(大寫:),其余款在二年內付清。
三、承攬方式:甲方提供建材,乙方按照甲方的設計圖紙和要求,規(guī)范施工。此工程采取包工不包料的形式,甲方負責施工所需的建筑材料,乙方負責施工的一切機具含龍門架、攪拌機、建筑模板、簿膜、鐵絲、元釘等。
四、房屋結構為柱基圈梁,一層為框架,二至六層為磚混結構,建筑內外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日歷工期天,乙方須在承攬期限內完成施工任務,并驗收交付給甲方。
本合同自簽訂之日起計算。
五、乙方責任。
1、乙方嚴格按圖紙及建筑規(guī)范進行施工。
2、未經甲方及設計人員的同意,不得隨意改變圖紙及施工計劃。
3、施工中做到墻體橫平豎直,砂槳飽滿,不留過夜灰,減少落地灰。
4、模板達到平整、垂直。
5,鋼筋制作、綁扎、焊接要規(guī)范,主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸梁、空處受力筋必須焊接,避雷裝置必須焊接。
6、內外墻粉刷(打點粉刷)要達到設計及甲方的要求標準。
7、一切施工嚴格按照國家施工規(guī)范要求進行施工、各工序經驗收合格及混凝土達到凝結期后,方可進行下一工序。
8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。
9、如果甲方村料不合格,乙方可以拒絕使用。
10、地梁及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。
11、由于乙方在施工中不負責任造成的一切質量事故所造成的損失由乙方全部承擔和賠償。
六、安全責任:
1、乙方在施工中要經常性的對施工人員進行安全教育,防止事故的發(fā)生。
2、乙方經常性的檢查施工機械設備及電器設備,發(fā)現問題及時處理。
3、施工中如發(fā)生的一切人身安全事故由乙方全部負責,甲方概不負責任。
七、若一方不完全履行本合同規(guī)定,均視為違約,違約金為該工程承攬總額的百分之三十。
八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本合同,且放棄本合同的全部權利。
九、本合同經甲、乙雙方充分協(xié)商,完全同意后,自簽字時起效,對雙方具有同等法律效力。
十、此協(xié)議一式五份,甲方三份,乙方一份,公證人一份。
甲方簽字:
乙方簽字:
公證人簽字:二00年月日。
工程項目承攬施工合同篇十六
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國民法典》和《建筑法》及有關規(guī)定,結合本工程具體情況,經雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。
建設單位:
工程名稱:
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅,經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監(jiān)管。
二、乙方必須嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī),嚴格執(zhí)行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規(guī)定,安全生產、文明施工,認真執(zhí)行國家安全、質量生產操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的,甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續(xù),不負擔具體問題和責任。若因違反上述規(guī)定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失,全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部.
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現有違反質量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現存有質量、安全隱患的情況,甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經營中發(fā)生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部,建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規(guī)定,按時做好技術檔案及安全內業(yè)等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關證件材料及時上交公司。
七、現場保險費、質保金、相應的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發(fā)生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規(guī)定,正確計算施工成本,賬簿設置齊全,以備稅務機關檢查,并及時上報統(tǒng)計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤,后果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任,發(fā)生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件,該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同,掛靠有效期在合同范圍內,有效期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后,本合同自動解除。
十三、本協(xié)議雙方簽字蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
簽定日期:
工程項目承攬施工合同篇十七
委托方(甲方):
承包方(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及國家有關規(guī)定,結合工程的具體情況,經雙方充分協(xié)商,簽訂本合同。
1、工程名稱:閉路監(jiān)控系統(tǒng)供貨及安裝工程。
2、交貨及安裝工程地點:
3、承包方式和承包范圍:本工程以包工包料、包質量、包工期、包風險、包設計(設計方案以甲方認可為準)的形式由乙方承包,乙方必須按照甲方確定的設計方案、系統(tǒng)功能、設備材料,承包整個系統(tǒng)的設備供應及安裝和調試,并包通過有關技防辦部門的驗收。(設計方案以甲方認可為準)。
(一)系統(tǒng)總造價。
1、本監(jiān)控系統(tǒng)含稅總造價為人民幣xxx。
2、整個系統(tǒng)必須滿足甲方認可的設計方案的功能要求,以甲方審定的設計、施工方案為標準,在此基礎上價格不再作任何調整(甲方要求增加的工程除外)。
(二)工程款支付。
甲方根據乙方的工程進度向乙方支付工程款:
1、簽訂合同之日起x日內甲方付總工程款的x%;
2、工程全部完工,測試成功即付總工程款的x%;
3、通過甲方及有關部門初驗驗收合格,并且系統(tǒng)無故障運行一個月后,再付總工程款的x%。
1、本合同簽訂后,乙方于xx年x月x日進場,到x年x月x日止,xx完成安裝調試(以通過用戶及甲方代表驗收合格為準)。
2、在履約過程中,因為變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等造成工期延期的,經甲、乙雙方簽證認可后作出工期調整,以此確定竣工日期。
1、本工程必須嚴格按照國家有關施工安裝規(guī)范進行施工。
2、乙方工程使用的材料、設備必須符合甲方認可的設計方案的規(guī)定,否則,甲方有權要求乙方更換,有關費用由乙方承擔。
3、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經甲方書面認可,方可采購進場安裝。
1、本監(jiān)控系統(tǒng)保修期為?一?年,自工程完工并通過甲方及有關部門驗收合格之日起計。保修期內,如系統(tǒng)發(fā)現故障,乙方必須在接到甲方通知之日起?24小時內派員維修,若非因甲方人為損壞的,乙方免收一切費用。
年限。
材料費。
維護服務費。
第一年。
免
免
第二、三年。
收取材料成本費。
20xx元/年。
2、保修期屆滿后,甲方要求乙方修理的,以本合同附表一中的價格適當向甲方收費。
3、保修期屆滿后,甲乙雙方另簽訂技術維護協(xié)議,乙方應對系統(tǒng)提供優(yōu)惠的有償技術維護。
工程項目承攬施工合同篇十八
甲方(房主):
乙方(施工方):
上述各方經平等自愿協(xié)商,簽訂本合同以共同遵守。
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容,并滿足規(guī)范和甲方要求。
1、工程價款:
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況,但不對乙方的施工進行指導,甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質量:乙方根據甲方提供的圖紙,嚴格按規(guī)范進行施工,如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求,甲方有權利制止繼續(xù)施工,并責令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養(yǎng)工作。如在質量缺陷責任期內,乙方不進行缺陷修復,甲方扣除質量保證金,兩年缺陷期滿無質量問題,將退還乙方%的保證金。
5、工程安全:相關法律規(guī)定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質,但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓,自行負責施工人員的安全,發(fā)生任何意外事故,均由乙方自行負責。
6、工程進度:乙方根據甲方的進度要求,組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯系,通過正當方式解決。
8、乙方應按時結清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進度,凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成,乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方:___。
乙方:___。
___年___月___日。
工程項目承攬施工合同篇十九
發(fā)建房主方(甲):地址:電話:手機:
身份證號碼:
承攬建筑方(乙):地址:電話:手機:
身份證號碼:
甲方委托乙方承建農村居民住宅樓一幢(內墻粉刷、地磚、所有外墻三面墻磚;主體建筑:一層架空,二層、三層現澆,屋架、構造柱以及圈梁現澆等。),為明確乙方在承攬建筑甲方樓房的權利和義務,根據《中華人民合同法》、《中華人民建筑法》等的有關規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠信的原則,確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質、高效、低耗的原則,現經雙方充分協(xié)商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。
1、乙方在施工過程中,要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等等的事故責任人由此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現,責任一概與甲方無關,如施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責辦理,并支付一切保險費用,此費用已包含在工程造價中。
2、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負責人必須要對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促,確保安全和工程質量。
二、施工要求:
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑,承包范圍中含土建工程的一切工作。
2、甲方負責提供飲用的茶水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、砂子、水源、鋼材等建筑材料。
3、乙方盡量避免在下雨天施工,以免影響房屋的質量。
4、室內外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安全施工由甲方負責。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等,費用已包含在工程造價內。
6、所有的乙方人員吃飯、抽煙等問題由乙方自己解決,費用由乙方自理。
三、工程質量:
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。
2、乙方砌筑施工時應保證質量。使用前必須把磚頭澆水濕潤,砂漿的飽滿度必須要達到要求,采用“三個一”砌筑法,即一塊磚、一鏟灰、一擠揉。
3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的,乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄,返工修改后仍不能達到約定使用條件的乙方應當承擔工程質量違約責任,賠償相應的材料款和人工給甲方,在工程結算時進行扣除。
4、房屋建成后,因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任,并由乙方承擔所需的人工及材料等費用,一并賠償甲方由此造成的損失。
四、工期延誤:
無正當理由,乙方不能延誤施工,由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經甲方確認,工期可以相應順延:
1、因停電或下雨等造成停工;。
2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;。
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價:
1、全部工程造價合計人民幣作價格調整。
2、澆筑樓層砼時,甲方不再支付乙方大小工人的勞務報酬、飯菜錢、煙酒等費用;必要的招待與其他人家蓋房招待相同。
六、建房工期:
建房工期為天,自年月日起,個日歷天。附今年春節(jié)前,主體結構包括屋面工程必須封頂,屋面瓦必須要蓋好。
七、付款方式:
開工付款(基礎圈梁澆筑結束)后付元;主體結構封頂屋面瓦蓋好付元;工程竣工驗收合格后付元,一年質保金元(竣工驗收滿一年后支付)。
八、違約責任和爭議的解決辦法:
1、工程質量達到約定要求的,乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有的損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采用消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方嚴重違約,甲方有權解除合同,辭退乙方,并只需支付按照已完成的工程量人工費的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關逾期付款的辦法規(guī)定,按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前10天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止:
1、本合同一式叁份,甲乙雙方當事人各執(zhí)一份,公證一份;。
2、本合同自簽訂之日起生效;。
3、在工程竣工驗收合格后,甲方付清工錢完畢后,該合同自動失效。
十、其它:
以上合同,雙方必須共同遵守,如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字(蓋章):乙方簽字(蓋章):
見證方簽字(蓋章):
工程項目承攬施工合同篇二十
發(fā)包人:
承攬人:
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成以下合同條款內容:
一、承包項目:甲方有工程,地址承包給乙方施工,工程項目,工程價格,其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容()等。
二、工程質量:乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準,按甲方提供的圖紙施工,確保質量,達到優(yōu)質工程,所有施工程序必須按有關規(guī)定標準要求執(zhí)行,如乙方出現質量問題而造成返工的,工料損失均由乙方自身承擔,在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前,必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。
三、施工程序:工程所需的原材料由乙方自行采購,甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更,乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進度計劃如期完成,不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限:總工期天,要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè),從年月日至年月日竣工,乙方必須在規(guī)定期限內完成圖紙上的所有工作量,如在規(guī)定期限內沒有完成,造成工期拖延的,將以合同總價的5‰每天進行罰款,罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責任:乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規(guī)定》,盡心盡責做好安全工作,不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現象,出現一次均處500元罰款,并要求肇事者從事發(fā)日至工程結束不準進入工地,罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果,甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。
六、文明施工:乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項:所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作,只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式:根據所做工作量按期付款50%,按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%,留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。
九、備注:本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,字雙方簽字之日起生效。
工程項目承攬施工合同篇一
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設部管理局、建設部頒發(fā)的《建設工程施工合同示范文本》(cf91-0201),就本項工程建設的有關事項,雙方當事人在平等協(xié)商的情況下達成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
1.工程名稱:工程地點:工程內容:見“工程項目一覽表”(附后)。承包范圍:承包方式:
2.工程性質(指基建、技改、合資等):批準文號(有權機關批準工程立項的文號):
3.定額工期總天數:天。
4.開工日期(雙方約定的符合開工報告規(guī)定的具體日期,以單位工程為準;群體工程以第一個開工的工程為準):本合同工程定于________年____月____日開工??⒐と掌冢ㄒ詥挝还こ虨闇剩蝗后w工程以最后竣工的工期為準):本合同工程定于________年____月____日竣工。
5.質量等級:
6.合同價款:本合同工程承包造價為元。金額(大寫):
第二條合同文件及解釋順序合同另有約定除外,合同文件的組成和解釋順序如下:
1.協(xié)議條款;
2.合同條款;
3.洽商、變更等明確雙方權利義務的紀要、協(xié)議;
4.招標承包工程的中標通知書、投標和招標文件;
5.施工圖紙和本市現行確定及調整工程造價的有關規(guī)定;
6.按可填單價的工程量清單承包的建設工程,由甲方提供的工程量清單;
7.標準、規(guī)范和其他有關技術資料、技術要求;
8.國家和本市關于施工合同管理的規(guī)定。
當合同文件含糊不清或不相一致時,在不影響工程進度的基礎上,由雙方協(xié)商解決;雙方意見仍不能一致的,按第30條約定的辦法解決。
第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。
1.合同語言:本合同文件僅使用漢語。
2.適用法律法規(guī):國家有關法律、法規(guī)和本市有關法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件均對本合同有約束力。
3.適用標準、規(guī)范:按國家和本市現行質量評定標準和施工技術驗收規(guī)范執(zhí)行。
第四條圖紙。
1.甲方提供圖紙日期:________年____月____日
2.甲方提供圖紙?zhí)讛担?BR> 3.甲方對圖紙的特殊保密要求和費用承擔:
4.工程竣工圖:按照國家和本市有關規(guī)定,雙方另行簽訂繪制工程竣工圖的協(xié)議。
第五條甲方駐工地代表。
1.甲方駐工地代表姓名(任命書、委派書作為合同附件):
2.社會總監(jiān)工程師姓名(如甲方委托監(jiān)理公司監(jiān)理時,總監(jiān)理工程師的職責應在監(jiān)理合同中明確,并將副本一份交乙方):
第六條乙方駐工地代表(項目經理)。
乙方駐工地代表姓名(任命書作為合同附件):
第七條甲方工作。
甲方按本協(xié)議約定的時間和要求,一次或分階段完成以下工作:
1.施工現場是否達到具備施工條件和完成的時間:
2.將施工所需水、電、電訊線路接至施工現場的時間、地點和供應要求:并保證施工期間的需要。
3.施工現場與公共道路的通道開通時間和起止地點:滿足施工運輸的需要,保證施工期間的暢通。
4.工程地質和地下管網線路資料的提供時間:
5.辦理證件、批件的名稱和完成時間:
6.水準點與坐標控制點位置提供和交驗要求:
7.會審圖和設計交底的時間:
8.協(xié)調、處理施工現場周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護要求及應支付的費用:甲方不按合同約定完成上述工作時,應按本協(xié)議條款第32條執(zhí)行。
第八條乙方工作。
乙方按本協(xié)議約定的時間和要求完成以下工作:
1.提供計劃、報表的名稱及完成時間:
2.對施工安全、保衛(wèi)工作的要求。按工程需要提供和維修非夜間施工使用的照明、看守、圍欄和警衛(wèi)等。如乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害,由乙方承擔責任及所發(fā)生的費用。
3.向甲方提供的辦公和生活設施及費用承擔:
4.對施工現場交通和噪音等管理的要求。必須遵守本市有關部門對施工現場交通和施工噪音等管理的規(guī)定,經甲方同意后辦理有關手續(xù),甲方承擔由此發(fā)生的費用,因乙方責任造成的罰款除外。
5.已完工程成品保護的特殊要求及費用承擔:
6.施工現場周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護要求及費用承擔:
7.施工現場整潔衛(wèi)生的要求。保證施工現場的清潔符合有關規(guī)定,承擔因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款。
乙方不按合同約定完成上述工作,造成工期延誤時,應承擔由此造成的經濟損失,工期不予順延。
第九條進度計劃。
1.乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計劃時間:
2.甲方代表(或總監(jiān)理工程師“下同”)確認的時間:
第十條延期開工處理。
乙方不能按時開工時,應在協(xié)議條款約定的開工日期5天之前,向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在3天內答復乙方。甲方代表同意延期要求或3天內不予答復,可視為已同意乙方要求,工期相應順延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在規(guī)定時間內提出延期開工要求時,竣工日期不予順延。
甲方征得乙方同意以書面形式通知乙方后可推遲開工日期,承擔乙方因此造成的經濟支出,相應順延工期。
第十一條暫停施工處理。
甲方代表在確有必要時,可以書面形式要求乙方暫停施工,并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。乙方按甲方要求停止施工,妥善保護已完工程,實施甲方代表處理意見后向其提出書面復工要求,甲方代表批準后繼續(xù)施工。甲方代表未能在規(guī)定時間內提出處理意見或收到乙方復工要求后48小時內未予答復的,乙方可自行復工。停工責任在甲方時,由甲方承擔經濟支出,相應順延工期;停工責任在乙方時,又乙方承擔發(fā)生的費用。因甲方代表不及時做出答復,施工無法進行,乙方可認為甲方已部份或全部解除合同,由甲方承擔違約責任。
第十二條工期延誤處理。
1.對以下造成竣工日期推遲的延誤,經甲方代表確認,工期相應順延。
(1)工程量變化和設計變更;
(2)一周內,非乙方原因停水、停電(地區(qū)停電除外)、停氣造成停工累計超過8小時;
(3)不可抗力;
(4)甲方代表同意工期相應順延的其他情況。
乙方在以上情況發(fā)生后5天內,就延誤的內容和因此發(fā)生的經濟支出向甲方代表提出報告。甲方代表在收到報告后5天內予以確認答復,逾期不予答復的,乙方即可視為延期要求已被確認。
2.非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方每延期竣工一天,應交付。
3.因乙方原因延誤工期,工程不能按合同工期竣工時,甲方可認為乙方部分或全部解除合同,由乙方承擔違約責任,并按本協(xié)議條款第39條工程停建或緩建規(guī)定執(zhí)行。
第十三條工期提前及獎勵。
工期如需提前,雙方約定如下:
1.按本協(xié)議第一條第四款約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數為天,比本協(xié)議第一條第三款定額工期提前天,提前%。
2.乙方采取的趕工措施及因此增加的經濟支出:
3.甲方應提供的條件:
4.乙方每提前竣工一天,甲方應支出乙方的獎勵金額和計算方法:
第十四條質量檢查和返工。
檢查和返工。乙方應認真按照標準、規(guī)范和設計的要求以及甲方代表依據合同發(fā)出的指令施工,隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,并按甲方代表及委派人員的要求返工、修改,承擔由自身原因導致返工、修改的費用。
因甲方不正確糾正或其他非乙方原因引起的經濟支出,由甲方承擔。
以上檢查檢驗合格后,發(fā)現由乙方原因引起的質量問題,乙方仍須承擔責任和發(fā)生的費用,賠償甲方的有關損失,工期相應順延。
以上檢查檢驗不應影響施工正常進行,如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格,影響正常施工的費用由乙方承擔。除此之外,影響正常施工的經濟支出由甲方承擔,相應順延工期。
第十五條工程質量及責任。
1.約定的工程質量等級(優(yōu)良、合格)。實行按質論價和獎罰對等,由此增減費的用支付:
2.違約責任:達不到約定條件的部分,甲方代表一經發(fā)現,可要求乙方返工,乙方應按甲方代表要求的時間返工,直到符合約定條件。
因乙方原因達不到約定條件時,由乙方承擔返工費用,工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件時,乙方承擔違約責任。
因甲方原因達不到約定條件時,由甲方承擔返工的經濟支出,工期相應順延。
3.雙方對工程質量有爭議時,按第30條約定的辦法解決。
第十六條隱蔽工程和中間驗收。
1.工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到協(xié)議條款約定的中間驗收部位,乙方自檢后在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方代表參加。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,乙方在限定時間內修改后重新驗收。
工程質量符合規(guī)范要求,或驗收24小時后,甲方代表不在驗收記錄上簽字,可視為甲方代表已經批準,乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
2.雙方約定的中間驗收部位為:
第十七條試車(應按承包范圍確定)及雙方責任分屬。
1.設備安裝工程具備單機無負荷試車條件,乙方組織試車,并在試車48小時前通知甲方代表,通知包括試車內容、時間、地點。乙方準備試車記錄。甲方為試車提供必要條件。試車通過,甲方代表在試車記錄上簽字。
2.設備安裝工程具備聯動無負荷試車條件(如乙方承包時),甲方組織試車,并在試車48小時前通知乙方,通知包括試車內容、時間、地點和乙方應做準備工作的要求。乙方按要求做好準備工作和試車記錄。試車通過,雙方在試車記錄上簽字。
3.雙方責任:
由于設計原因(包括設備的選型)試車達不到驗收要求時,甲方負責修改設計,乙方按修改后的設計重新安裝。甲方承擔修改設計、拆除及重新購置安裝的經濟支出,工期相應順延。由于設備制造原因試車達不到驗收要求,設備由甲方采購時,應按本協(xié)議條款第23條執(zhí)行;設備由乙方采購時,應按本協(xié)議條款第24條執(zhí)行。
由于乙方施工原因試車達不到驗收要求,甲方代表在試車后24小時內提出修改意見。乙方修改后重新試車,承擔修改和重新試車的費用,工期不予順延。
試車費用除已包括在合同價款之內或協(xié)議條款另有約定的,均由甲方承擔。
甲方代表未在規(guī)定時間提出修理意見,或試車合格不在試車記錄上簽字的,試車結束24小時后,記錄自行生效,乙方可繼續(xù)施工或辦理竣工手續(xù)。
第十八條驗收和重新檢驗。
甲方代表不能按時參加驗收或試車,須在開始驗收或試車24小時之前向乙方提出延期要求,延期不能超過兩天。甲方代表未能按以上時間提出延期要求,不參加驗收或試車。乙方可自行組織驗收或試車,甲方應承認驗收或試車記錄。
無論甲方代表是否參加驗收,當其提出對已經隱蔽工程的前一道工序重新檢驗的要求時,乙方應按要求進行剝露,并在檢驗后重新進行覆蓋或修復。檢驗合格,甲方承擔由此發(fā)生的經濟支出,賠償乙方損失,并相應順延工期。檢驗不合格,乙方承擔發(fā)生的費用,工期也予順延。
第十九條合同價款的調整辦法。
發(fā)生下列情況之一時,工程承包造價可做調整:
第二十條工程款預付。
預付工程款的時間和比例及開始低扣工程款的時間和比例,按國家和本市有關主管部門現行規(guī)定執(zhí)行。
1.在合同簽訂后,甲方預付工程款的時間、比例及甲方按建筑(安裝)工程工作量開始低扣工程款的時間、比例雙方約定如下:
2.甲方不按時預付工程款,乙方在約定預付時間10天后向甲方發(fā)出要求預付的通知,甲方收到通知后仍不能按要求預付,甲方從應付之日起向乙方支付應付款的利息并承擔違約責任。
第二十一條工程量的核實辦法。
1.乙方按工程進度提交已完工程量報告的時間和要求:
2.甲方核實已完工程量報告的時間和要求:
第二十二條工程款或進度款支付。
1.工程款(進度款)支付的時間和方式:
2.凡屬本協(xié)議條款第19條規(guī)定的合同價款調整內容,導致合同價款增減時,其工程款(進度款)同期調整后支付。
3.甲方違約責任:
甲方不按時支付工程款(進度款),乙方在約定支付時間10天后向甲方發(fā)出要求付款的通知,甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款的,經乙方同意并簽訂協(xié)議后,甲方可延期支付工程款(進度款)。協(xié)議須明確約定付款日期和從甲方計量簽字后第11天計算應付工程款(進度款)的利息。
甲方收到乙方通知后無支付能力,導致施工無法進行時,乙方可認為甲方已部分或全部解除合同,由甲方承擔違約責任,并按本協(xié)議條款第39條工程停建或緩建規(guī)定執(zhí)行。
第二十三條甲方供應材料設備。
1.按雙方約定(招標發(fā)包工程按招標文件確定)的甲方供應材料設備一覽表(附后)。
甲方按供應材料設備一覽表,向乙方提供材料設備及其產品合格證明。甲方代表在所供材料設備驗收24小時前將同志送達乙方,乙方派人與甲方一起驗收。
2.違約責任:
甲方供應材料設備,乙方派人參加驗收后妥善保管,甲方支付相應保管費用。發(fā)生損壞、丟失時,由乙方負責賠償。
甲方不按規(guī)定通知乙方驗收,乙方不負責材料設備的保管,損壞或丟失由甲方負責。
甲方供應的材料設備發(fā)生與一覽表不符的情況時,雙方約定如下:
(1)材料設備單價與一覽表不符:
(2)材料設備的種類、規(guī)格、質量等級與一覽表不符:
(3)供應材料與一覽表規(guī)格型號不符:
(4)到貨地點與一覽表不符:
(5)供應數量與一覽表不符:
(6)供應時間早于一覽表約定的日期:
因以上原因或遲于一覽表約定供應時間時,由甲方承擔相應的經濟支出。發(fā)生延誤,相應順延工期,甲方賠償由此造成的乙方損失。
經乙方檢驗通過之后發(fā)現有與一覽表的規(guī)格、質量等級不符的(設備經試車后)情況時,甲方仍應承擔重新采購及拆除和重建的經濟支出,并相應順延工期。
第二十四條乙方采購材料設備。
1.乙方按照設計規(guī)范要求采購工程需要的材料設備,并提供產品合格證明。在材料設備到貨24小時前通知甲方代表驗收。
2.違約責任:
對乙方采購材料設備與設計規(guī)范要求不符的產品,甲方代表拒絕驗收,由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現場,重新采購符合要求的產品,承擔由此發(fā)生的費用,工期不予順延。甲方不能按時到場驗收,驗收后發(fā)現材料設備(設備試車后)不符合規(guī)范和設計要求時,仍由乙方修復或拆除及重新采購,并承擔發(fā)生的費用,賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應順延。
3.乙方需使用代用材料時,須經甲方代表批準方可使用,由此增減的費用由雙方議定。
第二十五條設計變更。
施工中甲方對原設計進行變更,經批準后,應在變更前15天(重大設計變更前20天)向乙方發(fā)出書面變更通知,乙方按通知進行變更,否則,乙方有權拒絕變更。因變更導致的經濟支出和乙方的損失,由甲方承擔,延誤的工期相應順延。
施工中乙方對原設計提出的變更要求,經甲方和有關單位批準后方可實施。乙方未經批準不得擅自變更設計,否則,因變更導致的經濟損失,由乙方承擔,工期不予順延。
第二十六條確定變更價款。
根據工程承包方式及本協(xié)議條款第25條發(fā)生的設計變更,按第22條中確定的工程款(進度款)支付方式支付工程變更價款:
1.乙方收到變更通知5天內(重大變更10天內)提出變更價款報告的完整資料。
2.甲方自收到變更價款報告之日5天內(重大變更10天內)予以簽認,無正當理由不簽認時自變更價款報告送達之日起10天后自行生效,由此延誤的工期相應順延。
3.雙方對變更價款不能達成一致意見時,按第30條約定的辦法解決。
第二十七條竣工驗收。
工程具備竣工驗收條件,乙方按國家和本市工程竣工有關規(guī)定,向甲方提供完整的竣工資料和竣工驗收報告。按本協(xié)議條款第4條規(guī)定向甲方提交竣工圖。甲方代表收到竣工驗收報告后,在協(xié)議條款規(guī)定時間內組織有關部門驗收(群體工程以單位工程為準),并在驗收后5天內給予批準或提出修改意見。乙方要求修改,并承擔由自身原因造成修改的費用。
甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告后10天內無正當理由不組織驗收,或驗收后5天內不予批準且不能提出修改意見時,可視為竣工驗收報告已被批準。
竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期,需修改后才能達到竣工要求的,竣工日期為乙方修改后提請甲方驗收的日期。
甲方不能按約定日期組織驗收時,應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應付的費用。
因特殊原因,部分單位工程和部位須甩項竣工時,雙方訂立甩項竣工協(xié)議,明確各方責任。
甲乙雙方辦理工程竣工驗收手續(xù)后,甲方于____日內按有關規(guī)定向質量監(jiān)督機構申報竣工工程質量核定,取得《建設工程質量合格證書》。經核定,工程質量不合格時,應予返修,重新進行核定,竣工日期相應順延。
第二十八條竣工結算辦法。
甲乙雙方辦理工程竣工驗收手續(xù)后,應按照施工合同簽訂的承包方式和約定的工程價款變更方式,由雙方進行工程結算(群體工程以單位工程為準)。
1.乙方在竣工工程驗收后15天內向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料。
2.甲方自簽收竣工結算報告資料之日起15天內提出審核意見并予以簽認,取得《建設工程質量合格證書》后撥付工程尾款。
3.乙方收到工程結算尾款后15天內將竣工工程交付甲方。
4.由于甲方不能支付工程尾款,乙方可留置部分或全部工程,予以妥善保護,由甲方承擔保護費用。該工程視同進入工程保修期。
甲方無正當理由收到竣工結算報告后30天內不辦理結算,從第31天起按施工企業(yè)向銀行計劃處貸款的利率支付拖欠工程款額的利息,并承擔違約責任。
5.由于乙方原因不能按時向甲方遞交竣工結算報告及完整的結算資料,造成工程款不能及時結算時,乙方應承擔違約責任;在取得《建設工程質量合格證書》后15天內將竣工工程交付甲方使用,并承擔工程保修責任。
第二十九條保修。
乙方應按國家和本市有關規(guī)定進行保修。保修工作的實施中,乙方在收到工程竣工結算尾款后,將工程交付甲方,同時,與甲方簽訂工程保修合同(群體工程以單位工程為準),并向甲方交付保修抵押金(或在結算工程尾款時低扣)。
第三十條爭議。
甲乙雙方發(fā)生爭議時,可以通過協(xié)商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿進行協(xié)商或調解不成的,可以采取下列二種方式解決:
第一種爭議解決方式:向仲裁委員會申請仲裁;
第二種爭議解決方式:向人民法院起訴。
雙方約定按第種爭議解決方式解決。
第三十一條違約。
甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準,不按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發(fā)生其他使合同無法履行的行為時,應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經濟支出和從應支付之日起計算的應支付款項的利息等),并相應順延工期;按協(xié)議條款規(guī)定支付違約金和賠償因其違約給乙方造成的窩工的等損失。
乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到設計和規(guī)范的要求,或發(fā)生其他使合同無法履行的行為時,甲方代表可通知乙方,按協(xié)議條款規(guī)定支付違約金,賠償因其違約給甲方造成的損失。
除非雙方協(xié)議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行外,違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同時,應提前10天通知違約方,方可中止或解除合同,由違約方承擔違約責任。
第三十二條索賠。
甲方未能按合同約定履行自己的各項義務、支付各種費用、順延工期、賠償損失時,乙方可以書面形式按以下規(guī)定向甲方索賠。
1.有正當索賠理由,且有索賠事件發(fā)生時的有關證據;
2.索賠事件發(fā)生后20天內,向甲方發(fā)出要求索賠的通知;
3.甲方在接到索賠通知后10天內給予批準,或要求乙方進一步補充索賠理由和證據,甲方在10天內未予答復,應視為該項索賠已經批準。
第三十三條安全施工。
乙方按有關規(guī)定,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故,由責任方承擔責任和有關費用。
發(fā)生重大傷亡事故時,乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方必須為搶救提供必要條件。發(fā)生的費用由事故責任方承擔。
乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工前,應想甲方代表提出安全保護措施,經甲方代表批準后實施。由甲方承擔防護措施的費用。
在有毒有害的環(huán)境中施工時,甲方應按有關規(guī)定提供相應的防護措施,并承擔有關的經濟支出。
第三十四條專利技術、特殊工藝、合理化建議:
第三十五條地下障礙和文物問題。
乙方在施工中發(fā)現文物、古墓、古建筑基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地質研究等價值的物品或其他影響施工的地下障礙物時,應在4小時內通知甲方代表。雙方報告有關管理部門并采取有效保護措施。按有關管理部門具體規(guī)定處置。甲方承擔由此發(fā)生的費用,延誤的工期相應順延。
第三十六條工程分包問題。
乙方可按投標書約定分包部分工程。
乙方與分包單位簽訂分包合同后,將副本送甲方代表處。分包合同與本合同發(fā)生抵觸時,以本合同為準。
分包合同不能解除乙方任何義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應的監(jiān)督管理人員,并保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽,均視為乙方的違約或疏忽。
工程分包價款除雙方另有約定外,應由乙方與分包單位結算。
第三十七條不可抗力問題不可抗力應以國家和本市有關主管部門正式發(fā)布為準。
不可抗力發(fā)生后,乙方應迅速采取措施,盡力減少損失,并在24小時內向甲方代表通報受害情況,災害繼續(xù)發(fā)生的,乙方應每隔10天向甲方報告一次災害情況,直到災害結束。
甲方應對災害處理提供必要條件。
因災害發(fā)生的費用由雙方分別承擔:
(1)工程本身的損害由甲方承擔;
(2)人員傷亡由其所屬單位負責,并承擔相應費用;
(3)造成乙方設備、機械的損壞時,由乙方承擔;
(4)所需清理修復工作的責任與費用的承擔,雙方另簽補充協(xié)議約定。
第三十八條保險。
保險內容、保險金額、由誰辦理和承擔費用約定如下:
投保后發(fā)生事故,乙方應在15天內向甲方提供損失情況和估價的報告,如損害繼續(xù)發(fā)生,乙方在15天后每10天報告一次,直到損害結束。
第三十九條工程停建或緩建的解決辦法。
1.由于政策變化、不可抗力及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建,從而使合同不能繼續(xù)履行時,乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作;按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方的撤除提供必要條件,支付以上的經濟支出,并按合同規(guī)定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。已經訂貨的材料、設備由訂方負責退貨,不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費用,由甲方承擔,但因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。
2.由于甲乙任何一方不能按所簽合同履行的,導致工程停建或緩建的,造成的損失由責任方承擔。
第四十條合同生效與終止。
1.本合同自訂立之日起生效。
2.乙方收到工程竣工結算尾款、交付竣工工程,雙方已簽訂工程保修合同,乙方向甲方交付保修抵押金后,本合同即告終止。
第四十一條合同份數。
1.本合同正本兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存。
2.本合同副本。
第四十二條補充條款。
補充條款如下:1.2.
合同訂立時間:________年____月____日。
發(fā)包方(章)承包方(章)。
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
郵政編碼:郵政編碼:
工程項目承攬施工合同篇二
甲方:,男,漢族,年月日出生,住,身份證號:,手機:。
乙方:,住址:。
法定代表人:,職位:。
按照平等互利、團結協(xié)作、共同發(fā)展的精神,經甲乙雙方友好協(xié)商,就雙方共同參與×有限公司電纜產業(yè)園2#、4#本協(xié)議中所稱“本項工程”是指甲方以乙方名義與建設方簽訂的《工程項目建設工程合同》所包括的全部內容。
1.3合作雙方是獨立的平等伙伴,按照雙方的職責分工進行合作范圍內的經濟及生產活動。
2.1該工程項目位于工業(yè)園區(qū)內,工程為廠房土建及鋼結構,砼框架主體、鋼結構屋頂結構。其中,鋼結構工程須由溫州市鋼結構有限公司負責施工,其余全部工程由乙方組織施工,并由乙方承擔全部工程施工所發(fā)生的勞務費用、材料費用、機械費用、試驗費用、缺陷修補費用、保險費用、稅金以及甲方與建設方簽訂的工程施工合同及往來文件中明示或暗示的所有風險和法律義務。
2.2甲乙雙方可根據工程需要共同組成工程項目部,由乙方全權負責。項目部由乙方委派項目經理,同時組織滿足工程施工所需的人員及設備,注入工程施工所需資金,工程質量以現場監(jiān)理驗收為基準,以確保實施和完成合同工程及其缺陷的修復,并使人員穩(wěn)定。甲方可委派項目副經理及財務人員各一名,參加工程及財務管理工作。一切人員均應服從項目部的統(tǒng)一領導。
2.3在本項工程中,為保證工程款??顚S茫こ添樌M行,由建設方撥付的所有款項,均應直接轉至項目部指定賬戶(銀行賬戶名:,賬號:)。
2.4乙方應以現金或支票形式向甲方支付本項工程投標一切有關費用(包括購買資審及招標文件、標書的編制、所需證件的公證費用、投標保證金、銀行信貸證明手續(xù)等等),以上費用應在資審遞交前和開標前支付,開標時由甲方遞交建設方。工程中標后,乙方應支付工程履約保函和工程開工動員預付款保函和相關費用,并在本工程開標前雙方議定的日期內將款項劃到甲方銀行賬戶上。乙方在本項工程施工中所需開工啟動運營資金由乙方自行解決。
2.5甲乙雙方的施工管理費用及人員工資、現場費用、差旅、通訊等費用全部由項目部直接發(fā)放。
2.6乙方向甲方支付工程有效標價5%的管理費用(不含稅金、暫定金額按實際發(fā)生計取)。管理費用支付方式:甲方要求收到建設方支付的每筆款項(包括工程預付款和計量款)后,按付款比例將應交管理費扣存。工程竣工后將應上繳甲方的管理費一次付清或按進度比例扣存的管理費按比例付給甲方指定賬戶。乙方所管理使用的資金為工程總款的95%。
第三條甲方職責。
3.1甲方負責以乙方名義與建設方簽訂《工程項目建設工程合同》,協(xié)調與建設方、監(jiān)理方的工作關系及工程量變更增減等事宜。
3.2甲方應負責工程項目招投標前期的一切工作,乙方為甲方提供所必須的資質文件。
3.3甲方必須保證所承攬的工程為合法項目,且甲方負責將與本項工程施工有關的政府法令、批文、文件等信息及時提供給乙方。
3.4乙方所提供的人員,在施工過程中因業(yè)務素質低,不能勝任其工作的,甲方有權要求撤換。
3.5甲方應協(xié)助乙方整理工程竣工資料。
第四條乙方職責。
4.1乙方同意甲方作為本單位工程項目部對外承攬工程,并為其出具委托書。
4.2乙方保證具備投標人資格要求,即必須具備建筑安裝工程二級及以上工程資質企業(yè),且在人員、設備、資金等方面具備相應施工能力。擬派負責人須具備二級及以上注冊建筑師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產考核合格證書,且未擔任其他在建工程項目的項目負責人。
4.3乙方在本項工程建設期間,支付工程所需全部費用,全面履行甲方與建設方簽定的本項工程合同中的各項要求,同時未經甲方書面同意不得將本項工程中的任何項目再次分包。
4.4乙方負責本項工程施工過程中的進度、質量、安全管理工作且對建設方負責。
4.5乙方負責所承擔工程的竣工資料,做好工程竣工結算工作并負責所承擔工程的缺陷責任期保修工作。
4.6乙方應嚴格遵守國家及當地政府和建設管理部門的各項法律、法規(guī)和規(guī)章制度。如果發(fā)生工程質量問題或重大安全事故,乙方應對此承擔全部責任,承擔由此產生的所有損失及費用,并賠償甲方相關的名譽損失費用。
第五條違約責任。
5.1甲方以乙方名義中標并與乙方簽定建設工程合作協(xié)議后,如乙方不能完成本項工程內容,不僅要承擔建設方索要的賠償金,還需向甲方支付建設方索要賠償金的50%作為補償。
5.2如甲乙雙方未按照本合同約定履行合作義務,違約方應當承擔應付款%的違約金,并繼續(xù)承擔本合同義務。
第六條糾紛解決。
6.1雙方因本協(xié)議的履行發(fā)生糾紛,應先協(xié)商解決;協(xié)商不成,由甲方所在地人民法院管轄。
第七條效力問題。
7.1本協(xié)議壹式貳份,具有同等效力,由甲乙雙方各持一份。
7.2本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商訂立補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具同等法律效力,補充協(xié)議條款若與本協(xié)議條款相沖突,以補充協(xié)議條款為準,但不影響本協(xié)議其他條款效力。
7.3本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,至雙方完成合同規(guī)定的全部權利和義務之日起失效。
第八條其他條款。
8.1甲乙雙方在本項工程開工前應先簽署本建設工程合作協(xié)議書。
8.2本項工程實施過程中,雙方應信守各自在協(xié)議中的承諾,遵守誠信原則。
8.3本協(xié)議有效期內,甲乙雙方與本工程無關的其他業(yè)務各自獨自經營,自負盈虧,雙方互不承擔本協(xié)議以外的責任和義務。
8.4雙方應本著友好合作、優(yōu)勢互補、互惠互利、誠信長久的原則,給對方提供最大的便利,使工程順利圓滿完成。
8.5其他約定:
甲方:乙方:
(蓋章)(蓋章)。
地址:地址:
法人代表或授權人:法人代表或授權人:
電話:電話:
協(xié)議簽字蓋章日期:年月日
工程項目承攬施工合同篇三
經市府基建辦施工處批準,本工程于_____年_____月_____日公開招標(協(xié)商議標或甲方委托),由乙方承建,為了明確工程內容及雙方權利義務,本著互相協(xié)作、緊密配合的原則,根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定和本工程的具體情況,訂立本合同。
第一條工程內容和承包范圍。
(一)單項或單位工程類別、結構形式:______;層/幢;______;建筑面積____________;建筑面積,道路:___________;給排水管道:____________;構筑物:____________。(二)承包范圍:承包按_____號施工圖紙全部工程(包括圖紙說明及招標文件規(guī)定的內容):基礎工程(含樁基)、地下室工程、主體結構、內外裝飾、機械設備、給排水、電力、照明、防雷、通訊、空調、液化氣管道、市政道路、橋梁、土石方工程等。
(三)承包金額內未包含的工程項目:
第二條工程造價及承包方式。
(一)承包金額:按定標價或協(xié)商價,建安工程總造價為人民幣______萬元。
全部工程造價按下列辦法辦理:
(二)承包方式:
1.按施工圖預算包干或投標大包干,即包工、包料、包工期、包質量。
2.按國家規(guī)定繳納的承包工程收入營業(yè)稅和城市維護建設稅,已包含在本合同承包金額內,由乙方支付。
3.工程質量標準要求:
第三條工期。
(一)按定標(或雙方)規(guī)定總工期______天(日歷天從開工之日算起)。
(二)開工日期:__________________
竣工日期:__________________
(三)如遇下列情況者,經甲方代表簽證后,工期按實際相應順延。
5.因停水停電或因電力,水壓不能滿足施工需要,影響達連續(xù)六小時以上者;。
6.甲方代表借故不簽證,影響下一工序的進展者;。
7.甲方財力不足導致停工窩工者;。
8.甲方不按合同規(guī)定預付工程備料款和工程進度款而影響施工進度者。
第四條材料、設備供應。
(一)工程全部建安材料、成品、半成品及設備由方自行采購供應至施工工地現場(倉庫)。
(二)工程材料及設備,由______方采購供應至場地(倉庫)。
(三)工程設備,由______方采購供應至____________向______方交貨。
(四)鋼材、水泥、木材由甲方協(xié)助解決,屬有價供料,供應價由雙方商定,與承包金額無關。
(五)購買三大材料所需的外匯由_____方負責解決;裝飾材料、電梯、空調機及水電器材,如設計采用進口時,其外匯由_____方負責解決,如由乙方采購時,其單價應征得甲方同意。
(六)雙方供應的材料、成品、半成品應附有原出廠證明,否則應進行試驗,試驗費由供料的一方負責,對已有出廠證明的材料,如一方持有異議時,應進行復驗,如復驗合格,其復驗費由持有異議的一方負責,否則由供應方負擔。
第五條雙方責任。
(一)甲方責任:
2.負責辦理施工報建手續(xù),領取建筑許可證及施工許可證;。
9.審核乙方編制的工程總進度計劃、工程進度月報表、并按時向乙方支付工程進度款;。
12.組織對工程竣工驗收,并按合同規(guī)定的期限辦理竣工結算。
(二)乙方責任:
1.施工界區(qū)內臨時設施,臨時道路、水、電、管線的修建安裝;。
5.按施工安全規(guī)范的規(guī)定和采取預防事故的措施、確保施工安全和第三者的安全;。
6.做好施工原始記錄、隱蔽工程記錄,匯集施工技術資料作交工文件附件移交甲方;。
8.做好對分包單位的管理(由乙方分包時),抓好分包單位的工程質量和工程進度;。
12.在施工中,由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒運、機械二次進場等損失,應由乙方自行負擔。
第六條工程質量檢查驗收。
2.乙方必須健全質量檢查制度,在現場設專職質量安全檢查員,做好自檢記錄;。
6.質量等級的評定應執(zhí)行《深圳市建筑安裝工程質量等級評定試行辦法》。
第七條施工圖紙修改。
6.已開工工程若中途停建、緩建,甲、乙雙方對在建工程應商定做到合理部位、同時,賠償施工單位由此造成的停工、窩工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
第八條工程款支付。
2.甲方按核實的工程進度,于收到工程月報五日內支付工程進度款;。
3.工程進度款支付達工程總造價的_____%時,逐步按比例開始扣回予付款;。
6.確因甲方拖欠工程款而影響進度時,其造成乙方停工、窩工損失及欠款利息按有關規(guī)定均由甲方承擔,工期相應順延。
7.在驗收過程中,如有不合格項目,應當在雙方驗收時商定的時間內,由施工單位修好,否則,超過一天按保留價款的_____分之_____罰款。
第九條工程驗收。
1.乙方在竣工前十五天內,書面通知甲方作預驗收檢查,甲方應及時配合;。
3.經驗收檢查工程有較大的翻修者,則以翻修合格后的日期為竣工日期;
5.竣工工程經驗收符合合同要求質量標準者,從驗收之日起五天內,乙方向甲方移交完畢,如甲方不能按時接管,致使已驗收發(fā)生損失,應由甲方承擔,如乙方不能按時交付,應按逾期竣工處理,不得因有經濟糾紛而拒絕支付。
7.乙方的生產、生活臨時設施,也應在竣工報告提交日期起15天內全部撤離,并工完場清,如工完不清場,則收取地租費每日_____元/m2在余留工程款中扣回。
第十條獎與罰。
(一)工期提前或拖延的獎罰:
1.按合同工期竣工者、不獎不罰。
2.按合同工期提前竣工者,每提前天、由甲方獎給乙方深圳元。
3.無正當理由的工期拖延,每延期一天,由乙方付給甲方罰金深圳元。罰款金額不超過合同總造價的深圳%,或深圳元,或罰款天數不封頂。
(二)在提前或按合同工期竣工的工程,質量獎罰:
1.驗收后達到標準者,獎(罰)工程造價的。
2.驗收后達到標準者,獎(罰)工程造價的。
3.驗收后達到標準者,不獎不罰。
(三)工程驗收完畢后一個星期內獎勵與罰款,且必須兌現,如逾期不付,則按拖延的天數和銀行當時的利息率加付利息。
第十一條其它。
(四)由甲方分包給第三者時,則應由甲方負責統(tǒng)一管理,安排場地,臨時水、電接點,質量檢查驗收及各方的協(xié)作配合。影響乙方工期時,由甲方負責。
第十二條因一方不履行合同,而造成對方的經濟損失,概由違約方承擔經濟責任和賠償對方的經濟損失。
第十三條在合同有效期內,雙方必須遵守國家的政策、法令、法律及深圳經濟特區(qū)有關條例規(guī)定。
第十四條本合同未盡事宜,經雙方協(xié)商同意簽訂補充協(xié)議,報原鑒證機關鑒證后作為本合同的附件,與原合同有同等法律效力,但不得與本合同有抵觸。
第十五條在合同履行中若雙方發(fā)生爭議,經調解仍不能解決時,提交深圳市工商行政管理機關經濟合同仲裁委員會仲裁。
第十六條本合同經雙方簽字蓋章,并送深圳經濟特區(qū)基建合同預算審計站鑒證后生效,至工程竣工驗收,結清工程尾款,一年的保修期滿后,自行生效。
第十七條本合同正本_____份其中甲方執(zhí)_____份,乙方執(zhí)_____份,副本_____份,甲、乙雙方各執(zhí)______份,審計站、經辦銀行各一份,均有同等效力。甲方:(公章)乙方:(公章)。
代表:代表:
職務:職務:
鑒證:深圳市基建合同預算審計站。
代表:
簽約日期:
簽約地點:
補充說明:
“補充說明”篇幅不夠時可加附頁。
工程項目承攬施工合同篇四
即建筑安裝工程承包合同,簽訂的主要目的是為了明確責任,分工協(xié)作,共同完成國家建設項目的設計任務。那么承攬施工合同是怎樣的呢?以下是本站小編整理的承攬施工合同,歡迎參考閱讀。
甲方:
法定代表人:
地址:
乙方:
法定代表人:
地址:
甲乙雙方本著平等互利的原則,經友好協(xié)商,就乙方為甲方提供合作事宜,達成如下合同。
一、施工項目的設計和要求,請見附件(一),乙方應保證所有項目設計施工均必須符合國家或行業(yè)的標準。
二、施工費用的工程,安裝的單價為元。預計安裝的數量為53個。實際工程總價款=實際安裝的數量*單價。
三、制作期與質保期。
1.乙方應在年月日前按本合同要求完成的安裝工作,并經甲方驗收確認。
2.的質保期為項目完成并經甲方簽收確認后的壹年(壹年按365天計算)。
3.質保期內如損壞,乙方應在接到甲方通知后個工作日內為甲方完成維修。如因維修不及時,則每逾期一日應按甲方實際工程總價款的%作為延遲履行違約金。
4.質保期后,乙方仍然應當依照上述標準為甲方提供維修服務,但在維修后,甲方需向乙方支付一定的材料及維修費用(應略低于市場價格)。
四、合作內容。
1.乙方將為甲方的的提供施工服務。
2.乙方必須遵循甲方對開工、完工、緩工、趕工等有關工期、速度等事項的指示及安排,并不得以任何形式轉包。如乙方存在轉包行為,則甲方有權單方面解除本合同,并要求乙方按實際工程總價款的50%的標準支付違約金。
3.施工前,乙方應當運用專業(yè)技能,現場對具體施工地點進行評估,以判斷施工點能否進行本合同項目施工。
4.施工完成后,必須經甲方現場負責人驗收并簽字確認。如經甲方驗收不合格,包括但不限于施工評估不準確導致施工錯誤、工程質量、安裝合理性等,則乙方應當根據甲方要求進行整改并應承擔所導致的甲方或第三方全部經濟損失。
5.項目經整改后仍未達到甲方要求,則甲方有權終止合同,并有權拒付剩余施工款,乙方對甲方因此所遭受的損失應進行賠償。
6.乙方保證施工的質量及其義務:
(1)現場評估設計方案。
1)施工設計必須結構合理,安全牢固,符合安全指標,鋼結構焊(如有)要符合標準;。
2)電路部分必須由有資質的電工進行布線,必須使用國家標準電線及電器開關等;。
3)美工方面要對甲方提供的圖片等宣傳資料準確印刷,裝裱整齊(如有)。
4)燈箱效果的圖片要保證其明亮度,并應滿足甲方長時間的需求。
(2)現場施工。
1)乙方應在現場施工前進行必要的施工評估提出專業(yè)性意見,如認為不可進行項目施工,則應拒絕甲方要求,如違反此規(guī)定,則對因此所造成的甲方或第三方損失,乙方應承擔全部賠償責任(甲方不采納乙方建議,強行要求施工的除外)。
2)乙方施工現場,應放臵安全提示設備。如因沒有放臵,導致任一方人身或財產損失,乙方應承擔全部賠償責任。
3)施工完畢后,乙方應對施工現場進行衛(wèi)生清潔。如因施工現場衛(wèi)生環(huán)境原因包括但不限于物業(yè)因其處罰。乙方應承擔因此發(fā)生的相關費用。
7.如因乙方施工質量問題導致甲方或任何第三方造成損失,則乙方應當承擔全部賠償責任。
五、費用結算。
1.甲方在項目最終驗收通過后十個工作日內,將根據實際工程完成情況向乙方支付全部工程價款。
2.乙方實際安裝的數量,依照甲方負責人現場簽字的《施工驗收單》為最終確認標準。
3.甲方將在收到乙方開具實際應付工程總價款的服務業(yè)發(fā)票后,向乙方支付相應款項。
4.乙方收款信息。
1)乙方收款賬戶:
2)賬號:
3)開戶銀行:
六、聲明。
1.甲乙雙方均為依法成立、合法存續(xù)且經營記錄良好的有限責任公司。
2.本合同已經簽署及生效,構成對雙方合法有效的約束力。
3.乙方應具有本合同規(guī)定施工項目所必要的資質,包括但不限于技術力量、施工經驗。
七、違約責任。
乙方如延遲完工或最終經甲方驗收不合格,則乙方應當按實際工程總價%/日的標準向甲方支付違約金,直至甲方驗收合格后最終完工。對因此造成的甲方損失應進行賠償,包括但不限于裝修費用、場地租金、站點服務人員工資等。
八、法律適用及糾紛解決。
1.本合同的訂立、效力、解釋、執(zhí)行、修改、終止及其爭議的解決均適用中國法律,受中國法律管轄。
2.甲乙雙方因履行本合同產生的任何糾紛和爭議,應盡量協(xié)商解決;協(xié)商無法解決的,任何一方有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
九、其他。
1.其他未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
2.未經雙方書面同意,任何一方不得對本合同進行修改。
3.本合同經雙方授權代表簽字并加蓋公章后生效。
4.本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
5.本合同的附件、補充合同為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方:乙方:
授權代表:授權代表:
年月日年月日。
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就甲乙有關建房事項,經充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、甲乙擬在建房八間六層,占地面積為米×米(詳見設計圖紙,已交付乙方),該建筑工程以下簡稱該工程。
二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方按建筑面積計算,付款方式為:基礎建齊付%計元(大寫:),一層建齊付%計元(大寫:),二至三層建齊付%計元(大寫:),四至五層建齊付%計元(大寫:),結頂付%計元(大寫:),內粉付%計元(大寫:),外粉付%計元(大寫:),完工付總款的%,驗收合格后,付總建筑面積的%,計元(大寫:),其余款在二年內付清。
共
2
頁,當前第。
1
頁
1
2
工程項目承攬施工合同篇五
甲方:
乙方:
甲方委托乙方承擔________維修工程項目施工任務,甲乙雙方本著分工協(xié)作,相互合作的原則,為確保工程質量和按期完成施工任務,經雙方共同協(xié)商,按照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》并結合本工程具體情況,簽訂以下合同條款:
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、承包方式:
四、建設規(guī)模:石方77.243、樓梯維修17步、鋪設石頭地板482、碼頭步道71.822、河中炸石頭、天鐘洞廁所維修等。
五、工程總造價:伍萬陸仟壹佰貳拾元(56,120.00元)整。
六、開工時間:201年月日。
七、竣工時間:201年月日,工期為天,如有新的要求變更及遇不可抗力的因素,工期可以延順。
八、工程質量要求及責任。
甲方責任:甲方負責辦理工程施工所需的各種手續(xù),協(xié)調處理相關事宜,確保工程項目順利開展。
乙方責任:
1、乙方必須嚴格按照甲方審定的施工圖紙、建設方案及有關工程建設規(guī)范的規(guī)定進行施工,并無條件地接受甲方的質量監(jiān)督管理。
2、乙方必須做好環(huán)境保護和施工場地的衛(wèi)生管理。在施工過程中,必須按照甲方指定的地點和要求進行土方開挖、施工垃圾堆運輸和處理,并保護周圍環(huán)境林木植被,不得隨意破壞。
3、工程竣工后,乙方要做好工程垃圾的清理工作,未驗收前要保證建設工程的保護工作,不能發(fā)生損壞,造成的后果由乙方承擔。
九、安全管理:乙方必須加強施工安全,如乙方在施工過程中由于安全管理或施工操作不當和技術問題造成直接或間接的經濟損失,由乙方全部承擔。
十、竣工驗收:工程竣工后,乙方必須口頭或書面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工報告及相關材料,甲方應按乙方通知時間及時組織相關人員進行驗收,并出具驗收結論。
十一、付款方式:甲方視乙方工程進度,分期付款,待驗收合格后,乙方出具稅務票據一次性結算工程款。
十二、保質期限:工程竣工驗收后,保修一年。
十三、以上條款未盡事宜,雙方可以協(xié)商解決。
十四、本合同一式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程項目承攬施工合同篇六
建筑工程承包合同是發(fā)包方(建筑單位)和承包方(施工單位、勘察設計單位)為完成某建筑工程而確立相互權利義務關系的協(xié)議。國際工程承包合同一般具有以下法律特點:
1.具有國際性。主要表現在兩個方面:一是合同的當事人是屬于不同國家或地區(qū)的公司、法人;二是承包人須在外國履行其全部或大部分合同義務,即合同的履行地是在承包人所屬國以外的其它國家或地區(qū),故涉及到復雜的法律適用問題。
2.需要巨額資金,故合同標的常常很大,交易中通常都需要各種各樣的銀行擔保。
3.履約期長。
4.風險較大。為減少風險,合同中除預訂有貨幣條款和不可抗力條款外,通常還含有價格調整條款、艱難情勢條款等。
對外建筑工程承包合同可以分為總承包合同、分包合同、固定總價合同和成本加酬金合同等。以下列舉的是一個總承包合同:
第一章一般條款。
定義和釋義。
1.1在本合同中,除按上下文另具意義者外,下列詞語應解釋如下:
“業(yè)主”指第二章中所指定的雇用承包人的一方或其權利合法繼承人,但不包括業(yè)主的受讓人,經承包人同意者除外。
“承包人”指標書已被業(yè)主接受的某個或某些人、商行或公司,包括其他人代表,繼承人和業(yè)經認可的受讓人。
“工程師”指第二章中所指定的工程師,或由業(yè)主隨時任命且書面通知承包人以代替指定工程師履行合同職責的其它工程師。
“工程師代表”指任何常駐工程技術人員、監(jiān)理工程師,或由業(yè)主或工程師隨時任命的履行本合同第二條規(guī)定職責的任何工程現場監(jiān)督,其權限上工程師書面通告承包人。
“工程”包括永久性工程和臨建工程。
“合同”指合同條款、技術規(guī)范、圖紙、標價的建筑工程清單、單價和價格表(如果有),還可指標書、接受證書以及承包協(xié)議(如已完成)。
“合同價格”指在接受證書中確定的數額,可按本合同以下條款規(guī)定增減。
“建筑設備”指工程施工和維修中或有關施工和維修所需的全部設備或物品,不論任何性質,但不包括旨在構成或正在構成永久性工程某一部分的材料或其它物品。
“臨建工程”指工程施工或維修或有關工程施工或維修所需的各種臨時工程。
“永久性工程”指按合同將施工和維修的永久工程。
“技術規(guī)范”指在標書或任何標書更改中提及的規(guī)范,或由工程師隨時可能增加或書面同意增加的部分。
“圖紙”指技術規(guī)范中規(guī)定的圖紙,經工程師書面同意對此種圖紙所作的任何更改,以及可由工程師隨時提供或書面認同的其他圖紙。
“工地”指工程師設計的永久性或臨建工程施工所需的土地及其他場地,包括地面、地下、在之上或通過部分,以及由業(yè)主所提供的用作臨時儲存或其它目的的其它土地或場所,只要能按合同明文規(guī)定構成工地的組成部分。
“業(yè)經認可”指已經經書面認可,包括過后對口頭認可的書面確認,“認可”指書面認可,包括上述規(guī)定在內。
1.2按合同上下文所需,單數含義的單詞也可據有復數的含義,反過來也是一樣。
1.3合同條款的標題和邊注不得視為合同的一部分,不得用于考慮解釋條款或合同。
1.4“費用”一詞應視為含工地上或以外發(fā)生的間接費用。
工程師及工程師代表。
2.1工程師必須按合同明文規(guī)定,履行作決斷、頒發(fā)證書和發(fā)出指令等職責。如業(yè)主簽發(fā)的工程師任命書中規(guī)定其某些職責的履行得經業(yè)主專門認可,其要件應在本合同第二部分予以規(guī)定。
2.2工程師可隨時書面授權其代表代行其任何職權,但必須將所有此種授權書的副本提交給承包人和業(yè)主。在授權范圍內,工程師代表給承包人的.任何書面指令或認可(僅限于此)對承包人和業(yè)主具有與工程師的指令或認可同樣的效力。以下規(guī)定屬于例外:
工程師代表對任何工程或材料的不予否認,不得影響工程師此后否認以及命令拆毀、移動或拆除此種工程或材料的權力。
若承包人對工程師代表的任何決定不滿意,其有權將此決定提交工程師確認、取消或更改。
轉讓和分包。
3.未經業(yè)主事前書面同意,承包人不得將合同或其任何部分,或合同所規(guī)定或依合同而產生的任何收益轉讓,向承包人的開戶銀行支付按本合同規(guī)定到期或即將到期的款項除外。
4.承包人不得轉包整個工程。除非合同另有規(guī)定,未經工程師事前書面同意,承包人也不得分包工程的任何部分,但工程師不得無故不同意分包,一旦同意分包,此種同意不得免去承包人所承擔的任何合同所規(guī)定的責任或義務,他必須對任何分包人、其代表人、雇員或工人的行為、不履行和過失負完全責任,如同這些行為、不履行或過失是承包人、其代理人、雇員或工人所為。以計件方式提供勞力不得視為是本條所規(guī)定的分包。
合同文件。
5.1以下要件得在合同第二部分規(guī)定:
用以起草合同文件的語言;
合同適用哪個國家的法律以及用哪個國家的法律解釋合同。
如果文件用一種以上語言作成,用以解釋合同的語言也必須在第二部分中規(guī)定,且將被定為“主體語言”。
5.2除合同中另有規(guī)定外,合同第一、二部分的條款規(guī)定優(yōu)于其它任何構成合同的文件的規(guī)定。以上述規(guī)定為準,構成合同的數個文件可視為能互相解釋,如意思含糊或不一致時,由工程師解釋和處理,并由此向承包人發(fā)出指令。如工程師認為,服從此種指令會使承包人發(fā)生額外費用,而此種費用是承包人由于上述意思含糊或不一致而按理無法預見的,工程師應予以證明,業(yè)主必須支付相應的額外款額以補償此種費用。
6.1圖紙由工程師獨自保管,但須向承包人免費提供兩份副本,承包人所需的其余副本由他自己制作并承擔費用。合同履行后,承包人須將全部合同圖紙歸還工程師。
6.2承包人必須將按上述規(guī)定所提交的一份圖紙副本留在工地,讓工程師及其代理,或工程師書面授權的任何其它人在所有合理的時間內查閱使用。
6.3如工程師不在適當時間內再提供圖紙或命令,包括指示、指令或認可,工程計劃或進展便可能被延誤或中斷時,承包人必須書面通知工程師。通知書中應詳細說明所需的圖紙或命令,所需原因和時間,以及如果不及時提供而可能造成的任何延誤和中斷。
工程項目承攬施工合同篇七
甲方:
乙方:
日期:年月日
第一部份總則。
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國民法典》和參照《建筑安裝工程承包合同條款》及其他有關法律、行政法規(guī),遵守平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本工程的具體情況,雙方就事項協(xié)商一致,制訂本合同。
一、工程概況。
工程名稱:。
工程地點:。
工程內容:。
二、工程承包范圍。
承包范圍:。
三、承包方式:。
四、簽約合同價為:。
五、合同工期:天,年月日前完成現場施工。
六、工程質量標準:工程施工質量等級達合格等級,并通過消防部門的驗收。
七、工程造價:。
第二部份基本條款。
第一條雙方責任。
1.1甲方責任。
1.1.1甲方委派_同志為駐施工現場代表,負責工程施工的質量、進度、和付款的原始資料、設計圖紙的變更以及工程期間的質量驗收、現場協(xié)調等其它事宜。
1.1.2甲方負責向乙方提供有關施工及生活用水、用電及其他施工上的方便。
1.1.3甲方負責向乙方提供原設計圖紙壹份并組織設計圖紙交底,及時解決影響施工順利進行的有關問題。
1.1.4協(xié)調工地各承包單位和乙方的相關施工配合和治安防盜工作。
1.1.5協(xié)調乙方工程資料簽字及公司蓋章工作。
1.2乙方責任。
1.2.1乙方必須按質、按量、按時完成本合同規(guī)定的施工任務,嚴格按國家消防的有關消防規(guī)范、技術標準設計圖紙要求進行施工。
1.2.4乙方委派同志為駐施工現場代表,負責本工程的現場施工管理和安全等問題。
1.2.5乙方必須做好進場材料的保管工作,專人負責,做好工程驗收前本專業(yè)施工成品的保護工作。
1.2.6乙方在保證本消防工程的質量達到并通過消防部門驗收,在消防驗收合格前提下可進行優(yōu)化安裝,如不能合格自行承擔二次驗收的費用及一切損失。
1.2.7負責在工程驗收后30個工作日內移交竣工資料壹套。
1.2.8由于乙方不履行上述各項義務而造成工程延誤和工程損失的,應對由此造成甲方的損失給予經濟賠償。
1.2.9乙方負責所做工程通過消防驗收合格并承擔費用。
第二條材料供應與質量驗收。
2.1本工程所有材料均由乙方采購。但是所有產品必須有廠家合格證并經甲方簽字同意后方可使用。
2.2乙方采購的主要材料及設備應為經國家消防部門認可的產品,并向甲方提供樣品、產品合格證,質量檢驗報告。
2.3消防系統(tǒng)工程的調試乙方必須按照國家現行的有關標準、規(guī)范進行。
2.4消防系統(tǒng)工程竣工驗收由公安消防監(jiān)督機構、建設單位、監(jiān)理單位、施工單位共同按國家規(guī)定的驗收標準進行。乙方在工程竣工后向甲方提供竣工圖壹套。
第三條施工與設計變更。
3.1乙方必須嚴格按照國家有關消防系統(tǒng)工程規(guī)范、技術要求施工,確保工程質量。
3.4在施工中如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位并采取相應的安全保護措施。
3.5在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構件的倒運,機械二次進場等損失,均由乙方自行負擔。
3.6乙方要嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度,凡隱蔽工程完成后,必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程通知甲方或監(jiān)理人員檢查驗收,并作好記錄;重大或復雜隱蔽工程應由乙方書面通知甲方(包括監(jiān)理人員)和設計單位共同進行驗收,并辦理隱蔽驗收手續(xù)。
3.7在組織施工過程中,如遇特殊情況,甲方對某個單項工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法時,因此所增加的各項施工費用,應由甲方負擔,在組織施工前,甲乙雙方應辦妥改變施工方法的手續(xù)。
第四條安全及文明施工。
4.1乙方按有關規(guī)定,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。并控制施工現場的各種粉塵、廢氣、固體廢棄物及噪聲、振動對環(huán)境的污染和危害。
第五條工程款支付及竣工結算。
1、每個月甲方按乙方安裝工程量的90%支付給乙方,余款在工程經消防部門驗收合格后,7天內支付至合同款的100%.
第六條工程質量標準和工程保修。
6.1工程質量標準按國家現行有關設計、施工規(guī)范和標準進行驗收達優(yōu)良等級。工程質量達到合格標準。
6.2隱蔽工程及中間驗收按合同條件辦理,在施工中,各道工序、施工工藝要符合國家有關部門標準要求。
6.3工程保修期為24個月。保修期自工程竣工驗收合格投入使用后滿24個月。
6.4在保修期內由于乙方的材料和施工質量所出現的質量問題或存在的質量缺陷,接到業(yè)主通知24小時內由乙方負責更換和維修,費用由乙方負責,若由甲方維修,所發(fā)生的該項維修費用在工程保修金中扣除,費用由乙方負責。如因甲方人為損壞或使用不當原因所產生的質量問題,乙方維修,甲方支付費用。
6.5系統(tǒng)竣工調試運行后,乙方免費向甲方的專職人員提供管理、操作和維護培訓并協(xié)助甲方按有關規(guī)定每年至少進行一次檢查和試驗,以確保系統(tǒng)正常運。
第七條工程驗收。
7.1工程驗收以施工圖及說明書、圖紙會審記錄、有關變更的書面文件、國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質量檢驗標準為依據。
第八條工期延誤。
8.1對以下造成竣工日期推遲的延誤,以甲方代表確認,工期相應順延:
a)工程量變化和設計變更;經雙方簽字確認后按實際工程量相應計算工期的順延。
b)每天白天(8:00~18:00)內,非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過6小時,經雙方簽字確認后工期按誤日順延,不增加工程價款及其它費用。
c)不可抗力:
合同寧納定或甲方代表同意給予順延的其他情況;。
8.2乙市在以上情況發(fā)生后5個工作日內,就延誤的內容和因此發(fā)生的經濟支出向甲方代表提會報告,甲方代表在收到報告后5個工作日內給予確認、答復,逾期不于簽復,乙方即可視延期要求已被確認。
第九條不可抗力事件處理。
9.1不可抗力事件發(fā)生后,乙方應迅速采取措施,盡力減少損失,并在24小時內向甲方代表通報受害情況,按協(xié)議條款約定的時間向甲方報告損失情況和清理、修復的費用。事件繼續(xù)發(fā)生,乙方應每隔10天向甲方報告一次情況,直到事件結束。甲方應對事件處理提供必要條件。
9.2因事件發(fā)生的費用由雙方分別承擔:
a)因違反有關規(guī)定和相關操作規(guī)程施工引發(fā)的一切安全經濟責任由乙方負責,
因其他原因引發(fā)的安全經濟責任由引發(fā)事故的責任單位負責;。
第十條終止執(zhí)行合同的條件及解決合同糾紛的方式。
10.1如因乙方不履行合同條款致使甲方利益受到嚴重損害,甲方可以提出終止合同的建議和措施,除賠償甲方由此造成的損失外,并處以合同價款1%的罰款。如:
b)工程質量達不到設計工藝規(guī)定,經甲方提出,乙方又不采取有力措施予以補救時;。
c)其它由于乙方的責任而導致甲方造成嚴重損失時。
10.2如因甲方不履行合同條款,致使乙方的利益受到嚴重的損害,乙方可以提出終止合同的建議和措施,除賠償乙方由此造成的損失外,并處以合同價款1%的罰款,如:
a)甲方不能按期支付工程款并超期過久,而又無正當理由致使工程無法正常進行,經乙方提出,甲方仍不能及時支付或無法支付時。
c)其它由于甲方的責任而導致乙方造成不可挽救的損失時。
10.3解決合同糾紛的方式:
凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議。甲乙雙方通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商不能達成一致意見,可向當地建設主管部門調解或當地經濟仲裁機構仲裁,或向當地人民法院起訴的方式解決。
本合同壹式肆份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)貳份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
簽約人:簽約人:
開戶帳號:開戶賬號:
開戶銀行:開戶銀行:
地址:地址:
聯系電話:聯系電話:
簽約時間:簽約時間:
工程項目承攬施工合同篇八
經市府基建辦施工處批準,本工程于_________年_________月_________日公開招標(協(xié)商議標或甲方委托),由乙方承建,為了明確工程內容及雙方權利義務,本著互相協(xié)作、緊密配合的原則,根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定和本工程的具體情況,訂立本合同。
第一條工程內容和承包范圍。
(一)單項或單位工程類別、結構形式:_________;層/幢;_________;建筑面積_________;建筑面積m2,道路:_________;給排水管道:_________;構筑物:_________。
(二)承包范圍:承包按_________號施工圖紙全部工程(包括圖紙說明及招標文件規(guī)定的內容):基礎工程(含樁基)、地下室工程、主體結構、內外裝飾、機械設備、給排水、電力、照明、防雷、通訊、空調、液化氣管道、市政道路、橋梁、土石方工程等。
(三)承包金額內未包含的工程項目:_________。
第二條工程造價及承包方式。
(一)承包金額:按定標價或協(xié)商價,建安工程總造價為人民幣_________萬元。全部工程造價按下列辦法辦理:
(二)承包方式:
1.按施工圖預算包干或投標大包干,即包工、包料、包工期、包質量。
2.按國家規(guī)定繳納的承包工程收入營業(yè)稅和城市維護建設稅,已包含在本合同承包金額內,由乙方支付。
3.工程質量標準要求:_________。
第三條工期。
(一)按定標(或雙方)規(guī)定總工期_________天(日歷天從開工之日算起)。
(二)開工日期:_________;竣工日期:_________
(三)如遇下列情況者,經甲方代表簽證后,工期按實際相應順延。
1.甲方不能按合同規(guī)定在開工前五天交出施工場地,或障礙物和施工用水、電源未接通;。
5.因停水停電或因電力,水壓不能滿足施工需要,影響達連續(xù)六小時以上者;。
6.甲方代表借故不簽證,影響下一工序的進展者;。
7.甲方財力不足導致停工窩工者;。
8.甲方不按合同規(guī)定預付工程備料款和工程進度款而影響施工進度者。
第四條材料、設備供應。
(一)工程全部建安材料、成品、半成品及設備由方自行采購供應至施工工地現場(倉庫)。
(二)工程材料及設備,由_________方采購供應至場地(倉庫)。
(三)工程設備,由_________方采購供應至_________向_________方交貨。
(四)鋼材、水泥、木材由甲方協(xié)助解決,屬有價供料,供應價由雙方商定,與承包金額無關。
(五)購買三大材料所需的外匯由方負責解決;裝飾材料、電梯、空調機及水電器材,如設計采用進口時,其外匯由方負責解決,如由乙方采購時,其單價應征得甲方同意。
(六)雙方供應的材料、成品、半成品應附有原出廠證明,否則應進行試驗,試驗費由供料的一方負責,對已有出廠證明的材料,如一方持有異議時,應進行復驗,如復驗合格,其復驗費由持有異議的一方負責,否則由供應方負擔。
第五條雙方責任。
(一)甲方責任:
2.負責辦理施工報建手續(xù),領取建筑許可證及施工許可證;。
9.審核乙方編制的工程總進度計劃、工程進度月報表、并按時向乙方支付工程進度款;。
12.組織對工程竣工驗收,并按合同規(guī)定的期限辦理竣工結算。
(二)乙方責任:
1.施工界區(qū)內臨時設施,臨時道路、水、電、管線的修建安裝;。
5.按施工安全規(guī)范的規(guī)定和采取預防事故的措施、確保施工安全和第三者的安全;。
6.做好施工原始記錄、隱蔽工程記錄,匯集施工技術資料作交工文件附件移交甲方;。
8.做好對分包單位的管理(由乙方分包時),抓好分包單位的工程質量和工程進度;。
12.在施工中,由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒運、機械二次進場等損失,應由乙方自行負擔。
第六條工程質量檢查驗收。
2.乙方必須健全質量檢查制度,在現場設專職質量安全檢查員,做好自檢記錄;。
6.質量等級的評定應執(zhí)行《深圳市建筑安裝工程質量等級評定試行辦法》。
第七條施工圖紙修改。
6.已開工工程若中途停建、緩建,甲、乙雙方對在建工程應商定做到合理部位、同時,賠償施工單位由此造成的停工、窩工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
第八條工程款支付。
2.甲方按核實的工程進度,于收到工程月報五日內支付工程進度款;。
3.工程進度款支付達工程總造價的50%時,逐步按比例開始扣回予付款;。
6.確因甲方拖欠工程款而影響進度時,其造成乙方停工、窩工損失及欠款利息按有關規(guī)定均由甲方承擔,工期相應順延。
7.在驗收過程中,如有不合格項目,應當在雙方驗收時商定的時間內,由施工單位修好,否則,超過一天按保留價款的萬分之三罰款。
第九條工程驗收。
1.乙方在竣工前十五天內,書面通知甲方作預驗收檢查,甲方應及時配合;。
3.經驗收檢查工程有較大的翻修者,則以翻修合格后的日期為竣工日期;
5.竣工工程經驗收符合合同要求質量標準者,從驗收之日起五天內,乙方向甲方移交完畢,如甲方不能按時接管,致使已驗收發(fā)生損失,應由甲方承擔,如乙方不能按時交付,應按逾期竣工處理,不得因有經濟糾紛而拒絕支付。
7.乙方的生產、生活臨時設施,也應在竣工報告提交日期起15天內全部撤離,并工完場清,如工完不清場,則收取地租費每日_________元/m2在余留工程款中扣回。
第十條獎與罰。
(一)工期提前或拖延的獎罰:
1.按合同工期竣工者、不獎不罰。
2.按合同工期提前竣工者,每提前天、由甲方獎給乙方_________元。
3.無正當理由的工期拖延,每延期一天,由乙方付給甲方罰金元。罰款金額不超過合同總造價的%,或元,或罰款天數不封頂。
(二)在提前或按合同工期竣工的工程,質量獎罰:
1.驗收后達到標準者,獎(罰)工程造價的。
2.驗收后達到標準者,獎(罰)工程造價的。
3.驗收后達到標準者,不獎不罰。
(三)工程驗收完畢后一個星期內獎勵與罰款,且必須兌現,如逾期不付,則按拖延的天數和銀行當時的利息率加付利息。
第十一條其它。
(四)由甲方分包給第三者時,則應由甲方負責統(tǒng)一管理,安排場地,臨時水、電接點,質量檢查驗收及各方的協(xié)作配合。影響乙方工期時,由甲方負責。
第十二條因一方不履行合同,而造成對方的經濟損失,概由違約方承擔經濟責任和賠償對方的經濟損失。
第十三條在合同有效期內,雙方必須遵守國家的政策、法令、法律及深圳經濟特區(qū)有關條例規(guī)定。
第十四條本合同未盡事宜,經雙方協(xié)商同意簽訂補充協(xié)議,報原鑒證機關鑒證后作為本合同的附件,與原合同有同等法律效力,但不得與本合同有抵觸。
第十五條在合同履行中若雙方發(fā)生爭議,經調解仍不能解決時,提交深圳市工商行政管理機關經濟合同仲裁委員會仲裁。
第十六條本合同經雙方簽字蓋章,并送深圳經濟特區(qū)基建合同預算審計站鑒證后生效,至工程竣工驗收,結清工程尾款,一年的保修期滿后,自行生效。
第十七條本合同正本份其中甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份,副本份,甲、乙雙方各執(zhí)_________份,審計站、經辦銀行各一份,均有同等效力。
甲方:_________(公章)乙方:_________(公章)。
代表:_________(簽章)代表:_________(簽章)。
職務:_________職務:_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程項目承攬施工合同篇九
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》,結合本工程具體情況,經雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
第二條承包方、合同價款及支付方法。
1、承包方式:機械成孔,甲方提供水、電、扎絲、焊條、鋼筋、混凝土,其余機械設備、材料、人工由乙方負責。
2、合同價款:
按實際施工樁數,以65元/米按有效樁長進行結算。
3、合同價款支付方式。
(1)工程進度款:1#、2#、3#樓按每棟樓載體樁完成后,付每一棟樓載體樁合同價的50%,1#、2#、3#樓載體樁全部完工后付至合同總價的70%,載荷試驗完成合格后付至合同總價的90%,剩余10%竣工驗收后一個月內付清。
1)甲、乙雙方代表確認的工程量增減;。
2)甲方代表確認的設計變更或工程洽商;。
第三條工期。
施工現場達到“三通一平”,基坑開挖至標高,具備開工條件后,以監(jiān)理書面簽署的開工令日期為開工日期。有效工期為日歷天,雨天除外。
第四條工程質量。
乙方嚴格按照國家有關規(guī)定、樁基施工驗收規(guī)范及工程設計圖紙要求進行施工,質量達到合格。
第五條甲方的權利和義務。
1、甲方應向乙方提供樁基施工所需的圖紙、勘察報告、測量成果等有關資料負責放線、乙方人員配合。
2、甲方負責在開工前施工現場達到“三通一平”,水、電接入施工現場相應位置,保證滿足施工期間的需要。
3、甲方委托樁基檢測試驗、材料試驗、水電費、稅收并承擔相關費用,協(xié)調處理好周邊關系,保證施工正常進行。
4、對乙方施工過程進行質量安全的監(jiān)督和檢查。
5、甲方負責放主軸線,乙方負責放線施工。
6、嚴格按合同約定及時支付工程款項。
第六條乙方的權力和義務。
1、乙方在施工前認真熟悉施工圖紙,并按圖紙要求進行放線。
3、保證施工機械正常工作;。
4、乙方按有關規(guī)定采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用。
5、負責載體樁施工資料的現場記錄、收集、整理、負責建設單位、監(jiān)理單位的簽字蓋章。并按照山西省地方標準20______裝訂,裝訂完成后交付給甲方。
第七條雙方施工現場代表。
本工程甲方指派同志、乙方指派同志為現場代表,共同解決施工中的有關問題,行使合同約定的權力、履行合同約定的義務。
第八條違約責任。
甲乙雙方應嚴格履行各自合同條款,保證合同順利履行。如任何一方發(fā)生使合同無法履行的行為,應承擔對方的經濟損失。
第九條本合同履行過程中根據合同發(fā)生的會議紀要、簽證、各種通知文件、委托、證書等書面形式資料均應作為合同條款的補充內容,與合同條款具有同等效力。甲乙雙方認真履行合同,雙方發(fā)生糾紛應友好協(xié)商解決,若解決不成,可向項目所在地人民法院訴訟。
第十條本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,具有同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程項目承攬施工合同篇十
三、承攬方式:甲方提供建材,乙方按照甲方的設計圖紙和要求,規(guī)范施工。此工程采取包工不包料的形式,甲方負責施工所需的建筑材料,乙方負責施工的一切機具含龍門架、攪拌機、建筑模板、簿膜、鐵絲、元釘等。
四、房屋結構為柱基圈梁,一層為框架,二至六層為磚混結構,建筑內外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日歷工期天,乙方須在承攬期限內完成施工任務,并驗收交付給甲方。
本合同自簽訂之日起計算。
五、乙方責任。
1、乙方嚴格按圖紙及建筑規(guī)范進行施工。
2、未經甲方及設計人員的同意,不得隨意改變圖紙及施工計劃。
3、施工中做到墻體橫平豎直,砂槳飽滿,不留過夜灰,減少落地灰。
4、模板達到平整、垂直。
5,鋼筋制作、綁扎、焊接要規(guī)范,主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸梁、空處受力筋必須焊接,避雷裝置必須焊接。
6、內外墻粉刷(打點粉刷)要達到設計及甲方的要求標準。
7、一切施工嚴格按照國家施工規(guī)范要求進行施工、各工序經驗收合格及混凝土達到凝結期后,方可進行下一工序。
8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。
9、如果甲方村料不合格,乙方可以拒絕使用。
10、地梁及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。
11、由于乙方在施工中不負責任造成的一切質量事故所造成的損失由乙方全部承擔和賠償。
六、安全責任:
1、乙方在施工中要經常性的對施工人員進行安全教育,防止事故的發(fā)生。
2、乙方經常性的檢查施工機械設備及電器設備,發(fā)現問題及時處理。
3、施工中如發(fā)生的一切人身安全事故由乙方全部負責,甲方概不負責任。
七、若一方不完全履行本合同規(guī)定,均視為違約,違約金為該工程承攬總額的百分之三十。
八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本合同,且放棄本合同的全部權利。
九、本合同經甲、乙雙方充分協(xié)商,完全同意后,自簽字時起效,對雙方具有同等法律效力。
十、此協(xié)議一式五份,甲方三份,乙方一份,公證人一份。
甲方簽字:
乙方簽字:
公證人簽字:二00年月日。
合同編號:甲方:定貨人:簽訂地點:乙方:承攬人:簽訂時間:年月日。
第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限。
第二條技術標準、質量要求:按國家標準gb12955—20xx《防火門》執(zhí)行。
第三條承攬人對質量負責的期限及條件:滿足設計規(guī)范和現行消防驗收要求。
第四條甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:甲方人提供技術資料、圖紙。
第五條承攬人使用的材料由承攬人提供。材料的檢驗方法:由承攬人質檢部門提供產品合格證及驗收報告。
第六條定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成??梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵撼袛埲酥苯油瓿?。
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限:以當地消防主管部門驗收合格為準(承攬人負責工程驗收合格)。不負責防火門門框周圍水泥粉刷驗收。
第八條結算方式及期限:甲方定貨人簽合同時預付總貨款98%,余款2%等消防驗收合格后甲方一次性付清。交貨工期為2個月(制作和安裝)。
第九條甲方訂貨人:簽合同時前交98%定金。第十條甲方人解除承攬合同應及時通知承攬人。
第十一條甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任:由違約方承擔。
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第二種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁:
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項:此合同價格包含五金配料、包運輸費用,包含防火門漆,但不包含(增值稅發(fā)票)。
第十五條本承攬合同一式兩份,甲乙雙方簽字后,各執(zhí)一份。
甲方:乙方:年月日:
共
2
頁,當前第。
2
頁
1
2
工程項目承攬施工合同篇十一
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就甲乙有關建房事項,經充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、甲乙擬在建房八間六層,占地面積為米×米(詳見設計圖紙,已交付乙方),該建筑工程以下簡稱該工程。
二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方按建筑面積計算,付款方式為:基礎建齊付%計元(大寫:),一層建齊付%計元(大寫:),二至三層建齊付%計元(大寫:),四至五層建齊付%計元(大寫:),結頂付%計元(大寫:),內粉付%計元(大寫:),外粉付%計元(大寫:),完工付總款的%,驗收合格后,付總建筑面積的%,計元(大寫:),其余款在二年內付清。
工程項目承攬施工合同篇十二
經市府基建辦施工處批準,本工程于________年____月____日公開招標(協(xié)商議標或甲方委托),由乙方承建,為了明確工程內容及雙方權利義務,本著互相協(xié)作、緊密配合的原則,根據《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定和本工程的具體情況,訂立本合同。
第一條工程內容和承包范圍。
(一)單項或單位工程類別、結構形式:_________;層/幢;_________;建筑面積_________;建筑面積m2,道路:_________;給排水管道:_________;構筑物:_________。
(二)承包范圍:承包按_________號施工圖紙全部工程(包括圖紙說明及招標文件規(guī)定的內容):基礎工程(含樁基)、地下室工程、主體結構、內外裝飾、機械設備、給排水、電力、照明、防雷、通訊、空調、液化氣管道、市政道路、橋梁、土石方工程等。
(三)承包金額內未包含的工程項目:_________。
第二條工程造價及承包方式。
(一)承包金額:按定標價或協(xié)商價,建安工程總造價為人民幣_________萬元。全部工程造價按下列辦法辦理:
(二)承包方式:
1.按施工圖預算包干或投標大包干,即包工、包料、包工期、包質量。
2.按國家規(guī)定繳納的承包工程收入營業(yè)稅和城市維護建設稅,已包含在本合同承包金額內,由乙方支付。
3.工程質量標準要求:_________。
第三條工期。
(一)按定標(或雙方)規(guī)定總工期_________天(日歷天從開工之日算起)。
(二)開工日期:_________;竣工日期:_________
(三)如遇下列情況者,經甲方代表簽證后,工期按實際相應順延。
1.甲方不能按合同規(guī)定在開工前五天交出施工場地,或障礙物和施工用水、電源未接通;。
5.因停水停電或因電力,水壓不能滿足施工需要,影響達連續(xù)六小時以上者;。
6.甲方代表借故不簽證,影響下一工序的進展者;。
7.甲方財力不足導致停工窩工者;。
8.甲方不按合同規(guī)定預付工程備料款和工程進度款而影響施工進度者。
第四條材料、設備供應。
(一)工程全部建安材料、成品、半成品及設備由方自行采購供應至施工工地現場(倉庫)。
(二)工程材料及設備,由_________方采購供應至場地(倉庫)。
(三)工程設備,由_________方采購供應至_________向_________方交貨。
(四)鋼材、水泥、木材由甲方協(xié)助解決,屬有價供料,供應價由雙方商定,與承包金額無關。
(五)購買三大材料所需的外匯由方負責解決;裝飾材料、電梯、空調機及水電器材,如設計采用進口時,其外匯由方負責解決,如由乙方采購時,其單價應征得甲方同意。
(六)雙方供應的材料、成品、半成品應附有原出廠證明,否則應進行試驗,試驗費由供料的一方負責,對已有出廠證明的材料,如一方持有異議時,應進行復驗,如復驗合格,其復驗費由持有異議的一方負責,否則由供應方負擔。
第五條雙方責任。
(一)甲方責任:
2.負責辦理施工報建手續(xù),領取建筑許可證及施工許可證;。
9.審核乙方編制的工程總進度計劃、工程進度月報表、并按時向乙方支付工程進度款;。
12.組織對工程竣工驗收,并按合同規(guī)定的期限辦理竣工結算。
(二)乙方責任:
1.施工界區(qū)內臨時設施,臨時道路、水、電、管線的修建安裝;。
5.按施工安全規(guī)范的規(guī)定和采取預防事故的措施、確保施工安全和第三者的安全;。
6.做好施工原始記錄、隱蔽工程記錄,匯集施工技術資料作交工文件附件移交甲方;。
8.做好對分包單位的管理(由乙方分包時),抓好分包單位的工程質量和工程進度;。
12.在施工中,由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒運、機械二次進場等損失,應由乙方自行負擔。
第六條工程質量檢查驗收。
2.乙方必須健全質量檢查制度,在現場設專職質量安全檢查員,做好自檢記錄;。
6.質量等級的評定應執(zhí)行《深圳市建筑安裝工程質量等級評定試行辦法》。
第七條施工圖紙修改。
6.已開工工程若中途停建、緩建,甲、乙雙方對在建工程應商定做到合理部位、同時,賠償施工單位由此造成的停工、窩工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
第八條工程款支付。
2.甲方按核實的工程進度,于收到工程月報五日內支付工程進度款;。
3.工程進度款支付達工程總造價的50%時,逐步按比例開始扣回予付款;。
6.確因甲方拖欠工程款而影響進度時,其造成乙方停工、窩工損失及欠款利息按有關規(guī)定均由甲方承擔,工期相應順延。
7.在驗收過程中,如有不合格項目,應當在雙方驗收時商定的時間內,由施工單位修好,否則,超過一天按保留價款的萬分之三罰款。
第九條工程驗收。
1.乙方在竣工前十五天內,書面通知甲方作預驗收檢查,甲方應及時配合;。
3.經驗收檢查工程有較大的翻修者,則以翻修合格后的日期為竣工日期;
5.竣工工程經驗收符合合同要求質量標準者,從驗收之日起五天內,乙方向甲方移交完畢,如甲方不能按時接管,致使已驗收發(fā)生損失,應由甲方承擔,如乙方不能按時交付,應按逾期竣工處理,不得因有經濟糾紛而拒絕支付。
7.乙方的生產、生活臨時設施,也應在竣工報告提交日期起15天內全部撤離,并工完場清,如工完不清場,則收取地租費每日_________元/m2在余留工程款中扣回。
第十條獎與罰。
(一)工期提前或拖延的獎罰:
1.按合同工期竣工者、不獎不罰。
2.按合同工期提前竣工者,每提前天、由甲方獎給乙方_________元。
3.無正當理由的工期拖延,每延期一天,由乙方付給甲方罰金元。罰款金額不超過合同總造價的%,或元,或罰款天數不封頂。
(二)在提前或按合同工期竣工的工程,質量獎罰:
1.驗收后達到標準者,獎(罰)工程造價的。
2.驗收后達到標準者,獎(罰)工程造價的。
3.驗收后達到標準者,不獎不罰。
(三)工程驗收完畢后一個星期內獎勵與罰款,且必須兌現,如逾期不付,則按拖延的天數和銀行當時的利息率加付利息。
第十一條其它。
(四)由甲方分包給第三者時,則應由甲方負責統(tǒng)一管理,安排場地,臨時水、電接點,質量檢查驗收及各方的協(xié)作配合。影響乙方工期時,由甲方負責。
第十二條因一方不履行合同,而造成對方的經濟損失,概由違約方承擔經濟責任和賠償對方的經濟損失。
第十三條在合同有效期內,雙方必須遵守國家的政策、法令、法律及深圳經濟特區(qū)有關條例規(guī)定。
第十四條本合同未盡事宜,經雙方協(xié)商同意簽訂補充協(xié)議,報原鑒證機關鑒證后作為本合同的附件,與原合同有同等法律效力,但不得與本合同有抵觸。
第十五條在合同履行中若雙方發(fā)生爭議,經調解仍不能解決時,提交深圳市工商行政管理機關經濟合同仲裁委員會仲裁。
第十六條本合同經雙方簽字蓋章,并送深圳經濟特區(qū)基建合同預算審計站鑒證后生效,至工程竣工驗收,結清工程尾款,一年的保修期滿后,自行生效。
第十七條本合同正本份其中甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份,副本份,甲、乙雙方各執(zhí)_________份,審計站、經辦銀行各一份,均有同等效力。
甲方:_________(公章)乙方:_________(公章)。
代表:_________(簽章)代表:_________(簽章)。
職務:_________職務:_________。
________年____月____日________年____月____日。
合同二:
一、-合同組成。
第一條本施工合同由五部分組成:通用條款(采用gf1999-0201范本通用條款)、專用條款(本協(xié)議約定的全部內容)、房屋建筑工程質量保修書、安全承諾書和工程建設廉政責任書。除通用條款外,四份協(xié)議分別簽訂。
二、開工審批。
第二條本項目實行開工審簽制度。工程在開工前由江北區(qū)教育局小型基建項目管理小組(以下簡稱小組)對施工合同等資料進行審查。批準后,向乙方下達開工通知書方能開工。小組提出修改調整意見的,經小組重審合格通過后方可下達開工通知書。乙方無開工通知書的,不能開工。
三、質量控制。
第三條乙方對施工質量負有全部責任。小組運用國家有關法規(guī)及該項工程施工合同的有關約定條款,對施工質量進行抽檢監(jiān)督。
四、工程進度。
第四條本項目合同工期為____日歷天,自________年____月____日至________年____月____日。
第五條無分包時工期按本合同約定起始日期計算;有分包且本合同甲方不是分包合同甲方的,分包合同工期必須經小組以指定方式確認后方有效。
第六條工期提前獎勵標準:0元/日歷天;。
第七條工期延誤懲罰標準:100元/日歷天。乙方工期因不可抗力延誤的,需要向甲方索填工程延期確認簽批單。
第八條工程量確認辦法。本工程工程量確認工作均由甲方指定人員現場簽字確認。甲方簽字經小組審核后做為結算依據。
六、工程變更。
第九條工程必須嚴格按施工前約定施工內容施工,不得隨意增加、減少或更改工作內容。因特殊情況需要增加工作內容的,必須報小組審核同意并持有效簽證(存擋)后方可作為結算依據。涉及工作內容變更時,甲方簽字和乙方意愿均不作為結算依據。
第十條工程變更為增加工作內同時,先做預算或估算,如超過1萬元的,需做預算送小組報批,超過部分在1萬元以內的,由乙方和甲方商定包死價格,以書面憑證計入結算總價。
七、工程造價。
第十一條本工程決算價格確定原則及結算辦法:
本合同系固定總價合同。乙方一旦成為中標單位,其投標商務標預算報價將稱為結算的依據。結算時,除甲方簽證外,結算價格不再調整。
第十二條結算日期:在工程竣工驗收合格并按要求辦理竣工檔案移交和竣工結算手續(xù)后的一周內結算。
第十三條下列材料按甲方簽批的價格決算,決算時以主材價格確認表為準:
(各校根據自己招標文件的工程做法和要求,確定需簽批的主材名單,一般為門、窗、瓷磚、涂料、地板等,不易過多。)。
第十四條經甲方簽證增加的工作內同和工作量結算辦法:經小組批準同意增加工作內容部分其工程量由甲方核實簽字,只計稅金,不計管理費和規(guī)費,不做下浮。
第十五條主材價格確定。主材價格需要由甲方以有效方式確認后方可購置材料,否則材料價格不做為結算依據。如甲方指定主材供應商和品牌的,材料價格不做為結算依據。
八、材料管理。
第十六條建立材料驗收制度。工程所用主要材料必須出具有效出廠質量合格證明、性能檢測報告或其它有效質量證明,主要材料進廠必須經甲方指定相關人員確認簽字驗收。甲方有權拒絕“三無”材料及與學校建設要求不符的材料進入施工現場,由此造成的工期延誤和損失有乙方負責。
九、工程驗收。
第十七條由甲方牽頭組織工程竣工驗收,有關單位參與驗收過程。
第十八條凡經竣工驗收合格的工程,方能進行工程結算,不能通過驗收的,乙方要根據小組的驗收意見進行整改,整改合格驗收通過后方可結算。
十、工程結算。
第十九條所有小型基建項目都必須在取得小組核發(fā)的準予結算確認單后方能結算。
第二十條項目預算在2萬元以上且乙方出具由小組核發(fā)的開工通知書的,方予以結算。
第二十一條不上交或不按有關要求交接齊全全部指定驗收資料的,不予以結算。
第二十二條結算過程中,如小組審計認定是沒有辦理有關報批手續(xù)(工程延期報批手續(xù)、工作內容增加手續(xù)等)而造成不合理超支的,應由責任方(甲方或乙方)承擔責任,小組不予結算。
第二十三條決算材料必須符合下列規(guī)定,否則不予決算:
(二)建筑預算和安裝預算分別編制;。
(四)涉及各種費率的,套用下限標準;。
(五)適用計價規(guī)則(應用造價計算程序、套用定額、取費)時,不得故意多列多算和重復計算。
第二十四條除經小組同意的特殊情況外,套用計價規(guī)則時,故意多列多算和重復計算的,所涉及的計價項目均按“不計費(規(guī)費和綜合費)且不計稅項目處理”,同時將相關乙方記入企業(yè)不良行為記錄電子檔案。
十一、工程保修。
第二十五條執(zhí)行工程保修制度,保修金為工程結算造價的5%,有關事宜見房屋建筑工程質量保修書。
十二、安全承諾。
第二十六條乙方對施工全過程(從準備到竣工驗收)的安全負全責。乙方必須按要求簽定安全承諾書。
十三、廉政承諾。
第二十七條甲乙雙方必須嚴格遵守工程廉政建設的有關規(guī)定,必須嚴格遵守工程建設廉政責任書。
十四、糾紛處理。
第二十八條優(yōu)先采取調節(jié)方式,調節(jié)未達成協(xié)議的,采取仲裁方式。
十五、其它事項。
第二十九條本工程招標文件為本合同的法定組成部分,與本合同具有同等效力。
第三十條如本項目有分包工程時,分包合同必須經小組蓋章后方生效。
第三十一條其它未盡事宜協(xié)商解決。
第三十二條合同設正本一份、副本兩份;。
第三十三條本合同自簽訂之日起生效。
甲方單位(發(fā)包人)(蓋章):
乙方單位(承包人)(蓋章):
小型基建項目管理小組(簽字):
工程項目承攬施工合同篇十三
甲方(房主):
乙方(施工方):
上述各方經平等自愿協(xié)商,簽訂本合同以共同遵守。
一、工作內容。
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容,并滿足規(guī)范和甲方要求。
二、工程價款與支付方式。
1、工程價款:
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。
三、甲乙雙方義務與權利。
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況,但不對乙方的施工進行指導,甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質量:乙方根據甲方提供的圖紙,嚴格按規(guī)范進行施工,如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求,甲方有權利制止繼續(xù)施工,并責令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養(yǎng)工作。如在質量缺陷責任期內,乙方不進行缺陷修復,甲方扣除質量保證金,兩年缺陷期滿無質量問題,將退還乙方%的`保證金。
5、工程安全:相關法律規(guī)定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質,但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓,自行負責施工人員的安全,發(fā)生任何意外事故,均由乙方自行負責。
6、工程進度:乙方根據甲方的進度要求,組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯系,通過正當方式解決。
8、乙方應按時結清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進度,凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
四、其它。
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成,乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方:___。
乙方:___。
___年___月___日。
工程項目承攬施工合同篇十四
建設單位:_________(以下簡稱發(fā)包方)。
施工單位:_________(以下簡稱施工方)。
雙方經充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:建筑面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)。
第六條:工程質量標準。
第七條:承包形式及材料設備供應。
第八條:發(fā)包方義務:
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,并做到“三通一平”;。
辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)。
2.按協(xié)議分工,開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,
負責監(jiān)督工程質量。
4.按協(xié)議負責按期撥款。
5.……。
第九條:承包方義務。
乙方負責:
1.按協(xié)議分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4.竣工后,5天內按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
6.……。
第十條:違約責任及獎勵條款。
第十一條:其他協(xié)助條款。
第十二條:本合同正本___份,承包方、發(fā)包方各一份,報送_____、
______各一份。
第十三條:合同有效期及合同爭議解決。
第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方:(蓋章)承包方:(蓋章)。
法定代表人:_____法定代表人:______。
地址:________地址:_________。
開戶銀行:______開戶銀行:_______。
帳號:________帳號:_________。
簽約日期:____年__月__日
工程項目承攬施工合同篇十五
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就甲乙有關建房事項,經充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、甲乙擬在建房八間六層,占地面積為米×米(詳見設計圖紙,已交付乙方),該建筑工程以下簡稱該工程。
二、該工程全部由乙方承攬施工(水電除外)。甲方向乙方支付承攬費用為每平方按建筑面積計算,付款方式為:基礎建齊付%計元(大寫:),一層建齊付%計元(大寫:),二至三層建齊付%計元(大寫:),四至五層建齊付%計元(大寫:),結頂付%計元(大寫:),內粉付%計元(大寫:),外粉付%計元(大寫:),完工付總款的%,驗收合格后,付總建筑面積的%,計元(大寫:),其余款在二年內付清。
三、承攬方式:甲方提供建材,乙方按照甲方的設計圖紙和要求,規(guī)范施工。此工程采取包工不包料的形式,甲方負責施工所需的建筑材料,乙方負責施工的一切機具含龍門架、攪拌機、建筑模板、簿膜、鐵絲、元釘等。
四、房屋結構為柱基圈梁,一層為框架,二至六層為磚混結構,建筑內外均按甲方要求粉刷。承攬期限為日歷工期天,乙方須在承攬期限內完成施工任務,并驗收交付給甲方。
本合同自簽訂之日起計算。
五、乙方責任。
1、乙方嚴格按圖紙及建筑規(guī)范進行施工。
2、未經甲方及設計人員的同意,不得隨意改變圖紙及施工計劃。
3、施工中做到墻體橫平豎直,砂槳飽滿,不留過夜灰,減少落地灰。
4、模板達到平整、垂直。
5,鋼筋制作、綁扎、焊接要規(guī)范,主體鋼筋必須是焊接(氬壺焊工資由甲方付款)一、二層樓房懸梁、空處受力筋必須焊接,避雷裝置必須焊接。
6、內外墻粉刷(打點粉刷)要達到設計及甲方的要求標準。
7、一切施工嚴格按照國家施工規(guī)范要求進行施工、各工序經驗收合格及混凝土達到凝結期后,方可進行下一工序。
8、乙方要配合水電工、門窗安裝工進行水電門窗安裝施工。
9、如果甲方村料不合格,乙方可以拒絕使用。
10、地梁及層混凝土和粉刷用河砂必須過篩。
11、由于乙方在施工中不負責任造成的一切質量事故所造成的損失由乙方全部承擔和賠償。
六、安全責任:
1、乙方在施工中要經常性的對施工人員進行安全教育,防止事故的發(fā)生。
2、乙方經常性的檢查施工機械設備及電器設備,發(fā)現問題及時處理。
3、施工中如發(fā)生的一切人身安全事故由乙方全部負責,甲方概不負責任。
七、若一方不完全履行本合同規(guī)定,均視為違約,違約金為該工程承攬總額的百分之三十。
八、若一方中途違約的視為同意對方單方終止本合同,且放棄本合同的全部權利。
九、本合同經甲、乙雙方充分協(xié)商,完全同意后,自簽字時起效,對雙方具有同等法律效力。
十、此協(xié)議一式五份,甲方三份,乙方一份,公證人一份。
甲方簽字:
乙方簽字:
公證人簽字:二00年月日。
工程項目承攬施工合同篇十六
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國民法典》和《建筑法》及有關規(guī)定,結合本工程具體情況,經雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。
建設單位:
工程名稱:
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅,經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監(jiān)管。
二、乙方必須嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī),嚴格執(zhí)行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規(guī)定,安全生產、文明施工,認真執(zhí)行國家安全、質量生產操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的,甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續(xù),不負擔具體問題和責任。若因違反上述規(guī)定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失,全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部.
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現有違反質量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現存有質量、安全隱患的情況,甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經營中發(fā)生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部,建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規(guī)定,按時做好技術檔案及安全內業(yè)等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關證件材料及時上交公司。
七、現場保險費、質保金、相應的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發(fā)生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規(guī)定,正確計算施工成本,賬簿設置齊全,以備稅務機關檢查,并及時上報統(tǒng)計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤,后果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任,發(fā)生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件,該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同,掛靠有效期在合同范圍內,有效期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后,本合同自動解除。
十三、本協(xié)議雙方簽字蓋章后生效。
未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
簽定日期:
工程項目承攬施工合同篇十七
委托方(甲方):
承包方(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及國家有關規(guī)定,結合工程的具體情況,經雙方充分協(xié)商,簽訂本合同。
1、工程名稱:閉路監(jiān)控系統(tǒng)供貨及安裝工程。
2、交貨及安裝工程地點:
3、承包方式和承包范圍:本工程以包工包料、包質量、包工期、包風險、包設計(設計方案以甲方認可為準)的形式由乙方承包,乙方必須按照甲方確定的設計方案、系統(tǒng)功能、設備材料,承包整個系統(tǒng)的設備供應及安裝和調試,并包通過有關技防辦部門的驗收。(設計方案以甲方認可為準)。
(一)系統(tǒng)總造價。
1、本監(jiān)控系統(tǒng)含稅總造價為人民幣xxx。
2、整個系統(tǒng)必須滿足甲方認可的設計方案的功能要求,以甲方審定的設計、施工方案為標準,在此基礎上價格不再作任何調整(甲方要求增加的工程除外)。
(二)工程款支付。
甲方根據乙方的工程進度向乙方支付工程款:
1、簽訂合同之日起x日內甲方付總工程款的x%;
2、工程全部完工,測試成功即付總工程款的x%;
3、通過甲方及有關部門初驗驗收合格,并且系統(tǒng)無故障運行一個月后,再付總工程款的x%。
1、本合同簽訂后,乙方于xx年x月x日進場,到x年x月x日止,xx完成安裝調試(以通過用戶及甲方代表驗收合格為準)。
2、在履約過程中,因為變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等造成工期延期的,經甲、乙雙方簽證認可后作出工期調整,以此確定竣工日期。
1、本工程必須嚴格按照國家有關施工安裝規(guī)范進行施工。
2、乙方工程使用的材料、設備必須符合甲方認可的設計方案的規(guī)定,否則,甲方有權要求乙方更換,有關費用由乙方承擔。
3、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經甲方書面認可,方可采購進場安裝。
1、本監(jiān)控系統(tǒng)保修期為?一?年,自工程完工并通過甲方及有關部門驗收合格之日起計。保修期內,如系統(tǒng)發(fā)現故障,乙方必須在接到甲方通知之日起?24小時內派員維修,若非因甲方人為損壞的,乙方免收一切費用。
年限。
材料費。
維護服務費。
第一年。
免
免
第二、三年。
收取材料成本費。
20xx元/年。
2、保修期屆滿后,甲方要求乙方修理的,以本合同附表一中的價格適當向甲方收費。
3、保修期屆滿后,甲乙雙方另簽訂技術維護協(xié)議,乙方應對系統(tǒng)提供優(yōu)惠的有償技術維護。
工程項目承攬施工合同篇十八
甲方(房主):
乙方(施工方):
上述各方經平等自愿協(xié)商,簽訂本合同以共同遵守。
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容,并滿足規(guī)范和甲方要求。
1、工程價款:
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況,但不對乙方的施工進行指導,甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質量:乙方根據甲方提供的圖紙,嚴格按規(guī)范進行施工,如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求,甲方有權利制止繼續(xù)施工,并責令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養(yǎng)工作。如在質量缺陷責任期內,乙方不進行缺陷修復,甲方扣除質量保證金,兩年缺陷期滿無質量問題,將退還乙方%的保證金。
5、工程安全:相關法律規(guī)定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質,但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓,自行負責施工人員的安全,發(fā)生任何意外事故,均由乙方自行負責。
6、工程進度:乙方根據甲方的進度要求,組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯系,通過正當方式解決。
8、乙方應按時結清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進度,凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成,乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方:___。
乙方:___。
___年___月___日。
工程項目承攬施工合同篇十九
發(fā)建房主方(甲):地址:電話:手機:
身份證號碼:
承攬建筑方(乙):地址:電話:手機:
身份證號碼:
甲方委托乙方承建農村居民住宅樓一幢(內墻粉刷、地磚、所有外墻三面墻磚;主體建筑:一層架空,二層、三層現澆,屋架、構造柱以及圈梁現澆等。),為明確乙方在承攬建筑甲方樓房的權利和義務,根據《中華人民合同法》、《中華人民建筑法》等的有關規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠信的原則,確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質、高效、低耗的原則,現經雙方充分協(xié)商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。
1、乙方在施工過程中,要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等等的事故責任人由此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現,責任一概與甲方無關,如施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責辦理,并支付一切保險費用,此費用已包含在工程造價中。
2、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負責人必須要對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促,確保安全和工程質量。
二、施工要求:
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑,承包范圍中含土建工程的一切工作。
2、甲方負責提供飲用的茶水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、砂子、水源、鋼材等建筑材料。
3、乙方盡量避免在下雨天施工,以免影響房屋的質量。
4、室內外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安全施工由甲方負責。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等,費用已包含在工程造價內。
6、所有的乙方人員吃飯、抽煙等問題由乙方自己解決,費用由乙方自理。
三、工程質量:
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。
2、乙方砌筑施工時應保證質量。使用前必須把磚頭澆水濕潤,砂漿的飽滿度必須要達到要求,采用“三個一”砌筑法,即一塊磚、一鏟灰、一擠揉。
3、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的,乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄,返工修改后仍不能達到約定使用條件的乙方應當承擔工程質量違約責任,賠償相應的材料款和人工給甲方,在工程結算時進行扣除。
4、房屋建成后,因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任,并由乙方承擔所需的人工及材料等費用,一并賠償甲方由此造成的損失。
四、工期延誤:
無正當理由,乙方不能延誤施工,由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經甲方確認,工期可以相應順延:
1、因停電或下雨等造成停工;。
2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;。
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價:
1、全部工程造價合計人民幣作價格調整。
2、澆筑樓層砼時,甲方不再支付乙方大小工人的勞務報酬、飯菜錢、煙酒等費用;必要的招待與其他人家蓋房招待相同。
六、建房工期:
建房工期為天,自年月日起,個日歷天。附今年春節(jié)前,主體結構包括屋面工程必須封頂,屋面瓦必須要蓋好。
七、付款方式:
開工付款(基礎圈梁澆筑結束)后付元;主體結構封頂屋面瓦蓋好付元;工程竣工驗收合格后付元,一年質保金元(竣工驗收滿一年后支付)。
八、違約責任和爭議的解決辦法:
1、工程質量達到約定要求的,乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有的損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采用消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方嚴重違約,甲方有權解除合同,辭退乙方,并只需支付按照已完成的工程量人工費的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關逾期付款的辦法規(guī)定,按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前10天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止:
1、本合同一式叁份,甲乙雙方當事人各執(zhí)一份,公證一份;。
2、本合同自簽訂之日起生效;。
3、在工程竣工驗收合格后,甲方付清工錢完畢后,該合同自動失效。
十、其它:
以上合同,雙方必須共同遵守,如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字(蓋章):乙方簽字(蓋章):
見證方簽字(蓋章):
工程項目承攬施工合同篇二十
發(fā)包人:
承攬人:
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成以下合同條款內容:
一、承包項目:甲方有工程,地址承包給乙方施工,工程項目,工程價格,其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容()等。
二、工程質量:乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準,按甲方提供的圖紙施工,確保質量,達到優(yōu)質工程,所有施工程序必須按有關規(guī)定標準要求執(zhí)行,如乙方出現質量問題而造成返工的,工料損失均由乙方自身承擔,在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前,必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。
三、施工程序:工程所需的原材料由乙方自行采購,甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更,乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進度計劃如期完成,不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限:總工期天,要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè),從年月日至年月日竣工,乙方必須在規(guī)定期限內完成圖紙上的所有工作量,如在規(guī)定期限內沒有完成,造成工期拖延的,將以合同總價的5‰每天進行罰款,罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責任:乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規(guī)定》,盡心盡責做好安全工作,不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現象,出現一次均處500元罰款,并要求肇事者從事發(fā)日至工程結束不準進入工地,罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果,甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。
六、文明施工:乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項:所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作,只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式:根據所做工作量按期付款50%,按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%,留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。
九、備注:本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,字雙方簽字之日起生效。

