焊接加工合同協(xié)議書(實用14篇)

字號:

    合同通常包含合同的主體、合同的內容、履行條件、違約責任等重要條款。合同的內容應當符合法律法規(guī)的規(guī)定,遵循合法、合理的原則。以下是小編為大家收集的合同范本,僅供參考,大家一起來看看吧。
    焊接加工合同協(xié)議書篇一
    乙方:____________________。
    甲、乙雙方本著真誠合作,互惠互利的原則根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律的規(guī)定,在友好協(xié)商的基礎上簽訂以下合同,以便雙方共同遵守。
    第一條:甲方接受乙方的委托生產加工以下產品:
    第二條:甲方須于____________年________月________日前將乙方委托生產加工的產品交付給乙方。
    第三條:乙方須先預付給甲方人民幣__________元作為生產貨物的訂金,剩余金額按合同約定的時間在乙方對貨物驗收完畢后提貨時一次性付清。
    第四條:產品質量、款式、規(guī)格按乙方的要求及提供的樣品生產。
    第五條:產品的外包裝以防水編織袋為主,如乙方另有要求的,其包裝費用由乙方承擔。
    第六條:發(fā)往_______________市以外的貨物,其一切運輸費用由乙方承擔。
    第七條:甲方須按合同約定的時間按時交貨,如逾期按合同總額的_____%付給乙方違約金。
    第八條:乙方須按合同約定的時間按時付款,如逾期按合同總額的_____%付給甲方違約金。
    第九條:因人力不可抗拒的因素甲方無法按時交貨的,本合同無效。
    第十條:本合同未盡事宜,經雙方協(xié)商后可另擬補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效應。
    第十一條:甲、乙雙方在履行本合同中如有爭議,應友好協(xié)商解決。如無法協(xié)商解決的,任何一方均可將此爭議提交甲方所在地法院訴訟解決。
    第十二條:本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
    第十三條:本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
    焊接加工合同協(xié)議書篇二
    甲方:
    乙方:
    甲方生產過程中因部分工件需要噴漆處理,經考察,確定乙方為加工合作單位。經雙方充分協(xié)商,就合作事宜達成如下協(xié)議:
    一、乙方必須具備噴漆加工的所有資質。
    二、加工合作期限:自20__年__月__日起至20__年__月__日止。
    三、合作期限內,甲方對乙方承攬加工件的質量、供給能力等進行監(jiān)督和檢查。
    四、乙方必須按照甲方下達的生產訂單進行生產,未經甲方允許,不得轉由其他單位生產。
    五、乙方為甲方加工工件,原則上實行包工包料的方式。
    六、甲方委托乙方加工產品的價格,按照甲方訂單核實的價格或雙方協(xié)商的`價格表執(zhí)行,任何一方不得擅自變更。
    七、雙方約定的結算方式:每一批次完工結賬。
    八、本協(xié)議雙方蓋章或簽字生效,一式二份,具有法律效力。
    甲方代表:乙方代表:
    20__年__月__日20__年__月__日。
    焊接加工合同協(xié)議書篇三
    甲方:
    乙方:
    1、委托加工產品:_________。
    2、數(shù)量:以甲方下單為準。
    3、單價:_________。
    4、交貨期限:按乙方接單日起________天內交貨。具體時間以訂單為準。
    5、甲方提供、商標、吊牌、防偽標識。
    1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工,參照【生產通知單、樣衣、工藝制單】為標準,于_________年_________月_________日制作出大貨樣衣,經甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存,方可大貨生產。
    2、技術標準按照《企業(yè)質量問題細則》見附件及國家標準。如企業(yè)質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行。
    1、顏色、尺碼規(guī)格的確認。
    2、繡花、印花其他特殊工藝的確認。
    3、裁剪工藝、縫紉工藝的確認。
    4、其他質量問題的確認。
    5、回修率不能超過總生產量,如有超過范圍按每件扣款五元。
    1、甲方提供服裝款式、標志圖案等紙樣的技術資料。
    2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、紙樣等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
    3、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
    1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝。
    2、甲方指定交貨地點_________。
    3、運輸方式為_________運費由_________負擔。
    1、在乙方檢驗合格交貨后,三十天后由乙方提供領料單、合同書、交貨清單交給甲方。
    2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。
    乙方銀行帳戶為:________________________。
    銀行戶名:______________________________。
    1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨,如逾期交貨,乙方應向甲方支付價款總值________的違約金。
    2、乙方若制造假冒產品,給甲方造成損害的,應當承擔損害賠償責任,賠償金額為人民幣________萬元,甲方有權通知相關監(jiān)督檢查部門對其進行處罰。
    3、乙方由于保管不善,致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的,應當賠償甲方因此而造成的損失。
    4、乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權要求乙方返還相關資料,并視實際情況要求乙方承擔賠償責任。
    5、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質量要求及技術指標,未達到質量要求、技術指標,乙方向甲方支付產品報次賠償金________成本價。
    6、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工產品,甲方有權解除合同,乙方應當按該批產品總金額的________支付違約金。
    7、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權追究其違約法律責任。
    甲方:
    乙方:
    焊接加工合同協(xié)議書篇四
    委托方:____________________________________(以下簡稱甲方)。
    法定代表:__________________________________。
    受托方:____________________________________(以下簡稱乙方)。
    法定代表:__________________________________。
    甲乙雙方經過充分和友好的協(xié)商,在平等互利基礎上,就甲方委托乙方加工____________,一事共同達成如下協(xié)議:
    甲方委托乙方為甲方加工__________,加工數(shù)量、款式、規(guī)格、單價如下表格:
    產品名稱。
    規(guī)格。
    單位。
    數(shù)量。
    單價。
    備注。
    焊接加工合同協(xié)議書篇五
    法定住址:_____________________________。
    法定代表人:___________________________。
    職務:_________________________________。
    委托代理人:___________________________。
    身份證號碼:___________________________。
    通訊地址:_____________________________。
    郵政編碼:_____________________________。
    聯(lián)系人:_______________________________。
    電話:_________________________________。
    傳真:_________________________________。
    帳號:_________________________________。
    電子信箱:_____________________________。
    定作人:_______________________________。
    法定住址:_____________________________。
    法定代表人:___________________________。
    職務:_________________________________。
    委托代理人:___________________________。
    身份證號碼:___________________________。
    通訊地址:_____________________________。
    郵政編碼:_____________________________。
    聯(lián)系人:_______________________________。
    電話:_________________________________。
    傳真:_________________________________。
    帳號:_________________________________。
    電子信箱:_____________________________。
    雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
    第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費。
    定作物名稱。
    型號。
    規(guī)格。
    質量要求。
    計量單位。
    數(shù)量。
    加工費。
    單位。
    總價。
    第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔。
    定作物名稱。
    完工時間。
    檢驗時間和地點。
    檢驗標準及方法。
    包裝標準。
    包裝費承擔。
    第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔。
    定作物名稱。
    交付時間。
    交付地點。
    運輸方法。
    運輸價款承擔。
    第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料。
    材料名稱。
    型號。
    規(guī)格。
    質量要求。
    計量單位。
    數(shù)量。
    單價。
    總價。
    圖紙、技術資料及交付時間。
    第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸。
    材料名稱。
    交付時間。
    交付地點。
    交付數(shù)量。
    包裝要求。
    檢驗方法。
    運輸方法和運費承擔。
    第六條圖紙?zhí)峁?BR>    第七條轉包。
    1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
    2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
    3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權解除合同。
    4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
    第八條保密。
    承攬人應當就以下方面保守秘密:________________,未經定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。
    第九條變更的損失。
    定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
    第十條協(xié)助。
    1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。
    2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內履行協(xié)助義務,并可以順延履行期限。
    3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的,承攬人可以解除合同。
    第十一條監(jiān)督。
    承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
    第十二條保管。
    承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
    第十三條加工費結算辦法與時間。
    _____________________________________。
    第十四條付款。
    定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的,無權請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
    第十五條留置。
    定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
    第十六條本合同解除的條件:
    1.定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人,并承擔由此給承攬人造成的損失。
    2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
    3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
    4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
    6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
    第十七條質量保證。
    承攬人對定作物的質量負責的期限為:_________。其保證質量的前提條件為:_______________________。
    第十八條違約責任。
    1.承攬人的違約責任。
    (1)承攬人如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,定作人同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,承攬人應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規(guī)定的.有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
    (2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
    (3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
    (4)承攬人逾期交付定作物,應當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
    (5)承攬人不能交付定作物的,應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
    (6)由承攬人負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則定作人有權拒收。
    2.定作人的違約責任。
    (1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
    (2)定作人如中途廢止合同,應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
    (3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
    (4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
    (5)定作人如無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失。
    (6)定作人如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
    第十九條聲明及保證。
    承攬人:
    1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
    2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
    3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    定作人:
    1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
    2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
    3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    第二十條通知。
    1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
    2.各方通訊地址如下:______________________________。
    3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
    第二十一條合同的變更。
    本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出_________天內)簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
    第二十二條合同的轉讓。
    除合同中另有規(guī)定外或經雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
    第二十三條爭議的處理。
    1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
    (1)提交_________仲裁委員會仲裁;
    (2)依法向人民法院起訴。
    第二十四條不可抗力。
    1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
    2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
    3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
    4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
    第二十五條合同的解釋。
    本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
    第二十六條補充與附件。
    本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
    第二十七條合同的效力。
    1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
    2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
    3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
    承攬人(蓋章):_________定作人(蓋章):__________。
    法定代表人(簽):_____法定代表人(簽):______。
    委托代理人(簽):_____委托代理人(簽):______。
    焊接加工合同協(xié)議書篇六
    電話:_________。
    電傳:_________。
    乙方:_________國_________公司。
    電話:_________。
    電傳:_________。
    雙方在平等互利基礎上,通過友好協(xié)商,特訂立本合同。
    (一)乙方同意按甲方在合同中提出的嚴格標準和規(guī)格,用甲方提供的原料生產甲方指定的產品。
    (二)加工成品名稱和數(shù)量。
    1.成品名稱:_________。
    2.成品數(shù)量:_________。
    根據(jù)乙方提供的設計原型,圖紙與產品樣品,甲乙雙方共同制定規(guī)范,以滿足生產的需要,這種規(guī)范要符合加工成品的質量和性能標準。此規(guī)范一經雙方確定,任何變動只有依雙方書面協(xié)議修改。
    (一)本協(xié)議期間,最遲在每個公歷季度前_________月,甲方應向乙方提供該季度甲方定貨所需的生產原材料和消耗材料。
    (二)乙方收到甲方提供的原材料后,應按甲方指定的檢查方法立即對原材料進行檢查,并將其結果在檢查完畢后_________天內向甲方報告。不符合甲方規(guī)格要求的原材料不能用來生產指定產品。
    1._________型_________美元/個。
    2._________。
    (二)生產指定產品的加工費應該按上述價格執(zhí)行并在第一個_________年期內不變。在此_________年期后,乙方可在不少于_________是給甲方以書面通知,以求改變加工費。如果甲方接到改變加工費的通知后_________月內不作改變,此協(xié)議可以終止。
    關于加工費的支付、甲方至少應在每次完工的貨物裝船_________天以前,由經乙方認可的銀行開立以乙方為受益人,金額足以支付裝船貨物的保兌的.不可撤銷的信用證。該信用證憑乙方的商業(yè)發(fā)票、全套提單、裝箱單和商檢證明議付。
    (一)乙方同意向甲方提供組裝加工成品所需的圖紙,說明書及成品測試、檢查標準等。
    (二)甲方同意對乙方在加工裝配技術方面的質疑予以適當解答。
    (三)在合同有效期內,根據(jù)乙方請求,乙方同意派遣其工程技術人員到乙方工廠進行與加工裝配有關的技術指導。甲方派遣工程技術人員的所有旅行費用和生活費用將由乙方承擔。
    (四)在合同有效期內,根據(jù)乙方請求,甲方同意乙方人員到甲方工廠接受有關加工裝配的技術培訓。但乙方每次派遣人數(shù)不得超過_________人,停留時間不得超過_________天。乙方派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由乙方承擔。
    (一)生產的成品應由甲方指定的代理人或檢驗人進行檢驗,證明產品與甲方指定的質量標準和規(guī)范一致。
    (二)如果出現(xiàn)產品不符合甲方標準的情況,甲方可拒絕收貨。但,甲方可根據(jù)甲乙雙方視每次具體情況的折扣議價予以接受。
    (三)乙方為甲方生產的產品至少應與目前第三者銷售的類似產品質量相同。合同期間所有影響產品質量、規(guī)格的改變應在這種改變運用于產品之前_________天通知甲方。甲方為充分服務市場的目的,可隨時建議改變或改進產品,乙方應真誠地考慮采納這些改變或改進的意見。
    產品要嚴格按照甲方的指示和出口貨物商品常規(guī)進行合適包裝。包裝要嚴格按甲方指示注明標記。甲方應至少在貨物完工交運前_________天給乙方標記指示。在cfr和cif條件下,乙方應在裝船期前_________天內將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知甲方。在未得甲方確認時,裝運不得進行。甲方應在_________工作日內予以確認,否則即認為船只得到認可。
    在cfr和cif條件下,乙方應在裝船期前_________天內將船名、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知甲方。在未得到甲方通知時,裝運不得進行。甲方應在_________工作日內予以確認,否則即認為船只得到認可。在fob條件下,由甲方負責按照合同規(guī)定的交貨日期洽定艙位。乙方應在合同規(guī)定的裝船期前_________日將合同號、貨物名稱、數(shù)量、金額、箱數(shù)、總重量、總體積及貨物在裝運港備妥待運的日期以電傳/傳真方式通知甲方。甲方應在裝船期前_________日通知乙方船號、預計裝船日期、合同號,以便乙方安排裝運。如果有必要改變裝運船只達日期,甲方或其運輸代理應及時通知乙方。如船只不能在甲方通知的船期后_________日內到達裝運港,甲方應承擔從第_________之日起發(fā)生的貨物倉儲保管費用。船只到達預定裝運港時,乙方如未按時將要裝載的貨物如約備足,則應承擔空艙費或滯期費。在fob、cfr和cif條件下,乙方在貨物裝船完畢后立即以電傳/傳真方式向甲方發(fā)出裝船通知。裝船通知應包括合同號、貨物名稱、數(shù)量、毛重量、包裝尺碼、發(fā)票金額、提單號碼、啟航日期。
    在加工裝配過程中的料件耗用率為_________%。料件耗用率低于_________%,甲方將免費補充提供已耗用的料件。如料件耗用率超過_________%,乙方將承擔補充耗用料件所發(fā)生的一切費用。
    甲方交給乙方的原材料和用此生產的產品所有權、原材料或產品丟失的或損壞的風險,全部歸甲方。不過,從乙方收到運來的材料起至交付產品給甲方時止,乙方經甲方同意,用甲方的費用,在保險公司就貨物的各種損壞、毀滅和丟失購買的全值保險,甲方應為此保險的收益人。
    任何一方對由于下列原因而導致不能或暫時不能履行全部或部分合同義務的,不負責任:水災、火災、地震、干旱、戰(zhàn)爭或其他任何雙方在簽約時不能預料、無法控制且不能避免和克服的事件。但不可抗力影響的一方,應盡快地將所發(fā)生的事件通知對方,并應在事件發(fā)生后15天內將有關機構出具的不可抗力事件的證明寄交對方。如果不可抗力事件之影響超過122天,雙方應協(xié)商合同繼續(xù)履行或終止履行的事宜。
    對于因履行本合同發(fā)生的一切爭議,雙方應友好協(xié)商解決,如協(xié)商無法解決爭議,則應將爭議提交中國國際經濟仲裁委員會(北京),依據(jù)其仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方都有約束力。仲裁費用應由敗訴一方承擔,但仲裁委員會另有裁定的除外。
    本合同自雙方簽字之日起生效,有效期_________年。
    本合同用中文和_________文寫成,兩種文本具有同等效力。上述兩種文本如有不符,以中文本為準。
    甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
    代表人(簽字):_________代表人(簽字):_________。
    職務:_________職務:_________。
    焊接加工合同協(xié)議書篇七
    現(xiàn)經雙方友好協(xié)商,特制定以下協(xié)議:
    一、簽定時間:_____年__月__日交貨地點:_____________。
    制單款號貨品名稱數(shù)量貨期單價每件成本價備注。
    二、甲方以下達“生產制單”方式委托乙方生產,明確委托加工服裝的款式、數(shù)量、貨期、及提供ok樣板、工藝制作要求和質量標準,經雙方認可,即為合同的組成部分,具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。
    三、乙方負責每款生產加工單的縫紉線、輔料,布料除外由___方提供,其費用由___方承擔。四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯,方可投入生產。若有問題,需及時通知甲方。否則,造成質量的問題及經濟損失,由加工方承擔。
    五、乙方需根據(jù)合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨,則按此款數(shù)量的成本價賠償,并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的.1%扣款,如超期兩天按該貨品總價的2%扣款,以此類推,如因甲方原因(布料不及時到位)造成不能按期交貨,雙方另行定貨期,并需簽字生效。
    六、甲方提供布料,按制單裁數(shù)規(guī)定物料損耗計算,超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收。布料如有質量問題不能生產,應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。
    七、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發(fā)現(xiàn)布料有質量問題(含布料短碼)及實際用量超過制單用量,應立即通知甲方商量解決辦法,雙方確定無異后,方可開裁。
    八、結算方式:按甲方實際出貨數(shù)量結算,合同生效出貨時。
    九、甲乙雙方應本著精誠合作的態(tài)度,如因合同或其它產生爭議,協(xié)商不成,雙方可通過法律途徑進行解決。
    十、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,本合同由雙方代表簽字這日起生效。
    甲方(供應方):_____________。
    地址:______________________。
    甲方身份證:__________________。
    授權代表:__________________。
    日期:______________________
    乙方(加工方):_____________。
    地址:_____________________。
    乙方身份證:____。
    公司蓋章:___________________。
    日期:_____________________
    焊接加工合同協(xié)議書篇八
    委托方:(以下簡稱甲方)。
    被委托方:(以下簡稱乙方)。
    甲方委托乙方加工__________________產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協(xié)商,就有關代加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守,加工漁具合同協(xié)議書范本。
    甲方委托乙方為其加工系列產品,加工數(shù)量、款式(或開發(fā)信息)、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定,另在訂單上詳述。
    1.按計劃分季度委托乙方為其加工甲方______產品。
    3.向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術要求、交貨時間等。
    4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其按計劃分季度委托乙方為其加工甲方____________產品。
    3.向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術要求、交貨時間等。
    4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容。
    5.甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。
    6.甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
    7.甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。
    本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產或提供。
    甲方不得交乙方設計生產的樣版提供給其他生產商。
    1.嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。
    2.甲方確定的款式、數(shù)量、質量及生產期限等標準打版進行生產,生產標準符合____________質量要求,不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種》。
    3.負責原材料的采購、驗收、供應,并按照甲方確定的原材料質量要求進行。
    4.嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標、飾品及包裝等丟失,應承擔相應法律責任。
    5.不得將甲方提供的款式用于其他商標生產。
    6.嚴守甲方的商業(yè)秘密。
    7.對生產的產品實行三包,三包標準按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
    甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標準后,與乙方簽訂委托加工通知單,并于簽訂之日起一星期內乙方支付總貨款的____________作為預付款,乙方提供的貨品經甲方驗收進倉后財務核實即付款,交貨地點為甲方庫房。
    雙方在下訂單之前確定生產品種樣品,甲、乙雙方以此及在生產過程中,質量主管之監(jiān)督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收。
    1.因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金;如甲方沒按合同要求提貨,乙方有權扣除甲方訂金。
    2.如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等,一經查證,無論數(shù)量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金,并追究乙方法律責任。
    3.凡違反本合同之其他各項條款的,責任方應承擔此批貨價值______%的違約金。
    4.甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續(xù)不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔,甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。
    第七條合同有效期限本委托加工合同期限為______個月,自______年______月______日至______年______月______日止,生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
    第八條合同如遇爭議,甲乙雙方可協(xié)商解決,達不成協(xié)議的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。
    第九條本合同正本一式二份,經雙方當?shù)厝舜砗炞稚w章后生效。
    第十條其他未盡事宜另行訂立。
    甲方:____________乙方:____________。
    代表人:__________代表人:__________。
    日期:____________日期:____________
    焊接加工合同協(xié)議書篇九
    甲方:(以下簡稱甲方)。
    乙方:(以下簡稱乙方)。
    甲方有一批標志牌桿件承包給乙方在本公司車間內焊接加工,經甲乙雙方共同協(xié)商達成如下協(xié)議:
    1、工期要求:乙方應在年月日進廠焊接加工,自帶焊機壹臺,其余焊機由甲方提供,工期為十五天。乙方進廠焊接工人須自帶生活用品,包括被子等。乙方必須在甲方規(guī)定的時間內完成這批任務,工作中必須服從甲方的統(tǒng)一調度。
    2、進廠人員必須服從甲方管理,按時上下班,并遵守廠規(guī)定的作息時間,在廠工作期間并做到愛護廠內的一切配套設施,如有損壞按價賠償。
    3、乙方工作人員在廠工作期間,食宿由甲方安排,每人每天按十元伙食費標準給予就餐,伙食費在加工費中結算扣除。
    4、乙方在焊接過程中嚴格按照甲方提供的圖紙或樣品加工,焊縫必須平整光滑,焊后清除焊渣(氣保焊除外),以確保焊接質量。
    5、嚴格按照焊工安全操作規(guī)程辦事,工作期間穿戴好一切防護用品。如不按安全操作規(guī)程操作造成的后果由乙方自己負責。
    6、焊接工程量與單價計算為:
    a、二懸臂主柱套;價格合計價格。
    b、三懸臂主柱套;價格合計價格。
    c、二懸臂支桿套;價格合計價格。
    d、三懸臂支桿套;價格合計價格。
    e、羊柱支桿套;價格合計價格。
    合計總價元。
    以上協(xié)議為這批標志牌桿件焊接承包任務。焊接全部完工后,在本月內付給乙方加工費,以上協(xié)議甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效。
    甲方代表:?。
    乙方代表:
    焊接加工合同協(xié)議書篇十
    甲方:
    乙方:
    甲方把鋼筋焊接工程承包給乙方,雙方本著平等、自愿、公平、互利、誠信的原則簽訂如下協(xié)議,望共同遵守。
    一、工程地點:
    二、工程名稱:
    三、工程內容:鋼筋電渣壓力焊。
    四、焊接鋼筋型號:
    單價:
    五、付款方式:
    每月工程進度的80%支付給乙方,其余部分待工程封頂后一個月內一次性把余款支付給乙方。
    六、甲方責任:
    1、負責安全技術交底及技術指導工作;
    2、提供施工現(xiàn)場用電事宜;
    3、負責協(xié)調各班組之間有關的事宜。
    4、負責各項工作的檢查和驗收工作;
    5、負責對乙方的焊接鋼筋到焊接部位指導;
    6、在工地丟失焊接工具負責賠償。
    七、乙方責任:
    1、乙方向甲方提供合格的機械設備及焊接藥劑,負責確保焊接質量;
    2、乙方必須保證持證上崗;
    3、按照要求施工,保證焊接接頭的合格率;及時提供試件樣本。
    八、安全責任劃分:
    如乙方在施工過程中發(fā)生安全事故,情節(jié)較輕的,由乙方自行負責;若發(fā)生的事故比較重大,超過壹萬元以上由甲方承擔70%,剩余部分由乙方承擔。
    甲方代表簽字:乙方代表簽字:
    年月日年月日。
    焊接加工合同協(xié)議書篇十一
    乙方:____________。
    電話:____________。
    甲、乙雙方本著真誠合作,互惠互利的原則根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律的規(guī)定,在友好協(xié)商的基礎上簽訂以下合同,以便雙方共同遵守。
    第一條:甲方接受乙方的委托生產加工以下產品:
    第二條:甲方須于_____年_____月_____日前將乙方委托生產加工的產品交付給乙方。
    第三條:乙方須先預付給甲方人民幣__________元作為生產貨物的訂金,剩余金額按合同約定的時間在乙方對貨物驗收完畢后提貨時一次性付清。
    第四條:產品質量、款式、規(guī)格按乙方的要求及提供的樣品生產。
    第五條:產品的外包裝以防水編織袋為主,如乙方另有要求的,其包裝費用由乙方承擔。
    第六條:發(fā)往__________市以外的貨物,其一切運輸費用由乙方承擔。
    第七條:甲方須按合同約定的時間按時交貨,如逾期按合同總額的2%付給乙方違約金。
    第八條:乙方須按合同約定的時間按時付款,如逾期按合同總額的2%付給甲方違約金。
    第九條:因人力不可抗拒的因素甲方無法按時交貨的,本合同無效。
    第十條:本合同未盡事宜,經雙方協(xié)商后可另擬補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具。
    有同等法律效應。
    第十一條:甲、乙雙方在履行本合同中如有爭議,應友好協(xié)商解決。如無法協(xié)商。
    解決的,任何一方均可將此爭議提交甲方所在地法院訴訟解決。
    第十二條:本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
    第十三條:本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
    甲方:_________________乙方:_________________。
    簽約代表:____________簽約代表:____________。
    簽約日期:____________簽約日期:____________
    焊接加工合同協(xié)議書篇十二
    甲方:(以下簡稱甲方)。
    乙方:(以下簡稱乙方)。
    甲方有一批標志牌桿件承包給乙方在本公司車間內焊接加工,經甲乙雙方共同協(xié)商達成如下協(xié)議:
    1、工期要求:乙方應在11月2日進廠焊接加工,自帶焊機壹臺,其余焊機由甲方提供,工期為十五天。乙方進廠焊接工人須自帶生活用品,包括被子等。乙方必須在甲方規(guī)定的.時間內完成這批任務,工作中必須服從甲方的統(tǒng)一調度。
    2、進廠人員必須服從甲方管理,按時上下班,并遵守廠規(guī)定的作息時間,在廠工作期間并做到愛護廠內的一切配套設施,如有損壞按價賠償。
    3、乙方工作人員在廠工作期間,食宿由甲方安排,每人每天按十元伙食費標準給予就餐,伙食費在加工費中結算扣除。
    4、乙方在焊接過程中嚴格按照甲方提供的圖紙或樣品加工,焊縫必須平整光滑,焊后清除焊渣(氣保焊除外),以確保焊接質量。
    5、嚴格按照焊工安全操作規(guī)程辦事,工作期間穿戴好一切防護用品。如不按安全操作規(guī)程操作造成的后果由乙方自己負責。
    a、二懸臂主柱套;價格合計價格。
    b、三懸臂主柱套;價格合計價格。
    c、二懸臂支桿套;價格合計價格。
    d、三懸臂支桿套;價格合計價格。
    e、羊柱支桿套;價格合計價格。
    合計總價元。
    以上協(xié)議為這批標志牌桿件焊接承包任務。焊接全部完工后,在本月內付給乙方加工費,以上協(xié)議甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效。
    甲方代表:乙方代表:
    焊接加工合同協(xié)議書篇十三
    乙方:____________。
    電話:____________。
    甲、乙雙方本著真誠合作,互惠互利的原則根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律的規(guī)定,在友好協(xié)商的基礎上簽訂以下合同,以便雙方共同遵守。
    第一條:甲方接受乙方的委托生產加工以下產品:
    第二條:甲方須于_____年_____月_____日前將乙方委托生產加工的產品交付給乙方。
    第三條:乙方須先預付給甲方人民幣__________元作為生產貨物的訂金,剩余金額按合同約定的時間在乙方對貨物驗收完畢后提貨時一次性付清。
    第四條:產品質量、款式、規(guī)格按乙方的要求及提供的樣品生產。
    第五條:產品的外包裝以防水編織袋為主,如乙方另有要求的,其包裝費用由乙方承擔。
    第六條:發(fā)往__________市以外的貨物,其一切運輸費用由乙方承擔。
    第七條:甲方須按合同約定的時間按時交貨,如逾期按合同總額的2%付給乙方違約金。
    第八條:乙方須按合同約定的時間按時付款,如逾期按合同總額的2%付給甲方違約金。
    第九條:因人力不可抗拒的因素甲方無法按時交貨的,本合同無效。
    第十條:本合同未盡事宜,經雙方協(xié)商后可另擬補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具。
    有同等法律效應。
    第十一條:甲、乙雙方在履行本合同中如有爭議,應友好協(xié)商解決。如無法協(xié)商。
    解決的,任何一方均可將此爭議提交甲方所在地法院訴訟解決。
    第十二條:本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
    第十三條:本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
    甲方:_________________乙方:_________________。
    簽約代表:____________簽約代表:____________。
    3簽約日期:____________簽約日期:____________
    焊接加工合同協(xié)議書篇十四
    甲方:
    乙方:
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及《建設工程施工合同管理辦法》等法律、法規(guī)規(guī)定,結合本工程具體情況,本著協(xié)商一致、等價有償、誠實守信原則,簽訂本施工工程合同,以供雙方共同遵守。
    1、工程名稱:
    2、工程地點:
    3、工程內容及承包范圍:管道鋪設、焊接、。
    1、本工程從20xx年月日前完成指定工作面。
    2、乙方應保證現(xiàn)場勞動力飽滿。并確定每天上午時準時到崗。
    3、如因天雨、甲方變更、材料原因造成的延誤,工期順延。
    1、乙方必須嚴格按甲方提出的技術要求,并接受甲方現(xiàn)場代表的監(jiān)督、檢查、檢驗。乙方應為檢查人員提供便利條件并給予積極配合。對不合格的部分按甲方代表的要求限期返工修改,乙方自行承擔由自身原因導致返工修改的費用。
    1、乙方所有施工人員須按照總甲方現(xiàn)場安全要求佩戴安全用具。
    2、乙方應按甲方的文明施工要求,進行文明施工。
    1、工程承包方式:包人工、包機具。
    2、工價及計算方式:見附表(1)。此價不含稅不開票。
    3、工程款的支付:工程完工后日內一次性付清。
    1、甲方責任:
    (1)向乙方提供施工范圍。
    (2)負責運送工程材料至施工現(xiàn)場。
    (3)提供電源或協(xié)調電源。
    2、乙方責任:
    (1)在施工過程中如因現(xiàn)場情況需改變原定方案及施工方法,須經甲方批準后方可施工。
    (2)自行搬運材料至施工工作面。工程竣工后必須工完場清,施工垃圾及料頭、剩料清理出現(xiàn)場并堆放至指定地點。
    (2)爭議:
    雙方在履行本合同期間,如發(fā)生糾紛應通過協(xié)商方式解決,若協(xié)商后仍不能解決,一方或雙方須在合同簽訂地法院通過訴訟方式解決。
    (3)其它:
    2、本合同雙方簽字后生效,工程完工,價款結清后自動失效。
    3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
    甲方:乙方:
    年月日年月日。