合同在法律上被視為一種法律文件，用于明確當事人之間的權(quán)利義務關(guān)系。合同中應明確時間、地點、付款方式等重要細節(jié)。我為您準備了一些常用的合同范文，希望能對您有所幫助。
加工安裝合同糾紛篇一
委托方：__________________________________(以下簡稱甲方)。
授委托方：__________________________________(以下簡稱乙方)。
現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方本著公平、自愿、互利、合作根據(jù)《中華人民共和國合同法》《安全生產(chǎn)法》相關(guān)條款及有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，為明確甲、乙雙方的權(quán)利及義務協(xié)商一致，簽訂本合同，具體事宜如下：
一、安裝地點：
二、承包內(nèi)容：
甲方委托乙方安裝甲方與____________________________________(使用單位)的起重設(shè)備的安裝、調(diào)試、升節(jié)、附著和維修保養(yǎng)以及報驗等工作。起重設(shè)備名稱____________型號__________出廠編號__________安裝高度為______左右。每臺安裝費用_________大寫：___________________(含安裝、調(diào)試、升節(jié)、附著、降節(jié)、拆除、運輸及報檢等費用)。
三、雙方責任：
1.甲方負責與________________________________________(使用單位)進行溝通協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，如進場時間、進場道路、安裝場地及電源、現(xiàn)場安全防護等。
2.甲方按進場時間提供合格的起重設(shè)備，各零部件質(zhì)量可靠、附件齊全。
3.安裝前由___________________________________________(使用單位)組織、監(jiān)督甲方對乙方安裝人員進行安全技術(shù)交底。雙方對乙方違反操作規(guī)程的行為均有權(quán)進行監(jiān)督制止。
4.乙方接到甲方的安裝通知后，應及時組織人員進行安裝，乙方應具有貴州省內(nèi)相關(guān)單位出具的安裝資質(zhì)，指派的安裝人員應持有效證件上崗。
5.乙方安裝時必須嚴格執(zhí)行起重設(shè)備安拆規(guī)程和安全操作規(guī)程，嚴禁違規(guī)操作。
6.乙方安裝時對零部件進行清點檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時報告甲方。
四、付款方式：
安裝調(diào)試合格后，三日內(nèi)甲方一次支付合同價的30%，以后按完成工程量計算并支付安裝費。設(shè)備運到甲方庫房后，甲方三日內(nèi)結(jié)清全部費用。如甲方未按時支付乙方費用，乙方有權(quán)向甲方要求補償及作其他處理辦法，由此產(chǎn)生的一切責任由甲方負責。以上約定望甲、乙雙方共同遵守，如有違約，雙方協(xié)商處理，雙方無法協(xié)商可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。本合同一式四份，甲乙雙方各持一份，存檔一份，一份報交公司法律科，至雙方簽字之日起生效，雙方協(xié)商解除本合同簽字之日起失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
加工安裝合同糾紛篇二
為發(fā)展市場經(jīng)濟，提高加盟者經(jīng)濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據(jù)《中華人民共和國合同法》經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協(xié)議：
甲方：
乙方：
1、向乙方提供打火機散件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。
2、向乙方提供合格的充氣設(shè)備，組裝工具。
3、有權(quán)要求乙方按市場需求加工打火機數(shù)量、式樣、時間等。
4、向乙方及時供應全套散件。
1、向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火機。
3、及時支付散件價款。
4、可以自行銷售成品打火機，但應及時告知甲方。
5、乙方自行選擇生產(chǎn)場所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負。
1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。
2、火焰均勻，火苗調(diào)火高度2-3cm無斷頭。
1、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。
3、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
簽定日期 年 月 日
加工安裝合同糾紛篇三
定作人：_________ (以下簡稱甲方)
簽約人：_________ (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_________萬元。
1、_________
2、_________
3、_________
注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_________平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于_________mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_________%，使用_________mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。
1、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。
2、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。
1、交貨時間：乙方必須保證在年_________月_________日前全部交貨。
2、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
3、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
1、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
3、乙方承諾為甲方制作的'報刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題，年內(nèi)免費進行保修，超過年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的，需付工本費。
4、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。
2、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。
3、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。
4、剩余的合同標的額5%(_________元)價款，作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_________‰的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_________‰的違約金。
當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。
2、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
2、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方(蓋章)：_________
簽約地點：_________
簽約日期：_________年__月__日
乙方(蓋章)：_________
簽約地點：_________
簽約日期：_________年__月__日
加工安裝合同糾紛篇四
甲方：
乙方：
甲方有一批窗簾交給乙方加工制作，雙方就窗簾制作、安裝事宜，在平等、互利的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致達成本合同，以求甲乙雙方共同恪守。
總金額人民幣： 48164 元，大寫肆萬捌仟壹佰陸拾肆元整（詳見附表）。
乙方必須按照甲方選定的材料、款項等方面要求進行加工生產(chǎn)，在乙方進行安裝中如果發(fā)現(xiàn)材料與指定樣板不符，有權(quán)要求乙方返工，造成損失由乙方承擔。
1、制作加工前，甲乙雙方將進行協(xié)商、溝通、制定合理的制作安裝方案。
2、需按照雙方商定的設(shè)計方案進行制作安裝，并保證施工質(zhì)量和施工進度。
3、負責所有材料及配件的購置、運輸、制作、安裝等事宜，直到交付給甲方使用。
甲方付給乙方定金壹萬元。安裝完成，經(jīng)驗收合格后，結(jié)清剩余工程款，大寫：叁萬捌仟壹佰陸拾肆元整。
1、同如有未盡事宜，雙方可通過協(xié)商補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、同一式叁份，甲方貳份，乙方一份，自簽訂之日起生效。
甲方代表：乙方代表：
年月 日 年 月 日
加工安裝合同糾紛篇五
為發(fā)展市場經(jīng)濟，提高加盟者經(jīng)濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據(jù)《_____》經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協(xié)議：
甲方：_________________。
乙方：_________________。
一、甲方權(quán)利、義務：
1、向乙方提供打火機散件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。
2、向乙方提供合格的充氣設(shè)備，組裝工具。
3、有權(quán)要求乙方按市場需求加工打火機數(shù)量、式樣、時間等。
4、向乙方及時供應_____散件。
二、乙方權(quán)利、義務：
1、向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火機。
3、及時支付散件價款。
4、可以自行銷售成品打火機，但應及時告知甲方。
5、乙方自行選擇生產(chǎn)場所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負。
三、生產(chǎn)標準：（依培訓標準）。
1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。
2、火焰均勻，火苗調(diào)火高度2-3cm無斷頭。
四、未盡事宜協(xié)商解決，協(xié)商不成由甲方所在地人民法院_____。
五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。
六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
1、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。
3、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方：_________________。
乙方：_________________。
_______年______月____日。
加工安裝合同糾紛篇六
甲方：
乙方：
一、項目名稱和地點。
1、項目名稱：型廣告塔座。
2、工程地點：
二、工程內(nèi)容：
1、依據(jù)甲乙雙方確認的_______施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍__漆，工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《________》型廣告塔座。
2、乙方負責廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸、安裝.。面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套。
三、承包方式和造價：
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工.。
四、工程價款支付、結(jié)算方式：
付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的__%,計人民幣____元;鋼結(jié)構(gòu)配件運到現(xiàn)場當天再支付工程總造價的__%，計人民幣____元;之后每個廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架部分總造價____元的___%;合計人民幣___元座廣告塔共計____元;3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元，滿一年后七天內(nèi)，甲方負責與乙方結(jié)清余款。
五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天,安裝天。
六、雙方責任。
甲方責任。
1、甲方負責廣告塔的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關(guān)的糾察時，甲方負責協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場20米以內(nèi)，由乙方負責其電費。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協(xié)調(diào)乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結(jié)算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告塔進行處理或拍賣，同時此合同終止。
乙方責任。
1、乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告塔結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計基本風壓為/2。廣告塔質(zhì)保期為年，保修期為年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題，由乙方負責其直接損失;如因安裝不當導致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總造價的_%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災害或停電原因，工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。工程質(zhì)量達不到驗收標準，甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始;如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保保修期內(nèi)，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔。以后的設(shè)施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。
本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
經(jīng)甲方確認后的設(shè)計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。
本合同附廣告塔驗收標準，該標準依據(jù)中國工程建設(shè)標準化協(xié)會標準《戶外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》、__省工程建設(shè)標準《_______》____。驗收手續(xù)一式兩份，甲乙雙方各持一份。
本合同從甲方首期付款到乙方賬戶之日起生效。
甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：
_____年____月___日_____年____月___日。
加工安裝合同糾紛篇七
為發(fā)展市場經(jīng)濟，提高加盟者經(jīng)濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據(jù)法律經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協(xié)議：
甲方：________________________。
乙方：________________________。
一、甲方權(quán)利、義務。
1.向乙方提供______，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。
2.向乙方提供合格的__________________設(shè)備，組裝工具。
3.有權(quán)要求乙方按市場需求加工_____數(shù)量、式樣、時間等。
4.向乙方及時供應全套散件。
二、乙方權(quán)利、義務。
1.向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費用款____元。
2.按甲方要求加工合格______。
3.及時支付散件價款。
4.可以自行銷售成品______，但應及時告知甲方。
5.乙方自行選擇生產(chǎn)場所，保證安全生產(chǎn)。
在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負。
三、生產(chǎn)標準(依培訓標準)。
1.____________________________________。
2.____________________________________。
四、未盡事宜協(xié)商解決，協(xié)商不成由甲方所在地人民法院仲裁。
五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。
六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
七、可享受免費用設(shè)備的優(yōu)惠條件，具體如下：
1.乙方在甲方批發(fā)____散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2.乙方在甲方批發(fā)____散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。
3.乙方在甲方批發(fā)____散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方：______________。
地址：______________。
電話：______________。
乙方：______________。
地址：______________。
電話：______________。
簽定日期：__________
加工安裝合同糾紛篇八
答辯人：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
一、本案的案由不是“加工合同糾紛”而是“買賣合同糾紛”。
根據(jù)《民法典》第七百七十條、252條之規(guī)定：加工合同是指承攬人以自己的技能、設(shè)備、和勞力，按照定作人的要求，將定作人提供的原材料加工為成品，定作人接受該成品并支付報酬的合同。而_____提供的合同，表面上寫的是《加工定作合同》，但定作人_____并未提供原材料，也未提供加工成品的圖紙、驗收標準等事項，_____提供的所謂“定作成品”實際上是_____自己生產(chǎn)的產(chǎn)品。根據(jù)《民法典》第五百九十五條之規(guī)定，_______與____簽訂的是《買賣合同》，它們之間發(fā)生糾紛的案由應定為“買賣合同糾紛”。
二、答辯人不是本案適格的被告，只能作為第三人參與訴訟。
縱觀本案_____向法院提供的合同及欠條，上面沒有答辯人的公章，也沒有答辯人的法定代表人簽名，所以答辯人不是本案適格的被告，但由于_____與_____買賣的設(shè)備最終是答辯人使用，故答辯人可以作為第三人參與本案的訴訟。
三、_____提供的產(chǎn)品夸大宣傳，是不合格產(chǎn)品，不符合國家和行業(yè)的標準。
首先，_____只不過是_____的一個個體工商戶，但他在企業(yè)介紹時宣傳是______公司，號稱“重質(zhì)量、講信譽”，卻連一個完整的企業(yè)產(chǎn)品標準都沒有。
其次，像_____提供的-四色瓦楞紙板水性印刷輪轉(zhuǎn)模切開槽機、圓壓圓模切機、薄刀分紙機、網(wǎng)紋線等產(chǎn)品，根本達不到質(zhì)量標準要求。產(chǎn)品既沒有出廠合格證，也沒有使用說明書，產(chǎn)品也沒有安裝調(diào)試，人員培訓更沒有。
最后，答辯人聲明，保留向_____追償因產(chǎn)品質(zhì)量問題而對答辯人造成的一切經(jīng)濟損失的權(quán)利。
綜上所述，答辯人使用的雖然是_____的產(chǎn)品，但是與_____簽訂的《買賣協(xié)議》，與_____無關(guān)，答辯人付款也是付給_____的，況且款項已基本付清。_____所寫的欠條應由其個人承擔，_____應承擔其生產(chǎn)的產(chǎn)品售后服務的責任。懇請法院查明事實，駁回_____對答辯人的訴請!
此致
_____人民法院。
答辯人：_______。
____年___月___日。
附：
答辯書副本_____份;。
證據(jù)材料______份。
加工安裝合同糾紛篇九
原告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，董事長。
委托代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。
委托代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。
被告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，總經(jīng)理。
委托代理人____，男，______________________________公司經(jīng)理，住該單位。
原告______________________________有限公司(以下簡稱原告)與被告______________________________有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審判員______獨任審判，公開開庭進行了審理，本案原告的委托代理人王鋒、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱，年______月______日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進行加工制作。合同訂立后，原告將需要加工的鋼板運至被告處，被告收到原告運送的材料后卻通知原告無法完成加工，讓原告運回材料，原告運回材料時發(fā)現(xiàn)少了______噸。原告要求被告返還鋼板______噸，賠償損失______元，訴訟費由被告承擔。
被告辯稱，原告所述與事實不符，年______月______日原告才將全部材料送到被告公司，______月______日原告通知我們不讓繼續(xù)加工，______月______日原告拉走材料，被告不存在違約，是原告違約，被告已經(jīng)為原告加工材料______余噸，現(xiàn)被告只欠原告約______噸材料，因原告未支付被告加工費，故被告未將材料歸還原告，被告不同意原告的訴訟請求。
經(jīng)審理查明：年______月______日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進行加工制作，原告于年______月______日向被告提供圖紙，材料提供到被告工廠，年______月______日開始發(fā)貨，______月______日前所有構(gòu)件發(fā)完。合同訂立后，原告于年______月______日至______月______日陸續(xù)將鋼材運至被告工廠，被告對部分鋼材進行了加工，年______月______日，原告開始從被告處運回鋼材(包括部分加工的鋼材)，原告未給付被告加工費。本案在審理過程中，原告表示未運回的鋼材為______噸，被告表示加工鋼材存在一定損耗，現(xiàn)被告處只存有已進行加工的______噸鋼材，因原告未付加工費故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費。
上述事實有加工合同、出庫單、出入庫清點單、雙方當事人陳述等證據(jù)在案佐證。
本院認為：原、被告雙方訂立的加工合同，系雙方真實意思表示，不違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效，雙方應當恪守履行。定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有留置權(quán)。因被告已經(jīng)履行部分加工義務，而原告未給付被告加工費，故被告對完成的加工材料享有留置權(quán)，原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請求，于法無據(jù)，本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法典》第二百六十四條之規(guī)定，判決如下：
駁回原告______________________________有限公司的訴訟請求。
案件受理費______元，由原告______________________________有限公司負擔(已交納)。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，交納上訴案件受理費，上訴于______市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴費的，按自動撤回上訴處理。
代理審判員______。
______年______月______日。
書記員______。
加工安裝合同糾紛篇十
(以下三項選填)。
法定代表人姓名：_______________。
法定代表人身份證號：_______________。
法定代表人住所：_______________。
二、證明人姓名：_______________身份證號住所。
三、事件起因：_______________。
四、經(jīng)協(xié)商,且經(jīng)證明人證明有效，現(xiàn)甲乙雙方達成以下協(xié)議：
1、
2、
3、
4、
5、
6、合同甲、乙雙方約定的其他事項。
五,證明人同意為本協(xié)議的公正性,有效性負責本合同一式三份，甲方、乙方及證明方各一份，自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜，由甲乙雙方共同協(xié)商，達成一致意見，形成書面補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章)簽名：_______________。
乙方(蓋章)簽名：_______________。
證明人(蓋章)簽名：_______________(三方需按手印)。
簽定日期：_______________日期大寫
加工安裝合同糾紛篇十一
甲方：
乙方：
雙方本著誠信、平等、自愿的原則，甲方將象山蘭園項目一期工。
程現(xiàn)場辦公區(qū)三根旗桿的制作安裝委托乙方施工，經(jīng)雙方充分友好協(xié)商一致，達成本協(xié)議，雙方共同遵照執(zhí)行。
三根不銹鋼旗桿的制作安裝，包括附件及輔材，包括但不限于。
旗桿的球頭，滑輪、拉繩、變徑連接件等。不含土建部份的基坑開挖、混凝土澆注、磚砌體及石材粘貼工程。
1括所有人工費、材料費、機械費、管理費、稅金等一切費用。
2、工程完工經(jīng)甲方驗收合格且乙方提供符合甲方要求的發(fā)票和收據(jù)交與甲方后三日內(nèi)，甲方付至合同價款的80%，剩余價款在保修期滿兩年后10個工作日內(nèi)無利息付清。
乙方必須嚴格按照施工圖紙或甲方的要求施工，工程質(zhì)量為合格。工程質(zhì)量保證期為2年，在此期間出現(xiàn)的風荷載等質(zhì)量事故（不包括人為因素）均由乙方承擔維修、更換的責任。
1、若因乙方原因影響該工程不能如期完工，每延誤一天，乙方承擔延期費500元，累計計算。
2、保修期間，如工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知后的24小時內(nèi)派人處理，否則，甲方有權(quán)委托他人進行修復，所產(chǎn)生的費用甲方有權(quán)向乙方進行索賠。
乙方在施工過程中應確保安全文明施工，做到工完料凈場地清。乙方在施工中所發(fā)生的傷、亡等事故均由乙方自行承擔責任。
后附施工圖紙，施工圖紙所顯示的旗桿高度為臺面以上的商度，
臺面以下的做法和高度根據(jù)現(xiàn)場實際情況施工。
地址：地址：電話：電話：傳真：開戶行：
帳號：
簽約時間：20xx年月日。
加工安裝合同糾紛篇十二
甲方：
乙方：
甲方有一批窗簾交給乙方加工制作，雙方就窗簾制作、安裝事宜，在平等、互利的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致達成本合同，以求甲乙雙方共同恪守。
總金額人民幣：48164元，大寫肆萬捌仟壹佰陸拾肆元整（詳見附表）。
乙方必須按照甲方選定的材料、款項等方面要求進行加工生產(chǎn)，在乙方進行安裝中如果發(fā)現(xiàn)材料與指定樣板不符，有權(quán)要求乙方返工，造成損失由乙方承擔。
1、制作加工前，甲乙雙方將進行協(xié)商、溝通、制定合理的制作安裝方案。
2、需按照雙方商定的設(shè)計方案進行制作安裝，并保證施工質(zhì)量和施工進度。
3、負責所有材料及配件的購置、運輸、制作、安裝等事宜，直到交付給甲方使用。
甲方付給乙方定金壹萬元。安裝完成，經(jīng)驗收合格后，結(jié)清剩余工程款，大寫：叁萬捌仟壹佰陸拾肆元整。
1、同如有未盡事宜，雙方可通過協(xié)商補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、同一式叁份，甲方貳份，乙方一份，自簽訂之日起生效。
甲方代表：乙方代表：
年月日年月日。
加工安裝合同糾紛篇十三
原告北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司，住所地北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)姚辛莊村東。
法定代表人多維寬，董事長。
委托代理人王鋒，男，北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司職員，住該單位。
委托代理人舒暢，男，北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司職員，住該單位。
被告北京中鐵萬博通鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司，住所地北京市通州區(qū)食品工業(yè)園區(qū)29號。
法定代表人張愛新，總經(jīng)理。
委托代理人崔燕合，男，北京中鐵萬博通鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司經(jīng)理，住該單位。
原告北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司(以下簡稱原告)與被告北京中鐵萬博通鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審判員吳宏獨任審判，公開開庭進行了審理，本案原告的委托代理人王鋒、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱，xx年7月2日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進行加工制作。合同訂立后，原告將需要加工的鋼板運至被告處，被告收到原告運送的材料后卻通知原告無法完成加工，讓原告運回材料，原告運回材料時發(fā)現(xiàn)少了17噸。原告要求被告返還鋼板17噸，賠償損失7000元，訴訟費由被告承擔。
被告辯稱，原告所述與事實不符，xx年7月24日原告才將全部材料送到被告公司，7月25日原告通知我們不讓繼續(xù)加工，7月26日原告拉走材料，被告不存在違約，是原告違約，被告已經(jīng)為原告加工材料100余噸，現(xiàn)被告只欠原告約7、8噸材料，因原告未支付被告加工費，故被告未將材料歸還原告，被告不同意原告的訴訟請求。
經(jīng)審理查明：xx年7月2日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進行加工制作，原告于xx年7月2日向被告提供圖紙，材料提供到被告工廠，xx年7月20日開始發(fā)貨，8月2日前所有構(gòu)件發(fā)完。合同訂立后，原告于xx年7月3日至7月24日陸續(xù)將鋼材運至被告工廠，被告對部分鋼材進行了加工，xx年7月26日，原告開始從被告處運回鋼材(包括部分加工的鋼材)，原告未給付被告加工費。本案在審理過程中，原告表示未運回的鋼材為15.669噸，被告表示加工鋼材存在一定損耗，現(xiàn)被告處只存有已進行加工的7.5噸鋼材，因原告未付加工費故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費。
上述事實有加工合同、出庫單、出入庫清點單、雙方當事人陳述等證據(jù)在案佐證。
本院認為：原、被告雙方訂立的加工合同，系雙方真實意思表示，不違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效，雙方應當恪守履行。定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有留置權(quán)。因被告已經(jīng)履行部分加工義務，而原告未給付被告加工費，故被告對完成的加工材料享有留置權(quán)，原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請求，于法無據(jù)，本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第二百六十四條之規(guī)定，判決如下：
駁回原告北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司的訴訟請求。
案件受理費九百二十五元，由原告北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司負擔(已交納)。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，交納上訴案件受理費，上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴費的，按自動撤回上訴處理。
代理審判員吳宏。
二00八年三月十七日。
書記員王亞潔。
加工安裝合同糾紛篇十四
聯(lián)系電話：______。
被答辯人：______。
地址：__________________，
聯(lián)系電話：_________。
答辯人與被答辯人之間的承攬合同糾紛一案，日前答辯人已向上海仲裁委員會提起仲裁申請，貴會已予以立案受理。現(xiàn)被答辯人向貴會提出對仲裁協(xié)議效力及仲裁管轄異議，對此，答辯人特作如下答辯：
一、在雙方簽署的《定作物合同》第十六條中約定：“如經(jīng)協(xié)商仍不能達成一致，甲乙雙方中任何一方可向上海市仲裁委員會提起仲裁?！彪m然該約定上海市仲裁委員會與上海仲裁委員會有一字之差，但是能夠確定就是指上海仲裁委員會。
二、盡管上海市的區(qū)域內(nèi)有二家仲裁機構(gòu)，但是屬于上海市的仲裁機構(gòu)僅此一家，另一仲裁機構(gòu)中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會上海分會，顧名思義不屬上海市，他只是中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會派出機構(gòu)，不屬上海市。
根據(jù)最高院關(guān)于適用《中華人民共和國仲裁法》解釋第三條規(guī)定，“仲裁協(xié)議約定的仲裁機構(gòu)名稱不準確，但能夠確定具體的仲裁機構(gòu)的，應當認定選定了仲裁機構(gòu)”。因此，雖然雙方約定是上海市仲裁委員會，名稱不夠準確，但無可爭議就是上海仲裁委員會，應當認定選定了仲裁機構(gòu)。該仲裁協(xié)議有效，上海仲裁委員會具有管轄權(quán)。
綜上所述，答辯人根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，特向貴會申請仲裁，貴會受理本案符合法律規(guī)定，被答辯人提出管轄權(quán)異議于法相悖，懇請貴委依法作出決定予以駁回。
此致
上海仲裁委員會。
答辯人：
特別授權(quán)代理人：
加工安裝合同糾紛篇十五
為了發(fā)展市場經(jīng)濟，提高加盟商的經(jīng)濟收入，甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》達成以下協(xié)議：
甲方：_____
乙方：_____
一、甲方的權(quán)利和義務：
1、向乙方提供打火機零件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。
2、為乙方提供合格的充氣設(shè)備和裝配工具。
3、乙方有權(quán)根據(jù)市場需求加工打火機的數(shù)量、樣式和時間。
4、及時向乙方提供全套散件。
二、乙方的權(quán)利和義務：
1、向甲方支付充氣設(shè)備、裝配工具等費用___元。
2、按甲方要求加工合格的打火機。
3、及時支付散件價格。
4、成品打火機可自行銷售，但應及時通知甲方。
5、乙方應自行選擇生產(chǎn)場所，確保安全生產(chǎn)。乙方應對生產(chǎn)中發(fā)生的一切事故負責。
三、生產(chǎn)標準：（培訓標準）
1、氣體飽滿，無氣泡，外觀干凈。
2、火焰均勻，火焰調(diào)火高度_____cm無斷頭。
四、甲方所在地人民法院不予仲裁。
五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲方已充分解釋，乙方理解正確，簽字生效。
六本合同有效期期從：___________
七、免費設(shè)備的優(yōu)惠條件如下：
1、乙方在甲方批發(fā)的火機零件有_____萬個。如乙方終止合同，乙方可將設(shè)備退還甲方，甲方可退還乙方設(shè)備壓金的_____。
2、乙方在甲方批發(fā)的火機散件累計達到_____萬人。如乙方終止合同，乙方可將設(shè)備退還甲方，甲方可退還乙方設(shè)備款。
3、如乙方終止合同，設(shè)備和工具歸乙方所有。
甲方：_____
乙方：_____
加工安裝合同糾紛篇十六
乙方：
乙方愿為甲方加工門窗，提供廠房、機器設(shè)備及操作工人。雙方本著平等互利、友好合作的宗旨，經(jīng)協(xié)商達成如下意向協(xié)議：
1、門窗的框、扇加工包括玻璃制作和裝配；
2、五金配件裝配；
3、嚴格按照門窗規(guī)范程序加工；
4、符合產(chǎn)品標準的包裝。
二、材料：全部材料（包括型材、五金、膠條、各種膠、螺釘?shù)人懈郊┚杉追教峁┎|(zhì)量負責，乙方協(xié)助甲方對進廠材料按甲方提供的品牌、規(guī)格型號和質(zhì)量標準予以驗收。
三、加工依據(jù)：加工依據(jù)為甲方提供并蓋章或簽字確定的分格圖、節(jié)點圖和制作尺寸、數(shù)量以及合同附件規(guī)定的材料標準進行加工，并嚴格遵守甲方技術(shù)人員的指導。
四、加工質(zhì)量標準：符合國家gb/8814-20xx、jg/t131-20xx、jg/t140-20xx、jg/t176-20xx、jg/t180-20xx標準執(zhí)行驗收。如因乙方單方面原因造成質(zhì)量不合格，給甲方造成損失的由乙方賠償。
五、指派為甲方駐乙方代表，組織施工并對工程質(zhì)量、進度進行指導、監(jiān)督，辦理驗收、變更、登記手續(xù)及其他事宜。
六、工期：在甲方提供的加工依據(jù)、材料均齊全的條件下，乙方必須按時完成（日之前完成），逾期完成乙方需向甲方承擔合同總額的30%的違約金。若甲方提供的材料及加工依據(jù)等延誤，工期順延。
七、加工費單價：
八、付款方式：單項工程窗框制作完成后，支付單項工程合同價30%至乙方、單項工程窗芯制作完成后，再支付單項工程合同價50%至乙方、單項工程竣工驗收后，再支付單項工程合同價20%至乙方。
九、包裝：保護膜嚴格按照包裝程序，包裝材料由甲方提供，包裝人工費由乙方承擔。
為甲方聯(lián)系車輛、代辦運費結(jié)算等事宜。
十一、交貨地點：乙方廠內(nèi)。
裁單）為準。允許加工差錯和加工質(zhì)量事故造成的材料損耗為5‰（以全部材料總金額計）；超出允許損耗指標之外的材料損耗由乙方承擔。
十三、剩余材料（不包括小200mm的料頭）由乙方保管，加工完成后交于甲方。
1.乙方應加強施工企業(yè)的安全管理，施工期間因自身管理原因所發(fā)生的人身及財產(chǎn)。
安全事故，產(chǎn)生責任費用由乙方承擔。
2.乙方服從甲方單位的安排及協(xié)調(diào)。乙方人員進場必須戴安全帽。
3.質(zhì)量問題及解決：所有質(zhì)量問題應在貨到12小時內(nèi)提出，乙方在安裝前解決。
十五、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
十六、糾紛解決方式：協(xié)商或有關(guān)部門進行調(diào)解。
十七、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
十八、協(xié)議有效期：年月日至年月日。
甲方：合肥市華皖門窗制造有限公司乙方：
現(xiàn)場負責人：
負責人：
電話：
電話：
日期：
日期：
加工安裝合同糾紛篇十七
為發(fā)展市場經(jīng)濟，提高加盟者經(jīng)濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的`原則，依據(jù)《中華人民共和國合同法》經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協(xié)議：
甲方：_________________。
乙方：_________________。
1、向乙方提供打火機散件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。
2、向乙方提供合格的充氣設(shè)備，組裝工具。
3、有權(quán)要求乙方按市場需求加工打火機數(shù)量、式樣、時間等。
4、向乙方及時供應全套散件。
1、向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火機。
3、及時支付散件價款。
4、可以自行銷售成品打火機，但應及時告知甲方。
5、乙方自行選擇生產(chǎn)場所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負。
1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。
2、火焰均勻，火苗調(diào)火高度2-3cm無斷頭。
1、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。
3、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方：_________________。
乙方：_________________。
_______年______月____日。
加工安裝合同糾紛篇十八
上訴人儋州南寶實業(yè)有限公司因委托加工合同糾紛一案，不服海南省洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民法院()浦民初字第79號民事判決，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上訴人儋州南寶實業(yè)有限公司法定代表人梁少球及其代理人{李0x}、被上訴人{廖1x}及其代理人{符2x}到庭參加訴訟。被上訴人{湯3x}經(jīng)本院合法傳喚，無正當理由拒不到庭，本案缺席審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審法院認為，xx年，經(jīng)中間人陳為龍介紹，原告的法定代表人梁少球和被告{廖1x}洽談合作開發(fā)石英礦事宜。同年5月5日，二人以原告和洋浦裕洋實業(yè)有限公司(下簡稱裕洋公司)的名義簽訂《定購硅石合同書》。約定裕洋公司向原告供應硅石6300立方，第一期于6月20日前供貨2500立方包裝車，交貨地點在海南澄邁太平南蛇嶺石英石場，價格為石場交貨每立方56元;合同生效后原告支付1萬元作為定金，進場2天內(nèi)原告將4萬元存折交給中間人陳為龍作為貨款保證金，根據(jù)工作進度支付。合同簽訂當日，被告{廖1x}給陳為龍出具委托書一份，內(nèi)容為委托其從梁少球處領(lǐng)取1萬元加工生產(chǎn)石英石定金和4萬元貨款保證金。此后，被告{廖1x}組織進場開始石場的土建施工，梁少球亦在現(xiàn)場指揮施工。5月6日，陳為龍收取原告法定代表人梁少球1萬元定金后轉(zhuǎn)交被告{廖1x};6月10日，陳為龍分數(shù)次將39000元匯給被告{廖1x}，用于工地土建開支，6月15日，被告{廖1x}出具收條承認收到原告預付的挖機費l萬元。土建工程完工后，被告{廖1x}沒有進行石英石的加工生產(chǎn)，改為將設(shè)備出租給案外人王照興，由王照興加工生產(chǎn)石英石而梁少球則向其購買。8月15日，梁少球簽署書面意見，內(nèi)容為“同意王照興租用{廖1x}的礦山設(shè)備每立方租金7元”。當月王照興生產(chǎn)出一批石英石并交付原告運出港口。但是，被告{廖1x}并未從王照興處收到機械設(shè)備租金。此后，原告多次向被告{廖1x}要求退還預付款無果，因此成訟。裕洋公司股東系由被告{廖1x}和案外人廖城組成，該公司已經(jīng)被工商部門吊銷營業(yè)執(zhí)照。庭審中被告{廖1x}陳述該公司一直由其單獨負責經(jīng)營，有關(guān)財產(chǎn)也是由其個人支配，原告對此陳述予以認可。
原審法院認為：《定購硅石合同書》簽章的當事人雖然是原告和裕洋公司，但被告{廖1x}在審理過程中承認公司經(jīng)營實際上是其個人在操作，公司資產(chǎn)也由其個人支配，{廖1x}應是合同權(quán)利義務的實際承擔者。原告對此亦表示認同。該合同的標的是特定的，即從南蛇嶺石英礦開采加工所得的礦石，由于南蛇嶺石英礦系由政府部門批準給原告開采，只有原告具有合法的開采和銷售權(quán)，因此該定購合同其實質(zhì)是一個委托加工合同，合同約定的貨款實際是委托加工的經(jīng)費。由于合同約定的交貨期限為6月20日前，而實際上政府部門的批準文件6月16日才下發(fā)，因此該合同是客觀上無法按期履行。在礦場土建部分完成后，被告{廖1x}未繼續(xù)進行加工生產(chǎn)，而是與案外人王照興簽訂機械設(shè)備租賃合同，梁少球?qū)Υ吮硎就猓⑴c王照興簽訂買賣合同，由此原委托加工合同客觀上不可能再履行，被告不存在故意不履行的違約情況，應認定雙方以實際行為解除原委托加工合同。由于雙方在解除合同時未對財產(chǎn)返還、賠償損失等等問題達成一致協(xié)商意見，故應按合同法關(guān)于解除的處理原則處理，由取得對方財產(chǎn)的合同一方進行返還。被告收取的款項用于礦場的土建工程，而且梁少球亦在現(xiàn)場對土建工程進行指揮，因此該款項應認定為已經(jīng)物化為礦場的土建部分，誰取得土建部分的使用權(quán)和收益權(quán)，即應認定誰取得了該款。在合同不能履行的情況下，{廖1x}僅僅將.有關(guān)機械設(shè)備出租，故不能認定其對該土建部分有收益權(quán);另一方面，由于獲得政府批準開采權(quán)的是原告，在合同解除的情況下，取得該土建部分使用權(quán)和收益權(quán)的也只是原告。所以，不能認定被告{廖1x}依據(jù)原委托加工合同取得了原告的財產(chǎn)，從而應當返還。原告的訴訟請求沒有事實和法律依據(jù)，不予支持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定，判決駁回原告的訴訟請求。案件受理費2715元由原告負擔。
上訴人儋州南寶實業(yè)有限公司(以下簡稱“南寶公司'')不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴稱：一、原審認定事實缺乏證據(jù)支持，純屬主觀臆斷。陳為龍作為中間人收取了上訴人支付購貨款的4萬元、1萬元定金，這是無爭的事實，上訴人經(jīng)理梁少球從始至終并未在現(xiàn)場”指揮施工"，更沒有證據(jù)證實陳為龍收款后分數(shù)次將39000元款用于工地上建開支是梁少球同意的。假定有，那么工地上建開支明細帳是否有憑證?是否有梁少球同意開支的簽字?沒有證據(jù)支持應承擔舉證不能的法律后果。二、原審認定《定購硅石合同書》是委托加工合同嚴重違反合同自治性原則。本案中盡管合同標的物是特定的，政府部門將開采權(quán)批準給上訴人，上訴人又委托被上訴人開采，但采掘出來的礦石雙方當事人是以購銷的方式來履行合同的，被上訴人是經(jīng)商多年的人，其不可能不清楚自己的權(quán)利義務。而法院不能在上訴人主張和被上訴人辯解理由之外推定是所謂的委托加工合同。本案相關(guān)證據(jù)表明，雖然開采權(quán)是以上訴人的名義辦理的，但被上訴人在履行合同過程中均是以其公司及個人名義實施的，并不是以委托人名義實施，因此，盡管本案存在符合委托加工合同特征的個別事實行為，但其性質(zhì)顯然不是委托加工合同。另外，政府下文之前就一直在采挖，批文并不是造成合同不能履行的原因。被上訴人將設(shè)備租賃給王照興生產(chǎn)石英礦并交付給上訴人純屬另外一層法律關(guān)系，上訴人與王照興也簽訂協(xié)議，且已給付對價，因此不能認定為是被上訴人客觀上不能履行合同的事實根據(jù)。三、合同被迫解除，被上訴人就應承擔違約責任，取得財產(chǎn)應當返還。被上訴人兩次委托陳為龍收取上訴人支付的保證金4萬元和定金1萬元是無法抹去的事實。沒有證據(jù)證明被上訴人收到該款后用于土建開支，即便被上訴人將上述款項用于土建工程，根據(jù)上述理由，更是與上訴人毫無關(guān)系。綜上，請求二審法院撤銷一審判決，判令被上訴人返還保證金4萬元，預付挖機費1萬元，雙倍返還定金2萬元及逾期利息3500元。
加工安裝合同糾紛篇十九
雙方為開展來料加工業(yè)務，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。
第一條加工內(nèi)容。
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨。
乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負責運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負責運至________港口交付乙方。
第三條來料數(shù)量與質(zhì)量。
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規(guī)格標準。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量。
甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費。
甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務費用而確定的，故在中國國內(nèi)勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。
第六條付款方式。
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。
第七條運輸與保險。
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力。
第九條仲裁。
本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議，雙方應本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請中國________仲裁機構(gòu)進行仲裁。仲裁適用法律為：
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;。
2.中華人民共和國法律;。
3.在中國法律無明文規(guī)定時，適用國際通行的慣例。
第十條合同有效期。
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應付費用時終止。
第十一條合同的續(xù)訂。
本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。
第十二條合同文本與文字。
本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。
第十三條其他。
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%。
2.甲方收到原材料后，應按乙方提供的技術(shù)標準，對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更。
本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
加工安裝合同糾紛篇一
委托方：__________________________________(以下簡稱甲方)。
授委托方：__________________________________(以下簡稱乙方)。
現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方本著公平、自愿、互利、合作根據(jù)《中華人民共和國合同法》《安全生產(chǎn)法》相關(guān)條款及有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，為明確甲、乙雙方的權(quán)利及義務協(xié)商一致，簽訂本合同，具體事宜如下：
一、安裝地點：
二、承包內(nèi)容：
甲方委托乙方安裝甲方與____________________________________(使用單位)的起重設(shè)備的安裝、調(diào)試、升節(jié)、附著和維修保養(yǎng)以及報驗等工作。起重設(shè)備名稱____________型號__________出廠編號__________安裝高度為______左右。每臺安裝費用_________大寫：___________________(含安裝、調(diào)試、升節(jié)、附著、降節(jié)、拆除、運輸及報檢等費用)。
三、雙方責任：
1.甲方負責與________________________________________(使用單位)進行溝通協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，如進場時間、進場道路、安裝場地及電源、現(xiàn)場安全防護等。
2.甲方按進場時間提供合格的起重設(shè)備，各零部件質(zhì)量可靠、附件齊全。
3.安裝前由___________________________________________(使用單位)組織、監(jiān)督甲方對乙方安裝人員進行安全技術(shù)交底。雙方對乙方違反操作規(guī)程的行為均有權(quán)進行監(jiān)督制止。
4.乙方接到甲方的安裝通知后，應及時組織人員進行安裝，乙方應具有貴州省內(nèi)相關(guān)單位出具的安裝資質(zhì)，指派的安裝人員應持有效證件上崗。
5.乙方安裝時必須嚴格執(zhí)行起重設(shè)備安拆規(guī)程和安全操作規(guī)程，嚴禁違規(guī)操作。
6.乙方安裝時對零部件進行清點檢查，發(fā)現(xiàn)異常及時報告甲方。
四、付款方式：
安裝調(diào)試合格后，三日內(nèi)甲方一次支付合同價的30%，以后按完成工程量計算并支付安裝費。設(shè)備運到甲方庫房后，甲方三日內(nèi)結(jié)清全部費用。如甲方未按時支付乙方費用，乙方有權(quán)向甲方要求補償及作其他處理辦法，由此產(chǎn)生的一切責任由甲方負責。以上約定望甲、乙雙方共同遵守，如有違約，雙方協(xié)商處理，雙方無法協(xié)商可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。本合同一式四份，甲乙雙方各持一份，存檔一份，一份報交公司法律科，至雙方簽字之日起生效，雙方協(xié)商解除本合同簽字之日起失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
加工安裝合同糾紛篇二
為發(fā)展市場經(jīng)濟，提高加盟者經(jīng)濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據(jù)《中華人民共和國合同法》經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協(xié)議：
甲方：
乙方：
1、向乙方提供打火機散件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。
2、向乙方提供合格的充氣設(shè)備，組裝工具。
3、有權(quán)要求乙方按市場需求加工打火機數(shù)量、式樣、時間等。
4、向乙方及時供應全套散件。
1、向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火機。
3、及時支付散件價款。
4、可以自行銷售成品打火機，但應及時告知甲方。
5、乙方自行選擇生產(chǎn)場所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負。
1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。
2、火焰均勻，火苗調(diào)火高度2-3cm無斷頭。
1、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。
3、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
簽定日期 年 月 日
加工安裝合同糾紛篇三
定作人：_________ (以下簡稱甲方)
簽約人：_________ (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_________萬元。
1、_________
2、_________
3、_________
注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_________平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于_________mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_________%，使用_________mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。
1、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。
2、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。
1、交貨時間：乙方必須保證在年_________月_________日前全部交貨。
2、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
3、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
1、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
3、乙方承諾為甲方制作的'報刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題，年內(nèi)免費進行保修，超過年或?qū)偌追皆驌p壞進行維修的，需付工本費。
4、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。
2、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。
3、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。
4、剩余的合同標的額5%(_________元)價款，作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_________‰的違約金。
3、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_________‰的違約金。
當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。
2、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
2、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方(蓋章)：_________
簽約地點：_________
簽約日期：_________年__月__日
乙方(蓋章)：_________
簽約地點：_________
簽約日期：_________年__月__日
加工安裝合同糾紛篇四
甲方：
乙方：
甲方有一批窗簾交給乙方加工制作，雙方就窗簾制作、安裝事宜，在平等、互利的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致達成本合同，以求甲乙雙方共同恪守。
總金額人民幣： 48164 元，大寫肆萬捌仟壹佰陸拾肆元整（詳見附表）。
乙方必須按照甲方選定的材料、款項等方面要求進行加工生產(chǎn)，在乙方進行安裝中如果發(fā)現(xiàn)材料與指定樣板不符，有權(quán)要求乙方返工，造成損失由乙方承擔。
1、制作加工前，甲乙雙方將進行協(xié)商、溝通、制定合理的制作安裝方案。
2、需按照雙方商定的設(shè)計方案進行制作安裝，并保證施工質(zhì)量和施工進度。
3、負責所有材料及配件的購置、運輸、制作、安裝等事宜，直到交付給甲方使用。
甲方付給乙方定金壹萬元。安裝完成，經(jīng)驗收合格后，結(jié)清剩余工程款，大寫：叁萬捌仟壹佰陸拾肆元整。
1、同如有未盡事宜，雙方可通過協(xié)商補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、同一式叁份，甲方貳份，乙方一份，自簽訂之日起生效。
甲方代表：乙方代表：
年月 日 年 月 日
加工安裝合同糾紛篇五
為發(fā)展市場經(jīng)濟，提高加盟者經(jīng)濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據(jù)《_____》經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協(xié)議：
甲方：_________________。
乙方：_________________。
一、甲方權(quán)利、義務：
1、向乙方提供打火機散件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。
2、向乙方提供合格的充氣設(shè)備，組裝工具。
3、有權(quán)要求乙方按市場需求加工打火機數(shù)量、式樣、時間等。
4、向乙方及時供應_____散件。
二、乙方權(quán)利、義務：
1、向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火機。
3、及時支付散件價款。
4、可以自行銷售成品打火機，但應及時告知甲方。
5、乙方自行選擇生產(chǎn)場所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負。
三、生產(chǎn)標準：（依培訓標準）。
1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。
2、火焰均勻，火苗調(diào)火高度2-3cm無斷頭。
四、未盡事宜協(xié)商解決，協(xié)商不成由甲方所在地人民法院_____。
五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。
六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
1、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。
3、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方：_________________。
乙方：_________________。
_______年______月____日。
加工安裝合同糾紛篇六
甲方：
乙方：
一、項目名稱和地點。
1、項目名稱：型廣告塔座。
2、工程地點：
二、工程內(nèi)容：
1、依據(jù)甲乙雙方確認的_______施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍__漆，工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數(shù)量為《________》型廣告塔座。
2、乙方負責廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸、安裝.。面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套。
三、承包方式和造價：
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工.。
四、工程價款支付、結(jié)算方式：
付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的__%,計人民幣____元;鋼結(jié)構(gòu)配件運到現(xiàn)場當天再支付工程總造價的__%，計人民幣____元;之后每個廣告塔主體鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網(wǎng)架部分總造價____元的___%;合計人民幣___元座廣告塔共計____元;3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元，滿一年后七天內(nèi)，甲方負責與乙方結(jié)清余款。
五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天,安裝天。
六、雙方責任。
甲方責任。
1、甲方負責廣告塔的前期審批，如因甲方批準手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機關(guān)的糾察時，甲方負責協(xié)調(diào)至正常施工止。協(xié)調(diào)期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場20米以內(nèi)，由乙方負責其電費。甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協(xié)調(diào)乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結(jié)算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告塔進行處理或拍賣，同時此合同終止。
乙方責任。
1、乙方負責按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告塔結(jié)構(gòu)安全性。廣告牌設(shè)計基本風壓為/2。廣告塔質(zhì)保期為年，保修期為年，在質(zhì)保期如因鋼結(jié)構(gòu)配件質(zhì)量問題在正常使用下發(fā)生結(jié)構(gòu)破壞，經(jīng)檢驗屬于配件質(zhì)量或設(shè)計問題，由乙方負責其直接損失;如因安裝不當導致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現(xiàn)的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔全部責任。2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總造價的_%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。如遇到無法抗拒自然災害或停電原因，工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收：以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。工程質(zhì)量達不到驗收標準，甲方有權(quán)拒付工程款;鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始;如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保保修期內(nèi)，乙方首年對廣告塔維護、保養(yǎng)一次，費用由乙方承擔。以后的設(shè)施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。
本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
經(jīng)甲方確認后的設(shè)計圖紙為本合同的有效文件。如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。
本合同附廣告塔驗收標準，該標準依據(jù)中國工程建設(shè)標準化協(xié)會標準《戶外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》、__省工程建設(shè)標準《_______》____。驗收手續(xù)一式兩份，甲乙雙方各持一份。
本合同從甲方首期付款到乙方賬戶之日起生效。
甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：
_____年____月___日_____年____月___日。
加工安裝合同糾紛篇七
為發(fā)展市場經(jīng)濟，提高加盟者經(jīng)濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據(jù)法律經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協(xié)議：
甲方：________________________。
乙方：________________________。
一、甲方權(quán)利、義務。
1.向乙方提供______，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。
2.向乙方提供合格的__________________設(shè)備，組裝工具。
3.有權(quán)要求乙方按市場需求加工_____數(shù)量、式樣、時間等。
4.向乙方及時供應全套散件。
二、乙方權(quán)利、義務。
1.向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費用款____元。
2.按甲方要求加工合格______。
3.及時支付散件價款。
4.可以自行銷售成品______，但應及時告知甲方。
5.乙方自行選擇生產(chǎn)場所，保證安全生產(chǎn)。
在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負。
三、生產(chǎn)標準(依培訓標準)。
1.____________________________________。
2.____________________________________。
四、未盡事宜協(xié)商解決，協(xié)商不成由甲方所在地人民法院仲裁。
五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。
六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
七、可享受免費用設(shè)備的優(yōu)惠條件，具體如下：
1.乙方在甲方批發(fā)____散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2.乙方在甲方批發(fā)____散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。
3.乙方在甲方批發(fā)____散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方：______________。
地址：______________。
電話：______________。
乙方：______________。
地址：______________。
電話：______________。
簽定日期：__________
加工安裝合同糾紛篇八
答辯人：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
一、本案的案由不是“加工合同糾紛”而是“買賣合同糾紛”。
根據(jù)《民法典》第七百七十條、252條之規(guī)定：加工合同是指承攬人以自己的技能、設(shè)備、和勞力，按照定作人的要求，將定作人提供的原材料加工為成品，定作人接受該成品并支付報酬的合同。而_____提供的合同，表面上寫的是《加工定作合同》，但定作人_____并未提供原材料，也未提供加工成品的圖紙、驗收標準等事項，_____提供的所謂“定作成品”實際上是_____自己生產(chǎn)的產(chǎn)品。根據(jù)《民法典》第五百九十五條之規(guī)定，_______與____簽訂的是《買賣合同》，它們之間發(fā)生糾紛的案由應定為“買賣合同糾紛”。
二、答辯人不是本案適格的被告，只能作為第三人參與訴訟。
縱觀本案_____向法院提供的合同及欠條，上面沒有答辯人的公章，也沒有答辯人的法定代表人簽名，所以答辯人不是本案適格的被告，但由于_____與_____買賣的設(shè)備最終是答辯人使用，故答辯人可以作為第三人參與本案的訴訟。
三、_____提供的產(chǎn)品夸大宣傳，是不合格產(chǎn)品，不符合國家和行業(yè)的標準。
首先，_____只不過是_____的一個個體工商戶，但他在企業(yè)介紹時宣傳是______公司，號稱“重質(zhì)量、講信譽”，卻連一個完整的企業(yè)產(chǎn)品標準都沒有。
其次，像_____提供的-四色瓦楞紙板水性印刷輪轉(zhuǎn)模切開槽機、圓壓圓模切機、薄刀分紙機、網(wǎng)紋線等產(chǎn)品，根本達不到質(zhì)量標準要求。產(chǎn)品既沒有出廠合格證，也沒有使用說明書，產(chǎn)品也沒有安裝調(diào)試，人員培訓更沒有。
最后，答辯人聲明，保留向_____追償因產(chǎn)品質(zhì)量問題而對答辯人造成的一切經(jīng)濟損失的權(quán)利。
綜上所述，答辯人使用的雖然是_____的產(chǎn)品，但是與_____簽訂的《買賣協(xié)議》，與_____無關(guān)，答辯人付款也是付給_____的，況且款項已基本付清。_____所寫的欠條應由其個人承擔，_____應承擔其生產(chǎn)的產(chǎn)品售后服務的責任。懇請法院查明事實，駁回_____對答辯人的訴請!
此致
_____人民法院。
答辯人：_______。
____年___月___日。
附：
答辯書副本_____份;。
證據(jù)材料______份。
加工安裝合同糾紛篇九
原告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，董事長。
委托代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。
委托代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。
被告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，總經(jīng)理。
委托代理人____，男，______________________________公司經(jīng)理，住該單位。
原告______________________________有限公司(以下簡稱原告)與被告______________________________有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審判員______獨任審判，公開開庭進行了審理，本案原告的委托代理人王鋒、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱，年______月______日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進行加工制作。合同訂立后，原告將需要加工的鋼板運至被告處，被告收到原告運送的材料后卻通知原告無法完成加工，讓原告運回材料，原告運回材料時發(fā)現(xiàn)少了______噸。原告要求被告返還鋼板______噸，賠償損失______元，訴訟費由被告承擔。
被告辯稱，原告所述與事實不符，年______月______日原告才將全部材料送到被告公司，______月______日原告通知我們不讓繼續(xù)加工，______月______日原告拉走材料，被告不存在違約，是原告違約，被告已經(jīng)為原告加工材料______余噸，現(xiàn)被告只欠原告約______噸材料，因原告未支付被告加工費，故被告未將材料歸還原告，被告不同意原告的訴訟請求。
經(jīng)審理查明：年______月______日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進行加工制作，原告于年______月______日向被告提供圖紙，材料提供到被告工廠，年______月______日開始發(fā)貨，______月______日前所有構(gòu)件發(fā)完。合同訂立后，原告于年______月______日至______月______日陸續(xù)將鋼材運至被告工廠，被告對部分鋼材進行了加工，年______月______日，原告開始從被告處運回鋼材(包括部分加工的鋼材)，原告未給付被告加工費。本案在審理過程中，原告表示未運回的鋼材為______噸，被告表示加工鋼材存在一定損耗，現(xiàn)被告處只存有已進行加工的______噸鋼材，因原告未付加工費故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費。
上述事實有加工合同、出庫單、出入庫清點單、雙方當事人陳述等證據(jù)在案佐證。
本院認為：原、被告雙方訂立的加工合同，系雙方真實意思表示，不違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效，雙方應當恪守履行。定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有留置權(quán)。因被告已經(jīng)履行部分加工義務，而原告未給付被告加工費，故被告對完成的加工材料享有留置權(quán)，原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請求，于法無據(jù)，本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法典》第二百六十四條之規(guī)定，判決如下：
駁回原告______________________________有限公司的訴訟請求。
案件受理費______元，由原告______________________________有限公司負擔(已交納)。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，交納上訴案件受理費，上訴于______市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴費的，按自動撤回上訴處理。
代理審判員______。
______年______月______日。
書記員______。
加工安裝合同糾紛篇十
(以下三項選填)。
法定代表人姓名：_______________。
法定代表人身份證號：_______________。
法定代表人住所：_______________。
二、證明人姓名：_______________身份證號住所。
三、事件起因：_______________。
四、經(jīng)協(xié)商,且經(jīng)證明人證明有效，現(xiàn)甲乙雙方達成以下協(xié)議：
1、
2、
3、
4、
5、
6、合同甲、乙雙方約定的其他事項。
五,證明人同意為本協(xié)議的公正性,有效性負責本合同一式三份，甲方、乙方及證明方各一份，自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜，由甲乙雙方共同協(xié)商，達成一致意見，形成書面補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章)簽名：_______________。
乙方(蓋章)簽名：_______________。
證明人(蓋章)簽名：_______________(三方需按手印)。
簽定日期：_______________日期大寫
加工安裝合同糾紛篇十一
甲方：
乙方：
雙方本著誠信、平等、自愿的原則，甲方將象山蘭園項目一期工。
程現(xiàn)場辦公區(qū)三根旗桿的制作安裝委托乙方施工，經(jīng)雙方充分友好協(xié)商一致，達成本協(xié)議，雙方共同遵照執(zhí)行。
三根不銹鋼旗桿的制作安裝，包括附件及輔材，包括但不限于。
旗桿的球頭，滑輪、拉繩、變徑連接件等。不含土建部份的基坑開挖、混凝土澆注、磚砌體及石材粘貼工程。
1括所有人工費、材料費、機械費、管理費、稅金等一切費用。
2、工程完工經(jīng)甲方驗收合格且乙方提供符合甲方要求的發(fā)票和收據(jù)交與甲方后三日內(nèi)，甲方付至合同價款的80%，剩余價款在保修期滿兩年后10個工作日內(nèi)無利息付清。
乙方必須嚴格按照施工圖紙或甲方的要求施工，工程質(zhì)量為合格。工程質(zhì)量保證期為2年，在此期間出現(xiàn)的風荷載等質(zhì)量事故（不包括人為因素）均由乙方承擔維修、更換的責任。
1、若因乙方原因影響該工程不能如期完工，每延誤一天，乙方承擔延期費500元，累計計算。
2、保修期間，如工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知后的24小時內(nèi)派人處理，否則，甲方有權(quán)委托他人進行修復，所產(chǎn)生的費用甲方有權(quán)向乙方進行索賠。
乙方在施工過程中應確保安全文明施工，做到工完料凈場地清。乙方在施工中所發(fā)生的傷、亡等事故均由乙方自行承擔責任。
后附施工圖紙，施工圖紙所顯示的旗桿高度為臺面以上的商度，
臺面以下的做法和高度根據(jù)現(xiàn)場實際情況施工。
地址：地址：電話：電話：傳真：開戶行：
帳號：
簽約時間：20xx年月日。
加工安裝合同糾紛篇十二
甲方：
乙方：
甲方有一批窗簾交給乙方加工制作，雙方就窗簾制作、安裝事宜，在平等、互利的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致達成本合同，以求甲乙雙方共同恪守。
總金額人民幣：48164元，大寫肆萬捌仟壹佰陸拾肆元整（詳見附表）。
乙方必須按照甲方選定的材料、款項等方面要求進行加工生產(chǎn)，在乙方進行安裝中如果發(fā)現(xiàn)材料與指定樣板不符，有權(quán)要求乙方返工，造成損失由乙方承擔。
1、制作加工前，甲乙雙方將進行協(xié)商、溝通、制定合理的制作安裝方案。
2、需按照雙方商定的設(shè)計方案進行制作安裝，并保證施工質(zhì)量和施工進度。
3、負責所有材料及配件的購置、運輸、制作、安裝等事宜，直到交付給甲方使用。
甲方付給乙方定金壹萬元。安裝完成，經(jīng)驗收合格后，結(jié)清剩余工程款，大寫：叁萬捌仟壹佰陸拾肆元整。
1、同如有未盡事宜，雙方可通過協(xié)商補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、同一式叁份，甲方貳份，乙方一份，自簽訂之日起生效。
甲方代表：乙方代表：
年月日年月日。
加工安裝合同糾紛篇十三
原告北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司，住所地北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)姚辛莊村東。
法定代表人多維寬，董事長。
委托代理人王鋒，男，北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司職員，住該單位。
委托代理人舒暢，男，北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司職員，住該單位。
被告北京中鐵萬博通鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司，住所地北京市通州區(qū)食品工業(yè)園區(qū)29號。
法定代表人張愛新，總經(jīng)理。
委托代理人崔燕合，男，北京中鐵萬博通鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司經(jīng)理，住該單位。
原告北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司(以下簡稱原告)與被告北京中鐵萬博通鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審判員吳宏獨任審判，公開開庭進行了審理，本案原告的委托代理人王鋒、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱，xx年7月2日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進行加工制作。合同訂立后，原告將需要加工的鋼板運至被告處，被告收到原告運送的材料后卻通知原告無法完成加工，讓原告運回材料，原告運回材料時發(fā)現(xiàn)少了17噸。原告要求被告返還鋼板17噸，賠償損失7000元，訴訟費由被告承擔。
被告辯稱，原告所述與事實不符，xx年7月24日原告才將全部材料送到被告公司，7月25日原告通知我們不讓繼續(xù)加工，7月26日原告拉走材料，被告不存在違約，是原告違約，被告已經(jīng)為原告加工材料100余噸，現(xiàn)被告只欠原告約7、8噸材料，因原告未支付被告加工費，故被告未將材料歸還原告，被告不同意原告的訴訟請求。
經(jīng)審理查明：xx年7月2日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進行加工制作，原告于xx年7月2日向被告提供圖紙，材料提供到被告工廠，xx年7月20日開始發(fā)貨，8月2日前所有構(gòu)件發(fā)完。合同訂立后，原告于xx年7月3日至7月24日陸續(xù)將鋼材運至被告工廠，被告對部分鋼材進行了加工，xx年7月26日，原告開始從被告處運回鋼材(包括部分加工的鋼材)，原告未給付被告加工費。本案在審理過程中，原告表示未運回的鋼材為15.669噸，被告表示加工鋼材存在一定損耗，現(xiàn)被告處只存有已進行加工的7.5噸鋼材，因原告未付加工費故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費。
上述事實有加工合同、出庫單、出入庫清點單、雙方當事人陳述等證據(jù)在案佐證。
本院認為：原、被告雙方訂立的加工合同，系雙方真實意思表示，不違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效，雙方應當恪守履行。定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有留置權(quán)。因被告已經(jīng)履行部分加工義務，而原告未給付被告加工費，故被告對完成的加工材料享有留置權(quán)，原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請求，于法無據(jù)，本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第二百六十四條之規(guī)定，判決如下：
駁回原告北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司的訴訟請求。
案件受理費九百二十五元，由原告北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司負擔(已交納)。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，交納上訴案件受理費，上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴費的，按自動撤回上訴處理。
代理審判員吳宏。
二00八年三月十七日。
書記員王亞潔。
加工安裝合同糾紛篇十四
聯(lián)系電話：______。
被答辯人：______。
地址：__________________，
聯(lián)系電話：_________。
答辯人與被答辯人之間的承攬合同糾紛一案，日前答辯人已向上海仲裁委員會提起仲裁申請，貴會已予以立案受理。現(xiàn)被答辯人向貴會提出對仲裁協(xié)議效力及仲裁管轄異議，對此，答辯人特作如下答辯：
一、在雙方簽署的《定作物合同》第十六條中約定：“如經(jīng)協(xié)商仍不能達成一致，甲乙雙方中任何一方可向上海市仲裁委員會提起仲裁?！彪m然該約定上海市仲裁委員會與上海仲裁委員會有一字之差，但是能夠確定就是指上海仲裁委員會。
二、盡管上海市的區(qū)域內(nèi)有二家仲裁機構(gòu)，但是屬于上海市的仲裁機構(gòu)僅此一家，另一仲裁機構(gòu)中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會上海分會，顧名思義不屬上海市，他只是中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會派出機構(gòu)，不屬上海市。
根據(jù)最高院關(guān)于適用《中華人民共和國仲裁法》解釋第三條規(guī)定，“仲裁協(xié)議約定的仲裁機構(gòu)名稱不準確，但能夠確定具體的仲裁機構(gòu)的，應當認定選定了仲裁機構(gòu)”。因此，雖然雙方約定是上海市仲裁委員會，名稱不夠準確，但無可爭議就是上海仲裁委員會，應當認定選定了仲裁機構(gòu)。該仲裁協(xié)議有效，上海仲裁委員會具有管轄權(quán)。
綜上所述，答辯人根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，特向貴會申請仲裁，貴會受理本案符合法律規(guī)定，被答辯人提出管轄權(quán)異議于法相悖，懇請貴委依法作出決定予以駁回。
此致
上海仲裁委員會。
答辯人：
特別授權(quán)代理人：
加工安裝合同糾紛篇十五
為了發(fā)展市場經(jīng)濟，提高加盟商的經(jīng)濟收入，甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》達成以下協(xié)議：
甲方：_____
乙方：_____
一、甲方的權(quán)利和義務：
1、向乙方提供打火機零件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。
2、為乙方提供合格的充氣設(shè)備和裝配工具。
3、乙方有權(quán)根據(jù)市場需求加工打火機的數(shù)量、樣式和時間。
4、及時向乙方提供全套散件。
二、乙方的權(quán)利和義務：
1、向甲方支付充氣設(shè)備、裝配工具等費用___元。
2、按甲方要求加工合格的打火機。
3、及時支付散件價格。
4、成品打火機可自行銷售，但應及時通知甲方。
5、乙方應自行選擇生產(chǎn)場所，確保安全生產(chǎn)。乙方應對生產(chǎn)中發(fā)生的一切事故負責。
三、生產(chǎn)標準：（培訓標準）
1、氣體飽滿，無氣泡，外觀干凈。
2、火焰均勻，火焰調(diào)火高度_____cm無斷頭。
四、甲方所在地人民法院不予仲裁。
五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲方已充分解釋，乙方理解正確，簽字生效。
六本合同有效期期從：___________
七、免費設(shè)備的優(yōu)惠條件如下：
1、乙方在甲方批發(fā)的火機零件有_____萬個。如乙方終止合同，乙方可將設(shè)備退還甲方，甲方可退還乙方設(shè)備壓金的_____。
2、乙方在甲方批發(fā)的火機散件累計達到_____萬人。如乙方終止合同，乙方可將設(shè)備退還甲方，甲方可退還乙方設(shè)備款。
3、如乙方終止合同，設(shè)備和工具歸乙方所有。
甲方：_____
乙方：_____
加工安裝合同糾紛篇十六
乙方：
乙方愿為甲方加工門窗，提供廠房、機器設(shè)備及操作工人。雙方本著平等互利、友好合作的宗旨，經(jīng)協(xié)商達成如下意向協(xié)議：
1、門窗的框、扇加工包括玻璃制作和裝配；
2、五金配件裝配；
3、嚴格按照門窗規(guī)范程序加工；
4、符合產(chǎn)品標準的包裝。
二、材料：全部材料（包括型材、五金、膠條、各種膠、螺釘?shù)人懈郊┚杉追教峁┎|(zhì)量負責，乙方協(xié)助甲方對進廠材料按甲方提供的品牌、規(guī)格型號和質(zhì)量標準予以驗收。
三、加工依據(jù)：加工依據(jù)為甲方提供并蓋章或簽字確定的分格圖、節(jié)點圖和制作尺寸、數(shù)量以及合同附件規(guī)定的材料標準進行加工，并嚴格遵守甲方技術(shù)人員的指導。
四、加工質(zhì)量標準：符合國家gb/8814-20xx、jg/t131-20xx、jg/t140-20xx、jg/t176-20xx、jg/t180-20xx標準執(zhí)行驗收。如因乙方單方面原因造成質(zhì)量不合格，給甲方造成損失的由乙方賠償。
五、指派為甲方駐乙方代表，組織施工并對工程質(zhì)量、進度進行指導、監(jiān)督，辦理驗收、變更、登記手續(xù)及其他事宜。
六、工期：在甲方提供的加工依據(jù)、材料均齊全的條件下，乙方必須按時完成（日之前完成），逾期完成乙方需向甲方承擔合同總額的30%的違約金。若甲方提供的材料及加工依據(jù)等延誤，工期順延。
七、加工費單價：
八、付款方式：單項工程窗框制作完成后，支付單項工程合同價30%至乙方、單項工程窗芯制作完成后，再支付單項工程合同價50%至乙方、單項工程竣工驗收后，再支付單項工程合同價20%至乙方。
九、包裝：保護膜嚴格按照包裝程序，包裝材料由甲方提供，包裝人工費由乙方承擔。
為甲方聯(lián)系車輛、代辦運費結(jié)算等事宜。
十一、交貨地點：乙方廠內(nèi)。
裁單）為準。允許加工差錯和加工質(zhì)量事故造成的材料損耗為5‰（以全部材料總金額計）；超出允許損耗指標之外的材料損耗由乙方承擔。
十三、剩余材料（不包括小200mm的料頭）由乙方保管，加工完成后交于甲方。
1.乙方應加強施工企業(yè)的安全管理，施工期間因自身管理原因所發(fā)生的人身及財產(chǎn)。
安全事故，產(chǎn)生責任費用由乙方承擔。
2.乙方服從甲方單位的安排及協(xié)調(diào)。乙方人員進場必須戴安全帽。
3.質(zhì)量問題及解決：所有質(zhì)量問題應在貨到12小時內(nèi)提出，乙方在安裝前解決。
十五、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
十六、糾紛解決方式：協(xié)商或有關(guān)部門進行調(diào)解。
十七、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
十八、協(xié)議有效期：年月日至年月日。
甲方：合肥市華皖門窗制造有限公司乙方：
現(xiàn)場負責人：
負責人：
電話：
電話：
日期：
日期：
加工安裝合同糾紛篇十七
為發(fā)展市場經(jīng)濟，提高加盟者經(jīng)濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的`原則，依據(jù)《中華人民共和國合同法》經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協(xié)議：
甲方：_________________。
乙方：_________________。
1、向乙方提供打火機散件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。
2、向乙方提供合格的充氣設(shè)備，組裝工具。
3、有權(quán)要求乙方按市場需求加工打火機數(shù)量、式樣、時間等。
4、向乙方及時供應全套散件。
1、向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火機。
3、及時支付散件價款。
4、可以自行銷售成品打火機，但應及時告知甲方。
5、乙方自行選擇生產(chǎn)場所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負。
1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。
2、火焰均勻，火苗調(diào)火高度2-3cm無斷頭。
1、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。
3、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方：_________________。
乙方：_________________。
_______年______月____日。
加工安裝合同糾紛篇十八
上訴人儋州南寶實業(yè)有限公司因委托加工合同糾紛一案，不服海南省洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民法院()浦民初字第79號民事判決，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上訴人儋州南寶實業(yè)有限公司法定代表人梁少球及其代理人{李0x}、被上訴人{廖1x}及其代理人{符2x}到庭參加訴訟。被上訴人{湯3x}經(jīng)本院合法傳喚，無正當理由拒不到庭，本案缺席審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審法院認為，xx年，經(jīng)中間人陳為龍介紹，原告的法定代表人梁少球和被告{廖1x}洽談合作開發(fā)石英礦事宜。同年5月5日，二人以原告和洋浦裕洋實業(yè)有限公司(下簡稱裕洋公司)的名義簽訂《定購硅石合同書》。約定裕洋公司向原告供應硅石6300立方，第一期于6月20日前供貨2500立方包裝車，交貨地點在海南澄邁太平南蛇嶺石英石場，價格為石場交貨每立方56元;合同生效后原告支付1萬元作為定金，進場2天內(nèi)原告將4萬元存折交給中間人陳為龍作為貨款保證金，根據(jù)工作進度支付。合同簽訂當日，被告{廖1x}給陳為龍出具委托書一份，內(nèi)容為委托其從梁少球處領(lǐng)取1萬元加工生產(chǎn)石英石定金和4萬元貨款保證金。此后，被告{廖1x}組織進場開始石場的土建施工，梁少球亦在現(xiàn)場指揮施工。5月6日，陳為龍收取原告法定代表人梁少球1萬元定金后轉(zhuǎn)交被告{廖1x};6月10日，陳為龍分數(shù)次將39000元匯給被告{廖1x}，用于工地土建開支，6月15日，被告{廖1x}出具收條承認收到原告預付的挖機費l萬元。土建工程完工后，被告{廖1x}沒有進行石英石的加工生產(chǎn)，改為將設(shè)備出租給案外人王照興，由王照興加工生產(chǎn)石英石而梁少球則向其購買。8月15日，梁少球簽署書面意見，內(nèi)容為“同意王照興租用{廖1x}的礦山設(shè)備每立方租金7元”。當月王照興生產(chǎn)出一批石英石并交付原告運出港口。但是，被告{廖1x}并未從王照興處收到機械設(shè)備租金。此后，原告多次向被告{廖1x}要求退還預付款無果，因此成訟。裕洋公司股東系由被告{廖1x}和案外人廖城組成，該公司已經(jīng)被工商部門吊銷營業(yè)執(zhí)照。庭審中被告{廖1x}陳述該公司一直由其單獨負責經(jīng)營，有關(guān)財產(chǎn)也是由其個人支配，原告對此陳述予以認可。
原審法院認為：《定購硅石合同書》簽章的當事人雖然是原告和裕洋公司，但被告{廖1x}在審理過程中承認公司經(jīng)營實際上是其個人在操作，公司資產(chǎn)也由其個人支配，{廖1x}應是合同權(quán)利義務的實際承擔者。原告對此亦表示認同。該合同的標的是特定的，即從南蛇嶺石英礦開采加工所得的礦石，由于南蛇嶺石英礦系由政府部門批準給原告開采，只有原告具有合法的開采和銷售權(quán)，因此該定購合同其實質(zhì)是一個委托加工合同，合同約定的貨款實際是委托加工的經(jīng)費。由于合同約定的交貨期限為6月20日前，而實際上政府部門的批準文件6月16日才下發(fā)，因此該合同是客觀上無法按期履行。在礦場土建部分完成后，被告{廖1x}未繼續(xù)進行加工生產(chǎn)，而是與案外人王照興簽訂機械設(shè)備租賃合同，梁少球?qū)Υ吮硎就猓⑴c王照興簽訂買賣合同，由此原委托加工合同客觀上不可能再履行，被告不存在故意不履行的違約情況，應認定雙方以實際行為解除原委托加工合同。由于雙方在解除合同時未對財產(chǎn)返還、賠償損失等等問題達成一致協(xié)商意見，故應按合同法關(guān)于解除的處理原則處理，由取得對方財產(chǎn)的合同一方進行返還。被告收取的款項用于礦場的土建工程，而且梁少球亦在現(xiàn)場對土建工程進行指揮，因此該款項應認定為已經(jīng)物化為礦場的土建部分，誰取得土建部分的使用權(quán)和收益權(quán)，即應認定誰取得了該款。在合同不能履行的情況下，{廖1x}僅僅將.有關(guān)機械設(shè)備出租，故不能認定其對該土建部分有收益權(quán);另一方面，由于獲得政府批準開采權(quán)的是原告，在合同解除的情況下，取得該土建部分使用權(quán)和收益權(quán)的也只是原告。所以，不能認定被告{廖1x}依據(jù)原委托加工合同取得了原告的財產(chǎn)，從而應當返還。原告的訴訟請求沒有事實和法律依據(jù)，不予支持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定，判決駁回原告的訴訟請求。案件受理費2715元由原告負擔。
上訴人儋州南寶實業(yè)有限公司(以下簡稱“南寶公司'')不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴稱：一、原審認定事實缺乏證據(jù)支持，純屬主觀臆斷。陳為龍作為中間人收取了上訴人支付購貨款的4萬元、1萬元定金，這是無爭的事實，上訴人經(jīng)理梁少球從始至終并未在現(xiàn)場”指揮施工"，更沒有證據(jù)證實陳為龍收款后分數(shù)次將39000元款用于工地上建開支是梁少球同意的。假定有，那么工地上建開支明細帳是否有憑證?是否有梁少球同意開支的簽字?沒有證據(jù)支持應承擔舉證不能的法律后果。二、原審認定《定購硅石合同書》是委托加工合同嚴重違反合同自治性原則。本案中盡管合同標的物是特定的，政府部門將開采權(quán)批準給上訴人，上訴人又委托被上訴人開采，但采掘出來的礦石雙方當事人是以購銷的方式來履行合同的，被上訴人是經(jīng)商多年的人，其不可能不清楚自己的權(quán)利義務。而法院不能在上訴人主張和被上訴人辯解理由之外推定是所謂的委托加工合同。本案相關(guān)證據(jù)表明，雖然開采權(quán)是以上訴人的名義辦理的，但被上訴人在履行合同過程中均是以其公司及個人名義實施的，并不是以委托人名義實施，因此，盡管本案存在符合委托加工合同特征的個別事實行為，但其性質(zhì)顯然不是委托加工合同。另外，政府下文之前就一直在采挖，批文并不是造成合同不能履行的原因。被上訴人將設(shè)備租賃給王照興生產(chǎn)石英礦并交付給上訴人純屬另外一層法律關(guān)系，上訴人與王照興也簽訂協(xié)議，且已給付對價，因此不能認定為是被上訴人客觀上不能履行合同的事實根據(jù)。三、合同被迫解除，被上訴人就應承擔違約責任，取得財產(chǎn)應當返還。被上訴人兩次委托陳為龍收取上訴人支付的保證金4萬元和定金1萬元是無法抹去的事實。沒有證據(jù)證明被上訴人收到該款后用于土建開支，即便被上訴人將上述款項用于土建工程，根據(jù)上述理由，更是與上訴人毫無關(guān)系。綜上，請求二審法院撤銷一審判決，判令被上訴人返還保證金4萬元，預付挖機費1萬元，雙倍返還定金2萬元及逾期利息3500元。
加工安裝合同糾紛篇十九
雙方為開展來料加工業(yè)務，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。
第一條加工內(nèi)容。
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨。
乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負責運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負責運至________港口交付乙方。
第三條來料數(shù)量與質(zhì)量。
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規(guī)格標準。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量。
甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費。
甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務費用而確定的，故在中國國內(nèi)勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。
第六條付款方式。
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。
第七條運輸與保險。
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力。
第九條仲裁。
本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議，雙方應本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請中國________仲裁機構(gòu)進行仲裁。仲裁適用法律為：
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;。
2.中華人民共和國法律;。
3.在中國法律無明文規(guī)定時，適用國際通行的慣例。
第十條合同有效期。
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應付費用時終止。
第十一條合同的續(xù)訂。
本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。
第十二條合同文本與文字。
本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。
第十三條其他。
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%。
2.甲方收到原材料后，應按乙方提供的技術(shù)標準，對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更。
本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。