合同的主要功能是確保各方達成一致，明確交易標的和交付條件。確定合同有效期限和終止條件，以處理合作關(guān)系的終止和變更。如果你對合同的條款和內(nèi)容有任何疑問，請參考下面的示例合同。
山西省建設施工合同書篇一
法定住址：___________________________。
法定代表人：_________________________。
職務：_______________________________。
委托代理人：_________________________。
身份證號碼：_________________________。
通訊地址：___________________________。
郵政編碼：___________________________。
聯(lián)系人：_____________________________。
電話：_______________________________。
傳真：_______________________________。
帳號：_______________________________。
電子信箱：___________________________。
承包方：_____________________________。
法定住址：___________________________。
法定代表人：_________________________。
職務：_______________________________。
委托代理人：_________________________。
身份證號碼：_________________________。
通訊地址：___________________________。
郵政編碼：___________________________。
聯(lián)系人：_____________________________。
電話：_______________________________。
傳真：_______________________________。
帳號：_______________________________。
電子信箱：___________________________。
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
第一章工程。
第一條工程概況。
1.工程名稱：____________________工程。
2.工程地點：_________市_________區(qū)(縣)。
(1)_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。
(2)群體工程應附承包方承攬工程項目一覽表。
4.承包范圍：
(1)_______________________________。
(2)應注明是否包括土建、設備安裝、裝飾裝修等工作。
5.承包方式：工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種承包方式。
(1)承包方包工、包全部材料。
(2)承包方包工、部分包料，發(fā)包方提供部分材料。
(3)承包方包工、發(fā)包方包全部材料。
6.資金來源：_______________________________。
7.批準文號：_______________________________。
8.業(yè)主或主管單位：_________________________。
第二條工程監(jiān)理。
若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包方。
第三條工期：工程期限_________天，其中：
1.開工日期：本合同工程定于_________年_________月_________日開工，從簽定合同后第_________日算起。
2.竣工日期：本合同工程定于_________年_________月_________日竣工。
3.凡是延期開工或順延工期的約定，都是以約定的開工日期和竣工日期為計算基礎(chǔ)。
第四條工程造價：總價款：_________元，大寫(人民幣)：____________________。其中：
材料費：_________元(人民幣)。
人工費：_________元(人民幣)。
管理費：_________元(人民幣)。
設計費：_________元(人民幣)。
垃圾清運費：_________元(人民幣)。
稅金：_________元(人民幣)。
其他費用：_________元(人民幣)。
經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。
第二章詞語涵義及合同文件。
第五條詞語涵義。
1.有關(guān)合同雙方和監(jiān)理人的詞語。
(1)發(fā)包方：指與承包方簽訂本合同協(xié)議書的當事人。
(2)承包方：指與發(fā)包方簽訂本合同協(xié)議書的當事人。
(3)分包人：指本合同中從承包方處分包某一部分工程的當事人。
(4)監(jiān)理人：指專用合同條款中寫明的由發(fā)包方委托對本合同實施監(jiān)理的當事人。
2.有關(guān)合同組成文件的詞語。
(1)合同文件(或稱合同)：指由發(fā)包方與承包方簽訂的為完成本合同規(guī)定的各項工作而列入本合同第六條的全部文件和圖紙，以及其他在協(xié)議書中明確列入的文件和圖紙。
(2)技術(shù)條款：指本合同的技術(shù)條款和由監(jiān)理人作出或批準的對技術(shù)條款修改或補充的文件。
(3)圖紙：指列入合同的招標圖紙和發(fā)包方按合同規(guī)定向承包方提供的所有圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)，以及列入合同的投標圖紙和由承包方提交并經(jīng)監(jiān)理人批準的所有圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)。
(4)施工圖紙：指上述第(3)項規(guī)定的圖紙中由發(fā)包方提供或由承包方提交并經(jīng)監(jiān)理人批準的直接用于施工的圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)。
(5)投標文件：指承包方為完成本合同規(guī)定的各項工作，在投標時按招標文件的要求向發(fā)包方提交的投標報價書、已標價的工程量清單及其他文件。
(6)中標通知書：指發(fā)包方正式向中標人授標的通知書。
3.有關(guān)工程和設備的詞語。
(1)工程：指永久工程和臨時工程或為二者之一。
(2)永久工程：指按本合同規(guī)定應建造的并移交給發(fā)包方使用的工程(包括工程設備)。
(3)臨時工程：指為完成本合同規(guī)定的各項工作所需的各類非永久工程(不包括施工設備)。
(4)主體工程：指合同條款中寫明的全部永久工程中的主要工程。
(5)單位工程：指合同條款中寫明的單位工程。
(6)工程設備：指構(gòu)成或計劃構(gòu)成永久工程一部分的機電設備、金屬結(jié)構(gòu)設備、儀器裝置及其他類似的設備裝置。
(7)施工設備：指為完成本合同規(guī)定的各項工作所需的全部用于施工的設備、器具和其他物品(不包括臨時工程和材料)。
(8)承包方設備：指承包方的施工設備。
(9)進點：指承包方接到開工通知后進入施工場地。
4.有關(guān)工期的詞語。
(1)開工通知：指發(fā)包方委托監(jiān)理人通知承包方開工的函件。
(2)開工日期：指承包方接到監(jiān)理人發(fā)出的開工通知的日期或開工通知中寫明的開工日。
(3)完工日期：指本合同規(guī)定的全部工程、單位工程或部分工程完工和通過完工驗收后在移交證書(或臨時移交證書)中寫明的完工日。
5.有關(guān)合同價格和費用的詞語。
(1)合同價格：指協(xié)議書中寫明的合同總金額。
(2)費用：指為實施本合同所發(fā)生的開支，包括管理費和應分攤的其他費用，但不包括利潤。
6.其他詞語。
(1)施工場地(或稱工地)：指由發(fā)包方提供的用于本合同工程施工的場所以及在合同中指定作為施工場地組成部分的其他場所。
(2)書面形式：指任何手寫、打印、印刷的各種函件，包括電傳，電報、傳真和電子郵件。
(3)天：指日歷天。
第六條合同文件。
1.合同文件：合同文件互相解釋、互為說明，除合同條款另有約定外，其組成和解釋次序如下：
(1)雙方商定的補充協(xié)議或合同期內(nèi)經(jīng)雙方簽署的備忘錄;。
(2)合同協(xié)議書;。
(3)雙方簽署的合同談判備忘錄;。
(6)中標通知書、投標書和招標書;。
(7)與本合同有關(guān)的其他文件。
2.設計文件：發(fā)包方應在合同簽署后14天內(nèi)按照合同條款中約定的份數(shù)向承包方提供設計圖紙、設計說明和其他設計資料。未經(jīng)發(fā)包方同意，承包方不得將設計文件提供給第三方。若合同中約定部分工程由承包方進行設計，承包方應將有關(guān)設計文件和圖紙按合同約定的時間和份數(shù)提交發(fā)包方批準后方可實施。
3.補充設計文件：為滿足工程的正確實施或完成對其缺陷的修復，發(fā)包方可在合同范圍內(nèi)提出補充設計文件和通知，承包方應接受并執(zhí)行。
4.合同文件解釋順序：_________________________________________。
第七條合同范圍。
本合同所要實施的具體工作內(nèi)容、范圍及工程界限等，在合同條款中約定。
第八條技術(shù)標準。
雙方在條款內(nèi)約定適用國家標準、規(guī)范和名稱;沒有國家標準、規(guī)范但有行業(yè)標準、規(guī)范的，約定適用行業(yè)標準、規(guī)范的名稱;沒有國家和行業(yè)標準、規(guī)范的，約定適用工程所在地地方標準、規(guī)范的名稱。發(fā)包方應按條款約定的時間向承包方提供一式兩分約定的標準、規(guī)范。
國內(nèi)沒有相應標準、規(guī)范的，同發(fā)包方按條款約定的時間向承包方提出施工技術(shù)要求，承包方按約定的時間和要求提出施工工藝，經(jīng)發(fā)包方認可后執(zhí)行。發(fā)包方要求使用國外標準、規(guī)范的，應負責提供中文譯本。本條所發(fā)生的購買、翻譯標準、規(guī)范或制定施工工藝的費用，由發(fā)包方承擔。
第九條語言文字、適用法律和聯(lián)系方式。
1.語言文字：本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如條款約定使用兩種以上(含兩種)語言文字時，漢語應為解釋和說明本合同的標準語言文字。在少數(shù)民族地區(qū)，雙方可以約定使用少數(shù)民族語言文字書寫和解釋、說明本合同。
2.適用法律和法規(guī)：本合同文件適用國家的法律和行政法規(guī)。需要明示的法律、行政法規(guī)，由雙方在條款中約定。
3.聯(lián)系方式：本合同實施過程中，工程有關(guān)各方的一切聯(lián)系均以書面形式為準。在緊急的情況下，可先以口頭陳述，但應在事后48小時內(nèi)以書面形式予以確認。
第十條聯(lián)絡。
1.聯(lián)絡以書面形式為準：合同中述及的由任何人提出或給出的與合同有關(guān)的通知、指示、要求、請求、同意、意見、確認、批準、證書、證明和決定等是雙方聯(lián)系和履行合同的憑證，均應以書面形式為準，并應送達雙方約定的地點和辦理簽收手續(xù)。
2.來往函件的發(fā)出和答復：上述通知、指示、要求、請求、同意、意見、確認、批準、證書、證明和決定等來往函件均應按合同規(guī)定的期限及時發(fā)出和答復，不得無故扣壓和拖延，亦不得無故拒收，否則由責任方對由此造成的后果負責。
第十一條圖紙。
1.發(fā)包方應按條款約定的日期和套數(shù)，向承包方提供圖紙。承包方需要增加圖紙?zhí)讛?shù)的，發(fā)包方應代為復制，復制費用由承包方承擔。發(fā)包方對工程有保密要求的，應在條款中提出保密要求，保密措施費用由發(fā)包方承擔，承包方在約定保密期限內(nèi)履行保密義務。
2.承包方未經(jīng)發(fā)包方同意，不得將本工程圖紙轉(zhuǎn)給第三人。工程質(zhì)量保修期滿后，除承包方存檔需要的圖紙外，應將全部圖紙退還給發(fā)包方。
3.承包方應在施工現(xiàn)場保留一套完整圖紙，供工程師及有關(guān)人員進行工程檢查時使用。
第三章雙方責任。
1.監(jiān)理單位委派的工程師：姓名：_________，職務：_________，發(fā)包方委托的職權(quán)：_________，需要取得發(fā)包方批準才能行使的職權(quán)：_________。
2.發(fā)包方派駐的工程師：姓名：_________，職務：_________，職權(quán)：_________。
3.不實行監(jiān)理的，工程師的職權(quán)：____________________。
4.實行工程監(jiān)理的，發(fā)包方應在實施監(jiān)理前將委托的監(jiān)理單位名稱、監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書面形式通知承包方。
5.合同履行中，發(fā)生影響發(fā)包方、承包方雙方權(quán)利或義務的事件時，負責監(jiān)理的工程師應依據(jù)合同在其職權(quán)范圍內(nèi)客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本合同關(guān)于爭議的約定處理。
6.除合同內(nèi)有明確約定或經(jīng)發(fā)包方同意外，負責監(jiān)理的工程師無權(quán)解除本合同約定的承包方的任何權(quán)利與義務。
第十三條工程師的委派和指令。
1.工程師可委派工程師代表，并可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包方，負責監(jiān)理工程師還應將委派和撤回通知發(fā)包方。委派書和撤回通知作為本合同附件。
工程師代表在工程師授權(quán)范圍內(nèi)向承包方發(fā)出的任何局面形式的函件，與工程師發(fā)出的函件具有同等效力。承包方對工程師代表向其發(fā)出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發(fā)出指令有失誤時，工程師應進行糾正。除工程師或工程師代表外，發(fā)包方派駐工地的其他人員均無權(quán)向承包方發(fā)出任何指令。
2.工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給項目經(jīng)理，項目經(jīng)理的回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，工程師可發(fā)出口頭指令，并在48小時內(nèi)給予書面確認，承包方對工程師的指令應予執(zhí)行。工程師不能及時給予書面確認的，承包方應于工程師發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認要求。工程師在承包方提出確認要求48小時內(nèi)不予答復的，視為口頭指令已被確認。
(1)承包方認為工程師指令不合理，應在收到指令后24小時內(nèi)向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包方報告后24小時內(nèi)作出修改指出指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，并以書面形式通知承包方。緊急情況下，工程師要求承包方立即執(zhí)行的指令或承包方雖有異議，但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，承包方應予的執(zhí)行。因指令錯誤發(fā)生的追加合同價款和給承包方造成的損失由發(fā)包方承擔，延誤的工期相應順延。
(2)本款規(guī)定同樣適用于由工程師代表發(fā)出的指令、通知。
3.工程師應按合同約定，及時向承包方提供所需指令、批準并履行約定的其他義務。由于工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤，發(fā)包方應承擔延誤造成的追加合同價款，并賠償承包方有關(guān)損失，順延延誤的工期。
4.如需更換工程師，發(fā)包方應至少提前7天以書面形式通知承包方，后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權(quán)，履行前任的義務。
第十四條項目經(jīng)理。
1.項目經(jīng)理：姓名：_________，職務：_________。
2.承包方依據(jù)合同發(fā)出的通知，以書面形式由項目經(jīng)理簽字后送交工程師，工程師在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
3.項目經(jīng)理按發(fā)包方認可的施工組織設計(施工方案)和工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯(lián)系時，項目經(jīng)理應當采取保證人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后48小時內(nèi)向工程師送交報告。責任在發(fā)包方或第三人，由發(fā)包方承擔由此發(fā)生的追加合同價款，相應順延工期;責任在承包方，由承包方承擔費用，不順延工期。
4.承包方如需更換項目經(jīng)理，應至少提前7天以書面形式通知發(fā)包方，并征得發(fā)包方同意。后任繼續(xù)先行使合同文件約定的前任的職權(quán)，履行前任的義務。
5.發(fā)包方可以與承包方協(xié)商，建議更換其認為不稱職的項目經(jīng)理。
第十五條發(fā)包方代表。
1.發(fā)包方代表可委派有關(guān)具體管理人員，行使自己部分權(quán)利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前7天通知承包方。
2.發(fā)包方代表的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給承包方代表，承包方代表在回執(zhí)行上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，發(fā)包方代表可發(fā)出口頭指令，并在48小時內(nèi)給予書面確認，承包方應于發(fā)包方代表發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認要求，發(fā)包方代表在承包方提出確認要求24小時后不予答復，視為承包方要求已被確認。承包方認為發(fā)包方代表指令不合理，應在收到指令后24小時內(nèi)提出書面申告，發(fā)包方代表在收到承包方申告后24小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，并以書面形式通知承包方。緊急情況下，發(fā)包方代表要求承包方立即執(zhí)行的指令或承包方加有異議，但發(fā)包方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，承包方應予執(zhí)行。因指令錯誤而發(fā)生的追加合同價款和對承包方造成的損失由發(fā)包方承擔，延誤的工期相應順延。
3.發(fā)包方代表應按合同約定，及時向承包方提供所需指令、批準、圖紙并履行其它約定的義務。否則承包方在約定時間后24小時內(nèi)將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知發(fā)包方代表，發(fā)包方代表收到通知后48小時內(nèi)不予答復，應承擔由此造成的追回合同價款，并賠償承包方的有關(guān)損失，延誤的工期相應順延。
4.發(fā)包方代表易人，發(fā)包方應于易人前7天通知承包方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務。
第十六條承包方代表。
1.承包方的要求、請求和通知，以書面形式由承包方代表簽字后送發(fā)包方代表，發(fā)包方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。
2.承包方代表按發(fā)包方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與發(fā)包方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內(nèi)向發(fā)包方代表送交報告。責任在發(fā)包方，由發(fā)包方承擔由此發(fā)生的追加合同價款，相應順延工期;責任在承包方，由承包方承擔費用。
3.承包方代表易人，承包方應于易人前7天通知發(fā)包方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務。
第十七條發(fā)包方工作。
1.提供場地條件：負責辦理土地、水域征用，青苗、樹木賠償，房屋拆遷，清除地面、地下、架空、水上和水下障礙物等工作。按合同條款中約定的時間、位置、面積和高程向承包方提供施工場地。
2.提供水電與交通條件：負責按合同條款中約定的時間、地點開通公共通道與施工場地間的道路，提供供水、供電、通訊等線路接點及施工船舶臨時停泊水域，并保證施工期間的暢通。
3.提供施工條件：辦理征地紅線、航行通告、拋泥區(qū)許可證和碼頭岸線審批等施工所需的各種手續(xù)。向承包方提供本工程征地范圍地形圖，辦理臨時用地的申報手續(xù)。協(xié)助解決對承包方施工有干擾的外部條件。
4.提供技術(shù)資料：按合同條款約定的時間和數(shù)量向承包方提供工程地質(zhì)報告以及水準點、坐標控制點等技術(shù)資料，并組織進行設計交底及現(xiàn)場交驗。發(fā)包方對其提供的上述資料的真實性負責，承包方則對上述資料的理解和應用負責。
5.任命發(fā)包方代表：發(fā)包方應在合同協(xié)議書簽署后7天內(nèi)任命代表，行使合同約定的發(fā)包方權(quán)力，負責履行合同約定的發(fā)包方義務，并將此任命書面通知承包方。發(fā)包方更換其代表時，應提前7天通知承包方。
6.付款：按本合同約定的期限和辦法向承包方支付工程價款。
7.發(fā)布工程指令：按本合同的約定，及時向承包方發(fā)布工程指令，簽發(fā)圖紙、確認工程進度報表，檢查隱蔽工程并辦理各種驗收或簽認手續(xù)。
8.竣工驗收：按本合同約定及時組織竣工驗收，辦理竣工結(jié)算。
第十八條承包方工作。
1.施工準備：負責施工現(xiàn)場的布置和臨時設施的施工，在本合同約定的期限內(nèi)向監(jiān)理工程師提交詳細的施工組織設計、施工進度計劃及開工申請報告。按合同約定的時間、規(guī)格和數(shù)量及時到位施工船機和設備。
2.提交報告及報表：根據(jù)工程施工情況及監(jiān)理工程師的指令及時向監(jiān)理工程師提交隱蔽工程驗收通知、工程質(zhì)量自檢報告、竣工驗收申請報告及工程事故報告等，并按時提交月度、季度施工作業(yè)計劃、用款計劃及工程完成情況統(tǒng)計表。
3.確保工程進度與質(zhì)量：按設計文件、技術(shù)標準及批準的施工組織設計的要求進行施工和材料檢驗，建立健全施工質(zhì)量保證體系。
4.提供條件：按招標書或本合同條款的約定，為監(jiān)理工程師的現(xiàn)場工作提供辦公、住宿、交通和通訊等條件。
5.負責工程的保護與保修：對已完工的建筑物和已安裝的設備，在交付發(fā)包方應前負責保護，保護期間發(fā)生損壞，由承包方無償予以修復。若因發(fā)包方提前使用造成損壞，修復費用由發(fā)包方承擔。工程竣工驗收合格后，在合同約定的保修期間，對屬于承包方責任造成的任何缺陷，承包方應無償修復。
6.任命承包方代表：在合同協(xié)議書簽署時任命代表，承包方代表應具有國家或交通部頒發(fā)的項目經(jīng)理資質(zhì)證書并常駐工程現(xiàn)場，負責履行本合同約定的承包方義務和管理本合同工程的施工。承包方更換其代表時，應事先征得發(fā)包方同意并提前7天通知監(jiān)理工程師。
7.遵守政府法令和規(guī)章：施工過程中應遵守政府的各項法令和規(guī)章，特別是交通、衛(wèi)生、安全、消防及環(huán)境保護等方面的法令和規(guī)章。
8.接受工程監(jiān)理：接受監(jiān)理工程師在發(fā)包方授權(quán)范圍內(nèi)依據(jù)本合同對施工的監(jiān)督和管理，執(zhí)行監(jiān)理工程師發(fā)布的工程指令，參加監(jiān)理工程或發(fā)包方主持的工程會議。
第十九條工程監(jiān)理。
1.工程監(jiān)理：為確保工程質(zhì)量與安全、控制施工進度和工程投資，發(fā)包方可委托監(jiān)理單位對工程實施監(jiān)理，承包方應接受監(jiān)理。
2.監(jiān)理工程師：發(fā)包方應在監(jiān)理工程師進駐現(xiàn)場前，將監(jiān)理工程師的職責和權(quán)限以書面形式通知承包方。監(jiān)理工程師在發(fā)包方授權(quán)范圍內(nèi)，依據(jù)本施工合同，獨立、公正地行使監(jiān)理職權(quán)。
3.監(jiān)理工程師在發(fā)包方授權(quán)范圍內(nèi)所發(fā)生的一切行為，均視為發(fā)包方行為。
4.監(jiān)理工程師可以任命一定數(shù)量的人員協(xié)助其工作，并授權(quán)此類人員履行監(jiān)理工程師的部分職責。監(jiān)理工程師也可隨時撤回此類任命與授權(quán)，但此類任命、授權(quán)與撤回應提前7天報告發(fā)包方并通知承包方。
5.為保證施工正常進行，雙方應尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時，按協(xié)議條款的約定處理。總監(jiān)理工程師易人，發(fā)包方接到監(jiān)理單位通知后應同時通知承包方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務。
6.建設工程實行監(jiān)理的，發(fā)包方應當與監(jiān)理人采用書面形式訂立委托監(jiān)理合同。發(fā)包方與監(jiān)理人的權(quán)利和義務以及法律責任，應當依照《中華人民共和國民法典》中委托合同以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。
第四章交通運輸。
第二十條交通運輸。
1.場內(nèi)施工道路。
(1)發(fā)包方提交給承包方使用的道路和交通設施，應由承包方負責其在合同實施期內(nèi)的維修、養(yǎng)護和交通管理工作，并承擔一切費用。
(2)除本款(1)項所述的由發(fā)包方提供的部分道路和交通設施外，承包方應負責修建、維修、養(yǎng)護和管理其施工所需的全部臨時道路和交通設施，并承擔一切費用。
(3)承包方修建的臨時道路和交通設施，應免費提供給發(fā)包方和監(jiān)理人使用。
2.場外公共交通。
(1)承包方的車輛外出行駛所需的場外公共道路的通行費、養(yǎng)路費和稅款等一切費用由承包方承擔。
(2)承包方車輛應服從當?shù)亟煌ú块T的管理，嚴格按照道路和橋梁的限制荷重安全行駛，并服從交通監(jiān)管部門的檢查和檢驗。
3.超大件和超重件的運輸：由承包方負責運輸?shù)奈锛?，若遇有超大件或超重件時，應由承包方負責向交通管理部門辦理申請手續(xù)。運輸超大件或超重件所需進行的道路和橋梁臨時加固改造費用和其他有關(guān)費用，均由承包方承擔。若實際運輸中的超大件或超重件超過合同規(guī)定的件數(shù)、尺寸或重量時，應由發(fā)包方和承包方共同協(xié)商確定各自分擔的費用。
4.道路和橋梁的損壞責任：承包方應為自己進行的物品運輸造成工地內(nèi)外公共道路和橋梁的損壞負全部責任，并負責支付修復損壞的全部費用和可能引起的索賠。
5.水路運輸：本條上述各款的內(nèi)容亦適用于水路運輸，其中“道路”一詞的涵義應包括水閘、碼頭、堤防或與水路有關(guān)的其他結(jié)構(gòu)物;“車輛”一詞的涵義應包括船舶，本條各款規(guī)定仍有效。
第五章施工組織設計和工期。
第二十一條施工組織設計。
1.施工組織設計的提交：承包方應在合同條款中約定的期限內(nèi)，將施工組織設計提交給監(jiān)理工程師審查。施工組織設計的主要內(nèi)容應包括：施工進度計劃、施工工藝流程及說明、材料供應與檢驗、施工場地平面布置、施工質(zhì)量保證措施、施工人員組成、施工船機配備和施工安全措施及施工對環(huán)境影響的保護措施等。施工進度計劃應按照網(wǎng)絡圖關(guān)鍵線路或主要工作橫道圖進行控制，并應包括每月預計完成的工作量和形象進度。
2.施工組織設計的審批：監(jiān)理工程師應在收到承包方施工組織設計后7天內(nèi)提出審查意見并提請發(fā)包方審批，發(fā)包方應在接到審查意見后7天內(nèi)予以審批。審批時，若發(fā)包方提出修改意見，承包方應對施工組織設計進行修改和補充，并在接到審批意見后7天內(nèi)向監(jiān)理工程師提交修改和補充報告，監(jiān)理工程師確認后，承包方應按確認后的施工組織設計組織施工。若監(jiān)理工程師及發(fā)包方未在上述限定的時間內(nèi)提出修改意見或?qū)徟?，可視為承包方施工組織設計已被發(fā)包方批準。
3.施工進度計劃的修訂：如果監(jiān)理工程師認為工程實際施工進度不符合經(jīng)發(fā)包方批準的施工進度計劃時，承包方應按監(jiān)理工程師的要求對施工進度計劃進行修訂，并提出保證工程在合同約定的施工期內(nèi)完成的具體措施，經(jīng)監(jiān)理工程師審核并報發(fā)包方批準后執(zhí)行。
第二十二條進度計劃。
1.承包方應按條款約定的日期，將施工組織設計和工程進度計劃提交工程師，工程師按條款約定的時間預以確認或提出修改意見，逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意。
2.群體工程中單位工程分期進行施工的，承包方應按照發(fā)包方提供圖紙及有關(guān)資料的時間，按單位工程編制進度計劃，其具體內(nèi)容雙方在條款中約定。
3.承包方必須按工程師確認的進度計劃組織施工，接受工程師對進度的檢查、監(jiān)督。工程實行進度與經(jīng)確認的進度計劃不符時，承包方應按工程師的要求提出改進措施，經(jīng)工程師確認后執(zhí)行。因承包方的原因?qū)е聦嶋H進度與進度計劃不符，承包方無權(quán)就改進措施提出追加合同價款。
第二十三條開工及延期開工。
1.承包方應當按照協(xié)議書約定的開工日期開工。承包方不能按時開工，應當不遲于協(xié)議書約定的開工日期前7天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應當在接到延期開工申請后的48小時內(nèi)以書面形式答復承包方。工程師在接到延期開工申請后48小時內(nèi)不答復，視為同意承包方要求，工期相應順延。工程師不同意延期要求或承包方未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工要求，工期不予順延。
2.因發(fā)包方原因不能按照協(xié)議書約定的開工日期開工，工程師應以書面形式通知承包方，推遲開工日期。發(fā)包方賠償承包方因延期開工造成的損失，并相應順延工期。
3.雙方約定工期順延的其他情況：_________________________________________。
第二十四條暫停施工。
工程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包方暫停施工，并在提出要求后48小時內(nèi)提出書面管理意見。承包方應當按工程師要求停止施工，并妥善保護已完工程。承包方實施工程師作出的管理意見后，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在48小時內(nèi)給予答復。工程師未能在規(guī)定時間內(nèi)提出管理意見，或收到承包方復工要求后48小時內(nèi)未予答復，承包方可自行復工。因發(fā)包原因造成停工的，由發(fā)包方承擔所發(fā)生的追加合同價款，賠償承包方由此造成的損失，相應順延工期;因承包方原因造成停工的，由承包方承擔發(fā)生的費用，工期不予順延。
第二十五條工期延誤。
1.因以下原因造成工期延誤，經(jīng)工程師確認工期相應順延。
(1)發(fā)包方未能按條款的約定提供圖紙及開工條件。
(2)發(fā)包方未能按約定日期支付工程預付款、進度款，到使施工不能正常進行。
(3)工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行。
(4)設計變更和工程量增加。
(5)一周內(nèi)非承包方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時。
(6)不可抗力。
(7)條款中約定或工程師同意工程期順延的其他情況。
2.承包方在1款情況發(fā)生后14天內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告后14天內(nèi)予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。
第二十六條工程竣工。
1.承包方必須按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。
2.因承包方原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包方承擔違約責任。
3.施工中發(fā)包方如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后就應簽訂提前竣工協(xié)議，作為合同文件組成部分。提前竣工協(xié)議應包括承包方為保證工程質(zhì)量和安全采取的措施。發(fā)包方為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內(nèi)容。
第六章質(zhì)量與驗收。
第二十七條檢查和返工。
1.承包方應認真按照標準、規(guī)范和設計的要求以及發(fā)包方代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受發(fā)包方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按發(fā)包方代表及委派人員的要求返工、修改，承擔由自身原因?qū)е路倒?、修改的費用。因發(fā)包方不正確糾正或其他非承包方原因引起的經(jīng)濟支出，由發(fā)包方承擔。
2.以上檢查檢驗合格后，又發(fā)現(xiàn)由承包方原因引起的質(zhì)量問題，仍由承包方承擔責任和發(fā)生的費用，賠償發(fā)包方的有關(guān)損失，工期相應順延。
3.以上檢查檢驗不應影響施工正常進行，如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格，影響正常施工的費用由承包方承擔。除此以外影響正常施工的經(jīng)濟支出由發(fā)包方承擔，相應順延工期。
第二十八條質(zhì)量。
(一)工程質(zhì)量等級。
1.工程質(zhì)量應達到國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準的合格條件。發(fā)包方要求部分或全部工程質(zhì)量達到優(yōu)良標準，應支付由此增加的經(jīng)濟支出，對工期有影響的應給予相應順延。
2.達不到約定條件的部分，發(fā)包方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，可要求承包方返工，承包方應按發(fā)包方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。因承包方原因達不到約定條件，由承包方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件，承包方承擔違約責任。因發(fā)包方原因達不到約定條件，由發(fā)包方承擔返工的經(jīng)濟支出，工期相應順延。
3.雙方對工程質(zhì)量的爭議，請協(xié)議條款約定的質(zhì)量監(jiān)督部門仲裁，仲裁費用及因此造成的損失，由敗訴一方承擔。
(二)質(zhì)量標準。
1.承包方必須按照設計文件和國家現(xiàn)行的技術(shù)標準、規(guī)范進行施工。
2.承包方所承包的工程，必須全部達到國家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標準，工程一次驗收合格率達到100%，優(yōu)良率達到_________。
3.凡因承包方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程，承包方應在發(fā)包方規(guī)定的時間內(nèi)無償返工，達到工程質(zhì)量驗收標準。返工后仍達不到的，由承包方承擔違約責任。由于發(fā)包方原因達不到工程質(zhì)量標準的，由發(fā)包方承擔返工責任及經(jīng)濟支出。
5.施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時，如不服調(diào)解，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
(三)質(zhì)量監(jiān)督。
本工程的質(zhì)量監(jiān)督，由質(zhì)量監(jiān)督站負責，雙方均應接受其對工程質(zhì)量的監(jiān)督與檢查。
第二十九條試車。
1.設備安裝工程具備單機無負荷試車條件，承包方組織試車，并在試車48小時前通知發(fā)包方代表，通知包括試車內(nèi)容、時間地點，承包方準備試車記錄。發(fā)包方為試車提供必要條件。試車通過，發(fā)包方代表在試車記錄上簽字。
2.設備安裝工程具備聯(lián)動無負荷試車條件，發(fā)包方組織試車，并在試車48小時前通知承包方。通知包括試車內(nèi)容、時間、地點和對承包方應作準備工作的要求。承包方按要求做好準備工作和試車記錄。試車通過，雙方在試車記錄上簽字后，方可進行竣工驗收。
3.由于設計原因試車達不到驗收要求。發(fā)包方負責修改設計，承包方按修改后設計重新安裝。發(fā)包方承擔修改設計費用、拆除及重新安裝的經(jīng)濟支出，工期相應順延。
4.由于設備制造試車達不到驗收要求，由該設備采購一方負責重新購置或修理，承包方負責拆除和重新安裝。設備為承包方采購，由承包方承擔修理或重新購置、拆除及重新安裝的費用，工期不予順延;設備由發(fā)包方采購，發(fā)包方承擔上述各項經(jīng)濟支出，工期相應順延。
5.由于承包方施工原因試車達不到驗收要求，發(fā)包方代表在試車后24小時內(nèi)提出修改意見。承包方修改后重新試車，承擔修改和重新試車的費用，工期不予順延。
6.試車費用除已包括在合同價款之內(nèi)或協(xié)議條款另有約定的，均由發(fā)包方承擔。
7.發(fā)包方代表未在規(guī)定時間提出修理意見，或試車合格不在試車記錄上簽字，試車結(jié)束24小時后，記錄自行生效，承包方可繼續(xù)施工或辦理竣工手續(xù)。
第三十條驗收和重新檢驗。
1.發(fā)包方代表不能按時參加驗收或試車，須在開始驗收或試車24小時之前向承包方提出延期要求，延期不能超過兩天。發(fā)包方代表未能按以上時間提出延期要求，不參加驗收和試車，承包方可自行組織驗收和試車，發(fā)包方應承認驗收或試車記錄。
2.無論發(fā)包方代表是否參加驗收，當其提出對已經(jīng)隱蔽工程重新檢驗的要求時，承包方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新進行復蓋或修復。檢驗合格。發(fā)包方承擔由此發(fā)生的經(jīng)濟支出，賠償承包方損失并相應順延工期。檢驗不合格，承包方承擔發(fā)生的費用，工期不予順延。
第七章文明施工。
第三十一條文明施工。
發(fā)包方應統(tǒng)一管理本工程的文明施工工作，負責管理和協(xié)調(diào)全工地的治安保衛(wèi)、施工安全和環(huán)境保護等有關(guān)文明施工事項。
1.發(fā)包方應負責與當?shù)毓膊块T協(xié)商，共同在工地建立或委托當?shù)毓膊块T，建立一個現(xiàn)場治安管理機構(gòu)，統(tǒng)一管理全工地的治安保衛(wèi)事宜，負責履行本工程的治安保衛(wèi)職責。
2.發(fā)包方和承包方應教育各自的人員遵紀守法，共同維護全工地的社會治安，協(xié)助現(xiàn)場治安管理機構(gòu)，做好各自管轄區(qū)(包括施工工地和生活區(qū))的治安保衛(wèi)工作。
第三十二條安全施工與檢查。
1.承包方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨意接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由承包方承擔。
2.發(fā)包方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。發(fā)包方不得要求承包方違反安全管理的規(guī)定進行施工。因發(fā)包方原因?qū)е碌陌踩鹿?，由發(fā)包方承擔相應責任及發(fā)生的費用。
第三十三條安全防護。
1.承包方在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，施工開始前應向工程師提出安全防護措施，經(jīng)工程師認可后實施，防護措施費用由發(fā)包方承擔。
2.實施爆破作業(yè)，在放射、毒害性環(huán)境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包方應在施工前14天以書面形式通知工程師，并提出相應的安全防護措施，經(jīng)工程師認可后實施由發(fā)包方承擔安全防護措施費用。
第三十四條事故管理。
1.發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，承包方應按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知工程師，同時按政府有關(guān)部門要求管理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用。
2.發(fā)包方承包方對事故責任有爭議時，應按政府有關(guān)部門的認定處理。
第三十五條環(huán)境保護。
1.環(huán)境保護責任：承包方在施工過程中，應遵守有關(guān)環(huán)境保護的法律、法規(guī)和規(guī)章及本合同的有關(guān)規(guī)定，并應對其違反上述法規(guī)和規(guī)章和本合同規(guī)定所造成的環(huán)境破壞以及人員傷害和財產(chǎn)損失負責。
2.采取合理的措施保護環(huán)境。
(1)承包方應在其編報的施工組織設計中，做好施工棄渣的處理措施，嚴格按批準的棄渣規(guī)劃有序地堆放和利用棄渣，防止任意堆放棄渣降低河道的抗洪能力和影響其他承包方的施工和危及下游居民的安全。
(2)承包方應按合同規(guī)定采取有效措施對施工開挖的邊坡及時進行支護和做好排水措施，避免由于施工造成的水土流失。
(3)承包方在施工過程中應采取有效措施，注意保護飲用水源免受施工活動造成的污染。
(4)承包方應按《技術(shù)條款》的規(guī)定，加強對噪聲、粉塵、廢氣、廢水的控制和治理，努力降低噪聲、控制粉塵和廢氣濃度以及做好廢水和廢油的治理和排放。
(5)承包方應保持施工區(qū)和生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，及時清除垃圾和廢棄物，并運至指定的地點堆放和處理。進入現(xiàn)場的材料、設備必須置放有序，防止任意堆放器材、雜物阻塞工作場地周圍的通道和破壞環(huán)境。
第八章合同價款與支付。
第三十六條合同價款及調(diào)整。
1.招標工程的合同價款由發(fā)包方承包方依據(jù)中標通知書中的中標價格在協(xié)議書內(nèi)約定。非招標工程的合同價款由發(fā)包方承包方依據(jù)工程預算書在協(xié)議書內(nèi)約定。
2.合同價款在協(xié)議書內(nèi)約定后，任何一方不得擅自改變。下列三種確定合同價款的方式，雙方可在條款內(nèi)約定采用其中一種：
(1)固定價格合同。雙方在條款內(nèi)約定合同價款包含的風險范圍和風險費用的計算方法，在約定的風險范圍內(nèi)合同價款不再調(diào)整。風險范圍以外的合同價款調(diào)整方法。應當在條款內(nèi)約定。
(2)可調(diào)價格合同。合同價款可根據(jù)雙方的約定而調(diào)整，雙方在條款內(nèi)約定合同價款調(diào)整方法。
(3)成本加酬金合同。合同價款包括成本和酬金兩部分，雙方在條款內(nèi)約定成本構(gòu)成和酬金的計算方法。
3.可調(diào)價格合同中合同價款的調(diào)整因素包括：
(1)法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)政策變化影響合同價款。
(2)工程造價管理部門公布的價格調(diào)整。
(3)一周內(nèi)非承包方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時。
(4)雙方約定的其他因素。
4.承包方應當在3款情況發(fā)生后14天內(nèi)，將調(diào)整原因、金額以書面形式通知工程師，工程師確認調(diào)整金額后作為追加合同價款，與工程款同期支付。工程師收到承包方通知后14天內(nèi)不予確認也不提出修改意見，視為已經(jīng)同意該項調(diào)整。
第三十七條工程預付款。
實行工程預付款的，雙方應當在條款內(nèi)約定發(fā)包方向承包方預付工程款的時間和數(shù)額，開工后按約定的時間和比例逐次扣回。預付時間應不遲于約定的開工日期前7天。發(fā)包方不按約定預付，承包方在約定預付時間7天后向發(fā)包方發(fā)出要求預付的通知，發(fā)包方收到通知后仍不能按要求預付，承包方可在發(fā)出通知后7天停止施工，發(fā)包方應從約定應付之日起向承包方支付應付款的貸款利息，并承擔違約責任。
第三十八條工程款(進度款)支付。
1.在確認計量結(jié)果后14天內(nèi)，發(fā)包方應向承包方支付工程款(進度款)。按約定時間發(fā)包方應扣回的預付款，與工程款(進度款)同期結(jié)算。
2.本合同確定調(diào)整的合同價款，應與工程款(進度款)同期調(diào)整支付。
3.發(fā)包方超過約定的支付時間不支付工程款(進度款)，承包方可向發(fā)包方發(fā)出要求付款的通知，發(fā)包方收到承包方通知后仍不能按要求付款，可與承包方協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議，經(jīng)承包方同意后可延期支付。協(xié)議應明確延期支付的時間和從計量結(jié)果確認后第15天起應付款的貸款利息。
4.發(fā)包方不按合同約定支付工程款(進度款)，雙方又未達成延期付款協(xié)議，導致施工無法進行，承包方可停止施工，由發(fā)包方承擔違約責任。
第九章計量與支付。
第三十九條計量。
1.工程量：《工程量清單》中開列的工程量是合同的估算工程量，不是承包方為履行合同應當完成的和用于結(jié)算的工程量。結(jié)算的工程量應是承包方實際完成的并按合同有關(guān)計量規(guī)定計量的工程量。
2.完成工程量的計量。
(1)承包方應按合同規(guī)定的計量辦法，按月對已完成的合格的工程進行準確計量，并在每月末隨同月付款申請單，按《工程量清單》的項目分項向監(jiān)理人提交完成工程量月報和有關(guān)計量資料。
(2)監(jiān)理人對承包方提交的工程量月報表進行復核，以確定當月完成的工程量，有疑問時，可以要求承包方派員與監(jiān)理人共同復核，并可要求承包方按規(guī)定進行抽樣復測，此時，承包應指派代表協(xié)助監(jiān)理人進行復核并按監(jiān)理人的要求提供補充的計量資料。
(3)若承包方未按監(jiān)理人的要求派代表參加復核，則監(jiān)理人復核修正的工程量應被視為承包方實際完成的準確工程量。
(4)監(jiān)理人認為有必要時，可要求與承包方聯(lián)合進行測量計量，承包方應遵照執(zhí)行。
(5)承包方完成了《工程量清單》中每個項目的全部工程量后，監(jiān)理人應要求承包方派員共同對每個項目的歷次計量報表進行匯總和通過測量核實該項目的最終結(jié)算工程量，并可要求承包方提供補充計量資料，以確定該項目最后一次進度付款的準確工程量。如承包方未按監(jiān)理人的要求派員參加，則監(jiān)理人最終核實的工程量應被視為該項目完成的準確工程量。
3.計量方法：除合同另有規(guī)定外，各個項目的計量辦法應按《技術(shù)條款》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.計量單位：除合同另有規(guī)定外，均應采用國家法定的計量單位。
5.總價承包項目的分解：承包方應將工程量清單中的總價承包項目進行分解，并在簽訂協(xié)議書后的28天內(nèi)將該項目的分解表提交監(jiān)理人審批。分解表應標明其所屬子項和分階段需支付的金額。
第十章材料設備供應。
第四十條材料樣品或樣本。
不論任何一方供應都應事先提供材料樣品或樣本。經(jīng)雙方驗收后封存，作為材料供應和竣工驗收的實物標準。發(fā)包方或設計單位指定的材料品種，由指定者提供指定式樣、色調(diào)和規(guī)格的樣品或樣本。
第四十一條發(fā)包方提供材料。
1.發(fā)包方按照協(xié)議條款約定的材料種類、規(guī)格、數(shù)量、單價、質(zhì)量等級和提供時間、地點的清單，向承包方提供材料及其產(chǎn)品合格證明。發(fā)包方代表在所提供材料驗收24小時前將通知送達承包方，承包方派人與發(fā)包方一起驗收。無論承包方是否派人參加驗收，驗收后由承包方妥善保管，發(fā)包方支付相應的保管費用。發(fā)生損壞或丟失，由承包方負責賠償。發(fā)包方不按規(guī)定通知承包方驗收，承包方不負責材料設備的保管，損壞或丟失由發(fā)包方負責。
2.發(fā)包方供應的材料與清單或樣品不符，按下列情況分別處理：
(1)材料單價與清單不符，由發(fā)包方承擔所有差價。
(2)材料的種類、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級與清單或樣品不符，承包方可拒絕接收保管，由發(fā)包方運出施工現(xiàn)場并重新采購。
(3)到貨地點與清單不符，發(fā)包方負責倒運至約定地點。
(4)供應數(shù)量少于清單約定數(shù)量時，發(fā)包方將數(shù)量補齊。多于清單數(shù)量時，發(fā)包方負責將多余部分運出施工現(xiàn)場。
(5)供應時間早于清單約定時間，發(fā)包方承擔因此發(fā)生的保管費用。
因以上原因或遲于清單約定時間供應而導致的追加合同價款，由發(fā)包方承擔。發(fā)生延誤，工期相應順延，并由發(fā)包方賠償承包方由此造成的損失。
3.承包方檢驗難過之后仍發(fā)現(xiàn)有與清單和樣品的規(guī)格、質(zhì)量等級不符的情況，發(fā)包方還應承擔重新采購及返工的追加合同價款，并相應順延工期。
第四十二條承包方供應材料。
承包方根據(jù)協(xié)議條款約定，按照設計、規(guī)范和樣品的要求采購工程需要的材料，并提供產(chǎn)品合格證明。在材料設備到貨24小時前通知發(fā)包方代表驗收。對與設計、規(guī)范和樣品要求不符的產(chǎn)品，發(fā)包方代表應禁止使用，由承包方按發(fā)包方代表要求的時間運出現(xiàn)場，重新采購符合要求的產(chǎn)品，承擔由此發(fā)生的費用，工期不予順延。發(fā)包方未能按時到場驗收，以后發(fā)現(xiàn)材料不符合規(guī)范、設計和樣品要求，承包方仍應拆除、修復及重新采購，并承擔發(fā)生的費用。由此延誤的工期相應順延。
第四十三條材料試驗。
對于必須經(jīng)過試驗才能使用的材料，不論雙方任何一方供應，按協(xié)議條款的約定，由承包方進行防火阻燃、毒性反應等測試。不具備測試條件的，可委托專業(yè)機構(gòu)進行測試，費用由發(fā)包方承擔。測試結(jié)果不合格的材料，凡款采購的應停止采購，凡已采購運至現(xiàn)場的，應立即由采購方運出現(xiàn)場，由此造成的全部材料采購費用，由采購方承擔。發(fā)包方或設計單位指定的材料不合格，由發(fā)包方承擔全部材料采購費用。
第十一章工程變更。
第四十四條工程設計變更。
1.施工中發(fā)包方需對原工程設計變更，應提前14天以書面形式向承包方發(fā)出變更通知。變更超過原設計標準或批準的建設規(guī)模時，發(fā)包方應報規(guī)劃管理部門和其他有關(guān)部門重新審查批準，并由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明。承包方按照工程師發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求，進行下列需要的變更：
(1)更改工程有關(guān)部分的標高、基線、位置和尺寸。
(2)增減合同中約定的工程量。
(3)改變有關(guān)工程的施工時間和順序。
(4)其他有關(guān)工程變更需要的附加工作。
因變更導致合同價款的增減及造成的承包方損失，由發(fā)包方承擔，延誤的工期相應順延。
2.施工中承包方不得對原工程設計進行變更。因承包方擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致發(fā)包方的直接損失，由承包方承擔，延誤的工期不予順延。
3.承包方在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經(jīng)工程師同意。未經(jīng)同意擅自更改或換用時，承包方承擔由此發(fā)生的費用，并賠償發(fā)包方的有關(guān)損失，延誤的工期不予順延。
工程師同意采用承包方合理化建議，所發(fā)生的費用和獲得的收益，發(fā)包方承包方另行約定分擔或分享。
第四十五條其他變更。
合同履行中發(fā)包方要求變更工程質(zhì)量標準及發(fā)生其他實質(zhì)性變更，由雙方協(xié)商解決。
第四十六條價款變更。
1.承包方在工程變更確定后14天內(nèi)，提出變更工程價款的報告，經(jīng)工程師確認后調(diào)整合同價款。變更合同價款按下列方法進行：
(1)合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款。
(2)合同中只有類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同介款。
(3)合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由承包方提出適當?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)工程師確認后執(zhí)行。
2.承包方在雙方確定變更后14天內(nèi)不向工程師提出變更工程價款報告時，視為該項變更不涉及合同價款的變更。
3.工程師應在收到變更工程價款報告之日起14天內(nèi)予以確認，工程師無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起14天后視為變更工程價款報告已被確認。
4.工程師不同意承包方提出的變更價款，按本合同第五十二條關(guān)于爭議的約定處理。
5.工程師確認增加的工程變更價款作為追加合同價款，與工程款同期支付。
6.因承包方自身原因?qū)е碌墓こ套兏?，承包方無權(quán)要求追加合同價款。
第十二章驗收與結(jié)算。
第四十七條驗收。
(一)雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收：
1.水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;。
2.油漆、面層涂料施工前驗收;。
(1)工程驗收，發(fā)包方代表不能按時參加驗收或試車，須在開始驗收或二十四小時之前向承包方提出延期要求，延期要求，延期不能超過兩天。發(fā)包方代表未能按以上時間提出延期要求，不參加驗收或試車，承包方可自行組織驗收或試車，發(fā)包方應承認驗收或試車記錄。
(2)無論發(fā)包方代表是否參加驗收，當其代表對已經(jīng)隱蔽工程重新檢驗的要求時，承包方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新覆蓋或修復。檢驗合格，發(fā)包方承擔由此產(chǎn)生的經(jīng)濟支出，賠償承包方損失并相應順延工期。檢驗不合格時，承包方承擔支出費用，工期也予順延。
(二)竣工驗收。
1.工程具備竣工驗收條件，承包方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包方提供完整竣工資料及竣工驗收報告。雙方約定由承包方提供竣工圖的，應當在條款內(nèi)約定提供的日期和份數(shù)。
2.發(fā)包方收到竣工驗收報告后28天內(nèi)組織有關(guān)單位驗收，并在驗收后14天內(nèi)給予認可或提出修改意見。承包方按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。
3.發(fā)包方收到承包方送交的竣工驗收報告后28天內(nèi)不組織驗收，或驗收后14天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。
4.工程竣工驗收通過，承包方送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發(fā)包方要求修改后通過竣工驗收的，實際竣工日期為承包方修改后提請發(fā)包方驗收的日期。
5.發(fā)包方收到承包方竣工驗收報告后28天內(nèi)不組織驗收，從第29天起承擔工程保管及一切意外責任。
6.中間交工工程的范圍和竣工時間，雙方在條款內(nèi)約定，其驗收程序按1款至4款辦理。
7.因特殊原因，發(fā)包方要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的，雙方另行簽訂甩項竣工協(xié)議，明確雙方責任和工程價款的支付方法。
8.工程未經(jīng)竣工驗收或竣工驗收未通過的，發(fā)包方不得使用。發(fā)包方強行使用時，由此發(fā)生的質(zhì)量問題及其他問題，由發(fā)包方承擔責任。
(三)隱蔽工程和中間驗收。
1.工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到協(xié)議條款約定的中間驗收部位，承包方自檢合格后在隱蔽和中間驗收48小時前通知發(fā)包方代表參加。通知包括承包方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。承包方準備驗收記錄。驗收合格，發(fā)包方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，承包方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收。
2.工程質(zhì)量符合規(guī)范要求，驗收24小時后，發(fā)包方代表不在驗收記錄簽字，可視為發(fā)包方代表已經(jīng)批準，承包方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
第四十八條竣工結(jié)算。
1.工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包方認可后28天內(nèi)，承包方向發(fā)包方遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，雙方按照協(xié)議書約定的合同價款及條款約定的合同價款調(diào)整內(nèi)容，進行工程竣工結(jié)算。
2.發(fā)包方收到承包方遞交的竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后28天內(nèi)進行核實，給予確認或者提出修改意見。發(fā)包方確認竣工結(jié)算報告通知經(jīng)辦銀行向承包方支付工程竣工結(jié)算價款。承包方收到竣工結(jié)算價款后14天內(nèi)將竣工工程交付發(fā)包方。
3.發(fā)包方收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后28天內(nèi)無正當理由不支付工程竣工結(jié)算價款，從第29天起按承包方同期向銀行貸款利率支付拖欠工程價款的利息，并承擔違約責任。
4.發(fā)包方收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后28天內(nèi)不支付工程竣工結(jié)算價款，承包方可以催告發(fā)包方支付結(jié)算價款。發(fā)包方在收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后56天內(nèi)仍不支付的，承包方可以與發(fā)包方協(xié)議將該工程折價，也可以由承包方申請人民法院將該工程依法拍賣，承包方就該工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償。
5.工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包方認可后28天內(nèi)，承包方未能向發(fā)包方遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，造成工程竣工結(jié)算不能正常進行或工程竣工結(jié)算價款不能及時支付，發(fā)包方要求交付工程的，承包方應當交付;發(fā)包方不要求交付工程的，承包方承擔保管責任。
6.發(fā)包方承包方對工程竣工結(jié)算價款發(fā)生爭議時，按本合同第五十五條關(guān)于爭議的約定處理。
第四十九條質(zhì)量保修。
1.承包方應按法律、行政法規(guī)或國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的在關(guān)規(guī)定，對交付發(fā)包方使用的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔質(zhì)量保修責任。
2.質(zhì)量保修工作的實施。承包方應在工程竣工驗收之前，與發(fā)包方簽訂質(zhì)量保修書，作為本合同附件。
3.質(zhì)量保修書的主要內(nèi)容包括：
(1)質(zhì)量保修項目內(nèi)容及范圍。
(2)質(zhì)量保修期。
(3)質(zhì)量保修責任。
(4)質(zhì)量保修金的支付方法。
(5)工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后，承包方向發(fā)包方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)。
第十三章違約、索賠和爭議。
第五十條違約。
1.發(fā)包方違約。
(1)提到的發(fā)包方不按時支付工程預付款。
(2)發(fā)包方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行。
(3)發(fā)包方無正當理由不支付工程竣工結(jié)算價款。
(4)發(fā)包方不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。
發(fā)包方承擔違約責任，賠償因其違約給承包方造成的經(jīng)濟損失，順延延誤的工期。雙方在條款內(nèi)約定發(fā)包方賠償承包方損失的計算方法或者發(fā)包方應當支付違約金的數(shù)額或計算方法。
2.承包方違約。
(1)因承包方原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。
(2)因承包方原因工程質(zhì)量達不到協(xié)議書約定的質(zhì)量標準。
(3)承包方不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。
承包方承擔違約責任，賠償因其違約約發(fā)包方造成的損失。雙方在條款內(nèi)約定承包方賠償發(fā)包方損失的計算方法或者承包方應當支付違約金的數(shù)額可計算方法。
3.一方違約后，另一方要求違給方繼續(xù)履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
第五十一條索賠。
1.當一方向另一方提出索賠時，要有正當索賠理由，且有索賠事件發(fā)生時的有效證據(jù)。
2.發(fā)包方未能按合同約定履行自己的各項義務或發(fā)生錯誤以及應由發(fā)包方承擔責任的其他情況，造成工期延誤和(或)承包方不能及時得到合同價款及承包方的其他經(jīng)濟損失，承包方可按下列程序以書面形式向發(fā)包方索賠：
(1)索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)，向工程師發(fā)出索賠意向通知。
(2)發(fā)出索賠意向通知后28天內(nèi)，向工程師提出延長工期和(或)補償經(jīng)濟損失的索賠報告及有關(guān)資料。
(3)工程師在收到承包方送交的索賠報告和有關(guān)資料后，于28天內(nèi)給予答復，或要求承包方進一步補充索賠理由和證據(jù)。
(4)工程師在收到承包方送交的索賠報告和有關(guān)資料后28天內(nèi)未予答復或未對承包方作進一步要求，視為該項索賠已經(jīng)認可。
(5)當該索賠事件持續(xù)進行時，承包方應當階段性向工程師發(fā)出索賠意向，在索賠事件終了后28天內(nèi)，向工程師送交索賠的有關(guān)資料和最終索賠報告。索賠答復程序與(3)、(4)規(guī)定相同。
3.承包方未能按合同約定履行自己的各項義務或發(fā)生錯誤，給發(fā)包方造成經(jīng)濟損失，發(fā)包方可按2款確定的時限向承包方提出索賠。
第五十二條爭議處理。
1.發(fā)包方承包方在履行合同時發(fā)生爭議，可以和解或者要求有關(guān)主管部門調(diào)解。當事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的，雙方可以在條款內(nèi)約定以下一種方式解決爭議：
(1)第一種解決方式：雙方達成仲裁協(xié)議，向約定的仲裁委員會申請仲裁。
(2)第二種解決方式：向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
2.發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況的，雙方都應繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護好已完工程：
(1)單方違約導致合同確已無法履行，雙方協(xié)議停止施工。
(2)調(diào)解要求停止施工，且為雙方接受。
(3)仲裁機構(gòu)要求停止施工。
(4)法院要求停止施工。
第十四章其他。
第五十三條轉(zhuǎn)讓與分包。
1.轉(zhuǎn)讓：發(fā)包方可以與總承包方訂立建設工程合同，也可以分別與勘察人、設計人、施工人訂立勘察、設計、施工承包合同。發(fā)包方不得將應當由一個承包方完成的建設工程肢解成若干部分發(fā)包給幾個承包方。總承包方或者勘察、設計、施工承包方經(jīng)發(fā)包方同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包方或者勘察、設計、施工承包方向發(fā)包方承擔連帶責任。承包方不得將其承包的全部建設工程轉(zhuǎn)包給第三人或者將其承包的全部建設工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給第三人。禁止承包方將工程分包給不具備相應資質(zhì)條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由承包方自行完成。
2.分包：
(1)本合同工程的主體工程不得分包。
(2)若部分分項工程確需分包時，須取得發(fā)包方同意。承包方應將分包合同副本提交發(fā)包方備案。
(3)承包方對本合同所承擔的全部責任和義務，不受分包的影響。監(jiān)理工程師有權(quán)對分包的施工質(zhì)量、施工安全和施工進度進行監(jiān)督。分包人的任何違約與疏忽，均視為承包方的違約與疏忽。
第五十四條不可抗力。
1.不可抗力包括因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發(fā)包方承包方責任造成的爆炸、火災，以及條款約定的風雨、雪、洪、地震等自然災害。
2.不可抗力事件發(fā)生后，承包方應立即通知工程師，產(chǎn)大力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，發(fā)包方應協(xié)助承包方采取措施。不可抗力事件結(jié)束后48小時內(nèi)承包方向工程師通報受害情況和損失情況，及預計清理和修復的費用。
不可抗事件持續(xù)發(fā)生，承包方應每隔7天向工程師報告一次受害情況。不可抗力事件結(jié)束后14天內(nèi)，承包方向工程師提交清理和修復費用的正式報告及有關(guān)資料。
3.因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔：
(1)工程本身的損害.因工程損害導致第三人人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害，由發(fā)包方承擔。
(2)發(fā)包方承包方人員傷亡由其所在單位負責，并承擔相應費用。
(3)承包方機械設備損壞及停工損失，由承包方承擔。
(4)停工期間，承包方應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費用由發(fā)包方承擔。
(5)工程所需清理、修復費用，由發(fā)包方承擔。
(6)延誤的工期相應順延。
4.因合同一方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。
第五十五條工程風險。
1.發(fā)包方的風險。
(1)發(fā)包方負責的工程設計不當造成的損失和損壞。
(2)由于發(fā)包方責任造成工程設備的損失和損壞。
(3)發(fā)包方和承包方均不能預見、不能避免并不能克服的自然災害造成的損失和損壞，但承包方遲延履行合同后發(fā)生的除外。
(4)戰(zhàn)爭、動亂等社會因素造成的損失和損壞，但承包方遲延履行合同后發(fā)生的除外。
(5)其他由于發(fā)包方原因造成的損失和損壞。
2.承包方的風險。
(1)由于承包方對工程(包括材料和工程設備)照管不周造成的損失和損壞。
(2)由于承包方的施工組織措施失誤造成的損失和損壞。
(3)其他由于承包方原因造碭損失和損壞。
3.風險責任的轉(zhuǎn)移：工程通過完工驗收并移交給發(fā)包方后，原由承包方按上述第2款規(guī)定承擔的風險責任同時轉(zhuǎn)移給發(fā)包方(在保修期發(fā)生的在保修期前因承包方原因造成損失和損壞除外)。
4.風險責任的轉(zhuǎn)移：工程通過完工驗收并移交給發(fā)包方后，承包方按上述第2。
山西省建設施工合同書篇二
承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)。
一、工程概況。
工程名稱：
工程地點：
資金來源:。
二、施工工期。
開工日期：
竣工日期：
合同。
工期總?cè)諝v天數(shù)天。
三、質(zhì)量標準。
工程質(zhì)量標準：
四、合同價款金額(大寫)(小寫)。
五、協(xié)議生效。
合同訂立時間：年月日。
合同訂立地點：
本協(xié)議雙方約定：后生效。
六、工程款支付雙方約定的工程款支付的方式和時間：
七、竣工驗收本工程按上級竣工驗收的有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包人提供竣工驗收報告，然后由相關(guān)部門組織驗收。
八、本工程雙方約定質(zhì)量保修金金額為。工程竣工后，經(jīng)有關(guān)部門驗收無質(zhì)量問題后返還承包方。
九、合同份數(shù)。
雙方約定合同副本份數(shù)：
十、補充條款。
十一、其他。
雙方約定的其他工程質(zhì)量維修事項：
甲方(公章)：_________????乙方(公章)：_________。
山西省建設施工合同書篇三
承包方(乙方)：_________。
上述雙方經(jīng)過友好協(xié)商，共同達成如下合同條款：
第一章合同一般規(guī)范。
第1條詞語涵義。
建設工程施工合同文本，由建設工程施工合同條件(以下簡稱合同條件)和建設工程施工合同協(xié)議條款(以下簡稱協(xié)議條款)組成，其用詞用語除協(xié)議條款另有約定外，應具有本條所賦予的涵義。
1.發(fā)包方(簡稱甲方)：協(xié)議條款約定的、具有發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
2.甲方駐工地代表(簡稱甲方代表)：甲方在協(xié)議條款中指定的代表人。
3.承包方(簡稱乙方)：協(xié)議條款約定的、具有承包主體資格并被發(fā)包方接受的當事人。
4.乙方駐工地代表(簡稱乙方代表)：乙方在協(xié)議條款中指定的代表人。
5.社會監(jiān)理：甲方委托具備法定資格的工程監(jiān)理單位或人員對工程進行的監(jiān)理。
6.總監(jiān)理工程師：工程監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負責人。
7.設計單位：甲方委托的具備相應資質(zhì)等級的設計單位。
8.工程造價管理部門：國務院有關(guān)部門、各級建設行政主管部門或其授權(quán)的工程造價管理部門。
9.工程質(zhì)量監(jiān)督部門：國務院有關(guān)部門、各級建設行政主管部門或其授權(quán)的工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。
10.工程：協(xié)議條款約定具體內(nèi)容的永久工程。
11.合同價款，按有關(guān)規(guī)定或協(xié)議條款約定的各種取費標準計算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程內(nèi)容的價款總額。
12.經(jīng)濟支出：在施工中已經(jīng)發(fā)生，經(jīng)甲方確認后以增加預算形式支付的合同價款。
13.費用：甲方在合同價款之外，需要直接支付的開支和乙方應負擔的開支。
14.工期：協(xié)議條款約定的合同工期。
15.開工日期：協(xié)議條款約定的'工程開工日期。
16.竣工日期：協(xié)議條款約定的工程竣工日期。
17.圖紙：由甲方提供或乙方提供經(jīng)甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)。
18.施工場地：經(jīng)甲方批準的施工組織設計或施工方案中施工現(xiàn)場總平面圖規(guī)定的場地。
19.書面形式：根據(jù)合同發(fā)生的手寫、打字、復寫、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經(jīng)過確認的電報、電傳等。
20.不可抗力：指因戰(zhàn)爭、**、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災，以及協(xié)議條款約定等級以上的風、雨、雪、地震等對工程造成損害的自然災害。
21.協(xié)議條款：結(jié)合具體工程，甲、乙協(xié)商后簽訂的書面協(xié)議，
第2條合同文件及解釋順序。
本合同的組成和解釋順序如下：
1.協(xié)議條款;。
2.合同條件;。
3.洽商、變更等明確雙方權(quán)利義務的紀要、協(xié)議;。
4.招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件;。
5.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙;。
6.標準、規(guī)范和其它有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求。
7.經(jīng)雙方確認的信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，具有合同的效力。
第3條施工中必須使用協(xié)議條款約定的國家標準、規(guī)范;國家沒有相應標準、規(guī)范時，可使用協(xié)議條款約定的行業(yè)或工程所在地地方的標準、規(guī)范。甲方應按協(xié)議條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規(guī)范。
國內(nèi)沒有相應標準、規(guī)范時，乙方應按協(xié)議條款約定的時間和要求提供出施工工藝，經(jīng)甲方代表批準后執(zhí)行;甲方要求使用國外標準、規(guī)范的，應負責提供中文譯本。本條所發(fā)生購買、翻譯和制定標準、規(guī)范的費用，均由甲方承擔。
第4條圖紙。
甲方在開工日期15天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)，向乙方提供完整的施工圖紙，乙方按協(xié)議條款要求做好圖紙保密工作。需要特殊保密的措施費用由甲方承擔。乙方需要增加圖紙份數(shù)，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。
第二章雙方一般責任。
第5條甲方代表。
甲方任命駐施工現(xiàn)場的代表，按照以下要求，行使合同約定的權(quán)力，履行合同約定的職責：
1.甲方代表可委派有關(guān)具體管理人員，承擔自己部分權(quán)力和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前5天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發(fā)出口頭指令，并在48小時內(nèi)給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執(zhí)行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應于甲方代表發(fā)出口頭指令后3天內(nèi)提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求后3天內(nèi)不予答復，應視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合一，應在收到指令后24小時內(nèi)提出書面電告，甲方代表在收到乙方電告后24小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執(zhí)行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，乙方應予執(zhí)行。因指令錯誤發(fā)生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
3.甲方代表按合同約定，及時向乙方提供所需指令、批準、圖紙并履行其它約定的義務，否則乙方在約定時間后24小時將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小時內(nèi)不予答復，應承擔由此造成的經(jīng)濟支出，順延因此延誤的工期，賠償乙方有關(guān)損失。
4.實行社會監(jiān)理的工程，甲方應當與監(jiān)理人采用書面形式訂立委托監(jiān)理合同。甲方委托的總監(jiān)理工程師按協(xié)議條款的約定，部分或全部行使合同中甲方代表的權(quán)力，履行甲方代表的職責，但無權(quán)解除合同中乙方的義務。甲方代表和總監(jiān)理工程師易人，甲方應提前7天通知乙方，后任繼續(xù)承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務和其職權(quán)內(nèi)的承諾)。
第6條乙方駐工地代表。
山西省建設施工合同書篇四
3、乙方在收到工程款后，必須保證優(yōu)先解決工人工資：乙方未收到工程款前，應預備足夠的資金支付工人工資.若發(fā)現(xiàn)乙方不及時交付工人工資并導致不良影響時，每發(fā)現(xiàn)—次甲方有權(quán)按本合同價5%扣罰乙方，乙方不得有異議。
4、當甲方發(fā)現(xiàn)乙方有拖欠工人工資行為，甲方有權(quán)按乙方提供的工資表數(shù)額扣留工程款，并直接支付給工人，乙方應根據(jù)此條款的規(guī)定予以承認甲方已將工程款支付給乙方，同時補交收據(jù)。
5、當甲方認為乙方應得工程款不足以支付乙方所拖欠工人工資時，甲方有權(quán)扣留在進入本工程范圍內(nèi)的乙方全部資產(chǎn)。甲方通知乙方三天內(nèi)不前來繳清所拖欠的工資及有關(guān)罰款時，甲方有權(quán)將其扣押的乙方資產(chǎn)折價拍賣以支付以上款項。
6、乙方收取工程款的必須按甲方財務制度辦理領(lǐng)款手續(xù)。
(四)工程結(jié)算：
按實際施工圖紙及變更后為準。
第七條雙方責任。
(一)甲方責任：
1、負責向乙方提供泥水工技術(shù)交底。
2、委派明施工等，審核工程質(zhì)量檢驗評定資料和竣工驗收并簽證。對施工過程乙方不執(zhí)行施工規(guī)范及有關(guān)施工管理規(guī)定等有權(quán)提出指正，乙方應遵照執(zhí)行。
3、協(xié)調(diào)組織對工程竣工驗收和辦理竣工結(jié)算。
4、如因—些不可預見的客觀原因造成工程中途停建、緩建，甲方應配合乙方采取措施彌補或減少損失。
5、若乙方在施工中發(fā)生下列情況之—，甲方有權(quán)收回全部或部分工程另行安排施工。
(2)無正當理由延遲開工或停工，在接到甲方駐場代表的警告后仍不開工或復工;。
(3)未能履行合同規(guī)定的義務，又無視甲方駐場代表發(fā)出的書面警告;。
(5)乙方不按甲方指示，發(fā)現(xiàn)問題不及時會同甲方解決，以致出現(xiàn)重大工程質(zhì)量或不保證合同工期目標、質(zhì)量目標及文明施工目標等問題，經(jīng)檢查指正而又缺乏有力的保證措施情況下。
(二)乙方責任：
1、按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全及文明施工管理，指定安全、防火負責人，物件堆放整齊，道路暢通。凡資施工期間發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故，均由乙方負責并報告甲方有關(guān)部門。
2、委派工程施工的人力、物力，財力，以文明施工工地的要求來組建項目班子及進行施工管理，確保本工程高質(zhì)量、高效率完成。
3、做好施工原始記錄，按有關(guān)規(guī)定做好施工原始資料，做好工程量統(tǒng)計工作。
4、施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。
5、對竣工驗收后發(fā)現(xiàn)因乙方原因造成的施工質(zhì)量問惠負責免費返工;承擔由此產(chǎn)生的—切經(jīng)濟和法律責任。
6、工程竣工后的場地清理(包括施工設備、臨時生產(chǎn)及生活設施拆除)，并將堆積物、地面清掃干掙、清理退場，工人必須在3天內(nèi)撤離施工現(xiàn)場。
7、乙方必須保證施工工人在70人~100人之間，確保工期內(nèi)完成。
8、乙方施工用機械設備及相關(guān)輔助材料的保管工作由乙方負責，若乙方保管不到位造成材料設備損壞或遺失，由乙方自行負責。
9、加強現(xiàn)場管理，服從甲方的統(tǒng)—指揮，維護甲方的聲譽;在對外關(guān)系上，乙方為甲方的直屬施工隊伍，否則所造成的一切后果由乙方承擔。
第八條違約責任。
(一)、工期延誤方面的違約責任。
1、乙方違反約定單方停工的，承擔—般違約責任。
2、乙方不能按照合同協(xié)議書約定的竣工日期竣工的，每逾期1日，乙方必須按甲方主合同總價的3%支付甲方違約金，并賠償甲方因此遭受的實際損失;逾期超過5天的，甲方還有權(quán)單方解除未完成部分工程合同，并扣除全部工程款。
(二)、工程質(zhì)量方面的違約責任。
1、工程竣工驗收達不到合同約定的質(zhì)量標準的，乙方須向甲方交納結(jié)算總價2%的違約金。
(三)、安全生產(chǎn)方面違約責任。
1、乙方在甲方進行的日常質(zhì)量安全檢查中，被發(fā)現(xiàn)存在安全隱患的，乙方應限期改正。
2、乙方因自身原因造成的重大安全事故(含工程質(zhì)量事故)的，除按國家規(guī)定由行政部門處罰外，乙方必須承擔違約責任;發(fā)生上述重大事故，甲方視情況嚴重性，有權(quán)部分或全部解除合同。
乙方依照上述約定支付的違約金后，所支付的違約金不足于彌補甲方損失的，乙方必須據(jù)實賠償。
(四)、文明施工、環(huán)境保護方面的違約責任。
1、甲方按《廣州市建設工程現(xiàn)場文明施工管理辦法》(穗建筑[]175號)的約定，對乙方文明施工措施進行對照檢查。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)乙方因自身原因未能落實的，乙方必須承擔—般違約責任，并限期改正;如不限期改正，乙方須承擔嚴重違約責任。
2、在政府行政主管部門的檢查中，因乙方原因造成施工場地被評為不合格工地的，或者被通報批評的，或者被新聞媒體曝光的，乙方必須承擔嚴重違約責任，并立即采取切實有效措施予以整改;拒不采取切實有效的措施整改的，或整改效果不明顯的，甲方有權(quán)部分或全部解除合同，并要求乙方賠償由此造成的損失。
3、乙方在施工過程中因其自身原因造成周圍環(huán)境衛(wèi)生狀況較差，被其他施工單位或周圍居民投訴的，乙方必須在當天內(nèi)整改。若故意拖延或同樣問題累計被投訴2次，或累計被投訴3次，乙方必須承擔責任。
(五)、工程分包、轉(zhuǎn)包方面的違約責任。
乙方擅自分包或者轉(zhuǎn)包工程的，甲方有權(quán)單方部分解除合同或解除合同，由此而造成的經(jīng)濟損失由乙方負責賠償。
(六)、其他違約責任。
乙方必須服從監(jiān)理單位管理，主動支持監(jiān)理單位工作，對監(jiān)理單位的指令，若無正當理由而公開或變相拒不執(zhí)行的，乙方須承擔嚴重違約責任，井承擔由此造成的—切經(jīng)濟損失。
第九條安全生產(chǎn)、文明施工和防火要求。
1、乙方施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、(建筑安裝工人安全操作規(guī)程)、《中華人民共和國消防條例)和《企業(yè)事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》和其它相關(guān)的法規(guī)，規(guī)范。
2、乙方在工程施工期間，必須嚴格按《廣東省建筑工程文明施工檢查評分細則)的優(yōu)良要求施工并嚴格實施國家、部、省和市頒布的有關(guān)文明施工管理辦法和規(guī)定。
3、乙方必須嚴格執(zhí)行甲方質(zhì)量(is09001：)、環(huán)境(is014001：)及職業(yè)安全健康管理體系(ohsmsl8001)文件(附件1)，必須積極配合甲方在本工程中實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的全過程：否則甲方有權(quán)更換施工隊伍。
4、乙方委派的現(xiàn)場管理代表同時必須是安全生產(chǎn)直接責任人，對本項目的安全生產(chǎn)負直接責任，同時要設專職安全員，接受甲方及現(xiàn)場管理人員對安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查。
5、若乙方在施工生產(chǎn)過程中，違反有關(guān)消防條例和安全操作規(guī)程，導致發(fā)生安全、火災等事故，乙方應承擔全部責任和由此發(fā)生的—切費用。
第十條工程量的確認。
按施工圖紙及設計變更工程量確認。
第十一條爭議解決方式。
本合同發(fā)生糾紛協(xié)商或調(diào)解不成時，向天河區(qū)人民法院提出訴訟解決。
第十二條本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，至工程竣工驗收保修期滿并結(jié)清款后失效。
本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份;副本四份，雙方各執(zhí)二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
地點：
工程地點：王長官寨村五組、六組區(qū)間。
工程工期：7月26日至月30日竣工，并交付使用，工期120天。
為了給王寨村民提供良好優(yōu)越的公益性服務社區(qū)，改善黨員、干部、村民學習工作環(huán)境，根據(jù)目前新農(nóng)村發(fā)展形勢需要和各級政府的要求，我村按照中華人民共和國招投標法之規(guī)定程序，擇優(yōu)選定了寶雞市泰安建筑工程公司眉縣分公司承建社區(qū)辦公樓工程，經(jīng)協(xié)商簽定以下合同。
一、工程內(nèi)容：辦公樓工程屬磚混結(jié)構(gòu)，兩層共計二十六間，建筑面積1039平方，工程施工實施方案主要以甲方提供的圖紙和雙方商定的細節(jié)方法為準，包括基礎(chǔ)開挖、主體樓建設、鋼筋制作、水電暖安裝、面磚內(nèi)外貼瓷、屋面及裝飾等均由乙方安排實施。
二、雙方責任：
1、工程所有材料由乙方包工包料自行計劃安排，訂購工程主要材料按照甲方提供的指導價由乙方聯(lián)系購買，甲方監(jiān)質(zhì)協(xié)助，工程用工匠人器材和機械設備，場地看護，生活安排，乙方自行解決。
2、乙方進入施工場地要文明施工，警示語牌制作到位，對進場職工人員隨時進行安全教育，重在預防，在施工中狠抓安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)工作，定期或不定期的檢查各項安全工作和設施，并及時完善各項管理制度，教育職工各負其責，分項，分段工作善意配合，不得打架斗毆，要求乙方購買意外傷害保險，安全責任由乙方自行承擔，與甲方無任何責任。
3、質(zhì)量要求：乙方必須組織技術(shù)力量強硬的人員進場施工，施工根據(jù)現(xiàn)行相關(guān)要求，以圖紙設計為準，嚴格按照施工規(guī)范管理施工，每道工序必須自檢合格，隱蔽工程必須甲方和專業(yè)人員驗收后方可進行下一道工序。
4、甲方在施工中協(xié)助乙方解決相應的問題，施工環(huán)境由甲方負責，并負責路、水、電三通和場地平整項目責任。
三、付款方式：經(jīng)招投標后雙方商定價格該工程每平方米造價為1200元，
合計工程造價1246800元。
1、工隊進場后甲方預付給乙方工程啟動資金元。其余款項由工隊自籌解決。
2、主體建成竣工后，以結(jié)算單為準甲方付給乙方工程造價的元。
3、工程結(jié)束后除留質(zhì)保金外剩余欠款在月內(nèi)付清。
4、因變更或增加工程項目費用經(jīng)雙方商定后追加到后期結(jié)算清單中。
5、因市場材料價格浮動甲乙雙方以工程預算材料指導價為準，增減不變。
6、在施工中乙方因管理失誤或減工減料出現(xiàn)的缺陷責任，經(jīng)專業(yè)人員確認鑒定后甲方有權(quán)在工程費用中扣除。
四、其他事項：
1、為保證工程的正常進展，甲方依照合同要求及時提供工程款項，并定期給予相應的生活慰問，及時處理解決突發(fā)問題，乙方要在保證質(zhì)量的前提下加班加點，保證各項工種有的足夠的勞動力，盡力按期交付一座精良的社區(qū)服務辦公樓。
2、本合同一式兩份，甲方雙方各持一份，從簽字蓋章之日起生效，待款項結(jié)清，質(zhì)保期后合同中止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
山西省建設施工合同書篇五
發(fā)包單位：××公司(以下簡稱甲方)。
承包單位：××綠化有限公司(以下簡稱乙方)。
甲方委托乙方承擔××公司部分環(huán)境景觀綠化工程的施工。甲、乙雙方本著互相協(xié)作，緊密配合的原則，訂立本施工意向合同。
一、工程概況。
1、工程名稱：××公司院內(nèi)環(huán)境景觀綠化工程。
2、工程地點：××市××縣××路××號。
3、工程承包方式：包工、包料、護成活、包工期、保質(zhì)量、保安全。
二、工程價款。
1、合同價款：經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，本工程承包范圍內(nèi)合同價款暫定為××萬元整，竣工后據(jù)實結(jié)算。
2、合同價款涵蓋內(nèi)容為：
(1)綠化包括起苗、包裝、運輸、挖坑、換土、采購雜肥、栽種、清場、直至養(yǎng)護期間澆水、治蟲、除草、減枝、施肥、更換死亡苗木等包種、包活、護等全部內(nèi)容。
(2)綠化土方平整及換、填土，渣土外運由甲方及監(jiān)理工程師到現(xiàn)場測量。
后，方可外運。
三、施工工期。
1、本工程計開工時間××年××月××日。
2、本工程預計完工時間××年××月××日。
3、如遇不可抗劑因素和自然災害，或甲方原因，影響施工，經(jīng)甲方簽證后可順延工期。
4、因乙方原因拖延工期，按每拖延一天，乙方應向甲方交違約金人民幣元。甲方可從乙方的工程款內(nèi)扣付。
四、工程支付。
苗木栽植完畢，余款在養(yǎng)護期滿，驗收合格并移交甲方完畢后全部付清。
五、工程質(zhì)量。
3、乙方在施工中要精心組織，確保安全，如有事故發(fā)生，后果自負;。
4、乙方要確保施工現(xiàn)場清潔，及時清理廢棄物。
5、乙方包栽包活，在栽植完工后，要養(yǎng)護苗木24個月，其間發(fā)生的費用由乙方負擔。
六、甲方責任。
1、監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進度、負責施工過程、設計變更等的簽證。
2、協(xié)調(diào)好各專業(yè)與綠化施工之間的關(guān)系。
3、工程竣工后組織工程驗收，并按合同約定審定竣工結(jié)算。
4、按合同約定支付工程款。
七、乙方責任。
1、按甲方審定的設計圖紙、工程量清單及國家有關(guān)園林綠化施工技術(shù)規(guī)范進行施工。
2、現(xiàn)場施工中，如有設計及品種修改，需接甲方書面變更通知單后實施。
3、乙方需辦理好施工的一切相關(guān)手續(xù)，服從當?shù)卣鞴懿块T的監(jiān)督和管理，費用自理。
4、已竣工工程未交付甲方之前，負責已完工工程的保護工作。
5、施工應服從甲方及監(jiān)理統(tǒng)一管理及協(xié)調(diào)。從甲方指定的水電接駁點接駁，施工用水、電費用由乙方承擔。
6、合同規(guī)定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、會議紀要約定的內(nèi)容、通知以及設計變更等規(guī)定由乙方完成工作)，如乙方未能完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他單位完成，所發(fā)生的費用從乙方當期工程款中扣除，影響工期的責任由乙方負責。
7、施工中由于乙方施工原因發(fā)生的安全事故，概由乙方負責。
8、施工中乙方應注意對施工現(xiàn)場已有的建筑物及地下、地上市政配套設施及電纜溝進行保護，如因乙方原因造成的損失及嚴重后果，概由乙方負責賠償，并承擔一切責任。
9、乙方未經(jīng)甲方書面同意，不得將本工程轉(zhuǎn)讓或分包其他單位，否則甲方有權(quán)終止合同。
10、全部工程完工后，乙方負責清運綠化所產(chǎn)生的垃圾，做到工完場清。
八、材料的供應。
1、工程所需的苗木由乙方自行采購，到現(xiàn)場后，必須經(jīng)甲方檢查，確認符合設計，并得到甲方簽字認可后，才能栽種。
2、乙方所購苗木必須是新鮮、樹桿挺直、樹形好、植株健壯。枝葉茂盛豐滿，無病癥現(xiàn)象。
3、工種所用材料，必須先向甲方提供樣品及各種資料，經(jīng)甲方檢查，確認符合設計要求后，才能進場。進場后，必須及時向甲方報驗，經(jīng)檢查合格后，才能施工。
九、工程質(zhì)量檢查驗收。
1、施工質(zhì)量等級驗收評定執(zhí)行當?shù)亍秷@林綠化工程質(zhì)量檢驗評定標準》有關(guān)規(guī)定，本園林綠化工程施工質(zhì)量要求能滿足上部苗木正常成活為質(zhì)量標準，其園林綠化標準達到預期設計的效果。因乙方施工原因造成的苗木枯死，乙方無條件重植。
2、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家和本市的有關(guān)規(guī)定，向甲方提供竣工圖四套，電子文檔一套，甲方代表收到相關(guān)的資料后，組織有關(guān)部門驗收，并在驗收后的14天內(nèi)給予批準或提出整改意見，乙方按要求整改并承擔由自身原因造成的相應損失。
3、乙方每道工序都應向甲方報驗，經(jīng)甲方檢查、簽證后才能施工下道工序。
十、違約。
1、違約的處理：合同雙方的任何一方不能全面履行合同條款，均屬違約。違約所造成的經(jīng)濟損失，概由違約方承擔賠償。
2、違約造成工期延誤責任分擔：甲方違約，工期相應順延;乙方違約，工期不得順延。
3、違約金的標準：合同履行中任何一方不能全面履行合同條款，均屬違約。違約造成的損失，除承擔賠償因此造成對方的全部經(jīng)濟損失外，還必須向?qū)Ψ街Ц逗贤瑑r款3%的違約金。
十一、養(yǎng)護。
1、乙方派人負責對本工程進行為期兩年的免費養(yǎng)護工作。
2、乙方應向甲方遞交兩年養(yǎng)護期的《綠化工程養(yǎng)護計劃書》。
3、如乙方派人養(yǎng)護苗木工作不力，造成苗木枯死，乙方應補種。
4、因死亡而重新更換的苗木，需經(jīng)過一年的養(yǎng)護后予以確認。
十二、未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決，本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成時可向武漢市仲裁機構(gòu)申請仲裁，仲裁結(jié)果為最終結(jié)果。
十三、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，均具同等法律效力，雙方法定代表人簽字蓋章后可生效，養(yǎng)護期滿付清尾款后自行失效。
山西省建設施工合同書篇六
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設工程質(zhì)量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
1、工程概況。
(一)工程名稱：xxxxxxxxxxxxxxxxxx。
(二)工程地點：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
2、工程承包范圍。
安全維護及整改。
3、合同工期30天。
4、工程造價。
工程造價為：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx元整。
5、質(zhì)量標準。
5.1質(zhì)量標準：達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)：
5.2.1本工程的技術(shù)標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
6、承包方式。
按本合同第2條“承包范圍”所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價。
7.1本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[]406號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-),《湖南省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號),《湖南省建設工程計價辦法》,《湖南省修繕定額》、《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2006《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
8、工期。
有下列情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、**、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。
山西省建設施工合同書篇七
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和建筑安裝工程承包合同條例及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程的具體情況，簽訂本合同。
第一條工程項目。
（一）工程名稱：_________。
（二）工程地點：_________。
（三）工程內(nèi)容：_________層棟，建筑面積_________平方米，其它_________。
（四）承包范圍：按甲方提供的工程施工圖紙規(guī)定內(nèi)容：_________。
（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必須另簽合同。
（六）承包方式：_________。
第二條工程造價（預算或概算）人民幣大寫：_________萬元，其中土建_________萬元，安裝_________萬元。工程造價在乙方編出工程預算書送達甲方三十天內(nèi)審復，逾期視作同意，并按審定的預算造價為調(diào)整合同造價。
第三條工期。
第七條規(guī)定的建設批文，辦妥城監(jiān)標牌，送達乙方之日起天內(nèi)起計，并以雙方現(xiàn)場管理代表簽字為準。
（二）開工前_________天，在具備施工條件下乙方向甲方發(fā)出開工通知書，每個單項工程工期的起止日期為_________。在履約過程中，根據(jù)變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等因素所延誤的工期，經(jīng)甲、乙雙方簽證認可后調(diào)整，以此確定竣工日期。如甲方提出趕工_________。
第四條工程質(zhì)量標準和保修期。
（一）工程質(zhì)量標準按國家現(xiàn)行施工規(guī)范驗收規(guī)范_________。
（二）工程保修按建設部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保修期為________年，其中安裝工程半年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。
第五條材料設備供應。
（一）工程所需：材料及設備由_________方采購供應至_________場地（倉庫）。
（二）工程所需：材料及設備_________由方采購供應至_________場地（倉庫）。
（三）材料設備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議，應進行檢驗。如檢驗合格，檢驗費用由持有異議一方負責，否則由采購方承擔。
（四）工程材料和設備差價的處理辦法：_________。
（五）施工中，由于工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用，甲方需按材料設備的實際采購價格，回收全部不適用的材料和設備，或經(jīng)乙方同意，由甲方給予適當?shù)难a償后，不適用的材料設備由乙方自行處理。
第六條工程款支付和結(jié)算。
（一）甲方將工程款按本條款規(guī)定劃入乙方帳戶：_________；帳號：_________。
（二）根據(jù)中國人民銀行有關(guān)規(guī)定，甲方在合同生效后天內(nèi)，按以下規(guī)定額度向乙方預付備料款：
1、建筑工程按當年計劃工作量35％；
2、安裝工程（包括設備安裝，水電安裝）按當年計劃工作量（扣除設備價值）的40％；
3、_________。
（三）工程款支付方式：
1、工程進度達到50％以前（保括50％），按每月完成工程量付（收）進度款；當工程進度累計超過50％時，每次按當月完成工程工作量的_________％付（收）款。
2、工程累計進度達到_________％時，按合同工程量付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％，其余工程進度款由備料款抵充，余額_________％待驗收后結(jié)算，_________萬元待保修期滿后_________天內(nèi)付清。每次付款期限均在乙方提交工程進度表或竣工結(jié)算文件給甲方和經(jīng)辦的銀行審查后_________天內(nèi)支付，如到期未提出書面異議，則視作同意，乙方可根據(jù)xx銀行審定的.數(shù)額，請求辦理支付進度款或結(jié)算款。
第七條雙方責任。
（一）甲方責任：
1、辦理施工報建、臨時場地、占用道路等報批手續(xù)。提供本工程建設、等有關(guān)部門的批文復印件一套給乙方。開工前_________天完成“三通一平”，接水、電源，同時向乙方提供施工圖紙_________份，機電設備安裝圖_________份及有關(guān)資料_________份，地質(zhì)勘探報告_________份，（其中包括竣工用圖_________套）。
2、開工前_________天完成由甲乙方和設計方參加的施工圖會審。
3、審核乙方編制的工程預算計劃，并在接到預算之日起的三十天內(nèi)（特殊工程六十天內(nèi)）回復乙方，以此審定的工程預算為調(diào)整合同造價，作為向乙方支付工程備料款和進度款的依據(jù)。
4、對乙方在施工時發(fā)現(xiàn)設計錯誤提出的意見，甲方應在收到書面通知的天內(nèi)會同設計方進行處理并簽證。因此而發(fā)生的增加費用（包括停工、返工、窩工、人員和機械調(diào)遷、材料配件積壓的實際損失）由甲方承擔，并調(diào)整合同造價。
5、委派_________為現(xiàn)場管理代表，監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進度，負責設計圖紙的變更，工程期間的質(zhì)量驗收及其他事宜。
6、如工程中途停建、緩建或設計變更以及設計錯誤造成返工，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時經(jīng)有關(guān)部門審定后賠償由此而造成乙方的停工、窩工、返工、倒運、人員和材料積壓等的損失。
7、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結(jié)算。
8、在竣工驗收后的保修期內(nèi)，因使用不當引起的工程質(zhì)量問題，其返修費用由甲方負責。
（二）乙方責任：
1、收圖后，在開工前_________天內(nèi)完成施工圖會審，在_________天內(nèi)編制工程預算送甲方審查，編制施工組織設計和材料、設備進場計劃并送甲方。
2、按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理，指定安全、防火責任人，物件堆放整齊，道路暢通。凡施工期間發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故，均由乙方負責并報告甲方及有關(guān)部門。相關(guān)的合同通用版83;施工分包標準版標準合同書;房屋建筑裝修施工標準版標準合同書;鋼結(jié)構(gòu)施工標準版標準合同書;家裝施工標準版標準合同書;施工監(jiān)理標準版標準合同書;油漆施工標準版標準合同書;維修施工標準版標準合同書;廣告牌施工標準版標準合同書;景觀施工標準合同書、委派_________為現(xiàn)場管理代表，須持有與工程項目相適應的資格證書，負責施工期間的施工質(zhì)量、安全等問題。
4、做好施工原始記錄。每月（季）度施工計劃和完工報表，如不按時報送，甲方不予支付工程進度款。
甲方（蓋章）：_________。
乙方（蓋章）：_________。
住所：_________。
住所：_________。
甲方代表（簽字）：_________。
乙方代表（簽字）：_________。
電話：_________。
電話：_________。
傳真：_________。
傳真：_________。
編碼：_________。
編碼：_________。
簽訂地點：_________。
簽訂地點：___。
_____年____月____日____。
____年____月____日。
山西省建設施工合同書篇八
于__年__月__日，(甲方)與(乙方)，簽訂安裝主機的項目合同。
1.安裝工程名稱：
2.工程地點：甲方_________________港口。
3.工程范圍：本合同所附圖紙及估價單。
4.完工期限：本安裝工程將配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天內(nèi)，完成安裝工程，其中包括主機試驗運行。
5.安裝工程總價格：_____________美元整。
6.安裝工程付款進度：
第6期：在工程驗收合格后，甲方付給乙方工程總價余額的10%，即______________美元整。
7.違約罰款：因乙方原因未準時完工時，應由乙方負責，應付違約罰款，每天按總價的1%計算，即______________美元整。
8.增加或減少工程：若甲方需修改、增加或減少其工程計劃時，總價之增減，應按雙方規(guī)定之訂單計算。若需新增加工程量，雙方應另行協(xié)商該項新增加工程之單價。若甲方因修改原計劃而將已完工部份工程或已運抵工地之材料棄置，甲方在驗收后，應按雙方規(guī)定的單價對乙方已完成的工程費用及材料費，予以支付。
9.監(jiān)督進度：甲方派去的監(jiān)督人員或代表對工程進度予以監(jiān)督并有權(quán)予以監(jiān)工、指導。乙方應按甲方人員或代表的指示正確施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停止：若甲方通知乙方將工程停止，其原因并非應由乙方負責者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的數(shù)量、運抵工地的材料及其他合理費用，在已交款中增付或扣除。
11.工程保管：在工程開始時，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、設備等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的災害外，乙方應對保管中的一切，負損害之全責。如遇不可抵抗的天災人禍，乙方應詳列損害實情，向甲方提出恢復原狀的價格及日期，以供甲方核對付款之用。若甲方?jīng)Q定不再繼續(xù)施工，按合同第10條規(guī)定結(jié)束。
12.工程保證：除天災或因甲方使用不當?shù)脑蛲猓曳綉诩追津炇蘸蟊ＷC工程質(zhì)量良好1年。
13.附帶條款：在工程進行中，若因乙方的過錯，使甲方或其他人員受到損害，乙方應負責賠償。但其損害原因是由甲方或與甲方訂約之其他工程人員的過錯所造成，則應由甲方完全負責。
14.附件：本合同附件應視為本合同的一部份，與其他條款有同等效力。
附件包括：(1)圖樣;(2)估價單。
15.合同形式：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。另各保留兩份副本供雙方存檔備查。
16.附加條款：主機的保養(yǎng)--乙方應在甲方驗收后，提供免費及定期對其保養(yǎng)服務1年，每六(6)個月派員一次維護正常運行。
本合同按雙方所簽日期生效。
甲方：______________乙方：_____________。
由：_______________由：______________。
承包人(contractors)。承包人與欲求安裝工程的業(yè)主(promoters)雙方經(jīng)洽談或招標、投標達成默契而簽訂合同。承包者必須根據(jù)工程圖紙及業(yè)主要求的特殊條件予以施工，而且在一定的時間內(nèi)承擔維修業(yè)務。為完成安裝施工任務，承包者還需提供施工設備、特殊工具、施工監(jiān)督工程師及所需的勞動力等。
工程承包有綜合承包人(總承包)(generalcontractors)和專業(yè)承包人(specialistcontractors)。承包人對工程進度、質(zhì)量、保證、驗收等承擔責任。業(yè)主必須按時支付工程進度款。
國際間的工程安裝和工程承包是一種比較實用的而且廣泛被人們所接受的經(jīng)濟技術(shù)的合作方式。
歡迎登錄合同本站查看更多。
山西省建設施工合同書篇九
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第一條工程概況。
1.1工程名稱：_________.
1.2工程地點：_________.
1.3承包范圍：_________.
1.4承包方式：_________.
1.5工期：本工程自_____年______月______日開工，于______年______月_____日竣工。
1.6工程質(zhì)量：_________.
1.7合同價款(人民幣大寫)：_________.
第二條甲方工作。
2.1開工前_________天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙做法說明_________份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及汛等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3委托監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理，監(jiān)理公司任命為總監(jiān)理工程師，其職責在監(jiān)理合同中應明確，并將合同副本交乙方_________份。
2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。
2.5如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應審批手續(xù)。
2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
第三條乙方工作。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條關(guān)于工期的約定。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應順延。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj300—88)等國家制訂的施工及驗收為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達以優(yōu)良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔得驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.6工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定。
6.1雙方商定本合同價款采用第_________種：
(1)固定價格。
(2)固定價格加_________%包干風險系數(shù)計算。包干風險包括內(nèi)容。
(3)可調(diào)價格：按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2本合同生效后，甲方分_________次，按約定支付工程款，尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。
6.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內(nèi)審查。
甲方：
乙方：
日期：
山西省建設施工合同書篇十
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國勞務法》的規(guī)定，公民在按勞分配的原則下經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，本著合同有效、互惠、互利、自愿的原則，甲乙雙方承諾如下：
一、甲方委托乙方聯(lián)系______工程合同完成后，乙方以完成委托事宜。
二、付居間費及時限，從居間合同簽進場后，甲方并付進場通知單2日為準，(甲方)施工方：第一次交付好處費______萬元正，油料由市政甲方提供，工程完工施工方將居間費用一次性付清。
1、施工方每甩一方土居間人抽去______角錢。
2、施工方每運出一方土居間人抽去______塊錢，此款工程結(jié)束，一次性付清。此款不含個人所得稅。無論合同名稱、地點、負責人發(fā)生任何變化，委托人付給居間人的居間費都要加約履行。
委托方(施工方)向居間方提供一份施工方和發(fā)包方合同作為依據(jù)。
三、違約責任：
1、如發(fā)生嚴重糾紛委托方和簽約方不能解決時可提交居間方在本地法院提前訴訟，(訴訟費由甲方施工方承擔。)。
2、由于居間方在承攬工程業(yè)務活動中投入了大量資金，時間和人力，委托方自愿向居間方自付業(yè)務費、勞務費及中間費，如委托人順利簽訂施工合同進場后，該居間合同已經(jīng)形成委托方必須支付給居間業(yè)務費，作為給居間人的經(jīng)濟補償，無論委托方與發(fā)包方發(fā)生任何糾紛，委托方給予居間的業(yè)務費不能以任何理由借口向居間方所退該業(yè)務費。
3、因為居間人負責居間義務，在委托方與發(fā)包方簽訂合同后，居間人已經(jīng)履行完成了居間任務，該工程合同履行與居間方再無關(guān)系。
4、未盡事宜，雙方協(xié)商補充。(如委托方不按時支付，居間人可請求甲方收回合同)。
四、居間勞務費在工程促成合同簽訂后，甲方要向居間方按三次交付費用_____元，此費用在居間費中扣除，剩余部分按工程進度付清，甲方必須承認居間費用的有效性和合法性。
五、甲乙雙方共同遵守合同約定，如違約甲方應賠付給對方一定的違約金，按工程合同居間費的總額的______%賠付違約金，(甲方在施工安全相關(guān)的法律責任上，居間人概不負任何責任)，大合同簽訂后，本合同執(zhí)行同等法律效力。
六、本合同從簽訂日期生效。
七、本合同一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)行_____份。
甲方(章)____________。
乙方(章)__________________。
身份證號碼：___________。
身份證號碼：_______________。
簽訂地點：______________________。
簽訂時間：______年_____月_____日。
山西省建設施工合同書篇十一
甲方(委托方)：______________乙方(施工方)：______________為規(guī)范住宅裝飾裝修施工，保護雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、建設部令第110號《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、工程概況。
1.甲乙雙方的條件：甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記，并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書的單位。
2.裝飾施工地點：_____區(qū)_____路(小區(qū))_____幢_____號(單元)_____室。
3.住房結(jié)構(gòu)：_____室_____廳_____結(jié)構(gòu)，建筑面積_____平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《施工內(nèi)容表》。
5.承包方式：(包工包料，包清工，部分承包)。
6.本工程由_____設計。
7.工期：工程期限_____天，從________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。
二、工程價款及結(jié)算方式。
1.總價款：_____(大寫)元(其中：設計費__元，管理費(_____%)元，稅金(_____%)元。經(jīng)雙方認可變更施工內(nèi)容的，變更部分的工程款按實另計。
2.合同簽訂后，甲方支付總價款的_____%，計_____元。________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元;________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元;________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元;尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后____日內(nèi)一次付清。
三、施工準備及雙方的義務甲方工作。
1.甲方開工前，應向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案;確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的，應當請具備相應資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案，經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準后，領(lǐng)取住宅裝修許可單。
2.甲方應在開工前_____天，向乙方進行現(xiàn)場交底?？辗课?，清除影響施工的障礙物，對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電，并說明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。
2.指派為乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準，不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4.與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務協(xié)議》。
5.嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，必須符合國家標準，有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現(xiàn)場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關(guān)證明的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經(jīng)書面認可，可繼續(xù)使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。乙方提供的材料：詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料，必須符合國家標準，有質(zhì)量環(huán)保合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備，并應得到甲方認可，用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備，如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
山西省建設施工合同書篇十二
以下簡稱甲方)。
(以下簡稱乙方)。
依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)規(guī)定、條例，遵循平等自愿的原則，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，就戍浦江xx、下坦河等河道整治工程項目承包事宜達成一致意見，簽訂本合同，共同遵守。
一、工程名稱：戍浦江xx、下坦河等河道整治工程。
二、工程地址：____市鹿____區(qū)藤橋鎮(zhèn)。
三、承包方式：勞務承包，按綜合單價以圖紙尺寸計算承包費用。
五、承包單價及計量方式：
1、擋土墻及a型結(jié)構(gòu)底板采取綜合單價方式，施工費單價135元，單價中包含機械進出場費用、周轉(zhuǎn)材料、機具設備、小型耗材、鋼筋制作及安裝、自拌混凝土及澆筑等與施工相關(guān)的費用，合同期內(nèi)單價不做調(diào)整。
六、工程工期：____日歷天。
七、甲乙雙方職責：甲方職責：
1、負責提供營業(yè)執(zhí)照、外出經(jīng)商管理證明等必需的資質(zhì)文件以及中標人員資格文件。提供公司質(zhì)量、安全管理體系文件。
2、協(xié)助乙方完成施工報審報批及備案手續(xù)。
3、根據(jù)建設單位要求必要時派員協(xié)助乙方工作。
4、負責在溫州設立工程賬戶便于乙方結(jié)算。
5、監(jiān)督管理乙方開展各項施工生產(chǎn)活動。乙方職責：
1、負責組織人員、材料、設備進行施工生產(chǎn)，負責現(xiàn)場的施工管理等相關(guān)事宜。
2、負責編制施工方案，完善施工過程控制資料及質(zhì)量保證資料。
3、按流程組織隱蔽工程驗收、中間驗收、完工驗收及結(jié)算事宜。
4、協(xié)調(diào)當?shù)仃P(guān)系，保證施工生產(chǎn)的順利進行。
5、在甲方領(lǐng)導下對本工程的進度、質(zhì)量、安全工作進行全面管理。
八、付款方式：工程款結(jié)算采取按月結(jié)算方式，甲方在收到建設單位撥付的月工程進度款后____日內(nèi)支付乙方工程款，支付金額為建設單位下?lián)苓M度款的96%，其余4%作為管理費用甲方收取。甲方總管理費用的最高限額為中標金額的4%，若工程造價達不到中標金額，則按照實際完成造價的4%計取。甲方收取的費用中，2%為甲方駐溫州分公司的管理費用，另外2%為材料發(fā)票稅金及外經(jīng)證使用等費用，甲方收取此項費用后，材料發(fā)票由甲方開具，乙方不再提供材料發(fā)票等完稅證明材料。
九、其他未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
十、此合同一式叁份，甲方兩份，乙方壹份，自雙方簽字之日起生效，工程結(jié)束款項付清后自行失效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
山西省建設施工合同書篇十三
依照民法典和原郵電部頒發(fā)的“626”號文件等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同并嚴肅履行。
(1)工程名稱。
(1)參照結(jié)算表價格按實結(jié)算。
(2)款項支付與移動結(jié)算同步。
根據(jù)移動公司要求，在規(guī)定的'期限內(nèi)完成。
(1)甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如預期不付，按銀行的短期貸款率償付給對方逾期付款違約金。
(2)發(fā)生合同糾紛時，當事人雙方應及時協(xié)商，協(xié)商不成的，可申請調(diào)解，或者直接向人民法院起訴。
(1)本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。
(2)本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，另行簽訂補充協(xié)議。
(3)本合同自雙方簽訂之日起生效。
(4)其他相關(guān)本項目的約定，見附件。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
______年____月____日。
_________年____月____日。
山西省建設施工合同書篇十四
設計方(乙方)：______________。
設計等級證書：________________。
鑒于甲方是__________________項目的發(fā)包人，乙方是具備設計資質(zhì)的設計方，甲方委托乙方擔任本項目的施工設計工作，為避免合同履行后雙方發(fā)生不必要的糾紛，特訂立本合同規(guī)范雙方的行為，具體如下：
第一條工程概況。
1、工程地點：____________________。
2、設計項目：____________________。
3、設計內(nèi)容：____________________。
4、承包方式：____________________。
第二條設計依據(jù)。
甲方在訂立合同時，應交付給乙方委托書及項目相關(guān)的審批文件。同時要一并交付設計前的基礎(chǔ)勘探資料，甲方應保證資料的完整性和真實性。
第三條乙方任務。
1、乙方接受委托書后，應隨即進行現(xiàn)場堪測。
2、乙方在收到定金日起_______日內(nèi)須向甲方提交定草圖，平面配置及設計草案。
3、乙方在收到第一階段設計費后_______日內(nèi)須向甲方提交效果圖。
4、乙方在收到第二階段設計費后_______日內(nèi)須向甲方提交正式的施工圖。
5、乙方應編定有關(guān)的施工說明書。
6、乙方應對工程施工進行必要指導，完成圖紙和技術(shù)的交底，若因施工發(fā)生困難而變更設計時，乙方應預先征得甲方同意，但甲方不得刁難。
第四條設計費以及支付。
1、本合同的設計費單價暫定為每平方米__________元人民幣，大寫為__________，設計費總計__________萬元，大寫為__________。
2、本合同簽訂之時，甲方須向乙方支付定金，_________元人民幣，大寫為__________。
3、乙方提交的平面設計圖，經(jīng)甲方確認驗收后，甲方須向乙方支付第一階段的設計費_________元，大寫為__________。
4、乙方把整個施工圖紙交與甲方審定后，甲方須向乙方支付第二階段的設計費_________元，大寫為__________。
5、剩余價款在雙方義務履行完畢后，甲方一次性無息支付給乙方。
第五條保密條款。
1、甲方對于本合同中乙方提交的所有圖紙負有保密的義務，未經(jīng)乙方書面同意，不得將圖紙用于本合同之外的任何商業(yè)活動，也不得擅自復制、更改披露乙方的圖紙、資料。
2、乙方對于本合同涉及到甲方秘密的材料同樣負有保密的義務。
第六條合同中止與解除。
1、甲方如有特殊情況，必須終止本合同，應書面通知乙方，并且甲方應該付乙方通知到達時已完成部分設計之費用。同時，定金不予退回。
2、若乙方在合同履行過程中須提前解除合同，則應雙倍返還定金，如給甲方造成其他損失，則須一并賠償。
第七條違約條款。
1、甲乙中任何一方違反本合同規(guī)定的相應義務，給對方造成損失的，均應負擔所有損失。因一方違約，導致合同無法履行的，須終止合同的，違約方應負擔守約方因此遭受的所有損失。
2、甲方不得以設計內(nèi)容不滿意為由，拒付設計費，乙方負有修改義務，雙方應依誠信原則協(xié)商解決。
第八條爭議糾紛解決。
雙方就本合同約定事項有所爭議時，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均可向合同履行地的人民法院起訴。
第九條附則。
1、若工程非因乙方事由而中途停止，甲方應照常支付設計費。
2、設計時間于_______年______月______日起，到______年______月______日止。(審稿時間和修稿時間另算)。
3、本合同自雙方簽字后生效，合同規(guī)定的雙方義務履行完畢后失效。
4、本合同一式______份，甲乙雙方各______份，提交工程所在地建設單位主管部門留存______份。
甲方：_____________________。
乙方：_____________________。
甲方在建房屋___棟，建筑層數(shù)___層，___層約_____平方米，___層約_____平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：
一、承包方式。
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
二、承建項目。
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。
三、承包價格。
每平方米人民幣大寫：_______________元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式。
合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付___%，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到___%，完成第___層以及屋頂付到___%付款___元，工程全部完工，交驗完畢付到___%，預留___%為質(zhì)量保證金，完工___年內(nèi)無質(zhì)量問題，清尾款。
五、雙方責任。
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐乙方必須保證工程質(zhì)量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
六、質(zhì)量要求。
乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全。
勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求。
主體工程工期為___(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在_____年___月___日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。
九、后期維修。
因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責任。
十、其它。
其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。
本合同___式___份，甲乙雙方各執(zhí)___份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)：____________。
乙方簽字(章)：____________。
山西省建設施工合同書篇十五
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設工程合同糾紛。
訴訟請求：_________________。
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;。
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：_________________。
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院。
具狀人：_________________。
_____________年__________月__________日。
山西省建設施工合同書篇十六
根據(jù)《中華人民共和國合同法》《國家建筑施工規(guī)范》及相關(guān)條例，本著互惠互利的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方確定把興安縣世紀冰川旅游區(qū)賓館工程承包給乙方施工管理。為進一步明確雙方的責任和權(quán)利特簽訂如下協(xié)議：
1、工程名稱：興安縣世紀冰川靈佛旅游賓館樓工程。
2、工程地點：興安縣嚴關(guān)鎮(zhèn)仙橋村委會樂施堂村。
3、建筑結(jié)構(gòu)：(框架結(jié)構(gòu))壹棟約26000㎡。
4、承包內(nèi)容及施工范圍：土建水電工程按建筑施工圖，結(jié)構(gòu)施工圖水電施工圖及設計說明。酒店裝修另合同簽署。
5、承包方式：包工、包料。
6、工程造價暫定3000萬元。
1、本合同范圍內(nèi)的工程項目依據(jù)甲方提供的設計圖紙文件。及乙方實際完成的工程量計價標準。土建、水電安裝按xx年《廣西壯族自治區(qū)建筑工程消耗量定額》計價，下浮6%后結(jié)算給乙方。
2、工程范圍內(nèi)所用材料按施工期間桂林市建設工程造價管理站發(fā)布的興安縣造價信息進行調(diào)價。興安沒有列入的材料則按桂林市相應當期的造價信息進行調(diào)整。信息價沒有的，雙方按市場價友好協(xié)商確定，按實際發(fā)生的工程量計價結(jié)算。
1、本工程有效工期為240天。
2、開工時間：20xx年6月20日前(以甲方進場通知為準)。
3、竣工時間：(按實際開工日計算)。
1、質(zhì)量要求按國家建設質(zhì)量標準規(guī)范，等級為合格。
2、乙方每完成一個分項，必須及時報請甲方代表、監(jiān)理、技術(shù)負責人，質(zhì)檢人員進行驗收。并根據(jù)驗收意見整理簽字后方能進入下一道工序。
3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內(nèi)組織有關(guān)人員到位驗收，否則按已驗收合格，在乙方進行施工后甲方必須給以簽字認可。
4、材料必須保質(zhì)保量。所有進場材料必須要有出廠合格證，國家有規(guī)定要求復檢的材料必須到質(zhì)檢站檢測合格方能使用。
1、本工程由乙方墊資工程款：從基礎(chǔ)土方開挖墊資到00地面(現(xiàn)澆完畢)。
2、在乙方墊資到位時，甲方按實際完成的工程量結(jié)付工程進度款的80%給乙方。以后，每完成一層，結(jié)付一次進度款，以此類推。
3、在乙方負責墊資期間內(nèi)如因乙方資金原因造成停工20天以上，甲方有權(quán)終止合同，一切損失由乙方承擔。
4、工程竣工驗收合格后，乙方資料合格后及結(jié)算單報請甲方審核，甲方必須在接到申報資料30個工作日內(nèi)審核完成，如有爭議，可共同委托相關(guān)造價事務所審核。結(jié)算經(jīng)甲方審核批準后，除留質(zhì)保金3%外，三個月內(nèi)一次性付清，不得拖欠。
5、如甲方不按合同付款，每一天必須按拖欠款金額總數(shù)的3‰賠付給乙方，以此類推。
6、本工程所有工程款必須轉(zhuǎn)賬到乙方開戶單位：
開戶銀行：銀行：的帳戶上。
1、在工程交付前，乙方必須做好交付前的細節(jié)整改、衛(wèi)生清理、安全保衛(wèi)、工程保管等相關(guān)工作。自檢合格后書面申報甲方和監(jiān)理工程師復檢，簽字確認復檢合格后，方可進行工程交付，否則因此產(chǎn)生的損失由承包方負責。
2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內(nèi)必須組織有關(guān)人員到場進行竣工驗收、簽證，否則，視為以驗收合格。
3、在雙方未驗收簽證交付使用前甲方不得自行占用，否則視為驗收合格以交付甲方使用。
1、甲方必須在施工前提供準確的地質(zhì)地下管線資料，確保各項保護用品不受損失，并保證在乙方進場前三天做好三通一平。
2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環(huán)境衛(wèi)生管理等手續(xù)。
4、提供標準的水準點和詳細的坐標控制點，并在現(xiàn)場指導乙方進行施工。在施工期間甲方必須協(xié)商好，周邊的一切社會關(guān)系。確保施工順利進行。
5、甲方在支付工程進不能以任何理由及借口拖延支付時間。
6、乙方必須嚴格按圖紙的設計要求和施工規(guī)范施工，甲方管理人員發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量達不到設計和施工規(guī)范要求時，有權(quán)要求乙方停工整改，并進行相應處罰。
7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙設計規(guī)定，經(jīng)甲方同意方可使用。
8、在施工期間，乙方必須做好安全教育工作。做到安全生產(chǎn)，文明施工，如因乙方原因出現(xiàn)一切安全事故，全部責任由乙方承擔與甲方無關(guān)。
1、本協(xié)議條款雙方共同遵守，甲方必須協(xié)調(diào)建設方處理好周邊的一切社會關(guān)系，如有村民和其它人員進行無理取鬧和阻礙施工而造成項目停工時一切損失由甲方承擔(除乙方自身原因外)。
2、乙方嚴格按合同工期施工，不得拖延工期和無故停工，如違反合同約定，甲方有權(quán)終止該工程合同，一切損失由乙方自負。
3、乙方在此合同又方簽字生效時，必須向甲方交納工程質(zhì)保金叁拾萬元整。此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。
4、此合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。雙方簽字時即時生效，雙方必須共同遵守執(zhí)行，同時具有法律效力。
甲方：(蓋章)?????乙方：
法定代表人：法定代表人：
身份證號：身份證號：
電話號碼：電話號碼：
簽署日期：
山西省建設施工合同書篇十七
甲方：
乙方：
茲有乙方承接甲方_省_縣“_”路燈安裝工程“安裝施工”，共同達成如下協(xié)議：
施工長約3.2km、乙方承接挖坑、基礎(chǔ)籠供應、基礎(chǔ)澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守，燈桿、燈具、光源安裝及調(diào)試、矯正等工作。
2、安裝說明。
同心路長約1.47公里，路燈安裝間距為30米，安裝h_z_023高中華燈，安裝數(shù)量為一邊51棵，另一邊52棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里，路燈安裝間距為30米，安裝h_z_013中華燈，安裝數(shù)量為一邊60棵，即兩邊120棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設。
3、相關(guān)施工數(shù)量、費用見價格表：
4、安裝期限。
在甲方基礎(chǔ)設施、變壓器等及時提供的情況下，同心路12天內(nèi)至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈，但安裝期間如遇臺風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤，雙方協(xié)商解決。
5、質(zhì)量標準及驗收標準。
工程質(zhì)量標準必須全部優(yōu)良(如因工程質(zhì)量未達到標準，所造成的返工損失費用由乙方負責)。
按國家有關(guān)規(guī)定以及甲方設計文件的質(zhì)量要求和技術(shù)指標及與本合同約定標準進行驗收。
6、付款方式。
協(xié)議簽定后由甲方預付合同款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至合同款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至合同款的70%;路燈安裝完畢、調(diào)試亮燈、驗收合格后支付乙方至最終結(jié)算的97%，剩余的3%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期一年，一年內(nèi)工程無質(zhì)量問題，甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項后，提供相應的收款收據(jù)。
7、其他。
在路燈交付甲方使用前，由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術(shù)工和農(nóng)民工組成。
8、本協(xié)議一式叁份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
山西省建設施工合同書篇十八
茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商達成具體條款如下：
一、工程依據(jù)和技術(shù)指標。
1.發(fā)電機組型號：_____________;冷卻方式：_____________;臺數(shù)：_____________。
2.技術(shù)指標。
噪聲標準：白天________;晚上________。
注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規(guī)定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據(jù)3096-93規(guī)定,測量點選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求。
1.噪音治理措施應當經(jīng)濟、有效、可靠，外表整齊美觀。
2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、并應使得機房內(nèi)有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發(fā)電機正常運行。
三、噪音治理措施。
采用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內(nèi)部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內(nèi)混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。
四、承接方式。
乙方承接甲方柴油發(fā)電機的噪聲治理技術(shù)工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。
五、完成期限。
在合同簽定，乙方收到第一期款五天內(nèi)運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內(nèi)完成交付驗收使用。
六、施工條件及協(xié)作事項。
________________________________________。
七、工程費用及支付辦法。
總工程費用為：________________。
付款方式：合同簽定時交付定金________;主材料進場后付________;工程完工后________天內(nèi)付清余款。
八、其它。
1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權(quán)向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質(zhì)量，保證使用要求及施工過度的原則，協(xié)商解決。
3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經(jīng)簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委托方(甲方)：________________。
承接方(乙方)：________________。
簽訂時間：______年______月____日。
基礎(chǔ)建設施工合同范本二建設單位：_________(以下簡稱發(fā)包方)。
施工單位：_________(以下簡稱承包方)。
雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條：工程名稱：
第二條：工程地點：
第三條：建筑面積：
第四條：工程價款及付款方法：
第五條：工程期限(開工、竣工時間)。
第六條：工程質(zhì)量標準。
第七條：承包形式及材料設備供應。
第八條：發(fā)包方義務：
1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)。
2.按協(xié)議分工，開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監(jiān)督工程質(zhì)量。
4.按協(xié)議負責按期撥款。
第九條：承包方義務。
乙方負責：
1.按協(xié)議分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。
4.竣工后，5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質(zhì)量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
第十條：違約責任及獎勵條款。
第十一條：其他協(xié)助條款。
第十二條：本合同正本___份，承包方、發(fā)包方各一份，報送_____、______各一份。
第十三條：合同有效期及合同爭議解決。
第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方：(蓋章)承包方：(蓋章)。
法定代表人：_____法定代表人：______。
地址：________地址：_________。
開戶銀行：______開戶銀行：_______。
帳號：________帳號：_________。
簽約日期：____年__月__日
山西省建設施工合同書篇一
法定住址：___________________________。
法定代表人：_________________________。
職務：_______________________________。
委托代理人：_________________________。
身份證號碼：_________________________。
通訊地址：___________________________。
郵政編碼：___________________________。
聯(lián)系人：_____________________________。
電話：_______________________________。
傳真：_______________________________。
帳號：_______________________________。
電子信箱：___________________________。
承包方：_____________________________。
法定住址：___________________________。
法定代表人：_________________________。
職務：_______________________________。
委托代理人：_________________________。
身份證號碼：_________________________。
通訊地址：___________________________。
郵政編碼：___________________________。
聯(lián)系人：_____________________________。
電話：_______________________________。
傳真：_______________________________。
帳號：_______________________________。
電子信箱：___________________________。
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
第一章工程。
第一條工程概況。
1.工程名稱：____________________工程。
2.工程地點：_________市_________區(qū)(縣)。
(1)_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。
(2)群體工程應附承包方承攬工程項目一覽表。
4.承包范圍：
(1)_______________________________。
(2)應注明是否包括土建、設備安裝、裝飾裝修等工作。
5.承包方式：工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種承包方式。
(1)承包方包工、包全部材料。
(2)承包方包工、部分包料，發(fā)包方提供部分材料。
(3)承包方包工、發(fā)包方包全部材料。
6.資金來源：_______________________________。
7.批準文號：_______________________________。
8.業(yè)主或主管單位：_________________________。
第二條工程監(jiān)理。
若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知承包方。
第三條工期：工程期限_________天，其中：
1.開工日期：本合同工程定于_________年_________月_________日開工，從簽定合同后第_________日算起。
2.竣工日期：本合同工程定于_________年_________月_________日竣工。
3.凡是延期開工或順延工期的約定，都是以約定的開工日期和竣工日期為計算基礎(chǔ)。
第四條工程造價：總價款：_________元，大寫(人民幣)：____________________。其中：
材料費：_________元(人民幣)。
人工費：_________元(人民幣)。
管理費：_________元(人民幣)。
設計費：_________元(人民幣)。
垃圾清運費：_________元(人民幣)。
稅金：_________元(人民幣)。
其他費用：_________元(人民幣)。
經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。
第二章詞語涵義及合同文件。
第五條詞語涵義。
1.有關(guān)合同雙方和監(jiān)理人的詞語。
(1)發(fā)包方：指與承包方簽訂本合同協(xié)議書的當事人。
(2)承包方：指與發(fā)包方簽訂本合同協(xié)議書的當事人。
(3)分包人：指本合同中從承包方處分包某一部分工程的當事人。
(4)監(jiān)理人：指專用合同條款中寫明的由發(fā)包方委托對本合同實施監(jiān)理的當事人。
2.有關(guān)合同組成文件的詞語。
(1)合同文件(或稱合同)：指由發(fā)包方與承包方簽訂的為完成本合同規(guī)定的各項工作而列入本合同第六條的全部文件和圖紙，以及其他在協(xié)議書中明確列入的文件和圖紙。
(2)技術(shù)條款：指本合同的技術(shù)條款和由監(jiān)理人作出或批準的對技術(shù)條款修改或補充的文件。
(3)圖紙：指列入合同的招標圖紙和發(fā)包方按合同規(guī)定向承包方提供的所有圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)，以及列入合同的投標圖紙和由承包方提交并經(jīng)監(jiān)理人批準的所有圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)。
(4)施工圖紙：指上述第(3)項規(guī)定的圖紙中由發(fā)包方提供或由承包方提交并經(jīng)監(jiān)理人批準的直接用于施工的圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)。
(5)投標文件：指承包方為完成本合同規(guī)定的各項工作，在投標時按招標文件的要求向發(fā)包方提交的投標報價書、已標價的工程量清單及其他文件。
(6)中標通知書：指發(fā)包方正式向中標人授標的通知書。
3.有關(guān)工程和設備的詞語。
(1)工程：指永久工程和臨時工程或為二者之一。
(2)永久工程：指按本合同規(guī)定應建造的并移交給發(fā)包方使用的工程(包括工程設備)。
(3)臨時工程：指為完成本合同規(guī)定的各項工作所需的各類非永久工程(不包括施工設備)。
(4)主體工程：指合同條款中寫明的全部永久工程中的主要工程。
(5)單位工程：指合同條款中寫明的單位工程。
(6)工程設備：指構(gòu)成或計劃構(gòu)成永久工程一部分的機電設備、金屬結(jié)構(gòu)設備、儀器裝置及其他類似的設備裝置。
(7)施工設備：指為完成本合同規(guī)定的各項工作所需的全部用于施工的設備、器具和其他物品(不包括臨時工程和材料)。
(8)承包方設備：指承包方的施工設備。
(9)進點：指承包方接到開工通知后進入施工場地。
4.有關(guān)工期的詞語。
(1)開工通知：指發(fā)包方委托監(jiān)理人通知承包方開工的函件。
(2)開工日期：指承包方接到監(jiān)理人發(fā)出的開工通知的日期或開工通知中寫明的開工日。
(3)完工日期：指本合同規(guī)定的全部工程、單位工程或部分工程完工和通過完工驗收后在移交證書(或臨時移交證書)中寫明的完工日。
5.有關(guān)合同價格和費用的詞語。
(1)合同價格：指協(xié)議書中寫明的合同總金額。
(2)費用：指為實施本合同所發(fā)生的開支，包括管理費和應分攤的其他費用，但不包括利潤。
6.其他詞語。
(1)施工場地(或稱工地)：指由發(fā)包方提供的用于本合同工程施工的場所以及在合同中指定作為施工場地組成部分的其他場所。
(2)書面形式：指任何手寫、打印、印刷的各種函件，包括電傳，電報、傳真和電子郵件。
(3)天：指日歷天。
第六條合同文件。
1.合同文件：合同文件互相解釋、互為說明，除合同條款另有約定外，其組成和解釋次序如下：
(1)雙方商定的補充協(xié)議或合同期內(nèi)經(jīng)雙方簽署的備忘錄;。
(2)合同協(xié)議書;。
(3)雙方簽署的合同談判備忘錄;。
(6)中標通知書、投標書和招標書;。
(7)與本合同有關(guān)的其他文件。
2.設計文件：發(fā)包方應在合同簽署后14天內(nèi)按照合同條款中約定的份數(shù)向承包方提供設計圖紙、設計說明和其他設計資料。未經(jīng)發(fā)包方同意，承包方不得將設計文件提供給第三方。若合同中約定部分工程由承包方進行設計，承包方應將有關(guān)設計文件和圖紙按合同約定的時間和份數(shù)提交發(fā)包方批準后方可實施。
3.補充設計文件：為滿足工程的正確實施或完成對其缺陷的修復，發(fā)包方可在合同范圍內(nèi)提出補充設計文件和通知，承包方應接受并執(zhí)行。
4.合同文件解釋順序：_________________________________________。
第七條合同范圍。
本合同所要實施的具體工作內(nèi)容、范圍及工程界限等，在合同條款中約定。
第八條技術(shù)標準。
雙方在條款內(nèi)約定適用國家標準、規(guī)范和名稱;沒有國家標準、規(guī)范但有行業(yè)標準、規(guī)范的，約定適用行業(yè)標準、規(guī)范的名稱;沒有國家和行業(yè)標準、規(guī)范的，約定適用工程所在地地方標準、規(guī)范的名稱。發(fā)包方應按條款約定的時間向承包方提供一式兩分約定的標準、規(guī)范。
國內(nèi)沒有相應標準、規(guī)范的，同發(fā)包方按條款約定的時間向承包方提出施工技術(shù)要求，承包方按約定的時間和要求提出施工工藝，經(jīng)發(fā)包方認可后執(zhí)行。發(fā)包方要求使用國外標準、規(guī)范的，應負責提供中文譯本。本條所發(fā)生的購買、翻譯標準、規(guī)范或制定施工工藝的費用，由發(fā)包方承擔。
第九條語言文字、適用法律和聯(lián)系方式。
1.語言文字：本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如條款約定使用兩種以上(含兩種)語言文字時，漢語應為解釋和說明本合同的標準語言文字。在少數(shù)民族地區(qū)，雙方可以約定使用少數(shù)民族語言文字書寫和解釋、說明本合同。
2.適用法律和法規(guī)：本合同文件適用國家的法律和行政法規(guī)。需要明示的法律、行政法規(guī)，由雙方在條款中約定。
3.聯(lián)系方式：本合同實施過程中，工程有關(guān)各方的一切聯(lián)系均以書面形式為準。在緊急的情況下，可先以口頭陳述，但應在事后48小時內(nèi)以書面形式予以確認。
第十條聯(lián)絡。
1.聯(lián)絡以書面形式為準：合同中述及的由任何人提出或給出的與合同有關(guān)的通知、指示、要求、請求、同意、意見、確認、批準、證書、證明和決定等是雙方聯(lián)系和履行合同的憑證，均應以書面形式為準，并應送達雙方約定的地點和辦理簽收手續(xù)。
2.來往函件的發(fā)出和答復：上述通知、指示、要求、請求、同意、意見、確認、批準、證書、證明和決定等來往函件均應按合同規(guī)定的期限及時發(fā)出和答復，不得無故扣壓和拖延，亦不得無故拒收，否則由責任方對由此造成的后果負責。
第十一條圖紙。
1.發(fā)包方應按條款約定的日期和套數(shù)，向承包方提供圖紙。承包方需要增加圖紙?zhí)讛?shù)的，發(fā)包方應代為復制，復制費用由承包方承擔。發(fā)包方對工程有保密要求的，應在條款中提出保密要求，保密措施費用由發(fā)包方承擔，承包方在約定保密期限內(nèi)履行保密義務。
2.承包方未經(jīng)發(fā)包方同意，不得將本工程圖紙轉(zhuǎn)給第三人。工程質(zhì)量保修期滿后，除承包方存檔需要的圖紙外，應將全部圖紙退還給發(fā)包方。
3.承包方應在施工現(xiàn)場保留一套完整圖紙，供工程師及有關(guān)人員進行工程檢查時使用。
第三章雙方責任。
1.監(jiān)理單位委派的工程師：姓名：_________，職務：_________，發(fā)包方委托的職權(quán)：_________，需要取得發(fā)包方批準才能行使的職權(quán)：_________。
2.發(fā)包方派駐的工程師：姓名：_________，職務：_________，職權(quán)：_________。
3.不實行監(jiān)理的，工程師的職權(quán)：____________________。
4.實行工程監(jiān)理的，發(fā)包方應在實施監(jiān)理前將委托的監(jiān)理單位名稱、監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書面形式通知承包方。
5.合同履行中，發(fā)生影響發(fā)包方、承包方雙方權(quán)利或義務的事件時，負責監(jiān)理的工程師應依據(jù)合同在其職權(quán)范圍內(nèi)客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本合同關(guān)于爭議的約定處理。
6.除合同內(nèi)有明確約定或經(jīng)發(fā)包方同意外，負責監(jiān)理的工程師無權(quán)解除本合同約定的承包方的任何權(quán)利與義務。
第十三條工程師的委派和指令。
1.工程師可委派工程師代表，并可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包方，負責監(jiān)理工程師還應將委派和撤回通知發(fā)包方。委派書和撤回通知作為本合同附件。
工程師代表在工程師授權(quán)范圍內(nèi)向承包方發(fā)出的任何局面形式的函件，與工程師發(fā)出的函件具有同等效力。承包方對工程師代表向其發(fā)出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發(fā)出指令有失誤時，工程師應進行糾正。除工程師或工程師代表外，發(fā)包方派駐工地的其他人員均無權(quán)向承包方發(fā)出任何指令。
2.工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給項目經(jīng)理，項目經(jīng)理的回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，工程師可發(fā)出口頭指令，并在48小時內(nèi)給予書面確認，承包方對工程師的指令應予執(zhí)行。工程師不能及時給予書面確認的，承包方應于工程師發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認要求。工程師在承包方提出確認要求48小時內(nèi)不予答復的，視為口頭指令已被確認。
(1)承包方認為工程師指令不合理，應在收到指令后24小時內(nèi)向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包方報告后24小時內(nèi)作出修改指出指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，并以書面形式通知承包方。緊急情況下，工程師要求承包方立即執(zhí)行的指令或承包方雖有異議，但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，承包方應予的執(zhí)行。因指令錯誤發(fā)生的追加合同價款和給承包方造成的損失由發(fā)包方承擔，延誤的工期相應順延。
(2)本款規(guī)定同樣適用于由工程師代表發(fā)出的指令、通知。
3.工程師應按合同約定，及時向承包方提供所需指令、批準并履行約定的其他義務。由于工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤，發(fā)包方應承擔延誤造成的追加合同價款，并賠償承包方有關(guān)損失，順延延誤的工期。
4.如需更換工程師，發(fā)包方應至少提前7天以書面形式通知承包方，后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權(quán)，履行前任的義務。
第十四條項目經(jīng)理。
1.項目經(jīng)理：姓名：_________，職務：_________。
2.承包方依據(jù)合同發(fā)出的通知，以書面形式由項目經(jīng)理簽字后送交工程師，工程師在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
3.項目經(jīng)理按發(fā)包方認可的施工組織設計(施工方案)和工程師依據(jù)合同發(fā)出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯(lián)系時，項目經(jīng)理應當采取保證人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后48小時內(nèi)向工程師送交報告。責任在發(fā)包方或第三人，由發(fā)包方承擔由此發(fā)生的追加合同價款，相應順延工期;責任在承包方，由承包方承擔費用，不順延工期。
4.承包方如需更換項目經(jīng)理，應至少提前7天以書面形式通知發(fā)包方，并征得發(fā)包方同意。后任繼續(xù)先行使合同文件約定的前任的職權(quán)，履行前任的義務。
5.發(fā)包方可以與承包方協(xié)商，建議更換其認為不稱職的項目經(jīng)理。
第十五條發(fā)包方代表。
1.發(fā)包方代表可委派有關(guān)具體管理人員，行使自己部分權(quán)利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前7天通知承包方。
2.發(fā)包方代表的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給承包方代表，承包方代表在回執(zhí)行上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，發(fā)包方代表可發(fā)出口頭指令，并在48小時內(nèi)給予書面確認，承包方應于發(fā)包方代表發(fā)出口頭指令后7天內(nèi)提出書面確認要求，發(fā)包方代表在承包方提出確認要求24小時后不予答復，視為承包方要求已被確認。承包方認為發(fā)包方代表指令不合理，應在收到指令后24小時內(nèi)提出書面申告，發(fā)包方代表在收到承包方申告后24小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，并以書面形式通知承包方。緊急情況下，發(fā)包方代表要求承包方立即執(zhí)行的指令或承包方加有異議，但發(fā)包方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，承包方應予執(zhí)行。因指令錯誤而發(fā)生的追加合同價款和對承包方造成的損失由發(fā)包方承擔，延誤的工期相應順延。
3.發(fā)包方代表應按合同約定，及時向承包方提供所需指令、批準、圖紙并履行其它約定的義務。否則承包方在約定時間后24小時內(nèi)將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知發(fā)包方代表，發(fā)包方代表收到通知后48小時內(nèi)不予答復，應承擔由此造成的追回合同價款，并賠償承包方的有關(guān)損失，延誤的工期相應順延。
4.發(fā)包方代表易人，發(fā)包方應于易人前7天通知承包方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務。
第十六條承包方代表。
1.承包方的要求、請求和通知，以書面形式由承包方代表簽字后送發(fā)包方代表，發(fā)包方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。
2.承包方代表按發(fā)包方代表批準的施工組織設計(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與發(fā)包方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內(nèi)向發(fā)包方代表送交報告。責任在發(fā)包方，由發(fā)包方承擔由此發(fā)生的追加合同價款，相應順延工期;責任在承包方，由承包方承擔費用。
3.承包方代表易人，承包方應于易人前7天通知發(fā)包方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務。
第十七條發(fā)包方工作。
1.提供場地條件：負責辦理土地、水域征用，青苗、樹木賠償，房屋拆遷，清除地面、地下、架空、水上和水下障礙物等工作。按合同條款中約定的時間、位置、面積和高程向承包方提供施工場地。
2.提供水電與交通條件：負責按合同條款中約定的時間、地點開通公共通道與施工場地間的道路，提供供水、供電、通訊等線路接點及施工船舶臨時停泊水域，并保證施工期間的暢通。
3.提供施工條件：辦理征地紅線、航行通告、拋泥區(qū)許可證和碼頭岸線審批等施工所需的各種手續(xù)。向承包方提供本工程征地范圍地形圖，辦理臨時用地的申報手續(xù)。協(xié)助解決對承包方施工有干擾的外部條件。
4.提供技術(shù)資料：按合同條款約定的時間和數(shù)量向承包方提供工程地質(zhì)報告以及水準點、坐標控制點等技術(shù)資料，并組織進行設計交底及現(xiàn)場交驗。發(fā)包方對其提供的上述資料的真實性負責，承包方則對上述資料的理解和應用負責。
5.任命發(fā)包方代表：發(fā)包方應在合同協(xié)議書簽署后7天內(nèi)任命代表，行使合同約定的發(fā)包方權(quán)力，負責履行合同約定的發(fā)包方義務，并將此任命書面通知承包方。發(fā)包方更換其代表時，應提前7天通知承包方。
6.付款：按本合同約定的期限和辦法向承包方支付工程價款。
7.發(fā)布工程指令：按本合同的約定，及時向承包方發(fā)布工程指令，簽發(fā)圖紙、確認工程進度報表，檢查隱蔽工程并辦理各種驗收或簽認手續(xù)。
8.竣工驗收：按本合同約定及時組織竣工驗收，辦理竣工結(jié)算。
第十八條承包方工作。
1.施工準備：負責施工現(xiàn)場的布置和臨時設施的施工，在本合同約定的期限內(nèi)向監(jiān)理工程師提交詳細的施工組織設計、施工進度計劃及開工申請報告。按合同約定的時間、規(guī)格和數(shù)量及時到位施工船機和設備。
2.提交報告及報表：根據(jù)工程施工情況及監(jiān)理工程師的指令及時向監(jiān)理工程師提交隱蔽工程驗收通知、工程質(zhì)量自檢報告、竣工驗收申請報告及工程事故報告等，并按時提交月度、季度施工作業(yè)計劃、用款計劃及工程完成情況統(tǒng)計表。
3.確保工程進度與質(zhì)量：按設計文件、技術(shù)標準及批準的施工組織設計的要求進行施工和材料檢驗，建立健全施工質(zhì)量保證體系。
4.提供條件：按招標書或本合同條款的約定，為監(jiān)理工程師的現(xiàn)場工作提供辦公、住宿、交通和通訊等條件。
5.負責工程的保護與保修：對已完工的建筑物和已安裝的設備，在交付發(fā)包方應前負責保護，保護期間發(fā)生損壞，由承包方無償予以修復。若因發(fā)包方提前使用造成損壞，修復費用由發(fā)包方承擔。工程竣工驗收合格后，在合同約定的保修期間，對屬于承包方責任造成的任何缺陷，承包方應無償修復。
6.任命承包方代表：在合同協(xié)議書簽署時任命代表，承包方代表應具有國家或交通部頒發(fā)的項目經(jīng)理資質(zhì)證書并常駐工程現(xiàn)場，負責履行本合同約定的承包方義務和管理本合同工程的施工。承包方更換其代表時，應事先征得發(fā)包方同意并提前7天通知監(jiān)理工程師。
7.遵守政府法令和規(guī)章：施工過程中應遵守政府的各項法令和規(guī)章，特別是交通、衛(wèi)生、安全、消防及環(huán)境保護等方面的法令和規(guī)章。
8.接受工程監(jiān)理：接受監(jiān)理工程師在發(fā)包方授權(quán)范圍內(nèi)依據(jù)本合同對施工的監(jiān)督和管理，執(zhí)行監(jiān)理工程師發(fā)布的工程指令，參加監(jiān)理工程或發(fā)包方主持的工程會議。
第十九條工程監(jiān)理。
1.工程監(jiān)理：為確保工程質(zhì)量與安全、控制施工進度和工程投資，發(fā)包方可委托監(jiān)理單位對工程實施監(jiān)理，承包方應接受監(jiān)理。
2.監(jiān)理工程師：發(fā)包方應在監(jiān)理工程師進駐現(xiàn)場前，將監(jiān)理工程師的職責和權(quán)限以書面形式通知承包方。監(jiān)理工程師在發(fā)包方授權(quán)范圍內(nèi)，依據(jù)本施工合同，獨立、公正地行使監(jiān)理職權(quán)。
3.監(jiān)理工程師在發(fā)包方授權(quán)范圍內(nèi)所發(fā)生的一切行為，均視為發(fā)包方行為。
4.監(jiān)理工程師可以任命一定數(shù)量的人員協(xié)助其工作，并授權(quán)此類人員履行監(jiān)理工程師的部分職責。監(jiān)理工程師也可隨時撤回此類任命與授權(quán)，但此類任命、授權(quán)與撤回應提前7天報告發(fā)包方并通知承包方。
5.為保證施工正常進行，雙方應尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時，按協(xié)議條款的約定處理。總監(jiān)理工程師易人，發(fā)包方接到監(jiān)理單位通知后應同時通知承包方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務。
6.建設工程實行監(jiān)理的，發(fā)包方應當與監(jiān)理人采用書面形式訂立委托監(jiān)理合同。發(fā)包方與監(jiān)理人的權(quán)利和義務以及法律責任，應當依照《中華人民共和國民法典》中委托合同以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。
第四章交通運輸。
第二十條交通運輸。
1.場內(nèi)施工道路。
(1)發(fā)包方提交給承包方使用的道路和交通設施，應由承包方負責其在合同實施期內(nèi)的維修、養(yǎng)護和交通管理工作，并承擔一切費用。
(2)除本款(1)項所述的由發(fā)包方提供的部分道路和交通設施外，承包方應負責修建、維修、養(yǎng)護和管理其施工所需的全部臨時道路和交通設施，并承擔一切費用。
(3)承包方修建的臨時道路和交通設施，應免費提供給發(fā)包方和監(jiān)理人使用。
2.場外公共交通。
(1)承包方的車輛外出行駛所需的場外公共道路的通行費、養(yǎng)路費和稅款等一切費用由承包方承擔。
(2)承包方車輛應服從當?shù)亟煌ú块T的管理，嚴格按照道路和橋梁的限制荷重安全行駛，并服從交通監(jiān)管部門的檢查和檢驗。
3.超大件和超重件的運輸：由承包方負責運輸?shù)奈锛?，若遇有超大件或超重件時，應由承包方負責向交通管理部門辦理申請手續(xù)。運輸超大件或超重件所需進行的道路和橋梁臨時加固改造費用和其他有關(guān)費用，均由承包方承擔。若實際運輸中的超大件或超重件超過合同規(guī)定的件數(shù)、尺寸或重量時，應由發(fā)包方和承包方共同協(xié)商確定各自分擔的費用。
4.道路和橋梁的損壞責任：承包方應為自己進行的物品運輸造成工地內(nèi)外公共道路和橋梁的損壞負全部責任，并負責支付修復損壞的全部費用和可能引起的索賠。
5.水路運輸：本條上述各款的內(nèi)容亦適用于水路運輸，其中“道路”一詞的涵義應包括水閘、碼頭、堤防或與水路有關(guān)的其他結(jié)構(gòu)物;“車輛”一詞的涵義應包括船舶，本條各款規(guī)定仍有效。
第五章施工組織設計和工期。
第二十一條施工組織設計。
1.施工組織設計的提交：承包方應在合同條款中約定的期限內(nèi)，將施工組織設計提交給監(jiān)理工程師審查。施工組織設計的主要內(nèi)容應包括：施工進度計劃、施工工藝流程及說明、材料供應與檢驗、施工場地平面布置、施工質(zhì)量保證措施、施工人員組成、施工船機配備和施工安全措施及施工對環(huán)境影響的保護措施等。施工進度計劃應按照網(wǎng)絡圖關(guān)鍵線路或主要工作橫道圖進行控制，并應包括每月預計完成的工作量和形象進度。
2.施工組織設計的審批：監(jiān)理工程師應在收到承包方施工組織設計后7天內(nèi)提出審查意見并提請發(fā)包方審批，發(fā)包方應在接到審查意見后7天內(nèi)予以審批。審批時，若發(fā)包方提出修改意見，承包方應對施工組織設計進行修改和補充，并在接到審批意見后7天內(nèi)向監(jiān)理工程師提交修改和補充報告，監(jiān)理工程師確認后，承包方應按確認后的施工組織設計組織施工。若監(jiān)理工程師及發(fā)包方未在上述限定的時間內(nèi)提出修改意見或?qū)徟?，可視為承包方施工組織設計已被發(fā)包方批準。
3.施工進度計劃的修訂：如果監(jiān)理工程師認為工程實際施工進度不符合經(jīng)發(fā)包方批準的施工進度計劃時，承包方應按監(jiān)理工程師的要求對施工進度計劃進行修訂，并提出保證工程在合同約定的施工期內(nèi)完成的具體措施，經(jīng)監(jiān)理工程師審核并報發(fā)包方批準后執(zhí)行。
第二十二條進度計劃。
1.承包方應按條款約定的日期，將施工組織設計和工程進度計劃提交工程師，工程師按條款約定的時間預以確認或提出修改意見，逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意。
2.群體工程中單位工程分期進行施工的，承包方應按照發(fā)包方提供圖紙及有關(guān)資料的時間，按單位工程編制進度計劃，其具體內(nèi)容雙方在條款中約定。
3.承包方必須按工程師確認的進度計劃組織施工，接受工程師對進度的檢查、監(jiān)督。工程實行進度與經(jīng)確認的進度計劃不符時，承包方應按工程師的要求提出改進措施，經(jīng)工程師確認后執(zhí)行。因承包方的原因?qū)е聦嶋H進度與進度計劃不符，承包方無權(quán)就改進措施提出追加合同價款。
第二十三條開工及延期開工。
1.承包方應當按照協(xié)議書約定的開工日期開工。承包方不能按時開工，應當不遲于協(xié)議書約定的開工日期前7天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應當在接到延期開工申請后的48小時內(nèi)以書面形式答復承包方。工程師在接到延期開工申請后48小時內(nèi)不答復，視為同意承包方要求，工期相應順延。工程師不同意延期要求或承包方未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工要求，工期不予順延。
2.因發(fā)包方原因不能按照協(xié)議書約定的開工日期開工，工程師應以書面形式通知承包方，推遲開工日期。發(fā)包方賠償承包方因延期開工造成的損失，并相應順延工期。
3.雙方約定工期順延的其他情況：_________________________________________。
第二十四條暫停施工。
工程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包方暫停施工，并在提出要求后48小時內(nèi)提出書面管理意見。承包方應當按工程師要求停止施工，并妥善保護已完工程。承包方實施工程師作出的管理意見后，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在48小時內(nèi)給予答復。工程師未能在規(guī)定時間內(nèi)提出管理意見，或收到承包方復工要求后48小時內(nèi)未予答復，承包方可自行復工。因發(fā)包原因造成停工的，由發(fā)包方承擔所發(fā)生的追加合同價款，賠償承包方由此造成的損失，相應順延工期;因承包方原因造成停工的，由承包方承擔發(fā)生的費用，工期不予順延。
第二十五條工期延誤。
1.因以下原因造成工期延誤，經(jīng)工程師確認工期相應順延。
(1)發(fā)包方未能按條款的約定提供圖紙及開工條件。
(2)發(fā)包方未能按約定日期支付工程預付款、進度款，到使施工不能正常進行。
(3)工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行。
(4)設計變更和工程量增加。
(5)一周內(nèi)非承包方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時。
(6)不可抗力。
(7)條款中約定或工程師同意工程期順延的其他情況。
2.承包方在1款情況發(fā)生后14天內(nèi)，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告后14天內(nèi)予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。
第二十六條工程竣工。
1.承包方必須按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。
2.因承包方原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包方承擔違約責任。
3.施工中發(fā)包方如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后就應簽訂提前竣工協(xié)議，作為合同文件組成部分。提前竣工協(xié)議應包括承包方為保證工程質(zhì)量和安全采取的措施。發(fā)包方為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內(nèi)容。
第六章質(zhì)量與驗收。
第二十七條檢查和返工。
1.承包方應認真按照標準、規(guī)范和設計的要求以及發(fā)包方代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受發(fā)包方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按發(fā)包方代表及委派人員的要求返工、修改，承擔由自身原因?qū)е路倒?、修改的費用。因發(fā)包方不正確糾正或其他非承包方原因引起的經(jīng)濟支出，由發(fā)包方承擔。
2.以上檢查檢驗合格后，又發(fā)現(xiàn)由承包方原因引起的質(zhì)量問題，仍由承包方承擔責任和發(fā)生的費用，賠償發(fā)包方的有關(guān)損失，工期相應順延。
3.以上檢查檢驗不應影響施工正常進行，如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格，影響正常施工的費用由承包方承擔。除此以外影響正常施工的經(jīng)濟支出由發(fā)包方承擔，相應順延工期。
第二十八條質(zhì)量。
(一)工程質(zhì)量等級。
1.工程質(zhì)量應達到國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準的合格條件。發(fā)包方要求部分或全部工程質(zhì)量達到優(yōu)良標準，應支付由此增加的經(jīng)濟支出，對工期有影響的應給予相應順延。
2.達不到約定條件的部分，發(fā)包方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，可要求承包方返工，承包方應按發(fā)包方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。因承包方原因達不到約定條件，由承包方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件，承包方承擔違約責任。因發(fā)包方原因達不到約定條件，由發(fā)包方承擔返工的經(jīng)濟支出，工期相應順延。
3.雙方對工程質(zhì)量的爭議，請協(xié)議條款約定的質(zhì)量監(jiān)督部門仲裁，仲裁費用及因此造成的損失，由敗訴一方承擔。
(二)質(zhì)量標準。
1.承包方必須按照設計文件和國家現(xiàn)行的技術(shù)標準、規(guī)范進行施工。
2.承包方所承包的工程，必須全部達到國家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標準，工程一次驗收合格率達到100%，優(yōu)良率達到_________。
3.凡因承包方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程，承包方應在發(fā)包方規(guī)定的時間內(nèi)無償返工，達到工程質(zhì)量驗收標準。返工后仍達不到的，由承包方承擔違約責任。由于發(fā)包方原因達不到工程質(zhì)量標準的，由發(fā)包方承擔返工責任及經(jīng)濟支出。
5.施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議時，如不服調(diào)解，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
(三)質(zhì)量監(jiān)督。
本工程的質(zhì)量監(jiān)督，由質(zhì)量監(jiān)督站負責，雙方均應接受其對工程質(zhì)量的監(jiān)督與檢查。
第二十九條試車。
1.設備安裝工程具備單機無負荷試車條件，承包方組織試車，并在試車48小時前通知發(fā)包方代表，通知包括試車內(nèi)容、時間地點，承包方準備試車記錄。發(fā)包方為試車提供必要條件。試車通過，發(fā)包方代表在試車記錄上簽字。
2.設備安裝工程具備聯(lián)動無負荷試車條件，發(fā)包方組織試車，并在試車48小時前通知承包方。通知包括試車內(nèi)容、時間、地點和對承包方應作準備工作的要求。承包方按要求做好準備工作和試車記錄。試車通過，雙方在試車記錄上簽字后，方可進行竣工驗收。
3.由于設計原因試車達不到驗收要求。發(fā)包方負責修改設計，承包方按修改后設計重新安裝。發(fā)包方承擔修改設計費用、拆除及重新安裝的經(jīng)濟支出，工期相應順延。
4.由于設備制造試車達不到驗收要求，由該設備采購一方負責重新購置或修理，承包方負責拆除和重新安裝。設備為承包方采購，由承包方承擔修理或重新購置、拆除及重新安裝的費用，工期不予順延;設備由發(fā)包方采購，發(fā)包方承擔上述各項經(jīng)濟支出，工期相應順延。
5.由于承包方施工原因試車達不到驗收要求，發(fā)包方代表在試車后24小時內(nèi)提出修改意見。承包方修改后重新試車，承擔修改和重新試車的費用，工期不予順延。
6.試車費用除已包括在合同價款之內(nèi)或協(xié)議條款另有約定的，均由發(fā)包方承擔。
7.發(fā)包方代表未在規(guī)定時間提出修理意見，或試車合格不在試車記錄上簽字，試車結(jié)束24小時后，記錄自行生效，承包方可繼續(xù)施工或辦理竣工手續(xù)。
第三十條驗收和重新檢驗。
1.發(fā)包方代表不能按時參加驗收或試車，須在開始驗收或試車24小時之前向承包方提出延期要求，延期不能超過兩天。發(fā)包方代表未能按以上時間提出延期要求，不參加驗收和試車，承包方可自行組織驗收和試車，發(fā)包方應承認驗收或試車記錄。
2.無論發(fā)包方代表是否參加驗收，當其提出對已經(jīng)隱蔽工程重新檢驗的要求時，承包方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新進行復蓋或修復。檢驗合格。發(fā)包方承擔由此發(fā)生的經(jīng)濟支出，賠償承包方損失并相應順延工期。檢驗不合格，承包方承擔發(fā)生的費用，工期不予順延。
第七章文明施工。
第三十一條文明施工。
發(fā)包方應統(tǒng)一管理本工程的文明施工工作，負責管理和協(xié)調(diào)全工地的治安保衛(wèi)、施工安全和環(huán)境保護等有關(guān)文明施工事項。
1.發(fā)包方應負責與當?shù)毓膊块T協(xié)商，共同在工地建立或委托當?shù)毓膊块T，建立一個現(xiàn)場治安管理機構(gòu)，統(tǒng)一管理全工地的治安保衛(wèi)事宜，負責履行本工程的治安保衛(wèi)職責。
2.發(fā)包方和承包方應教育各自的人員遵紀守法，共同維護全工地的社會治安，協(xié)助現(xiàn)場治安管理機構(gòu)，做好各自管轄區(qū)(包括施工工地和生活區(qū))的治安保衛(wèi)工作。
第三十二條安全施工與檢查。
1.承包方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨意接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由承包方承擔。
2.發(fā)包方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。發(fā)包方不得要求承包方違反安全管理的規(guī)定進行施工。因發(fā)包方原因?qū)е碌陌踩鹿?，由發(fā)包方承擔相應責任及發(fā)生的費用。
第三十三條安全防護。
1.承包方在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，施工開始前應向工程師提出安全防護措施，經(jīng)工程師認可后實施，防護措施費用由發(fā)包方承擔。
2.實施爆破作業(yè)，在放射、毒害性環(huán)境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包方應在施工前14天以書面形式通知工程師，并提出相應的安全防護措施，經(jīng)工程師認可后實施由發(fā)包方承擔安全防護措施費用。
第三十四條事故管理。
1.發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，承包方應按有關(guān)規(guī)定立即上報有關(guān)部門并通知工程師，同時按政府有關(guān)部門要求管理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用。
2.發(fā)包方承包方對事故責任有爭議時，應按政府有關(guān)部門的認定處理。
第三十五條環(huán)境保護。
1.環(huán)境保護責任：承包方在施工過程中，應遵守有關(guān)環(huán)境保護的法律、法規(guī)和規(guī)章及本合同的有關(guān)規(guī)定，并應對其違反上述法規(guī)和規(guī)章和本合同規(guī)定所造成的環(huán)境破壞以及人員傷害和財產(chǎn)損失負責。
2.采取合理的措施保護環(huán)境。
(1)承包方應在其編報的施工組織設計中，做好施工棄渣的處理措施，嚴格按批準的棄渣規(guī)劃有序地堆放和利用棄渣，防止任意堆放棄渣降低河道的抗洪能力和影響其他承包方的施工和危及下游居民的安全。
(2)承包方應按合同規(guī)定采取有效措施對施工開挖的邊坡及時進行支護和做好排水措施，避免由于施工造成的水土流失。
(3)承包方在施工過程中應采取有效措施，注意保護飲用水源免受施工活動造成的污染。
(4)承包方應按《技術(shù)條款》的規(guī)定，加強對噪聲、粉塵、廢氣、廢水的控制和治理，努力降低噪聲、控制粉塵和廢氣濃度以及做好廢水和廢油的治理和排放。
(5)承包方應保持施工區(qū)和生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，及時清除垃圾和廢棄物，并運至指定的地點堆放和處理。進入現(xiàn)場的材料、設備必須置放有序，防止任意堆放器材、雜物阻塞工作場地周圍的通道和破壞環(huán)境。
第八章合同價款與支付。
第三十六條合同價款及調(diào)整。
1.招標工程的合同價款由發(fā)包方承包方依據(jù)中標通知書中的中標價格在協(xié)議書內(nèi)約定。非招標工程的合同價款由發(fā)包方承包方依據(jù)工程預算書在協(xié)議書內(nèi)約定。
2.合同價款在協(xié)議書內(nèi)約定后，任何一方不得擅自改變。下列三種確定合同價款的方式，雙方可在條款內(nèi)約定采用其中一種：
(1)固定價格合同。雙方在條款內(nèi)約定合同價款包含的風險范圍和風險費用的計算方法，在約定的風險范圍內(nèi)合同價款不再調(diào)整。風險范圍以外的合同價款調(diào)整方法。應當在條款內(nèi)約定。
(2)可調(diào)價格合同。合同價款可根據(jù)雙方的約定而調(diào)整，雙方在條款內(nèi)約定合同價款調(diào)整方法。
(3)成本加酬金合同。合同價款包括成本和酬金兩部分，雙方在條款內(nèi)約定成本構(gòu)成和酬金的計算方法。
3.可調(diào)價格合同中合同價款的調(diào)整因素包括：
(1)法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)政策變化影響合同價款。
(2)工程造價管理部門公布的價格調(diào)整。
(3)一周內(nèi)非承包方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時。
(4)雙方約定的其他因素。
4.承包方應當在3款情況發(fā)生后14天內(nèi)，將調(diào)整原因、金額以書面形式通知工程師，工程師確認調(diào)整金額后作為追加合同價款，與工程款同期支付。工程師收到承包方通知后14天內(nèi)不予確認也不提出修改意見，視為已經(jīng)同意該項調(diào)整。
第三十七條工程預付款。
實行工程預付款的，雙方應當在條款內(nèi)約定發(fā)包方向承包方預付工程款的時間和數(shù)額，開工后按約定的時間和比例逐次扣回。預付時間應不遲于約定的開工日期前7天。發(fā)包方不按約定預付，承包方在約定預付時間7天后向發(fā)包方發(fā)出要求預付的通知，發(fā)包方收到通知后仍不能按要求預付，承包方可在發(fā)出通知后7天停止施工，發(fā)包方應從約定應付之日起向承包方支付應付款的貸款利息，并承擔違約責任。
第三十八條工程款(進度款)支付。
1.在確認計量結(jié)果后14天內(nèi)，發(fā)包方應向承包方支付工程款(進度款)。按約定時間發(fā)包方應扣回的預付款，與工程款(進度款)同期結(jié)算。
2.本合同確定調(diào)整的合同價款，應與工程款(進度款)同期調(diào)整支付。
3.發(fā)包方超過約定的支付時間不支付工程款(進度款)，承包方可向發(fā)包方發(fā)出要求付款的通知，發(fā)包方收到承包方通知后仍不能按要求付款，可與承包方協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議，經(jīng)承包方同意后可延期支付。協(xié)議應明確延期支付的時間和從計量結(jié)果確認后第15天起應付款的貸款利息。
4.發(fā)包方不按合同約定支付工程款(進度款)，雙方又未達成延期付款協(xié)議，導致施工無法進行，承包方可停止施工，由發(fā)包方承擔違約責任。
第九章計量與支付。
第三十九條計量。
1.工程量：《工程量清單》中開列的工程量是合同的估算工程量，不是承包方為履行合同應當完成的和用于結(jié)算的工程量。結(jié)算的工程量應是承包方實際完成的并按合同有關(guān)計量規(guī)定計量的工程量。
2.完成工程量的計量。
(1)承包方應按合同規(guī)定的計量辦法，按月對已完成的合格的工程進行準確計量，并在每月末隨同月付款申請單，按《工程量清單》的項目分項向監(jiān)理人提交完成工程量月報和有關(guān)計量資料。
(2)監(jiān)理人對承包方提交的工程量月報表進行復核，以確定當月完成的工程量，有疑問時，可以要求承包方派員與監(jiān)理人共同復核，并可要求承包方按規(guī)定進行抽樣復測，此時，承包應指派代表協(xié)助監(jiān)理人進行復核并按監(jiān)理人的要求提供補充的計量資料。
(3)若承包方未按監(jiān)理人的要求派代表參加復核，則監(jiān)理人復核修正的工程量應被視為承包方實際完成的準確工程量。
(4)監(jiān)理人認為有必要時，可要求與承包方聯(lián)合進行測量計量，承包方應遵照執(zhí)行。
(5)承包方完成了《工程量清單》中每個項目的全部工程量后，監(jiān)理人應要求承包方派員共同對每個項目的歷次計量報表進行匯總和通過測量核實該項目的最終結(jié)算工程量，并可要求承包方提供補充計量資料，以確定該項目最后一次進度付款的準確工程量。如承包方未按監(jiān)理人的要求派員參加，則監(jiān)理人最終核實的工程量應被視為該項目完成的準確工程量。
3.計量方法：除合同另有規(guī)定外，各個項目的計量辦法應按《技術(shù)條款》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.計量單位：除合同另有規(guī)定外，均應采用國家法定的計量單位。
5.總價承包項目的分解：承包方應將工程量清單中的總價承包項目進行分解，并在簽訂協(xié)議書后的28天內(nèi)將該項目的分解表提交監(jiān)理人審批。分解表應標明其所屬子項和分階段需支付的金額。
第十章材料設備供應。
第四十條材料樣品或樣本。
不論任何一方供應都應事先提供材料樣品或樣本。經(jīng)雙方驗收后封存，作為材料供應和竣工驗收的實物標準。發(fā)包方或設計單位指定的材料品種，由指定者提供指定式樣、色調(diào)和規(guī)格的樣品或樣本。
第四十一條發(fā)包方提供材料。
1.發(fā)包方按照協(xié)議條款約定的材料種類、規(guī)格、數(shù)量、單價、質(zhì)量等級和提供時間、地點的清單，向承包方提供材料及其產(chǎn)品合格證明。發(fā)包方代表在所提供材料驗收24小時前將通知送達承包方，承包方派人與發(fā)包方一起驗收。無論承包方是否派人參加驗收，驗收后由承包方妥善保管，發(fā)包方支付相應的保管費用。發(fā)生損壞或丟失，由承包方負責賠償。發(fā)包方不按規(guī)定通知承包方驗收，承包方不負責材料設備的保管，損壞或丟失由發(fā)包方負責。
2.發(fā)包方供應的材料與清單或樣品不符，按下列情況分別處理：
(1)材料單價與清單不符，由發(fā)包方承擔所有差價。
(2)材料的種類、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級與清單或樣品不符，承包方可拒絕接收保管，由發(fā)包方運出施工現(xiàn)場并重新采購。
(3)到貨地點與清單不符，發(fā)包方負責倒運至約定地點。
(4)供應數(shù)量少于清單約定數(shù)量時，發(fā)包方將數(shù)量補齊。多于清單數(shù)量時，發(fā)包方負責將多余部分運出施工現(xiàn)場。
(5)供應時間早于清單約定時間，發(fā)包方承擔因此發(fā)生的保管費用。
因以上原因或遲于清單約定時間供應而導致的追加合同價款，由發(fā)包方承擔。發(fā)生延誤，工期相應順延，并由發(fā)包方賠償承包方由此造成的損失。
3.承包方檢驗難過之后仍發(fā)現(xiàn)有與清單和樣品的規(guī)格、質(zhì)量等級不符的情況，發(fā)包方還應承擔重新采購及返工的追加合同價款，并相應順延工期。
第四十二條承包方供應材料。
承包方根據(jù)協(xié)議條款約定，按照設計、規(guī)范和樣品的要求采購工程需要的材料，并提供產(chǎn)品合格證明。在材料設備到貨24小時前通知發(fā)包方代表驗收。對與設計、規(guī)范和樣品要求不符的產(chǎn)品，發(fā)包方代表應禁止使用，由承包方按發(fā)包方代表要求的時間運出現(xiàn)場，重新采購符合要求的產(chǎn)品，承擔由此發(fā)生的費用，工期不予順延。發(fā)包方未能按時到場驗收，以后發(fā)現(xiàn)材料不符合規(guī)范、設計和樣品要求，承包方仍應拆除、修復及重新采購，并承擔發(fā)生的費用。由此延誤的工期相應順延。
第四十三條材料試驗。
對于必須經(jīng)過試驗才能使用的材料，不論雙方任何一方供應，按協(xié)議條款的約定，由承包方進行防火阻燃、毒性反應等測試。不具備測試條件的，可委托專業(yè)機構(gòu)進行測試，費用由發(fā)包方承擔。測試結(jié)果不合格的材料，凡款采購的應停止采購，凡已采購運至現(xiàn)場的，應立即由采購方運出現(xiàn)場，由此造成的全部材料采購費用，由采購方承擔。發(fā)包方或設計單位指定的材料不合格，由發(fā)包方承擔全部材料采購費用。
第十一章工程變更。
第四十四條工程設計變更。
1.施工中發(fā)包方需對原工程設計變更，應提前14天以書面形式向承包方發(fā)出變更通知。變更超過原設計標準或批準的建設規(guī)模時，發(fā)包方應報規(guī)劃管理部門和其他有關(guān)部門重新審查批準，并由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明。承包方按照工程師發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求，進行下列需要的變更：
(1)更改工程有關(guān)部分的標高、基線、位置和尺寸。
(2)增減合同中約定的工程量。
(3)改變有關(guān)工程的施工時間和順序。
(4)其他有關(guān)工程變更需要的附加工作。
因變更導致合同價款的增減及造成的承包方損失，由發(fā)包方承擔，延誤的工期相應順延。
2.施工中承包方不得對原工程設計進行變更。因承包方擅自變更設計發(fā)生的費用和由此導致發(fā)包方的直接損失，由承包方承擔，延誤的工期不予順延。
3.承包方在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經(jīng)工程師同意。未經(jīng)同意擅自更改或換用時，承包方承擔由此發(fā)生的費用，并賠償發(fā)包方的有關(guān)損失，延誤的工期不予順延。
工程師同意采用承包方合理化建議，所發(fā)生的費用和獲得的收益，發(fā)包方承包方另行約定分擔或分享。
第四十五條其他變更。
合同履行中發(fā)包方要求變更工程質(zhì)量標準及發(fā)生其他實質(zhì)性變更，由雙方協(xié)商解決。
第四十六條價款變更。
1.承包方在工程變更確定后14天內(nèi)，提出變更工程價款的報告，經(jīng)工程師確認后調(diào)整合同價款。變更合同價款按下列方法進行：
(1)合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款。
(2)合同中只有類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同介款。
(3)合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由承包方提出適當?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)工程師確認后執(zhí)行。
2.承包方在雙方確定變更后14天內(nèi)不向工程師提出變更工程價款報告時，視為該項變更不涉及合同價款的變更。
3.工程師應在收到變更工程價款報告之日起14天內(nèi)予以確認，工程師無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起14天后視為變更工程價款報告已被確認。
4.工程師不同意承包方提出的變更價款，按本合同第五十二條關(guān)于爭議的約定處理。
5.工程師確認增加的工程變更價款作為追加合同價款，與工程款同期支付。
6.因承包方自身原因?qū)е碌墓こ套兏?，承包方無權(quán)要求追加合同價款。
第十二章驗收與結(jié)算。
第四十七條驗收。
(一)雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收：
1.水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;。
2.油漆、面層涂料施工前驗收;。
(1)工程驗收，發(fā)包方代表不能按時參加驗收或試車，須在開始驗收或二十四小時之前向承包方提出延期要求，延期要求，延期不能超過兩天。發(fā)包方代表未能按以上時間提出延期要求，不參加驗收或試車，承包方可自行組織驗收或試車，發(fā)包方應承認驗收或試車記錄。
(2)無論發(fā)包方代表是否參加驗收，當其代表對已經(jīng)隱蔽工程重新檢驗的要求時，承包方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新覆蓋或修復。檢驗合格，發(fā)包方承擔由此產(chǎn)生的經(jīng)濟支出，賠償承包方損失并相應順延工期。檢驗不合格時，承包方承擔支出費用，工期也予順延。
(二)竣工驗收。
1.工程具備竣工驗收條件，承包方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包方提供完整竣工資料及竣工驗收報告。雙方約定由承包方提供竣工圖的，應當在條款內(nèi)約定提供的日期和份數(shù)。
2.發(fā)包方收到竣工驗收報告后28天內(nèi)組織有關(guān)單位驗收，并在驗收后14天內(nèi)給予認可或提出修改意見。承包方按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。
3.發(fā)包方收到承包方送交的竣工驗收報告后28天內(nèi)不組織驗收，或驗收后14天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。
4.工程竣工驗收通過，承包方送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發(fā)包方要求修改后通過竣工驗收的，實際竣工日期為承包方修改后提請發(fā)包方驗收的日期。
5.發(fā)包方收到承包方竣工驗收報告后28天內(nèi)不組織驗收，從第29天起承擔工程保管及一切意外責任。
6.中間交工工程的范圍和竣工時間，雙方在條款內(nèi)約定，其驗收程序按1款至4款辦理。
7.因特殊原因，發(fā)包方要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的，雙方另行簽訂甩項竣工協(xié)議，明確雙方責任和工程價款的支付方法。
8.工程未經(jīng)竣工驗收或竣工驗收未通過的，發(fā)包方不得使用。發(fā)包方強行使用時，由此發(fā)生的質(zhì)量問題及其他問題，由發(fā)包方承擔責任。
(三)隱蔽工程和中間驗收。
1.工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到協(xié)議條款約定的中間驗收部位，承包方自檢合格后在隱蔽和中間驗收48小時前通知發(fā)包方代表參加。通知包括承包方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。承包方準備驗收記錄。驗收合格，發(fā)包方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，承包方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收。
2.工程質(zhì)量符合規(guī)范要求，驗收24小時后，發(fā)包方代表不在驗收記錄簽字，可視為發(fā)包方代表已經(jīng)批準，承包方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
第四十八條竣工結(jié)算。
1.工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包方認可后28天內(nèi)，承包方向發(fā)包方遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，雙方按照協(xié)議書約定的合同價款及條款約定的合同價款調(diào)整內(nèi)容，進行工程竣工結(jié)算。
2.發(fā)包方收到承包方遞交的竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后28天內(nèi)進行核實，給予確認或者提出修改意見。發(fā)包方確認竣工結(jié)算報告通知經(jīng)辦銀行向承包方支付工程竣工結(jié)算價款。承包方收到竣工結(jié)算價款后14天內(nèi)將竣工工程交付發(fā)包方。
3.發(fā)包方收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后28天內(nèi)無正當理由不支付工程竣工結(jié)算價款，從第29天起按承包方同期向銀行貸款利率支付拖欠工程價款的利息，并承擔違約責任。
4.發(fā)包方收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后28天內(nèi)不支付工程竣工結(jié)算價款，承包方可以催告發(fā)包方支付結(jié)算價款。發(fā)包方在收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后56天內(nèi)仍不支付的，承包方可以與發(fā)包方協(xié)議將該工程折價，也可以由承包方申請人民法院將該工程依法拍賣，承包方就該工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償。
5.工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包方認可后28天內(nèi)，承包方未能向發(fā)包方遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，造成工程竣工結(jié)算不能正常進行或工程竣工結(jié)算價款不能及時支付，發(fā)包方要求交付工程的，承包方應當交付;發(fā)包方不要求交付工程的，承包方承擔保管責任。
6.發(fā)包方承包方對工程竣工結(jié)算價款發(fā)生爭議時，按本合同第五十五條關(guān)于爭議的約定處理。
第四十九條質(zhì)量保修。
1.承包方應按法律、行政法規(guī)或國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的在關(guān)規(guī)定，對交付發(fā)包方使用的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔質(zhì)量保修責任。
2.質(zhì)量保修工作的實施。承包方應在工程竣工驗收之前，與發(fā)包方簽訂質(zhì)量保修書，作為本合同附件。
3.質(zhì)量保修書的主要內(nèi)容包括：
(1)質(zhì)量保修項目內(nèi)容及范圍。
(2)質(zhì)量保修期。
(3)質(zhì)量保修責任。
(4)質(zhì)量保修金的支付方法。
(5)工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后，承包方向發(fā)包方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)。
第十三章違約、索賠和爭議。
第五十條違約。
1.發(fā)包方違約。
(1)提到的發(fā)包方不按時支付工程預付款。
(2)發(fā)包方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行。
(3)發(fā)包方無正當理由不支付工程竣工結(jié)算價款。
(4)發(fā)包方不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。
發(fā)包方承擔違約責任，賠償因其違約給承包方造成的經(jīng)濟損失，順延延誤的工期。雙方在條款內(nèi)約定發(fā)包方賠償承包方損失的計算方法或者發(fā)包方應當支付違約金的數(shù)額或計算方法。
2.承包方違約。
(1)因承包方原因不能按照協(xié)議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。
(2)因承包方原因工程質(zhì)量達不到協(xié)議書約定的質(zhì)量標準。
(3)承包方不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。
承包方承擔違約責任，賠償因其違約約發(fā)包方造成的損失。雙方在條款內(nèi)約定承包方賠償發(fā)包方損失的計算方法或者承包方應當支付違約金的數(shù)額可計算方法。
3.一方違約后，另一方要求違給方繼續(xù)履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
第五十一條索賠。
1.當一方向另一方提出索賠時，要有正當索賠理由，且有索賠事件發(fā)生時的有效證據(jù)。
2.發(fā)包方未能按合同約定履行自己的各項義務或發(fā)生錯誤以及應由發(fā)包方承擔責任的其他情況，造成工期延誤和(或)承包方不能及時得到合同價款及承包方的其他經(jīng)濟損失，承包方可按下列程序以書面形式向發(fā)包方索賠：
(1)索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)，向工程師發(fā)出索賠意向通知。
(2)發(fā)出索賠意向通知后28天內(nèi)，向工程師提出延長工期和(或)補償經(jīng)濟損失的索賠報告及有關(guān)資料。
(3)工程師在收到承包方送交的索賠報告和有關(guān)資料后，于28天內(nèi)給予答復，或要求承包方進一步補充索賠理由和證據(jù)。
(4)工程師在收到承包方送交的索賠報告和有關(guān)資料后28天內(nèi)未予答復或未對承包方作進一步要求，視為該項索賠已經(jīng)認可。
(5)當該索賠事件持續(xù)進行時，承包方應當階段性向工程師發(fā)出索賠意向，在索賠事件終了后28天內(nèi)，向工程師送交索賠的有關(guān)資料和最終索賠報告。索賠答復程序與(3)、(4)規(guī)定相同。
3.承包方未能按合同約定履行自己的各項義務或發(fā)生錯誤，給發(fā)包方造成經(jīng)濟損失，發(fā)包方可按2款確定的時限向承包方提出索賠。
第五十二條爭議處理。
1.發(fā)包方承包方在履行合同時發(fā)生爭議，可以和解或者要求有關(guān)主管部門調(diào)解。當事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的，雙方可以在條款內(nèi)約定以下一種方式解決爭議：
(1)第一種解決方式：雙方達成仲裁協(xié)議，向約定的仲裁委員會申請仲裁。
(2)第二種解決方式：向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
2.發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況的，雙方都應繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護好已完工程：
(1)單方違約導致合同確已無法履行，雙方協(xié)議停止施工。
(2)調(diào)解要求停止施工，且為雙方接受。
(3)仲裁機構(gòu)要求停止施工。
(4)法院要求停止施工。
第十四章其他。
第五十三條轉(zhuǎn)讓與分包。
1.轉(zhuǎn)讓：發(fā)包方可以與總承包方訂立建設工程合同，也可以分別與勘察人、設計人、施工人訂立勘察、設計、施工承包合同。發(fā)包方不得將應當由一個承包方完成的建設工程肢解成若干部分發(fā)包給幾個承包方。總承包方或者勘察、設計、施工承包方經(jīng)發(fā)包方同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包方或者勘察、設計、施工承包方向發(fā)包方承擔連帶責任。承包方不得將其承包的全部建設工程轉(zhuǎn)包給第三人或者將其承包的全部建設工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給第三人。禁止承包方將工程分包給不具備相應資質(zhì)條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由承包方自行完成。
2.分包：
(1)本合同工程的主體工程不得分包。
(2)若部分分項工程確需分包時，須取得發(fā)包方同意。承包方應將分包合同副本提交發(fā)包方備案。
(3)承包方對本合同所承擔的全部責任和義務，不受分包的影響。監(jiān)理工程師有權(quán)對分包的施工質(zhì)量、施工安全和施工進度進行監(jiān)督。分包人的任何違約與疏忽，均視為承包方的違約與疏忽。
第五十四條不可抗力。
1.不可抗力包括因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發(fā)包方承包方責任造成的爆炸、火災，以及條款約定的風雨、雪、洪、地震等自然災害。
2.不可抗力事件發(fā)生后，承包方應立即通知工程師，產(chǎn)大力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，發(fā)包方應協(xié)助承包方采取措施。不可抗力事件結(jié)束后48小時內(nèi)承包方向工程師通報受害情況和損失情況，及預計清理和修復的費用。
不可抗事件持續(xù)發(fā)生，承包方應每隔7天向工程師報告一次受害情況。不可抗力事件結(jié)束后14天內(nèi)，承包方向工程師提交清理和修復費用的正式報告及有關(guān)資料。
3.因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔：
(1)工程本身的損害.因工程損害導致第三人人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害，由發(fā)包方承擔。
(2)發(fā)包方承包方人員傷亡由其所在單位負責，并承擔相應費用。
(3)承包方機械設備損壞及停工損失，由承包方承擔。
(4)停工期間，承包方應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費用由發(fā)包方承擔。
(5)工程所需清理、修復費用，由發(fā)包方承擔。
(6)延誤的工期相應順延。
4.因合同一方遲延履行合同后發(fā)生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。
第五十五條工程風險。
1.發(fā)包方的風險。
(1)發(fā)包方負責的工程設計不當造成的損失和損壞。
(2)由于發(fā)包方責任造成工程設備的損失和損壞。
(3)發(fā)包方和承包方均不能預見、不能避免并不能克服的自然災害造成的損失和損壞，但承包方遲延履行合同后發(fā)生的除外。
(4)戰(zhàn)爭、動亂等社會因素造成的損失和損壞，但承包方遲延履行合同后發(fā)生的除外。
(5)其他由于發(fā)包方原因造成的損失和損壞。
2.承包方的風險。
(1)由于承包方對工程(包括材料和工程設備)照管不周造成的損失和損壞。
(2)由于承包方的施工組織措施失誤造成的損失和損壞。
(3)其他由于承包方原因造碭損失和損壞。
3.風險責任的轉(zhuǎn)移：工程通過完工驗收并移交給發(fā)包方后，原由承包方按上述第2款規(guī)定承擔的風險責任同時轉(zhuǎn)移給發(fā)包方(在保修期發(fā)生的在保修期前因承包方原因造成損失和損壞除外)。
4.風險責任的轉(zhuǎn)移：工程通過完工驗收并移交給發(fā)包方后，承包方按上述第2。
山西省建設施工合同書篇二
承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)。
一、工程概況。
工程名稱：
工程地點：
資金來源:。
二、施工工期。
開工日期：
竣工日期：
合同。
工期總?cè)諝v天數(shù)天。
三、質(zhì)量標準。
工程質(zhì)量標準：
四、合同價款金額(大寫)(小寫)。
五、協(xié)議生效。
合同訂立時間：年月日。
合同訂立地點：
本協(xié)議雙方約定：后生效。
六、工程款支付雙方約定的工程款支付的方式和時間：
七、竣工驗收本工程按上級竣工驗收的有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包人提供竣工驗收報告，然后由相關(guān)部門組織驗收。
八、本工程雙方約定質(zhì)量保修金金額為。工程竣工后，經(jīng)有關(guān)部門驗收無質(zhì)量問題后返還承包方。
九、合同份數(shù)。
雙方約定合同副本份數(shù)：
十、補充條款。
十一、其他。
雙方約定的其他工程質(zhì)量維修事項：
甲方(公章)：_________????乙方(公章)：_________。
山西省建設施工合同書篇三
承包方(乙方)：_________。
上述雙方經(jīng)過友好協(xié)商，共同達成如下合同條款：
第一章合同一般規(guī)范。
第1條詞語涵義。
建設工程施工合同文本，由建設工程施工合同條件(以下簡稱合同條件)和建設工程施工合同協(xié)議條款(以下簡稱協(xié)議條款)組成，其用詞用語除協(xié)議條款另有約定外，應具有本條所賦予的涵義。
1.發(fā)包方(簡稱甲方)：協(xié)議條款約定的、具有發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人。
2.甲方駐工地代表(簡稱甲方代表)：甲方在協(xié)議條款中指定的代表人。
3.承包方(簡稱乙方)：協(xié)議條款約定的、具有承包主體資格并被發(fā)包方接受的當事人。
4.乙方駐工地代表(簡稱乙方代表)：乙方在協(xié)議條款中指定的代表人。
5.社會監(jiān)理：甲方委托具備法定資格的工程監(jiān)理單位或人員對工程進行的監(jiān)理。
6.總監(jiān)理工程師：工程監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負責人。
7.設計單位：甲方委托的具備相應資質(zhì)等級的設計單位。
8.工程造價管理部門：國務院有關(guān)部門、各級建設行政主管部門或其授權(quán)的工程造價管理部門。
9.工程質(zhì)量監(jiān)督部門：國務院有關(guān)部門、各級建設行政主管部門或其授權(quán)的工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。
10.工程：協(xié)議條款約定具體內(nèi)容的永久工程。
11.合同價款，按有關(guān)規(guī)定或協(xié)議條款約定的各種取費標準計算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程內(nèi)容的價款總額。
12.經(jīng)濟支出：在施工中已經(jīng)發(fā)生，經(jīng)甲方確認后以增加預算形式支付的合同價款。
13.費用：甲方在合同價款之外，需要直接支付的開支和乙方應負擔的開支。
14.工期：協(xié)議條款約定的合同工期。
15.開工日期：協(xié)議條款約定的'工程開工日期。
16.竣工日期：協(xié)議條款約定的工程竣工日期。
17.圖紙：由甲方提供或乙方提供經(jīng)甲方代表批準，乙方用以施工的所有圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)。
18.施工場地：經(jīng)甲方批準的施工組織設計或施工方案中施工現(xiàn)場總平面圖規(guī)定的場地。
19.書面形式：根據(jù)合同發(fā)生的手寫、打字、復寫、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經(jīng)過確認的電報、電傳等。
20.不可抗力：指因戰(zhàn)爭、**、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責任造成的爆炸、火災，以及協(xié)議條款約定等級以上的風、雨、雪、地震等對工程造成損害的自然災害。
21.協(xié)議條款：結(jié)合具體工程，甲、乙協(xié)商后簽訂的書面協(xié)議，
第2條合同文件及解釋順序。
本合同的組成和解釋順序如下：
1.協(xié)議條款;。
2.合同條件;。
3.洽商、變更等明確雙方權(quán)利義務的紀要、協(xié)議;。
4.招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件;。
5.工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙;。
6.標準、規(guī)范和其它有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求。
7.經(jīng)雙方確認的信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，具有合同的效力。
第3條施工中必須使用協(xié)議條款約定的國家標準、規(guī)范;國家沒有相應標準、規(guī)范時，可使用協(xié)議條款約定的行業(yè)或工程所在地地方的標準、規(guī)范。甲方應按協(xié)議條款約定的時間向乙方提供一式兩份約定的標準、規(guī)范。
國內(nèi)沒有相應標準、規(guī)范時，乙方應按協(xié)議條款約定的時間和要求提供出施工工藝，經(jīng)甲方代表批準后執(zhí)行;甲方要求使用國外標準、規(guī)范的，應負責提供中文譯本。本條所發(fā)生購買、翻譯和制定標準、規(guī)范的費用，均由甲方承擔。
第4條圖紙。
甲方在開工日期15天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)，向乙方提供完整的施工圖紙，乙方按協(xié)議條款要求做好圖紙保密工作。需要特殊保密的措施費用由甲方承擔。乙方需要增加圖紙份數(shù)，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。
第二章雙方一般責任。
第5條甲方代表。
甲方任命駐施工現(xiàn)場的代表，按照以下要求，行使合同約定的權(quán)力，履行合同約定的職責：
1.甲方代表可委派有關(guān)具體管理人員，承擔自己部分權(quán)力和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前5天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發(fā)出口頭指令，并在48小時內(nèi)給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執(zhí)行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應于甲方代表發(fā)出口頭指令后3天內(nèi)提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求后3天內(nèi)不予答復，應視為乙方要求已被確認。乙方認為甲方代表指令不合一，應在收到指令后24小時內(nèi)提出書面電告，甲方代表在收到乙方電告后24小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執(zhí)行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，乙方應予執(zhí)行。因指令錯誤發(fā)生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
3.甲方代表按合同約定，及時向乙方提供所需指令、批準、圖紙并履行其它約定的義務，否則乙方在約定時間后24小時將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小時內(nèi)不予答復，應承擔由此造成的經(jīng)濟支出，順延因此延誤的工期，賠償乙方有關(guān)損失。
4.實行社會監(jiān)理的工程，甲方應當與監(jiān)理人采用書面形式訂立委托監(jiān)理合同。甲方委托的總監(jiān)理工程師按協(xié)議條款的約定，部分或全部行使合同中甲方代表的權(quán)力，履行甲方代表的職責，但無權(quán)解除合同中乙方的義務。甲方代表和總監(jiān)理工程師易人，甲方應提前7天通知乙方，后任繼續(xù)承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務和其職權(quán)內(nèi)的承諾)。
第6條乙方駐工地代表。
山西省建設施工合同書篇四
3、乙方在收到工程款后，必須保證優(yōu)先解決工人工資：乙方未收到工程款前，應預備足夠的資金支付工人工資.若發(fā)現(xiàn)乙方不及時交付工人工資并導致不良影響時，每發(fā)現(xiàn)—次甲方有權(quán)按本合同價5%扣罰乙方，乙方不得有異議。
4、當甲方發(fā)現(xiàn)乙方有拖欠工人工資行為，甲方有權(quán)按乙方提供的工資表數(shù)額扣留工程款，并直接支付給工人，乙方應根據(jù)此條款的規(guī)定予以承認甲方已將工程款支付給乙方，同時補交收據(jù)。
5、當甲方認為乙方應得工程款不足以支付乙方所拖欠工人工資時，甲方有權(quán)扣留在進入本工程范圍內(nèi)的乙方全部資產(chǎn)。甲方通知乙方三天內(nèi)不前來繳清所拖欠的工資及有關(guān)罰款時，甲方有權(quán)將其扣押的乙方資產(chǎn)折價拍賣以支付以上款項。
6、乙方收取工程款的必須按甲方財務制度辦理領(lǐng)款手續(xù)。
(四)工程結(jié)算：
按實際施工圖紙及變更后為準。
第七條雙方責任。
(一)甲方責任：
1、負責向乙方提供泥水工技術(shù)交底。
2、委派明施工等，審核工程質(zhì)量檢驗評定資料和竣工驗收并簽證。對施工過程乙方不執(zhí)行施工規(guī)范及有關(guān)施工管理規(guī)定等有權(quán)提出指正，乙方應遵照執(zhí)行。
3、協(xié)調(diào)組織對工程竣工驗收和辦理竣工結(jié)算。
4、如因—些不可預見的客觀原因造成工程中途停建、緩建，甲方應配合乙方采取措施彌補或減少損失。
5、若乙方在施工中發(fā)生下列情況之—，甲方有權(quán)收回全部或部分工程另行安排施工。
(2)無正當理由延遲開工或停工，在接到甲方駐場代表的警告后仍不開工或復工;。
(3)未能履行合同規(guī)定的義務，又無視甲方駐場代表發(fā)出的書面警告;。
(5)乙方不按甲方指示，發(fā)現(xiàn)問題不及時會同甲方解決，以致出現(xiàn)重大工程質(zhì)量或不保證合同工期目標、質(zhì)量目標及文明施工目標等問題，經(jīng)檢查指正而又缺乏有力的保證措施情況下。
(二)乙方責任：
1、按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全及文明施工管理，指定安全、防火負責人，物件堆放整齊，道路暢通。凡資施工期間發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故，均由乙方負責并報告甲方有關(guān)部門。
2、委派工程施工的人力、物力，財力，以文明施工工地的要求來組建項目班子及進行施工管理，確保本工程高質(zhì)量、高效率完成。
3、做好施工原始記錄，按有關(guān)規(guī)定做好施工原始資料，做好工程量統(tǒng)計工作。
4、施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。
5、對竣工驗收后發(fā)現(xiàn)因乙方原因造成的施工質(zhì)量問惠負責免費返工;承擔由此產(chǎn)生的—切經(jīng)濟和法律責任。
6、工程竣工后的場地清理(包括施工設備、臨時生產(chǎn)及生活設施拆除)，并將堆積物、地面清掃干掙、清理退場，工人必須在3天內(nèi)撤離施工現(xiàn)場。
7、乙方必須保證施工工人在70人~100人之間，確保工期內(nèi)完成。
8、乙方施工用機械設備及相關(guān)輔助材料的保管工作由乙方負責，若乙方保管不到位造成材料設備損壞或遺失，由乙方自行負責。
9、加強現(xiàn)場管理，服從甲方的統(tǒng)—指揮，維護甲方的聲譽;在對外關(guān)系上，乙方為甲方的直屬施工隊伍，否則所造成的一切后果由乙方承擔。
第八條違約責任。
(一)、工期延誤方面的違約責任。
1、乙方違反約定單方停工的，承擔—般違約責任。
2、乙方不能按照合同協(xié)議書約定的竣工日期竣工的，每逾期1日，乙方必須按甲方主合同總價的3%支付甲方違約金，并賠償甲方因此遭受的實際損失;逾期超過5天的，甲方還有權(quán)單方解除未完成部分工程合同，并扣除全部工程款。
(二)、工程質(zhì)量方面的違約責任。
1、工程竣工驗收達不到合同約定的質(zhì)量標準的，乙方須向甲方交納結(jié)算總價2%的違約金。
(三)、安全生產(chǎn)方面違約責任。
1、乙方在甲方進行的日常質(zhì)量安全檢查中，被發(fā)現(xiàn)存在安全隱患的，乙方應限期改正。
2、乙方因自身原因造成的重大安全事故(含工程質(zhì)量事故)的，除按國家規(guī)定由行政部門處罰外，乙方必須承擔違約責任;發(fā)生上述重大事故，甲方視情況嚴重性，有權(quán)部分或全部解除合同。
乙方依照上述約定支付的違約金后，所支付的違約金不足于彌補甲方損失的，乙方必須據(jù)實賠償。
(四)、文明施工、環(huán)境保護方面的違約責任。
1、甲方按《廣州市建設工程現(xiàn)場文明施工管理辦法》(穗建筑[]175號)的約定，對乙方文明施工措施進行對照檢查。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)乙方因自身原因未能落實的，乙方必須承擔—般違約責任，并限期改正;如不限期改正，乙方須承擔嚴重違約責任。
2、在政府行政主管部門的檢查中，因乙方原因造成施工場地被評為不合格工地的，或者被通報批評的，或者被新聞媒體曝光的，乙方必須承擔嚴重違約責任，并立即采取切實有效措施予以整改;拒不采取切實有效的措施整改的，或整改效果不明顯的，甲方有權(quán)部分或全部解除合同，并要求乙方賠償由此造成的損失。
3、乙方在施工過程中因其自身原因造成周圍環(huán)境衛(wèi)生狀況較差，被其他施工單位或周圍居民投訴的，乙方必須在當天內(nèi)整改。若故意拖延或同樣問題累計被投訴2次，或累計被投訴3次，乙方必須承擔責任。
(五)、工程分包、轉(zhuǎn)包方面的違約責任。
乙方擅自分包或者轉(zhuǎn)包工程的，甲方有權(quán)單方部分解除合同或解除合同，由此而造成的經(jīng)濟損失由乙方負責賠償。
(六)、其他違約責任。
乙方必須服從監(jiān)理單位管理，主動支持監(jiān)理單位工作，對監(jiān)理單位的指令，若無正當理由而公開或變相拒不執(zhí)行的，乙方須承擔嚴重違約責任，井承擔由此造成的—切經(jīng)濟損失。
第九條安全生產(chǎn)、文明施工和防火要求。
1、乙方施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、(建筑安裝工人安全操作規(guī)程)、《中華人民共和國消防條例)和《企業(yè)事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》和其它相關(guān)的法規(guī)，規(guī)范。
2、乙方在工程施工期間，必須嚴格按《廣東省建筑工程文明施工檢查評分細則)的優(yōu)良要求施工并嚴格實施國家、部、省和市頒布的有關(guān)文明施工管理辦法和規(guī)定。
3、乙方必須嚴格執(zhí)行甲方質(zhì)量(is09001：)、環(huán)境(is014001：)及職業(yè)安全健康管理體系(ohsmsl8001)文件(附件1)，必須積極配合甲方在本工程中實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的全過程：否則甲方有權(quán)更換施工隊伍。
4、乙方委派的現(xiàn)場管理代表同時必須是安全生產(chǎn)直接責任人，對本項目的安全生產(chǎn)負直接責任，同時要設專職安全員，接受甲方及現(xiàn)場管理人員對安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查。
5、若乙方在施工生產(chǎn)過程中，違反有關(guān)消防條例和安全操作規(guī)程，導致發(fā)生安全、火災等事故，乙方應承擔全部責任和由此發(fā)生的—切費用。
第十條工程量的確認。
按施工圖紙及設計變更工程量確認。
第十一條爭議解決方式。
本合同發(fā)生糾紛協(xié)商或調(diào)解不成時，向天河區(qū)人民法院提出訴訟解決。
第十二條本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，至工程竣工驗收保修期滿并結(jié)清款后失效。
本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份;副本四份，雙方各執(zhí)二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
地點：
工程地點：王長官寨村五組、六組區(qū)間。
工程工期：7月26日至月30日竣工，并交付使用，工期120天。
為了給王寨村民提供良好優(yōu)越的公益性服務社區(qū)，改善黨員、干部、村民學習工作環(huán)境，根據(jù)目前新農(nóng)村發(fā)展形勢需要和各級政府的要求，我村按照中華人民共和國招投標法之規(guī)定程序，擇優(yōu)選定了寶雞市泰安建筑工程公司眉縣分公司承建社區(qū)辦公樓工程，經(jīng)協(xié)商簽定以下合同。
一、工程內(nèi)容：辦公樓工程屬磚混結(jié)構(gòu)，兩層共計二十六間，建筑面積1039平方，工程施工實施方案主要以甲方提供的圖紙和雙方商定的細節(jié)方法為準，包括基礎(chǔ)開挖、主體樓建設、鋼筋制作、水電暖安裝、面磚內(nèi)外貼瓷、屋面及裝飾等均由乙方安排實施。
二、雙方責任：
1、工程所有材料由乙方包工包料自行計劃安排，訂購工程主要材料按照甲方提供的指導價由乙方聯(lián)系購買，甲方監(jiān)質(zhì)協(xié)助，工程用工匠人器材和機械設備，場地看護，生活安排，乙方自行解決。
2、乙方進入施工場地要文明施工，警示語牌制作到位，對進場職工人員隨時進行安全教育，重在預防，在施工中狠抓安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)工作，定期或不定期的檢查各項安全工作和設施，并及時完善各項管理制度，教育職工各負其責，分項，分段工作善意配合，不得打架斗毆，要求乙方購買意外傷害保險，安全責任由乙方自行承擔，與甲方無任何責任。
3、質(zhì)量要求：乙方必須組織技術(shù)力量強硬的人員進場施工，施工根據(jù)現(xiàn)行相關(guān)要求，以圖紙設計為準，嚴格按照施工規(guī)范管理施工，每道工序必須自檢合格，隱蔽工程必須甲方和專業(yè)人員驗收后方可進行下一道工序。
4、甲方在施工中協(xié)助乙方解決相應的問題，施工環(huán)境由甲方負責，并負責路、水、電三通和場地平整項目責任。
三、付款方式：經(jīng)招投標后雙方商定價格該工程每平方米造價為1200元，
合計工程造價1246800元。
1、工隊進場后甲方預付給乙方工程啟動資金元。其余款項由工隊自籌解決。
2、主體建成竣工后，以結(jié)算單為準甲方付給乙方工程造價的元。
3、工程結(jié)束后除留質(zhì)保金外剩余欠款在月內(nèi)付清。
4、因變更或增加工程項目費用經(jīng)雙方商定后追加到后期結(jié)算清單中。
5、因市場材料價格浮動甲乙雙方以工程預算材料指導價為準，增減不變。
6、在施工中乙方因管理失誤或減工減料出現(xiàn)的缺陷責任，經(jīng)專業(yè)人員確認鑒定后甲方有權(quán)在工程費用中扣除。
四、其他事項：
1、為保證工程的正常進展，甲方依照合同要求及時提供工程款項，并定期給予相應的生活慰問，及時處理解決突發(fā)問題，乙方要在保證質(zhì)量的前提下加班加點，保證各項工種有的足夠的勞動力，盡力按期交付一座精良的社區(qū)服務辦公樓。
2、本合同一式兩份，甲方雙方各持一份，從簽字蓋章之日起生效，待款項結(jié)清，質(zhì)保期后合同中止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
山西省建設施工合同書篇五
發(fā)包單位：××公司(以下簡稱甲方)。
承包單位：××綠化有限公司(以下簡稱乙方)。
甲方委托乙方承擔××公司部分環(huán)境景觀綠化工程的施工。甲、乙雙方本著互相協(xié)作，緊密配合的原則，訂立本施工意向合同。
一、工程概況。
1、工程名稱：××公司院內(nèi)環(huán)境景觀綠化工程。
2、工程地點：××市××縣××路××號。
3、工程承包方式：包工、包料、護成活、包工期、保質(zhì)量、保安全。
二、工程價款。
1、合同價款：經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，本工程承包范圍內(nèi)合同價款暫定為××萬元整，竣工后據(jù)實結(jié)算。
2、合同價款涵蓋內(nèi)容為：
(1)綠化包括起苗、包裝、運輸、挖坑、換土、采購雜肥、栽種、清場、直至養(yǎng)護期間澆水、治蟲、除草、減枝、施肥、更換死亡苗木等包種、包活、護等全部內(nèi)容。
(2)綠化土方平整及換、填土，渣土外運由甲方及監(jiān)理工程師到現(xiàn)場測量。
后，方可外運。
三、施工工期。
1、本工程計開工時間××年××月××日。
2、本工程預計完工時間××年××月××日。
3、如遇不可抗劑因素和自然災害，或甲方原因，影響施工，經(jīng)甲方簽證后可順延工期。
4、因乙方原因拖延工期，按每拖延一天，乙方應向甲方交違約金人民幣元。甲方可從乙方的工程款內(nèi)扣付。
四、工程支付。
苗木栽植完畢，余款在養(yǎng)護期滿，驗收合格并移交甲方完畢后全部付清。
五、工程質(zhì)量。
3、乙方在施工中要精心組織，確保安全，如有事故發(fā)生，后果自負;。
4、乙方要確保施工現(xiàn)場清潔，及時清理廢棄物。
5、乙方包栽包活，在栽植完工后，要養(yǎng)護苗木24個月，其間發(fā)生的費用由乙方負擔。
六、甲方責任。
1、監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進度、負責施工過程、設計變更等的簽證。
2、協(xié)調(diào)好各專業(yè)與綠化施工之間的關(guān)系。
3、工程竣工后組織工程驗收，并按合同約定審定竣工結(jié)算。
4、按合同約定支付工程款。
七、乙方責任。
1、按甲方審定的設計圖紙、工程量清單及國家有關(guān)園林綠化施工技術(shù)規(guī)范進行施工。
2、現(xiàn)場施工中，如有設計及品種修改，需接甲方書面變更通知單后實施。
3、乙方需辦理好施工的一切相關(guān)手續(xù)，服從當?shù)卣鞴懿块T的監(jiān)督和管理，費用自理。
4、已竣工工程未交付甲方之前，負責已完工工程的保護工作。
5、施工應服從甲方及監(jiān)理統(tǒng)一管理及協(xié)調(diào)。從甲方指定的水電接駁點接駁，施工用水、電費用由乙方承擔。
6、合同規(guī)定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、會議紀要約定的內(nèi)容、通知以及設計變更等規(guī)定由乙方完成工作)，如乙方未能完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他單位完成，所發(fā)生的費用從乙方當期工程款中扣除，影響工期的責任由乙方負責。
7、施工中由于乙方施工原因發(fā)生的安全事故，概由乙方負責。
8、施工中乙方應注意對施工現(xiàn)場已有的建筑物及地下、地上市政配套設施及電纜溝進行保護，如因乙方原因造成的損失及嚴重后果，概由乙方負責賠償，并承擔一切責任。
9、乙方未經(jīng)甲方書面同意，不得將本工程轉(zhuǎn)讓或分包其他單位，否則甲方有權(quán)終止合同。
10、全部工程完工后，乙方負責清運綠化所產(chǎn)生的垃圾，做到工完場清。
八、材料的供應。
1、工程所需的苗木由乙方自行采購，到現(xiàn)場后，必須經(jīng)甲方檢查，確認符合設計，并得到甲方簽字認可后，才能栽種。
2、乙方所購苗木必須是新鮮、樹桿挺直、樹形好、植株健壯。枝葉茂盛豐滿，無病癥現(xiàn)象。
3、工種所用材料，必須先向甲方提供樣品及各種資料，經(jīng)甲方檢查，確認符合設計要求后，才能進場。進場后，必須及時向甲方報驗，經(jīng)檢查合格后，才能施工。
九、工程質(zhì)量檢查驗收。
1、施工質(zhì)量等級驗收評定執(zhí)行當?shù)亍秷@林綠化工程質(zhì)量檢驗評定標準》有關(guān)規(guī)定，本園林綠化工程施工質(zhì)量要求能滿足上部苗木正常成活為質(zhì)量標準，其園林綠化標準達到預期設計的效果。因乙方施工原因造成的苗木枯死，乙方無條件重植。
2、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家和本市的有關(guān)規(guī)定，向甲方提供竣工圖四套，電子文檔一套，甲方代表收到相關(guān)的資料后，組織有關(guān)部門驗收，并在驗收后的14天內(nèi)給予批準或提出整改意見，乙方按要求整改并承擔由自身原因造成的相應損失。
3、乙方每道工序都應向甲方報驗，經(jīng)甲方檢查、簽證后才能施工下道工序。
十、違約。
1、違約的處理：合同雙方的任何一方不能全面履行合同條款，均屬違約。違約所造成的經(jīng)濟損失，概由違約方承擔賠償。
2、違約造成工期延誤責任分擔：甲方違約，工期相應順延;乙方違約，工期不得順延。
3、違約金的標準：合同履行中任何一方不能全面履行合同條款，均屬違約。違約造成的損失，除承擔賠償因此造成對方的全部經(jīng)濟損失外，還必須向?qū)Ψ街Ц逗贤瑑r款3%的違約金。
十一、養(yǎng)護。
1、乙方派人負責對本工程進行為期兩年的免費養(yǎng)護工作。
2、乙方應向甲方遞交兩年養(yǎng)護期的《綠化工程養(yǎng)護計劃書》。
3、如乙方派人養(yǎng)護苗木工作不力，造成苗木枯死，乙方應補種。
4、因死亡而重新更換的苗木，需經(jīng)過一年的養(yǎng)護后予以確認。
十二、未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決，本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成時可向武漢市仲裁機構(gòu)申請仲裁，仲裁結(jié)果為最終結(jié)果。
十三、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，均具同等法律效力，雙方法定代表人簽字蓋章后可生效，養(yǎng)護期滿付清尾款后自行失效。
山西省建設施工合同書篇六
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設工程質(zhì)量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
1、工程概況。
(一)工程名稱：xxxxxxxxxxxxxxxxxx。
(二)工程地點：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
2、工程承包范圍。
安全維護及整改。
3、合同工期30天。
4、工程造價。
工程造價為：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx元整。
5、質(zhì)量標準。
5.1質(zhì)量標準：達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)：
5.2.1本工程的技術(shù)標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
6、承包方式。
按本合同第2條“承包范圍”所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
7、工程計價。
7.1本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[]406號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-),《湖南省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號),《湖南省建設工程計價辦法》,《湖南省修繕定額》、《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2006《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
8、工期。
有下列情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、**、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。
山西省建設施工合同書篇七
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和建筑安裝工程承包合同條例及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程的具體情況，簽訂本合同。
第一條工程項目。
（一）工程名稱：_________。
（二）工程地點：_________。
（三）工程內(nèi)容：_________層棟，建筑面積_________平方米，其它_________。
（四）承包范圍：按甲方提供的工程施工圖紙規(guī)定內(nèi)容：_________。
（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必須另簽合同。
（六）承包方式：_________。
第二條工程造價（預算或概算）人民幣大寫：_________萬元，其中土建_________萬元，安裝_________萬元。工程造價在乙方編出工程預算書送達甲方三十天內(nèi)審復，逾期視作同意，并按審定的預算造價為調(diào)整合同造價。
第三條工期。
第七條規(guī)定的建設批文，辦妥城監(jiān)標牌，送達乙方之日起天內(nèi)起計，并以雙方現(xiàn)場管理代表簽字為準。
（二）開工前_________天，在具備施工條件下乙方向甲方發(fā)出開工通知書，每個單項工程工期的起止日期為_________。在履約過程中，根據(jù)變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等因素所延誤的工期，經(jīng)甲、乙雙方簽證認可后調(diào)整，以此確定竣工日期。如甲方提出趕工_________。
第四條工程質(zhì)量標準和保修期。
（一）工程質(zhì)量標準按國家現(xiàn)行施工規(guī)范驗收規(guī)范_________。
（二）工程保修按建設部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，保修期為________年，其中安裝工程半年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。
第五條材料設備供應。
（一）工程所需：材料及設備由_________方采購供應至_________場地（倉庫）。
（二）工程所需：材料及設備_________由方采購供應至_________場地（倉庫）。
（三）材料設備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議，應進行檢驗。如檢驗合格，檢驗費用由持有異議一方負責，否則由采購方承擔。
（四）工程材料和設備差價的處理辦法：_________。
（五）施工中，由于工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用，甲方需按材料設備的實際采購價格，回收全部不適用的材料和設備，或經(jīng)乙方同意，由甲方給予適當?shù)难a償后，不適用的材料設備由乙方自行處理。
第六條工程款支付和結(jié)算。
（一）甲方將工程款按本條款規(guī)定劃入乙方帳戶：_________；帳號：_________。
（二）根據(jù)中國人民銀行有關(guān)規(guī)定，甲方在合同生效后天內(nèi)，按以下規(guī)定額度向乙方預付備料款：
1、建筑工程按當年計劃工作量35％；
2、安裝工程（包括設備安裝，水電安裝）按當年計劃工作量（扣除設備價值）的40％；
3、_________。
（三）工程款支付方式：
1、工程進度達到50％以前（保括50％），按每月完成工程量付（收）進度款；當工程進度累計超過50％時，每次按當月完成工程工作量的_________％付（收）款。
2、工程累計進度達到_________％時，按合同工程量付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％，其余工程進度款由備料款抵充，余額_________％待驗收后結(jié)算，_________萬元待保修期滿后_________天內(nèi)付清。每次付款期限均在乙方提交工程進度表或竣工結(jié)算文件給甲方和經(jīng)辦的銀行審查后_________天內(nèi)支付，如到期未提出書面異議，則視作同意，乙方可根據(jù)xx銀行審定的.數(shù)額，請求辦理支付進度款或結(jié)算款。
第七條雙方責任。
（一）甲方責任：
1、辦理施工報建、臨時場地、占用道路等報批手續(xù)。提供本工程建設、等有關(guān)部門的批文復印件一套給乙方。開工前_________天完成“三通一平”，接水、電源，同時向乙方提供施工圖紙_________份，機電設備安裝圖_________份及有關(guān)資料_________份，地質(zhì)勘探報告_________份，（其中包括竣工用圖_________套）。
2、開工前_________天完成由甲乙方和設計方參加的施工圖會審。
3、審核乙方編制的工程預算計劃，并在接到預算之日起的三十天內(nèi)（特殊工程六十天內(nèi)）回復乙方，以此審定的工程預算為調(diào)整合同造價，作為向乙方支付工程備料款和進度款的依據(jù)。
4、對乙方在施工時發(fā)現(xiàn)設計錯誤提出的意見，甲方應在收到書面通知的天內(nèi)會同設計方進行處理并簽證。因此而發(fā)生的增加費用（包括停工、返工、窩工、人員和機械調(diào)遷、材料配件積壓的實際損失）由甲方承擔，并調(diào)整合同造價。
5、委派_________為現(xiàn)場管理代表，監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進度，負責設計圖紙的變更，工程期間的質(zhì)量驗收及其他事宜。
6、如工程中途停建、緩建或設計變更以及設計錯誤造成返工，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時經(jīng)有關(guān)部門審定后賠償由此而造成乙方的停工、窩工、返工、倒運、人員和材料積壓等的損失。
7、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結(jié)算。
8、在竣工驗收后的保修期內(nèi)，因使用不當引起的工程質(zhì)量問題，其返修費用由甲方負責。
（二）乙方責任：
1、收圖后，在開工前_________天內(nèi)完成施工圖會審，在_________天內(nèi)編制工程預算送甲方審查，編制施工組織設計和材料、設備進場計劃并送甲方。
2、按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理，指定安全、防火責任人，物件堆放整齊，道路暢通。凡施工期間發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故，均由乙方負責并報告甲方及有關(guān)部門。相關(guān)的合同通用版83;施工分包標準版標準合同書;房屋建筑裝修施工標準版標準合同書;鋼結(jié)構(gòu)施工標準版標準合同書;家裝施工標準版標準合同書;施工監(jiān)理標準版標準合同書;油漆施工標準版標準合同書;維修施工標準版標準合同書;廣告牌施工標準版標準合同書;景觀施工標準合同書、委派_________為現(xiàn)場管理代表，須持有與工程項目相適應的資格證書，負責施工期間的施工質(zhì)量、安全等問題。
4、做好施工原始記錄。每月（季）度施工計劃和完工報表，如不按時報送，甲方不予支付工程進度款。
甲方（蓋章）：_________。
乙方（蓋章）：_________。
住所：_________。
住所：_________。
甲方代表（簽字）：_________。
乙方代表（簽字）：_________。
電話：_________。
電話：_________。
傳真：_________。
傳真：_________。
編碼：_________。
編碼：_________。
簽訂地點：_________。
簽訂地點：___。
_____年____月____日____。
____年____月____日。
山西省建設施工合同書篇八
于__年__月__日，(甲方)與(乙方)，簽訂安裝主機的項目合同。
1.安裝工程名稱：
2.工程地點：甲方_________________港口。
3.工程范圍：本合同所附圖紙及估價單。
4.完工期限：本安裝工程將配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天內(nèi)，完成安裝工程，其中包括主機試驗運行。
5.安裝工程總價格：_____________美元整。
6.安裝工程付款進度：
第6期：在工程驗收合格后，甲方付給乙方工程總價余額的10%，即______________美元整。
7.違約罰款：因乙方原因未準時完工時，應由乙方負責，應付違約罰款，每天按總價的1%計算，即______________美元整。
8.增加或減少工程：若甲方需修改、增加或減少其工程計劃時，總價之增減，應按雙方規(guī)定之訂單計算。若需新增加工程量，雙方應另行協(xié)商該項新增加工程之單價。若甲方因修改原計劃而將已完工部份工程或已運抵工地之材料棄置，甲方在驗收后，應按雙方規(guī)定的單價對乙方已完成的工程費用及材料費，予以支付。
9.監(jiān)督進度：甲方派去的監(jiān)督人員或代表對工程進度予以監(jiān)督并有權(quán)予以監(jiān)工、指導。乙方應按甲方人員或代表的指示正確施工，不得以任何借口置之不理。
10.工程停止：若甲方通知乙方將工程停止，其原因并非應由乙方負責者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的數(shù)量、運抵工地的材料及其他合理費用，在已交款中增付或扣除。
11.工程保管：在工程開始時，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、設備等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的災害外，乙方應對保管中的一切，負損害之全責。如遇不可抵抗的天災人禍，乙方應詳列損害實情，向甲方提出恢復原狀的價格及日期，以供甲方核對付款之用。若甲方?jīng)Q定不再繼續(xù)施工，按合同第10條規(guī)定結(jié)束。
12.工程保證：除天災或因甲方使用不當?shù)脑蛲猓曳綉诩追津炇蘸蟊ＷC工程質(zhì)量良好1年。
13.附帶條款：在工程進行中，若因乙方的過錯，使甲方或其他人員受到損害，乙方應負責賠償。但其損害原因是由甲方或與甲方訂約之其他工程人員的過錯所造成，則應由甲方完全負責。
14.附件：本合同附件應視為本合同的一部份，與其他條款有同等效力。
附件包括：(1)圖樣;(2)估價單。
15.合同形式：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。另各保留兩份副本供雙方存檔備查。
16.附加條款：主機的保養(yǎng)--乙方應在甲方驗收后，提供免費及定期對其保養(yǎng)服務1年，每六(6)個月派員一次維護正常運行。
本合同按雙方所簽日期生效。
甲方：______________乙方：_____________。
由：_______________由：______________。
承包人(contractors)。承包人與欲求安裝工程的業(yè)主(promoters)雙方經(jīng)洽談或招標、投標達成默契而簽訂合同。承包者必須根據(jù)工程圖紙及業(yè)主要求的特殊條件予以施工，而且在一定的時間內(nèi)承擔維修業(yè)務。為完成安裝施工任務，承包者還需提供施工設備、特殊工具、施工監(jiān)督工程師及所需的勞動力等。
工程承包有綜合承包人(總承包)(generalcontractors)和專業(yè)承包人(specialistcontractors)。承包人對工程進度、質(zhì)量、保證、驗收等承擔責任。業(yè)主必須按時支付工程進度款。
國際間的工程安裝和工程承包是一種比較實用的而且廣泛被人們所接受的經(jīng)濟技術(shù)的合作方式。
歡迎登錄合同本站查看更多。
山西省建設施工合同書篇九
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第一條工程概況。
1.1工程名稱：_________.
1.2工程地點：_________.
1.3承包范圍：_________.
1.4承包方式：_________.
1.5工期：本工程自_____年______月______日開工，于______年______月_____日竣工。
1.6工程質(zhì)量：_________.
1.7合同價款(人民幣大寫)：_________.
第二條甲方工作。
2.1開工前_________天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙做法說明_________份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及汛等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3委托監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理，監(jiān)理公司任命為總監(jiān)理工程師，其職責在監(jiān)理合同中應明確，并將合同副本交乙方_________份。
2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。
2.5如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應審批手續(xù)。
2.6協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
第三條乙方工作。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條關(guān)于工期的約定。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應順延。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj300—88)等國家制訂的施工及驗收為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達以優(yōu)良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔得驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.6工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第六條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定。
6.1雙方商定本合同價款采用第_________種：
(1)固定價格。
(2)固定價格加_________%包干風險系數(shù)計算。包干風險包括內(nèi)容。
(3)可調(diào)價格：按照國家有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。
6.2本合同生效后，甲方分_________次，按約定支付工程款，尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。
6.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內(nèi)審查。
甲方：
乙方：
日期：
山西省建設施工合同書篇十
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國勞務法》的規(guī)定，公民在按勞分配的原則下經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，本著合同有效、互惠、互利、自愿的原則，甲乙雙方承諾如下：
一、甲方委托乙方聯(lián)系______工程合同完成后，乙方以完成委托事宜。
二、付居間費及時限，從居間合同簽進場后，甲方并付進場通知單2日為準，(甲方)施工方：第一次交付好處費______萬元正，油料由市政甲方提供，工程完工施工方將居間費用一次性付清。
1、施工方每甩一方土居間人抽去______角錢。
2、施工方每運出一方土居間人抽去______塊錢，此款工程結(jié)束，一次性付清。此款不含個人所得稅。無論合同名稱、地點、負責人發(fā)生任何變化，委托人付給居間人的居間費都要加約履行。
委托方(施工方)向居間方提供一份施工方和發(fā)包方合同作為依據(jù)。
三、違約責任：
1、如發(fā)生嚴重糾紛委托方和簽約方不能解決時可提交居間方在本地法院提前訴訟，(訴訟費由甲方施工方承擔。)。
2、由于居間方在承攬工程業(yè)務活動中投入了大量資金，時間和人力，委托方自愿向居間方自付業(yè)務費、勞務費及中間費，如委托人順利簽訂施工合同進場后，該居間合同已經(jīng)形成委托方必須支付給居間業(yè)務費，作為給居間人的經(jīng)濟補償，無論委托方與發(fā)包方發(fā)生任何糾紛，委托方給予居間的業(yè)務費不能以任何理由借口向居間方所退該業(yè)務費。
3、因為居間人負責居間義務，在委托方與發(fā)包方簽訂合同后，居間人已經(jīng)履行完成了居間任務，該工程合同履行與居間方再無關(guān)系。
4、未盡事宜，雙方協(xié)商補充。(如委托方不按時支付，居間人可請求甲方收回合同)。
四、居間勞務費在工程促成合同簽訂后，甲方要向居間方按三次交付費用_____元，此費用在居間費中扣除，剩余部分按工程進度付清，甲方必須承認居間費用的有效性和合法性。
五、甲乙雙方共同遵守合同約定，如違約甲方應賠付給對方一定的違約金，按工程合同居間費的總額的______%賠付違約金，(甲方在施工安全相關(guān)的法律責任上，居間人概不負任何責任)，大合同簽訂后，本合同執(zhí)行同等法律效力。
六、本合同從簽訂日期生效。
七、本合同一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)行_____份。
甲方(章)____________。
乙方(章)__________________。
身份證號碼：___________。
身份證號碼：_______________。
簽訂地點：______________________。
簽訂時間：______年_____月_____日。
山西省建設施工合同書篇十一
甲方(委托方)：______________乙方(施工方)：______________為規(guī)范住宅裝飾裝修施工，保護雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、建設部令第110號《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
一、工程概況。
1.甲乙雙方的條件：甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記，并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書的單位。
2.裝飾施工地點：_____區(qū)_____路(小區(qū))_____幢_____號(單元)_____室。
3.住房結(jié)構(gòu)：_____室_____廳_____結(jié)構(gòu)，建筑面積_____平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《施工內(nèi)容表》。
5.承包方式：(包工包料，包清工，部分承包)。
6.本工程由_____設計。
7.工期：工程期限_____天，從________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。
二、工程價款及結(jié)算方式。
1.總價款：_____(大寫)元(其中：設計費__元，管理費(_____%)元，稅金(_____%)元。經(jīng)雙方認可變更施工內(nèi)容的，變更部分的工程款按實另計。
2.合同簽訂后，甲方支付總價款的_____%，計_____元。________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元;________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元;________年____月____日前，甲方支付總價款的_____%，計_____元;尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后____日內(nèi)一次付清。
三、施工準備及雙方的義務甲方工作。
1.甲方開工前，應向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案;確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的，應當請具備相應資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案，經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準后，領(lǐng)取住宅裝修許可單。
2.甲方應在開工前_____天，向乙方進行現(xiàn)場交底?？辗课?，清除影響施工的障礙物，對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電，并說明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。
2.指派為乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準，不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4.與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務協(xié)議》。
5.嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，必須符合國家標準，有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現(xiàn)場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關(guān)證明的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經(jīng)書面認可，可繼續(xù)使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。乙方提供的材料：詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料，必須符合國家標準，有質(zhì)量環(huán)保合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備，并應得到甲方認可，用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備，如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
山西省建設施工合同書篇十二
以下簡稱甲方)。
(以下簡稱乙方)。
依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)規(guī)定、條例，遵循平等自愿的原則，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，就戍浦江xx、下坦河等河道整治工程項目承包事宜達成一致意見，簽訂本合同，共同遵守。
一、工程名稱：戍浦江xx、下坦河等河道整治工程。
二、工程地址：____市鹿____區(qū)藤橋鎮(zhèn)。
三、承包方式：勞務承包，按綜合單價以圖紙尺寸計算承包費用。
五、承包單價及計量方式：
1、擋土墻及a型結(jié)構(gòu)底板采取綜合單價方式，施工費單價135元，單價中包含機械進出場費用、周轉(zhuǎn)材料、機具設備、小型耗材、鋼筋制作及安裝、自拌混凝土及澆筑等與施工相關(guān)的費用，合同期內(nèi)單價不做調(diào)整。
六、工程工期：____日歷天。
七、甲乙雙方職責：甲方職責：
1、負責提供營業(yè)執(zhí)照、外出經(jīng)商管理證明等必需的資質(zhì)文件以及中標人員資格文件。提供公司質(zhì)量、安全管理體系文件。
2、協(xié)助乙方完成施工報審報批及備案手續(xù)。
3、根據(jù)建設單位要求必要時派員協(xié)助乙方工作。
4、負責在溫州設立工程賬戶便于乙方結(jié)算。
5、監(jiān)督管理乙方開展各項施工生產(chǎn)活動。乙方職責：
1、負責組織人員、材料、設備進行施工生產(chǎn)，負責現(xiàn)場的施工管理等相關(guān)事宜。
2、負責編制施工方案，完善施工過程控制資料及質(zhì)量保證資料。
3、按流程組織隱蔽工程驗收、中間驗收、完工驗收及結(jié)算事宜。
4、協(xié)調(diào)當?shù)仃P(guān)系，保證施工生產(chǎn)的順利進行。
5、在甲方領(lǐng)導下對本工程的進度、質(zhì)量、安全工作進行全面管理。
八、付款方式：工程款結(jié)算采取按月結(jié)算方式，甲方在收到建設單位撥付的月工程進度款后____日內(nèi)支付乙方工程款，支付金額為建設單位下?lián)苓M度款的96%，其余4%作為管理費用甲方收取。甲方總管理費用的最高限額為中標金額的4%，若工程造價達不到中標金額，則按照實際完成造價的4%計取。甲方收取的費用中，2%為甲方駐溫州分公司的管理費用，另外2%為材料發(fā)票稅金及外經(jīng)證使用等費用，甲方收取此項費用后，材料發(fā)票由甲方開具，乙方不再提供材料發(fā)票等完稅證明材料。
九、其他未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
十、此合同一式叁份，甲方兩份，乙方壹份，自雙方簽字之日起生效，工程結(jié)束款項付清后自行失效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
山西省建設施工合同書篇十三
依照民法典和原郵電部頒發(fā)的“626”號文件等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同并嚴肅履行。
(1)工程名稱。
(1)參照結(jié)算表價格按實結(jié)算。
(2)款項支付與移動結(jié)算同步。
根據(jù)移動公司要求，在規(guī)定的'期限內(nèi)完成。
(1)甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如預期不付，按銀行的短期貸款率償付給對方逾期付款違約金。
(2)發(fā)生合同糾紛時，當事人雙方應及時協(xié)商，協(xié)商不成的，可申請調(diào)解，或者直接向人民法院起訴。
(1)本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。
(2)本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，另行簽訂補充協(xié)議。
(3)本合同自雙方簽訂之日起生效。
(4)其他相關(guān)本項目的約定，見附件。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
______年____月____日。
_________年____月____日。
山西省建設施工合同書篇十四
設計方(乙方)：______________。
設計等級證書：________________。
鑒于甲方是__________________項目的發(fā)包人，乙方是具備設計資質(zhì)的設計方，甲方委托乙方擔任本項目的施工設計工作，為避免合同履行后雙方發(fā)生不必要的糾紛，特訂立本合同規(guī)范雙方的行為，具體如下：
第一條工程概況。
1、工程地點：____________________。
2、設計項目：____________________。
3、設計內(nèi)容：____________________。
4、承包方式：____________________。
第二條設計依據(jù)。
甲方在訂立合同時，應交付給乙方委托書及項目相關(guān)的審批文件。同時要一并交付設計前的基礎(chǔ)勘探資料，甲方應保證資料的完整性和真實性。
第三條乙方任務。
1、乙方接受委托書后，應隨即進行現(xiàn)場堪測。
2、乙方在收到定金日起_______日內(nèi)須向甲方提交定草圖，平面配置及設計草案。
3、乙方在收到第一階段設計費后_______日內(nèi)須向甲方提交效果圖。
4、乙方在收到第二階段設計費后_______日內(nèi)須向甲方提交正式的施工圖。
5、乙方應編定有關(guān)的施工說明書。
6、乙方應對工程施工進行必要指導，完成圖紙和技術(shù)的交底，若因施工發(fā)生困難而變更設計時，乙方應預先征得甲方同意，但甲方不得刁難。
第四條設計費以及支付。
1、本合同的設計費單價暫定為每平方米__________元人民幣，大寫為__________，設計費總計__________萬元，大寫為__________。
2、本合同簽訂之時，甲方須向乙方支付定金，_________元人民幣，大寫為__________。
3、乙方提交的平面設計圖，經(jīng)甲方確認驗收后，甲方須向乙方支付第一階段的設計費_________元，大寫為__________。
4、乙方把整個施工圖紙交與甲方審定后，甲方須向乙方支付第二階段的設計費_________元，大寫為__________。
5、剩余價款在雙方義務履行完畢后，甲方一次性無息支付給乙方。
第五條保密條款。
1、甲方對于本合同中乙方提交的所有圖紙負有保密的義務，未經(jīng)乙方書面同意，不得將圖紙用于本合同之外的任何商業(yè)活動，也不得擅自復制、更改披露乙方的圖紙、資料。
2、乙方對于本合同涉及到甲方秘密的材料同樣負有保密的義務。
第六條合同中止與解除。
1、甲方如有特殊情況，必須終止本合同，應書面通知乙方，并且甲方應該付乙方通知到達時已完成部分設計之費用。同時，定金不予退回。
2、若乙方在合同履行過程中須提前解除合同，則應雙倍返還定金，如給甲方造成其他損失，則須一并賠償。
第七條違約條款。
1、甲乙中任何一方違反本合同規(guī)定的相應義務，給對方造成損失的，均應負擔所有損失。因一方違約，導致合同無法履行的，須終止合同的，違約方應負擔守約方因此遭受的所有損失。
2、甲方不得以設計內(nèi)容不滿意為由，拒付設計費，乙方負有修改義務，雙方應依誠信原則協(xié)商解決。
第八條爭議糾紛解決。
雙方就本合同約定事項有所爭議時，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均可向合同履行地的人民法院起訴。
第九條附則。
1、若工程非因乙方事由而中途停止，甲方應照常支付設計費。
2、設計時間于_______年______月______日起，到______年______月______日止。(審稿時間和修稿時間另算)。
3、本合同自雙方簽字后生效，合同規(guī)定的雙方義務履行完畢后失效。
4、本合同一式______份，甲乙雙方各______份，提交工程所在地建設單位主管部門留存______份。
甲方：_____________________。
乙方：_____________________。
甲方在建房屋___棟，建筑層數(shù)___層，___層約_____平方米，___層約_____平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：
一、承包方式。
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
二、承建項目。
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。
三、承包價格。
每平方米人民幣大寫：_______________元，建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式。
合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付___%，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到___%，完成第___層以及屋頂付到___%付款___元，工程全部完工，交驗完畢付到___%，預留___%為質(zhì)量保證金，完工___年內(nèi)無質(zhì)量問題，清尾款。
五、雙方責任。
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐乙方必須保證工程質(zhì)量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
六、質(zhì)量要求。
乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全。
勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求。
主體工程工期為___(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在_____年___月___日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。
九、后期維修。
因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔，并承擔由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責任。
十、其它。
其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。
本合同___式___份，甲乙雙方各執(zhí)___份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)：____________。
乙方簽字(章)：____________。
山西省建設施工合同書篇十五
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設工程合同糾紛。
訴訟請求：_________________。
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;。
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：_________________。
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院。
具狀人：_________________。
_____________年__________月__________日。
山西省建設施工合同書篇十六
根據(jù)《中華人民共和國合同法》《國家建筑施工規(guī)范》及相關(guān)條例，本著互惠互利的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方確定把興安縣世紀冰川旅游區(qū)賓館工程承包給乙方施工管理。為進一步明確雙方的責任和權(quán)利特簽訂如下協(xié)議：
1、工程名稱：興安縣世紀冰川靈佛旅游賓館樓工程。
2、工程地點：興安縣嚴關(guān)鎮(zhèn)仙橋村委會樂施堂村。
3、建筑結(jié)構(gòu)：(框架結(jié)構(gòu))壹棟約26000㎡。
4、承包內(nèi)容及施工范圍：土建水電工程按建筑施工圖，結(jié)構(gòu)施工圖水電施工圖及設計說明。酒店裝修另合同簽署。
5、承包方式：包工、包料。
6、工程造價暫定3000萬元。
1、本合同范圍內(nèi)的工程項目依據(jù)甲方提供的設計圖紙文件。及乙方實際完成的工程量計價標準。土建、水電安裝按xx年《廣西壯族自治區(qū)建筑工程消耗量定額》計價，下浮6%后結(jié)算給乙方。
2、工程范圍內(nèi)所用材料按施工期間桂林市建設工程造價管理站發(fā)布的興安縣造價信息進行調(diào)價。興安沒有列入的材料則按桂林市相應當期的造價信息進行調(diào)整。信息價沒有的，雙方按市場價友好協(xié)商確定，按實際發(fā)生的工程量計價結(jié)算。
1、本工程有效工期為240天。
2、開工時間：20xx年6月20日前(以甲方進場通知為準)。
3、竣工時間：(按實際開工日計算)。
1、質(zhì)量要求按國家建設質(zhì)量標準規(guī)范，等級為合格。
2、乙方每完成一個分項，必須及時報請甲方代表、監(jiān)理、技術(shù)負責人，質(zhì)檢人員進行驗收。并根據(jù)驗收意見整理簽字后方能進入下一道工序。
3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內(nèi)組織有關(guān)人員到位驗收，否則按已驗收合格，在乙方進行施工后甲方必須給以簽字認可。
4、材料必須保質(zhì)保量。所有進場材料必須要有出廠合格證，國家有規(guī)定要求復檢的材料必須到質(zhì)檢站檢測合格方能使用。
1、本工程由乙方墊資工程款：從基礎(chǔ)土方開挖墊資到00地面(現(xiàn)澆完畢)。
2、在乙方墊資到位時，甲方按實際完成的工程量結(jié)付工程進度款的80%給乙方。以后，每完成一層，結(jié)付一次進度款，以此類推。
3、在乙方負責墊資期間內(nèi)如因乙方資金原因造成停工20天以上，甲方有權(quán)終止合同，一切損失由乙方承擔。
4、工程竣工驗收合格后，乙方資料合格后及結(jié)算單報請甲方審核，甲方必須在接到申報資料30個工作日內(nèi)審核完成，如有爭議，可共同委托相關(guān)造價事務所審核。結(jié)算經(jīng)甲方審核批準后，除留質(zhì)保金3%外，三個月內(nèi)一次性付清，不得拖欠。
5、如甲方不按合同付款，每一天必須按拖欠款金額總數(shù)的3‰賠付給乙方，以此類推。
6、本工程所有工程款必須轉(zhuǎn)賬到乙方開戶單位：
開戶銀行：銀行：的帳戶上。
1、在工程交付前，乙方必須做好交付前的細節(jié)整改、衛(wèi)生清理、安全保衛(wèi)、工程保管等相關(guān)工作。自檢合格后書面申報甲方和監(jiān)理工程師復檢，簽字確認復檢合格后，方可進行工程交付，否則因此產(chǎn)生的損失由承包方負責。
2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內(nèi)必須組織有關(guān)人員到場進行竣工驗收、簽證，否則，視為以驗收合格。
3、在雙方未驗收簽證交付使用前甲方不得自行占用，否則視為驗收合格以交付甲方使用。
1、甲方必須在施工前提供準確的地質(zhì)地下管線資料，確保各項保護用品不受損失，并保證在乙方進場前三天做好三通一平。
2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環(huán)境衛(wèi)生管理等手續(xù)。
4、提供標準的水準點和詳細的坐標控制點，并在現(xiàn)場指導乙方進行施工。在施工期間甲方必須協(xié)商好，周邊的一切社會關(guān)系。確保施工順利進行。
5、甲方在支付工程進不能以任何理由及借口拖延支付時間。
6、乙方必須嚴格按圖紙的設計要求和施工規(guī)范施工，甲方管理人員發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量達不到設計和施工規(guī)范要求時，有權(quán)要求乙方停工整改，并進行相應處罰。
7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙設計規(guī)定，經(jīng)甲方同意方可使用。
8、在施工期間，乙方必須做好安全教育工作。做到安全生產(chǎn)，文明施工，如因乙方原因出現(xiàn)一切安全事故，全部責任由乙方承擔與甲方無關(guān)。
1、本協(xié)議條款雙方共同遵守，甲方必須協(xié)調(diào)建設方處理好周邊的一切社會關(guān)系，如有村民和其它人員進行無理取鬧和阻礙施工而造成項目停工時一切損失由甲方承擔(除乙方自身原因外)。
2、乙方嚴格按合同工期施工，不得拖延工期和無故停工，如違反合同約定，甲方有權(quán)終止該工程合同，一切損失由乙方自負。
3、乙方在此合同又方簽字生效時，必須向甲方交納工程質(zhì)保金叁拾萬元整。此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。
4、此合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。雙方簽字時即時生效，雙方必須共同遵守執(zhí)行，同時具有法律效力。
甲方：(蓋章)?????乙方：
法定代表人：法定代表人：
身份證號：身份證號：
電話號碼：電話號碼：
簽署日期：
山西省建設施工合同書篇十七
甲方：
乙方：
茲有乙方承接甲方_省_縣“_”路燈安裝工程“安裝施工”，共同達成如下協(xié)議：
施工長約3.2km、乙方承接挖坑、基礎(chǔ)籠供應、基礎(chǔ)澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守，燈桿、燈具、光源安裝及調(diào)試、矯正等工作。
2、安裝說明。
同心路長約1.47公里，路燈安裝間距為30米，安裝h_z_023高中華燈，安裝數(shù)量為一邊51棵，另一邊52棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里，路燈安裝間距為30米，安裝h_z_013中華燈，安裝數(shù)量為一邊60棵，即兩邊120棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設。
3、相關(guān)施工數(shù)量、費用見價格表：
4、安裝期限。
在甲方基礎(chǔ)設施、變壓器等及時提供的情況下，同心路12天內(nèi)至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈，但安裝期間如遇臺風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤，雙方協(xié)商解決。
5、質(zhì)量標準及驗收標準。
工程質(zhì)量標準必須全部優(yōu)良(如因工程質(zhì)量未達到標準，所造成的返工損失費用由乙方負責)。
按國家有關(guān)規(guī)定以及甲方設計文件的質(zhì)量要求和技術(shù)指標及與本合同約定標準進行驗收。
6、付款方式。
協(xié)議簽定后由甲方預付合同款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至合同款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至合同款的70%;路燈安裝完畢、調(diào)試亮燈、驗收合格后支付乙方至最終結(jié)算的97%，剩余的3%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期一年，一年內(nèi)工程無質(zhì)量問題，甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項后，提供相應的收款收據(jù)。
7、其他。
在路燈交付甲方使用前，由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術(shù)工和農(nóng)民工組成。
8、本協(xié)議一式叁份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
山西省建設施工合同書篇十八
茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商達成具體條款如下：
一、工程依據(jù)和技術(shù)指標。
1.發(fā)電機組型號：_____________;冷卻方式：_____________;臺數(shù)：_____________。
2.技術(shù)指標。
噪聲標準：白天________;晚上________。
注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規(guī)定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據(jù)3096-93規(guī)定,測量點選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求。
1.噪音治理措施應當經(jīng)濟、有效、可靠，外表整齊美觀。
2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、并應使得機房內(nèi)有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發(fā)電機正常運行。
三、噪音治理措施。
采用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內(nèi)部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內(nèi)混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。
四、承接方式。
乙方承接甲方柴油發(fā)電機的噪聲治理技術(shù)工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。
五、完成期限。
在合同簽定，乙方收到第一期款五天內(nèi)運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內(nèi)完成交付驗收使用。
六、施工條件及協(xié)作事項。
________________________________________。
七、工程費用及支付辦法。
總工程費用為：________________。
付款方式：合同簽定時交付定金________;主材料進場后付________;工程完工后________天內(nèi)付清余款。
八、其它。
1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權(quán)向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質(zhì)量，保證使用要求及施工過度的原則，協(xié)商解決。
3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經(jīng)簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委托方(甲方)：________________。
承接方(乙方)：________________。
簽訂時間：______年______月____日。
基礎(chǔ)建設施工合同范本二建設單位：_________(以下簡稱發(fā)包方)。
施工單位：_________(以下簡稱承包方)。
雙方經(jīng)充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條：工程名稱：
第二條：工程地點：
第三條：建筑面積：
第四條：工程價款及付款方法：
第五條：工程期限(開工、竣工時間)。
第六條：工程質(zhì)量標準。
第七條：承包形式及材料設備供應。
第八條：發(fā)包方義務：
1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)。
2.按協(xié)議分工，開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監(jiān)督工程質(zhì)量。
4.按協(xié)議負責按期撥款。
第九條：承包方義務。
乙方負責：
1.按協(xié)議分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。
4.竣工后，5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質(zhì)量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
第十條：違約責任及獎勵條款。
第十一條：其他協(xié)助條款。
第十二條：本合同正本___份，承包方、發(fā)包方各一份，報送_____、______各一份。
第十三條：合同有效期及合同爭議解決。
第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方：(蓋章)承包方：(蓋章)。
法定代表人：_____法定代表人：______。
地址：________地址：_________。
開戶銀行：______開戶銀行：_______。
帳號：________帳號：_________。
簽約日期：____年__月__日