合同的簽訂需要雙方自愿，沒有任何迫使或欺騙的情況。在起草合同時，了解并參考相關(guān)法律法規(guī)是確保合同有效性的必要步驟。合同的簽署和執(zhí)行過程中需要注意的法律風險和法律常識，請參閱以下相關(guān)內(nèi)容。
地坪合同協(xié)議書篇一
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
本合同依照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結(jié)合合同有關(guān)規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權(quán)利和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條工程概況。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、涂裝顏色：
四、工程面積：
五、施工類型：環(huán)氧平涂地坪。
六、承包方式：包工包料包驗收。
七、合同單價：__________________元/平方米。
八、總造價(暫定)：__________________(說明：本工程實際造價按實際施工面積結(jié)算。
第二條工程期限。
第三條雙方責任。
1、甲方責任合同簽定時，甲方應(yīng)向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現(xiàn)場規(guī)劃;開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用;開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水或塵土雜質(zhì);施工期間不安排交叉施工;施工現(xiàn)場需相關(guān)工程人員進行協(xié)調(diào)、安排;甲方應(yīng)提供乙方材料、設(shè)備及工具的保管區(qū)，并做好現(xiàn)場的封閉管理工作，禁止無關(guān)人員的進出影響施工質(zhì)量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。
2、協(xié)助未驗收的完工工程，未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。
按商定的付款條款支付乙方工程款項;。
3、工程完工三個工作日內(nèi)組織相關(guān)單位程驗收，逾期未驗收視為合格。
二、乙方責任：
1、按照施工設(shè)計圖紙工藝施工，并保證施工材料合格;保證涂裝工程質(zhì)量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規(guī)章制度，并接受甲方工程監(jiān)理的監(jiān)督和正確的指導(dǎo);因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經(jīng)濟損失，由乙方全部負擔。
做好未驗收完工工程的維護和相應(yīng)的成品保護工作;切實做好保修工作。
第四條工程款項結(jié)算及支付。
一、合同簽訂后甲方即付給乙方總工程款的__________________%;。
三、工程竣工驗收合格一周內(nèi)，乙方編制結(jié)算文件至甲方，甲方在五個工作日之內(nèi)審核完畢并支付至結(jié)算款的。
四、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行帳戶匯款。
若需采用現(xiàn)金或支票結(jié)款時，經(jīng)雙方議定后，可由乙方經(jīng)辦人員持乙方財務(wù)簽章的“收款委托書”到甲方辦理，乙方經(jīng)辦人不能提供“收款委托書”時，甲方應(yīng)拒絕受理，否則，甲方將承擔由此引起的一切責任。
第五條違約責任。
一、本工程以竣工驗收合格后，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質(zhì)量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內(nèi)應(yīng)無條件保修;如由于甲方使用不當或其它原因所造成的質(zhì)量事故，乙方應(yīng)給予返修，返修費用由甲方負責。
二、雙方自簽定合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應(yīng)向另一方賠償，賠償額按國家民法典規(guī)定執(zhí)行。
第六條竣工驗收及驗收標準。
一、工程完工后，甲方按設(shè)計圖紙和國家相關(guān)的施工規(guī)范作為驗收標準，驗收合格后，雙方填寫環(huán)氧地坪工程驗收單(附件一)，簽字生效。
二、驗收主要依據(jù)：按照本合同的施工工藝程序進行驗收。
第七條解決合同糾紛的方式：甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協(xié)商或協(xié)調(diào)解決;協(xié)商或協(xié)調(diào)不成的，可向乙方所在地仲裁機關(guān)申請或向人民法院起訴。
第八條本合同自簽定之日生效，到工程保修期滿及結(jié)算清所有工程款之日自然失效。
第九條本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
第十條本合同未盡之事宜，雙方應(yīng)以誠懇的原則協(xié)商解決。
甲方單位名稱(章)乙方單位名稱(章):。
地址：地址：
電話：電話：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
日期：日期：
地坪合同協(xié)議書篇二
十一、甲方責任：
11.1、對乙方在施工時發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤提出的意見，甲方應(yīng)在收到書面通知的2天內(nèi)會同設(shè)計方進行處理并簽證。因此而發(fā)生的增加費用由甲方承擔，并調(diào)整合同造價。
11.2、監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進度，負責設(shè)計圖紙變更，工程期間的質(zhì)量驗收及其它事宜。
11.3、如工程中途停建或設(shè)計變更以及設(shè)計錯誤，甲方應(yīng)采取措施彌補或減少損失，賠償乙方所造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和材料積壓等損失。
11.4、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結(jié)算。
11.5、在竣工驗收后的保修期內(nèi)，因使用不當引起的工程質(zhì)量問題，其返修費用由甲方負責。
十二、乙方責任：
12.1、負責包工、包料、按施工規(guī)范及文明施工條例完成本施工項目的一切事項。
12.2、負責本班組人員在施工作業(yè)過程違章施工操作規(guī)程所造成的一切責任事故。
12.3、負責甲方提供的機械設(shè)備的完好性。
12.4、負責將甲方提供施工用具回收。
12.5、負責施工用一切輔助材料及工具。(甲方提供除外)。
十三、違約責任及爭議解決辦法：
13.1、甲、乙雙方未能按合同條款履約，同時也未按照合同規(guī)定進行處理，由此引起的爭議，應(yīng)由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可提交當?shù)赜泄茌牂?quán)的仲裁機構(gòu)進行仲裁或由雙方同意指定的人民法院提請訴訟。
13.2、甲、乙雙方任何一方未能履行合同條款或在執(zhí)行合同條款中擅自違約，另一方有權(quán)追究其違約責任;同時，違約方必須承擔由此引的一切經(jīng)濟損失，并按合同總金額10%月累計賠償給對方。
十四、本合同一式貳份經(jīng)雙方代表簽字后成立。
14.1、保質(zhì)期：至竣工之日起算起個月。
14.2、本協(xié)議在執(zhí)行中遇到問題，可通過協(xié)商解決，并可以補充協(xié)議的方式作為本合同的附件，經(jīng)雙方簽字后與本合同具有同等效力。
14.3、如甲、乙雙方達成不屬于本合同約定的其他工程合作項目，必須另外簽訂合同。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
簽約代表：簽約代表：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
簽約日期：年月日簽約日期：年月日
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》及共他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條：工程概況：
工程名稱：
工程地點：
預(yù)計工程量：
第二條：承包范圍。
甲方要求和圖紙內(nèi)的施工內(nèi)容。主要工作內(nèi)容包括：混凝土施工(輕工)、耐磨地面的施工。
第三條：承包方式。
本合同采用混凝土包清工、耐磨地面包工包料、包安全、包質(zhì)量、包工期、包文明施工的方式。
第四條：雙方責任和義務(wù)。
一、甲方責任和義務(wù)。
1、負責提供圖紙并進行技術(shù)交底，質(zhì)量交底，安全文明施工交底，負責提供水準測量控制點。
2、提供施工場地及施工道路，將臨時用水、用電線路接至施工場地旁邊。
3、組織落實安全措施。在乙方人員進場后，甲方將進行安全文明施工及法制教育，搞好安全生產(chǎn)管理。
4、監(jiān)督、考核乙方在施工中的質(zhì)量、安全、文明施工、工期、合法用工等工作。對乙方達不到要求時，隨時提出限期整改，督促檢查乙方整改。
二、乙方責任和義務(wù)。
1、乙方除混凝土攪拌機和配料機，一切機械及工具由乙方配備。
2、乙方必須服從甲方監(jiān)督，按照甲方的統(tǒng)一部署進行施工，服從甲方項目經(jīng)理部的全面管理、協(xié)調(diào)安排。
3、乙方工人必須滿足施工進度、工程質(zhì)量、材料管理及安全文明施工的要求。對特殊工種操作人員，必須持證上崗并向甲方提供有效復(fù)印件。
4、施工安全防護工作由乙方負責解決，甲方提供必要材料。
第五條：合同價款及付款方式。
1、混凝土施工(包輕工)價格：(不含稅)。
2、耐磨地坪價格(包工包料)：(此價格開具普通建筑裝飾發(fā)票)。
3、付款方式。
1.進場款：乙方材料、人員、設(shè)備進入施工場地后，甲方既向乙方支付合同總價的%，計人民幣：。
2.進度款：乙方完成總工程量面積的%時，甲方支付給乙方合同總價的%，，計人民幣：。
3.決算款：乙方完成全部工程量后甲方在工作日內(nèi)對工程進行驗收，驗收合格后甲方支付給乙方合同總價的%，計人民幣：。
4.保質(zhì)金：乙方預(yù)留耐磨地坪工程款的%，計人民幣(大寫)：作為工程質(zhì)保金，一年期滿后無質(zhì)量問題，甲方在7個工作日內(nèi)支付還乙方。(質(zhì)保金為耐磨地坪質(zhì)量保證金，混凝土施工無質(zhì)保金。)。
第六條：工期。
1、乙方應(yīng)遵從甲方的總體施工計劃和工期要求。施工組織設(shè)計和工程進度計劃一經(jīng)甲方同意，應(yīng)嚴格執(zhí)行。
2、乙方完成全部工程量后，乙方通知甲方后，甲方應(yīng)在7個工作日內(nèi)進行驗收。逾期不驗收或未經(jīng)驗收甲方提前使用，無論何種原因乙方均視為驗收合格。
3、工程一經(jīng)驗收通過，乙方必須在一周內(nèi)撤離現(xiàn)場，包括所有施工人員、機具設(shè)備等，做到工完場清。
第七條：安全施工和文明施工。
1、安全目標是確保不發(fā)生一起安全事故。乙方應(yīng)按銀川市有關(guān)部門規(guī)定做好安全教育、安全防護(包括為所屬人員自備個人防護用品)等工作。本合同后附安全協(xié)議，作為本合同補充協(xié)議。
2、乙方必須保證安全、文明施工.
3、乙方應(yīng)按甲方的管理要求做好文明施工，材料堆放整齊，及時清運乙方施工產(chǎn)生的建筑垃圾，做到工完場清，保持現(xiàn)場的整潔。乙方達不到甲方的文明工地標準要求時，甲方有權(quán)令其整改，并將對其處以相應(yīng)罰款。
第八條：質(zhì)量要求。
1、混凝土澆筑時確保平整度，確保模板平整和混凝土搗震和壓實。
2、耐磨地坪符合耐磨材料的主要技術(shù)指標和表層材料不脫層、不起沙。
3、乙方必須遵照國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗標準、設(shè)計要求及業(yè)主代表發(fā)出的指令，嚴格按施工組織設(shè)計和施工方案進行施工，并建立安保體系，健全質(zhì)量日常檢查制度，做好自檢記錄。
第九條：違約責任。
本合同履行過程中出現(xiàn)的違約行為由責任方付全部責任，并承擔由此引起的一切費用。
1.若因乙方人員調(diào)配不當造成的返工或工期延誤，由乙方承擔責任。
2.甲方未按合同要求在協(xié)定時間內(nèi)未向乙方支付工程款乙方有權(quán)停工，所產(chǎn)生的一切費用(人員誤工費)由甲方負責。
第十條：保修服務(wù)。
施工完成后12個月內(nèi)，由于乙方施工所引起的工程質(zhì)量問題由乙方提供免費修補;若人為和不可抗因素或第三方引起的質(zhì)量問題，不屬于本公司保修范圍，本公司愿意提供服務(wù)，費用另議;保修期滿后，乙方保證繼續(xù)提供修補服務(wù)，費用另議。其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決簽訂補充協(xié)議，具有同等法律效力。
本合同經(jīng)雙方簽字后生效。共一式兩份，雙方各執(zhí)壹份。工程竣工結(jié)算后自行廢止。
甲方代表：乙方代表：
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
地坪合同協(xié)議書篇三
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結(jié)合合同有關(guān)規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權(quán)利和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條工程概況。
一、工程名稱：
二、工程地址：
三、涂裝顏色：以現(xiàn)場色板為準。
四、工程面積：
五、施工類型：總包。
六、承包方式：包工包料包驗收。
七、合同單價：元/m2。
八、總造價：(說明：本工程實際造價按實際施工面積結(jié)算。)。
九、環(huán)氧地坪施工過程控制及驗收規(guī)范;(附表一)。
十、通道及分界線;根據(jù)實際現(xiàn)場畫分。
第二條工程期限。
本工程合同總工期為天，實際開工日期由甲方提前一天通知乙方;
第三條雙方責任。
一、甲方責任。
1、合同簽訂時，甲方應(yīng)向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現(xiàn)場規(guī)劃;。
2、開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用;。
3、開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水或雜質(zhì);。
4、施工期間不安排交叉施工;。
5、施工現(xiàn)場需相關(guān)工程人員進行協(xié)調(diào)、安排;。
6、甲方應(yīng)提供乙方材料、設(shè)備及工具的保管區(qū)，并做好現(xiàn)場的封閉管理工作，禁止無關(guān)人員的進出影響施工質(zhì)量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。
7、未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。
8、按商定的付款條款支付乙方工程款項。
二、乙方責任：
2、保證涂裝工程質(zhì)量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;。
4、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經(jīng)濟損失，由乙方全部負擔。甲方有權(quán)對乙方進行處罰。
5、做好未驗收完工工程的維護和相應(yīng)的成品保護工作;。
6、切實做好保修工作。
第四條工程款項結(jié)算及支付。
一、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付乙方工程款的90%。
二、質(zhì)保期滿后一周內(nèi)將剩余工程款10%付清。
三、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行賬戶匯款。違約責任。
一、本工程保修期為24個月(以竣工驗收合格之日起計算)，在保修期內(nèi)，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質(zhì)量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內(nèi)無條件保修。
二、如甲方使用不當或其它原因所造成的質(zhì)量事故，乙方應(yīng)給予返修，返修費用甲方負擔。雙方自簽訂合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應(yīng)向另一方賠償，賠償額按國家合同法規(guī)定執(zhí)行。
第六條竣工驗收及驗收標準。
一、工程完工后，甲方按設(shè)計圖紙和國家相關(guān)的施工規(guī)范作為驗收標準，驗收合格雙方填寫環(huán)氧地坪工程驗收單(附件二)，簽字生效。
第七條解決合同糾紛的方式：
甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協(xié)商或協(xié)調(diào)解決;協(xié)商或協(xié)調(diào)不成的，可向孝南人民法院起訴。
第八條本合同自簽訂之日生效，到工程保修期滿及結(jié)算清所有工程款之日自然失效。
第九條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
第十條本合同未盡之事宜，雙方應(yīng)以誠懇的原則協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
_________年____月____日。
地坪合同協(xié)議書篇四
建設(shè)單位(以下簡稱甲方)：
承建單位(以下簡稱乙方)：
茲因甲方建設(shè)需要，現(xiàn)向乙方發(fā)包金剛砂地坪工程(包工包料)，根據(jù)《中華人民共和國建筑法》和其他有關(guān)法律、行政法律、遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，結(jié)合甲方工程實際情況，雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、工程名稱：。
二、工程地點：。
三、工程范圍：。
四、工程內(nèi)容及價格：
本合同暫定總價為人民幣元整，若在實際施工時數(shù)量增減，則按合同中所列單價為準增減合同總價。
五、承包方式：為包工包料工程。乙方負責提供材料、包安全、包質(zhì)量、包施工。
6.1、計劃開工時間：月日;。
6.2、計劃完工時間：月日;。
七、付款方式：
7.1、合同簽訂當日，甲方支付工程預(yù)付款，計人民幣元整;材料、機械到工地時甲方即付人民幣元整;工程進行到時即付工程款，計人民幣元整;工程完工當日甲方即付清工程余額。
7.2、因?qū)嶋H數(shù)量增減而調(diào)整的合同總款在工程決算時予以調(diào)整。
7.3、所有結(jié)算方式：。
八、施工方法及合作要求：
8.1、乙方一切人員應(yīng)聽從自覺遵守甲方制訂的各項規(guī)章制度，聽從施工管理人員的統(tǒng)一指揮，統(tǒng)一調(diào)配。
8.2、甲方須免費提供給乙方施工所需的水及電;須免費提供給乙方放置材料、設(shè)備的地面空間及人員住宿(要求：場地須干燥防潮濕、水氣)。
九、工程工期延誤：
9.1.0、對以下情況造成工期延誤，經(jīng)雙方代表監(jiān)證后，工期相應(yīng)順延：
9.1.2、非乙方原因造成停電、停水而影響施工;。
9.1.3、如因重大的設(shè)計變更或相關(guān)政府職能部門的政策調(diào)整而影響正常施工;。
9.1.4、未按乙方提供于甲方確認的施工方案及要求執(zhí)行而影響正常施工;。
9.1.5、由于天氣及溫度變化致使無法施工;。
9.1.6、由于人力不可抗拒的因素所影響的施工;。
9.1.7、由于甲方未按合同要求付款或拖延付款;。
9.1.8、經(jīng)雙方代表同意認可工期順延的其它情況。
十、質(zhì)量及驗收：按照甲、乙雙方對本工程施工方案的確定，硬化劑地坪工程質(zhì)量應(yīng)達到以下標準：
10.1、表面平整度：與混凝土層(含找平層)平整度一致。
10.2、本工程驗收標準的依據(jù)為：合同中約定的質(zhì)量標準。
10.3、驗收方式：雙方約定驗收方式為下述條款中的第。
a.分階段驗收：如果本工程工期較長或需要分階段、分場地施工，必須進行分段驗收;每完成一次工程量，驗收一次，并辦理驗收手續(xù)，直至工程竣工驗收完畢。
b.一次性驗收：本工程竣工后，一次驗收，驗收合格后交付甲方。
10.6、其它驗收約定：
a.按上述驗收方式，工程一經(jīng)驗收合格即交付甲方，但一定要等到混凝土標準養(yǎng)護期滿后方可使用。如果甲方因故(條件限制或客觀因素)推遲或拖延驗收，乙方只負責二天的現(xiàn)場維護，從第三天起自動交付甲方。
b.本工程驗收不合格，如果原因完全是由乙方造成的，由乙方承擔相應(yīng)的經(jīng)濟責任并負責維修，如果原因與乙方無關(guān)，甲方需在驗收上注明并按合同支付乙方應(yīng)得款項。
c.本工程未經(jīng)驗收，甲方(包括其他第三方)提前使用或擅自使用，由此而引起的質(zhì)量或其它原因是由甲方承擔責任。
d.本工程的驗收屬于分項工程項目的驗收，無需整體工程項目竣工后再辦驗收手續(xù)。驗收期限從工程竣工之日起最長不得超過10天。超過此期限，乙方視驗收合格，甲方須按合同條款支付一切工程費用。若逾期不付，則按工程款總額的千分之三每天累計賠付滯納金。
e.保修內(nèi)容：乙方承包的工程范圍。免費保修內(nèi)容是指在竣工后由于乙方使用的材料或施工造成的質(zhì)量缺陷。
f.保修范圍：本工程保修范圍不包括因為甲方使用不當、基層構(gòu)原因造成的缺陷或人為的破壞、不可抗拒事故造成的損壞，出現(xiàn)上述情況需要維修的，乙方將按維修工程量結(jié)算材料成本、人工等費用。
地坪合同協(xié)議書篇五
委托方(甲方)：
聯(lián)系地址：
郵 編：
聯(lián)系電話聯(lián)系傳真：
施工方：
聯(lián)系地址：
郵 編：
聯(lián)系電話：
聯(lián)系傳真：
合同簽定地：
合同簽定時間：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的原則，結(jié)合本工程具體情況，本著自愿、平等的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本合同。
第一條 工程概況工程名稱：
工程地點：
施工內(nèi)容：
預(yù)計工程量：
m2 工期：
年 月 日至 年 月 日項目內(nèi)容與技術(shù)質(zhì)量要求項目內(nèi)容 1、甲方委托乙方加工成型 混凝土地地坪耐磨層，實際工作量按實計算。
2、乙方負責范圍：
自混凝土澆筑方將混凝土澆筑振實，去除泌水且確認水平達到標高后開始至硬化劑表面加工完成，并涂刷養(yǎng)護劑(或蓋薄膜)為止(不包括混凝土地臺收縮縫切割。
技術(shù)質(zhì)量要求符合所有耐磨材料的主要技術(shù)指標耐磨材料顏色 用量 kg/m2 耐磨層厚度：
約 mm 地面平整，表層材料不脫層，不起砂第三條 合同價款與付款方式一、本合同采用包工包料方式，耐磨地坪單價為rmb 元/m2，面積約為 平方米,合同總價為人民幣 元。
實際合同總價根據(jù)甲方代表簽證的實際工作量乘以合同單價計算。
二、付款方式與期限 1、預(yù)付款：
甲方按合同總價的 50 %，計人民幣 元，在本合同簽定后 日內(nèi)支付給乙方; 2、進度款：
工程量完成70%后，甲方在 日內(nèi)向乙方支付工程進度款，即付到合同總價的 80 %，計人民幣 元。
3、驗收款：
付到合同總價的 95 %，甲方在工程完工驗收合格后 7 日內(nèi)支付給乙方。
4、合同余款 5 %作為工程質(zhì)量保證金， 日內(nèi)全部付清。
第四條 甲方代表及甲方負責甲方代表甲方委派 先生為甲方代表，按合同約定，全權(quán)負責甲方工作的實施。
甲方責任在確定的地坪砼施工日期前 天向乙方發(fā)出書面進場通知。
正式施工前，組織由業(yè)主、監(jiān)理、甲方雙方共同參加的耐磨材料性能說明及技術(shù)要求交底工作，并提供有關(guān)的.地坪施工平面圖等書面資料。
負責要求混凝土澆筑方在澆筑時滿足以下條件：
混凝土地坪澆筑按序進行;使用水平儀隨時檢測平整度，確保模板平整度和混凝土搗振壓實并去除泌水后的平整度;耐磨材料施工完成交貨后的地臺保護(設(shè)置醒目標);每天的混凝土和易性良好，標號不低于c25;甲方負責對完工后的混凝土地面進行保護和3天以后的澆水養(yǎng)護。
負責就乙方前一日完成部分驗收并在乙方提交的施工日報表上簽字，以便及時了解工程情況的雙向交流，施工日報表作為整體驗收之基準。
向乙方提供材料、工具堆放庫和夜間施工照明。
向乙方免費提供臨時住宿場所和搭伙條件。
乙方代表與乙方責任乙方代表乙方委派 先生為乙方代表，按照合同約定，全面負責乙方工作的實施。
乙方責任向甲乙提供技術(shù)服務(wù)方案，經(jīng)甲方代表批準后，作為工程技術(shù)資料參考：
乙方在收到甲方書面進場通知并在地坪混泥土實際施工日期前 天進場，每日向甲方代表提交施工日報表并請甲方代表驗收簽字。
乙方應(yīng)遵守材料供應(yīng)商的有關(guān)材料技術(shù)要求，嚴格遵守操作規(guī)程，保證施工質(zhì)量。
工程驗收一、分部驗收;根據(jù)施工段落由乙方代表提請甲方代表在分部工程完工后3日內(nèi)進行驗收并予以簽證;竣工驗收;全部耐磨地坪工程完工后，乙方通知甲方，甲方在7日內(nèi)進行驗收;逾期不驗收或未經(jīng)驗收甲方提前使用的，則視為驗收合格。
保修服務(wù)施工完畢后12個月內(nèi)，由于乙方施工所收起的工程質(zhì)量問題由乙方提供免費修補服務(wù);保修期滿后，乙方保證繼續(xù)提供修補服務(wù)，費用另議。
違約責任本合同履行過程中出現(xiàn)的違約行為由責任方負全部責任，并承擔由此引起的一切費用。
1、若因乙方人員調(diào)配不當或未按照甲方要求配合施工等造成的返工或工期延誤，由乙方承擔責任; 2、如因施工條件不具備或甲方未按合同按時付款，乙方有權(quán)停止施工，由此造成的損失由甲方負責。
3、施工時，乙方應(yīng)充分考慮和落實有關(guān)施工安全措施，因忽視而造成的損害，由乙方承擔責任。
由于總包方安全措施不當而引起的傷害事故由責任方承擔全部的賠償責任。
其他條款一、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
協(xié)商不成的，可向?qū)Ψ剿诘厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
二、本合同一式二份，合同雙方各執(zhí)一份。
三、本合同自雙方簽字之日起生效，結(jié)清全部款項后自然終止。
委托方(蓋章) 施工方(蓋章)法 定 代 表：
法 定 代 表：
經(jīng) 辦 人：
經(jīng) 辦 人：
日 期：
日 期：
開 戶 行：
開 戶 行：
帳 號：
帳 號：
地坪合同協(xié)議書篇六
第二條：____材料：____環(huán)氧砂漿地坪。
第三條：____工程質(zhì)量標準。
本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達到：____乙方所鋪設(shè)材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因?qū)е碌孛娴牧芽p及其它質(zhì)量問題，與乙方無關(guān)，建議混凝土標號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的.室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。
第四條：____施工與驗收。
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期天。
甲方應(yīng)在工程施工完成后3天內(nèi)對乙方鋪設(shè)的地面進行驗收，如三日內(nèi)未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設(shè)的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設(shè)已驗收合格。甲方應(yīng)當根據(jù)本合同規(guī)定進行付款。
第五條：____付款方式。
合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方合同的，計人民幣元，
第六條：____終則。
1、本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應(yīng)當首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。
2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方(公章)：_____________乙方(公章)：_____________。
_________年____月____日_________年____月____日。
地坪合同協(xié)議書篇七
1.1甲方指定為本工程項目負責人，負責本合同的履行，并指定email:ketch5728@為聯(lián)系方式。
1.2合同簽訂后,甲方須向乙方提供施工圖紙。在開工前三天,甲方須完成接通水電的工作,施工所用水費、電費由甲方承擔,并保障乙方正常的施工條件。
1.3施工期間,不得安排交叉施工;如因以上原因而引起的質(zhì)量問題及影響工期的責任，均由甲方承擔，并賠償乙方相應(yīng)誤工費。
1.4乙方材料進場時，甲方應(yīng)提供一間便于管理的房間，供乙方存放材料及工具;且對乙方過程提供必要的協(xié)助與方便。
1.5因甲方工程進度款沒有按期支付而造成的工程延期由甲方負責。
1.6甲方應(yīng)保障乙方在工程地點的正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序如造成的工程延期或乙方損失由甲方負責。
2、乙方責任。
2.1乙方指定為本工程項目負責人，負責本合同的履行，并指定email:為聯(lián)系方式。
2.3乙方按照雙方協(xié)商的工藝施工,并保證選料合格;。
2.4乙方在施工過程中應(yīng)遵守甲方的廠紀廠規(guī);施工配合：
3.3混凝土強度不低于c25，且盡可能小的水灰比;。
3.6對泌水嚴重部位，應(yīng)用橡膠管去泌水;。
3.7卸模最好等耐磨面層完成第二天進行，第三天由建筑方切伸縮縫;。
3.8在乙方施工期內(nèi)，不安排交叉施工，并應(yīng)負責對乙已施工好的地坪進行保護與養(yǎng)護。
第四條違約責任。
1.本工程保修期個月,其間由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故者,由乙方負責返修;由于甲方人為機械損傷或其它原因,如地面有油污而造成的質(zhì)量問題，由甲方負責。
2.因甲方原因拖延工期給乙方造成費用增加或其它損失(如人工費)，由甲方承擔。
3.乙方施工完工天內(nèi)，甲方應(yīng)及時組織驗收，逾期未驗收或未經(jīng)驗收而提前投入使用者，視作通過驗收。
4.當工程預(yù)付款或工程進度款未按期支付時，乙方有權(quán)停止施工。
第五條質(zhì)量保證。
5.1以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為個月整。
5.2保修期內(nèi)，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取工本費。
5.3保修期后，乙方提供優(yōu)質(zhì)跟蹤服務(wù)，承諾的使用年限內(nèi)，維修收取工本費。
5.4以下情形導(dǎo)致的質(zhì)量問題，不在保修范圍內(nèi)，甲方不能借此影響對乙方的付款：
5.4.2甲方要求乙方趕工或施工時現(xiàn)場有其它交叉施工，影響工程質(zhì)量;。
第六條工程款支付與結(jié)算(若是建筑方無法評估信用，企業(yè)應(yīng)先支付95%工程款。)。
6.1合同簽字生效，甲方在三個工作日內(nèi)向乙方支付。
6.2乙方工程施工到總量時，甲方向乙方支付到合同總額的,共計6.3乙方工程完工后甲方應(yīng)在三天內(nèi)組織驗收決算，逾期未驗收或未經(jīng)驗收而提前使用者，視作通過驗收。從驗收之日起一個星期內(nèi)甲方向乙方支付到工程總額的97%，余下3%作為質(zhì)量保證金，在驗收之日起一年內(nèi)，工程沒有產(chǎn)生非人為因素造成的質(zhì)量問題后支付結(jié)清。
6.4匯款以電匯到乙方指定賬戶到賬金額為準，如現(xiàn)金支付以甲方付款證明和乙方收據(jù)為準。
6.5若出現(xiàn)工期延誤的情況，則按每月實際施工量結(jié)算。
第七條合同生效與終止。
8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。鑒章傳真件具同等法律效力。
8.2雙方辦理驗收結(jié)算后，本合同即告終止(保修條款除外)。
第九條附則。
9.1未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》，等相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行，或雙方協(xié)商解決。
9.2本合同壹式貳份，由甲乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。
甲方(蓋章):：乙方(蓋章)：
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結(jié)合合同有關(guān)規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權(quán)利和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條工程概況。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、涂裝顏色：
四、工程面積：
五、施工類型：環(huán)氧平涂地坪。
六、承包方式：包工包料包驗收。
七、合同單價：元/m2。
八、總造價(暫定)：(說明：本工程實際造價按實際施工面積結(jié)算。)。
第二條工程期限。
本工程合同總工期為天，實際開工日期由甲方提前三天通知乙方;
一、1、甲方責任合同簽定時，甲方應(yīng)向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現(xiàn)場規(guī)劃;開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用;開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水或塵土雜質(zhì);施工期間不安排交叉施工;施工現(xiàn)場需相關(guān)工程人員進行協(xié)調(diào)、安排;甲方應(yīng)提供乙方材料、設(shè)備及工具的保管區(qū)，并做好現(xiàn)場的封閉管理工作，禁止無關(guān)人員的進出影響施工質(zhì)量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。
3、工程完工三個工作日內(nèi)組織相關(guān)單位程驗收，逾期未驗收視為合格。
二、乙方責任：
2、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經(jīng)濟損失，由乙方全部負擔。做好未驗收完工工程的維護和相應(yīng)的成品保護工作;切實做好保修工作。
第四條工程款項結(jié)算及支付。
一、合同簽訂后甲方即付給乙方總工程款的%;。
二、施工進度工程款按周工程量計算，甲方支付乙方周工程款的%(預(yù)付款等比例扣除);。
三、工程竣工驗收合格一周內(nèi)，乙方編制結(jié)算文件至甲方，甲方在五個工作日之內(nèi)審核完畢并支付至結(jié)算款的。
四、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行帳戶匯款。若需采用現(xiàn)金或支票結(jié)款時，經(jīng)雙方議定后，可由乙方經(jīng)辦人員持乙方財務(wù)簽章的“收款委托書”到甲方辦理，乙方經(jīng)辦人不能提供“收款委托書”時，甲方應(yīng)拒絕受理，否則，甲方將承擔由此引起的一切責任。
第五條違約責任。
一、本工程以竣工驗收合格后，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質(zhì)量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內(nèi)應(yīng)無條件保修;如由于甲方使用不當或其它原因所造成的質(zhì)量事故，乙方應(yīng)給予返修，返修費用由甲方負責。
二、雙方自簽定合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應(yīng)向另一方賠償，賠償額按國家合同法規(guī)定執(zhí)行。
第六條竣工驗收及驗收標準。
一、工程完工后，甲方按設(shè)計圖紙和國家相關(guān)的施工規(guī)范作為驗收標準，驗收合格后，雙方填寫環(huán)氧地坪工程驗收單(附件一)，簽字生效。
二、驗收主要依據(jù)：按照本合同的施工工藝程序進行驗收。
第七條解決合同糾紛的方式：甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協(xié)商或協(xié)調(diào)解決;協(xié)商或協(xié)調(diào)不成的，可向乙方所在地仲裁機關(guān)申請或向人民法院起訴。
第八條本合同自簽定之日生效，到工程保修期滿及結(jié)算清所有工程款之日自然失效。
第九條本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
第十條本合同未盡之事宜，雙方應(yīng)以誠懇的原則協(xié)商解決。
甲方單位名稱(章)：日期：
乙方單位名稱(章):日期：
地坪合同協(xié)議書篇八
承攬方：
定作方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的原則，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責任，結(jié)合本工程具體情況，本著自愿、平等的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條、工程概況。
1、工程名稱：
2、地址：
3、產(chǎn)品工藝：
4、產(chǎn)品顏色：
5、承接方式：
6、工程量：
第二條、價款及付款方式。
1、單價：
2、總價。
3、付款方式。
3-1預(yù)付款：
1、合同簽訂后日內(nèi)，定作方應(yīng)向承攬方支付合同總價的，即元的工程預(yù)付款。
3-2進度款：
1、當環(huán)氧地坪工程完成%時，定作方向應(yīng)承攬方支付合同總額的%，即元的工程進度款;。
2、當工程完成時，定作方應(yīng)向承攬方支付合同總額的%，即元的工程進度款。
3、完工款：
工程完工驗收合格后天內(nèi)，付至全部工程款的%，余下的為質(zhì)量保證金，12個月后7日內(nèi)付清。
4、結(jié)算方式。
4-1一般采用轉(zhuǎn)帳支票或銀行匯款的形式結(jié)算，支票或匯款的收款方必須是承攬方，定作方應(yīng)寫清承攬方的開戶行和帳號，不能給空頭支票或者任何第三方收款。無法開出支票或匯款的單位才能允許以現(xiàn)金結(jié)算。若定作方只能以現(xiàn)金結(jié)算的，則承攬方委派時攜帶承攬方介紹信收款，定作方在落實取款人的身份后，才能付款。若定作方違反上述條款時，千萬的經(jīng)濟損失由定作方承擔。
4-5現(xiàn)經(jīng)雙方商定采用。
5：施工工期：
地坪合同協(xié)議書篇九
如遇下列情況，工程工期相應(yīng)順延，并以書面形式確定順延期限：
(1)因氣候或其它意外原因，致使地面出現(xiàn)受潮且無法施工連續(xù)達24小時以上時，每24小時，工期順延一天。
(2)如因定作方過錯，致使工程返工，所返工的工期予以順延。
(3)施工中因停電連續(xù)達二十四小時以上，每24小時順延一天工期。
(4)未按合同規(guī)定支付預(yù)付款、工程進度款而影響施工進度者。
第三條、工程管理。
1：雙方嚴格遵守國家有關(guān)施工規(guī)范、標準，凡不符合有關(guān)標準和設(shè)計施工等要求所造成的經(jīng)濟損失均由違約方負責。
2：雙方控制訂的設(shè)計施工方案進行施工。定作方如需要更改設(shè)計，應(yīng)將更改后的設(shè)計以書面形式告知乙方，如施工方發(fā)現(xiàn)設(shè)計與實際情況不符時，應(yīng)將意見和更改方案及時以書面形式通知定作方，經(jīng)定作方書面批準后執(zhí)行。
第四條、施工責任。
一、定作方委派為工地代表，按合同約定，全權(quán)負責工作的實施。承攬方派為工地代表，按合同約定，全權(quán)負責工作的實施。
二、承攬方責任。
a：承攬方按照雙方協(xié)商的工藝施工，如有變更雙方協(xié)商解決。
b、承攬方施工前先檢查施工的地坪是否能達到施工條件，并提供入場施工書面確認書之后方可進場施工。
c：施工過程中，承攬方必須遵守安全、消防、文明施工等法規(guī)，所造成的事故由責任方負責。
d：成品保護：定作方應(yīng)協(xié)助承攬方進行成品保護。承攬方在施工期間應(yīng)保護好定作方的相關(guān)設(shè)施，如有損壞，應(yīng)由責任方負責照顧損壞時的市場價賠償。
e：承攬方承擔施工中的安全責任，但因定作方過錯致使的除外。
f：施工中承攬方應(yīng)協(xié)助和服從定作方的有關(guān)設(shè)備設(shè)施安全工作。
第五條、違約責任：
(1)在保修期內(nèi)，由于定作人為機械損傷或其他責任而造成的質(zhì)量問題，由定作方負責。
(2)因定作方原因拖延工期，給承攬方造成費用增加或其他損失，由定作方承擔;。
(3)定作方不能按合同規(guī)定及時付清預(yù)付款或進度款時，承攬方有權(quán)終止施工。
(4)定作方應(yīng)及時驗收(完工五日內(nèi)驗收)，驗收前定作方?jīng)]有經(jīng)過承攬方書面許可使用地面或逾期驗收，即視為該工程驗收合格。
(5)本合同自雙方簽章之日即生效，各方不得擅自撤消合同，如有一方在施工前擅自撤消合同，應(yīng)向另一方賠償工程總價10%的損失;在施工工程進行過半時無故撤消合同，違約方應(yīng)賠償對方工程總造價60%的損失。
第六條、其他條款。
一、如發(fā)生爭議，按《中華人民共和國合同法》相關(guān)的法律法規(guī)，雙方協(xié)商解決。
二、本合同一式三份，定作方二份，承攬方一份;合同自簽字日起生效，至施工驗收完畢及金額結(jié)算完畢后自然終止。
第七條、補充條款。
定作方(簽章)：承攬方(簽章)：
業(yè)主單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及上海市有關(guān)規(guī)定，本著互惠、互利的原則，結(jié)合本工程的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守：
第一條：承攬工程概況。
1、承攬工程名稱：
2、工程地址：
3、承攬方式：包工包料。
第二條：工程承攬內(nèi)容。
1、加工成品的名稱(標的)：無震動止滑坡道。
2、加工成品的顏色：綠色、黃色。
3、工程面積：
4、工程施工工藝：鏝涂等。
第三條：工程工期。
本工程的工期定為___天，即年___月___日進場開工，年月日完工。施工后地坪養(yǎng)護期為三天。施工工期原則上以合同為準，因自然原因(如天下雨造成地坪潮濕等情況)乙方無法施工，甲方應(yīng)適當延長施工期限。
第四條：工程驗收及保修條件。
1、乙方按照第二條內(nèi)容的工藝施工及驗收，涂層表面應(yīng)無裂紋、無分層、無底色泛出、不透底、不起泡。
2、工程竣工三天后應(yīng)內(nèi)進行驗收(法定節(jié)假日順延)，否則視同驗收合格;在驗收之前，未征乙方同意使用者，視同驗收合格。
3、本工程保修期為壹年，在保修期內(nèi)，因乙方施工原因而造成的質(zhì)量問題，由乙方負責返修，因甲方人為機械操作及其它原因(如地表未干而要求乙方趕工)造成的任何后果由甲方負責。
第六條：結(jié)算方式及期限。
1、進場款：按合同總價30%;計：元在乙方材料進場當日支付。
2、進度款：按合同總價60%;計：元在施工至50%時支付。
3、尾款：按合同總價100%;計：元在工程竣工七日內(nèi)一次結(jié)清。
第七條：甲方提供地坪施工條件。
1、水泥素地符合國家有關(guān)標準;混凝土強度不應(yīng)小于c25，表面應(yīng)該壓光;無裂紋、空鼓、脫皮、麻面、直砂等缺陷;表面層厚度大于3cm，水泥砂漿表面層的水泥砂漿配比不小于1：2.
2、素地基本平整，2米標尺內(nèi)，誤差不應(yīng)大于3mm，整體粉光并養(yǎng)護28天。
3、水泥素地表面含水率小于10%(10%-30%可采用其它材料施工)。
4、施工時空氣相對溫度不大于80%，環(huán)境濕度不低于0℃.
5、施工前甲方應(yīng)向乙方提供施工圖紙，完成通水、通電工作，水電旨由甲方負擔。
6、施工期內(nèi)甲方不允許安排交叉施工。
7、提供乙方施工所需物安全堆放場所。
第八條：施工代表。
甲方指派同志作為本工程駐工地現(xiàn)場代表，乙方指派同志作為本工地現(xiàn)場代表，共同負責現(xiàn)場施工事項。
第九條：違約責任。
1、本合同簽訂后，雙方必須全部履行合同規(guī)定義務(wù)，任何一方擅自解除，按工程總造價的10%向?qū)Ψ街Ц秲斀稹?BR> 2、乙方施工完畢，甲方應(yīng)負責保護;由于甲方原因造成損壞的，由甲方自行負責。
3、甲方應(yīng)及時交所需施工場所提供予乙方進場施工，不按排交叉作業(yè)。如因特殊原因進行交叉作業(yè)的，須與乙方協(xié)商后進行，否則由此造成地坪損壞，由甲方負責損失。
4、甲方應(yīng)按時支付合同規(guī)定價款，如因甲方不能及時付款，乙方有權(quán)停工或中止合同，因此造成延誤損失由甲方承擔，并償付乙方已消耗材料費、人工費及施工過程中相關(guān)費用等由于合同中止給乙方贊成的損失。
5、甲方超過合同規(guī)定日期支付款項，每逾期一天的按逾期金額的1%償付違約金。
第十條：合同效力。
本合同自簽訂之日起生效，至工程竣工、驗收和結(jié)清工程款之日自然失效。
第十一條：未盡事宜。
本合同未盡事宜由甲方雙方友好協(xié)商解決。
本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
單位：單位：
負責代表：負責代表：
電話：電話:。
日期：______年___月___日日期：______年___月___日
地坪合同協(xié)議書篇十
為搞好一事一議工程，經(jīng)村民代表大會同意，并經(jīng)村委會報上級政府批準，在煙房村開展一事一議水泥路面硬化工程。為確保主體路面按時按量完成任務(wù)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意達成如下協(xié)議：
一、承包工程項目及主要工程量：
該路工程：全長680米。路面結(jié)構(gòu)：基層為原路基土穩(wěn)定層，面層為沙夾石鋪墊，上為0.17米厚混凝土。路面寬度為3.5米(含路肩)。乙方承擔木板，并在路面兩側(cè)支模澆灌，路面保證自然平整，無需拋光。工程量不得少于合同規(guī)定的數(shù)量，多余的按新增工程量計算費用。
1、路基擋墻工程：全長米擋墻，寬度0.7米。水泥漿支砌鉤縫，并留出一定數(shù)量的排水孔，排水減壓。
2、倒車場一個：長16米，寬13米，面層為0.05米沙夾石鋪墊，上為0.18米厚混凝土。
二、承包費金額：164000元，大寫：壹拾陸萬四千圓整。
三、施工要求：
1、該工程由甲方投資興建，由國家無償提供水泥，乙方按照甲方規(guī)劃設(shè)計要求進行施工。
2、施工中，路基寬度不夠的清除、降低路基由乙方負責，乙方所需沙石(含運費)、人力和機械由乙方自備，費用自理。
3、施工過程中，甲方新增加的工程量，按照本合同要求計算和支付款項。
四、付款方式：
前期甲方預(yù)支2萬元啟動資金，乙方完成路基沙石鋪墊工程后，甲方付給乙方2萬元;水泥路面完成一半時，甲方付給乙方2萬元;水泥路面全部完成后，甲方付給乙方104000。
五、乙方在施工中，所有工程項目一律不得轉(zhuǎn)包，若出現(xiàn)轉(zhuǎn)包情況，甲方有權(quán)中止合同，產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由乙方自負。
六、工程工期：
施工期限為20xx年10月29日至20xx年11月30日止。逾期完不成，每拖一天扣乙方工程總額的1%(因天氣及其他原因等不可抗拒的或因增加工程量除外)。
七、乙方在施工中必須自覺接受管理和甲方的監(jiān)督，堅決按照施工要求施工，如乙方不服從監(jiān)督管理和違反施工要求，甲方有權(quán)中止合同，另行承包。乙方前期所完成工程量的費用自負。
八、乙方在施工中，必須按上級部門所規(guī)定的安全操作規(guī)程進行操作。開挖、運輸?shù)仁┕み^程中，所出現(xiàn)任何事故均由乙方自行負責，甲方不承擔任何責任。
九、甲方負責該工程范圍內(nèi)的協(xié)調(diào)，并維持好秩序及道路使用，負責免費提沙夾石料、道路、物料堆放場地和電水源(電費由乙方負擔)。如協(xié)調(diào)不及時造成乙方誤工損失和延誤工期，由甲方負責。道路若需下設(shè)排水管道，需由甲方負責購買，乙方負責免費安裝。
十、該項工程所繳稅款由乙方自行負擔。
十一、以上條款，雙方必須遵守，若一方違約，違約方向另一方交納違約金八仟貳百元(164000×5%)。
十二、本合同一式三份，村委會、甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效，
十三、附加：
1、設(shè)計工程量以外，若遇到不可預(yù)見的工量，甲乙雙方共同協(xié)商追加工程量;。
2、工程總量根據(jù)工程完成后，據(jù)實核算。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
地坪合同協(xié)議書篇十一
經(jīng)甲乙雙方自愿協(xié)商，甲方將市場的破混混凝土地面、外運碎石、灰碴、鋪設(shè)管道、打混凝土地面工程交給乙方施工，具體事宜經(jīng)甲乙雙方協(xié)商簽訂合同如下：
1、上述工程施工期：自年月月工期15天，（雷雨天順延，乙方不得無故延誤工期的施工日期，需按約定時間完成）。
2、施工地點：大山路與十一路交匯，華東裝飾材料市場、膠合板市場。
3、工程應(yīng)符合國家質(zhì)量要求及規(guī)定，所需用的材料必須符合國家相關(guān)標準及合格證書，施工結(jié)果須符合甲方要求，乙方對所施工項目認真細致地做好每一項工程，工程完工后做到現(xiàn)場清潔，無堆放垃圾。
4、工程量的核實與確認：工程結(jié)束后，由甲乙雙方共同對工程進行驗收（包括工程質(zhì)量驗收及工程量的實際驗收）。
貳佰元整。
6、質(zhì)量要求：工程質(zhì)量達到省市建委對鋪設(shè)下水道工程的要求及甲方的要求。工程竣工后出現(xiàn)質(zhì)量問題，（甲方使用過程中人為造成的質(zhì)量問題除外），屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年。施工過程中所出現(xiàn)的安全事故均由乙方承擔責任。
7、付款方式：乙方材料工人進入工地后，甲方需支付乙方工程造價的20%，便于乙方備料，鋪設(shè)完管道付工程的40%，甲方驗收合格后，支付30%；保修期滿15日內(nèi)支付10%。
8、其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，簽字生效。
甲方： 乙方：
委托人： 委托人：
年 月 日
甲方：友好花園開發(fā)公司
乙方 ： 齊廣云項目部
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。
一、 工程項目
1工程名稱：友好花園施工道路混凝土路面施工工程
2工程地點：友好花園項目內(nèi)
總價款約計23920元
6質(zhì)量標準：合格
7工 期：從8月16日開工，9月1日完工，工期為15天
二、路面施工工藝
1路面平整：推土機平整路面，人工掛線配合找平；
23:7灰土攤鋪分兩步施工，每步15公分
攤鋪灰土：推土機攤鋪3:7灰土，人工配合整平，用拌合機拌合灰土；
3碾 壓：用重型振動壓路機靜壓或輕振動進行穩(wěn)壓，而后再強振實；
4養(yǎng) 護：碾壓檢驗合格后，灑水養(yǎng)護，養(yǎng)護期不少于5天；
6養(yǎng) 護： 用薄膜覆蓋養(yǎng)護，不少于6天；
7切 縫：待混凝土強度達到80%后，進行切縫，縫深5cm，間距6m
三、 .雙方權(quán)利和義務(wù)
甲方主要工作
1 負責場地三通一平，水電接入；
2 進行工程協(xié)調(diào)、管理、驗收；
3 按合同約定支付工程款。
乙方主要工作
1 本合同簽訂后2天內(nèi)，乙方進場完成施工準備。
四、工程價款的結(jié)算與支付
1 按實際面積結(jié)算,13元/m2；
由甲方處理，所發(fā)生費用加10%的管理費由乙方承擔；
五、安全文明施工
1 乙方應(yīng)按工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及管理制度的規(guī)定，精心組織、文明安全施工；甲方對乙 方任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權(quán)予以制止，直至罰款和解除合同。
2 乙方在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均由乙方自行負責并承擔相應(yīng)的經(jīng)濟責 任、法律責任及相應(yīng)的一切經(jīng)濟賠償。
六、竣工驗收
乙方在工程具備竣工驗收條件前時通知甲方組織竣工驗收。甲方在收到通知后及時組織有關(guān)人員進行驗收，并在驗收后給予認可或提出限期整改意見。乙方按要求整改，并承擔自身原因造成整改的費用。
七、違約責任
1 因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延誤，工期順延，費用不計。
2. 因乙方原因，未按本合同第一項第七條所示工期按時竣工，每延誤一天，乙方按300元/ 天甲方支付逾期違約金，并承擔由此給甲方帶來的全部損失。
3因乙方原因工程質(zhì)量達不到本合同約定的質(zhì)量標準，由乙方無條件進行返工、整改、修 復(fù)或采取其它補救措施達到合同質(zhì)量標準，所產(chǎn)生的費用包括重新檢測所需費用均由乙方自行負責，并且向甲方賠償本工程項目總造價的5%的違約金。如因乙方工程質(zhì)量不符合要求，甲方提出整改要求后7天內(nèi)承包人仍未予以完善的，甲方有權(quán)另行安排單位完成相應(yīng)整改工作，由此發(fā)生的費用及損失均由乙方承擔。
八、合同生效與終止
1 本合同經(jīng)雙方法定代表人或其委托代理人簽字后生效；
2 合同訂立時間：2011年8月16日；
3 甲方、乙方履行合同全部義務(wù)，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工結(jié)算價款支付完畢，本 合同即告終止。
九、合同份數(shù)
1. 本合同正本三份，雙方各執(zhí)壹份，財務(wù)一份，具有同等法律效力；
2．本合同其它未盡事宜雙方可另行簽訂補充協(xié)議明確。
甲方：（公章）乙 方：（公章）
經(jīng) 辦 人： 經(jīng) 辦 人：
電話： 電話：
2011年8月16日
甲方：
乙方： 身份證號: (附身份證復(fù)印件1份)
經(jīng)雙方協(xié)議商定，現(xiàn)將xx公司混凝土地面工程承包給乙方，面積為xxx平方米，總造價為xxxx元。
具體事項如下：
一、此工程為包工包料，乙方開工時甲方付給乙方104,800.00元做為乙方啟動資金。
二、甲方為乙方提供場地、水、電等便利條件，具體安裝、連接由乙方負責。
三、甲方技術(shù)要求：混凝土表面光滑，一年內(nèi)不得有斷裂、粉面等質(zhì)量問題，發(fā)生質(zhì)量問題乙方負責免費維修。（如發(fā)生天災(zāi)、人為破壞乙方概不負責）。混凝土地面剖面圖見附件一：混凝土地面剖面圖。
四、剩余款項170000.00元中的140000.00元在2015年12月31日結(jié)清，如不結(jié)清，按違約處理，所有剩余款按翻倍結(jié)算。余下30000.00元做為質(zhì)量保證金。工程質(zhì)量保證期為1年，質(zhì)保期自工程交工日算起。
五、以上條款共同遵守，其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。 本合同經(jīng)雙方簽字后生效。共一式兩份，雙方各執(zhí)壹份。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
地坪合同協(xié)議書篇十二
四、實行合理化建設(shè)獎和提前竣工獎的，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)有關(guān)政策的規(guī)定，另行協(xié)議。
五、甲、乙雙方在履行合同時發(fā)生爭議，首先應(yīng)本著友好態(tài)度協(xié)商解決，若經(jīng)協(xié)商不能解決，可向工程所在地的勞動仲裁委員會申請仲裁，對仲裁結(jié)果不服，可向工程所在地的人民法院提起訴訟。
第七條：竣工驗收。
1：本地坪工程全部完成后，乙方通知甲方按本合同第三條規(guī)定的技術(shù)質(zhì)量要求驗收。
2：遵守施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)，文明施工的規(guī)定服從甲方的合法指令，否則均視為乙方違約。
第八條：保修服務(wù)。
施工完畢后一年內(nèi)，由于乙方施工所引起的工程質(zhì)量問題，由乙方提供免費修補。因人力不可抗拒因素或第三方引起的質(zhì)量問題，不屬于保修范圍，但乙方應(yīng)提供服務(wù)，費用另議;保修期滿后，乙方保證繼續(xù)提供服務(wù)，費用另議。
第六條：其他條款。
一：本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成可向人民法院提起訴訟。
二：本合同一式貳份。
三：本合同自雙方簽訂之日生效，結(jié)算全部款項后本合同自然終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
發(fā)包方：(簡稱甲方)，代表人鄧學(xué)林，組長。
承包方：(簡稱乙方)。
為搞好一事一議工程，經(jīng)村民代表大會同意，并經(jīng)村委會報上級政府批準，在煙房村開展一事一議水泥路面硬化工程。為確保主體路面按時按量完成任務(wù)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意達成如下協(xié)議：
一、承包工程項目及主要工程量：
該路工程：全長680米。路面結(jié)構(gòu)：基層為原路基土穩(wěn)定層，面層為沙夾石鋪墊，上為0.17米厚混凝土。路面寬度為3.5米(含路肩)。乙方承擔木板，并在路面兩側(cè)支模澆灌，路面保證自然平整，無需拋光。工程量不得少于合同規(guī)定的數(shù)量，多余的按新增工程量計算費用。
1、路基擋墻工程：全長米擋墻，寬度0.7米。水泥漿支砌鉤縫，并留出一定數(shù)量的排水孔，排水減壓。
2、倒車場一個：長16米，寬13米，面層為0.05米沙夾石鋪墊，上為0.18米厚混凝土。
二、承包費金額：164000元，大寫：壹拾陸萬四千圓整。
三、施工要求：
1、該工程由甲方投資興建，由國家無償提供水泥，乙方按照甲方規(guī)劃設(shè)計要求進行施工。
2、施工中，路基寬度不夠的清除、降低路基由乙方負責，乙方所需沙石(含運費)、人力和機械由乙方自備，費用自理。
3、施工過程中，甲方新增加的工程量，按照本合同要求計算和支付款項。
四、付款方式：
前期甲方預(yù)支2萬元啟動資金，乙方完成路基沙石鋪墊工程后，甲方付給乙方2萬元;水泥路面完成一半時，甲方付給乙方2萬元;水泥路面全部完成后，甲方付給乙方104000。
五、乙方在施工中，所有工程項目一律不得轉(zhuǎn)包，若出現(xiàn)轉(zhuǎn)包情況，甲方有權(quán)中止合同，產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由乙方自負。
六、工程工期：
施工期限為10月29日至月30日止。逾期完不成，每拖一天扣乙方工程總額的1%(因天氣及其他原因等不可抗拒的或因增加工程量除外)。
七、乙方在施工中必須自覺接受管理和甲方的監(jiān)督，堅決按照施工要求施工，如乙方不服從監(jiān)督管理和違反施工要求，甲方有權(quán)中止合同，另行承包。乙方前期所完成工程量的費用自負。
八、乙方在施工中，必須按上級部門所規(guī)定的安全操作規(guī)程進行操作。開挖、運輸?shù)仁┕み^程中，所出現(xiàn)任何事故均由乙方自行負責，甲方不承擔任何責任。
九、甲方負責該工程范圍內(nèi)的協(xié)調(diào)，并維持好秩序及道路使用，負責免費提沙夾石料、道路、物料堆放場地和電水源(電費由乙方負擔)。如協(xié)調(diào)不及時造成乙方誤工損失和延誤工期，由甲方負責。道路若需下設(shè)排水管道，需由甲方負責購買，乙方負責免費安裝。
十、該項工程所繳稅款由乙方自行負擔。
十一、以上條款，雙方必須遵守，若一方違約，違約方向另一方交納違約金八仟貳百元(164000×5%)。
十二、本合同一式三份，村委會、甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效，
十三、附加：
1、設(shè)計工程量以外，若遇到不可預(yù)見的工量，甲乙雙方共同協(xié)商追加工程量;。
2、工程總量根據(jù)工程完成后，據(jù)實核算。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
地坪合同協(xié)議書篇十三
甲方： 乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本地坪項目相關(guān)事項協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 項目概況 1.1 項目名稱： 1.2 項目地點：
1.3 項目面積：約計 m(結(jié)算按實際測量數(shù)據(jù)為準) 第二條 合同期限
2.1 乙方進場日期為2013年 月 日至2013年 月 日交付驗收，合同期限總?cè)諝v天數(shù) 天。
2.2 如遇到下列情況，合同期限天數(shù)應(yīng)予自動順延：
2.2.2 甲方應(yīng)提供的電源、水源等設(shè)施未能接通，影響乙方正常工作;
2.2.7 其它影響合同條款執(zhí)行的情況出現(xiàn)。
第三條 合同價款
2
備注：此價格不包含任何稅金稅票，如需開票另加6%稅金。
作相應(yīng)調(diào)整。
第四條 雙方配合
4.1 甲方指定 為本項目駐現(xiàn)場代表，乙方指定 為本項目駐現(xiàn)場代表，代表
雙方在遇到各種問題時協(xié)調(diào)解決。
以保證項目如期進行。
料)，混凝土已做過耐磨和其他養(yǎng)護處理的，甲方應(yīng)做出書面通知，若做過水性養(yǎng)護處理的基礎(chǔ)，會有產(chǎn)生與硬化劑反應(yīng)的可能性。否則由此出現(xiàn)的一切問題乙方不承擔責任，因甲方提供的新做或現(xiàn)有混凝土基面存在嚴重的質(zhì)量問題足以影響乙方施工質(zhì)量時，雙方應(yīng)在經(jīng)過實地踏勘后另行補充簽訂《基面處理備忘錄》，于完工后立即按照實測面積結(jié)算。
進行的需要。
業(yè)及運輸?shù)男枰?，約束其它非本項目服務(wù)人員進入現(xiàn)場踩踏地坪或影響作業(yè)。 4.6 甲方應(yīng)負責辦理施工許可證及其它作業(yè)所需證件、批件或臨時申請批準手續(xù)。
乙方應(yīng)指定專人監(jiān)護。
作業(yè)區(qū)域;養(yǎng)護期后方可搬入重物，如需提前，應(yīng)在確認不破壞地坪的前提下穿軟質(zhì)軟底拖鞋并做好地坪鋪墊保護工作。
4.9 地面使用過程中，地面發(fā)生硬傷情況時，維修費用由甲方自行承擔。 4.10原有施工縫、伸縮縫等不做處理。
4.11乙方做好作業(yè)組織管理，維持現(xiàn)場整潔、道路暢通，項目完成后清理現(xiàn)場。
4.12如因現(xiàn)場作業(yè)條件變化或因其它原因需調(diào)整工藝或合同期限，乙方應(yīng)書面通知甲方。 4.13乙方應(yīng)按照雙方規(guī)定的驗收標準及期限完成項目并合格交驗。
4.14在項目完成后規(guī)定的保修期內(nèi)，由于乙方原因造成的質(zhì)量問題，乙方于接到通知后應(yīng)提供無條件保修。
4.15乙方有義務(wù)將地坪的`養(yǎng)護及注意事項提供給甲方。
4.16 如雙方未能履行以上義務(wù)，導(dǎo)致給對方造成損失的，責任方應(yīng)賠償對方的有關(guān)損失及誤工費。
第五條 項目驗收
5.1 在項目完成后三個工作日內(nèi)，甲方須組織相關(guān)人員驗收并確認實際作業(yè)數(shù)量;如遇特殊情況甲方需推遲驗收的，應(yīng)書面通知乙方，經(jīng)乙方同意后，延遲最多不超過十五天。甲方應(yīng)作好此期間的現(xiàn)場保護工作。
5.3 本項目做為單項專業(yè)項目只做單項驗收，與甲方的其它項目無關(guān)，不得與整體工程或其它項目做捆綁驗收及結(jié)算。
6.1 以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為 十二 個月整。 6.2 保修范圍：由于環(huán)氧地坪漆本身材料質(zhì)量問題造成的不達標情況。
6.3 保修期內(nèi)，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取工本費。
6.4 保修期后，乙方提供優(yōu)質(zhì)跟蹤服務(wù)，維修收取工本費。
第七條 付款方式
7.1 合同簽訂生效后，甲方應(yīng)支付合同總造價的 —— %備料款。
7.2 乙方材料、人員進場后當日內(nèi)，甲方再支付合同總造價的備料款 60 %。 7.3 施工進度過半時，甲方再支付合同總造價的 20 %。 7.4 施工完畢，按實際結(jié)算面積總價結(jié)清余款。 7.5 甲方將采取現(xiàn)金方式向乙方支付款項。
第八條 違約與爭議
8.1 如甲乙雙方中的一方單方面解除合同或部分解除合同，應(yīng)負違約責任，按照違約額的30%支付對方違約金。
8.2 如乙方無故拖延項目的交驗期限，每拖延一天按照合同額的3‰支付甲方違約金。 8.3 如甲方不按照合同規(guī)定的進度支付合同款，乙方有權(quán)停止施工，所造成的誤工損失由甲方承擔(按照進駐現(xiàn)場人數(shù)計算，每人每天叁佰元標準)，甲方每拖延一天按照應(yīng)支付款額的3‰支付乙方滯納金，同時合同期限相應(yīng)順延。
8.4 甲方不按照合同規(guī)定的期限按時付款、驗收或支付款項時，應(yīng)向乙方支付違約金、滯納金。
8.5 因履行本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
第九條 合同生效與終止
9.1 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.2 雙方辦理驗收結(jié)算后，本合同即告終止(保修條款除外)。 第十條 附則
10.1 未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》、等相關(guān)法律規(guī)章執(zhí)行，或雙方協(xié)商解決。 10.2 本合同壹式貳份，由甲、乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)： 地址： 地址： 法定代表人/委托代理人(簽字)： 法定代表人/委托代理人(簽字)：
環(huán)氧樹脂地坪合同
甲方：四川xxxx納米科技有限公司
乙方：成都瑞志交通工程技術(shù)有限公司
第一條 工程名稱：環(huán)氧樹脂自流平
第二條 工程地址：成都市金堂縣淮口鎮(zhèn)成阿工業(yè)集中發(fā)展區(qū)xxxx9號。
第三條 工程詳細：乙方為甲方共計4200平方米生產(chǎn)車間完成環(huán)氧樹脂自流平施工。
第四條 施工方法：
1、以強力打磨機清除地坪表面雜質(zhì)，掃除地坪的突出物和表面之浮漿粉塵。
2、底涂涂布：表面清理干凈后，使用滾筒涂布環(huán)氧樹脂底涂一道。
3、修 補：使用環(huán)氧樹脂中涂填加耐磨粉先修補破損處。
4、中 涂：環(huán)氧中涂加石英砂混合均勻后整體批涂一道。
5、研磨中涂：中涂固化后整體細致打磨一遍。
6、批 涂：面涂環(huán)氧樹脂加耐磨粉，使用鏝刀批涂一道。
7、面涂涂布：面涂環(huán)氧樹脂，使用鏝刀批涂一道。
8、總涂層高度：不能低于3mm.
第五條 施工注意事項：
1、現(xiàn)場必須待地干透，不得有水氣、油漬，若地面場地不具備條件，乙方施工時需告知甲方將來會有可能出現(xiàn)的品質(zhì)問題。
2、平整度及瀉水坡度要求由甲方土建單位完成后交乙方施作。
3、不能夜間施工。
4、施工區(qū)域不得交叉施工并由甲方派人管制。
5、環(huán)氧樹脂面涂完工后，甲方應(yīng)派人員管制48小時，才可開放使用， 7日后重型機械方可進入。
6、材料設(shè)備放置地點由甲方提供，場地須干燥防潮濕水氣。
第六條 付款方式：
一、合同簽訂生效后，乙方待甲方通知進場作業(yè)，每平方米單價48元，總計施工面積為：4200平方米，總價：201600.00元，優(yōu)惠后合同款項為：200000.00元(大寫：貳拾萬元整)。
二、乙方在甲方處購進同等價值的高純硅微粉共計200000.00元(大寫：貳拾萬元整)，貨款采用相互抵消的方式支付;乙方為甲方按合同條款完成施工，甲方按乙方要求的進度供應(yīng)合格高純硅微粉，直至貨款相互抵消完畢為止。
第七條 甲乙雙方的責任：
一、甲方承擔責任：
1.提供安全可靠的施工用料存放室內(nèi)地點。
2. 提供水源、電源，保障室內(nèi)滿足施工溫度
3. 及時進行竣工驗收。
二、乙方承擔責任：
1.乙方負責材料按期進場，保證施工。
2. 負責按工藝要求施工。
3. 嚴格遵守甲方現(xiàn)場規(guī)章。
4. 保障按工期完工。
第八條 施工期：合同簽定生效后，待甲方通知乙方人員、設(shè)備及材料進場之日算起，施工工期不超過30天。
第九條 竣工驗收;
1、 外觀光滑平整、無大顆粒、雜質(zhì)等不良現(xiàn)象。
2、 無脫層、起鼓等不良現(xiàn)象。
3、 無塌陷、細孔等缺陷。
第十一條 其它約定事項：
1、質(zhì)量保證：保修1年。
2、合同一式二份，雙方各持一份。
4、其它未盡事宜：協(xié)商解決。
甲方：四川xxxx納米科技有限公司
簽字(蓋章)：
日期：
乙方：成都瑞志交通工程技術(shù)有限公司
簽字(蓋章)：
地坪合同協(xié)議書篇十四
地坪漆施工合同范本怎么寫?以下是小編給你分享的地坪漆施工合同范本范本，供你閱讀參考。
甲方： 電話：
乙方： 電話：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的原則和有關(guān)規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，甲方委托乙方，負責環(huán)氧樹脂地坪的供應(yīng)和施工，達成如下協(xié)議：
第一條：施工面積和合同價格：面積： ，單價為 元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：
第二條：材料：
第三條：工程質(zhì)量標準
本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達到：乙方所鋪設(shè)材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的'原因?qū)е碌孛娴牧芽p及其它質(zhì)量問題，與乙方無關(guān)，建議混凝土標號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。
第四條：施工與驗收
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期 ，總工程期 天。
甲方應(yīng)在工程施工完成后3天內(nèi)對乙方鋪設(shè)的地面進行驗收，如三日內(nèi)未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設(shè)的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設(shè)已驗收合格。甲方應(yīng)當根據(jù)本合同規(guī)定進行付款。
第五條：付款方式
合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方合同的 %，計人民幣 元，
第六條：終則
1、 本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應(yīng)當首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。
2、 本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方： 乙方：
簽訂地點： 日期：
地坪合同協(xié)議書篇十五
環(huán)氧地坪漆的合同不會寫?沒關(guān)系。下面小編整理了一篇關(guān)于環(huán)氧地坪漆的合同范本，供大家參考，希望可以幫到大家。
定做方：
承攬方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權(quán)利義務(wù)和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點，方式
1-1承攬項目名稱：
1-2承攬項目地點： 1-3承攬方式：包工包料
2、承攬標(加工成品)
2-1環(huán)氧樹脂面積平方米
2-2塑膠地板
注：具體面積以實際面積為準。
3、加工成品的質(zhì)量要求
3-1承攬方提供規(guī)格工藝進行施工;
3-2施工工藝：詳見附表。
4-1地坪漆單價/m2;
4-2塑膠地板單價元/m2
4-2工人、材料、機械、進場后定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預(yù)付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的 20% 即 元的尾款。
5、素地標準及施工條件
5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應(yīng)大于2mm;
5-2水泥結(jié)合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3水泥素地表面含水率達到8%;
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度低于0度;
5-6施工期內(nèi)定做方不安排交叉施工;
5-7施工過程中當事人雙方應(yīng)專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。
6、驗收標準與方法
6-1按合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應(yīng)向定做方提供必需的技術(shù)資料。
6-2承攬方應(yīng)向定做方發(fā)出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應(yīng)在三天內(nèi)(逢法定節(jié)假日可以順延)進行驗收，無故拖延或未經(jīng)驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。
6-3當事人雙方對承攬項目質(zhì)量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)申請檢驗，并向?qū)Ψ教峁z驗證明，檢驗所發(fā)生的費用則過錯方承擔。
6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質(zhì)量事幫可由承攬方計費維修。
7、工期
7-1本工期總工期為;
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現(xiàn)受潮者;
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;
7-3-4定作方未近合同規(guī)定支付 付款，工程進度面影響施工進度者。
8、安全施工管理條例
8-1承攬方有關(guān)人員進入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)該遵守定作方有關(guān)制度。
8-2由承攬方人因違反有關(guān)管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。
9、違約責任
9-1雙方應(yīng)嚴格遵守本合同有關(guān)條款，承攬方的完工質(zhì)量達不到本合同第3條雙方約定的質(zhì)量要求，由承攬方再負責反修并保達到合同約定的質(zhì)量要求，一切費用由承攬方負責承擔。
9-2承攬方應(yīng)按合同約定如期完工，若沒有發(fā)生本合同第7條3款的情形， 違約金。
9-3承攬方完成地坪，應(yīng)由定作方負責協(xié)調(diào)保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。
9-4定作方應(yīng)及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作業(yè)。
如因特殊原因須進行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。
9-5定作方應(yīng)按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權(quán)停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的`材料費、人工費、及施工過程中相關(guān)費用等于合同中止給承攬方造成的損失。
9-6 償付承攬方違約金。
9-7承攬方應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)。
選用符合國家質(zhì)量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應(yīng)向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。
10、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責任。
在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理
發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方進行協(xié)商，作也補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執(zhí)一份。
定 作 方： 承 攬 方：
法定代表人： 法定代表人：
授權(quán)代表： 授權(quán)代表：
開戶行： 開戶行：
帳 號： 帳 號：
電 話： 電 話： 日 期： 日 期：
地坪合同協(xié)議書篇十六
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律法規(guī)經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，結(jié)合本工程的實際情況和使用單位的實際要求，為更快、更好地按時、按質(zhì)完成本工程，經(jīng)雙方同意協(xié)議，簽訂本合同：
第一條：工程內(nèi)容和承包范圍。
1.工程名稱：
2.施工地址：
4.工期：天，20xx年月日至20xx年月日。
第二條：工程造價及承包方式。
2.承包方式：包人工、包材料、包工具、包工期。
第三條：工程質(zhì)量、檢查和驗收。
1.乙方必須按照甲方確認的施工工藝施工，厚度，圖案,顏色及尺寸按甲方要求，否則造成的損失由乙方承擔。
2.完工后整個地面光亮潔凈、顏色均一，五年內(nèi)不變色。
3.環(huán)氧地坪的平整度是隨著原地面順平，不空殼、無明顯色差、不發(fā)白、不龜裂，無劃傷和齒痕、表面平整，并符合項目方案標準。
第四條：保修期及維修。
1.產(chǎn)品交付使用后，保修期限為一年(自然磨損和人為因素除外)，期間因施工品質(zhì)的原因而出現(xiàn)起殼、剝落，乙方無償進行維護、修補。
2.如乙方施工完成后，因甲方使用不當造成的損壞，如需乙方負責維修，乙方需收取材料費和人工費。
第五條：其它。
1.乙方材料進入甲方施工現(xiàn)場，必須按甲方指定地點存放。涂料中含有大量的溶劑，并多為易燃液體，嚴禁堆放在施工現(xiàn)場，施工時應(yīng)根據(jù)需要領(lǐng)取，并設(shè)專人保管。施工現(xiàn)場嚴禁動用明火和吸煙，并設(shè)置co2滅火器、砂土、石棉布等消防工具，照明采用防爆燈。施工場地必須設(shè)置排通風裝置，使空氣中有害氣體的含量少于允許含量的極限，施工人員要載好防護裝備(工作服、風鏡、防毒口罩或防毒面具，手套等)，面部和手部可涂防護油膏，以防急性和慢性中毒。
2.乙方進入甲方公司內(nèi)施工，乙方必須遵守甲方公司的各項規(guī)章制度。
4.由于不可抗拒的自然災(zāi)害所造成的經(jīng)濟損失，應(yīng)由甲、乙雙方協(xié)商解決;。
9.保證施工場地清潔，安裝完畢后及時清場，遺留的各種垃圾由乙方及時清除，并承擔費用。
10.乙方按確定工期時間完成施工任務(wù)，每延遲一天罰款500.00元。
11.凡與本合同有關(guān)而引起的一切爭議，雙方應(yīng)首先通過友好的協(xié)商的方式解決，如經(jīng)協(xié)商仍不能達成協(xié)議時，任何一方均可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。合同一式叁份，甲、乙雙方代表簽名并加蓋單位公章或合同章后生效，在甲方支付完全部工程款、乙方工程保養(yǎng)期滿后，合同方才失效。每份具有同等法律效應(yīng)。未盡事宜協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
地坪合同協(xié)議書篇十七
合同有哪些要點需要特別注意呢？下面是小編為您精心整理的環(huán)氧地坪工程承攬合同，希望大家喜歡。
環(huán)氧地坪工程承攬合同
甲方： 乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)規(guī)定，為了明確雙方在 合同執(zhí)行中的權(quán)力、義務(wù)和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本 合同，共同遵守。
承攬名稱、方式、地點
1-1 承攬項目名稱： http:///
1-2 承攬項目地點：
1-3 承攬方式：包工包料 承攬標的(加工成品)編號 名稱 規(guī)格 顏色 單位 數(shù)量 sp/2 環(huán)氧樹脂砂漿地坪 合計 (m2) 注：數(shù)量以實際測量為準。
承攬標的(加工成品)
3-1 承攬方按提供規(guī)格工藝進行施工:
3-2 采用材料為： 環(huán)氧樹脂 環(huán)氧地坪工程承攬合同
4.價款及付款方式
4-1 單價：
4-2 總價：
4-3 付款方式：
4-3-1 預(yù)付款：
1、合同簽訂后 日內(nèi)，定作方應(yīng)向承攬方支付合同 總額的 元的工程預(yù)付款;
2、承攬方進場后，正式施工前，定作方應(yīng)向承攬方支 付總額的 元的工程預(yù)付款。
4-3-2 進度款：當工程完成 50%時，定作方應(yīng)向承攬方支付合同總額 元的工程進度款。
4-3-3 完工款：工程完工后 天內(nèi)，付清全部工程款。
4-4 結(jié)算方式： 4-4-1 一般采用轉(zhuǎn)帳支票或銀行匯款的形式結(jié)算，支票或匯款的收款方 必須是承攬方，定作方應(yīng)寫清承攬方的'開戶行和帳號。
4-4-2 現(xiàn)經(jīng)雙方商定采用 方式付款。
5.素地標準及施工條件
5-2水泥結(jié)合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3 水泥素地表面含水率小于8%
5-4 施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度不低于0;
5-6 施工期內(nèi)定作方不安排交叉施工;
5-7 施工過程中當事人雙方應(yīng)專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。
6.驗收標準與方法
6-1 按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應(yīng)當 向定作方提供必需的技術(shù)資料。
6-2 承攬方應(yīng)向定作方質(zhì)監(jiān)中心等有關(guān)單位發(fā)出驗收通知單，定作方接 驗收通知后應(yīng)在三十天內(nèi)(逢法定節(jié)假日可以順延)驗收，無故 拖延或未經(jīng)驗收而提前投入使用者視同驗收合格。
6-3 當事人雙方對承攬項目質(zhì)量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質(zhì)量監(jiān) 督檢驗機構(gòu)申請檢驗，并向?qū)Ψ教峁z驗證明，檢驗所發(fā)生的費 用由異議方承擔。
6-4 保修期12 個月，保修期內(nèi)因承攬方施工原因出現(xiàn)漆面與水泥面分 層脫皮由承攬方負責返修，使用過程中人為機械損傷及其他原因 (如水泥脫落或地表未干而定作方要求趕工等)造成質(zhì)量事故可 由承攬方計費維修。
7.工期 7-1 本合同總工期為 天(從開工之日算起); 7-2 本工程開工期為 7-3如遇下列情況，工程工期相當順延，并以書面形式確定順延期限; 環(huán)氧地坪工程承攬合同 7-3-1因甲方原因不能如期騰出施工場地者; 7-3-2 施工中因停電、停水連續(xù)影響24 小時以上，或連續(xù)間歇性停電、 停水三天以上者。
8.安全施工管理條例 8-1 承攬方應(yīng)向定作方有關(guān)人員進行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定了解，由 于承攬方未進行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定了解造成安全事故，仍由 承攬方承擔一定責任。
8-2 承攬方有關(guān)人員進入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度 8-3 由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9.違約責任
9-1 承攬方交付的地坪如出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量問題，定作方同意利用的，應(yīng) 當按質(zhì)論價，酌情減價，不同意利用的，應(yīng)由承攬方負責修整。
9-2 承攬方原因造成工期延誤的，每逾期一天，按照逾期交付部分價格 0.5%償付定作方違約金。
9-3 承攬方已完成地坪，應(yīng)由承攬方負責協(xié)調(diào)保護，因定作方原因造成 地坪交付前損壞的，由定作方負責損壞賠償，由于承攬方自身原 因造成損壞的，則由承 攬方負責。
9-4 定作方應(yīng)及時將所需施工現(xiàn)場所提供予承攬方進場施工，不安排交 叉作業(yè)，如因特殊原因須進行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進 行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤，由定作方負責損失。
9-6定作方超過合同規(guī)定日期支付款項，每逾期一天按逾期金額的0.5% 償付承攬方違約金。
10.不可抗力 環(huán)氧地坪工程承攬合同 在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但應(yīng)采取積極措施，盡量 減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責任，在定作方遲延接 受或接受其間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任并且賠償承攬方由此造成 的損失。
11.補充條款
12.期限與其他 本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，合同履行完畢即失效，本 合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事 宜，應(yīng)由雙方進行協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有 同等效力。
本合同正式 承攬方：
法定代表人：法定代表人：
授權(quán)代表：授權(quán)代表：
開戶行：開戶行：
帳號： 帳號：
地址： 地址：
電話： 電話：
日期： 日期：
環(huán)氧地坪工程承攬合同
地坪合同協(xié)議書篇一
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
本合同依照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結(jié)合合同有關(guān)規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權(quán)利和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條工程概況。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、涂裝顏色：
四、工程面積：
五、施工類型：環(huán)氧平涂地坪。
六、承包方式：包工包料包驗收。
七、合同單價：__________________元/平方米。
八、總造價(暫定)：__________________(說明：本工程實際造價按實際施工面積結(jié)算。
第二條工程期限。
第三條雙方責任。
1、甲方責任合同簽定時，甲方應(yīng)向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現(xiàn)場規(guī)劃;開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用;開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水或塵土雜質(zhì);施工期間不安排交叉施工;施工現(xiàn)場需相關(guān)工程人員進行協(xié)調(diào)、安排;甲方應(yīng)提供乙方材料、設(shè)備及工具的保管區(qū)，并做好現(xiàn)場的封閉管理工作，禁止無關(guān)人員的進出影響施工質(zhì)量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。
2、協(xié)助未驗收的完工工程，未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。
按商定的付款條款支付乙方工程款項;。
3、工程完工三個工作日內(nèi)組織相關(guān)單位程驗收，逾期未驗收視為合格。
二、乙方責任：
1、按照施工設(shè)計圖紙工藝施工，并保證施工材料合格;保證涂裝工程質(zhì)量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規(guī)章制度，并接受甲方工程監(jiān)理的監(jiān)督和正確的指導(dǎo);因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經(jīng)濟損失，由乙方全部負擔。
做好未驗收完工工程的維護和相應(yīng)的成品保護工作;切實做好保修工作。
第四條工程款項結(jié)算及支付。
一、合同簽訂后甲方即付給乙方總工程款的__________________%;。
三、工程竣工驗收合格一周內(nèi)，乙方編制結(jié)算文件至甲方，甲方在五個工作日之內(nèi)審核完畢并支付至結(jié)算款的。
四、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行帳戶匯款。
若需采用現(xiàn)金或支票結(jié)款時，經(jīng)雙方議定后，可由乙方經(jīng)辦人員持乙方財務(wù)簽章的“收款委托書”到甲方辦理，乙方經(jīng)辦人不能提供“收款委托書”時，甲方應(yīng)拒絕受理，否則，甲方將承擔由此引起的一切責任。
第五條違約責任。
一、本工程以竣工驗收合格后，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質(zhì)量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內(nèi)應(yīng)無條件保修;如由于甲方使用不當或其它原因所造成的質(zhì)量事故，乙方應(yīng)給予返修，返修費用由甲方負責。
二、雙方自簽定合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應(yīng)向另一方賠償，賠償額按國家民法典規(guī)定執(zhí)行。
第六條竣工驗收及驗收標準。
一、工程完工后，甲方按設(shè)計圖紙和國家相關(guān)的施工規(guī)范作為驗收標準，驗收合格后，雙方填寫環(huán)氧地坪工程驗收單(附件一)，簽字生效。
二、驗收主要依據(jù)：按照本合同的施工工藝程序進行驗收。
第七條解決合同糾紛的方式：甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協(xié)商或協(xié)調(diào)解決;協(xié)商或協(xié)調(diào)不成的，可向乙方所在地仲裁機關(guān)申請或向人民法院起訴。
第八條本合同自簽定之日生效，到工程保修期滿及結(jié)算清所有工程款之日自然失效。
第九條本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
第十條本合同未盡之事宜，雙方應(yīng)以誠懇的原則協(xié)商解決。
甲方單位名稱(章)乙方單位名稱(章):。
地址：地址：
電話：電話：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
日期：日期：
地坪合同協(xié)議書篇二
十一、甲方責任：
11.1、對乙方在施工時發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤提出的意見，甲方應(yīng)在收到書面通知的2天內(nèi)會同設(shè)計方進行處理并簽證。因此而發(fā)生的增加費用由甲方承擔，并調(diào)整合同造價。
11.2、監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進度，負責設(shè)計圖紙變更，工程期間的質(zhì)量驗收及其它事宜。
11.3、如工程中途停建或設(shè)計變更以及設(shè)計錯誤，甲方應(yīng)采取措施彌補或減少損失，賠償乙方所造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和材料積壓等損失。
11.4、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結(jié)算。
11.5、在竣工驗收后的保修期內(nèi)，因使用不當引起的工程質(zhì)量問題，其返修費用由甲方負責。
十二、乙方責任：
12.1、負責包工、包料、按施工規(guī)范及文明施工條例完成本施工項目的一切事項。
12.2、負責本班組人員在施工作業(yè)過程違章施工操作規(guī)程所造成的一切責任事故。
12.3、負責甲方提供的機械設(shè)備的完好性。
12.4、負責將甲方提供施工用具回收。
12.5、負責施工用一切輔助材料及工具。(甲方提供除外)。
十三、違約責任及爭議解決辦法：
13.1、甲、乙雙方未能按合同條款履約，同時也未按照合同規(guī)定進行處理，由此引起的爭議，應(yīng)由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可提交當?shù)赜泄茌牂?quán)的仲裁機構(gòu)進行仲裁或由雙方同意指定的人民法院提請訴訟。
13.2、甲、乙雙方任何一方未能履行合同條款或在執(zhí)行合同條款中擅自違約，另一方有權(quán)追究其違約責任;同時，違約方必須承擔由此引的一切經(jīng)濟損失，并按合同總金額10%月累計賠償給對方。
十四、本合同一式貳份經(jīng)雙方代表簽字后成立。
14.1、保質(zhì)期：至竣工之日起算起個月。
14.2、本協(xié)議在執(zhí)行中遇到問題，可通過協(xié)商解決，并可以補充協(xié)議的方式作為本合同的附件，經(jīng)雙方簽字后與本合同具有同等效力。
14.3、如甲、乙雙方達成不屬于本合同約定的其他工程合作項目，必須另外簽訂合同。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
簽約代表：簽約代表：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
簽約日期：年月日簽約日期：年月日
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》及共他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條：工程概況：
工程名稱：
工程地點：
預(yù)計工程量：
第二條：承包范圍。
甲方要求和圖紙內(nèi)的施工內(nèi)容。主要工作內(nèi)容包括：混凝土施工(輕工)、耐磨地面的施工。
第三條：承包方式。
本合同采用混凝土包清工、耐磨地面包工包料、包安全、包質(zhì)量、包工期、包文明施工的方式。
第四條：雙方責任和義務(wù)。
一、甲方責任和義務(wù)。
1、負責提供圖紙并進行技術(shù)交底，質(zhì)量交底，安全文明施工交底，負責提供水準測量控制點。
2、提供施工場地及施工道路，將臨時用水、用電線路接至施工場地旁邊。
3、組織落實安全措施。在乙方人員進場后，甲方將進行安全文明施工及法制教育，搞好安全生產(chǎn)管理。
4、監(jiān)督、考核乙方在施工中的質(zhì)量、安全、文明施工、工期、合法用工等工作。對乙方達不到要求時，隨時提出限期整改，督促檢查乙方整改。
二、乙方責任和義務(wù)。
1、乙方除混凝土攪拌機和配料機，一切機械及工具由乙方配備。
2、乙方必須服從甲方監(jiān)督，按照甲方的統(tǒng)一部署進行施工，服從甲方項目經(jīng)理部的全面管理、協(xié)調(diào)安排。
3、乙方工人必須滿足施工進度、工程質(zhì)量、材料管理及安全文明施工的要求。對特殊工種操作人員，必須持證上崗并向甲方提供有效復(fù)印件。
4、施工安全防護工作由乙方負責解決，甲方提供必要材料。
第五條：合同價款及付款方式。
1、混凝土施工(包輕工)價格：(不含稅)。
2、耐磨地坪價格(包工包料)：(此價格開具普通建筑裝飾發(fā)票)。
3、付款方式。
1.進場款：乙方材料、人員、設(shè)備進入施工場地后，甲方既向乙方支付合同總價的%，計人民幣：。
2.進度款：乙方完成總工程量面積的%時，甲方支付給乙方合同總價的%，，計人民幣：。
3.決算款：乙方完成全部工程量后甲方在工作日內(nèi)對工程進行驗收，驗收合格后甲方支付給乙方合同總價的%，計人民幣：。
4.保質(zhì)金：乙方預(yù)留耐磨地坪工程款的%，計人民幣(大寫)：作為工程質(zhì)保金，一年期滿后無質(zhì)量問題，甲方在7個工作日內(nèi)支付還乙方。(質(zhì)保金為耐磨地坪質(zhì)量保證金，混凝土施工無質(zhì)保金。)。
第六條：工期。
1、乙方應(yīng)遵從甲方的總體施工計劃和工期要求。施工組織設(shè)計和工程進度計劃一經(jīng)甲方同意，應(yīng)嚴格執(zhí)行。
2、乙方完成全部工程量后，乙方通知甲方后，甲方應(yīng)在7個工作日內(nèi)進行驗收。逾期不驗收或未經(jīng)驗收甲方提前使用，無論何種原因乙方均視為驗收合格。
3、工程一經(jīng)驗收通過，乙方必須在一周內(nèi)撤離現(xiàn)場，包括所有施工人員、機具設(shè)備等，做到工完場清。
第七條：安全施工和文明施工。
1、安全目標是確保不發(fā)生一起安全事故。乙方應(yīng)按銀川市有關(guān)部門規(guī)定做好安全教育、安全防護(包括為所屬人員自備個人防護用品)等工作。本合同后附安全協(xié)議，作為本合同補充協(xié)議。
2、乙方必須保證安全、文明施工.
3、乙方應(yīng)按甲方的管理要求做好文明施工，材料堆放整齊，及時清運乙方施工產(chǎn)生的建筑垃圾，做到工完場清，保持現(xiàn)場的整潔。乙方達不到甲方的文明工地標準要求時，甲方有權(quán)令其整改，并將對其處以相應(yīng)罰款。
第八條：質(zhì)量要求。
1、混凝土澆筑時確保平整度，確保模板平整和混凝土搗震和壓實。
2、耐磨地坪符合耐磨材料的主要技術(shù)指標和表層材料不脫層、不起沙。
3、乙方必須遵照國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗標準、設(shè)計要求及業(yè)主代表發(fā)出的指令，嚴格按施工組織設(shè)計和施工方案進行施工，并建立安保體系，健全質(zhì)量日常檢查制度，做好自檢記錄。
第九條：違約責任。
本合同履行過程中出現(xiàn)的違約行為由責任方付全部責任，并承擔由此引起的一切費用。
1.若因乙方人員調(diào)配不當造成的返工或工期延誤，由乙方承擔責任。
2.甲方未按合同要求在協(xié)定時間內(nèi)未向乙方支付工程款乙方有權(quán)停工，所產(chǎn)生的一切費用(人員誤工費)由甲方負責。
第十條：保修服務(wù)。
施工完成后12個月內(nèi)，由于乙方施工所引起的工程質(zhì)量問題由乙方提供免費修補;若人為和不可抗因素或第三方引起的質(zhì)量問題，不屬于本公司保修范圍，本公司愿意提供服務(wù)，費用另議;保修期滿后，乙方保證繼續(xù)提供修補服務(wù)，費用另議。其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決簽訂補充協(xié)議，具有同等法律效力。
本合同經(jīng)雙方簽字后生效。共一式兩份，雙方各執(zhí)壹份。工程竣工結(jié)算后自行廢止。
甲方代表：乙方代表：
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
地坪合同協(xié)議書篇三
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結(jié)合合同有關(guān)規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權(quán)利和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條工程概況。
一、工程名稱：
二、工程地址：
三、涂裝顏色：以現(xiàn)場色板為準。
四、工程面積：
五、施工類型：總包。
六、承包方式：包工包料包驗收。
七、合同單價：元/m2。
八、總造價：(說明：本工程實際造價按實際施工面積結(jié)算。)。
九、環(huán)氧地坪施工過程控制及驗收規(guī)范;(附表一)。
十、通道及分界線;根據(jù)實際現(xiàn)場畫分。
第二條工程期限。
本工程合同總工期為天，實際開工日期由甲方提前一天通知乙方;
第三條雙方責任。
一、甲方責任。
1、合同簽訂時，甲方應(yīng)向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現(xiàn)場規(guī)劃;。
2、開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用;。
3、開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水或雜質(zhì);。
4、施工期間不安排交叉施工;。
5、施工現(xiàn)場需相關(guān)工程人員進行協(xié)調(diào)、安排;。
6、甲方應(yīng)提供乙方材料、設(shè)備及工具的保管區(qū)，并做好現(xiàn)場的封閉管理工作，禁止無關(guān)人員的進出影響施工質(zhì)量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。
7、未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。
8、按商定的付款條款支付乙方工程款項。
二、乙方責任：
2、保證涂裝工程質(zhì)量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;。
4、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經(jīng)濟損失，由乙方全部負擔。甲方有權(quán)對乙方進行處罰。
5、做好未驗收完工工程的維護和相應(yīng)的成品保護工作;。
6、切實做好保修工作。
第四條工程款項結(jié)算及支付。
一、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付乙方工程款的90%。
二、質(zhì)保期滿后一周內(nèi)將剩余工程款10%付清。
三、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行賬戶匯款。違約責任。
一、本工程保修期為24個月(以竣工驗收合格之日起計算)，在保修期內(nèi)，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質(zhì)量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內(nèi)無條件保修。
二、如甲方使用不當或其它原因所造成的質(zhì)量事故，乙方應(yīng)給予返修，返修費用甲方負擔。雙方自簽訂合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應(yīng)向另一方賠償，賠償額按國家合同法規(guī)定執(zhí)行。
第六條竣工驗收及驗收標準。
一、工程完工后，甲方按設(shè)計圖紙和國家相關(guān)的施工規(guī)范作為驗收標準，驗收合格雙方填寫環(huán)氧地坪工程驗收單(附件二)，簽字生效。
第七條解決合同糾紛的方式：
甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協(xié)商或協(xié)調(diào)解決;協(xié)商或協(xié)調(diào)不成的，可向孝南人民法院起訴。
第八條本合同自簽訂之日生效，到工程保修期滿及結(jié)算清所有工程款之日自然失效。
第九條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
第十條本合同未盡之事宜，雙方應(yīng)以誠懇的原則協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
_________年____月____日。
地坪合同協(xié)議書篇四
建設(shè)單位(以下簡稱甲方)：
承建單位(以下簡稱乙方)：
茲因甲方建設(shè)需要，現(xiàn)向乙方發(fā)包金剛砂地坪工程(包工包料)，根據(jù)《中華人民共和國建筑法》和其他有關(guān)法律、行政法律、遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，結(jié)合甲方工程實際情況，雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、工程名稱：。
二、工程地點：。
三、工程范圍：。
四、工程內(nèi)容及價格：
本合同暫定總價為人民幣元整，若在實際施工時數(shù)量增減，則按合同中所列單價為準增減合同總價。
五、承包方式：為包工包料工程。乙方負責提供材料、包安全、包質(zhì)量、包施工。
6.1、計劃開工時間：月日;。
6.2、計劃完工時間：月日;。
七、付款方式：
7.1、合同簽訂當日，甲方支付工程預(yù)付款，計人民幣元整;材料、機械到工地時甲方即付人民幣元整;工程進行到時即付工程款，計人民幣元整;工程完工當日甲方即付清工程余額。
7.2、因?qū)嶋H數(shù)量增減而調(diào)整的合同總款在工程決算時予以調(diào)整。
7.3、所有結(jié)算方式：。
八、施工方法及合作要求：
8.1、乙方一切人員應(yīng)聽從自覺遵守甲方制訂的各項規(guī)章制度，聽從施工管理人員的統(tǒng)一指揮，統(tǒng)一調(diào)配。
8.2、甲方須免費提供給乙方施工所需的水及電;須免費提供給乙方放置材料、設(shè)備的地面空間及人員住宿(要求：場地須干燥防潮濕、水氣)。
九、工程工期延誤：
9.1.0、對以下情況造成工期延誤，經(jīng)雙方代表監(jiān)證后，工期相應(yīng)順延：
9.1.2、非乙方原因造成停電、停水而影響施工;。
9.1.3、如因重大的設(shè)計變更或相關(guān)政府職能部門的政策調(diào)整而影響正常施工;。
9.1.4、未按乙方提供于甲方確認的施工方案及要求執(zhí)行而影響正常施工;。
9.1.5、由于天氣及溫度變化致使無法施工;。
9.1.6、由于人力不可抗拒的因素所影響的施工;。
9.1.7、由于甲方未按合同要求付款或拖延付款;。
9.1.8、經(jīng)雙方代表同意認可工期順延的其它情況。
十、質(zhì)量及驗收：按照甲、乙雙方對本工程施工方案的確定，硬化劑地坪工程質(zhì)量應(yīng)達到以下標準：
10.1、表面平整度：與混凝土層(含找平層)平整度一致。
10.2、本工程驗收標準的依據(jù)為：合同中約定的質(zhì)量標準。
10.3、驗收方式：雙方約定驗收方式為下述條款中的第。
a.分階段驗收：如果本工程工期較長或需要分階段、分場地施工，必須進行分段驗收;每完成一次工程量，驗收一次，并辦理驗收手續(xù)，直至工程竣工驗收完畢。
b.一次性驗收：本工程竣工后，一次驗收，驗收合格后交付甲方。
10.6、其它驗收約定：
a.按上述驗收方式，工程一經(jīng)驗收合格即交付甲方，但一定要等到混凝土標準養(yǎng)護期滿后方可使用。如果甲方因故(條件限制或客觀因素)推遲或拖延驗收，乙方只負責二天的現(xiàn)場維護，從第三天起自動交付甲方。
b.本工程驗收不合格，如果原因完全是由乙方造成的，由乙方承擔相應(yīng)的經(jīng)濟責任并負責維修，如果原因與乙方無關(guān)，甲方需在驗收上注明并按合同支付乙方應(yīng)得款項。
c.本工程未經(jīng)驗收，甲方(包括其他第三方)提前使用或擅自使用，由此而引起的質(zhì)量或其它原因是由甲方承擔責任。
d.本工程的驗收屬于分項工程項目的驗收，無需整體工程項目竣工后再辦驗收手續(xù)。驗收期限從工程竣工之日起最長不得超過10天。超過此期限，乙方視驗收合格，甲方須按合同條款支付一切工程費用。若逾期不付，則按工程款總額的千分之三每天累計賠付滯納金。
e.保修內(nèi)容：乙方承包的工程范圍。免費保修內(nèi)容是指在竣工后由于乙方使用的材料或施工造成的質(zhì)量缺陷。
f.保修范圍：本工程保修范圍不包括因為甲方使用不當、基層構(gòu)原因造成的缺陷或人為的破壞、不可抗拒事故造成的損壞，出現(xiàn)上述情況需要維修的，乙方將按維修工程量結(jié)算材料成本、人工等費用。
地坪合同協(xié)議書篇五
委托方(甲方)：
聯(lián)系地址：
郵 編：
聯(lián)系電話聯(lián)系傳真：
施工方：
聯(lián)系地址：
郵 編：
聯(lián)系電話：
聯(lián)系傳真：
合同簽定地：
合同簽定時間：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的原則，結(jié)合本工程具體情況，本著自愿、平等的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本合同。
第一條 工程概況工程名稱：
工程地點：
施工內(nèi)容：
預(yù)計工程量：
m2 工期：
年 月 日至 年 月 日項目內(nèi)容與技術(shù)質(zhì)量要求項目內(nèi)容 1、甲方委托乙方加工成型 混凝土地地坪耐磨層，實際工作量按實計算。
2、乙方負責范圍：
自混凝土澆筑方將混凝土澆筑振實，去除泌水且確認水平達到標高后開始至硬化劑表面加工完成，并涂刷養(yǎng)護劑(或蓋薄膜)為止(不包括混凝土地臺收縮縫切割。
技術(shù)質(zhì)量要求符合所有耐磨材料的主要技術(shù)指標耐磨材料顏色 用量 kg/m2 耐磨層厚度：
約 mm 地面平整，表層材料不脫層，不起砂第三條 合同價款與付款方式一、本合同采用包工包料方式，耐磨地坪單價為rmb 元/m2，面積約為 平方米,合同總價為人民幣 元。
實際合同總價根據(jù)甲方代表簽證的實際工作量乘以合同單價計算。
二、付款方式與期限 1、預(yù)付款：
甲方按合同總價的 50 %，計人民幣 元，在本合同簽定后 日內(nèi)支付給乙方; 2、進度款：
工程量完成70%后，甲方在 日內(nèi)向乙方支付工程進度款，即付到合同總價的 80 %，計人民幣 元。
3、驗收款：
付到合同總價的 95 %，甲方在工程完工驗收合格后 7 日內(nèi)支付給乙方。
4、合同余款 5 %作為工程質(zhì)量保證金， 日內(nèi)全部付清。
第四條 甲方代表及甲方負責甲方代表甲方委派 先生為甲方代表，按合同約定，全權(quán)負責甲方工作的實施。
甲方責任在確定的地坪砼施工日期前 天向乙方發(fā)出書面進場通知。
正式施工前，組織由業(yè)主、監(jiān)理、甲方雙方共同參加的耐磨材料性能說明及技術(shù)要求交底工作，并提供有關(guān)的.地坪施工平面圖等書面資料。
負責要求混凝土澆筑方在澆筑時滿足以下條件：
混凝土地坪澆筑按序進行;使用水平儀隨時檢測平整度，確保模板平整度和混凝土搗振壓實并去除泌水后的平整度;耐磨材料施工完成交貨后的地臺保護(設(shè)置醒目標);每天的混凝土和易性良好，標號不低于c25;甲方負責對完工后的混凝土地面進行保護和3天以后的澆水養(yǎng)護。
負責就乙方前一日完成部分驗收并在乙方提交的施工日報表上簽字，以便及時了解工程情況的雙向交流，施工日報表作為整體驗收之基準。
向乙方提供材料、工具堆放庫和夜間施工照明。
向乙方免費提供臨時住宿場所和搭伙條件。
乙方代表與乙方責任乙方代表乙方委派 先生為乙方代表，按照合同約定，全面負責乙方工作的實施。
乙方責任向甲乙提供技術(shù)服務(wù)方案，經(jīng)甲方代表批準后，作為工程技術(shù)資料參考：
乙方在收到甲方書面進場通知并在地坪混泥土實際施工日期前 天進場，每日向甲方代表提交施工日報表并請甲方代表驗收簽字。
乙方應(yīng)遵守材料供應(yīng)商的有關(guān)材料技術(shù)要求，嚴格遵守操作規(guī)程，保證施工質(zhì)量。
工程驗收一、分部驗收;根據(jù)施工段落由乙方代表提請甲方代表在分部工程完工后3日內(nèi)進行驗收并予以簽證;竣工驗收;全部耐磨地坪工程完工后，乙方通知甲方，甲方在7日內(nèi)進行驗收;逾期不驗收或未經(jīng)驗收甲方提前使用的，則視為驗收合格。
保修服務(wù)施工完畢后12個月內(nèi)，由于乙方施工所收起的工程質(zhì)量問題由乙方提供免費修補服務(wù);保修期滿后，乙方保證繼續(xù)提供修補服務(wù)，費用另議。
違約責任本合同履行過程中出現(xiàn)的違約行為由責任方負全部責任，并承擔由此引起的一切費用。
1、若因乙方人員調(diào)配不當或未按照甲方要求配合施工等造成的返工或工期延誤，由乙方承擔責任; 2、如因施工條件不具備或甲方未按合同按時付款，乙方有權(quán)停止施工，由此造成的損失由甲方負責。
3、施工時，乙方應(yīng)充分考慮和落實有關(guān)施工安全措施，因忽視而造成的損害，由乙方承擔責任。
由于總包方安全措施不當而引起的傷害事故由責任方承擔全部的賠償責任。
其他條款一、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
協(xié)商不成的，可向?qū)Ψ剿诘厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
二、本合同一式二份，合同雙方各執(zhí)一份。
三、本合同自雙方簽字之日起生效，結(jié)清全部款項后自然終止。
委托方(蓋章) 施工方(蓋章)法 定 代 表：
法 定 代 表：
經(jīng) 辦 人：
經(jīng) 辦 人：
日 期：
日 期：
開 戶 行：
開 戶 行：
帳 號：
帳 號：
地坪合同協(xié)議書篇六
第二條：____材料：____環(huán)氧砂漿地坪。
第三條：____工程質(zhì)量標準。
本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達到：____乙方所鋪設(shè)材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因?qū)е碌孛娴牧芽p及其它質(zhì)量問題，與乙方無關(guān)，建議混凝土標號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的.室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。
第四條：____施工與驗收。
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期天。
甲方應(yīng)在工程施工完成后3天內(nèi)對乙方鋪設(shè)的地面進行驗收，如三日內(nèi)未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設(shè)的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設(shè)已驗收合格。甲方應(yīng)當根據(jù)本合同規(guī)定進行付款。
第五條：____付款方式。
合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方合同的，計人民幣元，
第六條：____終則。
1、本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應(yīng)當首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。
2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方(公章)：_____________乙方(公章)：_____________。
_________年____月____日_________年____月____日。
地坪合同協(xié)議書篇七
1.1甲方指定為本工程項目負責人，負責本合同的履行，并指定email:ketch5728@為聯(lián)系方式。
1.2合同簽訂后,甲方須向乙方提供施工圖紙。在開工前三天,甲方須完成接通水電的工作,施工所用水費、電費由甲方承擔,并保障乙方正常的施工條件。
1.3施工期間,不得安排交叉施工;如因以上原因而引起的質(zhì)量問題及影響工期的責任，均由甲方承擔，并賠償乙方相應(yīng)誤工費。
1.4乙方材料進場時，甲方應(yīng)提供一間便于管理的房間，供乙方存放材料及工具;且對乙方過程提供必要的協(xié)助與方便。
1.5因甲方工程進度款沒有按期支付而造成的工程延期由甲方負責。
1.6甲方應(yīng)保障乙方在工程地點的正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序如造成的工程延期或乙方損失由甲方負責。
2、乙方責任。
2.1乙方指定為本工程項目負責人，負責本合同的履行，并指定email:為聯(lián)系方式。
2.3乙方按照雙方協(xié)商的工藝施工,并保證選料合格;。
2.4乙方在施工過程中應(yīng)遵守甲方的廠紀廠規(guī);施工配合：
3.3混凝土強度不低于c25，且盡可能小的水灰比;。
3.6對泌水嚴重部位，應(yīng)用橡膠管去泌水;。
3.7卸模最好等耐磨面層完成第二天進行，第三天由建筑方切伸縮縫;。
3.8在乙方施工期內(nèi)，不安排交叉施工，并應(yīng)負責對乙已施工好的地坪進行保護與養(yǎng)護。
第四條違約責任。
1.本工程保修期個月,其間由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故者,由乙方負責返修;由于甲方人為機械損傷或其它原因,如地面有油污而造成的質(zhì)量問題，由甲方負責。
2.因甲方原因拖延工期給乙方造成費用增加或其它損失(如人工費)，由甲方承擔。
3.乙方施工完工天內(nèi)，甲方應(yīng)及時組織驗收，逾期未驗收或未經(jīng)驗收而提前投入使用者，視作通過驗收。
4.當工程預(yù)付款或工程進度款未按期支付時，乙方有權(quán)停止施工。
第五條質(zhì)量保證。
5.1以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為個月整。
5.2保修期內(nèi)，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取工本費。
5.3保修期后，乙方提供優(yōu)質(zhì)跟蹤服務(wù)，承諾的使用年限內(nèi)，維修收取工本費。
5.4以下情形導(dǎo)致的質(zhì)量問題，不在保修范圍內(nèi)，甲方不能借此影響對乙方的付款：
5.4.2甲方要求乙方趕工或施工時現(xiàn)場有其它交叉施工，影響工程質(zhì)量;。
第六條工程款支付與結(jié)算(若是建筑方無法評估信用，企業(yè)應(yīng)先支付95%工程款。)。
6.1合同簽字生效，甲方在三個工作日內(nèi)向乙方支付。
6.2乙方工程施工到總量時，甲方向乙方支付到合同總額的,共計6.3乙方工程完工后甲方應(yīng)在三天內(nèi)組織驗收決算，逾期未驗收或未經(jīng)驗收而提前使用者，視作通過驗收。從驗收之日起一個星期內(nèi)甲方向乙方支付到工程總額的97%，余下3%作為質(zhì)量保證金，在驗收之日起一年內(nèi)，工程沒有產(chǎn)生非人為因素造成的質(zhì)量問題后支付結(jié)清。
6.4匯款以電匯到乙方指定賬戶到賬金額為準，如現(xiàn)金支付以甲方付款證明和乙方收據(jù)為準。
6.5若出現(xiàn)工期延誤的情況，則按每月實際施工量結(jié)算。
第七條合同生效與終止。
8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。鑒章傳真件具同等法律效力。
8.2雙方辦理驗收結(jié)算后，本合同即告終止(保修條款除外)。
第九條附則。
9.1未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》，等相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行，或雙方協(xié)商解決。
9.2本合同壹式貳份，由甲乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。
甲方(蓋章):：乙方(蓋章)：
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結(jié)合合同有關(guān)規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權(quán)利和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條工程概況。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、涂裝顏色：
四、工程面積：
五、施工類型：環(huán)氧平涂地坪。
六、承包方式：包工包料包驗收。
七、合同單價：元/m2。
八、總造價(暫定)：(說明：本工程實際造價按實際施工面積結(jié)算。)。
第二條工程期限。
本工程合同總工期為天，實際開工日期由甲方提前三天通知乙方;
一、1、甲方責任合同簽定時，甲方應(yīng)向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現(xiàn)場規(guī)劃;開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用;開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水或塵土雜質(zhì);施工期間不安排交叉施工;施工現(xiàn)場需相關(guān)工程人員進行協(xié)調(diào)、安排;甲方應(yīng)提供乙方材料、設(shè)備及工具的保管區(qū)，并做好現(xiàn)場的封閉管理工作，禁止無關(guān)人員的進出影響施工質(zhì)量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。
3、工程完工三個工作日內(nèi)組織相關(guān)單位程驗收，逾期未驗收視為合格。
二、乙方責任：
2、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經(jīng)濟損失，由乙方全部負擔。做好未驗收完工工程的維護和相應(yīng)的成品保護工作;切實做好保修工作。
第四條工程款項結(jié)算及支付。
一、合同簽訂后甲方即付給乙方總工程款的%;。
二、施工進度工程款按周工程量計算，甲方支付乙方周工程款的%(預(yù)付款等比例扣除);。
三、工程竣工驗收合格一周內(nèi)，乙方編制結(jié)算文件至甲方，甲方在五個工作日之內(nèi)審核完畢并支付至結(jié)算款的。
四、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行帳戶匯款。若需采用現(xiàn)金或支票結(jié)款時，經(jīng)雙方議定后，可由乙方經(jīng)辦人員持乙方財務(wù)簽章的“收款委托書”到甲方辦理，乙方經(jīng)辦人不能提供“收款委托書”時，甲方應(yīng)拒絕受理，否則，甲方將承擔由此引起的一切責任。
第五條違約責任。
一、本工程以竣工驗收合格后，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質(zhì)量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內(nèi)應(yīng)無條件保修;如由于甲方使用不當或其它原因所造成的質(zhì)量事故，乙方應(yīng)給予返修，返修費用由甲方負責。
二、雙方自簽定合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應(yīng)向另一方賠償，賠償額按國家合同法規(guī)定執(zhí)行。
第六條竣工驗收及驗收標準。
一、工程完工后，甲方按設(shè)計圖紙和國家相關(guān)的施工規(guī)范作為驗收標準，驗收合格后，雙方填寫環(huán)氧地坪工程驗收單(附件一)，簽字生效。
二、驗收主要依據(jù)：按照本合同的施工工藝程序進行驗收。
第七條解決合同糾紛的方式：甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協(xié)商或協(xié)調(diào)解決;協(xié)商或協(xié)調(diào)不成的，可向乙方所在地仲裁機關(guān)申請或向人民法院起訴。
第八條本合同自簽定之日生效，到工程保修期滿及結(jié)算清所有工程款之日自然失效。
第九條本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
第十條本合同未盡之事宜，雙方應(yīng)以誠懇的原則協(xié)商解決。
甲方單位名稱(章)：日期：
乙方單位名稱(章):日期：
地坪合同協(xié)議書篇八
承攬方：
定作方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的原則，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責任，結(jié)合本工程具體情況，本著自愿、平等的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條、工程概況。
1、工程名稱：
2、地址：
3、產(chǎn)品工藝：
4、產(chǎn)品顏色：
5、承接方式：
6、工程量：
第二條、價款及付款方式。
1、單價：
2、總價。
3、付款方式。
3-1預(yù)付款：
1、合同簽訂后日內(nèi)，定作方應(yīng)向承攬方支付合同總價的，即元的工程預(yù)付款。
3-2進度款：
1、當環(huán)氧地坪工程完成%時，定作方向應(yīng)承攬方支付合同總額的%，即元的工程進度款;。
2、當工程完成時，定作方應(yīng)向承攬方支付合同總額的%，即元的工程進度款。
3、完工款：
工程完工驗收合格后天內(nèi)，付至全部工程款的%，余下的為質(zhì)量保證金，12個月后7日內(nèi)付清。
4、結(jié)算方式。
4-1一般采用轉(zhuǎn)帳支票或銀行匯款的形式結(jié)算，支票或匯款的收款方必須是承攬方，定作方應(yīng)寫清承攬方的開戶行和帳號，不能給空頭支票或者任何第三方收款。無法開出支票或匯款的單位才能允許以現(xiàn)金結(jié)算。若定作方只能以現(xiàn)金結(jié)算的，則承攬方委派時攜帶承攬方介紹信收款，定作方在落實取款人的身份后，才能付款。若定作方違反上述條款時，千萬的經(jīng)濟損失由定作方承擔。
4-5現(xiàn)經(jīng)雙方商定采用。
5：施工工期：
地坪合同協(xié)議書篇九
如遇下列情況，工程工期相應(yīng)順延，并以書面形式確定順延期限：
(1)因氣候或其它意外原因，致使地面出現(xiàn)受潮且無法施工連續(xù)達24小時以上時，每24小時，工期順延一天。
(2)如因定作方過錯，致使工程返工，所返工的工期予以順延。
(3)施工中因停電連續(xù)達二十四小時以上，每24小時順延一天工期。
(4)未按合同規(guī)定支付預(yù)付款、工程進度款而影響施工進度者。
第三條、工程管理。
1：雙方嚴格遵守國家有關(guān)施工規(guī)范、標準，凡不符合有關(guān)標準和設(shè)計施工等要求所造成的經(jīng)濟損失均由違約方負責。
2：雙方控制訂的設(shè)計施工方案進行施工。定作方如需要更改設(shè)計，應(yīng)將更改后的設(shè)計以書面形式告知乙方，如施工方發(fā)現(xiàn)設(shè)計與實際情況不符時，應(yīng)將意見和更改方案及時以書面形式通知定作方，經(jīng)定作方書面批準后執(zhí)行。
第四條、施工責任。
一、定作方委派為工地代表，按合同約定，全權(quán)負責工作的實施。承攬方派為工地代表，按合同約定，全權(quán)負責工作的實施。
二、承攬方責任。
a：承攬方按照雙方協(xié)商的工藝施工，如有變更雙方協(xié)商解決。
b、承攬方施工前先檢查施工的地坪是否能達到施工條件，并提供入場施工書面確認書之后方可進場施工。
c：施工過程中，承攬方必須遵守安全、消防、文明施工等法規(guī)，所造成的事故由責任方負責。
d：成品保護：定作方應(yīng)協(xié)助承攬方進行成品保護。承攬方在施工期間應(yīng)保護好定作方的相關(guān)設(shè)施，如有損壞，應(yīng)由責任方負責照顧損壞時的市場價賠償。
e：承攬方承擔施工中的安全責任，但因定作方過錯致使的除外。
f：施工中承攬方應(yīng)協(xié)助和服從定作方的有關(guān)設(shè)備設(shè)施安全工作。
第五條、違約責任：
(1)在保修期內(nèi)，由于定作人為機械損傷或其他責任而造成的質(zhì)量問題，由定作方負責。
(2)因定作方原因拖延工期，給承攬方造成費用增加或其他損失，由定作方承擔;。
(3)定作方不能按合同規(guī)定及時付清預(yù)付款或進度款時，承攬方有權(quán)終止施工。
(4)定作方應(yīng)及時驗收(完工五日內(nèi)驗收)，驗收前定作方?jīng)]有經(jīng)過承攬方書面許可使用地面或逾期驗收，即視為該工程驗收合格。
(5)本合同自雙方簽章之日即生效，各方不得擅自撤消合同，如有一方在施工前擅自撤消合同，應(yīng)向另一方賠償工程總價10%的損失;在施工工程進行過半時無故撤消合同，違約方應(yīng)賠償對方工程總造價60%的損失。
第六條、其他條款。
一、如發(fā)生爭議，按《中華人民共和國合同法》相關(guān)的法律法規(guī)，雙方協(xié)商解決。
二、本合同一式三份，定作方二份，承攬方一份;合同自簽字日起生效，至施工驗收完畢及金額結(jié)算完畢后自然終止。
第七條、補充條款。
定作方(簽章)：承攬方(簽章)：
業(yè)主單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及上海市有關(guān)規(guī)定，本著互惠、互利的原則，結(jié)合本工程的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守：
第一條：承攬工程概況。
1、承攬工程名稱：
2、工程地址：
3、承攬方式：包工包料。
第二條：工程承攬內(nèi)容。
1、加工成品的名稱(標的)：無震動止滑坡道。
2、加工成品的顏色：綠色、黃色。
3、工程面積：
4、工程施工工藝：鏝涂等。
第三條：工程工期。
本工程的工期定為___天，即年___月___日進場開工，年月日完工。施工后地坪養(yǎng)護期為三天。施工工期原則上以合同為準，因自然原因(如天下雨造成地坪潮濕等情況)乙方無法施工，甲方應(yīng)適當延長施工期限。
第四條：工程驗收及保修條件。
1、乙方按照第二條內(nèi)容的工藝施工及驗收，涂層表面應(yīng)無裂紋、無分層、無底色泛出、不透底、不起泡。
2、工程竣工三天后應(yīng)內(nèi)進行驗收(法定節(jié)假日順延)，否則視同驗收合格;在驗收之前，未征乙方同意使用者，視同驗收合格。
3、本工程保修期為壹年，在保修期內(nèi)，因乙方施工原因而造成的質(zhì)量問題，由乙方負責返修，因甲方人為機械操作及其它原因(如地表未干而要求乙方趕工)造成的任何后果由甲方負責。
第六條：結(jié)算方式及期限。
1、進場款：按合同總價30%;計：元在乙方材料進場當日支付。
2、進度款：按合同總價60%;計：元在施工至50%時支付。
3、尾款：按合同總價100%;計：元在工程竣工七日內(nèi)一次結(jié)清。
第七條：甲方提供地坪施工條件。
1、水泥素地符合國家有關(guān)標準;混凝土強度不應(yīng)小于c25，表面應(yīng)該壓光;無裂紋、空鼓、脫皮、麻面、直砂等缺陷;表面層厚度大于3cm，水泥砂漿表面層的水泥砂漿配比不小于1：2.
2、素地基本平整，2米標尺內(nèi)，誤差不應(yīng)大于3mm，整體粉光并養(yǎng)護28天。
3、水泥素地表面含水率小于10%(10%-30%可采用其它材料施工)。
4、施工時空氣相對溫度不大于80%，環(huán)境濕度不低于0℃.
5、施工前甲方應(yīng)向乙方提供施工圖紙，完成通水、通電工作，水電旨由甲方負擔。
6、施工期內(nèi)甲方不允許安排交叉施工。
7、提供乙方施工所需物安全堆放場所。
第八條：施工代表。
甲方指派同志作為本工程駐工地現(xiàn)場代表，乙方指派同志作為本工地現(xiàn)場代表，共同負責現(xiàn)場施工事項。
第九條：違約責任。
1、本合同簽訂后，雙方必須全部履行合同規(guī)定義務(wù)，任何一方擅自解除，按工程總造價的10%向?qū)Ψ街Ц秲斀稹?BR> 2、乙方施工完畢，甲方應(yīng)負責保護;由于甲方原因造成損壞的，由甲方自行負責。
3、甲方應(yīng)及時交所需施工場所提供予乙方進場施工，不按排交叉作業(yè)。如因特殊原因進行交叉作業(yè)的，須與乙方協(xié)商后進行，否則由此造成地坪損壞，由甲方負責損失。
4、甲方應(yīng)按時支付合同規(guī)定價款，如因甲方不能及時付款，乙方有權(quán)停工或中止合同，因此造成延誤損失由甲方承擔，并償付乙方已消耗材料費、人工費及施工過程中相關(guān)費用等由于合同中止給乙方贊成的損失。
5、甲方超過合同規(guī)定日期支付款項，每逾期一天的按逾期金額的1%償付違約金。
第十條：合同效力。
本合同自簽訂之日起生效，至工程竣工、驗收和結(jié)清工程款之日自然失效。
第十一條：未盡事宜。
本合同未盡事宜由甲方雙方友好協(xié)商解決。
本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
單位：單位：
負責代表：負責代表：
電話：電話:。
日期：______年___月___日日期：______年___月___日
地坪合同協(xié)議書篇十
為搞好一事一議工程，經(jīng)村民代表大會同意，并經(jīng)村委會報上級政府批準，在煙房村開展一事一議水泥路面硬化工程。為確保主體路面按時按量完成任務(wù)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意達成如下協(xié)議：
一、承包工程項目及主要工程量：
該路工程：全長680米。路面結(jié)構(gòu)：基層為原路基土穩(wěn)定層，面層為沙夾石鋪墊，上為0.17米厚混凝土。路面寬度為3.5米(含路肩)。乙方承擔木板，并在路面兩側(cè)支模澆灌，路面保證自然平整，無需拋光。工程量不得少于合同規(guī)定的數(shù)量，多余的按新增工程量計算費用。
1、路基擋墻工程：全長米擋墻，寬度0.7米。水泥漿支砌鉤縫，并留出一定數(shù)量的排水孔，排水減壓。
2、倒車場一個：長16米，寬13米，面層為0.05米沙夾石鋪墊，上為0.18米厚混凝土。
二、承包費金額：164000元，大寫：壹拾陸萬四千圓整。
三、施工要求：
1、該工程由甲方投資興建，由國家無償提供水泥，乙方按照甲方規(guī)劃設(shè)計要求進行施工。
2、施工中，路基寬度不夠的清除、降低路基由乙方負責，乙方所需沙石(含運費)、人力和機械由乙方自備，費用自理。
3、施工過程中，甲方新增加的工程量，按照本合同要求計算和支付款項。
四、付款方式：
前期甲方預(yù)支2萬元啟動資金，乙方完成路基沙石鋪墊工程后，甲方付給乙方2萬元;水泥路面完成一半時，甲方付給乙方2萬元;水泥路面全部完成后，甲方付給乙方104000。
五、乙方在施工中，所有工程項目一律不得轉(zhuǎn)包，若出現(xiàn)轉(zhuǎn)包情況，甲方有權(quán)中止合同，產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由乙方自負。
六、工程工期：
施工期限為20xx年10月29日至20xx年11月30日止。逾期完不成，每拖一天扣乙方工程總額的1%(因天氣及其他原因等不可抗拒的或因增加工程量除外)。
七、乙方在施工中必須自覺接受管理和甲方的監(jiān)督，堅決按照施工要求施工，如乙方不服從監(jiān)督管理和違反施工要求，甲方有權(quán)中止合同，另行承包。乙方前期所完成工程量的費用自負。
八、乙方在施工中，必須按上級部門所規(guī)定的安全操作規(guī)程進行操作。開挖、運輸?shù)仁┕み^程中，所出現(xiàn)任何事故均由乙方自行負責，甲方不承擔任何責任。
九、甲方負責該工程范圍內(nèi)的協(xié)調(diào)，并維持好秩序及道路使用，負責免費提沙夾石料、道路、物料堆放場地和電水源(電費由乙方負擔)。如協(xié)調(diào)不及時造成乙方誤工損失和延誤工期，由甲方負責。道路若需下設(shè)排水管道，需由甲方負責購買，乙方負責免費安裝。
十、該項工程所繳稅款由乙方自行負擔。
十一、以上條款，雙方必須遵守，若一方違約，違約方向另一方交納違約金八仟貳百元(164000×5%)。
十二、本合同一式三份，村委會、甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效，
十三、附加：
1、設(shè)計工程量以外，若遇到不可預(yù)見的工量，甲乙雙方共同協(xié)商追加工程量;。
2、工程總量根據(jù)工程完成后，據(jù)實核算。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
地坪合同協(xié)議書篇十一
經(jīng)甲乙雙方自愿協(xié)商，甲方將市場的破混混凝土地面、外運碎石、灰碴、鋪設(shè)管道、打混凝土地面工程交給乙方施工，具體事宜經(jīng)甲乙雙方協(xié)商簽訂合同如下：
1、上述工程施工期：自年月月工期15天，（雷雨天順延，乙方不得無故延誤工期的施工日期，需按約定時間完成）。
2、施工地點：大山路與十一路交匯，華東裝飾材料市場、膠合板市場。
3、工程應(yīng)符合國家質(zhì)量要求及規(guī)定，所需用的材料必須符合國家相關(guān)標準及合格證書，施工結(jié)果須符合甲方要求，乙方對所施工項目認真細致地做好每一項工程，工程完工后做到現(xiàn)場清潔，無堆放垃圾。
4、工程量的核實與確認：工程結(jié)束后，由甲乙雙方共同對工程進行驗收（包括工程質(zhì)量驗收及工程量的實際驗收）。
貳佰元整。
6、質(zhì)量要求：工程質(zhì)量達到省市建委對鋪設(shè)下水道工程的要求及甲方的要求。工程竣工后出現(xiàn)質(zhì)量問題，（甲方使用過程中人為造成的質(zhì)量問題除外），屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年。施工過程中所出現(xiàn)的安全事故均由乙方承擔責任。
7、付款方式：乙方材料工人進入工地后，甲方需支付乙方工程造價的20%，便于乙方備料，鋪設(shè)完管道付工程的40%，甲方驗收合格后，支付30%；保修期滿15日內(nèi)支付10%。
8、其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，簽字生效。
甲方： 乙方：
委托人： 委托人：
年 月 日
甲方：友好花園開發(fā)公司
乙方 ： 齊廣云項目部
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。
一、 工程項目
1工程名稱：友好花園施工道路混凝土路面施工工程
2工程地點：友好花園項目內(nèi)
總價款約計23920元
6質(zhì)量標準：合格
7工 期：從8月16日開工，9月1日完工，工期為15天
二、路面施工工藝
1路面平整：推土機平整路面，人工掛線配合找平；
23:7灰土攤鋪分兩步施工，每步15公分
攤鋪灰土：推土機攤鋪3:7灰土，人工配合整平，用拌合機拌合灰土；
3碾 壓：用重型振動壓路機靜壓或輕振動進行穩(wěn)壓，而后再強振實；
4養(yǎng) 護：碾壓檢驗合格后，灑水養(yǎng)護，養(yǎng)護期不少于5天；
6養(yǎng) 護： 用薄膜覆蓋養(yǎng)護，不少于6天；
7切 縫：待混凝土強度達到80%后，進行切縫，縫深5cm，間距6m
三、 .雙方權(quán)利和義務(wù)
甲方主要工作
1 負責場地三通一平，水電接入；
2 進行工程協(xié)調(diào)、管理、驗收；
3 按合同約定支付工程款。
乙方主要工作
1 本合同簽訂后2天內(nèi)，乙方進場完成施工準備。
四、工程價款的結(jié)算與支付
1 按實際面積結(jié)算,13元/m2；
由甲方處理，所發(fā)生費用加10%的管理費由乙方承擔；
五、安全文明施工
1 乙方應(yīng)按工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及管理制度的規(guī)定，精心組織、文明安全施工；甲方對乙 方任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權(quán)予以制止，直至罰款和解除合同。
2 乙方在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均由乙方自行負責并承擔相應(yīng)的經(jīng)濟責 任、法律責任及相應(yīng)的一切經(jīng)濟賠償。
六、竣工驗收
乙方在工程具備竣工驗收條件前時通知甲方組織竣工驗收。甲方在收到通知后及時組織有關(guān)人員進行驗收，并在驗收后給予認可或提出限期整改意見。乙方按要求整改，并承擔自身原因造成整改的費用。
七、違約責任
1 因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延誤，工期順延，費用不計。
2. 因乙方原因，未按本合同第一項第七條所示工期按時竣工，每延誤一天，乙方按300元/ 天甲方支付逾期違約金，并承擔由此給甲方帶來的全部損失。
3因乙方原因工程質(zhì)量達不到本合同約定的質(zhì)量標準，由乙方無條件進行返工、整改、修 復(fù)或采取其它補救措施達到合同質(zhì)量標準，所產(chǎn)生的費用包括重新檢測所需費用均由乙方自行負責，并且向甲方賠償本工程項目總造價的5%的違約金。如因乙方工程質(zhì)量不符合要求，甲方提出整改要求后7天內(nèi)承包人仍未予以完善的，甲方有權(quán)另行安排單位完成相應(yīng)整改工作，由此發(fā)生的費用及損失均由乙方承擔。
八、合同生效與終止
1 本合同經(jīng)雙方法定代表人或其委托代理人簽字后生效；
2 合同訂立時間：2011年8月16日；
3 甲方、乙方履行合同全部義務(wù)，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工結(jié)算價款支付完畢，本 合同即告終止。
九、合同份數(shù)
1. 本合同正本三份，雙方各執(zhí)壹份，財務(wù)一份，具有同等法律效力；
2．本合同其它未盡事宜雙方可另行簽訂補充協(xié)議明確。
甲方：（公章）乙 方：（公章）
經(jīng) 辦 人： 經(jīng) 辦 人：
電話： 電話：
2011年8月16日
甲方：
乙方： 身份證號: (附身份證復(fù)印件1份)
經(jīng)雙方協(xié)議商定，現(xiàn)將xx公司混凝土地面工程承包給乙方，面積為xxx平方米，總造價為xxxx元。
具體事項如下：
一、此工程為包工包料，乙方開工時甲方付給乙方104,800.00元做為乙方啟動資金。
二、甲方為乙方提供場地、水、電等便利條件，具體安裝、連接由乙方負責。
三、甲方技術(shù)要求：混凝土表面光滑，一年內(nèi)不得有斷裂、粉面等質(zhì)量問題，發(fā)生質(zhì)量問題乙方負責免費維修。（如發(fā)生天災(zāi)、人為破壞乙方概不負責）。混凝土地面剖面圖見附件一：混凝土地面剖面圖。
四、剩余款項170000.00元中的140000.00元在2015年12月31日結(jié)清，如不結(jié)清，按違約處理，所有剩余款按翻倍結(jié)算。余下30000.00元做為質(zhì)量保證金。工程質(zhì)量保證期為1年，質(zhì)保期自工程交工日算起。
五、以上條款共同遵守，其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。 本合同經(jīng)雙方簽字后生效。共一式兩份，雙方各執(zhí)壹份。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
地坪合同協(xié)議書篇十二
四、實行合理化建設(shè)獎和提前竣工獎的，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)有關(guān)政策的規(guī)定，另行協(xié)議。
五、甲、乙雙方在履行合同時發(fā)生爭議，首先應(yīng)本著友好態(tài)度協(xié)商解決，若經(jīng)協(xié)商不能解決，可向工程所在地的勞動仲裁委員會申請仲裁，對仲裁結(jié)果不服，可向工程所在地的人民法院提起訴訟。
第七條：竣工驗收。
1：本地坪工程全部完成后，乙方通知甲方按本合同第三條規(guī)定的技術(shù)質(zhì)量要求驗收。
2：遵守施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)，文明施工的規(guī)定服從甲方的合法指令，否則均視為乙方違約。
第八條：保修服務(wù)。
施工完畢后一年內(nèi)，由于乙方施工所引起的工程質(zhì)量問題，由乙方提供免費修補。因人力不可抗拒因素或第三方引起的質(zhì)量問題，不屬于保修范圍，但乙方應(yīng)提供服務(wù)，費用另議;保修期滿后，乙方保證繼續(xù)提供服務(wù)，費用另議。
第六條：其他條款。
一：本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成可向人民法院提起訴訟。
二：本合同一式貳份。
三：本合同自雙方簽訂之日生效，結(jié)算全部款項后本合同自然終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
發(fā)包方：(簡稱甲方)，代表人鄧學(xué)林，組長。
承包方：(簡稱乙方)。
為搞好一事一議工程，經(jīng)村民代表大會同意，并經(jīng)村委會報上級政府批準，在煙房村開展一事一議水泥路面硬化工程。為確保主體路面按時按量完成任務(wù)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意達成如下協(xié)議：
一、承包工程項目及主要工程量：
該路工程：全長680米。路面結(jié)構(gòu)：基層為原路基土穩(wěn)定層，面層為沙夾石鋪墊，上為0.17米厚混凝土。路面寬度為3.5米(含路肩)。乙方承擔木板，并在路面兩側(cè)支模澆灌，路面保證自然平整，無需拋光。工程量不得少于合同規(guī)定的數(shù)量，多余的按新增工程量計算費用。
1、路基擋墻工程：全長米擋墻，寬度0.7米。水泥漿支砌鉤縫，并留出一定數(shù)量的排水孔，排水減壓。
2、倒車場一個：長16米，寬13米，面層為0.05米沙夾石鋪墊，上為0.18米厚混凝土。
二、承包費金額：164000元，大寫：壹拾陸萬四千圓整。
三、施工要求：
1、該工程由甲方投資興建，由國家無償提供水泥，乙方按照甲方規(guī)劃設(shè)計要求進行施工。
2、施工中，路基寬度不夠的清除、降低路基由乙方負責，乙方所需沙石(含運費)、人力和機械由乙方自備，費用自理。
3、施工過程中，甲方新增加的工程量，按照本合同要求計算和支付款項。
四、付款方式：
前期甲方預(yù)支2萬元啟動資金，乙方完成路基沙石鋪墊工程后，甲方付給乙方2萬元;水泥路面完成一半時，甲方付給乙方2萬元;水泥路面全部完成后，甲方付給乙方104000。
五、乙方在施工中，所有工程項目一律不得轉(zhuǎn)包，若出現(xiàn)轉(zhuǎn)包情況，甲方有權(quán)中止合同，產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由乙方自負。
六、工程工期：
施工期限為10月29日至月30日止。逾期完不成，每拖一天扣乙方工程總額的1%(因天氣及其他原因等不可抗拒的或因增加工程量除外)。
七、乙方在施工中必須自覺接受管理和甲方的監(jiān)督，堅決按照施工要求施工，如乙方不服從監(jiān)督管理和違反施工要求，甲方有權(quán)中止合同，另行承包。乙方前期所完成工程量的費用自負。
八、乙方在施工中，必須按上級部門所規(guī)定的安全操作規(guī)程進行操作。開挖、運輸?shù)仁┕み^程中，所出現(xiàn)任何事故均由乙方自行負責，甲方不承擔任何責任。
九、甲方負責該工程范圍內(nèi)的協(xié)調(diào)，并維持好秩序及道路使用，負責免費提沙夾石料、道路、物料堆放場地和電水源(電費由乙方負擔)。如協(xié)調(diào)不及時造成乙方誤工損失和延誤工期，由甲方負責。道路若需下設(shè)排水管道，需由甲方負責購買，乙方負責免費安裝。
十、該項工程所繳稅款由乙方自行負擔。
十一、以上條款，雙方必須遵守，若一方違約，違約方向另一方交納違約金八仟貳百元(164000×5%)。
十二、本合同一式三份，村委會、甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效，
十三、附加：
1、設(shè)計工程量以外，若遇到不可預(yù)見的工量，甲乙雙方共同協(xié)商追加工程量;。
2、工程總量根據(jù)工程完成后，據(jù)實核算。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
地坪合同協(xié)議書篇十三
甲方： 乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本地坪項目相關(guān)事項協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 項目概況 1.1 項目名稱： 1.2 項目地點：
1.3 項目面積：約計 m(結(jié)算按實際測量數(shù)據(jù)為準) 第二條 合同期限
2.1 乙方進場日期為2013年 月 日至2013年 月 日交付驗收，合同期限總?cè)諝v天數(shù) 天。
2.2 如遇到下列情況，合同期限天數(shù)應(yīng)予自動順延：
2.2.2 甲方應(yīng)提供的電源、水源等設(shè)施未能接通，影響乙方正常工作;
2.2.7 其它影響合同條款執(zhí)行的情況出現(xiàn)。
第三條 合同價款
2
備注：此價格不包含任何稅金稅票，如需開票另加6%稅金。
作相應(yīng)調(diào)整。
第四條 雙方配合
4.1 甲方指定 為本項目駐現(xiàn)場代表，乙方指定 為本項目駐現(xiàn)場代表，代表
雙方在遇到各種問題時協(xié)調(diào)解決。
以保證項目如期進行。
料)，混凝土已做過耐磨和其他養(yǎng)護處理的，甲方應(yīng)做出書面通知，若做過水性養(yǎng)護處理的基礎(chǔ)，會有產(chǎn)生與硬化劑反應(yīng)的可能性。否則由此出現(xiàn)的一切問題乙方不承擔責任，因甲方提供的新做或現(xiàn)有混凝土基面存在嚴重的質(zhì)量問題足以影響乙方施工質(zhì)量時，雙方應(yīng)在經(jīng)過實地踏勘后另行補充簽訂《基面處理備忘錄》，于完工后立即按照實測面積結(jié)算。
進行的需要。
業(yè)及運輸?shù)男枰?，約束其它非本項目服務(wù)人員進入現(xiàn)場踩踏地坪或影響作業(yè)。 4.6 甲方應(yīng)負責辦理施工許可證及其它作業(yè)所需證件、批件或臨時申請批準手續(xù)。
乙方應(yīng)指定專人監(jiān)護。
作業(yè)區(qū)域;養(yǎng)護期后方可搬入重物，如需提前，應(yīng)在確認不破壞地坪的前提下穿軟質(zhì)軟底拖鞋并做好地坪鋪墊保護工作。
4.9 地面使用過程中，地面發(fā)生硬傷情況時，維修費用由甲方自行承擔。 4.10原有施工縫、伸縮縫等不做處理。
4.11乙方做好作業(yè)組織管理，維持現(xiàn)場整潔、道路暢通，項目完成后清理現(xiàn)場。
4.12如因現(xiàn)場作業(yè)條件變化或因其它原因需調(diào)整工藝或合同期限，乙方應(yīng)書面通知甲方。 4.13乙方應(yīng)按照雙方規(guī)定的驗收標準及期限完成項目并合格交驗。
4.14在項目完成后規(guī)定的保修期內(nèi)，由于乙方原因造成的質(zhì)量問題，乙方于接到通知后應(yīng)提供無條件保修。
4.15乙方有義務(wù)將地坪的`養(yǎng)護及注意事項提供給甲方。
4.16 如雙方未能履行以上義務(wù)，導(dǎo)致給對方造成損失的，責任方應(yīng)賠償對方的有關(guān)損失及誤工費。
第五條 項目驗收
5.1 在項目完成后三個工作日內(nèi)，甲方須組織相關(guān)人員驗收并確認實際作業(yè)數(shù)量;如遇特殊情況甲方需推遲驗收的，應(yīng)書面通知乙方，經(jīng)乙方同意后，延遲最多不超過十五天。甲方應(yīng)作好此期間的現(xiàn)場保護工作。
5.3 本項目做為單項專業(yè)項目只做單項驗收，與甲方的其它項目無關(guān)，不得與整體工程或其它項目做捆綁驗收及結(jié)算。
6.1 以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為 十二 個月整。 6.2 保修范圍：由于環(huán)氧地坪漆本身材料質(zhì)量問題造成的不達標情況。
6.3 保修期內(nèi)，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取工本費。
6.4 保修期后，乙方提供優(yōu)質(zhì)跟蹤服務(wù)，維修收取工本費。
第七條 付款方式
7.1 合同簽訂生效后，甲方應(yīng)支付合同總造價的 —— %備料款。
7.2 乙方材料、人員進場后當日內(nèi)，甲方再支付合同總造價的備料款 60 %。 7.3 施工進度過半時，甲方再支付合同總造價的 20 %。 7.4 施工完畢，按實際結(jié)算面積總價結(jié)清余款。 7.5 甲方將采取現(xiàn)金方式向乙方支付款項。
第八條 違約與爭議
8.1 如甲乙雙方中的一方單方面解除合同或部分解除合同，應(yīng)負違約責任，按照違約額的30%支付對方違約金。
8.2 如乙方無故拖延項目的交驗期限，每拖延一天按照合同額的3‰支付甲方違約金。 8.3 如甲方不按照合同規(guī)定的進度支付合同款，乙方有權(quán)停止施工，所造成的誤工損失由甲方承擔(按照進駐現(xiàn)場人數(shù)計算，每人每天叁佰元標準)，甲方每拖延一天按照應(yīng)支付款額的3‰支付乙方滯納金，同時合同期限相應(yīng)順延。
8.4 甲方不按照合同規(guī)定的期限按時付款、驗收或支付款項時，應(yīng)向乙方支付違約金、滯納金。
8.5 因履行本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
第九條 合同生效與終止
9.1 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.2 雙方辦理驗收結(jié)算后，本合同即告終止(保修條款除外)。 第十條 附則
10.1 未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》、等相關(guān)法律規(guī)章執(zhí)行，或雙方協(xié)商解決。 10.2 本合同壹式貳份，由甲、乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)： 地址： 地址： 法定代表人/委托代理人(簽字)： 法定代表人/委托代理人(簽字)：
環(huán)氧樹脂地坪合同
甲方：四川xxxx納米科技有限公司
乙方：成都瑞志交通工程技術(shù)有限公司
第一條 工程名稱：環(huán)氧樹脂自流平
第二條 工程地址：成都市金堂縣淮口鎮(zhèn)成阿工業(yè)集中發(fā)展區(qū)xxxx9號。
第三條 工程詳細：乙方為甲方共計4200平方米生產(chǎn)車間完成環(huán)氧樹脂自流平施工。
第四條 施工方法：
1、以強力打磨機清除地坪表面雜質(zhì)，掃除地坪的突出物和表面之浮漿粉塵。
2、底涂涂布：表面清理干凈后，使用滾筒涂布環(huán)氧樹脂底涂一道。
3、修 補：使用環(huán)氧樹脂中涂填加耐磨粉先修補破損處。
4、中 涂：環(huán)氧中涂加石英砂混合均勻后整體批涂一道。
5、研磨中涂：中涂固化后整體細致打磨一遍。
6、批 涂：面涂環(huán)氧樹脂加耐磨粉，使用鏝刀批涂一道。
7、面涂涂布：面涂環(huán)氧樹脂，使用鏝刀批涂一道。
8、總涂層高度：不能低于3mm.
第五條 施工注意事項：
1、現(xiàn)場必須待地干透，不得有水氣、油漬，若地面場地不具備條件，乙方施工時需告知甲方將來會有可能出現(xiàn)的品質(zhì)問題。
2、平整度及瀉水坡度要求由甲方土建單位完成后交乙方施作。
3、不能夜間施工。
4、施工區(qū)域不得交叉施工并由甲方派人管制。
5、環(huán)氧樹脂面涂完工后，甲方應(yīng)派人員管制48小時，才可開放使用， 7日后重型機械方可進入。
6、材料設(shè)備放置地點由甲方提供，場地須干燥防潮濕水氣。
第六條 付款方式：
一、合同簽訂生效后，乙方待甲方通知進場作業(yè)，每平方米單價48元，總計施工面積為：4200平方米，總價：201600.00元，優(yōu)惠后合同款項為：200000.00元(大寫：貳拾萬元整)。
二、乙方在甲方處購進同等價值的高純硅微粉共計200000.00元(大寫：貳拾萬元整)，貨款采用相互抵消的方式支付;乙方為甲方按合同條款完成施工，甲方按乙方要求的進度供應(yīng)合格高純硅微粉，直至貨款相互抵消完畢為止。
第七條 甲乙雙方的責任：
一、甲方承擔責任：
1.提供安全可靠的施工用料存放室內(nèi)地點。
2. 提供水源、電源，保障室內(nèi)滿足施工溫度
3. 及時進行竣工驗收。
二、乙方承擔責任：
1.乙方負責材料按期進場，保證施工。
2. 負責按工藝要求施工。
3. 嚴格遵守甲方現(xiàn)場規(guī)章。
4. 保障按工期完工。
第八條 施工期：合同簽定生效后，待甲方通知乙方人員、設(shè)備及材料進場之日算起，施工工期不超過30天。
第九條 竣工驗收;
1、 外觀光滑平整、無大顆粒、雜質(zhì)等不良現(xiàn)象。
2、 無脫層、起鼓等不良現(xiàn)象。
3、 無塌陷、細孔等缺陷。
第十一條 其它約定事項：
1、質(zhì)量保證：保修1年。
2、合同一式二份，雙方各持一份。
4、其它未盡事宜：協(xié)商解決。
甲方：四川xxxx納米科技有限公司
簽字(蓋章)：
日期：
乙方：成都瑞志交通工程技術(shù)有限公司
簽字(蓋章)：
地坪合同協(xié)議書篇十四
地坪漆施工合同范本怎么寫?以下是小編給你分享的地坪漆施工合同范本范本，供你閱讀參考。
甲方： 電話：
乙方： 電話：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的原則和有關(guān)規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，甲方委托乙方，負責環(huán)氧樹脂地坪的供應(yīng)和施工，達成如下協(xié)議：
第一條：施工面積和合同價格：面積： ，單價為 元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：
第二條：材料：
第三條：工程質(zhì)量標準
本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達到：乙方所鋪設(shè)材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的'原因?qū)е碌孛娴牧芽p及其它質(zhì)量問題，與乙方無關(guān)，建議混凝土標號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。
第四條：施工與驗收
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期 ，總工程期 天。
甲方應(yīng)在工程施工完成后3天內(nèi)對乙方鋪設(shè)的地面進行驗收，如三日內(nèi)未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設(shè)的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設(shè)已驗收合格。甲方應(yīng)當根據(jù)本合同規(guī)定進行付款。
第五條：付款方式
合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方合同的 %，計人民幣 元，
第六條：終則
1、 本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應(yīng)當首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。
2、 本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方： 乙方：
簽訂地點： 日期：
地坪合同協(xié)議書篇十五
環(huán)氧地坪漆的合同不會寫?沒關(guān)系。下面小編整理了一篇關(guān)于環(huán)氧地坪漆的合同范本，供大家參考，希望可以幫到大家。
定做方：
承攬方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權(quán)利義務(wù)和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點，方式
1-1承攬項目名稱：
1-2承攬項目地點： 1-3承攬方式：包工包料
2、承攬標(加工成品)
2-1環(huán)氧樹脂面積平方米
2-2塑膠地板
注：具體面積以實際面積為準。
3、加工成品的質(zhì)量要求
3-1承攬方提供規(guī)格工藝進行施工;
3-2施工工藝：詳見附表。
4-1地坪漆單價/m2;
4-2塑膠地板單價元/m2
4-2工人、材料、機械、進場后定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預(yù)付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的 20% 即 元的尾款。
5、素地標準及施工條件
5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應(yīng)大于2mm;
5-2水泥結(jié)合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3水泥素地表面含水率達到8%;
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度低于0度;
5-6施工期內(nèi)定做方不安排交叉施工;
5-7施工過程中當事人雙方應(yīng)專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。
6、驗收標準與方法
6-1按合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應(yīng)向定做方提供必需的技術(shù)資料。
6-2承攬方應(yīng)向定做方發(fā)出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應(yīng)在三天內(nèi)(逢法定節(jié)假日可以順延)進行驗收，無故拖延或未經(jīng)驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。
6-3當事人雙方對承攬項目質(zhì)量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)申請檢驗，并向?qū)Ψ教峁z驗證明，檢驗所發(fā)生的費用則過錯方承擔。
6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質(zhì)量事幫可由承攬方計費維修。
7、工期
7-1本工期總工期為;
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現(xiàn)受潮者;
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;
7-3-4定作方未近合同規(guī)定支付 付款，工程進度面影響施工進度者。
8、安全施工管理條例
8-1承攬方有關(guān)人員進入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)該遵守定作方有關(guān)制度。
8-2由承攬方人因違反有關(guān)管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。
9、違約責任
9-1雙方應(yīng)嚴格遵守本合同有關(guān)條款，承攬方的完工質(zhì)量達不到本合同第3條雙方約定的質(zhì)量要求，由承攬方再負責反修并保達到合同約定的質(zhì)量要求，一切費用由承攬方負責承擔。
9-2承攬方應(yīng)按合同約定如期完工，若沒有發(fā)生本合同第7條3款的情形， 違約金。
9-3承攬方完成地坪，應(yīng)由定作方負責協(xié)調(diào)保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。
9-4定作方應(yīng)及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作業(yè)。
如因特殊原因須進行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。
9-5定作方應(yīng)按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權(quán)停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的`材料費、人工費、及施工過程中相關(guān)費用等于合同中止給承攬方造成的損失。
9-6 償付承攬方違約金。
9-7承攬方應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)。
選用符合國家質(zhì)量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應(yīng)向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。
10、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責任。
在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理
發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方進行協(xié)商，作也補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執(zhí)一份。
定 作 方： 承 攬 方：
法定代表人： 法定代表人：
授權(quán)代表： 授權(quán)代表：
開戶行： 開戶行：
帳 號： 帳 號：
電 話： 電 話： 日 期： 日 期：
地坪合同協(xié)議書篇十六
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律法規(guī)經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，結(jié)合本工程的實際情況和使用單位的實際要求，為更快、更好地按時、按質(zhì)完成本工程，經(jīng)雙方同意協(xié)議，簽訂本合同：
第一條：工程內(nèi)容和承包范圍。
1.工程名稱：
2.施工地址：
4.工期：天，20xx年月日至20xx年月日。
第二條：工程造價及承包方式。
2.承包方式：包人工、包材料、包工具、包工期。
第三條：工程質(zhì)量、檢查和驗收。
1.乙方必須按照甲方確認的施工工藝施工，厚度，圖案,顏色及尺寸按甲方要求，否則造成的損失由乙方承擔。
2.完工后整個地面光亮潔凈、顏色均一，五年內(nèi)不變色。
3.環(huán)氧地坪的平整度是隨著原地面順平，不空殼、無明顯色差、不發(fā)白、不龜裂，無劃傷和齒痕、表面平整，并符合項目方案標準。
第四條：保修期及維修。
1.產(chǎn)品交付使用后，保修期限為一年(自然磨損和人為因素除外)，期間因施工品質(zhì)的原因而出現(xiàn)起殼、剝落，乙方無償進行維護、修補。
2.如乙方施工完成后，因甲方使用不當造成的損壞，如需乙方負責維修，乙方需收取材料費和人工費。
第五條：其它。
1.乙方材料進入甲方施工現(xiàn)場，必須按甲方指定地點存放。涂料中含有大量的溶劑，并多為易燃液體，嚴禁堆放在施工現(xiàn)場，施工時應(yīng)根據(jù)需要領(lǐng)取，并設(shè)專人保管。施工現(xiàn)場嚴禁動用明火和吸煙，并設(shè)置co2滅火器、砂土、石棉布等消防工具，照明采用防爆燈。施工場地必須設(shè)置排通風裝置，使空氣中有害氣體的含量少于允許含量的極限，施工人員要載好防護裝備(工作服、風鏡、防毒口罩或防毒面具，手套等)，面部和手部可涂防護油膏，以防急性和慢性中毒。
2.乙方進入甲方公司內(nèi)施工，乙方必須遵守甲方公司的各項規(guī)章制度。
4.由于不可抗拒的自然災(zāi)害所造成的經(jīng)濟損失，應(yīng)由甲、乙雙方協(xié)商解決;。
9.保證施工場地清潔，安裝完畢后及時清場，遺留的各種垃圾由乙方及時清除，并承擔費用。
10.乙方按確定工期時間完成施工任務(wù)，每延遲一天罰款500.00元。
11.凡與本合同有關(guān)而引起的一切爭議，雙方應(yīng)首先通過友好的協(xié)商的方式解決，如經(jīng)協(xié)商仍不能達成協(xié)議時，任何一方均可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。合同一式叁份，甲、乙雙方代表簽名并加蓋單位公章或合同章后生效，在甲方支付完全部工程款、乙方工程保養(yǎng)期滿后，合同方才失效。每份具有同等法律效應(yīng)。未盡事宜協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
地坪合同協(xié)議書篇十七
合同有哪些要點需要特別注意呢？下面是小編為您精心整理的環(huán)氧地坪工程承攬合同，希望大家喜歡。
環(huán)氧地坪工程承攬合同
甲方： 乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)規(guī)定，為了明確雙方在 合同執(zhí)行中的權(quán)力、義務(wù)和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本 合同，共同遵守。
承攬名稱、方式、地點
1-1 承攬項目名稱： http:///
1-2 承攬項目地點：
1-3 承攬方式：包工包料 承攬標的(加工成品)編號 名稱 規(guī)格 顏色 單位 數(shù)量 sp/2 環(huán)氧樹脂砂漿地坪 合計 (m2) 注：數(shù)量以實際測量為準。
承攬標的(加工成品)
3-1 承攬方按提供規(guī)格工藝進行施工:
3-2 采用材料為： 環(huán)氧樹脂 環(huán)氧地坪工程承攬合同
4.價款及付款方式
4-1 單價：
4-2 總價：
4-3 付款方式：
4-3-1 預(yù)付款：
1、合同簽訂后 日內(nèi)，定作方應(yīng)向承攬方支付合同 總額的 元的工程預(yù)付款;
2、承攬方進場后，正式施工前，定作方應(yīng)向承攬方支 付總額的 元的工程預(yù)付款。
4-3-2 進度款：當工程完成 50%時，定作方應(yīng)向承攬方支付合同總額 元的工程進度款。
4-3-3 完工款：工程完工后 天內(nèi)，付清全部工程款。
4-4 結(jié)算方式： 4-4-1 一般采用轉(zhuǎn)帳支票或銀行匯款的形式結(jié)算，支票或匯款的收款方 必須是承攬方，定作方應(yīng)寫清承攬方的'開戶行和帳號。
4-4-2 現(xiàn)經(jīng)雙方商定采用 方式付款。
5.素地標準及施工條件
5-2水泥結(jié)合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3 水泥素地表面含水率小于8%
5-4 施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度不低于0;
5-6 施工期內(nèi)定作方不安排交叉施工;
5-7 施工過程中當事人雙方應(yīng)專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。
6.驗收標準與方法
6-1 按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應(yīng)當 向定作方提供必需的技術(shù)資料。
6-2 承攬方應(yīng)向定作方質(zhì)監(jiān)中心等有關(guān)單位發(fā)出驗收通知單，定作方接 驗收通知后應(yīng)在三十天內(nèi)(逢法定節(jié)假日可以順延)驗收，無故 拖延或未經(jīng)驗收而提前投入使用者視同驗收合格。
6-3 當事人雙方對承攬項目質(zhì)量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質(zhì)量監(jiān) 督檢驗機構(gòu)申請檢驗，并向?qū)Ψ教峁z驗證明，檢驗所發(fā)生的費 用由異議方承擔。
6-4 保修期12 個月，保修期內(nèi)因承攬方施工原因出現(xiàn)漆面與水泥面分 層脫皮由承攬方負責返修，使用過程中人為機械損傷及其他原因 (如水泥脫落或地表未干而定作方要求趕工等)造成質(zhì)量事故可 由承攬方計費維修。
7.工期 7-1 本合同總工期為 天(從開工之日算起); 7-2 本工程開工期為 7-3如遇下列情況，工程工期相當順延，并以書面形式確定順延期限; 環(huán)氧地坪工程承攬合同 7-3-1因甲方原因不能如期騰出施工場地者; 7-3-2 施工中因停電、停水連續(xù)影響24 小時以上，或連續(xù)間歇性停電、 停水三天以上者。
8.安全施工管理條例 8-1 承攬方應(yīng)向定作方有關(guān)人員進行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定了解，由 于承攬方未進行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定了解造成安全事故，仍由 承攬方承擔一定責任。
8-2 承攬方有關(guān)人員進入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度 8-3 由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9.違約責任
9-1 承攬方交付的地坪如出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量問題，定作方同意利用的，應(yīng) 當按質(zhì)論價，酌情減價，不同意利用的，應(yīng)由承攬方負責修整。
9-2 承攬方原因造成工期延誤的，每逾期一天，按照逾期交付部分價格 0.5%償付定作方違約金。
9-3 承攬方已完成地坪，應(yīng)由承攬方負責協(xié)調(diào)保護，因定作方原因造成 地坪交付前損壞的，由定作方負責損壞賠償，由于承攬方自身原 因造成損壞的，則由承 攬方負責。
9-4 定作方應(yīng)及時將所需施工現(xiàn)場所提供予承攬方進場施工，不安排交 叉作業(yè)，如因特殊原因須進行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進 行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤，由定作方負責損失。
9-6定作方超過合同規(guī)定日期支付款項，每逾期一天按逾期金額的0.5% 償付承攬方違約金。
10.不可抗力 環(huán)氧地坪工程承攬合同 在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但應(yīng)采取積極措施，盡量 減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責任，在定作方遲延接 受或接受其間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任并且賠償承攬方由此造成 的損失。
11.補充條款
12.期限與其他 本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，合同履行完畢即失效，本 合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事 宜，應(yīng)由雙方進行協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有 同等效力。
本合同正式 承攬方：
法定代表人：法定代表人：
授權(quán)代表：授權(quán)代表：
開戶行：開戶行：
帳號： 帳號：
地址： 地址：
電話： 電話：
日期： 日期：
環(huán)氧地坪工程承攬合同