加工定做合同管轄權(通用15篇)

字號:

    有效的合同應當符合法律法規(guī)的規(guī)定,不得涉及非法或違反公序良俗的內(nèi)容。合同的履行期限應當合理安排。合同的使用要遵循誠實信用、公平交易的原則。
    加工定做合同管轄權篇一
    法定代表人:____________職務:____________
    定作方:____________________________________
    法定代表人:____________職務:____________
    定作方委托承攬方加工____________
    經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
    1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。
    承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
    2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。
    定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。
    承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
    3、交(提)原材料等物品日期計算,參照
    第七條規(guī)定執(zhí)行。
    第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
    1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。
    承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
    2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
    3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
    第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
    第六條驗收標準和方法
    1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
    2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。
    驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。
    對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。
    保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
    3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
    第七條交貨的時間和地點
    1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。
    任何一方要求提提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
    2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
    第十二條承攬方的違約責任
    1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
    2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
    3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
    定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
    因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
    4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
    未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
    5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
    6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
    7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
    第十三條定作方的違約責任
    1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
    2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
    3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
    4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
    5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
    6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
    7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
    第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
    第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理:
    1.向仲裁機關申請仲裁;
    2.向人民法院起訴。
    本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
    本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
    定作方:_______________________
    承攬方:________________________
    代表人:________________________
    代表人:________________________
    ____年____月____日
    ____年____月____日
    加工定做合同管轄權篇二
    定作人(甲方):
    承攬人(乙方):
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實信用的原則,現(xiàn)就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關事宜,特簽訂本合同:
    加工定作內(nèi)容:就乙方目前生產(chǎn)的20多個品種的電瓶,甲方暫定在合同期限內(nèi)向乙方定做30萬支。
    自本合同生效之日起至20________年12月30日止。
    1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為:由甲方提供原材料,乙方進行加工制作,生產(chǎn)出成品后,向甲方交付產(chǎn)品,乙方收取加工勞務費。
    2、在本合同期限內(nèi),生產(chǎn)原材料和成品的所有權均系甲方所有,乙方只具有收取勞務費的權利和義務。
    3、關于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協(xié)商確定。
    乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。
    1、本合同期限內(nèi),甲方負責向乙方供應生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所需的一切原材料,乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放,甲方對原材料享有所有權,甲方派專人就原材料簽收登記、保管,并按生產(chǎn)進度的需要發(fā)放原材料。
    2、甲方有權監(jiān)督乙方進行加工制作,如發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的,甲方可拒絕接收成品,并有權要求乙方承擔成本損失。
    3、乙方應對生產(chǎn)的成品,分批次向甲方移交。
    4、未經(jīng)甲方同意,乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉(zhuǎn)移、出售、贈與、擔保等)。
    5、合同期間,非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。
    6、合同履行期間,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
    7、如甲方認為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續(xù)的,乙方應全面配合。
    乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應嚴格按照國家標準或行業(yè)標準執(zhí)行乙方下線的成品每天向甲方辦理移交。
    1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產(chǎn)線上的半成品及未交付的成品,在此期間,如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。
    2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的,則由乙方承擔損失賠償責任。
    1、本合同未盡事宜,可由雙方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同相沖突的,以補充協(xié)議為準。
    2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效,在履行合同的過程中發(fā)生爭議的,可向合同履行地人民法院訴訟解決。
    3、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
    甲方(公章):_________
    乙方(公章):_________
    法定代表人(簽字):________
    法定代表人(簽字):_________
    _________年____月____日
    _________年____月____日
    加工定做合同管轄權篇三
    承攬方:定作方:
    簽訂地點:
    簽訂時間:年月日。
    一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限。
    定作物品價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限。
    規(guī)格型號計量單位數(shù)量。
    名或項目單價總金額合計。
    二、定作方帶料。
    材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量質(zhì)量提供日期消耗定額單價總金額
    三、質(zhì)量要求、技術標準。
    四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限。
    五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
    六、驗收標準、方法和期限。
    七、包裝要求及費用負擔。
    八、交(提)貨方式及地點。
    九、交付定金預付款數(shù)額及時間。
    十、結(jié)算方式及期限。
    十一、違約責任。
    十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件。
    十四、雙方協(xié)商的其它條款。
    定作方:承攬方:。
    單位名稱(章)單位名稱(章)。
    單位地址:單位地址:
    法定代表人:法定代表人:
    年月日年月日。
    有效期限:年月日至年月日。
    加工定做合同管轄權篇四
    定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
    2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
    3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
    技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
    1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
    2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
    3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
    價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
    驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
    2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
    3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
    交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
    2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
    包裝要求及費用負擔
    運輸辦法及費用負擔
    結(jié)算方式及期限
    其他約定
    承攬方的違約責任
    一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
    二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
    三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
    四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
    未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
    五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
    六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
    七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
    八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
    九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
    十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
    定作方的違約責任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
    二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
    三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
    四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
    五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
    六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
    七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
    不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
    糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
    1.向仲裁機關申請仲裁;
    2.向人民法院起訴。
    本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
    本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
    加工定做合同管轄權篇五
    定作方:承攬方:
    簽訂地點:簽訂時間:________年____月____日
    規(guī)格型號計量單位數(shù)
    量名或項目 單價總金額合計
    二、定作方帶料材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)
    量質(zhì)
    量提供日期消耗定額單
    價總金額
    三、質(zhì)量要求、技術標準
    四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
    五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
    六、驗收標準、方法和期限
    七、包裝要求及費用負擔
    八、交(提)貨方式及地點
    九、交付定金預付款數(shù)額及時間
    十、結(jié)算方式及期限
    十一、違約責任
    十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
    十四、雙方協(xié)商的其它條款定作方承攬方
    單位名稱(章)單位名稱(章)單位地址:單位地址:
    法定代表人:
    加工定做合同管轄權篇六
    定作方:
    承攬方:
    簽訂地點:
    簽訂時間:? 年? 月? 日
    一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
    定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限?
    規(guī)格型號計量單位數(shù)? 量
    名或項目 單價總金額合計
    二、定作方帶料
    材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)? 量質(zhì)? 量提供日期消耗定額單? 價總金額
    三、質(zhì)量要求、技術標準
    四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
    五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
    六、驗收標準、方法和期限
    七、包裝要求及費用負擔
    八、交(提)貨方式及地點
    九、交付定金預付款數(shù)額及時間
    十、結(jié)算方式及期限
    十一、違約責任
    十二、如需提供擔保,另立合同
    擔保書
    ,作為本合同附件
    十四、雙方協(xié)商的其它條款
    定作方承攬方?
    單位名稱(章)單位名稱(章)
    單位地址:單位地址:?
    法定代表人:? 法定代表人:?
    年月日?? 年月日
    有效期限:? 年月日至年月日
    加工定做合同管轄權篇七
    乙方:_________________
    甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,本著自愿、平等、互利為原則,特簽訂此合同。
    一、廣告牌加工制作內(nèi)容及要求
    二、驗收標準:按實際樣品為檢驗標準。
    三、交貨方式:乙方負責送貨到甲方指定安裝地點。
    四、結(jié)算方式及期限本文:合同簽訂后乙方開始制作廣告牌,負責按質(zhì)按量如期完成合同所約定的項目內(nèi)容。待驗收合格后,甲方一次性付清乙方工程款。
    五、違約責任:雙方應嚴格遵守本合同的約定,如出現(xiàn)問題,根據(jù)問題所屬承擔責任。
    六、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力,其他事宜均由雙方協(xié)商解決。
    甲方:_____________乙方:_____________
    委托代理人:_______委托代理人:_______
    _____年____月____日_____年____月____日
    加工定做合同管轄權篇八
    承攬方:____________。
    簽訂地點:____________。
    簽訂時間:________年____月____日。
    一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限。
    品名或項目。
    規(guī)格型號。
    數(shù)量。
    單價。
    金額。
    交貨期限。
    總金額合計。
    二、定作方帶料。
    材料名稱。
    規(guī)格型號。
    計量單位。
    數(shù)量。
    質(zhì)量。
    提供日期
    消耗定額單價。
    總金額。
    三、質(zhì)量要求、技術標準。
    四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限。
    五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
    六、驗收標準、方法和期限。
    七、包裝要求及費用負擔。
    八、交(提)貨方式及地點。
    九、交付定金預付款數(shù)額及時間。
    十、結(jié)算方式及期限。
    十一、違約責任。
    十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件。
    十四、雙方協(xié)商的其它條款。
    定作方承攬方。
    單位名稱(章)____________單位名稱(章)____________。
    單位地址:____________單位地址:____________。
    法定代表人:____________法定代表人:____________。
    ________年____月____日________年____月____日。
    加工定做合同管轄權篇九
    乙方(承攬方):
    鑒于:為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號產(chǎn)品;乙方系專業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。
    第一條定作物情況:
    1.1品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)。
    1.2規(guī)格:(應寫明定作物具體的規(guī)格型號,技術要求復雜或特殊的,可以。
    寫明按照甲方提供的技術圖紙定做,并將技術圖紙作為合同附件)。
    1.3數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)。
    1.4備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)。
    第二條合同價款。
    2.1合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)。
    2.2付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結(jié)等其他方式,建議貨到付款,以作為產(chǎn)品質(zhì)量責任的牽制)。
    2.3付款時間:(寫明年、月、日)。
    第三條加工成品質(zhì)量要求及技術標準:
    3.1質(zhì)量要求:(應明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準或者甲方具體要求,必須要寫全稱)。
    3.2技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))。
    3.3以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
    第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
    24.1用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
    4.2用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:.甲方于年月日之前提供原材料。
    4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權解除本合同,乙方承擔相應的賠償責任。
    第五條技術資料、圖紙的提供和保密。
    5.1甲方負責提供技術資料和圖紙。
    5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內(nèi)回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
    5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉(zhuǎn)讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發(fā)。
    第六條驗收標準和方法。
    6.1驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)。
    6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)。
    6.3甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)。
    6.4甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)。
    6.5驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。
    6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,甲方有權要求退還。
    6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明為準。質(zhì)量檢驗機構(gòu)由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
    第七條交(提)定作物的時間和地點7.1雙方約定由甲方自提定作物。
    7.1.1自提定作物的時間:(寫明年、月、日)。
    7.1.2自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)。
    7.2雙方約定由乙方送交定作物。
    7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)。
    7.2.2送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)。
    7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
    7.4交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
    第八條包裝要求及費用負擔。
    8.1包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)。
    8.2費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)。
    第九條運輸方式及費用負擔。
    9.1定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
    9.2運輸費用由(如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔。
    第十條定作物的保修。
    10.1定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)。
    10.2在保修期內(nèi)乙方免費提供保修服務。
    第十一條定金及預付款。
    11.1甲方向乙方交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)。
    11.2甲方向乙方交付定金的時間:(寫明年、月、日)。
    11.3甲方向乙方交付預付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)。
    11.4甲方向乙方交付預付款的時間:(寫明年、月、日)。
    第十二條乙方的違約責任:
    12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質(zhì)論價;不同意接受的,應當負責修理或調(diào)換,并承擔元/每件的違約金。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
    12.2未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
    12.3逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的%違約金。延期交貨超過日的,甲方有權解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
    12.4由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、
    滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。第十三條甲方的違約責任:
    13.1超過合同約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價‰的違約金。
    13.2無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
    13.3變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
    13.4其它違約責任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)。
    第十四條爭議的解決方式。
    本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者二)種方式解決:
    (一)向(具體寫明仲裁委員會的確切名稱,如:不能將“深圳仲裁委員會”寫為“北京市仲裁委員會”)仲裁委員會申請仲裁。
    (二)向(根據(jù)有利于我方的原則,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。
    第十五條本合同簽訂地點(應詳細填寫合同簽訂的地點,如:深圳市xx區(qū))。
    第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式份,雙方各執(zhí)份。
    以下無合同正文。
    甲方(章):乙方(章):
    法定代表人:法定代表人:
    委托代理人:委托代理人:
    地址:地址:
    電話:電話:
    開戶行:開戶行:
    賬號:賬號:
    年月日年月日。
    加工定做合同管轄權篇十
    乙方:________________
    一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限:______________。
    二、定作方帶料:________________________________________________________。
    三、質(zhì)量要求、技術標準:_________________________________________________。
    四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限:___________________________________。
    五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求:___________________________________。
    六、驗收標準、方法和期限:______________________________________________。
    七、包裝要求及費用負擔:_______________________________________________。
    八、交(提)貨方式及地點:_______________________________________________。
    九、交付定金預付款數(shù)額及時間:__________________________________________。
    十、結(jié)算方式及期限:_________________________________________________。
    十一、違約責任:________________________________________________________。
    十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件。
    十三、解決合同糾紛的`方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向人民法院起訴。
    十四、雙方協(xié)商的其它條款:
    甲方:________________乙方:________________
    日期:________________日期:________________
    加工定做合同管轄權篇十一
    承攬方:____________
    簽訂地點:____________
    簽訂時間:________年____月____日
    一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
    品名或項目
    規(guī)格型號
    數(shù)量
    單價
    金額
    交貨期限
    總金額合計
    二、定作方帶料
    材料名稱
    規(guī)格型號
    計量單位
    數(shù)量
    質(zhì)量
    提供日期
    消耗定額單價
    總金額
    三、質(zhì)量要求、技術標準
    四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
    五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
    六、驗收標準、方法和期限
    七、包裝要求及費用負擔
    八、交(提)貨方式及地點
    九、交付定金預付款數(shù)額及時間
    十、結(jié)算方式及期限
    十一、違約責任
    十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
    十四、雙方協(xié)商的其它條款
    定作方承攬方
    單位名稱(章)____________單位名稱(章)____________
    單位地址:____________單位地址:____________
    法定代表人:____________法定代表人:____________
    ________年____月____日________年____月____日
    將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
    推薦度:
    點擊下載文檔
    搜索文檔
    加工定做合同管轄權篇十二
    民事上訴狀。
    上訴人(原審被告):******有限公司。
    法定代表人:****董事長。
    被上訴人(原審原告):****。
    上訴人因**糾紛提出的管轄異議,不服**人民法院(20**)*民三初字第**2號民事裁定書,現(xiàn)提出上訴。
    上訴請求:
    2、本案上訴費用由被上訴人承擔。
    事實和理由:
    人民法院提出管轄權異議,認為該案應移送******有限公司住所地(同時也是勞動合同履行地)即****區(qū)人民法院管轄。2009年*月*日,新浦人民法院就此作出了(2009)@民一初字第***號《民事裁定書》,裁定駁回上訴人提出管轄權異議,并于2009年*月**日送達上訴人。上訴人認為*****區(qū)人民法院的裁定沒有法律依據(jù),是錯誤的裁定。本案依法應移送****區(qū)人民法院管轄。理由如下:
    一、原審裁定沒有法律依據(jù),應當予以撤銷。
    原審裁定認為:勞動爭議仲裁委員會作出裁決后,當事人不服提起訴訟的,一般應由該勞動爭議仲裁委員會所在地的人民法院管轄。本案經(jīng)連云港市勞動爭議仲裁委員會裁決,并作出裁決書,所以應由@@@@區(qū)法院進行審理。
    上訴人認為:原審法院@@@@區(qū)法院的理由沒有法律規(guī)定予以支持。并且原審法院也沒有給出一個明確的法律規(guī)定,只是一個模糊的說法。所以該裁定是沒有法律依據(jù)的裁定,應當予以撤銷。
    二、****區(qū)人民法院對本案無管轄權。
    根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二十二條第二款的規(guī)定:對法人或者其他組織提起的民事訴訟,由被告住所地人民法院管轄。第二十四條的規(guī)定:因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。本案是勞動合同履行糾紛案件,也應當由上訴人住所地或勞動合同履行地法院管轄,所以本案應該由上訴人住所地,即連云港市****區(qū)人民法院管轄,而****區(qū)也同時是勞動合同履行地。而@@@@區(qū)法院是被上訴人住所地,根據(jù)法律規(guī)定不應享有管轄權。
    三、本案應當依法移送有管轄權的法院審理。
    請。
    綜上,上訴人認為:原審法院作出的裁定書是沒有法律依據(jù)的,所以必然也是錯誤的裁定書。故上訴人依法向貴院提起上訴,望裁如所請。
    此致
    ***市中級人民法院。
    上訴人:******有限公司。
    加工定做合同管轄權篇十三
    定做方:______________________。
    承攬方:______________________。
    簽定日期:____年____月____日。
    交(提)貨期限____年____月____日。
    一、品名或項目、規(guī)格、用料、數(shù)量、金額。
    品名或項目規(guī)格用料數(shù)量金額(元)
    合計
    二、質(zhì)量要求及技術標準:________________________
    _________________________________。
    三、技術資料及圖紙?zhí)峁┓椒ǎ篲____________________。
    四、包裝要求及費用負擔:_______________________
    __________________________________。
    五、交(提)貨方式及地點和費用承擔:__________________
    ________________________________。
    六、交付訂金預付款數(shù)額及時間:____________________。
    七、結(jié)算方式及期限:__________________________
    _____________________________。
    八、違約責任:______________________________
    ____________________________。
    九、雙方協(xié)商的其它條款:________________________
    ______________________________________
    ___________________________________。
    十、本合同的有效期限:自____年___月____日
    ___________至____年___月____日。
    定做方_______________承攬方
    單位名稱:_____________單位名稱:__
    單位地址:_____單位地址:
    聯(lián)系電話:_____聯(lián)系電話:
    單位代理人:________單位代理人:
    加工定做合同管轄權篇十四
    供貨單位全稱:(以下簡稱甲方)
    需方單位全稱:(以下簡稱乙方)
    根據(jù)《經(jīng)濟合同法》及有關條例規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同,并嚴格信守以下條款:
    1、供貨日期:自合同簽訂日內(nèi)供貨。
    2、產(chǎn)品質(zhì)量標準:
    3、交貨地點:
    4、合同有效期:自合同簽訂日起至付清全部工程款為止
    5、結(jié)算方式:據(jù)實結(jié)算
    6、付款單位名稱:付款方式:期限:
    7違約現(xiàn)任:
    1、供方不能交貨,向需方償付未交貨部分貨款總值%的違約金;
    2、需方中途退貨,向供方償付付退貨部分總%的違約金;
    3、其余違約責任,按有關條例執(zhí)行。
    8、其他補充事項:
    9、梧合一式份,雙方各執(zhí)一份,副本一份,副本份。
    加工定做合同管轄權篇十五
    定作方(下稱“甲方”):
    承攬方(下稱“乙方”):___________________。
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上,就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協(xié)議,以資共同信守。
    第一條定作物品名、規(guī)格型號、數(shù)量:
    第二條加工成品質(zhì)量要求:_________________。
    第三條原材料的提供:原材料由______方提供。原材料品牌及質(zhì)量要求:
    第四條技術資料、設計方案及圖紙?zhí)峁┺k法:由乙方設計,經(jīng)甲方書面確認后,作為制作的依據(jù)。
    第五條合同價款:
    第六條付款方式:乙方將定作物運到甲方指定地點,經(jīng)甲方初步驗收合格后,按實際驗收合格的數(shù)量支付該批次全部價款的___________%,剩余___________%為質(zhì)保金,質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題的,甲方一次性付清。每次付款前,乙方應當提供等額正規(guī)發(fā)票,否則甲方有權拒絕付款。
    第七條交貨時間、地點及方式。
    2.乙方負責將定作的產(chǎn)品運到甲方辦公地點或施工現(xiàn)場;如果定作的產(chǎn)品需要現(xiàn)場制作或安裝的,乙方應當派專人進行現(xiàn)場作業(yè)。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中,甲方不另行支付。
    第八條驗收標準和方式。
    1.定作產(chǎn)品運至現(xiàn)場后,甲方應當及時組織人員進行驗收,對不合格的產(chǎn)品,應當在2日內(nèi)向乙方提出;對使用后才能夠檢測產(chǎn)品是否合格的,質(zhì)保期為___________年,在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的,乙方應當在甲方通知后24小時內(nèi)予以修復或更換。
    2.甲方應當按照國家標準、地方標準、相關產(chǎn)品的行業(yè)標準及甲方要求的標準進行驗收。
    第九條甲方的權利和義務。
    1.有權檢查乙方提供的定作產(chǎn)品原材料,有權要求乙方更換對不合格的原材料;。
    2.有權審核乙方提供的產(chǎn)品設計方案或圖紙;。
    3.有權要求乙方按時交付合格的定作產(chǎn)品;。
    4.應當按時向乙方支付價款。
    第十條乙方的權利和義務。
    1.有權要求甲方支付價款;。
    2.保證提供符合約定的定作產(chǎn)品,原材料符合約定的.質(zhì)量要求;。
    3.應當按時交付定作產(chǎn)品;。
    4.負責產(chǎn)品的運輸和安裝,并承擔相應費用;。
    6.由于乙方產(chǎn)品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產(chǎn)損害的,乙方應當負責賠償,因此給甲方造成損害的,乙方應當予以賠償。
    第十一條違約責任。
    一、甲方的違約責任。
    1.甲方中途變更定作物的規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。
    2.甲方無正當理由拒絕接收定作物的,仍應當向乙方支付相應價款。
    3、甲方遲延付款的,每遲延一日,應當向乙方支付應付款0.3‰的違約金。
    二、乙方的違約責任。
    1.乙方未按合同規(guī)定的質(zhì)量標準交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收并終止合同,由此造成的損失由乙方賠償。
    2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
    3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),逾期一日應當向甲方償付遲延貨物總價0.3‰的違約金;未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
    4.不能交付定作物或不能完成工作的,應退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失。
    第十二條其他。
    1.本合同壹式叁份,甲方持貳份,乙方持壹份,自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執(zhí)行。
    2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達,任何一項通知送達下面地址的視為送達,盡到通知義務。如任何一方地址變更的應當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應當配合送達方簽字確認,否則送達方有權申請公證送達,由此產(chǎn)生的費用由接收方承擔。
    第十三條其它約定。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。