現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強(qiáng)，越來越多事情需要用到合同，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
最新廠房車間維修合同圖片 房屋維修合同匯總篇一
甲方：____（以下簡稱甲方）
乙方：____（以下簡稱乙方）
因華興電力蒸汽管道施工影響福前村老年過渡房，依照《中華人民共和國合同法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就福前老年過渡房房屋維修事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
合同工期：開工日____年____月____日，竣工日____年____月____日，該工期包工、包料，總工程款一次性定價為____元。
二、施工責(zé)任
1、乙方按有關(guān)規(guī)定采取嚴(yán)格的施工安全措施，承擔(dān)由于自身安全措施不力造成的事故責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用及后果，乙方施工人員的人身安全由乙方負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)為施工人員購買人身意外傷害險及與工程施工有關(guān)的一切保險。凡在施工過程中發(fā)生安全責(zé)任事故或其他責(zé)任事故，均由乙方承擔(dān)責(zé)任。
2、甲方在乙方施工中為乙方提供水、電等便利，乙方在施工中要保護(hù)好小區(qū)內(nèi)的方磚步道、花草樹木，不能損壞。在住戶家維修要嚴(yán)格遵守物業(yè)規(guī)定的制度，如有住戶投訴或乙方損害物品，甲方有權(quán)在應(yīng)付乙方的工程款中扣除。
3、乙方維修時必須每天將垃圾集中在甲方的指定地點(diǎn)，保持施工現(xiàn)場的清潔，并在甲方要求的時間內(nèi)清除，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作，否則，甲方有權(quán)委托他人清理，所發(fā)生的費(fèi)用由甲方在應(yīng)付給乙方的工程款中扣除。
4、本合同壹式貳份，甲。乙雙方各執(zhí)壹份，本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
最新廠房車間維修合同圖片 房屋維修合同匯總篇二
乙方：_____________________
甲方與乙方本著互利互惠原則，通過友好協(xié)商簽定以下信息產(chǎn)品維修維護(hù)合同。
一、該合同所包括的信息產(chǎn)品如下：
產(chǎn)品名稱：______________________
產(chǎn)品序列號：____________________
臺數(shù)：____________________
金額：(人民幣)_________________
備注：___________________________
二、由乙方為甲方提供信息產(chǎn)品免送維修服務(wù)，相應(yīng)服務(wù)條款如下：
1、合同有效期內(nèi)，乙方只對本合同所列產(chǎn)品實(shí)施上門維修，如需更換零件甲方應(yīng)承擔(dān)零件費(fèi)用，且甲方不再擁有更換下來的舊零件的所有權(quán)。
2、如果乙方認(rèn)為該產(chǎn)品需要取回修理，則乙方技術(shù)人員將直接前往甲方處取機(jī)。
3、合同有效期內(nèi)，乙方將對本合同所列產(chǎn)品進(jìn)行兩次免費(fèi)清潔。
4、除乙方的節(jié)假日外，每周星期___至星期______：___——___：___，是乙方執(zhí)行該合同時間，乙方在接到甲方維修要求電話的第二個工作日是本合同的標(biāo)準(zhǔn)響應(yīng)時間。
5、本合同不涉及有關(guān)軟件或網(wǎng)絡(luò)支持服務(wù)，凡涉及軟件或網(wǎng)絡(luò)支持問題的維修服務(wù)，均按照乙方收費(fèi)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
6、乙方實(shí)施上門維修地點(diǎn)為該合同所包括的甲方信息產(chǎn)品現(xiàn)在(合同簽字日)使用所在地。
7、甲方應(yīng)對其專有的機(jī)密信息的安全自行負(fù)責(zé)。
三、合同生效及合同期限： 本合同經(jīng)甲乙雙方簽字，蓋章確認(rèn)，且乙方收到合同全款后，方可生效。合同期限是________本合同生效日起一年整。
四、本合同一式兩份，雙方各持一份，具有同等效力。乙方擁有對本合同的解釋權(quán)。
未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方簽字：______________
甲方章：________________
簽字日期：______________
乙方簽字：______________
乙方章：________________
簽字日期：______________
最新廠房車間維修合同圖片 房屋維修合同匯總篇三
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務(wù)：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務(wù)：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬
修繕修理項目及內(nèi)容計量單位數(shù)量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權(quán)對上述_________進(jìn)行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。
第四條 材料
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
第六條 修繕修理時間
第七條 質(zhì)量要求
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：____________。
2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在____日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_____日內(nèi)答復(fù)。
第九條 轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3.雙方必須在得到對方書面批準(zhǔn)后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù)，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第十條 保密
1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機(jī)密。
2.雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。
3.定作人對其專有機(jī)密信息自行負(fù)責(zé)。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十二條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監(jiān)督
承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務(wù)
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進(jìn)行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。
3.更換部件的費(fèi)用由定作人承擔(dān)，承攬人有義務(wù)提供部件的報價，供定作人參考確認(rèn)，報價中的部件價格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點(diǎn)：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進(jìn)行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費(fèi)用由定作人來負(fù)擔(dān)。
第十八條 修繕費(fèi)用
本次修繕的費(fèi)用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條 結(jié)算方式
第二十條 保修
設(shè)備修復(fù)后，對于該設(shè)備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條 合同的終止
如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。
2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費(fèi)用，并免費(fèi)更換原品牌部件，如果造成設(shè)備損壞，承攬人要按市場價格進(jìn)行賠償。
4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
最新廠房車間維修合同圖片 房屋維修合同匯總篇四
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
1、 乙方用戶基本信息：
用戶名稱： ;聯(lián)系地址： ;
聯(lián) 系 人： ;聯(lián)系電話： 。
機(jī)械信息：
機(jī)型/機(jī)號： ;發(fā)動機(jī)型/機(jī)號： ;工作小時： ;
2、 甲方提供的服務(wù)內(nèi)容：
(1)每隔250h或500h的終身免工時費(fèi)定期保養(yǎng)服務(wù);
(3)每天/每周例行保養(yǎng)的指導(dǎo)和技術(shù)咨詢;
(4)提供專業(yè)、快捷的維修服務(wù);
(5)提供小松、山推等工廠的純正配件;
(6)在南京鋼加購買的零件可免運(yùn)費(fèi)送貨上門(大件除外);
(8)甲方在接到乙方報修電話后24小時內(nèi)出發(fā)，承諾以最快的速度到達(dá)現(xiàn)場。
3、 乙方需履行的義務(wù)：
(1)凡享受以上優(yōu)惠服務(wù)條件的乙方，需在南京鋼加零件供應(yīng)中心或所屬服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)購買配件。
(2)乙方在南京鋼加零件供應(yīng)中心或服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)購買配件時，需索要正規(guī)發(fā)票。甲方將依據(jù)提供的正規(guī)發(fā)票實(shí)施相關(guān)的質(zhì)量保證。
4、 保證期外維修的收費(fèi)規(guī)定：
(3)里程收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：按來回公里數(shù)向乙方收取，單價里程以2.00元/公里。
5、 收費(fèi)方式及質(zhì)量保證：按每次發(fā)生的費(fèi)用合計金額當(dāng)次收取，乙方有權(quán)要求甲方在提供正規(guī)發(fā)票后支付費(fèi)用。乙方可憑發(fā)票享受修理的保證期三個月，零件可享受六個月的保證期。
8、 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
最新廠房車間維修合同圖片 房屋維修合同匯總篇五
、 承諾甲方的車輛隨到隨修，保證質(zhì)量，并提供24小時救援 服務(wù)。
、 乙方保證為甲方車輛維修更換的零部件為原廠部件，如發(fā)現(xiàn)假、劣品，按2倍賠款。
乙方對甲方維修車輛合理收費(fèi)，并免費(fèi)提供檢測服務(wù)。
、 乙方對甲方維修車輛在規(guī)定的時間內(nèi)，返修率控制在5%以下。
1、 甲乙雙方履行委托維修單制度，甲方委托維修單一式兩份，
由甲方負(fù)責(zé)人_________對維修項目簽字確定,并留存一份,甲方托修人持委托維修單到乙方進(jìn)行車輛維修(另一份委托維修單乙方留存)。
2、 乙方嚴(yán)格按甲方委托維修單所列維修項目進(jìn)行維修，維修
托維修單與甲方結(jié)算。
結(jié)算方式：每月或維修費(fèi)用達(dá)到5000元以上結(jié)算一次。 六、 如甲乙雙方有一方違約，另一方有權(quán)訴諸法律。 七、 未盡事宜，甲乙雙方共同協(xié)商解決。 八、 本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲 方：
乙 方：
年月日
最新廠房車間維修合同圖片 房屋維修合同匯總篇六
通信地址(郵編)：通信地址(郵編)：
聯(lián)系人：e-mail:聯(lián)系人：電話：傳真：電話：傳真：
xx設(shè)備中心是辦公設(shè)備批發(fā)零售、維修維護(hù)和耗材供應(yīng)為一體的大型正規(guī)服務(wù)商。為使您的工作進(jìn)展得更順利、更方便，我們?yōu)槟峁┯行У暮笄诒Ｕ?。我們的承諾：竭誠為您服務(wù)，把最優(yōu)質(zhì)、最快捷、最滿意的服務(wù)帶給您最新維修協(xié)議書范本最新維修協(xié)議書范本。
一、雙方簽定合同前的確定
在簽定合同前，雙方需共同確認(rèn)所要維修/保養(yǎng)設(shè)備的狀況并對其進(jìn)行登記。乙方需檢查保修設(shè)備的主要部件完好程度及附件的完整性，并登記機(jī)器型號、整體狀況等相關(guān)情況，建立客戶檔案。
二、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方在本協(xié)議所包括的辦公設(shè)備出現(xiàn)故障后及時通知乙方，并將出現(xiàn)故障的情況如實(shí)告知乙方，以協(xié)助乙方維修人員做出正確判斷。
2、甲方?jīng)Q定對故障機(jī)進(jìn)行維修時，更換部件的費(fèi)用由甲方承擔(dān)
乙方提供的報價供甲方參考確認(rèn)，報價中部件價格不得高于該設(shè)備的生產(chǎn)商在本市授權(quán)的維修中心提供的部件價格。
3、甲方因擅自維修或購買使用外單位非原裝耗材、及配件所造成的機(jī)器及配件損壞，乙方不予負(fù)責(zé)，對已磨損應(yīng)更換的部件，甲方若堅持使用所造成的機(jī)器及配件損壞，乙方不予負(fù)責(zé)最新維修協(xié)議書范本合同范本。
4、甲方未經(jīng)乙方同意不應(yīng)自行更換或雇傭第三方更換或拆卸機(jī)器部件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)乙方有權(quán)利無條件單方中止合同。
5、對于在原生產(chǎn)商保修期內(nèi)(含從原生產(chǎn)商購買的擴(kuò)展服務(wù))，甲方可根據(jù)原始保修卡內(nèi)的規(guī)定進(jìn)行維修。
6、甲方如需乙方提供其他技術(shù)支持(如設(shè)備安裝、使用及簡易維護(hù)保養(yǎng)、基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，設(shè)備在本市的遠(yuǎn)距離搬遷予以的協(xié)助和安裝調(diào)試等)，需提前2天通知乙方。
三、乙方的權(quán)利和義務(wù)1、合同執(zhí)行期間，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)對在正常條件下使用的機(jī)器提供免費(fèi)維修維護(hù)。
2、合同執(zhí)行期間，乙方保證在機(jī)器發(fā)生故障的情況下，在接到甲方的維修通知后的小時內(nèi)服務(wù)到位(次數(shù)不限)，國家法定節(jié)假日除外。
3、乙方在收到甲方的維修通知并確認(rèn)機(jī)器需要更換配件時，在不影響甲方正常工作的情況下，將故障機(jī)取回維修，特殊情況乙方為甲方提供備機(jī)。
4、乙方有義務(wù)對每次的維修情況向甲方做出說明，并提供更換配件清單，配件價格不得高于該設(shè)備的生產(chǎn)商在本市授權(quán)的維修中心提供的部件價格。
5、合同執(zhí)行期間，乙方為甲方機(jī)器更換新配件后，新配件再次出現(xiàn)問題，屬配件本身質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)維修更換;若屬于甲方使用不當(dāng)(不屬于配件質(zhì)量問題)造成的配件損壞，由甲方負(fù)責(zé)。
6、在維修(更換部件)工作完成后，乙方維修人員應(yīng)向甲方提供書面報告，并由雙方簽字確認(rèn)故障已被修復(fù)最新維修協(xié)議書范本最新維修協(xié)議書范本。
7、合同執(zhí)行期間，乙方對于甲方新購置的辦公設(shè)備(復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、一體機(jī)等)，除執(zhí)行廠商的標(biāo)準(zhǔn)保修服務(wù)外，乙方可為甲方提供技術(shù)支持和所需的擴(kuò)展服務(wù)(如設(shè)備安裝、使用及簡易維護(hù)保養(yǎng)、基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，設(shè)備在本市的遠(yuǎn)距離搬遷予以的協(xié)助和安裝調(diào)試等)。
四、付款及付款方式
年維修保養(yǎng)付費(fèi)類別：
a類：乙方每月為甲方辦公設(shè)備進(jìn)行一次全面的維護(hù)保養(yǎng)，全年服務(wù)費(fèi)為元，大寫：人民幣元整。
b類：當(dāng)甲方辦公設(shè)備出現(xiàn)故障或需維修保養(yǎng)時，()乙方提供上門服務(wù)，次數(shù)不限，全年服務(wù)費(fèi)為元，大寫：人民幣元整。
付款方式：合同簽訂之日起一周內(nèi)一次性付清，現(xiàn)金支票均
五、爭議解決
合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效，對雙方均有約束力。如有一方不履行合同，另一方可直接向本地法院訴訟。
六、合同的終止和違約
2、違約最新維修協(xié)議書范本合同范本。甲方通知乙方前往維修保養(yǎng)，如乙方無故超過三次不如期維修保養(yǎng)，甲方有權(quán)中止合同，并可要求乙方退返余下的合同款。(退回合同款=〈合同費(fèi)/12〉ⅹ未服務(wù)月份)。
七、本合同自簽約各方簽字蓋章之日起生效
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。其他未盡事宜，雙方本著合理、公正的原則協(xié)商解決。
八、附則：
九、附表：
機(jī)器型號
復(fù)印張數(shù)
備注
合同執(zhí)行期：至
1、合同執(zhí)行期間，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)對在正常條件下使用的機(jī)器提供免費(fèi)維修維護(hù)。
2、合同執(zhí)行期間，乙方保證在機(jī)器發(fā)生故障的情況下，在接到甲方的維修通知后的小時內(nèi)服務(wù)到位(次數(shù)不限)，國家法定節(jié)假日除外。
3、乙方在收到甲方的維修通知并確認(rèn)機(jī)器需要更換配件時，在不影響甲方正常工作的情況下，將故障機(jī)取回維修，特殊情況乙方為甲方提供備機(jī)。
4、乙方有義務(wù)對每次的維修情況向甲方做出說明，并提供更換配件清單，配件價格不得高于該設(shè)備的生產(chǎn)商在本市授權(quán)的維修中心提供的部件價格。
5、合同執(zhí)行期間，乙方為甲方機(jī)器更換新配件后，新配件再次出現(xiàn)問題，屬配件本身質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)維修更換;若屬于甲方使用不當(dāng)(不屬于配件質(zhì)量問題)造成的配件損壞，由甲方負(fù)責(zé)。
6、在維修(更換部件)工作完成后，乙方維修人員應(yīng)向甲方提供書面報告，并由雙方簽字確認(rèn)故障已被修復(fù)最新維修協(xié)議書范本最新維修協(xié)議書范本。
7、合同執(zhí)行期間，乙方對于甲方新購置的辦公設(shè)備(復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、一體機(jī)等)，除執(zhí)行廠商的標(biāo)準(zhǔn)保修服務(wù)外，乙方可為甲方提供技術(shù)支持和所需的擴(kuò)展服務(wù)(如設(shè)備安裝、使用及簡易維護(hù)保養(yǎng)、基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，設(shè)備在本市的遠(yuǎn)距離搬遷予以的協(xié)助和安裝調(diào)試等)。
四、付款及付款方式
年維修保養(yǎng)付費(fèi)類別：
a類：乙方每月為甲方辦公設(shè)備進(jìn)行一次全面的維護(hù)保養(yǎng)，全年服務(wù)費(fèi)為元，大寫：人民幣元整。
b類：當(dāng)甲方辦公設(shè)備出現(xiàn)故障或需維修保養(yǎng)時，()乙方提供上門服務(wù)，次數(shù)不限，全年服務(wù)費(fèi)為元，大寫：人民幣元整。
付款方式：合同簽訂之日起一周內(nèi)一次性付清，現(xiàn)金支票均可。
五、爭議解決
合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效，對雙方均有約束力。如有一方不履行合同，另一方可直接向本地法院訴訟。
六、合同的終止和違約
2、違約最新維修協(xié)議書范本合同范本。甲方通知乙方前往維修保養(yǎng)，如乙方無故超過三次不如期維修保養(yǎng)，甲方有權(quán)中止合同，并可要求乙方退返余下的合同款。(退回合同款=〈合同費(fèi)/12〉ⅹ未服務(wù)月份)。
七、本合同自簽約各方簽字蓋章之日起生效
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。其他未盡事宜，雙方本著合理、公正的原則協(xié)商解決。
八、附則：
九、附表：
機(jī)器型號
復(fù)印張數(shù)
備注
合同執(zhí)行期：至
最新廠房車間維修合同圖片 房屋維修合同匯總篇七
施工單位(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，以及有關(guān)法律、法規(guī)，在自愿、平等的基礎(chǔ)上，合同雙方就礦業(yè)公司至凈化站管道維修工程事宜，經(jīng)協(xié)商，達(dá)成一致，簽訂本合同。
一、工程名稱：棋盤井礦業(yè)公司至凈化站、人工湖管道維修
二、工程地點(diǎn)：生態(tài)公園
三、工程項目：管道維修
四、承包方式：乙方包工。
1.結(jié)算方式：雙方經(jīng)濟(jì)往來，通過銀行辦理。
2.付款方式：工程竣工驗收合格后，乙方提供正規(guī)發(fā)票后付款。
六、施工期限：20xx年 8月 3 日至20xx 年10 月 13 日。工期為 70天;工期每延期一天 建設(shè)單位有權(quán)按合同總造價的 3‰ 扣罰施工單位工程款。工期如遇特殊情況不能按期完工，應(yīng)由施工單位書面向建設(shè)單位提出，雙方協(xié)商適當(dāng)延期。
八、違約責(zé)任：本合同自簽訂之日起生效，雙方因履行本合同發(fā)生爭議糾紛時協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方同意提交鄂托克旗人民法院裁決。 本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
最新廠房車間維修合同圖片 房屋維修合同匯總篇八
維修服務(wù)涉及到兩類企業(yè):制造企業(yè)和維修服務(wù)企業(yè)。在兩者組成的維修備件供應(yīng)鏈中,存在著供應(yīng)鏈面臨的共性問題:對于維修服務(wù)
合同
你了解多少?以下是本站小編為大家整理的維修服務(wù)合同范文，歡迎參考閱讀。
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
1、 乙方用戶基本信息：
用戶名稱： ;聯(lián)系地址： ;
聯(lián) 系 人： ;聯(lián)系電話： 。
機(jī)械信息：
機(jī)型/機(jī)號： ;發(fā)動機(jī)型/機(jī)號： ;工作小時： ;
2、 甲方提供的服務(wù)內(nèi)容：
(1)每隔250h或500h的終身免工時費(fèi)定期保養(yǎng)服務(wù);
(3)每天/每周例行保養(yǎng)的指導(dǎo)和技術(shù)咨詢;
(4)提供專業(yè)、快捷的維修服務(wù);
(5)提供小松、山推等工廠的純正配件;
(6)在南京鋼加購買的零件可免運(yùn)費(fèi)送貨上門(大件除外);
(8)甲方在接到乙方報修電話后24小時內(nèi)出發(fā)，承諾以最快的速度到達(dá)現(xiàn)場。
3、 乙方需履行的義務(wù)：
(1)凡享受以上優(yōu)惠服務(wù)條件的乙方，需在南京鋼加零件供應(yīng)中心或所屬服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)購買配件。
(2)乙方在南京鋼加零件供應(yīng)中心或服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)購買配件時，需索要正規(guī)發(fā)票。甲方將依據(jù)提供的正規(guī)發(fā)票實(shí)施相關(guān)的質(zhì)量保證。
4、 保證期外維修的收費(fèi)規(guī)定：
(3)里程收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：按來回公里數(shù)向乙方收取，單價里程以2.00元/公里。
5、 收費(fèi)方式及質(zhì)量保證：按每次發(fā)生的費(fèi)用合計金額當(dāng)次收取，乙方有權(quán)要求甲方在提供正規(guī)發(fā)票后支付費(fèi)用。乙方可憑發(fā)票享受修理的保證期三個月，零件可享受六個月的保證期。
8、 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
供方： (以下簡稱甲方) 合同編號：
需方： (以下簡稱乙方) 簽訂日期：
一、 合同價款
項目為通信線路維修，采購總金額為：9490元。
二、 服務(wù)方式
甲方應(yīng)接到乙方通知后24小時能到達(dá)現(xiàn)場并處理好故障問題，若甲方未能在規(guī)定時間內(nèi)完成故障處理， 應(yīng)按合同價日千分之五每日支付違約金。
三、 質(zhì)量保證
甲方應(yīng)按《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》(信息工程部分)的通知(建標(biāo)20xx259號)等法律法規(guī)規(guī)定及各專業(yè)施工規(guī)范要求進(jìn)行工程施工。在具體項目建設(shè)過程中如發(fā)現(xiàn)甲方未能按時、按質(zhì)、按量提供服務(wù)的，乙方有權(quán)提出限期整改的要求，整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規(guī)范要求的，乙方有權(quán)中止直至解除具體合同/訂單，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)賠償及違約責(zé)任。
四、 付款方式
乙方在收到甲方提供的《完工報告》后一個月內(nèi)支付該次維修費(fèi)用。甲方收到貨款后開具維修費(fèi)發(fā)票。
五、 合同糾紛解決方式
雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同，如果雙方有爭議應(yīng)先協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交甲方所在地人民法院裁決。
六、 合同生效
雙方授權(quán)代表簽字并蓋章后本合同生效，本合同一式二份，各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
甲方(委托方)：
乙方(承修方)：
簽訂時間：
一.合同工作內(nèi)容：
1. 鍋爐保溫層漏風(fēng)、漏煙的維修;
2.鍋爐爐膛內(nèi)部耐火磚斷裂的維修;
3.出渣機(jī)油封漏油的維修;
4.鍋爐排污管機(jī)蒸汽管加保溫層機(jī)固定的維修;
5.鍋爐基腳及省煤器基腳漏風(fēng)的維修;
6.水位報警器排污管的安裝維修;
7.省煤器及省煤器安全閥加裝排污管道的維修;
8.安全閥d40pd16及水位報警器dn350各一只的更換維修。
二.工期要求：
乙方于20xx年6月6日開始動工，20xx年6月13日竣工，并于20xx年6月14日交付甲方使用。
三.付款方式：
2.甲方預(yù)付50%維修款，乙方將所有材料運(yùn)至甲方指定地點(diǎn);.整個合同工作內(nèi)容經(jīng)甲方內(nèi)部驗收合格后，甲方向乙方支付維修款的45%;剩余的5%維修款作為質(zhì)保金一年后付清。
3.經(jīng)市質(zhì)監(jiān)局驗收后，鑒定為上述八項維修內(nèi)容存在重大缺陷時，則造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)并對其修復(fù)。
四.乙方的權(quán)利和義務(wù)：
1.乙方應(yīng)當(dāng)具備鍋爐維修施工資質(zhì)，按國家質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，遵守雙方約定，保證維修質(zhì)量，保修一年。
3.在維修質(zhì)量保證期內(nèi)，托修鍋爐因同一故障或維修項目經(jīng)兩次維修仍不能正常使用的，乙方應(yīng)當(dāng)聯(lián)系其他維修企業(yè)，并承擔(dān)相應(yīng)的維修費(fèi)用。
五.甲方的權(quán)利和義務(wù)：
甲方有權(quán)利監(jiān)督甲方按照約定提供維修服務(wù);乙方在維修過程中需要甲方提供協(xié)助的，甲方應(yīng)當(dāng)履行協(xié)助義務(wù)。
六. 雙方違約責(zé)任：
3.未經(jīng)甲方同意，乙方擅自將全部或部分維修工作轉(zhuǎn)托他人的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)返還甲方已支付的款項。因擅自轉(zhuǎn)托行為造成托修鍋爐損壞的，乙方還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4.其他未盡事項，雙方協(xié)商解決，未能解決的合同糾紛交由東鄉(xiāng)縣人民法院管轄。
七.安全責(zé)任
施工過程中的一切安全責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
八.本合同自雙方簽字蓋章起生效，復(fù)印有效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
最新廠房車間維修合同圖片 房屋維修合同匯總篇九
承包方(以下簡稱乙方)：
20xx年8.5洪災(zāi)，沿路路面損毀嚴(yán)重，邊溝堵塞，坡邊塌方,造成車輛人員行走極為不便，經(jīng)村兩委研究決定，對此段路進(jìn)行維修?！吨腥A人民共和國合同法》和相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定，為明確雙方在工程承包中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保工程任務(wù)的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條：工程概況
(一)工程名稱：道路維修。
(二)工程地點(diǎn)： 。
(三)工程范圍：全段路長1050米(含路面維修、邊溝及塌方清理、護(hù)坡修復(fù))
(四)工程總造價：經(jīng)雙方確定本合同工程造價暫定為人民幣 萬元，大寫 萬元整。
第二條：工程期限
根據(jù)雙方協(xié)商工程期限自 年 月 日起至 年 月 日止，若遇特殊情況，工期順延。
第三條：工程質(zhì)量
乙方根據(jù)甲方的要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。
第四條：工程款結(jié)算及支付方式：
本合同的工程量是暫定數(shù)量，待甲、乙雙方共同核定后作為最終結(jié)算的依據(jù)。工程完工甲方在 年年底前付清乙方工程款。
第五條：乙方應(yīng)負(fù)責(zé)施工時的人身安全責(zé)任及民事責(zé)任。
第六條：其他約定
(一)本合同未盡事宜，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
(二)本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效，甲、乙雙方履行完合同規(guī)定的義務(wù)后，結(jié)清工程款后失效。
(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各存一份。
最新廠房車間維修合同圖片 房屋維修合同匯總篇十
法定代表人：_____________________
住址：___________________________
郵編：___________________________
乙方：___________________________
法定代表人：_____________________
住所：___________________________
郵編：___________________________
乙方接受甲方委托，乙方為保證甲方辦公設(shè)備的正常使用，對甲方的協(xié)議設(shè)備進(jìn)行維修服務(wù)，為保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方友好協(xié)商簽訂本協(xié)議。初次簽協(xié)議前，設(shè)備應(yīng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況下，方可簽訂協(xié)議。
第一條乙方義務(wù)
1.乙方根據(jù)甲方協(xié)議設(shè)備出現(xiàn)故障的報修通知，乙方優(yōu)先安排上門維修。在周一至周五的法定工作日內(nèi)，_________市_________以內(nèi)的用戶，乙方8個小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場；_________市區(qū)_________以外的用戶，乙方24個小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場。
2.乙方上門維修不收取上門費(fèi)及工時費(fèi)。
3.乙方上門維修沒有次數(shù)限制。
4.乙方維修只收取配件費(fèi)，并且保證配件費(fèi)持平或低于廠商統(tǒng)一價格。
5.乙方為甲方提供的更換部件必須保證為原裝部件，如有特殊情況，乙方需在與甲方協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。
6.如果乙方為甲方更換的部件在三個月保修期內(nèi)損壞，乙方需為甲方免費(fèi)更換、維修。
7.乙方根據(jù)甲方合同設(shè)備情況制定設(shè)備維護(hù)計劃，并報之甲方。在沒有甲方報修通知的情況下，乙方按維計劃，對甲方合同設(shè)備進(jìn)行上門維護(hù)。一般情況下，每四個月一次上門維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)。
第二條甲方義務(wù)
1.甲方在協(xié)議設(shè)備出現(xiàn)故障后，及時通知乙方。
2.甲方不能使用未經(jīng)乙方認(rèn)可的，非原廠的零配件、消耗品，否則產(chǎn)生的設(shè)備故障，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
3.未經(jīng)乙方認(rèn)可，甲方不得邀請第三方單位對協(xié)議設(shè)備進(jìn)行維修，否則乙方不承擔(dān)由此產(chǎn)生的后果和責(zé)任。
4.甲方不得對合同設(shè)備進(jìn)行私自拆卸，否則由甲方承擔(dān)所造成的全部損失。
5.協(xié)議設(shè)備合同發(fā)生故障，需要更換配件時，甲方承擔(dān)配件費(fèi)用。
6.協(xié)議設(shè)備發(fā)生轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)讓時，甲方應(yīng)及時通知乙方。
第三條結(jié)算金額及方式
1.甲方按_________為單位時間，維修費(fèi)共計為_________元人民幣，在協(xié)議簽字生效后一周內(nèi)，向乙方一次性支付維護(hù)費(fèi)。
2.由于維修配件數(shù)量及型號具有不確定性，所以甲方按為單位時間的實(shí)際發(fā)生維修配件金額為依據(jù)，向乙方支付維修費(fèi)。支付時間是在單位時間之后的1周內(nèi)完成。
甲方（蓋章）：_______________
法定代表人（簽字）：_________
_________年_______月_______日
乙方（蓋章）：_______________
法定代表人（簽字）：_________
_________年_______月_______日
最新廠房車間維修合同圖片 房屋維修合同匯總篇一
甲方：____（以下簡稱甲方）
乙方：____（以下簡稱乙方）
因華興電力蒸汽管道施工影響福前村老年過渡房，依照《中華人民共和國合同法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就福前老年過渡房房屋維修事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
合同工期：開工日____年____月____日，竣工日____年____月____日，該工期包工、包料，總工程款一次性定價為____元。
二、施工責(zé)任
1、乙方按有關(guān)規(guī)定采取嚴(yán)格的施工安全措施，承擔(dān)由于自身安全措施不力造成的事故責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用及后果，乙方施工人員的人身安全由乙方負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)為施工人員購買人身意外傷害險及與工程施工有關(guān)的一切保險。凡在施工過程中發(fā)生安全責(zé)任事故或其他責(zé)任事故，均由乙方承擔(dān)責(zé)任。
2、甲方在乙方施工中為乙方提供水、電等便利，乙方在施工中要保護(hù)好小區(qū)內(nèi)的方磚步道、花草樹木，不能損壞。在住戶家維修要嚴(yán)格遵守物業(yè)規(guī)定的制度，如有住戶投訴或乙方損害物品，甲方有權(quán)在應(yīng)付乙方的工程款中扣除。
3、乙方維修時必須每天將垃圾集中在甲方的指定地點(diǎn)，保持施工現(xiàn)場的清潔，并在甲方要求的時間內(nèi)清除，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作，否則，甲方有權(quán)委托他人清理，所發(fā)生的費(fèi)用由甲方在應(yīng)付給乙方的工程款中扣除。
4、本合同壹式貳份，甲。乙雙方各執(zhí)壹份，本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
最新廠房車間維修合同圖片 房屋維修合同匯總篇二
乙方：_____________________
甲方與乙方本著互利互惠原則，通過友好協(xié)商簽定以下信息產(chǎn)品維修維護(hù)合同。
一、該合同所包括的信息產(chǎn)品如下：
產(chǎn)品名稱：______________________
產(chǎn)品序列號：____________________
臺數(shù)：____________________
金額：(人民幣)_________________
備注：___________________________
二、由乙方為甲方提供信息產(chǎn)品免送維修服務(wù)，相應(yīng)服務(wù)條款如下：
1、合同有效期內(nèi)，乙方只對本合同所列產(chǎn)品實(shí)施上門維修，如需更換零件甲方應(yīng)承擔(dān)零件費(fèi)用，且甲方不再擁有更換下來的舊零件的所有權(quán)。
2、如果乙方認(rèn)為該產(chǎn)品需要取回修理，則乙方技術(shù)人員將直接前往甲方處取機(jī)。
3、合同有效期內(nèi)，乙方將對本合同所列產(chǎn)品進(jìn)行兩次免費(fèi)清潔。
4、除乙方的節(jié)假日外，每周星期___至星期______：___——___：___，是乙方執(zhí)行該合同時間，乙方在接到甲方維修要求電話的第二個工作日是本合同的標(biāo)準(zhǔn)響應(yīng)時間。
5、本合同不涉及有關(guān)軟件或網(wǎng)絡(luò)支持服務(wù)，凡涉及軟件或網(wǎng)絡(luò)支持問題的維修服務(wù)，均按照乙方收費(fèi)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
6、乙方實(shí)施上門維修地點(diǎn)為該合同所包括的甲方信息產(chǎn)品現(xiàn)在(合同簽字日)使用所在地。
7、甲方應(yīng)對其專有的機(jī)密信息的安全自行負(fù)責(zé)。
三、合同生效及合同期限： 本合同經(jīng)甲乙雙方簽字，蓋章確認(rèn)，且乙方收到合同全款后，方可生效。合同期限是________本合同生效日起一年整。
四、本合同一式兩份，雙方各持一份，具有同等效力。乙方擁有對本合同的解釋權(quán)。
未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方簽字：______________
甲方章：________________
簽字日期：______________
乙方簽字：______________
乙方章：________________
簽字日期：______________
最新廠房車間維修合同圖片 房屋維修合同匯總篇三
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務(wù)：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務(wù)：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬
修繕修理項目及內(nèi)容計量單位數(shù)量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權(quán)對上述_________進(jìn)行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。
第四條 材料
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
第六條 修繕修理時間
第七條 質(zhì)量要求
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：____________。
2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在____日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_____日內(nèi)答復(fù)。
第九條 轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
3.雙方必須在得到對方書面批準(zhǔn)后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù)，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。
第十條 保密
1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認(rèn)為機(jī)密。
2.雙方負(fù)責(zé)確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴(yán)格遵守保密義務(wù)。
3.定作人對其專有機(jī)密信息自行負(fù)責(zé)。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。
第十二條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監(jiān)督
承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務(wù)
承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認(rèn)同后進(jìn)行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。
3.更換部件的費(fèi)用由定作人承擔(dān)，承攬人有義務(wù)提供部件的報價，供定作人參考確認(rèn)，報價中的部件價格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認(rèn)的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點(diǎn)：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進(jìn)行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費(fèi)用由定作人來負(fù)擔(dān)。
第十八條 修繕費(fèi)用
本次修繕的費(fèi)用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條 結(jié)算方式
第二十條 保修
設(shè)備修復(fù)后，對于該設(shè)備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條 合同的終止
如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。
2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費(fèi)用，并免費(fèi)更換原品牌部件，如果造成設(shè)備損壞，承攬人要按市場價格進(jìn)行賠償。
4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實(shí)際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當(dāng)事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充合同。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
最新廠房車間維修合同圖片 房屋維修合同匯總篇四
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
1、 乙方用戶基本信息：
用戶名稱： ;聯(lián)系地址： ;
聯(lián) 系 人： ;聯(lián)系電話： 。
機(jī)械信息：
機(jī)型/機(jī)號： ;發(fā)動機(jī)型/機(jī)號： ;工作小時： ;
2、 甲方提供的服務(wù)內(nèi)容：
(1)每隔250h或500h的終身免工時費(fèi)定期保養(yǎng)服務(wù);
(3)每天/每周例行保養(yǎng)的指導(dǎo)和技術(shù)咨詢;
(4)提供專業(yè)、快捷的維修服務(wù);
(5)提供小松、山推等工廠的純正配件;
(6)在南京鋼加購買的零件可免運(yùn)費(fèi)送貨上門(大件除外);
(8)甲方在接到乙方報修電話后24小時內(nèi)出發(fā)，承諾以最快的速度到達(dá)現(xiàn)場。
3、 乙方需履行的義務(wù)：
(1)凡享受以上優(yōu)惠服務(wù)條件的乙方，需在南京鋼加零件供應(yīng)中心或所屬服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)購買配件。
(2)乙方在南京鋼加零件供應(yīng)中心或服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)購買配件時，需索要正規(guī)發(fā)票。甲方將依據(jù)提供的正規(guī)發(fā)票實(shí)施相關(guān)的質(zhì)量保證。
4、 保證期外維修的收費(fèi)規(guī)定：
(3)里程收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：按來回公里數(shù)向乙方收取，單價里程以2.00元/公里。
5、 收費(fèi)方式及質(zhì)量保證：按每次發(fā)生的費(fèi)用合計金額當(dāng)次收取，乙方有權(quán)要求甲方在提供正規(guī)發(fā)票后支付費(fèi)用。乙方可憑發(fā)票享受修理的保證期三個月，零件可享受六個月的保證期。
8、 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
最新廠房車間維修合同圖片 房屋維修合同匯總篇五
、 承諾甲方的車輛隨到隨修，保證質(zhì)量，并提供24小時救援 服務(wù)。
、 乙方保證為甲方車輛維修更換的零部件為原廠部件，如發(fā)現(xiàn)假、劣品，按2倍賠款。
乙方對甲方維修車輛合理收費(fèi)，并免費(fèi)提供檢測服務(wù)。
、 乙方對甲方維修車輛在規(guī)定的時間內(nèi)，返修率控制在5%以下。
1、 甲乙雙方履行委托維修單制度，甲方委托維修單一式兩份，
由甲方負(fù)責(zé)人_________對維修項目簽字確定,并留存一份,甲方托修人持委托維修單到乙方進(jìn)行車輛維修(另一份委托維修單乙方留存)。
2、 乙方嚴(yán)格按甲方委托維修單所列維修項目進(jìn)行維修，維修
托維修單與甲方結(jié)算。
結(jié)算方式：每月或維修費(fèi)用達(dá)到5000元以上結(jié)算一次。 六、 如甲乙雙方有一方違約，另一方有權(quán)訴諸法律。 七、 未盡事宜，甲乙雙方共同協(xié)商解決。 八、 本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲 方：
乙 方：
年月日
最新廠房車間維修合同圖片 房屋維修合同匯總篇六
通信地址(郵編)：通信地址(郵編)：
聯(lián)系人：e-mail:聯(lián)系人：電話：傳真：電話：傳真：
xx設(shè)備中心是辦公設(shè)備批發(fā)零售、維修維護(hù)和耗材供應(yīng)為一體的大型正規(guī)服務(wù)商。為使您的工作進(jìn)展得更順利、更方便，我們?yōu)槟峁┯行У暮笄诒Ｕ?。我們的承諾：竭誠為您服務(wù)，把最優(yōu)質(zhì)、最快捷、最滿意的服務(wù)帶給您最新維修協(xié)議書范本最新維修協(xié)議書范本。
一、雙方簽定合同前的確定
在簽定合同前，雙方需共同確認(rèn)所要維修/保養(yǎng)設(shè)備的狀況并對其進(jìn)行登記。乙方需檢查保修設(shè)備的主要部件完好程度及附件的完整性，并登記機(jī)器型號、整體狀況等相關(guān)情況，建立客戶檔案。
二、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方在本協(xié)議所包括的辦公設(shè)備出現(xiàn)故障后及時通知乙方，并將出現(xiàn)故障的情況如實(shí)告知乙方，以協(xié)助乙方維修人員做出正確判斷。
2、甲方?jīng)Q定對故障機(jī)進(jìn)行維修時，更換部件的費(fèi)用由甲方承擔(dān)
乙方提供的報價供甲方參考確認(rèn)，報價中部件價格不得高于該設(shè)備的生產(chǎn)商在本市授權(quán)的維修中心提供的部件價格。
3、甲方因擅自維修或購買使用外單位非原裝耗材、及配件所造成的機(jī)器及配件損壞，乙方不予負(fù)責(zé)，對已磨損應(yīng)更換的部件，甲方若堅持使用所造成的機(jī)器及配件損壞，乙方不予負(fù)責(zé)最新維修協(xié)議書范本合同范本。
4、甲方未經(jīng)乙方同意不應(yīng)自行更換或雇傭第三方更換或拆卸機(jī)器部件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)乙方有權(quán)利無條件單方中止合同。
5、對于在原生產(chǎn)商保修期內(nèi)(含從原生產(chǎn)商購買的擴(kuò)展服務(wù))，甲方可根據(jù)原始保修卡內(nèi)的規(guī)定進(jìn)行維修。
6、甲方如需乙方提供其他技術(shù)支持(如設(shè)備安裝、使用及簡易維護(hù)保養(yǎng)、基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，設(shè)備在本市的遠(yuǎn)距離搬遷予以的協(xié)助和安裝調(diào)試等)，需提前2天通知乙方。
三、乙方的權(quán)利和義務(wù)1、合同執(zhí)行期間，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)對在正常條件下使用的機(jī)器提供免費(fèi)維修維護(hù)。
2、合同執(zhí)行期間，乙方保證在機(jī)器發(fā)生故障的情況下，在接到甲方的維修通知后的小時內(nèi)服務(wù)到位(次數(shù)不限)，國家法定節(jié)假日除外。
3、乙方在收到甲方的維修通知并確認(rèn)機(jī)器需要更換配件時，在不影響甲方正常工作的情況下，將故障機(jī)取回維修，特殊情況乙方為甲方提供備機(jī)。
4、乙方有義務(wù)對每次的維修情況向甲方做出說明，并提供更換配件清單，配件價格不得高于該設(shè)備的生產(chǎn)商在本市授權(quán)的維修中心提供的部件價格。
5、合同執(zhí)行期間，乙方為甲方機(jī)器更換新配件后，新配件再次出現(xiàn)問題，屬配件本身質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)維修更換;若屬于甲方使用不當(dāng)(不屬于配件質(zhì)量問題)造成的配件損壞，由甲方負(fù)責(zé)。
6、在維修(更換部件)工作完成后，乙方維修人員應(yīng)向甲方提供書面報告，并由雙方簽字確認(rèn)故障已被修復(fù)最新維修協(xié)議書范本最新維修協(xié)議書范本。
7、合同執(zhí)行期間，乙方對于甲方新購置的辦公設(shè)備(復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、一體機(jī)等)，除執(zhí)行廠商的標(biāo)準(zhǔn)保修服務(wù)外，乙方可為甲方提供技術(shù)支持和所需的擴(kuò)展服務(wù)(如設(shè)備安裝、使用及簡易維護(hù)保養(yǎng)、基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，設(shè)備在本市的遠(yuǎn)距離搬遷予以的協(xié)助和安裝調(diào)試等)。
四、付款及付款方式
年維修保養(yǎng)付費(fèi)類別：
a類：乙方每月為甲方辦公設(shè)備進(jìn)行一次全面的維護(hù)保養(yǎng)，全年服務(wù)費(fèi)為元，大寫：人民幣元整。
b類：當(dāng)甲方辦公設(shè)備出現(xiàn)故障或需維修保養(yǎng)時，()乙方提供上門服務(wù)，次數(shù)不限，全年服務(wù)費(fèi)為元，大寫：人民幣元整。
付款方式：合同簽訂之日起一周內(nèi)一次性付清，現(xiàn)金支票均
五、爭議解決
合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效，對雙方均有約束力。如有一方不履行合同，另一方可直接向本地法院訴訟。
六、合同的終止和違約
2、違約最新維修協(xié)議書范本合同范本。甲方通知乙方前往維修保養(yǎng)，如乙方無故超過三次不如期維修保養(yǎng)，甲方有權(quán)中止合同，并可要求乙方退返余下的合同款。(退回合同款=〈合同費(fèi)/12〉ⅹ未服務(wù)月份)。
七、本合同自簽約各方簽字蓋章之日起生效
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。其他未盡事宜，雙方本著合理、公正的原則協(xié)商解決。
八、附則：
九、附表：
機(jī)器型號
復(fù)印張數(shù)
備注
合同執(zhí)行期：至
1、合同執(zhí)行期間，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)對在正常條件下使用的機(jī)器提供免費(fèi)維修維護(hù)。
2、合同執(zhí)行期間，乙方保證在機(jī)器發(fā)生故障的情況下，在接到甲方的維修通知后的小時內(nèi)服務(wù)到位(次數(shù)不限)，國家法定節(jié)假日除外。
3、乙方在收到甲方的維修通知并確認(rèn)機(jī)器需要更換配件時，在不影響甲方正常工作的情況下，將故障機(jī)取回維修，特殊情況乙方為甲方提供備機(jī)。
4、乙方有義務(wù)對每次的維修情況向甲方做出說明，并提供更換配件清單，配件價格不得高于該設(shè)備的生產(chǎn)商在本市授權(quán)的維修中心提供的部件價格。
5、合同執(zhí)行期間，乙方為甲方機(jī)器更換新配件后，新配件再次出現(xiàn)問題，屬配件本身質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)維修更換;若屬于甲方使用不當(dāng)(不屬于配件質(zhì)量問題)造成的配件損壞，由甲方負(fù)責(zé)。
6、在維修(更換部件)工作完成后，乙方維修人員應(yīng)向甲方提供書面報告，并由雙方簽字確認(rèn)故障已被修復(fù)最新維修協(xié)議書范本最新維修協(xié)議書范本。
7、合同執(zhí)行期間，乙方對于甲方新購置的辦公設(shè)備(復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、一體機(jī)等)，除執(zhí)行廠商的標(biāo)準(zhǔn)保修服務(wù)外，乙方可為甲方提供技術(shù)支持和所需的擴(kuò)展服務(wù)(如設(shè)備安裝、使用及簡易維護(hù)保養(yǎng)、基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，設(shè)備在本市的遠(yuǎn)距離搬遷予以的協(xié)助和安裝調(diào)試等)。
四、付款及付款方式
年維修保養(yǎng)付費(fèi)類別：
a類：乙方每月為甲方辦公設(shè)備進(jìn)行一次全面的維護(hù)保養(yǎng)，全年服務(wù)費(fèi)為元，大寫：人民幣元整。
b類：當(dāng)甲方辦公設(shè)備出現(xiàn)故障或需維修保養(yǎng)時，()乙方提供上門服務(wù)，次數(shù)不限，全年服務(wù)費(fèi)為元，大寫：人民幣元整。
付款方式：合同簽訂之日起一周內(nèi)一次性付清，現(xiàn)金支票均可。
五、爭議解決
合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效，對雙方均有約束力。如有一方不履行合同，另一方可直接向本地法院訴訟。
六、合同的終止和違約
2、違約最新維修協(xié)議書范本合同范本。甲方通知乙方前往維修保養(yǎng)，如乙方無故超過三次不如期維修保養(yǎng)，甲方有權(quán)中止合同，并可要求乙方退返余下的合同款。(退回合同款=〈合同費(fèi)/12〉ⅹ未服務(wù)月份)。
七、本合同自簽約各方簽字蓋章之日起生效
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。其他未盡事宜，雙方本著合理、公正的原則協(xié)商解決。
八、附則：
九、附表：
機(jī)器型號
復(fù)印張數(shù)
備注
合同執(zhí)行期：至
最新廠房車間維修合同圖片 房屋維修合同匯總篇七
施工單位(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，以及有關(guān)法律、法規(guī)，在自愿、平等的基礎(chǔ)上，合同雙方就礦業(yè)公司至凈化站管道維修工程事宜，經(jīng)協(xié)商，達(dá)成一致，簽訂本合同。
一、工程名稱：棋盤井礦業(yè)公司至凈化站、人工湖管道維修
二、工程地點(diǎn)：生態(tài)公園
三、工程項目：管道維修
四、承包方式：乙方包工。
1.結(jié)算方式：雙方經(jīng)濟(jì)往來，通過銀行辦理。
2.付款方式：工程竣工驗收合格后，乙方提供正規(guī)發(fā)票后付款。
六、施工期限：20xx年 8月 3 日至20xx 年10 月 13 日。工期為 70天;工期每延期一天 建設(shè)單位有權(quán)按合同總造價的 3‰ 扣罰施工單位工程款。工期如遇特殊情況不能按期完工，應(yīng)由施工單位書面向建設(shè)單位提出，雙方協(xié)商適當(dāng)延期。
八、違約責(zé)任：本合同自簽訂之日起生效，雙方因履行本合同發(fā)生爭議糾紛時協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方同意提交鄂托克旗人民法院裁決。 本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
最新廠房車間維修合同圖片 房屋維修合同匯總篇八
維修服務(wù)涉及到兩類企業(yè):制造企業(yè)和維修服務(wù)企業(yè)。在兩者組成的維修備件供應(yīng)鏈中,存在著供應(yīng)鏈面臨的共性問題:對于維修服務(wù)
合同
你了解多少?以下是本站小編為大家整理的維修服務(wù)合同范文，歡迎參考閱讀。
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
1、 乙方用戶基本信息：
用戶名稱： ;聯(lián)系地址： ;
聯(lián) 系 人： ;聯(lián)系電話： 。
機(jī)械信息：
機(jī)型/機(jī)號： ;發(fā)動機(jī)型/機(jī)號： ;工作小時： ;
2、 甲方提供的服務(wù)內(nèi)容：
(1)每隔250h或500h的終身免工時費(fèi)定期保養(yǎng)服務(wù);
(3)每天/每周例行保養(yǎng)的指導(dǎo)和技術(shù)咨詢;
(4)提供專業(yè)、快捷的維修服務(wù);
(5)提供小松、山推等工廠的純正配件;
(6)在南京鋼加購買的零件可免運(yùn)費(fèi)送貨上門(大件除外);
(8)甲方在接到乙方報修電話后24小時內(nèi)出發(fā)，承諾以最快的速度到達(dá)現(xiàn)場。
3、 乙方需履行的義務(wù)：
(1)凡享受以上優(yōu)惠服務(wù)條件的乙方，需在南京鋼加零件供應(yīng)中心或所屬服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)購買配件。
(2)乙方在南京鋼加零件供應(yīng)中心或服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)購買配件時，需索要正規(guī)發(fā)票。甲方將依據(jù)提供的正規(guī)發(fā)票實(shí)施相關(guān)的質(zhì)量保證。
4、 保證期外維修的收費(fèi)規(guī)定：
(3)里程收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：按來回公里數(shù)向乙方收取，單價里程以2.00元/公里。
5、 收費(fèi)方式及質(zhì)量保證：按每次發(fā)生的費(fèi)用合計金額當(dāng)次收取，乙方有權(quán)要求甲方在提供正規(guī)發(fā)票后支付費(fèi)用。乙方可憑發(fā)票享受修理的保證期三個月，零件可享受六個月的保證期。
8、 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
供方： (以下簡稱甲方) 合同編號：
需方： (以下簡稱乙方) 簽訂日期：
一、 合同價款
項目為通信線路維修，采購總金額為：9490元。
二、 服務(wù)方式
甲方應(yīng)接到乙方通知后24小時能到達(dá)現(xiàn)場并處理好故障問題，若甲方未能在規(guī)定時間內(nèi)完成故障處理， 應(yīng)按合同價日千分之五每日支付違約金。
三、 質(zhì)量保證
甲方應(yīng)按《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》(信息工程部分)的通知(建標(biāo)20xx259號)等法律法規(guī)規(guī)定及各專業(yè)施工規(guī)范要求進(jìn)行工程施工。在具體項目建設(shè)過程中如發(fā)現(xiàn)甲方未能按時、按質(zhì)、按量提供服務(wù)的，乙方有權(quán)提出限期整改的要求，整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規(guī)范要求的，乙方有權(quán)中止直至解除具體合同/訂單，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)賠償及違約責(zé)任。
四、 付款方式
乙方在收到甲方提供的《完工報告》后一個月內(nèi)支付該次維修費(fèi)用。甲方收到貨款后開具維修費(fèi)發(fā)票。
五、 合同糾紛解決方式
雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同，如果雙方有爭議應(yīng)先協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交甲方所在地人民法院裁決。
六、 合同生效
雙方授權(quán)代表簽字并蓋章后本合同生效，本合同一式二份，各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
甲方(委托方)：
乙方(承修方)：
簽訂時間：
一.合同工作內(nèi)容：
1. 鍋爐保溫層漏風(fēng)、漏煙的維修;
2.鍋爐爐膛內(nèi)部耐火磚斷裂的維修;
3.出渣機(jī)油封漏油的維修;
4.鍋爐排污管機(jī)蒸汽管加保溫層機(jī)固定的維修;
5.鍋爐基腳及省煤器基腳漏風(fēng)的維修;
6.水位報警器排污管的安裝維修;
7.省煤器及省煤器安全閥加裝排污管道的維修;
8.安全閥d40pd16及水位報警器dn350各一只的更換維修。
二.工期要求：
乙方于20xx年6月6日開始動工，20xx年6月13日竣工，并于20xx年6月14日交付甲方使用。
三.付款方式：
2.甲方預(yù)付50%維修款，乙方將所有材料運(yùn)至甲方指定地點(diǎn);.整個合同工作內(nèi)容經(jīng)甲方內(nèi)部驗收合格后，甲方向乙方支付維修款的45%;剩余的5%維修款作為質(zhì)保金一年后付清。
3.經(jīng)市質(zhì)監(jiān)局驗收后，鑒定為上述八項維修內(nèi)容存在重大缺陷時，則造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)并對其修復(fù)。
四.乙方的權(quán)利和義務(wù)：
1.乙方應(yīng)當(dāng)具備鍋爐維修施工資質(zhì)，按國家質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，遵守雙方約定，保證維修質(zhì)量，保修一年。
3.在維修質(zhì)量保證期內(nèi)，托修鍋爐因同一故障或維修項目經(jīng)兩次維修仍不能正常使用的，乙方應(yīng)當(dāng)聯(lián)系其他維修企業(yè)，并承擔(dān)相應(yīng)的維修費(fèi)用。
五.甲方的權(quán)利和義務(wù)：
甲方有權(quán)利監(jiān)督甲方按照約定提供維修服務(wù);乙方在維修過程中需要甲方提供協(xié)助的，甲方應(yīng)當(dāng)履行協(xié)助義務(wù)。
六. 雙方違約責(zé)任：
3.未經(jīng)甲方同意，乙方擅自將全部或部分維修工作轉(zhuǎn)托他人的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)返還甲方已支付的款項。因擅自轉(zhuǎn)托行為造成托修鍋爐損壞的，乙方還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4.其他未盡事項，雙方協(xié)商解決，未能解決的合同糾紛交由東鄉(xiāng)縣人民法院管轄。
七.安全責(zé)任
施工過程中的一切安全責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
八.本合同自雙方簽字蓋章起生效，復(fù)印有效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
最新廠房車間維修合同圖片 房屋維修合同匯總篇九
承包方(以下簡稱乙方)：
20xx年8.5洪災(zāi)，沿路路面損毀嚴(yán)重，邊溝堵塞，坡邊塌方,造成車輛人員行走極為不便，經(jīng)村兩委研究決定，對此段路進(jìn)行維修?！吨腥A人民共和國合同法》和相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定，為明確雙方在工程承包中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保工程任務(wù)的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條：工程概況
(一)工程名稱：道路維修。
(二)工程地點(diǎn)： 。
(三)工程范圍：全段路長1050米(含路面維修、邊溝及塌方清理、護(hù)坡修復(fù))
(四)工程總造價：經(jīng)雙方確定本合同工程造價暫定為人民幣 萬元，大寫 萬元整。
第二條：工程期限
根據(jù)雙方協(xié)商工程期限自 年 月 日起至 年 月 日止，若遇特殊情況，工期順延。
第三條：工程質(zhì)量
乙方根據(jù)甲方的要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。
第四條：工程款結(jié)算及支付方式：
本合同的工程量是暫定數(shù)量，待甲、乙雙方共同核定后作為最終結(jié)算的依據(jù)。工程完工甲方在 年年底前付清乙方工程款。
第五條：乙方應(yīng)負(fù)責(zé)施工時的人身安全責(zé)任及民事責(zé)任。
第六條：其他約定
(一)本合同未盡事宜，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
(二)本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效，甲、乙雙方履行完合同規(guī)定的義務(wù)后，結(jié)清工程款后失效。
(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各存一份。
最新廠房車間維修合同圖片 房屋維修合同匯總篇十
法定代表人：_____________________
住址：___________________________
郵編：___________________________
乙方：___________________________
法定代表人：_____________________
住所：___________________________
郵編：___________________________
乙方接受甲方委托，乙方為保證甲方辦公設(shè)備的正常使用，對甲方的協(xié)議設(shè)備進(jìn)行維修服務(wù)，為保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，甲乙雙方友好協(xié)商簽訂本協(xié)議。初次簽協(xié)議前，設(shè)備應(yīng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況下，方可簽訂協(xié)議。
第一條乙方義務(wù)
1.乙方根據(jù)甲方協(xié)議設(shè)備出現(xiàn)故障的報修通知，乙方優(yōu)先安排上門維修。在周一至周五的法定工作日內(nèi)，_________市_________以內(nèi)的用戶，乙方8個小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場；_________市區(qū)_________以外的用戶，乙方24個小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場。
2.乙方上門維修不收取上門費(fèi)及工時費(fèi)。
3.乙方上門維修沒有次數(shù)限制。
4.乙方維修只收取配件費(fèi)，并且保證配件費(fèi)持平或低于廠商統(tǒng)一價格。
5.乙方為甲方提供的更換部件必須保證為原裝部件，如有特殊情況，乙方需在與甲方協(xié)商認(rèn)同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標(biāo)相近的部件。
6.如果乙方為甲方更換的部件在三個月保修期內(nèi)損壞，乙方需為甲方免費(fèi)更換、維修。
7.乙方根據(jù)甲方合同設(shè)備情況制定設(shè)備維護(hù)計劃，并報之甲方。在沒有甲方報修通知的情況下，乙方按維計劃，對甲方合同設(shè)備進(jìn)行上門維護(hù)。一般情況下，每四個月一次上門維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)。
第二條甲方義務(wù)
1.甲方在協(xié)議設(shè)備出現(xiàn)故障后，及時通知乙方。
2.甲方不能使用未經(jīng)乙方認(rèn)可的，非原廠的零配件、消耗品，否則產(chǎn)生的設(shè)備故障，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
3.未經(jīng)乙方認(rèn)可，甲方不得邀請第三方單位對協(xié)議設(shè)備進(jìn)行維修，否則乙方不承擔(dān)由此產(chǎn)生的后果和責(zé)任。
4.甲方不得對合同設(shè)備進(jìn)行私自拆卸，否則由甲方承擔(dān)所造成的全部損失。
5.協(xié)議設(shè)備合同發(fā)生故障，需要更換配件時，甲方承擔(dān)配件費(fèi)用。
6.協(xié)議設(shè)備發(fā)生轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)讓時，甲方應(yīng)及時通知乙方。
第三條結(jié)算金額及方式
1.甲方按_________為單位時間，維修費(fèi)共計為_________元人民幣，在協(xié)議簽字生效后一周內(nèi)，向乙方一次性支付維護(hù)費(fèi)。
2.由于維修配件數(shù)量及型號具有不確定性，所以甲方按為單位時間的實(shí)際發(fā)生維修配件金額為依據(jù)，向乙方支付維修費(fèi)。支付時間是在單位時間之后的1周內(nèi)完成。
甲方（蓋章）：_______________
法定代表人（簽字）：_________
_________年_______月_______日
乙方（蓋章）：_______________
法定代表人（簽字）：_________
_________年_______月_______日