在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì)中，越來越多事情需要用到合同，它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。合同的格式和要求是什么樣的呢？下面是小編給大家?guī)淼暮贤姆段哪０?，希望能夠幫到你?
線路板加工設(shè)備 生產(chǎn)加工合同優(yōu)秀篇一
乙 方：
甲、乙雙方本著真誠合作，互惠互利的原則根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律的規(guī)定，在友好協(xié)商的基礎(chǔ)上簽訂以下合同，以便雙方共同遵守。
第一條：甲方接受乙方的委托生產(chǎn)加工以下產(chǎn)品：
第二條：甲方須于 20xx 年 4 月 21 日前將乙方委托生產(chǎn)加工的產(chǎn)品交付給乙方。
第三條：乙方須先預(yù)付給甲方人民幣 10000 元作為生產(chǎn)貨物的訂金，剩余金額按合同約定的時(shí)間在乙方對(duì)貨物驗(yàn)收完畢后提貨時(shí)一次性付清。
第五條：產(chǎn)品質(zhì)量、款式、規(guī)格按乙方的要求及提供的樣品生產(chǎn)。
第六條：產(chǎn)品的外包裝以防水編織袋為主，如乙方另有要求的，其包裝費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第七條：其一切運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
第八條：甲方須按合同約定的時(shí)間按時(shí)交貨，如逾期按合同總額的2%付給乙方違約金。
第九條：乙方須按合同約定的時(shí)間按時(shí)付款，如逾期按合同總額的2%付給甲方違約金。
第十條：因人力不可抗拒的因素甲方無法按時(shí)交貨的，本合同無效。
第十一條：本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后可另擬補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效應(yīng)。
第十二條：甲、乙雙方在履行本合同中如有爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。如無法協(xié)商解決的，任何一方均可將此爭(zhēng)議提交甲方所在地法院訴訟解決。
第十三條：本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
第十四條：本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
線路板加工設(shè)備 生產(chǎn)加工合同優(yōu)秀篇二
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
1、交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
九、不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
1、向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。
定作方：________________代表人：________
____年____月____日
承攬方：________________代表人：________
____年____月____日
線路板加工設(shè)備 生產(chǎn)加工合同優(yōu)秀篇三
乙方： 法定代表人：
一、本協(xié)議的商業(yè)秘密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等保密信息是指甲方提供給乙方的所有文件、資料（含電子文檔），包括但不限于：管理文件、通知，各種合同及協(xié)議，科研、生產(chǎn)、營(yíng)銷、質(zhì)量等會(huì)議記錄及各類報(bào)表；經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、項(xiàng)目規(guī)劃；與產(chǎn)品研發(fā)有關(guān)的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)新改進(jìn)等資料；提供給乙方進(jìn)行技術(shù)支持的關(guān)鍵、專有技術(shù)；屬于甲方技術(shù)范圍內(nèi)的工裝、夾具、專用量具等；生產(chǎn)大綱與計(jì)劃、工藝流程、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；營(yíng)銷策略及客戶檔案、產(chǎn)品質(zhì)量反饋、供應(yīng)商及外協(xié)廠情況等資料；財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)收支情況及各類財(cái)務(wù)狀況及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；按甲方要求生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)物；其它各種甲方提供給乙方但未公開的資料、信息等。
二、乙方對(duì)保密信息應(yīng)謹(jǐn)慎、妥善持有，并嚴(yán)格保密，沒有甲方事先書面同意，不得直接或間接向任何第三方披露、泄露、傳遞，不得復(fù)制、轉(zhuǎn)讓、遺失，不得利用甲方的保密信息資料進(jìn)行與雙方合作無關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。否則，乙方應(yīng)按甲方核定的甲方所遭受經(jīng)濟(jì)損失的十倍的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金（但違約金不少于人民幣 元），甲方還有權(quán)向乙方追償由于泄密而造成的任何直接的、間接的名譽(yù)損害，且甲方有權(quán)單方解除與乙方簽訂的《產(chǎn)品委托加工技術(shù)協(xié)議》。
三、乙方應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，僅可為雙方合作業(yè)務(wù)之必須，將保密信息披露給其直接或間接參與合作事項(xiàng)的管理人員、職員、顧問和其他雇員（以下統(tǒng)稱“有關(guān)人員”），但應(yīng)保證該類有關(guān)人員對(duì)保密信息嚴(yán)格保密；若乙方或有關(guān)人員違反本協(xié)議的保密義務(wù)，乙方應(yīng)按甲方核定的甲方所遭受經(jīng)濟(jì)損失的十倍的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金（但違約金不少于人民幣 元），甲方還有權(quán)向乙方追償由于泄密而造成的任何直接的、間接的名譽(yù)損害，且甲方有權(quán)單方解除與乙方簽訂的《產(chǎn)品委托加工技術(shù)協(xié)議》。
四、若出現(xiàn)國家司法、行政機(jī)關(guān)要求乙方披露本協(xié)議所指的保密信息的情形，乙方應(yīng)立即書面通知甲方，并按照甲方的要求配合甲方采取合法及合理的保密措施，以確保相應(yīng)保密信息不受泄露。否則，乙方應(yīng)按甲方核定的甲方所遭受經(jīng)濟(jì)損失的十倍的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金（但違約金不少于人民幣 元），甲方還有權(quán)向乙方追償由于泄密而造成的任何直接的、間接的名譽(yù)損害，且甲方有權(quán)單方解除與乙方簽訂的《產(chǎn)品委托加工技術(shù)協(xié)議》。
1.制定完善的保密制度并實(shí)行秘密等級(jí)制度，對(duì)甲方的上述各類保密信息資料指定專人歸口管理，并配置完善的保密裝置妥善保管。
2.對(duì)于甲方標(biāo)有“絕密”“機(jī)密”和“秘密”等文件、資料的收發(fā)、傳遞、和外出攜帶，應(yīng)由乙方指定人員負(fù)責(zé)，并采取必要的保密措施。
3.對(duì)其內(nèi)部人員借閱甲方的保密資料，實(shí)行分級(jí)授權(quán)（普通員工或底層管理層不得查閱完整的甲方保密資料），予以嚴(yán)格控制，并登記備案。
4.要求并教育其內(nèi)部涉密員工遵守保密守則，并與其簽訂保密協(xié)議。
5.對(duì)于掌握甲方關(guān)鍵、專有技術(shù)的人員、乙方有責(zé)任采取有效措施防止其流失。
6.乙方保管甲方保密信息資料的場(chǎng)所，及為甲方加工配套件的生產(chǎn)、倉儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)等保密點(diǎn)，不得讓外來人員參觀、拍照、攝像等。
六、雙方合作終止時(shí)，乙方應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)向甲方退還屬于甲方的工裝、夾具、專用量具、合作期間涉及甲方的有關(guān)商業(yè)秘密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等保密信息的全部資料，包括但不限于提交完整文檔和說明、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、檢驗(yàn)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、軟件程序原代碼、光盤、應(yīng)用程序、執(zhí)行方法或管理系統(tǒng)文檔。乙方退還上述資料須經(jīng)甲方外協(xié)管理部門和技術(shù)部門書面確認(rèn)，在乙方退還所有資料前，甲方有權(quán)對(duì)乙方加工的配套件等不予結(jié)算。乙方同意：雙方合作終止時(shí)，不以任何借口和形式保留甲方商業(yè)秘密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等保密信息資料，未經(jīng)甲方書面授權(quán)，乙方不得以任何形式和任何目的將甲方的商業(yè)秘密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等保密信息資料透漏給第三方或用于非甲方指定用途的其它任何用途。否則，乙方應(yīng)按甲方核定的甲方所遭受經(jīng)濟(jì)損失的十倍的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金（但違約金不少于人民幣 元），甲方還有權(quán)向乙方追償由于泄密而造成的任何直接的、間接的名譽(yù)損害，且甲方有權(quán)單方解除與乙方簽訂的《產(chǎn)品委托加工技術(shù)協(xié)議》。
七、保密期限：本協(xié)議期限內(nèi)及本協(xié)議終止后，乙方均應(yīng)遵守本保密協(xié)議，直至商業(yè)秘密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等保密信息公開為止。
八、其它
1.甲方保密專門機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)乙方保密工作進(jìn)行不定期檢查，對(duì)乙方保密措施落實(shí)不力的將提出整改建議，乙方應(yīng)在限期內(nèi)整改。
2.如乙方未遵守本協(xié)議約定，甲方有權(quán)視情況采取相應(yīng)措施（包括但不限于減少委托乙方生產(chǎn)配套件品種和數(shù)量、暫停乙方生產(chǎn)配套件計(jì)劃）。
3.本協(xié)議條款的修改、變更，須由雙方協(xié)商一致后另行簽訂書面協(xié)議，經(jīng)雙方加蓋公章后生效。
4.本協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方另行友好協(xié)商解決，并簽訂書面的補(bǔ)充協(xié)議，經(jīng)雙方加蓋公章后生效。
5.本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方：（蓋章）
負(fù)責(zé)人或授權(quán)代理人：（簽字） 時(shí)間：
乙方：（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代理人：（簽字） 時(shí)間：
線路板加工設(shè)備 生產(chǎn)加工合同優(yōu)秀篇四
定作方：________________________
地址：____________電話：____________
定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
1、項(xiàng)目名稱：________________________。
2、項(xiàng)目地點(diǎn)：________________________。
3、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：________________________。
4、建筑面積：________________________。
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項(xiàng)目工期____________天，按甲方指定進(jìn)場(chǎng)日期計(jì)算。
7、共計(jì)：____________元。
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。
(1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)嘗竣工驗(yàn)收。
(1)按照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項(xiàng)目;
(2)參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
(1)承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)以書面形式及時(shí)通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作，由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任或損失全部由定作方承擔(dān)。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)得到答復(fù)的，應(yīng)按定作方答復(fù)意見進(jìn)行工作，因按定作方答復(fù)意見進(jìn)行工作導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
(2)承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對(duì)原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應(yīng)提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
(1)發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款。
(2)變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
(1)項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國家規(guī)范要求
(1)項(xiàng)目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收，定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)，出具驗(yàn)收意見。如定作方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的，視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格，已通過驗(yàn)收。
1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。
1、承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減合同價(jià)款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價(jià)款____________‰違約金。
2、定作方的違約責(zé)任
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方：____________乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
線路板加工設(shè)備 生產(chǎn)加工合同優(yōu)秀篇五
甲方：____________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方：____________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進(jìn)行鋼材加工等業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：
1.甲方將根據(jù)生產(chǎn)或貿(mào)易需要，委托乙方加工卷板，該卷板的所有權(quán)歸甲方所有。
2.根據(jù)甲方要求，乙方開具加工通知單，甲方確認(rèn)，除此乙方不得擅自挪用、調(diào)撥和加工所有權(quán)屬甲方的貨物。
3.乙方根據(jù)事先約定的提貨時(shí)間，加工好指定鋼材，保證甲方準(zhǔn)時(shí)提貨。如甲方因特殊情況，需要提前提貨，應(yīng)提前8小時(shí)與乙方協(xié)商，甲方將盡量滿足乙方需求。
4.甲方同意乙方按照“附件一《加工單價(jià)表》”的內(nèi)容收取加工費(fèi)用。如遇市場(chǎng)行情變化乙方需要調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，雙方可以協(xié)商。
5.協(xié)議期限內(nèi)，由于不可抗力因素，致使乙方不能履行協(xié)議，應(yīng)立即將情況以最快方式通知對(duì)方。按照不可抗力因素對(duì)履行協(xié)議影響的程度，由雙方協(xié)商解決是否解除協(xié)議，或者部分免除履行協(xié)議的責(zé)任，或者延期履行協(xié)議。
但因戰(zhàn)爭(zhēng)、暴動(dòng)、地震等重大不可抗力因素造成協(xié)議不能繼續(xù)履行，則雙方均免于責(zé)任。
6.本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
7.本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。
8.本協(xié)議有效期從簽訂之日起到___年___月___日。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
簽約地：
線路板加工設(shè)備 生產(chǎn)加工合同優(yōu)秀篇六
乙方：
甲乙雙方根據(jù)平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制作及安裝辦公樓，宿舍樓、會(huì)議室等窗簾，為確保雙方利益，經(jīng)協(xié)商特制訂本合同。
由乙方提供窗簾樣品，以甲方指定的樣品為準(zhǔn)，進(jìn)行安裝，尺寸大小應(yīng)根據(jù)窗戶為準(zhǔn)，要求保證質(zhì)量，做到美觀大方，安裝牢固，使用自如。
壹萬貳仟肆佰柒拾元整 (12470元)
：銀行轉(zhuǎn)款(乙方提供銀行賬號(hào))
保修范圍為安裝窗簾的牢固程度，甲方不正常的使用造成的破損除外。保修期內(nèi)隨叫隨到。
自甲乙雙方簽字蓋章后生效，在定成合同約定的所以內(nèi)容后自行失效。
線路板加工設(shè)備 生產(chǎn)加工合同優(yōu)秀篇一
乙 方：
甲、乙雙方本著真誠合作，互惠互利的原則根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律的規(guī)定，在友好協(xié)商的基礎(chǔ)上簽訂以下合同，以便雙方共同遵守。
第一條：甲方接受乙方的委托生產(chǎn)加工以下產(chǎn)品：
第二條：甲方須于 20xx 年 4 月 21 日前將乙方委托生產(chǎn)加工的產(chǎn)品交付給乙方。
第三條：乙方須先預(yù)付給甲方人民幣 10000 元作為生產(chǎn)貨物的訂金，剩余金額按合同約定的時(shí)間在乙方對(duì)貨物驗(yàn)收完畢后提貨時(shí)一次性付清。
第五條：產(chǎn)品質(zhì)量、款式、規(guī)格按乙方的要求及提供的樣品生產(chǎn)。
第六條：產(chǎn)品的外包裝以防水編織袋為主，如乙方另有要求的，其包裝費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第七條：其一切運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
第八條：甲方須按合同約定的時(shí)間按時(shí)交貨，如逾期按合同總額的2%付給乙方違約金。
第九條：乙方須按合同約定的時(shí)間按時(shí)付款，如逾期按合同總額的2%付給甲方違約金。
第十條：因人力不可抗拒的因素甲方無法按時(shí)交貨的，本合同無效。
第十一條：本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商后可另擬補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效應(yīng)。
第十二條：甲、乙雙方在履行本合同中如有爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。如無法協(xié)商解決的，任何一方均可將此爭(zhēng)議提交甲方所在地法院訴訟解決。
第十三條：本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
第十四條：本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
線路板加工設(shè)備 生產(chǎn)加工合同優(yōu)秀篇二
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
1、交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
九、不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
1、向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。
定作方：________________代表人：________
____年____月____日
承攬方：________________代表人：________
____年____月____日
線路板加工設(shè)備 生產(chǎn)加工合同優(yōu)秀篇三
乙方： 法定代表人：
一、本協(xié)議的商業(yè)秘密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等保密信息是指甲方提供給乙方的所有文件、資料（含電子文檔），包括但不限于：管理文件、通知，各種合同及協(xié)議，科研、生產(chǎn)、營(yíng)銷、質(zhì)量等會(huì)議記錄及各類報(bào)表；經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、項(xiàng)目規(guī)劃；與產(chǎn)品研發(fā)有關(guān)的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)新改進(jìn)等資料；提供給乙方進(jìn)行技術(shù)支持的關(guān)鍵、專有技術(shù)；屬于甲方技術(shù)范圍內(nèi)的工裝、夾具、專用量具等；生產(chǎn)大綱與計(jì)劃、工藝流程、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；營(yíng)銷策略及客戶檔案、產(chǎn)品質(zhì)量反饋、供應(yīng)商及外協(xié)廠情況等資料；財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)收支情況及各類財(cái)務(wù)狀況及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；按甲方要求生產(chǎn)的產(chǎn)品實(shí)物；其它各種甲方提供給乙方但未公開的資料、信息等。
二、乙方對(duì)保密信息應(yīng)謹(jǐn)慎、妥善持有，并嚴(yán)格保密，沒有甲方事先書面同意，不得直接或間接向任何第三方披露、泄露、傳遞，不得復(fù)制、轉(zhuǎn)讓、遺失，不得利用甲方的保密信息資料進(jìn)行與雙方合作無關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。否則，乙方應(yīng)按甲方核定的甲方所遭受經(jīng)濟(jì)損失的十倍的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金（但違約金不少于人民幣 元），甲方還有權(quán)向乙方追償由于泄密而造成的任何直接的、間接的名譽(yù)損害，且甲方有權(quán)單方解除與乙方簽訂的《產(chǎn)品委托加工技術(shù)協(xié)議》。
三、乙方應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，僅可為雙方合作業(yè)務(wù)之必須，將保密信息披露給其直接或間接參與合作事項(xiàng)的管理人員、職員、顧問和其他雇員（以下統(tǒng)稱“有關(guān)人員”），但應(yīng)保證該類有關(guān)人員對(duì)保密信息嚴(yán)格保密；若乙方或有關(guān)人員違反本協(xié)議的保密義務(wù)，乙方應(yīng)按甲方核定的甲方所遭受經(jīng)濟(jì)損失的十倍的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金（但違約金不少于人民幣 元），甲方還有權(quán)向乙方追償由于泄密而造成的任何直接的、間接的名譽(yù)損害，且甲方有權(quán)單方解除與乙方簽訂的《產(chǎn)品委托加工技術(shù)協(xié)議》。
四、若出現(xiàn)國家司法、行政機(jī)關(guān)要求乙方披露本協(xié)議所指的保密信息的情形，乙方應(yīng)立即書面通知甲方，并按照甲方的要求配合甲方采取合法及合理的保密措施，以確保相應(yīng)保密信息不受泄露。否則，乙方應(yīng)按甲方核定的甲方所遭受經(jīng)濟(jì)損失的十倍的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金（但違約金不少于人民幣 元），甲方還有權(quán)向乙方追償由于泄密而造成的任何直接的、間接的名譽(yù)損害，且甲方有權(quán)單方解除與乙方簽訂的《產(chǎn)品委托加工技術(shù)協(xié)議》。
1.制定完善的保密制度并實(shí)行秘密等級(jí)制度，對(duì)甲方的上述各類保密信息資料指定專人歸口管理，并配置完善的保密裝置妥善保管。
2.對(duì)于甲方標(biāo)有“絕密”“機(jī)密”和“秘密”等文件、資料的收發(fā)、傳遞、和外出攜帶，應(yīng)由乙方指定人員負(fù)責(zé)，并采取必要的保密措施。
3.對(duì)其內(nèi)部人員借閱甲方的保密資料，實(shí)行分級(jí)授權(quán)（普通員工或底層管理層不得查閱完整的甲方保密資料），予以嚴(yán)格控制，并登記備案。
4.要求并教育其內(nèi)部涉密員工遵守保密守則，并與其簽訂保密協(xié)議。
5.對(duì)于掌握甲方關(guān)鍵、專有技術(shù)的人員、乙方有責(zé)任采取有效措施防止其流失。
6.乙方保管甲方保密信息資料的場(chǎng)所，及為甲方加工配套件的生產(chǎn)、倉儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)等保密點(diǎn)，不得讓外來人員參觀、拍照、攝像等。
六、雙方合作終止時(shí)，乙方應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)向甲方退還屬于甲方的工裝、夾具、專用量具、合作期間涉及甲方的有關(guān)商業(yè)秘密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等保密信息的全部資料，包括但不限于提交完整文檔和說明、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、檢驗(yàn)文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、軟件程序原代碼、光盤、應(yīng)用程序、執(zhí)行方法或管理系統(tǒng)文檔。乙方退還上述資料須經(jīng)甲方外協(xié)管理部門和技術(shù)部門書面確認(rèn)，在乙方退還所有資料前，甲方有權(quán)對(duì)乙方加工的配套件等不予結(jié)算。乙方同意：雙方合作終止時(shí)，不以任何借口和形式保留甲方商業(yè)秘密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等保密信息資料，未經(jīng)甲方書面授權(quán)，乙方不得以任何形式和任何目的將甲方的商業(yè)秘密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等保密信息資料透漏給第三方或用于非甲方指定用途的其它任何用途。否則，乙方應(yīng)按甲方核定的甲方所遭受經(jīng)濟(jì)損失的十倍的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金（但違約金不少于人民幣 元），甲方還有權(quán)向乙方追償由于泄密而造成的任何直接的、間接的名譽(yù)損害，且甲方有權(quán)單方解除與乙方簽訂的《產(chǎn)品委托加工技術(shù)協(xié)議》。
七、保密期限：本協(xié)議期限內(nèi)及本協(xié)議終止后，乙方均應(yīng)遵守本保密協(xié)議，直至商業(yè)秘密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等保密信息公開為止。
八、其它
1.甲方保密專門機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)乙方保密工作進(jìn)行不定期檢查，對(duì)乙方保密措施落實(shí)不力的將提出整改建議，乙方應(yīng)在限期內(nèi)整改。
2.如乙方未遵守本協(xié)議約定，甲方有權(quán)視情況采取相應(yīng)措施（包括但不限于減少委托乙方生產(chǎn)配套件品種和數(shù)量、暫停乙方生產(chǎn)配套件計(jì)劃）。
3.本協(xié)議條款的修改、變更，須由雙方協(xié)商一致后另行簽訂書面協(xié)議，經(jīng)雙方加蓋公章后生效。
4.本協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方另行友好協(xié)商解決，并簽訂書面的補(bǔ)充協(xié)議，經(jīng)雙方加蓋公章后生效。
5.本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方：（蓋章）
負(fù)責(zé)人或授權(quán)代理人：（簽字） 時(shí)間：
乙方：（蓋章）
法定代表人或授權(quán)代理人：（簽字） 時(shí)間：
線路板加工設(shè)備 生產(chǎn)加工合同優(yōu)秀篇四
定作方：________________________
地址：____________電話：____________
定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
1、項(xiàng)目名稱：________________________。
2、項(xiàng)目地點(diǎn)：________________________。
3、項(xiàng)目?jī)?nèi)容：________________________。
4、建筑面積：________________________。
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項(xiàng)目工期____________天，按甲方指定進(jìn)場(chǎng)日期計(jì)算。
7、共計(jì)：____________元。
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
定作方自行設(shè)計(jì)并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。
(1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項(xiàng)目質(zhì)量和項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)嘗竣工驗(yàn)收。
(1)按照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項(xiàng)目;
(2)參加項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
(1)承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)以書面形式及時(shí)通知定作方。定作方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行工作，由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任或損失全部由定作方承擔(dān)。承攬方在上述時(shí)間內(nèi)得到答復(fù)的，應(yīng)按定作方答復(fù)意見進(jìn)行工作，因按定作方答復(fù)意見進(jìn)行工作導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
(2)承攬方在依照?qǐng)D紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對(duì)原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應(yīng)提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
(1)發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價(jià)款。
(2)變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
雙方約定本項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
(1)項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)符合國家規(guī)范要求
(1)項(xiàng)目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗(yàn)收，定作方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收，移交手續(xù)，出具驗(yàn)收意見。如定作方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗(yàn)收的，視為定作方承認(rèn)項(xiàng)目質(zhì)量合格，已通過驗(yàn)收。
1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價(jià)款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進(jìn)度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。
1、承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減合同價(jià)款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價(jià)款____________‰違約金。
2、定作方的違約責(zé)任
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方：____________乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
線路板加工設(shè)備 生產(chǎn)加工合同優(yōu)秀篇五
甲方：____________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方：____________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進(jìn)行鋼材加工等業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：
1.甲方將根據(jù)生產(chǎn)或貿(mào)易需要，委托乙方加工卷板，該卷板的所有權(quán)歸甲方所有。
2.根據(jù)甲方要求，乙方開具加工通知單，甲方確認(rèn)，除此乙方不得擅自挪用、調(diào)撥和加工所有權(quán)屬甲方的貨物。
3.乙方根據(jù)事先約定的提貨時(shí)間，加工好指定鋼材，保證甲方準(zhǔn)時(shí)提貨。如甲方因特殊情況，需要提前提貨，應(yīng)提前8小時(shí)與乙方協(xié)商，甲方將盡量滿足乙方需求。
4.甲方同意乙方按照“附件一《加工單價(jià)表》”的內(nèi)容收取加工費(fèi)用。如遇市場(chǎng)行情變化乙方需要調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，雙方可以協(xié)商。
5.協(xié)議期限內(nèi)，由于不可抗力因素，致使乙方不能履行協(xié)議，應(yīng)立即將情況以最快方式通知對(duì)方。按照不可抗力因素對(duì)履行協(xié)議影響的程度，由雙方協(xié)商解決是否解除協(xié)議，或者部分免除履行協(xié)議的責(zé)任，或者延期履行協(xié)議。
但因戰(zhàn)爭(zhēng)、暴動(dòng)、地震等重大不可抗力因素造成協(xié)議不能繼續(xù)履行，則雙方均免于責(zé)任。
6.本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
7.本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。
8.本協(xié)議有效期從簽訂之日起到___年___月___日。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
簽約地：
線路板加工設(shè)備 生產(chǎn)加工合同優(yōu)秀篇六
乙方：
甲乙雙方根據(jù)平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制作及安裝辦公樓，宿舍樓、會(huì)議室等窗簾，為確保雙方利益，經(jīng)協(xié)商特制訂本合同。
由乙方提供窗簾樣品，以甲方指定的樣品為準(zhǔn)，進(jìn)行安裝，尺寸大小應(yīng)根據(jù)窗戶為準(zhǔn)，要求保證質(zhì)量，做到美觀大方，安裝牢固，使用自如。
壹萬貳仟肆佰柒拾元整 (12470元)
：銀行轉(zhuǎn)款(乙方提供銀行賬號(hào))
保修范圍為安裝窗簾的牢固程度，甲方不正常的使用造成的破損除外。保修期內(nèi)隨叫隨到。
自甲乙雙方簽字蓋章后生效，在定成合同約定的所以內(nèi)容后自行失效。