隨著人們法律意識的加強,越來越多的人通過合同來調和民事關系,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。怎樣寫合同才更能起到其作用呢?合同應該怎么制定呢?下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的合同范文,希望能夠幫助到大家,我們一起來看一看吧。
設計維修合同 維修合同篇一
甲方(定作人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務:___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
乙方(承攬人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務:___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照,有權從事修繕的企業(yè)。
第四條 材料
(注:空格如不夠用,可以另接)
第五條 檢驗
第六條 修繕修理時間
第七條 質量要求
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間,以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙:____________。
2.承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后,雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關義務,否則,未被通知方有權單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十二條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助:__________________,并滿足以下要求:__________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在____天內履行協(xié)助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的,承攬人可以解除合同。
第十三條 監(jiān)督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件:
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能,承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件,如有特殊情況,承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔,承攬人有義務提供部件的報價,供定作人參考確認,報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后,交付時間:_________,交付方式:__________________,交付地點:__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作,并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元,定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元,在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
第二十條 保修
設備修復后,對于該設備的同一故障,承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍:
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出_________天內)簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發(fā)生下列情況,各方有權單方面立即終止本協(xié)議。
1.在沒有特殊原因的情況下,雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時,未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品,承攬人退還定作人所付的部件費用,并免費更換原品牌部件,如果造成設備損壞,承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
除合同中另有規(guī)定外或經雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人:
1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人:
1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
設計維修合同 維修合同篇二
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
2、 甲方提供的服務內容:
(1)每隔250或500的終身免工時費定期保養(yǎng)服務;
(3)每天每周例行保養(yǎng)的指導和技術咨詢;
(4)提供專業(yè)、快捷的維修服務;
(5)提供小松、山推等工廠的純正配件;
(6)在南京xx加購買的零件可免運費送貨上門(大件除外);
(7)因甲方保養(yǎng)或維修不當所引起的機械故障由甲方承擔;
(8)甲方在接到乙方報修電話后24小時內出發(fā),承諾以最快的速度到達現場。
3、 乙方需履行的義務:
(1)凡享受以上優(yōu)惠服務條件的乙方,需在南京xx加零件供應中心或所屬服務網點購買配件。
(2)乙方在南京xx加零件供應中心或服務網點購買配件時,需索要正規(guī)發(fā)票。 甲方將依據提供的正規(guī)發(fā)票實施相關的質量保證。
4、 保證期外維修的收費規(guī)定:
(3)里程收費標準為:按來回公里數向乙方收取,單價里程以2。00元公里。
5、 收費方式及質量保證:按每次發(fā)生的費用合計金額當次收取,乙方有權要求甲方在提供正規(guī)發(fā)票后支付費用。 乙方可憑發(fā)票享受修理的保證期三個月,零件可享受六個月的保證期。
一、 甲方權利義務
(一)甲方應當向乙方明示維修工時定額和收費標準,并保證具備與維修業(yè)務相適應的設施和技術力量。
(二)甲方維修機械應當執(zhí)行國家有關技術標準、規(guī)范,遵守雙方約定,保證維修質量。
(三)甲方應當向乙方如實說明維修配件的真實質量狀況。 甲方使用可再利用舊配件進行維修時,應當征得乙方同意,并保證安全性能符合國家有關技術標準。
(四)在維修質量保證期內,托修機械出現維修質量問題的,甲方應當返修。 返修后維修質量保證期自返修竣工交付日起重新計算。 因維修質量問題給乙方造成人身傷害或財產損失的,甲方應當承擔賠償責任,但《維修單》上載明的乙方拒修項目造成的除外。
(五)在維修質量保證期內,托修機械因同一故障或維修項目經兩次維修仍不能正常使用的,甲方應當負責聯系其他維修企業(yè),并承擔相應的維修費用。
二、乙方權利義務
(一)乙方有權監(jiān)督甲方按照約定提供維修服務。
(二)甲方在維修過程中需要乙方提供協(xié)助的,乙方應當履行協(xié)助義務。
三、收費條款 此次維修費共計人民幣 元整(大寫)。(小寫:b4264。00)
四、雙方違約責任
(一)甲方未按照約定時限完成維修的,應當按照約定標準支付違約金,并賠償由此給乙方造成的損失。
(二)乙方自約定竣工交付之日起滿____日仍未驗收的,自第____日起應當按照約定標準支付違約金。
(三)乙方無正當理由遲延支付維修費用的,甲方可行使留置權并通知乙方,乙方應當按照約定標準支付違約金。
(四)甲方使用無生產廠名、無廠址、無產品合格證的配件的,乙方有權解除合同。 甲方應當在____日內退回托修機械,雙倍賠償相應的維修費用。 因甲方上述行為造成托修機械損壞的,甲方還應當承擔賠償責任。
(五)未經乙方同意,甲方擅自將全部或部分維修工作轉托他人的,乙方有權解除合同。 甲方在接到解除合同的通知后____日內,應當退回托修機械并返還乙方已經支付的款項。 因擅自轉托行為造成托修機械損壞的,甲方還應當承擔賠償責任。
四、其他條款 本合同項下發(fā)生的爭議,由承托修甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商或調解解決不成的,可向有管轄權的人民法院提起訴訟或依據另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
甲方簽章:
乙方簽章:
簽訂日期
設計維修合同 維修合同篇三
乙方接受甲方委托,乙方為保證甲方醫(yī)療設備的正常使用,對甲方的協(xié)議設備進行維修保養(yǎng)服務,為保護甲乙雙方的合法權益,根據《中華人民共和國合同法》,甲乙雙方友好協(xié)商簽訂本協(xié)議。初次簽協(xié)議前,設備應正常運轉情況下,方可簽訂協(xié)議,后附設備明細。
第一條乙方義務
1、乙方根據甲方協(xié)議設備出現故障的報修通知,乙方優(yōu)先安排上門維修。在周一至周五的法定工作日內,城區(qū)以內的用戶,乙方8個小時內到達現場;各縣區(qū)的用戶,乙方在24個小時內到達現場。
2、乙方上門維修不收取上門費及工時費。
3、乙方上門維修沒有次數限制。
4、乙方維修只收取配件費,并且保證配件費持平或低于廠商統(tǒng)一價格。
5、如果乙方為甲方更換的部件在三個月保修期內損壞,乙方需為甲方免費更換、維修。
6、乙方根據甲方合同設備情況制定設備維護計劃,并報之甲方。在沒有甲方報修通知的情況下,乙方按維護保養(yǎng)計劃,對甲方合同設備進行上門維護。一般情況下,每個月一次上門維護保養(yǎng)服務。
第二條甲方義務
1、甲方在協(xié)議設備出現故障后,及時通知乙方。
2、甲方不能使用未經乙方認可的,非原廠的零配件、消耗品,否則產生的設備故障,乙方不承擔責任。
3、未經乙方認可,甲方不得邀請第三方單位對協(xié)議設備進行維修,否則乙方不承擔由此產生的后果和責任。
4、甲方不得對合同設備進行私自拆卸,否則由甲方承擔所造成的全部損失。
5、協(xié)議設備合同發(fā)生故障,需要更換配件時,甲方承擔配件費用。
6、協(xié)議設備發(fā)生轉移或轉讓時,甲方應及時通知乙方。
第三條結算金額及方式
甲方按_________為單位時間,維修費共計為_________元人民幣,在協(xié)議簽字生效后一周內,向乙方一次性支付維護費。
第四條未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
第五條本合同有效期暫定為一年,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
設計維修合同 維修合同篇四
委托方:________________________________業(yè)主大會(以下簡稱甲方)
受托方:________________________________________(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》和其他有關法規(guī),經甲乙雙方協(xié)商,本著平等自愿原則,訂立本合同。
第一條 工程概況
1、工程名稱:
工程地點:
開工日期:
竣工日期:
建筑面積:______________________平方米
結構類別:
預算造價:____________________元
決算造價:____________________元
2、物業(yè)管理企業(yè):
3、施工單位:
4、監(jiān)理單位:
5、其他:
第二條 合同內容(取消的條款,在其編號前括號內標“×”)
( )1、甲方委托乙方編制該工程預算(或概算);
( )2、甲方委托乙方審核該工程預算(或概算);
( )3、甲方委托乙方承辦工程造價技術經濟鑒定;
( )4、其他。
第三條 甲方權利與義務
1、甲方可向乙方索取與委托內容有關的技術經濟報告;
3、甲方可向乙方書面闡述對工程及具體問題的意見;
5、甲方為乙方的工作開展提供必要的配合;
6、甲方須按約及時向乙方支付服務費用;
7、其他。
第四條 乙方權利與義務
1、乙方可向甲方索取與委托內容有關的各類技術經濟資料;
2、乙方可要求甲方對有關問題做出解釋和補充有關資料;
3、乙方可要求甲方在工作進展中提供必要的配合;
6、其他。
第五條 合同費用
1、甲乙雙方按照市房地資源局和市物價局制定的收費標準執(zhí)行。
2、基本費:
按______________________________________為取費基礎,計___________________元。
3、差額費:
按______________________________________為取費基礎,計___________________元。
4、甲乙雙方商定:
按______________元,一次確定,不另調整。
人民幣(大寫):____________________
5、上列三款費用不得同時計取,如發(fā)生差異,應按其中金額最大一類收費。
6、付款方法:
第一次支付:___________________元。
人民幣(大寫):_____________________
支付日期:________年_______月_______日
第二次支付:___________________元。
人民幣(大寫):_____________________
支付日期:________年_______月_______日
如有余款,待合同履行完畢時,一次結清。
第六條 合同時效
1、本合同自簽訂之日起生效。
2、雙方確定,本合同所含工作內容至_______年_______月_______日結束。
3、雙方完成工作,付清費用后,本合同自行失效。
第七條 違約責任
本合同如發(fā)生違約,按下列約定承擔違約責任。
第八條 爭議解決方法
1、向上海仲裁委員會申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
第九條 附則
1、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行協(xié)商或簽訂補充協(xié)議,所達成的一致意見或協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、本合同一式____份,其中正本_____份,副本_____份;甲乙雙方各執(zhí)正本_____份,副本_____份。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
地址: 地址:
負責人或委托代理人: 負責人或委托代理人:
(簽字) (簽字)
電話: 電話:
開戶銀行及賬號: 開戶銀行及賬號:
設計維修合同 維修合同篇五
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
3、乙方在施工過程中必須嚴格采取相應的技術措施;
5、乙方在進行高空作業(yè)時,應自主做好安全防范工作,做好自身的人身安全,一切安全責任由乙方自行承擔,甲方概不負責。
按實際結算費用為 (小寫:元)(具體費用見驗收清單)。
:在工程驗收合格后一個月內付清。
自完工驗收合格之日起滿一年。(此維修工程在年月日已全部完工,驗收合格。)
甲方:(簽章) 乙方:
甲方代表:身份證號碼:賬號:
年月日:
設計維修合同 維修合同篇六
合同編號:
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
簽定時間:
簽定地點:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《南京中醫(yī)藥大學經濟合同管理辦法》和《南京中醫(yī)藥大學零星基建、修繕類工程審計工作規(guī)定》及相關法律法規(guī)條例,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條工程概況
1.1.工程名稱:
1.2.工程地點:
1.3.工程內容:具體工程內容、做法、要求以附件形式進入本合同
1.4.工程范圍:
1.5.承包方式:
1.6.工期:本工程自年月日開工,于年月日竣工。
1.7.工程質量:。
1.8.合同價款:(人民幣大寫)暫定價:。
第二條甲方工作
2.1.開工前3天,向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明1份,并向
乙方進行現場交底,清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工中甲方所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2.指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3.如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
2.4.協(xié)調有關部門做好消防及影響工程施工的開工前施工現場的垃圾處理等工作。
第三條乙方工作
3.1.參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案、工程預算和進度計劃,交甲方審定。經甲方審定后,方可按審定方案進行施工。
3.2.指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。權限為按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
施工方駐工地代表須每周五天,每天8小時在施工現場。
3.3.嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程決算及竣工資料。
3.4.遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛(wèi)和垃圾清理等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5.施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6.工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條關于工期約定
4.1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2.因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.3.因甲方設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延,順延時間由甲、乙雙方另行商定。
第五條關于工程質量及驗收的約定
5.1.竣工工程驗收,以國家頒發(fā)的《工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》和國家及地方相關部門制訂的竣工驗收規(guī)定及施工圖紙、說明書、施工技術文件、工程合同為依據。
5.2.本工程質量須達到國家質量評定合格標準。
5.3.甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方接乙方通知1天內須按時參加隱蔽工程和中間工程驗收。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延順延時間由甲、乙雙方另行商定;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期不予順延。
5.4.由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延,順延時間由甲、乙雙方另行商定。
5.5.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6.工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知3日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù),如驗收合格,出具書面驗收合格報告。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條關于工程價款及決算的約定
6.1.雙方商定本合同價款采用第種:
(1)固定價格:甲、乙雙方在開工前事先商定的包干費用,先由審計處預審后,再確定工程造價。
(2)可調價格(方式一):招標項目,投標價+工程變更。工程變更部分原投標報價中有的按原投標價執(zhí)行,投標報價中沒有的按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價,并按有關規(guī)定進行調整和竣工決算。經審計處審計后確定工程造價。
(3)可調價格(方式二):非招標項目,無投標價格。提供工程相關圖紙及現場簽證(經甲方書面確認)按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價,并按有關規(guī)定進行調整和竣工決算。經審計處審計后確定工程造價。
6.2.工程付款方式,采用第種方式支付:
第一種支付方式:
(1)本合同簽定七個工作日內,甲方按合同暫定價/%支付預付款。
(2)工程完成/%,甲方付至合同暫定價的/%。
(3)工程結束通過甲方組織驗收合格后十五個工作日內,甲方付至合同暫定價的/%。
(4)項目決算審計結束后十五個工作日內,甲方付至審計金額的/%。
(5)余款質保期(自竣工滿1年)結束十五個工作日內一次性無息付清(不計利息)。
第二種支付方式:
(1)無工程預付款,項目竣工驗收完畢后,乙方應出具項目決算并將有關資料送交甲方審計部門審計,項目決算審計結束后十五個工作日,甲方付至審計金額的%。
(2)余款質保期(自竣工驗收合格滿壹年)結束十五個工作日內一次性無息付清(不計利息)。
6.3.工程竣工驗收后20天內,乙方提出工程決算并將有關資料送交甲方,待甲方審計部門審計后,出具相關審計報告后付款,如20天內未送達,甲方將不予接收。
6.4.乙方負責提供二套完整的項目改造圖紙及相關資料作為竣工資料及工程審計資料交至甲方。
6.5.如該項目為跨年度工程或遇付款時間為學校財務封帳期等特殊情況,無法支付工程款時,付款時間由甲、乙雙方另行商定,甲方對此不承擔違約責任。
6.6.本項目的招投標文件為合同的組成部分,與合同具有同等效力。若合同與招、投標文件有疑義時,本項目的司法解釋順序按照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
6.7.工程的審計費用的支付,參照《南京中醫(yī)藥大學零星基建、修繕類工程審計工作規(guī)定》的相關辦法。
6.8.最終審計部門由甲方指定。
6.9.該項目施工單位承諾,審計結束后讓利∕%,我校按照審定金額∕%支付相關工程款。
第七條關于材料供應的約定
7.1.本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值∕%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償,如影響工期,工期不順延。
7.2.凡由乙方采購的材料、設備,需提前3天封樣送至甲方,待甲方認可后,方可采購。采購材料進場后需要及時書面通知甲方到場驗收,并辦理材料、設備驗收單。如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若己使用,對工程造成的損失由乙方負責,如影響工期,工期不順延。
7.3.工程中所涉及的設備的質保證書、操作手冊、維修聯系單等相關資料由乙方負責統(tǒng)一保管??⒐ず?,作為工程竣工資料交至甲方。
第八條有關安全生產和防火的約定
8.1.乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.2.由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失,如影響工期,工期不順延。
8.3.非施工人員進入施工現場,造成的安全事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
第九條違約責任
9.1.由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方500元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方∕元,作為獎勵。
9.2.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.3.未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,甲方將對其進行500元的處罰,并由乙方進行恢復,費用由乙方支付。如乙方無法進行恢復,由甲方安排相關單位進行維修,費用由乙方支付(如乙方不支付上述維修費用,甲方將從工程款中扣除),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失,如影響工期,工期不順延。
9.4.未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.5.因一方原因,導致合同無法繼續(xù)履行時,應提前3天通知對方,雙方辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
9.6.乙方應保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,如由乙方原因造成的損壞,一切經濟損失由乙方承擔,如影響工期,工期不順延。
9.7.工程交付前,乙方負責對該工程內已完成的設施及設備進行成品保護及看管工作,如造成損壞責任由乙方承擔。
第十條爭議或糾紛處理
10.1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。
10.2.當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議可向甲方所在地人民法院起訴。
第十一條廉政規(guī)定
11.1.乙方投標工程中和今后的供貨中、安裝過程中,必須嚴格遵守國家廉政紀律、不得向買方及相關單位的有關人員請客送禮。一旦發(fā)現有違紀行為,立即取消其投標資格或中標資格并報建設行政主管部門和國家檢查機關。如甲方及相關單位的有關人員有違反廉政規(guī)定的行為,可向有關部門舉報。
第十二條附則
12.1.本工程需要進行保修或保險時,應另訂書面協(xié)議。
12.2.本合同一式陸份,甲方執(zhí)肆份,乙方執(zhí)貳份,自雙方簽字(蓋章)之日起生效。
12.3.附件
(1)招投標文件
(2)其他
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
甲方代表人:(簽字)乙方代表人:(簽字)
簽定時間:簽定時間:
帳號:
設計維修合同 維修合同篇七
需方: (以下簡稱乙方) 簽訂日期:
項目為通信線路維修,采購總金額為:9490元。
甲方應接到乙方通知后24小時能到達現場并處理好故障問題,若甲方未能在規(guī)定時間內完成故障處理, 應按合同價日千分之五每日支付違約金。
甲方應按《工程建設標準強制性條文》(信息工程部分)的通知(建標259號)等法律法規(guī)規(guī)定及各專業(yè)施工規(guī)范要求進行工程施工。在具體項目建設過程中如發(fā)現甲方未能按時、按質、按量提供服務的,乙方有權提出限期整改的要求,整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規(guī)范要求的,乙方有權中止直至解除具體合同訂單,并要求甲方承擔相應賠償及違約責任。
乙方在收到甲方提供的《完工報告》后一個月內支付該次維修費用。甲方收到貨款后開具維修費發(fā)票。
雙方應嚴格遵守本合同,如果雙方有爭議應先協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交甲方所在地人民法院裁決。
雙方授權代表簽字并蓋章后本合同生效,本合同一式二份,各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
設計維修合同 維修合同篇一
甲方(定作人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務:___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
乙方(承攬人):_________________
法定住址:_______________________
法定代表人:_____________________
職務:___________________________
委托代理人:_____________________
身份證號碼:_____________________
通訊地址:_______________________
郵政編碼:_______________________
聯系人:_________________________
電話:___________________________
傳真:___________________________
帳號:___________________________
電子信箱:_______________________
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照,有權從事修繕的企業(yè)。
第四條 材料
(注:空格如不夠用,可以另接)
第五條 檢驗
第六條 修繕修理時間
第七條 質量要求
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間,以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙:____________。
2.承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后,雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關義務,否則,未被通知方有權單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十二條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助:__________________,并滿足以下要求:__________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在____天內履行協(xié)助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的,承攬人可以解除合同。
第十三條 監(jiān)督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件:
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能,承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件,如有特殊情況,承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔,承攬人有義務提供部件的報價,供定作人參考確認,報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后,交付時間:_________,交付方式:__________________,交付地點:__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作,并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元,定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元,在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
第二十條 保修
設備修復后,對于該設備的同一故障,承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍:
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出_________天內)簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發(fā)生下列情況,各方有權單方面立即終止本協(xié)議。
1.在沒有特殊原因的情況下,雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時,未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品,承攬人退還定作人所付的部件費用,并免費更換原品牌部件,如果造成設備損壞,承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
除合同中另有規(guī)定外或經雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人:
1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人:
1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
設計維修合同 維修合同篇二
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
2、 甲方提供的服務內容:
(1)每隔250或500的終身免工時費定期保養(yǎng)服務;
(3)每天每周例行保養(yǎng)的指導和技術咨詢;
(4)提供專業(yè)、快捷的維修服務;
(5)提供小松、山推等工廠的純正配件;
(6)在南京xx加購買的零件可免運費送貨上門(大件除外);
(7)因甲方保養(yǎng)或維修不當所引起的機械故障由甲方承擔;
(8)甲方在接到乙方報修電話后24小時內出發(fā),承諾以最快的速度到達現場。
3、 乙方需履行的義務:
(1)凡享受以上優(yōu)惠服務條件的乙方,需在南京xx加零件供應中心或所屬服務網點購買配件。
(2)乙方在南京xx加零件供應中心或服務網點購買配件時,需索要正規(guī)發(fā)票。 甲方將依據提供的正規(guī)發(fā)票實施相關的質量保證。
4、 保證期外維修的收費規(guī)定:
(3)里程收費標準為:按來回公里數向乙方收取,單價里程以2。00元公里。
5、 收費方式及質量保證:按每次發(fā)生的費用合計金額當次收取,乙方有權要求甲方在提供正規(guī)發(fā)票后支付費用。 乙方可憑發(fā)票享受修理的保證期三個月,零件可享受六個月的保證期。
一、 甲方權利義務
(一)甲方應當向乙方明示維修工時定額和收費標準,并保證具備與維修業(yè)務相適應的設施和技術力量。
(二)甲方維修機械應當執(zhí)行國家有關技術標準、規(guī)范,遵守雙方約定,保證維修質量。
(三)甲方應當向乙方如實說明維修配件的真實質量狀況。 甲方使用可再利用舊配件進行維修時,應當征得乙方同意,并保證安全性能符合國家有關技術標準。
(四)在維修質量保證期內,托修機械出現維修質量問題的,甲方應當返修。 返修后維修質量保證期自返修竣工交付日起重新計算。 因維修質量問題給乙方造成人身傷害或財產損失的,甲方應當承擔賠償責任,但《維修單》上載明的乙方拒修項目造成的除外。
(五)在維修質量保證期內,托修機械因同一故障或維修項目經兩次維修仍不能正常使用的,甲方應當負責聯系其他維修企業(yè),并承擔相應的維修費用。
二、乙方權利義務
(一)乙方有權監(jiān)督甲方按照約定提供維修服務。
(二)甲方在維修過程中需要乙方提供協(xié)助的,乙方應當履行協(xié)助義務。
三、收費條款 此次維修費共計人民幣 元整(大寫)。(小寫:b4264。00)
四、雙方違約責任
(一)甲方未按照約定時限完成維修的,應當按照約定標準支付違約金,并賠償由此給乙方造成的損失。
(二)乙方自約定竣工交付之日起滿____日仍未驗收的,自第____日起應當按照約定標準支付違約金。
(三)乙方無正當理由遲延支付維修費用的,甲方可行使留置權并通知乙方,乙方應當按照約定標準支付違約金。
(四)甲方使用無生產廠名、無廠址、無產品合格證的配件的,乙方有權解除合同。 甲方應當在____日內退回托修機械,雙倍賠償相應的維修費用。 因甲方上述行為造成托修機械損壞的,甲方還應當承擔賠償責任。
(五)未經乙方同意,甲方擅自將全部或部分維修工作轉托他人的,乙方有權解除合同。 甲方在接到解除合同的通知后____日內,應當退回托修機械并返還乙方已經支付的款項。 因擅自轉托行為造成托修機械損壞的,甲方還應當承擔賠償責任。
四、其他條款 本合同項下發(fā)生的爭議,由承托修甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商或調解解決不成的,可向有管轄權的人民法院提起訴訟或依據另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
甲方簽章:
乙方簽章:
簽訂日期
設計維修合同 維修合同篇三
乙方接受甲方委托,乙方為保證甲方醫(yī)療設備的正常使用,對甲方的協(xié)議設備進行維修保養(yǎng)服務,為保護甲乙雙方的合法權益,根據《中華人民共和國合同法》,甲乙雙方友好協(xié)商簽訂本協(xié)議。初次簽協(xié)議前,設備應正常運轉情況下,方可簽訂協(xié)議,后附設備明細。
第一條乙方義務
1、乙方根據甲方協(xié)議設備出現故障的報修通知,乙方優(yōu)先安排上門維修。在周一至周五的法定工作日內,城區(qū)以內的用戶,乙方8個小時內到達現場;各縣區(qū)的用戶,乙方在24個小時內到達現場。
2、乙方上門維修不收取上門費及工時費。
3、乙方上門維修沒有次數限制。
4、乙方維修只收取配件費,并且保證配件費持平或低于廠商統(tǒng)一價格。
5、如果乙方為甲方更換的部件在三個月保修期內損壞,乙方需為甲方免費更換、維修。
6、乙方根據甲方合同設備情況制定設備維護計劃,并報之甲方。在沒有甲方報修通知的情況下,乙方按維護保養(yǎng)計劃,對甲方合同設備進行上門維護。一般情況下,每個月一次上門維護保養(yǎng)服務。
第二條甲方義務
1、甲方在協(xié)議設備出現故障后,及時通知乙方。
2、甲方不能使用未經乙方認可的,非原廠的零配件、消耗品,否則產生的設備故障,乙方不承擔責任。
3、未經乙方認可,甲方不得邀請第三方單位對協(xié)議設備進行維修,否則乙方不承擔由此產生的后果和責任。
4、甲方不得對合同設備進行私自拆卸,否則由甲方承擔所造成的全部損失。
5、協(xié)議設備合同發(fā)生故障,需要更換配件時,甲方承擔配件費用。
6、協(xié)議設備發(fā)生轉移或轉讓時,甲方應及時通知乙方。
第三條結算金額及方式
甲方按_________為單位時間,維修費共計為_________元人民幣,在協(xié)議簽字生效后一周內,向乙方一次性支付維護費。
第四條未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
第五條本合同有效期暫定為一年,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
設計維修合同 維修合同篇四
委托方:________________________________業(yè)主大會(以下簡稱甲方)
受托方:________________________________________(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》和其他有關法規(guī),經甲乙雙方協(xié)商,本著平等自愿原則,訂立本合同。
第一條 工程概況
1、工程名稱:
工程地點:
開工日期:
竣工日期:
建筑面積:______________________平方米
結構類別:
預算造價:____________________元
決算造價:____________________元
2、物業(yè)管理企業(yè):
3、施工單位:
4、監(jiān)理單位:
5、其他:
第二條 合同內容(取消的條款,在其編號前括號內標“×”)
( )1、甲方委托乙方編制該工程預算(或概算);
( )2、甲方委托乙方審核該工程預算(或概算);
( )3、甲方委托乙方承辦工程造價技術經濟鑒定;
( )4、其他。
第三條 甲方權利與義務
1、甲方可向乙方索取與委托內容有關的技術經濟報告;
3、甲方可向乙方書面闡述對工程及具體問題的意見;
5、甲方為乙方的工作開展提供必要的配合;
6、甲方須按約及時向乙方支付服務費用;
7、其他。
第四條 乙方權利與義務
1、乙方可向甲方索取與委托內容有關的各類技術經濟資料;
2、乙方可要求甲方對有關問題做出解釋和補充有關資料;
3、乙方可要求甲方在工作進展中提供必要的配合;
6、其他。
第五條 合同費用
1、甲乙雙方按照市房地資源局和市物價局制定的收費標準執(zhí)行。
2、基本費:
按______________________________________為取費基礎,計___________________元。
3、差額費:
按______________________________________為取費基礎,計___________________元。
4、甲乙雙方商定:
按______________元,一次確定,不另調整。
人民幣(大寫):____________________
5、上列三款費用不得同時計取,如發(fā)生差異,應按其中金額最大一類收費。
6、付款方法:
第一次支付:___________________元。
人民幣(大寫):_____________________
支付日期:________年_______月_______日
第二次支付:___________________元。
人民幣(大寫):_____________________
支付日期:________年_______月_______日
如有余款,待合同履行完畢時,一次結清。
第六條 合同時效
1、本合同自簽訂之日起生效。
2、雙方確定,本合同所含工作內容至_______年_______月_______日結束。
3、雙方完成工作,付清費用后,本合同自行失效。
第七條 違約責任
本合同如發(fā)生違約,按下列約定承擔違約責任。
第八條 爭議解決方法
1、向上海仲裁委員會申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
第九條 附則
1、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行協(xié)商或簽訂補充協(xié)議,所達成的一致意見或協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、本合同一式____份,其中正本_____份,副本_____份;甲乙雙方各執(zhí)正本_____份,副本_____份。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
地址: 地址:
負責人或委托代理人: 負責人或委托代理人:
(簽字) (簽字)
電話: 電話:
開戶銀行及賬號: 開戶銀行及賬號:
設計維修合同 維修合同篇五
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
3、乙方在施工過程中必須嚴格采取相應的技術措施;
5、乙方在進行高空作業(yè)時,應自主做好安全防范工作,做好自身的人身安全,一切安全責任由乙方自行承擔,甲方概不負責。
按實際結算費用為 (小寫:元)(具體費用見驗收清單)。
:在工程驗收合格后一個月內付清。
自完工驗收合格之日起滿一年。(此維修工程在年月日已全部完工,驗收合格。)
甲方:(簽章) 乙方:
甲方代表:身份證號碼:賬號:
年月日:
設計維修合同 維修合同篇六
合同編號:
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
簽定時間:
簽定地點:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《南京中醫(yī)藥大學經濟合同管理辦法》和《南京中醫(yī)藥大學零星基建、修繕類工程審計工作規(guī)定》及相關法律法規(guī)條例,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條工程概況
1.1.工程名稱:
1.2.工程地點:
1.3.工程內容:具體工程內容、做法、要求以附件形式進入本合同
1.4.工程范圍:
1.5.承包方式:
1.6.工期:本工程自年月日開工,于年月日竣工。
1.7.工程質量:。
1.8.合同價款:(人民幣大寫)暫定價:。
第二條甲方工作
2.1.開工前3天,向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明1份,并向
乙方進行現場交底,清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工中甲方所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2.指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3.如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
2.4.協(xié)調有關部門做好消防及影響工程施工的開工前施工現場的垃圾處理等工作。
第三條乙方工作
3.1.參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案、工程預算和進度計劃,交甲方審定。經甲方審定后,方可按審定方案進行施工。
3.2.指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。權限為按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
施工方駐工地代表須每周五天,每天8小時在施工現場。
3.3.嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程決算及竣工資料。
3.4.遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛(wèi)和垃圾清理等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5.施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6.工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條關于工期約定
4.1.甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2.因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.3.因甲方設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延,順延時間由甲、乙雙方另行商定。
第五條關于工程質量及驗收的約定
5.1.竣工工程驗收,以國家頒發(fā)的《工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》和國家及地方相關部門制訂的竣工驗收規(guī)定及施工圖紙、說明書、施工技術文件、工程合同為依據。
5.2.本工程質量須達到國家質量評定合格標準。
5.3.甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方接乙方通知1天內須按時參加隱蔽工程和中間工程驗收。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延順延時間由甲、乙雙方另行商定;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期不予順延。
5.4.由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延,順延時間由甲、乙雙方另行商定。
5.5.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6.工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知3日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù),如驗收合格,出具書面驗收合格報告。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條關于工程價款及決算的約定
6.1.雙方商定本合同價款采用第種:
(1)固定價格:甲、乙雙方在開工前事先商定的包干費用,先由審計處預審后,再確定工程造價。
(2)可調價格(方式一):招標項目,投標價+工程變更。工程變更部分原投標報價中有的按原投標價執(zhí)行,投標報價中沒有的按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價,并按有關規(guī)定進行調整和竣工決算。經審計處審計后確定工程造價。
(3)可調價格(方式二):非招標項目,無投標價格。提供工程相關圖紙及現場簽證(經甲方書面確認)按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價,并按有關規(guī)定進行調整和竣工決算。經審計處審計后確定工程造價。
6.2.工程付款方式,采用第種方式支付:
第一種支付方式:
(1)本合同簽定七個工作日內,甲方按合同暫定價/%支付預付款。
(2)工程完成/%,甲方付至合同暫定價的/%。
(3)工程結束通過甲方組織驗收合格后十五個工作日內,甲方付至合同暫定價的/%。
(4)項目決算審計結束后十五個工作日內,甲方付至審計金額的/%。
(5)余款質保期(自竣工滿1年)結束十五個工作日內一次性無息付清(不計利息)。
第二種支付方式:
(1)無工程預付款,項目竣工驗收完畢后,乙方應出具項目決算并將有關資料送交甲方審計部門審計,項目決算審計結束后十五個工作日,甲方付至審計金額的%。
(2)余款質保期(自竣工驗收合格滿壹年)結束十五個工作日內一次性無息付清(不計利息)。
6.3.工程竣工驗收后20天內,乙方提出工程決算并將有關資料送交甲方,待甲方審計部門審計后,出具相關審計報告后付款,如20天內未送達,甲方將不予接收。
6.4.乙方負責提供二套完整的項目改造圖紙及相關資料作為竣工資料及工程審計資料交至甲方。
6.5.如該項目為跨年度工程或遇付款時間為學校財務封帳期等特殊情況,無法支付工程款時,付款時間由甲、乙雙方另行商定,甲方對此不承擔違約責任。
6.6.本項目的招投標文件為合同的組成部分,與合同具有同等效力。若合同與招、投標文件有疑義時,本項目的司法解釋順序按照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
6.7.工程的審計費用的支付,參照《南京中醫(yī)藥大學零星基建、修繕類工程審計工作規(guī)定》的相關辦法。
6.8.最終審計部門由甲方指定。
6.9.該項目施工單位承諾,審計結束后讓利∕%,我校按照審定金額∕%支付相關工程款。
第七條關于材料供應的約定
7.1.本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值∕%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償,如影響工期,工期不順延。
7.2.凡由乙方采購的材料、設備,需提前3天封樣送至甲方,待甲方認可后,方可采購。采購材料進場后需要及時書面通知甲方到場驗收,并辦理材料、設備驗收單。如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若己使用,對工程造成的損失由乙方負責,如影響工期,工期不順延。
7.3.工程中所涉及的設備的質保證書、操作手冊、維修聯系單等相關資料由乙方負責統(tǒng)一保管??⒐ず?,作為工程竣工資料交至甲方。
第八條有關安全生產和防火的約定
8.1.乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.2.由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失,如影響工期,工期不順延。
8.3.非施工人員進入施工現場,造成的安全事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
第九條違約責任
9.1.由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方500元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方∕元,作為獎勵。
9.2.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.3.未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,甲方將對其進行500元的處罰,并由乙方進行恢復,費用由乙方支付。如乙方無法進行恢復,由甲方安排相關單位進行維修,費用由乙方支付(如乙方不支付上述維修費用,甲方將從工程款中扣除),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失,如影響工期,工期不順延。
9.4.未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.5.因一方原因,導致合同無法繼續(xù)履行時,應提前3天通知對方,雙方辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
9.6.乙方應保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,如由乙方原因造成的損壞,一切經濟損失由乙方承擔,如影響工期,工期不順延。
9.7.工程交付前,乙方負責對該工程內已完成的設施及設備進行成品保護及看管工作,如造成損壞責任由乙方承擔。
第十條爭議或糾紛處理
10.1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。
10.2.當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議可向甲方所在地人民法院起訴。
第十一條廉政規(guī)定
11.1.乙方投標工程中和今后的供貨中、安裝過程中,必須嚴格遵守國家廉政紀律、不得向買方及相關單位的有關人員請客送禮。一旦發(fā)現有違紀行為,立即取消其投標資格或中標資格并報建設行政主管部門和國家檢查機關。如甲方及相關單位的有關人員有違反廉政規(guī)定的行為,可向有關部門舉報。
第十二條附則
12.1.本工程需要進行保修或保險時,應另訂書面協(xié)議。
12.2.本合同一式陸份,甲方執(zhí)肆份,乙方執(zhí)貳份,自雙方簽字(蓋章)之日起生效。
12.3.附件
(1)招投標文件
(2)其他
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
甲方代表人:(簽字)乙方代表人:(簽字)
簽定時間:簽定時間:
帳號:
設計維修合同 維修合同篇七
需方: (以下簡稱乙方) 簽訂日期:
項目為通信線路維修,采購總金額為:9490元。
甲方應接到乙方通知后24小時能到達現場并處理好故障問題,若甲方未能在規(guī)定時間內完成故障處理, 應按合同價日千分之五每日支付違約金。
甲方應按《工程建設標準強制性條文》(信息工程部分)的通知(建標259號)等法律法規(guī)規(guī)定及各專業(yè)施工規(guī)范要求進行工程施工。在具體項目建設過程中如發(fā)現甲方未能按時、按質、按量提供服務的,乙方有權提出限期整改的要求,整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規(guī)范要求的,乙方有權中止直至解除具體合同訂單,并要求甲方承擔相應賠償及違約責任。
乙方在收到甲方提供的《完工報告》后一個月內支付該次維修費用。甲方收到貨款后開具維修費發(fā)票。
雙方應嚴格遵守本合同,如果雙方有爭議應先協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交甲方所在地人民法院裁決。
雙方授權代表簽字并蓋章后本合同生效,本合同一式二份,各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________