房屋預買賣合同(匯總20篇)

字號:

    合同的履行是確保商業(yè)合作順利進行的重要條件。在合同中可以加入相應的違約和爭議解決條款,以應對可能出現(xiàn)的問題和糾紛。在合同方面,以下是一些典型范本,供您參考參考。
    房屋預買賣合同篇一
    賣房人:_____ ___(以下簡稱甲方)
    身份證號: _____ ___
    買房人: _____ ___ (以下簡稱乙方)
    身份證號: _____ ___
    為了保證甲乙雙方簽訂的房屋買賣合同合法,雙方通過110得知,未登記領取權屬證書 房屋買賣合同有效。經(jīng)過協(xié)商特簽訂此合同,以便雙方共同遵守。
    第一條 甲方愿將座落于 的房屋(平米)連帶在的車庫( 平米)賣于乙方,空口無憑,立字據(jù)為證。
    第二條 該房屋帶車庫的房價款共計人民幣整( 元)。
    第三條 甲方將房屋和車庫按實際面積交付乙方。乙方一次性付清該房屋帶車庫的房價款。甲乙雙方都不得因后來房價的變動向?qū)Ψ教岢鲅a償要求。
    房屋協(xié)議簽訂生效后雙方不得反悔,如有反悔將10倍房款賠償,自此,乙方擁有房屋所有權,政府的一切房屋補償歸乙方所有。
    甲方無條件協(xié)助乙方辦理房屋所需各種證件。(所需任何費用由乙方支付)。
    第四條 本合同經(jīng)雙方簽字、按手印后生效。本合同一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
    甲方:
    乙方:
    日期:
    房屋預買賣合同篇二
    原告:
    姓名:______。
    性別:__。
    年齡:__。
    民族:__。
    職務:______。
    工作單位:________住址:__________電話:______。
    被告:名稱:________地址:__________。
    法定代表人:姓名:______職務:______。
    電話:______。
    訴訟請求:
    1.請求判令被告向原告支付報酬及利息____元。
    2.本案訴訟費用由被告承擔。
    事實與理由:
    ____年__月__日至____年__月__日,原告為被告印刷____及____等,約定報酬____元。原告按照約定完成了被告的'交待的事項,但被告拒不支付報酬,原告多次催要未果,故根據(jù)《中華人民共和國民法典》第__條的規(guī)定,特向貴院提起訴訟,請求支持原告的訴訟請求,維護原告的合法權益。
    此致
    ________________________人民法院。
    具狀人:____________。
    房屋預買賣合同篇三
    甲方(賣方):
    姓名:身份證號碼:
    乙方(買方):
    姓名:身份證號碼:
    甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它法律規(guī)定,在平等自愿協(xié)商的基礎上,就甲方產(chǎn)權自有的房產(chǎn)出賣給乙方的事宜,約定如下:
    一、房產(chǎn)概況:
    本合同約定房產(chǎn)位于,房屋結構為,位于層,套內(nèi)面積為平方米。
    二、房產(chǎn)交易價款:房產(chǎn)價格總價為萬元(大寫:)人民幣。
    三、付款方式:
    1、乙方于簽訂本合同之日以(轉賬或現(xiàn)金)形式支付給甲方先期購房款萬元(大寫:)人民幣。
    2、剩余房款萬元(大寫:)人民幣,于甲方將房屋所有鑰匙及證書并將房屋實際交付給乙方之時支付,支付形式為(轉賬或現(xiàn)金)。
    3、甲方在收到乙方交付的上述任何一筆款項后均要向乙方出具收條。
    4、若該房產(chǎn)能辦理過戶手續(xù),則甲方應當無條件協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權過戶手續(xù)。
    四、購買房產(chǎn)所產(chǎn)生的所有稅費由方承擔。
    五、甲方承諾:
    1、本合同約定的出賣給乙方的房屋,甲方保證在交付乙方之時該房產(chǎn)沒有任何產(chǎn)權的爭議,該房產(chǎn)不存在任何的債權債務糾紛,該房產(chǎn)沒有設定過任何抵押擔保,該房產(chǎn)沒有任何其它形式糾紛。同時甲方保證向乙方出具的所有文件、單據(jù)及涉及該房產(chǎn)的一切單證、物件均真實有效。
    2、自本合同簽訂乙方依照合同約定方式將購房款交付給甲方本合同第三條第1款約定的先期購房款萬元(大寫:)時起,涉及該房產(chǎn)的所有拆遷補償所得(包含拆遷補償款及拆遷方給予被拆遷戶的其它優(yōu)惠條件)均歸乙方享有。在涉及拆遷補償?shù)南嚓P事宜中,甲方應無條件的配合乙方辦理并簽訂相關法律文書。但甲方與拆遷方簽訂的所有法律文書,必須先征得乙方的書面同意,方可簽訂。若未能在乙方書面同意的情況下,私自簽訂造成乙方的損失,由甲方承擔。在拆遷方通知領取拆遷補償款時,若通知甲方,則甲方不得私自領取,必須通知乙方并與乙方一起領取后歸乙方所有;若通知乙方,則乙方單方可自行領取。
    3、乙方向甲方支付本合同先期購房款萬元(大寫:)之時起,涉及該房產(chǎn)的所有權利由乙方行使,所有義務由乙方履行。
    六、甲方應在乙方將本合同第三條第一款約定的先期購房款通過(轉賬或現(xiàn)金)支付的同時將房屋及涉及房屋的所有產(chǎn)權證(包含房產(chǎn)證及土地使用權證)、票據(jù)、全部房屋鑰匙及與房屋相關的全部物件交付給乙方持有。
    七、在本合同履行期間,甲、乙雙方不得擅自變更合同。若需變更必須以補充協(xié)議的形式由雙方共同約定并簽字蓋章后方生效,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
    八、在乙方交付了本合同約定的先期購房款后,甲方違約的,甲方除返還乙方所有交付錢款外,還應向乙方承擔違約時本合同項下交易房產(chǎn)評估價總額同等數(shù)額的賠償金(評估機構由乙方單方委托)。
    九、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章時生效。
    十、本合同在履行期間發(fā)生爭議的,雙方應協(xié)商解決。
    十一、本合同一式份,甲、乙雙方當事人每人均持一份,份具有同等法律效力。
    甲方(簽字):乙方(簽字):
    電話:電話:
    xxxx年xx月xx日。
    房屋預買賣合同篇四
    房改房在交易方面確實與商品房有所區(qū)別。一般來說,職工個人取得房改房產(chǎn)權時支付的價款都不是房屋的市場價,而是標準價或者成本價。職工以標準價取得的產(chǎn)權只有部分產(chǎn)權,與出售單位構成共有關系,以成本價取得的產(chǎn)權是完全產(chǎn)權,房屋歸職工個人所有。但在兩種產(chǎn)權類型下,房屋所占土地一般還都是劃撥土地,即實際上職工個人在從單位購房時并沒有繳納土地出讓金。
    1999年出臺的《河南省已購公有住房和經(jīng)濟適用住房上市交易管理暫行辦法》,標志著河南省大部分地區(qū)都放開了已售公房的交易市場。該《辦法》第八條規(guī)定,以成本價購買的公有住房和以標準價購買的公有住房可以上市交易。第十條規(guī)定,已購公有住房上市交易時,房屋產(chǎn)權人應到房地產(chǎn)交易市場辦理上市確認和交易手續(xù)。辦理手續(xù)時應持身份證明和房屋所有權證,提供房屋產(chǎn)權共有人同意上市交易的書面意見,居民個人擁有部分產(chǎn)權的住房,還應當提供原產(chǎn)權單位同意上市交易且在同等條件下保留或者放棄優(yōu)先購買權的書面意見。該《辦法》還規(guī)定,已購公有住房上市交易,應繳納土地出讓金或相當于土地出讓金的價款,由土地管理部門負責辦理土地使用權轉移登記。
    購買房改房首先要驗證原產(chǎn)權人是否有產(chǎn)權證,房改房的產(chǎn)權證是否可靠,是否被用于抵押、典當?shù)?,這可以通過房管部門查驗便一目了然。假如有人以種種借口解釋拿不出產(chǎn)權證正本而只能給復印件,那就要提高警惕了,以防上當受騙。在查驗產(chǎn)權證時,還要注意產(chǎn)權證上的名字,房主與賣房人是否同一個人?若不是同一個人,則必須搞清他們之間是什么關系?這種關系是否可靠?特別是,產(chǎn)權證的產(chǎn)權分配比例必須明確,如標準價購買的公房出讓時存在按成本價補足費用或者與原單位按比例分成的問題,此外,有的房改房系夫妻共同財產(chǎn)或家庭共同財產(chǎn),購買時必須了解清楚,以免引起不必要的糾紛。
    其次,按規(guī)定,房改房在同等價格條件下,原產(chǎn)權單位擁有優(yōu)先購買權。因此,房改房上市交易必須經(jīng)原產(chǎn)權單位的同意方可進行轉賣。同時還要明確是否與原產(chǎn)權單位確認利益分配辦法。如標準價購買的公房出讓時存在按成本價補足費用或者與原單位按比例分成的問題。需要特別指出的是,軍產(chǎn)、院產(chǎn)、校產(chǎn)的公房一般與本單位的辦公場所在一個大院里,這些單位一般被列為特殊單位,有些可能不宜有外人入住,這種公房在單位沒有同意之前,不可能取得上市資格。購房者應對此進行必要的查詢,明辨真假。
    房屋預買賣合同篇五
    出賣人(以下簡稱甲方):電話身份證號:
    現(xiàn)住址:買受人(以下簡稱乙方):電話身份證號:
    現(xiàn)住址:見證方:電話身份證號:根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿,協(xié)商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協(xié)議:
    第一條乙方購買甲方位于私有樓房住宅一處,建筑面積為平方米(位置、面積都以“甲方與簽訂的合同”為準)。
    第二條雙方商定該房屋按甲方所提供的建筑面積及房屋的內(nèi)部情況,轉讓價格定為萬元人民幣,大寫人民幣。此價格內(nèi)包含房屋本身及附屬設施設備的價格。
    第三條甲方應在簽署本合同時,向乙方提供以下證件原件及復印件:
    1、身份證、戶口薄、結婚證;
    2、購房合同、購房發(fā)票及相關的繳稅(費)憑證;
    3、房屋共有人同意或委托出賣的證明;
    4、辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應出具的其他文件。
    注:如有特殊情況發(fā)生,甲方子女必須無條件協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)。
    第四條甲方的承諾保證:
    2.甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權,保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛,轉讓該房屋不存在法律上的障礙。
    3.甲方保證其配偶、兒女和其他享有繼承權的人對該房屋不主張繼承權、共同所有權和其他權利。
    4.甲方保證該轉讓房產(chǎn)不涉及第三方的權利(如抵押等),否則造成不良后果由甲方出面解決。
    5.甲方保證因國家政策性拆遷、自然災害等涉及到的土地與房屋賠償或補償歸乙方所有,與甲方無關。
    6.若發(fā)生與甲方有關的產(chǎn)權糾紛或其它債權債務,概由甲方負責清理,并承擔相應的責任,與乙方無關。
    7.由于建設方的原因,本房屋沒有辦理房屋產(chǎn)權證,甲方保證:建房單位在日后統(tǒng)一辦理房屋產(chǎn)權證時,甲方及時辦理房屋產(chǎn)權證,在10日內(nèi)與乙方辦理房產(chǎn)過戶手續(xù),保障乙方對房屋所有權的合法行使。如因變更時甲方造成的費用增加,所有增加費用由甲方承擔。如能變更正常,辦理房產(chǎn)證的費用由乙方負責。
    8.在簽訂本合同后,房屋價格上漲或下跌均由乙方承擔,與甲方無關。
    9.甲方保證在本協(xié)議中提供的聯(lián)系方式及現(xiàn)有住址變更的情況下,能及時的通知乙方,以方便乙方在辦理相關手續(xù)時,可以及時的找到甲方。
    第五條上述房屋在甲方實際交付乙方之日前所發(fā)生的費用(水費、電費、天然氣費等)由甲方負責。在第二次付款后,甲方必須將購買房屋的所有相關手續(xù)全部交給乙方。在雙方在場的情況下,甲乙雙方征對房屋對以下項目進行交接:
    甲方將上述房屋全部鑰匙、水卡、電卡、煤氣卡等給乙方,交房時已交清的所有憑證交付乙方,避免乙方在過后生活中發(fā)生不必要的麻煩。
    乙方現(xiàn)場檢查后,如無任何異議,視為該房屋情況符合本協(xié)議書。
    約定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、處置權歸乙方行使。
    第六條付款方式;
    第一次付款:在年月日甲方向乙方收取房屋定金元,作為房款的一部分。
    第七條違約責任甲方必須配合乙方提供過戶時所需的相關資料,如在辦理過戶手續(xù)之前出現(xiàn)任何甲方或見證人違約,甲方須即時無條件歸還乙方所交納的全部費用,并承擔元違約金,如無法聯(lián)系上甲方或甲方故意拖欠,則須由見證方在收到乙方書面通知3個工作日內(nèi)先行替甲方承擔違約的全部費用,如超過3個工作日見證方未支付違約金和本金予乙方,則逾期一日須交納以上款項的千分之五作為滯納金。
    第八條甲、乙雙方任何一方違背此協(xié)議任何一款或有欺詐行為者均視為違約,另一方有權解除合同,違約或欺詐方將付房款百分之拾的罰金給對方,且負擔對方由此而引起的損失和費用。
    第九條交房日期:甲方收到乙方第二次房款。
    第十條本合同經(jīng)公證處公證,在本合同履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟。
    第十一條本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議。本合同的附件及補充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
    第十二條本合同連同附件共三頁,一式三份具有同等法律效力,合同持有情況如下:甲乙雙方各執(zhí)一份,見證人執(zhí)一份。第十三條此合同與房屋買賣合同同時起法律效力。
    第十四條本合同自三方簽字之日起生效。
    出賣人(簽字):買受人(簽字):
    簽訂時間:_____年___月___日簽訂時間:___年____月____日。
    簽訂地點:簽訂地點:
    見證方(簽字):
    房屋預買賣合同篇六
    根據(jù)有關法律、法規(guī)之規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,甲、乙雙方達成如下協(xié)議:
    一、房屋狀況:甲方的房屋位于房,三房二廳一廚一衛(wèi)二陽臺,建筑面積約平方米,屬住宅用途。
    二、轉讓價格:本房屋轉讓價格為元人民幣,乙方簽定本協(xié)議時一次性支付元給甲方,以銀行轉帳付款方式,乙方付清購房款后,本合同生效。
    三、交付期限:甲方收齊乙方轉讓款后,即時將房屋交付給乙方。
    四、甲方責任:甲方保證交接時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛和財務糾紛,如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
    五、乙方責任:乙方對該房屋的產(chǎn)權情況、結構情況、目前的使用狀況在轉讓前已有清楚的認識,并對上述情況承擔該房屋轉讓后的責任。乙方在使用期間有權與其他權利人共同享用與該房屋有關聯(lián)的公共部位和設施,并按公共部位分攤面積承擔義務。
    六、本房屋轉讓前發(fā)生的債權債務及電費、水費由甲方負責,轉讓后發(fā)生的債權債務及電費、水費等費用由乙方負責。
    為60年,因發(fā)生不可抗拒的火災、水災、地震、戰(zhàn)爭等災害或自然損耗而造成不能繼續(xù)使用的,乙方不能向甲方或建設單位追索任何責任或賠償。3、本房屋如因政府的城建規(guī)劃需要征收征用的,屬于該房屋的拆遷補償歸房屋持有人(乙方)所有。
    八、本協(xié)議一式二份,由甲方、乙方各執(zhí)一份,執(zhí)行本協(xié)議如有爭。
    議的,由爭議雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,由有管轄權的人民法院裁決。
    建設單位意見:茲證明甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,達成上述房屋轉讓協(xié)議。
    建設單位:。
    房屋預買賣合同篇七
    甲方: 身份證號:
    乙方: 身份證號:
    甲方先生與乙方方小雙方?jīng)Q定共同購置位于____區(qū)路弄號室的房產(chǎn)。雙方本著平等自愿的原則,就購房涉及的相關事宜約定如下,以資信守:
    一、由于乙方戶籍不在市,為省卻購房及按揭貸款中的麻煩手續(xù),甲乙雙方約定由甲方出面簽訂《房地產(chǎn)合同》以及《 抵押借款合同 》并辦理相關購房事宜,房地產(chǎn)權證上署甲方一人姓名。
    二、由乙方出資支付購房的首付款共計幣元整且乙方已經(jīng)實際支付。
    三、由甲方向銀行申請按揭貸款幣萬仟元整(其中 公積金貸款 萬元整),借款期限均為年,由甲方負責并承擔相應的每月還貸義務。
    四、購房契稅、手續(xù)費等由乙方支付。
    五、甲乙雙方所購路弄號室房產(chǎn)為甲乙雙方所共有。
    六、甲乙雙方領取結婚后,甲方應盡快將乙方姓名依法添加到房地產(chǎn)權證上。
    七、本協(xié)議一式二份,自雙方簽字并經(jīng)律師事務所見證后生效。
    甲方:
    乙方:
    房屋預買賣合同篇八
    乙方(買方):身份證號:
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等有關法律、法規(guī)規(guī)定,甲乙雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則,就下列房屋買賣,訂立本合同,共同信守。
    1、甲方所有房屋,座落于武漢市區(qū),為結構、建筑面積平方米、樓層、房型、權屬、裝修狀況。
    2、甲方保證上述房屋權屬清晰,甲方房屋產(chǎn)權現(xiàn)狀為,經(jīng)甲、乙雙方核實,同意交易該房屋。
    3、甲方房屋主要轉讓設施有:。
    4、甲方房屋產(chǎn)權有效證件有:。
    甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由方負擔。
    甲、乙雙方約定此協(xié)議簽定后日內(nèi),在房地產(chǎn)交易所辦理過房登記手續(xù)。
    房屋預買賣合同篇九
    甲、乙雙方就宅基地及房屋買賣事項在平等自愿、協(xié)商一致、見證人見證前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
    一、宅基地房屋情況:坐落于省市區(qū)鎮(zhèn)村(社區(qū)),東起西至,南起北至。
    二、該房屋及土地使用權利由甲方保證:為本人所有,經(jīng)家人同意,無任何產(chǎn)權、債務、財務、繼承等糾紛。
    三、經(jīng)雙方協(xié)商總價格為元整(大寫:萬千百拾元整),當日當面現(xiàn)款付清。
    四、經(jīng)雙方簽訂合同,乙方付清甲方房款后,甲方將房屋和宅基地及其所有附屬物(包含附屬建筑樹木等)歸乙方所有,并將土地使用證交付乙方。五、甲方于年月日按照合同規(guī)定將宅基地及所屬房屋售于乙方,乙方作為購買者擁有對于房屋及其不可分割的土地的任何權利(即:使用、改造、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等所有權和處置權,也包括被征用拆遷等產(chǎn)生的賠償或者其他形式產(chǎn)生的賠償,均由乙方所得,與甲方無任何關系,且甲方配偶和后代不得向乙方及其后代進行追償)。
    六、本合同簽訂后,甲方不得再將該宅基地房屋與他人簽訂《買賣合同》。
    七、本合同簽訂后,永不反悔,任何一方不得擅自變更或解除合同。
    八、本合同一式份,甲乙方各執(zhí)一份,見證人各一份。
    甲方:___________乙方:___________。
    見證人:___________。
    簽訂日期:年月日___________
    買受人(乙方):___________姓名身份證號碼:___________。
    農(nóng)村集體土地使用證號碼:___________。
    房屋預買賣合同篇十
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協(xié)議:
    平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積平方米。
    第二條計價方式與價款出賣人與買受人約定按下述第種方式計算該房屋價款:1.按建筑面積計算,該房屋單價為(幣)每平方米元,總金額(幣)千百拾萬千百拾元整。
    2.按套內(nèi)建筑面積計算,該房屋單價為(幣)每平方米元,總金額(幣)千百拾萬千百拾元整。
    3.按套(單元)計算,該房屋總價款為(幣)千百拾萬千百拾元整。
    買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第種方式處理:
    (2)逾期超過日后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之的違約金。
    第四條交付期限出賣人應當在年月日前,依照國家和地方人民政府的有關規(guī)定,將具備下列第種條件,并符合本合同約定的房屋交付買受人使用:
    1.該房屋經(jīng)驗收合格。
    2.該房屋經(jīng)綜合驗收合格。
    3.該房屋經(jīng)分期綜合驗收合格。
    4.該房屋取得商品住宅交付使用批準文件。
    1.按逾期時間,分別處理(不作累加) (1)逾期不超過日,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金,合同繼續(xù)履行; (2)逾期超過日后,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計已付款的%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金。
    第五條交接
    房屋達到交付使用條件后,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購房屋為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責任由出賣人承擔。
    第六條出賣人保證銷售的房屋沒有產(chǎn)權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該房屋不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
    1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的%賠償買受人損失。
    2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的%向買受人支付違約金。
    第七條買受人的房屋僅作使用,買受人使用期間不得擅自改變該房屋的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該房屋有關聯(lián)的公共部位和設施,并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。出賣人不得擅自改變與該房屋有關聯(lián)的公共部位和設施的使用性質(zhì)。
    第八條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第種方式解決:1.提交仲裁委員會仲裁。 2.依法向人民法院起訴。
    第九條本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四)。
    第十條合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
    第十一條本合同連同附件共頁,一式份,具有同等法律效力,合同持有的情況如下:出賣人份,買受人份,份。
    第十二條本合同自雙方簽訂之日起生效。自本合同生效之日起30天內(nèi),由出賣人向申請登記備案。
    出賣人(簽章):_____ 買受人(簽章):_____
    【法定代表人】:_____ 【法定代表人】:_____
    【委托代理人】:_____(簽章) 【委托代理人】:_____(簽章)
    簽訂日期:____年____月___日 簽訂日期:____年____月___日
    房屋預買賣合同篇十一
    甲方(轉讓方): 。 乙方(受讓方): 。
    甲乙雙方就甲方所有的位于 房屋及車庫轉讓事宜,經(jīng)協(xié)商達成協(xié)議如下:
    一、標的物 該宗房屋位于 ,共 平方米以及相應的車庫。
    二、房款及支付 該宗房屋及車庫共計作價 元,乙方于________年____月____日前交付轉讓款 元,余款 元于________年____月____日之前付清。
    三、標的的交付 甲方在________年____月____日之前交付轉讓標的。
    四、權利義務
    1、甲方保證對該房屋擁有全部的所有權,。
    2、甲方應當按照合同約定的期限交付房屋,每拖延____日需承擔房屋總價款1%的違約金。
    3、乙方應擔依照合同約定交付購房款,每逾期____日承擔房屋總價款1%的違約金,逾期超過____日,甲方有權解除合同,并要求乙方承擔房屋價款20%的違約金。
    4、合同簽訂后,甲方不得為任何租賃、擔保、買賣等損害該房屋所有權的行為。
    5、在房屋交付之后,甲方有義務配合乙方辦理各項過戶手續(xù),過戶費用由乙方承擔。乙方鑒于稅費等考慮,于合同簽訂后________年內(nèi),辦理房屋過戶手續(xù),在接到乙方過戶要求后,甲方予以配合。
    6、所有權轉移后,該房屋上的一切權益全部歸乙方享有(包括占有、使用、收益、處分等),如果該處房屋因改造需要拆遷,因拆遷而產(chǎn)生的所有補償款及權利全部由乙方享有。
    7、在房屋交付前所產(chǎn)生的費用(包括但不限于:水費,電費等)由甲方承擔, 與乙方無關。房屋交付之后所產(chǎn)生的水電等費用由乙方承擔,與甲方無關。
    五、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有相同的法律效力。
    六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
    甲方: 乙方:
    ________年____月____日________年____月____日
    房屋預買賣合同篇十二
    隨著法治精神地不斷發(fā)揚,人們愈發(fā)重視合同,合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多,正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么合同書的格式,你掌握了嗎?下面是小編收集整理的.房屋買賣合同范本,希望對大家有所幫助。
    賣方:_______________(簡稱甲方)
    身份證號碼:_____________________
    買方:_______________(簡稱乙方)
    身份證號碼:_____________________
    第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
    第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣 __________元整,作為購房定金。
    第三條 付款時間與辦法:
    合同范本《》。
    2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在 支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于 付給甲方。
    第四條 甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。
    第五條 稅費分擔 甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔。
    第六條 違約責任 甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
    第七條 本合同一式三份。甲方一份,乙方一份、房地產(chǎn)交易中心一份。
    第八條 本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
    第九條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
    第十條 雙方約定的其他事項:
    出賣方(甲方):_________________
    購買方(乙方):__________________
    身份證號碼:__________________
    身份證號碼: ___________________
    地 址:___________________
    地 址:____________________
    郵 編:___________________
    郵 編:____________________
    電 話:___________________
    電 話:____________________
    代理人(甲方):_________________
    代理人(乙方): _________________
    身份證號碼: ___________________
    身份證號碼: ___________________
    簽署日期:_______年____月____日
    房屋預買賣合同篇十三
    _計算機技術服務有限公司 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商,就_______銷售事宜,確認以下內(nèi)容,達成以下條款,特簽訂此合同:
    一、確認銷售內(nèi)容 甲方采購物品的名稱、規(guī)格型號、制造商、數(shù)量、單價、金額詳見下表: (或在同樣格式的附件中詳細列明,該附件經(jīng)雙方蓋章確認后作為本合同完整組成部分。) 編號 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 廠商 單位 數(shù)量 單價(元) 金額(元) 合計(大寫):
    二、甲方務必認定所選商品,因為此類商品,非質(zhì)量原因不得隨意退換。
    三、保修:本合同內(nèi)銷售產(chǎn)品均提供原廠標準服務。原廠保修期限為________個月。
    四、交貨方式
    1.交貨方式:送貨上門。
    3.交貨時間:________年____月____日之前
    4.聯(lián)系人:_____________ 聯(lián)系方式:______________
    五、付款時間:貨到付款。
    六、付款方式:支票(現(xiàn)票)或現(xiàn)金方式支付全額貨款。
    七、違約責任
    1.乙方如未能按本合同第四條內(nèi)容執(zhí)行,乙方每逾期一天按合同價款的_________%向甲方予以賠款。
    2.甲方如未能按本合同第
    五、六條內(nèi)容執(zhí)行,甲方每逾期一天按合同價款的________%向乙方予以賠款。
    3.由于不可抗拒因素造成的違約,由供需雙方協(xié)商解決。
    八、其他:本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。如有未盡事宜,雙方依有關法規(guī)協(xié)商解決。
    甲方(蓋章):_______________
    帳號:_______________________
    開戶銀行:___________________
    稅號:_______________________
    代理人:_____________________
    地址:_______________________
    e:________________________
    fa:____
    日期:_______________________
    乙方:_______________________
    帳號:_______________________
    開戶銀行:___________________
    稅號:_______________________
    代理人:_____________________
    地址:_______________________
    e:________________________
    fa:____日期
    房屋預買賣合同篇十四
    甲方(賣方):
    乙方(買方):
    甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,并經(jīng)土地所有權人 同意,達成以下合同條款:
    1、甲方自愿將坐落在 房屋院落(包括:正房 間、廂房 間)出賣給乙方,并將與所出賣房屋相關的土地使用權同時轉讓給乙方。該院落具體位置為:
    東鄰: 西鄰:
    南鄰: 北鄰:
    登記長度為: 米、寬度為 米,面積共 平米。
    2、該院落相關的附屬物同時全部轉讓,附屬物包括:
    3、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫 ;即人民幣小寫 元。乙方在合同生效時一次性付清。
    4、甲方應在 前將該房屋交付乙方;屆時該房產(chǎn)應無任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網(wǎng)費、有線電視費等。
    5、本合同生效后,一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應向?qū)Ψ街Ц段迨`約金。
    6、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。并已經(jīng)取得全部共有人的一致同意。若因產(chǎn)權、使用權或其他產(chǎn)權原因而導致乙方無法正常使用,甲愿意賠付乙方全部轉讓款、房屋的改造、建造、裝修等費用及土地增值部分。
    7、合同生效后甲方有配合乙方辦理相關產(chǎn)權證照轉移義務,如因政府原因確實無法辦理產(chǎn)權轉移手續(xù),甲方須把相關證件交乙方保存。如遇政府征地拆遷,該院落的拆遷利益(包括拆遷補償款、回遷房等)全部歸乙方所有。
    8、 其它:
    (1)本協(xié)議未盡事宜須經(jīng)雙方協(xié)商解決,并簽訂相應的補充協(xié)議。
    (2)本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字、蓋章,村委會簽字蓋章后生效。
    (3)本協(xié)議電腦打印一式三份,各方各執(zhí)一份。
    甲方(賣方): (印) 身份證號:
    住址: 電話:
    年 月 日
    乙方(買方): (印)身份證號:
    住址: 電話:
    年 月 日
    村委會意見:
    村委會蓋章: 年 月 日
    房屋預買賣合同篇十五
    房屋買賣合同是一方轉移房屋所有權于另一方,另一方支付價款的合同。轉移所有權的一方為出賣人或賣方,支付價款而取得所有權的一方為買受人或者買方。
    房屋買賣合同標的額較大且系比較重要之合同,故法律規(guī)定應當采取書面形式訂立?!冻鞘蟹康禺a(chǎn)管理法》第40條規(guī)定:"房地產(chǎn)轉讓,應當簽訂書面轉讓合同…"?!冻鞘蟹康禺a(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》第28規(guī)定:"商品房銷售,當事人雙方應當簽訂書面合同?!?上述規(guī)定是認定房屋買賣合同應當采用書面形式的法律依據(jù)。根據(jù)法律及相關司法解釋的規(guī)定,房屋買賣合同書面形式應包括如下類型:
    (一)正式房屋買賣合同
    正式房屋買賣合同是房屋買賣合同書面形式的基本類型,內(nèi)容一般包括房屋買賣合同的基本條款,如房屋位置、結構、建筑面積、價款及其支付期限、交房期限、質(zhì)量標準、產(chǎn)權轉移登記等條款。盡管法律法規(guī)并未規(guī)定買賣雙方必須采用統(tǒng)一的房屋買賣合同文本,但在辦理產(chǎn)權轉移登記時,房屋產(chǎn)權登記機關往往要求使用建設主管部門統(tǒng)一制訂的規(guī)范的合同文本,否則,不予辦理備案、登記。但是,并不因為不使用統(tǒng)一合同文本而影響書面房屋買賣合同的成立和效力。實踐中,商品房買賣時,要求必須使用建設主管部門統(tǒng)一制作的格式文本。但在正式合同文本簽訂之前,多由開發(fā)商提供認購書、預訂協(xié)議等預約合同文本要求買受人簽署,其中有的預約合同已經(jīng)具備本約性質(zhì),相當于房屋買賣合同。二手房買賣的合同形式未作統(tǒng)一要求,買賣雙方一般會根據(jù)協(xié)商一致的意見共同起草一份房屋買賣合同,經(jīng)雙方簽字、蓋章生效,并據(jù)此履行,在產(chǎn)權登記機關填寫的制式合同只作為登記文件使用。
    (二)具備特定條件的預約合同
    最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(下稱商品房買賣司法解釋)第五條規(guī)定:"商品房的認購、訂購、預訂等協(xié)議具備商品房銷售管理辦法第16條規(guī)定的商品房買賣合同的主要內(nèi)容,并且出賣人已經(jīng)按照約定收受購房款的,該協(xié)議應當認定為商品房買賣合同。"根據(jù)最高法院民一庭的觀點,商品房認購、訂購、預訂等協(xié)議是在開發(fā)商取得立項、規(guī)劃、報建審批手續(xù)至取得商品房銷售許可證之前簽訂的預約性質(zhì)的合同(事實上預約合同的簽訂并不限于這個期間)。為保障交易安全,保護業(yè)主權益,促進簽約,規(guī)定具備合同實際履行條件的預約合同,應當認定為本約合同。筆者認為,司法解釋的本條規(guī)定,用意雖好,但效果一般,極易造成誤導。首先,《商品房銷售管理辦法》第16條規(guī)定的商品房買賣合同的主要內(nèi)容多達13項,而認購書等預約合同均為開發(fā)商擬定的格式合同,同時具備該13項內(nèi)容的可能性很少,買受人依據(jù)該條規(guī)定維護自身權益的機會并不多見。其次,認定合同性質(zhì)的依據(jù)為合同內(nèi)容,而非合同名稱。預約合同如果具備了商品房買賣合同的主要內(nèi)容,理應認定為商品房買賣合同,不再具有預約性質(zhì)。第三,"出賣人已經(jīng)按照約定收受購房款",表明買賣合同已經(jīng)實際履行。即使預約合同未完全具備《商品房銷售管理辦法》第16條規(guī)定的商品房買賣合同的主要內(nèi)容,只要標的物明確、價款確定,完全可以依據(jù)合同法的相關規(guī)定認定雙方房屋買賣合同成立。如果機械適用該條司法解釋的規(guī)定,就會導致依據(jù)合同法應當認定房屋買賣合同成立,而依據(jù)該條司法解釋則不能認定合同成立。
    (三)房屋買賣合同的其他書面形式。
    《合同法》第11條規(guī)定:"書面形式是指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。"根據(jù)《電子簽名法》第3條第3款的規(guī)定,"涉及土地、房屋等不動產(chǎn)權益轉讓的"的文書,不適用"電子簽名、數(shù)據(jù)電文"。無疑排除了以"數(shù)據(jù)電文" 為表現(xiàn)形式的房屋買賣合同。記載雙方房屋買賣意思表示的、以有形方式表現(xiàn)的信函等雙方往來資料,應當認定為其他書面形式的房屋買賣合同。有些情況下,沒有書面合同,也無法認定口頭合同存在,買受人以其持有的購房款收據(jù)或發(fā)票主張房屋買賣合同成立。此時,買受人持有的購房款收據(jù)或發(fā)票,既是書面合同形式,也是合同實際履行證據(jù),如果收據(jù)或發(fā)票載明的房屋位置具體、房屋價款明確,應當認定雙方之間的房屋買賣合同成立。筆者認為,認定其他書面形式的房屋買賣合同成立,已有書面證據(jù)必須能夠證明三項事實:房屋買賣的意思表示、房屋具體位置和價款。
    房屋買賣合同是指購房者各售房者在平等協(xié)商的基礎上,就房屋的買賣所簽訂的協(xié)議。房屋買賣合同應包括以下主要條款:
    1、合同雙方當事人。買賣雙方的名稱(姓名)、地址、郵政編碼、聯(lián)系電話。如果有委托代理人的話,那么還包括委托代理人的名稱(姓名)、地址、郵政編碼、聯(lián)系電話。
    2、標的。標的是合同當事人雙方權利義務共同指向的對象。在房屋買賣合同中,標的就是房屋。這主要包括以下內(nèi)容:房屋的坐落位置;所買賣房屋的面積,應分別注明實得建筑。
    房屋預買賣合同篇十六
    甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:
    一、甲方自愿將坐落在______________________________________________________________________房產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
    二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫_____________________________________,即人民幣小寫_____________。
    三、乙方在簽訂本合同時,支付定金,即小寫________________。
    四、乙方支付定金之日起_________個月內(nèi),向甲方支付首付款(定金從中扣除)。
    五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。
    六、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關房產(chǎn)公證手續(xù),待房產(chǎn)公證到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款余額。
    七、甲方應在公證前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時該房產(chǎn)應無任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、入網(wǎng)費、有線電視費等。
    八、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向?qū)Ψ街Ц禵_____元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應向?qū)Ψ街Ц禵_________元罰金,逾期______日視為毀約。
    九、附加條款:
    __________________________________________。
    十、本合同一式三份,甲乙各一份,公證一份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
    甲方(簽章):______________
    乙方(簽章):______________
    __________年_______月______日
    __________年_______月______日
    房屋預買賣合同篇十七
    (合同編號)。
    合同雙方當事人:
    出賣人:
    買房人:
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,買房人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議:
    第一條買房所購商品房的基本情況。
    買房人購買的商品:第單元層門。商服樓東數(shù)第門。
    該商品房的用途為:屬混合結構層高為:建筑層數(shù):層。
    該商品房建筑面積m2,其中套內(nèi)建筑面積m2,公共部位與用房分攤建筑面積m2。
    第二條計價方式與價款。
    出賣人與買房人約定按建筑面積計算,該商品房單價為人民幣每平方米元。總金額人民幣:元。
    第三條付款方式及期限。
    買房人按下列第種方式按期付款。付款金額以賣方收準。
    1、一次性付清。
    2、分期付款:預購之日起預付房款50%。余額在200年月日前全部付清,方可入住。
    3、其他方式。
    第四條交付期限。
    出賣人應當在200年月日前,經(jīng)縣建設質(zhì)檢部門驗收合格后,并符合本合同約定的商品房交付買房人使用。
    但如遇下列特殊原因,出雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實予以延期。
    1、遭遇不可抗拒力,且出賣人在發(fā)生之日起日內(nèi)告知賣房人的。
    2、持續(xù)大雨、暴雨、洪水、地震等自然災害對施工帶來嚴重損壞,影響正常工期的。
    3、發(fā)生痛情,禁止勞動力流動的。
    第五條商品房達到交付使用條件后,出賣人電話通知買房人辦理交付手續(xù)。(買房人必須提供真實,有效的電話聯(lián)系方式,如有變更馬上通知出賣人),雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示商品房驗收合格的批文,并簽署房屋交接單,所購商品房為住宅的,出賣人提供《住宅質(zhì)量保證書》。
    第六條出賣人保證銷售的該商品房沒有產(chǎn)權糾紛和債券債務糾紛。因出賣人原因造成該商品房不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債券債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
    第七條保修責任。
    買房人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質(zhì)量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔相應的保修責任。
    人承擔。
    第八條商品房室內(nèi)裝修標準。
    該商品房住宅部分,客廳為落地門洞,廚房、衛(wèi)生間水龍頭一,室內(nèi)地面找平昨理,衛(wèi)生間、廚房、墻面及地面不貼瓷磚。
    第九條買房人的房屋僅作使用,買人使用期間不得擅自改變商品房的建筑主體結構、承重結構用途。
    第十條出賣人統(tǒng)一安裝電話和閉路進戶聯(lián)網(wǎng)費用買房人負責。價格由業(yè)務部門而定。排污入網(wǎng)費用,由賣房人負責。
    第十一條出賣人不負責契稅和辦理房照,由買房人負責。但出賣負責出收據(jù)和辦理房照材料,物業(yè)管理由本公司物業(yè)管理,買房人要按期繳納水、電、取暖、衛(wèi)生及可能涉及的各項生活必須費用。如拒絕繳納,甲方有權停水、電。
    第十二條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決。協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
    第十三條本合同一式三份,具有同等法律效力。本合同自雙方簽字之日起生效。
    出賣人:(簽章)買房人(簽章):
    年月日年月日。
    簽于簽于。
    房屋預買賣合同篇十八
    這是因為房屋是建筑在土地上的,為土地的固定附著物,二者之間具有不可分離性,否則,極易引起損失或?qū)е录m紛。因此,房屋的所有權通過買賣合同轉讓時,該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權也必須同時轉讓。如果出賣人將房產(chǎn)和土地使用權分別賣與不同的買受人,或者出賣房屋時只轉讓房屋所有權而不同時轉讓土地使用權,則該類買賣合同應當是無效的。
    房屋所有人在轉讓涉及到共有或出租的房屋時,在同等條件下,其他共有權人或承租人有優(yōu)先購買權。這就是說,所轉讓的房屋的產(chǎn)權為數(shù)人共有或已對外出租的,必須征求共有人或承租人的是否行使優(yōu)先購買權。未取得其他共有人或承租人的同意,擅自出賣房屋的,其買賣行為一般應為無效。
    買受人以出賣人與第三人惡意串通,另行訂立商品房買賣合同并將房屋交付使用,導致其無法取得房屋為由,請求確認出賣人與第三人訂立的商品房買賣合同無效的,應予支持。
    我國《房地產(chǎn)管理法》第四十五條規(guī)定,商品房預售應當符合下列條件:已交付全部土地使用權出讓金,取得土地使用權證書;持有建設工程規(guī)劃許可證;按提供預售的商品房計算,投入開發(fā)建設的資金達到工程建設總投資的百分之二十五以上,并已經(jīng)確定施工進度和竣工交付日期;向縣級以上政府房產(chǎn)管理部門辦理預售登記,取得商品房預售許可證明。如不符上述條件,買受人可請求法院或仲裁機構宣告該買賣無效。
    《城市房地產(chǎn)管理法》第三十八條、三十九條、第四十條的相關規(guī)定,以下合同應為無效:以出讓方式取得土地使用權的,沒有按照出讓合同約定已經(jīng)支付全部土地使用權出讓金,并取得土地使用權證書;按照出讓合同約定進行投資開發(fā),屬于房屋建設工程的,沒有完成開發(fā)投資總額的百分之二十五以上,屬于成片開發(fā)土地的,沒有形成工業(yè)用地或者其他建設用地條件;轉讓房地產(chǎn)時房屋已經(jīng)建成的,沒有房屋所有權證書;以劃撥方式取得土地使用權的,轉讓房地產(chǎn)時,應當按照國務院規(guī)定,報有批準權的政府審批而沒有黎飛律師報批或不予批準的;有批準權的政府準予轉讓的,應沒有辦理土地使用權出讓手續(xù)并依照國家有關規(guī)定繳納土地使用權出讓金的。
    如司法機關和行政機關依法裁定、決定查封或者以其他形式限制房地產(chǎn)權利的;依法收回土地使用權的;權屬有爭議的等。
    總之,應對房屋買賣合同的無效情形是一個復雜的過程,實踐證明,由具備一定法律知識和工作經(jīng)驗的律師來處理,既可以防范法律糾紛,也可以更好地解決法律糾紛,最大限度地避免或降低經(jīng)濟損失,有效地保障您的合法權益。為了更好地幫您解決房屋買賣合同的無效情形問題,防止陷入法律誤區(qū),您可以通過委托當?shù)赜薪?jīng)驗的律師為您提供專業(yè)的法律服務,使您的合法權益得到最大限度的保護。
    房屋預買賣合同篇十九
    立協(xié)議書人買方______________(以下簡稱甲方)、賣方______________(以下簡稱乙方),茲為房屋預定買賣事宜,雙方協(xié)議訂立本協(xié)議,各條款如下:
    第一條 房屋基地坐落:______________等_________號土地上,_________形式_________樓房屋約_________平方米(含陽臺、公共設施在內(nèi),以土地局核定的圖樣為準),精確面積以當?shù)卣畽C關丈量結果為依據(jù)。
    第二條 本約房屋預定買賣金額人民幣______________圓整(包括房屋造價以及施工用料說明所列各項在內(nèi))。
    第三條 付款辦法
    (一)自備款人民幣______________元整。
    第一期簽約金:人民幣______________元整,于簽約時交付(包括訂金在內(nèi),不另立據(jù))。
    第二期款:人民幣______________元整,于開工時交付。
    第三期款:人民幣______________元整,于地下層基礎結構完成時交付。
    第四期款:人民幣______________元整,于第壹樓結構完成時交付。
    第五期款:人民幣______________元整,于第貳樓結構完成時交付。
    第六期款:人民幣______________元整,于第叁樓結構完成時交付。
    第七期款:人民幣______________元整,于第肆樓結構完成時交付。
    (二)貸款人民幣______________元整,如無需貸款的,應依下列期限按時交付。
    (1)外飾完成時交付人民幣______________元整。
    (2)使用許可證時交付人民幣______________元整。
    (3)甲方接到乙方通知交屋日期三天內(nèi)將尾款人民幣______________元整及其他應負擔的各項費用全部付清后乙方應將本約房屋交付予甲方。
    第四條 前條第二項如辦理貸款時,應依另立的代辦貸款委托書的約定辦理。
    第五條 前條第二項貸款,甲方應自使用許可證領到日起至貸款領到日止支付銀行放款利率計算的利息予乙方。
    第六條 本約房屋的施工標準,按建筑管理機關核準的建筑圖說及本約所附施工說明辦理,不得有 省工減料現(xiàn)象發(fā)生,甲方對于內(nèi)部裝設變更時,須征得乙方的同意,所需工料費用另行計算。
    第七條 乙方應自本工程開工之日起_________工作天內(nèi)完工,如有逾期,乙方愿每逾一日給付甲方人民幣_________元以作逾期罰款金,但如因天災人禍非人力所能抗拒的事故發(fā)生,或因甲方變更設計,或甲方延遲交款所致的,不在此限。
    第八條 關于樓下空地及樓頂陽臺使用權屬范圍如下
    (一)樓下空地除公共通行的樓梯、通道、畸零地、分割地外均屬底層所有人保管使用。
    (二)四樓屋頂陽臺除公共設施外,歸頂樓所有人保管使用。
    第九條 樓梯、通道、及巷道均系公共通行,任何一層住戶均不得放置影響通行的物品以利通行。
    第十條 本約房屋所有權登記所需各項產(chǎn)權憑證由乙方負責提供,于房屋完工時,交由乙方特約的代書統(tǒng)一辦理,登記所需的房屋契稅、監(jiān)證費、登記費、復丈費、印花稅、代理費等,按通知期限內(nèi)由甲方負擔并交付予乙方。
    第十一條 若因使用道路,政府課征有關道路的任何費用以及其他臨時稅捐時,均由甲方按所占的持分土地面積分擔。
    第十三條 本約乙方已向土地局領得建造許可證,并依計劃施工,而甲方未及時列為起造人時,乙方已完成部分工程所需契稅,則依法由甲方負擔,但若經(jīng)列為起造人,甲方不得要求變更起造人名義,以利工程順利進行。
    第十四條 本約甲方應付乙方的各期價款應于接到通知書五日內(nèi)給付現(xiàn)款,倘逾十五日仍未繳付的,即視同自愿放棄權利,本約即行作廢,所繳價款俟甲方自行另召新訂戶以一個月為限,逾一個月則乙方可沒收甲方所繳的全部價款,以及已完成的房屋,甲方均無異議。逾期損失計算標準,自逾期繳款日起至另召新訂戶之日止每逾一日以人民幣_________元計算。此外,若甲方以支票支付應付的款項,倘支票全部或一部分不能兌現(xiàn)時,視為違約。
    第十五條 本約房屋移交甲方接管后,乙方負責保留一年(門窗、玻璃、水電配件或非因施工不良導致?lián)p壞的,不在此限)
    第十六條 甲方應憑乙方所給遷入證明及本協(xié)議書始得遷入,并取得遷入證明前必須繳清各期款頂、各項稅費以及代書費。
    第十七條 本約甲方全權委托乙方代為監(jiān)造施工, 甲方不得因其他原因中止或片面解除本約,乙方為工程的進行及施工的監(jiān)造,均應以善良管理人的注意為之,若有本約所未規(guī)定事項,雙方應本著公平合理的方式,依照一般工程慣例處理。
    第十八條 本約一式兩份,雙方各執(zhí)一份為憑。
    委建人甲方(蓋章):_________
    承建人乙方(蓋章):_________
    住址:_______________________
    負責人(簽字):_____________
    身份證統(tǒng)一號碼:_____________
    住址:_______________________
    身份證統(tǒng)一號碼:_____________
    _________年_______月_______日
    _________年_______月_______日
    房屋預買賣合同篇二十
    原告:
    被告:
    案由:房屋買賣合同糾紛
    訴訟請求:
    3、本案訴訟費及其它相關費用由被告承擔。
    事實與理由:
    20xx年7月25日,原告經(jīng)北京市嘉禾家美房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司介紹,與被告簽訂了關于北京市朝陽區(qū)廣渠路28號210號樓16層1908a的《房屋買賣合同》,并于當日交付了購房定金人民幣50000元。
    雙方同意,被告應配合原告在合同簽訂后一個月內(nèi)(即20xx年8月25日前)辦理完畢該房屋過戶事宜,原告亦多次催促被告履行合同義務,進行網(wǎng)簽及后續(xù)房屋過戶事宜,被告均以各種借口予以拖延,導致該房屋至今未辦理任何過戶手續(xù)。按照約定,被告拖延逾期辦理過戶手續(xù)視為違約,被告應支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣200000元.
    原告購買本房屋是為年底結婚作為婚房使用,被告遲遲不履行房屋過戶義務已經(jīng)給原告造成了諸多損失,無奈之下訴至法院,請求法庭依法判決被告按照合同履行義務,將房屋過戶給原告,并賠償原告損失,以維護原告的合法權益。
    此致
    北京市朝陽區(qū)人民法院