在商業(yè)活動中，合同起著重要的作用，能夠確保交易的合法性和安全性。編寫一份嚴謹?shù)暮贤枰紤]到可能的風險和爭議，并合理分配責任和權(quán)益。在商務(wù)談判中，合同范本可以作為參考工具，幫助我們更好地達成協(xié)議。
承包加工合同篇一
法人代表：法人身份證號：
乙方(承包方)：
法人代表：法人身份證號：
甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，現(xiàn)就經(jīng)_加工環(huán)節(jié)生產(chǎn)組織承包事項達成如下協(xié)議：
甲方將經(jīng)_品牌_、_加工環(huán)節(jié)的生產(chǎn)組織發(fā)包給乙方，由乙方承包組織員工進行生產(chǎn)，甲方負責向乙方提供加工場所、加工門所需的機械設(shè)備及相關(guān)工具，甲方負責免費安排乙方所聘員工的食宿。
二、承包期限。
承包期限為20_年_月_日至20_年_月_日。甲方在承包期內(nèi)停產(chǎn)及乙方在承包期內(nèi)無故停工均視為違約，違約方應(yīng)向?qū)Ψ桨確萬元/月的標準支付違約金。承包期滿后甲方優(yōu)先滿足乙方續(xù)包，乙方須在承包期滿日_天內(nèi)書面告知甲方是否續(xù)包，否則甲方有權(quán)作出其他處理。
三、質(zhì)量標準。
乙方為甲方加工的_、_須達到以下標準：
四、工資結(jié)算。
1、甲方按照如下標準給乙方結(jié)算加工工資：
_加工工價為_元/條;_加工工價：_16元/平米。甲方需確保乙方的員工_人每月當月有_件_的保底加工工作量，若甲方每月當月提供給乙方加工_的工作量少于_件，則甲方當月應(yīng)按_件_的保底加工工資數(shù)額結(jié)算給乙方，以便乙方能穩(wěn)定員工隊伍，為甲方企業(yè)正常運行提供人員。若乙方所聘員工數(shù)額超過_人時，甲方提供乙方保底工作量及保底工資按相應(yīng)比例推算。若甲方因擴大生產(chǎn)需乙方增聘員工時，乙方可按照以下原則增聘員工：按照員工人均日加工量_件的定額，先確保_名員工，即日加工量為_件_，若甲方要求日產(chǎn)量_件以上，則按每增加_件_的日產(chǎn)量乙方可增聘1人，余數(shù)不足_件時按_件計算。若甲方能提供足夠的_工作量，但當月整月計算乙方平均每人每天未能完成_件_加工任務(wù)則當月結(jié)算工資時按每少一件扣_元工資。
五、獎懲約定。
乙方每月加工的_在甲方出貨時因加工環(huán)節(jié)造成質(zhì)量問題造成退回或要上門維修的，若退回或上門維修的數(shù)量超過乙方所聘人員數(shù)量則甲方可就超過數(shù)量有質(zhì)量問題的門按_元/件扣乙方工資;若退回的數(shù)量介于乙方所聘員工數(shù)和一半員工數(shù)(四舍五入取整)之間時，甲方對乙方不獎不罰;若退回的數(shù)量少于乙方所聘員工數(shù)的一半時(四舍五入取整)，甲方應(yīng)按當月加工出的門的數(shù)量_元/件的標準對乙方進行獎勵。乙方在甲方做滿一周年，甲方應(yīng)另行給予乙方_萬元獎金。
六、員工管理。
乙方聘請的員工由乙方負責管理，除需遵守國家法律法規(guī)外，還應(yīng)遵守以下規(guī)定：
1、在廠區(qū)內(nèi)打架的每人每次扣_元。
2、在廠內(nèi)包括宿舍內(nèi)抽煙的'每人每次扣_元，在休息室抽煙煙頭入煙灰缸的除外。
3、愛護好設(shè)備和工具，下班時關(guān)閉電源和各種設(shè)備。
七、其它事項。
1、乙方向甲方繳交_萬元保證金，以確保加工的質(zhì)量，廠房材料整理等。
2、甲方每月15日定期給乙方結(jié)算工資，甲方若不能按時向乙方支付加工工資，乙方有權(quán)利停工，且甲方應(yīng)按應(yīng)付工資額每天_‰標準向乙方支付違約金。
3、甲、乙雙方就有關(guān)加工方面的問題以書面形式確認，按“誰出錯，誰承擔”的原則向?qū)Ψ劫r付損失。
4、在廠區(qū)內(nèi)，無主觀故意造成的損失按_%賠付，故意損失按_%賠付。
5、乙方內(nèi)部員工工資結(jié)算，打架斗毆與甲方無關(guān)。
6、甲方保證不挑起廠內(nèi)員工事端，若出現(xiàn)一起，除承擔相應(yīng)責任外另向乙方支付_元損失。
7、甲方應(yīng)為乙方所聘請員工辦理好工傷保險，保險費由甲方承擔。否則乙方聘請員工因工傷事故造成的費用金額由甲方承擔。
8、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后即日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
承包加工合同篇二
發(fā)包人：(下稱甲方)。
承包人：(下稱乙方)。
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達成如下協(xié)議，雙方應(yīng)共同遵守。
一、合同標的。
甲方將座落于的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。
二、承包方式。
乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限。
1、承包經(jīng)營期限為年，即從年月日起至年月日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定，提前解除或終止協(xié)議書履行的，不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式。
乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金：
五、甲方的權(quán)利與義務(wù)。
1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金，
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設(shè)備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時將木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán)，并享有監(jiān)督權(quán)。
六、乙方的權(quán)利與義務(wù)。
1、乙方應(yīng)按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應(yīng)當在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施，應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟責任自負。
6、未經(jīng)甲方同意，不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產(chǎn)。
7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約，由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔?；驈氖屡c經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護、保養(yǎng)，對于因消防設(shè)施不達標而引起的災(zāi)難由乙方自行負責。
10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。
七、違約責任。
甲乙雙方應(yīng)當全面履行本協(xié)議書的約定，任何一方違約的，守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔違約金元;違約金不足以彌補守約方損失的，還應(yīng)當賠償守約方的損失。
八、其它。
1、協(xié)議期滿后，甲方如重新對外發(fā)包加工的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承包權(quán)。
2、協(xié)議期滿或解除后，原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有，乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜，應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定。補充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決。
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
年月日年月日。
承包加工合同篇三
甲方：
乙方：
本著互惠互利共同發(fā)展的原則，，就甲方二車間的原礦粗選承包給乙方生產(chǎn)管理，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商達成以下協(xié)議:
一、原礦粗選廠地址：
二、合同期限： 年 月 日至 年 月 日止。
四、 甲方職責：
1、甲方提供現(xiàn)有的選礦設(shè)備、現(xiàn)場作業(yè)機車及運輸車輛(司機伙食費按乙方月均單人標準由甲方承擔)、職工住宿、辦公室設(shè)施、職工食堂及灶房設(shè)備，工人洗浴設(shè)施。
2、甲方根據(jù)乙方生產(chǎn)量無條件提供滿足乙方原礦供給。
3、甲方保證乙方的生產(chǎn)，生活用電，用水，尾礦堆放場地，礦石運送和開采設(shè)備的正常運行。
4、甲方負責配備現(xiàn)場生產(chǎn)協(xié)調(diào)人員，進行甲乙雙方現(xiàn)場工作的.協(xié)調(diào)。
5、甲方提供乙方生產(chǎn)時所有備品備件及易損件的供應(yīng)(易燃易爆物品安全管理工作由乙方負責)。
6、乙方應(yīng)每月提前申報備品、備件、易損件，由甲方統(tǒng)一采購。如因乙方已提計劃，甲方采購怠慢或儲備不足，所造成的一切損失全部由甲方承擔。
六、乙方的職責：
1、乙方負責組織選礦廠的各種技術(shù)工作及勞動力的合理安排。承擔選礦廠生產(chǎn)設(shè)備的維修工作。
2、乙方負責完成甲方下達生產(chǎn)原礦石量的任務(wù)。
3、乙方負責進廠工人的安全教育。
4、乙方至合同鑒定后進廠工人的實際人數(shù)向甲方繳納工人的保險金額(此保險有甲方代買)。
5、經(jīng)雙方商定乙方需向甲方繳納生產(chǎn)保證金xxx元。甲方在每月結(jié)算后從乙方結(jié)算金中扣除叁萬元作為生產(chǎn)保證金，直至扣清為止。合同期滿時，甲方在七日內(nèi)無償全額退還保證金。甲方不能及時退還改保證金，須按每日向乙方賠償保證金總額的10%作為滯納金。
6、乙方在生產(chǎn)期間維護保養(yǎng)好甲方現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備(不包括各種生產(chǎn)車輛及與生產(chǎn)無關(guān)設(shè)備)。
7、乙方只負責處理礦石量，選礦指標全部由甲方技術(shù)人員來完成，乙方積極配合完成。
七、結(jié)算方式：
1、結(jié)算按甲乙雙方實際處理礦石量(運輸車數(shù)，按xx噸/車計算)簽字認可的數(shù)據(jù)報表，每自然月上報公司核實后給予結(jié)算。
2、甲方公司每月核實雙方簽字認可的乙方生產(chǎn)量后在次月十五日內(nèi)給予發(fā)放一切承包費用。
3、乙方員工工資發(fā)放時有雙方財務(wù)人員在場統(tǒng)一由甲方給予發(fā)放，除去工資一項，剩余款項甲方一次性付給乙方。
八、承包單價、獎罰和任務(wù)：
1、承包單價為每處理一頓原礦x元人民幣。
九、甲方的權(quán)利和義務(wù)：
1、甲方有權(quán)監(jiān)督、檢查乙方的選礦全過程。發(fā)現(xiàn)問題及時提出，雙方協(xié)商及時糾正處理。
2、甲方中途無故解除合同或不按月發(fā)承包費，致使乙方無法按本合同約定的去執(zhí)行。甲方應(yīng)按乙方月處理原礦石量xx萬噸(合同簽訂有效期限)進行賠償乙方損失。
3、在乙方生產(chǎn)維修期間，材料費用為甲方支付，人員工資由乙方承擔。如遇工藝流程改造，設(shè)備增減時生產(chǎn)的一切費用及工人工資生活費用全部由甲方承擔。
4、在生產(chǎn)期間如遇工傷事故發(fā)生時甲方墊付前期所有費用，事后由保險公司賠付后給予扣除，剩余款項交付當事工人。
5、生產(chǎn)期間由于政府介入、村民鬧事、停電、等不可抗力因素等所造成的停產(chǎn)累計三天以上時，甲方應(yīng)相應(yīng)按日產(chǎn)量xxxx噸從承包任務(wù)中遞減當月任務(wù)量，停產(chǎn)影響總量(xxx噸/天)剔除三天產(chǎn)量后按每噸xx元雙方結(jié)算進行補償。
十、乙方的權(quán)利和義務(wù)：
1、生產(chǎn)中工人生活費、勞保用品等均有乙方自行解決。
2、確保安全生產(chǎn)，并配有專業(yè)管理技術(shù)人員，在承包期負責設(shè)備保養(yǎng)和維修，如遇設(shè)備損壞雙方有專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場鑒定，如是乙方責任則有乙方承擔(如正常損耗乙方不予承擔任何損失)。
3、經(jīng)常性對工人進行安全教育，嚴格按照安全操作規(guī)程操作，管理好自己的職工。
4、乙方必須服從甲方的統(tǒng)一管理，協(xié)調(diào)調(diào)配，一切以公司整體利益為主。
5、乙方員工必須遵守一切國家規(guī)定安全勞動規(guī)則。上班期間不準酗酒，嚴禁打架，睡覺，脫崗，玩手機等一切與工作無關(guān)的事情。
十一、違約責任：
1、雙方嚴格遵守合同，不得違約。如有違約，由違約方向守約方賠償造成的一切經(jīng)濟損失，并承擔相應(yīng)的法律責任。
2、乙方必須按時完成甲方下達的生產(chǎn)任務(wù)，乙方如連續(xù)兩個月不能完成甲方下達的生產(chǎn)任務(wù)，甲方有權(quán)單方面終止承包合同。
3、雙方如有特殊原因需終止合同，應(yīng)提前1個月以書面形式告知對方。并說明原因，取得對方同意后，雙方協(xié)商終止本合同。
承包加工合同篇四
甲方：
地址：
電話：
法定代表人：
職務(wù)：
國籍：
乙方：
地址：
電話：
法定代表人：
職務(wù)：
國籍：
茲經(jīng)雙方同意，甲方委托乙方在加工，其條款如下：
1.來料加工和來件裝配的商品和數(shù)量：
(1)商品名稱：
(2)數(shù)量共計臺。
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供，或由乙方在或購買，清單附于本合同內(nèi)。
3.每種型號的加工費如下：
(1)(大寫：美元);。
(2)(大寫：美元);。
(3)(大寫：美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至，若有(某地)短少或破損，甲方應(yīng)負責補充供應(yīng)。
5.甲方應(yīng)于成品交運前1個月，開立信用證(或電匯全部加工費)用于由乙方在。
或購買零配件、消耗品及原料費用。
6.乙方應(yīng)在雙方同意的時間內(nèi)完成型標準的加工和交運，不得延遲，凡發(fā)生無法控制的和不可預見的情況例外。
7.零件及原料的損耗率：加工時零件及原料損耗率為%，其損耗部分由甲方免費供應(yīng)，如損耗率超過%，應(yīng)由乙方補充加工所需之零件和原料。
8.若甲方誤運原料及零件，或錯將原料及零件超運，乙方應(yīng)將超運部分退回，其費用由甲方承擔，若遇有短缺，應(yīng)由甲方補充。
9.甲方提供加工標準零件和原料，乙方應(yīng)嚴格按規(guī)定的設(shè)計加工，不得變更。
10.技術(shù)服務(wù)：
甲方同意乙方隨時提出派遣技術(shù)人員到的要求，協(xié)助培訓乙方的技術(shù)人員，并允許所派的技術(shù)人員留在乙方檢驗成品。為此，乙方同意支付每人月薪美元，其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負責。
11.與本合同有關(guān)的一切進出口手續(xù)，應(yīng)由乙方予以辦理。
12.加工后的標準，乙方應(yīng)運交給甲方隨時指定的國外買主。
13.其他條件：
(1)標準的商標由甲方提供，若出現(xiàn)法律糾紛，甲方應(yīng)負完全責任;。
(3)為促進出口業(yè)務(wù)，乙方應(yīng)儲備標準樣品，隨時可寄往甲方所指定的國外買主，所需的零件和原料，由甲方所運來的零件及原料中報銷。
14.本合同一式二份，甲方與乙方在簽后各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
代表：代表：
承包加工合同篇五
法定住址：_____________________________。
法定代表人：___________________________。
職務(wù)：_________________________________。
委托代理人：___________________________。
身份證號碼：___________________________。
通訊地址：_____________________________。
郵政編碼：_____________________________。
聯(lián)系人：_______________________________。
電話：_________________________________。
傳真：_________________________________。
帳號：_________________________________。
電子信箱：_____________________________。
定作人：_______________________________。
法定住址：_____________________________。
法定代表人：___________________________。
職務(wù)：_________________________________。
委托代理人：___________________________。
身份證號碼：___________________________。
通訊地址：_____________________________。
郵政編碼：_____________________________。
聯(lián)系人：_______________________________。
電話：_________________________________。
傳真：_________________________________。
帳號：_________________________________。
電子信箱：_____________________________。
雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費。
定作物名稱。
型號。
規(guī)格。
質(zhì)量要求。
計量單位。
數(shù)量。
加工費。
單位。
總價。
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔。
定作物名稱。
完工時間。
檢驗時間和地點。
檢驗標準及方法。
包裝標準。
包裝費承擔。
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔。
定作物名稱。
交付時間。
交付地點。
運輸方法。
運輸價款承擔。
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱。
型號。
規(guī)格。
質(zhì)量要求。
計量單位。
數(shù)量。
單價。
總價。
圖紙、技術(shù)資料及交付時間。
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸。
材料名稱。
交付時間。
交付地點。
交付數(shù)量。
包裝要求。
檢驗方法。
運輸方法和運費承擔。
第六條圖紙?zhí)峁?BR> 第七條轉(zhuǎn)包。
1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3．承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權(quán)解除合同。
4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密。
承攬人應(yīng)當就以下方面保守秘密：________________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術(shù)資料。
第九條變更的損失。
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當賠償損失。
第十條協(xié)助。
1．承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助：______________________________。
2．定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。
3．定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解。
除合同。
第十一條監(jiān)督。
承攬人在工作期間，應(yīng)當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管。
承攬人應(yīng)當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結(jié)算辦法與時間。
_____________________________________。
第十四條付款。
定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第十五條留置。
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件：
1．定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。
2．合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同；
3．雙方通過書面協(xié)議解除本合同；
4．因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的；
6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的；
第十七條質(zhì)量保證。
承攬人對定作物的質(zhì)量負責的期限為：_________。其保證質(zhì)量的前提條件為：_______________________。
第十八條違約責任。
1．承攬人的違約責任。
（1）承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，承攬人應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
（2）承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，定作人仍然需要的，承攬人應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
（4）承攬人逾期交付定作物，應(yīng)當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
（5）承攬人不能交付定作物的，應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應(yīng)當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則定作人有權(quán)拒收。
2．定作人的違約責任。
（1）定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬人因此造成的損失。
（2）定作人如中途廢止合同，應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
（3）定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當償付承攬人因停工待料的損失。
（4）定作人如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。
（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬人因此造成的損失。
（6）定作人如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證。
承攬人：
1．承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1．定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知。
1．根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：______________________________。
3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。
第二十一條合同的變更。
本
合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)（書面通知發(fā)出_________天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓。
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十三條爭議的處理。
1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力。
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3．不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋。
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件。
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力。
1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3．本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
承攬人（蓋章）：_________定作人（蓋章）：__________。
法定代表人（簽字）：_____法定代表人（簽字）：______。
委托代理人（簽字）：_____委托代理人（簽字）：______。
承包加工合同篇六
(甲方)委托方：
(乙方)加工方：
根據(jù)中華人民共和國合同法和相關(guān)法律法規(guī)，在平等的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款：
一、貨物概況及加工價格。
1.1下表為本合同明細單價，具體加工規(guī)格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數(shù)量按實際完成合格加工數(shù)量結(jié)算。
1.2在本合同執(zhí)行期間內(nèi)，本合同約定的固定綜合單價均不做任何調(diào)整。1.3乙方需根據(jù)甲方采購單及乙方核實現(xiàn)場的附圖要求的規(guī)格和數(shù)量進行加工生產(chǎn)，合同簽訂后3日內(nèi)乙方應(yīng)派技術(shù)人員到現(xiàn)場核實實際尺寸，制作施工圖。1.4結(jié)算總價=乙方實際加工合格的數(shù)量_約定單價。
1.5乙方接到甲方提貨通知后2日內(nèi)應(yīng)到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工，并核對碼單與石材的實際數(shù)量簽字確認收料，原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。
1.6由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負責。
二、質(zhì)量標準。
2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關(guān)規(guī)范。
2.2乙方需對確認的石材排版圖(以現(xiàn)場實際核對后)加工生產(chǎn)，并根據(jù)排版圖對所需石材紋路及色差進行排版并在每一件成品石材上貼上標簽。
三、交貨時間及地點。
3.1交貨時間：以甲方書面通知時間為準。3.2交貨地點：3.3現(xiàn)場收貨聯(lián)系人：
五、包裝標準。
5.1乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。
5.2交貨時，乙方應(yīng)在每組包裝柜外貼示包裝柜內(nèi)正確的貨物規(guī)格、數(shù)量、編號、使用部位，以便甲方清點貨物。
六、貨款支付。
6.1乙方給甲方每交貨一批，經(jīng)甲方驗收合格后，則甲方支付該批次貨物的加工費的50%，全部加工完畢付至總結(jié)算款的80%，安裝完畢驗收無加工質(zhì)量問題后付清余款。
6.2結(jié)算時按乙方實際加工驗收合格的數(shù)量結(jié)算。
6.3乙方應(yīng)保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因?qū)е率倪\至交貨地點若有破損的，乙方承擔責任和賠償費用。
6.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付貨款，乙方在收取甲方每一筆貨款的同時，開具同等金額的財務(wù)發(fā)票給甲方。乙方的收款單位是：戶名：賬號：
七、違約責任。
7.1甲乙雙方簽訂合同后，乙方應(yīng)嚴格遵守合同約定的價格及時間供貨，甲方也應(yīng)按合同的約定辦理結(jié)算，支付乙方貨款給。
7.2乙方延遲交付成品的，每延遲一天，向甲方支付違約金為人民幣1000元/天，逾期5天，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)退還已付款，并賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調(diào)換，如擅自調(diào)換的，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。
7.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求，乙方應(yīng)無償返工直到符合要求，并賠償由此給甲方造成的損失。
八、合同的變更與解除。
8.1甲乙雙方協(xié)商一致，可以變更或者解除本合同。
8.2合同權(quán)利義務(wù)終止后，甲乙方都應(yīng)遵循誠實信用原則、履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
九、解決爭議的方式。
9.1甲乙方應(yīng)友好協(xié)商。協(xié)商不成的，向甲方所在地人民法院起訴。
十、其他。
10.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
10.2本合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
10.3乙方應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、法人身份證、稅務(wù)登記證復印件。
10.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準確無誤，甲方可按該地址直接送達與本合同相關(guān)的通知、函等所有資料，也可以郵寄送達，郵寄送達的，無論乙方是否簽收或拒簽，以甲方寄出時間起算，四日后均視為已送達。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
承包加工合同篇七
根據(jù)《合同法》之規(guī)定，本著互惠互利、共進雙贏的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年pvc搬遷項目設(shè)備庫工程相關(guān)事宜，達成協(xié)議條款如下：
一、工程概況。
二、工期。
本工程的加工工期為_____________因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的，必須雙方簽字認可。
三、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
1、保證材料的及時到位，不得耽誤乙方的加工制作工作。若工程有變更應(yīng)及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。
2、遵守以上約定并執(zhí)行。
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
2、按照圖紙制作，保證工期和質(zhì)量。配合甲方審閱圖紙，如圖紙出現(xiàn)錯誤或不合理之處，應(yīng)積極主動向甲方反映進行協(xié)商，并出具變更說明完善圖紙設(shè)計，達到甲方設(shè)計要求。
3、因甲方材料不及時到位，乙方有權(quán)停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。
4、遵守以上約定并執(zhí)行。
五、技術(shù)要求。
1、甲方提供完整的加工圖紙壹套，乙方根據(jù)圖紙和技術(shù)要求進行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據(jù)工期和甲方要求編排工程進度表以利于工程按時完成。
2、鋼構(gòu)件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆，漆膜厚度達到設(shè)計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。
3、本工程的款項不含構(gòu)件加工竣工資料的編制費用，如需探傷，費用由甲方負責，并且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應(yīng)為甲方提供方便的途徑以利于工程建設(shè)的順利進展。
4、乙方在加工期間，甲方可隨時派技術(shù)人員對加工構(gòu)件進行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達到規(guī)范要求標準讓甲方滿意。
5、構(gòu)件制作驗收執(zhí)行g(shù)b50205—20xx《鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收規(guī)范》。
六、付款方式。
合同簽訂3日內(nèi)，甲方付給乙方總加工款的50%作為預付款，余款按提貨量分期付清。
七、本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商。如協(xié)商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。
八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字或蓋章后生效。
承包加工合同篇八
發(fā)包人：（下稱甲方）。
承包人：（下稱乙方）。
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包加工甲方的__木材廠事宜達成如下協(xié)議，雙方應(yīng)共同遵守。
一、合同標的。
甲方將座落于____的__木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的__木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。
二、承包方式。
乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限。
1、承包經(jīng)營期限為___年，即從___年___月___日起至___年___月___日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定，提前解除或終止協(xié)議書履行的，不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式。
乙方承包木材廠的承包保證金為___元/年，采取先繳納后使用原則；乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金：
五、甲方的權(quán)利與義務(wù)。
1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金，
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設(shè)備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時將__木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán)，并享有監(jiān)督權(quán)。
六、乙方的權(quán)利與義務(wù)。
1、乙方應(yīng)按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應(yīng)當在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理；該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施，應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律，否則后果與經(jīng)濟責任自負。
6、未經(jīng)甲方同意，不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產(chǎn)。
7、乙方不得在承包過程中將__木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作；因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約，由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔?；驈氖屡c經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護、保養(yǎng)，對于因消防設(shè)施不達標而引起的災(zāi)難由乙方自行負責。
10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。
七、違約責任。
甲乙雙方應(yīng)當全面履行本協(xié)議書的約定，任何一方違約的，守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔違約金____元；違約金不足以彌補守約方損失的，還應(yīng)當賠償守約方的損失。
八、其它。
1、協(xié)議期滿后，甲方如重新對外發(fā)包加工的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承包權(quán)。
2、協(xié)議期滿或解除后，原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有，乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜，應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定。補充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決.
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
___年___月___日___年___月___日。
承包加工合同篇九
乙方：（以下簡稱乙方）。
甲方有一批標志牌桿件承包給乙方在本公司車間內(nèi)焊接加工，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商達成如下協(xié)議：
1、工期要求：乙方應(yīng)在20xx年11月2日進廠焊接加工，自帶焊機壹臺，其余焊機由甲方提供，工期為十五天。乙方進廠焊接工人須自帶生活用品，包括被子等。乙方必須在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成這批任務(wù)，工作中必須服從甲方的統(tǒng)一調(diào)度。
2、進廠人員必須服從甲方管理，按時上下班，并遵守廠規(guī)定的作息時間，在廠工作期間并做到愛護廠內(nèi)的一切配套設(shè)施，如有損壞按價賠償。
3、乙方工作人員在廠工作期間，食宿由甲方安排，每人每天按十元伙食費標準給予就餐，伙食費在加工費中結(jié)算扣除。
4、乙方在焊接過程中嚴格按照甲方提供的圖紙或樣品加工，焊縫必須平整光滑，焊后清除焊渣（氣保焊除外），以確保焊接質(zhì)量。
5、嚴格按照焊工安全操作規(guī)程辦事，工作期間穿戴好一切防護用品。如不按安全操作規(guī)程操作造成的后果由乙方自己負責。
6、焊接工程量與單價計算為：
a、二懸臂主柱套；價格合計價格。
b、三懸臂主柱套；價格合計價格。
c、二懸臂支桿套；價格合計價格。
d、三懸臂支桿套；價格合計價格。
e、羊柱支桿套；價格合計價格。
合計總價元。
以上協(xié)議為這批標志牌桿件焊接承包任務(wù)。焊接全部完工后，在本月內(nèi)付給乙方加工費，以上協(xié)議甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
甲方代表：
乙方代表：
20xx年11月1日。
車間內(nèi)甲方：江蘇鼎天實業(yè)投資有限公司乙方：承包人在江蘇鼎天實業(yè)投資有限公司車間內(nèi)承包鋼結(jié)構(gòu)加工勞務(wù)。承包范圍包括機械校正以后的工序，包括火焰校正、拼裝、手......
承包加工合同篇十
根據(jù)《合同法》之規(guī)定，本著互惠互利、共進雙贏的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年pvc搬遷項目設(shè)備庫工程相關(guān)事宜，達成協(xié)議條款如下：
一、工程概況。
二、工期。
本工程的加工工期為__________因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的，必須雙方簽字認可。
三、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
1、保證材料的及時到位，不得耽誤乙方的'加工制作工作。若工程有變更應(yīng)及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。
2、遵守以上約定并執(zhí)行。
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
2、按照圖紙制作，保證工期和質(zhì)量。配合甲方審閱圖紙，如圖紙出現(xiàn)錯誤或不合理之處，應(yīng)積極主動向甲方反映進行協(xié)商，并出具變更說明完善圖紙設(shè)計，達到甲方設(shè)計要求。
3、因甲方材料不及時到位，乙方有權(quán)停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。
4、遵守以上約定并執(zhí)行。
五、技術(shù)要求。
1、甲方提供完整的加工圖紙壹套，乙方根據(jù)圖紙和技術(shù)要求進行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據(jù)工期和甲方要求編排工程進度表以利于工程按時完成。
2、鋼構(gòu)件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆，漆膜厚度達到設(shè)計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。
3、本工程的款項不含構(gòu)件加工竣工資料的編制費用，如需探傷，費用由甲方負責，并且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應(yīng)為甲方提供方便的途徑以利于工程建設(shè)的順利進展。
4、乙方在加工期間，甲方可隨時派技術(shù)人員對加工構(gòu)件進行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達到規(guī)范要求標準讓甲方滿意。
六、付款方式。
合同簽訂3日內(nèi)，甲方付給乙方總加工款的50%作為預付款，余款按提貨量分期付清。
七、本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商。如協(xié)商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。
八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字或蓋章后生效。
甲方(蓋章簽字)__________乙方(蓋章簽字)__________。
__________年__________月__________日。
承包加工合同篇十一
定作方：
簽訂地點：
合同編號：
承攬方：
簽訂時間：
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注：
二、定作物的質(zhì)量標準：
承攬方經(jīng)定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在 天內(nèi)完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應(yīng)書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質(zhì)量依據(jù)。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：
承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進行制作，并在數(shù)量全部到齊后,于20xx 年 月 日前交貨，服裝制作完成后由 承攬方 方負責(送)貨至 定作方指定地點 (地點)，所需費用由 承攬方承擔。
四、驗收標準，方法及提出異議期限：
按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內(nèi)。如有質(zhì)量問題定作方應(yīng)在收到定作物后柒天內(nèi)以書面形式向承攬方提出。
五、結(jié)算方式與期限：
簽訂合同后，承攬方開具發(fā)票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結(jié)算剩余的50%___________元。結(jié)算均采用 轉(zhuǎn)賬 方式.
六、包裝標準、隨貨備品、配件：
內(nèi)用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數(shù)量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。
七、違約責任：
如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質(zhì)量原因，均有承攬方負責調(diào)換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決，協(xié)商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項：
九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限： 年 月 日至 年 月 日止。
定作方： 承攬方：
(蓋章) (蓋章)
代表人： 代表人：
電 話： 電 話：
承包加工合同篇十二
甲方：
乙方：
現(xiàn)有甲乙雙方共同投資建造于_____________________經(jīng)甲乙雙方在公平、公正友好協(xié)商，將鋁錠鑄造工廠的全部固定資產(chǎn)(20_年建設(shè)和添量的全部資產(chǎn)，共計人民幣________元)使用經(jīng)營權(quán)承包給乙方負責經(jīng)營，雙方達成協(xié)議如下:。
甲方于合同簽訂之日起將鋁錠鑄造工廠固定資產(chǎn)的使用權(quán)承包給乙方負責經(jīng)營，乙方自主經(jīng)營自負盈虧，甲方無權(quán)干涉。
二、承包期限：
承包期為年，自年月日起至年月日止。
三、承包金額和支付方式。
1、承包金額：乙方每月應(yīng)支付給甲方承包款元。
2、支付方式：乙方于每月___日支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項，每拖一天，甲方有權(quán)向乙方增收所欠款項1℅的滯納金。
四、雙方責任。
1、乙方在承包期間負責管理好甲方的財產(chǎn)，及時對財產(chǎn)進行維護、維修，不得轉(zhuǎn)移、變賣，不得將鋁錠鑄造工廠資產(chǎn)作任何抵押。如有此行為，甲方有權(quán)予以制止，由此產(chǎn)生的后果由乙方承擔。
2、承包期滿乙方應(yīng)保證甲方原有設(shè)備能正常運轉(zhuǎn)。
3、如甲方原有舊設(shè)備老化乙方可以更換新設(shè)備，費用由乙方承擔。
4、甲方允許乙方在承包期間有權(quán)添置新的生產(chǎn)設(shè)備，擴大生產(chǎn)力，在承包期滿乙方所置的設(shè)備由乙方自行處理，不得折價抵沖抵承包款。
5、乙方承包期間負責有關(guān)部門收繳的與生產(chǎn)量有關(guān)的各種稅費。
6、鋁錠鑄造工廠手續(xù)方面未完成或有關(guān)部門收繳的不在生產(chǎn)范圍內(nèi)其它稅項由雙方調(diào)解負責。
7、承包期間如有發(fā)生重大事件甲方應(yīng)出面調(diào)解。
8、在承包期間一切債權(quán)債務(wù)由乙方享有、承擔、與甲方無關(guān)。承包期間乙方應(yīng)加強安全生產(chǎn)管理，及時排除可能造成安全隱患，發(fā)生安全事故有乙方負全責，甲方不負任何經(jīng)濟和法律責任，但甲方應(yīng)協(xié)調(diào)處理。
五、其它。
1、如國家政策調(diào)整、征用廠地、經(jīng)合伙人商議可以解除合同，廠房用地甲乙雙方共同享有。如被征用，所得資金甲乙雙方共同有用。另一塊廠房用地甲乙雙方也共同享有。
2、如果乙方不在承包，合同終止。甲方所投資的總金額共計：_______________________________________乙方必須全額返還給甲方。所有設(shè)備歸乙方所有。
3、違約責任：甲乙雙方應(yīng)嚴格遵守合同，乙方承包經(jīng)營，甲方不得干預，由于甲方原因造成影響乙方正常生產(chǎn)經(jīng)營，甲方應(yīng)按月承包款﹪向乙方支付違約金，乙方如違約，應(yīng)按月承包款﹪向甲方支付違約金。
4、合同未盡事宜雙方另行商議。
5、同經(jīng)甲乙雙方證明人及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效，甲乙雙方及甲方合伙各執(zhí)一份。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。
承包加工合同篇十三
合同編號：
簽訂地點：
定作方：______。
承攬方：______。
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限。
二、定作方帶料。
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準。
四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限。
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
六、驗收標準、方法和期限。
七、包裝要求及費用負擔。
八、交(提)貨方式及地點。
九、交付定金預付款數(shù)額及時間。
十、結(jié)算方式及期限。
十一、違約責任。
十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。
十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由_____仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構(gòu)，事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的.，可向人民法院起訴)。
十四、雙方協(xié)商的其它條款。
-----------------------------------。
|定作方|承攬方|鑒(公)證意見：|。
|單位名稱(章)|單位名稱(章)||。
|單位地址：|單位地址：||。
|法定代表人：|法定代表人：||。
|委托代理人：|委托代理人：|經(jīng)辦人：|。
|電話：|電話：|鑒(公)證機關(guān)(章)|。
|電報掛號：|電報掛號：|年月日|。
|開戶銀行：|開戶銀行：|(注：除國家另有規(guī)定外，|。
|帳號：|帳號：|鑒(公)證實行自愿原則)|。
|郵政編碼：|郵政編碼：||。
-----------------------------------。
有效期限：年月日至年月日。
監(jiān)制部門：印制單位：
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
承包加工合同篇十四
身份證號碼：_________。
印刷加工：在確認打樣品后按訂單交期提前3天交貨。
工作地點：甲方公司提供的場地、設(shè)施、設(shè)備、工具等，乙方派出印刷師傅及1-2名印刷工。
一、印刷質(zhì)量標準。
1、乙方前期制作應(yīng)按提供樣品之要求按時、按質(zhì)完成，印刷品質(zhì)量以樣品為準驗收;甲方應(yīng)負責有關(guān)內(nèi)容的及時校核確認以及收貨驗貨。
2、甲方委托乙方印刷塑料件，甲方有權(quán)要求乙方提供樣品確認。在乙方提供確認樣時，甲方應(yīng)完成所有的確認修改工作。如因甲方原因在確認后仍需要進行修改，甲方同意視修改內(nèi)容額外支付的費用印刷承包協(xié)議書范本印刷承包協(xié)議書范本。
3、印刷品的色差范圍不良應(yīng)不超過樣品的2%，其他如需檢驗的項目按國家行業(yè)標準有關(guān)平印刷品的質(zhì)量標準驗收。
4、甲方對印刷質(zhì)量有任何異議，須在交貨后三個工作日內(nèi)提出。
二、乙方責任。
1、乙方對承印樣品、印板、半成品、成品及印刷品的樣本應(yīng)當妥善保管，不得損毀。
2、乙方必須嚴格按照本合同規(guī)定的印數(shù)，不得擅自加印、多印。
3、乙方完成委托印刷業(yè)務(wù)后，應(yīng)當認真清點印刷品數(shù)量，登記臺賬，并根據(jù)本合同的規(guī)定將印刷成品、印板、校樣等全部交還甲方，不得擅自留存。
4、乙方應(yīng)自覺保護甲方提供的一切用于印刷的樣品及原件，不得擅自提供給任何第三方作任何用途。
5、交貨數(shù)量同意允許2%的不良品，甲方有權(quán)選擇是否按合同單價接收超產(chǎn)品。若甲方不接收，乙方須按合同單價從合同總價中扣除相應(yīng)金額，甲方有權(quán)要求乙方補足所缺產(chǎn)品印刷承包協(xié)議書范本合同范本。
6、印刷好后按訂單數(shù)量結(jié)算工資，產(chǎn)品按價格表上工價結(jié)算《附價格表》。
7、承包結(jié)束時，乙方應(yīng)將甲方提供的場地、設(shè)施、設(shè)備、工具、油墨數(shù)量、等輔助材料全部清還甲方，配合甲方完成清算工作。
8、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，同樣有效。
甲方：_________乙方：_________。
________年____月____日_________年____月____日。
承包加工合同篇十五
乙方：
經(jīng)甲方全體合伙人同意，甲乙雙方在公平、公正友好協(xié)商，將順達石材加工廠的全部固定資產(chǎn)(20_年建設(shè)和添量的全部資產(chǎn)，共計人民幣一百八十萬元)使用經(jīng)營權(quán)承包給乙方負責經(jīng)營，雙方達成協(xié)議如下:。
甲方于合同簽訂之日起將順達石材廠固定資產(chǎn)的使用權(quán)承包給乙方負責經(jīng)營，乙方自主經(jīng)營自負盈虧，甲方無權(quán)干涉。
二、承包期限：
承包期為年，自年月日起至年月日止。
三、承包金額和支付方式。
1、承包金額：乙方每年按應(yīng)支付給甲方承包款元。乙方向甲方繳納承包押金萬元。
2、支付方式：乙方于每季度前五天支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項，沒拖一天，甲方有權(quán)向乙方增收所欠款項1℅的滯納金，超過一個月，甲方有權(quán)停止停止乙方的正常生產(chǎn)。
四、雙方責任。
1、乙方在承包期間負責管理好甲方的財產(chǎn)，及時對財產(chǎn)進行維護、維修，不得轉(zhuǎn)移、變賣，不得將順達石材廠資產(chǎn)作任何抵押。如有此行為，甲方有權(quán)予以制止，由此產(chǎn)生的后果由甲方承擔。
2、承包期滿乙方應(yīng)保證甲方原有設(shè)備能正常運轉(zhuǎn)。
3、如甲方原有舊機臺老化乙方可以更換原機臺，費用由乙方承擔。
4、甲方允許乙方在承包期間有權(quán)添置新的生產(chǎn)設(shè)備，擴大生產(chǎn)力，在承包期滿乙方所置的設(shè)備由乙方自行處理，不得折價抵沖抵承包款。
5、乙方包期間負責有關(guān)部門收繳的與生產(chǎn)量有關(guān)的各種稅費。
6、石材廠手續(xù)方面未完成或有關(guān)部門收繳的不在生產(chǎn)范圍內(nèi)其它稅項由雙方調(diào)解負責。
7、承包期間如有發(fā)生重大事件甲方應(yīng)出面調(diào)解。
8、在承包期間一切債權(quán)債務(wù)由乙方享有、承擔、與甲方無關(guān)。承包期間乙方應(yīng)加強安全生產(chǎn)管理，及時排除可能造成安全隱患，發(fā)生安全事故有乙方負全責，甲方不負任何經(jīng)濟和法律責任，但甲方應(yīng)協(xié)調(diào)處理。
9、承包期間如有關(guān)部門要求石材廠整改(如廠內(nèi)場地硬化、車間噪音隔離、建設(shè)工人宿舍、辦公樓和圍墻等。)其投資應(yīng)由甲方出資，所增加財產(chǎn)為甲方所有，投資金額按五年增加乙方承包金(如整改總投資一百萬元，則乙方每年應(yīng)增加上繳甲方承包金額二十萬元)增加的資產(chǎn)經(jīng)營權(quán)為乙方所有，整改期間如乙方不能生產(chǎn)，則按時間比例減交承包金。
五、其它。
除合同。2、違約責任：甲乙雙方應(yīng)嚴格遵守合同，乙方承包經(jīng)營，甲方不得干預，由于甲方原因造成影響乙方正常生產(chǎn)經(jīng)營，甲方應(yīng)按年承包款﹪向乙方支付違約金，乙方如違約，應(yīng)按年承包款﹪向甲方支付違約金。
3、合同未盡事宜雙方另行商議。
4、同經(jīng)甲乙雙方代表及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效，甲乙雙方及甲方合伙各執(zhí)一份。甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。
簽訂日期：
簽訂日期：
承包加工合同篇十六
甲方委托乙方加工，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
1、用乙方原材料生產(chǎn)時，乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方若隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品的質(zhì)量時，甲方有權(quán)要求重作，修理、減價、扣款或退貨處理。
2、用甲方原材料生產(chǎn)時，合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交（提）貨日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知甲方；甲方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。
2、乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)甲方許可不得私自留存、外傳和復制品技術(shù)資料。
3、甲方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應(yīng)當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的訂作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
1、交（提）訂作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）訂作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）訂作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交訂作物的`，以甲方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運訂作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。乙方不履行合同的，應(yīng)當雙倍返還定金。
2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物，應(yīng)當向甲方償付違約金元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權(quán)拒收。
5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的%（10%-30%幅度）或酬金總額的%（20%-60%幅度）違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定，暫由甲方代保管時，應(yīng)當償付甲方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的訂作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補齊的，由乙方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的%（10%-30%幅度）的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的%（20%-60%的幅度）違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當償付乙方停工待料的損失。
保養(yǎng)費時，甲方還應(yīng)補償不足部分；如訂作物不能變賣，應(yīng)當賠償乙方的損失（機器、設(shè)備等）。
6、無故拒絕接收訂作物，應(yīng)當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付訂作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自年月日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同一式二份，甲方和乙方各執(zhí)一份，同具法律效力。
甲方：乙方：
簽訂日期：月日簽訂日期：20年月日
承包加工合同篇十七
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：身份證號碼(以下簡稱乙方)。
為明確責任，保障雙方的權(quán)益，保證生產(chǎn)項目發(fā)、承包工作的順利進行，根據(jù)本項目的具體情況，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示，雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。
一、項目名稱：
二、項目地點：
三、承包范圍：
四、項目內(nèi)容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包范圍內(nèi)的原材料、在制品、產(chǎn)成品的轉(zhuǎn)運等屬承包范圍內(nèi)的內(nèi)容。
五、承包方式。
1、甲方發(fā)包形式為人工費(勞務(wù)費)清包。
2、乙方承包范圍內(nèi)的項目實行包人工、包工期、包質(zhì)量、包安全、包保修等全部內(nèi)容。
最終以雙方實際審定的工時數(shù)和批量生產(chǎn)交貨臺數(shù)結(jié)算。工時單價為160元/日。整臺交付單價元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產(chǎn)品質(zhì)量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。
七、開工日期及交付
開工日期：20xx年月日，項目必須在20xx年月日全部生產(chǎn)完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規(guī)定的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方。
(一)過期2日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價的1%接受甲方處罰。
(二)繼續(xù)逾期3天以上至5天以內(nèi)者，按未交部分總價的2%接受甲方處罰。
(三)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，按未交部分總價的3%接受甲方處罰。
(四)繼續(xù)逾期10天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以5%的一倍計算。
八、付款方式。
1、生產(chǎn)完成驗收合格后，30日內(nèi)辦理結(jié)算，結(jié)算總承包價款的80%，結(jié)算完畢后15日內(nèi)，甲方支付剩余15%項目款(也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時同步支付)。
2、其余5%保修金，自項目結(jié)束驗收合格之日起滿60日后10日內(nèi)付清。
3、生產(chǎn)期間原則上不發(fā)生人工費用結(jié)算，但因乙方人員確因看病治療的費用，可事先征得甲方公司總經(jīng)理同意方可結(jié)算。
九、項目質(zhì)量。
乙方產(chǎn)品質(zhì)量必須達到公司規(guī)定的各項合格標準。乙方應(yīng)嚴格按設(shè)計圖紙、公司驗收規(guī)范、公司生產(chǎn)計劃要求生產(chǎn)(不含試制產(chǎn)品)，否則由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、項目進度。
在生產(chǎn)中，乙方應(yīng)嚴格按照甲方公司《生產(chǎn)用工計劃》派工生產(chǎn)，不得以任何理由要求多用工時，影響生產(chǎn)進度。如非人為操作設(shè)備故障維修、停水停電、生產(chǎn)材料不按計劃到廠導致誤工誤時，由甲方核實，總經(jīng)理批準后方可具實調(diào)整《生產(chǎn)用工計劃》。
十一、甲方工作。
1、開工前向乙方提供設(shè)計圖紙，乙方應(yīng)妥善使用和保管。
2、甲方有權(quán)對乙方在生產(chǎn)過程中的項目進度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)進行監(jiān)督。達不到要求時，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經(jīng)濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權(quán)利。
3、負責提供的生產(chǎn)用設(shè)備安拆和調(diào)試維修工作。乙方未經(jīng)允許擅自改動機電設(shè)備設(shè)置或操作不當導致安全事故，責任和經(jīng)濟損失由乙方全部承擔。
十二、乙方工作。
1、乙方負責生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施使用保養(yǎng)，設(shè)備故障報修。
2、甲方在生產(chǎn)過程中認為乙方有工作人員嚴重不稱職，影響產(chǎn)品質(zhì)量及工作進度時，可要求乙方更換。
3、生產(chǎn)實行日報制度，乙方應(yīng)在每日上午上班時間告知甲方生產(chǎn)進度，計劃完成情況、存在的問題和今日生產(chǎn)計劃。
4、乙方應(yīng)承擔在本項目在移交前的成品及半成品的保護責任。
5、為保證生產(chǎn)質(zhì)量，對于生產(chǎn)難點乙方應(yīng)先報甲方公司，經(jīng)甲方確認后方可批量生產(chǎn)，否則由此產(chǎn)生的一切責任由乙方負責。
6、乙方管理人員在生產(chǎn)期間(包括準備和收尾階段)必須專職在崗。生產(chǎn)項目管理人員必須配置手機，并保持24小時開機，保證生產(chǎn)期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通，同時安排節(jié)假日及夜間生產(chǎn)值班。
7、乙方生產(chǎn)負責人必須參加甲方召開的生產(chǎn)會議，乙方應(yīng)落實會議決定的各項事宜。
8、乙方生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的垃圾、邊角料及廢料應(yīng)隨時根據(jù)甲方要求有組織的清理運至指定地點。
9、乙方生產(chǎn)完畢后，應(yīng)負責對因乙方原因人為損壞的設(shè)備設(shè)施恢復原狀，若乙方無能力或未在規(guī)定的時間內(nèi)恢復，由甲方派人修復，費用由乙方承擔。
10、合同規(guī)定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內(nèi)容)，如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成，甲方有權(quán)另行安排其他單位完成，所發(fā)生的費用從乙方項目款中扣減，影響工期的責任由乙方承擔。
11、產(chǎn)品驗收后，乙方人員及自帶設(shè)備設(shè)施在日內(nèi)清理撤離完畢做到工完場清，并自行承擔有關(guān)費用。
12、乙方自行負責生產(chǎn)勞動力的組織、調(diào)配及管理，費用自理。甲方不對乙方生產(chǎn)人員的工資、社保等勞務(wù)關(guān)系負責。
13、乙方在本合同的執(zhí)行期內(nèi)應(yīng)保守甲方的各項商業(yè)秘密不得將有關(guān)資料透露給任何第三方。乙方應(yīng)教育員工保守甲方的各項商業(yè)秘密如因乙方員工的原因經(jīng)甲方允許事宜除外導致甲方有關(guān)的商業(yè)秘密泄露乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。
十四、材料、設(shè)備供應(yīng)。
1、甲方負責供應(yīng)生產(chǎn)用材料及生產(chǎn)工具，乙方如臨時需要申購材料需提前并在一天內(nèi)向甲方遞交書面材料，甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續(xù)，乙方必須指定人員清點數(shù)量、填寫交接清單，乙方應(yīng)有指定代表簽名。
2、乙方在生產(chǎn)過程中使用甲方的設(shè)備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內(nèi)容)，乙方要負責維修和保養(yǎng)，嚴禁任意損壞，如損壞乙方應(yīng)向甲方賠償損失，甲方在結(jié)算時扣回。
3、材料進廠后不得擅自運出生產(chǎn)現(xiàn)場，如發(fā)現(xiàn)甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款，情節(jié)嚴重上的送交司法部門處理。
十五、安全生產(chǎn)。
乙方在生產(chǎn)過程中必須加強管理，按有關(guān)規(guī)定采取各項安全保證措施，確保生產(chǎn)安全，否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責任及損失均乙方負責。乙方所有人員要積極主動的執(zhí)行甲方發(fā)布的《安全設(shè)備操作規(guī)程》，要參與甲方組織的安全培訓。
十六、項目移交。
乙方應(yīng)在產(chǎn)品驗收后規(guī)定日內(nèi)，按甲方提出的整改內(nèi)容限日整改，承包內(nèi)容結(jié)束后，乙方按甲方規(guī)定日內(nèi)撤出全部生產(chǎn)人員、(除收尾項目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交，視同乙方延誤工期，承擔延誤工期的違約責任。
十九、其他。
此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽定后生效，兩份合同書具有同等法律效力。。附件《生產(chǎn)用工計劃》。合同未盡事宜，由雙方按實際情況另行以書面形式協(xié)商解決。
甲方：
負責人：
聯(lián)系電話：
簽訂日期：
乙方：
負責人：
聯(lián)系電話：
簽訂日期：
承包加工合同篇一
法人代表：法人身份證號：
乙方(承包方)：
法人代表：法人身份證號：
甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，現(xiàn)就經(jīng)_加工環(huán)節(jié)生產(chǎn)組織承包事項達成如下協(xié)議：
甲方將經(jīng)_品牌_、_加工環(huán)節(jié)的生產(chǎn)組織發(fā)包給乙方，由乙方承包組織員工進行生產(chǎn)，甲方負責向乙方提供加工場所、加工門所需的機械設(shè)備及相關(guān)工具，甲方負責免費安排乙方所聘員工的食宿。
二、承包期限。
承包期限為20_年_月_日至20_年_月_日。甲方在承包期內(nèi)停產(chǎn)及乙方在承包期內(nèi)無故停工均視為違約，違約方應(yīng)向?qū)Ψ桨確萬元/月的標準支付違約金。承包期滿后甲方優(yōu)先滿足乙方續(xù)包，乙方須在承包期滿日_天內(nèi)書面告知甲方是否續(xù)包，否則甲方有權(quán)作出其他處理。
三、質(zhì)量標準。
乙方為甲方加工的_、_須達到以下標準：
四、工資結(jié)算。
1、甲方按照如下標準給乙方結(jié)算加工工資：
_加工工價為_元/條;_加工工價：_16元/平米。甲方需確保乙方的員工_人每月當月有_件_的保底加工工作量，若甲方每月當月提供給乙方加工_的工作量少于_件，則甲方當月應(yīng)按_件_的保底加工工資數(shù)額結(jié)算給乙方，以便乙方能穩(wěn)定員工隊伍，為甲方企業(yè)正常運行提供人員。若乙方所聘員工數(shù)額超過_人時，甲方提供乙方保底工作量及保底工資按相應(yīng)比例推算。若甲方因擴大生產(chǎn)需乙方增聘員工時，乙方可按照以下原則增聘員工：按照員工人均日加工量_件的定額，先確保_名員工，即日加工量為_件_，若甲方要求日產(chǎn)量_件以上，則按每增加_件_的日產(chǎn)量乙方可增聘1人，余數(shù)不足_件時按_件計算。若甲方能提供足夠的_工作量，但當月整月計算乙方平均每人每天未能完成_件_加工任務(wù)則當月結(jié)算工資時按每少一件扣_元工資。
五、獎懲約定。
乙方每月加工的_在甲方出貨時因加工環(huán)節(jié)造成質(zhì)量問題造成退回或要上門維修的，若退回或上門維修的數(shù)量超過乙方所聘人員數(shù)量則甲方可就超過數(shù)量有質(zhì)量問題的門按_元/件扣乙方工資;若退回的數(shù)量介于乙方所聘員工數(shù)和一半員工數(shù)(四舍五入取整)之間時，甲方對乙方不獎不罰;若退回的數(shù)量少于乙方所聘員工數(shù)的一半時(四舍五入取整)，甲方應(yīng)按當月加工出的門的數(shù)量_元/件的標準對乙方進行獎勵。乙方在甲方做滿一周年，甲方應(yīng)另行給予乙方_萬元獎金。
六、員工管理。
乙方聘請的員工由乙方負責管理，除需遵守國家法律法規(guī)外，還應(yīng)遵守以下規(guī)定：
1、在廠區(qū)內(nèi)打架的每人每次扣_元。
2、在廠內(nèi)包括宿舍內(nèi)抽煙的'每人每次扣_元，在休息室抽煙煙頭入煙灰缸的除外。
3、愛護好設(shè)備和工具，下班時關(guān)閉電源和各種設(shè)備。
七、其它事項。
1、乙方向甲方繳交_萬元保證金，以確保加工的質(zhì)量，廠房材料整理等。
2、甲方每月15日定期給乙方結(jié)算工資，甲方若不能按時向乙方支付加工工資，乙方有權(quán)利停工，且甲方應(yīng)按應(yīng)付工資額每天_‰標準向乙方支付違約金。
3、甲、乙雙方就有關(guān)加工方面的問題以書面形式確認，按“誰出錯，誰承擔”的原則向?qū)Ψ劫r付損失。
4、在廠區(qū)內(nèi)，無主觀故意造成的損失按_%賠付，故意損失按_%賠付。
5、乙方內(nèi)部員工工資結(jié)算，打架斗毆與甲方無關(guān)。
6、甲方保證不挑起廠內(nèi)員工事端，若出現(xiàn)一起，除承擔相應(yīng)責任外另向乙方支付_元損失。
7、甲方應(yīng)為乙方所聘請員工辦理好工傷保險，保險費由甲方承擔。否則乙方聘請員工因工傷事故造成的費用金額由甲方承擔。
8、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后即日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
承包加工合同篇二
發(fā)包人：(下稱甲方)。
承包人：(下稱乙方)。
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包加工甲方的木材廠事宜達成如下協(xié)議，雙方應(yīng)共同遵守。
一、合同標的。
甲方將座落于的木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。
二、承包方式。
乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限。
1、承包經(jīng)營期限為年，即從年月日起至年月日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定，提前解除或終止協(xié)議書履行的，不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式。
乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，采取先繳納后使用原則;乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金：
五、甲方的權(quán)利與義務(wù)。
1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金，
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設(shè)備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時將木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán)，并享有監(jiān)督權(quán)。
六、乙方的權(quán)利與義務(wù)。
1、乙方應(yīng)按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應(yīng)當在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施，應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟責任自負。
6、未經(jīng)甲方同意，不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產(chǎn)。
7、乙方不得在承包過程中將木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約，由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔?；驈氖屡c經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護、保養(yǎng)，對于因消防設(shè)施不達標而引起的災(zāi)難由乙方自行負責。
10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。
七、違約責任。
甲乙雙方應(yīng)當全面履行本協(xié)議書的約定，任何一方違約的，守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔違約金元;違約金不足以彌補守約方損失的，還應(yīng)當賠償守約方的損失。
八、其它。
1、協(xié)議期滿后，甲方如重新對外發(fā)包加工的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承包權(quán)。
2、協(xié)議期滿或解除后，原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有，乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜，應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定。補充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決。
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
年月日年月日。
承包加工合同篇三
甲方：
乙方：
本著互惠互利共同發(fā)展的原則，，就甲方二車間的原礦粗選承包給乙方生產(chǎn)管理，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商達成以下協(xié)議:
一、原礦粗選廠地址：
二、合同期限： 年 月 日至 年 月 日止。
四、 甲方職責：
1、甲方提供現(xiàn)有的選礦設(shè)備、現(xiàn)場作業(yè)機車及運輸車輛(司機伙食費按乙方月均單人標準由甲方承擔)、職工住宿、辦公室設(shè)施、職工食堂及灶房設(shè)備，工人洗浴設(shè)施。
2、甲方根據(jù)乙方生產(chǎn)量無條件提供滿足乙方原礦供給。
3、甲方保證乙方的生產(chǎn)，生活用電，用水，尾礦堆放場地，礦石運送和開采設(shè)備的正常運行。
4、甲方負責配備現(xiàn)場生產(chǎn)協(xié)調(diào)人員，進行甲乙雙方現(xiàn)場工作的.協(xié)調(diào)。
5、甲方提供乙方生產(chǎn)時所有備品備件及易損件的供應(yīng)(易燃易爆物品安全管理工作由乙方負責)。
6、乙方應(yīng)每月提前申報備品、備件、易損件，由甲方統(tǒng)一采購。如因乙方已提計劃，甲方采購怠慢或儲備不足，所造成的一切損失全部由甲方承擔。
六、乙方的職責：
1、乙方負責組織選礦廠的各種技術(shù)工作及勞動力的合理安排。承擔選礦廠生產(chǎn)設(shè)備的維修工作。
2、乙方負責完成甲方下達生產(chǎn)原礦石量的任務(wù)。
3、乙方負責進廠工人的安全教育。
4、乙方至合同鑒定后進廠工人的實際人數(shù)向甲方繳納工人的保險金額(此保險有甲方代買)。
5、經(jīng)雙方商定乙方需向甲方繳納生產(chǎn)保證金xxx元。甲方在每月結(jié)算后從乙方結(jié)算金中扣除叁萬元作為生產(chǎn)保證金，直至扣清為止。合同期滿時，甲方在七日內(nèi)無償全額退還保證金。甲方不能及時退還改保證金，須按每日向乙方賠償保證金總額的10%作為滯納金。
6、乙方在生產(chǎn)期間維護保養(yǎng)好甲方現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備(不包括各種生產(chǎn)車輛及與生產(chǎn)無關(guān)設(shè)備)。
7、乙方只負責處理礦石量，選礦指標全部由甲方技術(shù)人員來完成，乙方積極配合完成。
七、結(jié)算方式：
1、結(jié)算按甲乙雙方實際處理礦石量(運輸車數(shù)，按xx噸/車計算)簽字認可的數(shù)據(jù)報表，每自然月上報公司核實后給予結(jié)算。
2、甲方公司每月核實雙方簽字認可的乙方生產(chǎn)量后在次月十五日內(nèi)給予發(fā)放一切承包費用。
3、乙方員工工資發(fā)放時有雙方財務(wù)人員在場統(tǒng)一由甲方給予發(fā)放，除去工資一項，剩余款項甲方一次性付給乙方。
八、承包單價、獎罰和任務(wù)：
1、承包單價為每處理一頓原礦x元人民幣。
九、甲方的權(quán)利和義務(wù)：
1、甲方有權(quán)監(jiān)督、檢查乙方的選礦全過程。發(fā)現(xiàn)問題及時提出，雙方協(xié)商及時糾正處理。
2、甲方中途無故解除合同或不按月發(fā)承包費，致使乙方無法按本合同約定的去執(zhí)行。甲方應(yīng)按乙方月處理原礦石量xx萬噸(合同簽訂有效期限)進行賠償乙方損失。
3、在乙方生產(chǎn)維修期間，材料費用為甲方支付，人員工資由乙方承擔。如遇工藝流程改造，設(shè)備增減時生產(chǎn)的一切費用及工人工資生活費用全部由甲方承擔。
4、在生產(chǎn)期間如遇工傷事故發(fā)生時甲方墊付前期所有費用，事后由保險公司賠付后給予扣除，剩余款項交付當事工人。
5、生產(chǎn)期間由于政府介入、村民鬧事、停電、等不可抗力因素等所造成的停產(chǎn)累計三天以上時，甲方應(yīng)相應(yīng)按日產(chǎn)量xxxx噸從承包任務(wù)中遞減當月任務(wù)量，停產(chǎn)影響總量(xxx噸/天)剔除三天產(chǎn)量后按每噸xx元雙方結(jié)算進行補償。
十、乙方的權(quán)利和義務(wù)：
1、生產(chǎn)中工人生活費、勞保用品等均有乙方自行解決。
2、確保安全生產(chǎn)，并配有專業(yè)管理技術(shù)人員，在承包期負責設(shè)備保養(yǎng)和維修，如遇設(shè)備損壞雙方有專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場鑒定，如是乙方責任則有乙方承擔(如正常損耗乙方不予承擔任何損失)。
3、經(jīng)常性對工人進行安全教育，嚴格按照安全操作規(guī)程操作，管理好自己的職工。
4、乙方必須服從甲方的統(tǒng)一管理，協(xié)調(diào)調(diào)配，一切以公司整體利益為主。
5、乙方員工必須遵守一切國家規(guī)定安全勞動規(guī)則。上班期間不準酗酒，嚴禁打架，睡覺，脫崗，玩手機等一切與工作無關(guān)的事情。
十一、違約責任：
1、雙方嚴格遵守合同，不得違約。如有違約，由違約方向守約方賠償造成的一切經(jīng)濟損失，并承擔相應(yīng)的法律責任。
2、乙方必須按時完成甲方下達的生產(chǎn)任務(wù)，乙方如連續(xù)兩個月不能完成甲方下達的生產(chǎn)任務(wù)，甲方有權(quán)單方面終止承包合同。
3、雙方如有特殊原因需終止合同，應(yīng)提前1個月以書面形式告知對方。并說明原因，取得對方同意后，雙方協(xié)商終止本合同。
承包加工合同篇四
甲方：
地址：
電話：
法定代表人：
職務(wù)：
國籍：
乙方：
地址：
電話：
法定代表人：
職務(wù)：
國籍：
茲經(jīng)雙方同意，甲方委托乙方在加工，其條款如下：
1.來料加工和來件裝配的商品和數(shù)量：
(1)商品名稱：
(2)數(shù)量共計臺。
2.一切所需用的零件和原料由甲方提供，或由乙方在或購買，清單附于本合同內(nèi)。
3.每種型號的加工費如下：
(1)(大寫：美元);。
(2)(大寫：美元);。
(3)(大寫：美元)。
4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方運至，若有(某地)短少或破損，甲方應(yīng)負責補充供應(yīng)。
5.甲方應(yīng)于成品交運前1個月，開立信用證(或電匯全部加工費)用于由乙方在。
或購買零配件、消耗品及原料費用。
6.乙方應(yīng)在雙方同意的時間內(nèi)完成型標準的加工和交運，不得延遲，凡發(fā)生無法控制的和不可預見的情況例外。
7.零件及原料的損耗率：加工時零件及原料損耗率為%，其損耗部分由甲方免費供應(yīng)，如損耗率超過%，應(yīng)由乙方補充加工所需之零件和原料。
8.若甲方誤運原料及零件，或錯將原料及零件超運，乙方應(yīng)將超運部分退回，其費用由甲方承擔，若遇有短缺，應(yīng)由甲方補充。
9.甲方提供加工標準零件和原料，乙方應(yīng)嚴格按規(guī)定的設(shè)計加工，不得變更。
10.技術(shù)服務(wù)：
甲方同意乙方隨時提出派遣技術(shù)人員到的要求，協(xié)助培訓乙方的技術(shù)人員，并允許所派的技術(shù)人員留在乙方檢驗成品。為此，乙方同意支付每人月薪美元，其他一切費用(包括來回旅費)概由甲方負責。
11.與本合同有關(guān)的一切進出口手續(xù)，應(yīng)由乙方予以辦理。
12.加工后的標準，乙方應(yīng)運交給甲方隨時指定的國外買主。
13.其他條件：
(1)標準的商標由甲方提供，若出現(xiàn)法律糾紛，甲方應(yīng)負完全責任;。
(3)為促進出口業(yè)務(wù)，乙方應(yīng)儲備標準樣品，隨時可寄往甲方所指定的國外買主，所需的零件和原料，由甲方所運來的零件及原料中報銷。
14.本合同一式二份，甲方與乙方在簽后各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
代表：代表：
承包加工合同篇五
法定住址：_____________________________。
法定代表人：___________________________。
職務(wù)：_________________________________。
委托代理人：___________________________。
身份證號碼：___________________________。
通訊地址：_____________________________。
郵政編碼：_____________________________。
聯(lián)系人：_______________________________。
電話：_________________________________。
傳真：_________________________________。
帳號：_________________________________。
電子信箱：_____________________________。
定作人：_______________________________。
法定住址：_____________________________。
法定代表人：___________________________。
職務(wù)：_________________________________。
委托代理人：___________________________。
身份證號碼：___________________________。
通訊地址：_____________________________。
郵政編碼：_____________________________。
聯(lián)系人：_______________________________。
電話：_________________________________。
傳真：_________________________________。
帳號：_________________________________。
電子信箱：_____________________________。
雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費。
定作物名稱。
型號。
規(guī)格。
質(zhì)量要求。
計量單位。
數(shù)量。
加工費。
單位。
總價。
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔。
定作物名稱。
完工時間。
檢驗時間和地點。
檢驗標準及方法。
包裝標準。
包裝費承擔。
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔。
定作物名稱。
交付時間。
交付地點。
運輸方法。
運輸價款承擔。
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱。
型號。
規(guī)格。
質(zhì)量要求。
計量單位。
數(shù)量。
單價。
總價。
圖紙、技術(shù)資料及交付時間。
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸。
材料名稱。
交付時間。
交付地點。
交付數(shù)量。
包裝要求。
檢驗方法。
運輸方法和運費承擔。
第六條圖紙?zhí)峁?BR> 第七條轉(zhuǎn)包。
1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3．承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權(quán)解除合同。
4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密。
承攬人應(yīng)當就以下方面保守秘密：________________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術(shù)資料。
第九條變更的損失。
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當賠償損失。
第十條協(xié)助。
1．承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助：______________________________。
2．定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。
3．定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解。
除合同。
第十一條監(jiān)督。
承攬人在工作期間，應(yīng)當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管。
承攬人應(yīng)當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結(jié)算辦法與時間。
_____________________________________。
第十四條付款。
定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第十五條留置。
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件：
1．定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。
2．合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同；
3．雙方通過書面協(xié)議解除本合同；
4．因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的；
6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的；
第十七條質(zhì)量保證。
承攬人對定作物的質(zhì)量負責的期限為：_________。其保證質(zhì)量的前提條件為：_______________________。
第十八條違約責任。
1．承攬人的違約責任。
（1）承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，承攬人應(yīng)當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
（2）承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，定作人仍然需要的，承攬人應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
（4）承攬人逾期交付定作物，應(yīng)當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
（5）承攬人不能交付定作物的，應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應(yīng)當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則定作人有權(quán)拒收。
2．定作人的違約責任。
（1）定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬人因此造成的損失。
（2）定作人如中途廢止合同，應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
（3）定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當償付承攬人因停工待料的損失。
（4）定作人如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。
（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬人因此造成的損失。
（6）定作人如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證。
承攬人：
1．承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1．定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知。
1．根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：______________________________。
3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。
第二十一條合同的變更。
本
合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)（書面通知發(fā)出_________天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓。
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十三條爭議的處理。
1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力。
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3．不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋。
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件。
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力。
1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3．本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
承攬人（蓋章）：_________定作人（蓋章）：__________。
法定代表人（簽字）：_____法定代表人（簽字）：______。
委托代理人（簽字）：_____委托代理人（簽字）：______。
承包加工合同篇六
(甲方)委托方：
(乙方)加工方：
根據(jù)中華人民共和國合同法和相關(guān)法律法規(guī)，在平等的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款：
一、貨物概況及加工價格。
1.1下表為本合同明細單價，具體加工規(guī)格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數(shù)量按實際完成合格加工數(shù)量結(jié)算。
1.2在本合同執(zhí)行期間內(nèi)，本合同約定的固定綜合單價均不做任何調(diào)整。1.3乙方需根據(jù)甲方采購單及乙方核實現(xiàn)場的附圖要求的規(guī)格和數(shù)量進行加工生產(chǎn)，合同簽訂后3日內(nèi)乙方應(yīng)派技術(shù)人員到現(xiàn)場核實實際尺寸，制作施工圖。1.4結(jié)算總價=乙方實際加工合格的數(shù)量_約定單價。
1.5乙方接到甲方提貨通知后2日內(nèi)應(yīng)到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工，并核對碼單與石材的實際數(shù)量簽字確認收料，原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。
1.6由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負責。
二、質(zhì)量標準。
2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關(guān)規(guī)范。
2.2乙方需對確認的石材排版圖(以現(xiàn)場實際核對后)加工生產(chǎn)，并根據(jù)排版圖對所需石材紋路及色差進行排版并在每一件成品石材上貼上標簽。
三、交貨時間及地點。
3.1交貨時間：以甲方書面通知時間為準。3.2交貨地點：3.3現(xiàn)場收貨聯(lián)系人：
五、包裝標準。
5.1乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。
5.2交貨時，乙方應(yīng)在每組包裝柜外貼示包裝柜內(nèi)正確的貨物規(guī)格、數(shù)量、編號、使用部位，以便甲方清點貨物。
六、貨款支付。
6.1乙方給甲方每交貨一批，經(jīng)甲方驗收合格后，則甲方支付該批次貨物的加工費的50%，全部加工完畢付至總結(jié)算款的80%，安裝完畢驗收無加工質(zhì)量問題后付清余款。
6.2結(jié)算時按乙方實際加工驗收合格的數(shù)量結(jié)算。
6.3乙方應(yīng)保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因?qū)е率倪\至交貨地點若有破損的，乙方承擔責任和賠償費用。
6.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付貨款，乙方在收取甲方每一筆貨款的同時，開具同等金額的財務(wù)發(fā)票給甲方。乙方的收款單位是：戶名：賬號：
七、違約責任。
7.1甲乙雙方簽訂合同后，乙方應(yīng)嚴格遵守合同約定的價格及時間供貨，甲方也應(yīng)按合同的約定辦理結(jié)算，支付乙方貨款給。
7.2乙方延遲交付成品的，每延遲一天，向甲方支付違約金為人民幣1000元/天，逾期5天，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)退還已付款，并賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調(diào)換，如擅自調(diào)換的，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。
7.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求，乙方應(yīng)無償返工直到符合要求，并賠償由此給甲方造成的損失。
八、合同的變更與解除。
8.1甲乙雙方協(xié)商一致，可以變更或者解除本合同。
8.2合同權(quán)利義務(wù)終止后，甲乙方都應(yīng)遵循誠實信用原則、履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
九、解決爭議的方式。
9.1甲乙方應(yīng)友好協(xié)商。協(xié)商不成的，向甲方所在地人民法院起訴。
十、其他。
10.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
10.2本合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
10.3乙方應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、法人身份證、稅務(wù)登記證復印件。
10.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準確無誤，甲方可按該地址直接送達與本合同相關(guān)的通知、函等所有資料，也可以郵寄送達，郵寄送達的，無論乙方是否簽收或拒簽，以甲方寄出時間起算，四日后均視為已送達。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
承包加工合同篇七
根據(jù)《合同法》之規(guī)定，本著互惠互利、共進雙贏的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年pvc搬遷項目設(shè)備庫工程相關(guān)事宜，達成協(xié)議條款如下：
一、工程概況。
二、工期。
本工程的加工工期為_____________因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的，必須雙方簽字認可。
三、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
1、保證材料的及時到位，不得耽誤乙方的加工制作工作。若工程有變更應(yīng)及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。
2、遵守以上約定并執(zhí)行。
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
2、按照圖紙制作，保證工期和質(zhì)量。配合甲方審閱圖紙，如圖紙出現(xiàn)錯誤或不合理之處，應(yīng)積極主動向甲方反映進行協(xié)商，并出具變更說明完善圖紙設(shè)計，達到甲方設(shè)計要求。
3、因甲方材料不及時到位，乙方有權(quán)停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。
4、遵守以上約定并執(zhí)行。
五、技術(shù)要求。
1、甲方提供完整的加工圖紙壹套，乙方根據(jù)圖紙和技術(shù)要求進行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據(jù)工期和甲方要求編排工程進度表以利于工程按時完成。
2、鋼構(gòu)件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆，漆膜厚度達到設(shè)計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。
3、本工程的款項不含構(gòu)件加工竣工資料的編制費用，如需探傷，費用由甲方負責，并且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應(yīng)為甲方提供方便的途徑以利于工程建設(shè)的順利進展。
4、乙方在加工期間，甲方可隨時派技術(shù)人員對加工構(gòu)件進行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達到規(guī)范要求標準讓甲方滿意。
5、構(gòu)件制作驗收執(zhí)行g(shù)b50205—20xx《鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收規(guī)范》。
六、付款方式。
合同簽訂3日內(nèi)，甲方付給乙方總加工款的50%作為預付款，余款按提貨量分期付清。
七、本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商。如協(xié)商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。
八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字或蓋章后生效。
承包加工合同篇八
發(fā)包人：（下稱甲方）。
承包人：（下稱乙方）。
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包加工甲方的__木材廠事宜達成如下協(xié)議，雙方應(yīng)共同遵守。
一、合同標的。
甲方將座落于____的__木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的__木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。
二、承包方式。
乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、承包期限。
1、承包經(jīng)營期限為___年，即從___年___月___日起至___年___月___日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定，提前解除或終止協(xié)議書履行的，不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式。
乙方承包木材廠的承包保證金為___元/年，采取先繳納后使用原則；乙方應(yīng)按下列方式向甲方繳納承包保證金：
五、甲方的權(quán)利與義務(wù)。
1、甲方有權(quán)按協(xié)議約定的方式收取承包保證金，
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設(shè)備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應(yīng)及時將__木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設(shè)施、設(shè)備等資產(chǎn)享有法定所有權(quán)，并享有監(jiān)督權(quán)。
六、乙方的權(quán)利與義務(wù)。
1、乙方應(yīng)按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應(yīng)當在工商管理部門和甲方的授權(quán)范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理；該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施，應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律，否則后果與經(jīng)濟責任自負。
6、未經(jīng)甲方同意，不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產(chǎn)。
7、乙方不得在承包過程中將__木材廠轉(zhuǎn)讓給第三方經(jīng)營，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)隨時終止合同并追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作；因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約，由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔?；驈氖屡c經(jīng)營范圍無關(guān)的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查、維護、保養(yǎng)，對于因消防設(shè)施不達標而引起的災(zāi)難由乙方自行負責。
10、乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。
七、違約責任。
甲乙雙方應(yīng)當全面履行本協(xié)議書的約定，任何一方違約的，守約方有權(quán)提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應(yīng)向守約方承擔違約金____元；違約金不足以彌補守約方損失的，還應(yīng)當賠償守約方的損失。
八、其它。
1、協(xié)議期滿后，甲方如重新對外發(fā)包加工的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承包權(quán)。
2、協(xié)議期滿或解除后，原有設(shè)備及設(shè)施歸甲方所有，乙方添置的設(shè)備設(shè)施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設(shè)備設(shè)施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜，應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定。補充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決.
九、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
___年___月___日___年___月___日。
承包加工合同篇九
乙方：（以下簡稱乙方）。
甲方有一批標志牌桿件承包給乙方在本公司車間內(nèi)焊接加工，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商達成如下協(xié)議：
1、工期要求：乙方應(yīng)在20xx年11月2日進廠焊接加工，自帶焊機壹臺，其余焊機由甲方提供，工期為十五天。乙方進廠焊接工人須自帶生活用品，包括被子等。乙方必須在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成這批任務(wù)，工作中必須服從甲方的統(tǒng)一調(diào)度。
2、進廠人員必須服從甲方管理，按時上下班，并遵守廠規(guī)定的作息時間，在廠工作期間并做到愛護廠內(nèi)的一切配套設(shè)施，如有損壞按價賠償。
3、乙方工作人員在廠工作期間，食宿由甲方安排，每人每天按十元伙食費標準給予就餐，伙食費在加工費中結(jié)算扣除。
4、乙方在焊接過程中嚴格按照甲方提供的圖紙或樣品加工，焊縫必須平整光滑，焊后清除焊渣（氣保焊除外），以確保焊接質(zhì)量。
5、嚴格按照焊工安全操作規(guī)程辦事，工作期間穿戴好一切防護用品。如不按安全操作規(guī)程操作造成的后果由乙方自己負責。
6、焊接工程量與單價計算為：
a、二懸臂主柱套；價格合計價格。
b、三懸臂主柱套；價格合計價格。
c、二懸臂支桿套；價格合計價格。
d、三懸臂支桿套；價格合計價格。
e、羊柱支桿套；價格合計價格。
合計總價元。
以上協(xié)議為這批標志牌桿件焊接承包任務(wù)。焊接全部完工后，在本月內(nèi)付給乙方加工費，以上協(xié)議甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。
甲方代表：
乙方代表：
20xx年11月1日。
車間內(nèi)甲方：江蘇鼎天實業(yè)投資有限公司乙方：承包人在江蘇鼎天實業(yè)投資有限公司車間內(nèi)承包鋼結(jié)構(gòu)加工勞務(wù)。承包范圍包括機械校正以后的工序，包括火焰校正、拼裝、手......
承包加工合同篇十
根據(jù)《合同法》之規(guī)定，本著互惠互利、共進雙贏的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年pvc搬遷項目設(shè)備庫工程相關(guān)事宜，達成協(xié)議條款如下：
一、工程概況。
二、工期。
本工程的加工工期為__________因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的，必須雙方簽字認可。
三、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
1、保證材料的及時到位，不得耽誤乙方的'加工制作工作。若工程有變更應(yīng)及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。
2、遵守以上約定并執(zhí)行。
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
2、按照圖紙制作，保證工期和質(zhì)量。配合甲方審閱圖紙，如圖紙出現(xiàn)錯誤或不合理之處，應(yīng)積極主動向甲方反映進行協(xié)商，并出具變更說明完善圖紙設(shè)計，達到甲方設(shè)計要求。
3、因甲方材料不及時到位，乙方有權(quán)停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。
4、遵守以上約定并執(zhí)行。
五、技術(shù)要求。
1、甲方提供完整的加工圖紙壹套，乙方根據(jù)圖紙和技術(shù)要求進行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據(jù)工期和甲方要求編排工程進度表以利于工程按時完成。
2、鋼構(gòu)件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆，漆膜厚度達到設(shè)計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。
3、本工程的款項不含構(gòu)件加工竣工資料的編制費用，如需探傷，費用由甲方負責，并且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應(yīng)為甲方提供方便的途徑以利于工程建設(shè)的順利進展。
4、乙方在加工期間，甲方可隨時派技術(shù)人員對加工構(gòu)件進行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達到規(guī)范要求標準讓甲方滿意。
六、付款方式。
合同簽訂3日內(nèi)，甲方付給乙方總加工款的50%作為預付款，余款按提貨量分期付清。
七、本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商。如協(xié)商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。
八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字或蓋章后生效。
甲方(蓋章簽字)__________乙方(蓋章簽字)__________。
__________年__________月__________日。
承包加工合同篇十一
定作方：
簽訂地點：
合同編號：
承攬方：
簽訂時間：
一、定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注：
二、定作物的質(zhì)量標準：
承攬方經(jīng)定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣)，在 天內(nèi)完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章)，如有改進意見，應(yīng)書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質(zhì)量依據(jù)。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：
承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進行制作，并在數(shù)量全部到齊后,于20xx 年 月 日前交貨，服裝制作完成后由 承攬方 方負責(送)貨至 定作方指定地點 (地點)，所需費用由 承攬方承擔。
四、驗收標準，方法及提出異議期限：
按確認樣品及改進意見為驗收標準，允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內(nèi)。如有質(zhì)量問題定作方應(yīng)在收到定作物后柒天內(nèi)以書面形式向承攬方提出。
五、結(jié)算方式與期限：
簽訂合同后，承攬方開具發(fā)票，定作方首先付50%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結(jié)算剩余的50%___________元。結(jié)算均采用 轉(zhuǎn)賬 方式.
六、包裝標準、隨貨備品、配件：
內(nèi)用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數(shù)量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 )。
七、違約責任：
如有違約，違約方責任自負，凡屬承攬方質(zhì)量原因，均有承攬方負責調(diào)換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決，協(xié)商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項：
九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限： 年 月 日至 年 月 日止。
定作方： 承攬方：
(蓋章) (蓋章)
代表人： 代表人：
電 話： 電 話：
承包加工合同篇十二
甲方：
乙方：
現(xiàn)有甲乙雙方共同投資建造于_____________________經(jīng)甲乙雙方在公平、公正友好協(xié)商，將鋁錠鑄造工廠的全部固定資產(chǎn)(20_年建設(shè)和添量的全部資產(chǎn)，共計人民幣________元)使用經(jīng)營權(quán)承包給乙方負責經(jīng)營，雙方達成協(xié)議如下:。
甲方于合同簽訂之日起將鋁錠鑄造工廠固定資產(chǎn)的使用權(quán)承包給乙方負責經(jīng)營，乙方自主經(jīng)營自負盈虧，甲方無權(quán)干涉。
二、承包期限：
承包期為年，自年月日起至年月日止。
三、承包金額和支付方式。
1、承包金額：乙方每月應(yīng)支付給甲方承包款元。
2、支付方式：乙方于每月___日支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項，每拖一天，甲方有權(quán)向乙方增收所欠款項1℅的滯納金。
四、雙方責任。
1、乙方在承包期間負責管理好甲方的財產(chǎn)，及時對財產(chǎn)進行維護、維修，不得轉(zhuǎn)移、變賣，不得將鋁錠鑄造工廠資產(chǎn)作任何抵押。如有此行為，甲方有權(quán)予以制止，由此產(chǎn)生的后果由乙方承擔。
2、承包期滿乙方應(yīng)保證甲方原有設(shè)備能正常運轉(zhuǎn)。
3、如甲方原有舊設(shè)備老化乙方可以更換新設(shè)備，費用由乙方承擔。
4、甲方允許乙方在承包期間有權(quán)添置新的生產(chǎn)設(shè)備，擴大生產(chǎn)力，在承包期滿乙方所置的設(shè)備由乙方自行處理，不得折價抵沖抵承包款。
5、乙方承包期間負責有關(guān)部門收繳的與生產(chǎn)量有關(guān)的各種稅費。
6、鋁錠鑄造工廠手續(xù)方面未完成或有關(guān)部門收繳的不在生產(chǎn)范圍內(nèi)其它稅項由雙方調(diào)解負責。
7、承包期間如有發(fā)生重大事件甲方應(yīng)出面調(diào)解。
8、在承包期間一切債權(quán)債務(wù)由乙方享有、承擔、與甲方無關(guān)。承包期間乙方應(yīng)加強安全生產(chǎn)管理，及時排除可能造成安全隱患，發(fā)生安全事故有乙方負全責，甲方不負任何經(jīng)濟和法律責任，但甲方應(yīng)協(xié)調(diào)處理。
五、其它。
1、如國家政策調(diào)整、征用廠地、經(jīng)合伙人商議可以解除合同，廠房用地甲乙雙方共同享有。如被征用，所得資金甲乙雙方共同有用。另一塊廠房用地甲乙雙方也共同享有。
2、如果乙方不在承包，合同終止。甲方所投資的總金額共計：_______________________________________乙方必須全額返還給甲方。所有設(shè)備歸乙方所有。
3、違約責任：甲乙雙方應(yīng)嚴格遵守合同，乙方承包經(jīng)營，甲方不得干預，由于甲方原因造成影響乙方正常生產(chǎn)經(jīng)營，甲方應(yīng)按月承包款﹪向乙方支付違約金，乙方如違約，應(yīng)按月承包款﹪向甲方支付違約金。
4、合同未盡事宜雙方另行商議。
5、同經(jīng)甲乙雙方證明人及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效，甲乙雙方及甲方合伙各執(zhí)一份。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。
承包加工合同篇十三
合同編號：
簽訂地點：
定作方：______。
承攬方：______。
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限。
二、定作方帶料。
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準。
四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限。
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
六、驗收標準、方法和期限。
七、包裝要求及費用負擔。
八、交(提)貨方式及地點。
九、交付定金預付款數(shù)額及時間。
十、結(jié)算方式及期限。
十一、違約責任。
十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。
十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由_____仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構(gòu)，事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的.，可向人民法院起訴)。
十四、雙方協(xié)商的其它條款。
-----------------------------------。
|定作方|承攬方|鑒(公)證意見：|。
|單位名稱(章)|單位名稱(章)||。
|單位地址：|單位地址：||。
|法定代表人：|法定代表人：||。
|委托代理人：|委托代理人：|經(jīng)辦人：|。
|電話：|電話：|鑒(公)證機關(guān)(章)|。
|電報掛號：|電報掛號：|年月日|。
|開戶銀行：|開戶銀行：|(注：除國家另有規(guī)定外，|。
|帳號：|帳號：|鑒(公)證實行自愿原則)|。
|郵政編碼：|郵政編碼：||。
-----------------------------------。
有效期限：年月日至年月日。
監(jiān)制部門：印制單位：
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
承包加工合同篇十四
身份證號碼：_________。
印刷加工：在確認打樣品后按訂單交期提前3天交貨。
工作地點：甲方公司提供的場地、設(shè)施、設(shè)備、工具等，乙方派出印刷師傅及1-2名印刷工。
一、印刷質(zhì)量標準。
1、乙方前期制作應(yīng)按提供樣品之要求按時、按質(zhì)完成，印刷品質(zhì)量以樣品為準驗收;甲方應(yīng)負責有關(guān)內(nèi)容的及時校核確認以及收貨驗貨。
2、甲方委托乙方印刷塑料件，甲方有權(quán)要求乙方提供樣品確認。在乙方提供確認樣時，甲方應(yīng)完成所有的確認修改工作。如因甲方原因在確認后仍需要進行修改，甲方同意視修改內(nèi)容額外支付的費用印刷承包協(xié)議書范本印刷承包協(xié)議書范本。
3、印刷品的色差范圍不良應(yīng)不超過樣品的2%，其他如需檢驗的項目按國家行業(yè)標準有關(guān)平印刷品的質(zhì)量標準驗收。
4、甲方對印刷質(zhì)量有任何異議，須在交貨后三個工作日內(nèi)提出。
二、乙方責任。
1、乙方對承印樣品、印板、半成品、成品及印刷品的樣本應(yīng)當妥善保管，不得損毀。
2、乙方必須嚴格按照本合同規(guī)定的印數(shù)，不得擅自加印、多印。
3、乙方完成委托印刷業(yè)務(wù)后，應(yīng)當認真清點印刷品數(shù)量，登記臺賬，并根據(jù)本合同的規(guī)定將印刷成品、印板、校樣等全部交還甲方，不得擅自留存。
4、乙方應(yīng)自覺保護甲方提供的一切用于印刷的樣品及原件，不得擅自提供給任何第三方作任何用途。
5、交貨數(shù)量同意允許2%的不良品，甲方有權(quán)選擇是否按合同單價接收超產(chǎn)品。若甲方不接收，乙方須按合同單價從合同總價中扣除相應(yīng)金額，甲方有權(quán)要求乙方補足所缺產(chǎn)品印刷承包協(xié)議書范本合同范本。
6、印刷好后按訂單數(shù)量結(jié)算工資，產(chǎn)品按價格表上工價結(jié)算《附價格表》。
7、承包結(jié)束時，乙方應(yīng)將甲方提供的場地、設(shè)施、設(shè)備、工具、油墨數(shù)量、等輔助材料全部清還甲方，配合甲方完成清算工作。
8、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，同樣有效。
甲方：_________乙方：_________。
________年____月____日_________年____月____日。
承包加工合同篇十五
乙方：
經(jīng)甲方全體合伙人同意，甲乙雙方在公平、公正友好協(xié)商，將順達石材加工廠的全部固定資產(chǎn)(20_年建設(shè)和添量的全部資產(chǎn)，共計人民幣一百八十萬元)使用經(jīng)營權(quán)承包給乙方負責經(jīng)營，雙方達成協(xié)議如下:。
甲方于合同簽訂之日起將順達石材廠固定資產(chǎn)的使用權(quán)承包給乙方負責經(jīng)營，乙方自主經(jīng)營自負盈虧，甲方無權(quán)干涉。
二、承包期限：
承包期為年，自年月日起至年月日止。
三、承包金額和支付方式。
1、承包金額：乙方每年按應(yīng)支付給甲方承包款元。乙方向甲方繳納承包押金萬元。
2、支付方式：乙方于每季度前五天支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項，沒拖一天，甲方有權(quán)向乙方增收所欠款項1℅的滯納金，超過一個月，甲方有權(quán)停止停止乙方的正常生產(chǎn)。
四、雙方責任。
1、乙方在承包期間負責管理好甲方的財產(chǎn)，及時對財產(chǎn)進行維護、維修，不得轉(zhuǎn)移、變賣，不得將順達石材廠資產(chǎn)作任何抵押。如有此行為，甲方有權(quán)予以制止，由此產(chǎn)生的后果由甲方承擔。
2、承包期滿乙方應(yīng)保證甲方原有設(shè)備能正常運轉(zhuǎn)。
3、如甲方原有舊機臺老化乙方可以更換原機臺，費用由乙方承擔。
4、甲方允許乙方在承包期間有權(quán)添置新的生產(chǎn)設(shè)備，擴大生產(chǎn)力，在承包期滿乙方所置的設(shè)備由乙方自行處理，不得折價抵沖抵承包款。
5、乙方包期間負責有關(guān)部門收繳的與生產(chǎn)量有關(guān)的各種稅費。
6、石材廠手續(xù)方面未完成或有關(guān)部門收繳的不在生產(chǎn)范圍內(nèi)其它稅項由雙方調(diào)解負責。
7、承包期間如有發(fā)生重大事件甲方應(yīng)出面調(diào)解。
8、在承包期間一切債權(quán)債務(wù)由乙方享有、承擔、與甲方無關(guān)。承包期間乙方應(yīng)加強安全生產(chǎn)管理，及時排除可能造成安全隱患，發(fā)生安全事故有乙方負全責，甲方不負任何經(jīng)濟和法律責任，但甲方應(yīng)協(xié)調(diào)處理。
9、承包期間如有關(guān)部門要求石材廠整改(如廠內(nèi)場地硬化、車間噪音隔離、建設(shè)工人宿舍、辦公樓和圍墻等。)其投資應(yīng)由甲方出資，所增加財產(chǎn)為甲方所有，投資金額按五年增加乙方承包金(如整改總投資一百萬元，則乙方每年應(yīng)增加上繳甲方承包金額二十萬元)增加的資產(chǎn)經(jīng)營權(quán)為乙方所有，整改期間如乙方不能生產(chǎn)，則按時間比例減交承包金。
五、其它。
除合同。2、違約責任：甲乙雙方應(yīng)嚴格遵守合同，乙方承包經(jīng)營，甲方不得干預，由于甲方原因造成影響乙方正常生產(chǎn)經(jīng)營，甲方應(yīng)按年承包款﹪向乙方支付違約金，乙方如違約，應(yīng)按年承包款﹪向甲方支付違約金。
3、合同未盡事宜雙方另行商議。
4、同經(jīng)甲乙雙方代表及甲方全體合伙人簽字蓋章立即生效，甲乙雙方及甲方合伙各執(zhí)一份。甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。
簽訂日期：
簽訂日期：
承包加工合同篇十六
甲方委托乙方加工，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
1、用乙方原材料生產(chǎn)時，乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方若隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品的質(zhì)量時，甲方有權(quán)要求重作，修理、減價、扣款或退貨處理。
2、用甲方原材料生產(chǎn)時，合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交（提）貨日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知甲方；甲方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。
2、乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)甲方許可不得私自留存、外傳和復制品技術(shù)資料。
3、甲方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應(yīng)當向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的訂作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
1、交（提）訂作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）訂作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）訂作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交訂作物的`，以甲方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運訂作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。乙方不履行合同的，應(yīng)當雙倍返還定金。
2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物，應(yīng)當向甲方償付違約金元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權(quán)拒收。
5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的%（10%-30%幅度）或酬金總額的%（20%-60%幅度）違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定，暫由甲方代保管時，應(yīng)當償付甲方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的訂作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補齊的，由乙方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的%（10%-30%幅度）的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的%（20%-60%的幅度）違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當償付乙方停工待料的損失。
保養(yǎng)費時，甲方還應(yīng)補償不足部分；如訂作物不能變賣，應(yīng)當賠償乙方的損失（機器、設(shè)備等）。
6、無故拒絕接收訂作物，應(yīng)當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付訂作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自年月日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同一式二份，甲方和乙方各執(zhí)一份，同具法律效力。
甲方：乙方：
簽訂日期：月日簽訂日期：20年月日
承包加工合同篇十七
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：身份證號碼(以下簡稱乙方)。
為明確責任，保障雙方的權(quán)益，保證生產(chǎn)項目發(fā)、承包工作的順利進行，根據(jù)本項目的具體情況，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示，雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。
一、項目名稱：
二、項目地點：
三、承包范圍：
四、項目內(nèi)容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包范圍內(nèi)的原材料、在制品、產(chǎn)成品的轉(zhuǎn)運等屬承包范圍內(nèi)的內(nèi)容。
五、承包方式。
1、甲方發(fā)包形式為人工費(勞務(wù)費)清包。
2、乙方承包范圍內(nèi)的項目實行包人工、包工期、包質(zhì)量、包安全、包保修等全部內(nèi)容。
最終以雙方實際審定的工時數(shù)和批量生產(chǎn)交貨臺數(shù)結(jié)算。工時單價為160元/日。整臺交付單價元/臺。人工費用包含乙方員工的工資、產(chǎn)品質(zhì)量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。
七、開工日期及交付
開工日期：20xx年月日，項目必須在20xx年月日全部生產(chǎn)完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規(guī)定的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方。
(一)過期2日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價的1%接受甲方處罰。
(二)繼續(xù)逾期3天以上至5天以內(nèi)者，按未交部分總價的2%接受甲方處罰。
(三)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，按未交部分總價的3%接受甲方處罰。
(四)繼續(xù)逾期10天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以5%的一倍計算。
八、付款方式。
1、生產(chǎn)完成驗收合格后，30日內(nèi)辦理結(jié)算，結(jié)算總承包價款的80%，結(jié)算完畢后15日內(nèi)，甲方支付剩余15%項目款(也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時同步支付)。
2、其余5%保修金，自項目結(jié)束驗收合格之日起滿60日后10日內(nèi)付清。
3、生產(chǎn)期間原則上不發(fā)生人工費用結(jié)算，但因乙方人員確因看病治療的費用，可事先征得甲方公司總經(jīng)理同意方可結(jié)算。
九、項目質(zhì)量。
乙方產(chǎn)品質(zhì)量必須達到公司規(guī)定的各項合格標準。乙方應(yīng)嚴格按設(shè)計圖紙、公司驗收規(guī)范、公司生產(chǎn)計劃要求生產(chǎn)(不含試制產(chǎn)品)，否則由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、項目進度。
在生產(chǎn)中，乙方應(yīng)嚴格按照甲方公司《生產(chǎn)用工計劃》派工生產(chǎn)，不得以任何理由要求多用工時，影響生產(chǎn)進度。如非人為操作設(shè)備故障維修、停水停電、生產(chǎn)材料不按計劃到廠導致誤工誤時，由甲方核實，總經(jīng)理批準后方可具實調(diào)整《生產(chǎn)用工計劃》。
十一、甲方工作。
1、開工前向乙方提供設(shè)計圖紙，乙方應(yīng)妥善使用和保管。
2、甲方有權(quán)對乙方在生產(chǎn)過程中的項目進度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)進行監(jiān)督。達不到要求時，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經(jīng)濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權(quán)利。
3、負責提供的生產(chǎn)用設(shè)備安拆和調(diào)試維修工作。乙方未經(jīng)允許擅自改動機電設(shè)備設(shè)置或操作不當導致安全事故，責任和經(jīng)濟損失由乙方全部承擔。
十二、乙方工作。
1、乙方負責生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施使用保養(yǎng)，設(shè)備故障報修。
2、甲方在生產(chǎn)過程中認為乙方有工作人員嚴重不稱職，影響產(chǎn)品質(zhì)量及工作進度時，可要求乙方更換。
3、生產(chǎn)實行日報制度，乙方應(yīng)在每日上午上班時間告知甲方生產(chǎn)進度，計劃完成情況、存在的問題和今日生產(chǎn)計劃。
4、乙方應(yīng)承擔在本項目在移交前的成品及半成品的保護責任。
5、為保證生產(chǎn)質(zhì)量，對于生產(chǎn)難點乙方應(yīng)先報甲方公司，經(jīng)甲方確認后方可批量生產(chǎn)，否則由此產(chǎn)生的一切責任由乙方負責。
6、乙方管理人員在生產(chǎn)期間(包括準備和收尾階段)必須專職在崗。生產(chǎn)項目管理人員必須配置手機，并保持24小時開機，保證生產(chǎn)期間(特別是緊急情況下)的通訊暢通，同時安排節(jié)假日及夜間生產(chǎn)值班。
7、乙方生產(chǎn)負責人必須參加甲方召開的生產(chǎn)會議，乙方應(yīng)落實會議決定的各項事宜。
8、乙方生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的垃圾、邊角料及廢料應(yīng)隨時根據(jù)甲方要求有組織的清理運至指定地點。
9、乙方生產(chǎn)完畢后，應(yīng)負責對因乙方原因人為損壞的設(shè)備設(shè)施恢復原狀，若乙方無能力或未在規(guī)定的時間內(nèi)恢復，由甲方派人修復，費用由乙方承擔。
10、合同規(guī)定由乙方完成或提供配合的工作(包括會議約定內(nèi)容)，如乙方拒絕完成或不能按合同要求完成，甲方有權(quán)另行安排其他單位完成，所發(fā)生的費用從乙方項目款中扣減，影響工期的責任由乙方承擔。
11、產(chǎn)品驗收后，乙方人員及自帶設(shè)備設(shè)施在日內(nèi)清理撤離完畢做到工完場清，并自行承擔有關(guān)費用。
12、乙方自行負責生產(chǎn)勞動力的組織、調(diào)配及管理，費用自理。甲方不對乙方生產(chǎn)人員的工資、社保等勞務(wù)關(guān)系負責。
13、乙方在本合同的執(zhí)行期內(nèi)應(yīng)保守甲方的各項商業(yè)秘密不得將有關(guān)資料透露給任何第三方。乙方應(yīng)教育員工保守甲方的各項商業(yè)秘密如因乙方員工的原因經(jīng)甲方允許事宜除外導致甲方有關(guān)的商業(yè)秘密泄露乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的法律責任。
十四、材料、設(shè)備供應(yīng)。
1、甲方負責供應(yīng)生產(chǎn)用材料及生產(chǎn)工具，乙方如臨時需要申購材料需提前并在一天內(nèi)向甲方遞交書面材料，甲乙雙方必須履行嚴格的交接手續(xù)，乙方必須指定人員清點數(shù)量、填寫交接清單，乙方應(yīng)有指定代表簽名。
2、乙方在生產(chǎn)過程中使用甲方的設(shè)備及工量具時(不含啳尺及自然損壞內(nèi)容)，乙方要負責維修和保養(yǎng)，嚴禁任意損壞，如損壞乙方應(yīng)向甲方賠償損失，甲方在結(jié)算時扣回。
3、材料進廠后不得擅自運出生產(chǎn)現(xiàn)場，如發(fā)現(xiàn)甲方將處以乙方其材料價值加倍的罰款，情節(jié)嚴重上的送交司法部門處理。
十五、安全生產(chǎn)。
乙方在生產(chǎn)過程中必須加強管理，按有關(guān)規(guī)定采取各項安全保證措施，確保生產(chǎn)安全，否則、因乙方原因引起的一切安全事故所涉及的一切責任及損失均乙方負責。乙方所有人員要積極主動的執(zhí)行甲方發(fā)布的《安全設(shè)備操作規(guī)程》，要參與甲方組織的安全培訓。
十六、項目移交。
乙方應(yīng)在產(chǎn)品驗收后規(guī)定日內(nèi)，按甲方提出的整改內(nèi)容限日整改，承包內(nèi)容結(jié)束后，乙方按甲方規(guī)定日內(nèi)撤出全部生產(chǎn)人員、(除收尾項目所需的以外)乙方逾期未向甲方完成移交，視同乙方延誤工期，承擔延誤工期的違約責任。
十九、其他。
此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽定后生效，兩份合同書具有同等法律效力。。附件《生產(chǎn)用工計劃》。合同未盡事宜，由雙方按實際情況另行以書面形式協(xié)商解決。
甲方：
負責人：
聯(lián)系電話：
簽訂日期：
乙方：
負責人：
聯(lián)系電話：
簽訂日期：