2023年材料加工承攬協(xié)議書 承包加工協(xié)議書(二十四篇)

字號:

    范文為教學中作為模范的文章,也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考,也可以作為演講材料編寫前的參考。范文書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇范文呢?下面是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
    材料加工承攬協(xié)議書 承包加工協(xié)議書篇一
    定作方(甲方):______________
    電話:________________________
    承攬方(乙方):______________
    電話:________________________
    經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
    品名
    規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額
    定作方供應(yīng)原材料:
    原材料
    規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
    1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:______________________________________________。
    2.產(chǎn)品檢驗標準和方法:__________________________________________________。
    3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________________________________。
    4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限:____________________________________________。
    5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
    甲方(蓋章):_______________
    乙方(蓋章):_______________
    日期:____________
    材料加工承攬協(xié)議書 承包加工協(xié)議書篇二
    加工承攬合同
    甲方:__________
    乙方:__________
    第一條 加工成品
    第二條 加工成品質(zhì)量要求
    第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
    1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
    2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
    3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
    第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
    1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
    2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
    3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
    第五條 價款或酬金
    價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
    第六條 驗收標準和方法
    1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
    2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
    3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
    第七條 交貨的時間和地點
    1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
    2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
    第八條 包裝要求及費用負擔
    第九條 運輸辦法及費用負擔
    第十條 結(jié)算方式及期限
    第十一條 其他約定
    第十二條 承攬方的違約責任
    一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
    二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
    三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
    四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金_______ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
    未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
    五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的________%(10%~30%)或酬金總額的________%(20%~60%)的違約金。
    六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
    七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
    八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
    九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
    十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
    第十三條 定作方的違約責任
    一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
    二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的________%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的________%(20%~60%的幅度)違約金。
    三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
    四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
    五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
    六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
    七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
    第十四條 不可抗力
    在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
    第十五條 糾紛的處理
    加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按 ____ 項處理:
    1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
    2.向人民法院起訴。
    本合同自 ______ 年 ______ 月 ______ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
    本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__________份,交________________________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
    定作方:________________________
    代表人:________________________
    ______ 年 ______ 月 ______ 日
    承攬方:________________________
    代表人:________________________
    ______ 年 ______ 月 ______ 日
    材料加工承攬協(xié)議書 承包加工協(xié)議書篇三
    加承合( )字第 號
    定作方:_______________(簡稱甲方)
    營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
    承攬方:_______________(簡稱乙方)
    營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
    根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
    一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
    二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
    三、履行的期限、地點和方式:_________________________
    四、驗收標準和方法:_________________________
    五、結(jié)算方式:_________________________
    六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
    1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
    其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
    其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    七、雙方約定的其它條款:________________
    八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
    九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
    十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
    十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
    十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
    定作方:________________
    代表:__________________
    開戶銀行:______________
    帳號:__________________
    承攬方:________________
    代表:__________________
    開戶銀行:______________
    帳號:__________________
    _______年______月_____日
    材料加工承攬協(xié)議書 承包加工協(xié)議書篇四
    甲方:————乙方:————
    地址:————地址:————
    郵編:————郵編:————
    電話:————電話:————
    法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————
    開戶行:————開戶行:————
    賬戶:————賬戶————
    甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
    第一條:品種————或項目————、規(guī)格————型號————、數(shù)量————、單價————、金額————、交貨期限————
    定作物品名或項目規(guī)格
    型號————計量————
    單位數(shù)量————價款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————
    單價總金額————
    合計————
    甲方:————乙方:————
    地址:————地址:————
    郵編:————郵編:————
    電話:————電話:————
    法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————
    開戶行:————開戶行:————
    賬戶:————賬戶————
    ———年————月———日
    材料加工承攬協(xié)議書 承包加工協(xié)議書篇五
    合同編號:_________
    定作人:______簽訂地點:_________
    承攬人:______簽訂時間:__年__月__日
    第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
    加工物|規(guī)格|計量||報酬|交貨期限及數(shù)量
    數(shù)量
    名稱|型號|單位||單價|金額|合計
    合計人民幣金額(大寫):
    (注:空格如不夠用,可以另接)
    第二條定作人提供的材料
    材料|規(guī)格|計量
    數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額
    名稱|型號|單位
    (注:空格如不夠用,可以另接)
    第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
    第四條加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求:
    第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件:
    第六條加工物的包裝要求及費用負擔:
    第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
    第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復。
    第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
    第十條加工物的交付方式及地點:
    第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
    第十二條報酬的結(jié)算方式及期限:
    第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
    第十四條本合同解除的條件:
    第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
    第十六條違約責任:
    第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
    (一)提交_____________委員會_____;
    (二)依法向人民法院起訴。
    第十八條其他約定事項:
    定作人|承攬人|鑒(公)證意見:
    定作人(章):承攬人(章):
    住所:住所:
    法定代表人:法定代表人:
    居民身份證號碼:居民身份證號碼:
    委托代理人:委托代理人:
    電話:電話:
    開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(guān)(章)
    賬號:賬號:經(jīng)辦人:
    編碼:編碼:_______年_______月_______日
    監(jiān)制部門:印制單位:
    材料加工承攬協(xié)議書 承包加工協(xié)議書篇六
    甲方:乙方:
    地址:地址:
    郵編:郵編:
    電話:電話:
    法定代表人(委托代理人):法定代表人(委托代理人):
    開戶行:開戶行:
    帳戶:帳戶
    甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
    第一條:品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
    定作物品名或項目規(guī)格
    型號計量
    單位數(shù)量價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
    單價總金額
    甲方:____________________乙方:____________________
    代表:____________________代表:____________________
    ________年____月____日________年____月____日甲方:中國________公司,地址:________電話:________電傳:________
    法定代表人:________職務(wù):________國籍:________
    乙方:____國________公司,地址:________電話:________電傳:________
    法定代表人:________職務(wù):________國籍:________
    雙方為開展來料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。
    第一條加工內(nèi)容
    乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
    第二條交貨
    乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,并負責運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負責運至________港口來交付乙方。
    第三條來料數(shù)量與質(zhì)量
    乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標準。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
    第四條加工數(shù)量與質(zhì)量
    甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
    第五條加工費
    甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議,但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費用而確定的,故在中國國內(nèi)勞務(wù)費用水平有變化時,雙方將另行議定。
    第六條付款方式
    乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
    第七條運輸與保險
    乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
    第八條不可抗力
    由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應(yīng)盡快將事故通知對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
    第九條仲裁
    本合同在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,提請中國________仲裁機構(gòu)進行仲裁。仲裁適用法律為:
    1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
    2.中華人民共和國法律;
    3.在中國法律無明文規(guī)定時,適用國際通行的慣例。
    仲裁裁決為終局裁決,仲裁費用由敗訴一方承擔。
    第十條合同有效期
    本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應(yīng)付費用時終止。
    第十一條合同的續(xù)訂
    本合同有效期屆滿之前____月,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。
    第十二條合同文本與文字
    本合同正本一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
    本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
    第十三條其他
    1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%.
    2.甲方收到原材料后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標準,對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數(shù)量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責退換或補足。
    第十四條合同條款的變更
    本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
    甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)
    代表:________________代表:________________
    ________年____月____日
    ________年____月____日
    材料加工承攬協(xié)議書 承包加工協(xié)議書篇七
    甲方:
    乙方:
    依據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,乙方接受甲方的委托,就公司產(chǎn)品設(shè)計加工事項,雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,信守執(zhí)行:
    一、 制作內(nèi)容與要求:
    訂購 項
    具體內(nèi)容:上海漢沃展示設(shè)計有限公司為 的設(shè)計與制作,詳見報價單及圖紙。
    二、甲方在圖紙與報價單上簽字后,乙方按照圖紙與報價單上所列內(nèi)容生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)甲方驗收合格后視為合格品。若驗收不合格,則甲方有權(quán)不予接受或退貨并要求全數(shù)退款,因此產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔。
    三、甲方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計要求等,應(yīng)當賠償乙方因此造成的損失。但征得乙方同意除外。
    四、主材材料由乙方負責解決,輔材、工藝細則、電路方案甲乙雙方共同協(xié)商確定。
    五、乙方在合約簽字生效后,負責在 月 日前完成產(chǎn)品設(shè)計與制作。交貨地點,收貨人由甲方指定。
    六、制作費結(jié)算方法:
    1、雙方協(xié)定的價格為 人民幣,甲方在設(shè)計制作開始前,須支付預付款計 50% 人民幣_ __。甲方在安裝結(jié)束后的七日以內(nèi)應(yīng)安排專門人員驗收,甲方在驗收合格并收到正規(guī)增值稅發(fā)票后向乙方結(jié)清制作余款合計 _ 整人民幣。因甲方原因在驗收合格后規(guī)定的付款期限內(nèi)逾期未結(jié)清費用的,甲方應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金。設(shè)計制作費以(現(xiàn)金,支票、匯款)形式匯入乙方帳戶。
    2、甲方如不履行合同,預付款即抵作違約金,無故拖欠余款,我司有權(quán)安排專人要回。
    3、乙方如不履行合同,則須雙倍返還甲方預付款抵作違約金。如乙方逾期交貨的,甲方有權(quán)拒付相應(yīng)貨款,每逾期一日,應(yīng)按照逾期交付部分貨款金額的千分之五向甲方支付違約金。
    4、合同價格包含乙方將產(chǎn)品運送至甲方指定交貨地點,并交付給甲方指定收貨人之前的所有費用(包括但不限于成本及利潤、稅金、包裝費、運輸費、保險費)及后續(xù)相關(guān)費用(包括但不限于保修、技術(shù)服務(wù))。
    七、糾紛的處理:
    甲方和乙方因合同而發(fā)生糾紛時,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時,經(jīng)雙方同意可向仲裁機關(guān)申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。本合同自 年 月 日起有效,有效期為一年。本合同執(zhí)行期間,雙方均不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,應(yīng)參照經(jīng)濟合同法及設(shè)計加工承攬合同條例等法律執(zhí)行。雙方也可就未盡事宜進行協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。
    八、質(zhì)量的保證:
    乙方對已制作的產(chǎn)品實行質(zhì)量跟蹤保證。具體為——電器保質(zhì)半年,其他保質(zhì)一年。(注:除人為以外) 本合同正式一式二份,甲方與乙方各執(zhí)一份。
    甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
    甲方代表簽名: 乙方代表簽名:
    地址: 地址:
    電話: 電話:
    日期: 日期:
    材料加工承攬協(xié)議書 承包加工協(xié)議書篇八
    民事上訴狀范文
    原告:______________,男,漢族,__________年_____月_____日出生,住_____________
    委托代理人__________,_______________律師事務(wù)所律師。
    被告:______________,男,漢族,__________年_____月_____日出生,住_____________
    訴訟請求:_________________
    1、請求法院依法判決被告償還本金人民幣壹拾伍萬元整(¥ _____ 元)及到期未歸還借款的利息人民幣
    2、判令本次訴訟所有費用由被告承擔。
    事實和理由
    201_____年12月原告?zhèn)€人借款人民幣壹拾伍萬元整給__________公司,約定還款期限為年月日,利息按計算。由于__________公司到期無力還款,該公司股東__________、__________、__________、__________于201_____年6月27日在__________責任公司達成協(xié)議,約定原告借給__________公司的借款由被告__________、__________分兩次償還,還款時間為201_____年1月30日還款人民幣 _____ 元,201_____年6月30日還款人民幣 _____ 元,被告__________承擔連帶責任保證,并有見證人和見證。
    現(xiàn)約定的還款期限已屆止,被告并未向原告支付所述借款,原告多次催收討要無果,現(xiàn)原告代文東為維護自己合法權(quán)益,特根據(jù)相關(guān)民事法律訴至貴院,請求貴院支持為盼。
    此致
    __________人民法院
    具狀人:_________________
    材料加工承攬協(xié)議書 承包加工協(xié)議書篇九
    定作人:(填寫全稱)___________________
    承攬人:(填寫全稱)___________________
    根據(jù)《_____》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
    第一條定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件,寫為見合同附件一)
    1.1品名:(應(yīng)填寫定作物的名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
    1.2規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號)
    1.3數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)
    1.4備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
    第二條合同價款
    2.1合同價款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
    2.2付款方式:(應(yīng)詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
    2.3付款時間:(寫明年、月、日)
    第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準:
    3.1質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準,必須要寫全稱)
    3.2技術(shù)標準:(技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))
    3.3以封存樣品為質(zhì)量標準的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
    第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
    4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
    4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:
    材料名稱
    規(guī)格型號
    計量單位
    數(shù)量
    質(zhì)量
    提供日期
    消耗定額
    單價(元)
    總金額
    (注:如空格不夠用,可以另設(shè)合同附件,寫明見合同附件二)
    4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
    4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔相應(yīng)的賠償責任。
    第五條技術(shù)資料、圖紙的提供
    5.1定作人負責提供技術(shù)資料和圖紙。
    5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當及時通知定作人,定作人應(yīng)當在接到通知之日起3日內(nèi)回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
    5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
    第六條驗收標準和方法
    6.1驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)
    6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
    6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
    6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
    6.5驗收前承攬人應(yīng)當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
    6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。
    6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構(gòu))對定作物質(zhì)量的認定為準。
    第七條交(提)定作物的時間和地點
    7.1雙方約定由定作人自提定作物
    7.1.1自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
    7.1.2自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)
    7.2雙方約定由承攬人送交定作物
    7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
    7.2.2送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
    7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
    7.4交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
    第八條包裝要求及費用負擔:
    8.1包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
    8.2費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)
    第九條運輸方式及費用負擔
    9.1定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
    9.2運輸費用由(如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔。
    第十條定作物的保修
    10.1定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)
    第十一條定金及預付款
    11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
    11.2定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)
    11.3定作人向承攬人交付預付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
    11.4定作人向承攬人交付預付款的時間:(寫明年、月、日)
    第十二條承攬人的違約責任:
    12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當負責修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
    12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應(yīng)當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
    12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
    12.4逾期交付定作物,應(yīng)當向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
    12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
    12.6不能交付定作物的應(yīng)當向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
    12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作人因此造成的損失。
    12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔相應(yīng)的損失。
    12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
    12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的,承攬人應(yīng)向定作人承擔違約金元。
    12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責任和損失,由承攬人承擔。
    12.12其它違約責任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
    第十三條定作人的違約責任:
    13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
    13.2在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。
    13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應(yīng)當順延外,定作人還應(yīng)當支付承攬人停工待料的損失。
    13.4超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應(yīng)當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
    13.5超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。
    13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
    13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
    13.8其它違約責任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
    第十四條不可抗力
    14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失。
    14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
    第十五條爭議的解決方式
    因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。
    第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)
    第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
    第十八條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
    第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
    定作人:(公章)___________________
    承攬人:___________________(公章)
    住所:___________________
    住所:___________________
    法定代表人或___________________
    法定代表人或委托代理人:___________________
    委托代理人:___________________
    電話:___________________
    電話:___________________
    傳真:___________________
    傳真:___________________
    開戶銀行:___________________
    開戶銀行:___________________
    賬號:___________________
    賬號:___________________
    郵政編碼:___________________
    郵政編碼:___________________
    合同簽訂時間:__年_月_日
    材料加工承攬協(xié)議書 承包加工協(xié)議書篇十
    加工承攬合同范文格式
    簽定日期:__________年_____月________日
    定作方(甲方):_________
    電話:________________
    承攬方(乙方):_____________________
    電話:________________
    經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
    加工費:______________
    品名:__________規(guī)格:____________單位:__________數(shù)量:___________
    單價:____________金額:____________
    定作方供應(yīng)原材料:
    原材料:____________________
    規(guī)格:________________________
    單位:_______________________
    數(shù)量:_______________________
    日期:_____________________
    成品單位耗用量:______________________
    1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:_____________________。
    2.產(chǎn)品檢驗標準和方法:_____________________。
    3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:_____________________。
    4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限:_____________________。
    5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
    甲方(蓋章):_________________
    乙方(蓋章):_________________
    材料加工承攬協(xié)議書 承包加工協(xié)議書篇十一
    承 攬 方:____________________________________
    地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
    法定代表人:____________ 職務(wù):____________
    定 作 方:____________________________________
    地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
    法定代表人:____________ 職務(wù):____________
    定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    第一條 加工成品
    第二條 加工成品質(zhì)量要求
    第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
    1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
    2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
    3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
    第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
    1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
    2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
    3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
    第五條 價款或酬金
    價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
    第六條 驗收標準和方法
    1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
    2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
    3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
    第七條 交貨的時間和地點
    1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
    2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
    第八條 包裝要求及費用負擔
    第九條 運輸辦法及費用負擔
    第十條 結(jié)算方式及期限
    第十一條 其他約定
    第十二條 承攬方的違約責任
    一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
    二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
    三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
    四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
    未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
    五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
    六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
    七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
    八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
    九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
    十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
    第十三條 定作方的違約責任
    一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
    二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
    三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
    四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
    五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
    六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
    七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
    第十四條 不可抗力
    在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
    第十五條 糾紛的處理
    加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
    1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
    2.向人民法院起訴。
    本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
    本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
    定作方:________________________
    代表人:________________________
    ____年____月____日
    承攬方:________________________
    代表人:________________________
    ____年____月____日
    材料加工承攬協(xié)議書 承包加工協(xié)議書篇十二
    甲方:
    代表人:
    職務(wù):
    電話:
    乙方:
    代表人:
    職務(wù):
    電話:
    經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,共同遵守執(zhí)行。
    一、甲方供應(yīng)原材料:
    原材料:
    規(guī)格:
    單位:
    數(shù)量:
    日期:
    成品單位耗用量:
    二、乙方完成產(chǎn)品情況:
    品種:
    規(guī)格:
    單位:
    數(shù)量:
    加工費:單價 金額
    三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密:
    四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法:
    五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法:
    六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:
    七、貨款及費用結(jié)算辦法及期限:
    八、本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
    甲方(蓋章):
    乙方(蓋章):
    簽訂時間:
    材料加工承攬協(xié)議書 承包加工協(xié)議書篇十三
    定作方(甲方):_______________
    代表:_________________________
    電話:_________________________
    承攬方(乙方):_______________
    代表:_________________________
    電話:_________________________
    簽定日期:____________________
    經(jīng)雙方協(xié)商,遵照《中華人民共和國經(jīng)濟法同法》及有關(guān)規(guī)定、鑒定本加工承攬合同,并嚴肅地履行。
    品名:________
    規(guī)格:________
    單位:________
    數(shù)量:________
    加工費:________
    單價:________
    金額:________
    定作方供應(yīng)原材料::________
    原材料品名:________
    規(guī)格:________
    單位:________
    數(shù)量:________
    日期:________
    成品單位耗用量:________
    1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:_______________________
    2.產(chǎn)品檢驗標準和方法:_____________________
    3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:_____________________
    4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限:_____________________
    5.本合同自雙方簽定之日起生效,合同履行完畢即失效。在合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執(zhí)行,必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,方能生效,否則應(yīng)承擔違約責任,給付違約金_________元,如由此而造成了損失則應(yīng)賠償損失。
    定作方(甲方):_______________
    承攬方(乙方):_______________
    簽訂日期:________年________月________日
    材料加工承攬協(xié)議書 承包加工協(xié)議書篇十四
    承攬方:____________________________________
    地址:____________郵碼:____________電話:____________
    法定代表人:____________職務(wù):____________
    定作方:____________________________________
    地址:____________郵碼:____________電話:____________
    法定代表人:____________職務(wù):____________
    定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    第一條加工成品
    第二條加工成品質(zhì)量要求
    第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
    1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。
    承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
    2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。
    定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。
    承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
    3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
    第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
    1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。
    承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
    2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
    3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
    第五條價款或酬金
    價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
    第六條驗收標準和方法
    1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
    2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。
    驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
    對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。
    保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
    3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
    第七條交貨的時間和地點
    1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。
    任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
    2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
    第八條包裝要求及費用負擔
    第九條運輸辦法及費用負擔
    第十條結(jié)算方式及期限
    第十一條其他約定
    第十二條承攬方的違約責任
    一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
    二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
    三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
    定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
    因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
    四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
    未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
    六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
    七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
    八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
    九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
    十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
    如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
    第十三條定作方的違約責任
    一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
    三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
    四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
    定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
    五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
    六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
    七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
    第十四條不可抗力
    在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
    第十五條糾紛的處理
    加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理:
    1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
    2.向人民法院起訴。
    本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
    本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
    定作方:________________________
    代表人:________________________
    ____年____月____日
    承攬方:________________________
    代表人:________________________
    ____年____月____日
    材料加工承攬協(xié)議書 承包加工協(xié)議書篇十五
    訂立合同雙方:
    承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
    定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
    甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
    第一條加工成品
    │品名│規(guī)格(長,寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
    │玻璃柜臺│130×40×90│件│120││
    │塑料臺面柜臺│180×100×95│件│10│其中不│
    │││││帶抽屜│
    │玻璃臺面柜臺│180×100×95│件│20││
    │棉布貨架│180×40×200│件│10││
    │大百貨電器貨架│180×80×200│件│5││
    │小百貨貨架│180×50×200│件│80││
    第二條加工成品質(zhì)量要求:
    一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
    二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
    三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
    四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
    第三條原材料由甲方提供。
    第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
    第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元。
    第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
    第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
    第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔。
    第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
    第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
    第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
    第十二條甲方的違約責任
    一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
    二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
    三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
    四、甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
    五、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
    六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
    第十三條乙方的違約責任
    一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
    二、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
    三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
    四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
    五、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
    六、乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
    第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
    第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
    本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
    本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
    甲方(簽章)_________乙方(簽章)_________
    ________年____月____日________年____月____日
    簽訂地點:_________簽訂地點:_________
    材料加工承攬協(xié)議書 承包加工協(xié)議書篇十六
    簽訂地點:
    簽訂時間: 年 月 日
    定作方(甲方):
    承攬方(乙方):
    按照《_____》的有關(guān)規(guī)定,本著平等互利、協(xié)商一致的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
    一、項目概況
    1、項目名稱:
    2、項目地點:
    二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總價
    序號 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價:元/m2 備注
    1 鋼質(zhì)防火門 甲級
    2 乙級
    3 丙級
    合計:(樘)?o_________元/?o=元。
    114樘/363.06?o
    金額(大寫): (不含稅)
    注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內(nèi)填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。
    三、交貨日期:根據(jù)現(xiàn)場進度交貨。
    四、交貨地點:工地現(xiàn)場。
    五、技術(shù)質(zhì)量要求:
    1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標準gb12955-20_________。
    2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收。
    六、承包方式:
    含運輸及安裝。
    七、付款方式:
    1、合同簽訂后,預付總貨款的%,貨物全部進場,再付總貨款的%,安裝完畢再付總價的%,剩余%為質(zhì)保,質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。
    八、售后服務(wù)承諾
    九、違約責任
    1、按《_____》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    十、爭議的解決方式
    本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向人民法院起訴。
    十一、附則
    本合同一式四份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)二份,自簽字蓋章之日起生效。
    甲方: 乙方:
    法定代表人: 法定代表人:
    代理人: 代理人:
    電話: 電話:
    年 月 日 年 月 日
    材料加工承攬協(xié)議書 承包加工協(xié)議書篇十七
    甲方:
    地址:
    電話:
    法定代表人:
    合同訂立地點:
    乙方:
    地址:
    電話:
    法定代表人:
    合同訂立地點:
    依照《_____》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致,訂立本合同,共同遵守。
    第一條 加工地材名稱及單價
    一、砂石料加工為綜合包干單價,單價內(nèi)含人工費、機械維修費、材料費、場內(nèi)轉(zhuǎn)堆費、場內(nèi)裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。
    二、乙方在開工后,必須買好所有人員的工傷保、醫(yī)保及社保。
    第二條 機械及原材料提供方式甲方提供原材料(山碴)到碎石廠現(xiàn)場,提供所有設(shè)備(含碎石設(shè)備_____臺、裝載機_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機____臺、電力設(shè)施、生活設(shè)施),由乙方利用路基挖方料(山碴)進行加工成甲方所需要的砂、碎石產(chǎn)品。
    第三條 加工砂石料質(zhì)量要求
    乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工,其質(zhì)量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。
    第四條 加工砂石料數(shù)量
    本工程在________時間內(nèi)預計加工砂石料數(shù)量合計為________萬m33,具體數(shù)量由甲方向乙方下達使用計劃,乙方應(yīng)按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃,確保施工生產(chǎn)的正常進行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計劃,乙方需服從甲方整體安排。
    第五條 砂石料數(shù)量確認方法及價款支付方式
    一、每月_____日甲方組織相關(guān)部門對本月砂、碎石等用料清理匯總,以甲方簽認過領(lǐng)料單作為計算依據(jù)制作計價單,并扣除乙方在甲方領(lǐng)取的油料、五金等材料總價款,該計價單由甲方計劃經(jīng)營部、工程部、機物部進行簽認,經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章,作為支付乙方價款的憑據(jù)。
    二、甲方根據(jù)計價單按80%的比例支付計量款,另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個月之內(nèi)付清給乙方,保證金待合同履行完畢后或合同終止____個月內(nèi)不計利息退還。(若出現(xiàn)安全事故,甲方有權(quán)從乙方交納的履約金及結(jié)算款中代扣代付)。
    第六條 甲方權(quán)利義務(wù)
    一、指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員,實施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理,對乙方工作進行監(jiān)督、檢查和驗收。
    二、若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿足甲方需求,甲方有權(quán)收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務(wù),終止與乙方的合同關(guān)系,合同終止時一次性付清乙方所有的加工產(chǎn)品計量費用。
    三、負責提供施工用電(高壓端)引入到乙方加工場地,如有場地電機超負荷運轉(zhuǎn)造成變壓器損壞乙方概不負責。
    四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內(nèi)。
    五、負責協(xié)調(diào)關(guān)系。
    六、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃,確保每天所需的石料。
    七、負責組織_____運輸吧原材料(山碴)運輸?shù)揭曳绞┕がF(xiàn)場,并承擔運輸費用(場內(nèi)運輸費由乙方承擔)。
    第七條 乙方權(quán)利和義務(wù)
    在滿足合同約定的前提下,乙方有權(quán)對自有人員、甲方提供的設(shè)備進行合理調(diào)配,在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的加工等相關(guān)事項。
    一、上足本工作的生產(chǎn)工人,保證生產(chǎn)需要,負責按甲方要求組織崗前培訓,組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓,嚴格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程操作,若出現(xiàn)一切安全事故、一切經(jīng)濟責任及法律責任由乙方自理,甲方不承擔任何責任。
    二、在合同期內(nèi),乙方應(yīng)在生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標志,做好生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作,有義務(wù)配合甲方安全文明施工和迎接上級領(lǐng)導的檢查工作。
    第八條 違約責任
    一、乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達的使用計劃用量,因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量,需去其他料場采購時,價差費用由乙方承擔,如因甲方原材料供應(yīng)不足造成乙方停工需去其他料場采購時價差費用與甲方承擔,且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。
    三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉(zhuǎn)包。否則,甲方有權(quán)終止合同,并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
    四、乙方應(yīng)采取有效安全保衛(wèi)措施,保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件,相關(guān)損失由乙方自行承擔。
    第九條 履約保證
    提供履約保證金______萬元。
    第十條 爭議解決方法
    在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。
    第十一條 協(xié)議的生效
    本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
    第十二條 附則
    本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜雙方另行商定,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)_____份;乙方執(zhí)_____份。
    甲方:
    授權(quán)代理人:
    合同訂立日期:
    乙方:
    授權(quán)代理人:
    合同訂立日期:
    材料加工承攬協(xié)議書 承包加工協(xié)議書篇十八
    合同編號:________
    定作方:_________(甲方)
    承攬方:________(乙方)
    簽訂日期:____年__月__日
    簽訂地點:__________
    經(jīng)充分協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
    1.品名(或項目)、數(shù)量及價款:
    ┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐
    │加工定作物品│型號、規(guī)格│計量單位│數(shù)量│價款或酬金│交(提)定作物│
    │名稱或項目│││├──┬──┤或完成工作日期│
    │││││單價│金額││
    ├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
    ││││││││
    ├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
    ││││││││
    ├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
    ││││││││
    ├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤
    │合計金額(人民幣:)佰拾萬仟佰拾元角分│
    └──────────────────────────────────┘
    2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定:
    (1)甲方向乙方提供部分:
    ┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐
    │品名│型號、規(guī)格│計量單位│數(shù)量│單價│金額│ 提供日期 │消耗定額│
    ├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
    │││││││││
    ├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
    │││││││││
    ├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
    │││││││││
    ├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
    │││││││││
    └──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘
    質(zhì)量要求:
    檢驗及提供方法:_________
    價款處理方法:__________
    (2)乙方提供部分:
    ┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐
    │品名及產(chǎn)地│型號、規(guī)格│質(zhì)量要求│允許使用代用品名稱及規(guī)定│
    ├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
    │││││
    ├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
    │││││
    ├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
    │││││
    └─────┴─────┴────┴─────────────────┘
    3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標準和負責期限:___________
    4.包裝要求及費用負擔:_____________
    5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點:_____
    6.驗收標準、方法和期限:________
    7.給付定金數(shù)額、時間、方法:________
    8.結(jié)算方式和期限:___________
    9.違約責任:____________
    10.其他:_____________
    未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
    ┌────────────┬─────────┬───────────┐
    ││定作方│承攬方│
    ├────────────┼─────────┼───────────┤
    │單位名稱│(蓋章)│(蓋章)│
    ├────────────┼─────────┼───────────┤
    │ 法定代表人 │││
    ├────────────┼─────────┼───────────┤
    │ 簽約代表 │││
    ├────────────┼─────────┼───────────┤
    │地址│││
    ├────────────┼─────────┼───────────┤
    │電話│││
    ├────────────┼─────────┼───────────┤
    │電掛│││
    ├────────────┼─────────┼───────────┤
    │開戶銀行及帳號│││
    ├────────────┴─────────┴───────────┤
    │保證單位│
    ││
    │(蓋章)(蓋章)│
    └──────────────────────────────────┘
    材料加工承攬協(xié)議書 承包加工協(xié)議書篇十九
    訂立合同雙方:
    承攬人______________________,以下簡稱甲方;
    定作人:__________________,以下簡稱乙方;
    甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
    第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費;
    第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔:(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當面封簽,并妥當保存,作為檢驗的根據(jù));
    第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;
    第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款及圖紙、技術(shù)資料;
    第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;
    第六條加工費結(jié)算辦法與時間;
    第七條乙方應(yīng)于________年____月____日前向甲方交付定金____________元;乙方應(yīng)________年____月____日前向甲方交付預付款____________元。乙方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的,應(yīng)當雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;
    第八條甲方的違約責任:
    1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
    2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
    3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
    4、甲方逾期交付定作物,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
    5、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
    6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
    第九條乙方的違約責任:
    1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
    2、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
    3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
    4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
    5、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
    6、乙方如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
    第十條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
    第十一條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
    本合同于________年____月____日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
    本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。
    定作人:__________承攬人:_______________
    代表人:__________代表人:____________________
    開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________
    帳號:_________________帳號:_____________________
    簽訂日期:________年____月____日
    材料加工承攬協(xié)議書 承包加工協(xié)議書篇二十
    甲方(定作方):
    乙方(承攬方):
    經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,依據(jù)我國《民法典》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定,就甲方向乙方采購相關(guān)___________等小商品事宜約定如下:
    一、采購產(chǎn)品情況:
    1、品名____________,規(guī)格____________,數(shù)量____________,單價____________;
    2、品名____________,規(guī)格____________,數(shù)量____________,單價____________;
    3、品名____________,規(guī)格____________,數(shù)量____________,單價____________;
    ……
    總金額(含稅價):人民幣________________________元整(小寫¥_______________________)。
    二、樣品約定時間
    自本合同生效之日其______個工作日內(nèi),乙方負責按甲方要求制作__________樣品,經(jīng)甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
    三、交貨時間、地點及運費
    合同生效且_______%預付款到乙方賬戶、確認協(xié)議第一條中各拼命的尺碼數(shù)量后_______天內(nèi)交貨(具體數(shù)量雙方那個協(xié)商去人以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認)。
    四、質(zhì)量要求及技術(shù)標準:
    按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術(shù)指標說明:
    按國家興行業(yè)標準。
    五、驗收標準、方法及期限
    以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符,應(yīng)與收到貨物后_______個工作日內(nèi)以書面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實后,盡快做出相應(yīng)的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準,乙方應(yīng)當負責更換或者退貨,因此產(chǎn)生的所有費用應(yīng)當由乙方承擔。
    六、包裝要求及費用負擔:
    乙方按其企業(yè)或行業(yè)標準提供包裝,費用由乙方承擔。
    七、結(jié)算方式和期限:
    合同生效且受到乙方發(fā)票后______日內(nèi)甲方支付總價款______%作為預付款,計人民幣__________________________,雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:
    收款人:
    開戶行:
    賬號:
    最終結(jié)算金額以實際定作、雙方簽字確認的數(shù)量和金額為準,自甲方驗收合格之日起______日內(nèi),甲方一次性支付其余貨款。
    八、違約責任:
    1、合同生效后合同一方單方解除合同的,合同一方有權(quán)要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。
    2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的,不能按時交貨的,由甲方承擔責任。
    3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異,甲方有權(quán)拒絕付款。
    九、合同爭議的解決方式:
    本合同在履行期間發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的,雙方當事人同意向____________________人民法院起訴。
    十、本合同一式二份,甲方乙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。
    甲方:
    地址:
    電話:
    代理人:
    ________年___月___日
    乙方:
    地址:
    電話:
    代理人:
    ________年___月___日
    材料加工承攬協(xié)議書 承包加工協(xié)議書篇二十一
    訂立合同雙方:
    承攬方:__________________
    定作方:__________________
    定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    第一條加工成品:
    ┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
    │品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│
    ├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
    ││││││
    ├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
    ││││││
    └─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
    第二條加工成品質(zhì)量要求加工定作物品,需要封存樣品的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
    第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
    第四條技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
    第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
    第六條驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。)
    第七條交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
    第八條包裝要求及費用負擔
    第九條運輸辦法及費用負擔
    第十條結(jié)算方式及期限
    第十一條其他如:1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
    第十二條承攬方的違約責任:
    一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
    二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
    三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
    四、逾期交付定作物,應(yīng)當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
    未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
    五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
    六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
    七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
    八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
    九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
    十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
    第十三條定作方的違約責任:
    一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
    二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
    三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
    四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
    五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
    六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
    七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
    第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
    第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
    本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
    本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
    定作方:____________________(蓋章)
    代表人:____________________(蓋章)
    地址:________________________________
    電話:________________________________
    開戶銀行:____________________________
    帳號:______________________________
    承攬方:__________________________(蓋章)
    代表人:__________________________(蓋章)
    地址:_________________________
    電話:_________________________
    開戶銀行:_____________________
    材料加工承攬協(xié)議書 承包加工協(xié)議書篇二十二
    承攬方:
    地址:
    ____________郵碼:____________電話:____________
    法定代表人:
    ____________職務(wù):____________定作方:____________________________________
    定作方:
    地址:
    ____________郵碼:____________電話:____________
    法定代表人:
    ____________職務(wù):____________
    定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    第一條加工成品
    第二條加工成品質(zhì)量要求
    第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
    1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。
    承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
    2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。
    定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。
    承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
    3、交(提)原材料等物品日期計算,參照
    第七條規(guī)定執(zhí)行。
    第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
    1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的.圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。
    承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
    2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
    3、定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
    第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
    第六條驗收標準和方法
    1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
    2、定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。
    驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
    對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。
    保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
    3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
    第七條交貨的時間和地點
    1、交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。
    任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
    2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
    第八條包裝要求及費用負擔
    第九條運輸辦法及費用負擔
    第十條結(jié)算方式及期限
    第十一條其他約定
    第十二條承攬方的違約責任
    一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
    二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
    三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
    定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
    因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
    四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
    未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
    五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
    六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
    七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
    八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
    九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
    十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
    如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
    第十三條定作方的違約責任
    一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
    二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
    三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
    四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
    定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
    五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
    六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
    七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
    第十四條不可抗力
    在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
    第十五條糾紛的處理
    加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理:
    1、向仲裁機關(guān)申請仲裁;
    2、向人民法院起訴。
    本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
    本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
    定作方:________________________代表人:____________________________年____月____日
    承攬方:________________________代表人:____________________________年____月____日
    材料加工承攬協(xié)議書 承包加工協(xié)議書篇二十三
    甲方(定作方):
    法定代表人:
    乙方(承攬方):
    法定代表人:
    鑒于甲方擁有?資源,乙方擁有?資源,根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方加工事宜達成一致意見,特簽訂本合同,以資信守。
    第1條?定義
    除了本合同另有約定,本合同的相關(guān)用語以如下定義為準:
    1.1?“合同產(chǎn)品”是指由承攬方根據(jù)本合同以及本合同的附件的規(guī)定(如有)為定作方所生產(chǎn)的產(chǎn)成品及其配件和包裝等,在本合同中也稱定作物。
    1.2?“規(guī)格”是指由本合同雙方以書面形式確認每一個產(chǎn)品的各自規(guī)格。產(chǎn)品規(guī)格可以由雙方通過一致同意進行更改。
    1.3?“機密信息”是本合同一方向另一方披露的,以任何形式表明其具有機密性以及雖未表明但實際具有機密性的書面或口頭信息。機密信息包括但不限于有關(guān)披露方的技術(shù)、研究、發(fā)展、產(chǎn)品、價格、服務(wù)、員工、合約商、市場計劃、財務(wù)、合同、法務(wù)或商務(wù)信息。
    1.4?“知識產(chǎn)權(quán)”是指所有知識產(chǎn)權(quán),包括但不限于著作權(quán)、商標權(quán)、專利權(quán),以及所有上述權(quán)利的注冊申請權(quán),還包括根據(jù)任何可適用的法律與上述權(quán)利擁有同等效果的其他權(quán)利。
    1.5?“生產(chǎn)檔案”是指包含所有根據(jù)本合同制造、裝配和測試產(chǎn)品所必需的資料、說明、數(shù)據(jù)和指引的全面性生產(chǎn)指南,以及其他涉及生產(chǎn)、加工或裝配產(chǎn)品的任何文件、指引及資料,不論該指引或資料等是來源于合同雙方或任何其他第三方。
    第2條?定作物規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量要求
    定作物規(guī)格計量單位數(shù)量單價總價質(zhì)量要求技術(shù)標準其他
    合計人民幣金額:人民幣(大寫)?(¥?元)
    第3條?原材料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量及提供辦法
    3.1原材料規(guī)格及標準:
    材料名稱規(guī)格、型號單位數(shù)量單價總價質(zhì)量要求消耗定額其他
    合計人民幣金額:人民幣(大寫)?(¥?元)
    3.2原材料提供方及辦法:(以下材料提供方式二選一)
    □定作方
    定作方應(yīng)于?年?月?日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起?日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到原材料后?日內(nèi)通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作方有權(quán)解除本合同,承攬方承擔相應(yīng)的賠償責任。
    □承攬方
    承攬方應(yīng)于?年?月?日之前通知定作方對原材料進行檢驗。定作方如對原材料有異議,應(yīng)于檢驗完畢后?日內(nèi)通知承攬方調(diào)換。承攬方應(yīng)當對有異議的原材料調(diào)換,否則定作方有權(quán)解除本合同,承攬方承擔相應(yīng)的賠償責任。
    3.3?未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補齊的,由乙方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
    第4條?技術(shù)資料和圖紙?zhí)峁?BR>    4.1加工定作物的技術(shù)資料和圖紙由?于?年?月?日前提供。
    4.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
    4.3承攬方對于承攬的工作應(yīng)當嚴格保密,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
    第5條?轉(zhuǎn)包
    5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成:
    (1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括:?。
    (2)承攬方應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
    5.2承攬方未經(jīng)定作方同意將其他工作交由第三人的,定作方有權(quán)解除合同,要求承攬方承擔賠償責任。
    第6條?定作方協(xié)助承攬方的事項和要求
    1.圖紙和技術(shù)問題的說明:?。
    2.現(xiàn)場的檢驗:?。
    3.其他:?。
    第7條?交(提)樣品的方法和驗收
    7.1樣品提交
    合同產(chǎn)品規(guī)格單位數(shù)量質(zhì)量要求技術(shù)標準
    7.2雙方約定由□定作方自提樣品?□承攬方送交樣品?(方式二選一)
    □定作方自提樣品
    自提樣品的時間:?年?月?日。
    自提樣品的地點:?。
    □承攬方送交樣品
    送交樣品的時間:?年?月?日。
    送交樣品的地點:?。
    送交樣品的方式:?(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
    費用承擔方:?。
    7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品,應(yīng)當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
    7.4以封存樣品為質(zhì)量標準的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
    7.5交(提)樣品日期的計算:承攬方自備運輸工具送交樣品的,以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運樣品時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提樣品的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取樣品的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。
    7.6定作方在收到樣品后的?天內(nèi)對樣品進行檢測,并于收到樣品后的?天內(nèi)提供反饋并通知承攬方。如定作方對樣品無異議,則承攬方繼續(xù)履行本合同。
    如定作方對樣品提出異議,承攬方應(yīng)按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工,定作方有權(quán)解除合同,并要求承攬方承擔賠償責任。
    第8條?交(提)定作物的方法
    8.1雙方約定由□定作方自提定作物?□承攬方送交定作物?(方式二選一)
    □定作方自提定作物
    自提定作物的時間:?年?月?日。
    自提定作物的地點:?。
    □承攬方送交定作物
    送交定作物的時間:?年?月?日。
    送交定作物的地點:?。
    送交定作物的方式:?(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
    費用承擔方:?。
    8.2定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)時,定作方承擔因此多支出的費用。
    8.3驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明,包括?。
    8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
    8.5交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。
    8.6如定作方提供材料進行加工,如承攬方在完成加工后,材料仍有剩余,應(yīng)及時返還。
    8.6.1返還時間:?。
    8.6.2返還方式:?。
    8.6.3費用承擔方:?。
    第9條?交(提)定作物的驗收標準
    9.1雙方按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
    9.2定作方應(yīng)當在收貨后?日內(nèi)驗收承攬方交付的定作物,并提出異議。如在?日內(nèi)未提出異議,則視為驗收合格。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,雙方可約定質(zhì)量保證期,參見12.2條款。
    9.3如當事人雙方對定作物質(zhì)量存在爭議:
    雙方如果對產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格或者原材料的成分等有分歧的,雙方應(yīng)當委托具有鑒定資質(zhì)的第三方對爭議事項進行鑒定。如果一方拒絕委托鑒定的,另一方可以自行委托鑒定。鑒定費用由鑒定結(jié)果對其不利的一方承擔。
    第10條?包裝要求及費用負擔
    10.1定作方對承攬方的包裝要求:?(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)。
    10.2費用負擔方:?。
    第11條?風險負擔
    11.1定作物風險負擔
    雙方約定定作物所有權(quán)自交付定作方之日起轉(zhuǎn)移,并由定作方承擔定作物毀損、滅失的責任。交(提)定作物日期的規(guī)定,參見合同8.4條款。
    11.2原材料風險負擔
    定作方提供原材料的,交付承攬方后所有權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移。在合同履行期內(nèi),如因不可抗力致使原材料破損或滅失,不利后果由定作方承擔。
    11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發(fā)生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此遭受的損失。
    第12條?承攬方的保證及瑕疵擔保責任
    12.1承攬方保證:
    12.1.1交付給定作方的所有產(chǎn)品符合本合同約定的質(zhì)量要求、技術(shù)標準。
    12.1.2交付給定作方的所有產(chǎn)品未設(shè)置任何的留置權(quán)、抵押權(quán)、擔保權(quán)和其他債權(quán);
    12.1.3交付給定作方的所有產(chǎn)品未侵犯第三人知識產(chǎn)權(quán)或商業(yè)秘密。
    12.2雙方確定質(zhì)量保證期,自定作物交付之日起算,期限為?個月。
    12.2.1保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,承攬方負責修復或退換,承擔由此產(chǎn)生的一切費用,(包括定作方已墊付的運輸費用和因其他原因退回維修品或者更換品而產(chǎn)生的費用。)并承擔定作方的實際損失。
    12.2.2承攬方應(yīng)當在收到該通知之日起?個工作日內(nèi)對瑕疵產(chǎn)品及不符合要求的產(chǎn)品進行更換、維修或退款。
    12.3產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,定作方?jīng)Q定對產(chǎn)品進行召回的,如果該質(zhì)量問題是由于承攬方原因?qū)е?,則承攬方應(yīng)當按照定作方要求就所有召回產(chǎn)品進行退換或者維修,并承擔因此給定作方造成的全部損失。
    如果非因承攬方原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量問題的,承攬方仍應(yīng)當為召回作提供全方位的支持,并收取成本費用和適當?shù)姆?wù)費用。
    第13條?報酬的結(jié)算
    13.1合同價款總額:人民幣(大寫)?(¥?元)。
    (本合同價款已包括稅款、人工、材料、機械、運雜費、包裝、安裝、調(diào)試、檢測、探傷、現(xiàn)場的試拼、試壓等所有費用,定作方不再另行支付其它費用。)
    13.2支付方式:
    (1)首筆款:¥?元(合同總金額的?%),作為預付款,于本合同簽訂后的?個工作日內(nèi)支付;
    (2)第二筆款:¥?元(合同總金額的?%),于?年?月?日前支付;
    (3)第三筆款:¥?元(合同總金額的?%),于?后的五個工作日內(nèi)支付;
    (4)第四筆款:¥?元(合同總金額的?%),于?甲方驗收通過后的?五個工作日內(nèi)支付。
    (5)尾款:¥?元(合同總金額的?%),于?質(zhì)保期滿后的?五?個工作日內(nèi)支付。
    13.3指定收款賬號:
    指定收款賬號:
    開戶行:
    戶名:
    材料加工承攬協(xié)議書 承包加工協(xié)議書篇二十四
    定作方:_______________(簡稱甲方)
    營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
    承攬方:_______________(簡稱乙方)
    營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
    根據(jù)《條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
    品名或項目
    規(guī)格、型號
    單位
    數(shù)量
    單價
    價款或酬金元
    金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
    一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
    二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
    三、履行的期限、地點和方式:_________________________
    四、驗收標準和方法:_________________________
    五、結(jié)算方式:_________________________
    六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行協(xié)議,都要承擔違約責任。
    1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
    其余違約行為按《條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止協(xié)議,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的'
    償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。 其余違約行為按《條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    七、雙方約定的其它條款:________________
    八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
    九、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向協(xié)議管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
    十、本協(xié)議一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
    十一、本協(xié)議有效期限:從雙方簽章之
    日起到________年________月________日止。
    十二、本協(xié)議簽訂日期:________年________月________日
    定作方:________________
    代表:__________________
    開戶銀行:______________
    帳號:__________________
    承攬方:________________
    代表:__________________
    開戶銀行:______________
    帳號:__________________
    _______年______月_____日