合同的簽署是一種法律行為,各方必須在自愿、平等和知情的基礎上做出決定。合同的簽署應當確保各方的自愿和平等地位,避免存在強迫行為。以下是小編為大家收集的合同范本,僅供參考,希望對大家有所幫助。
工程合作合同書篇一
法定代表人:____________職務____________。
法定代表人:____________職務____________。
依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,并嚴肅履行。
第一條工程項目。
一、工程名稱:________________。
二、工程地點:________________。
三、工程編號:________________。
四、工程范圍和內(nèi)容:全部工程建筑面積________平方米。(各單項工程詳見工程項目一覽表)。
五、工程造價:全部工程施工圖預算造價人民幣________元,其中:人工費________元。(各單項工程詳見工程項目一覽表)。
第二條工程期限。
一、開竣工日期:依照國家頒布的工期定額,經(jīng)雙方商定,本合同工程開竣工日期如下:
全部工程自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。(各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表)
二、施工前各項準備工作,雙方應根據(jù)工程協(xié)議書中第三條規(guī)定,分別負責按時完成。
三、在施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延期限,應由雙方及時協(xié)商,簽訂協(xié)議,并報有關部門備案。
1.由于人力不可抗拒的災害,而被迫停工者;
2.因甲方變更計劃或變更施工圖,而不能繼續(xù)施工者;
3.因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求,而被迫停工或不能順利施工者。
第三條物資供應。
一、全部工程所需的物資按下列第項供應方式辦理:
1.特殊材料、統(tǒng)配部管材料及統(tǒng)配部管機電產(chǎn)品,均由甲方負責采購,供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責采購供應。
2.統(tǒng)配、部管材料,由乙方負責辦理申請、訂貨、調(diào)劑合用,特殊材料及統(tǒng)配、部管的機電產(chǎn)品,由甲方負責采購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責采購供應。
3.包工不包料工程,全部材料、設備由甲方采購供應到現(xiàn)場或指定的加工地點。
4.其他方式:
二、由甲方負責供應材料和設備的品種、規(guī)格、數(shù)量及進場期限,詳見甲方供應材料、設備一覽表。
三、成套設備和非標準設備,由甲方負責辦理申請、訂貨及加工,引進成套設備在交付乙方前,由甲方負責檢驗(甲方委托乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工,應另簽訂協(xié)議)。
四、工程所需材料,如因供應部門規(guī)格、品種或材質不能滿足工程要求必須以其他規(guī)格、品種代替或加工處理時,應事先取得原設計單位和甲方同意,并由三方簽訂協(xié)議后實行。由于代用或加工而發(fā)生的量差、價差及加工費,應按現(xiàn)行規(guī)定辦理結算。
五、凡應附有合格證明的材料,在進場時必須由供應方負責驗證;如無合格證明,必須經(jīng)供應方試驗合格后方準使用,其試驗費用,應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗,其試驗費用,應由甲方負擔。
六、由甲方負責供應的材料和設備,如未按期供應或規(guī)格、質量不符要求,經(jīng)雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,應由甲方負擔。
第四條工程款結算。
一、全部工程造價的結算方式。按下列第項規(guī)定辦理:
1.以審查后的施工圖預算加增減變更預算進行結算。
2.按施工圖預算加包干系數(shù)確定的包干造價結算,包干范圍以外的費用;另按有關規(guī)定付款。
3.按標準施工圖單方造價包干結算,包干范圍以外的費用,另按有關規(guī)定付款。
4.包工不包料工程,按預算定額規(guī)定的人工費結算。
5.招標的工程,按中標的價款結算。
二、工程款撥付與結辦法,按現(xiàn)行規(guī)定辦理(詳見附件)。
第五條施工與設計變更。
一、乙方要依據(jù)國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準以及設計要求組織施工,要全部達到合格。
二、要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調(diào)遷等損失,應由責任方負擔:
1.施工中如發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或嚴重不合理的地方,乙方應以書面形式通知甲方,由甲方在7天內(nèi)與原設計單位商定,提出修改或變更設計文件,經(jīng)甲乙雙方簽訂協(xié)議后,方準施工。
2.在施工中,如遇設計變更超出原設計標準或規(guī)模時,應在施工前按審批程序重新報批,經(jīng)審查處審核工程預算,經(jīng)辦銀行審查投資后,并由甲乙雙方簽訂協(xié)議,方可施工。否則,任何一方不得強行施工。
3.在施工中,如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程,應商定做到安全部位。
4.在施工中,如發(fā)現(xiàn)甲方投資不足,不能按時撥付工程進度款,而中途停建、緩建,給乙方造成的損失,應由甲方承擔。
三、乙方應嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度,凡隱蔽工程完成后,必須經(jīng)過驗收作出記錄,方能繼續(xù)進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收,并作好記錄,重大或復雜隱蔽工程,應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收,并辦理隱蔽工程驗收手續(xù)。如甲方未屆時參加,乙方可自行檢查驗收,甲方應予承認。
四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項,應按定額管理辦法報批。變更工程協(xié)議所附的變更預算,應在施工前及時送經(jīng)辦銀行,做為結算工程款之依據(jù)。
第六條竣工驗收、結算與保修。
一、乙方在單項工程竣工前5日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收,如甲方不能按時參加驗收,須提前通知乙方取得乙方同意后,另訂驗收日期,但甲方須承認竣工日期,如再不按時參加驗收,其所發(fā)生的管理費和各項損失均由甲方承擔。并償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
二、竣工工程驗收合格,從驗收之日起3天內(nèi),乙方向甲方移交完畢。如甲方不能按期接管、致使驗收后的工程發(fā)生損失,應由甲方承擔。
三、本項工程中的單位工程,如需單獨移交甲方,在移交時,雙方應辦理中間驗收手續(xù),作為該單位竣工工程驗收之依據(jù)。
四、在進行竣工工程驗收中,如發(fā)現(xiàn)工程質量不符合規(guī)定,乙方應負責無償修理或返工,并在雙方議定的措施和期限內(nèi)完成。經(jīng)驗收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
五、工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,經(jīng)雙方研究同意,可做減項竣工,并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù)。
六、竣工工程驗收,以國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、技師檢驗標準及施工圖為依據(jù)。在進行竣工驗收時,乙方應在驗收前10天向甲方提供以下文件:
1.增減變更文件和其他洽商記錄;
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;
3.工程竣工后,應繪制竣工圖,工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明,提交建設單位存檔。工程變更較大的,可以由建設單位自繪或委托設計單位、施工單位繪制竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收后,屬于民用建設項目應于竣工驗收后15天內(nèi),屬于工業(yè)建設項目,應于竣工驗收后30天內(nèi),將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件后,民用建設15天內(nèi),工業(yè)建設20天內(nèi)審查完畢,如到期未提出異議,由經(jīng)辦銀行審定撥款。
八、工程竣工驗收后,乙方對施工的土建工程質量負責保修一年,采暖工程保修第一個采暖期內(nèi)。在保修期內(nèi),確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故,乙方應負責無償修理。(屬于專業(yè)性建筑安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規(guī)定辦理)。
九、工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質量或其他問題,由甲方承擔責任。
第七條違約責任和仲裁。
一、由于乙方責任未按本合同規(guī)定的日期竣工,(以竣工驗收合格日期計算)每逾期一天,應償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金;屬于包工不包料的,每逾期一天,應償付給甲方按預算人工費千分之二的逾期違約金。
二、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項,如拖期不付,按銀行的短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。
三、實行合理化建議獎和提前竣工獎的,甲乙雙方應根據(jù)有關政策的規(guī)定,另行協(xié)議。
四、建筑安裝工程承包合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應及時協(xié)商,協(xié)商不成時,任何一方均可申請各級城鄉(xiāng)建設委員會或雙方上級業(yè)務主管部門,進行調(diào)解;解決不了的,可選擇下述第項處理:(1)向建筑物所在地的仲裁委員會申請仲裁,(2)直接向人民法院起訴。
第八條附則。
一、預算審查手續(xù),由建設單位將建筑安裝工程承包合同(附施工圖預算)送市建設工程合同預算審查處審查。要求鑒證的,可到建筑物所在地的區(qū)、縣工商行政管理局進行鑒證。
二、在本合同簽訂之前,雙方簽訂的施工準備合同(工程協(xié)議書),可做為本合同之附件。
三、招標工程,按《××市建設工程招標、投標暫行辦法》簽訂合同。
四、雙方商定的其他事項:
第九條合同附件。
一、工程項目一覽表。
二、全部施工圖紙。(合同正本有此附件)。
三、施工圖預算。(合同正本及建設銀行有此附件)。
四、甲方負責供應的材料、設備一覽表。
五、有關協(xié)議:
六、有關補充合同:
第十條合同份數(shù)及有效期。
一、本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)正本一份,并分別報送雙方業(yè)務主管部門副本一份。
二、本合同自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。
建設單位(發(fā)包方):____________________。
工程負責人:____________________________。
____年____月____日。
建工單位(承包方):____________________。
工程負責人:____________________________。
____年____月____日。
委任單位:____________。
施工單位:____________。
就____________裝飾工程,經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書,共同遵守如下:
一、工程名稱:___________________________。
二、工程地點:________________________。
三、工程項目內(nèi)容:________________________。
四、工程期限。
本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。
六、付款方式。
1.合同簽訂后甲方材料到場,開工兩天,甲方交付乙方工程總額預付款。
2.開工后,甲方按工程進度至完工,分期支付乙方工程總額預付款,余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準,以實際工程量結算)。
七、材料設備:本工程所需的工程材料由乙方負責采購,及時組織進場,材料設備保管場地由甲方提供,以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工。
1.乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工,如有違反,甲方有權提出停工或返工,所造成的損失由乙方負責。
2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細,雙方認可后,該資料作為本合同不可分割的一部份,由于設計缺陷造成追加投資,及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3.施工中甲方提前增改項目,必須事先通知乙方,并雙方簽字附加協(xié)議,提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責,工期順延。
4.乙方應了解遵守物業(yè)管理處有關規(guī)定,遵守施工技術規(guī)范,因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞,由施工方負責。
5.如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關規(guī)定,造成罰款的由乙方負責。
九、工程質量。
1.本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。
2.由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量,其返工費用由乙方承擔。
3.由于乙方原因造成的無法返工的質量事故,一切后果由乙方負責。
4.裝飾工程質量保修一年。
十、工程驗收。
由乙方發(fā)出工程驗收通知,雙方人員到施工現(xiàn)場,按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收,驗收后,雙方負責人應在驗收單上簽名認可,如工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質量,安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任。
任何一方違返本合同的條款,所造成的損失,均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備注。
本合同有不詳之處,甲、乙方通過協(xié)商補充協(xié)議或條款,如本合同甲。乙方發(fā)生糾紛,雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟,按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。
十三、本合同報價表一式四份,甲、乙方雙方各執(zhí)兩份,經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效,具有法律效力。
甲方單位(蓋章):________。
代表人:__________________。
乙方單位(蓋章):________。
代表人:__________________。
日期:____________________
簽訂合同地點:____________。
工程合作合同書篇二
甲方:
乙方(施工責任方):
甲方承建之,現(xiàn)委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產(chǎn)及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內(nèi)容及雙方責任,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行:
一、工程內(nèi)容。
按施工圖紙設計方案各站點、區(qū)間交通設施或信號燈單項工程項目的工作內(nèi)容,具體為:站、區(qū)間交通設施部分工程。
二、方式。
甲方根據(jù)乙方負責施工之上述工程最終與業(yè)主、審計中心結算價對乙方進行結算,但乙方需向甲方繳納該結算總價的10%為施工責任管理費,各類稅、費均由乙方另行繳納。
三、組織領導:
1)乙方必須服從甲方的統(tǒng)一指揮、調(diào)配、指導及管理,遵守甲方現(xiàn)場的各項管理及規(guī)章制度,做到文明施工、安全施工。
2)乙方必須確保進場人員的技術素質,所有工種均持證上崗。在施工責任期內(nèi),未經(jīng)甲方許可,乙方不得隨意更換施工隊伍和人員,以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩(wěn)定性。
3)乙方必須指定專職管理人員,負責安排施工、生產(chǎn)、人員調(diào)配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
四、雙方責任:
1、甲方責任:
1)負責工地現(xiàn)場的工程質量、安全生產(chǎn)、工程進度、配料用料的指揮、監(jiān)督與管理。
2)負責安排乙方工作量及現(xiàn)場進度,審核完成工程量,申報預決算,申請撥付工程款。
3)負責與業(yè)主、設計、監(jiān)理等單位及部門進行工作聯(lián)系并申報有關文件資料。
2、乙方責任:
1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工,嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行《施工技術驗收規(guī)范》。尊重和服從業(yè)主、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮,對工程質量全面負責并確保達到優(yōu)良等級以上。
2)強化本施工隊伍的安全生產(chǎn)教育,嚴格按操作規(guī)程施工,不亂搭亂拉電路管線,不私自安裝電源插座,不強行、違章施工,嚴格杜絕火災等其他安全事故的發(fā)生。否則由乙方承擔由此產(chǎn)生之全部責任。
3)工人進入施工現(xiàn)場必須穿反光背心,佩帶安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完場清。
4)負責編制施工組織設計,由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排;班組長每天必須在作業(yè)現(xiàn)場,未經(jīng)項目經(jīng)理同意不得擅自離開工地。
5)必須保證充足的施工人員及技術力量,人數(shù)穩(wěn)定,工作效率高,否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
6)具體施工作業(yè)中必須配備所需交通安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設施,并且必須符合我市有關道路施工操作規(guī)程及相關法律規(guī)定,以確保安全、文明施工,否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責,相關費用由乙方自承擔。
7)乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執(zhí)行甲方制定的各項規(guī)章制度及有關條例。如有違反且情節(jié)嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽,甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工,剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償,由此產(chǎn)生之一切法律后果均由乙方自行負責。
8)該工程完工并移交甲方前,乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產(chǎn)損失所發(fā)生一切責任,保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發(fā)生之相關費用。
9)乙方不得將依據(jù)本責任書取得,經(jīng)甲方委托施工之施工任務再行轉包,否則甲方有權立即收回本施工項目。
10)工程完工后,向甲方及時上報該工程的施工總結。
五、工程質量及驗收標準:
工程質量應符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范以及業(yè)主、監(jiān)理單位和甲方的要求。必須達到國家或專業(yè)質量檢驗評定的優(yōu)良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規(guī)程施工,造成工程質量不符合設計要求、質量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工費用由乙方承擔,由此造成之材料浪費及經(jīng)濟全部由乙方負責賠償,工期不予順延。
六、工期:
乙方必須嚴格按照甲方現(xiàn)場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限,如期按時或提前完成所有本項目的施工任務,若拖延工期,每延期一日,按結算總價的‰或元向甲方支付罰金。
七、付款方法:
1)甲方按乙方所完成之實際施工進度,每月或每一單項工程完工后,根據(jù)業(yè)主給甲方撥付或結算之工程款,到甲方帳戶后三天內(nèi)按95%扣除稅金和管理費后支付給乙方。
2)質保金:質保金按工程總造價的5%逐月或每單項工程逐次扣除,待工程完工并通過竣工驗收兩年后,據(jù)實返還。因質量原因造成的返修,由乙方負責,返修費用由乙方承擔。工程保修期間,乙方應在收到甲方書面通知10日內(nèi)派人修理,否則甲方可委托其他單位或人員修理,其費用由甲方在乙方質保金內(nèi)扣除,不足部分由乙方支付。
八、其它:
1)若乙方無正當理由單方終止本責任書,除承擔由此給甲方造成的經(jīng)濟損失外,還應向甲方支付工程總造價3%的違約金。
2)若乙方違反本責任書之上述有關約定,不按工期竣工、質量達到設計規(guī)范或要求、存在較大安全隱患或發(fā)生安全事故以及發(fā)生其他導致本責任收無法履行的行為,甲方有權單方解除本責任書并要求乙方清場,乙方對該行為給甲方造成的經(jīng)濟損失應當予以賠償。
九、甲方對本責任書上述各條款具有解釋權。
十、本責任書一式兩份,甲、乙方執(zhí)一份,具有同等法律效力。該責任書自雙方簽自蓋章之日起生效,至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后,除保修條款依然有效外,即告終止。
甲方:乙方(施工責任方):
代表:代表:
經(jīng)辦人:施工責任人:
簽約日期:年月日簽約日期:年月日
工程合作合同書篇三
法定代表人:____________。
承包方(乙方)________________________________。
法定代表人:____________。
依照《中華人民共和國合同法》與________市的有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,并嚴肅履行。
第一條、工程項目。
一、工程名稱:________________。
二、工程地點:________________。
三、工程編號:________________。
四、工程范圍和內(nèi)容:全部工程建筑面積________平方米。(各單項工程詳見工程項目一覽表)。
五、工程造價:全部工程施工圖預算造價人民幣________元,其中:人工費________元。(各單項工程詳見工程項目一覽表)。
第二條、工程期限。
一、開竣工日期:依照國家頒布的工期定額,經(jīng)雙方商定,本合同工程開竣工日期如下:
全部工程自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。(各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表)
二、施工前各項準備工作,雙方應根據(jù)工程協(xié)議書中第三條規(guī)定,分別負責按時完成。
三、在施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延期限,應由雙方及時協(xié)商,簽訂協(xié)議,并報有關部門備案。
1.由于人力不可抗拒的災害,而被迫停工者;。
2.因甲方變更計劃或變更施工圖,而不能繼續(xù)施工者;。
3.因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求,而被迫停工或不能順利施工者。
第三條、物資供應。
一、全部工程所需的物資按下列第(__)項供應方式辦理:
1.特殊材料、統(tǒng)配部管材料及統(tǒng)配部管機電產(chǎn)品,均由甲方負責采購,供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責采購供應。
2.統(tǒng)配、部管材料,由乙方負責辦理申請、訂貨、調(diào)劑合用,特殊材料及統(tǒng)配、部管的機電產(chǎn)品,由甲方負責采購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責采購供應。
3.包工不包料工程,全部材料、設備由甲方采購供應到現(xiàn)場或指定的加工地點。
4.其他方式:
二、由甲方負責供應材料和設備的品種、規(guī)格、數(shù)量及進場期限,詳見甲方供應材料、設備一覽表。
三、成套設備和非標準設備,由甲方負責辦理申請、訂貨及加工,引進成套設備在交付乙方前,由甲方負責檢驗(甲方委托乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工,應另簽訂協(xié)議)。
四、工程所需材料,如因供應部門規(guī)格、品種或材質不能滿足工程要求必須以其他規(guī)格、品種代替或加工處理時,應事先取得原設計單位和甲方同意,并由三方簽訂協(xié)議后實行。由于代用或加工而發(fā)生的量差、價差及加工費,應按現(xiàn)行規(guī)定辦理結算。
五、凡應附有合格證明的材料,在進場時必須由供應方負責驗證;如無合格證明,必須經(jīng)供應方試驗合格后方準使用,其試驗費用,應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗,其試驗費用,應由甲方負擔。
六、由甲方負責供應的材料和設備,如未按期供應或規(guī)格、質量不符要求,經(jīng)雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,應由甲方負擔。
第四條、工程款結算。
一、全部工程造價的結算方式。按下列第(__)項規(guī)定辦理:
1.以審查后的施工圖預算加增減變更預算進行結算。
2.按施工圖預算加包干系數(shù)確定的包干造價結算,包干范圍以外的費用;另按有關規(guī)定付款。
3.按標準施工圖單方造價包干結算,包干范圍以外的費用,另按有關規(guī)定付款。
4.包工不包料工程,按預算定額規(guī)定的人工費結算。
5.招標的工程,按中標的價款結算。
二、工程款撥付與結辦法,按現(xiàn)行規(guī)定辦理(詳見附件)。
第五條、施工與設計變更。
一、乙方要依據(jù)國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準以及設計要求組織施工,要全部達到合格。
二、要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調(diào)遷等損失,應由責任方負擔:
1.施工中如發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或嚴重不合理的地方,乙方應以書面形式通知甲方,由甲方在7天內(nèi)與原設計單位商定,提出修改或變更設計文件,經(jīng)甲乙雙方簽訂協(xié)議后,方準施工。
2.在施工中,如遇設計變更超出原設計標準或規(guī)模時,應在施工前按審批程序重新報批,經(jīng)審查處審核工程預算,經(jīng)辦銀行審查投資后,并由甲乙雙方簽訂協(xié)議,方可施工。否則,任何一方不得強行施工。
3.在施工中,如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程,應商定做到安全部位。
4.在施工中,如發(fā)現(xiàn)甲方投資不足,不能按時撥付工程進度款,而中途停建、緩建,給乙方造成的損失,應由甲方承擔。
三、乙方應嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度,凡隱蔽工程完成后,必須經(jīng)過驗收作出記錄,方能繼續(xù)進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收,并作好記錄,重大或復雜隱蔽工程,應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收,并辦理隱蔽工程驗收手續(xù)。如甲方未屆時參加,乙方可自行檢查驗收,甲方應予承認。
四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項,應按定額管理辦法報批。變更工程協(xié)議所附的變更預算,應在施工前及時送經(jīng)辦銀行,做為結算工程款之依據(jù)。
第六條、竣工驗收、結算與保修。
一、乙方在單項工程竣工前__日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收,如甲方不能按時參加驗收,須提前通知乙方取得乙方同意后,另訂驗收日期,但甲方須承認竣工日期,如再不按時參加驗收,其所發(fā)生的管理費和各項損失均由甲方承擔。并償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
二、竣工工程驗收合格,從驗收之日__天內(nèi),乙方向甲方移交完畢。如甲方不能按期接管、致使驗收后的工程發(fā)生損失,應由甲方承擔。
三、本項工程中的單位工程,如需單獨移交甲方,在移交時,雙方應辦理中間驗收手續(xù),作為該單位竣工工程驗收之依據(jù)。
四、在進行竣工工程驗收中,如發(fā)現(xiàn)工程質量不符合規(guī)定,乙方應負責無償修理或返工,并在雙方議定的措施和期限內(nèi)完成。經(jīng)驗收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
五、工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,經(jīng)雙方研究同意,可做減項竣工,并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù)。
六、竣工工程驗收,以國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、技師檢驗標準及施工圖為依據(jù)。在進行竣工驗收時,乙方應在驗收前__天向甲方提供以下文件:
1.增減變更文件和其他洽商記錄;。
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;。
3.工程竣工后,應繪制竣工圖,工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明,提交建設單位存檔。工程變更較大的,可以由建設單位自繪或委托設計單位、施工單位繪制竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收后,屬于民用建設項目應于竣工驗收后__天內(nèi),屬于工業(yè)建設項目,應于竣工驗收后__天內(nèi),將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件后,民用建設__天內(nèi),工業(yè)建設__天內(nèi)審查完畢,如到期未提出異議,由經(jīng)辦銀行審定撥款。
八、工程竣工驗收后,乙方對施工的土建工程質量負責保修一年,采暖工程保修第一個采暖期內(nèi)。在保修期內(nèi),確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故,乙方應負責無償修理。(屬于專業(yè)性建筑安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規(guī)定辦理)。
九、工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質量或其他問題,由甲方承擔責任。
第七條、違約責任和仲裁。
一、由于乙方責任未按本合同規(guī)定的日期竣工,(以竣工驗收合格日期計算)每逾期一天,應償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金;屬于包工不包料的,每逾期一天,應償付給甲方按預算人工費千分之二的逾期違約金。
二、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項,如拖期不付,按銀行的短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。
三、實行合理化建議獎和提前竣工獎的,甲乙雙方應根據(jù)有關政策的規(guī)定,另行協(xié)議。
四、建筑安裝工程承包合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應及時協(xié)商,協(xié)商不成時,任何一方均可申請各級城鄉(xiāng)建設委員會或雙方上級業(yè)務主管部門,進行調(diào)解;解決不了的,可選擇下述第項處理:(1)向建筑物所在地的仲裁委員會申請仲裁,(2)直接向人民法院起訴。
第八條、附則。
一、預算審查手續(xù),由建設單位將建筑安裝工程承包合同(附施工圖預算)送市建設工程合同預算審查處審查。要求鑒證的,可到建筑物所在地的區(qū)、縣工商行政管理局進行鑒證。
二、在本合同簽訂之前,雙方簽訂的施工準備合同(工程協(xié)議書),可做為本合同之附件。
三、招標工程,按《____市建設工程招標、投標暫行辦法》簽訂合同。
四、雙方商定的其他事項:
第九條、合同附件。
一、工程項目一覽表。
二、全部施工圖紙。(合同正本有此附件)。
三、施工圖預算。(合同正本及建設銀行有此附件)。
四、甲方負責供應的材料、設備一覽表。
五、有關協(xié)議:________________。
六、有關補充合同:__________________。
第十條、合同份數(shù)及有效期。
一、本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)正本__份,并分別報送雙方業(yè)務主管部門副本__份。
二、本合同自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。
工程合作合同書篇四
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況。
工程名稱:_______________________。
工程地點:_______________________。
工程內(nèi)容:_______________________。
工程立項批準文號:_______________________。
資金來源:自籌。
二、工程承包范圍。
承包范圍:施工圖內(nèi)除合同約定的發(fā)包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內(nèi)容(其中部分材料和鋼結構由發(fā)包人提供)。
三、合同工期。
竣工日期:_____年____月___日;
合同工期總日歷天數(shù):______天。
四、質量標準。
工程質量標準:合格(其中主體為優(yōu)質結構)。
五、合同價款。
金額(大寫):________;預算價約計_______萬元。
六、組成合同文件。
本合同文件包括:
1、本合同協(xié)議書;。
2、圖紙;。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、違約、索賠和爭議。
2、本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或邀請第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
八、工程結算。
1、工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包方認可后____天內(nèi),承包方向發(fā)包方遞交竣工結算報告及完整的結算資料,雙方按照協(xié)議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調(diào)整內(nèi)容,進行工程竣工結算。
2、辦理工程價款竣工結算的一般公式為:
竣工結算工程款=預算(或概算)或合同價款+施工過程中預算或合同價款調(diào)整數(shù)額-預付及已結算工程價款-保修金。
3、發(fā)包人與承包人在建設工程承包合同中約定質量保證金,發(fā)包人從應付的工程款中預留,用以保證承包人在缺陷責任期內(nèi)對建設工程出現(xiàn)的缺陷進行維修的資金,質量保證金為___________________________________元(人民幣);:____________元(人民幣)。
九、合同生效合同訂立時間:__________年______月______日。
1、合同訂立地點:________________________。
2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規(guī)定并無任何糾紛后合同自行解除。
發(fā)包人:_______________________。
法定代表人:_______________________。
_______年______月_____日。
承包人:_______________________。
法定代表人:_______________________。
_______年______月_____日。
工程合作合同書篇五
郵碼______________________________。
電話______________________________。
法定代表人:______________________。
職務______________________________。
勘察單位(乙方):________________。
郵碼______________________________。
電話______________________________。
法定代表人:______________________。
職務______________________________。
為了明確建設單位與勘察單位的經(jīng)濟責任,分工協(xié)作,相互促進,多快好省地完成建設項目的勘察任務,根據(jù)已被正式批準的建設項目計劃,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條工程名稱、規(guī)模、投資額、建設地點________________________。
第二條勘察的范圍、進度和質量________________________。
第三條甲方的義務。
1.在簽訂合同時,甲方必須向乙方提交按基建程序批準的計劃任務書復印件,提交進行工程地質勘察的用地批準文件和紅線圖復印件。
2.在簽訂合同時,甲方必須在________年____月____日向乙方提交由設計單位提出、經(jīng)建設單位同意的勘測范圍之地形圖和建筑平面布置圖各一份,提交由建設單位委托、設計單位填寫的勘察技術要求及附圖,并對提交的時間、進度、質量負責。
3.甲方必須在________年____月____日以前做好現(xiàn)場勘察工作的水、電供應、平整道路、清理現(xiàn)場、準備材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明細表)。
4.甲方必須在________年____月____日乙方進入現(xiàn)場前,辦好征地、拆遷、砍樹、采青苗等項目的賠償手續(xù)。
5.甲方必須負責解決乙方勘察人員的現(xiàn)場吃住、辦公等條件。乙方現(xiàn)場勘察人員的吃住費用由乙方自負,如果甲方安排住招待所、飯店,費用由甲方負擔。甲方人員的集體福利設施(如浴室、理發(fā)、醫(yī)療等)應為乙方人員提供方便??辈焓┕ぶ斜仨毜拿窆?、燃油料以及冬季生活取暖的設置及煤、木材由甲方供給(費用由乙方負責);生產(chǎn)現(xiàn)場取暖和機具的看守由甲方負責解決并負擔費用。
6.乙方勘察人員、勘察機具進入工程地點的交通運輸和勞務費均由甲方負擔。
7.甲方對乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得轉讓給第三者重復使用。
第四條乙方的義務。
1.乙方應按照現(xiàn)行的標準、規(guī)范和技術條例,進行工程測量、工程地質、水文地質的勘察工作,并按合同規(guī)定的進度、質量提交勘察成果。
2.乙方應于________年____月____日進入現(xiàn)場勘察,________年____月____日提交全部勘察資料,提交測量透明圖____份,提交工程地質報告書一式____份(如甲方需要加印、加曬圖紙資料,另外收費)。乙方如因氣候或甲方原因影響現(xiàn)場施工3天以上,工期可順延。
第五條定金及勘察收費標準及撥付辦法。
1.本工程按國家主管機關頒發(fā)的工程勘察收費標準收取勘察費,總價預計為________元。自本勘察合同生效后________日內(nèi),甲方應向乙方支付相當于勘察費的30%的定金;勘察合同履行后,定金抵作勘察費。甲方不履行合同的,無權要求償還定金,乙方不履行合同的,應當雙倍返回定金。勘察工作開工后,甲方應向乙方支付勘察費的30%;全部勘察工程結束后,乙方按合同規(guī)定向甲方提交勘察報告書和圖紙,并進行工程結算,甲方提取資料后____日內(nèi),應按實際勘察工作量清付勘察費??辈熨M用的支付均由建設銀行辦理托收承付。
2.屬于特殊工程(如自然地質條件復雜,技術要求高,勘察手段超過現(xiàn)行規(guī)范,特別重大、緊急、有特殊要求的工程,特別小的工程等)的收費辦法,原則上按勘測工程總價加收20%~40%的勘察費。
第六條甲方的違約責任。
1.如果由于甲方變更計劃,或提供的資料不準確,或未按期提供勘察、設計必需的資料或工作條件而造成勘察、設計的返工、停工、窩工或修改設計,甲方應按乙方實際消耗的工作量增付費用,勘察工期順延,因甲方責任而造成重大返工或重作設計,應另行增費,勘察工期順延。
2.甲方超過合同規(guī)定的時間交付勘察費或定金,應按銀行拖延付款的規(guī)定向乙方償付違約金________元。
第七條乙方的違約責任。
1.乙方因勘察質量低劣引起返工或造成工程損失,應繼續(xù)完善勘察,并根據(jù)造成的損失情況承擔經(jīng)濟和技術責任,甲方可視造成的損失大小,減少或不付勘察設計費。
2.乙方如勘察錯誤造成工程重大質量事故,除免收受損失部分的勘察設計費外,還應付與直接受損失部分勘察設計費相等的賠償金。
3.由于乙方的責任延遲提供勘察文件,時間達____天以上的,每延遲一天,應向甲方償付相當于工程勘察費總價____%的違約金。
第八條糾紛的處理。
本合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時,雙方屬于同一部門的,由上級主管部門調(diào)解;調(diào)解不成,或不屬于同一部門的,按以下第項方式解決:
(1)申請________仲裁委員會仲裁;。
(2)向________人民法院起訴。
第九條其他約定。
本合同________年____月____日雙方簽后生效,全部勘察工程驗收后失效。本合同如有未盡事宜,需經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充協(xié)定。補充協(xié)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,送計委、建委、建行……各留存一份。
建設單位(甲方):____________。
代表人:______________________。
___________年_______月______日。
勘察單位(乙方):____________。
代表人:______________________。
___________年_______月______日。
工程合作合同書篇六
甲方:
代表:
地址:
電話:
乙方:
代表:
地址:
電話:
茲有甲方將______防水工程委托承包方乙方施工,為了加強甲乙雙方合同,明確責任,保證工程在施工過程中順利進行,經(jīng)雙方研究決定,特簽訂本合同。
一、合作內(nèi)容。
1、______防水工程以包工包料形式由乙方負責施工。
2、工程每平方價格為______元。
二、工程采用材料及質量要求。
采用______牌瀝青防水卷材,要求厚度為____厘米,控制不低于______,搭接部分按規(guī)范不能小于_____公分。
三、付款方式。
防水工程完工經(jīng)驗收合格后上報工程量隔月付款____%,經(jīng)雨季過后無質量問題付____%,下余____%作為質量保證金,____年后無質量問題付清尾款。
四、安全施工。
在工程施工中,甲乙雙方都應本著負責態(tài)度密切配合,搞好現(xiàn)場施工,安全生產(chǎn),甲方應保證乙方施工前提要求,乙方在符合施工前提下,按時按質完成工程施工。
五、工程面積。
按甲方確認的實做面積結算,此價格為含稅人民幣價格。
六、保質期。
本防水工程的保修期為____年;乙方在質量保修期內(nèi),按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任;屬于保修范圍、內(nèi)容的項目,乙方應當在接到保修通知之日起____天內(nèi)派人保修。乙方不在約定期限內(nèi)派人保修的,甲方可以委托他人修理;發(fā)生緊急搶修事故的,乙方在接到事故通知后,應當立即到達事故現(xiàn)場搶修;質量保修完成后,由甲方組織驗收。
七、違約責任。
1、在施工過程中,乙方必須做好做足一切安全措失,如發(fā)生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。
2、乙方所提供的產(chǎn)品必須符合合同所規(guī)定且必須達到國家規(guī)范要求,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)所造成的損失由乙方承擔,甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必須向甲方支付合同總款____%的違約金。
3、乙方必須按照合同的品牌及甲方所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工,不得偷工減料。否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方可拒付乙方工程款并可單方面解除合同,且乙方必須向甲方支付合同總價款____倍的違約金。
4、合同一經(jīng)簽訂,乙方不得單方面解除合同或中途停工,否則必須向甲方支付合同總款____%的違約金。
八、爭議解決。
協(xié)議有效期內(nèi),若雙方發(fā)生任何爭議,應本著相互諒解、互惠互利的原則協(xié)商解決。如果協(xié)商不成,雙方可向______方所在地人民法院訴訟。
九、其他。
1、未盡事宜及雙方發(fā)生糾紛,雙方本著友好互惠態(tài)度進行協(xié)商補充解決。
2、本合同一式____份,自雙方簽字日起生效,雙方各執(zhí)____份,均具同等法律效力。
甲方(簽章):
代表人(簽字):
______年____月____日。
乙方(簽章):
代表人(簽字):
______年____月____日。
工程合作合同書篇七
1.1乙方根據(jù)要求向甲方提供【網(wǎng)絡監(jiān)控設備一批】(詳見附件【一】)。
二、交付方式。
2.1乙方應按下述要求將產(chǎn)品交付甲方:
2.
1.1交付期限:合同簽訂后【】內(nèi)交付。
2.
1.2交付地點:【需方自提】。
2.
2.3交付方式:【交付方式及運輸方式、運費見補充附頁】。
三、運費及風險轉移。
四、質量保證。
4.2因產(chǎn)品質量問題引起的一切人身、財產(chǎn)損失,乙方應承擔全部賠償責任。
五、合同價款及支付。
5.2甲方憑乙方開具的相應金額的發(fā)票并按以下第【1】種方式向乙方付款:
(1)一次性支付:甲方在收到乙方全部產(chǎn)品,并驗收合格簽收后支付。
(2)分期支付:甲方分期向乙方支付本合同采購價款:【】。
六、質量保修。
七、違約責任。
八、爭議解決。
九、其他約定事項。
工程合作合同書篇八
上訴人(一審被告):_________________甲公司(原達州__________公司)。
法定代表人:_________________黃__________執(zhí)行董事。
身份證號:_____________。
被上訴人(一審被告):_________________乙公司。
法定代表人:_________________劉__________總經(jīng)理。
上訴請求:_________________。
1、撤銷成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。
2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。
3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。
上訴人于年月日收到成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》,上訴人對該判決不服,現(xiàn)提起上訴。
一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯(lián)營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴,不講事實。
年月日,上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯(lián)營合同》是實。該合同約定:_________________乙方以甲方名義進行承包施工,工程名稱為__________街整治工程。后來,由于沒能中標,該合同自然終止,沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》,并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯(lián)。因為,“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交,__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事,同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然,一審法院的認定牽強附會,缺乏根據(jù),不能成立。
二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據(jù)的。首先,萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協(xié)議,又沒有結算書依據(jù),哪來的工程結算呢?其次,庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件,卻稱拿不出原件,僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且,這只是張封面沒有具體的結算內(nèi)容。同時,既沒有發(fā)包建設單位建設局蓋章,也沒有承包單位“乙公司”蓋章,僅僅在“施工(編制)單位”一欄,有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章,該欄的旁邊有“達州__________公司”公章,而萬__________在上面僅是技術負責人,并非項目經(jīng)理或承包人。眾所周知,工程竣工造價結算,是發(fā)生在建設發(fā)包單位同施工承包單位之間,而這份結算書卻不是。如果是轉包結算,那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內(nèi)部分包結算,那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算,而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子,那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則,工程造價一欄為865666元,而一審認定工程總結算價為752700元,稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上,標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造,均不涉及拆遷,哪來扣拆遷費呢?凡此種種,疑點重重。怎么能采信成為有效證據(jù)呢?毫無疑問,這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據(jù)。一審法院卻不加認真核實審查,主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算,因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程,這種做法于法無據(jù)。
三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建,“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》。
根據(jù)《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》第七十四條規(guī)定:_________________“訴訟過程中,當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據(jù),人民法院應當予以確認,但當事人反悔并有相反證據(jù)足以推翻的除外?!憋@然,“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述,但第二次又否認。同時,本案有其他證據(jù)足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據(jù)外,還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發(fā)生的分包關系,那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款,“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而,一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。
綜上所述,一審判決無視本案事實真相,將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上,并以一份施工內(nèi)容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯(lián)營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據(jù),同時,在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據(jù)復印件的真實性存在極大異議的情況下,冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法,實屬認定事實錯誤,沒有任何法律依據(jù),應予改判。請二審法院查明本案事實,依法作出公正判決,以維護上訴人之合法權益。
此致
成都市中級人民法院。
上訴人:_________________甲公司。
年_____月_____日。
工程合作合同書篇九
甲乙雙方按照《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結合工程的實際情況,達成如下協(xié)議。
第一條承包工程概況_________。(包括工程名稱、地點、內(nèi)容、承包的范圍、開工和竣工日期、質量等級等內(nèi)容)
第二條合同文件使用的語言文、標準和適用的法律_________。(本條主要是用于涉外方面的)。
第三條圖紙_________。(寫明圖紙?zhí)峁┑娜掌?、套?shù)、保密要求以及圖紙的解釋等)
第四條甲乙雙方駐工地代表_________。(寫明姓名、性別、年齡、在單位中的職務)。
第五條甲乙雙方的基礎工作_________。
第六條工程進度計劃_________。
第七條工程監(jiān)督_________。(包括隱蔽工程的中間驗收等)。
第八條人事同價款及其調(diào)整_________。
第九條工程預付款及工程價的支付方式和時間_________。
第十條工程驗收_________。
第十一條決算_________。
第十二條保修_________。
第十三條爭議處理_________。
第十四條違約責任_________。
第十五條雙方約定的其他內(nèi)容_________。
第十六條本合同一式_________份,當事人各執(zhí)_________份。本合同自_________年_________月_________(寫明生效的時間或者條件)之日起生效。本合同未盡事宜,雙方可以協(xié)商訂立補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等的效力。
承包方(蓋章):_________發(fā)包方(蓋章):_________。
代表人(簽):_________代表人(簽):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
工程合作合同書篇十
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》《國家建筑施工規(guī)范》及相關條例,本著互惠互利的原則,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,甲方確定把興安縣世紀冰川旅游區(qū)賓館工程承包給乙方施工管理。
為進一步明確雙方的責任和權利特簽訂如下協(xié)議:
1、工程名稱:興安縣世紀冰川靈佛旅游賓館樓工程。
2、工程地點:興安縣嚴關鎮(zhèn)仙橋村委會樂施堂村。
3、建筑結構:(框架結構)壹棟約26000㎡。
4、承包內(nèi)容及施工范圍:土建水電工程按建筑施工圖,結構施工圖水電施工圖及設計說明。
酒店裝修另合同簽署。
5、承包方式:包工、包料。
6、工程造價暫定3000萬元。
1、本合同范圍內(nèi)的工程項目依據(jù)甲方提供的設計圖紙文件。
及乙方實際完成的工程量計價標準。
土建、水電安裝按__年《廣西壯族自治區(qū)建筑工程消耗量定額》計價,下浮6%后結算給乙方。
2、工程范圍內(nèi)所用材料按施工期間桂林市建設工程造價管理站發(fā)布的興安縣造價信息進行調(diào)價。
興安沒有列入的材料則按桂林市相應當期的造價信息進行調(diào)整。
信息價沒有的,雙方按市場價友好協(xié)商確定,按實際發(fā)生的工程量計價結算。
1、本工程有效工期為240天。
2、開工時間:20__年6月20日前(以甲方進場通知為準)。
3、竣工時間:(按實際開工日計算)。
1、質量要求按國家建設質量標準規(guī)范,等級為合格。
2、乙方每完成一個分項,必須及時報請甲方代表、監(jiān)理、技術負責人,質檢人員進行驗收。
并根據(jù)驗收意見整理簽字后方能進入下一道工序。
3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內(nèi)組織有關人員到位驗收,否則按已驗收合格,在乙方進行施工后甲方必須給以簽字認可。
4、材料必須保質保量。
所有進場材料必須要有出廠合格證,國家有規(guī)定要求復檢的材料必須到質檢站檢測合格方能使用。
1、本工程由乙方墊資工程款:從基礎土方開挖墊資到00地面(現(xiàn)澆完畢)。
2、在乙方墊資到位時,甲方按實際完成的`工程量結付工程進度款的80%給乙方。
以后,每完成一層,結付一次進度款,以此類推。
3、在乙方負責墊資期間內(nèi)如因乙方資金原因造成停工20天以上,甲方有權終止合同,一切損失由乙方承擔。
4、工程竣工驗收合格后,乙方資料合格后及結算單報請甲方審核,甲方必須在接到申報資料30個工作日內(nèi)審核完成,如有爭議,可共同委托相關造價事務所審核。
結算經(jīng)甲方審核批準后,除留質保金3%外,三個月內(nèi)一次性付清,不得拖欠。
5、如甲方不按合同付款,每一天必須按拖欠款金額總數(shù)的3‰賠付給乙方,以此類推。
6、本工程所有工程款必須轉賬到乙方開戶單位:
開戶銀行:
銀行:的帳戶上。
1、在工程交付前,乙方必須做好交付前的細節(jié)整改、衛(wèi)生清理、安全保衛(wèi)、工程保管等相關工作。
自檢合格后書面申報甲方和監(jiān)理工程師復檢,簽字確認復檢合格后,方可進行工程交付,否則因此產(chǎn)生的損失由承包方負責。
2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內(nèi)必須組織有關人員到場進行竣工驗收、簽證,否則,視為以驗收合格。
3、在雙方未驗收簽證交付使用前甲方不得自行占用,否則視為驗收合格以交付甲方使用。
1、甲方必須在施工前提供準確的地質地下管線資料,確保各項保護用品不受損失,并保證在乙方進場前三天做好三通一平。
2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環(huán)境衛(wèi)生管理等手續(xù)。
4、提供標準的水準點和詳細的坐標控制點,并在現(xiàn)場指導乙方進行施工。
在施工期間甲方必須協(xié)商好,周邊的一切社會關系。
確保施工順利進行。
5、甲方在支付工程進不能以任何理由及借口拖延支付時間。
6、乙方必須嚴格按圖紙的設計要求和施工規(guī)范施工,甲方管理人員發(fā)現(xiàn)施工質量達不到設計和施工規(guī)范要求時,有權要求乙方停工整改,并進行相應處罰。
7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙設計規(guī)定,經(jīng)甲方同意方可使用。
8、在施工期間,乙方必須做好安全教育工作。
做到安全生產(chǎn),文明施工,如因乙方原因出現(xiàn)一切安全事故,全部責任由乙方承擔與甲方無關。
1、本協(xié)議條款雙方共同遵守,甲方必須協(xié)調(diào)建設方處理好周邊的一切社會關系,如有村民和其它人員進行無理取鬧和阻礙施工而造成項目停工時一切損失由甲方承擔(除乙方自身原因外)。
2、乙方嚴格按合同工期施工,不得拖延工期和無故停工,如違反合同約定,甲方有權終止該工程合同,一切損失由乙方自負。
3、乙方在此合同又方簽字生效時,必須向甲方交納工程質保金叁拾萬元整。
此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。
4、此合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
雙方簽字時即時生效,雙方必須共同遵守執(zhí)行,同時具有法律效力。
甲方:(蓋章)乙方:
法定代表人:法定代表人:
身份證號:身份證號:
電話號碼:電話號碼:
年月日年月日。
工程合作合同書篇十一
乙方(承包單位):_____________________________。
為了規(guī)范建設市場,在工程建設中防止各種不正當行為的發(fā)生,確保建設工程高效,優(yōu)質,按時竣工投產(chǎn),遵照國家建設部,監(jiān)察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神,根據(jù)_________________有關要求,并經(jīng)甲乙雙方同意,特訂立如下協(xié)議:
一、甲乙雙方應當共同自覺遵守國家和_________________關于廉政建設的各項規(guī)定和關于建設工程承發(fā)包的各項規(guī)定。
二、甲方及其工作人員應做到。
(一)向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規(guī)定。
(二)對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規(guī)定,如發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的,出給予當事人批評教育外,應視情節(jié)輕重,后果大小給予相應的經(jīng)濟處罰或紀律處分。
(三)甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動,須經(jīng)主管領導同意;在工程建設項目中發(fā)現(xiàn)乙方單位有不廉潔的行為,應及時采取措施,終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生,并報告主管領導。
(四)甲方人員在工程建設項目中發(fā)現(xiàn)乙方單位有不廉潔的行為,應及時采取措施,終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生,并報告主管領導。
(五)甲方工作人員(含家屬、子女,下同)不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費。
(六)甲方工作人員應當保持與乙方的正常業(yè)務交往,不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品,難以拒收的,必須按有關規(guī)定登記上交;不得向乙方索要(或接受)通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品,不得在乙方報銷任何應由單位或個人支付的費用。
(七)甲方工作人員不得參加可能影響公正執(zhí)行公務的宴請和高消費的娛樂活動。
(八)甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排,以及出國出境提供方便。
(九)甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內(nèi)外旅游活動。
(十)甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包等經(jīng)濟活動。
三、乙方及其工作人員應當做到。
(一)乙方應了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規(guī)定,支持甲方執(zhí)行有關規(guī)定和制度。
(二)乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規(guī)定),按時出席甲方召集的有關會議。
(三)乙方應當通過正常途徑開展相對業(yè)務工作,不得為獲取某些不正當利益而向甲方工作人員(含家屬、子女下同)贈送禮金、有價證券和貴重物品等。
(四)乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設備供應、工程量變動、工程驗收、工程質量問題處理等進行私下商談或者達成默契。
(五)乙方不得以洽談業(yè)務、簽訂合同等為借口,邀請甲方工作人員外出旅游或進入營業(yè)性高檔娛樂場所。
(六)乙方不得為甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。
四、獎懲。
(一)乙方如發(fā)現(xiàn)甲方及其工作人員有違反上述協(xié)議者,應及時采取措施,終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生,并及時向甲方領導或者甲方上級單位舉報,甲方不得找任何借口對乙方進行報復或刁難、延誤工作。情節(jié)嚴重的可向有關部門投訴或舉報。甲方對舉報屬實和嚴格遵守廉潔協(xié)議的乙方,在同等條件下給予承接后續(xù)工程的優(yōu)先邀請投標權。
(二)甲方發(fā)現(xiàn)乙方有違反本協(xié)議或者采用不正當?shù)氖侄涡匈V甲方工作人員,甲方根據(jù)具體情節(jié)和造成的后果追究乙方工程合同造價1~5%的違約金。由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔,乙方用不正當手段獲取的非法所得由甲方單位予以追繳。
(三)乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員,被檢察機關立案查處的,甲方有權取消或終止工程項目施工合同,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔,并向甲方單位承擔經(jīng)濟賠償責任。
五、本工程發(fā)包、建設、竣工驗收全過程及協(xié)議前后甲乙雙方發(fā)生的有違反本協(xié)議的行為,均適用本協(xié)議。
六、聲明及保證。
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
七、保密。
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
八、不可抗力。
本合同所稱不可抗力是指不能預見,不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
九、通知。
(一)根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
(二)各方通訊地址如下:________________________________________________。
十、爭議的處理。
(一)本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
1.提交_________仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
十一、解釋。
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
十二、補充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
十三、合同效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_______年,自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份,雙方各執(zhí)______份,具有同等法律效力;合同副本______份,送_________留存一份。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
工程合作合同書篇十二
經(jīng)過邀請招標,發(fā)包人確定所有空填全為陽光海岸別墅項目路基工程施工單位。依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同,共同遵照執(zhí)行。
1.1工程名稱:道路工程。
1.2工程地點:位于上海市奉賢區(qū),莘奉金公路以西,團結塘路以南,金匯塘路以北地塊。
1.3承包范圍:總平面圖中標段所示道路路基工程(包括素土夯實、碎石壓實、路基排水溝)。
1.4承包方式:包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
1.5合同價款:合同總價(暫定)元單價(綜合單價包干)大寫__元。
1.6質量標準:合格。
1.7工期:_______________。
工程總日歷工期天。具體開工日期以招標單位書面通知為準。
二、技術標準及圖紙。
2.1圖紙。
2.1發(fā)包人提供:
2.2技術標準:
2.2.1執(zhí)行《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行國家、上海市相關技術標準、規(guī)范;。
2.2.2質量評定執(zhí)行相關質量檢驗評定標準。
所有材料必須有出廠證明質量保證書、合格證及檢驗報告。
三、雙方權利和義務。
3.1發(fā)包人的權利和義務。
3.1.2監(jiān)理單位及委派的工程師:_______________監(jiān)理單位:_______________姓名:_______________職務:_______________職權:_______________對施工階段質量、進度以及現(xiàn)場工程量簽證進行監(jiān)理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關工作。
3.1.3發(fā)包人主要工作:_______________。
3.1.3.1負責場地三通一平;。
3.1.3.2確定水準點與坐標控制點,以書面形式交給承包人并進行現(xiàn)場交驗;。
3.1.3.3提供地下管線布置圖、有關隱蔽障礙物資料;。
3.1.3.5進行工程協(xié)調(diào)、管理、驗收與及時安排下道工序;。
3.1.3.6按合同約定支付工程款。
3.2承包人的權利和義務。
3.2.1項目經(jīng)理姓名:_______________職務:_______________項目經(jīng)理代表承包人就此工程項目全權對發(fā)包人負責。
3.2.2承包人主要工作:_______________。
3.2.2.1本合同簽訂后收到發(fā)包方通知2天內(nèi),承包人進場完成施工準備。
3.2.2.2嚴格按照發(fā)包人提供的施工圖進行施工,不得擅自更改設計要求及工程內(nèi)容。
3.2.2.6工程竣工驗收后2周內(nèi)向工程施工總承包單位提供肆套竣工圖及竣工資料;。
3.2.2.7發(fā)包人在招標文件中提出的.,承包人在投標文件中認可且與本合同不矛盾的其他工作。
3.2.2.8負責所施工工程的驗收通過,并保證相關部門的開通。
a、本工程采用綜合單價方式,此價格涵蓋了完成該工程項目所需的包括所有土建安裝費用、質檢費用、水電費、管理費、利潤、稅金、勞務、監(jiān)督、趕工措施費、開辦費、機械進出場費、安全文明施工以及為完成合同約定工作的其他一切費用。該單價在合同實施期間保持不變,不受市場價格及政策性價格的調(diào)整而增減。
b.設計變更所增加的費用,有合同單價的按合同單價,沒有合同單價的根據(jù)上海市93土建定額再結合上海市有關文件進行編制,如93土建定額中沒有的子項,可套用市政定額中相應的子項,費率按93土建定額四類下浮計取。設計變更中所增加的材料:報價書中有的按報價書,報價書中沒有的承包人應報所需材料的名稱、品牌、規(guī)格型號、等級、產(chǎn)地、價格,經(jīng)發(fā)包人審定后方可使用,并作為結算依據(jù)。
d.工程報價單詳附件,工程量按實結算。
五、工程價款的支付。
5.1工程完工經(jīng)甲方、監(jiān)理驗收合格后,甲方向乙方支付至合同總價的75%;。
六、安全文明施工。
6.1承包人應按建設總承包單位工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定,精心組織、文明安全施工;發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權予以制止,直至罰款和解除合同。
6.2承包人在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質量事故均由承包人自行負責并承擔相應的經(jīng)濟責任、法律責任及相應的一切經(jīng)濟賠償。
七、竣工驗收。
7.1承包人在工程具備竣工驗收條件前24小時通知發(fā)包人組織竣工驗收。發(fā)包人在收到通知后及時組織有關單位進行驗收,并在驗收后2天內(nèi)給予認可或提出整改意見。承包人按要求整改,并承擔自身原因造成整改的費用。
7.2承包人在通過竣工驗收合格后7天內(nèi)向發(fā)包人提供符合上海市城市建設檔案管理要求的竣工資料肆套??⒐べY料包括文字資料、竣工圖、工程照片,并提供相應的電子文檔資料。
八、違約責任。
8.1發(fā)包人違約:
8.1.1因發(fā)包人原因和不可抗拒原因造成工期延誤,工期順延,費用不計。
8.2承包人違約:
8.2.1因承包人原因,未按本合同第1.9條所示工期按時竣工,每延誤一天,承包人按3000元/天向發(fā)包人支付逾期違約金,并承擔由此給發(fā)包人帶來的全部損失。
8.2.2因承包人原因工程質量達不到本合同約定的質量標準,由承包人無條件進行返工、整改、修復或采取其它補救措施達到合同質量標準,所產(chǎn)生的費用包括重新檢測所需費用均由承包人自行負責,并且向發(fā)包人賠償本工程項目總造價的5%的違約金。如因承包人工程質量不符合要求,發(fā)包人、總承包單位提出整改要求后7天內(nèi)承包人仍未予以完善的,發(fā)包人、總承包單位有權另行安排單位完成相應整改工作,由此發(fā)生的費用及損失均由承包人承擔。
8.2.3承包人在施工過程中弄虛作假,采用不合格工程材料的,除責令返工并賠償損失外,每發(fā)現(xiàn)一次罰款5000元。
8.2.4如施工完畢后,未能通過相關部門的驗收及開通,招標方將不予以支付剩余的工程款,直到驗收合格并開通后,發(fā)包人無息支付。
九、爭議。
9.1在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時,雙方首先本著友好態(tài)度協(xié)商解決;若協(xié)商不成,可向上海仲裁委員會仲裁。
十、合同生效與終止。
10.1本合同經(jīng)雙方法定代表人或其委托代理人簽字且加蓋法人公章后生效;。
10.2合同訂立時間:_____年___月___日;合同訂立地點:上海市。
10.3發(fā)包人、承包人履行合同全部義務,承包人向發(fā)包人交付竣工工程后,竣工結算價款支付完畢,本合同即告終止。
11.1投標文件。
11.2招標文件。
11.3道路平面圖及標段劃分圖。
11.4報價書。
13.1本合同正本貳份,雙方各執(zhí)壹份,具有同等法律效力;。
13.2副本陸份,雙方各執(zhí)叁份。
本合同其它未盡事宜雙方可另行簽訂補充協(xié)議明確。
發(fā)包人:_______________(公章)承包人:_______________(公章)。
電話:_______________電話:_______________。
傳真:_______________傳真:_______________。
簽訂地點:_______________。
工程合作合同書篇十三
發(fā)包人(全稱):______________________(以下簡稱甲方)。
承包人(全稱):______________________(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
1、工程名稱:湘南綜合大市場片石擋土墻工程。
2、工程地點:湖南____市____區(qū)郴江鎮(zhèn)槐樹下村。
二、承包內(nèi)容及承包方式:
本工程施工承包方式采取由乙方以包工包料、包質量、包安全、包工期大包干方式實施。工程竣工驗收合格按完成的擋土墻成品以不含稅_________________________立方米的綜合單價結算,綜合單價為一次性包干單價,材料因市場變化及其他因素上漲或下降達到10%,甲、乙雙方共同協(xié)商調(diào)整。
三、乙方必須按甲方提供的圖紙施工,如有變更必須經(jīng)由甲方出示變更條方可施工。
四、甲乙雙方的權利與義務。
1、甲方負責水、電、路三通,且達到乙方施工要求,其產(chǎn)生的費用由甲方負責,乙方概不負責。
2、甲方配合乙方做好對本合同工程的施工安排,并對擋土墻定位進行必要的測量工作。
3、乙方必須服從甲方項目經(jīng)理以及現(xiàn)場工程人員的指揮、安排或調(diào)度,必須尊重業(yè)主和監(jiān)理工程師的指揮和安排。
4、乙方不負責清理基槽。甲方清理夯實后,乙方方可施工。
五、工程量的39;確認。
乙方在甲方基槽開挖平整夯實后的標高和乙方擋土墻完成面標高;新老擋土墻結合部位標高及該結合部位的新?lián)跬翂γ鎸?新?lián)跬翂υ趬|層部位底寬,新?lián)跬翂υ诶蠐跬翂ι掀鹗嫉讓挼葦?shù)據(jù)由雙方共同測量記錄備案。在每完成一階段性工程應及時通知甲方現(xiàn)場管理人員確定辦理簽證記錄。方可進行下道工序施工。階段性工程量技術簽證文件須附有現(xiàn)場實際測量的數(shù)據(jù)圖形,并必須由工程部經(jīng)理和兩名現(xiàn)場測量人員簽字確認,方可作為工程結算的依據(jù),否則視為不能辦理竣工結算的無效簽證。
六、付款方式。
每完成600立方米砌體工程量,經(jīng)驗收合格,甲方支付乙方完成工程量的________%作為進度款,其余等合同工作內(nèi)容完成后,辦理施工結算,經(jīng)審結完畢,30天內(nèi)支付到結算工程量的95%,余下5%,________年保質期滿支付。
七、安全文明施工。
1、乙方在施工時必須遵守____市及有關部門和當?shù)氐恼摺⒎ㄒ?guī),進行安全文明施工。
2、乙方人員不得在施工現(xiàn)場鬧事,打架斗毆等違法事件的發(fā)生。
3、乙方必須嚴格遵守施工安全操作規(guī)程,強化施工現(xiàn)場安全管理,在施工過程中如發(fā)生任何安全事故和財產(chǎn)損失等,甲方不承擔任何責任和費用。
八、環(huán)境保護措施。
乙方在施工現(xiàn)場必須遵守____市有關部門的環(huán)境保護措施進行施工。對外轉運土方和進場材料影響道路清潔的必須進行清洗,如沒有清理,導致環(huán)保、環(huán)衛(wèi)、城管等有關部門開出的罰單均由乙方自行支付。
九、其它未盡事宜,甲乙雙方另行協(xié)商解決。
十、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起即時生效并具有法律效力,本合同工作內(nèi)容結算后付款完畢,自行失效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
________年____月____日________年____月____日。
工程合作合同書篇十四
甲方:____區(qū)梓橦廟鄉(xiāng)柳崗坪村村民委員會。
乙方:根據(jù)號文件批復同意的____區(qū)________年以工代賑項目實施方案,現(xiàn)決定對這些道路、水利工程進行建設及整治。按照《民法典》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,經(jīng)協(xié)商,甲方將工程承包給乙方組織實施,并達成如下協(xié)議:
一、工程概況工程名稱:____區(qū)________年以工代賑項目柳崗坪村道路工程工程地點:____區(qū)梓橦廟鄉(xiāng)柳崗坪村施工區(qū)工程內(nèi)容:鄉(xiāng)村公路1公里,路寬3.5米,疏通水溝0.8公里,房屋及附屬設施15戶。
二、工程承包實施范圍按項目實施方案、工程設計和民辦公助議事決定的內(nèi)容實施,即:鄉(xiāng)村公路1公里,路寬3.5米,疏通水溝0.8公里,購置安裝涵管20米;房屋及附屬設施15戶。
三、合同工期本工程自簽訂合同為起始日,工期____日歷天。
四、質量標準符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準。
五、結算方式。
1、財政資金補助的.工程結算單價按設計施工預算單價并扣除村社農(nóng)民投勞折資費用后進行結算。
2、結算工程量為工程實施過程中經(jīng)村質量監(jiān)督小組簽字認可后實際發(fā)生的工程量。
3、工程結算補助總價款不得超過該工程施工預算中“建安”工程費用。
4、甲方在撥付工程款時,根據(jù)工程進度,經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技中心技術人員(現(xiàn)場監(jiān)理人員、甲方技術負責人)、甲方質量監(jiān)督小組簽字按程序報批后,方可支付。工程完工后,支付工程補助總價款的80%,剩余工程補助價款經(jīng)驗收合格后一次性付清。
5、經(jīng)申請,開工時可預撥工程總造價30%的工程款。
六、乙方不得以任何方式進行分包、轉包,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),情況屬實,將取消乙方工程承包合同,且一切損失由乙方承擔。
七、安全責任工程施工期間,乙方必須接受甲方安全監(jiān)督并自覺遵守國家相關規(guī)定,如在施工中出現(xiàn)任何安全問題,乙方負全部責任。
八、竣工清場工程竣工后,施工現(xiàn)場的垃圾、臨時工程、材料、堆積物清理及場地平整乙方必須在甲方指定的時間內(nèi)完成。
九、違約責任超工期罰金(每超一天處罰結算補助總價款的0.5%)。
十、不可抗力施工過程中如發(fā)生不可抗力因素時(指國家規(guī)定的自然災害和社會性突發(fā)事件),本合同自行終止,并按國家規(guī)定或參照類似工程確定雙方的權利和義務。未盡事宜,雙方協(xié)商解決并簽定補充合同,補充合同與本合同具有同等效力。本合同一式份,其中甲、乙雙方各執(zhí)壹份,報區(qū)以工代賑辦公室、財政局、梓橦廟鄉(xiāng)政府備案各壹份。
十一、附件。
1、后附乙方營業(yè)執(zhí)照(身份證)復印件。
2、投入情況和建設任務表。(投入情況按照以工代賑項目財政補助資金、整合項目資金補助、農(nóng)民群眾籌資、農(nóng)民群眾投勞折資等方面予以明細)。
3、施工區(qū)劃分表。
4、建筑工程單價公示表。
甲方:____區(qū)梓潼廟鄉(xiāng)柳崗坪村村民委員會(簽章)甲方代表:字)。
乙方:乙方營業(yè)執(zhí)照(身份證)號:
簽訂地點:
合同簽定日期:________年____月____日
工程合作合同書篇十五
乙方:______。
依照民法典、建設法及相關法律、法規(guī),在平等、自愿的基礎上,雙方就該區(qū)綠化工程的施工事項,訂立合同如下:
一、綠化地點與范圍:_________________________________.
二、甲方負責綠化用地栽植前所有垃圾、雜物的清運及回填土,提供綠化水源,協(xié)調(diào)相關事宜。
三、乙方負責按照本區(qū)的綠化規(guī)劃種植圖進行整地、苗木采購運輸、挖坑、栽植、澆水及________年內(nèi)苗木管理、修建、保活。每完成一段必須把垃圾雜物清理干凈。并服從甲方負責人員的.監(jiān)督和管理。
四、如出現(xiàn)因栽植品種、場地、地置、氣候環(huán)境等因素受限時。經(jīng)甲方同意后,所栽苗木品種可根據(jù)具體現(xiàn)狀作部分適當調(diào)整。綠化品種、規(guī)格、數(shù)量及價格詳見綠化價格附后表。
五、栽植時間必須在________年____月____日之前完成。
六、結算辦法:各種苗木栽植完成后付實際栽植數(shù)量款額的___%________年____月苗木成活后,視成活率付總款的___%,剩余款額________年后經(jīng)甲方驗收按成活數(shù)量以實結算(人為損壞除外)。但乙方必須保證規(guī)劃栽植數(shù)量。
七、雙方必須嚴格履行各自的責任與義務,如單方違約或樹苗質量達不到合同約定,違約方要承擔一切責任和損失。
八、未盡事宜雙方可協(xié)商解決,本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章后生效。
日期:_________
乙方:______。
日期:_________
代表:______。
工程合作合同書篇十六
甲方:
乙方:
根據(jù)相關法律和有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同:
(3)工程范圍和內(nèi)容:
(4)工程造價:全部工程預算造價人民幣____元。
全部工程自____年____月____日開工,至____年____月____日竣工。
(6)施工前各項準備工作,根據(jù)雙方協(xié)定及施工方案圖,分別負責按時完成。
(7)施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延工期由雙方及時協(xié)商簽訂協(xié)議。
a不可抗拒的災害,被迫停工。
b因甲方變更計劃或變更施工圖。
(8)工程所需的圖紙有甲方負責提供。
(9)工程所需的設備、附屬品有乙方負責提供。
二、工程款結算。
全部工程造價的結算方式,按下列規(guī)定辦理。
1以審查的施工圖預算加增減變更預算進行結算。
2工程款撥付與結算辦法,按雙方協(xié)商的現(xiàn)行規(guī)定辦理。
三、施工與設計變更。
1、乙方根據(jù)甲方的質量標準施工,達到合格。
2、要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設計。施工中甲方如發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或不合理的地方,應以書面形式通知乙方,雙方協(xié)商解決。
四、竣工驗收、結算與保修。
1、竣工工程驗收合格,從驗收之日起5日內(nèi)向甲方移交完工報告并由甲方驗收施工情況。如甲方不能按期接管,致使驗收后的工程發(fā)生損失,應有甲方承擔。
2、在進行竣工工程驗收中如發(fā)現(xiàn)工程質量不符合規(guī)定,乙方應負責無償修理或返工,并在雙方協(xié)定的期限內(nèi)完成,經(jīng)驗收合格后,再行移交。
3、竣工工程驗收,乙方在進行竣工驗收前向甲方提供以下文件:
(2)設備清單。
網(wǎng)絡設備在三個月之內(nèi)出現(xiàn)故障,乙方提供新品替換,如因更新?lián)Q代同一型號的產(chǎn)品時用相同的功能的產(chǎn)品換新。出貨一年之內(nèi),公司將免費保修,或用相同功能的產(chǎn)品換修。保換范圍僅限產(chǎn)品主機,包裝及外置電源、電源線、各種連接線、軟件產(chǎn)品、技術資料等附件不在保換范圍內(nèi),但附件若在購機后初次使用時有問題,可無償保換。產(chǎn)品因意外因素或人為行為而損壞的,不屬于產(chǎn)品保修范圍之內(nèi)。
五、違約責任和仲裁。
(1)由于乙方責任未按本合同規(guī)定的日期竣工,有乙方承擔責任,負責解決未盡工程。
(2)雙方不得借故拖欠各種應付款項。
(3)履行合同如有任何糾紛時,雙方當事人應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方均可向簽訂地的人民法院起訴。
六、合同份數(shù)及有效期。
本合同一式兩份,有甲已雙方各執(zhí)一份。
本合同自簽訂之日起生效。
甲方蓋章:????????乙方蓋章:
經(jīng)辦人:??????????經(jīng)辦人:
電話:????????????電話:
地址:????????????地址:
簽定時間:年月日???簽定時間:年月日。
工程合作合同書篇十七
發(fā)包單位:(甲方)。
法人代表;。
承包單位:(乙方)。
法人代表;。
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結合本工程的具體情況,經(jīng)甲乙雙方多次協(xié)商,并達到雙方同意,有甲方在開發(fā)的工程發(fā)包給乙方施工,而乙方同意承包本項工程,為了雙方在承包工程施工期間內(nèi)責、權、利,經(jīng)雙方同意按照合同法、建筑法及國家有關相關的法律條款之規(guī)定,特定立如下本合同條款:
乙方在本工程施工中,必須按照國家建筑收規(guī)范標準和地方有關強制標準施工,必須達到合格工程,爭取優(yōu)良工程;乙方在本工程施工中,必須按照甲方下達的工期要求完成,施工工期為天,自年月日開工至年月日竣工。
經(jīng)雙方確定,本工程合同造價暫定元,作為撥付工程款的依據(jù)。按20xx版《河南省建設工程工程量清單綜合單價》及相關配套解釋和有關文件,自行計算承包范圍內(nèi)的工程量、材料價格按《信陽市建設工程材料基準價格信息》為準計入合同總價,人工費按20xx年第三季度河南省標準定額站發(fā)布的人工指導價66元/工日計入固定合同總價,此部分材料及人工價差計入稅前。
1、甲方在乙方進入工地時,保證三通一平;組織技術交底,向乙方提供施工圖十套。
2、負責辦理施工前、后的有關所有手續(xù);。
3、各職能部門和四鄰關系協(xié)調(diào);。
4、按本合同支付工程款如期如數(shù)付給乙方;。
5、交戶結算和決算按本合同規(guī)定如期辦理決算;。
6、派出駐工地代表同志負責與乙方的日常工作聯(lián)系,及時辦理工科濟、技術簽證,并對工程質量進行監(jiān)督、檢查、處理工程技術問題,按國家的驗收規(guī)范進行竣工驗收。
7、負責協(xié)調(diào)處理乙方與其他施工單位之間的矛盾。
1、乙方在承接本工程時,必須按時支付工程保證金元;開工前10天認真細致地做好施工組織設計,并報有關部門及甲方審核批準。
6、工程保證金在乙方基礎工程到正負零時甲方如數(shù)退給乙方保證金;。
8、嚴格按設計圖紙、驗收規(guī)范進行施工。所有隱蔽工程項目必須經(jīng)甲方及質監(jiān)部門驗收,及時辦理經(jīng)濟、技術簽證。
9、嚴格施工遵守操作程序,做好施工成品的保護工作。
10、工程竣工后乙方按規(guī)定對工程實行保修,保修時間自通過驗收之日算起。乙方向甲方提供完整的竣工驗收資料一套。
11、乙方委派同志為現(xiàn)場代表。負責工程的施工質量、安全施工,提供工程進度報表以及負責乙方應該承擔的有關事宜。
2、經(jīng)雙方確定本工程從基礎到二層主體完工,甲方應支付實際完成的.工程款60%,主體工程按每二層支付均同1-2層,主體工程全部完成后經(jīng)有關部門驗收合格后,甲方應按主體工程總款支付到60%,進入內(nèi)外粉刷完成后,經(jīng)驗收合格甲方支付15%,進入水電、門窗和消防安裝完畢,甲方支付總款15%,主體裝飾安裝全部完成后經(jīng)有關部門驗收合格后甲方按工程總造價支付到95%,下余5%作為保修金待工程保修期滿后,再全部無利息清付給乙方。
對以下原因造成竣工日期的變動,經(jīng)甲、乙雙方代表確認,工期相應增減。
1、工程量變化和設計變更;。
2、一周內(nèi),非乙方原因連續(xù)停水、停電每次二小時以上累計8小時以上;。
3、由于甲方資金和安裝工程影響的時間;。
4、人力不可抗拒的自然災害。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
工程合作合同書篇十八
甲方:
乙方:
現(xiàn)甲方有土方挖裝、轉運、棄土推平工程壹宗,現(xiàn)委托乙方承包操作,為使工程按時按質按量依時順利完成,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商訂下如下條款,以便雙方共同遵守執(zhí)行。
二、工程承包內(nèi)容:乙方承包基地場地內(nèi)土方挖裝,轉運棄土推平。
三、工程承包范圍及單價:以原土地挖裝,在場地內(nèi)轉運、棄土推平,以(不含稅金)每壹立方米元整,以(含稅金)每壹立方米元整,總工程量為萬立方,總造價為人民幣元整。土方挖裝、轉運由甲方提供圖紙,并無償協(xié)助施工,及時提醒不足之處,免以后雙方引起誤會所造成工期的延誤。
四、工程承包期限:從___年__月__日起至___年__月__日止。如因甲方土地糾紛或其他原因所造成的不能正常施工,時間不能及時完成土方,應按時間順序推延。
五、工程付款方法:機械進場施工2天后,甲方支付乙方油料費及員工生活費人民幣壹拾萬元,以后每施工十天按工程進度預付工程量的80%款,工程完成后,余款在天內(nèi)一次性付清完工程款。
六、雙方責任:
(1)甲方負責委派現(xiàn)場施工技術人員,提供圖紙所標高及指導棄土平整,動工前應雙方確認工程量,計量方法應按圖紙測量計算工程量,甲方負責工地住宿、水、電、工地所引起的糾紛、人為破壞機械的損失。
(2)乙方負責機械油料費及其他機械管理人員的費用,負責按質、按量、按時順利完成土方工程任務,乙方負責自己保管機械,人員食膳、維修機械的自理。
七、本合同有效期限:經(jīng)甲、乙雙方即簽訂之日起生效,具有同等法律保護,工程完成付完款后自動失效。
八、此合同一式兩份:甲、乙雙方各執(zhí)一份,希雙方應共同友好遵守執(zhí)行。
甲方負責人:
乙方負責人:
工地負責人:
簽訂時間:___年__月__日。
工程合作合同書篇十九
乙方:xxx。
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方行政村的水泥路面承包給乙方,工程造價款約21萬元,每平方米44元。甲方要求使用混凝土(簡稱商混),路面的厚度為10公分(檢驗)。
(一)工程限期20xx年20xx年日,因天氣、人為造成的施工困難,雙方不宜追究,甲方提供水電方便,費用乙方自理。
(二)在施工期間,乙方負責保養(yǎng)路面。
(三)付款方式:隨工程進度付款,大致分為三次,機械設備和人員進工地后首次支付總工程料款造價的40%,二次付總工程料款造價的40%,最后付總工程料款造價的20%。(按實際路面面積全部結清)。
(四)因甲方工程款不及時支付給乙方造成工程的`拖延,造成乙方工程的一切費用由甲方承擔:
(五)工程方面甲方負責隨時抽樣檢查,不合格及時返工;
(六)施工期間一切事故由乙方負責;
(七)一切工程路面隨形整平由乙方負責;
(八)未盡事宜,由甲乙雙方友好協(xié)商解決。
(九)工程質量c25甲方隨時抽檢。
(十)本合同一式二份,甲乙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起即可生效。
甲方:乙方:
20xx年xx月xx日。
工程合作合同書篇二十
甲方(委托方):簽約時間:
乙方(施工方):簽約地點:
為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、杭州市人民政府第141號《杭州市城鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結合本工程的家體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
1.甲乙雙方的條件:
甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關核準登記,并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質證書的單位。
2.裝飾施工地點:區(qū)路(小區(qū))幢號(單元)室。
3.住房結構:室廳結構,建筑面積平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《施工內(nèi)容表》。
5.承包方式樣:(包工包料,包清工,部分承包)。
6.本工程由設計。
7.工期:工程期限天,從年月日開工至年月日竣工。
1.總價款:(大寫)元(其中:設計費元,管理費(%)元,稅金(%)元)。經(jīng)雙方認可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程款按實另計。
2.合同簽訂后,甲方支付總價款的%,計元。20xx年xx月xx日前,甲方支付總價款的%,計天:20xx年xx月xx日前,甲方支付總價款的%,計元:20xx年xx月xx日前,甲方支付總價款的%,計元:尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后日內(nèi)一次付清。
(一)甲方工作。
1.甲方開工前,應向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權單位登記備案:確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準后,領取住宅裝修許可單。
2.甲方應在開工前天,向乙方進行現(xiàn)場交底。騰空房屋,消除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關系等行為的協(xié)調(diào)工作。
4.指派為甲方代表,負責合同履行,對工程質量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。
(二)乙方工作。
1.對甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
2.指派為乙方代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準,不得隨意改變房屋結構和使用性質。
4.與所在地物業(yè)管理單位《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務協(xié)議》。
5.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
1.甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》。
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,必須符合國家標準,有質量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現(xiàn)場,乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異或無法提供有關證明的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經(jīng)書面認可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。
2.乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》。
乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備,并應得到甲方認可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償經(jīng)甲方。
乙方提供的材料、設備,如不符合質量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
甲方提供的.施工圖紙或做說明及施工現(xiàn)場地應符合防火。防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發(fā)生。裝運修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物,應當按規(guī)定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責賠償:屬乙方負責修復和賠償。
乙方在施工期間應加強安全生產(chǎn),文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。
在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后(詳見附件四),方能進行該項目的施工,由此造成費用增減或工期改變的,由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質量行業(yè)規(guī)范》為質量評定驗收標準。
2.裝飾裝修工程竣工后,工程質量和環(huán)保要求應當符合國家有關標準。
3.由于甲方原因造成的工程質量問題,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.乙方應及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)(見附件五《工程質量驗收單》),甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予以書面承認。
6.工期竣工后,乙方應及時通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知七日內(nèi)進行驗收。
1.本合同簽訂生效后,甲方雙方應履行合同規(guī)定的各項條款(包括經(jīng)雙方確認的合同附件、預算及圖紙等),不得擅自變更或解除,否則違約方將付給對方工程預算總造價的10%的違約金,并承擔因此造成的其他經(jīng)濟損失。
2.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。
3.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方元。
4.甲方未輸任何手續(xù),要求乙方改變房屋結構和使用性質,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔損失。
5.未經(jīng)甲方同意,乙方擅自改變房屋結構和使用性質,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
1.凡包工包料的“雙包”工程,從竣工驗收合格之日計算,保修期為二年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
2.由于乙方原因造成質量問題,乙方無條件地進行維修。
3.由于甲方使用不當造成損壞,或不能正常使用,不屬保修范圍。
4.本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
住宅寅裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的,可以協(xié)商或者調(diào)解解決。不愿協(xié)商、調(diào)解或者協(xié)商、調(diào)解不成的,當事人可按下列第種方式處理:
(1)提交杭州仲裁委員會仲裁;。
(2)依法向人民法院起訴;。
甲方:乙方:
姓名(簽名):單位名稱(蓋章):
地址:法定代表人:
地址:委托代理人:
郵編:郵編:
電話:電話:
工商營業(yè)執(zhí)照號碼:
住宅裝修企業(yè)資質證書號碼:
開戶銀行:
帳號:
稅號:
20xx年xx月xx日。
簽證意見:
簽證員:
簽證機關(章)。
20xx年xx月xx日。
工程合作合同書篇二十一
三、出租方的權利和義務。
(1)承租方利用所租車輛從事違法犯罪活動。
(2)承租方將所租賃車輛轉讓、轉租、出售、抵押、質押。
(3)從事其它有損出租方車輛合法權益的活動。
2、不承擔租賃車輛于租賃期間引發(fā)的第三者責任。
3、其它的依照法律、法規(guī)的規(guī)定出租方應有的權利。
4、按合同約定提供技術狀況良好各種證照及規(guī)費齊全的車輛。
5、租賃期間對車輛使用情況及客戶信譽實施監(jiān)控。
四、承租方的權利和義務。
1、于租賃合同規(guī)定的租賃時段擁有所租賃車輛的使用權。
2、對租賃車輛承租前已有的損傷不承擔賠償、維修義務。
4、自行承擔租賃期內(nèi)所租車輛的燃油費用。
5、遵守《汽車承租人須知》的義務。
7、承租方必須承擔由于承租方行為帶來的其他經(jīng)濟損失。
8、協(xié)助出租方在租賃期內(nèi)辦理車輛保險事故的定損、理賠。
五、抵押條款。
3、承租方不可自行將押金抵作租金。
4、如由出租方提供駕駛人員,承租方不用交納押金。
六、保險條款。
1、出租方已就租賃車輛提供相應保險,詳見《汽車租賃登記表》。
工程合作合同書篇一
法定代表人:____________職務____________。
法定代表人:____________職務____________。
依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,并嚴肅履行。
第一條工程項目。
一、工程名稱:________________。
二、工程地點:________________。
三、工程編號:________________。
四、工程范圍和內(nèi)容:全部工程建筑面積________平方米。(各單項工程詳見工程項目一覽表)。
五、工程造價:全部工程施工圖預算造價人民幣________元,其中:人工費________元。(各單項工程詳見工程項目一覽表)。
第二條工程期限。
一、開竣工日期:依照國家頒布的工期定額,經(jīng)雙方商定,本合同工程開竣工日期如下:
全部工程自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。(各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表)
二、施工前各項準備工作,雙方應根據(jù)工程協(xié)議書中第三條規(guī)定,分別負責按時完成。
三、在施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延期限,應由雙方及時協(xié)商,簽訂協(xié)議,并報有關部門備案。
1.由于人力不可抗拒的災害,而被迫停工者;
2.因甲方變更計劃或變更施工圖,而不能繼續(xù)施工者;
3.因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求,而被迫停工或不能順利施工者。
第三條物資供應。
一、全部工程所需的物資按下列第項供應方式辦理:
1.特殊材料、統(tǒng)配部管材料及統(tǒng)配部管機電產(chǎn)品,均由甲方負責采購,供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責采購供應。
2.統(tǒng)配、部管材料,由乙方負責辦理申請、訂貨、調(diào)劑合用,特殊材料及統(tǒng)配、部管的機電產(chǎn)品,由甲方負責采購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責采購供應。
3.包工不包料工程,全部材料、設備由甲方采購供應到現(xiàn)場或指定的加工地點。
4.其他方式:
二、由甲方負責供應材料和設備的品種、規(guī)格、數(shù)量及進場期限,詳見甲方供應材料、設備一覽表。
三、成套設備和非標準設備,由甲方負責辦理申請、訂貨及加工,引進成套設備在交付乙方前,由甲方負責檢驗(甲方委托乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工,應另簽訂協(xié)議)。
四、工程所需材料,如因供應部門規(guī)格、品種或材質不能滿足工程要求必須以其他規(guī)格、品種代替或加工處理時,應事先取得原設計單位和甲方同意,并由三方簽訂協(xié)議后實行。由于代用或加工而發(fā)生的量差、價差及加工費,應按現(xiàn)行規(guī)定辦理結算。
五、凡應附有合格證明的材料,在進場時必須由供應方負責驗證;如無合格證明,必須經(jīng)供應方試驗合格后方準使用,其試驗費用,應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗,其試驗費用,應由甲方負擔。
六、由甲方負責供應的材料和設備,如未按期供應或規(guī)格、質量不符要求,經(jīng)雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,應由甲方負擔。
第四條工程款結算。
一、全部工程造價的結算方式。按下列第項規(guī)定辦理:
1.以審查后的施工圖預算加增減變更預算進行結算。
2.按施工圖預算加包干系數(shù)確定的包干造價結算,包干范圍以外的費用;另按有關規(guī)定付款。
3.按標準施工圖單方造價包干結算,包干范圍以外的費用,另按有關規(guī)定付款。
4.包工不包料工程,按預算定額規(guī)定的人工費結算。
5.招標的工程,按中標的價款結算。
二、工程款撥付與結辦法,按現(xiàn)行規(guī)定辦理(詳見附件)。
第五條施工與設計變更。
一、乙方要依據(jù)國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準以及設計要求組織施工,要全部達到合格。
二、要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調(diào)遷等損失,應由責任方負擔:
1.施工中如發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或嚴重不合理的地方,乙方應以書面形式通知甲方,由甲方在7天內(nèi)與原設計單位商定,提出修改或變更設計文件,經(jīng)甲乙雙方簽訂協(xié)議后,方準施工。
2.在施工中,如遇設計變更超出原設計標準或規(guī)模時,應在施工前按審批程序重新報批,經(jīng)審查處審核工程預算,經(jīng)辦銀行審查投資后,并由甲乙雙方簽訂協(xié)議,方可施工。否則,任何一方不得強行施工。
3.在施工中,如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程,應商定做到安全部位。
4.在施工中,如發(fā)現(xiàn)甲方投資不足,不能按時撥付工程進度款,而中途停建、緩建,給乙方造成的損失,應由甲方承擔。
三、乙方應嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度,凡隱蔽工程完成后,必須經(jīng)過驗收作出記錄,方能繼續(xù)進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收,并作好記錄,重大或復雜隱蔽工程,應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收,并辦理隱蔽工程驗收手續(xù)。如甲方未屆時參加,乙方可自行檢查驗收,甲方應予承認。
四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項,應按定額管理辦法報批。變更工程協(xié)議所附的變更預算,應在施工前及時送經(jīng)辦銀行,做為結算工程款之依據(jù)。
第六條竣工驗收、結算與保修。
一、乙方在單項工程竣工前5日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收,如甲方不能按時參加驗收,須提前通知乙方取得乙方同意后,另訂驗收日期,但甲方須承認竣工日期,如再不按時參加驗收,其所發(fā)生的管理費和各項損失均由甲方承擔。并償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
二、竣工工程驗收合格,從驗收之日起3天內(nèi),乙方向甲方移交完畢。如甲方不能按期接管、致使驗收后的工程發(fā)生損失,應由甲方承擔。
三、本項工程中的單位工程,如需單獨移交甲方,在移交時,雙方應辦理中間驗收手續(xù),作為該單位竣工工程驗收之依據(jù)。
四、在進行竣工工程驗收中,如發(fā)現(xiàn)工程質量不符合規(guī)定,乙方應負責無償修理或返工,并在雙方議定的措施和期限內(nèi)完成。經(jīng)驗收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
五、工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,經(jīng)雙方研究同意,可做減項竣工,并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù)。
六、竣工工程驗收,以國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、技師檢驗標準及施工圖為依據(jù)。在進行竣工驗收時,乙方應在驗收前10天向甲方提供以下文件:
1.增減變更文件和其他洽商記錄;
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;
3.工程竣工后,應繪制竣工圖,工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明,提交建設單位存檔。工程變更較大的,可以由建設單位自繪或委托設計單位、施工單位繪制竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收后,屬于民用建設項目應于竣工驗收后15天內(nèi),屬于工業(yè)建設項目,應于竣工驗收后30天內(nèi),將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件后,民用建設15天內(nèi),工業(yè)建設20天內(nèi)審查完畢,如到期未提出異議,由經(jīng)辦銀行審定撥款。
八、工程竣工驗收后,乙方對施工的土建工程質量負責保修一年,采暖工程保修第一個采暖期內(nèi)。在保修期內(nèi),確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故,乙方應負責無償修理。(屬于專業(yè)性建筑安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規(guī)定辦理)。
九、工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質量或其他問題,由甲方承擔責任。
第七條違約責任和仲裁。
一、由于乙方責任未按本合同規(guī)定的日期竣工,(以竣工驗收合格日期計算)每逾期一天,應償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金;屬于包工不包料的,每逾期一天,應償付給甲方按預算人工費千分之二的逾期違約金。
二、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項,如拖期不付,按銀行的短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。
三、實行合理化建議獎和提前竣工獎的,甲乙雙方應根據(jù)有關政策的規(guī)定,另行協(xié)議。
四、建筑安裝工程承包合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應及時協(xié)商,協(xié)商不成時,任何一方均可申請各級城鄉(xiāng)建設委員會或雙方上級業(yè)務主管部門,進行調(diào)解;解決不了的,可選擇下述第項處理:(1)向建筑物所在地的仲裁委員會申請仲裁,(2)直接向人民法院起訴。
第八條附則。
一、預算審查手續(xù),由建設單位將建筑安裝工程承包合同(附施工圖預算)送市建設工程合同預算審查處審查。要求鑒證的,可到建筑物所在地的區(qū)、縣工商行政管理局進行鑒證。
二、在本合同簽訂之前,雙方簽訂的施工準備合同(工程協(xié)議書),可做為本合同之附件。
三、招標工程,按《××市建設工程招標、投標暫行辦法》簽訂合同。
四、雙方商定的其他事項:
第九條合同附件。
一、工程項目一覽表。
二、全部施工圖紙。(合同正本有此附件)。
三、施工圖預算。(合同正本及建設銀行有此附件)。
四、甲方負責供應的材料、設備一覽表。
五、有關協(xié)議:
六、有關補充合同:
第十條合同份數(shù)及有效期。
一、本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)正本一份,并分別報送雙方業(yè)務主管部門副本一份。
二、本合同自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。
建設單位(發(fā)包方):____________________。
工程負責人:____________________________。
____年____月____日。
建工單位(承包方):____________________。
工程負責人:____________________________。
____年____月____日。
委任單位:____________。
施工單位:____________。
就____________裝飾工程,經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書,共同遵守如下:
一、工程名稱:___________________________。
二、工程地點:________________________。
三、工程項目內(nèi)容:________________________。
四、工程期限。
本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。
六、付款方式。
1.合同簽訂后甲方材料到場,開工兩天,甲方交付乙方工程總額預付款。
2.開工后,甲方按工程進度至完工,分期支付乙方工程總額預付款,余額在工程驗收合格一次性付清。(以預算書單價為標準,以實際工程量結算)。
七、材料設備:本工程所需的工程材料由乙方負責采購,及時組織進場,材料設備保管場地由甲方提供,以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工。
1.乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工,如有違反,甲方有權提出停工或返工,所造成的損失由乙方負責。
2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細,雙方認可后,該資料作為本合同不可分割的一部份,由于設計缺陷造成追加投資,及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3.施工中甲方提前增改項目,必須事先通知乙方,并雙方簽字附加協(xié)議,提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責,工期順延。
4.乙方應了解遵守物業(yè)管理處有關規(guī)定,遵守施工技術規(guī)范,因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞,由施工方負責。
5.如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關規(guī)定,造成罰款的由乙方負責。
九、工程質量。
1.本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。
2.由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量,其返工費用由乙方承擔。
3.由于乙方原因造成的無法返工的質量事故,一切后果由乙方負責。
4.裝飾工程質量保修一年。
十、工程驗收。
由乙方發(fā)出工程驗收通知,雙方人員到施工現(xiàn)場,按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收,驗收后,雙方負責人應在驗收單上簽名認可,如工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質量,安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任。
任何一方違返本合同的條款,所造成的損失,均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備注。
本合同有不詳之處,甲、乙方通過協(xié)商補充協(xié)議或條款,如本合同甲。乙方發(fā)生糾紛,雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟,按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。
十三、本合同報價表一式四份,甲、乙方雙方各執(zhí)兩份,經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效,具有法律效力。
甲方單位(蓋章):________。
代表人:__________________。
乙方單位(蓋章):________。
代表人:__________________。
日期:____________________
簽訂合同地點:____________。
工程合作合同書篇二
甲方:
乙方(施工責任方):
甲方承建之,現(xiàn)委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產(chǎn)及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內(nèi)容及雙方責任,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行:
一、工程內(nèi)容。
按施工圖紙設計方案各站點、區(qū)間交通設施或信號燈單項工程項目的工作內(nèi)容,具體為:站、區(qū)間交通設施部分工程。
二、方式。
甲方根據(jù)乙方負責施工之上述工程最終與業(yè)主、審計中心結算價對乙方進行結算,但乙方需向甲方繳納該結算總價的10%為施工責任管理費,各類稅、費均由乙方另行繳納。
三、組織領導:
1)乙方必須服從甲方的統(tǒng)一指揮、調(diào)配、指導及管理,遵守甲方現(xiàn)場的各項管理及規(guī)章制度,做到文明施工、安全施工。
2)乙方必須確保進場人員的技術素質,所有工種均持證上崗。在施工責任期內(nèi),未經(jīng)甲方許可,乙方不得隨意更換施工隊伍和人員,以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩(wěn)定性。
3)乙方必須指定專職管理人員,負責安排施工、生產(chǎn)、人員調(diào)配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
四、雙方責任:
1、甲方責任:
1)負責工地現(xiàn)場的工程質量、安全生產(chǎn)、工程進度、配料用料的指揮、監(jiān)督與管理。
2)負責安排乙方工作量及現(xiàn)場進度,審核完成工程量,申報預決算,申請撥付工程款。
3)負責與業(yè)主、設計、監(jiān)理等單位及部門進行工作聯(lián)系并申報有關文件資料。
2、乙方責任:
1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工,嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行《施工技術驗收規(guī)范》。尊重和服從業(yè)主、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮,對工程質量全面負責并確保達到優(yōu)良等級以上。
2)強化本施工隊伍的安全生產(chǎn)教育,嚴格按操作規(guī)程施工,不亂搭亂拉電路管線,不私自安裝電源插座,不強行、違章施工,嚴格杜絕火災等其他安全事故的發(fā)生。否則由乙方承擔由此產(chǎn)生之全部責任。
3)工人進入施工現(xiàn)場必須穿反光背心,佩帶安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完場清。
4)負責編制施工組織設計,由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排;班組長每天必須在作業(yè)現(xiàn)場,未經(jīng)項目經(jīng)理同意不得擅自離開工地。
5)必須保證充足的施工人員及技術力量,人數(shù)穩(wěn)定,工作效率高,否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
6)具體施工作業(yè)中必須配備所需交通安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設施,并且必須符合我市有關道路施工操作規(guī)程及相關法律規(guī)定,以確保安全、文明施工,否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責,相關費用由乙方自承擔。
7)乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執(zhí)行甲方制定的各項規(guī)章制度及有關條例。如有違反且情節(jié)嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽,甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工,剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償,由此產(chǎn)生之一切法律后果均由乙方自行負責。
8)該工程完工并移交甲方前,乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產(chǎn)損失所發(fā)生一切責任,保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發(fā)生之相關費用。
9)乙方不得將依據(jù)本責任書取得,經(jīng)甲方委托施工之施工任務再行轉包,否則甲方有權立即收回本施工項目。
10)工程完工后,向甲方及時上報該工程的施工總結。
五、工程質量及驗收標準:
工程質量應符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范以及業(yè)主、監(jiān)理單位和甲方的要求。必須達到國家或專業(yè)質量檢驗評定的優(yōu)良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規(guī)程施工,造成工程質量不符合設計要求、質量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工費用由乙方承擔,由此造成之材料浪費及經(jīng)濟全部由乙方負責賠償,工期不予順延。
六、工期:
乙方必須嚴格按照甲方現(xiàn)場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限,如期按時或提前完成所有本項目的施工任務,若拖延工期,每延期一日,按結算總價的‰或元向甲方支付罰金。
七、付款方法:
1)甲方按乙方所完成之實際施工進度,每月或每一單項工程完工后,根據(jù)業(yè)主給甲方撥付或結算之工程款,到甲方帳戶后三天內(nèi)按95%扣除稅金和管理費后支付給乙方。
2)質保金:質保金按工程總造價的5%逐月或每單項工程逐次扣除,待工程完工并通過竣工驗收兩年后,據(jù)實返還。因質量原因造成的返修,由乙方負責,返修費用由乙方承擔。工程保修期間,乙方應在收到甲方書面通知10日內(nèi)派人修理,否則甲方可委托其他單位或人員修理,其費用由甲方在乙方質保金內(nèi)扣除,不足部分由乙方支付。
八、其它:
1)若乙方無正當理由單方終止本責任書,除承擔由此給甲方造成的經(jīng)濟損失外,還應向甲方支付工程總造價3%的違約金。
2)若乙方違反本責任書之上述有關約定,不按工期竣工、質量達到設計規(guī)范或要求、存在較大安全隱患或發(fā)生安全事故以及發(fā)生其他導致本責任收無法履行的行為,甲方有權單方解除本責任書并要求乙方清場,乙方對該行為給甲方造成的經(jīng)濟損失應當予以賠償。
九、甲方對本責任書上述各條款具有解釋權。
十、本責任書一式兩份,甲、乙方執(zhí)一份,具有同等法律效力。該責任書自雙方簽自蓋章之日起生效,至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后,除保修條款依然有效外,即告終止。
甲方:乙方(施工責任方):
代表:代表:
經(jīng)辦人:施工責任人:
簽約日期:年月日簽約日期:年月日
工程合作合同書篇三
法定代表人:____________。
承包方(乙方)________________________________。
法定代表人:____________。
依照《中華人民共和國合同法》與________市的有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,并嚴肅履行。
第一條、工程項目。
一、工程名稱:________________。
二、工程地點:________________。
三、工程編號:________________。
四、工程范圍和內(nèi)容:全部工程建筑面積________平方米。(各單項工程詳見工程項目一覽表)。
五、工程造價:全部工程施工圖預算造價人民幣________元,其中:人工費________元。(各單項工程詳見工程項目一覽表)。
第二條、工程期限。
一、開竣工日期:依照國家頒布的工期定額,經(jīng)雙方商定,本合同工程開竣工日期如下:
全部工程自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。(各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表)
二、施工前各項準備工作,雙方應根據(jù)工程協(xié)議書中第三條規(guī)定,分別負責按時完成。
三、在施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延期限,應由雙方及時協(xié)商,簽訂協(xié)議,并報有關部門備案。
1.由于人力不可抗拒的災害,而被迫停工者;。
2.因甲方變更計劃或變更施工圖,而不能繼續(xù)施工者;。
3.因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求,而被迫停工或不能順利施工者。
第三條、物資供應。
一、全部工程所需的物資按下列第(__)項供應方式辦理:
1.特殊材料、統(tǒng)配部管材料及統(tǒng)配部管機電產(chǎn)品,均由甲方負責采購,供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責采購供應。
2.統(tǒng)配、部管材料,由乙方負責辦理申請、訂貨、調(diào)劑合用,特殊材料及統(tǒng)配、部管的機電產(chǎn)品,由甲方負責采購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責采購供應。
3.包工不包料工程,全部材料、設備由甲方采購供應到現(xiàn)場或指定的加工地點。
4.其他方式:
二、由甲方負責供應材料和設備的品種、規(guī)格、數(shù)量及進場期限,詳見甲方供應材料、設備一覽表。
三、成套設備和非標準設備,由甲方負責辦理申請、訂貨及加工,引進成套設備在交付乙方前,由甲方負責檢驗(甲方委托乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工,應另簽訂協(xié)議)。
四、工程所需材料,如因供應部門規(guī)格、品種或材質不能滿足工程要求必須以其他規(guī)格、品種代替或加工處理時,應事先取得原設計單位和甲方同意,并由三方簽訂協(xié)議后實行。由于代用或加工而發(fā)生的量差、價差及加工費,應按現(xiàn)行規(guī)定辦理結算。
五、凡應附有合格證明的材料,在進場時必須由供應方負責驗證;如無合格證明,必須經(jīng)供應方試驗合格后方準使用,其試驗費用,應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗,其試驗費用,應由甲方負擔。
六、由甲方負責供應的材料和設備,如未按期供應或規(guī)格、質量不符要求,經(jīng)雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,應由甲方負擔。
第四條、工程款結算。
一、全部工程造價的結算方式。按下列第(__)項規(guī)定辦理:
1.以審查后的施工圖預算加增減變更預算進行結算。
2.按施工圖預算加包干系數(shù)確定的包干造價結算,包干范圍以外的費用;另按有關規(guī)定付款。
3.按標準施工圖單方造價包干結算,包干范圍以外的費用,另按有關規(guī)定付款。
4.包工不包料工程,按預算定額規(guī)定的人工費結算。
5.招標的工程,按中標的價款結算。
二、工程款撥付與結辦法,按現(xiàn)行規(guī)定辦理(詳見附件)。
第五條、施工與設計變更。
一、乙方要依據(jù)國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準以及設計要求組織施工,要全部達到合格。
二、要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調(diào)遷等損失,應由責任方負擔:
1.施工中如發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或嚴重不合理的地方,乙方應以書面形式通知甲方,由甲方在7天內(nèi)與原設計單位商定,提出修改或變更設計文件,經(jīng)甲乙雙方簽訂協(xié)議后,方準施工。
2.在施工中,如遇設計變更超出原設計標準或規(guī)模時,應在施工前按審批程序重新報批,經(jīng)審查處審核工程預算,經(jīng)辦銀行審查投資后,并由甲乙雙方簽訂協(xié)議,方可施工。否則,任何一方不得強行施工。
3.在施工中,如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程,應商定做到安全部位。
4.在施工中,如發(fā)現(xiàn)甲方投資不足,不能按時撥付工程進度款,而中途停建、緩建,給乙方造成的損失,應由甲方承擔。
三、乙方應嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度,凡隱蔽工程完成后,必須經(jīng)過驗收作出記錄,方能繼續(xù)進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收,并作好記錄,重大或復雜隱蔽工程,應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收,并辦理隱蔽工程驗收手續(xù)。如甲方未屆時參加,乙方可自行檢查驗收,甲方應予承認。
四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項,應按定額管理辦法報批。變更工程協(xié)議所附的變更預算,應在施工前及時送經(jīng)辦銀行,做為結算工程款之依據(jù)。
第六條、竣工驗收、結算與保修。
一、乙方在單項工程竣工前__日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收,如甲方不能按時參加驗收,須提前通知乙方取得乙方同意后,另訂驗收日期,但甲方須承認竣工日期,如再不按時參加驗收,其所發(fā)生的管理費和各項損失均由甲方承擔。并償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
二、竣工工程驗收合格,從驗收之日__天內(nèi),乙方向甲方移交完畢。如甲方不能按期接管、致使驗收后的工程發(fā)生損失,應由甲方承擔。
三、本項工程中的單位工程,如需單獨移交甲方,在移交時,雙方應辦理中間驗收手續(xù),作為該單位竣工工程驗收之依據(jù)。
四、在進行竣工工程驗收中,如發(fā)現(xiàn)工程質量不符合規(guī)定,乙方應負責無償修理或返工,并在雙方議定的措施和期限內(nèi)完成。經(jīng)驗收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
五、工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,經(jīng)雙方研究同意,可做減項竣工,并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù)。
六、竣工工程驗收,以國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、技師檢驗標準及施工圖為依據(jù)。在進行竣工驗收時,乙方應在驗收前__天向甲方提供以下文件:
1.增減變更文件和其他洽商記錄;。
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;。
3.工程竣工后,應繪制竣工圖,工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明,提交建設單位存檔。工程變更較大的,可以由建設單位自繪或委托設計單位、施工單位繪制竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收后,屬于民用建設項目應于竣工驗收后__天內(nèi),屬于工業(yè)建設項目,應于竣工驗收后__天內(nèi),將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件后,民用建設__天內(nèi),工業(yè)建設__天內(nèi)審查完畢,如到期未提出異議,由經(jīng)辦銀行審定撥款。
八、工程竣工驗收后,乙方對施工的土建工程質量負責保修一年,采暖工程保修第一個采暖期內(nèi)。在保修期內(nèi),確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故,乙方應負責無償修理。(屬于專業(yè)性建筑安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規(guī)定辦理)。
九、工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質量或其他問題,由甲方承擔責任。
第七條、違約責任和仲裁。
一、由于乙方責任未按本合同規(guī)定的日期竣工,(以竣工驗收合格日期計算)每逾期一天,應償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金;屬于包工不包料的,每逾期一天,應償付給甲方按預算人工費千分之二的逾期違約金。
二、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項,如拖期不付,按銀行的短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。
三、實行合理化建議獎和提前竣工獎的,甲乙雙方應根據(jù)有關政策的規(guī)定,另行協(xié)議。
四、建筑安裝工程承包合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應及時協(xié)商,協(xié)商不成時,任何一方均可申請各級城鄉(xiāng)建設委員會或雙方上級業(yè)務主管部門,進行調(diào)解;解決不了的,可選擇下述第項處理:(1)向建筑物所在地的仲裁委員會申請仲裁,(2)直接向人民法院起訴。
第八條、附則。
一、預算審查手續(xù),由建設單位將建筑安裝工程承包合同(附施工圖預算)送市建設工程合同預算審查處審查。要求鑒證的,可到建筑物所在地的區(qū)、縣工商行政管理局進行鑒證。
二、在本合同簽訂之前,雙方簽訂的施工準備合同(工程協(xié)議書),可做為本合同之附件。
三、招標工程,按《____市建設工程招標、投標暫行辦法》簽訂合同。
四、雙方商定的其他事項:
第九條、合同附件。
一、工程項目一覽表。
二、全部施工圖紙。(合同正本有此附件)。
三、施工圖預算。(合同正本及建設銀行有此附件)。
四、甲方負責供應的材料、設備一覽表。
五、有關協(xié)議:________________。
六、有關補充合同:__________________。
第十條、合同份數(shù)及有效期。
一、本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)正本__份,并分別報送雙方業(yè)務主管部門副本__份。
二、本合同自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。
工程合作合同書篇四
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況。
工程名稱:_______________________。
工程地點:_______________________。
工程內(nèi)容:_______________________。
工程立項批準文號:_______________________。
資金來源:自籌。
二、工程承包范圍。
承包范圍:施工圖內(nèi)除合同約定的發(fā)包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內(nèi)容(其中部分材料和鋼結構由發(fā)包人提供)。
三、合同工期。
竣工日期:_____年____月___日;
合同工期總日歷天數(shù):______天。
四、質量標準。
工程質量標準:合格(其中主體為優(yōu)質結構)。
五、合同價款。
金額(大寫):________;預算價約計_______萬元。
六、組成合同文件。
本合同文件包括:
1、本合同協(xié)議書;。
2、圖紙;。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、違約、索賠和爭議。
2、本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或邀請第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
八、工程結算。
1、工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包方認可后____天內(nèi),承包方向發(fā)包方遞交竣工結算報告及完整的結算資料,雙方按照協(xié)議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調(diào)整內(nèi)容,進行工程竣工結算。
2、辦理工程價款竣工結算的一般公式為:
竣工結算工程款=預算(或概算)或合同價款+施工過程中預算或合同價款調(diào)整數(shù)額-預付及已結算工程價款-保修金。
3、發(fā)包人與承包人在建設工程承包合同中約定質量保證金,發(fā)包人從應付的工程款中預留,用以保證承包人在缺陷責任期內(nèi)對建設工程出現(xiàn)的缺陷進行維修的資金,質量保證金為___________________________________元(人民幣);:____________元(人民幣)。
九、合同生效合同訂立時間:__________年______月______日。
1、合同訂立地點:________________________。
2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規(guī)定并無任何糾紛后合同自行解除。
發(fā)包人:_______________________。
法定代表人:_______________________。
_______年______月_____日。
承包人:_______________________。
法定代表人:_______________________。
_______年______月_____日。
工程合作合同書篇五
郵碼______________________________。
電話______________________________。
法定代表人:______________________。
職務______________________________。
勘察單位(乙方):________________。
郵碼______________________________。
電話______________________________。
法定代表人:______________________。
職務______________________________。
為了明確建設單位與勘察單位的經(jīng)濟責任,分工協(xié)作,相互促進,多快好省地完成建設項目的勘察任務,根據(jù)已被正式批準的建設項目計劃,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條工程名稱、規(guī)模、投資額、建設地點________________________。
第二條勘察的范圍、進度和質量________________________。
第三條甲方的義務。
1.在簽訂合同時,甲方必須向乙方提交按基建程序批準的計劃任務書復印件,提交進行工程地質勘察的用地批準文件和紅線圖復印件。
2.在簽訂合同時,甲方必須在________年____月____日向乙方提交由設計單位提出、經(jīng)建設單位同意的勘測范圍之地形圖和建筑平面布置圖各一份,提交由建設單位委托、設計單位填寫的勘察技術要求及附圖,并對提交的時間、進度、質量負責。
3.甲方必須在________年____月____日以前做好現(xiàn)場勘察工作的水、電供應、平整道路、清理現(xiàn)場、準備材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明細表)。
4.甲方必須在________年____月____日乙方進入現(xiàn)場前,辦好征地、拆遷、砍樹、采青苗等項目的賠償手續(xù)。
5.甲方必須負責解決乙方勘察人員的現(xiàn)場吃住、辦公等條件。乙方現(xiàn)場勘察人員的吃住費用由乙方自負,如果甲方安排住招待所、飯店,費用由甲方負擔。甲方人員的集體福利設施(如浴室、理發(fā)、醫(yī)療等)應為乙方人員提供方便??辈焓┕ぶ斜仨毜拿窆?、燃油料以及冬季生活取暖的設置及煤、木材由甲方供給(費用由乙方負責);生產(chǎn)現(xiàn)場取暖和機具的看守由甲方負責解決并負擔費用。
6.乙方勘察人員、勘察機具進入工程地點的交通運輸和勞務費均由甲方負擔。
7.甲方對乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得轉讓給第三者重復使用。
第四條乙方的義務。
1.乙方應按照現(xiàn)行的標準、規(guī)范和技術條例,進行工程測量、工程地質、水文地質的勘察工作,并按合同規(guī)定的進度、質量提交勘察成果。
2.乙方應于________年____月____日進入現(xiàn)場勘察,________年____月____日提交全部勘察資料,提交測量透明圖____份,提交工程地質報告書一式____份(如甲方需要加印、加曬圖紙資料,另外收費)。乙方如因氣候或甲方原因影響現(xiàn)場施工3天以上,工期可順延。
第五條定金及勘察收費標準及撥付辦法。
1.本工程按國家主管機關頒發(fā)的工程勘察收費標準收取勘察費,總價預計為________元。自本勘察合同生效后________日內(nèi),甲方應向乙方支付相當于勘察費的30%的定金;勘察合同履行后,定金抵作勘察費。甲方不履行合同的,無權要求償還定金,乙方不履行合同的,應當雙倍返回定金。勘察工作開工后,甲方應向乙方支付勘察費的30%;全部勘察工程結束后,乙方按合同規(guī)定向甲方提交勘察報告書和圖紙,并進行工程結算,甲方提取資料后____日內(nèi),應按實際勘察工作量清付勘察費??辈熨M用的支付均由建設銀行辦理托收承付。
2.屬于特殊工程(如自然地質條件復雜,技術要求高,勘察手段超過現(xiàn)行規(guī)范,特別重大、緊急、有特殊要求的工程,特別小的工程等)的收費辦法,原則上按勘測工程總價加收20%~40%的勘察費。
第六條甲方的違約責任。
1.如果由于甲方變更計劃,或提供的資料不準確,或未按期提供勘察、設計必需的資料或工作條件而造成勘察、設計的返工、停工、窩工或修改設計,甲方應按乙方實際消耗的工作量增付費用,勘察工期順延,因甲方責任而造成重大返工或重作設計,應另行增費,勘察工期順延。
2.甲方超過合同規(guī)定的時間交付勘察費或定金,應按銀行拖延付款的規(guī)定向乙方償付違約金________元。
第七條乙方的違約責任。
1.乙方因勘察質量低劣引起返工或造成工程損失,應繼續(xù)完善勘察,并根據(jù)造成的損失情況承擔經(jīng)濟和技術責任,甲方可視造成的損失大小,減少或不付勘察設計費。
2.乙方如勘察錯誤造成工程重大質量事故,除免收受損失部分的勘察設計費外,還應付與直接受損失部分勘察設計費相等的賠償金。
3.由于乙方的責任延遲提供勘察文件,時間達____天以上的,每延遲一天,應向甲方償付相當于工程勘察費總價____%的違約金。
第八條糾紛的處理。
本合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時,雙方屬于同一部門的,由上級主管部門調(diào)解;調(diào)解不成,或不屬于同一部門的,按以下第項方式解決:
(1)申請________仲裁委員會仲裁;。
(2)向________人民法院起訴。
第九條其他約定。
本合同________年____月____日雙方簽后生效,全部勘察工程驗收后失效。本合同如有未盡事宜,需經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充協(xié)定。補充協(xié)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,送計委、建委、建行……各留存一份。
建設單位(甲方):____________。
代表人:______________________。
___________年_______月______日。
勘察單位(乙方):____________。
代表人:______________________。
___________年_______月______日。
工程合作合同書篇六
甲方:
代表:
地址:
電話:
乙方:
代表:
地址:
電話:
茲有甲方將______防水工程委托承包方乙方施工,為了加強甲乙雙方合同,明確責任,保證工程在施工過程中順利進行,經(jīng)雙方研究決定,特簽訂本合同。
一、合作內(nèi)容。
1、______防水工程以包工包料形式由乙方負責施工。
2、工程每平方價格為______元。
二、工程采用材料及質量要求。
采用______牌瀝青防水卷材,要求厚度為____厘米,控制不低于______,搭接部分按規(guī)范不能小于_____公分。
三、付款方式。
防水工程完工經(jīng)驗收合格后上報工程量隔月付款____%,經(jīng)雨季過后無質量問題付____%,下余____%作為質量保證金,____年后無質量問題付清尾款。
四、安全施工。
在工程施工中,甲乙雙方都應本著負責態(tài)度密切配合,搞好現(xiàn)場施工,安全生產(chǎn),甲方應保證乙方施工前提要求,乙方在符合施工前提下,按時按質完成工程施工。
五、工程面積。
按甲方確認的實做面積結算,此價格為含稅人民幣價格。
六、保質期。
本防水工程的保修期為____年;乙方在質量保修期內(nèi),按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任;屬于保修范圍、內(nèi)容的項目,乙方應當在接到保修通知之日起____天內(nèi)派人保修。乙方不在約定期限內(nèi)派人保修的,甲方可以委托他人修理;發(fā)生緊急搶修事故的,乙方在接到事故通知后,應當立即到達事故現(xiàn)場搶修;質量保修完成后,由甲方組織驗收。
七、違約責任。
1、在施工過程中,乙方必須做好做足一切安全措失,如發(fā)生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。
2、乙方所提供的產(chǎn)品必須符合合同所規(guī)定且必須達到國家規(guī)范要求,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)所造成的損失由乙方承擔,甲方可單方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必須向甲方支付合同總款____%的違約金。
3、乙方必須按照合同的品牌及甲方所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工,不得偷工減料。否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方可拒付乙方工程款并可單方面解除合同,且乙方必須向甲方支付合同總價款____倍的違約金。
4、合同一經(jīng)簽訂,乙方不得單方面解除合同或中途停工,否則必須向甲方支付合同總款____%的違約金。
八、爭議解決。
協(xié)議有效期內(nèi),若雙方發(fā)生任何爭議,應本著相互諒解、互惠互利的原則協(xié)商解決。如果協(xié)商不成,雙方可向______方所在地人民法院訴訟。
九、其他。
1、未盡事宜及雙方發(fā)生糾紛,雙方本著友好互惠態(tài)度進行協(xié)商補充解決。
2、本合同一式____份,自雙方簽字日起生效,雙方各執(zhí)____份,均具同等法律效力。
甲方(簽章):
代表人(簽字):
______年____月____日。
乙方(簽章):
代表人(簽字):
______年____月____日。
工程合作合同書篇七
1.1乙方根據(jù)要求向甲方提供【網(wǎng)絡監(jiān)控設備一批】(詳見附件【一】)。
二、交付方式。
2.1乙方應按下述要求將產(chǎn)品交付甲方:
2.
1.1交付期限:合同簽訂后【】內(nèi)交付。
2.
1.2交付地點:【需方自提】。
2.
2.3交付方式:【交付方式及運輸方式、運費見補充附頁】。
三、運費及風險轉移。
四、質量保證。
4.2因產(chǎn)品質量問題引起的一切人身、財產(chǎn)損失,乙方應承擔全部賠償責任。
五、合同價款及支付。
5.2甲方憑乙方開具的相應金額的發(fā)票并按以下第【1】種方式向乙方付款:
(1)一次性支付:甲方在收到乙方全部產(chǎn)品,并驗收合格簽收后支付。
(2)分期支付:甲方分期向乙方支付本合同采購價款:【】。
六、質量保修。
七、違約責任。
八、爭議解決。
九、其他約定事項。
工程合作合同書篇八
上訴人(一審被告):_________________甲公司(原達州__________公司)。
法定代表人:_________________黃__________執(zhí)行董事。
身份證號:_____________。
被上訴人(一審被告):_________________乙公司。
法定代表人:_________________劉__________總經(jīng)理。
上訴請求:_________________。
1、撤銷成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。
2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。
3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。
上訴人于年月日收到成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》,上訴人對該判決不服,現(xiàn)提起上訴。
一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯(lián)營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴,不講事實。
年月日,上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯(lián)營合同》是實。該合同約定:_________________乙方以甲方名義進行承包施工,工程名稱為__________街整治工程。后來,由于沒能中標,該合同自然終止,沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》,并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯(lián)。因為,“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交,__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事,同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然,一審法院的認定牽強附會,缺乏根據(jù),不能成立。
二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據(jù)的。首先,萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協(xié)議,又沒有結算書依據(jù),哪來的工程結算呢?其次,庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件,卻稱拿不出原件,僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且,這只是張封面沒有具體的結算內(nèi)容。同時,既沒有發(fā)包建設單位建設局蓋章,也沒有承包單位“乙公司”蓋章,僅僅在“施工(編制)單位”一欄,有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章,該欄的旁邊有“達州__________公司”公章,而萬__________在上面僅是技術負責人,并非項目經(jīng)理或承包人。眾所周知,工程竣工造價結算,是發(fā)生在建設發(fā)包單位同施工承包單位之間,而這份結算書卻不是。如果是轉包結算,那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內(nèi)部分包結算,那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算,而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子,那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則,工程造價一欄為865666元,而一審認定工程總結算價為752700元,稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上,標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造,均不涉及拆遷,哪來扣拆遷費呢?凡此種種,疑點重重。怎么能采信成為有效證據(jù)呢?毫無疑問,這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據(jù)。一審法院卻不加認真核實審查,主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算,因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程,這種做法于法無據(jù)。
三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建,“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》。
根據(jù)《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》第七十四條規(guī)定:_________________“訴訟過程中,當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據(jù),人民法院應當予以確認,但當事人反悔并有相反證據(jù)足以推翻的除外?!憋@然,“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述,但第二次又否認。同時,本案有其他證據(jù)足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據(jù)外,還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發(fā)生的分包關系,那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款,“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而,一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。
綜上所述,一審判決無視本案事實真相,將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上,并以一份施工內(nèi)容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯(lián)營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據(jù),同時,在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據(jù)復印件的真實性存在極大異議的情況下,冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法,實屬認定事實錯誤,沒有任何法律依據(jù),應予改判。請二審法院查明本案事實,依法作出公正判決,以維護上訴人之合法權益。
此致
成都市中級人民法院。
上訴人:_________________甲公司。
年_____月_____日。
工程合作合同書篇九
甲乙雙方按照《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結合工程的實際情況,達成如下協(xié)議。
第一條承包工程概況_________。(包括工程名稱、地點、內(nèi)容、承包的范圍、開工和竣工日期、質量等級等內(nèi)容)
第二條合同文件使用的語言文、標準和適用的法律_________。(本條主要是用于涉外方面的)。
第三條圖紙_________。(寫明圖紙?zhí)峁┑娜掌?、套?shù)、保密要求以及圖紙的解釋等)
第四條甲乙雙方駐工地代表_________。(寫明姓名、性別、年齡、在單位中的職務)。
第五條甲乙雙方的基礎工作_________。
第六條工程進度計劃_________。
第七條工程監(jiān)督_________。(包括隱蔽工程的中間驗收等)。
第八條人事同價款及其調(diào)整_________。
第九條工程預付款及工程價的支付方式和時間_________。
第十條工程驗收_________。
第十一條決算_________。
第十二條保修_________。
第十三條爭議處理_________。
第十四條違約責任_________。
第十五條雙方約定的其他內(nèi)容_________。
第十六條本合同一式_________份,當事人各執(zhí)_________份。本合同自_________年_________月_________(寫明生效的時間或者條件)之日起生效。本合同未盡事宜,雙方可以協(xié)商訂立補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等的效力。
承包方(蓋章):_________發(fā)包方(蓋章):_________。
代表人(簽):_________代表人(簽):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
工程合作合同書篇十
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》《國家建筑施工規(guī)范》及相關條例,本著互惠互利的原則,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,甲方確定把興安縣世紀冰川旅游區(qū)賓館工程承包給乙方施工管理。
為進一步明確雙方的責任和權利特簽訂如下協(xié)議:
1、工程名稱:興安縣世紀冰川靈佛旅游賓館樓工程。
2、工程地點:興安縣嚴關鎮(zhèn)仙橋村委會樂施堂村。
3、建筑結構:(框架結構)壹棟約26000㎡。
4、承包內(nèi)容及施工范圍:土建水電工程按建筑施工圖,結構施工圖水電施工圖及設計說明。
酒店裝修另合同簽署。
5、承包方式:包工、包料。
6、工程造價暫定3000萬元。
1、本合同范圍內(nèi)的工程項目依據(jù)甲方提供的設計圖紙文件。
及乙方實際完成的工程量計價標準。
土建、水電安裝按__年《廣西壯族自治區(qū)建筑工程消耗量定額》計價,下浮6%后結算給乙方。
2、工程范圍內(nèi)所用材料按施工期間桂林市建設工程造價管理站發(fā)布的興安縣造價信息進行調(diào)價。
興安沒有列入的材料則按桂林市相應當期的造價信息進行調(diào)整。
信息價沒有的,雙方按市場價友好協(xié)商確定,按實際發(fā)生的工程量計價結算。
1、本工程有效工期為240天。
2、開工時間:20__年6月20日前(以甲方進場通知為準)。
3、竣工時間:(按實際開工日計算)。
1、質量要求按國家建設質量標準規(guī)范,等級為合格。
2、乙方每完成一個分項,必須及時報請甲方代表、監(jiān)理、技術負責人,質檢人員進行驗收。
并根據(jù)驗收意見整理簽字后方能進入下一道工序。
3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內(nèi)組織有關人員到位驗收,否則按已驗收合格,在乙方進行施工后甲方必須給以簽字認可。
4、材料必須保質保量。
所有進場材料必須要有出廠合格證,國家有規(guī)定要求復檢的材料必須到質檢站檢測合格方能使用。
1、本工程由乙方墊資工程款:從基礎土方開挖墊資到00地面(現(xiàn)澆完畢)。
2、在乙方墊資到位時,甲方按實際完成的`工程量結付工程進度款的80%給乙方。
以后,每完成一層,結付一次進度款,以此類推。
3、在乙方負責墊資期間內(nèi)如因乙方資金原因造成停工20天以上,甲方有權終止合同,一切損失由乙方承擔。
4、工程竣工驗收合格后,乙方資料合格后及結算單報請甲方審核,甲方必須在接到申報資料30個工作日內(nèi)審核完成,如有爭議,可共同委托相關造價事務所審核。
結算經(jīng)甲方審核批準后,除留質保金3%外,三個月內(nèi)一次性付清,不得拖欠。
5、如甲方不按合同付款,每一天必須按拖欠款金額總數(shù)的3‰賠付給乙方,以此類推。
6、本工程所有工程款必須轉賬到乙方開戶單位:
開戶銀行:
銀行:的帳戶上。
1、在工程交付前,乙方必須做好交付前的細節(jié)整改、衛(wèi)生清理、安全保衛(wèi)、工程保管等相關工作。
自檢合格后書面申報甲方和監(jiān)理工程師復檢,簽字確認復檢合格后,方可進行工程交付,否則因此產(chǎn)生的損失由承包方負責。
2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內(nèi)必須組織有關人員到場進行竣工驗收、簽證,否則,視為以驗收合格。
3、在雙方未驗收簽證交付使用前甲方不得自行占用,否則視為驗收合格以交付甲方使用。
1、甲方必須在施工前提供準確的地質地下管線資料,確保各項保護用品不受損失,并保證在乙方進場前三天做好三通一平。
2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環(huán)境衛(wèi)生管理等手續(xù)。
4、提供標準的水準點和詳細的坐標控制點,并在現(xiàn)場指導乙方進行施工。
在施工期間甲方必須協(xié)商好,周邊的一切社會關系。
確保施工順利進行。
5、甲方在支付工程進不能以任何理由及借口拖延支付時間。
6、乙方必須嚴格按圖紙的設計要求和施工規(guī)范施工,甲方管理人員發(fā)現(xiàn)施工質量達不到設計和施工規(guī)范要求時,有權要求乙方停工整改,并進行相應處罰。
7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙設計規(guī)定,經(jīng)甲方同意方可使用。
8、在施工期間,乙方必須做好安全教育工作。
做到安全生產(chǎn),文明施工,如因乙方原因出現(xiàn)一切安全事故,全部責任由乙方承擔與甲方無關。
1、本協(xié)議條款雙方共同遵守,甲方必須協(xié)調(diào)建設方處理好周邊的一切社會關系,如有村民和其它人員進行無理取鬧和阻礙施工而造成項目停工時一切損失由甲方承擔(除乙方自身原因外)。
2、乙方嚴格按合同工期施工,不得拖延工期和無故停工,如違反合同約定,甲方有權終止該工程合同,一切損失由乙方自負。
3、乙方在此合同又方簽字生效時,必須向甲方交納工程質保金叁拾萬元整。
此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。
4、此合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
雙方簽字時即時生效,雙方必須共同遵守執(zhí)行,同時具有法律效力。
甲方:(蓋章)乙方:
法定代表人:法定代表人:
身份證號:身份證號:
電話號碼:電話號碼:
年月日年月日。
工程合作合同書篇十一
乙方(承包單位):_____________________________。
為了規(guī)范建設市場,在工程建設中防止各種不正當行為的發(fā)生,確保建設工程高效,優(yōu)質,按時竣工投產(chǎn),遵照國家建設部,監(jiān)察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神,根據(jù)_________________有關要求,并經(jīng)甲乙雙方同意,特訂立如下協(xié)議:
一、甲乙雙方應當共同自覺遵守國家和_________________關于廉政建設的各項規(guī)定和關于建設工程承發(fā)包的各項規(guī)定。
二、甲方及其工作人員應做到。
(一)向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規(guī)定。
(二)對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規(guī)定,如發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的,出給予當事人批評教育外,應視情節(jié)輕重,后果大小給予相應的經(jīng)濟處罰或紀律處分。
(三)甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動,須經(jīng)主管領導同意;在工程建設項目中發(fā)現(xiàn)乙方單位有不廉潔的行為,應及時采取措施,終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生,并報告主管領導。
(四)甲方人員在工程建設項目中發(fā)現(xiàn)乙方單位有不廉潔的行為,應及時采取措施,終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生,并報告主管領導。
(五)甲方工作人員(含家屬、子女,下同)不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費。
(六)甲方工作人員應當保持與乙方的正常業(yè)務交往,不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品,難以拒收的,必須按有關規(guī)定登記上交;不得向乙方索要(或接受)通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品,不得在乙方報銷任何應由單位或個人支付的費用。
(七)甲方工作人員不得參加可能影響公正執(zhí)行公務的宴請和高消費的娛樂活動。
(八)甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排,以及出國出境提供方便。
(九)甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內(nèi)外旅游活動。
(十)甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包等經(jīng)濟活動。
三、乙方及其工作人員應當做到。
(一)乙方應了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規(guī)定,支持甲方執(zhí)行有關規(guī)定和制度。
(二)乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規(guī)定),按時出席甲方召集的有關會議。
(三)乙方應當通過正常途徑開展相對業(yè)務工作,不得為獲取某些不正當利益而向甲方工作人員(含家屬、子女下同)贈送禮金、有價證券和貴重物品等。
(四)乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設備供應、工程量變動、工程驗收、工程質量問題處理等進行私下商談或者達成默契。
(五)乙方不得以洽談業(yè)務、簽訂合同等為借口,邀請甲方工作人員外出旅游或進入營業(yè)性高檔娛樂場所。
(六)乙方不得為甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。
四、獎懲。
(一)乙方如發(fā)現(xiàn)甲方及其工作人員有違反上述協(xié)議者,應及時采取措施,終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生,并及時向甲方領導或者甲方上級單位舉報,甲方不得找任何借口對乙方進行報復或刁難、延誤工作。情節(jié)嚴重的可向有關部門投訴或舉報。甲方對舉報屬實和嚴格遵守廉潔協(xié)議的乙方,在同等條件下給予承接后續(xù)工程的優(yōu)先邀請投標權。
(二)甲方發(fā)現(xiàn)乙方有違反本協(xié)議或者采用不正當?shù)氖侄涡匈V甲方工作人員,甲方根據(jù)具體情節(jié)和造成的后果追究乙方工程合同造價1~5%的違約金。由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔,乙方用不正當手段獲取的非法所得由甲方單位予以追繳。
(三)乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員,被檢察機關立案查處的,甲方有權取消或終止工程項目施工合同,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔,并向甲方單位承擔經(jīng)濟賠償責任。
五、本工程發(fā)包、建設、竣工驗收全過程及協(xié)議前后甲乙雙方發(fā)生的有違反本協(xié)議的行為,均適用本協(xié)議。
六、聲明及保證。
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
七、保密。
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
八、不可抗力。
本合同所稱不可抗力是指不能預見,不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
九、通知。
(一)根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
(二)各方通訊地址如下:________________________________________________。
十、爭議的處理。
(一)本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
1.提交_________仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
十一、解釋。
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
十二、補充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
十三、合同效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_______年,自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份,雙方各執(zhí)______份,具有同等法律效力;合同副本______份,送_________留存一份。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
工程合作合同書篇十二
經(jīng)過邀請招標,發(fā)包人確定所有空填全為陽光海岸別墅項目路基工程施工單位。依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同,共同遵照執(zhí)行。
1.1工程名稱:道路工程。
1.2工程地點:位于上海市奉賢區(qū),莘奉金公路以西,團結塘路以南,金匯塘路以北地塊。
1.3承包范圍:總平面圖中標段所示道路路基工程(包括素土夯實、碎石壓實、路基排水溝)。
1.4承包方式:包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
1.5合同價款:合同總價(暫定)元單價(綜合單價包干)大寫__元。
1.6質量標準:合格。
1.7工期:_______________。
工程總日歷工期天。具體開工日期以招標單位書面通知為準。
二、技術標準及圖紙。
2.1圖紙。
2.1發(fā)包人提供:
2.2技術標準:
2.2.1執(zhí)行《工程施工質量驗收規(guī)范》及現(xiàn)行國家、上海市相關技術標準、規(guī)范;。
2.2.2質量評定執(zhí)行相關質量檢驗評定標準。
所有材料必須有出廠證明質量保證書、合格證及檢驗報告。
三、雙方權利和義務。
3.1發(fā)包人的權利和義務。
3.1.2監(jiān)理單位及委派的工程師:_______________監(jiān)理單位:_______________姓名:_______________職務:_______________職權:_______________對施工階段質量、進度以及現(xiàn)場工程量簽證進行監(jiān)理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關工作。
3.1.3發(fā)包人主要工作:_______________。
3.1.3.1負責場地三通一平;。
3.1.3.2確定水準點與坐標控制點,以書面形式交給承包人并進行現(xiàn)場交驗;。
3.1.3.3提供地下管線布置圖、有關隱蔽障礙物資料;。
3.1.3.5進行工程協(xié)調(diào)、管理、驗收與及時安排下道工序;。
3.1.3.6按合同約定支付工程款。
3.2承包人的權利和義務。
3.2.1項目經(jīng)理姓名:_______________職務:_______________項目經(jīng)理代表承包人就此工程項目全權對發(fā)包人負責。
3.2.2承包人主要工作:_______________。
3.2.2.1本合同簽訂后收到發(fā)包方通知2天內(nèi),承包人進場完成施工準備。
3.2.2.2嚴格按照發(fā)包人提供的施工圖進行施工,不得擅自更改設計要求及工程內(nèi)容。
3.2.2.6工程竣工驗收后2周內(nèi)向工程施工總承包單位提供肆套竣工圖及竣工資料;。
3.2.2.7發(fā)包人在招標文件中提出的.,承包人在投標文件中認可且與本合同不矛盾的其他工作。
3.2.2.8負責所施工工程的驗收通過,并保證相關部門的開通。
a、本工程采用綜合單價方式,此價格涵蓋了完成該工程項目所需的包括所有土建安裝費用、質檢費用、水電費、管理費、利潤、稅金、勞務、監(jiān)督、趕工措施費、開辦費、機械進出場費、安全文明施工以及為完成合同約定工作的其他一切費用。該單價在合同實施期間保持不變,不受市場價格及政策性價格的調(diào)整而增減。
b.設計變更所增加的費用,有合同單價的按合同單價,沒有合同單價的根據(jù)上海市93土建定額再結合上海市有關文件進行編制,如93土建定額中沒有的子項,可套用市政定額中相應的子項,費率按93土建定額四類下浮計取。設計變更中所增加的材料:報價書中有的按報價書,報價書中沒有的承包人應報所需材料的名稱、品牌、規(guī)格型號、等級、產(chǎn)地、價格,經(jīng)發(fā)包人審定后方可使用,并作為結算依據(jù)。
d.工程報價單詳附件,工程量按實結算。
五、工程價款的支付。
5.1工程完工經(jīng)甲方、監(jiān)理驗收合格后,甲方向乙方支付至合同總價的75%;。
六、安全文明施工。
6.1承包人應按建設總承包單位工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定,精心組織、文明安全施工;發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權予以制止,直至罰款和解除合同。
6.2承包人在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質量事故均由承包人自行負責并承擔相應的經(jīng)濟責任、法律責任及相應的一切經(jīng)濟賠償。
七、竣工驗收。
7.1承包人在工程具備竣工驗收條件前24小時通知發(fā)包人組織竣工驗收。發(fā)包人在收到通知后及時組織有關單位進行驗收,并在驗收后2天內(nèi)給予認可或提出整改意見。承包人按要求整改,并承擔自身原因造成整改的費用。
7.2承包人在通過竣工驗收合格后7天內(nèi)向發(fā)包人提供符合上海市城市建設檔案管理要求的竣工資料肆套??⒐べY料包括文字資料、竣工圖、工程照片,并提供相應的電子文檔資料。
八、違約責任。
8.1發(fā)包人違約:
8.1.1因發(fā)包人原因和不可抗拒原因造成工期延誤,工期順延,費用不計。
8.2承包人違約:
8.2.1因承包人原因,未按本合同第1.9條所示工期按時竣工,每延誤一天,承包人按3000元/天向發(fā)包人支付逾期違約金,并承擔由此給發(fā)包人帶來的全部損失。
8.2.2因承包人原因工程質量達不到本合同約定的質量標準,由承包人無條件進行返工、整改、修復或采取其它補救措施達到合同質量標準,所產(chǎn)生的費用包括重新檢測所需費用均由承包人自行負責,并且向發(fā)包人賠償本工程項目總造價的5%的違約金。如因承包人工程質量不符合要求,發(fā)包人、總承包單位提出整改要求后7天內(nèi)承包人仍未予以完善的,發(fā)包人、總承包單位有權另行安排單位完成相應整改工作,由此發(fā)生的費用及損失均由承包人承擔。
8.2.3承包人在施工過程中弄虛作假,采用不合格工程材料的,除責令返工并賠償損失外,每發(fā)現(xiàn)一次罰款5000元。
8.2.4如施工完畢后,未能通過相關部門的驗收及開通,招標方將不予以支付剩余的工程款,直到驗收合格并開通后,發(fā)包人無息支付。
九、爭議。
9.1在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時,雙方首先本著友好態(tài)度協(xié)商解決;若協(xié)商不成,可向上海仲裁委員會仲裁。
十、合同生效與終止。
10.1本合同經(jīng)雙方法定代表人或其委托代理人簽字且加蓋法人公章后生效;。
10.2合同訂立時間:_____年___月___日;合同訂立地點:上海市。
10.3發(fā)包人、承包人履行合同全部義務,承包人向發(fā)包人交付竣工工程后,竣工結算價款支付完畢,本合同即告終止。
11.1投標文件。
11.2招標文件。
11.3道路平面圖及標段劃分圖。
11.4報價書。
13.1本合同正本貳份,雙方各執(zhí)壹份,具有同等法律效力;。
13.2副本陸份,雙方各執(zhí)叁份。
本合同其它未盡事宜雙方可另行簽訂補充協(xié)議明確。
發(fā)包人:_______________(公章)承包人:_______________(公章)。
電話:_______________電話:_______________。
傳真:_______________傳真:_______________。
簽訂地點:_______________。
工程合作合同書篇十三
發(fā)包人(全稱):______________________(以下簡稱甲方)。
承包人(全稱):______________________(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
1、工程名稱:湘南綜合大市場片石擋土墻工程。
2、工程地點:湖南____市____區(qū)郴江鎮(zhèn)槐樹下村。
二、承包內(nèi)容及承包方式:
本工程施工承包方式采取由乙方以包工包料、包質量、包安全、包工期大包干方式實施。工程竣工驗收合格按完成的擋土墻成品以不含稅_________________________立方米的綜合單價結算,綜合單價為一次性包干單價,材料因市場變化及其他因素上漲或下降達到10%,甲、乙雙方共同協(xié)商調(diào)整。
三、乙方必須按甲方提供的圖紙施工,如有變更必須經(jīng)由甲方出示變更條方可施工。
四、甲乙雙方的權利與義務。
1、甲方負責水、電、路三通,且達到乙方施工要求,其產(chǎn)生的費用由甲方負責,乙方概不負責。
2、甲方配合乙方做好對本合同工程的施工安排,并對擋土墻定位進行必要的測量工作。
3、乙方必須服從甲方項目經(jīng)理以及現(xiàn)場工程人員的指揮、安排或調(diào)度,必須尊重業(yè)主和監(jiān)理工程師的指揮和安排。
4、乙方不負責清理基槽。甲方清理夯實后,乙方方可施工。
五、工程量的39;確認。
乙方在甲方基槽開挖平整夯實后的標高和乙方擋土墻完成面標高;新老擋土墻結合部位標高及該結合部位的新?lián)跬翂γ鎸?新?lián)跬翂υ趬|層部位底寬,新?lián)跬翂υ诶蠐跬翂ι掀鹗嫉讓挼葦?shù)據(jù)由雙方共同測量記錄備案。在每完成一階段性工程應及時通知甲方現(xiàn)場管理人員確定辦理簽證記錄。方可進行下道工序施工。階段性工程量技術簽證文件須附有現(xiàn)場實際測量的數(shù)據(jù)圖形,并必須由工程部經(jīng)理和兩名現(xiàn)場測量人員簽字確認,方可作為工程結算的依據(jù),否則視為不能辦理竣工結算的無效簽證。
六、付款方式。
每完成600立方米砌體工程量,經(jīng)驗收合格,甲方支付乙方完成工程量的________%作為進度款,其余等合同工作內(nèi)容完成后,辦理施工結算,經(jīng)審結完畢,30天內(nèi)支付到結算工程量的95%,余下5%,________年保質期滿支付。
七、安全文明施工。
1、乙方在施工時必須遵守____市及有關部門和當?shù)氐恼摺⒎ㄒ?guī),進行安全文明施工。
2、乙方人員不得在施工現(xiàn)場鬧事,打架斗毆等違法事件的發(fā)生。
3、乙方必須嚴格遵守施工安全操作規(guī)程,強化施工現(xiàn)場安全管理,在施工過程中如發(fā)生任何安全事故和財產(chǎn)損失等,甲方不承擔任何責任和費用。
八、環(huán)境保護措施。
乙方在施工現(xiàn)場必須遵守____市有關部門的環(huán)境保護措施進行施工。對外轉運土方和進場材料影響道路清潔的必須進行清洗,如沒有清理,導致環(huán)保、環(huán)衛(wèi)、城管等有關部門開出的罰單均由乙方自行支付。
九、其它未盡事宜,甲乙雙方另行協(xié)商解決。
十、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起即時生效并具有法律效力,本合同工作內(nèi)容結算后付款完畢,自行失效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
________年____月____日________年____月____日。
工程合作合同書篇十四
甲方:____區(qū)梓橦廟鄉(xiāng)柳崗坪村村民委員會。
乙方:根據(jù)號文件批復同意的____區(qū)________年以工代賑項目實施方案,現(xiàn)決定對這些道路、水利工程進行建設及整治。按照《民法典》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,經(jīng)協(xié)商,甲方將工程承包給乙方組織實施,并達成如下協(xié)議:
一、工程概況工程名稱:____區(qū)________年以工代賑項目柳崗坪村道路工程工程地點:____區(qū)梓橦廟鄉(xiāng)柳崗坪村施工區(qū)工程內(nèi)容:鄉(xiāng)村公路1公里,路寬3.5米,疏通水溝0.8公里,房屋及附屬設施15戶。
二、工程承包實施范圍按項目實施方案、工程設計和民辦公助議事決定的內(nèi)容實施,即:鄉(xiāng)村公路1公里,路寬3.5米,疏通水溝0.8公里,購置安裝涵管20米;房屋及附屬設施15戶。
三、合同工期本工程自簽訂合同為起始日,工期____日歷天。
四、質量標準符合國家現(xiàn)行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準。
五、結算方式。
1、財政資金補助的.工程結算單價按設計施工預算單價并扣除村社農(nóng)民投勞折資費用后進行結算。
2、結算工程量為工程實施過程中經(jīng)村質量監(jiān)督小組簽字認可后實際發(fā)生的工程量。
3、工程結算補助總價款不得超過該工程施工預算中“建安”工程費用。
4、甲方在撥付工程款時,根據(jù)工程進度,經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技中心技術人員(現(xiàn)場監(jiān)理人員、甲方技術負責人)、甲方質量監(jiān)督小組簽字按程序報批后,方可支付。工程完工后,支付工程補助總價款的80%,剩余工程補助價款經(jīng)驗收合格后一次性付清。
5、經(jīng)申請,開工時可預撥工程總造價30%的工程款。
六、乙方不得以任何方式進行分包、轉包,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),情況屬實,將取消乙方工程承包合同,且一切損失由乙方承擔。
七、安全責任工程施工期間,乙方必須接受甲方安全監(jiān)督并自覺遵守國家相關規(guī)定,如在施工中出現(xiàn)任何安全問題,乙方負全部責任。
八、竣工清場工程竣工后,施工現(xiàn)場的垃圾、臨時工程、材料、堆積物清理及場地平整乙方必須在甲方指定的時間內(nèi)完成。
九、違約責任超工期罰金(每超一天處罰結算補助總價款的0.5%)。
十、不可抗力施工過程中如發(fā)生不可抗力因素時(指國家規(guī)定的自然災害和社會性突發(fā)事件),本合同自行終止,并按國家規(guī)定或參照類似工程確定雙方的權利和義務。未盡事宜,雙方協(xié)商解決并簽定補充合同,補充合同與本合同具有同等效力。本合同一式份,其中甲、乙雙方各執(zhí)壹份,報區(qū)以工代賑辦公室、財政局、梓橦廟鄉(xiāng)政府備案各壹份。
十一、附件。
1、后附乙方營業(yè)執(zhí)照(身份證)復印件。
2、投入情況和建設任務表。(投入情況按照以工代賑項目財政補助資金、整合項目資金補助、農(nóng)民群眾籌資、農(nóng)民群眾投勞折資等方面予以明細)。
3、施工區(qū)劃分表。
4、建筑工程單價公示表。
甲方:____區(qū)梓潼廟鄉(xiāng)柳崗坪村村民委員會(簽章)甲方代表:字)。
乙方:乙方營業(yè)執(zhí)照(身份證)號:
簽訂地點:
合同簽定日期:________年____月____日
工程合作合同書篇十五
乙方:______。
依照民法典、建設法及相關法律、法規(guī),在平等、自愿的基礎上,雙方就該區(qū)綠化工程的施工事項,訂立合同如下:
一、綠化地點與范圍:_________________________________.
二、甲方負責綠化用地栽植前所有垃圾、雜物的清運及回填土,提供綠化水源,協(xié)調(diào)相關事宜。
三、乙方負責按照本區(qū)的綠化規(guī)劃種植圖進行整地、苗木采購運輸、挖坑、栽植、澆水及________年內(nèi)苗木管理、修建、保活。每完成一段必須把垃圾雜物清理干凈。并服從甲方負責人員的.監(jiān)督和管理。
四、如出現(xiàn)因栽植品種、場地、地置、氣候環(huán)境等因素受限時。經(jīng)甲方同意后,所栽苗木品種可根據(jù)具體現(xiàn)狀作部分適當調(diào)整。綠化品種、規(guī)格、數(shù)量及價格詳見綠化價格附后表。
五、栽植時間必須在________年____月____日之前完成。
六、結算辦法:各種苗木栽植完成后付實際栽植數(shù)量款額的___%________年____月苗木成活后,視成活率付總款的___%,剩余款額________年后經(jīng)甲方驗收按成活數(shù)量以實結算(人為損壞除外)。但乙方必須保證規(guī)劃栽植數(shù)量。
七、雙方必須嚴格履行各自的責任與義務,如單方違約或樹苗質量達不到合同約定,違約方要承擔一切責任和損失。
八、未盡事宜雙方可協(xié)商解決,本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章后生效。
日期:_________
乙方:______。
日期:_________
代表:______。
工程合作合同書篇十六
甲方:
乙方:
根據(jù)相關法律和有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同:
(3)工程范圍和內(nèi)容:
(4)工程造價:全部工程預算造價人民幣____元。
全部工程自____年____月____日開工,至____年____月____日竣工。
(6)施工前各項準備工作,根據(jù)雙方協(xié)定及施工方案圖,分別負責按時完成。
(7)施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延工期由雙方及時協(xié)商簽訂協(xié)議。
a不可抗拒的災害,被迫停工。
b因甲方變更計劃或變更施工圖。
(8)工程所需的圖紙有甲方負責提供。
(9)工程所需的設備、附屬品有乙方負責提供。
二、工程款結算。
全部工程造價的結算方式,按下列規(guī)定辦理。
1以審查的施工圖預算加增減變更預算進行結算。
2工程款撥付與結算辦法,按雙方協(xié)商的現(xiàn)行規(guī)定辦理。
三、施工與設計變更。
1、乙方根據(jù)甲方的質量標準施工,達到合格。
2、要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設計。施工中甲方如發(fā)現(xiàn)設計有錯誤或不合理的地方,應以書面形式通知乙方,雙方協(xié)商解決。
四、竣工驗收、結算與保修。
1、竣工工程驗收合格,從驗收之日起5日內(nèi)向甲方移交完工報告并由甲方驗收施工情況。如甲方不能按期接管,致使驗收后的工程發(fā)生損失,應有甲方承擔。
2、在進行竣工工程驗收中如發(fā)現(xiàn)工程質量不符合規(guī)定,乙方應負責無償修理或返工,并在雙方協(xié)定的期限內(nèi)完成,經(jīng)驗收合格后,再行移交。
3、竣工工程驗收,乙方在進行竣工驗收前向甲方提供以下文件:
(2)設備清單。
網(wǎng)絡設備在三個月之內(nèi)出現(xiàn)故障,乙方提供新品替換,如因更新?lián)Q代同一型號的產(chǎn)品時用相同的功能的產(chǎn)品換新。出貨一年之內(nèi),公司將免費保修,或用相同功能的產(chǎn)品換修。保換范圍僅限產(chǎn)品主機,包裝及外置電源、電源線、各種連接線、軟件產(chǎn)品、技術資料等附件不在保換范圍內(nèi),但附件若在購機后初次使用時有問題,可無償保換。產(chǎn)品因意外因素或人為行為而損壞的,不屬于產(chǎn)品保修范圍之內(nèi)。
五、違約責任和仲裁。
(1)由于乙方責任未按本合同規(guī)定的日期竣工,有乙方承擔責任,負責解決未盡工程。
(2)雙方不得借故拖欠各種應付款項。
(3)履行合同如有任何糾紛時,雙方當事人應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方均可向簽訂地的人民法院起訴。
六、合同份數(shù)及有效期。
本合同一式兩份,有甲已雙方各執(zhí)一份。
本合同自簽訂之日起生效。
甲方蓋章:????????乙方蓋章:
經(jīng)辦人:??????????經(jīng)辦人:
電話:????????????電話:
地址:????????????地址:
簽定時間:年月日???簽定時間:年月日。
工程合作合同書篇十七
發(fā)包單位:(甲方)。
法人代表;。
承包單位:(乙方)。
法人代表;。
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結合本工程的具體情況,經(jīng)甲乙雙方多次協(xié)商,并達到雙方同意,有甲方在開發(fā)的工程發(fā)包給乙方施工,而乙方同意承包本項工程,為了雙方在承包工程施工期間內(nèi)責、權、利,經(jīng)雙方同意按照合同法、建筑法及國家有關相關的法律條款之規(guī)定,特定立如下本合同條款:
乙方在本工程施工中,必須按照國家建筑收規(guī)范標準和地方有關強制標準施工,必須達到合格工程,爭取優(yōu)良工程;乙方在本工程施工中,必須按照甲方下達的工期要求完成,施工工期為天,自年月日開工至年月日竣工。
經(jīng)雙方確定,本工程合同造價暫定元,作為撥付工程款的依據(jù)。按20xx版《河南省建設工程工程量清單綜合單價》及相關配套解釋和有關文件,自行計算承包范圍內(nèi)的工程量、材料價格按《信陽市建設工程材料基準價格信息》為準計入合同總價,人工費按20xx年第三季度河南省標準定額站發(fā)布的人工指導價66元/工日計入固定合同總價,此部分材料及人工價差計入稅前。
1、甲方在乙方進入工地時,保證三通一平;組織技術交底,向乙方提供施工圖十套。
2、負責辦理施工前、后的有關所有手續(xù);。
3、各職能部門和四鄰關系協(xié)調(diào);。
4、按本合同支付工程款如期如數(shù)付給乙方;。
5、交戶結算和決算按本合同規(guī)定如期辦理決算;。
6、派出駐工地代表同志負責與乙方的日常工作聯(lián)系,及時辦理工科濟、技術簽證,并對工程質量進行監(jiān)督、檢查、處理工程技術問題,按國家的驗收規(guī)范進行竣工驗收。
7、負責協(xié)調(diào)處理乙方與其他施工單位之間的矛盾。
1、乙方在承接本工程時,必須按時支付工程保證金元;開工前10天認真細致地做好施工組織設計,并報有關部門及甲方審核批準。
6、工程保證金在乙方基礎工程到正負零時甲方如數(shù)退給乙方保證金;。
8、嚴格按設計圖紙、驗收規(guī)范進行施工。所有隱蔽工程項目必須經(jīng)甲方及質監(jiān)部門驗收,及時辦理經(jīng)濟、技術簽證。
9、嚴格施工遵守操作程序,做好施工成品的保護工作。
10、工程竣工后乙方按規(guī)定對工程實行保修,保修時間自通過驗收之日算起。乙方向甲方提供完整的竣工驗收資料一套。
11、乙方委派同志為現(xiàn)場代表。負責工程的施工質量、安全施工,提供工程進度報表以及負責乙方應該承擔的有關事宜。
2、經(jīng)雙方確定本工程從基礎到二層主體完工,甲方應支付實際完成的.工程款60%,主體工程按每二層支付均同1-2層,主體工程全部完成后經(jīng)有關部門驗收合格后,甲方應按主體工程總款支付到60%,進入內(nèi)外粉刷完成后,經(jīng)驗收合格甲方支付15%,進入水電、門窗和消防安裝完畢,甲方支付總款15%,主體裝飾安裝全部完成后經(jīng)有關部門驗收合格后甲方按工程總造價支付到95%,下余5%作為保修金待工程保修期滿后,再全部無利息清付給乙方。
對以下原因造成竣工日期的變動,經(jīng)甲、乙雙方代表確認,工期相應增減。
1、工程量變化和設計變更;。
2、一周內(nèi),非乙方原因連續(xù)停水、停電每次二小時以上累計8小時以上;。
3、由于甲方資金和安裝工程影響的時間;。
4、人力不可抗拒的自然災害。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
工程合作合同書篇十八
甲方:
乙方:
現(xiàn)甲方有土方挖裝、轉運、棄土推平工程壹宗,現(xiàn)委托乙方承包操作,為使工程按時按質按量依時順利完成,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商訂下如下條款,以便雙方共同遵守執(zhí)行。
二、工程承包內(nèi)容:乙方承包基地場地內(nèi)土方挖裝,轉運棄土推平。
三、工程承包范圍及單價:以原土地挖裝,在場地內(nèi)轉運、棄土推平,以(不含稅金)每壹立方米元整,以(含稅金)每壹立方米元整,總工程量為萬立方,總造價為人民幣元整。土方挖裝、轉運由甲方提供圖紙,并無償協(xié)助施工,及時提醒不足之處,免以后雙方引起誤會所造成工期的延誤。
四、工程承包期限:從___年__月__日起至___年__月__日止。如因甲方土地糾紛或其他原因所造成的不能正常施工,時間不能及時完成土方,應按時間順序推延。
五、工程付款方法:機械進場施工2天后,甲方支付乙方油料費及員工生活費人民幣壹拾萬元,以后每施工十天按工程進度預付工程量的80%款,工程完成后,余款在天內(nèi)一次性付清完工程款。
六、雙方責任:
(1)甲方負責委派現(xiàn)場施工技術人員,提供圖紙所標高及指導棄土平整,動工前應雙方確認工程量,計量方法應按圖紙測量計算工程量,甲方負責工地住宿、水、電、工地所引起的糾紛、人為破壞機械的損失。
(2)乙方負責機械油料費及其他機械管理人員的費用,負責按質、按量、按時順利完成土方工程任務,乙方負責自己保管機械,人員食膳、維修機械的自理。
七、本合同有效期限:經(jīng)甲、乙雙方即簽訂之日起生效,具有同等法律保護,工程完成付完款后自動失效。
八、此合同一式兩份:甲、乙雙方各執(zhí)一份,希雙方應共同友好遵守執(zhí)行。
甲方負責人:
乙方負責人:
工地負責人:
簽訂時間:___年__月__日。
工程合作合同書篇十九
乙方:xxx。
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方行政村的水泥路面承包給乙方,工程造價款約21萬元,每平方米44元。甲方要求使用混凝土(簡稱商混),路面的厚度為10公分(檢驗)。
(一)工程限期20xx年20xx年日,因天氣、人為造成的施工困難,雙方不宜追究,甲方提供水電方便,費用乙方自理。
(二)在施工期間,乙方負責保養(yǎng)路面。
(三)付款方式:隨工程進度付款,大致分為三次,機械設備和人員進工地后首次支付總工程料款造價的40%,二次付總工程料款造價的40%,最后付總工程料款造價的20%。(按實際路面面積全部結清)。
(四)因甲方工程款不及時支付給乙方造成工程的`拖延,造成乙方工程的一切費用由甲方承擔:
(五)工程方面甲方負責隨時抽樣檢查,不合格及時返工;
(六)施工期間一切事故由乙方負責;
(七)一切工程路面隨形整平由乙方負責;
(八)未盡事宜,由甲乙雙方友好協(xié)商解決。
(九)工程質量c25甲方隨時抽檢。
(十)本合同一式二份,甲乙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起即可生效。
甲方:乙方:
20xx年xx月xx日。
工程合作合同書篇二十
甲方(委托方):簽約時間:
乙方(施工方):簽約地點:
為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、杭州市人民政府第141號《杭州市城鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結合本工程的家體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
1.甲乙雙方的條件:
甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關核準登記,并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質證書的單位。
2.裝飾施工地點:區(qū)路(小區(qū))幢號(單元)室。
3.住房結構:室廳結構,建筑面積平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《施工內(nèi)容表》。
5.承包方式樣:(包工包料,包清工,部分承包)。
6.本工程由設計。
7.工期:工程期限天,從年月日開工至年月日竣工。
1.總價款:(大寫)元(其中:設計費元,管理費(%)元,稅金(%)元)。經(jīng)雙方認可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程款按實另計。
2.合同簽訂后,甲方支付總價款的%,計元。20xx年xx月xx日前,甲方支付總價款的%,計天:20xx年xx月xx日前,甲方支付總價款的%,計元:20xx年xx月xx日前,甲方支付總價款的%,計元:尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后日內(nèi)一次付清。
(一)甲方工作。
1.甲方開工前,應向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權單位登記備案:確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準后,領取住宅裝修許可單。
2.甲方應在開工前天,向乙方進行現(xiàn)場交底。騰空房屋,消除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關系等行為的協(xié)調(diào)工作。
4.指派為甲方代表,負責合同履行,對工程質量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。
(二)乙方工作。
1.對甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
2.指派為乙方代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準,不得隨意改變房屋結構和使用性質。
4.與所在地物業(yè)管理單位《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務協(xié)議》。
5.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
1.甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》。
本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,必須符合國家標準,有質量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現(xiàn)場,乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異或無法提供有關證明的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經(jīng)書面認可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。
2.乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》。
乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備,并應得到甲方認可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償經(jīng)甲方。
乙方提供的材料、設備,如不符合質量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
甲方提供的.施工圖紙或做說明及施工現(xiàn)場地應符合防火。防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發(fā)生。裝運修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物,應當按規(guī)定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責賠償:屬乙方負責修復和賠償。
乙方在施工期間應加強安全生產(chǎn),文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。
在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后(詳見附件四),方能進行該項目的施工,由此造成費用增減或工期改變的,由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質量行業(yè)規(guī)范》為質量評定驗收標準。
2.裝飾裝修工程竣工后,工程質量和環(huán)保要求應當符合國家有關標準。
3.由于甲方原因造成的工程質量問題,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.乙方應及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)(見附件五《工程質量驗收單》),甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予以書面承認。
6.工期竣工后,乙方應及時通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知七日內(nèi)進行驗收。
1.本合同簽訂生效后,甲方雙方應履行合同規(guī)定的各項條款(包括經(jīng)雙方確認的合同附件、預算及圖紙等),不得擅自變更或解除,否則違約方將付給對方工程預算總造價的10%的違約金,并承擔因此造成的其他經(jīng)濟損失。
2.由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。
3.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方元。
4.甲方未輸任何手續(xù),要求乙方改變房屋結構和使用性質,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔損失。
5.未經(jīng)甲方同意,乙方擅自改變房屋結構和使用性質,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
1.凡包工包料的“雙包”工程,從竣工驗收合格之日計算,保修期為二年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
2.由于乙方原因造成質量問題,乙方無條件地進行維修。
3.由于甲方使用不當造成損壞,或不能正常使用,不屬保修范圍。
4.本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
住宅寅裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的,可以協(xié)商或者調(diào)解解決。不愿協(xié)商、調(diào)解或者協(xié)商、調(diào)解不成的,當事人可按下列第種方式處理:
(1)提交杭州仲裁委員會仲裁;。
(2)依法向人民法院起訴;。
甲方:乙方:
姓名(簽名):單位名稱(蓋章):
地址:法定代表人:
地址:委托代理人:
郵編:郵編:
電話:電話:
工商營業(yè)執(zhí)照號碼:
住宅裝修企業(yè)資質證書號碼:
開戶銀行:
帳號:
稅號:
20xx年xx月xx日。
簽證意見:
簽證員:
簽證機關(章)。
20xx年xx月xx日。
工程合作合同書篇二十一
三、出租方的權利和義務。
(1)承租方利用所租車輛從事違法犯罪活動。
(2)承租方將所租賃車輛轉讓、轉租、出售、抵押、質押。
(3)從事其它有損出租方車輛合法權益的活動。
2、不承擔租賃車輛于租賃期間引發(fā)的第三者責任。
3、其它的依照法律、法規(guī)的規(guī)定出租方應有的權利。
4、按合同約定提供技術狀況良好各種證照及規(guī)費齊全的車輛。
5、租賃期間對車輛使用情況及客戶信譽實施監(jiān)控。
四、承租方的權利和義務。
1、于租賃合同規(guī)定的租賃時段擁有所租賃車輛的使用權。
2、對租賃車輛承租前已有的損傷不承擔賠償、維修義務。
4、自行承擔租賃期內(nèi)所租車輛的燃油費用。
5、遵守《汽車承租人須知》的義務。
7、承租方必須承擔由于承租方行為帶來的其他經(jīng)濟損失。
8、協(xié)助出租方在租賃期內(nèi)辦理車輛保險事故的定損、理賠。
五、抵押條款。
3、承租方不可自行將押金抵作租金。
4、如由出租方提供駕駛人員,承租方不用交納押金。
六、保險條款。
1、出租方已就租賃車輛提供相應保險,詳見《汽車租賃登記表》。