合同的內(nèi)容應(yīng)該明確、具體,避免模糊和歧義。合同的字詞應(yīng)當(dāng)精確明確,避免歧義和模糊性,以免引發(fā)糾紛。熟悉合同的常見問題和解決方案,有助于減少潛在風(fēng)險。
工程合作合同書篇一
1.電氣、機械及技術(shù)操作的合同通用條款(________年第一版)。
2.合同的特殊條款。
3._________工程項目的技術(shù)規(guī)范。
4.工作范圍和技術(shù)要求。
二、定義。
3.“商的工程師”:系指由商指派的監(jiān)督分包商工作的人員。
4.“分包”:系指由分包商按本合同第三條“工作范圍”規(guī)定而要執(zhí)行的工作。
2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰漿材料、鋼筋,并運送到工地。
五、勞動力分包商應(yīng):
1.自始至終提供足夠數(shù)量的工人,以滿足商工程師在工程進度方面的要求。
2.在工作時間、節(jié)假日方面,應(yīng)遵守當(dāng)?shù)胤?、?guī)定和風(fēng)俗習(xí)慣。
3.支付工資并服從當(dāng)?shù)仃P(guān)于對工人報酬的一切規(guī)定。
4.為其雇員提供住宿及膳食。
六、法定責(zé)任分包商應(yīng)對下列事項承擔(dān)責(zé)任:
2.根據(jù)_________國的法律,為其雇員支付各種國家安全捐款。
十、保險。
一、進度報告分包商應(yīng)按商同意的格式,呈送每周和每月的進度報表。二十。
三、支付條款商應(yīng)按如下規(guī)定向分包商付款。
2.每月完成的并經(jīng)業(yè)主驗收的工程占分包合同價的_________%。
工程合作合同書篇二
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況。
工程名稱:_______________________。
工程地點:_______________________。
工程內(nèi)容:_______________________。
工程立項批準(zhǔn)文號:_______________________。
資金來源:自籌。
二、工程承包范圍。
承包范圍:施工圖內(nèi)除合同約定的發(fā)包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預(yù)埋工程的施工和竣工所需的勞務(wù)、材料、設(shè)備、施工機械和服務(wù)等全部內(nèi)容(其中部分材料和鋼結(jié)構(gòu)由發(fā)包人提供)。
三、合同工期。
竣工日期:_____年____月___日;
合同工期總?cè)諝v天數(shù):______天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格(其中主體為優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu))。
五、合同價款。
金額(大寫):________;預(yù)算價約計_______萬元。
六、組成合同文件。
本合同文件包括:
1、本合同協(xié)議書;。
2、圖紙;。
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、違約、索賠和爭議。
2、本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
八、工程結(jié)算。
1、工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包方認可后____天內(nèi),承包方向發(fā)包方遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料,雙方按照協(xié)議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調(diào)整內(nèi)容,進行工程竣工結(jié)算。
2、辦理工程價款竣工結(jié)算的一般公式為:
竣工結(jié)算工程款=預(yù)算(或概算)或合同價款+施工過程中預(yù)算或合同價款調(diào)整數(shù)額-預(yù)付及已結(jié)算工程價款-保修金。
3、發(fā)包人與承包人在建設(shè)工程承包合同中約定質(zhì)量保證金,發(fā)包人從應(yīng)付的工程款中預(yù)留,用以保證承包人在缺陷責(zé)任期內(nèi)對建設(shè)工程出現(xiàn)的缺陷進行維修的資金,質(zhì)量保證金為___________________________________元(人民幣);:____________元(人民幣)。
九、合同生效合同訂立時間:__________年______月______日。
1、合同訂立地點:________________________。
2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質(zhì)量保修書》各項條款之規(guī)定并無任何糾紛后合同自行解除。
發(fā)包人:_______________________。
法定代表人:_______________________。
_______年______月_____日。
承包人:_______________________。
法定代表人:_______________________。
_______年______月_____日。
工程合作合同書篇三
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》《國家建筑施工規(guī)范》及相關(guān)條例,本著互惠互利的原則,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,甲方確定把興安縣世紀冰川旅游區(qū)賓館工程承包給乙方施工管理。
為進一步明確雙方的責(zé)任和權(quán)利特簽訂如下協(xié)議:
1、工程名稱:興安縣世紀冰川靈佛旅游賓館樓工程。
2、工程地點:興安縣嚴關(guān)鎮(zhèn)仙橋村委會樂施堂村。
3、建筑結(jié)構(gòu):(框架結(jié)構(gòu))壹棟約26000㎡。
4、承包內(nèi)容及施工范圍:土建水電工程按建筑施工圖,結(jié)構(gòu)施工圖水電施工圖及設(shè)計說明。
酒店裝修另合同簽署。
5、承包方式:包工、包料。
6、工程造價暫定3000萬元。
1、本合同范圍內(nèi)的工程項目依據(jù)甲方提供的設(shè)計圖紙文件。
及乙方實際完成的工程量計價標(biāo)準(zhǔn)。
土建、水電安裝按__年《廣西壯族自治區(qū)建筑工程消耗量定額》計價,下浮6%后結(jié)算給乙方。
2、工程范圍內(nèi)所用材料按施工期間桂林市建設(shè)工程造價管理站發(fā)布的興安縣造價信息進行調(diào)價。
興安沒有列入的材料則按桂林市相應(yīng)當(dāng)期的造價信息進行調(diào)整。
信息價沒有的,雙方按市場價友好協(xié)商確定,按實際發(fā)生的工程量計價結(jié)算。
1、本工程有效工期為240天。
2、開工時間:20__年6月20日前(以甲方進場通知為準(zhǔn))。
3、竣工時間:(按實際開工日計算)。
1、質(zhì)量要求按國家建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,等級為合格。
2、乙方每完成一個分項,必須及時報請甲方代表、監(jiān)理、技術(shù)負責(zé)人,質(zhì)檢人員進行驗收。
并根據(jù)驗收意見整理簽字后方能進入下一道工序。
3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內(nèi)組織有關(guān)人員到位驗收,否則按已驗收合格,在乙方進行施工后甲方必須給以簽字認可。
4、材料必須保質(zhì)保量。
所有進場材料必須要有出廠合格證,國家有規(guī)定要求復(fù)檢的材料必須到質(zhì)檢站檢測合格方能使用。
1、本工程由乙方墊資工程款:從基礎(chǔ)土方開挖墊資到00地面(現(xiàn)澆完畢)。
2、在乙方墊資到位時,甲方按實際完成的`工程量結(jié)付工程進度款的80%給乙方。
以后,每完成一層,結(jié)付一次進度款,以此類推。
3、在乙方負責(zé)墊資期間內(nèi)如因乙方資金原因造成停工20天以上,甲方有權(quán)終止合同,一切損失由乙方承擔(dān)。
4、工程竣工驗收合格后,乙方資料合格后及結(jié)算單報請甲方審核,甲方必須在接到申報資料30個工作日內(nèi)審核完成,如有爭議,可共同委托相關(guān)造價事務(wù)所審核。
結(jié)算經(jīng)甲方審核批準(zhǔn)后,除留質(zhì)保金3%外,三個月內(nèi)一次性付清,不得拖欠。
5、如甲方不按合同付款,每一天必須按拖欠款金額總數(shù)的3‰賠付給乙方,以此類推。
6、本工程所有工程款必須轉(zhuǎn)賬到乙方開戶單位:
開戶銀行:
銀行:的帳戶上。
1、在工程交付前,乙方必須做好交付前的細節(jié)整改、衛(wèi)生清理、安全保衛(wèi)、工程保管等相關(guān)工作。
自檢合格后書面申報甲方和監(jiān)理工程師復(fù)檢,簽字確認復(fù)檢合格后,方可進行工程交付,否則因此產(chǎn)生的損失由承包方負責(zé)。
2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內(nèi)必須組織有關(guān)人員到場進行竣工驗收、簽證,否則,視為以驗收合格。
3、在雙方未驗收簽證交付使用前甲方不得自行占用,否則視為驗收合格以交付甲方使用。
1、甲方必須在施工前提供準(zhǔn)確的地質(zhì)地下管線資料,確保各項保護用品不受損失,并保證在乙方進場前三天做好三通一平。
2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環(huán)境衛(wèi)生管理等手續(xù)。
4、提供標(biāo)準(zhǔn)的水準(zhǔn)點和詳細的坐標(biāo)控制點,并在現(xiàn)場指導(dǎo)乙方進行施工。
在施工期間甲方必須協(xié)商好,周邊的一切社會關(guān)系。
確保施工順利進行。
5、甲方在支付工程進不能以任何理由及借口拖延支付時間。
6、乙方必須嚴格按圖紙的設(shè)計要求和施工規(guī)范施工,甲方管理人員發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量達不到設(shè)計和施工規(guī)范要求時,有權(quán)要求乙方停工整改,并進行相應(yīng)處罰。
7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙設(shè)計規(guī)定,經(jīng)甲方同意方可使用。
8、在施工期間,乙方必須做好安全教育工作。
做到安全生產(chǎn),文明施工,如因乙方原因出現(xiàn)一切安全事故,全部責(zé)任由乙方承擔(dān)與甲方無關(guān)。
1、本協(xié)議條款雙方共同遵守,甲方必須協(xié)調(diào)建設(shè)方處理好周邊的一切社會關(guān)系,如有村民和其它人員進行無理取鬧和阻礙施工而造成項目停工時一切損失由甲方承擔(dān)(除乙方自身原因外)。
2、乙方嚴格按合同工期施工,不得拖延工期和無故停工,如違反合同約定,甲方有權(quán)終止該工程合同,一切損失由乙方自負。
3、乙方在此合同又方簽字生效時,必須向甲方交納工程質(zhì)保金叁拾萬元整。
此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。
4、此合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
雙方簽字時即時生效,雙方必須共同遵守執(zhí)行,同時具有法律效力。
甲方:(蓋章)乙方:
法定代表人:法定代表人:
身份證號:身份證號:
電話號碼:電話號碼:
年月日年月日。
工程合作合同書篇四
上訴人(一審被告):_________________甲公司(原達州__________公司)。
法定代表人:_________________黃__________執(zhí)行董事。
身份證號:_____________。
被上訴人(一審被告):_________________乙公司。
法定代表人:_________________劉__________總經(jīng)理。
上訴請求:_________________。
1、撤銷成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。
2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔(dān)。
上訴人于年月日收到成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》,上訴人對該判決不服,現(xiàn)提起上訴。
一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風(fēng)馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯(lián)營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴,不講事實。
年月日,上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關(guān)于__________街整治工程的《施工聯(lián)營合同》是實。該合同約定:_________________乙方以甲方名義進行承包施工,工程名稱為__________街整治工程。后來,由于沒能中標(biāo),該合同自然終止,沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設(shè)局簽訂了關(guān)于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設(shè)工程施工合同》,并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關(guān)聯(lián)。因為,“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交,__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事,同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然,一審法院的認定牽強附會,缺乏根據(jù),不能成立。
二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結(jié)算。這也是毫無根據(jù)的。首先,萬__________同“達州__________公司”既沒有轉(zhuǎn)包、分包合同、協(xié)議,又沒有結(jié)算書依據(jù),哪來的工程結(jié)算呢?其次,庭審中萬__________雖然提供一份《建設(shè)工程造價預(yù)(結(jié))算書》復(fù)印件,卻稱拿不出原件,僅說原件在建設(shè)局。為什么施工單位沒有結(jié)算書原件呢?這可能嗎?況且,這只是張封面沒有具體的結(jié)算內(nèi)容。同時,既沒有發(fā)包建設(shè)單位建設(shè)局蓋章,也沒有承包單位“乙公司”蓋章,僅僅在“施工(編制)單位”一欄,有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章,該欄的旁邊有“達州__________公司”公章,而萬__________在上面僅是技術(shù)負責(zé)人,并非項目經(jīng)理或承包人。眾所周知,工程竣工造價結(jié)算,是發(fā)生在建設(shè)發(fā)包單位同施工承包單位之間,而這份結(jié)算書卻不是。如果是轉(zhuǎn)包結(jié)算,那么“乙公司”應(yīng)有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內(nèi)部分包結(jié)算,那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結(jié)算,而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結(jié)算?既然是萬__________個人沒有資質(zhì)需打“達州__________公司”牌子,那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質(zhì)為何還打“達州__________公司”牌子?再則,工程造價一欄為865666元,而一審認定工程總結(jié)算價為752700元,稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上,標(biāo)底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造,均不涉及拆遷,哪來扣拆遷費呢?凡此種種,疑點重重。怎么能采信成為有效證據(jù)呢?毫無疑問,這是一份重復(fù)復(fù)印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據(jù)。一審法院卻不加認真核實審查,主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關(guān)于__________橋亮化、美化工程的結(jié)算,因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程,這種做法于法無據(jù)。
三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建,“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》。
根據(jù)《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》第七十四條規(guī)定:_________________“訴訟過程中,當(dāng)事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據(jù),人民法院應(yīng)當(dāng)予以確認,但當(dāng)事人反悔并有相反證據(jù)足以推翻的除外?!憋@然,“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述,但第二次又否認。同時,本案有其他證據(jù)足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據(jù)外,還有“乙公司”給建設(shè)局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發(fā)生的分包關(guān)系,那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款,“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而,一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。
綜上所述,一審判決無視本案事實真相,將與上訴人甲公司根本無關(guān)的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上,并以一份施工內(nèi)容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯(lián)營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關(guān)于__________橋亮化、美化工程約定的依據(jù),同時,在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關(guān)的一份無法與原件核對的證據(jù)復(fù)印件的真實性存在極大異議的情況下,冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔(dān)連帶支付責(zé)任的做法,實屬認定事實錯誤,沒有任何法律依據(jù),應(yīng)予改判。請二審法院查明本案事實,依法作出公正判決,以維護上訴人之合法權(quán)益。
此致
成都市中級人民法院。
上訴人:_________________甲公司。
年_____月_____日。
工程合作合同書篇五
根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本項目的具體情況,經(jīng)雙?方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條?概況。
1、項目名稱:_________。
2、項目地點:_________。
3、項目內(nèi)容:綜合布線系統(tǒng)施工和測試,輔材和線管線槽的采購、安裝鋪設(shè)。
第二條?工期。
1?、本項目的施工期限為合同簽訂后的_________個工作日。
2?、遇到下列情況之一者,經(jīng)甲方審核批準(zhǔn)后,工期可做相應(yīng)調(diào)整。
2.2?、?雙方書面確認的計劃工期改變;。
2.3?、不可抗力因素。
第三條?承包方式和造價。
1、承包方式:包工包料(具體內(nèi)容參見網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)備報價清單)。
2、項目總造價:人民幣(大寫):(_________)。工程?施工信息點數(shù)、單價及材料報價清單為合同附件,項目最后造價按實際?施工工程量結(jié)算。
第四條?付款方式、結(jié)算方式。
(一)付款方式。
(二)結(jié)算方式:
1、乙方已根據(jù)甲方的需求進行評估和整合整個布線工程所需材料及工作量,?本合同總價為工程綜合材料及施工費用總和。
2、若甲方需求有變更時,工程施工時發(fā)生增項部分,合同總價報價清單已有?的項目按報價清單中單價乘增項部分工程項目數(shù)量。如合同總價報價清單中沒有?的項目則按甲乙雙方協(xié)商后經(jīng)簽證后的單價為結(jié)算依據(jù)。該計算原則適用于工程?施工時發(fā)生減項部分的計算。
第五條?材料供應(yīng)。
1、材料供應(yīng):施工前乙方提供材料經(jīng)甲方審核、認可后,方可使用。
2、采用新型材料和代用材料時,乙方須在甲方的書面簽字確認后方可進行?使用。
第六條?甲、乙雙方責(zé)任。
(一)甲方責(zé)任。
1、為乙方的施工提供必要的便利條件,并協(xié)調(diào)水源、電源,提供材料的合?理堆放場地,協(xié)助乙方順利進行施工。
2、按合同規(guī)定及時支付工程款項。
3、指定項目負責(zé)人一名,負責(zé)與業(yè)主及相關(guān)協(xié)作單位的協(xié)調(diào)工作,為乙方?提供可持續(xù)施工的作業(yè)面,并負責(zé)平時乙方增、減項的簽證。
4、組織本工程項目的竣工驗收。
(二)乙方責(zé)任。
1、按合同規(guī)定按時完成并交付該工程。
2、嚴格按照甲方與最終用戶確認的施工圖紙施工。
3、負責(zé)本合同附件明確的材料采購、保管、運輸、安裝、保修。
4、接受甲方和當(dāng)?shù)匕踩|(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督。
5、因乙方的過錯造成工程有質(zhì)量問題時,經(jīng)甲方確認后,乙方必須在三天?內(nèi)采取有效措施糾正,并承擔(dān)由此造成甲方的經(jīng)濟損失,承擔(dān)相應(yīng)的法?律責(zé)任。
6、在合同履行過程中,雙方有異議應(yīng)及時協(xié)商解決,未經(jīng)甲方同意乙方不?應(yīng)隨意停工或借故拖延工期。
7、服從甲方施工現(xiàn)場的一切規(guī)定和要求,承擔(dān)因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造?成的損失和罰款。
8、負責(zé)施工場地的安全防火,文明施工,施工工人人身安全及衛(wèi)生等工作。
第七條?工程項目及設(shè)計的變更、修改甲方因最終客戶需要,作出設(shè)計變更時,應(yīng)書面通知乙方,經(jīng)確認后簽證,?若由此導(dǎo)致工程延期的,工期應(yīng)當(dāng)順延。在施工過程中若甲方提供的施工內(nèi)容及?圖紙與投標(biāo)內(nèi)容及圖紙不同處,按實際情況作增項或減項處理,由乙方提出書面?報告,乙方協(xié)助甲方共同經(jīng)業(yè)主及監(jiān)理方簽證確認。
第八條?工程質(zhì)量。
1、乙方必須嚴格按施工圖紙及說明和有關(guān)操作規(guī)程精心施工,工程質(zhì)量必須符合設(shè)計要求,達到施工圖說明和國家頒發(fā)的現(xiàn)行施工驗收規(guī)范的驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程承包范圍內(nèi)所有的單項工程的質(zhì)量,均達到國家或行業(yè)的質(zhì)量驗收評定標(biāo)準(zhǔn)。雙方如對工程質(zhì)量有爭議,請質(zhì)量監(jiān)督部門仲裁,仲裁費用及因此?造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。
第九條?竣工驗收。
1、工程竣工三天內(nèi),乙方將全部有效的技術(shù)檔案資料二份,送交甲方,確定?驗收日期,并組織進行驗收,驗收合格之日即為竣工日期。驗收不合格,?乙方應(yīng)在甲方的限期內(nèi)進行整改,再實行驗收,并以最后驗收合格的日期?作為竣工日期。
2、工程驗收應(yīng)以施工圖紙、圖紙會審記錄、有關(guān)設(shè)計變更的書面文件、國家?頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)等為依據(jù)。
3、隱蔽工程在驗收通過前不得封閉。
第十條?違約責(zé)任。
(一)甲方違約責(zé)任甲方不按規(guī)定支付工程款,乙方除有權(quán)要求甲方支付工程款外,?另外每日按?尚未支付的項目款項的千分之三向乙方支付違約金。
(二)乙方違約責(zé)任。
1、乙方不按規(guī)定按時完成該工程,甲方除有權(quán)要求乙方完成該工程外,另?外每日按合同總價的千分之三向甲方支付違約金。
2、工程施工過程中發(fā)生質(zhì)量事故或乙方使用的設(shè)備、材料如質(zhì)量不符合設(shè)計要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)的,甲方有權(quán)讓乙方返工整改,并由乙方承擔(dān)由此?而引起的一切經(jīng)濟、法律責(zé)任。
3、合同履行過程中若出現(xiàn)乙方嚴重違反合同重要條款,甲方有權(quán)終止合同,?并終止支付未結(jié)算的工程款。
第十一條?合同爭議遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害損失,由甲乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則?由____市經(jīng)濟合同仲裁委員會裁定。
第十二條?工程保修工程竣工驗收合格之日起半年內(nèi)為保修期。保修期內(nèi)如發(fā)生工程質(zhì)量的問題,由乙方按甲乙雙方商定的限期進行維修,設(shè)備保修期按照《中華人民共和國三保法》嚴格執(zhí)行工程完工后兩年內(nèi)乙方應(yīng)為甲方提供維護服務(wù)。
第十三條?不可抗力甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵?報不能履行或不能完全履行合同的理由,并向?qū)Ψ教峤挥嘘P(guān)主管機關(guān)證明材料,?根據(jù)實際情況允許延期履行、部分履行或者不履行合同,?決定部分或全部免予承?擔(dān)違約責(zé)任。
第十四條?其它。
1、合同簽定當(dāng)天內(nèi),甲方向乙方提供本項目施工圖紙,乙方嚴格按照甲方提供的施工圖紙施工。因乙方原因?qū)е碌馁|(zhì)量、安全、人身死亡事故,由乙方自?行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任,因此而引起甲方連帶損失的,由乙方做相應(yīng)賠償。
2、因甲方原因?qū)е鹿こ掏9せ蚬と烁C工的,甲方按每日按合同總價的千分?之三做相應(yīng)補償。
3、本工程施工過程中,所有線管線槽的樓板開孔和開孔的破壞修補、管道開挖和鋪管及回填復(fù)綠等工作內(nèi)容均不在本合同工程實施的工程量范圍之內(nèi),合?同價款中也不包含以上的工程量報價。
4、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,可另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議作?為本合同一部分,與本合同具有同等法律效力。
5、本合同自簽訂之日起生效,在竣工結(jié)算、甲方支付完畢,乙方將工程交?付甲方后,除有關(guān)保修條款仍然生效外,其它條款即告終止。
6、合同正本及附件共柒頁,本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具?有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效,多頁的須蓋騎縫章方為有效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
工程合作合同書篇六
1.1乙方根據(jù)要求向甲方提供【網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控設(shè)備一批】(詳見附件【一】)。
二、交付方式。
2.1乙方應(yīng)按下述要求將產(chǎn)品交付甲方:
2.
1.1交付期限:合同簽訂后【】內(nèi)交付。
2.
1.2交付地點:【需方自提】。
2.
2.3交付方式:【交付方式及運輸方式、運費見補充附頁】。
三、運費及風(fēng)險轉(zhuǎn)移。
四、質(zhì)量保證。
4.2因產(chǎn)品質(zhì)量問題引起的一切人身、財產(chǎn)損失,乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
五、合同價款及支付。
5.2甲方憑乙方開具的相應(yīng)金額的發(fā)票并按以下第【1】種方式向乙方付款:
(1)一次性支付:甲方在收到乙方全部產(chǎn)品,并驗收合格簽收后支付。
(2)分期支付:甲方分期向乙方支付本合同采購價款:【】。
六、質(zhì)量保修。
七、違約責(zé)任。
八、爭議解決。
九、其他約定事項。
工程合作合同書篇七
甲方(委托方):簽約時間:
乙方(施工方):簽約地點:
為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、杭州市人民政府第141號《杭州市城鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的家體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
1.甲乙雙方的條件:
甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記,并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書的單位。
2.裝飾施工地點:區(qū)路(小區(qū))幢號(單元)室。
3.住房結(jié)構(gòu):室廳結(jié)構(gòu),建筑面積平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《施工內(nèi)容表》。
5.承包方式樣:(包工包料,包清工,部分承包)。
6.本工程由設(shè)計。
7.工期:工程期限天,從年月日開工至年月日竣工。
1.總價款:(大寫)元(其中:設(shè)計費元,管理費(%)元,稅金(%)元)。經(jīng)雙方認可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程款按實另計。
2.合同簽訂后,甲方支付總價款的%,計元。20xx年xx月xx日前,甲方支付總價款的%,計天:20xx年xx月xx日前,甲方支付總價款的%,計元:20xx年xx月xx日前,甲方支付總價款的%,計元:尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收合格后日內(nèi)一次付清。
(一)甲方工作。
1.甲方開工前,應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案:確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,應(yīng)當(dāng)請具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)后,領(lǐng)取住宅裝修許可單。
2.甲方應(yīng)在開工前天,向乙方進行現(xiàn)場交底。騰空房屋,消除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
4.指派為甲方代表,負責(zé)合同履行,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。
(二)乙方工作。
1.對甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
2.指派為乙方代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準(zhǔn),不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4.與所在地物業(yè)管理單位《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
5.嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
1.甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設(shè)備清單》。
本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關(guān)證明的,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經(jīng)書面認可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2.乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》。
乙方提供的材料,必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備,并應(yīng)得到甲方認可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價款的雙倍補償經(jīng)甲方。
乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。
甲方提供的.施工圖紙或做說明及施工現(xiàn)場地應(yīng)符合防火。防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發(fā)生。裝運修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負責(zé)賠償:屬乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。
乙方在施工期間應(yīng)加強安全生產(chǎn),文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負責(zé)。
在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后(詳見附件四),方能進行該項目的施工,由此造成費用增減或工期改變的,由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更和《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質(zhì)量行業(yè)規(guī)范》為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
3.由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
5.乙方應(yīng)及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)(見附件五《工程質(zhì)量驗收單》),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應(yīng)予以書面承認。
6.工期竣工后,乙方應(yīng)及時通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知七日內(nèi)進行驗收。
1.本合同簽訂生效后,甲方雙方應(yīng)履行合同規(guī)定的各項條款(包括經(jīng)雙方確認的合同附件、預(yù)算及圖紙等),不得擅自變更或解除,否則違約方將付給對方工程預(yù)算總造價的10%的違約金,并承擔(dān)因此造成的其他經(jīng)濟損失。
2.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。
3.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方元。
4.甲方未輸任何手續(xù),要求乙方改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并承擔(dān)損失。
5.未經(jīng)甲方同意,乙方擅自改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔(dān)損失。
1.凡包工包料的“雙包”工程,從竣工驗收合格之日計算,保修期為二年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
2.由于乙方原因造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進行維修。
3.由于甲方使用不當(dāng)造成損壞,或不能正常使用,不屬保修范圍。
4.本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
住宅寅裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的,可以協(xié)商或者調(diào)解解決。不愿協(xié)商、調(diào)解或者協(xié)商、調(diào)解不成的,當(dāng)事人可按下列第種方式處理:
(1)提交杭州仲裁委員會仲裁;。
(2)依法向人民法院起訴;。
甲方:乙方:
姓名(簽名):單位名稱(蓋章):
地址:法定代表人:
地址:委托代理人:
郵編:郵編:
電話:電話:
工商營業(yè)執(zhí)照號碼:
住宅裝修企業(yè)資質(zhì)證書號碼:
開戶銀行:
帳號:
稅號:
20xx年xx月xx日。
簽證意見:
簽證員:
簽證機關(guān)(章)。
20xx年xx月xx日。
工程合作合同書篇八
甲方:
乙方:
甲方委托乙方承擔(dān)荔波漳江風(fēng)景名勝區(qū)大七孔碼頭維修工程項目施工任務(wù),甲乙雙方本著分工協(xié)作,相互合作的原則,為確保工程質(zhì)量和按期完成施工任務(wù),經(jīng)雙方共同協(xié)商,按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》并結(jié)合本工程具體情況,簽訂以下合同條款:
一、工程名稱:大七孔碼頭維修工程。
二、工程地點:大七孔碼頭。
三、承包方式:包工包料。
四、建設(shè)規(guī)模:石方77.24m3、樓梯維修17步、鋪設(shè)石頭地板48m2、碼頭步道71.82m2、河中炸石頭、天鐘洞廁所維修等。
五、工程總造價:伍萬陸仟壹佰貳拾元(56,120.00元)整。
六、開工時間:201年月日。
七、竣工時間:201年月日,工期為天,如有新的要求變更及遇不可抗力的因素,工期可以延順。
八、工程質(zhì)量要求及責(zé)任。
甲方責(zé)任:甲方負責(zé)辦理工程施工所需的各種手續(xù),協(xié)調(diào)處理相關(guān)事宜,確保工程項目順利開展。
乙方責(zé)任:
1、乙方必須嚴格按照甲方審定的施工圖紙、建設(shè)方案及有關(guān)工程建設(shè)規(guī)范的規(guī)定進行施工,并無條件地接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督管理。
2、乙方必須做好環(huán)境保護和施工場地的衛(wèi)生管理。在施工過程中,必須按照甲方指定的地點和要求進行土方開挖、施工垃圾堆運輸和處理,并保護周圍環(huán)境林木植被,不得隨意破壞。
3、工程竣工后,乙方要做好工程垃圾的清理工作,未驗收前要保證建設(shè)工程的.保護工作,不能發(fā)生損壞,造成的后果由乙方承擔(dān)。
九、安全管理:乙方必須加強施工安全,如乙方在施工過程中由于安全管理或施工操作不當(dāng)和技術(shù)問題造成直接或間接的經(jīng)濟損失,由乙方全部承擔(dān)。
十、竣工驗收:工程竣工后,乙方必須口頭或書面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工報告及相關(guān)材料,甲方應(yīng)按乙方通知時間及時組織相關(guān)人員進行驗收,并出具驗收結(jié)論。
十一、付款方式:甲方視乙方工程進度,分期付款,待驗收合格后,乙方出具稅務(wù)票據(jù)一次性結(jié)算工程款。
十二、保質(zhì)期限:工程竣工驗收后,保修一年。
十三、以上條款未盡事宜,雙方可以協(xié)商解決。
十四、本合同一式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
工程合作合同書篇九
_______________(以下簡稱甲方)。
_______________(以下簡稱乙方)。
依照《民法典》、《建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和招標(biāo)文件的要求,甲乙遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就_______________,同意訂立本合同,達成協(xié)議如下:
一、項目概況:
1、項目名稱:_______________________。
2、項目地址:_______________________。
二、本合同施工范圍:項目園區(qū)施工圖紙范圍內(nèi)的園林景觀綠化進行建設(shè)。
三、合同工期:
開工日期:___________年_____月_____日
竣工日期:________年_____月_____日
四、合同價款及付款方式。
總造價為_____________萬元,增減項根據(jù)甲方意見進行調(diào)整,合同簽訂后支付總造價的_____________%,全部工程完工后支付總造價的_____________%,竣工驗收后再付款_____________%,保修期滿后付清所有尾款,保修期為一年。
五、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
六、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
七、各方權(quán)力及義務(wù):
1、甲方的權(quán)力及義務(wù):
(1)、甲方代表負責(zé)監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進度、隱蔽工程的驗收,辦理設(shè)計變更、簽證及驗收手續(xù),負責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場各施工單位之間的協(xié)作與配合工作。
(2)、協(xié)調(diào)總包單位向乙方提供施工所需場地和水電接駁點,并說明使用注意事項。
(3)、按合同的約定及時支付乙方工程款。
(4)、按規(guī)定提供施工場地并提供有關(guān)隱蔽、障礙物資料。
(5)、按合同約定組織工程驗收并按合同約定的期限辦理竣工結(jié)算。
2、乙方的權(quán)利及義務(wù):
(1)、乙方駐工地代表負責(zé)合同履行,按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),處理由乙方負責(zé)的各項事宜。
(2)、乙方按甲方要求進場施工并提前組織好采購、運輸、保護等工作。
(3)、按施工安全規(guī)范規(guī)定,采取施工保衛(wèi)安全等技術(shù)措施,確?,F(xiàn)場施工人員及第三者安全。
(4)、接受甲方監(jiān)督和管理并服從總包單位對工程總進度計劃的安排與施工協(xié)調(diào)。
(5)、嚴格按審批后的圖紙和國家現(xiàn)行的《施工及技術(shù)驗收規(guī)范》進行施工,確保工程質(zhì)量和合同工期。
(6)、參加工程竣工驗收,竣工驗收合格后,應(yīng)按甲方要求及時辦理竣工資料的移交,編制工程結(jié)算。
(7)、及時向總包單位支付施工、生活用水、電費用。
(8)、在合同規(guī)定的保修期內(nèi),對屬于乙方責(zé)任的工作質(zhì)量問題,負責(zé)無償修理。
八、質(zhì)量與驗收。
1、本工程按國家現(xiàn)行《基礎(chǔ)設(shè)施工程施工及驗收規(guī)范》進行檢查驗收,園建工程按《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(________________)及其他相應(yīng)國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)驗收。
中標(biāo)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)即合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),竣工驗收如未能達到中標(biāo)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,乙方應(yīng)向甲方支付工程總造價5%的違約金,因此給甲方造成的其他損失乙方應(yīng)據(jù)實賠償。
2、乙方必須嚴格按施工圖、國家施工規(guī)范和附屬設(shè)施有關(guān)專業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)精心施工,確保質(zhì)量。
各分項工程,隱蔽工程,尤其是中間驗收必須嚴格按規(guī)范要求規(guī)定進行逐項檢查驗收,并提前48小時通知業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計等部門派員參加,質(zhì)量不合格的承包單位無條件返工,直到合格為止。
九、合同生效。
合同訂立時間:________________。
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
十、合同一式肆份,甲方執(zhí)貳份、乙方執(zhí)貳份。
工程合作合同書篇十
乙方:xxx。
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方行政村的水泥路面承包給乙方,工程造價款約21萬元,每平方米44元。甲方要求使用混凝土(簡稱商混),路面的厚度為10公分(檢驗)。
(一)工程限期20xx年20xx年日,因天氣、人為造成的施工困難,雙方不宜追究,甲方提供水電方便,費用乙方自理。
(二)在施工期間,乙方負責(zé)保養(yǎng)路面。
(三)付款方式:隨工程進度付款,大致分為三次,機械設(shè)備和人員進工地后首次支付總工程料款造價的40%,二次付總工程料款造價的40%,最后付總工程料款造價的20%。(按實際路面面積全部結(jié)清)。
(四)因甲方工程款不及時支付給乙方造成工程的`拖延,造成乙方工程的一切費用由甲方承擔(dān):
(五)工程方面甲方負責(zé)隨時抽樣檢查,不合格及時返工;
(六)施工期間一切事故由乙方負責(zé);
(七)一切工程路面隨形整平由乙方負責(zé);
(八)未盡事宜,由甲乙雙方友好協(xié)商解決。
(九)工程質(zhì)量c25甲方隨時抽檢。
(十)本合同一式二份,甲乙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起即可生效。
甲方:乙方:
20xx年xx月xx日。
工程合作合同書篇十一
甲方:
乙方:
根據(jù)相關(guān)法律和有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同:
(3)工程范圍和內(nèi)容:
(4)工程造價:全部工程預(yù)算造價人民幣____元。
全部工程自____年____月____日開工,至____年____月____日竣工。
(6)施工前各項準(zhǔn)備工作,根據(jù)雙方協(xié)定及施工方案圖,分別負責(zé)按時完成。
(7)施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延工期由雙方及時協(xié)商簽訂協(xié)議。
a不可抗拒的災(zāi)害,被迫停工。
b因甲方變更計劃或變更施工圖。
(8)工程所需的圖紙有甲方負責(zé)提供。
(9)工程所需的設(shè)備、附屬品有乙方負責(zé)提供。
二、工程款結(jié)算。
全部工程造價的結(jié)算方式,按下列規(guī)定辦理。
1以審查的施工圖預(yù)算加增減變更預(yù)算進行結(jié)算。
2工程款撥付與結(jié)算辦法,按雙方協(xié)商的現(xiàn)行規(guī)定辦理。
三、施工與設(shè)計變更。
1、乙方根據(jù)甲方的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工,達到合格。
2、要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設(shè)計。施工中甲方如發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或不合理的地方,應(yīng)以書面形式通知乙方,雙方協(xié)商解決。
四、竣工驗收、結(jié)算與保修。
1、竣工工程驗收合格,從驗收之日起5日內(nèi)向甲方移交完工報告并由甲方驗收施工情況。如甲方不能按期接管,致使驗收后的工程發(fā)生損失,應(yīng)有甲方承擔(dān)。
2、在進行竣工工程驗收中如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不符合規(guī)定,乙方應(yīng)負責(zé)無償修理或返工,并在雙方協(xié)定的期限內(nèi)完成,經(jīng)驗收合格后,再行移交。
3、竣工工程驗收,乙方在進行竣工驗收前向甲方提供以下文件:
(2)設(shè)備清單。
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備在三個月之內(nèi)出現(xiàn)故障,乙方提供新品替換,如因更新?lián)Q代同一型號的產(chǎn)品時用相同的功能的產(chǎn)品換新。出貨一年之內(nèi),公司將免費保修,或用相同功能的產(chǎn)品換修。保換范圍僅限產(chǎn)品主機,包裝及外置電源、電源線、各種連接線、軟件產(chǎn)品、技術(shù)資料等附件不在保換范圍內(nèi),但附件若在購機后初次使用時有問題,可無償保換。產(chǎn)品因意外因素或人為行為而損壞的,不屬于產(chǎn)品保修范圍之內(nèi)。
五、違約責(zé)任和仲裁。
(1)由于乙方責(zé)任未按本合同規(guī)定的日期竣工,有乙方承擔(dān)責(zé)任,負責(zé)解決未盡工程。
(2)雙方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項。
(3)履行合同如有任何糾紛時,雙方當(dāng)事人應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方均可向簽訂地的人民法院起訴。
六、合同份數(shù)及有效期。
本合同一式兩份,有甲已雙方各執(zhí)一份。
本合同自簽訂之日起生效。
甲方蓋章:????????乙方蓋章:
經(jīng)辦人:??????????經(jīng)辦人:
電話:????????????電話:
地址:????????????地址:
簽定時間:年月日???簽定時間:年月日。
工程合作合同書篇十二
甲方:
乙方:
茲(以下簡稱甲方)委托東莞市弘康電力設(shè)備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商達成具體條款如下:
1、發(fā)電機組型號:冷卻方式:臺數(shù):
2、技術(shù)指標(biāo)。
評價點位置:
所屬區(qū)域:
噪聲標(biāo)準(zhǔn):白天65db(a)晚上65db(a)。
注:。
1.如果背景噪聲級超過此治理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)時則以背景噪聲為允許值。
1、噪音治理措施應(yīng)當(dāng)經(jīng)濟、有效、可靠,外表整齊美觀。
2、噪音治理措施,不影響機組操作、維護、并應(yīng)使得機房內(nèi)有充足的新鮮空氣進氣量,以保證發(fā)電機正常運行。
采用機房全封閉,隔離噪聲源方式。合理設(shè)計機房進風(fēng)消音道和柴油機排氣消音器。對機房內(nèi)部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內(nèi)混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。
乙方承接甲方柴油發(fā)電機的噪聲治理技術(shù)工程服務(wù),承包整個工程所需材料、設(shè)備及人工安裝費用。
在合同簽定,乙方收到第一期款五天內(nèi)運料進場施工,整個噪音控制工程在天內(nèi)完成交付驗收使用。
總工程費用為:付款方式:合同簽定時交付定金;主材料進場后付;工程完工后天內(nèi)付清余款。
1.若甲方無故不按時按額交付工程款,則乙方有權(quán)向甲方收取每天按工程總額2%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過程中,如有異議,雙方應(yīng)本著保證工程質(zhì)量,保證使用要求及施工過度的原則,協(xié)商解決。
3.本合同一式兩份,甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經(jīng)簽訂,起法律效力。未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決,如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
工程合作合同書篇十三
發(fā)包人(全稱):______________________(以下簡稱甲方)。
承包人(全稱):______________________(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
1、工程名稱:湘南綜合大市場片石擋土墻工程。
2、工程地點:湖南____市____區(qū)郴江鎮(zhèn)槐樹下村。
二、承包內(nèi)容及承包方式:
本工程施工承包方式采取由乙方以包工包料、包質(zhì)量、包安全、包工期大包干方式實施。工程竣工驗收合格按完成的擋土墻成品以不含稅_________________________立方米的綜合單價結(jié)算,綜合單價為一次性包干單價,材料因市場變化及其他因素上漲或下降達到10%,甲、乙雙方共同協(xié)商調(diào)整。
三、乙方必須按甲方提供的圖紙施工,如有變更必須經(jīng)由甲方出示變更條方可施工。
四、甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)。
1、甲方負責(zé)水、電、路三通,且達到乙方施工要求,其產(chǎn)生的費用由甲方負責(zé),乙方概不負責(zé)。
2、甲方配合乙方做好對本合同工程的施工安排,并對擋土墻定位進行必要的測量工作。
3、乙方必須服從甲方項目經(jīng)理以及現(xiàn)場工程人員的指揮、安排或調(diào)度,必須尊重業(yè)主和監(jiān)理工程師的指揮和安排。
4、乙方不負責(zé)清理基槽。甲方清理夯實后,乙方方可施工。
五、工程量的39;確認。
乙方在甲方基槽開挖平整夯實后的標(biāo)高和乙方擋土墻完成面標(biāo)高;新老擋土墻結(jié)合部位標(biāo)高及該結(jié)合部位的新?lián)跬翂γ鎸?新?lián)跬翂υ趬|層部位底寬,新?lián)跬翂υ诶蠐跬翂ι掀鹗嫉讓挼葦?shù)據(jù)由雙方共同測量記錄備案。在每完成一階段性工程應(yīng)及時通知甲方現(xiàn)場管理人員確定辦理簽證記錄。方可進行下道工序施工。階段性工程量技術(shù)簽證文件須附有現(xiàn)場實際測量的數(shù)據(jù)圖形,并必須由工程部經(jīng)理和兩名現(xiàn)場測量人員簽字確認,方可作為工程結(jié)算的依據(jù),否則視為不能辦理竣工結(jié)算的無效簽證。
六、付款方式。
每完成600立方米砌體工程量,經(jīng)驗收合格,甲方支付乙方完成工程量的________%作為進度款,其余等合同工作內(nèi)容完成后,辦理施工結(jié)算,經(jīng)審結(jié)完畢,30天內(nèi)支付到結(jié)算工程量的95%,余下5%,________年保質(zhì)期滿支付。
七、安全文明施工。
1、乙方在施工時必須遵守____市及有關(guān)部門和當(dāng)?shù)氐恼?、法?guī),進行安全文明施工。
2、乙方人員不得在施工現(xiàn)場鬧事,打架斗毆等違法事件的發(fā)生。
3、乙方必須嚴格遵守施工安全操作規(guī)程,強化施工現(xiàn)場安全管理,在施工過程中如發(fā)生任何安全事故和財產(chǎn)損失等,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任和費用。
八、環(huán)境保護措施。
乙方在施工現(xiàn)場必須遵守____市有關(guān)部門的環(huán)境保護措施進行施工。對外轉(zhuǎn)運土方和進場材料影響道路清潔的必須進行清洗,如沒有清理,導(dǎo)致環(huán)保、環(huán)衛(wèi)、城管等有關(guān)部門開出的罰單均由乙方自行支付。
九、其它未盡事宜,甲乙雙方另行協(xié)商解決。
十、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起即時生效并具有法律效力,本合同工作內(nèi)容結(jié)算后付款完畢,自行失效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
________年____月____日________年____月____日。
工程合作合同書篇十四
委托方將__________項目的招標(biāo)事宜委托乙方代理,依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,合同雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、代理業(yè)務(wù)的內(nèi)容、形式:甲方委托乙方組織建設(shè)工程招標(biāo)活動。工程概況:本次招標(biāo)范圍:
1、招標(biāo)代理的內(nèi)容:填寫申請表格,編制招標(biāo)文件(包括編制資格預(yù)審文件);審查投標(biāo)人資格;組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場和答疑;組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo);提供招標(biāo)前期咨詢等業(yè)務(wù)。
2、招標(biāo)代理的形式:
二、工作條件和協(xié)作事項:
1、建設(shè)工程規(guī)劃臨時許可證、建設(shè)項目資金來源證明等(詳見《辦理建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)需提交的資料》清單)。
2、委托方提供能夠滿足施工,標(biāo)價計算要求的施工圖紙及技術(shù)資料;或者經(jīng)符合資質(zhì)條件的工程造價咨詢機構(gòu)編制的建設(shè)項目投資預(yù)概算。
3、乙方代理過程中,遵守國家、地方有關(guān)工程建設(shè)招標(biāo)、投標(biāo)法規(guī),堅持公開、公平、公正和誠實信用的原則,按照有關(guān)程序規(guī)定進行,接受招標(biāo)監(jiān)督管理部門的監(jiān)督。
4、委托代理人在簽訂本合同時,應(yīng)出具委托證書。
四、費用支付方式及日期:
1、本工程造價為人民幣(大寫),收取代理費用合計人民幣(大寫)。付款方式為現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬,代理費用應(yīng)在開標(biāo)前全部付清。代理費用不包含編制標(biāo)底的費用、資格預(yù)審及評標(biāo)專家費用。(收費標(biāo)準(zhǔn):按國家計委計價格80號)。
2、投標(biāo)單位購買標(biāo)書每份工本費計人民幣元(大寫),所得歸乙方。
五、違約責(zé)任:
1、雙方都必須嚴格遵守簽訂的代理合同條款、不得違約;
2、委托方應(yīng)提供真實可靠的相關(guān)資料,及按第四款第一條約定支付代理費用,否則一切責(zé)任由委托方自負。
3、雙方在合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)爭議,可協(xié)商解決,也可由相關(guān)部門進行調(diào)解。
4、雙方對代理合同條款變更時必須另簽補充合同條款,補充合同條款作為本代理合同的組成部分與主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式三份,甲方一份,乙方一份,報招標(biāo)管理機構(gòu)一份。
委托單位:__________代理單位:__________。
日期:__________日期:__________
工程合作合同書篇十五
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況。
2、居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi),總計施工面積____________平方米。
3、施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
5、工程開工日期:______年______月______日
6、工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天。
第二條:工程價款。
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款__________元;
2、人工費__________元;
3、設(shè)計費__________元;
4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;
6、管理費__________元;
7、其他費用(注明內(nèi)容)______________元。
第三條:質(zhì)量要求。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。
2、工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)。
1、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。
3、甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負責(zé)賠償。
第五條:付款方式。
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進度過半(_____年____月____日),甲方即第二次付施工工費的40%、剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負責(zé)人。增減項目的價款,當(dāng)場結(jié)清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4、甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條:工程工期。
1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方_______元。
2、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
3、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責(zé)任。
第七條:工程驗收。
1、工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責(zé)任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。
第八條:其他事項。
1、甲方責(zé)任。
1、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2、二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費用。
3、如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
2、乙方責(zé)任。
1、應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
2、指派一名工作人員為乙方工地代表,負責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
3、負責(zé)施工現(xiàn)場的'安全,嚴防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責(zé)修復(fù)或賠償。
4、嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5、在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責(zé)任。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
第十條:爭議解決。
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止。
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效。
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同、一式___份,甲乙雙方各執(zhí)___份。
甲方(業(yè)主):_______(簽章)乙方:_______(簽章)。
住所地址:_______企業(yè)地址:_______。
郵政編碼:_______郵政編碼:_______。
工作單位:_______法人代表:_______。
委托代理人:_______委托代理人:_______。
電話:_______電話:_______。
簽約地址:_______簽約日期:_______
工程合作合同書篇十六
發(fā)包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人室內(nèi)裝飾裝修工程有關(guān)事宜協(xié)商一致,達成如下協(xié)議:
3、承包范圍:參見合同附件(二)《裝飾工程預(yù)算書》所列項目。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第。
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;。
(3)承包人包工,發(fā)包人包料。
工程價款(大寫金額)叁拾伍萬壹仟玖佰伍拾肆元整詳見合同附件(二)《裝飾工程預(yù)算書》。
1、雙方約定按以下第。
2、特別費用的約定。
a、施工過程中,施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲方負責(zé)。
b、施工過程中,由于乙方的原因違規(guī)被執(zhí)法機構(gòu)或管理機構(gòu)罰款的,罰款由乙方支付。如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的,罰款由甲方負責(zé)。
c、合同附件預(yù)算表中沒有列明稅費的,稅費由甲方按實際征稅額向有關(guān)部門繳納。已經(jīng)列明稅費的,由乙方負責(zé)繳交。
3、乙方按雙方簽署的預(yù)算附件項目執(zhí)行,如甲方增加新的工程項目,經(jīng)雙方協(xié)商,另行簽署補充合同,其工程項目涉及的款項,甲方應(yīng)先預(yù)付30%的工程款,工程進度到50%時,甲方在驗收前支付給乙方工程款。如其工程材料款項大于該項目的50%,甲方應(yīng)按實際比例先支付給乙方備料款。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認可。工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照三亞市地方標(biāo)準(zhǔn)db31t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
2、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加或減少的費用,應(yīng)另簽定補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負,施工質(zhì)量由甲方負責(zé)。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
1、甲方所提供的材料均應(yīng)用于合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪做它用。
2、乙方提供的材料,未按附件(二)所報的價格或底于報價和品牌.設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。
3、甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備、,必須是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期,施工工期順延,并按延誤工期處罰,按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負責(zé)賠償。
1、工程期限天,開工日期年日,竣工日期年11月01日。
2、如果是乙方原因而延遲完工,每日按。
3、甲方自行挑選的材料、設(shè)備、因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān)。乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
4、在施工中,因工程質(zhì)量問題,雙方意見不一致而造成停工,均不視為誤工或延遲工期,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以保證繼續(xù)施工。
5、施工中如因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方承擔(dān)全部施工費用。如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
6、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意。私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責(zé)任。
1、工程質(zhì)量驗收,(按附件二圖紙報價材料等驗收),除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部竣工后,乙方通知甲方進場竣工驗收。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在十天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責(zé)任,甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時間內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期,但甲方應(yīng)承擔(dān)工序及工程的竣工日期。
4、甲方驗收工程合格后,雙方辦理工程結(jié)算和竣工移交手續(xù)。
1、乙方指派(姓名)為乙方工地代表,負責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量按期完成施工任務(wù)。
2、乙方負責(zé)施工現(xiàn)場的安全、.嚴防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必須盡快負責(zé)修復(fù)或賠償。
3、乙方必須做好對施工人員參加各類人身保險.一但發(fā)生事故乙方自己解決.對甲方無關(guān)系.
4、乙方嚴格履行合同,實行信譽工期。
5、乙方在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起,為12個月。在保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)造成的質(zhì)量問題,乙方無條件進行維修,如果由于甲方使用不當(dāng),造成的裝飾面損壞或不能使用,乙方酌情收費進行維修。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使雙方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
1、本合同履行期間。雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決,或憑本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向三亞市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴,請求解決。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商,調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向雙方當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁,向人民法院提起訴訟。
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守,任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式通知對方,應(yīng)按合同總價款的30%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式通知對方,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
1、本合同和合同附件雙方蓋章,簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件,補充合同)一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
工程合作合同書篇一
1.電氣、機械及技術(shù)操作的合同通用條款(________年第一版)。
2.合同的特殊條款。
3._________工程項目的技術(shù)規(guī)范。
4.工作范圍和技術(shù)要求。
二、定義。
3.“商的工程師”:系指由商指派的監(jiān)督分包商工作的人員。
4.“分包”:系指由分包商按本合同第三條“工作范圍”規(guī)定而要執(zhí)行的工作。
2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰漿材料、鋼筋,并運送到工地。
五、勞動力分包商應(yīng):
1.自始至終提供足夠數(shù)量的工人,以滿足商工程師在工程進度方面的要求。
2.在工作時間、節(jié)假日方面,應(yīng)遵守當(dāng)?shù)胤?、?guī)定和風(fēng)俗習(xí)慣。
3.支付工資并服從當(dāng)?shù)仃P(guān)于對工人報酬的一切規(guī)定。
4.為其雇員提供住宿及膳食。
六、法定責(zé)任分包商應(yīng)對下列事項承擔(dān)責(zé)任:
2.根據(jù)_________國的法律,為其雇員支付各種國家安全捐款。
十、保險。
一、進度報告分包商應(yīng)按商同意的格式,呈送每周和每月的進度報表。二十。
三、支付條款商應(yīng)按如下規(guī)定向分包商付款。
2.每月完成的并經(jīng)業(yè)主驗收的工程占分包合同價的_________%。
工程合作合同書篇二
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況。
工程名稱:_______________________。
工程地點:_______________________。
工程內(nèi)容:_______________________。
工程立項批準(zhǔn)文號:_______________________。
資金來源:自籌。
二、工程承包范圍。
承包范圍:施工圖內(nèi)除合同約定的發(fā)包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預(yù)埋工程的施工和竣工所需的勞務(wù)、材料、設(shè)備、施工機械和服務(wù)等全部內(nèi)容(其中部分材料和鋼結(jié)構(gòu)由發(fā)包人提供)。
三、合同工期。
竣工日期:_____年____月___日;
合同工期總?cè)諝v天數(shù):______天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格(其中主體為優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu))。
五、合同價款。
金額(大寫):________;預(yù)算價約計_______萬元。
六、組成合同文件。
本合同文件包括:
1、本合同協(xié)議書;。
2、圖紙;。
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、違約、索賠和爭議。
2、本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
八、工程結(jié)算。
1、工程竣工驗收報告經(jīng)發(fā)包方認可后____天內(nèi),承包方向發(fā)包方遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料,雙方按照協(xié)議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調(diào)整內(nèi)容,進行工程竣工結(jié)算。
2、辦理工程價款竣工結(jié)算的一般公式為:
竣工結(jié)算工程款=預(yù)算(或概算)或合同價款+施工過程中預(yù)算或合同價款調(diào)整數(shù)額-預(yù)付及已結(jié)算工程價款-保修金。
3、發(fā)包人與承包人在建設(shè)工程承包合同中約定質(zhì)量保證金,發(fā)包人從應(yīng)付的工程款中預(yù)留,用以保證承包人在缺陷責(zé)任期內(nèi)對建設(shè)工程出現(xiàn)的缺陷進行維修的資金,質(zhì)量保證金為___________________________________元(人民幣);:____________元(人民幣)。
九、合同生效合同訂立時間:__________年______月______日。
1、合同訂立地點:________________________。
2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質(zhì)量保修書》各項條款之規(guī)定并無任何糾紛后合同自行解除。
發(fā)包人:_______________________。
法定代表人:_______________________。
_______年______月_____日。
承包人:_______________________。
法定代表人:_______________________。
_______年______月_____日。
工程合作合同書篇三
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》《國家建筑施工規(guī)范》及相關(guān)條例,本著互惠互利的原則,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,甲方確定把興安縣世紀冰川旅游區(qū)賓館工程承包給乙方施工管理。
為進一步明確雙方的責(zé)任和權(quán)利特簽訂如下協(xié)議:
1、工程名稱:興安縣世紀冰川靈佛旅游賓館樓工程。
2、工程地點:興安縣嚴關(guān)鎮(zhèn)仙橋村委會樂施堂村。
3、建筑結(jié)構(gòu):(框架結(jié)構(gòu))壹棟約26000㎡。
4、承包內(nèi)容及施工范圍:土建水電工程按建筑施工圖,結(jié)構(gòu)施工圖水電施工圖及設(shè)計說明。
酒店裝修另合同簽署。
5、承包方式:包工、包料。
6、工程造價暫定3000萬元。
1、本合同范圍內(nèi)的工程項目依據(jù)甲方提供的設(shè)計圖紙文件。
及乙方實際完成的工程量計價標(biāo)準(zhǔn)。
土建、水電安裝按__年《廣西壯族自治區(qū)建筑工程消耗量定額》計價,下浮6%后結(jié)算給乙方。
2、工程范圍內(nèi)所用材料按施工期間桂林市建設(shè)工程造價管理站發(fā)布的興安縣造價信息進行調(diào)價。
興安沒有列入的材料則按桂林市相應(yīng)當(dāng)期的造價信息進行調(diào)整。
信息價沒有的,雙方按市場價友好協(xié)商確定,按實際發(fā)生的工程量計價結(jié)算。
1、本工程有效工期為240天。
2、開工時間:20__年6月20日前(以甲方進場通知為準(zhǔn))。
3、竣工時間:(按實際開工日計算)。
1、質(zhì)量要求按國家建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,等級為合格。
2、乙方每完成一個分項,必須及時報請甲方代表、監(jiān)理、技術(shù)負責(zé)人,質(zhì)檢人員進行驗收。
并根據(jù)驗收意見整理簽字后方能進入下一道工序。
3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內(nèi)組織有關(guān)人員到位驗收,否則按已驗收合格,在乙方進行施工后甲方必須給以簽字認可。
4、材料必須保質(zhì)保量。
所有進場材料必須要有出廠合格證,國家有規(guī)定要求復(fù)檢的材料必須到質(zhì)檢站檢測合格方能使用。
1、本工程由乙方墊資工程款:從基礎(chǔ)土方開挖墊資到00地面(現(xiàn)澆完畢)。
2、在乙方墊資到位時,甲方按實際完成的`工程量結(jié)付工程進度款的80%給乙方。
以后,每完成一層,結(jié)付一次進度款,以此類推。
3、在乙方負責(zé)墊資期間內(nèi)如因乙方資金原因造成停工20天以上,甲方有權(quán)終止合同,一切損失由乙方承擔(dān)。
4、工程竣工驗收合格后,乙方資料合格后及結(jié)算單報請甲方審核,甲方必須在接到申報資料30個工作日內(nèi)審核完成,如有爭議,可共同委托相關(guān)造價事務(wù)所審核。
結(jié)算經(jīng)甲方審核批準(zhǔn)后,除留質(zhì)保金3%外,三個月內(nèi)一次性付清,不得拖欠。
5、如甲方不按合同付款,每一天必須按拖欠款金額總數(shù)的3‰賠付給乙方,以此類推。
6、本工程所有工程款必須轉(zhuǎn)賬到乙方開戶單位:
開戶銀行:
銀行:的帳戶上。
1、在工程交付前,乙方必須做好交付前的細節(jié)整改、衛(wèi)生清理、安全保衛(wèi)、工程保管等相關(guān)工作。
自檢合格后書面申報甲方和監(jiān)理工程師復(fù)檢,簽字確認復(fù)檢合格后,方可進行工程交付,否則因此產(chǎn)生的損失由承包方負責(zé)。
2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內(nèi)必須組織有關(guān)人員到場進行竣工驗收、簽證,否則,視為以驗收合格。
3、在雙方未驗收簽證交付使用前甲方不得自行占用,否則視為驗收合格以交付甲方使用。
1、甲方必須在施工前提供準(zhǔn)確的地質(zhì)地下管線資料,確保各項保護用品不受損失,并保證在乙方進場前三天做好三通一平。
2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環(huán)境衛(wèi)生管理等手續(xù)。
4、提供標(biāo)準(zhǔn)的水準(zhǔn)點和詳細的坐標(biāo)控制點,并在現(xiàn)場指導(dǎo)乙方進行施工。
在施工期間甲方必須協(xié)商好,周邊的一切社會關(guān)系。
確保施工順利進行。
5、甲方在支付工程進不能以任何理由及借口拖延支付時間。
6、乙方必須嚴格按圖紙的設(shè)計要求和施工規(guī)范施工,甲方管理人員發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量達不到設(shè)計和施工規(guī)范要求時,有權(quán)要求乙方停工整改,并進行相應(yīng)處罰。
7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙設(shè)計規(guī)定,經(jīng)甲方同意方可使用。
8、在施工期間,乙方必須做好安全教育工作。
做到安全生產(chǎn),文明施工,如因乙方原因出現(xiàn)一切安全事故,全部責(zé)任由乙方承擔(dān)與甲方無關(guān)。
1、本協(xié)議條款雙方共同遵守,甲方必須協(xié)調(diào)建設(shè)方處理好周邊的一切社會關(guān)系,如有村民和其它人員進行無理取鬧和阻礙施工而造成項目停工時一切損失由甲方承擔(dān)(除乙方自身原因外)。
2、乙方嚴格按合同工期施工,不得拖延工期和無故停工,如違反合同約定,甲方有權(quán)終止該工程合同,一切損失由乙方自負。
3、乙方在此合同又方簽字生效時,必須向甲方交納工程質(zhì)保金叁拾萬元整。
此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。
4、此合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
雙方簽字時即時生效,雙方必須共同遵守執(zhí)行,同時具有法律效力。
甲方:(蓋章)乙方:
法定代表人:法定代表人:
身份證號:身份證號:
電話號碼:電話號碼:
年月日年月日。
工程合作合同書篇四
上訴人(一審被告):_________________甲公司(原達州__________公司)。
法定代表人:_________________黃__________執(zhí)行董事。
身份證號:_____________。
被上訴人(一審被告):_________________乙公司。
法定代表人:_________________劉__________總經(jīng)理。
上訴請求:_________________。
1、撤銷成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。
2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔(dān)。
上訴人于年月日收到成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》,上訴人對該判決不服,現(xiàn)提起上訴。
一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風(fēng)馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯(lián)營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴,不講事實。
年月日,上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關(guān)于__________街整治工程的《施工聯(lián)營合同》是實。該合同約定:_________________乙方以甲方名義進行承包施工,工程名稱為__________街整治工程。后來,由于沒能中標(biāo),該合同自然終止,沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設(shè)局簽訂了關(guān)于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設(shè)工程施工合同》,并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關(guān)聯(lián)。因為,“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交,__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事,同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然,一審法院的認定牽強附會,缺乏根據(jù),不能成立。
二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結(jié)算。這也是毫無根據(jù)的。首先,萬__________同“達州__________公司”既沒有轉(zhuǎn)包、分包合同、協(xié)議,又沒有結(jié)算書依據(jù),哪來的工程結(jié)算呢?其次,庭審中萬__________雖然提供一份《建設(shè)工程造價預(yù)(結(jié))算書》復(fù)印件,卻稱拿不出原件,僅說原件在建設(shè)局。為什么施工單位沒有結(jié)算書原件呢?這可能嗎?況且,這只是張封面沒有具體的結(jié)算內(nèi)容。同時,既沒有發(fā)包建設(shè)單位建設(shè)局蓋章,也沒有承包單位“乙公司”蓋章,僅僅在“施工(編制)單位”一欄,有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章,該欄的旁邊有“達州__________公司”公章,而萬__________在上面僅是技術(shù)負責(zé)人,并非項目經(jīng)理或承包人。眾所周知,工程竣工造價結(jié)算,是發(fā)生在建設(shè)發(fā)包單位同施工承包單位之間,而這份結(jié)算書卻不是。如果是轉(zhuǎn)包結(jié)算,那么“乙公司”應(yīng)有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內(nèi)部分包結(jié)算,那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結(jié)算,而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結(jié)算?既然是萬__________個人沒有資質(zhì)需打“達州__________公司”牌子,那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質(zhì)為何還打“達州__________公司”牌子?再則,工程造價一欄為865666元,而一審認定工程總結(jié)算價為752700元,稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上,標(biāo)底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造,均不涉及拆遷,哪來扣拆遷費呢?凡此種種,疑點重重。怎么能采信成為有效證據(jù)呢?毫無疑問,這是一份重復(fù)復(fù)印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據(jù)。一審法院卻不加認真核實審查,主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關(guān)于__________橋亮化、美化工程的結(jié)算,因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程,這種做法于法無據(jù)。
三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建,“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》。
根據(jù)《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》第七十四條規(guī)定:_________________“訴訟過程中,當(dāng)事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據(jù),人民法院應(yīng)當(dāng)予以確認,但當(dāng)事人反悔并有相反證據(jù)足以推翻的除外?!憋@然,“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述,但第二次又否認。同時,本案有其他證據(jù)足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據(jù)外,還有“乙公司”給建設(shè)局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發(fā)生的分包關(guān)系,那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款,“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而,一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。
綜上所述,一審判決無視本案事實真相,將與上訴人甲公司根本無關(guān)的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上,并以一份施工內(nèi)容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯(lián)營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關(guān)于__________橋亮化、美化工程約定的依據(jù),同時,在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關(guān)的一份無法與原件核對的證據(jù)復(fù)印件的真實性存在極大異議的情況下,冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔(dān)連帶支付責(zé)任的做法,實屬認定事實錯誤,沒有任何法律依據(jù),應(yīng)予改判。請二審法院查明本案事實,依法作出公正判決,以維護上訴人之合法權(quán)益。
此致
成都市中級人民法院。
上訴人:_________________甲公司。
年_____月_____日。
工程合作合同書篇五
根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本項目的具體情況,經(jīng)雙?方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條?概況。
1、項目名稱:_________。
2、項目地點:_________。
3、項目內(nèi)容:綜合布線系統(tǒng)施工和測試,輔材和線管線槽的采購、安裝鋪設(shè)。
第二條?工期。
1?、本項目的施工期限為合同簽訂后的_________個工作日。
2?、遇到下列情況之一者,經(jīng)甲方審核批準(zhǔn)后,工期可做相應(yīng)調(diào)整。
2.2?、?雙方書面確認的計劃工期改變;。
2.3?、不可抗力因素。
第三條?承包方式和造價。
1、承包方式:包工包料(具體內(nèi)容參見網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)備報價清單)。
2、項目總造價:人民幣(大寫):(_________)。工程?施工信息點數(shù)、單價及材料報價清單為合同附件,項目最后造價按實際?施工工程量結(jié)算。
第四條?付款方式、結(jié)算方式。
(一)付款方式。
(二)結(jié)算方式:
1、乙方已根據(jù)甲方的需求進行評估和整合整個布線工程所需材料及工作量,?本合同總價為工程綜合材料及施工費用總和。
2、若甲方需求有變更時,工程施工時發(fā)生增項部分,合同總價報價清單已有?的項目按報價清單中單價乘增項部分工程項目數(shù)量。如合同總價報價清單中沒有?的項目則按甲乙雙方協(xié)商后經(jīng)簽證后的單價為結(jié)算依據(jù)。該計算原則適用于工程?施工時發(fā)生減項部分的計算。
第五條?材料供應(yīng)。
1、材料供應(yīng):施工前乙方提供材料經(jīng)甲方審核、認可后,方可使用。
2、采用新型材料和代用材料時,乙方須在甲方的書面簽字確認后方可進行?使用。
第六條?甲、乙雙方責(zé)任。
(一)甲方責(zé)任。
1、為乙方的施工提供必要的便利條件,并協(xié)調(diào)水源、電源,提供材料的合?理堆放場地,協(xié)助乙方順利進行施工。
2、按合同規(guī)定及時支付工程款項。
3、指定項目負責(zé)人一名,負責(zé)與業(yè)主及相關(guān)協(xié)作單位的協(xié)調(diào)工作,為乙方?提供可持續(xù)施工的作業(yè)面,并負責(zé)平時乙方增、減項的簽證。
4、組織本工程項目的竣工驗收。
(二)乙方責(zé)任。
1、按合同規(guī)定按時完成并交付該工程。
2、嚴格按照甲方與最終用戶確認的施工圖紙施工。
3、負責(zé)本合同附件明確的材料采購、保管、運輸、安裝、保修。
4、接受甲方和當(dāng)?shù)匕踩|(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督。
5、因乙方的過錯造成工程有質(zhì)量問題時,經(jīng)甲方確認后,乙方必須在三天?內(nèi)采取有效措施糾正,并承擔(dān)由此造成甲方的經(jīng)濟損失,承擔(dān)相應(yīng)的法?律責(zé)任。
6、在合同履行過程中,雙方有異議應(yīng)及時協(xié)商解決,未經(jīng)甲方同意乙方不?應(yīng)隨意停工或借故拖延工期。
7、服從甲方施工現(xiàn)場的一切規(guī)定和要求,承擔(dān)因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造?成的損失和罰款。
8、負責(zé)施工場地的安全防火,文明施工,施工工人人身安全及衛(wèi)生等工作。
第七條?工程項目及設(shè)計的變更、修改甲方因最終客戶需要,作出設(shè)計變更時,應(yīng)書面通知乙方,經(jīng)確認后簽證,?若由此導(dǎo)致工程延期的,工期應(yīng)當(dāng)順延。在施工過程中若甲方提供的施工內(nèi)容及?圖紙與投標(biāo)內(nèi)容及圖紙不同處,按實際情況作增項或減項處理,由乙方提出書面?報告,乙方協(xié)助甲方共同經(jīng)業(yè)主及監(jiān)理方簽證確認。
第八條?工程質(zhì)量。
1、乙方必須嚴格按施工圖紙及說明和有關(guān)操作規(guī)程精心施工,工程質(zhì)量必須符合設(shè)計要求,達到施工圖說明和國家頒發(fā)的現(xiàn)行施工驗收規(guī)范的驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、本工程承包范圍內(nèi)所有的單項工程的質(zhì)量,均達到國家或行業(yè)的質(zhì)量驗收評定標(biāo)準(zhǔn)。雙方如對工程質(zhì)量有爭議,請質(zhì)量監(jiān)督部門仲裁,仲裁費用及因此?造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。
第九條?竣工驗收。
1、工程竣工三天內(nèi),乙方將全部有效的技術(shù)檔案資料二份,送交甲方,確定?驗收日期,并組織進行驗收,驗收合格之日即為竣工日期。驗收不合格,?乙方應(yīng)在甲方的限期內(nèi)進行整改,再實行驗收,并以最后驗收合格的日期?作為竣工日期。
2、工程驗收應(yīng)以施工圖紙、圖紙會審記錄、有關(guān)設(shè)計變更的書面文件、國家?頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)等為依據(jù)。
3、隱蔽工程在驗收通過前不得封閉。
第十條?違約責(zé)任。
(一)甲方違約責(zé)任甲方不按規(guī)定支付工程款,乙方除有權(quán)要求甲方支付工程款外,?另外每日按?尚未支付的項目款項的千分之三向乙方支付違約金。
(二)乙方違約責(zé)任。
1、乙方不按規(guī)定按時完成該工程,甲方除有權(quán)要求乙方完成該工程外,另?外每日按合同總價的千分之三向甲方支付違約金。
2、工程施工過程中發(fā)生質(zhì)量事故或乙方使用的設(shè)備、材料如質(zhì)量不符合設(shè)計要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)的,甲方有權(quán)讓乙方返工整改,并由乙方承擔(dān)由此?而引起的一切經(jīng)濟、法律責(zé)任。
3、合同履行過程中若出現(xiàn)乙方嚴重違反合同重要條款,甲方有權(quán)終止合同,?并終止支付未結(jié)算的工程款。
第十一條?合同爭議遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害損失,由甲乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則?由____市經(jīng)濟合同仲裁委員會裁定。
第十二條?工程保修工程竣工驗收合格之日起半年內(nèi)為保修期。保修期內(nèi)如發(fā)生工程質(zhì)量的問題,由乙方按甲乙雙方商定的限期進行維修,設(shè)備保修期按照《中華人民共和國三保法》嚴格執(zhí)行工程完工后兩年內(nèi)乙方應(yīng)為甲方提供維護服務(wù)。
第十三條?不可抗力甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵?報不能履行或不能完全履行合同的理由,并向?qū)Ψ教峤挥嘘P(guān)主管機關(guān)證明材料,?根據(jù)實際情況允許延期履行、部分履行或者不履行合同,?決定部分或全部免予承?擔(dān)違約責(zé)任。
第十四條?其它。
1、合同簽定當(dāng)天內(nèi),甲方向乙方提供本項目施工圖紙,乙方嚴格按照甲方提供的施工圖紙施工。因乙方原因?qū)е碌馁|(zhì)量、安全、人身死亡事故,由乙方自?行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任,因此而引起甲方連帶損失的,由乙方做相應(yīng)賠償。
2、因甲方原因?qū)е鹿こ掏9せ蚬と烁C工的,甲方按每日按合同總價的千分?之三做相應(yīng)補償。
3、本工程施工過程中,所有線管線槽的樓板開孔和開孔的破壞修補、管道開挖和鋪管及回填復(fù)綠等工作內(nèi)容均不在本合同工程實施的工程量范圍之內(nèi),合?同價款中也不包含以上的工程量報價。
4、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,可另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議作?為本合同一部分,與本合同具有同等法律效力。
5、本合同自簽訂之日起生效,在竣工結(jié)算、甲方支付完畢,乙方將工程交?付甲方后,除有關(guān)保修條款仍然生效外,其它條款即告終止。
6、合同正本及附件共柒頁,本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具?有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效,多頁的須蓋騎縫章方為有效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
工程合作合同書篇六
1.1乙方根據(jù)要求向甲方提供【網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控設(shè)備一批】(詳見附件【一】)。
二、交付方式。
2.1乙方應(yīng)按下述要求將產(chǎn)品交付甲方:
2.
1.1交付期限:合同簽訂后【】內(nèi)交付。
2.
1.2交付地點:【需方自提】。
2.
2.3交付方式:【交付方式及運輸方式、運費見補充附頁】。
三、運費及風(fēng)險轉(zhuǎn)移。
四、質(zhì)量保證。
4.2因產(chǎn)品質(zhì)量問題引起的一切人身、財產(chǎn)損失,乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
五、合同價款及支付。
5.2甲方憑乙方開具的相應(yīng)金額的發(fā)票并按以下第【1】種方式向乙方付款:
(1)一次性支付:甲方在收到乙方全部產(chǎn)品,并驗收合格簽收后支付。
(2)分期支付:甲方分期向乙方支付本合同采購價款:【】。
六、質(zhì)量保修。
七、違約責(zé)任。
八、爭議解決。
九、其他約定事項。
工程合作合同書篇七
甲方(委托方):簽約時間:
乙方(施工方):簽約地點:
為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、杭州市人民政府第141號《杭州市城鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的家體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
1.甲乙雙方的條件:
甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記,并取得房產(chǎn)管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書的單位。
2.裝飾施工地點:區(qū)路(小區(qū))幢號(單元)室。
3.住房結(jié)構(gòu):室廳結(jié)構(gòu),建筑面積平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《施工內(nèi)容表》。
5.承包方式樣:(包工包料,包清工,部分承包)。
6.本工程由設(shè)計。
7.工期:工程期限天,從年月日開工至年月日竣工。
1.總價款:(大寫)元(其中:設(shè)計費元,管理費(%)元,稅金(%)元)。經(jīng)雙方認可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程款按實另計。
2.合同簽訂后,甲方支付總價款的%,計元。20xx年xx月xx日前,甲方支付總價款的%,計天:20xx年xx月xx日前,甲方支付總價款的%,計元:20xx年xx月xx日前,甲方支付總價款的%,計元:尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收合格后日內(nèi)一次付清。
(一)甲方工作。
1.甲方開工前,應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案:確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,應(yīng)當(dāng)請具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)后,領(lǐng)取住宅裝修許可單。
2.甲方應(yīng)在開工前天,向乙方進行現(xiàn)場交底。騰空房屋,消除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
4.指派為甲方代表,負責(zé)合同履行,對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。
(二)乙方工作。
1.對甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
2.指派為乙方代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準(zhǔn),不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4.與所在地物業(yè)管理單位《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
5.嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
1.甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設(shè)備清單》。
本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關(guān)證明的,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經(jīng)書面認可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2.乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》。
乙方提供的材料,必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備,并應(yīng)得到甲方認可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價款的雙倍補償經(jīng)甲方。
乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。
甲方提供的.施工圖紙或做說明及施工現(xiàn)場地應(yīng)符合防火。防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發(fā)生。裝運修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負責(zé)賠償:屬乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。
乙方在施工期間應(yīng)加強安全生產(chǎn),文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負責(zé)。
在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后(詳見附件四),方能進行該項目的施工,由此造成費用增減或工期改變的,由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
1.本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更和《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質(zhì)量行業(yè)規(guī)范》為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
3.由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
5.乙方應(yīng)及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)(見附件五《工程質(zhì)量驗收單》),甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應(yīng)予以書面承認。
6.工期竣工后,乙方應(yīng)及時通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知七日內(nèi)進行驗收。
1.本合同簽訂生效后,甲方雙方應(yīng)履行合同規(guī)定的各項條款(包括經(jīng)雙方確認的合同附件、預(yù)算及圖紙等),不得擅自變更或解除,否則違約方將付給對方工程預(yù)算總造價的10%的違約金,并承擔(dān)因此造成的其他經(jīng)濟損失。
2.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。
3.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方元。
4.甲方未輸任何手續(xù),要求乙方改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并承擔(dān)損失。
5.未經(jīng)甲方同意,乙方擅自改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔(dān)損失。
1.凡包工包料的“雙包”工程,從竣工驗收合格之日計算,保修期為二年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
2.由于乙方原因造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進行維修。
3.由于甲方使用不當(dāng)造成損壞,或不能正常使用,不屬保修范圍。
4.本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
住宅寅裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的,可以協(xié)商或者調(diào)解解決。不愿協(xié)商、調(diào)解或者協(xié)商、調(diào)解不成的,當(dāng)事人可按下列第種方式處理:
(1)提交杭州仲裁委員會仲裁;。
(2)依法向人民法院起訴;。
甲方:乙方:
姓名(簽名):單位名稱(蓋章):
地址:法定代表人:
地址:委托代理人:
郵編:郵編:
電話:電話:
工商營業(yè)執(zhí)照號碼:
住宅裝修企業(yè)資質(zhì)證書號碼:
開戶銀行:
帳號:
稅號:
20xx年xx月xx日。
簽證意見:
簽證員:
簽證機關(guān)(章)。
20xx年xx月xx日。
工程合作合同書篇八
甲方:
乙方:
甲方委托乙方承擔(dān)荔波漳江風(fēng)景名勝區(qū)大七孔碼頭維修工程項目施工任務(wù),甲乙雙方本著分工協(xié)作,相互合作的原則,為確保工程質(zhì)量和按期完成施工任務(wù),經(jīng)雙方共同協(xié)商,按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》并結(jié)合本工程具體情況,簽訂以下合同條款:
一、工程名稱:大七孔碼頭維修工程。
二、工程地點:大七孔碼頭。
三、承包方式:包工包料。
四、建設(shè)規(guī)模:石方77.24m3、樓梯維修17步、鋪設(shè)石頭地板48m2、碼頭步道71.82m2、河中炸石頭、天鐘洞廁所維修等。
五、工程總造價:伍萬陸仟壹佰貳拾元(56,120.00元)整。
六、開工時間:201年月日。
七、竣工時間:201年月日,工期為天,如有新的要求變更及遇不可抗力的因素,工期可以延順。
八、工程質(zhì)量要求及責(zé)任。
甲方責(zé)任:甲方負責(zé)辦理工程施工所需的各種手續(xù),協(xié)調(diào)處理相關(guān)事宜,確保工程項目順利開展。
乙方責(zé)任:
1、乙方必須嚴格按照甲方審定的施工圖紙、建設(shè)方案及有關(guān)工程建設(shè)規(guī)范的規(guī)定進行施工,并無條件地接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督管理。
2、乙方必須做好環(huán)境保護和施工場地的衛(wèi)生管理。在施工過程中,必須按照甲方指定的地點和要求進行土方開挖、施工垃圾堆運輸和處理,并保護周圍環(huán)境林木植被,不得隨意破壞。
3、工程竣工后,乙方要做好工程垃圾的清理工作,未驗收前要保證建設(shè)工程的.保護工作,不能發(fā)生損壞,造成的后果由乙方承擔(dān)。
九、安全管理:乙方必須加強施工安全,如乙方在施工過程中由于安全管理或施工操作不當(dāng)和技術(shù)問題造成直接或間接的經(jīng)濟損失,由乙方全部承擔(dān)。
十、竣工驗收:工程竣工后,乙方必須口頭或書面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工報告及相關(guān)材料,甲方應(yīng)按乙方通知時間及時組織相關(guān)人員進行驗收,并出具驗收結(jié)論。
十一、付款方式:甲方視乙方工程進度,分期付款,待驗收合格后,乙方出具稅務(wù)票據(jù)一次性結(jié)算工程款。
十二、保質(zhì)期限:工程竣工驗收后,保修一年。
十三、以上條款未盡事宜,雙方可以協(xié)商解決。
十四、本合同一式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
工程合作合同書篇九
_______________(以下簡稱甲方)。
_______________(以下簡稱乙方)。
依照《民法典》、《建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和招標(biāo)文件的要求,甲乙遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就_______________,同意訂立本合同,達成協(xié)議如下:
一、項目概況:
1、項目名稱:_______________________。
2、項目地址:_______________________。
二、本合同施工范圍:項目園區(qū)施工圖紙范圍內(nèi)的園林景觀綠化進行建設(shè)。
三、合同工期:
開工日期:___________年_____月_____日
竣工日期:________年_____月_____日
四、合同價款及付款方式。
總造價為_____________萬元,增減項根據(jù)甲方意見進行調(diào)整,合同簽訂后支付總造價的_____________%,全部工程完工后支付總造價的_____________%,竣工驗收后再付款_____________%,保修期滿后付清所有尾款,保修期為一年。
五、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
六、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
七、各方權(quán)力及義務(wù):
1、甲方的權(quán)力及義務(wù):
(1)、甲方代表負責(zé)監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進度、隱蔽工程的驗收,辦理設(shè)計變更、簽證及驗收手續(xù),負責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場各施工單位之間的協(xié)作與配合工作。
(2)、協(xié)調(diào)總包單位向乙方提供施工所需場地和水電接駁點,并說明使用注意事項。
(3)、按合同的約定及時支付乙方工程款。
(4)、按規(guī)定提供施工場地并提供有關(guān)隱蔽、障礙物資料。
(5)、按合同約定組織工程驗收并按合同約定的期限辦理竣工結(jié)算。
2、乙方的權(quán)利及義務(wù):
(1)、乙方駐工地代表負責(zé)合同履行,按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),處理由乙方負責(zé)的各項事宜。
(2)、乙方按甲方要求進場施工并提前組織好采購、運輸、保護等工作。
(3)、按施工安全規(guī)范規(guī)定,采取施工保衛(wèi)安全等技術(shù)措施,確?,F(xiàn)場施工人員及第三者安全。
(4)、接受甲方監(jiān)督和管理并服從總包單位對工程總進度計劃的安排與施工協(xié)調(diào)。
(5)、嚴格按審批后的圖紙和國家現(xiàn)行的《施工及技術(shù)驗收規(guī)范》進行施工,確保工程質(zhì)量和合同工期。
(6)、參加工程竣工驗收,竣工驗收合格后,應(yīng)按甲方要求及時辦理竣工資料的移交,編制工程結(jié)算。
(7)、及時向總包單位支付施工、生活用水、電費用。
(8)、在合同規(guī)定的保修期內(nèi),對屬于乙方責(zé)任的工作質(zhì)量問題,負責(zé)無償修理。
八、質(zhì)量與驗收。
1、本工程按國家現(xiàn)行《基礎(chǔ)設(shè)施工程施工及驗收規(guī)范》進行檢查驗收,園建工程按《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(________________)及其他相應(yīng)國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)驗收。
中標(biāo)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)即合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),竣工驗收如未能達到中標(biāo)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,乙方應(yīng)向甲方支付工程總造價5%的違約金,因此給甲方造成的其他損失乙方應(yīng)據(jù)實賠償。
2、乙方必須嚴格按施工圖、國家施工規(guī)范和附屬設(shè)施有關(guān)專業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)精心施工,確保質(zhì)量。
各分項工程,隱蔽工程,尤其是中間驗收必須嚴格按規(guī)范要求規(guī)定進行逐項檢查驗收,并提前48小時通知業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計等部門派員參加,質(zhì)量不合格的承包單位無條件返工,直到合格為止。
九、合同生效。
合同訂立時間:________________。
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
十、合同一式肆份,甲方執(zhí)貳份、乙方執(zhí)貳份。
工程合作合同書篇十
乙方:xxx。
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方行政村的水泥路面承包給乙方,工程造價款約21萬元,每平方米44元。甲方要求使用混凝土(簡稱商混),路面的厚度為10公分(檢驗)。
(一)工程限期20xx年20xx年日,因天氣、人為造成的施工困難,雙方不宜追究,甲方提供水電方便,費用乙方自理。
(二)在施工期間,乙方負責(zé)保養(yǎng)路面。
(三)付款方式:隨工程進度付款,大致分為三次,機械設(shè)備和人員進工地后首次支付總工程料款造價的40%,二次付總工程料款造價的40%,最后付總工程料款造價的20%。(按實際路面面積全部結(jié)清)。
(四)因甲方工程款不及時支付給乙方造成工程的`拖延,造成乙方工程的一切費用由甲方承擔(dān):
(五)工程方面甲方負責(zé)隨時抽樣檢查,不合格及時返工;
(六)施工期間一切事故由乙方負責(zé);
(七)一切工程路面隨形整平由乙方負責(zé);
(八)未盡事宜,由甲乙雙方友好協(xié)商解決。
(九)工程質(zhì)量c25甲方隨時抽檢。
(十)本合同一式二份,甲乙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起即可生效。
甲方:乙方:
20xx年xx月xx日。
工程合作合同書篇十一
甲方:
乙方:
根據(jù)相關(guān)法律和有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同:
(3)工程范圍和內(nèi)容:
(4)工程造價:全部工程預(yù)算造價人民幣____元。
全部工程自____年____月____日開工,至____年____月____日竣工。
(6)施工前各項準(zhǔn)備工作,根據(jù)雙方協(xié)定及施工方案圖,分別負責(zé)按時完成。
(7)施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延工期由雙方及時協(xié)商簽訂協(xié)議。
a不可抗拒的災(zāi)害,被迫停工。
b因甲方變更計劃或變更施工圖。
(8)工程所需的圖紙有甲方負責(zé)提供。
(9)工程所需的設(shè)備、附屬品有乙方負責(zé)提供。
二、工程款結(jié)算。
全部工程造價的結(jié)算方式,按下列規(guī)定辦理。
1以審查的施工圖預(yù)算加增減變更預(yù)算進行結(jié)算。
2工程款撥付與結(jié)算辦法,按雙方協(xié)商的現(xiàn)行規(guī)定辦理。
三、施工與設(shè)計變更。
1、乙方根據(jù)甲方的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工,達到合格。
2、要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設(shè)計。施工中甲方如發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或不合理的地方,應(yīng)以書面形式通知乙方,雙方協(xié)商解決。
四、竣工驗收、結(jié)算與保修。
1、竣工工程驗收合格,從驗收之日起5日內(nèi)向甲方移交完工報告并由甲方驗收施工情況。如甲方不能按期接管,致使驗收后的工程發(fā)生損失,應(yīng)有甲方承擔(dān)。
2、在進行竣工工程驗收中如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不符合規(guī)定,乙方應(yīng)負責(zé)無償修理或返工,并在雙方協(xié)定的期限內(nèi)完成,經(jīng)驗收合格后,再行移交。
3、竣工工程驗收,乙方在進行竣工驗收前向甲方提供以下文件:
(2)設(shè)備清單。
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備在三個月之內(nèi)出現(xiàn)故障,乙方提供新品替換,如因更新?lián)Q代同一型號的產(chǎn)品時用相同的功能的產(chǎn)品換新。出貨一年之內(nèi),公司將免費保修,或用相同功能的產(chǎn)品換修。保換范圍僅限產(chǎn)品主機,包裝及外置電源、電源線、各種連接線、軟件產(chǎn)品、技術(shù)資料等附件不在保換范圍內(nèi),但附件若在購機后初次使用時有問題,可無償保換。產(chǎn)品因意外因素或人為行為而損壞的,不屬于產(chǎn)品保修范圍之內(nèi)。
五、違約責(zé)任和仲裁。
(1)由于乙方責(zé)任未按本合同規(guī)定的日期竣工,有乙方承擔(dān)責(zé)任,負責(zé)解決未盡工程。
(2)雙方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項。
(3)履行合同如有任何糾紛時,雙方當(dāng)事人應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方均可向簽訂地的人民法院起訴。
六、合同份數(shù)及有效期。
本合同一式兩份,有甲已雙方各執(zhí)一份。
本合同自簽訂之日起生效。
甲方蓋章:????????乙方蓋章:
經(jīng)辦人:??????????經(jīng)辦人:
電話:????????????電話:
地址:????????????地址:
簽定時間:年月日???簽定時間:年月日。
工程合作合同書篇十二
甲方:
乙方:
茲(以下簡稱甲方)委托東莞市弘康電力設(shè)備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商達成具體條款如下:
1、發(fā)電機組型號:冷卻方式:臺數(shù):
2、技術(shù)指標(biāo)。
評價點位置:
所屬區(qū)域:
噪聲標(biāo)準(zhǔn):白天65db(a)晚上65db(a)。
注:。
1.如果背景噪聲級超過此治理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)時則以背景噪聲為允許值。
1、噪音治理措施應(yīng)當(dāng)經(jīng)濟、有效、可靠,外表整齊美觀。
2、噪音治理措施,不影響機組操作、維護、并應(yīng)使得機房內(nèi)有充足的新鮮空氣進氣量,以保證發(fā)電機正常運行。
采用機房全封閉,隔離噪聲源方式。合理設(shè)計機房進風(fēng)消音道和柴油機排氣消音器。對機房內(nèi)部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內(nèi)混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。
乙方承接甲方柴油發(fā)電機的噪聲治理技術(shù)工程服務(wù),承包整個工程所需材料、設(shè)備及人工安裝費用。
在合同簽定,乙方收到第一期款五天內(nèi)運料進場施工,整個噪音控制工程在天內(nèi)完成交付驗收使用。
總工程費用為:付款方式:合同簽定時交付定金;主材料進場后付;工程完工后天內(nèi)付清余款。
1.若甲方無故不按時按額交付工程款,則乙方有權(quán)向甲方收取每天按工程總額2%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過程中,如有異議,雙方應(yīng)本著保證工程質(zhì)量,保證使用要求及施工過度的原則,協(xié)商解決。
3.本合同一式兩份,甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經(jīng)簽訂,起法律效力。未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決,如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
工程合作合同書篇十三
發(fā)包人(全稱):______________________(以下簡稱甲方)。
承包人(全稱):______________________(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
1、工程名稱:湘南綜合大市場片石擋土墻工程。
2、工程地點:湖南____市____區(qū)郴江鎮(zhèn)槐樹下村。
二、承包內(nèi)容及承包方式:
本工程施工承包方式采取由乙方以包工包料、包質(zhì)量、包安全、包工期大包干方式實施。工程竣工驗收合格按完成的擋土墻成品以不含稅_________________________立方米的綜合單價結(jié)算,綜合單價為一次性包干單價,材料因市場變化及其他因素上漲或下降達到10%,甲、乙雙方共同協(xié)商調(diào)整。
三、乙方必須按甲方提供的圖紙施工,如有變更必須經(jīng)由甲方出示變更條方可施工。
四、甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)。
1、甲方負責(zé)水、電、路三通,且達到乙方施工要求,其產(chǎn)生的費用由甲方負責(zé),乙方概不負責(zé)。
2、甲方配合乙方做好對本合同工程的施工安排,并對擋土墻定位進行必要的測量工作。
3、乙方必須服從甲方項目經(jīng)理以及現(xiàn)場工程人員的指揮、安排或調(diào)度,必須尊重業(yè)主和監(jiān)理工程師的指揮和安排。
4、乙方不負責(zé)清理基槽。甲方清理夯實后,乙方方可施工。
五、工程量的39;確認。
乙方在甲方基槽開挖平整夯實后的標(biāo)高和乙方擋土墻完成面標(biāo)高;新老擋土墻結(jié)合部位標(biāo)高及該結(jié)合部位的新?lián)跬翂γ鎸?新?lián)跬翂υ趬|層部位底寬,新?lián)跬翂υ诶蠐跬翂ι掀鹗嫉讓挼葦?shù)據(jù)由雙方共同測量記錄備案。在每完成一階段性工程應(yīng)及時通知甲方現(xiàn)場管理人員確定辦理簽證記錄。方可進行下道工序施工。階段性工程量技術(shù)簽證文件須附有現(xiàn)場實際測量的數(shù)據(jù)圖形,并必須由工程部經(jīng)理和兩名現(xiàn)場測量人員簽字確認,方可作為工程結(jié)算的依據(jù),否則視為不能辦理竣工結(jié)算的無效簽證。
六、付款方式。
每完成600立方米砌體工程量,經(jīng)驗收合格,甲方支付乙方完成工程量的________%作為進度款,其余等合同工作內(nèi)容完成后,辦理施工結(jié)算,經(jīng)審結(jié)完畢,30天內(nèi)支付到結(jié)算工程量的95%,余下5%,________年保質(zhì)期滿支付。
七、安全文明施工。
1、乙方在施工時必須遵守____市及有關(guān)部門和當(dāng)?shù)氐恼?、法?guī),進行安全文明施工。
2、乙方人員不得在施工現(xiàn)場鬧事,打架斗毆等違法事件的發(fā)生。
3、乙方必須嚴格遵守施工安全操作規(guī)程,強化施工現(xiàn)場安全管理,在施工過程中如發(fā)生任何安全事故和財產(chǎn)損失等,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任和費用。
八、環(huán)境保護措施。
乙方在施工現(xiàn)場必須遵守____市有關(guān)部門的環(huán)境保護措施進行施工。對外轉(zhuǎn)運土方和進場材料影響道路清潔的必須進行清洗,如沒有清理,導(dǎo)致環(huán)保、環(huán)衛(wèi)、城管等有關(guān)部門開出的罰單均由乙方自行支付。
九、其它未盡事宜,甲乙雙方另行協(xié)商解決。
十、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起即時生效并具有法律效力,本合同工作內(nèi)容結(jié)算后付款完畢,自行失效。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
________年____月____日________年____月____日。
工程合作合同書篇十四
委托方將__________項目的招標(biāo)事宜委托乙方代理,依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,合同雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、代理業(yè)務(wù)的內(nèi)容、形式:甲方委托乙方組織建設(shè)工程招標(biāo)活動。工程概況:本次招標(biāo)范圍:
1、招標(biāo)代理的內(nèi)容:填寫申請表格,編制招標(biāo)文件(包括編制資格預(yù)審文件);審查投標(biāo)人資格;組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場和答疑;組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo);提供招標(biāo)前期咨詢等業(yè)務(wù)。
2、招標(biāo)代理的形式:
二、工作條件和協(xié)作事項:
1、建設(shè)工程規(guī)劃臨時許可證、建設(shè)項目資金來源證明等(詳見《辦理建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)需提交的資料》清單)。
2、委托方提供能夠滿足施工,標(biāo)價計算要求的施工圖紙及技術(shù)資料;或者經(jīng)符合資質(zhì)條件的工程造價咨詢機構(gòu)編制的建設(shè)項目投資預(yù)概算。
3、乙方代理過程中,遵守國家、地方有關(guān)工程建設(shè)招標(biāo)、投標(biāo)法規(guī),堅持公開、公平、公正和誠實信用的原則,按照有關(guān)程序規(guī)定進行,接受招標(biāo)監(jiān)督管理部門的監(jiān)督。
4、委托代理人在簽訂本合同時,應(yīng)出具委托證書。
四、費用支付方式及日期:
1、本工程造價為人民幣(大寫),收取代理費用合計人民幣(大寫)。付款方式為現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬,代理費用應(yīng)在開標(biāo)前全部付清。代理費用不包含編制標(biāo)底的費用、資格預(yù)審及評標(biāo)專家費用。(收費標(biāo)準(zhǔn):按國家計委計價格80號)。
2、投標(biāo)單位購買標(biāo)書每份工本費計人民幣元(大寫),所得歸乙方。
五、違約責(zé)任:
1、雙方都必須嚴格遵守簽訂的代理合同條款、不得違約;
2、委托方應(yīng)提供真實可靠的相關(guān)資料,及按第四款第一條約定支付代理費用,否則一切責(zé)任由委托方自負。
3、雙方在合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)爭議,可協(xié)商解決,也可由相關(guān)部門進行調(diào)解。
4、雙方對代理合同條款變更時必須另簽補充合同條款,補充合同條款作為本代理合同的組成部分與主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式三份,甲方一份,乙方一份,報招標(biāo)管理機構(gòu)一份。
委托單位:__________代理單位:__________。
日期:__________日期:__________
工程合作合同書篇十五
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況。
2、居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi),總計施工面積____________平方米。
3、施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
5、工程開工日期:______年______月______日
6、工程竣工日期:______年______月______日
工程總天數(shù):________天。
第二條:工程價款。
工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款__________元;
2、人工費__________元;
3、設(shè)計費__________元;
4、施工清運費__________元;
5、搬卸費__________元;
6、管理費__________元;
7、其他費用(注明內(nèi)容)______________元。
第三條:質(zhì)量要求。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。
2、工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加的費用,應(yīng)另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)。
1、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。
3、甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負責(zé)賠償。
第五條:付款方式。
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進度過半(_____年____月____日),甲方即第二次付施工工費的40%、剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補充合同,并由乙方負責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負責(zé)人。增減項目的價款,當(dāng)場結(jié)清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4、甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條:工程工期。
1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方_______元。
2、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
3、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責(zé)任。
第七條:工程驗收。
1、工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責(zé)任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費和相關(guān)費用。
第八條:其他事項。
1、甲方責(zé)任。
1、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2、二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費用。
3、如確實需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。施工中如需臨時使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
2、乙方責(zé)任。
1、應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
2、指派一名工作人員為乙方工地代表,負責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
3、負責(zé)施工現(xiàn)場的'安全,嚴防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責(zé)修復(fù)或賠償。
4、嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5、在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責(zé)任。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
第十條:爭議解決。
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止。
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效。
1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同、一式___份,甲乙雙方各執(zhí)___份。
甲方(業(yè)主):_______(簽章)乙方:_______(簽章)。
住所地址:_______企業(yè)地址:_______。
郵政編碼:_______郵政編碼:_______。
工作單位:_______法人代表:_______。
委托代理人:_______委托代理人:_______。
電話:_______電話:_______。
簽約地址:_______簽約日期:_______
工程合作合同書篇十六
發(fā)包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人室內(nèi)裝飾裝修工程有關(guān)事宜協(xié)商一致,達成如下協(xié)議:
3、承包范圍:參見合同附件(二)《裝飾工程預(yù)算書》所列項目。
4、工程承包方式:雙方商定采取下列第。
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;。
(3)承包人包工,發(fā)包人包料。
工程價款(大寫金額)叁拾伍萬壹仟玖佰伍拾肆元整詳見合同附件(二)《裝飾工程預(yù)算書》。
1、雙方約定按以下第。
2、特別費用的約定。
a、施工過程中,施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲方負責(zé)。
b、施工過程中,由于乙方的原因違規(guī)被執(zhí)法機構(gòu)或管理機構(gòu)罰款的,罰款由乙方支付。如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的,罰款由甲方負責(zé)。
c、合同附件預(yù)算表中沒有列明稅費的,稅費由甲方按實際征稅額向有關(guān)部門繳納。已經(jīng)列明稅費的,由乙方負責(zé)繳交。
3、乙方按雙方簽署的預(yù)算附件項目執(zhí)行,如甲方增加新的工程項目,經(jīng)雙方協(xié)商,另行簽署補充合同,其工程項目涉及的款項,甲方應(yīng)先預(yù)付30%的工程款,工程進度到50%時,甲方在驗收前支付給乙方工程款。如其工程材料款項大于該項目的50%,甲方應(yīng)按實際比例先支付給乙方備料款。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認可。工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照三亞市地方標(biāo)準(zhǔn)db31t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
2、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認,增加或減少的費用,應(yīng)另簽定補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負,施工質(zhì)量由甲方負責(zé)。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
1、甲方所提供的材料均應(yīng)用于合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪做它用。
2、乙方提供的材料,未按附件(二)所報的價格或底于報價和品牌.設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。
3、甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備、,必須是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期,施工工期順延,并按延誤工期處罰,按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負責(zé)賠償。
1、工程期限天,開工日期年日,竣工日期年11月01日。
2、如果是乙方原因而延遲完工,每日按。
3、甲方自行挑選的材料、設(shè)備、因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān)。乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
4、在施工中,因工程質(zhì)量問題,雙方意見不一致而造成停工,均不視為誤工或延遲工期,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以保證繼續(xù)施工。
5、施工中如因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方承擔(dān)全部施工費用。如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
6、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意。私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責(zé)任。
1、工程質(zhì)量驗收,(按附件二圖紙報價材料等驗收),除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部竣工后,乙方通知甲方進場竣工驗收。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應(yīng)在十天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責(zé)任,甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時間內(nèi)前來驗收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期,但甲方應(yīng)承擔(dān)工序及工程的竣工日期。
4、甲方驗收工程合格后,雙方辦理工程結(jié)算和竣工移交手續(xù)。
1、乙方指派(姓名)為乙方工地代表,負責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量按期完成施工任務(wù)。
2、乙方負責(zé)施工現(xiàn)場的安全、.嚴防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必須盡快負責(zé)修復(fù)或賠償。
3、乙方必須做好對施工人員參加各類人身保險.一但發(fā)生事故乙方自己解決.對甲方無關(guān)系.
4、乙方嚴格履行合同,實行信譽工期。
5、乙方在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起,為12個月。在保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)造成的質(zhì)量問題,乙方無條件進行維修,如果由于甲方使用不當(dāng),造成的裝飾面損壞或不能使用,乙方酌情收費進行維修。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使雙方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進行補償。
1、本合同履行期間。雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決,或憑本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向三亞市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴,請求解決。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商,調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同約定向雙方當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁,向人民法院提起訴訟。
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守,任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式通知對方,應(yīng)按合同總價款的30%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式通知對方,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
1、本合同和合同附件雙方蓋章,簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件,補充合同)一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。

