在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中,合同被廣泛應(yīng)用于各種交易,如銷(xiāo)售、租賃、服務(wù)提供等。合同的編寫(xiě)需要經(jīng)過(guò)雙方充分協(xié)商和溝通,確保合同符合雙方的意愿。合同是雙方當(dāng)事人在一定條件下達(dá)成的一種法律約束力的協(xié)議,它是為了明確雙方權(quán)利和義務(wù)而設(shè)立的法律文件,可以保障交易安全和維護(hù)合法權(quán)益的必要手段。如何起草一份合同是很多人關(guān)心的問(wèn)題,一份完善的合同應(yīng)當(dāng)包括清晰的權(quán)利和義務(wù)條款。下面是一些關(guān)于合同起草的實(shí)例,供您參考,通過(guò)參考這些范文,您可以對(duì)合同起草的結(jié)構(gòu)和表達(dá)方式有更清晰的認(rèn)識(shí)。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇一
住址:_________________市__________區(qū)__________路_____號(hào)__________大廈__________層。
原告因不服__________市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)_____勞人仲案字{20__________}__________號(hào)仲裁裁決書(shū),向貴院提起訴訟。
訴訟請(qǐng)求:_________________。
2、本案的訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:_________________。
一、被告違法解除與原告的勞動(dòng)合同,應(yīng)向原告支付賠償金,__________市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)認(rèn)定的賠償數(shù)額有誤。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合法》第八十七條之規(guī)定被告違法解除勞動(dòng)合同應(yīng)向原告支付賠償金即經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的2倍,但被告只支付了原告經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,故應(yīng)向原告再支付賠償金__________元。
二、對(duì)于未安排帶薪年休假的年限計(jì)算錯(cuò)誤。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》第四十五條之規(guī)定,勞動(dòng)者連續(xù)工作一年以上的,享受帶薪年休假。被告從__________年_____月_____日起開(kāi)始就沒(méi)有安排年休假,且雙方在合同里明確約定原告有享受帶薪年休假的權(quán)利,而__________市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)對(duì)未安排帶薪年休假的計(jì)算年限卻是從20__________年計(jì)算的,這樣認(rèn)定明顯是錯(cuò)誤的。
三、被告確實(shí)經(jīng)常安排原告加班,而且公司里的職工都有加班經(jīng)歷,原告所在部門(mén)曾有規(guī)定職工每周六上午必須加班,這一點(diǎn)通過(guò)調(diào)查是可以證實(shí)的。
綜上所述,原告認(rèn)為_(kāi)_________市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)對(duì)本案的認(rèn)定的事實(shí)有錯(cuò)誤,裁判結(jié)果不符合法律規(guī)定。為依法維護(hù)原告的合法權(quán)益,特向貴院依法提起訴訟,懇請(qǐng)貴院依法判決!
此致
___________人民法院。
具狀人:___________。
____年_____月_____日。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇二
法定代表人:_________________。
地址。
訴訟請(qǐng)求:_________________。
1、請(qǐng)求法院依法判決被告支付重大疾病保險(xiǎn)金10萬(wàn)元。
2、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由。
20__年11月份,原告經(jīng)被告的銷(xiāo)售人員與被告簽訂重大疾病保險(xiǎn)合同。原告按照合同的約定繳納了保險(xiǎn)費(fèi)。20__年10月16日,原告以感到非常渴,全身無(wú)力,并且伴隨身體消瘦為由入住東明縣中醫(yī)院,經(jīng)檢查,醫(yī)生診斷為:_________________1型糖尿病,伴隨糖尿病視網(wǎng)膜病變。原告自此長(zhǎng)期打胰島素針,身體受到極大的折磨。后原告多次和被告公司下的蘭考公司主張權(quán)利,被告及被告公司下的蘭考公司都不予理賠。根據(jù)中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司國(guó)壽康寧終身重大疾病保險(xiǎn)(20__版)利益條款的相關(guān)規(guī)定。被告應(yīng)該承擔(dān)重大疾病保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)責(zé)任。
原告為維護(hù)自身的合法權(quán)益,特向貴院提起訴訟,請(qǐng)法院支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
___________人民法院。
具狀人:___________。
____年_____月_____日。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇三
訴人(原審被告):_________________縣婁山關(guān)鎮(zhèn)某某村民委員會(huì)。住所地:_________________省__________縣婁山關(guān)鎮(zhèn)某某村。
被上訴人(原審原告):_________________貴州某某園林工程有限公司。住所地:_________________省桐梓縣婁山關(guān)鎮(zhèn)。
法定代表人:_________________張某某,該公司經(jīng)理。
上訴人與被上訴人之間因確認(rèn)合同效力糾紛一案,不服桐梓縣人民法院(20__)桐法民初字318號(hào)民事判決,現(xiàn)提起上訴。
上訴請(qǐng)求:_________________。
1、依法撤銷(xiāo)原審判決,改判駁回被上訴人的一審訴訟請(qǐng)求。
2、本案的一、二審訴訟費(fèi)用均由被上訴人負(fù)擔(dān)。
上訴理由:_________________。
此呈:_________________遵義市中級(jí)人民法院。
上訴人:_________________縣婁山關(guān)鎮(zhèn)某某村民委員會(huì)。
法定代表人:_________________付某人,該村委會(huì)主任。
_____年_____月_____日。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇四
被告:________________。
案由:_________________不當(dāng)?shù)美m紛。
訴訟請(qǐng)求:_________________。
1、判令被告向原告返還款項(xiàng)40萬(wàn)元人民幣。
2、判令被告承擔(dān)逾期付款利息,利息從20__年5月30日起計(jì)至20__年7月2日為156240元,應(yīng)計(jì)至被告實(shí)際還款之日止,利率按每日萬(wàn)分之二點(diǎn)一計(jì)算。
3、被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由:_________________。
基于以上事實(shí)與理由,原告依法提起訴訟,請(qǐng)貴院判如所訴。
此致
此致
___________人民法院。
具狀人:___________。
____年_____月_____日。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇五
甲方根據(jù)《中華人民共和國(guó)____市房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)規(guī)定,已依法取得市________區(qū)(縣)____________地塊的國(guó)有土地使用權(quán),土地使用面積為_(kāi)___________平方米,土地使用年限________年,自________年____月____日至________年____月____日止,國(guó)有土地使用證號(hào)為_(kāi)___________。甲方在上述地塊上建設(shè)的________________,現(xiàn)已具備規(guī)定的預(yù)售條件,經(jīng)市房屋土地管理局批準(zhǔn),準(zhǔn)予上市預(yù)售,商品房銷(xiāo)售許可證號(hào)為京房?jī)?nèi)證字第________號(hào)。乙方自愿購(gòu)買(mǎi)甲方的____________房屋,房屋用途為_(kāi)___________。乙方預(yù)購(gòu)房屋的定金為人民幣_(tái)___________元。雙方經(jīng)協(xié)商,就該房屋的預(yù)售預(yù)購(gòu)事項(xiàng)訂立本合同。
第一條_______房屋,該房屋狀況詳見(jiàn)附件一。房屋建筑面積為_(kāi)______平方米(包括:套內(nèi)建筑面積_______平方米,分?jǐn)偟墓灿泄灿媒ㄖ娣e_______平方米)。共有共用部位詳見(jiàn)附件二。上述建筑面積為甲方暫測(cè)面積,房屋竣工后以測(cè)繪部門(mén)實(shí)測(cè)面積為準(zhǔn)。甲方出售該房屋時(shí)亦同時(shí)將該房屋所占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方,土地使用面積(含分?jǐn)偟墓灿泄灿妹娣e)為_(kāi)_________平方米,該土地使用面積為甲方暫測(cè)面積,房屋竣工后以測(cè)繪部門(mén)實(shí)測(cè)面積為準(zhǔn)。土地使用期限自房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶之日起至________年____月____日止。
第二條甲乙雙方同意,結(jié)算房?jī)r(jià)款時(shí),房屋的實(shí)測(cè)建筑面積與暫測(cè)建筑面積的誤差不超過(guò)暫測(cè)建筑面積的177;______%(含)時(shí),按照本合同第三條所述房屋單價(jià)據(jù)實(shí)結(jié)算;房屋建筑面積誤差超過(guò)上述約定幅度時(shí),自甲方向乙方出示測(cè)繪部門(mén)實(shí)測(cè)面積數(shù)據(jù)之日起____日內(nèi),甲乙雙方同意按下述第____種(大寫(xiě))方式處理:
1.乙方有權(quán)解除本合同,合同解除自乙方書(shū)面通知送達(dá)甲方之日起生效,甲方除在合同解除之日起____日內(nèi)向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付房?jī)r(jià)款及利息全部退還乙方。利息按________利率計(jì)算。
2.按照本合同第三條所述房屋單價(jià)據(jù)實(shí)結(jié)算。
3.________________________________________________。
第三條雙方同意上述預(yù)售房屋售價(jià)為每建筑平方米人民幣_(tái)_______________元,價(jià)款合計(jì)為人民幣(大寫(xiě))____仟____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整(小寫(xiě))元。付款方式見(jiàn)本合同附件三。乙方同意按雙方簽訂的付款方式如期將購(gòu)房?jī)r(jià)款當(dāng)面交付甲方或匯入甲方指定的銀行。乙方所支付的定金在乙方最后一次付款時(shí)轉(zhuǎn)為購(gòu)房?jī)r(jià)款。甲方售樓款監(jiān)管銀行____________,銀行帳號(hào)為_(kāi)___________。
第四條乙方如未按本合同附件三付款方式規(guī)定的時(shí)間付款,甲方有權(quán)向乙方追索違約金。違約金自本合同約定的付款期限第____日起至實(shí)際付款之日止。每延期____日乙方按延期交付價(jià)款的萬(wàn)分之_______(大寫(xiě)數(shù)字)向甲方支付延期違約金。逾期超過(guò)____日(遇法定節(jié)假日順延)乙方仍未付款的,甲方有權(quán)解除本合同。合同解除自甲方書(shū)面通知送達(dá)乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第五條甲方向乙方交付房屋時(shí),應(yīng)同時(shí)提交建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)出具的《市建設(shè)工程質(zhì)量合格證書(shū)》和測(cè)繪部門(mén)實(shí)測(cè)面積數(shù)據(jù);若雙方約定交付初裝修房屋的,須按照《市公共建筑工程實(shí)施初裝修質(zhì)量核定規(guī)定(試行)》、《市住房工程實(shí)行初裝修竣工工質(zhì)量核定規(guī)定(試行)》的要洋,提交建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)驗(yàn)收合格證件和測(cè)繪部門(mén)實(shí)測(cè)面積數(shù)據(jù)。符合本條款所述條件后,甲方交付房屋的日期為_(kāi)_______年____月____日。甲方交付的房屋被建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)認(rèn)定不合格的,乙方有權(quán)解除本合同,甲方在合同解除之日起____日內(nèi)除向乙方雙倍返還定金外,還應(yīng)全部退還乙方已付的房?jī)r(jià)款及利息,利息按____利率計(jì)算。
第六條甲方交付房屋的裝修、設(shè)備與附件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)不符的,甲方同意按________________向乙方補(bǔ)償。
第七條除不可抗力外,甲方未按期將房屋交付給乙方的,乙方有權(quán)向甲方追索違約金。違約金支付時(shí)間向本合同約定房屋交付之日第____日起至實(shí)際交付之日止,每延期____日,甲方按乙方已支付房?jī)r(jià)款金額的萬(wàn)分之________(大寫(xiě)數(shù)字)向乙方支付違約金。逾期超過(guò)____日(遇法定節(jié)假日順延)甲方仍未交付房屋的,乙方有權(quán)解除本合同。合同解除自乙方書(shū)面通知送達(dá)甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起____日內(nèi)須將乙方已支的房?jī)r(jià)款及利息全部退還乙方,并向乙方雙倍返還定金(利息計(jì)算同第五條)。
第八條本合同簽訂后,因甲方變更其建筑設(shè)計(jì)而影響乙方購(gòu)買(mǎi)房屋的套內(nèi)面積、平面布局和使用空間的,應(yīng)于____日內(nèi)書(shū)面通知乙方。乙方于收到通知之日起____日內(nèi)有權(quán)解除本合同。合同解除自乙方書(shū)面通知送達(dá)甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起____日內(nèi)須將乙方已付的購(gòu)房?jī)r(jià)款及利息退還乙方(利息計(jì)算同第五條),并向乙方雙倍返還定金。甲方變更建筑設(shè)計(jì)不告知乙方的,乙方有權(quán)解除本合同,甲方除應(yīng)退還乙方已付的房?jī)r(jià)款及利息(利息計(jì)算同第五條),并向乙方雙倍返還定金外,還應(yīng)承擔(dān)補(bǔ)充協(xié)議中雙方約定的違約責(zé)任。
第九條甲方同意按《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》、《市建設(shè)工程質(zhì)量條例》及有關(guān)規(guī)定,自竣工房屋交付之日起對(duì)乙方購(gòu)置的房屋進(jìn)行保修。
第十條乙方同意在小區(qū)物業(yè)管理委員會(huì)或業(yè)主管理委員會(huì)未選定物業(yè)管理機(jī)構(gòu)之前,其購(gòu)置的房屋由甲方或甲方指定的物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)管理。
第十一條雙方同意在簽訂本合同后____日內(nèi),持本合同和有關(guān)證件共同到市________________房地產(chǎn)交易管理部門(mén)辦理預(yù)售、預(yù)購(gòu)登記手續(xù)。
第十二條本合同簽訂后至房屋交用前,乙方不得轉(zhuǎn)讓所預(yù)購(gòu)的房屋,如有特殊原因轉(zhuǎn)讓?zhuān)毥?jīng)甲方同意并簽訂預(yù)售轉(zhuǎn)讓書(shū)面協(xié)議,報(bào)市房屋土地管理局批準(zhǔn)。
第十三條雙方同意房屋符合交用條件時(shí)按規(guī)定共同到房地產(chǎn)交易管理部門(mén)辦理房屋買(mǎi)賣(mài)過(guò)戶手續(xù),申領(lǐng)房地產(chǎn)權(quán)屬證件,并按規(guī)定交納有關(guān)稅費(fèi)。
1.提交北京仲裁委員會(huì)仲裁。
2.任何一方均可向房地產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。
第十五條本合同未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
第十六條本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,副本共____份,房地產(chǎn)交易管理部門(mén)壹份,____________。
甲方(簽章):__________乙方(簽章):__________。
法定代表人:____________法定代表人:__________。
身份證號(hào)碼:____________身份證號(hào)碼:__________。
地址:__________________地址:__________。
聯(lián)系電話:______________聯(lián)系電話:__________。
編碼:______________編碼:__________。
代理人:________________代理人:__________。
聯(lián)系電話:______________聯(lián)系電話:__________。
________年____月____日________年____月____日。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇六
原告因與被告關(guān)于勞動(dòng)爭(zhēng)議一案不服______勞仲案(______)第_________號(hào)裁決書(shū)的裁決,向貴院提起民事訴訟。
一、請(qǐng)求事項(xiàng):_________________。
依法判令被告向原告支付:_________________。
5、單方解除勞動(dòng)合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,合計(jì)人民幣_(tái)________元;。
6、未按時(shí)支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的額外經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金人民幣_(tái)________元;。
7、未提前30天書(shū)面通知解除勞動(dòng)關(guān)系的代通知金人民幣_(tái)________元;。
8、______年______月至_________年______月因被告違法解除勞動(dòng)合同所受工資損失合計(jì)人民幣_(tái)________元,并支付應(yīng)得工資收入的______的賠償金人民幣_(tái)_____元;并支付______年_____________月_____________日至本案審結(jié)的工資損失。
9、由被告承擔(dān)本案的仲裁費(fèi)用和訴訟費(fèi)用。
二、事實(shí)與理由:_________________。
1、___________________。
2、___________________。
3、___________________。
此致
_________人民法院。
原告:_________________。
_________年______月______日。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇七
原告:姓名,性別,出生年月,民族,籍貫(可省略),職業(yè),工作單位和住址,聯(lián)系方法。
被告:姓名,性別,出生年月,民族,籍貫(可省略),職業(yè),工作單位和住址,聯(lián)系方法。
訴訟請(qǐng)求:
1、判決原、被告離婚;。
2、依法分割夫妻共同財(cái)產(chǎn);。
3、婚生女(子)由原(被)告撫養(yǎng),被(原)告支付撫養(yǎng)費(fèi)。
事實(shí)和理由:
(在此敘述離婚的事實(shí)和理由,包括何時(shí)結(jié)婚,婚姻基礎(chǔ),婚后感情,夫妻感情破裂的事實(shí)和原因,夫妻共同財(cái)產(chǎn)有哪些,孩子多大等。)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第108條的規(guī)定特提起訴訟,請(qǐng)依法判決。
此致
人民法院。
具狀人:
附:1、本狀副本一份;。
2、證據(jù)材料一部。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇八
原告:______________,男,漢族,生于199*年11月25日,重慶市萬(wàn)州區(qū)人,住萬(wàn)州區(qū)。
法定代理人:_________________zzz(系原告之母),女,生于197*年4月11日,漢族,住址同上。
訴訟請(qǐng)求:_________________。
一、請(qǐng)求人民法院依法判決原告跟隨原告的母親zzz生活,被告每月支付原告撫養(yǎng)費(fèi)500元,直到原告能獨(dú)立生活為止。
二、請(qǐng)求人民法院依法判決被告負(fù)擔(dān)原告今后醫(yī)療費(fèi)、教育費(fèi)的一半。
三:_________________本案的訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
此致
___________人民法院。
具狀人:___________。
____年_____月_____日。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇九
根據(jù)其具體內(nèi)容不同,撤銷(xiāo)權(quán)糾紛的具體案由有:_________________。
(1)撤銷(xiāo)債務(wù)人放棄到期債權(quán)糾紛。是債權(quán)人對(duì)債務(wù)人明確表示對(duì)已經(jīng)到期的債權(quán)表示放棄行為的撤銷(xiāo)要求。債務(wù)人放棄的債權(quán)可以是物權(quán)債權(quán)也可以是金額債權(quán)。比如債務(wù)人已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)某種物品或貨物,并交付了價(jià)款,應(yīng)該在一定日期提取物品或貨物,但其為了規(guī)避對(duì)債權(quán)人的履行而放棄,也屬于放棄債權(quán)。
(2)撤銷(xiāo)債務(wù)人無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)糾紛。是債權(quán)人對(duì)債務(wù)人無(wú)償?shù)貙⒆约旱慕疱X(qián)或者其他財(cái)產(chǎn)贈(zèng)與他人,沒(méi)有任何對(duì)價(jià)。如有的債務(wù)人將自己的金額、房屋、汽車(chē)、機(jī)器、設(shè)備送給自己的親屬、朋友或其他人,或者通過(guò)賬戶為他人支付購(gòu)買(mǎi)房屋、汽車(chē)、電器等物品的價(jià)款,或者虛構(gòu)某種理由將款劃拔到他人的賬戶,或者是將自己已經(jīng)付款的房屋、汽車(chē)等的產(chǎn)權(quán)證辦成其他人的名字。
(3)撤銷(xiāo)債務(wù)人低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)糾紛。是債權(quán)人對(duì)債務(wù)人將自己的合法財(cái)產(chǎn)以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格轉(zhuǎn)讓他人的行為要求撤銷(xiāo)。前兩種撤銷(xiāo)權(quán)只要有行為,債權(quán)人就可以要求撤銷(xiāo)。而對(duì)低價(jià)轉(zhuǎn)讓的行為,還應(yīng)該看這種低價(jià)是否是明顯的低價(jià)。因?yàn)樵谑袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)中允許一定的競(jìng)爭(zhēng),適當(dāng)?shù)膬r(jià)格浮動(dòng)是正常的。如果把在一定幅度內(nèi)的交易都做為低價(jià)處理行使撤銷(xiāo)權(quán),則會(huì)造成市場(chǎng)的混亂。
3、事實(shí)和理由。
是指你的訴求的事實(shí)依據(jù),是事情的實(shí)情,你可以簡(jiǎn)單寫(xiě)明,當(dāng)然你的事實(shí)還需要是法律上的事實(shí),即有證據(jù)證實(shí)的事實(shí)。理由是指你的訴求的法律依據(jù),是法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,你可以列明也可以簡(jiǎn)單說(shuō)明。
此致
_______________人民法院。
具狀人:_________________。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇十
1、請(qǐng)判令原、被告離婚。
2、婚生女兒由原告撫養(yǎng),由被告支付撫養(yǎng)費(fèi)。
3、共同財(cái)產(chǎn)依法分割,共同債務(wù)依法承擔(dān)(具體見(jiàn)清單)。離婚起訴書(shū)。
事實(shí)與理由。
(將期間的事由寫(xiě)明白)。
證據(jù)及證據(jù)來(lái)源。
1、身份證復(fù)印件。
2、結(jié)婚證復(fù)印件。
3、房產(chǎn)證復(fù)印件。
4、財(cái)產(chǎn)及債務(wù)清單各一份。
此致
___________人民法院。
具狀人:___________。
____年_____月_____日。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇十一
原告_______________,男,__________年__________月__________日出生,漢族,農(nóng)民,住_______________,電話_____________。
被告_______________,女,__________年__________月__________日出生,漢族,農(nóng)民,住_______________,電話:_____________。
訴訟請(qǐng)求。
1、依法判決被告返還彩禮__________元;。
2、訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由:_________________。
此致
_______________人民法院。
具狀人:_________________。
_____年_____月_____日。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇十二
1、責(zé)令被告自起訴之日起每月支付原告撫養(yǎng)費(fèi)1000元;。
2、責(zé)令被告給付拖欠撫養(yǎng)費(fèi)7200元。
3、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由。
此致
__________人民法院。
具狀人:______________。
_____年_____月_____日。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇十三
訴訟請(qǐng)求:_________________。
1.要求與被告離婚;。
2.由原告撫養(yǎng)兒子劉_____;。
3.分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)約元,其中元?dú)w我所有。
4、案件受理費(fèi)由雙方承擔(dān)(或由被告承擔(dān))。
事實(shí)和理由:_________________。
原告與被告于_____________年_____月經(jīng)人介紹相識(shí),于_____________年_____月_____日登記結(jié)婚,婚后夫妻感情一般,生育兒子劉_____。由于婚前我對(duì)被告了解不夠,草率地與其結(jié)婚,婚后發(fā)現(xiàn)被告經(jīng)常參與賭博、嫖娼等違法活動(dòng),不務(wù)正業(yè),經(jīng)我多次苦心規(guī)勸,仍劣性不改。被告婚后的所作所為,對(duì)家庭及親人極端不負(fù)責(zé)任,已嚴(yán)重傷害了夫妻感情,加之雙方性格不合,夫妻長(zhǎng)期分居,現(xiàn)夫妻感情已完全、徹底破裂,夫妻關(guān)系名存實(shí)亡。另我們夫妻存續(xù)期間擁有夫妻共同財(cái)產(chǎn)約*元?,F(xiàn)我向法院提起訴訟,要求與被告離婚并由我撫養(yǎng)兒子劉_____,另分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)*元中的*元?dú)w我所有。
此致
_____________人民法院。
起訴人:_________________孫__________。
______年_____月_____日。
以上則是離婚起訴狀的范本。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇十四
原告:__,女,__年____月____日生,漢族,__市人,住址:_______,聯(lián)系電話:____。被告:__,男,__年____月____日生,漢族,__市人,住址:_______,聯(lián)系電話:____。風(fēng)險(xiǎn)提示:
訴訟請(qǐng)求必須具體﹑明確,該寫(xiě)的一定要寫(xiě),因?yàn)槠涫玛P(guān)法院審查的范圍。但千萬(wàn)不可不加思考地亂要求,如果無(wú)相應(yīng)的證據(jù)來(lái)支持你的主張,勢(shì)必遭到敗訴的后果,通常還會(huì)因此而向法院支付相應(yīng)的訴訟費(fèi)。
另外,訴訟請(qǐng)求應(yīng)提出具體的數(shù)額,不能籠統(tǒng)地說(shuō)賠償原告的一切損失之類(lèi)。雖然這是沒(méi)有爭(zhēng)議的,但并不等于在提出訴訟請(qǐng)求時(shí)多多益善,比較切合實(shí)際的請(qǐng)求數(shù)額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風(fēng)險(xiǎn),而且有利于法院的調(diào)解和雙方當(dāng)事人的和解,減少訟累。訴訟請(qǐng)求:
1、判令原被告婚生女兒_由原告撫養(yǎng)。
2、被告每月支付小孩撫養(yǎng)費(fèi)_xx元。風(fēng)險(xiǎn)提示:
訴狀是個(gè)利劍,挑起戰(zhàn)爭(zhēng)。如果沒(méi)有寫(xiě)好,那么勢(shì)必倒過(guò)來(lái)傷到自己。因此,要擺事實(shí),講明道理,引用有關(guān)法律和政策規(guī)定,為訴訟請(qǐng)求的合法性提供充足的依據(jù)。擺事實(shí),是要把雙方當(dāng)事人的法律關(guān)系,發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過(guò)和現(xiàn)狀,特別是雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn),實(shí)事求是地寫(xiě)清楚。講道理,是要進(jìn)行分析,分清是非曲直,明確責(zé)任,并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。事實(shí)與理由:__年____月____日,原、被告因感情不和,經(jīng)_______人民法院判決離婚。婚生女兒_由被告撫養(yǎng)。由于小孩系女性,且被告一直未再婚。隨著小孩的生理發(fā)育,女兒_亦感覺(jué)到不便與被告共同生活。而被告一直忙于自己事業(yè)的發(fā)展,無(wú)暇顧及小孩的生活與學(xué)習(xí)不說(shuō),甚至有酗酒惡習(xí),每每回到家便對(duì)女兒進(jìn)行打罵,對(duì)小孩的健康成長(zhǎng)非常不利。為使小孩有一個(gè)健康、穩(wěn)定的生活環(huán)境,特請(qǐng)求變更小孩由原告撫養(yǎng),被告每月支付小孩__元生活費(fèi)。變更撫養(yǎng)權(quán)后,原告能夠保證被告的正常探望。此致______人民法院具狀人:__年____月____日風(fēng)險(xiǎn)提示:
提起民事訴訟的原告負(fù)有舉證責(zé)任,要能夠舉出證明案情事實(shí),支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。
注意,列書(shū)證,要附上原件或復(fù)制件,如系摘錄或抄件,要如實(shí)反映原件本意,切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處;列舉物證,要寫(xiě)明什么樣的物品,在什么地方由誰(shuí)保存著;列舉證人,要寫(xiě)明證人的姓名、住址,他能證明什么問(wèn)題等。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇一
住址:_________________市__________區(qū)__________路_____號(hào)__________大廈__________層。
原告因不服__________市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)_____勞人仲案字{20__________}__________號(hào)仲裁裁決書(shū),向貴院提起訴訟。
訴訟請(qǐng)求:_________________。
2、本案的訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:_________________。
一、被告違法解除與原告的勞動(dòng)合同,應(yīng)向原告支付賠償金,__________市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)認(rèn)定的賠償數(shù)額有誤。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合法》第八十七條之規(guī)定被告違法解除勞動(dòng)合同應(yīng)向原告支付賠償金即經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的2倍,但被告只支付了原告經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,故應(yīng)向原告再支付賠償金__________元。
二、對(duì)于未安排帶薪年休假的年限計(jì)算錯(cuò)誤。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》第四十五條之規(guī)定,勞動(dòng)者連續(xù)工作一年以上的,享受帶薪年休假。被告從__________年_____月_____日起開(kāi)始就沒(méi)有安排年休假,且雙方在合同里明確約定原告有享受帶薪年休假的權(quán)利,而__________市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)對(duì)未安排帶薪年休假的計(jì)算年限卻是從20__________年計(jì)算的,這樣認(rèn)定明顯是錯(cuò)誤的。
三、被告確實(shí)經(jīng)常安排原告加班,而且公司里的職工都有加班經(jīng)歷,原告所在部門(mén)曾有規(guī)定職工每周六上午必須加班,這一點(diǎn)通過(guò)調(diào)查是可以證實(shí)的。
綜上所述,原告認(rèn)為_(kāi)_________市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁委員會(huì)對(duì)本案的認(rèn)定的事實(shí)有錯(cuò)誤,裁判結(jié)果不符合法律規(guī)定。為依法維護(hù)原告的合法權(quán)益,特向貴院依法提起訴訟,懇請(qǐng)貴院依法判決!
此致
___________人民法院。
具狀人:___________。
____年_____月_____日。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇二
法定代表人:_________________。
地址。
訴訟請(qǐng)求:_________________。
1、請(qǐng)求法院依法判決被告支付重大疾病保險(xiǎn)金10萬(wàn)元。
2、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由。
20__年11月份,原告經(jīng)被告的銷(xiāo)售人員與被告簽訂重大疾病保險(xiǎn)合同。原告按照合同的約定繳納了保險(xiǎn)費(fèi)。20__年10月16日,原告以感到非常渴,全身無(wú)力,并且伴隨身體消瘦為由入住東明縣中醫(yī)院,經(jīng)檢查,醫(yī)生診斷為:_________________1型糖尿病,伴隨糖尿病視網(wǎng)膜病變。原告自此長(zhǎng)期打胰島素針,身體受到極大的折磨。后原告多次和被告公司下的蘭考公司主張權(quán)利,被告及被告公司下的蘭考公司都不予理賠。根據(jù)中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司國(guó)壽康寧終身重大疾病保險(xiǎn)(20__版)利益條款的相關(guān)規(guī)定。被告應(yīng)該承擔(dān)重大疾病保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)責(zé)任。
原告為維護(hù)自身的合法權(quán)益,特向貴院提起訴訟,請(qǐng)法院支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
___________人民法院。
具狀人:___________。
____年_____月_____日。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇三
訴人(原審被告):_________________縣婁山關(guān)鎮(zhèn)某某村民委員會(huì)。住所地:_________________省__________縣婁山關(guān)鎮(zhèn)某某村。
被上訴人(原審原告):_________________貴州某某園林工程有限公司。住所地:_________________省桐梓縣婁山關(guān)鎮(zhèn)。
法定代表人:_________________張某某,該公司經(jīng)理。
上訴人與被上訴人之間因確認(rèn)合同效力糾紛一案,不服桐梓縣人民法院(20__)桐法民初字318號(hào)民事判決,現(xiàn)提起上訴。
上訴請(qǐng)求:_________________。
1、依法撤銷(xiāo)原審判決,改判駁回被上訴人的一審訴訟請(qǐng)求。
2、本案的一、二審訴訟費(fèi)用均由被上訴人負(fù)擔(dān)。
上訴理由:_________________。
此呈:_________________遵義市中級(jí)人民法院。
上訴人:_________________縣婁山關(guān)鎮(zhèn)某某村民委員會(huì)。
法定代表人:_________________付某人,該村委會(huì)主任。
_____年_____月_____日。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇四
被告:________________。
案由:_________________不當(dāng)?shù)美m紛。
訴訟請(qǐng)求:_________________。
1、判令被告向原告返還款項(xiàng)40萬(wàn)元人民幣。
2、判令被告承擔(dān)逾期付款利息,利息從20__年5月30日起計(jì)至20__年7月2日為156240元,應(yīng)計(jì)至被告實(shí)際還款之日止,利率按每日萬(wàn)分之二點(diǎn)一計(jì)算。
3、被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由:_________________。
基于以上事實(shí)與理由,原告依法提起訴訟,請(qǐng)貴院判如所訴。
此致
此致
___________人民法院。
具狀人:___________。
____年_____月_____日。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇五
甲方根據(jù)《中華人民共和國(guó)____市房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)規(guī)定,已依法取得市________區(qū)(縣)____________地塊的國(guó)有土地使用權(quán),土地使用面積為_(kāi)___________平方米,土地使用年限________年,自________年____月____日至________年____月____日止,國(guó)有土地使用證號(hào)為_(kāi)___________。甲方在上述地塊上建設(shè)的________________,現(xiàn)已具備規(guī)定的預(yù)售條件,經(jīng)市房屋土地管理局批準(zhǔn),準(zhǔn)予上市預(yù)售,商品房銷(xiāo)售許可證號(hào)為京房?jī)?nèi)證字第________號(hào)。乙方自愿購(gòu)買(mǎi)甲方的____________房屋,房屋用途為_(kāi)___________。乙方預(yù)購(gòu)房屋的定金為人民幣_(tái)___________元。雙方經(jīng)協(xié)商,就該房屋的預(yù)售預(yù)購(gòu)事項(xiàng)訂立本合同。
第一條_______房屋,該房屋狀況詳見(jiàn)附件一。房屋建筑面積為_(kāi)______平方米(包括:套內(nèi)建筑面積_______平方米,分?jǐn)偟墓灿泄灿媒ㄖ娣e_______平方米)。共有共用部位詳見(jiàn)附件二。上述建筑面積為甲方暫測(cè)面積,房屋竣工后以測(cè)繪部門(mén)實(shí)測(cè)面積為準(zhǔn)。甲方出售該房屋時(shí)亦同時(shí)將該房屋所占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方,土地使用面積(含分?jǐn)偟墓灿泄灿妹娣e)為_(kāi)_________平方米,該土地使用面積為甲方暫測(cè)面積,房屋竣工后以測(cè)繪部門(mén)實(shí)測(cè)面積為準(zhǔn)。土地使用期限自房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶之日起至________年____月____日止。
第二條甲乙雙方同意,結(jié)算房?jī)r(jià)款時(shí),房屋的實(shí)測(cè)建筑面積與暫測(cè)建筑面積的誤差不超過(guò)暫測(cè)建筑面積的177;______%(含)時(shí),按照本合同第三條所述房屋單價(jià)據(jù)實(shí)結(jié)算;房屋建筑面積誤差超過(guò)上述約定幅度時(shí),自甲方向乙方出示測(cè)繪部門(mén)實(shí)測(cè)面積數(shù)據(jù)之日起____日內(nèi),甲乙雙方同意按下述第____種(大寫(xiě))方式處理:
1.乙方有權(quán)解除本合同,合同解除自乙方書(shū)面通知送達(dá)甲方之日起生效,甲方除在合同解除之日起____日內(nèi)向乙方雙倍返還定金外,并須將乙方已付房?jī)r(jià)款及利息全部退還乙方。利息按________利率計(jì)算。
2.按照本合同第三條所述房屋單價(jià)據(jù)實(shí)結(jié)算。
3.________________________________________________。
第三條雙方同意上述預(yù)售房屋售價(jià)為每建筑平方米人民幣_(tái)_______________元,價(jià)款合計(jì)為人民幣(大寫(xiě))____仟____佰____拾____萬(wàn)____仟____佰____拾____元整(小寫(xiě))元。付款方式見(jiàn)本合同附件三。乙方同意按雙方簽訂的付款方式如期將購(gòu)房?jī)r(jià)款當(dāng)面交付甲方或匯入甲方指定的銀行。乙方所支付的定金在乙方最后一次付款時(shí)轉(zhuǎn)為購(gòu)房?jī)r(jià)款。甲方售樓款監(jiān)管銀行____________,銀行帳號(hào)為_(kāi)___________。
第四條乙方如未按本合同附件三付款方式規(guī)定的時(shí)間付款,甲方有權(quán)向乙方追索違約金。違約金自本合同約定的付款期限第____日起至實(shí)際付款之日止。每延期____日乙方按延期交付價(jià)款的萬(wàn)分之_______(大寫(xiě)數(shù)字)向甲方支付延期違約金。逾期超過(guò)____日(遇法定節(jié)假日順延)乙方仍未付款的,甲方有權(quán)解除本合同。合同解除自甲方書(shū)面通知送達(dá)乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第五條甲方向乙方交付房屋時(shí),應(yīng)同時(shí)提交建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)出具的《市建設(shè)工程質(zhì)量合格證書(shū)》和測(cè)繪部門(mén)實(shí)測(cè)面積數(shù)據(jù);若雙方約定交付初裝修房屋的,須按照《市公共建筑工程實(shí)施初裝修質(zhì)量核定規(guī)定(試行)》、《市住房工程實(shí)行初裝修竣工工質(zhì)量核定規(guī)定(試行)》的要洋,提交建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)驗(yàn)收合格證件和測(cè)繪部門(mén)實(shí)測(cè)面積數(shù)據(jù)。符合本條款所述條件后,甲方交付房屋的日期為_(kāi)_______年____月____日。甲方交付的房屋被建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)認(rèn)定不合格的,乙方有權(quán)解除本合同,甲方在合同解除之日起____日內(nèi)除向乙方雙倍返還定金外,還應(yīng)全部退還乙方已付的房?jī)r(jià)款及利息,利息按____利率計(jì)算。
第六條甲方交付房屋的裝修、設(shè)備與附件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)不符的,甲方同意按________________向乙方補(bǔ)償。
第七條除不可抗力外,甲方未按期將房屋交付給乙方的,乙方有權(quán)向甲方追索違約金。違約金支付時(shí)間向本合同約定房屋交付之日第____日起至實(shí)際交付之日止,每延期____日,甲方按乙方已支付房?jī)r(jià)款金額的萬(wàn)分之________(大寫(xiě)數(shù)字)向乙方支付違約金。逾期超過(guò)____日(遇法定節(jié)假日順延)甲方仍未交付房屋的,乙方有權(quán)解除本合同。合同解除自乙方書(shū)面通知送達(dá)甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起____日內(nèi)須將乙方已支的房?jī)r(jià)款及利息全部退還乙方,并向乙方雙倍返還定金(利息計(jì)算同第五條)。
第八條本合同簽訂后,因甲方變更其建筑設(shè)計(jì)而影響乙方購(gòu)買(mǎi)房屋的套內(nèi)面積、平面布局和使用空間的,應(yīng)于____日內(nèi)書(shū)面通知乙方。乙方于收到通知之日起____日內(nèi)有權(quán)解除本合同。合同解除自乙方書(shū)面通知送達(dá)甲方之日起生效。甲方在解除合同之日起____日內(nèi)須將乙方已付的購(gòu)房?jī)r(jià)款及利息退還乙方(利息計(jì)算同第五條),并向乙方雙倍返還定金。甲方變更建筑設(shè)計(jì)不告知乙方的,乙方有權(quán)解除本合同,甲方除應(yīng)退還乙方已付的房?jī)r(jià)款及利息(利息計(jì)算同第五條),并向乙方雙倍返還定金外,還應(yīng)承擔(dān)補(bǔ)充協(xié)議中雙方約定的違約責(zé)任。
第九條甲方同意按《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》、《市建設(shè)工程質(zhì)量條例》及有關(guān)規(guī)定,自竣工房屋交付之日起對(duì)乙方購(gòu)置的房屋進(jìn)行保修。
第十條乙方同意在小區(qū)物業(yè)管理委員會(huì)或業(yè)主管理委員會(huì)未選定物業(yè)管理機(jī)構(gòu)之前,其購(gòu)置的房屋由甲方或甲方指定的物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)管理。
第十一條雙方同意在簽訂本合同后____日內(nèi),持本合同和有關(guān)證件共同到市________________房地產(chǎn)交易管理部門(mén)辦理預(yù)售、預(yù)購(gòu)登記手續(xù)。
第十二條本合同簽訂后至房屋交用前,乙方不得轉(zhuǎn)讓所預(yù)購(gòu)的房屋,如有特殊原因轉(zhuǎn)讓?zhuān)毥?jīng)甲方同意并簽訂預(yù)售轉(zhuǎn)讓書(shū)面協(xié)議,報(bào)市房屋土地管理局批準(zhǔn)。
第十三條雙方同意房屋符合交用條件時(shí)按規(guī)定共同到房地產(chǎn)交易管理部門(mén)辦理房屋買(mǎi)賣(mài)過(guò)戶手續(xù),申領(lǐng)房地產(chǎn)權(quán)屬證件,并按規(guī)定交納有關(guān)稅費(fèi)。
1.提交北京仲裁委員會(huì)仲裁。
2.任何一方均可向房地產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟。
第十五條本合同未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
第十六條本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,副本共____份,房地產(chǎn)交易管理部門(mén)壹份,____________。
甲方(簽章):__________乙方(簽章):__________。
法定代表人:____________法定代表人:__________。
身份證號(hào)碼:____________身份證號(hào)碼:__________。
地址:__________________地址:__________。
聯(lián)系電話:______________聯(lián)系電話:__________。
編碼:______________編碼:__________。
代理人:________________代理人:__________。
聯(lián)系電話:______________聯(lián)系電話:__________。
________年____月____日________年____月____日。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇六
原告因與被告關(guān)于勞動(dòng)爭(zhēng)議一案不服______勞仲案(______)第_________號(hào)裁決書(shū)的裁決,向貴院提起民事訴訟。
一、請(qǐng)求事項(xiàng):_________________。
依法判令被告向原告支付:_________________。
5、單方解除勞動(dòng)合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金,合計(jì)人民幣_(tái)________元;。
6、未按時(shí)支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的額外經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金人民幣_(tái)________元;。
7、未提前30天書(shū)面通知解除勞動(dòng)關(guān)系的代通知金人民幣_(tái)________元;。
8、______年______月至_________年______月因被告違法解除勞動(dòng)合同所受工資損失合計(jì)人民幣_(tái)________元,并支付應(yīng)得工資收入的______的賠償金人民幣_(tái)_____元;并支付______年_____________月_____________日至本案審結(jié)的工資損失。
9、由被告承擔(dān)本案的仲裁費(fèi)用和訴訟費(fèi)用。
二、事實(shí)與理由:_________________。
1、___________________。
2、___________________。
3、___________________。
此致
_________人民法院。
原告:_________________。
_________年______月______日。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇七
原告:姓名,性別,出生年月,民族,籍貫(可省略),職業(yè),工作單位和住址,聯(lián)系方法。
被告:姓名,性別,出生年月,民族,籍貫(可省略),職業(yè),工作單位和住址,聯(lián)系方法。
訴訟請(qǐng)求:
1、判決原、被告離婚;。
2、依法分割夫妻共同財(cái)產(chǎn);。
3、婚生女(子)由原(被)告撫養(yǎng),被(原)告支付撫養(yǎng)費(fèi)。
事實(shí)和理由:
(在此敘述離婚的事實(shí)和理由,包括何時(shí)結(jié)婚,婚姻基礎(chǔ),婚后感情,夫妻感情破裂的事實(shí)和原因,夫妻共同財(cái)產(chǎn)有哪些,孩子多大等。)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第108條的規(guī)定特提起訴訟,請(qǐng)依法判決。
此致
人民法院。
具狀人:
附:1、本狀副本一份;。
2、證據(jù)材料一部。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇八
原告:______________,男,漢族,生于199*年11月25日,重慶市萬(wàn)州區(qū)人,住萬(wàn)州區(qū)。
法定代理人:_________________zzz(系原告之母),女,生于197*年4月11日,漢族,住址同上。
訴訟請(qǐng)求:_________________。
一、請(qǐng)求人民法院依法判決原告跟隨原告的母親zzz生活,被告每月支付原告撫養(yǎng)費(fèi)500元,直到原告能獨(dú)立生活為止。
二、請(qǐng)求人民法院依法判決被告負(fù)擔(dān)原告今后醫(yī)療費(fèi)、教育費(fèi)的一半。
三:_________________本案的訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
此致
___________人民法院。
具狀人:___________。
____年_____月_____日。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇九
根據(jù)其具體內(nèi)容不同,撤銷(xiāo)權(quán)糾紛的具體案由有:_________________。
(1)撤銷(xiāo)債務(wù)人放棄到期債權(quán)糾紛。是債權(quán)人對(duì)債務(wù)人明確表示對(duì)已經(jīng)到期的債權(quán)表示放棄行為的撤銷(xiāo)要求。債務(wù)人放棄的債權(quán)可以是物權(quán)債權(quán)也可以是金額債權(quán)。比如債務(wù)人已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)某種物品或貨物,并交付了價(jià)款,應(yīng)該在一定日期提取物品或貨物,但其為了規(guī)避對(duì)債權(quán)人的履行而放棄,也屬于放棄債權(quán)。
(2)撤銷(xiāo)債務(wù)人無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)糾紛。是債權(quán)人對(duì)債務(wù)人無(wú)償?shù)貙⒆约旱慕疱X(qián)或者其他財(cái)產(chǎn)贈(zèng)與他人,沒(méi)有任何對(duì)價(jià)。如有的債務(wù)人將自己的金額、房屋、汽車(chē)、機(jī)器、設(shè)備送給自己的親屬、朋友或其他人,或者通過(guò)賬戶為他人支付購(gòu)買(mǎi)房屋、汽車(chē)、電器等物品的價(jià)款,或者虛構(gòu)某種理由將款劃拔到他人的賬戶,或者是將自己已經(jīng)付款的房屋、汽車(chē)等的產(chǎn)權(quán)證辦成其他人的名字。
(3)撤銷(xiāo)債務(wù)人低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)糾紛。是債權(quán)人對(duì)債務(wù)人將自己的合法財(cái)產(chǎn)以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格轉(zhuǎn)讓他人的行為要求撤銷(xiāo)。前兩種撤銷(xiāo)權(quán)只要有行為,債權(quán)人就可以要求撤銷(xiāo)。而對(duì)低價(jià)轉(zhuǎn)讓的行為,還應(yīng)該看這種低價(jià)是否是明顯的低價(jià)。因?yàn)樵谑袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)中允許一定的競(jìng)爭(zhēng),適當(dāng)?shù)膬r(jià)格浮動(dòng)是正常的。如果把在一定幅度內(nèi)的交易都做為低價(jià)處理行使撤銷(xiāo)權(quán),則會(huì)造成市場(chǎng)的混亂。
3、事實(shí)和理由。
是指你的訴求的事實(shí)依據(jù),是事情的實(shí)情,你可以簡(jiǎn)單寫(xiě)明,當(dāng)然你的事實(shí)還需要是法律上的事實(shí),即有證據(jù)證實(shí)的事實(shí)。理由是指你的訴求的法律依據(jù),是法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,你可以列明也可以簡(jiǎn)單說(shuō)明。
此致
_______________人民法院。
具狀人:_________________。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇十
1、請(qǐng)判令原、被告離婚。
2、婚生女兒由原告撫養(yǎng),由被告支付撫養(yǎng)費(fèi)。
3、共同財(cái)產(chǎn)依法分割,共同債務(wù)依法承擔(dān)(具體見(jiàn)清單)。離婚起訴書(shū)。
事實(shí)與理由。
(將期間的事由寫(xiě)明白)。
證據(jù)及證據(jù)來(lái)源。
1、身份證復(fù)印件。
2、結(jié)婚證復(fù)印件。
3、房產(chǎn)證復(fù)印件。
4、財(cái)產(chǎn)及債務(wù)清單各一份。
此致
___________人民法院。
具狀人:___________。
____年_____月_____日。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇十一
原告_______________,男,__________年__________月__________日出生,漢族,農(nóng)民,住_______________,電話_____________。
被告_______________,女,__________年__________月__________日出生,漢族,農(nóng)民,住_______________,電話:_____________。
訴訟請(qǐng)求。
1、依法判決被告返還彩禮__________元;。
2、訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由:_________________。
此致
_______________人民法院。
具狀人:_________________。
_____年_____月_____日。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇十二
1、責(zé)令被告自起訴之日起每月支付原告撫養(yǎng)費(fèi)1000元;。
2、責(zé)令被告給付拖欠撫養(yǎng)費(fèi)7200元。
3、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由。
此致
__________人民法院。
具狀人:______________。
_____年_____月_____日。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇十三
訴訟請(qǐng)求:_________________。
1.要求與被告離婚;。
2.由原告撫養(yǎng)兒子劉_____;。
3.分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)約元,其中元?dú)w我所有。
4、案件受理費(fèi)由雙方承擔(dān)(或由被告承擔(dān))。
事實(shí)和理由:_________________。
原告與被告于_____________年_____月經(jīng)人介紹相識(shí),于_____________年_____月_____日登記結(jié)婚,婚后夫妻感情一般,生育兒子劉_____。由于婚前我對(duì)被告了解不夠,草率地與其結(jié)婚,婚后發(fā)現(xiàn)被告經(jīng)常參與賭博、嫖娼等違法活動(dòng),不務(wù)正業(yè),經(jīng)我多次苦心規(guī)勸,仍劣性不改。被告婚后的所作所為,對(duì)家庭及親人極端不負(fù)責(zé)任,已嚴(yán)重傷害了夫妻感情,加之雙方性格不合,夫妻長(zhǎng)期分居,現(xiàn)夫妻感情已完全、徹底破裂,夫妻關(guān)系名存實(shí)亡。另我們夫妻存續(xù)期間擁有夫妻共同財(cái)產(chǎn)約*元?,F(xiàn)我向法院提起訴訟,要求與被告離婚并由我撫養(yǎng)兒子劉_____,另分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)*元中的*元?dú)w我所有。
此致
_____________人民法院。
起訴人:_________________孫__________。
______年_____月_____日。
以上則是離婚起訴狀的范本。
撤銷(xiāo)合同的起訴狀篇十四
原告:__,女,__年____月____日生,漢族,__市人,住址:_______,聯(lián)系電話:____。被告:__,男,__年____月____日生,漢族,__市人,住址:_______,聯(lián)系電話:____。風(fēng)險(xiǎn)提示:
訴訟請(qǐng)求必須具體﹑明確,該寫(xiě)的一定要寫(xiě),因?yàn)槠涫玛P(guān)法院審查的范圍。但千萬(wàn)不可不加思考地亂要求,如果無(wú)相應(yīng)的證據(jù)來(lái)支持你的主張,勢(shì)必遭到敗訴的后果,通常還會(huì)因此而向法院支付相應(yīng)的訴訟費(fèi)。
另外,訴訟請(qǐng)求應(yīng)提出具體的數(shù)額,不能籠統(tǒng)地說(shuō)賠償原告的一切損失之類(lèi)。雖然這是沒(méi)有爭(zhēng)議的,但并不等于在提出訴訟請(qǐng)求時(shí)多多益善,比較切合實(shí)際的請(qǐng)求數(shù)額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風(fēng)險(xiǎn),而且有利于法院的調(diào)解和雙方當(dāng)事人的和解,減少訟累。訴訟請(qǐng)求:
1、判令原被告婚生女兒_由原告撫養(yǎng)。
2、被告每月支付小孩撫養(yǎng)費(fèi)_xx元。風(fēng)險(xiǎn)提示:
訴狀是個(gè)利劍,挑起戰(zhàn)爭(zhēng)。如果沒(méi)有寫(xiě)好,那么勢(shì)必倒過(guò)來(lái)傷到自己。因此,要擺事實(shí),講明道理,引用有關(guān)法律和政策規(guī)定,為訴訟請(qǐng)求的合法性提供充足的依據(jù)。擺事實(shí),是要把雙方當(dāng)事人的法律關(guān)系,發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過(guò)和現(xiàn)狀,特別是雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn),實(shí)事求是地寫(xiě)清楚。講道理,是要進(jìn)行分析,分清是非曲直,明確責(zé)任,并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。事實(shí)與理由:__年____月____日,原、被告因感情不和,經(jīng)_______人民法院判決離婚。婚生女兒_由被告撫養(yǎng)。由于小孩系女性,且被告一直未再婚。隨著小孩的生理發(fā)育,女兒_亦感覺(jué)到不便與被告共同生活。而被告一直忙于自己事業(yè)的發(fā)展,無(wú)暇顧及小孩的生活與學(xué)習(xí)不說(shuō),甚至有酗酒惡習(xí),每每回到家便對(duì)女兒進(jìn)行打罵,對(duì)小孩的健康成長(zhǎng)非常不利。為使小孩有一個(gè)健康、穩(wěn)定的生活環(huán)境,特請(qǐng)求變更小孩由原告撫養(yǎng),被告每月支付小孩__元生活費(fèi)。變更撫養(yǎng)權(quán)后,原告能夠保證被告的正常探望。此致______人民法院具狀人:__年____月____日風(fēng)險(xiǎn)提示:
提起民事訴訟的原告負(fù)有舉證責(zé)任,要能夠舉出證明案情事實(shí),支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。
注意,列書(shū)證,要附上原件或復(fù)制件,如系摘錄或抄件,要如實(shí)反映原件本意,切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處;列舉物證,要寫(xiě)明什么樣的物品,在什么地方由誰(shuí)保存著;列舉證人,要寫(xiě)明證人的姓名、住址,他能證明什么問(wèn)題等。