合同是一種法律工具，可確保交易的順利進行，減少糾紛的發(fā)生。合同應(yīng)當(dāng)切實考慮風(fēng)險防范，合理設(shè)定違約責(zé)任和爭議解決方式，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的問題。合同的簽訂是為了明確交易雙方的權(quán)益和責(zé)任，請雙方共同遵守合同約定。
工程材料采購合同糾紛篇一
經(jīng)協(xié)商同意，根據(jù)中華人民共和國合同法的規(guī)定，訂立合同如下：
第一條、甲方向乙方訂貨總值為人民幣_________元。
第二條、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量（技術(shù)指標）。
___________________。
第三條、產(chǎn)品包裝規(guī)格及費用。
___________________。
第四條、驗收方法。
___________________。
第五條、貨款及費用等付款及結(jié)算辦法。
___________________。
第六條、交貨規(guī)定。
1、交貨方式：______________。
2、交貨地點：______________。
3、交貨日期：______________。
4、運輸費：______________。
第七條、經(jīng)濟責(zé)任。
1、乙方應(yīng)負的經(jīng)濟責(zé)任。
（1）產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符本合同規(guī)定時，甲方同意利用者，按質(zhì)論價。不能利用的，乙方應(yīng)負責(zé)保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的萬分之_____計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
（2）乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應(yīng)照數(shù)補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔(dān)。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應(yīng)付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的罰金。
（3）產(chǎn)品包裝不符本合同規(guī)定時，乙方應(yīng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)返修或重新包的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應(yīng)按不符合同規(guī)定包裝價值_____%的罰金付給甲方。
（4）產(chǎn)品交貨時間不符合同規(guī)定時，每延期一天，乙方應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之_____的罰金。
2、甲方應(yīng)負的經(jīng)濟責(zé)任。
（1）甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格，應(yīng)償付變更部分貨款（或包裝價值）總值_________%的罰金。
（2）甲方如中途退貨，應(yīng)事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應(yīng)由甲方償付乙方退貨部分貨款總值_________%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍按合同規(guī)定收貨。
（3）甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應(yīng)付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值萬分之_____的罰金。如甲方始終不能提出應(yīng)提交的上述資料等，應(yīng)視同中途退貨處理。
（4）屬甲方自提的材料，如甲方未按規(guī)定日期提貨，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之_____的罰金。
（5）甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款，每延期一天，應(yīng)按延期付款總額萬分之_____計算付給乙方，作為延期罰金。
（6）乙方送貨或代運的產(chǎn)品，如甲方拒絕接貨，甲方應(yīng)承擔(dān)因此而造成的損失和運輸費用及罰金。
第八條、產(chǎn)品價格如需調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商，并報請物價部門批準后方能變更。在物價主管部門批準前，仍應(yīng)按合同原定價格執(zhí)行。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應(yīng)按延期交貨部分總值的萬分之_____作為罰金付給甲方。
第九條、甲、乙、任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商，并報請上級主管部門備案。提出注銷合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲N合同部分總額_____%的補償金。
第十條、如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化，乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時，應(yīng)提前_____天與甲方協(xié)商。
第十一條、本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十二條、甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?，部分履行合同的理由。在取得對方主管機關(guān)證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十三條、本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，解決不了時，任何一方均可向國家規(guī)定的合同管理機關(guān)申請調(diào)解仲裁。如一方對仲裁不服，可于接到仲裁書后____日內(nèi)向人民法院起訴。
第十四條、本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無誤，并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后作廢。
第十五條、本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協(xié)商，另訂附則附于本合同之內(nèi)，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十六條、本合同共一式______份，由甲、乙雙方各執(zhí)正本_____份、副本_____份，并報雙方主管部門各____份。
工程材料采購合同糾紛篇二
地址：
乙方： 公司
地址：
甲方因承包 工程需要，委托乙方采購該工程施工所需材料（如有設(shè)備時則包括，下同），根據(jù)《合同法》等法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠信和友好合作原則，就委托采購事宜經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
1、甲方委托乙方采購的材料范圍
1.1 甲方委托乙方采購的材料范圍包括： ，（詳見合同附件1：甲方委托乙方采購工程材料（設(shè)備）清單），其品名、品牌、規(guī)格、型號、性能、數(shù)量等必須符合本工程設(shè)計圖紙和設(shè)計技術(shù)要求，符合有關(guān)合同（指甲方與業(yè)主方簽訂的本工程承包合同（即主合同）和甲方與分包方簽訂的本工程施工勞務(wù)分包合同（即分包合同））約定的標準以及業(yè)主、監(jiān)理和甲方的要求。
1.2 乙方采購供應(yīng)的材料質(zhì)量必須合格，并達到本工程有關(guān)設(shè)計圖紙、技術(shù)文件、標準規(guī)范以及主合同、分包合同和業(yè)主、監(jiān)理的'要求。
2、材料供應(yīng)商的選擇與采購合同的簽訂
2.1 乙方負責(zé)材料供應(yīng)商的選擇，但乙方選擇的供應(yīng)商及其提供的產(chǎn)品品牌、規(guī)格型號等應(yīng)符合業(yè)主、監(jiān)理和甲方的要求或經(jīng)其同意，或者由其進行確定或按照其要求進行選擇，并報甲方審查批準后方可作為選定的本工程的材料供應(yīng)商。
期限及條件，標的物毀損、滅失的風(fēng)險的轉(zhuǎn)移，標的物質(zhì)量保證期、質(zhì)量保證金，售后服務(wù)，違約責(zé)任，不可抗力、爭議解決方法等條款。其中合同標的物品種、規(guī)格型號及質(zhì)量，價款與結(jié)算支付方式、期限及條件等條款必須事先經(jīng)甲方審查同意后才能確定。
乙方應(yīng)使用甲方的相關(guān)采購合同范本。簽訂采購合同須經(jīng)甲方審查后才能簽訂，甲方的審查、修改意見乙方必須執(zhí)行，甲方未審查的采購合同，乙方簽約采購的，視為超出委托范圍，與甲方無關(guān)，甲方有權(quán)不支付其貨款。
2.3 所有采購合同由乙方與材料供應(yīng)商簽訂并履行，不得給甲方設(shè)定任何義務(wù)或負擔(dān)，且均須在簽訂后2日內(nèi)向甲方備案，未備案的，甲方將不予結(jié)算支付該合同價款，乙方并須按未備案合同金額的5%向甲方支付違約金。
如未書面提出用印申請和經(jīng)甲方批準并按甲方要求辦理有關(guān)承諾、擔(dān)保手續(xù)，乙方不得以甲方名義對外簽訂任何采購合同，否則乙方除承擔(dān)該合同產(chǎn)生的一切責(zé)任外，還須按該合同金額的20%向甲方支付違約金。如偽造、私刻甲方印章的，將依法追究法律責(zé)任。
2.4 甲方對乙方采購工作及采購合同的任何審查、同意或批準并不減免乙方應(yīng)負的任何責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險，甲方不受其約束，不因此而承擔(dān)任何責(zé)任。
3 合同價款
3.1本合同價款為 元（大寫人民幣： 整）。本合同價款為固定總價包干，此固定總價 在任何情況下均不予調(diào)整（除非業(yè)主對主合同價款進行了調(diào)整并直接涉及本合同材料價款，且按約定需要調(diào)整）。（注：采用固定單價時，注意修改此處約定）
3.2 本合同價款包括了乙方為完成本合同約定的采購范圍全部工作內(nèi)容所需的一切材料費、運費及保險費以及相應(yīng)人工費、機械使用費、措施費、管理費、規(guī)費、利潤、應(yīng)繳稅金和其他有關(guān)費用以及合同所包含的乙方所有責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險的費用。
3.3 本合同材料單價和總價已經(jīng)考慮了物價上漲、人工工資上漲、運費上漲、法律政策變化、自然因素變化等所有綜合因素。 乙方實際采購價格低于該單價和總價時，價差由乙方享有；乙方實際采購價格等于或高于該單價和總價時，風(fēng)險由乙方自負。
3.4 本工程發(fā)生業(yè)主確認的重大設(shè)計變更或另外委派新的項目，而導(dǎo)致材料
用量增減，且業(yè)主因此增加甲方的材料價款或調(diào)減相應(yīng)的材料價款，本合同材料總價作相應(yīng)調(diào)增或調(diào)減，其材料屬于本合同附件 “甲方委托乙方采購材料清單”中已列明單價的材料項目或類似材料項目，按此單價執(zhí)行，沒有此單價的，甲乙雙方在業(yè)主的調(diào)價范圍內(nèi)另行協(xié)商解決。其它情況均不作價款調(diào)整。
其實際的材料使用量的審定原則：在任何情況下都不得超出設(shè)計圖紙（含設(shè)計變更）量、業(yè)主與甲方的結(jié)算量和經(jīng)甲方初審確認的乙方的供應(yīng)量中的最小量。
4、合同價款的支付
4.1 本合同價款甲方按材料購買交貨、使用進度與乙方結(jié)算，并與主合同結(jié)算保持同步，在業(yè)主支付相應(yīng)進度款到賬后7個工作日內(nèi)支付給乙方，支付比例不超過主合同的進度支付比例，乙方不得要求超結(jié)、超付。
4.2 乙方簽訂的采購合同材料款的支付方式：乙方須在甲方指定的施工所在地銀行，以單位名義開立銀行資金賬戶，由甲方、乙方、銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議，由甲方及銀行對賬戶資金進行監(jiān)管，甲方支付給乙方的本合同款項資金均須進入該帳戶，乙方須將材料費支付計劃按期報甲方審核、蓋章后交銀行按支付計劃支付，確保資金專用于本工程。監(jiān)管賬戶不得辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，若需辦理，僅限辦理具有查詢功能的網(wǎng)銀業(yè)務(wù)。若乙方未按本條約定開立監(jiān)管賬戶，乙方本合同所有款項支付均須由乙方向甲方出具委托支付函，由甲方直接代為支付給材料供應(yīng)商。
乙方賬戶名稱：______，開戶銀行：______，賬號：______。
4.3 甲方不為乙方預(yù)付、墊付任何款項，乙方執(zhí)行本合同和采購合同如需墊資，乙方負責(zé)自行解決。甲方發(fā)現(xiàn)乙方存在以甲方名義簽訂的采購合同等款項拖欠未付時，甲方有權(quán)停止支付乙方相應(yīng)款項，優(yōu)先代付乙方相關(guān)拖欠費用（此種情形下乙方也應(yīng)出具委托函給甲方，不出具的，甲方亦有權(quán)代付）。
4.4 本合同甲方委托乙方采購的材料的發(fā)票須以甲方名義開具，乙方結(jié)算本合同價款須向甲方提供合格發(fā)票，同時應(yīng)提供能夠證明貨款已支付的憑據(jù)供甲方查驗（甲方代付款乙方可不提供貨款已支付證明）。
5、雙方義務(wù)、責(zé)任及風(fēng)險
題的聯(lián)系處理等工作。其中材料到貨的清點驗收應(yīng)提前通知甲方參加，共同驗收。
5.2 乙方因運輸、保管、超發(fā)、毀損及丟失等原因造成的損失均由乙方自己承擔(dān)。乙方須承擔(dān)材料在甲方將竣工工程交付業(yè)主前期間的所有風(fēng)險（包括材料的損壞、滅失等）。所有材料都必須用于甲方承包的本工程，材料交付業(yè)主前的所有權(quán)屬甲方。
5.3 有關(guān)材料質(zhì)量檢查、抽樣、檢驗試驗等按主合同規(guī)定應(yīng)進行的工作，由甲方主持或監(jiān)督進行，乙方應(yīng)予執(zhí)行、配合并承擔(dān)相應(yīng)的費用。
5.4 本合同涉及的所有材料的供貨必須無條件的保質(zhì)保量的滿足施工要求，滿足主合同及分包合同的各項要求，如由于乙方采購供應(yīng)上的不及時或者產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或者供應(yīng)商服務(wù)存在瑕疵等原因，給甲方造成窩工停工、返工等不良影響的，乙方無條件承擔(dān)涉及的所有責(zé)任，并賠償由此給甲方造成的所有損失。
5.5 因采購合同與供應(yīng)商發(fā)生的一切爭議，均由乙方負責(zé)協(xié)調(diào)處理并承擔(dān)其費用及結(jié)果；如爭議牽涉甲方或甲方因此被索賠、訴訟的，甲方有權(quán)代表本方進行處理，所有處理及應(yīng)給付費用或敗訴結(jié)果均由乙方承擔(dān)。
6、其他約定
6.1 甲方在與乙方結(jié)算支付材料款時須扣留 10 %的質(zhì)量保證金（不得低于主合同和分包合同規(guī)定的質(zhì)量保證金比例），此質(zhì)量保證金用于甲方工程竣工移交后質(zhì)量保修期內(nèi)應(yīng)由乙方負責(zé)的質(zhì)量問題的修復(fù)，質(zhì)保金不足以支付修復(fù)費用的，可以向乙方追償。該質(zhì)量保證金在主合同規(guī)定的工程質(zhì)量保修期滿，甲方從業(yè)主方結(jié)回質(zhì)量保證金后一個月內(nèi)將余額無息退還給乙方。根據(jù)甲方與業(yè)主簽訂的主合同及工程質(zhì)量保修書規(guī)定，此后發(fā)生的應(yīng)由乙方負責(zé)的質(zhì)量問題，乙方仍負有修復(fù)義務(wù)。
6.2 乙方同意甲方按工程業(yè)主向甲方支付工程款的到賬情況向乙方支付本合同應(yīng)付款項，并不因此追究甲方責(zé)任。
6.3 即使乙方與甲方已經(jīng)辦理了本合同最終結(jié)算，但如果工程業(yè)主方根據(jù)審計等程序調(diào)減了甲方的工程價款，或者甲方審計需要調(diào)整乙方的結(jié)算，乙方同意甲方對乙方的結(jié)算價款相應(yīng)進行調(diào)減。
6.4 在任何情況下，若甲方為乙方墊付或超付了款項，或乙方依約應(yīng)支付給甲方款項而未支付，則甲方有權(quán)將該款項從應(yīng)付給乙方的任何款項中扣回。
7、違約責(zé)任
本合同簽訂后，雙方均應(yīng)認真履行，任何一方不履行、不完全履行相關(guān)義務(wù)或履行不符合約定的，均屬違約，應(yīng)向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任。對不可抗力，雙方按有關(guān)法律和分包合同規(guī)定處理。
8、爭議解決
因本合同發(fā)生的爭議，由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商解決不成，則向合同簽訂地的人民法院起訴解決。
9、其他約定條款
無。
10、附則
10.1 本合同未盡事宜按雙方簽訂的本工程分包合同相關(guān)約定執(zhí)行，沒有約定的，由雙方另行商簽補充協(xié)議。
9.2 本合同簽訂地點： 。
9.3 本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字、加蓋各自公章后生效。
9.4 本協(xié)議一式 5 份，甲方執(zhí) 3 份，乙方執(zhí) 2 份，均具有同等法律效力。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人： 電話： 電話：
年月 日年月 日
工程材料采購合同糾紛篇三
供貨方：(以下簡稱供方)需貨方：(以下簡稱需方)。
供需雙方本著以誠為本、互惠互利的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟法》的規(guī)定，訂立合同如下：
第一條、產(chǎn)品。
第二條、供貨日期：年月日。期間送貨以需方通知為準(需提前三天通知)。
第三條、質(zhì)量要求：供方在需方用貨前提供貨物樣品，由供方提供產(chǎn)品合格證，并負責(zé)產(chǎn)品檢測，檢測費用由供方負責(zé)，檢測報告及現(xiàn)場拉拔試驗提供給需方存檔，供方供給需方同樣質(zhì)量的產(chǎn)品。供貨方必須保證原材料為合格產(chǎn)呂，需方使用后，供方必須保證外墻面不發(fā)生滲漏。如供貨方的產(chǎn)品發(fā)生外墻滲漏、面磚脫落等現(xiàn)象，供貨方應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟損失，并按需方要求的工期負責(zé)外墻面的維修，如果供方未能按需方要求的時間進場維修，需方有權(quán)另擇其他隊伍維修，其相關(guān)費用在留20%的貨款中扣除。
第四條、貨款及費用等付款及結(jié)算辦法：
1、交貨方式：所有貨物由供方送往供需雙方共同約定的交貨地點，所需運輸費用由供方承擔(dān)，并由供方負責(zé)卸車。
2、交貨地點：
3、結(jié)算方式：
第五條經(jīng)濟責(zé)任。
(一)供方應(yīng)負的經(jīng)濟責(zé)任。
1、產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合本合同規(guī)定時，需方同意利用者，按質(zhì)論價。不能利用的，供方應(yīng)負責(zé)包退、包換。由于上述原因延誤交貨時間，每逾期一日，供方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的萬分之三計算向需方償付逾期交貨的違約金。
2、供方示按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時，少交的部分，需方如果需要，應(yīng)照數(shù)補交。如需方需要而供方不能交貨，則供方應(yīng)付繪需方不能交貨部分貨款總值的5%的罰金。
1、供方供貨無誤的前提下，如需方中途退貨或使用其它同類產(chǎn)品，需方應(yīng)賠償本合同總金額5%給共方作為違約金。
2、需方如未按規(guī)定日期向供方付款，每延期一天，應(yīng)按延期付款總額每日萬分之三計算付給供方，作為延期罰金。
第六條產(chǎn)品價格如須調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商后方能變更。
第七條如需方須變更產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時，應(yīng)提前天與供方協(xié)商。
第八條本合同所訂一切條款，任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨，并要求單獨變更、修改合同的一方賠償一切損失。
第九條任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?、部分履行合同的理由。在取得對方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承?dān)違約責(zé)任。
第十條本合同工在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，供需雙方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
第十一條本合同自雙方簽章之日起生效，到供方將全部訂貨送齊經(jīng)需方驗收無誤，并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后作廢。
第十二條本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，由供需雙方協(xié)商另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等效力。
第十三條本合同一式貳份，由甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。
經(jīng)辦人：負責(zé)人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
年月日年月日。
工程材料采購合同糾紛篇四
地址：
乙方：公司。
地址：
甲方因承包工程需要，委托乙方采購該工程施工所需材料（如有設(shè)備時則包括，下同），根據(jù)《合同法》等法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠信和友好合作原則，就委托采購事宜經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
1、甲方委托乙方采購的材料范圍。
1.1甲方委托乙方采購的材料范圍包括：，（詳見合同附件1：甲方委托乙方采購工程材料（設(shè)備）清單），其品名、品牌、規(guī)格、型號、性能、數(shù)量等必須符合本工程設(shè)計圖紙和設(shè)計技術(shù)要求，符合有關(guān)合同（指甲方與業(yè)主方簽訂的本工程承包合同（即主合同）和甲方與分包方簽訂的本工程施工勞務(wù)分包合同（即分包合同））約定的標準以及業(yè)主、監(jiān)理和甲方的要求。
1.2乙方采購供應(yīng)的材料質(zhì)量必須合格，并達到本工程有關(guān)設(shè)計圖紙、技術(shù)文件、標準規(guī)范以及主合同、分包合同和業(yè)主、監(jiān)理的要求。
2.1乙方負責(zé)材料供應(yīng)商的選擇，但乙方選擇的供應(yīng)商及其提供的產(chǎn)品品牌、規(guī)格型號等應(yīng)符合業(yè)主、監(jiān)理和甲方的要求或經(jīng)其同意，或者由其進行確定或按照其要求進行選擇，并報甲方審查批準后方可作為選定的本工程的材料供應(yīng)商。
期限及條件，標的物毀損、滅失的風(fēng)險的轉(zhuǎn)移，標的物質(zhì)量保證期、質(zhì)量保證金，售后服務(wù)，違約責(zé)任，不可抗力、爭議解決方法等條款。其中合同標的物品種、規(guī)格型號及質(zhì)量，價款與結(jié)算支付方式、期限及條件等條款必須事先經(jīng)甲方審查同意后才能確定。
乙方應(yīng)使用甲方的相關(guān)采購合同范本。簽訂采購合同須經(jīng)甲方審查后才能簽訂，甲方的審查、修改意見乙方必須執(zhí)行，甲方未審查的采購合同，乙方簽約采購的，視為超出委托范圍，與甲方無關(guān)，甲方有權(quán)不支付其貨款。
2.3所有采購合同由乙方與材料供應(yīng)商簽訂并履行，不得給甲方設(shè)定任何義務(wù)或負擔(dān)，且均須在簽訂后2日內(nèi)向甲方備案，未備案的，甲方將不予結(jié)算支付該合同價款，乙方并須按未備案合同金額的5%向甲方支付違約金。
如未書面提出用印申請和經(jīng)甲方批準并按甲方要求辦理有關(guān)承諾、擔(dān)保手續(xù)，乙方不得以甲方名義對外簽訂任何采購合同，否則乙方除承擔(dān)該合同產(chǎn)生的一切責(zé)任外，還須按該合同金額的20%向甲方支付違約金。如偽造、私刻甲方印章的，將依法追究法律責(zé)任。
2.4甲方對乙方采購工作及采購合同的任何審查、同意或批準并不減免乙方應(yīng)負的任何責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險，甲方不受其約束，不因此而承擔(dān)任何責(zé)任。
3合同價款。
3.1本合同價款為元（大寫人民幣：整）。本合同價款為固定總價包干，此固定總價在任何情況下均不予調(diào)整（除非業(yè)主對主合同價款進行了調(diào)整并直接涉及本合同材料價款，且按約定需要調(diào)整）。（注：采用固定單價時，注意修改此處約定）。
3.2本合同價款包括了乙方為完成本合同約定的采購范圍全部工作內(nèi)容所需的一切材料費、運費及保險費以及相應(yīng)人工費、機械使用費、措施費、管理費、規(guī)費、利潤、應(yīng)繳稅金和其他有關(guān)費用以及合同所包含的乙方所有責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險的費用。
3.3本合同材料單價和總價已經(jīng)考慮了物價上漲、人工工資上漲、運費上漲、法律政策變化、自然因素變化等所有綜合因素。乙方實際采購價格低于該單價和總價時，價差由乙方享有；乙方實際采購價格等于或高于該單價和總價時，風(fēng)險由乙方自負。
3.4本工程發(fā)生業(yè)主確認的重大設(shè)計變更或另外委派新的項目，而導(dǎo)致材料。
用量增減，且業(yè)主因此增加甲方的材料價款或調(diào)減相應(yīng)的材料價款，本合同材料總價作相應(yīng)調(diào)增或調(diào)減，其材料屬于本合同附件“甲方委托乙方采購材料清單”中已列明單價的材料項目或類似材料項目，按此單價執(zhí)行，沒有此單價的，甲乙雙方在業(yè)主的調(diào)價范圍內(nèi)另行協(xié)商解決。其它情況均不作價款調(diào)整。
其實際的材料使用量的審定原則：在任何情況下都不得超出設(shè)計圖紙（含設(shè)計變更）量、業(yè)主與甲方的結(jié)算量和經(jīng)甲方初審確認的乙方的供應(yīng)量中的最小量。
4、合同價款的支付。
4.1本合同價款甲方按材料購買交貨、使用進度與乙方結(jié)算，并與主合同結(jié)算保持同步，在業(yè)主支付相應(yīng)進度款到賬后7個工作日內(nèi)支付給乙方，支付比例不超過主合同的進度支付比例，乙方不得要求超結(jié)、超付。
4.2乙方簽訂的采購合同材料款的支付方式：乙方須在甲方指定的施工所在地銀行，以單位名義開立銀行資金賬戶，由甲方、乙方、銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議，由甲方及銀行對賬戶資金進行監(jiān)管，甲方支付給乙方的本合同款項資金均須進入該帳戶，乙方須將材料費支付計劃按期報甲方審核、蓋章后交銀行按支付計劃支付，確保資金專用于本工程。監(jiān)管賬戶不得辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，若需辦理，僅限辦理具有查詢功能的網(wǎng)銀業(yè)務(wù)。若乙方未按本條約定開立監(jiān)管賬戶，乙方本合同所有款項支付均須由乙方向甲方出具委托支付函，由甲方直接代為支付給材料供應(yīng)商。
乙方賬戶名稱：______，開戶銀行：______，賬號：______。
4.3甲方不為乙方預(yù)付、墊付任何款項，乙方執(zhí)行本合同和采購合同如需墊資，乙方負責(zé)自行解決。甲方發(fā)現(xiàn)乙方存在以甲方名義簽訂的采購合同等款項拖欠未付時，甲方有權(quán)停止支付乙方相應(yīng)款項，優(yōu)先代付乙方相關(guān)拖欠費用（此種情形下乙方也應(yīng)出具委托函給甲方，不出具的，甲方亦有權(quán)代付）。
4.4本合同甲方委托乙方采購的材料的發(fā)票須以甲方名義開具，乙方結(jié)算本合同價款須向甲方提供合格發(fā)票，同時應(yīng)提供能夠證明貨款已支付的憑據(jù)供甲方查驗（甲方代付款乙方可不提供貨款已支付證明）。
5、雙方義務(wù)、責(zé)任及風(fēng)險。
題的聯(lián)系處理等工作。其中材料到貨的清點驗收應(yīng)提前通知甲方參加，共同驗收。
5.2乙方因運輸、保管、超發(fā)、毀損及丟失等原因造成的損失均由乙方自己承擔(dān)。乙方須承擔(dān)材料在甲方將竣工工程交付業(yè)主前期間的所有風(fēng)險（包括材料的損壞、滅失等）。所有材料都必須用于甲方承包的本工程，材料交付業(yè)主前的所有權(quán)屬甲方。
5.3有關(guān)材料質(zhì)量檢查、抽樣、檢驗試驗等按主合同規(guī)定應(yīng)進行的工作，由甲方主持或監(jiān)督進行，乙方應(yīng)予執(zhí)行、配合并承擔(dān)相應(yīng)的費用。
5.4本合同涉及的所有材料的供貨必須無條件的保質(zhì)保量的滿足施工要求，滿足主合同及分包合同的各項要求，如由于乙方采購供應(yīng)上的不及時或者產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或者供應(yīng)商服務(wù)存在瑕疵等原因，給甲方造成窩工停工、返工等不良影響的，乙方無條件承擔(dān)涉及的所有責(zé)任，并賠償由此給甲方造成的所有損失。
5.5因采購合同與供應(yīng)商發(fā)生的一切爭議，均由乙方負責(zé)協(xié)調(diào)處理并承擔(dān)其費用及結(jié)果；如爭議牽涉甲方或甲方因此被索賠、訴訟的，甲方有權(quán)代表本方進行處理，所有處理及應(yīng)給付費用或敗訴結(jié)果均由乙方承擔(dān)。
6、其他約定。
6.1甲方在與乙方結(jié)算支付材料款時須扣留10%的質(zhì)量保證金（不得低于主合同和分包合同規(guī)定的質(zhì)量保證金比例），此質(zhì)量保證金用于甲方工程竣工移交后質(zhì)量保修期內(nèi)應(yīng)由乙方負責(zé)的質(zhì)量問題的修復(fù)，質(zhì)保金不足以支付修復(fù)費用的，可以向乙方追償。該質(zhì)量保證金在主合同規(guī)定的工程質(zhì)量保修期滿，甲方從業(yè)主方結(jié)回質(zhì)量保證金后一個月內(nèi)將余額無息退還給乙方。根據(jù)甲方與業(yè)主簽訂的主合同及工程質(zhì)量保修書規(guī)定，此后發(fā)生的應(yīng)由乙方負責(zé)的質(zhì)量問題，乙方仍負有修復(fù)義務(wù)。
6.2乙方同意甲方按工程業(yè)主向甲方支付工程款的到賬情況向乙方支付本合同應(yīng)付款項，并不因此追究甲方責(zé)任。
6.3即使乙方與甲方已經(jīng)辦理了本合同最終結(jié)算，但如果工程業(yè)主方根據(jù)審計等程序調(diào)減了甲方的工程價款，或者甲方審計需要調(diào)整乙方的結(jié)算，乙方同意甲方對乙方的結(jié)算價款相應(yīng)進行調(diào)減。
6.4在任何情況下，若甲方為乙方墊付或超付了款項，或乙方依約應(yīng)支付給甲方款項而未支付，則甲方有權(quán)將該款項從應(yīng)付給乙方的任何款項中扣回。
7、違約責(zé)任。
本合同簽訂后，雙方均應(yīng)認真履行，任何一方不履行、不完全履行相關(guān)義務(wù)或履行不符合約定的，均屬違約，應(yīng)向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任。對不可抗力，雙方按有關(guān)法律和分包合同規(guī)定處理。
8、爭議解決。
因本合同發(fā)生的爭議，由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商解決不成，則向合同簽訂地的人民法院起訴解決。
9、其他約定條款。
無。
10、附則。
10.1本合同未盡事宜按雙方簽訂的本工程分包合同相關(guān)約定執(zhí)行，沒有約定的，由雙方另行商簽補充協(xié)議。
9.2本合同簽訂地點：。
9.3本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字、加蓋各自公章后生效。
9.4本協(xié)議一式5份，甲方執(zhí)3份，乙方執(zhí)2份，均具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：電話：電話：
年月日年月日。
工程材料采購合同糾紛篇五
合同編號：
買方：
賣方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，依照平等互利的原則，為明確買賣雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條標的物（如內(nèi)容過多可另設(shè)合同附件，寫為見合同附件一）。
1．名稱：雙方協(xié)商。
2．型號：雙方協(xié)商。
3．規(guī)格：雙方協(xié)商。
4．生產(chǎn)廠家：
5．計量單位：
6．標的物數(shù)量：。
第二條價款。
標的物單價：雙方協(xié)定的市場價為準。
第三條質(zhì)量（技術(shù)）標準。
質(zhì)量（技術(shù)）標準為：符合工程材料驗收規(guī)范及標準要求。
第四條標的物的包裝。
1．包裝要求為：無。
2．包裝費用：包裝費用由賣方承擔(dān)。
第五條標的物的運輸。
1．標的物由賣方負責(zé)運輸，裝卸由賣方負責(zé)，裝卸中的人員受到的損害及造成的損害由賣方負責(zé)。
2．運雜費用由賣方承擔(dān)。
第六條標的物的交付時間、地點。
1．交付時間為：報送計劃后的七天內(nèi)。
2．交付地點為：，到達交貨地點前的風(fēng)險由賣方承擔(dān)。（對在途風(fēng)險進行約定）。
第七條標的物的驗收。
1．驗收標準為：公路工程材料的相關(guān)規(guī)范、標準要求。
2．驗收方式為：抽樣驗收。
3．驗收時間為：。
第八條雙方義務(wù)。
（一）賣方義務(wù)。
1．按本合同約定的數(shù)量、質(zhì)量或技術(shù)標準交付標的物。
2．按本合同約定的時間交付標的物。
3．按本合同約定將標的物運至指定的交付地點。
4．按本合同約定對標的物進行包裝。
5．雙方協(xié)定的其它要求。
（二）買方義務(wù)。
1．按本合同約定對標的物進行驗收。
2．經(jīng)驗收合格后，按本合同約定的時間支付標的物的價款。
第九條違約責(zé)任。
（一）賣方的違約責(zé)任。
1．未按合同約定的數(shù)量、質(zhì)量或技術(shù)標準交付標的物，賠償因此給買方造成的損失；若在買方要求的期限內(nèi)仍不能達到合同約定的標準，買方有權(quán)解除本合同。
2．未按合同約定時間交貨，每延期一天，承擔(dān)延期交貨部分貨款總值的30%罰金，最高不超過合同總價的200%；在買方催告后七日內(nèi)，仍不能按期供應(yīng)，買方有權(quán)解除合同。賣方若提前交貨，買方有權(quán)拒收。
3．未按合同約定進行包裝，若買方要求重新包裝，賣方應(yīng)按要求包裝，并承擔(dān)因此支付的費用和給買方造成的損失；買方不要求重新包裝而要求賠償損失的，賣方應(yīng)予賠償損失。
4．未按合同約定將標的物運至指定地點，視為未交付，賣方應(yīng)賠償買方因此造成的損失。
（二）買方的違約責(zé)任。
1．不能按合同約定及時驗收，應(yīng)通知賣方，并賠償因此給賣方造成的損失。
第十條合同變更。
2．在合同履行過程中，賣方不能按合同約定向買方交付標的物時，應(yīng)在情況發(fā)生之日起30日內(nèi)書面通知買方，除因買方的原因外，賣方應(yīng)承擔(dān)由此給買方造成的損失，買方有權(quán)解除合同。
3．雙方應(yīng)對合同變更的相關(guān)事宜另行訂立補充協(xié)議。
第十一條任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應(yīng)及時通知對方，并說明不能履行或需延期履行或部分履行合同的理由。
第十二條本合同的債權(quán)債務(wù)不得轉(zhuǎn)讓給第三方。
第十三條爭議的解決方式。
合同履行發(fā)生爭議時，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方可選擇所在地人民法院解決：
第十四條本合同自雙方簽字蓋章后生效。
第十五條本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份；合同附件與本合同具有同等效力。
第十六條本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
(此頁無正文)。
買方（蓋章）：賣方（蓋章）：
法定代表人法定代表人。
或委托代理人：（簽名）或委托代理人：（簽名）。
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
開戶銀行：開戶銀行：
銀行賬號：銀行賬號住所：
住所：
郵政編碼：郵政編碼：
簽訂時間：年月日。
簽訂地點：
工程材料采購合同糾紛篇六
合同編號：
需方：工程有限公司以下簡稱甲方。
供方：有限公司以下簡稱乙方。
第一條：甲方要求乙方供應(yīng)材料及單價見下表：
序號。
規(guī)格型號。
單位。
產(chǎn)地。
單價（元）。
備注。
1
河沙。
特細沙。
m3。
長江。
70。
砌體用。
2
河沙。
特細沙。
m3。
湖北。
70。
抹灰用。
3
碎石。
m3。
674。
碎石。
m3。
665。
碎石。
瓜米。
m3。
86。
第二條乙方向甲方提供企業(yè)資質(zhì)等相關(guān)報告及相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量證明書。
第三條、質(zhì)量要求，技術(shù)標準：
乙方所供給甲方的材料達到相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量驗收規(guī)范要求，并復(fù)檢合格，乙方提供的產(chǎn)品應(yīng)滿足環(huán)境及職業(yè)健康標準要求。
第五條交貨方式、地點：
第六條、運輸方式及到達站（港）和費用承擔(dān)：
由乙方方采取任何方式運輸，運費由乙方方承擔(dān)，由乙方負責(zé)材料運輸途中到達甲方指定地點進行卸貨過程前的所有運輸安全，并承擔(dān)一切法律和經(jīng)濟責(zé)任。
第七條檢驗標準、方法、地點、及提出異議期限：
第8條質(zhì)量要求：
乙方提供的貨物必須達到規(guī)范要求，如超出規(guī)范要求甲方有權(quán)拒絕，由此造成的損失由乙方承擔(dān)。
第九條結(jié)算方式、時間和地點：
第10條付款方式：
辦理好支付程序后由項目部轉(zhuǎn)賬支付，每月結(jié)算次月付款80%，結(jié)算月不足30萬的次月不付款將轉(zhuǎn)到下月結(jié)算支付。
第11條違約責(zé)任：有下列情形之一視為違約：
1、單方無故終止合同；
第十二條本合同爭議的解決方式：
本合同在履約過程中發(fā)生爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的甲乙雙方同意向工程所在地人民法院起訴。
第13條本合同如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決，或者依照國家法律法規(guī)政策處理；
第14條補充條款：
2、乙方材料進場必須由甲方相關(guān)材料人員進行收方確認后在指定地點卸貨，如沒有甲方人員監(jiān)督檢驗卸貨，乙方不得要求計量。
5、乙方必須積極配合按甲方要求時間供貨，如果累計3次未按甲方要求時間供貨（通過協(xié)商甲方同意的除外），甲方有權(quán)認為乙方供貨能力有限，有權(quán)將本合同材料部分或者全部交由其他供應(yīng)方供應(yīng)，乙方不得干涉和要求其他任何費用補償，前期的材料款按約定期支付且單價按0.9系數(shù)結(jié)算。
第十五條本合同一式四份，甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，甲乙雙方各執(zhí)兩份具有同等法律效力。
以下無正文。
需方（甲方）：供方：（乙方）。
地址：地址:。
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶銀行開戶銀行。
賬號：賬號：
合同訂立時間：
合同訂立地：
工程材料采購合同糾紛篇七
甲、乙供需雙方經(jīng)協(xié)商，就乙方為甲方提供辦公家具（見明細）業(yè)務(wù)，一致達成。
如下協(xié)議：
一、質(zhì)量要求：以甲方的要求及圖紙標示為準。
二、技術(shù)標準：以國家標準及行業(yè)標準為技術(shù)、質(zhì)量標準。
三、驗收標準：貨到現(xiàn)場安裝完畢后開始驗收，所供應(yīng)的全部家具應(yīng)符合甲方的。驗收標準，要求外觀無瑕疵，結(jié)構(gòu)無松動，規(guī)格、材質(zhì)符合合同約定。
四、交貨時間：________年______月______日。
五、交貨地點：________________。
六、合同總額________________（見訂單明細）：（大寫________________）。
七、貨物明細：（附表一：訂貨單）。
八、付款方式：
作為定金，并于貨到________個工作日內(nèi)，將貨款付清；
2、乙方交貨后，并收回全部貨款的同時，應(yīng)與甲方簽署一份質(zhì)量保證協(xié)議，并向甲方交付質(zhì)量保證金________元，該協(xié)議有效期為________年，協(xié)議期滿后，如無任何質(zhì)量問題或糾紛，甲方應(yīng)全額退還質(zhì)量保證金，如有售后維修或質(zhì)量問題，甲方有權(quán)在通知乙方后，扣除相應(yīng)質(zhì)量保證作為損失補償。
九、包裝與運輸費用：由乙方承擔(dān)。
十、甲方責(zé)任：甲方應(yīng)按合同約定的時間及金額付款。
十一、乙方責(zé)任：
1、乙方所提供的產(chǎn)品，必須達到合同約定的規(guī)格、材質(zhì)及相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標準（或與封樣、圖紙標示相符），否則，甲方有權(quán)拒收且不付貨款，或扣除總貨款的________%~________%的違約金。
2、乙方必須按照甲方指定的時間、地點將貨送到，否則，甲方有權(quán)拒收且不付貨款，或扣除總貨款的________%~________%的違約金。
3、乙方應(yīng)保證在合同約定的維修期內(nèi)，為甲方無償提供維修服務(wù)，除非人為損壞，否則不得以任何理由收取任何費用，一般報修應(yīng)在________個工作日內(nèi)服務(wù)到位，否則甲方有權(quán)扣除相應(yīng)質(zhì)量責(zé)任保證金。
十二、合同未盡事宜，均按《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》等法律、法規(guī)執(zhí)行。
十三、合同附頁、訂貨單、收貨驗收單與合同正本具同等法律效力。
十四、如對本合同發(fā)生歧義或糾紛，由________仲裁委員會裁決，同時各自保留法律訴訟權(quán)力。
工程材料采購合同糾紛篇八
[提要]由多家單位聯(lián)合投資的建設(shè)工程有多種運作模式，其中一種就是由聯(lián)建單位中的一家出面訂立合同，負責(zé)工程建設(shè)的日常事務(wù)，其余各方或是提供土地、資金，或是負責(zé)項目立項，一般不與承包方直接，此種運作模式下，一旦發(fā)包方和承包方之間發(fā)生合同糾紛，對于如何確定責(zé)任主體，實踐中存在不同的觀點和做法。本文筆者依據(jù)建設(shè)工程承包人的法定優(yōu)先權(quán)進行推演，認為應(yīng)當(dāng)將全體聯(lián)建單位都列為合同糾紛的當(dāng)事人。
一、審判實踐中存在的問題。
建設(shè)工程合同是《中華人民共和國合同法》規(guī)定的，由承包人進行工程建設(shè)而發(fā)包人支付價款的一類獨立的合同。由于建設(shè)工程存在建設(shè)周期長、資金需求量大的特點，由多家單位聯(lián)合投資的情況較為普遍。在具體運作過程中，有多種運作模式，常見的有三種，第一種是投資各方共同組建有獨立法人資格的項目公司，由項目公司作為發(fā)包人對外簽約;第二種是設(shè)立籌建辦公室或指揮部(不進行工商登記)，由籌建辦公室或指揮部對外完成招投標及簽約工作;第三種是由聯(lián)建單位中的一家出面訂立合同，負責(zé)工程建設(shè)的日常事務(wù)，其余各方或是提供土地、資金，或是負責(zé)項目立項，一般不與承包方直接。
第一種模式由項目公司直接承擔(dān)責(zé)任，第二種模式則參照《中華人民共和國民法通則》第五十二條關(guān)于共同經(jīng)營、不具備法人條件的規(guī)定，由聯(lián)營各方承擔(dān)責(zé)任。目前爭議較大的是第三種運作模式。爭議在于是否要將未參與發(fā)包、簽約過程的聯(lián)建單位確定為訴訟主體。如果將未參與發(fā)包、簽約過程的聯(lián)建單位作為案件當(dāng)事人，由于其并不是建設(shè)工程合同的當(dāng)事人，便會出現(xiàn)是否有依據(jù)判令其承擔(dān)合同責(zé)任的問題;如果僅僅是建設(shè)工程合同的當(dāng)事人參與訴訟，由于合同相對方與其他聯(lián)建單位按約定比例取得竣工建筑物的權(quán)利，發(fā)包人不能以竣工建筑物的全部權(quán)利向承包方承擔(dān)債務(wù)，亦會產(chǎn)生承包人的利益如何予以保護的問題。由于目前尚無明確的法律規(guī)定，各法院在實踐中做法不一，影響了執(zhí)法的統(tǒng)一性。
二、目前的解決模式。
1、基于合同相對性原則確認責(zé)任主體。該種模式認為，建設(shè)工程合同案件既然是基于合同而產(chǎn)生糾紛，法院就應(yīng)當(dāng)圍繞合同關(guān)系進行審理，根據(jù)合同的相對性原則確認責(zé)任主體。如果將合同關(guān)系以外的主體列入合同糾紛中一并解決，勢必將同時審理兩個法律關(guān)系，有違一案一訴的基本訴訟原則。而且，合同的效力在一般情況下只及于合同當(dāng)事人(第三人侵害債權(quán)等情況不屬本文討論范圍)，對合同外的當(dāng)事人不產(chǎn)生拘束力。因此，責(zé)任主體只能確定為簽約的建設(shè)單位。雖然如此處理，可能因合同相對方履約能力有限會對承包方的利益有所影響，但可促使承包方正視交易風(fēng)險，規(guī)范建筑業(yè)市場，逐步杜絕承包方只與聯(lián)建單位中的一方訂立合同的現(xiàn)象。此外，承包方的利益不會因合同的相對性原則而受實際影響，因為《中華人民共和國合同法》規(guī)定了承包方對工程款享有優(yōu)先受償權(quán)，承包方可以在執(zhí)行階段直接申請拍賣建筑物行使優(yōu)先受償權(quán)。
工程材料采購合同糾紛篇九
中冶建工集團有限公司并姚晉川董事長：濱河新區(qū)是寧夏內(nèi)陸開放型經(jīng)濟試驗區(qū)的核心區(qū)，是銀川市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主戰(zhàn)場和經(jīng)濟發(fā)展的重要增長極，寧夏回族自治區(qū)黨委書記李建華，政府主席咸輝，自治區(qū)黨委、市委書記徐廣國，市長白尚成等區(qū)市領(lǐng)導(dǎo)高度重視和關(guān)心支持新區(qū)發(fā)展，今年全區(qū)縣域經(jīng)濟觀摩會銀川六個縣(市)區(qū)共計觀摩點只有七個，而濱河新區(qū)就占了四個。在觀摩點確定后，濱河新區(qū)按照銀川市委、政府的要求，開展了大干100天沖刺縣域經(jīng)濟觀摩競賽活動。
作為濱河新區(qū)施工建設(shè)的主力軍，中冶建工集團旗下所有分公司，主動放棄雙休日、中秋節(jié)、國慶節(jié)長假等休息時間，倒排工期，全力以赴，發(fā)揚白加黑、五加二的實干精神，加班加點，搶工期、搶進度，特別是在工程建設(shè)的關(guān)鍵時期，中冶建工集團姚晉川董事長親自過問施工進度，親自調(diào)度資金安排，有力保障了工程項目的順利推進，確保了自治區(qū)觀摩點項目順利完成和觀摩點沿線項目順利推進，為濱河新區(qū)和銀川市增了光、添了彩，充分體現(xiàn)了中冶建工集團全體干部職工作為“國字號”企業(yè)特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻的良好品質(zhì)。
2016年10月8日。
工程材料采購合同糾紛篇十
出賣方(乙方)：______________。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，就_型號裝修材料相關(guān)事宜達成如下協(xié)議：
第一條供貨概況。
1、供貨內(nèi)容。
2、供貨地點：_______公司。
3、供貨日期：________年0_______月_______日
4、供貨質(zhì)量：合格。
乙方對其產(chǎn)品保修，保修期為1年，在保修期內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負責(zé)三包(包修、包換、包退)，費用由乙方負擔(dān)，保修期滿后甲方享有終身成本價維修服務(wù)。
第二條合同總價。
合同總價：大寫(人民幣)貳佰萬元整;。
第三條付款方式。
待驗收合格后兩個工作日內(nèi)一次性現(xiàn)金支付。
第四條甲、乙雙方權(quán)利義務(wù)。
一、甲方權(quán)利義務(wù)。
1、甲方需在安裝前說明相關(guān)的施工內(nèi)容，進行技術(shù)交底。
2、指派莊小明為甲方代表，負責(zé)合同履行。對乙方供貨、質(zhì)量數(shù)量進行監(jiān)督檢查。乙方必須服從甲方指派代表合理的管理。
二、乙方權(quán)利義務(wù)。
1、乙方必須向甲方提供生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的手續(xù)。其提供的產(chǎn)品，必須符合相關(guān)的國家、行業(yè)或企業(yè)標準，并隨貨附帶產(chǎn)品合格證、化驗報告等手續(xù)。
2、乙方負責(zé)將貨物運送至約定地點，承擔(dān)相應(yīng)運輸、保管、裝卸費用，并在貨物交付給甲方前承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任，如乙方提供的貨物包裝、產(chǎn)品規(guī)格質(zhì)量及安裝不符合要求，或因乙方產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量問題，引發(fā)甲方生產(chǎn)或質(zhì)量事故，造成甲方損失的，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方為此支付的所有費用(包括但不限于賠償?shù)馁M用、必要的律師費、罰款等)，此責(zé)任不因甲方已進行質(zhì)量監(jiān)測而免除。
第五條違約責(zé)任。
1、甲方按規(guī)定時間及方式向乙方付款。如未按規(guī)定時間付款，每延期一天，則向乙方支付應(yīng)付款項的5‰違約金。
2、工程竣工后，甲方應(yīng)及時對乙方進行驗收，并在2個工作日內(nèi)完成驗收工作。每延期一天，則向乙方支付應(yīng)付款項的5‰0違約金。
3、所供材料的'品種、規(guī)格不符合本合同規(guī)定時，乙方應(yīng)負責(zé)退、換，由于上述原因延誤交貨時間，每延期一天，乙方應(yīng)按延期交貨部分貨款總值的5‰向甲方支付違約金。
4、如果乙方不能按合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨，則乙方付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的違約金。
5、乙方不能按合同規(guī)定時間交貨時，每延期一天，乙方應(yīng)按延期交貨部分貨款總值的5‰向甲方支付違約金。
第六條免責(zé)條款。
甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?，部分履行合同的理由。在取得有關(guān)機構(gòu)證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第七條合同爭議解決方式。
本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，也可由合同簽訂地工商行政管理部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
第八條合同生效。
本合同一式貳份，甲、乙雙方各持壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，可由甲、乙雙方協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，具有同等效力。
甲方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
工程材料采購合同糾紛篇十一
乙方(供貨單位):_____________________。
丙方(施工單位):_____________________。
為確保工程質(zhì)量、材料質(zhì)量為根本，施工工藝是關(guān)鍵。目前建筑材料市場魚龍混雜，材料質(zhì)量、價格懸殊太大的情況，甲、乙、丙三方根據(jù)平等互利、等價有償、協(xié)商一致的原則，就甲方指定的材料及清單暫定價的材料事宜，經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議:。
:______________________。
:__________級。
1、一類:甲方指定及代付款材料。
2、二類:清單暫定價及代付款材料。
3、三類:甲方指定及清單暫定價不代付款材料。
1、首先丙方與乙方根據(jù)甲方有求簽訂材料供貨表(附表一)，注明材料名稱、品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、單價、合價等。
2、丙方與乙方簽訂材料供貨表后，報甲方認證簽字，同時報材料合格證，檢測報告及樣品一份。
3、丙方用貨應(yīng)提前通知乙方，說明用貨數(shù)量、規(guī)格、型號、到貨日期等，乙方承擔(dān)運輸相關(guān)費用，運至丙方所在工地現(xiàn)場。
4、驗收:丙方收到貨后，即進行驗收，對不合格或不符合要求的材料應(yīng)退換。需監(jiān)理進行檢查的材料，丙方應(yīng)通知監(jiān)理檢查。
5、材料價格包括儲藏、運輸、裝卸、保險、利潤、稅金、售后服務(wù)等費用。如與市場或政策性價格調(diào)整，應(yīng)及時通知另兩方協(xié)商作相應(yīng)調(diào)整。
1、屬于一、二類材料為丙方委托甲方代為支付乙方材料費(乙方開據(jù)材料發(fā)票給丙方，丙方開據(jù)工程發(fā)票給甲方，結(jié)算時甲方從乙方工程款中扣除)。屬于三類材料，丙方直接給乙方付材料費。丙方不得將三類材料列入一、二類材料。
2、三方認定的清單暫定價材料價格，作為丙方竣工決算時材料調(diào)整的依據(jù)。
3、付款方式:甲方根據(jù)丙方與乙方收貨數(shù)量清單和丙方委托付款憑證直接向乙方支付貨款。有質(zhì)保期的`材料，甲方根據(jù)丙方委托，付款至_____%，剩余_____%質(zhì)保期滿_____年后無質(zhì)量問題，_____日內(nèi)一次無息付清。未經(jīng)乙方同意，甲方不得將貨款交給乙方其他任何商務(wù)人員。
1、乙方向丙方提供符合國家質(zhì)量及符合附表1質(zhì)量要求及品牌的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品、合格證。
2、乙方保證其提供的所有產(chǎn)品均為按國家標準的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品，若甲方發(fā)現(xiàn)乙方提供的產(chǎn)品不是原產(chǎn)地和套牌生產(chǎn)的產(chǎn)品，甲方將對乙方該批產(chǎn)品價值_____%的罰款處罰。
3、如因乙方材料質(zhì)量問題給丙方造成損失，丙方應(yīng)第一時間通知乙方和甲方，并保護好現(xiàn)場，乙方負責(zé)對所造成的損失向甲方進行賠償。如因丙方施工工藝造成損失，其責(zé)任自行承擔(dān)。
4、乙方有義務(wù)及時對產(chǎn)品的質(zhì)量、用戶意見等信息對甲方進行反饋;。
5、乙方應(yīng)配合丙方工程進度的實施，向甲方提供合理的優(yōu)化方案安裝技術(shù)支持。
1、丙方應(yīng)為乙方提供材料的存放地，并給予妥善的保管。
2、丙方應(yīng)對每次所到材料進行質(zhì)量抽檢。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量等情況及時向甲方、監(jiān)理通報。
3、丙方應(yīng)及時把所到現(xiàn)場并驗收的管材清單(復(fù)印件)交甲方負責(zé)人。
4、丙方未事先書面對非應(yīng)用環(huán)境或特殊使用要求做出說明和非正規(guī)操作及人為破壞所成的損失，全部責(zé)任由丙方承擔(dān)，乙方將不承擔(dān)責(zé)任。
5、丙方收到乙方產(chǎn)品，應(yīng)立即驗收，如對貨物驗收有異議，第一時間內(nèi)通知甲方和乙方，否則視作貨物無誤。
6、丙方所收到材料只能用于本工程，不得銷售或用于其他工程。
1、甲方對乙方提供與本合同有關(guān)的技術(shù)上及交易的商業(yè)情況予以保密。
2、甲方應(yīng)監(jiān)督乙、丙方，保證所需材料及配件全部用于該工程，不得流入其他銷售渠道及其他工程，否則，一切后果均有甲方、丙方承擔(dān)。
3、甲方有權(quán)隨時對貨物進行第二次抽檢(合格產(chǎn)品檢測費由甲方承擔(dān))。
乙方違反本合同條款規(guī)定或因供貨不及時、質(zhì)量等問題，丙方應(yīng)以書面的形式通過信函或傳真的方式通知乙方，乙方應(yīng)在三日內(nèi)書面答復(fù)，否則視為承認該通知書的要求，購銷合同關(guān)系自動解除，甲方有權(quán)取消乙方供貨資格，并終止合同。
本合同有效期為“____________________________”項目結(jié)束。
三方在合同履行過程中如產(chǎn)生糾紛，由三方協(xié)調(diào)解決。協(xié)商不成，在合同簽訂地法院訴訟。
十一、本合同壹式_____份，甲方_____份、乙方_____份，丙方_____份，甲、乙、丙三方簽訂蓋章之日起生效，同時起法律保護作用。
十一、合同未盡事宜，由三方協(xié)商簽定補充協(xié)議作為附件，附件與本合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章):_______________。
_______年_____月_____日。
乙方(蓋章):_______________。
_______年_____月_____日。
丙方(蓋章):_______________。
_______年_____月_____日。
工程材料采購合同糾紛篇十二
供方（乙方）：__________________。
簽訂時間：年月日。
第一條：標的、數(shù)量、價款及交（提）貨時間。
第二條、質(zhì)量標準：產(chǎn)品質(zhì)量達國家標準要求。乙方供貨到場時，須同時提交產(chǎn)品檢查報告、合格證以及其他需要提供的說明產(chǎn)品質(zhì)量的證書證件。
第三條、供貨方式：每次發(fā)貨前，甲方須提前三天，以書面的形式向乙方提供供貨數(shù)量，并明確發(fā)貨人的地點和接收人。
第四條、運輸方式及到達地點和費用的承擔(dān)：運輸費由乙方承擔(dān)，運輸中的一切風(fēng)險包括交通事故、材料丟失，由乙方承擔(dān)，甲方按甲方產(chǎn)品需要單為準，送達目的地的產(chǎn)品，雙方的履行相關(guān)手續(xù)后，甲方應(yīng)全部接受：甲方指定的卸貨地點必須具備車輛進出卸貨條件，否則造成的前部經(jīng)濟損失由甲方補償。
第五條、結(jié)算方式：
第六條、違約責(zé)任：違約方依據(jù)《中華人民共和國合同法》條款規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。
第七條、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)在的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決：協(xié)商不成也可以直接向出賣人（即供貨方）所在地人民法院起訴。
第八條、乙方收到甲方訂貨單后合同開始履行。
第九條、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，均具有同等法律效力。
第十條、其他約定事項：
年月日年月日。
工程材料采購合同糾紛篇十三
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上就裝飾材料供貨事宜達成協(xié)議如下：
乙方保證所供產(chǎn)品符合國家標準及行業(yè)標準以及甲方對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，乙方應(yīng)隨貨提供產(chǎn)品合格證等證明文件。
供貨方式為：
供貨時間：
供貨地點：xxx。
安裝方式為（乙方安裝/甲方自裝）；選擇乙方安裝的，安裝標準為《北京市裝飾工程質(zhì)量驗收標準》，《北京市高級建筑裝飾工程質(zhì)量驗收標準》，安裝費用由乙方承擔(dān)，甲方應(yīng)為乙方提供必要的安裝條件。
雙方約定以協(xié)商的方式支付價款。簽訂本合同時，甲方支付（定金/預(yù)付款）xxx元（定金不得超過總價款的20%），貨到驗收后一次性支付余款。
（一）乙方違約責(zé)任：
2、乙方遲延交貨的，每日應(yīng)向甲方支付遲延部分價款x%的違約金；遲延交貨超過x日的，除支付違約金外，甲方還有權(quán)解除合同，乙方已收取的定金、預(yù)付款或價款應(yīng)全額返還，但甲方在不收取違約金的情況下有權(quán)要求乙方雙倍返還定金。
（二）甲方違約責(zé)任：
1、甲方遲延提貨的，每日應(yīng)向乙方支付遲延部分價款x%的違約金；
2、甲方無正當(dāng)理由單方解除合同的，應(yīng)賠償由此給乙方造成的'損失，已支付的定金無權(quán)要求返還。
本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商或向市場主辦單位、消費者協(xié)會申請調(diào)解解決，也可向行政機關(guān)提出申訴；協(xié)商、調(diào)解、申訴解決不成的，應(yīng)向人民法院提起訴訟，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
甲方（章）：
委托代理人：
聯(lián)系電話：
乙方（章）：
委托代理人：
聯(lián)系電話：
簽訂地點：
__年__月__日。
工程材料采購合同糾紛篇十四
丙方(施工單位):_____________________。
為確保工程質(zhì)量、材料質(zhì)量為根本，施工工藝是關(guān)鍵。目前建筑材料市場魚龍混雜，材料質(zhì)量、價格懸殊太大的情況，甲、乙、丙三方根據(jù)平等互利、等價有償、協(xié)商一致的原則，就甲方指定的材料及清單暫定價的材料事宜，經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議:。
:______________________。
:__________級。
1、一類:甲方指定及代付款材料。
2、二類:清單暫定價及代付款材料。
3、三類:甲方指定及清單暫定價不代付款材料。
1、首先丙方與乙方根據(jù)甲方有求簽訂材料供貨表(附表一)，注明材料名稱、品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、單價、合價等。
2、丙方與乙方簽訂材料供貨表后，報甲方認證簽字，同時報材料合格證，檢測報告及樣品一份。
3、丙方用貨應(yīng)提前通知乙方，說明用貨數(shù)量、規(guī)格、型號、到貨日期等，乙方承擔(dān)運輸相關(guān)費用，運至丙方所在工地現(xiàn)場。
4、驗收:丙方收到貨后，即進行驗收，對不合格或不符合要求的材料應(yīng)退換。需監(jiān)理進行檢查的材料，丙方應(yīng)通知監(jiān)理檢查。
5、材料價格包括儲藏、運輸、裝卸、保險、利潤、稅金、售后服務(wù)等費用。如與市場或政策性價格調(diào)整，應(yīng)及時通知另兩方協(xié)商作相應(yīng)調(diào)整。
1、屬于一、二類材料為丙方委托甲方代為支付乙方材料費(乙方開據(jù)材料發(fā)票給丙方，丙方開據(jù)工程發(fā)票給甲方，結(jié)算時甲方從乙方工程款中扣除)。屬于三類材料，丙方直接給乙方付材料費。丙方不得將三類材料列入一、二類材料。
2、三方認定的清單暫定價材料價格，作為丙方竣工決算時材料調(diào)整的依據(jù)。
3、付款方式:甲方根據(jù)丙方與乙方收貨數(shù)量清單和丙方委托付款憑證直接向乙方支付貨款。有質(zhì)保期的材料，甲方根據(jù)丙方委托，付款至_____%，剩余_____%質(zhì)保期滿_____年后無質(zhì)量問題，_____日內(nèi)一次無息付清。未經(jīng)乙方同意，甲方不得將貨款交給乙方其他任何商務(wù)人員。
1、乙方向丙方提供符合國家質(zhì)量及符合附表1質(zhì)量要求及品牌的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品、合格證。
2、乙方保證其提供的所有產(chǎn)品均為按國家標準的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品，若甲方發(fā)現(xiàn)乙方提供的產(chǎn)品不是原產(chǎn)地和套牌生產(chǎn)的產(chǎn)品，甲方將對乙方該批產(chǎn)品價值_____%的罰款處罰。
3、如因乙方材料質(zhì)量問題給丙方造成損失，丙方應(yīng)第一時間通知乙方和甲方，并保護好現(xiàn)場，乙方負責(zé)對所造成的損失向甲方進行賠償。如因丙方施工工藝造成損失，其責(zé)任自行承擔(dān)。
4、乙方有義務(wù)及時對產(chǎn)品的質(zhì)量、用戶意見等信息對甲方進行反饋;。
5、乙方應(yīng)配合丙方工程進度的實施，向甲方提供合理的優(yōu)化方案安裝技術(shù)支持。
1、丙方應(yīng)為乙方提供材料的存放地，并給予妥善的保管。
2、丙方應(yīng)對每次所到材料進行質(zhì)量抽檢。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量等情況及時向甲方、監(jiān)理通報。
3、丙方應(yīng)及時把所到現(xiàn)場并驗收的管材清單(復(fù)印件)交甲方負責(zé)人。
4、丙方未事先書面對非應(yīng)用環(huán)境或特殊使用要求做出說明和非正規(guī)操作及人為破壞所成的損失，全部責(zé)任由丙方承擔(dān)，乙方將不承擔(dān)責(zé)任。
5、丙方收到乙方產(chǎn)品，應(yīng)立即驗收，如對貨物驗收有異議，第一時間內(nèi)通知甲方和乙方，否則視作貨物無誤。
6、丙方所收到材料只能用于本工程，不得銷售或用于其他工程。
1、甲方對乙方提供與本合同有關(guān)的技術(shù)上及交易的商業(yè)情況予以保密。
2、甲方應(yīng)監(jiān)督乙、丙方，保證所需材料及配件全部用于該工程，不得流入其他銷售渠道及其他工程，否則，一切后果均有甲方、丙方承擔(dān)。
3、甲方有權(quán)隨時對貨物進行第二次抽檢(合格產(chǎn)品檢測費由甲方承擔(dān))。
乙方違反本合同條款規(guī)定或因供貨不及時、質(zhì)量等問題，丙方應(yīng)以書面的形式通過信函或傳真的方式通知乙方，乙方應(yīng)在三日內(nèi)書面答復(fù)，否則視為承認該通知書的要求，購銷合同關(guān)系自動解除，甲方有權(quán)取消乙方供貨資格，并終止合同。
本合同有效期為“____________________________”項目結(jié)束。
三方在合同履行過程中如產(chǎn)生糾紛，由三方協(xié)調(diào)解決。協(xié)商不成，在合同簽訂地法院訴訟。
十一、本合同壹式_____份，甲方_____份、乙方_____份，丙方_____份，甲、乙、丙三方簽訂蓋章之日起生效，同時起法律保護作用。
十一、合同未盡事宜，由三方協(xié)商簽定補充協(xié)議作為附件，附件與本合同具有同等法律效力。
甲方：________________。
乙方：________________。
甲、乙供需雙方經(jīng)協(xié)商，就乙方為甲方提供辦公家具(見明細)業(yè)務(wù)，一致達成。
如下協(xié)議:。
一、質(zhì)量要求:以甲方的要求及圖紙標示為準。
二、技術(shù)標準:以國家標準及行業(yè)標準為技術(shù)、質(zhì)量標準。
三、驗收標準:貨到現(xiàn)場安裝完畢后開始驗收，所供應(yīng)的全部家具應(yīng)符合甲方的。驗收標準，要求外觀無瑕疵，結(jié)構(gòu)無松動，規(guī)格、材質(zhì)符合合同約定。
四、交貨時間:________年______月______日。
五、交貨地點:________________。
六、合同總額________________(見訂單明細):（大寫________________)。
七、貨物明細:(附表一:訂貨單)。
八、付款方式:。
作為定金，并于貨到________個工作日內(nèi)，將貨款付清;。
2、乙方交貨后，并收回全部貨款的同時，應(yīng)與甲方簽署一份質(zhì)量保證協(xié)議，并向甲方交付質(zhì)量保證金________元，該協(xié)議有效期為________年，協(xié)議期滿后，如無任何質(zhì)量問題或糾紛，甲方應(yīng)全額退還質(zhì)量保證金，如有售后維修或質(zhì)量問題，甲方有權(quán)在通知乙方后，扣除相應(yīng)質(zhì)量保證作為損失補償。
九、包裝與運輸費用:由乙方承擔(dān)。
十、甲方責(zé)任:甲方應(yīng)按合同約定的時間及金額付款。
十一、乙方責(zé)任:。
1、乙方所提供的產(chǎn)品，必須達到合同約定的規(guī)格、材質(zhì)及相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標準(或與封樣、圖紙標示相符)，否則，甲方有權(quán)拒收且不付貨款，或扣除總貨款的________%~________%的違約金。
2、乙方必須按照甲方指定的時間、地點將貨送到，否則，甲方有權(quán)拒收且不付貨款，或扣除總貨款的________%~________%的違約金。
3、乙方應(yīng)保障在合同約定的維修期內(nèi)，為甲方無償提維修服務(wù)，除非人為損壞，否則不得以任何理由收取任何費用，一般報修應(yīng)在________個工作日內(nèi)服務(wù)到位，否則甲方有權(quán)扣除相應(yīng)質(zhì)量責(zé)任保證金。
十二、合同未盡事宜，均按《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》等法律、法規(guī)執(zhí)行。
十三、合同附頁、訂貨單、收貨驗收單與合同正本具同等法律效力。
十四、如對本合同發(fā)生歧義或糾紛，由________仲裁委員會裁決，同時各自保留法律訴訟權(quán)力。
工程材料采購合同糾紛篇十五
上訴人{公司10}因建筑設(shè)備租賃合同糾紛一案，不服東營區(qū)人民法院東經(jīng)初字第139-1號民事裁定，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。上訴人{公司10}委托代理人{黃1x}、{鞏2x}、被上訴人{公司3}委托代理人{徐5x}、{公司6}委托代理人{成8x}、{王9x}到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審裁定認定：6月6日，曹際樣以莒縣建筑安裝工程總公司的名義與原告簽訂了租賃合同，約定原告租賃給莒縣建筑安裝工程總公司各種建筑設(shè)備，莒縣建筑安裝工程總公司按約定支付租賃費。工程建設(shè)律師發(fā)現(xiàn)，合同上租用方加蓋了莒縣建筑安裝工程總公司合同專用章。萬杰集團為被告莒縣建筑安裝工程總公司出具擔(dān)保書，約定所租物品的價值及租賃費由其擔(dān)保承付，在工程造價費中代扣。
山東省莒縣建筑安裝工程總公司于5月24日注銷，其債權(quán)債務(wù)由其改制后的{公司3}處理。
原審法院認為，原告與曹際樣簽訂的租賃合同租用方雖然加蓋了莒縣建筑安裝工程總公司合同專用章，但由于改制后的{公司3}對該印章不予認可，原告也未提供足以證明曹際樣經(jīng)山東省莒縣建筑安裝工程總公司授權(quán)的證據(jù)，故原告主張與山東省莒縣建筑安裝工程總公司簽訂租賃合同及存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系的主張不能成立，原告應(yīng)向有關(guān)直接責(zé)任人主張權(quán)利，{公司3}不應(yīng)作為本案的被告承擔(dān)責(zé)任，不具備本案被告的主體資格。原告以{公司6}為山東省莒縣建筑安裝工程總公司提供保證為由而要求其承擔(dān)連帶保證責(zé)任缺乏相應(yīng)的事實和理由，不符合法律規(guī)定。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條、《最高人民法院關(guān)于適用中華人民共和國民事訴訟法若干問題的意見》第一百三十九條的規(guī)定，裁定駁回原告{公司10}的起訴，案件受理費50元，由原告{公司10}負擔(dān)。
上訴人{公司10}在二審中以原審裁定認定事實不清、適用法律錯誤為由，請求依法撤銷一審裁定，發(fā)回重審，訴訟費用由被上訴人負擔(dān)。
被上訴人{公司3}以原審裁定認定事實清楚，適用法律正確為由，請求依法駁回上訴人的上訴，維持原裁定。
被上訴人{公司6}以原審裁定認定事實清楚、適用法律正確為由，請求駁回上訴人的上訴，維持原裁定。
本院經(jīng)審理認為，上訴人{公司10}以萬杰集團為莒縣建筑安裝工程總公司提供的經(jīng)濟擔(dān)保書為由，起訴{公司6}承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任符合法律規(guī)定，上訴人的上訴理由成立，應(yīng)予采納。
工程材料采購合同糾紛篇十六
買方（甲方）：
賣方（乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在自愿、平等、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就混凝土原材料買賣事宜協(xié)商訂立本合同。
第一條、材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價。
第二條、材料應(yīng)符合下列第_________項技術(shù)標準（包括質(zhì)量要求）。
1、國家標準，標準號。
2、地方標準，標準號。
3、雙方約定的附加技術(shù)要求（見附件）。
第三條、計量方法國家或主管部門有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行；無規(guī)定的，雙方約定為：。
第四條、包裝標準和包裝物的供應(yīng)與回收對于包裝標準，國家或主管部門有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行；無規(guī)定的，雙方約定為：_____無____。對于包裝物，除國家規(guī)定由甲方供應(yīng)的以外，應(yīng)由乙方負責(zé)供應(yīng)；包裝物的回收為：_____無____。
第五條交貨方法、運輸方式、到貨地點。
1、交貨方法：_________。
2、運輸方式：________。
3、交貨地點：______。
4、甲方應(yīng)提前________小時以（書面電話）方式向乙方提出供貨需求；交貨完畢雙方應(yīng)簽字確認。
第六條、驗收方法。
1、甲方應(yīng)在貨到24小時內(nèi)按相關(guān)標準進行驗收。
2、經(jīng)驗收不合格的，甲方有權(quán)拒收并退回乙方。
3、甲方因使用、保管不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的.，應(yīng)自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
第七條、價款結(jié)算及支付。
1、價款的結(jié)算依據(jù)：雙方簽字確認的磅單或簽字蓋章的對賬單。
2、價款的支付方式：_________。
3、價款的支付時間：_________。
4、在供貨過程中，如甲方不能按合同約定期限支付價款，乙方可中止供貨，但應(yīng)提前____日通知甲方。
第八條、違約責(zé)任。
1、甲方未按本合同約定給付價款的，自應(yīng)付價款之日起按銀行同期貸款利率向乙方支付所欠價款的利息。
2、甲方未按合同約定履行其他義務(wù)的，應(yīng)按_________向乙方支付違約金；給乙方造成損的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、乙方未按合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)按_________向甲方支付違約金；給甲方造成損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、因不可抗力原因致使本合同不能繼續(xù)履行或造成的損失，甲、乙雙方互不承擔(dān)責(zé)任；因不可抗力原因而終止合同造成的損失，由雙方協(xié)商承擔(dān)。
第九條、爭議解決方式本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或向_________申請調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解解決不成的，按下列第_________種方式解決：
1、向_________人民法院提起訴訟；
2、向_________仲裁委員會提起仲裁。
第十條、其他約定事項_________。
第十一條、未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致可另行補充約定。補充約定與附件均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
第十一條、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同及附件一式_________份，甲方_________份，乙方_________份，具有同等法律效力。
買方（簽章）：_______賣方（簽章）：________。
住所：________住所：_________法。
定代表人：_________法定代表人：_________。
電話：_________電話：_________。
委托代理人：_________。
電話：_________電話：_________。
__年__月__日。
工程材料采購合同糾紛篇一
經(jīng)協(xié)商同意，根據(jù)中華人民共和國合同法的規(guī)定，訂立合同如下：
第一條、甲方向乙方訂貨總值為人民幣_________元。
第二條、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量（技術(shù)指標）。
___________________。
第三條、產(chǎn)品包裝規(guī)格及費用。
___________________。
第四條、驗收方法。
___________________。
第五條、貨款及費用等付款及結(jié)算辦法。
___________________。
第六條、交貨規(guī)定。
1、交貨方式：______________。
2、交貨地點：______________。
3、交貨日期：______________。
4、運輸費：______________。
第七條、經(jīng)濟責(zé)任。
1、乙方應(yīng)負的經(jīng)濟責(zé)任。
（1）產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符本合同規(guī)定時，甲方同意利用者，按質(zhì)論價。不能利用的，乙方應(yīng)負責(zé)保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的萬分之_____計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
（2）乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應(yīng)照數(shù)補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔(dān)。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應(yīng)付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的罰金。
（3）產(chǎn)品包裝不符本合同規(guī)定時，乙方應(yīng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)返修或重新包的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應(yīng)按不符合同規(guī)定包裝價值_____%的罰金付給甲方。
（4）產(chǎn)品交貨時間不符合同規(guī)定時，每延期一天，乙方應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之_____的罰金。
2、甲方應(yīng)負的經(jīng)濟責(zé)任。
（1）甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格，應(yīng)償付變更部分貨款（或包裝價值）總值_________%的罰金。
（2）甲方如中途退貨，應(yīng)事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應(yīng)由甲方償付乙方退貨部分貨款總值_________%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍按合同規(guī)定收貨。
（3）甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應(yīng)付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值萬分之_____的罰金。如甲方始終不能提出應(yīng)提交的上述資料等，應(yīng)視同中途退貨處理。
（4）屬甲方自提的材料，如甲方未按規(guī)定日期提貨，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之_____的罰金。
（5）甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款，每延期一天，應(yīng)按延期付款總額萬分之_____計算付給乙方，作為延期罰金。
（6）乙方送貨或代運的產(chǎn)品，如甲方拒絕接貨，甲方應(yīng)承擔(dān)因此而造成的損失和運輸費用及罰金。
第八條、產(chǎn)品價格如需調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商，并報請物價部門批準后方能變更。在物價主管部門批準前，仍應(yīng)按合同原定價格執(zhí)行。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應(yīng)按延期交貨部分總值的萬分之_____作為罰金付給甲方。
第九條、甲、乙、任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商，并報請上級主管部門備案。提出注銷合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲N合同部分總額_____%的補償金。
第十條、如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化，乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時，應(yīng)提前_____天與甲方協(xié)商。
第十一條、本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十二條、甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?，部分履行合同的理由。在取得對方主管機關(guān)證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十三條、本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，解決不了時，任何一方均可向國家規(guī)定的合同管理機關(guān)申請調(diào)解仲裁。如一方對仲裁不服，可于接到仲裁書后____日內(nèi)向人民法院起訴。
第十四條、本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無誤，并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后作廢。
第十五條、本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協(xié)商，另訂附則附于本合同之內(nèi)，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十六條、本合同共一式______份，由甲、乙雙方各執(zhí)正本_____份、副本_____份，并報雙方主管部門各____份。
工程材料采購合同糾紛篇二
地址：
乙方： 公司
地址：
甲方因承包 工程需要，委托乙方采購該工程施工所需材料（如有設(shè)備時則包括，下同），根據(jù)《合同法》等法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠信和友好合作原則，就委托采購事宜經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
1、甲方委托乙方采購的材料范圍
1.1 甲方委托乙方采購的材料范圍包括： ，（詳見合同附件1：甲方委托乙方采購工程材料（設(shè)備）清單），其品名、品牌、規(guī)格、型號、性能、數(shù)量等必須符合本工程設(shè)計圖紙和設(shè)計技術(shù)要求，符合有關(guān)合同（指甲方與業(yè)主方簽訂的本工程承包合同（即主合同）和甲方與分包方簽訂的本工程施工勞務(wù)分包合同（即分包合同））約定的標準以及業(yè)主、監(jiān)理和甲方的要求。
1.2 乙方采購供應(yīng)的材料質(zhì)量必須合格，并達到本工程有關(guān)設(shè)計圖紙、技術(shù)文件、標準規(guī)范以及主合同、分包合同和業(yè)主、監(jiān)理的'要求。
2、材料供應(yīng)商的選擇與采購合同的簽訂
2.1 乙方負責(zé)材料供應(yīng)商的選擇，但乙方選擇的供應(yīng)商及其提供的產(chǎn)品品牌、規(guī)格型號等應(yīng)符合業(yè)主、監(jiān)理和甲方的要求或經(jīng)其同意，或者由其進行確定或按照其要求進行選擇，并報甲方審查批準后方可作為選定的本工程的材料供應(yīng)商。
期限及條件，標的物毀損、滅失的風(fēng)險的轉(zhuǎn)移，標的物質(zhì)量保證期、質(zhì)量保證金，售后服務(wù)，違約責(zé)任，不可抗力、爭議解決方法等條款。其中合同標的物品種、規(guī)格型號及質(zhì)量，價款與結(jié)算支付方式、期限及條件等條款必須事先經(jīng)甲方審查同意后才能確定。
乙方應(yīng)使用甲方的相關(guān)采購合同范本。簽訂采購合同須經(jīng)甲方審查后才能簽訂，甲方的審查、修改意見乙方必須執(zhí)行，甲方未審查的采購合同，乙方簽約采購的，視為超出委托范圍，與甲方無關(guān)，甲方有權(quán)不支付其貨款。
2.3 所有采購合同由乙方與材料供應(yīng)商簽訂并履行，不得給甲方設(shè)定任何義務(wù)或負擔(dān)，且均須在簽訂后2日內(nèi)向甲方備案，未備案的，甲方將不予結(jié)算支付該合同價款，乙方并須按未備案合同金額的5%向甲方支付違約金。
如未書面提出用印申請和經(jīng)甲方批準并按甲方要求辦理有關(guān)承諾、擔(dān)保手續(xù)，乙方不得以甲方名義對外簽訂任何采購合同，否則乙方除承擔(dān)該合同產(chǎn)生的一切責(zé)任外，還須按該合同金額的20%向甲方支付違約金。如偽造、私刻甲方印章的，將依法追究法律責(zé)任。
2.4 甲方對乙方采購工作及采購合同的任何審查、同意或批準并不減免乙方應(yīng)負的任何責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險，甲方不受其約束，不因此而承擔(dān)任何責(zé)任。
3 合同價款
3.1本合同價款為 元（大寫人民幣： 整）。本合同價款為固定總價包干，此固定總價 在任何情況下均不予調(diào)整（除非業(yè)主對主合同價款進行了調(diào)整并直接涉及本合同材料價款，且按約定需要調(diào)整）。（注：采用固定單價時，注意修改此處約定）
3.2 本合同價款包括了乙方為完成本合同約定的采購范圍全部工作內(nèi)容所需的一切材料費、運費及保險費以及相應(yīng)人工費、機械使用費、措施費、管理費、規(guī)費、利潤、應(yīng)繳稅金和其他有關(guān)費用以及合同所包含的乙方所有責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險的費用。
3.3 本合同材料單價和總價已經(jīng)考慮了物價上漲、人工工資上漲、運費上漲、法律政策變化、自然因素變化等所有綜合因素。 乙方實際采購價格低于該單價和總價時，價差由乙方享有；乙方實際采購價格等于或高于該單價和總價時，風(fēng)險由乙方自負。
3.4 本工程發(fā)生業(yè)主確認的重大設(shè)計變更或另外委派新的項目，而導(dǎo)致材料
用量增減，且業(yè)主因此增加甲方的材料價款或調(diào)減相應(yīng)的材料價款，本合同材料總價作相應(yīng)調(diào)增或調(diào)減，其材料屬于本合同附件 “甲方委托乙方采購材料清單”中已列明單價的材料項目或類似材料項目，按此單價執(zhí)行，沒有此單價的，甲乙雙方在業(yè)主的調(diào)價范圍內(nèi)另行協(xié)商解決。其它情況均不作價款調(diào)整。
其實際的材料使用量的審定原則：在任何情況下都不得超出設(shè)計圖紙（含設(shè)計變更）量、業(yè)主與甲方的結(jié)算量和經(jīng)甲方初審確認的乙方的供應(yīng)量中的最小量。
4、合同價款的支付
4.1 本合同價款甲方按材料購買交貨、使用進度與乙方結(jié)算，并與主合同結(jié)算保持同步，在業(yè)主支付相應(yīng)進度款到賬后7個工作日內(nèi)支付給乙方，支付比例不超過主合同的進度支付比例，乙方不得要求超結(jié)、超付。
4.2 乙方簽訂的采購合同材料款的支付方式：乙方須在甲方指定的施工所在地銀行，以單位名義開立銀行資金賬戶，由甲方、乙方、銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議，由甲方及銀行對賬戶資金進行監(jiān)管，甲方支付給乙方的本合同款項資金均須進入該帳戶，乙方須將材料費支付計劃按期報甲方審核、蓋章后交銀行按支付計劃支付，確保資金專用于本工程。監(jiān)管賬戶不得辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，若需辦理，僅限辦理具有查詢功能的網(wǎng)銀業(yè)務(wù)。若乙方未按本條約定開立監(jiān)管賬戶，乙方本合同所有款項支付均須由乙方向甲方出具委托支付函，由甲方直接代為支付給材料供應(yīng)商。
乙方賬戶名稱：______，開戶銀行：______，賬號：______。
4.3 甲方不為乙方預(yù)付、墊付任何款項，乙方執(zhí)行本合同和采購合同如需墊資，乙方負責(zé)自行解決。甲方發(fā)現(xiàn)乙方存在以甲方名義簽訂的采購合同等款項拖欠未付時，甲方有權(quán)停止支付乙方相應(yīng)款項，優(yōu)先代付乙方相關(guān)拖欠費用（此種情形下乙方也應(yīng)出具委托函給甲方，不出具的，甲方亦有權(quán)代付）。
4.4 本合同甲方委托乙方采購的材料的發(fā)票須以甲方名義開具，乙方結(jié)算本合同價款須向甲方提供合格發(fā)票，同時應(yīng)提供能夠證明貨款已支付的憑據(jù)供甲方查驗（甲方代付款乙方可不提供貨款已支付證明）。
5、雙方義務(wù)、責(zé)任及風(fēng)險
題的聯(lián)系處理等工作。其中材料到貨的清點驗收應(yīng)提前通知甲方參加，共同驗收。
5.2 乙方因運輸、保管、超發(fā)、毀損及丟失等原因造成的損失均由乙方自己承擔(dān)。乙方須承擔(dān)材料在甲方將竣工工程交付業(yè)主前期間的所有風(fēng)險（包括材料的損壞、滅失等）。所有材料都必須用于甲方承包的本工程，材料交付業(yè)主前的所有權(quán)屬甲方。
5.3 有關(guān)材料質(zhì)量檢查、抽樣、檢驗試驗等按主合同規(guī)定應(yīng)進行的工作，由甲方主持或監(jiān)督進行，乙方應(yīng)予執(zhí)行、配合并承擔(dān)相應(yīng)的費用。
5.4 本合同涉及的所有材料的供貨必須無條件的保質(zhì)保量的滿足施工要求，滿足主合同及分包合同的各項要求，如由于乙方采購供應(yīng)上的不及時或者產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或者供應(yīng)商服務(wù)存在瑕疵等原因，給甲方造成窩工停工、返工等不良影響的，乙方無條件承擔(dān)涉及的所有責(zé)任，并賠償由此給甲方造成的所有損失。
5.5 因采購合同與供應(yīng)商發(fā)生的一切爭議，均由乙方負責(zé)協(xié)調(diào)處理并承擔(dān)其費用及結(jié)果；如爭議牽涉甲方或甲方因此被索賠、訴訟的，甲方有權(quán)代表本方進行處理，所有處理及應(yīng)給付費用或敗訴結(jié)果均由乙方承擔(dān)。
6、其他約定
6.1 甲方在與乙方結(jié)算支付材料款時須扣留 10 %的質(zhì)量保證金（不得低于主合同和分包合同規(guī)定的質(zhì)量保證金比例），此質(zhì)量保證金用于甲方工程竣工移交后質(zhì)量保修期內(nèi)應(yīng)由乙方負責(zé)的質(zhì)量問題的修復(fù)，質(zhì)保金不足以支付修復(fù)費用的，可以向乙方追償。該質(zhì)量保證金在主合同規(guī)定的工程質(zhì)量保修期滿，甲方從業(yè)主方結(jié)回質(zhì)量保證金后一個月內(nèi)將余額無息退還給乙方。根據(jù)甲方與業(yè)主簽訂的主合同及工程質(zhì)量保修書規(guī)定，此后發(fā)生的應(yīng)由乙方負責(zé)的質(zhì)量問題，乙方仍負有修復(fù)義務(wù)。
6.2 乙方同意甲方按工程業(yè)主向甲方支付工程款的到賬情況向乙方支付本合同應(yīng)付款項，并不因此追究甲方責(zé)任。
6.3 即使乙方與甲方已經(jīng)辦理了本合同最終結(jié)算，但如果工程業(yè)主方根據(jù)審計等程序調(diào)減了甲方的工程價款，或者甲方審計需要調(diào)整乙方的結(jié)算，乙方同意甲方對乙方的結(jié)算價款相應(yīng)進行調(diào)減。
6.4 在任何情況下，若甲方為乙方墊付或超付了款項，或乙方依約應(yīng)支付給甲方款項而未支付，則甲方有權(quán)將該款項從應(yīng)付給乙方的任何款項中扣回。
7、違約責(zé)任
本合同簽訂后，雙方均應(yīng)認真履行，任何一方不履行、不完全履行相關(guān)義務(wù)或履行不符合約定的，均屬違約，應(yīng)向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任。對不可抗力，雙方按有關(guān)法律和分包合同規(guī)定處理。
8、爭議解決
因本合同發(fā)生的爭議，由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商解決不成，則向合同簽訂地的人民法院起訴解決。
9、其他約定條款
無。
10、附則
10.1 本合同未盡事宜按雙方簽訂的本工程分包合同相關(guān)約定執(zhí)行，沒有約定的，由雙方另行商簽補充協(xié)議。
9.2 本合同簽訂地點： 。
9.3 本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字、加蓋各自公章后生效。
9.4 本協(xié)議一式 5 份，甲方執(zhí) 3 份，乙方執(zhí) 2 份，均具有同等法律效力。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人： 電話： 電話：
年月 日年月 日
工程材料采購合同糾紛篇三
供貨方：(以下簡稱供方)需貨方：(以下簡稱需方)。
供需雙方本著以誠為本、互惠互利的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟法》的規(guī)定，訂立合同如下：
第一條、產(chǎn)品。
第二條、供貨日期：年月日。期間送貨以需方通知為準(需提前三天通知)。
第三條、質(zhì)量要求：供方在需方用貨前提供貨物樣品，由供方提供產(chǎn)品合格證，并負責(zé)產(chǎn)品檢測，檢測費用由供方負責(zé)，檢測報告及現(xiàn)場拉拔試驗提供給需方存檔，供方供給需方同樣質(zhì)量的產(chǎn)品。供貨方必須保證原材料為合格產(chǎn)呂，需方使用后，供方必須保證外墻面不發(fā)生滲漏。如供貨方的產(chǎn)品發(fā)生外墻滲漏、面磚脫落等現(xiàn)象，供貨方應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟損失，并按需方要求的工期負責(zé)外墻面的維修，如果供方未能按需方要求的時間進場維修，需方有權(quán)另擇其他隊伍維修，其相關(guān)費用在留20%的貨款中扣除。
第四條、貨款及費用等付款及結(jié)算辦法：
1、交貨方式：所有貨物由供方送往供需雙方共同約定的交貨地點，所需運輸費用由供方承擔(dān)，并由供方負責(zé)卸車。
2、交貨地點：
3、結(jié)算方式：
第五條經(jīng)濟責(zé)任。
(一)供方應(yīng)負的經(jīng)濟責(zé)任。
1、產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合本合同規(guī)定時，需方同意利用者，按質(zhì)論價。不能利用的，供方應(yīng)負責(zé)包退、包換。由于上述原因延誤交貨時間，每逾期一日，供方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的萬分之三計算向需方償付逾期交貨的違約金。
2、供方示按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時，少交的部分，需方如果需要，應(yīng)照數(shù)補交。如需方需要而供方不能交貨，則供方應(yīng)付繪需方不能交貨部分貨款總值的5%的罰金。
1、供方供貨無誤的前提下，如需方中途退貨或使用其它同類產(chǎn)品，需方應(yīng)賠償本合同總金額5%給共方作為違約金。
2、需方如未按規(guī)定日期向供方付款，每延期一天，應(yīng)按延期付款總額每日萬分之三計算付給供方，作為延期罰金。
第六條產(chǎn)品價格如須調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商后方能變更。
第七條如需方須變更產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時，應(yīng)提前天與供方協(xié)商。
第八條本合同所訂一切條款，任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨，并要求單獨變更、修改合同的一方賠償一切損失。
第九條任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?、部分履行合同的理由。在取得對方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承?dān)違約責(zé)任。
第十條本合同工在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，供需雙方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
第十一條本合同自雙方簽章之日起生效，到供方將全部訂貨送齊經(jīng)需方驗收無誤，并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后作廢。
第十二條本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，由供需雙方協(xié)商另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等效力。
第十三條本合同一式貳份，由甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。
經(jīng)辦人：負責(zé)人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
年月日年月日。
工程材料采購合同糾紛篇四
地址：
乙方：公司。
地址：
甲方因承包工程需要，委托乙方采購該工程施工所需材料（如有設(shè)備時則包括，下同），根據(jù)《合同法》等法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠信和友好合作原則，就委托采購事宜經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
1、甲方委托乙方采購的材料范圍。
1.1甲方委托乙方采購的材料范圍包括：，（詳見合同附件1：甲方委托乙方采購工程材料（設(shè)備）清單），其品名、品牌、規(guī)格、型號、性能、數(shù)量等必須符合本工程設(shè)計圖紙和設(shè)計技術(shù)要求，符合有關(guān)合同（指甲方與業(yè)主方簽訂的本工程承包合同（即主合同）和甲方與分包方簽訂的本工程施工勞務(wù)分包合同（即分包合同））約定的標準以及業(yè)主、監(jiān)理和甲方的要求。
1.2乙方采購供應(yīng)的材料質(zhì)量必須合格，并達到本工程有關(guān)設(shè)計圖紙、技術(shù)文件、標準規(guī)范以及主合同、分包合同和業(yè)主、監(jiān)理的要求。
2.1乙方負責(zé)材料供應(yīng)商的選擇，但乙方選擇的供應(yīng)商及其提供的產(chǎn)品品牌、規(guī)格型號等應(yīng)符合業(yè)主、監(jiān)理和甲方的要求或經(jīng)其同意，或者由其進行確定或按照其要求進行選擇，并報甲方審查批準后方可作為選定的本工程的材料供應(yīng)商。
期限及條件，標的物毀損、滅失的風(fēng)險的轉(zhuǎn)移，標的物質(zhì)量保證期、質(zhì)量保證金，售后服務(wù)，違約責(zé)任，不可抗力、爭議解決方法等條款。其中合同標的物品種、規(guī)格型號及質(zhì)量，價款與結(jié)算支付方式、期限及條件等條款必須事先經(jīng)甲方審查同意后才能確定。
乙方應(yīng)使用甲方的相關(guān)采購合同范本。簽訂采購合同須經(jīng)甲方審查后才能簽訂，甲方的審查、修改意見乙方必須執(zhí)行，甲方未審查的采購合同，乙方簽約采購的，視為超出委托范圍，與甲方無關(guān)，甲方有權(quán)不支付其貨款。
2.3所有采購合同由乙方與材料供應(yīng)商簽訂并履行，不得給甲方設(shè)定任何義務(wù)或負擔(dān)，且均須在簽訂后2日內(nèi)向甲方備案，未備案的，甲方將不予結(jié)算支付該合同價款，乙方并須按未備案合同金額的5%向甲方支付違約金。
如未書面提出用印申請和經(jīng)甲方批準并按甲方要求辦理有關(guān)承諾、擔(dān)保手續(xù)，乙方不得以甲方名義對外簽訂任何采購合同，否則乙方除承擔(dān)該合同產(chǎn)生的一切責(zé)任外，還須按該合同金額的20%向甲方支付違約金。如偽造、私刻甲方印章的，將依法追究法律責(zé)任。
2.4甲方對乙方采購工作及采購合同的任何審查、同意或批準并不減免乙方應(yīng)負的任何責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險，甲方不受其約束，不因此而承擔(dān)任何責(zé)任。
3合同價款。
3.1本合同價款為元（大寫人民幣：整）。本合同價款為固定總價包干，此固定總價在任何情況下均不予調(diào)整（除非業(yè)主對主合同價款進行了調(diào)整并直接涉及本合同材料價款，且按約定需要調(diào)整）。（注：采用固定單價時，注意修改此處約定）。
3.2本合同價款包括了乙方為完成本合同約定的采購范圍全部工作內(nèi)容所需的一切材料費、運費及保險費以及相應(yīng)人工費、機械使用費、措施費、管理費、規(guī)費、利潤、應(yīng)繳稅金和其他有關(guān)費用以及合同所包含的乙方所有責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險的費用。
3.3本合同材料單價和總價已經(jīng)考慮了物價上漲、人工工資上漲、運費上漲、法律政策變化、自然因素變化等所有綜合因素。乙方實際采購價格低于該單價和總價時，價差由乙方享有；乙方實際采購價格等于或高于該單價和總價時，風(fēng)險由乙方自負。
3.4本工程發(fā)生業(yè)主確認的重大設(shè)計變更或另外委派新的項目，而導(dǎo)致材料。
用量增減，且業(yè)主因此增加甲方的材料價款或調(diào)減相應(yīng)的材料價款，本合同材料總價作相應(yīng)調(diào)增或調(diào)減，其材料屬于本合同附件“甲方委托乙方采購材料清單”中已列明單價的材料項目或類似材料項目，按此單價執(zhí)行，沒有此單價的，甲乙雙方在業(yè)主的調(diào)價范圍內(nèi)另行協(xié)商解決。其它情況均不作價款調(diào)整。
其實際的材料使用量的審定原則：在任何情況下都不得超出設(shè)計圖紙（含設(shè)計變更）量、業(yè)主與甲方的結(jié)算量和經(jīng)甲方初審確認的乙方的供應(yīng)量中的最小量。
4、合同價款的支付。
4.1本合同價款甲方按材料購買交貨、使用進度與乙方結(jié)算，并與主合同結(jié)算保持同步，在業(yè)主支付相應(yīng)進度款到賬后7個工作日內(nèi)支付給乙方，支付比例不超過主合同的進度支付比例，乙方不得要求超結(jié)、超付。
4.2乙方簽訂的采購合同材料款的支付方式：乙方須在甲方指定的施工所在地銀行，以單位名義開立銀行資金賬戶，由甲方、乙方、銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議，由甲方及銀行對賬戶資金進行監(jiān)管，甲方支付給乙方的本合同款項資金均須進入該帳戶，乙方須將材料費支付計劃按期報甲方審核、蓋章后交銀行按支付計劃支付，確保資金專用于本工程。監(jiān)管賬戶不得辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，若需辦理，僅限辦理具有查詢功能的網(wǎng)銀業(yè)務(wù)。若乙方未按本條約定開立監(jiān)管賬戶，乙方本合同所有款項支付均須由乙方向甲方出具委托支付函，由甲方直接代為支付給材料供應(yīng)商。
乙方賬戶名稱：______，開戶銀行：______，賬號：______。
4.3甲方不為乙方預(yù)付、墊付任何款項，乙方執(zhí)行本合同和采購合同如需墊資，乙方負責(zé)自行解決。甲方發(fā)現(xiàn)乙方存在以甲方名義簽訂的采購合同等款項拖欠未付時，甲方有權(quán)停止支付乙方相應(yīng)款項，優(yōu)先代付乙方相關(guān)拖欠費用（此種情形下乙方也應(yīng)出具委托函給甲方，不出具的，甲方亦有權(quán)代付）。
4.4本合同甲方委托乙方采購的材料的發(fā)票須以甲方名義開具，乙方結(jié)算本合同價款須向甲方提供合格發(fā)票，同時應(yīng)提供能夠證明貨款已支付的憑據(jù)供甲方查驗（甲方代付款乙方可不提供貨款已支付證明）。
5、雙方義務(wù)、責(zé)任及風(fēng)險。
題的聯(lián)系處理等工作。其中材料到貨的清點驗收應(yīng)提前通知甲方參加，共同驗收。
5.2乙方因運輸、保管、超發(fā)、毀損及丟失等原因造成的損失均由乙方自己承擔(dān)。乙方須承擔(dān)材料在甲方將竣工工程交付業(yè)主前期間的所有風(fēng)險（包括材料的損壞、滅失等）。所有材料都必須用于甲方承包的本工程，材料交付業(yè)主前的所有權(quán)屬甲方。
5.3有關(guān)材料質(zhì)量檢查、抽樣、檢驗試驗等按主合同規(guī)定應(yīng)進行的工作，由甲方主持或監(jiān)督進行，乙方應(yīng)予執(zhí)行、配合并承擔(dān)相應(yīng)的費用。
5.4本合同涉及的所有材料的供貨必須無條件的保質(zhì)保量的滿足施工要求，滿足主合同及分包合同的各項要求，如由于乙方采購供應(yīng)上的不及時或者產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或者供應(yīng)商服務(wù)存在瑕疵等原因，給甲方造成窩工停工、返工等不良影響的，乙方無條件承擔(dān)涉及的所有責(zé)任，并賠償由此給甲方造成的所有損失。
5.5因采購合同與供應(yīng)商發(fā)生的一切爭議，均由乙方負責(zé)協(xié)調(diào)處理并承擔(dān)其費用及結(jié)果；如爭議牽涉甲方或甲方因此被索賠、訴訟的，甲方有權(quán)代表本方進行處理，所有處理及應(yīng)給付費用或敗訴結(jié)果均由乙方承擔(dān)。
6、其他約定。
6.1甲方在與乙方結(jié)算支付材料款時須扣留10%的質(zhì)量保證金（不得低于主合同和分包合同規(guī)定的質(zhì)量保證金比例），此質(zhì)量保證金用于甲方工程竣工移交后質(zhì)量保修期內(nèi)應(yīng)由乙方負責(zé)的質(zhì)量問題的修復(fù)，質(zhì)保金不足以支付修復(fù)費用的，可以向乙方追償。該質(zhì)量保證金在主合同規(guī)定的工程質(zhì)量保修期滿，甲方從業(yè)主方結(jié)回質(zhì)量保證金后一個月內(nèi)將余額無息退還給乙方。根據(jù)甲方與業(yè)主簽訂的主合同及工程質(zhì)量保修書規(guī)定，此后發(fā)生的應(yīng)由乙方負責(zé)的質(zhì)量問題，乙方仍負有修復(fù)義務(wù)。
6.2乙方同意甲方按工程業(yè)主向甲方支付工程款的到賬情況向乙方支付本合同應(yīng)付款項，并不因此追究甲方責(zé)任。
6.3即使乙方與甲方已經(jīng)辦理了本合同最終結(jié)算，但如果工程業(yè)主方根據(jù)審計等程序調(diào)減了甲方的工程價款，或者甲方審計需要調(diào)整乙方的結(jié)算，乙方同意甲方對乙方的結(jié)算價款相應(yīng)進行調(diào)減。
6.4在任何情況下，若甲方為乙方墊付或超付了款項，或乙方依約應(yīng)支付給甲方款項而未支付，則甲方有權(quán)將該款項從應(yīng)付給乙方的任何款項中扣回。
7、違約責(zé)任。
本合同簽訂后，雙方均應(yīng)認真履行，任何一方不履行、不完全履行相關(guān)義務(wù)或履行不符合約定的，均屬違約，應(yīng)向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任。對不可抗力，雙方按有關(guān)法律和分包合同規(guī)定處理。
8、爭議解決。
因本合同發(fā)生的爭議，由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商解決不成，則向合同簽訂地的人民法院起訴解決。
9、其他約定條款。
無。
10、附則。
10.1本合同未盡事宜按雙方簽訂的本工程分包合同相關(guān)約定執(zhí)行，沒有約定的，由雙方另行商簽補充協(xié)議。
9.2本合同簽訂地點：。
9.3本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字、加蓋各自公章后生效。
9.4本協(xié)議一式5份，甲方執(zhí)3份，乙方執(zhí)2份，均具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：電話：電話：
年月日年月日。
工程材料采購合同糾紛篇五
合同編號：
買方：
賣方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，依照平等互利的原則，為明確買賣雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條標的物（如內(nèi)容過多可另設(shè)合同附件，寫為見合同附件一）。
1．名稱：雙方協(xié)商。
2．型號：雙方協(xié)商。
3．規(guī)格：雙方協(xié)商。
4．生產(chǎn)廠家：
5．計量單位：
6．標的物數(shù)量：。
第二條價款。
標的物單價：雙方協(xié)定的市場價為準。
第三條質(zhì)量（技術(shù)）標準。
質(zhì)量（技術(shù)）標準為：符合工程材料驗收規(guī)范及標準要求。
第四條標的物的包裝。
1．包裝要求為：無。
2．包裝費用：包裝費用由賣方承擔(dān)。
第五條標的物的運輸。
1．標的物由賣方負責(zé)運輸，裝卸由賣方負責(zé)，裝卸中的人員受到的損害及造成的損害由賣方負責(zé)。
2．運雜費用由賣方承擔(dān)。
第六條標的物的交付時間、地點。
1．交付時間為：報送計劃后的七天內(nèi)。
2．交付地點為：，到達交貨地點前的風(fēng)險由賣方承擔(dān)。（對在途風(fēng)險進行約定）。
第七條標的物的驗收。
1．驗收標準為：公路工程材料的相關(guān)規(guī)范、標準要求。
2．驗收方式為：抽樣驗收。
3．驗收時間為：。
第八條雙方義務(wù)。
（一）賣方義務(wù)。
1．按本合同約定的數(shù)量、質(zhì)量或技術(shù)標準交付標的物。
2．按本合同約定的時間交付標的物。
3．按本合同約定將標的物運至指定的交付地點。
4．按本合同約定對標的物進行包裝。
5．雙方協(xié)定的其它要求。
（二）買方義務(wù)。
1．按本合同約定對標的物進行驗收。
2．經(jīng)驗收合格后，按本合同約定的時間支付標的物的價款。
第九條違約責(zé)任。
（一）賣方的違約責(zé)任。
1．未按合同約定的數(shù)量、質(zhì)量或技術(shù)標準交付標的物，賠償因此給買方造成的損失；若在買方要求的期限內(nèi)仍不能達到合同約定的標準，買方有權(quán)解除本合同。
2．未按合同約定時間交貨，每延期一天，承擔(dān)延期交貨部分貨款總值的30%罰金，最高不超過合同總價的200%；在買方催告后七日內(nèi)，仍不能按期供應(yīng)，買方有權(quán)解除合同。賣方若提前交貨，買方有權(quán)拒收。
3．未按合同約定進行包裝，若買方要求重新包裝，賣方應(yīng)按要求包裝，并承擔(dān)因此支付的費用和給買方造成的損失；買方不要求重新包裝而要求賠償損失的，賣方應(yīng)予賠償損失。
4．未按合同約定將標的物運至指定地點，視為未交付，賣方應(yīng)賠償買方因此造成的損失。
（二）買方的違約責(zé)任。
1．不能按合同約定及時驗收，應(yīng)通知賣方，并賠償因此給賣方造成的損失。
第十條合同變更。
2．在合同履行過程中，賣方不能按合同約定向買方交付標的物時，應(yīng)在情況發(fā)生之日起30日內(nèi)書面通知買方，除因買方的原因外，賣方應(yīng)承擔(dān)由此給買方造成的損失，買方有權(quán)解除合同。
3．雙方應(yīng)對合同變更的相關(guān)事宜另行訂立補充協(xié)議。
第十一條任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應(yīng)及時通知對方，并說明不能履行或需延期履行或部分履行合同的理由。
第十二條本合同的債權(quán)債務(wù)不得轉(zhuǎn)讓給第三方。
第十三條爭議的解決方式。
合同履行發(fā)生爭議時，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方可選擇所在地人民法院解決：
第十四條本合同自雙方簽字蓋章后生效。
第十五條本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份；合同附件與本合同具有同等效力。
第十六條本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
(此頁無正文)。
買方（蓋章）：賣方（蓋章）：
法定代表人法定代表人。
或委托代理人：（簽名）或委托代理人：（簽名）。
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
開戶銀行：開戶銀行：
銀行賬號：銀行賬號住所：
住所：
郵政編碼：郵政編碼：
簽訂時間：年月日。
簽訂地點：
工程材料采購合同糾紛篇六
合同編號：
需方：工程有限公司以下簡稱甲方。
供方：有限公司以下簡稱乙方。
第一條：甲方要求乙方供應(yīng)材料及單價見下表：
序號。
規(guī)格型號。
單位。
產(chǎn)地。
單價（元）。
備注。
1
河沙。
特細沙。
m3。
長江。
70。
砌體用。
2
河沙。
特細沙。
m3。
湖北。
70。
抹灰用。
3
碎石。
m3。
674。
碎石。
m3。
665。
碎石。
瓜米。
m3。
86。
第二條乙方向甲方提供企業(yè)資質(zhì)等相關(guān)報告及相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量證明書。
第三條、質(zhì)量要求，技術(shù)標準：
乙方所供給甲方的材料達到相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量驗收規(guī)范要求，并復(fù)檢合格，乙方提供的產(chǎn)品應(yīng)滿足環(huán)境及職業(yè)健康標準要求。
第五條交貨方式、地點：
第六條、運輸方式及到達站（港）和費用承擔(dān)：
由乙方方采取任何方式運輸，運費由乙方方承擔(dān)，由乙方負責(zé)材料運輸途中到達甲方指定地點進行卸貨過程前的所有運輸安全，并承擔(dān)一切法律和經(jīng)濟責(zé)任。
第七條檢驗標準、方法、地點、及提出異議期限：
第8條質(zhì)量要求：
乙方提供的貨物必須達到規(guī)范要求，如超出規(guī)范要求甲方有權(quán)拒絕，由此造成的損失由乙方承擔(dān)。
第九條結(jié)算方式、時間和地點：
第10條付款方式：
辦理好支付程序后由項目部轉(zhuǎn)賬支付，每月結(jié)算次月付款80%，結(jié)算月不足30萬的次月不付款將轉(zhuǎn)到下月結(jié)算支付。
第11條違約責(zé)任：有下列情形之一視為違約：
1、單方無故終止合同；
第十二條本合同爭議的解決方式：
本合同在履約過程中發(fā)生爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的甲乙雙方同意向工程所在地人民法院起訴。
第13條本合同如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決，或者依照國家法律法規(guī)政策處理；
第14條補充條款：
2、乙方材料進場必須由甲方相關(guān)材料人員進行收方確認后在指定地點卸貨，如沒有甲方人員監(jiān)督檢驗卸貨，乙方不得要求計量。
5、乙方必須積極配合按甲方要求時間供貨，如果累計3次未按甲方要求時間供貨（通過協(xié)商甲方同意的除外），甲方有權(quán)認為乙方供貨能力有限，有權(quán)將本合同材料部分或者全部交由其他供應(yīng)方供應(yīng)，乙方不得干涉和要求其他任何費用補償，前期的材料款按約定期支付且單價按0.9系數(shù)結(jié)算。
第十五條本合同一式四份，甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，甲乙雙方各執(zhí)兩份具有同等法律效力。
以下無正文。
需方（甲方）：供方：（乙方）。
地址：地址:。
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶銀行開戶銀行。
賬號：賬號：
合同訂立時間：
合同訂立地：
工程材料采購合同糾紛篇七
甲、乙供需雙方經(jīng)協(xié)商，就乙方為甲方提供辦公家具（見明細）業(yè)務(wù)，一致達成。
如下協(xié)議：
一、質(zhì)量要求：以甲方的要求及圖紙標示為準。
二、技術(shù)標準：以國家標準及行業(yè)標準為技術(shù)、質(zhì)量標準。
三、驗收標準：貨到現(xiàn)場安裝完畢后開始驗收，所供應(yīng)的全部家具應(yīng)符合甲方的。驗收標準，要求外觀無瑕疵，結(jié)構(gòu)無松動，規(guī)格、材質(zhì)符合合同約定。
四、交貨時間：________年______月______日。
五、交貨地點：________________。
六、合同總額________________（見訂單明細）：（大寫________________）。
七、貨物明細：（附表一：訂貨單）。
八、付款方式：
作為定金，并于貨到________個工作日內(nèi)，將貨款付清；
2、乙方交貨后，并收回全部貨款的同時，應(yīng)與甲方簽署一份質(zhì)量保證協(xié)議，并向甲方交付質(zhì)量保證金________元，該協(xié)議有效期為________年，協(xié)議期滿后，如無任何質(zhì)量問題或糾紛，甲方應(yīng)全額退還質(zhì)量保證金，如有售后維修或質(zhì)量問題，甲方有權(quán)在通知乙方后，扣除相應(yīng)質(zhì)量保證作為損失補償。
九、包裝與運輸費用：由乙方承擔(dān)。
十、甲方責(zé)任：甲方應(yīng)按合同約定的時間及金額付款。
十一、乙方責(zé)任：
1、乙方所提供的產(chǎn)品，必須達到合同約定的規(guī)格、材質(zhì)及相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標準（或與封樣、圖紙標示相符），否則，甲方有權(quán)拒收且不付貨款，或扣除總貨款的________%~________%的違約金。
2、乙方必須按照甲方指定的時間、地點將貨送到，否則，甲方有權(quán)拒收且不付貨款，或扣除總貨款的________%~________%的違約金。
3、乙方應(yīng)保證在合同約定的維修期內(nèi)，為甲方無償提供維修服務(wù)，除非人為損壞，否則不得以任何理由收取任何費用，一般報修應(yīng)在________個工作日內(nèi)服務(wù)到位，否則甲方有權(quán)扣除相應(yīng)質(zhì)量責(zé)任保證金。
十二、合同未盡事宜，均按《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》等法律、法規(guī)執(zhí)行。
十三、合同附頁、訂貨單、收貨驗收單與合同正本具同等法律效力。
十四、如對本合同發(fā)生歧義或糾紛，由________仲裁委員會裁決，同時各自保留法律訴訟權(quán)力。
工程材料采購合同糾紛篇八
[提要]由多家單位聯(lián)合投資的建設(shè)工程有多種運作模式，其中一種就是由聯(lián)建單位中的一家出面訂立合同，負責(zé)工程建設(shè)的日常事務(wù)，其余各方或是提供土地、資金，或是負責(zé)項目立項，一般不與承包方直接，此種運作模式下，一旦發(fā)包方和承包方之間發(fā)生合同糾紛，對于如何確定責(zé)任主體，實踐中存在不同的觀點和做法。本文筆者依據(jù)建設(shè)工程承包人的法定優(yōu)先權(quán)進行推演，認為應(yīng)當(dāng)將全體聯(lián)建單位都列為合同糾紛的當(dāng)事人。
一、審判實踐中存在的問題。
建設(shè)工程合同是《中華人民共和國合同法》規(guī)定的，由承包人進行工程建設(shè)而發(fā)包人支付價款的一類獨立的合同。由于建設(shè)工程存在建設(shè)周期長、資金需求量大的特點，由多家單位聯(lián)合投資的情況較為普遍。在具體運作過程中，有多種運作模式，常見的有三種，第一種是投資各方共同組建有獨立法人資格的項目公司，由項目公司作為發(fā)包人對外簽約;第二種是設(shè)立籌建辦公室或指揮部(不進行工商登記)，由籌建辦公室或指揮部對外完成招投標及簽約工作;第三種是由聯(lián)建單位中的一家出面訂立合同，負責(zé)工程建設(shè)的日常事務(wù)，其余各方或是提供土地、資金，或是負責(zé)項目立項，一般不與承包方直接。
第一種模式由項目公司直接承擔(dān)責(zé)任，第二種模式則參照《中華人民共和國民法通則》第五十二條關(guān)于共同經(jīng)營、不具備法人條件的規(guī)定，由聯(lián)營各方承擔(dān)責(zé)任。目前爭議較大的是第三種運作模式。爭議在于是否要將未參與發(fā)包、簽約過程的聯(lián)建單位確定為訴訟主體。如果將未參與發(fā)包、簽約過程的聯(lián)建單位作為案件當(dāng)事人，由于其并不是建設(shè)工程合同的當(dāng)事人，便會出現(xiàn)是否有依據(jù)判令其承擔(dān)合同責(zé)任的問題;如果僅僅是建設(shè)工程合同的當(dāng)事人參與訴訟，由于合同相對方與其他聯(lián)建單位按約定比例取得竣工建筑物的權(quán)利，發(fā)包人不能以竣工建筑物的全部權(quán)利向承包方承擔(dān)債務(wù)，亦會產(chǎn)生承包人的利益如何予以保護的問題。由于目前尚無明確的法律規(guī)定，各法院在實踐中做法不一，影響了執(zhí)法的統(tǒng)一性。
二、目前的解決模式。
1、基于合同相對性原則確認責(zé)任主體。該種模式認為，建設(shè)工程合同案件既然是基于合同而產(chǎn)生糾紛，法院就應(yīng)當(dāng)圍繞合同關(guān)系進行審理，根據(jù)合同的相對性原則確認責(zé)任主體。如果將合同關(guān)系以外的主體列入合同糾紛中一并解決，勢必將同時審理兩個法律關(guān)系，有違一案一訴的基本訴訟原則。而且，合同的效力在一般情況下只及于合同當(dāng)事人(第三人侵害債權(quán)等情況不屬本文討論范圍)，對合同外的當(dāng)事人不產(chǎn)生拘束力。因此，責(zé)任主體只能確定為簽約的建設(shè)單位。雖然如此處理，可能因合同相對方履約能力有限會對承包方的利益有所影響，但可促使承包方正視交易風(fēng)險，規(guī)范建筑業(yè)市場，逐步杜絕承包方只與聯(lián)建單位中的一方訂立合同的現(xiàn)象。此外，承包方的利益不會因合同的相對性原則而受實際影響，因為《中華人民共和國合同法》規(guī)定了承包方對工程款享有優(yōu)先受償權(quán)，承包方可以在執(zhí)行階段直接申請拍賣建筑物行使優(yōu)先受償權(quán)。
工程材料采購合同糾紛篇九
中冶建工集團有限公司并姚晉川董事長：濱河新區(qū)是寧夏內(nèi)陸開放型經(jīng)濟試驗區(qū)的核心區(qū)，是銀川市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主戰(zhàn)場和經(jīng)濟發(fā)展的重要增長極，寧夏回族自治區(qū)黨委書記李建華，政府主席咸輝，自治區(qū)黨委、市委書記徐廣國，市長白尚成等區(qū)市領(lǐng)導(dǎo)高度重視和關(guān)心支持新區(qū)發(fā)展，今年全區(qū)縣域經(jīng)濟觀摩會銀川六個縣(市)區(qū)共計觀摩點只有七個，而濱河新區(qū)就占了四個。在觀摩點確定后，濱河新區(qū)按照銀川市委、政府的要求，開展了大干100天沖刺縣域經(jīng)濟觀摩競賽活動。
作為濱河新區(qū)施工建設(shè)的主力軍，中冶建工集團旗下所有分公司，主動放棄雙休日、中秋節(jié)、國慶節(jié)長假等休息時間，倒排工期，全力以赴，發(fā)揚白加黑、五加二的實干精神，加班加點，搶工期、搶進度，特別是在工程建設(shè)的關(guān)鍵時期，中冶建工集團姚晉川董事長親自過問施工進度，親自調(diào)度資金安排，有力保障了工程項目的順利推進，確保了自治區(qū)觀摩點項目順利完成和觀摩點沿線項目順利推進，為濱河新區(qū)和銀川市增了光、添了彩，充分體現(xiàn)了中冶建工集團全體干部職工作為“國字號”企業(yè)特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻的良好品質(zhì)。
2016年10月8日。
工程材料采購合同糾紛篇十
出賣方(乙方)：______________。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，就_型號裝修材料相關(guān)事宜達成如下協(xié)議：
第一條供貨概況。
1、供貨內(nèi)容。
2、供貨地點：_______公司。
3、供貨日期：________年0_______月_______日
4、供貨質(zhì)量：合格。
乙方對其產(chǎn)品保修，保修期為1年，在保修期內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負責(zé)三包(包修、包換、包退)，費用由乙方負擔(dān)，保修期滿后甲方享有終身成本價維修服務(wù)。
第二條合同總價。
合同總價：大寫(人民幣)貳佰萬元整;。
第三條付款方式。
待驗收合格后兩個工作日內(nèi)一次性現(xiàn)金支付。
第四條甲、乙雙方權(quán)利義務(wù)。
一、甲方權(quán)利義務(wù)。
1、甲方需在安裝前說明相關(guān)的施工內(nèi)容，進行技術(shù)交底。
2、指派莊小明為甲方代表，負責(zé)合同履行。對乙方供貨、質(zhì)量數(shù)量進行監(jiān)督檢查。乙方必須服從甲方指派代表合理的管理。
二、乙方權(quán)利義務(wù)。
1、乙方必須向甲方提供生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的手續(xù)。其提供的產(chǎn)品，必須符合相關(guān)的國家、行業(yè)或企業(yè)標準，并隨貨附帶產(chǎn)品合格證、化驗報告等手續(xù)。
2、乙方負責(zé)將貨物運送至約定地點，承擔(dān)相應(yīng)運輸、保管、裝卸費用，并在貨物交付給甲方前承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任，如乙方提供的貨物包裝、產(chǎn)品規(guī)格質(zhì)量及安裝不符合要求，或因乙方產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量問題，引發(fā)甲方生產(chǎn)或質(zhì)量事故，造成甲方損失的，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方為此支付的所有費用(包括但不限于賠償?shù)馁M用、必要的律師費、罰款等)，此責(zé)任不因甲方已進行質(zhì)量監(jiān)測而免除。
第五條違約責(zé)任。
1、甲方按規(guī)定時間及方式向乙方付款。如未按規(guī)定時間付款，每延期一天，則向乙方支付應(yīng)付款項的5‰違約金。
2、工程竣工后，甲方應(yīng)及時對乙方進行驗收，并在2個工作日內(nèi)完成驗收工作。每延期一天，則向乙方支付應(yīng)付款項的5‰0違約金。
3、所供材料的'品種、規(guī)格不符合本合同規(guī)定時，乙方應(yīng)負責(zé)退、換，由于上述原因延誤交貨時間，每延期一天，乙方應(yīng)按延期交貨部分貨款總值的5‰向甲方支付違約金。
4、如果乙方不能按合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨，則乙方付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的違約金。
5、乙方不能按合同規(guī)定時間交貨時，每延期一天，乙方應(yīng)按延期交貨部分貨款總值的5‰向甲方支付違約金。
第六條免責(zé)條款。
甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?，部分履行合同的理由。在取得有關(guān)機構(gòu)證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第七條合同爭議解決方式。
本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，也可由合同簽訂地工商行政管理部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
第八條合同生效。
本合同一式貳份，甲、乙雙方各持壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，可由甲、乙雙方協(xié)商，簽訂補充協(xié)議，具有同等效力。
甲方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
工程材料采購合同糾紛篇十一
乙方(供貨單位):_____________________。
丙方(施工單位):_____________________。
為確保工程質(zhì)量、材料質(zhì)量為根本，施工工藝是關(guān)鍵。目前建筑材料市場魚龍混雜，材料質(zhì)量、價格懸殊太大的情況，甲、乙、丙三方根據(jù)平等互利、等價有償、協(xié)商一致的原則，就甲方指定的材料及清單暫定價的材料事宜，經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議:。
:______________________。
:__________級。
1、一類:甲方指定及代付款材料。
2、二類:清單暫定價及代付款材料。
3、三類:甲方指定及清單暫定價不代付款材料。
1、首先丙方與乙方根據(jù)甲方有求簽訂材料供貨表(附表一)，注明材料名稱、品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、單價、合價等。
2、丙方與乙方簽訂材料供貨表后，報甲方認證簽字，同時報材料合格證，檢測報告及樣品一份。
3、丙方用貨應(yīng)提前通知乙方，說明用貨數(shù)量、規(guī)格、型號、到貨日期等，乙方承擔(dān)運輸相關(guān)費用，運至丙方所在工地現(xiàn)場。
4、驗收:丙方收到貨后，即進行驗收，對不合格或不符合要求的材料應(yīng)退換。需監(jiān)理進行檢查的材料，丙方應(yīng)通知監(jiān)理檢查。
5、材料價格包括儲藏、運輸、裝卸、保險、利潤、稅金、售后服務(wù)等費用。如與市場或政策性價格調(diào)整，應(yīng)及時通知另兩方協(xié)商作相應(yīng)調(diào)整。
1、屬于一、二類材料為丙方委托甲方代為支付乙方材料費(乙方開據(jù)材料發(fā)票給丙方，丙方開據(jù)工程發(fā)票給甲方，結(jié)算時甲方從乙方工程款中扣除)。屬于三類材料，丙方直接給乙方付材料費。丙方不得將三類材料列入一、二類材料。
2、三方認定的清單暫定價材料價格，作為丙方竣工決算時材料調(diào)整的依據(jù)。
3、付款方式:甲方根據(jù)丙方與乙方收貨數(shù)量清單和丙方委托付款憑證直接向乙方支付貨款。有質(zhì)保期的`材料，甲方根據(jù)丙方委托，付款至_____%，剩余_____%質(zhì)保期滿_____年后無質(zhì)量問題，_____日內(nèi)一次無息付清。未經(jīng)乙方同意，甲方不得將貨款交給乙方其他任何商務(wù)人員。
1、乙方向丙方提供符合國家質(zhì)量及符合附表1質(zhì)量要求及品牌的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品、合格證。
2、乙方保證其提供的所有產(chǎn)品均為按國家標準的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品，若甲方發(fā)現(xiàn)乙方提供的產(chǎn)品不是原產(chǎn)地和套牌生產(chǎn)的產(chǎn)品，甲方將對乙方該批產(chǎn)品價值_____%的罰款處罰。
3、如因乙方材料質(zhì)量問題給丙方造成損失，丙方應(yīng)第一時間通知乙方和甲方，并保護好現(xiàn)場，乙方負責(zé)對所造成的損失向甲方進行賠償。如因丙方施工工藝造成損失，其責(zé)任自行承擔(dān)。
4、乙方有義務(wù)及時對產(chǎn)品的質(zhì)量、用戶意見等信息對甲方進行反饋;。
5、乙方應(yīng)配合丙方工程進度的實施，向甲方提供合理的優(yōu)化方案安裝技術(shù)支持。
1、丙方應(yīng)為乙方提供材料的存放地，并給予妥善的保管。
2、丙方應(yīng)對每次所到材料進行質(zhì)量抽檢。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量等情況及時向甲方、監(jiān)理通報。
3、丙方應(yīng)及時把所到現(xiàn)場并驗收的管材清單(復(fù)印件)交甲方負責(zé)人。
4、丙方未事先書面對非應(yīng)用環(huán)境或特殊使用要求做出說明和非正規(guī)操作及人為破壞所成的損失，全部責(zé)任由丙方承擔(dān)，乙方將不承擔(dān)責(zé)任。
5、丙方收到乙方產(chǎn)品，應(yīng)立即驗收，如對貨物驗收有異議，第一時間內(nèi)通知甲方和乙方，否則視作貨物無誤。
6、丙方所收到材料只能用于本工程，不得銷售或用于其他工程。
1、甲方對乙方提供與本合同有關(guān)的技術(shù)上及交易的商業(yè)情況予以保密。
2、甲方應(yīng)監(jiān)督乙、丙方，保證所需材料及配件全部用于該工程，不得流入其他銷售渠道及其他工程，否則，一切后果均有甲方、丙方承擔(dān)。
3、甲方有權(quán)隨時對貨物進行第二次抽檢(合格產(chǎn)品檢測費由甲方承擔(dān))。
乙方違反本合同條款規(guī)定或因供貨不及時、質(zhì)量等問題，丙方應(yīng)以書面的形式通過信函或傳真的方式通知乙方，乙方應(yīng)在三日內(nèi)書面答復(fù)，否則視為承認該通知書的要求，購銷合同關(guān)系自動解除，甲方有權(quán)取消乙方供貨資格，并終止合同。
本合同有效期為“____________________________”項目結(jié)束。
三方在合同履行過程中如產(chǎn)生糾紛，由三方協(xié)調(diào)解決。協(xié)商不成，在合同簽訂地法院訴訟。
十一、本合同壹式_____份，甲方_____份、乙方_____份，丙方_____份，甲、乙、丙三方簽訂蓋章之日起生效，同時起法律保護作用。
十一、合同未盡事宜，由三方協(xié)商簽定補充協(xié)議作為附件，附件與本合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章):_______________。
_______年_____月_____日。
乙方(蓋章):_______________。
_______年_____月_____日。
丙方(蓋章):_______________。
_______年_____月_____日。
工程材料采購合同糾紛篇十二
供方（乙方）：__________________。
簽訂時間：年月日。
第一條：標的、數(shù)量、價款及交（提）貨時間。
第二條、質(zhì)量標準：產(chǎn)品質(zhì)量達國家標準要求。乙方供貨到場時，須同時提交產(chǎn)品檢查報告、合格證以及其他需要提供的說明產(chǎn)品質(zhì)量的證書證件。
第三條、供貨方式：每次發(fā)貨前，甲方須提前三天，以書面的形式向乙方提供供貨數(shù)量，并明確發(fā)貨人的地點和接收人。
第四條、運輸方式及到達地點和費用的承擔(dān)：運輸費由乙方承擔(dān)，運輸中的一切風(fēng)險包括交通事故、材料丟失，由乙方承擔(dān)，甲方按甲方產(chǎn)品需要單為準，送達目的地的產(chǎn)品，雙方的履行相關(guān)手續(xù)后，甲方應(yīng)全部接受：甲方指定的卸貨地點必須具備車輛進出卸貨條件，否則造成的前部經(jīng)濟損失由甲方補償。
第五條、結(jié)算方式：
第六條、違約責(zé)任：違約方依據(jù)《中華人民共和國合同法》條款規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。
第七條、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)在的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決：協(xié)商不成也可以直接向出賣人（即供貨方）所在地人民法院起訴。
第八條、乙方收到甲方訂貨單后合同開始履行。
第九條、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，均具有同等法律效力。
第十條、其他約定事項：
年月日年月日。
工程材料采購合同糾紛篇十三
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上就裝飾材料供貨事宜達成協(xié)議如下：
乙方保證所供產(chǎn)品符合國家標準及行業(yè)標準以及甲方對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，乙方應(yīng)隨貨提供產(chǎn)品合格證等證明文件。
供貨方式為：
供貨時間：
供貨地點：xxx。
安裝方式為（乙方安裝/甲方自裝）；選擇乙方安裝的，安裝標準為《北京市裝飾工程質(zhì)量驗收標準》，《北京市高級建筑裝飾工程質(zhì)量驗收標準》，安裝費用由乙方承擔(dān)，甲方應(yīng)為乙方提供必要的安裝條件。
雙方約定以協(xié)商的方式支付價款。簽訂本合同時，甲方支付（定金/預(yù)付款）xxx元（定金不得超過總價款的20%），貨到驗收后一次性支付余款。
（一）乙方違約責(zé)任：
2、乙方遲延交貨的，每日應(yīng)向甲方支付遲延部分價款x%的違約金；遲延交貨超過x日的，除支付違約金外，甲方還有權(quán)解除合同，乙方已收取的定金、預(yù)付款或價款應(yīng)全額返還，但甲方在不收取違約金的情況下有權(quán)要求乙方雙倍返還定金。
（二）甲方違約責(zé)任：
1、甲方遲延提貨的，每日應(yīng)向乙方支付遲延部分價款x%的違約金；
2、甲方無正當(dāng)理由單方解除合同的，應(yīng)賠償由此給乙方造成的'損失，已支付的定金無權(quán)要求返還。
本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商或向市場主辦單位、消費者協(xié)會申請調(diào)解解決，也可向行政機關(guān)提出申訴；協(xié)商、調(diào)解、申訴解決不成的，應(yīng)向人民法院提起訴訟，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
甲方（章）：
委托代理人：
聯(lián)系電話：
乙方（章）：
委托代理人：
聯(lián)系電話：
簽訂地點：
__年__月__日。
工程材料采購合同糾紛篇十四
丙方(施工單位):_____________________。
為確保工程質(zhì)量、材料質(zhì)量為根本，施工工藝是關(guān)鍵。目前建筑材料市場魚龍混雜，材料質(zhì)量、價格懸殊太大的情況，甲、乙、丙三方根據(jù)平等互利、等價有償、協(xié)商一致的原則，就甲方指定的材料及清單暫定價的材料事宜，經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議:。
:______________________。
:__________級。
1、一類:甲方指定及代付款材料。
2、二類:清單暫定價及代付款材料。
3、三類:甲方指定及清單暫定價不代付款材料。
1、首先丙方與乙方根據(jù)甲方有求簽訂材料供貨表(附表一)，注明材料名稱、品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、單價、合價等。
2、丙方與乙方簽訂材料供貨表后，報甲方認證簽字，同時報材料合格證，檢測報告及樣品一份。
3、丙方用貨應(yīng)提前通知乙方，說明用貨數(shù)量、規(guī)格、型號、到貨日期等，乙方承擔(dān)運輸相關(guān)費用，運至丙方所在工地現(xiàn)場。
4、驗收:丙方收到貨后，即進行驗收，對不合格或不符合要求的材料應(yīng)退換。需監(jiān)理進行檢查的材料，丙方應(yīng)通知監(jiān)理檢查。
5、材料價格包括儲藏、運輸、裝卸、保險、利潤、稅金、售后服務(wù)等費用。如與市場或政策性價格調(diào)整，應(yīng)及時通知另兩方協(xié)商作相應(yīng)調(diào)整。
1、屬于一、二類材料為丙方委托甲方代為支付乙方材料費(乙方開據(jù)材料發(fā)票給丙方，丙方開據(jù)工程發(fā)票給甲方，結(jié)算時甲方從乙方工程款中扣除)。屬于三類材料，丙方直接給乙方付材料費。丙方不得將三類材料列入一、二類材料。
2、三方認定的清單暫定價材料價格，作為丙方竣工決算時材料調(diào)整的依據(jù)。
3、付款方式:甲方根據(jù)丙方與乙方收貨數(shù)量清單和丙方委托付款憑證直接向乙方支付貨款。有質(zhì)保期的材料，甲方根據(jù)丙方委托，付款至_____%，剩余_____%質(zhì)保期滿_____年后無質(zhì)量問題，_____日內(nèi)一次無息付清。未經(jīng)乙方同意，甲方不得將貨款交給乙方其他任何商務(wù)人員。
1、乙方向丙方提供符合國家質(zhì)量及符合附表1質(zhì)量要求及品牌的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品、合格證。
2、乙方保證其提供的所有產(chǎn)品均為按國家標準的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品，若甲方發(fā)現(xiàn)乙方提供的產(chǎn)品不是原產(chǎn)地和套牌生產(chǎn)的產(chǎn)品，甲方將對乙方該批產(chǎn)品價值_____%的罰款處罰。
3、如因乙方材料質(zhì)量問題給丙方造成損失，丙方應(yīng)第一時間通知乙方和甲方，并保護好現(xiàn)場，乙方負責(zé)對所造成的損失向甲方進行賠償。如因丙方施工工藝造成損失，其責(zé)任自行承擔(dān)。
4、乙方有義務(wù)及時對產(chǎn)品的質(zhì)量、用戶意見等信息對甲方進行反饋;。
5、乙方應(yīng)配合丙方工程進度的實施，向甲方提供合理的優(yōu)化方案安裝技術(shù)支持。
1、丙方應(yīng)為乙方提供材料的存放地，并給予妥善的保管。
2、丙方應(yīng)對每次所到材料進行質(zhì)量抽檢。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量等情況及時向甲方、監(jiān)理通報。
3、丙方應(yīng)及時把所到現(xiàn)場并驗收的管材清單(復(fù)印件)交甲方負責(zé)人。
4、丙方未事先書面對非應(yīng)用環(huán)境或特殊使用要求做出說明和非正規(guī)操作及人為破壞所成的損失，全部責(zé)任由丙方承擔(dān)，乙方將不承擔(dān)責(zé)任。
5、丙方收到乙方產(chǎn)品，應(yīng)立即驗收，如對貨物驗收有異議，第一時間內(nèi)通知甲方和乙方，否則視作貨物無誤。
6、丙方所收到材料只能用于本工程，不得銷售或用于其他工程。
1、甲方對乙方提供與本合同有關(guān)的技術(shù)上及交易的商業(yè)情況予以保密。
2、甲方應(yīng)監(jiān)督乙、丙方，保證所需材料及配件全部用于該工程，不得流入其他銷售渠道及其他工程，否則，一切后果均有甲方、丙方承擔(dān)。
3、甲方有權(quán)隨時對貨物進行第二次抽檢(合格產(chǎn)品檢測費由甲方承擔(dān))。
乙方違反本合同條款規(guī)定或因供貨不及時、質(zhì)量等問題，丙方應(yīng)以書面的形式通過信函或傳真的方式通知乙方，乙方應(yīng)在三日內(nèi)書面答復(fù)，否則視為承認該通知書的要求，購銷合同關(guān)系自動解除，甲方有權(quán)取消乙方供貨資格，并終止合同。
本合同有效期為“____________________________”項目結(jié)束。
三方在合同履行過程中如產(chǎn)生糾紛，由三方協(xié)調(diào)解決。協(xié)商不成，在合同簽訂地法院訴訟。
十一、本合同壹式_____份，甲方_____份、乙方_____份，丙方_____份，甲、乙、丙三方簽訂蓋章之日起生效，同時起法律保護作用。
十一、合同未盡事宜，由三方協(xié)商簽定補充協(xié)議作為附件，附件與本合同具有同等法律效力。
甲方：________________。
乙方：________________。
甲、乙供需雙方經(jīng)協(xié)商，就乙方為甲方提供辦公家具(見明細)業(yè)務(wù)，一致達成。
如下協(xié)議:。
一、質(zhì)量要求:以甲方的要求及圖紙標示為準。
二、技術(shù)標準:以國家標準及行業(yè)標準為技術(shù)、質(zhì)量標準。
三、驗收標準:貨到現(xiàn)場安裝完畢后開始驗收，所供應(yīng)的全部家具應(yīng)符合甲方的。驗收標準，要求外觀無瑕疵，結(jié)構(gòu)無松動，規(guī)格、材質(zhì)符合合同約定。
四、交貨時間:________年______月______日。
五、交貨地點:________________。
六、合同總額________________(見訂單明細):（大寫________________)。
七、貨物明細:(附表一:訂貨單)。
八、付款方式:。
作為定金，并于貨到________個工作日內(nèi)，將貨款付清;。
2、乙方交貨后，并收回全部貨款的同時，應(yīng)與甲方簽署一份質(zhì)量保證協(xié)議，并向甲方交付質(zhì)量保證金________元，該協(xié)議有效期為________年，協(xié)議期滿后，如無任何質(zhì)量問題或糾紛，甲方應(yīng)全額退還質(zhì)量保證金，如有售后維修或質(zhì)量問題，甲方有權(quán)在通知乙方后，扣除相應(yīng)質(zhì)量保證作為損失補償。
九、包裝與運輸費用:由乙方承擔(dān)。
十、甲方責(zé)任:甲方應(yīng)按合同約定的時間及金額付款。
十一、乙方責(zé)任:。
1、乙方所提供的產(chǎn)品，必須達到合同約定的規(guī)格、材質(zhì)及相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標準(或與封樣、圖紙標示相符)，否則，甲方有權(quán)拒收且不付貨款，或扣除總貨款的________%~________%的違約金。
2、乙方必須按照甲方指定的時間、地點將貨送到，否則，甲方有權(quán)拒收且不付貨款，或扣除總貨款的________%~________%的違約金。
3、乙方應(yīng)保障在合同約定的維修期內(nèi)，為甲方無償提維修服務(wù)，除非人為損壞，否則不得以任何理由收取任何費用，一般報修應(yīng)在________個工作日內(nèi)服務(wù)到位，否則甲方有權(quán)扣除相應(yīng)質(zhì)量責(zé)任保證金。
十二、合同未盡事宜，均按《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》等法律、法規(guī)執(zhí)行。
十三、合同附頁、訂貨單、收貨驗收單與合同正本具同等法律效力。
十四、如對本合同發(fā)生歧義或糾紛，由________仲裁委員會裁決，同時各自保留法律訴訟權(quán)力。
工程材料采購合同糾紛篇十五
上訴人{公司10}因建筑設(shè)備租賃合同糾紛一案，不服東營區(qū)人民法院東經(jīng)初字第139-1號民事裁定，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。上訴人{公司10}委托代理人{黃1x}、{鞏2x}、被上訴人{公司3}委托代理人{徐5x}、{公司6}委托代理人{成8x}、{王9x}到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審裁定認定：6月6日，曹際樣以莒縣建筑安裝工程總公司的名義與原告簽訂了租賃合同，約定原告租賃給莒縣建筑安裝工程總公司各種建筑設(shè)備，莒縣建筑安裝工程總公司按約定支付租賃費。工程建設(shè)律師發(fā)現(xiàn)，合同上租用方加蓋了莒縣建筑安裝工程總公司合同專用章。萬杰集團為被告莒縣建筑安裝工程總公司出具擔(dān)保書，約定所租物品的價值及租賃費由其擔(dān)保承付，在工程造價費中代扣。
山東省莒縣建筑安裝工程總公司于5月24日注銷，其債權(quán)債務(wù)由其改制后的{公司3}處理。
原審法院認為，原告與曹際樣簽訂的租賃合同租用方雖然加蓋了莒縣建筑安裝工程總公司合同專用章，但由于改制后的{公司3}對該印章不予認可，原告也未提供足以證明曹際樣經(jīng)山東省莒縣建筑安裝工程總公司授權(quán)的證據(jù)，故原告主張與山東省莒縣建筑安裝工程總公司簽訂租賃合同及存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系的主張不能成立，原告應(yīng)向有關(guān)直接責(zé)任人主張權(quán)利，{公司3}不應(yīng)作為本案的被告承擔(dān)責(zé)任，不具備本案被告的主體資格。原告以{公司6}為山東省莒縣建筑安裝工程總公司提供保證為由而要求其承擔(dān)連帶保證責(zé)任缺乏相應(yīng)的事實和理由，不符合法律規(guī)定。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條、《最高人民法院關(guān)于適用中華人民共和國民事訴訟法若干問題的意見》第一百三十九條的規(guī)定，裁定駁回原告{公司10}的起訴，案件受理費50元，由原告{公司10}負擔(dān)。
上訴人{公司10}在二審中以原審裁定認定事實不清、適用法律錯誤為由，請求依法撤銷一審裁定，發(fā)回重審，訴訟費用由被上訴人負擔(dān)。
被上訴人{公司3}以原審裁定認定事實清楚，適用法律正確為由，請求依法駁回上訴人的上訴，維持原裁定。
被上訴人{公司6}以原審裁定認定事實清楚、適用法律正確為由，請求駁回上訴人的上訴，維持原裁定。
本院經(jīng)審理認為，上訴人{公司10}以萬杰集團為莒縣建筑安裝工程總公司提供的經(jīng)濟擔(dān)保書為由，起訴{公司6}承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任符合法律規(guī)定，上訴人的上訴理由成立，應(yīng)予采納。
工程材料采購合同糾紛篇十六
買方（甲方）：
賣方（乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在自愿、平等、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就混凝土原材料買賣事宜協(xié)商訂立本合同。
第一條、材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價。
第二條、材料應(yīng)符合下列第_________項技術(shù)標準（包括質(zhì)量要求）。
1、國家標準，標準號。
2、地方標準，標準號。
3、雙方約定的附加技術(shù)要求（見附件）。
第三條、計量方法國家或主管部門有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行；無規(guī)定的，雙方約定為：。
第四條、包裝標準和包裝物的供應(yīng)與回收對于包裝標準，國家或主管部門有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行；無規(guī)定的，雙方約定為：_____無____。對于包裝物，除國家規(guī)定由甲方供應(yīng)的以外，應(yīng)由乙方負責(zé)供應(yīng)；包裝物的回收為：_____無____。
第五條交貨方法、運輸方式、到貨地點。
1、交貨方法：_________。
2、運輸方式：________。
3、交貨地點：______。
4、甲方應(yīng)提前________小時以（書面電話）方式向乙方提出供貨需求；交貨完畢雙方應(yīng)簽字確認。
第六條、驗收方法。
1、甲方應(yīng)在貨到24小時內(nèi)按相關(guān)標準進行驗收。
2、經(jīng)驗收不合格的，甲方有權(quán)拒收并退回乙方。
3、甲方因使用、保管不善等造成產(chǎn)品質(zhì)量下降的.，應(yīng)自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
第七條、價款結(jié)算及支付。
1、價款的結(jié)算依據(jù)：雙方簽字確認的磅單或簽字蓋章的對賬單。
2、價款的支付方式：_________。
3、價款的支付時間：_________。
4、在供貨過程中，如甲方不能按合同約定期限支付價款，乙方可中止供貨，但應(yīng)提前____日通知甲方。
第八條、違約責(zé)任。
1、甲方未按本合同約定給付價款的，自應(yīng)付價款之日起按銀行同期貸款利率向乙方支付所欠價款的利息。
2、甲方未按合同約定履行其他義務(wù)的，應(yīng)按_________向乙方支付違約金；給乙方造成損的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、乙方未按合同約定履行義務(wù)的，應(yīng)按_________向甲方支付違約金；給甲方造成損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、因不可抗力原因致使本合同不能繼續(xù)履行或造成的損失，甲、乙雙方互不承擔(dān)責(zé)任；因不可抗力原因而終止合同造成的損失，由雙方協(xié)商承擔(dān)。
第九條、爭議解決方式本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或向_________申請調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解解決不成的，按下列第_________種方式解決：
1、向_________人民法院提起訴訟；
2、向_________仲裁委員會提起仲裁。
第十條、其他約定事項_________。
第十一條、未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致可另行補充約定。補充約定與附件均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
第十一條、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同及附件一式_________份，甲方_________份，乙方_________份，具有同等法律效力。
買方（簽章）：_______賣方（簽章）：________。
住所：________住所：_________法。
定代表人：_________法定代表人：_________。
電話：_________電話：_________。
委托代理人：_________。
電話：_________電話：_________。
__年__月__日。