合同是實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)交往的重要手段，有效規(guī)范了市場秩序和經(jīng)濟(jì)活動。編寫合同時要注意平衡雙方權(quán)益，確保公平和公正。合同應(yīng)在合法、公正和公平的基礎(chǔ)上簽訂和履行，以維護(hù)市場秩序和社會穩(wěn)定。
加工安裝合同糾紛篇一
地址：
承攬方：（以下簡稱乙方） 法定代表人：
地址：
甲方委托乙方加工定作并安裝不銹鋼信報箱，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
1、乙方提供全部原材料，材質(zhì)要求必須符合甲乙雙方另行簽訂的《信報箱材質(zhì)及要求》（附件一）中的材質(zhì)要求。
標(biāo)準(zhǔn)《》的相關(guān)要求。
6 、乙方設(shè)計制作、安裝的不銹鋼信報箱，必須保證在安裝之日起五年之內(nèi)不生銹。
1、加工期限：乙方應(yīng)在自本合同簽字蓋章之日起 個工作日將所有信報箱按照本合同的要求加工制作完畢，并于甲方向乙方支付定金之日起 個工作日內(nèi)送貨到門，即乙方應(yīng)于年 月日前在甲方指定的交付地點將全部信報箱交付給甲方。
2、送貨方式及運輸：乙方負(fù)責(zé)將加工制作的全部信報箱按時送貨到門，交貨方式為現(xiàn)場交貨，運輸方式及運輸費用自行處理和支付。
3、交貨地點：交貨地點為 ，經(jīng)甲方驗收雙方簽署產(chǎn)品交接清單后方為交付。即本合同的履行地為 。
4、安裝與驗收： 甲方應(yīng)派員在交貨地點收貨、清貨、驗貨，驗收通過的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行免費安裝，并自行解決安裝用電。甲方負(fù)有協(xié)助乙方的義務(wù)，并向乙方提供各樓房準(zhǔn)確的門牌編號。
1、結(jié)算方式及付款期限：
結(jié)算方式為電匯。
付款期限：本合同產(chǎn)品分三期支付。付款的具體期限如下：
（1）本合同簽定之日起三日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價款的20%作為定金，即人民幣元。
（2）甲方收到全部信報箱及信報箱鑰匙并驗收合格，同時乙方派員將所有信報箱安裝甲方要求免費安裝完畢后七日內(nèi)，在乙方向甲方出具全額合格正規(guī)統(tǒng)一發(fā)票的前提下，甲方向乙方支付第二期貨款，計加工成品總價款的70%，計人民幣大寫 元（大寫： ）。
（3）剩余10%為加工成品的質(zhì)量保證金，待信報箱安裝正常使用三個月后一次支付。
加工安裝合同糾紛篇二
（乙方）供方：_______________（聯(lián)系人：羅松）
根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及其它有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公開和誠信的原則，雙方就本工程情況協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱：__________排煙（氣）道
2、工程地點：___縣沿河路北側(cè)
3、承包范圍及內(nèi)容：商住樓排煙（氣）道供貨、拼裝、安裝等
二、煙、氣道規(guī)格、數(shù)量、單價及金額
三、付款條件及方式：（結(jié)算時以實際供貨安裝量為準(zhǔn)）
1、支付方式：現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬支票
2、工程進(jìn)度款的支付：按已完成安裝并驗收合格的實際數(shù)量80%支付、其余待工程整體全部完工后（扣除保修金400元）30日內(nèi)付清。保質(zhì)期為1年（用戶真實使用一年）
3、工程結(jié)算：煙道全部安裝結(jié)束并由需方、監(jiān)理共同驗收后，由供需雙方共同收方并辦理結(jié)算。
4、煙道配件如需方需要應(yīng)提前半個月通知供方。
四、雙方的責(zé)任和義務(wù)
1、需方的責(zé)任和義務(wù)：
（1）需方向供方提供煙道安裝位置圖；
（5）需方有責(zé)任維護(hù)供方制作的煙道產(chǎn)品利益。
2、供方的責(zé)任和義務(wù)：
（1）供方保證合格產(chǎn)品進(jìn)場；
（2）供方作出煙道安裝施工方案并提供相關(guān)資料；
（3）供方負(fù)責(zé)煙道產(chǎn)品的制作、運輸、安裝全過程并配合驗收。
五、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工期要求
1、工程質(zhì)量：遵照國家建筑行業(yè)《住宅廚房排風(fēng)道》現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2、產(chǎn)品生產(chǎn)周期：（自合同簽定次日起計算）20天（需方原因順延）。
3、供方煙道安裝完畢，需方十日內(nèi)必須組織驗收，并出具驗收手續(xù)，如逾期則視為驗收合格。
六、違約責(zé)任與爭議
1、供方供貨安裝完畢，煙道所有權(quán)自供方收到需方應(yīng)付工程款后開始轉(zhuǎn)移，貨款全部結(jié)清后經(jīng)供方簽字煙道所有權(quán)移交需方。
2、單方違約處罰金伍仟元，也可在出現(xiàn)其中一方違約時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向當(dāng)?shù)胤ㄔ浩鹪V或向相關(guān)仲裁機構(gòu)申請仲裁。
七、供應(yīng)時間：必須保證需方施工進(jìn)度計劃要求，如因質(zhì)量及供方原因影響需方施工進(jìn)度，按違約處罰，每天500元，累計累加。
八、本合同一式兩份，供需方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，雙方責(zé)任義務(wù)完成，款項全部結(jié)清后自然失效。
九、煙、氣道款按班組織進(jìn)度劃撥方式支付。
十、施工安全：乙方施工過程中必須特別注意安全、若發(fā)生安全事故由供方全部承擔(dān)。、
需方：_______________（簽章）
供方：_______________（簽章）
法定代表人：_______________
法定代表人：_______________
委托代理人：_______________
委托代理人：_______________
電話：_______________
電話：_______________
___年___月___日
___年___月___日
加工安裝合同糾紛篇三
安慶市馬山______項目部需要部分活動房委托乙方進(jìn)行加工和安裝，雙方本著質(zhì)量第一，誠信互利的原則，經(jīng)充分協(xié)商簽定本合同。
（一）房屋用途和規(guī)模房屋面積：112m2用于員工的餐廳，會議室和休息室。
（二）房屋結(jié)構(gòu)：鋼梁、柱承重、屋面和墻體為彩鋼板結(jié)構(gòu)，甲方要求的房屋面積和建議結(jié)構(gòu)形式以簡圖交乙方，由乙方按房屋的跨度、深度予以結(jié)構(gòu)計算，以保證房屋的結(jié)構(gòu)安全為原則進(jìn)行加工、安裝。
（三）彩鋼板規(guī)格：板厚75mm，彩鋼板面板厚度不小于0.38mm。
（四）質(zhì)量要求：乙方制作、安裝的房屋必須保證其結(jié)構(gòu)安全和使用效果，并承受本地區(qū)正常的風(fēng)壓和雨雪荷載，（特殊天氣造成的破壞除外），如因結(jié)構(gòu)原因造成房屋破壞，引發(fā)人員工傷事故，乙方必須承擔(dān)一切法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失，承擔(dān)房屋保修期間因質(zhì)量原因造成的房屋維修。
（五）加工安裝價格：按建筑面積每平米250元（含全部經(jīng)費）甲方加3.5%增值稅發(fā)票金額。
（六）安全責(zé)任：乙方必須嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行加工和安裝，確保生產(chǎn)安全和成品運輸?shù)慕煌ò踩?，如發(fā)生安全事故，乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
（七）房屋交付時間：5月22日乙方將安裝好的房屋交付甲方使用。
（八）付款方式：合同簽訂后付合同價款：（28000元）的15%，房屋材料運至工地后付合同價款45%，房屋交付后雙方按實際面積辦理決算，余款一次付清。
（九）保修期：六個月，保修期滿，保修金無息全額返還。
（十）本合同一式伍份，甲方四份，乙方一份。雙方簽字蓋章后生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：______乙方：______
代表：______代表：______
______年______月______日
加工安裝合同糾紛篇四
為發(fā)展市場經(jīng)濟(jì)，提高加盟者經(jīng)濟(jì)收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據(jù)《_____》經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機事宜，達(dá)成以下協(xié)議：
甲方：_________________。
乙方：_________________。
一、甲方權(quán)利、義務(wù)：
1、向乙方提供打火機散件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。
2、向乙方提供合格的充氣設(shè)備，組裝工具。
3、有權(quán)要求乙方按市場需求加工打火機數(shù)量、式樣、時間等。
4、向乙方及時供應(yīng)_____散件。
二、乙方權(quán)利、義務(wù)：
1、向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火機。
3、及時支付散件價款。
4、可以自行銷售成品打火機，但應(yīng)及時告知甲方。
5、乙方自行選擇生產(chǎn)場所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負(fù)。
三、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：（依培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)）。
1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。
2、火焰均勻，火苗調(diào)火高度2-3cm無斷頭。
四、未盡事宜協(xié)商解決，協(xié)商不成由甲方所在地人民法院_____。
五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。
六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
1、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達(dá)八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達(dá)十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。
3、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達(dá)十二萬者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方：_________________。
乙方：_________________。
_______年______月____日。
加工安裝合同糾紛篇五
甲方：
乙方：
甲方有一批窗簾交給乙方加工制作，雙方就窗簾制作、安裝事宜，在平等、互利的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致達(dá)成本合同，以求甲乙雙方共同恪守。
總金額人民幣： 48164 元，大寫肆萬捌仟壹佰陸拾肆元整（詳見附表）。
乙方必須按照甲方選定的材料、款項等方面要求進(jìn)行加工生產(chǎn)，在乙方進(jìn)行安裝中如果發(fā)現(xiàn)材料與指定樣板不符，有權(quán)要求乙方返工，造成損失由乙方承擔(dān)。
1、制作加工前，甲乙雙方將進(jìn)行協(xié)商、溝通、制定合理的制作安裝方案。
2、需按照雙方商定的設(shè)計方案進(jìn)行制作安裝，并保證施工質(zhì)量和施工進(jìn)度。
3、負(fù)責(zé)所有材料及配件的購置、運輸、制作、安裝等事宜，直到交付給甲方使用。
甲方付給乙方定金壹萬元。安裝完成，經(jīng)驗收合格后，結(jié)清剩余工程款，大寫：叁萬捌仟壹佰陸拾肆元整。
1、同如有未盡事宜，雙方可通過協(xié)商補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、同一式叁份，甲方貳份，乙方一份，自簽訂之日起生效。
甲方代表：乙方代表：
年月 日 年 月 日
加工安裝合同糾紛篇六
為發(fā)展市場經(jīng)濟(jì)，提高加盟者經(jīng)濟(jì)收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據(jù)《中華人民共和國合同法》經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機事宜，達(dá)成以下協(xié)議：
甲方：
乙方：
1、向乙方提供打火機散件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。
2、向乙方提供合格的充氣設(shè)備，組裝工具。
3、有權(quán)要求乙方按市場需求加工打火機數(shù)量、式樣、時間等。
4、向乙方及時供應(yīng)全套散件。
1、向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火機。
3、及時支付散件價款。
4、可以自行銷售成品打火機，但應(yīng)及時告知甲方。
5、乙方自行選擇生產(chǎn)場所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負(fù)。
1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。
2、火焰均勻，火苗調(diào)火高度2-3cm無斷頭。
1、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達(dá)八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達(dá)十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。
3、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達(dá)十二萬者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
簽定日期 年 月 日
加工安裝合同糾紛篇七
訂立合同雙方：
定作人：_________（以下簡稱甲方）。
定作人法定代表（負(fù)責(zé)）人：_________簽約人：_________。
定作人機構(gòu)地址：_________傳真電話：_________。
承攬人：_________（以下簡稱乙方）。
承攬人法定代表（負(fù)責(zé)）人：_________簽約人：_________。
承攬人營業(yè)執(zhí)照：_________生產(chǎn)報刊亭許可證明：_________。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條標(biāo)的。
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為：_________萬元。
第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格（價款單位：每個／人民幣萬元）。
1、_________。
2、_________。
3、_________。
注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求。
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_________平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于_________mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_________%，使用_________mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍(lán)色陽光板封頂，并有通風(fēng)口一處。
第四條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
1、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì)）制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。
2、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求。
1、交貨時間：乙方必須保證在年_________月_________日前全部交貨。
2、交貨地點：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
3、包裝運輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進(jìn)行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)。
1、乙方對制作的報刊亭進(jìn)行安裝；
3、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題，年內(nèi)免費進(jìn)行保修，超過年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的，需付工本費。
4、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用。
1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
2、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
3、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額35%的價款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。
4、剩余的合同標(biāo)的額5%（_________元）價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責(zé)任。
2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付_________‰的'違約金。
第九條乙方違約責(zé)任。
3、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_________‰的違約金。
第十條糾紛的處理。
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。
2、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則。
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
2、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準(zhǔn)，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________。
簽約人（簽字）：_________簽約人（簽字）：_________。
簽約地點：_________簽約日期：_________年__月__日
加工安裝合同糾紛篇八
原告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，董事長。
委托代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。
委托代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。
被告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，總經(jīng)理。
委托代理人____，男，______________________________公司經(jīng)理，住該單位。
原告______________________________有限公司(以下簡稱原告)與被告______________________________有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審判員______獨任審判，公開開庭進(jìn)行了審理，本案原告的委托代理人王鋒、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱，年______月______日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進(jìn)行加工制作。合同訂立后，原告將需要加工的鋼板運至被告處，被告收到原告運送的材料后卻通知原告無法完成加工，讓原告運回材料，原告運回材料時發(fā)現(xiàn)少了______噸。原告要求被告返還鋼板______噸，賠償損失______元，訴訟費由被告承擔(dān)。
被告辯稱，原告所述與事實不符，年______月______日原告才將全部材料送到被告公司，______月______日原告通知我們不讓繼續(xù)加工，______月______日原告拉走材料，被告不存在違約，是原告違約，被告已經(jīng)為原告加工材料______余噸，現(xiàn)被告只欠原告約______噸材料，因原告未支付被告加工費，故被告未將材料歸還原告，被告不同意原告的訴訟請求。
經(jīng)審理查明：年______月______日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進(jìn)行加工制作，原告于年______月______日向被告提供圖紙，材料提供到被告工廠，年______月______日開始發(fā)貨，______月______日前所有構(gòu)件發(fā)完。合同訂立后，原告于年______月______日至______月______日陸續(xù)將鋼材運至被告工廠，被告對部分鋼材進(jìn)行了加工，年______月______日，原告開始從被告處運回鋼材(包括部分加工的鋼材)，原告未給付被告加工費。本案在審理過程中，原告表示未運回的鋼材為______噸，被告表示加工鋼材存在一定損耗，現(xiàn)被告處只存有已進(jìn)行加工的______噸鋼材，因原告未付加工費故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費。
上述事實有加工合同、出庫單、出入庫清點單、雙方當(dāng)事人陳述等證據(jù)在案佐證。
本院認(rèn)為：原、被告雙方訂立的加工合同，系雙方真實意思表示，不違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效，雙方應(yīng)當(dāng)恪守履行。定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有留置權(quán)。因被告已經(jīng)履行部分加工義務(wù)，而原告未給付被告加工費，故被告對完成的加工材料享有留置權(quán)，原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請求，于法無據(jù)，本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法典》第二百六十四條之規(guī)定，判決如下：
駁回原告______________________________有限公司的訴訟請求。
案件受理費______元，由原告______________________________有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，交納上訴案件受理費，上訴于______市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴費的，按自動撤回上訴處理。
代理審判員______。
______年______月______日。
書記員______。
加工安裝合同糾紛篇九
(以下三項選填)。
法定代表人姓名：_______________。
法定代表人身份證號：_______________。
法定代表人住所：_______________。
二、證明人姓名：_______________身份證號住所。
三、事件起因：_______________。
四、經(jīng)協(xié)商,且經(jīng)證明人證明有效，現(xiàn)甲乙雙方達(dá)成以下協(xié)議：
1、
2、
3、
4、
5、
6、合同甲、乙雙方約定的其他事項。
五,證明人同意為本協(xié)議的公正性,有效性負(fù)責(zé)本合同一式三份，甲方、乙方及證明方各一份，自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜，由甲乙雙方共同協(xié)商，達(dá)成一致意見，形成書面補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章)簽名：_______________。
乙方(蓋章)簽名：_______________。
證明人(蓋章)簽名：_______________(三方需按手印)。
簽定日期：_______________日期大寫
加工安裝合同糾紛篇十
原告北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司，住所地北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)姚辛莊村東。
法定代表人多維寬，董事長。
委托代理人王鋒，男，北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司職員，住該單位。
委托代理人舒暢，男，北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司職員，住該單位。
被告北京中鐵萬博通鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司，住所地北京市通州區(qū)食品工業(yè)園區(qū)29號。
法定代表人張愛新，總經(jīng)理。
委托代理人崔燕合，男，北京中鐵萬博通鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司經(jīng)理，住該單位。
原告北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司(以下簡稱原告)與被告北京中鐵萬博通鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審判員吳宏獨任審判，公開開庭進(jìn)行了審理，本案原告的委托代理人王鋒、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱，xx年7月2日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進(jìn)行加工制作。合同訂立后，原告將需要加工的鋼板運至被告處，被告收到原告運送的材料后卻通知原告無法完成加工，讓原告運回材料，原告運回材料時發(fā)現(xiàn)少了17噸。原告要求被告返還鋼板17噸，賠償損失7000元，訴訟費由被告承擔(dān)。
被告辯稱，原告所述與事實不符，xx年7月24日原告才將全部材料送到被告公司，7月25日原告通知我們不讓繼續(xù)加工，7月26日原告拉走材料，被告不存在違約，是原告違約，被告已經(jīng)為原告加工材料100余噸，現(xiàn)被告只欠原告約7、8噸材料，因原告未支付被告加工費，故被告未將材料歸還原告，被告不同意原告的訴訟請求。
經(jīng)審理查明：xx年7月2日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進(jìn)行加工制作，原告于xx年7月2日向被告提供圖紙，材料提供到被告工廠，xx年7月20日開始發(fā)貨，8月2日前所有構(gòu)件發(fā)完。合同訂立后，原告于xx年7月3日至7月24日陸續(xù)將鋼材運至被告工廠，被告對部分鋼材進(jìn)行了加工，xx年7月26日，原告開始從被告處運回鋼材(包括部分加工的鋼材)，原告未給付被告加工費。本案在審理過程中，原告表示未運回的鋼材為15.669噸，被告表示加工鋼材存在一定損耗，現(xiàn)被告處只存有已進(jìn)行加工的7.5噸鋼材，因原告未付加工費故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費。
上述事實有加工合同、出庫單、出入庫清點單、雙方當(dāng)事人陳述等證據(jù)在案佐證。
本院認(rèn)為：原、被告雙方訂立的加工合同，系雙方真實意思表示，不違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效，雙方應(yīng)當(dāng)恪守履行。定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有留置權(quán)。因被告已經(jīng)履行部分加工義務(wù)，而原告未給付被告加工費，故被告對完成的加工材料享有留置權(quán)，原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請求，于法無據(jù)，本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第二百六十四條之規(guī)定，判決如下：
駁回原告北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司的訴訟請求。
案件受理費九百二十五元，由原告北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，交納上訴案件受理費，上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴費的，按自動撤回上訴處理。
代理審判員吳宏。
二00八年三月十七日。
書記員王亞潔。
加工安裝合同糾紛篇十一
答辯人：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
一、本案的案由不是“加工合同糾紛”而是“買賣合同糾紛”。
根據(jù)《民法典》第七百七十條、252條之規(guī)定：加工合同是指承攬人以自己的技能、設(shè)備、和勞力，按照定作人的要求，將定作人提供的原材料加工為成品，定作人接受該成品并支付報酬的合同。而_____提供的合同，表面上寫的是《加工定作合同》，但定作人_____并未提供原材料，也未提供加工成品的圖紙、驗收標(biāo)準(zhǔn)等事項，_____提供的所謂“定作成品”實際上是_____自己生產(chǎn)的產(chǎn)品。根據(jù)《民法典》第五百九十五條之規(guī)定，_______與____簽訂的是《買賣合同》，它們之間發(fā)生糾紛的案由應(yīng)定為“買賣合同糾紛”。
二、答辯人不是本案適格的被告，只能作為第三人參與訴訟。
縱觀本案_____向法院提供的合同及欠條，上面沒有答辯人的公章，也沒有答辯人的法定代表人簽名，所以答辯人不是本案適格的被告，但由于_____與_____買賣的設(shè)備最終是答辯人使用，故答辯人可以作為第三人參與本案的訴訟。
三、_____提供的產(chǎn)品夸大宣傳，是不合格產(chǎn)品，不符合國家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。
首先，_____只不過是_____的一個個體工商戶，但他在企業(yè)介紹時宣傳是______公司，號稱“重質(zhì)量、講信譽”，卻連一個完整的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)都沒有。
其次，像_____提供的-四色瓦楞紙板水性印刷輪轉(zhuǎn)模切開槽機、圓壓圓模切機、薄刀分紙機、網(wǎng)紋線等產(chǎn)品，根本達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。產(chǎn)品既沒有出廠合格證，也沒有使用說明書，產(chǎn)品也沒有安裝調(diào)試，人員培訓(xùn)更沒有。
最后，答辯人聲明，保留向_____追償因產(chǎn)品質(zhì)量問題而對答辯人造成的一切經(jīng)濟(jì)損失的權(quán)利。
綜上所述，答辯人使用的雖然是_____的產(chǎn)品，但是與_____簽訂的《買賣協(xié)議》，與_____無關(guān)，答辯人付款也是付給_____的，況且款項已基本付清。_____所寫的欠條應(yīng)由其個人承擔(dān)，_____應(yīng)承擔(dān)其生產(chǎn)的產(chǎn)品售后服務(wù)的責(zé)任。懇請法院查明事實，駁回_____對答辯人的訴請!
此致
_____人民法院。
答辯人：_______。
____年___月___日。
附：
答辯書副本_____份;。
證據(jù)材料______份。
加工安裝合同糾紛篇十二
上訴人(再審原審被告)陳全中，男，1957年8月18日出生，漢族，農(nóng)民，住武陟縣北郭鄉(xiāng)澗溝村5組。
委托代理人謝全海，武陟縣誠信法律服務(wù)中心法律工作者。
被上訴人(再審原審原告)魏曰志，男，1961年9月21日出生，漢族，個體工商戶，住河南省光山縣馬畈街道115號。
委托代理人楊慶輝，河南紫弦律師事務(wù)所律師。
法定代表人陳運奎，村委主任。
上訴人陳全中與被上訴人魏曰志、再審原審被告武陟縣北郭鄉(xiāng)澗溝村村民委員會(以下簡稱：澗溝村委)加工合同糾紛一案，魏曰志于xx年7月12日向武陟縣人民法院提起訴訟。武陟縣人民法院于xx年10月22日作出武民初字第817號民事判決。該民事判決生效后，魏曰志于xx年12月26日申請再審，武陟縣人民法院于xx年12月28日作出()武民監(jiān)字第1號裁定，裁定本案再審，并于xx年6月20日作出()武民再字第5號民事判決。該再審民事判決生效后，陳全中不服，向檢察院申訴，焦作市人民檢察院向焦作市中級人民法院提出抗訴，焦作市中級人民法院于xx年8月14日作出()焦民立抗字第28號民事裁定，指令武陟縣人民法院再審。武陟縣人民法院再審后于xx年3月18日作出()武民再字第7號民事判決。陳全中不服，于xx年4月2日提起上訴。本院于xx年4月21日受理后，依法組成合議庭于xx年5月19日公開開庭審理了本案。上訴人陳全中及其委托代理人謝全海、被上訴人魏曰志的委托代理人楊慶輝到庭參加了訴訟。再審原審被告澗溝村委經(jīng)本院傳票合法傳喚未到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審法院原審查明：1月20日，原告與被告澗溝村委訂立電桿加工承包合同。遂后雙方開始履行合同，原告負(fù)責(zé)生產(chǎn)電桿的技術(shù)和質(zhì)量，被告澗溝村委負(fù)責(zé)銷售。期間，被告澗溝村委按雙方約定的價款給原告結(jié)算了部分款項。xx年1月9日，原告和時任澗溝村委主任的被告陳全中對雙方以前約定的給原告的價款進(jìn)行了變更，由每根80元降為55元。但截止合同履行結(jié)束，雙方未對以前的帳目進(jìn)行結(jié)算。另查明，xx年1月31日，被告陳全中給原告出具欠條，言明欠電桿款2100元。xx年1月10日，又出具欠條，言明欠電桿款39234元。原告為討要余欠的電桿加工費和欠款與二被告形成糾紛，訴至本院。
原審法院原審認(rèn)為，根據(jù)原告和被告澗溝村委19訂立的合同約定，原告和被告澗溝村委之間存在合作加工電桿的法律關(guān)系，雙方約定有明確的分工，也約定了原告方應(yīng)得的報酬。該價款雖經(jīng)協(xié)商變更，但雙方的關(guān)系可以確定，既非合伙，也非加工承攬。被告澗溝村委所辯的雙方系合伙關(guān)系，因雙方的約定不符合合伙的特征地，該辯解理由不能成立。雙方生產(chǎn)的電桿，被告澗溝村委應(yīng)按每根55元的約定向原告支付款項。就現(xiàn)有證據(jù)而言，可以確定雙方未進(jìn)行最終的結(jié)算，不能證明被告澗溝村委是否欠原告款及其數(shù)額，原告舉證的證據(jù)可以初步認(rèn)定原告生產(chǎn)電桿的數(shù)量為4450根，但具體結(jié)算還要扣除被告澗溝村委的已付款和破損電桿的數(shù)量及價款。而被告澗溝村委所舉證據(jù)(36張條據(jù))均系復(fù)印件，因其舉不出原件核對，無法認(rèn)定其已付款數(shù)，其也未舉出破損電桿的數(shù)量，舉證不能的責(zé)任應(yīng)由被告澗溝村委負(fù)擔(dān)，據(jù)此可以推定原告主張的欠電桿的加工費的數(shù)額成立。原告所舉的兩張欠條系被告陳全中出具，原告方未舉出證據(jù)證明該欠款系陳全中個人所欠，被告陳全中的行為應(yīng)認(rèn)定為履行村委主任職務(wù)的職務(wù)行為，該款應(yīng)認(rèn)定為被告澗溝村委所欠。被告澗溝村委欠原告的款項，應(yīng)予支付，拖欠不付，已屬違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。原告舉證的證據(jù)可以說明其于xx年12月向被告主張過權(quán)利，至起訴時，原告行使權(quán)利并未超訴訟時效。原告向被告陳全中主張權(quán)利，提交所涉被告陳全中的有關(guān)證據(jù)，應(yīng)認(rèn)定為該被告履行職務(wù)中的行為，該被告?zhèn)€人不應(yīng)承擔(dān)付款責(zé)任。
原審法院原審判決如下：一、被告澗溝村委應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)給付原告款14萬元;二、駁回原告其他訴訟請求，訴訟費4360元，由被告澗溝村委負(fù)擔(dān)。原告預(yù)交的訴訟費本院不予退還，被告澗溝村委應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)徑付4360元給原告。
原審法院()武民再字第5號案再審認(rèn)定的事實是：年1月20日，原審原告魏曰志與原審被告澗溝村委訂立了電桿加工承包合同(原審被告陳全中當(dāng)時任澗溝村委主任)。當(dāng)魏曰志按合同約定將生產(chǎn)設(shè)備運至澗溝村后，澗溝村委因無資金沒有履行能力，該合同沒有履行。原審被告陳全中便讓本村村民曹風(fēng)鳴召集村民入股投資生產(chǎn)電線桿。曹風(fēng)鳴召集了本村史會生等八人投資150000元生產(chǎn)電線桿。并與陳全中約定，每賣出一根線桿，投資方得款22元，因廠地系村委所有，故每賣出一根桿，村委得款8元。陳全中負(fù)責(zé)銷售。xx年1月9日陳全中與魏曰志協(xié)議約定，已生產(chǎn)線桿4450根，給魏曰志的價款由每根80元降為55元。但雙方開始履行約定至結(jié)束，未對以前的帳目進(jìn)行結(jié)算，但原審原告認(rèn)可原審被告陳全中已付款146200元。另查明，xx年1月31日，原審被告陳全中給原告出具欠條，言明欠電桿款2100元。xx年1月10日，又出具欠條，言明欠電桿款39234元。
原審法院再審認(rèn)為，原審被告陳全中代表村委與原審原告魏曰志簽訂的“電桿加工承包合同”，由于澗溝村委沒有履行能力，該合同實際并未執(zhí)行，而是由原審被告陳全中個人又號召本村村民以入股的形式投資加工電桿，并由陳全中自己與入股村民約定，每賣出一根電桿，付股民22元，付村委廠地占用費8元。陳全中以此又與原審原告魏曰志履行“電桿加工承包合同”。在履行期間，陳全中又與魏曰志訂立協(xié)議，言明生產(chǎn)線桿4450根，對給付魏曰志電桿價格進(jìn)行了變更。由此可以看出，原審原告魏曰志的電桿加工費應(yīng)當(dāng)由原審被告陳全中給付，而不應(yīng)由澗溝村委給付。原審認(rèn)定事實錯誤，應(yīng)予糾正。但原審被告澗溝村委與原審原告魏曰志簽訂合同之后，無履行合同的能力，將合同轉(zhuǎn)借他人，并從中得利，原審原告仍認(rèn)為是與村集體合作，致使原告的利益遭受損失，同時村委又提供場地并安排民工參與生產(chǎn)，并發(fā)給工資，村委有配合陳全中經(jīng)營及得利事實存在，原審被告澗溝村委應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。原審原告魏曰志所舉的兩張欠條系原審被告陳全中個人出具，有證據(jù)證明該欠款系陳全中個人所欠，陳全中的該行為不應(yīng)認(rèn)定為履行村委主任職務(wù)的職務(wù)行為，故該款應(yīng)認(rèn)定為陳全中個人所欠，不應(yīng)當(dāng)由澗溝村委償還，原審對此認(rèn)定事實錯誤，亦應(yīng)予糾正。原審原告主張加工費的數(shù)額是(4450根×55元-146200元)98550元，欠貨款是(2100+39234元)41334元。經(jīng)查，就本案現(xiàn)有證據(jù)來說沒有不妥，數(shù)額正確。原審認(rèn)定原審原告行使權(quán)利并未超過訴訟時效，再審對此亦確認(rèn)。原審原告要求澗溝村委與陳全中連帶清償責(zé)任，符合本案事實和法律的規(guī)定，予以支持。
原審法院再審判決如下：一、撤銷武陟縣人民法院()武民初字第817號民事判決;二、原審被告陳全中應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)給付原審原告魏曰志款140000元。原審被告澗溝村委承擔(dān)連帶清償責(zé)任。三、駁回原審原告其它訴訟請求。原審訴訟費4360元由原審被告陳全中承擔(dān)，原審原告預(yù)交的訴訟費不予退還，原審被告陳全中應(yīng)予本判決生效后十日內(nèi)徑付4360元給原審原告;再審訴訟費4360元，由原審被告陳全中負(fù)擔(dān)，在執(zhí)行時一并執(zhí)行。
原審法院再次再審確認(rèn)的事實與原審法院()武民再字第5號案再審確認(rèn)的事實一致。另查明，本次再審中二原審被告均未舉出原告認(rèn)可已付電桿款146200元以外另付原告電桿款的證據(jù)，也未舉出破損桿數(shù)量的證據(jù)。
原審法院再次再審后認(rèn)為：原審被告陳全中代表原審被告澗溝村委和原審原告魏曰志于1999年1月20日簽訂“電桿加工承包合同”后，被告澗溝村委因沒有投資資金并未以定作人身份的合作方實際履行，而是由被告陳全中個人組織并吸收本村村民以入股的形式投入資金，形成一個新的投資主體(在條據(jù)中顯示澗溝村線桿廠)，作為與原審原告合作的定作人，代表村委并借村委之名與原審原告履行上述加工承包合同，并對線桿銷售、款額分配進(jìn)行約定并實際履行，即由陳全中負(fù)責(zé)銷售，每賣出一根線桿，付股民22元，付村委8元。上述新的投資主體作為加工合同的定作方，實際負(fù)責(zé)人為陳全中，此后陳全中又以個人身份與魏曰志簽訂了變更原加工承包合同的協(xié)議，即明確確定原審被告陳全中成為與原告履行加工合同的定作方。所以原審被告陳全中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)給付原審原告加工費的民事責(zé)任。原審被告澗溝村委與原審原告簽訂合同之后，雖無履行合同能力，但并沒有解除與原審原告的合同，而是將合同部分權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓他人，他人仍以澗溝村委之名履行合同;同時澗溝村委提供場地與陳全中同時參與生產(chǎn)經(jīng)營和分配，有得利的事實存在，與原審被告陳全中形成事實上的合伙關(guān)系。所以被告澗村委對原審原告的加工費應(yīng)承擔(dān)連帶給付責(zé)任。本院()武民再字第5號案再審確認(rèn)原審被告陳全中對所欠原審原告加工款承擔(dān)給付責(zé)任，被告澗溝村委負(fù)連帶責(zé)任是正確的。原審原告所舉證據(jù)證明，其履行加工合同應(yīng)得加工費數(shù)額為(4450根×55元-已付款146200元)98550元。原審原告所舉兩張欠條系原審被告陳全中以個人名義出具，雙方形成買賣合同關(guān)系，應(yīng)確認(rèn)系原審被告陳全中個人購買原審原告線桿欠原告貨款41334元，應(yīng)由其個人單獨償還，原審被告澗溝村委不應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。因雙方加工合同和協(xié)議未約定結(jié)算時間，被告陳全中所書欠條亦未注明給付時間，故原審原告起訴并未超過訴訟時效。本院()武民再字第5號案對上述欠加工費數(shù)額及責(zé)任承擔(dān)，原審被告陳全中欠貨款數(shù)額及欠款性質(zhì)，認(rèn)定事實正確，定性準(zhǔn)確，但在判決結(jié)果中一并判決原審被告陳全中給付原審原告款14萬元，原審被告澗溝村委負(fù)連帶清償責(zé)任不妥，且數(shù)額計算錯誤，數(shù)額相差116元。其中判決包含被告澗溝村委對被告陳全中個人所欠貨款41334元負(fù)連帶責(zé)任，結(jié)果錯誤，應(yīng)予糾正?？乖V機關(guān)關(guān)于再審判決計算結(jié)果與判決結(jié)果相差116元的抗訴理由正確，應(yīng)予支持。本次再審中原審被告均未舉出破損線桿的數(shù)量，原審原告雖未舉出原審被告收線桿的領(lǐng)條，但原審原告和被告陳全中xx年1月9日的協(xié)議可以證明先前生產(chǎn)線桿的數(shù)量為4450根，雙方雖未進(jìn)行最后結(jié)算，但根據(jù)事實可以計算出原審二被告所欠加工費的數(shù)額，所以就現(xiàn)有證據(jù)可以確認(rèn)雙方債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確，應(yīng)當(dāng)支持原審原告的訴訟請求?？乖V機關(guān)認(rèn)為雙方?jīng)]有進(jìn)行結(jié)算，債權(quán)債務(wù)不明，支持原審原告訴訟請求錯誤，理由不足，不應(yīng)予以支持。
原審法院再次再審判決如下：一、撤銷本院()武民再字第5號民事判決;二、原審被告陳全中于判決生效后十日內(nèi)給付原審原告魏曰志線桿加工費98550元;三、原審被告陳全中于判決生效后十日內(nèi)給付原審原告魏曰志遲延給付線桿加工費的損失116元;四、原審被告澗溝村委對上述第二、三項負(fù)連帶給付責(zé)任。五、原審被告陳全中于判決生效后十日內(nèi)給付原審原告魏曰志所欠購買電線桿貨款41334元。原審訴訟費4360元，由原審被告陳全中負(fù)擔(dān)。原審原告預(yù)交的訴訟費本院不予退還，由原審被告陳全中于判決生效后十日內(nèi)徑付4360元給原審原告。再審訴訟費4360元，由原審被告陳全中負(fù)擔(dān)，在執(zhí)行中一并執(zhí)行。
陳全中上訴稱：一、()武民再字第7號民事判決認(rèn)定事實錯誤。1、再審判決陳全中給付被上訴人加工費錯誤。再審中，被告澗溝村委申請出庭作證的幾位證人證明：澗溝村委無力履行合同后，退出了合同關(guān)系，澗溝村八位村民集資15萬元，與被上訴人合作建立了電桿加工廠，被上訴人給股民加工生產(chǎn)電桿，股民給其出具有驗收入庫單，加工費應(yīng)與股民結(jié)算。陳全中既未投資，也未參與電桿廠的經(jīng)營管理，更未收到被上訴人一根電桿，陳全中與上訴人沒有任何經(jīng)濟(jì)關(guān)系。陳全中雖銷售有部分電桿，但銷售的是股民的電桿，銷售收入在扣除自己合理報酬后，余款都交給了股民而不可能交給被上訴人。陳全中不欠也不可能欠被上訴人加工費。所以，武陟縣人民法院判決陳全中給付被上訴人加工費，村委承擔(dān)連帶責(zé)任，無異于指鹿為馬，張冠李戴，嫁禍于人，是錯誤的。2、股民經(jīng)過調(diào)查了解，被上訴人應(yīng)得的加工費明顯偏高，強烈不滿。在股民的多次要求下，陳全中為平衡雙主的利益，陳全中以村委主任的身份，經(jīng)與被上訴人協(xié)商，于xx年元月9日簽訂了此變價協(xié)議。并特別注明，具體結(jié)算以雙方的領(lǐng)導(dǎo)為準(zhǔn)，生產(chǎn)電桿數(shù)量結(jié)算時除破損后為結(jié)算數(shù)量。由此可以看出：此協(xié)議不是結(jié)算的結(jié)果，而是結(jié)算的前提。原審再審中，被上訴人都承認(rèn)雙方未經(jīng)結(jié)算。因此，4450根，就不是上訴人實際生產(chǎn)的總數(shù)。而且，破損的數(shù)量也不應(yīng)由陳金中舉出，因為陳全中根本沒有收到過被上訴人的電桿，也就不可能知道破損桿的數(shù)量，武陟法院以陳金中不能舉出破損桿的數(shù)量而承擔(dān)舉證不能的責(zé)任，真可謂是“欲加之罪，何患無辭”!因此，在被上訴人生產(chǎn)電桿總數(shù)不能確定，破損桿的數(shù)量沒有確定，應(yīng)付加工費的電桿無法確定的情況下，武陟法院判決上訴人給付被上訴人98550元加工費，不純粹是無源之水，無本之木，顛倒黑白嗎?何以服眾!二、原審、再審判決都適用法律錯誤。民事訴訟法第108條規(guī)定：“起訴必須符合下列規(guī)定：(一)原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織。”而本案中，被上訴人在原審中所持的兩張欠條，一張是魯山電桿廠的，一張是中站電桿廠的，都與被上訴人無關(guān)，沒有利害關(guān)系，武陟法院不僅受理了被上訴人的訴訟，而且不顧上訴人的多次異議，未加審理都判決支持了被上訴人的訴訟請求。難道民事訴訟法規(guī)定錯了嗎?綜上，原審、再審判決認(rèn)定事實錯誤，適用法律錯誤，判決結(jié)果錯誤。上訴人懇請上級人民法院查明事實，依法公斷，判如所求!
魏曰志答辯稱：一、一審判決令陳全中支付答辯人的電桿加工費，是正確的。首先，電桿加工合同是陳全中借澗溝村委的名義與答辯人簽訂的;其次，在此后的合同履行中，也是陳全中直接與答辯人進(jìn)行交往的，答辯人沒有與其他任何人發(fā)生電桿加工業(yè)務(wù)關(guān)系;其三，加工生產(chǎn)出來的電桿，都是陳全中以其個人的名義與購貨單位武陟縣電業(yè)局結(jié)賬的;其四，陳全中在支付其他提供資金村民的報酬后，剩余利潤全被其一人裝入腰包。這幾條基本事實，確定了在履行電桿加工合同的過程中，陳全中不僅是合同一方的當(dāng)事人，更是電桿廠負(fù)責(zé)管理、銷售者和獲利的直接受益人。因此，武陟縣人民法院判令由陳全中支付答辯人的加工費是再正確不過的了。陳全中在上訴狀中稱自己“既未投資，也未參與經(jīng)營管理，與被上訴人沒有任何經(jīng)濟(jì)關(guān)系”，此話完全是胡說八道。二、一審以雙方最后確定的產(chǎn)品價格、生產(chǎn)數(shù)量作為裁判依據(jù)，并無不妥?！峨姉U加工合同》履行結(jié)束后，陳全中與答辯人簽《協(xié)議》約定：將原合同規(guī)定的每根80元的價格降為55元，并且，雙方確認(rèn)答辯人已“生產(chǎn)數(shù)量為4450根(含破損桿)，原簽訂的生產(chǎn)及有關(guān)事項作廢，以此協(xié)議為依據(jù)”。可見，此最后協(xié)議，明確表明了雙方的債權(quán)關(guān)系。協(xié)議既是陳全中支付加工費的依據(jù)，也是答辯人索討債務(wù)的重要憑證。當(dāng)然，《協(xié)議》中也提到“具體結(jié)算，以雙方領(lǐng)條為準(zhǔn)，生產(chǎn)電桿數(shù)量，結(jié)算時除破損后為結(jié)算數(shù)量”。但是，領(lǐng)條已在簽訂本協(xié)議時被陳全中收走，否則也得不出4450根的數(shù)字;至于破損電桿是多少，陳全中拿不出任何破損數(shù)額依據(jù)，根據(jù)誰主張，誰舉證的規(guī)則，陳全中自然應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證不能的后果責(zé)任。因此，一審以雙方的最后《協(xié)議》來裁判定案，是十分公正的。三、一審受理并支持答辯人要求陳全中個人支付另外兩筆債款，符合法律規(guī)定。這兩張欠據(jù)，一張注明“今收到8米電桿貳仟壹佰元正”;另一張為“欠到魯山中站電桿款39234元”。目前陳全中上訴稱欠款的是“魯山中站”的錢，而不是答辯人的，可是陳全中忽視了一個關(guān)鍵的事實，既“中站”電桿廠就是答辯人魏曰志的，并有《營業(yè)執(zhí)照》為證。再說債權(quán)憑證一直在答辯人手上持有，兩張欠據(jù)并沒有直接指明其他人是債權(quán)人，所以，誰持有債權(quán)憑證，誰就是當(dāng)然的債主。因此，一審依此判決陳全中還債，有充足理由。綜上，陳全中上訴的三個觀點，沒有一條能站得住腳，其上訴的目的無非是混淆視聽，無理狡辯，拖延還款，答辯人相信二審法院絕不會被陳全中的這點雕蟲小技所蒙蔽，還望上級領(lǐng)導(dǎo)主持正義，維持原判，依法駁回陳全中的不當(dāng)上訴請求為盼。
本院根據(jù)上訴人陳全中與被上訴人魏曰志的訴辯意見，確定案件的爭議焦點是：陳全中應(yīng)否支付魏曰志電桿加工費。
針對爭議焦點，上訴人陳全中認(rèn)為：一審認(rèn)定事實錯誤。1、變價協(xié)議作為付款憑證沒有依據(jù)。2、對方?jīng)]有提供證據(jù)。3、4450根電桿沒有充分證據(jù)證明陳全中已銷售。4、4450根電桿未除去破損桿，再審判決中也顯示含破損桿。5、對方庭審中也承認(rèn)雙方約定計算價款時除去破損桿。對方庭審中未提出遲延加工費的請求，一審判決違背不訴不理原則。一審判決第五條支付貨款41334元也是不當(dāng)?shù)?，因該債?quán)人不是被上訴人，而是案外人。一審對方明確請求是14萬元，不包括116元，對方也承認(rèn)未結(jié)算過，其原因是未除去破損電桿。陳全中未以個人名義銷售，其只是經(jīng)手人，陳全中只是簽訂了變價協(xié)議，未投資，未管理。一審判決沒有事實依據(jù)。被上訴人魏曰志認(rèn)為：一審認(rèn)定事實正確。1、被上訴人與澗溝村委簽訂的加工協(xié)議，由陳全中履行，并由陳全中負(fù)責(zé)銷售，陳全中也從中取得收入。后陳全中又與魏曰志簽訂了變價協(xié)議，是陳全中以自己的名義簽訂的，并在協(xié)議中確認(rèn)了電桿數(shù)量。2、條據(jù)已交給陳全中，且陳全中未提出電桿有破損，其應(yīng)承擔(dān)電桿破損數(shù)量的舉證責(zé)任。3、另外，兩筆借款的證據(jù)，我方在一審中有證據(jù)證明魯山、中站的廠是被上訴人的。一審中我方提出的請求14萬元包括遲延給付加工費的損失116元。總之，一審判決事實清楚，證據(jù)充分，判決正確。
案經(jīng)本院審理查明：魏曰志與澗溝村委于1999年1月20日簽訂的“電桿加工承包合同書”第六條規(guī)定：乙方負(fù)責(zé)生產(chǎn)電桿的合格率必須達(dá)到96%，質(zhì)量達(dá)到cb4623-94標(biāo)準(zhǔn)，電桿破損超過4%，每超壹根，罰壹根做桿成本費，節(jié)約壹根獎成本費70%，破損率以年為期限計算，如施工和運輸造成損失，由甲方自己承擔(dān)。魏曰志與陳全中于xx年1月9日簽訂了協(xié)議，該協(xié)議約定：經(jīng)雙方協(xié)商，原生產(chǎn)的電桿協(xié)商的價格，改為每根五十五元，生產(chǎn)數(shù)量4450根(含破損桿)，原簽訂的生產(chǎn)及有關(guān)事項作廢(含價格)，以此協(xié)議為依據(jù)，具體結(jié)算以雙方領(lǐng)條為準(zhǔn)，生產(chǎn)電桿數(shù)量，結(jié)算時除破損后為結(jié)算數(shù)量。其它案件事實與一審判決認(rèn)定事實一致。
本院認(rèn)為：魏曰志與陳全中代表的澗溝村委于1999年1月20日簽訂的“電桿加工承包合同書”后，在履行過程中，定做人發(fā)生實際變更，由澗溝村委變更為由陳全中組織的村民入股形式，但原“電桿加工承包合同書”的主要權(quán)利、義務(wù)繼續(xù)履行，對電桿銷售、款額分配進(jìn)行了約定，并以實際履行。后來，陳全中又以個人身份與魏曰志簽訂了變更原加工承包合同的協(xié)議，明確了陳全中為定作方。因此，陳全中應(yīng)承擔(dān)給付魏曰志加工費的責(zé)任;澗溝村委在履行合同過程中，提供了土地，并從中收益，因此，對陳全中給付魏曰志加工費的責(zé)任應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。關(guān)于陳全中以個人名義給魏曰志出具的欠條，應(yīng)由陳全中個人承擔(dān)還款責(zé)任。關(guān)于生產(chǎn)的4450根電桿中破損桿數(shù)量問題，現(xiàn)因雙方都舉不出有力證據(jù)證實，故應(yīng)以雙方簽訂的“電桿加工承包合同書”中第六條的約定為參考依據(jù)，扣除4%，進(jìn)行計算。一審判決對此認(rèn)定有誤，應(yīng)予糾正。魏曰志請求的延期給付加工費損失116元，證據(jù)不足，本院不予支持，一審判決支持魏曰志的此項請求不當(dāng)，應(yīng)予糾正。上訴人陳全中的上訴理由不能成立。依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(三)之規(guī)定，判決如下：
一、維持武陟縣人民法院()武民再字第7號民事判決第一、五項及訴訟費負(fù)擔(dān)部分。
二、陳全中在接到本判決十日內(nèi)給付魏曰志電桿加工費元，澗溝村委承擔(dān)連帶責(zé)任。
二審訴訟費4360元，法律文書專遞郵費30元，合計4390元，由上訴人魏曰志負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
審判長李元成。
審判員劉成功。
審判員李玉香。
二〇〇九年七月九日。
書記員王長坡。
加工安裝合同糾紛篇十三
原告成都錦鵬新材料有限公司，住所地：四川省成都市龍泉驛區(qū)龍泉街頭道建材路6號。
法定代表人傅正清，該公司總經(jīng)理。
委托代理人曹斌，男，1973年12月18日生，漢族，雙峰縣人，法律服務(wù)工作者，住本縣永豐鋪育才路139號。
被告湖南省雙峰縣華峰冶金有限責(zé)任公司，住所地：湖南省雙峰縣甘棠鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)。
法定代表人朱錦華，該公司總經(jīng)理。
委托代理人陳偉，湖南定勝律師事務(wù)所律師。
原告成都錦鵬新材料有限公司(以下簡稱錦鵬公司)與被告湖南省雙峰縣華峰冶金有限責(zé)任公司(以下稱華峰公司)加工合同糾紛一案，本院于xx年4月7日受理后，依法由審判員黃福江適用簡易程序，于xx年4月27日公開開庭進(jìn)行了審理。書記員朱金成擔(dān)任記錄。原告錦鵬公司的特別授權(quán)委托代理人曹斌、被告華峰公司的法定代表人朱錦華、委托代理人陳偉均到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱：原告與被告于xx年9月12日經(jīng)協(xié)商一致簽訂了一份加工高錳、鉻鋼系列產(chǎn)品的委托加工協(xié)議，合同約定原告預(yù)付加工產(chǎn)品總額的50%給被告，產(chǎn)品交付時付清余款，預(yù)付款交付后的12天內(nèi)為被告的交貨期限，貨物由被告負(fù)責(zé)運到邵東托運站，并發(fā)到成都市龍泉驛區(qū)，運費由原告負(fù)責(zé);同時，合同約定，一方違約需向另一方支付違約金2萬元;合同簽訂后，原告向被告交付了產(chǎn)品圖紙，并于xx年9月18日和10月15日分兩次將應(yīng)付的預(yù)付款5457元打入被告指定的帳戶上;事后，被告未按協(xié)議約定向原告交付加工產(chǎn)品，原告除電話催促外，還派員到被告處催討預(yù)付款，遭到被告的無理拒絕。現(xiàn)向法院起訴，請求判令被告返還貨款5457元，支付違約金xx0元。
原告為支持其訴訟請求，在本院規(guī)定的舉證期限內(nèi)，向本院提交了以下證據(jù)：
3、興業(yè)銀行成都龍泉驛支行個人匯款委托書2份，用以證明原告分別于xx年9月18日將預(yù)付款4000元、xx年10月15日將預(yù)付款1457元打入被告法定代表人朱錦華之妻戴聰英在中國農(nóng)業(yè)銀行雙峰縣支行6228481700299029318帳戶的事實。
被告辯稱，雙方于xx年9月12日訂立一份委托加工協(xié)議是實，但事后原告的預(yù)付款沒有打到公司的帳戶上，故被告雖然加工了產(chǎn)品，但沒有發(fā)給原告。因此，本案是原告違約，而不是被告違約，請求法院駁回原告的訴訟請求。
被告未向本院提交證據(jù)。
經(jīng)庭審質(zhì)證，被告對原告提交的證據(jù)1、2無異議，對原告提交的證據(jù)3，被告認(rèn)為其款打入戴聰英的帳戶不能認(rèn)定原告交付了預(yù)付款的事實。
本院認(rèn)為，原告提交的證據(jù)1、2經(jīng)與原件核對無異，被告也無異議，原告提交的證據(jù)3系書證原件，均符合證據(jù)的合法性、主觀性、關(guān)聯(lián)性，本院予以采信。
經(jīng)審理查明：原告是一家自然人投資或控股的有限責(zé)任公司，原名成都鑫眾化工有限公司，xx年12月5日經(jīng)工商部門批準(zhǔn)變更名稱為成都錦鵬新材料有限公司，被告是一家私營有限責(zé)任公司;xx年9月12日，原、被告經(jīng)協(xié)商一致訂立了一份委托加工協(xié)議，該協(xié)議約定了如下主要事實：1、原告委托被告加工生產(chǎn)高錳、鉻鋼系列產(chǎn)品，并按產(chǎn)品圖紙生產(chǎn);2、加工產(chǎn)品的數(shù)量為沖擊塊20件，材質(zhì)均為錳8鉻15(其他元素標(biāo)準(zhǔn)參照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)，交貨期限為定金給付后12天;3、產(chǎn)品價格為13500元/噸(不含稅價)，以后遇價格調(diào)整，雙方另行協(xié)商;4、關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量，雙方約定，加工方對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為出廠之日起120天，期間如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，加工方應(yīng)負(fù)責(zé)退貨，并負(fù)擔(dān)因此產(chǎn)生的運輸、差旅費等費用和損失;5、產(chǎn)品交付地為成都市龍泉驛區(qū)，加工方負(fù)責(zé)將生產(chǎn)合格的產(chǎn)品運到邵東托運站，并發(fā)到成都龍泉驛區(qū)，運費由委托方承擔(dān)，產(chǎn)品運到成都龍泉驛區(qū)后由委托方自己提取、驗收，如有異議應(yīng)在收到后一個月內(nèi)提出，雙方如產(chǎn)生爭議可聘請第三方進(jìn)行鑒定;6、委托方應(yīng)預(yù)付所定產(chǎn)品總額的50%做為訂金，產(chǎn)品交付時付清余款;7、如一方違反約定，則需向另一方支付違約金人民幣2萬元;8、合同有效期為一年，經(jīng)雙方協(xié)商同意，可在協(xié)議到期前一個月以補充協(xié)議方式延長協(xié)議期限;協(xié)議簽訂后，原告向被告交付了產(chǎn)品圖紙并分別于xx年9月18日、10月15日分兩次將預(yù)付貨款5457元打入被告法定代表人朱錦華之妻戴聰英設(shè)在中國農(nóng)業(yè)銀行雙峰縣支行的6228481700799029318帳戶上;被告并未按協(xié)議約定為原告加工和交付委托加工的產(chǎn)品，原告多次催促，被告仍未交付，原告要求被告返還交付的訂貨定金，被告亦未返還，原告遂向本院起訴。
本院認(rèn)為：原、被告經(jīng)協(xié)商一致訂立的委托加工協(xié)議，是雙方的真實意思表示，合法有效，雙方均應(yīng)秉著誠實信用原則履行協(xié)議的約定;原告按約預(yù)付加工費后，被告沒有按約定為其加工交付委托定做的產(chǎn)品顯屬違約，理應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任;被告系私營性質(zhì)的有限責(zé)任公司，原告的預(yù)付款打入被告法定代表人朱錦華之妻戴聰英的帳戶，應(yīng)認(rèn)定是按被告指定而為，并不違反雙方約定的交易規(guī)則，被告所辯稱的原告定金沒有打入公司帳戶，不履行加工義務(wù)并不構(gòu)成違約的理由不成立，故對原告要求終止合同履行、返還預(yù)付貨款5457元、支付違約金xx0元的訴訟請求，本院予以支持。依照《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百一十四條、第一百一十六條、第二百五十一條之規(guī)定，判決如下：
限被告湖南省雙峰縣華峰冶金有限責(zé)任公司在本判決生效后十日內(nèi)返還原告成都錦鵬新材料有限公司預(yù)付貨款5457元，支付違約金xx0元。
如果未按本判決指定的期間履行給付義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費440元，由被告湖南省雙峰縣華峰冶金有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可在判決送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對芳當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于婁底市中級人民法院。
審判員黃福江。
二〇〇九年六月十日。
書記員朱金成。
附相關(guān)法律條文：
《中華人民共和國合法法》第六十條當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定全面履行自己的義務(wù)。
當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則，根據(jù)合同的性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
第一百一十四條當(dāng)事人可以約定一方違約時應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。
約定的違約金低于造成的損失的，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以適當(dāng)減少。
當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。
第一百一十六條當(dāng)事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款。
第二百五十一條承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。
承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測試、檢驗等工作。
加工安裝合同糾紛篇十四
雙方為開展來料加工業(yè)務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。
第一條加工內(nèi)容。
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨。
乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負(fù)責(zé)運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運至________港口交付乙方。
第三條來料數(shù)量與質(zhì)量。
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負(fù)責(zé)外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認(rèn)。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量。
甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
第五條加工費。
甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費用而確定的，故在中國國內(nèi)勞務(wù)費用水平有變化時，雙方將另行議定。
第六條付款方式。
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。
第七條運輸與保險。
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負(fù)責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負(fù)責(zé)。
第八條不可抗力。
第九條仲裁。
本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請中國________仲裁機構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁適用法律為：
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;。
2.中華人民共和國法律;。
3.在中國法律無明文規(guī)定時，適用國際通行的慣例。
第十條合同有效期。
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應(yīng)付費用時終止。
第十一條合同的續(xù)訂。
本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。
第十二條合同文本與文字。
本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。
第十三條其他。
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%。
2.甲方收到原材料后，應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn)，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負(fù)責(zé)退換或補足。
第十四條合同條款的變更。
本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
加工安裝合同糾紛篇十五
為了發(fā)展市場經(jīng)濟(jì)，提高加盟商的經(jīng)濟(jì)收入，甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》達(dá)成以下協(xié)議：
甲方：_____
乙方：_____
一、甲方的權(quán)利和義務(wù)：
1、向乙方提供打火機零件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。
2、為乙方提供合格的充氣設(shè)備和裝配工具。
3、乙方有權(quán)根據(jù)市場需求加工打火機的數(shù)量、樣式和時間。
4、及時向乙方提供全套散件。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)：
1、向甲方支付充氣設(shè)備、裝配工具等費用___元。
2、按甲方要求加工合格的打火機。
3、及時支付散件價格。
4、成品打火機可自行銷售，但應(yīng)及時通知甲方。
5、乙方應(yīng)自行選擇生產(chǎn)場所，確保安全生產(chǎn)。乙方應(yīng)對生產(chǎn)中發(fā)生的一切事故負(fù)責(zé)。
三、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：（培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)）
1、氣體飽滿，無氣泡，外觀干凈。
2、火焰均勻，火焰調(diào)火高度_____cm無斷頭。
四、甲方所在地人民法院不予仲裁。
五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲方已充分解釋，乙方理解正確，簽字生效。
六本合同有效期期從：___________
七、免費設(shè)備的優(yōu)惠條件如下：
1、乙方在甲方批發(fā)的火機零件有_____萬個。如乙方終止合同，乙方可將設(shè)備退還甲方，甲方可退還乙方設(shè)備壓金的_____。
2、乙方在甲方批發(fā)的火機散件累計達(dá)到_____萬人。如乙方終止合同，乙方可將設(shè)備退還甲方，甲方可退還乙方設(shè)備款。
3、如乙方終止合同，設(shè)備和工具歸乙方所有。
甲方：_____
乙方：_____
加工安裝合同糾紛篇一
地址：
承攬方：（以下簡稱乙方） 法定代表人：
地址：
甲方委托乙方加工定作并安裝不銹鋼信報箱，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
1、乙方提供全部原材料，材質(zhì)要求必須符合甲乙雙方另行簽訂的《信報箱材質(zhì)及要求》（附件一）中的材質(zhì)要求。
標(biāo)準(zhǔn)《》的相關(guān)要求。
6 、乙方設(shè)計制作、安裝的不銹鋼信報箱，必須保證在安裝之日起五年之內(nèi)不生銹。
1、加工期限：乙方應(yīng)在自本合同簽字蓋章之日起 個工作日將所有信報箱按照本合同的要求加工制作完畢，并于甲方向乙方支付定金之日起 個工作日內(nèi)送貨到門，即乙方應(yīng)于年 月日前在甲方指定的交付地點將全部信報箱交付給甲方。
2、送貨方式及運輸：乙方負(fù)責(zé)將加工制作的全部信報箱按時送貨到門，交貨方式為現(xiàn)場交貨，運輸方式及運輸費用自行處理和支付。
3、交貨地點：交貨地點為 ，經(jīng)甲方驗收雙方簽署產(chǎn)品交接清單后方為交付。即本合同的履行地為 。
4、安裝與驗收： 甲方應(yīng)派員在交貨地點收貨、清貨、驗貨，驗收通過的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行免費安裝，并自行解決安裝用電。甲方負(fù)有協(xié)助乙方的義務(wù)，并向乙方提供各樓房準(zhǔn)確的門牌編號。
1、結(jié)算方式及付款期限：
結(jié)算方式為電匯。
付款期限：本合同產(chǎn)品分三期支付。付款的具體期限如下：
（1）本合同簽定之日起三日內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價款的20%作為定金，即人民幣元。
（2）甲方收到全部信報箱及信報箱鑰匙并驗收合格，同時乙方派員將所有信報箱安裝甲方要求免費安裝完畢后七日內(nèi)，在乙方向甲方出具全額合格正規(guī)統(tǒng)一發(fā)票的前提下，甲方向乙方支付第二期貨款，計加工成品總價款的70%，計人民幣大寫 元（大寫： ）。
（3）剩余10%為加工成品的質(zhì)量保證金，待信報箱安裝正常使用三個月后一次支付。
加工安裝合同糾紛篇二
（乙方）供方：_______________（聯(lián)系人：羅松）
根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及其它有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公開和誠信的原則，雙方就本工程情況協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱：__________排煙（氣）道
2、工程地點：___縣沿河路北側(cè)
3、承包范圍及內(nèi)容：商住樓排煙（氣）道供貨、拼裝、安裝等
二、煙、氣道規(guī)格、數(shù)量、單價及金額
三、付款條件及方式：（結(jié)算時以實際供貨安裝量為準(zhǔn)）
1、支付方式：現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬支票
2、工程進(jìn)度款的支付：按已完成安裝并驗收合格的實際數(shù)量80%支付、其余待工程整體全部完工后（扣除保修金400元）30日內(nèi)付清。保質(zhì)期為1年（用戶真實使用一年）
3、工程結(jié)算：煙道全部安裝結(jié)束并由需方、監(jiān)理共同驗收后，由供需雙方共同收方并辦理結(jié)算。
4、煙道配件如需方需要應(yīng)提前半個月通知供方。
四、雙方的責(zé)任和義務(wù)
1、需方的責(zé)任和義務(wù)：
（1）需方向供方提供煙道安裝位置圖；
（5）需方有責(zé)任維護(hù)供方制作的煙道產(chǎn)品利益。
2、供方的責(zé)任和義務(wù)：
（1）供方保證合格產(chǎn)品進(jìn)場；
（2）供方作出煙道安裝施工方案并提供相關(guān)資料；
（3）供方負(fù)責(zé)煙道產(chǎn)品的制作、運輸、安裝全過程并配合驗收。
五、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工期要求
1、工程質(zhì)量：遵照國家建筑行業(yè)《住宅廚房排風(fēng)道》現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
2、產(chǎn)品生產(chǎn)周期：（自合同簽定次日起計算）20天（需方原因順延）。
3、供方煙道安裝完畢，需方十日內(nèi)必須組織驗收，并出具驗收手續(xù)，如逾期則視為驗收合格。
六、違約責(zé)任與爭議
1、供方供貨安裝完畢，煙道所有權(quán)自供方收到需方應(yīng)付工程款后開始轉(zhuǎn)移，貨款全部結(jié)清后經(jīng)供方簽字煙道所有權(quán)移交需方。
2、單方違約處罰金伍仟元，也可在出現(xiàn)其中一方違約時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向當(dāng)?shù)胤ㄔ浩鹪V或向相關(guān)仲裁機構(gòu)申請仲裁。
七、供應(yīng)時間：必須保證需方施工進(jìn)度計劃要求，如因質(zhì)量及供方原因影響需方施工進(jìn)度，按違約處罰，每天500元，累計累加。
八、本合同一式兩份，供需方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，雙方責(zé)任義務(wù)完成，款項全部結(jié)清后自然失效。
九、煙、氣道款按班組織進(jìn)度劃撥方式支付。
十、施工安全：乙方施工過程中必須特別注意安全、若發(fā)生安全事故由供方全部承擔(dān)。、
需方：_______________（簽章）
供方：_______________（簽章）
法定代表人：_______________
法定代表人：_______________
委托代理人：_______________
委托代理人：_______________
電話：_______________
電話：_______________
___年___月___日
___年___月___日
加工安裝合同糾紛篇三
安慶市馬山______項目部需要部分活動房委托乙方進(jìn)行加工和安裝，雙方本著質(zhì)量第一，誠信互利的原則，經(jīng)充分協(xié)商簽定本合同。
（一）房屋用途和規(guī)模房屋面積：112m2用于員工的餐廳，會議室和休息室。
（二）房屋結(jié)構(gòu)：鋼梁、柱承重、屋面和墻體為彩鋼板結(jié)構(gòu)，甲方要求的房屋面積和建議結(jié)構(gòu)形式以簡圖交乙方，由乙方按房屋的跨度、深度予以結(jié)構(gòu)計算，以保證房屋的結(jié)構(gòu)安全為原則進(jìn)行加工、安裝。
（三）彩鋼板規(guī)格：板厚75mm，彩鋼板面板厚度不小于0.38mm。
（四）質(zhì)量要求：乙方制作、安裝的房屋必須保證其結(jié)構(gòu)安全和使用效果，并承受本地區(qū)正常的風(fēng)壓和雨雪荷載，（特殊天氣造成的破壞除外），如因結(jié)構(gòu)原因造成房屋破壞，引發(fā)人員工傷事故，乙方必須承擔(dān)一切法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失，承擔(dān)房屋保修期間因質(zhì)量原因造成的房屋維修。
（五）加工安裝價格：按建筑面積每平米250元（含全部經(jīng)費）甲方加3.5%增值稅發(fā)票金額。
（六）安全責(zé)任：乙方必須嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行加工和安裝，確保生產(chǎn)安全和成品運輸?shù)慕煌ò踩?，如發(fā)生安全事故，乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
（七）房屋交付時間：5月22日乙方將安裝好的房屋交付甲方使用。
（八）付款方式：合同簽訂后付合同價款：（28000元）的15%，房屋材料運至工地后付合同價款45%，房屋交付后雙方按實際面積辦理決算，余款一次付清。
（九）保修期：六個月，保修期滿，保修金無息全額返還。
（十）本合同一式伍份，甲方四份，乙方一份。雙方簽字蓋章后生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：______乙方：______
代表：______代表：______
______年______月______日
加工安裝合同糾紛篇四
為發(fā)展市場經(jīng)濟(jì)，提高加盟者經(jīng)濟(jì)收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據(jù)《_____》經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機事宜，達(dá)成以下協(xié)議：
甲方：_________________。
乙方：_________________。
一、甲方權(quán)利、義務(wù)：
1、向乙方提供打火機散件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。
2、向乙方提供合格的充氣設(shè)備，組裝工具。
3、有權(quán)要求乙方按市場需求加工打火機數(shù)量、式樣、時間等。
4、向乙方及時供應(yīng)_____散件。
二、乙方權(quán)利、義務(wù)：
1、向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火機。
3、及時支付散件價款。
4、可以自行銷售成品打火機，但應(yīng)及時告知甲方。
5、乙方自行選擇生產(chǎn)場所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負(fù)。
三、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：（依培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)）。
1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。
2、火焰均勻，火苗調(diào)火高度2-3cm無斷頭。
四、未盡事宜協(xié)商解決，協(xié)商不成由甲方所在地人民法院_____。
五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。
六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
1、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達(dá)八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達(dá)十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。
3、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達(dá)十二萬者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方：_________________。
乙方：_________________。
_______年______月____日。
加工安裝合同糾紛篇五
甲方：
乙方：
甲方有一批窗簾交給乙方加工制作，雙方就窗簾制作、安裝事宜，在平等、互利的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方協(xié)商一致達(dá)成本合同，以求甲乙雙方共同恪守。
總金額人民幣： 48164 元，大寫肆萬捌仟壹佰陸拾肆元整（詳見附表）。
乙方必須按照甲方選定的材料、款項等方面要求進(jìn)行加工生產(chǎn)，在乙方進(jìn)行安裝中如果發(fā)現(xiàn)材料與指定樣板不符，有權(quán)要求乙方返工，造成損失由乙方承擔(dān)。
1、制作加工前，甲乙雙方將進(jìn)行協(xié)商、溝通、制定合理的制作安裝方案。
2、需按照雙方商定的設(shè)計方案進(jìn)行制作安裝，并保證施工質(zhì)量和施工進(jìn)度。
3、負(fù)責(zé)所有材料及配件的購置、運輸、制作、安裝等事宜，直到交付給甲方使用。
甲方付給乙方定金壹萬元。安裝完成，經(jīng)驗收合格后，結(jié)清剩余工程款，大寫：叁萬捌仟壹佰陸拾肆元整。
1、同如有未盡事宜，雙方可通過協(xié)商補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、同一式叁份，甲方貳份，乙方一份，自簽訂之日起生效。
甲方代表：乙方代表：
年月 日 年 月 日
加工安裝合同糾紛篇六
為發(fā)展市場經(jīng)濟(jì)，提高加盟者經(jīng)濟(jì)收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據(jù)《中華人民共和國合同法》經(jīng)雙方協(xié)商一致，就加工安裝打火機事宜，達(dá)成以下協(xié)議：
甲方：
乙方：
1、向乙方提供打火機散件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。
2、向乙方提供合格的充氣設(shè)備，組裝工具。
3、有權(quán)要求乙方按市場需求加工打火機數(shù)量、式樣、時間等。
4、向乙方及時供應(yīng)全套散件。
1、向甲方支付充氣設(shè)備、組裝工具等費用款____元。
2、按甲方要求加工合格打火機。
3、及時支付散件價款。
4、可以自行銷售成品打火機，但應(yīng)及時告知甲方。
5、乙方自行選擇生產(chǎn)場所，保證安全生產(chǎn)。在生產(chǎn)中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負(fù)。
1、氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。
2、火焰均勻，火苗調(diào)火高度2-3cm無斷頭。
1、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達(dá)八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備壓金款的二分之一。
2、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達(dá)十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設(shè)備交還甲方，甲方退給乙方設(shè)備款。
3、乙方在甲方批發(fā)火機散件累計達(dá)十二萬者，若乙方終止合同，設(shè)備、工具歸乙方所有。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
簽定日期 年 月 日
加工安裝合同糾紛篇七
訂立合同雙方：
定作人：_________（以下簡稱甲方）。
定作人法定代表（負(fù)責(zé)）人：_________簽約人：_________。
定作人機構(gòu)地址：_________傳真電話：_________。
承攬人：_________（以下簡稱乙方）。
承攬人法定代表（負(fù)責(zé)）人：_________簽約人：_________。
承攬人營業(yè)執(zhí)照：_________生產(chǎn)報刊亭許可證明：_________。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條標(biāo)的。
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為：_________萬元。
第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格（價款單位：每個／人民幣萬元）。
1、_________。
2、_________。
3、_________。
注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求。
1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_________平米。
2、使用材料：所有外表面使用大于_________mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_________%，使用_________mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍(lán)色陽光板封頂，并有通風(fēng)口一處。
第四條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
1、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì)）制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。
2、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求。
1、交貨時間：乙方必須保證在年_________月_________日前全部交貨。
2、交貨地點：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
3、包裝運輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進(jìn)行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)。
1、乙方對制作的報刊亭進(jìn)行安裝；
3、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題，年內(nèi)免費進(jìn)行保修，超過年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的，需付工本費。
4、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用。
1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
2、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
3、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額35%的價款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。
4、剩余的合同標(biāo)的額5%（_________元）價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責(zé)任。
2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付_________‰的'違約金。
第九條乙方違約責(zé)任。
3、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_________‰的違約金。
第十條糾紛的處理。
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。
2、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。
第十一條附則。
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
2、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準(zhǔn)，補充條款與本合同具有同等效力。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________。
簽約人（簽字）：_________簽約人（簽字）：_________。
簽約地點：_________簽約日期：_________年__月__日
加工安裝合同糾紛篇八
原告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，董事長。
委托代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。
委托代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。
被告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，總經(jīng)理。
委托代理人____，男，______________________________公司經(jīng)理，住該單位。
原告______________________________有限公司(以下簡稱原告)與被告______________________________有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審判員______獨任審判，公開開庭進(jìn)行了審理，本案原告的委托代理人王鋒、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱，年______月______日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進(jìn)行加工制作。合同訂立后，原告將需要加工的鋼板運至被告處，被告收到原告運送的材料后卻通知原告無法完成加工，讓原告運回材料，原告運回材料時發(fā)現(xiàn)少了______噸。原告要求被告返還鋼板______噸，賠償損失______元，訴訟費由被告承擔(dān)。
被告辯稱，原告所述與事實不符，年______月______日原告才將全部材料送到被告公司，______月______日原告通知我們不讓繼續(xù)加工，______月______日原告拉走材料，被告不存在違約，是原告違約，被告已經(jīng)為原告加工材料______余噸，現(xiàn)被告只欠原告約______噸材料，因原告未支付被告加工費，故被告未將材料歸還原告，被告不同意原告的訴訟請求。
經(jīng)審理查明：年______月______日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進(jìn)行加工制作，原告于年______月______日向被告提供圖紙，材料提供到被告工廠，年______月______日開始發(fā)貨，______月______日前所有構(gòu)件發(fā)完。合同訂立后，原告于年______月______日至______月______日陸續(xù)將鋼材運至被告工廠，被告對部分鋼材進(jìn)行了加工，年______月______日，原告開始從被告處運回鋼材(包括部分加工的鋼材)，原告未給付被告加工費。本案在審理過程中，原告表示未運回的鋼材為______噸，被告表示加工鋼材存在一定損耗，現(xiàn)被告處只存有已進(jìn)行加工的______噸鋼材，因原告未付加工費故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費。
上述事實有加工合同、出庫單、出入庫清點單、雙方當(dāng)事人陳述等證據(jù)在案佐證。
本院認(rèn)為：原、被告雙方訂立的加工合同，系雙方真實意思表示，不違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效，雙方應(yīng)當(dāng)恪守履行。定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有留置權(quán)。因被告已經(jīng)履行部分加工義務(wù)，而原告未給付被告加工費，故被告對完成的加工材料享有留置權(quán)，原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請求，于法無據(jù)，本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國民法典》第二百六十四條之規(guī)定，判決如下：
駁回原告______________________________有限公司的訴訟請求。
案件受理費______元，由原告______________________________有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，交納上訴案件受理費，上訴于______市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴費的，按自動撤回上訴處理。
代理審判員______。
______年______月______日。
書記員______。
加工安裝合同糾紛篇九
(以下三項選填)。
法定代表人姓名：_______________。
法定代表人身份證號：_______________。
法定代表人住所：_______________。
二、證明人姓名：_______________身份證號住所。
三、事件起因：_______________。
四、經(jīng)協(xié)商,且經(jīng)證明人證明有效，現(xiàn)甲乙雙方達(dá)成以下協(xié)議：
1、
2、
3、
4、
5、
6、合同甲、乙雙方約定的其他事項。
五,證明人同意為本協(xié)議的公正性,有效性負(fù)責(zé)本合同一式三份，甲方、乙方及證明方各一份，自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜，由甲乙雙方共同協(xié)商，達(dá)成一致意見，形成書面補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章)簽名：_______________。
乙方(蓋章)簽名：_______________。
證明人(蓋章)簽名：_______________(三方需按手印)。
簽定日期：_______________日期大寫
加工安裝合同糾紛篇十
原告北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司，住所地北京市通州區(qū)張家灣鎮(zhèn)姚辛莊村東。
法定代表人多維寬，董事長。
委托代理人王鋒，男，北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司職員，住該單位。
委托代理人舒暢，男，北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司職員，住該單位。
被告北京中鐵萬博通鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司，住所地北京市通州區(qū)食品工業(yè)園區(qū)29號。
法定代表人張愛新，總經(jīng)理。
委托代理人崔燕合，男，北京中鐵萬博通鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司經(jīng)理，住該單位。
原告北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司(以下簡稱原告)與被告北京中鐵萬博通鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審判員吳宏獨任審判，公開開庭進(jìn)行了審理，本案原告的委托代理人王鋒、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱，xx年7月2日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進(jìn)行加工制作。合同訂立后，原告將需要加工的鋼板運至被告處，被告收到原告運送的材料后卻通知原告無法完成加工，讓原告運回材料，原告運回材料時發(fā)現(xiàn)少了17噸。原告要求被告返還鋼板17噸，賠償損失7000元，訴訟費由被告承擔(dān)。
被告辯稱，原告所述與事實不符，xx年7月24日原告才將全部材料送到被告公司，7月25日原告通知我們不讓繼續(xù)加工，7月26日原告拉走材料，被告不存在違約，是原告違約，被告已經(jīng)為原告加工材料100余噸，現(xiàn)被告只欠原告約7、8噸材料，因原告未支付被告加工費，故被告未將材料歸還原告，被告不同意原告的訴訟請求。
經(jīng)審理查明：xx年7月2日，原告與被告訂立鋼結(jié)構(gòu)委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進(jìn)行加工制作，原告于xx年7月2日向被告提供圖紙，材料提供到被告工廠，xx年7月20日開始發(fā)貨，8月2日前所有構(gòu)件發(fā)完。合同訂立后，原告于xx年7月3日至7月24日陸續(xù)將鋼材運至被告工廠，被告對部分鋼材進(jìn)行了加工，xx年7月26日，原告開始從被告處運回鋼材(包括部分加工的鋼材)，原告未給付被告加工費。本案在審理過程中，原告表示未運回的鋼材為15.669噸，被告表示加工鋼材存在一定損耗，現(xiàn)被告處只存有已進(jìn)行加工的7.5噸鋼材，因原告未付加工費故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費。
上述事實有加工合同、出庫單、出入庫清點單、雙方當(dāng)事人陳述等證據(jù)在案佐證。
本院認(rèn)為：原、被告雙方訂立的加工合同，系雙方真實意思表示，不違反法律、法規(guī)的強制性規(guī)定，合法有效，雙方應(yīng)當(dāng)恪守履行。定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有留置權(quán)。因被告已經(jīng)履行部分加工義務(wù)，而原告未給付被告加工費，故被告對完成的加工材料享有留置權(quán)，原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請求，于法無據(jù)，本院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第二百六十四條之規(guī)定，判決如下：
駁回原告北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司的訴訟請求。
案件受理費九百二十五元，由原告北京多維國際鋼結(jié)構(gòu)有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，交納上訴案件受理費，上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴費的，按自動撤回上訴處理。
代理審判員吳宏。
二00八年三月十七日。
書記員王亞潔。
加工安裝合同糾紛篇十一
答辯人：
地址：
法定代表人：
委托代理人：
一、本案的案由不是“加工合同糾紛”而是“買賣合同糾紛”。
根據(jù)《民法典》第七百七十條、252條之規(guī)定：加工合同是指承攬人以自己的技能、設(shè)備、和勞力，按照定作人的要求，將定作人提供的原材料加工為成品，定作人接受該成品并支付報酬的合同。而_____提供的合同，表面上寫的是《加工定作合同》，但定作人_____并未提供原材料，也未提供加工成品的圖紙、驗收標(biāo)準(zhǔn)等事項，_____提供的所謂“定作成品”實際上是_____自己生產(chǎn)的產(chǎn)品。根據(jù)《民法典》第五百九十五條之規(guī)定，_______與____簽訂的是《買賣合同》，它們之間發(fā)生糾紛的案由應(yīng)定為“買賣合同糾紛”。
二、答辯人不是本案適格的被告，只能作為第三人參與訴訟。
縱觀本案_____向法院提供的合同及欠條，上面沒有答辯人的公章，也沒有答辯人的法定代表人簽名，所以答辯人不是本案適格的被告，但由于_____與_____買賣的設(shè)備最終是答辯人使用，故答辯人可以作為第三人參與本案的訴訟。
三、_____提供的產(chǎn)品夸大宣傳，是不合格產(chǎn)品，不符合國家和行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。
首先，_____只不過是_____的一個個體工商戶，但他在企業(yè)介紹時宣傳是______公司，號稱“重質(zhì)量、講信譽”，卻連一個完整的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)都沒有。
其次，像_____提供的-四色瓦楞紙板水性印刷輪轉(zhuǎn)模切開槽機、圓壓圓模切機、薄刀分紙機、網(wǎng)紋線等產(chǎn)品，根本達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。產(chǎn)品既沒有出廠合格證，也沒有使用說明書，產(chǎn)品也沒有安裝調(diào)試，人員培訓(xùn)更沒有。
最后，答辯人聲明，保留向_____追償因產(chǎn)品質(zhì)量問題而對答辯人造成的一切經(jīng)濟(jì)損失的權(quán)利。
綜上所述，答辯人使用的雖然是_____的產(chǎn)品，但是與_____簽訂的《買賣協(xié)議》，與_____無關(guān)，答辯人付款也是付給_____的，況且款項已基本付清。_____所寫的欠條應(yīng)由其個人承擔(dān)，_____應(yīng)承擔(dān)其生產(chǎn)的產(chǎn)品售后服務(wù)的責(zé)任。懇請法院查明事實，駁回_____對答辯人的訴請!
此致
_____人民法院。
答辯人：_______。
____年___月___日。
附：
答辯書副本_____份;。
證據(jù)材料______份。
加工安裝合同糾紛篇十二
上訴人(再審原審被告)陳全中，男，1957年8月18日出生，漢族，農(nóng)民，住武陟縣北郭鄉(xiāng)澗溝村5組。
委托代理人謝全海，武陟縣誠信法律服務(wù)中心法律工作者。
被上訴人(再審原審原告)魏曰志，男，1961年9月21日出生，漢族，個體工商戶，住河南省光山縣馬畈街道115號。
委托代理人楊慶輝，河南紫弦律師事務(wù)所律師。
法定代表人陳運奎，村委主任。
上訴人陳全中與被上訴人魏曰志、再審原審被告武陟縣北郭鄉(xiāng)澗溝村村民委員會(以下簡稱：澗溝村委)加工合同糾紛一案，魏曰志于xx年7月12日向武陟縣人民法院提起訴訟。武陟縣人民法院于xx年10月22日作出武民初字第817號民事判決。該民事判決生效后，魏曰志于xx年12月26日申請再審，武陟縣人民法院于xx年12月28日作出()武民監(jiān)字第1號裁定，裁定本案再審，并于xx年6月20日作出()武民再字第5號民事判決。該再審民事判決生效后，陳全中不服，向檢察院申訴，焦作市人民檢察院向焦作市中級人民法院提出抗訴，焦作市中級人民法院于xx年8月14日作出()焦民立抗字第28號民事裁定，指令武陟縣人民法院再審。武陟縣人民法院再審后于xx年3月18日作出()武民再字第7號民事判決。陳全中不服，于xx年4月2日提起上訴。本院于xx年4月21日受理后，依法組成合議庭于xx年5月19日公開開庭審理了本案。上訴人陳全中及其委托代理人謝全海、被上訴人魏曰志的委托代理人楊慶輝到庭參加了訴訟。再審原審被告澗溝村委經(jīng)本院傳票合法傳喚未到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審法院原審查明：1月20日，原告與被告澗溝村委訂立電桿加工承包合同。遂后雙方開始履行合同，原告負(fù)責(zé)生產(chǎn)電桿的技術(shù)和質(zhì)量，被告澗溝村委負(fù)責(zé)銷售。期間，被告澗溝村委按雙方約定的價款給原告結(jié)算了部分款項。xx年1月9日，原告和時任澗溝村委主任的被告陳全中對雙方以前約定的給原告的價款進(jìn)行了變更，由每根80元降為55元。但截止合同履行結(jié)束，雙方未對以前的帳目進(jìn)行結(jié)算。另查明，xx年1月31日，被告陳全中給原告出具欠條，言明欠電桿款2100元。xx年1月10日，又出具欠條，言明欠電桿款39234元。原告為討要余欠的電桿加工費和欠款與二被告形成糾紛，訴至本院。
原審法院原審認(rèn)為，根據(jù)原告和被告澗溝村委19訂立的合同約定，原告和被告澗溝村委之間存在合作加工電桿的法律關(guān)系，雙方約定有明確的分工，也約定了原告方應(yīng)得的報酬。該價款雖經(jīng)協(xié)商變更，但雙方的關(guān)系可以確定，既非合伙，也非加工承攬。被告澗溝村委所辯的雙方系合伙關(guān)系，因雙方的約定不符合合伙的特征地，該辯解理由不能成立。雙方生產(chǎn)的電桿，被告澗溝村委應(yīng)按每根55元的約定向原告支付款項。就現(xiàn)有證據(jù)而言，可以確定雙方未進(jìn)行最終的結(jié)算，不能證明被告澗溝村委是否欠原告款及其數(shù)額，原告舉證的證據(jù)可以初步認(rèn)定原告生產(chǎn)電桿的數(shù)量為4450根，但具體結(jié)算還要扣除被告澗溝村委的已付款和破損電桿的數(shù)量及價款。而被告澗溝村委所舉證據(jù)(36張條據(jù))均系復(fù)印件，因其舉不出原件核對，無法認(rèn)定其已付款數(shù)，其也未舉出破損電桿的數(shù)量，舉證不能的責(zé)任應(yīng)由被告澗溝村委負(fù)擔(dān)，據(jù)此可以推定原告主張的欠電桿的加工費的數(shù)額成立。原告所舉的兩張欠條系被告陳全中出具，原告方未舉出證據(jù)證明該欠款系陳全中個人所欠，被告陳全中的行為應(yīng)認(rèn)定為履行村委主任職務(wù)的職務(wù)行為，該款應(yīng)認(rèn)定為被告澗溝村委所欠。被告澗溝村委欠原告的款項，應(yīng)予支付，拖欠不付，已屬違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。原告舉證的證據(jù)可以說明其于xx年12月向被告主張過權(quán)利，至起訴時，原告行使權(quán)利并未超訴訟時效。原告向被告陳全中主張權(quán)利，提交所涉被告陳全中的有關(guān)證據(jù)，應(yīng)認(rèn)定為該被告履行職務(wù)中的行為，該被告?zhèn)€人不應(yīng)承擔(dān)付款責(zé)任。
原審法院原審判決如下：一、被告澗溝村委應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)給付原告款14萬元;二、駁回原告其他訴訟請求，訴訟費4360元，由被告澗溝村委負(fù)擔(dān)。原告預(yù)交的訴訟費本院不予退還，被告澗溝村委應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)徑付4360元給原告。
原審法院()武民再字第5號案再審認(rèn)定的事實是：年1月20日，原審原告魏曰志與原審被告澗溝村委訂立了電桿加工承包合同(原審被告陳全中當(dāng)時任澗溝村委主任)。當(dāng)魏曰志按合同約定將生產(chǎn)設(shè)備運至澗溝村后，澗溝村委因無資金沒有履行能力，該合同沒有履行。原審被告陳全中便讓本村村民曹風(fēng)鳴召集村民入股投資生產(chǎn)電線桿。曹風(fēng)鳴召集了本村史會生等八人投資150000元生產(chǎn)電線桿。并與陳全中約定，每賣出一根線桿，投資方得款22元，因廠地系村委所有，故每賣出一根桿，村委得款8元。陳全中負(fù)責(zé)銷售。xx年1月9日陳全中與魏曰志協(xié)議約定，已生產(chǎn)線桿4450根，給魏曰志的價款由每根80元降為55元。但雙方開始履行約定至結(jié)束，未對以前的帳目進(jìn)行結(jié)算，但原審原告認(rèn)可原審被告陳全中已付款146200元。另查明，xx年1月31日，原審被告陳全中給原告出具欠條，言明欠電桿款2100元。xx年1月10日，又出具欠條，言明欠電桿款39234元。
原審法院再審認(rèn)為，原審被告陳全中代表村委與原審原告魏曰志簽訂的“電桿加工承包合同”，由于澗溝村委沒有履行能力，該合同實際并未執(zhí)行，而是由原審被告陳全中個人又號召本村村民以入股的形式投資加工電桿，并由陳全中自己與入股村民約定，每賣出一根電桿，付股民22元，付村委廠地占用費8元。陳全中以此又與原審原告魏曰志履行“電桿加工承包合同”。在履行期間，陳全中又與魏曰志訂立協(xié)議，言明生產(chǎn)線桿4450根，對給付魏曰志電桿價格進(jìn)行了變更。由此可以看出，原審原告魏曰志的電桿加工費應(yīng)當(dāng)由原審被告陳全中給付，而不應(yīng)由澗溝村委給付。原審認(rèn)定事實錯誤，應(yīng)予糾正。但原審被告澗溝村委與原審原告魏曰志簽訂合同之后，無履行合同的能力，將合同轉(zhuǎn)借他人，并從中得利，原審原告仍認(rèn)為是與村集體合作，致使原告的利益遭受損失，同時村委又提供場地并安排民工參與生產(chǎn)，并發(fā)給工資，村委有配合陳全中經(jīng)營及得利事實存在，原審被告澗溝村委應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶清償責(zé)任。原審原告魏曰志所舉的兩張欠條系原審被告陳全中個人出具，有證據(jù)證明該欠款系陳全中個人所欠，陳全中的該行為不應(yīng)認(rèn)定為履行村委主任職務(wù)的職務(wù)行為，故該款應(yīng)認(rèn)定為陳全中個人所欠，不應(yīng)當(dāng)由澗溝村委償還，原審對此認(rèn)定事實錯誤，亦應(yīng)予糾正。原審原告主張加工費的數(shù)額是(4450根×55元-146200元)98550元，欠貨款是(2100+39234元)41334元。經(jīng)查，就本案現(xiàn)有證據(jù)來說沒有不妥，數(shù)額正確。原審認(rèn)定原審原告行使權(quán)利并未超過訴訟時效，再審對此亦確認(rèn)。原審原告要求澗溝村委與陳全中連帶清償責(zé)任，符合本案事實和法律的規(guī)定，予以支持。
原審法院再審判決如下：一、撤銷武陟縣人民法院()武民初字第817號民事判決;二、原審被告陳全中應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)給付原審原告魏曰志款140000元。原審被告澗溝村委承擔(dān)連帶清償責(zé)任。三、駁回原審原告其它訴訟請求。原審訴訟費4360元由原審被告陳全中承擔(dān)，原審原告預(yù)交的訴訟費不予退還，原審被告陳全中應(yīng)予本判決生效后十日內(nèi)徑付4360元給原審原告;再審訴訟費4360元，由原審被告陳全中負(fù)擔(dān)，在執(zhí)行時一并執(zhí)行。
原審法院再次再審確認(rèn)的事實與原審法院()武民再字第5號案再審確認(rèn)的事實一致。另查明，本次再審中二原審被告均未舉出原告認(rèn)可已付電桿款146200元以外另付原告電桿款的證據(jù)，也未舉出破損桿數(shù)量的證據(jù)。
原審法院再次再審后認(rèn)為：原審被告陳全中代表原審被告澗溝村委和原審原告魏曰志于1999年1月20日簽訂“電桿加工承包合同”后，被告澗溝村委因沒有投資資金并未以定作人身份的合作方實際履行，而是由被告陳全中個人組織并吸收本村村民以入股的形式投入資金，形成一個新的投資主體(在條據(jù)中顯示澗溝村線桿廠)，作為與原審原告合作的定作人，代表村委并借村委之名與原審原告履行上述加工承包合同，并對線桿銷售、款額分配進(jìn)行約定并實際履行，即由陳全中負(fù)責(zé)銷售，每賣出一根線桿，付股民22元，付村委8元。上述新的投資主體作為加工合同的定作方，實際負(fù)責(zé)人為陳全中，此后陳全中又以個人身份與魏曰志簽訂了變更原加工承包合同的協(xié)議，即明確確定原審被告陳全中成為與原告履行加工合同的定作方。所以原審被告陳全中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)給付原審原告加工費的民事責(zé)任。原審被告澗溝村委與原審原告簽訂合同之后，雖無履行合同能力，但并沒有解除與原審原告的合同，而是將合同部分權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓他人，他人仍以澗溝村委之名履行合同;同時澗溝村委提供場地與陳全中同時參與生產(chǎn)經(jīng)營和分配，有得利的事實存在，與原審被告陳全中形成事實上的合伙關(guān)系。所以被告澗村委對原審原告的加工費應(yīng)承擔(dān)連帶給付責(zé)任。本院()武民再字第5號案再審確認(rèn)原審被告陳全中對所欠原審原告加工款承擔(dān)給付責(zé)任，被告澗溝村委負(fù)連帶責(zé)任是正確的。原審原告所舉證據(jù)證明，其履行加工合同應(yīng)得加工費數(shù)額為(4450根×55元-已付款146200元)98550元。原審原告所舉兩張欠條系原審被告陳全中以個人名義出具，雙方形成買賣合同關(guān)系，應(yīng)確認(rèn)系原審被告陳全中個人購買原審原告線桿欠原告貨款41334元，應(yīng)由其個人單獨償還，原審被告澗溝村委不應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。因雙方加工合同和協(xié)議未約定結(jié)算時間，被告陳全中所書欠條亦未注明給付時間，故原審原告起訴并未超過訴訟時效。本院()武民再字第5號案對上述欠加工費數(shù)額及責(zé)任承擔(dān)，原審被告陳全中欠貨款數(shù)額及欠款性質(zhì)，認(rèn)定事實正確，定性準(zhǔn)確，但在判決結(jié)果中一并判決原審被告陳全中給付原審原告款14萬元，原審被告澗溝村委負(fù)連帶清償責(zé)任不妥，且數(shù)額計算錯誤，數(shù)額相差116元。其中判決包含被告澗溝村委對被告陳全中個人所欠貨款41334元負(fù)連帶責(zé)任，結(jié)果錯誤，應(yīng)予糾正?？乖V機關(guān)關(guān)于再審判決計算結(jié)果與判決結(jié)果相差116元的抗訴理由正確，應(yīng)予支持。本次再審中原審被告均未舉出破損線桿的數(shù)量，原審原告雖未舉出原審被告收線桿的領(lǐng)條，但原審原告和被告陳全中xx年1月9日的協(xié)議可以證明先前生產(chǎn)線桿的數(shù)量為4450根，雙方雖未進(jìn)行最后結(jié)算，但根據(jù)事實可以計算出原審二被告所欠加工費的數(shù)額，所以就現(xiàn)有證據(jù)可以確認(rèn)雙方債權(quán)債務(wù)關(guān)系明確，應(yīng)當(dāng)支持原審原告的訴訟請求?？乖V機關(guān)認(rèn)為雙方?jīng)]有進(jìn)行結(jié)算，債權(quán)債務(wù)不明，支持原審原告訴訟請求錯誤，理由不足，不應(yīng)予以支持。
原審法院再次再審判決如下：一、撤銷本院()武民再字第5號民事判決;二、原審被告陳全中于判決生效后十日內(nèi)給付原審原告魏曰志線桿加工費98550元;三、原審被告陳全中于判決生效后十日內(nèi)給付原審原告魏曰志遲延給付線桿加工費的損失116元;四、原審被告澗溝村委對上述第二、三項負(fù)連帶給付責(zé)任。五、原審被告陳全中于判決生效后十日內(nèi)給付原審原告魏曰志所欠購買電線桿貨款41334元。原審訴訟費4360元，由原審被告陳全中負(fù)擔(dān)。原審原告預(yù)交的訴訟費本院不予退還，由原審被告陳全中于判決生效后十日內(nèi)徑付4360元給原審原告。再審訴訟費4360元，由原審被告陳全中負(fù)擔(dān)，在執(zhí)行中一并執(zhí)行。
陳全中上訴稱：一、()武民再字第7號民事判決認(rèn)定事實錯誤。1、再審判決陳全中給付被上訴人加工費錯誤。再審中，被告澗溝村委申請出庭作證的幾位證人證明：澗溝村委無力履行合同后，退出了合同關(guān)系，澗溝村八位村民集資15萬元，與被上訴人合作建立了電桿加工廠，被上訴人給股民加工生產(chǎn)電桿，股民給其出具有驗收入庫單，加工費應(yīng)與股民結(jié)算。陳全中既未投資，也未參與電桿廠的經(jīng)營管理，更未收到被上訴人一根電桿，陳全中與上訴人沒有任何經(jīng)濟(jì)關(guān)系。陳全中雖銷售有部分電桿，但銷售的是股民的電桿，銷售收入在扣除自己合理報酬后，余款都交給了股民而不可能交給被上訴人。陳全中不欠也不可能欠被上訴人加工費。所以，武陟縣人民法院判決陳全中給付被上訴人加工費，村委承擔(dān)連帶責(zé)任，無異于指鹿為馬，張冠李戴，嫁禍于人，是錯誤的。2、股民經(jīng)過調(diào)查了解，被上訴人應(yīng)得的加工費明顯偏高，強烈不滿。在股民的多次要求下，陳全中為平衡雙主的利益，陳全中以村委主任的身份，經(jīng)與被上訴人協(xié)商，于xx年元月9日簽訂了此變價協(xié)議。并特別注明，具體結(jié)算以雙方的領(lǐng)導(dǎo)為準(zhǔn)，生產(chǎn)電桿數(shù)量結(jié)算時除破損后為結(jié)算數(shù)量。由此可以看出：此協(xié)議不是結(jié)算的結(jié)果，而是結(jié)算的前提。原審再審中，被上訴人都承認(rèn)雙方未經(jīng)結(jié)算。因此，4450根，就不是上訴人實際生產(chǎn)的總數(shù)。而且，破損的數(shù)量也不應(yīng)由陳金中舉出，因為陳全中根本沒有收到過被上訴人的電桿，也就不可能知道破損桿的數(shù)量，武陟法院以陳金中不能舉出破損桿的數(shù)量而承擔(dān)舉證不能的責(zé)任，真可謂是“欲加之罪，何患無辭”!因此，在被上訴人生產(chǎn)電桿總數(shù)不能確定，破損桿的數(shù)量沒有確定，應(yīng)付加工費的電桿無法確定的情況下，武陟法院判決上訴人給付被上訴人98550元加工費，不純粹是無源之水，無本之木，顛倒黑白嗎?何以服眾!二、原審、再審判決都適用法律錯誤。民事訴訟法第108條規(guī)定：“起訴必須符合下列規(guī)定：(一)原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織。”而本案中，被上訴人在原審中所持的兩張欠條，一張是魯山電桿廠的，一張是中站電桿廠的，都與被上訴人無關(guān)，沒有利害關(guān)系，武陟法院不僅受理了被上訴人的訴訟，而且不顧上訴人的多次異議，未加審理都判決支持了被上訴人的訴訟請求。難道民事訴訟法規(guī)定錯了嗎?綜上，原審、再審判決認(rèn)定事實錯誤，適用法律錯誤，判決結(jié)果錯誤。上訴人懇請上級人民法院查明事實，依法公斷，判如所求!
魏曰志答辯稱：一、一審判決令陳全中支付答辯人的電桿加工費，是正確的。首先，電桿加工合同是陳全中借澗溝村委的名義與答辯人簽訂的;其次，在此后的合同履行中，也是陳全中直接與答辯人進(jìn)行交往的，答辯人沒有與其他任何人發(fā)生電桿加工業(yè)務(wù)關(guān)系;其三，加工生產(chǎn)出來的電桿，都是陳全中以其個人的名義與購貨單位武陟縣電業(yè)局結(jié)賬的;其四，陳全中在支付其他提供資金村民的報酬后，剩余利潤全被其一人裝入腰包。這幾條基本事實，確定了在履行電桿加工合同的過程中，陳全中不僅是合同一方的當(dāng)事人，更是電桿廠負(fù)責(zé)管理、銷售者和獲利的直接受益人。因此，武陟縣人民法院判令由陳全中支付答辯人的加工費是再正確不過的了。陳全中在上訴狀中稱自己“既未投資，也未參與經(jīng)營管理，與被上訴人沒有任何經(jīng)濟(jì)關(guān)系”，此話完全是胡說八道。二、一審以雙方最后確定的產(chǎn)品價格、生產(chǎn)數(shù)量作為裁判依據(jù)，并無不妥?！峨姉U加工合同》履行結(jié)束后，陳全中與答辯人簽《協(xié)議》約定：將原合同規(guī)定的每根80元的價格降為55元，并且，雙方確認(rèn)答辯人已“生產(chǎn)數(shù)量為4450根(含破損桿)，原簽訂的生產(chǎn)及有關(guān)事項作廢，以此協(xié)議為依據(jù)”。可見，此最后協(xié)議，明確表明了雙方的債權(quán)關(guān)系。協(xié)議既是陳全中支付加工費的依據(jù)，也是答辯人索討債務(wù)的重要憑證。當(dāng)然，《協(xié)議》中也提到“具體結(jié)算，以雙方領(lǐng)條為準(zhǔn)，生產(chǎn)電桿數(shù)量，結(jié)算時除破損后為結(jié)算數(shù)量”。但是，領(lǐng)條已在簽訂本協(xié)議時被陳全中收走，否則也得不出4450根的數(shù)字;至于破損電桿是多少，陳全中拿不出任何破損數(shù)額依據(jù)，根據(jù)誰主張，誰舉證的規(guī)則，陳全中自然應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證不能的后果責(zé)任。因此，一審以雙方的最后《協(xié)議》來裁判定案，是十分公正的。三、一審受理并支持答辯人要求陳全中個人支付另外兩筆債款，符合法律規(guī)定。這兩張欠據(jù)，一張注明“今收到8米電桿貳仟壹佰元正”;另一張為“欠到魯山中站電桿款39234元”。目前陳全中上訴稱欠款的是“魯山中站”的錢，而不是答辯人的，可是陳全中忽視了一個關(guān)鍵的事實，既“中站”電桿廠就是答辯人魏曰志的，并有《營業(yè)執(zhí)照》為證。再說債權(quán)憑證一直在答辯人手上持有，兩張欠據(jù)并沒有直接指明其他人是債權(quán)人，所以，誰持有債權(quán)憑證，誰就是當(dāng)然的債主。因此，一審依此判決陳全中還債，有充足理由。綜上，陳全中上訴的三個觀點，沒有一條能站得住腳，其上訴的目的無非是混淆視聽，無理狡辯，拖延還款，答辯人相信二審法院絕不會被陳全中的這點雕蟲小技所蒙蔽，還望上級領(lǐng)導(dǎo)主持正義，維持原判，依法駁回陳全中的不當(dāng)上訴請求為盼。
本院根據(jù)上訴人陳全中與被上訴人魏曰志的訴辯意見，確定案件的爭議焦點是：陳全中應(yīng)否支付魏曰志電桿加工費。
針對爭議焦點，上訴人陳全中認(rèn)為：一審認(rèn)定事實錯誤。1、變價協(xié)議作為付款憑證沒有依據(jù)。2、對方?jīng)]有提供證據(jù)。3、4450根電桿沒有充分證據(jù)證明陳全中已銷售。4、4450根電桿未除去破損桿，再審判決中也顯示含破損桿。5、對方庭審中也承認(rèn)雙方約定計算價款時除去破損桿。對方庭審中未提出遲延加工費的請求，一審判決違背不訴不理原則。一審判決第五條支付貨款41334元也是不當(dāng)?shù)?，因該債?quán)人不是被上訴人，而是案外人。一審對方明確請求是14萬元，不包括116元，對方也承認(rèn)未結(jié)算過，其原因是未除去破損電桿。陳全中未以個人名義銷售，其只是經(jīng)手人，陳全中只是簽訂了變價協(xié)議，未投資，未管理。一審判決沒有事實依據(jù)。被上訴人魏曰志認(rèn)為：一審認(rèn)定事實正確。1、被上訴人與澗溝村委簽訂的加工協(xié)議，由陳全中履行，并由陳全中負(fù)責(zé)銷售，陳全中也從中取得收入。后陳全中又與魏曰志簽訂了變價協(xié)議，是陳全中以自己的名義簽訂的，并在協(xié)議中確認(rèn)了電桿數(shù)量。2、條據(jù)已交給陳全中，且陳全中未提出電桿有破損，其應(yīng)承擔(dān)電桿破損數(shù)量的舉證責(zé)任。3、另外，兩筆借款的證據(jù)，我方在一審中有證據(jù)證明魯山、中站的廠是被上訴人的。一審中我方提出的請求14萬元包括遲延給付加工費的損失116元。總之，一審判決事實清楚，證據(jù)充分，判決正確。
案經(jīng)本院審理查明：魏曰志與澗溝村委于1999年1月20日簽訂的“電桿加工承包合同書”第六條規(guī)定：乙方負(fù)責(zé)生產(chǎn)電桿的合格率必須達(dá)到96%，質(zhì)量達(dá)到cb4623-94標(biāo)準(zhǔn)，電桿破損超過4%，每超壹根，罰壹根做桿成本費，節(jié)約壹根獎成本費70%，破損率以年為期限計算，如施工和運輸造成損失，由甲方自己承擔(dān)。魏曰志與陳全中于xx年1月9日簽訂了協(xié)議，該協(xié)議約定：經(jīng)雙方協(xié)商，原生產(chǎn)的電桿協(xié)商的價格，改為每根五十五元，生產(chǎn)數(shù)量4450根(含破損桿)，原簽訂的生產(chǎn)及有關(guān)事項作廢(含價格)，以此協(xié)議為依據(jù)，具體結(jié)算以雙方領(lǐng)條為準(zhǔn)，生產(chǎn)電桿數(shù)量，結(jié)算時除破損后為結(jié)算數(shù)量。其它案件事實與一審判決認(rèn)定事實一致。
本院認(rèn)為：魏曰志與陳全中代表的澗溝村委于1999年1月20日簽訂的“電桿加工承包合同書”后，在履行過程中，定做人發(fā)生實際變更，由澗溝村委變更為由陳全中組織的村民入股形式，但原“電桿加工承包合同書”的主要權(quán)利、義務(wù)繼續(xù)履行，對電桿銷售、款額分配進(jìn)行了約定，并以實際履行。后來，陳全中又以個人身份與魏曰志簽訂了變更原加工承包合同的協(xié)議，明確了陳全中為定作方。因此，陳全中應(yīng)承擔(dān)給付魏曰志加工費的責(zé)任;澗溝村委在履行合同過程中，提供了土地，并從中收益，因此，對陳全中給付魏曰志加工費的責(zé)任應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。關(guān)于陳全中以個人名義給魏曰志出具的欠條，應(yīng)由陳全中個人承擔(dān)還款責(zé)任。關(guān)于生產(chǎn)的4450根電桿中破損桿數(shù)量問題，現(xiàn)因雙方都舉不出有力證據(jù)證實，故應(yīng)以雙方簽訂的“電桿加工承包合同書”中第六條的約定為參考依據(jù)，扣除4%，進(jìn)行計算。一審判決對此認(rèn)定有誤，應(yīng)予糾正。魏曰志請求的延期給付加工費損失116元，證據(jù)不足，本院不予支持，一審判決支持魏曰志的此項請求不當(dāng)，應(yīng)予糾正。上訴人陳全中的上訴理由不能成立。依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(三)之規(guī)定，判決如下：
一、維持武陟縣人民法院()武民再字第7號民事判決第一、五項及訴訟費負(fù)擔(dān)部分。
二、陳全中在接到本判決十日內(nèi)給付魏曰志電桿加工費元，澗溝村委承擔(dān)連帶責(zé)任。
二審訴訟費4360元，法律文書專遞郵費30元，合計4390元，由上訴人魏曰志負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
審判長李元成。
審判員劉成功。
審判員李玉香。
二〇〇九年七月九日。
書記員王長坡。
加工安裝合同糾紛篇十三
原告成都錦鵬新材料有限公司，住所地：四川省成都市龍泉驛區(qū)龍泉街頭道建材路6號。
法定代表人傅正清，該公司總經(jīng)理。
委托代理人曹斌，男，1973年12月18日生，漢族，雙峰縣人，法律服務(wù)工作者，住本縣永豐鋪育才路139號。
被告湖南省雙峰縣華峰冶金有限責(zé)任公司，住所地：湖南省雙峰縣甘棠鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)。
法定代表人朱錦華，該公司總經(jīng)理。
委托代理人陳偉，湖南定勝律師事務(wù)所律師。
原告成都錦鵬新材料有限公司(以下簡稱錦鵬公司)與被告湖南省雙峰縣華峰冶金有限責(zé)任公司(以下稱華峰公司)加工合同糾紛一案，本院于xx年4月7日受理后，依法由審判員黃福江適用簡易程序，于xx年4月27日公開開庭進(jìn)行了審理。書記員朱金成擔(dān)任記錄。原告錦鵬公司的特別授權(quán)委托代理人曹斌、被告華峰公司的法定代表人朱錦華、委托代理人陳偉均到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱：原告與被告于xx年9月12日經(jīng)協(xié)商一致簽訂了一份加工高錳、鉻鋼系列產(chǎn)品的委托加工協(xié)議，合同約定原告預(yù)付加工產(chǎn)品總額的50%給被告，產(chǎn)品交付時付清余款，預(yù)付款交付后的12天內(nèi)為被告的交貨期限，貨物由被告負(fù)責(zé)運到邵東托運站，并發(fā)到成都市龍泉驛區(qū)，運費由原告負(fù)責(zé);同時，合同約定，一方違約需向另一方支付違約金2萬元;合同簽訂后，原告向被告交付了產(chǎn)品圖紙，并于xx年9月18日和10月15日分兩次將應(yīng)付的預(yù)付款5457元打入被告指定的帳戶上;事后，被告未按協(xié)議約定向原告交付加工產(chǎn)品，原告除電話催促外，還派員到被告處催討預(yù)付款，遭到被告的無理拒絕。現(xiàn)向法院起訴，請求判令被告返還貨款5457元，支付違約金xx0元。
原告為支持其訴訟請求，在本院規(guī)定的舉證期限內(nèi)，向本院提交了以下證據(jù)：
3、興業(yè)銀行成都龍泉驛支行個人匯款委托書2份，用以證明原告分別于xx年9月18日將預(yù)付款4000元、xx年10月15日將預(yù)付款1457元打入被告法定代表人朱錦華之妻戴聰英在中國農(nóng)業(yè)銀行雙峰縣支行6228481700299029318帳戶的事實。
被告辯稱，雙方于xx年9月12日訂立一份委托加工協(xié)議是實，但事后原告的預(yù)付款沒有打到公司的帳戶上，故被告雖然加工了產(chǎn)品，但沒有發(fā)給原告。因此，本案是原告違約，而不是被告違約，請求法院駁回原告的訴訟請求。
被告未向本院提交證據(jù)。
經(jīng)庭審質(zhì)證，被告對原告提交的證據(jù)1、2無異議，對原告提交的證據(jù)3，被告認(rèn)為其款打入戴聰英的帳戶不能認(rèn)定原告交付了預(yù)付款的事實。
本院認(rèn)為，原告提交的證據(jù)1、2經(jīng)與原件核對無異，被告也無異議，原告提交的證據(jù)3系書證原件，均符合證據(jù)的合法性、主觀性、關(guān)聯(lián)性，本院予以采信。
經(jīng)審理查明：原告是一家自然人投資或控股的有限責(zé)任公司，原名成都鑫眾化工有限公司，xx年12月5日經(jīng)工商部門批準(zhǔn)變更名稱為成都錦鵬新材料有限公司，被告是一家私營有限責(zé)任公司;xx年9月12日，原、被告經(jīng)協(xié)商一致訂立了一份委托加工協(xié)議，該協(xié)議約定了如下主要事實：1、原告委托被告加工生產(chǎn)高錳、鉻鋼系列產(chǎn)品，并按產(chǎn)品圖紙生產(chǎn);2、加工產(chǎn)品的數(shù)量為沖擊塊20件，材質(zhì)均為錳8鉻15(其他元素標(biāo)準(zhǔn)參照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)，交貨期限為定金給付后12天;3、產(chǎn)品價格為13500元/噸(不含稅價)，以后遇價格調(diào)整，雙方另行協(xié)商;4、關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量，雙方約定，加工方對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為出廠之日起120天，期間如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，加工方應(yīng)負(fù)責(zé)退貨，并負(fù)擔(dān)因此產(chǎn)生的運輸、差旅費等費用和損失;5、產(chǎn)品交付地為成都市龍泉驛區(qū)，加工方負(fù)責(zé)將生產(chǎn)合格的產(chǎn)品運到邵東托運站，并發(fā)到成都龍泉驛區(qū)，運費由委托方承擔(dān)，產(chǎn)品運到成都龍泉驛區(qū)后由委托方自己提取、驗收，如有異議應(yīng)在收到后一個月內(nèi)提出，雙方如產(chǎn)生爭議可聘請第三方進(jìn)行鑒定;6、委托方應(yīng)預(yù)付所定產(chǎn)品總額的50%做為訂金，產(chǎn)品交付時付清余款;7、如一方違反約定，則需向另一方支付違約金人民幣2萬元;8、合同有效期為一年，經(jīng)雙方協(xié)商同意，可在協(xié)議到期前一個月以補充協(xié)議方式延長協(xié)議期限;協(xié)議簽訂后，原告向被告交付了產(chǎn)品圖紙并分別于xx年9月18日、10月15日分兩次將預(yù)付貨款5457元打入被告法定代表人朱錦華之妻戴聰英設(shè)在中國農(nóng)業(yè)銀行雙峰縣支行的6228481700799029318帳戶上;被告并未按協(xié)議約定為原告加工和交付委托加工的產(chǎn)品，原告多次催促，被告仍未交付，原告要求被告返還交付的訂貨定金，被告亦未返還，原告遂向本院起訴。
本院認(rèn)為：原、被告經(jīng)協(xié)商一致訂立的委托加工協(xié)議，是雙方的真實意思表示，合法有效，雙方均應(yīng)秉著誠實信用原則履行協(xié)議的約定;原告按約預(yù)付加工費后，被告沒有按約定為其加工交付委托定做的產(chǎn)品顯屬違約，理應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任;被告系私營性質(zhì)的有限責(zé)任公司，原告的預(yù)付款打入被告法定代表人朱錦華之妻戴聰英的帳戶，應(yīng)認(rèn)定是按被告指定而為，并不違反雙方約定的交易規(guī)則，被告所辯稱的原告定金沒有打入公司帳戶，不履行加工義務(wù)并不構(gòu)成違約的理由不成立，故對原告要求終止合同履行、返還預(yù)付貨款5457元、支付違約金xx0元的訴訟請求，本院予以支持。依照《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百一十四條、第一百一十六條、第二百五十一條之規(guī)定，判決如下：
限被告湖南省雙峰縣華峰冶金有限責(zé)任公司在本判決生效后十日內(nèi)返還原告成都錦鵬新材料有限公司預(yù)付貨款5457元，支付違約金xx0元。
如果未按本判決指定的期間履行給付義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費440元，由被告湖南省雙峰縣華峰冶金有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可在判決送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對芳當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于婁底市中級人民法院。
審判員黃福江。
二〇〇九年六月十日。
書記員朱金成。
附相關(guān)法律條文：
《中華人民共和國合法法》第六十條當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定全面履行自己的義務(wù)。
當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則，根據(jù)合同的性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
第一百一十四條當(dāng)事人可以約定一方違約時應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。
約定的違約金低于造成的損失的，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以適當(dāng)減少。
當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。
第一百一十六條當(dāng)事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款。
第二百五十一條承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。
承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測試、檢驗等工作。
加工安裝合同糾紛篇十四
雙方為開展來料加工業(yè)務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。
第一條加工內(nèi)容。
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨。
乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負(fù)責(zé)運至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運至________港口交付乙方。
第三條來料數(shù)量與質(zhì)量。
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負(fù)責(zé)外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認(rèn)。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量。
甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
第五條加工費。
甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費用而確定的，故在中國國內(nèi)勞務(wù)費用水平有變化時，雙方將另行議定。
第六條付款方式。
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。
第七條運輸與保險。
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負(fù)責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負(fù)責(zé)。
第八條不可抗力。
第九條仲裁。
本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請中國________仲裁機構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁適用法律為：
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;。
2.中華人民共和國法律;。
3.在中國法律無明文規(guī)定時，適用國際通行的慣例。
第十條合同有效期。
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應(yīng)付費用時終止。
第十一條合同的續(xù)訂。
本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。
第十二條合同文本與文字。
本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。
第十三條其他。
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%。
2.甲方收到原材料后，應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn)，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負(fù)責(zé)退換或補足。
第十四條合同條款的變更。
本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
加工安裝合同糾紛篇十五
為了發(fā)展市場經(jīng)濟(jì)，提高加盟商的經(jīng)濟(jì)收入，甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》達(dá)成以下協(xié)議：
甲方：_____
乙方：_____
一、甲方的權(quán)利和義務(wù)：
1、向乙方提供打火機零件，回收產(chǎn)品，現(xiàn)金支付加工費。
2、為乙方提供合格的充氣設(shè)備和裝配工具。
3、乙方有權(quán)根據(jù)市場需求加工打火機的數(shù)量、樣式和時間。
4、及時向乙方提供全套散件。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)：
1、向甲方支付充氣設(shè)備、裝配工具等費用___元。
2、按甲方要求加工合格的打火機。
3、及時支付散件價格。
4、成品打火機可自行銷售，但應(yīng)及時通知甲方。
5、乙方應(yīng)自行選擇生產(chǎn)場所，確保安全生產(chǎn)。乙方應(yīng)對生產(chǎn)中發(fā)生的一切事故負(fù)責(zé)。
三、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：（培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)）
1、氣體飽滿，無氣泡，外觀干凈。
2、火焰均勻，火焰調(diào)火高度_____cm無斷頭。
四、甲方所在地人民法院不予仲裁。
五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲方已充分解釋，乙方理解正確，簽字生效。
六本合同有效期期從：___________
七、免費設(shè)備的優(yōu)惠條件如下：
1、乙方在甲方批發(fā)的火機零件有_____萬個。如乙方終止合同，乙方可將設(shè)備退還甲方，甲方可退還乙方設(shè)備壓金的_____。
2、乙方在甲方批發(fā)的火機散件累計達(dá)到_____萬人。如乙方終止合同，乙方可將設(shè)備退還甲方，甲方可退還乙方設(shè)備款。
3、如乙方終止合同，設(shè)備和工具歸乙方所有。
甲方：_____
乙方：_____