通過簽署合同，雙方可以明確和約束各自的責(zé)任和利益。編寫合同前，雙方需要就商品、價格、交付方式等重要事項達成一致。合同的內(nèi)容和格式應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)的要求，建議請專業(yè)人士進行審核。
承攬合同的起訴狀篇一
被告：________________________。
訴訟請求。
3、訴訟費等由被告承擔(dān)；
事實與理由。
_______年_______月_______日，原告與被告簽定《建筑工程施工合同書》約定：_______________由被告為原告提供符合國家規(guī)范的節(jié)能環(huán)保石灰窯的全部工程圖紙并承建該工程，合同工期從_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，但被告未能在合同工期內(nèi)按約交工和交付工程的相關(guān)圖紙，_______年_______月_______日，雙方又簽定一份《工程進度協(xié)議》約定：_______________“土建以及安裝工程未完部分，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日全部完工試車。
試運行過程中，原告發(fā)現(xiàn)該工程存在嚴重的.質(zhì)量問題，但被告也不按照合同約定盡維修責(zé)任，導(dǎo)致原告產(chǎn)出廢品損失_______________元，工程維修損失_______________元，停產(chǎn)損失_______________元，共計損失_______________元。另外，該工程還存在偷工減料、漏建少建以及內(nèi)在的嚴重質(zhì)量問題，致使工程多處出現(xiàn)塌方和裂紋，給原告造成巨大經(jīng)濟損失。為此，原告請求法院委托有關(guān)部門按照國家對該類工程施工的規(guī)范要求進行鑒定，其損失另行計算。
綜述：被告不講誠信，一再違反合同，是嚴重的違約行為，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，造成原告的損失也應(yīng)予以賠償。為保護原告的合法權(quán)益不受侵犯，特向人民法院提起訴訟，請求依法判決。
此致
敬禮！
具狀人：_______________有限公司。
________年_________月________日。
承攬合同的起訴狀篇二
訴訟請求：
一、判令被告向原告支付違約金共計32200元。
二、判令被告賠償原告裝修損失10060.80元。
三、判令被告賠償原告經(jīng)營損失3573元。
四、判令被告承擔(dān)本案的訴訟費用。
事實與理由：
原告與被告于20__________年9月7日簽訂《北京市房屋租賃合同》(以下簡稱租賃合同)，被告將坐落于北京市海淀區(qū)______________莊園8樓的______________房出租給原告，合同約定房屋租賃期自20__________年9月8日至20__________年9月7日，共計36個月。租金為每月5000元，支付時間分別為20__________年9月7日、20__________年9月7日、20__________年9月7日;付款方式為“一年一付，付十二押一”。
20__________年9月7日，原告向被告交付20__________年9月8日至20__________年9月7日房屋租金60000元及押金5000元，并開始裝修、營業(yè)，裝修共花費10060.80元。20__________年12月，在原告忙于其他業(yè)務(wù)期間，被告擅自解除合同，將房屋租給他人，致使原告原定的.業(yè)務(wù)無法開展。
在此期間原告多次要求被告繼續(xù)履行租賃合同，但對方拒不繼續(xù)履行，對原告的要求置之不理。
原告與被告簽定的合同事實清晰、有效，被告違約事實清楚。請求法院依法維護原告的合法權(quán)益。
此致
__________區(qū)人民法院。
具狀人：_________________。
__________年__________月__________日。
承攬合同的起訴狀篇三
合同無效是指合同因欠缺一定生效要件而致合同當(dāng)然不發(fā)生效力，那么，合同無效訴訟該如何寫起訴狀?下面請看本站小編給大家整理收集的合同無效起訴狀，供大家閱讀參考。
原告：張某，女，x年12月19日生，國籍：，現(xiàn)住xx市南崗區(qū)某某路號，護照號：電話：
被告：某銷售。
法定代表人：職務(wù)：電話：
訴訟請求。
一、請求依法確認原、被告簽訂的《認購書》無效;。
三、訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實與理由。
原、被告于x年6月13日簽訂《認購書》，約定由原告購買被告銷售的位于xx市長江路與香坊南北路交匯的某小區(qū)的住宅一套，被告同時承諾于《認購書》簽訂之日起十五日內(nèi)取得商品房預(yù)售許可證并簽訂正規(guī)商品房。
買賣合同。
但被告在x年仍未取得商品房預(yù)售許可證。原告認為因被告未取得商品房預(yù)售許可證出售房屋違反法律的強制性規(guī)定該《認購書》無效原告就返還定金事宜多次與被告協(xié)商未果故訴至貴院請求人民法院依法支持原告全部訴訟請求。
此致
xx市道里區(qū)人民法院。
起訴人：xxx。
xxxx年xx月xx日。
原告：xx市穴坊鎮(zhèn)某某某村村民委員會，法定代表人王某某，職務(wù)村主任。
被告：王某言，男，x年1月28日出生，漢族，xx市穴坊鎮(zhèn)某某某村村民，系上屆村支部委員，村委委員，本屆村支部委員，住本村。
訴訟請求：
一.確認原告與被告x年12月20日簽訂的《承包合同》無效;。
二.判令被告向原告退還非法占用土地;。
三.判令被告支付原告非法占用土地期間使用費元;。
四.判令被告承擔(dān)本案訴訟等合理費用。
事實和理由：
南山后村原小學(xué)被合并后在原學(xué)校操場西邊遺留下一塊空地。被告在未召開村兩委會、村民或者村民代表會議，未采取叫行等方式發(fā)包的情況下，以非正常手段非法占用該土地并無償使用至今。被告作為黨員，其非法占用土地的行為在廣大村民中造成了極壞的影響，嚴重攪亂了本村的土地承包秩序，村民意見一直很大。x年4月村換屆選舉后，原告為規(guī)范本村土地承包秩序，遵照鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)指示，經(jīng)征求村民代表意見，一致決定對該土地叫行發(fā)包，然而，被告此時卻拿出一份簽署日期為x年12月20日的《承包合同》(下稱本合同)。
原告認為：本合同是被告與本村原村主任王某虎在惡意串通的情況下，通過欺詐穴坊鎮(zhèn)人民政府經(jīng)管站而由鎮(zhèn)經(jīng)管站在漏洞百出的合同上加蓋了原告公章而形成的合同，損害了廣大村民的集體利益;同時，本合同是在未召開村兩委會及村民或者村民代表會議、未進行公示，違反村民民主議定原則的情況下而簽訂，也損害了廣大村民的集體利益。
據(jù)此，根據(jù)《中華人民共和國農(nóng)村土地承包法》、《中華人民共和國村民委員會組織法》、《中華人民共和國合同法》等法律的規(guī)定，本合同應(yīng)為無效合同。原告為維護自身合法權(quán)益，特向法院起訴，請法院依法判如所請。
此致
xx市人民法院。
具狀人：xx市穴坊鎮(zhèn)某某某村村民委員會。
x年7月9日。
承攬合同的起訴狀篇四
訴訟請求：
責(zé)令甲方償付工程款和賠償乙方經(jīng)濟損失：
(一)付工程項目拖欠款________元;。
(二)賠償乙方的經(jīng)濟損失：______年____月____日至_____年____月____日因工程款拖欠造成的______、_______等各項經(jīng)濟損失共計_______元。
(三)其他：_______________。
以上_________項合計，共_________元。
事實和理由：
______年______月______日，_________(原告，以下簡稱乙方)同__________(被告，以下簡稱甲方)簽訂了《______工程合同》，標的是_____為______修建______。工程款額為_____元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后，______年______月______日正式開工。竣工后工程項目均經(jīng)________建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站校驗合格交付被告使用。
工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后，交________銀行校準，雙方無任何爭議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款_________元。
此致
___________人民法院。
起訴人：_____________。
_________年_________月________日。
附：
起訴狀副本____份;。
證據(jù)材料副本____份。
承攬合同的起訴狀篇五
__________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：___________________________，__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：___________________________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：_________________。
1.要求被反訴人支付__________費_____________元。
2.被反訴人應(yīng)負擔(dān)案件全部受理費。
反訴人認為：_________________基于上述事實，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護反訴人的合法權(quán)益。
此致
_______________區(qū)人民法院。
____年_____月_____日。
承攬合同的起訴狀篇六
甲方：(定做方)。
乙方：(承攬方)附加身份證復(fù)印件。
加工，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權(quán)利和義務(wù)。
1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費，拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負責(zé)。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款。
1、甲方違背合同時以的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時，按每平方米元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期月，____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
日期：
承攬合同的起訴狀篇七
法定代表人：_________________。
電話：_________________。
被告：_________________。
地址：_________________。
電話：_________________。
訴訟請求：_________________。
1、請法院依法解除20__年12月26日原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;。
2、請求法院判決被告支付違約金610元;。
3、本案訴訟費用由被告承擔(dān)。
實和理由：_________________。
原告于20__年12月26日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告出售給被告位于__________市__________區(qū)__________路西、__________路北瑞豐苑的一套面積為96.6平方米的商品房，該房屋總價款為：_________________881049元，其中有首付款271049元，余款610000元被告應(yīng)在20__年2月6日以商業(yè)貸款貸款的方式支付，合同還約定交房日期為20__年10月31日之前。合同簽訂后，被告僅支付首付款271049元。之后，被告以貸款沒有通過為由，在合同約定的余款交付日期到后，卻遲遲未能向原告支付610000元的余款。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行付款義務(wù)。雙方在合同第七條第二款中約定：_________________“逾期90日后，出賣人有權(quán)解除合同，買受人按累計應(yīng)付款的0.1%向出賣人支付違約金。”因此，原告根據(jù)合同約定向法院起訴，要求法院判決解除原、被告之間的房屋買賣合同，并要求法院判決被告依合同約定支付違約金。原告特提起訴訟，請求法院判如所請。
此致
___________人民法院。
具狀人：___________。
____年_____月_____日。
承攬合同的起訴狀篇八
被告：_________________公司住所地：_________________邢臺市__________路_____號法定代表人：_________________王__________，系該公司經(jīng)理。
電話：________________。
訴訟請求。
1、依法解除。
合同。
被告返還原告價款100000元;。
2、判令被告依法賠償給原告造成的經(jīng)濟損失__________元。
3、訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實和理由。
原、被告于20__年訂立合同，約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預(yù)先支付價款100000元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按時使用，給原告造成了很大的損失。為維護原告的合法權(quán)益，特訴至貴院，請求依法解除合同，判決被告返還價款，并賠償原告的經(jīng)濟損失。
此致
__________人民法院。
具狀人：_________________市__________公司。
_____年_____月_____日。
承攬合同的起訴狀篇九
(1)當(dāng)事人的基本情況。
包括注明原告、被告、第三人的姓名、性別、年齡、民族、職業(yè)、工作單位、住所等。如果當(dāng)事人是法人或其他組織的，要寫明該法人或組織的名稱、住所、法定代表人或者主要負責(zé)人的姓名、職務(wù)。如果原告有委托代理人(律師或其他委托人)參加訴訟，還應(yīng)當(dāng)寫明代理人的基本情況以及與被代理人的關(guān)系。
(2)訴訟請求事項。
也就是說要寫明訴請人民法院依法保護其合法權(quán)益的具體要求。例如要求被告方承擔(dān)某種民事責(zé)任，請求人民法院撤銷、變更或部分撤銷行政機關(guān)的某種行政行為等。
(3)訴訟請求所依據(jù)的事實和理由。
在訴訟狀中必需要嚴謹、詳細地敘述清楚訴訟事件存在的事實和發(fā)生爭議糾紛的主要焦點，以及這些事實糾紛中支持自己訴訟的法律、法規(guī)條款依據(jù)。例如，目前商品房買賣糾紛主要集中在發(fā)展商交房延期、房屋合同標注與實測面積出入過大、建筑質(zhì)量及裝修標準與合同注明的不相符合等幾個問題上。如果是因為這幾點而向售房方提出訴訟索賠，填寫訴狀時就要將合同簽訂時間、地點、合同中相關(guān)條款約定的內(nèi)容以及被告方在何處違約的事由寫清，并且標注被告違約事實違犯了哪一項法律規(guī)定。
(4)提出訴訟的證據(jù)和證據(jù)來源。
法院受理訴訟案件必須要依據(jù)充足的實事依法進行判決，這就要求原告提出訴訟請求時，必須盡可能地提供證明自己享有法院賦予的權(quán)益，對方應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任的證據(jù)材料。比如屬于商品房交易糾紛的，當(dāng)事人應(yīng)提供的證據(jù)就要包括：房屋買賣協(xié)議(合同)、房屋權(quán)屬證明、房款給付情況等方面的證明，以及對方未兌付約定事項的證據(jù)材料。
1、低價虛假廣告要注意
當(dāng)租房者通過報紙、網(wǎng)站等信息渠道看到所刊登的房屋租價明顯低于其正常市場價格時就要引起注意了。因為這些虛假信息有可能是某些不法中介為了牟取不正當(dāng)利益，以此為誘餌騙取租房者上當(dāng)?shù)囊环N手段。
2、房東個人情況查仔細
承租房屋時，租房者對于房東的.個人情況要驗查仔細。如果是房東本人出面簽約時，最好查看其房產(chǎn)證與身份證;如果是幫助朋友出租房屋，那么一定要有出租委托書、朋友的房產(chǎn)證、身份證或復(fù)印件;如果房產(chǎn)證沒有辦下來則一定要其出具購房合同以證明其身份。此外，對于租房時可能遇到的“二房東”問題，租房者應(yīng)驗明該“二房東”在其租賃期間是否有權(quán)利將此房屋轉(zhuǎn)租并讓其出示租賃合同以及提供該房屋的相關(guān)產(chǎn)權(quán)證明，以免引起法律糾紛。
3、承租房屋家電、家具清點好
租房者在承租房屋時一定要清點好房屋內(nèi)部設(shè)施如家電、家具等，并且在看房時檢查一下家電的正常運作情況，家具的完好程度等，然后將其一一列入到清單內(nèi)。最好注明如果出現(xiàn)故障時維修費用由誰來承擔(dān)，也好免除租房者在入住后，家用電器等發(fā)生毛病維修時與房主產(chǎn)生矛盾，責(zé)任劃分不清。
4、認真簽訂房屋租賃合同
租房者在簽訂房屋租賃合同時，一定要看清楚合同上面所規(guī)定的條款，明確租賃雙方的權(quán)利與義務(wù)。如租賃用途、租賃期限、修繕責(zé)任、變更與解除合同、簽訂轉(zhuǎn)租、違約責(zé)任等條款，租賃雙方要協(xié)商一致，以免在日后租房過程中產(chǎn)生爭執(zhí)，引發(fā)不必要的煩惱。
5、物業(yè)雜費等合同附件寫清楚
租賃雙方達成協(xié)議，除了簽署正規(guī)的《房屋租賃合同》之外，對于房屋內(nèi)的設(shè)備、租賃期間的水、電、煤、氣、有線電視、電話、物業(yè)維修基金等相關(guān)費用的結(jié)算與承擔(dān)也要詳細寫清楚并且作為其合同附件收好，以免給自己帶來不必要的麻煩。
6、房屋押金問題看明白
租房者在交納房屋押金時要與業(yè)主協(xié)商好是押一付三、押二付三還是押二付四。因為當(dāng)租房者合同期滿要求退租時，房主可能會以房屋設(shè)施損壞或者其他藉口作為條件來苛扣租房者押金，造成租客不必要的損失。因此在簽訂租賃合同時，雙方就應(yīng)當(dāng)注明租約期滿后多少個工作日內(nèi)，在房屋及其設(shè)施無毀損的情況下，業(yè)主應(yīng)退還押金。
7、根據(jù)自身條件謀求合適房屋
旺季租賃，租客很難在短時間內(nèi)找到合適的房屋。因此，租客在租房時不應(yīng)單一的尋求工作地點周邊的房屋，也可根據(jù)自身需求，特別是在租金承受能力有限的情況下，只要交通便利，上下班時間不長，距離遠一些的房屋也應(yīng)列入選擇租賃范圍之內(nèi)。
承攬合同的起訴狀篇十
一、要求判令解除原、被告之間簽訂的《上海市房屋租賃合同》;。
二、要求判令兩被告返還租用房屋;。
三、要求判令兩被告支付房屋租金人民幣156,000元;。
八、本案訴訟費用由兩被告承擔(dān)。
事實與理由。
_______年______月______日，被告因(飯店)店鋪經(jīng)營需要而與原告簽訂《上海市房屋租賃》，合同約定：_________________原告將其位于松江區(qū)_______________鎮(zhèn)_______________北路_______________號、__________y號和__________z號的房屋(以下簡稱“該房屋”)出租給被告毛_______________、葉_______________。該房屋的租期為_______年______月______日至_______年______月______日止，其中，_______年______月______日至_______年______月______日為免租期。該房屋月租金為人民幣36,000元(叁萬陸仟圓整)，且該租金自合同簽訂之日起12個月內(nèi)不變。另外，月租金的支付方式為：_________________租金按每三個月為一期支付，被告于本合同簽訂后7個工作日內(nèi)支付首期租金，以后支付時間為每年的8、11、2、5月份的20日前。被告逾期支付租金的，逾期一日，則每日按應(yīng)付未付部分的3‰支付違約金。此外，租賃期間，使用該房屋所發(fā)生的水、電、燃氣、通訊、設(shè)備和物業(yè)管理等費用由被告承擔(dān)。
合同簽訂后，被告在租賃期內(nèi)未按期支付租金和水、電、燃氣、物業(yè)管理等費用,已構(gòu)成根本性違約，嚴重損害原告合法權(quán)益。經(jīng)原告多次催討后，被告仍未支付上述費用。因此，根據(jù)《上海市房屋租賃合同》第九條第二款之規(guī)定，原告_______年______月______日?發(fā)出《解除合同通知書》。
綜上，原告為維護自己的合法權(quán)益，特訴至貴院，請依法支持原告訴請。
此致
人民法院。
具狀人：_________________。
承攬合同的起訴狀篇十一
原告：
被告：
訴訟請求：
1、解除并終止原被告20xx年2月11日訂立的織襪機租賃合同;。
2、判令被告返還原告的織襪機押金27.6萬元并承擔(dān)織襪機的托運費13080元;。
3、被告承擔(dān)本案全部訴訟費用。
事實與理由：
20xx年2月11日，原被告簽訂了織襪機租賃合同。20xx年2月11日、2月18日，原告根據(jù)合同的約定，先后用現(xiàn)金和建設(shè)銀行轉(zhuǎn)帳方式向被告交納了織襪機設(shè)備押金共計27.6萬元。20xx年2月17日、2月29日，被告先后通過快邦物流公司將6-3型織襪機設(shè)備共計28臺及配件發(fā)送到原告處，托運費共計7080元由原告支付。然而，被告提供的28臺織襪機是舊機器，并且是三無產(chǎn)品，也沒有電機。被告的織襪機生產(chǎn)出的產(chǎn)品是半成品，還需要另外配套縫紉機、拷邊機等相關(guān)設(shè)備，才能生產(chǎn)出成品襪。
在訂立織襪機租賃合同前，被告方代表人黃x承諾：“免費向原告提供原材料、我方提供的織襪機是合格產(chǎn)品的新機器”。然而，織襪機發(fā)送到原告處，機器是舊的。原告質(zhì)疑時，被告方楊經(jīng)理聲稱，“我方是租賃機械，不是賣機械給你，織襪機新舊不影響生產(chǎn);原材料不是免費提供，是要向我方購買原材料”。原告通過核算成本，如果原材料不是被告方免費提供，按合同約定的價格回收成品襪，原告沒有利潤，只能是虧損。再者，被告方派出的技術(shù)人員到原告處，只是對織襪機設(shè)備進行了檢查，并沒有進行織襪機技術(shù)指導(dǎo)。原告方試生產(chǎn)10多雙樣品襪發(fā)送到被告處，被告不置可否。
原告通過市場調(diào)查，被告缺失誠信。之前，重慶市中縣xx鎮(zhèn)萬井村一組周x與被告簽訂的織襪機租賃合同。在合同履行過程中，被告以產(chǎn)品質(zhì)量不合格等種種理由拒絕回收成品襪，阻止合同的履行。
在合同目的不能實現(xiàn)的情況下，原告根據(jù)雙方訂立的織襪機織租賃合同第四條第二款，“乙方若中途退出，雙方可結(jié)算各項余額，返還甲方設(shè)備，解除并終止合同”的約定。原告多次與被告方洽談解除并終止織襪機租賃合同事宜，被告方不置可否。原告多次打電話告之被告方解除并終止租賃合同，將全部織襪機發(fā)送給被告，被告要求原告以書面形式說明自己無能力生產(chǎn)。萬般無奈，20xx年3月22日，原告通過圓通快遞向被告方發(fā)出了解除并終止織襪機租賃合同律師函。并于3月24日，通過天鵝快運將全部織襪機設(shè)備及配件運送到被告處，并電話通知了被告方簽收，被告方拒絕簽收。天鵝快運公司無奈將貨物退回了原告處，給原告造成了損失。更進一步證明被告的目的就是騙取租金。
綜上所述，被告為了達到自己騙取租金的非法目的，缺少誠信，未盡合理注意義務(wù)，用欺騙的方法，騙取原告與之訂立合同，應(yīng)承擔(dān)締約過失責(zé)任。原告在合同目的不能實現(xiàn)的情況下，根據(jù)合同的約定和相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，原告有權(quán)解除并終止織襪機租賃合同。被告拒收全部織襪機設(shè)備及配件，不影響全部織襪設(shè)備及配件機已退還給被告的事實。原告有權(quán)要求被告退還織襪機設(shè)備押金并承擔(dān)原告的托運費損失。雙方不能達成協(xié)議，特訴請你院依法判決。
原告：
被告：
日期：
承攬合同的起訴狀篇十二
原告：___，男，漢族，____年__月__日出生，住_____，公民身份號碼：_____，聯(lián)系方式_____。
被告：___，男，漢族，____年__月__日出生，住_____，公民身份號碼：_____，聯(lián)系方式_____。
訴訟請求：
1、判令解除原、被告簽訂的《租賃協(xié)議》；
3、本案訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實與理由：
____年__月__日，原告與被告簽訂《租賃協(xié)議》一份，約定被告將_____出租給原告，租賃期為__年，自____年__月__日至____年__月__日止，租金為__元。協(xié)議簽訂之日，原告足額支付租金并交納押金__元。原告在使用過程中，被告無故終止合同，拒不退還押金，致使原告遭受損失。
原告認為，原被告簽訂的《租賃協(xié)議》合法有效，雙方應(yīng)當(dāng)按照合同全面履行義務(wù)。原告足額交納租金，被告應(yīng)當(dāng)按照合同期限向原告提供房屋，但被告違反約定，已構(gòu)成違約。故被告應(yīng)當(dāng)返還原告剩余租金，退還原告繳納押金，并支付利息。綜上，為維護自身合法權(quán)益，依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定，向貴院提起訴訟，望判令所請。
此致
人民法院
具狀人：___
____年__月__日
附：
原告企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、組織機構(gòu)代碼證及其副本復(fù)印件法定代表人身份證明復(fù)印件各一份。
承攬合同的起訴狀篇一
被告：________________________。
訴訟請求。
3、訴訟費等由被告承擔(dān)；
事實與理由。
_______年_______月_______日，原告與被告簽定《建筑工程施工合同書》約定：_______________由被告為原告提供符合國家規(guī)范的節(jié)能環(huán)保石灰窯的全部工程圖紙并承建該工程，合同工期從_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，但被告未能在合同工期內(nèi)按約交工和交付工程的相關(guān)圖紙，_______年_______月_______日，雙方又簽定一份《工程進度協(xié)議》約定：_______________“土建以及安裝工程未完部分，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日全部完工試車。
試運行過程中，原告發(fā)現(xiàn)該工程存在嚴重的.質(zhì)量問題，但被告也不按照合同約定盡維修責(zé)任，導(dǎo)致原告產(chǎn)出廢品損失_______________元，工程維修損失_______________元，停產(chǎn)損失_______________元，共計損失_______________元。另外，該工程還存在偷工減料、漏建少建以及內(nèi)在的嚴重質(zhì)量問題，致使工程多處出現(xiàn)塌方和裂紋，給原告造成巨大經(jīng)濟損失。為此，原告請求法院委托有關(guān)部門按照國家對該類工程施工的規(guī)范要求進行鑒定，其損失另行計算。
綜述：被告不講誠信，一再違反合同，是嚴重的違約行為，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，造成原告的損失也應(yīng)予以賠償。為保護原告的合法權(quán)益不受侵犯，特向人民法院提起訴訟，請求依法判決。
此致
敬禮！
具狀人：_______________有限公司。
________年_________月________日。
承攬合同的起訴狀篇二
訴訟請求：
一、判令被告向原告支付違約金共計32200元。
二、判令被告賠償原告裝修損失10060.80元。
三、判令被告賠償原告經(jīng)營損失3573元。
四、判令被告承擔(dān)本案的訴訟費用。
事實與理由：
原告與被告于20__________年9月7日簽訂《北京市房屋租賃合同》(以下簡稱租賃合同)，被告將坐落于北京市海淀區(qū)______________莊園8樓的______________房出租給原告，合同約定房屋租賃期自20__________年9月8日至20__________年9月7日，共計36個月。租金為每月5000元，支付時間分別為20__________年9月7日、20__________年9月7日、20__________年9月7日;付款方式為“一年一付，付十二押一”。
20__________年9月7日，原告向被告交付20__________年9月8日至20__________年9月7日房屋租金60000元及押金5000元，并開始裝修、營業(yè)，裝修共花費10060.80元。20__________年12月，在原告忙于其他業(yè)務(wù)期間，被告擅自解除合同，將房屋租給他人，致使原告原定的.業(yè)務(wù)無法開展。
在此期間原告多次要求被告繼續(xù)履行租賃合同，但對方拒不繼續(xù)履行，對原告的要求置之不理。
原告與被告簽定的合同事實清晰、有效，被告違約事實清楚。請求法院依法維護原告的合法權(quán)益。
此致
__________區(qū)人民法院。
具狀人：_________________。
__________年__________月__________日。
承攬合同的起訴狀篇三
合同無效是指合同因欠缺一定生效要件而致合同當(dāng)然不發(fā)生效力，那么，合同無效訴訟該如何寫起訴狀?下面請看本站小編給大家整理收集的合同無效起訴狀，供大家閱讀參考。
原告：張某，女，x年12月19日生，國籍：，現(xiàn)住xx市南崗區(qū)某某路號，護照號：電話：
被告：某銷售。
法定代表人：職務(wù)：電話：
訴訟請求。
一、請求依法確認原、被告簽訂的《認購書》無效;。
三、訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實與理由。
原、被告于x年6月13日簽訂《認購書》，約定由原告購買被告銷售的位于xx市長江路與香坊南北路交匯的某小區(qū)的住宅一套，被告同時承諾于《認購書》簽訂之日起十五日內(nèi)取得商品房預(yù)售許可證并簽訂正規(guī)商品房。
買賣合同。
但被告在x年仍未取得商品房預(yù)售許可證。原告認為因被告未取得商品房預(yù)售許可證出售房屋違反法律的強制性規(guī)定該《認購書》無效原告就返還定金事宜多次與被告協(xié)商未果故訴至貴院請求人民法院依法支持原告全部訴訟請求。
此致
xx市道里區(qū)人民法院。
起訴人：xxx。
xxxx年xx月xx日。
原告：xx市穴坊鎮(zhèn)某某某村村民委員會，法定代表人王某某，職務(wù)村主任。
被告：王某言，男，x年1月28日出生，漢族，xx市穴坊鎮(zhèn)某某某村村民，系上屆村支部委員，村委委員，本屆村支部委員，住本村。
訴訟請求：
一.確認原告與被告x年12月20日簽訂的《承包合同》無效;。
二.判令被告向原告退還非法占用土地;。
三.判令被告支付原告非法占用土地期間使用費元;。
四.判令被告承擔(dān)本案訴訟等合理費用。
事實和理由：
南山后村原小學(xué)被合并后在原學(xué)校操場西邊遺留下一塊空地。被告在未召開村兩委會、村民或者村民代表會議，未采取叫行等方式發(fā)包的情況下，以非正常手段非法占用該土地并無償使用至今。被告作為黨員，其非法占用土地的行為在廣大村民中造成了極壞的影響，嚴重攪亂了本村的土地承包秩序，村民意見一直很大。x年4月村換屆選舉后，原告為規(guī)范本村土地承包秩序，遵照鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)指示，經(jīng)征求村民代表意見，一致決定對該土地叫行發(fā)包，然而，被告此時卻拿出一份簽署日期為x年12月20日的《承包合同》(下稱本合同)。
原告認為：本合同是被告與本村原村主任王某虎在惡意串通的情況下，通過欺詐穴坊鎮(zhèn)人民政府經(jīng)管站而由鎮(zhèn)經(jīng)管站在漏洞百出的合同上加蓋了原告公章而形成的合同，損害了廣大村民的集體利益;同時，本合同是在未召開村兩委會及村民或者村民代表會議、未進行公示，違反村民民主議定原則的情況下而簽訂，也損害了廣大村民的集體利益。
據(jù)此，根據(jù)《中華人民共和國農(nóng)村土地承包法》、《中華人民共和國村民委員會組織法》、《中華人民共和國合同法》等法律的規(guī)定，本合同應(yīng)為無效合同。原告為維護自身合法權(quán)益，特向法院起訴，請法院依法判如所請。
此致
xx市人民法院。
具狀人：xx市穴坊鎮(zhèn)某某某村村民委員會。
x年7月9日。
承攬合同的起訴狀篇四
訴訟請求：
責(zé)令甲方償付工程款和賠償乙方經(jīng)濟損失：
(一)付工程項目拖欠款________元;。
(二)賠償乙方的經(jīng)濟損失：______年____月____日至_____年____月____日因工程款拖欠造成的______、_______等各項經(jīng)濟損失共計_______元。
(三)其他：_______________。
以上_________項合計，共_________元。
事實和理由：
______年______月______日，_________(原告，以下簡稱乙方)同__________(被告，以下簡稱甲方)簽訂了《______工程合同》，標的是_____為______修建______。工程款額為_____元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后，______年______月______日正式開工。竣工后工程項目均經(jīng)________建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站校驗合格交付被告使用。
工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后，交________銀行校準，雙方無任何爭議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款_________元。
此致
___________人民法院。
起訴人：_____________。
_________年_________月________日。
附：
起訴狀副本____份;。
證據(jù)材料副本____份。
承攬合同的起訴狀篇五
__________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：___________________________，__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：___________________________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：_________________。
1.要求被反訴人支付__________費_____________元。
2.被反訴人應(yīng)負擔(dān)案件全部受理費。
反訴人認為：_________________基于上述事實，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護反訴人的合法權(quán)益。
此致
_______________區(qū)人民法院。
____年_____月_____日。
承攬合同的起訴狀篇六
甲方：(定做方)。
乙方：(承攬方)附加身份證復(fù)印件。
加工，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權(quán)利和義務(wù)。
1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費，拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負責(zé)。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款。
1、甲方違背合同時以的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時，按每平方米元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期月，____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
日期：
承攬合同的起訴狀篇七
法定代表人：_________________。
電話：_________________。
被告：_________________。
地址：_________________。
電話：_________________。
訴訟請求：_________________。
1、請法院依法解除20__年12月26日原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;。
2、請求法院判決被告支付違約金610元;。
3、本案訴訟費用由被告承擔(dān)。
實和理由：_________________。
原告于20__年12月26日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告出售給被告位于__________市__________區(qū)__________路西、__________路北瑞豐苑的一套面積為96.6平方米的商品房，該房屋總價款為：_________________881049元，其中有首付款271049元，余款610000元被告應(yīng)在20__年2月6日以商業(yè)貸款貸款的方式支付，合同還約定交房日期為20__年10月31日之前。合同簽訂后，被告僅支付首付款271049元。之后，被告以貸款沒有通過為由，在合同約定的余款交付日期到后，卻遲遲未能向原告支付610000元的余款。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行付款義務(wù)。雙方在合同第七條第二款中約定：_________________“逾期90日后，出賣人有權(quán)解除合同，買受人按累計應(yīng)付款的0.1%向出賣人支付違約金。”因此，原告根據(jù)合同約定向法院起訴，要求法院判決解除原、被告之間的房屋買賣合同，并要求法院判決被告依合同約定支付違約金。原告特提起訴訟，請求法院判如所請。
此致
___________人民法院。
具狀人：___________。
____年_____月_____日。
承攬合同的起訴狀篇八
被告：_________________公司住所地：_________________邢臺市__________路_____號法定代表人：_________________王__________，系該公司經(jīng)理。
電話：________________。
訴訟請求。
1、依法解除。
合同。
被告返還原告價款100000元;。
2、判令被告依法賠償給原告造成的經(jīng)濟損失__________元。
3、訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實和理由。
原、被告于20__年訂立合同，約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預(yù)先支付價款100000元，但被告一直未履行合同，致使原告不能按時使用，給原告造成了很大的損失。為維護原告的合法權(quán)益，特訴至貴院，請求依法解除合同，判決被告返還價款，并賠償原告的經(jīng)濟損失。
此致
__________人民法院。
具狀人：_________________市__________公司。
_____年_____月_____日。
承攬合同的起訴狀篇九
(1)當(dāng)事人的基本情況。
包括注明原告、被告、第三人的姓名、性別、年齡、民族、職業(yè)、工作單位、住所等。如果當(dāng)事人是法人或其他組織的，要寫明該法人或組織的名稱、住所、法定代表人或者主要負責(zé)人的姓名、職務(wù)。如果原告有委托代理人(律師或其他委托人)參加訴訟，還應(yīng)當(dāng)寫明代理人的基本情況以及與被代理人的關(guān)系。
(2)訴訟請求事項。
也就是說要寫明訴請人民法院依法保護其合法權(quán)益的具體要求。例如要求被告方承擔(dān)某種民事責(zé)任，請求人民法院撤銷、變更或部分撤銷行政機關(guān)的某種行政行為等。
(3)訴訟請求所依據(jù)的事實和理由。
在訴訟狀中必需要嚴謹、詳細地敘述清楚訴訟事件存在的事實和發(fā)生爭議糾紛的主要焦點，以及這些事實糾紛中支持自己訴訟的法律、法規(guī)條款依據(jù)。例如，目前商品房買賣糾紛主要集中在發(fā)展商交房延期、房屋合同標注與實測面積出入過大、建筑質(zhì)量及裝修標準與合同注明的不相符合等幾個問題上。如果是因為這幾點而向售房方提出訴訟索賠，填寫訴狀時就要將合同簽訂時間、地點、合同中相關(guān)條款約定的內(nèi)容以及被告方在何處違約的事由寫清，并且標注被告違約事實違犯了哪一項法律規(guī)定。
(4)提出訴訟的證據(jù)和證據(jù)來源。
法院受理訴訟案件必須要依據(jù)充足的實事依法進行判決，這就要求原告提出訴訟請求時，必須盡可能地提供證明自己享有法院賦予的權(quán)益，對方應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任的證據(jù)材料。比如屬于商品房交易糾紛的，當(dāng)事人應(yīng)提供的證據(jù)就要包括：房屋買賣協(xié)議(合同)、房屋權(quán)屬證明、房款給付情況等方面的證明，以及對方未兌付約定事項的證據(jù)材料。
1、低價虛假廣告要注意
當(dāng)租房者通過報紙、網(wǎng)站等信息渠道看到所刊登的房屋租價明顯低于其正常市場價格時就要引起注意了。因為這些虛假信息有可能是某些不法中介為了牟取不正當(dāng)利益，以此為誘餌騙取租房者上當(dāng)?shù)囊环N手段。
2、房東個人情況查仔細
承租房屋時，租房者對于房東的.個人情況要驗查仔細。如果是房東本人出面簽約時，最好查看其房產(chǎn)證與身份證;如果是幫助朋友出租房屋，那么一定要有出租委托書、朋友的房產(chǎn)證、身份證或復(fù)印件;如果房產(chǎn)證沒有辦下來則一定要其出具購房合同以證明其身份。此外，對于租房時可能遇到的“二房東”問題，租房者應(yīng)驗明該“二房東”在其租賃期間是否有權(quán)利將此房屋轉(zhuǎn)租并讓其出示租賃合同以及提供該房屋的相關(guān)產(chǎn)權(quán)證明，以免引起法律糾紛。
3、承租房屋家電、家具清點好
租房者在承租房屋時一定要清點好房屋內(nèi)部設(shè)施如家電、家具等，并且在看房時檢查一下家電的正常運作情況，家具的完好程度等，然后將其一一列入到清單內(nèi)。最好注明如果出現(xiàn)故障時維修費用由誰來承擔(dān)，也好免除租房者在入住后，家用電器等發(fā)生毛病維修時與房主產(chǎn)生矛盾，責(zé)任劃分不清。
4、認真簽訂房屋租賃合同
租房者在簽訂房屋租賃合同時，一定要看清楚合同上面所規(guī)定的條款，明確租賃雙方的權(quán)利與義務(wù)。如租賃用途、租賃期限、修繕責(zé)任、變更與解除合同、簽訂轉(zhuǎn)租、違約責(zé)任等條款，租賃雙方要協(xié)商一致，以免在日后租房過程中產(chǎn)生爭執(zhí)，引發(fā)不必要的煩惱。
5、物業(yè)雜費等合同附件寫清楚
租賃雙方達成協(xié)議，除了簽署正規(guī)的《房屋租賃合同》之外，對于房屋內(nèi)的設(shè)備、租賃期間的水、電、煤、氣、有線電視、電話、物業(yè)維修基金等相關(guān)費用的結(jié)算與承擔(dān)也要詳細寫清楚并且作為其合同附件收好，以免給自己帶來不必要的麻煩。
6、房屋押金問題看明白
租房者在交納房屋押金時要與業(yè)主協(xié)商好是押一付三、押二付三還是押二付四。因為當(dāng)租房者合同期滿要求退租時，房主可能會以房屋設(shè)施損壞或者其他藉口作為條件來苛扣租房者押金，造成租客不必要的損失。因此在簽訂租賃合同時，雙方就應(yīng)當(dāng)注明租約期滿后多少個工作日內(nèi)，在房屋及其設(shè)施無毀損的情況下，業(yè)主應(yīng)退還押金。
7、根據(jù)自身條件謀求合適房屋
旺季租賃，租客很難在短時間內(nèi)找到合適的房屋。因此，租客在租房時不應(yīng)單一的尋求工作地點周邊的房屋，也可根據(jù)自身需求，特別是在租金承受能力有限的情況下，只要交通便利，上下班時間不長，距離遠一些的房屋也應(yīng)列入選擇租賃范圍之內(nèi)。
承攬合同的起訴狀篇十
一、要求判令解除原、被告之間簽訂的《上海市房屋租賃合同》;。
二、要求判令兩被告返還租用房屋;。
三、要求判令兩被告支付房屋租金人民幣156,000元;。
八、本案訴訟費用由兩被告承擔(dān)。
事實與理由。
_______年______月______日，被告因(飯店)店鋪經(jīng)營需要而與原告簽訂《上海市房屋租賃》，合同約定：_________________原告將其位于松江區(qū)_______________鎮(zhèn)_______________北路_______________號、__________y號和__________z號的房屋(以下簡稱“該房屋”)出租給被告毛_______________、葉_______________。該房屋的租期為_______年______月______日至_______年______月______日止，其中，_______年______月______日至_______年______月______日為免租期。該房屋月租金為人民幣36,000元(叁萬陸仟圓整)，且該租金自合同簽訂之日起12個月內(nèi)不變。另外，月租金的支付方式為：_________________租金按每三個月為一期支付，被告于本合同簽訂后7個工作日內(nèi)支付首期租金，以后支付時間為每年的8、11、2、5月份的20日前。被告逾期支付租金的，逾期一日，則每日按應(yīng)付未付部分的3‰支付違約金。此外，租賃期間，使用該房屋所發(fā)生的水、電、燃氣、通訊、設(shè)備和物業(yè)管理等費用由被告承擔(dān)。
合同簽訂后，被告在租賃期內(nèi)未按期支付租金和水、電、燃氣、物業(yè)管理等費用,已構(gòu)成根本性違約，嚴重損害原告合法權(quán)益。經(jīng)原告多次催討后，被告仍未支付上述費用。因此，根據(jù)《上海市房屋租賃合同》第九條第二款之規(guī)定，原告_______年______月______日?發(fā)出《解除合同通知書》。
綜上，原告為維護自己的合法權(quán)益，特訴至貴院，請依法支持原告訴請。
此致
人民法院。
具狀人：_________________。
承攬合同的起訴狀篇十一
原告：
被告：
訴訟請求：
1、解除并終止原被告20xx年2月11日訂立的織襪機租賃合同;。
2、判令被告返還原告的織襪機押金27.6萬元并承擔(dān)織襪機的托運費13080元;。
3、被告承擔(dān)本案全部訴訟費用。
事實與理由：
20xx年2月11日，原被告簽訂了織襪機租賃合同。20xx年2月11日、2月18日，原告根據(jù)合同的約定，先后用現(xiàn)金和建設(shè)銀行轉(zhuǎn)帳方式向被告交納了織襪機設(shè)備押金共計27.6萬元。20xx年2月17日、2月29日，被告先后通過快邦物流公司將6-3型織襪機設(shè)備共計28臺及配件發(fā)送到原告處，托運費共計7080元由原告支付。然而，被告提供的28臺織襪機是舊機器，并且是三無產(chǎn)品，也沒有電機。被告的織襪機生產(chǎn)出的產(chǎn)品是半成品，還需要另外配套縫紉機、拷邊機等相關(guān)設(shè)備，才能生產(chǎn)出成品襪。
在訂立織襪機租賃合同前，被告方代表人黃x承諾：“免費向原告提供原材料、我方提供的織襪機是合格產(chǎn)品的新機器”。然而，織襪機發(fā)送到原告處，機器是舊的。原告質(zhì)疑時，被告方楊經(jīng)理聲稱，“我方是租賃機械，不是賣機械給你，織襪機新舊不影響生產(chǎn);原材料不是免費提供，是要向我方購買原材料”。原告通過核算成本，如果原材料不是被告方免費提供，按合同約定的價格回收成品襪，原告沒有利潤，只能是虧損。再者，被告方派出的技術(shù)人員到原告處，只是對織襪機設(shè)備進行了檢查，并沒有進行織襪機技術(shù)指導(dǎo)。原告方試生產(chǎn)10多雙樣品襪發(fā)送到被告處，被告不置可否。
原告通過市場調(diào)查，被告缺失誠信。之前，重慶市中縣xx鎮(zhèn)萬井村一組周x與被告簽訂的織襪機租賃合同。在合同履行過程中，被告以產(chǎn)品質(zhì)量不合格等種種理由拒絕回收成品襪，阻止合同的履行。
在合同目的不能實現(xiàn)的情況下，原告根據(jù)雙方訂立的織襪機織租賃合同第四條第二款，“乙方若中途退出，雙方可結(jié)算各項余額，返還甲方設(shè)備，解除并終止合同”的約定。原告多次與被告方洽談解除并終止織襪機租賃合同事宜，被告方不置可否。原告多次打電話告之被告方解除并終止租賃合同，將全部織襪機發(fā)送給被告，被告要求原告以書面形式說明自己無能力生產(chǎn)。萬般無奈，20xx年3月22日，原告通過圓通快遞向被告方發(fā)出了解除并終止織襪機租賃合同律師函。并于3月24日，通過天鵝快運將全部織襪機設(shè)備及配件運送到被告處，并電話通知了被告方簽收，被告方拒絕簽收。天鵝快運公司無奈將貨物退回了原告處，給原告造成了損失。更進一步證明被告的目的就是騙取租金。
綜上所述，被告為了達到自己騙取租金的非法目的，缺少誠信，未盡合理注意義務(wù)，用欺騙的方法，騙取原告與之訂立合同，應(yīng)承擔(dān)締約過失責(zé)任。原告在合同目的不能實現(xiàn)的情況下，根據(jù)合同的約定和相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，原告有權(quán)解除并終止織襪機租賃合同。被告拒收全部織襪機設(shè)備及配件，不影響全部織襪設(shè)備及配件機已退還給被告的事實。原告有權(quán)要求被告退還織襪機設(shè)備押金并承擔(dān)原告的托運費損失。雙方不能達成協(xié)議，特訴請你院依法判決。
原告：
被告：
日期：
承攬合同的起訴狀篇十二
原告：___，男，漢族，____年__月__日出生，住_____，公民身份號碼：_____，聯(lián)系方式_____。
被告：___，男，漢族，____年__月__日出生，住_____，公民身份號碼：_____，聯(lián)系方式_____。
訴訟請求：
1、判令解除原、被告簽訂的《租賃協(xié)議》；
3、本案訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實與理由：
____年__月__日，原告與被告簽訂《租賃協(xié)議》一份，約定被告將_____出租給原告，租賃期為__年，自____年__月__日至____年__月__日止，租金為__元。協(xié)議簽訂之日，原告足額支付租金并交納押金__元。原告在使用過程中，被告無故終止合同，拒不退還押金，致使原告遭受損失。
原告認為，原被告簽訂的《租賃協(xié)議》合法有效，雙方應(yīng)當(dāng)按照合同全面履行義務(wù)。原告足額交納租金，被告應(yīng)當(dāng)按照合同期限向原告提供房屋，但被告違反約定，已構(gòu)成違約。故被告應(yīng)當(dāng)返還原告剩余租金，退還原告繳納押金，并支付利息。綜上，為維護自身合法權(quán)益，依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定，向貴院提起訴訟，望判令所請。
此致
人民法院
具狀人：___
____年__月__日
附：
原告企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、組織機構(gòu)代碼證及其副本復(fù)印件法定代表人身份證明復(fù)印件各一份。