裝修房屋承攬合同(實(shí)用15篇)

字號(hào):

    合同是民事法律關(guān)系中的一種重要形式,用于約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同的變更應(yīng)當(dāng)按照法律程序進(jìn)行,避免違法風(fēng)險(xiǎn)。讀完這些合同范本后,你可以更好地了解如何撰寫一份合同。
    裝修房屋承攬合同篇一
    身份證號(hào)碼:________身份證號(hào)碼:________。
    甲方擬裝修房屋一座,位置在富民縣大營(yíng)鎮(zhèn)大營(yíng)村330號(hào),由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程,為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
    1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的安全教育,嚴(yán)格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任,與甲方無(wú)關(guān)。
    2、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度,乙方應(yīng)提前5天通知甲方購(gòu)買所需材料。
    3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部?jī)?nèi)外粉墻,內(nèi)外墻面積貼瓷磚,過(guò)道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè),連同搭建所需全部腳手架。
    4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確,雙方不存在雇傭關(guān)系。
    5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶,費(fèi)用由乙方自理。
    6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無(wú)關(guān)。
    1、工期從20____年3月1日開始建設(shè),到20____年5月31日止,工期為92天。在約定的工期內(nèi),施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定。
    2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,加強(qiáng)質(zhì)量管理。
    3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),有權(quán)要求乙方停工或整改。
    4、房屋建成自交工后壹年內(nèi),甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修。
    1、工程款結(jié)算方式:以建房面積計(jì)算,每平方米人民幣93.00元。
    2、付款時(shí)間:第一次付款在施工開始后工程過(guò)半支付元,第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后15天內(nèi)給付。
    3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%??⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。
    1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o(wú)法履行的,乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
    2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元。
    3、在乙方無(wú)違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金元。
    1、發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)友好協(xié)商。
    2、如協(xié)商不成,雙方可將爭(zhēng)議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決。
    1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
    2、本合同自簽訂之日起生效。
    3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
    甲方簽字:________乙方簽字:________。
    裝修房屋承攬合同篇二
    定作方:_________(簡(jiǎn)稱*方)。
    承攬方:_________(簡(jiǎn)稱乙方)。
    經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
    1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
    _________。
    2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
    _________。
    3.履行的期限、地點(diǎn)和方式:
    _________。
    4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
    _________。
    5.結(jié)算方式:
    _________。
    6.違約責(zé)任:
    除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
    (1)承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完。
    裝修房屋承攬合同篇三
    甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
    乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
    甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達(dá)成以下約定,供雙方共同遵守:
    1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
    2、分項(xiàng)工程單價(jià):1、仿瓷:5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆:9.00元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?。3,墻紙粘貼:6.00元每平方米。4、清水漆:15.00元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi))。5、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算,造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算,不按展開面積計(jì)算,不按板材計(jì)算。
    3、工程量:按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算。
    4、施工工期:合同簽訂之日起計(jì)算工期,總工期為18天。
    1、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。
    2、工程竣工交驗(yàn)合格,甲方向乙方支付合同總價(jià)款的95%,剩余5%為工程質(zhì)保金,質(zhì)保期為6個(gè)月。
    1、辦理好工程開工的手續(xù),提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
    2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;。
    4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無(wú)故拖欠;。
    6、甲方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排,乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。
    三、乙方責(zé)任。
    3、乙方要保證材料利用率,不得浪費(fèi)、破壞,不得更換甲方提供的原材料;。
    4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定,做到文明施工、安全施工。
    四、質(zhì)量要求。
    1、嚴(yán)格按照甲方要求施工。
    2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
    3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
    4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
    5、木制道具清水漆必須噴。
    8、甲方在使用過(guò)程中,如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修,超過(guò)3日乙方未進(jìn)行維修的,甲方可另請(qǐng)他人,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
    五、安全施工與檢查。
    3、施工進(jìn)程中,甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的安全制度和安全規(guī)定,對(duì)于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。
    六、違約責(zé)任。
    2、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長(zhǎng)工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān),以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金,同時(shí)每延誤一天,乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的5%向甲方支付違約金,延誤超過(guò)2天時(shí),甲方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。
    七、合同解除。
    1、合同履行完畢后,本合同自動(dòng)解除;。
    2、合同履行過(guò)程中,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;。
    3、合同履行過(guò)程中,如發(fā)生不可抗力因素,導(dǎo)致本合同無(wú)法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無(wú)需承擔(dān)違約責(zé)任。
    八、合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解,協(xié)商不成的,應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
    九、合同履行過(guò)程中,有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份,甲乙雙方各執(zhí)1份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
    甲方(簽章):乙方(手印):
    地址:地址:
    法定代表人:身份證號(hào)(復(fù)印件附后)。
    本合同簽約代表人:電話。
    裝修房屋承攬合同篇四
    1、工期從3月1日開始建設(shè),到205月31日止,工期為92天。在約定的工期內(nèi),施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定。
    2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,加強(qiáng)質(zhì)量管理。
    3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),有權(quán)要求乙方停工或整改。
    4、房屋建成自交工后壹年內(nèi),甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修。
    三、付款方式。
    1、工程款結(jié)算方式:以建房面積計(jì)算,每平方米人民幣元。
    2、付款時(shí)間:第一次付款在施工開始后工程過(guò)半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后15天內(nèi)給付。
    3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%。竣工一年后支付給乙方。
    四、違約責(zé)任。
    1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o(wú)法履行的,乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
    2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元。
    3、在乙方無(wú)違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金。
    五、爭(zhēng)議解決辦法。
    1、發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)友好協(xié)商。
    2、如協(xié)商不成,雙方可將爭(zhēng)議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決。
    六、附則。
    1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
    2、本合同自簽訂之日起生效。
    3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
    此協(xié)議。
    甲方簽字:乙方簽字:
    年月日年月日。
    甲方:
    乙方:
    鑒于甲方系發(fā)包方,乙方系承攬方,年月日甲自愿將位于____________________________________承攬給乙方裝修,現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,協(xié)商一致的原則,就房屋裝修有關(guān)方面,特此訂立如下協(xié)議:
    工程地點(diǎn)及概況:
    工程名稱:____________________________________。
    工程建筑面積:________________________________。
    工程戶型結(jié)構(gòu):________________________________。
    工程項(xiàng)目:____________________________________。
    工程價(jià)款及付款方式:
    1.本工程總價(jià)為________元,大寫_________。
    2.本合同簽訂后,甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的____給乙方(含定金,不含設(shè)計(jì)費(fèi)),乙方才進(jìn)場(chǎng)施工。
    3.施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。
    三、承攬方式:
    乙方負(fù)責(zé)施工,材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
    四、材料提供:
    關(guān)于材料供應(yīng),甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料。
    a.本工程所需材料由甲方提供,甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方提供的材料,乙方應(yīng)當(dāng)即時(shí)檢驗(yàn),如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,甲方應(yīng)即時(shí)更換,如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān),如延誤工程進(jìn)展,施工期限相應(yīng)順延。
    b.本工程材料由乙方提供,所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn),并接受甲方檢驗(yàn)。
    四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收期限:
    施工要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方,甲方應(yīng)即時(shí)驗(yàn)收,甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗(yàn),如在該期限內(nèi),甲方未做任何表示,視為該房屋驗(yàn)收合格。
    五、施工期限:
    工期為_______,從年月日到年月日,如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進(jìn)展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展,其施工期限相應(yīng)的順延。
    六、違約責(zé)任。
    1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,除順延工期外,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失,即每天應(yīng)支付_____元,如甲方不按合同約定預(yù)付工程款,每拖延一天,按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
    2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。
    3.工程未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對(duì)乙方施工的工程驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。
    七、其他約定:
    1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)圖紙,圖紙一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)的圖紙或者技術(shù)要求不合理的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
    2.甲方中途變更乙方工作的要求,如工程項(xiàng)目增加,甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用,如給乙方造成損失的,應(yīng)當(dāng)對(duì)乙方進(jìn)行賠償。
    3.乙方在施工期間,應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。甲方不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙乙方的正常工作,如妨礙延誤工程進(jìn)展,其施工期限相應(yīng)順延,造成乙方損失的,應(yīng)賠償損失。
    4.乙方房屋裝修完成后,應(yīng)當(dāng)即時(shí)向甲方交付,甲方應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)收該房屋。
    5.乙方施工需要甲方協(xié)助的,甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的,乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的,乙方可以解除合同,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當(dāng)賠償。
    八、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
    九、本協(xié)議一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份,每份都具有相同法律效力,自甲乙雙方簽字后生效。
    甲方:乙方:
    法定代表人:法定代表人:
    地點(diǎn):地點(diǎn):
    電話:電話:
    年月日年月日。
    裝修房屋承攬合同篇五
    甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
    乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
    甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達(dá)成以下約定,供雙方共同遵守:
    一、工程概況。
    1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
    2、分項(xiàng)工程單價(jià):1、仿瓷:5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆:9.00元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?。3,墻紙粘貼:6.00元每平方米。4、清水漆:15.00元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi))。5、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算,造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算,不按展開面積計(jì)算,不按板材計(jì)算。
    3、工程量:按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算。
    4、施工工期:合同簽訂之日起計(jì)算工期,總工期為18天。
    二、付款方式:
    1、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。
    2、工程竣工交驗(yàn)合格,甲方向乙方支付合同總價(jià)款的95%,剩余5%為工程質(zhì)保金,質(zhì)保期為6個(gè)月。
    三、甲方責(zé)任。
    1、辦理好工程開工的手續(xù),提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
    2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;。
    4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無(wú)故拖欠;。
    6、甲方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排,乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。
    三、乙方責(zé)任。
    3、乙方要保證材料利用率,不得浪費(fèi)、破壞,不得更換甲方提供的原材料;。
    4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定,做到文明施工、安全施工。
    四、質(zhì)量要求。
    1、嚴(yán)格按照甲方要求施工。
    2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
    3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
    4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
    5、木制道具清水漆必須噴。
    8、甲方在使用過(guò)程中,如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修,超過(guò)3日乙方未進(jìn)行維修的,甲方可另請(qǐng)他人,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
    五、安全施工與檢查。
    3、施工進(jìn)程中,甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的安全制度和安全規(guī)定,對(duì)于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。
    六、違約責(zé)任。
    2、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長(zhǎng)工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān),以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金,同時(shí)每延誤一天,乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的5%向甲方支付違約金,延誤超過(guò)2天時(shí),甲方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。
    七、合同解除。
    1、合同履行完畢后,本合同自動(dòng)解除;。
    2、合同履行過(guò)程中,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;。
    3、合同履行過(guò)程中,如發(fā)生不可抗力因素,導(dǎo)致本合同無(wú)法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無(wú)需承擔(dān)違約責(zé)任。
    八、合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解,協(xié)商不成的,應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
    九、合同履行過(guò)程中,有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份,甲乙雙方各執(zhí)1份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
    甲方(簽章):乙方(手印):
    地址:地址:
    法定代表人:身份證號(hào)(復(fù)印件附后)。
    本合同簽約代表人:電話。
    甲方(定作人):乙方(承攬人):住址:住址:身份證號(hào)碼:身份證號(hào)碼:
    甲方擬裝修房屋一座,位置在富民縣大營(yíng)鎮(zhèn)大營(yíng)村330號(hào),由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程,為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
    一、雙方權(quán)利義務(wù)。
    1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的安全教育,嚴(yán)格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任,與甲方無(wú)關(guān)。
    2、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度,乙方應(yīng)提前5天通知甲方購(gòu)買所需材料。
    3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部?jī)?nèi)外粉墻,內(nèi)外墻面積貼瓷磚,過(guò)道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè),連同搭建所需全部腳手架。
    4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確,雙方不存在雇傭關(guān)系。
    5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶,費(fèi)用由乙方自理。
    6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無(wú)關(guān)。
    二、質(zhì)量和工期要求。
    1、工期從20xx年3月1日開始建設(shè),到20xx年5月31日止,工期為92天。在約定的工期內(nèi),施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定。
    2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,加強(qiáng)質(zhì)量管理。
    3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),有權(quán)要求乙方停工或整改。
    4、房屋建成自交工后壹年內(nèi),甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修。
    三、付款方式。
    1、工程款結(jié)算方式:以建房面積計(jì)算,每平方米人民幣元。
    2、付款時(shí)間:第一次付款在施工開始后工程過(guò)半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后15天內(nèi)給付。
    3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%??⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。
    四、違約責(zé)任。
    1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o(wú)法履行的,乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
    2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元。
    3、在乙方無(wú)違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金。
    五、爭(zhēng)議解決辦法。
    1、發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)友好協(xié)商。
    2、如協(xié)商不成,雙方可將爭(zhēng)議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決。
    六、附則。
    1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
    2、本合同自簽訂之日起生效。
    3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
    此協(xié)議。
    甲方簽字:乙方簽字:
    年月日年月日。
    甲方:
    乙方:
    鑒于甲方系發(fā)包方,乙方系承攬方,年月日甲自愿將位于____________________________________承攬給乙方裝修,現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,協(xié)商一致的原則,就房屋裝修有關(guān)方面,特此訂立如下協(xié)議:
    工程地點(diǎn)及概況:
    工程名稱:____________________________________。
    工程建筑面積:________________________________。
    工程戶型結(jié)構(gòu):________________________________。
    工程項(xiàng)目:____________________________________。
    工程價(jià)款及付款方式:
    1.本工程總價(jià)為________元,大寫_________。
    2.本合同簽訂后,甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的____給乙方(含定金,不含設(shè)計(jì)費(fèi)),乙方才進(jìn)場(chǎng)施工。
    3.施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。
    三、承攬方式:
    乙方負(fù)責(zé)施工,材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
    四、材料提供:
    關(guān)于材料供應(yīng),甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料。
    a.本工程所需材料由甲方提供,甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方提供的材料,乙方應(yīng)當(dāng)即時(shí)檢驗(yàn),如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,甲方應(yīng)即時(shí)更換,如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān),如延誤工程進(jìn)展,施工期限相應(yīng)順延。
    b.本工程材料由乙方提供,所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn),并接受甲方檢驗(yàn)。
    四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收期限:
    施工要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方,甲方應(yīng)即時(shí)驗(yàn)收,甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗(yàn),如在該期限內(nèi),甲方未做任何表示,視為該房屋驗(yàn)收合格。
    五、施工期限:
    工期為_______,從年月日到年月日,如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進(jìn)展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展,其施工期限相應(yīng)的順延。
    六、違約責(zé)任。
    1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,除順延工期外,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失,即每天應(yīng)支付_____元,如甲方不按合同約定預(yù)付工程款,每拖延一天,按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
    2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。
    3.工程未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對(duì)乙方施工的工程驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。
    七、其他約定:
    1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)圖紙,圖紙一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)的圖紙或者技術(shù)要求不合理的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
    2.甲方中途變更乙方工作的要求,如工程項(xiàng)目增加,甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用,如給乙方造成損失的,應(yīng)當(dāng)對(duì)乙方進(jìn)行賠償。
    3.乙方在施工期間,應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。甲方不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙乙方的正常工作,如妨礙延誤工程進(jìn)展,其施工期限相應(yīng)順延,造成乙方損失的,應(yīng)賠償損失。
    4.乙方房屋裝修完成后,應(yīng)當(dāng)即時(shí)向甲方交付,甲方應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)收該房屋。
    5.乙方施工需要甲方協(xié)助的,甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的,乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的,乙方可以解除合同,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當(dāng)賠償。
    八、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
    九、本協(xié)議一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份,每份都具有相同法律效力,自甲乙雙方簽字后生效。
    甲方:乙方:
    法定代表人:法定代表人:
    地點(diǎn):地點(diǎn):
    電話:電話:
    年月日年月日。
    裝修房屋承攬合同篇六
    身份證號(hào)碼:_______。
    甲方擬裝修房屋一座,位置在富民縣大營(yíng)鎮(zhèn)大營(yíng)村330號(hào),由乙方負(fù)責(zé)承攬全部裝修工程,為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
    1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的安全教育,嚴(yán)格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任,與甲方無(wú)關(guān)。
    2、甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度,乙方應(yīng)提前5天通知甲方購(gòu)買所需材料。
    3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部?jī)?nèi)外粉墻,內(nèi)外墻面積貼瓷磚,過(guò)道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設(shè),連同搭建所需全部腳手架。
    4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確,雙方不存在雇傭關(guān)系。
    5、施工機(jī)械以及模板、腳手架等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶,費(fèi)用由乙方自理。
    6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無(wú)關(guān)。
    1、工期從年月日開始建設(shè),到年月日止,工期為天。在約定的工期內(nèi),施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定。
    2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,加強(qiáng)質(zhì)量管理。
    3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),有權(quán)要求乙方停工或整改。
    4、房屋建成自交工后壹年內(nèi),甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修。
    1、工程款結(jié)算方式:以建房面積計(jì)算,每平方米人民幣元。
    2、付款時(shí)間:第一次付款在施工開始后工程過(guò)半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后天內(nèi)給付。
    3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的%。竣工一年后支付給乙方。
    1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o(wú)法履行的,乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元,并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
    2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,乙方應(yīng)承擔(dān)違約金元。
    3、在乙方無(wú)違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價(jià)款,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金。
    1、發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)友好協(xié)商。
    2、如協(xié)商不成,雙方可將爭(zhēng)議提交富民縣人民法院進(jìn)行裁決。
    1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
    2、本合同自簽訂之日起生效。
    3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
    甲方簽字:_______乙方簽字:_______。
    年月日年月日。
    裝修房屋承攬合同篇七
    甲方:_________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
    乙方:_________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
    甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《_________________》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達(dá)成以下約定,供雙方共同遵守:
    一、工程概況:
    1、甲方將(地點(diǎn))涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
    2、分項(xiàng)工程單價(jià):
    3、仿瓷:________元每平方米(含材料及人工)。
    4、乳膠漆:________元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?。
    5、墻紙粘貼:________元每平方米。
    6、清水漆:________元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi))。
    7、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算,造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算,不按展開面積計(jì)算,不按板材計(jì)算。
    8、工程量:按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算。
    9、施工工期:合同簽訂之日起計(jì)算工期,總工期為________天。
    二、付款方式:
    1、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由甲方支付所完工程量工程款的________%作為工程前期借支款。
    2、工程竣工交驗(yàn)合格,甲方向乙方支付合同總價(jià)款的________%,剩余________%________為工程質(zhì)保金,質(zhì)保期為________個(gè)月。
    三、甲方責(zé)任:
    1、辦理好工程開工的手續(xù),提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
    2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;。
    4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無(wú)故拖欠;。
    6、甲方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排,乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。
    三、乙方責(zé)任:
    3、乙方要保證材料利用率,不得浪費(fèi)、破壞,不得更換甲方提供的原材料;。
    4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定,做到文明施工、安全施工。
    四、質(zhì)量要求:
    1、嚴(yán)格按照甲方要求施工。
    2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
    3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
    4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
    5、木制道具清水漆必須噴。
    8、甲方在使用過(guò)程中,如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,乙方應(yīng)在接到甲方通知后____日內(nèi)組織人員維修,超過(guò)____日乙方未進(jìn)行維修的,甲方可另請(qǐng)他人,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
    五、安全施工與檢查:
    3、施工進(jìn)程中,甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的安全制度和安全規(guī)定,對(duì)于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。
    六、違約責(zé)任:
    2、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長(zhǎng)工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān),以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金,同時(shí)每延誤一天,乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的____%向甲方支付違約金,延誤超過(guò)____天時(shí),甲方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。
    七、合同解除:
    1、合同履行完畢后,本合同自動(dòng)解除;。
    2、合同履行過(guò)程中,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;。
    3、合同履行過(guò)程中,如發(fā)生不可抗力因素,導(dǎo)致本合同無(wú)法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無(wú)需承擔(dān)違約責(zé)任。
    八、合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解,協(xié)商不成的,應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
    九、合同履行過(guò)程中,有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
    裝修房屋承攬合同篇八
    甲方:
    乙方:
    甲、乙雙方根據(jù)《民法典》關(guān)于承攬合同的規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成以下協(xié)議:
    一、承攬方式:,乙方承攬甲方住房。
    二、施工地點(diǎn):
    三、住房結(jié)構(gòu)、戶型及面積:
    四、付款方式:按照元計(jì)價(jià),在乙方完工,甲方驗(yàn)收合格后,甲方再支付價(jià)款。
    五、質(zhì)保金:乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金,在甲乙雙方不再合作,并且加工承攬質(zhì)量合格后,甲方退還給乙方。若質(zhì)量不合格,質(zhì)保金將用于修繕。
    六、施工質(zhì)量:乙方應(yīng)確保質(zhì)量符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
    七、施工期限:自合同簽訂之日起至年月日止。
    八、甲方的權(quán)利義務(wù)。
    甲方的權(quán)利。
    1、若乙方有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)任等影響裝修質(zhì)量的行為,甲方可以解除合同,并且追究乙方違約責(zé)任。
    2、房屋裝修竣工后,發(fā)生質(zhì)量問題,甲方可以要求乙方進(jìn)行維修。
    甲方的義務(wù)。
    1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
    2、甲方應(yīng)按照施工進(jìn)度為乙方提供裝修材料。
    九、乙方的權(quán)利義務(wù)。
    乙方的權(quán)利。
    1、在驗(yàn)收合格后,要求甲方支付相應(yīng)承攬加工費(fèi)用。
    2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
    乙方的義務(wù)。
    1、乙方應(yīng)加強(qiáng)安全教育,在施工過(guò)程中對(duì)工作人員和相鄰居民采取必要安全措施,避免安全事故,因本合同為承攬合同,乙方應(yīng)對(duì)所有安全事故承擔(dān)責(zé)任,甲方僅驗(yàn)收承攬加工的成果,不對(duì)任何事故負(fù)安全責(zé)任。
    2、乙方應(yīng)文明施工,防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財(cái)產(chǎn)的事故發(fā)生,由于乙方的行為導(dǎo)致這些行為發(fā)生,由乙方承擔(dān)責(zé)任。
    3、乙方需要使用裝修裝飾材料,應(yīng)提前3天告知甲方。
    4、乙方保證具有從事裝修的相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn),乙方交付承攬成果給甲方,雙方為承攬關(guān)系,不存在雇傭關(guān)系。
    5、乙方按時(shí)發(fā)放所屬員工的工資報(bào)酬,任何因工資產(chǎn)生爭(zhēng)議的糾紛與甲方無(wú)關(guān)。
    6、乙方在進(jìn)場(chǎng)時(shí)領(lǐng)取的房屋鑰匙,應(yīng)在甲方驗(yàn)收完承攬成果后,立即交還甲方。
    7、乙方在保管房屋鑰匙期間,應(yīng)隨時(shí)鎖好房門,對(duì)房屋內(nèi)的裝修裝飾材料負(fù)有保管義務(wù),若因乙方原因?qū)е聛G失或者損毀,乙方應(yīng)如實(shí)賠償。
    8、房屋驗(yàn)收后,若在之內(nèi)產(chǎn)生質(zhì)量問題,乙方應(yīng)無(wú)條件立即維修。
    十、違約責(zé)任。
    由于施工質(zhì)量達(dá)不到要求,乙方進(jìn)行維修,維修費(fèi)用由乙方承擔(dān),造成損失,由乙方賠償。因乙方施工過(guò)程中不負(fù)責(zé)導(dǎo)致甲方解除合同的,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,賠償損失。
    十一、爭(zhēng)議解決條款。
    因本合同產(chǎn)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。
    十二、此合同一式二份,雙方簽字蓋章生效。未盡事宜,可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議為本合同組成部分。
    甲方:乙方:
    年月日年月日。
    裝修房屋承攬合同篇九
    甲方(業(yè)主):
    單位:職務(wù):_______。
    身份證號(hào):_____。
    家庭住址:_______郵編:_______電話:_______。
    甲方(與上述甲方系夫妻關(guān)系):
    單位:職務(wù):_______。
    身份證號(hào):_______。
    家庭住址:______郵編:______電話:_____。
    乙方(裝修公司):
    單位:負(fù)責(zé)人:
    身份證號(hào):_______________。
    單位住址:______郵編:______電話:_________。
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,甲乙雙方就房屋裝修事宜達(dá)成如下協(xié)議:
    第一條甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,甲方?jīng)Q定將自己所有的位于濮陽(yáng)市路與路交叉處小區(qū)幢樓第單元樓號(hào)房屋將由乙方裝修。
    第二條甲方所要裝修的房屋的使用面積共_____平方米,共_室廳衛(wèi)。(該商品房房屋平面圖見本合同附件一)。
    第三條乙方所要裝修的房屋的工程量分為三期如下:
    第一期:
    本期工程在年月日之前完工。
    乙方每逾期一天,支付甲方違約金100元整。
    第二期:
    本期工程在年月日之前完工。
    乙方每逾期一天,支付甲方違約金100元整。
    第三期:
    本期工程在年月日之前完工。
    乙方每逾期一天,支付甲方違約金100元整。
    第四條甲乙雙方約定:裝修所需的一切材料由甲方及時(shí)提供,乙方負(fù)有協(xié)助甲方選取裝修所需材料的義務(wù)。
    第五條房屋裝修工程總金額為共萬(wàn)___千___百___拾___(人民幣)元整。(括弧外填漢字大寫,括弧內(nèi)填阿拉伯?dāng)?shù)字,發(fā)生爭(zhēng)議以漢字大寫為準(zhǔn))。
    甲方在本合同第一期工程完工之時(shí)支付乙方工程總金額的25%;在本合同第二期工程完工之時(shí)支付乙方工程總金額的25%;在本合同第三期工程完工之時(shí)支付乙方工程總金額的25%。
    余款在有關(guān)室內(nèi)裝飾質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)部門對(duì)裝飾工程進(jìn)行驗(yàn)收合格或者甲方居住滿一年之日付清。
    甲方超過(guò)上述付款日期付款,第超過(guò)一天則支付乙方違約金100元整。
    第六條乙方承諾在房屋裝修期間決不會(huì)在該房屋內(nèi)發(fā)生裝修公司工人自殺、嫖妓等有違社會(huì)道德、違法事件、不會(huì)發(fā)生惡性傷人等違法案件、以及發(fā)生其他使社會(huì)一般人居住在該房產(chǎn)生精神緊張、驚恐等不利益的不法事件,否則乙方構(gòu)成違約,須支付甲方違約金50000元整。
    第七條鑒于甲乙雙方訂立本合同的目的,即友好地履行本合同。因此,甲乙雙方認(rèn)可本合同所約定的違約責(zé)任系懲罰性違約金,只要甲乙雙方任何一方構(gòu)成違約行為,不以給對(duì)方造成損失為必要,對(duì)方即可依本條追究違約方之違約責(zé)任。
    第八條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
    本合同任何一處修改須經(jīng)甲乙雙方在修改處簽名捺手印認(rèn)可,否則所作修改無(wú)效。
    第九條本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字之日起生效。
    第十條本合同連同附件共_2_頁(yè),一式_3_份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等效力。
    甲方(簽章):乙方(簽章):
    ____年__月__日__年__月__日。
    委托方(甲方):
    承接方(乙方):
    甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝修。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
    第一條:工程概況。
    1、工程地址:___。
    2、居室規(guī)格:房型,總計(jì)施工面積平方米。
    3、施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
    4、委托方式:局部包工包料工程。
    5.開工日期:20xx年_8月3日,竣工日期20xx年9月2日,工程總天數(shù):30天。
    第二條:工程價(jià)款。
    工程價(jià)款(金額大寫),詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
    第三條:質(zhì)量要求。
    1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。
    2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國(guó)家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    3、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
    4、凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
    第四條:付款方式。
    1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半(20xx年8月14日),甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余10%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))。
    甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
    第五條:工程工期。
    1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方。
    2、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
    3、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
    第六條:其他事項(xiàng)。
    1、甲方責(zé)任。
    1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
    2、乙方責(zé)任。
    1)指派一名工作人員為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
    2)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
    第七條:違約責(zé)任。
    合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
    第八條:爭(zhēng)議解決。
    本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時(shí),可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
    第十條:合同的變更和終止。
    1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
    2、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
    第十一條:合同生效。
    1、本合同雙方蓋章,簽字后生效。
    2本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
    甲方(業(yè)主):乙方:
    簽字:委托代理人簽字:
    簽約日期:簽約日期:
    裝修房屋承攬合同篇十
    甲方:
    乙方(承攬方):
    甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》關(guān)于承攬合同的規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成以下協(xié)議:
    乙方承攬甲方 住房(具體工種)。
    按照元計(jì)價(jià),在乙方完工,甲方驗(yàn)收合格后,甲方再支付價(jià)款。
    乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金,在甲乙雙方不再合作,并且加工承攬質(zhì)量合格后,甲方退還給乙方。若質(zhì)量不合格,質(zhì)保金將用于修繕。
    乙方應(yīng)確保質(zhì)量符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
    自合同簽訂之日起至 年 月日止。
    (一)甲方的權(quán)利
    1、若乙方有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)任等影響裝修質(zhì)量的行為,甲方可以解除合同,并且追究乙方違約責(zé)任。
    2、房屋裝修竣工后,發(fā)生質(zhì)量問題,甲方可以要求乙方進(jìn)行維修。
    (二)甲方的義務(wù)
    1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
    2、甲方應(yīng)按照施工進(jìn)度為乙方提供裝修材料。
    (一)乙方的權(quán)利
    1、在驗(yàn)收合格后,要求甲方支付相應(yīng)承攬加工費(fèi)用。
    2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
    (二)乙方的義務(wù)
    1、乙方應(yīng)加強(qiáng)安全教育,在施工過(guò)程中對(duì)工作人員和相鄰居民采取必要安全措施,避免安全事故,因本合同為承攬合同,乙方應(yīng)對(duì)所有安全事故承擔(dān)責(zé)任,甲方僅驗(yàn)收承攬加工的成果,不對(duì)任何事故負(fù)安全責(zé)任。
    2、乙方應(yīng)文明施工,防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財(cái)產(chǎn)的事故發(fā)生,由于乙方的行為導(dǎo)致這些行為發(fā)生,由乙方承擔(dān)責(zé)任。
    3、乙方需要使用裝修裝飾材料,應(yīng)提前3天告知甲方。
    4、乙方保證具有從事裝修的相關(guān)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn),乙方交付承攬成果給甲方,雙方為承攬關(guān)系,不存在雇傭關(guān)系。
    5、乙方按時(shí)發(fā)放所屬員工的工資報(bào)酬,任何因工資產(chǎn)生爭(zhēng)議的糾紛與甲方無(wú)關(guān)。
    6、乙方在進(jìn)場(chǎng)時(shí)領(lǐng)取的房屋鑰匙,應(yīng)在甲方驗(yàn)收完承攬成果后,立即交還甲方。
    7、乙方在保管房屋鑰匙期間,應(yīng)隨時(shí)鎖好房門,對(duì)房屋內(nèi)的裝修裝飾材料負(fù)有保管義務(wù),若因乙方原因?qū)е聛G失或者損毀,乙方應(yīng)如實(shí)賠償。
    8、房屋驗(yàn)收后,若在之內(nèi)產(chǎn)生質(zhì)量問題,乙方應(yīng)無(wú)條件立即維修。
    由于施工質(zhì)量達(dá)不到要求,乙方進(jìn)行維修,維修費(fèi)用由乙方承擔(dān),造成損失,由乙方賠償。因乙方施工過(guò)程中不負(fù)責(zé)導(dǎo)致甲方解除合同的,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,賠償損失。
    因本合同產(chǎn)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。
    此合同一式二份,雙方簽字蓋章生效。未盡事宜,可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議為本合同組成部分。
    甲方:
    乙方:
    年月日年月日
    裝修房屋承攬合同篇十一
    甲方(定作人):身份證號(hào)碼:
    住址:乙方(承攬人): 身份證號(hào)碼: 住址:
    甲方擬裝修房屋一套,位置在 室,由乙方負(fù)責(zé)承攬部分裝修工程,為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
    1、具體裝修工程為乙方承攬 的房屋 工程(含 面積的防水)。 工程面積為 平方米。防水面積為 平方米。
    2、裝修承攬方式為乙方負(fù)責(zé)包工包料。
    3、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的安全教育,嚴(yán)格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任,與甲方無(wú)關(guān)。
    4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確,雙方不存在雇傭關(guān)系。
    5、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無(wú)關(guān)。
    6、乙方履行承攬合同過(guò)程中,對(duì)甲方造成的一切損失,按照市場(chǎng)價(jià)格對(duì)甲方進(jìn)行賠償。
    1、工期從20xx年 月 日開始建設(shè),到20xx年 月 日止,工期為 天。在約定的工期內(nèi),施工時(shí)間、施工進(jìn)程由乙方自定。
    2、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,加強(qiáng)質(zhì)量管理。
    3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)等影響房屋質(zhì)量行為時(shí),甲方有權(quán)要求乙方整改或解除本承攬合同。
    4、房屋建成自交工后壹年內(nèi),甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修。
    1、工程款結(jié)算方式:以 面積計(jì)算,每平方米人民幣元。平挑面積的防水工程,總價(jià)為 元。
    2、工程款付款時(shí)間:第一次付款在施工開始后工程過(guò)半支付 元,第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收后15 天內(nèi)給付。
    1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,乙方要進(jìn)行修理、重作。
    2、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,甲方有權(quán)解除本承攬合同,并拒絕支付工程款;造成損失的,由乙方向甲方賠償。
    3、超過(guò)雙方約定工期的,每超過(guò)一日扣工程款 元。
    1、發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)友好協(xié)商。
    2、如協(xié)商不成,雙方可將爭(zhēng)議提交 區(qū)人民法院進(jìn)行裁決。
    1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
    2、本合同自簽訂之日起生效。
    3、以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
    甲方簽字(手?。?乙方簽字(手印): 年月 日 年月 日
    裝修房屋承攬合同篇十二
    甲方:__________(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
    乙方:__________(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
    甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達(dá)成以下約定,供雙方共同遵守:
    1、甲方將(地點(diǎn))涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
    2、分項(xiàng)工程單價(jià):
    3、仿瓷:元每平方米(含材料及人工)。
    4、乳膠漆:元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯ぃ?BR>    5、墻紙粘貼:元每平方米。
    6、清水漆:元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi))。
    7、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算,造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算,不按展開面積計(jì)算,不按板材計(jì)算。
    8、工程量:按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算。
    9、施工工期:合同簽訂之日起計(jì)算工期,總工期為____天。
    1、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。
    2、工程竣工交驗(yàn)合格,甲方向乙方支付合同總價(jià)款的__%,剩余__%__為工程質(zhì)保金,質(zhì)保期為__個(gè)月。
    1、辦理好工程開工的手續(xù),提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
    2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;
    4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無(wú)故拖欠;
    6、甲方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排,乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。
    3、乙方要保證材料利用率,不得浪費(fèi)、破壞,不得更換甲方提供的原材料;
    4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定,做到文明施工、安全施工。
    1、嚴(yán)格按照甲方要求施工。
    2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
    3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
    4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
    5、木制道具清水漆必須噴。
    8、甲方在使用過(guò)程中,如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,乙方應(yīng)在接到甲方通知后____日內(nèi)組織人員維修,超過(guò)____日乙方未進(jìn)行維修的,甲方可另請(qǐng)他人,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
    3、施工進(jìn)程中,甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的安全制度和安全規(guī)定,對(duì)于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。
    2、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長(zhǎng)工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān),以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金,同時(shí)每延誤一天,乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的____%向甲方支付違約金,延誤超過(guò)____天時(shí),甲方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。
    1、合同履行完畢后,本合同自動(dòng)解除;
    2、合同履行過(guò)程中,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;
    3、合同履行過(guò)程中,如發(fā)生不可抗力因素,導(dǎo)致本合同無(wú)法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無(wú)需承擔(dān)違約責(zé)任。
    雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解,協(xié)商不成的,應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
    本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)____份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
    甲方(簽章):__________乙方(手印):__________。
    地址:________________地址:________________。
    法定代表人:_________身份證號(hào):_________。
    裝修房屋承攬合同篇十三
    甲方:
    乙方:
    鑒于甲方系發(fā)包方,乙方系承攬方,現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,協(xié)商一致的原則,甲方?jīng)Q定委托乙方對(duì)房屋進(jìn)行裝修,就房屋裝修方面,特此訂立如下協(xié)議:
    一、工程地點(diǎn)及概況:
    _________號(hào),房屋面積為_________平方米。
    二、工程項(xiàng)目:
    1、三個(gè)房間(三間臥室、一客廳,一個(gè)飯廳)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對(duì)稱),客廳和飯廳吊頂,其他房頂四周打石膏線,客廳安裝防護(hù)欄和廚房安裝雨棚及防護(hù)欄;客廳貼磁磚、臥室鋪強(qiáng)化木地板;清除所有房間原有涂料,客廳、臥室打膩?zhàn)?,刷墻面漆兩次?BR>    2、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂?shù)跫砂?廚房地面鋪磁磚,打一灶臺(tái)。
    4、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當(dāng)調(diào)整,客廳做酒柜和鞋柜及一個(gè)隔斷。
    5、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
    二、承包方式:
    乙方負(fù)責(zé)施工,甲方負(fù)責(zé)提供材料,所提供的材料必須符合標(biāo)準(zhǔn)。
    三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
    施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。
    四、施工期限:
    ____年____月____日到____年____月____日,如不能按期完成,乙方將每天承擔(dān)_________違約金。
    五、工程造價(jià):
    所有裝修材料費(fèi)用由甲方承擔(dān),工人工資都由乙方承擔(dān)。
    六、付款方式:
    房屋裝修費(fèi)總價(jià)為_________元,大寫_________元整,甲方先預(yù)付裝修費(fèi)用_________元,大寫_________元整,剩余部分由甲方竣工后,經(jīng)檢驗(yàn)符合上面要求后一次付清。
    七、安全責(zé)任。
    乙方在施工過(guò)程中,應(yīng)當(dāng)盡到安全保障義務(wù);乙方在施工過(guò)程中,乙方和乙方雇傭的工人發(fā)生安全事故,與甲方無(wú)關(guān),由乙方自己承擔(dān)責(zé)任。
    八、其他問題。
    裝修項(xiàng)目的具體要求,由甲方提出,乙方實(shí)施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
    九、本協(xié)議一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份,每份具有同等的法律效力。
    十、本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。
    甲方:___________。
    乙方:___________。
    ____年____月____日。
    裝修房屋承攬合同篇十四
    甲方:______(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
    乙方:______(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
    甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達(dá)成以下約定,供雙方共同遵守:
    一、工程概況。
    1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
    2、分項(xiàng)工程單價(jià):
    1、仿瓷:5.00元每平方米(含材料及人工)。
    2、乳膠漆:9.00元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?。
    3、墻紙粘貼:6.00元每平方米。
    4、清水漆:15.00元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi))。
    5、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算,造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算,不按展開面積計(jì)算,不按板材計(jì)算。
    3、工程量:按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算。
    4、施工工期:合同簽訂之日起計(jì)算工期,總工期為18天。
    二、付款方式:
    1、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。
    2、工程竣工交驗(yàn)合格,甲方向乙方支付合同總價(jià)款的95%,剩余5%為工程質(zhì)保金,質(zhì)保期為6個(gè)月。
    三、甲方責(zé)任。
    1、辦理好工程開工的手續(xù),提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
    2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;。
    4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無(wú)故拖欠;。
    6、甲方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排,乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。
    三、乙方責(zé)任。
    3、乙方要保證材料利用率,不得浪費(fèi)、破壞,不得更換甲方提供的原材料;。
    4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定,做到文明施工、安全施工。
    四、質(zhì)量要求。
    1、嚴(yán)格按照甲方要求施工。
    2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
    3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
    4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
    5、木制道具清水漆必須噴。
    8、甲方在使用過(guò)程中,如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修,超過(guò)3日乙方未進(jìn)行維修的,甲方可另請(qǐng)他人,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
    五、安全施工與檢查。
    3、施工進(jìn)程中,甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的安全制度和安全規(guī)定,對(duì)于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。
    六、違約責(zé)任。
    2、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長(zhǎng)工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān),以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金,同時(shí)每延誤一天,乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的5%向甲方支付違約金,延誤超過(guò)2天時(shí),甲方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。
    七、合同解除。
    1、合同履行完畢后,本合同自動(dòng)解除;。
    2、合同履行過(guò)程中,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;。
    3、合同履行過(guò)程中,如發(fā)生不可抗力因素,導(dǎo)致本合同無(wú)法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無(wú)需承擔(dān)違約責(zé)任。
    八、合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解,協(xié)商不成的,應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
    九、合同履行過(guò)程中,有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份,甲乙雙方各執(zhí)1份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
    甲方(簽章):______乙方(手印):______。
    裝修房屋承攬合同篇十五
    甲方:
    乙方:
    鑒于甲方系發(fā)包方,乙方系承攬方,______年____月____日甲自愿將位于____________________________________承攬給乙方裝修,現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,協(xié)商一致的原則,就房屋裝修有關(guān)方面,特此訂立如下協(xié)議:
    工程地點(diǎn)及概況:
    工程名稱:____________________________________。
    工程建筑面積:________________________________。
    工程戶型結(jié)構(gòu):________________________________。
    工程項(xiàng)目:____________________________________。
    工程價(jià)款及付款方式:
    1.本工程總價(jià)為________元,大寫_________。
    2.本合同簽訂后,甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的____給乙方,乙方才進(jìn)場(chǎng)施工。
    3.施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。
    三、承攬方式:
    乙方負(fù)責(zé)施工,材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
    四、材料提供:
    關(guān)于材料供應(yīng),甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料。
    本工程所需材料由甲方提供,甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方提供的材料,乙方應(yīng)當(dāng)即時(shí)檢驗(yàn),如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,甲方應(yīng)即時(shí)更換,如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān),如延誤工程進(jìn)展,施工期限相應(yīng)順延。
    本工程材料由乙方提供,所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn),并接受甲方檢驗(yàn)。
    四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收期限:
    施工要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方,甲方應(yīng)即時(shí)驗(yàn)收,甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗(yàn),如在該期限內(nèi),甲方未做任何表示,視為該房屋驗(yàn)收合格。
    五、施工期限:
    工期為_______,從______年____月____日到______年____月____日,如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進(jìn)展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展,其施工期限相應(yīng)的順延。
    六、違約責(zé)任。
    1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,除順延工期外,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失,即每天應(yīng)支付_____元,如甲方不按合同約定預(yù)付工程款,每拖延一天,按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
    2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。
    3.工程未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對(duì)乙方施工的工程驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。
    七、其他約定:
    1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)圖紙,圖紙一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)的圖紙或者技術(shù)要求不合理的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
    2.甲方中途變更乙方工作的要求,如工程項(xiàng)目增加,甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用,如給乙方造成損失的,應(yīng)當(dāng)對(duì)乙方進(jìn)行賠償。
    3.乙方在施工期間,應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。甲方不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙乙方的正常工作,如妨礙延誤工程進(jìn)展,其施工期限相應(yīng)順延,造成乙方損失的,應(yīng)賠償損失。
    4.乙方房屋裝修完成后,應(yīng)當(dāng)即時(shí)向甲方交付,甲方應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)收該房屋。
    5.乙方施工需要甲方協(xié)助的,甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的,乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并相應(yīng)順延履行期限甲方逾期不履行的,乙方可以解除合同,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當(dāng)賠償。
    八、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
    九、本協(xié)議一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份,每份都具有相同法律效力,自甲乙雙方簽字后生效。
    甲方:乙方:
    法定代表人:法定代表人:
    地點(diǎn):地點(diǎn):
    電話:電話:
    ______年____月____日______年____月____日。