學校建設(shè)工程施工合同(實用13篇)

字號:

    合同是一種法律文件,明確規(guī)定了各方在特定事項上的權(quán)益和責任。如何撰寫一個有效的合同是一門重要的技巧。以下是小編整理的一些常見合同案例,希望對您的合同起草有所幫助。
    學校建設(shè)工程施工合同篇一
    合同編號:甲方(發(fā)包單位):江蘇xx公司乙方(承包單位):無錫xx公司根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等自愿、公平和誠實信用原則,雙方就鋼構(gòu)雨篷加工與安裝事項協(xié)商一致,簽訂本專業(yè)分包合同,雙方共同遵照執(zhí)行。
    1.工程名稱:住宅小區(qū)一期工程(17樓)。
    2.工程地點:安徽____市紅十字會醫(yī)院南邊。
    3.工程結(jié)構(gòu):框剪結(jié)構(gòu)。
    4.承包內(nèi)容:小區(qū)單元門的鋼構(gòu)雨篷加工與安裝。
    二、承包形式:大包形式、包工包料、包安全、包質(zhì)量、包竣工驗收。
    三、材料要求:
    1、工字鋼、圓鋼管及玻璃爪等必須按照圖紙施工,并且必須達到國家標準要求。
    2、玻璃采用66夾膠鋼化玻璃。
    四、工藝要求:鋼結(jié)構(gòu)連接平整、防銹漆兩遍、面漆采用氟碳漆兩遍必須光澤顏色一致,面漆顏色以選樣為準。
    五、加工、制作形式:按照圖紙加工安裝,乙方根據(jù)實際需要對圖紙進行修改時要及時通知甲方.
    六、結(jié)算方式:
    1、950元2,該報價含設(shè)計、加工制作費、運輸、安裝和稅金。
    2、最后以竣工實際面積結(jié)算并提供正式稅務(wù)發(fā)票。
    3、付款方式:工程量完工驗收合格一次性結(jié)算,雨棚主鋼構(gòu)安裝完成付已完成的50%,工程完工后,再付全部的.35%,驗收合格后支付全部的10%,全部安裝費的5%為質(zhì)保金,________年后無質(zhì)量問題全額無息返還。
    1、工期:合同簽訂后按甲方編制進度計劃實施。
    2、暫停施工:甲方應(yīng)以書面形式要求乙方停止施工,提出書面處理意見,乙方整改后以書面形式提出復工要求。
    3、工期延誤:以下原因造成的工期延誤,經(jīng)甲方代表確認后,可考慮工期順延:
    (1)施工現(xiàn)場未能達到開工條件;
    (2)其它工種施工施工交叉而影響施工。
    (3)發(fā)生重大設(shè)計變更,造成工程量增加或返工發(fā)生的天數(shù)。
    (4)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
    八、質(zhì)量標準符合以下有關(guān)鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范:
    (3)質(zhì)量要求:使用的原材料符合國標及圖紙要求。
    十、雙方義務(wù):甲方義務(wù):
    (1)配合乙方協(xié)調(diào)設(shè)計單位確保圖紙無誤。
    (2)甲方負責提供施工現(xiàn)場所需的施工條件、施工所需水、電。乙方義務(wù):
    (1)乙方負責提供施工所需的全部機械以及二級箱以下的電纜等,所有焊條、切割片、油漆、鋼絲刷等輔料。配合甲方完成監(jiān)理及施工所需的有關(guān)技術(shù)資料,檢驗資料和檢驗報告,報驗資料等等。
    (2)乙方現(xiàn)場施工人員服從甲方及有關(guān)單位的管理。
    (3)及時接受并完成監(jiān)理單位提出的整改意見。十。
    乙方:無錫xx公司甲方代表(簽名):
    乙方代表(簽名):甲方法人代表或授權(quán)人(簽名)。
    乙方法人代表或授權(quán)人(簽名):地址:
    地址:電話:
    電話:開戶銀行:開戶銀行:帳號:
    學校建設(shè)工程施工合同篇二
    我單位擬新建xx大廈室內(nèi)裝修工程,為確保工程質(zhì)量、安全,提高經(jīng)濟效益,本著公開、公正、公平競爭的原則,根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》、中華人民共和國建設(shè)部令第89號、湖南省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法等有關(guān)規(guī)定,并報經(jīng)市計委批準,該工程項目擬采用公開招標形式招標,擇優(yōu)選定施工隊伍?,F(xiàn)將該項目的招標條件及投標要求說明如下:
    1、工程名稱:xx大廈室內(nèi)裝修。
    2、建設(shè)地點:xx路1。
    3、計劃投資1700.00萬元,投資性質(zhì):單位自籌,已到位資金1700.00萬元。
    4、功能布局:詳見業(yè)主提供的裝修設(shè)計施工圖。
    5、工程類別整棟裝飾工程。
    詳見業(yè)主提供的裝修設(shè)計施工圖(含燈飾、衛(wèi)生潔具及相應(yīng)管線)。
    1、本工程根據(jù)《招標投標法》等有關(guān)規(guī)定,按中標價、投標工期、投標質(zhì)量等級和本招標書的其它條款、以及《合同法》的有關(guān)規(guī)定由建設(shè)方與施工單位簽訂合同,采取包工、包料、包工期、包質(zhì)量的承包方式。
    2、取費標準。
    2-1、土建工程:按現(xiàn)行定額及其配套的取費標準,材料預算價格執(zhí)行x建價〔20xx〕08號文;取費標準執(zhí)行湘建〔1999〕價字第296號文;人工調(diào)整暫調(diào)系數(shù)按x建定〔20xx〕第09號文進行調(diào)整,列入稅前報價;施工現(xiàn)場安全、文明施工及職業(yè)衛(wèi)生增加費執(zhí)行郴建定〔20xx〕第011號文。
    2-2、安裝工程(含水電安裝、采暖通風、管線敷設(shè)):按現(xiàn)行定額取費,材料預算價格按現(xiàn)行市場價執(zhí)行。
    2-3、裝飾裝修工程:按現(xiàn)行定額取費,材料預算價格執(zhí)行x建價〔20xx〕第08號文,取費標準執(zhí)行湘建〔1999〕價字第296號文以及有關(guān)配套文件規(guī)定執(zhí)行。
    1、本工程報價不含勞保統(tǒng)籌基金(開標前,建設(shè)方按有關(guān)規(guī)定預繳勞?;?,開標后按實際規(guī)模核算,多退少補并納入總造價)。
    四、主要材料供應(yīng)及質(zhì)量要求:材料的采購由業(yè)主和乙方共同考察后,經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理同意后方可使用。
    本工程施工工期(日歷天數(shù))參照國家現(xiàn)行工期定額、結(jié)合業(yè)主實際情況確定為xxx天;投標人可根據(jù)自己的實際情況自行確定投標工期。
    按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范規(guī)程和質(zhì)量標準施工,工程質(zhì)量必須符合工程設(shè)計和現(xiàn)行規(guī)范要求??⒐r,經(jīng)當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門核定,質(zhì)量等級必須達到優(yōu)良標準。
    1、中標人不得將工程轉(zhuǎn)包;如發(fā)現(xiàn)有轉(zhuǎn)包行為,由建管部門按規(guī)定予以查處,建設(shè)單位報經(jīng)市招標辦批準,有權(quán)從未中標單位選定一個排名靠前的施工單位承包。
    2、嚴格按國家的有關(guān)規(guī)定和《合同法》的有關(guān)要求簽訂建設(shè)工程施工承包合同。
    3、工程結(jié)算:本工程以中標價作為工程價款結(jié)算的依據(jù);增減部分(即招標時未予以計算或因設(shè)計變更增減的工作量),以及合同工期內(nèi)因國家政策的變更而引起取費標準和材料預算價的變動,應(yīng)予以調(diào)整。
    本工程結(jié)算委托xxxxx審定。
    4、工程價款的撥付:本工程在施工合同簽訂后、開工前10天,按中標價的10%預付工程備料款;其后,每月按上月實際完成的建安工作量的60%撥付。
    工程款(含備料款、進度款)撥至中標價的60%時,停止撥付;其余40%待工程竣工驗收合格并符合合同要求,工程結(jié)算后兩年內(nèi)付清。
    5、違約責任和獎罰辦法:
    5-1、本工程實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價,工程竣工驗收評定為優(yōu)良工程的,按中標價的2%獎勵;質(zhì)量等級未達到中標承諾的,按中標價的2%處罰。
    5-2、本工程要求按中標工期完工;每提前或推遲一天交付使用,按中標價的萬分之二予以獎罰。
    5-3、本工程如因建設(shè)方延誤工期,每天按中標價的萬分之二償付違約金給施工方。
    1、投標人在獲取招標書的同時應(yīng)按規(guī)定向招標人交納投標保證金xxx萬元。
    2、投標人在中標后、簽訂合同前須向招標人提供投標履約擔保合同,以保證投標人一旦中標,即按招標文件的有關(guān)規(guī)定簽約并完成其中標工程;對未能按要求提供投標履約擔保的投標人將視為不響應(yīng)招標條件而予以拒絕,其投標保證金不予退還。
    2-1、履約擔保形式:現(xiàn)金擔保。
    2-2、擔保額度:采用現(xiàn)金方式,其履約擔保額度為xxxx萬元,投標履約保證金將存入招標人指定的銀行賬戶。
    2-3、履約擔保有效期:投標擔保的有效期為其中標工程經(jīng)認可的竣工工期。
    3、工程現(xiàn)場勘察和招標答疑:
    3-1、本工程于20xx年xx月xx日16:00時,在市交易中心召開發(fā)標會,并組織工程現(xiàn)場勘察。
    3-2、本工程于20xx年xx月xx日09:00時,在市交易中心進行招標答疑。由各投標人對招標書和施工設(shè)計等尚不明確的問題提出意見,而后由招標人會同設(shè)計單位書面答復。
    4、投標報價的取值:
    投標報價的上限值為xxxx.00萬元;
    投標報價的下限值為xxxx.00萬元。
    5、投標書的編制、密封和投送。
    5-1、投標書包括商務(wù)標書和技術(shù)標書。
    5-2、商務(wù)標書的內(nèi)容包括:
    經(jīng)理部組成人員明細表;以及其它需要說明的文件和證明材料。
    5-2-2、商務(wù)標b:投標報價、承諾表。
    將以上資料裝訂成冊,一式貳份(其中正本壹份,副本壹份)。其中投標報價、承諾表中投標人及法人代表必須簽章。
    5-3、技術(shù)標書主要是施工組織設(shè)計;本項目需要投標人提供施工組織設(shè)計一式柒份;其要求如下:
    5-3-1、技術(shù)標書中的章節(jié)編排按如下順序和要求制作:
    學校建設(shè)工程施工合同篇三
    發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
    承包方:(以下簡稱乙方)。
    根據(jù)《中華人民共和國民法總則》、《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致,自愿簽訂本承包合同,以資雙方共同信守。
    1、項目名稱:
    2、座落地點:
    3、材料說明:詳見報價清單。
    2.1承包方式:乙方以包勞務(wù)、包材料、包施工安全、包文明施工、包工期、包安裝質(zhì)量、包安裝驗收合格等進行包干施工,向甲方交付勞務(wù)成果。
    2.2具體的承包范圍如下:
    本工程屬交鑰匙工程,乙方應(yīng)按時完成電梯土建、基坑施工;電梯井道工程安裝施工;電梯安裝、調(diào)試、裝修。同時保證合同電梯安裝工程質(zhì)量,包驗收(包括甲乙雙方組織的內(nèi)部驗收及質(zhì)檢部門對電梯的驗收)并取得電梯準用證。
    嚴格執(zhí)行現(xiàn)行有效且的電梯安裝驗收規(guī)范、電梯技術(shù)條件、電梯制造與安裝安全規(guī)范、電梯試驗方法等質(zhì)量標準以及電梯廠商的技術(shù)要求。
    3.2乙方必須嚴格按照本合同約定的質(zhì)量標準及甲方確認的施工圖紙和用料進行施工,保證質(zhì)量。
    4.1乙方應(yīng)在本合同簽訂后天內(nèi)安排材料進場,實施施工,并在年月日前完成本工程的全部工作,并將通過竣工驗收合格的工程移交給甲方。
    4.2在履約過程中,如果由于甲方設(shè)計變更等甲方責任所延誤工期的,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意,可對工期進行調(diào)整。
    5.1本工程的包干總價(含稅)為:
    5.2合同包干總價款已包含電梯土建、基坑施工,電梯井道工程安裝施工,電梯安裝、調(diào)試、裝修等乙方為完成本合同目的的全部工作的全部費用,甲方無須就本項目電梯工程之事宜另行向乙方支付任何其他費用。
    6.1xxx付款方式。
    7.1甲方指定項目代表為。
    7.2甲方向乙方提供電梯廠商所提供的土建技術(shù)要求、井道鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)要求、電梯安裝技術(shù)要求給乙方,由乙方按照技術(shù)要求制作施工計劃、施工組織方案,交由甲方審定后乙方組織實施。
    7.3甲方代表對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督與管理,并檢查隱蔽工程。對于工程進度或質(zhì)量不符合甲方要求的,有及時下發(fā)《進度通知單》或《質(zhì)量整改通知單》的權(quán)利;有要求乙方加快施工進度和整改工程的權(quán)利。
    7.4協(xié)調(diào)業(yè)主給乙方提供施工期間的用電、用水、場地。
    7.5按時向乙方支付合同款項。
    7.6負責組織工程竣工驗收和辦理竣工結(jié)算。
    7.7施工過程中,甲方有監(jiān)督按照圖紙施工的權(quán)力。
    7.8按工程所在地建設(shè)部門及勞動安全監(jiān)察部門、消防部門等政府主管部門的要求提供所需資料文件給乙方,由乙方辦理安裝施工報批、有關(guān)安全施工手續(xù)及政府有關(guān)部門的驗收手續(xù),相關(guān)費用乙方負責。
    8.1乙方指定的項目代表為:________。
    8.2乙方按甲方審定的施工組織計劃、施工方案和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保證工程和人員生命、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交書面報告。
    8.3乙方須保證施工人員具有從事本合同約定工程施工所需的施工資質(zhì),并保證其資質(zhì)的真實性、合法性、有效性。
    8.4乙方在安裝工程開始前,須根據(jù)工程規(guī)范編制設(shè)計及施工詳圖,并提交甲方審批,所有施工圖紙均應(yīng)得到甲方確認。
    8.5乙方應(yīng)在安裝開始前將詳細施工組織方案、施工進度計劃報甲方審核確認。施工期間,乙方應(yīng)作好施工原始記錄。
    8.6井道及機房土建完工后,在雙方約定的時間內(nèi)負責檢查電梯井道、機房以及土建預埋或預留的構(gòu)件等。
    8.7負責施工所需的水電費,按工程需要提供施工所需的照明、看護、圍欄等安全文明施工措施。
    8.8乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按照安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。項目實施過程中的任何與電梯安裝有關(guān)的施工安全責任由乙方負責,并承擔由乙方過失造成的一切的法律責任與經(jīng)濟責任。
    8.9施工所需的工料和施工設(shè)備均由乙方負責。
    8.10安裝期間轎廂內(nèi)加設(shè)保護板,試用期滿后拆除。井道照明的安裝。清理安裝雜物。
    8.11負責電梯工程項目施工期間、安裝后至驗收合格且甲乙雙方辦理正式工程移交手續(xù)前的所有保管工作。如發(fā)生損壞,乙方自費予以修復。
    8.12遵守政府有關(guān)部門對施工場地交通、衛(wèi)生文明施工和施工噪音等管理規(guī)定,辦理有關(guān)手續(xù),因此產(chǎn)生的費用由乙方承擔。如受有關(guān)部門處罰,由乙方自行承擔罰款和一切損失。
    8.13按本合同約定的工程質(zhì)量及驗收標準進行施工,保證施工質(zhì)量。按合同約定工期竣工。指定安全防火負責人,做好現(xiàn)場施工管理和安全管理,將施工物件堆放整齊、使道路暢通。乙方對乙方工作人員及乙方聘用的人員的人身安全負全部的責任。
    8.14工程竣工驗收完成取得竣工驗收合格證書后,由甲乙雙方辦理正式工程移交手續(xù)。
    8.15竣工驗收合格后,乙方須按甲方規(guī)定提交正式的竣工結(jié)算報告,經(jīng)過甲方審定后作為確定結(jié)算款的依據(jù)。
    8.16乙方在施工前辦理安裝施工報批和有關(guān)安全施工手續(xù),以及安裝調(diào)試完畢后報勞動安全及電梯質(zhì)量檢測部門進行安裝質(zhì)量及安全檢驗,費用由乙方負責。乙方應(yīng)承擔因報驗不合格造成的違約責任,并賠償因此造成的甲方的一切損失。因電梯本身質(zhì)量原因不能通過驗收除外。
    9.1本工程所需的所有材料、設(shè)備均由乙方負責購買和提供。乙方購買的材料應(yīng)符合甲方的設(shè)計規(guī)范要求和工程質(zhì)量要求,相關(guān)規(guī)定如下:
    9.1.1乙方所采購的材料,由甲方驗收合格后方可使用。
    9.1.2對乙方所采購的與設(shè)計和規(guī)范要求不符的材料,甲方代表有權(quán)拒絕驗收,由乙方按甲方代表要求的時間重新采購符合設(shè)計和規(guī)范和質(zhì)量要求的材料,并承擔由此發(fā)生的費用,工期不予順延。
    9.2若乙方提供的材料未經(jīng)甲方驗貨,乙方不得擅自開工。否則,應(yīng)賠償甲方因此遭受的損失。由此造成逾期竣工的,乙方還應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。
    10.1隱蔽工程驗收:工程達到施工過程中的隱蔽工程驗收階段時,乙方應(yīng)在隱蔽工程自檢合格后通知甲方驗收。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行此后工程施工。驗收不合格,乙方應(yīng)在甲方要求的時間內(nèi)修改后重新通知驗收并承擔由此而產(chǎn)生的全部費用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方還應(yīng)承擔逾期竣工的違約責任。若乙方自行隱蔽,甲方有權(quán)要求剝離或開孔,乙方應(yīng)進行剝離或開孔,并在檢驗后重新覆蓋或修復,乙方應(yīng)承擔有關(guān)費用,且工期不得順延。
    10.2竣工驗收:本工程完成安裝調(diào)試后,乙方應(yīng)通知甲方對本工程進行驗收。鑒于本工程還需要報有關(guān)政府部門驗收合格,故乙方應(yīng)負責辦理該報驗工作并保證本工程通過政府有關(guān)部門的驗收。若本工程竣工驗收達到標準后,雙方簽字蓋章確認本工程驗收合格,同時乙方把竣工驗收資料(含竣工圖)及驗收報告一式四份移交給甲方。若本工程因乙方原因未能通過驗收的,乙方應(yīng)在甲方要求的時限內(nèi)對本工程進行整改并承擔由此而產(chǎn)生的全部費用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方還應(yīng)承擔逾期竣工的違約責任。
    10.3如果在驗收中產(chǎn)生糾紛,由工程所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查部門核驗為準。
    11.1甲方如不能按時付款的,每逾期一天,甲方須向乙方支付應(yīng)付而未付款的萬分之五的違約金,但累計違約金總額不得超過合同總價的3%。
    11.2乙方如不能按合同約定的竣工日期竣工的,每逾期一天,應(yīng)向甲方償付逾期完工設(shè)備總價的萬分之五違約金,若乙方逾期竣工超過三十天的,甲方有權(quán)單方解除本合同,乙方除支付上述違約金外,還應(yīng)向甲方支付相當于合同總價的20%的違約金。
    11.3乙方必須按本合同及附件、甲方確認的施工圖紙、用料、施工規(guī)范和甲方的指令嚴格進行施工,保證質(zhì)量,如不符合上述要求,甲方有權(quán)拒絕驗收,且對乙方進行處罰,金額為500元/次。乙方必須在甲方要求的時間內(nèi)整改完畢。
    11.4甲、乙雙方任何一方不得將本合同所涉及的技術(shù)或資料向第三方擴散、轉(zhuǎn)讓,違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц断喈斢诤贤們r的20%的違約金并賠償對方因此遭受的一切損失。
    11.5在甲方根據(jù)本合同的約定解除合同后,乙方應(yīng)在甲方發(fā)出解除合同的通知之日起5天內(nèi)完成退場工作,包括人員撤場、材料的交接以及與第三方的交接等工作。
    11.6未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得將本合同轉(zhuǎn)包或分包,否則,乙方須向甲方支付相當于合同包干總價的20%作為違約金,因此造成甲方損失的,乙方還應(yīng)承擔賠償責任。
    12.1本合同及其附件、技術(shù)標準、設(shè)計方案等的約定如有不一致,解釋順序應(yīng)為:本合同及其附件、技術(shù)標準、設(shè)計方案。
    12.2甲乙雙方在履行合同中發(fā)生爭議的,除雙方協(xié)議停止施工外,乙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同,保持施工連續(xù),并在任何情況下,均須保護已完工程。
    12.3本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
    12.4當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,可向甲方所在地人民法院起訴。
    13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
    13.2本合同未盡事宜,可另行協(xié)商,簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
    13.3本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,每份均具有同等法律效力。
    雙方保證在本合同上注明的通訊地址及聯(lián)系電話為有效的聯(lián)系方式,若聯(lián)系方式發(fā)生變更,應(yīng)及時以書面形式通知對方,未以書面形式通知的,任一方按本合同上注明的聯(lián)系方式發(fā)送有關(guān)通知、文件,即視為該有關(guān)通知、文件送達對方。
    甲方聯(lián)系人:聯(lián)系電話:通信地址:
    乙方聯(lián)系人:聯(lián)系電話:通信地址:
    甲方:乙方:
    簽約代表:簽約代表:
    ____年____月____日____年____月____日。
    學校建設(shè)工程施工合同篇四
    發(fā)包方(以下稱甲方):
    法定代表人:
    身份證號碼:
    承包方(以下稱乙方):
    法定代表人:
    身份證號碼:
    依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合________省有關(guān)規(guī)定及本工程的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,鑒于《________》(合同編號________,以下簡稱原合同)甲乙雙方就其中未盡事宜經(jīng)充分協(xié)商,達成一致,形成本補充協(xié)議。
    2、工程地點:
    計劃竣工日期:____年____月____日。
    工期總?cè)諝v天數(shù):____天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的,以工期總?cè)諝v天數(shù)為準。
    1、暫估合同價款為____________萬元(人民幣大寫:____________。暫估合同價款=綜合單價×暫估工程量(綜合單價和暫估工程量見工程量附件)。
    2、付款方式:按原合同相關(guān)條款執(zhí)行。
    補充協(xié)議所列工程量為暫估工程量,工程量計算規(guī)則以經(jīng)甲方確認的實際工程量為準,按原合同計量條款執(zhí)行。
    嚴格按照原施工合同執(zhí)行。因工程質(zhì)量問題造成的一切損失由乙方完全負責。
    乙方對承包范圍工程質(zhì)量負有完全責任,并嚴格依照施工圖設(shè)計、設(shè)計變更、圖紙會審等設(shè)計文件要求施工。甲方將按此及現(xiàn)場情況進行施工監(jiān)督管理。
    1、對本協(xié)議的訂立、履行、解釋、效力和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。
    2、本協(xié)議是原合同的組成部分,與原合同具有同等法律效力。本協(xié)議與原合同相抵之處,以本協(xié)議為準。
    3、凡因本協(xié)議的簽訂、履行而發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,向工程所在地的人民法院提起訴訟。
    本合同自_________________________生效。
    本合同一式____份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí)____份,承包人執(zhí)____份。
    發(fā)包人:(公章)。
    法定代表人或其委托代理人:(簽字)。
    組織機構(gòu)代碼:
    地址:
    郵政編碼:
    電話:
    傳真:
    電子信箱:
    開戶銀行:
    賬號:
    承包人:(公章)。
    法定代表人或其委托代理人:(簽字)。
    組織機構(gòu)代碼:
    地址:
    郵政編碼:
    電話:
    傳真:
    電子信箱:
    開戶銀行:
    賬號:
    學校建設(shè)工程施工合同篇五
    甲方:
    乙方:
    身份證號碼:
    甲方承建的農(nóng)田機械道路及河道工程,需使用挖掘機等機械作業(yè),乙方就近有機械,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商就挖掘機使用等相關(guān)事項達成如下協(xié)議:
    1、工程地點:
    2、作業(yè)內(nèi)容:根據(jù)甲方需要挖掘機所能從事的作業(yè)。
    3、機械型號:60型挖掘機。
    4、計量方式:按實際工程進行計量,精確到分鐘,計時時間以及機械進入甲方指定地點,并指令開始工作時,甲方指定專人計量時間(說明:無論夜間或加班使用機構(gòu)計量方式不變)。
    5、計價方式:累計簽發(fā)的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業(yè)次數(shù),單價為_______/小時(合同期單價不再調(diào)整)。
    6、付款方式:經(jīng)甲方及甲方相關(guān)人員驗收合格后一次性付清。
    7、安全責任:乙方應(yīng)加強安全檢查及防范工作,凡發(fā)生一切安全事故(包括車輛本身安全、駕乘人員安全對他人造成安全、開往或退出工地安全等)均由乙方負責(包括法律或經(jīng)濟責任)。
    8、駕乘人員食宿自理,機械設(shè)備自行保管。
    9、本協(xié)議一式二份,雙方簽字后生效。
    甲方:
    乙方:
    學校建設(shè)工程施工合同篇六
    發(fā)包人(全稱):
    承包人(全稱):
    依照《中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本協(xié)議。
    承包范圍:
    三、合同工期:
    開工日期:
    竣工日期:
    合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
    四、質(zhì)量標準。
    五、合同價款:
    金額(大寫):元(人民幣)。
    六、發(fā)包人向承包人承諾按協(xié)議約定的期限和方式支付協(xié)議價款及其他應(yīng)當支付款項。
    七、協(xié)議生效。
    協(xié)議訂立時間:年月日。
    協(xié)議訂立地點:
    本協(xié)議雙方約定生效,本協(xié)議生效后承包方和發(fā)包人各持一份。
    發(fā)包人:(公章)承包人:(公章)。
    住所:住所:
    法定代表人:法定代表人:
    委托代理人:委托代理人:
    電話:電話:
    年月日年月日。
    學校建設(shè)工程施工合同篇七
    甲方(發(fā)包方):
    乙方(承包方):
    經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商,現(xiàn)甲方將_________科技有限公司網(wǎng)絡(luò)及布線工程委托乙方負責施工。為明確雙方權(quán)利和責任,特簽訂本合同,以資雙方信守執(zhí)行。
    _________科技有限公司網(wǎng)絡(luò)及布線工程。
    _________工業(yè)制造城。
    網(wǎng)絡(luò)及布線工程、弱電橋架安裝及室外光纜布放、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝調(diào)試、標簽識別。
    見附件1,技術(shù)方案見附件2。
    合同總工期為:60個工作日。
    1、工程總價(含稅):人民幣元(大寫貳拾壹萬柒仟壹佰柒拾伍元整)。
    2、本工程總價包干,工程造價不因國家政策、市場因素、商業(yè)風險等原因引起的人工、材料、機械設(shè)備價格變動而調(diào)整。
    乙方按工程造價以包工、包工期、包質(zhì)量、包安全、包設(shè)備安裝調(diào)試以及標簽識別的方式承包。
    1、在雙方簽訂合同之日3個工作日內(nèi)日,甲方預付合同總價的30%即元(大寫陸萬伍仟壹佰伍拾貳元伍角整)。
    乙方開工后3個工作日內(nèi),甲方預付合同總價的35%即元(大寫柒萬陸仟零壹拾壹元貳角伍分整)。
    3、乙方施工完畢后,甲方組織驗收;工程驗收合格之日起3個工作日內(nèi),且在乙方開出正式發(fā)票后,甲方付合同總價的30%即元(大寫陸萬伍仟壹佰伍拾貳元伍角整)。
    4、余款即合同總價的5%即元(大寫壹萬零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作為工程的質(zhì)量保證金(不計利息,自驗收合格之日起);一年質(zhì)量保證期內(nèi)工程無質(zhì)量問題,且乙方全面、適當履行質(zhì)保義務(wù),期滿后支付乙方。
    付款賬號:
    開戶銀行:
    銀行帳號:
    地址:
    甲方責任。
    1)負責檢查工程進度、質(zhì)量,及時按照相關(guān)規(guī)范組織工程驗收工作。
    2)配合現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作。
    3)按照合同約定支付工程款項。
    乙方責任。
    1)乙方應(yīng)按照施工圖紙/要求編制施工計劃、施工質(zhì)量檢驗計劃,經(jīng)審定蓋章后,送甲方審核,做好各項施工準備工作,施工期間嚴格按照各項計劃進行施工。
    2)施工過程中,乙方不得隨意變更施工圖紙/要求及說明書,如對設(shè)計圖紙/要求有異議須變更時,應(yīng)取得甲方及設(shè)計單位的同意,取得甲方書面認可后,方可進行施工。
    3)乙方在施工期間,如有技術(shù)問題或需甲方解決的問題時,必須書面上報甲方,否則,甲方不予答復。
    4)乙方在施工期間,必須加強施工管理。落實一切安全措施,確保安全施工,在施工過程中,如發(fā)生設(shè)備、人身事故及非因甲方責任引起的第三方的人身、設(shè)備事故,均由乙方負責。如乙方?jīng)]有按規(guī)定落實各項安全措施,甲方有權(quán)責令停止工程的進行。
    網(wǎng)絡(luò)及布線工程安裝完畢、設(shè)備安裝調(diào)試完畢試運營后,技術(shù)方案中的工程、設(shè)備安裝要求確立的標準進行驗收。隱蔽性工程在施工過程中,甲方按技術(shù)方案標準驗收。
    1、從工程驗收合格之日起算,工程的質(zhì)保期期為1年,從工程驗收合格之日起算。在質(zhì)量保證期內(nèi),因工程質(zhì)量所產(chǎn)生的問題,乙方應(yīng)免費修復。
    2、乙方服務(wù)響應(yīng)時間:緊急維護請求2個工作日內(nèi)上門響應(yīng);非緊急維護請求,乙方維護人員必須在維護請求發(fā)出后的5個工作日內(nèi)上門響應(yīng)。
    3、乙方應(yīng)向甲方提供技術(shù)支持,并根據(jù)甲方的需要對甲方工作人員進行免費培訓。
    4、質(zhì)保期滿后,甲方有權(quán)要求乙方繼續(xù)擔此工程維護工作,乙方僅收取材料費用。
    1、乙方未按約定的時間完工的,每延期一天應(yīng)向甲方支付工程總價萬分之五的違約金。遲延超過30個工作日的,甲方有權(quán)解除合同。如因甲方原因造成工期延誤的,總工期將往后順延。
    2、甲方延期付款超過7個工作日的,每延期一天應(yīng)向乙方支付當期應(yīng)付款項萬分之五的違約金。如因乙方原因造成付款延誤的,付款時間將往后順延。
    3、因一方違約導致合同解除的,違約方應(yīng)支付合同總價20%的違約金,違約金不足以彌補損失的,違約方仍應(yīng)承擔損失賠償責任。
    當事人一方因不可抗力不能履行合同時,應(yīng)當及時通知對方,并在合理期限內(nèi)提供有關(guān)機構(gòu)出具的證明,可以全部或部分免除該方當事人的責任。
    本合同及其附件,均是本合同不可分割的部分,具有同等效力,均適用中華人民共和國法律。雙方因本合同發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可向深圳市南山區(qū)人民法院提起訴訟。
    本合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
    1、甲方指派專人作為本合同的執(zhí)行者,由其負責本合同履行的行為。
    2、乙方指派_________作為本合同的執(zhí)行者,指派_________作為本合同工程施工的執(zhí)行者。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    學校建設(shè)工程施工合同篇八
    甲方:乙方:
    甲方將________年期間的部分零星維修工程(每次的預算工程造價在20元以內(nèi))發(fā)包給乙方施工,經(jīng)甲乙雙方平等友好協(xié)商,簽訂以下合同:
    一、工程地點:
    隨甲方指定的施工任務(wù)確定,在主____區(qū)范圍。
    三、工期:
    四、本合同有效期:在雙方簽字蓋章之日起至________年____月____日止。
    五、承包方式和質(zhì)量標準:或包工包料,或單包工,質(zhì)量合格。執(zhí)行現(xiàn)行國家規(guī)范、標準。
    六、工程價款和結(jié)算方式:以派工單上的約定為準。
    七、付款方式:施工完畢經(jīng)甲方驗收合格后,憑發(fā)票一周內(nèi)付清全款。
    雙方責任:
    (一)、甲方責任:
    1、協(xié)調(diào)工作由甲方負責。
    2、按時支付工程款。
    (二)、乙方責任:
    1、按照雙方確定的維修方案,按時完成施工任務(wù);工程保修期________年(如法律法規(guī)規(guī)定保修期超過________年的執(zhí)行法律法規(guī)的規(guī)定),保修期負責無償保修。
    2、按規(guī)范要求組織施工;負責對施工人員進行安全教育和監(jiān)督;采取安全措施,做到安全文明施工。現(xiàn)場若發(fā)生任何安全事故,概由乙方承擔全部責任。
    3、乙方全權(quán)委托:履行本合同。
    八、違約責任:按《民法典》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    九、本合同雙方簽字蓋章生效,本合同一式肆份,甲方叁份乙方一份。
    甲方:
    法人代表:
    經(jīng)辦人:
    乙方:
    法人代表:
    經(jīng)辦人:
    ________年____月____日。
    ________年____月____日。
    學校建設(shè)工程施工合同篇九
    在我國法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念,“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中,該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為:第二十五條“因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的,發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟?!焙偷诙鶙l“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的,人民法院應(yīng)當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的,人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任?!?BR>    一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念。
    在我國現(xiàn)行法律中,到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念,可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產(chǎn)物,是一個過渡性的法律概念,其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。
    1、《建筑法》第六十七條規(guī)定,“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的,或者違反本法規(guī)定進行分包的,責令改正,沒收違法所得,并處罰款,可以責令停業(yè)整頓,降低資質(zhì)等級;情節(jié)嚴重的,吊銷資質(zhì)證書?!?BR>    解決這一問題,首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應(yīng)如何界定。《解釋》共有四條提及實際施工人,其中第一條第二項規(guī)定:“沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的,應(yīng)當根據(jù)合同法第五十二條第(五)項的規(guī)定,認定無效?!?BR>    第四條規(guī)定:“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。”第二十五條規(guī)定:“因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的,發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟?!钡诙鶙l規(guī)定:“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的,人民法院應(yīng)當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的,可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任?!?BR>    目前較為一致的觀點認為,實際施工人應(yīng)該是指無效建設(shè)工程施工合同的承包人,包括轉(zhuǎn)承包人、違法分包合同的承包人、借用資質(zhì)的承包人、掛靠施工人,而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務(wù)作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設(shè)工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為,實際施工人應(yīng)與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同,并形成了事實上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,即此時轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關(guān)系,在這種情況下,才準許轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人作為實際施工人,以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
    《解釋》第二十六條第二款對農(nóng)民工利益的保護是一種間接保護,該條對合同相對性原則的突破是有限度的,農(nóng)民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點,雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設(shè)的目的是為了保護農(nóng)民工的利益,但從上述分析可以得出,該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質(zhì)的建筑企業(yè)和施工隊,通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護而間接的保護農(nóng)民工的利益。因此,審判實踐中,應(yīng)正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內(nèi)涵,嚴格控制實際施工人的范圍,不宜單純根據(jù)字面含義,將所有參與建設(shè)工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務(wù)分包、承攬、雇傭等法律關(guān)系參與了建設(shè)工程施工的農(nóng)民工個人,應(yīng)嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權(quán)利,而不應(yīng)簡單適用《解釋》第二十六條第二款,加重發(fā)包人的法律責任。
    指出的是,審判實踐中,大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟,法院在查明原告實際履行了建設(shè)工程施工合同義務(wù),與發(fā)包人形成了事實上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的前提下,大多支持了原告要求發(fā)包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農(nóng)民工追討個人工資的情況是有著實質(zhì)區(qū)別的。
    學校建設(shè)工程施工合同篇十
    建設(shè)單位(甲方)施工單位(乙方)。
    根據(jù)《消防法》有關(guān)規(guī)定,甲方將關(guān)嶺縣招待所消防安裝工程承包給乙方施工安裝,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
    (二、三、四、五層室內(nèi)簡易噴淋安裝,火災自動報警安裝及滅火器、標志燈、應(yīng)急燈配置。)。
    包工包料,包工價:人民幣陸萬元整(60000。00元)由甲方提供施工電源,并負責二相電連接到自動報警主機旁邊。
    合同簽訂后甲方需付給乙方人民幣伍仟元訂金,余款伍萬伍仟元經(jīng)消防部門驗收合格后一次性付清尾款給乙方,如果消防部門驗收說不合格就不付錢。
    20xx年8月,20xx年xx月xx日。
    由違約方賠償對方一切經(jīng)濟損失。
    甲方負責提供安全施工環(huán)境,施工過程中造成的安全事故由乙方負責。
    甲方代表人簽字:乙方代表人簽字:
    xx年xx月xx日。
    學校建設(shè)工程施工合同篇十一
    發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
    承包方:(以下簡稱乙方)。
    經(jīng)雙方協(xié)商,甲方將廠房工程部分防水卷材、防水涂料分項工程交由乙方承包施工,為明確雙方責任,特訂立本施工合同,具體條款如下:
    一、工程地點及承包范圍:廠房屋面防水項目。
    二、承包方式:按雙方協(xié)商的內(nèi)部包工包料方式承包。
    三、用料約定:經(jīng)乙方推薦,采用4mmsbs防水卷材。
    四、工程質(zhì)量等級及驗收約定:本工程質(zhì)量應(yīng)達合格標準。乙方應(yīng)嚴格按照福建省防水工程新規(guī)范標準和甲方要求施工,防水工程應(yīng)保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻,與基層有一定粘結(jié)力,達到設(shè)計厚度。如不能達到驗收等級標準,乙方自愿返工至驗收合格并承擔由此給造成的任何責任。
    五、工期要求:乙方應(yīng)配合土建施工工期,確保不耽誤土建施工。
    六、工程價款的核算和支付:
    1、工程量計算:按實鋪面積計算。
    2、單價:4mm厚sbs防水卷材包工包料22元/平方米。
    3、付款方式:工程完工,工程量經(jīng)甲方確認后,甲方在20天內(nèi)付工程結(jié)算總造價50%給乙方,其余50%在工程經(jīng)質(zhì)檢部門驗收合格后付清。
    七、甲方職責:
    (1)提前提出施工計劃,并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
    (2)提出工期計劃,但應(yīng)考慮到天氣及人力等不可避免的因素,工期順延。
    (3)配合乙方施工,如提供必要的垂直運輸、工人工地住宿等。
    (4)有權(quán)對乙方在施工過程中的工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題,可要求乙方整改至合格。
    八、乙方職責:
    (1)服從甲方管理,接受甲方的監(jiān)督。施工前應(yīng)向甲方提供本工程的施工方案、技術(shù)保證措施文件。自行做好放樣、測定、抄平、質(zhì)量自查工作,提交完整的施工資料包括防水工程隱蔽工程驗收資料。
    (2)確保提供本工程使用的防水卷材質(zhì)量合格。即時將防水材料進場,提交防水材料合格證、出廠證、檢測報告等內(nèi)業(yè)資料原件。材料如不合格,自愿承擔由此引起的任何責任。
    (3)配合本工程整體進度,按甲方提出的施工計劃施工,除不可避免的因素外,不得人為拖延。
    (4)遵守施工現(xiàn)場的各項規(guī)章制度,確保安全、文明施工。不得有違規(guī)行為,否則自愿接受甲方的處罰。
    (5)嚴格按防水工程標準規(guī)范施工,發(fā)現(xiàn)問題,及時自行解決,確保工程質(zhì)量達到合格標準,并對工程保修三年。三年內(nèi)如有質(zhì)量問題,甲方應(yīng)在24小時內(nèi)到場承擔保修義務(wù)。
    (6)對本班組施工操作人員進行上崗考核,所有施工人員均應(yīng)有身份證、暫住證、建筑防水施工人員崗位合格證書,嚴禁使用童工和未成年人。施工操作期間,管理人員不得離開現(xiàn)場。
    (7)對本分項工程的質(zhì)量、安全、工期負全部責任。
    九、其它事項:如乙方不服從甲方管理,不能保證工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工,故意拖延工期,甲方有權(quán)終止本合同,由此引起的損失由乙方自行承擔。
    十、本合同未盡事宜,雙方可另定補充協(xié)議,經(jīng)雙方簽字后與本合同具同等效力。
    十一、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,本合同自簽字后生效,至工程保修期滿時終止。
    甲方:乙方:
    代表:代表:
    簽訂日期:年月日
    學校建設(shè)工程施工合同篇十二
    甲方:_________________________乙方:_________________________甲乙雙方就甲方在_________樓,委托乙方貸資施工、貸資事宜,雙方經(jīng)協(xié)商一致,達成貸資施工合同,合同如下:
    第一條甲方興建的綜合樓,位于____________________,建筑面積_________,建筑物_________層,總投資約_________元。
    第二條乙方同意貸資施工,貸資額為人民幣_________元,貸資期從開工之日起計時間為________年,貸資計算按年息________計。
    第三條計算時間從開工之日起,按乙方施工進度報表計算,累計核實。
    第四條乙方貸資由乙方管理投入,按工程進度核實貸資額度達_________元時,甲方應(yīng)及時支付工程款。
    第五條償還貸資額本金及利息,________年期必須償還清,如過期有困難,按年息_________計算,但不能過期二個月,如過期二個月,甲方用建筑物裙樓一至二層抵押給乙方,每方米_________元,乙方有權(quán)自行處理。
    第六條乙方已承建工程甲方_________________花園工程和擬建綜合樓工程,該兩項工程不論那個工程發(fā)生經(jīng)濟糾紛,均屬獨立的責權(quán)關(guān)系,即兩個工程之間的法律責任互不相關(guān)。
    第七條陳述和保證7.1甲方的陳述和保證。
    (1)其是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責任公司;
    (3)本合同自簽定之日起對其構(gòu)成有約束力的義務(wù)。7.2乙方的陳述和保證。
    (1)其是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責任公司;
    (3)本合同自簽定之日起對其構(gòu)成有約束力的義務(wù)。
    第八條違約責任8.1除不可抗力的原因外,任何一方違反本合同,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц逗贤s定工程總金額_________%的違約金。8.2任何一方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務(wù),而使守約方遭受損失,則守約方有權(quán)要求違約方予以賠償。
    第三方泄露,但中國現(xiàn)行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經(jīng)另一方書面同意的除外。
    第十條補充與變更本合同可根據(jù)各方意見進行書面修改或補充,由此形成的補充協(xié)議,與合同具有相同法律效力。
    第十一條合同附件11.1本合同附件包括但不限于:
    (1)各方簽署的與履行本合同有關(guān)的修改、補充、變更協(xié)議;
    (2)各方的營業(yè)執(zhí)照復印件、及相關(guān)的各種法律文件11.2任何一方違反本合同附件的有關(guān)規(guī)定,應(yīng)按照本合同的違約責任條款承擔法律責任。
    第十二條不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或遲延履行本合同,應(yīng)自不可抗力事件發(fā)生之日起____日內(nèi),將事件情況以書面形式通知另一方,并自事件發(fā)生之日起____日內(nèi),向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
    第十三條爭議的解決本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律,受中華人民共和國法律管轄。本合同各方當事人對本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達成書面協(xié)議,則任何一方當事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
    第十四條權(quán)利的保留任何一方?jīng)]有行使其權(quán)利或沒有就對方的違約行為采取任何行動,不應(yīng)被視為對權(quán)利的放棄或?qū)ψ肪窟`約責任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權(quán)利或放棄追究對方的任何責任,不應(yīng)視為放棄對對方任何其他權(quán)利或任何其他責任的追究。所有放棄應(yīng)書面做出。
    第十五條后繼立法除法律本身有明確規(guī)定外,后繼立法(本合同生效后的立法)或法律變更對本合同不應(yīng)構(gòu)成影響。各方應(yīng)根據(jù)后繼立法或法律變更,經(jīng)協(xié)商一致對本合同進行修改或補充,但應(yīng)采取書面形式。
    第十六條通知16.1本合同要求或允許的通知或通訊,不論以何種方式傳遞均自被通知一方實際收到時生效。16.2前款中的實際收到是指通知或通訊內(nèi)容到達被通訊人(在本合同中列x的住所)的法定地址或住所或指定的通訊地址范圍16.3一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),將變更后的地址通知另一方,否則變更方應(yīng)對此造成的一切后果承擔法律責任。
    第十七條合同的解釋本合同各條款的標題僅為方便而設(shè),不影響標題所屬條款的意思。
    學校建設(shè)工程施工合同篇十三
    甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將工程委托給乙方施工。為了確保本工程的順利實施,根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī),現(xiàn)就該工程相關(guān)事宜經(jīng)雙方協(xié)商并達成如下條款,共同遵守。
    1.2工程地點:
    1.4工程期限:甲方將符合施工條件的場地交給乙方施工,時間暫定為20xx年月日,本工程工期為天,以甲方通知乙方進場時間為準開始計算工期。
    承包方式為包工包料。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,本工程合同總價約萬元包干(大寫整),雙方按此包干價進行結(jié)算。
    1、乙方按照公路工程施工規(guī)范及設(shè)計要求進行施工,工程質(zhì)量。
    等級為合格。
    2、若雙方對工程質(zhì)量有爭議,共同商情公路工程質(zhì)量鑒定機構(gòu)進行質(zhì)量鑒定。鑒定費用由質(zhì)量爭議有過錯的一方承擔。
    3、本工程質(zhì)量保修期為一年。若屬乙方原因造成的質(zhì)量問題,由乙方負責維修并承擔費用。若因不可抗拒的自然災害等原因造成的混凝土路面返工、修復,由甲方承擔費用,乙方可協(xié)助配合甲方進行返工及修復。
    1、負責施工中的協(xié)調(diào)工作,確保施工的連續(xù)性。
    2、負責乙方施工機械進入施工地點道路的及為施工機械順利進入施工地點做好協(xié)調(diào)工作。
    3、提供良好的施工作業(yè)環(huán)境,排除干擾正常施工的各種因素。甲方應(yīng)安排專人組織施工場地周圍的協(xié)調(diào)工作,配合乙方控制施工人員之外的其他人員進入施工現(xiàn)場。
    4、組織業(yè)主單位、相關(guān)部門人員及時驗收。
    5、按照合同約定按期足額支付工程款。
    6、負責交付后的成品保護。
    1、及時告知甲方施工日期、工程機械設(shè)備等進入施工場地的路線、施工現(xiàn)場的作業(yè)要求。
    2、嚴格按照公路工程施工技術(shù)規(guī)范和設(shè)計要求施工,確保工程質(zhì)量合格。
    3、負責提供砼的原材料檢測、配合比等一切檢測資料,砼路面檢測由乙方負責,費用由乙方承擔。
    4、向甲方提供施工進度情況,接受甲方的檢查和抽檢。
    5、遵守當?shù)赜嘘P(guān)部門相關(guān)施工時間、施工現(xiàn)場作業(yè)規(guī)范要求,嚴格管理乙方施工現(xiàn)場人員,做到文明施工。
    6、在施工過程中按操作規(guī)程安全文明施工,若因乙方在施工期間出現(xiàn)安全事故及造成的人身損害和財產(chǎn)損失,應(yīng)由乙方全部賠償。若因此造成甲方損失(包括但不限于賠償金、違約金、補償金、訴訟費用、保全金、執(zhí)行費、律師費、鑒定費、評估費、誤工費及其他一切費用)的,應(yīng)由乙方賠償。
    7、按合同約定收取工程款。
    1、按照本合同約定的期限,及時組織并完成工程施工。
    2、如因連續(xù)中到大雨等天氣原因或者其他不可抗拒的原因?qū)е乱曳讲荒苷J┕さ模こ添樠印?BR>    乙方按合同內(nèi)容施工完畢并驗收合格后15日內(nèi),甲方支付乙方的全部工程款。質(zhì)保期為一年,質(zhì)保期中出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方修復。
    1、工程施工完成后5日內(nèi),乙方應(yīng)及時通知甲方,甲方須組織相關(guān)部門及人員進行驗收。
    2、甲方在接到乙方交工驗收申請之日起日內(nèi)無正當理由不組。
    織驗收,在該工程無任何質(zhì)量問題的前提下,視同本工程已驗收合格。雙方在15日內(nèi)須辦理完善工程結(jié)算手續(xù)。
    3、工程驗收合格之日或視同合格之日起15日內(nèi),雙方應(yīng)辦理完善工程結(jié)算。
    1、乙方工程延期的,除甲方或不可抗拒的因素以及惡劣天氣影響,從延遲之日起,向甲方支付工程款項總額按2‰計算的違約金。
    2、一方有其他違約行為的,除承擔上述約定的違約責任外,另向守約方支付違約金5萬元。
    1、在履行合同中雙方有爭議,應(yīng)友好協(xié)商。協(xié)商未果的,雙方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。
    2、本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代理人簽字蓋章后生效,本合同正本兩份,副本四份,雙方各執(zhí)三份,具有同等效益。雙方結(jié)清賬務(wù)后,本合同自動失效。
    以下無正文。
    甲方(章):乙方(章):法定代表人:法定代表人:或:或:
    委托代理人:委托代理人:電話:電話:傳真:
    開戶銀行:
    賬號:
    簽訂時間:傳真:開戶銀行:賬號:年月日。