合同是一種具有法律約束力的書面協(xié)議,用于約定雙方的權利和義務。合同的簽訂應當依法進行,特別是對特殊類型的合同需符合相關法律規(guī)定。在簽訂合同之前,可以先參考以下范文,了解合同的一般結構和內(nèi)容。
店鋪合同違約賠償篇一
我國《合同法》中具體規(guī)定了違約賠償?shù)膬?nèi)容,要是一方在合同履行過程中有違約行為的話,那么就要對另一方承擔違約責任。但很少人知道合同法違約責任賠償方式有哪些。一起來了解下吧:
對“實際履行”之界定,各國存在較大分歧。要言之,大陸法把實際履行作為主要救濟方法,一方當事人違約,另一方當事人可要求其履行或請求法院判決其履行合同規(guī)定的特定義務,而不允許其以金錢或其它方法代替履行。英美法把實際履行作為輔助救濟方法,一般僅限于法院判決并強制違約方履行義務,而且只有在損害賠償不是一種充分的補救方法時才采用。
我國亦規(guī)定了實際履行,稱為“繼續(xù)履行”,除第107條外,《合同法》第109條、第110條等條款規(guī)定,金錢債務應當實際履行,非金錢債務在特殊情況下不適用實際履行。特殊情況即指法律上或事實上不能履行;債務的標的不適于強制履行或履行費用過高;債權人在合理期限內(nèi)未要求履行。
如質(zhì)量不符合約定,應當按照當事人的約定承擔違約責任,如無約定或約定不明確的,非違約方可根據(jù)標的性質(zhì)和損失的大小,合理選擇要求對方采取修理、更換、重做、退貨、減少價款或報酬等措施。另外,《合同法》第112條規(guī)定,受損害方在要求違約方采取合理的補救措施后,若仍有其他損失,還有權要求違約方賠償損失。
又稱“損害賠償”,是違約人補償、賠償受害人因違約所遭受的損失的責任承擔方式,它是一種最重要最常見的違約補救方法。
損害賠償具有典型的補償性,它以違約行為造成對方財產(chǎn)損失的事實為基礎。沒有損害事實就談不上損害賠償。這是損害賠償不同于違約金的根本所在。賠償損失也有一定的限制,即損害賠償額應相當于因違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或應當預見到的因違反合同可能造成的損失,即合理預見規(guī)則。損害賠償直接關系到當事人雙方的`物質(zhì)利益分配,體現(xiàn)著違約責任的作用,是一種較普遍的責任方式,應當給予足夠的重視。
違約金是指合同當事人在合同中約定的,在合同債務人不履行或不適當履行合同義務時,向對方當事人支付的一定數(shù)額的金錢。當事人可以在合同中約定違約金,未約定則不產(chǎn)生違約金責任,且違約金的約定不應過高或者過低。
當事人可以約定定金,定金按擔保法規(guī)定執(zhí)行,但如果同時約定定金和違約金,當事人可選擇適用其一。
店鋪合同違約賠償篇二
鑒于:
1、____________年____________月____________日,甲、乙雙方共同簽訂了《____________市商品房預售合同》(合同編號:____________________),乙方購買____________________________________小區(qū)住宅樓(都城心嶼),乙方已向甲方支付購房款人民幣____________________元。
2、甲方應于____________年____________月____________日前向乙方交付商品房。
3、________________小區(qū)住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自____________年____________月____________日起辦理入住手續(xù),乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至____________年____________月____________日。
5、乙方已于____________年____________月____________日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。
6、自____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止,甲方逾期交房____________日,對照《____________市商品房預售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之____________的違約金,甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣____________元。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,達成以下協(xié)議共同執(zhí)行。
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣____________元,于____________年____________月____________日前以現(xiàn)金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協(xié)議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。
____________年____________月____________日。
店鋪合同違約賠償篇三
電話:________________。
被告:_________________邢臺__________公司。
法定代表人:____________________,系該公司經(jīng)理。
電話:________________。
1、依法解除合同,被告返還原告價款__________元;
2、判令被告依法賠償給原告造成的經(jīng)濟損失__________元。
3、訴訟費用由被告承擔。
原告、被告于__年訂立合同,約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預先支付價款______________元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按時使用,給原告造成了很大的損失。為維護原告的合法權益,特訴至貴院,請求依法解除合同,判決被告返還價款,并賠償原告的`經(jīng)濟損失。
此致
__________人民法院。
具狀人:_________________。
_____年_____月_____日。
店鋪合同違約賠償篇四
第一百零七條 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。
第一百零八條 當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務的,對方可以在履行期限屆滿之前要求其承擔違約責任。
第一百零九條 當事人一方未支付價款或者報酬的,對方可以要求其支付價款或者報酬。
第一百一十條 當事人一方不履行非金錢債務或者履行非金錢債務不符合約定的,對方可以要求履行,但有下列情形之一的除外:
(一)法律上或者事實上不能履行;
(二)債務的標的不適于強制履行或者履行費用過高;
(三)債權人在合理期限內(nèi)未要求履行。
第一百一十一條 質(zhì)量不符合約定的,應當按照當事人的約定承擔違約責任。對違約責任沒有約定或者約定不明確,依照本法第六十一條的規(guī)定仍不能確定的,受損害方根據(jù)標的的性質(zhì)以及損失的大小,可以合理選擇要求對方承擔修理、更換、重作、退貨、減少價款或者報酬等違約責任。
第一百一十二條 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,在履行義務或者采取補救措施后,對方還有其他損失的,應當賠償損失。
第一百一十三條 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定,給對方造成損失的,損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
經(jīng)營者對消費者提供商品或者服務有欺詐行為的,依照《中華人民共和國消費者權益保護法》的規(guī)定承擔損害賠償責任。
第一百一十四條 當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向對方支付一定數(shù)額的違約金,也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。
約定的違約金低于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。
第一百一十五條 當事人可以依照《中華人民共和國擔保法》約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。債務人履行債務后,定金應當?shù)肿鲀r款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務的,無權要求返還定金;收受定金的一方不履行約定的債務的,應當雙倍返還定金。
第一百一十六條 當事人既約定違約金,又約定定金的,一方違約時,對方可以選擇適用違約金或者定金條款。
第一百一十七條 因不可抗力不能履行合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但法律另有規(guī)定的除外。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
本法所稱不可抗力,是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
第一百一十八條 當事人一方因不可抗力不能履行合同的.,應當及時通知對方,以減輕可能給對方造成的損失,并應當在合理期限內(nèi)提供證明。
第一百一十九條 當事人一方違約后,對方應當采取適當措施防止損失的擴大;沒有采取適當措施致使損失擴大的,不得就擴大的損失要求賠償。
第一百二十條 當事人雙方都違反合同的,應當各自承擔相應的責任。
第一百二十一條 當事人一方因第三人的原因造成違約的,應當向對方承擔違約責任。當事人一方和第三人之間的糾紛,依照法律規(guī)定或者按照約定解決。
第一百二十二條 因當事人一方的違約行為,侵害對方人身、財產(chǎn)權益的,受損害方有權選擇依照本法要求其承擔違約責任或者依照其他法律要求其承擔侵權責任。
簽訂合同就是為了明確雙方的責任與利益的,在發(fā)生糾紛后可以有相關規(guī)定來解決,所以在簽訂合同時一定要考慮全面,最好請一位專門的律師幫助自己擬定和審核合同,如果大家在這方面或者其他方面還有什么歡迎咨詢在線律師。
店鋪合同違約賠償篇五
賠償金是指合同當事人一方違反合同約定,而給對方造成損失的,應給予一定數(shù)量貨幣進行賠償。
區(qū)別:不管合同當事人一方違反合同約定是否給另一方造成損失,只要雙方在合同中約定了違約金條款,違約方就必須給付另一方違約金;給付賠償金的前提必須是一方違反合同約定,給另一方造成了實際損失。同時,如果違約方給另一方造成的損失超過違約金的,則還應給付賠償金,補償違約金之不足。
一般來說,違約金的數(shù)額應當在房地產(chǎn)轉讓合同中約定。如未作約定,則依照《上海市房地產(chǎn)轉讓辦法》:
(2)因購房人的過錯,末在約定的時間內(nèi)支付轉讓價款的,購房人向房地產(chǎn)預(出)售人支付的違約金為逾期支付的轉讓價款按照中國人民銀行公布的同期存款利率計算所得利息的兩倍。
店鋪合同違約賠償篇六
違約損害是合同當事人違反約定義務給對方當事人行使權利造成的妨害,這種妨害既可能是針對物質(zhì)權利,也可能是針對精神權利。當違約行為妨害了財產(chǎn)權利的行使時,就給當事人造成物質(zhì)損害,使其既得物質(zhì)利益和可得財產(chǎn)利益歸于喪失,即帶來既得物質(zhì)損失和可得物質(zhì)損失。既得物質(zhì)損失指現(xiàn)有財產(chǎn)的滅失、減少、毀損和費用的支出,是一種現(xiàn)實的財產(chǎn)損失??傻梦镔|(zhì)損失,或稱可得利益損失,是指違約行為導致受害人喪失了“合同履行后可以獲得的利益”。這些損失由于與違約行為所侵害的財產(chǎn)權利的關系不同,它們的性質(zhì)也就不同。直接因違約行為妨害約定權利的行使所帶來的損失,稱為直接損失;因違約行為妨害約定權利的行使,進而妨害非約定的其他權利的行使所帶來的損失,是為間接損失。違約損害賠償,是指締約當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定而給對方當事人造成損失,依法或者根據(jù)合同約定賠償對方當事人所受損失的責任?!吨腥A人民共和國合同法》(下稱合同法)第112條規(guī)定“當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,在履行義務或者采取補救措施后,對方還有其他損失的,應當賠償損失?!边`約損害賠償責任是合同責任中最常見的一種責任形式,是充分保護合同當事人利益的補救方式?,F(xiàn)擬就合同的違約損害賠償責任從法理方面進行探析,希望有助于對違約損害賠償責任的理解。
1.損害賠償是因債務人不履行合同義務所產(chǎn)生的責任,即因債務人違約而使債權人遭受損害,只能基于有效的合同提出請求,合同關系的有效存在是違約損害賠償存在的前提。
2.損害賠償原則上只具有補償性而不具有懲罰性。從等價交換原則出發(fā),損害賠償?shù)哪康脑谟趶浹a或填補債權人因違約行為遭受的損害后果。
用某種損害賠償?shù)挠嬎惴椒▉泶_定,當事人還可以約定免責的條款從而免除其未來違約的損害賠償責任。
4.損害賠償以賠償當事人實際遭受的全部損失為原則。一方當事人違反合同后,另一方當事人遭受的現(xiàn)有財產(chǎn)的損失和可得利益的損失,都應該得到賠償。
1.違約行為。即當事人要有不履行或者不按約定履行合同義務的行為。
2.損害。即一方不履行或者不按約定履行合同義務的行為給對方當事人造成了損害。
3.違約行為與損害結果之間有因果關系。即一方不履行或者不按約定履行合同義務的行為與對方當事人的損害之間有因果關系。
4.無免責事由。即在合同履行過程中,沒有出現(xiàn)法定或者約定的免除一方或者雙方不能履行合同責任的免責條件。
違約損害賠償責任的范圍,是指在發(fā)生違約情事以后,在請求損害賠償時應如何確定損害的范圍,根據(jù)什么原則來確定損害賠償?shù)臄?shù)額。合同法第113條規(guī)定損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失,原則上,通過賠償損失應使受害人處于如同合同已經(jīng)履行時的同樣狀態(tài)。合同法規(guī)定了三類違約損害賠償責任。
1.約定賠償。依當事人的'意思而定的損害賠償,合同法第114條第1款規(guī)定“當事人……可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法?!奔s定賠償是依照當事人的意思確定損失賠償?shù)姆秶陀嬎惴椒?,體現(xiàn)了當事人意思自治原則和合同自由原則。如果當事人有賠償損失的約定,則應優(yōu)先適用。
2.一般法定賠償。依照法律的一般規(guī)定確定損害賠償?shù)姆秶?。合同法?13條第1款規(guī)定“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定,給對方造成損失的,損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失?!痹诤贤斒氯藳]有約定賠償時,則應適用法定賠償。
3.特別法定賠償。由法律基于特殊的立法政策而特別規(guī)定的損害賠償。合同法第113條第2款規(guī)定“經(jīng)營者對消費者提供商品或者服務有欺詐行為的,依照《中華人民共和國消費者權益保護法》的規(guī)定承擔損害賠償責任?!奔措p倍賠償。根據(jù)特別法優(yōu)先于普通法適用的原則,在有特別法可依的情況下,應當優(yōu)先使用特別法,即優(yōu)先適用特別法定賠償。
確定違約損害賠償,主要應當遵循這樣幾條規(guī)則:
1.合理預見規(guī)則。又稱應當預見規(guī)則、可能預見規(guī)則,是指違約損害賠償范圍以違約方在訂立合同時預見或者應當預見的損失為限,或者說違約方對違約所造成損失的賠償責任不得超過違約方訂立合同時預見到的因違反合同可能造成的損失的原則。我國合同法第113條第1款規(guī)定:“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定,給對方造成損失的,損失賠償額應當相當于應違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失?!币簿褪钦f應當賠償?shù)膿p失是合理預見到的損失。
合同法確定的違約損害賠償原則是完全賠償原則,損失賠償額應相當于因違約所造成的損失,包括既得利益和合同履行后可獲得的利益??傻美媸俏磥砜色@得的已預見收益,雖然在合同履行后才能實現(xiàn),但在合同生效后即依法產(chǎn)生并受合同的保護,由于可得利益處于未然狀態(tài),確定可得利益的賠償范圍只能求助于人類的經(jīng)驗。為防止賠償范圍過寬而損害違約方的利益,合同法采用了可預見性原則。合理預見須滿足以下條件:
(1)預見的主體是違約方。所謂預見的主體是指誰應合理預見。合同法確立了預見的主體是違約方,因此只有是違約方所能預見或應當預見的損失才能獲得賠償。原因有二:一是只有在已發(fā)生的損失是違約方能夠合理預見時,才表明該損失與違約行為之間存在因果關系;二是違約方比一般人更了解非違約方的情況從而在違約行為發(fā)生時減少可能遭受的損失。
當預見的損失,則當事人會鑒于風險太大而放棄交易。
(3)預見的內(nèi)容是有可能發(fā)生的損失的種類及其各種損失的具體大小?,F(xiàn)行合同法對預見的內(nèi)容不甚明了,筆者認為預見內(nèi)容應僅要求預見損害的類型或種類,而不應要求預見損害的程度,因為這樣既強調(diào)對違約方責任的限制——僅對預見到的那類損失承擔賠償責任,又強調(diào)對受害方利益的公平維護——賠償?shù)臄?shù)額以實際損失為準。
依可預見性規(guī)則的要求,違約方只對他可預見的損害承擔賠償責任,對超出可預見范圍的損害不承擔賠償責任。這便是可預見性的標準。因此,確定判斷可預見性的標準不僅影響到雙方當事人的實體權利,而且影響到雙方當事人的舉證責任的分擔。合同法并未規(guī)定可預見規(guī)則的標準,筆者認為司法實踐中應按以下規(guī)則確定違約方是否預見:
首先,如果一項損失是社會一般人在訂約時能夠預見到,就視為違約方應當預見到。其次,如果一項損失一般人難以預見的話,但由于當事人的身份、職業(yè)、及相互之間的了解情況決定了違約方可能比一般人更為了解非違約方訂約的目的以及訂約和履行過程中可能獲得的利潤,從而更為了解在違約以后受害人可能遭受的實際損失(即考慮違約方的特殊的預見能力),如果該違約方的預見能力高于一般人的話,就應當按照實際預見能力來確定損害范圍。
2.過失相抵規(guī)則,指損害的發(fā)生或者擴大賠償權利人也有過失時,可以減輕賠償金額或者免除賠償責任。過失相抵并非指賠償權利人的過失與賠償義務人的過失相互抵銷,而是指義務人的過失與權利人的過失,兩相較量,以確定責任的有無及其范圍。在損害賠償法上,過失相抵是確定損害賠償范圍時的一項重要的規(guī)則,過失相抵在實踐中運用得當則可以在當事人之間公平合理地分攤責任,如運用不當,則難免會成為法官以“各打五十大板”而強令當事人接受和稀泥式調(diào)解或糊涂判決的手段,因而了解過失相抵制度的基本內(nèi)容是很有必要的。但在合同法中,過失相抵規(guī)則卻被所謂的“雙方違約”條文所替代,兩者雖有聯(lián)系,但并非一回事。且“雙方違約”這一概念能否成立,在民法理論上曾屬一項爭點。由于合同法沒有規(guī)定過失相抵,構成法律漏洞,在審判實踐中,法官可以對民法通則第131條作擴張解釋,以使這個針對侵權責任規(guī)定的規(guī)則擴張適用于合同違約損害賠償。
損害發(fā)生的共同原因,如果賠償權利人沒有過失,仍不得減免責任。就受害人或賠償權利人的過失而言,賠償權利人的行為雖無須為違法,但是就其為自己的利益或在倫理的觀點上,應為不當之行為。因此阻制違法的行為,如正當防衛(wèi)、緊急避險,不適用過失相抵。此外,被害人與有過失并不限于積極作為,也包括消極的不作為。二是賠償權利人的行為須助成損害的發(fā)生或擴大。即賠償權利人的過失行為須是損害發(fā)生或擴大的共同原因,至于哪個在先,哪個在后,抑或同時存在,則在所不問。
實踐中,法院對債務人的過失與債權人的過失進行比較衡量,在債權人的過失過大時,既可以使債務人免責,也可以減輕債務人的賠償額。在過失相抵具備要件時,法院得不待當事人主張,依職權減輕債務人的賠償額或使債務人免責。因為過失相抵的責任減輕或免除不屬抗辯,而是請求權部分或全部消滅,所以裁判上可依職權加以裁量,債務人也可以就此提起確認之訴。
3.損益相抵規(guī)則,又稱損益同銷,指賠償權利人基于損害發(fā)生的同一賠償原因獲得利益時,應將所獲利益從所受損害中扣除以確定損害賠償范圍的規(guī)則。這是一個具有普遍適用性的規(guī)則。在現(xiàn)在的我國法上,雖沒有專門規(guī)定損益相抵規(guī)則,但在學理解釋上,是普遍承認這一規(guī)則的,在司法實踐中也是如此。違約行為屬于這里所說的“同一賠償原因”之一,其他還包括侵權行為、其他債務不履行行為以及其他法律規(guī)定的原因。損益相抵屬于賠償責任的范圍確定問題,不是兩個債權的相互抵銷,因此不適用債的抵銷規(guī)則,是確定受害人因對方違約而遭受的“凈損失”的規(guī)則,是計算受害人所受“真實損失”的法則,而不是減輕違約方本應承擔的責任的規(guī)則。其要件包括:損害賠償之債的成立、受害人受有利益以及損害事實與利益之間存在因果關系,前兩者系前提,而因果關系是關鍵。合同法要求適用損益相抵規(guī)則時利益與違約行為之間有因果關系。例如,受托人代委托人賣出股票,因逾期拋售而使委托人遭受了交易所增費的損失,但該股票的價格在后來賣出時上漲,使委托人獲得利益。該利益與逾期拋售之間就有因果關系。
4.損失擴大規(guī)則。也稱為“減輕損失”規(guī)則,是指對因債權人一方的原因而擴大的損失,違約方不承擔賠償責任。包括兩情情況:一是受害人不應以不合理的行為來增加自己的損失。例如,債權人知道債務人交付的商品有瑕疵,就不應繼續(xù)使用該商品;二是受害人不能就基本可以采取合理步驟予以避免的損失獲得賠償金。
店鋪合同違約賠償篇七
甲方:身份證號碼:
乙方:身份證號碼:
乙方租住甲方位于____________________主臥一室,基本房租_____元/月,約定付三押一。另經(jīng)雙方事前協(xié)商,共同約定以下補充協(xié)議作為房屋租賃附件:
1。甲方為乙方主臥房間安裝好用空調(diào)及電視機。
2。甲方為乙方房間內(nèi)設置獨立電表,每月空調(diào)耗電費用乙方須單獨以電表計算支付。
3。甲……。
4。由……。
5。乙方提前解除房屋租賃合同,須提前一個月告知甲方。
以上為房屋租賃合同附件協(xié)議,如一方違反協(xié)議,須承擔相應責任,另一方有權單方面提前終止合同。
甲方:乙方:聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:簽訂日期:簽訂日期:
出租方:康倫喜(以下簡稱甲方)承租方:耿家坪經(jīng)適房七號樓項目部(以下簡稱乙方)甲、乙雙方就房屋租賃事宜,達成如下補充協(xié)議:
一、于20--年1月29日簽訂的房屋租賃合同。第一條第1小條開始記租日期20__年1月1日,改為20--年1月1日開始租住,租期為一年至20--年12月31日止。
二、在承租期間,未經(jīng)甲方同意,乙方無權轉租或轉借該房屋,不得改變房屋結構及其用途。由于乙方人為原因造成該房屋及其配套設施損壞的,由乙方承擔賠償責任。在居住期間,房屋自行損壞由甲方承擔維修安全,房屋自行損壞造成乙方人、財物損傷由甲方承擔一切費用。
三、本合同一式2份,甲、乙雙方各執(zhí)1份,自雙方簽字之日起生效。
甲方負責人簽字:乙方負責人簽字:年月日年月日。
店鋪合同違約賠償篇八
甲方:
乙方:
鑒于:
1、______年____月____日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》,乙方購買__________支付購房款人民幣元。
2、甲方應于______年____月____日前向乙方交付商品房。
3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自______年____月____日起辦理入住手續(xù),乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至______年____月____日。
5、乙方已于______年____月____日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。
6、自______年____月____日起至______年____月____日止,甲方逾期交房日,對照《北京市商品房預售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金,甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣元。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,達成以下協(xié)議共同執(zhí)行。
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元,于______年____月____日前以現(xiàn)金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協(xié)議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。
甲方:________乙方:________。
________年________月________日。
店鋪合同違約賠償篇九
本合同雙方當事人:
出租方(以下簡稱甲方):_________(本人/法定代表人)。
姓名:_________。
國籍:_________。
(身份證/護照/營業(yè)執(zhí)照號碼):_________。
地址:_________。
郵政編碼:_________。
聯(lián)系編碼:_________。
委托代理人:_________。
國籍:_________。
電話:_________。
地址:_________。
郵政編碼:_________。
承租方(以下簡稱乙方):_________。
(本人/法定代表人)姓名:_________。
國籍:_________。
(身份證/護照/營業(yè)執(zhí)照號碼):_________。
地址:_________。
郵政編碼:_________。
聯(lián)系編碼:_________。
委托代理人:_________。
國籍:_________。
電話:_________。
地址:_________。
郵政編碼:_________。
甲、乙雙方就下列房屋的租賃達成如下協(xié)議:
第一條房屋基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_________;位于第_________層,共_________(套/間),房屋結構為_________,建筑面積_________平方米(其中實際建筑面積_________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_________平方米);該房屋所占的土地使用權以(出讓/劃撥)方式取得;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋附著設施見附件二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)房地產(chǎn)權證號)為_________.
第二條房屋用途。
該房屋用途為_________.
除雙方另有約定外,乙方不得任意改變房屋用途。
第三條租賃期限。
租賃期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
第四條租金。
該房屋月租金為(_________幣)_________元整。
租賃期間,如遇到國家有關政策調(diào)整,則按新政策規(guī)定調(diào)整租金標準;除此之外,出租方不得以任何理由任意調(diào)整租金。
第五條付款方式。
乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整。租金按_________(月/季/年)結算,由乙方于每_________(月/季/年)的第_________個月的_________日交付給甲方。
第六條交付房屋期限。
甲方應于本合同生效之日起_________日內(nèi),將該房屋交付給乙方。
第七條甲方對房屋產(chǎn)權的承諾。
甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛;除補充協(xié)議另有約定外,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交付房屋前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任,由此給乙方造成經(jīng)濟損失的,由甲方負責賠償。
第八條維修養(yǎng)護責任。
租賃期間,甲方對房屋及其附著設施每隔_________(月/年)檢查、修繕一次,乙方應予積極協(xié)助,不得阻撓施工。
正常的房屋大修理費用由_________(甲/乙)承擔;日常的房屋維修費用由_________(甲/乙)承擔。
因乙方管理使用不善造成房屋及其相連設備的損失和維修費用,由乙方承擔并責任賠償損失。
租賃期間,防火安全,門前三包,綜合治理及安全、保衛(wèi)等工作,乙方應執(zhí)行當?shù)赜嘘P部門規(guī)定并承擔全部責任和服從甲方監(jiān)督檢查。
第九條關于裝修和改變房屋結構的約定。
乙方不得隨意損壞房屋設施,如需改變房屋的內(nèi)部結構和裝修或設置對房屋結構影響的設備,需先征得甲方書面同意,投資由乙方自理。退租時,除另有約定外,甲方有權要求乙方按原狀恢復或向甲方交納恢復工程所需費用。
第十條關于房屋租賃期間的有關費用。
在房屋租賃期間,以下費用由乙方支付,并由乙方承擔延期付款的違約責任:
1.水、電費;。
2.煤氣費;。
3.供暖費;。
4.物業(yè)管理費;。
在租賃期,如果發(fā)生政府有關部門征收本合同未列出項目但與使用該房屋有關的費用,均由乙方支付。
第十一條租賃期滿。
租賃期滿后,本合同即終止,屆時乙方須將房屋退還甲方。如乙方要求繼續(xù)租賃,則須提前_________個月書面向甲方提出,甲方在合同期滿前_________個月內(nèi)向乙方正式書面答復,如同意繼續(xù)租賃,則續(xù)簽租賃合同。
第十二條因乙方責任終止合同的約定。
乙方有下列情形之一的,甲方可終止合同并收回房屋,造成甲方損失,由乙方負責賠償;。
1.擅自將承租的房屋轉租的;。
2.擅自將承租的房屋轉讓、轉借他人或擅自調(diào)換使用的;。
3.擅自拆改承租房屋結構或改變承租房屋用途的;。
4.拖欠租金累計達_________個月;。
5.無正當理由閑置達_________個月;。
6.利用承租房屋進行違法活動的;。
7.故意損壞承租房屋的;。
第十三條提前終止合同。
租賃期間,任何一方提出終止合同,需提前半年書面通知對方,經(jīng)雙方協(xié)商后簽訂終止合同書,在終止合同書簽訂前,本合同仍有效。
如因國家建設、不可抗力因素或出現(xiàn)本合同第十條規(guī)定的情形,甲方必須終止合同時,一般應提前三個月書面通知乙方。乙方的經(jīng)濟損失甲方不予補償。
第十四條登記備案的約定。
自本合同生效之日起_________日內(nèi),甲、乙雙方持本合同及有關證明文件向_________申請登記備案。
第十五條違約責任。
租賃期間雙方必須信守合同,任何一方違反本合同的規(guī)定,按年度須向對方交納年度租金的_________%作為違約金。乙方逾期未交付租金的,每逾期一日,甲方有權按月租金的_________%向乙方加收滯納金。
第十六條因不可抗力原因導致該房屋毀損和造成損失的,雙方互不承擔責任。
第十七條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同不一致的,以補充協(xié)議為準。
第十八條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補充協(xié)議中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十九條甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本合同應經(jīng)該房屋所在地公證機關公證。
第二十條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由_________仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴。)。
第二十一條本合同連同附表共_________頁,一式_________份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
店鋪合同違約賠償篇十
本合同雙方當事人:。
承包方(以下簡稱乙方):名稱。
1工程地點。
2工程承包方式:包工包料。
3工程期限____天。
開工日期_____年_____月______日
竣工日期_____年_____月______日
4雙方商定,本工程的價款為人民幣(大寫)___________元。首付,第二次付元。
5工程竣工后,乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清后,辦理移交手續(xù)。6本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字后,即填寫工程保修單。
7工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字。
8凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的損失。
9因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的損失。
10本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
11甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方:乙方:。
店鋪合同違約賠償篇十一
工程項目:甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行****苑***棟**單元***號的居室裝修,為保證居室裝修工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同、,以便共同遵守。
第一條:工程概況。
1、工程地址:***路**號,***苑**棟*單元*號。
施工總面積以實測總面積平方米計算。
2單元項目施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一、,附件(二、居室平面圖和附件(三、新房裝修項目明細。
3、委托方式:1、包清工方式,即甲方提供居室裝修所需全部材料,乙方提供居室裝修全部人工、工具及輔助器械并負責進行裝修施工。2、單元項目采用滾動施工方式,即居室裝修工程按附件(一、的單元項目菜單,甲方確認一項,乙方裝修施工一項。
第二條:工程價款。
工程價款以人工費現(xiàn)金結算,計算方式為每平方米施工單價(元、×實測施工總面積(平方米、。居室裝修設計:人工費15元/平方米×135、6平方米;綜合布線工程:人工費500元;門窗工程:人工費:100元/門,70元/窗;墻面工程:無縫及有縫墻磚,人工費10元/平方米;地面工程:無縫及有縫墻磚,人工費10元/平方米;墻面膩子和底漆工程:人工費5元/平方米;衛(wèi)生間及廚房3層防水處理:人工費15元/平方米;客衛(wèi)生間爐灰打墊層:人工費18元/平方米;吊頂工程:人工費20元/平方米;元。
第三條:質(zhì)量要求。
1、居室裝修應保證建筑工程質(zhì)量和房室結構安全,符合物業(yè)管理、消防、供水、供電、燃氣、環(huán)境保護等有關規(guī)定和標準,嚴禁拆改和損壞主體及承重結構。
2、居室裝修不得涉及公共設施、公共空間,不得因裝修影響相鄰房的安全及使用環(huán)境。居室裝修不得改變給排水、供電、電訊、煤氣等原管線系統(tǒng)。
3、居室工程驗收標準,雙方同意參照成都市地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。甲方若驗收認定不符合居室工程驗收標準,可拒絕乙方繼續(xù)進行本單元項目和后面單元項目的施工。
4、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認增加的費用并另簽訂補充合同。因小區(qū)停水停電原因工期順延。
5、凡由甲方自行采購的材料,材料質(zhì)量由甲方自負:施工質(zhì)量由乙方負責。甲方如自聘工程監(jiān)理,須在單元項目工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應。
1、甲方所提供的居室裝修材料均應用于本合同規(guī)定的裝修工程,非經(jīng)甲方同意不得挪作他用。乙方如果挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。非經(jīng)甲方同意且情節(jié)嚴重的挪作他用甲方可向公安部門報案。
2、甲方負責采購供應的材料應按時供應到現(xiàn)場,如延期到達,居室裝修施工期順延。材料經(jīng)乙方驗收后由乙方負責保管,乙方由于保管不當而造成損失由乙方負責賠償。
第五條:付款方式(注:施工人工費按百分比付款、
1、合同一經(jīng)簽訂乙方應按合同規(guī)定的日期進入居室裝修現(xiàn)場施工,在規(guī)定的工期進度內(nèi)完成裝修工作內(nèi)容。甲方在乙方各單元項目竣工驗收后結算支付該單元項目施工人工費的90%;當居室裝修全部竣工驗收7天后甲方最后支付剩余施工人工費的10%。
2、各單元項目竣工驗收未合格,甲方有權拒絕支付乙方施工人工費并要求乙方對未合格處進行整改直到合格。
3、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同。增減項目的價款當場結清。
4、各單元項目竣工驗收后及居室裝修全部竣工驗收7天后甲方未按本合同規(guī)定支付施工人工費的,每逾期一天按未付施工人工費額的1%支付給乙方。
第六條:工程工期。
1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按施工人工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。
2、由甲方自行挑選的材料因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期進度的由甲方負責,工期進度順延。由乙方施工原因造成質(zhì)量事故并造成返工,由乙方承擔責任,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3、施工中如果因甲方原因要求更改施工內(nèi)容而延誤工期的,由甲方負責,工期進度順延。
4、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收。
1、工程質(zhì)量驗收:待各單元項目工程全部結束后及居室裝修全部竣工后,乙方和甲方進行竣工驗收,合格后雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2、乙方應在三天前通知甲方進行各單元工程驗收及居室裝修竣工驗收。甲方逾期未驗收則視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工程的竣工日期。
第八條:其他事項。
甲方:
1、提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的居室裝修許可證、房屋平面圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2、提供大門鑰匙1把,消防滅火器1個。
3、居室裝修期間應向鄰里打好招呼。
乙方:
1、遵守**苑物業(yè)管理部門的相關管理規(guī)定,不得在居室內(nèi)過夜住宿,煮飯等。
2、為其施工人員辦理***苑出入證件,督促施工人員主動出示出入證件。
3、乙方應為其工作人員提供居室裝修期間的各種勞動保險,在居室裝修期間的工傷事故由乙方全部負責。
4、負責合同履行并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務。
5、負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災,不得在居室裝修期間在屋內(nèi)吸煙,佩證上崗,文明施工。每天完成施工后關閉總電源開關,關閉總水管開關,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人,萬一發(fā)生必需盡快負責修復或賠償。
6、嚴格履行合同,實行信譽工期,不得故意窩工或借故窩工。
7、在裝修施工范圍內(nèi)承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責任。
合同生效后,在合同履行期間,無正當理由擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的應進行補償。
第十條:爭議解決。
1、本合同履行期間雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。或憑本合同和乙方開具的收款憑證向成都市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝修專業(yè)委員會投訴請求解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同的約定向仲裁委員會申請仲裁,或向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止。
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,經(jīng)雙方同意后辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出。經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效。
1、本合同和合同附件雙方蓋章簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件,補充合同、一式兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(業(yè)主、:(簽章、乙方:
住所()地址:企業(yè)地址:
郵政編碼:郵政編碼:
工作單位:法人代表:
電話:電話:
簽約日期:
店鋪合同違約賠償篇十二
甲方:
乙方:
依照《^v^合同法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》及其它有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就房屋維修事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、甲方委托乙方維修的項目:。
二、工程總金額:(形式:包工、包料、包工期、包質(zhì)量)。
三、付款方式:合同生效后,甲方預付給乙方70%的工程款,待工程竣工驗收合格后結清30%余款。
四、甲、乙雙方協(xié)商施工時間:20__年月日。
五、為維修工程安全順利的進行,甲方應協(xié)助乙方:
1、提供必要的水、電等設施及其它方便。
2、提供安全場所存放工具和施工材料。
六、乙方為甲方的經(jīng)營和利益出發(fā),施工中做到:
1、按甲方安全制度出入施工區(qū)。
2、作業(yè)時間安排不影響甲方正常營業(yè)。
七、施工安全:乙方按有關規(guī)定采取嚴格的施工安全措施,承擔由于自身安全措施不力造成的事故責任和因此發(fā)生的費用及后果,乙方施工人員的人身安全由乙方負責。凡在施工過程中發(fā)生安全責任事故或其他責任事故,均由乙方承擔責任。
八、保修工程:維修后的工程如果再出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題,乙方應在接到甲方通知后兩天內(nèi)修復完畢,并承擔由于再次出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題而引發(fā)的一切影響和經(jīng)濟賠償?shù)暮蠊H缫曳接馄谖磁扇诵迯突蚨尉S修后仍出現(xiàn)問題的,甲方有權另行委托他人維修,所需費用和甲方因此受到的損失均由乙方承擔。
九、驗收標準:參照建筑施工的驗收規(guī)范予以確認,隨時接受甲方的檢查,并為檢查、檢驗提供便利條件,對甲方提出的問題,乙方應及時進行整改,維修工程結束后,由甲、乙雙方及被維修房屋的業(yè)主共同對工程進行驗收,驗收合格以三方簽字為準。在竣工驗收時,對于甲方或業(yè)主確認的尚未修復的工程質(zhì)量問題,由乙方負責按甲方的要求繼續(xù)維修。
十、違約責任:
1、在合同有效期內(nèi),任意一方未經(jīng)對方同意不得隨意終止合同。
2、處罰規(guī)定:任意一方因為違約而造成對方的經(jīng)濟損失,必須給予賠償。
十一、合同未盡事宜,雙方協(xié)商后再作補充。
十二、該合同一式三份,甲方二份,乙方一份,簽字后生效。
甲方:
店鋪合同違約賠償篇一
我國《合同法》中具體規(guī)定了違約賠償?shù)膬?nèi)容,要是一方在合同履行過程中有違約行為的話,那么就要對另一方承擔違約責任。但很少人知道合同法違約責任賠償方式有哪些。一起來了解下吧:
對“實際履行”之界定,各國存在較大分歧。要言之,大陸法把實際履行作為主要救濟方法,一方當事人違約,另一方當事人可要求其履行或請求法院判決其履行合同規(guī)定的特定義務,而不允許其以金錢或其它方法代替履行。英美法把實際履行作為輔助救濟方法,一般僅限于法院判決并強制違約方履行義務,而且只有在損害賠償不是一種充分的補救方法時才采用。
我國亦規(guī)定了實際履行,稱為“繼續(xù)履行”,除第107條外,《合同法》第109條、第110條等條款規(guī)定,金錢債務應當實際履行,非金錢債務在特殊情況下不適用實際履行。特殊情況即指法律上或事實上不能履行;債務的標的不適于強制履行或履行費用過高;債權人在合理期限內(nèi)未要求履行。
如質(zhì)量不符合約定,應當按照當事人的約定承擔違約責任,如無約定或約定不明確的,非違約方可根據(jù)標的性質(zhì)和損失的大小,合理選擇要求對方采取修理、更換、重做、退貨、減少價款或報酬等措施。另外,《合同法》第112條規(guī)定,受損害方在要求違約方采取合理的補救措施后,若仍有其他損失,還有權要求違約方賠償損失。
又稱“損害賠償”,是違約人補償、賠償受害人因違約所遭受的損失的責任承擔方式,它是一種最重要最常見的違約補救方法。
損害賠償具有典型的補償性,它以違約行為造成對方財產(chǎn)損失的事實為基礎。沒有損害事實就談不上損害賠償。這是損害賠償不同于違約金的根本所在。賠償損失也有一定的限制,即損害賠償額應相當于因違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或應當預見到的因違反合同可能造成的損失,即合理預見規(guī)則。損害賠償直接關系到當事人雙方的`物質(zhì)利益分配,體現(xiàn)著違約責任的作用,是一種較普遍的責任方式,應當給予足夠的重視。
違約金是指合同當事人在合同中約定的,在合同債務人不履行或不適當履行合同義務時,向對方當事人支付的一定數(shù)額的金錢。當事人可以在合同中約定違約金,未約定則不產(chǎn)生違約金責任,且違約金的約定不應過高或者過低。
當事人可以約定定金,定金按擔保法規(guī)定執(zhí)行,但如果同時約定定金和違約金,當事人可選擇適用其一。
店鋪合同違約賠償篇二
鑒于:
1、____________年____________月____________日,甲、乙雙方共同簽訂了《____________市商品房預售合同》(合同編號:____________________),乙方購買____________________________________小區(qū)住宅樓(都城心嶼),乙方已向甲方支付購房款人民幣____________________元。
2、甲方應于____________年____________月____________日前向乙方交付商品房。
3、________________小區(qū)住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自____________年____________月____________日起辦理入住手續(xù),乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至____________年____________月____________日。
5、乙方已于____________年____________月____________日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。
6、自____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止,甲方逾期交房____________日,對照《____________市商品房預售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之____________的違約金,甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣____________元。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,達成以下協(xié)議共同執(zhí)行。
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣____________元,于____________年____________月____________日前以現(xiàn)金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協(xié)議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。
____________年____________月____________日。
店鋪合同違約賠償篇三
電話:________________。
被告:_________________邢臺__________公司。
法定代表人:____________________,系該公司經(jīng)理。
電話:________________。
1、依法解除合同,被告返還原告價款__________元;
2、判令被告依法賠償給原告造成的經(jīng)濟損失__________元。
3、訴訟費用由被告承擔。
原告、被告于__年訂立合同,約定原告訂購被告桌椅等辦公用品。簽訂合同后原告預先支付價款______________元,但被告一直未履行合同,致使原告不能按時使用,給原告造成了很大的損失。為維護原告的合法權益,特訴至貴院,請求依法解除合同,判決被告返還價款,并賠償原告的`經(jīng)濟損失。
此致
__________人民法院。
具狀人:_________________。
_____年_____月_____日。
店鋪合同違約賠償篇四
第一百零七條 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。
第一百零八條 當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務的,對方可以在履行期限屆滿之前要求其承擔違約責任。
第一百零九條 當事人一方未支付價款或者報酬的,對方可以要求其支付價款或者報酬。
第一百一十條 當事人一方不履行非金錢債務或者履行非金錢債務不符合約定的,對方可以要求履行,但有下列情形之一的除外:
(一)法律上或者事實上不能履行;
(二)債務的標的不適于強制履行或者履行費用過高;
(三)債權人在合理期限內(nèi)未要求履行。
第一百一十一條 質(zhì)量不符合約定的,應當按照當事人的約定承擔違約責任。對違約責任沒有約定或者約定不明確,依照本法第六十一條的規(guī)定仍不能確定的,受損害方根據(jù)標的的性質(zhì)以及損失的大小,可以合理選擇要求對方承擔修理、更換、重作、退貨、減少價款或者報酬等違約責任。
第一百一十二條 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,在履行義務或者采取補救措施后,對方還有其他損失的,應當賠償損失。
第一百一十三條 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定,給對方造成損失的,損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。
經(jīng)營者對消費者提供商品或者服務有欺詐行為的,依照《中華人民共和國消費者權益保護法》的規(guī)定承擔損害賠償責任。
第一百一十四條 當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向對方支付一定數(shù)額的違約金,也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。
約定的違約金低于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。
第一百一十五條 當事人可以依照《中華人民共和國擔保法》約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。債務人履行債務后,定金應當?shù)肿鲀r款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務的,無權要求返還定金;收受定金的一方不履行約定的債務的,應當雙倍返還定金。
第一百一十六條 當事人既約定違約金,又約定定金的,一方違約時,對方可以選擇適用違約金或者定金條款。
第一百一十七條 因不可抗力不能履行合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但法律另有規(guī)定的除外。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
本法所稱不可抗力,是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
第一百一十八條 當事人一方因不可抗力不能履行合同的.,應當及時通知對方,以減輕可能給對方造成的損失,并應當在合理期限內(nèi)提供證明。
第一百一十九條 當事人一方違約后,對方應當采取適當措施防止損失的擴大;沒有采取適當措施致使損失擴大的,不得就擴大的損失要求賠償。
第一百二十條 當事人雙方都違反合同的,應當各自承擔相應的責任。
第一百二十一條 當事人一方因第三人的原因造成違約的,應當向對方承擔違約責任。當事人一方和第三人之間的糾紛,依照法律規(guī)定或者按照約定解決。
第一百二十二條 因當事人一方的違約行為,侵害對方人身、財產(chǎn)權益的,受損害方有權選擇依照本法要求其承擔違約責任或者依照其他法律要求其承擔侵權責任。
簽訂合同就是為了明確雙方的責任與利益的,在發(fā)生糾紛后可以有相關規(guī)定來解決,所以在簽訂合同時一定要考慮全面,最好請一位專門的律師幫助自己擬定和審核合同,如果大家在這方面或者其他方面還有什么歡迎咨詢在線律師。
店鋪合同違約賠償篇五
賠償金是指合同當事人一方違反合同約定,而給對方造成損失的,應給予一定數(shù)量貨幣進行賠償。
區(qū)別:不管合同當事人一方違反合同約定是否給另一方造成損失,只要雙方在合同中約定了違約金條款,違約方就必須給付另一方違約金;給付賠償金的前提必須是一方違反合同約定,給另一方造成了實際損失。同時,如果違約方給另一方造成的損失超過違約金的,則還應給付賠償金,補償違約金之不足。
一般來說,違約金的數(shù)額應當在房地產(chǎn)轉讓合同中約定。如未作約定,則依照《上海市房地產(chǎn)轉讓辦法》:
(2)因購房人的過錯,末在約定的時間內(nèi)支付轉讓價款的,購房人向房地產(chǎn)預(出)售人支付的違約金為逾期支付的轉讓價款按照中國人民銀行公布的同期存款利率計算所得利息的兩倍。
店鋪合同違約賠償篇六
違約損害是合同當事人違反約定義務給對方當事人行使權利造成的妨害,這種妨害既可能是針對物質(zhì)權利,也可能是針對精神權利。當違約行為妨害了財產(chǎn)權利的行使時,就給當事人造成物質(zhì)損害,使其既得物質(zhì)利益和可得財產(chǎn)利益歸于喪失,即帶來既得物質(zhì)損失和可得物質(zhì)損失。既得物質(zhì)損失指現(xiàn)有財產(chǎn)的滅失、減少、毀損和費用的支出,是一種現(xiàn)實的財產(chǎn)損失??傻梦镔|(zhì)損失,或稱可得利益損失,是指違約行為導致受害人喪失了“合同履行后可以獲得的利益”。這些損失由于與違約行為所侵害的財產(chǎn)權利的關系不同,它們的性質(zhì)也就不同。直接因違約行為妨害約定權利的行使所帶來的損失,稱為直接損失;因違約行為妨害約定權利的行使,進而妨害非約定的其他權利的行使所帶來的損失,是為間接損失。違約損害賠償,是指締約當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定而給對方當事人造成損失,依法或者根據(jù)合同約定賠償對方當事人所受損失的責任?!吨腥A人民共和國合同法》(下稱合同法)第112條規(guī)定“當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,在履行義務或者采取補救措施后,對方還有其他損失的,應當賠償損失?!边`約損害賠償責任是合同責任中最常見的一種責任形式,是充分保護合同當事人利益的補救方式?,F(xiàn)擬就合同的違約損害賠償責任從法理方面進行探析,希望有助于對違約損害賠償責任的理解。
1.損害賠償是因債務人不履行合同義務所產(chǎn)生的責任,即因債務人違約而使債權人遭受損害,只能基于有效的合同提出請求,合同關系的有效存在是違約損害賠償存在的前提。
2.損害賠償原則上只具有補償性而不具有懲罰性。從等價交換原則出發(fā),損害賠償?shù)哪康脑谟趶浹a或填補債權人因違約行為遭受的損害后果。
用某種損害賠償?shù)挠嬎惴椒▉泶_定,當事人還可以約定免責的條款從而免除其未來違約的損害賠償責任。
4.損害賠償以賠償當事人實際遭受的全部損失為原則。一方當事人違反合同后,另一方當事人遭受的現(xiàn)有財產(chǎn)的損失和可得利益的損失,都應該得到賠償。
1.違約行為。即當事人要有不履行或者不按約定履行合同義務的行為。
2.損害。即一方不履行或者不按約定履行合同義務的行為給對方當事人造成了損害。
3.違約行為與損害結果之間有因果關系。即一方不履行或者不按約定履行合同義務的行為與對方當事人的損害之間有因果關系。
4.無免責事由。即在合同履行過程中,沒有出現(xiàn)法定或者約定的免除一方或者雙方不能履行合同責任的免責條件。
違約損害賠償責任的范圍,是指在發(fā)生違約情事以后,在請求損害賠償時應如何確定損害的范圍,根據(jù)什么原則來確定損害賠償?shù)臄?shù)額。合同法第113條規(guī)定損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失,原則上,通過賠償損失應使受害人處于如同合同已經(jīng)履行時的同樣狀態(tài)。合同法規(guī)定了三類違約損害賠償責任。
1.約定賠償。依當事人的'意思而定的損害賠償,合同法第114條第1款規(guī)定“當事人……可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法?!奔s定賠償是依照當事人的意思確定損失賠償?shù)姆秶陀嬎惴椒?,體現(xiàn)了當事人意思自治原則和合同自由原則。如果當事人有賠償損失的約定,則應優(yōu)先適用。
2.一般法定賠償。依照法律的一般規(guī)定確定損害賠償?shù)姆秶?。合同法?13條第1款規(guī)定“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定,給對方造成損失的,損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失?!痹诤贤斒氯藳]有約定賠償時,則應適用法定賠償。
3.特別法定賠償。由法律基于特殊的立法政策而特別規(guī)定的損害賠償。合同法第113條第2款規(guī)定“經(jīng)營者對消費者提供商品或者服務有欺詐行為的,依照《中華人民共和國消費者權益保護法》的規(guī)定承擔損害賠償責任?!奔措p倍賠償。根據(jù)特別法優(yōu)先于普通法適用的原則,在有特別法可依的情況下,應當優(yōu)先使用特別法,即優(yōu)先適用特別法定賠償。
確定違約損害賠償,主要應當遵循這樣幾條規(guī)則:
1.合理預見規(guī)則。又稱應當預見規(guī)則、可能預見規(guī)則,是指違約損害賠償范圍以違約方在訂立合同時預見或者應當預見的損失為限,或者說違約方對違約所造成損失的賠償責任不得超過違約方訂立合同時預見到的因違反合同可能造成的損失的原則。我國合同法第113條第1款規(guī)定:“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定,給對方造成損失的,損失賠償額應當相當于應違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失?!币簿褪钦f應當賠償?shù)膿p失是合理預見到的損失。
合同法確定的違約損害賠償原則是完全賠償原則,損失賠償額應相當于因違約所造成的損失,包括既得利益和合同履行后可獲得的利益??傻美媸俏磥砜色@得的已預見收益,雖然在合同履行后才能實現(xiàn),但在合同生效后即依法產(chǎn)生并受合同的保護,由于可得利益處于未然狀態(tài),確定可得利益的賠償范圍只能求助于人類的經(jīng)驗。為防止賠償范圍過寬而損害違約方的利益,合同法采用了可預見性原則。合理預見須滿足以下條件:
(1)預見的主體是違約方。所謂預見的主體是指誰應合理預見。合同法確立了預見的主體是違約方,因此只有是違約方所能預見或應當預見的損失才能獲得賠償。原因有二:一是只有在已發(fā)生的損失是違約方能夠合理預見時,才表明該損失與違約行為之間存在因果關系;二是違約方比一般人更了解非違約方的情況從而在違約行為發(fā)生時減少可能遭受的損失。
當預見的損失,則當事人會鑒于風險太大而放棄交易。
(3)預見的內(nèi)容是有可能發(fā)生的損失的種類及其各種損失的具體大小?,F(xiàn)行合同法對預見的內(nèi)容不甚明了,筆者認為預見內(nèi)容應僅要求預見損害的類型或種類,而不應要求預見損害的程度,因為這樣既強調(diào)對違約方責任的限制——僅對預見到的那類損失承擔賠償責任,又強調(diào)對受害方利益的公平維護——賠償?shù)臄?shù)額以實際損失為準。
依可預見性規(guī)則的要求,違約方只對他可預見的損害承擔賠償責任,對超出可預見范圍的損害不承擔賠償責任。這便是可預見性的標準。因此,確定判斷可預見性的標準不僅影響到雙方當事人的實體權利,而且影響到雙方當事人的舉證責任的分擔。合同法并未規(guī)定可預見規(guī)則的標準,筆者認為司法實踐中應按以下規(guī)則確定違約方是否預見:
首先,如果一項損失是社會一般人在訂約時能夠預見到,就視為違約方應當預見到。其次,如果一項損失一般人難以預見的話,但由于當事人的身份、職業(yè)、及相互之間的了解情況決定了違約方可能比一般人更為了解非違約方訂約的目的以及訂約和履行過程中可能獲得的利潤,從而更為了解在違約以后受害人可能遭受的實際損失(即考慮違約方的特殊的預見能力),如果該違約方的預見能力高于一般人的話,就應當按照實際預見能力來確定損害范圍。
2.過失相抵規(guī)則,指損害的發(fā)生或者擴大賠償權利人也有過失時,可以減輕賠償金額或者免除賠償責任。過失相抵并非指賠償權利人的過失與賠償義務人的過失相互抵銷,而是指義務人的過失與權利人的過失,兩相較量,以確定責任的有無及其范圍。在損害賠償法上,過失相抵是確定損害賠償范圍時的一項重要的規(guī)則,過失相抵在實踐中運用得當則可以在當事人之間公平合理地分攤責任,如運用不當,則難免會成為法官以“各打五十大板”而強令當事人接受和稀泥式調(diào)解或糊涂判決的手段,因而了解過失相抵制度的基本內(nèi)容是很有必要的。但在合同法中,過失相抵規(guī)則卻被所謂的“雙方違約”條文所替代,兩者雖有聯(lián)系,但并非一回事。且“雙方違約”這一概念能否成立,在民法理論上曾屬一項爭點。由于合同法沒有規(guī)定過失相抵,構成法律漏洞,在審判實踐中,法官可以對民法通則第131條作擴張解釋,以使這個針對侵權責任規(guī)定的規(guī)則擴張適用于合同違約損害賠償。
損害發(fā)生的共同原因,如果賠償權利人沒有過失,仍不得減免責任。就受害人或賠償權利人的過失而言,賠償權利人的行為雖無須為違法,但是就其為自己的利益或在倫理的觀點上,應為不當之行為。因此阻制違法的行為,如正當防衛(wèi)、緊急避險,不適用過失相抵。此外,被害人與有過失并不限于積極作為,也包括消極的不作為。二是賠償權利人的行為須助成損害的發(fā)生或擴大。即賠償權利人的過失行為須是損害發(fā)生或擴大的共同原因,至于哪個在先,哪個在后,抑或同時存在,則在所不問。
實踐中,法院對債務人的過失與債權人的過失進行比較衡量,在債權人的過失過大時,既可以使債務人免責,也可以減輕債務人的賠償額。在過失相抵具備要件時,法院得不待當事人主張,依職權減輕債務人的賠償額或使債務人免責。因為過失相抵的責任減輕或免除不屬抗辯,而是請求權部分或全部消滅,所以裁判上可依職權加以裁量,債務人也可以就此提起確認之訴。
3.損益相抵規(guī)則,又稱損益同銷,指賠償權利人基于損害發(fā)生的同一賠償原因獲得利益時,應將所獲利益從所受損害中扣除以確定損害賠償范圍的規(guī)則。這是一個具有普遍適用性的規(guī)則。在現(xiàn)在的我國法上,雖沒有專門規(guī)定損益相抵規(guī)則,但在學理解釋上,是普遍承認這一規(guī)則的,在司法實踐中也是如此。違約行為屬于這里所說的“同一賠償原因”之一,其他還包括侵權行為、其他債務不履行行為以及其他法律規(guī)定的原因。損益相抵屬于賠償責任的范圍確定問題,不是兩個債權的相互抵銷,因此不適用債的抵銷規(guī)則,是確定受害人因對方違約而遭受的“凈損失”的規(guī)則,是計算受害人所受“真實損失”的法則,而不是減輕違約方本應承擔的責任的規(guī)則。其要件包括:損害賠償之債的成立、受害人受有利益以及損害事實與利益之間存在因果關系,前兩者系前提,而因果關系是關鍵。合同法要求適用損益相抵規(guī)則時利益與違約行為之間有因果關系。例如,受托人代委托人賣出股票,因逾期拋售而使委托人遭受了交易所增費的損失,但該股票的價格在后來賣出時上漲,使委托人獲得利益。該利益與逾期拋售之間就有因果關系。
4.損失擴大規(guī)則。也稱為“減輕損失”規(guī)則,是指對因債權人一方的原因而擴大的損失,違約方不承擔賠償責任。包括兩情情況:一是受害人不應以不合理的行為來增加自己的損失。例如,債權人知道債務人交付的商品有瑕疵,就不應繼續(xù)使用該商品;二是受害人不能就基本可以采取合理步驟予以避免的損失獲得賠償金。
店鋪合同違約賠償篇七
甲方:身份證號碼:
乙方:身份證號碼:
乙方租住甲方位于____________________主臥一室,基本房租_____元/月,約定付三押一。另經(jīng)雙方事前協(xié)商,共同約定以下補充協(xié)議作為房屋租賃附件:
1。甲方為乙方主臥房間安裝好用空調(diào)及電視機。
2。甲方為乙方房間內(nèi)設置獨立電表,每月空調(diào)耗電費用乙方須單獨以電表計算支付。
3。甲……。
4。由……。
5。乙方提前解除房屋租賃合同,須提前一個月告知甲方。
以上為房屋租賃合同附件協(xié)議,如一方違反協(xié)議,須承擔相應責任,另一方有權單方面提前終止合同。
甲方:乙方:聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:簽訂日期:簽訂日期:
出租方:康倫喜(以下簡稱甲方)承租方:耿家坪經(jīng)適房七號樓項目部(以下簡稱乙方)甲、乙雙方就房屋租賃事宜,達成如下補充協(xié)議:
一、于20--年1月29日簽訂的房屋租賃合同。第一條第1小條開始記租日期20__年1月1日,改為20--年1月1日開始租住,租期為一年至20--年12月31日止。
二、在承租期間,未經(jīng)甲方同意,乙方無權轉租或轉借該房屋,不得改變房屋結構及其用途。由于乙方人為原因造成該房屋及其配套設施損壞的,由乙方承擔賠償責任。在居住期間,房屋自行損壞由甲方承擔維修安全,房屋自行損壞造成乙方人、財物損傷由甲方承擔一切費用。
三、本合同一式2份,甲、乙雙方各執(zhí)1份,自雙方簽字之日起生效。
甲方負責人簽字:乙方負責人簽字:年月日年月日。
店鋪合同違約賠償篇八
甲方:
乙方:
鑒于:
1、______年____月____日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》,乙方購買__________支付購房款人民幣元。
2、甲方應于______年____月____日前向乙方交付商品房。
3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自______年____月____日起辦理入住手續(xù),乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至______年____月____日。
5、乙方已于______年____月____日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。
6、自______年____月____日起至______年____月____日止,甲方逾期交房日,對照《北京市商品房預售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金,甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣元。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,達成以下協(xié)議共同執(zhí)行。
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元,于______年____月____日前以現(xiàn)金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協(xié)議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。
甲方:________乙方:________。
________年________月________日。
店鋪合同違約賠償篇九
本合同雙方當事人:
出租方(以下簡稱甲方):_________(本人/法定代表人)。
姓名:_________。
國籍:_________。
(身份證/護照/營業(yè)執(zhí)照號碼):_________。
地址:_________。
郵政編碼:_________。
聯(lián)系編碼:_________。
委托代理人:_________。
國籍:_________。
電話:_________。
地址:_________。
郵政編碼:_________。
承租方(以下簡稱乙方):_________。
(本人/法定代表人)姓名:_________。
國籍:_________。
(身份證/護照/營業(yè)執(zhí)照號碼):_________。
地址:_________。
郵政編碼:_________。
聯(lián)系編碼:_________。
委托代理人:_________。
國籍:_________。
電話:_________。
地址:_________。
郵政編碼:_________。
甲、乙雙方就下列房屋的租賃達成如下協(xié)議:
第一條房屋基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_________;位于第_________層,共_________(套/間),房屋結構為_________,建筑面積_________平方米(其中實際建筑面積_________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_________平方米);該房屋所占的土地使用權以(出讓/劃撥)方式取得;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋附著設施見附件二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)房地產(chǎn)權證號)為_________.
第二條房屋用途。
該房屋用途為_________.
除雙方另有約定外,乙方不得任意改變房屋用途。
第三條租賃期限。
租賃期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
第四條租金。
該房屋月租金為(_________幣)_________元整。
租賃期間,如遇到國家有關政策調(diào)整,則按新政策規(guī)定調(diào)整租金標準;除此之外,出租方不得以任何理由任意調(diào)整租金。
第五條付款方式。
乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整。租金按_________(月/季/年)結算,由乙方于每_________(月/季/年)的第_________個月的_________日交付給甲方。
第六條交付房屋期限。
甲方應于本合同生效之日起_________日內(nèi),將該房屋交付給乙方。
第七條甲方對房屋產(chǎn)權的承諾。
甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛;除補充協(xié)議另有約定外,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交付房屋前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任,由此給乙方造成經(jīng)濟損失的,由甲方負責賠償。
第八條維修養(yǎng)護責任。
租賃期間,甲方對房屋及其附著設施每隔_________(月/年)檢查、修繕一次,乙方應予積極協(xié)助,不得阻撓施工。
正常的房屋大修理費用由_________(甲/乙)承擔;日常的房屋維修費用由_________(甲/乙)承擔。
因乙方管理使用不善造成房屋及其相連設備的損失和維修費用,由乙方承擔并責任賠償損失。
租賃期間,防火安全,門前三包,綜合治理及安全、保衛(wèi)等工作,乙方應執(zhí)行當?shù)赜嘘P部門規(guī)定并承擔全部責任和服從甲方監(jiān)督檢查。
第九條關于裝修和改變房屋結構的約定。
乙方不得隨意損壞房屋設施,如需改變房屋的內(nèi)部結構和裝修或設置對房屋結構影響的設備,需先征得甲方書面同意,投資由乙方自理。退租時,除另有約定外,甲方有權要求乙方按原狀恢復或向甲方交納恢復工程所需費用。
第十條關于房屋租賃期間的有關費用。
在房屋租賃期間,以下費用由乙方支付,并由乙方承擔延期付款的違約責任:
1.水、電費;。
2.煤氣費;。
3.供暖費;。
4.物業(yè)管理費;。
在租賃期,如果發(fā)生政府有關部門征收本合同未列出項目但與使用該房屋有關的費用,均由乙方支付。
第十一條租賃期滿。
租賃期滿后,本合同即終止,屆時乙方須將房屋退還甲方。如乙方要求繼續(xù)租賃,則須提前_________個月書面向甲方提出,甲方在合同期滿前_________個月內(nèi)向乙方正式書面答復,如同意繼續(xù)租賃,則續(xù)簽租賃合同。
第十二條因乙方責任終止合同的約定。
乙方有下列情形之一的,甲方可終止合同并收回房屋,造成甲方損失,由乙方負責賠償;。
1.擅自將承租的房屋轉租的;。
2.擅自將承租的房屋轉讓、轉借他人或擅自調(diào)換使用的;。
3.擅自拆改承租房屋結構或改變承租房屋用途的;。
4.拖欠租金累計達_________個月;。
5.無正當理由閑置達_________個月;。
6.利用承租房屋進行違法活動的;。
7.故意損壞承租房屋的;。
第十三條提前終止合同。
租賃期間,任何一方提出終止合同,需提前半年書面通知對方,經(jīng)雙方協(xié)商后簽訂終止合同書,在終止合同書簽訂前,本合同仍有效。
如因國家建設、不可抗力因素或出現(xiàn)本合同第十條規(guī)定的情形,甲方必須終止合同時,一般應提前三個月書面通知乙方。乙方的經(jīng)濟損失甲方不予補償。
第十四條登記備案的約定。
自本合同生效之日起_________日內(nèi),甲、乙雙方持本合同及有關證明文件向_________申請登記備案。
第十五條違約責任。
租賃期間雙方必須信守合同,任何一方違反本合同的規(guī)定,按年度須向對方交納年度租金的_________%作為違約金。乙方逾期未交付租金的,每逾期一日,甲方有權按月租金的_________%向乙方加收滯納金。
第十六條因不可抗力原因導致該房屋毀損和造成損失的,雙方互不承擔責任。
第十七條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同不一致的,以補充協(xié)議為準。
第十八條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補充協(xié)議中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十九條甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本合同應經(jīng)該房屋所在地公證機關公證。
第二十條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由_________仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴。)。
第二十一條本合同連同附表共_________頁,一式_________份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
店鋪合同違約賠償篇十
本合同雙方當事人:。
承包方(以下簡稱乙方):名稱。
1工程地點。
2工程承包方式:包工包料。
3工程期限____天。
開工日期_____年_____月______日
竣工日期_____年_____月______日
4雙方商定,本工程的價款為人民幣(大寫)___________元。首付,第二次付元。
5工程竣工后,乙方應通知甲方驗收。甲方應自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收,填寫工程驗收單。在工程款結清后,辦理移交手續(xù)。6本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應在驗收合格簽字后,即填寫工程保修單。
7工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字。
8凡因本合同雙方當事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關政策,受到罰款或給對方造成損失的,均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的損失。
9因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的損失。
10本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
11甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方:乙方:。
店鋪合同違約賠償篇十一
工程項目:甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行****苑***棟**單元***號的居室裝修,為保證居室裝修工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同、,以便共同遵守。
第一條:工程概況。
1、工程地址:***路**號,***苑**棟*單元*號。
施工總面積以實測總面積平方米計算。
2單元項目施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一、,附件(二、居室平面圖和附件(三、新房裝修項目明細。
3、委托方式:1、包清工方式,即甲方提供居室裝修所需全部材料,乙方提供居室裝修全部人工、工具及輔助器械并負責進行裝修施工。2、單元項目采用滾動施工方式,即居室裝修工程按附件(一、的單元項目菜單,甲方確認一項,乙方裝修施工一項。
第二條:工程價款。
工程價款以人工費現(xiàn)金結算,計算方式為每平方米施工單價(元、×實測施工總面積(平方米、。居室裝修設計:人工費15元/平方米×135、6平方米;綜合布線工程:人工費500元;門窗工程:人工費:100元/門,70元/窗;墻面工程:無縫及有縫墻磚,人工費10元/平方米;地面工程:無縫及有縫墻磚,人工費10元/平方米;墻面膩子和底漆工程:人工費5元/平方米;衛(wèi)生間及廚房3層防水處理:人工費15元/平方米;客衛(wèi)生間爐灰打墊層:人工費18元/平方米;吊頂工程:人工費20元/平方米;元。
第三條:質(zhì)量要求。
1、居室裝修應保證建筑工程質(zhì)量和房室結構安全,符合物業(yè)管理、消防、供水、供電、燃氣、環(huán)境保護等有關規(guī)定和標準,嚴禁拆改和損壞主體及承重結構。
2、居室裝修不得涉及公共設施、公共空間,不得因裝修影響相鄰房的安全及使用環(huán)境。居室裝修不得改變給排水、供電、電訊、煤氣等原管線系統(tǒng)。
3、居室工程驗收標準,雙方同意參照成都市地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。甲方若驗收認定不符合居室工程驗收標準,可拒絕乙方繼續(xù)進行本單元項目和后面單元項目的施工。
4、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認增加的費用并另簽訂補充合同。因小區(qū)停水停電原因工期順延。
5、凡由甲方自行采購的材料,材料質(zhì)量由甲方自負:施工質(zhì)量由乙方負責。甲方如自聘工程監(jiān)理,須在單元項目工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應。
1、甲方所提供的居室裝修材料均應用于本合同規(guī)定的裝修工程,非經(jīng)甲方同意不得挪作他用。乙方如果挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。非經(jīng)甲方同意且情節(jié)嚴重的挪作他用甲方可向公安部門報案。
2、甲方負責采購供應的材料應按時供應到現(xiàn)場,如延期到達,居室裝修施工期順延。材料經(jīng)乙方驗收后由乙方負責保管,乙方由于保管不當而造成損失由乙方負責賠償。
第五條:付款方式(注:施工人工費按百分比付款、
1、合同一經(jīng)簽訂乙方應按合同規(guī)定的日期進入居室裝修現(xiàn)場施工,在規(guī)定的工期進度內(nèi)完成裝修工作內(nèi)容。甲方在乙方各單元項目竣工驗收后結算支付該單元項目施工人工費的90%;當居室裝修全部竣工驗收7天后甲方最后支付剩余施工人工費的10%。
2、各單元項目竣工驗收未合格,甲方有權拒絕支付乙方施工人工費并要求乙方對未合格處進行整改直到合格。
3、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同。增減項目的價款當場結清。
4、各單元項目竣工驗收后及居室裝修全部竣工驗收7天后甲方未按本合同規(guī)定支付施工人工費的,每逾期一天按未付施工人工費額的1%支付給乙方。
第六條:工程工期。
1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按施工人工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。
2、由甲方自行挑選的材料因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期進度的由甲方負責,工期進度順延。由乙方施工原因造成質(zhì)量事故并造成返工,由乙方承擔責任,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3、施工中如果因甲方原因要求更改施工內(nèi)容而延誤工期的,由甲方負責,工期進度順延。
4、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收。
1、工程質(zhì)量驗收:待各單元項目工程全部結束后及居室裝修全部竣工后,乙方和甲方進行竣工驗收,合格后雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2、乙方應在三天前通知甲方進行各單元工程驗收及居室裝修竣工驗收。甲方逾期未驗收則視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工程的竣工日期。
第八條:其他事項。
甲方:
1、提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的居室裝修許可證、房屋平面圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2、提供大門鑰匙1把,消防滅火器1個。
3、居室裝修期間應向鄰里打好招呼。
乙方:
1、遵守**苑物業(yè)管理部門的相關管理規(guī)定,不得在居室內(nèi)過夜住宿,煮飯等。
2、為其施工人員辦理***苑出入證件,督促施工人員主動出示出入證件。
3、乙方應為其工作人員提供居室裝修期間的各種勞動保險,在居室裝修期間的工傷事故由乙方全部負責。
4、負責合同履行并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務。
5、負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災,不得在居室裝修期間在屋內(nèi)吸煙,佩證上崗,文明施工。每天完成施工后關閉總電源開關,關閉總水管開關,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人,萬一發(fā)生必需盡快負責修復或賠償。
6、嚴格履行合同,實行信譽工期,不得故意窩工或借故窩工。
7、在裝修施工范圍內(nèi)承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起,為12個月。
第九條:違約責任。
合同生效后,在合同履行期間,無正當理由擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的應進行補償。
第十條:爭議解決。
1、本合同履行期間雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。或憑本合同和乙方開具的收款憑證向成都市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝修專業(yè)委員會投訴請求解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時,可以按照本合同的約定向仲裁委員會申請仲裁,或向人民法院提起訴訟。
第十一條:合同的變更和終止。
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,經(jīng)雙方同意后辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出。經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十二條:合同生效。
1、本合同和合同附件雙方蓋章簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件,補充合同、一式兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(業(yè)主、:(簽章、乙方:
住所()地址:企業(yè)地址:
郵政編碼:郵政編碼:
工作單位:法人代表:
電話:電話:
簽約日期:
店鋪合同違約賠償篇十二
甲方:
乙方:
依照《^v^合同法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》及其它有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就房屋維修事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、甲方委托乙方維修的項目:。
二、工程總金額:(形式:包工、包料、包工期、包質(zhì)量)。
三、付款方式:合同生效后,甲方預付給乙方70%的工程款,待工程竣工驗收合格后結清30%余款。
四、甲、乙雙方協(xié)商施工時間:20__年月日。
五、為維修工程安全順利的進行,甲方應協(xié)助乙方:
1、提供必要的水、電等設施及其它方便。
2、提供安全場所存放工具和施工材料。
六、乙方為甲方的經(jīng)營和利益出發(fā),施工中做到:
1、按甲方安全制度出入施工區(qū)。
2、作業(yè)時間安排不影響甲方正常營業(yè)。
七、施工安全:乙方按有關規(guī)定采取嚴格的施工安全措施,承擔由于自身安全措施不力造成的事故責任和因此發(fā)生的費用及后果,乙方施工人員的人身安全由乙方負責。凡在施工過程中發(fā)生安全責任事故或其他責任事故,均由乙方承擔責任。
八、保修工程:維修后的工程如果再出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題,乙方應在接到甲方通知后兩天內(nèi)修復完畢,并承擔由于再次出現(xiàn)發(fā)霉、滲漏問題而引發(fā)的一切影響和經(jīng)濟賠償?shù)暮蠊H缫曳接馄谖磁扇诵迯突蚨尉S修后仍出現(xiàn)問題的,甲方有權另行委托他人維修,所需費用和甲方因此受到的損失均由乙方承擔。
九、驗收標準:參照建筑施工的驗收規(guī)范予以確認,隨時接受甲方的檢查,并為檢查、檢驗提供便利條件,對甲方提出的問題,乙方應及時進行整改,維修工程結束后,由甲、乙雙方及被維修房屋的業(yè)主共同對工程進行驗收,驗收合格以三方簽字為準。在竣工驗收時,對于甲方或業(yè)主確認的尚未修復的工程質(zhì)量問題,由乙方負責按甲方的要求繼續(xù)維修。
十、違約責任:
1、在合同有效期內(nèi),任意一方未經(jīng)對方同意不得隨意終止合同。
2、處罰規(guī)定:任意一方因為違約而造成對方的經(jīng)濟損失,必須給予賠償。
十一、合同未盡事宜,雙方協(xié)商后再作補充。
十二、該合同一式三份,甲方二份,乙方一份,簽字后生效。
甲方:

