合同是商業(yè)活動中法律意義上的約束力,雙方必須依法履行合同。在起草合同之前,需要了解相關法律法規(guī),確保合同內容合規(guī)。閱讀合同范本有助于我們對合同條款和表達方式的熟悉和掌握。
工程合同協議篇一
委托方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
茲有甲方將工程的水電工程以單包形式承包給乙方施工,為了確保工程質量、進度、安全及文明,經雙方共同協商,達成以下協議:
一、工程概況:
1、裝修施工地________________。
3、本項工程預計費用_________元人民幣。
二、材料供應的約定:
1、甲方提供的材料。
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。
甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現甲方提供的材料有質量問題或規(guī)格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責任由甲方承擔。
甲方供應的材料按時抵達現場后,由乙方負責保管,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、甲方采購供應的裝飾材料,均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料價款的百倍補償給甲方。
3、乙方提供的材料。
乙方供應的所有材料甲方應到現場驗收,如不符合設計、施工要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1、按圖紙施工規(guī)范要求施工,按驗收規(guī)范要求進行驗收,如驗收不合格,需返工的一切損失費用全部由乙方負責,如需返工的所有經濟損失,當場在乙方的工資里扣除。
2、乙方進場施工時,要絕對服從甲方及建設單位的技術指導和驗收要求,乙方不得自行改變施工方案和要求,乙方施工人員不服從甲方和建設單位的領導所發(fā)生的一切后果,由乙方自行負責。
3、構造無論水平方向還是垂直方向應是直平的。
4、轉角都是直角,特殊設計因素除外。
5、拼花要做到相互間無縫隙或者保持統一的間隔距離,做到嚴密準確。
6、弧度與圓度順暢、圓滑。除了單個外,多個同樣造型的還要確保造型的一致。
7、柜門開啟時,應操作輕便、沒有異聲。
8、固定的柜體接墻部一般應沒有縫隙。
9、木工項目表面的平整,沒有起鼓或破缺。
10、對稱性木工項目要對稱。
11、天花角線接駁處處理順暢,沒有明顯不對紋和變形。
12、地腳線安裝平直、離地準確。
13、鋁扣板、pvc扣板等洗手間、廚房部分的天花板平整、沒有變形現象。
14、柜門把手鎖具安裝位置正確、開啟正常。
15、臥室門及其他門扇開啟正常,無變形,關閉狀態(tài)時,上、左、右門縫應嚴密,下門縫隙適度,一般以0、5cm為佳。
16、接口、接頭銜接緊密,無空隙;
17、未涉及事項,質量要求具體按國家規(guī)范實施。
四、有關安全生產和防火等的現場管理約定:
1、嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2、未經甲方同意及有關部門批準,施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4、保證裝飾裝修現場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5、負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
6、乙方應做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進入現場。
7、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發(fā)現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
五、勞動力管理約定:
1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。
2、未經甲方許可,工地施工人員不得在工地過夜。
3、乙方應具備在中山市暫住的一切證件,因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。
4、乙方指定由_________為工地現場負責人,
5、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員,每天工地現場必須保持至少2人以上的施工人員。
6、未經甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工。
六、關于工程價款、承包內容、工價的約定:
1、工程款付款方式:每月15號和30號為發(fā)工資日期(工資發(fā)放不得超過所做工程量工程款的2/3)
2、乙方承包內容:
1)本工程中所有木工范圍內應做的工程量,全部由木工班組完成。
2)所有木工施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)。
3、木工人工費:
1)衣柜價格為:150元每平方米。
裝飾柜、神柜價格為:250元每平方米。
電腦臺(懸空,有抽屜)價格為:150元每平方米。
門價格為:250~300元每平方米。
天花價格為:40元每平方米。
封板價格為:30元每平方米(不貼面板)。
45元每平方米(貼面板)。
推拉門價格為:100元每平方米。
七、違約責任:
1、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付300元/天違約金。
2、因乙方原因致使工程質量不符合相關要求或者檢驗不合格,乙方要在合理期限內無償修理或返工。
3、乙方所承包工程竣工后,應馬上通知甲方來現場驗收和清點剩余材料,如發(fā)現剩余材料有掉失,乙方應按掉失材料價款的百倍補償給甲方。
八、糾紛處理方式:
因工程質量雙方發(fā)生爭議時,雙方協商解決;當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解不成時,可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
九、其它約定:
1、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,經雙方確認后可以順延。
2、保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修,在接到甲方通知后24小時內必須到達現場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。
3、如工程質量出現糾紛嚴格按國家建設部行業(yè)標準jgj73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行,工程質量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修。
十、附則:
(一)本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)本合同簽訂后工程不得轉包。
(三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(四)合同有效期至____________。
(五)木工工程保修五年,過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
(六)以上條款雙方簽字生效,甲乙雙方必須認真執(zhí)行,不得違約,否則甲方有權終止合同,并對乙方處罰。
甲方簽字(蓋章):乙方簽字(蓋章):
日期日期
工程合同協議篇二
甲方:_________________。
乙方:_________________。
1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(服務時間從______年____月____日至______年____月____日)更改為乙方將向甲方提供__________個月的服務(服務時間分為兩段從______年____月____日至______年____月____日,以及從______年____月____日至______年____月____日)。
2、本協議與原合同內容有沖突以本協議為準,本協議沒有涉及的內容按照原合同執(zhí)行。
3、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有同等效力。
4、因本協議發(fā)生的爭議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。
甲方:_________________乙方:_________________。
日期:_________________日期:_________________
工程合同協議篇三
一、經雙方核實,截止目前乙方共完成工程總價款萬元,詳見附表1完成工程量清單。
二、經雙方對上述費用進行核算統計,截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項共計______萬元,該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償等各種費用,對此乙方無任何異議,乙方不再提出其他費用要求。
三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元,詳見附表2已支付費用清單。現甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款______萬元,至此欠款全部付清,雙方再無任何債權債務關系,甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬班組人員的糾紛。
四、合同解除并不免除乙方對已施工部分的工程質量責任。
五、合同解除后,乙方應于3日內退出工程現場并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應承擔拖延費10000/日。
六、本協議由雙方簽字蓋章后生效,協議文本一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)。
代表人:_________________(蓋章)代表人:_________________(蓋章)。
工程合同協議篇四
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
甲方委托乙方承擔制作安裝船舶單項及其它工程,為貫徹“安全第一,預防為主”的方針,根據國家有關法律,明確雙方的安全生產責任,確保施工安全,雙方在簽訂工程外包總的合同時,簽訂如下協議:
1、甲乙雙方必須認真貫徹國家和地方政府頒發(fā)的有關安全生產、環(huán)境保護、勞動保護等法律、法規(guī)、條例、規(guī)定。
2、甲乙雙方均應建立安全管理組織體制及各級安全生產崗位責任制和定期檢查制度、安全教育制度等,貫徹落實安全生產“五同時”和事故“四不放過”。
3、乙方必須嚴格遵守甲方安全生產、勞動保護、環(huán)境保護、清潔文明生產等方面的規(guī)章制度,如有違反,同意接受甲方按有關規(guī)定作出的處理。
4、乙方法定代表人(或委托人)為承攬工程安全生產的第一責任人,必須嚴格執(zhí)行國家有關安全生產法律法規(guī),做好本工程隊的安全、消防管理工作,并指派負責現場安全管理。甲方指派負責聯系、檢查督促乙方執(zhí)行有關安全、防火規(guī)定。
5、乙方應該配備經過安全專業(yè)培訓、具備豐富的現場安全管理經驗的安全管理人員,負責施工人員的安全教育及現場施工安全狀況的監(jiān)督檢查管理。其中50人以上的隊伍應設專職安全員一名。有兩個以上隊伍的公司,應設工地主任一名,安全主管一名。200人以上隊伍應設安全主管一名,安全員兩名。
6、乙方應對施工人員的適工條件進行把關,所有新進人員必須按照甲方要求辦理入場手續(xù),經公司、部門、乙方三級安全教育并考試合格后方可安排其上崗。乙方施工人員調整工作崗位的,外包隊要進行安全教育。新進人員未經過培訓、考核、取得進場證,一律不得進入生產區(qū),一經發(fā)現立即驅逐出生產區(qū),并對所在外包隊處以1000元/人次的處罰。
7、乙方特種作業(yè)人員必須持有相應的有效特種操作證,主動做好特種作業(yè)人員的培訓和復審工作。無特種操作證人員,一律不得從事特種操作(電焊、氣割、火工、電工、叉車、行車、架子工等),一經發(fā)現立即停工,并對所在外包隊處以1000元/人次的處罰。無登輪證人員,一律不得進入船臺、船塢,發(fā)現違規(guī)立即驅逐出船臺、船塢,并對所在外包隊處以1500元/人次的處罰。
8、乙方應教育員工嚴格遵守甲方各項安全規(guī)章制度和操作規(guī)程。每天班前會檢查人員的勞護用品佩戴情況,交代作業(yè)安全注意事項,通報安全違章、事故情況。進入船臺或船塢的作業(yè)人員,應嚴格實行上下班點名制度。每周組織一次安全學習,集中一小時時間進行安全教育,內容包括:上周安全工作小結、違章違紀情況通報、違章人員自我檢查、班組本周及當日安全工作要求、事故案例、安全規(guī)章制度。乙方應按照甲方要求建立并規(guī)范記錄安全臺帳。
9、乙方在施工期間必須嚴格執(zhí)行和遵守甲方的安全生產、消防、勞動保護、環(huán)境保護各項規(guī)定,接受甲方督促、檢查和指導。甲方查出的安全隱患,乙方必須限期整改,若不按要求整改甲方有權勒令乙方停工。由此發(fā)生事故由乙方負責,并承擔甲方及甲方主管單位的相應處罰。
10、乙方應按規(guī)定為其員工配備合格的防護用品(費用自理,工作服、安全帽的顏色、標識應當按照甲方相關要求配備),并督促施工現場人員正確穿戴防護用品。
11、乙方作業(yè)人員在作業(yè)期間,應在甲方指定的作業(yè)區(qū)域內工作,不得擅自到與本人工作無關的作業(yè)區(qū)。乙方不得指派本隊施工人員在甲方從事所攬工程以外的工作,如有違反規(guī)定由此產生的后果均由乙方承擔一切責任。
12、乙方人員對所在的施工區(qū)域、作業(yè)環(huán)境、操作設施設備、工具用具等必須認真檢查,發(fā)現隱患應立即停止施工,整改消除隱患后方準施工。一經施工,就表示乙方確認施工場所、作業(yè)環(huán)境、設施設備、工具用具等符合安全要求和處于安全狀態(tài)。乙方在施工過程中由于上述因素不良而導致的事故后果自負。
13、由甲方提供的機械設備、腳手架等設施,在搭設、安裝完畢提交使用前,甲方會同乙方共同按規(guī)定驗收,嚴禁在未經驗收合格的情況下投入使用,否則由此發(fā)生的后果概有擅自使用方負責。
14、乙方在施工期間所使用的各種設備以及工具等由乙方自備。如外包隊相互借用或租賃,應由雙方有關人員辦理借用或租賃手續(xù),制訂有關安全使用的管理制度。如向甲方借用或租用設備和工具,乙方必須進行檢查,并做好書面記錄。乙方一經接收,就表示該設備和工具符合安全要求和處于安全狀態(tài),設備和工具的保管、維修應由乙方負責(如需甲方維修按成本收費),乙方應嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程操作。
15、乙方人員對施工現場的腳手架、各類安全防護設施、安全標志和警告牌,不得擅自拆除、移動,如確實需要拆除更動的,必須經甲方指派的安全管理人員的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除,如擅自拆除所造成的后果由乙方負責。
16、特種作業(yè)必須執(zhí)行國家《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》持證上崗,并按規(guī)定定期審證,起重吊裝作業(yè)人員必須遵守“十不吊”規(guī)定,嚴禁違章、無證操作;嚴禁不懂電器、機械設備的人,擅自操作使用電器、機械設備。
17、乙方必須嚴格執(zhí)行各類防火防爆制度,易燃易爆場所嚴禁吸煙及動用明火,消防器材不準挪作他用。電焊、氣割作業(yè)應按規(guī)定辦理動火審批手續(xù),嚴格遵守“十不燒”規(guī)定,嚴禁使用電爐。
18、乙方作業(yè)人員在易燃易爆、禁火區(qū)域、船舶要害部位動火作業(yè)時,應按照《江蘇宏強船舶重工有限公司三級動火規(guī)定》,向甲方主管部門辦理動火申請手續(xù),落實安全防火措施,經甲方主管部門批準后方可進行明火作業(yè)。甲方主管部門對必須測爆的部位應向乙方提供測爆報告單,乙方必須接到甲方主管部門提供的測爆合格單后方可進行熱工作業(yè)。
19、乙方作業(yè)人員從事密閉空間、高空作業(yè)、大件起吊等危險作業(yè),必須事先進行安全策劃,并確保安全措施按照規(guī)定得到全部落實后方可開始作業(yè),作業(yè)過程中應加強監(jiān)督、檢查。
20、乙方承攬涉及塵毒作業(yè)時,必須負責對其作業(yè)人員按有毒有害作業(yè)體檢要求進行上崗前體檢、定期體檢和離場體檢,體檢情況報甲方備案,費用自理。凡患禁忌病的人員和不宜從事實際作業(yè)工種的人員,一律不得進入甲方的施工現場,由此引起的一切后果均由乙方負責。
21、甲方有權制止乙方施工人員違章作業(yè),對情節(jié)嚴重的或不聽勸阻的人員,甲方有權勒令停工,并按甲方有關獎罰規(guī)定予以處罰,觸犯法律的移交司法部門處理;對主動發(fā)現并消除事故隱患,避免事故發(fā)生的有關人員給予表彰獎勵。
22、按照“誰施工誰負責安全”的原則,在施工期間造成人員傷亡事故或重大設備事故,雙方應協力進行搶救傷員和保護現場,并按國家、江蘇省、南通市安監(jiān)局、以及甲方有關事故報告規(guī)定向各自主管部門及時上報。
23、因乙方自身原因發(fā)生的因工傷亡事故、生產責任事故以及其它意外傷亡事故的善后處理工作均由乙方全部負責,并須及時處理解決。事故及善后處理所產生的費用支出,均由乙方承擔。另外,善后處理的地點應放在甲方公司以外,不得影響甲方正常的生產經營秩序。
24、屬乙方責任發(fā)生安全事故,甲方有權參照《江蘇省南通市安全生產監(jiān)察條例》對乙方進行處罰。
25、乙方需用甲方提供的電氣設備,在使用前應先進行檢測,并做好檢測記錄,如不符合安全規(guī)定的應及時向甲方提出,甲方應積極整改,整改合格后方準使用,違反本規(guī)定或不經甲方許可,擅自亂拉電氣線路造成后果由乙方負責。
26、對可能危及人身及財產安全或不具備安全生產條件的情況,乙方有權拒絕施工并同時向甲方安全環(huán)保等有關部門匯報。
27、乙方應盡最大努力避免向環(huán)境排放危險物質或成分并將其降至最低程度,并將對人體健康或環(huán)境造成損害的危險降到最低程度。
28、乙方應按照相關適用法律法規(guī)和甲方要求處理和分包工程有關的廢棄物。
29、其他需要說明的問題(若無補充說明,應填“無”):
30、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協議作為外包總合同不可分割的一部分,有效期等同于該合同中的起止日期。
本協議一式肆份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)壹份。
甲方:江蘇宏強船舶重工有限公司乙方:
法定代表人法定代表人。
委托代理人:委托代理人:
日期:日期:
工程合同協議篇五
甲方:
乙方:
為加快工程進度,甲方將塑鋼門窗工程制作安裝工程交于乙方施工,為早日完成工程任務,特定付款合同條款如下。望雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況:
本次塑鋼門窗工程(含天窗)制作安裝工程為常州路西側舊城改造異地安置4#、6#住宅樓;塑鋼門窗暫定面積平方米(門、窗框外包尺寸面積),項目地點在平度市膠平路(備注:如同時開工幾棟樓,按開工的樓數同時計算工作量)。
二、結算方式:
2、門窗制作安裝完成甲方付給乙方工作量(按實際付工作量)付款;。
3、驗收合格后,甲方憑結算票據付一個工程量的貨款總額的;。
4、余。
三、質量。
本工程質量必須達到國家驗收規(guī)范要求,并經監(jiān)理、業(yè)主及質檢站驗收合格。分部工程不合格時,甲方有權責令乙方停工并撤出現場不予結算。
四、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字生效。未盡事宜由甲乙雙方協商解決。
甲方代表:乙方代表:
年月日年月日。
工程合同協議篇六
一、經雙方核實,截止目前乙方共完成工程總價款萬元,詳見附表1完成工程量清單。
二、經雙方對上述費用進行核算統計,截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項共計______萬元,該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償等各種費用,對此乙方無任何異議,乙方不再提出其他費用要求。
三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元(含代付工程料款萬元),詳見附表2已支付費用清單?,F甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款______萬元,至此欠款全部付清,雙方再無任何債權債務關系,甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
四、合同解除后免除乙方對已施工部分的工程質量責任。
五、合同解除后,乙方應于3日內退出工程現場并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應承擔拖延費10000元/日。
六、本協議由雙方簽字蓋章后生效,協議協議一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)。
法人代表:_________________(蓋章)法人代表:_________________(蓋章)。
年月日年月日。
工程合同協議篇七
甲方:
乙方:
1、甲方所屬000酒樓由乙方裝修完畢。乙方根據竣工圖紙資料進行預決算,在此基礎上甲、乙雙方組織工程技術人員對現場實測、核對。并根據乙方在施工過程中所提供的資料票據以及甲方的市場調查為依據,在此基礎上進行決算。
2、根據決算的結果數據,經雙方的友好協商,并達成一致。甲方同意向乙方支付全部工程款(包括裝飾裝修材料、水電工程材料及全部的人工費)共計人民幣___萬元整。
3、經雙方協商:施工進場費4萬元及施工用水電費由甲方承擔。
4、除施工過程中及施工完成后所付材料費及人工費__萬元外余下的__萬元在本協議簽訂15日內一次付清。
5、保修金:經乙方要求介于保修期已過半,甲方同意不扣留保修金,乙方承諾在保修期內負責裝修及水電工程由于施工質量所引起的維修工作。保修期至20xx年4月1日止。
6、如乙方沒有按甲方要求對所承擔的裝修及水電安裝工程由于施工質量所造成的質量問題及時的維修處理。甲方交涉無結果的情況下甲方有權向相關部門提起訴訟。乙方必須承擔相應的違約責任。并承擔直接的經濟損失兩倍的罰款和全部間接的經濟損失。
7、本協議一式兩份,雙方簽字蓋章生效。
工程合同協議篇八
甲方: 乙方:
因乙方承包甲方酒店裝飾工程所發(fā)生的工程欠款,經甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則,達成以下付款協議:
一、甲乙雙方共同協議商定工程價款:
雙方共同委托第三方核定乙方承包的裝飾工程價款,達成最終認可價格為(大寫): (小寫: )。
二、工程款付款方式:
甲方已支付乙方裝飾工程款 ,下欠工程款 。經雙方協商確定甲方于20xx年 月 日付給乙方工程款 ,剩余欠款待甲方試營業(yè)(擬定10月1日試營業(yè))一個月后的十日內一次性付清。
三、工程款付款形式為現金支票或轉賬支票。
四、如到期甲方不能按時付款,甲方除承擔所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款協議書簽訂之日起,乙方在甲方所承包的裝修、裝飾工程,一次性無條件的交付甲方,所有權歸屬甲方。
六、本協議在履行過程中如產生糾紛,雙方可協商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。
七、本協議一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方: 乙方:
甲方代表簽字: 乙方代表簽字:
年 月 日
工程合同協議篇九
甲方委托乙方為其招攬?項目,甲方承諾向乙方支付報酬。為明確雙方權利義務,經雙方充分協商,訂立合同如下:
一、甲方委托乙方,為其提供、招攬工程業(yè)務,雙方其他業(yè)務,不受此合同約束。
二、乙方負責為甲方提供信息并聯系,以促成甲方在?工程項目中標。
三、報酬及給付方式:在乙方促成的工程項目全部或部分中標后,甲方承諾將工程項目中標總價款的?%給付乙方作為報酬;給付方式:?項目全部或部分中標后?日內甲方將工程項目中標總價款的_____%一次性支付給乙方。甲方不得以任何理由拒絕或拖延給付。若甲方逾期給付,需另給付乙方應付報酬的___分之___的滯納金。
六、甲方依據相關法律、法規(guī)履行與建設方簽訂的建設合同,因此合同與建設方發(fā)生任何糾紛與乙方無關。
七、甲方依據相關法律、法規(guī)合法經營,因甲方違法、違規(guī)等原因造成乙方為其提供、招攬的業(yè)務喪失,甲方仍應參照本合同第三條的規(guī)定一次性給付乙方報酬。
八、本合同未盡事宜,由雙方協商解決。解決不成的,可向原告住所地或被告住所地人民法院提起訴訟。
甲方:______________乙方:_______________。
________________年____________月________日。
工程合同?|?施工合同?|?工程合同范本?|?施工合同范本。
工程合同協議篇十
甲方:
乙方:
甲乙雙方本著平等自愿、誠實信用的原則,依據《中華人民共和國。
合同。
法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定,經過友好協商,就以下事宜達成一致,訂立本補充協議,以資遵守:
一、使用材料要求:
(1)使用材料技術指標與質量標準須同時符合有關國家及天津市相關標準并符合驗收規(guī)范。
(2)若因指定使用的材料來源短缺而時間緊迫或有更好的選擇,乙方可提出使用替代。
材料的建議,甲方有權批準或不批準乙方的建議;在獲得甲方書面批準前,乙方提出的替代建議不能實施;未經甲方書面同意如乙方擅自使用替代材料,由此造成的一切經濟損失均由乙方自負且乙方承擔違約責任,向甲方支付違約金2萬元。
(3)由于乙方原因致使提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量或造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不予順延。由質量缺陷或事故引發(fā)的全部損失由乙方承擔,同時向甲方支付違約金2萬元。
二、工期。
工程期限:如因乙方原因導致工期延誤,乙方應按照甲方要求加班趕工,加班趕工費由乙方自行承擔,并由乙方向甲方承擔違約責任。如因甲方變更施工圖紙及有關文件導致工期延誤,乙方不承擔違約責任,工期相應予以順延。
三、本合同價款及支付方式。
1、本合同總價款為一次包干價,本合同總價款金額不作為甲乙雙方的最終結算依據,工程全部完工并經甲方驗收合格后雙方簽訂結算書,結算金額不超過本合同總價款。本合同結算金額系依據本合同甲方向乙方支付的最終全部款項,包括但不限于材料費、運費、人工費等,除本合同結算金額之外甲方不再向乙方支付任何款項。
2、乙方應按本合同結算金額向甲方開具足額合法有效發(fā)票,乙方對其所提交發(fā)票的真?zhèn)渭昂戏ㄐ运鸬娜亢蠊袚熑危缃o甲方造成損失(包括但不限于稅務部門罰金、往返出證費用等)均由乙方賠償。乙方無足額合法有效發(fā)票,甲方不予支付款項,且不承擔任何違約責任。乙方理解并同意積極配合甲方對發(fā)票合法有效性的核實工作,因發(fā)票問題延誤付款甲方不負違約責任。乙方認為甲方有到期應付款時,應主動進行書面催告并取得甲方的確認,如未經乙方書面送達甲方到期應付款催告,甲方可不向乙方支付到期應付款且不承擔任何違約和逾期付款的經濟和法律責任。
3、施工過程中如有工程量的變化,應以甲方書面簽證確認為準,甲方按照實際工程量向乙方進行結算。
工程合同協議篇十一
根據_____第二十三章居間合同協議書第四百二十四、第四百二十六條規(guī)定,經委托方和居間方當事人協商一致,本著誠實信用、互惠互利的原則,雙方訂立以下合同條款,共同遵守并執(zhí)行。
委托方:______________________________。
居間方:______________________________。
工程名稱:____________________________。
工程地點:____________________________。
第一條:事項確認。
委托方確認是經居間方介紹才獲得該工程項目信息,并確認居間方為委托方與礦主方龍里縣xx公司簽訂該項目施工合同的居間人。
第二條:委托方責任。
1、具有完全民事行為能力和支付居間費的人,具有能夠承擔該工程項目的施工能力。
2、能與居間人簽訂該工程項目的居間協議,誠實信用履行該工程項目的居間協議。
第三條:居間方責任。
1、給委托方提供準確工程信息及工程項目地址。
2、自行承擔該工程項目活動期間的一切費用和自身的安全責任,直至委托方與礦主方龍里縣xx公司簽訂該工程項目的承建施工合同。
3、在施工期間,居間方應積極配合委托方處理,施工事務時,以及施工過程中委托方和礦主方的協調工作。
第四條:委托方與礦主方龍里縣。
巨潮礦產品有限公司簽訂該工程項目施工合同之日起,居間人的居間活動結束,此工程項目居間合同協議書雙方簽字生效,雙方不得任何理由反悔。
1、委托方與建設方簽訂該工程項目:重晶石開采,石方、土方的開挖。
2、委托方重晶石石方每立方,土方硅礦。
第五條:付款方式。
1、委托方按每月進度款足額支付居間費給居間方。
2、委托方得到建設方的進度款時,在三個工作日內向居間方支付居間費。
3、該工程完工之后,委托方得到建設方支付的結算款后,三個工作日內一次性付清居間費,不得任何理由拖欠余款。
第六條:如委托人不按時支付居間費,居間人可憑此合同向人民法院起訴,_____或申請支付令。按工程并且要委托方與建設簽訂的工程項目總量計算,居間人所得的居間費,另外加收5%的延遲費用。本合同支付完畢后此協議自然失效。
委托人:___________________。
居間人:___________________。
身份證:___________________。
身份證:___________________。
電?話:_____________________。
電話:____________________。
20xx年________________月_______________日。
工程合同協議篇十二
發(fā)包方(全稱):____(以下簡稱為甲方)。
承包人(全稱):______(以下簡稱為乙方。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就電焊工程施工事項經協商達成一致,訂立本合同。
一、工程概況。
1、工程名稱:____中學電焊維修工程。
2、工程地點:學校操場欄桿及乒乓球場。
1、承包范圍:學校主路東欄桿圍墻進行維護維修;同時焊接安裝八個乒乓球臺架子。
2、承包方式:本工程由乙方以包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工的方式承包。
三、合同工期。
1、土方開工日期:定為20__年11月10日
2、工期要求:預計工期一個月。
四、質量標準。
1、工程質量標準:按規(guī)范要求施工,并服從甲方的要求。
2、因乙方施工原因產生的事故,均由乙方承擔。
3、乙方必須做好施工安全預案,該預案必須經甲方認可。
4、乙方于本合同簽訂三日內,向甲方交納1000元質量保證金。
五、合同價款。
本合同內所有工程量按中標預算價格計算,不得擅自提價,工程實際總價不得超出中標價格,超出部分甲方不予承擔。
六、付款方式:
1、乙方應向甲方提供相應金額的工程建筑發(fā)票,否則甲方有權延遲付款,并不視為甲方付款違約。
2、工程全部完成,甲方支付乙方總成工程款的70%并退還保證金;
七、竣工驗收。
本合同所指竣工驗收合格為經甲方簽字確認的,對本合同范圍內的工程頒發(fā)的竣工驗收證明內注明的通過日期。
八、履約保證金、違約責任。
1、乙方有下列情形之一的,甲方有權終止本合同,并由乙方承擔全部責任:
乙方無故停工達三天以上,且經甲方催促仍不復工的;因乙方原因出現安全、質量事故,或文明施工無法達到合同要求,經甲方通知整改后未能有效整改方案的;乙方未經甲方同意擅自轉包,分包工程的,甲方除追究責任外,乙方還必須支付本工程造價的15%違約金》;其它嚴重違約或嚴重損害甲方利益的行為的。
2、甲方終止合同后,乙方不得以任何理由要求甲方支付款項或退還款項,甲方有權要求乙方承擔由此造成的一切損失。
九、本合同未盡事宜另行協商,商定條款與本合同同時有效。
十、本合同一式貳份,甲、乙方各份,雙方簽字并交清保證金后生效。
甲方(簽章):
法人代表:
乙方承保人:
20__年1月6日。
工程合同協議篇十三
甲方:身份證號碼:乙方:身份證號碼:
甲乙雙方本著平等互惠互利,協調合作,誠信友好的原則,就___項目,經甲乙雙方協商達成以下條件及承諾并簽訂本協議:
1、甲方提供該項目所知道的工程信息并協助乙方與該工程施工承包合同的簽訂提供服務。
2、確保該項目立項的'真實性,甲方所提供資料的真實性。
1、乙方積極配合甲方跟蹤業(yè)主對此項目的進度動向。
2.、積極提供給甲方自己的真實信息與能力,勞動報酬及支付方式,指定甲方為唯一協調負責人,不能指定第三方為協調負責人。
3、乙方是在自己認可的甲方與業(yè)主約定的合同條款下(或者由甲方介紹乙方與業(yè)主直接就合同條款達成一致的情況下)甲方幫助乙方拿到該項目,乙方必須認可所有約定的合同條款,不得中途借故提出其他無理要求,造成損失的由乙方全部負責。
1、在甲方幫助乙方取得這一項目工程承包權后,乙方向甲方支付勞動報酬總工程結算價的__%支付給甲方。本項目簽訂后,甲方所得的報酬分__次付清,在工程拿到第一次工程款時支付勞動報酬的__%給甲方,在拿到第二筆工程款支付勞動報酬的__%給甲方,拿到第三次工程款時支付勞動報酬的__%給甲方。如果乙方不支付報酬,甲方有權要求在業(yè)主或掛靠單位扣除。
(一)甲方違約責任。
1、在本合同簽訂前后,在乙方未違約的情況下,甲方不得以本項目再接受介紹任何的第三方給業(yè)主。
2、若協議簽訂后,若甲方就此項目給予另外的施工隊伍,視甲方違約賠償乙方違約金___元人民幣。
3、若乙方拒絕配合甲方的工作,甲方有權另行尋找其他合作者。
(一)乙方違約責任。
1、在合同簽訂前,乙方越過甲方與業(yè)主或其他中介方完成該交易(包括直接或間接),則視為甲方完成工作,乙方須支付甲方本合同第三條第1所款約定的勞動報酬,甲方對該勞務報酬由無限期追償權和向法院提起訴訟的權力。
2、該項目簽訂合同后,乙方立即組織資金及人力資源積極開展工作,乙方不得轉包或者借故不能履行該項目的開工,如果乙方違約,承擔一切損失并賠償甲方違約金___元人民幣。五、保密在本次服務項目中,甲乙雙方對知悉對方的任何商業(yè)秘密及個人隱私負有永久保密義務,未經對方許可不得擅自披露或使用,造成不良后果的由責任方承擔一切法律責任。
本合同一式三份甲,乙雙方見證人各執(zhí)一份。本合同一經簽訂即日生效。
甲方:身份證復印件乙方:身份證復印件。
電話:電話:
見證人:年月日。
工程合同協議篇十四
甲方(委托方):乙方(服務方):
經甲乙雙方共同協商,現就乙方對甲方委托的中央空調風管清洗工程,進行施工一事達成如下協議,雙方共同遵守:
一、施工工作量:
二、雙方的義務、責任與權利:
1、甲方的責任、權利與義務:
1)甲方有義務對乙方本次工程施工進行協助,提供專門的工程施工協調人員。
2)甲方有責任為乙方協調提供指定的風口清洗場地。
3)甲方有責任在施工期間為乙方協調提供安全的清洗設備儲存場地,如因甲方或業(yè)主原因發(fā)生設備丟失,甲方應按價賠償。
4)甲方有責任在本次工程完成后,按付款方式中的規(guī)定,與乙方完成相關費用的結算。
5)甲方有權利隨時檢查乙方施工進度與質量。
2、乙方的責任、權利與義務:
1)乙方有義務為本次工程的順利實施提供必要的清洗設備、項目經理、技術管理人員和施工人員。
2)乙方為本次工程的施工主體,有責任承擔本次工程的施工準備與實施、施工人員的組織和管理。
3)乙方負責為本次工程施工編寫施工方案。
4)乙方負責為本次工程施工結束后提供竣工報告和提供清洗證據(包括照片與視頻資料)或在清洗過程中每天結束后提供相關清洗證據。
5)乙方有責任協助甲方完成對本次工程的驗收工作。
6)乙方有權利按付款方式的要求向甲方收取工程的各項相關費用。
三、付款方式:
甲方在要求乙方提供本次工程施工前應先支付工程總費用的%作為工程預付款,工程結束后的日內一次性結清所有工程款。
四、工程質量要求:
清洗過程中不得產生交叉污染;清洗后視覺檢查應達到:被清洗的管道無污染物殘留;上海潤風環(huán)??萍加邢薰局醒肟照{清洗專家聯系電話:
清洗應采用機械清洗方式,清洗中不得損壞中央空調各功能部件和控制部件,否則乙方應給予賠償或修復。
五、驗收標準:
按衛(wèi)生部頒發(fā)《公共場所集中空調通風清洗規(guī)范》的要求執(zhí)行。
六、驗收方式:
按施工進度每天對清洗過的管道進行驗收。
七、施工時間:從施工起始日開始計算的完工期限應根據相應的中斷時間增加。
八、工程量變更說明:如甲方在合同簽定后或施工過程中需變更工程量,不同意變更,如乙方同意變更,雙方應簽定本合同的附件,調整服務價格和完工時間。
九、特別說明:乙方在施工過程中,認,乙方不承擔此部件損壞的責任。
十、保密規(guī)定:甲乙雙方對本合同內容均有對第三方保密的義務。
十一、違約責任:按《合同法》的規(guī)定處理。
十二、合同糾紛解決方式:本合同在履行過程中如發(fā)生爭議,由雙方協商解決。協商不成,可交雙方有管轄權的人民法院裁決。
十三、合同的生效:本合同在雙方簽章后,甲方預付款到達乙方帳戶的當日生效。本合同的傳真件與正本等效。
十四、合同的終止:
1、乙方提供的服務結束,甲方工程款完全到達乙方帳戶后,本合同自行終止;。
2、經甲乙雙方同意,本合同可終止;。
3、任何一方在執(zhí)行過程中違約,另一方可選擇終止本合同并可追究違約方責任。
十六、本合同一式兩份,雙方各持一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程合同協議篇十五
乙方:_________________
一、經雙方核實,截止目前乙方共完成工程總價款萬元,詳見附表1完成工程量清單。
二、經雙方對上述費用進行核算統計,截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項共計______萬元,該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償等各種費用,對此乙方無任何異議,乙方不再提出其他費用要求。
三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元(含代付工程料款萬元),詳見附表2已支付費用清單?,F甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款______萬元,至此欠款全部付清,雙方再無任何債權債務關系,甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
四、合同解除后免除乙方對已施工部分的工程質量責任。
五、合同解除后,乙方應于3日內退出工程現場并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應承擔拖延費10000元/日。
六、本協議由雙方簽字蓋章后生效,協議協議一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________(蓋章)
乙方:_________________(蓋章)
法人代表:_________________(蓋章)
法人代表:_________________(蓋章)
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日
工程合同協議篇一
委托方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
茲有甲方將工程的水電工程以單包形式承包給乙方施工,為了確保工程質量、進度、安全及文明,經雙方共同協商,達成以下協議:
一、工程概況:
1、裝修施工地________________。
3、本項工程預計費用_________元人民幣。
二、材料供應的約定:
1、甲方提供的材料。
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。
甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現甲方提供的材料有質量問題或規(guī)格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責任由甲方承擔。
甲方供應的材料按時抵達現場后,由乙方負責保管,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、甲方采購供應的裝飾材料,均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料價款的百倍補償給甲方。
3、乙方提供的材料。
乙方供應的所有材料甲方應到現場驗收,如不符合設計、施工要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
三、關于工程質量及驗收的約定:
1、按圖紙施工規(guī)范要求施工,按驗收規(guī)范要求進行驗收,如驗收不合格,需返工的一切損失費用全部由乙方負責,如需返工的所有經濟損失,當場在乙方的工資里扣除。
2、乙方進場施工時,要絕對服從甲方及建設單位的技術指導和驗收要求,乙方不得自行改變施工方案和要求,乙方施工人員不服從甲方和建設單位的領導所發(fā)生的一切后果,由乙方自行負責。
3、構造無論水平方向還是垂直方向應是直平的。
4、轉角都是直角,特殊設計因素除外。
5、拼花要做到相互間無縫隙或者保持統一的間隔距離,做到嚴密準確。
6、弧度與圓度順暢、圓滑。除了單個外,多個同樣造型的還要確保造型的一致。
7、柜門開啟時,應操作輕便、沒有異聲。
8、固定的柜體接墻部一般應沒有縫隙。
9、木工項目表面的平整,沒有起鼓或破缺。
10、對稱性木工項目要對稱。
11、天花角線接駁處處理順暢,沒有明顯不對紋和變形。
12、地腳線安裝平直、離地準確。
13、鋁扣板、pvc扣板等洗手間、廚房部分的天花板平整、沒有變形現象。
14、柜門把手鎖具安裝位置正確、開啟正常。
15、臥室門及其他門扇開啟正常,無變形,關閉狀態(tài)時,上、左、右門縫應嚴密,下門縫隙適度,一般以0、5cm為佳。
16、接口、接頭銜接緊密,無空隙;
17、未涉及事項,質量要求具體按國家規(guī)范實施。
四、有關安全生產和防火等的現場管理約定:
1、嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2、未經甲方同意及有關部門批準,施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4、保證裝飾裝修現場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5、負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
6、乙方應做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進入現場。
7、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發(fā)現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
五、勞動力管理約定:
1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。
2、未經甲方許可,工地施工人員不得在工地過夜。
3、乙方應具備在中山市暫住的一切證件,因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。
4、乙方指定由_________為工地現場負責人,
5、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員,每天工地現場必須保持至少2人以上的施工人員。
6、未經甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工。
六、關于工程價款、承包內容、工價的約定:
1、工程款付款方式:每月15號和30號為發(fā)工資日期(工資發(fā)放不得超過所做工程量工程款的2/3)
2、乙方承包內容:
1)本工程中所有木工范圍內應做的工程量,全部由木工班組完成。
2)所有木工施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)。
3、木工人工費:
1)衣柜價格為:150元每平方米。
裝飾柜、神柜價格為:250元每平方米。
電腦臺(懸空,有抽屜)價格為:150元每平方米。
門價格為:250~300元每平方米。
天花價格為:40元每平方米。
封板價格為:30元每平方米(不貼面板)。
45元每平方米(貼面板)。
推拉門價格為:100元每平方米。
七、違約責任:
1、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付300元/天違約金。
2、因乙方原因致使工程質量不符合相關要求或者檢驗不合格,乙方要在合理期限內無償修理或返工。
3、乙方所承包工程竣工后,應馬上通知甲方來現場驗收和清點剩余材料,如發(fā)現剩余材料有掉失,乙方應按掉失材料價款的百倍補償給甲方。
八、糾紛處理方式:
因工程質量雙方發(fā)生爭議時,雙方協商解決;當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解不成時,可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
九、其它約定:
1、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,經雙方確認后可以順延。
2、保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修,在接到甲方通知后24小時內必須到達現場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。
3、如工程質量出現糾紛嚴格按國家建設部行業(yè)標準jgj73—91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行,工程質量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修。
十、附則:
(一)本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)本合同簽訂后工程不得轉包。
(三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(四)合同有效期至____________。
(五)木工工程保修五年,過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
(六)以上條款雙方簽字生效,甲乙雙方必須認真執(zhí)行,不得違約,否則甲方有權終止合同,并對乙方處罰。
甲方簽字(蓋章):乙方簽字(蓋章):
日期日期
工程合同協議篇二
甲方:_________________。
乙方:_________________。
1、雙方一致同意將原合同約定的乙方將向甲方提供一年的服務(服務時間從______年____月____日至______年____月____日)更改為乙方將向甲方提供__________個月的服務(服務時間分為兩段從______年____月____日至______年____月____日,以及從______年____月____日至______年____月____日)。
2、本協議與原合同內容有沖突以本協議為準,本協議沒有涉及的內容按照原合同執(zhí)行。
3、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有同等效力。
4、因本協議發(fā)生的爭議的雙方一致同意提交原告所在地法院提起訴訟。
甲方:_________________乙方:_________________。
日期:_________________日期:_________________
工程合同協議篇三
一、經雙方核實,截止目前乙方共完成工程總價款萬元,詳見附表1完成工程量清單。
二、經雙方對上述費用進行核算統計,截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項共計______萬元,該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償等各種費用,對此乙方無任何異議,乙方不再提出其他費用要求。
三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元,詳見附表2已支付費用清單。現甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款______萬元,至此欠款全部付清,雙方再無任何債權債務關系,甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬班組人員的糾紛。
四、合同解除并不免除乙方對已施工部分的工程質量責任。
五、合同解除后,乙方應于3日內退出工程現場并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應承擔拖延費10000/日。
六、本協議由雙方簽字蓋章后生效,協議文本一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)。
代表人:_________________(蓋章)代表人:_________________(蓋章)。
工程合同協議篇四
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
甲方委托乙方承擔制作安裝船舶單項及其它工程,為貫徹“安全第一,預防為主”的方針,根據國家有關法律,明確雙方的安全生產責任,確保施工安全,雙方在簽訂工程外包總的合同時,簽訂如下協議:
1、甲乙雙方必須認真貫徹國家和地方政府頒發(fā)的有關安全生產、環(huán)境保護、勞動保護等法律、法規(guī)、條例、規(guī)定。
2、甲乙雙方均應建立安全管理組織體制及各級安全生產崗位責任制和定期檢查制度、安全教育制度等,貫徹落實安全生產“五同時”和事故“四不放過”。
3、乙方必須嚴格遵守甲方安全生產、勞動保護、環(huán)境保護、清潔文明生產等方面的規(guī)章制度,如有違反,同意接受甲方按有關規(guī)定作出的處理。
4、乙方法定代表人(或委托人)為承攬工程安全生產的第一責任人,必須嚴格執(zhí)行國家有關安全生產法律法規(guī),做好本工程隊的安全、消防管理工作,并指派負責現場安全管理。甲方指派負責聯系、檢查督促乙方執(zhí)行有關安全、防火規(guī)定。
5、乙方應該配備經過安全專業(yè)培訓、具備豐富的現場安全管理經驗的安全管理人員,負責施工人員的安全教育及現場施工安全狀況的監(jiān)督檢查管理。其中50人以上的隊伍應設專職安全員一名。有兩個以上隊伍的公司,應設工地主任一名,安全主管一名。200人以上隊伍應設安全主管一名,安全員兩名。
6、乙方應對施工人員的適工條件進行把關,所有新進人員必須按照甲方要求辦理入場手續(xù),經公司、部門、乙方三級安全教育并考試合格后方可安排其上崗。乙方施工人員調整工作崗位的,外包隊要進行安全教育。新進人員未經過培訓、考核、取得進場證,一律不得進入生產區(qū),一經發(fā)現立即驅逐出生產區(qū),并對所在外包隊處以1000元/人次的處罰。
7、乙方特種作業(yè)人員必須持有相應的有效特種操作證,主動做好特種作業(yè)人員的培訓和復審工作。無特種操作證人員,一律不得從事特種操作(電焊、氣割、火工、電工、叉車、行車、架子工等),一經發(fā)現立即停工,并對所在外包隊處以1000元/人次的處罰。無登輪證人員,一律不得進入船臺、船塢,發(fā)現違規(guī)立即驅逐出船臺、船塢,并對所在外包隊處以1500元/人次的處罰。
8、乙方應教育員工嚴格遵守甲方各項安全規(guī)章制度和操作規(guī)程。每天班前會檢查人員的勞護用品佩戴情況,交代作業(yè)安全注意事項,通報安全違章、事故情況。進入船臺或船塢的作業(yè)人員,應嚴格實行上下班點名制度。每周組織一次安全學習,集中一小時時間進行安全教育,內容包括:上周安全工作小結、違章違紀情況通報、違章人員自我檢查、班組本周及當日安全工作要求、事故案例、安全規(guī)章制度。乙方應按照甲方要求建立并規(guī)范記錄安全臺帳。
9、乙方在施工期間必須嚴格執(zhí)行和遵守甲方的安全生產、消防、勞動保護、環(huán)境保護各項規(guī)定,接受甲方督促、檢查和指導。甲方查出的安全隱患,乙方必須限期整改,若不按要求整改甲方有權勒令乙方停工。由此發(fā)生事故由乙方負責,并承擔甲方及甲方主管單位的相應處罰。
10、乙方應按規(guī)定為其員工配備合格的防護用品(費用自理,工作服、安全帽的顏色、標識應當按照甲方相關要求配備),并督促施工現場人員正確穿戴防護用品。
11、乙方作業(yè)人員在作業(yè)期間,應在甲方指定的作業(yè)區(qū)域內工作,不得擅自到與本人工作無關的作業(yè)區(qū)。乙方不得指派本隊施工人員在甲方從事所攬工程以外的工作,如有違反規(guī)定由此產生的后果均由乙方承擔一切責任。
12、乙方人員對所在的施工區(qū)域、作業(yè)環(huán)境、操作設施設備、工具用具等必須認真檢查,發(fā)現隱患應立即停止施工,整改消除隱患后方準施工。一經施工,就表示乙方確認施工場所、作業(yè)環(huán)境、設施設備、工具用具等符合安全要求和處于安全狀態(tài)。乙方在施工過程中由于上述因素不良而導致的事故后果自負。
13、由甲方提供的機械設備、腳手架等設施,在搭設、安裝完畢提交使用前,甲方會同乙方共同按規(guī)定驗收,嚴禁在未經驗收合格的情況下投入使用,否則由此發(fā)生的后果概有擅自使用方負責。
14、乙方在施工期間所使用的各種設備以及工具等由乙方自備。如外包隊相互借用或租賃,應由雙方有關人員辦理借用或租賃手續(xù),制訂有關安全使用的管理制度。如向甲方借用或租用設備和工具,乙方必須進行檢查,并做好書面記錄。乙方一經接收,就表示該設備和工具符合安全要求和處于安全狀態(tài),設備和工具的保管、維修應由乙方負責(如需甲方維修按成本收費),乙方應嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程操作。
15、乙方人員對施工現場的腳手架、各類安全防護設施、安全標志和警告牌,不得擅自拆除、移動,如確實需要拆除更動的,必須經甲方指派的安全管理人員的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除,如擅自拆除所造成的后果由乙方負責。
16、特種作業(yè)必須執(zhí)行國家《特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理規(guī)定》持證上崗,并按規(guī)定定期審證,起重吊裝作業(yè)人員必須遵守“十不吊”規(guī)定,嚴禁違章、無證操作;嚴禁不懂電器、機械設備的人,擅自操作使用電器、機械設備。
17、乙方必須嚴格執(zhí)行各類防火防爆制度,易燃易爆場所嚴禁吸煙及動用明火,消防器材不準挪作他用。電焊、氣割作業(yè)應按規(guī)定辦理動火審批手續(xù),嚴格遵守“十不燒”規(guī)定,嚴禁使用電爐。
18、乙方作業(yè)人員在易燃易爆、禁火區(qū)域、船舶要害部位動火作業(yè)時,應按照《江蘇宏強船舶重工有限公司三級動火規(guī)定》,向甲方主管部門辦理動火申請手續(xù),落實安全防火措施,經甲方主管部門批準后方可進行明火作業(yè)。甲方主管部門對必須測爆的部位應向乙方提供測爆報告單,乙方必須接到甲方主管部門提供的測爆合格單后方可進行熱工作業(yè)。
19、乙方作業(yè)人員從事密閉空間、高空作業(yè)、大件起吊等危險作業(yè),必須事先進行安全策劃,并確保安全措施按照規(guī)定得到全部落實后方可開始作業(yè),作業(yè)過程中應加強監(jiān)督、檢查。
20、乙方承攬涉及塵毒作業(yè)時,必須負責對其作業(yè)人員按有毒有害作業(yè)體檢要求進行上崗前體檢、定期體檢和離場體檢,體檢情況報甲方備案,費用自理。凡患禁忌病的人員和不宜從事實際作業(yè)工種的人員,一律不得進入甲方的施工現場,由此引起的一切后果均由乙方負責。
21、甲方有權制止乙方施工人員違章作業(yè),對情節(jié)嚴重的或不聽勸阻的人員,甲方有權勒令停工,并按甲方有關獎罰規(guī)定予以處罰,觸犯法律的移交司法部門處理;對主動發(fā)現并消除事故隱患,避免事故發(fā)生的有關人員給予表彰獎勵。
22、按照“誰施工誰負責安全”的原則,在施工期間造成人員傷亡事故或重大設備事故,雙方應協力進行搶救傷員和保護現場,并按國家、江蘇省、南通市安監(jiān)局、以及甲方有關事故報告規(guī)定向各自主管部門及時上報。
23、因乙方自身原因發(fā)生的因工傷亡事故、生產責任事故以及其它意外傷亡事故的善后處理工作均由乙方全部負責,并須及時處理解決。事故及善后處理所產生的費用支出,均由乙方承擔。另外,善后處理的地點應放在甲方公司以外,不得影響甲方正常的生產經營秩序。
24、屬乙方責任發(fā)生安全事故,甲方有權參照《江蘇省南通市安全生產監(jiān)察條例》對乙方進行處罰。
25、乙方需用甲方提供的電氣設備,在使用前應先進行檢測,并做好檢測記錄,如不符合安全規(guī)定的應及時向甲方提出,甲方應積極整改,整改合格后方準使用,違反本規(guī)定或不經甲方許可,擅自亂拉電氣線路造成后果由乙方負責。
26、對可能危及人身及財產安全或不具備安全生產條件的情況,乙方有權拒絕施工并同時向甲方安全環(huán)保等有關部門匯報。
27、乙方應盡最大努力避免向環(huán)境排放危險物質或成分并將其降至最低程度,并將對人體健康或環(huán)境造成損害的危險降到最低程度。
28、乙方應按照相關適用法律法規(guī)和甲方要求處理和分包工程有關的廢棄物。
29、其他需要說明的問題(若無補充說明,應填“無”):
30、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協議作為外包總合同不可分割的一部分,有效期等同于該合同中的起止日期。
本協議一式肆份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)壹份。
甲方:江蘇宏強船舶重工有限公司乙方:
法定代表人法定代表人。
委托代理人:委托代理人:
日期:日期:
工程合同協議篇五
甲方:
乙方:
為加快工程進度,甲方將塑鋼門窗工程制作安裝工程交于乙方施工,為早日完成工程任務,特定付款合同條款如下。望雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況:
本次塑鋼門窗工程(含天窗)制作安裝工程為常州路西側舊城改造異地安置4#、6#住宅樓;塑鋼門窗暫定面積平方米(門、窗框外包尺寸面積),項目地點在平度市膠平路(備注:如同時開工幾棟樓,按開工的樓數同時計算工作量)。
二、結算方式:
2、門窗制作安裝完成甲方付給乙方工作量(按實際付工作量)付款;。
3、驗收合格后,甲方憑結算票據付一個工程量的貨款總額的;。
4、余。
三、質量。
本工程質量必須達到國家驗收規(guī)范要求,并經監(jiān)理、業(yè)主及質檢站驗收合格。分部工程不合格時,甲方有權責令乙方停工并撤出現場不予結算。
四、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字生效。未盡事宜由甲乙雙方協商解決。
甲方代表:乙方代表:
年月日年月日。
工程合同協議篇六
一、經雙方核實,截止目前乙方共完成工程總價款萬元,詳見附表1完成工程量清單。
二、經雙方對上述費用進行核算統計,截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項共計______萬元,該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償等各種費用,對此乙方無任何異議,乙方不再提出其他費用要求。
三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元(含代付工程料款萬元),詳見附表2已支付費用清單?,F甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款______萬元,至此欠款全部付清,雙方再無任何債權債務關系,甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
四、合同解除后免除乙方對已施工部分的工程質量責任。
五、合同解除后,乙方應于3日內退出工程現場并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應承擔拖延費10000元/日。
六、本協議由雙方簽字蓋章后生效,協議協議一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)。
法人代表:_________________(蓋章)法人代表:_________________(蓋章)。
年月日年月日。
工程合同協議篇七
甲方:
乙方:
1、甲方所屬000酒樓由乙方裝修完畢。乙方根據竣工圖紙資料進行預決算,在此基礎上甲、乙雙方組織工程技術人員對現場實測、核對。并根據乙方在施工過程中所提供的資料票據以及甲方的市場調查為依據,在此基礎上進行決算。
2、根據決算的結果數據,經雙方的友好協商,并達成一致。甲方同意向乙方支付全部工程款(包括裝飾裝修材料、水電工程材料及全部的人工費)共計人民幣___萬元整。
3、經雙方協商:施工進場費4萬元及施工用水電費由甲方承擔。
4、除施工過程中及施工完成后所付材料費及人工費__萬元外余下的__萬元在本協議簽訂15日內一次付清。
5、保修金:經乙方要求介于保修期已過半,甲方同意不扣留保修金,乙方承諾在保修期內負責裝修及水電工程由于施工質量所引起的維修工作。保修期至20xx年4月1日止。
6、如乙方沒有按甲方要求對所承擔的裝修及水電安裝工程由于施工質量所造成的質量問題及時的維修處理。甲方交涉無結果的情況下甲方有權向相關部門提起訴訟。乙方必須承擔相應的違約責任。并承擔直接的經濟損失兩倍的罰款和全部間接的經濟損失。
7、本協議一式兩份,雙方簽字蓋章生效。
工程合同協議篇八
甲方: 乙方:
因乙方承包甲方酒店裝飾工程所發(fā)生的工程欠款,經甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則,達成以下付款協議:
一、甲乙雙方共同協議商定工程價款:
雙方共同委托第三方核定乙方承包的裝飾工程價款,達成最終認可價格為(大寫): (小寫: )。
二、工程款付款方式:
甲方已支付乙方裝飾工程款 ,下欠工程款 。經雙方協商確定甲方于20xx年 月 日付給乙方工程款 ,剩余欠款待甲方試營業(yè)(擬定10月1日試營業(yè))一個月后的十日內一次性付清。
三、工程款付款形式為現金支票或轉賬支票。
四、如到期甲方不能按時付款,甲方除承擔所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款協議書簽訂之日起,乙方在甲方所承包的裝修、裝飾工程,一次性無條件的交付甲方,所有權歸屬甲方。
六、本協議在履行過程中如產生糾紛,雙方可協商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。
七、本協議一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方: 乙方:
甲方代表簽字: 乙方代表簽字:
年 月 日
工程合同協議篇九
甲方委托乙方為其招攬?項目,甲方承諾向乙方支付報酬。為明確雙方權利義務,經雙方充分協商,訂立合同如下:
一、甲方委托乙方,為其提供、招攬工程業(yè)務,雙方其他業(yè)務,不受此合同約束。
二、乙方負責為甲方提供信息并聯系,以促成甲方在?工程項目中標。
三、報酬及給付方式:在乙方促成的工程項目全部或部分中標后,甲方承諾將工程項目中標總價款的?%給付乙方作為報酬;給付方式:?項目全部或部分中標后?日內甲方將工程項目中標總價款的_____%一次性支付給乙方。甲方不得以任何理由拒絕或拖延給付。若甲方逾期給付,需另給付乙方應付報酬的___分之___的滯納金。
六、甲方依據相關法律、法規(guī)履行與建設方簽訂的建設合同,因此合同與建設方發(fā)生任何糾紛與乙方無關。
七、甲方依據相關法律、法規(guī)合法經營,因甲方違法、違規(guī)等原因造成乙方為其提供、招攬的業(yè)務喪失,甲方仍應參照本合同第三條的規(guī)定一次性給付乙方報酬。
八、本合同未盡事宜,由雙方協商解決。解決不成的,可向原告住所地或被告住所地人民法院提起訴訟。
甲方:______________乙方:_______________。
________________年____________月________日。
工程合同?|?施工合同?|?工程合同范本?|?施工合同范本。
工程合同協議篇十
甲方:
乙方:
甲乙雙方本著平等自愿、誠實信用的原則,依據《中華人民共和國。
合同。
法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定,經過友好協商,就以下事宜達成一致,訂立本補充協議,以資遵守:
一、使用材料要求:
(1)使用材料技術指標與質量標準須同時符合有關國家及天津市相關標準并符合驗收規(guī)范。
(2)若因指定使用的材料來源短缺而時間緊迫或有更好的選擇,乙方可提出使用替代。
材料的建議,甲方有權批準或不批準乙方的建議;在獲得甲方書面批準前,乙方提出的替代建議不能實施;未經甲方書面同意如乙方擅自使用替代材料,由此造成的一切經濟損失均由乙方自負且乙方承擔違約責任,向甲方支付違約金2萬元。
(3)由于乙方原因致使提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量或造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不予順延。由質量缺陷或事故引發(fā)的全部損失由乙方承擔,同時向甲方支付違約金2萬元。
二、工期。
工程期限:如因乙方原因導致工期延誤,乙方應按照甲方要求加班趕工,加班趕工費由乙方自行承擔,并由乙方向甲方承擔違約責任。如因甲方變更施工圖紙及有關文件導致工期延誤,乙方不承擔違約責任,工期相應予以順延。
三、本合同價款及支付方式。
1、本合同總價款為一次包干價,本合同總價款金額不作為甲乙雙方的最終結算依據,工程全部完工并經甲方驗收合格后雙方簽訂結算書,結算金額不超過本合同總價款。本合同結算金額系依據本合同甲方向乙方支付的最終全部款項,包括但不限于材料費、運費、人工費等,除本合同結算金額之外甲方不再向乙方支付任何款項。
2、乙方應按本合同結算金額向甲方開具足額合法有效發(fā)票,乙方對其所提交發(fā)票的真?zhèn)渭昂戏ㄐ运鸬娜亢蠊袚熑危缃o甲方造成損失(包括但不限于稅務部門罰金、往返出證費用等)均由乙方賠償。乙方無足額合法有效發(fā)票,甲方不予支付款項,且不承擔任何違約責任。乙方理解并同意積極配合甲方對發(fā)票合法有效性的核實工作,因發(fā)票問題延誤付款甲方不負違約責任。乙方認為甲方有到期應付款時,應主動進行書面催告并取得甲方的確認,如未經乙方書面送達甲方到期應付款催告,甲方可不向乙方支付到期應付款且不承擔任何違約和逾期付款的經濟和法律責任。
3、施工過程中如有工程量的變化,應以甲方書面簽證確認為準,甲方按照實際工程量向乙方進行結算。
工程合同協議篇十一
根據_____第二十三章居間合同協議書第四百二十四、第四百二十六條規(guī)定,經委托方和居間方當事人協商一致,本著誠實信用、互惠互利的原則,雙方訂立以下合同條款,共同遵守并執(zhí)行。
委托方:______________________________。
居間方:______________________________。
工程名稱:____________________________。
工程地點:____________________________。
第一條:事項確認。
委托方確認是經居間方介紹才獲得該工程項目信息,并確認居間方為委托方與礦主方龍里縣xx公司簽訂該項目施工合同的居間人。
第二條:委托方責任。
1、具有完全民事行為能力和支付居間費的人,具有能夠承擔該工程項目的施工能力。
2、能與居間人簽訂該工程項目的居間協議,誠實信用履行該工程項目的居間協議。
第三條:居間方責任。
1、給委托方提供準確工程信息及工程項目地址。
2、自行承擔該工程項目活動期間的一切費用和自身的安全責任,直至委托方與礦主方龍里縣xx公司簽訂該工程項目的承建施工合同。
3、在施工期間,居間方應積極配合委托方處理,施工事務時,以及施工過程中委托方和礦主方的協調工作。
第四條:委托方與礦主方龍里縣。
巨潮礦產品有限公司簽訂該工程項目施工合同之日起,居間人的居間活動結束,此工程項目居間合同協議書雙方簽字生效,雙方不得任何理由反悔。
1、委托方與建設方簽訂該工程項目:重晶石開采,石方、土方的開挖。
2、委托方重晶石石方每立方,土方硅礦。
第五條:付款方式。
1、委托方按每月進度款足額支付居間費給居間方。
2、委托方得到建設方的進度款時,在三個工作日內向居間方支付居間費。
3、該工程完工之后,委托方得到建設方支付的結算款后,三個工作日內一次性付清居間費,不得任何理由拖欠余款。
第六條:如委托人不按時支付居間費,居間人可憑此合同向人民法院起訴,_____或申請支付令。按工程并且要委托方與建設簽訂的工程項目總量計算,居間人所得的居間費,另外加收5%的延遲費用。本合同支付完畢后此協議自然失效。
委托人:___________________。
居間人:___________________。
身份證:___________________。
身份證:___________________。
電?話:_____________________。
電話:____________________。
20xx年________________月_______________日。
工程合同協議篇十二
發(fā)包方(全稱):____(以下簡稱為甲方)。
承包人(全稱):______(以下簡稱為乙方。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就電焊工程施工事項經協商達成一致,訂立本合同。
一、工程概況。
1、工程名稱:____中學電焊維修工程。
2、工程地點:學校操場欄桿及乒乓球場。
1、承包范圍:學校主路東欄桿圍墻進行維護維修;同時焊接安裝八個乒乓球臺架子。
2、承包方式:本工程由乙方以包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工的方式承包。
三、合同工期。
1、土方開工日期:定為20__年11月10日
2、工期要求:預計工期一個月。
四、質量標準。
1、工程質量標準:按規(guī)范要求施工,并服從甲方的要求。
2、因乙方施工原因產生的事故,均由乙方承擔。
3、乙方必須做好施工安全預案,該預案必須經甲方認可。
4、乙方于本合同簽訂三日內,向甲方交納1000元質量保證金。
五、合同價款。
本合同內所有工程量按中標預算價格計算,不得擅自提價,工程實際總價不得超出中標價格,超出部分甲方不予承擔。
六、付款方式:
1、乙方應向甲方提供相應金額的工程建筑發(fā)票,否則甲方有權延遲付款,并不視為甲方付款違約。
2、工程全部完成,甲方支付乙方總成工程款的70%并退還保證金;
七、竣工驗收。
本合同所指竣工驗收合格為經甲方簽字確認的,對本合同范圍內的工程頒發(fā)的竣工驗收證明內注明的通過日期。
八、履約保證金、違約責任。
1、乙方有下列情形之一的,甲方有權終止本合同,并由乙方承擔全部責任:
乙方無故停工達三天以上,且經甲方催促仍不復工的;因乙方原因出現安全、質量事故,或文明施工無法達到合同要求,經甲方通知整改后未能有效整改方案的;乙方未經甲方同意擅自轉包,分包工程的,甲方除追究責任外,乙方還必須支付本工程造價的15%違約金》;其它嚴重違約或嚴重損害甲方利益的行為的。
2、甲方終止合同后,乙方不得以任何理由要求甲方支付款項或退還款項,甲方有權要求乙方承擔由此造成的一切損失。
九、本合同未盡事宜另行協商,商定條款與本合同同時有效。
十、本合同一式貳份,甲、乙方各份,雙方簽字并交清保證金后生效。
甲方(簽章):
法人代表:
乙方承保人:
20__年1月6日。
工程合同協議篇十三
甲方:身份證號碼:乙方:身份證號碼:
甲乙雙方本著平等互惠互利,協調合作,誠信友好的原則,就___項目,經甲乙雙方協商達成以下條件及承諾并簽訂本協議:
1、甲方提供該項目所知道的工程信息并協助乙方與該工程施工承包合同的簽訂提供服務。
2、確保該項目立項的'真實性,甲方所提供資料的真實性。
1、乙方積極配合甲方跟蹤業(yè)主對此項目的進度動向。
2.、積極提供給甲方自己的真實信息與能力,勞動報酬及支付方式,指定甲方為唯一協調負責人,不能指定第三方為協調負責人。
3、乙方是在自己認可的甲方與業(yè)主約定的合同條款下(或者由甲方介紹乙方與業(yè)主直接就合同條款達成一致的情況下)甲方幫助乙方拿到該項目,乙方必須認可所有約定的合同條款,不得中途借故提出其他無理要求,造成損失的由乙方全部負責。
1、在甲方幫助乙方取得這一項目工程承包權后,乙方向甲方支付勞動報酬總工程結算價的__%支付給甲方。本項目簽訂后,甲方所得的報酬分__次付清,在工程拿到第一次工程款時支付勞動報酬的__%給甲方,在拿到第二筆工程款支付勞動報酬的__%給甲方,拿到第三次工程款時支付勞動報酬的__%給甲方。如果乙方不支付報酬,甲方有權要求在業(yè)主或掛靠單位扣除。
(一)甲方違約責任。
1、在本合同簽訂前后,在乙方未違約的情況下,甲方不得以本項目再接受介紹任何的第三方給業(yè)主。
2、若協議簽訂后,若甲方就此項目給予另外的施工隊伍,視甲方違約賠償乙方違約金___元人民幣。
3、若乙方拒絕配合甲方的工作,甲方有權另行尋找其他合作者。
(一)乙方違約責任。
1、在合同簽訂前,乙方越過甲方與業(yè)主或其他中介方完成該交易(包括直接或間接),則視為甲方完成工作,乙方須支付甲方本合同第三條第1所款約定的勞動報酬,甲方對該勞務報酬由無限期追償權和向法院提起訴訟的權力。
2、該項目簽訂合同后,乙方立即組織資金及人力資源積極開展工作,乙方不得轉包或者借故不能履行該項目的開工,如果乙方違約,承擔一切損失并賠償甲方違約金___元人民幣。五、保密在本次服務項目中,甲乙雙方對知悉對方的任何商業(yè)秘密及個人隱私負有永久保密義務,未經對方許可不得擅自披露或使用,造成不良后果的由責任方承擔一切法律責任。
本合同一式三份甲,乙雙方見證人各執(zhí)一份。本合同一經簽訂即日生效。
甲方:身份證復印件乙方:身份證復印件。
電話:電話:
見證人:年月日。
工程合同協議篇十四
甲方(委托方):乙方(服務方):
經甲乙雙方共同協商,現就乙方對甲方委托的中央空調風管清洗工程,進行施工一事達成如下協議,雙方共同遵守:
一、施工工作量:
二、雙方的義務、責任與權利:
1、甲方的責任、權利與義務:
1)甲方有義務對乙方本次工程施工進行協助,提供專門的工程施工協調人員。
2)甲方有責任為乙方協調提供指定的風口清洗場地。
3)甲方有責任在施工期間為乙方協調提供安全的清洗設備儲存場地,如因甲方或業(yè)主原因發(fā)生設備丟失,甲方應按價賠償。
4)甲方有責任在本次工程完成后,按付款方式中的規(guī)定,與乙方完成相關費用的結算。
5)甲方有權利隨時檢查乙方施工進度與質量。
2、乙方的責任、權利與義務:
1)乙方有義務為本次工程的順利實施提供必要的清洗設備、項目經理、技術管理人員和施工人員。
2)乙方為本次工程的施工主體,有責任承擔本次工程的施工準備與實施、施工人員的組織和管理。
3)乙方負責為本次工程施工編寫施工方案。
4)乙方負責為本次工程施工結束后提供竣工報告和提供清洗證據(包括照片與視頻資料)或在清洗過程中每天結束后提供相關清洗證據。
5)乙方有責任協助甲方完成對本次工程的驗收工作。
6)乙方有權利按付款方式的要求向甲方收取工程的各項相關費用。
三、付款方式:
甲方在要求乙方提供本次工程施工前應先支付工程總費用的%作為工程預付款,工程結束后的日內一次性結清所有工程款。
四、工程質量要求:
清洗過程中不得產生交叉污染;清洗后視覺檢查應達到:被清洗的管道無污染物殘留;上海潤風環(huán)??萍加邢薰局醒肟照{清洗專家聯系電話:
清洗應采用機械清洗方式,清洗中不得損壞中央空調各功能部件和控制部件,否則乙方應給予賠償或修復。
五、驗收標準:
按衛(wèi)生部頒發(fā)《公共場所集中空調通風清洗規(guī)范》的要求執(zhí)行。
六、驗收方式:
按施工進度每天對清洗過的管道進行驗收。
七、施工時間:從施工起始日開始計算的完工期限應根據相應的中斷時間增加。
八、工程量變更說明:如甲方在合同簽定后或施工過程中需變更工程量,不同意變更,如乙方同意變更,雙方應簽定本合同的附件,調整服務價格和完工時間。
九、特別說明:乙方在施工過程中,認,乙方不承擔此部件損壞的責任。
十、保密規(guī)定:甲乙雙方對本合同內容均有對第三方保密的義務。
十一、違約責任:按《合同法》的規(guī)定處理。
十二、合同糾紛解決方式:本合同在履行過程中如發(fā)生爭議,由雙方協商解決。協商不成,可交雙方有管轄權的人民法院裁決。
十三、合同的生效:本合同在雙方簽章后,甲方預付款到達乙方帳戶的當日生效。本合同的傳真件與正本等效。
十四、合同的終止:
1、乙方提供的服務結束,甲方工程款完全到達乙方帳戶后,本合同自行終止;。
2、經甲乙雙方同意,本合同可終止;。
3、任何一方在執(zhí)行過程中違約,另一方可選擇終止本合同并可追究違約方責任。
十六、本合同一式兩份,雙方各持一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程合同協議篇十五
乙方:_________________
一、經雙方核實,截止目前乙方共完成工程總價款萬元,詳見附表1完成工程量清單。
二、經雙方對上述費用進行核算統計,截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項共計______萬元,該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償等各種費用,對此乙方無任何異議,乙方不再提出其他費用要求。
三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元(含代付工程料款萬元),詳見附表2已支付費用清單?,F甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協議簽字之后甲方向乙方一次性付清欠款______萬元,至此欠款全部付清,雙方再無任何債權債務關系,甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。
四、合同解除后免除乙方對已施工部分的工程質量責任。
五、合同解除后,乙方應于3日內退出工程現場并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滯留,否則應承擔拖延費10000元/日。
六、本協議由雙方簽字蓋章后生效,協議協議一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:_________________(蓋章)
乙方:_________________(蓋章)
法人代表:_________________(蓋章)
法人代表:_________________(蓋章)
_____年_____月_____日
_____年_____月_____日

