合同的修改或終止必須經過雙方協(xié)商一致，并按照法定程序進行。在起草合同時，應該注意使用明確且簡潔的措辭，避免法律語言的模糊性。對于涉及重大利益或復雜情況的合同，建議請律師審核或起草，以確保合同的合法性和有效性。
商鋪裝修合同糾紛篇一
根據《中華人民共和國民法典》及其他法律法規(guī)，甲乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行店鋪裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況。
1、工程地址：______________________;。
3、施工內容：詳見裝修施工圖。
4、委托方式：按圖紙包工不包料施工完成。
第二條：工程期限。
1、該工程定于_____年_____月_____日開工，___年_____月_____日竣工，工期_____日。
2、在施工過程中，如遇下列情況，經甲方認可，工期相應順延。
(1)不可抗力原因。
(2)甲方未提供施工必備條件。
(3)其他非乙方原因引起的工期延誤。
第三條：工程價款。
工程價款(金額大寫)__________________元。待工程結束后一次性支付完畢。
第四條：質量要求。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經雙方認可，由甲方負責采購，材料質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的'費用，應另簽訂補充合同。
第五條：甲方責任。
1、配合乙方及時供應所需施工材料，并免費提供施工所需水電;。
2、按時支付工程款;。
3、配合乙方現場施工工作。
第六條、乙方責任。
1、按照施工圖紙及裝飾裝修標準進行施工;。
2、施工過程須杜絕浪費材料，對材料進行妥善保管，合理使用;。
3、負責乙方施工人員意外保險，施工意外事故責任由乙方自負;。
4、負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。
5、嚴格按照合同約定時間完成。
第七條：工程質量。
1、工程效果達到甲方的圖紙要求。
2、工程質量應符合甲方要求，應提供相應的質量合格證明文件，符合相應的國家或行業(yè)規(guī)范標準的要求等。
第八條：售后服務。
1、該工程的質量保證期為_____年，從驗收合格之日起計算。
2、質保期出現問題的處理辦法：三年內，乙方在接到甲方的通知后，應在24小時內到現場解決相應的問題。
3、若乙方在上述規(guī)定的時間內不能及時派人到現場或不能及時解決問題，甲方有權自行處理，所產生的費用及責任由乙方承擔。
第九條：工程竣工及驗收。
1、工程驗收執(zhí)行國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、質量檢驗標準、行業(yè)規(guī)范、本工程合同文件及甲方的要求。
甲方：
____年____月____日。
乙方：
____年____月____日。
商鋪裝修合同糾紛篇二
雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條裝修商鋪。
本合同裝修場地位于_______區(qū)_______街_______號_______層_______號商鋪。
裝修期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
第三條裝修押金。
件后,一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
第四條裝修條例。
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核,乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內完成,否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)_______元,租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內設置固定裝置),應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的,乙方應負責恢復原狀,并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造,或增加照明設施等,須報經商廈管理處審核,并經書面回復后嚴格按照《xx市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《北京地區(qū)電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款,乙方擅自更改的,要恢復原狀,并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全,消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響,并不得影響甲方或第三方的經營,否則,乙方應立即改正,并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈,不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀,否則,將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔,不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件,如有違反,將處以200—500元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：_______。
乙方：_______。
負責人：_______。
負責人：_______。
聯(lián)系電話：_______。
聯(lián)系電話：_______。
____年___月___日。
____年___月___日。
商鋪裝修合同糾紛篇三
發(fā)包單位：(甲方)。
承包單位：(乙方)。
甲方通過邀請招標，乙方獲萬達廣場(建華大街與槐中路路西一百米路南)g__男人幫一、二層商鋪裝飾工程承包權。甲乙雙方本著平等互利的原則，根據《中華人民共和國合同法》，現就裝飾工程有關事宜達成如下協(xié)議：
第一條工程名稱：萬達廣場g__男人幫;。
建設地點：建華大街與槐中路交叉口路西一百米路南。
第二條工程范圍：
1、一層二層商鋪裝修工程及電氣工程：包括頂面、地面、墻面、柜臺;。
2、甲方在施工前或期間負責辦理有關開工前手續(xù)，所產生費用由甲方承擔;。
4、垃圾清運。
第三條工程開工日期：20______年04月15日工程竣工日期：20______年04月30日。
第四條組成本合同的文件包括：
本合同文本石家莊市寶城建筑裝飾工程有限公司設計的“萬達廣場g__男人幫一、二層商鋪裝修工程施工圖”。
第五條工程造價。
5.1。如設計圖紙沒有發(fā)生改變及甲方選用材料沒有發(fā)生改變，則上述價格就是預算價。如圖紙發(fā)生改變或甲方選用材料發(fā)生改變，則改變部分按調整后的實際情況進行工程結算。
5.2工程結算辦法：
5.2.1結算中投標報價工程量清單中已有項目，按投標單價結算;除設計變更外，總價不予調整。主材更換的只補材差。
第六條工程價款的支付。
關于工程價款及結算的約定。
6.1.合同簽訂之日。
合同簽訂后開工后當日，甲方支付總價款的30%，預計21000元，按施工進度計算工程進度完成到30%時甲方需再次支付總價款的30%，預計21000元，按施工進度計算工程工程進度完成到60%時甲方需支付總價款的'35%，預計24500元，工程完工后甲方支付總價款的5%，預計3500元;尾款甲方應在本工程竣工驗收后合格后日內一次付清。
6.2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求，甲方應另行支付費用，工期順延(具體內容雙方另立補充協(xié)議，補充協(xié)議系本合同組成部分)。
第七條工程質量標準及保修條件、期限。
7.2乙方應按照合同原則進行質量控制。
7.4上述條款未涉及的工程質量和保修條件等按照國家及省、市的有關法律、法規(guī)等規(guī)定執(zhí)行。
第八條承包方式及管理方式。
8.1本工程以包工、包料、包工期、包質量、包安全的方式由乙方承包。
第九條甲方責任：
9.1確保施工工地現場具備開工條件;。
9.2負責對乙方報送的設計變更簽證及其他必須的簽證進行審批;。
9.3對乙方提交的工程相關文件進行審批;。
9.4乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底并提供施工圖紙;。
9.6負責工程量及付款申請的審批;。
9.7負責組織協(xié)調承包方與總包單位的工作和竣工驗收工作。
第十條乙方應負責完成下列工作：
10.1派駐經驗豐富的負責人作為乙方的全權代表常駐工地，負責處理與本工程有關的所有事宜。
10.3按有關規(guī)定整理提交竣工驗收技術資料、辦理工程竣工結算、參加工程竣工驗收;。
10.4負責采取一切有效措施，以防止其所屬員工發(fā)生任何違法或妨礙公共安全的行為;。
第十一條違約責任。
11.2乙方逾期竣工，從逾期5天次日起，每逾期1天，按工程總造價(單項工程按該單項工程造價)的萬分之五向甲方償付違約金。
第十二條爭議解決。
12.2發(fā)生爭議后，除非出現下列情況的，各方都應繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護好已完工工程：
(1)單方違約導致合同確已無法履行，甲方乙方協(xié)議停止施工;。
(2)調解要求停止施工，且為甲方乙方接受;。
(3)法院要求停止施工。
12.3本合同如有未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。合同自簽章之日起生效。
甲方(公章)：_________。
____年____月____日。
乙方(公章)：_________。
____年____月____日。
商鋪裝修合同糾紛篇四
乙方：
層號商鋪經營者甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動，根據《市商場市場消防安全管理規(guī)定》、《**商廈經營管理制度》及其它各項規(guī)定，經甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條裝修商鋪本合同裝修場地位于區(qū)商業(yè)街2號樓鳳翔商廈內之層號商鋪。
第三條裝修押金乙方進入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金20xx元，裝修完成后，經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設施設備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
第四條裝修條例。
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內完成，否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)元，租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內設置固定裝置)，應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的，乙方應負責恢復原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造，或增加照明設施等，須報經商廈管理處審核，并經書面回復后嚴格按照《**市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《**地區(qū)電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全，消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經營，否則，乙方應立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈，不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀，否則，將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
負責人：負責人：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
年月日年月日。
商鋪裝修合同糾紛篇五
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
一、協(xié)議內容。
甲方委托乙方對甲方需裝修的店內裝飾進行設計及施工。
二、乙方按甲方書面確認的裝飾方案即由其提供的設計資料進行施工(設計方案包括平面圖、電氣施工圖、施工布置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等)。
三、甲方的權利和義務。
甲方的權利。
1、甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利;。
2、對乙方裝修過程中的重大質量問題，甲方除有要求乙方賠償的權利外，還有終止合同的權利。
甲方的義務。
1、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當有乙方辦理的手續(xù)外。
2、提供符合施工要求的水源、電源。
3、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認。
4、按照約定的期限支付工程費。
四、乙方的權利和義務。
(一)乙方的權利。
乙方有按時取得勞動報酬的權利，甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。
(二)乙方的義務。
1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。
2、未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑機構及各種設備管線。
3、對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
4、自甲方交付乙方之日起，乙方應協(xié)助甲方保管施工現場各類物品，嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定，工程完工后負責清掃施工現場。
4.愛惜甲方原材料，精打細算，如因故意造成原材料的浪費、短少由乙方負責賠償;。
5.精心施工，認真負責，質量要求：具體質量要求參照甲方提供圖紙要求的施工質量;施工質量要符合設計要求和國家規(guī)范標準。
五、工程內容及合同金額：
1、工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾實際項目計算。
2、合同預算金額：
本協(xié)議裝飾預算金額為人民幣：(大寫)。
本協(xié)議裝飾預算金額為人民幣：(小寫)。
在施工過程中為了更好體現裝飾效果，合理利用資源，如遇材料變更，施工工藝變更等事項，乙方應及時向甲方提出建議，并得到甲方的認可?？蓪ο鄳b飾預算總金額進行浮動，不得超出預算金額的20%，超出部分友好協(xié)商。
六、關于工程價款及結算。
1、合同生效后，發(fā)包人按約定，直接向承包人支付工程款：
第一次總工程款的70%，即工程開工起支付___________元。
第二次總工程款的25%，即各部件裝配結束支付___________元。
第三次總工程款的5%，即保潔工程結束支付___________元。
七、協(xié)議工程完成期限。
1、本工程施工期限自年月日起至年月日止。
2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時、不按期支付工程款等)導致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因導致工期延誤的，工期不予順延。
八、關于材料供應和保管。
1、對一方提供的任何材料和設備，如不符質量要求或規(guī)格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。由此造成的費用曾加部分，有提供方承擔。
2、材料和設備進場后，統(tǒng)一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損失或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。
九、關于質量和驗收。
1、工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。
2、由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質量，由甲方自行負責。由乙方負責返工的，返工費費用由甲方負責。
3、乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修1年，終身維護。損耗品、使用不當、人
為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。
十、違約責任。
2、乙方未經甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金，并退回已經預付的所有款項。而戰(zhàn)爭及自然災害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協(xié)議無法履行除外。本協(xié)議未完善之外、雙方友好、平等協(xié)商解決，如協(xié)商不成按本合同及中華人民共和國合同法及相關的法律法規(guī)處置。
3、若由于甲方未能按協(xié)議規(guī)定的日期交付工程款給乙方，或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工，則工期順延。
4、本工程有部分材料為甲方購買，此類材料的質量不在乙方的保修范圍內，但乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考直至甲方滿意;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工，則工期順延。
5、工程期間，裝飾押金為甲方支付，辦理出入證等工程所使用的水電費用由甲方負責。
本協(xié)議共2頁一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
電話(或手機)：
電話(或手機)：
確認日期：年月日
確認日期：年月日
商鋪裝修合同糾紛篇六
根據有關規(guī)定，為明確出租方與承租方的權利義務關系，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條房屋坐落、間數、面積、房屋質量。
______________________________________________________________________________________。
第二條租賃期限租賃期共_____年零_____月，出租方從_____年_____月_____日起將出租房屋交付承租方使用，至_____年_____月_____日收回。
承租人有下列情形之一的，出租人可以終止合同、收回房屋：
1、承租人擅自將房屋轉租、轉讓或轉借的;。
2、承租人利用承租房屋進行非法活動，損害公共利益的;。
3、承租人拖欠租金累計達個月的。
租賃合同如因期滿而終止時，如承租人到期確實無法找到房屋，出租人應當酌情延長租賃期限。
如承租方逾期不搬遷，出租方有權向人民法院起訴和申請執(zhí)行，出租方因此所受損失由承租方負責賠償。
合同期滿后，如出租方仍繼續(xù)出租房屋的，承租方享有優(yōu)先權。
第三條租金和租金的交納期限租金的標準和交納期限，按國家的規(guī)定執(zhí)行。
第四條租賃期間房屋修繕修繕房屋是出租人的義務。
出租人對房屋及其設備應每隔____月認真檢查、修繕一次，以保障承租人居住安全和正常使用。
出租人維修房屋時，承租人應積極協(xié)助，不得阻撓施工。
出租人如確實無力修繕，可同承租人協(xié)商合修，屆時承租人付出的修繕費用即用以充抵租金或由出租人分期償還。
第五條出租方與承租方的變更。
1、如果出租方將房產所有權轉移給第三方時，合同對新的房產所有者繼續(xù)有效。
2、出租人出賣房屋，須在3個月前通知承租人。
在同等條件下，承租人有優(yōu)先購買權。
3、承租人需要與第三人互換住房時，應事先征得出租人同意;。
出租人應當支持承租人的合理要求。
第六條違約責任。
1、出租方未按前述合同條款的規(guī)定向承租人交付合乎要求的房屋的，負責賠償_____元。
2、出租方未按時交付出租房屋供承租人使用的，負責償付違約金_____元。
3、出租方未按時修繕出租房屋的.，負責償付違約金_____元;。
如因此造成承租方人員人身受到傷害或財物受毀的，負責賠償損失。
4、承租方逾期交付租金的，除仍應及時如數補交外，應支付違約金_____元。
5、承租方違反合同，擅自將承租房屋轉給他人使用的，應支付違約金元;。
如因此造成承租房屋毀壞的，還應負責賠償。
第七條免責條件房屋如因不可抗力的原因導致毀損和造成承租方損失的，雙方互不承擔責任。
第八條爭議的解決方式本合同在履行中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決;。
協(xié)商不成時，任何一方均可向工商局經濟合同仲裁委員會申請調解或仲裁，也可以向人民法院起訴。
第九條其他約定事項。
第十條本簡單租房合同范本未盡事宜，一律按有關規(guī)定，經合同雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本簡單租房合同范本正本壹式貳份，出租方、承租方各執(zhí)壹份;。
合同副本____份，送____單位備案。
出租方_______________。
承租方：_____________。
法定代表人：_________。
法定代表人：_________。
委托代理人：_________。
委托代理人：_________。
開戶銀行：___________________。
開戶銀行：___________________。
經辦人帳號：_________________。
帳號：_______________________。
電話：_______________________。
電話：_______________________。
郵政編碼：___________________。
郵政編碼：__________________。
商鋪裝修合同糾紛篇七
甲方：
乙方：
工程項目：甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行店鋪裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
3、施工內容：詳見裝修施工圖。
4、委托方式：按圖紙包工不包料施工完成。
5、工期：20__年8月7日至20__年8月10日，工期共四天。
工程價款(金額大寫)__________________元。待工程結束后一次性支付完畢。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經雙方認可，由甲方負責采購，材料質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
1、甲方責任：
(1)配合乙方及時供應所需施工材料，并免費提供施工所需水電;。
(2)按時支付工程款;。
(3)配合乙方現場施工工作。
2、乙方責任：
(1)按照施工圖紙及裝飾裝修標準進行施工;。
(2)施工過程須杜絕浪費材料，對材料進行妥善保管，合理使用;。
(3)負責乙方施工人員意外保險，施工意外事故責任由乙方自負;。
(4)負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。
(5)、嚴格按照合同約定時間完成;。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額50%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
本合同雙方簽字后生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方：
乙方：
日期：
商鋪裝修合同糾紛篇八
根據有關法律、法規(guī)，本著平等互利的原則，甲、乙雙方共同合作投資經營商鋪做安防項目，經友好協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議書。
第一條：
2、合作本項目內容為：
3、本合作項目期限為_年，自本合同簽訂之日開始計算。
第二條：乙方確認本項目的第一期投資為_萬元，甲方負責商店的進貨和管理和技術。
如在合作經營中，合作經營產生借款，合作經營的利潤應先償還借款;。
利潤三個月分配一次，但須在利潤中扣除20%作為合作項目的后續(xù)發(fā)展基金合作經營的虧損分擔方式為：乙方前期需要承擔第一期投資的30%虧損!若超過30%則以雙方各承擔一半分擔合作經營所造成的虧損。
第四條：項目經營的組織架構。
1管委會由甲、乙雙方共同組成，是項目經營管理的最高權利機構，參照我國有關法律及合作雙方簽訂的合同規(guī)定行使職權。
2、商店管理由甲方擔任負責合作經營的日常事宜，會計由乙方推薦擔任，所有合作資金須全部劃入店鋪資金。
有關財務制度，經管委會訂立后實施執(zhí)行。
3、其他管理人員的由甲、乙雙方共同商定委派或向社會招聘來確定。
第五條：商鋪經營的具體經營模式、商鋪管理及業(yè)務規(guī)章及制度由甲乙雙方共同制訂，甲乙雙方應認真、全面遵守。
第六條：每一個月甲乙雙方召開一次會議，通報商鋪的經營情況，包括生產、財務等情況，并經全體合作人一致同意制訂的相應方案、協(xié)議對全體合作人具有約束力;特殊情況，經雙方合作人同意，可召開臨時會議。
第七條合作人不得從事?lián)p害商鋪和有損甲乙雙方的經營的活動，商鋪經營的下列事務必須經全體合作人同意：
1、投資規(guī)?；蚋耐顿Y方案。
3、轉讓或出租項目經營的財產。
4、項目經營投資及費用超過____萬元支出。
5、處分其他財產權利或以商鋪經營的財產為其它人提供擔保合作人未經合作人同意，行使上述行為，造成其他合作人經濟損失的，應承擔賠償責任。
第八條合作經營的內部管理事宜如聘任經營管理人員、工作人員的工資、待遇、規(guī)章制度、對合作人管理工作的撤消等須影響合作經營的重大事宜經管委會雙方同意通過。
第九條合作人轉讓其出資的，須經其他合作人同意，轉讓時，其他合作人享有優(yōu)先購買權，如轉讓給第三人的，第三人按合作人對待。
第十條新合作人加入合作經營時，應當經全體合作人一致同意，并依法訂立書面合作協(xié)議書。
第十一條加入的新合作人與原合作人享有同等權利，承擔同等責任。
加入的新合作人對加入前合作經營的債務承擔連帶責任。
第十二條合作人如退出經營需提前一個月告知其他合作人并經全體合作人一致同意后，合作人可以退出合作經營。
合作人有下列情形之一的，經其他合作人一致同意，可以決議將其退出合作經營：
1、因故意或者重大過失給合作經營造成損失。
2、執(zhí)行合作經營事務時有不正當行為。
3、合作人個人喪失償債能力。
4、被人民法院強制執(zhí)行在合作經營中的全部財產份額。
5、法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。
退出合作經營后以退出時的財產狀況進行結算，不論何種方式出資，均以金錢結未經合作人同意而自行退出合作經營給其他合作人造成損失的，應進行賠償。
第十三條退出合作經營的合作人對其退出前已發(fā)生的合作經營債務，與其他合作人承擔連帶責任。
第十四條任何合作一方均不得擅自終止合作經營，合作經營有下列情形之一，應當終止：
1、合作經營協(xié)議書約定的經營期限屆滿，合作人不愿意繼續(xù)合作經營的。
2、全體合作人決定終止合作經營的。
第十五條合作經營終止后，應當進行清算，清算人由全體合作人擔任;。
未能由全體合作人擔任清算人的;。
經全體合作人過半數同意;。
可以自合作經營終止后十五日內指定一名或者數名合作人或者委托第三人擔任清算人。
第十六條合作經營終止后，如合作經營存在借款，財產應優(yōu)先償還借款，如財產不足以支付的，全體合作人須按照自己的投資比例以自己的財產承擔償還義務。
第十七條合作人履行合作經營協(xié)議發(fā)生爭議時，合作人可以通過協(xié)商或者調解解決。
合作人不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成的，可以退出合作。
第十八條本協(xié)議書未盡事宜，按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
第十九條本協(xié)議書由全體合作人共同訂立，自合作人簽字之日起生效。
第二十條本《協(xié)議書》共一式兩份，合作人各執(zhí)一份。
甲方：______乙方：______。
日期：_____年___月____日日期：_____年___月____日
商鋪裝修合同糾紛篇九
___________公司(以下簡稱甲方)。
為統(tǒng)一和提高___________(以下簡稱乙方)的店面和產品形象。為乙方營造更好的`銷售環(huán)境，經雙方協(xié)商，本著自愿、平等、互惠、互利的原則，達成如下協(xié)議：
1、自協(xié)議簽定之日，甲方負責為乙方提供店面整體設計及裝修。裝修內容包括：
門頭廣告牌的設計、制作、安裝;。
產品形象墻的設計、制作、安裝;。
產品展示架的設計、制作、安裝;。
店內主體色調的制定、粉刷;。
店內棚頂吊旗的設計、制作、安裝;。
甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產品說明。
2、自協(xié)議簽訂之日起，乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣__貳萬元(20000.00)元整。
3、乙方在協(xié)議簽訂之日起一年內不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產品，否則將扣除乙方的裝修保證金。
4、甲、乙雙方合作滿一年后，乙方能很好的維護甲方的產品形象，并無違約情況，甲方將如數返還乙方的裝修保證金(返款方式以地板兌現)。
5、本協(xié)議一式3份，甲方2份，乙方1份。
6、本協(xié)議修改由雙方協(xié)商解決。
7、本協(xié)議自雙方蓋章之日起生效至年月日終止。
甲方：xxxx公司乙方：xxxx。
辦公地址：___________辦公地址：___________。
開戶銀行：____________開戶銀行：____________。
帳號：________________帳號：________________。
郵編：________________郵編：________________。
電話：________________電話：________________。
代表人(簽字)：________代表人(簽字)：_______。
20xx年3月20日200xx年3月20日。
商鋪裝修合同糾紛篇十
甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動，經甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
本合同裝修場地：________。
裝修期限自________年________月________日起至________年________月________日止。
乙方進入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金________元，裝修完成后，經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設施設備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內完成，否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)______________元，租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內設置固定裝置)，應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的.，乙方應負責恢復原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造，或增加照明設施等，須報經商廈管理處審核，并經書面回復后嚴格按照《北京市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《北京地區(qū)電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全，消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經營，否則，乙方應立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈，不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀，否則，將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
甲方：________。
乙方：________。
負責人：________。
負責人：________。
聯(lián)系電話：________。
聯(lián)系電話：________。
___年___月___日。
____年____月____日。
商鋪裝修合同糾紛篇十一
合同雙方當事人：
出賣人：__________________________。
注冊地址：________________________。
營業(yè)執(zhí)照注冊號：__________________。
企業(yè)資質證書號：__________________。
郵政編碼：________________________。
委托代理人：____________________地址：
郵政編碼：_________聯(lián)系電話：____________________。
委托代理機構：
注冊地址：________________________。
營業(yè)執(zhí)照注冊號：__________________。
郵政編碼：________________________。
買受人：______________________________。
本人法定代表人姓名：____________國籍：______________。
身份證護照營業(yè)執(zhí)照注冊號_______________________。
地址：__________________________。
委托代理人姓名：_____________國籍：_____________。
地址：
共有人：
姓名：國籍：
身份證護照。
委托代理人姓名：國籍:。
地址：
郵政編碼：聯(lián)系電話：
委托代理機構：
注冊地址：
營業(yè)執(zhí)照注冊號：
企業(yè)資質證書號：
法定代表人：
郵政編碼：聯(lián)系電話：
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商鋪達成如下協(xié)議：
第一條項目建設依據。
出賣人以方式取得位于、編號為___________的地塊的土地使用權。土地使用權出讓合同號為______________________。
該地塊土地面積為，規(guī)劃用途為，土地使用年限自年月日至年月日。
出賣人經批準，在上述地塊上建設商鋪，現定名暫定名_。建設工程規(guī)劃許可證號為，施工許可證號為。
__________。
第二條商鋪銷售依據。
買受人購買的商鋪為現房預售商品房。預售商品房批準機關為，商品房預售許可證號為。
__________。
第三條買受人所購商鋪的基本情況。
買受人購買的商鋪為本合同第一條規(guī)定的項目中的：
地下一層號商鋪。
該商鋪平時作為商業(yè)用房，戰(zhàn)時無條件服從國家需要。
該商鋪屬鋼筋混凝土結構，建筑層數為地下一層。
平方米。
第四條計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按套內建筑面積計算該商鋪價款：
該商鋪單價為每平方米元，總金額千百拾萬千百____拾元整。
第五條套內建筑面積確認及面積差異處理。
合同約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。
商鋪交付后，產權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異，雙方同意按第種方式進行處理：
1、雙方自行約定：
以產權登記面積為準，據實結算房價款;。
產權登記面積大于合同約定面積的部分，買受人按約定的單價補足房款;。
產權登記面積小于合同約定面積的部分，出賣人按約定的單價返還買受人。
2、雙方同意按以下原則處理：
面積誤差比絕對值在3%以內的，據實結算房價款;。
面積誤差比絕對值超出3%時，買受人有權退房。
買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人，并按利率付給利息。
買受人不退房的，產權登記面積大于合同約定面積時，面積誤差比在3%以內部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔，產權歸買受人。產權登記面積小于合同約定面積時，面積誤差比絕對值在3%以內部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比=。
因設計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽署補充協(xié)議。
第六條公共部位與公用房屋分攤建筑面積確認及面積差異處理。
合同約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。
鑒于人防工程的特殊性，公共部位與公用房屋分攤建筑面積不予計價，雙方同意對產權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異部分互不找補。
第七條付款方式及期限。
買受人按下列第種方式按期付款：
1、一次性付款。
買受人在年月日前付清全部房價款的，出賣人給予買受人占付款金額%的優(yōu)惠，即實際付款額為_千百拾萬千百拾元整。
2、分期付款。
買受人應當按以下時間如期將房價款當面交付出賣人或匯入出賣人指定的銀行。
年月日前支付全部房價款的%，計千百拾萬千百____拾元整;。
年月日前支付全部房價款的_____%，計千百拾萬千百____拾元整。
3、按揭付款。
買受人應于年月日前支付全部房價款的_____%，計千百拾萬千百____拾元整;。
買受人應于年月日前支付全部房價款的_____%，計千百拾萬千百____拾元整;。
買受人付清前述首付款后，應按銀行要求持有關材料于_年月日前到銀行辦妥按揭貸款手續(xù)。
4、其他方式。
_________。
第八條買受人逾期付款的違約責任。
1、買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款，按下列方式處理：
按逾期時間，分別處理。
逾期超過日后，出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應付款的%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的，經出賣人同意，合同繼續(xù)履行，自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之項中的比率)的違約金。
商鋪裝修合同糾紛篇十二
申請再審人：，性別，出生日期，民族，工作單位，住址，公民身份號碼，聯(lián)系電話。
被申請人：，住所地，統(tǒng)一社會信用代碼，聯(lián)系電話。
負責人：，該局局長。
被申請人：，性別，出生日期，民族，工作單位，住址，公民身份號碼，聯(lián)系電話。。
被申請人：，住所地，統(tǒng)一社會信用代碼，聯(lián)系電話。
法定代表人：，該公司執(zhí)行董事。
一、申請事由：民事判決書。申請再審人依據《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應當再審：......原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定，向貴院申請再審。
二、申請再審的請求：
1.請求撤銷民事判決書。
2.改判申請再審人不承擔責任。
3.本案訴訟費用由被申請人承擔。
三、具體事實與理由：申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應當再審：......原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定，具體理由如下：原審以國務院《建設工程質量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定，認定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內墻及外墻承包給不具備資質的被申請人肖某粉糊，對承攬人具有選任不當的過錯，認定申請再審人承擔30%的責任是法律適用錯誤。首先，室內裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質?！吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內裝修裝飾施工，必須具備相應的施工資質，故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內墻及外墻承包給不具備資質的被申請人肖某粉糊，并無對承攬人選任不當的過錯。其次，建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質等級的依據，但并未明確規(guī)定未取得資質企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工。再次，《建筑法》第四十九條規(guī)定，涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案;沒有設計方案的，不得施工。內墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，因此并不需要在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案。此外，參考最高人民法院民申字第938號朱某與祥云縣某煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書，最高人民法院認為，關于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題?！吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內裝修裝飾施工，必須具備相應的施工資質，故本案朱某及其經營的設計室未取得裝飾裝修工程施工資質，不屬于適用《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定，應當認定為合同無效的情形。建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質等級的依據，但并未明確規(guī)定未取得資質企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工，且該規(guī)定系部門規(guī)章，不能作為認定民事合同無效的法律依據。故朱某所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規(guī)定應認定為無效的主張，缺乏法律依據，本院不予采信。因此，室內裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質。申請再審人沒有過錯。
綜上所述，原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審，糾正錯誤，維護申請再審人的合法權益。
此致某高級人民法院
申請人：
商鋪裝修合同糾紛篇十三
2、責令原審法院依法作出判決。
事實與理由：_________________。
一、原審以被上訴人為被告并無不當，符合法律規(guī)定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確，但該條文并不否認個體工商戶的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動，也可以一般自然人的名義進行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況，要看爭議是否在登記經營范圍內產生，要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。
本案裝修施工不是在登記經營范圍內產生，相關證據上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是，雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時，“__________商務酒店”尚不存在(酒店核準日期20__年5月28日)。因此，相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。
二、退一萬步講，原審以被上訴人為被告就算顯屬不當，原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講，最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當，原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改，而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累，浪費司法資源。
綜上，原審裁定嚴重錯誤，望二審法院依法主持正義，支持上訴人的上訴請求。
此致
濮陽市中級人民法院。
上訴人：_________________。
商鋪裝修合同糾紛篇十四
法定代表人：_________________，系_________。
復議請求。
請求_________人民政府依法撤銷被申請人作出的《__________鄉(xiāng)人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【20__】6號，并責令被申請人依法重新作出處理決定。
事實及理由。
申請人_________與第三人_________土地權屬爭議一案，第三人_________于_________年_________月_________日向被申請人申請確權。被申請人受理后，在未查清爭議土地的客觀事實、違反法定程序的情形下，草率的于_________年_________月_________日作出《__________鄉(xiāng)人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【_________】1號(以下簡稱1號處理決定)，申請人不服依法向普安縣人民政府申請復議。__________縣人民政府于_________年_________月_________日作出《__________縣人民政府行政復議決定書》普府行復決字[_________]9號，該復議決定以1號處理決定存在認定事實不清楚，證據不確鑿，內容不適當為由，撤銷被申請人作出的1號處理決定。_________年_________月_________日，被申請人作出《__________鄉(xiāng)人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【_________】6號(以下簡稱6號處理決定),6號處理決定在查明事實及處理結果等內容幾乎與1號處理決定完全相同，已違反了《中華人民共和國行政復議法》第28條“行政復議機關責令被申請人重新作出具體行政行為的，被申請人不得以同一的事實和理由作出與原具體行政行為相同或者基本相同的具體行政行為”。因此，申請人對被申請人作出的6號處理決定不服，現依法申請行政復議。
從法律依據上，_________年填制的土地承包底冊可以清楚得知，申請人家(戶主_________，系申請人之父)在小地名為_________處承包得有不同等級的責任地四幅、荒山一片(有_________人民公社管理委員會于_________年_________月頒發(fā)的承包農戶土地使用證證實)。從爭議地現場可得知爭議土地就是申請人家承包的皂角塘處荒山。_________年實行土地延包時，《土地承包合同書》上雖未填寫荒山承包情況，但并不影響申請人家于_________年承包皂角塘處荒山一片的客觀事實。從對爭議土地的實際管控上，申請人家多年來進行了管理、看護，予防止被他人侵占。_________年，第三人趁申請人外出誤工之機在爭議地種麥子，_________年申請人發(fā)現后，采取自救方式在爭議地上種玉米。之所以出現本案爭議，原因在于國家在爭議地附近修建四十米大道、火電廠項目等，第三人見爭議土地將來可能增值較大，便采取訴訟、行政確權等手段，企圖達到侵占申請人土地承包經營權。上述事實有_________村民_________、_________、_________、_________、_________(五位知情人中，_________、_________、_________、_________在爭議地附近有耕地，曾某華系土地發(fā)包時組長)及書證等可以證實。
被申請人作出的6號決定認定事實部分存在嚴重錯誤。6號處理決定中提到第三人_________________在土地下放時，承包有野狗洞土地，并用該處土地張冠李戴的定論為本案爭議土地，完全忽視了申請人_________________家在_________________處承包得有荒山(_________________年_________________人民公社頒發(fā)給申請人之父姜某高的承包農戶土地使用證記載，_________________荒山一片)的關鍵事實，更忽視了野狗洞位于四十米大道右側而爭議土地卻位于四十米大道左側的關鍵事實。該6號決定中，提到第三人陳某某的1.71畝，冊上載明：_________________東西北抵溝，南抵水淹地。按被申請人所制作的平面示意圖，爭議地四至界限應為：東抵_________________、南抵_________________、西抵_________________、北抵_________________。無論怎樣比對，均與第三人_________________承包冊上記載的東西北抵溝不相符。_________________人民政府作出的普府行復決字[_________]9號行政復議決定查明的“申請人(_________)在爭議地有荒山而第三人(陳某某)承包土地為荒熟一片且并在承包地內開墾荒地，既然是承包地，為何又要開墾荒地”一節(jié)，被申請人卻置若罔聞,對之前普安縣人民政府行政復議決定認定的內容完全不予理睬。希望復議機關給予重視，并在本案中即時給予糾正。
被申請人作出的6號處理決定所附的平面示意圖，申請人是在收到處理決定后才得知，無法判斷被申請人是否組織過現場指界。如果被申請人組織現場指界，為何不通知申請人到場。僅從被申請人提供的平面示意圖上提到的指界人，無論是_________還是_________，兩家在爭議地附近無土地，無法判斷爭議地狀況。另外，被申請人既然已查明申請人家土地承包戶主是_________(申請人之父)，那就說本案主體有不適格之處，在處理時卻未予重視。
綜上所述，被申請人作出的6號處理決定認定事實不清、證據不足，處理決定內容明顯不當，處理結果損害了申請人的合法權益。據此，申請人根據《中華人民共和國行政復議法》第9條的規(guī)定，特申請行政復議，望復議機關支持申請人的復議請求，撤銷被申請人作出的本案6號處理決定，責令被申請人重新作出處理決定、維護申請人的合法權益!
此致
__________縣人民政府。
申請人：_________________。
_________年_________月_________日。
商鋪裝修合同糾紛篇十五
原告承諾于9月3日開業(yè)，且達到90%的開業(yè)率，沒有為被告的經營提供條件與氛圍，被告要求更換鋪位也未能得到滿足。故本案是原告違約在先，被告不同意解除合同。
被告未提供證據。
經質證，被告對原告提供的證據無異議。
經審理查明：205月15日，原、被告簽訂《##國際商業(yè)廣場進場承包經營合同》一份，約定原告將位于上海市閔行區(qū)滬青平公路479號上海##商業(yè)廣場內二樓c237號市場營業(yè)用房(攤位)出租給被告經營。用途為服裝。租期為年5月28日起至8月29日止，共計兩年三個月。該營業(yè)用房總承包金額為58000元整。承包方式為先付款后使用，承包金于本合同簽訂時一次性交付原告。被告除向原告支付承包金外，還應另行向原告交付本合同的保證金1000元整，合同到期歸還被告。合同并約定，承包期間，被告不得隨意關門或停業(yè)，故無故拖延開業(yè)或關門停業(yè)一次/天，原告有權給予被告貳佰元處罰;被告連續(xù)或累計十五天不營業(yè)，原告有權收回承包攤位，終止合同，承包金不予退回。承包期滿未能續(xù)包或合同因解除等原因終止的，被告應當在合同終止將承包的營業(yè)用房(攤位)及原告提供的配套設施以正常使用的狀態(tài)交還原告并退還保證金，拒不交還的，原告有權采取必要措施予以收回。合同簽訂后，原告告向被告交付了鋪位，但被告在經營了一個月后即未再經營。此外，被告向原告交付了58000元的承包金。
本院認為：原、被告簽訂的《##國際商業(yè)廣場進場承包經營合同》合法有效，雙方當事人均應嚴格履行。合同簽訂后被告未按約進行經營，原告要求解除雙方的經營合同，被告返還原告營業(yè)攤位，并要求對被告支付的58000元承包金不予退回，符合合同約定，本院應予支持。被告辯稱的原告未達到承諾的90%的開業(yè)率，沒有相應證據證實，本院難以采信。據此，依照《中華人民共和國合同法》第六十條的規(guī)定，判決如下：
二、被告返還原告承租的c237號市場營業(yè)攤位;。
被告支付給原告的58000元承包金不予退回。
負有金錢給付義務的當事人如未按判決指定的期間履行給付義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費625元(已減半)，由被告負擔。
如不服本判決，可在判決書送達只日起十五日內，向本院(立案庭)遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于上海市第一中級人民法院。
商鋪裝修合同糾紛篇十六
尊敬的審判長、人民陪審員：
依照法律規(guī)定，受原告委托和xx律師事務所的指派，我們擔任原告l等人的代理人，參與本案訴訟活動。開庭前，我們收集了相關證據，進行了必要的調查，今天又參與了本案的庭審，對本案有一個全面清楚的認識和了解，我們認為：本案中《商鋪委托經營協(xié)議》實際為租賃合同，依法應受保護。被告一應當支付第二、三年租金給原告，并且依照租賃合同承擔違約責任;被告二提供的擔保合法有效，應當承擔連帶責任。下面就本案的相關事實和適用法律問題發(fā)表代理意見:。
1、原告和被告二簽訂的《商品房買賣合同》為原告和被告二雙方真實意思表示，不違法法律強制性規(guī)定，買賣合同成立并且生效，因此在原告和原告一的租賃合同中，原告提供的鋪面是合格的租賃標的物。
2、《商鋪委托經營協(xié)議》實際性質為租賃合同，依法應保護。
委托合同是委托人和受托人約定，由受托人處理委托人事務的合同(《合同法》396條)，而租賃合同是出租人將租賃物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同(《合同法》212條)。
租賃合同和委托合同法律性質區(qū)分：租賃合同是轉讓財產使用權的合同，承租人使用、收益租賃物為直接目的。而委托合同是一種典型的以一方特定的社會技能提供勞務一完成一定任務的合同，目的是處理或者管理委托人的事務。
本案中原告和被告一在《商鋪委托經營協(xié)議》中對于租賃物的名稱、數量、用途、租賃期限、租金及其支付期限和方式、租賃物維修等條款都有詳細的約定，符合《合同法》第213條關于租賃合同的內容規(guī)定，因此該《商鋪委托經營協(xié)議》實際上就是《商鋪租賃合同》。
3、本案中原告作為守約方要求被告一繼續(xù)履行合同，被告一作為違約方，被告一無權行使法定解除權，亦無約定解除權約定，被告一應當按照《合同法》第60條第1款：“當事人應當按照約定全面履行自己的義務”。
合同法規(guī)定合同解除分為三類：協(xié)商解除、不可抗力致使合同目的不能實現、違約行為。前兩種本案不存在，本案中被告一乙方違約，解除權歸守約方即本案原告享有。所以在租賃期間，被告一具有支付租金的義務。
4、被告一已經實際完整使用了第二年租期，租賃合同合法且生效，應當支付第二年租金(約定支付日期20xx年5月20日至30日)。
5、20xx年8月份開始被告一經營不善，鋪面店鋪陸續(xù)關閉屬于商業(yè)風險，不適用情事變更原則，應當由被告一完全承擔此風險。
不可抗力是在發(fā)生情事變更原則中，因不可歸責雙方的原因發(fā)生了不可預見致使合同履行非常困難時適用，不能是不影響到或者影響到了卻致使合同不能實現，而是只有在致使合同履行非常困難時適用。
而本案中被告一作為一個專業(yè)的商業(yè)營運公司，具有充分考慮到各種風險的能力，在20xx年商鋪陸續(xù)經營不善搬離后，被告一也具有能力和財力重新招商、出租，營運該商場，減少損失乃至盈利，但被告一沒有這樣做，而是不再管理該商場、開始躲避，故不符合不可抗力的含義(第一、這種商業(yè)風險是可以預見的，第二這種商業(yè)風險是可以由被告一重新招商、出租進行挽回的)，故屬于正常的商業(yè)風險。
6、第三年租期租金約定支付日期20xx年5月20日至30日，現在被告一行為已經表明不履行支付租金義務，為逾期違約，原告依法要求被告一預先支付第三年租金。
首先，本案中被告一第二年的租金還沒有支付，第三年租金被告具有充分的理由相信被告也不會主動支付，其次，本案開庭時間是20xx年5月12日也已經到了被告一應當支付第三年租金的時候，現在被告一直躲避，原告找不到被告一，已臨近第三年租金支付的截止時間即20xx年5月30日。依照《合同法》108條規(guī)定：當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務的，對方可以在履行期限屆滿之前要求其承擔違約責任。原告有充分依據主張被告一預先支付第三年租金。
7、被告二作為租賃合同中被告一的擔保人，應當對被告一的債務承擔連帶責任。
本案中被告二在原告和被告一的《商鋪租賃協(xié)議》上蓋章作為擔保人，該擔保行為合法有效，依照《擔保法》19條：當事人對保證方式沒有約定或者約定不明確的，按照連帶責任保證承擔保證責任?，F在被告一出現違約情況，被告二應當依法承擔擔保責任。
8、部分訴訟請求的約定依據。
第一項訴訟請求租金：原被告簽訂的《商鋪委托經營協(xié)議》第五條第一款。
利息：利息作為租金的法定孳息，兩被告沒有依約定支付租金，造成原告的損失，應當賠償。
第二項訴訟請求免租期租金損失：(原被告簽訂的《商鋪委托經營協(xié)議》第七條第10款)。
第三項律師費、誤工費、差旅費：因兩被告違約造成原告的損失，其中誤工費和差旅費屬于不可避免必然產生的費用，由法院酌情考慮。
第四項違約金：原被告簽訂的《商鋪委托經營協(xié)議》第八條第一款第二項約定超過30天不支付租金，甲方“有權”而不是“必須”解除合同，同時乙方承擔違約金5000元，故現原告要求繼續(xù)履行合同且要求被告承擔違約金5000元，符合該約定。
以上代理意見供法庭參考并予采納。
xx律師事務所律師。
20xx年xx月xx日。
商鋪裝修合同糾紛篇十七
尊敬的審判長、審判員：
根據我國法律的有關規(guī)定，福建溫陵律師事務所依法接受原告的委托，指派我們擔任其訴訟代理人，為了維護委托人的合法權益，代理人現根據本案事實及爭議的焦點，結合我國有關法律，發(fā)表如下代理意見：
原、被告雙方訂立房屋租賃合同，系雙方真實意思表示，合同內容沒有違反法律的禁止性規(guī)定，該合同合法有效，對當事人具有法律約束力，任何一方都應全面履約，否則，將承擔相應的責任，原告基于合同對租賃房屋都作了較為詳細的約定，為此，將被告出租的房屋承租下來，并著手開始布置裝修，但在裝修過程中原告發(fā)覺被告拒不履行合同約定，首先沒法提供合同第6條第2款第4項約定的經消防部門驗收合格的消防設備、設施及證件。這些約定都是被告繼續(xù)履約的附隨義務，若被告拒不提供或不能提供將導致原告不能按期完成裝修，按期開業(yè)，等于原告與被告所簽合同不能按期履行，另外，被告也沒有提供給原告適合放置備用電設備的場所，在原告裝修過程中，被告更無法提供給原告足夠經營使用的水和電，被告雖主張從未停過原告的水和電，并提供了物業(yè)公司的證明，但物業(yè)公司的證明不具有客觀真實性，不能對自己實施的行為作出證明，證人剛好證實了停水停電的事實。合同第6條第1款第4、6項雖沒有約定履行期限，但根據合同第2條以及交易習慣，被告應在將租賃物交付給原告時同時履行該項義務，并不是就被告所稱的，應給予必要的準備時間并由原告先行通知，被告提供的工程竣工驗收證明，不足以證明原告所承租的商場在承租時符合消防技術標準，該證明是20xx年7月份對整個新加坡商廈的驗收，但原告承租是20xx年4月份，且是二樓商場，在原告承租時，二樓商場是否還符合消防部門規(guī)定的標準不得而知，因此，被告應按合同約定履行提供相關手續(xù)的義務。由于被告存在大量的違約事實，導致雙方簽訂的合法有效合同沒法按約履行，上述事實，根據《民事訴訟證據規(guī)則》第5條第2項的規(guī)定：“對合同是否履行產生爭議的，由負有履行義務的當事人承擔舉證責任?！彼?，被告無法提供已在合同約定的籌建期內履行以上合同義務，應承擔相應違約的責任。
由于被告違約事實是清楚的，證據也是充分的，有合同及證人作證，依據《合同法》第八條的規(guī)定：“依法成立的合同，對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務，不得擅自變更或者解除合同，依法成立的合同，受法律保護?！钡诙粭l規(guī)定：“當事人應當按照約定全面履行自己的義務?！北桓婢懿宦男泻贤诹鶙l：“租賃期間甲、乙雙方的職責和義務。第2款：‘甲方保證在租賃期間，乙方使用新加坡商廈二樓商場上述租賃面積的合法性。不得因權屬糾紛。影響乙方的經營活動?！?款：‘甲方須提供給商場足夠經營使用的水、電。非電廠、水廠因素不得停水停電?！?款：‘甲方應提供商場經消防部門驗收合格的消防設備、設施及證件?！?款：‘甲方提供給乙方適合放置備用電設備的場地?！敝率乖嬷两袢詿o法使用該租賃物，被告的行為已違約，《合同法》第107條規(guī)定：“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行，采取補救措施或者賠償損失等違約責任?！痹嫣岢龅脑V訟請求合理、合法，應得到支持，以免造成雙方更大的損失。
xx律師事務所律師。
20xx年xx月xx日。
商鋪裝修合同糾紛篇十八
審判長、人民審判員：
xx律師事務所xx接受本案原告陳某的委托，擔任其與魏某房屋租賃合同糾紛一案的一審代理律師，根據庭審中雙方爭議的焦點，發(fā)表如下代理意見：
1、x店鋪“某婚慶店”個體戶工商營業(yè)執(zhí)照登記的負責人是高某。從原告提交的“投資經營委托書”可以知道原告陳某是“某婚慶店”實際經營者，這也充分證明了原告是本案訴爭店鋪的承租人。被告代理人依據《個體戶工商登記管理辦法》第十二條的規(guī)定即“個人經營的，以經營者本人為申請人”認為原告與高某簽訂的“投資經營委托書”不具有法律效力。原告代理人認為這是沒有法律依據的?！秱€體戶工商登記管理辦法》第十二條是授權性法律規(guī)則，而并不是禁止性法律規(guī)則。該條并沒有禁止經營者可以委托他人以他人的名義申辦營業(yè)執(zhí)照。在民事法律行為中“法無禁止即自由”，也就是說民事法律行為只要不違反公序良俗、不侵害國家和第三人的合法權益，即使沒有法律授權那也是合法的。而且該店鋪的所有投資、經營資本都由本案原告承擔，高某也享有40%的利潤，并不是像被告代理人所說的原告只享有權利，不承擔風險。因此該份“投資經營委托書”是合法有效的，原告陳某是“某婚慶店”的實際經營者，也當然是x店鋪的承租人。
2、xxx是原告陳某店里的員工，其是受原告陳某的委托與被告簽訂《店鋪租賃合同》。在庭審過程中原告向法庭提交了xxx的錄音和短信聊天記錄。首先，從錄音的內容來看，xxx在錄音里陳述了一個事實即她在離開原告店里時，曾多次與原告溝通要求原告陳某與被告重新簽過租賃合同。也就是說xxx本人并不是該店鋪的承租人，所以其才會在離開原告店里時一而再的要求原告與被告重新簽訂租賃合同。其次，從xxx短信聊天記錄的內容可以知道，xxx是原告店里的員工，而且x店鋪的投資、經營款都是由原告所出。因此從一點也能證實xxx不是x店鋪的承租人。
3、從20xx年10月22日被告出具給原告的電費收據和20xx年10月31日被告出具給原告的房租收據也可以知道xxx不是x店鋪的承租人。這兩份收條在法庭質證時被告也證實是真實的，我們可以假設，如果xxx是本案訴爭店鋪的承租人，那么在她離開原告店里時被告為何卻向原告收取20xx年10月份的電費和20xx年11月份的租金，這顯然是有悖于常理的。被告代理人認為，20xx年10月31日被告出具給原告的房租收據是原告賠償被告20xx年10月份的租金損失，這顯然是沒有事實和法律依據的。原告是于20xx年6月20日與被告簽訂合同的，并于當日向被告交納當月的房租。該份收據上收款事由雖寫明的是“陸月份房租”，但實質上是20xx年6月20日至20xx年7月20日的房租。以此類推，20xx年9月20日原告就應當交納了20xx年9月20日至20xx年10月20日的房租。既然已經向被告交納了20xx年10月的租金，那20xx年10月份被告又哪來的的租金損失。顯然原告20xx年10月31日交納的是20xx年11月的房租，而絕不是被告代理人認為的是20xx年10月份租金損失。因此，從被告向原告收取租金和電費的事實可以證實原告陳某才是本案訴爭店鋪的承租人。另從交納租金和電費的原始收據和租賃合同的原件都在原告手中的事實也可以證實這一點。
4、在法庭質證過程中，被告向法庭提交了一份落款是xxx的“證明”，以此來證實xxx是本案訴爭店鋪的承租人。原告代理人認為這顯然是沒有事實依據的。首先，從本案事實和上述分析中可以證實xxx是受原告陳某的委托與被告簽訂租賃合同，其并不是x店鋪的承租人。其次，從證據角度來分析，該份證明在證據種類上屬于證人證言。根據《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》第五十五條，“證人應當出庭作證，接受當事人的質詢”。第四十七條，“證據應當在法庭上出示，由當事人質證。未經質證的證據，不能作為認定案件事實的依據”的規(guī)定，證人必須到庭接受原被告雙方和法庭的質詢，其證人證言才能作為證據使用。本案中xxx沒有到庭作證，該份“證明”的真實性無法得到核實，且其沒有到庭，無法辨明該份“證明”內容的真?zhèn)巍Ｒ虼吮桓嬗迷摲荨白C明”證實xxx是本案訴爭店鋪的承租人，顯然是沒有事實和法律依據的。
綜上所述，xxx是原告陳某店里的員工，其受原告陳某的委托與被告簽訂《店鋪租賃合同》，其并不是x店面的承租人。
20xx年6月20日，xxx作為本案原告陳某店里的員工，接受本案原告的委托與本案被告魏某簽訂《店鋪租賃合同》，承租南昌市x店面。合同簽訂后，原告按照合同約定向被告支付了4000元押金和2000元當月租金，即在租賃店面經營化妝婚慶類的業(yè)務。雖然《店鋪租賃合同》是xxx以自己的名義與被告簽訂的，但是其只是作為受托人，其在授權的范圍內實施的法律后果都應當由委托人也就是本案原告承擔。被告代理人認為根據民法通則的有關規(guī)定代理人只能以被代理人的名義實施代理行為，這顯然是被告代理人對法律的錯誤理解。代理人實施代理行為不僅可以以被代理人的名義，也可以以代理人自己的名義。代理人以本人的名義實施代理行為，這就是民法理論中的“間接隱名代理”或“隱名代理”。根據《中華人民共和國合同法》第四百零二條的規(guī)定，“受托人以自己的名義，在委托人的授權范圍內與第三人訂立的合同，第三人在訂立合同時知道受托人與委托人之間的代理關系的，該合同直接約束委托人和第三人，但有確切證據證明該合同只約束受托人和第三人的除外”。又根據《中華人民共和國合同法》第四百零三條的規(guī)定，“受托人以自己的名義與第三人訂立合同時，第三人不知道受托人與委托人之間的代理關系的，受托人因第三人的原因對委托人不履行義務，受托人應當向委托人披露第三人，委托人因此可以行使受托人對第三人的權利，但第三人與受托人訂立合同時如果知道該委托人就不會訂立合同的除外”。從上述法律規(guī)定中可知，委托人以自己的名義與第三人簽訂的合同，如果第三人知道委托人與受托人之間的代理關系，該合同直接約束委托人和受托人;如果第三人不知道委托人與受托人之間的關系的，經受托人披露后委托人也可以行使受托人對第三人的權利，換言之，不管第三人知情與否委托人都可以作為合同一方主體行使相應的合同權利。本案中，原告作為委托人，xxx作為受托人，被告為第三人，受托人xxx以自己的名義與被告簽訂房屋租賃合同，故根據上述法律規(guī)定，雖然受托人xxx以自己的名義與被告簽訂房屋租賃合同，但是本案原告陳某依然是本房屋租賃合同的承租人，當然享有承租人相應的權益。
xxx作為受托人，其代理權限只限于與被告簽訂《店鋪租賃合同》，其于20xx年10月9日作出的《聲明書》沒有法律效力。首先，xxx不是x店鋪的承租人，其無權作出這樣的聲明;其次，本案原告也沒有授權其與被告解除租賃合同，因此其聲明與被告解除租賃合同沒有法律效力，原被告之間的租賃關系還是合法存在的。
綜上所述，原告是x店鋪的合法承租人，其與被告之間的租賃關系當然合法有效。其是通過正當的法律途徑租賃使用x店鋪，根本就不存在非法搶占店鋪的事實。
(一)被告應賠償原告裝修費損失15000元。
根據《最高人民法院關于審理城鎮(zhèn)房屋租賃合同糾紛案件具體應用法律若干問題的解釋》第十一條關于“承租人經出租人同意裝飾裝修，合同解除時，雙方對已形成附合的裝飾裝修物的處理沒有約定的，人民法院按照下列情形分別處理：因出租人違約導致合同解除，承租人請求出租人賠償剩余租賃期內裝飾裝修殘值損失的，應予支持”的規(guī)定。本案中，約定的租賃期限為6個月，為此原告花費了裝修費30000元，但原告僅使用了3個月，根據上述法律規(guī)定，被告應賠償原告剩余租賃期限內裝飾裝修殘值損失，共計15000元。
(二)被告應退還原告押金、賠償租金、經營損失等損失。
1、該房屋租賃合同簽訂后，原告支付被告押金4000元，現被告單方違約要求解除合同，該押金應全部退還給原告。
2、原告于20xx年10月31日向被告繳納了11月份的租金2000元，但是被告卻于20xx年11月3日無故終止租賃協(xié)議，強行將店面鎖住，導致原告20xx年11月份沒有營業(yè)，故被告應返還原告20xx年11月份的2000元租金。
3、原告店鋪經營了3個月之久，已經擁有了穩(wěn)定的客戶群。從原告提供的“流水賬”來看原告20xx年10月的凈利潤有2000元左右。20xx年11月3日因被告無故將該租賃店面封鎖，導致原告無法正常經營。租賃期間無法正常經營的3個月的營業(yè)損失6000元應由被告承擔。
原告是依據合同的約定對店鋪進行了簡易的裝修，在裝修過程中沒有對房屋的主體結構造成破壞。原告裝修是得到被告的許可的并且被告也從沒有對原告的裝修提出過異議。
從證據角度上分析，被告也沒有向法庭提供任何有力的證據證明原告私自對店鋪進行改造、破壞。被告主張該請求時只向法庭提交了一組照片。首先，該組照片的真實性無法核實，僅憑該組照片無法證實其拍攝內容來自本案的訴爭店鋪;其次，被告僅憑該組照片也無法證實改造、破壞的行為是由本案原告實施的。因此被告沒有任何證據證明原告對私自店鋪進行改造、破壞。因此原告這一主張沒有事實和法律依據。
綜上所述，原告是涉案店面的合法承租人，其享有承租人相應的權益，被告單方違約要求提前收回租賃物，應賠償原告相應的經濟損失。據此，原告訴請于情和理、于法有據，懇請人民法院依法支持原告的全部訴訟請求，駁回被告的反訴請求。
xx律師事務所律師。
20xx年xx月xx日。
商鋪裝修合同糾紛篇十九
出租方：_________________系房產所有人(以下簡稱甲方)。
承租方：_________________系經營法人(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方本著誠意守信原則，經友好協(xié)商，一致同意就商鋪租賃事項，依據有關法律法規(guī)簽訂本合同，以資共同遵守。
第一章租賃物業(yè)。
1、甲方同意提供其擁有的商鋪出租于乙方。出租商鋪座落在嘉興市建國路88號。出租面積以建筑圖紙面積及房產證法人為準。2、甲方同意乙方租用的商鋪用于經營快餐業(yè)。本簽約人為經營法人。乙方在租賃期間內必須依法經營。
第二章租賃期限、續(xù)約。
1、本合同租賃期限為拾年，即從20xx年20xx年月。
2、甲方應于20xx年___月____日前將該商鋪交付乙方裝修，自甲方交付該商鋪次日起，乙方享有44天的免租裝修期。(以收到商鋪鑰匙之日為準)。
3、租賃期屆滿，在同等條件下。乙方享有該商鋪的優(yōu)先承租權，如乙方不續(xù)租，也不得向甲方索取在租賃內投入的裝修費用。
4、租賃期屆滿前六個月，乙方應書面告知甲方是否續(xù)約，續(xù)約雙方應就有關條件協(xié)商一致后，另行簽訂租賃合同。
第三章租金及支付方式。
1、甲乙雙方定租金額及支付辦法;。
(1)20xx年___月___日前，乙方支付當年租金為____萬元。乙方在簽訂協(xié)議3個工作日內，支付租金的50%，余下3個工作日-7個工作日內付清。
(2)租賃費用遞增方法：
a、租賃期滿二年，在原有租金的基數上浮5%。
b、租期滿四年，在原有租金的基礎上增加10%。
c、租期滿六年，在原有租金的基礎上增加15%。
(3)租金支付日期：
房屋租金為一年一付，一次付清，乙方每次付租金提前一個月通知甲方，(乙方應每年在12月1日至12月30日之間付次年租金給甲方)，甲方應向乙方提供收據。
第四章有關拖欠租金和水電費問題。
若乙方在承租期內如逾期支付租金或水電費達一個月以上，乙方須向甲方如數補交清租金或水電費外，乙方須支付給甲方每日逾期滯納金是每年總租金或水電費的百分之一支付甲方，否則甲方有權終止合同。
第五章稅收及費用。
1、租賃期間，乙方不負擔因土地使用權或房產所有權而產生的國家或地方規(guī)定的費用。如房產租賃稅、房屋管理費、土地稅、房產稅、土地使用費等。
2、乙方應負擔因經營實際發(fā)生的營業(yè)稅工商管理費等各種社會攤派費用。
3、乙方需按照甲方物業(yè)管理公司的有關規(guī)定，依時繳交各項費用(如水電、電話、物業(yè)費等)。其中若由屬甲方統(tǒng)繳后再向乙方收取的費用，則以甲方向相關部門繳交的以單位乘以乙方實際發(fā)生的數量為基準，由乙方向甲方交納之。
4、乙方在經營中所發(fā)生的水電費，須在每月的月底前支付給甲方，由甲方代收并支付給水電費有關部門。
第六章甲方保證及其責任。
1.甲方保證擁有完全的資格和權力將商鋪按本合同約定租賃給乙方使用，甲方保證該商鋪在本合同簽訂前后不附有任何擔保物權和責權，房產現狀不屬于違章建筑。并按國家規(guī)定辦理登記手續(xù)，由此而產生的費用有雙方按照國家規(guī)定各自承擔。若因甲方未履行法定手續(xù)，因該房產糾紛導致乙方經營受到影響，乙方可選擇終止租賃合同，甲方應負責賠償乙方因租約停止而遭受的一切損失。
2、租賃期間甲方出售該房產，乙方可行使優(yōu)先購買權，但不得妨礙甲方出售，甲方須向買方如實介紹乙方租賃內容及期限，以保障乙方權益。
3、保證該商鋪可以經營餐飲服務。
4、在當地供水供電部門正常供應情形下，甲方保證出租商鋪能提供乙方裝修與將來營運所需之足夠的用水用電量。
5、甲方同意乙方在該商鋪外墻上裝落地玻璃，但不影響該物業(yè)一體結構為限。
6、甲方保證在該商鋪交付之前，提供人員配合乙方對房產內的設備等配套措施進行當面驗收。
第七章乙方保證及責任。
1、乙方保證所從事的經營活動符合國家法律、法規(guī)、政策。
2、乙方保證按期如約支付給甲方租金及合同規(guī)定之其他費用。
3、乙方不得將該商鋪整體轉租給第三方。若有特殊情況部分商鋪轉租可不限行業(yè)，乙方和第三方簽訂合同后，乙方應將留底合同交甲方簽字認可，轉租合同方能生效。在轉租合同中的第三方須承諾不再進行轉租，否則甲方有權無償收回該部分房屋使用權，乙方不得以任何理由減少或推遲房屋租金。
4、乙方可按餐飲服務需要的統(tǒng)一標準對該物業(yè)外形、內部布局進行裝修。如需改變物業(yè)的基本結構，則應事先取得甲方、物業(yè)所有人同意后，方得變更。若乙方擅自變更，則需承擔日后一切因此產生的相關責任。
5、乙方保證在該商鋪交付前，配合甲方人員，對該房產內的設備等配套措施進行當面驗試，驗試正常后，如日后發(fā)現損壞需乙方負責維修;但排水管線及防漏等短期無法驗試之專案，如在出現經營使用后的問題，由乙方負責維修并承擔費用。
7、乙方如有違約行為，甲方可單方終止合同。
第八章合同終止及財產處理。
1、本合同有效期間內，若甲、乙雙方協(xié)商一致，可提前終止本合同。若有地震、臺風、水災、火災等自然不可抗拒因素，致使本合同無法繼續(xù)履行，雙方互補承擔責任;若該房產可修繕繼續(xù)履行合同的，由甲方維修恢復房產原狀(內部設備、裝修則由乙方自行修復)，交付乙方繼續(xù)履行合同。如火災原因是由乙方工作人員操作不當或安全檢查不到位導致的，由此給甲方帶來的一切損失由乙方負責。
2、有下列情形之一，甲方有權選擇終止本合同并收回房產;。
a、甲方無任何違約，乙方逾期支付租金達二個月，拖欠租金或水電費的;。
b、乙方拖欠甲方除租金以為的其他費用達人民幣達叁萬元，甲方有權解除本合同;。
c、乙方利用承租商鋪進行不法犯罪活動，甲方有權解除本合同;。
d、乙方違反其保證或責任，在甲方通知的補救期限內又未及時補救，致使甲方權益受到實質損害，甲方有權解除本合同。
3、有下列情形之一，乙方有權選擇終止本合同;。
a、甲方延遲交付所租賃之商鋪達二個月以上，乙方有權選擇終止本合同;。
b、甲方違反其保證或責任，在乙方通知的補救期限內又未及時補救。致使乙方不能對營業(yè)，或使乙方的權益受到實質損害，經有關部門鑒定核定后，乙方可就其損失向甲方索賠。
4、甲乙雙方依據本章第2、3條提前終止本合同時，應通知對方。在乙方交還房產后，雙方應及時退還結余款項與對方，租金則照實結算。
5、本合同終止時，出租商鋪內的固定裝修乙方不得拆除帶走，無償歸甲方所有，機器設備及其它裝修物品(不含固定裝修部分)由乙方在還出時自帶走，超過十天于商鋪內仍有余物的，視為乙方放棄所有權，甲方有權自行處置。
第九章合同生效及其它。
1、本合同未盡事宜，雙方可根據國家法律、法規(guī)的規(guī)定，共同做出補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同附件均為本合同組成部分，本合同具有同等法律效力。
3、本合同自甲、乙雙方簽署之日起生效。
4、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方：乙方：
代表：代表：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
簽約時間：年月日簽約時間：年月日。
商鋪裝修合同糾紛篇二十
案情簡介：
林某是一個下崗在家的普通上海本地人，為維持生計，在路邊商鋪開設一家小飯店。這家小飯店是林某于2月花了7萬元轉讓費從上家盤過來的。盤下飯店后，林某又斥資近10萬元對飯店進行了裝修。正式開業(yè)后飯店每天上午10點開業(yè)，一直營業(yè)到凌晨3點，由于林某夫妻倆勤勞肯干，生意倒也做得紅紅火火。可是天有不測風云，春節(jié)前，房東海天公司的法定代表人鄭某通知林某夫妻，說由于大房東浦君開發(fā)公司不同意林某在該商鋪經營飯店，要求林某在202月29日合同到期后搬走。對此，林某堅決不肯搬離，原來在20簽署合同時，雖然約定合同期為兩年，但是合同中有續(xù)租條款，合同約定：2012年2月合同到期后，再續(xù)簽兩年，租金上漲10%。不過在年簽署合同時，出租方并非海天公司，也非法定代表人鄭某(因為其時鄭某正在國外)，出租方是由鄭某的姨夫劉某簽字，劉某則是海天公司的負責人。林某認為，該房屋租賃合同的期限是四年而不是兩年，因此才會投資近17萬元來經營，現在僅兩年時間，成本尚未折算完畢。其后海天公司又決定給劉某3個月的時間，該期間內僅收取1個月的房租，4月的房租由押金代替，5月的房租不收，算是對林某的補償。
5月底，鄭某和劉某再次要求林某搬出。林某在向筆者咨詢后，向鄭某和劉某提出，林某可以搬離，但要求海天公司支付補償金7萬余元。對此雙方未能達成合意。
6月5日，鄭某和劉某帶人前來封鋪，雙方發(fā)生口角以及輕微肢體沖突，并鬧到了警署。警察要求雙方不得動手，關于合同糾紛可以協(xié)商，協(xié)商不成可以訴至法院。林某就此事電告筆者，筆者到達現場進行調解。不料到達現場后，情況發(fā)生了變化，鄭某聲稱要求林某交納4、5兩個月的房租，另外聲稱合同簽訂與其無關，因此無效，現在可以續(xù)租，但必須與其本人簽訂合同。但是林某因為與鄭某鬧僵，情緒激動，堅持要求解除合同，并起訴對方違約。筆者看到情況有變，先告知鄭某關于合同無效的理由站不住腳，林某方有足夠證據證明劉某確實有資格代替鄭某簽署租賃合同;同時安撫林某的情緒，如果現在解除合同，反而變成自己違約，不但拿不到補償，還得承擔違約責任。筆者說服了林某，并承諾第二天向鄭某支付房租，同時協(xié)商續(xù)簽合同的事宜。
6月6日，筆者與林某、鄭某、以及劉某進行了會談，林某補交了4、5月份的房租后，在筆者的主持下，對續(xù)租合同條款進行了商議，達成一致。
6月7日，筆者起草了合同，林某和鄭某簽署后，這場商鋪租賃糾紛完滿解決。
律師觀點：
本案的案情并不復雜，但是在實際生活中卻有很多類似的案例發(fā)生，其根源在于簽訂合同的雙方對于合同法不夠了解，對于合同中應當注意的事項不明確，導致簽訂的合同有很大的瑕疵，不僅無法保證雙方的合法利益，即使到法院訴訟，也給法官的審理帶來很大的麻煩。
就房屋租賃合同而言，需要注意的有以下幾點：
1、合同簽訂雙方的主體資格。
很多租賃合同的出租方本身也是承租者，并非產權所有人，也就是通常所說的“二房東”。在簽訂租賃合同時，承租者一定要注意出租人的身份，是否有權出租，如果是“二房東”，那么大方都是否同意其轉租。
2、合同期限以及續(xù)租條款。
這些條款直接關系到合同的有效期限，有效期限內無故解除合同顯屬違約，需要承擔違約責任。
3、解除合同以及違約事項的約定。
合同是一種契約，是雙方的一種合意。在不違背我國強制性法律法規(guī)的前提下，應當對解除合同的條件，違約后果等內容詳細約定，越詳細越好。這樣即使在合同履行中產生爭議，也比較容易溝通和解決。
最后，筆者勸告廣大讀者，產生爭議時，不要意氣用事，能夠協(xié)商或者通過第三方調解解決的情況下，盡量不要訴至法院?，F在法院的案件數量巨大，法官們都在超負荷工作，一旦進入訴訟程序，解決問題的周期可能很長。
商鋪裝修合同糾紛篇一
根據《中華人民共和國民法典》及其他法律法規(guī)，甲乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行店鋪裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況。
1、工程地址：______________________;。
3、施工內容：詳見裝修施工圖。
4、委托方式：按圖紙包工不包料施工完成。
第二條：工程期限。
1、該工程定于_____年_____月_____日開工，___年_____月_____日竣工，工期_____日。
2、在施工過程中，如遇下列情況，經甲方認可，工期相應順延。
(1)不可抗力原因。
(2)甲方未提供施工必備條件。
(3)其他非乙方原因引起的工期延誤。
第三條：工程價款。
工程價款(金額大寫)__________________元。待工程結束后一次性支付完畢。
第四條：質量要求。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經雙方認可，由甲方負責采購，材料質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的'費用，應另簽訂補充合同。
第五條：甲方責任。
1、配合乙方及時供應所需施工材料，并免費提供施工所需水電;。
2、按時支付工程款;。
3、配合乙方現場施工工作。
第六條、乙方責任。
1、按照施工圖紙及裝飾裝修標準進行施工;。
2、施工過程須杜絕浪費材料，對材料進行妥善保管，合理使用;。
3、負責乙方施工人員意外保險，施工意外事故責任由乙方自負;。
4、負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。
5、嚴格按照合同約定時間完成。
第七條：工程質量。
1、工程效果達到甲方的圖紙要求。
2、工程質量應符合甲方要求，應提供相應的質量合格證明文件，符合相應的國家或行業(yè)規(guī)范標準的要求等。
第八條：售后服務。
1、該工程的質量保證期為_____年，從驗收合格之日起計算。
2、質保期出現問題的處理辦法：三年內，乙方在接到甲方的通知后，應在24小時內到現場解決相應的問題。
3、若乙方在上述規(guī)定的時間內不能及時派人到現場或不能及時解決問題，甲方有權自行處理，所產生的費用及責任由乙方承擔。
第九條：工程竣工及驗收。
1、工程驗收執(zhí)行國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、質量檢驗標準、行業(yè)規(guī)范、本工程合同文件及甲方的要求。
甲方：
____年____月____日。
乙方：
____年____月____日。
商鋪裝修合同糾紛篇二
雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條裝修商鋪。
本合同裝修場地位于_______區(qū)_______街_______號_______層_______號商鋪。
裝修期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
第三條裝修押金。
件后,一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
第四條裝修條例。
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核,乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內完成,否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)_______元,租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內設置固定裝置),應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的,乙方應負責恢復原狀,并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造,或增加照明設施等,須報經商廈管理處審核,并經書面回復后嚴格按照《xx市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《北京地區(qū)電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款,乙方擅自更改的,要恢復原狀,并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全,消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響,并不得影響甲方或第三方的經營,否則,乙方應立即改正,并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈,不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀,否則,將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔,不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件,如有違反,將處以200—500元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：_______。
乙方：_______。
負責人：_______。
負責人：_______。
聯(lián)系電話：_______。
聯(lián)系電話：_______。
____年___月___日。
____年___月___日。
商鋪裝修合同糾紛篇三
發(fā)包單位：(甲方)。
承包單位：(乙方)。
甲方通過邀請招標，乙方獲萬達廣場(建華大街與槐中路路西一百米路南)g__男人幫一、二層商鋪裝飾工程承包權。甲乙雙方本著平等互利的原則，根據《中華人民共和國合同法》，現就裝飾工程有關事宜達成如下協(xié)議：
第一條工程名稱：萬達廣場g__男人幫;。
建設地點：建華大街與槐中路交叉口路西一百米路南。
第二條工程范圍：
1、一層二層商鋪裝修工程及電氣工程：包括頂面、地面、墻面、柜臺;。
2、甲方在施工前或期間負責辦理有關開工前手續(xù)，所產生費用由甲方承擔;。
4、垃圾清運。
第三條工程開工日期：20______年04月15日工程竣工日期：20______年04月30日。
第四條組成本合同的文件包括：
本合同文本石家莊市寶城建筑裝飾工程有限公司設計的“萬達廣場g__男人幫一、二層商鋪裝修工程施工圖”。
第五條工程造價。
5.1。如設計圖紙沒有發(fā)生改變及甲方選用材料沒有發(fā)生改變，則上述價格就是預算價。如圖紙發(fā)生改變或甲方選用材料發(fā)生改變，則改變部分按調整后的實際情況進行工程結算。
5.2工程結算辦法：
5.2.1結算中投標報價工程量清單中已有項目，按投標單價結算;除設計變更外，總價不予調整。主材更換的只補材差。
第六條工程價款的支付。
關于工程價款及結算的約定。
6.1.合同簽訂之日。
合同簽訂后開工后當日，甲方支付總價款的30%，預計21000元，按施工進度計算工程進度完成到30%時甲方需再次支付總價款的30%，預計21000元，按施工進度計算工程工程進度完成到60%時甲方需支付總價款的'35%，預計24500元，工程完工后甲方支付總價款的5%，預計3500元;尾款甲方應在本工程竣工驗收后合格后日內一次付清。
6.2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求，甲方應另行支付費用，工期順延(具體內容雙方另立補充協(xié)議，補充協(xié)議系本合同組成部分)。
第七條工程質量標準及保修條件、期限。
7.2乙方應按照合同原則進行質量控制。
7.4上述條款未涉及的工程質量和保修條件等按照國家及省、市的有關法律、法規(guī)等規(guī)定執(zhí)行。
第八條承包方式及管理方式。
8.1本工程以包工、包料、包工期、包質量、包安全的方式由乙方承包。
第九條甲方責任：
9.1確保施工工地現場具備開工條件;。
9.2負責對乙方報送的設計變更簽證及其他必須的簽證進行審批;。
9.3對乙方提交的工程相關文件進行審批;。
9.4乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底并提供施工圖紙;。
9.6負責工程量及付款申請的審批;。
9.7負責組織協(xié)調承包方與總包單位的工作和竣工驗收工作。
第十條乙方應負責完成下列工作：
10.1派駐經驗豐富的負責人作為乙方的全權代表常駐工地，負責處理與本工程有關的所有事宜。
10.3按有關規(guī)定整理提交竣工驗收技術資料、辦理工程竣工結算、參加工程竣工驗收;。
10.4負責采取一切有效措施，以防止其所屬員工發(fā)生任何違法或妨礙公共安全的行為;。
第十一條違約責任。
11.2乙方逾期竣工，從逾期5天次日起，每逾期1天，按工程總造價(單項工程按該單項工程造價)的萬分之五向甲方償付違約金。
第十二條爭議解決。
12.2發(fā)生爭議后，除非出現下列情況的，各方都應繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護好已完工工程：
(1)單方違約導致合同確已無法履行，甲方乙方協(xié)議停止施工;。
(2)調解要求停止施工，且為甲方乙方接受;。
(3)法院要求停止施工。
12.3本合同如有未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。合同自簽章之日起生效。
甲方(公章)：_________。
____年____月____日。
乙方(公章)：_________。
____年____月____日。
商鋪裝修合同糾紛篇四
乙方：
層號商鋪經營者甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動，根據《市商場市場消防安全管理規(guī)定》、《**商廈經營管理制度》及其它各項規(guī)定，經甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條裝修商鋪本合同裝修場地位于區(qū)商業(yè)街2號樓鳳翔商廈內之層號商鋪。
第三條裝修押金乙方進入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金20xx元，裝修完成后，經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設施設備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
第四條裝修條例。
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內完成，否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)元，租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內設置固定裝置)，應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的，乙方應負責恢復原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造，或增加照明設施等，須報經商廈管理處審核，并經書面回復后嚴格按照《**市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《**地區(qū)電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全，消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經營，否則，乙方應立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈，不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀，否則，將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
負責人：負責人：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
年月日年月日。
商鋪裝修合同糾紛篇五
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
一、協(xié)議內容。
甲方委托乙方對甲方需裝修的店內裝飾進行設計及施工。
二、乙方按甲方書面確認的裝飾方案即由其提供的設計資料進行施工(設計方案包括平面圖、電氣施工圖、施工布置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等)。
三、甲方的權利和義務。
甲方的權利。
1、甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利;。
2、對乙方裝修過程中的重大質量問題，甲方除有要求乙方賠償的權利外，還有終止合同的權利。
甲方的義務。
1、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當有乙方辦理的手續(xù)外。
2、提供符合施工要求的水源、電源。
3、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認。
4、按照約定的期限支付工程費。
四、乙方的權利和義務。
(一)乙方的權利。
乙方有按時取得勞動報酬的權利，甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。
(二)乙方的義務。
1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。
2、未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑機構及各種設備管線。
3、對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
4、自甲方交付乙方之日起，乙方應協(xié)助甲方保管施工現場各類物品，嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定，工程完工后負責清掃施工現場。
4.愛惜甲方原材料，精打細算，如因故意造成原材料的浪費、短少由乙方負責賠償;。
5.精心施工，認真負責，質量要求：具體質量要求參照甲方提供圖紙要求的施工質量;施工質量要符合設計要求和國家規(guī)范標準。
五、工程內容及合同金額：
1、工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾實際項目計算。
2、合同預算金額：
本協(xié)議裝飾預算金額為人民幣：(大寫)。
本協(xié)議裝飾預算金額為人民幣：(小寫)。
在施工過程中為了更好體現裝飾效果，合理利用資源，如遇材料變更，施工工藝變更等事項，乙方應及時向甲方提出建議，并得到甲方的認可?？蓪ο鄳b飾預算總金額進行浮動，不得超出預算金額的20%，超出部分友好協(xié)商。
六、關于工程價款及結算。
1、合同生效后，發(fā)包人按約定，直接向承包人支付工程款：
第一次總工程款的70%，即工程開工起支付___________元。
第二次總工程款的25%，即各部件裝配結束支付___________元。
第三次總工程款的5%，即保潔工程結束支付___________元。
七、協(xié)議工程完成期限。
1、本工程施工期限自年月日起至年月日止。
2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時、不按期支付工程款等)導致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因導致工期延誤的，工期不予順延。
八、關于材料供應和保管。
1、對一方提供的任何材料和設備，如不符質量要求或規(guī)格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。由此造成的費用曾加部分，有提供方承擔。
2、材料和設備進場后，統(tǒng)一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損失或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。
九、關于質量和驗收。
1、工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。
2、由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質量，由甲方自行負責。由乙方負責返工的，返工費費用由甲方負責。
3、乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修1年，終身維護。損耗品、使用不當、人
為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。
十、違約責任。
2、乙方未經甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金，并退回已經預付的所有款項。而戰(zhàn)爭及自然災害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協(xié)議無法履行除外。本協(xié)議未完善之外、雙方友好、平等協(xié)商解決，如協(xié)商不成按本合同及中華人民共和國合同法及相關的法律法規(guī)處置。
3、若由于甲方未能按協(xié)議規(guī)定的日期交付工程款給乙方，或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工，則工期順延。
4、本工程有部分材料為甲方購買，此類材料的質量不在乙方的保修范圍內，但乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考直至甲方滿意;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工，則工期順延。
5、工程期間，裝飾押金為甲方支付，辦理出入證等工程所使用的水電費用由甲方負責。
本協(xié)議共2頁一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
電話(或手機)：
電話(或手機)：
確認日期：年月日
確認日期：年月日
商鋪裝修合同糾紛篇六
根據有關規(guī)定，為明確出租方與承租方的權利義務關系，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條房屋坐落、間數、面積、房屋質量。
______________________________________________________________________________________。
第二條租賃期限租賃期共_____年零_____月，出租方從_____年_____月_____日起將出租房屋交付承租方使用，至_____年_____月_____日收回。
承租人有下列情形之一的，出租人可以終止合同、收回房屋：
1、承租人擅自將房屋轉租、轉讓或轉借的;。
2、承租人利用承租房屋進行非法活動，損害公共利益的;。
3、承租人拖欠租金累計達個月的。
租賃合同如因期滿而終止時，如承租人到期確實無法找到房屋，出租人應當酌情延長租賃期限。
如承租方逾期不搬遷，出租方有權向人民法院起訴和申請執(zhí)行，出租方因此所受損失由承租方負責賠償。
合同期滿后，如出租方仍繼續(xù)出租房屋的，承租方享有優(yōu)先權。
第三條租金和租金的交納期限租金的標準和交納期限，按國家的規(guī)定執(zhí)行。
第四條租賃期間房屋修繕修繕房屋是出租人的義務。
出租人對房屋及其設備應每隔____月認真檢查、修繕一次，以保障承租人居住安全和正常使用。
出租人維修房屋時，承租人應積極協(xié)助，不得阻撓施工。
出租人如確實無力修繕，可同承租人協(xié)商合修，屆時承租人付出的修繕費用即用以充抵租金或由出租人分期償還。
第五條出租方與承租方的變更。
1、如果出租方將房產所有權轉移給第三方時，合同對新的房產所有者繼續(xù)有效。
2、出租人出賣房屋，須在3個月前通知承租人。
在同等條件下，承租人有優(yōu)先購買權。
3、承租人需要與第三人互換住房時，應事先征得出租人同意;。
出租人應當支持承租人的合理要求。
第六條違約責任。
1、出租方未按前述合同條款的規(guī)定向承租人交付合乎要求的房屋的，負責賠償_____元。
2、出租方未按時交付出租房屋供承租人使用的，負責償付違約金_____元。
3、出租方未按時修繕出租房屋的.，負責償付違約金_____元;。
如因此造成承租方人員人身受到傷害或財物受毀的，負責賠償損失。
4、承租方逾期交付租金的，除仍應及時如數補交外，應支付違約金_____元。
5、承租方違反合同，擅自將承租房屋轉給他人使用的，應支付違約金元;。
如因此造成承租房屋毀壞的，還應負責賠償。
第七條免責條件房屋如因不可抗力的原因導致毀損和造成承租方損失的，雙方互不承擔責任。
第八條爭議的解決方式本合同在履行中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決;。
協(xié)商不成時，任何一方均可向工商局經濟合同仲裁委員會申請調解或仲裁，也可以向人民法院起訴。
第九條其他約定事項。
第十條本簡單租房合同范本未盡事宜，一律按有關規(guī)定，經合同雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本簡單租房合同范本正本壹式貳份，出租方、承租方各執(zhí)壹份;。
合同副本____份，送____單位備案。
出租方_______________。
承租方：_____________。
法定代表人：_________。
法定代表人：_________。
委托代理人：_________。
委托代理人：_________。
開戶銀行：___________________。
開戶銀行：___________________。
經辦人帳號：_________________。
帳號：_______________________。
電話：_______________________。
電話：_______________________。
郵政編碼：___________________。
郵政編碼：__________________。
商鋪裝修合同糾紛篇七
甲方：
乙方：
工程項目：甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行店鋪裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
3、施工內容：詳見裝修施工圖。
4、委托方式：按圖紙包工不包料施工完成。
5、工期：20__年8月7日至20__年8月10日，工期共四天。
工程價款(金額大寫)__________________元。待工程結束后一次性支付完畢。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經雙方認可，由甲方負責采購，材料質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
1、甲方責任：
(1)配合乙方及時供應所需施工材料，并免費提供施工所需水電;。
(2)按時支付工程款;。
(3)配合乙方現場施工工作。
2、乙方責任：
(1)按照施工圖紙及裝飾裝修標準進行施工;。
(2)施工過程須杜絕浪費材料，對材料進行妥善保管，合理使用;。
(3)負責乙方施工人員意外保險，施工意外事故責任由乙方自負;。
(4)負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。
(5)、嚴格按照合同約定時間完成;。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額50%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
本合同雙方簽字后生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方：
乙方：
日期：
商鋪裝修合同糾紛篇八
根據有關法律、法規(guī)，本著平等互利的原則，甲、乙雙方共同合作投資經營商鋪做安防項目，經友好協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議書。
第一條：
2、合作本項目內容為：
3、本合作項目期限為_年，自本合同簽訂之日開始計算。
第二條：乙方確認本項目的第一期投資為_萬元，甲方負責商店的進貨和管理和技術。
如在合作經營中，合作經營產生借款，合作經營的利潤應先償還借款;。
利潤三個月分配一次，但須在利潤中扣除20%作為合作項目的后續(xù)發(fā)展基金合作經營的虧損分擔方式為：乙方前期需要承擔第一期投資的30%虧損!若超過30%則以雙方各承擔一半分擔合作經營所造成的虧損。
第四條：項目經營的組織架構。
1管委會由甲、乙雙方共同組成，是項目經營管理的最高權利機構，參照我國有關法律及合作雙方簽訂的合同規(guī)定行使職權。
2、商店管理由甲方擔任負責合作經營的日常事宜，會計由乙方推薦擔任，所有合作資金須全部劃入店鋪資金。
有關財務制度，經管委會訂立后實施執(zhí)行。
3、其他管理人員的由甲、乙雙方共同商定委派或向社會招聘來確定。
第五條：商鋪經營的具體經營模式、商鋪管理及業(yè)務規(guī)章及制度由甲乙雙方共同制訂，甲乙雙方應認真、全面遵守。
第六條：每一個月甲乙雙方召開一次會議，通報商鋪的經營情況，包括生產、財務等情況，并經全體合作人一致同意制訂的相應方案、協(xié)議對全體合作人具有約束力;特殊情況，經雙方合作人同意，可召開臨時會議。
第七條合作人不得從事?lián)p害商鋪和有損甲乙雙方的經營的活動，商鋪經營的下列事務必須經全體合作人同意：
1、投資規(guī)?；蚋耐顿Y方案。
3、轉讓或出租項目經營的財產。
4、項目經營投資及費用超過____萬元支出。
5、處分其他財產權利或以商鋪經營的財產為其它人提供擔保合作人未經合作人同意，行使上述行為，造成其他合作人經濟損失的，應承擔賠償責任。
第八條合作經營的內部管理事宜如聘任經營管理人員、工作人員的工資、待遇、規(guī)章制度、對合作人管理工作的撤消等須影響合作經營的重大事宜經管委會雙方同意通過。
第九條合作人轉讓其出資的，須經其他合作人同意，轉讓時，其他合作人享有優(yōu)先購買權，如轉讓給第三人的，第三人按合作人對待。
第十條新合作人加入合作經營時，應當經全體合作人一致同意，并依法訂立書面合作協(xié)議書。
第十一條加入的新合作人與原合作人享有同等權利，承擔同等責任。
加入的新合作人對加入前合作經營的債務承擔連帶責任。
第十二條合作人如退出經營需提前一個月告知其他合作人并經全體合作人一致同意后，合作人可以退出合作經營。
合作人有下列情形之一的，經其他合作人一致同意，可以決議將其退出合作經營：
1、因故意或者重大過失給合作經營造成損失。
2、執(zhí)行合作經營事務時有不正當行為。
3、合作人個人喪失償債能力。
4、被人民法院強制執(zhí)行在合作經營中的全部財產份額。
5、法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。
退出合作經營后以退出時的財產狀況進行結算，不論何種方式出資，均以金錢結未經合作人同意而自行退出合作經營給其他合作人造成損失的，應進行賠償。
第十三條退出合作經營的合作人對其退出前已發(fā)生的合作經營債務，與其他合作人承擔連帶責任。
第十四條任何合作一方均不得擅自終止合作經營，合作經營有下列情形之一，應當終止：
1、合作經營協(xié)議書約定的經營期限屆滿，合作人不愿意繼續(xù)合作經營的。
2、全體合作人決定終止合作經營的。
第十五條合作經營終止后，應當進行清算，清算人由全體合作人擔任;。
未能由全體合作人擔任清算人的;。
經全體合作人過半數同意;。
可以自合作經營終止后十五日內指定一名或者數名合作人或者委托第三人擔任清算人。
第十六條合作經營終止后，如合作經營存在借款，財產應優(yōu)先償還借款，如財產不足以支付的，全體合作人須按照自己的投資比例以自己的財產承擔償還義務。
第十七條合作人履行合作經營協(xié)議發(fā)生爭議時，合作人可以通過協(xié)商或者調解解決。
合作人不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成的，可以退出合作。
第十八條本協(xié)議書未盡事宜，按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
第十九條本協(xié)議書由全體合作人共同訂立，自合作人簽字之日起生效。
第二十條本《協(xié)議書》共一式兩份，合作人各執(zhí)一份。
甲方：______乙方：______。
日期：_____年___月____日日期：_____年___月____日
商鋪裝修合同糾紛篇九
___________公司(以下簡稱甲方)。
為統(tǒng)一和提高___________(以下簡稱乙方)的店面和產品形象。為乙方營造更好的`銷售環(huán)境，經雙方協(xié)商，本著自愿、平等、互惠、互利的原則，達成如下協(xié)議：
1、自協(xié)議簽定之日，甲方負責為乙方提供店面整體設計及裝修。裝修內容包括：
門頭廣告牌的設計、制作、安裝;。
產品形象墻的設計、制作、安裝;。
產品展示架的設計、制作、安裝;。
店內主體色調的制定、粉刷;。
店內棚頂吊旗的設計、制作、安裝;。
甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產品說明。
2、自協(xié)議簽訂之日起，乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣__貳萬元(20000.00)元整。
3、乙方在協(xié)議簽訂之日起一年內不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產品，否則將扣除乙方的裝修保證金。
4、甲、乙雙方合作滿一年后，乙方能很好的維護甲方的產品形象，并無違約情況，甲方將如數返還乙方的裝修保證金(返款方式以地板兌現)。
5、本協(xié)議一式3份，甲方2份，乙方1份。
6、本協(xié)議修改由雙方協(xié)商解決。
7、本協(xié)議自雙方蓋章之日起生效至年月日終止。
甲方：xxxx公司乙方：xxxx。
辦公地址：___________辦公地址：___________。
開戶銀行：____________開戶銀行：____________。
帳號：________________帳號：________________。
郵編：________________郵編：________________。
電話：________________電話：________________。
代表人(簽字)：________代表人(簽字)：_______。
20xx年3月20日200xx年3月20日。
商鋪裝修合同糾紛篇十
甲方就乙方對商鋪進行裝修改造活動，經甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
本合同裝修場地：________。
裝修期限自________年________月________日起至________年________月________日止。
乙方進入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金________元，裝修完成后，經商廈管理處確認無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設施設備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復后方可進行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內容等詳盡信息。
3、裝修期間所產生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設施、設備等造成損毀的由乙方負全責并承擔所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內完成，否則每逾期一日應交納違約金(日租的兩倍)______________元，租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內設置固定裝置)，應經甲方事先書面同意。未經書面同意改造的.，乙方應負責恢復原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進行改造，或增加照明設施等，須報經商廈管理處審核，并經書面回復后嚴格按照《北京市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《北京地區(qū)電氣安裝標準》進行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復原狀，并承擔由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應對建筑物的主體結構安全，消防、電路、空調和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經營，否則，乙方應立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈，不得影響商廈內的整體環(huán)境美觀，否則，將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
甲方：________。
乙方：________。
負責人：________。
負責人：________。
聯(lián)系電話：________。
聯(lián)系電話：________。
___年___月___日。
____年____月____日。
商鋪裝修合同糾紛篇十一
合同雙方當事人：
出賣人：__________________________。
注冊地址：________________________。
營業(yè)執(zhí)照注冊號：__________________。
企業(yè)資質證書號：__________________。
郵政編碼：________________________。
委托代理人：____________________地址：
郵政編碼：_________聯(lián)系電話：____________________。
委托代理機構：
注冊地址：________________________。
營業(yè)執(zhí)照注冊號：__________________。
郵政編碼：________________________。
買受人：______________________________。
本人法定代表人姓名：____________國籍：______________。
身份證護照營業(yè)執(zhí)照注冊號_______________________。
地址：__________________________。
委托代理人姓名：_____________國籍：_____________。
地址：
共有人：
姓名：國籍：
身份證護照。
委托代理人姓名：國籍:。
地址：
郵政編碼：聯(lián)系電話：
委托代理機構：
注冊地址：
營業(yè)執(zhí)照注冊號：
企業(yè)資質證書號：
法定代表人：
郵政編碼：聯(lián)系電話：
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商鋪達成如下協(xié)議：
第一條項目建設依據。
出賣人以方式取得位于、編號為___________的地塊的土地使用權。土地使用權出讓合同號為______________________。
該地塊土地面積為，規(guī)劃用途為，土地使用年限自年月日至年月日。
出賣人經批準，在上述地塊上建設商鋪，現定名暫定名_。建設工程規(guī)劃許可證號為，施工許可證號為。
__________。
第二條商鋪銷售依據。
買受人購買的商鋪為現房預售商品房。預售商品房批準機關為，商品房預售許可證號為。
__________。
第三條買受人所購商鋪的基本情況。
買受人購買的商鋪為本合同第一條規(guī)定的項目中的：
地下一層號商鋪。
該商鋪平時作為商業(yè)用房，戰(zhàn)時無條件服從國家需要。
該商鋪屬鋼筋混凝土結構，建筑層數為地下一層。
平方米。
第四條計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按套內建筑面積計算該商鋪價款：
該商鋪單價為每平方米元，總金額千百拾萬千百____拾元整。
第五條套內建筑面積確認及面積差異處理。
合同約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。
商鋪交付后，產權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異，雙方同意按第種方式進行處理：
1、雙方自行約定：
以產權登記面積為準，據實結算房價款;。
產權登記面積大于合同約定面積的部分，買受人按約定的單價補足房款;。
產權登記面積小于合同約定面積的部分，出賣人按約定的單價返還買受人。
2、雙方同意按以下原則處理：
面積誤差比絕對值在3%以內的，據實結算房價款;。
面積誤差比絕對值超出3%時，買受人有權退房。
買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人，并按利率付給利息。
買受人不退房的，產權登記面積大于合同約定面積時，面積誤差比在3%以內部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔，產權歸買受人。產權登記面積小于合同約定面積時，面積誤差比絕對值在3%以內部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比=。
因設計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽署補充協(xié)議。
第六條公共部位與公用房屋分攤建筑面積確認及面積差異處理。
合同約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。
鑒于人防工程的特殊性，公共部位與公用房屋分攤建筑面積不予計價，雙方同意對產權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異部分互不找補。
第七條付款方式及期限。
買受人按下列第種方式按期付款：
1、一次性付款。
買受人在年月日前付清全部房價款的，出賣人給予買受人占付款金額%的優(yōu)惠，即實際付款額為_千百拾萬千百拾元整。
2、分期付款。
買受人應當按以下時間如期將房價款當面交付出賣人或匯入出賣人指定的銀行。
年月日前支付全部房價款的%，計千百拾萬千百____拾元整;。
年月日前支付全部房價款的_____%，計千百拾萬千百____拾元整。
3、按揭付款。
買受人應于年月日前支付全部房價款的_____%，計千百拾萬千百____拾元整;。
買受人應于年月日前支付全部房價款的_____%，計千百拾萬千百____拾元整;。
買受人付清前述首付款后，應按銀行要求持有關材料于_年月日前到銀行辦妥按揭貸款手續(xù)。
4、其他方式。
_________。
第八條買受人逾期付款的違約責任。
1、買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款，按下列方式處理：
按逾期時間，分別處理。
逾期超過日后，出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應付款的%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的，經出賣人同意，合同繼續(xù)履行，自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之項中的比率)的違約金。
商鋪裝修合同糾紛篇十二
申請再審人：，性別，出生日期，民族，工作單位，住址，公民身份號碼，聯(lián)系電話。
被申請人：，住所地，統(tǒng)一社會信用代碼，聯(lián)系電話。
負責人：，該局局長。
被申請人：，性別，出生日期，民族，工作單位，住址，公民身份號碼，聯(lián)系電話。。
被申請人：，住所地，統(tǒng)一社會信用代碼，聯(lián)系電話。
法定代表人：，該公司執(zhí)行董事。
一、申請事由：民事判決書。申請再審人依據《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應當再審：......原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定，向貴院申請再審。
二、申請再審的請求：
1.請求撤銷民事判決書。
2.改判申請再審人不承擔責任。
3.本案訴訟費用由被申請人承擔。
三、具體事實與理由：申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應當再審：......原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定，具體理由如下：原審以國務院《建設工程質量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定，認定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內墻及外墻承包給不具備資質的被申請人肖某粉糊，對承攬人具有選任不當的過錯，認定申請再審人承擔30%的責任是法律適用錯誤。首先，室內裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質?！吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內裝修裝飾施工，必須具備相應的施工資質，故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內墻及外墻承包給不具備資質的被申請人肖某粉糊，并無對承攬人選任不當的過錯。其次，建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質等級的依據，但并未明確規(guī)定未取得資質企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工。再次，《建筑法》第四十九條規(guī)定，涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案;沒有設計方案的，不得施工。內墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，因此并不需要在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案。此外，參考最高人民法院民申字第938號朱某與祥云縣某煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書，最高人民法院認為，關于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題?！吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內裝修裝飾施工，必須具備相應的施工資質，故本案朱某及其經營的設計室未取得裝飾裝修工程施工資質，不屬于適用《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定，應當認定為合同無效的情形。建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質等級的依據，但并未明確規(guī)定未取得資質企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工，且該規(guī)定系部門規(guī)章，不能作為認定民事合同無效的法律依據。故朱某所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規(guī)定應認定為無效的主張，缺乏法律依據，本院不予采信。因此，室內裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質。申請再審人沒有過錯。
綜上所述，原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審，糾正錯誤，維護申請再審人的合法權益。
此致某高級人民法院
申請人：
商鋪裝修合同糾紛篇十三
2、責令原審法院依法作出判決。
事實與理由：_________________。
一、原審以被上訴人為被告并無不當，符合法律規(guī)定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確，但該條文并不否認個體工商戶的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動，也可以一般自然人的名義進行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況，要看爭議是否在登記經營范圍內產生，要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。
本案裝修施工不是在登記經營范圍內產生，相關證據上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是，雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時，“__________商務酒店”尚不存在(酒店核準日期20__年5月28日)。因此，相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。
二、退一萬步講，原審以被上訴人為被告就算顯屬不當，原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講，最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當，原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改，而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累，浪費司法資源。
綜上，原審裁定嚴重錯誤，望二審法院依法主持正義，支持上訴人的上訴請求。
此致
濮陽市中級人民法院。
上訴人：_________________。
商鋪裝修合同糾紛篇十四
法定代表人：_________________，系_________。
復議請求。
請求_________人民政府依法撤銷被申請人作出的《__________鄉(xiāng)人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【20__】6號，并責令被申請人依法重新作出處理決定。
事實及理由。
申請人_________與第三人_________土地權屬爭議一案，第三人_________于_________年_________月_________日向被申請人申請確權。被申請人受理后，在未查清爭議土地的客觀事實、違反法定程序的情形下，草率的于_________年_________月_________日作出《__________鄉(xiāng)人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【_________】1號(以下簡稱1號處理決定)，申請人不服依法向普安縣人民政府申請復議。__________縣人民政府于_________年_________月_________日作出《__________縣人民政府行政復議決定書》普府行復決字[_________]9號，該復議決定以1號處理決定存在認定事實不清楚，證據不確鑿，內容不適當為由，撤銷被申請人作出的1號處理決定。_________年_________月_________日，被申請人作出《__________鄉(xiāng)人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【_________】6號(以下簡稱6號處理決定),6號處理決定在查明事實及處理結果等內容幾乎與1號處理決定完全相同，已違反了《中華人民共和國行政復議法》第28條“行政復議機關責令被申請人重新作出具體行政行為的，被申請人不得以同一的事實和理由作出與原具體行政行為相同或者基本相同的具體行政行為”。因此，申請人對被申請人作出的6號處理決定不服，現依法申請行政復議。
從法律依據上，_________年填制的土地承包底冊可以清楚得知，申請人家(戶主_________，系申請人之父)在小地名為_________處承包得有不同等級的責任地四幅、荒山一片(有_________人民公社管理委員會于_________年_________月頒發(fā)的承包農戶土地使用證證實)。從爭議地現場可得知爭議土地就是申請人家承包的皂角塘處荒山。_________年實行土地延包時，《土地承包合同書》上雖未填寫荒山承包情況，但并不影響申請人家于_________年承包皂角塘處荒山一片的客觀事實。從對爭議土地的實際管控上，申請人家多年來進行了管理、看護，予防止被他人侵占。_________年，第三人趁申請人外出誤工之機在爭議地種麥子，_________年申請人發(fā)現后，采取自救方式在爭議地上種玉米。之所以出現本案爭議，原因在于國家在爭議地附近修建四十米大道、火電廠項目等，第三人見爭議土地將來可能增值較大，便采取訴訟、行政確權等手段，企圖達到侵占申請人土地承包經營權。上述事實有_________村民_________、_________、_________、_________、_________(五位知情人中，_________、_________、_________、_________在爭議地附近有耕地，曾某華系土地發(fā)包時組長)及書證等可以證實。
被申請人作出的6號決定認定事實部分存在嚴重錯誤。6號處理決定中提到第三人_________________在土地下放時，承包有野狗洞土地，并用該處土地張冠李戴的定論為本案爭議土地，完全忽視了申請人_________________家在_________________處承包得有荒山(_________________年_________________人民公社頒發(fā)給申請人之父姜某高的承包農戶土地使用證記載，_________________荒山一片)的關鍵事實，更忽視了野狗洞位于四十米大道右側而爭議土地卻位于四十米大道左側的關鍵事實。該6號決定中，提到第三人陳某某的1.71畝，冊上載明：_________________東西北抵溝，南抵水淹地。按被申請人所制作的平面示意圖，爭議地四至界限應為：東抵_________________、南抵_________________、西抵_________________、北抵_________________。無論怎樣比對，均與第三人_________________承包冊上記載的東西北抵溝不相符。_________________人民政府作出的普府行復決字[_________]9號行政復議決定查明的“申請人(_________)在爭議地有荒山而第三人(陳某某)承包土地為荒熟一片且并在承包地內開墾荒地，既然是承包地，為何又要開墾荒地”一節(jié)，被申請人卻置若罔聞,對之前普安縣人民政府行政復議決定認定的內容完全不予理睬。希望復議機關給予重視，并在本案中即時給予糾正。
被申請人作出的6號處理決定所附的平面示意圖，申請人是在收到處理決定后才得知，無法判斷被申請人是否組織過現場指界。如果被申請人組織現場指界，為何不通知申請人到場。僅從被申請人提供的平面示意圖上提到的指界人，無論是_________還是_________，兩家在爭議地附近無土地，無法判斷爭議地狀況。另外，被申請人既然已查明申請人家土地承包戶主是_________(申請人之父)，那就說本案主體有不適格之處，在處理時卻未予重視。
綜上所述，被申請人作出的6號處理決定認定事實不清、證據不足，處理決定內容明顯不當，處理結果損害了申請人的合法權益。據此，申請人根據《中華人民共和國行政復議法》第9條的規(guī)定，特申請行政復議，望復議機關支持申請人的復議請求，撤銷被申請人作出的本案6號處理決定，責令被申請人重新作出處理決定、維護申請人的合法權益!
此致
__________縣人民政府。
申請人：_________________。
_________年_________月_________日。
商鋪裝修合同糾紛篇十五
原告承諾于9月3日開業(yè)，且達到90%的開業(yè)率，沒有為被告的經營提供條件與氛圍，被告要求更換鋪位也未能得到滿足。故本案是原告違約在先，被告不同意解除合同。
被告未提供證據。
經質證，被告對原告提供的證據無異議。
經審理查明：205月15日，原、被告簽訂《##國際商業(yè)廣場進場承包經營合同》一份，約定原告將位于上海市閔行區(qū)滬青平公路479號上海##商業(yè)廣場內二樓c237號市場營業(yè)用房(攤位)出租給被告經營。用途為服裝。租期為年5月28日起至8月29日止，共計兩年三個月。該營業(yè)用房總承包金額為58000元整。承包方式為先付款后使用，承包金于本合同簽訂時一次性交付原告。被告除向原告支付承包金外，還應另行向原告交付本合同的保證金1000元整，合同到期歸還被告。合同并約定，承包期間，被告不得隨意關門或停業(yè)，故無故拖延開業(yè)或關門停業(yè)一次/天，原告有權給予被告貳佰元處罰;被告連續(xù)或累計十五天不營業(yè)，原告有權收回承包攤位，終止合同，承包金不予退回。承包期滿未能續(xù)包或合同因解除等原因終止的，被告應當在合同終止將承包的營業(yè)用房(攤位)及原告提供的配套設施以正常使用的狀態(tài)交還原告并退還保證金，拒不交還的，原告有權采取必要措施予以收回。合同簽訂后，原告告向被告交付了鋪位，但被告在經營了一個月后即未再經營。此外，被告向原告交付了58000元的承包金。
本院認為：原、被告簽訂的《##國際商業(yè)廣場進場承包經營合同》合法有效，雙方當事人均應嚴格履行。合同簽訂后被告未按約進行經營，原告要求解除雙方的經營合同，被告返還原告營業(yè)攤位，并要求對被告支付的58000元承包金不予退回，符合合同約定，本院應予支持。被告辯稱的原告未達到承諾的90%的開業(yè)率，沒有相應證據證實，本院難以采信。據此，依照《中華人民共和國合同法》第六十條的規(guī)定，判決如下：
二、被告返還原告承租的c237號市場營業(yè)攤位;。
被告支付給原告的58000元承包金不予退回。
負有金錢給付義務的當事人如未按判決指定的期間履行給付義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費625元(已減半)，由被告負擔。
如不服本判決，可在判決書送達只日起十五日內，向本院(立案庭)遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于上海市第一中級人民法院。
商鋪裝修合同糾紛篇十六
尊敬的審判長、人民陪審員：
依照法律規(guī)定，受原告委托和xx律師事務所的指派，我們擔任原告l等人的代理人，參與本案訴訟活動。開庭前，我們收集了相關證據，進行了必要的調查，今天又參與了本案的庭審，對本案有一個全面清楚的認識和了解，我們認為：本案中《商鋪委托經營協(xié)議》實際為租賃合同，依法應受保護。被告一應當支付第二、三年租金給原告，并且依照租賃合同承擔違約責任;被告二提供的擔保合法有效，應當承擔連帶責任。下面就本案的相關事實和適用法律問題發(fā)表代理意見:。
1、原告和被告二簽訂的《商品房買賣合同》為原告和被告二雙方真實意思表示，不違法法律強制性規(guī)定，買賣合同成立并且生效，因此在原告和原告一的租賃合同中，原告提供的鋪面是合格的租賃標的物。
2、《商鋪委托經營協(xié)議》實際性質為租賃合同，依法應保護。
委托合同是委托人和受托人約定，由受托人處理委托人事務的合同(《合同法》396條)，而租賃合同是出租人將租賃物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同(《合同法》212條)。
租賃合同和委托合同法律性質區(qū)分：租賃合同是轉讓財產使用權的合同，承租人使用、收益租賃物為直接目的。而委托合同是一種典型的以一方特定的社會技能提供勞務一完成一定任務的合同，目的是處理或者管理委托人的事務。
本案中原告和被告一在《商鋪委托經營協(xié)議》中對于租賃物的名稱、數量、用途、租賃期限、租金及其支付期限和方式、租賃物維修等條款都有詳細的約定，符合《合同法》第213條關于租賃合同的內容規(guī)定，因此該《商鋪委托經營協(xié)議》實際上就是《商鋪租賃合同》。
3、本案中原告作為守約方要求被告一繼續(xù)履行合同，被告一作為違約方，被告一無權行使法定解除權，亦無約定解除權約定，被告一應當按照《合同法》第60條第1款：“當事人應當按照約定全面履行自己的義務”。
合同法規(guī)定合同解除分為三類：協(xié)商解除、不可抗力致使合同目的不能實現、違約行為。前兩種本案不存在，本案中被告一乙方違約，解除權歸守約方即本案原告享有。所以在租賃期間，被告一具有支付租金的義務。
4、被告一已經實際完整使用了第二年租期，租賃合同合法且生效，應當支付第二年租金(約定支付日期20xx年5月20日至30日)。
5、20xx年8月份開始被告一經營不善，鋪面店鋪陸續(xù)關閉屬于商業(yè)風險，不適用情事變更原則，應當由被告一完全承擔此風險。
不可抗力是在發(fā)生情事變更原則中，因不可歸責雙方的原因發(fā)生了不可預見致使合同履行非常困難時適用，不能是不影響到或者影響到了卻致使合同不能實現，而是只有在致使合同履行非常困難時適用。
而本案中被告一作為一個專業(yè)的商業(yè)營運公司，具有充分考慮到各種風險的能力，在20xx年商鋪陸續(xù)經營不善搬離后，被告一也具有能力和財力重新招商、出租，營運該商場，減少損失乃至盈利，但被告一沒有這樣做，而是不再管理該商場、開始躲避，故不符合不可抗力的含義(第一、這種商業(yè)風險是可以預見的，第二這種商業(yè)風險是可以由被告一重新招商、出租進行挽回的)，故屬于正常的商業(yè)風險。
6、第三年租期租金約定支付日期20xx年5月20日至30日，現在被告一行為已經表明不履行支付租金義務，為逾期違約，原告依法要求被告一預先支付第三年租金。
首先，本案中被告一第二年的租金還沒有支付，第三年租金被告具有充分的理由相信被告也不會主動支付，其次，本案開庭時間是20xx年5月12日也已經到了被告一應當支付第三年租金的時候，現在被告一直躲避，原告找不到被告一，已臨近第三年租金支付的截止時間即20xx年5月30日。依照《合同法》108條規(guī)定：當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務的，對方可以在履行期限屆滿之前要求其承擔違約責任。原告有充分依據主張被告一預先支付第三年租金。
7、被告二作為租賃合同中被告一的擔保人，應當對被告一的債務承擔連帶責任。
本案中被告二在原告和被告一的《商鋪租賃協(xié)議》上蓋章作為擔保人，該擔保行為合法有效，依照《擔保法》19條：當事人對保證方式沒有約定或者約定不明確的，按照連帶責任保證承擔保證責任?，F在被告一出現違約情況，被告二應當依法承擔擔保責任。
8、部分訴訟請求的約定依據。
第一項訴訟請求租金：原被告簽訂的《商鋪委托經營協(xié)議》第五條第一款。
利息：利息作為租金的法定孳息，兩被告沒有依約定支付租金，造成原告的損失，應當賠償。
第二項訴訟請求免租期租金損失：(原被告簽訂的《商鋪委托經營協(xié)議》第七條第10款)。
第三項律師費、誤工費、差旅費：因兩被告違約造成原告的損失，其中誤工費和差旅費屬于不可避免必然產生的費用，由法院酌情考慮。
第四項違約金：原被告簽訂的《商鋪委托經營協(xié)議》第八條第一款第二項約定超過30天不支付租金，甲方“有權”而不是“必須”解除合同，同時乙方承擔違約金5000元，故現原告要求繼續(xù)履行合同且要求被告承擔違約金5000元，符合該約定。
以上代理意見供法庭參考并予采納。
xx律師事務所律師。
20xx年xx月xx日。
商鋪裝修合同糾紛篇十七
尊敬的審判長、審判員：
根據我國法律的有關規(guī)定，福建溫陵律師事務所依法接受原告的委托，指派我們擔任其訴訟代理人，為了維護委托人的合法權益，代理人現根據本案事實及爭議的焦點，結合我國有關法律，發(fā)表如下代理意見：
原、被告雙方訂立房屋租賃合同，系雙方真實意思表示，合同內容沒有違反法律的禁止性規(guī)定，該合同合法有效，對當事人具有法律約束力，任何一方都應全面履約，否則，將承擔相應的責任，原告基于合同對租賃房屋都作了較為詳細的約定，為此，將被告出租的房屋承租下來，并著手開始布置裝修，但在裝修過程中原告發(fā)覺被告拒不履行合同約定，首先沒法提供合同第6條第2款第4項約定的經消防部門驗收合格的消防設備、設施及證件。這些約定都是被告繼續(xù)履約的附隨義務，若被告拒不提供或不能提供將導致原告不能按期完成裝修，按期開業(yè)，等于原告與被告所簽合同不能按期履行，另外，被告也沒有提供給原告適合放置備用電設備的場所，在原告裝修過程中，被告更無法提供給原告足夠經營使用的水和電，被告雖主張從未停過原告的水和電，并提供了物業(yè)公司的證明，但物業(yè)公司的證明不具有客觀真實性，不能對自己實施的行為作出證明，證人剛好證實了停水停電的事實。合同第6條第1款第4、6項雖沒有約定履行期限，但根據合同第2條以及交易習慣，被告應在將租賃物交付給原告時同時履行該項義務，并不是就被告所稱的，應給予必要的準備時間并由原告先行通知，被告提供的工程竣工驗收證明，不足以證明原告所承租的商場在承租時符合消防技術標準，該證明是20xx年7月份對整個新加坡商廈的驗收，但原告承租是20xx年4月份，且是二樓商場，在原告承租時，二樓商場是否還符合消防部門規(guī)定的標準不得而知，因此，被告應按合同約定履行提供相關手續(xù)的義務。由于被告存在大量的違約事實，導致雙方簽訂的合法有效合同沒法按約履行，上述事實，根據《民事訴訟證據規(guī)則》第5條第2項的規(guī)定：“對合同是否履行產生爭議的，由負有履行義務的當事人承擔舉證責任?！彼?，被告無法提供已在合同約定的籌建期內履行以上合同義務，應承擔相應違約的責任。
由于被告違約事實是清楚的，證據也是充分的，有合同及證人作證，依據《合同法》第八條的規(guī)定：“依法成立的合同，對當事人具有法律約束力。當事人應當按照約定履行自己的義務，不得擅自變更或者解除合同，依法成立的合同，受法律保護?！钡诙粭l規(guī)定：“當事人應當按照約定全面履行自己的義務?！北桓婢懿宦男泻贤诹鶙l：“租賃期間甲、乙雙方的職責和義務。第2款：‘甲方保證在租賃期間，乙方使用新加坡商廈二樓商場上述租賃面積的合法性。不得因權屬糾紛。影響乙方的經營活動?！?款：‘甲方須提供給商場足夠經營使用的水、電。非電廠、水廠因素不得停水停電?！?款：‘甲方應提供商場經消防部門驗收合格的消防設備、設施及證件?！?款：‘甲方提供給乙方適合放置備用電設備的場地?！敝率乖嬷两袢詿o法使用該租賃物，被告的行為已違約，《合同法》第107條規(guī)定：“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行，采取補救措施或者賠償損失等違約責任?！痹嫣岢龅脑V訟請求合理、合法，應得到支持，以免造成雙方更大的損失。
xx律師事務所律師。
20xx年xx月xx日。
商鋪裝修合同糾紛篇十八
審判長、人民審判員：
xx律師事務所xx接受本案原告陳某的委托，擔任其與魏某房屋租賃合同糾紛一案的一審代理律師，根據庭審中雙方爭議的焦點，發(fā)表如下代理意見：
1、x店鋪“某婚慶店”個體戶工商營業(yè)執(zhí)照登記的負責人是高某。從原告提交的“投資經營委托書”可以知道原告陳某是“某婚慶店”實際經營者，這也充分證明了原告是本案訴爭店鋪的承租人。被告代理人依據《個體戶工商登記管理辦法》第十二條的規(guī)定即“個人經營的，以經營者本人為申請人”認為原告與高某簽訂的“投資經營委托書”不具有法律效力。原告代理人認為這是沒有法律依據的?！秱€體戶工商登記管理辦法》第十二條是授權性法律規(guī)則，而并不是禁止性法律規(guī)則。該條并沒有禁止經營者可以委托他人以他人的名義申辦營業(yè)執(zhí)照。在民事法律行為中“法無禁止即自由”，也就是說民事法律行為只要不違反公序良俗、不侵害國家和第三人的合法權益，即使沒有法律授權那也是合法的。而且該店鋪的所有投資、經營資本都由本案原告承擔，高某也享有40%的利潤，并不是像被告代理人所說的原告只享有權利，不承擔風險。因此該份“投資經營委托書”是合法有效的，原告陳某是“某婚慶店”的實際經營者，也當然是x店鋪的承租人。
2、xxx是原告陳某店里的員工，其是受原告陳某的委托與被告簽訂《店鋪租賃合同》。在庭審過程中原告向法庭提交了xxx的錄音和短信聊天記錄。首先，從錄音的內容來看，xxx在錄音里陳述了一個事實即她在離開原告店里時，曾多次與原告溝通要求原告陳某與被告重新簽過租賃合同。也就是說xxx本人并不是該店鋪的承租人，所以其才會在離開原告店里時一而再的要求原告與被告重新簽訂租賃合同。其次，從xxx短信聊天記錄的內容可以知道，xxx是原告店里的員工，而且x店鋪的投資、經營款都是由原告所出。因此從一點也能證實xxx不是x店鋪的承租人。
3、從20xx年10月22日被告出具給原告的電費收據和20xx年10月31日被告出具給原告的房租收據也可以知道xxx不是x店鋪的承租人。這兩份收條在法庭質證時被告也證實是真實的，我們可以假設，如果xxx是本案訴爭店鋪的承租人，那么在她離開原告店里時被告為何卻向原告收取20xx年10月份的電費和20xx年11月份的租金，這顯然是有悖于常理的。被告代理人認為，20xx年10月31日被告出具給原告的房租收據是原告賠償被告20xx年10月份的租金損失，這顯然是沒有事實和法律依據的。原告是于20xx年6月20日與被告簽訂合同的，并于當日向被告交納當月的房租。該份收據上收款事由雖寫明的是“陸月份房租”，但實質上是20xx年6月20日至20xx年7月20日的房租。以此類推，20xx年9月20日原告就應當交納了20xx年9月20日至20xx年10月20日的房租。既然已經向被告交納了20xx年10月的租金，那20xx年10月份被告又哪來的的租金損失。顯然原告20xx年10月31日交納的是20xx年11月的房租，而絕不是被告代理人認為的是20xx年10月份租金損失。因此，從被告向原告收取租金和電費的事實可以證實原告陳某才是本案訴爭店鋪的承租人。另從交納租金和電費的原始收據和租賃合同的原件都在原告手中的事實也可以證實這一點。
4、在法庭質證過程中，被告向法庭提交了一份落款是xxx的“證明”，以此來證實xxx是本案訴爭店鋪的承租人。原告代理人認為這顯然是沒有事實依據的。首先，從本案事實和上述分析中可以證實xxx是受原告陳某的委托與被告簽訂租賃合同，其并不是x店鋪的承租人。其次，從證據角度來分析，該份證明在證據種類上屬于證人證言。根據《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》第五十五條，“證人應當出庭作證，接受當事人的質詢”。第四十七條，“證據應當在法庭上出示，由當事人質證。未經質證的證據，不能作為認定案件事實的依據”的規(guī)定，證人必須到庭接受原被告雙方和法庭的質詢，其證人證言才能作為證據使用。本案中xxx沒有到庭作證，該份“證明”的真實性無法得到核實，且其沒有到庭，無法辨明該份“證明”內容的真?zhèn)巍Ｒ虼吮桓嬗迷摲荨白C明”證實xxx是本案訴爭店鋪的承租人，顯然是沒有事實和法律依據的。
綜上所述，xxx是原告陳某店里的員工，其受原告陳某的委托與被告簽訂《店鋪租賃合同》，其并不是x店面的承租人。
20xx年6月20日，xxx作為本案原告陳某店里的員工，接受本案原告的委托與本案被告魏某簽訂《店鋪租賃合同》，承租南昌市x店面。合同簽訂后，原告按照合同約定向被告支付了4000元押金和2000元當月租金，即在租賃店面經營化妝婚慶類的業(yè)務。雖然《店鋪租賃合同》是xxx以自己的名義與被告簽訂的，但是其只是作為受托人，其在授權的范圍內實施的法律后果都應當由委托人也就是本案原告承擔。被告代理人認為根據民法通則的有關規(guī)定代理人只能以被代理人的名義實施代理行為，這顯然是被告代理人對法律的錯誤理解。代理人實施代理行為不僅可以以被代理人的名義，也可以以代理人自己的名義。代理人以本人的名義實施代理行為，這就是民法理論中的“間接隱名代理”或“隱名代理”。根據《中華人民共和國合同法》第四百零二條的規(guī)定，“受托人以自己的名義，在委托人的授權范圍內與第三人訂立的合同，第三人在訂立合同時知道受托人與委托人之間的代理關系的，該合同直接約束委托人和第三人，但有確切證據證明該合同只約束受托人和第三人的除外”。又根據《中華人民共和國合同法》第四百零三條的規(guī)定，“受托人以自己的名義與第三人訂立合同時，第三人不知道受托人與委托人之間的代理關系的，受托人因第三人的原因對委托人不履行義務，受托人應當向委托人披露第三人，委托人因此可以行使受托人對第三人的權利，但第三人與受托人訂立合同時如果知道該委托人就不會訂立合同的除外”。從上述法律規(guī)定中可知，委托人以自己的名義與第三人簽訂的合同，如果第三人知道委托人與受托人之間的代理關系，該合同直接約束委托人和受托人;如果第三人不知道委托人與受托人之間的關系的，經受托人披露后委托人也可以行使受托人對第三人的權利，換言之，不管第三人知情與否委托人都可以作為合同一方主體行使相應的合同權利。本案中，原告作為委托人，xxx作為受托人，被告為第三人，受托人xxx以自己的名義與被告簽訂房屋租賃合同，故根據上述法律規(guī)定，雖然受托人xxx以自己的名義與被告簽訂房屋租賃合同，但是本案原告陳某依然是本房屋租賃合同的承租人，當然享有承租人相應的權益。
xxx作為受托人，其代理權限只限于與被告簽訂《店鋪租賃合同》，其于20xx年10月9日作出的《聲明書》沒有法律效力。首先，xxx不是x店鋪的承租人，其無權作出這樣的聲明;其次，本案原告也沒有授權其與被告解除租賃合同，因此其聲明與被告解除租賃合同沒有法律效力，原被告之間的租賃關系還是合法存在的。
綜上所述，原告是x店鋪的合法承租人，其與被告之間的租賃關系當然合法有效。其是通過正當的法律途徑租賃使用x店鋪，根本就不存在非法搶占店鋪的事實。
(一)被告應賠償原告裝修費損失15000元。
根據《最高人民法院關于審理城鎮(zhèn)房屋租賃合同糾紛案件具體應用法律若干問題的解釋》第十一條關于“承租人經出租人同意裝飾裝修，合同解除時，雙方對已形成附合的裝飾裝修物的處理沒有約定的，人民法院按照下列情形分別處理：因出租人違約導致合同解除，承租人請求出租人賠償剩余租賃期內裝飾裝修殘值損失的，應予支持”的規(guī)定。本案中，約定的租賃期限為6個月，為此原告花費了裝修費30000元，但原告僅使用了3個月，根據上述法律規(guī)定，被告應賠償原告剩余租賃期限內裝飾裝修殘值損失，共計15000元。
(二)被告應退還原告押金、賠償租金、經營損失等損失。
1、該房屋租賃合同簽訂后，原告支付被告押金4000元，現被告單方違約要求解除合同，該押金應全部退還給原告。
2、原告于20xx年10月31日向被告繳納了11月份的租金2000元，但是被告卻于20xx年11月3日無故終止租賃協(xié)議，強行將店面鎖住，導致原告20xx年11月份沒有營業(yè)，故被告應返還原告20xx年11月份的2000元租金。
3、原告店鋪經營了3個月之久，已經擁有了穩(wěn)定的客戶群。從原告提供的“流水賬”來看原告20xx年10月的凈利潤有2000元左右。20xx年11月3日因被告無故將該租賃店面封鎖，導致原告無法正常經營。租賃期間無法正常經營的3個月的營業(yè)損失6000元應由被告承擔。
原告是依據合同的約定對店鋪進行了簡易的裝修，在裝修過程中沒有對房屋的主體結構造成破壞。原告裝修是得到被告的許可的并且被告也從沒有對原告的裝修提出過異議。
從證據角度上分析，被告也沒有向法庭提供任何有力的證據證明原告私自對店鋪進行改造、破壞。被告主張該請求時只向法庭提交了一組照片。首先，該組照片的真實性無法核實，僅憑該組照片無法證實其拍攝內容來自本案的訴爭店鋪;其次，被告僅憑該組照片也無法證實改造、破壞的行為是由本案原告實施的。因此被告沒有任何證據證明原告對私自店鋪進行改造、破壞。因此原告這一主張沒有事實和法律依據。
綜上所述，原告是涉案店面的合法承租人，其享有承租人相應的權益，被告單方違約要求提前收回租賃物，應賠償原告相應的經濟損失。據此，原告訴請于情和理、于法有據，懇請人民法院依法支持原告的全部訴訟請求，駁回被告的反訴請求。
xx律師事務所律師。
20xx年xx月xx日。
商鋪裝修合同糾紛篇十九
出租方：_________________系房產所有人(以下簡稱甲方)。
承租方：_________________系經營法人(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方本著誠意守信原則，經友好協(xié)商，一致同意就商鋪租賃事項，依據有關法律法規(guī)簽訂本合同，以資共同遵守。
第一章租賃物業(yè)。
1、甲方同意提供其擁有的商鋪出租于乙方。出租商鋪座落在嘉興市建國路88號。出租面積以建筑圖紙面積及房產證法人為準。2、甲方同意乙方租用的商鋪用于經營快餐業(yè)。本簽約人為經營法人。乙方在租賃期間內必須依法經營。
第二章租賃期限、續(xù)約。
1、本合同租賃期限為拾年，即從20xx年20xx年月。
2、甲方應于20xx年___月____日前將該商鋪交付乙方裝修，自甲方交付該商鋪次日起，乙方享有44天的免租裝修期。(以收到商鋪鑰匙之日為準)。
3、租賃期屆滿，在同等條件下。乙方享有該商鋪的優(yōu)先承租權，如乙方不續(xù)租，也不得向甲方索取在租賃內投入的裝修費用。
4、租賃期屆滿前六個月，乙方應書面告知甲方是否續(xù)約，續(xù)約雙方應就有關條件協(xié)商一致后，另行簽訂租賃合同。
第三章租金及支付方式。
1、甲乙雙方定租金額及支付辦法;。
(1)20xx年___月___日前，乙方支付當年租金為____萬元。乙方在簽訂協(xié)議3個工作日內，支付租金的50%，余下3個工作日-7個工作日內付清。
(2)租賃費用遞增方法：
a、租賃期滿二年，在原有租金的基數上浮5%。
b、租期滿四年，在原有租金的基礎上增加10%。
c、租期滿六年，在原有租金的基礎上增加15%。
(3)租金支付日期：
房屋租金為一年一付，一次付清，乙方每次付租金提前一個月通知甲方，(乙方應每年在12月1日至12月30日之間付次年租金給甲方)，甲方應向乙方提供收據。
第四章有關拖欠租金和水電費問題。
若乙方在承租期內如逾期支付租金或水電費達一個月以上，乙方須向甲方如數補交清租金或水電費外，乙方須支付給甲方每日逾期滯納金是每年總租金或水電費的百分之一支付甲方，否則甲方有權終止合同。
第五章稅收及費用。
1、租賃期間，乙方不負擔因土地使用權或房產所有權而產生的國家或地方規(guī)定的費用。如房產租賃稅、房屋管理費、土地稅、房產稅、土地使用費等。
2、乙方應負擔因經營實際發(fā)生的營業(yè)稅工商管理費等各種社會攤派費用。
3、乙方需按照甲方物業(yè)管理公司的有關規(guī)定，依時繳交各項費用(如水電、電話、物業(yè)費等)。其中若由屬甲方統(tǒng)繳后再向乙方收取的費用，則以甲方向相關部門繳交的以單位乘以乙方實際發(fā)生的數量為基準，由乙方向甲方交納之。
4、乙方在經營中所發(fā)生的水電費，須在每月的月底前支付給甲方，由甲方代收并支付給水電費有關部門。
第六章甲方保證及其責任。
1.甲方保證擁有完全的資格和權力將商鋪按本合同約定租賃給乙方使用，甲方保證該商鋪在本合同簽訂前后不附有任何擔保物權和責權，房產現狀不屬于違章建筑。并按國家規(guī)定辦理登記手續(xù)，由此而產生的費用有雙方按照國家規(guī)定各自承擔。若因甲方未履行法定手續(xù)，因該房產糾紛導致乙方經營受到影響，乙方可選擇終止租賃合同，甲方應負責賠償乙方因租約停止而遭受的一切損失。
2、租賃期間甲方出售該房產，乙方可行使優(yōu)先購買權，但不得妨礙甲方出售，甲方須向買方如實介紹乙方租賃內容及期限，以保障乙方權益。
3、保證該商鋪可以經營餐飲服務。
4、在當地供水供電部門正常供應情形下，甲方保證出租商鋪能提供乙方裝修與將來營運所需之足夠的用水用電量。
5、甲方同意乙方在該商鋪外墻上裝落地玻璃，但不影響該物業(yè)一體結構為限。
6、甲方保證在該商鋪交付之前，提供人員配合乙方對房產內的設備等配套措施進行當面驗收。
第七章乙方保證及責任。
1、乙方保證所從事的經營活動符合國家法律、法規(guī)、政策。
2、乙方保證按期如約支付給甲方租金及合同規(guī)定之其他費用。
3、乙方不得將該商鋪整體轉租給第三方。若有特殊情況部分商鋪轉租可不限行業(yè)，乙方和第三方簽訂合同后，乙方應將留底合同交甲方簽字認可，轉租合同方能生效。在轉租合同中的第三方須承諾不再進行轉租，否則甲方有權無償收回該部分房屋使用權，乙方不得以任何理由減少或推遲房屋租金。
4、乙方可按餐飲服務需要的統(tǒng)一標準對該物業(yè)外形、內部布局進行裝修。如需改變物業(yè)的基本結構，則應事先取得甲方、物業(yè)所有人同意后，方得變更。若乙方擅自變更，則需承擔日后一切因此產生的相關責任。
5、乙方保證在該商鋪交付前，配合甲方人員，對該房產內的設備等配套措施進行當面驗試，驗試正常后，如日后發(fā)現損壞需乙方負責維修;但排水管線及防漏等短期無法驗試之專案，如在出現經營使用后的問題，由乙方負責維修并承擔費用。
7、乙方如有違約行為，甲方可單方終止合同。
第八章合同終止及財產處理。
1、本合同有效期間內，若甲、乙雙方協(xié)商一致，可提前終止本合同。若有地震、臺風、水災、火災等自然不可抗拒因素，致使本合同無法繼續(xù)履行，雙方互補承擔責任;若該房產可修繕繼續(xù)履行合同的，由甲方維修恢復房產原狀(內部設備、裝修則由乙方自行修復)，交付乙方繼續(xù)履行合同。如火災原因是由乙方工作人員操作不當或安全檢查不到位導致的，由此給甲方帶來的一切損失由乙方負責。
2、有下列情形之一，甲方有權選擇終止本合同并收回房產;。
a、甲方無任何違約，乙方逾期支付租金達二個月，拖欠租金或水電費的;。
b、乙方拖欠甲方除租金以為的其他費用達人民幣達叁萬元，甲方有權解除本合同;。
c、乙方利用承租商鋪進行不法犯罪活動，甲方有權解除本合同;。
d、乙方違反其保證或責任，在甲方通知的補救期限內又未及時補救，致使甲方權益受到實質損害，甲方有權解除本合同。
3、有下列情形之一，乙方有權選擇終止本合同;。
a、甲方延遲交付所租賃之商鋪達二個月以上，乙方有權選擇終止本合同;。
b、甲方違反其保證或責任，在乙方通知的補救期限內又未及時補救。致使乙方不能對營業(yè)，或使乙方的權益受到實質損害，經有關部門鑒定核定后，乙方可就其損失向甲方索賠。
4、甲乙雙方依據本章第2、3條提前終止本合同時，應通知對方。在乙方交還房產后，雙方應及時退還結余款項與對方，租金則照實結算。
5、本合同終止時，出租商鋪內的固定裝修乙方不得拆除帶走，無償歸甲方所有，機器設備及其它裝修物品(不含固定裝修部分)由乙方在還出時自帶走，超過十天于商鋪內仍有余物的，視為乙方放棄所有權，甲方有權自行處置。
第九章合同生效及其它。
1、本合同未盡事宜，雙方可根據國家法律、法規(guī)的規(guī)定，共同做出補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同附件均為本合同組成部分，本合同具有同等法律效力。
3、本合同自甲、乙雙方簽署之日起生效。
4、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方：乙方：
代表：代表：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
簽約時間：年月日簽約時間：年月日。
商鋪裝修合同糾紛篇二十
案情簡介：
林某是一個下崗在家的普通上海本地人，為維持生計，在路邊商鋪開設一家小飯店。這家小飯店是林某于2月花了7萬元轉讓費從上家盤過來的。盤下飯店后，林某又斥資近10萬元對飯店進行了裝修。正式開業(yè)后飯店每天上午10點開業(yè)，一直營業(yè)到凌晨3點，由于林某夫妻倆勤勞肯干，生意倒也做得紅紅火火。可是天有不測風云，春節(jié)前，房東海天公司的法定代表人鄭某通知林某夫妻，說由于大房東浦君開發(fā)公司不同意林某在該商鋪經營飯店，要求林某在202月29日合同到期后搬走。對此，林某堅決不肯搬離，原來在20簽署合同時，雖然約定合同期為兩年，但是合同中有續(xù)租條款，合同約定：2012年2月合同到期后，再續(xù)簽兩年，租金上漲10%。不過在年簽署合同時，出租方并非海天公司，也非法定代表人鄭某(因為其時鄭某正在國外)，出租方是由鄭某的姨夫劉某簽字，劉某則是海天公司的負責人。林某認為，該房屋租賃合同的期限是四年而不是兩年，因此才會投資近17萬元來經營，現在僅兩年時間，成本尚未折算完畢。其后海天公司又決定給劉某3個月的時間，該期間內僅收取1個月的房租，4月的房租由押金代替，5月的房租不收，算是對林某的補償。
5月底，鄭某和劉某再次要求林某搬出。林某在向筆者咨詢后，向鄭某和劉某提出，林某可以搬離，但要求海天公司支付補償金7萬余元。對此雙方未能達成合意。
6月5日，鄭某和劉某帶人前來封鋪，雙方發(fā)生口角以及輕微肢體沖突，并鬧到了警署。警察要求雙方不得動手，關于合同糾紛可以協(xié)商，協(xié)商不成可以訴至法院。林某就此事電告筆者，筆者到達現場進行調解。不料到達現場后，情況發(fā)生了變化，鄭某聲稱要求林某交納4、5兩個月的房租，另外聲稱合同簽訂與其無關，因此無效，現在可以續(xù)租，但必須與其本人簽訂合同。但是林某因為與鄭某鬧僵，情緒激動，堅持要求解除合同，并起訴對方違約。筆者看到情況有變，先告知鄭某關于合同無效的理由站不住腳，林某方有足夠證據證明劉某確實有資格代替鄭某簽署租賃合同;同時安撫林某的情緒，如果現在解除合同，反而變成自己違約，不但拿不到補償，還得承擔違約責任。筆者說服了林某，并承諾第二天向鄭某支付房租，同時協(xié)商續(xù)簽合同的事宜。
6月6日，筆者與林某、鄭某、以及劉某進行了會談，林某補交了4、5月份的房租后，在筆者的主持下，對續(xù)租合同條款進行了商議，達成一致。
6月7日，筆者起草了合同，林某和鄭某簽署后，這場商鋪租賃糾紛完滿解決。
律師觀點：
本案的案情并不復雜，但是在實際生活中卻有很多類似的案例發(fā)生，其根源在于簽訂合同的雙方對于合同法不夠了解，對于合同中應當注意的事項不明確，導致簽訂的合同有很大的瑕疵，不僅無法保證雙方的合法利益，即使到法院訴訟，也給法官的審理帶來很大的麻煩。
就房屋租賃合同而言，需要注意的有以下幾點：
1、合同簽訂雙方的主體資格。
很多租賃合同的出租方本身也是承租者，并非產權所有人，也就是通常所說的“二房東”。在簽訂租賃合同時，承租者一定要注意出租人的身份，是否有權出租，如果是“二房東”，那么大方都是否同意其轉租。
2、合同期限以及續(xù)租條款。
這些條款直接關系到合同的有效期限，有效期限內無故解除合同顯屬違約，需要承擔違約責任。
3、解除合同以及違約事項的約定。
合同是一種契約，是雙方的一種合意。在不違背我國強制性法律法規(guī)的前提下，應當對解除合同的條件，違約后果等內容詳細約定，越詳細越好。這樣即使在合同履行中產生爭議，也比較容易溝通和解決。
最后，筆者勸告廣大讀者，產生爭議時，不要意氣用事，能夠協(xié)商或者通過第三方調解解決的情況下，盡量不要訴至法院?，F在法院的案件數量巨大，法官們都在超負荷工作，一旦進入訴訟程序，解決問題的周期可能很長。