合同是法律上對約定行為具有約束力的文書,保護各方的合法權(quán)益。合同中的商業(yè)條款 - 如何在合同中合理約定商業(yè)交易的細節(jié)。在以下合同范本中,我們可以看到不同類型合同的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容要點。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇一
乙方向甲方購買坐落于鎮(zhèn)路城景單元層號(以下簡稱商品房)商品房壹套,雙方已簽訂《商品房買賣合同(預(yù)售)》(以下簡稱買賣合同),合同編號:_________________號,因面積差異處理問題,甲方欲解除買賣合同關(guān)系,現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,達成協(xié)議如下:
一、甲、乙雙方自愿解除上述商品房的買賣合同。
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房,該商品房的產(chǎn)權(quán)即與乙方無關(guān)。甲方應(yīng)退還乙方已繳納的房屋價款及其他費用。
三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下:
1、此房價成交總價為:_________________。
2、乙方已繳付樓款/首期款:________________。
3、乙方已繳付維修基金:_________________。
4、退款方式:乙方配合甲方辦理本協(xié)議第四條約定的事項后,甲方一次性向乙方退還已繳付的全部款項(首付款+維修基金),共計_________________元。
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的個工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議,解除買賣合同,注銷抵押登記事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上訴事宜,若乙方不按時提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權(quán)暫緩?fù)诉€乙方所有款項。甲方應(yīng)于本協(xié)議生效后的三個工作日內(nèi)主動聯(lián)系乙方辦理上述事宜,并告知乙方需準備的相應(yīng)全部資料,并配合乙方辦妥上訴事宜,若甲方不盡告知義務(wù),乙方可委托甲方工作人員自行辦理,甲方自委托協(xié)議簽訂后立即向乙方支付上訴全部款項。
五、辦理解除合同產(chǎn)生的手續(xù)費由甲方承擔(dān)。
六、送到地址確定。
1、甲方:_________________。
2、乙方:_________________。
七、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。
八、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等法律效力。
甲方:_________________乙方:_________________。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇二
被告:_________________。
訴訟請求。
2、請求判決被告返還原告向其支付的定金萬元,并依照定金罰則另行向原告支付款項人民幣萬元。
3、請求判決被告賠償原告利息損失元(詳見利息損失計算表)。
事實和理由。
原告認為:_________________《房產(chǎn)買賣協(xié)議》及其《補充協(xié)議》應(yīng)依法確認為無效合同。
基于上述事實和理由,為保護原告合法權(quán)益,特此請求貴院,判決如所請。
此致
__________人民法院。
______年____月____日。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇三
合同。
的解除,是合同有效成立后,因當事人一方或雙方的意思表示,使合同關(guān)系歸于消滅的行為。下面本站小編給大家?guī)韰f(xié)商解除合同。
協(xié)議書。
范文,供大家參考!
甲方:___________有限公司(如甲方不是本公司,要調(diào)整)。
乙方:(若是法人,需與營業(yè)執(zhí)照名稱一致,若是自然人,則同于身份證)。
身份證號碼:(若是自然人,即留存此項)。
甲方______________________與乙方___________于___年___月___日簽訂了《》【此處填寫甲乙雙方之前簽訂的合同/協(xié)議名稱】,原合同/協(xié)議有效期至___年___月___日,現(xiàn)因______________________【此處填寫解除合同/協(xié)議的原因】原因致使原合同/協(xié)議無法繼續(xù)履行,現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,達成如下協(xié)議:
【需要承擔(dān)違約責(zé)任時使用本條款】本協(xié)議由甲乙雙方簽字蓋章后生效,本協(xié)議生效之日,原《》【此處填寫甲乙雙方之前簽訂的合同/協(xié)議名稱】解除,___方需要依照原合同/協(xié)議的約定于本協(xié)議生效時向___方支付___元違約金。
【其他未盡事宜,可以根據(jù)實際情況添加】。
5、本協(xié)議一式2份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等法律效力。
甲方:乙方:
代表:代表:
日期:日期:
甲方:
乙方:
根據(jù)實際情況,在平等協(xié)商,自愿互諒的基礎(chǔ)上,本于誠信,甲乙雙方達成如下協(xié)議:
第一、甲乙雙方同意解除xx年7月16日簽訂的《工程承包合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自協(xié)議解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消滅。甲乙雙方相互不再以任何形式追求對方的違約責(zé)任。
第二:甲乙雙方同意對于合同訂立、執(zhí)行過程中各自的任何形式的損失自行負責(zé)擔(dān)。
第三:鑒于合同未能履行是由于客觀經(jīng)濟形勢變遷造成的,甲方同意于本協(xié)議簽訂之日一次性退還乙方已經(jīng)交納的甲方施工管理費16.5萬元;待該工程施工完成計量結(jié)算后(xx年12月6日前)甲方退還乙方已交納甲方10萬元履約保證金。
第四、甲乙雙方都保留通過訴訟解決本合同爭議的權(quán)利,在本協(xié)議生效后,如果任何一方不履行本協(xié)議約定的義務(wù),另一方有權(quán)尋求通過訴訟解決爭議。在訴訟過程中,本協(xié)議將不利于違約方的解釋。
第五、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方。
日期:
甲方:
乙方:
甲方____與乙方____原于___年___月___日簽訂的合字第____號________合同,現(xiàn)因------------------------------------------------使----方無法繼續(xù)履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商同意,合同于___年___月____日予以解除。
因解除合同給___方造成損失計____元,由___方負責(zé)賠償。賠償金自___年___月___日起至___年___月___日止分___次付清。特此協(xié)議。
本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效。協(xié)議書一式___份,由雙方各收執(zhí)一份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇四
買方:云南某農(nóng)貿(mào)公司 (甲) 賣方:云南某大型化工廠 (乙)
買賣雙方于2010 年03 月在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂了化肥買賣合同(合同編號為on.12312 )?,F(xiàn)因 甲方以未通知發(fā)貨為由拒絕退款并要求退貨 提出解除合同,經(jīng)雙方協(xié)商,達成以下協(xié)議: 一、買賣雙方均同意按以下第( )項履行: (一)若賣方提前要求終止合同關(guān)系:
1、甲方須于簽署本協(xié)議之日起 7 日內(nèi)將 5000
頓尿素 完整退還乙方
2、甲方同意支付給乙方10000元整作為賠償,并于簽署本協(xié)議之日起 7 日內(nèi)付清。 (二)若買方提前要求終止合同關(guān)系:
1、乙方同意甲方?jīng)]收其已支付的定金作為賠償
二、自本協(xié)議履行完畢之日起,買賣雙方之間的`合同關(guān)系終止,雙方均不得再就上述合同追究各方責(zé)任。 三、乙方就本協(xié)議提供以下帳戶作為收款帳戶:
乙方:戶名: xxx 開戶行: xxxxxx 帳號: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 四、本合同一式二份,自雙方簽字起生效。買方、賣方各持一份,具有同等法律效力。
賣方(乙)簽名: xxx 買方(甲)簽名: xxx 日期:2011年
5月4日 日期:20xx年5月4日
賣方(下稱甲方):
地 址:
法 定 代 表 人: 買方(下稱乙方): 身 份 證 :
委 托 代 理 人:
委托代理人身份證:
乙方向甲方購買坐落于 (以下簡稱為該商鋪)商品房壹套,雙方已簽訂《廣東省商品房買賣合同(預(yù)售)》(以下簡稱買賣合同),合同編號: 號,現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達成協(xié)議如下:
一、甲、乙雙方自愿解除上述商品房的買賣合同。
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房,該商品房的產(chǎn)權(quán)即與乙方無關(guān)。
三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下: 1、此房價成交總價為:(人民幣) 元。 2、乙方已繳付樓款/首期款:(人民幣) 元(含定金)。 3、雙方退款事宜另行約定。
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的三個工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買賣合同、注銷抵押登記事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜,若乙方不能按時提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權(quán)暫緩?fù)七€乙方所有款項。
五、辦理解除合同產(chǎn)生的手續(xù)費由 乙方 承擔(dān)。
六、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。除本協(xié)議明確約定外,任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權(quán)利或與買賣合同相關(guān)的權(quán)利。
七、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式伍份,甲方執(zhí) 貳 份,乙方執(zhí) 壹 份, 貳 份留存政府相關(guān)部門,均具同等法律效力。
甲方: 乙方:
法定代表人: 委托代理人:
年 月 日 年 月 日
甲方(原合同出賣人):
乙方(原合同買受人):
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商一致,同意達成如下協(xié)議:
一、甲乙雙方同意解除雙方于2007年9月24日簽定的商品房買賣合同(以下簡稱該合同),編號為:
二、雙方在簽訂本協(xié)議后,甲方同意乙方自動退房,解除該合同。甲方就簽署該合同收取之樓款于本協(xié)議生效之日起30日內(nèi)返還乙方。
三、原雙方簽訂的商品房買賣合同在甲乙雙方簽署本協(xié)議后隨之作廢。甲方在乙方簽署本協(xié)議并到房管部門備案后,即可以任何方式處分該房屋。
四、訂立本協(xié)議及辦理有關(guān)手續(xù)所需之一切費用,包括手續(xù)費、公證費及政府有關(guān)部門之收費等,均由乙方支付。
五、在執(zhí)行本解除協(xié)議過程中如產(chǎn)生爭議,甲乙方雙方應(yīng)盡力通過協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可提交有管轄權(quán)的人民法院通過訴訟解決。
六、本協(xié)議由甲乙雙方或其授權(quán)代表簽字或蓋章后,經(jīng)鞍山市公證處公證之日起生效。
七、本協(xié)議一式五份,甲方兩份,乙方、市公證處及房管部門各一份,五份協(xié)議均具有同等效力。
甲方:乙方:
二0xx年五月十五日
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇五
甲乙雙方通過友好協(xié)商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
一、乙方將___年___月___日購買的房屋退還給甲方。
二、乙方有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內(nèi)甲方將乙方的______元退還給乙方。
五、違約金:違約方需支付違約____________萬元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方蓋章____________乙方簽字:_______________。
___年___月___日。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇六
買賣合同解除協(xié)議書,如果我們要解除合同,就要用到協(xié)議書!大家了解過協(xié)議書怎么寫嗎?以下是本站小編為大家?guī)淼馁I賣合同解除協(xié)議書范本,歡迎閱讀!
甲方(原合同出賣人):
乙方(原合同買受人):
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商一致,同意達成如下協(xié)議:
一、甲乙雙方同意解除雙方于2007年9月24日簽定的商品房買賣合同(以下簡稱該合同),編號為:
二、雙方在簽訂本協(xié)議后,甲方同意乙方自動退房,解除該合同。甲方就簽署該合同收取之樓款于本協(xié)議生效之日起30日內(nèi)返還乙方。
三、原雙方簽訂的商品房買賣合同在甲乙雙方簽署本協(xié)議后隨之作廢。甲方在乙方簽署本協(xié)議并到房管部門備案后,即可以任何方式處分該房屋。
四、訂立本協(xié)議及辦理有關(guān)手續(xù)所需之一切費用,包括手續(xù)費、公證費及政府有關(guān)部門之收費等,均由乙方支付。
五、在執(zhí)行本解除協(xié)議過程中如產(chǎn)生爭議,甲乙方雙方應(yīng)盡力通過協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可提交有管轄權(quán)的人民法院通過訴訟解決。
六、本協(xié)議由甲乙雙方或其授權(quán)代表簽字或蓋章后,經(jīng)鞍山市公證處公證之日起生效。
七、本協(xié)議一式五份,甲方兩份,乙方、市公證處及房管部門各一份,五份協(xié)議均具有同等效力。
甲方:乙方:
二oo八年五月十五日
甲方:桂林市名都房地產(chǎn)開發(fā)公司
乙方:莫xx
甲乙雙方通過友好協(xié)商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
一、乙方將2008年10月3日購買的'朝暉國際公寓501號和503號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國銀行桂林分行及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬元退還給乙方,將購房貸款60.90萬元退還給中國銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責(zé)償還。
五、違約金:違約方需支付違約金伍萬元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
方(下稱甲方):
地 址:
法 定 代 表 人:
買方(下稱乙方):
身 份 證 :
委 托 代 理 人:
委托代理人身份證:
乙方向甲方購買坐落于 (以下簡稱為該商鋪)商品房壹套,雙方已簽訂《廣東省商品房買賣合同(預(yù)售)》(以下簡稱買賣合同),合同編號: 號,現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達成協(xié)議如下:
一、甲、乙雙方自愿解除上述商品房的買賣合同。
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房,該商品房的產(chǎn)權(quán)即與乙方無關(guān)。
三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下:
1、此房價成交總價為:(人民幣) 元。
2、乙方已繳付樓款/首期款:(人民幣) 元(含定金)。
3、雙方退款事宜另行約定。
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的三個工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買賣合同、注銷抵押登記事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜,若乙方不能按時提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權(quán)暫緩?fù)七€乙方所有款項。
五、辦理解除合同產(chǎn)生的手續(xù)費由 乙方 承擔(dān)。
六、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。除本協(xié)議明確約定外,任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權(quán)利或與買賣合同相關(guān)的權(quán)利。
七、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式伍份,甲方執(zhí) 貳 份,乙方執(zhí) 壹 份, 貳 份留存政府相關(guān)部門,均具同等法律效力。
甲方: 乙方:
法定代表人: 委托代理人:
年 月 日 年 月 日
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇七
甲乙雙方通過友好協(xié)商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
一、乙方將20__年10月3日購買的朝暉國際公寓501號和503號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國銀行桂林分行及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬元退還給乙方,將購房貸款60.90萬元退還給中國銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責(zé)償還。
五、違約金:_違約方需支付違約金伍萬元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方蓋章乙方簽字:_______________。
___年___月___日。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇八
勞動合同可以是協(xié)商解除,也可以是用人單位辭退或者是勞動者辭職。其中,協(xié)商解除勞動合同的時候是需要雙方簽訂協(xié)商解除勞動合同協(xié)議書的。律師365小編今天就為大家?guī)硪黄獏f(xié)商解除勞動合同協(xié)議書范本,希望能為您提供幫助。
編號: ______
_____年___月___日甲方和乙方共同簽訂的_______期限的勞動合同,現(xiàn)經(jīng)___方提出,雙方協(xié)商一致(或:因出現(xiàn)雙方在勞動合同中第___條協(xié)商約定的可以解除本勞動合同的情形),確定于_____年___月__日解除本勞動合同。
乙方在解除本勞動合同后的有關(guān)經(jīng)濟補償和工作交接等事宜,根據(jù)《勞動合同法》第四十六條、第四十七條、第五十條的規(guī)定和雙方在勞動合同中已有的約定處理。
乙方在甲方的工作年限為____年,乙方在與甲方解除本勞動合同前十二個月的平均工資為______元人民幣。
本協(xié)議書經(jīng)甲方與乙方在合同文本上簽字或者蓋章之日起生效。
本協(xié)議書一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份。
甲方: (簽字蓋章) 乙方:(簽字蓋章)
年 月 日
協(xié)商解除勞動合同,是需要雙方協(xié)商同意的,-如果協(xié)商解除無協(xié)議,那么將會給用人單位留下非常大的法律隱患??谡f無憑,立字為證。用人單位在與員工協(xié)商解除勞動合同時,不能圖省事,一定要簽訂書面的勞動合同協(xié)商解除協(xié)議書,明確雙方的有關(guān)權(quán)利義務(wù),將協(xié)商的成弟盡固定下來,防止發(fā)生勞動爭議后很難舉證的情形。
2、協(xié)議中明確勞動合同解除的類型。
勞動合同解除分為協(xié)商解除和單方解除兩種類型。企業(yè)與員工協(xié)商解除勞動合同的,在簽訂解除此協(xié)議時,協(xié)議中必須寫明解除勞動合同是經(jīng)企業(yè)與員工在平等自愿,協(xié)商一致基礎(chǔ)上解除的。這樣,可以防止員工把協(xié)商解除說成是企業(yè)單方解除,要求企業(yè)承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。
3、協(xié)議中明確解除合同的提出方。
對于協(xié)商解除合同而言,由于協(xié)商解除合同的提出萬不同,解除合同的相關(guān)法律后果就不同。因此,解除協(xié)議中明確解除勞動合同是企業(yè)提出還是員工提出的至關(guān)重要,它涉及到企業(yè)是否須支付員工解除勞動合同的'經(jīng)濟補償金的問題。
4、協(xié)議中明確解除勞動合同后員工的義務(wù)。
這主要包括:(1)工作交接;(2)工作終止;(3)財物返還;(4)債務(wù)清償;(5)應(yīng)支付的工資和補償金;(6)商業(yè)秘密、知識產(chǎn)權(quán)、競業(yè)禁止。
勞動合同是明確勞動者和用人單位雙方權(quán)利義務(wù)的重要憑證,在解除的是也要一份解除協(xié)議來白紙黑字的結(jié)束雙方的權(quán)利義務(wù)。所以在協(xié)商解除勞動合同的時候一定要慎重,對一些問題多注意。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇九
甲方(出賣人):
乙方(買受人):
丙方(居間方):
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,現(xiàn)就雙方買賣位于北京市 區(qū) 的房屋,委托丙方提供居間服務(wù),雙方于 年 月 日簽訂的《房屋買賣合同》的解除事宜達成一致,特訂本協(xié)議。
解除合同后甲、乙雙方對該房屋若自行成交,甲、乙雙方各自按成交價格3%的金額向丙方支付違約金。
自本終止協(xié)議生效之日起,甲乙任一方不得就雙方簽訂的關(guān)于該房屋的一切協(xié)議(本終止協(xié)議除外),而向他方追究任何責(zé)任,包括但不限于民事責(zé)任、行政責(zé)任等。
本協(xié)議經(jīng)甲、乙方簽字丙方蓋章后生效原合同即廢止,協(xié)議 書一式三份,甲、乙、丙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
丙方(蓋章):
日期: 年 月 日
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇十
甲方:
身份證號碼:
乙方:
身份證號碼:
甲乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上,本著友好協(xié)商的原則,因國家政策的變動,此變動為不可歸責(zé)于甲乙任何一方的責(zé)任,導(dǎo)致乙方購買甲方位于北京市懷柔區(qū)號的房屋的目的不能實現(xiàn),故甲乙雙方一致同意解除雙方于20xx年04月20日簽訂的《北京市存量房屋買賣合同》和《房屋定金收付書》,特達成如下條款,以資雙方共同遵守:
一、解除甲乙雙方于20xx年04月20日簽訂的《北京市存量房屋買賣合同》和《房屋定金收付書》。
三、甲方在簽訂本協(xié)議當日一次性退還乙方元人民幣,乙方向甲方出具相應(yīng)的收款憑證。
四、本確認書是雙方完全自愿簽訂,任何一方不得再以任何理由提起訴訟或仲裁。
五、本確認書簽訂之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,效力等同。
甲方:
乙方:
20xx年x月xx日。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇十一
甲方(原合同出賣人):
乙方(原合同買受人):
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商一致,同意達成如下協(xié)議:
一、甲乙雙方同意解除雙方于20xx年9月24日簽定的商品房買賣合同(以下簡稱該合同),編號為:
二、雙方在簽訂本協(xié)議后,甲方同意乙方自動退房,解除該合同。甲方就簽署該合同收取之樓款于本協(xié)議生效之日起30日內(nèi)返還乙方。
三、原雙方簽訂的商品房買賣合同在甲乙雙方簽署本協(xié)議后隨之作廢。甲方在乙方簽署本協(xié)議并到房管部門備案后,即可以任何方式處分該房屋。
四、訂立本協(xié)議及辦理有關(guān)手續(xù)所需之一切費用,包括手續(xù)費、公證費及政府有關(guān)部門之收費等,均由乙方支付。
五、在執(zhí)行本解除協(xié)議過程中如產(chǎn)生爭議,甲乙方雙方應(yīng)盡力通過協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可提交有管轄權(quán)的人民法院通過訴訟解決。
六、本協(xié)議由甲乙雙方或其授權(quán)代表簽字或蓋章后,經(jīng)鞍山市公證處公證之日起生效。
七、本協(xié)議一式五份,甲方兩份,乙方、市公證處及房管部門各一份,五份協(xié)議均具有同等效力。
甲方:
乙方:
20xx年x月xx日。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇十二
甲乙雙方于年月日簽定的區(qū)號樓單元號房屋《商品房買賣合同》,付款方式為按揭貸款方式?,F(xiàn)因政府原因,銀行按揭手續(xù)暫時不能辦理,據(jù)此雙方達成如下補充協(xié)議,以資雙方共同遵守。
一、甲方在乙方交納積極辦理按揭保證金元及交付房屋所需全部費用后可以將房屋交付乙方使用,乙方取得所購房產(chǎn)全部鑰匙。
二、乙方在收到甲方辦理按揭的電話通知以后,乙方應(yīng)主動配合按揭工作,及時提供按揭所需材料。如因乙方原因?qū)е掳唇铱钕路叛诱`超過十個工作日,甲方有權(quán)沒收乙方元保證金。如因乙方原因?qū)ё园唇屹J款不能辦理,乙方應(yīng)在收到甲方書面通知之日起30天內(nèi)將購房款以現(xiàn)金的方式付清,否則,甲方有權(quán)解除合同,并收回房屋,由此而造成的損失由乙方自行承擔(dān)。
如在本協(xié)議簽定后月內(nèi)未能辦成按揭,應(yīng)視為不能辦理按揭。
三、如乙方積極配合,使得按揭款及時到位,甲方應(yīng)在三個工作日內(nèi)退還元保證金,否則按日追加10%的滯納違約金。
四、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)1份,本協(xié)議雙方簽字或蓋章生效。
甲方:_________________。
___________年___________月_________日。
乙方:_________________。
___________年___________月_________日_。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇十三
賣方(下稱甲方):
身份證:
買方(下稱乙方):
身份證:
乙方向甲方購買坐落于房屋套,雙方已簽訂《北京市存量房房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同),合同編號:號,現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達成協(xié)議如下:
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的產(chǎn)權(quán)即與乙方無關(guān)。
三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下:
1、乙方已繳付定金:(人民幣)。
2、乙方已繳定金甲方不予返還。
3、乙方另付甲方補償金:(人民幣)。
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后提交辦理解除買賣合同等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜。
五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權(quán)利或與買賣合同相關(guān)的權(quán)利。
六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式叁份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份,居間人(北京鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司)壹份,均具同等法律效力。
甲方:乙方:
身份證:
月身份證:年2/2。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇十四
乙方:_______________。
甲乙雙方通過友好協(xié)商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
一、乙方將20__年10月3日購買的'朝暉國際公寓501號和503號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國銀行桂林分行及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬元退還給乙方,將購房貸款60.90萬元退還給中國銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責(zé)償還。
五、違約金:違約方需支付違約金伍萬元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方:___________。
乙方:___________。
____年_____月_____日。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇十五
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_______________號)。
第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣 __________元整,作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度,乙方應(yīng)在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當日付給甲方。
第四條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應(yīng)在交房當日將_________等費用結(jié)清。
第五條 稅費分擔(dān) 甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔(dān),中介費及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費由______方承擔(dān)。
第六條 違約責(zé)任 甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應(yīng)書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同一式___份。
甲方:產(chǎn)權(quán)人一份,甲方委托代理人一份,
乙方
賣方(下稱甲方):
身 份 證 :
買方(下稱乙方):
身 份 證 :
乙方向甲方購買坐落于 房屋 套,雙方已簽訂《北京市存量房房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同),合同編號: 號,現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達成協(xié)議如下:
一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買賣合同。
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的.產(chǎn)權(quán)即與乙方無關(guān)。
三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下:
1、乙方已繳付定金:(人民幣)
2、乙方已繳定金甲方不予返還。
3、乙方另付甲方補償金:(人民幣)
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后提交辦理解除買賣合同等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜。
五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權(quán)利或與買賣合同相關(guān)的權(quán)利。
六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式 叁 份,甲方執(zhí) 壹 份,乙方執(zhí) 壹 份,居間人(北京鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司) 壹 份,均具同等法律效力。
甲方: 乙方:
身 份 證 :
月 身 份 證: 年 2 / 2
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇十六
原告:_________,性別:____,____族,生于________年____月____日,住址:_____________________,身份證號:_____________________,聯(lián)系電話:_________________。
被告:___________公司,住所地:___________,電話:____________________。
法定代表人:__________________,電話:________________________。
訴訟請求:
風(fēng)險提示:
訴訟請求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因為其事關(guān)法院審查的范圍。
但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應(yīng)的證據(jù)來支持你的主張,勢必遭到敗訴的后果,通常還會因此而向法院支付相應(yīng)的訴訟費。
另外,訴訟請求應(yīng)提出具體的數(shù)額,不能籠統(tǒng)地說賠償原告的一切損失之類。
雖然這是沒有爭議的,但并不等于在提出訴訟請求時多多益善,比較切合實際的請求數(shù)額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風(fēng)險,而且有利于法院的調(diào)解和雙方當事人的和解,減少訟累。
一、確認原告_________與被告_________簽訂房屋買賣的合同無效。
二、要求被告返還購房款___元及利息(以購房款___元為基數(shù),自付款之日起至起訴之日按照____________銀行同期同類貸款利率計算)。
三、本案訴訟費及其他與訴訟有關(guān)的費用由被告承擔(dān)。
事實與理由風(fēng)險提示:
訴狀是個利劍,挑起戰(zhàn)爭。
如果沒有寫好,那么勢必倒過來傷到自己。
因此,要擺事實,講明道理,引用有關(guān)法律和政策規(guī)定,為訴訟請求的合法性提供充足的依據(jù)。
擺事實,是要把雙方當事人的`法律關(guān)系,發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過和現(xiàn)狀,特別是雙方爭議的焦點,實事求是地寫清楚。
講道理,是要進行分析,分清是非曲直,明確責(zé)任,并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。
________年____月____日,原告_________與被告___公司簽訂房屋買賣合同(編號:__________),合同內(nèi)容約定:原告購買被告___________公司將要建設(shè)的商品房(房屋面積共約___平方米,車庫約___平方米),房屋總價款為___元,被告應(yīng)于________年____月____日將房屋交付原告使用。
原告方按合同內(nèi)容履行了支付價金義務(wù),但是被告方____________公司卻以各種理由推辭,不履行合同。
后經(jīng)查得知:被告___________公司所預(yù)售給原告的商品房至今仍未取得房屋預(yù)售許可證,并未建成。
被告____________公司的欺詐行為為違約行為,嚴重侵害了原告的合法權(quán)益。
綜上所述,為維護原告的合法權(quán)益,現(xiàn)依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國民事訴訟法》及其它相關(guān)法律的規(guī)定向貴院提起訴訟,望貴院明察,判如所請。
此致______人民法院起訴人:________年____月____日風(fēng)險提示:
提起民事訴訟的原告負有舉證責(zé)任,要能夠舉出證明案情事實,支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。
注意,列書證,要附上原件或復(fù)制件,如系摘錄或抄件,要如實反映原件本意,切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處;列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問題等。
另外,證據(jù)和證據(jù)來源,雖然法律規(guī)定必須提交,但提交時的說明應(yīng)能簡就簡,盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據(jù)主動。
原告(簽章):_________被告(簽章):_________。
簽訂地點:___________簽訂地點:___________。
_________年____月____日_________年____月____日。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇十七
一、本合同雙方當事人均為________市_______街道___________村__________組集體成員。
二、房屋情況:本合同項下的房屋位于_____市_____街道,相鄰為,建筑面積,北屋,東屋,西屋,南屋,院落面積為,房屋登記在名下或宅地基使用權(quán)證登記在名下。
三、該交易房屋由甲方全額出資建造,使用的土地為______村_____組集體土地,并征得其他村民和村集體同意,可以長期占有、使用。
四、在房屋交付給乙方前,甲方保證:
3、如甲方違反本保證,須向乙方支付本合同全部購房價款30%的違約金。
五、本合同項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元,該價格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設(shè)施的價值、合理的增值價值以及應(yīng)當繳付的相關(guān)稅費。
六、房款支付:自該合同雙方簽字之日起日,乙方一次性付清全部款項,并將該款項匯入甲方賬號為的賬戶;如未按期交付房款,乙方需每天額外向甲方支付房款總額的違約金,如乙方在合同簽訂之日起天仍未付清房款,甲方不經(jīng)乙方同意,可以解除本合同并享有追究乙方違約責(zé)任的權(quán)利。
七、房屋交付:乙方根據(jù)第二百零八條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起日內(nèi),甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用權(quán)證、房產(chǎn)證等全部相關(guān)資料原件交付給乙方并負責(zé)騰空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋,須向乙方每天支付元的違約金,直至甲方交付全部材料和房屋為止;如甲方在合同簽訂后一個月內(nèi),仍未交付房屋,乙方不經(jīng)甲方同意,可以解除本合同并追究甲方的違約責(zé)任,因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方辦理房產(chǎn)過戶的書面通知后日,甲方應(yīng)當根據(jù)乙方的需要,積極配合乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶的相關(guān)手續(xù);如甲方拒絕或無故拖延,不予以配合,甲方須向乙方每日支付元違約金,直至協(xié)助乙方辦理完房產(chǎn)過戶為止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關(guān)的原因造成無法辦理過戶的,與甲方無關(guān)。
十、在交付房屋之日起,房屋的一切事宜與甲方無關(guān),甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基于本合同約定而享有的占有、使用和處分房屋的權(quán)利;甲方因包括但不限于房屋買賣、個人債務(wù)等個人原因侵犯乙方的權(quán)利,造成乙方無法繼續(xù)占有、使用或處分房屋的,甲方除返還本合同全部購房款外,須按照發(fā)生妨礙乙方占有、使用或侵犯乙方處分房屋權(quán)利的實質(zhì)性影響之時的市場價格補償乙方。
十一、在本合同簽訂之日起,甲方未經(jīng)乙方同意,不得將該房屋出賣給任何第三方:如甲方違反本約定,擅自處分房屋,甲方須返還全部購房款并支付全部購房款100%的違約金。
十二、其他事項:
1、如果雙方就本合同事項發(fā)生爭議,雙方無法協(xié)商解決時應(yīng)當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協(xié)調(diào)解決。
2、雙方應(yīng)當請至少兩名本村集體成員作為本次交易的見證人,并在本合同上簽字摁手印。
3、本合同正本一式六份,雙方各持三份;自雙方簽字摁手印之日起生效,并持續(xù)有效。
甲方(簽字捺印)________身份證號:________。
乙方(簽字捺印)________身份證號:________。
見證人(簽字捺印)________身份證號:________。
見證人(簽字捺印)________身份證號:________。
____年_____月_____日。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇十八
賣方與買方通過經(jīng)紀方的居間服務(wù)于_________年____月____日在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂了關(guān)于市區(qū)物業(yè)(以下簡稱該房產(chǎn))的《房地產(chǎn)買賣合同》(合同編號為?,F(xiàn)經(jīng)三方友好協(xié)商,就解除房屋買賣合同相關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
一、三方均同意按以下第項履行:
(一)賣方要求提前終止合同關(guān)系:
1、賣方須于簽署本協(xié)議之日起日內(nèi)將定金_________)退還買方。
2、賣方同意賠償買方幣_________),并于簽署本協(xié)議時付清。
3、賣方同意補償經(jīng)紀方損失幣元整(小寫:_________),并于簽署本協(xié)議時付清。
(二)買方要求提前終止合同關(guān)系:
1、買方同意支付給賣方幣_________)作為賠償。
2、買方同意補償經(jīng)紀方損失元整(小寫:_________),并于簽署本協(xié)議時付清。
3、買方于年日搬離房屋,交還房屋鑰匙,并結(jié)清相關(guān)費用。
二、未按期履行合同解除義務(wù)的,以拖欠金額為基數(shù)按日‰向?qū)Ψ街Ц稖{金。
三、自本協(xié)議履行完畢之日起,三方之間的合同關(guān)系終止,三方均不得再就上述合同追究各方責(zé)任。
四、雙方就本協(xié)議提供以下帳戶作為收款帳戶:
五、本合同一式叁份,自三方簽字之日起生效。賣方、買方、經(jīng)紀方各持壹份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇十九
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;。
2、_____________;。
3、_____________。
事實和理由。
________________;。
________________;。
________________;。
________________。
此致
________________市________________區(qū)人民法院。
具狀人:________________。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇二十
買方(下稱乙方):_________。
乙方向甲方購買坐落于房屋壹套,雙方已簽訂《房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同),合同編號:__________________號,現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達成協(xié)議如下:《(合同和房屋的標明)。
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的產(chǎn)權(quán)即與乙方無關(guān)。《(聲明房屋與乙方無關(guān))。
三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下:《(合同中關(guān)于款項的處理)。
1、乙方已繳付樓款_________元(不包含交予中介定金)。
2、乙方已繳款項自動轉(zhuǎn)為甲方借款,以雙方商定利息從借款之日起計息,不計復(fù)利。
3、甲方還款事宜另行約定。
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的三個工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買賣合同、注銷抵押登記等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜,若乙方不能按時提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權(quán)暫緩?fù)七€乙方所有款項?!叮P(guān)于合同已進行部分的退回處理)。
五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權(quán)利或與買賣合同相關(guān)的權(quán)利?!叮ㄔ俅温暶骱炗喓贤瑹o效,雙方不再對合同提出主張權(quán)利)。
六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式叁份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份,均具同等法律效力?!叮暶髟搮f(xié)議簽訂份數(shù),聲明法律效力)。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇二十一
根據(jù)我國合同法的規(guī)定,出現(xiàn)下列情形之一的,商品房買賣合同的當事人可以依法解除合同:
(1)、雙方當事人協(xié)商一致,可以解除合同,并且解除合同的行為不會損害國家、集體、第三人的合法權(quán)益。這種情況屬于協(xié)議解除,只要當事人雙方協(xié)商一致,就可以徑直解除,一般不會產(chǎn)生什么矛盾。
(2)、當事人的合同中約定一方解除合同的條件的,解除合同的條件成就的,解除權(quán)人可以解除合同。比如,當事人在合同中約定,如果開發(fā)商超過三十日不能交付商品房的,購房者有權(quán)解除商品房買賣合同。那么,當此條件成就時,購房者即可按照此約定主張解除合同。
(3)、由于不可抗力致使合同目的無法實現(xiàn)。當不可抗力出現(xiàn)時,任何一方當事人可以主張解除合同。
(4)、在履行期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)的,另一方可以主張解除合同。
(5)、當事人一方遲延履行主要債務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行。比如,購房者逾期支付房款,經(jīng)催告后仍不支付的,開發(fā)商可以解除合同。
(6)、當事人一方遲延履行債務(wù)或著有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的的,另一方可以主張解除合同。
根據(jù)合同法的規(guī)定,享有解除權(quán)的當事人主張解除合同的,可以通過通知的方式告知對方。合同自通知到達對方時即解除。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇一
乙方向甲方購買坐落于鎮(zhèn)路城景單元層號(以下簡稱商品房)商品房壹套,雙方已簽訂《商品房買賣合同(預(yù)售)》(以下簡稱買賣合同),合同編號:_________________號,因面積差異處理問題,甲方欲解除買賣合同關(guān)系,現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,達成協(xié)議如下:
一、甲、乙雙方自愿解除上述商品房的買賣合同。
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房,該商品房的產(chǎn)權(quán)即與乙方無關(guān)。甲方應(yīng)退還乙方已繳納的房屋價款及其他費用。
三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下:
1、此房價成交總價為:_________________。
2、乙方已繳付樓款/首期款:________________。
3、乙方已繳付維修基金:_________________。
4、退款方式:乙方配合甲方辦理本協(xié)議第四條約定的事項后,甲方一次性向乙方退還已繳付的全部款項(首付款+維修基金),共計_________________元。
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的個工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議,解除買賣合同,注銷抵押登記事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上訴事宜,若乙方不按時提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權(quán)暫緩?fù)诉€乙方所有款項。甲方應(yīng)于本協(xié)議生效后的三個工作日內(nèi)主動聯(lián)系乙方辦理上述事宜,并告知乙方需準備的相應(yīng)全部資料,并配合乙方辦妥上訴事宜,若甲方不盡告知義務(wù),乙方可委托甲方工作人員自行辦理,甲方自委托協(xié)議簽訂后立即向乙方支付上訴全部款項。
五、辦理解除合同產(chǎn)生的手續(xù)費由甲方承擔(dān)。
六、送到地址確定。
1、甲方:_________________。
2、乙方:_________________。
七、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。
八、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等法律效力。
甲方:_________________乙方:_________________。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇二
被告:_________________。
訴訟請求。
2、請求判決被告返還原告向其支付的定金萬元,并依照定金罰則另行向原告支付款項人民幣萬元。
3、請求判決被告賠償原告利息損失元(詳見利息損失計算表)。
事實和理由。
原告認為:_________________《房產(chǎn)買賣協(xié)議》及其《補充協(xié)議》應(yīng)依法確認為無效合同。
基于上述事實和理由,為保護原告合法權(quán)益,特此請求貴院,判決如所請。
此致
__________人民法院。
______年____月____日。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇三
合同。
的解除,是合同有效成立后,因當事人一方或雙方的意思表示,使合同關(guān)系歸于消滅的行為。下面本站小編給大家?guī)韰f(xié)商解除合同。
協(xié)議書。
范文,供大家參考!
甲方:___________有限公司(如甲方不是本公司,要調(diào)整)。
乙方:(若是法人,需與營業(yè)執(zhí)照名稱一致,若是自然人,則同于身份證)。
身份證號碼:(若是自然人,即留存此項)。
甲方______________________與乙方___________于___年___月___日簽訂了《》【此處填寫甲乙雙方之前簽訂的合同/協(xié)議名稱】,原合同/協(xié)議有效期至___年___月___日,現(xiàn)因______________________【此處填寫解除合同/協(xié)議的原因】原因致使原合同/協(xié)議無法繼續(xù)履行,現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,達成如下協(xié)議:
【需要承擔(dān)違約責(zé)任時使用本條款】本協(xié)議由甲乙雙方簽字蓋章后生效,本協(xié)議生效之日,原《》【此處填寫甲乙雙方之前簽訂的合同/協(xié)議名稱】解除,___方需要依照原合同/協(xié)議的約定于本協(xié)議生效時向___方支付___元違約金。
【其他未盡事宜,可以根據(jù)實際情況添加】。
5、本協(xié)議一式2份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均具有同等法律效力。
甲方:乙方:
代表:代表:
日期:日期:
甲方:
乙方:
根據(jù)實際情況,在平等協(xié)商,自愿互諒的基礎(chǔ)上,本于誠信,甲乙雙方達成如下協(xié)議:
第一、甲乙雙方同意解除xx年7月16日簽訂的《工程承包合同》及其它相關(guān)協(xié)議。自協(xié)議解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系自行消滅。甲乙雙方相互不再以任何形式追求對方的違約責(zé)任。
第二:甲乙雙方同意對于合同訂立、執(zhí)行過程中各自的任何形式的損失自行負責(zé)擔(dān)。
第三:鑒于合同未能履行是由于客觀經(jīng)濟形勢變遷造成的,甲方同意于本協(xié)議簽訂之日一次性退還乙方已經(jīng)交納的甲方施工管理費16.5萬元;待該工程施工完成計量結(jié)算后(xx年12月6日前)甲方退還乙方已交納甲方10萬元履約保證金。
第四、甲乙雙方都保留通過訴訟解決本合同爭議的權(quán)利,在本協(xié)議生效后,如果任何一方不履行本協(xié)議約定的義務(wù),另一方有權(quán)尋求通過訴訟解決爭議。在訴訟過程中,本協(xié)議將不利于違約方的解釋。
第五、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方。
日期:
甲方:
乙方:
甲方____與乙方____原于___年___月___日簽訂的合字第____號________合同,現(xiàn)因------------------------------------------------使----方無法繼續(xù)履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商同意,合同于___年___月____日予以解除。
因解除合同給___方造成損失計____元,由___方負責(zé)賠償。賠償金自___年___月___日起至___年___月___日止分___次付清。特此協(xié)議。
本協(xié)議由雙方簽字蓋章后生效。協(xié)議書一式___份,由雙方各收執(zhí)一份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇四
買方:云南某農(nóng)貿(mào)公司 (甲) 賣方:云南某大型化工廠 (乙)
買賣雙方于2010 年03 月在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂了化肥買賣合同(合同編號為on.12312 )?,F(xiàn)因 甲方以未通知發(fā)貨為由拒絕退款并要求退貨 提出解除合同,經(jīng)雙方協(xié)商,達成以下協(xié)議: 一、買賣雙方均同意按以下第( )項履行: (一)若賣方提前要求終止合同關(guān)系:
1、甲方須于簽署本協(xié)議之日起 7 日內(nèi)將 5000
頓尿素 完整退還乙方
2、甲方同意支付給乙方10000元整作為賠償,并于簽署本協(xié)議之日起 7 日內(nèi)付清。 (二)若買方提前要求終止合同關(guān)系:
1、乙方同意甲方?jīng)]收其已支付的定金作為賠償
二、自本協(xié)議履行完畢之日起,買賣雙方之間的`合同關(guān)系終止,雙方均不得再就上述合同追究各方責(zé)任。 三、乙方就本協(xié)議提供以下帳戶作為收款帳戶:
乙方:戶名: xxx 開戶行: xxxxxx 帳號: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 四、本合同一式二份,自雙方簽字起生效。買方、賣方各持一份,具有同等法律效力。
賣方(乙)簽名: xxx 買方(甲)簽名: xxx 日期:2011年
5月4日 日期:20xx年5月4日
賣方(下稱甲方):
地 址:
法 定 代 表 人: 買方(下稱乙方): 身 份 證 :
委 托 代 理 人:
委托代理人身份證:
乙方向甲方購買坐落于 (以下簡稱為該商鋪)商品房壹套,雙方已簽訂《廣東省商品房買賣合同(預(yù)售)》(以下簡稱買賣合同),合同編號: 號,現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達成協(xié)議如下:
一、甲、乙雙方自愿解除上述商品房的買賣合同。
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房,該商品房的產(chǎn)權(quán)即與乙方無關(guān)。
三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下: 1、此房價成交總價為:(人民幣) 元。 2、乙方已繳付樓款/首期款:(人民幣) 元(含定金)。 3、雙方退款事宜另行約定。
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的三個工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買賣合同、注銷抵押登記事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜,若乙方不能按時提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權(quán)暫緩?fù)七€乙方所有款項。
五、辦理解除合同產(chǎn)生的手續(xù)費由 乙方 承擔(dān)。
六、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。除本協(xié)議明確約定外,任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權(quán)利或與買賣合同相關(guān)的權(quán)利。
七、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式伍份,甲方執(zhí) 貳 份,乙方執(zhí) 壹 份, 貳 份留存政府相關(guān)部門,均具同等法律效力。
甲方: 乙方:
法定代表人: 委托代理人:
年 月 日 年 月 日
甲方(原合同出賣人):
乙方(原合同買受人):
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商一致,同意達成如下協(xié)議:
一、甲乙雙方同意解除雙方于2007年9月24日簽定的商品房買賣合同(以下簡稱該合同),編號為:
二、雙方在簽訂本協(xié)議后,甲方同意乙方自動退房,解除該合同。甲方就簽署該合同收取之樓款于本協(xié)議生效之日起30日內(nèi)返還乙方。
三、原雙方簽訂的商品房買賣合同在甲乙雙方簽署本協(xié)議后隨之作廢。甲方在乙方簽署本協(xié)議并到房管部門備案后,即可以任何方式處分該房屋。
四、訂立本協(xié)議及辦理有關(guān)手續(xù)所需之一切費用,包括手續(xù)費、公證費及政府有關(guān)部門之收費等,均由乙方支付。
五、在執(zhí)行本解除協(xié)議過程中如產(chǎn)生爭議,甲乙方雙方應(yīng)盡力通過協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可提交有管轄權(quán)的人民法院通過訴訟解決。
六、本協(xié)議由甲乙雙方或其授權(quán)代表簽字或蓋章后,經(jīng)鞍山市公證處公證之日起生效。
七、本協(xié)議一式五份,甲方兩份,乙方、市公證處及房管部門各一份,五份協(xié)議均具有同等效力。
甲方:乙方:
二0xx年五月十五日
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇五
甲乙雙方通過友好協(xié)商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
一、乙方將___年___月___日購買的房屋退還給甲方。
二、乙方有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內(nèi)甲方將乙方的______元退還給乙方。
五、違約金:違約方需支付違約____________萬元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方蓋章____________乙方簽字:_______________。
___年___月___日。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇六
買賣合同解除協(xié)議書,如果我們要解除合同,就要用到協(xié)議書!大家了解過協(xié)議書怎么寫嗎?以下是本站小編為大家?guī)淼馁I賣合同解除協(xié)議書范本,歡迎閱讀!
甲方(原合同出賣人):
乙方(原合同買受人):
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商一致,同意達成如下協(xié)議:
一、甲乙雙方同意解除雙方于2007年9月24日簽定的商品房買賣合同(以下簡稱該合同),編號為:
二、雙方在簽訂本協(xié)議后,甲方同意乙方自動退房,解除該合同。甲方就簽署該合同收取之樓款于本協(xié)議生效之日起30日內(nèi)返還乙方。
三、原雙方簽訂的商品房買賣合同在甲乙雙方簽署本協(xié)議后隨之作廢。甲方在乙方簽署本協(xié)議并到房管部門備案后,即可以任何方式處分該房屋。
四、訂立本協(xié)議及辦理有關(guān)手續(xù)所需之一切費用,包括手續(xù)費、公證費及政府有關(guān)部門之收費等,均由乙方支付。
五、在執(zhí)行本解除協(xié)議過程中如產(chǎn)生爭議,甲乙方雙方應(yīng)盡力通過協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可提交有管轄權(quán)的人民法院通過訴訟解決。
六、本協(xié)議由甲乙雙方或其授權(quán)代表簽字或蓋章后,經(jīng)鞍山市公證處公證之日起生效。
七、本協(xié)議一式五份,甲方兩份,乙方、市公證處及房管部門各一份,五份協(xié)議均具有同等效力。
甲方:乙方:
二oo八年五月十五日
甲方:桂林市名都房地產(chǎn)開發(fā)公司
乙方:莫xx
甲乙雙方通過友好協(xié)商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
一、乙方將2008年10月3日購買的'朝暉國際公寓501號和503號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國銀行桂林分行及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬元退還給乙方,將購房貸款60.90萬元退還給中國銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責(zé)償還。
五、違約金:違約方需支付違約金伍萬元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
方(下稱甲方):
地 址:
法 定 代 表 人:
買方(下稱乙方):
身 份 證 :
委 托 代 理 人:
委托代理人身份證:
乙方向甲方購買坐落于 (以下簡稱為該商鋪)商品房壹套,雙方已簽訂《廣東省商品房買賣合同(預(yù)售)》(以下簡稱買賣合同),合同編號: 號,現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達成協(xié)議如下:
一、甲、乙雙方自愿解除上述商品房的買賣合同。
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房,該商品房的產(chǎn)權(quán)即與乙方無關(guān)。
三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下:
1、此房價成交總價為:(人民幣) 元。
2、乙方已繳付樓款/首期款:(人民幣) 元(含定金)。
3、雙方退款事宜另行約定。
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的三個工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買賣合同、注銷抵押登記事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜,若乙方不能按時提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權(quán)暫緩?fù)七€乙方所有款項。
五、辦理解除合同產(chǎn)生的手續(xù)費由 乙方 承擔(dān)。
六、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。除本協(xié)議明確約定外,任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權(quán)利或與買賣合同相關(guān)的權(quán)利。
七、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式伍份,甲方執(zhí) 貳 份,乙方執(zhí) 壹 份, 貳 份留存政府相關(guān)部門,均具同等法律效力。
甲方: 乙方:
法定代表人: 委托代理人:
年 月 日 年 月 日
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇七
甲乙雙方通過友好協(xié)商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
一、乙方將20__年10月3日購買的朝暉國際公寓501號和503號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國銀行桂林分行及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬元退還給乙方,將購房貸款60.90萬元退還給中國銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責(zé)償還。
五、違約金:_違約方需支付違約金伍萬元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方蓋章乙方簽字:_______________。
___年___月___日。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇八
勞動合同可以是協(xié)商解除,也可以是用人單位辭退或者是勞動者辭職。其中,協(xié)商解除勞動合同的時候是需要雙方簽訂協(xié)商解除勞動合同協(xié)議書的。律師365小編今天就為大家?guī)硪黄獏f(xié)商解除勞動合同協(xié)議書范本,希望能為您提供幫助。
編號: ______
_____年___月___日甲方和乙方共同簽訂的_______期限的勞動合同,現(xiàn)經(jīng)___方提出,雙方協(xié)商一致(或:因出現(xiàn)雙方在勞動合同中第___條協(xié)商約定的可以解除本勞動合同的情形),確定于_____年___月__日解除本勞動合同。
乙方在解除本勞動合同后的有關(guān)經(jīng)濟補償和工作交接等事宜,根據(jù)《勞動合同法》第四十六條、第四十七條、第五十條的規(guī)定和雙方在勞動合同中已有的約定處理。
乙方在甲方的工作年限為____年,乙方在與甲方解除本勞動合同前十二個月的平均工資為______元人民幣。
本協(xié)議書經(jīng)甲方與乙方在合同文本上簽字或者蓋章之日起生效。
本協(xié)議書一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份。
甲方: (簽字蓋章) 乙方:(簽字蓋章)
年 月 日
協(xié)商解除勞動合同,是需要雙方協(xié)商同意的,-如果協(xié)商解除無協(xié)議,那么將會給用人單位留下非常大的法律隱患??谡f無憑,立字為證。用人單位在與員工協(xié)商解除勞動合同時,不能圖省事,一定要簽訂書面的勞動合同協(xié)商解除協(xié)議書,明確雙方的有關(guān)權(quán)利義務(wù),將協(xié)商的成弟盡固定下來,防止發(fā)生勞動爭議后很難舉證的情形。
2、協(xié)議中明確勞動合同解除的類型。
勞動合同解除分為協(xié)商解除和單方解除兩種類型。企業(yè)與員工協(xié)商解除勞動合同的,在簽訂解除此協(xié)議時,協(xié)議中必須寫明解除勞動合同是經(jīng)企業(yè)與員工在平等自愿,協(xié)商一致基礎(chǔ)上解除的。這樣,可以防止員工把協(xié)商解除說成是企業(yè)單方解除,要求企業(yè)承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。
3、協(xié)議中明確解除合同的提出方。
對于協(xié)商解除合同而言,由于協(xié)商解除合同的提出萬不同,解除合同的相關(guān)法律后果就不同。因此,解除協(xié)議中明確解除勞動合同是企業(yè)提出還是員工提出的至關(guān)重要,它涉及到企業(yè)是否須支付員工解除勞動合同的'經(jīng)濟補償金的問題。
4、協(xié)議中明確解除勞動合同后員工的義務(wù)。
這主要包括:(1)工作交接;(2)工作終止;(3)財物返還;(4)債務(wù)清償;(5)應(yīng)支付的工資和補償金;(6)商業(yè)秘密、知識產(chǎn)權(quán)、競業(yè)禁止。
勞動合同是明確勞動者和用人單位雙方權(quán)利義務(wù)的重要憑證,在解除的是也要一份解除協(xié)議來白紙黑字的結(jié)束雙方的權(quán)利義務(wù)。所以在協(xié)商解除勞動合同的時候一定要慎重,對一些問題多注意。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇九
甲方(出賣人):
乙方(買受人):
丙方(居間方):
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,現(xiàn)就雙方買賣位于北京市 區(qū) 的房屋,委托丙方提供居間服務(wù),雙方于 年 月 日簽訂的《房屋買賣合同》的解除事宜達成一致,特訂本協(xié)議。
解除合同后甲、乙雙方對該房屋若自行成交,甲、乙雙方各自按成交價格3%的金額向丙方支付違約金。
自本終止協(xié)議生效之日起,甲乙任一方不得就雙方簽訂的關(guān)于該房屋的一切協(xié)議(本終止協(xié)議除外),而向他方追究任何責(zé)任,包括但不限于民事責(zé)任、行政責(zé)任等。
本協(xié)議經(jīng)甲、乙方簽字丙方蓋章后生效原合同即廢止,協(xié)議 書一式三份,甲、乙、丙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
丙方(蓋章):
日期: 年 月 日
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇十
甲方:
身份證號碼:
乙方:
身份證號碼:
甲乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上,本著友好協(xié)商的原則,因國家政策的變動,此變動為不可歸責(zé)于甲乙任何一方的責(zé)任,導(dǎo)致乙方購買甲方位于北京市懷柔區(qū)號的房屋的目的不能實現(xiàn),故甲乙雙方一致同意解除雙方于20xx年04月20日簽訂的《北京市存量房屋買賣合同》和《房屋定金收付書》,特達成如下條款,以資雙方共同遵守:
一、解除甲乙雙方于20xx年04月20日簽訂的《北京市存量房屋買賣合同》和《房屋定金收付書》。
三、甲方在簽訂本協(xié)議當日一次性退還乙方元人民幣,乙方向甲方出具相應(yīng)的收款憑證。
四、本確認書是雙方完全自愿簽訂,任何一方不得再以任何理由提起訴訟或仲裁。
五、本確認書簽訂之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,效力等同。
甲方:
乙方:
20xx年x月xx日。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇十一
甲方(原合同出賣人):
乙方(原合同買受人):
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商一致,同意達成如下協(xié)議:
一、甲乙雙方同意解除雙方于20xx年9月24日簽定的商品房買賣合同(以下簡稱該合同),編號為:
二、雙方在簽訂本協(xié)議后,甲方同意乙方自動退房,解除該合同。甲方就簽署該合同收取之樓款于本協(xié)議生效之日起30日內(nèi)返還乙方。
三、原雙方簽訂的商品房買賣合同在甲乙雙方簽署本協(xié)議后隨之作廢。甲方在乙方簽署本協(xié)議并到房管部門備案后,即可以任何方式處分該房屋。
四、訂立本協(xié)議及辦理有關(guān)手續(xù)所需之一切費用,包括手續(xù)費、公證費及政府有關(guān)部門之收費等,均由乙方支付。
五、在執(zhí)行本解除協(xié)議過程中如產(chǎn)生爭議,甲乙方雙方應(yīng)盡力通過協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可提交有管轄權(quán)的人民法院通過訴訟解決。
六、本協(xié)議由甲乙雙方或其授權(quán)代表簽字或蓋章后,經(jīng)鞍山市公證處公證之日起生效。
七、本協(xié)議一式五份,甲方兩份,乙方、市公證處及房管部門各一份,五份協(xié)議均具有同等效力。
甲方:
乙方:
20xx年x月xx日。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇十二
甲乙雙方于年月日簽定的區(qū)號樓單元號房屋《商品房買賣合同》,付款方式為按揭貸款方式?,F(xiàn)因政府原因,銀行按揭手續(xù)暫時不能辦理,據(jù)此雙方達成如下補充協(xié)議,以資雙方共同遵守。
一、甲方在乙方交納積極辦理按揭保證金元及交付房屋所需全部費用后可以將房屋交付乙方使用,乙方取得所購房產(chǎn)全部鑰匙。
二、乙方在收到甲方辦理按揭的電話通知以后,乙方應(yīng)主動配合按揭工作,及時提供按揭所需材料。如因乙方原因?qū)е掳唇铱钕路叛诱`超過十個工作日,甲方有權(quán)沒收乙方元保證金。如因乙方原因?qū)ё园唇屹J款不能辦理,乙方應(yīng)在收到甲方書面通知之日起30天內(nèi)將購房款以現(xiàn)金的方式付清,否則,甲方有權(quán)解除合同,并收回房屋,由此而造成的損失由乙方自行承擔(dān)。
如在本協(xié)議簽定后月內(nèi)未能辦成按揭,應(yīng)視為不能辦理按揭。
三、如乙方積極配合,使得按揭款及時到位,甲方應(yīng)在三個工作日內(nèi)退還元保證金,否則按日追加10%的滯納違約金。
四、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)1份,本協(xié)議雙方簽字或蓋章生效。
甲方:_________________。
___________年___________月_________日。
乙方:_________________。
___________年___________月_________日_。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇十三
賣方(下稱甲方):
身份證:
買方(下稱乙方):
身份證:
乙方向甲方購買坐落于房屋套,雙方已簽訂《北京市存量房房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同),合同編號:號,現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達成協(xié)議如下:
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的產(chǎn)權(quán)即與乙方無關(guān)。
三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下:
1、乙方已繳付定金:(人民幣)。
2、乙方已繳定金甲方不予返還。
3、乙方另付甲方補償金:(人民幣)。
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后提交辦理解除買賣合同等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜。
五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權(quán)利或與買賣合同相關(guān)的權(quán)利。
六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式叁份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份,居間人(北京鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司)壹份,均具同等法律效力。
甲方:乙方:
身份證:
月身份證:年2/2。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇十四
乙方:_______________。
甲乙雙方通過友好協(xié)商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
一、乙方將20__年10月3日購買的'朝暉國際公寓501號和503號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國銀行桂林分行及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬元退還給乙方,將購房貸款60.90萬元退還給中國銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責(zé)償還。
五、違約金:違約方需支付違約金伍萬元。
六、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效,之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方:___________。
乙方:___________。
____年_____月_____日。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇十五
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權(quán)證第_______________號)。
第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣 __________元整,作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度,乙方應(yīng)在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當日付給甲方。
第四條 甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應(yīng)在交房當日將_________等費用結(jié)清。
第五條 稅費分擔(dān) 甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔(dān),中介費及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費由______方承擔(dān)。
第六條 違約責(zé)任 甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應(yīng)書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同一式___份。
甲方:產(chǎn)權(quán)人一份,甲方委托代理人一份,
乙方
賣方(下稱甲方):
身 份 證 :
買方(下稱乙方):
身 份 證 :
乙方向甲方購買坐落于 房屋 套,雙方已簽訂《北京市存量房房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同),合同編號: 號,現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達成協(xié)議如下:
一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買賣合同。
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的.產(chǎn)權(quán)即與乙方無關(guān)。
三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下:
1、乙方已繳付定金:(人民幣)
2、乙方已繳定金甲方不予返還。
3、乙方另付甲方補償金:(人民幣)
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后提交辦理解除買賣合同等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜。
五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權(quán)利或與買賣合同相關(guān)的權(quán)利。
六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式 叁 份,甲方執(zhí) 壹 份,乙方執(zhí) 壹 份,居間人(北京鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司) 壹 份,均具同等法律效力。
甲方: 乙方:
身 份 證 :
月 身 份 證: 年 2 / 2
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇十六
原告:_________,性別:____,____族,生于________年____月____日,住址:_____________________,身份證號:_____________________,聯(lián)系電話:_________________。
被告:___________公司,住所地:___________,電話:____________________。
法定代表人:__________________,電話:________________________。
訴訟請求:
風(fēng)險提示:
訴訟請求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因為其事關(guān)法院審查的范圍。
但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應(yīng)的證據(jù)來支持你的主張,勢必遭到敗訴的后果,通常還會因此而向法院支付相應(yīng)的訴訟費。
另外,訴訟請求應(yīng)提出具體的數(shù)額,不能籠統(tǒng)地說賠償原告的一切損失之類。
雖然這是沒有爭議的,但并不等于在提出訴訟請求時多多益善,比較切合實際的請求數(shù)額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風(fēng)險,而且有利于法院的調(diào)解和雙方當事人的和解,減少訟累。
一、確認原告_________與被告_________簽訂房屋買賣的合同無效。
二、要求被告返還購房款___元及利息(以購房款___元為基數(shù),自付款之日起至起訴之日按照____________銀行同期同類貸款利率計算)。
三、本案訴訟費及其他與訴訟有關(guān)的費用由被告承擔(dān)。
事實與理由風(fēng)險提示:
訴狀是個利劍,挑起戰(zhàn)爭。
如果沒有寫好,那么勢必倒過來傷到自己。
因此,要擺事實,講明道理,引用有關(guān)法律和政策規(guī)定,為訴訟請求的合法性提供充足的依據(jù)。
擺事實,是要把雙方當事人的`法律關(guān)系,發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過和現(xiàn)狀,特別是雙方爭議的焦點,實事求是地寫清楚。
講道理,是要進行分析,分清是非曲直,明確責(zé)任,并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。
________年____月____日,原告_________與被告___公司簽訂房屋買賣合同(編號:__________),合同內(nèi)容約定:原告購買被告___________公司將要建設(shè)的商品房(房屋面積共約___平方米,車庫約___平方米),房屋總價款為___元,被告應(yīng)于________年____月____日將房屋交付原告使用。
原告方按合同內(nèi)容履行了支付價金義務(wù),但是被告方____________公司卻以各種理由推辭,不履行合同。
后經(jīng)查得知:被告___________公司所預(yù)售給原告的商品房至今仍未取得房屋預(yù)售許可證,并未建成。
被告____________公司的欺詐行為為違約行為,嚴重侵害了原告的合法權(quán)益。
綜上所述,為維護原告的合法權(quán)益,現(xiàn)依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國民事訴訟法》及其它相關(guān)法律的規(guī)定向貴院提起訴訟,望貴院明察,判如所請。
此致______人民法院起訴人:________年____月____日風(fēng)險提示:
提起民事訴訟的原告負有舉證責(zé)任,要能夠舉出證明案情事實,支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。
注意,列書證,要附上原件或復(fù)制件,如系摘錄或抄件,要如實反映原件本意,切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處;列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問題等。
另外,證據(jù)和證據(jù)來源,雖然法律規(guī)定必須提交,但提交時的說明應(yīng)能簡就簡,盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據(jù)主動。
原告(簽章):_________被告(簽章):_________。
簽訂地點:___________簽訂地點:___________。
_________年____月____日_________年____月____日。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇十七
一、本合同雙方當事人均為________市_______街道___________村__________組集體成員。
二、房屋情況:本合同項下的房屋位于_____市_____街道,相鄰為,建筑面積,北屋,東屋,西屋,南屋,院落面積為,房屋登記在名下或宅地基使用權(quán)證登記在名下。
三、該交易房屋由甲方全額出資建造,使用的土地為______村_____組集體土地,并征得其他村民和村集體同意,可以長期占有、使用。
四、在房屋交付給乙方前,甲方保證:
3、如甲方違反本保證,須向乙方支付本合同全部購房價款30%的違約金。
五、本合同項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元,該價格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設(shè)施的價值、合理的增值價值以及應(yīng)當繳付的相關(guān)稅費。
六、房款支付:自該合同雙方簽字之日起日,乙方一次性付清全部款項,并將該款項匯入甲方賬號為的賬戶;如未按期交付房款,乙方需每天額外向甲方支付房款總額的違約金,如乙方在合同簽訂之日起天仍未付清房款,甲方不經(jīng)乙方同意,可以解除本合同并享有追究乙方違約責(zé)任的權(quán)利。
七、房屋交付:乙方根據(jù)第二百零八條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起日內(nèi),甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用權(quán)證、房產(chǎn)證等全部相關(guān)資料原件交付給乙方并負責(zé)騰空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋,須向乙方每天支付元的違約金,直至甲方交付全部材料和房屋為止;如甲方在合同簽訂后一個月內(nèi),仍未交付房屋,乙方不經(jīng)甲方同意,可以解除本合同并追究甲方的違約責(zé)任,因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方辦理房產(chǎn)過戶的書面通知后日,甲方應(yīng)當根據(jù)乙方的需要,積極配合乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶的相關(guān)手續(xù);如甲方拒絕或無故拖延,不予以配合,甲方須向乙方每日支付元違約金,直至協(xié)助乙方辦理完房產(chǎn)過戶為止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關(guān)的原因造成無法辦理過戶的,與甲方無關(guān)。
十、在交付房屋之日起,房屋的一切事宜與甲方無關(guān),甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基于本合同約定而享有的占有、使用和處分房屋的權(quán)利;甲方因包括但不限于房屋買賣、個人債務(wù)等個人原因侵犯乙方的權(quán)利,造成乙方無法繼續(xù)占有、使用或處分房屋的,甲方除返還本合同全部購房款外,須按照發(fā)生妨礙乙方占有、使用或侵犯乙方處分房屋權(quán)利的實質(zhì)性影響之時的市場價格補償乙方。
十一、在本合同簽訂之日起,甲方未經(jīng)乙方同意,不得將該房屋出賣給任何第三方:如甲方違反本約定,擅自處分房屋,甲方須返還全部購房款并支付全部購房款100%的違約金。
十二、其他事項:
1、如果雙方就本合同事項發(fā)生爭議,雙方無法協(xié)商解決時應(yīng)當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協(xié)調(diào)解決。
2、雙方應(yīng)當請至少兩名本村集體成員作為本次交易的見證人,并在本合同上簽字摁手印。
3、本合同正本一式六份,雙方各持三份;自雙方簽字摁手印之日起生效,并持續(xù)有效。
甲方(簽字捺印)________身份證號:________。
乙方(簽字捺印)________身份證號:________。
見證人(簽字捺印)________身份證號:________。
見證人(簽字捺印)________身份證號:________。
____年_____月_____日。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇十八
賣方與買方通過經(jīng)紀方的居間服務(wù)于_________年____月____日在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂了關(guān)于市區(qū)物業(yè)(以下簡稱該房產(chǎn))的《房地產(chǎn)買賣合同》(合同編號為?,F(xiàn)經(jīng)三方友好協(xié)商,就解除房屋買賣合同相關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
一、三方均同意按以下第項履行:
(一)賣方要求提前終止合同關(guān)系:
1、賣方須于簽署本協(xié)議之日起日內(nèi)將定金_________)退還買方。
2、賣方同意賠償買方幣_________),并于簽署本協(xié)議時付清。
3、賣方同意補償經(jīng)紀方損失幣元整(小寫:_________),并于簽署本協(xié)議時付清。
(二)買方要求提前終止合同關(guān)系:
1、買方同意支付給賣方幣_________)作為賠償。
2、買方同意補償經(jīng)紀方損失元整(小寫:_________),并于簽署本協(xié)議時付清。
3、買方于年日搬離房屋,交還房屋鑰匙,并結(jié)清相關(guān)費用。
二、未按期履行合同解除義務(wù)的,以拖欠金額為基數(shù)按日‰向?qū)Ψ街Ц稖{金。
三、自本協(xié)議履行完畢之日起,三方之間的合同關(guān)系終止,三方均不得再就上述合同追究各方責(zé)任。
四、雙方就本協(xié)議提供以下帳戶作為收款帳戶:
五、本合同一式叁份,自三方簽字之日起生效。賣方、買方、經(jīng)紀方各持壹份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇十九
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;。
2、_____________;。
3、_____________。
事實和理由。
________________;。
________________;。
________________;。
________________。
此致
________________市________________區(qū)人民法院。
具狀人:________________。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇二十
買方(下稱乙方):_________。
乙方向甲方購買坐落于房屋壹套,雙方已簽訂《房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同),合同編號:__________________號,現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達成協(xié)議如下:《(合同和房屋的標明)。
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起,買賣合同即終止,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋,該房屋的產(chǎn)權(quán)即與乙方無關(guān)。《(聲明房屋與乙方無關(guān))。
三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見,具體如下:《(合同中關(guān)于款項的處理)。
1、乙方已繳付樓款_________元(不包含交予中介定金)。
2、乙方已繳款項自動轉(zhuǎn)為甲方借款,以雙方商定利息從借款之日起計息,不計復(fù)利。
3、甲方還款事宜另行約定。
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的三個工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買賣合同、注銷抵押登記等事宜所需要的全部資料,并配合甲方辦妥上述事宜,若乙方不能按時提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的,甲方有權(quán)暫緩?fù)七€乙方所有款項?!叮P(guān)于合同已進行部分的退回處理)。
五、雙方同意,自本協(xié)議生效后,雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權(quán)利或與買賣合同相關(guān)的權(quán)利?!叮ㄔ俅温暶骱炗喓贤瑹o效,雙方不再對合同提出主張權(quán)利)。
六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式叁份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份,均具同等法律效力?!叮暶髟搮f(xié)議簽訂份數(shù),聲明法律效力)。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
協(xié)商解除買賣合同協(xié)議書篇二十一
根據(jù)我國合同法的規(guī)定,出現(xiàn)下列情形之一的,商品房買賣合同的當事人可以依法解除合同:
(1)、雙方當事人協(xié)商一致,可以解除合同,并且解除合同的行為不會損害國家、集體、第三人的合法權(quán)益。這種情況屬于協(xié)議解除,只要當事人雙方協(xié)商一致,就可以徑直解除,一般不會產(chǎn)生什么矛盾。
(2)、當事人的合同中約定一方解除合同的條件的,解除合同的條件成就的,解除權(quán)人可以解除合同。比如,當事人在合同中約定,如果開發(fā)商超過三十日不能交付商品房的,購房者有權(quán)解除商品房買賣合同。那么,當此條件成就時,購房者即可按照此約定主張解除合同。
(3)、由于不可抗力致使合同目的無法實現(xiàn)。當不可抗力出現(xiàn)時,任何一方當事人可以主張解除合同。
(4)、在履行期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)的,另一方可以主張解除合同。
(5)、當事人一方遲延履行主要債務(wù),經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行。比如,購房者逾期支付房款,經(jīng)催告后仍不支付的,開發(fā)商可以解除合同。
(6)、當事人一方遲延履行債務(wù)或著有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的的,另一方可以主張解除合同。
根據(jù)合同法的規(guī)定,享有解除權(quán)的當事人主張解除合同的,可以通過通知的方式告知對方。合同自通知到達對方時即解除。