合同是一種法律約束，用于保障雙方在交易過程中的權(quán)益不受損害。合同的執(zhí)行過程中，雙方應(yīng)當(dāng)秉持誠信原則，確保協(xié)議的實施和履行。合同范例可以幫助我們培養(yǎng)撰寫合同的思維和技巧。
商鋪裝修合同糾紛篇一
雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條裝修商鋪。
本合同裝修場地位于_______區(qū)_______街_______號_______層_______號商鋪。
裝修期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
第三條裝修押金。
件后,一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
第四條裝修條例。
1、甲方有權(quán)對乙方提出的商鋪裝修改造方案進(jìn)行審核,乙方必須在得到甲方的書面批復(fù)后方可進(jìn)行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內(nèi)容等詳盡信息。
3、裝修期間所產(chǎn)生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔(dān)。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設(shè)施、設(shè)備等造成損毀的由乙方負(fù)全責(zé)并承擔(dān)所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內(nèi)完成,否則每逾期一日應(yīng)交納違約金(日租的兩倍)_______元,租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內(nèi)設(shè)置固定裝置),應(yīng)經(jīng)甲方事先書面同意。未經(jīng)書面同意改造的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)恢復(fù)原狀,并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進(jìn)行改造,或增加照明設(shè)施等,須報經(jīng)商廈管理處審核,并經(jīng)書面回復(fù)后嚴(yán)格按照《xx市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《北京地區(qū)電氣安裝標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款,乙方擅自更改的,要恢復(fù)原狀,并承擔(dān)由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應(yīng)對建筑物的主體結(jié)構(gòu)安全,消防、電路、空調(diào)和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響,并不得影響甲方或第三方的經(jīng)營,否則,乙方應(yīng)立即改正,并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產(chǎn)生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈,不得影響商廈內(nèi)的整體環(huán)境美觀,否則,將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內(nèi)的墻壁、地面鉆孔,不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件,如有違反,將處以200—500元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：_______乙方：_______。
負(fù)責(zé)人：_______負(fù)責(zé)人：_______。
聯(lián)系電話：_______聯(lián)系電話：_______。
____年___月___日____年___月___日。
______________有限公司（以下簡稱甲方）為統(tǒng)一和提高_(dá)_____________(以下簡稱乙方)的店面和產(chǎn)品形象。為乙方營造更好的銷售環(huán)境,經(jīng)雙方協(xié)商,本著自愿、平等、互惠、互利的`原則,達(dá)成如下協(xié)議：
自協(xié)議簽定之日,甲方負(fù)責(zé)為乙方提供店面整體設(shè)計及裝修。裝修內(nèi)容包括：
門頭廣告牌的設(shè)計、制作、安裝;。
產(chǎn)品形象墻的設(shè)計、制作、安裝;。
產(chǎn)品展示架的設(shè)計、制作、安裝;。
店內(nèi)主體色調(diào)的制定、粉刷;。
店內(nèi)棚頂?shù)跗斓脑O(shè)計、制作、安裝;。
甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產(chǎn)品說明。
自協(xié)議簽訂之日起,乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。
乙方在協(xié)議簽訂之日起一年內(nèi)不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產(chǎn)品,否則將扣除乙方的裝修保證金。
甲、乙雙方合作滿一年后,乙方能很好的維護(hù)甲方的產(chǎn)品形象,并無違約情況,甲方將如數(shù)返還乙方的裝修保證金（返款方式以地板兌現(xiàn)）。
本協(xié)議一式_______份,甲方_______份,乙方_______份。
本協(xié)議修改由雙方協(xié)商解決。
本協(xié)議自雙方蓋章之日起生效至_______年_______月_______日終止。
商鋪裝修合同糾紛篇二
___________公司(以下簡稱甲方)。
為統(tǒng)一和提高_(dá)__________(以下簡稱乙方)的店面和產(chǎn)品形象。為乙方營造更好的`銷售環(huán)境，經(jīng)雙方協(xié)商，本著自愿、平等、互惠、互利的原則，達(dá)成如下協(xié)議：
1、自協(xié)議簽定之日，甲方負(fù)責(zé)為乙方提供店面整體設(shè)計及裝修。裝修內(nèi)容包括：
門頭廣告牌的設(shè)計、制作、安裝;。
產(chǎn)品形象墻的設(shè)計、制作、安裝;。
產(chǎn)品展示架的設(shè)計、制作、安裝;。
店內(nèi)主體色調(diào)的制定、粉刷;。
店內(nèi)棚頂?shù)跗斓脑O(shè)計、制作、安裝;。
甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產(chǎn)品說明。
2、自協(xié)議簽訂之日起，乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣__貳萬元(20000.00)元整。
3、乙方在協(xié)議簽訂之日起一年內(nèi)不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產(chǎn)品，否則將扣除乙方的裝修保證金。
4、甲、乙雙方合作滿一年后，乙方能很好的維護(hù)甲方的產(chǎn)品形象，并無違約情況，甲方將如數(shù)返還乙方的裝修保證金(返款方式以地板兌現(xiàn))。
5、本協(xié)議一式3份，甲方2份，乙方1份。
6、本協(xié)議修改由雙方協(xié)商解決。
7、本協(xié)議自雙方蓋章之日起生效至年月日終止。
甲方：xxxx公司乙方：xxxx。
辦公地址：___________辦公地址：___________。
開戶銀行：____________開戶銀行：____________。
帳號：________________帳號：________________。
郵編：________________郵編：________________。
電話：________________電話：________________。
代表人(簽字)：________代表人(簽字)：_______。
20xx年3月20日200xx年3月20日。
商鋪裝修合同糾紛篇三
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，本著平等互利的原則，甲、乙雙方共同合作投資經(jīng)營商鋪做安防項目，經(jīng)友好協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議書。
第一條：
2、合作本項目內(nèi)容為：
3、本合作項目期限為_年，自本合同簽訂之日開始計算。
第二條：乙方確認(rèn)本項目的第一期投資為_萬元，甲方負(fù)責(zé)商店的進(jìn)貨和管理和技術(shù)。
如在合作經(jīng)營中，合作經(jīng)營產(chǎn)生借款，合作經(jīng)營的利潤應(yīng)先償還借款;。
利潤三個月分配一次，但須在利潤中扣除20%作為合作項目的后續(xù)發(fā)展基金合作經(jīng)營的虧損分擔(dān)方式為：乙方前期需要承擔(dān)第一期投資的30%虧損!若超過30%則以雙方各承擔(dān)一半分擔(dān)合作經(jīng)營所造成的虧損。
第四條：項目經(jīng)營的組織架構(gòu)。
1管委會由甲、乙雙方共同組成，是項目經(jīng)營管理的最高權(quán)利機構(gòu)，參照我國有關(guān)法律及合作雙方簽訂的合同規(guī)定行使職權(quán)。
2、商店管理由甲方擔(dān)任負(fù)責(zé)合作經(jīng)營的日常事宜，會計由乙方推薦擔(dān)任，所有合作資金須全部劃入店鋪資金。
有關(guān)財務(wù)制度，經(jīng)管委會訂立后實施執(zhí)行。
3、其他管理人員的由甲、乙雙方共同商定委派或向社會招聘來確定。
第五條：商鋪經(jīng)營的具體經(jīng)營模式、商鋪管理及業(yè)務(wù)規(guī)章及制度由甲乙雙方共同制訂，甲乙雙方應(yīng)認(rèn)真、全面遵守。
第六條：每一個月甲乙雙方召開一次會議，通報商鋪的經(jīng)營情況，包括生產(chǎn)、財務(wù)等情況，并經(jīng)全體合作人一致同意制訂的相應(yīng)方案、協(xié)議對全體合作人具有約束力;特殊情況，經(jīng)雙方合作人同意，可召開臨時會議。
第七條合作人不得從事?lián)p害商鋪和有損甲乙雙方的經(jīng)營的活動，商鋪經(jīng)營的下列事務(wù)必須經(jīng)全體合作人同意：
1、投資規(guī)?；蚋耐顿Y方案。
3、轉(zhuǎn)讓或出租項目經(jīng)營的財產(chǎn)。
4、項目經(jīng)營投資及費用超過____萬元支出。
5、處分其他財產(chǎn)權(quán)利或以商鋪經(jīng)營的財產(chǎn)為其它人提供擔(dān)保合作人未經(jīng)合作人同意，行使上述行為，造成其他合作人經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第八條合作經(jīng)營的內(nèi)部管理事宜如聘任經(jīng)營管理人員、工作人員的工資、待遇、規(guī)章制度、對合作人管理工作的撤消等須影響合作經(jīng)營的重大事宜經(jīng)管委會雙方同意通過。
第九條合作人轉(zhuǎn)讓其出資的，須經(jīng)其他合作人同意，轉(zhuǎn)讓時，其他合作人享有優(yōu)先購買權(quán)，如轉(zhuǎn)讓給第三人的，第三人按合作人對待。
第十條新合作人加入合作經(jīng)營時，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體合作人一致同意，并依法訂立書面合作協(xié)議書。
第十一條加入的新合作人與原合作人享有同等權(quán)利，承擔(dān)同等責(zé)任。
加入的新合作人對加入前合作經(jīng)營的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
第十二條合作人如退出經(jīng)營需提前一個月告知其他合作人并經(jīng)全體合作人一致同意后，合作人可以退出合作經(jīng)營。
合作人有下列情形之一的，經(jīng)其他合作人一致同意，可以決議將其退出合作經(jīng)營：
1、因故意或者重大過失給合作經(jīng)營造成損失。
2、執(zhí)行合作經(jīng)營事務(wù)時有不正當(dāng)行為。
3、合作人個人喪失償債能力。
4、被人民法院強制執(zhí)行在合作經(jīng)營中的全部財產(chǎn)份額。
5、法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。
退出合作經(jīng)營后以退出時的財產(chǎn)狀況進(jìn)行結(jié)算，不論何種方式出資，均以金錢結(jié)未經(jīng)合作人同意而自行退出合作經(jīng)營給其他合作人造成損失的，應(yīng)進(jìn)行賠償。
第十三條退出合作經(jīng)營的合作人對其退出前已發(fā)生的合作經(jīng)營債務(wù)，與其他合作人承擔(dān)連帶責(zé)任。
第十四條任何合作一方均不得擅自終止合作經(jīng)營，合作經(jīng)營有下列情形之一，應(yīng)當(dāng)終止：
1、合作經(jīng)營協(xié)議書約定的經(jīng)營期限屆滿，合作人不愿意繼續(xù)合作經(jīng)營的。
2、全體合作人決定終止合作經(jīng)營的。
第十五條合作經(jīng)營終止后，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清算，清算人由全體合作人擔(dān)任;。
未能由全體合作人擔(dān)任清算人的;。
經(jīng)全體合作人過半數(shù)同意;。
可以自合作經(jīng)營終止后十五日內(nèi)指定一名或者數(shù)名合作人或者委托第三人擔(dān)任清算人。
第十六條合作經(jīng)營終止后，如合作經(jīng)營存在借款，財產(chǎn)應(yīng)優(yōu)先償還借款，如財產(chǎn)不足以支付的，全體合作人須按照自己的投資比例以自己的財產(chǎn)承擔(dān)償還義務(wù)。
第十七條合作人履行合作經(jīng)營協(xié)議發(fā)生爭議時，合作人可以通過協(xié)商或者調(diào)解解決。
合作人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，可以退出合作。
第十八條本協(xié)議書未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
第十九條本協(xié)議書由全體合作人共同訂立，自合作人簽字之日起生效。
第二十條本《協(xié)議書》共一式兩份，合作人各執(zhí)一份。
甲方：______乙方：______。
日期：_____年___月____日日期：_____年___月____日
商鋪裝修合同糾紛篇四
甲方：
乙方：
工程項目：甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行店鋪裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
3、施工內(nèi)容：詳見裝修施工圖。
4、委托方式：按圖紙包工不包料施工完成。
5、工期：20__年8月7日至20__年8月10日，工期共四天。
工程價款(金額大寫)__________________元。待工程結(jié)束后一次性支付完畢。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認(rèn)可，由甲方負(fù)責(zé)采購，材料質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費用，應(yīng)另簽訂補充合同。
1、甲方責(zé)任：
(1)配合乙方及時供應(yīng)所需施工材料，并免費提供施工所需水電;。
(2)按時支付工程款;。
(3)配合乙方現(xiàn)場施工工作。
2、乙方責(zé)任：
(1)按照施工圖紙及裝飾裝修標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工;。
(2)施工過程須杜絕浪費材料，對材料進(jìn)行妥善保管，合理使用;。
(3)負(fù)責(zé)乙方施工人員意外保險，施工意外事故責(zé)任由乙方自負(fù);。
(4)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
(5)、嚴(yán)格按照合同約定時間完成;。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額50%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補償。
1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
本合同雙方簽字后生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方：
乙方：
日期：
商鋪裝修合同糾紛篇五
發(fā)包單位：(甲方)。
承包單位：(乙方)。
甲方通過邀請招標(biāo)，乙方獲萬達(dá)廣場(建華大街與槐中路路西一百米路南)g__男人幫一、二層商鋪裝飾工程承包權(quán)。甲乙雙方本著平等互利的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，現(xiàn)就裝飾工程有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程名稱：萬達(dá)廣場g__男人幫;。
建設(shè)地點：建華大街與槐中路交叉口路西一百米路南。
第二條工程范圍：
1、一層二層商鋪裝修工程及電氣工程：包括頂面、地面、墻面、柜臺;。
2、甲方在施工前或期間負(fù)責(zé)辦理有關(guān)開工前手續(xù)，所產(chǎn)生費用由甲方承擔(dān);。
4、垃圾清運。
第三條工程開工日期：20______年04月15日工程竣工日期：20______年04月30日。
第四條組成本合同的文件包括：
本合同文本石家莊市寶城建筑裝飾工程有限公司設(shè)計的“萬達(dá)廣場g__男人幫一、二層商鋪裝修工程施工圖”。
第五條工程造價。
5.1。如設(shè)計圖紙沒有發(fā)生改變及甲方選用材料沒有發(fā)生改變，則上述價格就是預(yù)算價。如圖紙發(fā)生改變或甲方選用材料發(fā)生改變，則改變部分按調(diào)整后的實際情況進(jìn)行工程結(jié)算。
5.2工程結(jié)算辦法：
5.2.1結(jié)算中投標(biāo)報價工程量清單中已有項目，按投標(biāo)單價結(jié)算;除設(shè)計變更外，總價不予調(diào)整。主材更換的只補材差。
第六條工程價款的支付。
關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定。
6.1.合同簽訂之日。
合同簽訂后開工后當(dāng)日，甲方支付總價款的30%，預(yù)計21000元，按施工進(jìn)度計算工程進(jìn)度完成到30%時甲方需再次支付總價款的30%，預(yù)計21000元，按施工進(jìn)度計算工程工程進(jìn)度完成到60%時甲方需支付總價款的'35%，預(yù)計24500元，工程完工后甲方支付總價款的5%，預(yù)計3500元;尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收后合格后日內(nèi)一次付清。
6.2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內(nèi)容、要求，甲方應(yīng)另行支付費用，工期順延(具體內(nèi)容雙方另立補充協(xié)議，補充協(xié)議系本合同組成部分)。
第七條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及保修條件、期限。
7.2乙方應(yīng)按照合同原則進(jìn)行質(zhì)量控制。
7.4上述條款未涉及的工程質(zhì)量和保修條件等按照國家及省、市的有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定執(zhí)行。
第八條承包方式及管理方式。
8.1本工程以包工、包料、包工期、包質(zhì)量、包安全的方式由乙方承包。
第九條甲方責(zé)任：
9.1確保施工工地現(xiàn)場具備開工條件;。
9.2負(fù)責(zé)對乙方報送的設(shè)計變更簽證及其他必須的簽證進(jìn)行審批;。
9.3對乙方提交的工程相關(guān)文件進(jìn)行審批;。
9.4乙方和設(shè)計單位進(jìn)行圖紙會審，向乙方進(jìn)行設(shè)計交底并提供施工圖紙;。
9.6負(fù)責(zé)工程量及付款申請的審批;。
9.7負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)承包方與總包單位的工作和竣工驗收工作。
第十條乙方應(yīng)負(fù)責(zé)完成下列工作：
10.1派駐經(jīng)驗豐富的負(fù)責(zé)人作為乙方的全權(quán)代表常駐工地，負(fù)責(zé)處理與本工程有關(guān)的所有事宜。
10.3按有關(guān)規(guī)定整理提交竣工驗收技術(shù)資料、辦理工程竣工結(jié)算、參加工程竣工驗收;。
10.4負(fù)責(zé)采取一切有效措施，以防止其所屬員工發(fā)生任何違法或妨礙公共安全的行為;。
第十一條違約責(zé)任。
11.2乙方逾期竣工，從逾期5天次日起，每逾期1天，按工程總造價(單項工程按該單項工程造價)的萬分之五向甲方償付違約金。
第十二條爭議解決。
12.2發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況的，各方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護(hù)好已完工工程：
(1)單方違約導(dǎo)致合同確已無法履行，甲方乙方協(xié)議停止施工;。
(2)調(diào)解要求停止施工，且為甲方乙方接受;。
(3)法院要求停止施工。
12.3本合同如有未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。合同自簽章之日起生效。
甲方(公章)：_________。
____年____月____日。
乙方(公章)：_________。
____年____月____日。
商鋪裝修合同糾紛篇六
乙方：
層號商鋪經(jīng)營者甲方就乙方對商鋪進(jìn)行裝修改造活動，根據(jù)《市商場市場消防安全管理規(guī)定》、《**商廈經(jīng)營管理制度》及其它各項規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條裝修商鋪本合同裝修場地位于區(qū)商業(yè)街2號樓鳳翔商廈內(nèi)之層號商鋪。
第三條裝修押金乙方進(jìn)入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金20xx元，裝修完成后，經(jīng)商廈管理處確認(rèn)無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設(shè)施設(shè)備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
第四條裝修條例。
1、甲方有權(quán)對乙方提出的商鋪裝修改造方案進(jìn)行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復(fù)后方可進(jìn)行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內(nèi)容等詳盡信息。
3、裝修期間所產(chǎn)生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔(dān)。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設(shè)施、設(shè)備等造成損毀的由乙方負(fù)全責(zé)并承擔(dān)所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內(nèi)完成，否則每逾期一日應(yīng)交納違約金(日租的兩倍)元，租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內(nèi)設(shè)置固定裝置)，應(yīng)經(jīng)甲方事先書面同意。未經(jīng)書面同意改造的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)恢復(fù)原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進(jìn)行改造，或增加照明設(shè)施等，須報經(jīng)商廈管理處審核，并經(jīng)書面回復(fù)后嚴(yán)格按照《**市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《**地區(qū)電氣安裝標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復(fù)原狀，并承擔(dān)由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應(yīng)對建筑物的主體結(jié)構(gòu)安全，消防、電路、空調(diào)和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經(jīng)營，否則，乙方應(yīng)立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產(chǎn)生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈，不得影響商廈內(nèi)的整體環(huán)境美觀，否則，將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內(nèi)的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
年月日年月日。
商鋪裝修合同糾紛篇七
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
一、協(xié)議內(nèi)容。
甲方委托乙方對甲方需裝修的店內(nèi)裝飾進(jìn)行設(shè)計及施工。
二、乙方按甲方書面確認(rèn)的裝飾方案即由其提供的設(shè)計資料進(jìn)行施工(設(shè)計方案包括平面圖、電氣施工圖、施工布置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等)。
三、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
甲方的權(quán)利。
1、甲方有權(quán)對不符合甲方設(shè)計意圖的地方要求返工的權(quán)利;。
2、對乙方裝修過程中的重大質(zhì)量問題，甲方除有要求乙方賠償?shù)臋?quán)利外，還有終止合同的權(quán)利。
甲方的義務(wù)。
1、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)有乙方辦理的手續(xù)外。
2、提供符合施工要求的水源、電源。
3、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收確認(rèn)。
4、按照約定的期限支付工程費。
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
(一)乙方的權(quán)利。
乙方有按時取得勞動報酬的權(quán)利，甲方應(yīng)按合同約定的付款方式支付裝飾款。
(二)乙方的義務(wù)。
1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。
2、未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑機構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3、對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進(jìn)場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準(zhǔn)備時間。
4、自甲方交付乙方之日起，乙方應(yīng)協(xié)助甲方保管施工現(xiàn)場各類物品，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
4.愛惜甲方原材料，精打細(xì)算，如因故意造成原材料的浪費、短少由乙方負(fù)責(zé)賠償;。
5.精心施工，認(rèn)真負(fù)責(zé)，質(zhì)量要求：具體質(zhì)量要求參照甲方提供圖紙要求的施工質(zhì)量;施工質(zhì)量要符合設(shè)計要求和國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
五、工程內(nèi)容及合同金額：
1、工程內(nèi)容及單價按甲乙雙方認(rèn)定的裝飾實際項目計算。
2、合同預(yù)算金額：
本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為人民幣：(大寫)。
本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為人民幣：(小寫)。
在施工過程中為了更好體現(xiàn)裝飾效果，合理利用資源，如遇材料變更，施工工藝變更等事項，乙方應(yīng)及時向甲方提出建議，并得到甲方的認(rèn)可。可對相應(yīng)裝飾預(yù)算總金額進(jìn)行浮動，不得超出預(yù)算金額的20%，超出部分友好協(xié)商。
六、關(guān)于工程價款及結(jié)算。
1、合同生效后，發(fā)包人按約定，直接向承包人支付工程款：
第一次總工程款的70%，即工程開工起支付___________元。
第二次總工程款的25%，即各部件裝配結(jié)束支付___________元。
第三次總工程款的5%，即保潔工程結(jié)束支付___________元。
七、協(xié)議工程完成期限。
1、本工程施工期限自年月日起至年月日止。
2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應(yīng)不及時、不按期支付工程款等)導(dǎo)致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因?qū)е鹿て谘诱`的，工期不予順延。
八、關(guān)于材料供應(yīng)和保管。
1、對一方提供的任何材料和設(shè)備，如不符質(zhì)量要求或規(guī)格有差異的，對方有權(quán)要求更換，提供方應(yīng)當(dāng)予以更換。由此造成的費用曾加部分，有提供方承擔(dān)。
2、材料和設(shè)備進(jìn)場后，統(tǒng)一由乙方負(fù)責(zé)保管和使用，如因保管不善或者使用不當(dāng)造成的不必要的浪費、損失或者丟失，應(yīng)當(dāng)由乙方負(fù)責(zé)，施工過程中的正常消耗除外。
九、關(guān)于質(zhì)量和驗收。
1、工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進(jìn)行施工所導(dǎo)致的工程質(zhì)量，由甲方自行負(fù)責(zé)。由乙方負(fù)責(zé)返工的，返工費費用由甲方負(fù)責(zé)。
3、乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修1年，終身維護(hù)。損耗品、使用不當(dāng)、人
為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。
十、違約責(zé)任。
2、乙方未經(jīng)甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金，并退回已經(jīng)預(yù)付的所有款項。而戰(zhàn)爭及自然災(zāi)害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協(xié)議無法履行除外。本協(xié)議未完善之外、雙方友好、平等協(xié)商解決，如協(xié)商不成按本合同及中華人民共和國合同法及相關(guān)的法律法規(guī)處置。
3、若由于甲方未能按協(xié)議規(guī)定的日期交付工程款給乙方，或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工，則工期順延。
4、本工程有部分材料為甲方購買，此類材料的質(zhì)量不在乙方的保修范圍內(nèi)，但乙方有義務(wù)憑其豐富的經(jīng)驗向甲方提供建設(shè)性意見供甲方參考直至甲方滿意;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工，則工期順延。
5、工程期間，裝飾押金為甲方支付，辦理出入證等工程所使用的水電費用由甲方負(fù)責(zé)。
本協(xié)議共2頁一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
電話(或手機)：
電話(或手機)：
確認(rèn)日期：年月日
確認(rèn)日期：年月日
商鋪裝修合同糾紛篇八
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行店鋪裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況。
1、工程地址：______________________;。
3、施工內(nèi)容：詳見裝修施工圖。
4、委托方式：按圖紙包工不包料施工完成。
第二條：工程期限。
1、該工程定于_____年_____月_____日開工，___年_____月_____日竣工，工期_____日。
2、在施工過程中，如遇下列情況，經(jīng)甲方認(rèn)可，工期相應(yīng)順延。
(1)不可抗力原因。
(2)甲方未提供施工必備條件。
(3)其他非乙方原因引起的工期延誤。
第三條：工程價款。
工程價款(金額大寫)__________________元。待工程結(jié)束后一次性支付完畢。
第四條：質(zhì)量要求。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認(rèn)可，由甲方負(fù)責(zé)采購，材料質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的'費用，應(yīng)另簽訂補充合同。
第五條：甲方責(zé)任。
1、配合乙方及時供應(yīng)所需施工材料，并免費提供施工所需水電;。
2、按時支付工程款;。
3、配合乙方現(xiàn)場施工工作。
第六條、乙方責(zé)任。
1、按照施工圖紙及裝飾裝修標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工;。
2、施工過程須杜絕浪費材料，對材料進(jìn)行妥善保管，合理使用;。
3、負(fù)責(zé)乙方施工人員意外保險，施工意外事故責(zé)任由乙方自負(fù);。
4、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
5、嚴(yán)格按照合同約定時間完成。
第七條：工程質(zhì)量。
1、工程效果達(dá)到甲方的圖紙要求。
2、工程質(zhì)量應(yīng)符合甲方要求，應(yīng)提供相應(yīng)的質(zhì)量合格證明文件，符合相應(yīng)的國家或行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求等。
第八條：售后服務(wù)。
1、該工程的質(zhì)量保證期為_____年，從驗收合格之日起計算。
2、質(zhì)保期出現(xiàn)問題的處理辦法：三年內(nèi)，乙方在接到甲方的通知后，應(yīng)在24小時內(nèi)到現(xiàn)場解決相應(yīng)的問題。
3、若乙方在上述規(guī)定的時間內(nèi)不能及時派人到現(xiàn)場或不能及時解決問題，甲方有權(quán)自行處理，所產(chǎn)生的費用及責(zé)任由乙方承擔(dān)。
第九條：工程竣工及驗收。
1、工程驗收執(zhí)行國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、本工程合同文件及甲方的要求。
甲方：
____年____月____日。
乙方：
____年____月____日。
商鋪裝修合同糾紛篇九
2、責(zé)令原審法院依法作出判決。
事實與理由：_________________。
一、原審以被上訴人為被告并無不當(dāng)，符合法律規(guī)定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確，但該條文并不否認(rèn)個體工商戶的經(jīng)營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進(jìn)行民事活動，也可以一般自然人的名義進(jìn)行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況，要看爭議是否在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生，要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進(jìn)行的。
本案裝修施工不是在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生，相關(guān)證據(jù)上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是，雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時，“__________商務(wù)酒店”尚不存在(酒店核準(zhǔn)日期20__年5月28日)。因此，相關(guān)責(zé)任應(yīng)該由被上訴人以一般自然人的名義承擔(dān)。
二、退一萬步講，原審以被上訴人為被告就算顯屬不當(dāng)，原審法院也不應(yīng)該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講，最高法院將個體工商戶字號列為當(dāng)事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當(dāng)，原審法院也可以通過向上訴人進(jìn)行釋明或者直接予以更改，而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累，浪費司法資源。
綜上，原審裁定嚴(yán)重錯誤，望二審法院依法主持正義，支持上訴人的上訴請求。
此致
濮陽市中級人民法院。
上訴人：_________________。
商鋪裝修合同糾紛篇十
尊敬的審判長、人民陪審員：
依照法律規(guī)定，受原告委托和xx律師事務(wù)所的指派，我們擔(dān)任原告l等人的代理人，參與本案訴訟活動。開庭前，我們收集了相關(guān)證據(jù)，進(jìn)行了必要的調(diào)查，今天又參與了本案的庭審，對本案有一個全面清楚的認(rèn)識和了解，我們認(rèn)為：本案中《商鋪委托經(jīng)營協(xié)議》實際為租賃合同，依法應(yīng)受保護(hù)。被告一應(yīng)當(dāng)支付第二、三年租金給原告，并且依照租賃合同承擔(dān)違約責(zé)任;被告二提供的擔(dān)保合法有效，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。下面就本案的相關(guān)事實和適用法律問題發(fā)表代理意見:。
1、原告和被告二簽訂的《商品房買賣合同》為原告和被告二雙方真實意思表示，不違法法律強制性規(guī)定，買賣合同成立并且生效，因此在原告和原告一的租賃合同中，原告提供的鋪面是合格的租賃標(biāo)的物。
2、《商鋪委托經(jīng)營協(xié)議》實際性質(zhì)為租賃合同，依法應(yīng)保護(hù)。
委托合同是委托人和受托人約定，由受托人處理委托人事務(wù)的合同(《合同法》396條)，而租賃合同是出租人將租賃物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同(《合同法》212條)。
租賃合同和委托合同法律性質(zhì)區(qū)分：租賃合同是轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)使用權(quán)的合同，承租人使用、收益租賃物為直接目的。而委托合同是一種典型的以一方特定的社會技能提供勞務(wù)一完成一定任務(wù)的合同，目的是處理或者管理委托人的事務(wù)。
本案中原告和被告一在《商鋪委托經(jīng)營協(xié)議》中對于租賃物的名稱、數(shù)量、用途、租賃期限、租金及其支付期限和方式、租賃物維修等條款都有詳細(xì)的約定，符合《合同法》第213條關(guān)于租賃合同的內(nèi)容規(guī)定，因此該《商鋪委托經(jīng)營協(xié)議》實際上就是《商鋪租賃合同》。
3、本案中原告作為守約方要求被告一繼續(xù)履行合同，被告一作為違約方，被告一無權(quán)行使法定解除權(quán)，亦無約定解除權(quán)約定，被告一應(yīng)當(dāng)按照《合同法》第60條第1款：“當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定全面履行自己的義務(wù)”。
合同法規(guī)定合同解除分為三類：協(xié)商解除、不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)、違約行為。前兩種本案不存在，本案中被告一乙方違約，解除權(quán)歸守約方即本案原告享有。所以在租賃期間，被告一具有支付租金的義務(wù)。
4、被告一已經(jīng)實際完整使用了第二年租期，租賃合同合法且生效，應(yīng)當(dāng)支付第二年租金(約定支付日期20xx年5月20日至30日)。
5、20xx年8月份開始被告一經(jīng)營不善，鋪面店鋪陸續(xù)關(guān)閉屬于商業(yè)風(fēng)險，不適用情事變更原則，應(yīng)當(dāng)由被告一完全承擔(dān)此風(fēng)險。
不可抗力是在發(fā)生情事變更原則中，因不可歸責(zé)雙方的原因發(fā)生了不可預(yù)見致使合同履行非常困難時適用，不能是不影響到或者影響到了卻致使合同不能實現(xiàn)，而是只有在致使合同履行非常困難時適用。
而本案中被告一作為一個專業(yè)的商業(yè)營運公司，具有充分考慮到各種風(fēng)險的能力，在20xx年商鋪陸續(xù)經(jīng)營不善搬離后，被告一也具有能力和財力重新招商、出租，營運該商場，減少損失乃至盈利，但被告一沒有這樣做，而是不再管理該商場、開始躲避，故不符合不可抗力的含義(第一、這種商業(yè)風(fēng)險是可以預(yù)見的，第二這種商業(yè)風(fēng)險是可以由被告一重新招商、出租進(jìn)行挽回的)，故屬于正常的商業(yè)風(fēng)險。
6、第三年租期租金約定支付日期20xx年5月20日至30日，現(xiàn)在被告一行為已經(jīng)表明不履行支付租金義務(wù)，為逾期違約，原告依法要求被告一預(yù)先支付第三年租金。
首先，本案中被告一第二年的租金還沒有支付，第三年租金被告具有充分的理由相信被告也不會主動支付，其次，本案開庭時間是20xx年5月12日也已經(jīng)到了被告一應(yīng)當(dāng)支付第三年租金的時候，現(xiàn)在被告一直躲避，原告找不到被告一，已臨近第三年租金支付的截止時間即20xx年5月30日。依照《合同法》108條規(guī)定：當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務(wù)的，對方可以在履行期限屆滿之前要求其承擔(dān)違約責(zé)任。原告有充分依據(jù)主張被告一預(yù)先支付第三年租金。
7、被告二作為租賃合同中被告一的擔(dān)保人，應(yīng)當(dāng)對被告一的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
本案中被告二在原告和被告一的《商鋪租賃協(xié)議》上蓋章作為擔(dān)保人，該擔(dān)保行為合法有效，依照《擔(dān)保法》19條：當(dāng)事人對保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的，按照連帶責(zé)任保證承擔(dān)保證責(zé)任?，F(xiàn)在被告一出現(xiàn)違約情況，被告二應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。
8、部分訴訟請求的約定依據(jù)。
第一項訴訟請求租金：原被告簽訂的《商鋪委托經(jīng)營協(xié)議》第五條第一款。
利息：利息作為租金的法定孳息，兩被告沒有依約定支付租金，造成原告的損失，應(yīng)當(dāng)賠償。
第二項訴訟請求免租期租金損失：(原被告簽訂的《商鋪委托經(jīng)營協(xié)議》第七條第10款)。
第三項律師費、誤工費、差旅費：因兩被告違約造成原告的損失，其中誤工費和差旅費屬于不可避免必然產(chǎn)生的費用，由法院酌情考慮。
第四項違約金：原被告簽訂的《商鋪委托經(jīng)營協(xié)議》第八條第一款第二項約定超過30天不支付租金，甲方“有權(quán)”而不是“必須”解除合同，同時乙方承擔(dān)違約金5000元，故現(xiàn)原告要求繼續(xù)履行合同且要求被告承擔(dān)違約金5000元，符合該約定。
以上代理意見供法庭參考并予采納。
xx律師事務(wù)所律師。
20xx年xx月xx日。
商鋪裝修合同糾紛篇十一
甲方:。
乙方:。
甲方就乙方對商鋪進(jìn)行裝修改造活動，根據(jù)、及其它各項規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條裝修商鋪。
本合同裝修場地位于懷柔區(qū)商業(yè)街2號樓鳳翔商廈內(nèi)之層號商鋪。
裝修期限自年月日起至年月日止。
第三條裝修押金。
乙方進(jìn)入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金xx元，裝修完成后，經(jīng)商廈管理處確認(rèn)無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設(shè)施設(shè)備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。商鋪裝修合同。
第四條裝修條例。
1、甲方有權(quán)對乙方提出的商鋪裝修改造方案進(jìn)行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復(fù)后方可進(jìn)行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內(nèi)容等詳盡信息。
3、裝修期間所產(chǎn)生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔(dān)。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設(shè)施、設(shè)備等造成損毀的由乙方負(fù)全責(zé)并承擔(dān)所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內(nèi)完成，否則每逾期一日應(yīng)交納違約金(日租的兩倍)元，租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內(nèi)設(shè)置固定裝置)，應(yīng)經(jīng)甲方事先書面同意。未經(jīng)書面同意改造的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)恢復(fù)原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。商鋪裝修合同。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進(jìn)行改造，或增加照明設(shè)施等，須報經(jīng)商廈管理處審核，并經(jīng)書面回復(fù)后嚴(yán)格按照、進(jìn)行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復(fù)原狀，并承擔(dān)由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應(yīng)對建筑物的主體結(jié)構(gòu)安全，消防、電路、空調(diào)和其它各種管線的.使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經(jīng)營，否則，乙方應(yīng)立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
11、乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
商鋪裝修合同糾紛篇十二
合同雙方當(dāng)事人：
出賣人：__________________________。
注冊地址：________________________。
營業(yè)執(zhí)照注冊號：__________________。
企業(yè)資質(zhì)證書號：__________________。
郵政編碼：________________________。
委托代理人：____________________地址：
郵政編碼：_________聯(lián)系電話：____________________。
委托代理機構(gòu)：
注冊地址：________________________。
營業(yè)執(zhí)照注冊號：__________________。
郵政編碼：________________________。
買受人：______________________________。
本人法定代表人姓名：____________國籍：______________。
身份證護(hù)照營業(yè)執(zhí)照注冊號_______________________。
地址：__________________________。
委托代理人姓名：_____________國籍：_____________。
地址：
共有人：
姓名：國籍：
身份證護(hù)照。
委托代理人姓名：國籍:。
地址：
郵政編碼：聯(lián)系電話：
委托代理機構(gòu)：
注冊地址：
營業(yè)執(zhí)照注冊號：
企業(yè)資質(zhì)證書號：
法定代表人：
郵政編碼：聯(lián)系電話：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商鋪達(dá)成如下協(xié)議：
第一條項目建設(shè)依據(jù)。
出賣人以方式取得位于、編號為___________的地塊的土地使用權(quán)。土地使用權(quán)出讓合同號為______________________。
該地塊土地面積為，規(guī)劃用途為，土地使用年限自年月日至年月日。
出賣人經(jīng)批準(zhǔn)，在上述地塊上建設(shè)商鋪，現(xiàn)定名暫定名_。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為，施工許可證號為。
__________。
第二條商鋪銷售依據(jù)。
買受人購買的商鋪為現(xiàn)房預(yù)售商品房。預(yù)售商品房批準(zhǔn)機關(guān)為，商品房預(yù)售許可證號為。
__________。
第三條買受人所購商鋪的基本情況。
買受人購買的商鋪為本合同第一條規(guī)定的項目中的：
地下一層號商鋪。
該商鋪平時作為商業(yè)用房，戰(zhàn)時無條件服從國家需要。
該商鋪屬鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，建筑層數(shù)為地下一層。
平方米。
第四條計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按套內(nèi)建筑面積計算該商鋪價款：
該商鋪單價為每平方米元，總金額千百拾萬千百____拾元整。
第五條套內(nèi)建筑面積確認(rèn)及面積差異處理。
合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的，以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。
商鋪交付后，產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異，雙方同意按第種方式進(jìn)行處理：
1、雙方自行約定：
以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)，據(jù)實結(jié)算房價款;。
產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積的部分，買受人按約定的單價補足房款;。
產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同約定面積的部分，出賣人按約定的單價返還買受人。
2、雙方同意按以下原則處理：
面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)的，據(jù)實結(jié)算房價款;。
面積誤差比絕對值超出3%時，買受人有權(quán)退房。
買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人，并按利率付給利息。
買受人不退房的，產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時，面積誤差比在3%以內(nèi)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔(dān)，產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同約定面積時，面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比=。
因設(shè)計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應(yīng)當(dāng)簽署補充協(xié)議。
第六條公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e確認(rèn)及面積差異處理。
合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的，以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。
鑒于人防工程的特殊性，公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e不予計價，雙方同意對產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異部分互不找補。
第七條付款方式及期限。
買受人按下列第種方式按期付款：
1、一次性付款。
買受人在年月日前付清全部房價款的，出賣人給予買受人占付款金額%的優(yōu)惠，即實際付款額為_千百拾萬千百拾元整。
2、分期付款。
買受人應(yīng)當(dāng)按以下時間如期將房價款當(dāng)面交付出賣人或匯入出賣人指定的銀行。
年月日前支付全部房價款的%，計千百拾萬千百____拾元整;。
年月日前支付全部房價款的_____%，計千百拾萬千百____拾元整。
3、按揭付款。
買受人應(yīng)于年月日前支付全部房價款的_____%，計千百拾萬千百____拾元整;。
買受人應(yīng)于年月日前支付全部房價款的_____%，計千百拾萬千百____拾元整;。
買受人付清前述首付款后，應(yīng)按銀行要求持有關(guān)材料于_年月日前到銀行辦妥按揭貸款手續(xù)。
4、其他方式。
_________。
第八條買受人逾期付款的違約責(zé)任。
1、買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款，按下列方式處理：
按逾期時間，分別處理。
逾期超過日后，出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應(yīng)付款的%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的，經(jīng)出賣人同意，合同繼續(xù)履行，自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之項中的比率)的違約金。
商鋪裝修合同糾紛篇十三
申請再審人：，性別，出生日期，民族，工作單位，住址，公民身份號碼，聯(lián)系電話。
被申請人：，住所地，統(tǒng)一社會信用代碼，聯(lián)系電話。
負(fù)責(zé)人：，該局局長。
被申請人：，性別，出生日期，民族，工作單位，住址，公民身份號碼，聯(lián)系電話。。
被申請人：，住所地，統(tǒng)一社會信用代碼，聯(lián)系電話。
法定代表人：，該公司執(zhí)行董事。
一、申請事由：民事判決書。申請再審人依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當(dāng)事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)再審：......原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定，向貴院申請再審。
二、申請再審的請求：
1.請求撤銷民事判決書。
2.改判申請再審人不承擔(dān)責(zé)任。
3.本案訴訟費用由被申請人承擔(dān)。
三、具體事實與理由：申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當(dāng)事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)再審：......原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定，具體理由如下：原審以國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定，認(rèn)定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖某粉糊，對承攬人具有選任不當(dāng)?shù)倪^錯，認(rèn)定申請再審人承擔(dān)30%的責(zé)任是法律適用錯誤。首先，室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)?！吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工，必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖某粉糊，并無對承攬人選任不當(dāng)?shù)倪^錯。其次，建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù)，但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工。再次，《建筑法》第四十九條規(guī)定，涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工前委托原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案;沒有設(shè)計方案的，不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，因此并不需要在施工前委托原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案。此外，參考最高人民法院民申字第938號朱某與祥云縣某煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書，最高人民法院認(rèn)為，關(guān)于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題?！吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工，必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，故本案朱某及其經(jīng)營的設(shè)計室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì)，不屬于適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為合同無效的情形。建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù)，但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工，且該規(guī)定系部門規(guī)章，不能作為認(rèn)定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱某所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規(guī)定應(yīng)認(rèn)定為無效的主張，缺乏法律依據(jù)，本院不予采信。因此，室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請再審人沒有過錯。
綜上所述，原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審，糾正錯誤，維護(hù)申請再審人的合法權(quán)益。
此致某高級人民法院
申請人：
商鋪裝修合同糾紛篇十四
原告：_________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。
被告：_________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。
訴訟請求：_________________。
1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權(quán)證;。
2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權(quán)證的違約金;。
3、請求法院判令被告承擔(dān)本案訴訟費用。
事實與理由：_________________。
原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》，合同約定被告應(yīng)當(dāng)于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權(quán)證。然而直到__________年__________月__________日過后幾個月，被告仍然未為原告辦理房屋所有權(quán)證。經(jīng)原告多次催告，被告仍以各種理由推脫其責(zé)任，被告的行為嚴(yán)重?fù)p害的了原告的利益。
為此，原告為維護(hù)自身合法利益，特向人民法院提起訴訟，望貴院支持原告的訴訟請求。
此致
__________人民法院。
原告：_________。
上訴日期_________
商鋪裝修合同糾紛篇十五
審判長、人民審判員：
xx律師事務(wù)所xx接受本案原告陳某的委托，擔(dān)任其與魏某房屋租賃合同糾紛一案的一審代理律師，根據(jù)庭審中雙方爭議的焦點，發(fā)表如下代理意見：
1、x店鋪“某婚慶店”個體戶工商營業(yè)執(zhí)照登記的負(fù)責(zé)人是高某。從原告提交的“投資經(jīng)營委托書”可以知道原告陳某是“某婚慶店”實際經(jīng)營者，這也充分證明了原告是本案訴爭店鋪的承租人。被告代理人依據(jù)《個體戶工商登記管理辦法》第十二條的規(guī)定即“個人經(jīng)營的，以經(jīng)營者本人為申請人”認(rèn)為原告與高某簽訂的“投資經(jīng)營委托書”不具有法律效力。原告代理人認(rèn)為這是沒有法律依據(jù)的?！秱€體戶工商登記管理辦法》第十二條是授權(quán)性法律規(guī)則，而并不是禁止性法律規(guī)則。該條并沒有禁止經(jīng)營者可以委托他人以他人的名義申辦營業(yè)執(zhí)照。在民事法律行為中“法無禁止即自由”，也就是說民事法律行為只要不違反公序良俗、不侵害國家和第三人的合法權(quán)益，即使沒有法律授權(quán)那也是合法的。而且該店鋪的所有投資、經(jīng)營資本都由本案原告承擔(dān)，高某也享有40%的利潤，并不是像被告代理人所說的原告只享有權(quán)利，不承擔(dān)風(fēng)險。因此該份“投資經(jīng)營委托書”是合法有效的，原告陳某是“某婚慶店”的實際經(jīng)營者，也當(dāng)然是x店鋪的承租人。
2、xxx是原告陳某店里的員工，其是受原告陳某的委托與被告簽訂《店鋪租賃合同》。在庭審過程中原告向法庭提交了xxx的錄音和短信聊天記錄。首先，從錄音的內(nèi)容來看，xxx在錄音里陳述了一個事實即她在離開原告店里時，曾多次與原告溝通要求原告陳某與被告重新簽過租賃合同。也就是說xxx本人并不是該店鋪的承租人，所以其才會在離開原告店里時一而再的要求原告與被告重新簽訂租賃合同。其次，從xxx短信聊天記錄的內(nèi)容可以知道，xxx是原告店里的員工，而且x店鋪的投資、經(jīng)營款都是由原告所出。因此從一點也能證實xxx不是x店鋪的承租人。
3、從20xx年10月22日被告出具給原告的電費收據(jù)和20xx年10月31日被告出具給原告的房租收據(jù)也可以知道xxx不是x店鋪的承租人。這兩份收條在法庭質(zhì)證時被告也證實是真實的，我們可以假設(shè)，如果xxx是本案訴爭店鋪的承租人，那么在她離開原告店里時被告為何卻向原告收取20xx年10月份的電費和20xx年11月份的租金，這顯然是有悖于常理的。被告代理人認(rèn)為，20xx年10月31日被告出具給原告的房租收據(jù)是原告賠償被告20xx年10月份的租金損失，這顯然是沒有事實和法律依據(jù)的。原告是于20xx年6月20日與被告簽訂合同的，并于當(dāng)日向被告交納當(dāng)月的房租。該份收據(jù)上收款事由雖寫明的是“陸月份房租”，但實質(zhì)上是20xx年6月20日至20xx年7月20日的房租。以此類推，20xx年9月20日原告就應(yīng)當(dāng)交納了20xx年9月20日至20xx年10月20日的房租。既然已經(jīng)向被告交納了20xx年10月的租金，那20xx年10月份被告又哪來的的租金損失。顯然原告20xx年10月31日交納的是20xx年11月的房租，而絕不是被告代理人認(rèn)為的是20xx年10月份租金損失。因此，從被告向原告收取租金和電費的事實可以證實原告陳某才是本案訴爭店鋪的承租人。另從交納租金和電費的原始收據(jù)和租賃合同的原件都在原告手中的事實也可以證實這一點。
4、在法庭質(zhì)證過程中，被告向法庭提交了一份落款是xxx的“證明”，以此來證實xxx是本案訴爭店鋪的承租人。原告代理人認(rèn)為這顯然是沒有事實依據(jù)的。首先，從本案事實和上述分析中可以證實xxx是受原告陳某的委托與被告簽訂租賃合同，其并不是x店鋪的承租人。其次，從證據(jù)角度來分析，該份證明在證據(jù)種類上屬于證人證言。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第五十五條，“證人應(yīng)當(dāng)出庭作證，接受當(dāng)事人的質(zhì)詢”。第四十七條，“證據(jù)應(yīng)當(dāng)在法庭上出示，由當(dāng)事人質(zhì)證。未經(jīng)質(zhì)證的證據(jù)，不能作為認(rèn)定案件事實的依據(jù)”的規(guī)定，證人必須到庭接受原被告雙方和法庭的質(zhì)詢，其證人證言才能作為證據(jù)使用。本案中xxx沒有到庭作證，該份“證明”的真實性無法得到核實，且其沒有到庭，無法辨明該份“證明”內(nèi)容的真?zhèn)?。因此被告用該份“證明”證實xxx是本案訴爭店鋪的承租人，顯然是沒有事實和法律依據(jù)的。
綜上所述，xxx是原告陳某店里的員工，其受原告陳某的委托與被告簽訂《店鋪租賃合同》，其并不是x店面的承租人。
20xx年6月20日，xxx作為本案原告陳某店里的員工，接受本案原告的委托與本案被告魏某簽訂《店鋪租賃合同》，承租南昌市x店面。合同簽訂后，原告按照合同約定向被告支付了4000元押金和2000元當(dāng)月租金，即在租賃店面經(jīng)營化妝婚慶類的業(yè)務(wù)。雖然《店鋪租賃合同》是xxx以自己的名義與被告簽訂的，但是其只是作為受托人，其在授權(quán)的范圍內(nèi)實施的法律后果都應(yīng)當(dāng)由委托人也就是本案原告承擔(dān)。被告代理人認(rèn)為根據(jù)民法通則的有關(guān)規(guī)定代理人只能以被代理人的名義實施代理行為，這顯然是被告代理人對法律的錯誤理解。代理人實施代理行為不僅可以以被代理人的名義，也可以以代理人自己的名義。代理人以本人的名義實施代理行為，這就是民法理論中的“間接隱名代理”或“隱名代理”。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第四百零二條的規(guī)定，“受托人以自己的名義，在委托人的授權(quán)范圍內(nèi)與第三人訂立的合同，第三人在訂立合同時知道受托人與委托人之間的代理關(guān)系的，該合同直接約束委托人和第三人，但有確切證據(jù)證明該合同只約束受托人和第三人的除外”。又根據(jù)《中華人民共和國合同法》第四百零三條的規(guī)定，“受托人以自己的名義與第三人訂立合同時，第三人不知道受托人與委托人之間的代理關(guān)系的，受托人因第三人的原因?qū)ξ腥瞬宦男辛x務(wù)，受托人應(yīng)當(dāng)向委托人披露第三人，委托人因此可以行使受托人對第三人的權(quán)利，但第三人與受托人訂立合同時如果知道該委托人就不會訂立合同的除外”。從上述法律規(guī)定中可知，委托人以自己的名義與第三人簽訂的合同，如果第三人知道委托人與受托人之間的代理關(guān)系，該合同直接約束委托人和受托人;如果第三人不知道委托人與受托人之間的關(guān)系的，經(jīng)受托人披露后委托人也可以行使受托人對第三人的權(quán)利，換言之，不管第三人知情與否委托人都可以作為合同一方主體行使相應(yīng)的合同權(quán)利。本案中，原告作為委托人，xxx作為受托人，被告為第三人，受托人xxx以自己的名義與被告簽訂房屋租賃合同，故根據(jù)上述法律規(guī)定，雖然受托人xxx以自己的名義與被告簽訂房屋租賃合同，但是本案原告陳某依然是本房屋租賃合同的承租人，當(dāng)然享有承租人相應(yīng)的權(quán)益。
xxx作為受托人，其代理權(quán)限只限于與被告簽訂《店鋪租賃合同》，其于20xx年10月9日作出的《聲明書》沒有法律效力。首先，xxx不是x店鋪的承租人，其無權(quán)作出這樣的聲明;其次，本案原告也沒有授權(quán)其與被告解除租賃合同，因此其聲明與被告解除租賃合同沒有法律效力，原被告之間的租賃關(guān)系還是合法存在的。
綜上所述，原告是x店鋪的合法承租人，其與被告之間的租賃關(guān)系當(dāng)然合法有效。其是通過正當(dāng)?shù)姆赏緩阶赓U使用x店鋪，根本就不存在非法搶占店鋪的事實。
(一)被告應(yīng)賠償原告裝修費損失15000元。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理城鎮(zhèn)房屋租賃合同糾紛案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十一條關(guān)于“承租人經(jīng)出租人同意裝飾裝修，合同解除時，雙方對已形成附合的裝飾裝修物的處理沒有約定的，人民法院按照下列情形分別處理：因出租人違約導(dǎo)致合同解除，承租人請求出租人賠償剩余租賃期內(nèi)裝飾裝修殘值損失的，應(yīng)予支持”的規(guī)定。本案中，約定的租賃期限為6個月，為此原告花費了裝修費30000元，但原告僅使用了3個月，根據(jù)上述法律規(guī)定，被告應(yīng)賠償原告剩余租賃期限內(nèi)裝飾裝修殘值損失，共計15000元。
(二)被告應(yīng)退還原告押金、賠償租金、經(jīng)營損失等損失。
1、該房屋租賃合同簽訂后，原告支付被告押金4000元，現(xiàn)被告單方違約要求解除合同，該押金應(yīng)全部退還給原告。
2、原告于20xx年10月31日向被告繳納了11月份的租金2000元，但是被告卻于20xx年11月3日無故終止租賃協(xié)議，強行將店面鎖住，導(dǎo)致原告20xx年11月份沒有營業(yè)，故被告應(yīng)返還原告20xx年11月份的2000元租金。
3、原告店鋪經(jīng)營了3個月之久，已經(jīng)擁有了穩(wěn)定的客戶群。從原告提供的“流水賬”來看原告20xx年10月的凈利潤有2000元左右。20xx年11月3日因被告無故將該租賃店面封鎖，導(dǎo)致原告無法正常經(jīng)營。租賃期間無法正常經(jīng)營的3個月的營業(yè)損失6000元應(yīng)由被告承擔(dān)。
原告是依據(jù)合同的約定對店鋪進(jìn)行了簡易的裝修，在裝修過程中沒有對房屋的主體結(jié)構(gòu)造成破壞。原告裝修是得到被告的許可的并且被告也從沒有對原告的裝修提出過異議。
從證據(jù)角度上分析，被告也沒有向法庭提供任何有力的證據(jù)證明原告私自對店鋪進(jìn)行改造、破壞。被告主張該請求時只向法庭提交了一組照片。首先，該組照片的真實性無法核實，僅憑該組照片無法證實其拍攝內(nèi)容來自本案的訴爭店鋪;其次，被告僅憑該組照片也無法證實改造、破壞的行為是由本案原告實施的。因此被告沒有任何證據(jù)證明原告對私自店鋪進(jìn)行改造、破壞。因此原告這一主張沒有事實和法律依據(jù)。
綜上所述，原告是涉案店面的合法承租人，其享有承租人相應(yīng)的權(quán)益，被告單方違約要求提前收回租賃物，應(yīng)賠償原告相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。據(jù)此，原告訴請于情和理、于法有據(jù)，懇請人民法院依法支持原告的全部訴訟請求，駁回被告的反訴請求。
xx律師事務(wù)所律師。
20xx年xx月xx日。
商鋪裝修合同糾紛篇一
雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條裝修商鋪。
本合同裝修場地位于_______區(qū)_______街_______號_______層_______號商鋪。
裝修期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
第三條裝修押金。
件后,一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
第四條裝修條例。
1、甲方有權(quán)對乙方提出的商鋪裝修改造方案進(jìn)行審核,乙方必須在得到甲方的書面批復(fù)后方可進(jìn)行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內(nèi)容等詳盡信息。
3、裝修期間所產(chǎn)生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔(dān)。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設(shè)施、設(shè)備等造成損毀的由乙方負(fù)全責(zé)并承擔(dān)所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內(nèi)完成,否則每逾期一日應(yīng)交納違約金(日租的兩倍)_______元,租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內(nèi)設(shè)置固定裝置),應(yīng)經(jīng)甲方事先書面同意。未經(jīng)書面同意改造的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)恢復(fù)原狀,并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進(jìn)行改造,或增加照明設(shè)施等,須報經(jīng)商廈管理處審核,并經(jīng)書面回復(fù)后嚴(yán)格按照《xx市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《北京地區(qū)電氣安裝標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款,乙方擅自更改的,要恢復(fù)原狀,并承擔(dān)由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應(yīng)對建筑物的主體結(jié)構(gòu)安全,消防、電路、空調(diào)和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響,并不得影響甲方或第三方的經(jīng)營,否則,乙方應(yīng)立即改正,并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產(chǎn)生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈,不得影響商廈內(nèi)的整體環(huán)境美觀,否則,將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內(nèi)的墻壁、地面鉆孔,不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件,如有違反,將處以200—500元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：_______乙方：_______。
負(fù)責(zé)人：_______負(fù)責(zé)人：_______。
聯(lián)系電話：_______聯(lián)系電話：_______。
____年___月___日____年___月___日。
______________有限公司（以下簡稱甲方）為統(tǒng)一和提高_(dá)_____________(以下簡稱乙方)的店面和產(chǎn)品形象。為乙方營造更好的銷售環(huán)境,經(jīng)雙方協(xié)商,本著自愿、平等、互惠、互利的`原則,達(dá)成如下協(xié)議：
自協(xié)議簽定之日,甲方負(fù)責(zé)為乙方提供店面整體設(shè)計及裝修。裝修內(nèi)容包括：
門頭廣告牌的設(shè)計、制作、安裝;。
產(chǎn)品形象墻的設(shè)計、制作、安裝;。
產(chǎn)品展示架的設(shè)計、制作、安裝;。
店內(nèi)主體色調(diào)的制定、粉刷;。
店內(nèi)棚頂?shù)跗斓脑O(shè)計、制作、安裝;。
甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產(chǎn)品說明。
自協(xié)議簽訂之日起,乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。
乙方在協(xié)議簽訂之日起一年內(nèi)不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產(chǎn)品,否則將扣除乙方的裝修保證金。
甲、乙雙方合作滿一年后,乙方能很好的維護(hù)甲方的產(chǎn)品形象,并無違約情況,甲方將如數(shù)返還乙方的裝修保證金（返款方式以地板兌現(xiàn)）。
本協(xié)議一式_______份,甲方_______份,乙方_______份。
本協(xié)議修改由雙方協(xié)商解決。
本協(xié)議自雙方蓋章之日起生效至_______年_______月_______日終止。
商鋪裝修合同糾紛篇二
___________公司(以下簡稱甲方)。
為統(tǒng)一和提高_(dá)__________(以下簡稱乙方)的店面和產(chǎn)品形象。為乙方營造更好的`銷售環(huán)境，經(jīng)雙方協(xié)商，本著自愿、平等、互惠、互利的原則，達(dá)成如下協(xié)議：
1、自協(xié)議簽定之日，甲方負(fù)責(zé)為乙方提供店面整體設(shè)計及裝修。裝修內(nèi)容包括：
門頭廣告牌的設(shè)計、制作、安裝;。
產(chǎn)品形象墻的設(shè)計、制作、安裝;。
產(chǎn)品展示架的設(shè)計、制作、安裝;。
店內(nèi)主體色調(diào)的制定、粉刷;。
店內(nèi)棚頂?shù)跗斓脑O(shè)計、制作、安裝;。
甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產(chǎn)品說明。
2、自協(xié)議簽訂之日起，乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣__貳萬元(20000.00)元整。
3、乙方在協(xié)議簽訂之日起一年內(nèi)不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產(chǎn)品，否則將扣除乙方的裝修保證金。
4、甲、乙雙方合作滿一年后，乙方能很好的維護(hù)甲方的產(chǎn)品形象，并無違約情況，甲方將如數(shù)返還乙方的裝修保證金(返款方式以地板兌現(xiàn))。
5、本協(xié)議一式3份，甲方2份，乙方1份。
6、本協(xié)議修改由雙方協(xié)商解決。
7、本協(xié)議自雙方蓋章之日起生效至年月日終止。
甲方：xxxx公司乙方：xxxx。
辦公地址：___________辦公地址：___________。
開戶銀行：____________開戶銀行：____________。
帳號：________________帳號：________________。
郵編：________________郵編：________________。
電話：________________電話：________________。
代表人(簽字)：________代表人(簽字)：_______。
20xx年3月20日200xx年3月20日。
商鋪裝修合同糾紛篇三
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，本著平等互利的原則，甲、乙雙方共同合作投資經(jīng)營商鋪做安防項目，經(jīng)友好協(xié)商一致，特訂立本協(xié)議書。
第一條：
2、合作本項目內(nèi)容為：
3、本合作項目期限為_年，自本合同簽訂之日開始計算。
第二條：乙方確認(rèn)本項目的第一期投資為_萬元，甲方負(fù)責(zé)商店的進(jìn)貨和管理和技術(shù)。
如在合作經(jīng)營中，合作經(jīng)營產(chǎn)生借款，合作經(jīng)營的利潤應(yīng)先償還借款;。
利潤三個月分配一次，但須在利潤中扣除20%作為合作項目的后續(xù)發(fā)展基金合作經(jīng)營的虧損分擔(dān)方式為：乙方前期需要承擔(dān)第一期投資的30%虧損!若超過30%則以雙方各承擔(dān)一半分擔(dān)合作經(jīng)營所造成的虧損。
第四條：項目經(jīng)營的組織架構(gòu)。
1管委會由甲、乙雙方共同組成，是項目經(jīng)營管理的最高權(quán)利機構(gòu)，參照我國有關(guān)法律及合作雙方簽訂的合同規(guī)定行使職權(quán)。
2、商店管理由甲方擔(dān)任負(fù)責(zé)合作經(jīng)營的日常事宜，會計由乙方推薦擔(dān)任，所有合作資金須全部劃入店鋪資金。
有關(guān)財務(wù)制度，經(jīng)管委會訂立后實施執(zhí)行。
3、其他管理人員的由甲、乙雙方共同商定委派或向社會招聘來確定。
第五條：商鋪經(jīng)營的具體經(jīng)營模式、商鋪管理及業(yè)務(wù)規(guī)章及制度由甲乙雙方共同制訂，甲乙雙方應(yīng)認(rèn)真、全面遵守。
第六條：每一個月甲乙雙方召開一次會議，通報商鋪的經(jīng)營情況，包括生產(chǎn)、財務(wù)等情況，并經(jīng)全體合作人一致同意制訂的相應(yīng)方案、協(xié)議對全體合作人具有約束力;特殊情況，經(jīng)雙方合作人同意，可召開臨時會議。
第七條合作人不得從事?lián)p害商鋪和有損甲乙雙方的經(jīng)營的活動，商鋪經(jīng)營的下列事務(wù)必須經(jīng)全體合作人同意：
1、投資規(guī)?；蚋耐顿Y方案。
3、轉(zhuǎn)讓或出租項目經(jīng)營的財產(chǎn)。
4、項目經(jīng)營投資及費用超過____萬元支出。
5、處分其他財產(chǎn)權(quán)利或以商鋪經(jīng)營的財產(chǎn)為其它人提供擔(dān)保合作人未經(jīng)合作人同意，行使上述行為，造成其他合作人經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第八條合作經(jīng)營的內(nèi)部管理事宜如聘任經(jīng)營管理人員、工作人員的工資、待遇、規(guī)章制度、對合作人管理工作的撤消等須影響合作經(jīng)營的重大事宜經(jīng)管委會雙方同意通過。
第九條合作人轉(zhuǎn)讓其出資的，須經(jīng)其他合作人同意，轉(zhuǎn)讓時，其他合作人享有優(yōu)先購買權(quán)，如轉(zhuǎn)讓給第三人的，第三人按合作人對待。
第十條新合作人加入合作經(jīng)營時，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體合作人一致同意，并依法訂立書面合作協(xié)議書。
第十一條加入的新合作人與原合作人享有同等權(quán)利，承擔(dān)同等責(zé)任。
加入的新合作人對加入前合作經(jīng)營的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
第十二條合作人如退出經(jīng)營需提前一個月告知其他合作人并經(jīng)全體合作人一致同意后，合作人可以退出合作經(jīng)營。
合作人有下列情形之一的，經(jīng)其他合作人一致同意，可以決議將其退出合作經(jīng)營：
1、因故意或者重大過失給合作經(jīng)營造成損失。
2、執(zhí)行合作經(jīng)營事務(wù)時有不正當(dāng)行為。
3、合作人個人喪失償債能力。
4、被人民法院強制執(zhí)行在合作經(jīng)營中的全部財產(chǎn)份額。
5、法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。
退出合作經(jīng)營后以退出時的財產(chǎn)狀況進(jìn)行結(jié)算，不論何種方式出資，均以金錢結(jié)未經(jīng)合作人同意而自行退出合作經(jīng)營給其他合作人造成損失的，應(yīng)進(jìn)行賠償。
第十三條退出合作經(jīng)營的合作人對其退出前已發(fā)生的合作經(jīng)營債務(wù)，與其他合作人承擔(dān)連帶責(zé)任。
第十四條任何合作一方均不得擅自終止合作經(jīng)營，合作經(jīng)營有下列情形之一，應(yīng)當(dāng)終止：
1、合作經(jīng)營協(xié)議書約定的經(jīng)營期限屆滿，合作人不愿意繼續(xù)合作經(jīng)營的。
2、全體合作人決定終止合作經(jīng)營的。
第十五條合作經(jīng)營終止后，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清算，清算人由全體合作人擔(dān)任;。
未能由全體合作人擔(dān)任清算人的;。
經(jīng)全體合作人過半數(shù)同意;。
可以自合作經(jīng)營終止后十五日內(nèi)指定一名或者數(shù)名合作人或者委托第三人擔(dān)任清算人。
第十六條合作經(jīng)營終止后，如合作經(jīng)營存在借款，財產(chǎn)應(yīng)優(yōu)先償還借款，如財產(chǎn)不足以支付的，全體合作人須按照自己的投資比例以自己的財產(chǎn)承擔(dān)償還義務(wù)。
第十七條合作人履行合作經(jīng)營協(xié)議發(fā)生爭議時，合作人可以通過協(xié)商或者調(diào)解解決。
合作人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，可以退出合作。
第十八條本協(xié)議書未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
第十九條本協(xié)議書由全體合作人共同訂立，自合作人簽字之日起生效。
第二十條本《協(xié)議書》共一式兩份，合作人各執(zhí)一份。
甲方：______乙方：______。
日期：_____年___月____日日期：_____年___月____日
商鋪裝修合同糾紛篇四
甲方：
乙方：
工程項目：甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行店鋪裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
3、施工內(nèi)容：詳見裝修施工圖。
4、委托方式：按圖紙包工不包料施工完成。
5、工期：20__年8月7日至20__年8月10日，工期共四天。
工程價款(金額大寫)__________________元。待工程結(jié)束后一次性支付完畢。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認(rèn)可，由甲方負(fù)責(zé)采購，材料質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費用，應(yīng)另簽訂補充合同。
1、甲方責(zé)任：
(1)配合乙方及時供應(yīng)所需施工材料，并免費提供施工所需水電;。
(2)按時支付工程款;。
(3)配合乙方現(xiàn)場施工工作。
2、乙方責(zé)任：
(1)按照施工圖紙及裝飾裝修標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工;。
(2)施工過程須杜絕浪費材料，對材料進(jìn)行妥善保管，合理使用;。
(3)負(fù)責(zé)乙方施工人員意外保險，施工意外事故責(zé)任由乙方自負(fù);。
(4)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
(5)、嚴(yán)格按照合同約定時間完成;。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額50%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補償。
1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。
2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
本合同雙方簽字后生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方：
乙方：
日期：
商鋪裝修合同糾紛篇五
發(fā)包單位：(甲方)。
承包單位：(乙方)。
甲方通過邀請招標(biāo)，乙方獲萬達(dá)廣場(建華大街與槐中路路西一百米路南)g__男人幫一、二層商鋪裝飾工程承包權(quán)。甲乙雙方本著平等互利的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，現(xiàn)就裝飾工程有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程名稱：萬達(dá)廣場g__男人幫;。
建設(shè)地點：建華大街與槐中路交叉口路西一百米路南。
第二條工程范圍：
1、一層二層商鋪裝修工程及電氣工程：包括頂面、地面、墻面、柜臺;。
2、甲方在施工前或期間負(fù)責(zé)辦理有關(guān)開工前手續(xù)，所產(chǎn)生費用由甲方承擔(dān);。
4、垃圾清運。
第三條工程開工日期：20______年04月15日工程竣工日期：20______年04月30日。
第四條組成本合同的文件包括：
本合同文本石家莊市寶城建筑裝飾工程有限公司設(shè)計的“萬達(dá)廣場g__男人幫一、二層商鋪裝修工程施工圖”。
第五條工程造價。
5.1。如設(shè)計圖紙沒有發(fā)生改變及甲方選用材料沒有發(fā)生改變，則上述價格就是預(yù)算價。如圖紙發(fā)生改變或甲方選用材料發(fā)生改變，則改變部分按調(diào)整后的實際情況進(jìn)行工程結(jié)算。
5.2工程結(jié)算辦法：
5.2.1結(jié)算中投標(biāo)報價工程量清單中已有項目，按投標(biāo)單價結(jié)算;除設(shè)計變更外，總價不予調(diào)整。主材更換的只補材差。
第六條工程價款的支付。
關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定。
6.1.合同簽訂之日。
合同簽訂后開工后當(dāng)日，甲方支付總價款的30%，預(yù)計21000元，按施工進(jìn)度計算工程進(jìn)度完成到30%時甲方需再次支付總價款的30%，預(yù)計21000元，按施工進(jìn)度計算工程工程進(jìn)度完成到60%時甲方需支付總價款的'35%，預(yù)計24500元，工程完工后甲方支付總價款的5%，預(yù)計3500元;尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收后合格后日內(nèi)一次付清。
6.2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內(nèi)容、要求，甲方應(yīng)另行支付費用，工期順延(具體內(nèi)容雙方另立補充協(xié)議，補充協(xié)議系本合同組成部分)。
第七條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及保修條件、期限。
7.2乙方應(yīng)按照合同原則進(jìn)行質(zhì)量控制。
7.4上述條款未涉及的工程質(zhì)量和保修條件等按照國家及省、市的有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定執(zhí)行。
第八條承包方式及管理方式。
8.1本工程以包工、包料、包工期、包質(zhì)量、包安全的方式由乙方承包。
第九條甲方責(zé)任：
9.1確保施工工地現(xiàn)場具備開工條件;。
9.2負(fù)責(zé)對乙方報送的設(shè)計變更簽證及其他必須的簽證進(jìn)行審批;。
9.3對乙方提交的工程相關(guān)文件進(jìn)行審批;。
9.4乙方和設(shè)計單位進(jìn)行圖紙會審，向乙方進(jìn)行設(shè)計交底并提供施工圖紙;。
9.6負(fù)責(zé)工程量及付款申請的審批;。
9.7負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)承包方與總包單位的工作和竣工驗收工作。
第十條乙方應(yīng)負(fù)責(zé)完成下列工作：
10.1派駐經(jīng)驗豐富的負(fù)責(zé)人作為乙方的全權(quán)代表常駐工地，負(fù)責(zé)處理與本工程有關(guān)的所有事宜。
10.3按有關(guān)規(guī)定整理提交竣工驗收技術(shù)資料、辦理工程竣工結(jié)算、參加工程竣工驗收;。
10.4負(fù)責(zé)采取一切有效措施，以防止其所屬員工發(fā)生任何違法或妨礙公共安全的行為;。
第十一條違約責(zé)任。
11.2乙方逾期竣工，從逾期5天次日起，每逾期1天，按工程總造價(單項工程按該單項工程造價)的萬分之五向甲方償付違約金。
第十二條爭議解決。
12.2發(fā)生爭議后，除非出現(xiàn)下列情況的，各方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護(hù)好已完工工程：
(1)單方違約導(dǎo)致合同確已無法履行，甲方乙方協(xié)議停止施工;。
(2)調(diào)解要求停止施工，且為甲方乙方接受;。
(3)法院要求停止施工。
12.3本合同如有未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。合同自簽章之日起生效。
甲方(公章)：_________。
____年____月____日。
乙方(公章)：_________。
____年____月____日。
商鋪裝修合同糾紛篇六
乙方：
層號商鋪經(jīng)營者甲方就乙方對商鋪進(jìn)行裝修改造活動，根據(jù)《市商場市場消防安全管理規(guī)定》、《**商廈經(jīng)營管理制度》及其它各項規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條裝修商鋪本合同裝修場地位于區(qū)商業(yè)街2號樓鳳翔商廈內(nèi)之層號商鋪。
第三條裝修押金乙方進(jìn)入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金20xx元，裝修完成后，經(jīng)商廈管理處確認(rèn)無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設(shè)施設(shè)備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。
第四條裝修條例。
1、甲方有權(quán)對乙方提出的商鋪裝修改造方案進(jìn)行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復(fù)后方可進(jìn)行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內(nèi)容等詳盡信息。
3、裝修期間所產(chǎn)生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔(dān)。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設(shè)施、設(shè)備等造成損毀的由乙方負(fù)全責(zé)并承擔(dān)所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內(nèi)完成，否則每逾期一日應(yīng)交納違約金(日租的兩倍)元，租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內(nèi)設(shè)置固定裝置)，應(yīng)經(jīng)甲方事先書面同意。未經(jīng)書面同意改造的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)恢復(fù)原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進(jìn)行改造，或增加照明設(shè)施等，須報經(jīng)商廈管理處審核，并經(jīng)書面回復(fù)后嚴(yán)格按照《**市地區(qū)電氣安全工作規(guī)程》、《**地區(qū)電氣安裝標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復(fù)原狀，并承擔(dān)由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應(yīng)對建筑物的主體結(jié)構(gòu)安全，消防、電路、空調(diào)和其它各種管線的使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經(jīng)營，否則，乙方應(yīng)立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
9、乙方裝修改造所產(chǎn)生的垃圾、廢料等必須及時清掃干凈，不得影響商廈內(nèi)的整體環(huán)境美觀，否則，將處以200—500元的罰款。
10、乙方不得在商鋪內(nèi)的墻壁、地面鉆孔，不得在墻壁上直接安裝飾物或金屬掛件，如有違反，將處以200—500元罰款。
11.乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：
負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
年月日年月日。
商鋪裝修合同糾紛篇七
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
一、協(xié)議內(nèi)容。
甲方委托乙方對甲方需裝修的店內(nèi)裝飾進(jìn)行設(shè)計及施工。
二、乙方按甲方書面確認(rèn)的裝飾方案即由其提供的設(shè)計資料進(jìn)行施工(設(shè)計方案包括平面圖、電氣施工圖、施工布置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等)。
三、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
甲方的權(quán)利。
1、甲方有權(quán)對不符合甲方設(shè)計意圖的地方要求返工的權(quán)利;。
2、對乙方裝修過程中的重大質(zhì)量問題，甲方除有要求乙方賠償?shù)臋?quán)利外，還有終止合同的權(quán)利。
甲方的義務(wù)。
1、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)有乙方辦理的手續(xù)外。
2、提供符合施工要求的水源、電源。
3、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收確認(rèn)。
4、按照約定的期限支付工程費。
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
(一)乙方的權(quán)利。
乙方有按時取得勞動報酬的權(quán)利，甲方應(yīng)按合同約定的付款方式支付裝飾款。
(二)乙方的義務(wù)。
1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。
2、未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑機構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3、對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進(jìn)場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準(zhǔn)備時間。
4、自甲方交付乙方之日起，乙方應(yīng)協(xié)助甲方保管施工現(xiàn)場各類物品，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
4.愛惜甲方原材料，精打細(xì)算，如因故意造成原材料的浪費、短少由乙方負(fù)責(zé)賠償;。
5.精心施工，認(rèn)真負(fù)責(zé)，質(zhì)量要求：具體質(zhì)量要求參照甲方提供圖紙要求的施工質(zhì)量;施工質(zhì)量要符合設(shè)計要求和國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
五、工程內(nèi)容及合同金額：
1、工程內(nèi)容及單價按甲乙雙方認(rèn)定的裝飾實際項目計算。
2、合同預(yù)算金額：
本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為人民幣：(大寫)。
本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為人民幣：(小寫)。
在施工過程中為了更好體現(xiàn)裝飾效果，合理利用資源，如遇材料變更，施工工藝變更等事項，乙方應(yīng)及時向甲方提出建議，并得到甲方的認(rèn)可。可對相應(yīng)裝飾預(yù)算總金額進(jìn)行浮動，不得超出預(yù)算金額的20%，超出部分友好協(xié)商。
六、關(guān)于工程價款及結(jié)算。
1、合同生效后，發(fā)包人按約定，直接向承包人支付工程款：
第一次總工程款的70%，即工程開工起支付___________元。
第二次總工程款的25%，即各部件裝配結(jié)束支付___________元。
第三次總工程款的5%，即保潔工程結(jié)束支付___________元。
七、協(xié)議工程完成期限。
1、本工程施工期限自年月日起至年月日止。
2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應(yīng)不及時、不按期支付工程款等)導(dǎo)致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因?qū)е鹿て谘诱`的，工期不予順延。
八、關(guān)于材料供應(yīng)和保管。
1、對一方提供的任何材料和設(shè)備，如不符質(zhì)量要求或規(guī)格有差異的，對方有權(quán)要求更換，提供方應(yīng)當(dāng)予以更換。由此造成的費用曾加部分，有提供方承擔(dān)。
2、材料和設(shè)備進(jìn)場后，統(tǒng)一由乙方負(fù)責(zé)保管和使用，如因保管不善或者使用不當(dāng)造成的不必要的浪費、損失或者丟失，應(yīng)當(dāng)由乙方負(fù)責(zé)，施工過程中的正常消耗除外。
九、關(guān)于質(zhì)量和驗收。
1、工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進(jìn)行施工所導(dǎo)致的工程質(zhì)量，由甲方自行負(fù)責(zé)。由乙方負(fù)責(zé)返工的，返工費費用由甲方負(fù)責(zé)。
3、乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修1年，終身維護(hù)。損耗品、使用不當(dāng)、人
為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。
十、違約責(zé)任。
2、乙方未經(jīng)甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金，并退回已經(jīng)預(yù)付的所有款項。而戰(zhàn)爭及自然災(zāi)害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協(xié)議無法履行除外。本協(xié)議未完善之外、雙方友好、平等協(xié)商解決，如協(xié)商不成按本合同及中華人民共和國合同法及相關(guān)的法律法規(guī)處置。
3、若由于甲方未能按協(xié)議規(guī)定的日期交付工程款給乙方，或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工，則工期順延。
4、本工程有部分材料為甲方購買，此類材料的質(zhì)量不在乙方的保修范圍內(nèi)，但乙方有義務(wù)憑其豐富的經(jīng)驗向甲方提供建設(shè)性意見供甲方參考直至甲方滿意;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工，則工期順延。
5、工程期間，裝飾押金為甲方支付，辦理出入證等工程所使用的水電費用由甲方負(fù)責(zé)。
本協(xié)議共2頁一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
電話(或手機)：
電話(或手機)：
確認(rèn)日期：年月日
確認(rèn)日期：年月日
商鋪裝修合同糾紛篇八
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行店鋪裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況。
1、工程地址：______________________;。
3、施工內(nèi)容：詳見裝修施工圖。
4、委托方式：按圖紙包工不包料施工完成。
第二條：工程期限。
1、該工程定于_____年_____月_____日開工，___年_____月_____日竣工，工期_____日。
2、在施工過程中，如遇下列情況，經(jīng)甲方認(rèn)可，工期相應(yīng)順延。
(1)不可抗力原因。
(2)甲方未提供施工必備條件。
(3)其他非乙方原因引起的工期延誤。
第三條：工程價款。
工程價款(金額大寫)__________________元。待工程結(jié)束后一次性支付完畢。
第四條：質(zhì)量要求。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認(rèn)可，由甲方負(fù)責(zé)采購，材料質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的'費用，應(yīng)另簽訂補充合同。
第五條：甲方責(zé)任。
1、配合乙方及時供應(yīng)所需施工材料，并免費提供施工所需水電;。
2、按時支付工程款;。
3、配合乙方現(xiàn)場施工工作。
第六條、乙方責(zé)任。
1、按照施工圖紙及裝飾裝修標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工;。
2、施工過程須杜絕浪費材料，對材料進(jìn)行妥善保管，合理使用;。
3、負(fù)責(zé)乙方施工人員意外保險，施工意外事故責(zé)任由乙方自負(fù);。
4、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
5、嚴(yán)格按照合同約定時間完成。
第七條：工程質(zhì)量。
1、工程效果達(dá)到甲方的圖紙要求。
2、工程質(zhì)量應(yīng)符合甲方要求，應(yīng)提供相應(yīng)的質(zhì)量合格證明文件，符合相應(yīng)的國家或行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求等。
第八條：售后服務(wù)。
1、該工程的質(zhì)量保證期為_____年，從驗收合格之日起計算。
2、質(zhì)保期出現(xiàn)問題的處理辦法：三年內(nèi)，乙方在接到甲方的通知后，應(yīng)在24小時內(nèi)到現(xiàn)場解決相應(yīng)的問題。
3、若乙方在上述規(guī)定的時間內(nèi)不能及時派人到現(xiàn)場或不能及時解決問題，甲方有權(quán)自行處理，所產(chǎn)生的費用及責(zé)任由乙方承擔(dān)。
第九條：工程竣工及驗收。
1、工程驗收執(zhí)行國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、本工程合同文件及甲方的要求。
甲方：
____年____月____日。
乙方：
____年____月____日。
商鋪裝修合同糾紛篇九
2、責(zé)令原審法院依法作出判決。
事實與理由：_________________。
一、原審以被上訴人為被告并無不當(dāng)，符合法律規(guī)定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確，但該條文并不否認(rèn)個體工商戶的經(jīng)營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進(jìn)行民事活動，也可以一般自然人的名義進(jìn)行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況，要看爭議是否在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生，要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進(jìn)行的。
本案裝修施工不是在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生，相關(guān)證據(jù)上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是，雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時，“__________商務(wù)酒店”尚不存在(酒店核準(zhǔn)日期20__年5月28日)。因此，相關(guān)責(zé)任應(yīng)該由被上訴人以一般自然人的名義承擔(dān)。
二、退一萬步講，原審以被上訴人為被告就算顯屬不當(dāng)，原審法院也不應(yīng)該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講，最高法院將個體工商戶字號列為當(dāng)事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當(dāng)，原審法院也可以通過向上訴人進(jìn)行釋明或者直接予以更改，而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累，浪費司法資源。
綜上，原審裁定嚴(yán)重錯誤，望二審法院依法主持正義，支持上訴人的上訴請求。
此致
濮陽市中級人民法院。
上訴人：_________________。
商鋪裝修合同糾紛篇十
尊敬的審判長、人民陪審員：
依照法律規(guī)定，受原告委托和xx律師事務(wù)所的指派，我們擔(dān)任原告l等人的代理人，參與本案訴訟活動。開庭前，我們收集了相關(guān)證據(jù)，進(jìn)行了必要的調(diào)查，今天又參與了本案的庭審，對本案有一個全面清楚的認(rèn)識和了解，我們認(rèn)為：本案中《商鋪委托經(jīng)營協(xié)議》實際為租賃合同，依法應(yīng)受保護(hù)。被告一應(yīng)當(dāng)支付第二、三年租金給原告，并且依照租賃合同承擔(dān)違約責(zé)任;被告二提供的擔(dān)保合法有效，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任。下面就本案的相關(guān)事實和適用法律問題發(fā)表代理意見:。
1、原告和被告二簽訂的《商品房買賣合同》為原告和被告二雙方真實意思表示，不違法法律強制性規(guī)定，買賣合同成立并且生效，因此在原告和原告一的租賃合同中，原告提供的鋪面是合格的租賃標(biāo)的物。
2、《商鋪委托經(jīng)營協(xié)議》實際性質(zhì)為租賃合同，依法應(yīng)保護(hù)。
委托合同是委托人和受托人約定，由受托人處理委托人事務(wù)的合同(《合同法》396條)，而租賃合同是出租人將租賃物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同(《合同法》212條)。
租賃合同和委托合同法律性質(zhì)區(qū)分：租賃合同是轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)使用權(quán)的合同，承租人使用、收益租賃物為直接目的。而委托合同是一種典型的以一方特定的社會技能提供勞務(wù)一完成一定任務(wù)的合同，目的是處理或者管理委托人的事務(wù)。
本案中原告和被告一在《商鋪委托經(jīng)營協(xié)議》中對于租賃物的名稱、數(shù)量、用途、租賃期限、租金及其支付期限和方式、租賃物維修等條款都有詳細(xì)的約定，符合《合同法》第213條關(guān)于租賃合同的內(nèi)容規(guī)定，因此該《商鋪委托經(jīng)營協(xié)議》實際上就是《商鋪租賃合同》。
3、本案中原告作為守約方要求被告一繼續(xù)履行合同，被告一作為違約方，被告一無權(quán)行使法定解除權(quán)，亦無約定解除權(quán)約定，被告一應(yīng)當(dāng)按照《合同法》第60條第1款：“當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定全面履行自己的義務(wù)”。
合同法規(guī)定合同解除分為三類：協(xié)商解除、不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)、違約行為。前兩種本案不存在，本案中被告一乙方違約，解除權(quán)歸守約方即本案原告享有。所以在租賃期間，被告一具有支付租金的義務(wù)。
4、被告一已經(jīng)實際完整使用了第二年租期，租賃合同合法且生效，應(yīng)當(dāng)支付第二年租金(約定支付日期20xx年5月20日至30日)。
5、20xx年8月份開始被告一經(jīng)營不善，鋪面店鋪陸續(xù)關(guān)閉屬于商業(yè)風(fēng)險，不適用情事變更原則，應(yīng)當(dāng)由被告一完全承擔(dān)此風(fēng)險。
不可抗力是在發(fā)生情事變更原則中，因不可歸責(zé)雙方的原因發(fā)生了不可預(yù)見致使合同履行非常困難時適用，不能是不影響到或者影響到了卻致使合同不能實現(xiàn)，而是只有在致使合同履行非常困難時適用。
而本案中被告一作為一個專業(yè)的商業(yè)營運公司，具有充分考慮到各種風(fēng)險的能力，在20xx年商鋪陸續(xù)經(jīng)營不善搬離后，被告一也具有能力和財力重新招商、出租，營運該商場，減少損失乃至盈利，但被告一沒有這樣做，而是不再管理該商場、開始躲避，故不符合不可抗力的含義(第一、這種商業(yè)風(fēng)險是可以預(yù)見的，第二這種商業(yè)風(fēng)險是可以由被告一重新招商、出租進(jìn)行挽回的)，故屬于正常的商業(yè)風(fēng)險。
6、第三年租期租金約定支付日期20xx年5月20日至30日，現(xiàn)在被告一行為已經(jīng)表明不履行支付租金義務(wù)，為逾期違約，原告依法要求被告一預(yù)先支付第三年租金。
首先，本案中被告一第二年的租金還沒有支付，第三年租金被告具有充分的理由相信被告也不會主動支付，其次，本案開庭時間是20xx年5月12日也已經(jīng)到了被告一應(yīng)當(dāng)支付第三年租金的時候，現(xiàn)在被告一直躲避，原告找不到被告一，已臨近第三年租金支付的截止時間即20xx年5月30日。依照《合同法》108條規(guī)定：當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務(wù)的，對方可以在履行期限屆滿之前要求其承擔(dān)違約責(zé)任。原告有充分依據(jù)主張被告一預(yù)先支付第三年租金。
7、被告二作為租賃合同中被告一的擔(dān)保人，應(yīng)當(dāng)對被告一的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
本案中被告二在原告和被告一的《商鋪租賃協(xié)議》上蓋章作為擔(dān)保人，該擔(dān)保行為合法有效，依照《擔(dān)保法》19條：當(dāng)事人對保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的，按照連帶責(zé)任保證承擔(dān)保證責(zé)任?，F(xiàn)在被告一出現(xiàn)違約情況，被告二應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。
8、部分訴訟請求的約定依據(jù)。
第一項訴訟請求租金：原被告簽訂的《商鋪委托經(jīng)營協(xié)議》第五條第一款。
利息：利息作為租金的法定孳息，兩被告沒有依約定支付租金，造成原告的損失，應(yīng)當(dāng)賠償。
第二項訴訟請求免租期租金損失：(原被告簽訂的《商鋪委托經(jīng)營協(xié)議》第七條第10款)。
第三項律師費、誤工費、差旅費：因兩被告違約造成原告的損失，其中誤工費和差旅費屬于不可避免必然產(chǎn)生的費用，由法院酌情考慮。
第四項違約金：原被告簽訂的《商鋪委托經(jīng)營協(xié)議》第八條第一款第二項約定超過30天不支付租金，甲方“有權(quán)”而不是“必須”解除合同，同時乙方承擔(dān)違約金5000元，故現(xiàn)原告要求繼續(xù)履行合同且要求被告承擔(dān)違約金5000元，符合該約定。
以上代理意見供法庭參考并予采納。
xx律師事務(wù)所律師。
20xx年xx月xx日。
商鋪裝修合同糾紛篇十一
甲方:。
乙方:。
甲方就乙方對商鋪進(jìn)行裝修改造活動，根據(jù)、及其它各項規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條裝修商鋪。
本合同裝修場地位于懷柔區(qū)商業(yè)街2號樓鳳翔商廈內(nèi)之層號商鋪。
裝修期限自年月日起至年月日止。
第三條裝修押金。
乙方進(jìn)入場地裝修前，需向商廈管理處繳納裝修抵押金xx元，裝修完成后，經(jīng)商廈管理處確認(rèn)無損壞、破壞商鋪環(huán)境、設(shè)施設(shè)備等條件后，一個月后無息退還裝修抵押金予乙方。商鋪裝修合同。
第四條裝修條例。
1、甲方有權(quán)對乙方提出的商鋪裝修改造方案進(jìn)行審核，乙方必須在得到甲方的書面批復(fù)后方可進(jìn)行裝修改造。
2、乙方所提出的裝修改造方案必須要明確裝飾部位、范圍以及內(nèi)容等詳盡信息。
3、裝修期間所產(chǎn)生的水、電、垃圾清運等各項費用由乙方自行承擔(dān)。
4、乙方在裝修改造過程中對商廈及他人的設(shè)施、設(shè)備等造成損毀的由乙方負(fù)全責(zé)并承擔(dān)所有維修費用。
5、乙方所有裝修改造工程必須在甲方規(guī)定期間內(nèi)完成，否則每逾期一日應(yīng)交納違約金(日租的兩倍)元，租期不順延。
6、乙方需要改造商鋪(包括在場地內(nèi)設(shè)置固定裝置)，應(yīng)經(jīng)甲方事先書面同意。未經(jīng)書面同意改造的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)恢復(fù)原狀，并賠償因此給商廈所造成的損失。商鋪裝修合同。
7、乙方如需對商鋪的電力系統(tǒng)進(jìn)行改造，或增加照明設(shè)施等，須報經(jīng)商廈管理處審核，并經(jīng)書面回復(fù)后嚴(yán)格按照、進(jìn)行施工。如擅自施工將對乙方處以1000元罰款，乙方擅自更改的，要恢復(fù)原狀，并承擔(dān)由此造成的一切費用和損失。
8、乙方對商鋪的裝修改造均不應(yīng)對建筑物的主體結(jié)構(gòu)安全，消防、電路、空調(diào)和其它各種管線的.使用安全及整體美觀造成不良影響，并不得影響甲方或第三方的經(jīng)營，否則，乙方應(yīng)立即改正，并賠償因此給甲方和第三方造成的損失。
11、乙方的裝修改造工程所用材料必須符合國家按規(guī)定的防火和環(huán)保要求。
第五條合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
商鋪裝修合同糾紛篇十二
合同雙方當(dāng)事人：
出賣人：__________________________。
注冊地址：________________________。
營業(yè)執(zhí)照注冊號：__________________。
企業(yè)資質(zhì)證書號：__________________。
郵政編碼：________________________。
委托代理人：____________________地址：
郵政編碼：_________聯(lián)系電話：____________________。
委托代理機構(gòu)：
注冊地址：________________________。
營業(yè)執(zhí)照注冊號：__________________。
郵政編碼：________________________。
買受人：______________________________。
本人法定代表人姓名：____________國籍：______________。
身份證護(hù)照營業(yè)執(zhí)照注冊號_______________________。
地址：__________________________。
委托代理人姓名：_____________國籍：_____________。
地址：
共有人：
姓名：國籍：
身份證護(hù)照。
委托代理人姓名：國籍:。
地址：
郵政編碼：聯(lián)系電話：
委托代理機構(gòu)：
注冊地址：
營業(yè)執(zhí)照注冊號：
企業(yè)資質(zhì)證書號：
法定代表人：
郵政編碼：聯(lián)系電話：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商鋪達(dá)成如下協(xié)議：
第一條項目建設(shè)依據(jù)。
出賣人以方式取得位于、編號為___________的地塊的土地使用權(quán)。土地使用權(quán)出讓合同號為______________________。
該地塊土地面積為，規(guī)劃用途為，土地使用年限自年月日至年月日。
出賣人經(jīng)批準(zhǔn)，在上述地塊上建設(shè)商鋪，現(xiàn)定名暫定名_。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為，施工許可證號為。
__________。
第二條商鋪銷售依據(jù)。
買受人購買的商鋪為現(xiàn)房預(yù)售商品房。預(yù)售商品房批準(zhǔn)機關(guān)為，商品房預(yù)售許可證號為。
__________。
第三條買受人所購商鋪的基本情況。
買受人購買的商鋪為本合同第一條規(guī)定的項目中的：
地下一層號商鋪。
該商鋪平時作為商業(yè)用房，戰(zhàn)時無條件服從國家需要。
該商鋪屬鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，建筑層數(shù)為地下一層。
平方米。
第四條計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按套內(nèi)建筑面積計算該商鋪價款：
該商鋪單價為每平方米元，總金額千百拾萬千百____拾元整。
第五條套內(nèi)建筑面積確認(rèn)及面積差異處理。
合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的，以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。
商鋪交付后，產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異，雙方同意按第種方式進(jìn)行處理：
1、雙方自行約定：
以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)，據(jù)實結(jié)算房價款;。
產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積的部分，買受人按約定的單價補足房款;。
產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同約定面積的部分，出賣人按約定的單價返還買受人。
2、雙方同意按以下原則處理：
面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)的，據(jù)實結(jié)算房價款;。
面積誤差比絕對值超出3%時，買受人有權(quán)退房。
買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人，并按利率付給利息。
買受人不退房的，產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時，面積誤差比在3%以內(nèi)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔(dān)，產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同約定面積時，面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比=。
因設(shè)計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應(yīng)當(dāng)簽署補充協(xié)議。
第六條公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e確認(rèn)及面積差異處理。
合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的，以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。
鑒于人防工程的特殊性，公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e不予計價，雙方同意對產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異部分互不找補。
第七條付款方式及期限。
買受人按下列第種方式按期付款：
1、一次性付款。
買受人在年月日前付清全部房價款的，出賣人給予買受人占付款金額%的優(yōu)惠，即實際付款額為_千百拾萬千百拾元整。
2、分期付款。
買受人應(yīng)當(dāng)按以下時間如期將房價款當(dāng)面交付出賣人或匯入出賣人指定的銀行。
年月日前支付全部房價款的%，計千百拾萬千百____拾元整;。
年月日前支付全部房價款的_____%，計千百拾萬千百____拾元整。
3、按揭付款。
買受人應(yīng)于年月日前支付全部房價款的_____%，計千百拾萬千百____拾元整;。
買受人應(yīng)于年月日前支付全部房價款的_____%，計千百拾萬千百____拾元整;。
買受人付清前述首付款后，應(yīng)按銀行要求持有關(guān)材料于_年月日前到銀行辦妥按揭貸款手續(xù)。
4、其他方式。
_________。
第八條買受人逾期付款的違約責(zé)任。
1、買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款，按下列方式處理：
按逾期時間，分別處理。
逾期超過日后，出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應(yīng)付款的%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的，經(jīng)出賣人同意，合同繼續(xù)履行，自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之項中的比率)的違約金。
商鋪裝修合同糾紛篇十三
申請再審人：，性別，出生日期，民族，工作單位，住址，公民身份號碼，聯(lián)系電話。
被申請人：，住所地，統(tǒng)一社會信用代碼，聯(lián)系電話。
負(fù)責(zé)人：，該局局長。
被申請人：，性別，出生日期，民族，工作單位，住址，公民身份號碼，聯(lián)系電話。。
被申請人：，住所地，統(tǒng)一社會信用代碼，聯(lián)系電話。
法定代表人：，該公司執(zhí)行董事。
一、申請事由：民事判決書。申請再審人依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當(dāng)事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)再審：......原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定，向貴院申請再審。
二、申請再審的請求：
1.請求撤銷民事判決書。
2.改判申請再審人不承擔(dān)責(zé)任。
3.本案訴訟費用由被申請人承擔(dān)。
三、具體事實與理由：申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項：“當(dāng)事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)再審：......原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定，具體理由如下：原審以國務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定，認(rèn)定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖某粉糊，對承攬人具有選任不當(dāng)?shù)倪^錯，認(rèn)定申請再審人承擔(dān)30%的責(zé)任是法律適用錯誤。首先，室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)?！吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工，必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖某粉糊，并無對承攬人選任不當(dāng)?shù)倪^錯。其次，建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù)，但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工。再次，《建筑法》第四十九條規(guī)定，涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工前委托原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案;沒有設(shè)計方案的，不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，因此并不需要在施工前委托原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)條件的設(shè)計單位提出設(shè)計方案。此外，參考最高人民法院民申字第938號朱某與祥云縣某煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書，最高人民法院認(rèn)為，關(guān)于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題?！吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工，必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，故本案朱某及其經(jīng)營的設(shè)計室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì)，不屬于適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為合同無效的情形。建設(shè)部《建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù)，但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進(jìn)行裝飾裝修工程施工，且該規(guī)定系部門規(guī)章，不能作為認(rèn)定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱某所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規(guī)定應(yīng)認(rèn)定為無效的主張，缺乏法律依據(jù)，本院不予采信。因此，室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請再審人沒有過錯。
綜上所述，原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審，糾正錯誤，維護(hù)申請再審人的合法權(quán)益。
此致某高級人民法院
申請人：
商鋪裝修合同糾紛篇十四
原告：_________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。
被告：_________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。
訴訟請求：_________________。
1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權(quán)證;。
2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權(quán)證的違約金;。
3、請求法院判令被告承擔(dān)本案訴訟費用。
事實與理由：_________________。
原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》，合同約定被告應(yīng)當(dāng)于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權(quán)證。然而直到__________年__________月__________日過后幾個月，被告仍然未為原告辦理房屋所有權(quán)證。經(jīng)原告多次催告，被告仍以各種理由推脫其責(zé)任，被告的行為嚴(yán)重?fù)p害的了原告的利益。
為此，原告為維護(hù)自身合法利益，特向人民法院提起訴訟，望貴院支持原告的訴訟請求。
此致
__________人民法院。
原告：_________。
上訴日期_________
商鋪裝修合同糾紛篇十五
審判長、人民審判員：
xx律師事務(wù)所xx接受本案原告陳某的委托，擔(dān)任其與魏某房屋租賃合同糾紛一案的一審代理律師，根據(jù)庭審中雙方爭議的焦點，發(fā)表如下代理意見：
1、x店鋪“某婚慶店”個體戶工商營業(yè)執(zhí)照登記的負(fù)責(zé)人是高某。從原告提交的“投資經(jīng)營委托書”可以知道原告陳某是“某婚慶店”實際經(jīng)營者，這也充分證明了原告是本案訴爭店鋪的承租人。被告代理人依據(jù)《個體戶工商登記管理辦法》第十二條的規(guī)定即“個人經(jīng)營的，以經(jīng)營者本人為申請人”認(rèn)為原告與高某簽訂的“投資經(jīng)營委托書”不具有法律效力。原告代理人認(rèn)為這是沒有法律依據(jù)的?！秱€體戶工商登記管理辦法》第十二條是授權(quán)性法律規(guī)則，而并不是禁止性法律規(guī)則。該條并沒有禁止經(jīng)營者可以委托他人以他人的名義申辦營業(yè)執(zhí)照。在民事法律行為中“法無禁止即自由”，也就是說民事法律行為只要不違反公序良俗、不侵害國家和第三人的合法權(quán)益，即使沒有法律授權(quán)那也是合法的。而且該店鋪的所有投資、經(jīng)營資本都由本案原告承擔(dān)，高某也享有40%的利潤，并不是像被告代理人所說的原告只享有權(quán)利，不承擔(dān)風(fēng)險。因此該份“投資經(jīng)營委托書”是合法有效的，原告陳某是“某婚慶店”的實際經(jīng)營者，也當(dāng)然是x店鋪的承租人。
2、xxx是原告陳某店里的員工，其是受原告陳某的委托與被告簽訂《店鋪租賃合同》。在庭審過程中原告向法庭提交了xxx的錄音和短信聊天記錄。首先，從錄音的內(nèi)容來看，xxx在錄音里陳述了一個事實即她在離開原告店里時，曾多次與原告溝通要求原告陳某與被告重新簽過租賃合同。也就是說xxx本人并不是該店鋪的承租人，所以其才會在離開原告店里時一而再的要求原告與被告重新簽訂租賃合同。其次，從xxx短信聊天記錄的內(nèi)容可以知道，xxx是原告店里的員工，而且x店鋪的投資、經(jīng)營款都是由原告所出。因此從一點也能證實xxx不是x店鋪的承租人。
3、從20xx年10月22日被告出具給原告的電費收據(jù)和20xx年10月31日被告出具給原告的房租收據(jù)也可以知道xxx不是x店鋪的承租人。這兩份收條在法庭質(zhì)證時被告也證實是真實的，我們可以假設(shè)，如果xxx是本案訴爭店鋪的承租人，那么在她離開原告店里時被告為何卻向原告收取20xx年10月份的電費和20xx年11月份的租金，這顯然是有悖于常理的。被告代理人認(rèn)為，20xx年10月31日被告出具給原告的房租收據(jù)是原告賠償被告20xx年10月份的租金損失，這顯然是沒有事實和法律依據(jù)的。原告是于20xx年6月20日與被告簽訂合同的，并于當(dāng)日向被告交納當(dāng)月的房租。該份收據(jù)上收款事由雖寫明的是“陸月份房租”，但實質(zhì)上是20xx年6月20日至20xx年7月20日的房租。以此類推，20xx年9月20日原告就應(yīng)當(dāng)交納了20xx年9月20日至20xx年10月20日的房租。既然已經(jīng)向被告交納了20xx年10月的租金，那20xx年10月份被告又哪來的的租金損失。顯然原告20xx年10月31日交納的是20xx年11月的房租，而絕不是被告代理人認(rèn)為的是20xx年10月份租金損失。因此，從被告向原告收取租金和電費的事實可以證實原告陳某才是本案訴爭店鋪的承租人。另從交納租金和電費的原始收據(jù)和租賃合同的原件都在原告手中的事實也可以證實這一點。
4、在法庭質(zhì)證過程中，被告向法庭提交了一份落款是xxx的“證明”，以此來證實xxx是本案訴爭店鋪的承租人。原告代理人認(rèn)為這顯然是沒有事實依據(jù)的。首先，從本案事實和上述分析中可以證實xxx是受原告陳某的委托與被告簽訂租賃合同，其并不是x店鋪的承租人。其次，從證據(jù)角度來分析，該份證明在證據(jù)種類上屬于證人證言。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第五十五條，“證人應(yīng)當(dāng)出庭作證，接受當(dāng)事人的質(zhì)詢”。第四十七條，“證據(jù)應(yīng)當(dāng)在法庭上出示，由當(dāng)事人質(zhì)證。未經(jīng)質(zhì)證的證據(jù)，不能作為認(rèn)定案件事實的依據(jù)”的規(guī)定，證人必須到庭接受原被告雙方和法庭的質(zhì)詢，其證人證言才能作為證據(jù)使用。本案中xxx沒有到庭作證，該份“證明”的真實性無法得到核實，且其沒有到庭，無法辨明該份“證明”內(nèi)容的真?zhèn)?。因此被告用該份“證明”證實xxx是本案訴爭店鋪的承租人，顯然是沒有事實和法律依據(jù)的。
綜上所述，xxx是原告陳某店里的員工，其受原告陳某的委托與被告簽訂《店鋪租賃合同》，其并不是x店面的承租人。
20xx年6月20日，xxx作為本案原告陳某店里的員工，接受本案原告的委托與本案被告魏某簽訂《店鋪租賃合同》，承租南昌市x店面。合同簽訂后，原告按照合同約定向被告支付了4000元押金和2000元當(dāng)月租金，即在租賃店面經(jīng)營化妝婚慶類的業(yè)務(wù)。雖然《店鋪租賃合同》是xxx以自己的名義與被告簽訂的，但是其只是作為受托人，其在授權(quán)的范圍內(nèi)實施的法律后果都應(yīng)當(dāng)由委托人也就是本案原告承擔(dān)。被告代理人認(rèn)為根據(jù)民法通則的有關(guān)規(guī)定代理人只能以被代理人的名義實施代理行為，這顯然是被告代理人對法律的錯誤理解。代理人實施代理行為不僅可以以被代理人的名義，也可以以代理人自己的名義。代理人以本人的名義實施代理行為，這就是民法理論中的“間接隱名代理”或“隱名代理”。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第四百零二條的規(guī)定，“受托人以自己的名義，在委托人的授權(quán)范圍內(nèi)與第三人訂立的合同，第三人在訂立合同時知道受托人與委托人之間的代理關(guān)系的，該合同直接約束委托人和第三人，但有確切證據(jù)證明該合同只約束受托人和第三人的除外”。又根據(jù)《中華人民共和國合同法》第四百零三條的規(guī)定，“受托人以自己的名義與第三人訂立合同時，第三人不知道受托人與委托人之間的代理關(guān)系的，受托人因第三人的原因?qū)ξ腥瞬宦男辛x務(wù)，受托人應(yīng)當(dāng)向委托人披露第三人，委托人因此可以行使受托人對第三人的權(quán)利，但第三人與受托人訂立合同時如果知道該委托人就不會訂立合同的除外”。從上述法律規(guī)定中可知，委托人以自己的名義與第三人簽訂的合同，如果第三人知道委托人與受托人之間的代理關(guān)系，該合同直接約束委托人和受托人;如果第三人不知道委托人與受托人之間的關(guān)系的，經(jīng)受托人披露后委托人也可以行使受托人對第三人的權(quán)利，換言之，不管第三人知情與否委托人都可以作為合同一方主體行使相應(yīng)的合同權(quán)利。本案中，原告作為委托人，xxx作為受托人，被告為第三人，受托人xxx以自己的名義與被告簽訂房屋租賃合同，故根據(jù)上述法律規(guī)定，雖然受托人xxx以自己的名義與被告簽訂房屋租賃合同，但是本案原告陳某依然是本房屋租賃合同的承租人，當(dāng)然享有承租人相應(yīng)的權(quán)益。
xxx作為受托人，其代理權(quán)限只限于與被告簽訂《店鋪租賃合同》，其于20xx年10月9日作出的《聲明書》沒有法律效力。首先，xxx不是x店鋪的承租人，其無權(quán)作出這樣的聲明;其次，本案原告也沒有授權(quán)其與被告解除租賃合同，因此其聲明與被告解除租賃合同沒有法律效力，原被告之間的租賃關(guān)系還是合法存在的。
綜上所述，原告是x店鋪的合法承租人，其與被告之間的租賃關(guān)系當(dāng)然合法有效。其是通過正當(dāng)?shù)姆赏緩阶赓U使用x店鋪，根本就不存在非法搶占店鋪的事實。
(一)被告應(yīng)賠償原告裝修費損失15000元。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理城鎮(zhèn)房屋租賃合同糾紛案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十一條關(guān)于“承租人經(jīng)出租人同意裝飾裝修，合同解除時，雙方對已形成附合的裝飾裝修物的處理沒有約定的，人民法院按照下列情形分別處理：因出租人違約導(dǎo)致合同解除，承租人請求出租人賠償剩余租賃期內(nèi)裝飾裝修殘值損失的，應(yīng)予支持”的規(guī)定。本案中，約定的租賃期限為6個月，為此原告花費了裝修費30000元，但原告僅使用了3個月，根據(jù)上述法律規(guī)定，被告應(yīng)賠償原告剩余租賃期限內(nèi)裝飾裝修殘值損失，共計15000元。
(二)被告應(yīng)退還原告押金、賠償租金、經(jīng)營損失等損失。
1、該房屋租賃合同簽訂后，原告支付被告押金4000元，現(xiàn)被告單方違約要求解除合同，該押金應(yīng)全部退還給原告。
2、原告于20xx年10月31日向被告繳納了11月份的租金2000元，但是被告卻于20xx年11月3日無故終止租賃協(xié)議，強行將店面鎖住，導(dǎo)致原告20xx年11月份沒有營業(yè)，故被告應(yīng)返還原告20xx年11月份的2000元租金。
3、原告店鋪經(jīng)營了3個月之久，已經(jīng)擁有了穩(wěn)定的客戶群。從原告提供的“流水賬”來看原告20xx年10月的凈利潤有2000元左右。20xx年11月3日因被告無故將該租賃店面封鎖，導(dǎo)致原告無法正常經(jīng)營。租賃期間無法正常經(jīng)營的3個月的營業(yè)損失6000元應(yīng)由被告承擔(dān)。
原告是依據(jù)合同的約定對店鋪進(jìn)行了簡易的裝修，在裝修過程中沒有對房屋的主體結(jié)構(gòu)造成破壞。原告裝修是得到被告的許可的并且被告也從沒有對原告的裝修提出過異議。
從證據(jù)角度上分析，被告也沒有向法庭提供任何有力的證據(jù)證明原告私自對店鋪進(jìn)行改造、破壞。被告主張該請求時只向法庭提交了一組照片。首先，該組照片的真實性無法核實，僅憑該組照片無法證實其拍攝內(nèi)容來自本案的訴爭店鋪;其次，被告僅憑該組照片也無法證實改造、破壞的行為是由本案原告實施的。因此被告沒有任何證據(jù)證明原告對私自店鋪進(jìn)行改造、破壞。因此原告這一主張沒有事實和法律依據(jù)。
綜上所述，原告是涉案店面的合法承租人，其享有承租人相應(yīng)的權(quán)益，被告單方違約要求提前收回租賃物，應(yīng)賠償原告相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。據(jù)此，原告訴請于情和理、于法有據(jù)，懇請人民法院依法支持原告的全部訴訟請求，駁回被告的反訴請求。
xx律師事務(wù)所律師。
20xx年xx月xx日。