和好的合同可以降低合作風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)互信和穩(wěn)定性。編寫(xiě)合同時(shí)要注意合法性和合規(guī)性。在合同方面,以下是一些典型范本,供您參考參考。
工程款合同進(jìn)度款篇一
法定代表人:_____________________。
簽訂地址:___________________。
乙方:___________________________。
簽訂日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________。
甲乙根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定,就房產(chǎn)抵工程款事宜,在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成以下合同,并承諾共同遵守。
第一條房產(chǎn)地址。
本合同項(xiàng)下的房產(chǎn)位于____市____路____號(hào)____花園第____幢、第____幢。
第二條抵付金額。
甲方將上述房產(chǎn)作為甲方欠乙方________工程款的抵付。
抵工程款的兩幢住宅面積總計(jì)____方米(最終面積以確權(quán)面積為準(zhǔn)),折合人民幣人民幣_(tái)____元整(大寫(xiě):_____)。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結(jié)算數(shù)為準(zhǔn)。兩者相抵,多退少補(bǔ)。如甲方所款項(xiàng)超過(guò)人民幣_(tái)____元整(大寫(xiě):_____),由甲方另支付現(xiàn)金補(bǔ)齊差價(jià);如甲方所欠款項(xiàng)少于人民幣_(tái)____元整(大寫(xiě):_____),由乙方支付現(xiàn)金補(bǔ)齊差價(jià),或按成本計(jì)算相應(yīng)面積房屋補(bǔ)回甲方。
第三條雙方義務(wù)。
1.由于____花園是由多方合作共同開(kāi)發(fā),為了照顧項(xiàng)目的整體性,便于統(tǒng)一管理,雙方商定,由甲方負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期的三通一平、規(guī)劃、甘油、設(shè)計(jì)、報(bào)建、人防和質(zhì)檢委托等工作;工程相關(guān)費(fèi)用由乙方分?jǐn)偂?BR> 2.甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)管理及協(xié)助乙方進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的施工監(jiān)理,乙方必須遵守甲方《施工現(xiàn)場(chǎng)管理守則》。
3.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗(yàn)收、房產(chǎn)確權(quán)、房產(chǎn)銷(xiāo)售的有關(guān)手續(xù),相關(guān)稅費(fèi)由乙方支付。
第四條債務(wù)結(jié)清。
1.自甲乙雙方簽訂合同之日起,甲方所欠乙方和工程款即告結(jié)清(乙方必須開(kāi)出工程款發(fā)票給甲方),不再存在甲方欠乙方________工程款問(wèn)題。
2.今后甲方與其它單位發(fā)生有債務(wù)糾紛,也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押,以確保乙方對(duì)這兩幢樓的權(quán)屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正,公證費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
3.自甲乙雙方簽訂合同之日起,乙方須在____天之內(nèi),一次性向甲方支付小區(qū)開(kāi)發(fā)的各項(xiàng)費(fèi)用人民幣_(tái)____元整(大寫(xiě):_____),具體構(gòu)成(略)。
第五條工程進(jìn)度。
1.為了保證____花園項(xiàng)目的.整體形象,便于統(tǒng)一管理,乙方必須嚴(yán)格遵守甲方統(tǒng)一安排的施工進(jìn)度。自簽訂合同之日起____個(gè)日歷天內(nèi)保證工程全部竣工,并按規(guī)定進(jìn)行工程保修。乙方必須在與購(gòu)房客戶簽訂臨時(shí)售房合同的同時(shí),按其面積以____元/平方米交足質(zhì)量保修金,否則,甲方有權(quán)不予簽訂臨時(shí)合同。保修期滿后,保修金余額退回給乙方。
2.若因乙方工程進(jìn)度給甲方帶來(lái)管理不便或造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí),甲方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行處罰,工期每拖延____天,處以萬(wàn)分之____的罰金(按雙方核定的結(jié)算數(shù)計(jì))。
第六條工程質(zhì)量。
1.乙方在施工時(shí)必須按照?qǐng)D紙和國(guó)家有關(guān)規(guī)范施工,保證工程質(zhì)量,以維護(hù)甲方的聲譽(yù)和____花園的整體形象。甲方工程部有權(quán)對(duì)乙方的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)不良質(zhì)量問(wèn)題有權(quán)要求返工。工程議標(biāo)由乙方負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)手續(xù),甲方協(xié)助。
2.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗(yàn)收工作,竣工驗(yàn)收后,乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方,否則,甲方不協(xié)助乙方辦理銷(xiāo)售手續(xù)。
第七條房產(chǎn)銷(xiāo)售。
1.為維護(hù)____花園整體形象,所有房屋實(shí)行統(tǒng)一最低限價(jià)銷(xiāo)售,原則上由甲方售樓部統(tǒng)一代理,乙方也可在此原則上自行銷(xiāo)售。統(tǒng)一最低限價(jià)由甲乙雙方根據(jù)市場(chǎng)行情商定。
第八條銷(xiāo)售服務(wù)。
1.甲方協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)銷(xiāo)售的有關(guān)手續(xù),乙方預(yù)售房產(chǎn)時(shí)必須嚴(yán)格按照____市預(yù)售房政策辦理,售房臨時(shí)合同由購(gòu)房客戶與甲方簽訂、乙方確認(rèn)。正式銷(xiāo)售合同由甲方與客戶簽訂,由甲方統(tǒng)一開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票給乙方轉(zhuǎn)給購(gòu)房客戶,所涉及的營(yíng)業(yè)稅等稅收費(fèi)用由乙方提前或當(dāng)時(shí)付清,否則甲方不予協(xié)助辦理上述手續(xù)。乙方購(gòu)房客戶對(duì)房屋質(zhì)量的投訴由乙方負(fù)責(zé)處理。
2.為了促進(jìn)整個(gè)樓盤(pán)的銷(xiāo)售,甲方愿意代理乙方銷(xiāo)售,廣告費(fèi)及代理費(fèi)另議。
第九條物業(yè)管理。
房屋建成竣工驗(yàn)收,小區(qū)物業(yè)管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內(nèi)乙方必須交物業(yè)管理維修基金____萬(wàn)元給甲方。
第十條違約責(zé)任。
1.違反本合同約定,或無(wú)故終止合同視為違約,違約方應(yīng)按合同法有關(guān)規(guī)定,承擔(dān)違約責(zé)任。
2.在合同有效期內(nèi),若無(wú)不可抗拒因素發(fā)生,甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同,終止合同方視為違約。
3.違約金的計(jì)算方法:________________。
第十一條爭(zhēng)議的解決。
本合同書(shū)適用中華人民共和國(guó)有關(guān)法律,受中華人民共和國(guó)法律管轄。
本合同各方當(dāng)事人對(duì)本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達(dá)成書(shū)面合同,則任何一方當(dāng)事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十二條生效條件_____。
本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同—式____份,各方當(dāng)事人各執(zhí)____份,具有相同法律效力。
甲方(蓋章):____________________。
乙方(蓋章):____________________。
授權(quán)代理人:(簽字)______________。
授權(quán)代理人:(簽字)______________。
住址:____________________________。
住址:____________________________。
郵政編碼:________________________。
郵政編碼:________________________。
聯(lián)系電話:________________________。
聯(lián)系電話:________________________。
傳真:____________________________。
傳真:____________________________。
日期:____________________________
日期:____________________________
電子信箱:________________________。
電子信箱:________________________。
開(kāi)戶銀行:________________________。
開(kāi)戶銀行:________________________。
賬號(hào):____________________________。
賬號(hào):____________________________。
工程款合同進(jìn)度款篇二
訴訟請(qǐng)求:
1、請(qǐng)求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費(fèi)共計(jì)________元。
2、本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:被告________委托被告________為其尋找進(jìn)行石膏墻安裝的人員。
________年________月________日,原告經(jīng)被告________介紹同意為被告________所負(fù)責(zé)的________旅館進(jìn)行石膏隔墻的安裝。
在進(jìn)行安裝之前,原告通過(guò)被告楊________同被告________協(xié)商先預(yù)付一部分款項(xiàng),待安裝完畢之后將剩余款項(xiàng)付清。
被告________在________年________月________日支付了預(yù)付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項(xiàng)。
________年________月________日,原告要求被告________量面積進(jìn)行決算,被告________不但不予理會(huì),還糾集其他人對(duì)原告進(jìn)行毆打,原告撥打110,經(jīng)過(guò)民警的調(diào)解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費(fèi)的醫(yī)療費(fèi),并在一周內(nèi)付清所欠的勞務(wù)費(fèi)。
被告________于當(dāng)場(chǎng)支付醫(yī)療費(fèi)________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為_(kāi)_______平方米,安裝費(fèi)為_(kāi)_______元,醫(yī)藥費(fèi)共計(jì)________元。
雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商后約定剩余的欠款為_(kāi)_______元,由被告人________支付。
但時(shí)至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。
綜上所述,原告為二被告進(jìn)石膏墻的安裝,實(shí)質(zhì)上在原告與被告間已經(jīng)形成了雇傭關(guān)系。
依據(jù)《勞動(dòng)法》等相關(guān)法律法規(guī),原告享有法定的權(quán)利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負(fù)責(zé)人拖欠安裝費(fèi)的行為,嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益。
因此,原告為維護(hù)自己的合法權(quán)益,現(xiàn)提起訴訟,請(qǐng)求法院公正裁決為盼。
此致__________市__________區(qū)人民法院
具狀人:_________________。
________年________月________日。
工程款合同進(jìn)度款篇三
地址:_________________忻州忻府區(qū)解原工業(yè)園區(qū)。
被告:_________________中化_____建集團(tuán)有限公司。
法定代表人:_________________劉__________職務(wù)董事長(zhǎng)。
郵政編碼:_________________0300。
負(fù)責(zé)人:_________________王_____項(xiàng)目經(jīng)理。
住址:_________________縣孫家溝鄉(xiāng)。
訴訟請(qǐng)求:_________________。
事實(shí)及理由:_________________。
此致
___________人民法院。
具狀人:___________。
____年_____月_____日。
工程款合同進(jìn)度款篇四
10.保障工程價(jià)款支付比例。政府投資和國(guó)有投資工程項(xiàng)目帶頭做好合同履約、價(jià)款支付示范,按照合同約定及時(shí)支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款和結(jié)算款。工程預(yù)付款的支付比例原則上不低于扣除暫列金額后簽約合同價(jià)的10%,其中工資性預(yù)付款比例不低于合同價(jià)1%,工程預(yù)付款不包括需單獨(dú)支付的安全文明施工費(fèi)。對(duì)跨年度的重大工程項(xiàng)目,可按年度工程計(jì)劃逐年預(yù)付。政府投資項(xiàng)目工程進(jìn)度款支付比例不低于已完成工程價(jià)款的85%,經(jīng)發(fā)承包雙方確認(rèn)的變更調(diào)整和要素價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)差,與工程款同期同比例支付。
11.推行無(wú)爭(zhēng)議價(jià)款先支付。政府投資和國(guó)有投資的工程項(xiàng)目推行施工過(guò)程結(jié)算和無(wú)爭(zhēng)議部分先付的竣工結(jié)算。建設(shè)單位與施工單位在施工合同中約定結(jié)算審核期限,超過(guò)期限未辦結(jié)的,按照合同約定及時(shí)支付無(wú)爭(zhēng)議部分的工程價(jià)款。造價(jià)咨詢企業(yè)應(yīng)積極配合發(fā)承包雙方按時(shí)完成結(jié)算審核工作,不得無(wú)故拖延。對(duì)有爭(zhēng)議部分的結(jié)算價(jià)款應(yīng)按照合同約定及時(shí)協(xié)商溝通,協(xié)商不成的可向項(xiàng)目屬地工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)爭(zhēng)議調(diào)解。
12.完善信用評(píng)價(jià)體系建設(shè)。健全完善工程造價(jià)咨詢企業(yè)、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及執(zhí)(從)業(yè)人員的信用評(píng)價(jià)體系,鼓勵(lì)政府投資和國(guó)有投資的工程項(xiàng)目委托信用等級(jí)較好的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和造價(jià)咨詢企業(yè)開(kāi)展咨詢服務(wù)。支持工程造價(jià)咨詢企業(yè)參與全過(guò)程工程咨詢業(yè)務(wù),充分發(fā)揮項(xiàng)目全生命周期造價(jià)服務(wù)的優(yōu)勢(shì),不斷深化工程咨詢領(lǐng)域結(jié)構(gòu)性改革。
各地建設(shè)主管部門(mén)、招投標(biāo)行政監(jiān)督部門(mén)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工程標(biāo)準(zhǔn)、科技推廣、招標(biāo)投標(biāo)、工程計(jì)價(jià)、信息發(fā)布、糾紛調(diào)解等方面工作,強(qiáng)化部門(mén)聯(lián)動(dòng)、協(xié)同機(jī)制,提升系統(tǒng)化、數(shù)字化管理能力,切實(shí)解決標(biāo)準(zhǔn)造價(jià)行業(yè)堵點(diǎn)痛點(diǎn)問(wèn)題,全力助推我省建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
浙江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳。
2023年2月3日。
工程款合同進(jìn)度款篇五
根據(jù)甲乙雙方協(xié)商達(dá)成協(xié)議如下:_________________。
一、抵頂資產(chǎn)情況。
1、該車(chē)為抵頂?shù)摹?BR> 2、該車(chē)現(xiàn)值元。
3、該車(chē)各種證照齊全,相關(guān)費(fèi)用繳至本協(xié)議簽訂之日。
二、車(chē)輛抵頂及辦理相關(guān)手續(xù)約定。
1、本車(chē)抵頂工程款萬(wàn)元,自本協(xié)議簽訂之日生效,乙方查驗(yàn)并接受該車(chē)輛。
2、自抵頂車(chē)輛移交之日10日內(nèi),雙方辦理過(guò)戶手續(xù)。
3、車(chē)輛移交后,乙方在使用該車(chē)時(shí)所發(fā)生的一切法律事務(wù)及糾紛均由自己承擔(dān),與甲方無(wú)關(guān):_________________協(xié)議生效后車(chē)輛所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
三、法律責(zé)任的約定。
1、該車(chē)輛抵頂甲方欠乙方的工程款后,乙方不得以任何理由反悔,否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任4萬(wàn)元。
2、本協(xié)議簽訂生效后,任何一方均不得違約,否則違約方承擔(dān)法律責(zé)任。
四、其他約定。
1、本協(xié)議自甲乙雙方蓋章后生效。
2、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)。
_________年____月____日。
工程款合同進(jìn)度款篇六
甲方:
身份證號(hào):
乙方:
身份證號(hào)碼:
甲方因施工取得開(kāi)發(fā)商抵付工程款的房產(chǎn),房產(chǎn)為_(kāi)_____,面積____平方米,乙方因需要向甲方購(gòu)買(mǎi)該房產(chǎn),乙方知道該房屋是甲方從開(kāi)發(fā)商處以工程款抵付方式取得。甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就該房屋產(chǎn)權(quán)辦理手續(xù)及房款支付等事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲方與開(kāi)發(fā)商之間費(fèi)用已結(jié)算完畢,該房產(chǎn)已辦理備案,為方便辦理產(chǎn)權(quán)手續(xù),減少乙方的相關(guān)費(fèi)用,甲方與開(kāi)發(fā)商協(xié)商,將《商品房銷(xiāo)售合同》的購(gòu)房人更名為為乙方。
二、乙方向甲方支付____萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)該房產(chǎn);
三、房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)。該房產(chǎn)辦理產(chǎn)權(quán)證過(guò)程中及交付過(guò)程中所涉及的一切稅費(fèi)由乙方自行承擔(dān)。
四、乙方向甲方支付購(gòu)房款的約定:
1、本合同簽訂后,開(kāi)發(fā)商將房產(chǎn)交付乙方前,乙方向甲方支付元;
2、乙方房屋辦理產(chǎn)權(quán)證后,乙方以該房產(chǎn)辦理抵押貸款,支付甲方元;
3、剩余款項(xiàng)乙方每年支付元。
4、上述款項(xiàng)若乙方有任何一期未能按約定期限支付,則甲方有權(quán)要求乙方一次性支付剩余款項(xiàng),并有權(quán)要求乙方以未付部分為基數(shù)按照四倍銀行同期貸款利率向甲方支付利息,同時(shí)乙方應(yīng)承擔(dān)甲方在追討債務(wù)過(guò)程中所發(fā)生的一切費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等)。
五、本協(xié)議未盡事宜,雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
六、本協(xié)議在履行過(guò)程中若產(chǎn)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,任何一方可向房產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟解決。
七、本協(xié)議自雙方簽字生效。本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方:
乙方:
________年____月____日。
工程款合同進(jìn)度款篇七
(一)施工單位先向工程部提交進(jìn)度款《工程款支付申請(qǐng)表》,要求附上已完工程的預(yù)算書(shū),一式叁份(工程部、預(yù)算辦、財(cái)務(wù)部各一份),施工單位項(xiàng)目經(jīng)理要簽字。
(二)工程部審核當(dāng)月完成的部位及項(xiàng)目及相關(guān)工程量,審核完畢由工程部經(jīng)理簽字后交到預(yù)算專員。
(三)預(yù)算專員審核已完成工程量,并審核工程預(yù)算價(jià),確定當(dāng)月完成工程造價(jià),根據(jù)合同約定,審批工程款,然后預(yù)算專員簽字確認(rèn)。(注:預(yù)算辦要求提供電子版預(yù)算書(shū)時(shí),施工單位要積極配合。)。
(四)預(yù)算專員將進(jìn)度款《工程款支付申請(qǐng)表》上交財(cái)務(wù)部審核。
(五)財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后,將進(jìn)度款《工程款支付申請(qǐng)表》交由總經(jīng)理和董事長(zhǎng)審批。
(六)施工單位根據(jù)審核審批通過(guò)的進(jìn)度款《工程款支付申請(qǐng)表》中的金額開(kāi)具當(dāng)?shù)亟ò舶l(fā)票,發(fā)票需按進(jìn)度款《工程款支付申請(qǐng)表》中的工程項(xiàng)目分別填開(kāi)。
(七)施工單位將審核審批通過(guò)的進(jìn)度款《工程款支付申請(qǐng)表》以及相同金額的建安發(fā)票上交到財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部再次復(fù)核《工程款支付申請(qǐng)表》的金額是否與發(fā)票金額一致,以及核對(duì)發(fā)票的各項(xiàng)內(nèi)容后,交到出納處辦理該款項(xiàng)的轉(zhuǎn)付。
工程款合同進(jìn)度款篇八
法定代表人:_____________________。
甲乙根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》的有關(guān)規(guī)定,就房產(chǎn)抵工程款事宜,在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成以下合同,并承諾共同遵守。
本合同項(xiàng)下的房產(chǎn)位于____市____路____號(hào)____花園第____幢、第____幢。
甲方將上述房產(chǎn)作為甲方欠乙方________工程款的抵付。
抵工程款的兩幢住宅面積總計(jì)____方米(最終面積以確權(quán)面積為準(zhǔn)),折合人民幣人民幣_(tái)____元整(大寫(xiě):_____)。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結(jié)算數(shù)為準(zhǔn)。兩者相抵,多退少補(bǔ)。如甲方所款項(xiàng)超過(guò)人民幣_(tái)____元整(大寫(xiě):_____),由甲方另支付現(xiàn)金補(bǔ)齊差價(jià);如甲方所欠款項(xiàng)少于人民幣_(tái)____元整(大寫(xiě):_____),由乙方支付現(xiàn)金補(bǔ)齊差價(jià),或按成本計(jì)算相應(yīng)面積房屋補(bǔ)回甲方。
1.由于____花園是由多方合作共同開(kāi)發(fā),為了照顧項(xiàng)目的整體性,便于統(tǒng)一管理,雙方商定,由甲方負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期的三通一平、規(guī)劃、甘油、設(shè)計(jì)、報(bào)建、人防和質(zhì)檢委托等工作;工程相關(guān)費(fèi)用由乙方分?jǐn)偂?BR> 2.甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)管理及協(xié)助乙方進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的施工監(jiān)理,乙方必須遵守甲方《施工現(xiàn)場(chǎng)管理守則》。
3.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗(yàn)收、房產(chǎn)確權(quán)、房產(chǎn)銷(xiāo)售的有關(guān)手續(xù),相關(guān)稅費(fèi)由乙方支付。
1.自甲乙雙方簽訂合同之日起,甲方所欠乙方和工程款即告結(jié)清(乙方必須開(kāi)出工程款發(fā)票給甲方),不再存在甲方欠乙方________工程款問(wèn)題。
2.今后甲方與其它單位發(fā)生有債務(wù)糾紛,也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押,以確保乙方對(duì)這兩幢樓的權(quán)屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正,公證費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
3.自甲乙雙方簽訂合同之日起,乙方須在____天之內(nèi),一次性向甲方支付小區(qū)開(kāi)發(fā)的各項(xiàng)費(fèi)用人民幣_(tái)____元整(大寫(xiě):_____),具體構(gòu)成(略)。
1.為了保證____花園項(xiàng)目的整體形象,便于統(tǒng)一管理,乙方必須嚴(yán)格遵守甲方統(tǒng)一安排的施工進(jìn)度。自簽訂合同之日起____個(gè)日歷天內(nèi)保證工程全部竣工,并按規(guī)定進(jìn)行工程保修。乙方必須在與購(gòu)房客戶簽訂臨時(shí)售房合同的同時(shí),按其面積以____元/平方米交足質(zhì)量保修金,否則,甲方有權(quán)不予簽訂臨時(shí)合同。保修期滿后,保修金余額退回給乙方。
2.若因乙方工程進(jìn)度給甲方帶來(lái)管理不便或造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí),甲方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行處罰,工期每拖延____天,處以萬(wàn)分之____的罰金(按雙方核定的結(jié)算數(shù)計(jì))。
1.乙方在施工時(shí)必須按照?qǐng)D紙和國(guó)家有關(guān)規(guī)范施工,保證工程質(zhì)量,以維護(hù)甲方的聲譽(yù)和____花園的`整體形象。甲方工程部有權(quán)對(duì)乙方的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)不良質(zhì)量問(wèn)題有權(quán)要求返工。工程議標(biāo)由乙方負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)手續(xù),甲方協(xié)助。
2.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗(yàn)收工作,竣工驗(yàn)收后,乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方,否則,甲方不協(xié)助乙方辦理銷(xiāo)售手續(xù)。
1.為維護(hù)____花園整體形象,所有房屋實(shí)行統(tǒng)一最低限價(jià)銷(xiāo)售,原則上由甲方售樓部統(tǒng)一代理,乙方也可在此原則上自行銷(xiāo)售。統(tǒng)一最低限價(jià)由甲乙雙方根據(jù)市場(chǎng)行情商定。
1.甲方協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)銷(xiāo)售的有關(guān)手續(xù),乙方預(yù)售房產(chǎn)時(shí)必須嚴(yán)格按照____市預(yù)售房政策辦理,售房臨時(shí)合同由購(gòu)房客戶與甲方簽訂、乙方確認(rèn)。正式銷(xiāo)售合同由甲方與客戶簽訂,由甲方統(tǒng)一開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票給乙方轉(zhuǎn)給購(gòu)房客戶,所涉及的營(yíng)業(yè)稅等稅收費(fèi)用由乙方提前或當(dāng)時(shí)付清,否則甲方不予協(xié)助辦理上述手續(xù)。乙方購(gòu)房客戶對(duì)房屋質(zhì)量的投訴由乙方負(fù)責(zé)處理。
2.為了促進(jìn)整個(gè)樓盤(pán)的銷(xiāo)售,甲方愿意代理乙方銷(xiāo)售,廣告費(fèi)及代理費(fèi)另議。
房屋建成竣工驗(yàn)收,小區(qū)物業(yè)管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內(nèi)乙方必須交物業(yè)管理維修基金____萬(wàn)元給甲方。
1.違反本合同約定,或無(wú)故終止合同視為違約,違約方應(yīng)按合同法有關(guān)規(guī)定,承擔(dān)違約責(zé)任。
2.在合同有效期內(nèi),若無(wú)不可抗拒因素發(fā)生,甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同,終止合同方視為違約。
3.違約金的計(jì)算方法:________________。
本合同書(shū)適用中華人民共和國(guó)有關(guān)法律,受中華人民共和國(guó)法律管轄。
本合同各方當(dāng)事人對(duì)本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達(dá)成書(shū)面合同,則任何一方當(dāng)事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同—式____份,各方當(dāng)事人各執(zhí)____份,具有相同法律效力。
工程款合同進(jìn)度款篇九
乙方:_________________。
根據(jù)甲乙雙方協(xié)商達(dá)成協(xié)議如下:_________________。
1、該車(chē)為抵頂?shù)?。
2、該車(chē)現(xiàn)值元。
3、該車(chē)各種證照齊全,相關(guān)費(fèi)用繳至本協(xié)議簽訂之日。
1、本車(chē)抵頂工程款萬(wàn)元,自本協(xié)議簽訂之日生效,乙方查驗(yàn)并接受該車(chē)輛。
2、自抵頂車(chē)輛移交之日10日內(nèi),雙方辦理過(guò)戶手續(xù)。
3、車(chē)輛移交后,乙方在使用該車(chē)時(shí)所發(fā)生的一切法律事務(wù)及糾紛均由自己承擔(dān),與甲方無(wú)關(guān):_________________協(xié)議生效后車(chē)輛所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
1、該車(chē)輛抵頂甲方欠乙方的工程款后,乙方不得以任何理由反悔,否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任4萬(wàn)元。
2、本協(xié)議簽訂生效后,任何一方均不得違約,否則違約方承擔(dān)法律責(zé)任。
1、本協(xié)議自甲乙雙方蓋章后生效。
2、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)。
_________年____月____日。
工程款合同進(jìn)度款篇十
隨著人們對(duì)法律的了解日益加深,合同出現(xiàn)的次數(shù)越來(lái)越多,簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多,你確定會(huì)寫(xiě)嗎?下面是小編為大家收集的工程款轉(zhuǎn)讓合同,希望能夠幫助到大家。
甲方(債權(quán)出讓方):_________________
乙方(債權(quán)受讓方):_________________
丙方(債務(wù)人):_________________
一、甲方同意按本協(xié)議的條款和條件向乙方轉(zhuǎn)讓其對(duì)丙方的債權(quán),乙方同意按本協(xié)議的條款和條件從甲方受讓該債權(quán)。
二、該轉(zhuǎn)讓債權(quán)為:_________________甲方作為擔(dān)保人為丙方償還________________銀行股份有限公司的借款本息_______________元及逾期利息{借款合同為:_________________(_____)_____________字【201_____】第_________________號(hào)流動(dòng)資金循環(huán)借款合同}。
三、甲方在簽訂本協(xié)議之日起五日內(nèi),將其合法擁有上述債權(quán)的相關(guān)依據(jù)向乙方交割完畢。
四、甲乙雙方約定上述債權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方后,由乙方負(fù)責(zé)向丙方主張權(quán)利,在乙方向丙方主張權(quán)利后所得的款項(xiàng)作為抵算甲方所欠乙方的欠款。
五、丙方同意在債權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后向乙方償還上述債務(wù)。
六、各方同意,如果一方違反其在本協(xié)議中所作的`陳述或任何其他義務(wù),致使其他方遭受損失、違約方須向另一方作出全面賠償并使之免受其害。
七、對(duì)本協(xié)議所作的任何修改及補(bǔ)充必須采用書(shū)面形式并由各方合法授權(quán)代表簽署。
八、在本協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生的糾紛,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
九、本協(xié)議一式三份,甲乙丙三方各執(zhí)一份,具有同等效力。
十、本協(xié)議于各方簽字或蓋章后生效。
甲方:_________________
乙方:_________________
丙方:_________________
簽約時(shí)間:_________年_____月_____日
工程款合同進(jìn)度款篇十一
甲方經(jīng)營(yíng)裝修工程,長(zhǎng)期與乙方合作,但因資金周轉(zhuǎn)困難,拖欠乙方工程款項(xiàng)一直不能及時(shí)償還。乙方長(zhǎng)期在外租賃房屋,現(xiàn)急需資金購(gòu)買(mǎi)住房一套。為此,乙方與甲、丙共同商討上述事宜,經(jīng)甲、乙、丙三方經(jīng)共同協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
1、丙方自愿將位于?????????單元??層??號(hào),建筑面積??????平米,房屋一套出售給乙方,房屋價(jià)格為每平米????元,房屋總價(jià)人民幣(大寫(xiě))????????元。
2、甲方拖欠乙方工程款共計(jì)人民幣?????????元,有結(jié)算憑證為據(jù)。乙方自愿將甲方的工程欠款????????元的債權(quán)轉(zhuǎn)讓于丙方,用以折抵乙方購(gòu)買(mǎi)丙方上述房屋的購(gòu)房款,剩余購(gòu)房款???????元,由乙方于???年??月??日前支付給丙方。本合同簽訂后,甲、乙雙方上述工程債權(quán)、債務(wù)消滅,本合同簽訂后??日內(nèi)丙方將該房屋過(guò)戶給乙方,過(guò)戶后乙方向丙方支付剩余購(gòu)房款????????元。
3、丙方保證上述房屋的產(chǎn)權(quán)只歸其本人所有,在乙、丙簽訂此合同??年內(nèi),乙方不得出售該房屋,若因急需要資金周轉(zhuǎn)需要出售該房屋,丙方享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán),本合同簽訂后兩年內(nèi),若丙方愿回購(gòu)該房屋,須按本合同約定房屋總價(jià)一次性支付給乙方。若乙方己裝修該房屋,丙方還應(yīng)向乙方支付相應(yīng)的裝修款,待上述款項(xiàng)支付完成后,由丙方辦理過(guò)戶登記,乙方給予配合。若在上述條款規(guī)定兩年內(nèi),丙方未回購(gòu)該房屋,乙方便可任意處分該房屋,丙方不得干涉。
4、本合同簽訂后,由丙方給乙方辦理房屋過(guò)戶手續(xù),且不得向乙方索要其它任何款項(xiàng),否則構(gòu)成違約,須按本協(xié)議書(shū)第8條之約定向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。辦理過(guò)戶手續(xù)后,乙方支付剩余房款,同時(shí)丙方須將此房屋的購(gòu)房合同、水、電、煤氣卡、鑰匙等物品交付乙方,此時(shí)房屋完成交付。
5、甲方向丙方支付欠款的時(shí)間、方式等具體內(nèi)容由甲、丙雙方另行約定,雙方合同履約與否并不影響乙方對(duì)上述房屋的所有權(quán),丙方不得以任何理由解除、終止此房屋購(gòu)買(mǎi)合同,或借故向乙方索要其它任何款項(xiàng)。
6、合同簽訂后,乙方為居住使用上述房屋,可對(duì)房屋進(jìn)行裝修改造,但不得損害房屋承重部位。
7、合同簽訂后,由丙方向乙方出具乙方向丙方支付購(gòu)買(mǎi)上述房屋購(gòu)房款???????元的收款憑證,甲方與乙方的欠據(jù)即失效(原結(jié)算憑證由乙方留存),甲方可不再向乙方返還上述款項(xiàng),甲丙之間的還款、違約責(zé)任等事宜由甲、丙雙方另行商定,乙方不再參與,丙方也不得以此為由解除購(gòu)買(mǎi)合同。
8、本合同簽訂后兩年內(nèi),丙方不得以任何理由無(wú)故解除購(gòu)房合同,若丙方無(wú)故違反合同或終止解除合同需向乙方返還全部購(gòu)房款及乙方的裝修款項(xiàng)等,并向乙支付房屋總價(jià)????%的違約金。
9、若遇不可抗力或政府拆遷等原因需解除或終止該購(gòu)房合同,由雙方各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
10、本合同一式三份,未盡事宜可協(xié)商補(bǔ)充,甲乙丙三方各執(zhí)一份,簽訂之日起生效。
甲方:(蓋章)????。
年?月?日??。
乙方:(簽字)???。
年?月?日?。
丙方:(簽字)。
工程款合同進(jìn)度款篇十二
乙方:_________有限公司。
鑒于甲乙雙方于20____年1月1日簽訂為期1年的承包合同,由于條件發(fā)生變化,經(jīng)雙方協(xié)商同意提前解除合同,現(xiàn)就合同解除后結(jié)算支付工程尾款之事宜,雙方經(jīng)協(xié)商達(dá)成以下條款。
1.經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)的工程尾款為:人民幣壹佰零捌萬(wàn)肆仟伍佰叁拾元整(1084530.00元)。
2.甲方同意乙方于20____年10月8日持東方市地稅部門(mén)提供的正式地稅發(fā)票前來(lái)公司結(jié)算,甲方在收到乙方出具的正式發(fā)票后于20____年10月8日一次性支付工程尾款?;蛘?,在此前期間客觀原因未開(kāi)出地稅發(fā)票,乙方同意甲方甲方按照6.25%的稅率扣除稅款后代為繳納,扣除稅款后的余款20____年10月8日當(dāng)日一次性付清。
3.本協(xié)議發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
4.該協(xié)議作為雙方協(xié)定的承包合同的補(bǔ)充協(xié)議,于承包合同具有同等法律效力。
5.本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等的法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:_________。
乙方:_________。
日期:_________
工程款合同進(jìn)度款篇十三
甲方因開(kāi)發(fā)建設(shè)需要,確定由乙方承包文景路延長(zhǎng)居住小區(qū)綠化工程施工。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《陜西省建筑市場(chǎng)管理?xiàng)l例》及有關(guān)法律、法規(guī),雙方本著平等互利、誠(chéng)實(shí)守信的原則,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下條款,以資雙方共同遵守。
1、工程名稱:文景路延長(zhǎng)居住小區(qū)綠化工程。
2、工程地點(diǎn):西安市文景路。
3、施工工期:工期為日歷天,開(kāi)工時(shí)間由甲方通知乙方,
乙方在接到甲方開(kāi)工通知后七天內(nèi)進(jìn)場(chǎng)施工,竣工驗(yàn)收時(shí)間為_(kāi)________年____月____日,如因甲方交接場(chǎng)地原因影響,工期相應(yīng)順延。
二、工程承包內(nèi)容及形式:
1、承包內(nèi)容:根據(jù)雙方確認(rèn)的文景路延長(zhǎng)居住小區(qū)景觀綠化工程施工圖紙范圍內(nèi)的綠化;。
2、承包形式:本承工程為工程總價(jià)包干。
三、工程造價(jià)、履約保證金及付款方法:
1、工程造價(jià):本工程總承包價(jià)為人民幣_(tái)________萬(wàn)元,(小寫(xiě))養(yǎng)護(hù)管養(yǎng)費(fèi)及相關(guān)調(diào)試費(fèi)。
2、履約保證金:乙方在簽訂合同后某日內(nèi),向甲方繳納_________萬(wàn)元作為合同履約保證金,待工程竣工驗(yàn)收合格后七天內(nèi)無(wú)息退還給乙方。
3、付款方式:
(2)預(yù)留承包總價(jià)5%作為質(zhì)保金,待質(zhì)保期滿后,雙方對(duì)質(zhì)量問(wèn)題無(wú)異議后無(wú)息退還給乙方。
四、工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求:乙方必須保證本綠化工程符合設(shè)計(jì)要求、技術(shù)要求及國(guó)家或現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
五、雙方責(zé)任:
1、甲方責(zé)任:
(1)處理各種變更,并及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)監(jiān)督指導(dǎo),乙方進(jìn)場(chǎng)7天內(nèi)雙方進(jìn)行技術(shù)交底;。
(4)及時(shí)組織辦理各種現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和簽證;。
(6)按時(shí)支付乙方工程進(jìn)度款;。
(7)協(xié)調(diào)好工程總承包和各專業(yè)施工隊(duì)之間的關(guān)系;。
(8)為保證綠化效果甲方有權(quán)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整前與乙方進(jìn)行充分溝通,并出具書(shū)面的變更通知單。
2、乙方責(zé)任:
(1)乙方必須在進(jìn)場(chǎng)前7天向甲方提交施工組織方案,由甲方審核確認(rèn)。
(2)乙方必須嚴(yán)格管理本方工作人員,嚴(yán)格遵守甲方現(xiàn)場(chǎng)管理制度,服從甲方工作人員管理,不得從事與本工程無(wú)關(guān)的活動(dòng),否則,造成的后果由乙方全部承擔(dān)。
(3)乙方必須根據(jù)由甲方確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家有關(guān)行業(yè)技術(shù)規(guī)范按照現(xiàn)行施工技術(shù)進(jìn)行精心施工,工程質(zhì)量必須符合規(guī)范要求。
(4)施工過(guò)程中及保養(yǎng)期所需的水電費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)并按時(shí)交納,生活及住宿由乙方自理。
(5)乙方必須保證現(xiàn)場(chǎng)文明施工,現(xiàn)場(chǎng)保持整齊有序,并積極配合甲方的現(xiàn)場(chǎng)管理,做到工完場(chǎng)清,不得妨礙其他施工隊(duì)的正常施工。
(6)乙方必須遵守施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定,嚴(yán)格按圖紙施工,做好各項(xiàng)施工質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)記錄,按時(shí)完工和交付使用。
(7)工程竣工驗(yàn)收前,所有設(shè)施和成品由乙方負(fù)責(zé)保護(hù)。
六、驗(yàn)收條款:
1、工程驗(yàn)收要符合有關(guān)國(guó)家城鎮(zhèn)綠地園林綠化驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并按合同附件要求及現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)進(jìn)行驗(yàn)收。
2、施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)工程進(jìn)度和質(zhì)量問(wèn)題時(shí),甲方以書(shū)面形式通知乙方,乙方必須在24小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)意見(jiàn),并在2天內(nèi)采取有效措施,整改達(dá)標(biāo)后交甲方驗(yàn)收;否則甲方有權(quán)責(zé)令停工(甚至終止合同),調(diào)換隊(duì)伍,整改費(fèi)用和甲方的直接損失由乙方承擔(dān),工期不得順延。
七、質(zhì)量保修及苗木保養(yǎng):
1、工程竣工后乙方必須對(duì)工程實(shí)行免費(fèi)成活保養(yǎng),同時(shí)為工程提供保修,保養(yǎng)保修期自工程竣工之日起貳年。
2、保修保養(yǎng)期內(nèi),乙方必須派專人對(duì)進(jìn)行日常管理,及時(shí)澆水、中耕除草,施肥、修剪,及時(shí)防治病蟲(chóng)害,確保苗木正常生長(zhǎng),養(yǎng)護(hù)必須達(dá)到國(guó)家綠地園林養(yǎng)護(hù)表準(zhǔn)。
3、保養(yǎng)保修期內(nèi),乙方操作過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
八、違約責(zé)任:
1、本合同嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包或分包,若經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)單方解除合同,乙方應(yīng)無(wú)條件退還甲方已付工程款,同時(shí)應(yīng)按合同總額10%向甲方支付違約金。
2、乙方必須按合同約定工期完成,若無(wú)故延誤工期或停工(除人力不可抗拒因素外),乙方每逾期一日,應(yīng)向甲方支付工程造價(jià)千分之五的違約金,違約金從工程款中扣除。若因甲方問(wèn)題或非乙方問(wèn)題引起的工期延誤,經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)延誤工期,工期順延。
3、甲方必須按照上述約定的付款方式按期支付乙方工程款,若因甲方原因未能按期支付,每超過(guò)一天,甲方必須按欠付工程款的千分之五向乙方支付違約金。
九、其他條款:
1、本合同一式陸份,甲乙雙方各執(zhí)叁份,自簽字蓋章之日起生效。
2、本合同附件與本合同具有同樣法律效力。
3、若本合同執(zhí)行工程中出現(xiàn)糾紛,雙方通過(guò)友好協(xié)調(diào)解決;若協(xié)商解決不成,可通過(guò)合同簽約地仲裁委員會(huì)仲裁解決;仲裁無(wú)法解決的可向合同簽約地人民法院訴訟解決。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
工程款合同進(jìn)度款篇十四
丙方:_________。
甲方、乙方于______年______月______日簽訂了______項(xiàng)目工程施工合同(以下簡(jiǎn)稱______合同),合同編號(hào)為_(kāi)________,合同金額為_(kāi)_____元,結(jié)算額______元;該合同工程內(nèi)容已完成并投入使用,現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款______元;經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議:
一、抵款、抵房手續(xù)辦理相關(guān)約定:
1、乙方同意上述工程合同的部分工程款購(gòu)買(mǎi)下述商品房,甲方與丙方同意乙方將此房屋轉(zhuǎn)讓給丙方,三方均同意在此合同基礎(chǔ)上由甲方與兩方簽署商品房買(mǎi)賣(mài)合同。
3、甲方同意《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》中將購(gòu)買(mǎi)人名稱直接寫(xiě)成丙方。
4、丙方從乙方處購(gòu)得此房,部分房款交于乙方,丙方除房屋結(jié)構(gòu)問(wèn)題外不得向甲方提出退房、換房等要求。
二、以房抵款金額及方式:
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款______萬(wàn)元;。
2、抵付方式:乙方給甲方開(kāi)具工程款發(fā)票,甲方給丙方開(kāi)具商品房收款收據(jù)(購(gòu)房發(fā)票事宜在購(gòu)房合同中約定)。
3、、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款,其余房款,三方同意由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
4、、抵付工程款后的工程款余額,甲方同意按______支付給乙方。
三、其它。
1、本協(xié)議未盡事宜,由三方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
2、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各執(zhí)兩份。
甲方:______。
乙方:______。
丙方:______。
______年______月______日。
工程款合同進(jìn)度款篇一
法定代表人:_____________________。
簽訂地址:___________________。
乙方:___________________________。
簽訂日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________。
甲乙根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定,就房產(chǎn)抵工程款事宜,在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成以下合同,并承諾共同遵守。
第一條房產(chǎn)地址。
本合同項(xiàng)下的房產(chǎn)位于____市____路____號(hào)____花園第____幢、第____幢。
第二條抵付金額。
甲方將上述房產(chǎn)作為甲方欠乙方________工程款的抵付。
抵工程款的兩幢住宅面積總計(jì)____方米(最終面積以確權(quán)面積為準(zhǔn)),折合人民幣人民幣_(tái)____元整(大寫(xiě):_____)。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結(jié)算數(shù)為準(zhǔn)。兩者相抵,多退少補(bǔ)。如甲方所款項(xiàng)超過(guò)人民幣_(tái)____元整(大寫(xiě):_____),由甲方另支付現(xiàn)金補(bǔ)齊差價(jià);如甲方所欠款項(xiàng)少于人民幣_(tái)____元整(大寫(xiě):_____),由乙方支付現(xiàn)金補(bǔ)齊差價(jià),或按成本計(jì)算相應(yīng)面積房屋補(bǔ)回甲方。
第三條雙方義務(wù)。
1.由于____花園是由多方合作共同開(kāi)發(fā),為了照顧項(xiàng)目的整體性,便于統(tǒng)一管理,雙方商定,由甲方負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期的三通一平、規(guī)劃、甘油、設(shè)計(jì)、報(bào)建、人防和質(zhì)檢委托等工作;工程相關(guān)費(fèi)用由乙方分?jǐn)偂?BR> 2.甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)管理及協(xié)助乙方進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的施工監(jiān)理,乙方必須遵守甲方《施工現(xiàn)場(chǎng)管理守則》。
3.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗(yàn)收、房產(chǎn)確權(quán)、房產(chǎn)銷(xiāo)售的有關(guān)手續(xù),相關(guān)稅費(fèi)由乙方支付。
第四條債務(wù)結(jié)清。
1.自甲乙雙方簽訂合同之日起,甲方所欠乙方和工程款即告結(jié)清(乙方必須開(kāi)出工程款發(fā)票給甲方),不再存在甲方欠乙方________工程款問(wèn)題。
2.今后甲方與其它單位發(fā)生有債務(wù)糾紛,也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押,以確保乙方對(duì)這兩幢樓的權(quán)屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正,公證費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
3.自甲乙雙方簽訂合同之日起,乙方須在____天之內(nèi),一次性向甲方支付小區(qū)開(kāi)發(fā)的各項(xiàng)費(fèi)用人民幣_(tái)____元整(大寫(xiě):_____),具體構(gòu)成(略)。
第五條工程進(jìn)度。
1.為了保證____花園項(xiàng)目的.整體形象,便于統(tǒng)一管理,乙方必須嚴(yán)格遵守甲方統(tǒng)一安排的施工進(jìn)度。自簽訂合同之日起____個(gè)日歷天內(nèi)保證工程全部竣工,并按規(guī)定進(jìn)行工程保修。乙方必須在與購(gòu)房客戶簽訂臨時(shí)售房合同的同時(shí),按其面積以____元/平方米交足質(zhì)量保修金,否則,甲方有權(quán)不予簽訂臨時(shí)合同。保修期滿后,保修金余額退回給乙方。
2.若因乙方工程進(jìn)度給甲方帶來(lái)管理不便或造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí),甲方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行處罰,工期每拖延____天,處以萬(wàn)分之____的罰金(按雙方核定的結(jié)算數(shù)計(jì))。
第六條工程質(zhì)量。
1.乙方在施工時(shí)必須按照?qǐng)D紙和國(guó)家有關(guān)規(guī)范施工,保證工程質(zhì)量,以維護(hù)甲方的聲譽(yù)和____花園的整體形象。甲方工程部有權(quán)對(duì)乙方的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)不良質(zhì)量問(wèn)題有權(quán)要求返工。工程議標(biāo)由乙方負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)手續(xù),甲方協(xié)助。
2.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗(yàn)收工作,竣工驗(yàn)收后,乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方,否則,甲方不協(xié)助乙方辦理銷(xiāo)售手續(xù)。
第七條房產(chǎn)銷(xiāo)售。
1.為維護(hù)____花園整體形象,所有房屋實(shí)行統(tǒng)一最低限價(jià)銷(xiāo)售,原則上由甲方售樓部統(tǒng)一代理,乙方也可在此原則上自行銷(xiāo)售。統(tǒng)一最低限價(jià)由甲乙雙方根據(jù)市場(chǎng)行情商定。
第八條銷(xiāo)售服務(wù)。
1.甲方協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)銷(xiāo)售的有關(guān)手續(xù),乙方預(yù)售房產(chǎn)時(shí)必須嚴(yán)格按照____市預(yù)售房政策辦理,售房臨時(shí)合同由購(gòu)房客戶與甲方簽訂、乙方確認(rèn)。正式銷(xiāo)售合同由甲方與客戶簽訂,由甲方統(tǒng)一開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票給乙方轉(zhuǎn)給購(gòu)房客戶,所涉及的營(yíng)業(yè)稅等稅收費(fèi)用由乙方提前或當(dāng)時(shí)付清,否則甲方不予協(xié)助辦理上述手續(xù)。乙方購(gòu)房客戶對(duì)房屋質(zhì)量的投訴由乙方負(fù)責(zé)處理。
2.為了促進(jìn)整個(gè)樓盤(pán)的銷(xiāo)售,甲方愿意代理乙方銷(xiāo)售,廣告費(fèi)及代理費(fèi)另議。
第九條物業(yè)管理。
房屋建成竣工驗(yàn)收,小區(qū)物業(yè)管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內(nèi)乙方必須交物業(yè)管理維修基金____萬(wàn)元給甲方。
第十條違約責(zé)任。
1.違反本合同約定,或無(wú)故終止合同視為違約,違約方應(yīng)按合同法有關(guān)規(guī)定,承擔(dān)違約責(zé)任。
2.在合同有效期內(nèi),若無(wú)不可抗拒因素發(fā)生,甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同,終止合同方視為違約。
3.違約金的計(jì)算方法:________________。
第十一條爭(zhēng)議的解決。
本合同書(shū)適用中華人民共和國(guó)有關(guān)法律,受中華人民共和國(guó)法律管轄。
本合同各方當(dāng)事人對(duì)本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達(dá)成書(shū)面合同,則任何一方當(dāng)事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十二條生效條件_____。
本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同—式____份,各方當(dāng)事人各執(zhí)____份,具有相同法律效力。
甲方(蓋章):____________________。
乙方(蓋章):____________________。
授權(quán)代理人:(簽字)______________。
授權(quán)代理人:(簽字)______________。
住址:____________________________。
住址:____________________________。
郵政編碼:________________________。
郵政編碼:________________________。
聯(lián)系電話:________________________。
聯(lián)系電話:________________________。
傳真:____________________________。
傳真:____________________________。
日期:____________________________
日期:____________________________
電子信箱:________________________。
電子信箱:________________________。
開(kāi)戶銀行:________________________。
開(kāi)戶銀行:________________________。
賬號(hào):____________________________。
賬號(hào):____________________________。
工程款合同進(jìn)度款篇二
訴訟請(qǐng)求:
1、請(qǐng)求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費(fèi)共計(jì)________元。
2、本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:被告________委托被告________為其尋找進(jìn)行石膏墻安裝的人員。
________年________月________日,原告經(jīng)被告________介紹同意為被告________所負(fù)責(zé)的________旅館進(jìn)行石膏隔墻的安裝。
在進(jìn)行安裝之前,原告通過(guò)被告楊________同被告________協(xié)商先預(yù)付一部分款項(xiàng),待安裝完畢之后將剩余款項(xiàng)付清。
被告________在________年________月________日支付了預(yù)付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項(xiàng)。
________年________月________日,原告要求被告________量面積進(jìn)行決算,被告________不但不予理會(huì),還糾集其他人對(duì)原告進(jìn)行毆打,原告撥打110,經(jīng)過(guò)民警的調(diào)解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費(fèi)的醫(yī)療費(fèi),并在一周內(nèi)付清所欠的勞務(wù)費(fèi)。
被告________于當(dāng)場(chǎng)支付醫(yī)療費(fèi)________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為_(kāi)_______平方米,安裝費(fèi)為_(kāi)_______元,醫(yī)藥費(fèi)共計(jì)________元。
雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商后約定剩余的欠款為_(kāi)_______元,由被告人________支付。
但時(shí)至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。
綜上所述,原告為二被告進(jìn)石膏墻的安裝,實(shí)質(zhì)上在原告與被告間已經(jīng)形成了雇傭關(guān)系。
依據(jù)《勞動(dòng)法》等相關(guān)法律法規(guī),原告享有法定的權(quán)利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負(fù)責(zé)人拖欠安裝費(fèi)的行為,嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益。
因此,原告為維護(hù)自己的合法權(quán)益,現(xiàn)提起訴訟,請(qǐng)求法院公正裁決為盼。
此致__________市__________區(qū)人民法院
具狀人:_________________。
________年________月________日。
工程款合同進(jìn)度款篇三
地址:_________________忻州忻府區(qū)解原工業(yè)園區(qū)。
被告:_________________中化_____建集團(tuán)有限公司。
法定代表人:_________________劉__________職務(wù)董事長(zhǎng)。
郵政編碼:_________________0300。
負(fù)責(zé)人:_________________王_____項(xiàng)目經(jīng)理。
住址:_________________縣孫家溝鄉(xiāng)。
訴訟請(qǐng)求:_________________。
事實(shí)及理由:_________________。
此致
___________人民法院。
具狀人:___________。
____年_____月_____日。
工程款合同進(jìn)度款篇四
10.保障工程價(jià)款支付比例。政府投資和國(guó)有投資工程項(xiàng)目帶頭做好合同履約、價(jià)款支付示范,按照合同約定及時(shí)支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款和結(jié)算款。工程預(yù)付款的支付比例原則上不低于扣除暫列金額后簽約合同價(jià)的10%,其中工資性預(yù)付款比例不低于合同價(jià)1%,工程預(yù)付款不包括需單獨(dú)支付的安全文明施工費(fèi)。對(duì)跨年度的重大工程項(xiàng)目,可按年度工程計(jì)劃逐年預(yù)付。政府投資項(xiàng)目工程進(jìn)度款支付比例不低于已完成工程價(jià)款的85%,經(jīng)發(fā)承包雙方確認(rèn)的變更調(diào)整和要素價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)差,與工程款同期同比例支付。
11.推行無(wú)爭(zhēng)議價(jià)款先支付。政府投資和國(guó)有投資的工程項(xiàng)目推行施工過(guò)程結(jié)算和無(wú)爭(zhēng)議部分先付的竣工結(jié)算。建設(shè)單位與施工單位在施工合同中約定結(jié)算審核期限,超過(guò)期限未辦結(jié)的,按照合同約定及時(shí)支付無(wú)爭(zhēng)議部分的工程價(jià)款。造價(jià)咨詢企業(yè)應(yīng)積極配合發(fā)承包雙方按時(shí)完成結(jié)算審核工作,不得無(wú)故拖延。對(duì)有爭(zhēng)議部分的結(jié)算價(jià)款應(yīng)按照合同約定及時(shí)協(xié)商溝通,協(xié)商不成的可向項(xiàng)目屬地工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)爭(zhēng)議調(diào)解。
12.完善信用評(píng)價(jià)體系建設(shè)。健全完善工程造價(jià)咨詢企業(yè)、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及執(zhí)(從)業(yè)人員的信用評(píng)價(jià)體系,鼓勵(lì)政府投資和國(guó)有投資的工程項(xiàng)目委托信用等級(jí)較好的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和造價(jià)咨詢企業(yè)開(kāi)展咨詢服務(wù)。支持工程造價(jià)咨詢企業(yè)參與全過(guò)程工程咨詢業(yè)務(wù),充分發(fā)揮項(xiàng)目全生命周期造價(jià)服務(wù)的優(yōu)勢(shì),不斷深化工程咨詢領(lǐng)域結(jié)構(gòu)性改革。
各地建設(shè)主管部門(mén)、招投標(biāo)行政監(jiān)督部門(mén)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工程標(biāo)準(zhǔn)、科技推廣、招標(biāo)投標(biāo)、工程計(jì)價(jià)、信息發(fā)布、糾紛調(diào)解等方面工作,強(qiáng)化部門(mén)聯(lián)動(dòng)、協(xié)同機(jī)制,提升系統(tǒng)化、數(shù)字化管理能力,切實(shí)解決標(biāo)準(zhǔn)造價(jià)行業(yè)堵點(diǎn)痛點(diǎn)問(wèn)題,全力助推我省建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
浙江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳。
2023年2月3日。
工程款合同進(jìn)度款篇五
根據(jù)甲乙雙方協(xié)商達(dá)成協(xié)議如下:_________________。
一、抵頂資產(chǎn)情況。
1、該車(chē)為抵頂?shù)摹?BR> 2、該車(chē)現(xiàn)值元。
3、該車(chē)各種證照齊全,相關(guān)費(fèi)用繳至本協(xié)議簽訂之日。
二、車(chē)輛抵頂及辦理相關(guān)手續(xù)約定。
1、本車(chē)抵頂工程款萬(wàn)元,自本協(xié)議簽訂之日生效,乙方查驗(yàn)并接受該車(chē)輛。
2、自抵頂車(chē)輛移交之日10日內(nèi),雙方辦理過(guò)戶手續(xù)。
3、車(chē)輛移交后,乙方在使用該車(chē)時(shí)所發(fā)生的一切法律事務(wù)及糾紛均由自己承擔(dān),與甲方無(wú)關(guān):_________________協(xié)議生效后車(chē)輛所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
三、法律責(zé)任的約定。
1、該車(chē)輛抵頂甲方欠乙方的工程款后,乙方不得以任何理由反悔,否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任4萬(wàn)元。
2、本協(xié)議簽訂生效后,任何一方均不得違約,否則違約方承擔(dān)法律責(zé)任。
四、其他約定。
1、本協(xié)議自甲乙雙方蓋章后生效。
2、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)。
_________年____月____日。
工程款合同進(jìn)度款篇六
甲方:
身份證號(hào):
乙方:
身份證號(hào)碼:
甲方因施工取得開(kāi)發(fā)商抵付工程款的房產(chǎn),房產(chǎn)為_(kāi)_____,面積____平方米,乙方因需要向甲方購(gòu)買(mǎi)該房產(chǎn),乙方知道該房屋是甲方從開(kāi)發(fā)商處以工程款抵付方式取得。甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就該房屋產(chǎn)權(quán)辦理手續(xù)及房款支付等事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲方與開(kāi)發(fā)商之間費(fèi)用已結(jié)算完畢,該房產(chǎn)已辦理備案,為方便辦理產(chǎn)權(quán)手續(xù),減少乙方的相關(guān)費(fèi)用,甲方與開(kāi)發(fā)商協(xié)商,將《商品房銷(xiāo)售合同》的購(gòu)房人更名為為乙方。
二、乙方向甲方支付____萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)該房產(chǎn);
三、房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)。該房產(chǎn)辦理產(chǎn)權(quán)證過(guò)程中及交付過(guò)程中所涉及的一切稅費(fèi)由乙方自行承擔(dān)。
四、乙方向甲方支付購(gòu)房款的約定:
1、本合同簽訂后,開(kāi)發(fā)商將房產(chǎn)交付乙方前,乙方向甲方支付元;
2、乙方房屋辦理產(chǎn)權(quán)證后,乙方以該房產(chǎn)辦理抵押貸款,支付甲方元;
3、剩余款項(xiàng)乙方每年支付元。
4、上述款項(xiàng)若乙方有任何一期未能按約定期限支付,則甲方有權(quán)要求乙方一次性支付剩余款項(xiàng),并有權(quán)要求乙方以未付部分為基數(shù)按照四倍銀行同期貸款利率向甲方支付利息,同時(shí)乙方應(yīng)承擔(dān)甲方在追討債務(wù)過(guò)程中所發(fā)生的一切費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等)。
五、本協(xié)議未盡事宜,雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
六、本協(xié)議在履行過(guò)程中若產(chǎn)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,任何一方可向房產(chǎn)所在地人民法院提起訴訟解決。
七、本協(xié)議自雙方簽字生效。本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方:
乙方:
________年____月____日。
工程款合同進(jìn)度款篇七
(一)施工單位先向工程部提交進(jìn)度款《工程款支付申請(qǐng)表》,要求附上已完工程的預(yù)算書(shū),一式叁份(工程部、預(yù)算辦、財(cái)務(wù)部各一份),施工單位項(xiàng)目經(jīng)理要簽字。
(二)工程部審核當(dāng)月完成的部位及項(xiàng)目及相關(guān)工程量,審核完畢由工程部經(jīng)理簽字后交到預(yù)算專員。
(三)預(yù)算專員審核已完成工程量,并審核工程預(yù)算價(jià),確定當(dāng)月完成工程造價(jià),根據(jù)合同約定,審批工程款,然后預(yù)算專員簽字確認(rèn)。(注:預(yù)算辦要求提供電子版預(yù)算書(shū)時(shí),施工單位要積極配合。)。
(四)預(yù)算專員將進(jìn)度款《工程款支付申請(qǐng)表》上交財(cái)務(wù)部審核。
(五)財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后,將進(jìn)度款《工程款支付申請(qǐng)表》交由總經(jīng)理和董事長(zhǎng)審批。
(六)施工單位根據(jù)審核審批通過(guò)的進(jìn)度款《工程款支付申請(qǐng)表》中的金額開(kāi)具當(dāng)?shù)亟ò舶l(fā)票,發(fā)票需按進(jìn)度款《工程款支付申請(qǐng)表》中的工程項(xiàng)目分別填開(kāi)。
(七)施工單位將審核審批通過(guò)的進(jìn)度款《工程款支付申請(qǐng)表》以及相同金額的建安發(fā)票上交到財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部再次復(fù)核《工程款支付申請(qǐng)表》的金額是否與發(fā)票金額一致,以及核對(duì)發(fā)票的各項(xiàng)內(nèi)容后,交到出納處辦理該款項(xiàng)的轉(zhuǎn)付。
工程款合同進(jìn)度款篇八
法定代表人:_____________________。
甲乙根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》的有關(guān)規(guī)定,就房產(chǎn)抵工程款事宜,在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成以下合同,并承諾共同遵守。
本合同項(xiàng)下的房產(chǎn)位于____市____路____號(hào)____花園第____幢、第____幢。
甲方將上述房產(chǎn)作為甲方欠乙方________工程款的抵付。
抵工程款的兩幢住宅面積總計(jì)____方米(最終面積以確權(quán)面積為準(zhǔn)),折合人民幣人民幣_(tái)____元整(大寫(xiě):_____)。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結(jié)算數(shù)為準(zhǔn)。兩者相抵,多退少補(bǔ)。如甲方所款項(xiàng)超過(guò)人民幣_(tái)____元整(大寫(xiě):_____),由甲方另支付現(xiàn)金補(bǔ)齊差價(jià);如甲方所欠款項(xiàng)少于人民幣_(tái)____元整(大寫(xiě):_____),由乙方支付現(xiàn)金補(bǔ)齊差價(jià),或按成本計(jì)算相應(yīng)面積房屋補(bǔ)回甲方。
1.由于____花園是由多方合作共同開(kāi)發(fā),為了照顧項(xiàng)目的整體性,便于統(tǒng)一管理,雙方商定,由甲方負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期的三通一平、規(guī)劃、甘油、設(shè)計(jì)、報(bào)建、人防和質(zhì)檢委托等工作;工程相關(guān)費(fèi)用由乙方分?jǐn)偂?BR> 2.甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)管理及協(xié)助乙方進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的施工監(jiān)理,乙方必須遵守甲方《施工現(xiàn)場(chǎng)管理守則》。
3.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗(yàn)收、房產(chǎn)確權(quán)、房產(chǎn)銷(xiāo)售的有關(guān)手續(xù),相關(guān)稅費(fèi)由乙方支付。
1.自甲乙雙方簽訂合同之日起,甲方所欠乙方和工程款即告結(jié)清(乙方必須開(kāi)出工程款發(fā)票給甲方),不再存在甲方欠乙方________工程款問(wèn)題。
2.今后甲方與其它單位發(fā)生有債務(wù)糾紛,也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押,以確保乙方對(duì)這兩幢樓的權(quán)屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正,公證費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
3.自甲乙雙方簽訂合同之日起,乙方須在____天之內(nèi),一次性向甲方支付小區(qū)開(kāi)發(fā)的各項(xiàng)費(fèi)用人民幣_(tái)____元整(大寫(xiě):_____),具體構(gòu)成(略)。
1.為了保證____花園項(xiàng)目的整體形象,便于統(tǒng)一管理,乙方必須嚴(yán)格遵守甲方統(tǒng)一安排的施工進(jìn)度。自簽訂合同之日起____個(gè)日歷天內(nèi)保證工程全部竣工,并按規(guī)定進(jìn)行工程保修。乙方必須在與購(gòu)房客戶簽訂臨時(shí)售房合同的同時(shí),按其面積以____元/平方米交足質(zhì)量保修金,否則,甲方有權(quán)不予簽訂臨時(shí)合同。保修期滿后,保修金余額退回給乙方。
2.若因乙方工程進(jìn)度給甲方帶來(lái)管理不便或造成經(jīng)濟(jì)損失時(shí),甲方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行處罰,工期每拖延____天,處以萬(wàn)分之____的罰金(按雙方核定的結(jié)算數(shù)計(jì))。
1.乙方在施工時(shí)必須按照?qǐng)D紙和國(guó)家有關(guān)規(guī)范施工,保證工程質(zhì)量,以維護(hù)甲方的聲譽(yù)和____花園的`整體形象。甲方工程部有權(quán)對(duì)乙方的工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)不良質(zhì)量問(wèn)題有權(quán)要求返工。工程議標(biāo)由乙方負(fù)責(zé)辦理批準(zhǔn)手續(xù),甲方協(xié)助。
2.甲方協(xié)助乙方辦理竣工驗(yàn)收工作,竣工驗(yàn)收后,乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方,否則,甲方不協(xié)助乙方辦理銷(xiāo)售手續(xù)。
1.為維護(hù)____花園整體形象,所有房屋實(shí)行統(tǒng)一最低限價(jià)銷(xiāo)售,原則上由甲方售樓部統(tǒng)一代理,乙方也可在此原則上自行銷(xiāo)售。統(tǒng)一最低限價(jià)由甲乙雙方根據(jù)市場(chǎng)行情商定。
1.甲方協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)銷(xiāo)售的有關(guān)手續(xù),乙方預(yù)售房產(chǎn)時(shí)必須嚴(yán)格按照____市預(yù)售房政策辦理,售房臨時(shí)合同由購(gòu)房客戶與甲方簽訂、乙方確認(rèn)。正式銷(xiāo)售合同由甲方與客戶簽訂,由甲方統(tǒng)一開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票給乙方轉(zhuǎn)給購(gòu)房客戶,所涉及的營(yíng)業(yè)稅等稅收費(fèi)用由乙方提前或當(dāng)時(shí)付清,否則甲方不予協(xié)助辦理上述手續(xù)。乙方購(gòu)房客戶對(duì)房屋質(zhì)量的投訴由乙方負(fù)責(zé)處理。
2.為了促進(jìn)整個(gè)樓盤(pán)的銷(xiāo)售,甲方愿意代理乙方銷(xiāo)售,廣告費(fèi)及代理費(fèi)另議。
房屋建成竣工驗(yàn)收,小區(qū)物業(yè)管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內(nèi)乙方必須交物業(yè)管理維修基金____萬(wàn)元給甲方。
1.違反本合同約定,或無(wú)故終止合同視為違約,違約方應(yīng)按合同法有關(guān)規(guī)定,承擔(dān)違約責(zé)任。
2.在合同有效期內(nèi),若無(wú)不可抗拒因素發(fā)生,甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同,終止合同方視為違約。
3.違約金的計(jì)算方法:________________。
本合同書(shū)適用中華人民共和國(guó)有關(guān)法律,受中華人民共和國(guó)法律管轄。
本合同各方當(dāng)事人對(duì)本合同有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達(dá)成書(shū)面合同,則任何一方當(dāng)事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同—式____份,各方當(dāng)事人各執(zhí)____份,具有相同法律效力。
工程款合同進(jìn)度款篇九
乙方:_________________。
根據(jù)甲乙雙方協(xié)商達(dá)成協(xié)議如下:_________________。
1、該車(chē)為抵頂?shù)?。
2、該車(chē)現(xiàn)值元。
3、該車(chē)各種證照齊全,相關(guān)費(fèi)用繳至本協(xié)議簽訂之日。
1、本車(chē)抵頂工程款萬(wàn)元,自本協(xié)議簽訂之日生效,乙方查驗(yàn)并接受該車(chē)輛。
2、自抵頂車(chē)輛移交之日10日內(nèi),雙方辦理過(guò)戶手續(xù)。
3、車(chē)輛移交后,乙方在使用該車(chē)時(shí)所發(fā)生的一切法律事務(wù)及糾紛均由自己承擔(dān),與甲方無(wú)關(guān):_________________協(xié)議生效后車(chē)輛所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
1、該車(chē)輛抵頂甲方欠乙方的工程款后,乙方不得以任何理由反悔,否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任4萬(wàn)元。
2、本協(xié)議簽訂生效后,任何一方均不得違約,否則違約方承擔(dān)法律責(zé)任。
1、本協(xié)議自甲乙雙方蓋章后生效。
2、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)。
_________年____月____日。
工程款合同進(jìn)度款篇十
隨著人們對(duì)法律的了解日益加深,合同出現(xiàn)的次數(shù)越來(lái)越多,簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多,你確定會(huì)寫(xiě)嗎?下面是小編為大家收集的工程款轉(zhuǎn)讓合同,希望能夠幫助到大家。
甲方(債權(quán)出讓方):_________________
乙方(債權(quán)受讓方):_________________
丙方(債務(wù)人):_________________
一、甲方同意按本協(xié)議的條款和條件向乙方轉(zhuǎn)讓其對(duì)丙方的債權(quán),乙方同意按本協(xié)議的條款和條件從甲方受讓該債權(quán)。
二、該轉(zhuǎn)讓債權(quán)為:_________________甲方作為擔(dān)保人為丙方償還________________銀行股份有限公司的借款本息_______________元及逾期利息{借款合同為:_________________(_____)_____________字【201_____】第_________________號(hào)流動(dòng)資金循環(huán)借款合同}。
三、甲方在簽訂本協(xié)議之日起五日內(nèi),將其合法擁有上述債權(quán)的相關(guān)依據(jù)向乙方交割完畢。
四、甲乙雙方約定上述債權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方后,由乙方負(fù)責(zé)向丙方主張權(quán)利,在乙方向丙方主張權(quán)利后所得的款項(xiàng)作為抵算甲方所欠乙方的欠款。
五、丙方同意在債權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后向乙方償還上述債務(wù)。
六、各方同意,如果一方違反其在本協(xié)議中所作的`陳述或任何其他義務(wù),致使其他方遭受損失、違約方須向另一方作出全面賠償并使之免受其害。
七、對(duì)本協(xié)議所作的任何修改及補(bǔ)充必須采用書(shū)面形式并由各方合法授權(quán)代表簽署。
八、在本協(xié)議履行過(guò)程中發(fā)生的糾紛,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
九、本協(xié)議一式三份,甲乙丙三方各執(zhí)一份,具有同等效力。
十、本協(xié)議于各方簽字或蓋章后生效。
甲方:_________________
乙方:_________________
丙方:_________________
簽約時(shí)間:_________年_____月_____日
工程款合同進(jìn)度款篇十一
甲方經(jīng)營(yíng)裝修工程,長(zhǎng)期與乙方合作,但因資金周轉(zhuǎn)困難,拖欠乙方工程款項(xiàng)一直不能及時(shí)償還。乙方長(zhǎng)期在外租賃房屋,現(xiàn)急需資金購(gòu)買(mǎi)住房一套。為此,乙方與甲、丙共同商討上述事宜,經(jīng)甲、乙、丙三方經(jīng)共同協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
1、丙方自愿將位于?????????單元??層??號(hào),建筑面積??????平米,房屋一套出售給乙方,房屋價(jià)格為每平米????元,房屋總價(jià)人民幣(大寫(xiě))????????元。
2、甲方拖欠乙方工程款共計(jì)人民幣?????????元,有結(jié)算憑證為據(jù)。乙方自愿將甲方的工程欠款????????元的債權(quán)轉(zhuǎn)讓于丙方,用以折抵乙方購(gòu)買(mǎi)丙方上述房屋的購(gòu)房款,剩余購(gòu)房款???????元,由乙方于???年??月??日前支付給丙方。本合同簽訂后,甲、乙雙方上述工程債權(quán)、債務(wù)消滅,本合同簽訂后??日內(nèi)丙方將該房屋過(guò)戶給乙方,過(guò)戶后乙方向丙方支付剩余購(gòu)房款????????元。
3、丙方保證上述房屋的產(chǎn)權(quán)只歸其本人所有,在乙、丙簽訂此合同??年內(nèi),乙方不得出售該房屋,若因急需要資金周轉(zhuǎn)需要出售該房屋,丙方享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán),本合同簽訂后兩年內(nèi),若丙方愿回購(gòu)該房屋,須按本合同約定房屋總價(jià)一次性支付給乙方。若乙方己裝修該房屋,丙方還應(yīng)向乙方支付相應(yīng)的裝修款,待上述款項(xiàng)支付完成后,由丙方辦理過(guò)戶登記,乙方給予配合。若在上述條款規(guī)定兩年內(nèi),丙方未回購(gòu)該房屋,乙方便可任意處分該房屋,丙方不得干涉。
4、本合同簽訂后,由丙方給乙方辦理房屋過(guò)戶手續(xù),且不得向乙方索要其它任何款項(xiàng),否則構(gòu)成違約,須按本協(xié)議書(shū)第8條之約定向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。辦理過(guò)戶手續(xù)后,乙方支付剩余房款,同時(shí)丙方須將此房屋的購(gòu)房合同、水、電、煤氣卡、鑰匙等物品交付乙方,此時(shí)房屋完成交付。
5、甲方向丙方支付欠款的時(shí)間、方式等具體內(nèi)容由甲、丙雙方另行約定,雙方合同履約與否并不影響乙方對(duì)上述房屋的所有權(quán),丙方不得以任何理由解除、終止此房屋購(gòu)買(mǎi)合同,或借故向乙方索要其它任何款項(xiàng)。
6、合同簽訂后,乙方為居住使用上述房屋,可對(duì)房屋進(jìn)行裝修改造,但不得損害房屋承重部位。
7、合同簽訂后,由丙方向乙方出具乙方向丙方支付購(gòu)買(mǎi)上述房屋購(gòu)房款???????元的收款憑證,甲方與乙方的欠據(jù)即失效(原結(jié)算憑證由乙方留存),甲方可不再向乙方返還上述款項(xiàng),甲丙之間的還款、違約責(zé)任等事宜由甲、丙雙方另行商定,乙方不再參與,丙方也不得以此為由解除購(gòu)買(mǎi)合同。
8、本合同簽訂后兩年內(nèi),丙方不得以任何理由無(wú)故解除購(gòu)房合同,若丙方無(wú)故違反合同或終止解除合同需向乙方返還全部購(gòu)房款及乙方的裝修款項(xiàng)等,并向乙支付房屋總價(jià)????%的違約金。
9、若遇不可抗力或政府拆遷等原因需解除或終止該購(gòu)房合同,由雙方各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
10、本合同一式三份,未盡事宜可協(xié)商補(bǔ)充,甲乙丙三方各執(zhí)一份,簽訂之日起生效。
甲方:(蓋章)????。
年?月?日??。
乙方:(簽字)???。
年?月?日?。
丙方:(簽字)。
工程款合同進(jìn)度款篇十二
乙方:_________有限公司。
鑒于甲乙雙方于20____年1月1日簽訂為期1年的承包合同,由于條件發(fā)生變化,經(jīng)雙方協(xié)商同意提前解除合同,現(xiàn)就合同解除后結(jié)算支付工程尾款之事宜,雙方經(jīng)協(xié)商達(dá)成以下條款。
1.經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)的工程尾款為:人民幣壹佰零捌萬(wàn)肆仟伍佰叁拾元整(1084530.00元)。
2.甲方同意乙方于20____年10月8日持東方市地稅部門(mén)提供的正式地稅發(fā)票前來(lái)公司結(jié)算,甲方在收到乙方出具的正式發(fā)票后于20____年10月8日一次性支付工程尾款?;蛘?,在此前期間客觀原因未開(kāi)出地稅發(fā)票,乙方同意甲方甲方按照6.25%的稅率扣除稅款后代為繳納,扣除稅款后的余款20____年10月8日當(dāng)日一次性付清。
3.本協(xié)議發(fā)生的爭(zhēng)議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
4.該協(xié)議作為雙方協(xié)定的承包合同的補(bǔ)充協(xié)議,于承包合同具有同等法律效力。
5.本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等的法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:_________。
乙方:_________。
日期:_________
工程款合同進(jìn)度款篇十三
甲方因開(kāi)發(fā)建設(shè)需要,確定由乙方承包文景路延長(zhǎng)居住小區(qū)綠化工程施工。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《陜西省建筑市場(chǎng)管理?xiàng)l例》及有關(guān)法律、法規(guī),雙方本著平等互利、誠(chéng)實(shí)守信的原則,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下條款,以資雙方共同遵守。
1、工程名稱:文景路延長(zhǎng)居住小區(qū)綠化工程。
2、工程地點(diǎn):西安市文景路。
3、施工工期:工期為日歷天,開(kāi)工時(shí)間由甲方通知乙方,
乙方在接到甲方開(kāi)工通知后七天內(nèi)進(jìn)場(chǎng)施工,竣工驗(yàn)收時(shí)間為_(kāi)________年____月____日,如因甲方交接場(chǎng)地原因影響,工期相應(yīng)順延。
二、工程承包內(nèi)容及形式:
1、承包內(nèi)容:根據(jù)雙方確認(rèn)的文景路延長(zhǎng)居住小區(qū)景觀綠化工程施工圖紙范圍內(nèi)的綠化;。
2、承包形式:本承工程為工程總價(jià)包干。
三、工程造價(jià)、履約保證金及付款方法:
1、工程造價(jià):本工程總承包價(jià)為人民幣_(tái)________萬(wàn)元,(小寫(xiě))養(yǎng)護(hù)管養(yǎng)費(fèi)及相關(guān)調(diào)試費(fèi)。
2、履約保證金:乙方在簽訂合同后某日內(nèi),向甲方繳納_________萬(wàn)元作為合同履約保證金,待工程竣工驗(yàn)收合格后七天內(nèi)無(wú)息退還給乙方。
3、付款方式:
(2)預(yù)留承包總價(jià)5%作為質(zhì)保金,待質(zhì)保期滿后,雙方對(duì)質(zhì)量問(wèn)題無(wú)異議后無(wú)息退還給乙方。
四、工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求:乙方必須保證本綠化工程符合設(shè)計(jì)要求、技術(shù)要求及國(guó)家或現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
五、雙方責(zé)任:
1、甲方責(zé)任:
(1)處理各種變更,并及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)監(jiān)督指導(dǎo),乙方進(jìn)場(chǎng)7天內(nèi)雙方進(jìn)行技術(shù)交底;。
(4)及時(shí)組織辦理各種現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和簽證;。
(6)按時(shí)支付乙方工程進(jìn)度款;。
(7)協(xié)調(diào)好工程總承包和各專業(yè)施工隊(duì)之間的關(guān)系;。
(8)為保證綠化效果甲方有權(quán)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整前與乙方進(jìn)行充分溝通,并出具書(shū)面的變更通知單。
2、乙方責(zé)任:
(1)乙方必須在進(jìn)場(chǎng)前7天向甲方提交施工組織方案,由甲方審核確認(rèn)。
(2)乙方必須嚴(yán)格管理本方工作人員,嚴(yán)格遵守甲方現(xiàn)場(chǎng)管理制度,服從甲方工作人員管理,不得從事與本工程無(wú)關(guān)的活動(dòng),否則,造成的后果由乙方全部承擔(dān)。
(3)乙方必須根據(jù)由甲方確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙及國(guó)家有關(guān)行業(yè)技術(shù)規(guī)范按照現(xiàn)行施工技術(shù)進(jìn)行精心施工,工程質(zhì)量必須符合規(guī)范要求。
(4)施工過(guò)程中及保養(yǎng)期所需的水電費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)并按時(shí)交納,生活及住宿由乙方自理。
(5)乙方必須保證現(xiàn)場(chǎng)文明施工,現(xiàn)場(chǎng)保持整齊有序,并積極配合甲方的現(xiàn)場(chǎng)管理,做到工完場(chǎng)清,不得妨礙其他施工隊(duì)的正常施工。
(6)乙方必須遵守施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定,嚴(yán)格按圖紙施工,做好各項(xiàng)施工質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)記錄,按時(shí)完工和交付使用。
(7)工程竣工驗(yàn)收前,所有設(shè)施和成品由乙方負(fù)責(zé)保護(hù)。
六、驗(yàn)收條款:
1、工程驗(yàn)收要符合有關(guān)國(guó)家城鎮(zhèn)綠地園林綠化驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并按合同附件要求及現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)進(jìn)行驗(yàn)收。
2、施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)工程進(jìn)度和質(zhì)量問(wèn)題時(shí),甲方以書(shū)面形式通知乙方,乙方必須在24小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)意見(jiàn),并在2天內(nèi)采取有效措施,整改達(dá)標(biāo)后交甲方驗(yàn)收;否則甲方有權(quán)責(zé)令停工(甚至終止合同),調(diào)換隊(duì)伍,整改費(fèi)用和甲方的直接損失由乙方承擔(dān),工期不得順延。
七、質(zhì)量保修及苗木保養(yǎng):
1、工程竣工后乙方必須對(duì)工程實(shí)行免費(fèi)成活保養(yǎng),同時(shí)為工程提供保修,保養(yǎng)保修期自工程竣工之日起貳年。
2、保修保養(yǎng)期內(nèi),乙方必須派專人對(duì)進(jìn)行日常管理,及時(shí)澆水、中耕除草,施肥、修剪,及時(shí)防治病蟲(chóng)害,確保苗木正常生長(zhǎng),養(yǎng)護(hù)必須達(dá)到國(guó)家綠地園林養(yǎng)護(hù)表準(zhǔn)。
3、保養(yǎng)保修期內(nèi),乙方操作過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
八、違約責(zé)任:
1、本合同嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包或分包,若經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)單方解除合同,乙方應(yīng)無(wú)條件退還甲方已付工程款,同時(shí)應(yīng)按合同總額10%向甲方支付違約金。
2、乙方必須按合同約定工期完成,若無(wú)故延誤工期或停工(除人力不可抗拒因素外),乙方每逾期一日,應(yīng)向甲方支付工程造價(jià)千分之五的違約金,違約金從工程款中扣除。若因甲方問(wèn)題或非乙方問(wèn)題引起的工期延誤,經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)延誤工期,工期順延。
3、甲方必須按照上述約定的付款方式按期支付乙方工程款,若因甲方原因未能按期支付,每超過(guò)一天,甲方必須按欠付工程款的千分之五向乙方支付違約金。
九、其他條款:
1、本合同一式陸份,甲乙雙方各執(zhí)叁份,自簽字蓋章之日起生效。
2、本合同附件與本合同具有同樣法律效力。
3、若本合同執(zhí)行工程中出現(xiàn)糾紛,雙方通過(guò)友好協(xié)調(diào)解決;若協(xié)商解決不成,可通過(guò)合同簽約地仲裁委員會(huì)仲裁解決;仲裁無(wú)法解決的可向合同簽約地人民法院訴訟解決。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
工程款合同進(jìn)度款篇十四
丙方:_________。
甲方、乙方于______年______月______日簽訂了______項(xiàng)目工程施工合同(以下簡(jiǎn)稱______合同),合同編號(hào)為_(kāi)________,合同金額為_(kāi)_____元,結(jié)算額______元;該合同工程內(nèi)容已完成并投入使用,現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款______元;經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議:
一、抵款、抵房手續(xù)辦理相關(guān)約定:
1、乙方同意上述工程合同的部分工程款購(gòu)買(mǎi)下述商品房,甲方與丙方同意乙方將此房屋轉(zhuǎn)讓給丙方,三方均同意在此合同基礎(chǔ)上由甲方與兩方簽署商品房買(mǎi)賣(mài)合同。
3、甲方同意《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》中將購(gòu)買(mǎi)人名稱直接寫(xiě)成丙方。
4、丙方從乙方處購(gòu)得此房,部分房款交于乙方,丙方除房屋結(jié)構(gòu)問(wèn)題外不得向甲方提出退房、換房等要求。
二、以房抵款金額及方式:
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款______萬(wàn)元;。
2、抵付方式:乙方給甲方開(kāi)具工程款發(fā)票,甲方給丙方開(kāi)具商品房收款收據(jù)(購(gòu)房發(fā)票事宜在購(gòu)房合同中約定)。
3、、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款,其余房款,三方同意由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
4、、抵付工程款后的工程款余額,甲方同意按______支付給乙方。
三、其它。
1、本協(xié)議未盡事宜,由三方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
2、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各執(zhí)兩份。
甲方:______。
乙方:______。
丙方:______。
______年______月______日。