合同應當具備合法性、自愿性、公平性和誠實信用原則。合同應該根據(jù)實際情況進行具體的細化和調(diào)整，以確保其適用性和有效性。合同的簽署應當遵循誠實信用的原則，確保合同的真實性和合法性。
簡單承攬合同篇一
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限。
第二條定作人提供的材料。
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條加工物的技術標準、質(zhì)量要求：
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內(nèi)答復。
第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條報酬的結算方式及期限：
第十三條定作人在____年____月____日前交定金（大寫）_______________元。
第十四條本合同解除的條件：
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。
第十六條違約責任：
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：
（一）提交________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項：
定作人:_______________。
承攬人:_______________。
_____年____月____日。
簡單承攬合同篇二
依《加工承攬合同條例》、《xxx廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
項目：________。
制作地點：________。
顏色、規(guī)格或材料：按委托方確定的設計稿制作，以委托方簽字稿為準；
起訖時間、日期：________年________月________日
廣告制作與安裝費。
乙方按甲方要求進行加工制作。
結算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30合同款給承攬方即人民幣；制作及安裝完畢后余款馬上付清。
委托方指定人員現(xiàn)場驗收。
委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的2%，向承攬方償付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2‰，償付違約金。
承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未覆行部分廣告制作費的2%，向委托方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2%，償付違約金。
其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（1、2）項規(guī)定辦理。
1、向廣州當?shù)亟?jīng)濟合同_____機關申請_____；
2、向廣州當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
本合同附件兩件，名稱廣告制作與安裝承攬合同。
本合同有效期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日終止。
甲方：______________。
乙方：______________。
_______年_______月_______日。
簡單承攬合同篇三
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
依照《xxx合同法》以及相關法律法規(guī)，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關事宜達成協(xié)議如下：
第一條：施工項目名稱.施工內(nèi)容施工地點施工期限：_____年____月___日起至相應工程完工。
第二條施工機械及工程款計算與支付。
一、機械設備：序號_____、機械名稱、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____(臺)。
二、工程款計價方式：累計簽發(fā)的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為：用挖斗___元/小時，用破碎___元/小時。
三、工程款計算方式說明。
2、機械設備按實際工作時間進行計量，精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機械故障)間歇時間在10分鐘內(nèi)，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應扣除相應時間。
3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發(fā)單據(jù)，簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
三、支付方式。
第三條機械設備的使用和管理。
一、乙方應當按照合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現(xiàn)場。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外，其余因機械設備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業(yè)人員，應當符合國家法規(guī)，持證上崗。乙方也可委托具備相應資質(zhì)的專業(yè)人員承擔機械設備管理，受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料，滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無法正常運行，乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉(zhuǎn)時間向乙方出具相關的工程簽證單。
六、機械設備發(fā)生事故或未遂惡性事故時，乙方應及時組織搶險，防止事態(tài)擴大，保護現(xiàn)場，并報告甲方和有關部門，聽候處理。因以下情況而導致的經(jīng)濟損失及全部責任均由乙方承擔：
1、屬于乙方使用不當或者現(xiàn)場安全措施不當所發(fā)生的事故;。
2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;。
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條雙方的權利和義務。
一、甲方的權利和義務。
1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統(tǒng)籌安排，包括機械的數(shù)量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時內(nèi)換人，否則甲方將另行安排機械進場，乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現(xiàn)故障無法使用的，甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時，甲方有權單方解除本合同。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè)，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。
6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權利和義務。
l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。
2、乙方應當提供技術保障，承擔機械在施工期間的維修保養(yǎng)義務。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規(guī)章制度。
5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。
第五條違約責任。
任何一方不履行或者不適當履行合同義務，應當承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。
一、甲方違約責任。
甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責任。
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規(guī)格與合同不符，經(jīng)甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的，甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金20__元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權解除合同。
3、因乙方機械設備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經(jīng)濟損失。
4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經(jīng)濟損失時，乙方應全額賠償甲方的經(jīng)濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務協(xié)調(diào)項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時，甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經(jīng)濟損失。
第六條不可抗力。
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據(jù)不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時告知對方，并自不可抗力結束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆斒氯颂峁┳C明。
第七條解決爭議的方式。
本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向工程所在地人民法院起訴。
第八條合同的生效及其他。
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經(jīng)雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時間在后的為準。
3、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
簡單承攬合同篇四
_______公司(甲方)。
_______公司(乙方)。
依照《xxx民法典》有關規(guī)定，結合本工程具體實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托，承擔甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程，具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容：
1、250kva變受電工程的設計、設備購置、安裝調(diào)試。
二、有關技術及服務要求：
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質(zhì)量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據(jù)電力安裝標準進行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計：102496元；
(高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收)。
3、本工程款分2次結清，其中：
(1)、合同簽訂3天內(nèi)應付工程款的70%(計70000元)。
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在__年__月__日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間，甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全，做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：(蓋章)。
乙方：(蓋章)。
__年__月__日。
簡單承攬合同篇五
定作單位：______________(以下簡稱甲方)。
承攬單位：______________(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》等有關規(guī)定，甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。
第一條加工構件品名與價款。
一、加工品名：某x華高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的39;構件。
二、承攬方式：本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。
三、加工單價：每噸_______元整人民幣(_______元人民幣)。
四、本加工構件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調(diào)價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。
五、本加工構件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝，乙方提供構件機械翻身。
六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規(guī)費，乙方開具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付。
一、加工期限：共計____日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài)：按雙方簽字認可的加工制作排版圖交付;預組裝前坡口形成，再進行預組裝驗收，并配合防腐涂裝。
三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。
第三條加工材料供應與采購。
一、甲方負責供應的材料：本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應，并負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經(jīng)甲方審核后，作為供料依據(jù)(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經(jīng)過甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，并加收5%的采管費。
二、乙方負責供應的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件，沒有合格證書，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規(guī)定復驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時內(nèi)清理出場。
五、材料代用，經(jīng)甲方批準后，乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時，由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條加工成品質(zhì)量與驗收。
一、根據(jù)設計施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料，遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設工程質(zhì)量管理辦法》和有關工程質(zhì)量的規(guī)定，由乙方確保本加工構件質(zhì)量。
二、質(zhì)量等級：一次驗收合格。
三、保修期限：保修________年。
四、技術資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。
五、驗收交付：加工完畢預組裝后，以國家頒發(fā)的工程驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗標準及圖紙技術要求為依據(jù);由乙方提供必需的技術資料和有關質(zhì)量證明，通知甲方屆時驗收，辦理交付手續(xù)。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。
六、乙方應嚴格按照標準規(guī)范、技術資料及甲方要求組織加工，隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗;如加工質(zhì)量不符合各項要求，乙方應無償返工或修理直至達到質(zhì)量要求方可出廠，并承擔由自身原因?qū)е路倒?、修改的費用。如加工構件質(zhì)量低劣又無法修理的，乙方應賠償甲方由此造成的相應經(jīng)濟損失。
七、甲方監(jiān)造人員負責質(zhì)量檢查、監(jiān)督和辦理驗收手續(xù)。甲方監(jiān)造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認可，不對乙方的加工構件質(zhì)量負全部責任。
定作單位：______________。
承攬單位：______________。
______年________月_______日。
簡單承攬合同篇六
承攬合同（供加工承攬用）。
訂立合同雙方：
承攬人______________________，以下簡稱甲方；
定作人：__________________，以下簡稱乙方；
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費；
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔；
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款及圖紙、技術資料；
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；
第六條加工費結算辦法與時間；
第八條甲方的違約責任：
1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任：
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條不可抗力：
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。
定作人：__________承攬人：_______________。
代表人：__________代表人：____________________。
簽訂日期：_____年____月____日
簡單承攬合同篇七
委托方：____________(以下簡稱甲方)。
承攬方：____________(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《____________》第十五章關于承攬合同的規(guī)定，經(jīng)過甲、乙雙方充分協(xié)商約定，由乙方承擔甲方的作業(yè)，并約定以下條款以便雙方共同遵守。
二、數(shù)量(設計數(shù)量)：____________。
三、質(zhì)量標準：____________。
四、價款。
1、合同價款說明：生產(chǎn)成本按現(xiàn)時現(xiàn)地條件勞動定額執(zhí)行。
(一)輔助工資：按直接生產(chǎn)工人工資總額提取。
(二)附加費：(費率20%)。
內(nèi)容包括：1、承攬作業(yè)人員因工、非因工負傷、疾病的醫(yī)療費、就醫(yī)路費、住院費、補助費救濟費及因工、非因工死亡的喪葬費、撫恤費、補助費、救濟費。
2、承攬作業(yè)人員的直系親屬因疾病或死亡而發(fā)生的醫(yī)療費、住院費、就醫(yī)路費及喪葬費、補助費、救濟費。
3、承攬作業(yè)人員所有的福利方面和補助費。
4、承攬作業(yè)人員的旅差費、辦公費、簽證部門提取費。
5、承攬作業(yè)人員的勞動保護用品費、安全教育費和氣候變化等因素造成的停工工資。
6、不可遇見費及其他費。
五、承攬作業(yè)地點：
六、乙方承攬工作期限：自____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止。
七、驗收：
1、乙方應在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成承攬工作，承攬工作完成后及時通知甲方驗收，甲方派人巡查后認為符合驗收條件時，組織相關部門進行驗收。
2、甲方應按照同行業(yè)的標準及本合同第三條規(guī)定的標準進行驗收。
3、甲方驗收合格后應向乙方出具驗收合格手續(xù)。
八、結算。
1、甲方在出具驗收合格手續(xù)后與乙方進行結算。
2、結算的價款應以本合同第四條規(guī)定的單價和驗收手續(xù)確認的實際工作量為計算依據(jù)。
九、雙方的權利和義務。
1、合同簽訂后甲方應告知乙方承攬工作區(qū)域的具體界限，并派出管理人員對乙方完成的作業(yè)成果定期檢驗。
2、甲方有權根據(jù)本行業(yè)驗收規(guī)范、質(zhì)量標準和合同要求對乙方的履約情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)作業(yè)大批量不合格時，有權要求乙方立即返工，嚴重違反相關規(guī)定的有權取消作業(yè)資格，并按照違反規(guī)定的程度追究責任。
3、甲方在乙方承攬的工作完成后，應按規(guī)定的時間及時進行驗收和結算。
4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作，自行組織生產(chǎn)，自籌生產(chǎn)所需資金，自行招募、組織、管理人員;自帶生產(chǎn)工具、設備或畜力完成承攬勞務作業(yè);自主決定其內(nèi)部勞動組織、分配形式;自負盈虧，獨立承擔民事責任。
5、乙方應遵守林業(yè)政策、護林防火等方面的法律、法規(guī)，接受有關行政主管部門的檢查。如因乙方違反有關法律法規(guī)等規(guī)范性文件導致甲方受到有關行政管理部門經(jīng)濟處罰的，由乙方承擔的該項損失。
6、乙方自行承擔安全設施、安全教育、勞動保護的安全生產(chǎn)責任。乙方及其雇傭人員在實施承攬勞務過程中，若發(fā)生人員傷亡和財產(chǎn)損失應及時處理，不得影響工期，發(fā)生的賠償、補償責任和費用由乙方自行承擔。
7、乙方自主安排工作計劃和進度，按期完成承攬工作任務。
十、違約責任。
1、甲方逾期付款的，每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。
2、乙方逾期完成承攬工作的'，每逾期一日向甲方支付合同價款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權解除合同。
3、乙方勞務成果不合格的，應無償返工，因返工而造成超過合同規(guī)定工期的，應按照逾期完工承擔違約責任。
4、甲方擅自解除合同的，應向乙方賠償經(jīng)濟損失。
5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的，甲方不予支付已經(jīng)完工的工作價款，給甲方造成損失的應給予賠償。
十一、合同解除的條件。
1、雙方協(xié)商一致。
2、發(fā)生不可抗力導致合同無法履行的。
3、合同履行期限未滿，但根據(jù)乙方的現(xiàn)有工作進度和生產(chǎn)能力不可能在規(guī)定的期限內(nèi)完成承攬任務，甲方有權提前解除合同，對乙方已有的工作成果進行適當補償，補償標準為已經(jīng)完成工作量的60%。
十二、其他約定事項：
十三、本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，在泉陽林區(qū)人民法院提起訴訟。
十四、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章并公證后生效，本合同一式五份，甲方保存三份、公證處、乙方各保存一份。
甲方簽字(蓋章)：________________________。
乙方簽字(蓋章)：________________________。
時間：________________________。
時間：____________。
簡單承攬合同篇八
運輸承攬合同中運送人以自己的名義為他人的利益，使運送人運送物品而取得報酬的合同。以下是小編為大家?guī)淼倪\輸承攬合同簡單范本，歡迎大家參考。
委托方：(以下簡稱甲方)。
承攬方：(以下簡稱乙方)。
根據(jù)〈〈中華人民國和國合同法〉〉第十五章關于承攬合同的規(guī)定，經(jīng)過甲、乙雙方充分協(xié)商約定，由乙方承擔甲方的作業(yè)，并約定以下條款以便雙方共同遵守。
一、承攬項目：具體內(nèi)容和要求：
二、數(shù)量(設計數(shù)量)：
三、質(zhì)量標準：
四、價款。
1、合同價款說明：生產(chǎn)成本按現(xiàn)時現(xiàn)地條件勞動定額執(zhí)行。
(一)輔助工資：按直接生產(chǎn)工人工資總額提取。
(二)附加費：(費率20%)。
內(nèi)容包括：1、承攬作業(yè)人員因工、非因工負傷、疾病的醫(yī)療費、就醫(yī)路費、住院費、補助費救濟費及因工、非因工死亡的喪葬費、撫恤費、補助費、救濟費。
2、承攬作業(yè)人員的直系親屬因疾病或死亡而發(fā)生的醫(yī)療費、住院費、就醫(yī)路費及喪葬費、補助費、救濟費。
3、承攬作業(yè)人員所有的福利方面和補助費。
4、承攬作業(yè)人員的旅差費、辦公費、簽證部門提取費。
5、承攬作業(yè)人員的勞動保護用品費、安全教育費和氣候變化等因素造成的停工工資。
6、不可遇見費及其他費。
五、承攬作業(yè)地點：
六、乙方承攬工作期限：自年月日起至年月日止。
七、驗收：
1、乙方應在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成承攬工作，承攬工作完成后及時通知甲方驗收，甲方派人巡查后認為符合驗收條件時，組織相關部門進行驗收。
2、甲方應按照同行業(yè)的標準及本合同第三條規(guī)定的標準進行驗收。
3、甲方驗收合格后應向乙方出具驗收合格手續(xù)。
八、結算。
1、甲方在出具驗收合格手續(xù)后與乙方進行結算。
2、結算的價款應以本合同第四條規(guī)定的單價和驗收手續(xù)確認的實際工作量為計算依據(jù)。
九、雙方的權利和義務。
1、合同簽訂后甲方應告知乙方承攬工作區(qū)域的具體界限，并派出管理人員對乙方完成的作業(yè)成果定期檢驗。
2、甲方有權根據(jù)本行業(yè)驗收規(guī)范、質(zhì)量標準和合同要求對乙方的履約情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)作業(yè)大批量不合格時，有權要求乙方立即返工，嚴重違反相關規(guī)定的有權取消作業(yè)資格，并按照違反規(guī)定的程度追究責任。
3、甲方在乙方承攬的工作完成后，應按規(guī)定的時間及時進行驗收和結算。
4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作，自行組織生產(chǎn)，自籌生產(chǎn)所需資金，自行招募、組織、管理人員;自帶生產(chǎn)工具、設備或畜力完成承攬勞務作業(yè);自主決定其內(nèi)部勞動組織、分配形式;自負盈虧，獨立承擔民事責任。
5、乙方應遵守林業(yè)政策、護林防火等方面的法律、法規(guī)，接受有關行政主管部門的檢查。如因乙方違反有關法律法規(guī)等規(guī)范性文件導致甲方受到有關行政管理部門經(jīng)濟處罰的，由乙方承擔的該項損失。
6、乙方自行承擔安全設施、安全教育、勞動保護的安全生產(chǎn)責任。乙方及其雇傭人員在實施承攬勞務過程中，若發(fā)生人員傷亡和財產(chǎn)損失應及時處理，不得影響工期，發(fā)生的賠償、補償責任和費用由乙方自行承擔。
7、乙方自主安排工作計劃和進度，按期完成承攬工作任務。
十、違約責任。
1、甲方逾期付款的，每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。
2、乙方逾期完成承攬工作的，每逾期一日向甲方支付合同價款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權解除合同。
3、乙方勞務成果不合格的，應無償返工，因返工而造成超過合同規(guī)定工期的，應按照逾期完工承擔違約責任。
4、甲方擅自解除合同的，應向乙方賠償經(jīng)濟損失。
5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的，甲方不予支付已經(jīng)完工的工作價款，給甲方造成損失的應給予賠償。
十一、合同解除的條件。
1、雙方協(xié)商一致。
2、發(fā)生不可抗力導致合同無法履行的。
3、合同履行期限未滿，但根據(jù)乙方的現(xiàn)有工作進度和生產(chǎn)能力不可能在規(guī)定的期限內(nèi)完成承攬任務，甲方有權提前解除合同，對乙方已有的工作成果進行適當補償，補償標準為已經(jīng)完成工作量的60%。
十二、其他約定事項：
十三、本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，在泉陽林區(qū)人民法院提起訴訟。
十四、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章并公證后生效，本合同一式五份，甲方保存三份、公證處、乙方各保存一份。
甲方簽字(蓋章)：乙方簽字(蓋章)：
時間：時間：
合同編號：______________。
甲方：
乙方：
鑒于甲方員工上下班及廠內(nèi)通勤需車輛接送，乙方擁有證照齊全的客運車輛，現(xiàn)甲乙雙方就乙方為甲方提供接送工人上下班和廠區(qū)通勤的服務事宜，經(jīng)充分協(xié)商，特簽訂本合同，供雙方共同遵守。
第一條服務機動車輛的型號、噸位及機械狀況。
第二條給付服務費的金額、時間及辦法。
1、甲方向乙方支付的服務費詳見合同附件(行車路線表)，該服務費為包干價，除此之外甲方不再向乙方支付任何費用。
2、甲方根據(jù)乙方實際出勤量為乙方辦理結算，同時乙方向甲方提供相應價款的油票。
第三條甲方的權利義務。
1.甲方應按時給付乙方服務費。
2.甲方有權督促乙方履行合同規(guī)定的義務。
第四條乙方的權利義務。
1.乙方保證車輛設備和車容完好，能夠正常運轉(zhuǎn)。
2.乙方根據(jù)甲方的具體安排，按時按量完成接送甲方工人上下班和白天廠區(qū)通勤的任務(接送、通勤路線及站點詳見合同附件，如有變動雙方另行確認)。
3.乙方車輛在為甲方服務期間不得拉運與甲方無關員工及人員，否則經(jīng)甲方核實后，甲方有權處以每次200元的罰款。
4.除本合同約定的甲方應向乙方支付的服務費外，乙方在向甲方提供服務的過程中不得向甲方員工及廠區(qū)內(nèi)任何人員收取任何費用，否則經(jīng)甲方核實后，甲方有權處以每次1000元的罰款。
5.嚴格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及其它相關法律法規(guī)，以保證行車安全，乙方應負擔一切因車輛行駛過程中造成的他人生命和財產(chǎn)損失。發(fā)生安全事故或者乙方雇傭人員向甲方索要工資報酬的，乙方應承擔甲方支付、墊付款項雙倍數(shù)額的違約金。
6.乙方仔細閱讀了解甲方《通勤車管理制度》，并保證嚴格遵守該制度關于乙方的各項要求，如有違反，乙方自愿接受甲方的相關處罰。
第五條爭議解決。
雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應當協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由甲方所在地法院訴訟解決。
第六條其它。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字或者蓋章后生效，《通勤車管理制度》和行車路線表作為本合同的附作，與本合同具有同等的法律效力。
甲方(章)：乙方：
住所：住所：
居民身份證號碼：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
簽約時間：年月日簽約時間：年月日。
委托方：(以下簡稱甲方)。
承運方：運輸車輛：(以下簡稱乙方)。
甲、乙雙方本著誠實、信用、公平的原則，對承運甲方木材一事，經(jīng)過共同協(xié)商，達成以下協(xié)議，以便雙方共同遵守。
第一條：木材起運地點：乙方必須按照甲方規(guī)定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務。
第二條：甲方負責木材或枝椏材的裝車和卸車，乙方只承攬裝車后的運輸。
第三條：木材運輸期限：自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產(chǎn)結束止。對不服從調(diào)度安排，無故停運的，甲方將不支付乙方已承運的運費。
第四條：在運輸木材過程中，乙方必須服從甲方的配車命令及安排，遵守交通規(guī)則，安全駕駛。在木材運輸過程中發(fā)生事故造成損害的，由乙方承擔責任。
第五條：乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點后，由甲方派出的相關人員進行驗收。
第六條：乙方的運費：原木運輸按元m3公里，枝椏材元/噸公里，其中個體民營車輛運輸單價中含管理費(養(yǎng)路費、運輸管理費)元/m3，枝椏材元/噸。待到合同終止時，一次性全部結算。
第七條：甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運費，由甲方賠償乙方損失。
第八條：乙方在運輸?shù)倪^程中，必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地，由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的，由乙方承擔全部責任，賠償一切損失。
第九條：乙方在運輸過程中，必須按照甲方規(guī)定的承運范圍及要求執(zhí)行，對超出規(guī)定范圍的，甲方有權進行處罰。對超出行駛線路，受到處罰的，其責任由乙方自負。
第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份。
甲方簽字(蓋章)：乙方簽字(蓋章)：
時間：時間：
簡單承攬合同篇九
經(jīng)雙方洽談，根據(jù)《xxx合同法》有關規(guī)定，特簽訂以下合同：
一、合同內(nèi)容：
1、辦公桌臺：規(guī)格140×70×76cm，附柜：120×42cm，用_________制作。
2、書柜：規(guī)格140×40×200h。_________為主材制作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
二、數(shù)量、單價及金額：
制作辦公桌椅共_________套，桌臺為_________元/套，椅子為_________元/張，_________個_________書柜，為_________元/個?？偨痤~：_________元。。
以上價格為不變價，含稅費、安裝及運費等，需方不再承擔其它任何費用。
三、質(zhì)量要求：
甲方按乙方要求制作樣板，樣板須經(jīng)乙方認可并封板，甲方按樣板生產(chǎn)、交貨，如有制作問題由甲方負責修改。
四、加工、售后服務方式：
甲方負責全包工包料，應嚴格按照依照合同規(guī)定選用原材料，并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響辦公家具的質(zhì)量時，乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年，在保修期內(nèi)，家具出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方應免費修理。
在保修期內(nèi)，因同一嚴重質(zhì)量問題，修理兩次仍達不到標準要求的，憑修理記錄和有關證明，甲方應為乙方免費調(diào)換同規(guī)格型號、同樣式的產(chǎn)品。
五、交貨時間及地點：
在_________年_________月_________日前交貨，交貨地點在_________。
產(chǎn)品自交貨之日起90日內(nèi)，發(fā)生嚴重質(zhì)量問題，乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時，應當按原定購價格一次退清貨款。
六、驗收標準及方式：
甲方交貨給乙方進行驗收，驗收以所封樣板為標準。驗收合格，雙方辦理交接手續(xù)。如不合標準，甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補，甲方應按原價和乙方提出的交貨時間，保質(zhì)保量地按時完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用：
包裝必須按廠家原包裝標準，裝載必須與運輸方式相符，期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
八、付款方式及期限：
即貨到驗收合格后付總貨款的90%，扣留10%貨款為一年期質(zhì)量保證金。保證金到期無質(zhì)量問題付清。
九、違約責任：
1、甲方違約責任：
甲方如中途變更訂做，應賠償乙方因此而造成的損失。
甲方如中途廢止合同，應賠償乙方因此造成的全部經(jīng)濟損失。
甲方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付家具或完成工作，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
甲方未按合同規(guī)定包裝家具，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成家具的毀損、滅失的，由甲方賠償損失。
甲方逾期交付標的物，應當按照合同規(guī)定，向乙方償付違約金;合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
甲方實行代運或送貨的標的物，錯發(fā)到達地點或接收單位，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任：
乙方中途變更標的物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
乙方中途廢止合同，屬甲方提供原材料的，償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。
乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款，每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
超過合同規(guī)定期限領取標的物的，除償付違約金外，還應當承擔甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的，甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給乙方;變賣標的物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，乙方還應補償不足部分;如標的物不能變賣，應當賠償甲方的損失。
無故拒絕接收標的物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
變更交付標的物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。
十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商或有關機關證明，可免予承擔經(jīng)濟責任。
十一、合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛的，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十二、本合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商修訂，協(xié)商不成按合同法有關規(guī)定執(zhí)行。
本合同一式貳份，雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。
甲方：_________乙方：_________。
地址：_________地址：_________。
甲方代表：_________乙方代表：_________。
電話號碼：_________電話號碼：_________。
開戶銀行：_________開戶銀行：_________。
銀行帳號：_________銀行帳號：_________。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
簡單承攬合同篇十
甲方（定作人）：
乙方（承攬人）：
甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據(jù)《_合同法》以及國家相關法律法規(guī)，簽訂本合同。
本合同自年月日起至年月日止，合同期滿自行終止。
1.承攬范圍：
2.工作標準(見附件)。
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務，并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。
1.合同期保潔承攬費用總額為元。其中，月度保潔費用為元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后，甲方于次月日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
（一）甲方的權利義務。
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件，確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權對乙方服務人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據(jù)具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作；否則，所產(chǎn)生的責任由甲方承擔。
（二）乙方的權利義務。
1.乙方應選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所，并應著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應明確專人，具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監(jiān)督與指導，以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。
4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應在24小時內(nèi)照價賠償。
5.乙方派駐的服務人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經(jīng)雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發(fā)生各種費用。
1．本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商，可變更合同內(nèi)容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。
1.乙方應制訂并嚴格履行安全生產(chǎn)責任制，做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續(xù)簽合同。
3.本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。
4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
附件：工作范圍及工作標準。
簡單承攬合同篇十一
(甲方)：
(乙方)：
鑒定地點：xx縣。
鑒定時間：20xx年xx月xx日。
根據(jù)《xxx合同法》及有關規(guī)定，為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、運輸服務要求。
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務，車輛情況分別為：
1、廠牌車型，營運證號碼，發(fā)動機號，車架，
2、廠牌車型，營運證號碼，發(fā)動機號，車架。
第二條、服務期限。
期限從20xx年xx月xx日起，至20xx年xx月xx日止，共計天。
第三條、服務費用。
合同總費用為元(人民幣)(大寫元整)，乙方在服務期滿后60天內(nèi)一次性付清。
第四條、甲方責任。
1、負責向乙方提供技術狀況完好的車輛和相應的駕駛人員。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。
3、在服務期內(nèi)，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務期內(nèi)車輛的二級維護及車輛年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務車輛在服務期間內(nèi)發(fā)生事故，甲方應負責事故處理，并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定，即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進行汽車運輸經(jīng)營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務，按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務車輛收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務義務。
10、服務期內(nèi)，應遵守國家有關法律規(guī)定，安全行車，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。
12、服務期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異常或技術故障應停止運行并通知乙方，并及時采取補救措施，確保行車計劃的執(zhí)行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故，甲方應立即與當?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門，保護好現(xiàn)場，承擔公安交通管理部門的裁定責任，負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費10%的違約金。
第五條、乙方責任。
1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車計劃，并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務車輛進行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名駛證號，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除合同。
4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式。
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時，可向運政管理部門申請調(diào)解，或起訴至有管轄權的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定。
1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的車輛和駕駛人員，繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務期間，甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任，若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。
甲方：
乙方：
單位名稱(章)：
單位名稱(章)。
：單位地址：
單位地址：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
20xx年xx月xx日。
簡單承攬合同篇十二
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告播出要求。
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費。
2.2支付方法及時間：
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條違約責任。
3.1委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金，不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的________償付違約金。
3.3其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(________)項規(guī)定辦理。
1.向____________________地經(jīng)濟合同仲裁機關申請仲裁;。
2.向____________________地人民法院起訴。
第六條附則。
6.2本合同有效期：自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
委托方。
單位名稱(蓋章)。
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
帳戶：承攬方。
單位名稱(蓋章)。
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
廣告業(yè)務員證號：
開戶銀行：
帳戶：
簡單承攬合同篇十三
經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方加工承擔甲方衛(wèi)生保潔事宜達成一致意見，簽訂本加工承攬協(xié)議，供雙方共同遵守：
一、乙方負責甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜，具體清潔事項包括：
1、日常清潔區(qū)域：
2、定期保潔區(qū)域：
3、垃圾區(qū)域：
二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求，甲方提出相關意見時，乙方應當按照甲方意見及時改正，直到達到甲方的要求。
三、乙方應當在每天早晨九點前，完成甲方安排全部的保潔工作，且保潔標準應當符合甲方的全部要求，不符合甲方有權要求乙方修正。
六、保潔加工承攬費用為???元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式為轉(zhuǎn)賬，乙方的賬戶為：
七、本合同為加工承攬合同，乙方就保潔成果對甲方負責，提供保潔期間，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔全部責任。
八、乙方提供保潔服務時，應當注意自身安全，如果因為乙方原因?qū)е伦约簱p害的，由乙方自行承擔全部責任。
九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質(zhì)量標準，經(jīng)甲方兩次通知整改，仍未達到標準的，乙方有權扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權解除本協(xié)議，并不支付甲方任何費用。
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛，應本著互利互讓的原則協(xié)商解決；協(xié)商未果，應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、?本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
簡單承攬合同篇十四
郵編：————郵編：————。
電話：————電話：————。
法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————。
開戶行：————開戶行：————。
賬戶：————賬戶————。
甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據(jù)中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
定作物品名或項目規(guī)格。
型號————計量————。
單位數(shù)量————價款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————。
單價總金額————。
合計————。
郵編：————郵編：————。
電話：————電話：————。
法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————。
開戶行：————開戶行：————。
賬戶：————賬戶————。
———年————月———日。
簡單承攬合同篇十五
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方。
定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方。
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品。
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任。
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任。
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：××縣木具廠（蓋章）。
代表人：（簽名）。
地址：
電話：
開戶銀行：××縣支行營業(yè)所。
帳號：
乙方：××縣百貨公司。
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：××縣支行。
帳號：
簡單承攬合同篇十六
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容：
一、工程概況。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程范圍。
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔了經(jīng)濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。
四、工程施工期限。
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價款及支付辦法。
1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質(zhì)量。
2、乙方所完成工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng)，同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法。
乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收。
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質(zhì)量評定標準。
九、甲方權利義務。
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權利義務。
1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質(zhì)安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任。
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十二、爭議處理。
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
注明：油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
簡單承攬合同篇十七
甲方（定作人）：
乙方（承攬人）：
甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規(guī)，簽訂本合同。
本合同自年月日起至年月日止，合同期滿自行終止。
2.工作標準(見附件)。
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務，并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。
1.合同期保潔承攬費用總額為元。其中，月度保潔費用為元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后，甲方于次月日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
（一）甲方的權利義務。
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件，確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權對乙方服務人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據(jù)具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作；否則，所產(chǎn)生的責任由甲方承擔。
（二）乙方的權利義務。
1.乙方應選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所，并應著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應明確專人，具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監(jiān)督與指導，以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。
4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應在24小時內(nèi)照價賠償。
5.乙方派駐的服務人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經(jīng)雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發(fā)生各種費用。
1．本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商，可變更合同內(nèi)容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。
1.乙方應制訂并嚴格履行安全生產(chǎn)責任制，做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續(xù)簽合同。
3.本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。
4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
本合同一式陸份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件：工作范圍及工作標準。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人法定代表人。
或委托代理人：或委托代理人：
年月日年月日。
簽訂地點:。
簡單承攬合同篇十八
發(fā)建房主方(甲)：
承攬建筑方(乙)：
甲方委托乙方承建農(nóng)村居民房四間四層，為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關規(guī)定，結合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗原則，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。
一、施工安全。
1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責任和由此發(fā)生的一切費用。如出現(xiàn)任何施工安全事故，責任一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產(chǎn)、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用，也不承擔任何責任。
2、為督促乙方為施工人員購買意外保險，甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元)，若乙方?jīng)]有為施工人員購買意外傷害方面的保險，甲方不承擔任何責任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質(zhì)量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質(zhì)量。
4、保證施工現(xiàn)場清潔，做到文明施工。非因甲方原因而違反有關規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔。承攬人應安全施工，違規(guī)作業(yè)，造成事故損失應承攬人自行負責。
二、施工要求。
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工，以免影響房子質(zhì)量。
4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負責。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等，費用由乙方自理。
6、乙方施工范圍房屋整體框架結構，落成后，里外墻面粉刷完畢，前面瓷磚貼工整，房屋結構由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠，釘、鐵絲由甲方供應。
三、工程質(zhì)量。
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質(zhì)量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。
2、乙方施工時要保證質(zhì)量。使用濕潤好的磚頭，沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法，即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、為確保房屋的漏水問題，乙方在做樓頂，廚房，衛(wèi)生間時必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質(zhì)量違約責任。
5、房屋建成后，因為乙方原因引起的質(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，并由乙方承擔所需的費用，一并賠償甲方的有關損失。
6、質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應按甲方要求標準施工，如需改變結構或作修改，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
四、工期延誤。
無正當理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認，工期可以相應順延：
1、因停電或下雨等造成停工;。
2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;。
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價。
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算)，房屋建成按實量面積計價，托出部分按前后相加的一半，東西相加的一半計算。
2、磚匠工按每平方米為元計算。
3、上樓板時，甲方只負責按每人15元/次的標準補給乙方。
六、建房工期：自20xx年農(nóng)歷8月11日開始施工算起，到20xx年未下雪之前完成主體工程，粉刷等可來年農(nóng)歷4月前完工。
七、工程款支付方式：
乙方進場后，甲方將預付人民幣10000元(大寫壹萬元整)工程款，以后將按如下進度標準分期分次付款。
1、各層樓板上板完工，初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;。
2、主體完工結頂，驗收合格后7天內(nèi)支付完工人基本工資(不超過工程款60%);。
3、所有粉刷工程完工，初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;。
4、留取工程總造價的5%作為質(zhì)量保證金，期限1年，自驗收合格之日起計算，在保修期滿后，經(jīng)雙方復驗，確無質(zhì)量問題且經(jīng)雙方簽字確認后，甲方在7天內(nèi)全額付給乙方。
5、竣工驗收合格且結算完畢后，7天內(nèi)支付清除質(zhì)量保證金外的全部工程款。
八、違約責任和爭議的解決辦法。
1、工程質(zhì)量達不到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前5天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗收合格，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效。
十、其他。
以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簡單承攬合同篇十九
甲方（房主）：
乙方（施工方）：
身份證號：
地址：
聯(lián)系方式：
上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀?nèi)容，并滿足規(guī)范和甲方要求。
1、工程價款：
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算，第一層完工后支付%，第二層完工后支付%，工程竣工以后支付%，%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責任期為兩年。
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況，但不對乙方的施工進行指導，甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質(zhì)量：乙方根據(jù)甲方提供的圖紙，嚴格按規(guī)范進行施工，如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續(xù)施工，并責令其返工，直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責任期的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責任期內(nèi)，乙方不進行缺陷修復，甲方扣除質(zhì)量保證金，兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題，將退還乙方%的保證金。
5、工程安全：相關法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì)，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓，自行負責施工人員的安全，發(fā)生任何意外事故，均由乙方自行負責。
6、工程進度：乙方根據(jù)甲方的進度要求，組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系，通過正當方式解決。
8、乙方應按時結清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進度，凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，
2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責任期工作完成，乙方對內(nèi)、外債務結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
簽署時間：年月日。
簡單承攬合同篇二十
委托方：_______________（甲方）。
承攬方：_______________（乙方）。
1、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期：
______________________。
2、質(zhì)量標準：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___________，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5、質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6、結算方式：通過銀行托收。
7、違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之___交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
法定代表人：__________法定代表人：_______________。
地址：________________地址：__________________。
銀行帳號：_____________銀行帳號：________________。
_____年_________月__________日。
簡單承攬合同篇二十一
鑒于乙方多年一直為_____________大酒店的高級管理人員，對_____________大酒店有充分了解和熟悉，雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條乙方承包經(jīng)營________大酒店，_____________大酒店的經(jīng)營范圍見營業(yè)執(zhí)照。
第二條酒店的坐落、面積、裝修、設施情況。
2.該酒店現(xiàn)有裝修及設施、設備情況詳見合同附件。
該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時的驗收依據(jù)。
3.本合同簽訂后______日內(nèi)，甲乙雙方共同對移交給乙方的______大酒店的財產(chǎn)進行清點、確認。
第三條承包期限、用途。
1.該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。
2.承包期滿，甲方有權收回該酒店，乙方應如期交還。
乙方如要求續(xù)承包，則必須在承包期滿______個月之前書面通知甲方，經(jīng)甲方同意后，重新簽訂承包合同。
第四條承包金用支付方式。
1.該酒店每年承包金為___________元(大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整)。
2.承包金支付方式如下：
a分二次付款，自本同生效后________幾天內(nèi)付清，第一次應交承包金_____元;第二次到_______時止，需交_______元。
b一次性付清，至本合同生效______天內(nèi)全部繳清。
第五條承包期間相關費用及稅金。
1.甲方應承擔的費用：
(1)在承包期間，房屋和土地的產(chǎn)權稅由甲方依法交納。如果發(fā)生政府有關部門征收本合同中未列出項目但與該房屋有關的費用，由甲方負擔。
(2)__________________________。
2.乙方交納以下費用：
(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔保)，乙方的抵押(擔保)額為________元。
(2)乙方應按時交納稅收及相關的費用，如不按時交納費用引起的后果則由乙方全部承擔責任。
(3)___________________________。
第六條酒店房屋修繕與使用。
1.在承包期限內(nèi)，甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當除外)，其它所屬硬件設施的維修責任由乙方自行負責。
a.甲方提出進行維修須提前_______日書面通知乙方，乙方應積極協(xié)助配合。
b.對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。
2.乙方應合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設施。如因乙方使用不當造成房屋及設施損壞的，乙方應立即負責修復或者經(jīng)濟賠償。
3.乙方如改變房屋的內(nèi)部結構、裝修或設置對房屋結構有影響的設備，設計規(guī)模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。
第七條對酒店的裝修部分各自應承擔的責任。
2.因乙方過錯導致合同解除或終止的，甲方有權選擇以下權利中的一種：
(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。
(2)要求乙方恢復酒店的原狀。
(3)向乙方收取恢復工程實際發(fā)生的費用。
第八條酒店的轉(zhuǎn)讓與轉(zhuǎn)租。
1.在承包期間，甲方有權依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣后，本合同對新的酒店所有人和乙方繼續(xù)有效。
2.未經(jīng)甲方同意，乙方不得向第三人轉(zhuǎn)租及轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借酒店。
3.甲方出售該酒店，在________個月前書面通知乙方，在同等條件下，乙方有優(yōu)先購買權。
第九條合同的變更、解除與終止本合同。
1.本合同生效后具有法律約束力，甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同，需要變更或解除時，須經(jīng)雙方協(xié)商一致達成新的書面協(xié)議。
2.甲方有以下行為之一的，乙方有權解除合同：
(1)提供不符合約定條件的酒店設施，嚴重影響經(jīng)營。
(2)甲方未履行房屋的修繕義務，嚴重影響經(jīng)營。
3.在承包期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權解除合同，收回所承包給乙方的酒店：
(1)未經(jīng)甲方書面同意，轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓該酒店。
(2)未經(jīng)甲方書面同意，拆遷變動酒店結構。
(3)損壞承包的酒店設施，甲方提出的合理期限內(nèi)未修復的。
(4)未經(jīng)甲方書面同意，不得應用于酒店以外的用途。
(5)利用所承包的酒店進行非法活動。
(6)逾期未交納按約定應當由乙方交納的費用，已經(jīng)給甲方造成損失的。
(7)拖欠承包金累計_______元。
5.因不可抗力因素導致合同無法履行或者無法完全履行時，甲、乙雙方協(xié)助商一致，可以變更或者解除合同。
第十條酒店交付及收回的驗收。
1.甲方應保證承包期間酒店本身及附屬設施、設備處于正常使用狀。
2.驗收時雙方共同參與，如對裝修、器物等設施有異議應當場提出。當場難以檢測的，應于______日內(nèi)向?qū)Ψ教岢霎愖h。
3.乙方應于承包期滿后，將承包酒店及附屬設備、設施如數(shù)交還給甲方。
4.乙方交還甲方的酒店及附屬設施應保持完好的狀態(tài)，不得留下物品或者影響酒店的正常經(jīng)營。對未經(jīng)同意留下的物品，甲方有權處置。
第十一條違約責任。
1.甲、乙雙方應全面實際履行本合同，不履行或者不完全履行的應負違約責任。
2.在承包期間，乙方有第九條第三款的行為之一的，甲方有權終止合同，收回酒店的經(jīng)營權，乙方應按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。
3.承包期間，乙方逾期交納本合同約定應由乙方負擔的費用，每逾期一天，則應按上述費用總額的_______%支付甲方滯納金。
3.在承包期間，乙方未經(jīng)甲方同意，中途擅自退包的，乙方應按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。
4.在承包期滿，乙方應如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還，則每逾期一日應向甲方支付________元的滯納金。乙方還應承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十二條保險。
在承包期限內(nèi)，乙方應以甲方的名義，向保險公司投保如下的保險，并在保單上注明甲方是投保人，乙方是附加受保人。
簡單承攬合同篇二十二
定作方：______________（簡稱甲方）。
承攬方：______________（簡稱乙方）。
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目。
規(guī)格、型號。
單位。
數(shù)量。
單價。
價款或酬金（元）。
金額：
6、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________％或酬金總額________的違約金。
（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。
8、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
9、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12、本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________承攬方：____________。
法定代表人：__________法定代表人：________。
開戶銀行：____________開戶銀行：__________。
帳號：________________帳號：______________。
________年____月____日。
簡單承攬合同篇二十三
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）
箱梁芯模____米 正交 ____套 ____約計重量
總計：____總金額（大寫）____元整
二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；
四、交貨地點：供方廠內(nèi)驗收交貨；
五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算；
七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款____元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準）。
八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任：由違約方負責；
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂做方：____承攬方：____
單位：____單位：____
法定代理人：____法定代理人：____
委托代理人：____委托代理人：____
電話：____電話：____
開戶行：____戶名：____
帳號：____卡號：____
郵編：____郵編：____
簽訂時間：_____年____月____日
簡單承攬合同篇二十四
簽訂日期:________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
貨款共計人民幣(大寫):
1.質(zhì)量標準:___________
2.交貨(運輸)辦法及地點:________
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法:_________
4.包裝要求及費用負擔:__________
5.結算辦法及期限:_____________
6.原材料供應辦法:____________
7.其他:_______________
違約責任:
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失____
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數(shù)補交;不需要
要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他:____________
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方:______
乙方:________
法定代表人:_______
電話:________
地址:________
開戶銀行:_____
帳號:________
簡單承攬合同篇一
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限。
第二條定作人提供的材料。
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：
第四條加工物的技術標準、質(zhì)量要求：
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內(nèi)答復。
第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條報酬的結算方式及期限：
第十三條定作人在____年____月____日前交定金（大寫）_______________元。
第十四條本合同解除的條件：
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。
第十六條違約責任：
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：
（一）提交________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項：
定作人:_______________。
承攬人:_______________。
_____年____月____日。
簡單承攬合同篇二
依《加工承攬合同條例》、《xxx廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
項目：________。
制作地點：________。
顏色、規(guī)格或材料：按委托方確定的設計稿制作，以委托方簽字稿為準；
起訖時間、日期：________年________月________日
廣告制作與安裝費。
乙方按甲方要求進行加工制作。
結算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30合同款給承攬方即人民幣；制作及安裝完畢后余款馬上付清。
委托方指定人員現(xiàn)場驗收。
委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的2%，向承攬方償付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2‰，償付違約金。
承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未覆行部分廣告制作費的2%，向委托方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2%，償付違約金。
其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（1、2）項規(guī)定辦理。
1、向廣州當?shù)亟?jīng)濟合同_____機關申請_____；
2、向廣州當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
本合同附件兩件，名稱廣告制作與安裝承攬合同。
本合同有效期：自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日終止。
甲方：______________。
乙方：______________。
_______年_______月_______日。
簡單承攬合同篇三
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
依照《xxx合同法》以及相關法律法規(guī)，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關事宜達成協(xié)議如下：
第一條：施工項目名稱.施工內(nèi)容施工地點施工期限：_____年____月___日起至相應工程完工。
第二條施工機械及工程款計算與支付。
一、機械設備：序號_____、機械名稱、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____(臺)。
二、工程款計價方式：累計簽發(fā)的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為：用挖斗___元/小時，用破碎___元/小時。
三、工程款計算方式說明。
2、機械設備按實際工作時間進行計量，精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機械故障)間歇時間在10分鐘內(nèi)，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應扣除相應時間。
3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發(fā)單據(jù)，簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
三、支付方式。
第三條機械設備的使用和管理。
一、乙方應當按照合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現(xiàn)場。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外，其余因機械設備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業(yè)人員，應當符合國家法規(guī)，持證上崗。乙方也可委托具備相應資質(zhì)的專業(yè)人員承擔機械設備管理，受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料，滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無法正常運行，乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉(zhuǎn)時間向乙方出具相關的工程簽證單。
六、機械設備發(fā)生事故或未遂惡性事故時，乙方應及時組織搶險，防止事態(tài)擴大，保護現(xiàn)場，并報告甲方和有關部門，聽候處理。因以下情況而導致的經(jīng)濟損失及全部責任均由乙方承擔：
1、屬于乙方使用不當或者現(xiàn)場安全措施不當所發(fā)生的事故;。
2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;。
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條雙方的權利和義務。
一、甲方的權利和義務。
1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統(tǒng)籌安排，包括機械的數(shù)量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時內(nèi)換人，否則甲方將另行安排機械進場，乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現(xiàn)故障無法使用的，甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時，甲方有權單方解除本合同。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè)，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。
6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權利和義務。
l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。
2、乙方應當提供技術保障，承擔機械在施工期間的維修保養(yǎng)義務。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規(guī)章制度。
5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。
第五條違約責任。
任何一方不履行或者不適當履行合同義務，應當承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。
一、甲方違約責任。
甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責任。
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規(guī)格與合同不符，經(jīng)甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的，甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金20__元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權解除合同。
3、因乙方機械設備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經(jīng)濟損失。
4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經(jīng)濟損失時，乙方應全額賠償甲方的經(jīng)濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務協(xié)調(diào)項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時，甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經(jīng)濟損失。
第六條不可抗力。
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據(jù)不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時告知對方，并自不可抗力結束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆斒氯颂峁┳C明。
第七條解決爭議的方式。
本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，向工程所在地人民法院起訴。
第八條合同的生效及其他。
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經(jīng)雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時間在后的為準。
3、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
簡單承攬合同篇四
_______公司(甲方)。
_______公司(乙方)。
依照《xxx民法典》有關規(guī)定，結合本工程具體實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托，承擔甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程，具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容：
1、250kva變受電工程的設計、設備購置、安裝調(diào)試。
二、有關技術及服務要求：
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質(zhì)量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據(jù)電力安裝標準進行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計：102496元；
(高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收)。
3、本工程款分2次結清，其中：
(1)、合同簽訂3天內(nèi)應付工程款的70%(計70000元)。
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在__年__月__日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間，甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全，做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：(蓋章)。
乙方：(蓋章)。
__年__月__日。
簡單承攬合同篇五
定作單位：______________(以下簡稱甲方)。
承攬單位：______________(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》等有關規(guī)定，甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。
第一條加工構件品名與價款。
一、加工品名：某x華高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的39;構件。
二、承攬方式：本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。
三、加工單價：每噸_______元整人民幣(_______元人民幣)。
四、本加工構件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調(diào)價文件的影響;已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。
五、本加工構件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進行防腐涂裝，乙方提供構件機械翻身。
六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規(guī)費，乙方開具發(fā)票。
第二條加工成品期限與交付。
一、加工期限：共計____日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態(tài)：按雙方簽字認可的加工制作排版圖交付;預組裝前坡口形成，再進行預組裝驗收，并配合防腐涂裝。
三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。
第三條加工材料供應與采購。
一、甲方負責供應的材料：本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應，并負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經(jīng)甲方審核后，作為供料依據(jù)(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經(jīng)過甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，并加收5%的采管費。
二、乙方負責供應的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件，沒有合格證書，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規(guī)定復驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在18小時內(nèi)清理出場。
五、材料代用，經(jīng)甲方批準后，乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時，由乙方承擔發(fā)生的費用。
第四條加工成品質(zhì)量與驗收。
一、根據(jù)設計施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料，遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設工程質(zhì)量管理辦法》和有關工程質(zhì)量的規(guī)定，由乙方確保本加工構件質(zhì)量。
二、質(zhì)量等級：一次驗收合格。
三、保修期限：保修________年。
四、技術資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。
五、驗收交付：加工完畢預組裝后，以國家頒發(fā)的工程驗收規(guī)范、質(zhì)量檢驗標準及圖紙技術要求為依據(jù);由乙方提供必需的技術資料和有關質(zhì)量證明，通知甲方屆時驗收，辦理交付手續(xù)。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。
六、乙方應嚴格按照標準規(guī)范、技術資料及甲方要求組織加工，隨時接受甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查和檢驗;如加工質(zhì)量不符合各項要求，乙方應無償返工或修理直至達到質(zhì)量要求方可出廠，并承擔由自身原因?qū)е路倒?、修改的費用。如加工構件質(zhì)量低劣又無法修理的，乙方應賠償甲方由此造成的相應經(jīng)濟損失。
七、甲方監(jiān)造人員負責質(zhì)量檢查、監(jiān)督和辦理驗收手續(xù)。甲方監(jiān)造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質(zhì)量的認可，不對乙方的加工構件質(zhì)量負全部責任。
定作單位：______________。
承攬單位：______________。
______年________月_______日。
簡單承攬合同篇六
承攬合同（供加工承攬用）。
訂立合同雙方：
承攬人______________________，以下簡稱甲方；
定作人：__________________，以下簡稱乙方；
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費；
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔；
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款及圖紙、技術資料；
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；
第六條加工費結算辦法與時間；
第八條甲方的違約責任：
1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任：
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條不可抗力：
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。
定作人：__________承攬人：_______________。
代表人：__________代表人：____________________。
簽訂日期：_____年____月____日
簡單承攬合同篇七
委托方：____________(以下簡稱甲方)。
承攬方：____________(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《____________》第十五章關于承攬合同的規(guī)定，經(jīng)過甲、乙雙方充分協(xié)商約定，由乙方承擔甲方的作業(yè)，并約定以下條款以便雙方共同遵守。
二、數(shù)量(設計數(shù)量)：____________。
三、質(zhì)量標準：____________。
四、價款。
1、合同價款說明：生產(chǎn)成本按現(xiàn)時現(xiàn)地條件勞動定額執(zhí)行。
(一)輔助工資：按直接生產(chǎn)工人工資總額提取。
(二)附加費：(費率20%)。
內(nèi)容包括：1、承攬作業(yè)人員因工、非因工負傷、疾病的醫(yī)療費、就醫(yī)路費、住院費、補助費救濟費及因工、非因工死亡的喪葬費、撫恤費、補助費、救濟費。
2、承攬作業(yè)人員的直系親屬因疾病或死亡而發(fā)生的醫(yī)療費、住院費、就醫(yī)路費及喪葬費、補助費、救濟費。
3、承攬作業(yè)人員所有的福利方面和補助費。
4、承攬作業(yè)人員的旅差費、辦公費、簽證部門提取費。
5、承攬作業(yè)人員的勞動保護用品費、安全教育費和氣候變化等因素造成的停工工資。
6、不可遇見費及其他費。
五、承攬作業(yè)地點：
六、乙方承攬工作期限：自____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止。
七、驗收：
1、乙方應在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成承攬工作，承攬工作完成后及時通知甲方驗收，甲方派人巡查后認為符合驗收條件時，組織相關部門進行驗收。
2、甲方應按照同行業(yè)的標準及本合同第三條規(guī)定的標準進行驗收。
3、甲方驗收合格后應向乙方出具驗收合格手續(xù)。
八、結算。
1、甲方在出具驗收合格手續(xù)后與乙方進行結算。
2、結算的價款應以本合同第四條規(guī)定的單價和驗收手續(xù)確認的實際工作量為計算依據(jù)。
九、雙方的權利和義務。
1、合同簽訂后甲方應告知乙方承攬工作區(qū)域的具體界限，并派出管理人員對乙方完成的作業(yè)成果定期檢驗。
2、甲方有權根據(jù)本行業(yè)驗收規(guī)范、質(zhì)量標準和合同要求對乙方的履約情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)作業(yè)大批量不合格時，有權要求乙方立即返工，嚴重違反相關規(guī)定的有權取消作業(yè)資格，并按照違反規(guī)定的程度追究責任。
3、甲方在乙方承攬的工作完成后，應按規(guī)定的時間及時進行驗收和結算。
4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作，自行組織生產(chǎn)，自籌生產(chǎn)所需資金，自行招募、組織、管理人員;自帶生產(chǎn)工具、設備或畜力完成承攬勞務作業(yè);自主決定其內(nèi)部勞動組織、分配形式;自負盈虧，獨立承擔民事責任。
5、乙方應遵守林業(yè)政策、護林防火等方面的法律、法規(guī)，接受有關行政主管部門的檢查。如因乙方違反有關法律法規(guī)等規(guī)范性文件導致甲方受到有關行政管理部門經(jīng)濟處罰的，由乙方承擔的該項損失。
6、乙方自行承擔安全設施、安全教育、勞動保護的安全生產(chǎn)責任。乙方及其雇傭人員在實施承攬勞務過程中，若發(fā)生人員傷亡和財產(chǎn)損失應及時處理，不得影響工期，發(fā)生的賠償、補償責任和費用由乙方自行承擔。
7、乙方自主安排工作計劃和進度，按期完成承攬工作任務。
十、違約責任。
1、甲方逾期付款的，每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。
2、乙方逾期完成承攬工作的'，每逾期一日向甲方支付合同價款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權解除合同。
3、乙方勞務成果不合格的，應無償返工，因返工而造成超過合同規(guī)定工期的，應按照逾期完工承擔違約責任。
4、甲方擅自解除合同的，應向乙方賠償經(jīng)濟損失。
5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的，甲方不予支付已經(jīng)完工的工作價款，給甲方造成損失的應給予賠償。
十一、合同解除的條件。
1、雙方協(xié)商一致。
2、發(fā)生不可抗力導致合同無法履行的。
3、合同履行期限未滿，但根據(jù)乙方的現(xiàn)有工作進度和生產(chǎn)能力不可能在規(guī)定的期限內(nèi)完成承攬任務，甲方有權提前解除合同，對乙方已有的工作成果進行適當補償，補償標準為已經(jīng)完成工作量的60%。
十二、其他約定事項：
十三、本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，在泉陽林區(qū)人民法院提起訴訟。
十四、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章并公證后生效，本合同一式五份，甲方保存三份、公證處、乙方各保存一份。
甲方簽字(蓋章)：________________________。
乙方簽字(蓋章)：________________________。
時間：________________________。
時間：____________。
簡單承攬合同篇八
運輸承攬合同中運送人以自己的名義為他人的利益，使運送人運送物品而取得報酬的合同。以下是小編為大家?guī)淼倪\輸承攬合同簡單范本，歡迎大家參考。
委托方：(以下簡稱甲方)。
承攬方：(以下簡稱乙方)。
根據(jù)〈〈中華人民國和國合同法〉〉第十五章關于承攬合同的規(guī)定，經(jīng)過甲、乙雙方充分協(xié)商約定，由乙方承擔甲方的作業(yè)，并約定以下條款以便雙方共同遵守。
一、承攬項目：具體內(nèi)容和要求：
二、數(shù)量(設計數(shù)量)：
三、質(zhì)量標準：
四、價款。
1、合同價款說明：生產(chǎn)成本按現(xiàn)時現(xiàn)地條件勞動定額執(zhí)行。
(一)輔助工資：按直接生產(chǎn)工人工資總額提取。
(二)附加費：(費率20%)。
內(nèi)容包括：1、承攬作業(yè)人員因工、非因工負傷、疾病的醫(yī)療費、就醫(yī)路費、住院費、補助費救濟費及因工、非因工死亡的喪葬費、撫恤費、補助費、救濟費。
2、承攬作業(yè)人員的直系親屬因疾病或死亡而發(fā)生的醫(yī)療費、住院費、就醫(yī)路費及喪葬費、補助費、救濟費。
3、承攬作業(yè)人員所有的福利方面和補助費。
4、承攬作業(yè)人員的旅差費、辦公費、簽證部門提取費。
5、承攬作業(yè)人員的勞動保護用品費、安全教育費和氣候變化等因素造成的停工工資。
6、不可遇見費及其他費。
五、承攬作業(yè)地點：
六、乙方承攬工作期限：自年月日起至年月日止。
七、驗收：
1、乙方應在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成承攬工作，承攬工作完成后及時通知甲方驗收，甲方派人巡查后認為符合驗收條件時，組織相關部門進行驗收。
2、甲方應按照同行業(yè)的標準及本合同第三條規(guī)定的標準進行驗收。
3、甲方驗收合格后應向乙方出具驗收合格手續(xù)。
八、結算。
1、甲方在出具驗收合格手續(xù)后與乙方進行結算。
2、結算的價款應以本合同第四條規(guī)定的單價和驗收手續(xù)確認的實際工作量為計算依據(jù)。
九、雙方的權利和義務。
1、合同簽訂后甲方應告知乙方承攬工作區(qū)域的具體界限，并派出管理人員對乙方完成的作業(yè)成果定期檢驗。
2、甲方有權根據(jù)本行業(yè)驗收規(guī)范、質(zhì)量標準和合同要求對乙方的履約情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)作業(yè)大批量不合格時，有權要求乙方立即返工，嚴重違反相關規(guī)定的有權取消作業(yè)資格，并按照違反規(guī)定的程度追究責任。
3、甲方在乙方承攬的工作完成后，應按規(guī)定的時間及時進行驗收和結算。
4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作，自行組織生產(chǎn)，自籌生產(chǎn)所需資金，自行招募、組織、管理人員;自帶生產(chǎn)工具、設備或畜力完成承攬勞務作業(yè);自主決定其內(nèi)部勞動組織、分配形式;自負盈虧，獨立承擔民事責任。
5、乙方應遵守林業(yè)政策、護林防火等方面的法律、法規(guī)，接受有關行政主管部門的檢查。如因乙方違反有關法律法規(guī)等規(guī)范性文件導致甲方受到有關行政管理部門經(jīng)濟處罰的，由乙方承擔的該項損失。
6、乙方自行承擔安全設施、安全教育、勞動保護的安全生產(chǎn)責任。乙方及其雇傭人員在實施承攬勞務過程中，若發(fā)生人員傷亡和財產(chǎn)損失應及時處理，不得影響工期，發(fā)生的賠償、補償責任和費用由乙方自行承擔。
7、乙方自主安排工作計劃和進度，按期完成承攬工作任務。
十、違約責任。
1、甲方逾期付款的，每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。
2、乙方逾期完成承攬工作的，每逾期一日向甲方支付合同價款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權解除合同。
3、乙方勞務成果不合格的，應無償返工，因返工而造成超過合同規(guī)定工期的，應按照逾期完工承擔違約責任。
4、甲方擅自解除合同的，應向乙方賠償經(jīng)濟損失。
5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的，甲方不予支付已經(jīng)完工的工作價款，給甲方造成損失的應給予賠償。
十一、合同解除的條件。
1、雙方協(xié)商一致。
2、發(fā)生不可抗力導致合同無法履行的。
3、合同履行期限未滿，但根據(jù)乙方的現(xiàn)有工作進度和生產(chǎn)能力不可能在規(guī)定的期限內(nèi)完成承攬任務，甲方有權提前解除合同，對乙方已有的工作成果進行適當補償，補償標準為已經(jīng)完成工作量的60%。
十二、其他約定事項：
十三、本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛應協(xié)商解決，協(xié)商不成的，在泉陽林區(qū)人民法院提起訴訟。
十四、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章并公證后生效，本合同一式五份，甲方保存三份、公證處、乙方各保存一份。
甲方簽字(蓋章)：乙方簽字(蓋章)：
時間：時間：
合同編號：______________。
甲方：
乙方：
鑒于甲方員工上下班及廠內(nèi)通勤需車輛接送，乙方擁有證照齊全的客運車輛，現(xiàn)甲乙雙方就乙方為甲方提供接送工人上下班和廠區(qū)通勤的服務事宜，經(jīng)充分協(xié)商，特簽訂本合同，供雙方共同遵守。
第一條服務機動車輛的型號、噸位及機械狀況。
第二條給付服務費的金額、時間及辦法。
1、甲方向乙方支付的服務費詳見合同附件(行車路線表)，該服務費為包干價，除此之外甲方不再向乙方支付任何費用。
2、甲方根據(jù)乙方實際出勤量為乙方辦理結算，同時乙方向甲方提供相應價款的油票。
第三條甲方的權利義務。
1.甲方應按時給付乙方服務費。
2.甲方有權督促乙方履行合同規(guī)定的義務。
第四條乙方的權利義務。
1.乙方保證車輛設備和車容完好，能夠正常運轉(zhuǎn)。
2.乙方根據(jù)甲方的具體安排，按時按量完成接送甲方工人上下班和白天廠區(qū)通勤的任務(接送、通勤路線及站點詳見合同附件，如有變動雙方另行確認)。
3.乙方車輛在為甲方服務期間不得拉運與甲方無關員工及人員，否則經(jīng)甲方核實后，甲方有權處以每次200元的罰款。
4.除本合同約定的甲方應向乙方支付的服務費外，乙方在向甲方提供服務的過程中不得向甲方員工及廠區(qū)內(nèi)任何人員收取任何費用，否則經(jīng)甲方核實后，甲方有權處以每次1000元的罰款。
5.嚴格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及其它相關法律法規(guī)，以保證行車安全，乙方應負擔一切因車輛行駛過程中造成的他人生命和財產(chǎn)損失。發(fā)生安全事故或者乙方雇傭人員向甲方索要工資報酬的，乙方應承擔甲方支付、墊付款項雙倍數(shù)額的違約金。
6.乙方仔細閱讀了解甲方《通勤車管理制度》，并保證嚴格遵守該制度關于乙方的各項要求，如有違反，乙方自愿接受甲方的相關處罰。
第五條爭議解決。
雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應當協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由甲方所在地法院訴訟解決。
第六條其它。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字或者蓋章后生效，《通勤車管理制度》和行車路線表作為本合同的附作，與本合同具有同等的法律效力。
甲方(章)：乙方：
住所：住所：
居民身份證號碼：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
簽約時間：年月日簽約時間：年月日。
委托方：(以下簡稱甲方)。
承運方：運輸車輛：(以下簡稱乙方)。
甲、乙雙方本著誠實、信用、公平的原則，對承運甲方木材一事，經(jīng)過共同協(xié)商，達成以下協(xié)議，以便雙方共同遵守。
第一條：木材起運地點：乙方必須按照甲方規(guī)定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務。
第二條：甲方負責木材或枝椏材的裝車和卸車，乙方只承攬裝車后的運輸。
第三條：木材運輸期限：自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產(chǎn)結束止。對不服從調(diào)度安排，無故停運的，甲方將不支付乙方已承運的運費。
第四條：在運輸木材過程中，乙方必須服從甲方的配車命令及安排，遵守交通規(guī)則，安全駕駛。在木材運輸過程中發(fā)生事故造成損害的，由乙方承擔責任。
第五條：乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點后，由甲方派出的相關人員進行驗收。
第六條：乙方的運費：原木運輸按元m3公里，枝椏材元/噸公里，其中個體民營車輛運輸單價中含管理費(養(yǎng)路費、運輸管理費)元/m3，枝椏材元/噸。待到合同終止時，一次性全部結算。
第七條：甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運費，由甲方賠償乙方損失。
第八條：乙方在運輸?shù)倪^程中，必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地，由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的，由乙方承擔全部責任，賠償一切損失。
第九條：乙方在運輸過程中，必須按照甲方規(guī)定的承運范圍及要求執(zhí)行，對超出規(guī)定范圍的，甲方有權進行處罰。對超出行駛線路，受到處罰的，其責任由乙方自負。
第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份。
甲方簽字(蓋章)：乙方簽字(蓋章)：
時間：時間：
簡單承攬合同篇九
經(jīng)雙方洽談，根據(jù)《xxx合同法》有關規(guī)定，特簽訂以下合同：
一、合同內(nèi)容：
1、辦公桌臺：規(guī)格140×70×76cm，附柜：120×42cm，用_________制作。
2、書柜：規(guī)格140×40×200h。_________為主材制作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
二、數(shù)量、單價及金額：
制作辦公桌椅共_________套，桌臺為_________元/套，椅子為_________元/張，_________個_________書柜，為_________元/個?？偨痤~：_________元。。
以上價格為不變價，含稅費、安裝及運費等，需方不再承擔其它任何費用。
三、質(zhì)量要求：
甲方按乙方要求制作樣板，樣板須經(jīng)乙方認可并封板，甲方按樣板生產(chǎn)、交貨，如有制作問題由甲方負責修改。
四、加工、售后服務方式：
甲方負責全包工包料，應嚴格按照依照合同規(guī)定選用原材料，并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響辦公家具的質(zhì)量時，乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年，在保修期內(nèi)，家具出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方應免費修理。
在保修期內(nèi)，因同一嚴重質(zhì)量問題，修理兩次仍達不到標準要求的，憑修理記錄和有關證明，甲方應為乙方免費調(diào)換同規(guī)格型號、同樣式的產(chǎn)品。
五、交貨時間及地點：
在_________年_________月_________日前交貨，交貨地點在_________。
產(chǎn)品自交貨之日起90日內(nèi)，發(fā)生嚴重質(zhì)量問題，乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時，應當按原定購價格一次退清貨款。
六、驗收標準及方式：
甲方交貨給乙方進行驗收，驗收以所封樣板為標準。驗收合格，雙方辦理交接手續(xù)。如不合標準，甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補，甲方應按原價和乙方提出的交貨時間，保質(zhì)保量地按時完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用：
包裝必須按廠家原包裝標準，裝載必須與運輸方式相符，期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
八、付款方式及期限：
即貨到驗收合格后付總貨款的90%，扣留10%貨款為一年期質(zhì)量保證金。保證金到期無質(zhì)量問題付清。
九、違約責任：
1、甲方違約責任：
甲方如中途變更訂做，應賠償乙方因此而造成的損失。
甲方如中途廢止合同，應賠償乙方因此造成的全部經(jīng)濟損失。
甲方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付家具或完成工作，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
甲方未按合同規(guī)定包裝家具，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成家具的毀損、滅失的，由甲方賠償損失。
甲方逾期交付標的物，應當按照合同規(guī)定，向乙方償付違約金;合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
甲方實行代運或送貨的標的物，錯發(fā)到達地點或接收單位，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任：
乙方中途變更標的物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
乙方中途廢止合同，屬甲方提供原材料的，償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。
乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款，每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
超過合同規(guī)定期限領取標的物的，除償付違約金外，還應當承擔甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的，甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給乙方;變賣標的物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，乙方還應補償不足部分;如標的物不能變賣，應當賠償甲方的損失。
無故拒絕接收標的物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
變更交付標的物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。
十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商或有關機關證明，可免予承擔經(jīng)濟責任。
十一、合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛的，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十二、本合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方協(xié)商修訂，協(xié)商不成按合同法有關規(guī)定執(zhí)行。
本合同一式貳份，雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。
甲方：_________乙方：_________。
地址：_________地址：_________。
甲方代表：_________乙方代表：_________。
電話號碼：_________電話號碼：_________。
開戶銀行：_________開戶銀行：_________。
銀行帳號：_________銀行帳號：_________。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
簡單承攬合同篇十
甲方（定作人）：
乙方（承攬人）：
甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據(jù)《_合同法》以及國家相關法律法規(guī)，簽訂本合同。
本合同自年月日起至年月日止，合同期滿自行終止。
1.承攬范圍：
2.工作標準(見附件)。
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務，并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。
1.合同期保潔承攬費用總額為元。其中，月度保潔費用為元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后，甲方于次月日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
（一）甲方的權利義務。
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件，確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權對乙方服務人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據(jù)具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作；否則，所產(chǎn)生的責任由甲方承擔。
（二）乙方的權利義務。
1.乙方應選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所，并應著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應明確專人，具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監(jiān)督與指導，以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。
4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應在24小時內(nèi)照價賠償。
5.乙方派駐的服務人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經(jīng)雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發(fā)生各種費用。
1．本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商，可變更合同內(nèi)容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。
1.乙方應制訂并嚴格履行安全生產(chǎn)責任制，做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續(xù)簽合同。
3.本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。
4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
附件：工作范圍及工作標準。
簡單承攬合同篇十一
(甲方)：
(乙方)：
鑒定地點：xx縣。
鑒定時間：20xx年xx月xx日。
根據(jù)《xxx合同法》及有關規(guī)定，為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、運輸服務要求。
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務，車輛情況分別為：
1、廠牌車型，營運證號碼，發(fā)動機號，車架，
2、廠牌車型，營運證號碼，發(fā)動機號，車架。
第二條、服務期限。
期限從20xx年xx月xx日起，至20xx年xx月xx日止，共計天。
第三條、服務費用。
合同總費用為元(人民幣)(大寫元整)，乙方在服務期滿后60天內(nèi)一次性付清。
第四條、甲方責任。
1、負責向乙方提供技術狀況完好的車輛和相應的駕駛人員。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。
3、在服務期內(nèi)，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務期內(nèi)車輛的二級維護及車輛年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務車輛在服務期間內(nèi)發(fā)生事故，甲方應負責事故處理，并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定，即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進行汽車運輸經(jīng)營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務，按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務車輛收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務義務。
10、服務期內(nèi)，應遵守國家有關法律規(guī)定，安全行車，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。
12、服務期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異常或技術故障應停止運行并通知乙方，并及時采取補救措施，確保行車計劃的執(zhí)行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故，甲方應立即與當?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門，保護好現(xiàn)場，承擔公安交通管理部門的裁定責任，負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費10%的違約金。
第五條、乙方責任。
1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車計劃，并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務車輛進行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名駛證號，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除合同。
4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式。
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時，可向運政管理部門申請調(diào)解，或起訴至有管轄權的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定。
1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的車輛和駕駛人員，繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務期間，甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任，若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。
甲方：
乙方：
單位名稱(章)：
單位名稱(章)。
：單位地址：
單位地址：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
20xx年xx月xx日。
簡單承攬合同篇十二
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告播出要求。
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費。
2.2支付方法及時間：
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條違約責任。
3.1委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金，不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的________償付違約金。
3.3其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(________)項規(guī)定辦理。
1.向____________________地經(jīng)濟合同仲裁機關申請仲裁;。
2.向____________________地人民法院起訴。
第六條附則。
6.2本合同有效期：自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
委托方。
單位名稱(蓋章)。
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
帳戶：承攬方。
單位名稱(蓋章)。
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
廣告業(yè)務員證號：
開戶銀行：
帳戶：
簡單承攬合同篇十三
經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方加工承擔甲方衛(wèi)生保潔事宜達成一致意見，簽訂本加工承攬協(xié)議，供雙方共同遵守：
一、乙方負責甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜，具體清潔事項包括：
1、日常清潔區(qū)域：
2、定期保潔區(qū)域：
3、垃圾區(qū)域：
二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求，甲方提出相關意見時，乙方應當按照甲方意見及時改正，直到達到甲方的要求。
三、乙方應當在每天早晨九點前，完成甲方安排全部的保潔工作，且保潔標準應當符合甲方的全部要求，不符合甲方有權要求乙方修正。
六、保潔加工承攬費用為???元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式為轉(zhuǎn)賬，乙方的賬戶為：
七、本合同為加工承攬合同，乙方就保潔成果對甲方負責，提供保潔期間，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔全部責任。
八、乙方提供保潔服務時，應當注意自身安全，如果因為乙方原因?qū)е伦约簱p害的，由乙方自行承擔全部責任。
九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質(zhì)量標準，經(jīng)甲方兩次通知整改，仍未達到標準的，乙方有權扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權解除本協(xié)議，并不支付甲方任何費用。
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛，應本著互利互讓的原則協(xié)商解決；協(xié)商未果，應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、?本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
簡單承攬合同篇十四
郵編：————郵編：————。
電話：————電話：————。
法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————。
開戶行：————開戶行：————。
賬戶：————賬戶————。
甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據(jù)中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
定作物品名或項目規(guī)格。
型號————計量————。
單位數(shù)量————價款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————。
單價總金額————。
合計————。
郵編：————郵編：————。
電話：————電話：————。
法定代表人(委托代理人)————：法定代表人(委托代理人)：————。
開戶行：————開戶行：————。
賬戶：————賬戶————。
———年————月———日。
簡單承攬合同篇十五
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方。
定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方。
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品。
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任。
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任。
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：××縣木具廠（蓋章）。
代表人：（簽名）。
地址：
電話：
開戶銀行：××縣支行營業(yè)所。
帳號：
乙方：××縣百貨公司。
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：××縣支行。
帳號：
簡單承攬合同篇十六
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容：
一、工程概況。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程范圍。
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔了經(jīng)濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。
四、工程施工期限。
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價款及支付辦法。
1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質(zhì)量。
2、乙方所完成工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng)，同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法。
乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收。
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質(zhì)量評定標準。
九、甲方權利義務。
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權利義務。
1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質(zhì)安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任。
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十二、爭議處理。
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
注明：油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
簡單承攬合同篇十七
甲方（定作人）：
乙方（承攬人）：
甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規(guī)，簽訂本合同。
本合同自年月日起至年月日止，合同期滿自行終止。
2.工作標準(見附件)。
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務，并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。
1.合同期保潔承攬費用總額為元。其中，月度保潔費用為元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后，甲方于次月日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
（一）甲方的權利義務。
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件，確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權對乙方服務人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據(jù)具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作；否則，所產(chǎn)生的責任由甲方承擔。
（二）乙方的權利義務。
1.乙方應選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所，并應著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應明確專人，具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監(jiān)督與指導，以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。
4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應在24小時內(nèi)照價賠償。
5.乙方派駐的服務人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經(jīng)雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發(fā)生各種費用。
1．本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商，可變更合同內(nèi)容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。
1.乙方應制訂并嚴格履行安全生產(chǎn)責任制，做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續(xù)簽合同。
3.本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。
4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
本合同一式陸份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件：工作范圍及工作標準。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人法定代表人。
或委托代理人：或委托代理人：
年月日年月日。
簽訂地點:。
簡單承攬合同篇十八
發(fā)建房主方(甲)：
承攬建筑方(乙)：
甲方委托乙方承建農(nóng)村居民房四間四層，為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關規(guī)定，結合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗原則，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。
一、施工安全。
1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責任和由此發(fā)生的一切費用。如出現(xiàn)任何施工安全事故，責任一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產(chǎn)、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用，也不承擔任何責任。
2、為督促乙方為施工人員購買意外保險，甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元)，若乙方?jīng)]有為施工人員購買意外傷害方面的保險，甲方不承擔任何責任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質(zhì)量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質(zhì)量。
4、保證施工現(xiàn)場清潔，做到文明施工。非因甲方原因而違反有關規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔。承攬人應安全施工，違規(guī)作業(yè)，造成事故損失應承攬人自行負責。
二、施工要求。
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工，以免影響房子質(zhì)量。
4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負責。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等，費用由乙方自理。
6、乙方施工范圍房屋整體框架結構，落成后，里外墻面粉刷完畢，前面瓷磚貼工整，房屋結構由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠，釘、鐵絲由甲方供應。
三、工程質(zhì)量。
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質(zhì)量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。
2、乙方施工時要保證質(zhì)量。使用濕潤好的磚頭，沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法，即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、為確保房屋的漏水問題，乙方在做樓頂，廚房，衛(wèi)生間時必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質(zhì)量違約責任。
5、房屋建成后，因為乙方原因引起的質(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，并由乙方承擔所需的費用，一并賠償甲方的有關損失。
6、質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應按甲方要求標準施工，如需改變結構或作修改，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
四、工期延誤。
無正當理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認，工期可以相應順延：
1、因停電或下雨等造成停工;。
2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;。
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價。
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算)，房屋建成按實量面積計價，托出部分按前后相加的一半，東西相加的一半計算。
2、磚匠工按每平方米為元計算。
3、上樓板時，甲方只負責按每人15元/次的標準補給乙方。
六、建房工期：自20xx年農(nóng)歷8月11日開始施工算起，到20xx年未下雪之前完成主體工程，粉刷等可來年農(nóng)歷4月前完工。
七、工程款支付方式：
乙方進場后，甲方將預付人民幣10000元(大寫壹萬元整)工程款，以后將按如下進度標準分期分次付款。
1、各層樓板上板完工，初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;。
2、主體完工結頂，驗收合格后7天內(nèi)支付完工人基本工資(不超過工程款60%);。
3、所有粉刷工程完工，初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;。
4、留取工程總造價的5%作為質(zhì)量保證金，期限1年，自驗收合格之日起計算，在保修期滿后，經(jīng)雙方復驗，確無質(zhì)量問題且經(jīng)雙方簽字確認后，甲方在7天內(nèi)全額付給乙方。
5、竣工驗收合格且結算完畢后，7天內(nèi)支付清除質(zhì)量保證金外的全部工程款。
八、違約責任和爭議的解決辦法。
1、工程質(zhì)量達不到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前5天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗收合格，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效。
十、其他。
以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簡單承攬合同篇十九
甲方（房主）：
乙方（施工方）：
身份證號：
地址：
聯(lián)系方式：
上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，簽訂本合同以共同遵守。
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀?nèi)容，并滿足規(guī)范和甲方要求。
1、工程價款：
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算，第一層完工后支付%，第二層完工后支付%，工程竣工以后支付%，%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責任期為兩年。
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況，但不對乙方的施工進行指導，甲方只驗收乙方的修建成果。
3、工程質(zhì)量：乙方根據(jù)甲方提供的圖紙，嚴格按規(guī)范進行施工，如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續(xù)施工，并責令其返工，直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責任期的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責任期內(nèi)，乙方不進行缺陷修復，甲方扣除質(zhì)量保證金，兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題，將退還乙方%的保證金。
5、工程安全：相關法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì)，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓，自行負責施工人員的安全，發(fā)生任何意外事故，均由乙方自行負責。
6、工程進度：乙方根據(jù)甲方的進度要求，組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系，通過正當方式解決。
8、乙方應按時結清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進度，凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，
2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責任期工作完成，乙方對內(nèi)、外債務結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
簽署時間：年月日。
簡單承攬合同篇二十
委托方：_______________（甲方）。
承攬方：_______________（乙方）。
1、加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期：
______________________。
2、質(zhì)量標準：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___________，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5、質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6、結算方式：通過銀行托收。
7、違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之___交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
法定代表人：__________法定代表人：_______________。
地址：________________地址：__________________。
銀行帳號：_____________銀行帳號：________________。
_____年_________月__________日。
簡單承攬合同篇二十一
鑒于乙方多年一直為_____________大酒店的高級管理人員，對_____________大酒店有充分了解和熟悉，雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條乙方承包經(jīng)營________大酒店，_____________大酒店的經(jīng)營范圍見營業(yè)執(zhí)照。
第二條酒店的坐落、面積、裝修、設施情況。
2.該酒店現(xiàn)有裝修及設施、設備情況詳見合同附件。
該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時的驗收依據(jù)。
3.本合同簽訂后______日內(nèi)，甲乙雙方共同對移交給乙方的______大酒店的財產(chǎn)進行清點、確認。
第三條承包期限、用途。
1.該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。
2.承包期滿，甲方有權收回該酒店，乙方應如期交還。
乙方如要求續(xù)承包，則必須在承包期滿______個月之前書面通知甲方，經(jīng)甲方同意后，重新簽訂承包合同。
第四條承包金用支付方式。
1.該酒店每年承包金為___________元(大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整)。
2.承包金支付方式如下：
a分二次付款，自本同生效后________幾天內(nèi)付清，第一次應交承包金_____元;第二次到_______時止，需交_______元。
b一次性付清，至本合同生效______天內(nèi)全部繳清。
第五條承包期間相關費用及稅金。
1.甲方應承擔的費用：
(1)在承包期間，房屋和土地的產(chǎn)權稅由甲方依法交納。如果發(fā)生政府有關部門征收本合同中未列出項目但與該房屋有關的費用，由甲方負擔。
(2)__________________________。
2.乙方交納以下費用：
(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔保)，乙方的抵押(擔保)額為________元。
(2)乙方應按時交納稅收及相關的費用，如不按時交納費用引起的后果則由乙方全部承擔責任。
(3)___________________________。
第六條酒店房屋修繕與使用。
1.在承包期限內(nèi)，甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當除外)，其它所屬硬件設施的維修責任由乙方自行負責。
a.甲方提出進行維修須提前_______日書面通知乙方，乙方應積極協(xié)助配合。
b.對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。
2.乙方應合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設施。如因乙方使用不當造成房屋及設施損壞的，乙方應立即負責修復或者經(jīng)濟賠償。
3.乙方如改變房屋的內(nèi)部結構、裝修或設置對房屋結構有影響的設備，設計規(guī)模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。
第七條對酒店的裝修部分各自應承擔的責任。
2.因乙方過錯導致合同解除或終止的，甲方有權選擇以下權利中的一種：
(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。
(2)要求乙方恢復酒店的原狀。
(3)向乙方收取恢復工程實際發(fā)生的費用。
第八條酒店的轉(zhuǎn)讓與轉(zhuǎn)租。
1.在承包期間，甲方有權依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣后，本合同對新的酒店所有人和乙方繼續(xù)有效。
2.未經(jīng)甲方同意，乙方不得向第三人轉(zhuǎn)租及轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借酒店。
3.甲方出售該酒店，在________個月前書面通知乙方，在同等條件下，乙方有優(yōu)先購買權。
第九條合同的變更、解除與終止本合同。
1.本合同生效后具有法律約束力，甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同，需要變更或解除時，須經(jīng)雙方協(xié)商一致達成新的書面協(xié)議。
2.甲方有以下行為之一的，乙方有權解除合同：
(1)提供不符合約定條件的酒店設施，嚴重影響經(jīng)營。
(2)甲方未履行房屋的修繕義務，嚴重影響經(jīng)營。
3.在承包期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權解除合同，收回所承包給乙方的酒店：
(1)未經(jīng)甲方書面同意，轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓該酒店。
(2)未經(jīng)甲方書面同意，拆遷變動酒店結構。
(3)損壞承包的酒店設施，甲方提出的合理期限內(nèi)未修復的。
(4)未經(jīng)甲方書面同意，不得應用于酒店以外的用途。
(5)利用所承包的酒店進行非法活動。
(6)逾期未交納按約定應當由乙方交納的費用，已經(jīng)給甲方造成損失的。
(7)拖欠承包金累計_______元。
5.因不可抗力因素導致合同無法履行或者無法完全履行時，甲、乙雙方協(xié)助商一致，可以變更或者解除合同。
第十條酒店交付及收回的驗收。
1.甲方應保證承包期間酒店本身及附屬設施、設備處于正常使用狀。
2.驗收時雙方共同參與，如對裝修、器物等設施有異議應當場提出。當場難以檢測的，應于______日內(nèi)向?qū)Ψ教岢霎愖h。
3.乙方應于承包期滿后，將承包酒店及附屬設備、設施如數(shù)交還給甲方。
4.乙方交還甲方的酒店及附屬設施應保持完好的狀態(tài)，不得留下物品或者影響酒店的正常經(jīng)營。對未經(jīng)同意留下的物品，甲方有權處置。
第十一條違約責任。
1.甲、乙雙方應全面實際履行本合同，不履行或者不完全履行的應負違約責任。
2.在承包期間，乙方有第九條第三款的行為之一的，甲方有權終止合同，收回酒店的經(jīng)營權，乙方應按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。
3.承包期間，乙方逾期交納本合同約定應由乙方負擔的費用，每逾期一天，則應按上述費用總額的_______%支付甲方滯納金。
3.在承包期間，乙方未經(jīng)甲方同意，中途擅自退包的，乙方應按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。
4.在承包期滿，乙方應如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還，則每逾期一日應向甲方支付________元的滯納金。乙方還應承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十二條保險。
在承包期限內(nèi)，乙方應以甲方的名義，向保險公司投保如下的保險，并在保單上注明甲方是投保人，乙方是附加受保人。
簡單承攬合同篇二十二
定作方：______________（簡稱甲方）。
承攬方：______________（簡稱乙方）。
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目。
規(guī)格、型號。
單位。
數(shù)量。
單價。
價款或酬金（元）。
金額：
6、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________％或酬金總額________的違約金。
（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。
8、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
9、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12、本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________承攬方：____________。
法定代表人：__________法定代表人：________。
開戶銀行：____________開戶銀行：__________。
帳號：________________帳號：______________。
________年____月____日。
簡單承攬合同篇二十三
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）
箱梁芯模____米 正交 ____套 ____約計重量
總計：____總金額（大寫）____元整
二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；
四、交貨地點：供方廠內(nèi)驗收交貨；
五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算；
七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款____元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準）。
八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任：由違約方負責；
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂做方：____承攬方：____
單位：____單位：____
法定代理人：____法定代理人：____
委托代理人：____委托代理人：____
電話：____電話：____
開戶行：____戶名：____
帳號：____卡號：____
郵編：____郵編：____
簽訂時間：_____年____月____日
簡單承攬合同篇二十四
簽訂日期:________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
貨款共計人民幣(大寫):
1.質(zhì)量標準:___________
2.交貨(運輸)辦法及地點:________
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法:_________
4.包裝要求及費用負擔:__________
5.結算辦法及期限:_____________
6.原材料供應辦法:____________
7.其他:_______________
違約責任:
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失____
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數(shù)補交;不需要
要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他:____________
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方:______
乙方:________
法定代表人:_______
電話:________
地址:________
開戶銀行:_____
帳號:________