工期延誤報告(實用13篇)

字號:

    在各個領(lǐng)域中,報告扮演著重要的角色,幫助人們了解和解決問題。報告應(yīng)結(jié)合具體實例和案例分析,以增加信息的可信度和說服力。通過閱讀這些范文,我們可以了解到不同類型和風(fēng)格的報告在實踐中的應(yīng)用。
    工期延誤報告篇一
    尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
    您好!
    由臨汾xxx園林綠化有限公司承建的臨汾市百公里汾河治理與生態(tài)修復(fù)工程襄汾縣段一期堤內(nèi)綠化工程07標工程合同工期為60天(開工日期20xx年4月5日,竣工日期20xx年6月3日),因以下原因?qū)е鹿こ涛茨馨磿r完工。
    1、曲亭水庫上游泄水導(dǎo)致河道土建工程未能按時完工,直接影響草皮播種,不能按時施工。
    2、6月份以后溫度高,不適宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麥草播種,影響發(fā)芽存活率低,只有在立秋后9月份以后進行播種。
    特申請延期至20xx年10月20日,望批準!
    此致
    敬禮!
    臨汾xx園林綠化有限公司。
    20xx年5月25日。
    工期延誤報告篇二
    深圳市xx工程建設(shè)監(jiān)理有限公司(項目監(jiān)理機構(gòu)):
    我司承建的'xx工程,5月份正處于是主體結(jié)構(gòu)施工階段,5月11日降雨量達到100毫米,屬于大暴雨程度。影響了工程的正常施工,全天處于停工狀態(tài)。雨后對安全設(shè)施造成較大損壞,為了達到施工現(xiàn)場的復(fù)工要求,組織人力利用2天時間進行整改恢復(fù)。按合同條款20.2第6條要求,申請工期延期3天。
    請予批準!
    xx。
    20xx年x月x日。
    工期延誤報告篇三
    __研究院:
    我單位承擔(dān)的____工作,根據(jù)原設(shè)計要求,應(yīng)于____年9月底提交聯(lián)測報告等資料,以下原因?qū)е聼o法按時完成:
    (1)根據(jù)10月與貴單位的簽訂的關(guān)于可控源音頻大地電磁測深的物探協(xié)議,物探工作將于____年底提交資料。
    (2)針對8月專家對本項目的檢查情況,還存在諸多方便需要整改。
    依據(jù)以上原因,特申請?zhí)峤粓蟾娴臅r間延期至____年12月底,望給予批準。
    ________。
    20__年_月_日。
    工期延誤報告篇四
    工期延誤時的搶工措施由于施工生產(chǎn)中影響進度的因素紛繁復(fù)雜,如設(shè)計變更、技術(shù)、資金、機械、材料、人力、水電供應(yīng)、氣候、組織協(xié)調(diào)等等,仍不可避免會出現(xiàn)在某階段暫時性的工期滯后,為了防止一步落后,步步落后的現(xiàn)象發(fā)生,保證目標總工期的實現(xiàn),就必須采取各種措施預(yù)防和克服上述影響進度的諸多因素,為此,提出以下具有針對性的趕工措施。
    制定各分部分項工程施工工藝及技術(shù)保障措施(如混凝土施工及養(yǎng)護、地下防水、后澆帶施工、支模承重架及拆模的施工技術(shù)措施,小到屋面防水節(jié)點構(gòu)造等的施工方法及程序),提前做好一切施工技術(shù)準備工作,從而保證嚴格按審定的進度計劃實施。
    2、積極引進、采用有利于保證質(zhì)量,加快進度的新技術(shù)、新工藝,在本工程中采用常用的泵送混凝土、鋼筋直螺紋連接、豎向鋼筋電渣壓力焊等,以保證進度目標實現(xiàn)。
    3、落實施工方案,在發(fā)生問題時,及時與設(shè)計、甲方、監(jiān)理溝通,根據(jù)現(xiàn)場實際,尋求妥善處理方法,遇事不拖,及時解決,加快施工進度。
    4、施工面積大的有利條件是作業(yè)面寬敞,在保證足夠勞動力的前提下,進行作業(yè)分棟管理,通過作業(yè)分棟來縮小工程規(guī)模,組織平行加流水施工。
    5、建立準確可靠的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)絡(luò),加強質(zhì)檢控制,保證施工質(zhì)量,做好成品保護措施,減少不必要的返工、返修,以質(zhì)量保工期,加快施工進度。
    6、施工班組人員多,所以每道工序施工前必須做好技術(shù)質(zhì)量交底,制定詳細而實施性強的保證各工序順暢銜接,減少窩工,提高工效。
    7、針對交叉作業(yè)多的情況,施工中統(tǒng)籌安排,合理安排工序之間的流水與搭接。
    8、實行進度計劃的有效動態(tài)管理控制并適時調(diào)整,使周、月、季計劃更具有現(xiàn)實性。以工程總體進度網(wǎng)絡(luò)為綱,編制各施工階段詳細的實施計劃,包括季度、月度、周計劃,明確時間要求,據(jù)此向各作業(yè)隊、班組下達任務(wù)。在安排施工進度時,各分部分項工程工作安排將根據(jù)實際情況,分別予以提前5%~10%,以確保工期目標的實現(xiàn)。并根據(jù)不同施工階段及專業(yè)特點,把握施工周期中關(guān)鍵線路,決不允許關(guān)鍵線路上的工作事件被延誤,對于非關(guān)鍵線路的工作,則可合理利用時差,在工作完成日期適當(dāng)調(diào)整不影響計劃工期的前提下,靈活安排施工機械和勞動力流水施工。做到重點突出,兼顧全局,緊張有序,忙而不亂。
    二、經(jīng)濟措施1、落實實現(xiàn)進度目標的保證資金,根據(jù)施工實際情況編制月進度報表,工程款做到專款專用,使之合理分配于人工費、材料費等各個方面,公司財務(wù)定期檢查核實,從資金上保證工作能夠順利進行。
    2、簽訂并實施關(guān)于工期和進度的經(jīng)濟承包責(zé)任制,包括公司與項目部,項目部與管理人員及作業(yè)班組,乃至作業(yè)班組與工人個人之間的責(zé)任狀。
    3、建立并實施關(guān)于工期和進度的獎懲制度,實行獎懲制度是項目管理上激勵機制和制約機制的具體體現(xiàn),根據(jù)招標文件業(yè)主承諾的工期獎罰額度以及項目部層層簽訂的責(zé)任狀,層層落實,層層考核,層層兌現(xiàn)。并預(yù)先將獎金分解到各工種班組中去,在全體參施人員中牢固樹立質(zhì)量爭第一、進度也要第一的思想,通過對目標實現(xiàn)與否的重獎重罰增強項目部所有人員的責(zé)任心與積極性。
    4、特殊時期還需考慮人工緊張勞動力增加費、停水停電機械租費等的資金儲備。
    三、
    組織協(xié)調(diào)措施1、建立施工項目進度實施和控制的組織系統(tǒng)及目標控制體系,實行以總承包項目經(jīng)理為首的施工調(diào)度中心,強化總承包管理,將所有參與本工程施工的各專業(yè)力量擰成一股繩,控制在總承包的統(tǒng)一部署之下,及時同有關(guān)分項隊組互通信息,掌握施工動態(tài),協(xié)調(diào)內(nèi)部各專業(yè)工種之間的工作,注意后續(xù)工序的準備,布置工序之間的交接,及時解決施工中出現(xiàn)的各類問題,促成各專業(yè)幾近同步地完成各自的施工任務(wù)。并成立快速應(yīng)變工作小組,發(fā)現(xiàn)問題,當(dāng)場解決,不推不拖,化解矛盾,減少工期損失。
    2、訂立進度控制工作制度,在施工中,定期檢查,隨時監(jiān)控施工過程的信息流,實現(xiàn)連續(xù)、動態(tài)的全過程進度目標控制,比照計劃,分析進度執(zhí)行情況,及時調(diào)整人力、物力、資金及機械的投入量。并及時。
    總結(jié)。
    前一段或借鑒兄弟單位的成功經(jīng)驗,不斷改進優(yōu)化施工工藝與程序,上下動員,齊心協(xié)力,出謀獻策,共同把工作做到最好。
    3、落實各層次進度控制人員的具體任務(wù)和工作職責(zé),實行節(jié)日期間不停工,雙休日、春節(jié)等國定假日實施輪休,合理安排班組工作作息,以經(jīng)濟嘉獎作為鼓勵。重點部位進行不間斷連續(xù)施工,主要施工人員日夜值班,采用二班或三班工作制。
    內(nèi)部工程例會主要總結(jié)工程施工的進度、質(zhì)量、安全情況,傳達外聯(lián)工程會議精神,明確各專業(yè)的施工順序和工序穿叉的交接關(guān)系及責(zé)任,全面分析施工進度狀況,找出問題根源,提出調(diào)整措施,加強各專業(yè)工種之間的協(xié)調(diào)、配合及工序交接管理,保證施工順利進行。每周定期召開例會。
    5、根據(jù)業(yè)主指令與安裝單位協(xié)調(diào),工程分區(qū)分批施工,分區(qū)分批驗收交付安裝。
    四、合同措施1、以合同形式保證工期進度的實現(xiàn),首先是保持總進度控制目標與合同總工期相一致,其次為分包合同的工期與總包合同的工期相一致。
    2、供貨、供電、運輸、構(gòu)件加工等合同規(guī)定的提供服務(wù)時間與有關(guān)的進度控制目標一致。
    3、以上各種合同一經(jīng)簽訂,便具有法律效力,明確各自在本工程中所應(yīng)承擔(dān)的義務(wù),若有違反追究其違約的法律責(zé)任。
    五、材料計劃管理措施1、鋼筋、水泥、砂石及早聯(lián)系,根據(jù)實際情況編制各項材料計劃表,按計劃分批進場,適應(yīng)施工進度的需要,并根據(jù)計劃落實各種工程材料、成品半成品等材料貨源,以保證其相應(yīng)的運作周期。
    2、地方材料采購,充分做好市場調(diào)查工作,落實貨源,確保工程對材料的需求。
    3、現(xiàn)場分別建立足夠大的各種建材及周轉(zhuǎn)材料儲備倉庫、堆場,防止災(zāi)害天氣影響供貨中斷,保證工程正常施工。
    4、隨時了解材料供應(yīng)動態(tài),對缺口物資要做到心中有數(shù),并積極協(xié)調(diào),如對工程進度產(chǎn)生影響時,要提出調(diào)整局部進度計劃和有效的補救措施,使總進度計劃得以順利實施。
    5、根據(jù)不同的施工階段要求,需業(yè)主、設(shè)計認可的材料、設(shè)備,在采購前提供樣品及時確認,縮短不必要的非作業(yè)時間。
    6、本工程中模板、鋼管等周轉(zhuǎn)材料用量極大,采取支模時梁板分離、后澆帶與板承重架分離自成體系的模板早拆等技術(shù)措施。
    六、勞動力配置及保障措施1、施工勞務(wù)層是施工過程的實際操作人員,是施工進度最直接的保證者,故我公司在選擇勞務(wù)操作人員時的原則為具有較高的技術(shù)等級及有過類似工程施工經(jīng)驗的人員。
    第三類為非技術(shù)工種,后二類人員的來源為長期與我公司合作的固定施工勞務(wù)隊伍,素質(zhì)好,信譽可靠。
    七、后勤保障措施1、本項目在施工過程中將進行科學(xué)而人性化的管理,在抓進度趕工期的同時,后勤配備包括食堂、醫(yī)務(wù)、清潔等雜工考慮30人。認真仔細地做好各項后勤保障工作,使工人們能夠安心愉快地投入工作,以提高工作效率。
    2、特殊工種的手套、口罩、防護眼鏡、安全帶等勞保防護用品供應(yīng)及時而到位。
    3、高溫季節(jié)現(xiàn)場準備充足茶水供應(yīng)。
    4、雨季雨衣套鞋等勞保用品亦應(yīng)充分。
    5、在生活區(qū)設(shè)置必要的文娛設(shè)施,做到勞逸結(jié)合,調(diào)劑緊張的勞動生活。
    6、后勤服務(wù)人員要作好生活服務(wù)供應(yīng)工作,重點抓好吃、住兩大難題,食堂的飯菜要保證干凈衛(wèi)生且品種多、味道好,同時開飯時間要隨時根據(jù)施工進度進行調(diào)整,晚上加班應(yīng)備有夜餐。職工生活區(qū)要每日派專人打掃衛(wèi)生,做好防蚊驅(qū)蠅工作。
    工期延誤報告篇五
    廣州廣駿工程監(jiān)理有限公司:
    我公司承建的富強路(北江路至人民西路)道路工程于20xx年4月9日正式開工,計劃竣工時間為20xx年10月9日,工程合同總工期為548日歷天。
    然而,由于征地拆遷、拆遷遺留問題、施工圖變更、海仔明渠工程和天氣因素等原因造成工期延誤,致使工程無法按要求正??⒐?,特向貴公司申請該工程延長工期,具體情況說明如下:
    一、征地拆遷問題。
    總體施工進度計劃cfg樁軟基處理計劃施工時間20xx年3月1日至20xx年12月31日,共計305天(前提條件是施工范圍內(nèi)所有地面構(gòu)筑物必須拆除,否則工期將順延),但由于本工程分三次征地:第一次于20xx年3月26日進行k1+080~k1+880段征地,第二次于20xx年8月10日進行k0+560~k1+080段征地,第三次于20xx年4月19日進行k0+000~k0+560段征地(其中k0+000~k0+160段于20xx年7月10日交付使用),因此我施工單位必須分兩階段進行施工,第一階段k0+560~k1+880于20xx年4月12日—20xx年1月1日完成,第二階段k0+090~k0+560于20xx年5月4日—20xx年8月12日完成,共計487天,期間有123天造成機械停滯和無法進行下步工序施工,因此造成總工期延誤共計123天(詳見附件施組進度計劃橫道圖、cfg樁現(xiàn)場施工工程量確認表)。
    二、征地后遺留問題。
    本工程于20xx年2月28日前完成k0+560~k1+880右幅瀝青路面,于20xx年4月19日進行k0+000~k0+560段征地,并分兩次交付用地后,仍存在許多問題未解決:
    1、第一次k0+160~k0+560段于20xx年4月19日交付用地,存在的問題主要是k0+460~k0+500右幅有4棟居民樓未征地拆遷(其中有2棟居民樓在主車道上)、k0+460~k0+500左幅有2棟居民樓未征地拆遷和k0+480處通信電線1條未遷移,因以上問題無法進行軟基處理和排水工程施工,造成工期延誤共30天(詳見附件施工單位工作聯(lián)系單015、關(guān)于富強路(北江路至人民西路)道路工程存在問題情況匯報、工程例會周報55期—70期)。
    2、第二次k0+000~k0+160段于20xx年7月10日交付用地,存在的問題主要是:k0+000~k0+030段樹木(綠化)未征地遷移;k0+030~k0+080左幅養(yǎng)雞場未征地拆遷;k0+080~k0+180段墳?zāi)谷舾蓚€未征地拆遷;k0+170處有高壓線1條、家用電線(弱電)1條;k0+060~k0+120左幅房地產(chǎn)開發(fā)地塊未征地拆遷,因以上問題無法進行施工,造成工期延誤共35天(詳見附件施工單位工作聯(lián)系單014、關(guān)于富強路(北江路至人民西路)道路工程存在問題情況匯報、工程例會周報55期—70期)。
    三、施工圖變更問題。
    本工程因施工圖經(jīng)常變更,現(xiàn)有施工圖紙與原招標圖紙變更較大,導(dǎo)致在施工過程中施工圖紙存在較多的問題及工程作廢后重復(fù)施工,造成工期延誤共184天,(詳見附見富強路變更(簽證)匯總表)。
    四、海仔明渠改造工程問題。
    因清遠市春節(jié)后雨季天氣較多,造成工期延誤共105天(詳見附件施工月報)。
    綜合上述因素,累計延誤工期共507天,現(xiàn)根據(jù)合同條款第31條,進行工期順延申請,使竣工日期從原來的20xx年10月9日延遲到20xx年2月27日。請貴公司予以批復(fù)。
    廣州市恒盛建設(shè)工程有限公司。
    20xx年5月15日。
    工期延誤報告篇六
    xx:
    由于我單位施工的城西安置房c1-c6#樓工程,于20xx年x月x日開始施工,計劃竣工時間為20xx年x月x日,總工期270日歷天,該工程實際于x月x日開工,計劃年日竣工驗收,總工期270天,超過合同工期30天是以下原因造成:
    1、因今年二、三月份雨水天氣較多,導(dǎo)致基坑積水,挖機無法正常工作,為了保證施工質(zhì)量和安全施工,機械臺班停工半個月,同時接監(jiān)理工程師通知,該段時間暫停施工,共延期15天。
    2、因今年二、三月份雨水天氣較多,導(dǎo)致工人無法正常施工,故因降雨無人施工共延期15天。
    xx。
    20xx年x月x日。
    工期延誤報告篇七
    (一)實踐中主要包括以下幾項:
    1、因發(fā)包人過錯而導(dǎo)致的工期延誤。如:
    b、不及時支付預(yù)付款、工程進度款而導(dǎo)致承包人無資金施工的工期延誤;。
    d、不及時提供建筑材料、設(shè)備、場地、資金等導(dǎo)致的工期延誤;。
    a、建筑工程質(zhì)量不合格而返工等所導(dǎo)致的工期延誤;。
    e、第三人原因所導(dǎo)致的工期延誤;。
    由于不可抗力、意外事件導(dǎo)致的工期延誤,承包人和施工人一般互不負擔(dān)賠償責(zé)任;。
    由于鑒定、工程量增加、設(shè)計變更等原因所導(dǎo)致的工期延誤,一般可相應(yīng)順延工期,雙方互不負擔(dān)賠償責(zé)任。
    對于因第三方原因所導(dǎo)致的工期延誤,一般應(yīng)由承包方先向發(fā)包方承擔(dān)違約責(zé)任,然后承包方向第三方追償。
    (三)司法實踐中的問題:工期延誤、工程質(zhì)量不合格一般是發(fā)包方拒絕支付工程款的理由。在承包方訴請支付工程款時,發(fā)包方通常都反訴承包方工期延誤、工程質(zhì)量不合格,而要求承包方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。因此,工程款支付和工期延誤兩個問題經(jīng)常交織在一起。
    導(dǎo)致工期延誤的原因非常重要,很多情況下,如不可抗力、意外事件、設(shè)計變更等可以導(dǎo)致工期順延,雙方或一方不需要承擔(dān)工期延誤的不利法律后果,在實踐中,判斷這些問題往往要根據(jù)監(jiān)理報告、發(fā)包方與承包方之間的來往文件(特別是工程師的監(jiān)督記錄)或其他證據(jù)(如連續(xù)下雨無法施工證據(jù)等)來判斷是否屬于工期延誤,繼而判斷是否應(yīng)該承擔(dān)法律責(zé)任。
    工期延誤報告篇八
    建設(shè)工程的開工日期應(yīng)依據(jù)開工令、開工報告記載的時間予以認定。當(dāng)事人認為實際開工時間與開工令、開工報告記載的時間不符的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證責(zé)任。
    因發(fā)包人原因?qū)е卵诱`開工的,以實際開工時間作為開工日期;因承包人原因?qū)е卵诱`開工的,以開工令、開工報告記載的時間作為開工日期。
    既無開工令、開工報告,又無法查明實際開工時間的,依據(jù)合同約定的開工日期予以認定。(省高院指導(dǎo)意見第三條)
    二、關(guān)于實際竣工日期
    (一)當(dāng)事人對建設(shè)工程實際竣工日期有爭議的,按照以下情形分別處理:
    1、建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的,以竣工驗收合格之日為竣工日期;
    3、建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。(司法解釋第十四條)
    (二)承包人已經(jīng)按照合同約定或者《建筑法》第六十一條規(guī)定,向發(fā)包人提交竣工驗收報告、其承包部分完整的工程技術(shù)經(jīng)濟資料和經(jīng)簽署的工程保修書,發(fā)包人拖延驗收的,以上述資料提交齊全之日為竣工日期。但工程質(zhì)量不合格的除外。(省高院指導(dǎo)意見第五條)
    (一)建設(shè)工程竣工前,當(dāng)事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的,鑒定期間為順延工期期間。(司法解釋第十五條)。
    (二)承包人以發(fā)包人未按合同約定支付工程進度款為由主張工期順延權(quán),發(fā)包人以承包人未按合同約定辦理工期順延簽證抗辯的,如承包人舉證證明其在合同約定的辦理工期順延簽證期限內(nèi)向發(fā)包人提出過順延工期的要求,或者舉證證明因發(fā)包人遲延支付工程進度款嚴重影響工程施工進度,對其主張,可予支持。
    因發(fā)包人遲延支付工程進度款而認定承包人享有工期順延權(quán)的,順延期間自發(fā)包人拖欠工程進度款之日起至進度款付清之日止。(省高院指導(dǎo)意見第15條)。
    (三)承包人未能提供順延工期的簽證等書面文件,但能夠證明工程存在延期開工、不具備施工條件、設(shè)計變更、工程量增加、發(fā)包人指定的分包工程遲延完工、不可抗力等不可歸責(zé)于承包人的原因,影響施工進度的,可以允許承包人相應(yīng)順延工期。(省高院指導(dǎo)意見第四條)。
    四、工期鑒定的一般規(guī)定。
    當(dāng)事人對部分案件事實有爭議的,僅對有爭議的`事實進行鑒定,但爭議事實范圍不能確定,或者雙方當(dāng)事人請求對全部事實鑒定的除外。(第二十三條)。
    五、工期違約的一般處理原則。
    (一)賠償損失。
    1、建設(shè)工程施工合同履行過程中,人工、材料、機械費用出現(xiàn)波動,合同有約定的,按照約定處理;合同無約定,當(dāng)事人又不能協(xié)商一致的,參照建設(shè)行政主管部門的規(guī)定或者行業(yè)規(guī)范處理。
    因工期延誤導(dǎo)致上述費用增加造成損失的,由導(dǎo)致工期延誤的一方承擔(dān);雙方對工期延誤均有過錯的,應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。(省高院指導(dǎo)意見第十五條)。
    2、因發(fā)包人原因?qū)е鲁邪耸┕て陂g停窩工產(chǎn)生的工人工資、設(shè)備租賃等費用,承包人將該費用與工程價款一并主張優(yōu)先受償權(quán)的,應(yīng)予支持。(省高院指導(dǎo)意見第二十三條)。
    (二)解除合同。
    承包人具有下列情形之一,發(fā)包人請求解除建設(shè)工程施工合同的,應(yīng)予支持:合同約定的期限內(nèi)沒有完工,且在發(fā)包人催告的合理期限內(nèi)仍未完工。(司法解釋第八條)。
    工期延誤報告篇九
    爛尾樓工程糾紛中,幾乎絕大部分的工程都存在工期延誤的情況,而在每一個爛尾樓工程糾紛案件中,也幾乎每個發(fā)包人都不會放棄追究承包人因工期延誤而產(chǎn)生的違約責(zé)任的機會,每當(dāng)此時很多承包人會提出施工合同約定的違約金標準過高,請求法院或仲裁機構(gòu)予以適當(dāng)減少的抗辯,故探討這種工期延誤而產(chǎn)生的違約責(zé)任在實務(wù)上顯得極有必要,下面分幾個問題進行分析。
    最高人民法院民一庭的法官也認為,“長期以來,尤其是在以前計劃經(jīng)濟時代,我國更多地強調(diào)違約金的懲罰性,在后來的立法中承認違約金的補償性和懲罰性多重屬性,以補償性為主、懲罰性為輔,這樣,既維護了守約人的利益,也兼顧了違約人的利益,體現(xiàn)了公平原則”。“違約金的功能在于使未違約方因?qū)Ψ竭`約而造成的損失或失去的利益得以補償和實現(xiàn)。……有關(guān)違約條款主要是用來調(diào)整當(dāng)事人之間的利益分配,力求做到公平,而決非主要目的在于懲罰違約方”。上述觀點的立法依據(jù)在于我國《合同法》第114條第2款的規(guī)定:“約定的違約金低于造成的損失的,當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,當(dāng)事人可以請求人民法院或仲裁機構(gòu)予以適當(dāng)減少”。因此,違約金責(zé)任作為一種財產(chǎn)責(zé)任,其本質(zhì)意義主要在于對守約方的補償,其次才表現(xiàn)為對違約方的懲罰和制裁。加深對違約金責(zé)任屬性的認識,有助于我們在實務(wù)中正確判斷違約金約定標準的高低問題,并在此基礎(chǔ)上作出有利于維護當(dāng)事人的合法利益的舉措。
    工期延誤報告篇十
    根據(jù)合同第四款承包方式第5條約定,因貴司原因造成停工,其產(chǎn)生的費用由甲方負責(zé)。從開工至今由于貴部原因停工具體情況如下:
    1、2012年月日至月日,停工天。停工原因:
    2、2012年月日至月日,停工天。停工原因:
    3、2012年月日至月日,停工天。停工原因:
    累計停工:天。因停工造成的損失情況共計:元,具體明細表如下:
    勞務(wù)人員:
    管理人員:
    租賃材料:
    根據(jù)以上情況請貴部補助我部的損失共計:有限公司。
    2012年月日。
    工期延誤報告篇十一
    工期定額》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合合同工程擬實施的施工組織設(shè)計或。
    施工方案等情況予以確定,并在合同中約定。
    禁止合同雙方當(dāng)事人隨意壓縮工期。
    發(fā)包人增加由此發(fā)生的費用和(或)順延工期,并支付合理利潤。
    定,通知承包人并抄報發(fā)包人。構(gòu)成爭議的,由合同雙方當(dāng)事人。
    按照第86條規(guī)定處理。
    (1)發(fā)包人未能按照專用條款的約定提供施工設(shè)計圖紙及其它。
    開工條件;
    (2)發(fā)包人未能按照專用條款約定的時間支付工程預(yù)付款、安。
    全文明施工費和進度款;
    (3)發(fā)包人代表或施工現(xiàn)場發(fā)包人雇用的其他人員造成的人為。
    因素;
    (4)監(jiān)理工程師未按照合同約定及時提供所需指令、回復(fù)等;
    (5)工程變更(含增加合同工作內(nèi)容、改變合同的任何一項工。
    作等);
    (6)工程量增加;
    (7)一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過。
    8小時;
    (8)不可抗力;
    (9)發(fā)包人風(fēng)險事件;
    (10)因發(fā)包人的原因?qū)е碌臅和J┕ぃ?BR>    (11)非承包人失誤、違約,以及監(jiān)理工程師同意的工期順延。
    (12)發(fā)包人造成工期延誤的其他原因。
    36.4提交工期順延。
    期順延意向書后的14天內(nèi),向監(jiān)理工程師提交工期順延報告和。
    有關(guān)詳細資料。36.5工期順延持續(xù)。
    監(jiān)理工程師提交最終工期順延報告和詳細資料。
    36.6拒絕延期如果承包人未能在第36.4款和第36.5款(發(fā)生時)規(guī)定的時間。
    內(nèi)提交(最終)工期順延報告和詳細資料,則視為該事件不影響。
    施工進度或承包人放棄順延工期的權(quán)利。36.7工期順延的核。
    擔(dān)由此增加的費用,并向承包人支付合理利潤。
    如果監(jiān)理工程師在收到上述報告和資料后的28天內(nèi)未予核實也。
    未對承包人作出進一步要求,則視為監(jiān)理工程師已認可承包人。
    成工期延誤,發(fā)包人可按照本條規(guī)定的時限和第66.2款規(guī)定要。
    求承包人支付該支付期的誤期賠償費。
    37加快進度。
    37.1承包人原因加。
    快進度的要求在非發(fā)包人延誤工期的情況下,如果監(jiān)理工程師書面指出承包。
    人實施合同工程或其任何部分的進度過慢,遲于進度計劃或不。
    能按期竣工,則承包人應(yīng)按照第33.4款規(guī)定采取改進措施,加。
    快工程進度。
    如果承包人在接到監(jiān)理工程師通知后的14天內(nèi),未能采取加快。
    工程進度的措施,致使實際進度進一步延遲;或承包人雖然采。
    取了改進措施,仍無法按期竣工,監(jiān)理工程師應(yīng)立即報告發(fā)包。
    人,并抄送承包人。發(fā)包人可按照第87.3款規(guī)定解除合同,也。
    可將合同工程中的一部分工作交由第三方完成,由此增加的一。
    切費用由承包人承擔(dān)。即使承包人承擔(dān)增加的費用,也不能免。
    除其按照合同約定應(yīng)承擔(dān)的任何責(zé)任和應(yīng)履行的任何義務(wù)。37.2發(fā)包人原因加。
    人要求后的7天內(nèi)完成編制并向發(fā)包人提交提前竣工建議書,該。
    建議書的內(nèi)容至少應(yīng)包括:
    (1)加快進度擬采取的措施;
    (2)加快進度后的進度計劃,以及與原計劃的對比;
    (3)加快進度所需的合同價款增加額(含第66.1款規(guī)定的提前竣。
    工獎)。該增加額按照第72.2款、第72.3款和第72.5款規(guī)定。
    計算。
    發(fā)包人應(yīng)在接到建議書后的7天內(nèi)予以答復(fù)。如果發(fā)包人接受了。
    該建議書,則監(jiān)理工程師應(yīng)以書面形式發(fā)出變更指令,相應(yīng)調(diào)整工期;造價工程師應(yīng)核實并相應(yīng)調(diào)整合同價款。
    工期延誤報告篇十二
    以下為法院在判決書中“本院認為”部分對該問題的論述:
    凱創(chuàng)公司反訴請求三建公司承擔(dān)工期延誤賠償責(zé)任,包含監(jiān)理費損失、過渡費損失、人工和材料上漲費、增加工程造價損失和逾期交房賠償費用。一審認為雙方對工期延誤均有過錯,逾期未足額支付工程款是導(dǎo)致工程停工并產(chǎn)生糾紛的直接原因,對凱創(chuàng)公司的訴請未予支持。凱創(chuàng)公司上訴請求本院支持其一審訴請。
    綜合以下三點原因,本院認為:凱創(chuàng)公司的上訴請求缺乏依據(jù):
    首先,樁基工程未按合同約定移交。案涉樁基工程由其他公司承建,三建公司的施工工作在樁基工程移交后才能進行。合同二約定工期540天(暫定),開工日期以凱創(chuàng)公司書面通知為準(2011年9月30日之前單體樓及裙樓施工場地移交完成,10月31日之前地下車庫施工場地移交完成)。但是凱創(chuàng)公司未按合同約定移交,亦未出具有關(guān)開工的書面通知。雙方簽字確認的《工序交接、中間交接、單位之間交接檢查記錄》可證明1#-17#樁基交接的時間和地下車庫施工場地移交的時間,較合同約定的時間均有延遲。開工時間延遲,工期應(yīng)相應(yīng)順延。
    其次,存在合同外增量工程。2013年11月28日,凱創(chuàng)公司、三建公司、監(jiān)理單位林華公司在tj-401《工作聯(lián)系單》上簽字蓋章。該聯(lián)系單明確載明工程內(nèi)容增加地下車庫、會所、幼兒園、商業(yè)裙樓幾項內(nèi)容。工程內(nèi)容增加,工期亦應(yīng)相應(yīng)順延。凱創(chuàng)公司上訴稱未增加工程內(nèi)容,上述內(nèi)容雙方在合同二中已作約定,凱創(chuàng)公司一審提交的圖紙、三建公司提交的施工組織設(shè)計()、雙方2011年移交基坑的事實,以及三建公司2015年4月7日向凱創(chuàng)公司發(fā)出的《關(guān)于陳楊新界項目2015年全面復(fù)工需貴公司配合解決問題的工作聯(lián)系函》,均可證明上述內(nèi)容屬于合同約定的施工內(nèi)容。經(jīng)查,合同二未約定上述施工內(nèi)容,凱創(chuàng)公司所稱其他證據(jù)亦均不能證明上述內(nèi)容系合同內(nèi)施工內(nèi)容,不足以推翻tj-401《工作聯(lián)系單》。一審判決認定雙方增加了工程量,處理正確。凱創(chuàng)公司此項上訴理由缺乏證據(jù)證明,本院不予支持。
    最后,凱創(chuàng)公司未按約定的付款節(jié)點支付工程進度款。2013年2月19日,三建公司向凱創(chuàng)公司發(fā)送《因延期付款造成的工期及費用索賠報告》,索賠人員窩工、材料、機械租賃費用、資金利息、企業(yè)管理費用、規(guī)費及稅金等共計元。報告稱各棟樓進度陸續(xù)達到合同約定的付款節(jié)點,但自第一棟樓達到付款要求開始,建設(shè)單位因資金不到位,在工程款支付上一直滯后,遠不能達到合同約定的支付數(shù)額。由于項目資金嚴重缺乏,且長時間無法有效解決,致使項目進展緩慢,基本處于半停工狀態(tài)。2013年3月12日,凱創(chuàng)公司向三建公司發(fā)送《關(guān)于總包方2013年2月19日提交的人工費調(diào)整、認質(zhì)認價、工期索賠等函的回復(fù)意見》,對三建公司的索賠報告作了回復(fù),認為凱創(chuàng)公司的責(zé)任僅在于超過合同約定的支付時間未足額支付工程款(進度款),合同通用條款、和專用條款第十條約定了該項責(zé)任,明確了甲方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任及乙方可采取的措施。凱創(chuàng)公司就欠付工程款同意與三建公司協(xié)商,按照合同約定盡快達成延期付款協(xié)議。本院認為,上述三建公司的索賠報告與凱創(chuàng)公司的回復(fù)意見,可以證明凱創(chuàng)公司未按約定的時間節(jié)點支付工程進度款。凱創(chuàng)公司有關(guān)該公司付款總額已達%,不存在未足額支付工程款情形的理由,不足以抗辯該公司未按約支付工程進度款的事實。
    陜西高院一審認為:建設(shè)工程司法解釋二第六條規(guī)定:當(dāng)事人約定順延工期應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認,承包人雖未取得工期順延的確認,但能夠證明在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定,承包人以此為由主張工期順延的,人民法院應(yīng)予支持。當(dāng)事人約定承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延申請視為工期不順延的,按照約定處理,但發(fā)包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。
    雙方在合同二第三條合同工期約定,開工日期以甲方的書面通知為準(2011年9月30日之前單體樓及裙樓施工場地移交完成,10月31日之前地下車庫施工場地移交完成)??⒐と掌冢撼邪秶鷥?nèi)所有工程內(nèi)容2012年12月31日竣工。合同工期總?cè)諝v天數(shù)暫定540天。根據(jù)凱創(chuàng)公司在2019年11月16日談話中的陳述,雙方協(xié)商案涉工程應(yīng)于2014年4月30日交工。從三建公司離場前9棟樓的交付時間來看,工期確有延誤。
    三建公司請求凱創(chuàng)公司賠償?shù)膿p失為因凱創(chuàng)公司拖欠拖延支付工程款、移交基坑工作界面不具備開工條件等給其造成的停工、怠工等損失。三建公司未舉證證明其曾就凱創(chuàng)公司移交基坑工作界面不具備開工條件按合同通用條款約定,向凱創(chuàng)公司主張過工期順延或索賠。雖舉證其就逾期支付工程款曾于2013年2月19日向凱創(chuàng)公司發(fā)出過索賠,但凱創(chuàng)公司于2013年3月12日就索賠事項給予了答復(fù),認為索賠事宜理由不足,依據(jù)不清楚,建議三建公司根據(jù)合同約定的事實情況,提供由總監(jiān)理工程師簽字確認的書面依據(jù)再行報審。三建公司未提交證據(jù)證明其在凱創(chuàng)公司答復(fù)后就逾期支付工程款后續(xù)又向凱創(chuàng)公司主張過索賠,故不能視為凱創(chuàng)公司對該索賠已經(jīng)認可。根據(jù)建設(shè)工程司法解釋二第六條規(guī)定,三建公司工期順延的主張成立,但其以前述理由主張停窩工損失證據(jù)不足。根據(jù)2013年9月28日會議紀要的記載,三建公司存在施工人員嚴重不足的情況,該因素勢必會影響施工進度,造成工期延誤。
    工期延誤報告篇十三
    為促進市場經(jīng)濟秩序穩(wěn)定,維護國家,業(yè)主和我方的合法利益?,F(xiàn)根據(jù)國家相應(yīng)法規(guī)、相關(guān)市場管理條例,經(jīng)我方慎重考慮,做出以下承諾:
    一、嚴格遵守黨中央制定的有關(guān)的條例、規(guī)定及國家制定的有關(guān)施工合同備案及相關(guān)規(guī)費的法律、法規(guī),尊重有關(guān)制度,在業(yè)務(wù)和經(jīng)濟往來活動中堅決履行我方在投標時簽訂的合同,共同創(chuàng)建良好的經(jīng)濟環(huán)境。
    二、我方將按照《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標投標管理辦法》第四章“開標、評標和中標”第四十七條:“招標人和中標人應(yīng)當(dāng)自中標通知書發(fā)出之日起30日內(nèi),按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同;招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。
    三、我方將完全按照國家、國家相應(yīng)制度,在規(guī)定日期前繳納各種規(guī)費。
    四、我方若違反上述承諾,我方將接受貴方對我方的教育和批評,由此對貴方造成的經(jīng)濟損失由我方負責(zé),并視具體情節(jié)和造成的后果而定。
    承諾人:公司名稱(蓋章)。
    法定代表人或委托人(簽字)。