報(bào)告需要有明確的結(jié)構(gòu)和邏輯，以確保信息的準(zhǔn)確傳達(dá)和對(duì)受眾的有效引導(dǎo)。在報(bào)告的正文部分，可以根據(jù)工作的具體內(nèi)容和步驟進(jìn)行分節(jié)敘述。通過(guò)參考報(bào)告范文，我們可以避免一些常見(jiàn)的報(bào)告寫作錯(cuò)誤與問(wèn)題。
工期延誤報(bào)告篇一
xx：
由山西省太谷縣xx有限公司承建的臨汾市百公里汾河治理與生態(tài)修復(fù)工程襄汾縣段一期堤內(nèi)綠化工程02標(biāo)工程合同工期為60天（開(kāi)工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因?qū)е鹿こ涛茨馨磿r(shí)完工。
1、曲亭水庫(kù)上游泄水導(dǎo)致河道土建工程未能按時(shí)完工，直接影響草皮播種，不能按時(shí)施工。
2、6月份以后溫度高，不適宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麥草播種，影響發(fā)芽存活率低，只有在立秋后9月份以后進(jìn)行播種。
特申請(qǐng)延期至20xx年10月20日，望批準(zhǔn)!
山西省太谷縣xx有限公司。
20xx年5月30日。
工期延誤報(bào)告篇二
xx：
由于我單位施工的城西安置房c1-c6#樓工程，于20xx年x月x日開(kāi)始施工，計(jì)劃竣工時(shí)間為20xx年x月x日，總工期270日歷天，該工程實(shí)際于x月x日開(kāi)工，計(jì)劃年日竣工驗(yàn)收，總工期270天，超過(guò)合同工期30天是以下原因造成：
1、因今年二、三月份雨水天氣較多，導(dǎo)致基坑積水，挖機(jī)無(wú)法正常工作，為了保證施工質(zhì)量和安全施工，機(jī)械臺(tái)班停工半個(gè)月，同時(shí)接監(jiān)理工程師通知，該段時(shí)間暫停施工，共延期15天。
2、因今年二、三月份雨水天氣較多，導(dǎo)致工人無(wú)法正常施工，故因降雨無(wú)人施工共延期15天。
xx。
20xx年x月x日。
工期延誤報(bào)告篇三
承接方(乙方)：
工程項(xiàng)目：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定裝修合同注意事項(xiàng)別忽視委托乙方進(jìn)行居室裝潢裝修合同報(bào)價(jià)清單。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定裝修合同書(shū)，特簽訂本合裝修合同怎么寫同，以便共同遵守。
第一條：工程概況。
2.居室規(guī)格：房型______裝修合同層(式)______室______廳______廚______衛(wèi)，總計(jì)施工面積___裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)____裝修合同報(bào)價(jià)清單_____平方米。
3.施工內(nèi)容：詳見(jiàn)本合同附件(一裝修合同書(shū))《家庭裝潢施裝修合同模板工內(nèi)容單》和施工圖。
5.工程開(kāi)工日期：______年______月______日
6.工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數(shù)：________天。
第二條：工程價(jià)款。
工程價(jià)款(金額大寫)___________________元，詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢裝修合同簡(jiǎn)單版工程材料預(yù)算表》。
1、材料款__________元；2、人工費(fèi)__________元；
3、設(shè)計(jì)費(fèi)__________元；4、施工清運(yùn)費(fèi)__________元；
5、搬卸費(fèi)__________元；6、管理費(fèi)__________元；
7、其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)______________元。
第三條：質(zhì)量要求。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參裝修合同怎么寫照國(guó)家的相裝修合同模板關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)裝修合同模板用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4.凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù)；施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5.裝修合同范本簡(jiǎn)單甲方如自聘工程監(jiān)理，裝修合同書(shū)須在裝修合同電子版工程開(kāi)工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應(yīng)。
1.乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪裝修合同用材料的雙倍裝修合同模板電子版價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁裝修合同簡(jiǎn)單版止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3.甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)裝修合同模板按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條：付款方式。
1.合同一裝修合同怎么寫經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半(年月日)，甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余10%尾款待甲裝修合同報(bào)價(jià)清單方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注：施工工費(fèi)包括人工費(fèi))。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。
2.工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng)，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開(kāi)具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款，當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的，每逾期一天裝修合同按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，裝修合同報(bào)價(jià)清單如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條：工程工期。
1.如裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)果因乙裝修合同范本簡(jiǎn)單方原因而延遲完工，每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量裝修合同模板電子版和工期，其返工費(fèi)由甲方承裝修合同模板電子版擔(dān)，由于裝修合同模板電子版乙方施工裝修合同模板原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
3.在施工中，因工裝修合同范本簡(jiǎn)單程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4.裝修合同施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用，如因乙方的原因造成返工裝修合同模板電子版，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。
5.裝修合同范本簡(jiǎn)單施裝修合同電子版工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延裝修合同書(shū)誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。
第七條：工程驗(yàn)收。
1.工程質(zhì)量驗(yàn)收，除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收，逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格，如有問(wèn)題，甲方自裝修合同注意事項(xiàng)別忽視負(fù)責(zé)任。甲方自裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)行搬進(jìn)入住，視為驗(yàn)收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收，應(yīng)及時(shí)通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承裝修合同模板認(rèn)工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。
第八條：其他事項(xiàng)。
1.甲方責(zé)任。
1)必須提供裝修合同模板電子版經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電裝修合同、氣線路圖，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底裝修合同怎么寫。
2)二次裝飾工程，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須采取必要的保護(hù)措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
3)如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線，應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承裝修合同書(shū)擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。施工中如需臨時(shí)使用公用部位，應(yīng)向鄰里打好招呼。
2.乙方責(zé)任。
1)應(yīng)裝修合同簡(jiǎn)單版主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書(shū)或施工資質(zhì)；經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書(shū)。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表，裝修合同負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
3)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
4)嚴(yán)格履行合同，實(shí)行信譽(yù)工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約裝修合同范本簡(jiǎn)單論處。
5裝修合同報(bào)價(jià)清單)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期裝修合同模板電子版自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起，為12個(gè)月。
第九條：違約責(zé)任裝修合同范本簡(jiǎn)單。
合同裝修合同模板電子版生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作裝修合同電子版為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第十條：爭(zhēng)議解決。
本合同履行裝修合同期間，雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時(shí)，可裝修合同以按照本合同裝修合同報(bào)價(jià)清單約定向人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，裝修合同怎么寫雙方必需嚴(yán)格遵守裝修合同模板電子版。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)需終止合同，提出終止合同的一方要以書(shū)面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金，并辦理終止合同裝修合同注意事項(xiàng)別忽視手續(xù)。
2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效。
1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2.補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)括合裝修合同怎么寫同附件、補(bǔ)充合同)一式份，甲乙雙方各執(zhí)份。
甲裝修合同范本簡(jiǎn)單方(業(yè)主)：(簽章)乙方：(簽章)。
住裝修合同報(bào)價(jià)清單所地址：企業(yè)地址：
郵政編碼：郵政編碼：
工作單位：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
簽約地址：
工期延誤報(bào)告篇四
廣州廣駿工程監(jiān)理有限公司：
我公司承建的富強(qiáng)路(北江路至人民西路)道路工程于20xx年4月9日正式開(kāi)工，計(jì)劃竣工時(shí)間為20xx年10月9日，工程合同總工期為548日歷天。
然而，由于征地拆遷、拆遷遺留問(wèn)題、施工圖變更、海仔明渠工程和天氣因素等原因造成工期延誤，致使工程無(wú)法按要求正?？⒐?，特向貴公司申請(qǐng)?jiān)摴こ萄娱L(zhǎng)工期，具體情況說(shuō)明如下：
一、征地拆遷問(wèn)題。
總體施工進(jìn)度計(jì)劃cfg樁軟基處理計(jì)劃施工時(shí)間20xx年3月1日至20xx年12月31日，共計(jì)305天(前提條件是施工范圍內(nèi)所有地面構(gòu)筑物必須拆除，否則工期將順延)，但由于本工程分三次征地：第一次于20xx年3月26日進(jìn)行k1+080~k1+880段征地，第二次于20xx年8月10日進(jìn)行k0+560~k1+080段征地，第三次于20xx年4月19日進(jìn)行k0+000~k0+560段征地(其中k0+000~k0+160段于20xx年7月10日交付使用)，因此我施工單位必須分兩階段進(jìn)行施工，第一階段k0+560~k1+880于20xx年4月12日—20xx年1月1日完成，第二階段k0+090~k0+560于20xx年5月4日—20xx年8月12日完成，共計(jì)487天，期間有123天造成機(jī)械停滯和無(wú)法進(jìn)行下步工序施工，因此造成總工期延誤共計(jì)123天(詳見(jiàn)附件施組進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖、cfg樁現(xiàn)場(chǎng)施工工程量確認(rèn)表)。
二、征地后遺留問(wèn)題。
本工程于20xx年2月28日前完成k0+560~k1+880右幅瀝青路面，于20xx年4月19日進(jìn)行k0+000~k0+560段征地，并分兩次交付用地后，仍存在許多問(wèn)題未解決：
1、第一次k0+160~k0+560段于20xx年4月19日交付用地，存在的問(wèn)題主要是k0+460~k0+500右幅有4棟居民樓未征地拆遷(其中有2棟居民樓在主車道上)、k0+460~k0+500左幅有2棟居民樓未征地拆遷和k0+480處通信電線1條未遷移，因以上問(wèn)題無(wú)法進(jìn)行軟基處理和排水工程施工，造成工期延誤共30天(詳見(jiàn)附件施工單位工作聯(lián)系單015、關(guān)于富強(qiáng)路(北江路至人民西路)道路工程存在問(wèn)題情況匯報(bào)、工程例會(huì)周報(bào)55期—70期)。
2、第二次k0+000~k0+160段于20xx年7月10日交付用地，存在的問(wèn)題主要是：k0+000~k0+030段樹(shù)木(綠化)未征地遷移;k0+030~k0+080左幅養(yǎng)雞場(chǎng)未征地拆遷;k0+080~k0+180段墳?zāi)谷舾蓚€(gè)未征地拆遷;k0+170處有高壓線1條、家用電線(弱電)1條;k0+060~k0+120左幅房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)地塊未征地拆遷，因以上問(wèn)題無(wú)法進(jìn)行施工，造成工期延誤共35天(詳見(jiàn)附件施工單位工作聯(lián)系單014、關(guān)于富強(qiáng)路(北江路至人民西路)道路工程存在問(wèn)題情況匯報(bào)、工程例會(huì)周報(bào)55期—70期)。
三、施工圖變更問(wèn)題。
本工程因施工圖經(jīng)常變更，現(xiàn)有施工圖紙與原招標(biāo)圖紙變更較大，導(dǎo)致在施工過(guò)程中施工圖紙存在較多的問(wèn)題及工程作廢后重復(fù)施工，造成工期延誤共184天，(詳見(jiàn)附見(jiàn)富強(qiáng)路變更(簽證)匯總表)。
四、海仔明渠改造工程問(wèn)題。
因清遠(yuǎn)市春節(jié)后雨季天氣較多，造成工期延誤共105天(詳見(jiàn)附件施工月報(bào))。
綜合上述因素，累計(jì)延誤工期共507天，現(xiàn)根據(jù)合同條款第31條，進(jìn)行工期順延申請(qǐng)，使竣工日期從原來(lái)的20xx年10月9日延遲到20xx年2月27日。請(qǐng)貴公司予以批復(fù)。
廣州市恒盛建設(shè)工程有限公司。
20xx年5月15日。
工期延誤報(bào)告篇五
甲方：(發(fā)包方)。
乙方：(承包方)。
本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達(dá)成以下協(xié)議。
第一條工程概況。
1.裝修施工地點(diǎn)：。
2.工期：年月日至年月日。
3.本項(xiàng)工程預(yù)計(jì)費(fèi)用元人民幣。
第二條材料供應(yīng)的約定。
1.甲方提供的材料。
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購(gòu)買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時(shí)提供乙方需要的材料。
甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異，應(yīng)及時(shí)向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
甲方供應(yīng)的材料按時(shí)抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2.甲方采購(gòu)供應(yīng)的裝飾材料，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
3.乙方提供的材料。
乙方供應(yīng)的水電材料甲方應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，如不符合設(shè)計(jì)、施工要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)和損耗費(fèi)用。
第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定。
1.本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)：
2.由于乙方施工技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問(wèn)題，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
3.工程竣工：乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗(yàn)收，甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收手續(xù)。
第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場(chǎng)管理約定：
1.嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時(shí)間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
2.未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn)，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
4.保證裝飾裝修現(xiàn)場(chǎng)的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5.負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場(chǎng)，日常用水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。
7.乙方應(yīng)做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。
8.未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價(jià)格加倍賠償。
第五條關(guān)于工程價(jià)款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定：
1.工程款付款方式：
布管驗(yàn)收合格后支付工錢的50%，水電完工后支付30%，整體竣工驗(yàn)收合格后支付20%。
2.乙方承包內(nèi)容：
1).水電開(kāi)槽、布線、穿線、埋槽。
2).所有水電施工過(guò)程的垃圾清運(yùn)(每天現(xiàn)場(chǎng)整理裝袋)。
3).水電施工的穿墻、打孔、切割。
4).開(kāi)關(guān)面板安裝。
5).小五金、馬桶、的安裝。
6).后期燈具的安裝。
3.工程結(jié)算方式：
按實(shí)結(jié)算：，總價(jià)結(jié)算：20元/平米(套內(nèi)面積)。
第六條違約責(zé)任：
1.甲方未按合同約定時(shí)間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元違約金。
第七條糾紛處理方式：
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方協(xié)商解決；當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解不成時(shí)，可向人民法院提起訴訟。
第八條合同的變更和解除：
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應(yīng)以書(shū)面形式提出，并按合同總價(jià)款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。
第九條其它約定：
1.因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見(jiàn)因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
2.甲方在入住前可以要求乙方5次來(lái)現(xiàn)場(chǎng)配合其他工種的交叉施工，超過(guò)5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務(wù)費(fèi)。
3.保修期內(nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問(wèn)題由乙方免費(fèi)維修，在接到甲方通知后48小時(shí)內(nèi)必須到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。由于甲方使用不當(dāng)或不可抗力或不可遇見(jiàn)原因造成的問(wèn)題，甲方按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用支付乙方維修費(fèi)用。
第十條附則。
1.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2.本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3.水電工程保修伍年，過(guò)了保修期乙方來(lái)維護(hù)甲方應(yīng)支付相應(yīng)費(fèi)用。
甲方：乙方：
年月日年月日。
工期延誤報(bào)告篇六
我公司承建的xx市20xx年度保障性住房利民樓建設(shè)項(xiàng)目于20xx年8月30日正式開(kāi)工，計(jì)劃竣工時(shí)間為20xx年10月15日，工程總工期為410日歷天。我司于20xx年8月30日正式收到開(kāi)工通知開(kāi)始局部進(jìn)場(chǎng)施工，因多種重要因素造成施工延期，致使工程無(wú)法按要求正常竣工。特向業(yè)主申請(qǐng)?jiān)摴こ坦こ萄娱L(zhǎng)工期，造成未能按合同工期完成工程的原因如下：
因甲方提供施工場(chǎng)地不能滿足施工要求未能達(dá)到“三通一平”存在魚(yú)塘需要填平，場(chǎng)地各種樹(shù)木需要清理；臨水臨電未接通。因此造成工期延期30天。
原施工場(chǎng)地地質(zhì)不能承受靜壓樁機(jī)的承載力，經(jīng)協(xié)商原施工場(chǎng)地需要換土施工。打亂了對(duì)該工程的施工進(jìn)度計(jì)劃，造成工程延期30天。
該工程存在地下室，開(kāi)挖深度為4.5米，場(chǎng)地四周為住宅；因此需要增加基坑支護(hù)項(xiàng)目工程?；又ёo(hù)項(xiàng)目時(shí)間為20xx年x月x日至20xx年x月x日共計(jì)105天。
在基坑施工過(guò)程中，遇到不可抗力的管涌；導(dǎo)致不能正常施工，采取一系列措施進(jìn)行處理，以至于工程延期15天。
因甲方要求將原地下室底板下的消防水池移至地下室側(cè)面，取消原地下室底板下的消防水池，按修改圖位置增加一消防水池；因些延遲工期20天。
在20xx年里經(jīng)常出現(xiàn)停電停水現(xiàn)象，停電時(shí)間又正好是我部進(jìn)行主體結(jié)構(gòu)高峰期。使我部無(wú)法對(duì)該工程進(jìn)行正常的施工安排，打亂了對(duì)該工程的進(jìn)度計(jì)劃，造成人力、物力、的相當(dāng)損失，共延誤工期10天。
因xx市春節(jié)后臺(tái)風(fēng)及雨水天氣較多，為了保證施工質(zhì)量與安全施工，機(jī)械臺(tái)班停工；臺(tái)風(fēng)期間暫停施工。例如20xx年4月2日暴風(fēng)雨導(dǎo)致外墻瓷磚鋪貼滑落需要重新鋪貼等現(xiàn)象延誤了60天的工期。
以上問(wèn)題造成工期嚴(yán)重延誤，對(duì)本工程的施工進(jìn)度造成大大的影響。根據(jù)工程施工工藝要求，同時(shí)也懇請(qǐng)業(yè)主根據(jù)施工實(shí)際情況；現(xiàn)根據(jù)合同有關(guān)條款，進(jìn)行工期的順延申請(qǐng)。綜合上述因素，累計(jì)延誤工期共400天，使竣工日期由原來(lái)的20xx年10月15日延遲到20xx年11月30日。
請(qǐng)貴局予以批復(fù)。
再次感謝貴局對(duì)我公司工作的支持。
xx施工單位。
20xx年7月5日。
工期延誤報(bào)告篇七
一、本案要旨。
本案要旨為，建設(shè)工程合同簽訂后，承包人將其承建的部分建設(shè)工程違法轉(zhuǎn)包給個(gè)人，后轉(zhuǎn)包合同因違反法律強(qiáng)制性規(guī)定而歸于無(wú)效并由此導(dǎo)致工期延誤造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)根據(jù)雙方當(dāng)事人對(duì)導(dǎo)致合同無(wú)效及造成損失的過(guò)錯(cuò)大小予以分擔(dān)。
2月19日，浙江大地公司中標(biāo)承建安徽省恢復(fù)和改建項(xiàng)目g205蔡家橋至譚家橋路段工程。同日以備忘錄形式約定：乙方承諾不將本合同工程轉(zhuǎn)包或者肢解分包給其他單位或個(gè)人，否則一經(jīng)查實(shí)后自動(dòng)退場(chǎng)，并承擔(dān)由此所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。205月，浙江大地公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人柯娟娟代表浙江大地公司（甲方）與唐華（乙方）簽訂一份《合同協(xié)議書(shū)》，約定由乙方承包g205蔡家橋至譚家橋第22.3合同段所有橋梁工程。年11月1日，唐華又與劉戰(zhàn)來(lái)簽訂《工程轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，4月11日，涉案工程監(jiān)理單位向浙江大地公司發(fā)出工作指令，指出留西河橋工程存在問(wèn)題，204月27日，安徽省g205蔡家橋至譚家橋改建工程項(xiàng)目j11駐地監(jiān)理工程師辦公室向浙江大地公司項(xiàng)目部發(fā)出《關(guān)于對(duì)第22.3合同段工程質(zhì)量、安全檢查的通報(bào)》，指出浙江大地公司項(xiàng)目部存在管理和技術(shù)人員缺乏橋梁工程施工經(jīng)驗(yàn)、對(duì)整個(gè)工地現(xiàn)場(chǎng)缺少整體計(jì)劃與安排、欠缺協(xié)調(diào)組織能力、質(zhì)量管理體系形同虛設(shè)、安全管理意識(shí)差、項(xiàng)目資金運(yùn)轉(zhuǎn)不合理等問(wèn)題。后因浙江大地公司項(xiàng)目部管理混亂，劉戰(zhàn)來(lái)亦未繼續(xù)組織施工，留西河橋工地目前仍留有劉戰(zhàn)來(lái)施工的部分工程和部分機(jī)械設(shè)備。由于雙方未能就清場(chǎng)事宜達(dá)成協(xié)議，浙江大地公司無(wú)法就留西河橋重新組織施工。9月26日，浙江大地公司向一審法院提出損失鑒定申請(qǐng)，要求對(duì)工程延誤造成浙江大地公司管理費(fèi)用及人工工資費(fèi)用增加、材料費(fèi)用上漲、工程返工費(fèi)用等損失進(jìn)行鑒定。一審法院委托中國(guó)建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價(jià)中心進(jìn)行鑒定，鑒定結(jié)論為：g205國(guó)道蔡家橋至譚家橋路段橋梁工程因施工延誤造成工程管理費(fèi)用、人工工資、材料費(fèi)上漲、工程返工費(fèi)用等損失即工程成本增加962650元。
本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)主要為，工期延誤造成的損失962650元應(yīng)如何承擔(dān)。
一審法院審理認(rèn)為，中國(guó)建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價(jià)中心鑒定報(bào)告書(shū)確認(rèn)浙江大地公司因工程延誤造成的損失為962650元，該損失應(yīng)根據(jù)雙方當(dāng)事人對(duì)導(dǎo)致合同無(wú)效及造成損失的過(guò)錯(cuò)大小予以分擔(dān)。浙江大地公司明知不得將工程轉(zhuǎn)包他人，仍將工程轉(zhuǎn)包給沒(méi)有建設(shè)工程施工資質(zhì)的唐華個(gè)人，同時(shí)浙江大地公司項(xiàng)目部自身管理混亂、欠缺組織協(xié)調(diào)能力、質(zhì)量管理體系不健全、項(xiàng)目資金運(yùn)轉(zhuǎn)不合理、管理和技術(shù)人員缺乏橋梁工程施工經(jīng)驗(yàn)、對(duì)工地現(xiàn)場(chǎng)缺少整體計(jì)劃和安排，且另四座橋梁在唐華、劉戰(zhàn)來(lái)停止施工后，浙江大地公司未能及時(shí)開(kāi)工，導(dǎo)致另四座橋梁工期延誤，造成損失進(jìn)一步擴(kuò)大，故浙江大地公司對(duì)造成的損失應(yīng)承擔(dān)90%責(zé)任，唐華明知自己沒(méi)有建設(shè)工程施工資質(zhì)，仍與浙江大地公司簽訂施工合同，對(duì)該損失應(yīng)承擔(dān)10%責(zé)任，劉戰(zhàn)來(lái)與浙江大地公司并無(wú)合同關(guān)系，浙江大地公司要求劉戰(zhàn)來(lái)賠償損失于法無(wú)據(jù)，不予支持。
二審法院審理認(rèn)為，浙江大地公司將涉案橋梁工程轉(zhuǎn)包給沒(méi)有施工資質(zhì)的唐華個(gè)人施工，違反了法律的強(qiáng)制性規(guī)定，雙方所簽的《合同協(xié)議書(shū)》無(wú)效。因合同無(wú)效導(dǎo)致浙江大地公司工期延誤造成的損失經(jīng)中國(guó)建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價(jià)中心鑒定為962650元，該損失應(yīng)根據(jù)雙方的過(guò)錯(cuò)大小予以分擔(dān)。浙江大地公司明知唐華沒(méi)有施工資質(zhì)，仍將涉案橋梁工程轉(zhuǎn)包給唐華施工，工程轉(zhuǎn)包后，浙江大地公司項(xiàng)目部管理混亂、對(duì)工地現(xiàn)場(chǎng)缺少整體計(jì)劃和安排等也是導(dǎo)致涉案工程工期延誤的重要原因，而且，在唐華、劉戰(zhàn)來(lái)停止施工后，浙江大地公司未能及時(shí)對(duì)另四座橋梁進(jìn)行施工，造成損失進(jìn)一步擴(kuò)大，故浙江大地公司存在明顯過(guò)錯(cuò)，應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任。唐華明知自己沒(méi)有建設(shè)工程施工資質(zhì)，仍與浙江大地公司簽訂施工合同，且在工程停工后未能及時(shí)撤出施工現(xiàn)場(chǎng)，亦存在過(guò)錯(cuò)。一審判決根據(jù)雙方過(guò)錯(cuò)程度，判令浙江大地公司承擔(dān)962650元損失的90%，唐華承擔(dān)該損失的10%，判處適當(dāng)。浙江大地公司和唐華稱己方對(duì)合同無(wú)效和工期延誤造成的損失，沒(méi)有過(guò)錯(cuò)，不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的上訴理由均不能成立。
二、案件來(lái)源。
三、基本案情。
2008年2月19日，浙江大地公司中標(biāo)承建安徽省恢復(fù)和改建項(xiàng)目（第二批）g205蔡家橋至譚家橋路段工程。同日，安徽省交通廳世界銀行貸款項(xiàng)目辦公室、安徽省公路局、宣城市公路管理局（甲方）與浙江大地公司（乙方）就安徽省恢復(fù)和改建項(xiàng)目（第二批）工程第22.3合同段有關(guān)問(wèn)題，以備忘錄形式約定：雙方同意安徽省恢復(fù)和改建項(xiàng)目（第二批）工程第22.3合同段合同總價(jià)為22509885元，乙方按照招標(biāo)大件提出的有關(guān)規(guī)定和要求承擔(dān)第22.3合同段的.工程施工、完成及其缺陷修復(fù)的全部工作。乙方承諾不將本合同工程轉(zhuǎn)包或者肢解分包給其他單位或個(gè)人，否則一經(jīng)查實(shí)后自動(dòng)退場(chǎng)，并承擔(dān)由此所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)業(yè)主同意并批準(zhǔn)的分包工程量嚴(yán)格控制在合同價(jià)10%以內(nèi)，且本項(xiàng)目主體工程不得分包。本項(xiàng)目合同總工期為18個(gè)月。甲方和乙方均同意將上述備忘錄內(nèi)容作為合同協(xié)議書(shū)的組成部分，并在備忘錄上加蓋公章。2008年3月20日，浙江大地公司與業(yè)主單位安徽省交通廳世界銀行貸款項(xiàng)目辦公室簽訂《合同協(xié)議書(shū)》，約定由浙江大地公司承建安徽省恢復(fù)和改建項(xiàng)目（第二批）g205蔡家橋至譚家橋路段工程，中標(biāo)價(jià)格為22509885元。
2008年5月，浙江大地公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人柯娟娟代表浙江大地公司（甲方）與唐華（乙方）簽訂一份《合同協(xié)議書(shū)》，約定由乙方承包g205蔡家橋至譚家橋第22.3合同段所有橋梁（即汪家中橋、南山河小橋、西壇河橋、留東河橋、留西河橋）工程，工程總價(jià)為2806900元。合同簽訂后，唐華向浙江大地公司交付履約保證金15萬(wàn)元。2008年11月1日，唐華又與劉戰(zhàn)來(lái)簽訂《工程轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將蔡家橋至譚家橋橋梁涵洞工程轉(zhuǎn)讓給劉戰(zhàn)來(lái)，由劉戰(zhàn)來(lái)按業(yè)主項(xiàng)目部圖紙要求完成該項(xiàng)目所有工程。后劉戰(zhàn)來(lái)投入部分資金進(jìn)行施工。年4月11日，涉案工程監(jiān)理單位向浙江大地公司發(fā)出工作指令，指出留西河橋工程存在如下問(wèn)題：1、橋臺(tái)高程變更未履行變更程序、擅自進(jìn)行基礎(chǔ)砼施工；2、砼施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)項(xiàng)目施工技術(shù)及實(shí)驗(yàn)人員值班；3、片石砼施工質(zhì)量差，未按照相關(guān)規(guī)范施工。2009年4月27日，安徽省g205蔡家橋至譚家橋改建工程項(xiàng)目j11駐地監(jiān)理工程師辦公室向浙江大地公司項(xiàng)目部發(fā)出《關(guān)于對(duì)第22.3合同段工程質(zhì)量、安全檢查的通報(bào)》，指出浙江大地公司項(xiàng)目部存在管理和技術(shù)人員缺乏橋梁工程施工經(jīng)驗(yàn)、對(duì)整個(gè)工地現(xiàn)場(chǎng)缺少整體計(jì)劃與安排、欠缺協(xié)調(diào)組織能力、質(zhì)量管理體系形同虛設(shè)、安全管理意識(shí)差、項(xiàng)目資金運(yùn)轉(zhuǎn)不合理等問(wèn)題。后因浙江大地公司項(xiàng)目部管理混亂，劉戰(zhàn)來(lái)亦未繼續(xù)組織施工，留西河橋工地目前仍留有劉戰(zhàn)來(lái)施工的部分工程和部分機(jī)械設(shè)備。由于雙方未能就清場(chǎng)事宜達(dá)成協(xié)議，浙江大地公司無(wú)法就留西河橋重新組織施工。205月12日，浙江大地公司向一審法院提起訴訟，請(qǐng)求：1、終止浙江大地公司項(xiàng)目部與唐華簽訂的《合同協(xié)議書(shū)》；2、判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)賠償經(jīng)濟(jì)損失2806900元；3、本案的訴訟費(fèi)用由唐華、劉戰(zhàn)來(lái)承擔(dān)。2010年9月5日，浙江大地公司變更訴訟請(qǐng)求為：1、確認(rèn)浙江大地公司項(xiàng)目部與唐華簽訂的《合同協(xié)議書(shū)》無(wú)效；2、判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)排除妨礙，不得干擾浙江大地公司繼續(xù)施工；3、判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)返還已預(yù)支的材料款、工程款170840元；4、判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)賠償經(jīng)濟(jì)損失832732元；5、本案的訴訟費(fèi)用由唐華、劉戰(zhàn)來(lái)承擔(dān)。
2010年9月26日，浙江大地公司向一審法院提出損失鑒定申請(qǐng)，要求對(duì)工程延誤造成浙江大地公司管理費(fèi)用及人工工資費(fèi)用增加、材料費(fèi)用上漲、工程返工費(fèi)用等損失進(jìn)行鑒定。一審法院委托中國(guó)建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價(jià)中心進(jìn)行鑒定，鑒定結(jié)論為：g205國(guó)道蔡家橋至譚家橋路段橋梁工程因施工延誤造成工程管理費(fèi)用、人工工資、材料費(fèi)上漲、工程返工費(fèi)用等損失即工程成本增加962650元。
除留西河橋外，浙江大地公司已于2009年6月后對(duì)其余四座橋梁另行組織施工，具體開(kāi)工時(shí)間為：汪家中橋?yàn)?010年1月；留東河橋和南山河小橋?yàn)?010年4月；西壇河小橋?yàn)?010年7月，上述四座橋梁現(xiàn)已完工。一審?fù)徶?，唐華和浙江大地公司對(duì)雙方簽訂的合同系唐華以個(gè)人名義與浙江大地公司簽訂均無(wú)異議。
施工期間，浙江大地公司向唐華、劉戰(zhàn)來(lái)提供水泥320包，共計(jì)16噸，水泥價(jià)格為每噸365元，計(jì)5840元。2009年5月28日，唐華代表黃山市晶鑫自來(lái)水有限公司與浙江大地公司項(xiàng)目部簽訂勞務(wù)承包協(xié)議，約定由黃山市晶鑫自來(lái)水有限公司承包施工k30+450-k37+155.57標(biāo)段路基土石方及附屬結(jié)構(gòu)物工程。唐華于2009年6月9日至27日分四次從浙江大地公司領(lǐng)取165000元，唐華稱其領(lǐng)取的該165000元系k30+450-k37+155.57標(biāo)段路基工程款。
四、法院審理。
一審法院認(rèn)為：浙江大地公司與業(yè)主單位簽訂的合同中明確約定，浙江大地公司不得將所承包的工程轉(zhuǎn)包其他單位和個(gè)人，但該公司卻違法將g205蔡家橋至譚家橋第22.3合同段橋梁工程分包給沒(méi)有建設(shè)工程施工資質(zhì)的唐華個(gè)人，違反了法律的強(qiáng)制性規(guī)定，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)無(wú)效，劉戰(zhàn)來(lái)與浙江大地公司無(wú)合同關(guān)系，唐華、劉戰(zhàn)來(lái)進(jìn)駐施工工地現(xiàn)已無(wú)合同依據(jù)，故唐華、劉戰(zhàn)來(lái)應(yīng)將其施工人員和設(shè)備撤出工地。浙江大地公司提出要求唐華、劉戰(zhàn)來(lái)排除妨礙，不得干擾浙江大地公司繼續(xù)施工的訴請(qǐng)應(yīng)當(dāng)予以支持；因合同無(wú)效，唐華從浙江大地公司領(lǐng)取的水泥價(jià)值5840元，該款應(yīng)當(dāng)予以退還；唐華在浙江大地公司預(yù)支的工程款165000元，浙江大地公司認(rèn)為系在涉案橋梁工程中支取證據(jù)不足，對(duì)浙江大地公司要求唐華返還該165000元工程款的訴請(qǐng)不予支持。中國(guó)建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價(jià)中心鑒定報(bào)告書(shū)確認(rèn)浙江大地公司因工程延誤造成的損失為962650元，該損失應(yīng)根據(jù)雙方當(dāng)事人對(duì)導(dǎo)致合同無(wú)效及造成損失的過(guò)錯(cuò)大小予以分擔(dān)。浙江大地公司明知不得將工程轉(zhuǎn)包他人，仍將工程轉(zhuǎn)包給沒(méi)有建設(shè)工程施工資質(zhì)的唐華個(gè)人，同時(shí)浙江大地公司項(xiàng)目部自身管理混亂、欠缺組織協(xié)調(diào)能力、質(zhì)量管理體系不健全、項(xiàng)目資金運(yùn)轉(zhuǎn)不合理、管理和技術(shù)人員缺乏橋梁工程施工經(jīng)驗(yàn)、對(duì)工地現(xiàn)場(chǎng)缺少整體計(jì)劃和安排，且另四座橋梁在唐華、劉戰(zhàn)來(lái)停止施工后，浙江大地公司未能及時(shí)開(kāi)工，導(dǎo)致另四座橋梁工期延誤，造成損失進(jìn)一步擴(kuò)大，故浙江大地公司對(duì)造成的損失應(yīng)承擔(dān)90%責(zé)任，唐華明知自己沒(méi)有建設(shè)工程施工資質(zhì)，仍與浙江大地公司簽訂施工合同，對(duì)該損失應(yīng)承擔(dān)10%責(zé)任，劉戰(zhàn)來(lái)與浙江大地公司并無(wú)合同關(guān)系，浙江大地公司要求劉戰(zhàn)來(lái)賠償損失于法無(wú)據(jù)，不予支持。綜上，案經(jīng)一審法院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第五十八條、第二百七十二條第三款、最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第四條之規(guī)定，判決：一、浙江大地公司與唐華簽訂的《合同協(xié)議書(shū)》無(wú)效；二、唐華、劉戰(zhàn)來(lái)于判決生效之日起十五日內(nèi)將施工人員和設(shè)備撤出汪家中橋、南山河小橋、西壇河橋、留東河橋、留西河橋施工工地，不得干擾浙江大地公司繼續(xù)施工；三、唐華于判決生效之日起三十日內(nèi)賠償浙江大地公司損失96265元；四、唐華返還浙江大地公司水泥材料款5840元；五、駁回浙江大地公司其他訴訟請(qǐng)求。
本院認(rèn)為，綜合雙方當(dāng)事人的舉證、質(zhì)證及訴辯意見(jiàn)，本案二審的爭(zhēng)議焦點(diǎn)為：1、唐華領(lǐng)取的165000元工程款是否為本案所涉的橋梁工程款；2、工期延誤造成的損失962650元應(yīng)如何承擔(dān)；3、一審判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)撤出施工現(xiàn)場(chǎng)是否正確。
（一）關(guān)于唐華領(lǐng)取的165000元工程款是否為本案所涉的橋梁工程款。經(jīng)查，唐華與浙江大地公司項(xiàng)目部簽訂橋梁工程承包協(xié)議后，又代表黃山市晶鑫自來(lái)水有限公司與浙江大地公司項(xiàng)目部簽訂勞務(wù)承包協(xié)議，承包施工浙江大地公司承建的涉案工程k30+450-k37+155.57標(biāo)段路基土石方及附屬結(jié)構(gòu)物工程。唐華于2009年6月領(lǐng)取該165000元工程款時(shí)，既是涉案橋梁工程的承包人，也是路基工程承包人的代表人，唐華分四次領(lǐng)取該165000元所寫的借據(jù)中，并未注明款項(xiàng)用途?，F(xiàn)黃山市晶鑫自來(lái)水有限公司出具證明，表示該165000元是唐華代表該公司領(lǐng)取的路基工程款，而浙江大地公司與黃山市晶鑫自來(lái)水有限公司尚未就路基工程進(jìn)行結(jié)算，故認(rèn)定該165000元為唐華領(lǐng)取的路基工程款，對(duì)浙江大地公司的利益并無(wú)實(shí)際影響，故一審判決認(rèn)定該165000元不屬于本案所涉橋梁工程款并無(wú)不妥，浙江大地公司要求唐華返還該款的依據(jù)不足，本院不予支持。
（二）工期延誤造成的損失962650元應(yīng)如何承擔(dān)。浙江大地公司將涉案橋梁工程轉(zhuǎn)包給沒(méi)有施工資質(zhì)的唐華個(gè)人施工，違反了法律的強(qiáng)制性規(guī)定，雙方所簽的《合同協(xié)議書(shū)》無(wú)效。因合同無(wú)效導(dǎo)致浙江大地公司工期延誤造成的損失經(jīng)中國(guó)建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價(jià)中心鑒定為962650元，該損失應(yīng)根據(jù)雙方的過(guò)錯(cuò)大小予以分擔(dān)。浙江大地公司明知唐華沒(méi)有施工資質(zhì)，仍將涉案橋梁工程轉(zhuǎn)包給唐華施工，工程轉(zhuǎn)包后，浙江大地公司項(xiàng)目部管理混亂、對(duì)工地現(xiàn)場(chǎng)缺少整體計(jì)劃和安排等也是導(dǎo)致涉案工程工期延誤的重要原因，而且，在唐華、劉戰(zhàn)來(lái)停止施工后，浙江大地公司未能及時(shí)對(duì)另四座橋梁進(jìn)行施工，造成損失進(jìn)一步擴(kuò)大，故浙江大地公司存在明顯過(guò)錯(cuò)，應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任。唐華明知自己沒(méi)有建設(shè)工程施工資質(zhì)，仍與浙江大地公司簽訂施工合同，且在工程停工后未能及時(shí)撤出施工現(xiàn)場(chǎng)，亦存在過(guò)錯(cuò)。一審判決根據(jù)雙方過(guò)錯(cuò)程度，判令浙江大地公司承擔(dān)962650元損失的90%，唐華承擔(dān)該損失的10%，判處適當(dāng)。浙江大地公司和唐華稱己方對(duì)合同無(wú)效和工期延誤造成的損失，沒(méi)有過(guò)錯(cuò)，不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的上訴理由均不能成立。
（三）一審判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)撤出施工現(xiàn)場(chǎng)是否正確。二審期間，經(jīng)浙江大地公司與唐華、劉戰(zhàn)來(lái)確認(rèn)，除留西河橋外，其余四座橋梁已由浙江大地公司另外轉(zhuǎn)包他人施工完畢，唐華、劉戰(zhàn)來(lái)并未占據(jù)該四座橋梁的施工現(xiàn)場(chǎng)，故一審判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)撤出該四座橋梁已無(wú)必要，應(yīng)予更正。但劉戰(zhàn)來(lái)等并未撤出留西河橋的施工現(xiàn)場(chǎng)，鑒于唐華系與浙江大地公司簽訂承包合同的相對(duì)人，其負(fù)有將妨礙施工的設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場(chǎng)的義務(wù)。由于唐華與劉戰(zhàn)來(lái)所簽的工程轉(zhuǎn)讓協(xié)議亦屬無(wú)效，故劉戰(zhàn)來(lái)占據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)并無(wú)合同依據(jù)，理當(dāng)撤離。為使浙江大地公司順利完成施工任務(wù)，一審判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)撤出留西河橋施工現(xiàn)場(chǎng)并無(wú)不當(dāng)。
綜上，一審法院認(rèn)定事實(shí)基本清楚，適用法律正確，但判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)將施工人員和設(shè)備撤出汪家中橋、南山河小橋、西壇河橋、留東河橋施工工地已無(wú)必要，本院予以變更。依照《中華人年共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)、第一百五十八條之規(guī)定，判決如下：
一、維持安徽省黃山市中級(jí)人民法院（2010）黃中法民一初字第00013號(hào)民事判決主文第一、三、四、五項(xiàng)，即“浙江大地交通工程有限公司與唐華簽訂的《合同協(xié)議書(shū)》無(wú)效；唐華于判決生效之日起三十日內(nèi)賠償浙江大地交通工程有限公司損失96265元；唐華返還浙江大地交通工程有限公司水泥材料款5840元；駁回浙江大地交通工程有限公司其他訴訟請(qǐng)求”。
二、變更安徽省黃山市中級(jí)人民法院（2010）黃中法民一初字第00013號(hào)民事判決主文第二項(xiàng)為：唐華、劉戰(zhàn)來(lái)于判決生效之日起十五日內(nèi)將施工人員和設(shè)備撤出留西河橋施工工地，不得干擾浙江大地交通工程有限公司繼續(xù)施工。
本判決為終審判決。
五、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引。
《中華人民共和國(guó)合同法》。
第五十八條合同無(wú)效或者被撤銷后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒(méi)有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。有過(guò)錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方因此所受到的損失，雙方都有過(guò)錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二百七十二條發(fā)包人可以與總承包人訂立建設(shè)工程合同，()也可以分別與勘察人、設(shè)計(jì)人、施工人訂立勘察、設(shè)計(jì)、施工承包合同。發(fā)包人不得將應(yīng)當(dāng)由一個(gè)承包人完成的建設(shè)工程肢解成若干部分發(fā)包給幾個(gè)承包人。
總承包人或者勘察、設(shè)計(jì)、施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設(shè)計(jì)、施工承包人向發(fā)包人承擔(dān)連帶責(zé)任。承包人不得將其承包的全部建設(shè)工程轉(zhuǎn)包給第三人或者將其承包的全部建設(shè)工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給第三人。
禁止承包人將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由承包人自行完成。
最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》。
第四條承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無(wú)效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。
工期延誤報(bào)告篇八
(一)實(shí)踐中主要包括以下幾項(xiàng)：
1、因發(fā)包人過(guò)錯(cuò)而導(dǎo)致的工期延誤。如：
b、不及時(shí)支付預(yù)付款、工程進(jìn)度款而導(dǎo)致承包人無(wú)資金施工的工期延誤;。
d、不及時(shí)提供建筑材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金等導(dǎo)致的工期延誤;。
a、建筑工程質(zhì)量不合格而返工等所導(dǎo)致的工期延誤;。
e、第三人原因所導(dǎo)致的工期延誤;。
由于不可抗力、意外事件導(dǎo)致的工期延誤，承包人和施工人一般互不負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任;。
由于鑒定、工程量增加、設(shè)計(jì)變更等原因所導(dǎo)致的工期延誤，一般可相應(yīng)順延工期，雙方互不負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任。
對(duì)于因第三方原因所導(dǎo)致的工期延誤，一般應(yīng)由承包方先向發(fā)包方承擔(dān)違約責(zé)任，然后承包方向第三方追償。
(三)司法實(shí)踐中的問(wèn)題：工期延誤、工程質(zhì)量不合格一般是發(fā)包方拒絕支付工程款的理由。在承包方訴請(qǐng)支付工程款時(shí)，發(fā)包方通常都反訴承包方工期延誤、工程質(zhì)量不合格，而要求承包方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。因此，工程款支付和工期延誤兩個(gè)問(wèn)題經(jīng)常交織在一起。
導(dǎo)致工期延誤的原因非常重要，很多情況下，如不可抗力、意外事件、設(shè)計(jì)變更等可以導(dǎo)致工期順延，雙方或一方不需要承擔(dān)工期延誤的不利法律后果，在實(shí)踐中，判斷這些問(wèn)題往往要根據(jù)監(jiān)理報(bào)告、發(fā)包方與承包方之間的來(lái)往文件(特別是工程師的監(jiān)督記錄)或其他證據(jù)(如連續(xù)下雨無(wú)法施工證據(jù)等)來(lái)判斷是否屬于工期延誤，繼而判斷是否應(yīng)該承擔(dān)法律責(zé)任。
工期延誤報(bào)告篇九
為確保良好的`施工現(xiàn)場(chǎng)，更好的安全施工及施工駐地的安全衛(wèi)生條件，我方現(xiàn)鄭重承諾：
一、在施工期間，嚴(yán)格按業(yè)主和市場(chǎng)要求，依照《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》和《施工許可證》，明確安全責(zé)任，做好施工組織設(shè)計(jì)和施工安全技術(shù)交底，服從業(yè)主和市場(chǎng)相關(guān)部門的日常管理和檢查。
二、對(duì)本單位施工人員進(jìn)行安全教育，有健全的安全管理制度和培訓(xùn)教育記錄，保證施工人員不違反市場(chǎng)管理規(guī)定和國(guó)家法律法規(guī)。服從市場(chǎng)和公司監(jiān)管。
三、我方將實(shí)行文明施工，設(shè)立現(xiàn)場(chǎng)安全負(fù)責(zé)人，向市場(chǎng)和相關(guān)部門解釋施工安全工作保障情況及施工方案實(shí)施情況，保證施工人員、設(shè)備的安全。
四、嚴(yán)格遵守施工場(chǎng)地清潔衛(wèi)生的要求，施工中嚴(yán)格遵守安全、文明施工管理有關(guān)規(guī)定，做到安全文明施工。
五、施工駐地，我方將配備清掃人員，并定期進(jìn)行宿舍衛(wèi)生檢查，堅(jiān)決杜絕違規(guī)使用電器，我方將按照公司相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行。
承諾人：公司名稱（蓋章）。
法定代表人或委托代理人（簽字）：
日期：8月5日
工期延誤報(bào)告篇十
爛尾樓工程糾紛中，幾乎絕大部分的工程都存在工期延誤的情況，而在每一個(gè)爛尾樓工程糾紛案件中，也幾乎每個(gè)發(fā)包人都不會(huì)放棄追究承包人因工期延誤而產(chǎn)生的違約責(zé)任的機(jī)會(huì)，每當(dāng)此時(shí)很多承包人會(huì)提出施工合同約定的違約金標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高，請(qǐng)求法院或仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少的抗辯，故探討這種工期延誤而產(chǎn)生的違約責(zé)任在實(shí)務(wù)上顯得極有必要，下面分幾個(gè)問(wèn)題進(jìn)行分析。
最高人民法院民一庭的法官也認(rèn)為，“長(zhǎng)期以來(lái)，尤其是在以前計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，我國(guó)更多地強(qiáng)調(diào)違約金的懲罰性，在后來(lái)的立法中承認(rèn)違約金的補(bǔ)償性和懲罰性多重屬性，以補(bǔ)償性為主、懲罰性為輔，這樣，既維護(hù)了守約人的利益，也兼顧了違約人的利益，體現(xiàn)了公平原則”?！斑`約金的功能在于使未違約方因?qū)Ψ竭`約而造成的損失或失去的利益得以補(bǔ)償和實(shí)現(xiàn)?！嘘P(guān)違約條款主要是用來(lái)調(diào)整當(dāng)事人之間的利益分配，力求做到公平，而決非主要目的在于懲罰違約方”。上述觀點(diǎn)的立法依據(jù)在于我國(guó)《合同法》第114條第2款的規(guī)定：“約定的違約金低于造成的損失的，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以增加;約定的違約金過(guò)分高于造成的損失的，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少”。因此，違約金責(zé)任作為一種財(cái)產(chǎn)責(zé)任，其本質(zhì)意義主要在于對(duì)守約方的補(bǔ)償，其次才表現(xiàn)為對(duì)違約方的懲罰和制裁。加深對(duì)違約金責(zé)任屬性的認(rèn)識(shí)，有助于我們?cè)趯?shí)務(wù)中正確判斷違約金約定標(biāo)準(zhǔn)的高低問(wèn)題，并在此基礎(chǔ)上作出有利于維護(hù)當(dāng)事人的合法利益的舉措。
工期延誤報(bào)告篇十一
致xxx有限公司：
半島商務(wù)中心室外景觀綠化工程由我施工方承建，根據(jù)上午會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)提出的工期要求，制定出施工進(jìn)度計(jì)劃，我方將配備精兵強(qiáng)將，嚴(yán)格按照施工進(jìn)度計(jì)劃，為你方服務(wù)。
從4月8日至4月23日這16天中，按照施工進(jìn)度合理有效的安排施工工作，保證滿足在4月24日前完工的工期要求。如我方工期延誤，給你方造成損失的，我方將承擔(dān)賠償責(zé)任。
特此承諾。
xxx項(xiàng)目部。
承諾人：張xx。
工期延誤報(bào)告篇十二
承包人(乙方)：
本工程設(shè)計(jì)人：電話：施工隊(duì)負(fù)責(zé)人：電話：
依照《^v^合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜(以下稱工程)，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、承包范圍：參見(jiàn)合同附件之預(yù)算表。
4、承包人包工、包部分主材、輔材。
第二條施工圖紙。
1、效果圖、施工圖由承包人自行設(shè)計(jì)并通過(guò)發(fā)包人認(rèn)可的方式提。
2、施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開(kāi)工日。
3、施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
第三條甲方工作。
1、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)，保證乙方能夠。
2、提供符合施工要求的水源、電源。
3、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確。
4、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)。
5、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種。
第四條乙方工作。
1、參加有關(guān)施工圖紙、效果圖設(shè)計(jì)人員到現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方。
2、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)。
3、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不可擾民及污染環(huán)境;保。
4、工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)。
第五條關(guān)于工期。
1、工期限年月日;竣工日期
2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應(yīng)不及時(shí)、不按期支付工程款等)導(dǎo)致工期延誤的，工期順延。因乙方及代理人(代表)原因?qū)е鹿て谘诱`的，工期順延，如超過(guò)工期不能按時(shí)竣工，承包方需承擔(dān)，并賠償發(fā)包方不能按時(shí)開(kāi)業(yè)所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。
3、因?yàn)槿缦乱蛩赜绊懚鴮?dǎo)致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔(dān)責(zé)任：
(1)遭遇嚴(yán)重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、^v^等不可抗力;。
(2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設(shè)計(jì)變更;。
(3)因與甲方乙方無(wú)關(guān)的第三方的原因造成工程延誤，第三方因素包括但不限于所在地(小)區(qū)的管理機(jī)構(gòu)和隔壁鄰居的無(wú)理行為：
(4)經(jīng)甲方同意的屬新型材料或新工藝采用而導(dǎo)致的工期拖延或試驗(yàn)時(shí)間浪費(fèi);。
(5)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條關(guān)于材料供應(yīng)和保管。
l、任何一方負(fù)責(zé)提供的材料和設(shè)備，均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品，還必須符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)的要求。提供方應(yīng)將材料和設(shè)備按時(shí)、按量運(yùn)送到施工現(xiàn)場(chǎng)，并通知對(duì)方當(dāng)事人驗(yàn)收簽字確認(rèn)。
3、材料和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，統(tǒng)一由乙方負(fù)責(zé)保管和使用，如因保管不善或者使用不當(dāng)造成的不必要的浪費(fèi)、損壞或者丟失，應(yīng)當(dāng)由乙方負(fù)責(zé)，施工過(guò)程中的正常消耗除外。
第七條關(guān)于質(zhì)量和驗(yàn)收。
l、工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和^v^國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327-20xx)為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照《住宅裝飾施工質(zhì)量驗(yàn)收客戶手冊(cè)》。
2、甲、乙方雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽和中間工程的檢查、驗(yàn)收手續(xù);甲方不按時(shí)參加驗(yàn)收的，工期應(yīng)予順延。
3、由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第四方人員進(jìn)行施工所導(dǎo)致的工程質(zhì)量，由甲方自行負(fù)責(zé)。由乙方負(fù)責(zé)返工的，返工費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
4、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)收到通知后1天內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。
5、工程驗(yàn)收：工程項(xiàng)目按合格標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，其它不合格項(xiàng)目(不包括工程項(xiàng)目未完或成品程序未完成的項(xiàng)目)的維修或返工不影響竣工同期的確認(rèn)，甲方對(duì)此應(yīng)予以確認(rèn)。
6、乙方承諾自竣工同期起，為工程項(xiàng)目保修一年。損耗品、使用不當(dāng)、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對(duì)個(gè)別的工程項(xiàng)目或材料有特定保修或免保修的，以國(guó)家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
7、甲乙兩方約定的其它保修或免保修情況：保修一年，終身維護(hù)。
8、工程未驗(yàn)收的，甲方不得先行使用。
第八條工程款結(jié)算及付款方式。
1、雙方約定按以下方式支付工程款：
合同生效后，發(fā)包人按下條款中的約定，直接向承包人支付工程款：按照工程進(jìn)度支付工程款，支付次數(shù)為3次，即：開(kāi)工十天第一次付款，為合同總款的50第二次支付為合同總款的30后七天內(nèi)支付工程總造價(jià)的20%，支付約：元。
2、雙方同意工程的結(jié)算方法為固定價(jià)格進(jìn)行結(jié)算，本工程總價(jià)款為。
3、特別費(fèi)用的約定事項(xiàng)：
(1)施工過(guò)程中，施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的一切水電費(fèi)用由甲乙雙方分別負(fù)責(zé)。
(2)所有墻地磚、貼腳線、家具、窗簾、主燈、軟裝飾，水電材料及工時(shí)費(fèi)，所有衛(wèi)生間潔具費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
4、乙方按雙方簽暑的預(yù)算附件項(xiàng)目執(zhí)行，如甲方增加或變更新的工程項(xiàng)目，涉及費(fèi)用項(xiàng)目由甲方在支付中期款時(shí)一并付給乙方。
第九條附則。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，同具法律效力。
2、本合同履行完成后自動(dòng)終止。
3、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)生效。
4、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
工期延誤報(bào)告篇十三
施工單位建造師為該項(xiàng)目安全生產(chǎn)文明施工的直接責(zé)任人;監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)承擔(dān)該項(xiàng)目安全生產(chǎn)文明施工的監(jiān)理責(zé)任。
二、嚴(yán)格遵守《建筑法》、《安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》等法律法規(guī)規(guī)定。
三、完善各項(xiàng)安全管理制度，落實(shí)各項(xiàng)安全管理措施，力爭(zhēng)無(wú)死亡事故、無(wú)重傷事故、無(wú)中毒事故、無(wú)火災(zāi)事故、無(wú)坍塌事故，安全生產(chǎn)文明施工合格率達(dá)到100%。
四、嚴(yán)格按照以下要求規(guī)范安全生產(chǎn)文明施工行為:1、施工合同中明確安全防護(hù)、文明施工措施項(xiàng)目總費(fèi)用以及費(fèi)用預(yù)付、支付計(jì)劃，使用要求、調(diào)整方式等內(nèi)容;及時(shí)審查、簽認(rèn)、支付施工單位已經(jīng)落實(shí)的.安全防護(hù)、文明施工措施所發(fā)生的費(fèi)用。
2、施工、監(jiān)理合同中明確安全生產(chǎn)文明施工管理目標(biāo)，明確鼓勵(lì)爭(zhēng)創(chuàng)省、市建設(shè)工程優(yōu)良樣板工地，明確對(duì)榮獲省、市優(yōu)良樣板及安全生產(chǎn)、文明施工優(yōu)良的工地予以獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)安全生產(chǎn)、文明施工不合格的工地予以處罰。
由施工單位與負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的部門簽署預(yù)防交通事故目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，教育和督促施工人員嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》。
4、項(xiàng)目安全管理資料使用《廣東省建筑施工安全管理資料統(tǒng)一用表》。
5、實(shí)施“平安卡”管理制度，加強(qiáng)施工一線作業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)，建立一線作業(yè)人員的個(gè)人基本信息、參加安全培訓(xùn)等信息記錄。
6、按照規(guī)定辦理意外傷害保險(xiǎn)。
五、按照以下標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范落實(shí)安全生產(chǎn)措施:1、嚴(yán)格遵守jgj59--99標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)范要求。
2、安全生產(chǎn)目標(biāo)明確，制度健全，資料齊全，安全責(zé)任到人，安全措施落實(shí)。
3、設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志布置總平面圖，并按總平面圖掛設(shè)安全標(biāo)志牌。
4、抓好安全三級(jí)教育和日常安全防事故教育，特種作業(yè)人員做到持證上崗。
5、施工用電規(guī)范，采用tn--s系統(tǒng)，做到“一機(jī)一閘一漏一箱”，使用標(biāo)準(zhǔn)電箱，電線、開(kāi)關(guān)、漏電保護(hù)器等使用合格產(chǎn)品。
6、按規(guī)范搭設(shè)外腳手架，使用經(jīng)過(guò)檢測(cè)合格的安全網(wǎng)，做好四口五臨邊防護(hù)，明確各樓層防護(hù)責(zé)任人。
7、使用合格的機(jī)械設(shè)備，有物料提升機(jī)(井字架、龍門架)、施工外用電梯、塔吊、樁機(jī)安裝拆卸方案，有完備的驗(yàn)收、檢測(cè)手續(xù)。
不使用沒(méi)有安裝防護(hù)罩、超過(guò)使用期限及沒(méi)有保險(xiǎn)裝置的卷?yè)P(yáng)機(jī)，不使用單根鋼絲繩的井字架，按規(guī)定搭設(shè)獨(dú)立的卸料平臺(tái)。
8、健全防火制度，落實(shí)防火措施，配足防火器材，不在宿舍內(nèi)使用電爐、煤氣爐等，不在在建建筑物內(nèi)居住或辦公。
9、嚴(yán)格遵守安全監(jiān)督程序，按規(guī)定完成達(dá)標(biāo)驗(yàn)收之后才進(jìn)行施工。
10、按規(guī)定編制各項(xiàng)特殊專項(xiàng)作業(yè)安全組織設(shè)計(jì)或方案，組織專家論證。
六、按照以下標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范落實(shí)文明施工措施:1、按照jgj59--99標(biāo)準(zhǔn)和省建設(shè)廳有關(guān)文明施工檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，搞好文明施工。
2、施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行封閉式管理，圍墻、大門堅(jiān)固、美觀，門楣書(shū)寫企業(yè)、項(xiàng)目名稱。
3、施工現(xiàn)場(chǎng)布局合理、規(guī)范，五牌一圖及各種標(biāo)牌齊全，掛設(shè)整齊美觀。
4、施工現(xiàn)場(chǎng)主要道路、出入口、材料堆放場(chǎng)、宿舍、辦公場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)、廚房、廁所等實(shí)現(xiàn)硬地化;施工現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生、整潔、排水暢通;材料實(shí)行分類堆放、整齊有序、標(biāo)識(shí)規(guī)范。
5、宿舍采用磚墻鐵皮屋頂或其它安全實(shí)用的金屬結(jié)構(gòu)活動(dòng)房屋，不使用石棉瓦及樹(shù)皮搭設(shè)。
6、施工現(xiàn)場(chǎng)出入口設(shè)置洗車槽，沖洗干凈離開(kāi)施工現(xiàn)場(chǎng)的車輛，防止環(huán)境污染。
7、飲食及用水符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，食物做到生熟分開(kāi)，廚房設(shè)置紗門紗窗，有廚房衛(wèi)生許可證及炊事員健康證。
8、堅(jiān)持文明施工，做好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍社區(qū)工作，不引起周圍居民投訴或糾紛。
2、接受暫停施工整改期間由珠海市建設(shè)工程安全監(jiān)督站安排的現(xiàn)場(chǎng)全員安全教育;。
3、接受珠海市建設(shè)局依法作出的停止承接任務(wù)、暫扣《安全生產(chǎn)許可證》、暫停建造師(項(xiàng)目經(jīng)理)、項(xiàng)目總監(jiān)執(zhí)業(yè)資格、處以各方責(zé)任主體、責(zé)任人罰款等行政處罰。
八、本承諾書(shū)一式五份，建設(shè)局、建設(shè)工程安全監(jiān)督站、建設(shè)、施工、監(jiān)理單位各存一份。
九、本承諾書(shū)自各方簽字蓋章之日起生效。
附件:1、《安全防護(hù)文明施工措施費(fèi)支付計(jì)劃》。
一、安全防護(hù)項(xiàng)目清單其它文明施工措施費(fèi)用。
二、文明施工措施項(xiàng)目清單預(yù)防突發(fā)事故、預(yù)防自然災(zāi)害等搶險(xiǎn)設(shè)備。
10、交通輸導(dǎo)、警示設(shè)施11、基坑支護(hù)、檢測(cè)12、提升架體圍護(hù)用安全網(wǎng)購(gòu)置。
一、施工單位項(xiàng)目安全管理架構(gòu)安全生產(chǎn)考核合格證號(hào)建設(shè)單位或建設(shè)單位委托的監(jiān)理單位。
對(duì)安全生產(chǎn)條件審查、核查情況。
1.1建造師(項(xiàng)目經(jīng)符合不符合。
26、施工升降機(jī)(人貨電梯)司機(jī)應(yīng)配備:施工升降機(jī)(人貨電梯)(每臺(tái))司機(jī)。
47、樁機(jī)工應(yīng)配備:樁機(jī)(每臺(tái))樁機(jī)工。
28、架子工應(yīng)配備:按腳手架搭設(shè)作業(yè)分包企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，初級(jí)以上架子工20人以上。
工期延誤報(bào)告篇十四
以下為法院在判決書(shū)中“本院認(rèn)為”部分對(duì)該問(wèn)題的論述：
凱創(chuàng)公司反訴請(qǐng)求三建公司承擔(dān)工期延誤賠償責(zé)任，包含監(jiān)理費(fèi)損失、過(guò)渡費(fèi)損失、人工和材料上漲費(fèi)、增加工程造價(jià)損失和逾期交房賠償費(fèi)用。一審認(rèn)為雙方對(duì)工期延誤均有過(guò)錯(cuò)，逾期未足額支付工程款是導(dǎo)致工程停工并產(chǎn)生糾紛的直接原因，對(duì)凱創(chuàng)公司的訴請(qǐng)未予支持。凱創(chuàng)公司上訴請(qǐng)求本院支持其一審訴請(qǐng)。
綜合以下三點(diǎn)原因，本院認(rèn)為：凱創(chuàng)公司的上訴請(qǐng)求缺乏依據(jù)：
首先，樁基工程未按合同約定移交。案涉樁基工程由其他公司承建，三建公司的施工工作在樁基工程移交后才能進(jìn)行。合同二約定工期540天（暫定），開(kāi)工日期以凱創(chuàng)公司書(shū)面通知為準(zhǔn)（2011年9月30日之前單體樓及裙樓施工場(chǎng)地移交完成，10月31日之前地下車庫(kù)施工場(chǎng)地移交完成）。但是凱創(chuàng)公司未按合同約定移交，亦未出具有關(guān)開(kāi)工的書(shū)面通知。雙方簽字確認(rèn)的《工序交接、中間交接、單位之間交接檢查記錄》可證明1＃-17＃樁基交接的時(shí)間和地下車庫(kù)施工場(chǎng)地移交的時(shí)間，較合同約定的時(shí)間均有延遲。開(kāi)工時(shí)間延遲，工期應(yīng)相應(yīng)順延。
其次，存在合同外增量工程。2013年11月28日，凱創(chuàng)公司、三建公司、監(jiān)理單位林華公司在tj-401《工作聯(lián)系單》上簽字蓋章。該聯(lián)系單明確載明工程內(nèi)容增加地下車庫(kù)、會(huì)所、幼兒園、商業(yè)裙樓幾項(xiàng)內(nèi)容。工程內(nèi)容增加，工期亦應(yīng)相應(yīng)順延。凱創(chuàng)公司上訴稱未增加工程內(nèi)容，上述內(nèi)容雙方在合同二中已作約定，凱創(chuàng)公司一審提交的圖紙、三建公司提交的施工組織設(shè)計(jì)（）、雙方2011年移交基坑的事實(shí)，以及三建公司2015年4月7日向凱創(chuàng)公司發(fā)出的《關(guān)于陳楊新界項(xiàng)目2015年全面復(fù)工需貴公司配合解決問(wèn)題的工作聯(lián)系函》，均可證明上述內(nèi)容屬于合同約定的施工內(nèi)容。經(jīng)查，合同二未約定上述施工內(nèi)容，凱創(chuàng)公司所稱其他證據(jù)亦均不能證明上述內(nèi)容系合同內(nèi)施工內(nèi)容，不足以推翻tj-401《工作聯(lián)系單》。一審判決認(rèn)定雙方增加了工程量，處理正確。凱創(chuàng)公司此項(xiàng)上訴理由缺乏證據(jù)證明，本院不予支持。
最后，凱創(chuàng)公司未按約定的付款節(jié)點(diǎn)支付工程進(jìn)度款。2013年2月19日，三建公司向凱創(chuàng)公司發(fā)送《因延期付款造成的工期及費(fèi)用索賠報(bào)告》，索賠人員窩工、材料、機(jī)械租賃費(fèi)用、資金利息、企業(yè)管理費(fèi)用、規(guī)費(fèi)及稅金等共計(jì)元。報(bào)告稱各棟樓進(jìn)度陸續(xù)達(dá)到合同約定的付款節(jié)點(diǎn)，但自第一棟樓達(dá)到付款要求開(kāi)始，建設(shè)單位因資金不到位，在工程款支付上一直滯后，遠(yuǎn)不能達(dá)到合同約定的支付數(shù)額。由于項(xiàng)目資金嚴(yán)重缺乏，且長(zhǎng)時(shí)間無(wú)法有效解決，致使項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，基本處于半停工狀態(tài)。2013年3月12日，凱創(chuàng)公司向三建公司發(fā)送《關(guān)于總包方2013年2月19日提交的人工費(fèi)調(diào)整、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)、工期索賠等函的回復(fù)意見(jiàn)》，對(duì)三建公司的索賠報(bào)告作了回復(fù)，認(rèn)為凱創(chuàng)公司的責(zé)任僅在于超過(guò)合同約定的支付時(shí)間未足額支付工程款（進(jìn)度款），合同通用條款、和專用條款第十條約定了該項(xiàng)責(zé)任，明確了甲方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任及乙方可采取的措施。凱創(chuàng)公司就欠付工程款同意與三建公司協(xié)商，按照合同約定盡快達(dá)成延期付款協(xié)議。本院認(rèn)為，上述三建公司的索賠報(bào)告與凱創(chuàng)公司的回復(fù)意見(jiàn)，可以證明凱創(chuàng)公司未按約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付工程進(jìn)度款。凱創(chuàng)公司有關(guān)該公司付款總額已達(dá)％，不存在未足額支付工程款情形的理由，不足以抗辯該公司未按約支付工程進(jìn)度款的事實(shí)。
陜西高院一審認(rèn)為：建設(shè)工程司法解釋二第六條規(guī)定：當(dāng)事人約定順延工期應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認(rèn)，承包人雖未取得工期順延的確認(rèn)，但能夠證明在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請(qǐng)過(guò)工期順延且順延事由符合合同約定，承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應(yīng)予支持。當(dāng)事人約定承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延申請(qǐng)視為工期不順延的，按照約定處理，但發(fā)包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。
雙方在合同二第三條合同工期約定，開(kāi)工日期以甲方的書(shū)面通知為準(zhǔn)（2011年9月30日之前單體樓及裙樓施工場(chǎng)地移交完成，10月31日之前地下車庫(kù)施工場(chǎng)地移交完成）?？⒐と掌冢撼邪秶鷥?nèi)所有工程內(nèi)容2012年12月31日竣工。合同工期總?cè)諝v天數(shù)暫定540天。根據(jù)凱創(chuàng)公司在2019年11月16日談話中的陳述，雙方協(xié)商案涉工程應(yīng)于2014年4月30日交工。從三建公司離場(chǎng)前9棟樓的交付時(shí)間來(lái)看，工期確有延誤。
三建公司請(qǐng)求凱創(chuàng)公司賠償?shù)膿p失為因凱創(chuàng)公司拖欠拖延支付工程款、移交基坑工作界面不具備開(kāi)工條件等給其造成的停工、怠工等損失。三建公司未舉證證明其曾就凱創(chuàng)公司移交基坑工作界面不具備開(kāi)工條件按合同通用條款約定，向凱創(chuàng)公司主張過(guò)工期順延或索賠。雖舉證其就逾期支付工程款曾于2013年2月19日向凱創(chuàng)公司發(fā)出過(guò)索賠，但凱創(chuàng)公司于2013年3月12日就索賠事項(xiàng)給予了答復(fù)，認(rèn)為索賠事宜理由不足，依據(jù)不清楚，建議三建公司根據(jù)合同約定的事實(shí)情況，提供由總監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)的書(shū)面依據(jù)再行報(bào)審。三建公司未提交證據(jù)證明其在凱創(chuàng)公司答復(fù)后就逾期支付工程款后續(xù)又向凱創(chuàng)公司主張過(guò)索賠，故不能視為凱創(chuàng)公司對(duì)該索賠已經(jīng)認(rèn)可。根據(jù)建設(shè)工程司法解釋二第六條規(guī)定，三建公司工期順延的主張成立，但其以前述理由主張停窩工損失證據(jù)不足。根據(jù)2013年9月28日會(huì)議紀(jì)要的記載，三建公司存在施工人員嚴(yán)重不足的情況，該因素勢(shì)必會(huì)影響施工進(jìn)度，造成工期延誤。
工期延誤報(bào)告篇十五
一、本案要旨。
本案要旨為，建設(shè)工程合同簽訂后，履行過(guò)程中建設(shè)方代承包方支付了部分工程費(fèi)用款項(xiàng)的，建設(shè)工程完工后，雙方就建設(shè)工程進(jìn)行了結(jié)算，結(jié)算書(shū)載明結(jié)算數(shù)額為工程總造價(jià)，應(yīng)理解為施工工程價(jià)值，未包含扣除其他債務(wù)。如果承包方主張已經(jīng)扣除了建設(shè)方代其支付的工程費(fèi)用款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證責(zé)任，提供有利證據(jù)證明，否則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證不能的不利法律后果。
6月28日，心怡公司就其投資興建的位于廣州市蘿崗區(qū)永和街賢江村地段的四棟物流倉(cāng)庫(kù)的土建及鋼結(jié)構(gòu)部分工程與高錫洪簽訂了一份建筑工程承包合同。合同簽訂后，高錫洪即進(jìn)場(chǎng)施工。8月20日，高錫洪寫給心怡公司一份承諾書(shū)，內(nèi)容為：心怡倉(cāng)儲(chǔ)a4倉(cāng)庫(kù)土建工程人工數(shù)、基礎(chǔ)工程人工費(fèi)208350元、砼地面工程人工費(fèi)18614.83元、裝修班人工費(fèi)44767.45元，三班組合計(jì)84217.28元由心怡公司代支付，結(jié)算后從工程款扣除。庭審中，高錫洪表示，心怡公司代支付的工資款84217.28元已在208月22日雙方的結(jié)算中扣除，故不存在再行扣減的問(wèn)題。
本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)主要為，應(yīng)付工程款中是否扣除84217.28元的舉證責(zé)任應(yīng)當(dāng)由誰(shuí)承擔(dān)。
一審法院審理認(rèn)為，心怡公司2008年8月20日代支付工資款84217.28元，雙方在2008年8月22日進(jìn)行工程總結(jié)算，心怡公司未提供證據(jù)證明結(jié)算中未扣除上述代支付工資款84217.28元，應(yīng)承擔(dān)舉證不能的法律后果。
二審法院審理認(rèn)為，上訴人主張其代付工人工資未在應(yīng)付工程款中扣除，被上訴人認(rèn)為已在工程結(jié)算中扣除，雙方爭(zhēng)議在于原審判決上訴人應(yīng)付工程款中是否扣除84217.28元。經(jīng)審查，雙方當(dāng)事人結(jié)算書(shū)載明結(jié)算數(shù)額為工程總造價(jià)，應(yīng)理解為施工工程價(jià)值，未包含扣除其他債務(wù)。被上訴人認(rèn)為已在工程結(jié)算中扣除上訴人代付款項(xiàng)，實(shí)質(zhì)為被上訴人以應(yīng)收工程款償還上訴人代付款，應(yīng)當(dāng)由被上訴人承擔(dān)付款人對(duì)付款行為的舉證責(zé)任。
二、案件來(lái)源。
三、基本案情。
206月28日，心怡公司就其投資興建的位于廣州市蘿崗區(qū)永和街賢江村地段的四棟物流倉(cāng)庫(kù)的土建及鋼結(jié)構(gòu)部分工程與高錫洪簽訂了一份建筑工程承包合同。合同約定：心怡公司將其投資興建的位于廣州市蘿崗區(qū)永和街賢江村地段的四棟物流倉(cāng)庫(kù)的土建及鋼結(jié)構(gòu)部分工程采用包工包料形式（680元/平方米）發(fā)包給高錫洪，該工程總占地面積80415平方米，工程總造價(jià)為32340120元，合同還對(duì)材料漲價(jià)后的工程造價(jià)調(diào)整及材料的規(guī)格進(jìn)行了約定，同時(shí)，合同還約定了工程款的支付辦法及承擔(dān)違約責(zé)任的方式…等等。上述合同簽訂后，高錫洪即進(jìn)場(chǎng)施工。年8月26日，高錫洪以心怡公司的名義與東莞市力強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司簽訂《鋼結(jié)構(gòu)工程合同》，合同約定：合同甲方為心怡公司，乙方為力強(qiáng)公司；工程名稱為廣州心怡倉(cāng)儲(chǔ)a3、a4倉(cāng)庫(kù)；工程地點(diǎn)為廣州永和開(kāi)發(fā)區(qū)；承包內(nèi)容為東莞市力強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)建筑材料的加工、安裝；工程總造價(jià)a4倉(cāng)庫(kù)為5184000元，a3倉(cāng)庫(kù)為2085760元；付款方式為按每棟倉(cāng)庫(kù)工程進(jìn)度分期付款；工程款結(jié)算為東莞市力強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司按工程進(jìn)度分階段通知心怡公司，心怡公司及時(shí)組織驗(yàn)收并按付款規(guī)定進(jìn)行結(jié)算工程款，東莞市力強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司收到進(jìn)度款即組織進(jìn)行下一步工作等內(nèi)容。合同簽訂后，東莞市力強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司按約定施工。其后，上述工程被廣州開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃國(guó)土建設(shè)局責(zé)令全面停工。2008年7月12日，高錫洪與東莞市力強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司對(duì)a4倉(cāng)庫(kù)鋼構(gòu)工程量進(jìn)行了結(jié)算并確認(rèn)欠東莞市力強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司工程款人民幣3299222元。2008年8月20日，高錫洪寫給心怡公司一份承諾書(shū)，內(nèi)容為：心怡倉(cāng)儲(chǔ)a4倉(cāng)庫(kù)土建工程人工數(shù)、基礎(chǔ)工程人工費(fèi)208350元、砼地面工程人工費(fèi)18614.83元、裝修班人工費(fèi)44767.45元，三班組合計(jì)84217.28元由心怡公司代支付，結(jié)算后從工程款扣除。2008年8月22日，心怡公司與高錫洪對(duì)a4鋼結(jié)構(gòu)及a3、a4土建工程結(jié)算總價(jià)為7800000元。
2008年12月16日，東莞市力強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司起訴心怡公司及高錫洪，要求其連帶支付工程款3299222元及利息。12月28日，原審法院以（）蘿法民二初字第13號(hào)案判決心怡公司及高錫洪連帶支付東莞市力強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司工程款3299222元及利息（利息以工程款3299222元為本金，自2008年7月12日起按中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期逾期貸款利率計(jì)算至判決還款之日止）。心怡公司不服該判決，上訴至廣州市中級(jí)人民法院，同時(shí)，心怡公司以其實(shí)際支付給高錫洪的工程款二審法院未有最后判決為由，要求本案中止審理。10月25日，原審法院以（2010）蘿法民三初字第515號(hào)民事裁定書(shū)，中止本案訴訟。3月11日，廣州市中級(jí)人民法院以（2010）穗中法民五終字第1922號(hào)民事判決書(shū)，維持了原判。據(jù)該生效判決認(rèn)定，心怡公司支付給高錫洪的工程款只有2300000元，尚欠高錫洪工程款5500000元。關(guān)于該工程的質(zhì)量及賠償問(wèn)題，心怡公司已另案向原審法院提起訴訟，現(xiàn)正在審理中。庭審中，高錫洪表示，心怡公司代支付的工資款84217.28元已在2008年8月22日雙方的結(jié)算中扣除，故不存在再行扣減的問(wèn)題，至于東莞市力強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司主張的3299222元屬于另一法律關(guān)系，而且該案中高錫洪也是當(dāng)事人（屬于共同被告），故不同意心怡公司扣減意見(jiàn)。
四、法院審理。
原審法院認(rèn)為：雖然高錫洪與心怡公司簽訂的《建筑工程承包合同》因違反法律的禁止性規(guī)定而無(wú)效，但高錫洪已按照合同約定進(jìn)行實(shí)際施工，且雙方在工程停工后對(duì)完成的工程已進(jìn)行結(jié)算，依照雙方的結(jié)算書(shū)，心怡公司應(yīng)支付高錫洪工程款7800000元?，F(xiàn)心怡公司只支付了2300000元工程款，尚欠5500000元未支付，高錫洪要求心怡公司支付余款5500000元及自雙方簽訂結(jié)算書(shū)之日起算的逾期付款利息有理有據(jù)，原審法院予以支持。心怡公司2008年8月20日代支付工資款84217.28元，雙方在2008年8月22日進(jìn)行工程總結(jié)算，心怡公司未提供證據(jù)證明結(jié)算中未扣除上述代支付工資款84217.28元，應(yīng)承擔(dān)舉證不能的法律后果。至于東莞市力強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司主張的3299222元屬于另一法律關(guān)系，而且（2009）蘿法民二初字第13號(hào)案中高錫洪也是當(dāng)事人（屬于共同被告與高錫洪承擔(dān)連帶責(zé)任），現(xiàn)心怡公司明確表示其實(shí)際并未支付上述3299222元工程款給東莞市力強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司，因此，心怡公司要求扣減上述兩筆款項(xiàng)的抗辯事實(shí)及法律依據(jù)均不足，原審法院不予支持。至于心怡公司提出的工程質(zhì)量問(wèn)題其已另案提起訴訟，不在本案調(diào)處。綜上所述，依照《中華人民共和國(guó)民法通則》第四條、第八十四條，《中華人民共和國(guó)合同法》第五十八條、第一百零九條，最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第一條、第十七條、第十八條第（二）款，最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的.若干規(guī)定》第二條之規(guī)定，原審法院作出如下判決：一、自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)，廣州心怡倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司將工程款5500000元一次性支付給高錫洪；二、自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)，廣州心怡倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司將2008年8月22日起至本判決第一項(xiàng)確定的給付期限內(nèi)實(shí)際履行之日止的利息（利息以5500000元為本金，按中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期逾期貸款利率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算）一次性支付給高錫洪。廣州心怡倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司如果未按照本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。一審案件訴訟費(fèi)用50370元，由廣州心怡倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司承擔(dān)（此費(fèi)高錫洪已預(yù)交25185元，原審法院予以退回，心怡公司履行本判決時(shí)將50370元逕付給原審法院）。
二審法院認(rèn)為，上訴人主張其代付工人工資未在應(yīng)付工程款中扣除，被上訴人認(rèn)為已在工程結(jié)算中扣除，雙方爭(zhēng)議在于原審判決上訴人應(yīng)付工程款中是否扣除84217.28元。經(jīng)審查，雙方當(dāng)事人結(jié)算書(shū)載明結(jié)算數(shù)額為工程總造價(jià)，應(yīng)理解為施工工程價(jià)值，未包含扣除其他債務(wù)。被上訴人認(rèn)為已在工程結(jié)算中扣除上訴人代付款項(xiàng)，實(shí)質(zhì)為被上訴人以應(yīng)收工程款償還上訴人代付款，應(yīng)當(dāng)由被上訴人承擔(dān)付款人對(duì)付款行為的舉證責(zé)任。被上訴人雖提出工程造價(jià)原值為900多萬(wàn)元，但僅為口頭陳述，不足以證明其主張。原審法院將爭(zhēng)議事實(shí)的舉證責(zé)任分配給上訴人，并不符合證據(jù)規(guī)則。故，原審判決認(rèn)定工程結(jié)算中已扣除84217.28元，認(rèn)定事實(shí)不當(dāng)，二審予以糾正。至于另案執(zhí)行問(wèn)題，與本案沒(méi)有關(guān)聯(lián)，本院不予審查。上訴人認(rèn)為因被上訴人未主動(dòng)履行另案?jìng)鶆?wù)應(yīng)免除已方支付利息的違約責(zé)任，缺乏法律依據(jù)，本院不予支持。綜上所述，上訴人主張?jiān)谇犯豆こ炭钪锌鄢浯犊?4217.28元，理由成立，本院予以支持；原審法院查明事實(shí)基本清楚，唯認(rèn)定工程款債務(wù)數(shù)額不當(dāng)，二審予以改判。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（三）項(xiàng)的規(guī)定，本院判決如下：
三、駁回高錫洪的其他訴訟請(qǐng)求。
本判決為終審判決。
五、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引。
《中華人民共和國(guó)民法通則》。
第四條民事活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循自愿、公平、等價(jià)有償、誠(chéng)實(shí)信用的原則。
第八十四條債是按照合同的約定或者依照法律的規(guī)定，在當(dāng)事人之間產(chǎn)生的特定的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系，享有權(quán)利的人是債權(quán)人，負(fù)有義務(wù)的人是債務(wù)人。
債權(quán)人有權(quán)要求債務(wù)人按照合同的約定或者依照法律的規(guī)定履行義務(wù)。
《中華人民共和國(guó)合同法》。
第五十八條合同無(wú)效或者被撤銷后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒(méi)有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。有過(guò)錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方因此所受到的損失，雙方都有過(guò)錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第一百零九條當(dāng)事人一方未支付價(jià)款或者報(bào)酬的，對(duì)方可以要求其支付價(jià)款或者報(bào)酬。
最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》。
第二條當(dāng)事人對(duì)自己提出的訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)或者反駁對(duì)方訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)有責(zé)任提供證據(jù)加以證明。
沒(méi)有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當(dāng)事人的事實(shí)主張的？由負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人承擔(dān)不利后果。
最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》。
第一條建設(shè)工程施工合同具有下列情形之一的，()應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同法第五十二條第（五）項(xiàng)的規(guī)定，認(rèn)定無(wú)效：
（一）承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級(jí)的；
（二）沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的；
（三）建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無(wú)效的。
第十七條當(dāng)事人對(duì)欠付工程價(jià)款利息計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)有約定的，按照約定處理；沒(méi)有約定的，按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計(jì)息。
第十八條利息從應(yīng)付工程價(jià)款之日計(jì)付。當(dāng)事人對(duì)付款時(shí)間沒(méi)有約定或者約定不明的，下列時(shí)間視為應(yīng)付款時(shí)間：
（一）建設(shè)工程已實(shí)際交付的，為交付之日；
（二）建設(shè)工程沒(méi)有交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日；
（三）建設(shè)工程未交付，工程價(jià)款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日。
工期延誤報(bào)告篇十六
為促進(jìn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，維護(hù)國(guó)家，業(yè)主和我方的合法利益。現(xiàn)根據(jù)國(guó)家相應(yīng)法規(guī)、相關(guān)市場(chǎng)管理?xiàng)l例，經(jīng)我方慎重考慮，做出以下承諾：
一、嚴(yán)格遵守黨中央制定的有關(guān)的條例、規(guī)定及國(guó)家制定的有關(guān)施工合同備案及相關(guān)規(guī)費(fèi)的法律、法規(guī)，尊重有關(guān)制度，在業(yè)務(wù)和經(jīng)濟(jì)往來(lái)活動(dòng)中堅(jiān)決履行我方在投標(biāo)時(shí)簽訂的合同，共同創(chuàng)建良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
二、我方將按照《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》第四章“開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)”第四十七條：“招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書(shū)面合同;招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。
三、我方將完全按照國(guó)家、國(guó)家相應(yīng)制度，在規(guī)定日期前繳納各種規(guī)費(fèi)。
四、我方若違反上述承諾，我方將接受貴方對(duì)我方的教育和批評(píng)，由此對(duì)貴方造成的經(jīng)濟(jì)損失由我方負(fù)責(zé)，并視具體情節(jié)和造成的后果而定。
承諾人：公司名稱（蓋章）。
法定代表人或委托人（簽字）。
工期延誤報(bào)告篇十七
建設(shè)工程的開(kāi)工日期應(yīng)依據(jù)開(kāi)工令、開(kāi)工報(bào)告記載的時(shí)間予以認(rèn)定。當(dāng)事人認(rèn)為實(shí)際開(kāi)工時(shí)間與開(kāi)工令、開(kāi)工報(bào)告記載的時(shí)間不符的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證責(zé)任。
因發(fā)包人原因?qū)е卵诱`開(kāi)工的，以實(shí)際開(kāi)工時(shí)間作為開(kāi)工日期；因承包人原因?qū)е卵诱`開(kāi)工的，以開(kāi)工令、開(kāi)工報(bào)告記載的時(shí)間作為開(kāi)工日期。
既無(wú)開(kāi)工令、開(kāi)工報(bào)告，又無(wú)法查明實(shí)際開(kāi)工時(shí)間的，依據(jù)合同約定的開(kāi)工日期予以認(rèn)定。（省高院指導(dǎo)意見(jiàn)第三條）
二、關(guān)于實(shí)際竣工日期
（一）當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭(zhēng)議的，按照以下情形分別處理：
1、建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期；
3、建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。（司法解釋第十四條）
（二）承包人已經(jīng)按照合同約定或者《建筑法》第六十一條規(guī)定，向發(fā)包人提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、其承包部分完整的工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料和經(jīng)簽署的工程保修書(shū)，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以上述資料提交齊全之日為竣工日期。但工程質(zhì)量不合格的除外。（省高院指導(dǎo)意見(jiàn)第五條）
（一）建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。（司法解釋第十五條）。
（二）承包人以發(fā)包人未按合同約定支付工程進(jìn)度款為由主張工期順延權(quán)，發(fā)包人以承包人未按合同約定辦理工期順延簽證抗辯的，如承包人舉證證明其在合同約定的辦理工期順延簽證期限內(nèi)向發(fā)包人提出過(guò)順延工期的要求，或者舉證證明因發(fā)包人遲延支付工程進(jìn)度款嚴(yán)重影響工程施工進(jìn)度，對(duì)其主張，可予支持。
因發(fā)包人遲延支付工程進(jìn)度款而認(rèn)定承包人享有工期順延權(quán)的，順延期間自發(fā)包人拖欠工程進(jìn)度款之日起至進(jìn)度款付清之日止。（省高院指導(dǎo)意見(jiàn)第15條）。
（三）承包人未能提供順延工期的簽證等書(shū)面文件，但能夠證明工程存在延期開(kāi)工、不具備施工條件、設(shè)計(jì)變更、工程量增加、發(fā)包人指定的分包工程遲延完工、不可抗力等不可歸責(zé)于承包人的原因，影響施工進(jìn)度的，可以允許承包人相應(yīng)順延工期。（省高院指導(dǎo)意見(jiàn)第四條）。
四、工期鑒定的一般規(guī)定。
當(dāng)事人對(duì)部分案件事實(shí)有爭(zhēng)議的，僅對(duì)有爭(zhēng)議的`事實(shí)進(jìn)行鑒定，但爭(zhēng)議事實(shí)范圍不能確定，或者雙方當(dāng)事人請(qǐng)求對(duì)全部事實(shí)鑒定的除外。（第二十三條）。
五、工期違約的一般處理原則。
（一）賠償損失。
1、建設(shè)工程施工合同履行過(guò)程中，人工、材料、機(jī)械費(fèi)用出現(xiàn)波動(dòng)，合同有約定的，按照約定處理；合同無(wú)約定，當(dāng)事人又不能協(xié)商一致的，參照建設(shè)行政主管部門的規(guī)定或者行業(yè)規(guī)范處理。
因工期延誤導(dǎo)致上述費(fèi)用增加造成損失的，由導(dǎo)致工期延誤的一方承擔(dān)；雙方對(duì)工期延誤均有過(guò)錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（省高院指導(dǎo)意見(jiàn)第十五條）。
2、因發(fā)包人原因?qū)е鲁邪耸┕て陂g停窩工產(chǎn)生的工人工資、設(shè)備租賃等費(fèi)用，承包人將該費(fèi)用與工程價(jià)款一并主張優(yōu)先受償權(quán)的，應(yīng)予支持。（省高院指導(dǎo)意見(jiàn)第二十三條）。
（二）解除合同。
承包人具有下列情形之一，發(fā)包人請(qǐng)求解除建設(shè)工程施工合同的，應(yīng)予支持：合同約定的期限內(nèi)沒(méi)有完工，且在發(fā)包人催告的合理期限內(nèi)仍未完工。（司法解釋第八條）。
工期延誤報(bào)告篇一
xx：
由山西省太谷縣xx有限公司承建的臨汾市百公里汾河治理與生態(tài)修復(fù)工程襄汾縣段一期堤內(nèi)綠化工程02標(biāo)工程合同工期為60天（開(kāi)工日期20xx年4月5日，竣工日期20xx年6月3日），因以下原因?qū)е鹿こ涛茨馨磿r(shí)完工。
1、曲亭水庫(kù)上游泄水導(dǎo)致河道土建工程未能按時(shí)完工，直接影響草皮播種，不能按時(shí)施工。
2、6月份以后溫度高，不適宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麥草播種，影響發(fā)芽存活率低，只有在立秋后9月份以后進(jìn)行播種。
特申請(qǐng)延期至20xx年10月20日，望批準(zhǔn)!
山西省太谷縣xx有限公司。
20xx年5月30日。
工期延誤報(bào)告篇二
xx：
由于我單位施工的城西安置房c1-c6#樓工程，于20xx年x月x日開(kāi)始施工，計(jì)劃竣工時(shí)間為20xx年x月x日，總工期270日歷天，該工程實(shí)際于x月x日開(kāi)工，計(jì)劃年日竣工驗(yàn)收，總工期270天，超過(guò)合同工期30天是以下原因造成：
1、因今年二、三月份雨水天氣較多，導(dǎo)致基坑積水，挖機(jī)無(wú)法正常工作，為了保證施工質(zhì)量和安全施工，機(jī)械臺(tái)班停工半個(gè)月，同時(shí)接監(jiān)理工程師通知，該段時(shí)間暫停施工，共延期15天。
2、因今年二、三月份雨水天氣較多，導(dǎo)致工人無(wú)法正常施工，故因降雨無(wú)人施工共延期15天。
xx。
20xx年x月x日。
工期延誤報(bào)告篇三
承接方(乙方)：
工程項(xiàng)目：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定裝修合同注意事項(xiàng)別忽視委托乙方進(jìn)行居室裝潢裝修合同報(bào)價(jià)清單。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定裝修合同書(shū)，特簽訂本合裝修合同怎么寫同，以便共同遵守。
第一條：工程概況。
2.居室規(guī)格：房型______裝修合同層(式)______室______廳______廚______衛(wèi)，總計(jì)施工面積___裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)____裝修合同報(bào)價(jià)清單_____平方米。
3.施工內(nèi)容：詳見(jiàn)本合同附件(一裝修合同書(shū))《家庭裝潢施裝修合同模板工內(nèi)容單》和施工圖。
5.工程開(kāi)工日期：______年______月______日
6.工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數(shù)：________天。
第二條：工程價(jià)款。
工程價(jià)款(金額大寫)___________________元，詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢裝修合同簡(jiǎn)單版工程材料預(yù)算表》。
1、材料款__________元；2、人工費(fèi)__________元；
3、設(shè)計(jì)費(fèi)__________元；4、施工清運(yùn)費(fèi)__________元；
5、搬卸費(fèi)__________元；6、管理費(fèi)__________元；
7、其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)______________元。
第三條：質(zhì)量要求。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參裝修合同怎么寫照國(guó)家的相裝修合同模板關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)裝修合同模板用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4.凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù)；施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5.裝修合同范本簡(jiǎn)單甲方如自聘工程監(jiān)理，裝修合同書(shū)須在裝修合同電子版工程開(kāi)工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應(yīng)。
1.乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪裝修合同用材料的雙倍裝修合同模板電子版價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁裝修合同簡(jiǎn)單版止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3.甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)裝修合同模板按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條：付款方式。
1.合同一裝修合同怎么寫經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半(年月日)，甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余10%尾款待甲裝修合同報(bào)價(jià)清單方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注：施工工費(fèi)包括人工費(fèi))。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。
2.工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng)，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開(kāi)具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款，當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的，每逾期一天裝修合同按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，裝修合同報(bào)價(jià)清單如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條：工程工期。
1.如裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)果因乙裝修合同范本簡(jiǎn)單方原因而延遲完工，每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量裝修合同模板電子版和工期，其返工費(fèi)由甲方承裝修合同模板電子版擔(dān)，由于裝修合同模板電子版乙方施工裝修合同模板原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
3.在施工中，因工裝修合同范本簡(jiǎn)單程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4.裝修合同施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用，如因乙方的原因造成返工裝修合同模板電子版，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。
5.裝修合同范本簡(jiǎn)單施裝修合同電子版工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延裝修合同書(shū)誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。
第七條：工程驗(yàn)收。
1.工程質(zhì)量驗(yàn)收，除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收，逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格，如有問(wèn)題，甲方自裝修合同注意事項(xiàng)別忽視負(fù)責(zé)任。甲方自裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)行搬進(jìn)入住，視為驗(yàn)收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收，應(yīng)及時(shí)通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承裝修合同模板認(rèn)工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。
第八條：其他事項(xiàng)。
1.甲方責(zé)任。
1)必須提供裝修合同模板電子版經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電裝修合同、氣線路圖，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底裝修合同怎么寫。
2)二次裝飾工程，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須采取必要的保護(hù)措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
3)如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線，應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承裝修合同書(shū)擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。施工中如需臨時(shí)使用公用部位，應(yīng)向鄰里打好招呼。
2.乙方責(zé)任。
1)應(yīng)裝修合同簡(jiǎn)單版主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書(shū)或施工資質(zhì)；經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書(shū)。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表，裝修合同負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
3)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
4)嚴(yán)格履行合同，實(shí)行信譽(yù)工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約裝修合同范本簡(jiǎn)單論處。
5裝修合同報(bào)價(jià)清單)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任，保修期裝修合同模板電子版自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起，為12個(gè)月。
第九條：違約責(zé)任裝修合同范本簡(jiǎn)單。
合同裝修合同模板電子版生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作裝修合同電子版為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第十條：爭(zhēng)議解決。
本合同履行裝修合同期間，雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時(shí)，可裝修合同以按照本合同裝修合同報(bào)價(jià)清單約定向人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，裝修合同怎么寫雙方必需嚴(yán)格遵守裝修合同模板電子版。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)需終止合同，提出終止合同的一方要以書(shū)面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金，并辦理終止合同裝修合同注意事項(xiàng)別忽視手續(xù)。
2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效。
1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2.補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)括合裝修合同怎么寫同附件、補(bǔ)充合同)一式份，甲乙雙方各執(zhí)份。
甲裝修合同范本簡(jiǎn)單方(業(yè)主)：(簽章)乙方：(簽章)。
住裝修合同報(bào)價(jià)清單所地址：企業(yè)地址：
郵政編碼：郵政編碼：
工作單位：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
簽約地址：
工期延誤報(bào)告篇四
廣州廣駿工程監(jiān)理有限公司：
我公司承建的富強(qiáng)路(北江路至人民西路)道路工程于20xx年4月9日正式開(kāi)工，計(jì)劃竣工時(shí)間為20xx年10月9日，工程合同總工期為548日歷天。
然而，由于征地拆遷、拆遷遺留問(wèn)題、施工圖變更、海仔明渠工程和天氣因素等原因造成工期延誤，致使工程無(wú)法按要求正?？⒐?，特向貴公司申請(qǐng)?jiān)摴こ萄娱L(zhǎng)工期，具體情況說(shuō)明如下：
一、征地拆遷問(wèn)題。
總體施工進(jìn)度計(jì)劃cfg樁軟基處理計(jì)劃施工時(shí)間20xx年3月1日至20xx年12月31日，共計(jì)305天(前提條件是施工范圍內(nèi)所有地面構(gòu)筑物必須拆除，否則工期將順延)，但由于本工程分三次征地：第一次于20xx年3月26日進(jìn)行k1+080~k1+880段征地，第二次于20xx年8月10日進(jìn)行k0+560~k1+080段征地，第三次于20xx年4月19日進(jìn)行k0+000~k0+560段征地(其中k0+000~k0+160段于20xx年7月10日交付使用)，因此我施工單位必須分兩階段進(jìn)行施工，第一階段k0+560~k1+880于20xx年4月12日—20xx年1月1日完成，第二階段k0+090~k0+560于20xx年5月4日—20xx年8月12日完成，共計(jì)487天，期間有123天造成機(jī)械停滯和無(wú)法進(jìn)行下步工序施工，因此造成總工期延誤共計(jì)123天(詳見(jiàn)附件施組進(jìn)度計(jì)劃?rùn)M道圖、cfg樁現(xiàn)場(chǎng)施工工程量確認(rèn)表)。
二、征地后遺留問(wèn)題。
本工程于20xx年2月28日前完成k0+560~k1+880右幅瀝青路面，于20xx年4月19日進(jìn)行k0+000~k0+560段征地，并分兩次交付用地后，仍存在許多問(wèn)題未解決：
1、第一次k0+160~k0+560段于20xx年4月19日交付用地，存在的問(wèn)題主要是k0+460~k0+500右幅有4棟居民樓未征地拆遷(其中有2棟居民樓在主車道上)、k0+460~k0+500左幅有2棟居民樓未征地拆遷和k0+480處通信電線1條未遷移，因以上問(wèn)題無(wú)法進(jìn)行軟基處理和排水工程施工，造成工期延誤共30天(詳見(jiàn)附件施工單位工作聯(lián)系單015、關(guān)于富強(qiáng)路(北江路至人民西路)道路工程存在問(wèn)題情況匯報(bào)、工程例會(huì)周報(bào)55期—70期)。
2、第二次k0+000~k0+160段于20xx年7月10日交付用地，存在的問(wèn)題主要是：k0+000~k0+030段樹(shù)木(綠化)未征地遷移;k0+030~k0+080左幅養(yǎng)雞場(chǎng)未征地拆遷;k0+080~k0+180段墳?zāi)谷舾蓚€(gè)未征地拆遷;k0+170處有高壓線1條、家用電線(弱電)1條;k0+060~k0+120左幅房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)地塊未征地拆遷，因以上問(wèn)題無(wú)法進(jìn)行施工，造成工期延誤共35天(詳見(jiàn)附件施工單位工作聯(lián)系單014、關(guān)于富強(qiáng)路(北江路至人民西路)道路工程存在問(wèn)題情況匯報(bào)、工程例會(huì)周報(bào)55期—70期)。
三、施工圖變更問(wèn)題。
本工程因施工圖經(jīng)常變更，現(xiàn)有施工圖紙與原招標(biāo)圖紙變更較大，導(dǎo)致在施工過(guò)程中施工圖紙存在較多的問(wèn)題及工程作廢后重復(fù)施工，造成工期延誤共184天，(詳見(jiàn)附見(jiàn)富強(qiáng)路變更(簽證)匯總表)。
四、海仔明渠改造工程問(wèn)題。
因清遠(yuǎn)市春節(jié)后雨季天氣較多，造成工期延誤共105天(詳見(jiàn)附件施工月報(bào))。
綜合上述因素，累計(jì)延誤工期共507天，現(xiàn)根據(jù)合同條款第31條，進(jìn)行工期順延申請(qǐng)，使竣工日期從原來(lái)的20xx年10月9日延遲到20xx年2月27日。請(qǐng)貴公司予以批復(fù)。
廣州市恒盛建設(shè)工程有限公司。
20xx年5月15日。
工期延誤報(bào)告篇五
甲方：(發(fā)包方)。
乙方：(承包方)。
本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達(dá)成以下協(xié)議。
第一條工程概況。
1.裝修施工地點(diǎn)：。
2.工期：年月日至年月日。
3.本項(xiàng)工程預(yù)計(jì)費(fèi)用元人民幣。
第二條材料供應(yīng)的約定。
1.甲方提供的材料。
乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購(gòu)買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時(shí)提供乙方需要的材料。
甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異，應(yīng)及時(shí)向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
甲方供應(yīng)的材料按時(shí)抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
2.甲方采購(gòu)供應(yīng)的裝飾材料，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
3.乙方提供的材料。
乙方供應(yīng)的水電材料甲方應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，如不符合設(shè)計(jì)、施工要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)和損耗費(fèi)用。
第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定。
1.本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)：
2.由于乙方施工技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問(wèn)題，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
3.工程竣工：乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗(yàn)收，甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收手續(xù)。
第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場(chǎng)管理約定：
1.嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時(shí)間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
2.未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn)，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
4.保證裝飾裝修現(xiàn)場(chǎng)的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5.負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場(chǎng)，日常用水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。
7.乙方應(yīng)做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。
8.未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價(jià)格加倍賠償。
第五條關(guān)于工程價(jià)款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定：
1.工程款付款方式：
布管驗(yàn)收合格后支付工錢的50%，水電完工后支付30%，整體竣工驗(yàn)收合格后支付20%。
2.乙方承包內(nèi)容：
1).水電開(kāi)槽、布線、穿線、埋槽。
2).所有水電施工過(guò)程的垃圾清運(yùn)(每天現(xiàn)場(chǎng)整理裝袋)。
3).水電施工的穿墻、打孔、切割。
4).開(kāi)關(guān)面板安裝。
5).小五金、馬桶、的安裝。
6).后期燈具的安裝。
3.工程結(jié)算方式：
按實(shí)結(jié)算：，總價(jià)結(jié)算：20元/平米(套內(nèi)面積)。
第六條違約責(zé)任：
1.甲方未按合同約定時(shí)間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元違約金。
第七條糾紛處理方式：
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方協(xié)商解決；當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解不成時(shí)，可向人民法院提起訴訟。
第八條合同的變更和解除：
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應(yīng)以書(shū)面形式提出，并按合同總價(jià)款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。
第九條其它約定：
1.因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見(jiàn)因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
2.甲方在入住前可以要求乙方5次來(lái)現(xiàn)場(chǎng)配合其他工種的交叉施工，超過(guò)5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務(wù)費(fèi)。
3.保修期內(nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問(wèn)題由乙方免費(fèi)維修，在接到甲方通知后48小時(shí)內(nèi)必須到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。由于甲方使用不當(dāng)或不可抗力或不可遇見(jiàn)原因造成的問(wèn)題，甲方按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用支付乙方維修費(fèi)用。
第十條附則。
1.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2.本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3.水電工程保修伍年，過(guò)了保修期乙方來(lái)維護(hù)甲方應(yīng)支付相應(yīng)費(fèi)用。
甲方：乙方：
年月日年月日。
工期延誤報(bào)告篇六
我公司承建的xx市20xx年度保障性住房利民樓建設(shè)項(xiàng)目于20xx年8月30日正式開(kāi)工，計(jì)劃竣工時(shí)間為20xx年10月15日，工程總工期為410日歷天。我司于20xx年8月30日正式收到開(kāi)工通知開(kāi)始局部進(jìn)場(chǎng)施工，因多種重要因素造成施工延期，致使工程無(wú)法按要求正常竣工。特向業(yè)主申請(qǐng)?jiān)摴こ坦こ萄娱L(zhǎng)工期，造成未能按合同工期完成工程的原因如下：
因甲方提供施工場(chǎng)地不能滿足施工要求未能達(dá)到“三通一平”存在魚(yú)塘需要填平，場(chǎng)地各種樹(shù)木需要清理；臨水臨電未接通。因此造成工期延期30天。
原施工場(chǎng)地地質(zhì)不能承受靜壓樁機(jī)的承載力，經(jīng)協(xié)商原施工場(chǎng)地需要換土施工。打亂了對(duì)該工程的施工進(jìn)度計(jì)劃，造成工程延期30天。
該工程存在地下室，開(kāi)挖深度為4.5米，場(chǎng)地四周為住宅；因此需要增加基坑支護(hù)項(xiàng)目工程?；又ёo(hù)項(xiàng)目時(shí)間為20xx年x月x日至20xx年x月x日共計(jì)105天。
在基坑施工過(guò)程中，遇到不可抗力的管涌；導(dǎo)致不能正常施工，采取一系列措施進(jìn)行處理，以至于工程延期15天。
因甲方要求將原地下室底板下的消防水池移至地下室側(cè)面，取消原地下室底板下的消防水池，按修改圖位置增加一消防水池；因些延遲工期20天。
在20xx年里經(jīng)常出現(xiàn)停電停水現(xiàn)象，停電時(shí)間又正好是我部進(jìn)行主體結(jié)構(gòu)高峰期。使我部無(wú)法對(duì)該工程進(jìn)行正常的施工安排，打亂了對(duì)該工程的進(jìn)度計(jì)劃，造成人力、物力、的相當(dāng)損失，共延誤工期10天。
因xx市春節(jié)后臺(tái)風(fēng)及雨水天氣較多，為了保證施工質(zhì)量與安全施工，機(jī)械臺(tái)班停工；臺(tái)風(fēng)期間暫停施工。例如20xx年4月2日暴風(fēng)雨導(dǎo)致外墻瓷磚鋪貼滑落需要重新鋪貼等現(xiàn)象延誤了60天的工期。
以上問(wèn)題造成工期嚴(yán)重延誤，對(duì)本工程的施工進(jìn)度造成大大的影響。根據(jù)工程施工工藝要求，同時(shí)也懇請(qǐng)業(yè)主根據(jù)施工實(shí)際情況；現(xiàn)根據(jù)合同有關(guān)條款，進(jìn)行工期的順延申請(qǐng)。綜合上述因素，累計(jì)延誤工期共400天，使竣工日期由原來(lái)的20xx年10月15日延遲到20xx年11月30日。
請(qǐng)貴局予以批復(fù)。
再次感謝貴局對(duì)我公司工作的支持。
xx施工單位。
20xx年7月5日。
工期延誤報(bào)告篇七
一、本案要旨。
本案要旨為，建設(shè)工程合同簽訂后，承包人將其承建的部分建設(shè)工程違法轉(zhuǎn)包給個(gè)人，后轉(zhuǎn)包合同因違反法律強(qiáng)制性規(guī)定而歸于無(wú)效并由此導(dǎo)致工期延誤造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)根據(jù)雙方當(dāng)事人對(duì)導(dǎo)致合同無(wú)效及造成損失的過(guò)錯(cuò)大小予以分擔(dān)。
2月19日，浙江大地公司中標(biāo)承建安徽省恢復(fù)和改建項(xiàng)目g205蔡家橋至譚家橋路段工程。同日以備忘錄形式約定：乙方承諾不將本合同工程轉(zhuǎn)包或者肢解分包給其他單位或個(gè)人，否則一經(jīng)查實(shí)后自動(dòng)退場(chǎng)，并承擔(dān)由此所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。205月，浙江大地公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人柯娟娟代表浙江大地公司（甲方）與唐華（乙方）簽訂一份《合同協(xié)議書(shū)》，約定由乙方承包g205蔡家橋至譚家橋第22.3合同段所有橋梁工程。年11月1日，唐華又與劉戰(zhàn)來(lái)簽訂《工程轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，4月11日，涉案工程監(jiān)理單位向浙江大地公司發(fā)出工作指令，指出留西河橋工程存在問(wèn)題，204月27日，安徽省g205蔡家橋至譚家橋改建工程項(xiàng)目j11駐地監(jiān)理工程師辦公室向浙江大地公司項(xiàng)目部發(fā)出《關(guān)于對(duì)第22.3合同段工程質(zhì)量、安全檢查的通報(bào)》，指出浙江大地公司項(xiàng)目部存在管理和技術(shù)人員缺乏橋梁工程施工經(jīng)驗(yàn)、對(duì)整個(gè)工地現(xiàn)場(chǎng)缺少整體計(jì)劃與安排、欠缺協(xié)調(diào)組織能力、質(zhì)量管理體系形同虛設(shè)、安全管理意識(shí)差、項(xiàng)目資金運(yùn)轉(zhuǎn)不合理等問(wèn)題。后因浙江大地公司項(xiàng)目部管理混亂，劉戰(zhàn)來(lái)亦未繼續(xù)組織施工，留西河橋工地目前仍留有劉戰(zhàn)來(lái)施工的部分工程和部分機(jī)械設(shè)備。由于雙方未能就清場(chǎng)事宜達(dá)成協(xié)議，浙江大地公司無(wú)法就留西河橋重新組織施工。9月26日，浙江大地公司向一審法院提出損失鑒定申請(qǐng)，要求對(duì)工程延誤造成浙江大地公司管理費(fèi)用及人工工資費(fèi)用增加、材料費(fèi)用上漲、工程返工費(fèi)用等損失進(jìn)行鑒定。一審法院委托中國(guó)建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價(jià)中心進(jìn)行鑒定，鑒定結(jié)論為：g205國(guó)道蔡家橋至譚家橋路段橋梁工程因施工延誤造成工程管理費(fèi)用、人工工資、材料費(fèi)上漲、工程返工費(fèi)用等損失即工程成本增加962650元。
本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)主要為，工期延誤造成的損失962650元應(yīng)如何承擔(dān)。
一審法院審理認(rèn)為，中國(guó)建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價(jià)中心鑒定報(bào)告書(shū)確認(rèn)浙江大地公司因工程延誤造成的損失為962650元，該損失應(yīng)根據(jù)雙方當(dāng)事人對(duì)導(dǎo)致合同無(wú)效及造成損失的過(guò)錯(cuò)大小予以分擔(dān)。浙江大地公司明知不得將工程轉(zhuǎn)包他人，仍將工程轉(zhuǎn)包給沒(méi)有建設(shè)工程施工資質(zhì)的唐華個(gè)人，同時(shí)浙江大地公司項(xiàng)目部自身管理混亂、欠缺組織協(xié)調(diào)能力、質(zhì)量管理體系不健全、項(xiàng)目資金運(yùn)轉(zhuǎn)不合理、管理和技術(shù)人員缺乏橋梁工程施工經(jīng)驗(yàn)、對(duì)工地現(xiàn)場(chǎng)缺少整體計(jì)劃和安排，且另四座橋梁在唐華、劉戰(zhàn)來(lái)停止施工后，浙江大地公司未能及時(shí)開(kāi)工，導(dǎo)致另四座橋梁工期延誤，造成損失進(jìn)一步擴(kuò)大，故浙江大地公司對(duì)造成的損失應(yīng)承擔(dān)90%責(zé)任，唐華明知自己沒(méi)有建設(shè)工程施工資質(zhì)，仍與浙江大地公司簽訂施工合同，對(duì)該損失應(yīng)承擔(dān)10%責(zé)任，劉戰(zhàn)來(lái)與浙江大地公司并無(wú)合同關(guān)系，浙江大地公司要求劉戰(zhàn)來(lái)賠償損失于法無(wú)據(jù)，不予支持。
二審法院審理認(rèn)為，浙江大地公司將涉案橋梁工程轉(zhuǎn)包給沒(méi)有施工資質(zhì)的唐華個(gè)人施工，違反了法律的強(qiáng)制性規(guī)定，雙方所簽的《合同協(xié)議書(shū)》無(wú)效。因合同無(wú)效導(dǎo)致浙江大地公司工期延誤造成的損失經(jīng)中國(guó)建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價(jià)中心鑒定為962650元，該損失應(yīng)根據(jù)雙方的過(guò)錯(cuò)大小予以分擔(dān)。浙江大地公司明知唐華沒(méi)有施工資質(zhì)，仍將涉案橋梁工程轉(zhuǎn)包給唐華施工，工程轉(zhuǎn)包后，浙江大地公司項(xiàng)目部管理混亂、對(duì)工地現(xiàn)場(chǎng)缺少整體計(jì)劃和安排等也是導(dǎo)致涉案工程工期延誤的重要原因，而且，在唐華、劉戰(zhàn)來(lái)停止施工后，浙江大地公司未能及時(shí)對(duì)另四座橋梁進(jìn)行施工，造成損失進(jìn)一步擴(kuò)大，故浙江大地公司存在明顯過(guò)錯(cuò)，應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任。唐華明知自己沒(méi)有建設(shè)工程施工資質(zhì)，仍與浙江大地公司簽訂施工合同，且在工程停工后未能及時(shí)撤出施工現(xiàn)場(chǎng)，亦存在過(guò)錯(cuò)。一審判決根據(jù)雙方過(guò)錯(cuò)程度，判令浙江大地公司承擔(dān)962650元損失的90%，唐華承擔(dān)該損失的10%，判處適當(dāng)。浙江大地公司和唐華稱己方對(duì)合同無(wú)效和工期延誤造成的損失，沒(méi)有過(guò)錯(cuò)，不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的上訴理由均不能成立。
二、案件來(lái)源。
三、基本案情。
2008年2月19日，浙江大地公司中標(biāo)承建安徽省恢復(fù)和改建項(xiàng)目（第二批）g205蔡家橋至譚家橋路段工程。同日，安徽省交通廳世界銀行貸款項(xiàng)目辦公室、安徽省公路局、宣城市公路管理局（甲方）與浙江大地公司（乙方）就安徽省恢復(fù)和改建項(xiàng)目（第二批）工程第22.3合同段有關(guān)問(wèn)題，以備忘錄形式約定：雙方同意安徽省恢復(fù)和改建項(xiàng)目（第二批）工程第22.3合同段合同總價(jià)為22509885元，乙方按照招標(biāo)大件提出的有關(guān)規(guī)定和要求承擔(dān)第22.3合同段的.工程施工、完成及其缺陷修復(fù)的全部工作。乙方承諾不將本合同工程轉(zhuǎn)包或者肢解分包給其他單位或個(gè)人，否則一經(jīng)查實(shí)后自動(dòng)退場(chǎng)，并承擔(dān)由此所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)業(yè)主同意并批準(zhǔn)的分包工程量嚴(yán)格控制在合同價(jià)10%以內(nèi)，且本項(xiàng)目主體工程不得分包。本項(xiàng)目合同總工期為18個(gè)月。甲方和乙方均同意將上述備忘錄內(nèi)容作為合同協(xié)議書(shū)的組成部分，并在備忘錄上加蓋公章。2008年3月20日，浙江大地公司與業(yè)主單位安徽省交通廳世界銀行貸款項(xiàng)目辦公室簽訂《合同協(xié)議書(shū)》，約定由浙江大地公司承建安徽省恢復(fù)和改建項(xiàng)目（第二批）g205蔡家橋至譚家橋路段工程，中標(biāo)價(jià)格為22509885元。
2008年5月，浙江大地公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人柯娟娟代表浙江大地公司（甲方）與唐華（乙方）簽訂一份《合同協(xié)議書(shū)》，約定由乙方承包g205蔡家橋至譚家橋第22.3合同段所有橋梁（即汪家中橋、南山河小橋、西壇河橋、留東河橋、留西河橋）工程，工程總價(jià)為2806900元。合同簽訂后，唐華向浙江大地公司交付履約保證金15萬(wàn)元。2008年11月1日，唐華又與劉戰(zhàn)來(lái)簽訂《工程轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將蔡家橋至譚家橋橋梁涵洞工程轉(zhuǎn)讓給劉戰(zhàn)來(lái)，由劉戰(zhàn)來(lái)按業(yè)主項(xiàng)目部圖紙要求完成該項(xiàng)目所有工程。后劉戰(zhàn)來(lái)投入部分資金進(jìn)行施工。年4月11日，涉案工程監(jiān)理單位向浙江大地公司發(fā)出工作指令，指出留西河橋工程存在如下問(wèn)題：1、橋臺(tái)高程變更未履行變更程序、擅自進(jìn)行基礎(chǔ)砼施工；2、砼施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)項(xiàng)目施工技術(shù)及實(shí)驗(yàn)人員值班；3、片石砼施工質(zhì)量差，未按照相關(guān)規(guī)范施工。2009年4月27日，安徽省g205蔡家橋至譚家橋改建工程項(xiàng)目j11駐地監(jiān)理工程師辦公室向浙江大地公司項(xiàng)目部發(fā)出《關(guān)于對(duì)第22.3合同段工程質(zhì)量、安全檢查的通報(bào)》，指出浙江大地公司項(xiàng)目部存在管理和技術(shù)人員缺乏橋梁工程施工經(jīng)驗(yàn)、對(duì)整個(gè)工地現(xiàn)場(chǎng)缺少整體計(jì)劃與安排、欠缺協(xié)調(diào)組織能力、質(zhì)量管理體系形同虛設(shè)、安全管理意識(shí)差、項(xiàng)目資金運(yùn)轉(zhuǎn)不合理等問(wèn)題。后因浙江大地公司項(xiàng)目部管理混亂，劉戰(zhàn)來(lái)亦未繼續(xù)組織施工，留西河橋工地目前仍留有劉戰(zhàn)來(lái)施工的部分工程和部分機(jī)械設(shè)備。由于雙方未能就清場(chǎng)事宜達(dá)成協(xié)議，浙江大地公司無(wú)法就留西河橋重新組織施工。205月12日，浙江大地公司向一審法院提起訴訟，請(qǐng)求：1、終止浙江大地公司項(xiàng)目部與唐華簽訂的《合同協(xié)議書(shū)》；2、判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)賠償經(jīng)濟(jì)損失2806900元；3、本案的訴訟費(fèi)用由唐華、劉戰(zhàn)來(lái)承擔(dān)。2010年9月5日，浙江大地公司變更訴訟請(qǐng)求為：1、確認(rèn)浙江大地公司項(xiàng)目部與唐華簽訂的《合同協(xié)議書(shū)》無(wú)效；2、判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)排除妨礙，不得干擾浙江大地公司繼續(xù)施工；3、判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)返還已預(yù)支的材料款、工程款170840元；4、判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)賠償經(jīng)濟(jì)損失832732元；5、本案的訴訟費(fèi)用由唐華、劉戰(zhàn)來(lái)承擔(dān)。
2010年9月26日，浙江大地公司向一審法院提出損失鑒定申請(qǐng)，要求對(duì)工程延誤造成浙江大地公司管理費(fèi)用及人工工資費(fèi)用增加、材料費(fèi)用上漲、工程返工費(fèi)用等損失進(jìn)行鑒定。一審法院委托中國(guó)建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價(jià)中心進(jìn)行鑒定，鑒定結(jié)論為：g205國(guó)道蔡家橋至譚家橋路段橋梁工程因施工延誤造成工程管理費(fèi)用、人工工資、材料費(fèi)上漲、工程返工費(fèi)用等損失即工程成本增加962650元。
除留西河橋外，浙江大地公司已于2009年6月后對(duì)其余四座橋梁另行組織施工，具體開(kāi)工時(shí)間為：汪家中橋?yàn)?010年1月；留東河橋和南山河小橋?yàn)?010年4月；西壇河小橋?yàn)?010年7月，上述四座橋梁現(xiàn)已完工。一審?fù)徶?，唐華和浙江大地公司對(duì)雙方簽訂的合同系唐華以個(gè)人名義與浙江大地公司簽訂均無(wú)異議。
施工期間，浙江大地公司向唐華、劉戰(zhàn)來(lái)提供水泥320包，共計(jì)16噸，水泥價(jià)格為每噸365元，計(jì)5840元。2009年5月28日，唐華代表黃山市晶鑫自來(lái)水有限公司與浙江大地公司項(xiàng)目部簽訂勞務(wù)承包協(xié)議，約定由黃山市晶鑫自來(lái)水有限公司承包施工k30+450-k37+155.57標(biāo)段路基土石方及附屬結(jié)構(gòu)物工程。唐華于2009年6月9日至27日分四次從浙江大地公司領(lǐng)取165000元，唐華稱其領(lǐng)取的該165000元系k30+450-k37+155.57標(biāo)段路基工程款。
四、法院審理。
一審法院認(rèn)為：浙江大地公司與業(yè)主單位簽訂的合同中明確約定，浙江大地公司不得將所承包的工程轉(zhuǎn)包其他單位和個(gè)人，但該公司卻違法將g205蔡家橋至譚家橋第22.3合同段橋梁工程分包給沒(méi)有建設(shè)工程施工資質(zhì)的唐華個(gè)人，違反了法律的強(qiáng)制性規(guī)定，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)無(wú)效，劉戰(zhàn)來(lái)與浙江大地公司無(wú)合同關(guān)系，唐華、劉戰(zhàn)來(lái)進(jìn)駐施工工地現(xiàn)已無(wú)合同依據(jù)，故唐華、劉戰(zhàn)來(lái)應(yīng)將其施工人員和設(shè)備撤出工地。浙江大地公司提出要求唐華、劉戰(zhàn)來(lái)排除妨礙，不得干擾浙江大地公司繼續(xù)施工的訴請(qǐng)應(yīng)當(dāng)予以支持；因合同無(wú)效，唐華從浙江大地公司領(lǐng)取的水泥價(jià)值5840元，該款應(yīng)當(dāng)予以退還；唐華在浙江大地公司預(yù)支的工程款165000元，浙江大地公司認(rèn)為系在涉案橋梁工程中支取證據(jù)不足，對(duì)浙江大地公司要求唐華返還該165000元工程款的訴請(qǐng)不予支持。中國(guó)建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價(jià)中心鑒定報(bào)告書(shū)確認(rèn)浙江大地公司因工程延誤造成的損失為962650元，該損失應(yīng)根據(jù)雙方當(dāng)事人對(duì)導(dǎo)致合同無(wú)效及造成損失的過(guò)錯(cuò)大小予以分擔(dān)。浙江大地公司明知不得將工程轉(zhuǎn)包他人，仍將工程轉(zhuǎn)包給沒(méi)有建設(shè)工程施工資質(zhì)的唐華個(gè)人，同時(shí)浙江大地公司項(xiàng)目部自身管理混亂、欠缺組織協(xié)調(diào)能力、質(zhì)量管理體系不健全、項(xiàng)目資金運(yùn)轉(zhuǎn)不合理、管理和技術(shù)人員缺乏橋梁工程施工經(jīng)驗(yàn)、對(duì)工地現(xiàn)場(chǎng)缺少整體計(jì)劃和安排，且另四座橋梁在唐華、劉戰(zhàn)來(lái)停止施工后，浙江大地公司未能及時(shí)開(kāi)工，導(dǎo)致另四座橋梁工期延誤，造成損失進(jìn)一步擴(kuò)大，故浙江大地公司對(duì)造成的損失應(yīng)承擔(dān)90%責(zé)任，唐華明知自己沒(méi)有建設(shè)工程施工資質(zhì)，仍與浙江大地公司簽訂施工合同，對(duì)該損失應(yīng)承擔(dān)10%責(zé)任，劉戰(zhàn)來(lái)與浙江大地公司并無(wú)合同關(guān)系，浙江大地公司要求劉戰(zhàn)來(lái)賠償損失于法無(wú)據(jù)，不予支持。綜上，案經(jīng)一審法院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第五十八條、第二百七十二條第三款、最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第四條之規(guī)定，判決：一、浙江大地公司與唐華簽訂的《合同協(xié)議書(shū)》無(wú)效；二、唐華、劉戰(zhàn)來(lái)于判決生效之日起十五日內(nèi)將施工人員和設(shè)備撤出汪家中橋、南山河小橋、西壇河橋、留東河橋、留西河橋施工工地，不得干擾浙江大地公司繼續(xù)施工；三、唐華于判決生效之日起三十日內(nèi)賠償浙江大地公司損失96265元；四、唐華返還浙江大地公司水泥材料款5840元；五、駁回浙江大地公司其他訴訟請(qǐng)求。
本院認(rèn)為，綜合雙方當(dāng)事人的舉證、質(zhì)證及訴辯意見(jiàn)，本案二審的爭(zhēng)議焦點(diǎn)為：1、唐華領(lǐng)取的165000元工程款是否為本案所涉的橋梁工程款；2、工期延誤造成的損失962650元應(yīng)如何承擔(dān)；3、一審判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)撤出施工現(xiàn)場(chǎng)是否正確。
（一）關(guān)于唐華領(lǐng)取的165000元工程款是否為本案所涉的橋梁工程款。經(jīng)查，唐華與浙江大地公司項(xiàng)目部簽訂橋梁工程承包協(xié)議后，又代表黃山市晶鑫自來(lái)水有限公司與浙江大地公司項(xiàng)目部簽訂勞務(wù)承包協(xié)議，承包施工浙江大地公司承建的涉案工程k30+450-k37+155.57標(biāo)段路基土石方及附屬結(jié)構(gòu)物工程。唐華于2009年6月領(lǐng)取該165000元工程款時(shí)，既是涉案橋梁工程的承包人，也是路基工程承包人的代表人，唐華分四次領(lǐng)取該165000元所寫的借據(jù)中，并未注明款項(xiàng)用途?，F(xiàn)黃山市晶鑫自來(lái)水有限公司出具證明，表示該165000元是唐華代表該公司領(lǐng)取的路基工程款，而浙江大地公司與黃山市晶鑫自來(lái)水有限公司尚未就路基工程進(jìn)行結(jié)算，故認(rèn)定該165000元為唐華領(lǐng)取的路基工程款，對(duì)浙江大地公司的利益并無(wú)實(shí)際影響，故一審判決認(rèn)定該165000元不屬于本案所涉橋梁工程款并無(wú)不妥，浙江大地公司要求唐華返還該款的依據(jù)不足，本院不予支持。
（二）工期延誤造成的損失962650元應(yīng)如何承擔(dān)。浙江大地公司將涉案橋梁工程轉(zhuǎn)包給沒(méi)有施工資質(zhì)的唐華個(gè)人施工，違反了法律的強(qiáng)制性規(guī)定，雙方所簽的《合同協(xié)議書(shū)》無(wú)效。因合同無(wú)效導(dǎo)致浙江大地公司工期延誤造成的損失經(jīng)中國(guó)建設(shè)銀行安徽省分行建設(shè)工程咨詢審價(jià)中心鑒定為962650元，該損失應(yīng)根據(jù)雙方的過(guò)錯(cuò)大小予以分擔(dān)。浙江大地公司明知唐華沒(méi)有施工資質(zhì)，仍將涉案橋梁工程轉(zhuǎn)包給唐華施工，工程轉(zhuǎn)包后，浙江大地公司項(xiàng)目部管理混亂、對(duì)工地現(xiàn)場(chǎng)缺少整體計(jì)劃和安排等也是導(dǎo)致涉案工程工期延誤的重要原因，而且，在唐華、劉戰(zhàn)來(lái)停止施工后，浙江大地公司未能及時(shí)對(duì)另四座橋梁進(jìn)行施工，造成損失進(jìn)一步擴(kuò)大，故浙江大地公司存在明顯過(guò)錯(cuò)，應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任。唐華明知自己沒(méi)有建設(shè)工程施工資質(zhì)，仍與浙江大地公司簽訂施工合同，且在工程停工后未能及時(shí)撤出施工現(xiàn)場(chǎng)，亦存在過(guò)錯(cuò)。一審判決根據(jù)雙方過(guò)錯(cuò)程度，判令浙江大地公司承擔(dān)962650元損失的90%，唐華承擔(dān)該損失的10%，判處適當(dāng)。浙江大地公司和唐華稱己方對(duì)合同無(wú)效和工期延誤造成的損失，沒(méi)有過(guò)錯(cuò)，不應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的上訴理由均不能成立。
（三）一審判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)撤出施工現(xiàn)場(chǎng)是否正確。二審期間，經(jīng)浙江大地公司與唐華、劉戰(zhàn)來(lái)確認(rèn)，除留西河橋外，其余四座橋梁已由浙江大地公司另外轉(zhuǎn)包他人施工完畢，唐華、劉戰(zhàn)來(lái)并未占據(jù)該四座橋梁的施工現(xiàn)場(chǎng)，故一審判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)撤出該四座橋梁已無(wú)必要，應(yīng)予更正。但劉戰(zhàn)來(lái)等并未撤出留西河橋的施工現(xiàn)場(chǎng)，鑒于唐華系與浙江大地公司簽訂承包合同的相對(duì)人，其負(fù)有將妨礙施工的設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場(chǎng)的義務(wù)。由于唐華與劉戰(zhàn)來(lái)所簽的工程轉(zhuǎn)讓協(xié)議亦屬無(wú)效，故劉戰(zhàn)來(lái)占據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)并無(wú)合同依據(jù)，理當(dāng)撤離。為使浙江大地公司順利完成施工任務(wù)，一審判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)撤出留西河橋施工現(xiàn)場(chǎng)并無(wú)不當(dāng)。
綜上，一審法院認(rèn)定事實(shí)基本清楚，適用法律正確，但判令唐華、劉戰(zhàn)來(lái)將施工人員和設(shè)備撤出汪家中橋、南山河小橋、西壇河橋、留東河橋施工工地已無(wú)必要，本院予以變更。依照《中華人年共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)、第一百五十八條之規(guī)定，判決如下：
一、維持安徽省黃山市中級(jí)人民法院（2010）黃中法民一初字第00013號(hào)民事判決主文第一、三、四、五項(xiàng)，即“浙江大地交通工程有限公司與唐華簽訂的《合同協(xié)議書(shū)》無(wú)效；唐華于判決生效之日起三十日內(nèi)賠償浙江大地交通工程有限公司損失96265元；唐華返還浙江大地交通工程有限公司水泥材料款5840元；駁回浙江大地交通工程有限公司其他訴訟請(qǐng)求”。
二、變更安徽省黃山市中級(jí)人民法院（2010）黃中法民一初字第00013號(hào)民事判決主文第二項(xiàng)為：唐華、劉戰(zhàn)來(lái)于判決生效之日起十五日內(nèi)將施工人員和設(shè)備撤出留西河橋施工工地，不得干擾浙江大地交通工程有限公司繼續(xù)施工。
本判決為終審判決。
五、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引。
《中華人民共和國(guó)合同法》。
第五十八條合同無(wú)效或者被撤銷后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒(méi)有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。有過(guò)錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方因此所受到的損失，雙方都有過(guò)錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二百七十二條發(fā)包人可以與總承包人訂立建設(shè)工程合同，()也可以分別與勘察人、設(shè)計(jì)人、施工人訂立勘察、設(shè)計(jì)、施工承包合同。發(fā)包人不得將應(yīng)當(dāng)由一個(gè)承包人完成的建設(shè)工程肢解成若干部分發(fā)包給幾個(gè)承包人。
總承包人或者勘察、設(shè)計(jì)、施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設(shè)計(jì)、施工承包人向發(fā)包人承擔(dān)連帶責(zé)任。承包人不得將其承包的全部建設(shè)工程轉(zhuǎn)包給第三人或者將其承包的全部建設(shè)工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給第三人。
禁止承包人將工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由承包人自行完成。
最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》。
第四條承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無(wú)效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。
工期延誤報(bào)告篇八
(一)實(shí)踐中主要包括以下幾項(xiàng)：
1、因發(fā)包人過(guò)錯(cuò)而導(dǎo)致的工期延誤。如：
b、不及時(shí)支付預(yù)付款、工程進(jìn)度款而導(dǎo)致承包人無(wú)資金施工的工期延誤;。
d、不及時(shí)提供建筑材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金等導(dǎo)致的工期延誤;。
a、建筑工程質(zhì)量不合格而返工等所導(dǎo)致的工期延誤;。
e、第三人原因所導(dǎo)致的工期延誤;。
由于不可抗力、意外事件導(dǎo)致的工期延誤，承包人和施工人一般互不負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任;。
由于鑒定、工程量增加、設(shè)計(jì)變更等原因所導(dǎo)致的工期延誤，一般可相應(yīng)順延工期，雙方互不負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任。
對(duì)于因第三方原因所導(dǎo)致的工期延誤，一般應(yīng)由承包方先向發(fā)包方承擔(dān)違約責(zé)任，然后承包方向第三方追償。
(三)司法實(shí)踐中的問(wèn)題：工期延誤、工程質(zhì)量不合格一般是發(fā)包方拒絕支付工程款的理由。在承包方訴請(qǐng)支付工程款時(shí)，發(fā)包方通常都反訴承包方工期延誤、工程質(zhì)量不合格，而要求承包方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。因此，工程款支付和工期延誤兩個(gè)問(wèn)題經(jīng)常交織在一起。
導(dǎo)致工期延誤的原因非常重要，很多情況下，如不可抗力、意外事件、設(shè)計(jì)變更等可以導(dǎo)致工期順延，雙方或一方不需要承擔(dān)工期延誤的不利法律后果，在實(shí)踐中，判斷這些問(wèn)題往往要根據(jù)監(jiān)理報(bào)告、發(fā)包方與承包方之間的來(lái)往文件(特別是工程師的監(jiān)督記錄)或其他證據(jù)(如連續(xù)下雨無(wú)法施工證據(jù)等)來(lái)判斷是否屬于工期延誤，繼而判斷是否應(yīng)該承擔(dān)法律責(zé)任。
工期延誤報(bào)告篇九
為確保良好的`施工現(xiàn)場(chǎng)，更好的安全施工及施工駐地的安全衛(wèi)生條件，我方現(xiàn)鄭重承諾：
一、在施工期間，嚴(yán)格按業(yè)主和市場(chǎng)要求，依照《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》和《施工許可證》，明確安全責(zé)任，做好施工組織設(shè)計(jì)和施工安全技術(shù)交底，服從業(yè)主和市場(chǎng)相關(guān)部門的日常管理和檢查。
二、對(duì)本單位施工人員進(jìn)行安全教育，有健全的安全管理制度和培訓(xùn)教育記錄，保證施工人員不違反市場(chǎng)管理規(guī)定和國(guó)家法律法規(guī)。服從市場(chǎng)和公司監(jiān)管。
三、我方將實(shí)行文明施工，設(shè)立現(xiàn)場(chǎng)安全負(fù)責(zé)人，向市場(chǎng)和相關(guān)部門解釋施工安全工作保障情況及施工方案實(shí)施情況，保證施工人員、設(shè)備的安全。
四、嚴(yán)格遵守施工場(chǎng)地清潔衛(wèi)生的要求，施工中嚴(yán)格遵守安全、文明施工管理有關(guān)規(guī)定，做到安全文明施工。
五、施工駐地，我方將配備清掃人員，并定期進(jìn)行宿舍衛(wèi)生檢查，堅(jiān)決杜絕違規(guī)使用電器，我方將按照公司相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行。
承諾人：公司名稱（蓋章）。
法定代表人或委托代理人（簽字）：
日期：8月5日
工期延誤報(bào)告篇十
爛尾樓工程糾紛中，幾乎絕大部分的工程都存在工期延誤的情況，而在每一個(gè)爛尾樓工程糾紛案件中，也幾乎每個(gè)發(fā)包人都不會(huì)放棄追究承包人因工期延誤而產(chǎn)生的違約責(zé)任的機(jī)會(huì)，每當(dāng)此時(shí)很多承包人會(huì)提出施工合同約定的違約金標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高，請(qǐng)求法院或仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少的抗辯，故探討這種工期延誤而產(chǎn)生的違約責(zé)任在實(shí)務(wù)上顯得極有必要，下面分幾個(gè)問(wèn)題進(jìn)行分析。
最高人民法院民一庭的法官也認(rèn)為，“長(zhǎng)期以來(lái)，尤其是在以前計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，我國(guó)更多地強(qiáng)調(diào)違約金的懲罰性，在后來(lái)的立法中承認(rèn)違約金的補(bǔ)償性和懲罰性多重屬性，以補(bǔ)償性為主、懲罰性為輔，這樣，既維護(hù)了守約人的利益，也兼顧了違約人的利益，體現(xiàn)了公平原則”?！斑`約金的功能在于使未違約方因?qū)Ψ竭`約而造成的損失或失去的利益得以補(bǔ)償和實(shí)現(xiàn)?！嘘P(guān)違約條款主要是用來(lái)調(diào)整當(dāng)事人之間的利益分配，力求做到公平，而決非主要目的在于懲罰違約方”。上述觀點(diǎn)的立法依據(jù)在于我國(guó)《合同法》第114條第2款的規(guī)定：“約定的違約金低于造成的損失的，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以增加;約定的違約金過(guò)分高于造成的損失的，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少”。因此，違約金責(zé)任作為一種財(cái)產(chǎn)責(zé)任，其本質(zhì)意義主要在于對(duì)守約方的補(bǔ)償，其次才表現(xiàn)為對(duì)違約方的懲罰和制裁。加深對(duì)違約金責(zé)任屬性的認(rèn)識(shí)，有助于我們?cè)趯?shí)務(wù)中正確判斷違約金約定標(biāo)準(zhǔn)的高低問(wèn)題，并在此基礎(chǔ)上作出有利于維護(hù)當(dāng)事人的合法利益的舉措。
工期延誤報(bào)告篇十一
致xxx有限公司：
半島商務(wù)中心室外景觀綠化工程由我施工方承建，根據(jù)上午會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)提出的工期要求，制定出施工進(jìn)度計(jì)劃，我方將配備精兵強(qiáng)將，嚴(yán)格按照施工進(jìn)度計(jì)劃，為你方服務(wù)。
從4月8日至4月23日這16天中，按照施工進(jìn)度合理有效的安排施工工作，保證滿足在4月24日前完工的工期要求。如我方工期延誤，給你方造成損失的，我方將承擔(dān)賠償責(zé)任。
特此承諾。
xxx項(xiàng)目部。
承諾人：張xx。
工期延誤報(bào)告篇十二
承包人(乙方)：
本工程設(shè)計(jì)人：電話：施工隊(duì)負(fù)責(zé)人：電話：
依照《^v^合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜(以下稱工程)，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、承包范圍：參見(jiàn)合同附件之預(yù)算表。
4、承包人包工、包部分主材、輔材。
第二條施工圖紙。
1、效果圖、施工圖由承包人自行設(shè)計(jì)并通過(guò)發(fā)包人認(rèn)可的方式提。
2、施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開(kāi)工日。
3、施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
第三條甲方工作。
1、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)，保證乙方能夠。
2、提供符合施工要求的水源、電源。
3、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確。
4、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)。
5、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種。
第四條乙方工作。
1、參加有關(guān)施工圖紙、效果圖設(shè)計(jì)人員到現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方。
2、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)。
3、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不可擾民及污染環(huán)境;保。
4、工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)。
第五條關(guān)于工期。
1、工期限年月日;竣工日期
2、因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應(yīng)不及時(shí)、不按期支付工程款等)導(dǎo)致工期延誤的，工期順延。因乙方及代理人(代表)原因?qū)е鹿て谘诱`的，工期順延，如超過(guò)工期不能按時(shí)竣工，承包方需承擔(dān)，并賠償發(fā)包方不能按時(shí)開(kāi)業(yè)所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。
3、因?yàn)槿缦乱蛩赜绊懚鴮?dǎo)致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔(dān)責(zé)任：
(1)遭遇嚴(yán)重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、^v^等不可抗力;。
(2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設(shè)計(jì)變更;。
(3)因與甲方乙方無(wú)關(guān)的第三方的原因造成工程延誤，第三方因素包括但不限于所在地(小)區(qū)的管理機(jī)構(gòu)和隔壁鄰居的無(wú)理行為：
(4)經(jīng)甲方同意的屬新型材料或新工藝采用而導(dǎo)致的工期拖延或試驗(yàn)時(shí)間浪費(fèi);。
(5)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條關(guān)于材料供應(yīng)和保管。
l、任何一方負(fù)責(zé)提供的材料和設(shè)備，均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品，還必須符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)的要求。提供方應(yīng)將材料和設(shè)備按時(shí)、按量運(yùn)送到施工現(xiàn)場(chǎng)，并通知對(duì)方當(dāng)事人驗(yàn)收簽字確認(rèn)。
3、材料和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，統(tǒng)一由乙方負(fù)責(zé)保管和使用，如因保管不善或者使用不當(dāng)造成的不必要的浪費(fèi)、損壞或者丟失，應(yīng)當(dāng)由乙方負(fù)責(zé)，施工過(guò)程中的正常消耗除外。
第七條關(guān)于質(zhì)量和驗(yàn)收。
l、工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和^v^國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327-20xx)為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照《住宅裝飾施工質(zhì)量驗(yàn)收客戶手冊(cè)》。
2、甲、乙方雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽和中間工程的檢查、驗(yàn)收手續(xù);甲方不按時(shí)參加驗(yàn)收的，工期應(yīng)予順延。
3、由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第四方人員進(jìn)行施工所導(dǎo)致的工程質(zhì)量，由甲方自行負(fù)責(zé)。由乙方負(fù)責(zé)返工的，返工費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
4、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)收到通知后1天內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。
5、工程驗(yàn)收：工程項(xiàng)目按合格標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，其它不合格項(xiàng)目(不包括工程項(xiàng)目未完或成品程序未完成的項(xiàng)目)的維修或返工不影響竣工同期的確認(rèn)，甲方對(duì)此應(yīng)予以確認(rèn)。
6、乙方承諾自竣工同期起，為工程項(xiàng)目保修一年。損耗品、使用不當(dāng)、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對(duì)個(gè)別的工程項(xiàng)目或材料有特定保修或免保修的，以國(guó)家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
7、甲乙兩方約定的其它保修或免保修情況：保修一年，終身維護(hù)。
8、工程未驗(yàn)收的，甲方不得先行使用。
第八條工程款結(jié)算及付款方式。
1、雙方約定按以下方式支付工程款：
合同生效后，發(fā)包人按下條款中的約定，直接向承包人支付工程款：按照工程進(jìn)度支付工程款，支付次數(shù)為3次，即：開(kāi)工十天第一次付款，為合同總款的50第二次支付為合同總款的30后七天內(nèi)支付工程總造價(jià)的20%，支付約：元。
2、雙方同意工程的結(jié)算方法為固定價(jià)格進(jìn)行結(jié)算，本工程總價(jià)款為。
3、特別費(fèi)用的約定事項(xiàng)：
(1)施工過(guò)程中，施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的一切水電費(fèi)用由甲乙雙方分別負(fù)責(zé)。
(2)所有墻地磚、貼腳線、家具、窗簾、主燈、軟裝飾，水電材料及工時(shí)費(fèi)，所有衛(wèi)生間潔具費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
4、乙方按雙方簽暑的預(yù)算附件項(xiàng)目執(zhí)行，如甲方增加或變更新的工程項(xiàng)目，涉及費(fèi)用項(xiàng)目由甲方在支付中期款時(shí)一并付給乙方。
第九條附則。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，同具法律效力。
2、本合同履行完成后自動(dòng)終止。
3、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)生效。
4、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
工期延誤報(bào)告篇十三
施工單位建造師為該項(xiàng)目安全生產(chǎn)文明施工的直接責(zé)任人;監(jiān)理單位項(xiàng)目總監(jiān)承擔(dān)該項(xiàng)目安全生產(chǎn)文明施工的監(jiān)理責(zé)任。
二、嚴(yán)格遵守《建筑法》、《安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《安全生產(chǎn)許可證條例》等法律法規(guī)規(guī)定。
三、完善各項(xiàng)安全管理制度，落實(shí)各項(xiàng)安全管理措施，力爭(zhēng)無(wú)死亡事故、無(wú)重傷事故、無(wú)中毒事故、無(wú)火災(zāi)事故、無(wú)坍塌事故，安全生產(chǎn)文明施工合格率達(dá)到100%。
四、嚴(yán)格按照以下要求規(guī)范安全生產(chǎn)文明施工行為:1、施工合同中明確安全防護(hù)、文明施工措施項(xiàng)目總費(fèi)用以及費(fèi)用預(yù)付、支付計(jì)劃，使用要求、調(diào)整方式等內(nèi)容;及時(shí)審查、簽認(rèn)、支付施工單位已經(jīng)落實(shí)的.安全防護(hù)、文明施工措施所發(fā)生的費(fèi)用。
2、施工、監(jiān)理合同中明確安全生產(chǎn)文明施工管理目標(biāo)，明確鼓勵(lì)爭(zhēng)創(chuàng)省、市建設(shè)工程優(yōu)良樣板工地，明確對(duì)榮獲省、市優(yōu)良樣板及安全生產(chǎn)、文明施工優(yōu)良的工地予以獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)安全生產(chǎn)、文明施工不合格的工地予以處罰。
由施工單位與負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的部門簽署預(yù)防交通事故目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，教育和督促施工人員嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》。
4、項(xiàng)目安全管理資料使用《廣東省建筑施工安全管理資料統(tǒng)一用表》。
5、實(shí)施“平安卡”管理制度，加強(qiáng)施工一線作業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)，建立一線作業(yè)人員的個(gè)人基本信息、參加安全培訓(xùn)等信息記錄。
6、按照規(guī)定辦理意外傷害保險(xiǎn)。
五、按照以下標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范落實(shí)安全生產(chǎn)措施:1、嚴(yán)格遵守jgj59--99標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)范要求。
2、安全生產(chǎn)目標(biāo)明確，制度健全，資料齊全，安全責(zé)任到人，安全措施落實(shí)。
3、設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志布置總平面圖，并按總平面圖掛設(shè)安全標(biāo)志牌。
4、抓好安全三級(jí)教育和日常安全防事故教育，特種作業(yè)人員做到持證上崗。
5、施工用電規(guī)范，采用tn--s系統(tǒng)，做到“一機(jī)一閘一漏一箱”，使用標(biāo)準(zhǔn)電箱，電線、開(kāi)關(guān)、漏電保護(hù)器等使用合格產(chǎn)品。
6、按規(guī)范搭設(shè)外腳手架，使用經(jīng)過(guò)檢測(cè)合格的安全網(wǎng)，做好四口五臨邊防護(hù)，明確各樓層防護(hù)責(zé)任人。
7、使用合格的機(jī)械設(shè)備，有物料提升機(jī)(井字架、龍門架)、施工外用電梯、塔吊、樁機(jī)安裝拆卸方案，有完備的驗(yàn)收、檢測(cè)手續(xù)。
不使用沒(méi)有安裝防護(hù)罩、超過(guò)使用期限及沒(méi)有保險(xiǎn)裝置的卷?yè)P(yáng)機(jī)，不使用單根鋼絲繩的井字架，按規(guī)定搭設(shè)獨(dú)立的卸料平臺(tái)。
8、健全防火制度，落實(shí)防火措施，配足防火器材，不在宿舍內(nèi)使用電爐、煤氣爐等，不在在建建筑物內(nèi)居住或辦公。
9、嚴(yán)格遵守安全監(jiān)督程序，按規(guī)定完成達(dá)標(biāo)驗(yàn)收之后才進(jìn)行施工。
10、按規(guī)定編制各項(xiàng)特殊專項(xiàng)作業(yè)安全組織設(shè)計(jì)或方案，組織專家論證。
六、按照以下標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范落實(shí)文明施工措施:1、按照jgj59--99標(biāo)準(zhǔn)和省建設(shè)廳有關(guān)文明施工檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，搞好文明施工。
2、施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行封閉式管理，圍墻、大門堅(jiān)固、美觀，門楣書(shū)寫企業(yè)、項(xiàng)目名稱。
3、施工現(xiàn)場(chǎng)布局合理、規(guī)范，五牌一圖及各種標(biāo)牌齊全，掛設(shè)整齊美觀。
4、施工現(xiàn)場(chǎng)主要道路、出入口、材料堆放場(chǎng)、宿舍、辦公場(chǎng)所、倉(cāng)庫(kù)、廚房、廁所等實(shí)現(xiàn)硬地化;施工現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生、整潔、排水暢通;材料實(shí)行分類堆放、整齊有序、標(biāo)識(shí)規(guī)范。
5、宿舍采用磚墻鐵皮屋頂或其它安全實(shí)用的金屬結(jié)構(gòu)活動(dòng)房屋，不使用石棉瓦及樹(shù)皮搭設(shè)。
6、施工現(xiàn)場(chǎng)出入口設(shè)置洗車槽，沖洗干凈離開(kāi)施工現(xiàn)場(chǎng)的車輛，防止環(huán)境污染。
7、飲食及用水符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，食物做到生熟分開(kāi)，廚房設(shè)置紗門紗窗，有廚房衛(wèi)生許可證及炊事員健康證。
8、堅(jiān)持文明施工，做好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍社區(qū)工作，不引起周圍居民投訴或糾紛。
2、接受暫停施工整改期間由珠海市建設(shè)工程安全監(jiān)督站安排的現(xiàn)場(chǎng)全員安全教育;。
3、接受珠海市建設(shè)局依法作出的停止承接任務(wù)、暫扣《安全生產(chǎn)許可證》、暫停建造師(項(xiàng)目經(jīng)理)、項(xiàng)目總監(jiān)執(zhí)業(yè)資格、處以各方責(zé)任主體、責(zé)任人罰款等行政處罰。
八、本承諾書(shū)一式五份，建設(shè)局、建設(shè)工程安全監(jiān)督站、建設(shè)、施工、監(jiān)理單位各存一份。
九、本承諾書(shū)自各方簽字蓋章之日起生效。
附件:1、《安全防護(hù)文明施工措施費(fèi)支付計(jì)劃》。
一、安全防護(hù)項(xiàng)目清單其它文明施工措施費(fèi)用。
二、文明施工措施項(xiàng)目清單預(yù)防突發(fā)事故、預(yù)防自然災(zāi)害等搶險(xiǎn)設(shè)備。
10、交通輸導(dǎo)、警示設(shè)施11、基坑支護(hù)、檢測(cè)12、提升架體圍護(hù)用安全網(wǎng)購(gòu)置。
一、施工單位項(xiàng)目安全管理架構(gòu)安全生產(chǎn)考核合格證號(hào)建設(shè)單位或建設(shè)單位委托的監(jiān)理單位。
對(duì)安全生產(chǎn)條件審查、核查情況。
1.1建造師(項(xiàng)目經(jīng)符合不符合。
26、施工升降機(jī)(人貨電梯)司機(jī)應(yīng)配備:施工升降機(jī)(人貨電梯)(每臺(tái))司機(jī)。
47、樁機(jī)工應(yīng)配備:樁機(jī)(每臺(tái))樁機(jī)工。
28、架子工應(yīng)配備:按腳手架搭設(shè)作業(yè)分包企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，初級(jí)以上架子工20人以上。
工期延誤報(bào)告篇十四
以下為法院在判決書(shū)中“本院認(rèn)為”部分對(duì)該問(wèn)題的論述：
凱創(chuàng)公司反訴請(qǐng)求三建公司承擔(dān)工期延誤賠償責(zé)任，包含監(jiān)理費(fèi)損失、過(guò)渡費(fèi)損失、人工和材料上漲費(fèi)、增加工程造價(jià)損失和逾期交房賠償費(fèi)用。一審認(rèn)為雙方對(duì)工期延誤均有過(guò)錯(cuò)，逾期未足額支付工程款是導(dǎo)致工程停工并產(chǎn)生糾紛的直接原因，對(duì)凱創(chuàng)公司的訴請(qǐng)未予支持。凱創(chuàng)公司上訴請(qǐng)求本院支持其一審訴請(qǐng)。
綜合以下三點(diǎn)原因，本院認(rèn)為：凱創(chuàng)公司的上訴請(qǐng)求缺乏依據(jù)：
首先，樁基工程未按合同約定移交。案涉樁基工程由其他公司承建，三建公司的施工工作在樁基工程移交后才能進(jìn)行。合同二約定工期540天（暫定），開(kāi)工日期以凱創(chuàng)公司書(shū)面通知為準(zhǔn)（2011年9月30日之前單體樓及裙樓施工場(chǎng)地移交完成，10月31日之前地下車庫(kù)施工場(chǎng)地移交完成）。但是凱創(chuàng)公司未按合同約定移交，亦未出具有關(guān)開(kāi)工的書(shū)面通知。雙方簽字確認(rèn)的《工序交接、中間交接、單位之間交接檢查記錄》可證明1＃-17＃樁基交接的時(shí)間和地下車庫(kù)施工場(chǎng)地移交的時(shí)間，較合同約定的時(shí)間均有延遲。開(kāi)工時(shí)間延遲，工期應(yīng)相應(yīng)順延。
其次，存在合同外增量工程。2013年11月28日，凱創(chuàng)公司、三建公司、監(jiān)理單位林華公司在tj-401《工作聯(lián)系單》上簽字蓋章。該聯(lián)系單明確載明工程內(nèi)容增加地下車庫(kù)、會(huì)所、幼兒園、商業(yè)裙樓幾項(xiàng)內(nèi)容。工程內(nèi)容增加，工期亦應(yīng)相應(yīng)順延。凱創(chuàng)公司上訴稱未增加工程內(nèi)容，上述內(nèi)容雙方在合同二中已作約定，凱創(chuàng)公司一審提交的圖紙、三建公司提交的施工組織設(shè)計(jì)（）、雙方2011年移交基坑的事實(shí)，以及三建公司2015年4月7日向凱創(chuàng)公司發(fā)出的《關(guān)于陳楊新界項(xiàng)目2015年全面復(fù)工需貴公司配合解決問(wèn)題的工作聯(lián)系函》，均可證明上述內(nèi)容屬于合同約定的施工內(nèi)容。經(jīng)查，合同二未約定上述施工內(nèi)容，凱創(chuàng)公司所稱其他證據(jù)亦均不能證明上述內(nèi)容系合同內(nèi)施工內(nèi)容，不足以推翻tj-401《工作聯(lián)系單》。一審判決認(rèn)定雙方增加了工程量，處理正確。凱創(chuàng)公司此項(xiàng)上訴理由缺乏證據(jù)證明，本院不予支持。
最后，凱創(chuàng)公司未按約定的付款節(jié)點(diǎn)支付工程進(jìn)度款。2013年2月19日，三建公司向凱創(chuàng)公司發(fā)送《因延期付款造成的工期及費(fèi)用索賠報(bào)告》，索賠人員窩工、材料、機(jī)械租賃費(fèi)用、資金利息、企業(yè)管理費(fèi)用、規(guī)費(fèi)及稅金等共計(jì)元。報(bào)告稱各棟樓進(jìn)度陸續(xù)達(dá)到合同約定的付款節(jié)點(diǎn)，但自第一棟樓達(dá)到付款要求開(kāi)始，建設(shè)單位因資金不到位，在工程款支付上一直滯后，遠(yuǎn)不能達(dá)到合同約定的支付數(shù)額。由于項(xiàng)目資金嚴(yán)重缺乏，且長(zhǎng)時(shí)間無(wú)法有效解決，致使項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，基本處于半停工狀態(tài)。2013年3月12日，凱創(chuàng)公司向三建公司發(fā)送《關(guān)于總包方2013年2月19日提交的人工費(fèi)調(diào)整、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)、工期索賠等函的回復(fù)意見(jiàn)》，對(duì)三建公司的索賠報(bào)告作了回復(fù)，認(rèn)為凱創(chuàng)公司的責(zé)任僅在于超過(guò)合同約定的支付時(shí)間未足額支付工程款（進(jìn)度款），合同通用條款、和專用條款第十條約定了該項(xiàng)責(zé)任，明確了甲方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任及乙方可采取的措施。凱創(chuàng)公司就欠付工程款同意與三建公司協(xié)商，按照合同約定盡快達(dá)成延期付款協(xié)議。本院認(rèn)為，上述三建公司的索賠報(bào)告與凱創(chuàng)公司的回復(fù)意見(jiàn)，可以證明凱創(chuàng)公司未按約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)支付工程進(jìn)度款。凱創(chuàng)公司有關(guān)該公司付款總額已達(dá)％，不存在未足額支付工程款情形的理由，不足以抗辯該公司未按約支付工程進(jìn)度款的事實(shí)。
陜西高院一審認(rèn)為：建設(shè)工程司法解釋二第六條規(guī)定：當(dāng)事人約定順延工期應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認(rèn)，承包人雖未取得工期順延的確認(rèn)，但能夠證明在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請(qǐng)過(guò)工期順延且順延事由符合合同約定，承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應(yīng)予支持。當(dāng)事人約定承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延申請(qǐng)視為工期不順延的，按照約定處理，但發(fā)包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。
雙方在合同二第三條合同工期約定，開(kāi)工日期以甲方的書(shū)面通知為準(zhǔn)（2011年9月30日之前單體樓及裙樓施工場(chǎng)地移交完成，10月31日之前地下車庫(kù)施工場(chǎng)地移交完成）?？⒐と掌冢撼邪秶鷥?nèi)所有工程內(nèi)容2012年12月31日竣工。合同工期總?cè)諝v天數(shù)暫定540天。根據(jù)凱創(chuàng)公司在2019年11月16日談話中的陳述，雙方協(xié)商案涉工程應(yīng)于2014年4月30日交工。從三建公司離場(chǎng)前9棟樓的交付時(shí)間來(lái)看，工期確有延誤。
三建公司請(qǐng)求凱創(chuàng)公司賠償?shù)膿p失為因凱創(chuàng)公司拖欠拖延支付工程款、移交基坑工作界面不具備開(kāi)工條件等給其造成的停工、怠工等損失。三建公司未舉證證明其曾就凱創(chuàng)公司移交基坑工作界面不具備開(kāi)工條件按合同通用條款約定，向凱創(chuàng)公司主張過(guò)工期順延或索賠。雖舉證其就逾期支付工程款曾于2013年2月19日向凱創(chuàng)公司發(fā)出過(guò)索賠，但凱創(chuàng)公司于2013年3月12日就索賠事項(xiàng)給予了答復(fù)，認(rèn)為索賠事宜理由不足，依據(jù)不清楚，建議三建公司根據(jù)合同約定的事實(shí)情況，提供由總監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)的書(shū)面依據(jù)再行報(bào)審。三建公司未提交證據(jù)證明其在凱創(chuàng)公司答復(fù)后就逾期支付工程款后續(xù)又向凱創(chuàng)公司主張過(guò)索賠，故不能視為凱創(chuàng)公司對(duì)該索賠已經(jīng)認(rèn)可。根據(jù)建設(shè)工程司法解釋二第六條規(guī)定，三建公司工期順延的主張成立，但其以前述理由主張停窩工損失證據(jù)不足。根據(jù)2013年9月28日會(huì)議紀(jì)要的記載，三建公司存在施工人員嚴(yán)重不足的情況，該因素勢(shì)必會(huì)影響施工進(jìn)度，造成工期延誤。
工期延誤報(bào)告篇十五
一、本案要旨。
本案要旨為，建設(shè)工程合同簽訂后，履行過(guò)程中建設(shè)方代承包方支付了部分工程費(fèi)用款項(xiàng)的，建設(shè)工程完工后，雙方就建設(shè)工程進(jìn)行了結(jié)算，結(jié)算書(shū)載明結(jié)算數(shù)額為工程總造價(jià)，應(yīng)理解為施工工程價(jià)值，未包含扣除其他債務(wù)。如果承包方主張已經(jīng)扣除了建設(shè)方代其支付的工程費(fèi)用款項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證責(zé)任，提供有利證據(jù)證明，否則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證不能的不利法律后果。
6月28日，心怡公司就其投資興建的位于廣州市蘿崗區(qū)永和街賢江村地段的四棟物流倉(cāng)庫(kù)的土建及鋼結(jié)構(gòu)部分工程與高錫洪簽訂了一份建筑工程承包合同。合同簽訂后，高錫洪即進(jìn)場(chǎng)施工。8月20日，高錫洪寫給心怡公司一份承諾書(shū)，內(nèi)容為：心怡倉(cāng)儲(chǔ)a4倉(cāng)庫(kù)土建工程人工數(shù)、基礎(chǔ)工程人工費(fèi)208350元、砼地面工程人工費(fèi)18614.83元、裝修班人工費(fèi)44767.45元，三班組合計(jì)84217.28元由心怡公司代支付，結(jié)算后從工程款扣除。庭審中，高錫洪表示，心怡公司代支付的工資款84217.28元已在208月22日雙方的結(jié)算中扣除，故不存在再行扣減的問(wèn)題。
本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)主要為，應(yīng)付工程款中是否扣除84217.28元的舉證責(zé)任應(yīng)當(dāng)由誰(shuí)承擔(dān)。
一審法院審理認(rèn)為，心怡公司2008年8月20日代支付工資款84217.28元，雙方在2008年8月22日進(jìn)行工程總結(jié)算，心怡公司未提供證據(jù)證明結(jié)算中未扣除上述代支付工資款84217.28元，應(yīng)承擔(dān)舉證不能的法律后果。
二審法院審理認(rèn)為，上訴人主張其代付工人工資未在應(yīng)付工程款中扣除，被上訴人認(rèn)為已在工程結(jié)算中扣除，雙方爭(zhēng)議在于原審判決上訴人應(yīng)付工程款中是否扣除84217.28元。經(jīng)審查，雙方當(dāng)事人結(jié)算書(shū)載明結(jié)算數(shù)額為工程總造價(jià)，應(yīng)理解為施工工程價(jià)值，未包含扣除其他債務(wù)。被上訴人認(rèn)為已在工程結(jié)算中扣除上訴人代付款項(xiàng)，實(shí)質(zhì)為被上訴人以應(yīng)收工程款償還上訴人代付款，應(yīng)當(dāng)由被上訴人承擔(dān)付款人對(duì)付款行為的舉證責(zé)任。
二、案件來(lái)源。
三、基本案情。
206月28日，心怡公司就其投資興建的位于廣州市蘿崗區(qū)永和街賢江村地段的四棟物流倉(cāng)庫(kù)的土建及鋼結(jié)構(gòu)部分工程與高錫洪簽訂了一份建筑工程承包合同。合同約定：心怡公司將其投資興建的位于廣州市蘿崗區(qū)永和街賢江村地段的四棟物流倉(cāng)庫(kù)的土建及鋼結(jié)構(gòu)部分工程采用包工包料形式（680元/平方米）發(fā)包給高錫洪，該工程總占地面積80415平方米，工程總造價(jià)為32340120元，合同還對(duì)材料漲價(jià)后的工程造價(jià)調(diào)整及材料的規(guī)格進(jìn)行了約定，同時(shí)，合同還約定了工程款的支付辦法及承擔(dān)違約責(zé)任的方式…等等。上述合同簽訂后，高錫洪即進(jìn)場(chǎng)施工。年8月26日，高錫洪以心怡公司的名義與東莞市力強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司簽訂《鋼結(jié)構(gòu)工程合同》，合同約定：合同甲方為心怡公司，乙方為力強(qiáng)公司；工程名稱為廣州心怡倉(cāng)儲(chǔ)a3、a4倉(cāng)庫(kù)；工程地點(diǎn)為廣州永和開(kāi)發(fā)區(qū)；承包內(nèi)容為東莞市力強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)建筑材料的加工、安裝；工程總造價(jià)a4倉(cāng)庫(kù)為5184000元，a3倉(cāng)庫(kù)為2085760元；付款方式為按每棟倉(cāng)庫(kù)工程進(jìn)度分期付款；工程款結(jié)算為東莞市力強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司按工程進(jìn)度分階段通知心怡公司，心怡公司及時(shí)組織驗(yàn)收并按付款規(guī)定進(jìn)行結(jié)算工程款，東莞市力強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司收到進(jìn)度款即組織進(jìn)行下一步工作等內(nèi)容。合同簽訂后，東莞市力強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司按約定施工。其后，上述工程被廣州開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃國(guó)土建設(shè)局責(zé)令全面停工。2008年7月12日，高錫洪與東莞市力強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司對(duì)a4倉(cāng)庫(kù)鋼構(gòu)工程量進(jìn)行了結(jié)算并確認(rèn)欠東莞市力強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司工程款人民幣3299222元。2008年8月20日，高錫洪寫給心怡公司一份承諾書(shū)，內(nèi)容為：心怡倉(cāng)儲(chǔ)a4倉(cāng)庫(kù)土建工程人工數(shù)、基礎(chǔ)工程人工費(fèi)208350元、砼地面工程人工費(fèi)18614.83元、裝修班人工費(fèi)44767.45元，三班組合計(jì)84217.28元由心怡公司代支付，結(jié)算后從工程款扣除。2008年8月22日，心怡公司與高錫洪對(duì)a4鋼結(jié)構(gòu)及a3、a4土建工程結(jié)算總價(jià)為7800000元。
2008年12月16日，東莞市力強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司起訴心怡公司及高錫洪，要求其連帶支付工程款3299222元及利息。12月28日，原審法院以（）蘿法民二初字第13號(hào)案判決心怡公司及高錫洪連帶支付東莞市力強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司工程款3299222元及利息（利息以工程款3299222元為本金，自2008年7月12日起按中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期逾期貸款利率計(jì)算至判決還款之日止）。心怡公司不服該判決，上訴至廣州市中級(jí)人民法院，同時(shí)，心怡公司以其實(shí)際支付給高錫洪的工程款二審法院未有最后判決為由，要求本案中止審理。10月25日，原審法院以（2010）蘿法民三初字第515號(hào)民事裁定書(shū)，中止本案訴訟。3月11日，廣州市中級(jí)人民法院以（2010）穗中法民五終字第1922號(hào)民事判決書(shū)，維持了原判。據(jù)該生效判決認(rèn)定，心怡公司支付給高錫洪的工程款只有2300000元，尚欠高錫洪工程款5500000元。關(guān)于該工程的質(zhì)量及賠償問(wèn)題，心怡公司已另案向原審法院提起訴訟，現(xiàn)正在審理中。庭審中，高錫洪表示，心怡公司代支付的工資款84217.28元已在2008年8月22日雙方的結(jié)算中扣除，故不存在再行扣減的問(wèn)題，至于東莞市力強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司主張的3299222元屬于另一法律關(guān)系，而且該案中高錫洪也是當(dāng)事人（屬于共同被告），故不同意心怡公司扣減意見(jiàn)。
四、法院審理。
原審法院認(rèn)為：雖然高錫洪與心怡公司簽訂的《建筑工程承包合同》因違反法律的禁止性規(guī)定而無(wú)效，但高錫洪已按照合同約定進(jìn)行實(shí)際施工，且雙方在工程停工后對(duì)完成的工程已進(jìn)行結(jié)算，依照雙方的結(jié)算書(shū)，心怡公司應(yīng)支付高錫洪工程款7800000元?，F(xiàn)心怡公司只支付了2300000元工程款，尚欠5500000元未支付，高錫洪要求心怡公司支付余款5500000元及自雙方簽訂結(jié)算書(shū)之日起算的逾期付款利息有理有據(jù)，原審法院予以支持。心怡公司2008年8月20日代支付工資款84217.28元，雙方在2008年8月22日進(jìn)行工程總結(jié)算，心怡公司未提供證據(jù)證明結(jié)算中未扣除上述代支付工資款84217.28元，應(yīng)承擔(dān)舉證不能的法律后果。至于東莞市力強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司主張的3299222元屬于另一法律關(guān)系，而且（2009）蘿法民二初字第13號(hào)案中高錫洪也是當(dāng)事人（屬于共同被告與高錫洪承擔(dān)連帶責(zé)任），現(xiàn)心怡公司明確表示其實(shí)際并未支付上述3299222元工程款給東莞市力強(qiáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司，因此，心怡公司要求扣減上述兩筆款項(xiàng)的抗辯事實(shí)及法律依據(jù)均不足，原審法院不予支持。至于心怡公司提出的工程質(zhì)量問(wèn)題其已另案提起訴訟，不在本案調(diào)處。綜上所述，依照《中華人民共和國(guó)民法通則》第四條、第八十四條，《中華人民共和國(guó)合同法》第五十八條、第一百零九條，最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第一條、第十七條、第十八條第（二）款，最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的.若干規(guī)定》第二條之規(guī)定，原審法院作出如下判決：一、自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)，廣州心怡倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司將工程款5500000元一次性支付給高錫洪；二、自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)，廣州心怡倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司將2008年8月22日起至本判決第一項(xiàng)確定的給付期限內(nèi)實(shí)際履行之日止的利息（利息以5500000元為本金，按中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期逾期貸款利率標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算）一次性支付給高錫洪。廣州心怡倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司如果未按照本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。一審案件訴訟費(fèi)用50370元，由廣州心怡倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司承擔(dān)（此費(fèi)高錫洪已預(yù)交25185元，原審法院予以退回，心怡公司履行本判決時(shí)將50370元逕付給原審法院）。
二審法院認(rèn)為，上訴人主張其代付工人工資未在應(yīng)付工程款中扣除，被上訴人認(rèn)為已在工程結(jié)算中扣除，雙方爭(zhēng)議在于原審判決上訴人應(yīng)付工程款中是否扣除84217.28元。經(jīng)審查，雙方當(dāng)事人結(jié)算書(shū)載明結(jié)算數(shù)額為工程總造價(jià)，應(yīng)理解為施工工程價(jià)值，未包含扣除其他債務(wù)。被上訴人認(rèn)為已在工程結(jié)算中扣除上訴人代付款項(xiàng)，實(shí)質(zhì)為被上訴人以應(yīng)收工程款償還上訴人代付款，應(yīng)當(dāng)由被上訴人承擔(dān)付款人對(duì)付款行為的舉證責(zé)任。被上訴人雖提出工程造價(jià)原值為900多萬(wàn)元，但僅為口頭陳述，不足以證明其主張。原審法院將爭(zhēng)議事實(shí)的舉證責(zé)任分配給上訴人，并不符合證據(jù)規(guī)則。故，原審判決認(rèn)定工程結(jié)算中已扣除84217.28元，認(rèn)定事實(shí)不當(dāng)，二審予以糾正。至于另案執(zhí)行問(wèn)題，與本案沒(méi)有關(guān)聯(lián)，本院不予審查。上訴人認(rèn)為因被上訴人未主動(dòng)履行另案?jìng)鶆?wù)應(yīng)免除已方支付利息的違約責(zé)任，缺乏法律依據(jù)，本院不予支持。綜上所述，上訴人主張?jiān)谇犯豆こ炭钪锌鄢浯犊?4217.28元，理由成立，本院予以支持；原審法院查明事實(shí)基本清楚，唯認(rèn)定工程款債務(wù)數(shù)額不當(dāng)，二審予以改判。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（三）項(xiàng)的規(guī)定，本院判決如下：
三、駁回高錫洪的其他訴訟請(qǐng)求。
本判決為終審判決。
五、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引。
《中華人民共和國(guó)民法通則》。
第四條民事活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循自愿、公平、等價(jià)有償、誠(chéng)實(shí)信用的原則。
第八十四條債是按照合同的約定或者依照法律的規(guī)定，在當(dāng)事人之間產(chǎn)生的特定的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系，享有權(quán)利的人是債權(quán)人，負(fù)有義務(wù)的人是債務(wù)人。
債權(quán)人有權(quán)要求債務(wù)人按照合同的約定或者依照法律的規(guī)定履行義務(wù)。
《中華人民共和國(guó)合同法》。
第五十八條合同無(wú)效或者被撤銷后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒(méi)有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。有過(guò)錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方因此所受到的損失，雙方都有過(guò)錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第一百零九條當(dāng)事人一方未支付價(jià)款或者報(bào)酬的，對(duì)方可以要求其支付價(jià)款或者報(bào)酬。
最高人民法院《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》。
第二條當(dāng)事人對(duì)自己提出的訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)或者反駁對(duì)方訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)有責(zé)任提供證據(jù)加以證明。
沒(méi)有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當(dāng)事人的事實(shí)主張的？由負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人承擔(dān)不利后果。
最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》。
第一條建設(shè)工程施工合同具有下列情形之一的，()應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同法第五十二條第（五）項(xiàng)的規(guī)定，認(rèn)定無(wú)效：
（一）承包人未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級(jí)的；
（二）沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的；
（三）建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無(wú)效的。
第十七條當(dāng)事人對(duì)欠付工程價(jià)款利息計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)有約定的，按照約定處理；沒(méi)有約定的，按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計(jì)息。
第十八條利息從應(yīng)付工程價(jià)款之日計(jì)付。當(dāng)事人對(duì)付款時(shí)間沒(méi)有約定或者約定不明的，下列時(shí)間視為應(yīng)付款時(shí)間：
（一）建設(shè)工程已實(shí)際交付的，為交付之日；
（二）建設(shè)工程沒(méi)有交付的，為提交竣工結(jié)算文件之日；
（三）建設(shè)工程未交付，工程價(jià)款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日。
工期延誤報(bào)告篇十六
為促進(jìn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，維護(hù)國(guó)家，業(yè)主和我方的合法利益。現(xiàn)根據(jù)國(guó)家相應(yīng)法規(guī)、相關(guān)市場(chǎng)管理?xiàng)l例，經(jīng)我方慎重考慮，做出以下承諾：
一、嚴(yán)格遵守黨中央制定的有關(guān)的條例、規(guī)定及國(guó)家制定的有關(guān)施工合同備案及相關(guān)規(guī)費(fèi)的法律、法規(guī)，尊重有關(guān)制度，在業(yè)務(wù)和經(jīng)濟(jì)往來(lái)活動(dòng)中堅(jiān)決履行我方在投標(biāo)時(shí)簽訂的合同，共同創(chuàng)建良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
二、我方將按照《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》第四章“開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)”第四十七條：“招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書(shū)面合同;招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。
三、我方將完全按照國(guó)家、國(guó)家相應(yīng)制度，在規(guī)定日期前繳納各種規(guī)費(fèi)。
四、我方若違反上述承諾，我方將接受貴方對(duì)我方的教育和批評(píng)，由此對(duì)貴方造成的經(jīng)濟(jì)損失由我方負(fù)責(zé)，并視具體情節(jié)和造成的后果而定。
承諾人：公司名稱（蓋章）。
法定代表人或委托人（簽字）。
工期延誤報(bào)告篇十七
建設(shè)工程的開(kāi)工日期應(yīng)依據(jù)開(kāi)工令、開(kāi)工報(bào)告記載的時(shí)間予以認(rèn)定。當(dāng)事人認(rèn)為實(shí)際開(kāi)工時(shí)間與開(kāi)工令、開(kāi)工報(bào)告記載的時(shí)間不符的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證責(zé)任。
因發(fā)包人原因?qū)е卵诱`開(kāi)工的，以實(shí)際開(kāi)工時(shí)間作為開(kāi)工日期；因承包人原因?qū)е卵诱`開(kāi)工的，以開(kāi)工令、開(kāi)工報(bào)告記載的時(shí)間作為開(kāi)工日期。
既無(wú)開(kāi)工令、開(kāi)工報(bào)告，又無(wú)法查明實(shí)際開(kāi)工時(shí)間的，依據(jù)合同約定的開(kāi)工日期予以認(rèn)定。（省高院指導(dǎo)意見(jiàn)第三條）
二、關(guān)于實(shí)際竣工日期
（一）當(dāng)事人對(duì)建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭(zhēng)議的，按照以下情形分別處理：
1、建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期；
3、建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。（司法解釋第十四條）
（二）承包人已經(jīng)按照合同約定或者《建筑法》第六十一條規(guī)定，向發(fā)包人提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、其承包部分完整的工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料和經(jīng)簽署的工程保修書(shū)，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以上述資料提交齊全之日為竣工日期。但工程質(zhì)量不合格的除外。（省高院指導(dǎo)意見(jiàn)第五條）
（一）建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。（司法解釋第十五條）。
（二）承包人以發(fā)包人未按合同約定支付工程進(jìn)度款為由主張工期順延權(quán)，發(fā)包人以承包人未按合同約定辦理工期順延簽證抗辯的，如承包人舉證證明其在合同約定的辦理工期順延簽證期限內(nèi)向發(fā)包人提出過(guò)順延工期的要求，或者舉證證明因發(fā)包人遲延支付工程進(jìn)度款嚴(yán)重影響工程施工進(jìn)度，對(duì)其主張，可予支持。
因發(fā)包人遲延支付工程進(jìn)度款而認(rèn)定承包人享有工期順延權(quán)的，順延期間自發(fā)包人拖欠工程進(jìn)度款之日起至進(jìn)度款付清之日止。（省高院指導(dǎo)意見(jiàn)第15條）。
（三）承包人未能提供順延工期的簽證等書(shū)面文件，但能夠證明工程存在延期開(kāi)工、不具備施工條件、設(shè)計(jì)變更、工程量增加、發(fā)包人指定的分包工程遲延完工、不可抗力等不可歸責(zé)于承包人的原因，影響施工進(jìn)度的，可以允許承包人相應(yīng)順延工期。（省高院指導(dǎo)意見(jiàn)第四條）。
四、工期鑒定的一般規(guī)定。
當(dāng)事人對(duì)部分案件事實(shí)有爭(zhēng)議的，僅對(duì)有爭(zhēng)議的`事實(shí)進(jìn)行鑒定，但爭(zhēng)議事實(shí)范圍不能確定，或者雙方當(dāng)事人請(qǐng)求對(duì)全部事實(shí)鑒定的除外。（第二十三條）。
五、工期違約的一般處理原則。
（一）賠償損失。
1、建設(shè)工程施工合同履行過(guò)程中，人工、材料、機(jī)械費(fèi)用出現(xiàn)波動(dòng)，合同有約定的，按照約定處理；合同無(wú)約定，當(dāng)事人又不能協(xié)商一致的，參照建設(shè)行政主管部門的規(guī)定或者行業(yè)規(guī)范處理。
因工期延誤導(dǎo)致上述費(fèi)用增加造成損失的，由導(dǎo)致工期延誤的一方承擔(dān)；雙方對(duì)工期延誤均有過(guò)錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。（省高院指導(dǎo)意見(jiàn)第十五條）。
2、因發(fā)包人原因?qū)е鲁邪耸┕て陂g停窩工產(chǎn)生的工人工資、設(shè)備租賃等費(fèi)用，承包人將該費(fèi)用與工程價(jià)款一并主張優(yōu)先受償權(quán)的，應(yīng)予支持。（省高院指導(dǎo)意見(jiàn)第二十三條）。
（二）解除合同。
承包人具有下列情形之一，發(fā)包人請(qǐng)求解除建設(shè)工程施工合同的，應(yīng)予支持：合同約定的期限內(nèi)沒(méi)有完工，且在發(fā)包人催告的合理期限內(nèi)仍未完工。（司法解釋第八條）。