買賣合同判決(優(yōu)質17篇)

字號:

    在商業(yè)交易中,合同起著保障雙方權益、規(guī)范交易行為的重要作用。合同中的附加條款應該明確規(guī)定,以避免產生歧義。范文的使用要根據(jù)實際情況進行靈活調整,確保適應具體業(yè)務需求。
    買賣合同判決篇一
    甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協(xié)商一致,達成以下合同補充條款:
    一、甲方自愿將坐落在_________市_________區(qū)街_________小區(qū)_________號樓_________單元_________室(建筑面積_________平方米)出賣給乙方,乙方對此房產現(xiàn)狀無疑義。
    二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫元整_________;即人幣小寫_________元整。
    三、乙方在簽訂本合同時,支付定金_________元整,即小寫_________元整。
    四、乙方自支付定金之日起日內,向甲方支付全部房款(定金從中扣除)。
    五、甲方保證該房產無任何產權及經濟糾紛,否則由甲方承擔全部責任。
    六、辦理房產證手續(xù)所產生的有關稅費由雙方各自承擔。
    七、乙方向甲方付清全部房款后,甲方配合乙方辦理有關房產過戶手續(xù)。
    八、甲方應在房產交易完成之日起_________日內將該房產交付乙方。
    九、本合同簽訂后,如乙方違反本合同條款,乙方交納的定金甲方不予退還;如甲方違反本合同條款,甲方應退還乙方定金,并賠償給乙方與定金同樣數(shù)額的違約金。
    十、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。如發(fā)生爭議,雙方可協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可直接向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
    十一、附加條款:
    身份證號:_________。
    電話:_________。
    _________年_________月_________日。
    身份證號:_________。
    電話:_________。
    _________年_________月_________日。
    買賣合同判決篇二
    甲方(買方):
    法定代表人:
    乙方(賣方):
    法定代表人:
    根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其他相關法律法規(guī),雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t,經過協(xié)商一致,自愿訂立本合同。
    第1條?標的物。
    貨物名稱:?。
    規(guī)格型號:?。
    制造商:?。
    商標:?。
    第2條?數(shù)量。
    2.1?數(shù)量:?。
    2.2?賣方向買方所交付的貨物數(shù)量誤差不得超過總量的?%。
    第3條?質量。
    3.1?質量標準:?。
    3.2?質量保證:?。
    (1)貨物的質量保證期限為貨到驗收合格之日起?個月。
    (2)賣方同意以貨款總額的?%,即人民幣?元作為產品質量保證金。質量保證期內,貨物質量不符合約定,賣方不能及時更換或采取其他補救措施,保證金不再返還。
    第4條?價款及支付。
    4.1?合同價款:
    小寫:?。
    大寫:?。
    4.2?合同價款構成:含17%增值稅價款、運保費。
    4.3?價款支付方式和時間:?貨到驗收合格后支付95%,質保期滿后支付5%。
    第5條?交付。
    5.1?交付方式:賣方送貨。
    5.2?交付時間和內容:?。
    5.3?交付地點:?。
    5.4?賣方應提供的單證和資料:?產品合格證、供貨清單、原產地證明、安全技術說明書。
    第6條?包裝。
    6.1?包裝標準:?。
    6.2?包裝物及標識的具體要求:?。
    6.3?包裝費用由賣方承擔,雙方另有約定除外。
    6.4?包裝不符合標準或約定,造成貨物毀損滅失或其他后果的,由賣方承擔相應責任。
    第7條?運輸。
    7.1?運輸方式:?。
    發(fā)貨地點:?。
    到達地點:?。
    收貨人:?。
    7.2?運費及相關費用承擔:?。
    7.3?賣方交由承運人運輸?shù)脑谕矩浳?,毀損滅失的風險由賣方承擔。
    7.4?賣方按照約定將貨物交運后,買方變更到達地點或收貨人的,由此產生的費用和風險由買方承擔。
    第8條?驗收。
    8.1?買方應在貨到?7?日內進行驗收。如發(fā)現(xiàn)貨物不符合本合同約定,應在?日內書面通知賣方。賣方應在接到通知后2日天內答復,如逾期沒有答復,以買方驗收結果為準。
    8.2?如果未能就驗收結果達成一致,雙方同意以?產品質量和技術監(jiān)督機構出具的鑒定結論作為驗收依據(jù)。
    第9條?不可抗力。
    9.1?不可抗力定義:指在本協(xié)議簽署后發(fā)生的、本協(xié)議簽署時不能預見的、其發(fā)生與后果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、臺風、水災、火災、戰(zhàn)爭、國際或國內運輸中斷、流行病、罷工,以及根據(jù)中國法律或一般國際商業(yè)慣例認作不可抗力的其他事件。一方缺少資金非為不可抗力事件。
    9.2?不可抗力的后果:
    (1)?如果發(fā)生不可抗力事件,影響一方履行其在本協(xié)議項下的義務,則在不可抗力造成的延誤期內中止履行,而不視為違約。
    (2)宣稱發(fā)生不可抗力的一方應迅速書面通知其他各方,并在其后的十五天內提供證明不可抗力發(fā)生及其持續(xù)時間的足夠證據(jù)。
    (3)如果發(fā)生不可抗力事件,各方應立即互相協(xié)商,以找到公平的解決辦法,并且應盡一切合理努力將不可抗力的影響減少到最低限度。
    (4)金錢債務的遲延責任不得因不可抗力而免除。
    (5)遲延履行期間發(fā)生的不可抗力不具有免責效力。
    第10條?合同變更和終止。
    10.1?雙方協(xié)商一致,可變更或終止合同。變更或終止合同應采用書面形式。
    10.2?發(fā)生下列情形之一的,一方可以終止合同:
    (1)因不可抗力,致使合同目的不能實現(xiàn)。
    (2)賣方未按合同約定期限交貨,經催告后10日內仍未交貨。
    (3)貨物質量不符合約定,且賣方未按買方要求采取必要補救措施的,買方可以單方終止合同,有關損失由賣方承擔。
    (4)買方無正當理由拒絕接收貨物的,賣方可以終止合同。
    (5)合同變更或解除,不能免除違約方應承擔的違約責任,給對方造成損失的,還應承擔賠償責任。
    第11條?違約責任。
    11.1?賣方未按期交付,每逾期一天,應向買方支付遲延交付部分貨款金額?%的違約金,同時負責賠償給買方造成損失。
    11.2?買方未按期付款,每逾期一天,應向對方支付未付貨款金額0.03%的違約金。
    11.3?如發(fā)生10.2.3情形,應向買方支付?%?違約金,并負責賠償買方由此產生損失。
    11.4?發(fā)生其它違約情形,違約方應賠償由此給對方造成的損失。如屬雙方過錯,應各自承擔相應責任。
    第12條?爭議解決方式。
    12.1?因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協(xié)商解決,也可由有關部門調解。協(xié)商或調解不成的,按下列第?種方式解決:
    (2)依法向?所在地有管轄權的人民法院起訴。
    12.2?因關聯(lián)交易合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交雙方上級領導機構裁決。
    第13條?效力及其它。
    13.1?本合同經雙方法定代表人(負責人)或其授權代表簽字并加蓋合同專用章(或公章)后生效。
    13.2?本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議。
    13.3?合同附件及補充協(xié)議是合同組成部分,具有與本合同同等的法律效力。如附件與本文不一致,以本文為準;如補充協(xié)議與本文不一致,以補充協(xié)議為準。
    13.4?本合同一式?份,買方執(zhí)?份,賣方執(zhí)?份。
    買方(蓋章):
    法定代表人或其委托代理人(簽字):
    組織機構代碼:
    納稅人識別碼:
    地址:
    郵政編碼:
    法定代表人:
    委托代理人:
    電話:
    傳真:
    電子信箱:
    開戶銀行:
    賬號:
    時間:?年?月?日賣方(蓋章):
    法定代表人或其委托代理人(簽字):
    組織機構代碼:
    納稅人識別碼:
    地址:
    郵政編碼:
    法定代表人:
    委托代理人:
    電話:
    傳真:
    電子信箱:
    開戶銀行:
    賬號:
    時間:?年?月?日。
    買賣合同判決篇三
    10.1雙方協(xié)商一致,可變更或終止合同。變更或終止合同應采用書面形式。
    10.2發(fā)生下列情形之一的,一方可以終止合同:
    (1)因不可抗力,致使合同目的不能實現(xiàn)。
    (2)賣方未按合同約定期限交貨,經催告后10日內仍未交貨。
    (3)貨物質量不符合約定,且賣方未按買方要求采取必要補救措施的,買方可以單方終止合同,有關損失由賣方承擔。
    (4)買方無正當理由拒絕接收貨物的,賣方可以終止合同。
    (5)合同變更或解除,不能免除違約方應承擔的違約責任,給對方造成損失的,還應承擔賠償責任。
    買賣合同判決篇四
    9.1不可抗力定義:指在本協(xié)議簽署后發(fā)生的、本協(xié)議簽署時不能預見的、其發(fā)生與后果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、臺風、水災、火災、戰(zhàn)爭、國際或國內運輸中斷、流行病、罷工,以及根據(jù)中國法律或一般國際商業(yè)慣例認作不可抗力的其他事件。一方缺少資金非為不可抗力事件。
    9.2不可抗力的后果:
    (1)?如果發(fā)生不可抗力事件,影響一方履行其在本協(xié)議項下的義務,則在不可抗力造成的延誤期內中止履行,而不視為違約。
    (2)宣稱發(fā)生不可抗力的一方應迅速書面通知其他各方,并在其后的十五天內提供證明不可抗力發(fā)生及其持續(xù)時間的足夠證據(jù)。
    (3)如果發(fā)生不可抗力事件,各方應立即互相協(xié)商,以找到公平的解決辦法,并且應盡一切合理努力將不可抗力的影響減少到最低限度。
    (4)金錢債務的遲延責任不得因不可抗力而免除。
    (5)遲延履行期間發(fā)生的不可抗力不具有免責效力。
    買賣合同判決篇五
    7.1運輸方式:????????。
    發(fā)貨地點:???????。
    到達地點:???????。
    收貨人:???????。
    7.2運費及相關費用承擔:????????。
    7.3賣方交由承運人運輸?shù)脑谕矩浳?,毀損滅失的風險由賣方承擔。
    7.4賣方按照約定將貨物交運后,買方變更到達地點或收貨人的,由此產生的費用和風險由買方承擔。
    買賣合同判決篇六
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北京市城市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,出賣人和買受人在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上就存量房屋買賣事宜達成如下協(xié)議:
    第一條房屋基本情況。
    (一)出賣人所售房屋(以下簡稱該房屋)為【獨立成套樓房】【平房】,坐落為:____________【區(qū)(縣)】_________________【小區(qū)(街道)】________【幢】【座】【號(樓)】_________單元___________號(室),該房屋所在樓棟建筑總層數(shù)為:___________層,其中地上___________層,地下___________層,。該房屋所在層次為_________層,建筑面積共___________平方米。
    (二)該房屋規(guī)劃設計用途為【住宅】【公寓】【別墅】【辦公】【商業(yè)】【】:___________。
    該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附件一。
    第二條房屋權屬情況。
    (一)該房屋所有權證證號為:_______________,共有權證證號為:,填發(fā)單位為:_________________。
    共有權人對出售該房屋的意見見附件二。
    (二)土地使用狀況。
    該房屋占用國有土地使用權以【出讓】【劃撥】【】方式獲得。土地使用權證號為:_________,填發(fā)單位為:_________________________。
    (三)該房屋性質為下列選項中第_______種情形:
    1、商品房;。
    3、向社會公開銷售的經濟適用住房;。
    5、其他房屋。
    (四)該房屋的抵押情況為:___________。
    1、該房屋未設定抵押。
    2、該房屋已經設定抵押,抵押權人為:,抵押登記日期為:,他項權利證證號為:。
    該房屋已經設定抵押的,出賣人應于前辦理抵押注銷手續(xù)。
    (五)該房屋的租賃情況為:___________。
    1、出賣人未將該房屋出租。
    2、出賣人已將該房屋出租,【買受人為該房屋承租人】【承租人已放棄優(yōu)先購買權】。
    關于房屋權屬情況的說明及具體約定見附件三。
    第三條出賣人與買受人通過下列第種方式達成交易(其中第2、3、4、項可多選)。
    1、出賣人和買受人自行成交;。
    選擇第2、3、4項的,相關房地產經紀合同見附件四。
    第四條成交價格、付款方式及資金劃轉方式。
    (一)經雙方協(xié)商一致,同意該房屋成交價款為:人民幣元(小寫),元整(大寫)。買受人同意在簽訂本合同的同時支付定金人民幣元(小寫),元整(大寫,不高于成交價格的20%)。
    關于該房屋附屬設施設備、裝飾裝修等有關費用另有約定的,具體約定見附件一。
    (二)買受人采取下列第種方式付款:
    1、自行交割,買賣雙方簽訂的《存量房交易結算資金自行劃轉聲明》見本合同附件五。
    2、通過存量房交易結算資金專用存款賬戶劃轉,買賣雙方簽訂的《存量房交易結算資金劃轉協(xié)議》見本合同的附件五。
    (1)、買受人支付的定金,買賣雙方約定支付方式為【買受人直接支付給出賣人】【存入專用賬戶劃轉】。
    (2)買受人應將房價款存入雙方共同委托的(備案的房地產經紀機構或交易保證機構)在銀行設立的存量房交易結算資金專用存款帳戶(以下簡稱“專用帳戶”,定金約定直接支付給出賣人的除外),帳號為。在房地產權屬轉移后,出賣人持房屋權屬登記部門出具的《轉移登記辦結單》到保證機構按照《存量房交易結算資金劃轉協(xié)議》的約定辦理資金劃轉手續(xù)。
    具體付款方式及期限的約定見附件六。
    (三)關于貸款的約定。
    買受人向銀行(公積金管理中心)申辦抵押貸款,買受人因自身原因未獲銀行批準的,雙方同意按照第種方式解決:
    (1)買受人自行籌齊剩余房款,以現(xiàn)金形式支付出賣人;。
    (3)終止本合同的進行,買賣雙方相互清退各種款項,互不承擔違約責任,由買受人承擔其辦理過程中已發(fā)生的各項費用。
    第五條房屋產權及具體狀況的承諾。
    出賣人保證該房屋沒有產權糾紛,因出賣人原因造成該房屋不能辦理產權登記或發(fā)生債權債務糾紛的,由出賣人承擔相應責任。
    出賣人保證已如實陳述房屋權屬狀況、設備、裝修裝飾情況和相關關系,附件一所列的附屬設施、設備及裝飾隨同該房屋一并轉讓給買受人,買受人對出賣人上述轉讓的房屋具體狀況充分了解,自愿買受該房屋。
    出賣人保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入本合同附件一的各項房屋裝修裝飾及附屬設施設備保持良好的狀況。
    在房屋交付日以前發(fā)生的【物業(yè)管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電信】【】:費用由出賣人承擔,交付日以后(含當日)發(fā)生的費用由買受人承擔。出賣人繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面余額,出賣人同意轉移至買受人名下。
    第六條房屋的交付。
    出賣人同意在_______年_______月_______日前將該房屋交付給買受人。該房屋交付時,應當履行下列第____、____、____、____手續(xù):
    1、出賣人與買受人共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況。
    進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數(shù),并交接該附件一中所列物品;。
    2、買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上簽字;。
    3、移交該房屋交房門鑰匙;。
    6、_____________________________________________________。
    第七條違約責任。
    (一)逾期交房責任。
    除不可抗力外,出賣人未按照第六條約定的期限和條件將該房屋交付買受人的,按照下列第______種方式處理。
    1、按照逾期時間,分別處理。((1)和(2)不作累加)。
    (2)逾期超過______日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)后,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起_____日內退還全部已付款,并按照買受人全部已付款的_____%向買受人支付違約金。
    2、______________________________________________________________。
    (二)逾期付款責任。
    買受人未按照約定的時間付款的,按照下列第______種方式處理。
    1、按照逾期時間,分別處理。((1)和(2)不作累加)。
    (2)逾期超過____日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人應當自解除合同通知送達之日起____日內按照累計的逾期應付款的______%向出賣人支付違約金,并由出賣人退還買受人全部已付款。
    2、______________________________________________________________。
    第八條出賣人將該房屋出賣給第三人,導致買受人不能取得房屋所有權證的,買賣雙方約定按照第___、種方式處理:
    1、買受人有權退房,出賣人應當自退房通知送達之日起___日內退還買受人全部已付款,按照___利率付給利息,并按買受人累計已付房價款的一倍支付違約金。
    2、。
    第九條稅、費相關規(guī)定。
    本合同履行過程中,買賣雙方應按照國家及北京市的相關規(guī)定繳納各項稅、費,買賣雙方承擔稅費的具體約定見附件七。因一方不按法律、法規(guī)規(guī)定繳納相關稅費導致交易不能繼續(xù)進行的,其應當向對方支付相當于房價款%的違約金。
    本合同履行過程中因政策原因須繳納新的稅費的,由政策規(guī)定的繳納方繳納;政策中未明確繳納方的,由【出賣人】【買受人】繳納。
    第十條權屬轉移登記。
    (一)當事人雙方確認,自本合同簽訂之日起日內,雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續(xù)。
    (二)買受人未能在房屋交付之日起_______日內取得房屋所有權證書的,雙方同意按照下列方式處理。
    1、如因出賣人的責任,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起____日內退還買受人全部已付款,并按照____________利率付給利息。買受人不退房的,自買受人應當取得房屋所有權證書的期限屆滿之次日起至實際取得房屋所有權證書之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____的違約金,并于買受人實際取得房屋所有權證書之日起____日內向買受人支付。
    2、________________________________________。
    (三)出賣人應當在該房屋權利轉移之日起日內,向房屋所在地的公安派出機構辦。
    理原有戶口遷出手續(xù)。如因出賣人自身原因未如期將與本房屋相關的戶口遷出的,應當向買受人支付_________元的違約金;逾期超過___日未遷出的,自逾期超過___日起,出賣人應當按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____的違約金。
    ________________________________________。
    第十一條不可抗力。
    因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起日內向另一方當事人提供證明。
    上述房屋風險責任自該房屋【權利轉移】【轉移占有】之日起轉移給買受人。
    第十二條爭議解決方式。
    本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按照下列第______種方式解決。
    (一)提交____________仲裁委員會仲裁。
    (二)依法向人民法院起訴。
    第十三條本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方可以根據(jù)具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協(xié)議進行變更或補充。對本合同的解除,應當采用書面形式。本合同附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
    第十四條本合同及附件共______頁,一式______份,具有同等法律效力,其中出賣人______份,買受人______份,房屋權屬登記部門一份,______份。
    出賣人(簽章):買受人(簽章):
    【法定代表人】:【法定代表人】:
    【委托代理人】(簽章):【委托代理人】(簽章):
    簽訂地點:簽訂地點:
    買賣合同判決篇七
    合同編號:
    甲方:
    社會統(tǒng)一信用代碼:
    地址:
    聯(lián)系方式:
    乙方:
    社會統(tǒng)一信用代碼:
    地址:
    聯(lián)系方式:
    為明確甲、乙雙方的權利義務,充分發(fā)揮雙方優(yōu)勢,取得最大經濟效益,甲乙雙方在平等自愿、互惠互利的原則的基礎上,經雙方協(xié)商就甲方委托乙方作為本合同指定產品的區(qū)域經銷商事宜,達成如下協(xié)議:
    第1條經銷產品
    甲方授權乙方銷售產品為:系列葡萄酒
    第2條經銷區(qū)域及渠道
    甲方授權乙方作為其產品經銷商的經銷區(qū)域為:地區(qū)。
    乙方保證在其授權區(qū)域、渠道內進行封閉式銷售,不向其授權區(qū)域、渠道外供貨,并接受甲方監(jiān)督與管理,承擔違約責任。甲方保證上述區(qū)域、渠道不直接開發(fā)其他經銷商,確保乙方為合同產品在上述區(qū)域、渠道的獨家經銷權。
    第3條價格體系
    乙方銷售甲方產品的價格如下。乙方應嚴格執(zhí)行雙方簽訂的價格標準,嚴禁低價銷售,如果甲方產品價格有任何變化,甲方將提前3日以書面形式通知乙方。
    品名
    規(guī)格
    裸瓶經銷價
    建議供終端價
    備注
    乙方如需要甲方提供包裝,包裝價格見表格中備注,特殊需要另議。
    第4條銷售任務與支持返利
    乙方承諾在本合同期內銷售本合同產品的總銷售回款為萬元,銷售回款目標從本合同生效之日起計算。其中:普通系列萬,比諾系列萬。
    第5條往來結算
    甲方實行款到發(fā)貨,合同簽訂之日起乙方應交納人民幣作為竄貨保證金,并開具收據(jù)給乙方,終止合同退還給乙方。
    第6條貨物運輸及交接
    乙方需提前1天向甲方申報發(fā)貨品種及數(shù)量,甲方安排發(fā)貨。
    甲方負責將乙方《訂單》產品運抵乙方指定地點,乙方驗收后的貨物風險責任由乙方自行承擔。
    乙方訂貨時,應提供準確無誤的收貨地址和收貨人及其相關信息,否則由此產生的相關損失,由乙方承擔。
    因不可抗力原因導致甲方延誤交貨,甲方不承擔責任。
    第7條產品質量
    甲方保證其提供的貨物符合國家有關的質量和衛(wèi)生標準。
    發(fā)現(xiàn)產品質量問題,乙方應立即停止銷售,經甲方確認后配合甲方予以回收。
    發(fā)現(xiàn)產品內在質量問題,二件以下且情況簡單的由業(yè)務人員驗收簽單并報甲方“銷售部”確認后報損退賠。二件以上且情況復雜,由甲方派質監(jiān)人員核查并給出處理結果,予以賠償或退換。乙方不得將問題產品私自處理,否則甲方將不予賠償或退換。若發(fā)現(xiàn)乙方弄虛作假,虛報質量問題,甲方有權按照乙方虛報產品價款的'倍支付違約金,直至終止本合同并取消經銷商待遇。
    由于乙方保存貨物問題導致產品變質,甲方不予賠償或退換。
    第8條市場開拓與渠道管理
    甲方有權對乙方的鋪市及銷售進度、銷售價格、網(wǎng)絡建設等與甲方產品銷售有關的工作進行監(jiān)督與管理,乙方有權對甲方業(yè)務人員監(jiān)督與管理,并有權向甲方提出意見和建議。
    第9條區(qū)域責任與價格控制
    乙方必須建立健全具有良好終端控制能力的分銷體系,明確分銷商的責任銷售通路。
    乙方及其分銷商不得在渠道上低價傾銷,未經甲方許可以低于甲方規(guī)定最低限價進行銷售的行為均視為低價沖擊市場行為,一經甲方查實,乙方同意承擔相當于所銷產品貨值一倍的違約金。
    乙方承諾對其經銷的合同產品實行封閉式銷售,而不流向其他區(qū)域、渠道。否則,乙方同意按照當?shù)亟涗N商的零售價予以回收,并自行承擔運費。
    乙方須做好市場銷售預測,確保二周的最低銷售庫存,以防止市場斷貨事件的發(fā)生。
    第10條法律效力
    本協(xié)議有效期自年月日起至年月日止。
    本合同經雙方法定代表人或其授權人簽名并加蓋公章或合同專用章后生效。
    未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商形成合同補充協(xié)議,具有同等法律效力。
    本合同一式兩份,各方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
    第11條合同的解除或終止
    本合同期滿并且雙方決定不再延長本合同的期限。
    雙方以書面形式通知,彼此同意解除本合同。
    乙方連續(xù)個月未能完成協(xié)議任務,甲方有權解除和終止合同,并退還保證金。
    因不可抗力原因導致任何一方無法履約。
    第12條合同爭議解決方式
    如通過協(xié)商無法解決本合同項下的任何爭議,爭議由省市人民法院管轄。
    簽署時間:年月日
    甲方:
    法定代表人或授權代表:
    乙方:
    法定代表人或授權代表:
    將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
    推薦度:
    點擊下載文檔
    搜索文檔
    買賣合同判決篇八
    出售方:(以下簡稱“甲方”)收購方:(以下簡稱“乙方”)
    鑒于甲方在生產/經營中產生廢舊物品(以下簡稱“廢品”),乙方有意收購該等物品,雙方經友好協(xié)商,就廢舊物品出售與收購事宜,達成一致意見,簽訂本合同。
    1、乙方上門提貨,乙方應在接到甲方通知后24小時之內或者甲方指定的時間自行組織車輛到甲方指定的廢品倉庫提貨。
    2、乙方提貨時,由甲、乙雙方共同對廢品進行計量:
    按重量計量物品:在甲方監(jiān)管下,乙方裝車后到甲方地磅房雙方共同過磅,確認數(shù)量后,由乙方在甲方出具的《廢品處理出庫單》上簽字或蓋章確認。
    3、乙方自行負責廢品的裝卸、運輸和安全,所需費用均由乙方自行承擔,裝卸、運輸途中廢品的毀損、滅失風險由乙方承擔:
    乙方裝運廢品時,不得違反甲方廠區(qū)管理規(guī)定及作業(yè)要求,不得裝運本合同約定標的以外的物品。
    4、廢品計量完畢,乙方繳納廢品收購款后,憑甲方開具的《廢品處理出庫單》將廢品運出廠,出廠時應接受甲方門衛(wèi)的檢查。
    5、乙方上門提貨人員限于乙方營業(yè)執(zhí)照上的負責人或乙方書面授權的員工,乙方如需變更授權人員,應提前15天以書面方式通知甲方,授權書應加蓋乙方公章,否則甲方有權拒絕乙方提貨。
    乙方應在提貨之前預付廢品收購款至甲方指定賬號,每次乙方上門提貨,雙方對廢品計量無誤后,以書面形式確認廢品收購款金額,否則,乙方不得將廢品運出廠。
    如乙方以現(xiàn)金交付廢品收購款,應在確認廢品數(shù)量后,將廢品收購款交至甲方財務單位并取得加蓋公章的收據(jù),否則,不得將廢品運出廠。
    1、甲方根據(jù)本合同出售給乙方的廢品均為已經使用過的廢棄物品,甲方不保證所銷售的廢品是可用的,不對其安全、質量或技術性能負責,無論乙方將廢品用于何種目的,甲方均不承擔任何責任。
    2、如廢品上有包括商標、專利、圖片、甲方企業(yè)名稱等一切與甲方及其關聯(lián)企業(yè)有關的標識,乙方不得擅自使用或直接轉讓給第三人,轉讓前應確保該等標識已經銷毀去除,確保廢品在外觀上不能被辨認為甲方產品。
    3、乙方應以安全合法的方式處置甲方所銷售的廢品,乙方應承擔在廢品再生利用過程中產生的一切責任。乙方將廢品加工后再出售的,引起的一切問題與甲方無關,由乙方自行承擔相關責任及賠償給第三方造成的損失:
    如甲方出售的廢品是食品類,乙方不得將廢品加工后以食品方式進行銷售;
    甲方出售的廢品是非食品類的,乙方應在轉讓廢品前去除該廢品上的包括商標、專利、圖片、甲方企業(yè)名稱等一切與甲方及其關聯(lián)企業(yè)有關的標識。
    4、甲方有權派專人自廢品出廠時起對乙方銷毀處理廢品的過程進行全程監(jiān)督,乙方應予以配合。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方所派監(jiān)督人員有違反合同約定或甲方規(guī)定流程的行為,應及時向甲方舉報。
    1、乙方應于本合同簽訂之前或簽訂后3天內,繳納給甲方履約保證金萬元。
    2、乙方逾期繳納履約保證金的,每逾期1日,應按履約保證金金額之1%支付甲方違約金,逾期超過5日,甲方有權解除本合同,乙方應按履約保證金金額之雙倍支付違約金給甲方。
    1、乙方保證具備履行本合同應有的行政許可及相應處理能力,并保證在甲方工廠裝運廢品時,遵守安全作業(yè)規(guī)則及要求,做好安全措施,乙方人員作業(yè)過程中造成任何財物損壞或乙方指派的工作人員在甲方廠區(qū)內發(fā)生人身傷亡的,由乙方承擔一切法律責任及賠償責任。
    2、乙方在甲方工廠作業(yè)時,必須遵守甲方管理制度,服從甲方的安排和協(xié)調,不得損壞甲方財物,不得影響甲方正常生產經營并保持廢品倉庫和廠區(qū)的'清潔,如因乙方原因發(fā)生安全事故導致甲方損失的,由乙方負責賠償。
    3、除甲方事先書面同意外,乙方不得轉讓或部分轉讓其在本合同項下的任何權利與義務。
    4、乙方對履行本合同過程中知悉之甲方及其關聯(lián)公司商業(yè)機密承擔保密責任,不得以任何理由向第三人公開。
    5、乙方保證不得以包括但不限于將未去除甲方標識的廢品直接轉讓的任何方式侵犯甲方及其關聯(lián)企業(yè)知識產權。
    6、乙方保證在本合同簽訂、履行過程中不得有包括但不限于掛靠、借用/冒用其他公司營業(yè)證照等任何弄虛作假行為。
    1、乙方未按約定按時到甲方工廠提取廢品的,每逾期1日,應按該批廢品價值的%支付違約金給甲方,逾期超過3日或合同期內逾期超過次的,乙方應按履約保證金之雙倍支付違約金給甲方,且甲方有權解除本合同。
    2、乙方提取廢品時將其他物品帶出甲方工廠的,按所帶物品的雙倍價值賠償甲方,并應按履約保證金金額之雙倍支付違約金給甲方,且甲方有權解除本合同。
    3、乙方裝運廢品時,混裝兩種以上廢品的,統(tǒng)一按價高的廢品結算廢品收購款,乙方應按履約保證金金額之雙倍支付違約金給甲方,且甲方有權解除本合同。
    4、乙方未及時舉報甲方工作人員違規(guī)行為的,應按履約保證金金額之雙倍支付違約金給甲方,且甲方有權解除本合同。
    5、乙方侵犯甲方及其關聯(lián)公司知識產權或違反保密承諾的,甲方有權沒收乙方履約保證金要求乙方支付人民幣100萬元作為違約金,并有權解除本合同。
    6、未經甲方同意,乙方將本合同權利義務全部或部分轉讓給第三人的,應按履約保證金金額之雙倍支付違約金給甲方,且甲方有權解除本合同。
    7、因乙方違約造成本合同解除的,甲方有權將廢品出售給第三方,乙方除承擔支付違約金責任外,還應負責賠償甲方因此造成的一切損失包括但不限于因出售給第三方的價格低于本合同約定價格的差價損失。
    8、乙方違約情形已構成行政或刑事違法的,承擔違約責任不免除其行政、刑事責任。
    八、合同期限
    1、本合同有效期限:
    ___年__月__日起至___年__月__日。
    2、本合同有效期內,甲方有權根據(jù)自身生產經營需要提前終止本合同,提前30天通知乙方即可,不承擔任何違約責任或補償責任。
    九、禁止商業(yè)賄賂
    1、為保證廉潔公平的交易秩序,甲方對于員工及所有合作商均有反商業(yè)賄賂之要求,并為此投入大量精力建立反商業(yè)賄賂機制。乙方承諾不得以任何方式使甲方及其關聯(lián)公司的人員及其親屬或其他與本合同項目相關聯(lián)人員直接或間接地接受了任何利益或好處(包括但不限于餐飲宴請、娛樂活動、旅游或任何形式的饋贈),或上述人員向乙方提出任何形式的類似要求而乙方照辦的,一經發(fā)現(xiàn),將被視為乙方的商業(yè)賄賂行為,并將被認為已經對甲方及甲方管理制度構成實質性的損害?;谏鲜鰧嵸|性違約行為,甲方可要求乙方支付人民幣1000萬元作為有形、無形之損害賠償。甲方還有權解除本合同并要求乙方賠償甲方因乙方上述商業(yè)賄賂之行為造成的全部經濟損失。
    2、乙方員工或其他甲方有理由認為系為圖利乙方之第三人的此類行為均視作乙方行為。
    1、本合同受中華人民共和國法律管轄。
    2、本合同簽訂后,甲乙雙方均應信守執(zhí)行,積極照辦。未盡事宜應本著依照合同精神友好協(xié)商,協(xié)商不成的,任一方均有權向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
    1、后附《廢品招標會說明》為本合同一部分。
    2、本合同如有未盡事宜,須經甲、乙雙方共同協(xié)商作出補充約定。
    3、除非另有約定,甲方未行使或延遲行使其在本合同項下的權利、權力或特權并不構成對這些權利、權力或特權的放棄,而單一或部分行使這些權利、權力或特權并不排斥對任何其它權利、權力或特權的行使。
    4、本合同一式肆份,甲方執(zhí)叁份,乙方執(zhí)壹份,本合同自雙方簽字蓋章后生效。本合同人工填寫的內容不得涂改或添加,如有涂改或添加,該涂改或添加無效,但合同雙方認可或均蓋章確認的除外。雙方持有的合同文本填寫的內容如有不一致的,以甲方持有的文本為準。
    5、本合同于年月日簽訂于。
    6、其他約定:
    簽署雙方:
    甲方:乙方:
    簽約代表:簽約代表:
    買賣合同判決篇九
    《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等自愿協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
    第一條。
    乙方同意購買甲方擁有的座落在________市________區(qū)________街道________小區(qū)________棟________號擁有的房產,房產證號為:_____________________,建筑面積為_________平方米。
    第二條。
    上述房價格為:單價:人民幣______元/平方米,總價:人民幣_______元整(大寫:_____________元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣_______元整,作為購房定金。
    第三條付款時間與辦法:
    1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣_____________元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
    2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____________元整給甲方,剩余房款人民幣__________元整于_________________付給甲方。
    第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。
    第五條稅費分擔。
    甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產過戶手續(xù)所需繳納的.稅費。經雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔。
    第六條。
    違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息,返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
    第七條本合同主體。
    1.甲方是___________共___________人,委托代理人________即甲方代表人。
    2.乙方是____________,代表人是____________。
    第八條本合同如需辦理公證,經公證人______________________公證。
    第九條本合同一式_______份。甲方產權人_______份,乙方_______份,公證人各_______份。
    第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
    第十一條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
    第十二條雙方約定的其他事項:______________________________________。
    擔保人(簽字/蓋章):____________________。
    _______________年__________月________日。
    買賣合同判決篇十
    合同雙方當事人:
    出賣人姓名:____________________。
    【身份證】___________________________。
    地址:_______________________________。
    聯(lián)系電話:__________________________。
    買受人姓名:____________________。
    【身份證】___________________________。
    地址:_______________________________。
    聯(lián)系電話:__________________________。
    鑒于:
    2、甲方愿意將房屋出賣給乙方。
    3、乙方愿意購買上述房屋。
    4、乙方已向甲方交付定金共______________元整。
    5、本合同項下房屋的《房屋所有權證》及《土地使用權證》尚未辦理。
    根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上,為明確雙方權利義務,就乙方向甲方購買房屋簽訂本合同,以資雙方共同信守執(zhí)行。
    第一條甲方保證對所出賣的房屋享有完全的處分權并保證符合國家有關規(guī)定,而且沒有產權糾紛和債權債務糾紛。
    如因甲方原因,造成該房屋不能辦理產權登記或發(fā)生債權債務糾紛的,由甲方承擔全部責任。
    第二條房屋的坐落、面積情況。
    1、本合同所稱標的房屋是指位于_________________________房及該棟底層東頭南向第二間雜屋。
    2、該房屋102房套內面積為_______平方米,雜屋套內面積為_______平方米。
    3、本合同項下房屋相應的土地使用權隨房屋一并轉讓。
    第三條計價方式與價款。
    房屋的交易總價為:_______人民幣_________________________元整。乙方已向甲方支付的定金轉為房款,乙方還應向甲方共支付房款人民幣_________________________元整。
    本合同項下房屋相應的土地使用權價款已包含在交易總價中。
    公共部位與公用房屋分攤建筑面積不再另行計價。
    第四條付款方式及期限。
    甲乙雙方同意以下列方式付款:
    2、剩余房款人民幣______拾______萬______仟______佰______拾______________元整于乙方取得該房屋的《房屋所有權證》及《土地使用權證》之日起______天內支付。
    第五條房屋交付及產權登記的約定。
    1、甲方應于本合同簽訂之日起______天內將本合同項下房屋全部交付給乙方,并應在交房當日將_____________等費用結清。
    2、甲方應當在房屋產權登記機關開始辦理產權登記后日內,及時辦理權屬登記。
    3、甲方應當在取得房地產權屬證書之日起日內,及時將房屋權屬登記過戶至乙方名下。
    第六條稅費分擔約定。
    1、甲方辦理房地產權屬證書所需要的稅費、產權登記費、交易手續(xù)費等一切稅費由甲方承擔。
    2、甲方將房地產過戶至乙方名下所花費的交易稅費、產權登記費、交易手續(xù)費等一切稅費由乙方承擔。
    第七條違約責任。
    1、乙方如未按本合同規(guī)定的時間付款,自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之的違約金。
    2、甲方如未按本合同規(guī)定的期限將該房屋交付,自本合同規(guī)定的交付期限的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房價款萬分之的違約金。
    3、如甲方違反本合同第五條房屋交付及產權登記的約定,乙方有權選擇下列任一種方式處理:
    乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起日內將乙方已付房價款退還給甲方,并按已付房價款的_______%賠償乙方房屋損失,同時按乙方投入房屋裝修的費用賠償乙方的裝修的損失。
    乙方不退房,甲方按已付房價款的%向乙方支付違約金。
    第八條爭議的解決方式。
    本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決協(xié)商不的,依法向房屋所在地人民法院起訴。
    第九條特別約定。
    房屋交付后,如發(fā)生房屋征收或拆遷等對房屋及相應土地的補償,由乙方所有。
    第十條免責條件。
    2、不可抗力系指“不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況”。
    第十一條陳述和承諾條款。
    1、甲方承諾:甲方擁有對本合同項下房屋完全的處分權。
    2、乙方承諾:真實地愿意購買本合同項下的房屋。
    第十二條本合同經________________________見證。
    第十三條本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份、律師事務所一份,具有同等法律效力,自雙方簽字后生效。
    第十四條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
    第十五條雙方約定的其他事項:
    出賣人:_______________買受人:_________。
    地址:________________地址:_____________。
    郵編:_________________郵編:_____________。
    電話:_________________電話:_____________。
    買賣合同判決篇十一
    身份證號碼:
    買受人。
    身份證號碼:
    根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣房產等相關事宜達成如下協(xié)議,以資共同遵守:
    一、甲方自愿將其位于_____________________________的房產及其土地使用權以人民幣_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整的價款出售給乙方。
    二、乙方支付甲方合同保證定金萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
    三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方須無條件協(xié)助乙方辦理房屋產權過戶手續(xù),辦理過戶手續(xù)發(fā)生的契稅、土地出讓金由乙方負擔。甲方承擔本合同轉讓的房屋及土地稅費。乙方在甲方交付房屋后一次性將房款交付甲方。
    四、本合同簽訂后,甲方對的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。
    五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納購房后應付的各項物業(yè)費用。本合同簽訂后,甲方不得以本房屋為關聯(lián)與他人訂立任何合同。
    六、違約責任。
    1、甲方應當于______年____月____日交付乙方房屋,甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之三計算違約金支付給乙方。逾期超過30天時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償乙方經濟損失人民幣元。
    2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之三計算的違約金給甲方。逾期超過30天時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付定金不退。
    3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的損失。
    4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照下述兩種算法取高值返還乙方:1)本房屋合同轉讓金額本金及利息,利息按年息20%計算,計息期自合同簽訂日起算;2)解除合同時本房屋市場評估價,并賠償乙方的房屋裝修費用,搬遷等損失。
    5、如因規(guī)劃部門、設計部門的原因影響房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方;如有補償款發(fā)放,甲方應當全額退還乙方。
    七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述方式解決:依法向人民法院起訴。
    八、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
    九、本合同一式2份,甲、乙方各執(zhí)一份。
    甲方:
    ______年____月____日。
    乙方:
    ______年____月____日。
    見證人:
    ______年____月____日。
    買賣合同判決篇十二
     普通買賣合同_買賣合同,下面小編就為大家?guī)黻P于普通的買賣合同,歡迎大家參考!
     買賣合同是指出賣人轉移標的物的所有權于買受人,買受人 支付價款的合同。普通買賣合同王要包括工礦產品買賣合同和農 副產品買賣合同兩個大類。普通買賣合同是最常見的合同。
     產品名稱,要按產品目錄規(guī)定正確填寫,不能用習慣名稱或自己命 名。凡使用品牌、商標的產品應注明品牌或商標及生產廠家。
     產品的品種是指大類產品的明細分類,同一大類產品,按其具體性能 和具體用途可分為小類。如金屬切削機床,大類可分為銑床、車床、刨床 等,根據(jù)需要還可細分為小類,如銑床,可分為龍門銑床、仿形銑床、萬 能銑床等,產品品種,反映了需方對產品的技術要求。產品的規(guī)格是同一 產品不同度量的標準,如糧食白酒是品名,45度、50度就是白酒的規(guī)格。在實際操作中,會遇到如何區(qū)別通用產品和專用產品的問題,解決的 方法是按照國家已有的規(guī)定和買賣合同當事人雙方約定來劃分,必要時可 由各有關生產主管部門認定。
     產品的技術標準,有國家標準的按國家標準執(zhí)行;無國家標準而有部 頒標準的,按部頒標準執(zhí)行;無國家和部頒標準的,按企業(yè)標準執(zhí)行。在 合同中,必須寫明執(zhí)行的標準代號、編號和標準名稱。沒有上述標準或雖 有上述標準,但需方有特殊要求的,按買賣雙方在合同中商定的技術條 件、樣品或補充的.技術要求執(zhí)行。
     對成套產品,合同中要明確規(guī)定附件的質量要求;實際抽樣檢驗質量 的產品,合同中應注明采用的抽樣標準或抽驗方法和比例;在商定技術條 件后應封存樣品,由雙方當事人共同封存,分別保管,作檢驗的依據(jù):
     產品數(shù)量的計量方法,按國家或主管部門規(guī)定的計量方法執(zhí)行;國家 或主管部門沒有規(guī)定的,按供需雙方商定的計量方法執(zhí)行。對機電設備, 必要時應當在合同中明確規(guī)定隨主機的輔機、附件、配套的產品、易損耗 備品、配件和安裝修理工具等。對成套供應的設備,應當明確成套供應的 范圍,并提出成套供應的設備清單。
     產品交貨數(shù)量的正負尾差,合理磅差和在途自然減(增)量規(guī)定及計 劃方法,有關主管部門有詳細規(guī)定,在合同中應按照有關規(guī)定明確注明合 理的差額和計算方法。
     產品的包裝標準是由有關部門對產品包裝的類型、規(guī)格、容量、印刷 標志以及產品的盛放、襯墊、封袋方法等統(tǒng)一規(guī)定的技術標準。
     產品的包裝,按國家標準或專業(yè)(部)標準執(zhí)行,沒有國家標準或專 業(yè)(部)標準的,可按雙方商定的標準并在合同中具體寫明。
     產品的包裝物,除國家規(guī)定由需方供應的以外,應由供方供應??啥?次使用的包裝物,應按有關主管部門制定的包裝物回收辦法執(zhí)行;有關主 管部門無規(guī)定的,由雙方商定包裝物的回收辦法并在合同中寫明。產品包裝費用也應寫明由哪方承擔。
     產品的交貨方式根據(jù)《工礦產品購銷合同條例》有關規(guī)定一般應由供 方實行送貨或代運。送貨、代運確有困難或者需方要求自提的產品,經供 需雙方商定,可以由需方自提。實行送貨制的產品按國家主管部門規(guī)定的 辦法執(zhí)行。沒有規(guī)定送貨辦法的,按雙方的協(xié)|義執(zhí)行。
     人押送的,應在合同中明確規(guī)定;供需雙方對產品的運輸和裝卸,應按有 關規(guī)定與運輸部門辦理交換手續(xù),作出記錄,雙方簽字,明確買賣雙方和 運輸部門的責任。
     運輸方式一般由需方提出,供方代為辦理發(fā)運,運費由需方承擔。供 需雙方通過協(xié)商臺理選用運輸方式,運輸路線和運輸工具??偟囊笫强?運費低,運速快,貨物安全到達。如果由于供方的原因,選擇了不合理的 運輸路線和運輸工具,那么由此給需方造成的損失,應由供方負責賠償。
     送貨或代運的產品規(guī)定的交貨日期,以甲方發(fā)運產品時承運部門簽發(fā) 的戳記日期為準,當事人有約定的,從其約定;合同規(guī)定甲方自提產品的 交貨日期,以乙方按合同規(guī)定通知的提貨日期為準。乙方的提貨通知中, 應給予甲方必要的途中時間,實際交貨或提貨日期早于或遲于合同規(guī)定的 日期,應視為提前或逾期交貨或提貨。
     產品價格,屬于國家定價的,按國家定價執(zhí)行;不屬于國家定價的, 或因對產品有特殊技術要求需要提高或降低價格的,按甲乙雙方的商定價 格執(zhí)行。
     產品交(提)貨時價格變化處理:執(zhí)行國家定價的,在合同規(guī)定的交 (提)貨期內,遇國家調整價格時,按交貨時的價格執(zhí)行。逾期交貨的, 遇價格上漲時,按原價執(zhí)行;遇價格下降時,按新價執(zhí)行。逾期提貨或逾 期付款的,遇價格上漲時,按新價格執(zhí)行;遇價格下降時,按原價執(zhí)行。 由于逾期付款而發(fā)生調整價格的差價,由甲乙雙方另行結算,不在原托收 結算金額中沖抵。執(zhí)行協(xié)商定價的,按合同規(guī)定的價格執(zhí)行。
     產品貨款的結算:當事人在簽訂合同時,根據(jù)中國人民銀行頒布的 《中國人民銀行結算辦法》和《異地托收承付結算辦法》的規(guī)定,選擇產 品貨款、實際支付的運雜費和其他費用的結算方式、結算時間,并在合同 中注明,同時還要注明雙方的開戶(結算)銀行和賬戶名稱、賬號。
     采用托收承付方式結算的,合同中應寫明驗單付款還是驗貨付款。驗 單付款的承付期為3天,從付款單位開戶銀行發(fā)出承付通知的次日算起 (承付期內法定假日順延)。驗貨付款的承付期限一般為10天,從運輸部 門向收貨單位發(fā)出提貨通知的次日算起。凡當事人在合同中約定縮短或延 長驗貨期限的,應當在托收憑證上寫明,銀行從其規(guī)定。
     合同中應明確規(guī)定驗收的方法,包括規(guī)定:驗收時間;驗收手段;驗 收標準;由誰負責驗收和試驗;在驗收中發(fā)生糾紛后,由哪一級主管產品 質量監(jiān)督檢查機關執(zhí)行仲裁等。
     需方在驗收中,如果發(fā)現(xiàn)產品質量不符合合同規(guī)定,應一面妥為保 管,一面向供方提出書面異議。需方按以下規(guī)定辦理書面異議。
     (1)產品的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不合規(guī)定的,需方應在貨 到后10天內(另有規(guī)定或當事人另行商定期限者除外)提出書面異議。
     (2)對某些必須安裝運轉后才能發(fā)現(xiàn)內在質量缺陷的產品,一般從運 轉之日起6個月內提出異|義,除主管部門另有規(guī)定或當事人另行商定提出 異議的期限外。
     (3)需方未按規(guī)定期限提出書面異議的,視為所交產品符合合同規(guī) 定。
     (4)如因需方使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產品質量下降的,不得提 出異議。
     (5)供方在接到需方書面異|義后,應在10天內(另有規(guī)定或當事人 另行商定期限者除外)負責處理,否則,即視為默認。
     (6)在書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨 日期;說明不符合規(guī)定產品的名稱、型號、規(guī)格、商標等,以及檢驗方 法、檢驗情況和檢驗證明。對不符合規(guī)定的產品提出具體處理意見,以及 當事人雙方商定的必須說明的事項。
     其中農副產品買賣合同的基本內容略有不同:
     (1)農副產品名稱、品種、數(shù)量、定價、交售時間
     (2)農副產品的質量和質量標準
     (3)產品交(提)貨時間、方式、地點
     (4)驗收
     (5)檢驗和檢疫
     (6)超欠幅度、合理損耗、正負尾差及計算方法
     (7)包裝、包裝物的供應和回收
     (8)貨款結算
     (9)違約責任、負責條款及其他條款
    買賣合同判決篇十三
    第一條項目建設依據(jù)。
    出賣人以_____________方式取得位于_____________、編號為_____________的地塊的土地使用權?!就恋厥褂脵喑鲎尯贤枴俊就恋厥褂脵鄤潛芘鷾饰募枴俊緞潛芡恋厥褂脵噢D讓批準文件號】為_____________。該地塊土地面積為_____________,規(guī)劃用途為_____________,土地使用年限自_______________年___________月___________日至_______________年___________月_______________日。出賣人經批準,在上述地塊上建設商品房,【現(xiàn)定名】【暫定名】_____________。建設工程規(guī)劃許可證號為_____________,施工許可證號為_____________。
    第二條商品房銷售依據(jù)。
    買受人購買的商品房為【現(xiàn)房】【預售商品房】。預售商品房批準機關為_____________,商品房預售許可證號_____________。
    第三條買受人所購商品房的基本情況。
    層高為_____________,建筑層數(shù)地上_____________層,地下_____________層。該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。該商品房【合同約定】【產權登記】建筑面積共_____________平方米,其中,套內建筑面積_____________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_____________平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明見附件二)。
    第四條計價方式與價款。
    1.按建筑面積計算,該商品房單價為(_____________幣)每平方米_______________元,總金額(_____________幣)___________千___________百___________拾___________萬___________千___________百___________拾___________元整。
    2.按套內建筑面積計算,該商品房單價為(_____________幣)每平方米_________________元,總金額(_________________幣)___________千___________百___________拾___________萬___________千___________百___________拾___________元整。
    3.按套(單元)計算,該商品房總價款為(_________________幣)___________千___________百___________拾___________萬___________千___________百__________拾_______________元整。
    4.________________。
    第五條面積確認及面積差異處理。
    根據(jù)當事人選擇的計價方式,本條規(guī)定以【建筑面積】【套內建筑面積】(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進行面積確認及面積差異處理。
    當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
    合同約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
    甲方(蓋章)___________。
    法定代表人(簽章)___________。
    乙方(簽章)___________。
    ____年_____月_____日。
    買賣合同判決篇十四
    買受人(以下簡稱乙方)姓名(或名稱):______________。
    身份證件號(或營業(yè)執(zhí)照號):___________________。
    中介人(以下簡稱丙方)名稱:_____________________。
    營業(yè)執(zhí)照號________。
    中介資質證書號_______________。
    根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國房地產管理法》及其它有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙、丙三方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成如下中介房屋買賣合同:
    一、經丙方介紹,甲方自愿將本條第二款所列房屋出售給乙方,甲方已將房屋狀況充分告知乙方,乙方對甲方所出售的房屋及附屬設施、裝潢情況已充分了解,愿意購買該房屋。
    甲方出售房屋的情況:
    (一)房屋坐落___,房屋所有權證號____,產權性質___,建筑面積____平方米。
    (二)附屬設施、裝潢情況_____________。
    三、付款方式、期限及房屋交付:
    (一)乙方按下列第___種方式付款。
    2、乙方在到市房地產交易所交納稅費當日將房款付清給甲方,購房定金在付款時沖抵房款。
    (二)甲方按下列第______種方式將房屋交付給乙方。
    1、在乙方房款付清之日交付。
    四、房屋建筑面積以市房管部門按現(xiàn)行的房屋測量規(guī)范測量的為準,如與原產權證記載面積不一致,甲、乙兩方約定按下列第________種方式處理:
    1、按套計件,房價款不變,互不退補。
    如甲方出售房屋為房改房的,應由甲方辦理完畢房改房上市交易審批手續(xù)。
    六、丙方應提供良好的中介服務。
    丙方應將其所知道的出售房屋狀況向乙方作充分說明;同時應將辦理房產交易、權屬登記所需資料、程序以及應繳納的營業(yè)稅、個人所得稅、契稅、交易綜合服務費和其它有關費用的種類和標準充分告知甲、乙兩方。
    給付方式和期限:________________。
    1、本合同簽定后,乙方中途悔約的,應及時通知甲、丙兩方,購房定金歸甲方所有;甲方中途悔約的,應及時通知乙、丙兩方,并應在悔約之日起____日內雙倍返還購房定金給乙方。
    本合同簽訂后,甲、乙兩方中一方悔約的,違約方應承擔雙方的中介服務費,丙方有權在定金中優(yōu)先收取。
    2、甲方未履行房屋權屬狀況的告知義務而導致乙方發(fā)生重大誤解并造成損失的,由甲方承擔相應的法律責任,丙方如未將其所知道的房屋權屬狀況向乙方作充分說明的,承擔連帶責任。
    3、乙方未按期向甲方付清購房款或甲方未按期向乙方交付房屋的,每逾期一日,由違約方給付對方該房屋總房款萬分之____的違約金。
    逾期___日未付清房款或未交付房屋的,對方有權解除本合同,違約方應承擔違約責任并對由此造成的損失承擔賠償責任。
    四、房屋建筑面積以市房管部門按現(xiàn)行的房屋測量規(guī)范測量的為準,如與原產權證記載面積不一致,甲、乙兩方約定按下列第_____種方式處理:
    1、按套計件,房價款不變,互不退補。
    如甲方出售房屋為房改房的,應由甲方辦理完畢房改房上市交易審批手續(xù)。
    六、丙方應提供良好的中介服務。
    丙方應將其所知道的出售房屋狀況向乙方作充分說明;同時應將辦理房產交易、權屬登記所需資料、程序以及應繳納的營業(yè)稅、個人所得稅、契稅、交易綜合服務費和其它有關費用的種類和標準充分告知甲、乙兩方。
    辦理登記后,三方約定市房管部門出具的收件收據(jù)由_____方收執(zhí),并由____方憑此收據(jù)及相關證件領取房產證。
    如由丙方領證,丙方應當在____日內將房產證交給乙方。
    給付方式和期限:_______________。
    1、本合同簽定后,乙方中途悔約的,應及時通知甲、丙兩方,購房定金歸甲方所有;甲方中途悔約的,應及時通知乙、丙兩方,并應在悔約之日起____日內雙倍返還購房定金給乙方。
    本合同簽訂后,甲、乙兩方中一方悔約的,違約方應承擔雙方的中介服務費,丙方有權在定金中優(yōu)先收取。
    2、甲方未履行房屋權屬狀況的告知義務而導致乙方發(fā)生重大誤解并造成損失的,由甲方承擔相應的法律責任,丙方如未將其所知道的房屋權屬狀況向乙方作充分說明的,承擔連帶責任。
    3、乙方未按期向甲方付清購房款或甲方未按期向乙方交付房屋的,每逾期一日,由違約方給付對方該房屋總房款萬分之____的違約金。
    逾期____日未付清房款或未交付房屋的,對方有權解除本合同,違約方應承擔違約責任并對由此造成的損失承擔賠償責任。
    甲、乙兩方或一方未按期給付丙方中介服務費的,每逾期一日,違約方應按中介服務費的___%給付丙方違約金。
    因甲乙兩方其中一方的原因逾期未申請辦理房屋交易、權屬登記手續(xù)的,每逾期一日,由違約方給付對方總房款萬分之___的違約金;因丙方原因逾期未申請的,每逾期一日由丙方按中介服務費的百分之_____分別付給甲、乙兩方。
    十、本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由合同當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向鎮(zhèn)江仲裁委員會申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
    十一、本合同內空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力,如手寫項填寫內容與印刷文字內容不一致,以手寫項為優(yōu)先。
    十三、本合同一式四份,甲、乙、丙方各執(zhí)一份,一份送交市房地產交易所。
    十五、當事人自行約定的其它事項:
    甲方___________。
    乙方___________。
    ____年_____月_____日。
    買賣合同判決篇十五
    甲方(轉讓方):_________________。乙方(受讓方):_________________。
    甲乙雙方就甲方所有的位于房屋及車庫轉讓事宜,經協(xié)商達成協(xié)議如下:
    一、標的物該宗房屋位于______________________,共___________平方米以及相應的車庫。
    二、房款及支付該宗房屋及車庫共計作價___________元,乙方于________年____月____日前交付轉讓款___________元,余款___________元于________年____月____日之前付清。
    三、標的的交付甲方在________年____月____日之前交付轉讓標的。
    四、權利義務。
    1、甲方保證對該房屋擁有全部的所有權。
    2、甲方應當按照合同約定的期限交付房屋,每拖延一日需承擔房屋總價款1%的違約金。
    3、乙方應擔依照合同約定交付購房款,每逾期一日承擔房屋總價款1%的違約金,逾期超過________日,甲方有權解除合同,并要求乙方承擔房屋價款20%的違約金。
    4、合同簽訂后,甲方不得為任何租賃、擔保、買賣等損害該房屋所有權的行為。
    5、在房屋交付之后,甲方有義務配合乙方辦理各項過戶手續(xù),過戶費用由乙方承擔。乙方鑒于稅費等考慮,于合同簽訂后年內,辦理房屋過戶手續(xù),在接到乙方過戶要求后,甲方予以配合。
    6、所有權轉移后,該房屋上的一切權益全部歸乙方享有(包括占有、使用、收益、處分等),如果該處房屋因改造需要拆遷,因拆遷而產生的所有補償款及權利全部由乙方享有。
    7、在房屋交付前所產生的費用(包括但不限于:水費,電費等)由甲方承擔,與乙方無關。房屋交付之后所產生的水電等費用由乙方承擔,與甲方無關。
    五、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有相同的法律效力。
    六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
    買賣合同判決篇十六
     新鮮水果買賣合同_買賣合同,以下是小編準備的關于新鮮水果的.買賣合同,希望這一合同可以幫助大家哦!
     需方(甲方):______縣______區(qū)供銷社
     雙方經協(xié)商一致,訂立本合同,共同信守下列條款:
     1.品名、數(shù)量、交貨時間、地點:
     2.品質規(guī)格:按照有關主管部門確定的標準及雙方協(xié)商,乙方應將好果賣給甲方。
     3.價格:由甲、乙雙方協(xié)商一致確定。
     4.交貨辦法:在合同規(guī)定日期內,柑桔成熟后具體商定交貨日期和日交量,做到有計劃采收。
     5.驗收辦法:按國家規(guī)定的散果或成件果驗收辦法,在收購點過秤前抽樣驗收。
     6.價款結付:甲方按實收數(shù)量、等級在____日內(除扣回訂金、扶持資金外)全部付清。延期按銀行付息。
     7.費用負擔:交貨前由乙方自理。如超過合同規(guī)定交貨地點收貨,其超里程運費,由甲方負擔。
     8.其它:
     9.雙方的責任:乙方應努力提高產量、質量,按采收計劃按時、保質、保量完成合同任務后,才能自行處理多余產品。如遇人力不可抗拒的災害影響合同的執(zhí)行時,應在十月二十日前提出協(xié)商修改合同。甲方,不得少收或不收,做好生產采收技術指導。
     10.違約處理:任何一方違反合同,按合同總值處以______%違約金賠償另一方損失,并按《合同法》及有關法規(guī)處理,如發(fā)生爭議,任何一方都可向人民法院起訴。
     11.本合同自雙方簽字之日起生效,履行完畢作廢。作合同一式正本二份,雙方各執(zhí)一份。
     甲方單位:__________(蓋章) 乙方單位:__________(蓋章)
     經辦人:____________(簽字) 經辦人:____________(簽字)
    買賣合同判決篇十七
    甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,誠實守信,協(xié)商一致的前提下訂立本合同,條款如下:
    一、甲方自愿將其位于____________________的房屋一套以人民幣___拾___萬___仟___佰___拾___元整的價款出售給乙方。
    二、房屋的基本情況:
    該套房屋建筑面積約____平方米,三室兩廳一廚兩衛(wèi),位于該棟樓第___層,房屋用途為住房。
    三、付款方式:
    本合同簽訂,乙方即付給甲方人民幣元整,余款作為押金,待過戶手續(xù)辦完后付清。
    四、本合同簽訂后,甲方對該房屋的相關權益隨該房屋一并轉讓給乙方。
    甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,乙方需保證按期繳納各項物業(yè)費用本協(xié)議簽訂后,甲方不得就房屋再與他人訂立《買賣合同》。
    五、本協(xié)議簽訂時,甲乙雙方都不具備過戶條件。
    等過戶條件成熟時,甲方應無條件協(xié)助乙方辦理房屋產權過戶手續(xù)。
    辦手續(xù)所產生的相關費用均由乙方全部承擔,甲方只為乙方提供必要的幫助。
    五、甲方保證協(xié)議簽訂后乙方房屋的水電暢通。
    如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,并應賠償乙方的損失,乙方不得隨意拆除及改變房屋結構,不得隨意更改水電線路,若因乙方原因造成房屋損壞及事故的,一切后果由乙方承擔。
    六、本合同經甲乙雙方同意后自愿簽訂,任何一方不得擅自變更或解除合同。
    如有違約,違約方需另外支付對方房屋總價10%的違約金。
    七、若發(fā)生糾紛,先雙方友好協(xié)商,如協(xié)商不成時,提交房屋所在地人民法院解決。
    八、本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。
    甲方:年月日。
    乙方:年月日。
    見證人:年月日。