個(gè)人裝修合同糾紛(匯總23篇)

字號(hào):

    合同是一種法律文件,記錄了雙方在特定事項(xiàng)上的約定和責(zé)任。合同的編寫須避免模糊用語和歧義條款,以減少爭議和風(fēng)險(xiǎn)。以下是一些常見的合同模板,您可以根據(jù)具體情況進(jìn)行修改和定制。
    個(gè)人裝修合同糾紛篇一
    根據(jù)《《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
    發(fā)包方(簡稱甲方):____
    承包方(簡稱乙方):____
    一、工程概況
    1。施工地點(diǎn):____
    2。住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu);房型__房__廳__套,建筑面積約__平方米。
    3。承包方式:包工包料。
    5??們r(jià)款:____元(包括屋內(nèi)垃圾清理費(fèi)和材料搬運(yùn)費(fèi)),大寫(人民幣)______整。以上總價(jià)款根據(jù)乙方實(shí)地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價(jià)款包含所有乙方承擔(dān)的裝修工程中涉及的人工費(fèi)。
    6。工期:自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工,工期約__天。另,如雙方經(jīng)過協(xié)商,對(duì)工期的延長達(dá)成一致意見,則按達(dá)成的統(tǒng)一意見執(zhí)行。
    第二條關(guān)于乙方職責(zé)的約定
    1。乙方(即)在裝修期間承擔(dān)施工工程隊(duì)負(fù)責(zé)人的職責(zé),對(duì)本次裝修工程的質(zhì)量和工期負(fù)責(zé)。乙方全面承擔(dān)聯(lián)絡(luò)甲方,提供材料需求,現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責(zé)。如在施工過程中,產(chǎn)生質(zhì)量問題和各類應(yīng)由施工工程隊(duì)承擔(dān)的對(duì)甲方造成的損失,甲方只針對(duì)乙方(即)提出賠償。
    2。乙方在裝修過程中,需保證全程在現(xiàn)場進(jìn)行施工和管理(陪同甲方進(jìn)行材料選購除外。如遇特殊情況,需與甲方協(xié)商并且獲得認(rèn)可)。
    第三條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
    1。全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設(shè)備、工具由乙方提供。
    2。甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料,應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方必須協(xié)助甲方辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)甲乙雙方共同驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管并組織施工,由于保管不當(dāng)或施工工藝不當(dāng)造成的材料損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
    3。乙方必須負(fù)責(zé)進(jìn)行材料的搬運(yùn)上樓工作(瓷磚除外)。
    4。甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
    第四條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
    1。甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
    2。由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)和材料損失由乙方承擔(dān)。
    3。在施工過程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目,須提前與乙方聯(lián)系后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。
    4。若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費(fèi)安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶,櫥柜防火門,臺(tái)面等),甲方應(yīng)事先安排時(shí)間并通知乙方,乙方應(yīng)予以配合,并避免造成整體工期的延誤。
    5。工程驗(yàn)收—甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。
    6。工程竣工:乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗(yàn)收,甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并書面辦理驗(yàn)收確認(rèn)手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收,須及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。如通過竣工驗(yàn)收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。
    7。工程保修期一年,從竣工驗(yàn)收確認(rèn)之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進(jìn)行維修,并承擔(dān)相應(yīng)材料費(fèi)用。
    第六條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
    1。工程款付款方式:經(jīng)雙方認(rèn)可,工程款付款時(shí)間表如下:協(xié)議簽訂完畢,水電改造完成并驗(yàn)收合格后,甲方支付乙方____元整所有瓷磚鋪貼完成并驗(yàn)收合格后,甲方支付乙方____元整所有工程竣工,驗(yàn)收合格之后,甲方支付乙方____元整剩余______元作為質(zhì)量保證款,甲方入住三個(gè)月內(nèi)支付。合計(jì)______元整。
    第七條其它事項(xiàng)
    1。甲方未按協(xié)議約定時(shí)間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
    2。由于乙方原因逾期竣工的,至逾期____天后,每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。
    3。乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
    4。工程未辦理驗(yàn)收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程由此造成無法驗(yàn)收和損失的,由甲方負(fù)責(zé)。
    5。工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)未辦理驗(yàn)收,乙方提前進(jìn)行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負(fù)責(zé)。
    第八條糾紛處理方式
    第九條協(xié)議的變更和解除
    1。協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充條款。
    2。施工過程中任何一方提出終止協(xié)議,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止協(xié)議協(xié)議,解除本協(xié)議。
    3。如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方可以無條件提出中止協(xié)議,而無需獲得乙方的認(rèn)可。
    4。本協(xié)議一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等的法律效力。
    甲方(簽字):乙方(蓋章):
    電話:電話:
    ____年____月____日____年____月____日
    個(gè)人裝修合同糾紛篇二
    發(fā) 包 人:
    承 包 人:
    住 所:
    住 所:
    委托代理人:
    營業(yè)執(zhí)照號(hào):
    電 話:
    委托代理人:
    電話:
    依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
    1.1工程地點(diǎn):______________________________________。
    1.2工程內(nèi)容及做法(家庭居室裝飾裝修工程施工項(xiàng)目預(yù)算表)。
    1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
    (1)承包人包工、包料;
    (3)承包人包工、發(fā)包人包料(發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
    1.4工程期限________天,開工日期________年____月____日,竣工日期______年____月____日。
    1.5合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(大寫):________________________元,小寫:______________元(家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)。
    若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。
    雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供:
    (2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)____________元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
    4.2提供施工期間的水源、電源;
    4.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;
    4.5施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作;
    4.6參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收。
    5.2嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
    5.3保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
    5.4保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
    工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議(或變更項(xiàng)目預(yù)算表),同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(必需保證100平方使用面積的住房油漆及乳膠漆工程25-30天,安裝工程5-10天)。
    7.2由承包人提供的材料、設(shè)備(承包人提供裝飾裝修材料表),承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
    8.1對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
    (1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
    (2)不可抗力;
    (3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
    8.2因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。
    8.3發(fā)包人未按期支付工程款(驗(yàn)收單簽字后三天內(nèi)),工期相應(yīng)順延。
    8.4因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,在三日內(nèi)由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費(fèi)用由承包人承擔(dān),工期協(xié)商順延,同一質(zhì)量問題第二次整改工期不順延。
    雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范gb50327-xx="",施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由武漢市裝飾協(xié)會(huì)主管部門對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
    10.1雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
    (1)水電施工改造完工,開關(guān)插座定位驗(yàn)收;防水層經(jīng)48小時(shí)試水不漏;
    (2)泥工粉砌新墻完畢,墻、地磚鋪貼完工;
    (3)木工吊頂,木制品完工;
    (4)油漆工程完工;
    (5)全部工程完工。承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(家裝工程驗(yàn)收單)。
    10.2工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫工程驗(yàn)收單(家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單)。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
    10.3本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為12個(gè)月,12個(gè)月后收費(fèi)保修。保修內(nèi)容為本公司施工過的項(xiàng)目,因外力引起的損壞和其它單位提供的設(shè)備,工程項(xiàng)目收費(fèi)維修。
    11.1雙方約定按以下____方式支付工程款:
    (1)合同簽定后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的40%預(yù)付款,即_________元;泥工完工后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的40%進(jìn)度款,即___________元;逢單項(xiàng)工程完工驗(yàn)收后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付増加項(xiàng)目后的追加款,油漆工程完工后發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款15%余額款,即_________元。全部工程完工后三天內(nèi)支付余款5%,即_________元.
    (2)簽定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工驗(yàn)收單簽名后三天內(nèi)付款,按第10.1條分多次(5%-20%)付款,水電改造定位完工驗(yàn)收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即_______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后付第五次款15%,即_______元,全部完工后三天付余款5%。變更追加款隨驗(yàn)收簽名時(shí)同期付清,即每次支付5-20%工程款+變更項(xiàng)目差額。
    (3)其他支付方式:
    11.2工程驗(yàn)收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后三日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(家庭居室裝飾裝修工程驗(yàn)收單)并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字后三天內(nèi)向承包人結(jié)清每期工程進(jìn)度款。
    11.3工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票(稅金另計(jì))。
    12.1合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
    12.2未辦理驗(yàn)收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
    12.3因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
    12.4發(fā)包人未按期支付每次工程進(jìn)度款的(驗(yàn)收簽字三日內(nèi)),每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價(jià)2‰元,十五天后乙方可中止合約.12.5由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價(jià)2‰元。
    本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第________種方式解決:
    (二)依法向人民法院提起訴訟。
    14.1程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場,并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn),發(fā)包人負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用(大寫)________________元(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。物業(yè)公司向業(yè)主的各項(xiàng)收費(fèi)和押金由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
    14.2施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙________把,交給承包人保管。工程竣工驗(yàn)收后,發(fā)包人負(fù)責(zé)交還鎖________把,由承包人當(dāng)場負(fù)責(zé)安裝交付使用。
    14.3施工期間,承包人每天的工作時(shí)間為:上午________點(diǎn)______分至______點(diǎn)______分;下午______點(diǎn)______分至______點(diǎn)______分。
    16.1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
    16.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
    16.3本合同一式________份,雙方各執(zhí)________份。
    16.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
    附件一:裝飾施工內(nèi)容報(bào)價(jià)單;
    附件二:甲方提供材料、設(shè)備表;
    附件三:甲方委托乙方購賣材料報(bào)價(jià)單;
    附件四:工程項(xiàng)目變更單
    附件五:工程質(zhì)量驗(yàn)收單
    附件六:工程結(jié)算單
    附件七:工程保修單
    承 包 人(蓋章):________
    發(fā)包人(簽字):________
    法定代表人(簽字):________
    委托代理人(簽字):________
    委托代理人(簽字):________
    ________年________月________日
    個(gè)人裝修合同糾紛篇三
    承接方(乙方):________________________
    工程項(xiàng)目:_______________________________________________________。
    甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
    1、工程地址:_______________________________________________。
    2、居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi)。
    (1)______室,計(jì)______平方米。
    (2)______廳,計(jì)______平方米。
    (3)______廚房,計(jì)______平方米。
    (4)______衛(wèi)生間,計(jì)______平方米。
    (5)______陽臺(tái),計(jì)______平方米。
    (6)________過道,計(jì)______平方米。
    (7)其他(注明部位)____________,計(jì)________平方米??傆?jì):施工面積____________平方米。
    3、施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
    5、工程開工日期:______年______月______日。
    6、工程竣工日期:______年______月______日。
    7、工程總天數(shù):________天。
    工程價(jià)款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
    1、材料款__________元。
    2、人工費(fèi)__________元。
    3、設(shè)計(jì)費(fèi)__________元。
    4、施工清運(yùn)費(fèi)__________元。
    5、搬卸費(fèi)__________元。
    6、管理費(fèi)__________元。
    7、稅金(________%)___________元。
    8、其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)______________元。
    1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
    3、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
    4、質(zhì)量檢查監(jiān)督部門:________________________委員會(huì)。
    5、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
    6、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
    1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付________%工程材料款和施工工費(fèi)的________%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(________年________月________日),甲方即第二次付施工工費(fèi)的________%。剩余________%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))
    甲方付清工程價(jià)款,詳見本合同附件(七)《家庭裝潢工程工程結(jié)算表》,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
    甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
    2、工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項(xiàng)目變更表》,雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場結(jié)清。
    3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的,每逾期________天按未付工程價(jià)款額的________%支付給乙方。
    4、甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
    1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費(fèi)的________%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲________日,以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的________%作為誤工費(fèi)支付給乙方____________元。
    2、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
    3、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
    4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
    5、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
    1、工程質(zhì)量驗(yàn)收,詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質(zhì)量驗(yàn)收表》,除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
    2、乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后,甲方應(yīng)在________天內(nèi)前來驗(yàn)收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗(yàn)收合格。
    3、甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。
    (一)甲方
    2、二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護(hù)措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
    3、如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。施工中如需臨時(shí)使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
    (二)乙方
    1、應(yīng)主動(dòng)出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書或施工資質(zhì);如是下屬分支機(jī)構(gòu),也須有上級(jí)公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
    2、指派(姓名)__________為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
    3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
    4、嚴(yán)格履行合同,實(shí)行信譽(yù)工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
    5、在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起,為________個(gè)月。
    合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的________%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
    1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決?;驊{本合同和乙方開具的統(tǒng)一發(fā)票向________________________委員會(huì)投訴,請(qǐng)求解決。
    2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向——仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁——人民法院提起訴訟。
    個(gè)人裝修合同糾紛篇四
    業(yè)主 (以下簡稱甲方):
    聯(lián)系電話:
    施工隊(duì)(以下簡稱乙方):
    聯(lián)系電話:
    一、 工程概況
    工程地址:
    二、 價(jià)格
    清包工費(fèi): 5200元,xx寫:伍仟貳佰元整
    其中 水電工 元
    木工 元
    瓦工 元
    油漆工 元
    垃圾清運(yùn)費(fèi) 元
    三、 付款方式
    1、施工隊(duì)進(jìn)場,預(yù)支生活費(fèi): 1000元
    2、木工完成,付1000 元
    3、瓦工完成,付1000元
    4、工程竣工,付1800 元
    5、保修金 400元,從竣工之日起________年后支付
    四、 設(shè)計(jì)
    1、 甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,并負(fù)責(zé)交底工作。
    2、 甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認(rèn)可。
    五、 材料
    1、 乙方應(yīng)提前3天向甲方提供需購材料清單,甲方應(yīng)在4天內(nèi)及時(shí)采購材料供施工隊(duì)使用,雙方應(yīng)各自承擔(dān)各自拖延工期的責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。
    2、 未經(jīng)甲方同意,乙方不得自行采購材料,若已采購,甲方有權(quán)無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費(fèi)用。
    3、 乙方應(yīng)在甲方指定的建材供應(yīng)點(diǎn)購買材料,并開具正式發(fā)票。
    4、 乙方應(yīng)驗(yàn)收甲方所購建材的質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)向甲方及時(shí)提出并有權(quán)拒絕使用。若甲方堅(jiān)持使用,應(yīng)書面要求乙方,并承擔(dān)因材料質(zhì)量引起的損失。
    5、 乙方應(yīng)幫甲方,核對(duì)數(shù)量和配件的準(zhǔn)確性。
    6、 乙方應(yīng)做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進(jìn)入工地現(xiàn)場。
    7、 乙方應(yīng)保證在本小區(qū)內(nèi)沒有雙包和半包的工程。
    8、 乙方應(yīng)做好對(duì)施工完成的成品保護(hù)工作。
    9、 未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象,按材料價(jià)格加倍從人工費(fèi)中扣除。
    六、 工期
    七、 材料搬運(yùn)
    甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應(yīng)無條件搬運(yùn)。
    八、 垃圾清運(yùn)
    1、 垃圾袋裝化。
    2、 垃圾應(yīng)日日清。
    3、 垃圾應(yīng)由乙方清運(yùn)至物業(yè)指定的垃圾堆放場所。
    九、 勞動(dòng)力管理
    1、 開工前乙方應(yīng)向甲方提供所有施工人員的身份證復(fù)印件。
    2、 未經(jīng)甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜。
    3、 甲方應(yīng)及時(shí)替乙方辦理小區(qū)出入證件并支付相關(guān)費(fèi)用。
    4、 乙方應(yīng)具備在____市暫住的一切證件,因證件不全引起的相關(guān)損失由乙方自行承擔(dān)。
    5、 乙方指定由 為工地現(xiàn)場負(fù)責(zé)人, 為替補(bǔ)負(fù)責(zé)人。
    6、 在合同價(jià)內(nèi),乙方應(yīng)提供 人次跟隨甲方挑選材料。
    7、 乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調(diào)換施工人員,每天工地現(xiàn)場必須保持2(1人)人以上的施工人員。
    8、 未經(jīng)甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工。
    十、 施工機(jī)具
    1、 乙方自帶施工所需工具,并保證工具的安全性和良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)。
    2、 因工具所產(chǎn)生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由甲乙雙方各自承擔(dān)一半,甲方代購,在工程完工后結(jié)算。
    十
    一、工地現(xiàn)場管理
    1、 現(xiàn)場禁止使用明火。
    2、 現(xiàn)場禁止吸煙。
    3、 油漆材料必須和其他材料分開放置。
    十二、維修
    1、 因乙方施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題,乙方應(yīng)在兩年內(nèi)無償維修。
    2、 普通維修乙方應(yīng)在甲方通知乙方后三天內(nèi)及時(shí)維修,特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時(shí)內(nèi)趕到并維修。
    3、 若因乙方未能按合同及時(shí)完成維修,甲方可以安排其他施工隊(duì)進(jìn)行維修工作,所發(fā)生的人工費(fèi)用按實(shí)從保修金中扣除。
    十三、合同附件
    1、 施工項(xiàng)目清單。
    2、 雙方認(rèn)可的報(bào)價(jià)單。
    3、 乙方開出的材料采購清單。
    十四、合同爭議
    1、 出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商。
    2、 協(xié)商不成可向爭議所在地提起訴訟。
    十五、裝修要求
    電路安裝工藝要求:
    1、 電路安裝時(shí),必須用有合格證書的產(chǎn)品材料。
    2、 三線制安裝必須用三種不同色標(biāo)。原則上,紅色、黃色、蘭色、為火線色標(biāo)。蘭色、綠色、白色為零線色標(biāo),黑色,黃綠彩線為接地色標(biāo)。
    3、 所有導(dǎo)線安裝時(shí),必須用相應(yīng)的c管子穿起來,埋在事先鑿好的深寬為43c的槽子里,如遇并排線路槽子鑿寬時(shí),不能影響其他工種施工,必要時(shí)可和木、瓦工協(xié)商解決施工中的難題,不得有只顧自己,而不顧xx局的施工作風(fēng)。
    4、 所有線路必須按橫xx豎直的方向分布,嚴(yán)禁蛛網(wǎng)式分布。c管一頭要穿進(jìn)總開關(guān)箱約3c左右,然后沿墻壁,順地面 垂直分布,轉(zhuǎn)彎處用90度彎頭或軟管聯(lián)接好,并用管卡固定好。所有導(dǎo)線在c管子里不能有接頭。
    5、 預(yù)埋導(dǎo)線的線徑xx小是按電器的功率來測算的,空調(diào),浴霸,電熱水器,冰箱的線路必須從開關(guān)箱單放到位。
    6、 所有預(yù)埋導(dǎo)線留在接線盒處的長度為20c,按線盒必須用水泥砂漿封裝牢固,并使其保持端正,不得歪斜,其合口要略低于墻面0。5c左右??傞_關(guān)箱xx小可視客戶用電線多少來確定。
    7、 所有導(dǎo)線分布到位確認(rèn)無誤后,可通電試驗(yàn),方法為:將所有用電接頭接上燈頭套上15燈泡,接通電源如全亮說明該戶電路安裝基本合格,這時(shí)可填寫工程交接單。請(qǐng)其它工種負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收,電氣隱蔽工程初步結(jié)束。
    8、 安裝各種燈具和開關(guān)面板,需在油漆快要撤場前三天或漆最后一遍油時(shí)進(jìn)場,xx型吊燈頂部必須事先用膨脹羅絲固定43c木方,然后將吊燈固定羅xx在木方上。所有開關(guān)的面板安裝必須平整端正,不得歪斜??郯逦敓舭惭b時(shí),必須將固定羅xx在木楞子上,嚴(yán)禁切在扣板上(此木楞可事先請(qǐng)木工安裝好)。
    9、 電話線和有線電視線不得和電線同在一根c管內(nèi)必須各行其道。
    甲方:(簽字)
    乙方:(簽字)
    ________年____月____日
    ________年____月____日
    個(gè)人裝修合同糾紛篇五
    雙方協(xié)商,訂立本協(xié)議,以共同恪守。如下:
    1、______個(gè)房間(______臥室、______客廳,以下簡稱______個(gè)房間)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對(duì)稱),房頂四周打石膏線,包三個(gè)房間的門、窗;客廳、臥室鋪強(qiáng)化木地板;清除所有房間原有涂料,客廳、臥室打膩?zhàn)?,刷立邦漆兩次?BR>    2、通陽臺(tái)的門窗處打一吧臺(tái),上方根據(jù)甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺(tái)東側(cè)打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側(cè)打一吊柜,包陽臺(tái)、鋪磁磚、吊pvc板。
    3、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂?shù)鮬vc板;廚房地面鋪磁磚,打一灶臺(tái)。
    4、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當(dāng)調(diào)整,客廳門后一多用途柜(底下放鞋,上面掛衣服)。
    5、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
    甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負(fù)責(zé)施工。
    施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的.裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。
    _________年_______月_______日至_________年_______月_______日,如不能按期完成,每天將處罰金______元。
    材料由_________方提供,甲方只支付乙方裝修人工費(fèi)_________人民幣。
    工程完工后,經(jīng)甲方驗(yàn)收,如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求,_________天內(nèi)______次將裝修人工費(fèi)付清。
    裝修項(xiàng)目的具體要求,由甲方提出,乙方實(shí)施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
    個(gè)人裝修合同糾紛篇六
    乙方:________________
    ___________(以下簡稱甲方)為裝修信息性房屋(_____小區(qū)_____棟_____單元_____室),經(jīng)與__________(以下簡稱乙方)雙方協(xié)商,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
    一、工程項(xiàng)目:
    2、__________個(gè)衛(wèi)生間做防水,鋪地磚及瓷磚
    3、主臥衛(wèi)生間安裝馬桶及臺(tái)柱盆;
    4、公用衛(wèi)生間安裝臺(tái)柱盆;
    5、廚房做防水,安裝櫥柜;
    6、包臥室、衛(wèi)生間門;
    7、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
    二、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負(fù)責(zé)施工。
    三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量要符合安全要求和國家要求的裝修標(biāo)準(zhǔn),裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。
    四、施工期限:______年_____月_____日至_______年_____月_____日,如不能按期完成,每天將處罰金_____元。
    五、工程造價(jià):按照附表價(jià)格,由乙方采購材料并安裝。如有變更,以雙方認(rèn)可的變更單結(jié)算為準(zhǔn)。
    六、付款方式:合同簽訂后,甲方支付現(xiàn)金_______(大寫:人民幣_(tái)______萬元整)經(jīng)甲方驗(yàn)收,如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求,三天內(nèi)一次將剩余裝修費(fèi)付清。
    七、其它問題:裝修項(xiàng)目的具體要求,由甲方提出,乙方實(shí)施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
    八、本協(xié)議一式_____份,甲乙方各執(zhí)_____份,具有相同效應(yīng)。
    個(gè)人裝修合同糾紛篇七
    承接方(乙方):______________
    甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝修,為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
    第一條:工程概況
    1、工程地址:
    2、居室規(guī)格:房型,總計(jì)施工面積______________平方米。
    3、施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
    4、委托方式:包工包料大包干交鑰匙工程。
    月日,工程總天數(shù)天。
    第二條:工程價(jià)款
    工程價(jià)款(金額大寫),詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
    第三條:質(zhì)量要求
    1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。
    2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    3、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
    4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
    5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
    第四條:材料供應(yīng)
    1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
    2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或價(jià)格有差異,應(yīng)禁止使用,如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
    3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的`材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場,如延期到達(dá)。施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方,材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
    第五條:付款方式
    1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%,當(dāng)工期速度過半(______________年______________月______________日),甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%,剩余10%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算,(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))。
    甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工,驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí)間,不得交付使用。
    第六條:工程工期
    1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方。
    2、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
    3、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
    第七條:其他事項(xiàng)
    1、甲方責(zé)任
    1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。
    2)二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護(hù)措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
    2、乙方責(zé)任
    1)指派一名工作人員為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量的按時(shí)完成施工任務(wù)。
    2)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人,萬一發(fā)生,必須盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
    第八條:違約責(zé)任
    合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同放,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方,因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
    第九條:爭議解決
    本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時(shí),可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
    第十條:合同的變更和終止
    1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守,任何乙方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
    2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清除手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
    第十一條:合同生效
    1、本合同雙方簽字后生效。
    2、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
    甲方(業(yè)主):______________
    乙方:______________
    簽字:______________
    委托代理人簽字:______________
    個(gè)人裝修合同糾紛篇八
    甲方的房屋一幢需要裝修,乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修,并將裝修成果交付甲方使用。現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成下列協(xié)議:
    一、甲方提供圖紙,乙方按圖紙進(jìn)行施工,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格支付承攬裝修費(fèi),也可以由甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,乙方負(fù)責(zé)對(duì)甲方咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應(yīng)與甲方聯(lián)系,以確保工程質(zhì)量和工期。
    二、裝修施工地點(diǎn):______________________________________________。
    三、乙方為單包工的方式承攬裝修,承攬裝修單價(jià)為:每_______元平方米。
    四、在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù),以及自行聘請(qǐng)技術(shù)工人,并由乙方對(duì)安全事故承擔(dān)全面責(zé)任,如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,也不墊付任何費(fèi)用。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施,如遇上述情況發(fā)生,造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
    五、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及人身損失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
    六、本合同一式_______份,雙方各持_______份,均具有同等法律效力。
    ____年____月____日____年____月____日
    個(gè)人裝修合同糾紛篇九
    委托方:(以下稱甲方)。
    被委托方:(以下稱乙方)。
    茲為甲方委托乙方承擔(dān)甲方住宅的室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)工作,雙方同意簽定下列條款并共同遵守:
    一、甲方將位于_____________的住宅,實(shí)用面積合計(jì)______平方米委托乙方進(jìn)行室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)。
    二、乙方接受委托書后,乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的住宅建筑平面圖(必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場勘測),并結(jié)合甲方所提供的意見辦理如下事宜:
    1、提出平面布置方案。
    2、平面布置方案經(jīng)甲方審定后,乙方繪出平面圖、吊頂圖、電路圖、立面圖、家具圖及相關(guān)剖面節(jié)點(diǎn)圖。
    3、提供工程中所需要的詳圖,若甲方需要效果圖,另按每張____元收費(fèi)。
    4、乙方負(fù)責(zé)解釋圖紙。
    5、乙方提出的設(shè)計(jì)方案須經(jīng)甲方審核,參照甲方意見進(jìn)行修改。以不違反合同規(guī)定為原則,在協(xié)商基礎(chǔ)上達(dá)到雙方滿意。
    6、乙方負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)圖一套,若需再提供設(shè)計(jì)圖紙,按工本費(fèi)a3(_____元/套)、a4(_____元/套)。
    三、設(shè)計(jì)費(fèi)合計(jì)人民幣(大寫)_______________元整。
    四、設(shè)計(jì)費(fèi)的付款方式:
    1、簽約時(shí),預(yù)付設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)_______________元整。
    2、乙方交付經(jīng)甲方同意確認(rèn)后整套設(shè)計(jì)圖紙時(shí),甲方一次性付清設(shè)計(jì)費(fèi)余額;如中途甲方有要求乙方提供部分圖紙,甲方需付相應(yīng)設(shè)計(jì)費(fèi)。
    五、全部施工設(shè)計(jì)圖應(yīng)于甲方確認(rèn)后_____日內(nèi)完成并交付給甲方。
    六、乙方不得拖延以致影響工程進(jìn)度,若超過約定期限____日以上不能完成時(shí),甲方可解除合同,同時(shí)乙方需歸還已收的定金。
    七、甲方有特殊情況必須終止設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)及時(shí)通知乙方,甲方應(yīng)付乙方接到通知時(shí)所完成部分的設(shè)計(jì)費(fèi)用。
    八、因甲方原因?qū)σ汛_認(rèn)的設(shè)計(jì)進(jìn)行修改的,乙方可相應(yīng)提供一次修改,如超過一次甲方應(yīng)付修改部分的設(shè)計(jì)費(fèi)(雙方協(xié)商決定費(fèi)用)。
    九、本合同所設(shè)計(jì)的圖紙的版權(quán)為甲方擁有;只供乙方作為本合同指定的地點(diǎn)施工專用。不得轉(zhuǎn)讓或作其它用途,若乙方有本合同施工以外的其它用途,應(yīng)征得甲方同意。甲方保留收取轉(zhuǎn)讓費(fèi)之權(quán)力,轉(zhuǎn)讓費(fèi)另行協(xié)商。
    十、本合同系指設(shè)計(jì)委托,若需委托施工另行簽定工程施工合同;若需委托監(jiān)理時(shí),另簽定監(jiān)理委托合同書。
    十一、甲方在收到設(shè)計(jì)方案的全部圖紙時(shí),不得以設(shè)計(jì)內(nèi)容不滿意為由,拒付設(shè)計(jì)費(fèi),雙方應(yīng)以合作態(tài)度協(xié)商解決。
    十二、本合同為雙方同意簽訂,雙方不得以其他文件提出對(duì)合同書作其它解釋。本委托合同書中如某一項(xiàng)經(jīng)雙方協(xié)商無效時(shí),不得影響其它條款的實(shí)施。
    十三、雙方就本合同約定的'條款有所爭議時(shí),經(jīng)雙方同意可請(qǐng)______市室內(nèi)裝飾協(xié)會(huì)調(diào)解,該調(diào)解結(jié)果為最終解決方式,甲乙雙方均應(yīng)服從所作的調(diào)解,切實(shí)執(zhí)行,調(diào)解費(fèi)由雙方分擔(dān)。
    十四、若本合同設(shè)計(jì)的工程由乙方包工包料,設(shè)計(jì)費(fèi)全免,在施工工程款中扣除。
    十五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力。
    十六、本委托合同書自簽字(蓋章)之日起生效。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    個(gè)人裝修合同糾紛篇十
    單位名稱:_________。
    住址:_________。
    身份證號(hào)碼:_________。
    通訊地址:_________。
    郵政編碼:_________。
    電話:_________。
    傳真:_________。
    帳號(hào):_________。
    電子信箱:_________。
    乙方(承包方):_________。
    資質(zhì)證書號(hào):
    法定住址:_________。
    法定代表人:_________。
    職務(wù):_________。
    身份證號(hào)碼:_________。
    通訊地址:_________。
    郵政編碼:_________。
    聯(lián)系人:_________。
    電話:_________。
    傳真:_________。
    帳號(hào):_________。
    電子信箱:_________。
    第一條工程概況。
    1.1。
    工程地點(diǎn):_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號(hào)_________樓_________室。
    1.2。
    住房結(jié)構(gòu):_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。
    1.3。
    工程造價(jià):家庭居室裝飾裝修工程的價(jià)格,根據(jù)市場競爭、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則,約定如下:總價(jià)款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費(fèi):_________,人工費(fèi):_________,管理費(fèi):_________,設(shè)計(jì)費(fèi):_________,垃圾清運(yùn)費(fèi):_________,稅金:_________,其他費(fèi)用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)。經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
    1.4。
    工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
    (1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
    (3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
    1.5。
    1.6。
    工程內(nèi)容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表、附表二:裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
    第二條施工單位資格。
    2.1。
    凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位,應(yīng)當(dāng)持有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》。
    2.2。
    乙方是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級(jí)符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費(fèi)用,并賠償損失。
    2.3。
    對(duì)于承接家庭居室裝飾裝修工程的個(gè)體裝飾裝修從業(yè)者,應(yīng)當(dāng)持所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上人民政府有關(guān)主管部門出具的務(wù)工證明、本人身份證、暫時(shí)居住證,向工程所在地的建設(shè)行政主管部門或者其指定的機(jī)構(gòu)登記備案,實(shí)行“登記注冊、培訓(xùn)考核、技能鑒定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)行政主管部門制訂。
    2.4。
    凡沒有《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》或者建設(shè)行政主管部門發(fā)放的個(gè)體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書的單位和個(gè)人,不得承接家庭居室裝飾裝修工程。
    第三條工程監(jiān)理。
    若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,甲方(或乙方)與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方(或甲方)。
    第四條施工圖紙。
    雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
    4.1。
    4.2。
    4.3。
    施工圖紙雙方簽字后生效。
    第五條甲方權(quán)利義務(wù)。
    5.1。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    ______年______月____日______年______月____日。
    個(gè)人裝修合同糾紛篇十一
    承包方(以下簡稱乙方):____________。
    根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就裝修工程的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
    1、工程地點(diǎn):__________________________。
    2、工程期限天,開工日期_____年_____月_____日,竣工日期_____年_____月_____日。
    3、雙方商定,本工程的價(jià)款為人民幣_(tái)____________元(肆拾捌萬元整)。
    4、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。
    6、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應(yīng)在驗(yàn)收合格簽字后,即填寫工程保修單。
    7、工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后15日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。
    8、凡因本合同雙方當(dāng)事人中的一方不履行合同或違反國家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策,受到罰款或給對(duì)方造成損失的,均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的'損失。
    9、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的損失。
    10、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
    11、甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
    發(fā)包人(簽字):____________。
    承包人(簽字):____________。
    簽訂日期:_____年_____月_____日
    個(gè)人裝修合同糾紛篇十二
    裝修合同
    ,是確立甲方(業(yè)主)和乙方(施工單位),雙方權(quán)利、義務(wù)的重要文件。那么個(gè)人裝修合同是怎樣的呢?以下是在本站小編為大家整理的個(gè)人裝修合同范文,感謝您的欣賞。
    委托方(甲方): 承接方(乙方):
    甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設(shè),訂立本協(xié)議,以共同恪守。
    三、工程項(xiàng)目:
    1、四個(gè)房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設(shè)________瓷磚,打地角線,要求平整;一個(gè)廚房,一個(gè)衛(wèi)生間墻面________鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪________瓷磚,要求平整;兩個(gè)陽臺(tái)地面鋪設(shè)________瓷磚,要求平整。
    2、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
    四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應(yīng),乙方負(fù)責(zé)施工。
    五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。工程竣工驗(yàn)收合格后,3個(gè)月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)無償返工維修。
    六、工程造價(jià):材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費(fèi)________元人民幣。
    八、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
    甲方: 乙方:
    簽字(蓋章):
    簽字(蓋章):
    聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
    年 月 日
    委托方(甲方):
    承接方(乙方):
    甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行房屋裝修,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
    三、工程項(xiàng)目:
    1、工程項(xiàng)目包含:________
    2、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
    五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。
    六、工程造價(jià):_____ ____元人民幣。
    七、付款方式:工程完工后,經(jīng)甲方驗(yàn)收,如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求,______天內(nèi)付清乙方全部費(fèi)用。
    八、未盡事宜,甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
    九、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
    甲方:簽字(蓋章):聯(lián)系電話:年 月 日
    乙方: 簽字(蓋章): 聯(lián)系電話:年 月日
    建設(shè)方: (以下簡稱甲方) 承建方: (以下簡稱乙方)
    經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將自行修建房屋室內(nèi)裝修工程承包給乙方,并達(dá)成如下協(xié)議,甲乙雙方共同遵守。
    一、工程概況
    1、施工地點(diǎn):
    2、承包方式:按預(yù)算執(zhí)行。
    3、總 價(jià) 款:。
    4、工期:自20xx年20xx年日竣工,工期為60天。
    二、工程驗(yàn)收:
    1、施工中乙方必須保質(zhì)保量,按時(shí)完成。
    2、工程竣工后,甲方應(yīng)在3日內(nèi)組織驗(yàn)收,如未經(jīng)驗(yàn)收擅自使用,應(yīng)視為驗(yàn)收合格。
    三、工程價(jià)款及結(jié)算方式:
    1、合同簽定后,甲方應(yīng)支付乙方總工程款,60%計(jì):元,做為材料款。
    2、工程過半(木工結(jié)束)甲方應(yīng)支付乙方總工程款30%, 計(jì): 元。
    3、工程結(jié)束經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方應(yīng)支付乙方其余總工程款10%,計(jì): 元。
    4、如乙方在施工中,甲方要求增加工作量或中途改變施工內(nèi)容要求,甲方應(yīng)另行支付(差額)費(fèi)用給乙方,工期順延。
    四、違約責(zé)任:
    1、合同簽訂后乙方應(yīng)保質(zhì)保量如期竣工,凡由于乙方原因未能如期竣工的(不可抗拒因素除外),乙方需承擔(dān)總工程款1%作為罰金。
    2、如甲方未按合同支付工程款,應(yīng)每日承擔(dān)合同總金額的1%作為罰金。
    五、保修及售后服務(wù):
    1、因施工質(zhì)量問題免費(fèi)保修兩年;
    2、如因不可抗力損壞,乙方只維修,所用費(fèi)用由甲方支付;
    3、如人為損壞或需調(diào)整變更樣式,乙方合理收費(fèi)。
    六、本合同履行過程中,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,如無法達(dá)成一致,應(yīng)由當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ翰脹Q。
    七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。合同簽定之日起生效。
    甲方:簽 字:
    乙方: 簽 字:
    年月日:
    個(gè)人裝修合同糾紛篇十三
    合同編號(hào):
    簽訂地點(diǎn):
    簽訂時(shí)間:
    甲方:
    乙方:
    依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循公平、誠實(shí)信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致,訂立本合同。
    一、工程概況
    裝飾工程施工地點(diǎn):
    施工內(nèi)容:
    承包方式:
    合同總工期 天,自 年 月 日開工至 年 月 日竣工。
    合同總價(jià)款;
    其中:人工費(fèi) 元;材料費(fèi) 元。
    二、雙方工作
    1.甲方工作
    1.1開工前,向乙方提供裝飾方案及做法說明一份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施,并經(jīng)乙方書面確認(rèn)。
    1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù),協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系,保證乙方施工時(shí)間。
    1.3向乙方提供施工需用的水、電、氣等設(shè)備,并說明使用注意事項(xiàng)。協(xié)調(diào)做好垃圾清理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
    2.乙方工作
    2.1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明并進(jìn)行現(xiàn)場交底,交甲方進(jìn)行書面認(rèn)定。
    2.2乙方指派 為乙方駐現(xiàn)場代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
    2.3未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn),不準(zhǔn)隨意拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
    2.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。
    2.5工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
    三、工期
    1.工期延誤
    1.1因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
    甲方不能按約定提供開工條件。
    設(shè)計(jì)變更和工程量變化。
    甲方同意工期相應(yīng)順延的其它情況。
    1.2由于甲方原因?qū)е轮型就9?,甲方?yīng)補(bǔ)償乙方因停工、設(shè)備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方 元。
    1.3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方 元違約金。
    四、工程價(jià)款支付
    開工日前三天,甲方支付總價(jià)款的 %,計(jì) 元;
    工程日期過半,甲方再支付總價(jià)款的 %,計(jì) 元;
    驗(yàn)收合格三日內(nèi),甲方支付總價(jià)款的剩余部分,計(jì) 元。
    五、材料供應(yīng)
    1、甲方供應(yīng)材料
    甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備應(yīng)有材料設(shè)備表。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場 日內(nèi),經(jīng)乙方驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管。由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)。甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應(yīng)按相應(yīng)價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方,并承擔(dān)由此造成的損失。
    2、乙方采購的材料
    乙方采購的材料、設(shè)備,必須有材料設(shè)備表,注明品牌、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、單價(jià)和總價(jià),甲乙雙方簽字認(rèn)可。如乙方采購的材料、設(shè)備與材料設(shè)備表不符,不得使用。如乙方未經(jīng)甲方同意擅自使用,造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
    六、工程變更
    在工程施工過程中甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí),須提前與乙方代表聯(lián)系,在簽訂變更單后方可進(jìn)行該項(xiàng)目施工。凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù)。給乙方造成損失的,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
    七、質(zhì)量與驗(yàn)收
    1.工程質(zhì)量
    1.1工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計(jì)變更為依據(jù),以《天津市建筑裝飾工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》為質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
    1.2乙方應(yīng)認(rèn)真按照約定技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工,隨時(shí)接受甲方的檢查檢驗(yàn),為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。如工程質(zhì)量達(dá)不到約定條件,乙方應(yīng)按甲方的要求返工、修改,并承擔(dān)由于自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M(fèi)用。
    2.竣工驗(yàn)收與保修
    2.1工程完工后,乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交工程驗(yàn)收單。甲方自接到工程驗(yàn)收單七日內(nèi)驗(yàn)收,在驗(yàn)收單上簽字。甲方無正當(dāng)理由不按時(shí)驗(yàn)收,超過七日的視為竣工驗(yàn)收已被確認(rèn)。
    2.2雙方約定隱蔽工程和中間驗(yàn)收部位: 。
    2.3雙方約定的保修項(xiàng)目內(nèi)容期限為: 。
    八、安全和防火
    1、甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防法》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
    2、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
    九、違約責(zé)任
    甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款,甲方不能及時(shí)給出必要的指令、確認(rèn),不按合同約定履行自己的義務(wù),或其他使合同無法履行的行為,甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。乙方不能按合同工期竣工,施工質(zhì)量達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求,或其他使合同無法履行的行為,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
    甲乙雙方承擔(dān)違約責(zé)任均按合同總價(jià)款的 %向?qū)Ψ街Ц哆`約金,若違約金不能彌補(bǔ)損失時(shí),當(dāng)事人可以要求對(duì)方予以增加。
    十、合同爭議解決方式
    雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決或請(qǐng) 調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成時(shí),雙方可以按下述第 種方式解決:
    1、由 仲裁委員會(huì)仲裁;
    2、向人民法院起訴。
    十一、其他約定
    。
    十二、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
    十三、組成本合同的文件包括:
    1、本合同條款及合同附表;
    2、施工圖紙及做法說明;
    3、雙方有關(guān)本工程洽商的其他書面協(xié)議;
    4、補(bǔ)充規(guī)定。
    十四、其他
    1、本合同正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量,雙方約定后生效。
    2、乙方收到本裝飾工程價(jià)款尾款,本合同即告終止。
    業(yè)主:承包方:
    注冊地址:
    住地:法定代表人:
    委托代理人:
    聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
    年月日年月日
    鑒證單位:
    經(jīng)辦人:
    鑒證日期:
    年月日
    附表一
    工程量及報(bào)價(jià)清單
    裝飾施工地點(diǎn):單位:元、平方米
    編號(hào)
    項(xiàng)目名稱
    施工內(nèi)容及
    材料
    工程量
    綜合單價(jià)
    總價(jià)
    備注
    合計(jì)
    第頁共頁
    甲方:乙方代表:
    附表二
    甲方供應(yīng)材料設(shè)備一覽表
    第頁共頁
    序號(hào)
    材料或設(shè)備名稱
    規(guī)格型號(hào)
    產(chǎn)地品牌
    單位
    數(shù)量
    質(zhì)量等級(jí)
    抵現(xiàn)場時(shí)間
    乙方代表簽字
    附表三
    乙方采購材料設(shè)備一覽表
    第頁共頁
    序號(hào)
    材料或設(shè)備名稱
    生產(chǎn)廠家
    規(guī)格型號(hào)
    單位
    數(shù)量
    質(zhì)量等級(jí)
    單價(jià)
    總價(jià)
    甲方:乙方代表:
    附表四
    設(shè)計(jì)變更單
    第頁共頁
    序號(hào)
    變更內(nèi)容
    原設(shè)計(jì)
    新設(shè)計(jì)
    增減費(fèi)用
    詳細(xì)說明:
    甲方簽字:乙方代表簽字:年月日
    注:若變更內(nèi)容過多可復(fù)印另加頁
    附表五
    工程驗(yàn)收單
    整體工程驗(yàn)收結(jié)果
    甲方簽字:
    年月日
    個(gè)人裝修合同糾紛篇十四
    乙方(施工方):____________
    甲方雇傭乙方裝修甲方位于______市___區(qū)___路___號(hào)______小區(qū)內(nèi)___號(hào)房屋,甲乙雙方應(yīng)共同遵守以下條款:
    一、裝修項(xiàng)目及價(jià)格
    (一)水電安裝
    水路:包括兩個(gè)衛(wèi)生間、廚房、陽臺(tái)的水路、燃?xì)夤苈返姆笤O(shè)安裝。
    電路:由甲方指定增設(shè)的室內(nèi)開關(guān)、插座以及燈具的安裝。
    價(jià)格:水電安裝費(fèi)用總價(jià)為______元整(含人工費(fèi)、沙子水泥材料費(fèi)以及建筑垃圾倒放費(fèi)等)。
    (二)地面、墻面貼磚
    1、地面客廳、餐廳、兩個(gè)衛(wèi)生間、廚房、陽臺(tái)以及過道等,單價(jià)為____________元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
    2、墻面:兩個(gè)衛(wèi)生間、廚房、三個(gè)房間飄窗以及廚衛(wèi)門窗包封等,單價(jià)為____________元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
    3、碰角:所貼墻面直角對(duì)接處,單價(jià)為____________元/米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
    4、踢腳線:餐廳、客廳以及過道處等,單價(jià)為____________元/米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
    5、其他:貼磚所遇到水電管路等的接頭、底盒需要鉆洞、開槽時(shí),不發(fā)生費(fèi)用;三根管道的包封、批灰以及廚房門洞、大門旁鞋架洞的批灰共______元;門窗包封時(shí)按實(shí)際碰角長度計(jì)算(即單價(jià)為____________元/米,含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
    (三)砌灶臺(tái)
    灶臺(tái)總長度約米(以實(shí)際尺寸為準(zhǔn)),灶臺(tái)面寬0.55-0.6米,混磚結(jié)構(gòu)。單價(jià)為____________元/米(含人工、水泥砂漿、鋼筋、輔料、貼磚、臺(tái)面貼石材,不含主材磚及柜門)。
    (四)陽臺(tái)封窗
    陽臺(tái)封窗采用鋁合金窗,厚度mm的南南鋁材,厚度0.5mm的玻璃,南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色兩扇。單價(jià)為______元/平方米(含安裝費(fèi)、材料費(fèi))。
    (五)地面找平
    三個(gè)房間用水泥砂漿找平,與客廳貼磚后高度相對(duì)找平。單價(jià)為____________元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料)。
    二、具體要求
    (一)乙方自己準(zhǔn)備專業(yè)工具和人員。乙方人員在裝修過程中,要遵守小區(qū)物業(yè)管理,不得占用甲方房屋生活、起居,并注意人身安全。如果因乙方自己的過失和錯(cuò)誤,造成人身和財(cái)產(chǎn)的損失,由乙方自己承擔(dān)。
    (二)裝修前,乙方事先確認(rèn)既有裝修設(shè)施的狀況;材料使用前,確認(rèn)材料無質(zhì)量問題,否則驗(yàn)收時(shí)所發(fā)現(xiàn)的新生缺陷和質(zhì)量問題,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任并負(fù)責(zé)賠償。
    (三)乙方在裝修過程中必須按標(biāo)準(zhǔn)的工藝和程序進(jìn)行,不得偷工減料,不得污損、毀壞甲方屋內(nèi)(包括地面、墻面)和周圍環(huán)境的任何設(shè)施,如果造成不可復(fù)原的損壞,乙方要承擔(dān)賠償和修復(fù)的全部費(fèi)用。
    (四)乙方在保證裝修質(zhì)量的前提下,應(yīng)保護(hù)和節(jié)約材料和用具。如造成人為的損壞、浪費(fèi)和丟失,乙方須賠償。特別是貼磚時(shí)應(yīng)注意避免耗材過大,須認(rèn)真仔細(xì)選磚,有瑕疵(砂眼、破損、色差、變形等)的不浸泡不采用。
    (五)乙方在裝修中應(yīng)設(shè)法及時(shí)補(bǔ)救裝修缺陷,如不能補(bǔ)救,甲方可以要求返工或賠償,直至達(dá)到裝修要求為止。
    (六)施工中所需的水泥、砂子、磚、鋼筋等原材料由乙方承擔(dān)(其余由甲方自行選購),所使用的原材料須符合國家相關(guān)房屋建筑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),無污染。
    (七)乙方所提供的水泥為xx牌,標(biāo)號(hào)為32.5#;砂子為河砂。
    (八)水電安裝滿足甲方安全、放心、正常使用要求,開關(guān)插座無松脫以及線路無漏電、漏水等現(xiàn)象。
    (九)貼磚要求平整、平直、無空鼓、松動(dòng)、脫落、起翹等現(xiàn)象,接縫(含碰角)大小一致、平直、工整,踢腳線平直并與墻面水平一體。
    (十)灶臺(tái)必須牢固、安全,無漏水現(xiàn)象;鋁合金窗安裝牢固、安全,無漏雨漏風(fēng)現(xiàn)象,材質(zhì)必須符合國家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
    三、施工時(shí)間嚴(yán)格控制在上午___________-____________、下午___________-___________時(shí)段,晚上乙方人員不得在甲方房屋內(nèi)留宿,以免影響他人正常休息。
    四、裝修工期為______年______月日_______年______月日,共天。裝修工期不得超過15天,最長允許延期5天。此外每延長一天扣工費(fèi)____________元。
    五、裝修結(jié)束后,甲乙雙方共同現(xiàn)場驗(yàn)收,不合格處要求及時(shí)返工。
    六、未盡事宜或施工過程中需要增減工程項(xiàng)目、遇到的問題雙方共同協(xié)商解決。
    七、本協(xié)議一式四份,各執(zhí)兩份,甲乙雙方簽字后生效。甲乙雙方同意遵守以上各項(xiàng)條款。如果出現(xiàn)違約,雙方應(yīng)各自承擔(dān)因違約所造成的相應(yīng)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
    甲方:____________乙方:____________
    個(gè)人裝修合同糾紛篇十五
    承接方(乙方):________________________
    工程項(xiàng)目:______________________________
    1、工程概況
    總計(jì):施工面積____________平方米。
    (3)施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
    (4)工程開工日期:__________年____月____日。
    (5)工程竣工日期:__________年____月____日。
    工程總天數(shù):________天。
    2、工程價(jià)款
    工程價(jià)款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
    3、質(zhì)量要求
    (1)工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
    (2)工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照__________省地方標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
    (3)施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
    4、付款方式
    (1)合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(__________年____月____日),甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余10%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))
    甲方付清工程價(jià)款,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
    (2)工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場結(jié)清。
    (3)甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
    (4)甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
    5、違約責(zé)任
    合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
    6、合同的變更和終止
    (1)合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
    (2)施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
    7、合同生效
    (1)本合同由雙方蓋章,簽字后生效。
    (2)本合同一式______份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
    個(gè)人裝修合同糾紛篇十六
    上訴請(qǐng)求:_________________
    2、責(zé)令原審法院依法作出判決。
    事實(shí)與理由:_________________
    一、原審以被上訴人為被告并無不當(dāng),符合法律規(guī)定。
    民事訴訟法解釋五十九條是對(duì)有字號(hào)的個(gè)體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認(rèn)個(gè)體工商戶的經(jīng)營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個(gè)體工商戶(字號(hào))的名義進(jìn)行民事活動(dòng),也可以一般自然人的名義進(jìn)行民事活動(dòng)。
    個(gè)體工商戶(字號(hào))為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,要看民事活動(dòng)是否是以個(gè)體工商戶(字號(hào))的名義進(jìn)行的。
    本案裝修施工不是在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,相關(guān)證據(jù)上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時(shí),“__________商務(wù)酒店”尚不存在(酒店核準(zhǔn)日期20__年5月28日)。因此,相關(guān)責(zé)任應(yīng)該由被上訴人以一般自然人的名義承擔(dān)。
    二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當(dāng),原審法院也不應(yīng)該直接駁回上訴人起訴。
    從立法本意上講,最高法院將個(gè)體工商戶字號(hào)列為當(dāng)事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當(dāng),原審法院也可以通過向上訴人進(jìn)行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費(fèi)司法資源。
    綜上,原審裁定嚴(yán)重錯(cuò)誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請(qǐng)求。
    此致
    濮陽市中級(jí)人民法院
    上訴人:_________________
    個(gè)人裝修合同糾紛篇十七
    原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。
    被告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。
    訴訟請(qǐng)求:_________________
    1、請(qǐng)求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權(quán)證;
    2、請(qǐng)求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權(quán)證的違約金;
    3、請(qǐng)求法院判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
    事實(shí)與理由:_________________
    原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》,合同約定被告應(yīng)當(dāng)于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權(quán)證。然而直到__________年__________月__________日過后幾個(gè)月,被告仍然未為原告辦理房屋所有權(quán)證。經(jīng)原告多次催告,被告仍以各種理由推脫其責(zé)任,被告的行為嚴(yán)重?fù)p害的'了原告的利益。
    為此,原告為維護(hù)自身合法利益,特向人民法院提起訴訟,望貴院支持原告的訴訟請(qǐng)求。
    此致
    __________人民法院
    原告:_________
    上訴日期_________
    個(gè)人裝修合同糾紛篇十八
    承接方(乙方):______________
    依照《_____》及其它有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本工程承包事項(xiàng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
    第一條、工程概況
    1、工程地址:______________
    2、工程范圍:該工程總面積為______平方米,施工面積為______平方米。
    3、工程內(nèi)容:______________
    4、承包方式:包工包料大包干交鑰匙工程。
    5、工程期限:工程期限為______天,開工日期是______年______月______日,竣工日期是______年______月______日。
    第二條、工程價(jià)款及付款方式
    1、工程總承包價(jià)為______元。
    3、付款方式:竣工驗(yàn)收后付______元,除總金額的百分之五質(zhì)保金外,剩余部分______付,質(zhì)保金一年滿后付清(時(shí)間按驗(yàn)收合格之日起計(jì)算)。
    第三條、質(zhì)量要求
    1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。
    2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    3、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
    4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
    第四條、材料供應(yīng)
    1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
    2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
    3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
    第五條、工期延誤
    1、對(duì)因以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期可順延:(1)工程量變化;(2)不可抗力;(3)甲方同意工期順延的其他情況。
    2、因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
    3、因乙方原因造成工期延誤,每延誤一天,按總工程款的3‰賠償甲方損失。
    第六條、雙方責(zé)任
    1、甲方責(zé)任。
    (1)開工三日前為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
    (2)無償提供施工期間的水源、電源。
    (3)參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)督,參加工程材料驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收。
    2、乙方責(zé)任。
    (1)施工中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成本合同工程。
    (2)不得擾民及污染環(huán)境等裝飾裝修活動(dòng)。
    (3)因進(jìn)行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔(dān)修理和損失賠償責(zé)任。
    (4)保證居室內(nèi)上、水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。完工后清掃施工現(xiàn)場,清運(yùn)垃圾由乙方負(fù)責(zé)。
    (5)乙方必須保證施工質(zhì)量,發(fā)生施工質(zhì)量問題,乙方應(yīng)及時(shí)予以改正。如竣工驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)立即予以改正,在未達(dá)到甲方的整改要求前甲方有權(quán)拒付人工費(fèi)。
    (6)乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場施工人員防火防盜安全教育,施工人員不得在施工現(xiàn)場_____,一旦發(fā)生問題,后果自負(fù)。施工和保修期間乙方工程施工人員所發(fā)生的所有民事、刑事責(zé)任由乙方承擔(dān)。
    第七條、違約責(zé)任
    合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
    第八條、爭議解決
    本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭議,雙方應(yīng)協(xié)商或向消費(fèi)者協(xié)會(huì)申請(qǐng)調(diào)解解決,協(xié)商或調(diào)解解決不成時(shí),向工程所在地人民法院起訴,請(qǐng)人民法院裁決。
    第九條、合同的變更和終止
    1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
    2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
    第十條、合同生效
    1、本合同雙方蓋章,簽字后生效。
    2、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
    個(gè)人裝修合同糾紛篇十九
    原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。
    被告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。
    訴訟請(qǐng)求:_________________。
    1、請(qǐng)求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權(quán)證;。
    2、請(qǐng)求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權(quán)證的違約金;。
    3、請(qǐng)求法院判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
    事實(shí)與理由:_________________。
    原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》,合同約定被告應(yīng)當(dāng)于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權(quán)證。然而直到__________年__________月__________日過后幾個(gè)月,被告仍然未為原告辦理房屋所有權(quán)證。經(jīng)原告多次催告,被告仍以各種理由推脫其責(zé)任,被告的行為嚴(yán)重?fù)p害的了原告的利益。
    為此,原告為維護(hù)自身合法利益,特向人民法院提起訴訟,望貴院支持原告的訴訟請(qǐng)求。
    此致
    __________人民法院。
    原告:_________。
    上訴日期_________
    個(gè)人裝修合同糾紛篇二十
    甲方:____________(以下簡稱甲方)
    乙方:____________(以下簡稱乙方)
    根據(jù)《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》及相關(guān)法律規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方將工程承包給乙方裝修事宜達(dá)成如下協(xié)議:
    第一條:工程概況:
    1、工程地點(diǎn):________________
    2、工程內(nèi)容及做法:詳見附件1:_______________有限公司__________分公司裝飾裝修工程預(yù)算表、附件2:_______________有限公司__________分公司裝飾裝修施工工藝標(biāo)準(zhǔn)。
    3、工程承包方式:雙方商定,材料、設(shè)備詳見附件3:_有限公司__________分公司提供裝飾裝修材料明細(xì)表。
    4、工程期限為工作日(如遇工程變更或合同約定原因則工期相應(yīng)順延),從甲方簽認(rèn)圖紙的第天起算,詳見附件4:有限公司_____分公司設(shè)計(jì)圖紙。
    5、工程項(xiàng)目:以預(yù)算項(xiàng)目為準(zhǔn),詳見附件1:____________有限公司_____分公司裝飾裝修工程預(yù)算表。
    6、合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)預(yù)算為人民幣大寫________________元,詳見附件1:_有限公司_____分公司裝飾裝修工程預(yù)算表。
    第二條施工圖紙:
    雙方商定由甲方提供設(shè)計(jì)圖紙,乙方按圖紙施工,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份,詳見附件4__________有限公司德宏分公司設(shè)計(jì)圖紙。
    第三條甲方權(quán)利義務(wù)
    4、施工期間甲方負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的安全保衛(wèi)及消防等工作;
    9、在施工過程中由甲方引起的一切安全責(zé)任事故由甲方負(fù)責(zé),與乙方無關(guān)。
    第五條乙方權(quán)利義務(wù)
    3、保護(hù)好原房內(nèi)的水、電、氣管道,保證管道的暢通;
    5、嚴(yán)格按照施工圖進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定的時(shí)間如期完工和交付;
    6、按照有關(guān)規(guī)定提出竣工驗(yàn)收技術(shù)資料,辦理工程竣工結(jié)算,參加竣工驗(yàn)收;
    8、在合同規(guī)定的保修期內(nèi),對(duì)屬于承包責(zé)任的工程質(zhì)量問題,負(fù)責(zé)無償修理;
    9、在施工過程中由乙方引起的一切安全責(zé)任事故由乙方負(fù)責(zé),與甲方無關(guān)。
    第六條工程變更:
    工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期,詳見附件5昆明xx公司裝飾裝修工程變更單。
    第七條材料的提供:
    由乙方提供的材料、設(shè)備(詳見附件3:____________________有限公司_____分公司提供裝飾裝修材料明細(xì)表),應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知甲方,經(jīng)甲方檢驗(yàn)簽字后方可使用;由甲方提供的材料、設(shè)備,材料質(zhì)量由甲方負(fù)責(zé),工程質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
    第八條工期延誤:
    對(duì)以下原因造成的工期延誤,工期順延;
    1、工程變化和設(shè)計(jì)變更,停水、停電;
    2、因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延:
    3、甲方不按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;
    5、不可抗力及甲方同意工期順延的其他情況;
    第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
    雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照_______________有限公司_____分公司的《工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(詳見附件9:_有限公司_____分公司的《工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》)執(zhí)行,并按雙方合同約定履行。
    施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由_____省家裝協(xié)會(huì)對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
    第十條工程驗(yàn)收和保修:
    1、雙方約定在施工過程中分項(xiàng)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)每一個(gè)分項(xiàng)目乙方應(yīng)提前兩天通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收,分項(xiàng)驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單,(詳見附件6____________公司裝飾裝修工程驗(yàn)收單),在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(詳見附件7__________有限公司__________分公司裝飾裝修工程結(jié)算單)。
    2、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為兩______年。驗(yàn)收合格簽字后,填寫工程保修單(見附件8:____________公司裝飾裝修工程保修單)。
    第十一條工程款支付方式:
    1、本合同簽訂后十五日內(nèi)支付工程總造價(jià)______%,即______元整;泥水、水電暗槽部分和木工工程完工驗(yàn)收合格后,十五日內(nèi)支付工程總造價(jià)______%,即_________________元整;全部工程完工并驗(yàn)收合格后四十五日內(nèi)支付工程總造價(jià)55%,即_________________元整,剩余工程尾款___%,即__________________元整保質(zhì)期結(jié)束付清。
    2、工程結(jié)算以甲方報(bào)價(jià)單中單項(xiàng)單價(jià)為結(jié)算依據(jù),完工驗(yàn)收時(shí)據(jù)實(shí)測量,按實(shí)際增、減工程量結(jié)算,新增工程由乙方先做,在該項(xiàng)工程驗(yàn)收合格后甲方一次性給支付乙方工程款的95%,剩余的5%一并計(jì)入質(zhì)保金,質(zhì)保期滿后,由甲、乙雙方統(tǒng)一結(jié)算。
    3、如施工工程發(fā)生變更,按甲方的變更圖紙為結(jié)算依據(jù)。
    4、工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)向甲方提供工程結(jié)算清單,并將有關(guān)資料達(dá)交甲方;甲方接到工程結(jié)算資料后在15日內(nèi)如無異議,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單,甲方應(yīng)在工程結(jié)算單簽字后按本條第1款的約定結(jié)清全部工程進(jìn)度款。
    第十二條違約責(zé)任:
    1、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
    2、非因甲方及本合同第八條明確的原因,乙方所實(shí)施工程不能按期經(jīng)甲方驗(yàn)收合格的,每延誤一天向甲方支付應(yīng)付工程款總數(shù)5%的違約金,遲延十五日以上的,甲方有權(quán)解除本合同另行委托施工單位,同時(shí)有權(quán)要求乙方承擔(dān)另行委托施工單位的全部費(fèi)用,該費(fèi)用可在乙方工程款中直接劃扣,給對(duì)方造成的實(shí)際損失超過該數(shù)額的,應(yīng)對(duì)超過部分進(jìn)行補(bǔ)償。
    3、甲方未按期支付工程款的,按日向乙方支付應(yīng)付工程款總數(shù)______%的違約金。
    4、本合同生效后,擅自解除合同方,按合同總價(jià)的20%作為違約金。擅自解除合同,給對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)對(duì)超過部分進(jìn)行補(bǔ)償。
    5、因一方原因造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
    第十三條合同爭議的解決方式:
    協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應(yīng)首先協(xié)商解決,協(xié)商不成交由潞西市人民法院裁判。
    第十四條垃圾清運(yùn):
    因施工產(chǎn)生的垃圾由乙方負(fù)責(zé)處理。
    第十五條合同效力:
    1、本合同一式________份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力;
    2、本合同的附件及補(bǔ)充協(xié)議,作為本協(xié)議不可分割的組成部分,具有同等法律效力;
    3、本合同雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
    第十六條合同附件:
    附件1:_________
    甲方(蓋章):____________乙方(蓋章):____________
    地址:____________地址:____________
    電話:____________電話:____________
    個(gè)人裝修合同糾紛篇二十一
    被申請(qǐng)人__________縣__________鄉(xiāng)人民政府
    法定代表人:_________________,系_________。
    復(fù)議請(qǐng)求
    請(qǐng)求_________人民政府依法撤銷被申請(qǐng)人作出的《__________鄉(xiāng)人民政府關(guān)于雪浦村石關(guān)溝組陳某某與姜某某土地權(quán)屬爭議的處理決定》雪府裁字【20__】6號(hào),并責(zé)令被申請(qǐng)人依法重新作出處理決定。
    事實(shí)及理由
    申請(qǐng)人_________與第三人_________土地權(quán)屬爭議一案,第三人_________于_________年_________月_________日向被申請(qǐng)人申請(qǐng)確權(quán)。被申請(qǐng)人受理后,在未查清爭議土地的客觀事實(shí)、違反法定程序的情形下,草率的于_________年_________月_________日作出《__________鄉(xiāng)人民政府關(guān)于雪浦村石關(guān)溝組陳某某與姜某某土地權(quán)屬爭議的處理決定》雪府裁字【_________】1號(hào)(以下簡稱1號(hào)處理決定),申請(qǐng)人不服依法向普安縣人民政府申請(qǐng)復(fù)議。__________縣人民政府于_________年_________月_________日作出《__________縣人民政府行政復(fù)議決定書》普府行復(fù)決字[_________]9號(hào),該復(fù)議決定以1號(hào)處理決定存在認(rèn)定事實(shí)不清楚,證據(jù)不確鑿,內(nèi)容不適當(dāng)為由,撤銷被申請(qǐng)人作出的1號(hào)處理決定。_________年_________月_________日,被申請(qǐng)人作出《__________鄉(xiāng)人民政府關(guān)于雪浦村石關(guān)溝組陳某某與姜某某土地權(quán)屬爭議的處理決定》雪府裁字【_________】6號(hào)(以下簡稱6號(hào)處理決定),6號(hào)處理決定在查明事實(shí)及處理結(jié)果等內(nèi)容幾乎與1號(hào)處理決定完全相同,已違反了《中華人民共和國行政復(fù)議法》第28條“行政復(fù)議機(jī)關(guān)責(zé)令被申請(qǐng)人重新作出具體行政行為的,被申請(qǐng)人不得以同一的事實(shí)和理由作出與原具體行政行為相同或者基本相同的具體行政行為”。因此,申請(qǐng)人對(duì)被申請(qǐng)人作出的6號(hào)處理決定不服,現(xiàn)依法申請(qǐng)行政復(fù)議。
    從法律依據(jù)上,_________年填制的土地承包底冊可以清楚得知,申請(qǐng)人家(戶主_________,系申請(qǐng)人之父)在小地名為_________處承包得有不同等級(jí)的責(zé)任地四幅、荒山一片(有_________人民公社管理委員會(huì)于_________年_________月頒發(fā)的承包農(nóng)戶土地使用證證實(shí))。從爭議地現(xiàn)場可得知爭議土地就是申請(qǐng)人家承包的皂角塘處荒山。_________年實(shí)行土地延包時(shí),《土地承包合同書》上雖未填寫荒山承包情況,但并不影響申請(qǐng)人家于_________年承包皂角塘處荒山一片的客觀事實(shí)。從對(duì)爭議土地的實(shí)際管控上,申請(qǐng)人家多年來進(jìn)行了管理、看護(hù),予防止被他人侵占。_________年,第三人趁申請(qǐng)人外出誤工之機(jī)在爭議地種麥子,_________年申請(qǐng)人發(fā)現(xiàn)后,采取自救方式在爭議地上種玉米。之所以出現(xiàn)本案爭議,原因在于國家在爭議地附近修建四十米大道、火電廠項(xiàng)目等,第三人見爭議土地將來可能增值較大,便采取訴訟、行政確權(quán)等手段,企圖達(dá)到侵占申請(qǐng)人土地承包經(jīng)營權(quán)。上述事實(shí)有_________村民_________、_________、_________、_________、_________(五位知情人中,_________、_________、_________、_________在爭議地附近有耕地,曾某華系土地發(fā)包時(shí)組長)及書證等可以證實(shí)。
    被申請(qǐng)人作出的6號(hào)決定認(rèn)定事實(shí)部分存在嚴(yán)重錯(cuò)誤。6號(hào)處理決定中提到第三人_________________在土地下放時(shí),承包有野狗洞土地,并用該處土地張冠李戴的定論為本案爭議土地,完全忽視了申請(qǐng)人_________________家在_________________處承包得有荒山(_________________年_________________人民公社頒發(fā)給申請(qǐng)人之父姜某高的承包農(nóng)戶土地使用證記載,_________________荒山一片)的關(guān)鍵事實(shí),更忽視了野狗洞位于四十米大道右側(cè)而爭議土地卻位于四十米大道左側(cè)的關(guān)鍵事實(shí)。該6號(hào)決定中,提到第三人陳某某的1.71畝,冊上載明:_________________東西北抵溝,南抵水淹地。按被申請(qǐng)人所制作的平面示意圖,爭議地四至界限應(yīng)為:東抵_________________、南抵_________________、西抵_________________、北抵_________________。無論怎樣比對(duì),均與第三人_________________承包冊上記載的東西北抵溝不相符。_________________人民政府作出的普府行復(fù)決字[_________]9號(hào)行政復(fù)議決定查明的“申請(qǐng)人(_________)在爭議地有荒山而第三人(陳某某)承包土地為荒熟一片且并在承包地內(nèi)開墾荒地,既然是承包地,為何又要開墾荒地”一節(jié),被申請(qǐng)人卻置若罔聞,對(duì)之前普安縣人民政府行政復(fù)議決定認(rèn)定的內(nèi)容完全不予理睬。希望復(fù)議機(jī)關(guān)給予重視,并在本案中即時(shí)給予糾正。
    被申請(qǐng)人作出的6號(hào)處理決定所附的平面示意圖,申請(qǐng)人是在收到處理決定后才得知,無法判斷被申請(qǐng)人是否組織過現(xiàn)場指界。如果被申請(qǐng)人組織現(xiàn)場指界,為何不通知申請(qǐng)人到場。僅從被申請(qǐng)人提供的平面示意圖上提到的指界人,無論是_________還是_________,兩家在爭議地附近無土地,無法判斷爭議地狀況。另外,被申請(qǐng)人既然已查明申請(qǐng)人家土地承包戶主是_________(申請(qǐng)人之父),那就說本案主體有不適格之處,在處理時(shí)卻未予重視。
    綜上所述,被申請(qǐng)人作出的6號(hào)處理決定認(rèn)定事實(shí)不清、證據(jù)不足,處理決定內(nèi)容明顯不當(dāng),處理結(jié)果損害了申請(qǐng)人的合法權(quán)益。據(jù)此,申請(qǐng)人根據(jù)《中華人民共和國行政復(fù)議法》第9條的規(guī)定,特申請(qǐng)行政復(fù)議,望復(fù)議機(jī)關(guān)支持申請(qǐng)人的復(fù)議請(qǐng)求,撤銷被申請(qǐng)人作出的本案6號(hào)處理決定,責(zé)令被申請(qǐng)人重新作出處理決定、維護(hù)申請(qǐng)人的合法權(quán)益!
    此致
    __________縣人民政府
    申請(qǐng)人:_________________
    _________年_________月_________日
    個(gè)人裝修合同糾紛篇二十二
    委托方(甲方):
    承接方(乙方):
    甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行房屋裝修,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
    三、工程項(xiàng)目:
    1、工程項(xiàng)目包含:________
    2、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
    五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。
    六、工程造價(jià):_____ ____元人民幣。
    七、付款方式:工程完工后,經(jīng)甲方驗(yàn)收,如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求,______天內(nèi)付清乙方全部費(fèi)用。
    八、未盡事宜,甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
    九、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
    甲方:簽字(蓋章):聯(lián)系電話:年 月 日
    乙方: 簽字(蓋章): 聯(lián)系電話:年 月日
    個(gè)人裝修合同糾紛篇二十三
    為充分利用甲方閑置房屋,滿足乙方的居住生活需要。根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)規(guī)定,為明確甲方與乙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,雙方在自愿、平等、等價(jià)有償?shù)脑瓌t下經(jīng)過充分協(xié)商,特定立本合同。
    第一條租賃內(nèi)容
    1、甲方將位于昆明市小區(qū),屬鋼混結(jié)構(gòu),建筑面積0.00平米。房產(chǎn)證號(hào):_________________一套房屋租賃給乙方居住使用。甲方對(duì)所出租的房屋具有合法產(chǎn)權(quán),來源合法。
    2、甲方為乙方提供的房屋內(nèi)有:_________________消防設(shè)施及供配電、供水、電話、互聯(lián)網(wǎng)接入等設(shè)備。上述設(shè)備的運(yùn)行及維修費(fèi)用,包含在租金之內(nèi),乙方不再另行付費(fèi)。
    第二條租賃期限
    租賃期為0.00年,自年月日起至年月日止。
    第三條租金
    租金按整套房屋計(jì)算,每年0.00(大寫0.00)元,0.00年共計(jì)租金0.00(大寫0.00)元。
    第四條雙方的權(quán)利和義務(wù)
    (一)甲方的權(quán)利和義務(wù)
    1、甲方應(yīng)保證所出租的房屋及設(shè)施完好并能夠正常使用,并負(fù)責(zé)日常維護(hù)保養(yǎng)、維修;凡遇到政府部門要求需對(duì)有關(guān)設(shè)施進(jìn)行改造時(shí),所有費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
    2、對(duì)乙方所租賃的房屋裝修或改造時(shí)的方案進(jìn)行監(jiān)督和審查并及時(shí)提出意見。
    3、甲方保證室內(nèi)原有的電線、電纜滿足乙方正常使用,并經(jīng)常檢查其完好性(乙方自設(shè)除外),發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向乙方通報(bào)。由于供電線路問題給乙方造成經(jīng)濟(jì)損失,甲方應(yīng)給予乙方全額賠償。
    4、上述設(shè)備、設(shè)施出現(xiàn)問題甲方應(yīng)即時(shí)修復(fù)或更換,如甲方不能及時(shí)實(shí)施,乙方有權(quán)代為修復(fù)或更換,費(fèi)用(以發(fā)票為準(zhǔn))由房租扣除。
    (二)乙方的權(quán)利和義務(wù)
    1、在國家法律、法規(guī)、政策允許的范圍內(nèi)合法使用。
    2、合同有效期內(nèi),對(duì)所租賃的房屋及設(shè)施擁有合法使用權(quán)。
    3、按合同內(nèi)容交納租金及其它費(fèi)用。
    第五條付款方式即時(shí)間
    1、合同簽訂后天內(nèi),乙方一次性向甲方支付0.00年租金0.00(大寫0.00)元。
    2、乙方向甲方支付的各項(xiàng)費(fèi)用可采用銀行轉(zhuǎn)帳、支票、匯票或現(xiàn)金等方式。
    第六條房屋裝修或改造
    乙方租賃房屋后,在不影響建筑物結(jié)構(gòu)安全的前提下,可對(duì)所租賃房屋進(jìn)行裝修或改造,裝修改造的費(fèi)用由乙方自負(fù)。在合同終止、解除租賃關(guān)系時(shí),乙方裝修或改造與房屋有關(guān)的設(shè)施全部歸甲方所有(可移動(dòng)設(shè)施除外),可移動(dòng)的設(shè)施由乙方自由處置。
    第七條續(xù)租及優(yōu)先購買權(quán)的行使
    1、在本合同期滿后,乙方有優(yōu)先續(xù)租權(quán),乙方如需續(xù)租,甲方應(yīng)照本合同所約定的條件與乙方續(xù)租,并簽訂新的租賃合同。重新續(xù)租期限不得超過20年。
    2、在合同租賃期內(nèi),甲方如想出售該房屋,須先與乙方協(xié)商購買意向。乙方同意購買的,由雙簽訂《房屋買賣協(xié)議書》,確定買賣雙方的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系;乙方不同意購買的,須向甲方出具書面《放棄優(yōu)先購買權(quán)聲明》,甲方憑此《放棄優(yōu)先購買權(quán)聲明》另與其他第三人商定房屋買賣事宜,否則甲方將房屋出售給其他第三人的行為無效。
    第八條合同的變更與解除
    1、本合同的某項(xiàng)條款需要變更時(shí),必須經(jīng)雙方協(xié)商一致后用書面方式進(jìn)行確定,并由雙方另行訂立補(bǔ)充協(xié)議。
    2、本合同有效期內(nèi),未經(jīng)雙方協(xié)商一致,任何一方均無權(quán)以任何理由單方解除本合同。任何一方均不得以對(duì)方?jīng)]有履行義務(wù)或者不按時(shí)履行義務(wù)而拒絕履行相對(duì)的合同義務(wù)。為保證本合同能夠?qū)嶋H履行,本條款獨(dú)立存在,不受合同有效或無效,是否實(shí)際履行的影響。
    3、雙方在合同有效期內(nèi),以簽署其他合同或者協(xié)議的方式,實(shí)際上已經(jīng)變更或者解除了本合同的,至其他協(xié)議或者合同生效并實(shí)際履行以后,導(dǎo)致本合同客觀上已經(jīng)無法履行或者沒有必要再履行的,視為本合同自行解除。
    第九條違約
    甲、乙雙方違反本合同任何一條約定均視為違約,違約方需按如下違約條款承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。下列違約條款沒有約定的,依照本合同的其他條款約定承擔(dān)違約責(zé)任;其他合同條款及其本條款均沒有約定的,依照相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定承擔(dān)賠償責(zé)任。
    1、合同簽訂后甲方不及時(shí)向乙方交付房屋,導(dǎo)致乙方不能及時(shí)使用房屋的,由甲方每日按照租金總額的萬分之四向乙方支付資金占用費(fèi)作為違約金,本合同繼續(xù)履行。
    2、合同簽訂后乙方不依照合同約定的時(shí)間及時(shí)交納租金的,由乙方按照本合同約定的日租金雙倍向甲方支付違約金,本合同繼續(xù)履行。
    3、甲、乙雙方于合同有效期內(nèi),通過簽署其他合同或者協(xié)議,實(shí)際上已經(jīng)變更或者解除了本合同的。違約行為的確定和違約責(zé)任承擔(dān)方式依照其他協(xié)議或者合同的約定處理。
    第十條合同生效、糾紛解決
    1、本合同經(jīng)甲、乙雙方或授權(quán)代理人簽字,單位需加蓋印章后生效,具有法律效力。
    2、在本合同執(zhí)行過程中,若發(fā)生糾紛,由雙方友好協(xié)商,如30天內(nèi)協(xié)商未能達(dá)成一致意見時(shí),由昆明仲裁委員會(huì)仲裁解決。
    第十一條其他
    1、甲、乙雙方的自然人身份證復(fù)印件作為本合同的附件。
    2、任何一方?jīng)]有行使其權(quán)利或沒有就違約的違約行為采取任何行動(dòng),不應(yīng)視為是對(duì)權(quán)利的放棄或?qū)ψ肪窟`約責(zé)任的放棄。任何一方放棄針對(duì)違約方的某種權(quán)利,或放棄追究違約方的某種責(zé)任,不應(yīng)視為對(duì)其他權(quán)利或者追究其他責(zé)任的放棄。所有放棄均應(yīng)以書面形式作出。
    3、本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,均具有同等法律效力。
    簽約日期:_________________
    簽約地點(diǎn):_________________