合同的解除或終止通常需要滿足一定的條件和程序。合同的草擬應(yīng)基于雙方真實(shí)意愿,并顧及公平、合理的原則。以下是小編為您整理的一份適用于公司內(nèi)部員工的保密協(xié)議范本,希望能對您有所幫助。
個(gè)人裝修合同糾紛篇一
乙方:________________
___________(以下簡稱甲方)為裝修信息性房屋(_____小區(qū)_____棟_____單元_____室),經(jīng)與__________(以下簡稱乙方)雙方協(xié)商,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程項(xiàng)目:
2、__________個(gè)衛(wèi)生間做防水,鋪地磚及瓷磚
3、主臥衛(wèi)生間安裝馬桶及臺柱盆;
4、公用衛(wèi)生間安裝臺柱盆;
5、廚房做防水,安裝櫥柜;
6、包臥室、衛(wèi)生間門;
7、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負(fù)責(zé)施工。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量要符合安全要求和國家要求的裝修標(biāo)準(zhǔn),裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。
四、施工期限:______年_____月_____日至_______年_____月_____日,如不能按期完成,每天將處罰金_____元。
五、工程造價(jià):按照附表價(jià)格,由乙方采購材料并安裝。如有變更,以雙方認(rèn)可的變更單結(jié)算為準(zhǔn)。
六、付款方式:合同簽訂后,甲方支付現(xiàn)金_______(大寫:人民幣_______萬元整)經(jīng)甲方驗(yàn)收,如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求,三天內(nèi)一次將剩余裝修費(fèi)付清。
七、其它問題:裝修項(xiàng)目的具體要求,由甲方提出,乙方實(shí)施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
八、本協(xié)議一式_____份,甲乙方各執(zhí)_____份,具有相同效應(yīng)。
個(gè)人裝修合同糾紛篇二
根據(jù)《《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
發(fā)包方(簡稱甲方):____
承包方(簡稱乙方):____
一、工程概況
1。施工地點(diǎn):____
2。住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu);房型__房__廳__套,建筑面積約__平方米。
3。承包方式:包工包料。
5??們r(jià)款:____元(包括屋內(nèi)垃圾清理費(fèi)和材料搬運(yùn)費(fèi)),大寫(人民幣)______整。以上總價(jià)款根據(jù)乙方實(shí)地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價(jià)款包含所有乙方承擔(dān)的裝修工程中涉及的人工費(fèi)。
6。工期:自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工,工期約__天。另,如雙方經(jīng)過協(xié)商,對工期的延長達(dá)成一致意見,則按達(dá)成的統(tǒng)一意見執(zhí)行。
第二條關(guān)于乙方職責(zé)的約定
1。乙方(即)在裝修期間承擔(dān)施工工程隊(duì)負(fù)責(zé)人的職責(zé),對本次裝修工程的質(zhì)量和工期負(fù)責(zé)。乙方全面承擔(dān)聯(lián)絡(luò)甲方,提供材料需求,現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責(zé)。如在施工過程中,產(chǎn)生質(zhì)量問題和各類應(yīng)由施工工程隊(duì)承擔(dān)的對甲方造成的損失,甲方只針對乙方(即)提出賠償。
2。乙方在裝修過程中,需保證全程在現(xiàn)場進(jìn)行施工和管理(陪同甲方進(jìn)行材料選購除外。如遇特殊情況,需與甲方協(xié)商并且獲得認(rèn)可)。
第三條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1。全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設(shè)備、工具由乙方提供。
2。甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料,應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方必須協(xié)助甲方辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)甲乙雙方共同驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管并組織施工,由于保管不當(dāng)或施工工藝不當(dāng)造成的材料損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
3。乙方必須負(fù)責(zé)進(jìn)行材料的搬運(yùn)上樓工作(瓷磚除外)。
4。甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
第四條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1。甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
2。由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)和材料損失由乙方承擔(dān)。
3。在施工過程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目,須提前與乙方聯(lián)系后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。
4。若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費(fèi)安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶,櫥柜防火門,臺面等),甲方應(yīng)事先安排時(shí)間并通知乙方,乙方應(yīng)予以配合,并避免造成整體工期的延誤。
5。工程驗(yàn)收—甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。
6。工程竣工:乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗(yàn)收,甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并書面辦理驗(yàn)收確認(rèn)手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收,須及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。如通過竣工驗(yàn)收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。
7。工程保修期一年,從竣工驗(yàn)收確認(rèn)之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進(jìn)行維修,并承擔(dān)相應(yīng)材料費(fèi)用。
第六條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
1。工程款付款方式:經(jīng)雙方認(rèn)可,工程款付款時(shí)間表如下:協(xié)議簽訂完畢,水電改造完成并驗(yàn)收合格后,甲方支付乙方____元整所有瓷磚鋪貼完成并驗(yàn)收合格后,甲方支付乙方____元整所有工程竣工,驗(yàn)收合格之后,甲方支付乙方____元整剩余______元作為質(zhì)量保證款,甲方入住三個(gè)月內(nèi)支付。合計(jì)______元整。
第七條其它事項(xiàng)
1。甲方未按協(xié)議約定時(shí)間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2。由于乙方原因逾期竣工的,至逾期____天后,每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。
3。乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
4。工程未辦理驗(yàn)收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程由此造成無法驗(yàn)收和損失的,由甲方負(fù)責(zé)。
5。工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)未辦理驗(yàn)收,乙方提前進(jìn)行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負(fù)責(zé)。
第八條糾紛處理方式
第九條協(xié)議的變更和解除
1。協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充條款。
2。施工過程中任何一方提出終止協(xié)議,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止協(xié)議協(xié)議,解除本協(xié)議。
3。如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方可以無條件提出中止協(xié)議,而無需獲得乙方的認(rèn)可。
4。本協(xié)議一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等的法律效力。
甲方(簽字):乙方(蓋章):
電話:電話:
____年____月____日____年____月____日
個(gè)人裝修合同糾紛篇三
雙方協(xié)商,訂立本協(xié)議,以共同恪守。如下:
1、______個(gè)房間(______臥室、______客廳,以下簡稱______個(gè)房間)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對稱),房頂四周打石膏線,包三個(gè)房間的門、窗;客廳、臥室鋪強(qiáng)化木地板;清除所有房間原有涂料,客廳、臥室打膩?zhàn)?,刷立邦漆兩次?BR> 2、通陽臺的門窗處打一吧臺,上方根據(jù)甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側(cè)打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側(cè)打一吊柜,包陽臺、鋪磁磚、吊pvc板。
3、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂?shù)鮬vc板;廚房地面鋪磁磚,打一灶臺。
4、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當(dāng)調(diào)整,客廳門后一多用途柜(底下放鞋,上面掛衣服)。
5、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負(fù)責(zé)施工。
施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的.裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。
_________年_______月_______日至_________年_______月_______日,如不能按期完成,每天將處罰金______元。
材料由_________方提供,甲方只支付乙方裝修人工費(fèi)_________人民幣。
工程完工后,經(jīng)甲方驗(yàn)收,如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求,_________天內(nèi)______次將裝修人工費(fèi)付清。
裝修項(xiàng)目的具體要求,由甲方提出,乙方實(shí)施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
個(gè)人裝修合同糾紛篇四
承接方(乙方):______________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝修,為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:
2、居室規(guī)格:房型,總計(jì)施工面積______________平方米。
3、施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4、委托方式:包工包料大包干交鑰匙工程。
月日,工程總天數(shù)天。
第二條:工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫),詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
第三條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。
2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或價(jià)格有差異,應(yīng)禁止使用,如已使用,對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的`材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場,如延期到達(dá)。施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方,材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%,當(dāng)工期速度過半(______________年______________月______________日),甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%,剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算,(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工,驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí)間,不得交付使用。
第六條:工程工期
1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方。
2、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
3、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
第七條:其他事項(xiàng)
1、甲方責(zé)任
1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。
2)二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護(hù)措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
2、乙方責(zé)任
1)指派一名工作人員為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量的按時(shí)完成施工任務(wù)。
2)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人,萬一發(fā)生,必須盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
第八條:違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同放,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方,因擅自解除合同,使對方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第九條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時(shí),可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十條:合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守,任何乙方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清除手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十一條:合同生效
1、本合同雙方簽字后生效。
2、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主):______________
乙方:______________
簽字:______________
委托代理人簽字:______________
個(gè)人裝修合同糾紛篇五
業(yè)主 (以下簡稱甲方):
聯(lián)系電話:
施工隊(duì)(以下簡稱乙方):
聯(lián)系電話:
一、 工程概況
工程地址:
二、 價(jià)格
清包工費(fèi): 5200元,xx寫:伍仟貳佰元整
其中 水電工 元
木工 元
瓦工 元
油漆工 元
垃圾清運(yùn)費(fèi) 元
三、 付款方式
1、施工隊(duì)進(jìn)場,預(yù)支生活費(fèi): 1000元
2、木工完成,付1000 元
3、瓦工完成,付1000元
4、工程竣工,付1800 元
5、保修金 400元,從竣工之日起________年后支付
四、 設(shè)計(jì)
1、 甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,并負(fù)責(zé)交底工作。
2、 甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認(rèn)可。
五、 材料
1、 乙方應(yīng)提前3天向甲方提供需購材料清單,甲方應(yīng)在4天內(nèi)及時(shí)采購材料供施工隊(duì)使用,雙方應(yīng)各自承擔(dān)各自拖延工期的責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。
2、 未經(jīng)甲方同意,乙方不得自行采購材料,若已采購,甲方有權(quán)無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費(fèi)用。
3、 乙方應(yīng)在甲方指定的建材供應(yīng)點(diǎn)購買材料,并開具正式發(fā)票。
4、 乙方應(yīng)驗(yàn)收甲方所購建材的質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)向甲方及時(shí)提出并有權(quán)拒絕使用。若甲方堅(jiān)持使用,應(yīng)書面要求乙方,并承擔(dān)因材料質(zhì)量引起的損失。
5、 乙方應(yīng)幫甲方,核對數(shù)量和配件的準(zhǔn)確性。
6、 乙方應(yīng)做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進(jìn)入工地現(xiàn)場。
7、 乙方應(yīng)保證在本小區(qū)內(nèi)沒有雙包和半包的工程。
8、 乙方應(yīng)做好對施工完成的成品保護(hù)工作。
9、 未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象,按材料價(jià)格加倍從人工費(fèi)中扣除。
六、 工期
七、 材料搬運(yùn)
甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應(yīng)無條件搬運(yùn)。
八、 垃圾清運(yùn)
1、 垃圾袋裝化。
2、 垃圾應(yīng)日日清。
3、 垃圾應(yīng)由乙方清運(yùn)至物業(yè)指定的垃圾堆放場所。
九、 勞動(dòng)力管理
1、 開工前乙方應(yīng)向甲方提供所有施工人員的身份證復(fù)印件。
2、 未經(jīng)甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜。
3、 甲方應(yīng)及時(shí)替乙方辦理小區(qū)出入證件并支付相關(guān)費(fèi)用。
4、 乙方應(yīng)具備在____市暫住的一切證件,因證件不全引起的相關(guān)損失由乙方自行承擔(dān)。
5、 乙方指定由 為工地現(xiàn)場負(fù)責(zé)人, 為替補(bǔ)負(fù)責(zé)人。
6、 在合同價(jià)內(nèi),乙方應(yīng)提供 人次跟隨甲方挑選材料。
7、 乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調(diào)換施工人員,每天工地現(xiàn)場必須保持2(1人)人以上的施工人員。
8、 未經(jīng)甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工。
十、 施工機(jī)具
1、 乙方自帶施工所需工具,并保證工具的安全性和良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)。
2、 因工具所產(chǎn)生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由甲乙雙方各自承擔(dān)一半,甲方代購,在工程完工后結(jié)算。
十
一、工地現(xiàn)場管理
1、 現(xiàn)場禁止使用明火。
2、 現(xiàn)場禁止吸煙。
3、 油漆材料必須和其他材料分開放置。
十二、維修
1、 因乙方施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題,乙方應(yīng)在兩年內(nèi)無償維修。
2、 普通維修乙方應(yīng)在甲方通知乙方后三天內(nèi)及時(shí)維修,特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時(shí)內(nèi)趕到并維修。
3、 若因乙方未能按合同及時(shí)完成維修,甲方可以安排其他施工隊(duì)進(jìn)行維修工作,所發(fā)生的人工費(fèi)用按實(shí)從保修金中扣除。
十三、合同附件
1、 施工項(xiàng)目清單。
2、 雙方認(rèn)可的報(bào)價(jià)單。
3、 乙方開出的材料采購清單。
十四、合同爭議
1、 出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商。
2、 協(xié)商不成可向爭議所在地提起訴訟。
十五、裝修要求
電路安裝工藝要求:
1、 電路安裝時(shí),必須用有合格證書的產(chǎn)品材料。
2、 三線制安裝必須用三種不同色標(biāo)。原則上,紅色、黃色、蘭色、為火線色標(biāo)。蘭色、綠色、白色為零線色標(biāo),黑色,黃綠彩線為接地色標(biāo)。
3、 所有導(dǎo)線安裝時(shí),必須用相應(yīng)的c管子穿起來,埋在事先鑿好的深寬為43c的槽子里,如遇并排線路槽子鑿寬時(shí),不能影響其他工種施工,必要時(shí)可和木、瓦工協(xié)商解決施工中的難題,不得有只顧自己,而不顧xx局的施工作風(fēng)。
4、 所有線路必須按橫xx豎直的方向分布,嚴(yán)禁蛛網(wǎng)式分布。c管一頭要穿進(jìn)總開關(guān)箱約3c左右,然后沿墻壁,順地面 垂直分布,轉(zhuǎn)彎處用90度彎頭或軟管聯(lián)接好,并用管卡固定好。所有導(dǎo)線在c管子里不能有接頭。
5、 預(yù)埋導(dǎo)線的線徑xx小是按電器的功率來測算的,空調(diào),浴霸,電熱水器,冰箱的線路必須從開關(guān)箱單放到位。
6、 所有預(yù)埋導(dǎo)線留在接線盒處的長度為20c,按線盒必須用水泥砂漿封裝牢固,并使其保持端正,不得歪斜,其合口要略低于墻面0。5c左右??傞_關(guān)箱xx小可視客戶用電線多少來確定。
7、 所有導(dǎo)線分布到位確認(rèn)無誤后,可通電試驗(yàn),方法為:將所有用電接頭接上燈頭套上15燈泡,接通電源如全亮說明該戶電路安裝基本合格,這時(shí)可填寫工程交接單。請其它工種負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收,電氣隱蔽工程初步結(jié)束。
8、 安裝各種燈具和開關(guān)面板,需在油漆快要撤場前三天或漆最后一遍油時(shí)進(jìn)場,xx型吊燈頂部必須事先用膨脹羅絲固定43c木方,然后將吊燈固定羅xx在木方上。所有開關(guān)的面板安裝必須平整端正,不得歪斜??郯逦敓舭惭b時(shí),必須將固定羅xx在木楞子上,嚴(yán)禁切在扣板上(此木楞可事先請木工安裝好)。
9、 電話線和有線電視線不得和電線同在一根c管內(nèi)必須各行其道。
甲方:(簽字)
乙方:(簽字)
________年____月____日
________年____月____日
個(gè)人裝修合同糾紛篇六
二、加工承攬合同0.5‰
三、建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)合同0.5‰
四、建筑、安裝工程承包合同0.3‰
五、財(cái)產(chǎn)1‰
六、貨物運(yùn)輸合同0.5‰
七、倉儲、保管合同1‰
八、 0.05‰
九、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同1‰
十、技術(shù)合同0.3‰十
一、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)0.5‰十
二、營業(yè)帳簿
1.記載資金的帳簿0.5‰
2.其他帳簿每件5元十
三、權(quán)利、許可證照每件5元十
四、股票交易3‰獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)操作方法
(二)、雙方確認(rèn),購房合同、銷售商出具的收款收據(jù)、購房發(fā)票、貸款合同、放款通知、房地產(chǎn)權(quán)證、供樓繳款存折以及相關(guān)資料的原件一律由甲方保管,乙方只留復(fù)印件。乙方需要使用原件時(shí)可向甲方借用。 提供貸款的銀行保管房地產(chǎn)權(quán)證的,乙方需向銀行借用房地產(chǎn)權(quán)證時(shí),應(yīng)事先征得甲方書面同意,否則視為乙方違約。
(三)、甲方根據(jù)借款合同的規(guī)定于每個(gè)月直接將1500元款項(xiàng)存入乙方用于交納供樓款的存折,不足部分由乙方自行承擔(dān)。甲乙雙方同意,由甲方財(cái)務(wù)部門直接在乙方工資中扣除不足部分款項(xiàng),代乙方辦理交納全部供樓款的手續(xù)。
三、甲方給予乙方的上述獎(jiǎng)勵(lì)是附帶條件的,乙方自愿接受本協(xié)議第四條及相關(guān)條款所約定的附帶條件。
四、乙方同意,在獲得上述獎(jiǎng)勵(lì)的同時(shí),自愿接受如下條件、限制和約束:
(一)、乙方保證在________年____月____日前不主動(dòng)辭職離開甲方公司:
(二)、乙方保證繼續(xù)積極努力工作。今后,如果甲方董事會認(rèn)為乙方工作態(tài)度明顯變差、工作業(yè)績明顯下降,甲方有權(quán)單方面決定下調(diào)獎(jiǎng)勵(lì)金額的額度。此后,每期須交納的供樓款不足部分由乙方自行承擔(dān)。
(三)、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和甲方的各項(xiàng):
(四)、甲乙雙方確認(rèn),在________年____月____日之前,乙方不擁有該房產(chǎn)的完全所有權(quán)及處分權(quán)。未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得轉(zhuǎn)讓該房產(chǎn)或抵押給任何第三人(提供按揭的銀行除外)。如有特殊情況,乙方確實(shí)需要轉(zhuǎn)讓該房產(chǎn)的,須經(jīng)甲方認(rèn)可,并在協(xié)商確定有關(guān)具體事宜后才可以轉(zhuǎn)讓。屆時(shí),辦理房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓手續(xù)所需費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
(五)、出現(xiàn)下列情況之一的.即視為乙方違約,甲方有權(quán)決定終止為乙方交納供樓款,并由乙方向甲方支付違約金(違約金額度按照甲方已經(jīng)代乙方交納的供樓款計(jì)),乙方拒絕交納違約金的,甲方有權(quán)通過法律途徑處理上述房產(chǎn)抵償:
1、乙方在________年____月____日前主動(dòng)辭職或不辭而別而離開甲方公司的(為辦理任何請假手續(xù)連續(xù)三個(gè)工作日未正常上班的視為不辭而別):
2、乙方違反國家法律、法規(guī)被國家機(jī)關(guān)處分,不能繼續(xù)在甲方公司工作的:
3、乙方嚴(yán)重違反國家勞動(dòng)法規(guī)及甲方規(guī)章制度或嚴(yán)重?fù)p害甲方利益被甲方辭退的:
4、乙方違反如下有關(guān)商業(yè)秘密、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)以及競業(yè)禁止方面規(guī)定的:
(1)、乙方對于甲方頒布實(shí)施的商業(yè)秘密及知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)管理制度已經(jīng)明確了解,乙方愿意嚴(yán)格遵守:
(4)、未經(jīng)甲方總經(jīng)理書面同意,不得以任何形式公開公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)、材料及客戶資料;
(5)、將來如離開公司,乙方須將工作期間所掌握的所有資料、樣品等全部交還公司。離開公司之后,仍須遵守上述規(guī)定。
(6)、乙方離職后________年之內(nèi),不得到與甲方公司相同類型的與甲方有競爭關(guān)系的企業(yè)工作,也不得自行投資或與他人合資開設(shè)此類企業(yè)。
(五)項(xiàng)第4款規(guī)定的即構(gòu)成嚴(yán)重違約。除了承擔(dān)違約責(zé)任之外,由此給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的,一律由乙方負(fù)責(zé)賠償。
五、甲方承諾,如果今后乙方為公司作出更大貢獻(xiàn)的,經(jīng)董事會認(rèn)定后,甲方將繼續(xù)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定給予乙方其他獎(jiǎng)勵(lì)。
六、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章即生效,有效期為________年。本協(xié)議未盡事宜,由雙方另行協(xié)商確定。
七、甲乙雙方特此確認(rèn),本協(xié)議的全部內(nèi)容都是雙方的真實(shí)意思表示,雙方不得以任何理由主張本協(xié)議無效或部分內(nèi)容無效。
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具備同等法律效率。
個(gè)人裝修合同糾紛篇七
委托方:(以下稱甲方)。
被委托方:(以下稱乙方)。
茲為甲方委托乙方承擔(dān)甲方住宅的室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)工作,雙方同意簽定下列條款并共同遵守:
一、甲方將位于_____________的住宅,實(shí)用面積合計(jì)______平方米委托乙方進(jìn)行室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)。
二、乙方接受委托書后,乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的住宅建筑平面圖(必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場勘測),并結(jié)合甲方所提供的意見辦理如下事宜:
1、提出平面布置方案。
2、平面布置方案經(jīng)甲方審定后,乙方繪出平面圖、吊頂圖、電路圖、立面圖、家具圖及相關(guān)剖面節(jié)點(diǎn)圖。
3、提供工程中所需要的詳圖,若甲方需要效果圖,另按每張____元收費(fèi)。
4、乙方負(fù)責(zé)解釋圖紙。
5、乙方提出的設(shè)計(jì)方案須經(jīng)甲方審核,參照甲方意見進(jìn)行修改。以不違反合同規(guī)定為原則,在協(xié)商基礎(chǔ)上達(dá)到雙方滿意。
6、乙方負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)圖一套,若需再提供設(shè)計(jì)圖紙,按工本費(fèi)a3(_____元/套)、a4(_____元/套)。
三、設(shè)計(jì)費(fèi)合計(jì)人民幣(大寫)_______________元整。
四、設(shè)計(jì)費(fèi)的付款方式:
1、簽約時(shí),預(yù)付設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)_______________元整。
2、乙方交付經(jīng)甲方同意確認(rèn)后整套設(shè)計(jì)圖紙時(shí),甲方一次性付清設(shè)計(jì)費(fèi)余額;如中途甲方有要求乙方提供部分圖紙,甲方需付相應(yīng)設(shè)計(jì)費(fèi)。
五、全部施工設(shè)計(jì)圖應(yīng)于甲方確認(rèn)后_____日內(nèi)完成并交付給甲方。
六、乙方不得拖延以致影響工程進(jìn)度,若超過約定期限____日以上不能完成時(shí),甲方可解除合同,同時(shí)乙方需歸還已收的定金。
七、甲方有特殊情況必須終止設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)及時(shí)通知乙方,甲方應(yīng)付乙方接到通知時(shí)所完成部分的設(shè)計(jì)費(fèi)用。
八、因甲方原因?qū)σ汛_認(rèn)的設(shè)計(jì)進(jìn)行修改的,乙方可相應(yīng)提供一次修改,如超過一次甲方應(yīng)付修改部分的設(shè)計(jì)費(fèi)(雙方協(xié)商決定費(fèi)用)。
九、本合同所設(shè)計(jì)的圖紙的版權(quán)為甲方擁有;只供乙方作為本合同指定的地點(diǎn)施工專用。不得轉(zhuǎn)讓或作其它用途,若乙方有本合同施工以外的其它用途,應(yīng)征得甲方同意。甲方保留收取轉(zhuǎn)讓費(fèi)之權(quán)力,轉(zhuǎn)讓費(fèi)另行協(xié)商。
十、本合同系指設(shè)計(jì)委托,若需委托施工另行簽定工程施工合同;若需委托監(jiān)理時(shí),另簽定監(jiān)理委托合同書。
十一、甲方在收到設(shè)計(jì)方案的全部圖紙時(shí),不得以設(shè)計(jì)內(nèi)容不滿意為由,拒付設(shè)計(jì)費(fèi),雙方應(yīng)以合作態(tài)度協(xié)商解決。
十二、本合同為雙方同意簽訂,雙方不得以其他文件提出對合同書作其它解釋。本委托合同書中如某一項(xiàng)經(jīng)雙方協(xié)商無效時(shí),不得影響其它條款的實(shí)施。
十三、雙方就本合同約定的'條款有所爭議時(shí),經(jīng)雙方同意可請______市室內(nèi)裝飾協(xié)會調(diào)解,該調(diào)解結(jié)果為最終解決方式,甲乙雙方均應(yīng)服從所作的調(diào)解,切實(shí)執(zhí)行,調(diào)解費(fèi)由雙方分擔(dān)。
十四、若本合同設(shè)計(jì)的工程由乙方包工包料,設(shè)計(jì)費(fèi)全免,在施工工程款中扣除。
十五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力。
十六、本委托合同書自簽字(蓋章)之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
個(gè)人裝修合同糾紛篇八
甲方的房屋一幢需要裝修,乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修,并將裝修成果交付甲方使用。現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成下列協(xié)議:
一、甲方提供圖紙,乙方按圖紙進(jìn)行施工,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格支付承攬裝修費(fèi),也可以由甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,乙方負(fù)責(zé)對甲方咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應(yīng)與甲方聯(lián)系,以確保工程質(zhì)量和工期。
二、裝修施工地點(diǎn):______________________________________________。
三、乙方為單包工的方式承攬裝修,承攬裝修單價(jià)為:每_______元平方米。
四、在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù),以及自行聘請技術(shù)工人,并由乙方對安全事故承擔(dān)全面責(zé)任,如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,也不墊付任何費(fèi)用。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施,如遇上述情況發(fā)生,造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
五、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及人身損失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
六、本合同一式_______份,雙方各持_______份,均具有同等法律效力。
____年____月____日____年____月____日
個(gè)人裝修合同糾紛篇九
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。
被告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。
訴訟請求:_________________。
1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權(quán)證;。
2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權(quán)證的違約金;。
3、請求法院判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由:_________________。
原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》,合同約定被告應(yīng)當(dāng)于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權(quán)證。然而直到__________年__________月__________日過后幾個(gè)月,被告仍然未為原告辦理房屋所有權(quán)證。經(jīng)原告多次催告,被告仍以各種理由推脫其責(zé)任,被告的行為嚴(yán)重?fù)p害的了原告的利益。
為此,原告為維護(hù)自身合法利益,特向人民法院提起訴訟,望貴院支持原告的訴訟請求。
此致
__________人民法院。
原告:_________。
上訴日期_________
個(gè)人裝修合同糾紛篇十
【案情介紹】。
5月22日,湯某(外國人)與公司簽訂英文雇傭合同,約定湯某基本工資為4,800元/月,另有津貼。該合同第15條約定:本合同生效后取代以往簽署的所有雇傭合同。@發(fā)出的電子郵件主要內(nèi)容為:“請看所附的我們的雇傭合同,其中包括:1)要約:如果雇傭合同中的任何條款與該要約的條件相矛盾,以本要約所列的條件為準(zhǔn)……;2)雇用協(xié)議:該協(xié)議需要與你的工作簽證一起處理,在有關(guān)個(gè)人所得稅等場合,該協(xié)議是一份‘正式’的文件,如我已經(jīng)說過,如果你的月薪不超過5,000人民幣元,你就無需支付個(gè)人所得稅。”下載打開后的主要內(nèi)容為:“如果你接受此聘用要約,從受雇日期開始,你將有資格收到以下:每月稅前工資42,000元;將有3個(gè)月的試用期,試用期月工資為26,000元”
202月至年9月期間,公司逐月向湯某支付的人民幣數(shù)額分別為9,000元、12,697元、13,000元、26,000元、72,270元、38,888元、24,220元、24,200元。湯某在主張2012年2月的9,000元是公司為湯某預(yù)支2012年3月的工資,按要約前三個(gè)月試用期26,000元/月,后正式為42,000元/月,2012年6月的72,000多元是2012年2月22日至2012年5月31日期間的工資,此期間工資為正常,但是從2012年6月開始工資就不足額了。
【裁判結(jié)果】:
一審法院:湯某、公司雙方對湯某的工資標(biāo)準(zhǔn)主張不一,湯某主張公司通過電子郵件向其發(fā)送了任職要約,約定湯某月工資為42,000元,并提供了電子郵件公證書予以證明,并非公司法定代表人的郵箱,不認(rèn)可公司曾向湯某發(fā)出該份任職要約,但從該封電子郵件的內(nèi)容來看,同時(shí)發(fā)送的附件中包含了雇傭合同、競業(yè)限制協(xié)議等,與湯某、公司之后實(shí)際簽訂的文件一致,且附件雇傭合同中的主要條款與雇傭合同一致,故對湯某的主張,原審法院予以采納。
雙方2012年5月22日簽訂的英文雇傭合同中約定該份合同生效后將取代以往簽署的所有雇傭合同,故雙方通過電子郵件簽訂的任職要約于2012年5月22日失效,即湯某2012年3月6日至2012年5月22日期間的工資標(biāo)準(zhǔn)以任職要約為準(zhǔn),而2012年5月23日至2012年9月7日期間的工資標(biāo)準(zhǔn)以雙方2012年5月22日簽訂的雇傭合同為準(zhǔn)。湯某在仲裁庭審中認(rèn)可公司已足額發(fā)放2012年5月31日之前的工資,而2012年6月1日至2012年9月7日期間,公司發(fā)放的工資已高于雙方勞動(dòng)合同約定的標(biāo)準(zhǔn),而湯某亦未提供證據(jù)證明其在該份勞動(dòng)合同之外還有其他的工資項(xiàng)目,故對湯某主張要求公司支付2012年3月6日至2012年9月7日期間的工資差額,原審法院不予支持。
二審法院:根據(jù)雙方簽訂的雇傭合同中約定,湯某的月基本工資為4,800元。湯某主張?jiān)陔p方任職要約中約定其月工資標(biāo)準(zhǔn)為42,000元。但在實(shí)際履行過程中,公司實(shí)際支付給湯某的勞動(dòng)報(bào)酬遠(yuǎn)超每月4,800元,公司對工資組成亦無法作出合理解釋。
此外,發(fā)出的電子郵件中明確載明:“……2)雇用協(xié)議:該協(xié)議需要與你的工作簽證一起處理,在有關(guān)個(gè)人所得稅等場合,該協(xié)議是一份‘正式’的文件,如我已經(jīng)說過,如果你的月薪不超過5,000人民幣元,你就無需支付個(gè)人所得稅;……”。因此本院有理由相信雙方簽署的“雇傭協(xié)議”中關(guān)于工資的約定系雙方為逃避繳納稅款而作出的虛假約定,且該工資標(biāo)準(zhǔn)并未實(shí)際履行。
另一方面,公司實(shí)際支付給湯某的勞動(dòng)報(bào)酬也沒有達(dá)到在任職要約中載明的42,000元/月,湯某對此也未提出異議。根據(jù)法律規(guī)定,應(yīng)視為雙方已經(jīng)通過實(shí)際履行的方式對雇傭合同中工資標(biāo)準(zhǔn)的約定進(jìn)行了變更。故湯某認(rèn)為公司存在拖欠工資的主張,本院不予支持。
【評析意見】。
依法訂立的勞動(dòng)合同具有約束力,用人單位與勞動(dòng)者應(yīng)當(dāng)履行勞動(dòng)合同約定的義務(wù)。而所謂“陰陽合同”,是指合同當(dāng)事人就同一事項(xiàng)訂立兩份以上的內(nèi)容不相同的合同,一份對內(nèi),一份對外,其中對外的一份并不是雙方真實(shí)意思表示,而是以逃避國家稅收等為目的;對內(nèi)的一份則是雙方真實(shí)意思表示,可以是書面或口頭?!瓣庩柡贤笔且环N違規(guī)行為,在給當(dāng)事人帶來“利益”的同時(shí),也預(yù)示著風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理勞動(dòng)爭議案件適用法律若干問題的解釋(四)》規(guī)定,變更勞動(dòng)合同未采用書面形式,但已經(jīng)實(shí)際履行了口頭變更的勞動(dòng)合同超過一個(gè)月,且變更后的勞動(dòng)合同內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)、國家政策以及公序良俗,視為雙方已就勞動(dòng)合同的變更達(dá)成一致。實(shí)踐中,有的用人單位為降低用工成本,會主動(dòng)要求與勞動(dòng)者訂立陰陽合同,而勞動(dòng)者為避稅,往往也樂于以配合,之后一旦發(fā)生糾紛,勞動(dòng)者很有可能面臨舉證困難,最終因小失大。
延伸閱讀:
1、勞動(dòng)合同是建立勞動(dòng)關(guān)系的基本形式。以勞動(dòng)合同作為建立勞動(dòng)關(guān)系的基本形勢是世界各國的普遍做法。這是由于勞動(dòng)過程是非常復(fù)雜的也是千變?nèi)f化的,不同行業(yè),不同單位合同勞動(dòng)者在勞動(dòng)過程中的權(quán)利義務(wù)各不相同,國家法律法規(guī)只能對共性問題做出規(guī)定,不可能對當(dāng)事人的具體權(quán)利義務(wù)做出規(guī)定,這就要求簽訂勞動(dòng)合同明確權(quán)利義務(wù)。
2、勞動(dòng)合同是促進(jìn)勞動(dòng)力資源合理配置的重要手段。用人單位可以根據(jù)深感經(jīng)營或工作需要確定錄用勞動(dòng)者的條件和方式數(shù)量,并且通過簽訂不同類型不同期限的勞動(dòng)合同,發(fā)揮勞動(dòng)者的特長合理使用勞動(dòng)力。
3、勞動(dòng)合同有利于避免或減少勞動(dòng)爭議。勞動(dòng)合同明確規(guī)定勞動(dòng)者和用人單位的權(quán)利義務(wù),這既是對合同主體雙方的保障又是一種約束,有助于提高雙方履行合同的自覺性,促使雙方正確行使權(quán)力,嚴(yán)格履行義務(wù)。因?yàn)閯趧?dòng)合同的訂立和履行有利于避免或減少勞動(dòng)爭議的發(fā)生,有利于穩(wěn)定勞動(dòng)關(guān)系。
根據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)合同法實(shí)施條例》第十八條、第十九條規(guī)定,勞動(dòng)合同有“固定期限勞動(dòng)合同”、“無固定期限勞動(dòng)合同”和“單項(xiàng)勞動(dòng)合同”。
一、固定期限勞動(dòng)合同,是指用人單位與勞動(dòng)者約定合同終止時(shí)間的勞動(dòng)合同。用人單位與勞動(dòng)者協(xié)商一致,可以訂立固定期限勞動(dòng)合同。
二、無固定期限勞動(dòng)合同,是指用人單位與勞動(dòng)者約定無確定終止時(shí)間的勞動(dòng)合同。原勞動(dòng)法規(guī)定的長期合同。
三、單項(xiàng)勞動(dòng)合同,即沒有固定期限,以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動(dòng)合同,是指用人單位與勞動(dòng)者約定以某項(xiàng)工作的完成為合同期限的勞動(dòng)合同。
由于勞動(dòng)合同的內(nèi)容比較廣泛,包括工資、社會保險(xiǎn)、福利、培訓(xùn)、勞動(dòng)條件等等,所以處理勞動(dòng)合同爭議適用的法律規(guī)范性文件也很廣泛,主要有《勞動(dòng)法》、《全民所有制企業(yè)招用農(nóng)民合同制工人的規(guī)定》、《外商投資企業(yè)勞動(dòng)管理規(guī)定》、《私營企業(yè)勞動(dòng)管理暫行規(guī)定》、《鄉(xiāng)村集體所有制企業(yè)條例》及《企業(yè)職工獎(jiǎng)懲條例》、《違反和解除勞動(dòng)合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償辦法》、《集體合同規(guī)定》、《違反勞動(dòng)法有關(guān)勞動(dòng)合同規(guī)定的賠償辦法》等。
個(gè)人裝修合同糾紛篇十一
現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強(qiáng),人們運(yùn)用到合同的場合不斷增多,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?下面是小編精心整理的.房屋裝修合同糾紛,希望能夠幫助到大家。
裝修糾紛一般都是在裝修家庭與裝修施工單位之間,裝修家庭與周圍居民之間因?yàn)檠b修違反了有關(guān)裝修合同、規(guī)定而發(fā)生的,主要有以下幾個(gè)方面:
1、裝修單位沒有完全履行裝修合同。
未完全履行合同主要表現(xiàn)在:裝修單位沒有按合同約定的做法去裝修,使用非合同規(guī)定的裝飾材料,施工中無故停工,未在約定工期內(nèi)完工等。
2、裝修粗制濫造,施工質(zhì)量低劣。
有的裝修公司施工人員干活不上心,工藝不規(guī)范。表面上說得過去,但經(jīng)不起驗(yàn)收或時(shí)間的檢驗(yàn),出了問題還強(qiáng)詞奪理。尤其是"街頭游擊隊(duì)",質(zhì)量更沒有保證。
3、裝修后的維修服務(wù)不完善或不履行質(zhì)量承諾。
裝修后應(yīng)該按合同規(guī)定及時(shí)維修,但有些公司卻左右推托。保修期內(nèi)不保修。
4、施工中的噪聲擾民。
施工中難免會發(fā)出噪音,但戶主事先要與裝修公司約好開工、收工時(shí)間。不要違反環(huán)保的有關(guān)規(guī)定,否則極易引發(fā)糾紛。
5、裝修材料或廢棄物亂堆亂放。
6、裝修破壞了毗鄰房屋。
7、裝修破壞了房屋主體結(jié)構(gòu)及承重結(jié)構(gòu)。
針對裝修糾紛,有關(guān)部門制訂了一些規(guī)定。如《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國環(huán)境污染防治法》和建設(shè)部[1997]60號《建設(shè)工程質(zhì)量投訴處理暫行規(guī)定》、建設(shè)部[1997]92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》等法規(guī)?!督ㄖb飾裝修管理規(guī)定》指出,房主或房屋使用者因裝飾裝修損壞毗鄰房屋的,應(yīng)該負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償?!都彝ゾ邮已b飾裝修管理試行辦法》第十五條規(guī)定,發(fā)生了家庭居室裝飾裝修糾紛,可以向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門或者其指定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行投訴,也可以向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹈袷略V訟;第十九條規(guī)定,如果裝修家庭因家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等,應(yīng)該由家庭居室裝飾裝修的居民負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償,如果是屬于裝修施工單位的責(zé)任,則由房主找裝修單位負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
同時(shí),行業(yè)內(nèi)部也制定了相關(guān)規(guī)定。
依據(jù)《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》第四十三條規(guī)定,消費(fèi)者與經(jīng)營者發(fā)生消費(fèi)者權(quán)益爭議時(shí),可以通過下列途徑解決:
1、與經(jīng)營者協(xié)商解決;
2、消費(fèi)者請求消費(fèi)者協(xié)會調(diào)解;
3、向有關(guān)行政部門申訴;
4、根據(jù)與經(jīng)營者達(dá)成的仲裁協(xié)議提請仲裁機(jī)構(gòu)仲裁;
5、向人民法院提出訴訟。
但必須注意:一般情況下,如提請了仲裁,便不得再向法院提出訴訟。
另據(jù)《民法通則》、《經(jīng)濟(jì)合同法》以及其他所涉及法律,解決裝飾糾紛也無非以下幾條:
1、當(dāng)事人自行協(xié)商;
2、主管部門行政調(diào)解;
3、仲裁解決;
4、訴訟解決。
此外,行業(yè)規(guī)定對糾紛的解決也提供了諸多方法。如一些家居裝飾市場規(guī)定,解決糾紛按下述流程進(jìn)行:
投訴——調(diào)解部受理——質(zhì)檢部根據(jù)合同及圖紙進(jìn)行現(xiàn)場核查——調(diào)解部、質(zhì)檢部依核查結(jié)果進(jìn)行調(diào)解——若雙方達(dá)成協(xié)議則進(jìn)行維修或返工;若未達(dá)成協(xié)議或不履行協(xié)議,申請仲裁或向法院起訴。
對消費(fèi)者而言,裝修前不妨先通知鄰居,打個(gè)招呼,以便大家有個(gè)心理準(zhǔn)備,減少發(fā)生糾紛的概率。
萬一出現(xiàn)了糾紛,只要雙方心平氣和地協(xié)商,承擔(dān)該承擔(dān)的責(zé)任,糾紛便能解決。自己協(xié)商不成,一般也只要行政部門出面就可以順利加以解決。但如果涉及的標(biāo)的較大或其他對生活影響甚大的糾紛且協(xié)商不成,最正規(guī)、最有權(quán)威和有效的方法只能是打官司了。當(dāng)然其他居民因裝修家庭的施工而與裝修家庭發(fā)生的糾紛也可以據(jù)此進(jìn)行解決。
個(gè)人裝修合同糾紛篇十二
承接方(乙方):________________________
工程項(xiàng)目:______________________________
1、工程概況
總計(jì):施工面積____________平方米。
(3)施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
(4)工程開工日期:__________年____月____日。
(5)工程竣工日期:__________年____月____日。
工程總天數(shù):________天。
2、工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
3、質(zhì)量要求
(1)工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
(2)工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照__________省地方標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
(3)施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4、付款方式
(1)合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(__________年____月____日),甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))
甲方付清工程價(jià)款,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
(2)工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場結(jié)清。
(3)甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
(4)甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
5、違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
6、合同的變更和終止
(1)合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
(2)施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
7、合同生效
(1)本合同由雙方蓋章,簽字后生效。
(2)本合同一式______份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
個(gè)人裝修合同糾紛篇十三
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行房屋裝修,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
三、工程項(xiàng)目:
1、工程項(xiàng)目包含:________
2、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。
六、工程造價(jià):_____ ____元人民幣。
七、付款方式:工程完工后,經(jīng)甲方驗(yàn)收,如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求,______天內(nèi)付清乙方全部費(fèi)用。
八、未盡事宜,甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
九、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方:簽字(蓋章):聯(lián)系電話:年 月 日
乙方: 簽字(蓋章): 聯(lián)系電話:年 月日
個(gè)人裝修合同糾紛篇十四
上訴請求:_________________
2、責(zé)令原審法院依法作出判決。
事實(shí)與理由:_________________
一、原審以被上訴人為被告并無不當(dāng),符合法律規(guī)定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個(gè)體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認(rèn)個(gè)體工商戶的經(jīng)營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個(gè)體工商戶(字號)的名義進(jìn)行民事活動(dòng),也可以一般自然人的名義進(jìn)行民事活動(dòng)。
個(gè)體工商戶(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,要看民事活動(dòng)是否是以個(gè)體工商戶(字號)的名義進(jìn)行的。
本案裝修施工不是在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,相關(guān)證據(jù)上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時(shí),“__________商務(wù)酒店”尚不存在(酒店核準(zhǔn)日期20__年5月28日)。因此,相關(guān)責(zé)任應(yīng)該由被上訴人以一般自然人的名義承擔(dān)。
二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當(dāng),原審法院也不應(yīng)該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講,最高法院將個(gè)體工商戶字號列為當(dāng)事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當(dāng),原審法院也可以通過向上訴人進(jìn)行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費(fèi)司法資源。
綜上,原審裁定嚴(yán)重錯(cuò)誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。
此致
濮陽市中級人民法院
上訴人:_________________
個(gè)人裝修合同糾紛篇十五
甲方:____________(以下簡稱甲方)
乙方:____________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》及相關(guān)法律規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方將工程承包給乙方裝修事宜達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程概況:
1、工程地點(diǎn):________________
2、工程內(nèi)容及做法:詳見附件1:_______________有限公司__________分公司裝飾裝修工程預(yù)算表、附件2:_______________有限公司__________分公司裝飾裝修施工工藝標(biāo)準(zhǔn)。
3、工程承包方式:雙方商定,材料、設(shè)備詳見附件3:_有限公司__________分公司提供裝飾裝修材料明細(xì)表。
4、工程期限為工作日(如遇工程變更或合同約定原因則工期相應(yīng)順延),從甲方簽認(rèn)圖紙的第天起算,詳見附件4:有限公司_____分公司設(shè)計(jì)圖紙。
5、工程項(xiàng)目:以預(yù)算項(xiàng)目為準(zhǔn),詳見附件1:____________有限公司_____分公司裝飾裝修工程預(yù)算表。
6、合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)預(yù)算為人民幣大寫________________元,詳見附件1:_有限公司_____分公司裝飾裝修工程預(yù)算表。
第二條施工圖紙:
雙方商定由甲方提供設(shè)計(jì)圖紙,乙方按圖紙施工,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份,詳見附件4__________有限公司德宏分公司設(shè)計(jì)圖紙。
第三條甲方權(quán)利義務(wù)
4、施工期間甲方負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的安全保衛(wèi)及消防等工作;
9、在施工過程中由甲方引起的一切安全責(zé)任事故由甲方負(fù)責(zé),與乙方無關(guān)。
第五條乙方權(quán)利義務(wù)
3、保護(hù)好原房內(nèi)的水、電、氣管道,保證管道的暢通;
5、嚴(yán)格按照施工圖進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定的時(shí)間如期完工和交付;
6、按照有關(guān)規(guī)定提出竣工驗(yàn)收技術(shù)資料,辦理工程竣工結(jié)算,參加竣工驗(yàn)收;
8、在合同規(guī)定的保修期內(nèi),對屬于承包責(zé)任的工程質(zhì)量問題,負(fù)責(zé)無償修理;
9、在施工過程中由乙方引起的一切安全責(zé)任事故由乙方負(fù)責(zé),與甲方無關(guān)。
第六條工程變更:
工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期,詳見附件5昆明xx公司裝飾裝修工程變更單。
第七條材料的提供:
由乙方提供的材料、設(shè)備(詳見附件3:____________________有限公司_____分公司提供裝飾裝修材料明細(xì)表),應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知甲方,經(jīng)甲方檢驗(yàn)簽字后方可使用;由甲方提供的材料、設(shè)備,材料質(zhì)量由甲方負(fù)責(zé),工程質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
第八條工期延誤:
對以下原因造成的工期延誤,工期順延;
1、工程變化和設(shè)計(jì)變更,停水、停電;
2、因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延:
3、甲方不按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;
5、不可抗力及甲方同意工期順延的其他情況;
第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照_______________有限公司_____分公司的《工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(詳見附件9:_有限公司_____分公司的《工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》)執(zhí)行,并按雙方合同約定履行。
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由_____省家裝協(xié)會對工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
第十條工程驗(yàn)收和保修:
1、雙方約定在施工過程中分項(xiàng)對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收,對每一個(gè)分項(xiàng)目乙方應(yīng)提前兩天通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收,分項(xiàng)驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單,(詳見附件6____________公司裝飾裝修工程驗(yàn)收單),在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(詳見附件7__________有限公司__________分公司裝飾裝修工程結(jié)算單)。
2、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為兩______年。驗(yàn)收合格簽字后,填寫工程保修單(見附件8:____________公司裝飾裝修工程保修單)。
第十一條工程款支付方式:
1、本合同簽訂后十五日內(nèi)支付工程總造價(jià)______%,即______元整;泥水、水電暗槽部分和木工工程完工驗(yàn)收合格后,十五日內(nèi)支付工程總造價(jià)______%,即_________________元整;全部工程完工并驗(yàn)收合格后四十五日內(nèi)支付工程總造價(jià)55%,即_________________元整,剩余工程尾款___%,即__________________元整保質(zhì)期結(jié)束付清。
2、工程結(jié)算以甲方報(bào)價(jià)單中單項(xiàng)單價(jià)為結(jié)算依據(jù),完工驗(yàn)收時(shí)據(jù)實(shí)測量,按實(shí)際增、減工程量結(jié)算,新增工程由乙方先做,在該項(xiàng)工程驗(yàn)收合格后甲方一次性給支付乙方工程款的95%,剩余的5%一并計(jì)入質(zhì)保金,質(zhì)保期滿后,由甲、乙雙方統(tǒng)一結(jié)算。
3、如施工工程發(fā)生變更,按甲方的變更圖紙為結(jié)算依據(jù)。
4、工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)向甲方提供工程結(jié)算清單,并將有關(guān)資料達(dá)交甲方;甲方接到工程結(jié)算資料后在15日內(nèi)如無異議,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單,甲方應(yīng)在工程結(jié)算單簽字后按本條第1款的約定結(jié)清全部工程進(jìn)度款。
第十二條違約責(zé)任:
1、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
2、非因甲方及本合同第八條明確的原因,乙方所實(shí)施工程不能按期經(jīng)甲方驗(yàn)收合格的,每延誤一天向甲方支付應(yīng)付工程款總數(shù)5%的違約金,遲延十五日以上的,甲方有權(quán)解除本合同另行委托施工單位,同時(shí)有權(quán)要求乙方承擔(dān)另行委托施工單位的全部費(fèi)用,該費(fèi)用可在乙方工程款中直接劃扣,給對方造成的實(shí)際損失超過該數(shù)額的,應(yīng)對超過部分進(jìn)行補(bǔ)償。
3、甲方未按期支付工程款的,按日向乙方支付應(yīng)付工程款總數(shù)______%的違約金。
4、本合同生效后,擅自解除合同方,按合同總價(jià)的20%作為違約金。擅自解除合同,給對方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)對超過部分進(jìn)行補(bǔ)償。
5、因一方原因造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
第十三條合同爭議的解決方式:
協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應(yīng)首先協(xié)商解決,協(xié)商不成交由潞西市人民法院裁判。
第十四條垃圾清運(yùn):
因施工產(chǎn)生的垃圾由乙方負(fù)責(zé)處理。
第十五條合同效力:
1、本合同一式________份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力;
2、本合同的附件及補(bǔ)充協(xié)議,作為本協(xié)議不可分割的組成部分,具有同等法律效力;
3、本合同雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
第十六條合同附件:
附件1:_________
甲方(蓋章):____________乙方(蓋章):____________
地址:____________地址:____________
電話:____________電話:____________
個(gè)人裝修合同糾紛篇十六
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。
被告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。
訴訟請求:_________________
1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權(quán)證;
2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權(quán)證的違約金;
3、請求法院判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由:_________________
原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》,合同約定被告應(yīng)當(dāng)于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權(quán)證。然而直到__________年__________月__________日過后幾個(gè)月,被告仍然未為原告辦理房屋所有權(quán)證。經(jīng)原告多次催告,被告仍以各種理由推脫其責(zé)任,被告的行為嚴(yán)重?fù)p害的'了原告的利益。
為此,原告為維護(hù)自身合法利益,特向人民法院提起訴訟,望貴院支持原告的訴訟請求。
此致
__________人民法院
原告:_________
上訴日期_________
個(gè)人裝修合同糾紛篇十七
乙方(施工方):____________
甲方雇傭乙方裝修甲方位于______市___區(qū)___路___號______小區(qū)內(nèi)___號房屋,甲乙雙方應(yīng)共同遵守以下條款:
一、裝修項(xiàng)目及價(jià)格
(一)水電安裝
水路:包括兩個(gè)衛(wèi)生間、廚房、陽臺的水路、燃?xì)夤苈返姆笤O(shè)安裝。
電路:由甲方指定增設(shè)的室內(nèi)開關(guān)、插座以及燈具的安裝。
價(jià)格:水電安裝費(fèi)用總價(jià)為______元整(含人工費(fèi)、沙子水泥材料費(fèi)以及建筑垃圾倒放費(fèi)等)。
(二)地面、墻面貼磚
1、地面客廳、餐廳、兩個(gè)衛(wèi)生間、廚房、陽臺以及過道等,單價(jià)為____________元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
2、墻面:兩個(gè)衛(wèi)生間、廚房、三個(gè)房間飄窗以及廚衛(wèi)門窗包封等,單價(jià)為____________元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
3、碰角:所貼墻面直角對接處,單價(jià)為____________元/米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
4、踢腳線:餐廳、客廳以及過道處等,單價(jià)為____________元/米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
5、其他:貼磚所遇到水電管路等的接頭、底盒需要鉆洞、開槽時(shí),不發(fā)生費(fèi)用;三根管道的包封、批灰以及廚房門洞、大門旁鞋架洞的批灰共______元;門窗包封時(shí)按實(shí)際碰角長度計(jì)算(即單價(jià)為____________元/米,含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
(三)砌灶臺
灶臺總長度約米(以實(shí)際尺寸為準(zhǔn)),灶臺面寬0.55-0.6米,混磚結(jié)構(gòu)。單價(jià)為____________元/米(含人工、水泥砂漿、鋼筋、輔料、貼磚、臺面貼石材,不含主材磚及柜門)。
(四)陽臺封窗
陽臺封窗采用鋁合金窗,厚度mm的南南鋁材,厚度0.5mm的玻璃,南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色兩扇。單價(jià)為______元/平方米(含安裝費(fèi)、材料費(fèi))。
(五)地面找平
三個(gè)房間用水泥砂漿找平,與客廳貼磚后高度相對找平。單價(jià)為____________元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料)。
二、具體要求
(一)乙方自己準(zhǔn)備專業(yè)工具和人員。乙方人員在裝修過程中,要遵守小區(qū)物業(yè)管理,不得占用甲方房屋生活、起居,并注意人身安全。如果因乙方自己的過失和錯(cuò)誤,造成人身和財(cái)產(chǎn)的損失,由乙方自己承擔(dān)。
(二)裝修前,乙方事先確認(rèn)既有裝修設(shè)施的狀況;材料使用前,確認(rèn)材料無質(zhì)量問題,否則驗(yàn)收時(shí)所發(fā)現(xiàn)的新生缺陷和質(zhì)量問題,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任并負(fù)責(zé)賠償。
(三)乙方在裝修過程中必須按標(biāo)準(zhǔn)的工藝和程序進(jìn)行,不得偷工減料,不得污損、毀壞甲方屋內(nèi)(包括地面、墻面)和周圍環(huán)境的任何設(shè)施,如果造成不可復(fù)原的損壞,乙方要承擔(dān)賠償和修復(fù)的全部費(fèi)用。
(四)乙方在保證裝修質(zhì)量的前提下,應(yīng)保護(hù)和節(jié)約材料和用具。如造成人為的損壞、浪費(fèi)和丟失,乙方須賠償。特別是貼磚時(shí)應(yīng)注意避免耗材過大,須認(rèn)真仔細(xì)選磚,有瑕疵(砂眼、破損、色差、變形等)的不浸泡不采用。
(五)乙方在裝修中應(yīng)設(shè)法及時(shí)補(bǔ)救裝修缺陷,如不能補(bǔ)救,甲方可以要求返工或賠償,直至達(dá)到裝修要求為止。
(六)施工中所需的水泥、砂子、磚、鋼筋等原材料由乙方承擔(dān)(其余由甲方自行選購),所使用的原材料須符合國家相關(guān)房屋建筑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),無污染。
(七)乙方所提供的水泥為xx牌,標(biāo)號為32.5#;砂子為河砂。
(八)水電安裝滿足甲方安全、放心、正常使用要求,開關(guān)插座無松脫以及線路無漏電、漏水等現(xiàn)象。
(九)貼磚要求平整、平直、無空鼓、松動(dòng)、脫落、起翹等現(xiàn)象,接縫(含碰角)大小一致、平直、工整,踢腳線平直并與墻面水平一體。
(十)灶臺必須牢固、安全,無漏水現(xiàn)象;鋁合金窗安裝牢固、安全,無漏雨漏風(fēng)現(xiàn)象,材質(zhì)必須符合國家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
三、施工時(shí)間嚴(yán)格控制在上午___________-____________、下午___________-___________時(shí)段,晚上乙方人員不得在甲方房屋內(nèi)留宿,以免影響他人正常休息。
四、裝修工期為______年______月日_______年______月日,共天。裝修工期不得超過15天,最長允許延期5天。此外每延長一天扣工費(fèi)____________元。
五、裝修結(jié)束后,甲乙雙方共同現(xiàn)場驗(yàn)收,不合格處要求及時(shí)返工。
六、未盡事宜或施工過程中需要增減工程項(xiàng)目、遇到的問題雙方共同協(xié)商解決。
七、本協(xié)議一式四份,各執(zhí)兩份,甲乙雙方簽字后生效。甲乙雙方同意遵守以上各項(xiàng)條款。如果出現(xiàn)違約,雙方應(yīng)各自承擔(dān)因違約所造成的相應(yīng)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
甲方:____________乙方:____________
個(gè)人裝修合同糾紛篇十八
發(fā)包方:____________________(以下簡稱“甲方”)
承包方:____________________(以下簡稱“乙方”)
根據(jù)《_____》、《建筑工程承包合同條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進(jìn)行,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程項(xiàng)目概況
1、工程名稱:_____________________________
2、工程地點(diǎn):_____________________________
3、工程范圍:_____________________________
4、工程內(nèi)容及做法(詳見:《工程預(yù)算報(bào)價(jià)表》、《施工圖紙》)。
5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按國家頒布的《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
6、工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表》)。
第二條合同價(jià)款及調(diào)整
1、工程造價(jià):總承包價(jià)為____________元,大寫人民幣__________,裝修工程包含的項(xiàng)目詳見《工程預(yù)(結(jié))算表》。
2、任何一方不得擅自改變合同價(jià)款,除合同另有約定或發(fā)生下列情況之一方可作調(diào)整:
(1)甲方提出設(shè)計(jì)變更、材料變更和項(xiàng)目變更;
(2)雙方書面確認(rèn)的其他因素。
第三條工期
1、工程期限____________天,開工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
2、若因甲方原因或其他不可歸責(zé)于雙方的事由導(dǎo)致工程未能如期完成的,工期相應(yīng)順延。若因乙方原因(包括但不限于乙方未及時(shí)開工、中途無故停工、工程因質(zhì)量問題返工等)導(dǎo)致工程未能如期完成的,甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
第四條工程保修
1、保修內(nèi)容、范圍:工程承包范圍內(nèi)的全部內(nèi)容。
第五條施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(2)甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi)__________元,由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
第六條工程款撥付和結(jié)算
1、甲乙雙方簽訂合同后,乙方向甲方提供《工程預(yù)算表》。甲方在收到《工程結(jié)算表》的5個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付第一筆工程款人民幣_________,大寫人民幣_________。
2、工程竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,乙方向甲方提供《工程結(jié)算表》。甲方在收到《工程結(jié)算表》并核對無誤后的5個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付第二筆工程款人民幣____________,大寫人民幣_____________。
3、乙方指定收款賬號信息為:
第七條雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方應(yīng)按照合同約定及時(shí)向乙方支付工程款。
2、甲方有權(quán)對工程質(zhì)量及施工進(jìn)度等進(jìn)行檢查、監(jiān)督,并對發(fā)現(xiàn)的問題提出意見和建議。
3、甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況,對工程內(nèi)容進(jìn)行增加或者修改,乙方應(yīng)積極配合。
4、乙方提供的材料應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量要求,并在材料運(yùn)送到施工現(xiàn)場后及時(shí)通知甲方進(jìn)行查驗(yàn)。如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
5、乙方保證擁有承包該工程的合法資質(zhì),并應(yīng)按相關(guān)要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,保質(zhì)保量,按期完成工程任務(wù)。
6、乙方保證嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理規(guī)定,嚴(yán)格按照雙方約定及甲方要求進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查并留存施工記錄。
7、施工過程中,乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。若因乙方原因?qū)е鲁霈F(xiàn)人身損害或財(cái)產(chǎn)損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
8、乙方應(yīng)保護(hù)好原場所的辦公設(shè)施、設(shè)備,保證施工現(xiàn)場整潔,工程完成后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第八條工程驗(yàn)收
乙方在工程完成后應(yīng)及時(shí)通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收,甲方查驗(yàn)后對工程質(zhì)量提出異議的,乙方應(yīng)配合重驗(yàn),驗(yàn)收不合格的,乙方應(yīng)在甲方限定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改,并在整改完成后及時(shí)通知甲方進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。
第九條違約責(zé)任
1、任何一方違反本合同的約定或未全面承擔(dān)本合同項(xiàng)下的義務(wù)的即構(gòu)成違約,守約方有權(quán)要求違約方糾正違約行為并采取充分、有效、及時(shí)的措施消除不良影響并賠償守約方所遭致的損失。
2、若因乙方未能在約定的工期內(nèi)完成工程項(xiàng)目或遲延履行本合同約定的其他義務(wù)的,每遲延一天,乙方應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于工程總承包價(jià)百分之五的違約金;遲延超過10天的,甲方有權(quán)單方要求解除合同,并要求乙方支付相當(dāng)于工程總承包價(jià)50%的違約金并賠償甲方遭受的損失(包括但不限于甲方因乙方違約行為而支出的賠償款、_____、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
3、若乙方未履行或未全面履行本合同約定的其他義務(wù)的,甲方有權(quán)要求解除合同,并要求乙方承擔(dān)相當(dāng)于工程總承包價(jià)50%的違約金并賠償甲方遭受的損失(包括但不限于甲方因乙方違約行為支出的賠償款、_____、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
第十條合同爭議或糾紛處理
本合同履行過程中發(fā)生爭議的,雙方應(yīng)友好協(xié)商解除,協(xié)商不成的,任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院管轄。
第十一條附則
1、本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商后簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本合同一式_______份,雙方各執(zhí)_______份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后生效,履行完畢后自行終止。
4、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
個(gè)人裝修合同糾紛篇一
乙方:________________
___________(以下簡稱甲方)為裝修信息性房屋(_____小區(qū)_____棟_____單元_____室),經(jīng)與__________(以下簡稱乙方)雙方協(xié)商,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
一、工程項(xiàng)目:
2、__________個(gè)衛(wèi)生間做防水,鋪地磚及瓷磚
3、主臥衛(wèi)生間安裝馬桶及臺柱盆;
4、公用衛(wèi)生間安裝臺柱盆;
5、廚房做防水,安裝櫥柜;
6、包臥室、衛(wèi)生間門;
7、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
二、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負(fù)責(zé)施工。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量要符合安全要求和國家要求的裝修標(biāo)準(zhǔn),裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。
四、施工期限:______年_____月_____日至_______年_____月_____日,如不能按期完成,每天將處罰金_____元。
五、工程造價(jià):按照附表價(jià)格,由乙方采購材料并安裝。如有變更,以雙方認(rèn)可的變更單結(jié)算為準(zhǔn)。
六、付款方式:合同簽訂后,甲方支付現(xiàn)金_______(大寫:人民幣_______萬元整)經(jīng)甲方驗(yàn)收,如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求,三天內(nèi)一次將剩余裝修費(fèi)付清。
七、其它問題:裝修項(xiàng)目的具體要求,由甲方提出,乙方實(shí)施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
八、本協(xié)議一式_____份,甲乙方各執(zhí)_____份,具有相同效應(yīng)。
個(gè)人裝修合同糾紛篇二
根據(jù)《《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
發(fā)包方(簡稱甲方):____
承包方(簡稱乙方):____
一、工程概況
1。施工地點(diǎn):____
2。住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu);房型__房__廳__套,建筑面積約__平方米。
3。承包方式:包工包料。
5??們r(jià)款:____元(包括屋內(nèi)垃圾清理費(fèi)和材料搬運(yùn)費(fèi)),大寫(人民幣)______整。以上總價(jià)款根據(jù)乙方實(shí)地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價(jià)款包含所有乙方承擔(dān)的裝修工程中涉及的人工費(fèi)。
6。工期:自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工,工期約__天。另,如雙方經(jīng)過協(xié)商,對工期的延長達(dá)成一致意見,則按達(dá)成的統(tǒng)一意見執(zhí)行。
第二條關(guān)于乙方職責(zé)的約定
1。乙方(即)在裝修期間承擔(dān)施工工程隊(duì)負(fù)責(zé)人的職責(zé),對本次裝修工程的質(zhì)量和工期負(fù)責(zé)。乙方全面承擔(dān)聯(lián)絡(luò)甲方,提供材料需求,現(xiàn)場管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責(zé)。如在施工過程中,產(chǎn)生質(zhì)量問題和各類應(yīng)由施工工程隊(duì)承擔(dān)的對甲方造成的損失,甲方只針對乙方(即)提出賠償。
2。乙方在裝修過程中,需保證全程在現(xiàn)場進(jìn)行施工和管理(陪同甲方進(jìn)行材料選購除外。如遇特殊情況,需與甲方協(xié)商并且獲得認(rèn)可)。
第三條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1。全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設(shè)備、工具由乙方提供。
2。甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料,應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方必須協(xié)助甲方辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)甲乙雙方共同驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管并組織施工,由于保管不當(dāng)或施工工藝不當(dāng)造成的材料損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
3。乙方必須負(fù)責(zé)進(jìn)行材料的搬運(yùn)上樓工作(瓷磚除外)。
4。甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
第四條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1。甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
2。由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)和材料損失由乙方承擔(dān)。
3。在施工過程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目,須提前與乙方聯(lián)系后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。
4。若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費(fèi)安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶,櫥柜防火門,臺面等),甲方應(yīng)事先安排時(shí)間并通知乙方,乙方應(yīng)予以配合,并避免造成整體工期的延誤。
5。工程驗(yàn)收—甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。
6。工程竣工:乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗(yàn)收,甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并書面辦理驗(yàn)收確認(rèn)手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收,須及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。如通過竣工驗(yàn)收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。
7。工程保修期一年,從竣工驗(yàn)收確認(rèn)之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進(jìn)行維修,并承擔(dān)相應(yīng)材料費(fèi)用。
第六條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
1。工程款付款方式:經(jīng)雙方認(rèn)可,工程款付款時(shí)間表如下:協(xié)議簽訂完畢,水電改造完成并驗(yàn)收合格后,甲方支付乙方____元整所有瓷磚鋪貼完成并驗(yàn)收合格后,甲方支付乙方____元整所有工程竣工,驗(yàn)收合格之后,甲方支付乙方____元整剩余______元作為質(zhì)量保證款,甲方入住三個(gè)月內(nèi)支付。合計(jì)______元整。
第七條其它事項(xiàng)
1。甲方未按協(xié)議約定時(shí)間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2。由于乙方原因逾期竣工的,至逾期____天后,每逾期一天乙方向甲方支付__元違約金。
3。乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
4。工程未辦理驗(yàn)收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程由此造成無法驗(yàn)收和損失的,由甲方負(fù)責(zé)。
5。工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)未辦理驗(yàn)收,乙方提前進(jìn)行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負(fù)責(zé)。
第八條糾紛處理方式
第九條協(xié)議的變更和解除
1。協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充條款。
2。施工過程中任何一方提出終止協(xié)議,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止協(xié)議協(xié)議,解除本協(xié)議。
3。如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方可以無條件提出中止協(xié)議,而無需獲得乙方的認(rèn)可。
4。本協(xié)議一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等的法律效力。
甲方(簽字):乙方(蓋章):
電話:電話:
____年____月____日____年____月____日
個(gè)人裝修合同糾紛篇三
雙方協(xié)商,訂立本協(xié)議,以共同恪守。如下:
1、______個(gè)房間(______臥室、______客廳,以下簡稱______個(gè)房間)打地角線,包暖氣及管線(客廳要對稱),房頂四周打石膏線,包三個(gè)房間的門、窗;客廳、臥室鋪強(qiáng)化木地板;清除所有房間原有涂料,客廳、臥室打膩?zhàn)?,刷立邦漆兩次?BR> 2、通陽臺的門窗處打一吧臺,上方根據(jù)甲方要求(圖紙)做一置物架;陽臺東側(cè)打一多用途柜(底下放鞋、上面書柜)、西側(cè)打一吊柜,包陽臺、鋪磁磚、吊pvc板。
3、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂,屋頂?shù)鮬vc板;廚房地面鋪磁磚,打一灶臺。
4、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當(dāng)調(diào)整,客廳門后一多用途柜(底下放鞋,上面掛衣服)。
5、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),乙方負(fù)責(zé)施工。
施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的.裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。
_________年_______月_______日至_________年_______月_______日,如不能按期完成,每天將處罰金______元。
材料由_________方提供,甲方只支付乙方裝修人工費(fèi)_________人民幣。
工程完工后,經(jīng)甲方驗(yàn)收,如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求,_________天內(nèi)______次將裝修人工費(fèi)付清。
裝修項(xiàng)目的具體要求,由甲方提出,乙方實(shí)施。本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
個(gè)人裝修合同糾紛篇四
承接方(乙方):______________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝修,為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:
2、居室規(guī)格:房型,總計(jì)施工面積______________平方米。
3、施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4、委托方式:包工包料大包干交鑰匙工程。
月日,工程總天數(shù)天。
第二條:工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫),詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
第三條:質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。
2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應(yīng)
1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或價(jià)格有差異,應(yīng)禁止使用,如已使用,對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的`材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場,如延期到達(dá)。施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方,材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條:付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%,當(dāng)工期速度過半(______________年______________月______________日),甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%,剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算,(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工,驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí)間,不得交付使用。
第六條:工程工期
1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方。
2、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
3、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
第七條:其他事項(xiàng)
1、甲方責(zé)任
1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。
2)二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護(hù)措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
2、乙方責(zé)任
1)指派一名工作人員為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量的按時(shí)完成施工任務(wù)。
2)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人,萬一發(fā)生,必須盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
第八條:違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同放,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方,因擅自解除合同,使對方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第九條:爭議解決
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時(shí),可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十條:合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守,任何乙方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清除手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十一條:合同生效
1、本合同雙方簽字后生效。
2、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主):______________
乙方:______________
簽字:______________
委托代理人簽字:______________
個(gè)人裝修合同糾紛篇五
業(yè)主 (以下簡稱甲方):
聯(lián)系電話:
施工隊(duì)(以下簡稱乙方):
聯(lián)系電話:
一、 工程概況
工程地址:
二、 價(jià)格
清包工費(fèi): 5200元,xx寫:伍仟貳佰元整
其中 水電工 元
木工 元
瓦工 元
油漆工 元
垃圾清運(yùn)費(fèi) 元
三、 付款方式
1、施工隊(duì)進(jìn)場,預(yù)支生活費(fèi): 1000元
2、木工完成,付1000 元
3、瓦工完成,付1000元
4、工程竣工,付1800 元
5、保修金 400元,從竣工之日起________年后支付
四、 設(shè)計(jì)
1、 甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套,并負(fù)責(zé)交底工作。
2、 甲方若無圖紙,須向乙方交代清楚要求,乙方施工前須畫草圖讓甲方認(rèn)可。
五、 材料
1、 乙方應(yīng)提前3天向甲方提供需購材料清單,甲方應(yīng)在4天內(nèi)及時(shí)采購材料供施工隊(duì)使用,雙方應(yīng)各自承擔(dān)各自拖延工期的責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。
2、 未經(jīng)甲方同意,乙方不得自行采購材料,若已采購,甲方有權(quán)無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費(fèi)用。
3、 乙方應(yīng)在甲方指定的建材供應(yīng)點(diǎn)購買材料,并開具正式發(fā)票。
4、 乙方應(yīng)驗(yàn)收甲方所購建材的質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)向甲方及時(shí)提出并有權(quán)拒絕使用。若甲方堅(jiān)持使用,應(yīng)書面要求乙方,并承擔(dān)因材料質(zhì)量引起的損失。
5、 乙方應(yīng)幫甲方,核對數(shù)量和配件的準(zhǔn)確性。
6、 乙方應(yīng)做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進(jìn)入工地現(xiàn)場。
7、 乙方應(yīng)保證在本小區(qū)內(nèi)沒有雙包和半包的工程。
8、 乙方應(yīng)做好對施工完成的成品保護(hù)工作。
9、 未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象,按材料價(jià)格加倍從人工費(fèi)中扣除。
六、 工期
七、 材料搬運(yùn)
甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應(yīng)無條件搬運(yùn)。
八、 垃圾清運(yùn)
1、 垃圾袋裝化。
2、 垃圾應(yīng)日日清。
3、 垃圾應(yīng)由乙方清運(yùn)至物業(yè)指定的垃圾堆放場所。
九、 勞動(dòng)力管理
1、 開工前乙方應(yīng)向甲方提供所有施工人員的身份證復(fù)印件。
2、 未經(jīng)甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜。
3、 甲方應(yīng)及時(shí)替乙方辦理小區(qū)出入證件并支付相關(guān)費(fèi)用。
4、 乙方應(yīng)具備在____市暫住的一切證件,因證件不全引起的相關(guān)損失由乙方自行承擔(dān)。
5、 乙方指定由 為工地現(xiàn)場負(fù)責(zé)人, 為替補(bǔ)負(fù)責(zé)人。
6、 在合同價(jià)內(nèi),乙方應(yīng)提供 人次跟隨甲方挑選材料。
7、 乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調(diào)換施工人員,每天工地現(xiàn)場必須保持2(1人)人以上的施工人員。
8、 未經(jīng)甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工。
十、 施工機(jī)具
1、 乙方自帶施工所需工具,并保證工具的安全性和良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)。
2、 因工具所產(chǎn)生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由甲乙雙方各自承擔(dān)一半,甲方代購,在工程完工后結(jié)算。
十
一、工地現(xiàn)場管理
1、 現(xiàn)場禁止使用明火。
2、 現(xiàn)場禁止吸煙。
3、 油漆材料必須和其他材料分開放置。
十二、維修
1、 因乙方施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題,乙方應(yīng)在兩年內(nèi)無償維修。
2、 普通維修乙方應(yīng)在甲方通知乙方后三天內(nèi)及時(shí)維修,特殊情況(水、電問題)乙方必須在24小時(shí)內(nèi)趕到并維修。
3、 若因乙方未能按合同及時(shí)完成維修,甲方可以安排其他施工隊(duì)進(jìn)行維修工作,所發(fā)生的人工費(fèi)用按實(shí)從保修金中扣除。
十三、合同附件
1、 施工項(xiàng)目清單。
2、 雙方認(rèn)可的報(bào)價(jià)單。
3、 乙方開出的材料采購清單。
十四、合同爭議
1、 出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商。
2、 協(xié)商不成可向爭議所在地提起訴訟。
十五、裝修要求
電路安裝工藝要求:
1、 電路安裝時(shí),必須用有合格證書的產(chǎn)品材料。
2、 三線制安裝必須用三種不同色標(biāo)。原則上,紅色、黃色、蘭色、為火線色標(biāo)。蘭色、綠色、白色為零線色標(biāo),黑色,黃綠彩線為接地色標(biāo)。
3、 所有導(dǎo)線安裝時(shí),必須用相應(yīng)的c管子穿起來,埋在事先鑿好的深寬為43c的槽子里,如遇并排線路槽子鑿寬時(shí),不能影響其他工種施工,必要時(shí)可和木、瓦工協(xié)商解決施工中的難題,不得有只顧自己,而不顧xx局的施工作風(fēng)。
4、 所有線路必須按橫xx豎直的方向分布,嚴(yán)禁蛛網(wǎng)式分布。c管一頭要穿進(jìn)總開關(guān)箱約3c左右,然后沿墻壁,順地面 垂直分布,轉(zhuǎn)彎處用90度彎頭或軟管聯(lián)接好,并用管卡固定好。所有導(dǎo)線在c管子里不能有接頭。
5、 預(yù)埋導(dǎo)線的線徑xx小是按電器的功率來測算的,空調(diào),浴霸,電熱水器,冰箱的線路必須從開關(guān)箱單放到位。
6、 所有預(yù)埋導(dǎo)線留在接線盒處的長度為20c,按線盒必須用水泥砂漿封裝牢固,并使其保持端正,不得歪斜,其合口要略低于墻面0。5c左右??傞_關(guān)箱xx小可視客戶用電線多少來確定。
7、 所有導(dǎo)線分布到位確認(rèn)無誤后,可通電試驗(yàn),方法為:將所有用電接頭接上燈頭套上15燈泡,接通電源如全亮說明該戶電路安裝基本合格,這時(shí)可填寫工程交接單。請其它工種負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收,電氣隱蔽工程初步結(jié)束。
8、 安裝各種燈具和開關(guān)面板,需在油漆快要撤場前三天或漆最后一遍油時(shí)進(jìn)場,xx型吊燈頂部必須事先用膨脹羅絲固定43c木方,然后將吊燈固定羅xx在木方上。所有開關(guān)的面板安裝必須平整端正,不得歪斜??郯逦敓舭惭b時(shí),必須將固定羅xx在木楞子上,嚴(yán)禁切在扣板上(此木楞可事先請木工安裝好)。
9、 電話線和有線電視線不得和電線同在一根c管內(nèi)必須各行其道。
甲方:(簽字)
乙方:(簽字)
________年____月____日
________年____月____日
個(gè)人裝修合同糾紛篇六
二、加工承攬合同0.5‰
三、建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)合同0.5‰
四、建筑、安裝工程承包合同0.3‰
五、財(cái)產(chǎn)1‰
六、貨物運(yùn)輸合同0.5‰
七、倉儲、保管合同1‰
八、 0.05‰
九、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同1‰
十、技術(shù)合同0.3‰十
一、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)0.5‰十
二、營業(yè)帳簿
1.記載資金的帳簿0.5‰
2.其他帳簿每件5元十
三、權(quán)利、許可證照每件5元十
四、股票交易3‰獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)操作方法
(二)、雙方確認(rèn),購房合同、銷售商出具的收款收據(jù)、購房發(fā)票、貸款合同、放款通知、房地產(chǎn)權(quán)證、供樓繳款存折以及相關(guān)資料的原件一律由甲方保管,乙方只留復(fù)印件。乙方需要使用原件時(shí)可向甲方借用。 提供貸款的銀行保管房地產(chǎn)權(quán)證的,乙方需向銀行借用房地產(chǎn)權(quán)證時(shí),應(yīng)事先征得甲方書面同意,否則視為乙方違約。
(三)、甲方根據(jù)借款合同的規(guī)定于每個(gè)月直接將1500元款項(xiàng)存入乙方用于交納供樓款的存折,不足部分由乙方自行承擔(dān)。甲乙雙方同意,由甲方財(cái)務(wù)部門直接在乙方工資中扣除不足部分款項(xiàng),代乙方辦理交納全部供樓款的手續(xù)。
三、甲方給予乙方的上述獎(jiǎng)勵(lì)是附帶條件的,乙方自愿接受本協(xié)議第四條及相關(guān)條款所約定的附帶條件。
四、乙方同意,在獲得上述獎(jiǎng)勵(lì)的同時(shí),自愿接受如下條件、限制和約束:
(一)、乙方保證在________年____月____日前不主動(dòng)辭職離開甲方公司:
(二)、乙方保證繼續(xù)積極努力工作。今后,如果甲方董事會認(rèn)為乙方工作態(tài)度明顯變差、工作業(yè)績明顯下降,甲方有權(quán)單方面決定下調(diào)獎(jiǎng)勵(lì)金額的額度。此后,每期須交納的供樓款不足部分由乙方自行承擔(dān)。
(三)、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和甲方的各項(xiàng):
(四)、甲乙雙方確認(rèn),在________年____月____日之前,乙方不擁有該房產(chǎn)的完全所有權(quán)及處分權(quán)。未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得轉(zhuǎn)讓該房產(chǎn)或抵押給任何第三人(提供按揭的銀行除外)。如有特殊情況,乙方確實(shí)需要轉(zhuǎn)讓該房產(chǎn)的,須經(jīng)甲方認(rèn)可,并在協(xié)商確定有關(guān)具體事宜后才可以轉(zhuǎn)讓。屆時(shí),辦理房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓手續(xù)所需費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
(五)、出現(xiàn)下列情況之一的.即視為乙方違約,甲方有權(quán)決定終止為乙方交納供樓款,并由乙方向甲方支付違約金(違約金額度按照甲方已經(jīng)代乙方交納的供樓款計(jì)),乙方拒絕交納違約金的,甲方有權(quán)通過法律途徑處理上述房產(chǎn)抵償:
1、乙方在________年____月____日前主動(dòng)辭職或不辭而別而離開甲方公司的(為辦理任何請假手續(xù)連續(xù)三個(gè)工作日未正常上班的視為不辭而別):
2、乙方違反國家法律、法規(guī)被國家機(jī)關(guān)處分,不能繼續(xù)在甲方公司工作的:
3、乙方嚴(yán)重違反國家勞動(dòng)法規(guī)及甲方規(guī)章制度或嚴(yán)重?fù)p害甲方利益被甲方辭退的:
4、乙方違反如下有關(guān)商業(yè)秘密、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)以及競業(yè)禁止方面規(guī)定的:
(1)、乙方對于甲方頒布實(shí)施的商業(yè)秘密及知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)管理制度已經(jīng)明確了解,乙方愿意嚴(yán)格遵守:
(4)、未經(jīng)甲方總經(jīng)理書面同意,不得以任何形式公開公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)、材料及客戶資料;
(5)、將來如離開公司,乙方須將工作期間所掌握的所有資料、樣品等全部交還公司。離開公司之后,仍須遵守上述規(guī)定。
(6)、乙方離職后________年之內(nèi),不得到與甲方公司相同類型的與甲方有競爭關(guān)系的企業(yè)工作,也不得自行投資或與他人合資開設(shè)此類企業(yè)。
(五)項(xiàng)第4款規(guī)定的即構(gòu)成嚴(yán)重違約。除了承擔(dān)違約責(zé)任之外,由此給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的,一律由乙方負(fù)責(zé)賠償。
五、甲方承諾,如果今后乙方為公司作出更大貢獻(xiàn)的,經(jīng)董事會認(rèn)定后,甲方將繼續(xù)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定給予乙方其他獎(jiǎng)勵(lì)。
六、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章即生效,有效期為________年。本協(xié)議未盡事宜,由雙方另行協(xié)商確定。
七、甲乙雙方特此確認(rèn),本協(xié)議的全部內(nèi)容都是雙方的真實(shí)意思表示,雙方不得以任何理由主張本協(xié)議無效或部分內(nèi)容無效。
八、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具備同等法律效率。
個(gè)人裝修合同糾紛篇七
委托方:(以下稱甲方)。
被委托方:(以下稱乙方)。
茲為甲方委托乙方承擔(dān)甲方住宅的室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)工作,雙方同意簽定下列條款并共同遵守:
一、甲方將位于_____________的住宅,實(shí)用面積合計(jì)______平方米委托乙方進(jìn)行室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)。
二、乙方接受委托書后,乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的住宅建筑平面圖(必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場勘測),并結(jié)合甲方所提供的意見辦理如下事宜:
1、提出平面布置方案。
2、平面布置方案經(jīng)甲方審定后,乙方繪出平面圖、吊頂圖、電路圖、立面圖、家具圖及相關(guān)剖面節(jié)點(diǎn)圖。
3、提供工程中所需要的詳圖,若甲方需要效果圖,另按每張____元收費(fèi)。
4、乙方負(fù)責(zé)解釋圖紙。
5、乙方提出的設(shè)計(jì)方案須經(jīng)甲方審核,參照甲方意見進(jìn)行修改。以不違反合同規(guī)定為原則,在協(xié)商基礎(chǔ)上達(dá)到雙方滿意。
6、乙方負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)圖一套,若需再提供設(shè)計(jì)圖紙,按工本費(fèi)a3(_____元/套)、a4(_____元/套)。
三、設(shè)計(jì)費(fèi)合計(jì)人民幣(大寫)_______________元整。
四、設(shè)計(jì)費(fèi)的付款方式:
1、簽約時(shí),預(yù)付設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)_______________元整。
2、乙方交付經(jīng)甲方同意確認(rèn)后整套設(shè)計(jì)圖紙時(shí),甲方一次性付清設(shè)計(jì)費(fèi)余額;如中途甲方有要求乙方提供部分圖紙,甲方需付相應(yīng)設(shè)計(jì)費(fèi)。
五、全部施工設(shè)計(jì)圖應(yīng)于甲方確認(rèn)后_____日內(nèi)完成并交付給甲方。
六、乙方不得拖延以致影響工程進(jìn)度,若超過約定期限____日以上不能完成時(shí),甲方可解除合同,同時(shí)乙方需歸還已收的定金。
七、甲方有特殊情況必須終止設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)及時(shí)通知乙方,甲方應(yīng)付乙方接到通知時(shí)所完成部分的設(shè)計(jì)費(fèi)用。
八、因甲方原因?qū)σ汛_認(rèn)的設(shè)計(jì)進(jìn)行修改的,乙方可相應(yīng)提供一次修改,如超過一次甲方應(yīng)付修改部分的設(shè)計(jì)費(fèi)(雙方協(xié)商決定費(fèi)用)。
九、本合同所設(shè)計(jì)的圖紙的版權(quán)為甲方擁有;只供乙方作為本合同指定的地點(diǎn)施工專用。不得轉(zhuǎn)讓或作其它用途,若乙方有本合同施工以外的其它用途,應(yīng)征得甲方同意。甲方保留收取轉(zhuǎn)讓費(fèi)之權(quán)力,轉(zhuǎn)讓費(fèi)另行協(xié)商。
十、本合同系指設(shè)計(jì)委托,若需委托施工另行簽定工程施工合同;若需委托監(jiān)理時(shí),另簽定監(jiān)理委托合同書。
十一、甲方在收到設(shè)計(jì)方案的全部圖紙時(shí),不得以設(shè)計(jì)內(nèi)容不滿意為由,拒付設(shè)計(jì)費(fèi),雙方應(yīng)以合作態(tài)度協(xié)商解決。
十二、本合同為雙方同意簽訂,雙方不得以其他文件提出對合同書作其它解釋。本委托合同書中如某一項(xiàng)經(jīng)雙方協(xié)商無效時(shí),不得影響其它條款的實(shí)施。
十三、雙方就本合同約定的'條款有所爭議時(shí),經(jīng)雙方同意可請______市室內(nèi)裝飾協(xié)會調(diào)解,該調(diào)解結(jié)果為最終解決方式,甲乙雙方均應(yīng)服從所作的調(diào)解,切實(shí)執(zhí)行,調(diào)解費(fèi)由雙方分擔(dān)。
十四、若本合同設(shè)計(jì)的工程由乙方包工包料,設(shè)計(jì)費(fèi)全免,在施工工程款中扣除。
十五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力。
十六、本委托合同書自簽字(蓋章)之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
個(gè)人裝修合同糾紛篇八
甲方的房屋一幢需要裝修,乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修,并將裝修成果交付甲方使用。現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成下列協(xié)議:
一、甲方提供圖紙,乙方按圖紙進(jìn)行施工,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格支付承攬裝修費(fèi),也可以由甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,乙方負(fù)責(zé)對甲方咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應(yīng)與甲方聯(lián)系,以確保工程質(zhì)量和工期。
二、裝修施工地點(diǎn):______________________________________________。
三、乙方為單包工的方式承攬裝修,承攬裝修單價(jià)為:每_______元平方米。
四、在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù),以及自行聘請技術(shù)工人,并由乙方對安全事故承擔(dān)全面責(zé)任,如果在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,也不墊付任何費(fèi)用。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)措施,如遇上述情況發(fā)生,造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
五、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失及人身損失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
六、本合同一式_______份,雙方各持_______份,均具有同等法律效力。
____年____月____日____年____月____日
個(gè)人裝修合同糾紛篇九
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。
被告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。
訴訟請求:_________________。
1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權(quán)證;。
2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權(quán)證的違約金;。
3、請求法院判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由:_________________。
原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》,合同約定被告應(yīng)當(dāng)于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權(quán)證。然而直到__________年__________月__________日過后幾個(gè)月,被告仍然未為原告辦理房屋所有權(quán)證。經(jīng)原告多次催告,被告仍以各種理由推脫其責(zé)任,被告的行為嚴(yán)重?fù)p害的了原告的利益。
為此,原告為維護(hù)自身合法利益,特向人民法院提起訴訟,望貴院支持原告的訴訟請求。
此致
__________人民法院。
原告:_________。
上訴日期_________
個(gè)人裝修合同糾紛篇十
【案情介紹】。
5月22日,湯某(外國人)與公司簽訂英文雇傭合同,約定湯某基本工資為4,800元/月,另有津貼。該合同第15條約定:本合同生效后取代以往簽署的所有雇傭合同。@發(fā)出的電子郵件主要內(nèi)容為:“請看所附的我們的雇傭合同,其中包括:1)要約:如果雇傭合同中的任何條款與該要約的條件相矛盾,以本要約所列的條件為準(zhǔn)……;2)雇用協(xié)議:該協(xié)議需要與你的工作簽證一起處理,在有關(guān)個(gè)人所得稅等場合,該協(xié)議是一份‘正式’的文件,如我已經(jīng)說過,如果你的月薪不超過5,000人民幣元,你就無需支付個(gè)人所得稅。”下載打開后的主要內(nèi)容為:“如果你接受此聘用要約,從受雇日期開始,你將有資格收到以下:每月稅前工資42,000元;將有3個(gè)月的試用期,試用期月工資為26,000元”
202月至年9月期間,公司逐月向湯某支付的人民幣數(shù)額分別為9,000元、12,697元、13,000元、26,000元、72,270元、38,888元、24,220元、24,200元。湯某在主張2012年2月的9,000元是公司為湯某預(yù)支2012年3月的工資,按要約前三個(gè)月試用期26,000元/月,后正式為42,000元/月,2012年6月的72,000多元是2012年2月22日至2012年5月31日期間的工資,此期間工資為正常,但是從2012年6月開始工資就不足額了。
【裁判結(jié)果】:
一審法院:湯某、公司雙方對湯某的工資標(biāo)準(zhǔn)主張不一,湯某主張公司通過電子郵件向其發(fā)送了任職要約,約定湯某月工資為42,000元,并提供了電子郵件公證書予以證明,并非公司法定代表人的郵箱,不認(rèn)可公司曾向湯某發(fā)出該份任職要約,但從該封電子郵件的內(nèi)容來看,同時(shí)發(fā)送的附件中包含了雇傭合同、競業(yè)限制協(xié)議等,與湯某、公司之后實(shí)際簽訂的文件一致,且附件雇傭合同中的主要條款與雇傭合同一致,故對湯某的主張,原審法院予以采納。
雙方2012年5月22日簽訂的英文雇傭合同中約定該份合同生效后將取代以往簽署的所有雇傭合同,故雙方通過電子郵件簽訂的任職要約于2012年5月22日失效,即湯某2012年3月6日至2012年5月22日期間的工資標(biāo)準(zhǔn)以任職要約為準(zhǔn),而2012年5月23日至2012年9月7日期間的工資標(biāo)準(zhǔn)以雙方2012年5月22日簽訂的雇傭合同為準(zhǔn)。湯某在仲裁庭審中認(rèn)可公司已足額發(fā)放2012年5月31日之前的工資,而2012年6月1日至2012年9月7日期間,公司發(fā)放的工資已高于雙方勞動(dòng)合同約定的標(biāo)準(zhǔn),而湯某亦未提供證據(jù)證明其在該份勞動(dòng)合同之外還有其他的工資項(xiàng)目,故對湯某主張要求公司支付2012年3月6日至2012年9月7日期間的工資差額,原審法院不予支持。
二審法院:根據(jù)雙方簽訂的雇傭合同中約定,湯某的月基本工資為4,800元。湯某主張?jiān)陔p方任職要約中約定其月工資標(biāo)準(zhǔn)為42,000元。但在實(shí)際履行過程中,公司實(shí)際支付給湯某的勞動(dòng)報(bào)酬遠(yuǎn)超每月4,800元,公司對工資組成亦無法作出合理解釋。
此外,發(fā)出的電子郵件中明確載明:“……2)雇用協(xié)議:該協(xié)議需要與你的工作簽證一起處理,在有關(guān)個(gè)人所得稅等場合,該協(xié)議是一份‘正式’的文件,如我已經(jīng)說過,如果你的月薪不超過5,000人民幣元,你就無需支付個(gè)人所得稅;……”。因此本院有理由相信雙方簽署的“雇傭協(xié)議”中關(guān)于工資的約定系雙方為逃避繳納稅款而作出的虛假約定,且該工資標(biāo)準(zhǔn)并未實(shí)際履行。
另一方面,公司實(shí)際支付給湯某的勞動(dòng)報(bào)酬也沒有達(dá)到在任職要約中載明的42,000元/月,湯某對此也未提出異議。根據(jù)法律規(guī)定,應(yīng)視為雙方已經(jīng)通過實(shí)際履行的方式對雇傭合同中工資標(biāo)準(zhǔn)的約定進(jìn)行了變更。故湯某認(rèn)為公司存在拖欠工資的主張,本院不予支持。
【評析意見】。
依法訂立的勞動(dòng)合同具有約束力,用人單位與勞動(dòng)者應(yīng)當(dāng)履行勞動(dòng)合同約定的義務(wù)。而所謂“陰陽合同”,是指合同當(dāng)事人就同一事項(xiàng)訂立兩份以上的內(nèi)容不相同的合同,一份對內(nèi),一份對外,其中對外的一份并不是雙方真實(shí)意思表示,而是以逃避國家稅收等為目的;對內(nèi)的一份則是雙方真實(shí)意思表示,可以是書面或口頭?!瓣庩柡贤笔且环N違規(guī)行為,在給當(dāng)事人帶來“利益”的同時(shí),也預(yù)示著風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理勞動(dòng)爭議案件適用法律若干問題的解釋(四)》規(guī)定,變更勞動(dòng)合同未采用書面形式,但已經(jīng)實(shí)際履行了口頭變更的勞動(dòng)合同超過一個(gè)月,且變更后的勞動(dòng)合同內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)、國家政策以及公序良俗,視為雙方已就勞動(dòng)合同的變更達(dá)成一致。實(shí)踐中,有的用人單位為降低用工成本,會主動(dòng)要求與勞動(dòng)者訂立陰陽合同,而勞動(dòng)者為避稅,往往也樂于以配合,之后一旦發(fā)生糾紛,勞動(dòng)者很有可能面臨舉證困難,最終因小失大。
延伸閱讀:
1、勞動(dòng)合同是建立勞動(dòng)關(guān)系的基本形式。以勞動(dòng)合同作為建立勞動(dòng)關(guān)系的基本形勢是世界各國的普遍做法。這是由于勞動(dòng)過程是非常復(fù)雜的也是千變?nèi)f化的,不同行業(yè),不同單位合同勞動(dòng)者在勞動(dòng)過程中的權(quán)利義務(wù)各不相同,國家法律法規(guī)只能對共性問題做出規(guī)定,不可能對當(dāng)事人的具體權(quán)利義務(wù)做出規(guī)定,這就要求簽訂勞動(dòng)合同明確權(quán)利義務(wù)。
2、勞動(dòng)合同是促進(jìn)勞動(dòng)力資源合理配置的重要手段。用人單位可以根據(jù)深感經(jīng)營或工作需要確定錄用勞動(dòng)者的條件和方式數(shù)量,并且通過簽訂不同類型不同期限的勞動(dòng)合同,發(fā)揮勞動(dòng)者的特長合理使用勞動(dòng)力。
3、勞動(dòng)合同有利于避免或減少勞動(dòng)爭議。勞動(dòng)合同明確規(guī)定勞動(dòng)者和用人單位的權(quán)利義務(wù),這既是對合同主體雙方的保障又是一種約束,有助于提高雙方履行合同的自覺性,促使雙方正確行使權(quán)力,嚴(yán)格履行義務(wù)。因?yàn)閯趧?dòng)合同的訂立和履行有利于避免或減少勞動(dòng)爭議的發(fā)生,有利于穩(wěn)定勞動(dòng)關(guān)系。
根據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)合同法實(shí)施條例》第十八條、第十九條規(guī)定,勞動(dòng)合同有“固定期限勞動(dòng)合同”、“無固定期限勞動(dòng)合同”和“單項(xiàng)勞動(dòng)合同”。
一、固定期限勞動(dòng)合同,是指用人單位與勞動(dòng)者約定合同終止時(shí)間的勞動(dòng)合同。用人單位與勞動(dòng)者協(xié)商一致,可以訂立固定期限勞動(dòng)合同。
二、無固定期限勞動(dòng)合同,是指用人單位與勞動(dòng)者約定無確定終止時(shí)間的勞動(dòng)合同。原勞動(dòng)法規(guī)定的長期合同。
三、單項(xiàng)勞動(dòng)合同,即沒有固定期限,以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動(dòng)合同,是指用人單位與勞動(dòng)者約定以某項(xiàng)工作的完成為合同期限的勞動(dòng)合同。
由于勞動(dòng)合同的內(nèi)容比較廣泛,包括工資、社會保險(xiǎn)、福利、培訓(xùn)、勞動(dòng)條件等等,所以處理勞動(dòng)合同爭議適用的法律規(guī)范性文件也很廣泛,主要有《勞動(dòng)法》、《全民所有制企業(yè)招用農(nóng)民合同制工人的規(guī)定》、《外商投資企業(yè)勞動(dòng)管理規(guī)定》、《私營企業(yè)勞動(dòng)管理暫行規(guī)定》、《鄉(xiāng)村集體所有制企業(yè)條例》及《企業(yè)職工獎(jiǎng)懲條例》、《違反和解除勞動(dòng)合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償辦法》、《集體合同規(guī)定》、《違反勞動(dòng)法有關(guān)勞動(dòng)合同規(guī)定的賠償辦法》等。
個(gè)人裝修合同糾紛篇十一
現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強(qiáng),人們運(yùn)用到合同的場合不斷增多,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?下面是小編精心整理的.房屋裝修合同糾紛,希望能夠幫助到大家。
裝修糾紛一般都是在裝修家庭與裝修施工單位之間,裝修家庭與周圍居民之間因?yàn)檠b修違反了有關(guān)裝修合同、規(guī)定而發(fā)生的,主要有以下幾個(gè)方面:
1、裝修單位沒有完全履行裝修合同。
未完全履行合同主要表現(xiàn)在:裝修單位沒有按合同約定的做法去裝修,使用非合同規(guī)定的裝飾材料,施工中無故停工,未在約定工期內(nèi)完工等。
2、裝修粗制濫造,施工質(zhì)量低劣。
有的裝修公司施工人員干活不上心,工藝不規(guī)范。表面上說得過去,但經(jīng)不起驗(yàn)收或時(shí)間的檢驗(yàn),出了問題還強(qiáng)詞奪理。尤其是"街頭游擊隊(duì)",質(zhì)量更沒有保證。
3、裝修后的維修服務(wù)不完善或不履行質(zhì)量承諾。
裝修后應(yīng)該按合同規(guī)定及時(shí)維修,但有些公司卻左右推托。保修期內(nèi)不保修。
4、施工中的噪聲擾民。
施工中難免會發(fā)出噪音,但戶主事先要與裝修公司約好開工、收工時(shí)間。不要違反環(huán)保的有關(guān)規(guī)定,否則極易引發(fā)糾紛。
5、裝修材料或廢棄物亂堆亂放。
6、裝修破壞了毗鄰房屋。
7、裝修破壞了房屋主體結(jié)構(gòu)及承重結(jié)構(gòu)。
針對裝修糾紛,有關(guān)部門制訂了一些規(guī)定。如《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國環(huán)境污染防治法》和建設(shè)部[1997]60號《建設(shè)工程質(zhì)量投訴處理暫行規(guī)定》、建設(shè)部[1997]92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》等法規(guī)?!督ㄖb飾裝修管理規(guī)定》指出,房主或房屋使用者因裝飾裝修損壞毗鄰房屋的,應(yīng)該負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償?!都彝ゾ邮已b飾裝修管理試行辦法》第十五條規(guī)定,發(fā)生了家庭居室裝飾裝修糾紛,可以向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門或者其指定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行投訴,也可以向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹈袷略V訟;第十九條規(guī)定,如果裝修家庭因家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等,應(yīng)該由家庭居室裝飾裝修的居民負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償,如果是屬于裝修施工單位的責(zé)任,則由房主找裝修單位負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
同時(shí),行業(yè)內(nèi)部也制定了相關(guān)規(guī)定。
依據(jù)《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》第四十三條規(guī)定,消費(fèi)者與經(jīng)營者發(fā)生消費(fèi)者權(quán)益爭議時(shí),可以通過下列途徑解決:
1、與經(jīng)營者協(xié)商解決;
2、消費(fèi)者請求消費(fèi)者協(xié)會調(diào)解;
3、向有關(guān)行政部門申訴;
4、根據(jù)與經(jīng)營者達(dá)成的仲裁協(xié)議提請仲裁機(jī)構(gòu)仲裁;
5、向人民法院提出訴訟。
但必須注意:一般情況下,如提請了仲裁,便不得再向法院提出訴訟。
另據(jù)《民法通則》、《經(jīng)濟(jì)合同法》以及其他所涉及法律,解決裝飾糾紛也無非以下幾條:
1、當(dāng)事人自行協(xié)商;
2、主管部門行政調(diào)解;
3、仲裁解決;
4、訴訟解決。
此外,行業(yè)規(guī)定對糾紛的解決也提供了諸多方法。如一些家居裝飾市場規(guī)定,解決糾紛按下述流程進(jìn)行:
投訴——調(diào)解部受理——質(zhì)檢部根據(jù)合同及圖紙進(jìn)行現(xiàn)場核查——調(diào)解部、質(zhì)檢部依核查結(jié)果進(jìn)行調(diào)解——若雙方達(dá)成協(xié)議則進(jìn)行維修或返工;若未達(dá)成協(xié)議或不履行協(xié)議,申請仲裁或向法院起訴。
對消費(fèi)者而言,裝修前不妨先通知鄰居,打個(gè)招呼,以便大家有個(gè)心理準(zhǔn)備,減少發(fā)生糾紛的概率。
萬一出現(xiàn)了糾紛,只要雙方心平氣和地協(xié)商,承擔(dān)該承擔(dān)的責(zé)任,糾紛便能解決。自己協(xié)商不成,一般也只要行政部門出面就可以順利加以解決。但如果涉及的標(biāo)的較大或其他對生活影響甚大的糾紛且協(xié)商不成,最正規(guī)、最有權(quán)威和有效的方法只能是打官司了。當(dāng)然其他居民因裝修家庭的施工而與裝修家庭發(fā)生的糾紛也可以據(jù)此進(jìn)行解決。
個(gè)人裝修合同糾紛篇十二
承接方(乙方):________________________
工程項(xiàng)目:______________________________
1、工程概況
總計(jì):施工面積____________平方米。
(3)施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
(4)工程開工日期:__________年____月____日。
(5)工程竣工日期:__________年____月____日。
工程總天數(shù):________天。
2、工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
3、質(zhì)量要求
(1)工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
(2)工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照__________省地方標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
(3)施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4、付款方式
(1)合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(__________年____月____日),甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))
甲方付清工程價(jià)款,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
(2)工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場結(jié)清。
(3)甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
(4)甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
5、違約責(zé)任
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
6、合同的變更和終止
(1)合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
(2)施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
7、合同生效
(1)本合同由雙方蓋章,簽字后生效。
(2)本合同一式______份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
個(gè)人裝修合同糾紛篇十三
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行房屋裝修,訂立本協(xié)議,以共同恪守。
三、工程項(xiàng)目:
1、工程項(xiàng)目包含:________
2、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。
六、工程造價(jià):_____ ____元人民幣。
七、付款方式:工程完工后,經(jīng)甲方驗(yàn)收,如符合以上施工項(xiàng)目和設(shè)計(jì)要求,______天內(nèi)付清乙方全部費(fèi)用。
八、未盡事宜,甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
九、本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方:簽字(蓋章):聯(lián)系電話:年 月 日
乙方: 簽字(蓋章): 聯(lián)系電話:年 月日
個(gè)人裝修合同糾紛篇十四
上訴請求:_________________
2、責(zé)令原審法院依法作出判決。
事實(shí)與理由:_________________
一、原審以被上訴人為被告并無不當(dāng),符合法律規(guī)定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個(gè)體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認(rèn)個(gè)體工商戶的經(jīng)營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個(gè)體工商戶(字號)的名義進(jìn)行民事活動(dòng),也可以一般自然人的名義進(jìn)行民事活動(dòng)。
個(gè)體工商戶(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,要看民事活動(dòng)是否是以個(gè)體工商戶(字號)的名義進(jìn)行的。
本案裝修施工不是在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,相關(guān)證據(jù)上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時(shí),“__________商務(wù)酒店”尚不存在(酒店核準(zhǔn)日期20__年5月28日)。因此,相關(guān)責(zé)任應(yīng)該由被上訴人以一般自然人的名義承擔(dān)。
二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當(dāng),原審法院也不應(yīng)該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講,最高法院將個(gè)體工商戶字號列為當(dāng)事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當(dāng),原審法院也可以通過向上訴人進(jìn)行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費(fèi)司法資源。
綜上,原審裁定嚴(yán)重錯(cuò)誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。
此致
濮陽市中級人民法院
上訴人:_________________
個(gè)人裝修合同糾紛篇十五
甲方:____________(以下簡稱甲方)
乙方:____________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》及相關(guān)法律規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方將工程承包給乙方裝修事宜達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程概況:
1、工程地點(diǎn):________________
2、工程內(nèi)容及做法:詳見附件1:_______________有限公司__________分公司裝飾裝修工程預(yù)算表、附件2:_______________有限公司__________分公司裝飾裝修施工工藝標(biāo)準(zhǔn)。
3、工程承包方式:雙方商定,材料、設(shè)備詳見附件3:_有限公司__________分公司提供裝飾裝修材料明細(xì)表。
4、工程期限為工作日(如遇工程變更或合同約定原因則工期相應(yīng)順延),從甲方簽認(rèn)圖紙的第天起算,詳見附件4:有限公司_____分公司設(shè)計(jì)圖紙。
5、工程項(xiàng)目:以預(yù)算項(xiàng)目為準(zhǔn),詳見附件1:____________有限公司_____分公司裝飾裝修工程預(yù)算表。
6、合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)預(yù)算為人民幣大寫________________元,詳見附件1:_有限公司_____分公司裝飾裝修工程預(yù)算表。
第二條施工圖紙:
雙方商定由甲方提供設(shè)計(jì)圖紙,乙方按圖紙施工,圖紙一式二份,甲乙雙方各一份,詳見附件4__________有限公司德宏分公司設(shè)計(jì)圖紙。
第三條甲方權(quán)利義務(wù)
4、施工期間甲方負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的安全保衛(wèi)及消防等工作;
9、在施工過程中由甲方引起的一切安全責(zé)任事故由甲方負(fù)責(zé),與乙方無關(guān)。
第五條乙方權(quán)利義務(wù)
3、保護(hù)好原房內(nèi)的水、電、氣管道,保證管道的暢通;
5、嚴(yán)格按照施工圖進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定的時(shí)間如期完工和交付;
6、按照有關(guān)規(guī)定提出竣工驗(yàn)收技術(shù)資料,辦理工程竣工結(jié)算,參加竣工驗(yàn)收;
8、在合同規(guī)定的保修期內(nèi),對屬于承包責(zé)任的工程質(zhì)量問題,負(fù)責(zé)無償修理;
9、在施工過程中由乙方引起的一切安全責(zé)任事故由乙方負(fù)責(zé),與甲方無關(guān)。
第六條工程變更:
工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期,詳見附件5昆明xx公司裝飾裝修工程變更單。
第七條材料的提供:
由乙方提供的材料、設(shè)備(詳見附件3:____________________有限公司_____分公司提供裝飾裝修材料明細(xì)表),應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知甲方,經(jīng)甲方檢驗(yàn)簽字后方可使用;由甲方提供的材料、設(shè)備,材料質(zhì)量由甲方負(fù)責(zé),工程質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
第八條工期延誤:
對以下原因造成的工期延誤,工期順延;
1、工程變化和設(shè)計(jì)變更,停水、停電;
2、因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延:
3、甲方不按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;
5、不可抗力及甲方同意工期順延的其他情況;
第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照_______________有限公司_____分公司的《工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(詳見附件9:_有限公司_____分公司的《工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》)執(zhí)行,并按雙方合同約定履行。
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由_____省家裝協(xié)會對工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
第十條工程驗(yàn)收和保修:
1、雙方約定在施工過程中分項(xiàng)對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收,對每一個(gè)分項(xiàng)目乙方應(yīng)提前兩天通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收,分項(xiàng)驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單,(詳見附件6____________公司裝飾裝修工程驗(yàn)收單),在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(詳見附件7__________有限公司__________分公司裝飾裝修工程結(jié)算單)。
2、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為兩______年。驗(yàn)收合格簽字后,填寫工程保修單(見附件8:____________公司裝飾裝修工程保修單)。
第十一條工程款支付方式:
1、本合同簽訂后十五日內(nèi)支付工程總造價(jià)______%,即______元整;泥水、水電暗槽部分和木工工程完工驗(yàn)收合格后,十五日內(nèi)支付工程總造價(jià)______%,即_________________元整;全部工程完工并驗(yàn)收合格后四十五日內(nèi)支付工程總造價(jià)55%,即_________________元整,剩余工程尾款___%,即__________________元整保質(zhì)期結(jié)束付清。
2、工程結(jié)算以甲方報(bào)價(jià)單中單項(xiàng)單價(jià)為結(jié)算依據(jù),完工驗(yàn)收時(shí)據(jù)實(shí)測量,按實(shí)際增、減工程量結(jié)算,新增工程由乙方先做,在該項(xiàng)工程驗(yàn)收合格后甲方一次性給支付乙方工程款的95%,剩余的5%一并計(jì)入質(zhì)保金,質(zhì)保期滿后,由甲、乙雙方統(tǒng)一結(jié)算。
3、如施工工程發(fā)生變更,按甲方的變更圖紙為結(jié)算依據(jù)。
4、工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)向甲方提供工程結(jié)算清單,并將有關(guān)資料達(dá)交甲方;甲方接到工程結(jié)算資料后在15日內(nèi)如無異議,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單,甲方應(yīng)在工程結(jié)算單簽字后按本條第1款的約定結(jié)清全部工程進(jìn)度款。
第十二條違約責(zé)任:
1、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
2、非因甲方及本合同第八條明確的原因,乙方所實(shí)施工程不能按期經(jīng)甲方驗(yàn)收合格的,每延誤一天向甲方支付應(yīng)付工程款總數(shù)5%的違約金,遲延十五日以上的,甲方有權(quán)解除本合同另行委托施工單位,同時(shí)有權(quán)要求乙方承擔(dān)另行委托施工單位的全部費(fèi)用,該費(fèi)用可在乙方工程款中直接劃扣,給對方造成的實(shí)際損失超過該數(shù)額的,應(yīng)對超過部分進(jìn)行補(bǔ)償。
3、甲方未按期支付工程款的,按日向乙方支付應(yīng)付工程款總數(shù)______%的違約金。
4、本合同生效后,擅自解除合同方,按合同總價(jià)的20%作為違約金。擅自解除合同,給對方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)對超過部分進(jìn)行補(bǔ)償。
5、因一方原因造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
第十三條合同爭議的解決方式:
協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應(yīng)首先協(xié)商解決,協(xié)商不成交由潞西市人民法院裁判。
第十四條垃圾清運(yùn):
因施工產(chǎn)生的垃圾由乙方負(fù)責(zé)處理。
第十五條合同效力:
1、本合同一式________份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力;
2、本合同的附件及補(bǔ)充協(xié)議,作為本協(xié)議不可分割的組成部分,具有同等法律效力;
3、本合同雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
第十六條合同附件:
附件1:_________
甲方(蓋章):____________乙方(蓋章):____________
地址:____________地址:____________
電話:____________電話:____________
個(gè)人裝修合同糾紛篇十六
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。
被告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。
訴訟請求:_________________
1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權(quán)證;
2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權(quán)證的違約金;
3、請求法院判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由:_________________
原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》,合同約定被告應(yīng)當(dāng)于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權(quán)證。然而直到__________年__________月__________日過后幾個(gè)月,被告仍然未為原告辦理房屋所有權(quán)證。經(jīng)原告多次催告,被告仍以各種理由推脫其責(zé)任,被告的行為嚴(yán)重?fù)p害的'了原告的利益。
為此,原告為維護(hù)自身合法利益,特向人民法院提起訴訟,望貴院支持原告的訴訟請求。
此致
__________人民法院
原告:_________
上訴日期_________
個(gè)人裝修合同糾紛篇十七
乙方(施工方):____________
甲方雇傭乙方裝修甲方位于______市___區(qū)___路___號______小區(qū)內(nèi)___號房屋,甲乙雙方應(yīng)共同遵守以下條款:
一、裝修項(xiàng)目及價(jià)格
(一)水電安裝
水路:包括兩個(gè)衛(wèi)生間、廚房、陽臺的水路、燃?xì)夤苈返姆笤O(shè)安裝。
電路:由甲方指定增設(shè)的室內(nèi)開關(guān)、插座以及燈具的安裝。
價(jià)格:水電安裝費(fèi)用總價(jià)為______元整(含人工費(fèi)、沙子水泥材料費(fèi)以及建筑垃圾倒放費(fèi)等)。
(二)地面、墻面貼磚
1、地面客廳、餐廳、兩個(gè)衛(wèi)生間、廚房、陽臺以及過道等,單價(jià)為____________元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
2、墻面:兩個(gè)衛(wèi)生間、廚房、三個(gè)房間飄窗以及廚衛(wèi)門窗包封等,單價(jià)為____________元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
3、碰角:所貼墻面直角對接處,單價(jià)為____________元/米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
4、踢腳線:餐廳、客廳以及過道處等,單價(jià)為____________元/米(含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
5、其他:貼磚所遇到水電管路等的接頭、底盒需要鉆洞、開槽時(shí),不發(fā)生費(fèi)用;三根管道的包封、批灰以及廚房門洞、大門旁鞋架洞的批灰共______元;門窗包封時(shí)按實(shí)際碰角長度計(jì)算(即單價(jià)為____________元/米,含人工、水泥砂漿、輔料,不含主材磚)。
(三)砌灶臺
灶臺總長度約米(以實(shí)際尺寸為準(zhǔn)),灶臺面寬0.55-0.6米,混磚結(jié)構(gòu)。單價(jià)為____________元/米(含人工、水泥砂漿、鋼筋、輔料、貼磚、臺面貼石材,不含主材磚及柜門)。
(四)陽臺封窗
陽臺封窗采用鋁合金窗,厚度mm的南南鋁材,厚度0.5mm的玻璃,南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色兩扇。單價(jià)為______元/平方米(含安裝費(fèi)、材料費(fèi))。
(五)地面找平
三個(gè)房間用水泥砂漿找平,與客廳貼磚后高度相對找平。單價(jià)為____________元/平方米(含人工、水泥砂漿、輔料)。
二、具體要求
(一)乙方自己準(zhǔn)備專業(yè)工具和人員。乙方人員在裝修過程中,要遵守小區(qū)物業(yè)管理,不得占用甲方房屋生活、起居,并注意人身安全。如果因乙方自己的過失和錯(cuò)誤,造成人身和財(cái)產(chǎn)的損失,由乙方自己承擔(dān)。
(二)裝修前,乙方事先確認(rèn)既有裝修設(shè)施的狀況;材料使用前,確認(rèn)材料無質(zhì)量問題,否則驗(yàn)收時(shí)所發(fā)現(xiàn)的新生缺陷和質(zhì)量問題,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任并負(fù)責(zé)賠償。
(三)乙方在裝修過程中必須按標(biāo)準(zhǔn)的工藝和程序進(jìn)行,不得偷工減料,不得污損、毀壞甲方屋內(nèi)(包括地面、墻面)和周圍環(huán)境的任何設(shè)施,如果造成不可復(fù)原的損壞,乙方要承擔(dān)賠償和修復(fù)的全部費(fèi)用。
(四)乙方在保證裝修質(zhì)量的前提下,應(yīng)保護(hù)和節(jié)約材料和用具。如造成人為的損壞、浪費(fèi)和丟失,乙方須賠償。特別是貼磚時(shí)應(yīng)注意避免耗材過大,須認(rèn)真仔細(xì)選磚,有瑕疵(砂眼、破損、色差、變形等)的不浸泡不采用。
(五)乙方在裝修中應(yīng)設(shè)法及時(shí)補(bǔ)救裝修缺陷,如不能補(bǔ)救,甲方可以要求返工或賠償,直至達(dá)到裝修要求為止。
(六)施工中所需的水泥、砂子、磚、鋼筋等原材料由乙方承擔(dān)(其余由甲方自行選購),所使用的原材料須符合國家相關(guān)房屋建筑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),無污染。
(七)乙方所提供的水泥為xx牌,標(biāo)號為32.5#;砂子為河砂。
(八)水電安裝滿足甲方安全、放心、正常使用要求,開關(guān)插座無松脫以及線路無漏電、漏水等現(xiàn)象。
(九)貼磚要求平整、平直、無空鼓、松動(dòng)、脫落、起翹等現(xiàn)象,接縫(含碰角)大小一致、平直、工整,踢腳線平直并與墻面水平一體。
(十)灶臺必須牢固、安全,無漏水現(xiàn)象;鋁合金窗安裝牢固、安全,無漏雨漏風(fēng)現(xiàn)象,材質(zhì)必須符合國家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
三、施工時(shí)間嚴(yán)格控制在上午___________-____________、下午___________-___________時(shí)段,晚上乙方人員不得在甲方房屋內(nèi)留宿,以免影響他人正常休息。
四、裝修工期為______年______月日_______年______月日,共天。裝修工期不得超過15天,最長允許延期5天。此外每延長一天扣工費(fèi)____________元。
五、裝修結(jié)束后,甲乙雙方共同現(xiàn)場驗(yàn)收,不合格處要求及時(shí)返工。
六、未盡事宜或施工過程中需要增減工程項(xiàng)目、遇到的問題雙方共同協(xié)商解決。
七、本協(xié)議一式四份,各執(zhí)兩份,甲乙雙方簽字后生效。甲乙雙方同意遵守以上各項(xiàng)條款。如果出現(xiàn)違約,雙方應(yīng)各自承擔(dān)因違約所造成的相應(yīng)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。
甲方:____________乙方:____________
個(gè)人裝修合同糾紛篇十八
發(fā)包方:____________________(以下簡稱“甲方”)
承包方:____________________(以下簡稱“乙方”)
根據(jù)《_____》、《建筑工程承包合同條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進(jìn)行,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以資共同遵守。
第一條工程項(xiàng)目概況
1、工程名稱:_____________________________
2、工程地點(diǎn):_____________________________
3、工程范圍:_____________________________
4、工程內(nèi)容及做法(詳見:《工程預(yù)算報(bào)價(jià)表》、《施工圖紙》)。
5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按國家頒布的《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
6、工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表》)。
第二條合同價(jià)款及調(diào)整
1、工程造價(jià):總承包價(jià)為____________元,大寫人民幣__________,裝修工程包含的項(xiàng)目詳見《工程預(yù)(結(jié))算表》。
2、任何一方不得擅自改變合同價(jià)款,除合同另有約定或發(fā)生下列情況之一方可作調(diào)整:
(1)甲方提出設(shè)計(jì)變更、材料變更和項(xiàng)目變更;
(2)雙方書面確認(rèn)的其他因素。
第三條工期
1、工程期限____________天,開工日期______年______月______日,竣工日期______年______月______日。
2、若因甲方原因或其他不可歸責(zé)于雙方的事由導(dǎo)致工程未能如期完成的,工期相應(yīng)順延。若因乙方原因(包括但不限于乙方未及時(shí)開工、中途無故停工、工程因質(zhì)量問題返工等)導(dǎo)致工程未能如期完成的,甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
第四條工程保修
1、保修內(nèi)容、范圍:工程承包范圍內(nèi)的全部內(nèi)容。
第五條施工圖紙
雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
(2)甲方委托乙方設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設(shè)計(jì)圖紙),設(shè)計(jì)費(fèi)__________元,由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。
第六條工程款撥付和結(jié)算
1、甲乙雙方簽訂合同后,乙方向甲方提供《工程預(yù)算表》。甲方在收到《工程結(jié)算表》的5個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付第一筆工程款人民幣_________,大寫人民幣_________。
2、工程竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,乙方向甲方提供《工程結(jié)算表》。甲方在收到《工程結(jié)算表》并核對無誤后的5個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付第二筆工程款人民幣____________,大寫人民幣_____________。
3、乙方指定收款賬號信息為:
第七條雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方應(yīng)按照合同約定及時(shí)向乙方支付工程款。
2、甲方有權(quán)對工程質(zhì)量及施工進(jìn)度等進(jìn)行檢查、監(jiān)督,并對發(fā)現(xiàn)的問題提出意見和建議。
3、甲方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況,對工程內(nèi)容進(jìn)行增加或者修改,乙方應(yīng)積極配合。
4、乙方提供的材料應(yīng)符合相關(guān)質(zhì)量要求,并在材料運(yùn)送到施工現(xiàn)場后及時(shí)通知甲方進(jìn)行查驗(yàn)。如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
5、乙方保證擁有承包該工程的合法資質(zhì),并應(yīng)按相關(guān)要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,保質(zhì)保量,按期完成工程任務(wù)。
6、乙方保證嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理規(guī)定,嚴(yán)格按照雙方約定及甲方要求進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查并留存施工記錄。
7、施工過程中,乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。若因乙方原因?qū)е鲁霈F(xiàn)人身損害或財(cái)產(chǎn)損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
8、乙方應(yīng)保護(hù)好原場所的辦公設(shè)施、設(shè)備,保證施工現(xiàn)場整潔,工程完成后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
第八條工程驗(yàn)收
乙方在工程完成后應(yīng)及時(shí)通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收,甲方查驗(yàn)后對工程質(zhì)量提出異議的,乙方應(yīng)配合重驗(yàn),驗(yàn)收不合格的,乙方應(yīng)在甲方限定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改,并在整改完成后及時(shí)通知甲方進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。
第九條違約責(zé)任
1、任何一方違反本合同的約定或未全面承擔(dān)本合同項(xiàng)下的義務(wù)的即構(gòu)成違約,守約方有權(quán)要求違約方糾正違約行為并采取充分、有效、及時(shí)的措施消除不良影響并賠償守約方所遭致的損失。
2、若因乙方未能在約定的工期內(nèi)完成工程項(xiàng)目或遲延履行本合同約定的其他義務(wù)的,每遲延一天,乙方應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于工程總承包價(jià)百分之五的違約金;遲延超過10天的,甲方有權(quán)單方要求解除合同,并要求乙方支付相當(dāng)于工程總承包價(jià)50%的違約金并賠償甲方遭受的損失(包括但不限于甲方因乙方違約行為而支出的賠償款、_____、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
3、若乙方未履行或未全面履行本合同約定的其他義務(wù)的,甲方有權(quán)要求解除合同,并要求乙方承擔(dān)相當(dāng)于工程總承包價(jià)50%的違約金并賠償甲方遭受的損失(包括但不限于甲方因乙方違約行為支出的賠償款、_____、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
第十條合同爭議或糾紛處理
本合同履行過程中發(fā)生爭議的,雙方應(yīng)友好協(xié)商解除,協(xié)商不成的,任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院管轄。
第十一條附則
1、本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商后簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本合同一式_______份,雙方各執(zhí)_______份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后生效,履行完畢后自行終止。
4、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。

