最優(yōu)建筑工程質(zhì)量保修合同范文(19篇)

字號:

    合同具有法律效力,一旦違約,違約方將可能承擔法律責任。在簽訂合同之前,雙方可以委托專業(yè)人士對合同進行法律審核。請注意合同的范例可能不適用于所有情況,請根據(jù)實際需求進行修改。
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇一
    為加強我市住宅區(qū)市政公用環(huán)衛(wèi)工程建設的管理,保證工程建設程序合法、質(zhì)量合格,為市民創(chuàng)造良好的居住和生活環(huán)境,根據(jù)國務院《建設工程質(zhì)量管理條例》,特訂立住宅區(qū)市政公用工程質(zhì)量保證如下:
    一、工程概況:
    1、項目名稱:
    2、工程地址:
    3、工程內(nèi)容:
    4、工程立項批準文號:
    二、工程計劃周期:_____年_____月_____日。
    四、建設方的責任:
    (一)工程按照建設程序發(fā)包給具有相應資質(zhì)的設計、施工和監(jiān)理單位。對曾經(jīng)發(fā)生過嚴重質(zhì)量事故的設計、施工和監(jiān)理單位,不予發(fā)包。
    (二)在設計、施工、監(jiān)理合同付款條款中應明示工程質(zhì)量目標要求,對不符合質(zhì)量目標的,追究責任人違約責任。
    (三)按發(fā)包合同約定的日期支付合同價款及相關費用,確保工程正常進行,按期竣工。
    (四)協(xié)調(diào)和督促有關設計、施工和監(jiān)理單位,做好各專業(yè)工程開工前準備工作,以確保工期,實現(xiàn)工程質(zhì)量合格。
    (五)負責將市政公用工程施工圖設計文件報市建設工程設計審查中心市政公用工程設計審查部審查,未通過施工圖設計審查部門審查的施工圖不得用于招投標,不得將未通過審圖機構審查的施工圖發(fā)送給有關施工單位進行施工。
    (六)在領取市政公用工程施工許可證前,應當按照國家有關規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù),接受市政質(zhì)監(jiān)站對工程質(zhì)量的監(jiān)督管理。
    (七)組織設計、施工、監(jiān)理等單位進行市政公用工程質(zhì)量竣工驗收。驗收合格的.條件為:
    1、完成建設工程設計、施工合同約定的各項內(nèi)容;
    2、出具完整的技術檔案、施工管理資料和完整的竣工圖資料;
    3、出具工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告;
    4、出具設計、施工、監(jiān)理單位等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件,建設單位同意驗收意見;
    5、現(xiàn)場應具備質(zhì)量合格驗收條件,且需整改的項目內(nèi)容已整改完畢。
    (八)執(zhí)行《無錫市城市道路管理條例》第三章第十六條:“各類建設工程施工可能損壞城市道路的,建設單位或者施工單位應當在開工前與市政行政主管部門簽訂保護和賠償協(xié)議?!钡囊蟆?BR>    (九)當方發(fā)生違反國務院《建設工程質(zhì)量管理條例》等法律法規(guī)規(guī)定的行為時,方愿意接受市政質(zhì)量監(jiān)督站依法作出的行政處理意見。
    五、本書一式三份,:方(建設單位)、監(jiān)督方(無錫市市政工程質(zhì)量監(jiān)督站)各存一份;無錫市市政公用事業(yè)局公用處備案一份。
    甲方:
    乙方:
    建設單位:
    法定代表人(簽字):
    單位蓋章:
    _____年_____月_____日。
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇二
    甲乙雙方根據(jù)《中華人民中華人民共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》、《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》,經(jīng)雙方協(xié)商一致,對____________________簽訂工程質(zhì)量合同書。
    乙方在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔本工程保修責任。
    質(zhì)量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程、屋面防水工程、有防水要求的廚、衛(wèi)生間和外墻的防滲漏,供熱與供冷系統(tǒng),電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他項目。
    具體保修的內(nèi)容,雙方約定如下:
    乙方負責施工的所有工程項目,如出現(xiàn)施工質(zhì)量缺陷或施工質(zhì)量隱患,乙方必須履行保修義務,特別是出現(xiàn)以下情形時:
    1、樓地面、屋面、墻面滲漏水;。
    2、煙道、排氣孔道、風道和設備管道等管道不通或泄漏;。
    3、樓地面沉陷、空鼓、開裂、起沙;。
    4、內(nèi)外墻及頂棚抹灰、油漆等裝飾面及結合層開裂、脫落,或墻面起堿脫皮;。
    5、門窗變形、門窗五金配件及門鎖損壞、開啟關閉不靈或縫隙超過規(guī)范及滲漏水等。
    6、廚房、衛(wèi)生間地面泛水倒坡積水;。
    陽臺、露臺、走廊、屋面倒坡積水;。
    7、廚房、衛(wèi)生間等有防水要求的部位滲漏水;。
    8、室內(nèi)外上下水管道及其他管道滲漏水、堵塞;。
    9、強弱電系統(tǒng)不能正常使用,電氣設備及開關、插座故障,線路漏電、短路;。
    10、鋼筋砼、磚石砌體結構及其他承重結構出現(xiàn)變形裂縫;。
    11、施工產(chǎn)生的其他質(zhì)量缺陷。
    雙方根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》及《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》有關規(guī)定,約定本工程的最低質(zhì)量保修期如下:
    1、地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規(guī)定的該工程合理使用年限;。
    2、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為5年;。
    3、裝修工程2年;。
    4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年;。
    5、住宅小區(qū)的給排水設施、道路等配套工程為2年;。
    6、其他項目保修期約定如下:其他項目的保修期為2年。
    質(zhì)量保修期自如下規(guī)定日期起計算:
    若乙方書面委托甲方整改、維修并同意所需費用按市場行情進行結算、從乙方預留于甲方的質(zhì)量保修金中支付時,則以甲方同意接受乙方委托并代為整改、維修后,經(jīng)甲方及監(jiān)理單位共同簽署驗收合格書面文件次日起算。
    1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項目,乙方應當在接到保修通知之日起按本保修書第五條規(guī)定立即派人保修,并在保修書第六條保修時限要求的時間內(nèi)完成保修。
    乙方不在約定時限內(nèi)派人保修的,甲方可以委托他人維修,維修費用從預留于甲方的質(zhì)量保修金中抵扣。
    2、發(fā)生緊急搶修事故的,乙方接到事故通知后,應立即到達事故現(xiàn)場搶修。
    由原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位提出保修方案,乙方實施保修。
    4、在保修期限內(nèi),因乙方原因?qū)е碌墓こ藤|(zhì)量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、財產(chǎn)損害的,乙方應承擔相應的經(jīng)濟與法律責任。
    如果房屋所有人、使用人或第三人向甲方索賠而使甲方遭受損失,甲方有權向乙方追償。
    5、因乙方未按有關規(guī)定和本合同約定及時履行保修義務而造成新的人身、財產(chǎn)損害,乙方應承擔相應的賠償責任。
    6、非乙方原因造成的質(zhì)量缺陷,乙方在履行保修義務后,有權就所發(fā)生的費用向責任方追償。
    因設計方面的原因造成的,相關責任由設計單位承擔;。
    如屬甲方采購,乙方曾提出質(zhì)量異議而甲方未經(jīng)鑒定合格堅持使用的,相關責任由甲方承擔。
    7、在本保修書規(guī)定的各分部分項保修期限屆滿后,如因乙方未按國家有關規(guī)定、標準和設計要求施工或采購、使用不合格材料、構配件和設備所造成的質(zhì)量缺陷,導致影響該工程的使用功能或房屋使用年限的,乙方應承擔相應責任。
    8、由于乙方原因造成的工程質(zhì)量缺陷致使甲方遭受房屋消費者退房或換房等損失的,乙方應賠償甲方的全部損失。
    9、若因乙方原因造成業(yè)主索賠的,甲方同意乙方其指定的工程保修負責人作為代理人,在接到甲方電話通知后配合甲方與業(yè)主協(xié)商解決。
    因解決該索賠問題而由該工程保修負責人簽署的文件、協(xié)議對乙方具有法律效力,乙方同意承擔相應的法律后果。
    若乙方委托的工程保修負責人未按甲方的要求配合甲方進行協(xié)商處理的,則乙方同意委托甲方全權處理補償事宜,乙方與業(yè)主簽訂的補償協(xié)議書對乙方具有法律效力,其項下約定的補償金由乙方承擔,并授權甲方直接從乙方預留的質(zhì)量保修金中扣付。
    四、質(zhì)量保修金的支付與返還。
    1、本工程雙方約定乙方向甲方支付工程總價款5%的工程質(zhì)量保修金,質(zhì)量保修金在辦理竣工結算時支付,且質(zhì)量保修金預留期間不計息。
    2、自第二條規(guī)定的質(zhì)量保修期開始計算之日起滿二年時,甲方應將預留保修金余額返還乙方。
    3、甲方在根據(jù)本條第2款規(guī)定的各保修期限滿后將預留的保修金返還承包人前,甲乙雙方應共同對該工程的質(zhì)量進行全面回訪,在確定無質(zhì)量缺陷后甲方才將保修金返還。
    4、甲方在返還保修金時,有權將應由乙方承擔但已由甲方墊付的款項從中直接予以抵扣,如保修金余額不足以抵扣,乙方須在接到甲方書面通知后10日內(nèi)補償甲方,否則,每逾期一日,乙方應按應付款項的萬分之四向甲方支付滯納金。
    5、自本條規(guī)定的保修金返還之日起14日內(nèi),乙方應憑相關證明文件到甲方處辦理保修金返還手續(xù),因乙方原因逾期辦理的,保修金逾期返還期間不計利息。
    五、保修程序。
    1、工程竣工前,乙方應將其指定的工程保修負責人姓名、聯(lián)系電話以書面形式通知甲方。
    如甲方在工程竣工時仍未收到乙方的通知,則乙方同意指定該工程項目經(jīng)理為保修負責人。
    2、乙方指定的工程保修負責人的聯(lián)系電話應隨時保持暢通,如保修負責人或聯(lián)系電話發(fā)生變動,乙方應及時以書面形式通知甲方,有關變更在甲方收到乙方的通知之日正式生效。
    當發(fā)生質(zhì)量投訴時,甲方可按乙方提供的聯(lián)系電話通知乙方指定的工程保修負責人,該保修負責人應于接到電話通知時起,24小時內(nèi)到甲方處領取《工程保修通知單》,該電話通知以甲方處留存的電話通知記錄為準。
    逾期未來領取,或電話通知時該保修負責人的聯(lián)系電話無法接通,為了避免各方損失擴大化,乙方同意由甲方另行委托其他施工維修,所發(fā)生的費用及代辦費按本條第3款規(guī)定從乙方預留于甲方處的質(zhì)量保修金中扣付。
    如發(fā)生涉及結構安全或嚴重影響使用功能的緊急搶修事故,乙方在接到保修通知后,應立即到達現(xiàn)場搶修。
    若乙方不遵循上述規(guī)定,甲方有權另聘其他施工單位進行維修,相關費用由乙方承擔,且甲方可按所發(fā)生費用額的50%向承包人收取代辦費。
    如乙方拒不承擔上述費用,甲方有權從乙方預留于甲方處的保修金中直接抵扣。
    4、乙方領取《工程保修通知單》后應妥善保管,并在完成保修經(jīng)住戶簽名確認后作為已履行保修義務的依據(jù)立即交回甲方。
    如乙方履行了保修義務而住戶無正當理由不在《工程保修通知單》上簽名確認,乙方應及時通知甲方,經(jīng)甲方簽字蓋章確認后,可認定為乙方已履行了保修義務。
    5、經(jīng)甲方組織驗收合格,質(zhì)量保修問題方視為處理妥當。
    如經(jīng)驗收不合格,甲方有權另聘其他施工單位進行維修,有關維修費用的承擔按照本條第3款規(guī)定執(zhí)行。
    6、若乙方未按上述規(guī)定履行保修義務而發(fā)生的維修費用,均由甲方和甲方另行委托的施工單位按市場行情價進行結算,按本條第3條款規(guī)定從乙方預留于甲方處的質(zhì)量保修金中抵扣。
    六、保修時限。
    1、樓地面、屋面、墻體滲漏水為5天;。
    2、樓地面坪沉陷、空鼓、開裂、起砂的為5天;。
    4、煙道、排氣孔道、風道和設備管道不通或泄漏的為2天;。
    5、廁所、廚房陽臺、露臺、走廊、屋面等倒坡積水的為5天;。
    8、強弱電系統(tǒng)不能正常使用,電氣設備及開關、插座故障、線路漏電、短路的為1天。
    以上時限均為住戶配合為前提。
    如住戶不予配合,乙方應及時告知甲方到場確認,未經(jīng)甲方確認的,均視為住戶已配合。
    七、其他。
    1、甲方指定其“物業(yè)管理部”負責協(xié)調(diào)保修具體事宜。
    2、本保修協(xié)議,經(jīng)甲乙雙方簽章后生效,未盡事宜由雙方另行簽訂補充條款進行約定。
    任何一方不得擅自變更解除本保修合同。
    甲方:
    乙方:
    法定代表人:
    法定代表人:
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇三
    發(fā)包方:____________(甲方)。
    承包方:____________(乙方)。
    經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定:
    第一項:承包方式:包工。
    第二項:質(zhì)量要求。
    1本工程質(zhì)量目標為:所有分項工程合格率100%工程嚴格按照國家統(tǒng)一驗收標準進行驗收,工程竣工驗收標準要求為:優(yōu)良。
    2乙方在施工中必須嚴格按照施工圖紙和技術交底進行施工,如因乙方失誤造成的工程返工和工程質(zhì)量不達標造成的工程返工,材料費和人工費由乙方承擔,并處于罰款。因甲方原因造成工程返工,則由甲方承擔。
    3施工中各道工序要嚴格進行報驗,未經(jīng)甲方人員檢查,乙方不得進行下道工序施工。隱蔽工程未經(jīng)業(yè)主驗收,不的覆蓋。
    4乙方應組織施工人員嚴格執(zhí)行三檢制,按規(guī)定對現(xiàn)場機械、物資、工程進行標識。
    5乙方對于工程缺陷不能或不愿及時整改的,甲方有權委托第三方進行修整,費用由乙方承擔。
    6工程質(zhì)保金為工程總價的10%,質(zhì)保期為一年。
    第三項:工程結算及付款方法。
    根據(jù)工程施工進度,每月按實際已完成的各單體分項工程結算,并扣除預付款項和工程罰款,結算單上報審批一周內(nèi)支付工程款項的60%,剩余款項待工程實體竣工驗收合格后結算支付到90%,10%的工程質(zhì)保金待質(zhì)保期(一年)滿后付清。凡因工程施工圖變更或圖紙和預算外簽證追加的工程量另行結算。
    未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商決定。
    說明:雙方簽字蓋章即日起生效。
    甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
    甲方代表人:__________乙方代表人:_________。
    時間______年_______月________日。
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇四
    發(fā)包人:(簡稱甲方)。
    承包人:(簡稱乙方)。
    依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及房屋建筑標準和質(zhì)量要求,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲方愿意將住宅樓工程施工承包給乙方,雙方就本工程建設施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
    一、工程概況。
    承包內(nèi)容:乙方按甲方提供的施工圖要求施工,其內(nèi)容為房屋基礎工程(正負零以下);(正負零以上)磚混結構主體工程(含女兒墻、頂層樓梯屋)和房屋內(nèi)外砂漿抹面裝修工程;四周明溝散水工程。
    三、工程質(zhì)量的要求。
    工程質(zhì)量必須達到房屋建設合格工程標準。在施工過程中,乙方必須服從甲方現(xiàn)場施工人員管理,每道工序經(jīng)甲乙雙方驗收合格后才進行下一道工序施工,如因施工造成的質(zhì)量問題,乙方必須無條件返工并承擔工程質(zhì)量的全部責任。
    四、工程工期要求。
    開工日期因甲方責任或遇不可抗力事件延誤施工工期,工期順延。
    五、安全生產(chǎn)。
    本工程施工要求按照相關規(guī)程進行操作,杜絕安全事故發(fā)生,若發(fā)生安全事故,一切后果由乙方負責。
    六、稅費繳納。
    甲方負責“三通一平”及房屋建設相關手續(xù),并承擔一切稅費(含建安工程稅金);乙方只承擔施工過程中用的水電費用,除此以外的一切稅費均由甲方承擔。
    七、合同價款。
    工程承包面積為平方米,包工包料單價元/平方米(未含建安工程稅金),本工程總投資約為人民幣:元。結算時按實際建筑面積結算。
    八、工程款支付。
    基礎完工后,甲方付給乙方元;每層主體工程完工后(各樓層頂板混凝土澆筑結束)甲方付乙方元;內(nèi)外墻砂漿抹面裝修完工后甲方付乙方元。
    工程完工并交付甲方后,雙方結算,除留質(zhì)量保證金元外由甲方一次性付清工程余款。乙方自房屋竣工驗收交付甲方時起,乙方保修期為一年,無質(zhì)量問題,到期一次性付清質(zhì)量保證金;保修期內(nèi)如有房屋漏水,沙灰墻體裂縫等施工問題,乙方接到甲方房屋質(zhì)量問題,乙方應及時地進行處理,直到甲方滿意,否則甲方請人處理,工時及材料從保證金中扣除。
    如發(fā)包方拖欠工程進度款或尾款,應向承包方支付拖欠金額日萬分之____的違約金。
    九、甲方有義務、責任處理和協(xié)調(diào)好周邊各項關系,并負責承擔土地占壓費以及與房屋建設管理部門協(xié)調(diào)關系。乙方施工時應處理好周邊關系。
    十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效。其他未盡事宜雙方協(xié)商解決。
    發(fā)包方:(簽章)承包方:(簽章)。
    電話:電話:
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇五
    1、依法取得相應等級的資質(zhì)證書,并在資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程,不轉(zhuǎn)包或違法分包工程。
    3、按照工程設計要求、施工技術要求和合同約定,對進入現(xiàn)場的原材料、用具、機械設備等進行檢驗,未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的,不得使用。
    4、建立、健全工程質(zhì)量檢驗制度,嚴格工序管理,做好分項工程質(zhì)量驗收及記錄工作。
    5、建立、健全教育培訓制度,加強對職工的教育培訓工作未經(jīng)教育培訓及考核不合格的人員,不得上崗作業(yè)。
    6、嚴格依法履行建筑工程質(zhì)量保修義務,(質(zhì)量保修期至工程竣工驗收合格之日起計算)。
    以上是我單位對該工程的質(zhì)量承諾,若工程驗收我方達不到承諾的優(yōu)良標準,我方愿接受工程造價的5%作為懲罰。嚴重時,甘愿受法律法規(guī)處罰,并自動撤出現(xiàn)場。
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇六
    由我承建施工的房屋,任命房屋的負責人:我將嚴格執(zhí)行國家有關工程建設的法律法規(guī),履行施工單位的質(zhì)量責任和義務確保工程施工質(zhì)量達到設計要求和建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的標準。并保證做到:
    1、項目部建立工程質(zhì)量保證體系,負責人對所承建過程的`施工質(zhì)量負責;
    2、保證施工質(zhì)量符合驗收規(guī)范的標準,不偷工減料,不粗制濫造;
    5、消除質(zhì)量通病,由專人負責檢查落實。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,及時整改達到質(zhì)量合格。
    7、工程竣工驗收交付使用后,在合同規(guī)定的期限內(nèi)履行質(zhì)量保修責任和義務;
    8、上述嚴格履行,誠實、守信確保工程質(zhì)量;
    9、因施工原因發(fā)生質(zhì)量問題,愿意承擔相應責任,愿意接受建設行政主管部門的處罰;
    監(jiān)督單位(蓋章)保證人(簽字)
    _____年_____月_____日
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇七
    為保證本合同項目約定的完成工程對應的'主體在合理使用期限內(nèi)正常使用,發(fā)包人承包人根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》,經(jīng)協(xié)商一致簽訂工程質(zhì)量保修書,承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)按照有關管理規(guī)定及雙方約定承擔工程質(zhì)量保修責任。
    質(zhì)量保修范圍為:____________________________工程項目。
    二、質(zhì)量保修期。
    雙方根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》及有關規(guī)定,本工程約定質(zhì)量保修期____年;質(zhì)量保修期從工程竣工驗收合格之日算起。
    三、質(zhì)量保修責任。
    1、屬于保修范圍和內(nèi)容的項目,承包人應在接到修理。
    通知之日后7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理,發(fā)包人可以委托其它人員修理。
    2、發(fā)生須緊急搶修事故,承包人接到通知后應立即到。
    達事故現(xiàn)場搶修。非承包人施工質(zhì)量引起的事故,搶修費用由發(fā)包人分析原因后責成責任人承擔。
    3、在國家規(guī)定的工程合理使用期限內(nèi),承包人確保工。
    程質(zhì)量。因承包人原因致使工程在合理使用期限內(nèi)造成人身和財產(chǎn)損害的,承包人應承擔損害賠償責任。
    4、質(zhì)量保修完成后,同發(fā)包人組織驗收。
    四、質(zhì)量保修費用。
    工程質(zhì)量保修費用由造成質(zhì)量缺陷的責任方承擔。
    五、其它。
    雙方約定的其它工程質(zhì)量保修事項:
    本工程質(zhì)量保修書由施工合同發(fā)包人承包人在工程竣工驗收前共同簽署,作為施工合同附件,其有效期限至保修期滿。
    發(fā)包人(公章):
    法定代表人(簽字):
    承包人(公章):
    法定代表人(簽字):
    簽訂日期:
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇八
    在人們越來越相信法律的社會中,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同也是非常有必要的行為。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的.呢下面是小編精心整理的房屋建筑工程質(zhì)量承包合同,僅供參考,大家一起來看看吧。發(fā)包人(全稱):_________承包人(全稱):_________發(fā)包人、承包人根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》,經(jīng)協(xié)商一致,對_________(工程全稱)簽訂工程質(zhì)量保修書。
    一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容承包人在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔本工程質(zhì)量保修責任。質(zhì)量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程,屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏,供熱與供冷系統(tǒng),電氣管線、給排水管道設備安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他項目。具體保修的內(nèi)容,雙方約定如下:_________。
    二、質(zhì)量保修期雙方根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》及有關規(guī)定,約定本工程的質(zhì)量保修期如下:
    1.地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規(guī)定的該工程合理使用年限;
    2.屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為________年;
    3.裝修工程為________年;
    4.電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為________年;
    5.供熱與供冷系統(tǒng)為_________個采暖期、供冷期;
    6.住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設施、道路等配套工程為________年;
    7.其他項目保修期限約定如下:_________。質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。
    1.屬于保修范圍、內(nèi)容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起7天內(nèi)派人保修。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的,發(fā)包人可以委托他人修理。
    2.發(fā)生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應當立即到達事故現(xiàn)場搶修。
    3.對于涉及結構安全的質(zhì)量問題,應當按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定,立即向當?shù)亟ㄔO行政主管部門報告,采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位提出保修方案,承包人實保修。
    4.質(zhì)量保修完成后,由發(fā)包人組織驗收。
    四、保修費用保修費用由造成質(zhì)量缺陷的責任方承擔。
    承包人(蓋章):_________法定代表人(簽字):_________。
    法定代表人(簽字):_________________年____月____日。
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇九
    組成本合同的文件包括:
    1.本合同協(xié)議書。
    2.中標通知書。
    3.投標書及其附件。
    4.本合同專用條款。
    5.本合同通用條款。
    6.標準、規(guī)范及有關技術文件。
    7.圖紙。
    8.工程量清單。
    9.工程報價單或預算書。
    雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
    七、本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
    八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
    九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇十
    在學習、工作生活中,男女老少都可能需要用到協(xié)議書,簽訂協(xié)議書是提高經(jīng)濟效益的手段。想必許多人都在為如何寫好協(xié)議書而煩惱吧,下面是小編為大家整理的房屋建筑工程質(zhì)量保修協(xié)議書,僅供參考,大家一起來看看吧。
    發(fā)包人:
    承包人:
    發(fā)包人、承包人根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》,經(jīng)協(xié)商一致,對鄧州市鴻杰第一城號樓工程簽訂工程質(zhì)量保修書。
    一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容
    承包人在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔本工程質(zhì)量保修責任。
    質(zhì)量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程,屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏,供熱與供冷系統(tǒng),電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他項目。具體保修的事項,雙方約定如下:承包人接到保修通知時必須及時派維修人員到現(xiàn)場進行維修,若不及時派維修人員維修,發(fā)包人將委派維修人員進行維修,維修所發(fā)生的.一切費用從承包人工程款中扣除。各項工程承包人派維修人員到場維修時間:天然氣工程2小時內(nèi);采暖工程、電氣工程、給排水工程4小時內(nèi);其它工程48小時內(nèi)。
    二、質(zhì)量保修期
    雙方根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》及有關規(guī)定,約定本工程的質(zhì)量保修期如下:
    1.地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規(guī)定的該工程合理使用年限;
    2.外墻面的防滲漏為___5___年;
    3.裝修工程為____2_____年;
    4.電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為____2___年;
    5.供熱與供冷系統(tǒng)為___2____個采暖期、供冷期;
    6.其他項目保修期限約定如下:天然氣工程為__2__年。
    質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。
    三、質(zhì)量保修責任
    1.屬于保修范圍、內(nèi)容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起2天內(nèi)派人保修。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的,發(fā)包人可以委托他人修理。
    2.承包人按照有關法律、法規(guī),保修在發(fā)包人承攬的工程項目。承包人必須留有足夠土建、安裝、電氣等施工人員在工地現(xiàn)場待命,及時保修。
    3.發(fā)生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應當立即到達事故現(xiàn)場搶修。
    5.承包人同意在其保修人員不在現(xiàn)場或住戶家中有緊急處理任務或無能力繼續(xù)保修等情況下,由發(fā)包人安排保修隊伍維修。
    6.如發(fā)生其它專業(yè)保修隊保修的,保修費用每半年支付專業(yè)保修隊伍,從承包人保修金中扣除支付。保修費的計算、核定以有用戶簽字的"保修派工單"為準。
    7.承包人不履行保修義務或拖延履行保修義務的,每次事故處罰款xx-5000元,在保修費中扣除。
    9.質(zhì)量保修事項完成后,由發(fā)包人、承包人會同物業(yè)管理公司、房屋所有人或使用人對工程進行組織驗收。
    10、在質(zhì)量保修期內(nèi),因房屋建筑工程缺陷造成房屋所有人、使用人或第三人的人身和財產(chǎn)損失的,承包人在接到發(fā)包人通知后,在通知要求的時間,參加與房屋所有人、使用人或第三人的協(xié)商賠償事宜,并根據(jù)協(xié)商結果承擔賠償責任。承包人不參加協(xié)商或協(xié)商達不成一致意見的,由發(fā)包人按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》向房屋所有人、使用人或第三人承擔維修或賠償責任后,有權在承包人留存的質(zhì)量保修金中扣除。保修金不足以承擔的,承包人另行對發(fā)包人進行賠償。承包人有異議的,有權提出訴訟。
    四、保修費用
    保修費用由造成質(zhì)量缺陷的責任方承擔。質(zhì)量缺陷責任期的維修費用由承包人承擔。承包人有證據(jù)證明質(zhì)量事故是由于房屋所有人或使用人不當造成的,承包人不承擔責任。
    本工程質(zhì)量保修書,由施工合同發(fā)包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署,作為施工合同附件,其有效期限至保修期滿。
    五、其他事項
    1、本協(xié)議與《建設工程施工合同》一并簽訂生效。
    2、房屋竣工交付使用后,發(fā)包人即將本協(xié)議書約定的質(zhì)量保修通知、監(jiān)督、結算的權利義務委托給所聘用的物業(yè)公司執(zhí)行,承包人表示無異議。
    發(fā)包人:承包人:
    法定代表人:法定代表人:
    委托代理人:委托代理人:
    簽訂日期:20xx年x月x日
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇十一
    甲方:
    乙方:
    承包人在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔本工程質(zhì)量保修責任。
    質(zhì)量保修范圍包括室內(nèi)吊頂、抹灰、鋼結構地臺,水電改造、乳膠漆涂刷,墻紙粘貼、燈具電氣和衛(wèi)生潔具。以及其他裝飾所涉及的項目和雙方約定的其他項目。具體保修的內(nèi)容,雙方約定如下:按《建設工程質(zhì)量管理條例》第279號令執(zhí)行。
    雙方根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》及有關規(guī)定,約定本工程的質(zhì)量保修如下:
    1、_____________________________。
    2、_____________________________。
    3、_____________________________。
    室內(nèi)吊頂項目為二年;結構地臺為五年;
    電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為二年。燈具及衛(wèi)生潔具為二年;
    其他項目保修期限約定如下:在非人為因素下,本工程所涉及的。
    項目保修二年。
    (以上條款不可抗力因素導致除外)。
    1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起7天內(nèi)派人保修。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修,發(fā)包人可以委托他人修理。
    2、發(fā)生緊急搶修事故的,承包人接到事故通知后,應當立即到達事故現(xiàn)場搶修;有不可抗力因素導致無法及時到達事故現(xiàn)場搶修,責任免責。
    3、對于涉及結構安全的質(zhì)量問題,承包人不承擔任何責任。
    1、在保修期內(nèi)非人為因素造成的情況下,承包人無條件執(zhí)行以上保修協(xié)議。
    2、如人為因素和不可抗力的情況下造成工程破損,承包人不承擔保修。
    3、保修期限滿后,承包方可繼續(xù)為發(fā)包方進行工程維護,維護只收取相應的維護成本費用,不存在其他項目收費。
    本工程質(zhì)量保修書,由施工合同發(fā)包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署,作為施工合同附件,其有效期限至保修期滿。
    發(fā)包人:(公章)___________。
    承包人:___________。
    (公章)法定代表人:___________。
    ___________年___________月___________日。
    法定代表人:___________。
    ___________年___________月___________日。
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇十二
    發(fā)包人(全稱):
    承包人(全稱):
    為保證少數(shù)民族特色村寨榃僧村旅游廁所(工程名稱)在合理使用期限內(nèi)正常使用,發(fā)包人承包人協(xié)商一致簽訂工程質(zhì)量保修書。承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)按照有關管理規(guī)定及雙方約定承擔工程質(zhì)量保修責任。
    一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容
    承包人在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關法律、法規(guī),規(guī)章規(guī)定和雙方約定,承擔本工程質(zhì)量保修責任。
    質(zhì)量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程、屋面防水工程和雙方約定的其他土建工程,以及電氣管線、上下水管線的安裝工程,供熱、供冷系統(tǒng)工程等項目。
    具體質(zhì)量保修內(nèi)容雙方約定如下:
    二、質(zhì)量保修期
    質(zhì)量保修期從工程實際竣工驗收通過之日算起。分單項竣工驗收的工程,按單項工程分別計算質(zhì)量保修期。
    雙方根據(jù)國家有關規(guī)定,結合具體工程約定質(zhì)量保修期如下:
    地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規(guī)定的該工程合理使用年限;
    土建工程為 1 年;
    屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為1年;
    供熱及供冷系統(tǒng)為 1 個采暖期及供冷期;
    裝修工程為 1 年;
    住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設施、道路等配套工程為1年;
    綠化工程為工程全部完工初驗合格后一年。
    市政工程、公路工程、水利工程為1年
    三、質(zhì)量保修保質(zhì)責任
    1、屬于保修范圍和內(nèi)容的項目,承包人應在接到修理通知之日后2天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理,發(fā)包人可委托其他人員修理,保修費用從質(zhì)量保修金內(nèi)扣除。
    2、發(fā)生須緊急搶修事故的,承包人接到事故通知后,應立即到達事故現(xiàn)場搶修。非承包人施工質(zhì)量引起的事故,搶修費用由發(fā)包人承擔。
    3、在保修期內(nèi),如發(fā)生涉及結構安全的質(zhì)量問題,發(fā)包人和承包人應當立即向當?shù)亟ㄔO行政主管部門報告,并采取安全防范措施,由原設計單位或具有相應資質(zhì)等級的設計單位提出保修方案,承包人負責實施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限內(nèi)造成人身和財產(chǎn)損害的,承包人應承擔損害賠償責任。
    4、保修完成后,由發(fā)包人組織有關單位人員驗收。
    四、質(zhì)量保修金的支付
    本工程約定的工程質(zhì)量保修金為施工結算價的 %。
    質(zhì)量保修金不計利息。
    五、質(zhì)量保修金的扣出及返還
    發(fā)包人在應付款中扣出。在保修期內(nèi)承包人應按保修內(nèi)容進行保修,若承包人接到發(fā)包人保修通知書在二天內(nèi)未派人進行修理的,發(fā)包人則安排其它公司修理,在保修期內(nèi)發(fā)生的修理費用由承包人負責或由發(fā)包人從保修金中扣出。
    在工程竣工保修期滿,承包人完成工程存在質(zhì)量問題的整改,并按照《南寧市市政設施建設項目竣工移交管理暫行規(guī)定》(南府發(fā)[20__]86號)的要求,簽署了《市政工程保修期滿存在問題整改復檢鑒定表》后的14個日歷天內(nèi),發(fā)包人將質(zhì)量保修金(不計利息)退還承包人。
    六、其他
    雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項:本工程質(zhì)量保修書作為施工合同附件,由施工合同發(fā)包人承包人雙方共同簽署。
    發(fā)包人(公章): 承包人(公章):
    法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
    年 月 日
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇十三
    2、責令原審法院依法作出判決。
    事實與理由:_________________。
    一、原審以被上訴人為被告并無不當,符合法律規(guī)定。
    民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認個體工商戶的經(jīng)營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動,也可以一般自然人的名義進行民事活動。
    個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。
    本案裝修施工不是在登記經(jīng)營范圍內(nèi)產(chǎn)生,相關證據(jù)上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方_______年_____月到_____3年_____月簽訂、履行(口頭)合同時,“__________商務酒店”尚不存在(酒店核準日期20__年5月28日)。因此,相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。
    二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當,原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。
    從立法本意上講,最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當,原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費司法資源。
    綜上,原審裁定嚴重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。
    此致
    _____________人民法院。
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇十四
    甲乙雙方按照中華人民共和國經(jīng)濟合同法和建筑工程承包合同條例規(guī)定的原則,結合房屋建設的實際情況,經(jīng)過協(xié)商,達成如下協(xié)議。
    一、工程概況:
    1、甲方準備在______新建______間______層帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定將其房屋建筑工程(房屋從主體結構開始到粉刷完畢)承包給乙方進行施工建設,工程從______年______月______日開始動工,至______年______月______日竣工;房屋建設采用費用包干制的形式;乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來進行施工。
    2、采取費用包干的方式。乙方負責房屋建筑時所需的設施(比如:腳手架、跳板等),甲方負責材料的供應;工程開工,從協(xié)議簽定之日開始,歷時______天內(nèi)完成;房屋建筑總面積______平方米,按每平方______元計算,費用金額共計______元整。
    3、付款方式:主體結構工程完工,甲方應向乙方支付工程款的50﹪,即(金額大寫):_____________元;待工程完工后,經(jīng)甲方驗收合格,付清工程的余下款項。
    二、質(zhì)量要求:
    1、工程驗收標準,甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。
    2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內(nèi)墻面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,所有刷白顏色均勻,大門墻體及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束后,甲方進行竣工驗收。
    三、安全問題:
    工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負責,若發(fā)生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。
    需要說明:
    五、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。本合同自______年__月__日簽定之日起生效。
    甲方:______(簽字蓋章)。
    乙方:______(簽字蓋章)。
    雙方證明人:______(簽字蓋章)。
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇十五
    為保證本合同項目約定的完成工程對應的主體在合理使用期限內(nèi)正常使用,發(fā)包人承包人根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》,經(jīng)協(xié)商一致簽訂工程質(zhì)量保修書,承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)按照有關管理規(guī)定及雙方約定承擔工程質(zhì)量保修責任。
    一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容。
    質(zhì)量保修范圍為:____________________________工程項目。
    二、質(zhì)量保修期。
    雙方根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》及有關規(guī)定,本工程約定質(zhì)量保修期____年;質(zhì)量保修期從工程竣工驗收合格之日算起。
    三、質(zhì)量保修責任。
    1、屬于保修范圍和內(nèi)容的項目,承包人應在接到修理。
    通知之日后7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理,發(fā)包人可以委托其它人員修理。
    2、發(fā)生須緊急搶修事故,承包人接到通知后應立即到。
    達事故現(xiàn)場搶修。非承包人施工質(zhì)量引起的`事故,搶修費用由發(fā)包人分析原因后責成責任人承擔。
    3、在國家規(guī)定的工程合理使用期限內(nèi),承包人確保工。
    程質(zhì)量。因承包人原因致使工程在合理使用期限內(nèi)造成人身和財產(chǎn)損害的,承包人應承擔損害賠償責任。
    4、質(zhì)量保修完成后,同發(fā)包人組織驗收。
    四、質(zhì)量保修費用。
    工程質(zhì)量保修費用由造成質(zhì)量缺陷的責任方承擔。
    五、其它。
    雙方約定的其它工程質(zhì)量保修事項:
    本工程質(zhì)量保修書由施工合同發(fā)包人承包人在工程竣工驗收前共同簽署,作為施工合同附件,其有效期限至保修期滿。
    發(fā)包人(公章):
    法定代表人(簽字):
    承包人(公章):
    法定代表人(簽字):
    簽訂日期:
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇十六
    在當今不斷發(fā)展的世界,很多場合都離不了合同,正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么常見的合同書是什么樣的呢?以下是小編整理的房屋建筑工程保修合同范本,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
    甲方(建設單位):__________________________
    乙方(施工單位):__________________________
    甲乙雙方根據(jù)《中華人民共共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》、《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》,經(jīng)雙方協(xié)商一致,對____________________(工程全稱)簽訂工程質(zhì)量合同書。
    一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容
    乙方在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔本工程保修責任。
    質(zhì)量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程、屋面防水工程、有防水要求的廚、衛(wèi)生間和外墻的防滲漏,供熱與供冷系統(tǒng),電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他項目。具體保修的內(nèi)容,雙方約定如下:
    乙方負責施工的所有工程項目,如出現(xiàn)施工質(zhì)量缺陷或施工質(zhì)量隱患,乙方必須履行保修義務,特別是出現(xiàn)以下情形(不在乙方承包范圍的項目除外)時:
    1、樓地面、屋面、墻面滲漏水;
    2、煙道、排氣孔道、風道和設備管道等管道不通或泄漏;
    3、樓地面沉陷、空鼓、開裂、起沙;
    4、內(nèi)外墻及頂棚抹灰、油漆等裝飾面及結合層開裂、脫落,或墻面起堿脫皮;
    5、門窗變形、門窗五金配件及門鎖損壞、開啟關閉不靈或縫隙超過規(guī)范及滲漏水等。
    6、廚房、衛(wèi)生間地面泛水倒坡積水;陽臺、露臺、走廊、屋面倒坡積水;
    7、廚房、衛(wèi)生間等有防水要求的部位滲漏水;
    8、室內(nèi)外上下水管道及其他管道滲漏水、堵塞;
    9、強弱電系統(tǒng)不能正常使用,電氣設備及開關、插座故障,線路漏電、短路;
    10、鋼筋砼、磚石砌體結構及其他承重結構出現(xiàn)變形裂縫;
    11、施工產(chǎn)生的其他質(zhì)量缺陷。
    二、質(zhì)量保修期
    雙方根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》及《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》有關規(guī)定,約定本工程的最低質(zhì)量保修期如下:
    1、地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規(guī)定的該工程合理使用年限;
    2、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為5年;
    3、裝修工程2年;
    4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年;
    5、住宅小區(qū)的給排水設施、道路等配套工程為2年;
    6、其他項目保修期約定如下:其他項目的保修期為2年。
    質(zhì)量保修期自如下規(guī)定日期起計算:
    2、若工程移交給甲方時還存在質(zhì)量問題且乙方選擇自行進行整改時,則該工程的質(zhì)量保修期自全部質(zhì)量問題整改合格的次日算起(以包括甲方在內(nèi)的有關方簽署的驗收合格書面文件為依據(jù));若乙方書面委托甲方整改、維修并同意所需費用按市場行情進行結算、從乙方預留于甲方的質(zhì)量保修金中支付時,則以甲方同意接受乙方委托并代為整改、維修后,經(jīng)甲方及監(jiān)理單位共同簽署驗收合格書面文件次日起算。
    三、質(zhì)量保修責任
    1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項目,乙方應當在接到保修通知之日起按本保修書第五條規(guī)定立即派人保修,并在保修書第六條保修時限要求的時間內(nèi)完成保修。乙方不在約定時限內(nèi)派人保修的,甲方可以委托他人維修,維修費用從預留于甲方的質(zhì)量保修金中抵扣。
    2、發(fā)生緊急搶修事故的,乙方接到事故通知后,應立即到達事故現(xiàn)場搶修。
    3、對于涉及結構安全的質(zhì)量問題,應當按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定,立即向當?shù)亟ㄔO行政主管部門報告,采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質(zhì)等級的設計單位提出保修方案,乙方實施保修。
    甲方有權向乙方追償。
    5、因乙方未按有關規(guī)定和本合同約定及時履行保修義務而造成新的人身、財產(chǎn)損害,乙方應承擔相應的賠償責任。
    6、非乙方原因造成的質(zhì)量缺陷,乙方在履行保修義務后,有權就所發(fā)生的費用向責任方追償。因設計方面的原因造成的,相關責任由設計單位承擔;因建筑材料、構配件和設備質(zhì)量不合格等原因造成的,如屬乙方采購的,或由甲方采購而乙方不按規(guī)定進行檢驗用于工程的,相關責任由乙方自負;如屬甲方采購,乙方曾提出質(zhì)量異議而甲方未經(jīng)鑒定合格堅持使用的,相關責任由甲方承擔。
    7、在本保修書規(guī)定的各分部分項(除地基基礎、主體結構外)保修期限屆滿后,如因乙方未按國家有關規(guī)定、標準和設計要求施工或采購、使用不合格材料、構配件和設備所造成的質(zhì)量缺陷,導致影響該工程的使用功能或房屋使用年限的,乙方應承擔相應責任。
    8、由于乙方原因造成的工程質(zhì)量缺陷致使甲方遭受房屋消費者退房或換房等損失的,乙方應賠償甲方的全部損失。
    9、若因乙方原因造成業(yè)主索賠的,甲方同意乙方其指定的工程保修負責人作為代理人,在接到甲方電話通知后配合甲方與業(yè)主協(xié)商解決。因解決該索賠問題而由該工程保修負責人簽署的文件、協(xié)議對乙方具有法律效力,乙方同意承擔相應的法律后果。若乙方委托的工程保修負責人未按甲方的要求配合甲方進行協(xié)商處理的,則乙方同意委托甲方全權處理補償事宜,乙方與業(yè)主簽訂的補償協(xié)議書對乙方具有法律效力,其項下約定的補償金由乙方承擔,并授權甲方直接從乙方預留的質(zhì)量保修金中扣付。
    四、質(zhì)量保修金的支付與返還
    1、本工程雙方約定乙方向甲方支付工程總價款5%的`工程質(zhì)量保修金,質(zhì)量保修金在辦理竣工結算時支付,且質(zhì)量保修金預留期間不計息。
    2、自第二條規(guī)定的質(zhì)量保修期開始計算之日起滿二年時,甲方應將預留保修金余額返還乙方。
    3、甲方在根據(jù)本條第2款規(guī)定的各保修期限滿后將預留的保修金返還承包人前,甲乙雙方應共同對該工程的質(zhì)量進行全面回訪,在確定無質(zhì)量缺陷后甲方才將保修金返還。
    4、甲方在返還保修金時,有權將應由乙方承擔但已由甲方墊付的款項從中直接予以抵扣,如保修金余額不足以抵扣,乙方須在接到甲方書面通知后10日內(nèi)補償甲方,否則,每逾期一日,乙方應按應付款項的萬分之四向甲方支付滯納金。
    5、自本條規(guī)定的保修金返還之日起14日內(nèi),乙方應憑相關證明文件到甲方處辦理保修金返還手續(xù),因乙方原因逾期辦理的,保修金逾期返還期間不計利息。
    五、保修程序
    1、工程竣工前,乙方應將其指定的工程保修負責人姓名、聯(lián)系電話以書面形式通知甲方。如甲方在工程竣工時仍未收到乙方的通知,則乙方同意指定該工程項目經(jīng)理(聯(lián)系電話: )為保修負責人。
    2、乙方指定的工程保修負責人的聯(lián)系電話應隨時保持暢通,如保修負責人或聯(lián)系電話發(fā)生變動,乙方應及時以書面形式通知甲方,有關變更在甲方收到乙方的通知之日正式生效。當發(fā)生質(zhì)量投訴時,甲方可按乙方提供的聯(lián)系電話通知乙方指定的工程保修負責人,該保修負責人應于接到電話通知時起,24小時內(nèi)到甲方處領取《工程保修通知單》,該電話通知以甲方處留存的電話通知記錄為準。逾期未來領取,或電話通知時該保修負責人的聯(lián)系電話無法接通,為了避免各方損失擴大化,乙方同意由甲方另行委托其他施工維修,所發(fā)生的費用及代辦費按本條第3款規(guī)定從乙方預留于甲方處的質(zhì)量保修金中扣付。
    3、乙方必須從甲方處領取《工程保修通知單》起24小時內(nèi)(經(jīng)發(fā)包人書面批準可以適當延長)與甲方、房屋所有人(或使用人)約定現(xiàn)場核查時間,并按時到場核查、完成維修(在本保修書第六條規(guī)定的保修是限內(nèi)完成);如發(fā)生涉及結構安全或嚴重影響使用功能的緊急搶修事故,乙方在接到保修通知后,應立即到達現(xiàn)場搶修。若乙方不遵循上述規(guī)定,甲方有權另聘其他施工單位進行維修,相關費用由乙方承擔,且甲方可按所發(fā)生費用額的50%向承包人收取代辦費。
    如乙方拒不承擔上述費用,甲方有權從乙方預留于甲方處的保修金中直接抵扣。4、乙方領取《工程保修通知單》后應妥善保管,并在完成保修經(jīng)住戶簽名確認后作為已履行保修義務的依據(jù)立即交回甲方。否則,視為乙方未履行保修義務,甲方有權按照返修內(nèi)容估算返修費用及代辦費,并按本條第3款規(guī)定從乙方預留的質(zhì)量保修金中扣付;如乙方履行了保修義務而住戶無正當理由不在《工程保修通知單》上簽名確認,乙方應及時通知甲方,經(jīng)甲方簽字蓋章確認后,可認定為乙方已履行了保修義務。
    5、經(jīng)甲方組織驗收合格,質(zhì)量保修問題方視為處理妥當。如經(jīng)驗收不合格,甲方有權另聘其他施工單位進行維修,有關維修費用的承擔按照本條第3款規(guī)定執(zhí)行。
    6、若乙方未按上述規(guī)定履行保修義務而發(fā)生的維修費用,均由甲方和甲方另行委托的施工單位按市場行情價進行結算,按本條第3條款規(guī)定從乙方預留于甲方處的質(zhì)量保修金中抵扣。
    六、保修時限(自乙方領取《工程保修通知單》之日算起)
    1、樓地面、屋面、墻體滲漏水為5天;
    2、樓地面坪沉陷、空鼓、開裂、起砂的為5天;
    4、煙道、排氣孔道、風道和設備管道不通或泄漏的為2天;
    5、廁所、廚房陽臺、露臺、走廊、屋面等倒坡積水的為5天;
    8、強弱電系統(tǒng)不能正常使用,電氣設備及開關、插座故障、線路漏電、短路的為1天。
    以上時限均為住(用)戶配合為前提。如住(用)戶不予配合,乙方應及時告知甲方到場確認,未經(jīng)甲方確認的,均視為住戶已配合。
    七、其他
    1、甲方指定其“物業(yè)管理部”負責協(xié)調(diào)保修具體事宜。
    2、本保修協(xié)議,經(jīng)甲乙雙方簽章后生效,未盡事宜由雙方另行簽訂補充條款進行約定。任何一方不得擅自變更解除本保修合同。
    甲方(簽章):_______________
    乙方(簽章):_______________
    法定代表人(簽字):_______________
    _______年_______月_______日
    法定代表人(簽字):_______________
    ______年_______月_______日
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇十七
    在不斷進步的社會中,合同的類型越來越多,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢?以下是小編收集整理的房屋裝修質(zhì)量保修合同,僅供參考,大家一起來看看吧。
    甲 方 (業(yè)主):
    乙 方 (裝飾公司):
    甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》,經(jīng)協(xié)商一致,對 普通住宅裝修工程簽訂工程質(zhì)量保修書。
    乙方應在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔本裝修工程質(zhì)量保修責任。
    質(zhì)量保修范圍包括主體結構工程、屋面防水工程、有防水、防滲漏要求的衛(wèi)生間、電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他項目。具體保修的內(nèi)容,雙方約定如下:按中華人民共和國《建設工程質(zhì)量管理條例》第279號令執(zhí)行。
    雙方根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》及有關規(guī)定,約定本工程的質(zhì)量保修如下:
    1、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面防滲漏為 年;
    2、裝修工程為
    3、電氣管線、給排水管道、電器等設備安裝工程為年;
    4、其他項目保修期限約定如下:保修期為工程竣工證書發(fā)出/實際竣工日期后的12個月。
    1、保修期自工程竣工驗收合格(以甲方出具的書面文件為準)后起算滿1年。
    2、 為本工程保修負責人。乙方指定的工程保修負責人的聯(lián)系電話應隨時保持暢通,如保修負責人或聯(lián)系電話發(fā)生變動,乙方應及時以書面形式通知甲方,有關變更在甲方收到乙方的'通知之日正式生效。
    3、乙方現(xiàn)場維修響應時間為24小時,以甲方書面?zhèn)髡嫱ㄖ螂娫捀嬷獣r起算。若發(fā)生緊急搶修事故的,乙方接到甲方通知后,則應立即到達事故現(xiàn)場搶修。
    4、經(jīng)甲方組織驗收合格,質(zhì)量保修問題方視為處理妥當。如經(jīng)驗收不合格,甲方有權另聘其他施工單位進行維修,因此而發(fā)生的相關費用,均由甲方和甲方另行委托的施工單位按市場行情價進行結算,甲方從乙方預留的質(zhì)量保修金中抵扣,不足部分乙方另行支付。
    1、本工程雙方約定乙方將工程尾款人民幣
    2、自質(zhì)量保修期開始計算之日起滿1年乙方無違約的,甲方應將預留保修金全額無息返還乙方。
    3、甲方在保修期限滿后將預留的保修金返還乙方前,甲方雙方應共同對該工程的質(zhì)量進行全面回訪,在確定無質(zhì)量缺陷后甲方才將保修金返還。
    4、甲方在返還保修金時,有權將應由乙方承擔但已由甲方墊付的款項從中直接予以抵扣,如保修金余額不足以抵扣,乙方須在接到甲方書面通知后10日內(nèi)償付甲方。否則,每逾期一日,乙方須按應付款項的萬分之四向甲方支付滯納金。
    1、乙方遲延前往維修的,應承擔質(zhì)量保修金0、1%/日之違約金。經(jīng)5個工作日連續(xù)維修或同一問題重復維修達3次以上,仍無法解決問題的,視為工程質(zhì)量存有重大瑕疵,乙方支付甲方合同總價10%之違約金。
    2、若乙方不在約定時限內(nèi)派人維修或超過維修時限仍無法完成維修的,乙方除應支付違約金外,同意由甲方另行委托其他單位維修,所發(fā)生的費用由甲方從質(zhì)量保修金中扣付,不足部分由乙方另行支付。
    3、在保修期限內(nèi),因乙方原因?qū)е碌陌惭b質(zhì)量(包括所有安裝電器、熱水器等)缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、財產(chǎn)損害的,乙方應承擔相應的經(jīng)濟與法律責任。如因房屋所有人、使用人或第三人向甲方索賠而使甲方遭受損失,甲方有權向乙方追償。
    4、因乙方未按有關規(guī)定和本合同約定及時履行保修義務而造成新的人身、財產(chǎn)損害,乙方應承擔相應的賠償責任。
    5、非乙方原因造成的質(zhì)量缺陷,乙方在履行保修義務后,有權就所發(fā)生的費用向責任方追償。
    6、若因乙方原因造成第三方索賠的,乙方同意由其指定的工程保修負責人作為代理人,在接到甲方電話通知后配合甲方與第三方協(xié)商解決。因解決該索賠問題而由該工程保修負責人簽署的文件、協(xié)議對乙方具有法律效力,乙方同意承擔相應的法律后果。若乙方委托的工程保修負責人未按甲方的要求配合甲方進行協(xié)商處理的,則乙方同意委托甲方全權處理補償事宜,甲方與第三方簽訂的補償協(xié)議書對乙方具有法律效力,其項下約定的補償金由乙方承擔,并授權甲方直接從乙方預留的質(zhì)量保修金中扣除,不足部分乙方須另行支付。
    1、本工程質(zhì)量保修書,由甲方、乙方雙方共同簽署,作為施工合同附件,其有效期限至保修期滿。
    2、本保修協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽章后生效,未盡事宜由雙方另行簽訂補充條款進行約定。任何一方不得擅自變更或解除本保修書。
    甲 方:乙 方:(公章)
    法定代表人 法定代表人
    或委托代理人: 或委托代理人:
    年月 日 年 月 日
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇十八
    甲方:
    乙方:
    鑒于乙方承包裝修之甲方裝修工程已于年月日交付使用,有關細項質(zhì)量需進一步觀察,目前有關工程細項已需維修養(yǎng)護,故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協(xié)議:
    1、本工程保修期為年,自年月日起至年月日止。
    2、乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:
    就裝修工程所涉及全部合同項目內(nèi)(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協(xié)議列明為準)的損壞或質(zhì)量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現(xiàn)脫落,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。屬于甲方使用不當、天災、原土建質(zhì)量造成的損壞除外。
    3、目前工程已存在的問題及乙方責任:
    1)花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4cm缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,乙方應予更換,材料費及更換費用由乙方負擔,或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。
    2)護墻板的板面目前變形較重,乙方應于年月份前進行更換或整修。
    3)木門現(xiàn)已變形,乙方應予年月份前進行整修。
    4)壁紙卷邊,乙方應于年月份前進行整修。
    5)廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。
    6)前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
    4、乙方工作方式
    在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi),乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作,費用由乙方負擔。
    5、法律責任
    乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日,不予整修或更換的,甲方有權扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,甲方除有權扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
    6、結算
    保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時并令甲方滿意,保修期結束后七日內(nèi),甲方將尾款如數(shù)結算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結束后,若甲方感到滿意,可以結算)。
    7、本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
    甲方:乙方:
    代表:代表:
    蓋章:蓋章:
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇十九
    1.本工程保修期為一年,自____________起至____________止。
    2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:_________________。
    就裝修工程所涉及全部項目(以______________甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及______________簽署的裝飾工程施工承包合同補充協(xié)議列明為準)的損壞或質(zhì)量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現(xiàn)脫落,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。
    3.目前工程已存在的問題及乙方責任:_________________。
    3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4cm缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,乙方應予更換,材料費及更換費用由乙方負擔,或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。
    3.2護墻板的板面目前變形較重,乙方應于年月份前進行更換或整修。
    3.3木門現(xiàn)已變形,乙方應于年月份前進行整修。
    3.4壁紙卷邊,乙方應于年月份前進行整修。
    3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎,乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。
    3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
    4.乙方工作方式。
    在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi),乙方須安排熟練的技術工人帶料完成整修或更換工作,費用由乙方負擔。
    5.法律責任。
    乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的,甲方有權扣除工程尾款人民幣______________元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失,甲方除有權扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
    6.結算。
    保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時并令甲方滿意,保修期結束后七日內(nèi),甲方將尾款如數(shù)結算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結束后,若甲方感到滿意,可以結算)。
    7.本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
    代表:_________________代表:_________________。