最優(yōu)建筑工程質(zhì)量保修合同大全(20篇)

字號(hào):

    通過(guò)簽署合同,雙方可以建立起互信和合作的基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。合同的字詞應(yīng)當(dāng)精確明確,避免歧義和模糊性,以免引發(fā)糾紛。請(qǐng)注意以下范本中的合同要求和建議,以確保你的合同符合法律規(guī)定。
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇一
    為保證本合同項(xiàng)目約定的完成工程對(duì)應(yīng)的'主體在合理使用期限內(nèi)正常使用,發(fā)包人承包人根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》,經(jīng)協(xié)商一致簽訂工程質(zhì)量保修書,承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)按照有關(guān)管理規(guī)定及雙方約定承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
    質(zhì)量保修范圍為:____________________________工程項(xiàng)目。
    二、質(zhì)量保修期。
    雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及有關(guān)規(guī)定,本工程約定質(zhì)量保修期____年;質(zhì)量保修期從工程竣工驗(yàn)收合格之日算起。
    三、質(zhì)量保修責(zé)任。
    1、屬于保修范圍和內(nèi)容的項(xiàng)目,承包人應(yīng)在接到修理。
    通知之日后7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理,發(fā)包人可以委托其它人員修理。
    2、發(fā)生須緊急搶修事故,承包人接到通知后應(yīng)立即到。
    達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)搶修。非承包人施工質(zhì)量引起的事故,搶修費(fèi)用由發(fā)包人分析原因后責(zé)成責(zé)任人承擔(dān)。
    3、在國(guó)家規(guī)定的工程合理使用期限內(nèi),承包人確保工。
    程質(zhì)量。因承包人原因致使工程在合理使用期限內(nèi)造成人身和財(cái)產(chǎn)損害的,承包人應(yīng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
    4、質(zhì)量保修完成后,同發(fā)包人組織驗(yàn)收。
    四、質(zhì)量保修費(fèi)用。
    工程質(zhì)量保修費(fèi)用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。
    五、其它。
    雙方約定的其它工程質(zhì)量保修事項(xiàng):
    本工程質(zhì)量保修書由施工合同發(fā)包人承包人在工程竣工驗(yàn)收前共同簽署,作為施工合同附件,其有效期限至保修期滿。
    發(fā)包人(公章):
    法定代表人(簽字):
    承包人(公章):
    法定代表人(簽字):
    簽訂日期:
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇二
    由我承建施工的房屋,任命房屋的負(fù)責(zé)人:我將嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)工程建設(shè)的法律法規(guī),履行施工單位的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)確保工程施工質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)要求和建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)。并保證做到:
    1、項(xiàng)目部建立工程質(zhì)量保證體系,負(fù)責(zé)人對(duì)所承建過(guò)程的`施工質(zhì)量負(fù)責(zé);
    2、保證施工質(zhì)量符合驗(yàn)收規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn),不偷工減料,不粗制濫造;
    5、消除質(zhì)量通病,由專人負(fù)責(zé)檢查落實(shí)。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)整改達(dá)到質(zhì)量合格。
    7、工程竣工驗(yàn)收交付使用后,在合同規(guī)定的期限內(nèi)履行質(zhì)量保修責(zé)任和義務(wù);
    8、上述嚴(yán)格履行,誠(chéng)實(shí)、守信確保工程質(zhì)量;
    9、因施工原因發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,愿意承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,愿意接受建設(shè)行政主管部門的處罰;
    監(jiān)督單位(蓋章)保證人(簽字)
    _____年_____月_____日
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇三
    甲方:
    乙方:
    甲乙兩方本著互諒互讓的'原則,綜合考慮各方實(shí)際情況,就年月日年月日期間,因甲方出售的座單元出現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題需維修處理,影響乙方如期裝修入住的賠償問(wèn)題,經(jīng)雙方協(xié)商,現(xiàn)達(dá)成和解協(xié)議如下:
    一、甲方給予乙方墊付三個(gè)月的物業(yè)管理費(fèi)作為賠償,乙方予以接受并確認(rèn)。乙方不得再以座單元相關(guān)工程質(zhì)量問(wèn)題向甲方提出索賠,不再要求甲方承擔(dān)任何相關(guān)的責(zé)任。
    二、本協(xié)議經(jīng)各方簽字或者蓋章后生效。一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
    甲方(簽字):
    乙方(簽字):
    簽約日期:年月日
    簽約地點(diǎn):
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇四
    發(fā)包方:____________(甲方)。
    承包方:____________(乙方)。
    經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定:
    第一項(xiàng):承包方式:包工。
    第二項(xiàng):質(zhì)量要求。
    1本工程質(zhì)量目標(biāo)為:所有分項(xiàng)工程合格率100%工程嚴(yán)格按照國(guó)家統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,工程竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求為:優(yōu)良。
    2乙方在施工中必須嚴(yán)格按照施工圖紙和技術(shù)交底進(jìn)行施工,如因乙方失誤造成的工程返工和工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)造成的工程返工,材料費(fèi)和人工費(fèi)由乙方承擔(dān),并處于罰款。因甲方原因造成工程返工,則由甲方承擔(dān)。
    3施工中各道工序要嚴(yán)格進(jìn)行報(bào)驗(yàn),未經(jīng)甲方人員檢查,乙方不得進(jìn)行下道工序施工。隱蔽工程未經(jīng)業(yè)主驗(yàn)收,不的覆蓋。
    4乙方應(yīng)組織施工人員嚴(yán)格執(zhí)行三檢制,按規(guī)定對(duì)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械、物資、工程進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
    5乙方對(duì)于工程缺陷不能或不愿及時(shí)整改的,甲方有權(quán)委托第三方進(jìn)行修整,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
    6工程質(zhì)保金為工程總價(jià)的10%,質(zhì)保期為一年。
    第三項(xiàng):工程結(jié)算及付款方法。
    根據(jù)工程施工進(jìn)度,每月按實(shí)際已完成的各單體分項(xiàng)工程結(jié)算,并扣除預(yù)付款項(xiàng)和工程罰款,結(jié)算單上報(bào)審批一周內(nèi)支付工程款項(xiàng)的60%,剩余款項(xiàng)待工程實(shí)體竣工驗(yàn)收合格后結(jié)算支付到90%,10%的工程質(zhì)保金待質(zhì)保期(一年)滿后付清。凡因工程施工圖變更或圖紙和預(yù)算外簽證追加的工程量另行結(jié)算。
    未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商決定。
    說(shuō)明:雙方簽字蓋章即日起生效。
    甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
    甲方代表人:__________乙方代表人:_________。
    時(shí)間______年_______月________日。
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇五
    在人們?cè)絹?lái)越相信法律的社會(huì)中,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同也是非常有必要的行為。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的.呢下面是小編精心整理的房屋建筑工程質(zhì)量承包合同,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。發(fā)包人(全稱):_________承包人(全稱):_________發(fā)包人、承包人根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》,經(jīng)協(xié)商一致,對(duì)_________(工程全稱)簽訂工程質(zhì)量保修書。
    一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容承包人在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔(dān)本工程質(zhì)量保修責(zé)任。質(zhì)量保修范圍包括地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程,屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏,供熱與供冷系統(tǒng),電氣管線、給排水管道設(shè)備安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他項(xiàng)目。具體保修的內(nèi)容,雙方約定如下:_________。
    二、質(zhì)量保修期雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及有關(guān)規(guī)定,約定本工程的質(zhì)量保修期如下:
    1.地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程合理使用年限;
    2.屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為_(kāi)_______年;
    3.裝修工程為_(kāi)_______年;
    4.電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝工程為_(kāi)_______年;
    5.供熱與供冷系統(tǒng)為_(kāi)________個(gè)采暖期、供冷期;
    6.住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設(shè)施、道路等配套工程為_(kāi)_______年;
    7.其他項(xiàng)目保修期限約定如下:_________。質(zhì)量保修期自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
    1.屬于保修范圍、內(nèi)容的項(xiàng)目,承包人應(yīng)當(dāng)在接到保修通知之日起7天內(nèi)派人保修。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的,發(fā)包人可以委托他人修理。
    2.發(fā)生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)搶修。
    3.對(duì)于涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定,立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報(bào)告,采取安全防范措施;由原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位提出保修方案,承包人實(shí)保修。
    4.質(zhì)量保修完成后,由發(fā)包人組織驗(yàn)收。
    四、保修費(fèi)用保修費(fèi)用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。
    承包人(蓋章):_________法定代表人(簽字):_________。
    法定代表人(簽字):_________________年____月____日。
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇六
    乙方:北京市裝潢公司
    鑒于乙方承包裝修之甲方某公寓號(hào)房屋工程已于 年 月 日交付使用,有關(guān)細(xì)項(xiàng)質(zhì)量需進(jìn)一步觀察,目前有關(guān)工程細(xì)項(xiàng)已需維修養(yǎng)護(hù),故甲、乙雙方就工程的保修問(wèn)題達(dá)成如下協(xié)議:
    1.本工程保修期為一年,自 年 月 日起至 年 月 日止。
    2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:
    就裝修工程所涉及全部項(xiàng)目(以 年 月 日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預(yù)算明細(xì)表及 年 月 日簽署的裝飾工程施工承包合同補(bǔ)充協(xié)議列明為準(zhǔn))的損壞或質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行更換或修復(fù)。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現(xiàn)脫落,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問(wèn)題。屬于甲方使用不當(dāng)造成的損壞除外。
    3.目前工程已存在的問(wèn)題及乙方責(zé)任:
    3.1 花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4cm缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,乙方應(yīng)予更換,材料費(fèi)及更換費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),或由乙方返還斷裂部分的材料費(fèi)及相應(yīng)各項(xiàng)取費(fèi)。
    3.2 護(hù)墻板的板面目前變形較重,乙方應(yīng)于 年 月份前進(jìn)行更換或整修。
    3.3 木門現(xiàn)已變形,乙方應(yīng)于 年 月份前進(jìn)行整修。
    3.4 壁紙卷邊,乙方應(yīng)于 年 月份前進(jìn)行整修。
    3.5 廚房洗菜盆下水管無(wú)反水彎,乙方應(yīng)于 年 月份前新購(gòu)反水彎并進(jìn)行更換。
    3.6 前述各項(xiàng)問(wèn)題的整修或更換費(fèi)用包括材料費(fèi)、人工費(fèi)等均由乙方負(fù)擔(dān)。
    4.乙方工作方式
    在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi),乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作,費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
    5.法律責(zé)任
    乙方在接到甲方通知后無(wú)故拖延達(dá)14個(gè)工作日不予整修或更換的,甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣 元;若甲方因該質(zhì)量問(wèn)題造成其他損失,甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
    6.結(jié)算
    保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題但乙方整修及時(shí)并令甲方滿意,保修期結(jié)束后七日內(nèi),甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方( 年 月份乙方將第3條所述問(wèn)題整修結(jié)束后,若甲方感到滿意,可以結(jié)算)。
    7.本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
    甲方:a公司 乙方:北京裝潢公司
    代表: 代表:
    年月日年月日
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇七
    發(fā)包人:(簡(jiǎn)稱甲方)。
    承包人:(簡(jiǎn)稱乙方)。
    依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及房屋建筑標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,甲方愿意將住宅樓工程施工承包給乙方,雙方就本工程建設(shè)施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
    一、工程概況。
    承包內(nèi)容:乙方按甲方提供的施工圖要求施工,其內(nèi)容為房屋基礎(chǔ)工程(正負(fù)零以下);(正負(fù)零以上)磚混結(jié)構(gòu)主體工程(含女兒墻、頂層樓梯屋)和房屋內(nèi)外砂漿抹面裝修工程;四周明溝散水工程。
    三、工程質(zhì)量的要求。
    工程質(zhì)量必須達(dá)到房屋建設(shè)合格工程標(biāo)準(zhǔn)。在施工過(guò)程中,乙方必須服從甲方現(xiàn)場(chǎng)施工人員管理,每道工序經(jīng)甲乙雙方驗(yàn)收合格后才進(jìn)行下一道工序施工,如因施工造成的質(zhì)量問(wèn)題,乙方必須無(wú)條件返工并承擔(dān)工程質(zhì)量的全部責(zé)任。
    四、工程工期要求。
    開(kāi)工日期因甲方責(zé)任或遇不可抗力事件延誤施工工期,工期順延。
    五、安全生產(chǎn)。
    本工程施工要求按照相關(guān)規(guī)程進(jìn)行操作,杜絕安全事故發(fā)生,若發(fā)生安全事故,一切后果由乙方負(fù)責(zé)。
    六、稅費(fèi)繳納。
    甲方負(fù)責(zé)“三通一平”及房屋建設(shè)相關(guān)手續(xù),并承擔(dān)一切稅費(fèi)(含建安工程稅金);乙方只承擔(dān)施工過(guò)程中用的水電費(fèi)用,除此以外的一切稅費(fèi)均由甲方承擔(dān)。
    七、合同價(jià)款。
    工程承包面積為平方米,包工包料單價(jià)元/平方米(未含建安工程稅金),本工程總投資約為人民幣:元。結(jié)算時(shí)按實(shí)際建筑面積結(jié)算。
    八、工程款支付。
    基礎(chǔ)完工后,甲方付給乙方元;每層主體工程完工后(各樓層頂板混凝土澆筑結(jié)束)甲方付乙方元;內(nèi)外墻砂漿抹面裝修完工后甲方付乙方元。
    工程完工并交付甲方后,雙方結(jié)算,除留質(zhì)量保證金元外由甲方一次性付清工程余款。乙方自房屋竣工驗(yàn)收交付甲方時(shí)起,乙方保修期為一年,無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,到期一次性付清質(zhì)量保證金;保修期內(nèi)如有房屋漏水,沙灰墻體裂縫等施工問(wèn)題,乙方接到甲方房屋質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)及時(shí)地進(jìn)行處理,直到甲方滿意,否則甲方請(qǐng)人處理,工時(shí)及材料從保證金中扣除。
    如發(fā)包方拖欠工程進(jìn)度款或尾款,應(yīng)向承包方支付拖欠金額日萬(wàn)分之____的違約金。
    九、甲方有義務(wù)、責(zé)任處理和協(xié)調(diào)好周邊各項(xiàng)關(guān)系,并負(fù)責(zé)承擔(dān)土地占?jí)嘿M(fèi)以及與房屋建設(shè)管理部門協(xié)調(diào)關(guān)系。乙方施工時(shí)應(yīng)處理好周邊關(guān)系。
    十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效。其他未盡事宜雙方協(xié)商解決。
    發(fā)包方:(簽章)承包方:(簽章)。
    電話:電話:
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇八
    為加強(qiáng)我市住宅區(qū)市政公用環(huán)衛(wèi)工程建設(shè)的管理,保證工程建設(shè)程序合法、質(zhì)量合格,為市民創(chuàng)造良好的居住和生活環(huán)境,根據(jù)國(guó)務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》,特訂立住宅區(qū)市政公用工程質(zhì)量保證如下:
    一、工程概況:
    1、項(xiàng)目名稱:
    2、工程地址:
    3、工程內(nèi)容:
    4、工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào):
    二、工程計(jì)劃周期:_____年_____月_____日。
    四、建設(shè)方的責(zé)任:
    (一)工程按照建設(shè)程序發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位。對(duì)曾經(jīng)發(fā)生過(guò)嚴(yán)重質(zhì)量事故的設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位,不予發(fā)包。
    (二)在設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理合同付款條款中應(yīng)明示工程質(zhì)量目標(biāo)要求,對(duì)不符合質(zhì)量目標(biāo)的,追究責(zé)任人違約責(zé)任。
    (三)按發(fā)包合同約定的日期支付合同價(jià)款及相關(guān)費(fèi)用,確保工程正常進(jìn)行,按期竣工。
    (四)協(xié)調(diào)和督促有關(guān)設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位,做好各專業(yè)工程開(kāi)工前準(zhǔn)備工作,以確保工期,實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量合格。
    (五)負(fù)責(zé)將市政公用工程施工圖設(shè)計(jì)文件報(bào)市建設(shè)工程設(shè)計(jì)審查中心市政公用工程設(shè)計(jì)審查部審查,未通過(guò)施工圖設(shè)計(jì)審查部門審查的施工圖不得用于招投標(biāo),不得將未通過(guò)審圖機(jī)構(gòu)審查的施工圖發(fā)送給有關(guān)施工單位進(jìn)行施工。
    (六)在領(lǐng)取市政公用工程施工許可證前,應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù),接受市政質(zhì)監(jiān)站對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)督管理。
    (七)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位進(jìn)行市政公用工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的.條件為:
    1、完成建設(shè)工程設(shè)計(jì)、施工合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容;
    2、出具完整的技術(shù)檔案、施工管理資料和完整的竣工圖資料;
    3、出具工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告;
    4、出具設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件,建設(shè)單位同意驗(yàn)收意見(jiàn);
    5、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)具備質(zhì)量合格驗(yàn)收條件,且需整改的項(xiàng)目?jī)?nèi)容已整改完畢。
    (八)執(zhí)行《無(wú)錫市城市道路管理?xiàng)l例》第三章第十六條:“各類建設(shè)工程施工可能損壞城市道路的,建設(shè)單位或者施工單位應(yīng)當(dāng)在開(kāi)工前與市政行政主管部門簽訂保護(hù)和賠償協(xié)議。”的要求。
    (九)當(dāng)方發(fā)生違反國(guó)務(wù)院《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)規(guī)定的行為時(shí),方愿意接受市政質(zhì)量監(jiān)督站依法作出的行政處理意見(jiàn)。
    五、本書一式三份,:方(建設(shè)單位)、監(jiān)督方(無(wú)錫市市政工程質(zhì)量監(jiān)督站)各存一份;無(wú)錫市市政公用事業(yè)局公用處備案一份。
    甲方:
    乙方:
    建設(shè)單位:
    法定代表人(簽字):
    單位蓋章:
    _____年_____月_____日。
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇九
    甲乙雙方根據(jù)《中華人民中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》,經(jīng)雙方協(xié)商一致,對(duì)____________________簽訂工程質(zhì)量合同書。
    乙方在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔(dān)本工程保修責(zé)任。
    質(zhì)量保修范圍包括地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、屋面防水工程、有防水要求的廚、衛(wèi)生間和外墻的防滲漏,供熱與供冷系統(tǒng),電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他項(xiàng)目。
    具體保修的內(nèi)容,雙方約定如下:
    乙方負(fù)責(zé)施工的所有工程項(xiàng)目,如出現(xiàn)施工質(zhì)量缺陷或施工質(zhì)量隱患,乙方必須履行保修義務(wù),特別是出現(xiàn)以下情形時(shí):
    1、樓地面、屋面、墻面滲漏水;。
    2、煙道、排氣孔道、風(fēng)道和設(shè)備管道等管道不通或泄漏;。
    3、樓地面沉陷、空鼓、開(kāi)裂、起沙;。
    4、內(nèi)外墻及頂棚抹灰、油漆等裝飾面及結(jié)合層開(kāi)裂、脫落,或墻面起堿脫皮;。
    5、門窗變形、門窗五金配件及門鎖損壞、開(kāi)啟關(guān)閉不靈或縫隙超過(guò)規(guī)范及滲漏水等。
    6、廚房、衛(wèi)生間地面泛水倒坡積水;。
    陽(yáng)臺(tái)、露臺(tái)、走廊、屋面倒坡積水;。
    7、廚房、衛(wèi)生間等有防水要求的部位滲漏水;。
    8、室內(nèi)外上下水管道及其他管道滲漏水、堵塞;。
    9、強(qiáng)弱電系統(tǒng)不能正常使用,電氣設(shè)備及開(kāi)關(guān)、插座故障,線路漏電、短路;。
    10、鋼筋砼、磚石砌體結(jié)構(gòu)及其他承重結(jié)構(gòu)出現(xiàn)變形裂縫;。
    11、施工產(chǎn)生的其他質(zhì)量缺陷。
    雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》有關(guān)規(guī)定,約定本工程的最低質(zhì)量保修期如下:
    1、地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程合理使用年限;。
    2、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為5年;。
    3、裝修工程2年;。
    4、電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝工程為2年;。
    5、住宅小區(qū)的給排水設(shè)施、道路等配套工程為2年;。
    6、其他項(xiàng)目保修期約定如下:其他項(xiàng)目的保修期為2年。
    質(zhì)量保修期自如下規(guī)定日期起計(jì)算:
    若乙方書面委托甲方整改、維修并同意所需費(fèi)用按市場(chǎng)行情進(jìn)行結(jié)算、從乙方預(yù)留于甲方的質(zhì)量保修金中支付時(shí),則以甲方同意接受乙方委托并代為整改、維修后,經(jīng)甲方及監(jiān)理單位共同簽署驗(yàn)收合格書面文件次日起算。
    1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項(xiàng)目,乙方應(yīng)當(dāng)在接到保修通知之日起按本保修書第五條規(guī)定立即派人保修,并在保修書第六條保修時(shí)限要求的時(shí)間內(nèi)完成保修。
    乙方不在約定時(shí)限內(nèi)派人保修的,甲方可以委托他人維修,維修費(fèi)用從預(yù)留于甲方的質(zhì)量保修金中抵扣。
    2、發(fā)生緊急搶修事故的,乙方接到事故通知后,應(yīng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)搶修。
    由原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位提出保修方案,乙方實(shí)施保修。
    4、在保修期限內(nèi),因乙方原因?qū)е碌墓こ藤|(zhì)量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、財(cái)產(chǎn)損害的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任。
    如果房屋所有人、使用人或第三人向甲方索賠而使甲方遭受損失,甲方有權(quán)向乙方追償。
    5、因乙方未按有關(guān)規(guī)定和本合同約定及時(shí)履行保修義務(wù)而造成新的人身、財(cái)產(chǎn)損害,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
    6、非乙方原因造成的質(zhì)量缺陷,乙方在履行保修義務(wù)后,有權(quán)就所發(fā)生的費(fèi)用向責(zé)任方追償。
    因設(shè)計(jì)方面的原因造成的,相關(guān)責(zé)任由設(shè)計(jì)單位承擔(dān);。
    如屬甲方采購(gòu),乙方曾提出質(zhì)量異議而甲方未經(jīng)鑒定合格堅(jiān)持使用的,相關(guān)責(zé)任由甲方承擔(dān)。
    7、在本保修書規(guī)定的各分部分項(xiàng)保修期限屆滿后,如因乙方未按國(guó)家有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求施工或采購(gòu)、使用不合格材料、構(gòu)配件和設(shè)備所造成的質(zhì)量缺陷,導(dǎo)致影響該工程的使用功能或房屋使用年限的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
    8、由于乙方原因造成的工程質(zhì)量缺陷致使甲方遭受房屋消費(fèi)者退房或換房等損失的,乙方應(yīng)賠償甲方的全部損失。
    9、若因乙方原因造成業(yè)主索賠的,甲方同意乙方其指定的工程保修負(fù)責(zé)人作為代理人,在接到甲方電話通知后配合甲方與業(yè)主協(xié)商解決。
    因解決該索賠問(wèn)題而由該工程保修負(fù)責(zé)人簽署的文件、協(xié)議對(duì)乙方具有法律效力,乙方同意承擔(dān)相應(yīng)的法律后果。
    若乙方委托的工程保修負(fù)責(zé)人未按甲方的要求配合甲方進(jìn)行協(xié)商處理的,則乙方同意委托甲方全權(quán)處理補(bǔ)償事宜,乙方與業(yè)主簽訂的補(bǔ)償協(xié)議書對(duì)乙方具有法律效力,其項(xiàng)下約定的補(bǔ)償金由乙方承擔(dān),并授權(quán)甲方直接從乙方預(yù)留的質(zhì)量保修金中扣付。
    四、質(zhì)量保修金的支付與返還。
    1、本工程雙方約定乙方向甲方支付工程總價(jià)款5%的工程質(zhì)量保修金,質(zhì)量保修金在辦理竣工結(jié)算時(shí)支付,且質(zhì)量保修金預(yù)留期間不計(jì)息。
    2、自第二條規(guī)定的質(zhì)量保修期開(kāi)始計(jì)算之日起滿二年時(shí),甲方應(yīng)將預(yù)留保修金余額返還乙方。
    3、甲方在根據(jù)本條第2款規(guī)定的各保修期限滿后將預(yù)留的保修金返還承包人前,甲乙雙方應(yīng)共同對(duì)該工程的質(zhì)量進(jìn)行全面回訪,在確定無(wú)質(zhì)量缺陷后甲方才將保修金返還。
    4、甲方在返還保修金時(shí),有權(quán)將應(yīng)由乙方承擔(dān)但已由甲方墊付的款項(xiàng)從中直接予以抵扣,如保修金余額不足以抵扣,乙方須在接到甲方書面通知后10日內(nèi)補(bǔ)償甲方,否則,每逾期一日,乙方應(yīng)按應(yīng)付款項(xiàng)的萬(wàn)分之四向甲方支付滯納金。
    5、自本條規(guī)定的保修金返還之日起14日內(nèi),乙方應(yīng)憑相關(guān)證明文件到甲方處辦理保修金返還手續(xù),因乙方原因逾期辦理的,保修金逾期返還期間不計(jì)利息。
    五、保修程序。
    1、工程竣工前,乙方應(yīng)將其指定的工程保修負(fù)責(zé)人姓名、聯(lián)系電話以書面形式通知甲方。
    如甲方在工程竣工時(shí)仍未收到乙方的通知,則乙方同意指定該工程項(xiàng)目經(jīng)理為保修負(fù)責(zé)人。
    2、乙方指定的工程保修負(fù)責(zé)人的聯(lián)系電話應(yīng)隨時(shí)保持暢通,如保修負(fù)責(zé)人或聯(lián)系電話發(fā)生變動(dòng),乙方應(yīng)及時(shí)以書面形式通知甲方,有關(guān)變更在甲方收到乙方的通知之日正式生效。
    當(dāng)發(fā)生質(zhì)量投訴時(shí),甲方可按乙方提供的聯(lián)系電話通知乙方指定的工程保修負(fù)責(zé)人,該保修負(fù)責(zé)人應(yīng)于接到電話通知時(shí)起,24小時(shí)內(nèi)到甲方處領(lǐng)取《工程保修通知單》,該電話通知以甲方處留存的電話通知記錄為準(zhǔn)。
    逾期未來(lái)領(lǐng)取,或電話通知時(shí)該保修負(fù)責(zé)人的聯(lián)系電話無(wú)法接通,為了避免各方損失擴(kuò)大化,乙方同意由甲方另行委托其他施工維修,所發(fā)生的費(fèi)用及代辦費(fèi)按本條第3款規(guī)定從乙方預(yù)留于甲方處的質(zhì)量保修金中扣付。
    如發(fā)生涉及結(jié)構(gòu)安全或嚴(yán)重影響使用功能的緊急搶修事故,乙方在接到保修通知后,應(yīng)立即到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)搶修。
    若乙方不遵循上述規(guī)定,甲方有權(quán)另聘其他施工單位進(jìn)行維修,相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān),且甲方可按所發(fā)生費(fèi)用額的50%向承包人收取代辦費(fèi)。
    如乙方拒不承擔(dān)上述費(fèi)用,甲方有權(quán)從乙方預(yù)留于甲方處的保修金中直接抵扣。
    4、乙方領(lǐng)取《工程保修通知單》后應(yīng)妥善保管,并在完成保修經(jīng)住戶簽名確認(rèn)后作為已履行保修義務(wù)的依據(jù)立即交回甲方。
    如乙方履行了保修義務(wù)而住戶無(wú)正當(dāng)理由不在《工程保修通知單》上簽名確認(rèn),乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方,經(jīng)甲方簽字蓋章確認(rèn)后,可認(rèn)定為乙方已履行了保修義務(wù)。
    5、經(jīng)甲方組織驗(yàn)收合格,質(zhì)量保修問(wèn)題方視為處理妥當(dāng)。
    如經(jīng)驗(yàn)收不合格,甲方有權(quán)另聘其他施工單位進(jìn)行維修,有關(guān)維修費(fèi)用的承擔(dān)按照本條第3款規(guī)定執(zhí)行。
    6、若乙方未按上述規(guī)定履行保修義務(wù)而發(fā)生的維修費(fèi)用,均由甲方和甲方另行委托的施工單位按市場(chǎng)行情價(jià)進(jìn)行結(jié)算,按本條第3條款規(guī)定從乙方預(yù)留于甲方處的質(zhì)量保修金中抵扣。
    六、保修時(shí)限。
    1、樓地面、屋面、墻體滲漏水為5天;。
    2、樓地面坪沉陷、空鼓、開(kāi)裂、起砂的為5天;。
    4、煙道、排氣孔道、風(fēng)道和設(shè)備管道不通或泄漏的為2天;。
    5、廁所、廚房陽(yáng)臺(tái)、露臺(tái)、走廊、屋面等倒坡積水的為5天;。
    8、強(qiáng)弱電系統(tǒng)不能正常使用,電氣設(shè)備及開(kāi)關(guān)、插座故障、線路漏電、短路的為1天。
    以上時(shí)限均為住戶配合為前提。
    如住戶不予配合,乙方應(yīng)及時(shí)告知甲方到場(chǎng)確認(rèn),未經(jīng)甲方確認(rèn)的,均視為住戶已配合。
    七、其他。
    1、甲方指定其“物業(yè)管理部”負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)保修具體事宜。
    2、本保修協(xié)議,經(jīng)甲乙雙方簽章后生效,未盡事宜由雙方另行簽訂補(bǔ)充條款進(jìn)行約定。
    任何一方不得擅自變更解除本保修合同。
    甲方:
    乙方:
    法定代表人:
    法定代表人:
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇十
    1、依法取得相應(yīng)等級(jí)的資質(zhì)證書,并在資質(zhì)等級(jí)許可的范圍內(nèi)承攬工程,不轉(zhuǎn)包或違法分包工程。
    3、按照工程設(shè)計(jì)要求、施工技術(shù)要求和合同約定,對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的原材料、用具、機(jī)械設(shè)備等進(jìn)行檢驗(yàn),未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的,不得使用。
    4、建立、健全工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度,嚴(yán)格工序管理,做好分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收及記錄工作。
    5、建立、健全教育培訓(xùn)制度,加強(qiáng)對(duì)職工的教育培訓(xùn)工作未經(jīng)教育培訓(xùn)及考核不合格的人員,不得上崗作業(yè)。
    6、嚴(yán)格依法履行建筑工程質(zhì)量保修義務(wù),(質(zhì)量保修期至工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算)。
    以上是我單位對(duì)該工程的質(zhì)量承諾,若工程驗(yàn)收我方達(dá)不到承諾的優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn),我方愿接受工程造價(jià)的5%作為懲罰。嚴(yán)重時(shí),甘愿受法律法規(guī)處罰,并自動(dòng)撤出現(xiàn)場(chǎng)。
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇十一
    發(fā)包人、承包人根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》,經(jīng)協(xié)商一致,對(duì)____________________________(工程全稱)簽定工程質(zhì)量保修書。
    承包人在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔(dān)本工程質(zhì)量保修責(zé)任。
    質(zhì)量保修范圍包括地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程,屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏,供熱與供冷系統(tǒng),電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他項(xiàng)目。具體保修的內(nèi)容,雙方約定如下:
    ______________________________________________________________________________.
    雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及有關(guān)規(guī)定,約定本工程的質(zhì)量保修期如下:
    1、地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程合理使用年限;。
    3、裝修工程為_(kāi)___________年;。
    4、電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝工程為_(kāi)_______________年;。
    5、供熱與供冷系統(tǒng)為_(kāi)_________________個(gè)采暖期、供冷期;。
    6、住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設(shè)施、道路等配套工程為_(kāi)_______________年;。
    ______________________________________________________________________________.
    質(zhì)量保修期自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
    1、屬于保修范圍、內(nèi)容的項(xiàng)目,承包人應(yīng)當(dāng)在接到保修通知之日起7天內(nèi)派人保修。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的,發(fā)包人可以委托他人修理。
    2、發(fā)生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)搶修。
    3、對(duì)于涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定,立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報(bào)告,采取安全防范措施;由原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位提出保修方案,承包人實(shí)施保修。
    4、質(zhì)量保修完成后,由發(fā)包人組織驗(yàn)收。
    第四條保修費(fèi)用。
    保修費(fèi)用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。
    第五條其他。
    ______________________________________________________________________________.
    本工程質(zhì)量保修書,由施工合同發(fā)包人、承包人雙方在竣工驗(yàn)收前共同簽署,作為施工合同附件,其有效期限至保修期滿。
    發(fā)包人(公章):承包人(公章):
    法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):
    年月日年月日。
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇十二
    為保證本合同項(xiàng)目約定的完成工程對(duì)應(yīng)的主體在合理使用期限內(nèi)正常使用,發(fā)包人承包人根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》,經(jīng)協(xié)商一致簽訂工程質(zhì)量保修書,承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)按照有關(guān)管理規(guī)定及雙方約定承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
    一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容。
    質(zhì)量保修范圍為:____________________________工程項(xiàng)目。
    二、質(zhì)量保修期。
    雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及有關(guān)規(guī)定,本工程約定質(zhì)量保修期____年;質(zhì)量保修期從工程竣工驗(yàn)收合格之日算起。
    三、質(zhì)量保修責(zé)任。
    1、屬于保修范圍和內(nèi)容的項(xiàng)目,承包人應(yīng)在接到修理。
    通知之日后7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理,發(fā)包人可以委托其它人員修理。
    2、發(fā)生須緊急搶修事故,承包人接到通知后應(yīng)立即到。
    達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)搶修。非承包人施工質(zhì)量引起的`事故,搶修費(fèi)用由發(fā)包人分析原因后責(zé)成責(zé)任人承擔(dān)。
    3、在國(guó)家規(guī)定的工程合理使用期限內(nèi),承包人確保工。
    程質(zhì)量。因承包人原因致使工程在合理使用期限內(nèi)造成人身和財(cái)產(chǎn)損害的,承包人應(yīng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
    4、質(zhì)量保修完成后,同發(fā)包人組織驗(yàn)收。
    四、質(zhì)量保修費(fèi)用。
    工程質(zhì)量保修費(fèi)用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。
    五、其它。
    雙方約定的其它工程質(zhì)量保修事項(xiàng):
    本工程質(zhì)量保修書由施工合同發(fā)包人承包人在工程竣工驗(yàn)收前共同簽署,作為施工合同附件,其有效期限至保修期滿。
    發(fā)包人(公章):
    法定代表人(簽字):
    承包人(公章):
    法定代表人(簽字):
    簽訂日期:
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇十三
    承包人(全稱):_________。
    發(fā)包人、承包人根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》,經(jīng)協(xié)商一致,對(duì)_________(工程全稱)簽訂工程質(zhì)量保修書。
    一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容。
    承包人在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔(dān)本工程質(zhì)量保修責(zé)任。
    質(zhì)量保修范圍包括地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程,屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏,供熱與供冷系統(tǒng),電氣管線、給排水管道設(shè)備安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他項(xiàng)目。具體保修的內(nèi)容,雙方約定如下:_________。
    二、質(zhì)量保修期。
    雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及有關(guān)規(guī)定,約定本工程的`質(zhì)量保修期如下:
    1.地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程合理使用年限;
    3.裝修工程為_(kāi)________年;
    4.電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝工程為_(kāi)________年;
    5.供熱與供冷系統(tǒng)為_(kāi)________個(gè)采暖期、供冷期;
    6.住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設(shè)施、道路等配套工程為_(kāi)________年;
    7.其他項(xiàng)目保修期限約定如下:_________。
    質(zhì)量保修期自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
    三、質(zhì)量保修責(zé)任。
    1.屬于保修范圍、內(nèi)容的項(xiàng)目,承包人應(yīng)當(dāng)在接到保修通知之日起7天內(nèi)派人保修。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的,發(fā)包人可以委托他人修理。
    2.發(fā)生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)搶修。
    3.對(duì)于涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定,立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報(bào)告,采取安全防范措施;由原設(shè)計(jì)單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位提出保修方案,承包人實(shí)保修。
    4.質(zhì)量保修完成后,由發(fā)包人組織驗(yàn)收。
    四、保修費(fèi)用。
    保修費(fèi)用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。
    五、其他。
    雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項(xiàng):_________。
    本工程質(zhì)星保修書,由施工合同發(fā)包人、承包人雙方在竣工驗(yàn)收前共同簽署,作為施工合同附件其有效期限至保修期滿。
    發(fā)包人(蓋章):_________承包人(蓋章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇十四
    在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,合同的類型越來(lái)越多,在達(dá)成意見(jiàn)一致時(shí),制定合同可以享有一定的自由。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢?以下是小編收集整理的房屋裝修質(zhì)量保修合同,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
    甲 方 (業(yè)主):
    乙 方 (裝飾公司):
    甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》,經(jīng)協(xié)商一致,對(duì) 普通住宅裝修工程簽訂工程質(zhì)量保修書。
    乙方應(yīng)在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔(dān)本裝修工程質(zhì)量保修責(zé)任。
    質(zhì)量保修范圍包括主體結(jié)構(gòu)工程、屋面防水工程、有防水、防滲漏要求的衛(wèi)生間、電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他項(xiàng)目。具體保修的內(nèi)容,雙方約定如下:按中華人民共和國(guó)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第279號(hào)令執(zhí)行。
    雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及有關(guān)規(guī)定,約定本工程的質(zhì)量保修如下:
    1、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面防滲漏為 年;
    2、裝修工程為
    3、電氣管線、給排水管道、電器等設(shè)備安裝工程為年;
    4、其他項(xiàng)目保修期限約定如下:保修期為工程竣工證書發(fā)出/實(shí)際竣工日期后的12個(gè)月。
    1、保修期自工程竣工驗(yàn)收合格(以甲方出具的書面文件為準(zhǔn))后起算滿1年。
    2、 為本工程保修負(fù)責(zé)人。乙方指定的工程保修負(fù)責(zé)人的聯(lián)系電話應(yīng)隨時(shí)保持暢通,如保修負(fù)責(zé)人或聯(lián)系電話發(fā)生變動(dòng),乙方應(yīng)及時(shí)以書面形式通知甲方,有關(guān)變更在甲方收到乙方的'通知之日正式生效。
    3、乙方現(xiàn)場(chǎng)維修響應(yīng)時(shí)間為24小時(shí),以甲方書面?zhèn)髡嫱ㄖ螂娫捀嬷獣r(shí)起算。若發(fā)生緊急搶修事故的,乙方接到甲方通知后,則應(yīng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)搶修。
    4、經(jīng)甲方組織驗(yàn)收合格,質(zhì)量保修問(wèn)題方視為處理妥當(dāng)。如經(jīng)驗(yàn)收不合格,甲方有權(quán)另聘其他施工單位進(jìn)行維修,因此而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用,均由甲方和甲方另行委托的施工單位按市場(chǎng)行情價(jià)進(jìn)行結(jié)算,甲方從乙方預(yù)留的質(zhì)量保修金中抵扣,不足部分乙方另行支付。
    1、本工程雙方約定乙方將工程尾款人民幣
    2、自質(zhì)量保修期開(kāi)始計(jì)算之日起滿1年乙方無(wú)違約的,甲方應(yīng)將預(yù)留保修金全額無(wú)息返還乙方。
    3、甲方在保修期限滿后將預(yù)留的保修金返還乙方前,甲方雙方應(yīng)共同對(duì)該工程的質(zhì)量進(jìn)行全面回訪,在確定無(wú)質(zhì)量缺陷后甲方才將保修金返還。
    4、甲方在返還保修金時(shí),有權(quán)將應(yīng)由乙方承擔(dān)但已由甲方墊付的款項(xiàng)從中直接予以抵扣,如保修金余額不足以抵扣,乙方須在接到甲方書面通知后10日內(nèi)償付甲方。否則,每逾期一日,乙方須按應(yīng)付款項(xiàng)的萬(wàn)分之四向甲方支付滯納金。
    1、乙方遲延前往維修的,應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量保修金0、1%/日之違約金。經(jīng)5個(gè)工作日連續(xù)維修或同一問(wèn)題重復(fù)維修達(dá)3次以上,仍無(wú)法解決問(wèn)題的,視為工程質(zhì)量存有重大瑕疵,乙方支付甲方合同總價(jià)10%之違約金。
    2、若乙方不在約定時(shí)限內(nèi)派人維修或超過(guò)維修時(shí)限仍無(wú)法完成維修的,乙方除應(yīng)支付違約金外,同意由甲方另行委托其他單位維修,所發(fā)生的費(fèi)用由甲方從質(zhì)量保修金中扣付,不足部分由乙方另行支付。
    3、在保修期限內(nèi),因乙方原因?qū)е碌陌惭b質(zhì)量(包括所有安裝電器、熱水器等)缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、財(cái)產(chǎn)損害的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任。如因房屋所有人、使用人或第三人向甲方索賠而使甲方遭受損失,甲方有權(quán)向乙方追償。
    4、因乙方未按有關(guān)規(guī)定和本合同約定及時(shí)履行保修義務(wù)而造成新的人身、財(cái)產(chǎn)損害,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
    5、非乙方原因造成的質(zhì)量缺陷,乙方在履行保修義務(wù)后,有權(quán)就所發(fā)生的費(fèi)用向責(zé)任方追償。
    6、若因乙方原因造成第三方索賠的,乙方同意由其指定的工程保修負(fù)責(zé)人作為代理人,在接到甲方電話通知后配合甲方與第三方協(xié)商解決。因解決該索賠問(wèn)題而由該工程保修負(fù)責(zé)人簽署的文件、協(xié)議對(duì)乙方具有法律效力,乙方同意承擔(dān)相應(yīng)的法律后果。若乙方委托的工程保修負(fù)責(zé)人未按甲方的要求配合甲方進(jìn)行協(xié)商處理的,則乙方同意委托甲方全權(quán)處理補(bǔ)償事宜,甲方與第三方簽訂的補(bǔ)償協(xié)議書對(duì)乙方具有法律效力,其項(xiàng)下約定的補(bǔ)償金由乙方承擔(dān),并授權(quán)甲方直接從乙方預(yù)留的質(zhì)量保修金中扣除,不足部分乙方須另行支付。
    1、本工程質(zhì)量保修書,由甲方、乙方雙方共同簽署,作為施工合同附件,其有效期限至保修期滿。
    2、本保修協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽章后生效,未盡事宜由雙方另行簽訂補(bǔ)充條款進(jìn)行約定。任何一方不得擅自變更或解除本保修書。
    甲 方:乙 方:(公章)
    法定代表人 法定代表人
    或委托代理人: 或委托代理人:
    年月 日 年 月 日
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇十五
    2、責(zé)令原審法院依法作出判決。
    事實(shí)與理由:_________________。
    一、原審以被上訴人為被告并無(wú)不當(dāng),符合法律規(guī)定。
    民事訴訟法解釋五十九條是對(duì)有字號(hào)的個(gè)體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認(rèn)個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個(gè)體工商戶(字號(hào))的名義進(jìn)行民事活動(dòng),也可以一般自然人的名義進(jìn)行民事活動(dòng)。
    個(gè)體工商戶(字號(hào))為訴訟主體的情況,要看爭(zhēng)議是否在登記經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)產(chǎn)生,要看民事活動(dòng)是否是以個(gè)體工商戶(字號(hào))的名義進(jìn)行的。
    本案裝修施工不是在登記經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)產(chǎn)生,相關(guān)證據(jù)上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方_______年_____月到_____3年_____月簽訂、履行(口頭)合同時(shí),“__________商務(wù)酒店”尚不存在(酒店核準(zhǔn)日期20__年5月28日)。因此,相關(guān)責(zé)任應(yīng)該由被上訴人以一般自然人的名義承擔(dān)。
    二、退一萬(wàn)步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當(dāng),原審法院也不應(yīng)該直接駁回上訴人起訴。
    從立法本意上講,最高法院將個(gè)體工商戶字號(hào)列為當(dāng)事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當(dāng),原審法院也可以通過(guò)向上訴人進(jìn)行釋明或者直接予以更改,而沒(méi)有必要直接予以駁回起訴來(lái)制造訴累,浪費(fèi)司法資源。
    綜上,原審裁定嚴(yán)重錯(cuò)誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請(qǐng)求。
    此致
    _____________人民法院。
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇十六
    根據(jù)《^v^經(jīng)濟(jì)合同法》、《建筑工程承包合同條例》以及建筑工程承包合同的有關(guān)法律法規(guī),甲方現(xiàn)將常青花園二小區(qū)35#樓部分項(xiàng)目工程以包工不包料的形式委托乙方施工。為了明確雙方各自的責(zé)任,本著公平、公正、誠(chéng)信守則的原則,經(jīng)雙方協(xié)商一致同。意簽定以下施工合同條款,保證信守執(zhí)行。
    一、承包范圍及工作內(nèi)容。
    1.本工程所含所有抹灰、鑲貼、屋面(防水工程除外)、樓地面及室外散水臺(tái)階工程;。
    3.承包范圍內(nèi)所有成品及半成品的養(yǎng)護(hù)、維修;。
    4.乙方自備承包范圍內(nèi)所需小型工具如:鐵鍬、泥桶、尺條、鋁合金、線、安全帽等;。
    5.乙方負(fù)責(zé)返工所需材料及人工費(fèi)用。
    二、結(jié)算方式約定。
    1.本工程人工費(fèi)按設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)規(guī)范一次性包干,包干總價(jià)為人民幣肆拾萬(wàn)元整,不再存在其它費(fèi)用;如一次性驗(yàn)收通過(guò),甲方獎(jiǎng)勵(lì)乙方人民幣壹萬(wàn)元。
    3.甲乙雙方協(xié)商包干價(jià)中,已包括質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)價(jià)格、確保工期價(jià)格和工完料凈價(jià)格。
    4.分包價(jià)格均為包干價(jià),不存在其他任何費(fèi)用。
    三、質(zhì)量要求。
    本工程質(zhì)量等級(jí)為“楚天杯”。乙方在施工過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙、相關(guān)規(guī)范要求及施工技術(shù)交底施工,服從業(yè)主和甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員的指揮,如發(fā)現(xiàn)乙方有違背質(zhì)量要求的施工情況,甲方除責(zé)令停工整改外,其所造成的一切損失均由乙方承擔(dān),情節(jié)嚴(yán)重的將追究其他責(zé)任,并且甲方拒付工程款。
    四、施工工期要求:
    1.工期主要按甲方形象進(jìn)度執(zhí)行,總工期為一百二十天。
    3.工程完工指乙方所承包范圍內(nèi)各分項(xiàng)工程全部完工。
    五、安全生產(chǎn)和文明施工。
    1.為加強(qiáng)對(duì)所屬施工人員的安全教育與培訓(xùn),牢固樹(shù)立“安全第一,預(yù)防為主”的思想,與每個(gè)職工都要有安全交底并簽定安全合同。
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇十七
    發(fā)包人(全稱):
    承包人(全稱):
    為保證少數(shù)民族特色村寨榃僧村旅游廁所(工程名稱)在合理使用期限內(nèi)正常使用,發(fā)包人承包人協(xié)商一致簽訂工程質(zhì)量保修書。承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)按照有關(guān)管理規(guī)定及雙方約定承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
    一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容
    承包人在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關(guān)法律、法規(guī),規(guī)章規(guī)定和雙方約定,承擔(dān)本工程質(zhì)量保修責(zé)任。
    質(zhì)量保修范圍包括地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、屋面防水工程和雙方約定的其他土建工程,以及電氣管線、上下水管線的安裝工程,供熱、供冷系統(tǒng)工程等項(xiàng)目。
    具體質(zhì)量保修內(nèi)容雙方約定如下:
    二、質(zhì)量保修期
    質(zhì)量保修期從工程實(shí)際竣工驗(yàn)收通過(guò)之日算起。分單項(xiàng)竣工驗(yàn)收的工程,按單項(xiàng)工程分別計(jì)算質(zhì)量保修期。
    雙方根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合具體工程約定質(zhì)量保修期如下:
    地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程合理使用年限;
    土建工程為 1 年;
    屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為1年;
    供熱及供冷系統(tǒng)為 1 個(gè)采暖期及供冷期;
    裝修工程為 1 年;
    住宅小區(qū)內(nèi)的給排水設(shè)施、道路等配套工程為1年;
    綠化工程為工程全部完工初驗(yàn)合格后一年。
    市政工程、公路工程、水利工程為1年
    三、質(zhì)量保修保質(zhì)責(zé)任
    1、屬于保修范圍和內(nèi)容的項(xiàng)目,承包人應(yīng)在接到修理通知之日后2天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理,發(fā)包人可委托其他人員修理,保修費(fèi)用從質(zhì)量保修金內(nèi)扣除。
    2、發(fā)生須緊急搶修事故的,承包人接到事故通知后,應(yīng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)搶修。非承包人施工質(zhì)量引起的事故,搶修費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
    3、在保修期內(nèi),如發(fā)生涉及結(jié)構(gòu)安全的質(zhì)量問(wèn)題,發(fā)包人和承包人應(yīng)當(dāng)立即向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報(bào)告,并采取安全防范措施,由原設(shè)計(jì)單位或具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位提出保修方案,承包人負(fù)責(zé)實(shí)施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限內(nèi)造成人身和財(cái)產(chǎn)損害的,承包人應(yīng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
    4、保修完成后,由發(fā)包人組織有關(guān)單位人員驗(yàn)收。
    四、質(zhì)量保修金的支付
    本工程約定的工程質(zhì)量保修金為施工結(jié)算價(jià)的 %。
    質(zhì)量保修金不計(jì)利息。
    五、質(zhì)量保修金的扣出及返還
    發(fā)包人在應(yīng)付款中扣出。在保修期內(nèi)承包人應(yīng)按保修內(nèi)容進(jìn)行保修,若承包人接到發(fā)包人保修通知書在二天內(nèi)未派人進(jìn)行修理的,發(fā)包人則安排其它公司修理,在保修期內(nèi)發(fā)生的修理費(fèi)用由承包人負(fù)責(zé)或由發(fā)包人從保修金中扣出。
    在工程竣工保修期滿,承包人完成工程存在質(zhì)量問(wèn)題的整改,并按照《南寧市市政設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目竣工移交管理暫行規(guī)定》(南府發(fā)[20__]86號(hào))的要求,簽署了《市政工程保修期滿存在問(wèn)題整改復(fù)檢鑒定表》后的14個(gè)日歷天內(nèi),發(fā)包人將質(zhì)量保修金(不計(jì)利息)退還承包人。
    六、其他
    雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項(xiàng):本工程質(zhì)量保修書作為施工合同附件,由施工合同發(fā)包人承包人雙方共同簽署。
    發(fā)包人(公章): 承包人(公章):
    法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
    年 月 日
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇十八
    工程委托合同范文1委托方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
    服務(wù)方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
    項(xiàng)目名稱:
    根據(jù)甲方項(xiàng)目建設(shè)的需要,現(xiàn)甲方委托乙方對(duì)其開(kāi)發(fā)建設(shè)的工程進(jìn)行各項(xiàng)檢測(cè),雙方經(jīng)友好協(xié)商,就相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
    一、工程概況。
    工程地址:建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:聯(lián)系電話:
    施工單位:施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:聯(lián)系電話:
    監(jiān)理單位:項(xiàng)目總監(jiān):聯(lián)系電話:
    建設(shè)(監(jiān)理)單位見(jiàn)證員:聯(lián)系電話:送樣員:聯(lián)系電話:
    二、檢測(cè)項(xiàng)目。
    根據(jù)省建設(shè)廳認(rèn)證頒發(fā)的資質(zhì)證書認(rèn)定的檢測(cè)范圍及項(xiàng)目(具體項(xiàng)目詳見(jiàn)附件)對(duì)乙方開(kāi)展檢測(cè)服務(wù)。
    三、檢測(cè)收費(fèi)。
    根據(jù)云發(fā)改價(jià)格(________)989號(hào)文件《云南省建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)和建筑材料試驗(yàn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)并按實(shí)結(jié)算。
    四、付費(fèi)方式。
    檢測(cè)費(fèi)用支付方式如下:先預(yù)付人民幣_(tái)_____元,透支額度______元,透支期限15天。
    五、雙方權(quán)利、義務(wù)。
    (一)甲方義務(wù):
    1.工程開(kāi)工后,凡建設(shè)過(guò)程發(fā)生的相關(guān)檢測(cè)均委托乙方進(jìn)行。
    2.根據(jù)付款條件支付相應(yīng)檢測(cè)費(fèi)用。
    (二)甲方權(quán)利:
    1.對(duì)在建工程的各類檢測(cè)數(shù)據(jù)有知情權(quán),協(xié)議執(zhí)行過(guò)程,可隨時(shí)查詢。
    2.從乙方獲取工程檢測(cè)咨詢服務(wù)的權(quán)利。
    (三)乙方義務(wù):
    1.根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求,在承諾期限內(nèi)完成檢測(cè)任務(wù),并及時(shí)提供檢測(cè)報(bào)告。
    2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量問(wèn)題(如水泥安定性不合格、實(shí)際檢測(cè)結(jié)果不滿足設(shè)計(jì)要求等),及時(shí)向甲方通報(bào)。
    3.做好相關(guān)服務(wù)工作,特殊項(xiàng)目檢測(cè)(或乙方檢測(cè)能力以外的項(xiàng)目),分包前應(yīng)將分包單位情況通報(bào)甲方征得甲方同意后進(jìn)行分包。
    4.提供檢測(cè)咨詢服務(wù),若甲方需要時(shí)應(yīng)指導(dǎo)甲方抽樣送檢工作。
    6.檢測(cè)費(fèi)用透支期限超過(guò)15天,中心將電話通知甲方,一星期內(nèi)未來(lái)續(xù)款,則停發(fā)報(bào)告。
    (四)乙方權(quán)利根據(jù)相應(yīng)服務(wù)內(nèi)容收取檢測(cè)費(fèi)用。
    六、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)二份。本合同自簽訂日生效,若一方毀約,則毀約方應(yīng)按本合同額的15%賠償另一方經(jīng)濟(jì)損失。
    七、未言明事項(xiàng)雙方協(xié)商解決,協(xié)商未果,由工程所在地人民法院裁決。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇十九
    甲方:
    乙方:
    鑒于乙方承包裝修之甲方裝修工程已于年月日交付使用,有關(guān)細(xì)項(xiàng)質(zhì)量需進(jìn)一步觀察,目前有關(guān)工程細(xì)項(xiàng)已需維修養(yǎng)護(hù),故甲、乙雙方就工程的保修問(wèn)題達(dá)成如下協(xié)議:
    1、本工程保修期為年,自年月日起至年月日止。
    2、乙方在保修期內(nèi)工作范圍為:
    就裝修工程所涉及全部合同項(xiàng)目?jī)?nèi)(以年月日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預(yù)算明細(xì)表及年月日簽署的裝飾工程施工承包合同補(bǔ)充協(xié)議列明為準(zhǔn))的損壞或質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行更換或修復(fù)。如木門變形、裂縫,所有漆面脫落、起皮、鼓包,壁紙鼓包、脫落,房頂出現(xiàn)脫落,所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問(wèn)題。屬于甲方使用不當(dāng)、天災(zāi)、原土建質(zhì)量造成的損壞除外。
    3、目前工程已存在的問(wèn)題及乙方責(zé)任:
    1)花崗巖地面有5塊有1/3空鼓,1塊4cm缺角,1塊1/3斷裂,若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂,乙方應(yīng)予更換,材料費(fèi)及更換費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān),或由乙方返還斷裂部分的材料費(fèi)及相應(yīng)各項(xiàng)取費(fèi)。
    2)護(hù)墻板的板面目前變形較重,乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行更換或整修。
    3)木門現(xiàn)已變形,乙方應(yīng)予年月份前進(jìn)行整修。
    4)壁紙卷邊,乙方應(yīng)于年月份前進(jìn)行整修。
    5)廚房洗菜盆下水管無(wú)反水彎,乙方應(yīng)于年月份前新購(gòu)反水彎并進(jìn)行更換。
    6)前述各項(xiàng)問(wèn)題的整修或更換費(fèi)用包括材料費(fèi)、人工費(fèi)等均由乙方負(fù)擔(dān)。
    4、乙方工作方式
    在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi),乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作,費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
    5、法律責(zé)任
    乙方在接到甲方通知后無(wú)故拖延達(dá)14個(gè)工作日,不予整修或更換的,甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣元;若甲方因該質(zhì)量問(wèn)題造成其他損失,甲方除有權(quán)扣除工程尾款外,還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
    6、結(jié)算
    保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題但乙方整修及時(shí)并令甲方滿意,保修期結(jié)束后七日內(nèi),甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方(年月份乙方將第3條所述問(wèn)題整修結(jié)束后,若甲方感到滿意,可以結(jié)算)。
    7、本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各兩份,自甲、乙雙方簽署之日起生效。
    甲方:乙方:
    代表:代表:
    蓋章:蓋章:
    建筑工程質(zhì)量保修合同篇二十
    在學(xué)習(xí)、工作生活中,男女老少都可能需要用到協(xié)議書,簽訂協(xié)議書是提高經(jīng)濟(jì)效益的手段。想必許多人都在為如何寫好協(xié)議書而煩惱吧,下面是小編為大家整理的房屋建筑工程質(zhì)量保修協(xié)議書,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
    發(fā)包人:
    承包人:
    發(fā)包人、承包人根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》和《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》,經(jīng)協(xié)商一致,對(duì)鄧州市鴻杰第一城號(hào)樓工程簽訂工程質(zhì)量保修書。
    一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容
    承包人在質(zhì)量保修期內(nèi),按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定,承擔(dān)本工程質(zhì)量保修責(zé)任。
    質(zhì)量保修范圍包括地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程,屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏,供熱與供冷系統(tǒng),電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程,以及雙方約定的其他項(xiàng)目。具體保修的事項(xiàng),雙方約定如下:承包人接到保修通知時(shí)必須及時(shí)派維修人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修,若不及時(shí)派維修人員維修,發(fā)包人將委派維修人員進(jìn)行維修,維修所發(fā)生的.一切費(fèi)用從承包人工程款中扣除。各項(xiàng)工程承包人派維修人員到場(chǎng)維修時(shí)間:天然氣工程2小時(shí)內(nèi);采暖工程、電氣工程、給排水工程4小時(shí)內(nèi);其它工程48小時(shí)內(nèi)。
    二、質(zhì)量保修期
    雙方根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及有關(guān)規(guī)定,約定本工程的質(zhì)量保修期如下:
    1.地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程合理使用年限;
    2.外墻面的防滲漏為___5___年;
    3.裝修工程為____2_____年;
    4.電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝工程為____2___年;
    5.供熱與供冷系統(tǒng)為___2____個(gè)采暖期、供冷期;
    6.其他項(xiàng)目保修期限約定如下:天然氣工程為__2__年。
    質(zhì)量保修期自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
    三、質(zhì)量保修責(zé)任
    1.屬于保修范圍、內(nèi)容的項(xiàng)目,承包人應(yīng)當(dāng)在接到保修通知之日起2天內(nèi)派人保修。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的,發(fā)包人可以委托他人修理。
    2.承包人按照有關(guān)法律、法規(guī),保修在發(fā)包人承攬的工程項(xiàng)目。承包人必須留有足夠土建、安裝、電氣等施工人員在工地現(xiàn)場(chǎng)待命,及時(shí)保修。
    3.發(fā)生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)搶修。
    5.承包人同意在其保修人員不在現(xiàn)場(chǎng)或住戶家中有緊急處理任務(wù)或無(wú)能力繼續(xù)保修等情況下,由發(fā)包人安排保修隊(duì)伍維修。
    6.如發(fā)生其它專業(yè)保修隊(duì)保修的,保修費(fèi)用每半年支付專業(yè)保修隊(duì)伍,從承包人保修金中扣除支付。保修費(fèi)的計(jì)算、核定以有用戶簽字的"保修派工單"為準(zhǔn)。
    7.承包人不履行保修義務(wù)或拖延履行保修義務(wù)的,每次事故處罰款xx-5000元,在保修費(fèi)中扣除。
    9.質(zhì)量保修事項(xiàng)完成后,由發(fā)包人、承包人會(huì)同物業(yè)管理公司、房屋所有人或使用人對(duì)工程進(jìn)行組織驗(yàn)收。
    10、在質(zhì)量保修期內(nèi),因房屋建筑工程缺陷造成房屋所有人、使用人或第三人的人身和財(cái)產(chǎn)損失的,承包人在接到發(fā)包人通知后,在通知要求的時(shí)間,參加與房屋所有人、使用人或第三人的協(xié)商賠償事宜,并根據(jù)協(xié)商結(jié)果承擔(dān)賠償責(zé)任。承包人不參加協(xié)商或協(xié)商達(dá)不成一致意見(jiàn)的,由發(fā)包人按照《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》向房屋所有人、使用人或第三人承擔(dān)維修或賠償責(zé)任后,有權(quán)在承包人留存的質(zhì)量保修金中扣除。保修金不足以承擔(dān)的,承包人另行對(duì)發(fā)包人進(jìn)行賠償。承包人有異議的,有權(quán)提出訴訟。
    四、保修費(fèi)用
    保修費(fèi)用由造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任方承擔(dān)。質(zhì)量缺陷責(zé)任期的維修費(fèi)用由承包人承擔(dān)。承包人有證據(jù)證明質(zhì)量事故是由于房屋所有人或使用人不當(dāng)造成的,承包人不承擔(dān)責(zé)任。
    本工程質(zhì)量保修書,由施工合同發(fā)包人、承包人雙方在竣工驗(yàn)收前共同簽署,作為施工合同附件,其有效期限至保修期滿。
    五、其他事項(xiàng)
    1、本協(xié)議與《建設(shè)工程施工合同》一并簽訂生效。
    2、房屋竣工交付使用后,發(fā)包人即將本協(xié)議書約定的質(zhì)量保修通知、監(jiān)督、結(jié)算的權(quán)利義務(wù)委托給所聘用的物業(yè)公司執(zhí)行,承包人表示無(wú)異議。
    發(fā)包人:承包人:
    法定代表人:法定代表人:
    委托代理人:委托代理人:
    簽訂日期:20xx年x月x日