總結是在學習和工作中的重要環(huán)節(jié)，對于提高思維和分析能力以及提升綜合素質都具有積極意義。寫總結時，可以借鑒他人的觀點和經驗，但要保持獨立思考。生活中沒有永遠的不變，我們應該學會適應變化，保持積極的心態(tài)。
未完成工程承諾書篇一
××市財政局：
我單位負責建設的（項目名稱）已于xxxx年xx月xx日完成并驗收合格，現(xiàn)按要求提交全部的結算資料及相關資料，請予審核，在此我單位鄭重承諾：
一、我單位所提交的立項文件、招標文件、投標文件、合同文件及補充協(xié)議、中標通知書、地質勘察報告、圖紙設計審查意見等有關資料是真實的、合法的文件。
二、我單位所提交的施工圖、工程量清單、竣工圖、主要材料定價依據、設計變更、圖紙答疑、會審紀要、工程量測量記錄表、工程量計算表、計算圖式及材料質量檢驗報告、工程計量簽證、隱蔽工程紀錄、相關會議紀要、工程竣工驗收證書、質檢證明等資料是真實的、完整的。
三、我單位已提交全部的結算資料及相關資料，今后不再提出其它調整或補充結算要求。
今后如發(fā)現(xiàn)送審資料不實、有虛假、隱匿等違規(guī)行為，我單位愿承擔全部責任。
承諾單位：（蓋章）
單位負責人（簽字）：
日期：
1、綜合性
建造一項工程設施一般要經過勘察、設計和施工三個階段，需要運用工程地質勘察、水文地質勘察、工程測量、土力學、工程力學、工程設計、建筑材料、建筑設備、工程機械、建筑經濟等學科和施工技術、施工組織等領域的知識以及電子計算機和力學測試等技術。因此，建筑工程是一門范圍廣闊的綜合性學科。
2、社會性
建筑工程是伴隨著人類社會的發(fā)展而發(fā)展起來的。所建造的工程設施反映出各個歷史時期社會經濟、文化、科學、技術發(fā)展的面貌，因而建筑工程也就成為社會歷史發(fā)展的見證之一。
3、實踐性
建筑工程涉及的領域非常廣泛，因此影響建筑工程的因素必然眾多且復雜，使得建筑工程對實踐的依賴性很強。
4、技術上、經濟上和建筑藝術上的統(tǒng)一性
建筑工程是為人類需要服務的，所以它必然是集一定歷史時期社會經濟、技術和文化藝術于一體的產物，是技術、經濟和藝術統(tǒng)一的結果。
未完成工程承諾書篇二
為保證生活飲用水（以下簡稱飲用水）衛(wèi)生安全，保障人體健康，根據《中華人民共和國傳染病防治法》、《城市供水條例》、《生活飲用水衛(wèi)生規(guī)范》、《生活飲用水衛(wèi)生標準》的有關規(guī)定，制定以下生活飲用水衛(wèi)生安全保障承諾書。
二、嚴格執(zhí)行《生活飲用水衛(wèi)生規(guī)范》和《生活飲用水衛(wèi)生標準》，保障生活飲用水安全；
四、嚴格操控自來水生產工藝流程，并按規(guī)范投加消毒劑，保證管網末梢水余氯含量；
六、嚴格水質監(jiān)測制度，經常開展渾濁度、肉眼可見物及游離余氯等指標測定；
七、嚴格落實水質風險報告制度，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告主管部門和環(huán)保、衛(wèi)生部門；
八、嚴禁瞞報水質異常情況，嚴禁未經健康體檢或有礙飲用水衛(wèi)生的人員從事直接供、管水工作。自來水生產實行衛(wèi)生許可制，未經衛(wèi)生許可不得生產自來水。
承諾單位：
承諾人：
x年x月x日
未完成工程承諾書篇三
我以x名義承接的工程由我方負責施工，現(xiàn)承諾如下：
1、對工程投標、結算、竣工以及工程保修期間內的所有工作由我方完成并承擔期間發(fā)生的一切費用。
2、我方在施工過程中發(fā)生的一切費用(包括工傷事故)均由我方承擔并償還，與貴公司無關。
3、我方決不以貴公司名義對外欠材料費、機械費、設備費等一切費用，如有發(fā)生由我方承擔經濟、法律責任(在保證金中扣除)，與貴公司無關。
4、我方保證不拖欠民工工資，如有拖欠、所有法律、民事、經濟責任由我方承擔，與貴公司無關。
5、因工程的質量、安全、工期現(xiàn)場文明施工等問題受到業(yè)主和行政部門的指責、處罰、我方承擔全部責任，與貴公司無關。
6、我方保證不得發(fā)生任何安全事故，否則，一切經濟、民事、法律責任均由我方承擔，與貴公司無關。
7、自愿執(zhí)行本公司安全工器具管理辦法。
承諾人：
未完成工程承諾書篇四
工程讓利作為施工企業(yè)對自身權利的處置的意思表示，只要該意思表示不違反法律規(guī)定和公序良俗，即可發(fā)生當事人預期的法律后果。因此，工程讓利是否有效，應審查該行為是否違反招投標法等法律的禁止性規(guī)定。
1、經招投標的工程讓利的效力。
實踐中，發(fā)包人為壓低工程價款，多以與承包人在招投標程序之前，雙方進行就投標價格、投標方案等實質性的談判，并簽訂書面的合同，明確承包人讓利的幅度，或承包人單方以承諾書的方式主動作出讓利，再例行招投標程序。此種情形是法律禁止的虛假招投標行為，應屬無效。
《招標投標法》第33 條規(guī)定，投標人不得以低于成本的報價競標。此條為禁止性規(guī)范，即低于工程成本價報價競標為法律所禁止，違反該規(guī)定的投標行為無效。該規(guī)定有利于維護招標人、投標人的合法利益和自由競爭的正常的建筑市場秩序，有效避免投標人以粗制濫造、偷工減料、以次充好等違法手段不正當?shù)亟档统杀?，以保證工程質量，也是公平、公正和誠實信用原則的要求。如果施工企業(yè)所作的讓利承諾使得其競標報價低于成本，其承諾則違反禁止性規(guī)定，屬于無效行為。
根據《招投標法》第46條的規(guī)定,招標人和中標人應當自中標通知書發(fā)出之日起三十日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協(xié)議。《招投標法》沒有對建設工程合同的“實質性內容”做出明確規(guī)定。一般而言，合同實質性內容影響或者決定當事人基本權利義務，指合同約定的工程價款、工程質量和工程期限。因此，在雙方當事人按照招投標文件簽訂建設工程合同之后，承包人的讓利行為實質是對工程價款的變更，背離了合同的實質性內容，違反了法律的強制性規(guī)定，應認定為無效，特別是在讓利行為致使工程價款低于施工成本的情形下。
2、非招標工程讓利承諾的效力
不適用《招標投標法》及相關法律法規(guī)的強制性規(guī)定，不應隨意干預，應認定為有效。
一審法院認為，該《承諾書》違反了招投標法律強制性規(guī)定，承諾讓利的部分也超出了承建工程所得利潤，應為無效。二審法院認為，該讓利承諾書構成對工程價款的實質性變更，該承諾書無效，不產生變更《建設工程施工合同》的效力，遂判決駁回乙公司上訴，維持原判。
最高人民法院認為，讓利承諾書本質上是“黑合同”，招投標活動的基本原則決定了該讓利承諾書應認定為無效，承諾讓利的原因很復雜，有可能侵害公共利益，并給工程質量帶來隱患，堅守中標合同必須信守原則也是規(guī)范建筑市場，提高社會誠信的需要。故根據《招標投標法》第46條、最高院《關于審理建設施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第21條之規(guī)定，招標人與中標人按照招標文件和中標人的投標文件訂立《建設工程施工合同》后，中標人出具讓利承諾書，承諾對承建工程予以大幅讓利，實質上是對工程價款的實質性變更，應當認定該承諾無效。
【法院裁判要點】一審法院經審理認為，該《承諾書》違反了我國《招標投標法》的強制性規(guī)定，且承諾讓利的部分也超出了a建筑公司承建工程所得的利潤，應歸于無效。一審法院遂根據庭審查明的b開發(fā)公司已支付a建筑公司的工程款數(shù)額等事實，判令a建筑公司向b開發(fā)公司返還多收取的工程款520萬元。一審宣判后，b開發(fā)公司上訴至安徽省高級人民法院，稱原判決錯誤認定a建筑公司在建設工程施工合同簽訂后所作出的讓利承諾為無效承諾，a建筑公司中標后的單方承諾讓利不可能影響到招投標活動的公正性，現(xiàn)行的《招標投標法》及相關法律法規(guī)也沒有任何一個法律條款禁止承包人在工程中標后作出單方讓利的行為。
另外，在a建筑公司沒有提出有關承諾讓利超出承建工程利潤的抗辯觀點的前提下，原審法院徑直認定承諾讓利超出承建工程利潤顯然無任何事實依據。因此，a建筑公司讓利承諾依法應當作為雙方結算工程款的依據。針對b開發(fā)公司的上訴，a建筑公司答辯稱，讓利承諾書違反了《招標投標法》及相關法律法規(guī)的強制性規(guī)定，一審法院依法認定無效于法有據。該案二審法院審理后認為，由于在一、二審期間，a建筑公司均未主張其承諾讓利后的工程價款低于施工成本，亦未出示相關證據，所以一審法院徑行認定承諾讓利超出承建工程利潤沒有事實依據，應予糾正。但a建筑公司承諾對承建工程予以大幅讓利，該讓利承諾書構成對工程價款的實質性變更，應屬無效。二審法院依據上述認定判決駁回上訴，維持原判。
【法理分析】承包人通過招投標程序中標并與發(fā)包人簽訂建設工程施工合同后，又向發(fā)包人出具大幅讓利的承諾書的法律效力問題，實踐中有兩種不同意見：一種意見認為，工程中標簽約以后，承包人單方出具讓利承諾書對承建工程予以讓利，該讓利承諾書構成對中標合同實質性內容的變更，依據最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第21條之規(guī)定，該承諾無效；另一種意見認為，承包人在中標后向發(fā)包人出具讓利承諾書，系雙方當事人之間的真實意思表示，是目前建筑市場的普遍現(xiàn)象，應認定為有效，但法院在雙方約定的基礎上可適當限制讓利比例。最終，安徽省高級人民法院在該案二審中采納了第一種意見，最高人民法院民一庭法官在該案終審判決后也專門撰文，明確支持第一種意見。其中心理由是：讓利承諾書本質上屬于“黑合同”。雖然承包人出具讓利承諾書系單方民事法律行為，但發(fā)包人對此表示接受認可，雙方便形成了合意，從而符合合同成立的要件。如果照此履行，明顯與中標備案合同實質性內容相背離，構成對招投標活動基本原則的違反，由此，讓利承諾書的內容因與中標備案合同實質性內容不一致而成為“黑合同”，導致該承諾無效，雙方結算時仍應該以中標備案合同為準。
【本案給我們的啟示】不少建設
工程的發(fā)包人在正式簽約以后，往往要求承包人出具讓利承諾書，基于發(fā)包人處于優(yōu)勢地位的市場現(xiàn)狀，大多數(shù)承包人會認為只要出具了讓利承諾書，工程讓利部分肯定是打水漂了，于是被動地予以接受，任由發(fā)包人把這部分利益裝入自己的口袋。通過該訴訟糾紛案我們可以看到，發(fā)包人以這種方式侵蝕承包人承建工程的應得利益其實是得不到法律保護的。我們由此得到啟示，一旦因方圓以案說法106工程欠款問題發(fā)生訴訟糾紛，若讓利承諾書屬于“黑合同”的范疇，我們完全可以像該案中的承包人那樣，從維護企業(yè)的合法權益出發(fā)，在訴訟過程中依法據理力爭，把承諾讓利部分重新爭取回來，從而增加一筆可觀的效益。
未完成工程承諾書篇五
致： （招標人名稱）： 根據你方招標的 工程的招標文件、遵照《中華人民共和國招標投標法》等有關規(guī)定，經踏勘項目現(xiàn)場和研究上述招標文件的投標須知、合同條款、圖紙、工程建設標準和工程量清單及其他有關文件后，我方愿意全部按照招標文件的規(guī)定，鄭重提交我們的投標文件，并作出以下承諾：
1、我方愿以所報的投標總價并按上述圖紙、合同條款、工程建設標準和工程量清單的`條件要求承包上述工程的施工、竣工，并承擔任何質量缺陷保修責任，實行綜合單價風險包干，且我們理解招標文件中關于投標報價的有關規(guī)定，并且無意詢求此外的任何解釋。
2、我方將派出（項目經理姓名）作為本次招標工程的項目經理。項目經理將認真履行項目經理管理崗位職責,對工程項目施工全過程及整個現(xiàn)場承擔全面管理的責任和義務,并保證常駐現(xiàn)場。
3、在中標后，投入本工程的技術人員和管理人員將常駐現(xiàn)場，并不隨意更換所擬派的項目技術人員和管理人員，如確需更換，須報監(jiān)理公司、發(fā)包人審批認可。
4、一旦我方中標，我方保證按合同協(xié)議書中規(guī)定的工期 日歷天內完成并移交全部工程，工程質量達到 。嚴格執(zhí)行《建設工程質量管理條例》中有關工程保修條款。
5、若我方中標，在中標后自愿按招標文件要求提交工程履約保證給招標人。
6、我方同意所提交的投標文件在“招標文件投標須知”中規(guī)定的投標有效期
天內有效，在此期間內如果中標，我方將受此約束。
7、我方提供的資料全部為真實資料，如我方提供的業(yè)績資料不真實或存在虛假，我方將放棄中標的權利，并承擔由此產生的責任。
8、我方已詳細審核全部招標文件及工程量清單，包括修改補充通知、答疑（如有時）及有關附件，我方完全響應并認可上述文件的所有條款。
9、投入本工程的建筑原材料、構配件的質量都是經質量檢驗合格的產品。
10、我單位將嚴格按照招標人發(fā)出的設計圖紙進行施工，不擅自改變設計圖紙進行施工。
11、項目管理部將制定施工安全管理管理機構和安全管理責任制，配備工程建設項目專職安全員，并認真落實各項施工安全生產、文明施工的管理規(guī)定。所有工程建設施工作業(yè)人員都是經過安全教育和技術操作培訓，特殊工種的作業(yè)人員須有相應的技術資質證書。
13、除非另外達成協(xié)議生效，你方的中標通知書和本投標文件將成為約束雙方的合同文件的組成部分。
14、我們理解招標文件中關于定標的方法，并且無意詢求此外的任何解釋。
投標人：（蓋章）
單位地址：
法定代表人或其委托代理人：（簽字或蓋章）
電話： 傳真：
日期： 年 月
日
未完成工程承諾書篇六
為加強本工程項目管理，嚴格履行與甲方簽定的工程建設承包合同，圓滿的完成本項工程，確保工程施工質量、安全、工期，避免用工、工程款回收風險，我作為××工程項目的承包商，向公司作如下鄭重承諾：
一、作為本項目的承包商，我保證自即日起至項目竣工并通過驗收之日止，自始至終全過程常駐工地現(xiàn)場，嚴格按照有關工程項目管理的要求及合同條款進行項目管理。
二、同意按××萬元交納履約保證金，以承擔施工過程中的平時管理責任。
三、嚴格遵守國家安全生產制度，按照安全操作規(guī)范施工，做好安全防護工作，施工期間若發(fā)生機械、人身傷亡事故或造成財產損失，根據××條款，我愿意承擔全部責任和因此發(fā)生的費用。
四、嚴格遵守國家施工質量規(guī)范和標準，保證工程質量達到合同約定，若因工程質量問題引發(fā)投訴或糾紛，給公司造成損失，最終由我承擔。
五、加強組織管理，科學、規(guī)范施工，保證施工進度，如因工期延誤給公司造成損失，我自愿承擔。
六、加強合同履行證據意識，保證工程驗收資料、價款結算資料完整，若因施工資料遺失、欠缺給公司造成損失，我愿承擔。
七、工程合同××條款中規(guī)定：發(fā)現(xiàn)并確認乙方有弄虛作假行為的，要向甲方賠償工程總價款3%的損失，我愿意承擔。
八、根據合同××條款，如果不能按照投標文件的承諾履行合同(包括設備配備和人員配置)，我愿意賠償相應損失。
九、合同××條款規(guī)定：承包人在投標書中填寫的資料，屬于合同文件的組成部分，承包人應全面履行其所做的承諾。否則，承包人應按××條款標準向業(yè)主支付違約補償金。如果我不能保證全面履行其中的約定，愿意承擔相應條款規(guī)定的違約補償金。
十、依法用工，保證上崗人員有合格證明或資格，若因違反勞動法規(guī)給公司造成損失，我自愿承擔。
十一、遵守法律，足額、按時發(fā)放雇用人員的報酬，保證不拖欠工資款。若因勞資糾紛引發(fā)投訴或糾紛，給公司造成損失，最終由我承擔。
十二、加強安全風險控制，保證給進場施工人員購買安全保險。
十三、其他未盡事宜不能滿足合同要求而受到甲方的違約處罰，我自愿承擔。
我以上之保證，為無條件之承諾，在公司向我追償時，我放棄抗辯權。
承諾人（簽字并捺?。?BR> 未完成工程承諾書篇七
致xxx：
根據你方招標的xxx工程的招標文件、遵照《中華人民共和國招標投標法》等有關規(guī)定，經踏勘項目現(xiàn)場和研究上述招標文件的投標須知、合同條款、圖紙、工程建設標準和工程量清單及其他有關文件后，我方愿意全部按照招標文件的規(guī)定，鄭重提交我們的投標文件，并作出以下承諾：
1、我方愿以所報的投標總價并按上述圖紙、合同條款、工程建設標準和工程量清單的條件要求承包上述工程的施工、竣工，并承擔任何質量缺陷保修責任，實行綜合單價風險包干，且我們理解招標文件中關于投標報價的有關規(guī)定，并且無意詢求此外的任何解釋。
2、我方將派出xxx（項目經理姓名）作為本次招標工程的項經理。項目經理將認真履行項目負責人管理崗位職責，對工程項目施工全過程及整個現(xiàn)場承擔全面管理的責任和義務，對工程項目施工并保證常駐現(xiàn)場。
3、在中標后，投入本工程的技術人員和管理人員將常駐現(xiàn)場，并不隨意更換所擬派的項目技術人員和管理人員，如確需更換，須報監(jiān)理公司、發(fā)包人審批認可。
4、一旦我方中標，我方保證按合同協(xié)議書中的規(guī)定的工期144日歷天內完成并移交全部工程，工程質量達到一次性通過驗收。嚴格執(zhí)行《建設工程質量管理條例》中有關工程保修條款。
5、若我方中標，在中標后自愿按招標文件要求提交工程履約風險擔保給招標人。
6、我方同意所提交的投標文件在“招標文件投標須知”中規(guī)定的投標有效期60天內有效，在此期間內如果中標，我方將受此約束。
7、我方提供的資料全部為真實資料，如我方提供的業(yè)績資料不真實或存在虛假，我方將放棄中標的權利，并承擔由此產生的責任。
8、我方已詳細審核全部招標文件及工程量清單，包括修改補充通知、答疑（如有時）及有關附件，我方完成響應并認可上述文件的所有條款，若出投標文件部分內容與招標文件不一致的地方，以招標文件為準。
9、投入本工程的建筑原材料、構配件的質量都是經質量檢驗合格的產品，保證投入到本工程的施工機械設備滿足本工程的施工要求。
10、我單位將嚴格按照招標人發(fā)出的設計圖紙進行施工，不擅自改變設計圖紙進行施工。
11、項目管理部將制定施工安全管理管理機構和安全管理責任制，配備工程建設項目專職安全員，并認真落實各項施工安全生產、文明施工、環(huán)保的管理規(guī)定。所有工程建設施工作業(yè)人員都是經過安全教育和技術操作培訓，特殊工種的作業(yè)人員須有相應的技術資質證書。
12、承諾實施完成本工程范圍內的增加及變更工程，費用按照投標報價書中的相應價格或經審定的價格完成。
13、除非另外達成協(xié)議生效，你方的中標通知書和本投標文件將成為約束雙方的合同文件的組成部分。
14、我們理解招標文件中關于定標的方法，并且無意詢求此外的任何解釋。
15、對工程的質量保證合格，一次性通過驗收。
16、其他需要承諾的方面，按招標文件規(guī)定執(zhí)行。
投標人：xxx（蓋章）
單位地址：xxxxxxx
法定代表人或其委托代理人：（簽字或蓋章）
電話：xxxxxx
傳真：xxxxxx
日期：20xx年xx月xx日
未完成工程承諾書篇八
道隧集團工程有限公司（簡稱“公司”）：
我方（責任人）在此鄭重承諾：
1、工程完工后，我方仍繼續(xù)履行我方與公司簽訂的《工程施工承包責任書》中未完成的責任與義務，向公司交清責任書規(guī)定或約定費用（管理費、相關稅收、其他費用）和本項目相關資料（如工程竣工資料、竣工結算資料、工程審計資料、財務會計資料、交工驗收證書、竣工驗收證書、質量鑒定證書、其他資料等）。
2、凡與四川華電雜谷腦水電站cx標土建工程（簡稱“本項目”）相關的所有對內、對外債權債務均由我方負責，并以我方家庭（自己公司）的所有財產作為擔保，保證不拖欠民工工資、工程材料款、設備租賃費和其他應付款項。
3、工程交工后，本項目工程所有存在的質量問題（隱患）及質量缺陷修復和保修等相關事宜均由我方負責，與公司無關，并同意如發(fā)生以上問題，公司可以扣留我方在本項目的履約保證金、質量保證金、其他保證金及以上為本項目所作的財產擔保，用于本項目的外債支付。
特此承諾
承諾人（責任人）：
年月日
未完成工程承諾書篇九
在項目用地指標落實后，按照國家有關規(guī)定，xx年內開始施工;xx年內未施工的自愿按法律、法規(guī)規(guī)定交回所征用土地。
2、按照國家施工驗收規(guī)范要求，認真組織施工，嚴把材料質量關、施工質量關，精心施工，確保工程質量符合《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》(gb50300-20x)，否則愿承擔相應的責任。
3、根據該工程的具體情況，編制詳細的施工組織設計和進度計劃，采用先進的施工方法和工藝。做到人員上夠，工作面開足，確保項目建設如期完工。
5、及時向有關部門報告項目建設進展情況和存在的問題，并按有關部門做出的決定予以落實。
6、工程建設過程中，我公司將派專人定期到項目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村進行回訪。預防和及時解決相關矛盾和問題，確保穩(wěn)定。
7、項目建成后，切實加強經營管理，提高效益，并確保按期償還債務。
8、完全履行項目合約責任和義務。
根據xx市人民政府主要領導批示xx市水利局關于x河改線工程委托xx區(qū)實施的請示xx號精神，為保證該項目工程順利實施，確保xx河度汛安全，根據有關規(guī)定，特做出如下承諾：
一、嚴格遵守國家關于市場準入、工程施工許可、項目招標投標等有關規(guī)定，對該工程實行項目法人制、工程招標投標制、工程施工監(jiān)理制。認真履行工程質量監(jiān)督、工程竣工驗收等法定建設程序。
二、在項目拆遷施工及建筑施工期間，保證監(jiān)督好施工單位按照施工計劃進行施工，做好施工場地的圍蔽，保證施工場地內及周圍的環(huán)境清潔衛(wèi)生和施工安全，保證工程建設符合規(guī)劃、建設管理要求。
三、嚴格專項資金管理和使用，認真做好本項目工程資金的管理和使用，決不出現(xiàn)截留、擠占和挪用現(xiàn)象。在項目資金撥付和管理上，認真接受上級部門對建設資金使用情況的監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
四、嚴格按照合同約定，按期、保質、保量完成施工任務。
建立健全務工人員工資支付制度，不惡意拖欠務工人員工資。
五、嚴格執(zhí)行國家關于廉正建設的各項規(guī)定，認真加強廉正建設，做到工程安全、資金安全和干部安全。
六、如有違反以上承諾及國家有關規(guī)定的，愿意承擔因此而產生的經濟責任和經濟處罰，并接受上級行政部門的行政處罰。
法定代表人：
簽署時間：xx年x月x日
未完成工程承諾書篇十
我許洪軍，自愿承擔江宇動力機械廠區(qū)與門面附屬房搭建工程的安全責任。用電、架高等在搭建過程中嚴格按操作規(guī)程辦事，工人按規(guī)定戴防護安全帽、絕緣手套，不私拉亂接。高空作業(yè)搭建穩(wěn)固鋼管架構。如在施工過程中發(fā)生任何安全事故，概與甲方無關，一切經濟安全責任由我許洪軍承擔。
承諾人：
年 月 日
協(xié) 議 書
甲方：許洪軍
乙方：徐之根
甲方在江宇動力機械廠區(qū)車間與門市之間通道內搭建鋼結構屋面工程，乙方自愿承擔此工程的搭建和安裝，在制作和安裝過程中，必須聽從甲方的指揮，不得違章操作，在施工過程中安全責任乙方自負，與甲方無關。
甲方： 乙方：
20xx年7月19日
未完成工程承諾書篇十一
1、 本投標人按重慶今普食品有限公司提供的《污水處理工程設計施工圖》和《污水處理設備招標書》的要求，提供整個污水處理系統(tǒng)的工藝設備、材料、電氣控制，并負責安裝調試。
2、 本投標人負責實施的重慶今普食品公司的污水處理工程，污水經處理后達國家《污水綜合排放標準》(gb8978-1996)一級標準(即按設計的有關指標)，保證一次達標，并保證一次通過環(huán)保驗收。
3、本投標人在工程竣工、驗收后，負責辦理相關的環(huán)保手續(xù)。
4、本投標人負責實施的重慶今普食品污水處理工程，其設備采購及制作、工藝設備材料安裝、調試工期共為50天。因本套污水處理系統(tǒng)以生化法為主，需對菌種進行一定時間的馴化培養(yǎng)，因此整套污水處理系統(tǒng)調試合格，并達標另需30天。
5、由于本投標人造成的工期逾期，由本投標人按每天合同金額的千分之一作為違約金，賠償給招標方。
6、整套污水系統(tǒng)運行后，由于本投標人造成污水不能一次驗收達標，由本投標人負責交納監(jiān)測費，并一直達到合格為止；若半年內，不能達標驗收，本投標人賠償招標方全部標的損失。
投標人：重慶市xx環(huán)保研究所
年月日
未完成工程承諾書篇十二
致平頂山市農林水利局：
我公司參加本項目投標，現(xiàn)就有關事項向招標人鄭重承諾如下：
1.項目質量達到合格，若因我方原因造成項目質量未達到投標文件所報質量等級，我公司無條件返修并且承擔由此給貴單位造成的一切損失及賠償費用。在工程限定期限內我方不能按照要求進行整改的，貴單位有權終止承包合同，并追究由此一起的一切責任。
保證投標文件內容無任何虛假。若評標過程中查有虛假，同意作無效投標文件處理并被沒收投標保證金；若中標之后查有虛假，同意被廢除授標并被沒收履約保證金。
2.招標人有權對我公司進行實地考察。我公司保證所提供資料的真實性。保證不借用他人資質投標或出借資質給他人投標，、不使用非法手段獲取中標。如存在上述行為，同意作無效投標文件處理并被沒收投標保證金；若中標之后發(fā)現(xiàn)有上述行為，同意被廢除授標并被沒收投標保證金和履約保證金。
3.保證投標文件不存在低于成本的惡意報價行為。若我公司中標，保證按照合同約定的單價進行結算。
4.保證按照招標文件及中標通知書規(guī)定簽訂施工合同及提交履約保證。如有違反，同意接受招標人違約處罰并被沒收投標保證金。
5.若我公司中標，保證不將項目轉包，除招標人另有要求外，其它內容均不允許轉包或分包，否則貴單位有權終止合同另選施工單位。保證招標人免于承擔因我公司違反法律而引起的任何責任。如有違反，同意按有關規(guī)定接收行政和法律處罰，同意終止合同并被沒收履約保證金。
6. 若我公司中標，保證按照投標文件中擬派的項目管理機構組織進場，且服從招標人統(tǒng)一指揮與協(xié)調管理。項目負責人每周在現(xiàn)場不少于五個工作日，有事請假。每缺崗一人次罰款1000元，其他管理人員也必須到項目現(xiàn)場（每月不少于25天），否則每天每人次罰款500元。對于不稱職管理人員，招標人有權要求中標人更換。
7.若我公司中標，保證按合同、投標文件中的承諾和招標文件規(guī)定的條件履行，如未能履行，招標人有權按違約處理。
8. 若我公司中標，保證服從招標人的監(jiān)督管理，配合各責任主體完成職責范圍內的工作。
9. 若我公司中標，項目用水電及臨時道路由我公司負責，費用由我公司自理。
10．若我公司中標，我公司負責在項目中涉及的地方及工農關系等方面進行協(xié)調，并承擔由此產生的費用。
11.中標文件未規(guī)定的項目招標人及中標人在簽訂合同進行約定或按發(fā)生時的實際情況由招標人簽字認可。
12.中標人在投標階段或項目過程中若出現(xiàn)安全、質量事故，拖欠農民工工資現(xiàn)象或有不良行為記錄，招標人有權取消其中標資格，接觸施工合同，中標人賠償由此給招標人造成的損失。
特此承諾！
投標人：*公司（蓋單位章）
法定代表人或委托代理人： （簽字或蓋章）
日 期： 20xx年 3 月 5 日
未完成工程承諾書篇十三
致：_________ (招標人名稱)： 根據你方招標的__________工程的招標文件、遵照《中華人民共和國招標投標法》等有關規(guī)定，經踏勘項目現(xiàn)場和研究上述招標文件的投標須知、合同條款、圖紙、工程建設標準和工程量清單及其他有關文件后，我方愿意全部按照招標文件的規(guī)定，鄭重提交我們的投標文件，并作出以下承諾：
1、我方愿以所報的投標總價并按上述圖紙、合同條款、工程建設標準和工程量清單的條件要求承包上述工程的施工、竣工，并承擔任何質量缺陷保修責任，實行綜合單價風險包干，且我們理解招標文件中關于投標報價的有關規(guī)定，并且無意詢求此外的任何解釋。
2、我方將派出____________(項目經理姓名)作為本次招標工程的項目經理。項目經理將認真履行項目經理管理崗位職責,對工程項目施工全過程及整個現(xiàn)場承擔全面管理的責任和義務,并保證常駐現(xiàn)場。
3、在中標后，投入本工程的技術人員和管理人員將常駐現(xiàn)場，并不隨意更換所擬派的項目技術人員和管理人員，如確需更換，須報監(jiān)理公司、發(fā)包人審批認可。
4、一旦我方中標，我方保證按合同協(xié)議書中規(guī)定的工期 ______日歷______天內完成并移交全部工程，工程質量達到_____。嚴格執(zhí)行《建設工程質量管理條例》中有關工程保修條款。
5、若我方中標，在中標后自愿按招標文件要求提交工程履約保證給招標人。
6、我方同意所提交的投標文件在“招標文件投標須知”中規(guī)定的投標有效期_____天內有效，在此期間內如果中標，我方將受此約束。
7、我方提供的資料全部為真實資料，如我方提供的業(yè)績資料不真實或存在虛假，我方將放棄中標的權利，并承擔由此產生的責任。
8、我方已詳細審核全部招標文件及工程量清單，包括修改補充通知、答疑(如有時)及有關附件，我方完全響應并認可上述文件的所有條款。
9、投入本工程的建筑原材料、構配件的質量都是經質量檢驗合格的.產品。
10、我單位將嚴格按照招標人發(fā)出的設計圖紙進行施工，不擅自改變設計圖紙進行施工。
11、項目管理部將制定施工安全管理管理機構和安全管理責任制，配備工程建設項目專職安全員，并認真落實各項施工安全生產、文明施工的管理規(guī)定。所有工程建設施工作業(yè)人員都是經過安全教育和技術操作培訓，特殊工種的作業(yè)人員須有相應的技術資質證書。
13、除非另外達成協(xié)議生效，你方的中標通知書和本投標文件將成為約束雙方的合同文件的組成部分。
14、我們理解招標文件中關于定標的方法，并且無意詢求此外的任何解釋。
法定代表人或其委托代理人： (簽字或蓋章) 電話： 傳真：
日期： 年 月 日
未完成工程承諾書篇十四
監(jiān)理單位：江蘇宏嘉工程管理有限公司
施工單位：黑龍江新宏基建設集團有限公司
工程地點：黑龍江省牡丹江市東寧縣綏陽鎮(zhèn)：
第一條 承諾書依據：
我方(黑龍江新宏基建設集團有限公司)根據《中華人民共和國檔案法》、《建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《城市建設檔案管理規(guī)定》、《黑龍江省城市建設檔案管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定，就工程竣工檔案移交簽訂本承諾書。
第二條 移交范圍和要求：
移交所有項合同范圍內單位工程，附屬工程及室外工程(含道路、各種管線等)所形成的工程預、決算資料及各種應當歸檔保存的文件材料。列入移交范圍的竣工檔案應是原件，并根據國家標準《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》(gb/t50328-20xx)要求組卷，確保檔案真實、完整、齊全和準確。
第三條 移交時間：
工程竣工檔案應在工程項目正式驗收合格之日起三個月內完成移交，遇特殊情況不能按期移交的，經甲方同意，可適當推遲移交日期，最遲不超過十二個月。
第四條 甲方承諾：
1、向乙方提供城建檔案管理的有關法律法規(guī)文件，負責對乙方檔案管理人員和工程檔案的形成進行業(yè)務指導和監(jiān)督。
工程檔案預驗收意見書》，工程竣工檔案審核合格后發(fā)給《建設工程檔案驗收合格證》。
3、移交工程竣工檔案時，應出具《城建檔案移交書》。
4、甲方可受乙方的委托對其檔案資料進行組卷裝訂和其他綜合服務，收費可按物價部門有關規(guī)定執(zhí)行。
第五條 乙方承諾：
1、乙方應確定一名負責人分管城建檔案工作，指定專門人員負責工程檔案資料的收集、保管、整理，按移交的要求做好移交工作。
2、工程項目正式竣工驗收時，應提前5個工作日通知甲方對工程竣工檔案進行預驗收，預驗收不符合要求，不組織正式竣工驗收。
3、因故改變或停建、緩建項目，乙方應及時通知甲方，并做好檔案資料的保管工作。
第六條 違諾責任：
1、甲、乙雙方對各自承諾負有法律責任，必須嚴格履行。
2、甲方違諾：不進行業(yè)務指導，不參加竣工驗收，在工程資料符合歸檔要求情況下，不辦理《建設工程檔案預驗收意見書》、不出具《城建檔案移交書》，按照《檔案法》第二十四條，建設部令第90號第十三條、政府令第114號第二十二條規(guī)定處理。
3、乙方承諾：不通知甲方對工程竣工資料進行預驗收，不按規(guī)定時限移交工程竣工資料，或竣工資料不合格，按《檔案法》第二十四條，《建設工程質量管理條例》第五十九條、建設部令第90號第十四條、政府令第114號第十一條執(zhí)行。
第七條 本承諾書一式二份，甲方一份，乙方一份。
甲方蓋章： 乙方蓋章：
負 責 人： 法人代表：
年 月 日 年 月 日
未完成工程承諾書篇十五
為維護新興花苑全體業(yè)主的整體合法權益不受侵害，便于對裝修工程隊的管理，邵陽市旺君物業(yè)管理有限公司新興花苑管理處特制定裝修施工承諾書。凡裝修戶業(yè)主須簽署此承諾書。
一、于裝修設計、施工過程中保證不破壞毗鄰房產、小區(qū)公眾、開發(fā)商、物業(yè)公司的權益，否則，須無條件恢復原狀，并對被侵權者做出賠償。
1。2米。如未經同意私自打洞推墻者，一經發(fā)現(xiàn)，由本人恢復原狀，拒不整改者將不予辦理房產證及國土證，且一切后果自負。
三、承諾遵守新興花苑《業(yè)主臨時公約》、《裝修管理規(guī)定》所有關于書香門第管理的規(guī)則，如有違反，愿承擔丙方根據上述公眾資料索取的賠償責任。
四、承諾嚴格按照物業(yè)公司審批意見進行裝修施工，否則物業(yè)公司可采取任何措施制止非報批裝修項目繼續(xù)施工并保留追究此行為造成的任何損害。
五、應承擔一切在裝修過程中產生的.各種損失。
六、在裝修房間內做好防火措施。裝修施工人員不可違章用明火，否則發(fā)生火情，承擔全部責任。
七、承諾裝修施工時間為周一至周五8：30—12：00、14：30—18：00，其余時段不進行施工。否則，物業(yè)公司可采取一切必要措施。
八、承諾必須保持小區(qū)內公共場所，包括樓梯、公共墻面、地面的清潔，不得將污水、建筑廢料等倒在公共區(qū)域內，否則應無條件立即予以恢復并愿接受甲方追索賠償金的處理。裝修垃圾不得隨意拋棄，須由人力搬運至管理處指定地點。
九、裝修施工人員不可侵擾其他單位人員工作，不可在小區(qū)公共區(qū)域、樓道里閑逛，不可在裝修單位所在樓層以外地方停留。否則，物業(yè)公司有權沒收該人員出入證并作出相應處理。
十、應保持樓宇設施的完整與美觀，不得拆卸、破壞各類公共設施。否則，須無條件恢復原狀并照價賠償。
十一、裝修施工人員不準在裝修房內住宿、開火煮食或進行一切非法活動。因特殊情況確須留守過夜的應事先征得物業(yè)管理處同意。
十二、施工人員須服從管理處工作人員的管理，如雙方對某些事情的處理方式存在爭議，須在無條件立即停工的情況下由施工負責人與管理處協(xié)商解決。否則，管理處有權采取一切認為必要的措施。
十三、裝修期間，裝修人員發(fā)生任何安全事故及刑事責任施工單位自行承擔。
十四、管理處在裝修施工過程中的任何時間對裝修戶施工情況進行檢查，并依照《新興花苑業(yè)主臨時公約》實施管理行為。
十五、本承諾書自任何業(yè)主/住戶簽字之日起生效。
承諾單位：棟 房 號
簽 名：
日 期：
旺君物業(yè)新興花苑管理處
年 月 日
未完成工程承諾書篇十六
我公司鄭重承諾（項目名稱）擬派的項目經理（項目經理姓名），身份證號碼：____，注冊證書編號：_____，截止本項目投標截止時間，擬派項目負責人滿足下列條件：項目經理是非變更后無在建工程，或項目經理是變更后無在建工程（必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個月），或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工、且已辦理了項目經理解鎖手續(xù)，或項目經理有在建工程，但該在建工程與本次招標的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發(fā)包或分期施工的情況且總的工程規(guī)模在項目經理執(zhí)業(yè)范圍之內。
我方保證上述信息的真實和準確，并愿意承擔因我方就此弄虛作假所引起的一切法律后果。
特此承諾！
承諾人：____
（企業(yè)公章）
法定代表人：____
（簽字或蓋單）
年月日
未完成工程承諾書篇十七
本人系法定代表人（或授權委托人），代表我公司鄭重向貴單位承諾：
如果我單位為咸陽領航尚宸項目住宅區(qū)室內精裝修工程的總承包單位，在施工過程中，如我單位工期、質量等達不到合同文件要求，可分割部分工程量給其它承包人，直至終止施工合同；或因上級行政性指令等原因，要求提前竣工，可分割部分工程量給其它承包人，并且我單位不會向貴方提出任何要求。
在工程實施過程中，我單位擬派出的項目經理系我單位正式職工，保證在本項目施工期間無承擔其他在建工程施工項目，保證按投標文件中擬派出的本項目工程現(xiàn)場管理人員全部到位，我單位在未經過貴司書面認可的前提下也不會擅自更改上述人員名單，否則按每人次罰款伍萬元（主要工程技術人員未經貴單位書面同意，連續(xù)7天或累計30天未在施工現(xiàn)場，視為未到位，其中項目經理不得更改），直至終止施工合同，并且我單位不會向貴方提出任何異議或權利主張，該罰款貴司可以在發(fā)出索賠的書面通知及索賠憑證后直接在履約保證金中扣除。
在工程實施過程中，我單位保證不會轉包該工程，若出現(xiàn)專業(yè)性分包，必須首先得到貴單位的認可（專業(yè)性分包不得大于承包金額的30%），否則貴方有權沒收履約保證金并終止施工合同，我方承擔由此造成的一切責任。
不論我單位是否中標，我單位均不會擴散招標文件及投標文件的內容。若由于擴散招標文件及投標文件的內容，對貴司產生負面影響，我單位將承擔一切法律責任，并賠償貴司因此而產生的一切經濟損失。
若我單位中標，我單位將保證在不違背招標文件主要合同條款的基礎上，與貴方簽訂施工合同，同時向貴司繳納合同規(guī)定數(shù)額的履約保證金。否則，貴方有權沒收投標保證金并收回中標通知書，我方承擔由此造成的一切責任。
若我單位中標，我單位在簽訂施工合同前所繳納的履約保證金的義務是接到貴司提出的因我司在履行合同過程中未能履約或違背合同規(guī)定的責任和義務而要求索賠的書面通知和索賠憑證后，在履約保證金的限額內，該索賠款直接在履約保證金中扣除，并且我單位不會向貴方提出任何異議或權利主張。
本承諾書與合同協(xié)議書及其它合同協(xié)議書組成部分的內容相違背之處，以本承諾書為準。
本承諾書的相關條款執(zhí)行的解釋權在于貴方，貴司無須將對上述條款執(zhí)行的理由通知我單位，并且我單位不會向貴方提出任何異議或權利主張。
承包人（蓋章）：
日期： 年 月日
未完成工程承諾書篇十八
致： (招標人名稱)
根據你方招標的 工程的招標文件、遵照《中華人民共和國招標投標法》等有關規(guī)定，經踏勘項目現(xiàn)場和研究上述招標文件的投標須知、合同條款、圖紙、工程建設標準和工程量清單及其他有關文件后，我方愿意全部按照招標文件的規(guī)定，鄭重提交我們的投標文件，并作出以下保證：
1、我方愿以所報的投標總價并按上述圖紙、合同條款、工程建設標準和工程量清單的條件要求承包上述工程的施工、竣工，并承擔任何質量缺陷保修責任，實行綜合單價風險包干，且我們理解招標文件中關于投標報價的有關規(guī)定，并且無意詢求此外的任何解釋。
2、我方將派出 (項目經理姓名)作為本次招標工程的項目經理。項目經理將認真履行項目經理管理崗位職責,對工程項目施工全過程及整個現(xiàn)場承擔全面管理的責任和義務,并保證常駐現(xiàn)場。
3、在中標后，投入本工程的技術人員和管理人員將常駐現(xiàn)場，并不隨意更換所擬派的項目技術人員和管理人員，如確需更換，須報監(jiān)理公司、發(fā)包人審批認可。
4、一旦我方中標，我方保證按合同協(xié)議書中規(guī)定的工期 日歷天內完成并移交全部工程，工程質量達到 。嚴格執(zhí)行《建設工程質量管理條例》中有關工程保修條款。
5、若我方中標，在中標后自愿按招標文件要求提交工程履約保證給招標人。
6、我方同意所提交的投標文件在“招標文件投標須知”中規(guī)定的投標有效期
天內有效，在此期間內如果中標，我方將受此約束。
7、我方提供的資料全部為真實資料，如我方提供的業(yè)績資料不真實或存在虛假，我方將放棄中標的權利，并承擔由此產生的責任。
8、我方已詳細審核全部招標文件及工程量清單，包括修改補充通知、答疑(如有時)及有關附件，我方完全響應并認可上述文件的所有條款。
9、投入本工程的建筑原材料、構配件的質量都是經質量檢驗合格的產品。
10、我單位將嚴格按照招標人發(fā)出的設計圖紙進行施工，不擅自改變設計圖紙進行施工。
11、項目管理部將制定施工安全管理管理機構和安全管理責任制，配備工程建設項目專職安全員，并認真落實各項施工安全生產、文明施工的管理規(guī)定。所有工程建設施工作業(yè)人員都是經過安全教育和技術操作培訓，特殊工種的作業(yè)人員須有相應的技術資質證書。
13、除非另外達成協(xié)議生效，你方的中標通知書和本投標文件將成為約束雙方的合同文件的組成部分。
14、我們理解招標文件中關于定標的方法，并且無意詢求此外的任何解釋。
投標人： (蓋章)
單位地址：
法定代表人或其委托代理人： (簽字或蓋章)
電話： 傳真：
日期： 年 月 日
保證人:
xx年xx月xx日
未完成工程承諾書篇一
××市財政局：
我單位負責建設的（項目名稱）已于xxxx年xx月xx日完成并驗收合格，現(xiàn)按要求提交全部的結算資料及相關資料，請予審核，在此我單位鄭重承諾：
一、我單位所提交的立項文件、招標文件、投標文件、合同文件及補充協(xié)議、中標通知書、地質勘察報告、圖紙設計審查意見等有關資料是真實的、合法的文件。
二、我單位所提交的施工圖、工程量清單、竣工圖、主要材料定價依據、設計變更、圖紙答疑、會審紀要、工程量測量記錄表、工程量計算表、計算圖式及材料質量檢驗報告、工程計量簽證、隱蔽工程紀錄、相關會議紀要、工程竣工驗收證書、質檢證明等資料是真實的、完整的。
三、我單位已提交全部的結算資料及相關資料，今后不再提出其它調整或補充結算要求。
今后如發(fā)現(xiàn)送審資料不實、有虛假、隱匿等違規(guī)行為，我單位愿承擔全部責任。
承諾單位：（蓋章）
單位負責人（簽字）：
日期：
1、綜合性
建造一項工程設施一般要經過勘察、設計和施工三個階段，需要運用工程地質勘察、水文地質勘察、工程測量、土力學、工程力學、工程設計、建筑材料、建筑設備、工程機械、建筑經濟等學科和施工技術、施工組織等領域的知識以及電子計算機和力學測試等技術。因此，建筑工程是一門范圍廣闊的綜合性學科。
2、社會性
建筑工程是伴隨著人類社會的發(fā)展而發(fā)展起來的。所建造的工程設施反映出各個歷史時期社會經濟、文化、科學、技術發(fā)展的面貌，因而建筑工程也就成為社會歷史發(fā)展的見證之一。
3、實踐性
建筑工程涉及的領域非常廣泛，因此影響建筑工程的因素必然眾多且復雜，使得建筑工程對實踐的依賴性很強。
4、技術上、經濟上和建筑藝術上的統(tǒng)一性
建筑工程是為人類需要服務的，所以它必然是集一定歷史時期社會經濟、技術和文化藝術于一體的產物，是技術、經濟和藝術統(tǒng)一的結果。
未完成工程承諾書篇二
為保證生活飲用水（以下簡稱飲用水）衛(wèi)生安全，保障人體健康，根據《中華人民共和國傳染病防治法》、《城市供水條例》、《生活飲用水衛(wèi)生規(guī)范》、《生活飲用水衛(wèi)生標準》的有關規(guī)定，制定以下生活飲用水衛(wèi)生安全保障承諾書。
二、嚴格執(zhí)行《生活飲用水衛(wèi)生規(guī)范》和《生活飲用水衛(wèi)生標準》，保障生活飲用水安全；
四、嚴格操控自來水生產工藝流程，并按規(guī)范投加消毒劑，保證管網末梢水余氯含量；
六、嚴格水質監(jiān)測制度，經常開展渾濁度、肉眼可見物及游離余氯等指標測定；
七、嚴格落實水質風險報告制度，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告主管部門和環(huán)保、衛(wèi)生部門；
八、嚴禁瞞報水質異常情況，嚴禁未經健康體檢或有礙飲用水衛(wèi)生的人員從事直接供、管水工作。自來水生產實行衛(wèi)生許可制，未經衛(wèi)生許可不得生產自來水。
承諾單位：
承諾人：
x年x月x日
未完成工程承諾書篇三
我以x名義承接的工程由我方負責施工，現(xiàn)承諾如下：
1、對工程投標、結算、竣工以及工程保修期間內的所有工作由我方完成并承擔期間發(fā)生的一切費用。
2、我方在施工過程中發(fā)生的一切費用(包括工傷事故)均由我方承擔并償還，與貴公司無關。
3、我方決不以貴公司名義對外欠材料費、機械費、設備費等一切費用，如有發(fā)生由我方承擔經濟、法律責任(在保證金中扣除)，與貴公司無關。
4、我方保證不拖欠民工工資，如有拖欠、所有法律、民事、經濟責任由我方承擔，與貴公司無關。
5、因工程的質量、安全、工期現(xiàn)場文明施工等問題受到業(yè)主和行政部門的指責、處罰、我方承擔全部責任，與貴公司無關。
6、我方保證不得發(fā)生任何安全事故，否則，一切經濟、民事、法律責任均由我方承擔，與貴公司無關。
7、自愿執(zhí)行本公司安全工器具管理辦法。
承諾人：
未完成工程承諾書篇四
工程讓利作為施工企業(yè)對自身權利的處置的意思表示，只要該意思表示不違反法律規(guī)定和公序良俗，即可發(fā)生當事人預期的法律后果。因此，工程讓利是否有效，應審查該行為是否違反招投標法等法律的禁止性規(guī)定。
1、經招投標的工程讓利的效力。
實踐中，發(fā)包人為壓低工程價款，多以與承包人在招投標程序之前，雙方進行就投標價格、投標方案等實質性的談判，并簽訂書面的合同，明確承包人讓利的幅度，或承包人單方以承諾書的方式主動作出讓利，再例行招投標程序。此種情形是法律禁止的虛假招投標行為，應屬無效。
《招標投標法》第33 條規(guī)定，投標人不得以低于成本的報價競標。此條為禁止性規(guī)范，即低于工程成本價報價競標為法律所禁止，違反該規(guī)定的投標行為無效。該規(guī)定有利于維護招標人、投標人的合法利益和自由競爭的正常的建筑市場秩序，有效避免投標人以粗制濫造、偷工減料、以次充好等違法手段不正當?shù)亟档统杀?，以保證工程質量，也是公平、公正和誠實信用原則的要求。如果施工企業(yè)所作的讓利承諾使得其競標報價低于成本，其承諾則違反禁止性規(guī)定，屬于無效行為。
根據《招投標法》第46條的規(guī)定,招標人和中標人應當自中標通知書發(fā)出之日起三十日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協(xié)議。《招投標法》沒有對建設工程合同的“實質性內容”做出明確規(guī)定。一般而言，合同實質性內容影響或者決定當事人基本權利義務，指合同約定的工程價款、工程質量和工程期限。因此，在雙方當事人按照招投標文件簽訂建設工程合同之后，承包人的讓利行為實質是對工程價款的變更，背離了合同的實質性內容，違反了法律的強制性規(guī)定，應認定為無效，特別是在讓利行為致使工程價款低于施工成本的情形下。
2、非招標工程讓利承諾的效力
不適用《招標投標法》及相關法律法規(guī)的強制性規(guī)定，不應隨意干預，應認定為有效。
一審法院認為，該《承諾書》違反了招投標法律強制性規(guī)定，承諾讓利的部分也超出了承建工程所得利潤，應為無效。二審法院認為，該讓利承諾書構成對工程價款的實質性變更，該承諾書無效，不產生變更《建設工程施工合同》的效力，遂判決駁回乙公司上訴，維持原判。
最高人民法院認為，讓利承諾書本質上是“黑合同”，招投標活動的基本原則決定了該讓利承諾書應認定為無效，承諾讓利的原因很復雜，有可能侵害公共利益，并給工程質量帶來隱患，堅守中標合同必須信守原則也是規(guī)范建筑市場，提高社會誠信的需要。故根據《招標投標法》第46條、最高院《關于審理建設施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第21條之規(guī)定，招標人與中標人按照招標文件和中標人的投標文件訂立《建設工程施工合同》后，中標人出具讓利承諾書，承諾對承建工程予以大幅讓利，實質上是對工程價款的實質性變更，應當認定該承諾無效。
【法院裁判要點】一審法院經審理認為，該《承諾書》違反了我國《招標投標法》的強制性規(guī)定，且承諾讓利的部分也超出了a建筑公司承建工程所得的利潤，應歸于無效。一審法院遂根據庭審查明的b開發(fā)公司已支付a建筑公司的工程款數(shù)額等事實，判令a建筑公司向b開發(fā)公司返還多收取的工程款520萬元。一審宣判后，b開發(fā)公司上訴至安徽省高級人民法院，稱原判決錯誤認定a建筑公司在建設工程施工合同簽訂后所作出的讓利承諾為無效承諾，a建筑公司中標后的單方承諾讓利不可能影響到招投標活動的公正性，現(xiàn)行的《招標投標法》及相關法律法規(guī)也沒有任何一個法律條款禁止承包人在工程中標后作出單方讓利的行為。
另外，在a建筑公司沒有提出有關承諾讓利超出承建工程利潤的抗辯觀點的前提下，原審法院徑直認定承諾讓利超出承建工程利潤顯然無任何事實依據。因此，a建筑公司讓利承諾依法應當作為雙方結算工程款的依據。針對b開發(fā)公司的上訴，a建筑公司答辯稱，讓利承諾書違反了《招標投標法》及相關法律法規(guī)的強制性規(guī)定，一審法院依法認定無效于法有據。該案二審法院審理后認為，由于在一、二審期間，a建筑公司均未主張其承諾讓利后的工程價款低于施工成本，亦未出示相關證據，所以一審法院徑行認定承諾讓利超出承建工程利潤沒有事實依據，應予糾正。但a建筑公司承諾對承建工程予以大幅讓利，該讓利承諾書構成對工程價款的實質性變更，應屬無效。二審法院依據上述認定判決駁回上訴，維持原判。
【法理分析】承包人通過招投標程序中標并與發(fā)包人簽訂建設工程施工合同后，又向發(fā)包人出具大幅讓利的承諾書的法律效力問題，實踐中有兩種不同意見：一種意見認為，工程中標簽約以后，承包人單方出具讓利承諾書對承建工程予以讓利，該讓利承諾書構成對中標合同實質性內容的變更，依據最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第21條之規(guī)定，該承諾無效；另一種意見認為，承包人在中標后向發(fā)包人出具讓利承諾書，系雙方當事人之間的真實意思表示，是目前建筑市場的普遍現(xiàn)象，應認定為有效，但法院在雙方約定的基礎上可適當限制讓利比例。最終，安徽省高級人民法院在該案二審中采納了第一種意見，最高人民法院民一庭法官在該案終審判決后也專門撰文，明確支持第一種意見。其中心理由是：讓利承諾書本質上屬于“黑合同”。雖然承包人出具讓利承諾書系單方民事法律行為，但發(fā)包人對此表示接受認可，雙方便形成了合意，從而符合合同成立的要件。如果照此履行，明顯與中標備案合同實質性內容相背離，構成對招投標活動基本原則的違反，由此，讓利承諾書的內容因與中標備案合同實質性內容不一致而成為“黑合同”，導致該承諾無效，雙方結算時仍應該以中標備案合同為準。
【本案給我們的啟示】不少建設
工程的發(fā)包人在正式簽約以后，往往要求承包人出具讓利承諾書，基于發(fā)包人處于優(yōu)勢地位的市場現(xiàn)狀，大多數(shù)承包人會認為只要出具了讓利承諾書，工程讓利部分肯定是打水漂了，于是被動地予以接受，任由發(fā)包人把這部分利益裝入自己的口袋。通過該訴訟糾紛案我們可以看到，發(fā)包人以這種方式侵蝕承包人承建工程的應得利益其實是得不到法律保護的。我們由此得到啟示，一旦因方圓以案說法106工程欠款問題發(fā)生訴訟糾紛，若讓利承諾書屬于“黑合同”的范疇，我們完全可以像該案中的承包人那樣，從維護企業(yè)的合法權益出發(fā)，在訴訟過程中依法據理力爭，把承諾讓利部分重新爭取回來，從而增加一筆可觀的效益。
未完成工程承諾書篇五
致： （招標人名稱）： 根據你方招標的 工程的招標文件、遵照《中華人民共和國招標投標法》等有關規(guī)定，經踏勘項目現(xiàn)場和研究上述招標文件的投標須知、合同條款、圖紙、工程建設標準和工程量清單及其他有關文件后，我方愿意全部按照招標文件的規(guī)定，鄭重提交我們的投標文件，并作出以下承諾：
1、我方愿以所報的投標總價并按上述圖紙、合同條款、工程建設標準和工程量清單的`條件要求承包上述工程的施工、竣工，并承擔任何質量缺陷保修責任，實行綜合單價風險包干，且我們理解招標文件中關于投標報價的有關規(guī)定，并且無意詢求此外的任何解釋。
2、我方將派出（項目經理姓名）作為本次招標工程的項目經理。項目經理將認真履行項目經理管理崗位職責,對工程項目施工全過程及整個現(xiàn)場承擔全面管理的責任和義務,并保證常駐現(xiàn)場。
3、在中標后，投入本工程的技術人員和管理人員將常駐現(xiàn)場，并不隨意更換所擬派的項目技術人員和管理人員，如確需更換，須報監(jiān)理公司、發(fā)包人審批認可。
4、一旦我方中標，我方保證按合同協(xié)議書中規(guī)定的工期 日歷天內完成并移交全部工程，工程質量達到 。嚴格執(zhí)行《建設工程質量管理條例》中有關工程保修條款。
5、若我方中標，在中標后自愿按招標文件要求提交工程履約保證給招標人。
6、我方同意所提交的投標文件在“招標文件投標須知”中規(guī)定的投標有效期
天內有效，在此期間內如果中標，我方將受此約束。
7、我方提供的資料全部為真實資料，如我方提供的業(yè)績資料不真實或存在虛假，我方將放棄中標的權利，并承擔由此產生的責任。
8、我方已詳細審核全部招標文件及工程量清單，包括修改補充通知、答疑（如有時）及有關附件，我方完全響應并認可上述文件的所有條款。
9、投入本工程的建筑原材料、構配件的質量都是經質量檢驗合格的產品。
10、我單位將嚴格按照招標人發(fā)出的設計圖紙進行施工，不擅自改變設計圖紙進行施工。
11、項目管理部將制定施工安全管理管理機構和安全管理責任制，配備工程建設項目專職安全員，并認真落實各項施工安全生產、文明施工的管理規(guī)定。所有工程建設施工作業(yè)人員都是經過安全教育和技術操作培訓，特殊工種的作業(yè)人員須有相應的技術資質證書。
13、除非另外達成協(xié)議生效，你方的中標通知書和本投標文件將成為約束雙方的合同文件的組成部分。
14、我們理解招標文件中關于定標的方法，并且無意詢求此外的任何解釋。
投標人：（蓋章）
單位地址：
法定代表人或其委托代理人：（簽字或蓋章）
電話： 傳真：
日期： 年 月
日
未完成工程承諾書篇六
為加強本工程項目管理，嚴格履行與甲方簽定的工程建設承包合同，圓滿的完成本項工程，確保工程施工質量、安全、工期，避免用工、工程款回收風險，我作為××工程項目的承包商，向公司作如下鄭重承諾：
一、作為本項目的承包商，我保證自即日起至項目竣工并通過驗收之日止，自始至終全過程常駐工地現(xiàn)場，嚴格按照有關工程項目管理的要求及合同條款進行項目管理。
二、同意按××萬元交納履約保證金，以承擔施工過程中的平時管理責任。
三、嚴格遵守國家安全生產制度，按照安全操作規(guī)范施工，做好安全防護工作，施工期間若發(fā)生機械、人身傷亡事故或造成財產損失，根據××條款，我愿意承擔全部責任和因此發(fā)生的費用。
四、嚴格遵守國家施工質量規(guī)范和標準，保證工程質量達到合同約定，若因工程質量問題引發(fā)投訴或糾紛，給公司造成損失，最終由我承擔。
五、加強組織管理，科學、規(guī)范施工，保證施工進度，如因工期延誤給公司造成損失，我自愿承擔。
六、加強合同履行證據意識，保證工程驗收資料、價款結算資料完整，若因施工資料遺失、欠缺給公司造成損失，我愿承擔。
七、工程合同××條款中規(guī)定：發(fā)現(xiàn)并確認乙方有弄虛作假行為的，要向甲方賠償工程總價款3%的損失，我愿意承擔。
八、根據合同××條款，如果不能按照投標文件的承諾履行合同(包括設備配備和人員配置)，我愿意賠償相應損失。
九、合同××條款規(guī)定：承包人在投標書中填寫的資料，屬于合同文件的組成部分，承包人應全面履行其所做的承諾。否則，承包人應按××條款標準向業(yè)主支付違約補償金。如果我不能保證全面履行其中的約定，愿意承擔相應條款規(guī)定的違約補償金。
十、依法用工，保證上崗人員有合格證明或資格，若因違反勞動法規(guī)給公司造成損失，我自愿承擔。
十一、遵守法律，足額、按時發(fā)放雇用人員的報酬，保證不拖欠工資款。若因勞資糾紛引發(fā)投訴或糾紛，給公司造成損失，最終由我承擔。
十二、加強安全風險控制，保證給進場施工人員購買安全保險。
十三、其他未盡事宜不能滿足合同要求而受到甲方的違約處罰，我自愿承擔。
我以上之保證，為無條件之承諾，在公司向我追償時，我放棄抗辯權。
承諾人（簽字并捺?。?BR> 未完成工程承諾書篇七
致xxx：
根據你方招標的xxx工程的招標文件、遵照《中華人民共和國招標投標法》等有關規(guī)定，經踏勘項目現(xiàn)場和研究上述招標文件的投標須知、合同條款、圖紙、工程建設標準和工程量清單及其他有關文件后，我方愿意全部按照招標文件的規(guī)定，鄭重提交我們的投標文件，并作出以下承諾：
1、我方愿以所報的投標總價并按上述圖紙、合同條款、工程建設標準和工程量清單的條件要求承包上述工程的施工、竣工，并承擔任何質量缺陷保修責任，實行綜合單價風險包干，且我們理解招標文件中關于投標報價的有關規(guī)定，并且無意詢求此外的任何解釋。
2、我方將派出xxx（項目經理姓名）作為本次招標工程的項經理。項目經理將認真履行項目負責人管理崗位職責，對工程項目施工全過程及整個現(xiàn)場承擔全面管理的責任和義務，對工程項目施工并保證常駐現(xiàn)場。
3、在中標后，投入本工程的技術人員和管理人員將常駐現(xiàn)場，并不隨意更換所擬派的項目技術人員和管理人員，如確需更換，須報監(jiān)理公司、發(fā)包人審批認可。
4、一旦我方中標，我方保證按合同協(xié)議書中的規(guī)定的工期144日歷天內完成并移交全部工程，工程質量達到一次性通過驗收。嚴格執(zhí)行《建設工程質量管理條例》中有關工程保修條款。
5、若我方中標，在中標后自愿按招標文件要求提交工程履約風險擔保給招標人。
6、我方同意所提交的投標文件在“招標文件投標須知”中規(guī)定的投標有效期60天內有效，在此期間內如果中標，我方將受此約束。
7、我方提供的資料全部為真實資料，如我方提供的業(yè)績資料不真實或存在虛假，我方將放棄中標的權利，并承擔由此產生的責任。
8、我方已詳細審核全部招標文件及工程量清單，包括修改補充通知、答疑（如有時）及有關附件，我方完成響應并認可上述文件的所有條款，若出投標文件部分內容與招標文件不一致的地方，以招標文件為準。
9、投入本工程的建筑原材料、構配件的質量都是經質量檢驗合格的產品，保證投入到本工程的施工機械設備滿足本工程的施工要求。
10、我單位將嚴格按照招標人發(fā)出的設計圖紙進行施工，不擅自改變設計圖紙進行施工。
11、項目管理部將制定施工安全管理管理機構和安全管理責任制，配備工程建設項目專職安全員，并認真落實各項施工安全生產、文明施工、環(huán)保的管理規(guī)定。所有工程建設施工作業(yè)人員都是經過安全教育和技術操作培訓，特殊工種的作業(yè)人員須有相應的技術資質證書。
12、承諾實施完成本工程范圍內的增加及變更工程，費用按照投標報價書中的相應價格或經審定的價格完成。
13、除非另外達成協(xié)議生效，你方的中標通知書和本投標文件將成為約束雙方的合同文件的組成部分。
14、我們理解招標文件中關于定標的方法，并且無意詢求此外的任何解釋。
15、對工程的質量保證合格，一次性通過驗收。
16、其他需要承諾的方面，按招標文件規(guī)定執(zhí)行。
投標人：xxx（蓋章）
單位地址：xxxxxxx
法定代表人或其委托代理人：（簽字或蓋章）
電話：xxxxxx
傳真：xxxxxx
日期：20xx年xx月xx日
未完成工程承諾書篇八
道隧集團工程有限公司（簡稱“公司”）：
我方（責任人）在此鄭重承諾：
1、工程完工后，我方仍繼續(xù)履行我方與公司簽訂的《工程施工承包責任書》中未完成的責任與義務，向公司交清責任書規(guī)定或約定費用（管理費、相關稅收、其他費用）和本項目相關資料（如工程竣工資料、竣工結算資料、工程審計資料、財務會計資料、交工驗收證書、竣工驗收證書、質量鑒定證書、其他資料等）。
2、凡與四川華電雜谷腦水電站cx標土建工程（簡稱“本項目”）相關的所有對內、對外債權債務均由我方負責，并以我方家庭（自己公司）的所有財產作為擔保，保證不拖欠民工工資、工程材料款、設備租賃費和其他應付款項。
3、工程交工后，本項目工程所有存在的質量問題（隱患）及質量缺陷修復和保修等相關事宜均由我方負責，與公司無關，并同意如發(fā)生以上問題，公司可以扣留我方在本項目的履約保證金、質量保證金、其他保證金及以上為本項目所作的財產擔保，用于本項目的外債支付。
特此承諾
承諾人（責任人）：
年月日
未完成工程承諾書篇九
在項目用地指標落實后，按照國家有關規(guī)定，xx年內開始施工;xx年內未施工的自愿按法律、法規(guī)規(guī)定交回所征用土地。
2、按照國家施工驗收規(guī)范要求，認真組織施工，嚴把材料質量關、施工質量關，精心施工，確保工程質量符合《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》(gb50300-20x)，否則愿承擔相應的責任。
3、根據該工程的具體情況，編制詳細的施工組織設計和進度計劃，采用先進的施工方法和工藝。做到人員上夠，工作面開足，確保項目建設如期完工。
5、及時向有關部門報告項目建設進展情況和存在的問題，并按有關部門做出的決定予以落實。
6、工程建設過程中，我公司將派專人定期到項目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村進行回訪。預防和及時解決相關矛盾和問題，確保穩(wěn)定。
7、項目建成后，切實加強經營管理，提高效益，并確保按期償還債務。
8、完全履行項目合約責任和義務。
根據xx市人民政府主要領導批示xx市水利局關于x河改線工程委托xx區(qū)實施的請示xx號精神，為保證該項目工程順利實施，確保xx河度汛安全，根據有關規(guī)定，特做出如下承諾：
一、嚴格遵守國家關于市場準入、工程施工許可、項目招標投標等有關規(guī)定，對該工程實行項目法人制、工程招標投標制、工程施工監(jiān)理制。認真履行工程質量監(jiān)督、工程竣工驗收等法定建設程序。
二、在項目拆遷施工及建筑施工期間，保證監(jiān)督好施工單位按照施工計劃進行施工，做好施工場地的圍蔽，保證施工場地內及周圍的環(huán)境清潔衛(wèi)生和施工安全，保證工程建設符合規(guī)劃、建設管理要求。
三、嚴格專項資金管理和使用，認真做好本項目工程資金的管理和使用，決不出現(xiàn)截留、擠占和挪用現(xiàn)象。在項目資金撥付和管理上，認真接受上級部門對建設資金使用情況的監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
四、嚴格按照合同約定，按期、保質、保量完成施工任務。
建立健全務工人員工資支付制度，不惡意拖欠務工人員工資。
五、嚴格執(zhí)行國家關于廉正建設的各項規(guī)定，認真加強廉正建設，做到工程安全、資金安全和干部安全。
六、如有違反以上承諾及國家有關規(guī)定的，愿意承擔因此而產生的經濟責任和經濟處罰，并接受上級行政部門的行政處罰。
法定代表人：
簽署時間：xx年x月x日
未完成工程承諾書篇十
我許洪軍，自愿承擔江宇動力機械廠區(qū)與門面附屬房搭建工程的安全責任。用電、架高等在搭建過程中嚴格按操作規(guī)程辦事，工人按規(guī)定戴防護安全帽、絕緣手套，不私拉亂接。高空作業(yè)搭建穩(wěn)固鋼管架構。如在施工過程中發(fā)生任何安全事故，概與甲方無關，一切經濟安全責任由我許洪軍承擔。
承諾人：
年 月 日
協(xié) 議 書
甲方：許洪軍
乙方：徐之根
甲方在江宇動力機械廠區(qū)車間與門市之間通道內搭建鋼結構屋面工程，乙方自愿承擔此工程的搭建和安裝，在制作和安裝過程中，必須聽從甲方的指揮，不得違章操作，在施工過程中安全責任乙方自負，與甲方無關。
甲方： 乙方：
20xx年7月19日
未完成工程承諾書篇十一
1、 本投標人按重慶今普食品有限公司提供的《污水處理工程設計施工圖》和《污水處理設備招標書》的要求，提供整個污水處理系統(tǒng)的工藝設備、材料、電氣控制，并負責安裝調試。
2、 本投標人負責實施的重慶今普食品公司的污水處理工程，污水經處理后達國家《污水綜合排放標準》(gb8978-1996)一級標準(即按設計的有關指標)，保證一次達標，并保證一次通過環(huán)保驗收。
3、本投標人在工程竣工、驗收后，負責辦理相關的環(huán)保手續(xù)。
4、本投標人負責實施的重慶今普食品污水處理工程，其設備采購及制作、工藝設備材料安裝、調試工期共為50天。因本套污水處理系統(tǒng)以生化法為主，需對菌種進行一定時間的馴化培養(yǎng)，因此整套污水處理系統(tǒng)調試合格，并達標另需30天。
5、由于本投標人造成的工期逾期，由本投標人按每天合同金額的千分之一作為違約金，賠償給招標方。
6、整套污水系統(tǒng)運行后，由于本投標人造成污水不能一次驗收達標，由本投標人負責交納監(jiān)測費，并一直達到合格為止；若半年內，不能達標驗收，本投標人賠償招標方全部標的損失。
投標人：重慶市xx環(huán)保研究所
年月日
未完成工程承諾書篇十二
致平頂山市農林水利局：
我公司參加本項目投標，現(xiàn)就有關事項向招標人鄭重承諾如下：
1.項目質量達到合格，若因我方原因造成項目質量未達到投標文件所報質量等級，我公司無條件返修并且承擔由此給貴單位造成的一切損失及賠償費用。在工程限定期限內我方不能按照要求進行整改的，貴單位有權終止承包合同，并追究由此一起的一切責任。
保證投標文件內容無任何虛假。若評標過程中查有虛假，同意作無效投標文件處理并被沒收投標保證金；若中標之后查有虛假，同意被廢除授標并被沒收履約保證金。
2.招標人有權對我公司進行實地考察。我公司保證所提供資料的真實性。保證不借用他人資質投標或出借資質給他人投標，、不使用非法手段獲取中標。如存在上述行為，同意作無效投標文件處理并被沒收投標保證金；若中標之后發(fā)現(xiàn)有上述行為，同意被廢除授標并被沒收投標保證金和履約保證金。
3.保證投標文件不存在低于成本的惡意報價行為。若我公司中標，保證按照合同約定的單價進行結算。
4.保證按照招標文件及中標通知書規(guī)定簽訂施工合同及提交履約保證。如有違反，同意接受招標人違約處罰并被沒收投標保證金。
5.若我公司中標，保證不將項目轉包，除招標人另有要求外，其它內容均不允許轉包或分包，否則貴單位有權終止合同另選施工單位。保證招標人免于承擔因我公司違反法律而引起的任何責任。如有違反，同意按有關規(guī)定接收行政和法律處罰，同意終止合同并被沒收履約保證金。
6. 若我公司中標，保證按照投標文件中擬派的項目管理機構組織進場，且服從招標人統(tǒng)一指揮與協(xié)調管理。項目負責人每周在現(xiàn)場不少于五個工作日，有事請假。每缺崗一人次罰款1000元，其他管理人員也必須到項目現(xiàn)場（每月不少于25天），否則每天每人次罰款500元。對于不稱職管理人員，招標人有權要求中標人更換。
7.若我公司中標，保證按合同、投標文件中的承諾和招標文件規(guī)定的條件履行，如未能履行，招標人有權按違約處理。
8. 若我公司中標，保證服從招標人的監(jiān)督管理，配合各責任主體完成職責范圍內的工作。
9. 若我公司中標，項目用水電及臨時道路由我公司負責，費用由我公司自理。
10．若我公司中標，我公司負責在項目中涉及的地方及工農關系等方面進行協(xié)調，并承擔由此產生的費用。
11.中標文件未規(guī)定的項目招標人及中標人在簽訂合同進行約定或按發(fā)生時的實際情況由招標人簽字認可。
12.中標人在投標階段或項目過程中若出現(xiàn)安全、質量事故，拖欠農民工工資現(xiàn)象或有不良行為記錄，招標人有權取消其中標資格，接觸施工合同，中標人賠償由此給招標人造成的損失。
特此承諾！
投標人：*公司（蓋單位章）
法定代表人或委托代理人： （簽字或蓋章）
日 期： 20xx年 3 月 5 日
未完成工程承諾書篇十三
致：_________ (招標人名稱)： 根據你方招標的__________工程的招標文件、遵照《中華人民共和國招標投標法》等有關規(guī)定，經踏勘項目現(xiàn)場和研究上述招標文件的投標須知、合同條款、圖紙、工程建設標準和工程量清單及其他有關文件后，我方愿意全部按照招標文件的規(guī)定，鄭重提交我們的投標文件，并作出以下承諾：
1、我方愿以所報的投標總價并按上述圖紙、合同條款、工程建設標準和工程量清單的條件要求承包上述工程的施工、竣工，并承擔任何質量缺陷保修責任，實行綜合單價風險包干，且我們理解招標文件中關于投標報價的有關規(guī)定，并且無意詢求此外的任何解釋。
2、我方將派出____________(項目經理姓名)作為本次招標工程的項目經理。項目經理將認真履行項目經理管理崗位職責,對工程項目施工全過程及整個現(xiàn)場承擔全面管理的責任和義務,并保證常駐現(xiàn)場。
3、在中標后，投入本工程的技術人員和管理人員將常駐現(xiàn)場，并不隨意更換所擬派的項目技術人員和管理人員，如確需更換，須報監(jiān)理公司、發(fā)包人審批認可。
4、一旦我方中標，我方保證按合同協(xié)議書中規(guī)定的工期 ______日歷______天內完成并移交全部工程，工程質量達到_____。嚴格執(zhí)行《建設工程質量管理條例》中有關工程保修條款。
5、若我方中標，在中標后自愿按招標文件要求提交工程履約保證給招標人。
6、我方同意所提交的投標文件在“招標文件投標須知”中規(guī)定的投標有效期_____天內有效，在此期間內如果中標，我方將受此約束。
7、我方提供的資料全部為真實資料，如我方提供的業(yè)績資料不真實或存在虛假，我方將放棄中標的權利，并承擔由此產生的責任。
8、我方已詳細審核全部招標文件及工程量清單，包括修改補充通知、答疑(如有時)及有關附件，我方完全響應并認可上述文件的所有條款。
9、投入本工程的建筑原材料、構配件的質量都是經質量檢驗合格的.產品。
10、我單位將嚴格按照招標人發(fā)出的設計圖紙進行施工，不擅自改變設計圖紙進行施工。
11、項目管理部將制定施工安全管理管理機構和安全管理責任制，配備工程建設項目專職安全員，并認真落實各項施工安全生產、文明施工的管理規(guī)定。所有工程建設施工作業(yè)人員都是經過安全教育和技術操作培訓，特殊工種的作業(yè)人員須有相應的技術資質證書。
13、除非另外達成協(xié)議生效，你方的中標通知書和本投標文件將成為約束雙方的合同文件的組成部分。
14、我們理解招標文件中關于定標的方法，并且無意詢求此外的任何解釋。
法定代表人或其委托代理人： (簽字或蓋章) 電話： 傳真：
日期： 年 月 日
未完成工程承諾書篇十四
監(jiān)理單位：江蘇宏嘉工程管理有限公司
施工單位：黑龍江新宏基建設集團有限公司
工程地點：黑龍江省牡丹江市東寧縣綏陽鎮(zhèn)：
第一條 承諾書依據：
我方(黑龍江新宏基建設集團有限公司)根據《中華人民共和國檔案法》、《建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《城市建設檔案管理規(guī)定》、《黑龍江省城市建設檔案管理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定，就工程竣工檔案移交簽訂本承諾書。
第二條 移交范圍和要求：
移交所有項合同范圍內單位工程，附屬工程及室外工程(含道路、各種管線等)所形成的工程預、決算資料及各種應當歸檔保存的文件材料。列入移交范圍的竣工檔案應是原件，并根據國家標準《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》(gb/t50328-20xx)要求組卷，確保檔案真實、完整、齊全和準確。
第三條 移交時間：
工程竣工檔案應在工程項目正式驗收合格之日起三個月內完成移交，遇特殊情況不能按期移交的，經甲方同意，可適當推遲移交日期，最遲不超過十二個月。
第四條 甲方承諾：
1、向乙方提供城建檔案管理的有關法律法規(guī)文件，負責對乙方檔案管理人員和工程檔案的形成進行業(yè)務指導和監(jiān)督。
工程檔案預驗收意見書》，工程竣工檔案審核合格后發(fā)給《建設工程檔案驗收合格證》。
3、移交工程竣工檔案時，應出具《城建檔案移交書》。
4、甲方可受乙方的委托對其檔案資料進行組卷裝訂和其他綜合服務，收費可按物價部門有關規(guī)定執(zhí)行。
第五條 乙方承諾：
1、乙方應確定一名負責人分管城建檔案工作，指定專門人員負責工程檔案資料的收集、保管、整理，按移交的要求做好移交工作。
2、工程項目正式竣工驗收時，應提前5個工作日通知甲方對工程竣工檔案進行預驗收，預驗收不符合要求，不組織正式竣工驗收。
3、因故改變或停建、緩建項目，乙方應及時通知甲方，并做好檔案資料的保管工作。
第六條 違諾責任：
1、甲、乙雙方對各自承諾負有法律責任，必須嚴格履行。
2、甲方違諾：不進行業(yè)務指導，不參加竣工驗收，在工程資料符合歸檔要求情況下，不辦理《建設工程檔案預驗收意見書》、不出具《城建檔案移交書》，按照《檔案法》第二十四條，建設部令第90號第十三條、政府令第114號第二十二條規(guī)定處理。
3、乙方承諾：不通知甲方對工程竣工資料進行預驗收，不按規(guī)定時限移交工程竣工資料，或竣工資料不合格，按《檔案法》第二十四條，《建設工程質量管理條例》第五十九條、建設部令第90號第十四條、政府令第114號第十一條執(zhí)行。
第七條 本承諾書一式二份，甲方一份，乙方一份。
甲方蓋章： 乙方蓋章：
負 責 人： 法人代表：
年 月 日 年 月 日
未完成工程承諾書篇十五
為維護新興花苑全體業(yè)主的整體合法權益不受侵害，便于對裝修工程隊的管理，邵陽市旺君物業(yè)管理有限公司新興花苑管理處特制定裝修施工承諾書。凡裝修戶業(yè)主須簽署此承諾書。
一、于裝修設計、施工過程中保證不破壞毗鄰房產、小區(qū)公眾、開發(fā)商、物業(yè)公司的權益，否則，須無條件恢復原狀，并對被侵權者做出賠償。
1。2米。如未經同意私自打洞推墻者，一經發(fā)現(xiàn)，由本人恢復原狀，拒不整改者將不予辦理房產證及國土證，且一切后果自負。
三、承諾遵守新興花苑《業(yè)主臨時公約》、《裝修管理規(guī)定》所有關于書香門第管理的規(guī)則，如有違反，愿承擔丙方根據上述公眾資料索取的賠償責任。
四、承諾嚴格按照物業(yè)公司審批意見進行裝修施工，否則物業(yè)公司可采取任何措施制止非報批裝修項目繼續(xù)施工并保留追究此行為造成的任何損害。
五、應承擔一切在裝修過程中產生的.各種損失。
六、在裝修房間內做好防火措施。裝修施工人員不可違章用明火，否則發(fā)生火情，承擔全部責任。
七、承諾裝修施工時間為周一至周五8：30—12：00、14：30—18：00，其余時段不進行施工。否則，物業(yè)公司可采取一切必要措施。
八、承諾必須保持小區(qū)內公共場所，包括樓梯、公共墻面、地面的清潔，不得將污水、建筑廢料等倒在公共區(qū)域內，否則應無條件立即予以恢復并愿接受甲方追索賠償金的處理。裝修垃圾不得隨意拋棄，須由人力搬運至管理處指定地點。
九、裝修施工人員不可侵擾其他單位人員工作，不可在小區(qū)公共區(qū)域、樓道里閑逛，不可在裝修單位所在樓層以外地方停留。否則，物業(yè)公司有權沒收該人員出入證并作出相應處理。
十、應保持樓宇設施的完整與美觀，不得拆卸、破壞各類公共設施。否則，須無條件恢復原狀并照價賠償。
十一、裝修施工人員不準在裝修房內住宿、開火煮食或進行一切非法活動。因特殊情況確須留守過夜的應事先征得物業(yè)管理處同意。
十二、施工人員須服從管理處工作人員的管理，如雙方對某些事情的處理方式存在爭議，須在無條件立即停工的情況下由施工負責人與管理處協(xié)商解決。否則，管理處有權采取一切認為必要的措施。
十三、裝修期間，裝修人員發(fā)生任何安全事故及刑事責任施工單位自行承擔。
十四、管理處在裝修施工過程中的任何時間對裝修戶施工情況進行檢查，并依照《新興花苑業(yè)主臨時公約》實施管理行為。
十五、本承諾書自任何業(yè)主/住戶簽字之日起生效。
承諾單位：棟 房 號
簽 名：
日 期：
旺君物業(yè)新興花苑管理處
年 月 日
未完成工程承諾書篇十六
我公司鄭重承諾（項目名稱）擬派的項目經理（項目經理姓名），身份證號碼：____，注冊證書編號：_____，截止本項目投標截止時間，擬派項目負責人滿足下列條件：項目經理是非變更后無在建工程，或項目經理是變更后無在建工程（必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個月），或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工、且已辦理了項目經理解鎖手續(xù)，或項目經理有在建工程，但該在建工程與本次招標的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發(fā)包或分期施工的情況且總的工程規(guī)模在項目經理執(zhí)業(yè)范圍之內。
我方保證上述信息的真實和準確，并愿意承擔因我方就此弄虛作假所引起的一切法律后果。
特此承諾！
承諾人：____
（企業(yè)公章）
法定代表人：____
（簽字或蓋單）
年月日
未完成工程承諾書篇十七
本人系法定代表人（或授權委托人），代表我公司鄭重向貴單位承諾：
如果我單位為咸陽領航尚宸項目住宅區(qū)室內精裝修工程的總承包單位，在施工過程中，如我單位工期、質量等達不到合同文件要求，可分割部分工程量給其它承包人，直至終止施工合同；或因上級行政性指令等原因，要求提前竣工，可分割部分工程量給其它承包人，并且我單位不會向貴方提出任何要求。
在工程實施過程中，我單位擬派出的項目經理系我單位正式職工，保證在本項目施工期間無承擔其他在建工程施工項目，保證按投標文件中擬派出的本項目工程現(xiàn)場管理人員全部到位，我單位在未經過貴司書面認可的前提下也不會擅自更改上述人員名單，否則按每人次罰款伍萬元（主要工程技術人員未經貴單位書面同意，連續(xù)7天或累計30天未在施工現(xiàn)場，視為未到位，其中項目經理不得更改），直至終止施工合同，并且我單位不會向貴方提出任何異議或權利主張，該罰款貴司可以在發(fā)出索賠的書面通知及索賠憑證后直接在履約保證金中扣除。
在工程實施過程中，我單位保證不會轉包該工程，若出現(xiàn)專業(yè)性分包，必須首先得到貴單位的認可（專業(yè)性分包不得大于承包金額的30%），否則貴方有權沒收履約保證金并終止施工合同，我方承擔由此造成的一切責任。
不論我單位是否中標，我單位均不會擴散招標文件及投標文件的內容。若由于擴散招標文件及投標文件的內容，對貴司產生負面影響，我單位將承擔一切法律責任，并賠償貴司因此而產生的一切經濟損失。
若我單位中標，我單位將保證在不違背招標文件主要合同條款的基礎上，與貴方簽訂施工合同，同時向貴司繳納合同規(guī)定數(shù)額的履約保證金。否則，貴方有權沒收投標保證金并收回中標通知書，我方承擔由此造成的一切責任。
若我單位中標，我單位在簽訂施工合同前所繳納的履約保證金的義務是接到貴司提出的因我司在履行合同過程中未能履約或違背合同規(guī)定的責任和義務而要求索賠的書面通知和索賠憑證后，在履約保證金的限額內，該索賠款直接在履約保證金中扣除，并且我單位不會向貴方提出任何異議或權利主張。
本承諾書與合同協(xié)議書及其它合同協(xié)議書組成部分的內容相違背之處，以本承諾書為準。
本承諾書的相關條款執(zhí)行的解釋權在于貴方，貴司無須將對上述條款執(zhí)行的理由通知我單位，并且我單位不會向貴方提出任何異議或權利主張。
承包人（蓋章）：
日期： 年 月日
未完成工程承諾書篇十八
致： (招標人名稱)
根據你方招標的 工程的招標文件、遵照《中華人民共和國招標投標法》等有關規(guī)定，經踏勘項目現(xiàn)場和研究上述招標文件的投標須知、合同條款、圖紙、工程建設標準和工程量清單及其他有關文件后，我方愿意全部按照招標文件的規(guī)定，鄭重提交我們的投標文件，并作出以下保證：
1、我方愿以所報的投標總價并按上述圖紙、合同條款、工程建設標準和工程量清單的條件要求承包上述工程的施工、竣工，并承擔任何質量缺陷保修責任，實行綜合單價風險包干，且我們理解招標文件中關于投標報價的有關規(guī)定，并且無意詢求此外的任何解釋。
2、我方將派出 (項目經理姓名)作為本次招標工程的項目經理。項目經理將認真履行項目經理管理崗位職責,對工程項目施工全過程及整個現(xiàn)場承擔全面管理的責任和義務,并保證常駐現(xiàn)場。
3、在中標后，投入本工程的技術人員和管理人員將常駐現(xiàn)場，并不隨意更換所擬派的項目技術人員和管理人員，如確需更換，須報監(jiān)理公司、發(fā)包人審批認可。
4、一旦我方中標，我方保證按合同協(xié)議書中規(guī)定的工期 日歷天內完成并移交全部工程，工程質量達到 。嚴格執(zhí)行《建設工程質量管理條例》中有關工程保修條款。
5、若我方中標，在中標后自愿按招標文件要求提交工程履約保證給招標人。
6、我方同意所提交的投標文件在“招標文件投標須知”中規(guī)定的投標有效期
天內有效，在此期間內如果中標，我方將受此約束。
7、我方提供的資料全部為真實資料，如我方提供的業(yè)績資料不真實或存在虛假，我方將放棄中標的權利，并承擔由此產生的責任。
8、我方已詳細審核全部招標文件及工程量清單，包括修改補充通知、答疑(如有時)及有關附件，我方完全響應并認可上述文件的所有條款。
9、投入本工程的建筑原材料、構配件的質量都是經質量檢驗合格的產品。
10、我單位將嚴格按照招標人發(fā)出的設計圖紙進行施工，不擅自改變設計圖紙進行施工。
11、項目管理部將制定施工安全管理管理機構和安全管理責任制，配備工程建設項目專職安全員，并認真落實各項施工安全生產、文明施工的管理規(guī)定。所有工程建設施工作業(yè)人員都是經過安全教育和技術操作培訓，特殊工種的作業(yè)人員須有相應的技術資質證書。
13、除非另外達成協(xié)議生效，你方的中標通知書和本投標文件將成為約束雙方的合同文件的組成部分。
14、我們理解招標文件中關于定標的方法，并且無意詢求此外的任何解釋。
投標人： (蓋章)
單位地址：
法定代表人或其委托代理人： (簽字或蓋章)
電話： 傳真：
日期： 年 月 日
保證人:
xx年xx月xx日