合同的履行要求雙方遵守誠實信用原則,并按照約定履行自己的義務。合同的撰寫過程中,雙方可以借助專業(yè)人士或法律顧問的意見,以確保合同的完整性和合法性。合同的簽訂和履行需要雙方的共同努力和積極配合,以達到合同的目標和效果。
加工合同協(xié)議書篇一
乙方:____________________
甲、乙雙方本著真誠合作,互惠互利的原則根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的規(guī)定,在友好協(xié)商的基礎上簽訂以下合同,以便雙方共同遵守。
第一條:甲方接受乙方的委托生產加工以下產品:
第二條:甲方須于____________年________月________日前將乙方委托生產加工的產品交付給乙方。
第三條:乙方須先預付給甲方人民幣__________元作為生產貨物的訂金,剩余金額按合同約定的時間在乙方對貨物驗收完畢后提貨時一次性付清。
第四條:產品質量、款式、規(guī)格按乙方的要求及提供的樣品生產。
第五條:產品的外包裝以防水編織袋為主,如乙方另有要求的,其包裝費用由乙方承擔。
第六條:發(fā)往_______________市以外的貨物,其一切運輸費用由乙方承擔。
第七條:甲方須按合同約定的時間按時交貨,如逾期按合同總額的_____%付給乙方違約金。
第八條:乙方須按合同約定的時間按時付款,如逾期按合同總額的_____%付給甲方違約金。
第九條:因人力不可抗拒的因素甲方無法按時交貨的,本合同無效。
第十條:本合同未盡事宜,經雙方協(xié)商后可另擬補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效應。
第十一條:甲、乙雙方在履行本合同中如有爭議,應友好協(xié)商解決。如無法協(xié)商解決的,任何一方均可將此爭議提交甲方所在地法院訴訟解決。
第十二條:本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
第十三條:本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
代加工合同
加工合同范文
外加工協(xié)議書參考
加工合同范本
鋼結構加工合同
加工合同協(xié)議書篇二
法定代表人:_____________乙方:___________有限公司
代理人:_________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民終字第____號)達成如下和解協(xié)議:
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務,該業(yè)務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務,__________、__________不是乙方的員工,業(yè)務過程中未得到乙方的委托授權,事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣元,甲方向乙方出具相關收款發(fā)票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方:__________________有限公司
法定代表人:____________________
乙方:__________________有限公司
代理人:________________________
__________年_______月_______日
鋼筋加工合同
外加工協(xié)議書參考
代加工合作合同
加工合同范本
委托加工合同范本
模具加工合同樣本
進料加工貿易合同
委托加工保密合同
鋼材加工合同范本
加工合同協(xié)議書篇三
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:上海xx金屬材料有限公司(以下簡稱乙方)
甲乙雙方經友好協(xié)商,就甲方委托乙方進行鋼材加工等業(yè)務達成如下協(xié)議:
1、甲方將根據生產或貿易需要,委托乙方加工卷板,該卷板的所有權歸甲方所有。
2、根據甲方要求,乙方開具加工通知單,甲方確認,除此乙方不得擅自挪用、調撥和加工所有權屬甲方的貨物。
3、乙方根據事先約定的提貨時間,加工好指定鋼材,保證甲方準時提貨。如甲方因特殊情況,需要提前提貨,應提前8小時與乙方協(xié)商,甲方將盡量滿足乙方需求。
4、甲方同意乙方按照“附件一《加工單價表》”的內容收取加工費用。如遇市場行情變化乙方需要調整收費標準,雙方可以協(xié)商。
5、協(xié)議期限內,由于不可抗力因素,致使乙方不能履行協(xié)議,應立即將情況以最快方式通知對方。按照不可抗力因素對履行協(xié)議影響的程度,由雙方協(xié)商解決是否解除協(xié)議,或者部分免除履行協(xié)議的責任,或者延期履行協(xié)議。
但因戰(zhàn)爭、地震等重大不可抗力因素造成協(xié)議不能繼續(xù)履行,則雙方均免于責任。
6、本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
7、本協(xié)議一式兩份,經雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等效力。
8、本協(xié)議有效期從簽訂之日起到年月日
甲方:乙方:上海xx金屬材料有限公司
代表:代表:
簽約地:
年月日訴訟委托代理合同項目處置委托管理合同農業(yè)水利服務事項委托協(xié)議書
外加工協(xié)議書參考
加工合同范本
鋼材加工合同范本
模具加工合同樣本
委托加工合同范本
加工貿易的合同
加工貿易合同范文
塑料制品加工協(xié)議書模板
加工合同協(xié)議書篇四
經雙方充分協(xié)商,在互利互惠的基礎上,就甲方委托乙方加工生產[]系列產品事宜,達成以下協(xié)議:
1、產品品名:
2、產品規(guī)格為:
3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協(xié)議,加工廠合同協(xié)議書范本。
1、甲方根據市場銷售情況,于每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單,明確訂單的數(shù)量和供貨時間,乙方如有異議,應在接訂單后1日內書面提出,否則,視為同意。
2、乙方按確認的訂單提供產品,甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整,調整計劃提前5天通知乙方,但調整幅度(量)不得超過計劃的25%,若超過25%,雙方另行協(xié)商。
3、乙方應盡最大努力,最大限度的滿足甲方訂單的要求。
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作,產品質量符合國家食品衛(wèi)生標準。
2、加工產品包裝上標注乙方廠名和廠址,同時注明乙方系受甲方委托生產,附“”商標使用授權書。
4、乙方交付的產品如在市場流通中,因品質問題而導致甲方利益受損時,經雙方鑒定或經公證單位鑒定屬乙方責任的,乙方應負甲方直接損失賠償責任:
(3)少量的包裝破損等質量問題,由乙方負責調換;
(4)若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致產品變質,乙方不予承擔責任,合同范本《加工廠合同協(xié)議書范本》。
5、乙方應按產品標準要求對每批次產品進行抽檢及留樣,并嚴格遵循“三檢”制度。
6、乙方應根據甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業(yè)執(zhí)照復印件及生產、衛(wèi)生許可證復印件,相應批次產品的出廠檢驗報告單。
1、產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方,這些圖案及其組合的知識產權屬于甲方所有,乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負責采購加工產品所需的原輔材料和包裝材料,并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產品質量標準要求。
3、乙方應保管好甲方材料,包裝紙箱、標簽等不能流入市。
1、產品實行甲方自行提供,交付地點為乙方工廠倉庫,物流運輸由甲方負責,乙方負責裝車。
2、產品交貨按甲方訂單履行,若有變動,雙方應提前約定。
3、產品在出廠之前,由甲方駐廠代表開具質量驗收單,并在乙方出庫單上簽字。
4、產品驗收依據為經雙方共同確認的質量文件及國家相應標準。
6、交貨時間:自訂貨計劃在乙方確認(計劃確認時間為乙方收到傳真后1天內)后第七天開始供貨,日供貨量為:月訂貨量萬箱以內的,第天不低于萬箱,月訂貨量萬箱的,每天不低于萬箱,萬箱以上的,每天萬箱。
1、合同解除的條件
2、爭議解決途徑
3、合同生效時間
委托方加工方
代表人簽字:代表人簽字:
代表人姓名:代表人姓名:
____有限公司(蓋章):____有限公司(蓋章):
____年__月__日____年__月__日
加工的合同
關于加工貿易合同四篇
外加工協(xié)議書參考
代加工合作合同
委托加工合同【推薦】
委托加工合同【精】
【熱】委托加工合同
【推薦】委托加工合同
委托加工合同【薦】
加工合同協(xié)議書篇五
乙方(加工方):_____________簽定地點:_____________
現(xiàn)經雙方友好協(xié)商,特制定以下協(xié)議:
一、簽定時間:_____年__月__日交貨地點:_____________
制單款號貨品名稱數(shù)量貨期單價每件成本價備注
二、甲方以下達“生產制單”方式委托乙方生產,明確委托加工服裝的款式、數(shù)量、貨期、及提供ok樣板、工藝制作要求和質量標準,經雙方認可,即為合同的組成部分,具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。
三、乙方負責每款生產加工單的縫紉線、輔料,布料除外由___方提供,其費用由___方承擔。四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯,方可投入生產。若有問題,需及時通知甲方。否則,造成質量的問題及經濟損失,由加工方承擔。
五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨,則按此款數(shù)量的成本價賠償,并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的.1%扣款,如超期兩天按該貨品總價的2%扣款,以此類推,如因甲方原因(布料不及時到位)造成不能按期交貨,雙方另行定貨期,并需簽字生效。
六、甲方提供布料,按制單裁數(shù)規(guī)定物料損耗計算,超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收。布料如有質量問題不能生產,應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。
七、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發(fā)現(xiàn)布料有質量問題(含布料短碼)及實際用量超過制單用量,應立即通知甲方商量解決辦法,雙方確定無異后,方可開裁。
八、結算方式:按甲方實際出貨數(shù)量結算,合同生效出貨時。
九、甲乙雙方應本著精誠合作的態(tài)度,如因合同或其它產生爭議,協(xié)商不成,雙方可通過法律途徑進行解決。
十、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方(供應方):_____________
地址:______________________
甲方身份證:__________________
授權代表:__________________
日期:______________________
乙方(加工方):_____________
地址:_____________________
乙方身份證:____
公司蓋章:___________________
日期:_____________________
加工合同協(xié)議書篇六
委托方:____________________________________(以下簡稱甲方)。
法定代表:__________________________________。
受托方:____________________________________(以下簡稱乙方)。
法定代表:__________________________________。
甲乙雙方經過充分和友好的協(xié)商,在平等互利基礎上,就甲方委托乙方加工____________,一事共同達成如下協(xié)議:
甲方委托乙方為甲方加工__________,加工數(shù)量、款式、規(guī)格、單價如下表格:
產品名稱。
規(guī)格。
單位。
數(shù)量。
單價。
備注。
第二條加工成品質量要求第三條原料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量。
1.乙方必須依合同規(guī)定選用原材料或由甲方提供原材料,并接受甲方檢驗。如乙方使用缺陷原材料或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響甲方產品質量時,甲方有權追究乙方的責任。
2.甲方應按照合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立刻通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。
3.甲方中途需要變更加工要求的,應以書面的形式通知乙方。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
1.乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內回復,提供修改意見。乙方在規(guī)定的時間內沒得到答復,有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2.乙方對技術資料或圖紙等,如果甲方要求保密的,應當嚴格遵守,未經甲方允許,不得留存技術資料或圖紙等的復制品。
3.甲方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,如沒有規(guī)定的由當事人雙方協(xié)商確定。
第六條付款方式第七條驗收標準準和方法。
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。對于短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。如保證期限內發(fā)生問題(除甲方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外),由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第八條交貨的時間和地點第九條雙方違約責任。
一、甲方違約責任。
1.中途變更加工物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
2.中途解除合同,應償付乙方酬金總額的50%作為違約金。
3.無故拒絕接收加工物,應當賠償乙方因此造成的損失,且乙方有權將加工物變賣。
二、乙方違約責任。
1.未按合同規(guī)定的質量交付加工品,甲方同意利用的,應按質論價,酌減價款。
2.交付加工物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊。
3.超過合同規(guī)定日期交貨,每逾期一天,按酬金總額的千分之五償付違約金。
4.中途解除合同,應償付甲方酬金總額的50%作為違約金。
第十條爭議的解決。
1.因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議,雙方應通過友好協(xié)商解決。
2.如雙方通過協(xié)商不能達成一致時,除《民事訴訟法》關于級別管轄和專屬管轄另有規(guī)定以外,以甲方所在地的人民法院為管轄法院。
第十一條協(xié)議期限。
甲方授予乙方加工__________時效為________年,從________年_________月________日至________年_________月________日止,如雙方協(xié)議執(zhí)行順利,期滿時乙方將享有優(yōu)先續(xù)簽權。
第十二條合同的生效及其他。
1.本合同的執(zhí)行中,對其條款的任何變更、修改和增減,都須經雙方協(xié)商同意并簽署書面文件,作為合同的組成部分,與合同具有同等效力。
2.本合同一式兩份,兩方各執(zhí)壹份,具有相同的法律效力,并于雙方簽字蓋章后生效。
委托方(甲方)受托方(乙方)。
代表簽字:______________代表簽字:______________。
_公司(蓋章):____________公司(蓋章):__________。
加工合同協(xié)議書篇七
承攬方(乙方):__________________
1、委托加工產品:___________________________
2、數(shù)量:以甲方下單為準。
4、交貨期限:按乙方接單日起5-7天內交貨。具體時間以訂單為準。
1、乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,乙方應在20xx年12月xx日將原材料樣品交由甲方檢驗,甲方要求乙方使用的原材料為_________。
2、甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工,于20xx年12月xx日制作出樣品,經甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。
2、技術標準按照《企業(yè)質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行)。
1、面料、輔料質量的確認;
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;
3、繡制杉杉標徽工藝的確認;
4、縫紉手工藝的確認;
5、其他質量問題的確認;
6、乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;
7、乙方在合同期內對質量責任需支付保證金
8、甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準),并派業(yè)務員跟單,其食宿由乙方負責。
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝;
2、于甲方指定的地點___________________________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。
2、在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
3、銷售期限:_________。
1、在乙方交貨后,由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為:
銀行戶名:__________________
開戶銀行:__________________
銀行賬號:__________________
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產品質量時,甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
8、每件產品必須加貼防偽標識,每少貼一件賠償甲方_________元;
9、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權追究其違約法律責任。
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
企業(yè)質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。
20xx年12月xx日20xx年12月xx日
加工合同協(xié)議書篇八
甲方:
地址:
電話:
傳真:
乙方:
地址:
電話:
傳真:
甲、乙雙方就乙方委托甲方進行貼牌生產食品系列事宜,在雙方平等合作的基礎上經友好協(xié)商達成共識,簽訂本委托生產合同書,雙方在合作的過程中共同遵守本合同書。
1、甲方系獨立的法人單位,并具單位營業(yè)執(zhí)照證書等合法手續(xù)。
2、乙方具備生產相關產品的合法資質,證書手續(xù)齊全真實,產品嚴格按照國家技術監(jiān)督部門備案的企業(yè)產品質量標準生產。
3、產品質量以甲方和乙方共同確認的樣本質量為標準。乙方在產品加工過程中必須符合國家食品安全的相關法規(guī),不得添加任何違禁添加劑,產品出廠前,必須經國家法定檢驗機構檢驗合格,并出具檢驗報告。若甲方在銷售過程中成品在保質期內出現(xiàn),如漲袋、漏氣或變質等情況,因質量問題造成的所有損失由乙方承擔,若甲方在產品沒有任何質量問題,出現(xiàn)滯銷情況,乙方不予退貨,由甲方自行處理。
4、甲方全面銷售,乙方不得銷售該產品。
1、乙方為生產單位:按照甲方需求,給甲方生產合格系列產品。
2、甲方為委托單位,其商標為甲方所有。
2、甲方款到乙方指定賬戶后經核實乙方再進行生產
乙方接到甲方訂單后十天內貨到甲方倉庫(因前期生產未調整過來有可能會出現(xiàn)延誤),如果超過十天,從第十一天起乙方向甲方支付已付該批貨款總額1%的`違約金(天災等不可抗力之特殊情況除外)。
甲方倉庫:
聯(lián)系人:
乙方必須按照甲方的訂單品種、數(shù)量組織生產,數(shù)量控制在訂單數(shù)的正負10%內,訂單以傳真內容為準。如未按訂單生產,甲方有權拒收(如甲方條件過于苛刻,乙方有權拒絕生產,并進行協(xié)商解決)。
本合同有效期為年月日至年月日止。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,未盡事宜,雙方協(xié)商解決:本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:
法人代表(簽章):
簽約代表:
簽約日期:
乙方:
法人代表(簽章):
簽約代表:
簽約日期:
加工合同協(xié)議書篇九
簽約代表人:________。
承包單位(以下簡稱乙方):江陰市__有限公司。
簽約代表人:________。
簽定合同地點:揚州易承重工機械有限公司。
簽定合同時間:_______年2月10日。
經甲乙雙方協(xié)商一致,甲方將所做產品中部分部件(qtz40、qtz63(5610)、qtz63a(5210)所有工作平臺含護欄)委托乙方加工,現(xiàn)就加工事宜達成協(xié)議如下:
1、本協(xié)議涉及的一切加工部件所需原材料、輔助材料、及相關費用均由乙方承擔,乙方在甲方廠外自選場地,按甲方提供的圖紙要求及書面要求(另見技術要求附件并經甲乙雙方確認簽字)制作委托加工部件,所需一切費用及責任均由乙方自行承擔。
2、乙方交付甲方的完工部件均應按甲方要求按臺套捆扎整齊并作好必要的防護措施(如防油漆刮傷、防運輸變形等)。
3、甲方驗收合格后的加工部件均按9100元/噸計算加工費用,重量按甲方圖紙表明的重量計算。價格調整按合同簽訂之日的市場鋼材價格為基準,每上下浮動500元/噸,則加工費用相應上下浮動300元/噸。乙方應按每噸部件提供5500元的增值稅專用發(fā)票,余額部分開據勞務發(fā)票。
二、雙方責任權利。
1、甲方保證按協(xié)議約定結算加工費,每月上半月交付部件的加工費在下月25號支付至乙方賬戶,每月下半月交付部件的加工費在隔月15號支付至乙方賬戶,如甲方無故拖欠加工費用,超過10天以銀行當期貸款利率賠償,無故不接受合格產品,乙方有權追加費用。
2、甲方按雙方確認的圖紙技術、書面要求在甲方廠內驗收部件乙方:1、乙方按照甲方生產任務單生產,保證按時交貨。
3、乙方嚴格按圖紙工藝生產,保證質量、自覺接受監(jiān)管與檢驗,如因乙方制作不當而引發(fā)的產品質量問題,一切損失由乙方承擔。
三、協(xié)議限期。
本協(xié)議暫定一年,自20________年________月________日至20________年________月________日,期滿后,若雙方有意延長外包加工期限,可另行協(xié)商再續(xù)簽協(xié)議。
四、其他約定。
1、雙方保證共同的利益和長期合作,對于協(xié)議執(zhí)行過程中的任何矛盾,雙方應友好協(xié)商,對于無法調解的爭執(zhí),可參照相關法律追究責任,并有權向違約方索取賠償。
2、乙方如因生產進程延誤,或因產品質量造成甲方損失,乙方須向甲方作出賠償。
3、由于戰(zhàn)爭或自然災害,以及雙方認可的其他不可抗力的因素而造成的損失,由雙方各自承擔。
4、其他未盡事宜,雙方另行友好協(xié)商,另行訂立補充協(xié)議,作為本協(xié)議的附件。
5、合同簽訂時,甲方、乙方均要提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正副本復印件并加蓋公章作為本合同的附件。
6、本協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽訂之日起生效。
加工合同協(xié)議書篇十
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費
定作物名稱
型號
規(guī)格
質量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱
型號
規(guī)格
質量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條圖紙?zhí)峁?BR> 第七條轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密:________________,未經定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十條協(xié)助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內履行協(xié)助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的,承攬人可以解除合同。
第十一條監(jiān)督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的,無權請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人,并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
第十七條質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為:_________。其保證質量的前提條件為:_______________________。
第十八條違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,定作人同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,承攬人應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規(guī)定的.有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1.根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出_________天內)簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓
除合同中另有規(guī)定外或經雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽):_____法定代表人(簽):______
委托代理人(簽):_____委托代理人(簽):______
加工合同協(xié)議書篇十一
供貨單位(乙方):________________
為了增強甲乙雙方的責任感,加強經濟核算,提高經濟效益,確保雙方實現(xiàn)各自的經濟目的,經甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
1、模具的名稱:按照每次《模具外協(xié)加工單》標注的名稱;
2、出產單位:商標:
3、模具的技術標準(包括質量要求),按下列第(______)項執(zhí)行:
(1)按國家標準執(zhí)行;
(2)無國家標準而有部頒標準的,按部頒標準執(zhí)行;
(3)無國家和部頒標準的,按企業(yè)標準執(zhí)行;
(4)沒有上述標準的,或雖有上述標準,但需方有特殊要求的,按甲乙雙方在合同中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執(zhí)行。
____________________________________________________________。
1、交貨方法:乙方按照雙方約定的日期送貨到甲方工廠,費用由乙方自行負責。
2、運輸方式:______________________________。
3、到貨地點和接貨單位(或接貨人)______________________________。
4、交貨期限:______年______月______日以前將模具交付甲方。
1、模具的價格:____________元人民幣/套;
2、模具貨款的結算:模具交付甲方,待驗收合格后,甲方在本月月底支付已方模具費。
模具圖紙、模具外協(xié)加工單如附件。
1、驗收時間:________;
2、驗收手段:________;
3、驗收標準:________;
4、由誰負責驗收和試驗:________;
1、乙方到期不能交貨,應向甲方償付總貨款的______%的違約金。
2、乙方所交模具品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的,如果甲方同意利用,應當按質論價;如果甲方不能利用的,應根據模具的具體情況,由乙方負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的,按不能交貨處理。
3、乙方因模具包裝不符合合同規(guī)定,必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4、乙方逾期交貨的,向甲方償付逾期交貨的違約金,并承擔甲方因此所受的損失費用。
1、甲方中途退貨,應向乙方償付退貨部分貨款______%的違約金。
2、甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受的損失。
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,雙方另行協(xié)商履行期限,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
1、如甲方因生產需要,要求增加該模具數(shù)量,其價格另議。
2、解決合同糾紛的方式:甲乙雙方如果發(fā)生爭議,應當友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,任何一方均有權將爭議提交北京仲裁委員會。按照提交仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁,仲裁裁決是終局的,對甲乙雙方均有約束力。
3、雙方本著誠原則簽定本合同,若有未盡事宜,須雙方另行協(xié)商解決,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
4、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
加工合同協(xié)議書篇十二
____________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守,機械外加工合同協(xié)議書。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質量要求第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償,合同范本《機械外加工合同協(xié)議書》。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的`,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
加工合同協(xié)議書篇十三
甲方:
住所:
聯(lián)系電話:
乙方:
住所:
聯(lián)系電話:
甲方委托乙方加工_____________產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協(xié)商,就有關代加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
甲方委托乙方為其加工系列產品,加工數(shù)量、款式(或開發(fā)信息)、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定。
1、按計劃分季度委托乙方為其加工甲方______產品。
2、向乙方提供甲方生產授權委托手續(xù)、商標注冊證、授權書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關法律文件。
3、向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術要求、交貨時間等。
4、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其按計劃分季度委托乙方為其加工甲方____________產品。
5、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。
6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7、甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。
8、本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產或提供。
9、甲方不得交乙方設計生產的樣版提供給其他生產商。
1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。
2、甲方確定的款式、數(shù)量、質量及生產期限等標準打版進行生產,生產標準符合____________質量要求,不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種。
3、負責原材料的采購、驗收、供應,并按照甲方確定的原材料質量要求進行。
4、嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標、飾品及包裝等丟失,應承擔相應法律責任。
5、不得將甲方提供的款式用于其他商標生產。
6、嚴守甲方的商業(yè)秘密。
7、對生產的產品實行三包,三包標準按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標準后,與乙方簽訂委托加工通知單,并于簽訂之日起_______星期內乙方支付總貨款的________作為預付款,乙方提供的貨品經甲方驗收進倉后財務核實即付款,交貨地點為甲方庫房。
雙方在下訂單之前確定生產品種樣品,甲、乙雙方以此及在生產過程中,質量主管之監(jiān)督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起________日內必須對產品進行驗收。
1、因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金;如甲方沒按合同要求提貨,乙方有權扣除甲方訂金。
2、如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等,一經查證,無論數(shù)量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金,并追究乙方法律責任。
3、凡違反本合同之其他各項條款的,責任方應承擔此批貨價值______%的違約金。
4、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續(xù)不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔,甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。
本委托加工合同期限為______個月,自______年______月______日至______年______月______日止,生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
甲方(簽字):
簽訂地點:
_________年________月______日
乙方(簽字):
簽訂地點:
_________年________月______日
鋼筋加工合同
外加工協(xié)議書參考
加工合同范本
進料加工貿易合同
委托加工保密合同
模具加工合同樣本
委托加工合同范本
鋼材加工合同范本
加工合同協(xié)議書篇十四
委托方:____________________________________(以下簡稱甲方)
法定代表:__________________________________
受托方:____________________________________(以下簡稱乙方)
法定代表:__________________________________
甲乙雙方經過充分和友好的協(xié)商,在平等互利基礎上,就甲方委托乙方加工____________,一事共同達成如下協(xié)議:
第一條 代加工內容
甲方委托乙方為甲方加工__________,加工數(shù)量、款式、規(guī)格、單價如下表格:
產品名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
備注
加工合同協(xié)議書篇十五
定作方:(以下簡稱甲方)____________________________承攬方:(以下簡稱乙方)________________________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
名稱:________款號:________件數(shù):________。
顏色:________碼數(shù):smlxl。
總件數(shù):________。
單價:________。
備注:________。
第二條:原材料。
由甲方提供。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調換或補齊。
乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換、挪做他用。
第三條服裝質量。
加工成品質量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產工藝單制作的產前樣執(zhí)行,產前樣仍需要修改的,以產前樣和雙方簽字的修改意見作為驗收的依據。樣衣、生產工藝單作為合同的附件。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁?BR> 1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在2個工作日內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內沒有答復,乙方有權停止工作,并在2個工作日內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第五條包裝方式。
內用______________,外用________包裝,包裝材料由甲方提供。
第六條服裝交付。
1、交貨地址:__________________________。
2、產品的交(提)貨期限:第七條服裝驗收:甲方派跟單員到乙方工廠跟進產品工藝,生產進度。對甲方跟單員在生產過程中發(fā)現(xiàn)的質量問題,乙方必須及時改正。
第七條定單完成后,甲方對貨物進行全面驗收。
1.驗收時間:______________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致驗收包括:商品的外觀質量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。
5、根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
第八條報酬結算。
1、付款期限:甲方應于貨物驗收無誤后、提貨前付清合同約定的全部款項;。
第九條違約責任。
1、甲方的違約責任。
(1)制作中途未經過雙方同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(3)超過合同規(guī)定期限領取定作物的,應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限20日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
(4)無故中止合同給乙方造成的損失由甲方承擔。
(5)無故拒絕接收訂作物,應當賠償乙方因此造成的損失及運輸費用。
(6)甲方變更交付訂作物地點或接收單位(人),甲方應承擔因此而多支出的費用。
2、乙方的違約責任。
(1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%/天。未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十一條爭議解決。
本合同經雙方簽字后于______年___月___日起生效,合同履行完畢即失效。合同執(zhí)行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。
本合同一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份,同具法律效力。
________年____月____日________年____月____日。
加工合同協(xié)議書篇十六
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:上海xx金屬材料有限公司(以下簡稱乙方)
甲乙雙方經友好協(xié)商,就甲方委托乙方進行鋼材加工等業(yè)務達成如下協(xié)議:
1、甲方將根據生產或貿易需要,委托乙方加工卷板,該卷板的所有權歸甲方所有。
2、根據甲方要求,乙方開具加工通知單,甲方確認,除此乙方不得擅自挪用、調撥和加工所有權屬甲方的貨物。
3、乙方根據事先約定的提貨時間,加工好指定鋼材,保證甲方準時提貨。如甲方因特殊情況,需要提前提貨,應提前8小時與乙方協(xié)商,甲方將盡量滿足乙方需求。
4、甲方同意乙方按照“附件一《加工單價表》”的內容收取加工費用。如遇市場行情變化乙方需要調整收費標準,雙方可以協(xié)商。
5、協(xié)議期限內,由于不可抗力因素,致使乙方不能履行協(xié)議,應立即將情況以最快方式通知對方。按照不可抗力因素對履行協(xié)議影響的程度,由雙方協(xié)商解決是否解除協(xié)議,或者部分免除履行協(xié)議的責任,或者延期履行協(xié)議。
但因戰(zhàn)爭、地震等重大不可抗力因素造成協(xié)議不能繼續(xù)履行,則雙方均免于責任。
6、本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
7、本協(xié)議一式兩份,經雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等效力。
8、本協(xié)議有效期從簽訂之日起到年月日
甲方:乙方:上海xx金屬材料有限公司
代表:代表:
簽約地:
年月日訴訟委托代理合同項目處置委托管理合同農業(yè)水利服務事項委托協(xié)議書
加工合同協(xié)議書篇十七
________(為代表)(以下簡稱乙方)。
合同內容。
一.甲方責任:
1.提供材料、附料、包裝材料;。
2.提供生產工具、設備、儀器、治具(不含辦公設備);。
3.提供生產加工場地、水、電(不含食宿場地);。
5.提供工程生產資料、測試規(guī)格、測試流程;。
6.其他:____________。
二.乙方責任:
1.在甲方同意的日期、時間段,期間自行安排人員到指定的加工場地進行加工作業(yè);
2.自己負責加工人員的食宿、交通、人身安全、工作紀律等的統(tǒng)籌和管理;。
5.加工期間有責任維護、保養(yǎng)甲方提供的生產工具、設備、儀器、工治具使之完整完好;。
6.需要調整加工時間(延長工作時間)或者場地,必須經過甲方同意;。
8.有責任對產品材料、工具設備等保管、保護;。
10.包裝后之成品經過甲方qa檢驗合格者為加工完成。
11.其他:
三.違約責任:單方面違約者須賠償對方由此引發(fā)的經濟損失之百分之百(100%)。雙方不能履行合同者由當?shù)厝嗣穹ㄔ翰脹Q。
四.其他責任:若客戶有問題反饋,經過雙方分析:
1.材料不良、電氣設計不良、結構設計不良等由甲方負責。
2.插件、裝配、包裝、測試等人為工藝造成不良應由乙方負責。
五.加工款支付方式:七天(一周):即自乙方完成日期起計算至第七個工作日甲方于現(xiàn)金方式支付給乙方。
補充事項:
此合同一式兩份,甲方與乙方各自遵守合同的約定、履行權責。
________(為代表)(乙方)負責人簽名/簽章:____________。
合同生效日期:____________年________月________日
加工合同協(xié)議書篇十八
甲方:浙江堅銘建筑五金有限公司(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
甲方委托乙方加工產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協(xié)商,就有關代加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
甲方委托乙方為其加工系列產品,加工數(shù)量、款式、圖紙或樣品、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定,另在訂單上詳述。
第二條甲方責任。
1、按計劃分批次委托乙方為其加工甲方產品。
2、向乙方提供加工產品款式、數(shù)量、技術要求、交貨時間等。
3、甲方提供的加工毛坯必須符合質量要求并標示清晰。
3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
第三條乙方責任。
1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。
2、按甲方確定的款式、數(shù)量、質量及生產期限等標準進行生產,不得以任何形式和理由拖欠數(shù)量和品種。
3、嚴格管理甲方提供的毛坯、圖紙和資料及樣品,不得將甲方的樣品、技術資料、圖紙等泄漏給第三方,更不得提供給甲方的同行業(yè),否則,應承擔相應法律責任。
4、乙方必須加強質量保證能力,確保加工、運輸過程的質量控制,保證所加工的產品符合質量標準。
第四條付款方式及交提貨地點。
每月八號為對帳日,乙方安排財務人員到甲方財務部進行對賬,雙方確認無誤后,甲方列入應付款科目,每季度第一個月的15日付清上季度加工款。交提貨地點為甲方庫房。
第五條驗收標準。
甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收,如發(fā)現(xiàn)質量有異,甲方應在收到貨物之日起15日內書面通知甲方處理。驗收標準依據樣品或甲方檢驗標準。
第六條違約責任。
1、如乙方未按照雙方約定的時間和數(shù)量交貨,每拖延一天,罰款500。
元。
2、質量與合同約定不符,導致產品報廢的,應賠償甲方此批貨款總價200%違約金。且因此而發(fā)生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方負擔。
3、如合格率指標達不到約定要求,甲方有權要求乙方及時安排人員全檢,或由甲方安排專人全檢,由此產生的相關費用由乙方負責。
2、如甲方未按約定時間支付加工款,每推遲一天,罰款500元。
3、如乙方經常不能滿足甲方質量要求和交期要求,除追究違約責任外,甲方有權終止本合同。
4、如一方因故需要終止本合同,必須提前一個月通知甲方,否則,甲方將未結算之加工款作為一方的違約金沒收。
第七條合同有效期限。
本委托加工合同期限為,自年月日至年月日止,生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條不可抗力。
在本合同期內,如因不可抗力因素導致合同無法繼續(xù)履行,本合同自然終止,雙方互不承擔責任。如因國家政策和政府規(guī)定的調整變化使本合同無法繼續(xù)履行,本合同亦自然終止,雙方互不追究對方責任。
第九條爭議解決辦法。
甲乙雙方如因履行本合同發(fā)生爭議,應協(xié)商解決;協(xié)商不成,依法交由瑞安市仲裁委員會裁決處理。
第十條其他。
1、本合同一式二份,甲乙雙方各一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、如有其他未盡事宜,甲乙雙方可另行簽訂合同附件(或補充協(xié)議),附件(或補充協(xié)議)與本合同具有同等法律效力。
甲方:乙方:地址:地址:負責人簽字:
日期:
加工合同協(xié)議書篇十九
乙方(承攬方):_______________
就甲方委托乙方加工制作塑鋼窗業(yè)務事宜,為明確雙方在合同中的權利、義務和經濟責任,確保合同全面履行,經雙方平等協(xié)商一致,根據《中華人民共和國民法典》及有關規(guī)定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質量、價款
注:平米單價范圍包括窗框、玻璃、紗窗、五金等安裝費用內的全部內容。價格為一次性包死價,含稅。需方繼續(xù)訂貨時,提前天向供方提供計劃通知單通知乙方。
第二條承攬方式、材料的提供
2.2本合同價格內已包含:制作、安裝、運輸、配合、水電等全部內容;
2.3材質標準:型材(甲方指定廠家)、mm防腐鋼襯、優(yōu)質五金等附件、平開窗為隱型紗窗、推拉窗普通紗窗。
2.4乙方加工所使用的塑鋼等原材料,必須附有產品出廠合格證,需
檢驗的,應提供檢驗合格證,作為質量資料向甲方提供。禁止使用不合格產品和假冒偽劣產品,如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。
第三條承攬范圍
3.1乙方承攬加工范圍:項目的全部塑鋼窗。
3.2工程地點:_______________
第四條合同價款的計算、結算、支付方式
4.1計算方法:洞口面積每側減_______________cm(靠墻邊減),如有變更按照書面變更尺寸結算。
4.2本合同簽訂后,輔材由乙方自行采購,但必須提供樣品,經甲方同意后方可大量使用。
4.3付款方式:按單位工程付款,窗框安裝完畢后經相關部門驗收合格后支付已完工程量的,窗扇安裝完畢經相關部門驗收合格后付至已完工程量的,待工程完工經甲方、監(jiān)理公司、建設單位及消防部門驗收合格辦理相關手續(xù)后,付至總結算價的,留%作為質保金自驗收合格之日起年后無質量問題付清。
4.4按照每個付款節(jié)點,乙方按時將施工任務書經甲方相關人員簽字后報送至公司核算部進行核算,并按此支付工程款。
第五條合同價款與酬金本合同價款共計:以實結算。
第六條加工制作安裝要求
6.1甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供完整的門窗表及相關資料和施工50線,具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測,甲方配合。
6.2乙方進場后甲方配合接通電源、安裝電表,電費由乙方承擔。
6.3乙方必須嚴格按照甲方圖紙及說明要求設計窗型,并報送樣品,經甲方審核簽字后方可制作生產。成品進場后經甲方監(jiān)理現(xiàn)場抽檢合格后方可安裝。
合同的生效和份數(shù)本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方:_______________(章)乙方:_______________(章)
本合同簽訂地點:_______________
簽訂日期:_______________
加工合同協(xié)議書篇一
乙方:____________________
甲、乙雙方本著真誠合作,互惠互利的原則根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的規(guī)定,在友好協(xié)商的基礎上簽訂以下合同,以便雙方共同遵守。
第一條:甲方接受乙方的委托生產加工以下產品:
第二條:甲方須于____________年________月________日前將乙方委托生產加工的產品交付給乙方。
第三條:乙方須先預付給甲方人民幣__________元作為生產貨物的訂金,剩余金額按合同約定的時間在乙方對貨物驗收完畢后提貨時一次性付清。
第四條:產品質量、款式、規(guī)格按乙方的要求及提供的樣品生產。
第五條:產品的外包裝以防水編織袋為主,如乙方另有要求的,其包裝費用由乙方承擔。
第六條:發(fā)往_______________市以外的貨物,其一切運輸費用由乙方承擔。
第七條:甲方須按合同約定的時間按時交貨,如逾期按合同總額的_____%付給乙方違約金。
第八條:乙方須按合同約定的時間按時付款,如逾期按合同總額的_____%付給甲方違約金。
第九條:因人力不可抗拒的因素甲方無法按時交貨的,本合同無效。
第十條:本合同未盡事宜,經雙方協(xié)商后可另擬補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效應。
第十一條:甲、乙雙方在履行本合同中如有爭議,應友好協(xié)商解決。如無法協(xié)商解決的,任何一方均可將此爭議提交甲方所在地法院訴訟解決。
第十二條:本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
第十三條:本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
代加工合同
加工合同范文
外加工協(xié)議書參考
加工合同范本
鋼結構加工合同
加工合同協(xié)議書篇二
法定代表人:_____________乙方:___________有限公司
代理人:_________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民終字第____號)達成如下和解協(xié)議:
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務,該業(yè)務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務,__________、__________不是乙方的員工,業(yè)務過程中未得到乙方的委托授權,事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣元,甲方向乙方出具相關收款發(fā)票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方:__________________有限公司
法定代表人:____________________
乙方:__________________有限公司
代理人:________________________
__________年_______月_______日
鋼筋加工合同
外加工協(xié)議書參考
代加工合作合同
加工合同范本
委托加工合同范本
模具加工合同樣本
進料加工貿易合同
委托加工保密合同
鋼材加工合同范本
加工合同協(xié)議書篇三
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:上海xx金屬材料有限公司(以下簡稱乙方)
甲乙雙方經友好協(xié)商,就甲方委托乙方進行鋼材加工等業(yè)務達成如下協(xié)議:
1、甲方將根據生產或貿易需要,委托乙方加工卷板,該卷板的所有權歸甲方所有。
2、根據甲方要求,乙方開具加工通知單,甲方確認,除此乙方不得擅自挪用、調撥和加工所有權屬甲方的貨物。
3、乙方根據事先約定的提貨時間,加工好指定鋼材,保證甲方準時提貨。如甲方因特殊情況,需要提前提貨,應提前8小時與乙方協(xié)商,甲方將盡量滿足乙方需求。
4、甲方同意乙方按照“附件一《加工單價表》”的內容收取加工費用。如遇市場行情變化乙方需要調整收費標準,雙方可以協(xié)商。
5、協(xié)議期限內,由于不可抗力因素,致使乙方不能履行協(xié)議,應立即將情況以最快方式通知對方。按照不可抗力因素對履行協(xié)議影響的程度,由雙方協(xié)商解決是否解除協(xié)議,或者部分免除履行協(xié)議的責任,或者延期履行協(xié)議。
但因戰(zhàn)爭、地震等重大不可抗力因素造成協(xié)議不能繼續(xù)履行,則雙方均免于責任。
6、本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
7、本協(xié)議一式兩份,經雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等效力。
8、本協(xié)議有效期從簽訂之日起到年月日
甲方:乙方:上海xx金屬材料有限公司
代表:代表:
簽約地:
年月日訴訟委托代理合同項目處置委托管理合同農業(yè)水利服務事項委托協(xié)議書
外加工協(xié)議書參考
加工合同范本
鋼材加工合同范本
模具加工合同樣本
委托加工合同范本
加工貿易的合同
加工貿易合同范文
塑料制品加工協(xié)議書模板
加工合同協(xié)議書篇四
經雙方充分協(xié)商,在互利互惠的基礎上,就甲方委托乙方加工生產[]系列產品事宜,達成以下協(xié)議:
1、產品品名:
2、產品規(guī)格為:
3、如增加產品由雙方另行簽訂書面補充協(xié)議,加工廠合同協(xié)議書范本。
1、甲方根據市場銷售情況,于每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單,明確訂單的數(shù)量和供貨時間,乙方如有異議,應在接訂單后1日內書面提出,否則,視為同意。
2、乙方按確認的訂單提供產品,甲方可視具體情況對訂單進行相應的調整,調整計劃提前5天通知乙方,但調整幅度(量)不得超過計劃的25%,若超過25%,雙方另行協(xié)商。
3、乙方應盡最大努力,最大限度的滿足甲方訂單的要求。
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作,產品質量符合國家食品衛(wèi)生標準。
2、加工產品包裝上標注乙方廠名和廠址,同時注明乙方系受甲方委托生產,附“”商標使用授權書。
4、乙方交付的產品如在市場流通中,因品質問題而導致甲方利益受損時,經雙方鑒定或經公證單位鑒定屬乙方責任的,乙方應負甲方直接損失賠償責任:
(3)少量的包裝破損等質量問題,由乙方負責調換;
(4)若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導致產品變質,乙方不予承擔責任,合同范本《加工廠合同協(xié)議書范本》。
5、乙方應按產品標準要求對每批次產品進行抽檢及留樣,并嚴格遵循“三檢”制度。
6、乙方應根據甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業(yè)執(zhí)照復印件及生產、衛(wèi)生許可證復印件,相應批次產品的出廠檢驗報告單。
1、產品的商標圖案、標識設計圖案和外包裝設計圖案由甲方提供給乙方,這些圖案及其組合的知識產權屬于甲方所有,乙方不得在甲方產品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負責采購加工產品所需的原輔材料和包裝材料,并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產品質量標準要求。
3、乙方應保管好甲方材料,包裝紙箱、標簽等不能流入市。
1、產品實行甲方自行提供,交付地點為乙方工廠倉庫,物流運輸由甲方負責,乙方負責裝車。
2、產品交貨按甲方訂單履行,若有變動,雙方應提前約定。
3、產品在出廠之前,由甲方駐廠代表開具質量驗收單,并在乙方出庫單上簽字。
4、產品驗收依據為經雙方共同確認的質量文件及國家相應標準。
6、交貨時間:自訂貨計劃在乙方確認(計劃確認時間為乙方收到傳真后1天內)后第七天開始供貨,日供貨量為:月訂貨量萬箱以內的,第天不低于萬箱,月訂貨量萬箱的,每天不低于萬箱,萬箱以上的,每天萬箱。
1、合同解除的條件
2、爭議解決途徑
3、合同生效時間
委托方加工方
代表人簽字:代表人簽字:
代表人姓名:代表人姓名:
____有限公司(蓋章):____有限公司(蓋章):
____年__月__日____年__月__日
加工的合同
關于加工貿易合同四篇
外加工協(xié)議書參考
代加工合作合同
委托加工合同【推薦】
委托加工合同【精】
【熱】委托加工合同
【推薦】委托加工合同
委托加工合同【薦】
加工合同協(xié)議書篇五
乙方(加工方):_____________簽定地點:_____________
現(xiàn)經雙方友好協(xié)商,特制定以下協(xié)議:
一、簽定時間:_____年__月__日交貨地點:_____________
制單款號貨品名稱數(shù)量貨期單價每件成本價備注
二、甲方以下達“生產制單”方式委托乙方生產,明確委托加工服裝的款式、數(shù)量、貨期、及提供ok樣板、工藝制作要求和質量標準,經雙方認可,即為合同的組成部分,具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。
三、乙方負責每款生產加工單的縫紉線、輔料,布料除外由___方提供,其費用由___方承擔。四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯,方可投入生產。若有問題,需及時通知甲方。否則,造成質量的問題及經濟損失,由加工方承擔。
五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨,則按此款數(shù)量的成本價賠償,并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的.1%扣款,如超期兩天按該貨品總價的2%扣款,以此類推,如因甲方原因(布料不及時到位)造成不能按期交貨,雙方另行定貨期,并需簽字生效。
六、甲方提供布料,按制單裁數(shù)規(guī)定物料損耗計算,超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收。布料如有質量問題不能生產,應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。
七、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發(fā)現(xiàn)布料有質量問題(含布料短碼)及實際用量超過制單用量,應立即通知甲方商量解決辦法,雙方確定無異后,方可開裁。
八、結算方式:按甲方實際出貨數(shù)量結算,合同生效出貨時。
九、甲乙雙方應本著精誠合作的態(tài)度,如因合同或其它產生爭議,協(xié)商不成,雙方可通過法律途徑進行解決。
十、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方(供應方):_____________
地址:______________________
甲方身份證:__________________
授權代表:__________________
日期:______________________
乙方(加工方):_____________
地址:_____________________
乙方身份證:____
公司蓋章:___________________
日期:_____________________
加工合同協(xié)議書篇六
委托方:____________________________________(以下簡稱甲方)。
法定代表:__________________________________。
受托方:____________________________________(以下簡稱乙方)。
法定代表:__________________________________。
甲乙雙方經過充分和友好的協(xié)商,在平等互利基礎上,就甲方委托乙方加工____________,一事共同達成如下協(xié)議:
甲方委托乙方為甲方加工__________,加工數(shù)量、款式、規(guī)格、單價如下表格:
產品名稱。
規(guī)格。
單位。
數(shù)量。
單價。
備注。
第二條加工成品質量要求第三條原料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量。
1.乙方必須依合同規(guī)定選用原材料或由甲方提供原材料,并接受甲方檢驗。如乙方使用缺陷原材料或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響甲方產品質量時,甲方有權追究乙方的責任。
2.甲方應按照合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立刻通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。
3.甲方中途需要變更加工要求的,應以書面的形式通知乙方。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
1.乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內回復,提供修改意見。乙方在規(guī)定的時間內沒得到答復,有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2.乙方對技術資料或圖紙等,如果甲方要求保密的,應當嚴格遵守,未經甲方允許,不得留存技術資料或圖紙等的復制品。
3.甲方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,如沒有規(guī)定的由當事人雙方協(xié)商確定。
第六條付款方式第七條驗收標準準和方法。
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。對于短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。如保證期限內發(fā)生問題(除甲方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外),由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第八條交貨的時間和地點第九條雙方違約責任。
一、甲方違約責任。
1.中途變更加工物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
2.中途解除合同,應償付乙方酬金總額的50%作為違約金。
3.無故拒絕接收加工物,應當賠償乙方因此造成的損失,且乙方有權將加工物變賣。
二、乙方違約責任。
1.未按合同規(guī)定的質量交付加工品,甲方同意利用的,應按質論價,酌減價款。
2.交付加工物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊。
3.超過合同規(guī)定日期交貨,每逾期一天,按酬金總額的千分之五償付違約金。
4.中途解除合同,應償付甲方酬金總額的50%作為違約金。
第十條爭議的解決。
1.因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議,雙方應通過友好協(xié)商解決。
2.如雙方通過協(xié)商不能達成一致時,除《民事訴訟法》關于級別管轄和專屬管轄另有規(guī)定以外,以甲方所在地的人民法院為管轄法院。
第十一條協(xié)議期限。
甲方授予乙方加工__________時效為________年,從________年_________月________日至________年_________月________日止,如雙方協(xié)議執(zhí)行順利,期滿時乙方將享有優(yōu)先續(xù)簽權。
第十二條合同的生效及其他。
1.本合同的執(zhí)行中,對其條款的任何變更、修改和增減,都須經雙方協(xié)商同意并簽署書面文件,作為合同的組成部分,與合同具有同等效力。
2.本合同一式兩份,兩方各執(zhí)壹份,具有相同的法律效力,并于雙方簽字蓋章后生效。
委托方(甲方)受托方(乙方)。
代表簽字:______________代表簽字:______________。
_公司(蓋章):____________公司(蓋章):__________。
加工合同協(xié)議書篇七
承攬方(乙方):__________________
1、委托加工產品:___________________________
2、數(shù)量:以甲方下單為準。
4、交貨期限:按乙方接單日起5-7天內交貨。具體時間以訂單為準。
1、乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,乙方應在20xx年12月xx日將原材料樣品交由甲方檢驗,甲方要求乙方使用的原材料為_________。
2、甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工,于20xx年12月xx日制作出樣品,經甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。
2、技術標準按照《企業(yè)質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行)。
1、面料、輔料質量的確認;
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;
3、繡制杉杉標徽工藝的確認;
4、縫紉手工藝的確認;
5、其他質量問題的確認;
6、乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;
7、乙方在合同期內對質量責任需支付保證金
8、甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準),并派業(yè)務員跟單,其食宿由乙方負責。
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝;
2、于甲方指定的地點___________________________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。
2、在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
3、銷售期限:_________。
1、在乙方交貨后,由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為:
銀行戶名:__________________
開戶銀行:__________________
銀行賬號:__________________
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產品質量時,甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
8、每件產品必須加貼防偽標識,每少貼一件賠償甲方_________元;
9、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權追究其違約法律責任。
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
企業(yè)質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。
20xx年12月xx日20xx年12月xx日
加工合同協(xié)議書篇八
甲方:
地址:
電話:
傳真:
乙方:
地址:
電話:
傳真:
甲、乙雙方就乙方委托甲方進行貼牌生產食品系列事宜,在雙方平等合作的基礎上經友好協(xié)商達成共識,簽訂本委托生產合同書,雙方在合作的過程中共同遵守本合同書。
1、甲方系獨立的法人單位,并具單位營業(yè)執(zhí)照證書等合法手續(xù)。
2、乙方具備生產相關產品的合法資質,證書手續(xù)齊全真實,產品嚴格按照國家技術監(jiān)督部門備案的企業(yè)產品質量標準生產。
3、產品質量以甲方和乙方共同確認的樣本質量為標準。乙方在產品加工過程中必須符合國家食品安全的相關法規(guī),不得添加任何違禁添加劑,產品出廠前,必須經國家法定檢驗機構檢驗合格,并出具檢驗報告。若甲方在銷售過程中成品在保質期內出現(xiàn),如漲袋、漏氣或變質等情況,因質量問題造成的所有損失由乙方承擔,若甲方在產品沒有任何質量問題,出現(xiàn)滯銷情況,乙方不予退貨,由甲方自行處理。
4、甲方全面銷售,乙方不得銷售該產品。
1、乙方為生產單位:按照甲方需求,給甲方生產合格系列產品。
2、甲方為委托單位,其商標為甲方所有。
2、甲方款到乙方指定賬戶后經核實乙方再進行生產
乙方接到甲方訂單后十天內貨到甲方倉庫(因前期生產未調整過來有可能會出現(xiàn)延誤),如果超過十天,從第十一天起乙方向甲方支付已付該批貨款總額1%的`違約金(天災等不可抗力之特殊情況除外)。
甲方倉庫:
聯(lián)系人:
乙方必須按照甲方的訂單品種、數(shù)量組織生產,數(shù)量控制在訂單數(shù)的正負10%內,訂單以傳真內容為準。如未按訂單生產,甲方有權拒收(如甲方條件過于苛刻,乙方有權拒絕生產,并進行協(xié)商解決)。
本合同有效期為年月日至年月日止。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,未盡事宜,雙方協(xié)商解決:本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:
法人代表(簽章):
簽約代表:
簽約日期:
乙方:
法人代表(簽章):
簽約代表:
簽約日期:
加工合同協(xié)議書篇九
簽約代表人:________。
承包單位(以下簡稱乙方):江陰市__有限公司。
簽約代表人:________。
簽定合同地點:揚州易承重工機械有限公司。
簽定合同時間:_______年2月10日。
經甲乙雙方協(xié)商一致,甲方將所做產品中部分部件(qtz40、qtz63(5610)、qtz63a(5210)所有工作平臺含護欄)委托乙方加工,現(xiàn)就加工事宜達成協(xié)議如下:
1、本協(xié)議涉及的一切加工部件所需原材料、輔助材料、及相關費用均由乙方承擔,乙方在甲方廠外自選場地,按甲方提供的圖紙要求及書面要求(另見技術要求附件并經甲乙雙方確認簽字)制作委托加工部件,所需一切費用及責任均由乙方自行承擔。
2、乙方交付甲方的完工部件均應按甲方要求按臺套捆扎整齊并作好必要的防護措施(如防油漆刮傷、防運輸變形等)。
3、甲方驗收合格后的加工部件均按9100元/噸計算加工費用,重量按甲方圖紙表明的重量計算。價格調整按合同簽訂之日的市場鋼材價格為基準,每上下浮動500元/噸,則加工費用相應上下浮動300元/噸。乙方應按每噸部件提供5500元的增值稅專用發(fā)票,余額部分開據勞務發(fā)票。
二、雙方責任權利。
1、甲方保證按協(xié)議約定結算加工費,每月上半月交付部件的加工費在下月25號支付至乙方賬戶,每月下半月交付部件的加工費在隔月15號支付至乙方賬戶,如甲方無故拖欠加工費用,超過10天以銀行當期貸款利率賠償,無故不接受合格產品,乙方有權追加費用。
2、甲方按雙方確認的圖紙技術、書面要求在甲方廠內驗收部件乙方:1、乙方按照甲方生產任務單生產,保證按時交貨。
3、乙方嚴格按圖紙工藝生產,保證質量、自覺接受監(jiān)管與檢驗,如因乙方制作不當而引發(fā)的產品質量問題,一切損失由乙方承擔。
三、協(xié)議限期。
本協(xié)議暫定一年,自20________年________月________日至20________年________月________日,期滿后,若雙方有意延長外包加工期限,可另行協(xié)商再續(xù)簽協(xié)議。
四、其他約定。
1、雙方保證共同的利益和長期合作,對于協(xié)議執(zhí)行過程中的任何矛盾,雙方應友好協(xié)商,對于無法調解的爭執(zhí),可參照相關法律追究責任,并有權向違約方索取賠償。
2、乙方如因生產進程延誤,或因產品質量造成甲方損失,乙方須向甲方作出賠償。
3、由于戰(zhàn)爭或自然災害,以及雙方認可的其他不可抗力的因素而造成的損失,由雙方各自承擔。
4、其他未盡事宜,雙方另行友好協(xié)商,另行訂立補充協(xié)議,作為本協(xié)議的附件。
5、合同簽訂時,甲方、乙方均要提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正副本復印件并加蓋公章作為本合同的附件。
6、本協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽訂之日起生效。
加工合同協(xié)議書篇十
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費
定作物名稱
型號
規(guī)格
質量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱
型號
規(guī)格
質量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條圖紙?zhí)峁?BR> 第七條轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密:________________,未經定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十條協(xié)助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內履行協(xié)助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的,承攬人可以解除合同。
第十一條監(jiān)督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的,無權請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人,并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
第十七條質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為:_________。其保證質量的前提條件為:_______________________。
第十八條違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,定作人同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,承攬人應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規(guī)定的.有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1.根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出_________天內)簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓
除合同中另有規(guī)定外或經雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽):_____法定代表人(簽):______
委托代理人(簽):_____委托代理人(簽):______
加工合同協(xié)議書篇十一
供貨單位(乙方):________________
為了增強甲乙雙方的責任感,加強經濟核算,提高經濟效益,確保雙方實現(xiàn)各自的經濟目的,經甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
1、模具的名稱:按照每次《模具外協(xié)加工單》標注的名稱;
2、出產單位:商標:
3、模具的技術標準(包括質量要求),按下列第(______)項執(zhí)行:
(1)按國家標準執(zhí)行;
(2)無國家標準而有部頒標準的,按部頒標準執(zhí)行;
(3)無國家和部頒標準的,按企業(yè)標準執(zhí)行;
(4)沒有上述標準的,或雖有上述標準,但需方有特殊要求的,按甲乙雙方在合同中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執(zhí)行。
____________________________________________________________。
1、交貨方法:乙方按照雙方約定的日期送貨到甲方工廠,費用由乙方自行負責。
2、運輸方式:______________________________。
3、到貨地點和接貨單位(或接貨人)______________________________。
4、交貨期限:______年______月______日以前將模具交付甲方。
1、模具的價格:____________元人民幣/套;
2、模具貨款的結算:模具交付甲方,待驗收合格后,甲方在本月月底支付已方模具費。
模具圖紙、模具外協(xié)加工單如附件。
1、驗收時間:________;
2、驗收手段:________;
3、驗收標準:________;
4、由誰負責驗收和試驗:________;
1、乙方到期不能交貨,應向甲方償付總貨款的______%的違約金。
2、乙方所交模具品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的,如果甲方同意利用,應當按質論價;如果甲方不能利用的,應根據模具的具體情況,由乙方負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的,按不能交貨處理。
3、乙方因模具包裝不符合合同規(guī)定,必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成貨物損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4、乙方逾期交貨的,向甲方償付逾期交貨的違約金,并承擔甲方因此所受的損失費用。
1、甲方中途退貨,應向乙方償付退貨部分貨款______%的違約金。
2、甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受的損失。
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,雙方另行協(xié)商履行期限,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
1、如甲方因生產需要,要求增加該模具數(shù)量,其價格另議。
2、解決合同糾紛的方式:甲乙雙方如果發(fā)生爭議,應當友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,任何一方均有權將爭議提交北京仲裁委員會。按照提交仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁,仲裁裁決是終局的,對甲乙雙方均有約束力。
3、雙方本著誠原則簽定本合同,若有未盡事宜,須雙方另行協(xié)商解決,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
4、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
加工合同協(xié)議書篇十二
____________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守,機械外加工合同協(xié)議書。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質量要求第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償,合同范本《機械外加工合同協(xié)議書》。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的`,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
加工合同協(xié)議書篇十三
甲方:
住所:
聯(lián)系電話:
乙方:
住所:
聯(lián)系電話:
甲方委托乙方加工_____________產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協(xié)商,就有關代加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
甲方委托乙方為其加工系列產品,加工數(shù)量、款式(或開發(fā)信息)、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定。
1、按計劃分季度委托乙方為其加工甲方______產品。
2、向乙方提供甲方生產授權委托手續(xù)、商標注冊證、授權書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關法律文件。
3、向乙方提供加工品款式(或開發(fā)信息)、數(shù)量、技術要求、交貨時間等。
4、負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其按計劃分季度委托乙方為其加工甲方____________產品。
5、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。
6、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7、甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。
8、本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產或提供。
9、甲方不得交乙方設計生產的樣版提供給其他生產商。
1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。
2、甲方確定的款式、數(shù)量、質量及生產期限等標準打版進行生產,生產標準符合____________質量要求,不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種。
3、負責原材料的采購、驗收、供應,并按照甲方確定的原材料質量要求進行。
4、嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標、飾品及包裝等丟失,應承擔相應法律責任。
5、不得將甲方提供的款式用于其他商標生產。
6、嚴守甲方的商業(yè)秘密。
7、對生產的產品實行三包,三包標準按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標準后,與乙方簽訂委托加工通知單,并于簽訂之日起_______星期內乙方支付總貨款的________作為預付款,乙方提供的貨品經甲方驗收進倉后財務核實即付款,交貨地點為甲方庫房。
雙方在下訂單之前確定生產品種樣品,甲、乙雙方以此及在生產過程中,質量主管之監(jiān)督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起________日內必須對產品進行驗收。
1、因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金;如甲方沒按合同要求提貨,乙方有權扣除甲方訂金。
2、如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等,一經查證,無論數(shù)量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金,并追究乙方法律責任。
3、凡違反本合同之其他各項條款的,責任方應承擔此批貨價值______%的違約金。
4、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續(xù)不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔,甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。
本委托加工合同期限為______個月,自______年______月______日至______年______月______日止,生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
甲方(簽字):
簽訂地點:
_________年________月______日
乙方(簽字):
簽訂地點:
_________年________月______日
鋼筋加工合同
外加工協(xié)議書參考
加工合同范本
進料加工貿易合同
委托加工保密合同
模具加工合同樣本
委托加工合同范本
鋼材加工合同范本
加工合同協(xié)議書篇十四
委托方:____________________________________(以下簡稱甲方)
法定代表:__________________________________
受托方:____________________________________(以下簡稱乙方)
法定代表:__________________________________
甲乙雙方經過充分和友好的協(xié)商,在平等互利基礎上,就甲方委托乙方加工____________,一事共同達成如下協(xié)議:
第一條 代加工內容
甲方委托乙方為甲方加工__________,加工數(shù)量、款式、規(guī)格、單價如下表格:
產品名稱
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
備注
加工合同協(xié)議書篇十五
定作方:(以下簡稱甲方)____________________________承攬方:(以下簡稱乙方)________________________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
名稱:________款號:________件數(shù):________。
顏色:________碼數(shù):smlxl。
總件數(shù):________。
單價:________。
備注:________。
第二條:原材料。
由甲方提供。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調換或補齊。
乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換、挪做他用。
第三條服裝質量。
加工成品質量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產工藝單制作的產前樣執(zhí)行,產前樣仍需要修改的,以產前樣和雙方簽字的修改意見作為驗收的依據。樣衣、生產工藝單作為合同的附件。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁?BR> 1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在2個工作日內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內沒有答復,乙方有權停止工作,并在2個工作日內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第五條包裝方式。
內用______________,外用________包裝,包裝材料由甲方提供。
第六條服裝交付。
1、交貨地址:__________________________。
2、產品的交(提)貨期限:第七條服裝驗收:甲方派跟單員到乙方工廠跟進產品工藝,生產進度。對甲方跟單員在生產過程中發(fā)現(xiàn)的質量問題,乙方必須及時改正。
第七條定單完成后,甲方對貨物進行全面驗收。
1.驗收時間:______________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致驗收包括:商品的外觀質量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。
5、根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
第八條報酬結算。
1、付款期限:甲方應于貨物驗收無誤后、提貨前付清合同約定的全部款項;。
第九條違約責任。
1、甲方的違約責任。
(1)制作中途未經過雙方同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(3)超過合同規(guī)定期限領取定作物的,應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限20日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
(4)無故中止合同給乙方造成的損失由甲方承擔。
(5)無故拒絕接收訂作物,應當賠償乙方因此造成的損失及運輸費用。
(6)甲方變更交付訂作物地點或接收單位(人),甲方應承擔因此而多支出的費用。
2、乙方的違約責任。
(1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%/天。未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十一條爭議解決。
本合同經雙方簽字后于______年___月___日起生效,合同履行完畢即失效。合同執(zhí)行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。
本合同一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份,同具法律效力。
________年____月____日________年____月____日。
加工合同協(xié)議書篇十六
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:上海xx金屬材料有限公司(以下簡稱乙方)
甲乙雙方經友好協(xié)商,就甲方委托乙方進行鋼材加工等業(yè)務達成如下協(xié)議:
1、甲方將根據生產或貿易需要,委托乙方加工卷板,該卷板的所有權歸甲方所有。
2、根據甲方要求,乙方開具加工通知單,甲方確認,除此乙方不得擅自挪用、調撥和加工所有權屬甲方的貨物。
3、乙方根據事先約定的提貨時間,加工好指定鋼材,保證甲方準時提貨。如甲方因特殊情況,需要提前提貨,應提前8小時與乙方協(xié)商,甲方將盡量滿足乙方需求。
4、甲方同意乙方按照“附件一《加工單價表》”的內容收取加工費用。如遇市場行情變化乙方需要調整收費標準,雙方可以協(xié)商。
5、協(xié)議期限內,由于不可抗力因素,致使乙方不能履行協(xié)議,應立即將情況以最快方式通知對方。按照不可抗力因素對履行協(xié)議影響的程度,由雙方協(xié)商解決是否解除協(xié)議,或者部分免除履行協(xié)議的責任,或者延期履行協(xié)議。
但因戰(zhàn)爭、地震等重大不可抗力因素造成協(xié)議不能繼續(xù)履行,則雙方均免于責任。
6、本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
7、本協(xié)議一式兩份,經雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等效力。
8、本協(xié)議有效期從簽訂之日起到年月日
甲方:乙方:上海xx金屬材料有限公司
代表:代表:
簽約地:
年月日訴訟委托代理合同項目處置委托管理合同農業(yè)水利服務事項委托協(xié)議書
加工合同協(xié)議書篇十七
________(為代表)(以下簡稱乙方)。
合同內容。
一.甲方責任:
1.提供材料、附料、包裝材料;。
2.提供生產工具、設備、儀器、治具(不含辦公設備);。
3.提供生產加工場地、水、電(不含食宿場地);。
5.提供工程生產資料、測試規(guī)格、測試流程;。
6.其他:____________。
二.乙方責任:
1.在甲方同意的日期、時間段,期間自行安排人員到指定的加工場地進行加工作業(yè);
2.自己負責加工人員的食宿、交通、人身安全、工作紀律等的統(tǒng)籌和管理;。
5.加工期間有責任維護、保養(yǎng)甲方提供的生產工具、設備、儀器、工治具使之完整完好;。
6.需要調整加工時間(延長工作時間)或者場地,必須經過甲方同意;。
8.有責任對產品材料、工具設備等保管、保護;。
10.包裝后之成品經過甲方qa檢驗合格者為加工完成。
11.其他:
三.違約責任:單方面違約者須賠償對方由此引發(fā)的經濟損失之百分之百(100%)。雙方不能履行合同者由當?shù)厝嗣穹ㄔ翰脹Q。
四.其他責任:若客戶有問題反饋,經過雙方分析:
1.材料不良、電氣設計不良、結構設計不良等由甲方負責。
2.插件、裝配、包裝、測試等人為工藝造成不良應由乙方負責。
五.加工款支付方式:七天(一周):即自乙方完成日期起計算至第七個工作日甲方于現(xiàn)金方式支付給乙方。
補充事項:
此合同一式兩份,甲方與乙方各自遵守合同的約定、履行權責。
________(為代表)(乙方)負責人簽名/簽章:____________。
合同生效日期:____________年________月________日
加工合同協(xié)議書篇十八
甲方:浙江堅銘建筑五金有限公司(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
甲方委托乙方加工產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協(xié)商,就有關代加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
甲方委托乙方為其加工系列產品,加工數(shù)量、款式、圖紙或樣品、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定,另在訂單上詳述。
第二條甲方責任。
1、按計劃分批次委托乙方為其加工甲方產品。
2、向乙方提供加工產品款式、數(shù)量、技術要求、交貨時間等。
3、甲方提供的加工毛坯必須符合質量要求并標示清晰。
3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
第三條乙方責任。
1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。
2、按甲方確定的款式、數(shù)量、質量及生產期限等標準進行生產,不得以任何形式和理由拖欠數(shù)量和品種。
3、嚴格管理甲方提供的毛坯、圖紙和資料及樣品,不得將甲方的樣品、技術資料、圖紙等泄漏給第三方,更不得提供給甲方的同行業(yè),否則,應承擔相應法律責任。
4、乙方必須加強質量保證能力,確保加工、運輸過程的質量控制,保證所加工的產品符合質量標準。
第四條付款方式及交提貨地點。
每月八號為對帳日,乙方安排財務人員到甲方財務部進行對賬,雙方確認無誤后,甲方列入應付款科目,每季度第一個月的15日付清上季度加工款。交提貨地點為甲方庫房。
第五條驗收標準。
甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收,如發(fā)現(xiàn)質量有異,甲方應在收到貨物之日起15日內書面通知甲方處理。驗收標準依據樣品或甲方檢驗標準。
第六條違約責任。
1、如乙方未按照雙方約定的時間和數(shù)量交貨,每拖延一天,罰款500。
元。
2、質量與合同約定不符,導致產品報廢的,應賠償甲方此批貨款總價200%違約金。且因此而發(fā)生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方負擔。
3、如合格率指標達不到約定要求,甲方有權要求乙方及時安排人員全檢,或由甲方安排專人全檢,由此產生的相關費用由乙方負責。
2、如甲方未按約定時間支付加工款,每推遲一天,罰款500元。
3、如乙方經常不能滿足甲方質量要求和交期要求,除追究違約責任外,甲方有權終止本合同。
4、如一方因故需要終止本合同,必須提前一個月通知甲方,否則,甲方將未結算之加工款作為一方的違約金沒收。
第七條合同有效期限。
本委托加工合同期限為,自年月日至年月日止,生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條不可抗力。
在本合同期內,如因不可抗力因素導致合同無法繼續(xù)履行,本合同自然終止,雙方互不承擔責任。如因國家政策和政府規(guī)定的調整變化使本合同無法繼續(xù)履行,本合同亦自然終止,雙方互不追究對方責任。
第九條爭議解決辦法。
甲乙雙方如因履行本合同發(fā)生爭議,應協(xié)商解決;協(xié)商不成,依法交由瑞安市仲裁委員會裁決處理。
第十條其他。
1、本合同一式二份,甲乙雙方各一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、如有其他未盡事宜,甲乙雙方可另行簽訂合同附件(或補充協(xié)議),附件(或補充協(xié)議)與本合同具有同等法律效力。
甲方:乙方:地址:地址:負責人簽字:
日期:
加工合同協(xié)議書篇十九
乙方(承攬方):_______________
就甲方委托乙方加工制作塑鋼窗業(yè)務事宜,為明確雙方在合同中的權利、義務和經濟責任,確保合同全面履行,經雙方平等協(xié)商一致,根據《中華人民共和國民法典》及有關規(guī)定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質量、價款
注:平米單價范圍包括窗框、玻璃、紗窗、五金等安裝費用內的全部內容。價格為一次性包死價,含稅。需方繼續(xù)訂貨時,提前天向供方提供計劃通知單通知乙方。
第二條承攬方式、材料的提供
2.2本合同價格內已包含:制作、安裝、運輸、配合、水電等全部內容;
2.3材質標準:型材(甲方指定廠家)、mm防腐鋼襯、優(yōu)質五金等附件、平開窗為隱型紗窗、推拉窗普通紗窗。
2.4乙方加工所使用的塑鋼等原材料,必須附有產品出廠合格證,需
檢驗的,應提供檢驗合格證,作為質量資料向甲方提供。禁止使用不合格產品和假冒偽劣產品,如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。
第三條承攬范圍
3.1乙方承攬加工范圍:項目的全部塑鋼窗。
3.2工程地點:_______________
第四條合同價款的計算、結算、支付方式
4.1計算方法:洞口面積每側減_______________cm(靠墻邊減),如有變更按照書面變更尺寸結算。
4.2本合同簽訂后,輔材由乙方自行采購,但必須提供樣品,經甲方同意后方可大量使用。
4.3付款方式:按單位工程付款,窗框安裝完畢后經相關部門驗收合格后支付已完工程量的,窗扇安裝完畢經相關部門驗收合格后付至已完工程量的,待工程完工經甲方、監(jiān)理公司、建設單位及消防部門驗收合格辦理相關手續(xù)后,付至總結算價的,留%作為質保金自驗收合格之日起年后無質量問題付清。
4.4按照每個付款節(jié)點,乙方按時將施工任務書經甲方相關人員簽字后報送至公司核算部進行核算,并按此支付工程款。
第五條合同價款與酬金本合同價款共計:以實結算。
第六條加工制作安裝要求
6.1甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供完整的門窗表及相關資料和施工50線,具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測,甲方配合。
6.2乙方進場后甲方配合接通電源、安裝電表,電費由乙方承擔。
6.3乙方必須嚴格按照甲方圖紙及說明要求設計窗型,并報送樣品,經甲方審核簽字后方可制作生產。成品進場后經甲方監(jiān)理現(xiàn)場抽檢合格后方可安裝。
合同的生效和份數(shù)本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方:_______________(章)乙方:_______________(章)
本合同簽訂地點:_______________
簽訂日期:_______________

