優(yōu)秀工程款抵房協(xié)議書(匯總14篇)

字號(hào):

    一種特殊的情感體驗(yàn)是指在某種特定的情境下所產(chǎn)生的特殊情感體驗(yàn)。在總結(jié)中,我們要注重結(jié)論的概括性和可操作性,讓讀者能夠直接得到實(shí)際效益。以下是小編為大家推薦的文學(xué)名家作品,大家快來一起品味吧!
    工程款抵房協(xié)議書篇一
    法定代表人:_________________。
    聯(lián)系電話:_________________被反訴人(本訴原告):_________________有限公司。
    法定代表人:_________________。
    住所:_________________昆號(hào)。
    聯(lián)系電話:_________________
    反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案,對(duì)被反訴人提起反訴。
    反訴請(qǐng)求
    2、本案的訴訟費(fèi)、簽定費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用由被反訴人承擔(dān)
    事實(shí)和理由
    20__年8月18日,反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》,被反訴人未能按合同和建筑規(guī)范要求按時(shí)按質(zhì)提供給反訴人混凝土,混凝土質(zhì)量存在問題,且在運(yùn)送混凝土中經(jīng)常誤時(shí),造成所澆筑混凝土的質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、防水出現(xiàn)冷縫等質(zhì)量問題。但反訴人本著友好合作目的,并未向被反訴人提出索賠,直至20__年1月7日向,反訴人仍主動(dòng)向被反訴人的對(duì)單,并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。20__年10月,被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司,被反訴人一直未通知反訴人,造成20__年1月份雙方未對(duì)單,反訴人找不著付款對(duì)象。且20__年1月11日,被反訴人在未通知反訴人的情況下,單方停止供貨,造成反訴人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。
    綜上,反訴人認(rèn)為,由于被反訴人內(nèi)部人員、產(chǎn)品質(zhì)量管理混亂,導(dǎo)致反訴人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失,故反訴至貴院,請(qǐng)依法支持反訴請(qǐng)求。
    此致
    昆明市呈貢區(qū)人民法院
    反訴人:_________________建筑工程有限公司
    年? ? ?月? ? ?日
    工程款抵房協(xié)議書篇二
    乙方:_________________
    鑒于:
    1、甲方、乙方于_______年_______月_____日簽訂了_________________項(xiàng)目工程施工合同(以下簡稱_________________合同),合同編號(hào)為_________________,合同金額為_________________元,結(jié)算額_________________元;上述合同工程內(nèi)容已完成并投入使用(或驗(yàn)收合格);現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款_________________元;乙方同意上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購買下述商品房,并轉(zhuǎn)讓給丙方。
    2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
    3、乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權(quán)辦至丙方名下,同時(shí)甲方也同意。經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議:
    一、以房抵款金額及方式:
    2、抵付方式為雙方互開收據(jù)的方式抵付,價(jià)款應(yīng)與《商品房預(yù)售合同》中規(guī)定的房款一致,該收據(jù)僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權(quán)證書使用。
    二、房屋有關(guān)狀況:
    1、該商品房建筑面積暫定為_________________平方米,單價(jià)_________________元平方米,房屋總額暫定為_________________元人民幣。
    不論乙方轉(zhuǎn)讓給丙方該房屋的單價(jià)是多少,丙方均同意按本協(xié)議的單價(jià)簽訂《商品房預(yù)售合同》;該房屋的具體交付標(biāo)準(zhǔn)以甲方與乙方簽訂的抵房協(xié)議為準(zhǔn)。
    2、房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)。以上費(fèi)用收取種類、額度如有變化,按政府相關(guān)文件執(zhí)行。
    3、以上約定的建筑面積如與最終測繪報(bào)告記載的建筑面積不符,超出或不足的面積按本合同約定的單價(jià),多退少補(bǔ)。
    三、合同工程結(jié)算、付款約定:
    1、若乙方結(jié)算款扣減甲方已付款額后余額不足房款,其余款項(xiàng),三方同意簡化三方之間付款程序,由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
    2、若乙方結(jié)算款扣減甲方已付款額后余額多余房款,甲方同意在簽訂合同之日一次性結(jié)清剩余工程款給乙方。
    四、甲方的協(xié)助
    1、為方便乙方轉(zhuǎn)賣房屋、辦理產(chǎn)權(quán)等事宜,甲方在《商品房預(yù)售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
    2、甲方在_________________年_________________月_________________日與丙方簽訂《商品房預(yù)售合同》及交付房屋的鑰匙。
    五、承諾
    丙方從乙方處購得此房,房款交于乙方,丙方除結(jié)構(gòu)問題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。
    六、丙方簽訂此合同時(shí),不再享有甲方為其他購房者提供的任何優(yōu)惠政策,該房屋的產(chǎn)權(quán)辦理過程中的稅費(fèi)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補(bǔ)時(shí),三方同意為簡化付款程序,由甲方和丙方按照最終測繪面積進(jìn)行結(jié)算。
    八、本協(xié)議未盡事宜,三方簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
    九、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議,由三方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。
    十、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式6份,甲乙丙方各執(zhí)兩份。
    甲方:_________________乙方:_________________
    丙方:_________________
    身份證號(hào)碼:_________________
    住址:_________________
    ___________年___________月_________日
    工程款抵房協(xié)議書篇三
    身份證號(hào):_________
    乙方:_________
    身份證號(hào):_________
    鑒于:
    本協(xié)議簽訂前甲方欠有乙方二千萬元的債權(quán)。甲方購買了位于陜西省西安市曲江新區(qū)芙蓉東路中海鉑宮第643棟105室的房屋,也未辦理公證和產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)?,F(xiàn)經(jīng)各方自愿、友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議。
    一、甲方欠乙方的借款本金和利息最終由甲方代為償還,甲方同意用其購買的位于陜西省西安市曲江新區(qū)芙蓉東路中海鉑宮第作價(jià)五佰萬元抵頂給乙方或其指定人員還債。
    注:該房屋的情況為:房屋為現(xiàn)房,建筑面積___平方米,房屋已經(jīng)辦理銀行按揭貸款,目前尚欠銀行___萬貸款(貸款由甲方代替乙方償還給銀行,同時(shí),甲方應(yīng)出具給乙方與銀行貸款數(shù)額等額的借據(jù),借據(jù)欠款由甲方向乙方償還)。
    二、甲方承諾其與乙方簽訂的《房屋買賣合同》真實(shí)、合法、有效。在甲方將房屋產(chǎn)權(quán)辦理給乙方或其指定的人員(姓名:___身份證號(hào):____________)并辦理房屋公證手續(xù)后,各方的原債權(quán)和原債務(wù)應(yīng)等額減少(手續(xù)由各方自行協(xié)商辦理)甲方應(yīng)配合乙方及其指定人員辦理房屋的公證、過戶事宜。辦理房屋公證及過戶費(fèi)用由甲方指定的人負(fù)責(zé)。
    三、甲、乙雙方均對(duì)本協(xié)議所涉及的'各自債權(quán)和債務(wù)及房屋買
    賣關(guān)系的真實(shí)性沒有異議。甲方給乙方的房屋產(chǎn)權(quán)明晰,不存在其他第三方向甲方或指定人主張權(quán)利(除按揭貸款銀行外),也沒有被人民法院查封。甲方在簽訂本協(xié)議后如出現(xiàn)不配合或者拒不辦理房屋過戶手續(xù)時(shí),應(yīng)單獨(dú)向甲方或其指定人承擔(dān)___萬元的違約金。
    四、本協(xié)議雙方簽字后,雙方需在當(dāng)日把房屋相關(guān)手續(xù)交給乙方或其指定人員,并配合乙方及其指定人員辦理公證及過戶事宜。
    五、本協(xié)方可根據(jù)各方意見進(jìn)行書面修改或補(bǔ)充,由此形成的補(bǔ)充協(xié)議,與本協(xié)議具有相同的法律效力,甲方與乙方的《房屋買賣合同》作為本協(xié)議的附件。本協(xié)議經(jīng)各方簽字后即對(duì)各方產(chǎn)生約束力。
    六、因不可抗力而使本協(xié)議無法開始履行的各方當(dāng)事人均無違約責(zé)任。本條款所稱不可抗力系指不可預(yù)見的客觀原因及國家、省、市、主管部門有關(guān)法律、政策及規(guī)定的相應(yīng)變化和調(diào)整。
    七、各方當(dāng)事人應(yīng)認(rèn)真、全面的履行本協(xié)議,無論哪方違約均應(yīng)向其他守約方支付違約金,違約金數(shù)額為人民幣_(tái)__萬元整。
    八、本協(xié)議在履行中發(fā)生爭議時(shí),應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決。協(xié)商不成的,各方均有權(quán)向房屋所在地人民法院提起訴訟。
    甲方:_________乙方:_________
    工程款抵房協(xié)議書篇四
    甲方:_________
    乙方:_________
    甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就以房抵工程款一事達(dá)成協(xié)議如下:
    一、雙方確認(rèn),甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_(tái)________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號(hào)、面積、金額見附件三。
    二、保證條款:
    3.甲方保證抵工程款的房屋無產(chǎn)權(quán)上的爭議,現(xiàn)階段已能辦理房地產(chǎn)權(quán)證;
    4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
    5.甲方保證在本協(xié)議簽訂之日起30日內(nèi)辦理完畢抵工程款房屋的房地產(chǎn)權(quán)證。
    五、物業(yè)管理費(fèi)用:
    2.如在本協(xié)議書簽訂后超過12個(gè)月入伙的,乙方或業(yè)主應(yīng)按有關(guān)規(guī)定支付物業(yè)管理費(fèi)用。
    六、稅費(fèi)、交易費(fèi)用等。
    2.甲乙雙方需按照規(guī)定各自負(fù)擔(dān)辦理房地產(chǎn)權(quán)證的稅費(fèi)和交易費(fèi)用。
    七、房屋銷售
    1.乙方自用房屋時(shí),甲方需配合將房地產(chǎn)權(quán)證辦理至乙方名下;
    3.自本協(xié)議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
    4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應(yīng)配合辦理相關(guān)手續(xù)。甲方應(yīng)根據(jù)乙方或購房業(yè)主的要求,辦理相應(yīng)一切手續(xù)(包括但不限于預(yù)購登記、辦理房地產(chǎn)權(quán)證等)。
    八、違約責(zé)任
    如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時(shí)辦理房地產(chǎn)權(quán)證,乙方有權(quán)要求甲方支付不能交付房屋價(jià)款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
    九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產(chǎn)權(quán)證》為止。
    十、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
    十一、本協(xié)議,自各方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份。
    甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
    授權(quán)代表(簽字):_________授權(quán)代表(簽字):_________
    _________年____月____日_________年____月____日
    工程款抵房協(xié)議書篇五
    乙方:_________________
    1、甲方用“”項(xiàng)目的`商品房(以下稱該商品房)等額抵付欠乙方代理傭金,乙方同意接受。
    該商品房坐落于_________房_________號(hào),建筑面積平方_________米(建筑面積以最終測繪面積為準(zhǔn)),單價(jià)_________元/平方米,總房款_________元;抵付甲方欠乙方代理傭金_________元。代理傭金超過房款的差額_________元由甲方以貨幣方式支付。
    2、雙方同意:_________________在甲方與乙方或乙方指定第三方簽訂《商品房買賣合同》,開具等額購房發(fā)票后,甲方協(xié)助乙方或乙方指定第三方辦理產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。
    3、乙方原則上不許退房,如果因?yàn)樘厥庠蛲朔?,須?jīng)甲乙雙方一致同意。若給甲方造成損失的,由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
    4、《商品房買賣合同》登記或乙方(含乙方指定第三方)領(lǐng)取該商品房鑰匙,即視為甲方向乙方履行了支付代理傭金的義務(wù)。
    5、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效,雙方應(yīng)積極履行各自的義務(wù),任何一方不得以該商品房產(chǎn)權(quán)尚未過戶、未開發(fā)票等理由,主張本協(xié)議無效或抵付行為未完成。
    6、本協(xié)議一式肆份,甲方貳份,乙方貳份。
    工程款抵房協(xié)議書篇六
    訴訟請(qǐng)求:
    1、請(qǐng)求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費(fèi)共計(jì)________元。
    2、本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
    事實(shí)與理由:
    被告________委托被告________為其尋找進(jìn)行石膏墻安裝的人員。________年________月________日,原告經(jīng)被告________介紹同意為被告________所負(fù)責(zé)的________旅館進(jìn)行石膏隔墻的安裝。在進(jìn)行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協(xié)商先預(yù)付一部分款項(xiàng),待安裝完畢之后將剩余款項(xiàng)付清。被告________在________年________月________日支付了預(yù)付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項(xiàng)。________年________月________日,原告要求被告________量面積進(jìn)行決算,被告________不但不予理會(huì),還糾集其他人對(duì)原告進(jìn)行毆打,原告撥打110,經(jīng)過民警的調(diào)解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費(fèi)的醫(yī)療費(fèi),并在一周內(nèi)付清所欠的勞務(wù)費(fèi)。被告________于當(dāng)場支付醫(yī)療費(fèi)________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費(fèi)為________元,醫(yī)藥費(fèi)共計(jì)________元。雙方經(jīng)過協(xié)商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。但時(shí)至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進(jìn)石膏墻的安裝,實(shí)質(zhì)上在原告與被告間已經(jīng)形成了雇傭關(guān)系。依據(jù)《勞動(dòng)法》等相關(guān)法律法規(guī),原告享有法定的權(quán)利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負(fù)責(zé)人拖欠安裝費(fèi)的行為,嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益。因此,原告為維護(hù)自己的合法權(quán)益,現(xiàn)提起訴訟,請(qǐng)求法院公正裁決為盼。
    此致
    __________市__________區(qū)人民法院
    具狀人:_________________
    ________年________月________日
    工程款抵房協(xié)議書篇七
    債務(wù)人(以下簡稱乙方):_____________________
    乙方急需一筆資金做油漆玻璃投資,需向甲方借款。雙方經(jīng)協(xié)商一致同意,在乙方以其房產(chǎn)證(以下簡稱乙方抵押物),作為借款抵押物抵押給甲方的條件下,由甲方提供雙方商定的借款額給乙方。為此,特訂立本合同:
    第一條借款內(nèi)容
    1、借款總金額:________元整。
    2、借款用途:本借款用于油漆玻璃投資的需要,不作為其他非法使用。
    3、借款期限:時(shí)間為一年,即自______起,至______止。
    4、借款利息:月息為______,一年利息為________元整。
    乙方保證在合同規(guī)定的借款期限內(nèi)按期主動(dòng)還本付息。
    第二條抵押物事項(xiàng)
    1、抵押物名稱:房屋產(chǎn)權(quán)證(證號(hào):________________________)
    2、抵押物價(jià)值:乙方房產(chǎn)證經(jīng)雙方議定估價(jià)為____________元。
    3、抵押期限:自本借款合同生效之日起至乙方還清甲方與本合同有關(guān)的全部借款本息為止。
    第三條甲乙雙方的義務(wù)
    (一)甲方的義務(wù):
    1、對(duì)乙方交來抵押物契據(jù)證件要妥善保管,不得遺失、損毀。
    2、在乙方到期還清借款后,將抵押物的全部契據(jù)、證件完整交還乙方。
    (二)乙方的義務(wù):
    1、應(yīng)嚴(yán)格按照合同規(guī)定時(shí)間主動(dòng)還本付息。
    2、保證在抵押期間抵押物不受乙方破產(chǎn)、資產(chǎn)分割、轉(zhuǎn)讓的影響。如甲方發(fā)現(xiàn)乙方抵押物有違反本條款的情節(jié),甲方通知乙方當(dāng)即改正或可終止本合同借款,并追償已借出的全部借款本息。
    3、乙方未經(jīng)甲方同意不得將抵押物出租、出售、轉(zhuǎn)讓、再抵押或以其他方式處分。
    第四條違約責(zé)任
    1、乙方如因本身責(zé)任不按合同規(guī)定支付借款,給甲方造成經(jīng)濟(jì)上的損失,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)違約責(zé)任。
    2、乙方如不按期付息還本,超過六個(gè)月,甲方亦可向有管轄權(quán)的人民法院申請(qǐng)拍賣抵押物,用于抵償借款本息,若有不足抵償部分,甲方仍有權(quán)向乙方追償。直至乙方還清甲方全部借款本息為止。
    第五條其他規(guī)定
    1、發(fā)生下列情況之一時(shí),甲方有權(quán)停止合同并收回相應(yīng)借款及利息。
    (1)乙方向甲方提供情況和各項(xiàng)資料不真實(shí)。
    (2)乙方與第三者發(fā)生訴訟,無力向甲方償付借款本息。
    (3)乙方的資產(chǎn)總額不足抵償其負(fù)債總額。
    2、甲方或乙方任何一方要求變更合同或本合同中的某一項(xiàng)條款,須在事前以書面形式通知對(duì)方,在雙方達(dá)成協(xié)議前,本合同中的各項(xiàng)條款仍然有效。
    3、甲乙雙方提供的借款憑證,及與合同有關(guān)的其他書面材料,均作為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
    第六條爭議的解決:
    本合同遵守中華人民共和國的法律、法規(guī),若發(fā)生爭議:
    1、發(fā)生爭議雙方協(xié)商解決。
    2、協(xié)商不成,請(qǐng)有關(guān)部門調(diào)解。
    3、調(diào)解不成,向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
    本合同自__生效。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,合同文本具有同等法律效力。
    甲方(簽字、蓋章):__________
    身份證號(hào)碼:__________
    乙方(簽字、蓋章):__________
    身份證號(hào)碼:__________
    訂立時(shí)間:__________
    工程款抵房協(xié)議書篇八
    甲方:
    乙方:
    經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,達(dá)成如下協(xié)議:
    1、乙方承包施工的乾豪東城天下9組團(tuán)(68#、69#、70#、71#),14組團(tuán)(102#、103#樓住宅)共6棟樓施工。按合同規(guī)定結(jié)算款的'5%以房產(chǎn)抵頂,抵房房源為乾豪格林小鎮(zhèn)。經(jīng)甲方銷售部與乙方共同確定所抵房源為乾豪格林小鎮(zhèn)16#樓2#、3#車庫,建筑面積均為22.58m2,房款為80,000元x2套=160,000元;17#樓9號(hào)車庫,面積為24.68m2,房款為80,000元;18#樓3#、4#、5#車庫,建筑面積分別為28.83m2、27.49m2、27.49m2,房款90,000.00元×3套=270,000.00元??偟址靠詈嫌?jì):510,000.00元。
    2、若最終結(jié)算款扣除抵房款和質(zhì)保金后有剩余,則甲方在工程驗(yàn)收合格及工程結(jié)算雙方確認(rèn)后15日內(nèi)以工程款方式支付剩余價(jià)款;若最終結(jié)算款不足扣除抵房款和質(zhì)保金總額,則乙方以現(xiàn)金在辦理產(chǎn)權(quán)時(shí)補(bǔ)足。
    3、工程綜合驗(yàn)收合格及工程結(jié)算雙方確認(rèn)后一個(gè)月內(nèi)給予辦理產(chǎn)權(quán),辦理產(chǎn)權(quán)所發(fā)生的稅費(fèi)均由乙方負(fù)責(zé)。
    甲方(蓋章):
    法定代表人(或委托代理人):
    20xx年月日
    乙方(蓋章):
    法定代表人(或委托代理人):
    20xx年月日
    工程款抵房協(xié)議書篇九
    致:山東藍(lán)天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
    我公司(青島市房屋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司)承建的藍(lán)天海景國際公寓5#、6#地下車庫及綜合配套樓工程,經(jīng)雙方協(xié)商建設(shè)單位(山東藍(lán)天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司)的青島石油大廈1202室房產(chǎn)作為抵付工程款,我公司同意將此處房產(chǎn)過戶到姓名蘇霞身份證號(hào)碼***425名下,如發(fā)生一切與該房產(chǎn)有關(guān)事宜由我公司承擔(dān),均與建設(shè)單位無關(guān)。
    特此證明!
    青島市房屋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
    2017.5.8
    工程款抵房協(xié)議書篇十
    甲方(原借款人):
    乙方(原貸款人):
    甲方做生意需要,向乙方借款元整。至今未償還,為解決甲、乙雙方的債權(quán)債務(wù)問題,現(xiàn)甲、乙雙方就有關(guān)還款事宜達(dá)成如下協(xié)議:
    第一條現(xiàn)鑒于甲方無法償還上述債務(wù),甲方自愿將自有房產(chǎn)用于抵償所欠乙方的上述全部債務(wù),抵債房產(chǎn)信息如下:
    1.房屋坐落:_____;
    2.房產(chǎn)證號(hào):登記面積:平方米共____間,附屬房屋:平方米共___間;
    5.同時(shí)包括:附屬于房屋和土地的其他全部建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)施、設(shè)備、樹木等地上物的所有權(quán);與房屋和土地使用相關(guān)的.現(xiàn)有水、電、電信等各項(xiàng)公共服務(wù)設(shè)施設(shè)備的使用權(quán)或所有權(quán)。
    第二條在本協(xié)議簽訂5日內(nèi),甲方將上述抵債房產(chǎn)的房屋所有權(quán)證、集體土地使用權(quán)證等證件原件交給乙方,房產(chǎn)交付乙方占有、使用,乙方取得該房產(chǎn)的所有權(quán)及土地使用權(quán),雙方債權(quán)債務(wù)歸于消滅。
    第三條無論何時(shí)甲方有義務(wù)確保其抵債房產(chǎn)可以取得農(nóng)村集體土地各種確權(quán)登記證。
    第四條甲方承諾:若該房產(chǎn)發(fā)生動(dòng)遷情況,動(dòng)遷收益包括但不限于房屋及附屬物拆遷補(bǔ)償費(fèi)、土地補(bǔ)償金、安置補(bǔ)償費(fèi)等歸乙方所有,甲方無條件協(xié)助乙方領(lǐng)取上述款項(xiàng)。
    第五條抵債金額為:上述抵債房產(chǎn)協(xié)商作價(jià)為萬,大寫金額為(含預(yù)期升值及動(dòng)遷補(bǔ)償款收益)。
    第六條甲方必須保證該抵債房產(chǎn)來源合法、手續(xù)齊全,交清相關(guān)稅費(fèi)。如因甲方隱瞞該抵債房產(chǎn)情況,致使乙方無法正常行使權(quán)利或使乙方合法權(quán)益受損的,甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,雙倍賠償乙方因此所受的損失。
    第七條違約責(zé)任
    2.若該抵債房產(chǎn)因甲方自身原因而被有關(guān)部門查封、拍賣或甲方擅自轉(zhuǎn)讓或抵押給第三人的,甲方應(yīng)向乙方支付違約金萬元,并應(yīng)立即返還所欠債務(wù)。
    第八條若本協(xié)議在履行過程中出現(xiàn)糾紛,雙方應(yīng)先協(xié)商解決,如協(xié)商不成,向人民法院提起訴訟解決。
    第九條本協(xié)議書經(jīng)甲、乙雙方簽字后即生效。本協(xié)議書一式兩份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力。
    甲方(簽字):
    乙方(簽字):
    ___年___月___日
    ___年___月___日
    工程款抵房協(xié)議書篇十一
    甲方:__(以下簡稱甲方)
    乙方:__(以下簡稱乙方)
    丙方:__(以下簡稱丙方)
    經(jīng)甲、乙、丙三方充分協(xié)商,就用乙方資產(chǎn)抵頂丙方在甲方的貸款達(dá)成如下協(xié)議:
    一、乙方用自己名下可支配的330萬元合法資產(chǎn)(詳見抵債清單及評(píng)估報(bào)告)抵頂丙方在甲方的貸款200萬元。
    二、甲方同意接受乙方330萬元資產(chǎn)(詳見抵債清單及評(píng)估報(bào)告)該抵債資產(chǎn)直接用于抵頂丙方20__年2月份從甲方貸款200萬元。協(xié)議簽訂生效后,甲方須立即消除丙方__年2月份從甲方貸款200萬元貸款,并為丙方出具該項(xiàng)貸款的還清書面合法證明。
    三、各方的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任:
    1、乙方須保證提供的抵債資產(chǎn)合法完整,并保證在甲方接受前后的保管及維護(hù),如抵債資產(chǎn)發(fā)生損失由乙方負(fù)責(zé)照價(jià)賠償或扣減相當(dāng)于損失額的抵債金額。乙方在甲方接受前可以使用抵債資產(chǎn)但不可私自對(duì)外租賃轉(zhuǎn)讓更不可拆除變賣抵債資產(chǎn)。如遇國家政策規(guī)劃征用拆遷該抵債資產(chǎn)時(shí)應(yīng)及時(shí)與甲方溝通,該抵債資產(chǎn)得到的相應(yīng)賠償款應(yīng)足額給予甲方不得以任何理由侵占拖欠。乙方對(duì)該資產(chǎn)享有變現(xiàn)優(yōu)先購買權(quán)。
    2、甲方有權(quán)利對(duì)乙方的抵債資產(chǎn)進(jìn)行接受前后的復(fù)核、驗(yàn)證權(quán),享有協(xié)議簽訂接受后對(duì)該抵債資產(chǎn)的所有、使用、支配、轉(zhuǎn)讓、變現(xiàn)權(quán),如遇國家政策規(guī)劃征用拆遷該抵債資產(chǎn)時(shí)應(yīng)及時(shí)享有該抵債資產(chǎn)的全部補(bǔ)償權(quán),甲方在接受該抵債資產(chǎn)后須立即消除丙方的貸款手續(xù),并向丙方出具相關(guān)的書面消除貸款證明。(因乙方未說明的抵押物的缺陷造成甲方損失的)甲方有權(quán)要求乙方賠償,或者扣減相當(dāng)于損失數(shù)額的抵債金額。
    3、丙方有義務(wù)在乙方抵債資產(chǎn)不足以抵頂甲方債務(wù)時(shí)補(bǔ)足部分差額,并有義務(wù)督促協(xié)助甲、乙雙方完成以資抵債過程,丙方有權(quán)對(duì)該項(xiàng)抵債資產(chǎn)的優(yōu)先購買權(quán)。對(duì)在甲方貸款手續(xù)消除后的確認(rèn)權(quán)。
    4、本協(xié)議一式三份,甲、乙、丙三方各持一份,三方簽字蓋章后生效,具有同等法律效力。以上協(xié)議內(nèi)容條款,三方可共同到國家公證機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)議公證。
    甲方:__
    乙方:__
    丙方:__
    ___年___月___日
    ___年___月___日
    工程款抵房協(xié)議書篇十二
    ______(債務(wù)人,以下簡稱甲方)
    _______(債權(quán)人,以下簡稱乙方)
    債務(wù),雙方經(jīng)平等協(xié)商,達(dá)成下列條款。
    第一條抵債財(cái)產(chǎn)甲方同意以下列財(cái)產(chǎn)抵償債務(wù):
    (一)____________;
    (二)____________;
    (三)____________;
    第二條聲明和保證甲方聲明和保證如下:
    (一)對(duì)于本協(xié)議第一條所列抵債財(cái)產(chǎn),甲方享有所有權(quán)或者合法的處分權(quán);
    (四)基于抵債財(cái)產(chǎn)發(fā)生的各項(xiàng)稅收和費(fèi)用,甲方已經(jīng)繳納完畢,不存在任何拖欠;
    (六)本項(xiàng)以物抵債已由甲方報(bào)請(qǐng)主管部門和有關(guān)政府機(jī)關(guān)批準(zhǔn);
    (七)抵債財(cái)產(chǎn)的質(zhì)量和性能狀況如下述,此外不存在任何缺陷:____、
    第三條抵債金額本協(xié)議第一條所列抵債財(cái)產(chǎn)共折價(jià)人民幣_(tái)_元,扣除其中10%的折價(jià)款作為日后變現(xiàn)費(fèi)用后,其余90%的折價(jià)款作為抵債金額用于抵償銀行債權(quán)。
    本協(xié)議第一條所列抵債財(cái)產(chǎn)折價(jià)用于抵償以下債務(wù):
    1、____________________________________
    2、____________________________________
    3、____________________________________
    4、____________________________________
    第四條財(cái)產(chǎn)交付甲方最遲必須在____年__月__日之前將本協(xié)議第一條約定的抵債財(cái)產(chǎn)以及相關(guān)的產(chǎn)權(quán)證書交付乙方。
    第五條登記在財(cái)產(chǎn)交付后____日內(nèi),甲方須應(yīng)乙方要求辦妥必要的登記手續(xù)。
    第六條費(fèi)用因抵債財(cái)產(chǎn)過戶和登記所需交納的各項(xiàng)費(fèi)用由甲方承擔(dān),甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)支付。
    第七條違約責(zé)任
    (一)甲方逾期交付抵債財(cái)產(chǎn)和相關(guān)證書的,乙方有權(quán)要求甲方按照逾期天數(shù),每天支付相當(dāng)于逾期交付財(cái)產(chǎn)的抵債金額的萬分之四的違約金,或者扣減相當(dāng)于應(yīng)付違約金數(shù)額的抵債金額。
    (二)甲方逾期辦理登記手續(xù)的,乙方有權(quán)要求甲方按照逾期天數(shù),每天支付相當(dāng)于須辦理登記財(cái)產(chǎn)的抵債金額的萬分之四的違約金,或者扣減相當(dāng)于應(yīng)付違約金數(shù)額的抵債金額。
    (三)抵債財(cái)產(chǎn)被第三人追訴的,乙方因此而支付的費(fèi)用由甲方承擔(dān);乙方有權(quán)要求甲方支付費(fèi)用,或者扣減相當(dāng)于該費(fèi)用數(shù)額的抵債金額。
    (四)甲方欠繳的基于抵債財(cái)產(chǎn)而發(fā)生的各種稅收和費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)由甲方承擔(dān);乙方墊付的,有權(quán)向甲方追索,或者扣減相當(dāng)于墊付金額的抵債金額。
    (五)甲方應(yīng)及時(shí)支付因抵債財(cái)產(chǎn)過戶和登記所需交納的各項(xiàng)費(fèi)用;乙方墊付的,有權(quán)向甲方追索,或者扣減相當(dāng)于墊付金額的抵債金額。
    (六)因甲方未說明的抵債財(cái)產(chǎn)的缺陷造成乙方損失的,乙方有權(quán)要求甲方賠償,或者扣減相當(dāng)于損失數(shù)額的抵債金額。
    (七)出現(xiàn)上述違約事件時(shí),乙方有權(quán)解除或者部分解除以物抵債協(xié)議。
    第八條協(xié)議的生效
    [選擇一(適用于須報(bào)上級(jí)行批準(zhǔn)情形)]本協(xié)議由雙方簽字或蓋章并經(jīng)乙方上級(jí)行正式批準(zhǔn)同意后生效。
    [選擇二(適用于不需報(bào)上級(jí)行批準(zhǔn)情形)]本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。
    本協(xié)議一式______份。甲乙雙方各執(zhí)______份。
    甲方:
    乙方:
    ___年___月___日
    ___年___月___日
    工程款抵房協(xié)議書篇十三
    身份證號(hào): (以下簡稱甲方)
    身份證號(hào): (以下簡稱乙方)
    上述甲乙雙方就甲方以其房產(chǎn)抵償乙方債務(wù)一事現(xiàn)經(jīng)協(xié)商,一致達(dá)成以下協(xié)議:
    一、以房抵債:
    因甲方長期從事_____,需一定資金周轉(zhuǎn),故甲方于_________年_____月_____日向乙方借款人民幣 萬元,約定借款期為 _個(gè)月,利息按銀行同期存款利率計(jì)算。逾期甲方以其自己建造的位于___約__平方米的平瓦房(磚混結(jié)構(gòu))清償債務(wù)?,F(xiàn)借款已逾期,甲方仍無力償還,無奈將其上述房產(chǎn)低償其債務(wù)及利息。
    二、交房時(shí)間:甲乙雙方在簽訂好本協(xié)議的當(dāng)日,由甲方無條件地將上述房產(chǎn)交付給乙方(包括該房的現(xiàn)有用水用電手續(xù)及所有大、小門鑰匙)。
    三、其他條款:
    1、甲方提供現(xiàn)有用水、用電條件,房屋交付后所產(chǎn)生的水、電費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
    2、甲方提供該房屋現(xiàn)有通行條件,如遇相鄰之間因通行發(fā)生糾紛,則甲方有責(zé)任協(xié)助乙方調(diào)處好。
    3、該房屋交付后,不論乙方自己使用或?qū)ν獬鲎猓a(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益均歸乙方所有,與甲方無涉。
    四、特別約定:如遇政府征地拆遷,乙方具有獨(dú)立簽約其補(bǔ)償協(xié)議的權(quán)利,其補(bǔ)償款等均歸乙方所有,與甲方無涉,必要時(shí)甲方無條件協(xié)助乙方辦理好拆遷補(bǔ)償事宜,即使拆遷房屋的安置及補(bǔ)償款項(xiàng)以甲方歸戶或以甲方辦理和領(lǐng)取,但甲方必須將其全部交付給乙方,甲方不得扣留和占用,更不屬甲方所有。否則甲方應(yīng)承擔(dān)一切法律后果責(zé)任。
    五、違約責(zé)任:
    1、如甲方違約,則按其原借債務(wù)款項(xiàng)的三倍向乙方承擔(dān)違約責(zé)任(即承擔(dān) 萬元的違約責(zé)任)。其房屋歸甲方所有。
    2、如乙方違約,除房屋退還給甲方外,乙方原借給甲方的___萬元人民幣及其利息,則乙方放棄其清償?shù)臋?quán)利。
    3、本協(xié)議一經(jīng)甲乙雙方簽字,則任何一方不得以任何理由及借口反悔,否則按上述違約責(zé)任承擔(dān)。
    六、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議自甲乙雙方簽字后生效。
    甲方(蓋章):___________
    乙方(蓋章):___________
    ___年___月___日
    ___年___月___日
    工程款抵房協(xié)議書篇十四
    乙方:______建筑工程公司
    經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,達(dá)成如下協(xié)議:
    1、乙方承包施工的乾豪東城天下9組團(tuán)(68#、69#、70#、71#),14組團(tuán)(102#、103#樓住宅)共6棟樓施工。按合同規(guī)定結(jié)算款的5%以房產(chǎn)抵頂,抵房房源為乾豪格林小鎮(zhèn)。經(jīng)甲方銷售部與乙方共同確定所抵房源為乾豪格林小鎮(zhèn)16#樓2#、3#車庫,建筑面積均為22.58m2,房款為80,000元x2套=160,000元;17#樓9號(hào)車庫,面積為24.68m2,房款為80,000元;18#樓3#、4#、5#車庫,建筑面積分別為28.83m2、27.49m2、27.49m2,房款90,000.00元×3套=270,000.00元??偟址靠詈嫌?jì):510,000.00元。
    2、若最終結(jié)算款扣除抵房款和質(zhì)保金后有剩余,則甲方在工程驗(yàn)收合格及工程結(jié)算雙方確認(rèn)后15日內(nèi)以工程款方式支付剩余價(jià)款;若最終結(jié)算款不足扣除抵房款和質(zhì)保金總額,則乙方以現(xiàn)金在辦理產(chǎn)權(quán)時(shí)補(bǔ)足。
    3、工程綜合驗(yàn)收合格及工程結(jié)算雙方確認(rèn)后一個(gè)月內(nèi)給予辦理產(chǎn)權(quán),辦理產(chǎn)權(quán)所發(fā)生的`稅費(fèi)均由乙方負(fù)責(zé)。
    甲方(蓋章):______集團(tuán)有限公司
    法定代表人(或委托代理人):____________
    20____年____月____日
    乙方(蓋章):______建筑工程公司
    法定代表人(或委托代理人):____________
    20____年____月____日