最新加工合同糾紛(十三篇)

字號:

    在人們越來越相信法律的社會中,合同起到的作用越來越大,它可以保護民事法律關系。怎樣寫合同才更能起到其作用呢?合同應該怎么制定呢?下面是小編幫大家整理的最新合同模板,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
    加工合同糾紛篇一
    定作方(乙方):_________
    甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
    第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數量、加工費
    第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
    第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
    第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
    第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
    第六條加工費結算辦法與時間
    ______________________________。
    第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
    第八條甲方的違約責任
    1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
    2.甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
    3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
    4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
    5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
    6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。
    第九條乙方的違約責任
    1.乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
    2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
    3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
    4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
    5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
    6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
    第十條聲明及保證
    (一)甲方:
    1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
    2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
    3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
    (二)乙方:
    1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
    2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
    3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
    第十一條保密
    雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年
    一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
    第十二條不可抗力
    本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
    如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
    第十三條通知
    1.根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
    2.各方通訊地址如下:_____________________________________。
    3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
    第十四條爭議的處理
    1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
    2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第____種方式解決
    (1)提交_________仲裁委員會仲裁;
    (2)依法向人民法院起訴。
    第十五條解釋
    本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
    第十六條補充與附件
    本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
    第十七條合同效力
    本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_____份,送_________留存一份。
    承攬方(蓋章):_________定作方(蓋章):_________
    法定代表人(簽字):_____法定代表人(簽字):_____
    地址:___________________地址:___________________
    _________年______月____日_________年______月____日
    簽訂地點:_______________簽訂地點:_______________
    加工合同糾紛篇二
    合同編號:______________
    承攬人:_______________________________
    法定住址:_____________________________
    法定代表人:___________________________
    職務:_________________________________
    委托代理人:___________________________
    身份證號碼:___________________________
    通訊地址:_____________________________
    郵政編碼:_____________________________
    聯(lián)系人:_______________________________
    電話:_________________________________
    傳真:_________________________________
    帳號:_________________________________
    電子信箱:_____________________________
    定作人:_______________________________
    法定住址:_____________________________
    法定代表人:___________________________
    職務:_________________________________
    委托代理人:___________________________
    身份證號碼:___________________________
    通訊地址:_____________________________
    郵政編碼:_____________________________
    聯(lián)系人:_______________________________
    電話:_________________________________
    傳真:_________________________________
    帳號:_________________________________
    電子信箱:_____________________________
    雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
    第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數量、加工費
    定作物名稱
    型號
    規(guī)格
    質量要求
    計量單位
    數量
    加工費
    單位
    總價?
    第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
    定作物名稱
    完工時間
    檢驗時間和地點
    檢驗標準及方法
    包裝標準
    包裝費承擔?
    第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
    定作物名稱
    交付時間
    交付地點
    運輸方法
    運輸價款承擔
    加工合同糾紛篇三
    供方(全稱):___________________
    地址:____________郵碼:____________電話:____________
    法定代表人:____________職務:____________
    需方(全稱):____________________________________
    地址:____________郵碼:____________電話:____________
    法定代表人:____________職務:____________
    根據《民法典》規(guī)定,經雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
    一、品名、規(guī)格、數量、價格、交提貨日期:
    二、質量標準、驗收方法及地點:
    三、原材料來源及互利方法:
    四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
    五、貨款結算時間及方法:
    六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:
    七、經濟責任:
    八、其他:
    九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協(xié)商由合同鑒證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。
    十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效,并報雙方業(yè)務主管部門備案。
    十一、本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《民法典》有關規(guī)定,向合同仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
    十二、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本____份,送雙方業(yè)務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。
    十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
    供方:________________________
    代表人:________
    ____年____月____日
    需方:________________________
    代表人:________
    ____年____月____日
    加工合同糾紛篇四
    甲方:____________________(定做方)
    乙方:____________________(承攬方)
    雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
    一、甲方權利和義務
    2.甲方對乙方產品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費(____元/㎡),拒收任何原因的半成品和不合格產品。
    二、乙方的權利和義務
    1.通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
    2.乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
    三、違約條款
    1.甲方違背合同第一條(2款)時以(____元/㎡)的1倍支付乙方違約金。
    2.乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。
    四、本合同有效期____月,____年____月____日起至____年____月____日止。
    本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續(xù)簽或終止合同。
    五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
    甲方:________________________
    乙方:________________________
    ________年________月________日
    加工合同糾紛篇五
    合同編號:__________
    甲方:___________________
    乙方:___________________
    甲方生產的產品委托乙方進行輻照加工處理(保鮮滅菌),經雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議:
    一、甲方將產品送到乙方倉庫指定地點,并附送貨單,由乙方進行登記,乙方出具收獲單,甲方在原則上提前一周將送貨計劃報乙方,若有特殊情況提前兩天通知,乙方須按甲方要貨時間,及時安排輻照量,確保甲方按時提貨。
    二、乙方負責對甲方的產品進行輻照,使產品微生物在負載達甲方所提內控要求(輻照后細菌總數小于_________個/克,大腸菌群小于_________個/100克),并出具檢驗證明,若輻照后在包裝無破損情況下,兩個月內發(fā)現(xiàn)微生物不合格現(xiàn)象,雙方協(xié)商解決,如確系乙方負責,乙方負責復照。
    三、輻照費
    品項
    單價(________元/噸)
    輻照費提貨時結清,乙方同時出具加工業(yè)的稅票。雙方另有約定的按約定執(zhí)行。
    四、產品裝卸由乙方解決。裝卸過程中不得發(fā)生紙箱的破裂和壓扁現(xiàn)象,甲方發(fā)往乙方之產品,乙方應由專人管理批次并負責倉儲保管,若有遺失,乙方須按實際價格賠償。
    五、如遇有爭議的問題時,雙方本著互諒互讓精神友好協(xié)商解決,不得單方違約或終止協(xié)議。
    六、未盡事宜在協(xié)議執(zhí)行過程中加以充實、完善。
    七、另行約定:___________________。
    八、本合同一式_________份,自簽定之________日起有效期_________年。
    甲方:___________________________
    帳號:_________________________
    _________年_______月_______日
    乙方:_____________________
    帳號:_________________________
    _________年_______月_______日
    加工合同糾紛篇六
    甲方_________與乙方_________簽訂條款如下:
    1.產品名稱、型號及規(guī)格、數量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定
    2.交貨辦法
    (1)交貨地點:______________________________________________________。
    (2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
    3.付款辦法
    貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方,乙方根據供方單據電匯供方。
    4.驗收辦法
    乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規(guī)定產品規(guī)格數量代為檢驗。
    5.附則
    (1)合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。
    (2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以____罰金賠償對方損失
    (3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
    (4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
    (5)貨物運達站__________________________________________。
    (6)收貨人______________________________________________。
    (7)合同糾紛的處理______________________________________。
    甲方(蓋章):____________乙方(蓋章):____________
    代表人(簽字):__________代表人(簽字):__________
    開戶銀行:________________開戶銀行:________________
    帳號:____________________帳號:____________________
    電話:____________________電話:____________________
    _________年____月_______日_________年____月_______日
    簽訂地點:________________簽訂地點:________________
    加工合同糾紛篇七
    定做方:(簡稱甲方)
    承攬方:______________鋼構有限責任公司(簡稱乙方)
    根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結合本工程實際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
    一、加工制作內容:
    1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
    2、制作內容:_______________________________________________________。
    1)主鋼構:由定做方提供鋼板材質:___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
    2)次鋼構材質:___________;噸位:___________;單價約___________;
    3)其他:以上單價主構件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。
    二、合同價款及結算方式:
    1、合同總價暫定為___________,(大寫)______________________(以實際決算為準)。
    2、合同簽訂當日甲方付___________,(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
    3、結算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
    三、質量要求:
    1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作、驗收規(guī)范(鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范gb5025-20__)認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求。
    2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
    3、要求第三方檢測單位為:
    1)檢測內容:抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
    2)其他檢測項目:
    3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
    四、交貨地點和時間:
    1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。
    2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
    五、包裝及運輸:
    1、乙方負責裝車,裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。
    2、甲方負責運輸,運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
    3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
    六、雙方權利及義務:
    1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
    2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
    3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
    4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
    七、違約責任:按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。
    八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
    九、附則:
    1、本合同_____式_____份,雙方各執(zhí)_____份。
    2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
    3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另補充合同。
    甲方(蓋章):
    委托代理人:
    聯(lián)系方式:
    開戶行:
    賬號:
    _______年___月___日
    乙方(蓋章):__________鋼構有限責任公司
    委托代理人:
    聯(lián)系方式:
    開戶行:
    賬號:
    加工合同糾紛篇八
    合同編號:_____________
    簽訂日期:_____________
    簽訂合同單位:____________________(以下簡稱定作方承攬方)
    經雙方協(xié)商同意,訂立合同如下:
    承攬人按下表完成定作人要求的任務:
    產品名稱
    型號規(guī)格
    單位
    數量
    加工費
    單價
    金額
    定作人按下表供應原材料:(略)
    定作方:
    單位名稱(章)
    單位地址
    法定代表人
    委托代理人
    電話
    電掛
    開戶銀行
    賬號
    編碼
    承攬方:
    單位名稱(章)
    單位地址
    法定代表人
    委托代理人
    電話
    電掛
    開戶銀行
    賬號
    編碼
    鑒(公)證意見:
    經辦人
    鑒(公)證機關(章)
    (注:除國家另有規(guī)定外,鑒(公)證衽自愿原則)
    年?月?日
    有效期限____________至_______年______月______日
    加工合同糾紛篇九
    定作方:____________
    承攬方:____________
    簽訂地點:
    簽訂時間: 年 月 日
    一、品名或項目、規(guī)格型號、數量、單價、金額、交貨期限
    定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限
    規(guī)格型號計量單位數 量
    名或項目 單價總金額合計
    二、定作方帶料
    三、質量要求、技術標準
    四、承攬方對質量負責的條件及期限
    五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
    六、驗收標準、方法和期限
    七、包裝要求及費用負擔
    八、交(提)貨方式及地點
    『該文章由法律快車合同范本頻道(第一§范┆文網)整理?!?BR>    九、交付定金預付款數額及時間
    十、結算方式及期限
    十一、違約責任
    十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
    十三、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向人民法院起訴
    十四、雙方協(xié)商的其它條款
    定作方 承攬方
    單位名稱(章) 單位名稱(章)
    單位地址: 單位地址:
    法定代表人: 法定代表人:
    年月日 年月日
    有效期限: 年 月 日至 年 月 日
    加工合同糾紛篇十
    簽約地點:
    簽訂日期:
    甲方(買方):
    乙方(賣方):
    經協(xié)商,甲乙雙方就?事項,達成以下協(xié)議,并同意按《民法典》及相關法律法規(guī)恪守履行。
    一、按甲方要求,乙方為甲方生產:
    序名?稱圖?號數量備?注
    二、合同總價款(含稅票)
    人民幣?(rmb¥)
    三、付款方式
    合同簽定日內付總價款%,即rmb¥元;
    產品交付后日內付總價款%,即rmb¥元。
    四、交收方式
    1、乙方交付前,應按規(guī)定對產品進行檢驗,并開具合格證明;甲方在收到產品后按同樣標準對產品進行驗收或確認,并應在?日內(難以驗收的隱蔽瑕疵除外)予以反擴甲方享有向乙方提出質量異議的權利,乙方應承擔修復、退換及賠償責任。
    2、包裝及運送
    2.1?產品的包裝及運輸,應符合國家或行業(yè)標準,由乙方負責在?年?月
    ?日前送達。(聯(lián)系人:電話:?);
    2.2?包裝和運輸費用已在產品價格中包含。如乙方需回收包裝物時,甲方將免費提供保管、儲存條件,但運輸費用由乙方負責。
    五、售后服務
    在質量保證期內出現(xiàn)的產品質量問題,乙方應在接到通知后小時內做出響應,并予以解決。
    六、保密約定
    1、甲方承諾對乙方的產品制造過程及企業(yè)秘密不得向第三方泄漏(業(yè)務推介和廣告宣傳除外);
    2、乙方保證合同規(guī)定的甲方產品(含技術資料及專用工、模具)的擁有權,不經甲方同意不得向第三方提供。
    七、違約責任
    1、甲方按合同規(guī)定期限付款。如果延期,參照中國人民銀行關于金融機構計收貸款利息標準支付違約金;
    2、乙方延期交付時,應按合同總額的%乘以逾期天數向甲方支付違約金,逾期超過?天的,甲方有權解除合同并要求乙方賠償損失,賠償額為本合同總額的%。
    八、附加說明
    1、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽字、蓋章有效。合同執(zhí)行中的附加或更改,應以補充協(xié)議或說明的形式,并由雙方授權代表簽字、加蓋公章。
    2、本合同附件?,與本合同具有同等效力。
    3、發(fā)生合同爭執(zhí),應通過協(xié)商加以解決;協(xié)商不成,可向合同簽字地人民法院提出起訴。
    甲方:
    住所:
    郵編:
    委托代理人:
    電話:
    傳真:
    開戶行:
    賬號:
    稅號:
    乙方:?
    住所:?
    郵編:
    委托代理人:
    電話:
    傳真:
    開戶行:?
    賬號:
    稅號:
    加工合同糾紛篇十一
    甲方:
    乙方:
    為維護甲乙雙方合法權益,根據《_____》,《中華人民共和國產品質量法》規(guī)定,雙方協(xié)商一致,簽訂以下合同:
    一、 工程名稱:_________?黃金國際
    二、 工程地點:_________縣孤山街原勞動局地段
    三、 工程內容:_________?黃金國際小區(qū)2#、5#、6#、7#、8#五棟住宅樓(5#,6#一二層為商鋪),塑鋼窗,紗窗制作和安裝。
    四、 承包方式:包工包料,塑鋼窗中標價格包括合同范圍內的材料費、機械費、人工費、檢測試驗費、運輸費、稅費、水電使用費、風險費等全部費用。
    五、 合同綜合價格:本合同為含稅等費用固定價格合同,綜合價格不隨市場材料價格變化升高或降低,以中標價格為本工程的價格。
    六、 合同工期:合同簽訂后乙方要及時與項目部聯(lián)系,根據施工進度控制好加工制作的時間,乙方接到通知后迅速組織人員進場施工,自開工之日起15天內完成窗框和固定玻璃的安裝,窗扇按照甲方確定的截止時間之前安裝完畢。
    七、 付款條件及方式:
    1、 向甲方出具的貨物稅務發(fā)票必須正式合法,且應保證甲方在使用時不受第三方的指控,結算工程數額以雙方簽字認可的實測數量為準,本工程款全部抵頂房子(南沿街一套,住房一套)多退少補。
    2、 辦理完按揭手續(xù),加工制作單位開出當地地稅局的稅務發(fā)票。
    八、 質量標準
    1、 乙方所施工的項目必須完全達到國家檢測標準及合同規(guī)定的質量規(guī)格和性能要求。如因乙方私自使用不合格材料,造成建設單位損失,由乙方承擔建設單位的損失。
    2、 乙方在對塑鋼窗加工制作過程中,要按_________縣質監(jiān)站對塑鋼窗有關規(guī)定和要求辦理,并承諾保證在工程竣工驗收時一次驗收合格。
    3、 乙方在施工準備,窗口安裝、玻璃安裝、施工工藝要按本合同附件“塑鋼窗制作技術去做,達到門窗安裝質量要求。
    4、 塑鋼窗各種材料參數達到節(jié)能65%標準的相關要求。 乙方承擔全部檢測試驗費用,并保證檢測試驗合格,無合格的檢測實驗報告,不予結算,并承擔給甲方帶來的全部損失。
    5、 推拉窗安裝推拉紗窗,保證牢固不掉落。 窗框四周縫隙用聚氨酯發(fā)泡密封,填滿充實,牢固可靠。 合同簽訂后,塑鋼窗招標時“推拉窗型圖”再對照設計圖紙和項目部,工程部進行審核,雙方認為無問題,經甲方項目部經理在窗型圖上簽字后進行制作和安裝。
    九、 驗收方式:甲方或者甲方委托的單位負責對乙方所使用的材料、品牌、規(guī)格及施工質量進行驗收,工程竣工驗收完畢后,由監(jiān)理公司,甲方和總承包單位對工程質量進行共同驗收,并對乙方提供的工程量進行核實,確定最終工程量,以該工程量進行結算。如所用材料被證明存在缺陷,包括潛在的缺陷或檢查實驗確定的缺陷,甲方有權憑有關證明文件向乙方提出索賠。甲方抽查(進行破壞性試驗),不符合國標要求和合同規(guī)定的材料,堅決進行退場處理,不得使用否則造成損失由乙方全部承擔。
    十、 塑鋼窗所用甲方指定的材料由乙方擇機訂購,避免漲價風險
    十一、甲乙雙方權利與義務
    1、 甲方承諾
    ① 為乙方提供良好的工作環(huán)境,及時協(xié)調處理乙方在現(xiàn)場遇到的各種問題。
    ② 為乙方提供圖紙,并審查乙方提供的施工資質等。
    ③ 在乙方生產塑鋼窗過程中,甲方要加強現(xiàn)場檢查與監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
    ④ 甲方承諾自覺遵守物資采購招標文件內容。
    2、 乙方承諾
    ① 接到甲方通知后,未按照約定時間進行施工,或者因工程質量達不到協(xié)議要求,甲方有權單方面解除合同,更換施工隊伍,所發(fā)生的一切損失費由乙方承擔,不合格工程不予結算,若返工乙方承擔因乙方責任帶來的所有經濟損失。
    ② 供應貨物不符合本合同要求,甲方有權拒收,因此給甲方造成的經濟損失由乙方承擔。
    ③ 不得將承攬的塑鋼窗工程轉讓給第三方施工。
    ④ 進入施工現(xiàn)場所需的水、電、住等問題,由乙方自行處理,甲方幫助協(xié)調。
    ⑤ 不能按照合同約定準時進行施工而影響工期,甲方有權要求賠償,因此造成的經濟損失由乙方承擔。
    ⑥ 竣工驗收時負責所施工項目的竣工驗收,承擔期間所發(fā)生的一切費用,保證一次驗收合格,未達到合格工程的除了承擔返工整改費用外,并承擔合同工程款5%的違約金,并扣除履約保證金。
    ⑦ 按甲方要求向甲方提供合法有效的質量證明文件及施工過程中的技術資料。
    ⑧ 必須按照雙方約定的工期完成約定工程項目,每拖延一天支付甲方壹仟元違約金。
    ⑨ 進場施工前需要與甲方簽訂“安全施工措施保證書”若乙方在施工過程中不加強對施工人員進行安全教育,遵守安全規(guī)范,制定安全方案,采取安全管理措施,確保每個職工在保證安全的情況下進行施工。若不重視安全,違章作業(yè),乙方同意為發(fā)生的一切傷亡事故承擔全部責任并賠償一切經濟損失。
    ⑩ 自行協(xié)調與政府部門的塑鋼窗合同業(yè)務,甲方可以協(xié)調配合,但是所有費用由乙方承擔。
    11)不按本合同約定提交貨物所發(fā)生的任何費用由乙方負責,甲方對此所引起的變動不予確認。
    12)不能按照國家規(guī)范,圖紙及合同約定進行加工制作與施工,導致產品質量差,工期時間長,甲方有權要求賠償因此造成的經濟損失。
    甲方_________乙方_________
    _________年_________月_________日
    加工合同糾紛篇十二
    承攬方(甲方):____________________________
    地址:____________電話:____________
    法定代表人:____________
    定作方(乙方):____________________________
    地址:____________電話:____________
    法定代表人:____________
    定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    第一條?加工成品
    第二條?加工成品質量要求
    第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量
    1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
    2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
    3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
    第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
    1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
    2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
    3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
    第五條價款或酬金
    價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
    第六條驗收標準和方法
    1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
    2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
    3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
    第七條?交貨的時間和地點
    1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
    2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
    第八條包裝要求及費用負擔
    第九條?運輸辦法及費用負擔
    第十條?轉包
    1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
    2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
    (1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
    (2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
    3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權解除合同。
    4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
    第十一條?其他約定
    第十二條?承攬方的違約責任
    1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
    2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
    3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
    4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____?元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照?中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
    未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
    5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
    6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
    7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
    8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
    9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
    10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
    第十三條?定作方的違約責任
    1、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
    2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
    3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
    4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
    5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
    6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
    7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
    第十四條?不可抗力
    在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
    第十五條?糾紛的處理
    加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按(?)項處理:
    1、向仲裁機關申請仲裁;
    2、向人民法院起訴。
    本合同自____?年____?月____?日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
    本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,正副本具有同等法律效力。
    定作方:
    代表人:
    ______年____月____日
    承攬方:
    代表人:
    _______年____月____日
    加工合同糾紛篇十三
    合同編號:______________
    定作方:_______________________
    承攬方:_______________________
    簽訂地點:_____________________
    簽訂時間:_____年_____月_____日
    一、品名或項目、規(guī)格型號、數量、單價、金額、交貨期限
    (注:空格如不夠用,可以另接。)
    二、定作方帶料
    (注:空格如不夠用,可以另接。)
    三、質量要求、技術標準
    ────────────────────
    四、承攬方對質量負責的條件及期限
    ────────────────────
    五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
    ────────────────────
    六、驗收標準、方法和期限
    ────────────────────
    七、包裝要求及費用負擔
    ────────────────────
    八、交(提)貨方式及地點
    ────────────────────
    九、交付定金預付款數額及時間
    ────────────────────
    十、結算方式及期限
    ────────────────────
    十一、違約責任
    ────────────────────
    十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
    ────────────────────
    十三、解決合同糾紛的方式
    ────────────────────
    十四、雙方協(xié)商的其它條款
    ────────────────────
    有效期限:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日
    監(jiān)制部門:__________ 印制單位:____________________