合同是一種法律文件，用于確保雙方在法律履行方面的權(quán)利和義務。在合同中，應清楚明確約定各方的權(quán)利和義務，避免模棱兩可的表述。希望這些合同范文可以幫助您更好地理解和編寫合同。
路面工程合同書篇一
甲方(發(fā)包人)：_________乙方(承包人)：______________
鑒于甲方與建設單位簽訂了工程建設總包合同，其中包括電纜溝施工項目需要專業(yè)施工分包人完成;鑒于乙方系具有施工資質(zhì)的工程建設單位，愿意依照招標文件所規(guī)定的質(zhì)量要求分包電纜溝施工項目并完成;為了按期完成合同段工程，經(jīng)雙方協(xié)商，在遵守總合同的基礎上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和建設工程法律法規(guī)中的有關規(guī)定，由乙方承包本工程工程項目。為明確雙方的權(quán)利、義務，特簽訂本合同，以共同遵守。
1.2合同形式：____________________________
1.3工程范圍內(nèi)全部電纜溝工程，包括：電纜溝施工：溝底整平夯實、墊層(砂礫、碎石墊層夯實)，鋼筋(包括電纜溝蓋板鋼筋、墻帽鋼筋、電纜溝檢查井蓋板鋼筋、墻身預埋鋼筋、吊裝預埋鋼筋、鍍鋅鋼筋等所有部位)的防銹、除銹、制作、綁扎、鋼筋的損耗等;施工支架的安裝與拆除、模板(鋼模)的安裝與拆除、預埋件的制作與安裝、外露鋼板的防腐處理、角鋼支架(包含電纜豎架及電纜橫架)的制作與安裝，砼的澆筑及養(yǎng)生(包括基礎、墻帽、溝蓋板等)，電纜溝開挖等與此工程范圍有關的一切施工項目。
1.4合同單價含所有直接費用、間接費用、利潤及稅金。包括為實施和完成本合同工程所需的人工費、材料費、機械設備費、試驗檢測費以及合同明示或暗示的所有責任、義務。
1.5工程期限：____________日開工，工期共計________天。
2.1招標文件中的合同通用條款、合同專用條款、技術規(guī)范，建設單位、監(jiān)理和甲方要求以及書面或口頭指示、工程師通知等。
2.2建設單位下發(fā)的技術規(guī)范、評定標準、檢驗標準、招標文件、設計圖紙等。
2.3甲方與建設單位簽訂的工程施工合同及附件(以下簡稱總合同，包括設計圖紙、往來文件等)，乙方均遵守。
3.1結(jié)算工程數(shù)量確認：以乙方實際施工完成的工程量和經(jīng)過甲方技術負責人、監(jiān)理工程師現(xiàn)場驗收，并以建設單位計量的設計圖紙計算數(shù)量為依據(jù)進行計量結(jié)算工程量。
3.2為完成本合同工程所需的所有機械設備均由乙方自備，當乙方需使用甲方設備時，根據(jù)甲方現(xiàn)場負責人簽字確認的使用時間及司機的運轉(zhuǎn)記錄，結(jié)算時按附表價格予以扣除。
3.3甲方供應給乙方的鋼筋施工損耗已計入本合同相關單價之中，對超用的鋼筋材料的費用，甲方在當月的工程結(jié)算款中直接扣除，其單價為：甲方采購價×(1+10%)。電纜溝施工所用砼、片石、砂礫、預埋件(鋼板)等(除鋼筋外全部材料)均由乙方購買，購買費用由乙方承擔。
3.4施工所需的其余材料(如制作鋼筋所需的匝絲、焊條等)由乙方自行采購，費用由乙方承擔，但該材料質(zhì)量必須符合施工技術規(guī)范要求，須經(jīng)監(jiān)理工程師和甲方認可后方可使用。
乙方所使用的燃油、潤滑油、電力及修理、保養(yǎng)等全部費用均由乙方自行承擔。如需甲方提供油料，則按領用材料數(shù)量乘以甲方采購價的110%計算;機械修理及保養(yǎng)費用均按實際發(fā)生費用計算。
4.1甲方的權(quán)利、義務
4.1.1負責提供施工圖紙(包括變更圖紙)和技術資料，并進行有關的安全、技術交底。
4.1.3負責工程的施工放樣及檢查驗收;負責現(xiàn)場技術質(zhì)量管理，并負責協(xié)調(diào)施工。
4.1.4按約定支付工程款。
4.2乙方的權(quán)利、義務
4.2.1乙方投入到本工程的人員和設備等必須滿足甲方和監(jiān)理工程師、建設單位的要求。對甲方、監(jiān)理、建設單位為保證質(zhì)量、加快進度要求增加機械設備時，乙方接受并執(zhí)行。
4.2.2乙方對工程質(zhì)量負責，必須嚴格遵守國家及相關部門質(zhì)量標準，工程質(zhì)量必須滿足《電纜工程質(zhì)量檢驗評定標準》，接受建設單位、監(jiān)理工程師和甲方派駐的負責人的全過程監(jiān)理。甲方有權(quán)對乙方質(zhì)量不合格的工程不予支付。
5.1乙方嚴格按照施工設計圖紙和施工規(guī)范組織施工，服從甲方質(zhì)檢人員和監(jiān)理工程師的現(xiàn)場指示和檢查，并提供有關的質(zhì)量檢驗表、施工原始記錄等資料。
5.2乙方每道施工工序完成后，填報質(zhì)量報驗單及施工原始記錄，經(jīng)甲方質(zhì)檢人員檢查驗收合格后，方可進行下道工序施工。
6.1甲方現(xiàn)場負責人核實乙方的本期完成工程量，對乙方已完工程進行驗收，為乙方驗收合格的工程開據(jù)《工程數(shù)量簽認單》。每月____日前，乙方應提交手續(xù)完備的《工程數(shù)量簽認單》開具結(jié)算單進行階段結(jié)算。甲方每月扣留乙方工程款的10%作為保留金，作為質(zhì)量保證金。
6.2工程完工后，經(jīng)工程師驗收達到驗收標準，并且竣工資料齊全，乙方應在驗收合格之日起____天內(nèi)報送最終結(jié)算資料。
6.3工程款支付方式
6.3.1本合同履行完畢后，雙方及時辦理結(jié)算，最終結(jié)算單在經(jīng)過甲方各部門及項目領導審批會簽后，項目經(jīng)理審批簽字并加蓋項目經(jīng)理部公章后方能生效。
6.3.2甲方每期工程款支付按照當期結(jié)算款的____%，乙方工程完工后，在扣除按照合同條款應該扣除或者暫扣項目后的余額進行無息支付。
7.1合同簽訂后，如乙方在規(guī)定期限內(nèi)沒有按合同要求組織機械設備和人員進場，甲方和乙方簽訂的合同將自動解除。甲方有權(quán)安排其他隊伍施工，乙方承擔元的違約責任，并承擔因此給甲方造成的損失。
7.2如果乙方的工程質(zhì)量、工程進度達不到甲方要求、限期內(nèi)不能改進時，甲方有權(quán)收回或分割乙方所承擔工程，直至終止合同，乙方應承擔由此給甲方造成的損失，并承擔相應的違約責任，違約金按照給甲方造成損失的____%收取，并在結(jié)算中一次性扣除。
8.1因設計變更而增加或減少的工程內(nèi)容，如果在已標價工程量清單中有適用于增加的工程內(nèi)容的單價，則采用該單價;如果無適用于增加工程內(nèi)容的單價，則由乙方提出建議價格經(jīng)甲方書面確認后執(zhí)行。
8.2乙方在施工中提出的合理化建議及對設計圖紙或施工組織設計的更改或換用，應經(jīng)甲方及監(jiān)理、建設單位的批準方可實施。
1.本合同適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。
2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發(fā)生的一切爭議，當和解或調(diào)解不成時，選擇下列第種方式解決：
(1)將爭議提交仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院提起訴訟。
不可抗力事件發(fā)生涉及乙方施工場地的，乙方應立即通知甲方，在力所能及的條件下，迅速采取措施，盡力減少損失。因合同一方延遲履行合同后發(fā)生不可抗力的，不能免除延遲履行方的相應責任。
11.1本合同未盡事宜，依照有關法律、行政法規(guī)執(zhí)行，雙方也可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
11.2本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。本合同自雙方簽字或蓋章且乙方在合同中承諾的機械設備和人員在規(guī)定期限內(nèi)進場后生效;工程竣工驗收合格、價款結(jié)清后自行終止。
11.3.附件：電纜溝工程施工技術要求
授權(quán)代理人(簽字)：_______授權(quán)代理人(簽字)：________
路面工程合同書篇二
訂立合同雙方：____，以下簡稱總承包方：____，以下簡稱分包方。雙方根據(jù)分工負責、配合協(xié)作的精神，共同完成____工程之建筑安裝任務，經(jīng)充分協(xié)商，特訂立本合同。
第一條工程名稱_______.(指分包部分之工程名稱)
第二條工程地點_______.
第三條工程范圍_______.(可用列附表辦法)
第四條質(zhì)量標準_______.(可依照工程施工詳圖、施工說明書及《安裝工程施工驗收技術規(guī)范》列出)
第五條承包方式_______(如按預算實行包工包料，屬于總承包人及發(fā)包方負責供應之材料，分包方應將材料品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、技術要求等用附表詳細注明)。
第六條工程總價本工程包價計人民幣____元整。
第七條工程包價本工程包價計人民幣____元整(本工程全部總造價減去發(fā)包人及總承包方供應材料總值)。
第八條付款辦法
第九條工程期限按本合同第三條規(guī)定的工程范圍自________年____月____日開工至________年____月____日止全部完工。
第十條中間交工本工程項目范圍內(nèi)的______工程，自________年____月____日開工于________年____月____日開工于________年____月____日完成交工。
第十一條雙方聯(lián)系制度及協(xié)作辦法_________.
第十二條關于工程保密辦法_________.
第十三條違約責任_________.
第十四條特殊條款_________.
第十五條合同有效期限，本合同自雙方簽字蓋章后立即生效，在全部工程竣工，辦理交工驗收款項結(jié)清后失效。
第十六條合同份數(shù)本合同正式本二份，雙方各執(zhí)一份，副本____份，總承包方收執(zhí)____份(其中送撥款銀行及發(fā)包人各一份);分包方收執(zhí)____份。
第十七條合同附件總承包方：
負責人：____
地址：____
電話：____
分包方：
負責人：____
地址：____
電話：____
____年____月____日訂立
路面工程合同書篇三
發(fā)包人： （以下簡稱甲方）
承包人： （以下簡稱乙方）
為了確保場鎮(zhèn)居民生產(chǎn)生活安全并消除安全隱患，加快城鄉(xiāng)綜合治理建設，特維修場鎮(zhèn)河堤。為了確保河堤堡砍工程質(zhì)量，依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就該工程施工有關事項協(xié)商一致，特訂立本合同。
一、 工程概況
1.工程名稱：
2.工程地點：
二、 施工內(nèi)容：
1.修建一條長 米（底寬米、頂寬米、平均高度為 米）的'河堤堡砍。
2.沿新修河堤擴寬街道。
3.增加工程由甲、乙雙方現(xiàn)場指定，并由雙方施工現(xiàn)場管理人員簽字認定。
三、 合同工期
開工日期：年 月 日
竣工日期：年 月 日
四、 工程造價及付款方式
1.該工程采用清單報價的方式，由甲、乙雙方根據(jù)當?shù)亟ú氖袌鲂星椤⑷斯すr共同核定單價，并排現(xiàn)場工作施工代表計量簽字作為本工程決算預計（項目報價清單附后）。
2.雙方協(xié)商河堤 元/每立方米，挖方元/立方米，填方元/立方米，工程量按照完工后實際驗收方量為準。
3.稅費按照國家相關稅收規(guī)定，由乙方交稅，除此甲方不支付任何費用。
4.該工程甲方驗收合格后，甲方在十日內(nèi)按照工程造價的90%支付給乙方工程款。余10%作為工程質(zhì)量保證金。半年后，經(jīng)甲方檢查無質(zhì)量問題再兌現(xiàn)，或以此款進行修復。另特殊情況雙方協(xié)商約定付款時間。
五、 質(zhì)量要求
該工程必須（開取塊石修建，墻面均勾縫水泥抹平）按照甲方要求嚴格施工。如果發(fā)生質(zhì)量及安全問題，均由乙方負責，返工維修及承擔安全事故責任，以確保工程質(zhì)量及安全施工。
六、 安全工作
乙方在施工中必須大力宣傳安全常識，加強安全工作防護設備，財產(chǎn)、物資安全管理。按照安全操作規(guī)定施工。對在施工中出現(xiàn)的財產(chǎn)、人生安全事故，甲方概不負責。
七、 違約責任
甲、乙雙方如違約，依照《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)劃分責任。
八、 其它
未盡事宜，甲、乙雙方可協(xié)商解決，并用補充合同為附件與本合同具有同等效力。本合同自甲、乙雙方簽字生效。合同一式三分。
甲方：
乙方：
年 月 日
路面工程合同書篇四
乙方：_______
現(xiàn)因施工需要，經(jīng)與乙方充分協(xié)商，甲方同意將工程分包給乙方施工，為明確雙方職責，經(jīng)雙方協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
勞武橋至古鎮(zhèn)兩邊墻面裝飾及圍墻
工程地點：窯灣鎮(zhèn)古建筑附近
合同價款金額(大寫)約：_______元(人民幣)
1、承包范圍：勞武橋兩邊所有墻面均用水泥、砂漿抹灰后刮白泥、刷白涂料，然后分格(100×300)粘白膠帶，最后刷深灰色乳膠漆兩遍，圍墻用砂灰青磚砌筑，白灰膏勾縫，具體數(shù)量以雙方實際測量尺寸、面積為準。
2、承包方式：包工包料
(一)工程造價計算及調(diào)整：
1、乙方根據(jù)甲方簽訂的施工合同及補充協(xié)議條款執(zhí)行。
2、本項目工程造價采用按實結(jié)算的方式，其計算及調(diào)整依據(jù)如下：
(1)《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額江蘇省綜合單價表》
(2)《江蘇省建筑工程消耗量定額》
(3)《江蘇省建筑安裝工程費用定額》(20xx版)
(4)《江蘇省建筑工程綜合單價表》(20xx年)
4、工程辦理決算依據(jù)根據(jù)甲方與施工單位簽訂的施工合同及補充協(xié)議的全部
2、未盡事宜，雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議書，協(xié)議書與合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
路面工程合同書篇五
合同編號：___________________
法定代表人：_____________________
簽訂地址：___________________
乙方：___________________________
簽訂日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________
甲乙根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定，就打樁工程分包事宜，在互惠互利的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。
1、工程名稱：____________________。
2、工程地點：____________________。
3、承包范圍及內(nèi)容：________________。
4、甲方視需要，可對乙方承包范圍及內(nèi)容作出增減或調(diào)整，也可對乙方承包范圍內(nèi)的某一分項，某一產(chǎn)品，半成品材料等另行指定施工單位或供應商。乙方應無條件接受，并不因此作為對其余項目合同單價和總價作出調(diào)整的理由。
5、承包方式：本工程采用“包工期、質(zhì)量、安全、文明施工、環(huán)境保護及涉及本合同承包范圍內(nèi)甲方對業(yè)主的承諾及業(yè)主對甲方所作的規(guī)定、約束等”的包干方式，全面負責本合同范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容，處理好政府主管部門和社區(qū)地方關系。
1、乙方接甲方進場通知后____日內(nèi)做好施工現(xiàn)場準備工作。
2、合同工期：本工程于____年____月____日開工，至____年____月____日竣工，共____個日歷天。
3、工期延誤時，乙方須向甲方支付違約金，違約金為每延誤一天，按本合同總價的____%計算，按天累計。
4、遇有下列情況之一，經(jīng)甲方同意并報業(yè)主書面簽字蓋章認可后，可考慮工期延長：因不可抗力的影響；重大的設計變更、修改而增加的工作量，使乙方工程進度無法按原計劃進行；非乙方原因的停電，停水造成停工時間連續(xù)____小時以上；業(yè)主原因的工期調(diào)整。
1、乙方必須嚴格按經(jīng)設計院、業(yè)主認可的本工程的施工圖紙、設計說明、設計變更、技術核定單等工程文件中規(guī)定和現(xiàn)行的國家，地方頒發(fā)的質(zhì)量驗收規(guī)范，標準和規(guī)定要求組織施工.確保工程質(zhì)量為________。
2、質(zhì)量達不到要求時，乙方須向甲方支付違約金，違約金為________。
3、本工程質(zhì)量必須通過甲方、業(yè)主、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站的驗收和確認。
本合同綜合單價為人民幣_____元整（大寫：_____）/立方米，工程量暫定_____立方米，合同總價暫定人民幣_____元整（大寫：_____），最終價款按實際工程量結(jié)算。
1、乙方應在每月____日按實際完成工作量上報甲方，經(jīng)甲方及監(jiān)理核準認可，且經(jīng)業(yè)主認定工作量并向甲方支付相應工程款后，甲方按被核準的每月完成工作量的____％支付。
2、工程竣工驗收通過后的____天內(nèi)，乙方向甲方遞交工程竣工結(jié)算書，經(jīng)審定后，正式辦理工程竣工結(jié)算手續(xù)。
3、工程完工交付驗收合格后，并在竣工結(jié)算完畢后，甲方一次性支付至合同結(jié)算價的____％工程款予乙方，余下的____％為保修金，待保修期滿____年后，經(jīng)甲方及業(yè)主確認工程無質(zhì)量缺陷時，付清全部保修金余款。
1、工程所用的材料、設備由乙方自行采購。
2、工程所用材料均須得到甲方、業(yè)主及監(jiān)理的確認，乙方在正式采購和施工前須將材料的樣品提前送甲方和業(yè)主及監(jiān)理，且需得到甲方、業(yè)主及監(jiān)理認可并且封存樣品后，方可開始采購。
3、一旦材料的樣品得到甲方、業(yè)主及監(jiān)理認可并且封存樣品后，未經(jīng)甲方、業(yè)主及監(jiān)理同意，不得作任何變更。
4、進場的材料、成品及半成品，如發(fā)現(xiàn)品種、型號、規(guī)格、顏色和質(zhì)量等不符合規(guī)定，在問題未查清之前，該批材料、成品及半成品必須封存不得使用，經(jīng)核查如確實不符合規(guī)定要求，甲方由此受到的損失，由乙方按違約責任承擔。若使用不合格的材料時，甲方有權(quán)要求乙方拆除、清理及重做，乙方承擔所有費用，由此延誤的工期不予順延。
1、負責現(xiàn)場的“三通一平”即________________工作。
2、在開工前____天負責向乙方提供樁位施工圖____套，并負責向乙方提供工程地質(zhì)水文資料及地下管線圖及其他相應的資料。
3、提供工程總進度計劃要求和具體的形象進度要求。
4、在乙方開始施工前，向乙方進行安全生產(chǎn)、施工技術、質(zhì)量要求、驗收標準及文明施工的交底工作。
5、在施工期間，協(xié)調(diào)好乙方與其他分包單位的關系，定期召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，為乙方創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。
6、在施工期間提供乙方施工用電源、水源，在甲方支付工程款時相應扣除乙方施工用水、電費。
7、甲方接乙方材料及半成品進場報告，隱蔽工程驗收報告，中間驗收報告，工程竣工報告后，及時組織業(yè)主，監(jiān)理，乙方進行驗收。
1、工程開工前，應向甲方報送施工組織設計，詳細的施工進度計劃及其它有關施工文件包括經(jīng)甲方同意的動火，電焊，氣焊，危險品設置的批復文件。
2、開工前參加甲方組織的安全生產(chǎn)、施工技術、質(zhì)量要求、驗收標準、文明施工的交底會議，熟悉施工現(xiàn)場環(huán)境，按照經(jīng)甲方、業(yè)主、監(jiān)理審批后的施工組織設計做好各項施工準備工作。
3、預制樁運到工地后，甲，乙雙方及時辦理移交手續(xù)，乙方在收料過程中發(fā)現(xiàn)砼樁有質(zhì)量問題應及時以書面形式通知甲方、監(jiān)理進行處理，否則由此引起的質(zhì)量事故均由乙方負責.
4、乙方負責樁機作業(yè)場地的處理至符合樁機作業(yè)標準。
5、由于地下障礙物造成不能正常施工，乙方應以書面形式通知甲方，并同時提出處理方案，甲方收到通知和處理方案后____小時內(nèi)給予回復，以保證施工正常進行。
5、乙方嚴格按照技術操作規(guī)程進行施工，確保工程質(zhì)量。錘擊中發(fā)現(xiàn)貫入度劇變或嚴重回彈，或樁身傾斜、破壞等情況應及時報告甲方，嚴禁擅自處理。乙方在施工時由于非他人原因造成的樁斷裂等現(xiàn)象，造成的經(jīng)濟損失和工期延誤由乙方負責。
6、乙方在施工時對危險區(qū)域應設立警戒線，確保第三人的安全。
7、乙方在施工過程中，必須及時向甲方提供完整的原始記錄、樁位測量報告、沉樁中發(fā)生的異常現(xiàn)象等書面報告。
8、在施工過程中如因乙方管理及施工不完善造成的質(zhì)量事故，由乙方負責，并應及時報告甲方提出事故處理方案，經(jīng)業(yè)主、設計、監(jiān)理，甲方等單位共同研究認可后，由乙方組織實施，并承擔一切費用。
1、工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到合同約定的中間驗收條件，乙方自檢合格后在隱蔽和中間驗收____小時前通知甲方代表參加。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽或繼續(xù)施工；驗收不合格，乙方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收。如工程質(zhì)量符合規(guī)范要求，驗收____小時后，甲方代表不在驗收記錄上簽字，可視為甲方代表已認可驗收記錄，乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
2、工程完工后，乙方于____日內(nèi)向甲方提供完整的竣工資料和竣工驗收報告，甲方在收到乙方送交完整的竣工資料和竣工驗收報告后及時組織業(yè)主、監(jiān)理進行驗收，并給予乙方批復或提出整改意見，乙方按要求整改，并承擔由于自身原因造成的修改費用，工期不順延。
3、竣工日期為乙方完成所有施工并經(jīng)甲方、業(yè)主、監(jiān)理驗收通過簽字的日期，需整改后才能達到要求的，應為乙方整改后再次提請甲方驗收并經(jīng)甲方、業(yè)主、監(jiān)理簽字驗收通過的日期。
1、保修期限：乙方對本工程質(zhì)量保修期限為____年，自整體工程竣工驗收合格日開始算起。
2、在保修期內(nèi)，由于乙方的施工質(zhì)量或施工缺陷原因引起的質(zhì)量問題均由乙方負責修復，費用由乙方承擔，乙方在接到報修通知后____小時內(nèi)落實維修工作并維修完畢。
雙方應當全面履行本合同書約定，任何一方違約的，均應向守約方支付違約金。違約金的計算方式為：________________。
本合同書適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。
本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達成書面合同，則任何一方當事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同—式____份，各方當事人各執(zhí)____份，具有相同法律效力。
甲方（蓋章）：____________________
乙方（蓋章）：____________________
授權(quán)代理人：（簽字）______________
授權(quán)代理人：（簽字）______________
住址：____________________________
住址：____________________________
郵政編碼：________________________
郵政編碼：________________________
聯(lián)系電話：________________________
聯(lián)系電話：________________________
傳真：____________________________
傳真：____________________________
日期：____________________________
日期：____________________________
電子信箱：________________________
電子信箱：________________________
開戶銀行：________________________
開戶銀行：________________________
賬號：____________________________
賬號：____________________________
路面工程合同書篇六
甲方(全稱)：
乙方(全稱)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工協(xié)商一致，訂立本合同。
工程地點：
工程內(nèi)容：
工程總造價：金額人民幣(大寫)xx(小寫)xx
施工范圍：
合同工期總?cè)諝v天數(shù)xx天
本工程施工以xxx為標準。
1、本合同雙方確認簽訂后付合同產(chǎn)品設備xx元,工程人員進場，付布線安裝調(diào)試費：xx元。
2、工程設備安裝竣工，雙方驗收合格后付x元,產(chǎn)品保修金x元，從竣工之日起1年后支付。
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作。
2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。
從xx年x月x日起至xx年x月x日止，工期為xx天，因甲方因素拖延，工期順延，乙方可以向甲方提出延誤人工費補償，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費50元/天。
工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規(guī)定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告,由乙方提供竣工圖紙.甲方收到竣工驗收報告后15天內(nèi)組織有關單位驗收，并在驗收后10天內(nèi)給予認可或提出修改意見。乙方按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。若甲方收到乙方送交的竣工驗收報告后15天內(nèi)不組織驗收，或驗收后10天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。甲方收到承包人竣工驗收報告后15天內(nèi)不組織驗收，從第16天起承擔工程保管及一切意外責任。
經(jīng)雙方協(xié)議本次安防工程所需的各項設備及施工材料由乙方支付一切運輸費用。
1.根據(jù)國家有關法規(guī)，全面實行三包,將根據(jù)國家有關部門發(fā)布的.《部分商品修理、更換、退貨責任規(guī)定》，享受全面三包服務。
2.保用原則
a、正常操作使用情況下，出現(xiàn)故障，未經(jīng)拆修，自工程驗收之日起三個月內(nèi)包換、整機一年保修服務。
b、注明贈品字樣的隨機附件，不予包換或保修。
c、屬下列情況之一者不實行三包，但是可以實行收費修理：
a)人為因素造成的損壞，包括非正常工作環(huán)境下使用，不按說明書使用所引起的損壞等;
b)用戶私自拆機、自行維修、改裝或經(jīng)非本公司聯(lián)保單位維修;
c)因不可抗拒力(如水災、火災、地震、雷擊等)造成的損壞;
d)無產(chǎn)品保用卡和有效購買憑證的，或產(chǎn)品型號、條碼不符或被涂改;
3、其他
a)外觀損壞(磨損、刮花等)將不享受退換服務。
b)因網(wǎng)絡、無線信息服務商(運營商)等原因造成的故障不在保修范圍內(nèi)。
甲方(公章)：xx
法定代表人(簽字)：xx
xx年x月x日
乙方(公章)：xx
法定代表人(簽字)：xx
xx年x月x日
路面工程合同書篇七
承包人(以下簡稱乙方)：
依照《中華人民共和國民法典》及其他相關法律、法規(guī)，遵照平等、自愿、公平、誠信的原則，甲方將蘇北xx二標段(茂名路東文化路西) ，人行道、側(cè)石、平石等工程分項發(fā)包給乙方，為了保證工程質(zhì)量和進度，明確甲乙雙方的權(quán)利和義務，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，特立本施工承包合同，供雙方共同遵守，具體條款約定如下：
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、承包范圍：完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外運、混凝土的澆筑、步磚鋪設、側(cè)石、平石鋪設、前期原瀝青老路面的切割等工作。
1、包質(zhì)量、包進度、包安全、包文明施工、包驗收、包與其他專業(yè)配合。
2、包所有人工作用具工具機械等。
第一次路面切割、拆除及垃圾外運完成支付xx元。
第二次混凝土的澆筑完成支付xx 元。
第三次側(cè)石平石鋪設完成支付 元。
第四次步道磚完成支付xx 元。工程竣工驗收合格后，甲方于一周內(nèi)同乙方辦理完工程結(jié)算，并足額支付乙方的所有工程款。
1、合同履行過程中若發(fā)生糾紛，雙方應積極主動協(xié)商解決或申請有關部門調(diào)解，調(diào)解不成，向工程所在地人民法院起訴。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
3、本合同由甲乙雙方負責人簽字、蓋章后生效，竣工結(jié)算工程款支付完畢后終止。
簽訂時間：________年____月____日
路面工程合同書篇八
白蟻防治工程施工達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。
第一條 工程概況
1、白蟻防治工程
2、工程地點：
第二條承包范圍
（一）承包范圍：
建筑物地基和樓宇的白蟻防治。
（二）具體工作內(nèi)容：
1、樓房周圍白蟻處理；
2、墻外防白蟻溝毒土；
3、埋地電纜溝毒土；
4、首層、地下室地面墻基毒土；
5、樓面墻基處理；
6、沉降縫、伸縮縫處理；
7、門框、窗框處理；
8、室內(nèi)管道、管溝處理等。
第三條 承包方式
1、乙方包工包料，包質(zhì)量、包工期、包保治、包驗收符合省市白蟻防治要求，包辦理《預防白蟻竣工證明書》（下稱《證明書》）、《負責防治白蟻卡》（下稱《白蟻卡》）等有關手續(xù)。
2、結(jié)算方法：工程的建筑面積以工程報建審批面積為準，單價按合同承包單價，經(jīng)甲方驗收確認后進行結(jié)算。甲方現(xiàn)場簽證人員為甲方技術人員、工程部經(jīng)理及甲方審核部人員。
第四條 工期 配合
建筑物土建工程進度同時完成（土建工程完工時間計劃為________年____月____日）。乙方進場施工的日期為________年____月____日。
第五條 質(zhì)量要求及驗收標準
（一）質(zhì)量要求
1、工程質(zhì)量應符合蟻學會主編的《 市房屋建筑預防白蟻工程施工及驗收規(guī)范》的要求。
2、303；木結(jié)構(gòu)處理用cca-c型（水溶劑），使用濃度4%，使用藥量5
2、303。
3、預防白蟻用藥必須具備出廠合格書、生產(chǎn)許可證和測試報告，并提供生產(chǎn)廠家聯(lián)系辦法。
（二）驗收標準
1、工程按市《新建房屋白蟻預防試行辦法》和《筑白蟻預防工程施工及驗收規(guī)范》等有關規(guī)定驗收。
2、工程完工后____日內(nèi)，乙方向甲方提交竣工報告一式五份，待甲方驗收后____日內(nèi)再向甲方提交《證明書》和《白蟻卡》。
第六條 工程造價及付款方式
（一）工程造價按
元平方米單價包干（無論市場情況如何均不作調(diào)整）。本工程建筑面積暫定為
平方米，合計工程總造價為人民幣 元，工程實際價格按工程報建審批面積結(jié)算。若本工程分期施工的，則按分期造價及付款方式執(zhí)行。
（二）付款方式
1、本合同簽訂且乙方施工隊伍進場，同時在甲方取得乙方使用藥物之檢測書并且所用之藥物符合甲方要求后十個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付工程造價的 %，即人民幣元（大寫：。
2、甲方建筑物工程竣工，同時乙方白蟻防治工作全部完成并通過驗收及辦理完有關手續(xù)（含《證明書》、《白蟻卡》等）之日起____日內(nèi)付至工程實際結(jié)算造價的 %，即人民幣元（大寫：）。
個工作日內(nèi)向乙方結(jié)清。
4、支付以上款項時，乙方須先提供國內(nèi)有效的等值發(fā)票，若乙方不能提供 發(fā)票的，甲方有權(quán)拒付工程款。
5、若甲方需在本合同約定的標的或工作量以外委托乙方完成一定工程或工作量，應以正式書面形式將具體工作范圍、價款、完成時間、付款進度等主要內(nèi)容通知乙方。若無正式書面委托，甲方不予結(jié)算。
第七條保治期
1、保治期為年，從工程竣工驗收并交付使用之日起計算。
2、乙方應定期每年回訪一次；如發(fā)現(xiàn)蟻害，乙方應在接到甲方通知后的24小時內(nèi)，無償給予處理。
3、在保治期內(nèi)乙方必須及時進行保治，如知而拖延24小時則甲方有權(quán)另派施工隊伍施工防治，一切費用在保治保證金內(nèi)扣除；如保證金不足的，甲方有權(quán)向乙方追償。
第八條 雙方義務
（一）甲方義務
1、 甲方應按合同約定支付合同款項。
2、 向乙方提供預防白蟻范圍的建筑施工圖紙一份和工程總承包單位的施工進度計劃一份。
3、 甲方提供施工用水電，費用由乙方支付。
4、甲方委派
作為現(xiàn)場代表，協(xié)助乙方共同落實白蟻預防工程施工方案，對工程進度與質(zhì)量進行監(jiān)理，辦理工程現(xiàn)場驗收和簽證手續(xù)，負責解決應由甲方解決的有關工程問題，以及其它事宜。如現(xiàn)場代表變更則需及時通知。
（二）乙方義務
1、 在甲方提供預防白蟻范圍的建筑施工圖紙和工程總承包單位的施工進度計劃后日內(nèi)向甲方提供白蟻預防工程施工技術方案。
2、 乙方應建立、建全白蟻防治的質(zhì)量保證體系，嚴格按照國家、地方和本合同規(guī)定的施工規(guī)范、技術要求和操作程序進行施工，做好自檢，確保工程質(zhì)量，按期完工。
3、 乙方應當使用經(jīng)國家有關部門批準生產(chǎn)的藥劑。其從事白蟻防治工作的人員在工作過程中，應當出示白蟻防治的執(zhí)業(yè)資格證書。
4、 進入施工現(xiàn)場后，應遵守現(xiàn)場的安全、防火、保衛(wèi)和有關文明施工規(guī)定，不亂改、不損壞現(xiàn)場設施和建筑材料、半成品和成品。
5、 在涉及工程或與工程有關事情上，乙方都應依照并遵守監(jiān)理人員的指示。
6、 配合土建工程進度完成白蟻預防施工并通過驗收。
7、委派事宜。如現(xiàn)場代表變更，應事先征得甲方同意
甲方（簽名）：時間：
乙方（簽名）：時間：
路面工程合同書篇九
昨天晚上，王江涇鎮(zhèn)太平村村民凌根奎又像往常一樣，來到離家不遠處的一塊空地上，看到施工進度不斷推進，凌根奎開心地說，村民們閑時都會到這塊空地上走走，希望新房子早點建好，早點入住。
這樣的積極性充分體現(xiàn)在5月13日召開的、290多戶農(nóng)戶參加的搬遷評估大會上。原本村干部還提心吊膽，怕有些村民對搬遷不理解、不配合，沒想到積極抽簽參與搬遷評估的農(nóng)戶占了整個搬遷評估農(nóng)戶的95%以上。早日到新市鎮(zhèn)社區(qū)集聚，已經(jīng)成為農(nóng)戶們共同的期盼。
進這么高檔的新社區(qū)，配套齊全、環(huán)境又好，我們開心都來不及?！鞭r(nóng)戶魯善如的老家在河南，他對未來新的環(huán)境和生活也充滿了向往：“今后居住品質(zhì)將大大提高，生活也有了一定的保障。我們農(nóng)民也要轉(zhuǎn)型，做一個新時代的農(nóng)民?！?BR> 在“兩新工程”建設中，王江涇鎮(zhèn)強力推進基礎設施建設，確保相關工作同步開展。記者在太平村、長虹村的聚集點看到，一些主要道路框架逐步形成，水電設施建設穩(wěn)步推進，一些性急的村民還特意提前到現(xiàn)場“打探”，看到現(xiàn)場熱火朝天的建設場景，他們都會放心地離去。該鎮(zhèn)負責人告訴記者，到目前，該鎮(zhèn)已投入2800多萬元用于“兩新工程”基礎設施建設，其中太平村主體道路、電力設施、自來水工程等先后完成；長虹村基礎設施已經(jīng)進入施工階段，根據(jù)計劃，本月底下月初，將開始對農(nóng)戶搬遷進行評估，力爭在6月初完成主體道路的基礎框架，并著手對水電設施的申報。
完善的政策、合理的規(guī)劃、配套的跟進，讓眾多農(nóng)戶吃了“定心丸”。在推進“兩新工程”建設中，王江涇鎮(zhèn)針對不同地域特點和農(nóng)民實際，采取多種方式，安置房屋多樣化、土地流轉(zhuǎn)靈活化、農(nóng)民保障政策化，拓展發(fā)展空間，多方籌措資金。鎮(zhèn)黨委副書記吳云飛介紹說，該鎮(zhèn)做了大量的調(diào)查摸底工作，出臺系列政策和措施，集聚政策和征遷政策嚴格分開，合乎了不同農(nóng)戶的“胃口”。4億元資金的及時到位，確保了“兩新工程”建設的順利推進。目前，太平村和長虹村的土地征遷已經(jīng)完成，搬遷戶的調(diào)查摸底工作有序進行。
據(jù)介紹，今年王江涇鎮(zhèn)將全面啟動“1+x”規(guī)劃布點的新社區(qū)建設，全鎮(zhèn)完成2800戶農(nóng)民搬遷任務，而目前報名要求搬遷的農(nóng)戶已有1800多戶。鎮(zhèn)黨委書記陳天榮表示，接下來，該鎮(zhèn)將繼續(xù)完善各項措施和制度，繼續(xù)推進“兩新工程”建設，并以此為契機，完善規(guī)劃，推進該鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化建設，形成“兩縱三橫”的網(wǎng)絡格局，提升內(nèi)涵和品質(zhì)，增強人氣、商氣、財氣，刷新浙北經(jīng)濟重鎮(zhèn)新形象。
路面工程合同書篇十
出租方：（以下簡稱甲方）承租方：（以下簡稱乙方）
一、租賃車輛狀況詳見本合同的附件《租賃車輛檢驗報告》
三、出租方的權(quán)利和義務
1、在下述任何一種情況發(fā)生時，出租方有權(quán)隨時隨地收回所租車輛，已收取的款項在計算所有損失后多退少補。
（1）承租方利用所租車輛從事違法犯罪活動。
（2）承租方將所租賃車輛轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租、出售、抵押、質(zhì)押。
（3）從事其它有損出租方車輛合法權(quán)益的活動。
（4）未經(jīng)出租方書面許可，在車輛租賃期限結(jié)束后拖欠還車。在以上情況下給出租方造成經(jīng)濟損失的，承租方應作相應賠償。
2、不承擔租賃車輛于租賃期間引發(fā)的第三者責任。
3、其它的依照法律、法規(guī)的規(guī)定出租方應有的權(quán)利。
4、按合同約定提供技術狀況良好各種證照及規(guī)費齊全的車輛。
5、租賃期間對車輛使用情況及客戶信譽實施監(jiān)控。
四、承租方的權(quán)利和義務
1、于租賃合同規(guī)定的租賃時段擁有所租賃車輛的使用權(quán)。
2、對租賃車輛承租前已有的損傷不承擔賠償、維修義務。
3、在租賃合同書簽署之日足額交納抵押金并以現(xiàn)金方式全額繳納租金；如使用銀行信用卡消費，則需自行承擔由此而產(chǎn)生的應支付給銀行的手續(xù)費。
4、自行承擔租賃期內(nèi)所租車輛的燃油費用。
5、遵守《汽車承租人須知》的義務。
6、租期內(nèi)應嚴格遵守國家各項法律法規(guī)，并承擔由于違章、違法肇事等行為所產(chǎn)生的全部責任及經(jīng)濟損失。
7、承租方必須承擔由于承租方行為帶來的其他經(jīng)濟損失。
8、協(xié)助出租方在租賃期內(nèi)辦理車輛保險事故的定損、理賠。
五、抵押條款
1、承租方應于租賃合同書簽署之日根據(jù)出租方關于押金的規(guī)定一次性足額交付相應抵押金給出租方。
2、出租方應于租賃合同書期滿或雙方協(xié)議解除合同后，除依照本合同及附件的規(guī)定應扣除的費用外，將剩余押金歸還給承租方。
3、承租方不可自行將押金抵作租金。
4、如由出租方提供駕駛?cè)藛T，承租方不用交納押金。
六、保險條款
1、出租方已就租賃車輛提供相應保險，詳見《汽車租賃登記表》。
2、承租方應在交通事故發(fā)生的24小時內(nèi)通知出租方，出租方將在保險事故車輛到達其指定修理廠，承租方提供了有效的全部保險證明手續(xù)，且承租車輛符合《汽車租賃登記表》中規(guī)定的由出租方進行保險理賠的車輛時，停止計算租賃費用。承租人在承租車輛期間若發(fā)生車輛被盜、報廢或其它形式的滅失，承租人應負擔車輛滅失之日起至出租方獲得保險公司賠款時止（最長不超過____個月）的車輛租金的____%及保險免賠部分。
3、由于承租方的原因造成的保險公司拒賠及免賠的所有損失及相關費用由承租人承擔。
4、車輛發(fā)生保險事故，承租方應交付車輛加速折舊費及保險公司免賠額。加速折舊費相當于本次事故總維修費的____%，如承租方不能取得保險公司理賠必須的有關手續(xù)，則由承租方負擔全部維修費用及加速折舊費，并承擔保險事件不能賠付的責任。
七、違約責任除重大政策性變化或不可抗力外，任何一方違反合同的規(guī)定致使合同不能全部履行的，除賠償相應經(jīng)濟損失外，還應向另一方支付合同及附件未履行部分租賃金額總____%的違約金。承租方應按雙方簽定的還車時間及時交還租賃車輛，每逾期交還____日，除繼續(xù)計收租金外，需另外交付日租金____%的違約金。每提前交還____日，在交付日租金____%的違約金后退還該日租金。本合同所指經(jīng)濟損失，均包括租金損失，租金損失賠償標準按《汽車租賃登記表》所列租金標準計算。
八、合同的變更和解除本合同的變更和解除，必須經(jīng)租賃雙方簽署書面協(xié)議方能有效。
九、爭議的解決有關本合同之一切爭議，首先應友好協(xié)商解決，如協(xié)商解決不成，任何一方可向有管轄權(quán)的____市工商行政管理局仲裁委員會申請仲裁或由____市____區(qū)人民法院訴訟解決。
路面工程合同書篇十一
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（20xx）順法民一初字第01001號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進行了審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協(xié)議書》，協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進行承包裝修工程，具體內(nèi)容見工程預（結(jié)）算報價表，總工程造價為306406元，按八折結(jié)算價為245124.8元。如有增加，另行計算。工程驗收后付清工程款，工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后，原告進場施工，在施工過程中，根據(jù)原告的要求，增加了部分工程項目，故房屋裝修工程結(jié)算總造價為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查，原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認為：由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì)，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當庭表示工程預（結(jié)）算報價表中裝修項目已裝修完畢，故被告應按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預（結(jié)）算報價表及清楚其內(nèi)容，故應視為雙方已結(jié)算，被告應承擔支付工程款87000元的責任。原告的訴訟請求有理，予以支持。被告認為原告進行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱，由于被告沒有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對該辯稱不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定，判決：被告黃某應自本判決生效之日起三日內(nèi)，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元，由被告負擔。
上訴人黃某上訴稱：
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；
二、原審適用關于建設工程合同的規(guī)定是錯誤的，本案應適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思，完成了承攬項目，再進行項目的結(jié)算。上訴人在一審庭審中已多次表明被上訴人未完成合同約定的義務，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔瑕疵擔保責任。在上訴人入住該房后，發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題，被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價格存在爭議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關法律規(guī)定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請求：
1、撤銷（20xx）順法民一初字第01001號民事判決；
2、駁回被上訴人的訴訟請求；
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔。
被上訴人梁某辯稱：原審判決認定事實清楚，適用法律正確，請求二審法院予以維持。
本院對于原審認定的事實予以確認。
本院認為：本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先，雙方當事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應定性為建設工程施工合同糾紛。建設工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時，在法律法規(guī)對建設工程合同有特殊規(guī)定的情況下應當優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì)，故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強行性規(guī)定，應屬無效合同，不受法律保護。原審對該合同效力定性正確，本院予以維持。
其次，關于上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審庭審過程中，明確確認了以下事實：其一，訟爭工程已經(jīng)完工，且其已經(jīng)入住使用；其二，訟爭工程總價款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭工程的質(zhì)量問題。根據(jù)上訴人的自認，該案所涉法律關系中的權(quán)利、義務明確，上訴人應當向被上訴人承擔其尚欠工程款87000元之支付義務。故上訴人關于其不應支付87000元工程款的上訴請求，缺乏事實和法律依據(jù)，本院不予支持。
至于訟爭工程的質(zhì)量問題，在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下，上訴人明確表示就質(zhì)量問題，另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問題沒有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題進行處理，因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題不作相應審查，故本院不予準許。上訴人可另循其他法律途徑進行救濟。綜上，原審判決認定事實清楚，適用法律正確，依法應予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項的規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費3120元，由上訴人黃某負擔。
本判決為終審判決。
路面工程合同書篇十二
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
依照市場行情，行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的'原則，雙方就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內(nèi)容：
二、承包范圍及承包方式
1、承包范圍：強電線路、燈具安裝、進水及設施安裝，弱電線路及設施安裝消防線路，監(jiān)控線路不在乙方承包范圍內(nèi)。
2、承包方式：本工程采用包工。
三、工程造價：以商定為45000元人民幣，大寫：肆萬伍仟元整。
四、付款方式：
進場甲方應付給乙方生活費_________元(大寫：____________);裝燈時，甲方應付乙方工程款__________元(大寫：____________);工程完工后付清余款。
五、雙方責任：
1、甲方責任：做好各施工單位轉(zhuǎn)調(diào)工作，按合同規(guī)定及時支付工程款。
2、乙方責任：精心施工，確保質(zhì)量、工期。
六、此合同壹式貳份，雙方各執(zhí)一份，望雙方遵守，簽字之日起此合同生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
路面工程合同書篇十三
承租方(甲方)：
出租方(乙方)：
經(jīng)甲乙雙方友好商定，關于乙方向甲方提供設備租賃服務事宜，依照《中華人民共和國民法典》有關規(guī)定，為明確雙方的權(quán)利和義務，經(jīng)雙方友好協(xié)商簽訂本合同。
一、服務地點：
二、服務內(nèi)容：詳見乙方提供的附件《項目及價格清單》。
三、服務方式：乙方按照《項目及價格清單》提供器材安裝、調(diào)試、使用及其它服務項目。
四、服務期限：________年____月____日至________年____月____日。
五、合同價款：本次租賃項目總造價為________元人民幣(即人民幣大寫_______元整)，如有增減設備或制作按實際發(fā)生額結(jié)算。
六、付款方式：合同簽字后甲方向乙方支付___%(合_______元人民幣)的預付款項，服務結(jié)束后____日內(nèi)甲方向乙方支付剩余款項。
七、甲方工作：
1、盡可能為乙方提供安裝的便利條件：即施工、電力、時間、場地等，以保證正常施工;
2、按合同約定的期限支付工程款項;
3、保證現(xiàn)場器材的安全。
八、乙方工作：
1、按照甲方要求提供所用器材的運輸、安裝、調(diào)試及使用。具體項目內(nèi)容詳見《項目及價格清單》(即附件)。
2、提供技術人員在現(xiàn)場進行協(xié)調(diào)及支持。
3、在指定時間內(nèi)完成安裝與拆卸。
九、維護方式：
1、乙方向甲方提供的器材，若因以下原因造成的器材損壞由甲方負責賠償(或支付維修費)，若損壞的器材已無法修復，甲方要按乙方購進此器材的價格全款向乙方賠償。
(1)甲方人員在非乙方人員授權(quán)情況下私自操作而導致的器材損壞。
(2)設備因欠佳的環(huán)境而導致的故障，如過高的輸入電壓等。
十、違約責任：
1、乙方所提供的器材與《現(xiàn)場布置及所用設備項目及價格清單》不符或未達到本合同對設備、器材的質(zhì)量要求，由乙方更換，如對甲方造成損失，乙方應負責賠償。
2、如因客戶原因，甲方須更改此次活動的時間、地點，須至少提前24小時通知乙方，如因甲方原因取消此次活動，甲方應向乙方支付總款項50%的經(jīng)濟補償;如因不可抗力或非人為因素造成本次活動不能進行，甲乙雙方均不承擔責任，甲方須支付乙方已發(fā)生費用。
3、如因乙方原因，未能及時安裝和調(diào)試清單所列器材，致使甲方活動未能正常進行，對甲方造成的損失，乙方應根據(jù)甲方的損失程度，支付相應的經(jīng)濟補償。
十一、爭議：本合同履行雙方發(fā)生爭議時，應積極通過友好協(xié)商方式解決，協(xié)商不成，任何一方均可通過法律途徑解決爭議。
十二、其它條款：
1、本合同自雙方簽字之日起生效。
2、本合同未列事項，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
負責人(簽字)：
負責人(簽字)：
電話：
電話：
簽字日期：________年____月____日
簽字日期：________年____月____日
路面工程合同書篇十四
(甲方)
立合同單位(人)：南通二建奧體中心項目部
(乙方)
現(xiàn)因甲方工程需要，將該土方工程承包給乙方，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守：
一、工程名稱：南京奧體中心工地(南通二建項目部)土方工程，工期：按甲方
要求保期保質(zhì)保量完成。
二、乙方挖土方外運單價按22.5元/立方米計算，內(nèi)倒挖土方(運距在300米以
內(nèi))單價按12.5元/立方米計算?；油练秸逵嗔?0公分及整板土方以下基槽部分由乙方人工負責清理，22個大承臺土方機械挖土按45%計算，人工挖土按55%計算，人工清理土方單價另外增加18.5元/立方米。
三、工程量計算方式：按場地實挖土方量計算。
四、工程驗收，工程竣工結(jié)束后，甲方開據(jù)簽證單。
五、付款方式：該工程結(jié)束，付總工程款地70%，余款當年內(nèi)結(jié)清。
六、乙方負責場外渣土保潔清理。
七、甲方負責該工程地下排水作業(yè)，負責夜間噪音證辦理，提供乙方夜間照明及
派技術人員場指導施工及控制標高。
八、如遇障礙物及未盡事宜共同協(xié)商解決。
九、合同有效期：本合同一經(jīng)雙方簽字與公證后合同同等生效，甲方全部付清工程款后失效。
十、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方代表： 乙方代表：
聯(lián)系：
聯(lián)系：
路面工程合同書篇十五
乙方(供貨安裝方):________聯(lián)系電話:________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿的基礎上，甲乙雙方就乙方安裝中央空調(diào)設備達成如下協(xié)議:
第一條 甲方訂購及設備規(guī)格型號及數(shù)量，以及工程概況:
1、設備情況(詳見報價表):
第二條 乙方工程材料進場時，由甲方確認并指定貨物堆放地點(甲方指定的地點必須是具有安全保證的)，工程材料的安全由甲乙方共同負責。
第三條 產(chǎn)品的安裝、調(diào)試、驗收:
1、 乙方負責中央空調(diào)設備的安裝、調(diào)試。
2、安裝質(zhì)量標準按國家規(guī)范及行業(yè)要求，以及乙方和廠家提供的工程安裝設計說明。乙方于工程竣工當天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內(nèi)組織人員對工程進行驗收，認定工程質(zhì)量和工程內(nèi)容符合要求的，雙方代表在工程驗收單(表)上簽字蓋章。產(chǎn)品安裝方案以乙方提出并經(jīng)甲方同意的設計圖、選型方案為準;需更改設計方案的，須經(jīng)雙方協(xié)商同意;涉及機型調(diào)整的，須經(jīng)雙方洽商加以確認。
第四條 付款方式:
1、本合同價款為雙方合同工程款洽商價款 ;
2、本合同工程總價款為人民幣 元(大寫: 圓整 )
5、其余款項于設備調(diào)試完畢,工程竣工驗收合格后付清余款(以驗收報告日期為準)，甲方未付清全款以前，材料及空調(diào)設備權(quán)屬為乙方;乙方通知甲方驗收，一周內(nèi)甲方無故不參加驗收，視作驗收合格。
6、以上價款不含小區(qū)物管費、含專用鉆孔機器鉆孔費用、含設備吊裝費。
第五條 雙方責任
一、乙方責任:
1、工程現(xiàn)場乙方負責人全面負責安裝施工現(xiàn)場的工作;
2、 除洽商外，如乙方延期交工，應向甲方支付違約金，但違約金總額不得超過價款總額的20%。如乙方在達到此限額后仍不能交工，甲方可考慮終止合同，因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。
3、 乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應向甲方支付價款的1‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。
二、甲方責任:
1、工程現(xiàn)場甲方負責人 全面負責安裝施工現(xiàn)場的協(xié)調(diào)配合工作;
2、甲方負責空調(diào)內(nèi)外機電源的鋪設及室外機基座的建設。
3、甲方負責施工期間的水電開支并協(xié)助辦理乙方施工人員的出入證明。
4、甲方中途終止工程，應向乙方償付合同款的50%的違約金。
5、甲方未能按合同規(guī)定時間支付工程款的，每遲一天，甲方應向乙方支付合同款總額的1‰的違約金，但違約金總額不超過合同款總額的20%。如甲方在達到此限額后仍不能付款，一個月內(nèi)，乙方有權(quán)終止合同，并追回中央空調(diào)設備及附屬材料，且甲方應承擔乙方的經(jīng)濟損失，乙方也可追究甲方有關的法律責任。
5、 甲方如需調(diào)整產(chǎn)品型號，應及時通知乙方，并承擔乙方重復運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。
6、 對以下原因造成的竣工日期延誤，經(jīng)甲乙雙方確認,工期相應順延:
(1) 工程量變化或設計變更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4) 甲方同意工期順延的其他情況。
第六條 產(chǎn)品質(zhì)量責任和售后服務條款
1. 自驗收之日起,工程保修期為________年半(即18個月)。在質(zhì)量保證期外由于產(chǎn)品質(zhì)量問題，則乙方收取基本維修費用，更換損壞零部件的，按所更換零部件出廠價格收取費用。
2. 質(zhì)保期結(jié)束后，乙方為空調(diào)使用方提供終身有償維護服務。服務內(nèi)容與方式，由使用方和乙方另行自愿簽定合同予以確定。
第七條 因發(fā)生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協(xié)商解決。
第八條 解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生的爭執(zhí)，由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第九條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十條 由乙方提交并經(jīng)甲方確認的本工程的設計圖及報價方案說明書及其他文本為本合同附件。
第十一條 本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第十二條 本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
第十三條 合同附件為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲 方：________乙 方：________
代理人：_______代理人：________
電 話：________電 話：________
日 期：________日 期：________
路面工程合同書篇十六
訂立合同雙方：
建設單位：_____，以下簡稱甲方;
設計單位：_____，以下簡稱乙方;
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
甲方委托乙方承擔____工程的設計項目，建筑安裝面積為_____平方米，批準總投資為___萬元，建設地點在____。
1.甲方應在____年__月__日以前，向乙方提交業(yè)經(jīng)上級批準的設計任務書、工程選址報告，以及原料(或經(jīng)過批準的資源報告)、燃料、水、電、運輸?shù)确矫娴膮f(xié)議文件和能滿足初步設計要求的勘察資料、需要經(jīng)過科研取得的技術資料。甲方在____年__月__日施工圖設計前，應提供經(jīng)過批準的初步設計文件和能滿足施工圖設計要求的勘察資料、施工的條件，以及有關設備的技術資料。
甲方對上述資料的準確性負責。
2.及時辦理各設計階段的設計文件審批工作。
3.在工程開工前，甲方應組織有關施工單位，由乙方進行設計技術交底;工程竣工后，甲方應通知乙方參加竣工驗收。
4.在設計人員進入施工現(xiàn)場進行工作時，甲方應提供必要的工作條件，并在生活上予以方便，在設計和施工過程中因技術上的特殊需要進行試制試驗，所需一切費用以及為配合甲方到外地的差旅費均由甲方負責。
5.甲方必須維護乙方的設計文件，不得擅自修改，未經(jīng)乙方同意，甲方不得復制、重復使用或擅自擴大建設范圍。
6.甲方對乙方的設計成果負有保密義務，未經(jīng)許可，不得轉(zhuǎn)讓給第三方重復使用。
1.乙方必須在____年__月__日以前，向甲方交付初步設計文件;在____年__月__日以前，向甲方交付技術設計文件;在____年__月__日以前，向甲方交付施工圖設計文件。其中，初步設計文件一式___份，技術設計文件一式___份，施工圖設計文件一式___份，甲方另需增添文件份數(shù)需要模型費，另行收費。___年__月__日以前，乙方必須向甲方提交完畢所有設計文件(包括概算文件、材料設備清單)。
(大型建筑安裝工程，甲乙雙方可視具體情況分階段進行設計，在具備設計條件時，雙方簽訂階段設計合同。具體規(guī)定甲方應提交各階段設計資料的名稱和日期，乙方交付設計文件的日期，作為本合同的附件，詳見附件(2)。
2.乙方必須根據(jù)批準的設計任務書或上一階段設計的批準文件，以及有關設計技術經(jīng)濟協(xié)議文件、設計標準、技術規(guī)范、規(guī)程、定額等提出勘察技術要求和進行設計，提交符合質(zhì)量的設計文件。
3.初步設計經(jīng)上級主管部門審查后，在原定任務書范圍內(nèi)的必要修改，乙方應負責承擔。
4.設計單位對所承擔設計任務的建設項目應配合施工，進行施工前技術交底，解決施工中的有關設計問題，負責設計變更和修改預算，參加隱蔽工程驗收和工程竣工驗收。
1.甲方因故要求修改工程的設計，經(jīng)乙方同意后，除設計文件交付時間另定外，甲方應按乙方實際返工修改工日，每工日按___元增付設計費，或按設計階段中返工的工作量百分比計算。
2.原定任務書如有重大變更而重作或修改設計時，須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的意見書，經(jīng)雙方協(xié)商，另訂合同。已經(jīng)進行了的設計費用的支付，按前條辦法計算。
3.甲方因故要求中途停止設計時，應及時用書面通知乙方，已付設計費不退，并按該階段的實際耗工日，增付和結(jié)清設計費，同時結(jié)束合同關系。
本設計合同生效后___天內(nèi)，甲方應向乙方交付相當于設計費的____%的定金，設計合同履行后，定金抵作設計費;乙方向甲方提交初步設計方案后___天內(nèi)，甲方應向乙方支付____%的設計費;乙方向甲方提交施工圖文件后___天內(nèi)，甲方應向乙方結(jié)清全部設計費(設計周期較長的大型工程項目，施工圖階段的設計費，可按單項工程設計完成后分別撥付)。
1.在合理的工程投資控制數(shù)內(nèi)，由于乙方采用先進技術或合理建議而節(jié)省了工程投資，可以從節(jié)約投資額中提取___%獎勵乙方。
2.由于甲方不能按期、準確提供有關設計資料，致使乙方無法進行設計或造成設計返工，乙方除可將設計文件交付日期順延外，還應由甲方按乙方實際損失工日，以每日___元計算增付設計費。
3.甲方不按照合同規(guī)定的時間向乙方支付定金和設計費，應根據(jù)銀行關于延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金。
4.由于乙方的原因，延誤設計文件的交付時間，每延誤___天，乙方應向甲方償付相當于設計費的____%的違約金(甲方可在設計費中扣除)。
5.因乙方設計質(zhì)量低劣引起返工，應由乙方繼續(xù)完善設計任務，并視造成的損失浪費大小減收或免收設計費。對于因乙方設計錯誤造成工程重大質(zhì)量事故者，乙方除免收受損失部分的設計費外，還應付相應的賠償責任。
(略)
__________。
本合同自___年__月__日雙方簽字后生效，全部設計任務完成后失效。本合同如有未盡事宜，需經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充協(xié)定與本合同具有同等效力。但不得與本合同內(nèi)容抵觸。
在合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方屬于同一部門的，由上級主管部門調(diào)解;調(diào)解不成，或不屬于同一部門的，可向___仲裁委員會申請仲裁(向人民法院起訴)。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，送計委、建委、建行……等單位各留存一份。
建設單位(甲方)： 設計單位(乙方)：
法定代表人：_______ 法定代表人：_______
聯(lián)系人：_________ 聯(lián)系人：_________
通訊處：_________ 通訊處：_________
電話或電報：_______ 電話或電報：_______
開戶銀行：________ 開戶銀行：________
帳號：__________ 帳號：__________
___年__月__日訂
附：
(1)______設計項目收費表;
(2)______工程設計補充協(xié)議書。
路面工程合同書篇十七
發(fā)包人：(以下簡稱甲方)
承包人：(以下簡稱乙方)
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、合同工期：本合同工程開工日期為20xx年11月21日至20xx年12月20日，工期30天。承包人保證按照合同規(guī)定全面完成各項承包工作，并承擔合同規(guī)定的承包人的全部義務和責任。
四、工程質(zhì)量標準：本合同工程的質(zhì)量等級優(yōu)良工程，承包人應加強質(zhì)量管理，認真履行本合同規(guī)定的各項措施，保證達到這一標準。
五、合同價款：金額(大寫)人民幣元整，(小寫 元)。實施過程中地質(zhì)情況變化不大，工程量在不超過招標工程量的10%時，總價不再調(diào)整，超出部分按業(yè)主單價進行增減(工程量清單及業(yè)主單價表附后)。
六、組成合同的文件：組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、合同條款
5、標準、規(guī)范及有關技術文件
6、圖紙
7、工程量清單
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義與招標文件《合同條款》中賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工，并在質(zhì)量保修期內(nèi)承包工程質(zhì)量保修責任。
九、付款方式：成井后經(jīng)甲方驗收合格，甲方付給乙方合同總造價的%計期不付，違約責任由甲方承擔。
十、質(zhì)保金：本工程質(zhì)量保金為10%，工程竣工驗收之日算起1年保修期，期滿經(jīng)驗收無缺陷后返還。
十一、合同生效
本協(xié)議書經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽名并分別蓋本單位公章后生效。本合同一式四份，其中正本兩份，雙方各持一份，副本份，雙方各持一份。
路面工程合同書篇十八
甲方：
乙方：
茲由乙方承建甲方的冷庫安裝工程，為使工程順利進行，遵照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等法規(guī)，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)雙方洽商，特制定本合同如下：
1．工程名稱冷庫安裝工程本工程為大包工工程。
2．工程地點：
3．工程合同價：元整
4．施工時間：年月日開工至年月日前完工。總工期天。
1．制冷主機、冷風機、蒸發(fā)冷凝器、低壓循環(huán)桶、貯氨器等制冷系統(tǒng)設備安裝、電路、電柜等安裝。氨沖霜系統(tǒng)、水沖霜系統(tǒng)安裝。電路系統(tǒng)安裝。庫門、風幕安裝。
2．制冷系統(tǒng)、水系統(tǒng)、電系統(tǒng)連接。各系統(tǒng)試壓、調(diào)試、連接。
3．系統(tǒng)聯(lián)動試機、降溫。
1．按國家制冷行業(yè)安裝規(guī)范安裝驗收。機器運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，管道布局、焊接合理規(guī)范，無漏氨、漏水現(xiàn)象。
2．庫溫達到－5℃以下。
1．合同總價：元整。
2．工程分段付款：乙方施工人員及安裝設備到甲方場地后，甲方先付乙方元，工程進度一半時再付元，系統(tǒng)試壓調(diào)試完工后付元，余款元作為質(zhì)保金在年月日前支付給乙方。
（1）負責施工現(xiàn)場的三通一平、臨時用電。
（2）提供乙方安裝工人的住宿。
（1）嚴格按照國家有關規(guī)范、安全文明施工。施工期間發(fā)生的一切事故均由乙方自負。
（2）工程未交付使用前，協(xié)助甲方做好保護工作。
（3）堅持質(zhì)量第一的原則，按合同規(guī)定的時間完成工程施工任務。
（4）該按裝工程所用的工具、設備、機械均由乙方負責。
（5）乙方對其所承包的工程保修期為一年，一年內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問乙方負責免費維修或更換，并終身維修。
（6）乙方負責免費為甲方培訓操作工人2-3名。
（7）甲方冷庫正式投入使用時，乙方負責免費派技術人員到甲方指導操作天，技術人員食宿費用由甲方負責。
（1）本合同雙方代表人簽字蓋章后即生效，至結(jié)清工程款項后終止。
（2）本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份。
（3）本合同未盡事宜，雙方本著友好合作的態(tài)度，簽署書面修改或增補協(xié)議，與本合同具有同等的法律效力。
甲方：
電話：
代表人：
乙方：
代表人：
電話：
簽訂時間：年月日
工程租賃合同書
小型工程合同書
工程施工合同書
工程工人勞動合同書范本
建設工程技術咨詢合同書
兼職營銷工程師聘用合同書
樓體亮化工程通用版合同書
城市民用戶燃氣工程實施合同書范文
房地產(chǎn)在建工程抵押貸款合同書范本
路面工程合同書篇十九
甲方：乙方：
地址：地址：
電話：電話：
茲（以下簡稱甲方）委托東莞市弘康電力設備有限*司（以下簡稱乙方）進行機房噪音控制工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商達成具體條款如下：
一. 工程依據(jù)和技術指標
1、發(fā)電機組型號：
冷卻方式：
臺 數(shù)：
2、技術指標
評價點位置：
所屬區(qū)域：
噪聲標準：白天 65 db(a) 晚上 65db(a)
注:
1. 如果背景噪聲級超過此治理標準規(guī)定的指標時則以背景噪聲為允許值。
二、噪音治理要求：
1、 噪音治理措施應當經(jīng)濟、有效、可靠，外表整齊美觀。
2、 噪音治理措施，不影響機組操作、維護、并應使得機房內(nèi)有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發(fā)電機正常運行。
三、噪音治理措施
采用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內(nèi)部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內(nèi)混響聲。
具體治理項目見施工圖和報價表。
四、承接方式
·合同書怎么寫 ·解除勞動合同書 ·終止合同書樣本 ·裝飾裝修工程合同書
乙方承接甲方柴油發(fā)電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。
五、完成期限
在合同簽定，乙方收到第一期款五天內(nèi)運料進場施工，整個噪音控制
工程在 天內(nèi)完成交付驗收使用。
六、施工條件及協(xié)作事項
七、工程費用及支付辦法
總工程費用為：
付款方式：合同簽定時交付定金；
主材料進場后付 ；
工程完工后 天內(nèi)付清余款。
八、其它
1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權(quán)向甲方收取每天按工程總額2%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質(zhì)量，保證使用要求及施工過度的原則，協(xié)商解決。
3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經(jīng)簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委托方（甲方） 承接方（乙方）
路面工程合同書篇二十
發(fā)包人(甲方)：___________________________承包人(乙方)：___________________________依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī)、平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
二、工程承包范圍：基坑土方外運(甲方負責裝車，乙方負責用車外運至工地外)。
三、合同工期：___________________________
四、工程質(zhì)量標準：本工程質(zhì)量標準按國家現(xiàn)行基坑開挖驗收規(guī)范達到全面優(yōu)良。
五、合同單價及價款及工程量計算方式：項目單價總價備注說明土方外運元平方米按實際方數(shù)乘以單價1土方單價以實方計算;2本單價含施工時的有關機械臺班費用，外運裝車等費用;3本單價含外運泥尾場地清理費用;4本單價含一切乙方機械進退場費用。
六、付款方式：
2、當主體基坑到底完成后三個月內(nèi)付清完成工程量的95%;
3、所有土方工程及手尾工作完成后六個月內(nèi)支付5%。
七、甲方責任：
1、辦理施工許可證，余泥排放證等費用;
2、組織圖紙會審，組織監(jiān)督落實班組工人進場安全教育;
3、組織分部分項工程驗收，負責工程控制軸線的放線、測量標高工作;
4、向乙方提供基坑支護施工圖紙一份。
八、乙方責任：
1、指派管理人員駐現(xiàn)場，負責管理土方隊伍，辦理準運證及相關費用;
2、運輸車輛必須是散體物料運輸正規(guī)車輛，禁止雇請非法營運“野雞車”;
3、余泥堆放場必須是手續(xù)證件齊全(提供合格證件給甲方備案)否則承擔相關責任;
5、負責工人的安全教育，對工人進行安全、質(zhì)量技術交底、管理工人的生活問題;
6、乙方必須帶領全體工人生產(chǎn)、文明施工,如發(fā)生事故(無論任何原因)乙方負者20%事故引起的相關費用,甲方負者80%的相關費。
7、各班組在簽訂本協(xié)議時先交一定數(shù)額的安全生產(chǎn)、文明施工保證金。
1、乙方必須服從項目部的工序、工作面及工期安排;
2、乙方負責周邊外圍關系(如、、街道、村委等)。
十、違約責任：
路面工程合同書篇一
甲方(發(fā)包人)：_________乙方(承包人)：______________
鑒于甲方與建設單位簽訂了工程建設總包合同，其中包括電纜溝施工項目需要專業(yè)施工分包人完成;鑒于乙方系具有施工資質(zhì)的工程建設單位，愿意依照招標文件所規(guī)定的質(zhì)量要求分包電纜溝施工項目并完成;為了按期完成合同段工程，經(jīng)雙方協(xié)商，在遵守總合同的基礎上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和建設工程法律法規(guī)中的有關規(guī)定，由乙方承包本工程工程項目。為明確雙方的權(quán)利、義務，特簽訂本合同，以共同遵守。
1.2合同形式：____________________________
1.3工程范圍內(nèi)全部電纜溝工程，包括：電纜溝施工：溝底整平夯實、墊層(砂礫、碎石墊層夯實)，鋼筋(包括電纜溝蓋板鋼筋、墻帽鋼筋、電纜溝檢查井蓋板鋼筋、墻身預埋鋼筋、吊裝預埋鋼筋、鍍鋅鋼筋等所有部位)的防銹、除銹、制作、綁扎、鋼筋的損耗等;施工支架的安裝與拆除、模板(鋼模)的安裝與拆除、預埋件的制作與安裝、外露鋼板的防腐處理、角鋼支架(包含電纜豎架及電纜橫架)的制作與安裝，砼的澆筑及養(yǎng)生(包括基礎、墻帽、溝蓋板等)，電纜溝開挖等與此工程范圍有關的一切施工項目。
1.4合同單價含所有直接費用、間接費用、利潤及稅金。包括為實施和完成本合同工程所需的人工費、材料費、機械設備費、試驗檢測費以及合同明示或暗示的所有責任、義務。
1.5工程期限：____________日開工，工期共計________天。
2.1招標文件中的合同通用條款、合同專用條款、技術規(guī)范，建設單位、監(jiān)理和甲方要求以及書面或口頭指示、工程師通知等。
2.2建設單位下發(fā)的技術規(guī)范、評定標準、檢驗標準、招標文件、設計圖紙等。
2.3甲方與建設單位簽訂的工程施工合同及附件(以下簡稱總合同，包括設計圖紙、往來文件等)，乙方均遵守。
3.1結(jié)算工程數(shù)量確認：以乙方實際施工完成的工程量和經(jīng)過甲方技術負責人、監(jiān)理工程師現(xiàn)場驗收，并以建設單位計量的設計圖紙計算數(shù)量為依據(jù)進行計量結(jié)算工程量。
3.2為完成本合同工程所需的所有機械設備均由乙方自備，當乙方需使用甲方設備時，根據(jù)甲方現(xiàn)場負責人簽字確認的使用時間及司機的運轉(zhuǎn)記錄，結(jié)算時按附表價格予以扣除。
3.3甲方供應給乙方的鋼筋施工損耗已計入本合同相關單價之中，對超用的鋼筋材料的費用，甲方在當月的工程結(jié)算款中直接扣除，其單價為：甲方采購價×(1+10%)。電纜溝施工所用砼、片石、砂礫、預埋件(鋼板)等(除鋼筋外全部材料)均由乙方購買，購買費用由乙方承擔。
3.4施工所需的其余材料(如制作鋼筋所需的匝絲、焊條等)由乙方自行采購，費用由乙方承擔，但該材料質(zhì)量必須符合施工技術規(guī)范要求，須經(jīng)監(jiān)理工程師和甲方認可后方可使用。
乙方所使用的燃油、潤滑油、電力及修理、保養(yǎng)等全部費用均由乙方自行承擔。如需甲方提供油料，則按領用材料數(shù)量乘以甲方采購價的110%計算;機械修理及保養(yǎng)費用均按實際發(fā)生費用計算。
4.1甲方的權(quán)利、義務
4.1.1負責提供施工圖紙(包括變更圖紙)和技術資料，并進行有關的安全、技術交底。
4.1.3負責工程的施工放樣及檢查驗收;負責現(xiàn)場技術質(zhì)量管理，并負責協(xié)調(diào)施工。
4.1.4按約定支付工程款。
4.2乙方的權(quán)利、義務
4.2.1乙方投入到本工程的人員和設備等必須滿足甲方和監(jiān)理工程師、建設單位的要求。對甲方、監(jiān)理、建設單位為保證質(zhì)量、加快進度要求增加機械設備時，乙方接受并執(zhí)行。
4.2.2乙方對工程質(zhì)量負責，必須嚴格遵守國家及相關部門質(zhì)量標準，工程質(zhì)量必須滿足《電纜工程質(zhì)量檢驗評定標準》，接受建設單位、監(jiān)理工程師和甲方派駐的負責人的全過程監(jiān)理。甲方有權(quán)對乙方質(zhì)量不合格的工程不予支付。
5.1乙方嚴格按照施工設計圖紙和施工規(guī)范組織施工，服從甲方質(zhì)檢人員和監(jiān)理工程師的現(xiàn)場指示和檢查，并提供有關的質(zhì)量檢驗表、施工原始記錄等資料。
5.2乙方每道施工工序完成后，填報質(zhì)量報驗單及施工原始記錄，經(jīng)甲方質(zhì)檢人員檢查驗收合格后，方可進行下道工序施工。
6.1甲方現(xiàn)場負責人核實乙方的本期完成工程量，對乙方已完工程進行驗收，為乙方驗收合格的工程開據(jù)《工程數(shù)量簽認單》。每月____日前，乙方應提交手續(xù)完備的《工程數(shù)量簽認單》開具結(jié)算單進行階段結(jié)算。甲方每月扣留乙方工程款的10%作為保留金，作為質(zhì)量保證金。
6.2工程完工后，經(jīng)工程師驗收達到驗收標準，并且竣工資料齊全，乙方應在驗收合格之日起____天內(nèi)報送最終結(jié)算資料。
6.3工程款支付方式
6.3.1本合同履行完畢后，雙方及時辦理結(jié)算，最終結(jié)算單在經(jīng)過甲方各部門及項目領導審批會簽后，項目經(jīng)理審批簽字并加蓋項目經(jīng)理部公章后方能生效。
6.3.2甲方每期工程款支付按照當期結(jié)算款的____%，乙方工程完工后，在扣除按照合同條款應該扣除或者暫扣項目后的余額進行無息支付。
7.1合同簽訂后，如乙方在規(guī)定期限內(nèi)沒有按合同要求組織機械設備和人員進場，甲方和乙方簽訂的合同將自動解除。甲方有權(quán)安排其他隊伍施工，乙方承擔元的違約責任，并承擔因此給甲方造成的損失。
7.2如果乙方的工程質(zhì)量、工程進度達不到甲方要求、限期內(nèi)不能改進時，甲方有權(quán)收回或分割乙方所承擔工程，直至終止合同，乙方應承擔由此給甲方造成的損失，并承擔相應的違約責任，違約金按照給甲方造成損失的____%收取，并在結(jié)算中一次性扣除。
8.1因設計變更而增加或減少的工程內(nèi)容，如果在已標價工程量清單中有適用于增加的工程內(nèi)容的單價，則采用該單價;如果無適用于增加工程內(nèi)容的單價，則由乙方提出建議價格經(jīng)甲方書面確認后執(zhí)行。
8.2乙方在施工中提出的合理化建議及對設計圖紙或施工組織設計的更改或換用，應經(jīng)甲方及監(jiān)理、建設單位的批準方可實施。
1.本合同適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。
2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發(fā)生的一切爭議，當和解或調(diào)解不成時，選擇下列第種方式解決：
(1)將爭議提交仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院提起訴訟。
不可抗力事件發(fā)生涉及乙方施工場地的，乙方應立即通知甲方，在力所能及的條件下，迅速采取措施，盡力減少損失。因合同一方延遲履行合同后發(fā)生不可抗力的，不能免除延遲履行方的相應責任。
11.1本合同未盡事宜，依照有關法律、行政法規(guī)執(zhí)行，雙方也可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
11.2本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。本合同自雙方簽字或蓋章且乙方在合同中承諾的機械設備和人員在規(guī)定期限內(nèi)進場后生效;工程竣工驗收合格、價款結(jié)清后自行終止。
11.3.附件：電纜溝工程施工技術要求
授權(quán)代理人(簽字)：_______授權(quán)代理人(簽字)：________
路面工程合同書篇二
訂立合同雙方：____，以下簡稱總承包方：____，以下簡稱分包方。雙方根據(jù)分工負責、配合協(xié)作的精神，共同完成____工程之建筑安裝任務，經(jīng)充分協(xié)商，特訂立本合同。
第一條工程名稱_______.(指分包部分之工程名稱)
第二條工程地點_______.
第三條工程范圍_______.(可用列附表辦法)
第四條質(zhì)量標準_______.(可依照工程施工詳圖、施工說明書及《安裝工程施工驗收技術規(guī)范》列出)
第五條承包方式_______(如按預算實行包工包料，屬于總承包人及發(fā)包方負責供應之材料，分包方應將材料品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、技術要求等用附表詳細注明)。
第六條工程總價本工程包價計人民幣____元整。
第七條工程包價本工程包價計人民幣____元整(本工程全部總造價減去發(fā)包人及總承包方供應材料總值)。
第八條付款辦法
第九條工程期限按本合同第三條規(guī)定的工程范圍自________年____月____日開工至________年____月____日止全部完工。
第十條中間交工本工程項目范圍內(nèi)的______工程，自________年____月____日開工于________年____月____日開工于________年____月____日完成交工。
第十一條雙方聯(lián)系制度及協(xié)作辦法_________.
第十二條關于工程保密辦法_________.
第十三條違約責任_________.
第十四條特殊條款_________.
第十五條合同有效期限，本合同自雙方簽字蓋章后立即生效，在全部工程竣工，辦理交工驗收款項結(jié)清后失效。
第十六條合同份數(shù)本合同正式本二份，雙方各執(zhí)一份，副本____份，總承包方收執(zhí)____份(其中送撥款銀行及發(fā)包人各一份);分包方收執(zhí)____份。
第十七條合同附件總承包方：
負責人：____
地址：____
電話：____
分包方：
負責人：____
地址：____
電話：____
____年____月____日訂立
路面工程合同書篇三
發(fā)包人： （以下簡稱甲方）
承包人： （以下簡稱乙方）
為了確保場鎮(zhèn)居民生產(chǎn)生活安全并消除安全隱患，加快城鄉(xiāng)綜合治理建設，特維修場鎮(zhèn)河堤。為了確保河堤堡砍工程質(zhì)量，依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就該工程施工有關事項協(xié)商一致，特訂立本合同。
一、 工程概況
1.工程名稱：
2.工程地點：
二、 施工內(nèi)容：
1.修建一條長 米（底寬米、頂寬米、平均高度為 米）的'河堤堡砍。
2.沿新修河堤擴寬街道。
3.增加工程由甲、乙雙方現(xiàn)場指定，并由雙方施工現(xiàn)場管理人員簽字認定。
三、 合同工期
開工日期：年 月 日
竣工日期：年 月 日
四、 工程造價及付款方式
1.該工程采用清單報價的方式，由甲、乙雙方根據(jù)當?shù)亟ú氖袌鲂星椤⑷斯すr共同核定單價，并排現(xiàn)場工作施工代表計量簽字作為本工程決算預計（項目報價清單附后）。
2.雙方協(xié)商河堤 元/每立方米，挖方元/立方米，填方元/立方米，工程量按照完工后實際驗收方量為準。
3.稅費按照國家相關稅收規(guī)定，由乙方交稅，除此甲方不支付任何費用。
4.該工程甲方驗收合格后，甲方在十日內(nèi)按照工程造價的90%支付給乙方工程款。余10%作為工程質(zhì)量保證金。半年后，經(jīng)甲方檢查無質(zhì)量問題再兌現(xiàn)，或以此款進行修復。另特殊情況雙方協(xié)商約定付款時間。
五、 質(zhì)量要求
該工程必須（開取塊石修建，墻面均勾縫水泥抹平）按照甲方要求嚴格施工。如果發(fā)生質(zhì)量及安全問題，均由乙方負責，返工維修及承擔安全事故責任，以確保工程質(zhì)量及安全施工。
六、 安全工作
乙方在施工中必須大力宣傳安全常識，加強安全工作防護設備，財產(chǎn)、物資安全管理。按照安全操作規(guī)定施工。對在施工中出現(xiàn)的財產(chǎn)、人生安全事故，甲方概不負責。
七、 違約責任
甲、乙雙方如違約，依照《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)劃分責任。
八、 其它
未盡事宜，甲、乙雙方可協(xié)商解決，并用補充合同為附件與本合同具有同等效力。本合同自甲、乙雙方簽字生效。合同一式三分。
甲方：
乙方：
年 月 日
路面工程合同書篇四
乙方：_______
現(xiàn)因施工需要，經(jīng)與乙方充分協(xié)商，甲方同意將工程分包給乙方施工，為明確雙方職責，經(jīng)雙方協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
勞武橋至古鎮(zhèn)兩邊墻面裝飾及圍墻
工程地點：窯灣鎮(zhèn)古建筑附近
合同價款金額(大寫)約：_______元(人民幣)
1、承包范圍：勞武橋兩邊所有墻面均用水泥、砂漿抹灰后刮白泥、刷白涂料，然后分格(100×300)粘白膠帶，最后刷深灰色乳膠漆兩遍，圍墻用砂灰青磚砌筑，白灰膏勾縫，具體數(shù)量以雙方實際測量尺寸、面積為準。
2、承包方式：包工包料
(一)工程造價計算及調(diào)整：
1、乙方根據(jù)甲方簽訂的施工合同及補充協(xié)議條款執(zhí)行。
2、本項目工程造價采用按實結(jié)算的方式，其計算及調(diào)整依據(jù)如下：
(1)《全國統(tǒng)一安裝工程預算定額江蘇省綜合單價表》
(2)《江蘇省建筑工程消耗量定額》
(3)《江蘇省建筑安裝工程費用定額》(20xx版)
(4)《江蘇省建筑工程綜合單價表》(20xx年)
4、工程辦理決算依據(jù)根據(jù)甲方與施工單位簽訂的施工合同及補充協(xié)議的全部
2、未盡事宜，雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議書，協(xié)議書與合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
路面工程合同書篇五
合同編號：___________________
法定代表人：_____________________
簽訂地址：___________________
乙方：___________________________
簽訂日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________
甲乙根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定，就打樁工程分包事宜，在互惠互利的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。
1、工程名稱：____________________。
2、工程地點：____________________。
3、承包范圍及內(nèi)容：________________。
4、甲方視需要，可對乙方承包范圍及內(nèi)容作出增減或調(diào)整，也可對乙方承包范圍內(nèi)的某一分項，某一產(chǎn)品，半成品材料等另行指定施工單位或供應商。乙方應無條件接受，并不因此作為對其余項目合同單價和總價作出調(diào)整的理由。
5、承包方式：本工程采用“包工期、質(zhì)量、安全、文明施工、環(huán)境保護及涉及本合同承包范圍內(nèi)甲方對業(yè)主的承諾及業(yè)主對甲方所作的規(guī)定、約束等”的包干方式，全面負責本合同范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容，處理好政府主管部門和社區(qū)地方關系。
1、乙方接甲方進場通知后____日內(nèi)做好施工現(xiàn)場準備工作。
2、合同工期：本工程于____年____月____日開工，至____年____月____日竣工，共____個日歷天。
3、工期延誤時，乙方須向甲方支付違約金，違約金為每延誤一天，按本合同總價的____%計算，按天累計。
4、遇有下列情況之一，經(jīng)甲方同意并報業(yè)主書面簽字蓋章認可后，可考慮工期延長：因不可抗力的影響；重大的設計變更、修改而增加的工作量，使乙方工程進度無法按原計劃進行；非乙方原因的停電，停水造成停工時間連續(xù)____小時以上；業(yè)主原因的工期調(diào)整。
1、乙方必須嚴格按經(jīng)設計院、業(yè)主認可的本工程的施工圖紙、設計說明、設計變更、技術核定單等工程文件中規(guī)定和現(xiàn)行的國家，地方頒發(fā)的質(zhì)量驗收規(guī)范，標準和規(guī)定要求組織施工.確保工程質(zhì)量為________。
2、質(zhì)量達不到要求時，乙方須向甲方支付違約金，違約金為________。
3、本工程質(zhì)量必須通過甲方、業(yè)主、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)站的驗收和確認。
本合同綜合單價為人民幣_____元整（大寫：_____）/立方米，工程量暫定_____立方米，合同總價暫定人民幣_____元整（大寫：_____），最終價款按實際工程量結(jié)算。
1、乙方應在每月____日按實際完成工作量上報甲方，經(jīng)甲方及監(jiān)理核準認可，且經(jīng)業(yè)主認定工作量并向甲方支付相應工程款后，甲方按被核準的每月完成工作量的____％支付。
2、工程竣工驗收通過后的____天內(nèi)，乙方向甲方遞交工程竣工結(jié)算書，經(jīng)審定后，正式辦理工程竣工結(jié)算手續(xù)。
3、工程完工交付驗收合格后，并在竣工結(jié)算完畢后，甲方一次性支付至合同結(jié)算價的____％工程款予乙方，余下的____％為保修金，待保修期滿____年后，經(jīng)甲方及業(yè)主確認工程無質(zhì)量缺陷時，付清全部保修金余款。
1、工程所用的材料、設備由乙方自行采購。
2、工程所用材料均須得到甲方、業(yè)主及監(jiān)理的確認，乙方在正式采購和施工前須將材料的樣品提前送甲方和業(yè)主及監(jiān)理，且需得到甲方、業(yè)主及監(jiān)理認可并且封存樣品后，方可開始采購。
3、一旦材料的樣品得到甲方、業(yè)主及監(jiān)理認可并且封存樣品后，未經(jīng)甲方、業(yè)主及監(jiān)理同意，不得作任何變更。
4、進場的材料、成品及半成品，如發(fā)現(xiàn)品種、型號、規(guī)格、顏色和質(zhì)量等不符合規(guī)定，在問題未查清之前，該批材料、成品及半成品必須封存不得使用，經(jīng)核查如確實不符合規(guī)定要求，甲方由此受到的損失，由乙方按違約責任承擔。若使用不合格的材料時，甲方有權(quán)要求乙方拆除、清理及重做，乙方承擔所有費用，由此延誤的工期不予順延。
1、負責現(xiàn)場的“三通一平”即________________工作。
2、在開工前____天負責向乙方提供樁位施工圖____套，并負責向乙方提供工程地質(zhì)水文資料及地下管線圖及其他相應的資料。
3、提供工程總進度計劃要求和具體的形象進度要求。
4、在乙方開始施工前，向乙方進行安全生產(chǎn)、施工技術、質(zhì)量要求、驗收標準及文明施工的交底工作。
5、在施工期間，協(xié)調(diào)好乙方與其他分包單位的關系，定期召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，為乙方創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。
6、在施工期間提供乙方施工用電源、水源，在甲方支付工程款時相應扣除乙方施工用水、電費。
7、甲方接乙方材料及半成品進場報告，隱蔽工程驗收報告，中間驗收報告，工程竣工報告后，及時組織業(yè)主，監(jiān)理，乙方進行驗收。
1、工程開工前，應向甲方報送施工組織設計，詳細的施工進度計劃及其它有關施工文件包括經(jīng)甲方同意的動火，電焊，氣焊，危險品設置的批復文件。
2、開工前參加甲方組織的安全生產(chǎn)、施工技術、質(zhì)量要求、驗收標準、文明施工的交底會議，熟悉施工現(xiàn)場環(huán)境，按照經(jīng)甲方、業(yè)主、監(jiān)理審批后的施工組織設計做好各項施工準備工作。
3、預制樁運到工地后，甲，乙雙方及時辦理移交手續(xù)，乙方在收料過程中發(fā)現(xiàn)砼樁有質(zhì)量問題應及時以書面形式通知甲方、監(jiān)理進行處理，否則由此引起的質(zhì)量事故均由乙方負責.
4、乙方負責樁機作業(yè)場地的處理至符合樁機作業(yè)標準。
5、由于地下障礙物造成不能正常施工，乙方應以書面形式通知甲方，并同時提出處理方案，甲方收到通知和處理方案后____小時內(nèi)給予回復，以保證施工正常進行。
5、乙方嚴格按照技術操作規(guī)程進行施工，確保工程質(zhì)量。錘擊中發(fā)現(xiàn)貫入度劇變或嚴重回彈，或樁身傾斜、破壞等情況應及時報告甲方，嚴禁擅自處理。乙方在施工時由于非他人原因造成的樁斷裂等現(xiàn)象，造成的經(jīng)濟損失和工期延誤由乙方負責。
6、乙方在施工時對危險區(qū)域應設立警戒線，確保第三人的安全。
7、乙方在施工過程中，必須及時向甲方提供完整的原始記錄、樁位測量報告、沉樁中發(fā)生的異常現(xiàn)象等書面報告。
8、在施工過程中如因乙方管理及施工不完善造成的質(zhì)量事故，由乙方負責，并應及時報告甲方提出事故處理方案，經(jīng)業(yè)主、設計、監(jiān)理，甲方等單位共同研究認可后，由乙方組織實施，并承擔一切費用。
1、工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到合同約定的中間驗收條件，乙方自檢合格后在隱蔽和中間驗收____小時前通知甲方代表參加。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽或繼續(xù)施工；驗收不合格，乙方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收。如工程質(zhì)量符合規(guī)范要求，驗收____小時后，甲方代表不在驗收記錄上簽字，可視為甲方代表已認可驗收記錄，乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
2、工程完工后，乙方于____日內(nèi)向甲方提供完整的竣工資料和竣工驗收報告，甲方在收到乙方送交完整的竣工資料和竣工驗收報告后及時組織業(yè)主、監(jiān)理進行驗收，并給予乙方批復或提出整改意見，乙方按要求整改，并承擔由于自身原因造成的修改費用，工期不順延。
3、竣工日期為乙方完成所有施工并經(jīng)甲方、業(yè)主、監(jiān)理驗收通過簽字的日期，需整改后才能達到要求的，應為乙方整改后再次提請甲方驗收并經(jīng)甲方、業(yè)主、監(jiān)理簽字驗收通過的日期。
1、保修期限：乙方對本工程質(zhì)量保修期限為____年，自整體工程竣工驗收合格日開始算起。
2、在保修期內(nèi)，由于乙方的施工質(zhì)量或施工缺陷原因引起的質(zhì)量問題均由乙方負責修復，費用由乙方承擔，乙方在接到報修通知后____小時內(nèi)落實維修工作并維修完畢。
雙方應當全面履行本合同書約定，任何一方違約的，均應向守約方支付違約金。違約金的計算方式為：________________。
本合同書適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。
本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達成書面合同，則任何一方當事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同—式____份，各方當事人各執(zhí)____份，具有相同法律效力。
甲方（蓋章）：____________________
乙方（蓋章）：____________________
授權(quán)代理人：（簽字）______________
授權(quán)代理人：（簽字）______________
住址：____________________________
住址：____________________________
郵政編碼：________________________
郵政編碼：________________________
聯(lián)系電話：________________________
聯(lián)系電話：________________________
傳真：____________________________
傳真：____________________________
日期：____________________________
日期：____________________________
電子信箱：________________________
電子信箱：________________________
開戶銀行：________________________
開戶銀行：________________________
賬號：____________________________
賬號：____________________________
路面工程合同書篇六
甲方(全稱)：
乙方(全稱)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工協(xié)商一致，訂立本合同。
工程地點：
工程內(nèi)容：
工程總造價：金額人民幣(大寫)xx(小寫)xx
施工范圍：
合同工期總?cè)諝v天數(shù)xx天
本工程施工以xxx為標準。
1、本合同雙方確認簽訂后付合同產(chǎn)品設備xx元,工程人員進場，付布線安裝調(diào)試費：xx元。
2、工程設備安裝竣工，雙方驗收合格后付x元,產(chǎn)品保修金x元，從竣工之日起1年后支付。
1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作。
2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。
從xx年x月x日起至xx年x月x日止，工期為xx天，因甲方因素拖延，工期順延，乙方可以向甲方提出延誤人工費補償，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費50元/天。
工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規(guī)定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告,由乙方提供竣工圖紙.甲方收到竣工驗收報告后15天內(nèi)組織有關單位驗收，并在驗收后10天內(nèi)給予認可或提出修改意見。乙方按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。若甲方收到乙方送交的竣工驗收報告后15天內(nèi)不組織驗收，或驗收后10天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。甲方收到承包人竣工驗收報告后15天內(nèi)不組織驗收，從第16天起承擔工程保管及一切意外責任。
經(jīng)雙方協(xié)議本次安防工程所需的各項設備及施工材料由乙方支付一切運輸費用。
1.根據(jù)國家有關法規(guī)，全面實行三包,將根據(jù)國家有關部門發(fā)布的.《部分商品修理、更換、退貨責任規(guī)定》，享受全面三包服務。
2.保用原則
a、正常操作使用情況下，出現(xiàn)故障，未經(jīng)拆修，自工程驗收之日起三個月內(nèi)包換、整機一年保修服務。
b、注明贈品字樣的隨機附件，不予包換或保修。
c、屬下列情況之一者不實行三包，但是可以實行收費修理：
a)人為因素造成的損壞，包括非正常工作環(huán)境下使用，不按說明書使用所引起的損壞等;
b)用戶私自拆機、自行維修、改裝或經(jīng)非本公司聯(lián)保單位維修;
c)因不可抗拒力(如水災、火災、地震、雷擊等)造成的損壞;
d)無產(chǎn)品保用卡和有效購買憑證的，或產(chǎn)品型號、條碼不符或被涂改;
3、其他
a)外觀損壞(磨損、刮花等)將不享受退換服務。
b)因網(wǎng)絡、無線信息服務商(運營商)等原因造成的故障不在保修范圍內(nèi)。
甲方(公章)：xx
法定代表人(簽字)：xx
xx年x月x日
乙方(公章)：xx
法定代表人(簽字)：xx
xx年x月x日
路面工程合同書篇七
承包人(以下簡稱乙方)：
依照《中華人民共和國民法典》及其他相關法律、法規(guī)，遵照平等、自愿、公平、誠信的原則，甲方將蘇北xx二標段(茂名路東文化路西) ，人行道、側(cè)石、平石等工程分項發(fā)包給乙方，為了保證工程質(zhì)量和進度，明確甲乙雙方的權(quán)利和義務，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，特立本施工承包合同，供雙方共同遵守，具體條款約定如下：
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、承包范圍：完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外運、混凝土的澆筑、步磚鋪設、側(cè)石、平石鋪設、前期原瀝青老路面的切割等工作。
1、包質(zhì)量、包進度、包安全、包文明施工、包驗收、包與其他專業(yè)配合。
2、包所有人工作用具工具機械等。
第一次路面切割、拆除及垃圾外運完成支付xx元。
第二次混凝土的澆筑完成支付xx 元。
第三次側(cè)石平石鋪設完成支付 元。
第四次步道磚完成支付xx 元。工程竣工驗收合格后，甲方于一周內(nèi)同乙方辦理完工程結(jié)算，并足額支付乙方的所有工程款。
1、合同履行過程中若發(fā)生糾紛，雙方應積極主動協(xié)商解決或申請有關部門調(diào)解，調(diào)解不成，向工程所在地人民法院起訴。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
3、本合同由甲乙雙方負責人簽字、蓋章后生效，竣工結(jié)算工程款支付完畢后終止。
簽訂時間：________年____月____日
路面工程合同書篇八
白蟻防治工程施工達成一致意見，特簽訂本合同，以資信守。
第一條 工程概況
1、白蟻防治工程
2、工程地點：
第二條承包范圍
（一）承包范圍：
建筑物地基和樓宇的白蟻防治。
（二）具體工作內(nèi)容：
1、樓房周圍白蟻處理；
2、墻外防白蟻溝毒土；
3、埋地電纜溝毒土；
4、首層、地下室地面墻基毒土；
5、樓面墻基處理；
6、沉降縫、伸縮縫處理；
7、門框、窗框處理；
8、室內(nèi)管道、管溝處理等。
第三條 承包方式
1、乙方包工包料，包質(zhì)量、包工期、包保治、包驗收符合省市白蟻防治要求，包辦理《預防白蟻竣工證明書》（下稱《證明書》）、《負責防治白蟻卡》（下稱《白蟻卡》）等有關手續(xù)。
2、結(jié)算方法：工程的建筑面積以工程報建審批面積為準，單價按合同承包單價，經(jīng)甲方驗收確認后進行結(jié)算。甲方現(xiàn)場簽證人員為甲方技術人員、工程部經(jīng)理及甲方審核部人員。
第四條 工期 配合
建筑物土建工程進度同時完成（土建工程完工時間計劃為________年____月____日）。乙方進場施工的日期為________年____月____日。
第五條 質(zhì)量要求及驗收標準
（一）質(zhì)量要求
1、工程質(zhì)量應符合蟻學會主編的《 市房屋建筑預防白蟻工程施工及驗收規(guī)范》的要求。
2、303；木結(jié)構(gòu)處理用cca-c型（水溶劑），使用濃度4%，使用藥量5
2、303。
3、預防白蟻用藥必須具備出廠合格書、生產(chǎn)許可證和測試報告，并提供生產(chǎn)廠家聯(lián)系辦法。
（二）驗收標準
1、工程按市《新建房屋白蟻預防試行辦法》和《筑白蟻預防工程施工及驗收規(guī)范》等有關規(guī)定驗收。
2、工程完工后____日內(nèi)，乙方向甲方提交竣工報告一式五份，待甲方驗收后____日內(nèi)再向甲方提交《證明書》和《白蟻卡》。
第六條 工程造價及付款方式
（一）工程造價按
元平方米單價包干（無論市場情況如何均不作調(diào)整）。本工程建筑面積暫定為
平方米，合計工程總造價為人民幣 元，工程實際價格按工程報建審批面積結(jié)算。若本工程分期施工的，則按分期造價及付款方式執(zhí)行。
（二）付款方式
1、本合同簽訂且乙方施工隊伍進場，同時在甲方取得乙方使用藥物之檢測書并且所用之藥物符合甲方要求后十個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付工程造價的 %，即人民幣元（大寫：。
2、甲方建筑物工程竣工，同時乙方白蟻防治工作全部完成并通過驗收及辦理完有關手續(xù)（含《證明書》、《白蟻卡》等）之日起____日內(nèi)付至工程實際結(jié)算造價的 %，即人民幣元（大寫：）。
個工作日內(nèi)向乙方結(jié)清。
4、支付以上款項時，乙方須先提供國內(nèi)有效的等值發(fā)票，若乙方不能提供 發(fā)票的，甲方有權(quán)拒付工程款。
5、若甲方需在本合同約定的標的或工作量以外委托乙方完成一定工程或工作量，應以正式書面形式將具體工作范圍、價款、完成時間、付款進度等主要內(nèi)容通知乙方。若無正式書面委托，甲方不予結(jié)算。
第七條保治期
1、保治期為年，從工程竣工驗收并交付使用之日起計算。
2、乙方應定期每年回訪一次；如發(fā)現(xiàn)蟻害，乙方應在接到甲方通知后的24小時內(nèi)，無償給予處理。
3、在保治期內(nèi)乙方必須及時進行保治，如知而拖延24小時則甲方有權(quán)另派施工隊伍施工防治，一切費用在保治保證金內(nèi)扣除；如保證金不足的，甲方有權(quán)向乙方追償。
第八條 雙方義務
（一）甲方義務
1、 甲方應按合同約定支付合同款項。
2、 向乙方提供預防白蟻范圍的建筑施工圖紙一份和工程總承包單位的施工進度計劃一份。
3、 甲方提供施工用水電，費用由乙方支付。
4、甲方委派
作為現(xiàn)場代表，協(xié)助乙方共同落實白蟻預防工程施工方案，對工程進度與質(zhì)量進行監(jiān)理，辦理工程現(xiàn)場驗收和簽證手續(xù)，負責解決應由甲方解決的有關工程問題，以及其它事宜。如現(xiàn)場代表變更則需及時通知。
（二）乙方義務
1、 在甲方提供預防白蟻范圍的建筑施工圖紙和工程總承包單位的施工進度計劃后日內(nèi)向甲方提供白蟻預防工程施工技術方案。
2、 乙方應建立、建全白蟻防治的質(zhì)量保證體系，嚴格按照國家、地方和本合同規(guī)定的施工規(guī)范、技術要求和操作程序進行施工，做好自檢，確保工程質(zhì)量，按期完工。
3、 乙方應當使用經(jīng)國家有關部門批準生產(chǎn)的藥劑。其從事白蟻防治工作的人員在工作過程中，應當出示白蟻防治的執(zhí)業(yè)資格證書。
4、 進入施工現(xiàn)場后，應遵守現(xiàn)場的安全、防火、保衛(wèi)和有關文明施工規(guī)定，不亂改、不損壞現(xiàn)場設施和建筑材料、半成品和成品。
5、 在涉及工程或與工程有關事情上，乙方都應依照并遵守監(jiān)理人員的指示。
6、 配合土建工程進度完成白蟻預防施工并通過驗收。
7、委派事宜。如現(xiàn)場代表變更，應事先征得甲方同意
甲方（簽名）：時間：
乙方（簽名）：時間：
路面工程合同書篇九
昨天晚上，王江涇鎮(zhèn)太平村村民凌根奎又像往常一樣，來到離家不遠處的一塊空地上，看到施工進度不斷推進，凌根奎開心地說，村民們閑時都會到這塊空地上走走，希望新房子早點建好，早點入住。
這樣的積極性充分體現(xiàn)在5月13日召開的、290多戶農(nóng)戶參加的搬遷評估大會上。原本村干部還提心吊膽，怕有些村民對搬遷不理解、不配合，沒想到積極抽簽參與搬遷評估的農(nóng)戶占了整個搬遷評估農(nóng)戶的95%以上。早日到新市鎮(zhèn)社區(qū)集聚，已經(jīng)成為農(nóng)戶們共同的期盼。
進這么高檔的新社區(qū)，配套齊全、環(huán)境又好，我們開心都來不及?！鞭r(nóng)戶魯善如的老家在河南，他對未來新的環(huán)境和生活也充滿了向往：“今后居住品質(zhì)將大大提高，生活也有了一定的保障。我們農(nóng)民也要轉(zhuǎn)型，做一個新時代的農(nóng)民?！?BR> 在“兩新工程”建設中，王江涇鎮(zhèn)強力推進基礎設施建設，確保相關工作同步開展。記者在太平村、長虹村的聚集點看到，一些主要道路框架逐步形成，水電設施建設穩(wěn)步推進，一些性急的村民還特意提前到現(xiàn)場“打探”，看到現(xiàn)場熱火朝天的建設場景，他們都會放心地離去。該鎮(zhèn)負責人告訴記者，到目前，該鎮(zhèn)已投入2800多萬元用于“兩新工程”基礎設施建設，其中太平村主體道路、電力設施、自來水工程等先后完成；長虹村基礎設施已經(jīng)進入施工階段，根據(jù)計劃，本月底下月初，將開始對農(nóng)戶搬遷進行評估，力爭在6月初完成主體道路的基礎框架，并著手對水電設施的申報。
完善的政策、合理的規(guī)劃、配套的跟進，讓眾多農(nóng)戶吃了“定心丸”。在推進“兩新工程”建設中，王江涇鎮(zhèn)針對不同地域特點和農(nóng)民實際，采取多種方式，安置房屋多樣化、土地流轉(zhuǎn)靈活化、農(nóng)民保障政策化，拓展發(fā)展空間，多方籌措資金。鎮(zhèn)黨委副書記吳云飛介紹說，該鎮(zhèn)做了大量的調(diào)查摸底工作，出臺系列政策和措施，集聚政策和征遷政策嚴格分開，合乎了不同農(nóng)戶的“胃口”。4億元資金的及時到位，確保了“兩新工程”建設的順利推進。目前，太平村和長虹村的土地征遷已經(jīng)完成，搬遷戶的調(diào)查摸底工作有序進行。
據(jù)介紹，今年王江涇鎮(zhèn)將全面啟動“1+x”規(guī)劃布點的新社區(qū)建設，全鎮(zhèn)完成2800戶農(nóng)民搬遷任務，而目前報名要求搬遷的農(nóng)戶已有1800多戶。鎮(zhèn)黨委書記陳天榮表示，接下來，該鎮(zhèn)將繼續(xù)完善各項措施和制度，繼續(xù)推進“兩新工程”建設，并以此為契機，完善規(guī)劃，推進該鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化建設，形成“兩縱三橫”的網(wǎng)絡格局，提升內(nèi)涵和品質(zhì)，增強人氣、商氣、財氣，刷新浙北經(jīng)濟重鎮(zhèn)新形象。
路面工程合同書篇十
出租方：（以下簡稱甲方）承租方：（以下簡稱乙方）
一、租賃車輛狀況詳見本合同的附件《租賃車輛檢驗報告》
三、出租方的權(quán)利和義務
1、在下述任何一種情況發(fā)生時，出租方有權(quán)隨時隨地收回所租車輛，已收取的款項在計算所有損失后多退少補。
（1）承租方利用所租車輛從事違法犯罪活動。
（2）承租方將所租賃車輛轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租、出售、抵押、質(zhì)押。
（3）從事其它有損出租方車輛合法權(quán)益的活動。
（4）未經(jīng)出租方書面許可，在車輛租賃期限結(jié)束后拖欠還車。在以上情況下給出租方造成經(jīng)濟損失的，承租方應作相應賠償。
2、不承擔租賃車輛于租賃期間引發(fā)的第三者責任。
3、其它的依照法律、法規(guī)的規(guī)定出租方應有的權(quán)利。
4、按合同約定提供技術狀況良好各種證照及規(guī)費齊全的車輛。
5、租賃期間對車輛使用情況及客戶信譽實施監(jiān)控。
四、承租方的權(quán)利和義務
1、于租賃合同規(guī)定的租賃時段擁有所租賃車輛的使用權(quán)。
2、對租賃車輛承租前已有的損傷不承擔賠償、維修義務。
3、在租賃合同書簽署之日足額交納抵押金并以現(xiàn)金方式全額繳納租金；如使用銀行信用卡消費，則需自行承擔由此而產(chǎn)生的應支付給銀行的手續(xù)費。
4、自行承擔租賃期內(nèi)所租車輛的燃油費用。
5、遵守《汽車承租人須知》的義務。
6、租期內(nèi)應嚴格遵守國家各項法律法規(guī)，并承擔由于違章、違法肇事等行為所產(chǎn)生的全部責任及經(jīng)濟損失。
7、承租方必須承擔由于承租方行為帶來的其他經(jīng)濟損失。
8、協(xié)助出租方在租賃期內(nèi)辦理車輛保險事故的定損、理賠。
五、抵押條款
1、承租方應于租賃合同書簽署之日根據(jù)出租方關于押金的規(guī)定一次性足額交付相應抵押金給出租方。
2、出租方應于租賃合同書期滿或雙方協(xié)議解除合同后，除依照本合同及附件的規(guī)定應扣除的費用外，將剩余押金歸還給承租方。
3、承租方不可自行將押金抵作租金。
4、如由出租方提供駕駛?cè)藛T，承租方不用交納押金。
六、保險條款
1、出租方已就租賃車輛提供相應保險，詳見《汽車租賃登記表》。
2、承租方應在交通事故發(fā)生的24小時內(nèi)通知出租方，出租方將在保險事故車輛到達其指定修理廠，承租方提供了有效的全部保險證明手續(xù)，且承租車輛符合《汽車租賃登記表》中規(guī)定的由出租方進行保險理賠的車輛時，停止計算租賃費用。承租人在承租車輛期間若發(fā)生車輛被盜、報廢或其它形式的滅失，承租人應負擔車輛滅失之日起至出租方獲得保險公司賠款時止（最長不超過____個月）的車輛租金的____%及保險免賠部分。
3、由于承租方的原因造成的保險公司拒賠及免賠的所有損失及相關費用由承租人承擔。
4、車輛發(fā)生保險事故，承租方應交付車輛加速折舊費及保險公司免賠額。加速折舊費相當于本次事故總維修費的____%，如承租方不能取得保險公司理賠必須的有關手續(xù)，則由承租方負擔全部維修費用及加速折舊費，并承擔保險事件不能賠付的責任。
七、違約責任除重大政策性變化或不可抗力外，任何一方違反合同的規(guī)定致使合同不能全部履行的，除賠償相應經(jīng)濟損失外，還應向另一方支付合同及附件未履行部分租賃金額總____%的違約金。承租方應按雙方簽定的還車時間及時交還租賃車輛，每逾期交還____日，除繼續(xù)計收租金外，需另外交付日租金____%的違約金。每提前交還____日，在交付日租金____%的違約金后退還該日租金。本合同所指經(jīng)濟損失，均包括租金損失，租金損失賠償標準按《汽車租賃登記表》所列租金標準計算。
八、合同的變更和解除本合同的變更和解除，必須經(jīng)租賃雙方簽署書面協(xié)議方能有效。
九、爭議的解決有關本合同之一切爭議，首先應友好協(xié)商解決，如協(xié)商解決不成，任何一方可向有管轄權(quán)的____市工商行政管理局仲裁委員會申請仲裁或由____市____區(qū)人民法院訴訟解決。
路面工程合同書篇十一
上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（20xx）順法民一初字第01001號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進行了審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協(xié)議書》，協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進行承包裝修工程，具體內(nèi)容見工程預（結(jié)）算報價表，總工程造價為306406元，按八折結(jié)算價為245124.8元。如有增加，另行計算。工程驗收后付清工程款，工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后，原告進場施工，在施工過程中，根據(jù)原告的要求，增加了部分工程項目，故房屋裝修工程結(jié)算總造價為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。
另查，原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。
原審判決認為：由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì)，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當庭表示工程預（結(jié)）算報價表中裝修項目已裝修完畢，故被告應按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預（結(jié)）算報價表及清楚其內(nèi)容，故應視為雙方已結(jié)算，被告應承擔支付工程款87000元的責任。原告的訴訟請求有理，予以支持。被告認為原告進行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱，由于被告沒有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對該辯稱不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定，判決：被告黃某應自本判決生效之日起三日內(nèi)，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元，由被告負擔。
上訴人黃某上訴稱：
一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；
二、原審適用關于建設工程合同的規(guī)定是錯誤的，本案應適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思，完成了承攬項目，再進行項目的結(jié)算。上訴人在一審庭審中已多次表明被上訴人未完成合同約定的義務，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。
三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔瑕疵擔保責任。在上訴人入住該房后，發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題，被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價格存在爭議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關法律規(guī)定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請求：
1、撤銷（20xx）順法民一初字第01001號民事判決；
2、駁回被上訴人的訴訟請求；
3、本案的訴訟費由被上訴人承擔。
被上訴人梁某辯稱：原審判決認定事實清楚，適用法律正確，請求二審法院予以維持。
本院對于原審認定的事實予以確認。
本院認為：本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。
首先，雙方當事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應定性為建設工程施工合同糾紛。建設工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時，在法律法規(guī)對建設工程合同有特殊規(guī)定的情況下應當優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì)，故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強行性規(guī)定，應屬無效合同，不受法律保護。原審對該合同效力定性正確，本院予以維持。
其次，關于上訴人是否應當向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審庭審過程中，明確確認了以下事實：其一，訟爭工程已經(jīng)完工，且其已經(jīng)入住使用；其二，訟爭工程總價款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭工程的質(zhì)量問題。根據(jù)上訴人的自認，該案所涉法律關系中的權(quán)利、義務明確，上訴人應當向被上訴人承擔其尚欠工程款87000元之支付義務。故上訴人關于其不應支付87000元工程款的上訴請求，缺乏事實和法律依據(jù)，本院不予支持。
至于訟爭工程的質(zhì)量問題，在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下，上訴人明確表示就質(zhì)量問題，另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問題沒有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題進行處理，因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題不作相應審查，故本院不予準許。上訴人可另循其他法律途徑進行救濟。綜上，原審判決認定事實清楚，適用法律正確，依法應予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項的規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費3120元，由上訴人黃某負擔。
本判決為終審判決。
路面工程合同書篇十二
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
依照市場行情，行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的'原則，雙方就本工程施工項目協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內(nèi)容：
二、承包范圍及承包方式
1、承包范圍：強電線路、燈具安裝、進水及設施安裝，弱電線路及設施安裝消防線路，監(jiān)控線路不在乙方承包范圍內(nèi)。
2、承包方式：本工程采用包工。
三、工程造價：以商定為45000元人民幣，大寫：肆萬伍仟元整。
四、付款方式：
進場甲方應付給乙方生活費_________元(大寫：____________);裝燈時，甲方應付乙方工程款__________元(大寫：____________);工程完工后付清余款。
五、雙方責任：
1、甲方責任：做好各施工單位轉(zhuǎn)調(diào)工作，按合同規(guī)定及時支付工程款。
2、乙方責任：精心施工，確保質(zhì)量、工期。
六、此合同壹式貳份，雙方各執(zhí)一份，望雙方遵守，簽字之日起此合同生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
路面工程合同書篇十三
承租方(甲方)：
出租方(乙方)：
經(jīng)甲乙雙方友好商定，關于乙方向甲方提供設備租賃服務事宜，依照《中華人民共和國民法典》有關規(guī)定，為明確雙方的權(quán)利和義務，經(jīng)雙方友好協(xié)商簽訂本合同。
一、服務地點：
二、服務內(nèi)容：詳見乙方提供的附件《項目及價格清單》。
三、服務方式：乙方按照《項目及價格清單》提供器材安裝、調(diào)試、使用及其它服務項目。
四、服務期限：________年____月____日至________年____月____日。
五、合同價款：本次租賃項目總造價為________元人民幣(即人民幣大寫_______元整)，如有增減設備或制作按實際發(fā)生額結(jié)算。
六、付款方式：合同簽字后甲方向乙方支付___%(合_______元人民幣)的預付款項，服務結(jié)束后____日內(nèi)甲方向乙方支付剩余款項。
七、甲方工作：
1、盡可能為乙方提供安裝的便利條件：即施工、電力、時間、場地等，以保證正常施工;
2、按合同約定的期限支付工程款項;
3、保證現(xiàn)場器材的安全。
八、乙方工作：
1、按照甲方要求提供所用器材的運輸、安裝、調(diào)試及使用。具體項目內(nèi)容詳見《項目及價格清單》(即附件)。
2、提供技術人員在現(xiàn)場進行協(xié)調(diào)及支持。
3、在指定時間內(nèi)完成安裝與拆卸。
九、維護方式：
1、乙方向甲方提供的器材，若因以下原因造成的器材損壞由甲方負責賠償(或支付維修費)，若損壞的器材已無法修復，甲方要按乙方購進此器材的價格全款向乙方賠償。
(1)甲方人員在非乙方人員授權(quán)情況下私自操作而導致的器材損壞。
(2)設備因欠佳的環(huán)境而導致的故障，如過高的輸入電壓等。
十、違約責任：
1、乙方所提供的器材與《現(xiàn)場布置及所用設備項目及價格清單》不符或未達到本合同對設備、器材的質(zhì)量要求，由乙方更換，如對甲方造成損失，乙方應負責賠償。
2、如因客戶原因，甲方須更改此次活動的時間、地點，須至少提前24小時通知乙方，如因甲方原因取消此次活動，甲方應向乙方支付總款項50%的經(jīng)濟補償;如因不可抗力或非人為因素造成本次活動不能進行，甲乙雙方均不承擔責任，甲方須支付乙方已發(fā)生費用。
3、如因乙方原因，未能及時安裝和調(diào)試清單所列器材，致使甲方活動未能正常進行，對甲方造成的損失，乙方應根據(jù)甲方的損失程度，支付相應的經(jīng)濟補償。
十一、爭議：本合同履行雙方發(fā)生爭議時，應積極通過友好協(xié)商方式解決，協(xié)商不成，任何一方均可通過法律途徑解決爭議。
十二、其它條款：
1、本合同自雙方簽字之日起生效。
2、本合同未列事項，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
負責人(簽字)：
負責人(簽字)：
電話：
電話：
簽字日期：________年____月____日
簽字日期：________年____月____日
路面工程合同書篇十四
(甲方)
立合同單位(人)：南通二建奧體中心項目部
(乙方)
現(xiàn)因甲方工程需要，將該土方工程承包給乙方，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守：
一、工程名稱：南京奧體中心工地(南通二建項目部)土方工程，工期：按甲方
要求保期保質(zhì)保量完成。
二、乙方挖土方外運單價按22.5元/立方米計算，內(nèi)倒挖土方(運距在300米以
內(nèi))單價按12.5元/立方米計算?；油练秸逵嗔?0公分及整板土方以下基槽部分由乙方人工負責清理，22個大承臺土方機械挖土按45%計算，人工挖土按55%計算，人工清理土方單價另外增加18.5元/立方米。
三、工程量計算方式：按場地實挖土方量計算。
四、工程驗收，工程竣工結(jié)束后，甲方開據(jù)簽證單。
五、付款方式：該工程結(jié)束，付總工程款地70%，余款當年內(nèi)結(jié)清。
六、乙方負責場外渣土保潔清理。
七、甲方負責該工程地下排水作業(yè)，負責夜間噪音證辦理，提供乙方夜間照明及
派技術人員場指導施工及控制標高。
八、如遇障礙物及未盡事宜共同協(xié)商解決。
九、合同有效期：本合同一經(jīng)雙方簽字與公證后合同同等生效，甲方全部付清工程款后失效。
十、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方代表： 乙方代表：
聯(lián)系：
聯(lián)系：
路面工程合同書篇十五
乙方(供貨安裝方):________聯(lián)系電話:________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿的基礎上，甲乙雙方就乙方安裝中央空調(diào)設備達成如下協(xié)議:
第一條 甲方訂購及設備規(guī)格型號及數(shù)量，以及工程概況:
1、設備情況(詳見報價表):
第二條 乙方工程材料進場時，由甲方確認并指定貨物堆放地點(甲方指定的地點必須是具有安全保證的)，工程材料的安全由甲乙方共同負責。
第三條 產(chǎn)品的安裝、調(diào)試、驗收:
1、 乙方負責中央空調(diào)設備的安裝、調(diào)試。
2、安裝質(zhì)量標準按國家規(guī)范及行業(yè)要求，以及乙方和廠家提供的工程安裝設計說明。乙方于工程竣工當天通知甲方驗收，甲方在接到驗收通知三天內(nèi)組織人員對工程進行驗收，認定工程質(zhì)量和工程內(nèi)容符合要求的，雙方代表在工程驗收單(表)上簽字蓋章。產(chǎn)品安裝方案以乙方提出并經(jīng)甲方同意的設計圖、選型方案為準;需更改設計方案的，須經(jīng)雙方協(xié)商同意;涉及機型調(diào)整的，須經(jīng)雙方洽商加以確認。
第四條 付款方式:
1、本合同價款為雙方合同工程款洽商價款 ;
2、本合同工程總價款為人民幣 元(大寫: 圓整 )
5、其余款項于設備調(diào)試完畢,工程竣工驗收合格后付清余款(以驗收報告日期為準)，甲方未付清全款以前，材料及空調(diào)設備權(quán)屬為乙方;乙方通知甲方驗收，一周內(nèi)甲方無故不參加驗收，視作驗收合格。
6、以上價款不含小區(qū)物管費、含專用鉆孔機器鉆孔費用、含設備吊裝費。
第五條 雙方責任
一、乙方責任:
1、工程現(xiàn)場乙方負責人全面負責安裝施工現(xiàn)場的工作;
2、 除洽商外，如乙方延期交工，應向甲方支付違約金，但違約金總額不得超過價款總額的20%。如乙方在達到此限額后仍不能交工，甲方可考慮終止合同，因此造成甲方的損失由乙方承擔。甲方簽字認可的除外。
3、 乙方無故拖延工期的，每拖延一天，應向甲方支付價款的1‰的違約金，但因甲方原因造成的除外。
二、甲方責任:
1、工程現(xiàn)場甲方負責人 全面負責安裝施工現(xiàn)場的協(xié)調(diào)配合工作;
2、甲方負責空調(diào)內(nèi)外機電源的鋪設及室外機基座的建設。
3、甲方負責施工期間的水電開支并協(xié)助辦理乙方施工人員的出入證明。
4、甲方中途終止工程，應向乙方償付合同款的50%的違約金。
5、甲方未能按合同規(guī)定時間支付工程款的，每遲一天，甲方應向乙方支付合同款總額的1‰的違約金，但違約金總額不超過合同款總額的20%。如甲方在達到此限額后仍不能付款，一個月內(nèi)，乙方有權(quán)終止合同，并追回中央空調(diào)設備及附屬材料，且甲方應承擔乙方的經(jīng)濟損失，乙方也可追究甲方有關的法律責任。
5、 甲方如需調(diào)整產(chǎn)品型號，應及時通知乙方，并承擔乙方重復運輸、保管、設備差價、材料損失等有關費用。
6、 對以下原因造成的竣工日期延誤，經(jīng)甲乙雙方確認,工期相應順延:
(1) 工程量變化或設計變更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工;
(4) 甲方同意工期順延的其他情況。
第六條 產(chǎn)品質(zhì)量責任和售后服務條款
1. 自驗收之日起,工程保修期為________年半(即18個月)。在質(zhì)量保證期外由于產(chǎn)品質(zhì)量問題，則乙方收取基本維修費用，更換損壞零部件的，按所更換零部件出廠價格收取費用。
2. 質(zhì)保期結(jié)束后，乙方為空調(diào)使用方提供終身有償維護服務。服務內(nèi)容與方式，由使用方和乙方另行自愿簽定合同予以確定。
第七條 因發(fā)生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協(xié)商解決。
第八條 解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生的爭執(zhí)，由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。
第九條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十條 由乙方提交并經(jīng)甲方確認的本工程的設計圖及報價方案說明書及其他文本為本合同附件。
第十一條 本合同如有其他未盡事宜，可由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
第十二條 本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
第十三條 合同附件為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
甲 方：________乙 方：________
代理人：_______代理人：________
電 話：________電 話：________
日 期：________日 期：________
路面工程合同書篇十六
訂立合同雙方：
建設單位：_____，以下簡稱甲方;
設計單位：_____，以下簡稱乙方;
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
甲方委托乙方承擔____工程的設計項目，建筑安裝面積為_____平方米，批準總投資為___萬元，建設地點在____。
1.甲方應在____年__月__日以前，向乙方提交業(yè)經(jīng)上級批準的設計任務書、工程選址報告，以及原料(或經(jīng)過批準的資源報告)、燃料、水、電、運輸?shù)确矫娴膮f(xié)議文件和能滿足初步設計要求的勘察資料、需要經(jīng)過科研取得的技術資料。甲方在____年__月__日施工圖設計前，應提供經(jīng)過批準的初步設計文件和能滿足施工圖設計要求的勘察資料、施工的條件，以及有關設備的技術資料。
甲方對上述資料的準確性負責。
2.及時辦理各設計階段的設計文件審批工作。
3.在工程開工前，甲方應組織有關施工單位，由乙方進行設計技術交底;工程竣工后，甲方應通知乙方參加竣工驗收。
4.在設計人員進入施工現(xiàn)場進行工作時，甲方應提供必要的工作條件，并在生活上予以方便，在設計和施工過程中因技術上的特殊需要進行試制試驗，所需一切費用以及為配合甲方到外地的差旅費均由甲方負責。
5.甲方必須維護乙方的設計文件，不得擅自修改，未經(jīng)乙方同意，甲方不得復制、重復使用或擅自擴大建設范圍。
6.甲方對乙方的設計成果負有保密義務，未經(jīng)許可，不得轉(zhuǎn)讓給第三方重復使用。
1.乙方必須在____年__月__日以前，向甲方交付初步設計文件;在____年__月__日以前，向甲方交付技術設計文件;在____年__月__日以前，向甲方交付施工圖設計文件。其中，初步設計文件一式___份，技術設計文件一式___份，施工圖設計文件一式___份，甲方另需增添文件份數(shù)需要模型費，另行收費。___年__月__日以前，乙方必須向甲方提交完畢所有設計文件(包括概算文件、材料設備清單)。
(大型建筑安裝工程，甲乙雙方可視具體情況分階段進行設計，在具備設計條件時，雙方簽訂階段設計合同。具體規(guī)定甲方應提交各階段設計資料的名稱和日期，乙方交付設計文件的日期，作為本合同的附件，詳見附件(2)。
2.乙方必須根據(jù)批準的設計任務書或上一階段設計的批準文件，以及有關設計技術經(jīng)濟協(xié)議文件、設計標準、技術規(guī)范、規(guī)程、定額等提出勘察技術要求和進行設計，提交符合質(zhì)量的設計文件。
3.初步設計經(jīng)上級主管部門審查后，在原定任務書范圍內(nèi)的必要修改，乙方應負責承擔。
4.設計單位對所承擔設計任務的建設項目應配合施工，進行施工前技術交底，解決施工中的有關設計問題，負責設計變更和修改預算，參加隱蔽工程驗收和工程竣工驗收。
1.甲方因故要求修改工程的設計，經(jīng)乙方同意后，除設計文件交付時間另定外，甲方應按乙方實際返工修改工日，每工日按___元增付設計費，或按設計階段中返工的工作量百分比計算。
2.原定任務書如有重大變更而重作或修改設計時，須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的意見書，經(jīng)雙方協(xié)商，另訂合同。已經(jīng)進行了的設計費用的支付，按前條辦法計算。
3.甲方因故要求中途停止設計時，應及時用書面通知乙方，已付設計費不退，并按該階段的實際耗工日，增付和結(jié)清設計費，同時結(jié)束合同關系。
本設計合同生效后___天內(nèi)，甲方應向乙方交付相當于設計費的____%的定金，設計合同履行后，定金抵作設計費;乙方向甲方提交初步設計方案后___天內(nèi)，甲方應向乙方支付____%的設計費;乙方向甲方提交施工圖文件后___天內(nèi)，甲方應向乙方結(jié)清全部設計費(設計周期較長的大型工程項目，施工圖階段的設計費，可按單項工程設計完成后分別撥付)。
1.在合理的工程投資控制數(shù)內(nèi)，由于乙方采用先進技術或合理建議而節(jié)省了工程投資，可以從節(jié)約投資額中提取___%獎勵乙方。
2.由于甲方不能按期、準確提供有關設計資料，致使乙方無法進行設計或造成設計返工，乙方除可將設計文件交付日期順延外，還應由甲方按乙方實際損失工日，以每日___元計算增付設計費。
3.甲方不按照合同規(guī)定的時間向乙方支付定金和設計費，應根據(jù)銀行關于延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金。
4.由于乙方的原因，延誤設計文件的交付時間，每延誤___天，乙方應向甲方償付相當于設計費的____%的違約金(甲方可在設計費中扣除)。
5.因乙方設計質(zhì)量低劣引起返工，應由乙方繼續(xù)完善設計任務，并視造成的損失浪費大小減收或免收設計費。對于因乙方設計錯誤造成工程重大質(zhì)量事故者，乙方除免收受損失部分的設計費外，還應付相應的賠償責任。
(略)
__________。
本合同自___年__月__日雙方簽字后生效，全部設計任務完成后失效。本合同如有未盡事宜，需經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充協(xié)定與本合同具有同等效力。但不得與本合同內(nèi)容抵觸。
在合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方屬于同一部門的，由上級主管部門調(diào)解;調(diào)解不成，或不屬于同一部門的，可向___仲裁委員會申請仲裁(向人民法院起訴)。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，送計委、建委、建行……等單位各留存一份。
建設單位(甲方)： 設計單位(乙方)：
法定代表人：_______ 法定代表人：_______
聯(lián)系人：_________ 聯(lián)系人：_________
通訊處：_________ 通訊處：_________
電話或電報：_______ 電話或電報：_______
開戶銀行：________ 開戶銀行：________
帳號：__________ 帳號：__________
___年__月__日訂
附：
(1)______設計項目收費表;
(2)______工程設計補充協(xié)議書。
路面工程合同書篇十七
發(fā)包人：(以下簡稱甲方)
承包人：(以下簡稱乙方)
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、合同工期：本合同工程開工日期為20xx年11月21日至20xx年12月20日，工期30天。承包人保證按照合同規(guī)定全面完成各項承包工作，并承擔合同規(guī)定的承包人的全部義務和責任。
四、工程質(zhì)量標準：本合同工程的質(zhì)量等級優(yōu)良工程，承包人應加強質(zhì)量管理，認真履行本合同規(guī)定的各項措施，保證達到這一標準。
五、合同價款：金額(大寫)人民幣元整，(小寫 元)。實施過程中地質(zhì)情況變化不大，工程量在不超過招標工程量的10%時，總價不再調(diào)整，超出部分按業(yè)主單價進行增減(工程量清單及業(yè)主單價表附后)。
六、組成合同的文件：組成本合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、合同條款
5、標準、規(guī)范及有關技術文件
6、圖紙
7、工程量清單
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義與招標文件《合同條款》中賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工，并在質(zhì)量保修期內(nèi)承包工程質(zhì)量保修責任。
九、付款方式：成井后經(jīng)甲方驗收合格，甲方付給乙方合同總造價的%計期不付，違約責任由甲方承擔。
十、質(zhì)保金：本工程質(zhì)量保金為10%，工程竣工驗收之日算起1年保修期，期滿經(jīng)驗收無缺陷后返還。
十一、合同生效
本協(xié)議書經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽名并分別蓋本單位公章后生效。本合同一式四份，其中正本兩份，雙方各持一份，副本份，雙方各持一份。
路面工程合同書篇十八
甲方：
乙方：
茲由乙方承建甲方的冷庫安裝工程，為使工程順利進行，遵照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等法規(guī)，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)雙方洽商，特制定本合同如下：
1．工程名稱冷庫安裝工程本工程為大包工工程。
2．工程地點：
3．工程合同價：元整
4．施工時間：年月日開工至年月日前完工。總工期天。
1．制冷主機、冷風機、蒸發(fā)冷凝器、低壓循環(huán)桶、貯氨器等制冷系統(tǒng)設備安裝、電路、電柜等安裝。氨沖霜系統(tǒng)、水沖霜系統(tǒng)安裝。電路系統(tǒng)安裝。庫門、風幕安裝。
2．制冷系統(tǒng)、水系統(tǒng)、電系統(tǒng)連接。各系統(tǒng)試壓、調(diào)試、連接。
3．系統(tǒng)聯(lián)動試機、降溫。
1．按國家制冷行業(yè)安裝規(guī)范安裝驗收。機器運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，管道布局、焊接合理規(guī)范，無漏氨、漏水現(xiàn)象。
2．庫溫達到－5℃以下。
1．合同總價：元整。
2．工程分段付款：乙方施工人員及安裝設備到甲方場地后，甲方先付乙方元，工程進度一半時再付元，系統(tǒng)試壓調(diào)試完工后付元，余款元作為質(zhì)保金在年月日前支付給乙方。
（1）負責施工現(xiàn)場的三通一平、臨時用電。
（2）提供乙方安裝工人的住宿。
（1）嚴格按照國家有關規(guī)范、安全文明施工。施工期間發(fā)生的一切事故均由乙方自負。
（2）工程未交付使用前，協(xié)助甲方做好保護工作。
（3）堅持質(zhì)量第一的原則，按合同規(guī)定的時間完成工程施工任務。
（4）該按裝工程所用的工具、設備、機械均由乙方負責。
（5）乙方對其所承包的工程保修期為一年，一年內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問乙方負責免費維修或更換，并終身維修。
（6）乙方負責免費為甲方培訓操作工人2-3名。
（7）甲方冷庫正式投入使用時，乙方負責免費派技術人員到甲方指導操作天，技術人員食宿費用由甲方負責。
（1）本合同雙方代表人簽字蓋章后即生效，至結(jié)清工程款項后終止。
（2）本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份。
（3）本合同未盡事宜，雙方本著友好合作的態(tài)度，簽署書面修改或增補協(xié)議，與本合同具有同等的法律效力。
甲方：
電話：
代表人：
乙方：
代表人：
電話：
簽訂時間：年月日
工程租賃合同書
小型工程合同書
工程施工合同書
工程工人勞動合同書范本
建設工程技術咨詢合同書
兼職營銷工程師聘用合同書
樓體亮化工程通用版合同書
城市民用戶燃氣工程實施合同書范文
房地產(chǎn)在建工程抵押貸款合同書范本
路面工程合同書篇十九
甲方：乙方：
地址：地址：
電話：電話：
茲（以下簡稱甲方）委托東莞市弘康電力設備有限*司（以下簡稱乙方）進行機房噪音控制工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商達成具體條款如下：
一. 工程依據(jù)和技術指標
1、發(fā)電機組型號：
冷卻方式：
臺 數(shù)：
2、技術指標
評價點位置：
所屬區(qū)域：
噪聲標準：白天 65 db(a) 晚上 65db(a)
注:
1. 如果背景噪聲級超過此治理標準規(guī)定的指標時則以背景噪聲為允許值。
二、噪音治理要求：
1、 噪音治理措施應當經(jīng)濟、有效、可靠，外表整齊美觀。
2、 噪音治理措施，不影響機組操作、維護、并應使得機房內(nèi)有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發(fā)電機正常運行。
三、噪音治理措施
采用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內(nèi)部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內(nèi)混響聲。
具體治理項目見施工圖和報價表。
四、承接方式
·合同書怎么寫 ·解除勞動合同書 ·終止合同書樣本 ·裝飾裝修工程合同書
乙方承接甲方柴油發(fā)電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。
五、完成期限
在合同簽定，乙方收到第一期款五天內(nèi)運料進場施工，整個噪音控制
工程在 天內(nèi)完成交付驗收使用。
六、施工條件及協(xié)作事項
七、工程費用及支付辦法
總工程費用為：
付款方式：合同簽定時交付定金；
主材料進場后付 ；
工程完工后 天內(nèi)付清余款。
八、其它
1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權(quán)向甲方收取每天按工程總額2%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質(zhì)量，保證使用要求及施工過度的原則，協(xié)商解決。
3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經(jīng)簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委托方（甲方） 承接方（乙方）
路面工程合同書篇二十
發(fā)包人(甲方)：___________________________承包人(乙方)：___________________________依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī)、平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
二、工程承包范圍：基坑土方外運(甲方負責裝車，乙方負責用車外運至工地外)。
三、合同工期：___________________________
四、工程質(zhì)量標準：本工程質(zhì)量標準按國家現(xiàn)行基坑開挖驗收規(guī)范達到全面優(yōu)良。
五、合同單價及價款及工程量計算方式：項目單價總價備注說明土方外運元平方米按實際方數(shù)乘以單價1土方單價以實方計算;2本單價含施工時的有關機械臺班費用，外運裝車等費用;3本單價含外運泥尾場地清理費用;4本單價含一切乙方機械進退場費用。
六、付款方式：
2、當主體基坑到底完成后三個月內(nèi)付清完成工程量的95%;
3、所有土方工程及手尾工作完成后六個月內(nèi)支付5%。
七、甲方責任：
1、辦理施工許可證，余泥排放證等費用;
2、組織圖紙會審，組織監(jiān)督落實班組工人進場安全教育;
3、組織分部分項工程驗收，負責工程控制軸線的放線、測量標高工作;
4、向乙方提供基坑支護施工圖紙一份。
八、乙方責任：
1、指派管理人員駐現(xiàn)場，負責管理土方隊伍，辦理準運證及相關費用;
2、運輸車輛必須是散體物料運輸正規(guī)車輛，禁止雇請非法營運“野雞車”;
3、余泥堆放場必須是手續(xù)證件齊全(提供合格證件給甲方備案)否則承擔相關責任;
5、負責工人的安全教育，對工人進行安全、質(zhì)量技術交底、管理工人的生活問題;
6、乙方必須帶領全體工人生產(chǎn)、文明施工,如發(fā)生事故(無論任何原因)乙方負者20%事故引起的相關費用,甲方負者80%的相關費。
7、各班組在簽訂本協(xié)議時先交一定數(shù)額的安全生產(chǎn)、文明施工保證金。
1、乙方必須服從項目部的工序、工作面及工期安排;
2、乙方負責周邊外圍關系(如、、街道、村委等)。
十、違約責任：