在商業(yè)交易中，合同起著至關重要的作用，確保各方履行其承諾。合同應當具備可操作性和可執(zhí)行性，做到可行性和可監(jiān)督性。接下來為大家提供一份合同模板，供參考使用。
廣告牌維修合同協(xié)議書篇一
甲方：
乙方：
甲方因工作需要建設臨時板房一批，經過同乙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議。
1、工程概況
臨建地點位于__以南，__以東，數量暫定為 間，實際結算數以甲方要求及實際建設間數為據。
2、雙方責任
甲方負責臨建房屋的地基處理、地面硬化，乙方負責地面上建筑物的建設施工，門窗安裝。
3、房屋構造
單間房屋尺寸一般為3米×5米結構，具體尺寸和房屋布局以甲方提供的圖紙為準。
地基上兩層磚結構。木頭門窗，門窗玻璃厚度不低于cm。楊木檁條，檁條上加葦箔，并覆蓋油氈。墻壁應采用厚度不低于5cm，價格不低于4元/張(以目前市場價為據)的石棉瓦。
4、工期
乙方在接到甲方處理完地基的施工場地后15日內完成所有房屋的建設。
5、價格及結算方式
乙方包工包料，單層石棉瓦房530元/間，雙層石棉瓦房660元/間。甲方在接受乙方按期交付的房屋后，同乙方結算工程款的95，其余5作為保證金，如無質量問題在工程完工1年后付清。
6、違約責任
乙方不能按期完成建設的，甲方有權依據損失酌情扣除建設工程款，房屋在1年內出現質量問題時，甲方可以依據約定扣除保留金。
7、本協(xié)議一式三份，甲方執(zhí)兩份，乙方執(zhí)一份。
甲方：________
乙方________
日期：
廣告牌維修合同協(xié)議書篇二
甲方：
乙方：
就甲方的一棟教學樓房頂防水及其它維修事宜達成如下維修協(xié)議：
一、維修費用
二、質量標準
1、乙方施工必須規(guī)范，不能粗制濫造、野蠻施工;
2、工程質量保修1年，若甲方發(fā)現質量問題，乙方應及時維修;
3、如果在保修期內工程出現漏水等質量問題，乙方因各種因素無法維修，則乙方需賠償甲方相應損失(損失包括就質量問題帶來的其他損失)。
三、費用及付款方式
簽訂本合同后，乙方開始施工，工程完工，經驗收合格后一次性付工程款 元。
四、安全責任
1、乙方必須規(guī)范施工，按照國家的相應的施工規(guī)范操作，做好勞動保護，確保施工安全。
2、在施工過程中，若發(fā)生事故，責任有乙方自負，甲方不承擔任何責任。
3、施工方的工作人員與甲方沒有任何勞動關系或雇傭關系。
五、其他事項
1、本合同簽訂后，甲乙雙方不得隨意更改(過程變更部分除外)
2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。
甲方代表簽字：
乙方代表簽字：
日期：
廣告牌維修合同協(xié)議書篇三
供方： (以下簡稱甲方) 合同編號： 需方： (以下簡稱乙方) 簽訂日期：
根據《中華人民共和國合同法》及其有關法律法規(guī)，為明確甲乙雙方的權利義務，甲、乙雙方經友好協(xié)商，就甲方在合約期內為乙方提供服務，達成如下協(xié)議：
一、合同價款
項目為通信線路維修，采購總金額為：9490元。
二、服務方式
甲方應接到乙方通知后24小時能到達現場并處理好故障問題，若甲方未能在規(guī)定時間內完成故障處理，應按合同價日千分之五每日支付違約金。
三、質量保證
甲方應按《工程建設標準強制性條文》(信息工程部分)的通知(建標20__259號)等法律法規(guī)規(guī)定及各專業(yè)施工規(guī)范要求進行工程施工。在具體項目建設過程中如發(fā)現甲方未能按時、按質、按量提供服務的，乙方有權提出限期整改的要求，整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規(guī)范要求的，乙方有權中止直至解除具體合同/訂單，并要求甲方承擔相應賠償及違約責任。
四、付款方式
乙方在收到甲方提供的《完工報告》后一個月內支付該次維修費用。甲方收到貨款后開具維修費發(fā)票。
五、合同糾紛解決方式
雙方應嚴格遵守本合同，如果雙方有爭議應先協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交甲方所在地人民法院裁決。
六、合同生效
雙方授權代表簽字并蓋章后本合同生效，本合同一式二份，各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
廣告牌維修合同協(xié)議書篇四
甲方：
地址：
法人代表：
電話： 傳真：
乙方：
地址：
法人代表：
電話： 傳真：
根據北京市消防局消監(jiān)字《20xx》140號通知規(guī)定，為了保證消防器材的正常使用，甲方委托乙方對 大廈內 具4kg干粉abc滅火器進行維修年檢，每具維修費用為 元人民幣。雙方本著互惠互利、友好合作的前提，明確雙方的權利及義務，特達成如下合作事項：
一、 維修明細及費用
具4kg干粉abc類滅火器(具體明細詳見附件)，每具維修價格 元人民幣，維修費用合計： 。人民幣大寫： 。以上報價含稅金及乙方滅火器材維修、運輸等全部費用。
二、維修日期：
三、交貨地址：將維修合格消防器材送至 。
四、驗收方式：甲乙雙方在 大廈現場驗收維修合格消防器材，滅火器外觀、噴射軟管良好，壓力充足。
五、付款方式：甲方驗收合格并收到乙方提供符合國家和甲方要求的發(fā)票后10日內將 維修款以支票形式付給乙方。
六、質保期：乙方對所負責維修的甲方 具干粉abc滅火器材免費質保1年，一年內滅火器出現壓力不足、軟管開裂等情況，乙方負責免費上門維修。
七、甲方責任
1、甲方須保證消防器材不受人為破壞，消防器材應放在干燥防潮的地方。
2、甲方一旦發(fā)現消防器材壓力不足、噴射軟管斷裂等異常情況后及時通知乙方，乙方須在24小時內及時給予維修。
3、認真履行合同，對工作任務的完成情況和工作質量進行監(jiān)督檢查和驗收。
八、乙方責任
1、乙方必須按照國家的有關標準進行滅火器的維修，嚴格質量管理，保證維修的滅火器能夠正常有效的使用。
2、質保期內乙方對需要進行維修的滅火器實行免費上門服務，維修后的滅火器按原位擺放。
3、甲方須保證消防器材不受人為破壞，消防器材應放在干燥防潮的地方。
4、本協(xié)議書采用固定總價方式即：協(xié)議依據報價時的所有工程量固定，人、材、機及取費全部固定。負責提供本協(xié)議施工材料、零配件和工具，對人工費乙方不再單獨收費。
5、協(xié)議價款已結合工程具體情況考慮了技術措施費及保證工期、質量等因素所需的趕工費等全部費用。
6、本工程以乙方包材料設備、包工期、包施工、包質量、包材料檢驗、包安全的形式進行承包。
八、本協(xié)議一式肆份。甲、乙雙方各持貳分，具有同等法律效率。本協(xié)議自雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
年月日：
廣告牌維修合同協(xié)議書篇五
法定住址：__________
法定代表人：__________
職務：__________________
委托代理人：__________
身份證號碼：__________
通訊地址：__________
聯(lián)系人：__________
電話：__________
傳真：__________
帳號：__________
電子信箱：__________
乙方(承攬人)：__________
法定住址：__________
法定代表人：__________
職務：__________
委托代理人：__________
身份證號碼：__________
通訊地址：__________
聯(lián)系人：__________
電話：__________
傳真：__________
帳號：__________
電子信箱：__________雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議：
第一條修繕修理項目、數量、報酬
第二條定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業(yè)。
第四條材料
第五條檢驗
第六條修繕修理時間
從_________年_________月_______________日到_________年_________月_______________日。
第七條質量要求
第八條資料提供
1、定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：__________。
2、承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_______________日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_______________日內答復。
第九條轉包
1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：__________。
2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3、雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：
1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2、雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3、定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條協(xié)助
1、承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：__________，并滿足以下要求：__________。
2、定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在_________天內履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。
3、定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條監(jiān)督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條更換部件：
1、部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。
2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3、更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4、承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條交付
修繕修理項目完工后，交付時間：__________，交付方式：__________，交付地點：__________。
第十七條驗收
1、雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_______________元。該部分費用由定作人來負擔。
第十八條修繕費用
本次修繕的費用為_______________元，定作人在_________年_________月_______________日前向承攬人預付材料款(大寫)_______________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_______________日內將尾款_______________元全部付清。
第十九條結算方式
報酬與材料費的結算方式為：
第二十條保修
設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3、因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4、因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出_________天內)簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的終止
如果發(fā)生下列情況，各方有權單方面立即終止本協(xié)議。
1、在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2、未經定作人同意而私自更換部件。
3、更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4、未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條合同的轉讓
除合同中另有規(guī)定外或經雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條聲明及保證
定作人：
1、定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1、承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條通知
1、根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：__________。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之________日起_______________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_______________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂________日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之________日起生效。
有效期為_________年，自_________年_________月_______________日至_________年_________月_______________日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
定作人(蓋章)：__________承攬人(蓋章)：__________
法定代表人(簽字)：__________法定代表人(簽字)：__________
委托代理人(簽字)：__________委托代理人(簽字)：__________
簽訂地點：__________簽訂地點：__________
廣告牌維修合同協(xié)議書篇六
甲方：
乙方：
甲方因工作需要建設臨時板房一批，經過同乙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議。
1、工程概況
臨建地點位于__以南，__以東，數量暫定為間，實際結算數以甲方要求及實際建設間數為據。
2、雙方責任
甲方負責臨建房屋的地基處理、地面硬化，乙方負責地面上建筑物的建設施工，門窗安裝。
3、房屋構造
單間房屋尺寸一般為3米×5米結構，具體尺寸和房屋布局以甲方提供的圖紙為準。
地基上兩層磚結構。木頭門窗，門窗玻璃厚度不低于cm。楊木檁條，檁條上加葦箔，并覆蓋油氈。墻壁應采用厚度不低于5cm，價格不低于4元/張(以目前市場價為據)的石棉瓦。
4、工期
乙方在接到甲方處理完地基的施工場地后15日內完成所有房屋的建設。
5、價格及結算方式
乙方包工包料，單層石棉瓦房530元/間，雙層石棉瓦房660元/間。甲方在接受乙方按期交付的房屋后，同乙方結算工程款的95，其余5作為保證金，如無質量問題在工程完工1年后付清。
6、違約責任
乙方不能按期完成建設的，甲方有權依據損失酌情扣除建設工程款，房屋在1年內出現質量問題時，甲方可以依據約定扣除保留金。
7、本協(xié)議一式三份，甲方執(zhí)兩份，乙方執(zhí)一份。
甲方：________
乙方：________
日期：________
廣告牌維修合同協(xié)議書篇七
甲方：(發(fā)包方)
乙方：(承包方)
根據《中華人民共和國合法》、《中華人民共和國消費權益保護法》以及其它法律法規(guī)的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成協(xié)議，須共同遵守。
一、 工程概念
施工地點：吉汝鄉(xiāng)嚇如村
施工內容：房屋維修
維修項目：墻體里外翻新、廚房、衛(wèi)生間從新改造，房頂全面更換、電路改造等。
工程期限：從20xx年2月3日開工至20xx年5月30日。
二、 工程總價及結算方式
付款方式：工程總價款270900元(大寫：貳拾柒萬零玖佰元整)自本合同簽訂后甲方預付首付款170900元(大寫：拾柒萬零玖佰元整)該工程竣工后并經甲方驗收后一次性付清剩余的資金。
三、 施工準備及雙方義務
(1) 甲方義務
甲方應向乙方提供施工所需的水、電等必備條件做好施工中臨時性使用部分操作以及產生影響力關系行為的協(xié)調工作。
(2) 乙方義務
1、 對甲方房屋維修的做法進行現場說明。
2、 乙方指派技術負責人，負責本合同的履行。按要求組織施工保質保量按期完成施工任務。解決乙方負責人各項事宜。
(3) 工程質量及竣工驗收的方法
1、 由于甲方的原因造成工程質量問題，其返工費用由甲方進行承擔，乙方有權利順延工期。
2、 由于乙方的原因造成工程質量問題，其返工費用由乙方自行承擔，工期不變。
3、 工程竣工后乙方應及時通知驗收，甲方自接驗收通知三日內進行驗收。
(4) 雙方違約責任
自本合同簽訂后，甲、乙雙方應履行合同規(guī)定的各項條款，不得擅自變更或解除合同。
(5) 糾紛處理
本合同履行期間雙方發(fā)生爭執(zhí)時在不影響工程的前提下，雙方可以采取協(xié)商解決，若協(xié)商不成可向當地人民法院起訴。
(6) 本合同一式三份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
甲方：
乙方：
因甲方公司樓頂在使用期間出現滲水問題，乙方負責對甲方的房屋屋頂滲水進行維修，經雙方協(xié)商，協(xié)議如下：
1、維修時間：20xx年3月17日起到20xx年4 月12日止。
2、維修地點：孔雀湖康體中心
3、維修方案須甲方確認，并且乙方應在維修之前征得甲方同意。
4、維修以及維修質量的監(jiān)督：對于涉及到該房屋所出現的所有滲水部位都必須進行維修。在維修期間，甲方必定期須派人到現場予以質量監(jiān)督和協(xié)助部分工作。在施工方施工期間，施工方有責任對施工時的人員安全負責，出現工傷事故由乙方負責。
6、房屋維修期的注意事項：甲方有義務協(xié)助乙方做好各項施工前的準備，(如垃圾材料的堆放)。
7、維修之后的房屋質量的驗收和審核：由雙方事先約定(以解決漏水為主)或者以相關行業(yè)標準為驗收標準。
8、在維修期間所產生的水電費用都由甲方負責予以負擔。
9、根據雙方的協(xié)商，本次維修采取乙方包工不包料的方式實施。
10、本工程維修發(fā)生的費用共計人民幣壹萬元整(大寫10000.00元整)，工程完工之日付伍仟元整(5000.00元)。待保修期滿之日付清全部尾款。
11、本房屋漏水維修合同一式兩份，雙方各持一份。
12、關于保修：保修期 6個月，自維修結束之日起算，保修期內發(fā)生問題時乙方應立即派工作人員前往查看，并采取其他相關措施。
13、其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
發(fā)包人(全稱)： (以下簡稱甲方)
承包人(全稱)： (以下簡稱乙方)
甲乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，將寧鄉(xiāng)經濟開發(fā)區(qū)怡寧新村商住樓及水平安置房的維修承包給乙方并達成如下幾點：
一、 維修工程內容及要求
1、 乙方接到甲方或小區(qū)物業(yè)公司的維修聯(lián)系單后，在條件容許的情況下，1天之內組織人員或設備進行維修，維修完畢邀請甲方和物業(yè)公司共同驗收，并形成驗收文件用于結算。
2、對已入住的客戶維修，要求維修完畢后客戶簽字認定。
3、承包人不在約定期限內派人維修的，發(fā)包人可以委托他人修理。
4、發(fā)生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。
二、工程質量保修范圍和內容
承包人按相關規(guī)定對已維修工程進行保修，在質量保修期內，按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔已維修工程質量保修責任，按建設部《房屋建筑工程質量保修辦法》執(zhí)行并約定已維修工程(同一位置)的質量保修期如下：
1、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房屋和外墻面的防滲漏為5年;
3、裝修工程為2年;
4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年;
5、供熱與供冷系統(tǒng)為2個采暖期、供冷期;
6、住宅小區(qū)內的給排水設施、道路等配套工程為2年;
7、其它項目保修期限約定如下：
質量保修期自工程驗收合格之日起計算。
三、甲乙雙方的權利與義務
(一) 甲方的權利與義務
1、 由甲方工程師共同配合乙方施工，行使合同約定的職權，向乙方發(fā)出指令及其簽證，確保工程的順利進行。
2、 現場確定施工范圍核實工程量。
3、 組織相關單位進行驗收，評定質量標準。
4、 按合同約定的期限支付工程款。
5、 負責各部門的關系協(xié)調。
(二) 乙方的權利與義務
1、 提供相關的施工方案。
2、 按建筑規(guī)范進行施工管理，嚴格按已定方案及施工操作規(guī)范施工，確保工程質量。
3、 抓好安全生產，嚴防事故發(fā)生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響由乙方負責。
4每日完工后必須保證環(huán)境整潔、干凈。
四、維修計價及費用支付
維修按每處單獨計價，費用由甲方會同物業(yè)參考市場行情進行共同定價，每月匯總后進行結算，預留5%作為質保金，驗收合格一個月復查合格后支付。
五、維修費用
維修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。
六、違約責任
甲乙雙方務必嚴格履行合同的所有條款，不得違約，否則，
另一方有權利追求其違約責任，并處以工程總價款的10%作為違約賠償。
下列情況為違約：
1、 不按規(guī)定的方案和質量標準施工，造成質量低劣。
2、 不能在規(guī)定的期限內完成工程任務。
3、 現場管理混亂，受到有關職能部門的批評處罰。
七、 本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效，本項工程全面竣工驗收合格并結清工程款帳目后自行終止。
發(fā) 包 人(公章)： 承 包 人(簽字)：
法定代表人(簽字)： 身份證號碼：
委托代理人(簽字)：
年 月 日 年 月 日
廣告牌維修合同協(xié)議書篇八
乙方：________
就甲方的一棟教學樓房頂防水及其它維修事宜達成如下維修協(xié)議：
一、維修費用
二、質量標準
1、乙方施工必須規(guī)范，不能粗制濫造、野蠻施工;
2、工程質量保修1年，若甲方發(fā)現質量問題，乙方應及時維修;
3、如果在保修期內工程出現漏水等質量問題，乙方因各種因素無法維修，則乙方需賠償甲方相應損失(損失包括就質量問題帶來的其他損失)。
三、費用及付款方式
簽訂本合同后，乙方開始施工，工程完工，經驗收合格后一次性付工程款________元。
四、安全責任
1、乙方必須規(guī)范施工，按照國家的相應的`施工規(guī)范操作，做好勞動保護，確保施工安全。
2、在施工過程中，若發(fā)生事故，責任有乙方自負，甲方不承擔任何責任。
3、施工方的工作人員與甲方沒有任何勞動關系或雇傭關系。
五、其他事項
1、本合同簽訂后，甲乙雙方不得隨意更改(過程變更部分除外)
2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。
甲方代表簽字：________
乙方代表簽字：________
日期：________
廣告牌維修合同協(xié)議書篇九
甲方：
乙方：
甲乙雙方就甲方建筑物屋頂設置廣告牌事宜訂定契約如下：
1、廣告牌設置地點： ，面積 平方米。廣告牌須根據本協(xié)議所附圖面設計的尺寸設置。
2、甲方須支付乙方廣告費，每年 元整，并以下列方式支付：
a、本協(xié)議成立之時，先支付總費用的30%，計 元整。
b、廣告牌設置完成之日，即 年 月 日（廣告牌設置完成日），支付余額 元整。
3、乙方必須保證其有權發(fā)布該廣告并已經取得政府有關部門許可。
4、乙方必須保證其有權簽定本協(xié)議，如乙方越權簽定協(xié)議導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用并賠償甲方的損失。
5、本協(xié)議有效期間自 年 月 日起，至 年 月 日止，為期 年。
本協(xié)議一式兩份，雙方當事人各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章后生效
甲方（蓋章）：
年 月 日
乙方（蓋章）：
年 月 日
廣告牌維修合同協(xié)議書篇十
承修方(乙方)：________________
甲方共有小車____臺，經甲乙雙方協(xié)議，甲方同意將本單位____臺小車委托給乙方修理，為規(guī)范甲乙雙方行為，簽訂合同如下：
第一條甲方同意乙方為岳陽市藥品食品監(jiān)督管理局車輛定點維修單位。
第二條乙方服務范圍：
車輛大修，各級維護，小修，車輛年檢和其他有關汽車維修的服務項目。
第三條維修車輛送修和移交手續(xù)
乙方憑甲方車管領導安排，承接車輛維修業(yè)務，乙方維修車輛結束后，須提供打印《定點維修結算清單》交送修單位審核。
第四條維修時間：
汽車小修，一，二級保養(yǎng)做到____小時出廠，發(fā)動機三級保養(yǎng)____小時出廠;發(fā)動機大修4天出廠;汽車全車大修車輛按約定時間出廠，每推遲一天交車，由乙方承擔違約賠償____元。
第五條維修服務：
乙方實行______小時服務(含節(jié)假日)，車輛隨到隨____修，乙方上路搶修施救車輛，市內免收施救費用。
第六條質量保證：
本廠對車輛維修質量實行三包(包退，包換，包賠)，質量標準嚴格按照《湖南省汽車維修行業(yè)質量標準》執(zhí)行。汽車大修車輛保修5萬公里或壹年，發(fā)動機三級保養(yǎng)保修壹萬公里，因維修質量和配件問題所引發(fā)的車輛損失，交通事故損失全部由乙方負責。
第七條甲方的權利與義務：
1、鑒于甲乙雙方所建立的長期合作關系，甲方有權要求乙方優(yōu)先維修甲方修的車輛。
2、對已完工車輛，如發(fā)現不合格或與“送修單”不符，甲方有權要求乙方無償返工，直至符合要求為止。
3、甲方應當按照合同約定與乙方結算車輛維修費用。
第八條乙方的權利與義務：
第九條結算方式：
每季度結算一次。乙方應當向甲方出具當期每次維修的結算單。
第十條合同有效期：
本合同有效期限為____年，自本合同簽訂之日起至____年____月____日止。
第十一條爭議及解決方式
如雙方在履行本合同時發(fā)生糾紛，應盡量協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十二條本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同樣的法律效力。
第十三條合同壹式四份，甲、乙雙方各持貳份，蓋章簽字生效。
甲方(單位蓋章)：________乙方(單位蓋章)：________
廣告牌維修合同協(xié)議書篇十一
甲方：
乙方：
乙方所有事故車輛就事故損壞部分由乙方委托甲方進行修復，經相關事宜甲乙雙方達成一致意見，共同協(xié)商事故車簽定維修協(xié)議。
1、乙方的事故車輛修理，依照保險公司核定結果進行，維修項目及更換配件以保險公司和甲方核定為準。
2、乙方事故車維修方案，先按照保險公司定損換件進行、在維修過程中若發(fā)現有保險公司不同意換件但必須更換的零部件(待查件)甲方負責及時向乙方及保險公司進行追加，費用另算。
3、事故車輛現場及定損手續(xù)齊全，甲方只負責修理。如需做現場處理或協(xié)助辦理，駕駛員需乙方提供。
4、事故車輛能開的情況下，乙方需將車開到甲方維修站，如需要請拖車，拖車費用由甲方承擔。(特殊情況除外)
5、事故車輛理賠手續(xù)齊全，甲方按保險公司核定修理發(fā)票金額7%返回乙方。
6、事故車輛的.修理費用結帳方式按月結進行，甲方憑當月所有的核定發(fā)票金額并修理完畢車輛，扣返回給乙方7%后，余額每月的25號結算。(不以核定金額是否到乙方為準)
7、事故車輛的修理工期，以保險公司定損完畢后，視事故車的損壞程定，再另行定期。如修理過程中，若臨時增加或更換維修項目(包括待查件)工期另算。
8、車輛修理完畢后，驗車標準及提車條件，甲方與乙方必須一起對維修部分進行檢查，確認維修部分無誤(不得按新車標準驗車)。
9、協(xié)議有效期，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
10、本協(xié)議經甲乙雙方簽字蓋章后方可生效。
11、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。未盡事宜，雙方本著友好原則協(xié)商解決。
甲方簽字(蓋章)：
日期：
乙方簽字(蓋章)：
日期：
廣告牌維修合同協(xié)議書篇十二
甲方：
乙方：
依據黔交運(20xx)第7號文件規(guī)定，經甲、乙雙方共同協(xié)商，確定由甲方作為乙方客運車輛維護、維修定點企業(yè)，現雙方就具體事宜達成協(xié)議如下：
一、乙方按維修行業(yè)車輛維護管理規(guī)定，每月底對營運客車作出一級、二級維護計劃，并交與甲方實施，甲方保證對乙方車輛進行優(yōu)先維護作業(yè)，并自收到乙方車輛后8小時之內維護完畢。
二、甲方嚴格按照gb/t-1884-20xx國家標準對乙方車輛進行維護作業(yè)，并按規(guī)定填寫作業(yè)單和建立一車一檔車輛維護技術檔案，技術檔案內容包括一級、二級維護作業(yè)單，更換材料記錄單、維修作業(yè)單有維修人員和技術人員簽字，車輛維護過程中更換材料由甲方提供。甲方不得向乙方提供不合格配件且提供的正品配件價格不得高于同品質的市場價格，提供的材料不符合質量要求的，乙方可拒接裝配，已裝配上的，乙方將要求甲方免費進行更換(材料、工時均屬于免費項目)，并承擔由此造成的乙方損失。
三、車輛維護過程中，甲方必須嚴格執(zhí)行二級維護的維修標準和工藝規(guī)范，甲方必須嚴格實行進廠、過程和竣工檢驗制度。車輛必須檢驗合格后簽發(fā)《營運機動車維修竣工出廠合格證》后方可放行出廠，該合格證甲方保證在收到乙方車輛后8小時內簽發(fā)，延期造成乙方營運損失的，由甲方承擔。
四、甲方向乙方提供一份汽車一級、二級維護前檢驗單及一套維護過程修理照片。
五、車輛維護質量保證期按交通部20xx第7號令的規(guī)定執(zhí)行，甲、乙雙方汽車維護合同期內或汽車維護質量保證期內，因維護價格或維修質量發(fā)生糾紛，可以自行協(xié)商，協(xié)商不成向乙方所在地法院起訴。確因甲方維修質量而產生事故的，責任由甲方承擔。
六、收費標準：中型客車二級維護工時費為450元每臺每次。小型客車二級維護工時費280元臺/次，小型客車一級維護為80元臺/次。
七、甲方必須按規(guī)定進行維護作業(yè)，并不得買賣《營運機動車維修竣工出廠合格證》。
八、本合同雙方簽字生效，有效期為一年，自 年 月 日到 年 月 日。雙方共同遵守、不得違反，否則守約方有權解除合同。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
廣告牌維修合同協(xié)議書篇十三
甲方：(定點單位)
乙方：(維修單位)
為規(guī)范車輛維修管理，依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)，經甲乙雙方協(xié)商，簽定如下協(xié)議。
一、合同期限：自20xx年11月1日起至20xx年10月30日止。
二、甲方保證維修質量符合國家維修行業(yè)標準。
三、甲方根據乙方要求使用維修配件，確保更換配件是本地區(qū)同品牌同型號的最低價格，工時費收費標準按市場最低價格。
四、甲方保證24小時提供維修服務，市內緊急救援15分鐘到達現場，市外根據路途情況爭取最短時間到達。優(yōu)先搶修，及時交車。
五、非緊急維修時，甲方需根據乙方負責人簽字的車輛維修通知單進行維修。緊急維修時，甲方需同步通知乙方經辦人，乙方經辦人現場確認后，方可維修。未按規(guī)定手續(xù)進行維修的，甲方不承擔任何費用。
六、因甲方維修質量問題，導致送修車輛出現事故造成損失的，由甲方承擔全部責任。
七、甲方維修車輛結束后，須填寫“車輛維修結算單”，內容包括：維修項目、具體部位、耗材、部件、工時費、質量保證期及經辦司機簽名，此單多聯(lián)復寫，以備結算時使用。
八、結算方式：每三個月時，甲方執(zhí)維修結算單及維修發(fā)票與乙方結算一次。
九、本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，可依法向有管轄權的法院提起訴訟。
十、本協(xié)議雙方簽字后生效，未盡事宜，須經雙方共同協(xié)商解決。做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
十一、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各一份。
甲方(公章)負責人簽字：
乙方(公章) 負責人簽字：
年 月 日
廣告牌維修合同協(xié)議書篇十四
甲方：
乙方：
甲乙雙方在自愿、公平、公開的基礎上，經協(xié)商一致，共同訂立協(xié)議如下：
一、甲方車輛在乙方定點維修期間，乙方向甲方提供以下服務：
1、相同客戶要服務最好;同類維修項目、要價格最低、質量最優(yōu)、速度最快。
2、對甲方維修車輛大保的發(fā)動機，要保證3萬公里不出問題。如出現技術和配件問題由乙方承擔。如駕駛員造成的機械故障由甲方承擔。
3、做好甲方車輛的二級維護保養(yǎng)，對維修后出現的問題，要優(yōu)質、快速、無償的給予修復，并辦二級維護發(fā)票。
4、做好甲方上線車輛年審的辦理，確保合格通過。
5、負責協(xié)調交管部門，及時解決甲方車輛因此而造成的交通滯留問題。
6、乙方對甲方車輛要優(yōu)先給予經維修，對拋錨在路上的甲方車輛能夠隨叫隨到，及時給予搶修。
二、車輛維修
1、甲方車輛到乙方維修時，需持有甲方負責人簽字或蓋章的車輛維修單，乙方見單后方可按此協(xié)議維修車輛。
2、甲方車輛維修單上須注明送修項目和經辦司機的姓名。
三、維修項目
1、維修項目由甲方在車輛維修通知單上注明，車輛維修需經領導批準，并加蓋公章。
2、乙方在維修過程中如發(fā)現其他故障需增加維修項目時，乙方應及時通知甲方，甲方派人查驗認可后，由乙方維修。
3、乙方維修完車輛后，須把與本次維修有關的工時費、配件費等詳細簽字或蓋章后一并交于甲方司機。
4、未按規(guī)定手續(xù)進行維修的或甲方司機未經同意私自維修的，甲方不承擔任何費用。
四、結算方式
甲方交乙方大保的車輛3公里運轉正常后，乙方可執(zhí)維修報告與甲方對所修車輛費用進行結算，其他維修車輛零修費用每月結算一次。
五、合同日期：
自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。合同期為一年。
六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。
七、未盡事宜，雙方協(xié)商決定。
甲方：
代表簽字：
_____年_____月_____日
乙方：
代表簽字：
_____年_____月_____日
廣告牌維修合同協(xié)議書篇十五
乙方:__________________
甲乙雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下辦公設備保養(yǎng)/維修協(xié)議。
一、本協(xié)議服務費總金額為:(大寫)人民幣_________元，(小寫)人民幣_________。
1、服務對象的辦公設備型號_________。(復印機/打印機/傳真機/掃描儀產品)
2、在甲、乙雙方簽定合同之前乙方應對本協(xié)議服務對象所包括的辦公設備進行一次免費的全面檢測，確認設備運行情況，并提供詳細的檢測報告。由雙方簽字確認，如果發(fā)現故障，需要更換部件，則部件費用由甲方負擔，乙方有責任提供報價給甲方參考，但報價中的部件價格不得高于該設備的生產商在本市授權的維修(服務)中心的部件價格。
二、辦公設備定期維護保養(yǎng)
1、地點:乙方實施上門保養(yǎng)地點為協(xié)議包括辦公設備使用所在地。
2、周期:傳真機、復印機產品每月保養(yǎng)一次，打印機、掃描儀產品每季度保養(yǎng)一次最新維修協(xié)議書范本最新維修協(xié)議書范本。
3、保養(yǎng)報告:每次乙方在為甲方提供保養(yǎng)服務后，需現場填寫“維修召喚報告”，如實反映辦公設備的運轉情況，并由甲乙雙方簽字確認。
4、故障隱患:如乙方在為甲方提供辦公設備保養(yǎng)時發(fā)現有故障隱患，需要維修或更換部件，乙方需與甲方協(xié)商，由甲方決定是否進行維修或更換部件。
三、辦公設備臨時緊急維修
1、地點:乙方實施上門保養(yǎng)地點為協(xié)議包括辦公設備使用所在地。
2、時間:
(1)每周一至周五9:00——17:30(不包括節(jié)、假日)為乙方執(zhí)行本協(xié)議的'標準時間，乙方在接到甲方維修要求電話后4個工作小時內派技術人員上門對本協(xié)議所簽的年保機器進行免費維修保養(yǎng)(如需換部件，部件費另計)，不計次數。
(2)如甲方需要乙方在標準工作時間以外進行維修工作，甲方必須在周一至周五的工作時間內提前通知乙方，否則，乙方有權拒絕甲方的要求。
3、在本協(xié)議所包括的辦公設備出現故障后要及時通知乙方，并將出現故障的情況如實告知乙方，以協(xié)助乙方維修人員做出正確判斷。
4、甲方故障通知后，乙方要在標準時間上門提供維修，如有特殊情況，乙方應及時通知甲方。
6、甲方未經乙方同意不應自行維修或由未經乙方書面同意的第三方(設備供應商或直接代理商)進行維修最新維修協(xié)議書范本合同范本。
7、更換部件:
(1)部件更換可能會影響辦公設備的功能、性能，乙方要在與甲方協(xié)商認同后進行。
(2)乙方為甲方提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，乙方需在與甲方協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
(3)更換部件的費用由甲方承擔，乙方有義務提供部件的報價，供甲方參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在本市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。甲方可以在經乙方書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
(4)甲方未經乙方同意不應自行更換或雇傭未經乙方書面同意的第三方更換或拆卸部件。
8、乙方為甲方更換的部件在保修期內非人為損壞，乙方需為甲方免費更換、維修。如屬于甲方使用不當或人為損壞時，部件費用由甲方負責。(部件保修期為：從更換此部件起，兩個月止。注：耗材如針、線圈、墨盒、噴頭、鐵粉、碳粉、曝光燈、硒鼓、色帶、電腦軟件不屬于此保修范圍。)
9、書面報告：在維修(更換部件)工作完成后，乙方維修人員應向甲方提供書面報告，并由雙方簽字確認故障已被修復。
10、第三方面的雇傭，雙方必須在得到對方書面批準后，使用被授權雇傭第三方(產品供應或直接代理商)執(zhí)行乙方在本協(xié)議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
11、不予保修范圍
(1)因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞最新維修協(xié)議書范本最新維修協(xié)議書范本。
(2)因未經乙方同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
12、本協(xié)議不涉及有關軟件或網絡支持服務。
13、乙方所維修的部件如在規(guī)定的保修期限內出現與前次同樣的故障且非人為損壞，乙方應免費維修該故障，如屬于甲方使用不當或人為損壞時，維修費用由甲方負責。(部件保修期及保修內容詳見本協(xié)議第三點第8節(jié))
四、機密
1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2、雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3、甲方對其專有機密信息自行負責。
五、協(xié)議生效及協(xié)議期限
本協(xié)議經甲、乙雙方簽字蓋章后生效，協(xié)議期限為_________年_______月_______至_________年_______月_______日。
六、付款方式
1、甲方在本協(xié)議簽定日起十日內，付給乙方協(xié)議全款。
2、日常維修設備的費用應在維修完畢后十日內一次性付給乙方。
七、協(xié)議的終止及罰則
1、如果發(fā)生下列情況，甲、乙各方有權單方面立即終止本協(xié)議
(1)在沒有特殊原因的情況下，甲、乙雙方有一方未能履行本合同的義務最新維修協(xié)議書范本合同范本。
(2)未經甲方同意而私自更換辦公設備部件。
(3)更換部件時，未經甲方同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，乙方退還甲方所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，乙方要按市場價格進行賠償。
(4)因甲方原因轉賣、轉讓辦公設備時，未經乙方同意將辦公設備移出大廈而繼續(xù)要求服務。
(5)未經乙方同意而拖欠乙方貨款。
2、甲方違約而造成本協(xié)議的終止，乙方不退協(xié)議余額。
八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具體未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________代表(簽字)：_________
地址：_________________地址：_________________
電話：_________________電話：_________________
傳真：_________________傳真：_________________
聯(lián)系人：_______________聯(lián)系人：_______________
_________年____月____日_________年____月____日
維修協(xié)議書范本(二)
甲方(客戶)： 乙方(客戶)：
通信地址(郵編)： 通信地址(郵編)：
聯(lián)系人： e-mail: 聯(lián)系人：
廣告牌維修合同協(xié)議書篇一
甲方：
乙方：
甲方因工作需要建設臨時板房一批，經過同乙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議。
1、工程概況
臨建地點位于__以南，__以東，數量暫定為 間，實際結算數以甲方要求及實際建設間數為據。
2、雙方責任
甲方負責臨建房屋的地基處理、地面硬化，乙方負責地面上建筑物的建設施工，門窗安裝。
3、房屋構造
單間房屋尺寸一般為3米×5米結構，具體尺寸和房屋布局以甲方提供的圖紙為準。
地基上兩層磚結構。木頭門窗，門窗玻璃厚度不低于cm。楊木檁條，檁條上加葦箔，并覆蓋油氈。墻壁應采用厚度不低于5cm，價格不低于4元/張(以目前市場價為據)的石棉瓦。
4、工期
乙方在接到甲方處理完地基的施工場地后15日內完成所有房屋的建設。
5、價格及結算方式
乙方包工包料，單層石棉瓦房530元/間，雙層石棉瓦房660元/間。甲方在接受乙方按期交付的房屋后，同乙方結算工程款的95，其余5作為保證金，如無質量問題在工程完工1年后付清。
6、違約責任
乙方不能按期完成建設的，甲方有權依據損失酌情扣除建設工程款，房屋在1年內出現質量問題時，甲方可以依據約定扣除保留金。
7、本協(xié)議一式三份，甲方執(zhí)兩份，乙方執(zhí)一份。
甲方：________
乙方________
日期：
廣告牌維修合同協(xié)議書篇二
甲方：
乙方：
就甲方的一棟教學樓房頂防水及其它維修事宜達成如下維修協(xié)議：
一、維修費用
二、質量標準
1、乙方施工必須規(guī)范，不能粗制濫造、野蠻施工;
2、工程質量保修1年，若甲方發(fā)現質量問題，乙方應及時維修;
3、如果在保修期內工程出現漏水等質量問題，乙方因各種因素無法維修，則乙方需賠償甲方相應損失(損失包括就質量問題帶來的其他損失)。
三、費用及付款方式
簽訂本合同后，乙方開始施工，工程完工，經驗收合格后一次性付工程款 元。
四、安全責任
1、乙方必須規(guī)范施工，按照國家的相應的施工規(guī)范操作，做好勞動保護，確保施工安全。
2、在施工過程中，若發(fā)生事故，責任有乙方自負，甲方不承擔任何責任。
3、施工方的工作人員與甲方沒有任何勞動關系或雇傭關系。
五、其他事項
1、本合同簽訂后，甲乙雙方不得隨意更改(過程變更部分除外)
2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。
甲方代表簽字：
乙方代表簽字：
日期：
廣告牌維修合同協(xié)議書篇三
供方： (以下簡稱甲方) 合同編號： 需方： (以下簡稱乙方) 簽訂日期：
根據《中華人民共和國合同法》及其有關法律法規(guī)，為明確甲乙雙方的權利義務，甲、乙雙方經友好協(xié)商，就甲方在合約期內為乙方提供服務，達成如下協(xié)議：
一、合同價款
項目為通信線路維修，采購總金額為：9490元。
二、服務方式
甲方應接到乙方通知后24小時能到達現場并處理好故障問題，若甲方未能在規(guī)定時間內完成故障處理，應按合同價日千分之五每日支付違約金。
三、質量保證
甲方應按《工程建設標準強制性條文》(信息工程部分)的通知(建標20__259號)等法律法規(guī)規(guī)定及各專業(yè)施工規(guī)范要求進行工程施工。在具體項目建設過程中如發(fā)現甲方未能按時、按質、按量提供服務的，乙方有權提出限期整改的要求，整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規(guī)范要求的，乙方有權中止直至解除具體合同/訂單，并要求甲方承擔相應賠償及違約責任。
四、付款方式
乙方在收到甲方提供的《完工報告》后一個月內支付該次維修費用。甲方收到貨款后開具維修費發(fā)票。
五、合同糾紛解決方式
雙方應嚴格遵守本合同，如果雙方有爭議應先協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交甲方所在地人民法院裁決。
六、合同生效
雙方授權代表簽字并蓋章后本合同生效，本合同一式二份，各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
廣告牌維修合同協(xié)議書篇四
甲方：
地址：
法人代表：
電話： 傳真：
乙方：
地址：
法人代表：
電話： 傳真：
根據北京市消防局消監(jiān)字《20xx》140號通知規(guī)定，為了保證消防器材的正常使用，甲方委托乙方對 大廈內 具4kg干粉abc滅火器進行維修年檢，每具維修費用為 元人民幣。雙方本著互惠互利、友好合作的前提，明確雙方的權利及義務，特達成如下合作事項：
一、 維修明細及費用
具4kg干粉abc類滅火器(具體明細詳見附件)，每具維修價格 元人民幣，維修費用合計： 。人民幣大寫： 。以上報價含稅金及乙方滅火器材維修、運輸等全部費用。
二、維修日期：
三、交貨地址：將維修合格消防器材送至 。
四、驗收方式：甲乙雙方在 大廈現場驗收維修合格消防器材，滅火器外觀、噴射軟管良好，壓力充足。
五、付款方式：甲方驗收合格并收到乙方提供符合國家和甲方要求的發(fā)票后10日內將 維修款以支票形式付給乙方。
六、質保期：乙方對所負責維修的甲方 具干粉abc滅火器材免費質保1年，一年內滅火器出現壓力不足、軟管開裂等情況，乙方負責免費上門維修。
七、甲方責任
1、甲方須保證消防器材不受人為破壞，消防器材應放在干燥防潮的地方。
2、甲方一旦發(fā)現消防器材壓力不足、噴射軟管斷裂等異常情況后及時通知乙方，乙方須在24小時內及時給予維修。
3、認真履行合同，對工作任務的完成情況和工作質量進行監(jiān)督檢查和驗收。
八、乙方責任
1、乙方必須按照國家的有關標準進行滅火器的維修，嚴格質量管理，保證維修的滅火器能夠正常有效的使用。
2、質保期內乙方對需要進行維修的滅火器實行免費上門服務，維修后的滅火器按原位擺放。
3、甲方須保證消防器材不受人為破壞，消防器材應放在干燥防潮的地方。
4、本協(xié)議書采用固定總價方式即：協(xié)議依據報價時的所有工程量固定，人、材、機及取費全部固定。負責提供本協(xié)議施工材料、零配件和工具，對人工費乙方不再單獨收費。
5、協(xié)議價款已結合工程具體情況考慮了技術措施費及保證工期、質量等因素所需的趕工費等全部費用。
6、本工程以乙方包材料設備、包工期、包施工、包質量、包材料檢驗、包安全的形式進行承包。
八、本協(xié)議一式肆份。甲、乙雙方各持貳分，具有同等法律效率。本協(xié)議自雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章之日起生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
年月日：
廣告牌維修合同協(xié)議書篇五
法定住址：__________
法定代表人：__________
職務：__________________
委托代理人：__________
身份證號碼：__________
通訊地址：__________
聯(lián)系人：__________
電話：__________
傳真：__________
帳號：__________
電子信箱：__________
乙方(承攬人)：__________
法定住址：__________
法定代表人：__________
職務：__________
委托代理人：__________
身份證號碼：__________
通訊地址：__________
聯(lián)系人：__________
電話：__________
傳真：__________
帳號：__________
電子信箱：__________雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議：
第一條修繕修理項目、數量、報酬
第二條定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業(yè)。
第四條材料
第五條檢驗
第六條修繕修理時間
從_________年_________月_______________日到_________年_________月_______________日。
第七條質量要求
第八條資料提供
1、定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：__________。
2、承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在_______________日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_______________日內答復。
第九條轉包
1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：__________。
2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3、雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：
1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2、雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3、定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條協(xié)助
1、承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：__________，并滿足以下要求：__________。
2、定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在_________天內履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。
3、定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條監(jiān)督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條更換部件：
1、部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。
2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3、更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4、承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條交付
修繕修理項目完工后，交付時間：__________，交付方式：__________，交付地點：__________。
第十七條驗收
1、雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_______________元。該部分費用由定作人來負擔。
第十八條修繕費用
本次修繕的費用為_______________元，定作人在_________年_________月_______________日前向承攬人預付材料款(大寫)_______________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_______________日內將尾款_______________元全部付清。
第十九條結算方式
報酬與材料費的結算方式為：
第二十條保修
設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3、因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4、因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出_________天內)簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的終止
如果發(fā)生下列情況，各方有權單方面立即終止本協(xié)議。
1、在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2、未經定作人同意而私自更換部件。
3、更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4、未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條合同的轉讓
除合同中另有規(guī)定外或經雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條聲明及保證
定作人：
1、定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1、承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條通知
1、根據本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：__________。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之________日起_______________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_______________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂________日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之________日起生效。
有效期為_________年，自_________年_________月_______________日至_________年_________月_______________日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
定作人(蓋章)：__________承攬人(蓋章)：__________
法定代表人(簽字)：__________法定代表人(簽字)：__________
委托代理人(簽字)：__________委托代理人(簽字)：__________
簽訂地點：__________簽訂地點：__________
廣告牌維修合同協(xié)議書篇六
甲方：
乙方：
甲方因工作需要建設臨時板房一批，經過同乙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議。
1、工程概況
臨建地點位于__以南，__以東，數量暫定為間，實際結算數以甲方要求及實際建設間數為據。
2、雙方責任
甲方負責臨建房屋的地基處理、地面硬化，乙方負責地面上建筑物的建設施工，門窗安裝。
3、房屋構造
單間房屋尺寸一般為3米×5米結構，具體尺寸和房屋布局以甲方提供的圖紙為準。
地基上兩層磚結構。木頭門窗，門窗玻璃厚度不低于cm。楊木檁條，檁條上加葦箔，并覆蓋油氈。墻壁應采用厚度不低于5cm，價格不低于4元/張(以目前市場價為據)的石棉瓦。
4、工期
乙方在接到甲方處理完地基的施工場地后15日內完成所有房屋的建設。
5、價格及結算方式
乙方包工包料，單層石棉瓦房530元/間，雙層石棉瓦房660元/間。甲方在接受乙方按期交付的房屋后，同乙方結算工程款的95，其余5作為保證金，如無質量問題在工程完工1年后付清。
6、違約責任
乙方不能按期完成建設的，甲方有權依據損失酌情扣除建設工程款，房屋在1年內出現質量問題時，甲方可以依據約定扣除保留金。
7、本協(xié)議一式三份，甲方執(zhí)兩份，乙方執(zhí)一份。
甲方：________
乙方：________
日期：________
廣告牌維修合同協(xié)議書篇七
甲方：(發(fā)包方)
乙方：(承包方)
根據《中華人民共和國合法》、《中華人民共和國消費權益保護法》以及其它法律法規(guī)的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成協(xié)議，須共同遵守。
一、 工程概念
施工地點：吉汝鄉(xiāng)嚇如村
施工內容：房屋維修
維修項目：墻體里外翻新、廚房、衛(wèi)生間從新改造，房頂全面更換、電路改造等。
工程期限：從20xx年2月3日開工至20xx年5月30日。
二、 工程總價及結算方式
付款方式：工程總價款270900元(大寫：貳拾柒萬零玖佰元整)自本合同簽訂后甲方預付首付款170900元(大寫：拾柒萬零玖佰元整)該工程竣工后并經甲方驗收后一次性付清剩余的資金。
三、 施工準備及雙方義務
(1) 甲方義務
甲方應向乙方提供施工所需的水、電等必備條件做好施工中臨時性使用部分操作以及產生影響力關系行為的協(xié)調工作。
(2) 乙方義務
1、 對甲方房屋維修的做法進行現場說明。
2、 乙方指派技術負責人，負責本合同的履行。按要求組織施工保質保量按期完成施工任務。解決乙方負責人各項事宜。
(3) 工程質量及竣工驗收的方法
1、 由于甲方的原因造成工程質量問題，其返工費用由甲方進行承擔，乙方有權利順延工期。
2、 由于乙方的原因造成工程質量問題，其返工費用由乙方自行承擔，工期不變。
3、 工程竣工后乙方應及時通知驗收，甲方自接驗收通知三日內進行驗收。
(4) 雙方違約責任
自本合同簽訂后，甲、乙雙方應履行合同規(guī)定的各項條款，不得擅自變更或解除合同。
(5) 糾紛處理
本合同履行期間雙方發(fā)生爭執(zhí)時在不影響工程的前提下，雙方可以采取協(xié)商解決，若協(xié)商不成可向當地人民法院起訴。
(6) 本合同一式三份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
甲方：
乙方：
因甲方公司樓頂在使用期間出現滲水問題，乙方負責對甲方的房屋屋頂滲水進行維修，經雙方協(xié)商，協(xié)議如下：
1、維修時間：20xx年3月17日起到20xx年4 月12日止。
2、維修地點：孔雀湖康體中心
3、維修方案須甲方確認，并且乙方應在維修之前征得甲方同意。
4、維修以及維修質量的監(jiān)督：對于涉及到該房屋所出現的所有滲水部位都必須進行維修。在維修期間，甲方必定期須派人到現場予以質量監(jiān)督和協(xié)助部分工作。在施工方施工期間，施工方有責任對施工時的人員安全負責，出現工傷事故由乙方負責。
6、房屋維修期的注意事項：甲方有義務協(xié)助乙方做好各項施工前的準備，(如垃圾材料的堆放)。
7、維修之后的房屋質量的驗收和審核：由雙方事先約定(以解決漏水為主)或者以相關行業(yè)標準為驗收標準。
8、在維修期間所產生的水電費用都由甲方負責予以負擔。
9、根據雙方的協(xié)商，本次維修采取乙方包工不包料的方式實施。
10、本工程維修發(fā)生的費用共計人民幣壹萬元整(大寫10000.00元整)，工程完工之日付伍仟元整(5000.00元)。待保修期滿之日付清全部尾款。
11、本房屋漏水維修合同一式兩份，雙方各持一份。
12、關于保修：保修期 6個月，自維修結束之日起算，保修期內發(fā)生問題時乙方應立即派工作人員前往查看，并采取其他相關措施。
13、其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
發(fā)包人(全稱)： (以下簡稱甲方)
承包人(全稱)： (以下簡稱乙方)
甲乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，將寧鄉(xiāng)經濟開發(fā)區(qū)怡寧新村商住樓及水平安置房的維修承包給乙方并達成如下幾點：
一、 維修工程內容及要求
1、 乙方接到甲方或小區(qū)物業(yè)公司的維修聯(lián)系單后，在條件容許的情況下，1天之內組織人員或設備進行維修，維修完畢邀請甲方和物業(yè)公司共同驗收，并形成驗收文件用于結算。
2、對已入住的客戶維修，要求維修完畢后客戶簽字認定。
3、承包人不在約定期限內派人維修的，發(fā)包人可以委托他人修理。
4、發(fā)生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。
二、工程質量保修范圍和內容
承包人按相關規(guī)定對已維修工程進行保修，在質量保修期內，按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的管理規(guī)定和雙方約定，承擔已維修工程質量保修責任，按建設部《房屋建筑工程質量保修辦法》執(zhí)行并約定已維修工程(同一位置)的質量保修期如下：
1、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房屋和外墻面的防滲漏為5年;
3、裝修工程為2年;
4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年;
5、供熱與供冷系統(tǒng)為2個采暖期、供冷期;
6、住宅小區(qū)內的給排水設施、道路等配套工程為2年;
7、其它項目保修期限約定如下：
質量保修期自工程驗收合格之日起計算。
三、甲乙雙方的權利與義務
(一) 甲方的權利與義務
1、 由甲方工程師共同配合乙方施工，行使合同約定的職權，向乙方發(fā)出指令及其簽證，確保工程的順利進行。
2、 現場確定施工范圍核實工程量。
3、 組織相關單位進行驗收，評定質量標準。
4、 按合同約定的期限支付工程款。
5、 負責各部門的關系協(xié)調。
(二) 乙方的權利與義務
1、 提供相關的施工方案。
2、 按建筑規(guī)范進行施工管理，嚴格按已定方案及施工操作規(guī)范施工，確保工程質量。
3、 抓好安全生產，嚴防事故發(fā)生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響由乙方負責。
4每日完工后必須保證環(huán)境整潔、干凈。
四、維修計價及費用支付
維修按每處單獨計價，費用由甲方會同物業(yè)參考市場行情進行共同定價，每月匯總后進行結算，預留5%作為質保金，驗收合格一個月復查合格后支付。
五、維修費用
維修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。
六、違約責任
甲乙雙方務必嚴格履行合同的所有條款，不得違約，否則，
另一方有權利追求其違約責任，并處以工程總價款的10%作為違約賠償。
下列情況為違約：
1、 不按規(guī)定的方案和質量標準施工，造成質量低劣。
2、 不能在規(guī)定的期限內完成工程任務。
3、 現場管理混亂，受到有關職能部門的批評處罰。
七、 本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效，本項工程全面竣工驗收合格并結清工程款帳目后自行終止。
發(fā) 包 人(公章)： 承 包 人(簽字)：
法定代表人(簽字)： 身份證號碼：
委托代理人(簽字)：
年 月 日 年 月 日
廣告牌維修合同協(xié)議書篇八
乙方：________
就甲方的一棟教學樓房頂防水及其它維修事宜達成如下維修協(xié)議：
一、維修費用
二、質量標準
1、乙方施工必須規(guī)范，不能粗制濫造、野蠻施工;
2、工程質量保修1年，若甲方發(fā)現質量問題，乙方應及時維修;
3、如果在保修期內工程出現漏水等質量問題，乙方因各種因素無法維修，則乙方需賠償甲方相應損失(損失包括就質量問題帶來的其他損失)。
三、費用及付款方式
簽訂本合同后，乙方開始施工，工程完工，經驗收合格后一次性付工程款________元。
四、安全責任
1、乙方必須規(guī)范施工，按照國家的相應的`施工規(guī)范操作，做好勞動保護，確保施工安全。
2、在施工過程中，若發(fā)生事故，責任有乙方自負，甲方不承擔任何責任。
3、施工方的工作人員與甲方沒有任何勞動關系或雇傭關系。
五、其他事項
1、本合同簽訂后，甲乙雙方不得隨意更改(過程變更部分除外)
2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。
甲方代表簽字：________
乙方代表簽字：________
日期：________
廣告牌維修合同協(xié)議書篇九
甲方：
乙方：
甲乙雙方就甲方建筑物屋頂設置廣告牌事宜訂定契約如下：
1、廣告牌設置地點： ，面積 平方米。廣告牌須根據本協(xié)議所附圖面設計的尺寸設置。
2、甲方須支付乙方廣告費，每年 元整，并以下列方式支付：
a、本協(xié)議成立之時，先支付總費用的30%，計 元整。
b、廣告牌設置完成之日，即 年 月 日（廣告牌設置完成日），支付余額 元整。
3、乙方必須保證其有權發(fā)布該廣告并已經取得政府有關部門許可。
4、乙方必須保證其有權簽定本協(xié)議，如乙方越權簽定協(xié)議導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用并賠償甲方的損失。
5、本協(xié)議有效期間自 年 月 日起，至 年 月 日止，為期 年。
本協(xié)議一式兩份，雙方當事人各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章后生效
甲方（蓋章）：
年 月 日
乙方（蓋章）：
年 月 日
廣告牌維修合同協(xié)議書篇十
承修方(乙方)：________________
甲方共有小車____臺，經甲乙雙方協(xié)議，甲方同意將本單位____臺小車委托給乙方修理，為規(guī)范甲乙雙方行為，簽訂合同如下：
第一條甲方同意乙方為岳陽市藥品食品監(jiān)督管理局車輛定點維修單位。
第二條乙方服務范圍：
車輛大修，各級維護，小修，車輛年檢和其他有關汽車維修的服務項目。
第三條維修車輛送修和移交手續(xù)
乙方憑甲方車管領導安排，承接車輛維修業(yè)務，乙方維修車輛結束后，須提供打印《定點維修結算清單》交送修單位審核。
第四條維修時間：
汽車小修，一，二級保養(yǎng)做到____小時出廠，發(fā)動機三級保養(yǎng)____小時出廠;發(fā)動機大修4天出廠;汽車全車大修車輛按約定時間出廠，每推遲一天交車，由乙方承擔違約賠償____元。
第五條維修服務：
乙方實行______小時服務(含節(jié)假日)，車輛隨到隨____修，乙方上路搶修施救車輛，市內免收施救費用。
第六條質量保證：
本廠對車輛維修質量實行三包(包退，包換，包賠)，質量標準嚴格按照《湖南省汽車維修行業(yè)質量標準》執(zhí)行。汽車大修車輛保修5萬公里或壹年，發(fā)動機三級保養(yǎng)保修壹萬公里，因維修質量和配件問題所引發(fā)的車輛損失，交通事故損失全部由乙方負責。
第七條甲方的權利與義務：
1、鑒于甲乙雙方所建立的長期合作關系，甲方有權要求乙方優(yōu)先維修甲方修的車輛。
2、對已完工車輛，如發(fā)現不合格或與“送修單”不符，甲方有權要求乙方無償返工，直至符合要求為止。
3、甲方應當按照合同約定與乙方結算車輛維修費用。
第八條乙方的權利與義務：
第九條結算方式：
每季度結算一次。乙方應當向甲方出具當期每次維修的結算單。
第十條合同有效期：
本合同有效期限為____年，自本合同簽訂之日起至____年____月____日止。
第十一條爭議及解決方式
如雙方在履行本合同時發(fā)生糾紛，應盡量協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十二條本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同樣的法律效力。
第十三條合同壹式四份，甲、乙雙方各持貳份，蓋章簽字生效。
甲方(單位蓋章)：________乙方(單位蓋章)：________
廣告牌維修合同協(xié)議書篇十一
甲方：
乙方：
乙方所有事故車輛就事故損壞部分由乙方委托甲方進行修復，經相關事宜甲乙雙方達成一致意見，共同協(xié)商事故車簽定維修協(xié)議。
1、乙方的事故車輛修理，依照保險公司核定結果進行，維修項目及更換配件以保險公司和甲方核定為準。
2、乙方事故車維修方案，先按照保險公司定損換件進行、在維修過程中若發(fā)現有保險公司不同意換件但必須更換的零部件(待查件)甲方負責及時向乙方及保險公司進行追加，費用另算。
3、事故車輛現場及定損手續(xù)齊全，甲方只負責修理。如需做現場處理或協(xié)助辦理，駕駛員需乙方提供。
4、事故車輛能開的情況下，乙方需將車開到甲方維修站，如需要請拖車，拖車費用由甲方承擔。(特殊情況除外)
5、事故車輛理賠手續(xù)齊全，甲方按保險公司核定修理發(fā)票金額7%返回乙方。
6、事故車輛的.修理費用結帳方式按月結進行，甲方憑當月所有的核定發(fā)票金額并修理完畢車輛，扣返回給乙方7%后，余額每月的25號結算。(不以核定金額是否到乙方為準)
7、事故車輛的修理工期，以保險公司定損完畢后，視事故車的損壞程定，再另行定期。如修理過程中，若臨時增加或更換維修項目(包括待查件)工期另算。
8、車輛修理完畢后，驗車標準及提車條件，甲方與乙方必須一起對維修部分進行檢查，確認維修部分無誤(不得按新車標準驗車)。
9、協(xié)議有效期，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
10、本協(xié)議經甲乙雙方簽字蓋章后方可生效。
11、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。未盡事宜，雙方本著友好原則協(xié)商解決。
甲方簽字(蓋章)：
日期：
乙方簽字(蓋章)：
日期：
廣告牌維修合同協(xié)議書篇十二
甲方：
乙方：
依據黔交運(20xx)第7號文件規(guī)定，經甲、乙雙方共同協(xié)商，確定由甲方作為乙方客運車輛維護、維修定點企業(yè)，現雙方就具體事宜達成協(xié)議如下：
一、乙方按維修行業(yè)車輛維護管理規(guī)定，每月底對營運客車作出一級、二級維護計劃，并交與甲方實施，甲方保證對乙方車輛進行優(yōu)先維護作業(yè)，并自收到乙方車輛后8小時之內維護完畢。
二、甲方嚴格按照gb/t-1884-20xx國家標準對乙方車輛進行維護作業(yè)，并按規(guī)定填寫作業(yè)單和建立一車一檔車輛維護技術檔案，技術檔案內容包括一級、二級維護作業(yè)單，更換材料記錄單、維修作業(yè)單有維修人員和技術人員簽字，車輛維護過程中更換材料由甲方提供。甲方不得向乙方提供不合格配件且提供的正品配件價格不得高于同品質的市場價格，提供的材料不符合質量要求的，乙方可拒接裝配，已裝配上的，乙方將要求甲方免費進行更換(材料、工時均屬于免費項目)，并承擔由此造成的乙方損失。
三、車輛維護過程中，甲方必須嚴格執(zhí)行二級維護的維修標準和工藝規(guī)范，甲方必須嚴格實行進廠、過程和竣工檢驗制度。車輛必須檢驗合格后簽發(fā)《營運機動車維修竣工出廠合格證》后方可放行出廠，該合格證甲方保證在收到乙方車輛后8小時內簽發(fā)，延期造成乙方營運損失的，由甲方承擔。
四、甲方向乙方提供一份汽車一級、二級維護前檢驗單及一套維護過程修理照片。
五、車輛維護質量保證期按交通部20xx第7號令的規(guī)定執(zhí)行，甲、乙雙方汽車維護合同期內或汽車維護質量保證期內，因維護價格或維修質量發(fā)生糾紛，可以自行協(xié)商，協(xié)商不成向乙方所在地法院起訴。確因甲方維修質量而產生事故的，責任由甲方承擔。
六、收費標準：中型客車二級維護工時費為450元每臺每次。小型客車二級維護工時費280元臺/次，小型客車一級維護為80元臺/次。
七、甲方必須按規(guī)定進行維護作業(yè)，并不得買賣《營運機動車維修竣工出廠合格證》。
八、本合同雙方簽字生效，有效期為一年，自 年 月 日到 年 月 日。雙方共同遵守、不得違反，否則守約方有權解除合同。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
廣告牌維修合同協(xié)議書篇十三
甲方：(定點單位)
乙方：(維修單位)
為規(guī)范車輛維修管理，依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)，經甲乙雙方協(xié)商，簽定如下協(xié)議。
一、合同期限：自20xx年11月1日起至20xx年10月30日止。
二、甲方保證維修質量符合國家維修行業(yè)標準。
三、甲方根據乙方要求使用維修配件，確保更換配件是本地區(qū)同品牌同型號的最低價格，工時費收費標準按市場最低價格。
四、甲方保證24小時提供維修服務，市內緊急救援15分鐘到達現場，市外根據路途情況爭取最短時間到達。優(yōu)先搶修，及時交車。
五、非緊急維修時，甲方需根據乙方負責人簽字的車輛維修通知單進行維修。緊急維修時，甲方需同步通知乙方經辦人，乙方經辦人現場確認后，方可維修。未按規(guī)定手續(xù)進行維修的，甲方不承擔任何費用。
六、因甲方維修質量問題，導致送修車輛出現事故造成損失的，由甲方承擔全部責任。
七、甲方維修車輛結束后，須填寫“車輛維修結算單”，內容包括：維修項目、具體部位、耗材、部件、工時費、質量保證期及經辦司機簽名，此單多聯(lián)復寫，以備結算時使用。
八、結算方式：每三個月時，甲方執(zhí)維修結算單及維修發(fā)票與乙方結算一次。
九、本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，可依法向有管轄權的法院提起訴訟。
十、本協(xié)議雙方簽字后生效，未盡事宜，須經雙方共同協(xié)商解決。做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
十一、本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各一份。
甲方(公章)負責人簽字：
乙方(公章) 負責人簽字：
年 月 日
廣告牌維修合同協(xié)議書篇十四
甲方：
乙方：
甲乙雙方在自愿、公平、公開的基礎上，經協(xié)商一致，共同訂立協(xié)議如下：
一、甲方車輛在乙方定點維修期間，乙方向甲方提供以下服務：
1、相同客戶要服務最好;同類維修項目、要價格最低、質量最優(yōu)、速度最快。
2、對甲方維修車輛大保的發(fā)動機，要保證3萬公里不出問題。如出現技術和配件問題由乙方承擔。如駕駛員造成的機械故障由甲方承擔。
3、做好甲方車輛的二級維護保養(yǎng)，對維修后出現的問題，要優(yōu)質、快速、無償的給予修復，并辦二級維護發(fā)票。
4、做好甲方上線車輛年審的辦理，確保合格通過。
5、負責協(xié)調交管部門，及時解決甲方車輛因此而造成的交通滯留問題。
6、乙方對甲方車輛要優(yōu)先給予經維修，對拋錨在路上的甲方車輛能夠隨叫隨到，及時給予搶修。
二、車輛維修
1、甲方車輛到乙方維修時，需持有甲方負責人簽字或蓋章的車輛維修單，乙方見單后方可按此協(xié)議維修車輛。
2、甲方車輛維修單上須注明送修項目和經辦司機的姓名。
三、維修項目
1、維修項目由甲方在車輛維修通知單上注明，車輛維修需經領導批準，并加蓋公章。
2、乙方在維修過程中如發(fā)現其他故障需增加維修項目時，乙方應及時通知甲方，甲方派人查驗認可后，由乙方維修。
3、乙方維修完車輛后，須把與本次維修有關的工時費、配件費等詳細簽字或蓋章后一并交于甲方司機。
4、未按規(guī)定手續(xù)進行維修的或甲方司機未經同意私自維修的，甲方不承擔任何費用。
四、結算方式
甲方交乙方大保的車輛3公里運轉正常后，乙方可執(zhí)維修報告與甲方對所修車輛費用進行結算，其他維修車輛零修費用每月結算一次。
五、合同日期：
自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。合同期為一年。
六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。
七、未盡事宜，雙方協(xié)商決定。
甲方：
代表簽字：
_____年_____月_____日
乙方：
代表簽字：
_____年_____月_____日
廣告牌維修合同協(xié)議書篇十五
乙方:__________________
甲乙雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下辦公設備保養(yǎng)/維修協(xié)議。
一、本協(xié)議服務費總金額為:(大寫)人民幣_________元，(小寫)人民幣_________。
1、服務對象的辦公設備型號_________。(復印機/打印機/傳真機/掃描儀產品)
2、在甲、乙雙方簽定合同之前乙方應對本協(xié)議服務對象所包括的辦公設備進行一次免費的全面檢測，確認設備運行情況，并提供詳細的檢測報告。由雙方簽字確認，如果發(fā)現故障，需要更換部件，則部件費用由甲方負擔，乙方有責任提供報價給甲方參考，但報價中的部件價格不得高于該設備的生產商在本市授權的維修(服務)中心的部件價格。
二、辦公設備定期維護保養(yǎng)
1、地點:乙方實施上門保養(yǎng)地點為協(xié)議包括辦公設備使用所在地。
2、周期:傳真機、復印機產品每月保養(yǎng)一次，打印機、掃描儀產品每季度保養(yǎng)一次最新維修協(xié)議書范本最新維修協(xié)議書范本。
3、保養(yǎng)報告:每次乙方在為甲方提供保養(yǎng)服務后，需現場填寫“維修召喚報告”，如實反映辦公設備的運轉情況，并由甲乙雙方簽字確認。
4、故障隱患:如乙方在為甲方提供辦公設備保養(yǎng)時發(fā)現有故障隱患，需要維修或更換部件，乙方需與甲方協(xié)商，由甲方決定是否進行維修或更換部件。
三、辦公設備臨時緊急維修
1、地點:乙方實施上門保養(yǎng)地點為協(xié)議包括辦公設備使用所在地。
2、時間:
(1)每周一至周五9:00——17:30(不包括節(jié)、假日)為乙方執(zhí)行本協(xié)議的'標準時間，乙方在接到甲方維修要求電話后4個工作小時內派技術人員上門對本協(xié)議所簽的年保機器進行免費維修保養(yǎng)(如需換部件，部件費另計)，不計次數。
(2)如甲方需要乙方在標準工作時間以外進行維修工作，甲方必須在周一至周五的工作時間內提前通知乙方，否則，乙方有權拒絕甲方的要求。
3、在本協(xié)議所包括的辦公設備出現故障后要及時通知乙方，并將出現故障的情況如實告知乙方，以協(xié)助乙方維修人員做出正確判斷。
4、甲方故障通知后，乙方要在標準時間上門提供維修，如有特殊情況，乙方應及時通知甲方。
6、甲方未經乙方同意不應自行維修或由未經乙方書面同意的第三方(設備供應商或直接代理商)進行維修最新維修協(xié)議書范本合同范本。
7、更換部件:
(1)部件更換可能會影響辦公設備的功能、性能，乙方要在與甲方協(xié)商認同后進行。
(2)乙方為甲方提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，乙方需在與甲方協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
(3)更換部件的費用由甲方承擔，乙方有義務提供部件的報價，供甲方參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在本市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。甲方可以在經乙方書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
(4)甲方未經乙方同意不應自行更換或雇傭未經乙方書面同意的第三方更換或拆卸部件。
8、乙方為甲方更換的部件在保修期內非人為損壞，乙方需為甲方免費更換、維修。如屬于甲方使用不當或人為損壞時，部件費用由甲方負責。(部件保修期為：從更換此部件起，兩個月止。注：耗材如針、線圈、墨盒、噴頭、鐵粉、碳粉、曝光燈、硒鼓、色帶、電腦軟件不屬于此保修范圍。)
9、書面報告：在維修(更換部件)工作完成后，乙方維修人員應向甲方提供書面報告，并由雙方簽字確認故障已被修復。
10、第三方面的雇傭，雙方必須在得到對方書面批準后，使用被授權雇傭第三方(產品供應或直接代理商)執(zhí)行乙方在本協(xié)議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
11、不予保修范圍
(1)因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞最新維修協(xié)議書范本最新維修協(xié)議書范本。
(2)因未經乙方同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
12、本協(xié)議不涉及有關軟件或網絡支持服務。
13、乙方所維修的部件如在規(guī)定的保修期限內出現與前次同樣的故障且非人為損壞，乙方應免費維修該故障，如屬于甲方使用不當或人為損壞時，維修費用由甲方負責。(部件保修期及保修內容詳見本協(xié)議第三點第8節(jié))
四、機密
1、雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2、雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3、甲方對其專有機密信息自行負責。
五、協(xié)議生效及協(xié)議期限
本協(xié)議經甲、乙雙方簽字蓋章后生效，協(xié)議期限為_________年_______月_______至_________年_______月_______日。
六、付款方式
1、甲方在本協(xié)議簽定日起十日內，付給乙方協(xié)議全款。
2、日常維修設備的費用應在維修完畢后十日內一次性付給乙方。
七、協(xié)議的終止及罰則
1、如果發(fā)生下列情況，甲、乙各方有權單方面立即終止本協(xié)議
(1)在沒有特殊原因的情況下，甲、乙雙方有一方未能履行本合同的義務最新維修協(xié)議書范本合同范本。
(2)未經甲方同意而私自更換辦公設備部件。
(3)更換部件時，未經甲方同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，乙方退還甲方所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，乙方要按市場價格進行賠償。
(4)因甲方原因轉賣、轉讓辦公設備時，未經乙方同意將辦公設備移出大廈而繼續(xù)要求服務。
(5)未經乙方同意而拖欠乙方貨款。
2、甲方違約而造成本協(xié)議的終止，乙方不退協(xié)議余額。
八、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具體未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________代表(簽字)：_________
地址：_________________地址：_________________
電話：_________________電話：_________________
傳真：_________________傳真：_________________
聯(lián)系人：_______________聯(lián)系人：_______________
_________年____月____日_________年____月____日
維修協(xié)議書范本(二)
甲方(客戶)： 乙方(客戶)：
通信地址(郵編)： 通信地址(郵編)：
聯(lián)系人： e-mail: 聯(lián)系人：