合同是雙方或多方達成的一種法律約束力的協議。在商業(yè)合同中，價格、付款方式、交貨時間等條款應該詳細明確。合同是一種法律文件，用以明確和確立各方之間的權益和義務。為了編寫一份完美的合同，首先應確保合同的明確性和準確性。以下是小編為大家收集的合同范本，供大家參考和借鑒。
木材購銷合同糾紛篇一
合同編號：
簽訂地點：
需方(甲方)： 中鐵
供方(乙方)：
由于施工需要,甲乙雙方經過友好協商,就木材采購達成協議如下，并雙方一致同意，本合同項下所有權利義務不得轉讓：
第一條材料名稱、規(guī)格型號、廠家、數量、單價及金額:
1、表中數量為雙方結算的基本依據,甲方可根據現場實際需要，依據工程進度提前向乙方發(fā)出變更通知，按實際需要對合同約定數量進行調整，乙方應予執(zhí)行。但數量的調整幅度不得大于合同約定總數的%(建議不超過合同約定數額的10%)，超過合同總數10%的數量變更，雙方必須簽訂補充合同。
2、表中單價均為到交貨地點的落地價，包括必要的貨價、運輸費、裝卸費(除貨到現場的卸車費由甲方承擔外)、包裝保護費、檢疫費、稅金以及修復缺陷所需要的全部費用，未列明的，甲方認為已包括在單價內。
3、合同期內，單價不作調整。
第二條質量要求、技術標準：
1、木材實際尺寸誤差不得超過合同約定尺寸的-5%。
2、其他約定： 。
第三條交貨方式、地點、時間：
1、乙方送貨到甲方施工現場指定地點，具體地址為。
2、甲方指定收貨人為。
3、交貨時間： 。
第四條數量、質量驗收：
1、貨到現場甲方在現場驗收，如不合格，甲方可要求乙方退貨或按約定數量結算。
2、具體驗收方法為： 。
第五條結算與支付：
1、本合同有/無預付款,預付款金額為萬元(如無預付款此處劃斜杠)，預付款金額不超過合同暫定金額的30%。
2、貨到現場驗收合格，按以下第種方式結算：
(1)每月末25日前進行結算。
(2)供應數量每達到m3時結算一次。
(3)貨到驗收合格后結算。
3、結算后乙方提供國家規(guī)定稅務發(fā)票，甲方按結算金額%付款，付款方式為
4、另總金額%的余款待供貨結束個月后付清。
第六條違約責任：
1、如乙方提供的產品尺寸誤差超過合同約定誤差，甲方可按實際尺寸結算。如因其他質量不合格給甲方造成了相關損失，均由乙方予以賠償。
2、甲方需用木材時應提前兩天向乙方提報書面計劃，乙方應確保供應，不能按時送達現場的，乙方承擔20_元/次的賠償金。
3、乙方必須保證所提供的發(fā)票真實，如因提供 發(fā)票不真實造成甲方的損失由乙方承擔。
4、如甲方未能按時結算貨款，乙方可以停止供貨，但必須提前三十天書面通知甲方。
5、如甲方未能按合同約定比例按時支付已結算的貨款，乙方可向甲方要求支付未按時支付貨款的違約金，甲方每延期一天付款，應向乙方償付逾期付款部分的(萬分之一為上限)作為違約金，違約金不超過合同總額的%(5%為上限)。
第七條合同爭議的解決方式： 本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應協商解決，協商不成或不愿協商的，約定采取以下第種方式解決：
1、向仲裁委員會申請仲裁;
2、向甲方法人注冊所在地人民法院提起訴訟。
3、向法院提起訴訟。(選擇有利于我方的管轄法院)
第八條本合同一式份，乙方份，甲方份，雙方簽字蓋章后生效。
第九條其他約定事項:。
甲方(章)乙方： (章)
住所： 住所：
法定代表人(簽名)： 法定代表人(簽名)： (或)(或)
委托代理人(簽名)： 委托代理人(簽名)：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
年 月 日 年 月 日
木材購銷合同糾紛篇二
供方：(以下簡稱甲方)
需方：(以下簡稱乙方)
本合同按照《中華人民共和國合同法》訂立，本著公平、公正、互利、互惠的原則，經甲乙雙方反復協商，達成一致，特簽訂如下協議：
一、供貨材料
杉木雙面無結指夾扳規(guī)格2.44米*1.2米*0.017 19000塊、每塊為198元小計3760000元，杉木單面無結指夾扳規(guī)格2.44米*1.2米*0.017 18000塊 每塊為188元小計3384000元，本次合計采購金額為7144000元。 上述材料的價格是包到乙方施工現場包下車費的價格。
二、驗收標準、方法及提異議的期限
杉木指夾板必須嚴格按合同要求的寬度、厚度執(zhí)行，木膠板的材質必須跟樣板一樣，厚度不得低于已定的規(guī)格，并必須保證質量合格，驗收方法到乙方施工現場按實點數，由甲方提供，供貨單、庫管簽發(fā)驗收數量單(三聯單)，依送貨單驗收，如有異議必須在當日內提出。
三、結算方式
以第一次送到乙方施工現場的日期為準，兩個月內支付所送材料款的80%，次月金額支付所送材料款的尾數。
四、違約責任
1、乙方在執(zhí)行合同中，不得向其他供貨商供貨，如不按合同規(guī)定，甲方可拒絕送貨，乙方每天應承擔甲方總貨款的4%違約金，若甲方不能滿足乙方需用，耽誤乙方施工工期，甲方必須賠償乙方的損失。
2、甲方必須按照乙方提供需方施工日期按時送貨，(但乙方必須提前三天通知甲方報的數量多少)若甲方不能按時供貨到場，給乙方造成施工工期延誤的所有損失概由甲方負責。
3、甲方供貨的材料不能滿足合同的要求，乙方有權退回或酌情扣除材料費。
4、乙方若向甲方提出錯誤異議，應承擔給甲方造成的經濟損失。
5、若甲方供貨不及時，每天應承擔當日貨款的2%違約金，但遇不可抗拒力或甲方按提前通知除外。
6、乙方按合同付有所有貨款，乙方如不按合同付款，應賠償因此給甲方造成的經濟損失和費用，每超過一個月未付金額的3%算違約金。
五、合同爭議的解決方式
1、本合同在執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商管理部門調解，依法向雙方依據地人民法院提出訴訟。
2、任何一方要求全部或部分解除合同，必須提前十五天通知并提出充分理由，以雙方協商解決。
六、本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，項目部備案一份，本合同一經簽字即生效，任何雙方無權更改，材料供貨完成，材料款結清后即失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
木材購銷合同糾紛篇三
甲方(需方)：：
乙方(供方)： 簽訂地點：
簽訂時間：
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠信的原則，經友好協商，簽訂本合同，以資信守。簽訂下列合同：
一、產品名稱原木、礦坑木、采礦用木每方單價1100/方。
二、質量標準：按行業(yè)標準執(zhí)行。
三、賣受人對質量負責的條件及期限：到貨后由買受人對該產品檢驗，若產品出現質量問題，出賣人負責。
四、交(提)貨方式、地點：甲方公司
五、運輸方式及到達站(港)和費用負擔：運輸費用由出售人負擔
六、包裝標準、包裝物處置：標準
七、檢驗標準、方法、地點及期限：按照買受人的要求進行質量檢驗。
八、物品數量、品種及價格見附表。
九、合理損耗標準及計算方法：標準
十、結算方式及期限：貨到買受方驗收合格后支付材料總價款。
十一、本合同解除、終止條件：《合同法》執(zhí)行。
十二、違約責任：如買受人違約，賣受人有權終止本合同并按照相關約定執(zhí)行。
十三、合同爭議的解決方式：本合同如發(fā)生糾紛，當事人雙方協商解決，協商不成時，向合同簽訂地人民法院起訴。
十四、本合同自雙方簽字蓋章起生效。
十五、其他約定事項
甲方(需方)： 乙方(供方)：
簽章 簽章
年月日：
木材購銷合同糾紛篇四
合同編號：
甲方(買方)：
簽訂地點：
乙方(賣方)：
簽訂時間：
根據《___合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠信的.原則，經友好協商，簽訂本合同，以資信守。簽訂下列合同：
第一條產品名稱、品種、規(guī)格、型號、數量、價款
乙方按本合同約定以包供貨、包運輸等方式向甲方提供產品。
結算方式：實際數量以甲方指定人員驗收簽字數量為準，單價按本合同確定的價格執(zhí)行。
第二條交(提)貨方式、地點：甲方指定地點
第三條運輸方式及費用負擔：乙方負責將貨物運到甲方指定地點，運輸費用由乙方承擔。
第四條木材所需裝車、檢尺、辦證等所有費用全部由乙方負責。
第五條乙方在木材銷售中，若出現木材數量誤差由乙方自行負責。
第六條交貨時間：甲方提前三天通知乙方供貨數量及時間，乙方在接到甲方通知后按甲方要求的時間和數量將產品運送至甲方指定的地點。
第七條質量標準：按國家標準執(zhí)行，保證檢驗合格。
第八條檢驗標準、方法及提出異議的期限：貨到工地按國家規(guī)定的標準驗收。
第九條結算方式及期限：貨款每達20萬結算一次，乙方向甲方提供收貨單及開具有有效的全額稅務發(fā)票付款70%，以此類推，余款供貨結束后40天內付清。
第十條乙方應保證材料質量按國標生產符合國標要求，并提供齊全資料。材料的質量問題，相應的責任由乙方負責承擔，乙方并賠償甲方由此造成的一切損失。
第十一條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由甲、乙雙方協商解決;協商不成的依法向甲方所在地的人民法院訴訟解決。
第十二條本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
第十三條其他約定事項：乙方送貨到工地后，必須由甲方本工地現場倉管員在本公司產品入庫單上簽字并加蓋甲方公章才有效。
第十四條本合同一式三份，甲方貳份，乙方壹份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
地址：地址：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
電話：電話：
木材購銷合同糾紛篇五
購貨方(乙方)： __________
甲乙雙方本著平等自愿原則，經友好協商，就木材(模板)購銷事宜簽訂以下合同。
一、木材(模板)名稱、規(guī)格、數量、單價：
二、質量約定： __________ 。
或任何一個人在甲方出具的三聯送貨單上簽字，視為乙方對木材質量、數量的認可，作為雙方結算的依據。
四、計價方式和付款方式;
本合同計算價格為現金或墊資價格，從送貨之日起2―3個月付已送貨款的50%―60%，以后每月付余款的50%。直到主體封頂付總貨款的80%為止。余款在磚裝完或三個月內付清為止。乙方以轉賬或現金支付貨款，本合同所有貨物乙方不要求甲方提供任何發(fā)票。
五、違約責任;
1、甲方是乙方本項目的唯一木材(模板)供應商，乙方本項目所有全部木材(模板)全部由甲方提供，乙方不得從他處另行采購。
2、甲方如未按本合同約定送貨，或乙方未按合同約定付款，另乙方有權解除合同。
六、本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字(或蓋章)后生效。
供貨方(甲方)： __________購貨方(乙方)： __________
_____年_____月_____日
木材購銷合同糾紛篇六
購貨方(乙方)：__________
甲乙雙方本著平等自愿原則，經友好協商，就木材(模板)購銷事宜簽訂以下合同。
一、木材(模板)名稱、規(guī)格、數量、單價：
________________________。
二、質量約定：__________。
或任何一個人在甲方出具的三聯送貨單上簽字，視為乙方對木材質量、數量的認可，作為雙方結算的依據。
四、計價方式和付款方式;
本合同計算價格為現金或墊資價格，從送貨之日起2—3個月付已送貨款的50%—60%，以后每月付余款的50%。直到主體封頂付總貨款的80%為止。余款在磚裝完或三個月內付清為止。乙方以轉賬或現金支付貨款，本合同所有貨物乙方不要求甲方提供任何發(fā)票。
五、違約責任;
1、甲方是乙方本項目的唯一木材(模板)供應商，乙方本項目所有全部木材(模板)全部由甲方提供，乙方不得從他處另行采購。
2、甲方如未按本合同約定送貨，或乙方未按合同約定付款，另乙方有權解除合同。
六、本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字(或蓋章)后生效。
供貨方(甲方)：__________購貨方(乙方)：__________
_____年_____月_____日
木材購銷合同糾紛篇七
乙方（需方）：_____
甲乙雙方經協商一致，就乙方向甲方購買木材一事，自愿簽訂本合同，具體條款如下：
一、合同標的、價格
二、質量標準
1、質量標準嚴格按照國家現行標準規(guī)定執(zhí)行。
2、甲方如提供樣板，除符合上述第1項質量標準以外，應按樣板質量交貨。
3、木材的尺寸誤差應小于3㎜。
三、交貨時間、地點及運費承擔
1、交貨時間：本合同簽訂后10天內。
2、交貨地點：乙方廠房，運輸、搬運費用由甲方承擔，乙方負責卸貨。
3、木材所有權自交付之日起轉移至乙方。
四、付款方式為：銀行轉賬
乙方應于收貨后60天內將木材款支付至甲方指定賬戶_____（大寫：壹佰柒拾貳萬正），賬戶名：_____賬號：_____收到款項后應向乙方開具收款收據。
五、違約責任
1、乙方保證按本合同約定支付乙方貨款，否則每逾期一天，按照欠付款的0。01%向甲方支付違約金。
2、如甲方未按時交貨，每逾期一天，向乙方支付合同總額0。01%的違約金，逾期超過15日的，乙方有權解除合同。
3、如甲方所交付的木材不符合國家現行質量標準及和樣板要求，乙方有權拒絕收貨，并要求甲方限期換貨，如甲方未按時換貨或換貨后再次出現質量問題，乙方有權解除合同。
4、因一方違約導致合同解除的，違約方應向守約方支付合同總額20%的違約金，且因合同解除給守約方造成的一切損失（包括但不限于守約方因合同解除影響生產、導致對第三方承擔的違約責任、訴訟產生的訴訟費、律師費、鑒定費、評估費等），均由違約方承擔。
六、本合同未盡事宜由甲乙雙方協商解決，如協商不成，提交法院訴訟解決。
七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
木材購銷合同糾紛篇八
甲方:(采購方)
乙方:(供應方)
一、樹種、規(guī)格、等級、數量、價格：
二、運輸方式：
三、結算方式：
四、交(提)貨時間、地點、方式：
五、捆綁用具的供應與回收：
六、檢疫辦法、地點及費用負擔：
七、違約責任：
八、解決合同糾紛方式：
九、其他約定事項：
本合同按《合同法》、《木材統(tǒng)一送貨辦法》等有關規(guī)定執(zhí)行，合同范本《木材板材購銷合同范本》。
供方(簽章)需方(簽章)
法定代表人：法定代表人：
代理人：代理人：
地址：地址：
郵政編碼：郵政編碼：
電話：電話：
日期：日期：
甲方(需方)：合同編號：
乙方(供方)：簽訂地點：
簽訂時間：
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠信的原則，經友好協商，簽訂本合同，以資信守。簽訂下列合同：
一、產品名稱原木、礦坑木、采礦用木每方單價1100/方。
二、質量標準：按行業(yè)標準執(zhí)行。
三、賣受人對質量負責的條件及期限：到貨后由買受人對該產品檢驗，若產品出現質量問題，出賣人負責。
四、交(提)貨方式、地點：甲方公司
五、運輸方式及到達站(港)和費用負擔：運輸費用由出售人負擔
六、包裝標準、包裝物處置：標準
七、檢驗標準、方法、地點及期限：按照買受人的要求進行質量檢驗。
八、物品數量、品種及價格見附表。
九、合理損耗標準及計算方法：標準
十、結算方式及期限：貨到買受方驗收合格后支付材料總價款。
十一、本合同解除、終止條件：《合同法》執(zhí)行。
十二、違約責任：如買受人違約，賣受人有權終止本合同并按照相關約定執(zhí)行。
十三、合同爭議的解決方式：本合同如發(fā)生糾紛，當事人雙方協商解決，協商不成時，向合同簽訂地人民法院起訴。
十四、本合同自雙方簽字蓋章起生效。
十五、其他約定事項
甲方(需方)：乙方(供方)：
簽章簽章
木材運輸合同書
木材采購合同范本
購銷合同
解除購銷合同
貿易購銷合同
木材購銷合同糾紛篇九
乙方(供方)：______________
簽訂地點：______________
簽訂時間：______________
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠信的原則，經友好協商，簽訂本合同，以資信守。簽訂下列合同：
一、產品名稱原木、礦坑木、采礦用木每方單價1100/方。
二、質量標準：按行業(yè)標準執(zhí)行。
三、賣受人對質量負責的條件及期限：到貨后由買受人對該產品檢驗，若產品出現質量問題，出賣人負責。
四、交(提)貨方式、地點：甲方公司
五、運輸方式及到達站(港)和費用負擔：運輸費用由出售人負擔
六、包裝標準、包裝物處置：標準
七、檢驗標準、方法、地點及期限：按照買受人的要求進行質量檢驗。
八、物品數量、品種及價格見附表。
九、合理損耗標準及計算方法：標準
十、結算方式及期限：貨到買受方驗收合格后支付材料總價款。
十一、本合同解除、終止條件：《合同法》執(zhí)行。
十二、違約責任：如買受人違約，賣受人有權終止本合同并按照相關約定執(zhí)行。
十三、合同爭議的解決方式：本合同如發(fā)生糾紛，當事人雙方協商解決，協商不成時，向合同簽訂地人民法院起訴。
十四、本合同自雙方簽字蓋章起生效。
十五、其他約定事項
簽章簽章
木材購銷合同糾紛篇十
需方(甲方)：
供方(乙方)：
經甲乙雙方協商一致，就木模板購銷事宜簽訂本合同
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、產品名稱：型號、價格
復膜板：1.83m×0.95m×1.5cm=78元/張(使用15次)紅板：1.83m×0.95m×1.5cm=64元/張(使用10次)
乙方向甲方承諾該模板使用15次和10次，在甲方正常使用下，未用到15次和10次出現開膠、脫層，在正常3%范圍外負責調換，如因甲方操作人員使用和保管不當引起的開膠、脫層則乙方不負任何責任。
四、數量
以實際使用為準。
五、收貨標準：
參照樣品收貨，如乙方所送產品與樣品不一致，甲方有權拒收。
六、交貨方式、地點和運輸費用
乙方負責將甲方所需產品送至甲方工地，運費由乙方負責，貨到
工地由甲方負責下車。
七、付款方式及發(fā)票
付款方式為每月結賬，兩個月之內付清全部貨款，乙方開據普通發(fā)票。
八、如有未盡事宜，雙方協商解決
注：本合同一式三份，甲、乙雙方簽字蓋章有效。
甲方：乙方：
20xx年十二月日20xx年十二月日
木材購銷合同糾紛篇十一
身份證號碼：_________________
聯系電話：________________
乙方(銷方):__________________
身份證號碼：_________________
聯系電話：________________
經雙方協定一致，簽訂泥購銷合同條款如下：
一、材料價格品名規(guī)格數量計量單位單價價格（元）備注總金額：佰拾萬仟佰拾元角分
二、質量標準:木材規(guī)格執(zhí)行國家規(guī)定標準.由乙方按批向甲方交送通知單.甲方憑單驗質。
四、乙方在準備原料時須按照甲方的書面要求準備，材料光面不得有蟲眼、開裂、炸裂、凸凹不平、光節(jié)等現象。
六、乙方在甲方處壓一趟貨款，及第二趟提貨時按第一趟的實際數量付清第一趟的貨款，第三趟提貨時按第二趟的實際數量付清第二趟的貨款，以此累推最后一趟提貨時付清全部貨款。
七、違約責任:
甲方責任:
1.中途退貨或違約拒收的,償付退(或拒收)貨部分貨款總值____%的違約金.逾期提貨的,每天償付逾期提貨部分貨款總值____%的違約金,并承擔乙方實際支付的代管費用.
2.逾期付款的每天償付逾期付款總額____%的違約金.
乙方責任:
1.不能交貨的,償付不能交貨部分貨款總值5%的違約金;逾期交貨的,按逾期交貨部分貨款總值計算,每天償付____%的違約金.
2.所交木材質量,規(guī)格不符合同規(guī)定,除自費負責處理外,還要賠償實際經濟損失.
八、本合同一式三份.經法定代表人簽字后生效.有效期自____年____月____日起至____年____月____日止.
甲方:_____________________
乙方:_____________________
____年__月__日
木材購銷合同糾紛篇十二
甲方(需方)：
乙方(供方)：
簽訂地點：
簽訂時間：
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的`規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠信的原則，經友好協商，簽訂本合同，以資信守。簽訂下列合同：
一、產品名稱原木、礦坑木、采礦用木每方單價1100/方。
二、質量標準：按行業(yè)標準執(zhí)行。
三、賣受人對質量負責的條件及期限：到貨后由買受人對該產品檢驗，若產品出現質量問題，出賣人負責。
四、交(提)貨方式、地點：甲方公司
五、運輸方式及到達站(港)和費用負擔：運輸費用由出售人負擔
六、包裝標準、包裝物處置：標準
七、檢驗標準、方法、地點及期限：按照買受人的要求進行質量檢驗。
八、物品數量、品種及價格見附表。
九、合理損耗標準及計算方法：標準
十、結算方式及期限：貨到買受方驗收合格后支付材料總價款。
十一、本合同解除、終止條件：《合同法》執(zhí)行。
十二、違約責任：如買受人違約，賣受人有權終止本合同并按照相關約定執(zhí)行。
十三、合同爭議的解決方式：本合同如發(fā)生糾紛，當事人雙方協商解決，協商不成時，向合同簽訂地人民法院起訴。
十四、本合同自雙方簽字蓋章起生效。
十五、其他約定事項
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
木材購銷合同糾紛篇十三
合同編號：
賣受人：木材加工廠
一、產品名稱、規(guī)格型號、數量、金額（見附表）
二、質量標準：按行業(yè)標準執(zhí)行。
三、賣受人對質量負責的`條件及期限：到貨后由買受人對該產品檢驗，若產品出現質量問題，出賣人負責。
五、運輸方式及到達站（港）和費用負擔：運輸費用由出售人負擔》
六、包裝標準、包裝物處置：/。
七、檢驗標準、方法、地點及期限：按照買受人的要求進行質量檢驗。
八、物品數量、品種及價格見附表。
九、合理損耗標準及計算方法：
十、結算方式及期限：貨到買受方驗收合格后支付材料總價款。
十一、本合同解除、終止條件：《合同法》執(zhí)行。
十二、違約責任：如買受人違約，賣受人有權終止本合同并按照相關約定執(zhí)行。
十三、合同爭議的解決方式：本合同如發(fā)生糾紛，當事人雙方協商解決，協商不成時，向合同簽訂地人民法院起訴。
十四、本合同自雙方簽字蓋章起生效。
賣受人：
買受人：
時間：________年____月____日
木材購銷合同糾紛篇十四
住址：_____
身份證號碼：_____
被告：_____
住址：_____
身份證號碼：_____
訴訟請求：_____
風險提示：
訴訟請求必須具體﹑明確，該寫的一定要寫，因為其事關法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求，如果無相應的證據來支持你的主張，勢必遭到敗訴的后果，通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。
另外，訴訟請求應提出具體的數額，不能籠統(tǒng)地說“賠償原告的一切損失”之類。雖然這是沒有爭議的，但并不等于在提出訴訟請求時多多益善，比較切合實際的請求數額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風險，而且有利于法院的`調解和雙方當事人的和解，減少訟累。
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同；
2、判決被告返還原告剩余房款______元整；
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由：
風險提示：
訴狀是個利劍，挑起戰(zhàn)爭。如果沒有寫好，那么勢必倒過來傷到自己。因此，要擺事實，講明道理，引用有關法律和政策規(guī)定，為訴訟請求的合法性提供充足的依據。擺事實，是要把雙方當事人的法律關系，發(fā)生糾紛的原因、經過和現狀，特別是雙方爭議的焦點，實事求是地寫清楚。講道理，是要進行分析，分清是非曲直，明確責任，并援引有關法律條款和政策規(guī)定。
原告于______年_____月_____日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于____縣_____的一套面積為_____平方米的商品房，該房屋為______號，交房日期為______年_____月_____日之前。協議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款_____元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金?！北M管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款______元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任。現訴諸法院，請求法院判如所求！
此致
_______人民法院
具狀人：________
______年_____月_____日
風險提示：
提起民事訴訟的原告負有舉證責任，要能夠舉出證明案情事實，支持自己訴訟主張的各種證據等等。
注意，列書證，要附上原件或復制件，如系摘錄或抄件，要如實反映原件本意，切忌斷章取義、并應注明材料的出處；列舉物證，要寫明什么樣的物品，在什么地方由誰保存著；列舉證人，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什么問題等。
另外，證據和證據來源，雖然法律規(guī)定必須提交，但提交時的說明應能簡就簡，盡可能在法律許可的范圍內保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據主動。
附：
起訴狀副本____份；
證據材料副本____份。
木材購銷合同糾紛篇十五
甲方：
乙方：
為了做好藥品供需工作，保證藥品質量，保障病人用藥安全有效，經雙方認真協商，特簽訂藥品購銷合同。
一.藥品包裝運輸標準、乙方資質
1、乙方提供的藥品應按標準保護措施進行包裝，保證藥品在轉運中不被損壞或變質，確保藥品安全無損運到甲方指定地點。
2、零散藥品包裝箱內應附一份詳細裝箱單，整件藥品應附一份裝箱單和產品合格證。
3、包裝箱、標記、藥品包裝等應符合國家有關規(guī)定，每次供貨每品規(guī)藥品不超過2個批號。每批號藥品應提供一份質量檢驗報告書(省市級藥檢所或企業(yè)自檢檢驗報告書復印件加蓋乙方鮮章);進口藥品(含港澳臺三地藥品)應附上口岸藥檢所質量檢驗報告書及進口藥品注冊證(復印件加蓋乙方鮮章)。乙方應將運送的藥品從現場搬運到甲方庫房。
4、乙方提供的產品說明書及相關資料，必須真實可靠，否則引起的后果，乙方應負全部責任.乙方所提供的藥品，如有涉及與他人知識產權，商業(yè)秘密保護等法律糾紛，一律由乙方負責，與甲方無關。
5、乙方必須是取得兩證一照(藥品經營企業(yè)許可證，藥品經營質量管理規(guī)范認證證書、營業(yè)執(zhí)照)并在有效期內的合法經營企業(yè)。須向甲方提供加蓋單位鮮章的相關證照復印件，并且有履行合同能力。乙方所供的藥品必須是取得《藥品生產許可證》的企業(yè)生產的，并取得批準文號。
二. 藥品驗收
1、乙方獲得中標藥品獨家供貨資格，甲方只能采購其選擇確認的成交品種，雙方不得以任何理由以其他品種替代成交品種。乙方給甲方提供藥品，必須保證質量，乙方所供藥品必須包裝完整、無受潮、無污染等，不得有變質，失效和假劣藥品。
2、甲方在接收藥品時，應對藥品進行驗貨確認，對開箱時發(fā)現的破損、近效期藥品或其他不合格藥品及包裝有權拒絕接受，乙方應及時更換被拒絕的藥品，不得影響甲方的臨床用藥。
3、乙方必須在“隨貨同行單”上標明每個藥品的品名、規(guī)格、單價、數量、金額、批號、效期、生產廠家等供甲方驗收。
4、甲方需要對驗收藥品送藥檢所檢驗，應及時以書面形式把質量檢驗的具體要求通知乙方。若乙方同意進行藥品質量檢驗或甲方送檢后證明藥品存在質量問題，則藥品質量檢驗費由乙方承擔。發(fā)現藥品存在質量問題(有當地藥檢部門的檢驗報告)，如發(fā)現假藥、劣藥，按所送藥品金額1-5倍賠償，由此引起的一切后果及法律責任，全部由乙方承擔。并有權在其它入圍藥品中選擇替代藥品。
6、甲方在驗收或使用藥品過程中，若發(fā)現乙方所供藥品品種、規(guī)格、數量與原始發(fā)票不符，乙方應負責補足，調換或退貨。乙方提供的藥品，甲方臨床用不完或有效期將到，甲方可提前6個月通知乙方，乙方應予以退貨或調換。如有特殊情況，應征得甲方同意。
三.甲乙雙方在藥品采購中，必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)和藥品集中采購有關規(guī)定，自覺接受監(jiān)督管理。
四.甲方在所購藥品使用中，如遇藥品降價，乙方應按其實際降價金額補償給甲方。
五.甲方在收到乙方配送的藥品和發(fā)票并經甲方驗收后120天內，應向乙方支付貨款，如遇特殊情況無法按期支付貨款應提前告知乙方，否則乙方有權終止合同。
六. 不可抗力事件
1、乙方因不可抗力而導致合同實施延誤或不能履行合同義務，不承擔誤期賠償或終止合同的責任。
2、本條所述的“不可抗力”是指乙方無法控制、不可預見的事件，包括戰(zhàn)爭、重大疫情、嚴重火災、洪水、臺風、地震等事件。
3、在不可抗力事件發(fā)生后，乙方應盡快以書面形式將不可抗力的情況和原因通知甲方。除甲方另行要求外，乙方應盡實際可能繼續(xù)履行合同義務，以及尋求采取合理的方案履行不受不可抗力影響的其他事項。不可抗力事件影響消除后，雙方可通過協商在合理的時間內達成進一步履行合同的協議。
七.乙方保證將全部按照合同的規(guī)定向甲方提供藥品和伴隨服務，并修補缺陷。
八.合同解除條件，符合下列條件之一。
1、乙方違約采取的補救措施達不到合同規(guī)定的要求，甲方可向乙方發(fā)出書面通知書，提出部分或全部終止合同。
2、乙方未能在合同規(guī)定的限期提供藥品或未能履行合同規(guī)定的其它義務。
3、乙方在本合同的實施過程中有嚴重違法行為。
4、甲方根據上述規(guī)定，終止了全部或部分合同，甲方可以依其認為適當的條件和方法購買其他入圍品種。甲方有權要求乙方繼續(xù)執(zhí)行合同中未終止的部分合同。
5、乙方破產或無清償能力，甲方可以書面形式通知乙方，提出終止合同，該終止合同應不損害或影響甲方的權利。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
甲方法人代表： 乙方法人代表：
年 月 日 年 月 日
木材購銷合同糾紛篇十六
需方(甲方)：
供方(乙方)：
根據中華人民共和國合同法及其他有關法律,行政法規(guī),遵循平等,自愿,公平和誠實信用的原則,雙方就供貨事項協商一致,訂立本合同。
第一條工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
第二條產品信息
2.1產品名稱：
2.2產品驗收方式：
2.3交貨期限：
2.4運輸方式及費用承擔：
第三條付款方式
第四條乙方責任：貨到現場由單項工長、材料員及公司材料驗收貨物，如有不合格當場退貨。
第五條不可抗力：甲方乙方的任何一方由于不可抗力的'原因不履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，經對方書面同意后,延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第六條：從現場管理，若出現一切安全事故，甲方概不負責。
第七條爭議解決方法：本合同一式兩份如發(fā)生糾紛，買賣雙方應本著友好協商，互諒互讓，共同發(fā)展，持續(xù)經營的原則及時協商解決，協商不成時，向合同管轄地人民法院起訴。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：
法定代表人(簽字)：
_________
年____月____日
_________年____月____日
木材購銷合同糾紛篇一
合同編號：
簽訂地點：
需方(甲方)： 中鐵
供方(乙方)：
由于施工需要,甲乙雙方經過友好協商,就木材采購達成協議如下，并雙方一致同意，本合同項下所有權利義務不得轉讓：
第一條材料名稱、規(guī)格型號、廠家、數量、單價及金額:
1、表中數量為雙方結算的基本依據,甲方可根據現場實際需要，依據工程進度提前向乙方發(fā)出變更通知，按實際需要對合同約定數量進行調整，乙方應予執(zhí)行。但數量的調整幅度不得大于合同約定總數的%(建議不超過合同約定數額的10%)，超過合同總數10%的數量變更，雙方必須簽訂補充合同。
2、表中單價均為到交貨地點的落地價，包括必要的貨價、運輸費、裝卸費(除貨到現場的卸車費由甲方承擔外)、包裝保護費、檢疫費、稅金以及修復缺陷所需要的全部費用，未列明的，甲方認為已包括在單價內。
3、合同期內，單價不作調整。
第二條質量要求、技術標準：
1、木材實際尺寸誤差不得超過合同約定尺寸的-5%。
2、其他約定： 。
第三條交貨方式、地點、時間：
1、乙方送貨到甲方施工現場指定地點，具體地址為。
2、甲方指定收貨人為。
3、交貨時間： 。
第四條數量、質量驗收：
1、貨到現場甲方在現場驗收，如不合格，甲方可要求乙方退貨或按約定數量結算。
2、具體驗收方法為： 。
第五條結算與支付：
1、本合同有/無預付款,預付款金額為萬元(如無預付款此處劃斜杠)，預付款金額不超過合同暫定金額的30%。
2、貨到現場驗收合格，按以下第種方式結算：
(1)每月末25日前進行結算。
(2)供應數量每達到m3時結算一次。
(3)貨到驗收合格后結算。
3、結算后乙方提供國家規(guī)定稅務發(fā)票，甲方按結算金額%付款，付款方式為
4、另總金額%的余款待供貨結束個月后付清。
第六條違約責任：
1、如乙方提供的產品尺寸誤差超過合同約定誤差，甲方可按實際尺寸結算。如因其他質量不合格給甲方造成了相關損失，均由乙方予以賠償。
2、甲方需用木材時應提前兩天向乙方提報書面計劃，乙方應確保供應，不能按時送達現場的，乙方承擔20_元/次的賠償金。
3、乙方必須保證所提供的發(fā)票真實，如因提供 發(fā)票不真實造成甲方的損失由乙方承擔。
4、如甲方未能按時結算貨款，乙方可以停止供貨，但必須提前三十天書面通知甲方。
5、如甲方未能按合同約定比例按時支付已結算的貨款，乙方可向甲方要求支付未按時支付貨款的違約金，甲方每延期一天付款，應向乙方償付逾期付款部分的(萬分之一為上限)作為違約金，違約金不超過合同總額的%(5%為上限)。
第七條合同爭議的解決方式： 本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應協商解決，協商不成或不愿協商的，約定采取以下第種方式解決：
1、向仲裁委員會申請仲裁;
2、向甲方法人注冊所在地人民法院提起訴訟。
3、向法院提起訴訟。(選擇有利于我方的管轄法院)
第八條本合同一式份，乙方份，甲方份，雙方簽字蓋章后生效。
第九條其他約定事項:。
甲方(章)乙方： (章)
住所： 住所：
法定代表人(簽名)： 法定代表人(簽名)： (或)(或)
委托代理人(簽名)： 委托代理人(簽名)：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
年 月 日 年 月 日
木材購銷合同糾紛篇二
供方：(以下簡稱甲方)
需方：(以下簡稱乙方)
本合同按照《中華人民共和國合同法》訂立，本著公平、公正、互利、互惠的原則，經甲乙雙方反復協商，達成一致，特簽訂如下協議：
一、供貨材料
杉木雙面無結指夾扳規(guī)格2.44米*1.2米*0.017 19000塊、每塊為198元小計3760000元，杉木單面無結指夾扳規(guī)格2.44米*1.2米*0.017 18000塊 每塊為188元小計3384000元，本次合計采購金額為7144000元。 上述材料的價格是包到乙方施工現場包下車費的價格。
二、驗收標準、方法及提異議的期限
杉木指夾板必須嚴格按合同要求的寬度、厚度執(zhí)行，木膠板的材質必須跟樣板一樣，厚度不得低于已定的規(guī)格，并必須保證質量合格，驗收方法到乙方施工現場按實點數，由甲方提供，供貨單、庫管簽發(fā)驗收數量單(三聯單)，依送貨單驗收，如有異議必須在當日內提出。
三、結算方式
以第一次送到乙方施工現場的日期為準，兩個月內支付所送材料款的80%，次月金額支付所送材料款的尾數。
四、違約責任
1、乙方在執(zhí)行合同中，不得向其他供貨商供貨，如不按合同規(guī)定，甲方可拒絕送貨，乙方每天應承擔甲方總貨款的4%違約金，若甲方不能滿足乙方需用，耽誤乙方施工工期，甲方必須賠償乙方的損失。
2、甲方必須按照乙方提供需方施工日期按時送貨，(但乙方必須提前三天通知甲方報的數量多少)若甲方不能按時供貨到場，給乙方造成施工工期延誤的所有損失概由甲方負責。
3、甲方供貨的材料不能滿足合同的要求，乙方有權退回或酌情扣除材料費。
4、乙方若向甲方提出錯誤異議，應承擔給甲方造成的經濟損失。
5、若甲方供貨不及時，每天應承擔當日貨款的2%違約金，但遇不可抗拒力或甲方按提前通知除外。
6、乙方按合同付有所有貨款，乙方如不按合同付款，應賠償因此給甲方造成的經濟損失和費用，每超過一個月未付金額的3%算違約金。
五、合同爭議的解決方式
1、本合同在執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商管理部門調解，依法向雙方依據地人民法院提出訴訟。
2、任何一方要求全部或部分解除合同，必須提前十五天通知并提出充分理由，以雙方協商解決。
六、本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，項目部備案一份，本合同一經簽字即生效，任何雙方無權更改，材料供貨完成，材料款結清后即失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
木材購銷合同糾紛篇三
甲方(需方)：：
乙方(供方)： 簽訂地點：
簽訂時間：
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠信的原則，經友好協商，簽訂本合同，以資信守。簽訂下列合同：
一、產品名稱原木、礦坑木、采礦用木每方單價1100/方。
二、質量標準：按行業(yè)標準執(zhí)行。
三、賣受人對質量負責的條件及期限：到貨后由買受人對該產品檢驗，若產品出現質量問題，出賣人負責。
四、交(提)貨方式、地點：甲方公司
五、運輸方式及到達站(港)和費用負擔：運輸費用由出售人負擔
六、包裝標準、包裝物處置：標準
七、檢驗標準、方法、地點及期限：按照買受人的要求進行質量檢驗。
八、物品數量、品種及價格見附表。
九、合理損耗標準及計算方法：標準
十、結算方式及期限：貨到買受方驗收合格后支付材料總價款。
十一、本合同解除、終止條件：《合同法》執(zhí)行。
十二、違約責任：如買受人違約，賣受人有權終止本合同并按照相關約定執(zhí)行。
十三、合同爭議的解決方式：本合同如發(fā)生糾紛，當事人雙方協商解決，協商不成時，向合同簽訂地人民法院起訴。
十四、本合同自雙方簽字蓋章起生效。
十五、其他約定事項
甲方(需方)： 乙方(供方)：
簽章 簽章
年月日：
木材購銷合同糾紛篇四
合同編號：
甲方(買方)：
簽訂地點：
乙方(賣方)：
簽訂時間：
根據《___合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠信的.原則，經友好協商，簽訂本合同，以資信守。簽訂下列合同：
第一條產品名稱、品種、規(guī)格、型號、數量、價款
乙方按本合同約定以包供貨、包運輸等方式向甲方提供產品。
結算方式：實際數量以甲方指定人員驗收簽字數量為準，單價按本合同確定的價格執(zhí)行。
第二條交(提)貨方式、地點：甲方指定地點
第三條運輸方式及費用負擔：乙方負責將貨物運到甲方指定地點，運輸費用由乙方承擔。
第四條木材所需裝車、檢尺、辦證等所有費用全部由乙方負責。
第五條乙方在木材銷售中，若出現木材數量誤差由乙方自行負責。
第六條交貨時間：甲方提前三天通知乙方供貨數量及時間，乙方在接到甲方通知后按甲方要求的時間和數量將產品運送至甲方指定的地點。
第七條質量標準：按國家標準執(zhí)行，保證檢驗合格。
第八條檢驗標準、方法及提出異議的期限：貨到工地按國家規(guī)定的標準驗收。
第九條結算方式及期限：貨款每達20萬結算一次，乙方向甲方提供收貨單及開具有有效的全額稅務發(fā)票付款70%，以此類推，余款供貨結束后40天內付清。
第十條乙方應保證材料質量按國標生產符合國標要求，并提供齊全資料。材料的質量問題，相應的責任由乙方負責承擔，乙方并賠償甲方由此造成的一切損失。
第十一條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由甲、乙雙方協商解決;協商不成的依法向甲方所在地的人民法院訴訟解決。
第十二條本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
第十三條其他約定事項：乙方送貨到工地后，必須由甲方本工地現場倉管員在本公司產品入庫單上簽字并加蓋甲方公章才有效。
第十四條本合同一式三份，甲方貳份，乙方壹份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
地址：地址：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
電話：電話：
木材購銷合同糾紛篇五
購貨方(乙方)： __________
甲乙雙方本著平等自愿原則，經友好協商，就木材(模板)購銷事宜簽訂以下合同。
一、木材(模板)名稱、規(guī)格、數量、單價：
二、質量約定： __________ 。
或任何一個人在甲方出具的三聯送貨單上簽字，視為乙方對木材質量、數量的認可，作為雙方結算的依據。
四、計價方式和付款方式;
本合同計算價格為現金或墊資價格，從送貨之日起2―3個月付已送貨款的50%―60%，以后每月付余款的50%。直到主體封頂付總貨款的80%為止。余款在磚裝完或三個月內付清為止。乙方以轉賬或現金支付貨款，本合同所有貨物乙方不要求甲方提供任何發(fā)票。
五、違約責任;
1、甲方是乙方本項目的唯一木材(模板)供應商，乙方本項目所有全部木材(模板)全部由甲方提供，乙方不得從他處另行采購。
2、甲方如未按本合同約定送貨，或乙方未按合同約定付款，另乙方有權解除合同。
六、本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字(或蓋章)后生效。
供貨方(甲方)： __________購貨方(乙方)： __________
_____年_____月_____日
木材購銷合同糾紛篇六
購貨方(乙方)：__________
甲乙雙方本著平等自愿原則，經友好協商，就木材(模板)購銷事宜簽訂以下合同。
一、木材(模板)名稱、規(guī)格、數量、單價：
________________________。
二、質量約定：__________。
或任何一個人在甲方出具的三聯送貨單上簽字，視為乙方對木材質量、數量的認可，作為雙方結算的依據。
四、計價方式和付款方式;
本合同計算價格為現金或墊資價格，從送貨之日起2—3個月付已送貨款的50%—60%，以后每月付余款的50%。直到主體封頂付總貨款的80%為止。余款在磚裝完或三個月內付清為止。乙方以轉賬或現金支付貨款，本合同所有貨物乙方不要求甲方提供任何發(fā)票。
五、違約責任;
1、甲方是乙方本項目的唯一木材(模板)供應商，乙方本項目所有全部木材(模板)全部由甲方提供，乙方不得從他處另行采購。
2、甲方如未按本合同約定送貨，或乙方未按合同約定付款，另乙方有權解除合同。
六、本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字(或蓋章)后生效。
供貨方(甲方)：__________購貨方(乙方)：__________
_____年_____月_____日
木材購銷合同糾紛篇七
乙方（需方）：_____
甲乙雙方經協商一致，就乙方向甲方購買木材一事，自愿簽訂本合同，具體條款如下：
一、合同標的、價格
二、質量標準
1、質量標準嚴格按照國家現行標準規(guī)定執(zhí)行。
2、甲方如提供樣板，除符合上述第1項質量標準以外，應按樣板質量交貨。
3、木材的尺寸誤差應小于3㎜。
三、交貨時間、地點及運費承擔
1、交貨時間：本合同簽訂后10天內。
2、交貨地點：乙方廠房，運輸、搬運費用由甲方承擔，乙方負責卸貨。
3、木材所有權自交付之日起轉移至乙方。
四、付款方式為：銀行轉賬
乙方應于收貨后60天內將木材款支付至甲方指定賬戶_____（大寫：壹佰柒拾貳萬正），賬戶名：_____賬號：_____收到款項后應向乙方開具收款收據。
五、違約責任
1、乙方保證按本合同約定支付乙方貨款，否則每逾期一天，按照欠付款的0。01%向甲方支付違約金。
2、如甲方未按時交貨，每逾期一天，向乙方支付合同總額0。01%的違約金，逾期超過15日的，乙方有權解除合同。
3、如甲方所交付的木材不符合國家現行質量標準及和樣板要求，乙方有權拒絕收貨，并要求甲方限期換貨，如甲方未按時換貨或換貨后再次出現質量問題，乙方有權解除合同。
4、因一方違約導致合同解除的，違約方應向守約方支付合同總額20%的違約金，且因合同解除給守約方造成的一切損失（包括但不限于守約方因合同解除影響生產、導致對第三方承擔的違約責任、訴訟產生的訴訟費、律師費、鑒定費、評估費等），均由違約方承擔。
六、本合同未盡事宜由甲乙雙方協商解決，如協商不成，提交法院訴訟解決。
七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
木材購銷合同糾紛篇八
甲方:(采購方)
乙方:(供應方)
一、樹種、規(guī)格、等級、數量、價格：
二、運輸方式：
三、結算方式：
四、交(提)貨時間、地點、方式：
五、捆綁用具的供應與回收：
六、檢疫辦法、地點及費用負擔：
七、違約責任：
八、解決合同糾紛方式：
九、其他約定事項：
本合同按《合同法》、《木材統(tǒng)一送貨辦法》等有關規(guī)定執(zhí)行，合同范本《木材板材購銷合同范本》。
供方(簽章)需方(簽章)
法定代表人：法定代表人：
代理人：代理人：
地址：地址：
郵政編碼：郵政編碼：
電話：電話：
日期：日期：
甲方(需方)：合同編號：
乙方(供方)：簽訂地點：
簽訂時間：
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠信的原則，經友好協商，簽訂本合同，以資信守。簽訂下列合同：
一、產品名稱原木、礦坑木、采礦用木每方單價1100/方。
二、質量標準：按行業(yè)標準執(zhí)行。
三、賣受人對質量負責的條件及期限：到貨后由買受人對該產品檢驗，若產品出現質量問題，出賣人負責。
四、交(提)貨方式、地點：甲方公司
五、運輸方式及到達站(港)和費用負擔：運輸費用由出售人負擔
六、包裝標準、包裝物處置：標準
七、檢驗標準、方法、地點及期限：按照買受人的要求進行質量檢驗。
八、物品數量、品種及價格見附表。
九、合理損耗標準及計算方法：標準
十、結算方式及期限：貨到買受方驗收合格后支付材料總價款。
十一、本合同解除、終止條件：《合同法》執(zhí)行。
十二、違約責任：如買受人違約，賣受人有權終止本合同并按照相關約定執(zhí)行。
十三、合同爭議的解決方式：本合同如發(fā)生糾紛，當事人雙方協商解決，協商不成時，向合同簽訂地人民法院起訴。
十四、本合同自雙方簽字蓋章起生效。
十五、其他約定事項
甲方(需方)：乙方(供方)：
簽章簽章
木材運輸合同書
木材采購合同范本
購銷合同
解除購銷合同
貿易購銷合同
木材購銷合同糾紛篇九
乙方(供方)：______________
簽訂地點：______________
簽訂時間：______________
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠信的原則，經友好協商，簽訂本合同，以資信守。簽訂下列合同：
一、產品名稱原木、礦坑木、采礦用木每方單價1100/方。
二、質量標準：按行業(yè)標準執(zhí)行。
三、賣受人對質量負責的條件及期限：到貨后由買受人對該產品檢驗，若產品出現質量問題，出賣人負責。
四、交(提)貨方式、地點：甲方公司
五、運輸方式及到達站(港)和費用負擔：運輸費用由出售人負擔
六、包裝標準、包裝物處置：標準
七、檢驗標準、方法、地點及期限：按照買受人的要求進行質量檢驗。
八、物品數量、品種及價格見附表。
九、合理損耗標準及計算方法：標準
十、結算方式及期限：貨到買受方驗收合格后支付材料總價款。
十一、本合同解除、終止條件：《合同法》執(zhí)行。
十二、違約責任：如買受人違約，賣受人有權終止本合同并按照相關約定執(zhí)行。
十三、合同爭議的解決方式：本合同如發(fā)生糾紛，當事人雙方協商解決，協商不成時，向合同簽訂地人民法院起訴。
十四、本合同自雙方簽字蓋章起生效。
十五、其他約定事項
簽章簽章
木材購銷合同糾紛篇十
需方(甲方)：
供方(乙方)：
經甲乙雙方協商一致，就木模板購銷事宜簽訂本合同
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、產品名稱：型號、價格
復膜板：1.83m×0.95m×1.5cm=78元/張(使用15次)紅板：1.83m×0.95m×1.5cm=64元/張(使用10次)
乙方向甲方承諾該模板使用15次和10次，在甲方正常使用下，未用到15次和10次出現開膠、脫層，在正常3%范圍外負責調換，如因甲方操作人員使用和保管不當引起的開膠、脫層則乙方不負任何責任。
四、數量
以實際使用為準。
五、收貨標準：
參照樣品收貨，如乙方所送產品與樣品不一致，甲方有權拒收。
六、交貨方式、地點和運輸費用
乙方負責將甲方所需產品送至甲方工地，運費由乙方負責，貨到
工地由甲方負責下車。
七、付款方式及發(fā)票
付款方式為每月結賬，兩個月之內付清全部貨款，乙方開據普通發(fā)票。
八、如有未盡事宜，雙方協商解決
注：本合同一式三份，甲、乙雙方簽字蓋章有效。
甲方：乙方：
20xx年十二月日20xx年十二月日
木材購銷合同糾紛篇十一
身份證號碼：_________________
聯系電話：________________
乙方(銷方):__________________
身份證號碼：_________________
聯系電話：________________
經雙方協定一致，簽訂泥購銷合同條款如下：
一、材料價格品名規(guī)格數量計量單位單價價格（元）備注總金額：佰拾萬仟佰拾元角分
二、質量標準:木材規(guī)格執(zhí)行國家規(guī)定標準.由乙方按批向甲方交送通知單.甲方憑單驗質。
四、乙方在準備原料時須按照甲方的書面要求準備，材料光面不得有蟲眼、開裂、炸裂、凸凹不平、光節(jié)等現象。
六、乙方在甲方處壓一趟貨款，及第二趟提貨時按第一趟的實際數量付清第一趟的貨款，第三趟提貨時按第二趟的實際數量付清第二趟的貨款，以此累推最后一趟提貨時付清全部貨款。
七、違約責任:
甲方責任:
1.中途退貨或違約拒收的,償付退(或拒收)貨部分貨款總值____%的違約金.逾期提貨的,每天償付逾期提貨部分貨款總值____%的違約金,并承擔乙方實際支付的代管費用.
2.逾期付款的每天償付逾期付款總額____%的違約金.
乙方責任:
1.不能交貨的,償付不能交貨部分貨款總值5%的違約金;逾期交貨的,按逾期交貨部分貨款總值計算,每天償付____%的違約金.
2.所交木材質量,規(guī)格不符合同規(guī)定,除自費負責處理外,還要賠償實際經濟損失.
八、本合同一式三份.經法定代表人簽字后生效.有效期自____年____月____日起至____年____月____日止.
甲方:_____________________
乙方:_____________________
____年__月__日
木材購銷合同糾紛篇十二
甲方(需方)：
乙方(供方)：
簽訂地點：
簽訂時間：
根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的`規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠信的原則，經友好協商，簽訂本合同，以資信守。簽訂下列合同：
一、產品名稱原木、礦坑木、采礦用木每方單價1100/方。
二、質量標準：按行業(yè)標準執(zhí)行。
三、賣受人對質量負責的條件及期限：到貨后由買受人對該產品檢驗，若產品出現質量問題，出賣人負責。
四、交(提)貨方式、地點：甲方公司
五、運輸方式及到達站(港)和費用負擔：運輸費用由出售人負擔
六、包裝標準、包裝物處置：標準
七、檢驗標準、方法、地點及期限：按照買受人的要求進行質量檢驗。
八、物品數量、品種及價格見附表。
九、合理損耗標準及計算方法：標準
十、結算方式及期限：貨到買受方驗收合格后支付材料總價款。
十一、本合同解除、終止條件：《合同法》執(zhí)行。
十二、違約責任：如買受人違約，賣受人有權終止本合同并按照相關約定執(zhí)行。
十三、合同爭議的解決方式：本合同如發(fā)生糾紛，當事人雙方協商解決，協商不成時，向合同簽訂地人民法院起訴。
十四、本合同自雙方簽字蓋章起生效。
十五、其他約定事項
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
木材購銷合同糾紛篇十三
合同編號：
賣受人：木材加工廠
一、產品名稱、規(guī)格型號、數量、金額（見附表）
二、質量標準：按行業(yè)標準執(zhí)行。
三、賣受人對質量負責的`條件及期限：到貨后由買受人對該產品檢驗，若產品出現質量問題，出賣人負責。
五、運輸方式及到達站（港）和費用負擔：運輸費用由出售人負擔》
六、包裝標準、包裝物處置：/。
七、檢驗標準、方法、地點及期限：按照買受人的要求進行質量檢驗。
八、物品數量、品種及價格見附表。
九、合理損耗標準及計算方法：
十、結算方式及期限：貨到買受方驗收合格后支付材料總價款。
十一、本合同解除、終止條件：《合同法》執(zhí)行。
十二、違約責任：如買受人違約，賣受人有權終止本合同并按照相關約定執(zhí)行。
十三、合同爭議的解決方式：本合同如發(fā)生糾紛，當事人雙方協商解決，協商不成時，向合同簽訂地人民法院起訴。
十四、本合同自雙方簽字蓋章起生效。
賣受人：
買受人：
時間：________年____月____日
木材購銷合同糾紛篇十四
住址：_____
身份證號碼：_____
被告：_____
住址：_____
身份證號碼：_____
訴訟請求：_____
風險提示：
訴訟請求必須具體﹑明確，該寫的一定要寫，因為其事關法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求，如果無相應的證據來支持你的主張，勢必遭到敗訴的后果，通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。
另外，訴訟請求應提出具體的數額，不能籠統(tǒng)地說“賠償原告的一切損失”之類。雖然這是沒有爭議的，但并不等于在提出訴訟請求時多多益善，比較切合實際的請求數額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風險，而且有利于法院的`調解和雙方當事人的和解，減少訟累。
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同；
2、判決被告返還原告剩余房款______元整；
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由：
風險提示：
訴狀是個利劍，挑起戰(zhàn)爭。如果沒有寫好，那么勢必倒過來傷到自己。因此，要擺事實，講明道理，引用有關法律和政策規(guī)定，為訴訟請求的合法性提供充足的依據。擺事實，是要把雙方當事人的法律關系，發(fā)生糾紛的原因、經過和現狀，特別是雙方爭議的焦點，實事求是地寫清楚。講道理，是要進行分析，分清是非曲直，明確責任，并援引有關法律條款和政策規(guī)定。
原告于______年_____月_____日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于____縣_____的一套面積為_____平方米的商品房，該房屋為______號，交房日期為______年_____月_____日之前。協議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款_____元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金?！北M管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款______元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任。現訴諸法院，請求法院判如所求！
此致
_______人民法院
具狀人：________
______年_____月_____日
風險提示：
提起民事訴訟的原告負有舉證責任，要能夠舉出證明案情事實，支持自己訴訟主張的各種證據等等。
注意，列書證，要附上原件或復制件，如系摘錄或抄件，要如實反映原件本意，切忌斷章取義、并應注明材料的出處；列舉物證，要寫明什么樣的物品，在什么地方由誰保存著；列舉證人，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什么問題等。
另外，證據和證據來源，雖然法律規(guī)定必須提交，但提交時的說明應能簡就簡，盡可能在法律許可的范圍內保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據主動。
附：
起訴狀副本____份；
證據材料副本____份。
木材購銷合同糾紛篇十五
甲方：
乙方：
為了做好藥品供需工作，保證藥品質量，保障病人用藥安全有效，經雙方認真協商，特簽訂藥品購銷合同。
一.藥品包裝運輸標準、乙方資質
1、乙方提供的藥品應按標準保護措施進行包裝，保證藥品在轉運中不被損壞或變質，確保藥品安全無損運到甲方指定地點。
2、零散藥品包裝箱內應附一份詳細裝箱單，整件藥品應附一份裝箱單和產品合格證。
3、包裝箱、標記、藥品包裝等應符合國家有關規(guī)定，每次供貨每品規(guī)藥品不超過2個批號。每批號藥品應提供一份質量檢驗報告書(省市級藥檢所或企業(yè)自檢檢驗報告書復印件加蓋乙方鮮章);進口藥品(含港澳臺三地藥品)應附上口岸藥檢所質量檢驗報告書及進口藥品注冊證(復印件加蓋乙方鮮章)。乙方應將運送的藥品從現場搬運到甲方庫房。
4、乙方提供的產品說明書及相關資料，必須真實可靠，否則引起的后果，乙方應負全部責任.乙方所提供的藥品，如有涉及與他人知識產權，商業(yè)秘密保護等法律糾紛，一律由乙方負責，與甲方無關。
5、乙方必須是取得兩證一照(藥品經營企業(yè)許可證，藥品經營質量管理規(guī)范認證證書、營業(yè)執(zhí)照)并在有效期內的合法經營企業(yè)。須向甲方提供加蓋單位鮮章的相關證照復印件，并且有履行合同能力。乙方所供的藥品必須是取得《藥品生產許可證》的企業(yè)生產的，并取得批準文號。
二. 藥品驗收
1、乙方獲得中標藥品獨家供貨資格，甲方只能采購其選擇確認的成交品種，雙方不得以任何理由以其他品種替代成交品種。乙方給甲方提供藥品，必須保證質量，乙方所供藥品必須包裝完整、無受潮、無污染等，不得有變質，失效和假劣藥品。
2、甲方在接收藥品時，應對藥品進行驗貨確認，對開箱時發(fā)現的破損、近效期藥品或其他不合格藥品及包裝有權拒絕接受，乙方應及時更換被拒絕的藥品，不得影響甲方的臨床用藥。
3、乙方必須在“隨貨同行單”上標明每個藥品的品名、規(guī)格、單價、數量、金額、批號、效期、生產廠家等供甲方驗收。
4、甲方需要對驗收藥品送藥檢所檢驗，應及時以書面形式把質量檢驗的具體要求通知乙方。若乙方同意進行藥品質量檢驗或甲方送檢后證明藥品存在質量問題，則藥品質量檢驗費由乙方承擔。發(fā)現藥品存在質量問題(有當地藥檢部門的檢驗報告)，如發(fā)現假藥、劣藥，按所送藥品金額1-5倍賠償，由此引起的一切后果及法律責任，全部由乙方承擔。并有權在其它入圍藥品中選擇替代藥品。
6、甲方在驗收或使用藥品過程中，若發(fā)現乙方所供藥品品種、規(guī)格、數量與原始發(fā)票不符，乙方應負責補足，調換或退貨。乙方提供的藥品，甲方臨床用不完或有效期將到，甲方可提前6個月通知乙方，乙方應予以退貨或調換。如有特殊情況，應征得甲方同意。
三.甲乙雙方在藥品采購中，必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)和藥品集中采購有關規(guī)定，自覺接受監(jiān)督管理。
四.甲方在所購藥品使用中，如遇藥品降價，乙方應按其實際降價金額補償給甲方。
五.甲方在收到乙方配送的藥品和發(fā)票并經甲方驗收后120天內，應向乙方支付貨款，如遇特殊情況無法按期支付貨款應提前告知乙方，否則乙方有權終止合同。
六. 不可抗力事件
1、乙方因不可抗力而導致合同實施延誤或不能履行合同義務，不承擔誤期賠償或終止合同的責任。
2、本條所述的“不可抗力”是指乙方無法控制、不可預見的事件，包括戰(zhàn)爭、重大疫情、嚴重火災、洪水、臺風、地震等事件。
3、在不可抗力事件發(fā)生后，乙方應盡快以書面形式將不可抗力的情況和原因通知甲方。除甲方另行要求外，乙方應盡實際可能繼續(xù)履行合同義務，以及尋求采取合理的方案履行不受不可抗力影響的其他事項。不可抗力事件影響消除后，雙方可通過協商在合理的時間內達成進一步履行合同的協議。
七.乙方保證將全部按照合同的規(guī)定向甲方提供藥品和伴隨服務，并修補缺陷。
八.合同解除條件，符合下列條件之一。
1、乙方違約采取的補救措施達不到合同規(guī)定的要求，甲方可向乙方發(fā)出書面通知書，提出部分或全部終止合同。
2、乙方未能在合同規(guī)定的限期提供藥品或未能履行合同規(guī)定的其它義務。
3、乙方在本合同的實施過程中有嚴重違法行為。
4、甲方根據上述規(guī)定，終止了全部或部分合同，甲方可以依其認為適當的條件和方法購買其他入圍品種。甲方有權要求乙方繼續(xù)執(zhí)行合同中未終止的部分合同。
5、乙方破產或無清償能力，甲方可以書面形式通知乙方，提出終止合同，該終止合同應不損害或影響甲方的權利。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
甲方法人代表： 乙方法人代表：
年 月 日 年 月 日
木材購銷合同糾紛篇十六
需方(甲方)：
供方(乙方)：
根據中華人民共和國合同法及其他有關法律,行政法規(guī),遵循平等,自愿,公平和誠實信用的原則,雙方就供貨事項協商一致,訂立本合同。
第一條工程概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
第二條產品信息
2.1產品名稱：
2.2產品驗收方式：
2.3交貨期限：
2.4運輸方式及費用承擔：
第三條付款方式
第四條乙方責任：貨到現場由單項工長、材料員及公司材料驗收貨物，如有不合格當場退貨。
第五條不可抗力：甲方乙方的任何一方由于不可抗力的'原因不履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，經對方書面同意后,延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第六條：從現場管理，若出現一切安全事故，甲方概不負責。
第七條爭議解決方法：本合同一式兩份如發(fā)生糾紛，買賣雙方應本著友好協商，互諒互讓，共同發(fā)展，持續(xù)經營的原則及時協商解決，協商不成時，向合同管轄地人民法院起訴。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：
法定代表人(簽字)：
_________
年____月____日
_________年____月____日