如果合同中出現(xiàn)爭議，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)通過協(xié)商、調(diào)解等方式解決。在起草合同之前，可以參考相關(guān)的法律文件和合同范本，學(xué)習(xí)借鑒其經(jīng)驗(yàn)。以下是小編為大家收集的合同范本，供大家參考和學(xué)習(xí)。
裝修合同訴狀書篇一
發(fā)包方(甲方)： 承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等自愿、誠實(shí)信用的原則，雙方就 事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、承包方式：
4、承包范圍：
二、合同價(jià)款： 元(大寫： )。
三、工期：自 年 月 日至 年 月 日。 因甲方原因和不可抗拒因素造成工期延長的，工期順延。因乙方原因造成工期延長的，工期不順延。
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格。
五、甲乙雙方義務(wù)：
(一)甲方義務(wù)
1、為乙方入場施工創(chuàng)造條件，負(fù)責(zé)提供水源、電源為乙方施工使用。協(xié)調(diào)乙方施工人員的住宿事宜。
2、負(fù)責(zé)對乙方完成施工任務(wù)的質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工等項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
(二)乙方義務(wù)
1、乙方委派求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)處理的各項(xiàng)事宜，其簽訂的文件視為乙方對有關(guān)事宜的確認(rèn)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方的有關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行施工。
3、處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍住戶(單位)的關(guān)系，保證施工現(xiàn)場的清潔，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理工作。
4、合理使用甲方提供的水、電等條件和設(shè)施，費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
5、工程竣工但未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
6、若因乙方在施工中違反國家法律、法規(guī)或國家安全等有關(guān)規(guī)定而受到一切處罰，均有乙方承擔(dān)。
7、施工工人及管理人員應(yīng)持有相關(guān)資格或上崗證，甲方有權(quán)檢查。乙方在施工期間應(yīng)加強(qiáng)安全生產(chǎn)、文明施工。凡發(fā)生的一切安全事故等責(zé)任均由乙方完全負(fù)責(zé)并承擔(dān)一切費(fèi)用。
8、乙方必須服從甲方及監(jiān)理單位的管理。
六、工程價(jià)款及支付方式：
依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定，施工人員、設(shè)備進(jìn)場后，撥付中標(biāo)價(jià)的20%作為預(yù)付款，在施工過程中按工程施工進(jìn)度分期撥付工程進(jìn)度款至中標(biāo)價(jià)的75%停止撥付，工程完工驗(yàn)收合格后撥付至中標(biāo)價(jià)的95%，剩余的5%作為工程質(zhì)量保證金，保質(zhì)期滿一年后后一次性付清(無息)。
七、違約責(zé)任：
(一)乙方違約責(zé)任
1、本合同生效后，乙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所約定的各項(xiàng)條款。若需變更合同內(nèi)容的，應(yīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2、因施工質(zhì)量不合格，乙方不予整改、未在約定期限內(nèi)整改或經(jīng)整改后仍不合格的，甲方有權(quán)終止合同并由乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。
3、乙方因違反法律、法規(guī)等規(guī)定而受到罰款或給對方造成損失的，由乙方承擔(dān)責(zé)任。
4、工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)返工，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
(二)甲方違約責(zé)任
1、甲方未按規(guī)定的時(shí)間和要求提供施工場地以及由甲方引起的其他原因，造成乙方停工、窩工的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)停工、窩工造成的損失。
2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項(xiàng)，其造成的一切損失和責(zé)任由甲方承擔(dān)。
八、工程變更：
在施工中如需更改或增減工程項(xiàng)目，雙方需在協(xié)商一致的情況下填寫工程變更協(xié)議，增減項(xiàng)目據(jù)實(shí)結(jié)算。
九、工程保修：
十、附則
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。
2、本合同在履行中發(fā)生爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決。協(xié)商不成可向工程所在地人民法院起訴解決。
3、本合同一式肆份，甲方持貳份，乙方持貳份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
辦公地址： 辦公地址：
年 月 日 年 月 日
裝修合同訴狀書篇二
反訴人(本訴被告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________，__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：___________________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：
1.要求被反訴人支付__________費(fèi)_____________元。
2.被反訴人應(yīng)負(fù)擔(dān)案件全部受理費(fèi)。
事實(shí)與理由：
反訴人與被反訴人于 _________________ 年_________________月_________________日簽訂了合同。合同約定：_________________。
反訴人認(rèn)為：________________?；谏鲜鍪聦?shí)，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護(hù)反訴人的合法權(quán)益。
此致
_______________區(qū)人民法院
_________ 年_____月_____日
1.反訴是指在一個(gè)已經(jīng)開始的民事訴訟(訴訟法上稱為本訴)程序中，本訴的被告以本訴原告為被告，向受訴法院提出的與本訴有牽連的獨(dú)立的反請求。該權(quán)利亦是當(dāng)事人法律地位平等原則的重要體現(xiàn)，是本訴被告所享有的重要權(quán)利，是保障本訴被告人民事權(quán)益的一項(xiàng)重要制度。
2.反訴條件
(1)反訴只能是本訴被告向本訴原告提起，而不能對原告以外其他人。
(2)反訴只能向受理本訴的法院提起。
(3)反訴與本訴必須是適用同種訴訟程序。
(4)反訴不能是其他法院專屬管轄。
(5)反訴與本訴的訴訟請求必須在事實(shí)或法律上有牽連。
(6)提起的期限?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》(法釋(20__)33號)第三十四條第三款“當(dāng)事人增加、變更訴訟請求或者提起反訴的，應(yīng)當(dāng)在舉證期限屆滿前提出?！?BR> 3.民事反訴狀.就是對于反訴所提交的書面材料。以上就是裝修類反訴狀格式。
裝修合同訴狀書篇三
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________李__________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：_________________
1.要求被反訴人支付__________費(fèi)_____________元。
2.被反訴人應(yīng)負(fù)擔(dān)案件全部受理費(fèi)。
事實(shí)與理由：_________________反訴人與被反訴人于200_____年月日簽訂了合同。合同約定：_________________……。
反訴人認(rèn)為：_________________……?；谏鲜鍪聦?shí)，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護(hù)反訴人的合法權(quán)益。
此致
_______________區(qū)人民法院
_____________年__________月__________日??
裝修合同訴狀書篇四
反訴人(本訴被告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________，__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：___________________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：
1.要求被反訴人支付__________費(fèi)_____________元。
2.被反訴人應(yīng)負(fù)擔(dān)案件全部受理費(fèi)。
事實(shí)與理由：
反訴人與被反訴人于_________________年_________________月_________________日簽訂了合同。合同約定：_________________。
反訴人認(rèn)為：________________?；谏鲜鍪聦?shí)，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護(hù)反訴人的合法權(quán)益。
此致
_______________區(qū)人民法院
_________年_____月_____日
裝修合同訴狀書篇五
被反訴人：___________________________裝飾工程有限公司
地址：___________________________________
反訴請求：
1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費(fèi)用______________元;
3、反訴費(fèi)用由被反訴人承擔(dān)。
事實(shí)與理由：
此致
__________________人民法院
反訴人：_________________
_________年____月_____日
裝修合同訴狀書篇六
離婚起訴狀應(yīng)當(dāng)根據(jù)雙方的實(shí)際情況書寫。
離婚起訴狀范本
訴訟請求：_________________
1.要求與被告離婚;
3.分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)約*元，其中*元?dú)w原告所有。
4、案件受理費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由：_________________
原告與被告于_____________年_____月經(jīng)人介紹相識，于_____________年_____月_____日登記結(jié)婚，婚后夫妻感情一般，婚后生育兒子__________。由于婚前我對被告了解不夠，草率地與其結(jié)婚，婚后發(fā)現(xiàn)被告不務(wù)正業(yè)，有時(shí)參與賭博等違法活動(dòng)，經(jīng)我多次苦心規(guī)勸，仍劣性不改。被告婚后的所作所為，對家庭及親人極端不負(fù)責(zé)任，已嚴(yán)重傷害了夫妻感情，加之雙方性格不合，長期分居，現(xiàn)夫妻感情已完全、徹底破裂，夫妻關(guān)系名存實(shí)亡。另我們夫妻存續(xù)期間擁有夫妻共同財(cái)產(chǎn)約*元。現(xiàn)我向法院提起訴訟，要求與被告離婚，由我撫養(yǎng)兒子__________，被告每月承擔(dān)撫養(yǎng)費(fèi)__________元，另分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)*元中的*元?dú)w我所有。
此致
_____________人民法院
起訴人：_________________
_____________年_____月_____日
以上是有關(guān)于賭博離婚起訴狀怎么寫的'相關(guān)內(nèi)容，望采納!
裝修合同訴狀書篇七
反訴人(本訴被告)：_____________________________________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_____________________，__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告)：_____________________________________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：___________________________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：
1.要求被反訴人支付__________費(fèi)_____________元。
2.被反訴人應(yīng)負(fù)擔(dān)案件全部受理費(fèi)。
事實(shí)與理由：反訴人與被反訴人于_____年_____月_____日簽訂了合同。合同約定：_______________________________________。
反訴人認(rèn)為：_______________________________________?；谏鲜鍪聦?shí)，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護(hù)反訴人的`合法權(quán)益。
此致
_______________區(qū)人民法院
_____年_____月_____日
裝修合同訴狀書篇八
發(fā)包方：
身份證號碼：(以下簡稱甲方)
承包方：
承包方負(fù)責(zé)人：
身份證號碼：(以下簡稱乙方)
一、協(xié)議內(nèi)容：
甲方委托乙方對甲方屬下需裝修的店內(nèi)裝飾進(jìn)行設(shè)計(jì)及施工。
二、乙方按甲方書面確認(rèn)的裝飾方案進(jìn)行施工(設(shè)計(jì)方案包括平面圖、水電圖、施工布置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等)。
三、甲方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利
1.甲方有權(quán)對不符合甲方設(shè)計(jì)意圖的地方要求返工的權(quán)利;
2.對乙方裝修過程中的重大質(zhì)量題目，甲方除有要求乙方賠償?shù)臋?quán)利外，還有終止合同的權(quán)利。
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)乙方的權(quán)利
1.乙方有按時(shí)取得勞動(dòng)報(bào)酬的權(quán)利，甲方應(yīng)按合同約定的付款方式支付裝飾款。
(二)乙方的義務(wù)
1.乙方應(yīng)做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無關(guān)由乙方自負(fù);乙方的施工職員必須留意安全，在施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關(guān)由乙方自負(fù);因乙方原因造成的火災(zāi)事故，材料損壞，已完工的成品破壞由乙方負(fù)責(zé)賠償相應(yīng)損失。
2.自甲方交付乙方之日起，乙方應(yīng)協(xié)助甲方保管施工現(xiàn)場各類物品，否則造成的材料丟失與誤工由乙方負(fù)責(zé)。
5.精心施工，認(rèn)真負(fù)責(zé)，打造精品工程，質(zhì)量要求：
(1)所有墻壁外向?qū)谴纱u的展貼均采用45度切對角，切角過程包括：機(jī)器切割(不得出現(xiàn)磕碰瓷磚表面導(dǎo)致參差不齊)和人工打磨(用砂紙磨薄切角邊沿)。
(2)地面磚及墻面磚展貼后不得出現(xiàn)：接縫不嚴(yán)不平，板____評聿凰常反花、磕碰、分縫不勻等現(xiàn)象;瓷磚的展貼后還不得有出現(xiàn)地面不平和積水的現(xiàn)象。
(3)墻面括完后，不得有不平，括刷痕跡、劃傷及不光滑現(xiàn)象。
(4)工藝天花板不得有接縫不嚴(yán)不平，接角脫落及明釘眼等現(xiàn)象。
具體質(zhì)量要求參照乙方在______店的施工質(zhì)量;施工質(zhì)量要符合設(shè)計(jì)要求和國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，否則甲方有權(quán)要求乙方返工，返工所發(fā)生的一切用度由乙方負(fù)擔(dān);施工過程中如因施工不當(dāng)所造成的材料破損由乙方負(fù)責(zé)按原價(jià)賠償。
五、工程內(nèi)容及合同金額：
(一)工程內(nèi)容及單價(jià)按甲乙雙方認(rèn)定的裝飾項(xiàng)目預(yù)算單按實(shí)際項(xiàng)目計(jì)算;
(二)合同預(yù)算金額：
本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為人民痹逗(大寫)
(為了防止乙方在設(shè)計(jì)過程中故意隱瞞一些必須要實(shí)施的工程項(xiàng)目，然后要求在施工過程中增加，乙方必須遵守在裝飾設(shè)計(jì)時(shí)就按合同：四、(二)、3及時(shí)向甲方提出建議，并得到乙方的認(rèn)可。)要求：終極裝飾總金額不得超出預(yù)算金額的10%，超出部分友好協(xié)商，協(xié)商不成功，則由乙方完全負(fù)責(zé)。
六、分期付款方式：
首期：甲方先付工程預(yù)算造價(jià)的5%訂金給承包方(乙方)，即籌備施工圖。
二期：乙方電工、水工材料進(jìn)場開工十天內(nèi)甲方付預(yù)算金額的30%給乙方。
三期：木工材料進(jìn)場后十天內(nèi)甲方付預(yù)算金額的25%給乙方。
四期：工程完工后二十天內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，合格后，甲方付預(yù)算金額的35%給乙方。
余款5%作為乙方對整個(gè)工程的質(zhì)量保證金，在保修期滿后五天內(nèi)支付給乙方。
七、協(xié)議工程完成期限：
本工程施工期限自公元年月日起至年月日止，共計(jì)天。
本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商簽訂后共同遵守，除甲方因本協(xié)議第三、(一)、2原因有權(quán)終止合同外，未經(jīng)雙方同意，不得以其它任何理由終止合同。
八、違約責(zé)任：
乙方未經(jīng)甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金，并退回已經(jīng)預(yù)支的所有款項(xiàng)。
而戰(zhàn)爭及自然災(zāi)難的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協(xié)議無法履行除外。本協(xié)議未完善之外、雙方友好、同等協(xié)商解決，如協(xié)商不成按本合同及中華人民共和國相關(guān)的法律法規(guī)處置。
九、若由于甲方未能按協(xié)議規(guī)定的日期交付工程款給乙方，或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工，則工期順延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費(fèi)元。
十、本工程有部分材料為甲方購買，此類材料的質(zhì)量不在乙方的保修范圍內(nèi)，但乙方有義務(wù)憑其豐富的經(jīng)驗(yàn)向甲方提供建設(shè)性意見供甲方參考直至甲方滿足;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工，則工期順延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費(fèi)元。
十一、工程期間，裝飾押金為甲方支付，辦理屋村出進(jìn)證等。工程所使用的水電用度如不超過200元，由甲方負(fù)責(zé)，如超出部分則由乙方負(fù)責(zé)。
十二、甲方必須在工程完工后二十天內(nèi)進(jìn)行工程驗(yàn)收，不經(jīng)驗(yàn)收而經(jīng)營則視為甲方已驗(yàn)收合格而經(jīng)營。
十三、保修期限：自甲方驗(yàn)收合格起算，保修時(shí)間為一年。
十四、協(xié)議到期甲方如有意續(xù)約，應(yīng)在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)與乙方進(jìn)行協(xié)商。本協(xié)議共2頁一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
身份證號：
身份證號：
電話(或手機(jī))：
電話(或手機(jī))：
確認(rèn)日期：
確認(rèn)日期：
裝修合同訴狀書篇九
民事起訴狀【一】
上訴人(一審被告)：江蘇飛龍裝飾工程有限公司，法定代表人：地址：江蘇省徐州市中山北路4號，聯(lián)系電話：
被上訴人(一審原告)：內(nèi)蒙古東達(dá)加和投資有限責(zé)任公司，法定代表人：趙永亮，地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)迎春北，聯(lián)系電話：
第三人：鄂爾多斯市亞升有限責(zé)任公司，法定代表人，地址：江蘇省鄂爾多斯市，聯(lián)系電話：
上訴人因排除妨礙糾紛一案，不服鄂爾多斯市達(dá)拉特旗人民法院于2012年10月10日作出的(2012)達(dá)民初字第2272號民事判決書，現(xiàn)依法提出上訴。
上訴請求
請求依法撤銷原審法院判決，駁回被上訴人的訴訟請求。
事實(shí)與理由
一、被上訴人是《達(dá)拉特旗錦園賓館項(xiàng)目金尊公館室內(nèi)和渝富橋足療中心室內(nèi)裝修施工合同》實(shí)際受益人和使用人，故有付款的義務(wù)。
上訴人于2012月20日和2012年3月1日，先后與鄂爾多斯市亞升(以下簡稱亞升)有限責(zé)任公司訂立了《達(dá)拉特旗錦園賓館項(xiàng)目金尊公館室內(nèi)和渝富橋足療中心室內(nèi)裝修施工合同》。根據(jù)上述合同的約定，上訴人于2012年12月20日和2012年3月1日分別進(jìn)入工地施工至今。迄今為止已投資的300多萬元的裝飾標(biāo)的物在被上訴人處。而被上訴人與亞升在上訴人不知情的情況下解除房屋租賃合同，因該租賃合同的解除并非自然到期，故被上訴人和亞升均無權(quán)利無償轉(zhuǎn)交裝修物。而根據(jù)添附物的處置原則，添附物應(yīng)當(dāng)歸產(chǎn)權(quán)人所有，但添附人(上訴人)應(yīng)得到補(bǔ)償，本案中，上訴人其行為是善意的，且涉案裝修施工所形成的裝潢添附物是在被上訴人規(guī)劃許可內(nèi)，對被上訴人有充分利用價(jià)值。因此，被上訴人對涉案裝修施工工程所形成的裝修款有付款的義務(wù)。
二、涉案裝修施工合同正在履行過程中，被上訴人要求上訴人撤離工地，其惡意逃避支付裝修工程款的主觀目的非常明顯。
上訴人于上訴人于2012年12月20日和2012年3月1日分別進(jìn)駐場地開始裝修截，至今年6月，上訴人完成工程價(jià)款為3329661.31元?，F(xiàn)該項(xiàng)裝修工程尚未完工，該項(xiàng)裝修施工合同正在履行過程中，被上訴人在無任何理由的情況下通知上訴人撤離.工地，其惡意逃避支付裝修工程款的主觀目的非常明顯。
三、一審法院判決要求上訴人撤離施工現(xiàn)場無事實(shí)和法律依據(jù)。
一審法院判決認(rèn)為，上訴人飛龍公司占有租賃物的前提是其與第三人所簽訂的工程施工合同，而工程施工合同可以履行的基礎(chǔ)是第三人亞升公司與被上訴人簽訂的租賃合同，如果租賃合同被解除，則工程施工合同即失去了履行的權(quán)利基礎(chǔ)，被告繼續(xù)占用原告房屋就失去了法律依據(jù)，屬無權(quán)占有，其與第三人基于工程施工合同產(chǎn)生的糾紛應(yīng)另行解決。上訴人認(rèn)為，被上訴人是《達(dá)拉特旗錦園賓館項(xiàng)目金尊公館室內(nèi)和渝富橋足療中心室內(nèi)裝修施工合同》實(shí)際受益人和使用人，故有付款的義務(wù)，而現(xiàn)被上訴人在該項(xiàng)工程尚未完工，被上訴人在未支付裝修款的情況下，機(jī)械理解合同相對性原理，屬于對法律的錯(cuò)誤理解，上訴人有權(quán)要求繼續(xù)履行合同，一審法院判決要求上訴人撤離施工現(xiàn)場無事實(shí)和法律依據(jù)。
三、原審法院的判決違反了公平、公正的民法原則，有可能導(dǎo)致社會(huì)矛盾的激化。
本案中，如果僅僅因?yàn)楸簧显V人解除了與第三人的房屋租賃合同，而忽視上訴人以投入巨額裝修工程款基本事實(shí)，機(jī)械地認(rèn)定該裝修款應(yīng)通過上訴人與第三人工程施工合同另行解決。而忽視該案中由裝修款轉(zhuǎn)化而成的添附物已歸產(chǎn)權(quán)人(即被上訴人)所有，被上訴人是裝修物的實(shí)際使用者和受益者，則無疑是違背了公平、公正的民法原則。
同時(shí)，上訴人進(jìn)行裝修改造的`工程的現(xiàn)值達(dá)3329661.31元，而本案的現(xiàn)實(shí)情況是，被上訴人已解除其與第三人房屋租賃合同，被上訴人已實(shí)際接管和控制涉案標(biāo)的物，而原審法院對這些基本案件事實(shí)熟視無睹，機(jī)械適用法律，有可能導(dǎo)致上訴人投入巨額裝修工程款所要無門。構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)是當(dāng)前我國首要的社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，一審法院的判決有可能導(dǎo)致包括農(nóng)民工工資在內(nèi)的工程款所要無門，更有可能導(dǎo)致特定社會(huì)矛盾的激化。
綜上，上訴人認(rèn)為一審法院的判決在認(rèn)定事實(shí)及適用法律上均存在錯(cuò)誤。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》之規(guī)定，特提起上訴，請求人民法院依法改判，以維護(hù)上訴人的合法權(quán)益。
此致
鄂爾多斯市中級人民法院
上訴人：xxx
xx年xx月xx日
民事起訴狀【二】
原告：廣州市*有限公司，住所地廣州市*，組織機(jī)構(gòu)代碼*。
法定代表人：*，總經(jīng)理。
被告：溫州*有限公司，住所地溫州市*，組織機(jī)構(gòu)代碼*。
法定代表人：*，董事長。聯(lián)系電話：*
訴訟請求：
二、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由：
年12月8日，被告將甌海*廠房防腐工程發(fā)包給原告，并與原告簽訂了《*廠房防腐施工合同》，合同約定：施工面積約為1350㎡，總工程價(jià)約為100000元，按實(shí)際施工面積結(jié)算工程款。在原告施工過程中，被告又增加了*廠房三樓、四樓的地坪防腐工程。合同對如何支付工程款作了約定：1、合同簽訂后，被告向原告支付總款30%作為合同定金;2、工程全部完成，經(jīng)現(xiàn)場驗(yàn)收合格，核對施工數(shù)量，被告向原告付清工程款65%，余下5%質(zhì)量保證金，待保修期滿一年后，一次性付清。合同中明確約定工程保修期為壹年，保修期自竣工驗(yàn)收簽字之日起計(jì)。合同簽訂后，被告支付了5萬元的定金。2012年2月21日，被告驗(yàn)收了該工程，并對原告實(shí)際施工面積和工程總價(jià)款都予以了簽字確認(rèn)。原告實(shí)際施工防腐面積為3237.7㎡，工程總價(jià)款為256409元。時(shí)至今日，該工程的保修期早已屆滿，但被告分文未付余下工程款206409元。原告曾多次催討該款項(xiàng)，但被告均以各種理由推脫，至今未付。
裝修合同訴狀書篇十
反訴人(本訴被告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_____________________，__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________李__________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：
1.要求被反訴人支付__________費(fèi)_____________元。
2.被反訴人應(yīng)負(fù)擔(dān)案件全部受理費(fèi)。
事實(shí)與理由：反訴人與被反訴人于_____年_____月_____日簽訂了合同。?
反訴人認(rèn)為：____________?____? ?；谏鲜鍪聦?shí)，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護(hù)反訴人的合法權(quán)益。
此致
_______________區(qū)人民法院
_____年_____月_____日
裝修合同訴狀書篇十一
原告：__________，性別：_____,_____族,________年____月____日出生,身份證號：___________________,住址：__________________。
被告：__________，性別：_____,_____族,________年____月____日出生,身份證號：___________________,住址：__________________。
訴訟請求：
1、請求法院依法判決解除原、被告的婚姻關(guān)系;
3、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)及理由：
原、被告雙方系_____，于________年____月相識并相戀，________年____月____日在____________民政局登記結(jié)婚，并于________年____月____日生育婚生子女_______?；榍半p方交往較長，了解較深感覺尚可。但婚后初期雙方各自忙于工作，夫妻雙方性格及思維方式差異很大，無法找到任何共同語言。同時(shí)被告賭博成性，不務(wù)正業(yè)，經(jīng)常出去_____，導(dǎo)致夫妻難以信任，隔閡重重。原告曾多次勸說被告為了夫妻感情及其孩子家庭，務(wù)沾賭博惡心，幫助他戒賭。但被告不聽好勸，仍然肆無忌憚的長期性的賭博，完全不顧孩子與家庭。原告認(rèn)為雙方感情已經(jīng)徹底破裂，夫妻感情名存實(shí)亡，就離婚之事宜，無法達(dá)成共識。為結(jié)束這段痛苦的婚姻，維護(hù)原告的.合法權(quán)益，原告特訴之貴院，請求判如所請。
此致______人民法院
原告：________
________年____月____日
裝修合同訴狀書篇十二
范文一：
原告鄭州某某大裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司，住所地：鄭州市紫荊山路商城路交叉口金城國貿(mào)1713室。
法定代表人：盧某某，任董事長。
被告紀(jì)超，男，1979年5月16日出生，漢族，住鄭州市金水區(qū)豐產(chǎn)路27號院1號樓25號。
訴訟請求
一、判令被告支付原告工程款元，違約金元;
二、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由
原告于5月31日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》，合同約定由原告承包被告發(fā)包的鄭州市某某休閑商務(wù)會(huì)館改造翻新項(xiàng)目，合同價(jià)款為人民幣72萬元，雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付，具體付款方式為：簽訂合同當(dāng)日支付42萬元;本項(xiàng)目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付20萬元;項(xiàng)目整體完工后三個(gè)月至一百天內(nèi)支付9萬元，并約定如在一百天后支付每延期一天被告應(yīng)按照1000元/天的標(biāo)準(zhǔn)向原告支付滯納金(違約金);工程驗(yàn)收12個(gè)月后20天內(nèi)支付剩余1萬元。合同簽訂后，原告如約履行了合同義務(wù)，而被告卻在支付第一筆合同價(jià)款和第二筆價(jià)款的一半(即1萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項(xiàng)。由此給原告造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，為維護(hù)原告的合法權(quán)益，特依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第108條之規(guī)定訴至貴院，請依法判如所請。
此致
鄭州市金水區(qū)人民法院
具狀人：鄭州某某大裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司
xx年xx月xx日
范文二：
訴人(一審被告)：江蘇飛龍裝飾工程有限公司，法定代表人：地址：江蘇省徐州市中山北路4號，聯(lián)系電話：
被上訴人(一審原告)：內(nèi)蒙古東達(dá)加和投資有限責(zé)任公司，法定代表人：趙永亮，地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)迎春北，聯(lián)系電話：
第三人：鄂爾多斯市亞升有限責(zé)任公司，法定代表人，地址：江蘇省鄂爾多斯市，聯(lián)系電話：
上訴人因排除妨礙糾紛一案，不服鄂爾多斯市達(dá)拉特旗人民法院于10月10日作出的達(dá)民初字第2272號民事判決書，現(xiàn)依法提出上訴。
上訴請求
請求依法撤銷原審法院判決，駁回被上訴人的訴訟請求。
事實(shí)與理由
一、被上訴人是《達(dá)拉特旗錦園賓館項(xiàng)目金尊公館室內(nèi)和渝富橋足療中心室內(nèi)裝修施工合同》實(shí)際受益人和使用人，故有付款的義務(wù)。
上訴人于12月20日和203月1日，先后與鄂爾多斯市亞升(以下簡稱亞升)有限責(zé)任公司訂立了《達(dá)拉特旗錦園賓館項(xiàng)目金尊公館室內(nèi)和渝富橋足療中心室內(nèi)裝修施工合同》。根據(jù)上述合同的約定，上訴人于2012年12月20日和2012年3月1日分別進(jìn)入工地施工至今。迄今為止已投資的300多萬元的裝飾標(biāo)的物在被上訴人處。而被上訴人與亞升在上訴人不知情的情況下解除房屋租賃合同，因該租賃合同的解除并非自然到期，故被上訴人和亞升均無權(quán)利無償轉(zhuǎn)交裝修物。而根據(jù)添附物的處置原則，添附物應(yīng)當(dāng)歸產(chǎn)權(quán)人所有，但添附人(上訴人)應(yīng)得到補(bǔ)償，本案中，上訴人其行為是善意的，且涉案裝修施工所形成的裝潢添附物是在被上訴人規(guī)劃許可內(nèi)，對被上訴人有充分利用價(jià)值。因此，被上訴人對涉案裝修施工工程所形成的.裝修款有付款的義務(wù)。
二、涉案裝修施工合同正在履行過程中，被上訴人要求上訴人撤離工地，其惡意逃避支付裝修工程款的主觀目的非常明顯。
上訴人于上訴人于2012年12月20日和2012年3月1日分別進(jìn)駐場地開始裝修截，至今年6月，上訴人完成工程價(jià)款為3329661.31元?，F(xiàn)該項(xiàng)裝修工程尚未完工，該項(xiàng)裝修施工合同正在履行過程中，被上訴人在無任何理由的情況下通知上訴人撤離.工地，其惡意逃避支付裝修工程款的主觀目的非常明顯。
三、一審法院判決要求上訴人撤離施工現(xiàn)場無事實(shí)和法律依據(jù)。
一審法院判決認(rèn)為，上訴人飛龍公司占有租賃物的前提是其與第三人所簽訂的工程施工合同，而工程施工合同可以履行的基礎(chǔ)是第三人亞升公司與被上訴人簽訂的租賃合同，如果租賃合同被解除，則工程施工合同即失去了履行的權(quán)利基礎(chǔ)，被告繼續(xù)占用原告房屋就失去了法律依據(jù)，屬無權(quán)占有，其與第三人基于工程施工合同產(chǎn)生的糾紛應(yīng)另行解決。上訴人認(rèn)為，被上訴人是《達(dá)拉特旗錦園賓館項(xiàng)目金尊公館室內(nèi)和渝富橋足療中心室內(nèi)裝修施工合同》實(shí)際受益人和使用人，故有付款的義務(wù)，而現(xiàn)被上訴人在該項(xiàng)工程尚未完工，被上訴人在未支付裝修款的情況下，機(jī)械理解合同相對性原理，屬于對法律的錯(cuò)誤理解，上訴人有權(quán)要求繼續(xù)履行合同，一審法院判決要求上訴人撤離施工現(xiàn)場無事實(shí)和法律依據(jù)。
三、原審法院的判決違反了公平、公正的民法原則，有可能導(dǎo)致社會(huì)矛盾的激化。
本案中，如果僅僅因?yàn)楸簧显V人解除了與第三人的房屋租賃合同，而忽視上訴人以投入巨額裝修工程款基本事實(shí)，機(jī)械地認(rèn)定該裝修款應(yīng)通過上訴人與第三人工程施工合同另行解決。而忽視該案中由裝修款轉(zhuǎn)化而成的添附物已歸產(chǎn)權(quán)人(即被上訴人)所有，被上訴人是裝修物的實(shí)際使用者和受益者，則無疑是違背了公平、公正的民法原則。
同時(shí)，上訴人進(jìn)行裝修改造的工程的現(xiàn)值達(dá)3329661.31元，而本案的現(xiàn)實(shí)情況是，被上訴人已解除其與第三人房屋租賃合同，被上訴人已實(shí)際接管和控制涉案標(biāo)的物，而原審法院對這些基本案件事實(shí)熟視無睹，機(jī)械適用法律，有可能導(dǎo)致上訴人投入巨額裝修工程款所要無門。構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)是當(dāng)前我國首要的社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，一審法院的判決有可能導(dǎo)致包括農(nóng)民工工資在內(nèi)的工程款所要無門，更有可能導(dǎo)致特定社會(huì)矛盾的激化。
綜上，上訴人認(rèn)為一審法院的判決在認(rèn)定事實(shí)及適用法律上均存在錯(cuò)誤。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》之規(guī)定，特提起上訴，請求人民法院依法改判，以維護(hù)上訴人的合法權(quán)益。
裝修合同訴狀書篇十三
反訴人：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________王__________，__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________李__________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：_________________
1.要求被反訴人支付__________費(fèi)_____________元。
2.被反訴人應(yīng)負(fù)擔(dān)案件全部受理費(fèi)。
事實(shí)與理由：_________________反訴人與被反訴人于200_____年月日簽訂了合同。合同約定：_________________……。
反訴人認(rèn)為：_________________……?；谏鲜鍪聦?shí)，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護(hù)反訴人的合法權(quán)益。
此致
_______________區(qū)人民法院
年 月 日
裝修合同訴狀書篇十四
被反訴人：_____________________________有限公司
地址：_____________________________
反訴請求：_________________
1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費(fèi)用______元;
3、反訴費(fèi)用由被反訴人承擔(dān)。
事實(shí)與理由：
______年______月，反訴人與被反訴人簽訂了家庭裝修施工合同。工程施工地點(diǎn)位于__________________。合同約定工程期限______天，竣工日期______年______月______日;工程實(shí)行工程監(jiān)理;工程竣工后，被反訴人應(yīng)通知反訴人驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后，雙方進(jìn)行工程結(jié)算;由于被反訴人延誤工期的，每延誤一天應(yīng)支付違約金______元。______年______月經(jīng)監(jiān)理方階段驗(yàn)收并提出多處整改意見。但被反訴人未依該意見進(jìn)行整改。無奈，后反訴人另找他人部分整改，并支付費(fèi)用______元。另，被反訴人直至______年______月______日木工工程部分才全部結(jié)束，已延誤工期______天。
綜上所述，為了依法維護(hù)反訴人的合法權(quán)益，今特向貴院提起反訴，請求依法判決。
甲方：_________________
___________年_______月_____日
乙方：_________________
___________年_______月_____日
裝修合同訴狀書篇十五
反訴人 ：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________王__________，__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________李__________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：_________________
1.要求被反訴人支付__________費(fèi)_____________元。
2.被反訴人應(yīng)負(fù)擔(dān)案件全部受理費(fèi)。
事實(shí)與理由：_________________反訴人與被反訴人于200_____年月日簽訂了合同。合同約定：_________________……。
反訴人認(rèn)為：_________________……。基于上述事實(shí)，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護(hù)反訴人的合法權(quán)益。
此致
_______________區(qū)人民法院
年?? ? ??? 月?? ? ????日
裝修合同訴狀書篇十六
地址：xx市zz區(qū)美湖路zz號
法定代表人：
被上訴人（原審原告）： z女士
地址：xx市xx區(qū)xx街
原審被告：xxa房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
地址：xx市xx區(qū)xx東路xx號
法定代表人：
1、撤銷原審判決之第一、二項(xiàng)，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；
2、改判由被上訴人承擔(dān)本案一審及二審全部訴訟費(fèi)用。
上訴人xxv置業(yè)顧問有限公司、xxa房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項(xiàng)，特提起上訴，具體事實(shí)與理由如下：
首先，上訴人委托合同項(xiàng)下義務(wù)為提供裝修咨詢服務(wù)，而不是進(jìn)行實(shí)際的裝修施工。
其次，上訴人已經(jīng)為許華提供了xx苑精裝修選集。該選集根據(jù)不同戶型及各個(gè)類型的潛在客戶群，分別制作了不同風(fēng)格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項(xiàng)下之圖紙，可以說，上訴人已經(jīng)充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務(wù)。
最后，至于裝修方案最終未能付諸實(shí)施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認(rèn)購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。
因此，上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同的裝修咨詢義務(wù)。
原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務(wù)義務(wù)的事實(shí)予以認(rèn)定，系屬認(rèn)定事實(shí)不清。
前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務(wù)義務(wù)，那么，根據(jù)合同法第405條“受托人完成委托事務(wù)的，委托人應(yīng)當(dāng)向其支付報(bào)酬……”及合同約定，上訴人就應(yīng)該依約足額相應(yīng)報(bào)酬，事實(shí)上，許華也付清了相應(yīng)的裝修咨詢報(bào)酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務(wù)而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。
反觀原審判決，在認(rèn)定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項(xiàng)的委托關(guān)系的情況下，逕行根據(jù)，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時(shí)解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責(zé)于該當(dāng)事人的事由以外，應(yīng)當(dāng)賠償損失”的規(guī)定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯(cuò)誤。
總之，上訴人認(rèn)為，原審認(rèn)定事實(shí)、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務(wù)而終止，上訴人獲取報(bào)酬有充分的事實(shí)與法律依據(jù)，無需向許華退還任何款項(xiàng)。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。
此致
xx市中級人民法院
上訴人：xx置業(yè)顧問有限公司
（蓋章）
日期：20 年 月 日
裝修合同訴狀書篇十七
反訴人(本訴被告)：_____________________________________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_____________________，__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告)：_____________________________________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：___________________________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：
1.要求被反訴人支付__________費(fèi)_____________元。
2.被反訴人應(yīng)負(fù)擔(dān)案件全部受理費(fèi)。
事實(shí)與理由：反訴人與被反訴人于_____年_____月_____日簽訂了合同。合同約定：_______________________________________。
反訴人認(rèn)為：_______________________________________?；谏鲜鍪聦?shí)，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護(hù)反訴人的合法權(quán)益。
此致
_______________區(qū)人民法院
_____年_____月_____日
裝修合同訴狀書篇十八
上訴人(一審被告)：江蘇飛龍裝飾工程有限公司，法定代表人：地址：江蘇省徐州市中山北路4號，聯(lián)系電話：
被上訴人(一審原告)：內(nèi)蒙古東達(dá)加和投資有限責(zé)任公司，法定代表人：趙永亮，地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)迎春北，聯(lián)系電話：
第三人：鄂爾多斯市亞升有限責(zé)任公司，法定代表人，地址：江蘇省鄂爾多斯市，聯(lián)系電話：
上訴人因排除妨礙糾紛一案，不服鄂爾多斯市達(dá)拉特旗人民法院于2012年10月10日作出的(2012)達(dá)民初字第2272號民事判決書，現(xiàn)依法提出上訴。
上訴請求
請求依法撤銷原審法院判決，駁回被上訴人的訴訟請求。
事實(shí)與理由
一、被上訴人是《達(dá)拉特旗錦園賓館項(xiàng)目金尊公館室內(nèi)和渝富橋足療中心室內(nèi)裝修施工合同》實(shí)際受益人和使用人，故有付款的義務(wù)。
上訴人于2012月20日和2012年3月1日，先后與鄂爾多斯市亞升(以下簡稱亞升)有限責(zé)任公司訂立了《達(dá)拉特旗錦園賓館項(xiàng)目金尊公館室內(nèi)和渝富橋足療中心室內(nèi)裝修施工合同》。根據(jù)上述合同的約定，上訴人于2012年12月20日和2012年3月1日分別進(jìn)入工地施工至今。迄今為止已投資的300多萬元的裝飾標(biāo)的物在被上訴人處。而被上訴人與亞升在上訴人不知情的情況下解除房屋租賃合同，因該租賃合同的解除并非自然到期，故被上訴人和亞升均無權(quán)利無償轉(zhuǎn)交裝修物。而根據(jù)添附物的處置原則，添附物應(yīng)當(dāng)歸產(chǎn)權(quán)人所有，但添附人(上訴人)應(yīng)得到補(bǔ)償，本案中，上訴人其行為是善意的，且涉案裝修施工所形成的裝潢添附物是在被上訴人規(guī)劃許可內(nèi)，對被上訴人有充分利用價(jià)值。因此，被上訴人對涉案裝修施工工程所形成的`裝修款有付款的義務(wù)。
二、涉案裝修施工合同正在履行過程中，被上訴人要求上訴人撤離工地，其惡意逃避支付裝修工程款的主觀目的非常明顯。
上訴人于上訴人于2012年12月20日和2012年3月1日分別進(jìn)駐場地開始裝修截，至今年6月，上訴人完成工程價(jià)款為3329661.31元?，F(xiàn)該項(xiàng)裝修工程尚未完工，該項(xiàng)裝修施工合同正在履行過程中，被上訴人在無任何理由的情況下通知上訴人撤離.工地，其惡意逃避支付裝修工程款的主觀目的非常明顯。
三、一審法院判決要求上訴人撤離施工現(xiàn)場無事實(shí)和法律依據(jù)。
一審法院判決認(rèn)為，上訴人飛龍公司占有租賃物的前提是其與第三人所簽訂的工程施工合同，而工程施工合同可以履行的基礎(chǔ)是第三人亞升公司與被上訴人簽訂的租賃合同，如果租賃合同被解除，則工程施工合同即失去了履行的權(quán)利基礎(chǔ)，被告繼續(xù)占用原告房屋就失去了法律依據(jù)，屬無權(quán)占有，其與第三人基于工程施工合同產(chǎn)生的糾紛應(yīng)另行解決。上訴人認(rèn)為，被上訴人是《達(dá)拉特旗錦園賓館項(xiàng)目金尊公館室內(nèi)和渝富橋足療中心室內(nèi)裝修施工合同》實(shí)際受益人和使用人，故有付款的義務(wù)，而現(xiàn)被上訴人在該項(xiàng)工程尚未完工，被上訴人在未支付裝修款的情況下，機(jī)械理解合同相對性原理，屬于對法律的錯(cuò)誤理解，上訴人有權(quán)要求繼續(xù)履行合同，一審法院判決要求上訴人撤離施工現(xiàn)場無事實(shí)和法律依據(jù)。
三、原審法院的判決違反了公平、公正的民法原則，有可能導(dǎo)致社會(huì)矛盾的激化。
本案中，如果僅僅因?yàn)楸簧显V人解除了與第三人的房屋租賃合同，而忽視上訴人以投入巨額裝修工程款基本事實(shí)，機(jī)械地認(rèn)定該裝修款應(yīng)通過上訴人與第三人工程施工合同另行解決。而忽視該案中由裝修款轉(zhuǎn)化而成的添附物已歸產(chǎn)權(quán)人(即被上訴人)所有，被上訴人是裝修物的實(shí)際使用者和受益者，則無疑是違背了公平、公正的民法原則。
同時(shí)，上訴人進(jìn)行裝修改造的工程的現(xiàn)值達(dá)3329661.31元，而本案的現(xiàn)實(shí)情況是，被上訴人已解除其與第三人房屋租賃合同，被上訴人已實(shí)際接管和控制涉案標(biāo)的物，而原審法院對這些基本案件事實(shí)熟視無睹，機(jī)械適用法律，有可能導(dǎo)致上訴人投入巨額裝修工程款所要無門。構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)是當(dāng)前我國首要的社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，一審法院的判決有可能導(dǎo)致包括農(nóng)民工工資在內(nèi)的工程款所要無門，更有可能導(dǎo)致特定社會(huì)矛盾的激化。
綜上，上訴人認(rèn)為一審法院的判決在認(rèn)定事實(shí)及適用法律上均存在錯(cuò)誤。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》之規(guī)定，特提起上訴，請求人民法院依法改判，以維護(hù)上訴人的合法權(quán)益。
此致
鄂爾多斯市中級人民法院
上訴人：
年月日
裝修合同訴狀書篇十九
電話：13810。
被告：xxxxx裝飾工程有限公司xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司。
住所地xx市xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)文化園西路3號
法人代表
電話：
被告：xxx(中國)家居有限公司xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)店
住所地xx市xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)文化園西路x號
法人代表
電話：
案由：裝飾裝修合同糾紛
訴訟請求：
1、請求法院依法判令被告xxxxx裝飾工程有限公司xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司繼續(xù)履行《xx市xx居室裝飾裝修工程施工合同》及《補(bǔ)充協(xié)議》。
2、請求法院依法判令被告xxxxx裝飾工程有限公司xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司向原告支付違約金(自xxxx年10月26日起至工程交付之日止，每日按工程造價(jià)的2‰計(jì)算)。
3、請求法院依法判令xxx(中國)家居有限公司xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)店繼續(xù)履行《內(nèi)購材料供應(yīng)合同》。
4、訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
起訴事實(shí)與理由：
原告為了裝修購買的位于xx市大興區(qū)的房屋，于xxxx年4月20日與被告xxxxx裝飾工程有限公司xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司(以下稱xxx開發(fā)區(qū)分公司)簽訂了《xx市xx居室裝飾裝修工程施工合同》及《補(bǔ)充協(xié)議》，與xxx(中國)家居有限公司xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)店(以下稱xxx開發(fā)區(qū)店)簽訂了《內(nèi)購材料供應(yīng)合同》。二被告同屬xx百安居公司，共同收取工程款。合同約定，由xxx開發(fā)區(qū)分公司負(fù)責(zé)施工，工程款共計(jì)元，工期75天，百安居采取特有的“清包工、陪購材料”的方式，原告所需裝修材料必需在被告xxx開發(fā)區(qū)店購買。合同簽訂后原告根據(jù)被告提供的.預(yù)算在xxxx年月日至xxxx年月日往二被告共用的資金卡內(nèi)付了材料款和人工費(fèi)等共計(jì)0元，此款現(xiàn)仍有余額。
xxxx年月日開始施工后先后出現(xiàn)了多處質(zhì)量問題，經(jīng)與被告xxx開發(fā)區(qū)分公司多次協(xié)商，最后雙方于xxxx年10月26日達(dá)成解決方案，賠償原告損失49593元。此后由于被告方施工負(fù)責(zé)人變動(dòng)等原因工程一直處于半停工狀態(tài)，原告多次向百安居領(lǐng)導(dǎo)投訴、協(xié)商未果。xxxx年6月22日被告方店長帶工人在衛(wèi)生間施工時(shí)違章操作，造成重大安全隱患，被小區(qū)物業(yè)責(zé)令整改，并告知以后由原告承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。原告與被告的爭議一直不能協(xié)商解決投訴至xx市工商局消?？疲谠摽频亩啻握{(diào)解下百安居領(lǐng)導(dǎo)在xxxx年7月31日答應(yīng)保證在一周內(nèi)工程完工交付使用，可是事后工程仍然處于停工狀態(tài)。
現(xiàn)在室內(nèi)原告定制的嵌入墻內(nèi)的十余組壁柜還沒有安裝，后續(xù)的電線、管道等附屬設(shè)施無法安裝。由于工程停工時(shí)間長已裝修部分無人維護(hù)造成墻面乳膠漆發(fā)黃，7扇木門和4個(gè)房屋的實(shí)木地板起翹開裂，這些質(zhì)量問題難以完全修復(fù)。
此致
xx市大興區(qū)人民法院
起訴人：
年月日
相關(guān)知識
民事起訴必須符合下列條件：
1、原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織;
2、有明確的被告;
3、有具體的訴訟請求和事實(shí)、理由;
4、屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。
民事訴訟起訴應(yīng)當(dāng)提交的訴訟材料：
1、民事起訴狀
起訴狀應(yīng)當(dāng)記明下列事項(xiàng)：
(1)當(dāng)事人(包括原、被告)的姓名、性別、出生年月日、民族、職業(yè)、工作單位、住所、聯(lián)系方式。(當(dāng)事人為法人或其他組織的，應(yīng)寫明名稱、住所和法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式)。
(2)案由。
(3)訴訟請求(分項(xiàng)寫明向法院起訴所要達(dá)到的目的)。
(4)所根據(jù)的事實(shí)與理由(寫明起訴或提出主張的事實(shí)依據(jù)和法律依據(jù)，包括證據(jù)情況和證人姓名及聯(lián)系方式)。
(5)起訴狀所遞交的人民法院名稱。
(6)起訴人簽名、日期。
(7)起訴狀用a4型紙，并按被告人數(shù)提交副本。
2、證據(jù)材料
(1)主體資格證明。如身份證、結(jié)婚證、營業(yè)執(zhí)照等。
(2)法定代理人證明、法定代表人(或負(fù)責(zé)人)證明。
(3)授權(quán)委托書。
(4)證明民事法律關(guān)系發(fā)生、變更、消滅等事實(shí)的證據(jù)。
裝修合同訴狀書篇二十
反訴人(本訴被告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。法定代表人：_________________王__________，__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。法定代表人：_________________李__________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：
1.要求被反訴人支付__________費(fèi)_____________元。
2.被反訴人應(yīng)負(fù)擔(dān)案件全部受理費(fèi)。
事實(shí)與理由：_________________反訴人與被反訴人于_________年月日簽訂了合同。合同約定：________________。反訴人認(rèn)為：_________________?；谏鲜鍪聦?shí)，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定；提出反訴，請法院依法公正判決，以維護(hù)反訴人的合法權(quán)益。
此致
_______________人民法院
反訴人：_________________
__________年_____月_____日
裝修合同訴狀書篇一
發(fā)包方(甲方)： 承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等自愿、誠實(shí)信用的原則，雙方就 事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、承包方式：
4、承包范圍：
二、合同價(jià)款： 元(大寫： )。
三、工期：自 年 月 日至 年 月 日。 因甲方原因和不可抗拒因素造成工期延長的，工期順延。因乙方原因造成工期延長的，工期不順延。
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格。
五、甲乙雙方義務(wù)：
(一)甲方義務(wù)
1、為乙方入場施工創(chuàng)造條件，負(fù)責(zé)提供水源、電源為乙方施工使用。協(xié)調(diào)乙方施工人員的住宿事宜。
2、負(fù)責(zé)對乙方完成施工任務(wù)的質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工等項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
(二)乙方義務(wù)
1、乙方委派求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)處理的各項(xiàng)事宜，其簽訂的文件視為乙方對有關(guān)事宜的確認(rèn)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方的有關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行施工。
3、處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍住戶(單位)的關(guān)系，保證施工現(xiàn)場的清潔，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理工作。
4、合理使用甲方提供的水、電等條件和設(shè)施，費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
5、工程竣工但未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
6、若因乙方在施工中違反國家法律、法規(guī)或國家安全等有關(guān)規(guī)定而受到一切處罰，均有乙方承擔(dān)。
7、施工工人及管理人員應(yīng)持有相關(guān)資格或上崗證，甲方有權(quán)檢查。乙方在施工期間應(yīng)加強(qiáng)安全生產(chǎn)、文明施工。凡發(fā)生的一切安全事故等責(zé)任均由乙方完全負(fù)責(zé)并承擔(dān)一切費(fèi)用。
8、乙方必須服從甲方及監(jiān)理單位的管理。
六、工程價(jià)款及支付方式：
依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定，施工人員、設(shè)備進(jìn)場后，撥付中標(biāo)價(jià)的20%作為預(yù)付款，在施工過程中按工程施工進(jìn)度分期撥付工程進(jìn)度款至中標(biāo)價(jià)的75%停止撥付，工程完工驗(yàn)收合格后撥付至中標(biāo)價(jià)的95%，剩余的5%作為工程質(zhì)量保證金，保質(zhì)期滿一年后后一次性付清(無息)。
七、違約責(zé)任：
(一)乙方違約責(zé)任
1、本合同生效后，乙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所約定的各項(xiàng)條款。若需變更合同內(nèi)容的，應(yīng)雙方協(xié)商一致后，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2、因施工質(zhì)量不合格，乙方不予整改、未在約定期限內(nèi)整改或經(jīng)整改后仍不合格的，甲方有權(quán)終止合同并由乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。
3、乙方因違反法律、法規(guī)等規(guī)定而受到罰款或給對方造成損失的，由乙方承擔(dān)責(zé)任。
4、工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)返工，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
(二)甲方違約責(zé)任
1、甲方未按規(guī)定的時(shí)間和要求提供施工場地以及由甲方引起的其他原因，造成乙方停工、窩工的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)停工、窩工造成的損失。
2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項(xiàng)，其造成的一切損失和責(zé)任由甲方承擔(dān)。
八、工程變更：
在施工中如需更改或增減工程項(xiàng)目，雙方需在協(xié)商一致的情況下填寫工程變更協(xié)議，增減項(xiàng)目據(jù)實(shí)結(jié)算。
九、工程保修：
十、附則
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。
2、本合同在履行中發(fā)生爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決。協(xié)商不成可向工程所在地人民法院起訴解決。
3、本合同一式肆份，甲方持貳份，乙方持貳份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
辦公地址： 辦公地址：
年 月 日 年 月 日
裝修合同訴狀書篇二
反訴人(本訴被告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________，__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：___________________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：
1.要求被反訴人支付__________費(fèi)_____________元。
2.被反訴人應(yīng)負(fù)擔(dān)案件全部受理費(fèi)。
事實(shí)與理由：
反訴人與被反訴人于 _________________ 年_________________月_________________日簽訂了合同。合同約定：_________________。
反訴人認(rèn)為：________________?；谏鲜鍪聦?shí)，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護(hù)反訴人的合法權(quán)益。
此致
_______________區(qū)人民法院
_________ 年_____月_____日
1.反訴是指在一個(gè)已經(jīng)開始的民事訴訟(訴訟法上稱為本訴)程序中，本訴的被告以本訴原告為被告，向受訴法院提出的與本訴有牽連的獨(dú)立的反請求。該權(quán)利亦是當(dāng)事人法律地位平等原則的重要體現(xiàn)，是本訴被告所享有的重要權(quán)利，是保障本訴被告人民事權(quán)益的一項(xiàng)重要制度。
2.反訴條件
(1)反訴只能是本訴被告向本訴原告提起，而不能對原告以外其他人。
(2)反訴只能向受理本訴的法院提起。
(3)反訴與本訴必須是適用同種訴訟程序。
(4)反訴不能是其他法院專屬管轄。
(5)反訴與本訴的訴訟請求必須在事實(shí)或法律上有牽連。
(6)提起的期限?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》(法釋(20__)33號)第三十四條第三款“當(dāng)事人增加、變更訴訟請求或者提起反訴的，應(yīng)當(dāng)在舉證期限屆滿前提出?！?BR> 3.民事反訴狀.就是對于反訴所提交的書面材料。以上就是裝修類反訴狀格式。
裝修合同訴狀書篇三
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________李__________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：_________________
1.要求被反訴人支付__________費(fèi)_____________元。
2.被反訴人應(yīng)負(fù)擔(dān)案件全部受理費(fèi)。
事實(shí)與理由：_________________反訴人與被反訴人于200_____年月日簽訂了合同。合同約定：_________________……。
反訴人認(rèn)為：_________________……?；谏鲜鍪聦?shí)，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護(hù)反訴人的合法權(quán)益。
此致
_______________區(qū)人民法院
_____________年__________月__________日??
裝修合同訴狀書篇四
反訴人(本訴被告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________，__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：___________________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：
1.要求被反訴人支付__________費(fèi)_____________元。
2.被反訴人應(yīng)負(fù)擔(dān)案件全部受理費(fèi)。
事實(shí)與理由：
反訴人與被反訴人于_________________年_________________月_________________日簽訂了合同。合同約定：_________________。
反訴人認(rèn)為：________________?；谏鲜鍪聦?shí)，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護(hù)反訴人的合法權(quán)益。
此致
_______________區(qū)人民法院
_________年_____月_____日
裝修合同訴狀書篇五
被反訴人：___________________________裝飾工程有限公司
地址：___________________________________
反訴請求：
1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費(fèi)用______________元;
3、反訴費(fèi)用由被反訴人承擔(dān)。
事實(shí)與理由：
此致
__________________人民法院
反訴人：_________________
_________年____月_____日
裝修合同訴狀書篇六
離婚起訴狀應(yīng)當(dāng)根據(jù)雙方的實(shí)際情況書寫。
離婚起訴狀范本
訴訟請求：_________________
1.要求與被告離婚;
3.分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)約*元，其中*元?dú)w原告所有。
4、案件受理費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由：_________________
原告與被告于_____________年_____月經(jīng)人介紹相識，于_____________年_____月_____日登記結(jié)婚，婚后夫妻感情一般，婚后生育兒子__________。由于婚前我對被告了解不夠，草率地與其結(jié)婚，婚后發(fā)現(xiàn)被告不務(wù)正業(yè)，有時(shí)參與賭博等違法活動(dòng)，經(jīng)我多次苦心規(guī)勸，仍劣性不改。被告婚后的所作所為，對家庭及親人極端不負(fù)責(zé)任，已嚴(yán)重傷害了夫妻感情，加之雙方性格不合，長期分居，現(xiàn)夫妻感情已完全、徹底破裂，夫妻關(guān)系名存實(shí)亡。另我們夫妻存續(xù)期間擁有夫妻共同財(cái)產(chǎn)約*元。現(xiàn)我向法院提起訴訟，要求與被告離婚，由我撫養(yǎng)兒子__________，被告每月承擔(dān)撫養(yǎng)費(fèi)__________元，另分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)*元中的*元?dú)w我所有。
此致
_____________人民法院
起訴人：_________________
_____________年_____月_____日
以上是有關(guān)于賭博離婚起訴狀怎么寫的'相關(guān)內(nèi)容，望采納!
裝修合同訴狀書篇七
反訴人(本訴被告)：_____________________________________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_____________________，__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告)：_____________________________________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：___________________________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：
1.要求被反訴人支付__________費(fèi)_____________元。
2.被反訴人應(yīng)負(fù)擔(dān)案件全部受理費(fèi)。
事實(shí)與理由：反訴人與被反訴人于_____年_____月_____日簽訂了合同。合同約定：_______________________________________。
反訴人認(rèn)為：_______________________________________?；谏鲜鍪聦?shí)，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護(hù)反訴人的`合法權(quán)益。
此致
_______________區(qū)人民法院
_____年_____月_____日
裝修合同訴狀書篇八
發(fā)包方：
身份證號碼：(以下簡稱甲方)
承包方：
承包方負(fù)責(zé)人：
身份證號碼：(以下簡稱乙方)
一、協(xié)議內(nèi)容：
甲方委托乙方對甲方屬下需裝修的店內(nèi)裝飾進(jìn)行設(shè)計(jì)及施工。
二、乙方按甲方書面確認(rèn)的裝飾方案進(jìn)行施工(設(shè)計(jì)方案包括平面圖、水電圖、施工布置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等)。
三、甲方的權(quán)利和義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利
1.甲方有權(quán)對不符合甲方設(shè)計(jì)意圖的地方要求返工的權(quán)利;
2.對乙方裝修過程中的重大質(zhì)量題目，甲方除有要求乙方賠償?shù)臋?quán)利外，還有終止合同的權(quán)利。
四、乙方的權(quán)利和義務(wù)
(一)乙方的權(quán)利
1.乙方有按時(shí)取得勞動(dòng)報(bào)酬的權(quán)利，甲方應(yīng)按合同約定的付款方式支付裝飾款。
(二)乙方的義務(wù)
1.乙方應(yīng)做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無關(guān)由乙方自負(fù);乙方的施工職員必須留意安全，在施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無關(guān)由乙方自負(fù);因乙方原因造成的火災(zāi)事故，材料損壞，已完工的成品破壞由乙方負(fù)責(zé)賠償相應(yīng)損失。
2.自甲方交付乙方之日起，乙方應(yīng)協(xié)助甲方保管施工現(xiàn)場各類物品，否則造成的材料丟失與誤工由乙方負(fù)責(zé)。
5.精心施工，認(rèn)真負(fù)責(zé)，打造精品工程，質(zhì)量要求：
(1)所有墻壁外向?qū)谴纱u的展貼均采用45度切對角，切角過程包括：機(jī)器切割(不得出現(xiàn)磕碰瓷磚表面導(dǎo)致參差不齊)和人工打磨(用砂紙磨薄切角邊沿)。
(2)地面磚及墻面磚展貼后不得出現(xiàn)：接縫不嚴(yán)不平，板____評聿凰常反花、磕碰、分縫不勻等現(xiàn)象;瓷磚的展貼后還不得有出現(xiàn)地面不平和積水的現(xiàn)象。
(3)墻面括完后，不得有不平，括刷痕跡、劃傷及不光滑現(xiàn)象。
(4)工藝天花板不得有接縫不嚴(yán)不平，接角脫落及明釘眼等現(xiàn)象。
具體質(zhì)量要求參照乙方在______店的施工質(zhì)量;施工質(zhì)量要符合設(shè)計(jì)要求和國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，否則甲方有權(quán)要求乙方返工，返工所發(fā)生的一切用度由乙方負(fù)擔(dān);施工過程中如因施工不當(dāng)所造成的材料破損由乙方負(fù)責(zé)按原價(jià)賠償。
五、工程內(nèi)容及合同金額：
(一)工程內(nèi)容及單價(jià)按甲乙雙方認(rèn)定的裝飾項(xiàng)目預(yù)算單按實(shí)際項(xiàng)目計(jì)算;
(二)合同預(yù)算金額：
本協(xié)議裝飾預(yù)算金額為人民痹逗(大寫)
(為了防止乙方在設(shè)計(jì)過程中故意隱瞞一些必須要實(shí)施的工程項(xiàng)目，然后要求在施工過程中增加，乙方必須遵守在裝飾設(shè)計(jì)時(shí)就按合同：四、(二)、3及時(shí)向甲方提出建議，并得到乙方的認(rèn)可。)要求：終極裝飾總金額不得超出預(yù)算金額的10%，超出部分友好協(xié)商，協(xié)商不成功，則由乙方完全負(fù)責(zé)。
六、分期付款方式：
首期：甲方先付工程預(yù)算造價(jià)的5%訂金給承包方(乙方)，即籌備施工圖。
二期：乙方電工、水工材料進(jìn)場開工十天內(nèi)甲方付預(yù)算金額的30%給乙方。
三期：木工材料進(jìn)場后十天內(nèi)甲方付預(yù)算金額的25%給乙方。
四期：工程完工后二十天內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，合格后，甲方付預(yù)算金額的35%給乙方。
余款5%作為乙方對整個(gè)工程的質(zhì)量保證金，在保修期滿后五天內(nèi)支付給乙方。
七、協(xié)議工程完成期限：
本工程施工期限自公元年月日起至年月日止，共計(jì)天。
本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商簽訂后共同遵守，除甲方因本協(xié)議第三、(一)、2原因有權(quán)終止合同外，未經(jīng)雙方同意，不得以其它任何理由終止合同。
八、違約責(zé)任：
乙方未經(jīng)甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金，并退回已經(jīng)預(yù)支的所有款項(xiàng)。
而戰(zhàn)爭及自然災(zāi)難的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協(xié)議無法履行除外。本協(xié)議未完善之外、雙方友好、同等協(xié)商解決，如協(xié)商不成按本合同及中華人民共和國相關(guān)的法律法規(guī)處置。
九、若由于甲方未能按協(xié)議規(guī)定的日期交付工程款給乙方，或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工，則工期順延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費(fèi)元。
十、本工程有部分材料為甲方購買，此類材料的質(zhì)量不在乙方的保修范圍內(nèi)，但乙方有義務(wù)憑其豐富的經(jīng)驗(yàn)向甲方提供建設(shè)性意見供甲方參考直至甲方滿足;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工，則工期順延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費(fèi)元。
十一、工程期間，裝飾押金為甲方支付，辦理屋村出進(jìn)證等。工程所使用的水電用度如不超過200元，由甲方負(fù)責(zé)，如超出部分則由乙方負(fù)責(zé)。
十二、甲方必須在工程完工后二十天內(nèi)進(jìn)行工程驗(yàn)收，不經(jīng)驗(yàn)收而經(jīng)營則視為甲方已驗(yàn)收合格而經(jīng)營。
十三、保修期限：自甲方驗(yàn)收合格起算，保修時(shí)間為一年。
十四、協(xié)議到期甲方如有意續(xù)約，應(yīng)在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)與乙方進(jìn)行協(xié)商。本協(xié)議共2頁一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
身份證號：
身份證號：
電話(或手機(jī))：
電話(或手機(jī))：
確認(rèn)日期：
確認(rèn)日期：
裝修合同訴狀書篇九
民事起訴狀【一】
上訴人(一審被告)：江蘇飛龍裝飾工程有限公司，法定代表人：地址：江蘇省徐州市中山北路4號，聯(lián)系電話：
被上訴人(一審原告)：內(nèi)蒙古東達(dá)加和投資有限責(zé)任公司，法定代表人：趙永亮，地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)迎春北，聯(lián)系電話：
第三人：鄂爾多斯市亞升有限責(zé)任公司，法定代表人，地址：江蘇省鄂爾多斯市，聯(lián)系電話：
上訴人因排除妨礙糾紛一案，不服鄂爾多斯市達(dá)拉特旗人民法院于2012年10月10日作出的(2012)達(dá)民初字第2272號民事判決書，現(xiàn)依法提出上訴。
上訴請求
請求依法撤銷原審法院判決，駁回被上訴人的訴訟請求。
事實(shí)與理由
一、被上訴人是《達(dá)拉特旗錦園賓館項(xiàng)目金尊公館室內(nèi)和渝富橋足療中心室內(nèi)裝修施工合同》實(shí)際受益人和使用人，故有付款的義務(wù)。
上訴人于2012月20日和2012年3月1日，先后與鄂爾多斯市亞升(以下簡稱亞升)有限責(zé)任公司訂立了《達(dá)拉特旗錦園賓館項(xiàng)目金尊公館室內(nèi)和渝富橋足療中心室內(nèi)裝修施工合同》。根據(jù)上述合同的約定，上訴人于2012年12月20日和2012年3月1日分別進(jìn)入工地施工至今。迄今為止已投資的300多萬元的裝飾標(biāo)的物在被上訴人處。而被上訴人與亞升在上訴人不知情的情況下解除房屋租賃合同，因該租賃合同的解除并非自然到期，故被上訴人和亞升均無權(quán)利無償轉(zhuǎn)交裝修物。而根據(jù)添附物的處置原則，添附物應(yīng)當(dāng)歸產(chǎn)權(quán)人所有，但添附人(上訴人)應(yīng)得到補(bǔ)償，本案中，上訴人其行為是善意的，且涉案裝修施工所形成的裝潢添附物是在被上訴人規(guī)劃許可內(nèi)，對被上訴人有充分利用價(jià)值。因此，被上訴人對涉案裝修施工工程所形成的裝修款有付款的義務(wù)。
二、涉案裝修施工合同正在履行過程中，被上訴人要求上訴人撤離工地，其惡意逃避支付裝修工程款的主觀目的非常明顯。
上訴人于上訴人于2012年12月20日和2012年3月1日分別進(jìn)駐場地開始裝修截，至今年6月，上訴人完成工程價(jià)款為3329661.31元?，F(xiàn)該項(xiàng)裝修工程尚未完工，該項(xiàng)裝修施工合同正在履行過程中，被上訴人在無任何理由的情況下通知上訴人撤離.工地，其惡意逃避支付裝修工程款的主觀目的非常明顯。
三、一審法院判決要求上訴人撤離施工現(xiàn)場無事實(shí)和法律依據(jù)。
一審法院判決認(rèn)為，上訴人飛龍公司占有租賃物的前提是其與第三人所簽訂的工程施工合同，而工程施工合同可以履行的基礎(chǔ)是第三人亞升公司與被上訴人簽訂的租賃合同，如果租賃合同被解除，則工程施工合同即失去了履行的權(quán)利基礎(chǔ)，被告繼續(xù)占用原告房屋就失去了法律依據(jù)，屬無權(quán)占有，其與第三人基于工程施工合同產(chǎn)生的糾紛應(yīng)另行解決。上訴人認(rèn)為，被上訴人是《達(dá)拉特旗錦園賓館項(xiàng)目金尊公館室內(nèi)和渝富橋足療中心室內(nèi)裝修施工合同》實(shí)際受益人和使用人，故有付款的義務(wù)，而現(xiàn)被上訴人在該項(xiàng)工程尚未完工，被上訴人在未支付裝修款的情況下，機(jī)械理解合同相對性原理，屬于對法律的錯(cuò)誤理解，上訴人有權(quán)要求繼續(xù)履行合同，一審法院判決要求上訴人撤離施工現(xiàn)場無事實(shí)和法律依據(jù)。
三、原審法院的判決違反了公平、公正的民法原則，有可能導(dǎo)致社會(huì)矛盾的激化。
本案中，如果僅僅因?yàn)楸簧显V人解除了與第三人的房屋租賃合同，而忽視上訴人以投入巨額裝修工程款基本事實(shí)，機(jī)械地認(rèn)定該裝修款應(yīng)通過上訴人與第三人工程施工合同另行解決。而忽視該案中由裝修款轉(zhuǎn)化而成的添附物已歸產(chǎn)權(quán)人(即被上訴人)所有，被上訴人是裝修物的實(shí)際使用者和受益者，則無疑是違背了公平、公正的民法原則。
同時(shí)，上訴人進(jìn)行裝修改造的`工程的現(xiàn)值達(dá)3329661.31元，而本案的現(xiàn)實(shí)情況是，被上訴人已解除其與第三人房屋租賃合同，被上訴人已實(shí)際接管和控制涉案標(biāo)的物，而原審法院對這些基本案件事實(shí)熟視無睹，機(jī)械適用法律，有可能導(dǎo)致上訴人投入巨額裝修工程款所要無門。構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)是當(dāng)前我國首要的社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，一審法院的判決有可能導(dǎo)致包括農(nóng)民工工資在內(nèi)的工程款所要無門，更有可能導(dǎo)致特定社會(huì)矛盾的激化。
綜上，上訴人認(rèn)為一審法院的判決在認(rèn)定事實(shí)及適用法律上均存在錯(cuò)誤。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》之規(guī)定，特提起上訴，請求人民法院依法改判，以維護(hù)上訴人的合法權(quán)益。
此致
鄂爾多斯市中級人民法院
上訴人：xxx
xx年xx月xx日
民事起訴狀【二】
原告：廣州市*有限公司，住所地廣州市*，組織機(jī)構(gòu)代碼*。
法定代表人：*，總經(jīng)理。
被告：溫州*有限公司，住所地溫州市*，組織機(jī)構(gòu)代碼*。
法定代表人：*，董事長。聯(lián)系電話：*
訴訟請求：
二、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由：
年12月8日，被告將甌海*廠房防腐工程發(fā)包給原告，并與原告簽訂了《*廠房防腐施工合同》，合同約定：施工面積約為1350㎡，總工程價(jià)約為100000元，按實(shí)際施工面積結(jié)算工程款。在原告施工過程中，被告又增加了*廠房三樓、四樓的地坪防腐工程。合同對如何支付工程款作了約定：1、合同簽訂后，被告向原告支付總款30%作為合同定金;2、工程全部完成，經(jīng)現(xiàn)場驗(yàn)收合格，核對施工數(shù)量，被告向原告付清工程款65%，余下5%質(zhì)量保證金，待保修期滿一年后，一次性付清。合同中明確約定工程保修期為壹年，保修期自竣工驗(yàn)收簽字之日起計(jì)。合同簽訂后，被告支付了5萬元的定金。2012年2月21日，被告驗(yàn)收了該工程，并對原告實(shí)際施工面積和工程總價(jià)款都予以了簽字確認(rèn)。原告實(shí)際施工防腐面積為3237.7㎡，工程總價(jià)款為256409元。時(shí)至今日，該工程的保修期早已屆滿，但被告分文未付余下工程款206409元。原告曾多次催討該款項(xiàng)，但被告均以各種理由推脫，至今未付。
裝修合同訴狀書篇十
反訴人(本訴被告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_____________________，__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________李__________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：
1.要求被反訴人支付__________費(fèi)_____________元。
2.被反訴人應(yīng)負(fù)擔(dān)案件全部受理費(fèi)。
事實(shí)與理由：反訴人與被反訴人于_____年_____月_____日簽訂了合同。?
反訴人認(rèn)為：____________?____? ?；谏鲜鍪聦?shí)，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護(hù)反訴人的合法權(quán)益。
此致
_______________區(qū)人民法院
_____年_____月_____日
裝修合同訴狀書篇十一
原告：__________，性別：_____,_____族,________年____月____日出生,身份證號：___________________,住址：__________________。
被告：__________，性別：_____,_____族,________年____月____日出生,身份證號：___________________,住址：__________________。
訴訟請求：
1、請求法院依法判決解除原、被告的婚姻關(guān)系;
3、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)及理由：
原、被告雙方系_____，于________年____月相識并相戀，________年____月____日在____________民政局登記結(jié)婚，并于________年____月____日生育婚生子女_______?；榍半p方交往較長，了解較深感覺尚可。但婚后初期雙方各自忙于工作，夫妻雙方性格及思維方式差異很大，無法找到任何共同語言。同時(shí)被告賭博成性，不務(wù)正業(yè)，經(jīng)常出去_____，導(dǎo)致夫妻難以信任，隔閡重重。原告曾多次勸說被告為了夫妻感情及其孩子家庭，務(wù)沾賭博惡心，幫助他戒賭。但被告不聽好勸，仍然肆無忌憚的長期性的賭博，完全不顧孩子與家庭。原告認(rèn)為雙方感情已經(jīng)徹底破裂，夫妻感情名存實(shí)亡，就離婚之事宜，無法達(dá)成共識。為結(jié)束這段痛苦的婚姻，維護(hù)原告的.合法權(quán)益，原告特訴之貴院，請求判如所請。
此致______人民法院
原告：________
________年____月____日
裝修合同訴狀書篇十二
范文一：
原告鄭州某某大裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司，住所地：鄭州市紫荊山路商城路交叉口金城國貿(mào)1713室。
法定代表人：盧某某，任董事長。
被告紀(jì)超，男，1979年5月16日出生，漢族，住鄭州市金水區(qū)豐產(chǎn)路27號院1號樓25號。
訴訟請求
一、判令被告支付原告工程款元，違約金元;
二、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由
原告于5月31日同被告簽訂《建筑裝飾裝修工程施工合同》，合同約定由原告承包被告發(fā)包的鄭州市某某休閑商務(wù)會(huì)館改造翻新項(xiàng)目，合同價(jià)款為人民幣72萬元，雙方約定合同生效后由被告分四次向原告支付，具體付款方式為：簽訂合同當(dāng)日支付42萬元;本項(xiàng)目二樓、三樓地下室及一樓后包房完工支付20萬元;項(xiàng)目整體完工后三個(gè)月至一百天內(nèi)支付9萬元，并約定如在一百天后支付每延期一天被告應(yīng)按照1000元/天的標(biāo)準(zhǔn)向原告支付滯納金(違約金);工程驗(yàn)收12個(gè)月后20天內(nèi)支付剩余1萬元。合同簽訂后，原告如約履行了合同義務(wù)，而被告卻在支付第一筆合同價(jià)款和第二筆價(jià)款的一半(即1萬元)后以種種理由推拖支付剩余款項(xiàng)。由此給原告造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，為維護(hù)原告的合法權(quán)益，特依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第108條之規(guī)定訴至貴院，請依法判如所請。
此致
鄭州市金水區(qū)人民法院
具狀人：鄭州某某大裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司
xx年xx月xx日
范文二：
訴人(一審被告)：江蘇飛龍裝飾工程有限公司，法定代表人：地址：江蘇省徐州市中山北路4號，聯(lián)系電話：
被上訴人(一審原告)：內(nèi)蒙古東達(dá)加和投資有限責(zé)任公司，法定代表人：趙永亮，地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)迎春北，聯(lián)系電話：
第三人：鄂爾多斯市亞升有限責(zé)任公司，法定代表人，地址：江蘇省鄂爾多斯市，聯(lián)系電話：
上訴人因排除妨礙糾紛一案，不服鄂爾多斯市達(dá)拉特旗人民法院于10月10日作出的達(dá)民初字第2272號民事判決書，現(xiàn)依法提出上訴。
上訴請求
請求依法撤銷原審法院判決，駁回被上訴人的訴訟請求。
事實(shí)與理由
一、被上訴人是《達(dá)拉特旗錦園賓館項(xiàng)目金尊公館室內(nèi)和渝富橋足療中心室內(nèi)裝修施工合同》實(shí)際受益人和使用人，故有付款的義務(wù)。
上訴人于12月20日和203月1日，先后與鄂爾多斯市亞升(以下簡稱亞升)有限責(zé)任公司訂立了《達(dá)拉特旗錦園賓館項(xiàng)目金尊公館室內(nèi)和渝富橋足療中心室內(nèi)裝修施工合同》。根據(jù)上述合同的約定，上訴人于2012年12月20日和2012年3月1日分別進(jìn)入工地施工至今。迄今為止已投資的300多萬元的裝飾標(biāo)的物在被上訴人處。而被上訴人與亞升在上訴人不知情的情況下解除房屋租賃合同，因該租賃合同的解除并非自然到期，故被上訴人和亞升均無權(quán)利無償轉(zhuǎn)交裝修物。而根據(jù)添附物的處置原則，添附物應(yīng)當(dāng)歸產(chǎn)權(quán)人所有，但添附人(上訴人)應(yīng)得到補(bǔ)償，本案中，上訴人其行為是善意的，且涉案裝修施工所形成的裝潢添附物是在被上訴人規(guī)劃許可內(nèi)，對被上訴人有充分利用價(jià)值。因此，被上訴人對涉案裝修施工工程所形成的.裝修款有付款的義務(wù)。
二、涉案裝修施工合同正在履行過程中，被上訴人要求上訴人撤離工地，其惡意逃避支付裝修工程款的主觀目的非常明顯。
上訴人于上訴人于2012年12月20日和2012年3月1日分別進(jìn)駐場地開始裝修截，至今年6月，上訴人完成工程價(jià)款為3329661.31元?，F(xiàn)該項(xiàng)裝修工程尚未完工，該項(xiàng)裝修施工合同正在履行過程中，被上訴人在無任何理由的情況下通知上訴人撤離.工地，其惡意逃避支付裝修工程款的主觀目的非常明顯。
三、一審法院判決要求上訴人撤離施工現(xiàn)場無事實(shí)和法律依據(jù)。
一審法院判決認(rèn)為，上訴人飛龍公司占有租賃物的前提是其與第三人所簽訂的工程施工合同，而工程施工合同可以履行的基礎(chǔ)是第三人亞升公司與被上訴人簽訂的租賃合同，如果租賃合同被解除，則工程施工合同即失去了履行的權(quán)利基礎(chǔ)，被告繼續(xù)占用原告房屋就失去了法律依據(jù)，屬無權(quán)占有，其與第三人基于工程施工合同產(chǎn)生的糾紛應(yīng)另行解決。上訴人認(rèn)為，被上訴人是《達(dá)拉特旗錦園賓館項(xiàng)目金尊公館室內(nèi)和渝富橋足療中心室內(nèi)裝修施工合同》實(shí)際受益人和使用人，故有付款的義務(wù)，而現(xiàn)被上訴人在該項(xiàng)工程尚未完工，被上訴人在未支付裝修款的情況下，機(jī)械理解合同相對性原理，屬于對法律的錯(cuò)誤理解，上訴人有權(quán)要求繼續(xù)履行合同，一審法院判決要求上訴人撤離施工現(xiàn)場無事實(shí)和法律依據(jù)。
三、原審法院的判決違反了公平、公正的民法原則，有可能導(dǎo)致社會(huì)矛盾的激化。
本案中，如果僅僅因?yàn)楸簧显V人解除了與第三人的房屋租賃合同，而忽視上訴人以投入巨額裝修工程款基本事實(shí)，機(jī)械地認(rèn)定該裝修款應(yīng)通過上訴人與第三人工程施工合同另行解決。而忽視該案中由裝修款轉(zhuǎn)化而成的添附物已歸產(chǎn)權(quán)人(即被上訴人)所有，被上訴人是裝修物的實(shí)際使用者和受益者，則無疑是違背了公平、公正的民法原則。
同時(shí)，上訴人進(jìn)行裝修改造的工程的現(xiàn)值達(dá)3329661.31元，而本案的現(xiàn)實(shí)情況是，被上訴人已解除其與第三人房屋租賃合同，被上訴人已實(shí)際接管和控制涉案標(biāo)的物，而原審法院對這些基本案件事實(shí)熟視無睹，機(jī)械適用法律，有可能導(dǎo)致上訴人投入巨額裝修工程款所要無門。構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)是當(dāng)前我國首要的社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，一審法院的判決有可能導(dǎo)致包括農(nóng)民工工資在內(nèi)的工程款所要無門，更有可能導(dǎo)致特定社會(huì)矛盾的激化。
綜上，上訴人認(rèn)為一審法院的判決在認(rèn)定事實(shí)及適用法律上均存在錯(cuò)誤。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》之規(guī)定，特提起上訴，請求人民法院依法改判，以維護(hù)上訴人的合法權(quán)益。
裝修合同訴狀書篇十三
反訴人：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________王__________，__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________李__________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：_________________
1.要求被反訴人支付__________費(fèi)_____________元。
2.被反訴人應(yīng)負(fù)擔(dān)案件全部受理費(fèi)。
事實(shí)與理由：_________________反訴人與被反訴人于200_____年月日簽訂了合同。合同約定：_________________……。
反訴人認(rèn)為：_________________……?；谏鲜鍪聦?shí)，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護(hù)反訴人的合法權(quán)益。
此致
_______________區(qū)人民法院
年 月 日
裝修合同訴狀書篇十四
被反訴人：_____________________________有限公司
地址：_____________________________
反訴請求：_________________
1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費(fèi)用______元;
3、反訴費(fèi)用由被反訴人承擔(dān)。
事實(shí)與理由：
______年______月，反訴人與被反訴人簽訂了家庭裝修施工合同。工程施工地點(diǎn)位于__________________。合同約定工程期限______天，竣工日期______年______月______日;工程實(shí)行工程監(jiān)理;工程竣工后，被反訴人應(yīng)通知反訴人驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后，雙方進(jìn)行工程結(jié)算;由于被反訴人延誤工期的，每延誤一天應(yīng)支付違約金______元。______年______月經(jīng)監(jiān)理方階段驗(yàn)收并提出多處整改意見。但被反訴人未依該意見進(jìn)行整改。無奈，后反訴人另找他人部分整改，并支付費(fèi)用______元。另，被反訴人直至______年______月______日木工工程部分才全部結(jié)束，已延誤工期______天。
綜上所述，為了依法維護(hù)反訴人的合法權(quán)益，今特向貴院提起反訴，請求依法判決。
甲方：_________________
___________年_______月_____日
乙方：_________________
___________年_______月_____日
裝修合同訴狀書篇十五
反訴人 ：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________王__________，__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________李__________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：_________________
1.要求被反訴人支付__________費(fèi)_____________元。
2.被反訴人應(yīng)負(fù)擔(dān)案件全部受理費(fèi)。
事實(shí)與理由：_________________反訴人與被反訴人于200_____年月日簽訂了合同。合同約定：_________________……。
反訴人認(rèn)為：_________________……。基于上述事實(shí)，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護(hù)反訴人的合法權(quán)益。
此致
_______________區(qū)人民法院
年?? ? ??? 月?? ? ????日
裝修合同訴狀書篇十六
地址：xx市zz區(qū)美湖路zz號
法定代表人：
被上訴人（原審原告）： z女士
地址：xx市xx區(qū)xx街
原審被告：xxa房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
地址：xx市xx區(qū)xx東路xx號
法定代表人：
1、撤銷原審判決之第一、二項(xiàng)，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；
2、改判由被上訴人承擔(dān)本案一審及二審全部訴訟費(fèi)用。
上訴人xxv置業(yè)顧問有限公司、xxa房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項(xiàng)，特提起上訴，具體事實(shí)與理由如下：
首先，上訴人委托合同項(xiàng)下義務(wù)為提供裝修咨詢服務(wù)，而不是進(jìn)行實(shí)際的裝修施工。
其次，上訴人已經(jīng)為許華提供了xx苑精裝修選集。該選集根據(jù)不同戶型及各個(gè)類型的潛在客戶群，分別制作了不同風(fēng)格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項(xiàng)下之圖紙，可以說，上訴人已經(jīng)充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務(wù)。
最后，至于裝修方案最終未能付諸實(shí)施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認(rèn)購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。
因此，上訴人已經(jīng)充分履行了委托合同的裝修咨詢義務(wù)。
原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務(wù)義務(wù)的事實(shí)予以認(rèn)定，系屬認(rèn)定事實(shí)不清。
前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務(wù)義務(wù)，那么，根據(jù)合同法第405條“受托人完成委托事務(wù)的，委托人應(yīng)當(dāng)向其支付報(bào)酬……”及合同約定，上訴人就應(yīng)該依約足額相應(yīng)報(bào)酬，事實(shí)上，許華也付清了相應(yīng)的裝修咨詢報(bào)酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務(wù)而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。
反觀原審判決，在認(rèn)定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項(xiàng)的委托關(guān)系的情況下，逕行根據(jù)，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時(shí)解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責(zé)于該當(dāng)事人的事由以外，應(yīng)當(dāng)賠償損失”的規(guī)定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯(cuò)誤。
總之，上訴人認(rèn)為，原審認(rèn)定事實(shí)、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務(wù)而終止，上訴人獲取報(bào)酬有充分的事實(shí)與法律依據(jù)，無需向許華退還任何款項(xiàng)。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。
此致
xx市中級人民法院
上訴人：xx置業(yè)顧問有限公司
（蓋章）
日期：20 年 月 日
裝修合同訴狀書篇十七
反訴人(本訴被告)：_____________________________________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_____________________，__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告)：_____________________________________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：___________________________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：
1.要求被反訴人支付__________費(fèi)_____________元。
2.被反訴人應(yīng)負(fù)擔(dān)案件全部受理費(fèi)。
事實(shí)與理由：反訴人與被反訴人于_____年_____月_____日簽訂了合同。合同約定：_______________________________________。
反訴人認(rèn)為：_______________________________________?；谏鲜鍪聦?shí)，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護(hù)反訴人的合法權(quán)益。
此致
_______________區(qū)人民法院
_____年_____月_____日
裝修合同訴狀書篇十八
上訴人(一審被告)：江蘇飛龍裝飾工程有限公司，法定代表人：地址：江蘇省徐州市中山北路4號，聯(lián)系電話：
被上訴人(一審原告)：內(nèi)蒙古東達(dá)加和投資有限責(zé)任公司，法定代表人：趙永亮，地址：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)迎春北，聯(lián)系電話：
第三人：鄂爾多斯市亞升有限責(zé)任公司，法定代表人，地址：江蘇省鄂爾多斯市，聯(lián)系電話：
上訴人因排除妨礙糾紛一案，不服鄂爾多斯市達(dá)拉特旗人民法院于2012年10月10日作出的(2012)達(dá)民初字第2272號民事判決書，現(xiàn)依法提出上訴。
上訴請求
請求依法撤銷原審法院判決，駁回被上訴人的訴訟請求。
事實(shí)與理由
一、被上訴人是《達(dá)拉特旗錦園賓館項(xiàng)目金尊公館室內(nèi)和渝富橋足療中心室內(nèi)裝修施工合同》實(shí)際受益人和使用人，故有付款的義務(wù)。
上訴人于2012月20日和2012年3月1日，先后與鄂爾多斯市亞升(以下簡稱亞升)有限責(zé)任公司訂立了《達(dá)拉特旗錦園賓館項(xiàng)目金尊公館室內(nèi)和渝富橋足療中心室內(nèi)裝修施工合同》。根據(jù)上述合同的約定，上訴人于2012年12月20日和2012年3月1日分別進(jìn)入工地施工至今。迄今為止已投資的300多萬元的裝飾標(biāo)的物在被上訴人處。而被上訴人與亞升在上訴人不知情的情況下解除房屋租賃合同，因該租賃合同的解除并非自然到期，故被上訴人和亞升均無權(quán)利無償轉(zhuǎn)交裝修物。而根據(jù)添附物的處置原則，添附物應(yīng)當(dāng)歸產(chǎn)權(quán)人所有，但添附人(上訴人)應(yīng)得到補(bǔ)償，本案中，上訴人其行為是善意的，且涉案裝修施工所形成的裝潢添附物是在被上訴人規(guī)劃許可內(nèi)，對被上訴人有充分利用價(jià)值。因此，被上訴人對涉案裝修施工工程所形成的`裝修款有付款的義務(wù)。
二、涉案裝修施工合同正在履行過程中，被上訴人要求上訴人撤離工地，其惡意逃避支付裝修工程款的主觀目的非常明顯。
上訴人于上訴人于2012年12月20日和2012年3月1日分別進(jìn)駐場地開始裝修截，至今年6月，上訴人完成工程價(jià)款為3329661.31元?，F(xiàn)該項(xiàng)裝修工程尚未完工，該項(xiàng)裝修施工合同正在履行過程中，被上訴人在無任何理由的情況下通知上訴人撤離.工地，其惡意逃避支付裝修工程款的主觀目的非常明顯。
三、一審法院判決要求上訴人撤離施工現(xiàn)場無事實(shí)和法律依據(jù)。
一審法院判決認(rèn)為，上訴人飛龍公司占有租賃物的前提是其與第三人所簽訂的工程施工合同，而工程施工合同可以履行的基礎(chǔ)是第三人亞升公司與被上訴人簽訂的租賃合同，如果租賃合同被解除，則工程施工合同即失去了履行的權(quán)利基礎(chǔ)，被告繼續(xù)占用原告房屋就失去了法律依據(jù)，屬無權(quán)占有，其與第三人基于工程施工合同產(chǎn)生的糾紛應(yīng)另行解決。上訴人認(rèn)為，被上訴人是《達(dá)拉特旗錦園賓館項(xiàng)目金尊公館室內(nèi)和渝富橋足療中心室內(nèi)裝修施工合同》實(shí)際受益人和使用人，故有付款的義務(wù)，而現(xiàn)被上訴人在該項(xiàng)工程尚未完工，被上訴人在未支付裝修款的情況下，機(jī)械理解合同相對性原理，屬于對法律的錯(cuò)誤理解，上訴人有權(quán)要求繼續(xù)履行合同，一審法院判決要求上訴人撤離施工現(xiàn)場無事實(shí)和法律依據(jù)。
三、原審法院的判決違反了公平、公正的民法原則，有可能導(dǎo)致社會(huì)矛盾的激化。
本案中，如果僅僅因?yàn)楸簧显V人解除了與第三人的房屋租賃合同，而忽視上訴人以投入巨額裝修工程款基本事實(shí)，機(jī)械地認(rèn)定該裝修款應(yīng)通過上訴人與第三人工程施工合同另行解決。而忽視該案中由裝修款轉(zhuǎn)化而成的添附物已歸產(chǎn)權(quán)人(即被上訴人)所有，被上訴人是裝修物的實(shí)際使用者和受益者，則無疑是違背了公平、公正的民法原則。
同時(shí)，上訴人進(jìn)行裝修改造的工程的現(xiàn)值達(dá)3329661.31元，而本案的現(xiàn)實(shí)情況是，被上訴人已解除其與第三人房屋租賃合同，被上訴人已實(shí)際接管和控制涉案標(biāo)的物，而原審法院對這些基本案件事實(shí)熟視無睹，機(jī)械適用法律，有可能導(dǎo)致上訴人投入巨額裝修工程款所要無門。構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)是當(dāng)前我國首要的社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，一審法院的判決有可能導(dǎo)致包括農(nóng)民工工資在內(nèi)的工程款所要無門，更有可能導(dǎo)致特定社會(huì)矛盾的激化。
綜上，上訴人認(rèn)為一審法院的判決在認(rèn)定事實(shí)及適用法律上均存在錯(cuò)誤。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》之規(guī)定，特提起上訴，請求人民法院依法改判，以維護(hù)上訴人的合法權(quán)益。
此致
鄂爾多斯市中級人民法院
上訴人：
年月日
裝修合同訴狀書篇十九
電話：13810。
被告：xxxxx裝飾工程有限公司xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司。
住所地xx市xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)文化園西路3號
法人代表
電話：
被告：xxx(中國)家居有限公司xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)店
住所地xx市xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)文化園西路x號
法人代表
電話：
案由：裝飾裝修合同糾紛
訴訟請求：
1、請求法院依法判令被告xxxxx裝飾工程有限公司xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司繼續(xù)履行《xx市xx居室裝飾裝修工程施工合同》及《補(bǔ)充協(xié)議》。
2、請求法院依法判令被告xxxxx裝飾工程有限公司xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司向原告支付違約金(自xxxx年10月26日起至工程交付之日止，每日按工程造價(jià)的2‰計(jì)算)。
3、請求法院依法判令xxx(中國)家居有限公司xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)店繼續(xù)履行《內(nèi)購材料供應(yīng)合同》。
4、訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
起訴事實(shí)與理由：
原告為了裝修購買的位于xx市大興區(qū)的房屋，于xxxx年4月20日與被告xxxxx裝飾工程有限公司xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分公司(以下稱xxx開發(fā)區(qū)分公司)簽訂了《xx市xx居室裝飾裝修工程施工合同》及《補(bǔ)充協(xié)議》，與xxx(中國)家居有限公司xx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)店(以下稱xxx開發(fā)區(qū)店)簽訂了《內(nèi)購材料供應(yīng)合同》。二被告同屬xx百安居公司，共同收取工程款。合同約定，由xxx開發(fā)區(qū)分公司負(fù)責(zé)施工，工程款共計(jì)元，工期75天，百安居采取特有的“清包工、陪購材料”的方式，原告所需裝修材料必需在被告xxx開發(fā)區(qū)店購買。合同簽訂后原告根據(jù)被告提供的.預(yù)算在xxxx年月日至xxxx年月日往二被告共用的資金卡內(nèi)付了材料款和人工費(fèi)等共計(jì)0元，此款現(xiàn)仍有余額。
xxxx年月日開始施工后先后出現(xiàn)了多處質(zhì)量問題，經(jīng)與被告xxx開發(fā)區(qū)分公司多次協(xié)商，最后雙方于xxxx年10月26日達(dá)成解決方案，賠償原告損失49593元。此后由于被告方施工負(fù)責(zé)人變動(dòng)等原因工程一直處于半停工狀態(tài)，原告多次向百安居領(lǐng)導(dǎo)投訴、協(xié)商未果。xxxx年6月22日被告方店長帶工人在衛(wèi)生間施工時(shí)違章操作，造成重大安全隱患，被小區(qū)物業(yè)責(zé)令整改，并告知以后由原告承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。原告與被告的爭議一直不能協(xié)商解決投訴至xx市工商局消?？疲谠摽频亩啻握{(diào)解下百安居領(lǐng)導(dǎo)在xxxx年7月31日答應(yīng)保證在一周內(nèi)工程完工交付使用，可是事后工程仍然處于停工狀態(tài)。
現(xiàn)在室內(nèi)原告定制的嵌入墻內(nèi)的十余組壁柜還沒有安裝，后續(xù)的電線、管道等附屬設(shè)施無法安裝。由于工程停工時(shí)間長已裝修部分無人維護(hù)造成墻面乳膠漆發(fā)黃，7扇木門和4個(gè)房屋的實(shí)木地板起翹開裂，這些質(zhì)量問題難以完全修復(fù)。
此致
xx市大興區(qū)人民法院
起訴人：
年月日
相關(guān)知識
民事起訴必須符合下列條件：
1、原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織;
2、有明確的被告;
3、有具體的訴訟請求和事實(shí)、理由;
4、屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。
民事訴訟起訴應(yīng)當(dāng)提交的訴訟材料：
1、民事起訴狀
起訴狀應(yīng)當(dāng)記明下列事項(xiàng)：
(1)當(dāng)事人(包括原、被告)的姓名、性別、出生年月日、民族、職業(yè)、工作單位、住所、聯(lián)系方式。(當(dāng)事人為法人或其他組織的，應(yīng)寫明名稱、住所和法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人的姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式)。
(2)案由。
(3)訴訟請求(分項(xiàng)寫明向法院起訴所要達(dá)到的目的)。
(4)所根據(jù)的事實(shí)與理由(寫明起訴或提出主張的事實(shí)依據(jù)和法律依據(jù)，包括證據(jù)情況和證人姓名及聯(lián)系方式)。
(5)起訴狀所遞交的人民法院名稱。
(6)起訴人簽名、日期。
(7)起訴狀用a4型紙，并按被告人數(shù)提交副本。
2、證據(jù)材料
(1)主體資格證明。如身份證、結(jié)婚證、營業(yè)執(zhí)照等。
(2)法定代理人證明、法定代表人(或負(fù)責(zé)人)證明。
(3)授權(quán)委托書。
(4)證明民事法律關(guān)系發(fā)生、變更、消滅等事實(shí)的證據(jù)。
裝修合同訴狀書篇二十
反訴人(本訴被告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。法定代表人：_________________王__________，__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。法定代表人：_________________李__________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：
1.要求被反訴人支付__________費(fèi)_____________元。
2.被反訴人應(yīng)負(fù)擔(dān)案件全部受理費(fèi)。
事實(shí)與理由：_________________反訴人與被反訴人于_________年月日簽訂了合同。合同約定：________________。反訴人認(rèn)為：_________________?；谏鲜鍪聦?shí)，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定；提出反訴，請法院依法公正判決，以維護(hù)反訴人的合法權(quán)益。
此致
_______________人民法院
反訴人：_________________
__________年_____月_____日