隨著人們對法律的了解日益加深,越來越多事情需要用到合同,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。合同對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇合同。下面是小編給大家?guī)淼暮贤姆段哪0澹M軌驇偷侥銌?
加工合同的條款有哪些篇一
受委托方:____________(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工 ,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第二條 加工成品質量要求:________________。(加工訂作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量和質量:
1、用乙方原料完成工作的,乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響訂作物的質量時,甲方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2、乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術資料和復制品。
3、甲方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金:價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法:
1、按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的訂作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點:
1、交(提)訂作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)訂作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交訂作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運訂作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提訂作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔:
第九條 運輸辦法及費用負擔:
第十條 結算方式及期限:
第十一條 其他:
1、根據(jù)國家有關規(guī)定,甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的,無權請求返還定金。乙方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2、根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條 乙方的違約責任:
1、未按合同規(guī)定的質量交付訂作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝訂作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物,應當向甲方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向甲方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意,提前交付訂作物,甲方有權拒收。
5、不能交付訂作物或不能完
成工作的,應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的________%(10%-30%幅度)或酬金總額的________%(20%-60%幅度)違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時,應當償付甲方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的訂作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數(shù)量承擔責任。
10、 擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任:
1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬乙方提供原材料的,償付乙方的未履行部分價款總值的____%(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的____%(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付訂作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取訂作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的,乙方有權將訂作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣訂作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,甲方還應補償不足部分;如訂作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收訂作物,應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付訂作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自________年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份,同具法律效力。
加工合同的條款有哪些篇二
訂立合同雙方:
施工單位: (以下簡稱甲方) 電話或傳真:
線材加工廠:(以下簡稱乙方) 電話或傳真:
根據(jù)《中華人民共和國民法通則》,《中華人民共和國合同法》甲乙雙方在平等、自愿的基礎上,共同協(xié)商訂立鋼材加工合同,具體合約如下:
第一條:甲方因工程建設的需要委托乙方加工鋼筋(線材、盤螺),鋼材(線材、盤螺)由甲方負責購買,甲方購買鋼筋前,甲方購買進的鋼材由乙方負責加工,其內(nèi)容調直成型。
第二條:加工鋼材的規(guī)格:6-10線材和8-10三級鋼盤螺。 甲方施工工程地點:
第三條:甲方每購進(按過磅重量)一噸鋼材給乙方,乙方加工后按理論重量返還一噸鋼材給甲方。
第四條:計算方式:甲方購進鋼材給乙方按實際過磅重量計算。乙方加工后給甲方的鋼材以國家理論重量計算。
現(xiàn)與乙方的供貨單不符,按不相符部分的鋼筋重量在供貨單中雙倍量扣除,作為乙方對甲方不負責任的罰款。
甲方指定的收貨人為:
第六條:交貨規(guī)定:
1、交貨方式:由乙方自備運輸車送往工地現(xiàn)場,加工鋼筋由乙方自行上下車。
交貨地點:施工現(xiàn)場,甲方負責收貨人指定地點。
2、根據(jù)甲方工程進度的需要,甲方所需鋼材必須提前5天購進給乙方并以書面(或傳真)形式通知乙方,以便乙方及時加工供貨,乙方應在4天內(nèi)將加工好的鋼材送到甲方工地;施工現(xiàn)場因變更、料單錯誤等特殊原因,鋼筋量在2噸內(nèi)的,乙方應在接到甲方通知后,36小時內(nèi)及時加工到現(xiàn)場,成品鋼筋進場時,并提供該批鋼材的生產(chǎn)許可證及產(chǎn)品質量復檢證書原件,以便甲方報監(jiān)。
第七條:經(jīng)濟責任
甲方使用由乙方加工的每批鋼材,乙方必須按國家規(guī)范及地方相關規(guī)范進行加工,如不合格,造成甲方的全部損失由乙方承擔,并賠償甲方由此被建設單位扣除的履約保證金等損失。乙方未經(jīng)同意,延遲送貨,影響甲方工程進度,乙方應當賠付甲方所受的損失,并承擔各方損失引起的連帶職責。
第八條:乙方可以不違備有關行業(yè)標準的前提下,可對所需加工鋼筋做適當延伸,以做為其所得利潤。
第九條:如建設方或上級檢查嚴禁使用此種外加工的鋼材,此責
任均由乙方出面溝通,花費由乙方承擔,若阻力較大無法使用外加工鋼材,剛雙方合同終止,履約保證金待工程完工后退回。
第十條:本合同自雙方簽字之日起生效,到本工程結束后自行作廢。
第十一條:本合同在執(zhí)行期間,如有未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商,另訂附則附于本合同之內(nèi),所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十二條:本合同一式貳份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)
代理人:代理人:
負責人:負責人:
電話: 電話:
合同簽訂日期:年 月日
加工合同的條款有哪些篇三
承攬人: 盱眙縣xx紙箱包裝廠 簽訂時間: 20xx年 4 月 24日
第二條、 加工物的技術標準、質量要求:紙箱尺寸為內(nèi)徑尺寸:長36.2 cm×寬21.6cm×高22.3cm ,三層彩色膠印,紙張材料不低于“ 瓦楞110g/平方米,面紙230g/平方米 ”標準。
第三條、 承攬人負責紙箱尺寸和圖案的設計,確保符合定作人產(chǎn)品包裝的要求。定作人有義務協(xié)助承攬人并提供擁有的圖片、尺寸等資料。
第四條、 加工物的交付方式及地點:承攬人送貨到定作人指定地點。(盱眙盱城鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū))
第五條、 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:交貨按本合同第二款驗收。
第六條、 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:至加工物驗收入庫后7日內(nèi)。
第七條、加工貨款的結算及期限定作物入庫7日內(nèi)付清全款。
第八條、 定作人在簽定本合同時預交定金人民幣貳仟元。
第九條、 本合同解除的條件:本合同期潢或一方違約另一方提出。
第十條、 定作人未向承攬人按期支付貨款的,定作人承擔由此引起的一切責任。 第十一條、 承攬人未及時交貨,按總貨款的3%/天向定作人支付違約金,其它違約責任按《合同法》執(zhí)行。
第十二條、 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列順序方式解決:1、提交仲裁委員會仲裁;2依法向人民法院起訴。
第十三條、 本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,傳真、復印件等同原件。
第十四條、 其他約定事項:定作物單品累計數(shù)量達到4000只時退還制版費或抵充貨
加工合同的條款有哪些篇四
甲方:
合同編號:
乙方必須使用甲方提供規(guī)定的原材料,乙方應在_________ 年_________月_________日將服飾成品交甲方檢驗合格完成,甲方提供乙方 使用的原材料與實際單耗為標準。
甲方:_________ 乙方:_________
一、委托加工項目 1、委托加工產(chǎn)品:_________ 2、數(shù)量:以甲方下單為準 3、單價:_________ 4、交貨期限:按乙方接單日起( )天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。 5、甲方提供、商標、吊牌、防偽標識。
二、質量要求及技術標準: 1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工,參照【生產(chǎn)通知單、樣衣、工藝制單】為標準,于_________年_________月_________日制作出大貨樣衣,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存,方可大貨生產(chǎn)。 2、技術標準按照《企業(yè)質量問題細則》見附件及國家標準。如企業(yè)質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行。
加工合同的條款有哪些篇五
甲方(委托方):
乙方(加工承攬方):
身份證號:聯(lián)系電話:
雙方本著友好合作、平等互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。甲方以本合同為基準,把委托加工單規(guī)定的產(chǎn)品委托給乙方生產(chǎn),乙方接受此委托,并保證將合格產(chǎn)品提供給甲方。
第一條、合同期間
本合同自雙方簽字蓋章的日期起生效,至結束。
第二條、交貨期和加工費用
1、甲方以下《委托訂單》的方式,確定委托加工的數(shù)量及加工費,乙方同時確定加工及完成時間。
2、加工費用:以雙方協(xié)商所確認的《產(chǎn)品報價單》注明的價格為準。
第三條、合同內(nèi)容
1、在每次生產(chǎn)前,甲方需開立具體的委托加工訂單,其一般條款由本合同規(guī)定,補充條款在訂單中說明,經(jīng)雙方確認簽字蓋章后生效。
2、交貨期、開具增值稅發(fā)票的資料以及具體的特定要求等,其經(jīng)雙方確認簽字蓋章后,與本合同具有同等法律效力。
3、產(chǎn)品報價單:由乙方根據(jù)加工成本和利潤,提出報價單,經(jīng)甲方簽字確認。
4、甲、乙雙方的委托訂單一經(jīng)簽署即不可取消,如需變更,要雙方協(xié)商一致。乙方必須按規(guī)定的時間、數(shù)量、質量和要求向甲方供貨。
第四條、加工項目具體約定
1、甲方委托乙方加工生產(chǎn)的產(chǎn)品為按雙方確定的委托訂單的要求進行交貨。
2、甲方負責加工產(chǎn)品的材料、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求等產(chǎn)品加工所需的一切資料和材料,提供委托加工成品的品質檢驗標準和驗收方法。監(jiān)督乙方工作人員作業(yè)進程、質量抽檢以及提供必要的技術支持。
3、乙方應對甲方提供的原材料做加工前驗收,不符合要求的或數(shù)量不足的,應立即書面通知甲方,未提出異議即視為甲方提供了符合要求的原材料。
4、乙方保證不向任何第三方公開或透露甲方產(chǎn)品與乙方的關聯(lián),保護甲方產(chǎn)品的獨立性,且不得將產(chǎn)品任何相關資料透露或轉予第三方,亦不可授權第三方代為加工。
5、乙方所承攬加工的產(chǎn)品,該產(chǎn)品技術所有權、知識產(chǎn)權、技術信息、商業(yè)信息、財務信息等所有權均屬甲方所有,乙方負有保密義務,未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得抄襲、修改或復制,不得留存技術資料、復制品,不得自行加工銷售予第三方,亦不得利用甲方產(chǎn)品技術自行進行同類產(chǎn)品研發(fā)。不得在以后的工作中使用或以任何方式使第三方知悉。
6、乙方在甲方提供的場地進行加工生產(chǎn),遵守甲方的制度和要求,服從甲方指定人員的管理和監(jiān)督,嚴禁攜帶任何文件或物料出廠。
第五條、產(chǎn)品質量標準與責任
1、乙方應按照約定交付加工好的成品,提前留出一定的檢驗或返工期限,由甲方按雙方確認的品質檢驗標準進行驗收,產(chǎn)品性能質量應與品質檢驗標準相符。凡不能達到檢驗標準的,乙方應無條件返工或重做。
2、乙方所交付的成品,材料損耗率為:,超標的部分由乙方負責按原價賠償。
3、乙方承諾,加工好的成品保質期為:質保期內(nèi)由乙方負責維修或者承擔相應的維修費用。
4、由于乙方加工生產(chǎn)原因造成產(chǎn)品返工或重做的,費用由乙方承擔。
5、若產(chǎn)品不達標屬于甲方提供的材料造成(乙方提出材料異議、甲方堅持使用的除外),或是由于甲方設計原因,或提供資料有誤,則由甲方支付返工等費用。
第六條、付款方式
1、甲、乙雙方的委托加工價格,以雙方簽字確認的《產(chǎn)品報價單》為準。
2、付款方式:
3、預留報價單總額的5%為質保金。
第七條、違約責任
1、以上條款甲、乙雙方必須完全遵守,違約者應按照本合同或委托加工訂單約定的條款處罰,未盡之處,雙方另行協(xié)商解決。
2、違約處罰:違約方應無條件賠償因違約給對方造成的直接及關聯(lián)損失。
3、乙方違反本合同關于保密條款(如第四條第4、5項)的約定的,應向甲方一次性支付違約金10萬元。
第八條、其他
1、乙方應根據(jù)甲方的要求提供相應的資質證件、身份證原件及復印件等相關資料,在合同期內(nèi)上述證件除身份證原件外應暫時由甲方保管。
2、乙方人員在合同有效期內(nèi)發(fā)生的一切事故、責任,均與甲方無關,全部由乙方獨自承擔。
3、如果產(chǎn)品涉及專利、版權、商標權以及其他類知識產(chǎn)權,甲方應授予乙方該類知識產(chǎn)權許可。
4、本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商,在意見達成一致的基礎上進行補充修改,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
5、本合同以及委托加工單等有關附件在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭議,雙方另行協(xié)商解決,協(xié)商未成,可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
6、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
加工合同的條款有哪些篇六
買方:
聯(lián)系人:
賣方:
聯(lián)系人:
模具基本情況:
產(chǎn)品名稱
序號
零件名稱
穴數(shù)(模具類型)
模具單價(rmb元)
交貨條件
總價:(含17%增值稅)
以上各套模具使用材質:_____________________
(以上模具用料由賣方提供)。
一、雙方的權利及責任:
買方責任及權利如下:
1.買方負責交付給賣方本項目的研發(fā)進度要求及計劃,并盡可能地提供項目的銷售預測。
2.買方負責交付給賣方執(zhí)行本合同所需的產(chǎn)品設計圖紙和其他相關技術資料,并且負責技術方面的支持工作。
3.對交付給賣方的產(chǎn)品設計圖紙和相關技術資料,買方具有的解釋權,當發(fā)生歧義時,賣方應征詢買方意見,由買方確認。
4.賣方完成模具的設計和制造后,由買方去賣方現(xiàn)場對模具進行驗證確認或由賣方提供產(chǎn)品樣品到買方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產(chǎn)品本身的模具及后續(xù)生產(chǎn)所需的夾治具和模具。
賣方權利及責任如下:
負責按照合同規(guī)定按時完成符合買方設計要求的模具。
細的檢驗測試報告供買方確認。如需修/改模,
送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的
地方)
3.模具由買方認證合格后,由賣方負責模具的封存。如買方同意賣方進行產(chǎn)品的后續(xù)加工生產(chǎn),則由賣方負責模具的修理和維護,賣方必須根據(jù)買方或買方授權的第三方的訂單進行批量生產(chǎn)。
4.對給買方生產(chǎn)的所有模具,賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以autocad或pro-eng(pro-el2)制作,并且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批準。
二、技術條款:
1.模具的修理和維護:在生產(chǎn)過程中模具的修理和維護由賣方負責;
2.在雙方協(xié)商無異議之后,買方提供產(chǎn)品設計圖紙及相關技術資料給賣方,
3.賣方使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品能夠達到買方的品質要求
4.賣方使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品的產(chǎn)能能夠達到賣方的交貨要求:
日產(chǎn)能:_______k
月產(chǎn)能:______k
5.賣方本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次。
6.未經(jīng)買方允許,嚴禁賣方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工,否則視為違約,由賣方依本合同的違約條款承擔違約責任。
三、商務條款:
1模具價格:
1.1經(jīng)雙方協(xié)商后,由賣方提供買方認可的模具最終報價,并簽訂價格確認書,作為本合同不可缺少的一部分。
1.2模具合同總金額(含____%增值稅)rmb___。
1.3模具價格總金額已包含如下費用,賣方不得以以下原因向買方要求費用:
1.3.1賣方對產(chǎn)品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;
1.3.2賣方按合同規(guī)定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;
1.3.3賣方提供給買方進行模具和產(chǎn)品認證的試模樣品(800套)的費用;
1.3.4賣方為保證模具正常生產(chǎn)制作的模具易損備件的費用;
1.3.5賣方為保證產(chǎn)品正常生產(chǎn)所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1.4當買方書面要求賣方根據(jù)產(chǎn)品設計的變更對模具進行修改時,如果模具修改較簡單,
包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,則賣方不需向買方收費;如果模具修改較復雜,對整個模具的結構影響很大,則由賣方根據(jù)修改模具所需工時向買方報價,由買方承擔相應的模具修改費用。如果因為賣方的原因,因模具不能滿足買方的要求而進行的修模或改模,買方不承擔任何責任.
1.5由于賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用,賣方應根據(jù)買方認可的方式給予相應的補償。
2.開模進度:
2.2由于買方原因造成制模進度的'延誤,不計算在內(nèi)。
2.3如果賣方模具制作出現(xiàn)工藝和其它的錯誤,導致模具無法驗收合格而買方又急需生產(chǎn),賣方應先用現(xiàn)有的模具安排生產(chǎn),同時再根據(jù)圖紙和樣板要求免費重新開模。
3.付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3.1單獨結算的方式:
月結,開票后60天,開17%增值稅發(fā)票.
3.1.1本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整(人民幣________元整),買方支付模具總金額的_____%,剩余___%模具費分攤在首50k產(chǎn)品內(nèi),如果訂單數(shù)量不足50k,買方需補給賣方未攤完的模具費。
3.1.2自雙方合同簽訂后,賣方提供增值稅發(fā)票(模具總額的___0%),買方在二十個工作日內(nèi)支付。
4.產(chǎn)品定單:唯有產(chǎn)品樣品品質驗收合格且經(jīng)買方書面確認后,賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購合同服從于本合同。
四、產(chǎn)品品質保證
賣方在完成模具后,賣方同意按照買方品質標準以保證產(chǎn)品品質(首件確認報告).
買方對品質標準的內(nèi)容根據(jù)實際需要保留修改的權利。
五、模具所有權
否則買方有權要求賣方退還模具費并賠償造成的損失.
2.買方付清模具款后,要求將模具從賣方處轉出時,賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉移驗收,并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產(chǎn)。賣方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理,并發(fā)運至買方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2d和3d)和所有夾治具必須同時轉移給買方。
3.模具轉移過程中,如因賣方不當組裝、防銹或包裝的原因,造成模具損壞,由此產(chǎn)生的所有直接損失和間接損失一律由賣方承擔。
六、模具維護
1.賣方保證模具使用壽命50萬次,并在此期間內(nèi)由賣方負責免費保養(yǎng)維修,
如模具在使用壽命內(nèi)不能使用,
賣方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用.
買方提出。如買方要詢問有關的技術細節(jié)或證據(jù),買方可以隨時間登記,無需通知。
買方:
聯(lián)系人:
簽約時間:
賣方:
聯(lián)系人:
簽約時間:
加工合同的條款有哪些篇七
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費定作物名稱
型號
規(guī)格
質量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
型號
規(guī)格
質量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條加工費結算辦法與時間
_________。
第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的`全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工合同的條款有哪些篇八
乙方:_________
第一條:乙方加工事項,以甲方所交付的外發(fā)加工單為憑。
第二條:乙方須按照外發(fā)加工單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行,準時交貨。
第三條:乙方所交的加工品應保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗收后,始認為合格。
第四條:材料由_________方負責。
第五條:若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。
第六條:驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。
第七條:乙方必須確實遵守外發(fā)加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認為屬實者,則不在此限。
(一)過期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,()處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數(shù)量,違約金以價款的一倍計算。
第八條:通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條:乙方送交加工品,因不良導致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果,則甲方有權取消外發(fā)加工單。
第十條:按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。
第十一條:試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外發(fā)質量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條:加工廠商每月接受甲方外發(fā)質量管理檢查一次,每月考核質量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。
第十三條:付款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后,甲方_________。
第十四條:乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工合同的條款有哪些篇九
合同編號:簽訂地點:簽訂時間:
甲方:(委托方)
住址:
法定代表人:
xx編碼:
乙方:(加工方)
住址:
法定代表人:
xx編碼:
甲乙雙方因委托加工合作涉及甲方商業(yè)秘密,為保證甲方商業(yè)秘密不受侵犯,經(jīng)協(xié)商一致同意簽訂本合同,共同信守以下條款做好保密工作:
一、委托加工涉及甲方的商業(yè)秘密包括:產(chǎn)品(含不合格產(chǎn)品)、樣品、工藝資料、色版樣、原材料、配方、圖紙等資料。
二、甲方對委托乙方加工所交付的所有標的物享用所有權。
三、乙方不論加工工作完成與否,都應對本合同中甲方提供的所有標的物嚴格保密,未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得故意或疏忽以泄露、告知、公布、發(fā)布、出版、傳授、轉讓等任何方式將甲方商業(yè)秘密透露給第三方知悉。
四、乙方不得利用甲方、甲方產(chǎn)品及提供的一切資料做宣傳。
五、委托加工期間,乙方應提供一切必要的方式和采取必要的行動,保證甲方的商業(yè)秘密安全。
六、乙方應當于委托加工合同結束時,或者于甲方提出請求時,返還全部屬于甲方的財物,包括記載著甲方秘密信息的一切載體,而不論這些信息有無價值。
七、乙方在加工完成后承擔保密義務的期限為無限期保密,直至甲方宣布公開時止。
八、若乙方違反上述條款,乙方將一次性賠償甲方違約金元,并賠償甲方全部經(jīng)濟損失。同時甲方有權單方終止合作關系,并依法追究乙方相關法律責任。
九、甲乙雙方在委托加工過程中發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決或者共同委托雙方信任的第三方調解。
若協(xié)商、調解未成,雙方都有提起訴訟的權利,提起訴訟的法院為甲方企業(yè)所在地的各級人民法院,對此條款甲方已特別提醒乙方盡到注意義務。
十、本合同的任何修改必須經(jīng)過雙方的書面同意,合同的部分修改或部分無效并不影響其他部分的效力。
十一、雙方確認,在簽署本合同前已仔細審閱過合同的內(nèi)容,并完全了解合同各條款的法律含義。
十二、本合同共一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同以雙方簽字或蓋章之日起生效。
十三、其它未盡事宜,由雙方友好協(xié)商解決。
甲方:(簽章)乙方:(簽章)
加工合同的條款有哪些篇十
委托方(甲方):
加工方(乙方):
甲乙雙方在平等、自愿基礎上,經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議。
一、委托加工項目
委托加工產(chǎn)品:加工產(chǎn)品數(shù)量:產(chǎn)品交貨期限:按乙方接單起個工作日內(nèi)交貨。
二、委托加工方式
乙方包工包料,乙方須按照甲方要求選用原材料。乙方對原材料的質量提供保證,并擔負法律責任。
三、質量要求及技術標準
乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工。技術標準參照國家標準執(zhí)行或乙方自行制定的企業(yè)標準為依據(jù)。
四、包裝要求及交貨地點
1、乙方按甲方要求進行包裝,甲方無特殊包裝要求時由乙方自行選擇包裝方式。
2、甲方指定地點交貨,地點由甲方提供給乙方。
五、費用結算
按照甲方實際經(jīng)營情況和銷售情況定期或不定期向乙方以現(xiàn)金結算的方式購買。購買的產(chǎn)品按照雙方協(xié)定的價格一次性支付,甲方需向乙方提供原料購進發(fā)票。
六、違約責任
1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定時間交貨,逾期交貨,乙方應向甲方支付貨款5%的違約金。
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質量時,甲方有權要求乙方重做,減少價款或賠償損失等違約責任,并承擔法律責任。
七、解決合同糾紛的方式
本協(xié)議雙方簽字蓋章即生效,執(zhí)行過程中出現(xiàn)異議,雙方應友好協(xié)商解決,協(xié)商不成則按《合同法》有關規(guī)定執(zhí)行。
八、其他約定事項
1、本協(xié)議如有未盡事宜,雙方可另行協(xié)商,在意見達成一致的基礎上進行補充修改。
2、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工合同的條款有哪些篇一
受委托方:____________(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工 ,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第二條 加工成品質量要求:________________。(加工訂作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量和質量:
1、用乙方原料完成工作的,乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響訂作物的質量時,甲方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2、用甲方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
2、乙方對于承攬的工作,如果甲方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術資料和復制品。
3、甲方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金:價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法:
1、按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的訂作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點:
1、交(提)訂作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)訂作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)訂作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交訂作物的,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運訂作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提訂作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取訂作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔:
第九條 運輸辦法及費用負擔:
第十條 結算方式及期限:
第十一條 其他:
1、根據(jù)國家有關規(guī)定,甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的,無權請求返還定金。乙方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2、根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條 乙方的違約責任:
1、未按合同規(guī)定的質量交付訂作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付訂作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝訂作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成訂作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
4、逾期交付訂作物,應當向甲方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向甲方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意,提前交付訂作物,甲方有權拒收。
5、不能交付訂作物或不能完
成工作的,應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的________%(10%-30%幅度)或酬金總額的________%(20%-60%幅度)違約金。
6、異地交付的訂作物不符合合同規(guī)定,暫由甲方代保管時,應當償付甲方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的訂作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數(shù)量承擔責任。
10、 擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任:
1、中途變更訂作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬乙方提供原材料的,償付乙方的未履行部分價款總值的____%(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的,償付乙方以未履行部分酬金總額的____%(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付訂作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取訂作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的,乙方有權將訂作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣訂作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,甲方還應補償不足部分;如訂作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收訂作物,應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付訂作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自________年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份,同具法律效力。
加工合同的條款有哪些篇二
訂立合同雙方:
施工單位: (以下簡稱甲方) 電話或傳真:
線材加工廠:(以下簡稱乙方) 電話或傳真:
根據(jù)《中華人民共和國民法通則》,《中華人民共和國合同法》甲乙雙方在平等、自愿的基礎上,共同協(xié)商訂立鋼材加工合同,具體合約如下:
第一條:甲方因工程建設的需要委托乙方加工鋼筋(線材、盤螺),鋼材(線材、盤螺)由甲方負責購買,甲方購買鋼筋前,甲方購買進的鋼材由乙方負責加工,其內(nèi)容調直成型。
第二條:加工鋼材的規(guī)格:6-10線材和8-10三級鋼盤螺。 甲方施工工程地點:
第三條:甲方每購進(按過磅重量)一噸鋼材給乙方,乙方加工后按理論重量返還一噸鋼材給甲方。
第四條:計算方式:甲方購進鋼材給乙方按實際過磅重量計算。乙方加工后給甲方的鋼材以國家理論重量計算。
現(xiàn)與乙方的供貨單不符,按不相符部分的鋼筋重量在供貨單中雙倍量扣除,作為乙方對甲方不負責任的罰款。
甲方指定的收貨人為:
第六條:交貨規(guī)定:
1、交貨方式:由乙方自備運輸車送往工地現(xiàn)場,加工鋼筋由乙方自行上下車。
交貨地點:施工現(xiàn)場,甲方負責收貨人指定地點。
2、根據(jù)甲方工程進度的需要,甲方所需鋼材必須提前5天購進給乙方并以書面(或傳真)形式通知乙方,以便乙方及時加工供貨,乙方應在4天內(nèi)將加工好的鋼材送到甲方工地;施工現(xiàn)場因變更、料單錯誤等特殊原因,鋼筋量在2噸內(nèi)的,乙方應在接到甲方通知后,36小時內(nèi)及時加工到現(xiàn)場,成品鋼筋進場時,并提供該批鋼材的生產(chǎn)許可證及產(chǎn)品質量復檢證書原件,以便甲方報監(jiān)。
第七條:經(jīng)濟責任
甲方使用由乙方加工的每批鋼材,乙方必須按國家規(guī)范及地方相關規(guī)范進行加工,如不合格,造成甲方的全部損失由乙方承擔,并賠償甲方由此被建設單位扣除的履約保證金等損失。乙方未經(jīng)同意,延遲送貨,影響甲方工程進度,乙方應當賠付甲方所受的損失,并承擔各方損失引起的連帶職責。
第八條:乙方可以不違備有關行業(yè)標準的前提下,可對所需加工鋼筋做適當延伸,以做為其所得利潤。
第九條:如建設方或上級檢查嚴禁使用此種外加工的鋼材,此責
任均由乙方出面溝通,花費由乙方承擔,若阻力較大無法使用外加工鋼材,剛雙方合同終止,履約保證金待工程完工后退回。
第十條:本合同自雙方簽字之日起生效,到本工程結束后自行作廢。
第十一條:本合同在執(zhí)行期間,如有未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商,另訂附則附于本合同之內(nèi),所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十二條:本合同一式貳份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)
代理人:代理人:
負責人:負責人:
電話: 電話:
合同簽訂日期:年 月日
加工合同的條款有哪些篇三
承攬人: 盱眙縣xx紙箱包裝廠 簽訂時間: 20xx年 4 月 24日
第二條、 加工物的技術標準、質量要求:紙箱尺寸為內(nèi)徑尺寸:長36.2 cm×寬21.6cm×高22.3cm ,三層彩色膠印,紙張材料不低于“ 瓦楞110g/平方米,面紙230g/平方米 ”標準。
第三條、 承攬人負責紙箱尺寸和圖案的設計,確保符合定作人產(chǎn)品包裝的要求。定作人有義務協(xié)助承攬人并提供擁有的圖片、尺寸等資料。
第四條、 加工物的交付方式及地點:承攬人送貨到定作人指定地點。(盱眙盱城鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū))
第五條、 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:交貨按本合同第二款驗收。
第六條、 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:至加工物驗收入庫后7日內(nèi)。
第七條、加工貨款的結算及期限定作物入庫7日內(nèi)付清全款。
第八條、 定作人在簽定本合同時預交定金人民幣貳仟元。
第九條、 本合同解除的條件:本合同期潢或一方違約另一方提出。
第十條、 定作人未向承攬人按期支付貨款的,定作人承擔由此引起的一切責任。 第十一條、 承攬人未及時交貨,按總貨款的3%/天向定作人支付違約金,其它違約責任按《合同法》執(zhí)行。
第十二條、 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列順序方式解決:1、提交仲裁委員會仲裁;2依法向人民法院起訴。
第十三條、 本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,傳真、復印件等同原件。
第十四條、 其他約定事項:定作物單品累計數(shù)量達到4000只時退還制版費或抵充貨
加工合同的條款有哪些篇四
甲方:
合同編號:
乙方必須使用甲方提供規(guī)定的原材料,乙方應在_________ 年_________月_________日將服飾成品交甲方檢驗合格完成,甲方提供乙方 使用的原材料與實際單耗為標準。
甲方:_________ 乙方:_________
一、委托加工項目 1、委托加工產(chǎn)品:_________ 2、數(shù)量:以甲方下單為準 3、單價:_________ 4、交貨期限:按乙方接單日起( )天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。 5、甲方提供、商標、吊牌、防偽標識。
二、質量要求及技術標準: 1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工,參照【生產(chǎn)通知單、樣衣、工藝制單】為標準,于_________年_________月_________日制作出大貨樣衣,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存,方可大貨生產(chǎn)。 2、技術標準按照《企業(yè)質量問題細則》見附件及國家標準。如企業(yè)質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行。
加工合同的條款有哪些篇五
甲方(委托方):
乙方(加工承攬方):
身份證號:聯(lián)系電話:
雙方本著友好合作、平等互利的原則,經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。甲方以本合同為基準,把委托加工單規(guī)定的產(chǎn)品委托給乙方生產(chǎn),乙方接受此委托,并保證將合格產(chǎn)品提供給甲方。
第一條、合同期間
本合同自雙方簽字蓋章的日期起生效,至結束。
第二條、交貨期和加工費用
1、甲方以下《委托訂單》的方式,確定委托加工的數(shù)量及加工費,乙方同時確定加工及完成時間。
2、加工費用:以雙方協(xié)商所確認的《產(chǎn)品報價單》注明的價格為準。
第三條、合同內(nèi)容
1、在每次生產(chǎn)前,甲方需開立具體的委托加工訂單,其一般條款由本合同規(guī)定,補充條款在訂單中說明,經(jīng)雙方確認簽字蓋章后生效。
2、交貨期、開具增值稅發(fā)票的資料以及具體的特定要求等,其經(jīng)雙方確認簽字蓋章后,與本合同具有同等法律效力。
3、產(chǎn)品報價單:由乙方根據(jù)加工成本和利潤,提出報價單,經(jīng)甲方簽字確認。
4、甲、乙雙方的委托訂單一經(jīng)簽署即不可取消,如需變更,要雙方協(xié)商一致。乙方必須按規(guī)定的時間、數(shù)量、質量和要求向甲方供貨。
第四條、加工項目具體約定
1、甲方委托乙方加工生產(chǎn)的產(chǎn)品為按雙方確定的委托訂單的要求進行交貨。
2、甲方負責加工產(chǎn)品的材料、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求等產(chǎn)品加工所需的一切資料和材料,提供委托加工成品的品質檢驗標準和驗收方法。監(jiān)督乙方工作人員作業(yè)進程、質量抽檢以及提供必要的技術支持。
3、乙方應對甲方提供的原材料做加工前驗收,不符合要求的或數(shù)量不足的,應立即書面通知甲方,未提出異議即視為甲方提供了符合要求的原材料。
4、乙方保證不向任何第三方公開或透露甲方產(chǎn)品與乙方的關聯(lián),保護甲方產(chǎn)品的獨立性,且不得將產(chǎn)品任何相關資料透露或轉予第三方,亦不可授權第三方代為加工。
5、乙方所承攬加工的產(chǎn)品,該產(chǎn)品技術所有權、知識產(chǎn)權、技術信息、商業(yè)信息、財務信息等所有權均屬甲方所有,乙方負有保密義務,未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得抄襲、修改或復制,不得留存技術資料、復制品,不得自行加工銷售予第三方,亦不得利用甲方產(chǎn)品技術自行進行同類產(chǎn)品研發(fā)。不得在以后的工作中使用或以任何方式使第三方知悉。
6、乙方在甲方提供的場地進行加工生產(chǎn),遵守甲方的制度和要求,服從甲方指定人員的管理和監(jiān)督,嚴禁攜帶任何文件或物料出廠。
第五條、產(chǎn)品質量標準與責任
1、乙方應按照約定交付加工好的成品,提前留出一定的檢驗或返工期限,由甲方按雙方確認的品質檢驗標準進行驗收,產(chǎn)品性能質量應與品質檢驗標準相符。凡不能達到檢驗標準的,乙方應無條件返工或重做。
2、乙方所交付的成品,材料損耗率為:,超標的部分由乙方負責按原價賠償。
3、乙方承諾,加工好的成品保質期為:質保期內(nèi)由乙方負責維修或者承擔相應的維修費用。
4、由于乙方加工生產(chǎn)原因造成產(chǎn)品返工或重做的,費用由乙方承擔。
5、若產(chǎn)品不達標屬于甲方提供的材料造成(乙方提出材料異議、甲方堅持使用的除外),或是由于甲方設計原因,或提供資料有誤,則由甲方支付返工等費用。
第六條、付款方式
1、甲、乙雙方的委托加工價格,以雙方簽字確認的《產(chǎn)品報價單》為準。
2、付款方式:
3、預留報價單總額的5%為質保金。
第七條、違約責任
1、以上條款甲、乙雙方必須完全遵守,違約者應按照本合同或委托加工訂單約定的條款處罰,未盡之處,雙方另行協(xié)商解決。
2、違約處罰:違約方應無條件賠償因違約給對方造成的直接及關聯(lián)損失。
3、乙方違反本合同關于保密條款(如第四條第4、5項)的約定的,應向甲方一次性支付違約金10萬元。
第八條、其他
1、乙方應根據(jù)甲方的要求提供相應的資質證件、身份證原件及復印件等相關資料,在合同期內(nèi)上述證件除身份證原件外應暫時由甲方保管。
2、乙方人員在合同有效期內(nèi)發(fā)生的一切事故、責任,均與甲方無關,全部由乙方獨自承擔。
3、如果產(chǎn)品涉及專利、版權、商標權以及其他類知識產(chǎn)權,甲方應授予乙方該類知識產(chǎn)權許可。
4、本合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商,在意見達成一致的基礎上進行補充修改,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
5、本合同以及委托加工單等有關附件在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭議,雙方另行協(xié)商解決,協(xié)商未成,可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
6、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
加工合同的條款有哪些篇六
買方:
聯(lián)系人:
賣方:
聯(lián)系人:
模具基本情況:
產(chǎn)品名稱
序號
零件名稱
穴數(shù)(模具類型)
模具單價(rmb元)
交貨條件
總價:(含17%增值稅)
以上各套模具使用材質:_____________________
(以上模具用料由賣方提供)。
一、雙方的權利及責任:
買方責任及權利如下:
1.買方負責交付給賣方本項目的研發(fā)進度要求及計劃,并盡可能地提供項目的銷售預測。
2.買方負責交付給賣方執(zhí)行本合同所需的產(chǎn)品設計圖紙和其他相關技術資料,并且負責技術方面的支持工作。
3.對交付給賣方的產(chǎn)品設計圖紙和相關技術資料,買方具有的解釋權,當發(fā)生歧義時,賣方應征詢買方意見,由買方確認。
4.賣方完成模具的設計和制造后,由買方去賣方現(xiàn)場對模具進行驗證確認或由賣方提供產(chǎn)品樣品到買方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產(chǎn)品本身的模具及后續(xù)生產(chǎn)所需的夾治具和模具。
賣方權利及責任如下:
負責按照合同規(guī)定按時完成符合買方設計要求的模具。
細的檢驗測試報告供買方確認。如需修/改模,
送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的
地方)
3.模具由買方認證合格后,由賣方負責模具的封存。如買方同意賣方進行產(chǎn)品的后續(xù)加工生產(chǎn),則由賣方負責模具的修理和維護,賣方必須根據(jù)買方或買方授權的第三方的訂單進行批量生產(chǎn)。
4.對給買方生產(chǎn)的所有模具,賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以autocad或pro-eng(pro-el2)制作,并且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批準。
二、技術條款:
1.模具的修理和維護:在生產(chǎn)過程中模具的修理和維護由賣方負責;
2.在雙方協(xié)商無異議之后,買方提供產(chǎn)品設計圖紙及相關技術資料給賣方,
3.賣方使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品能夠達到買方的品質要求
4.賣方使用所承制的模具生產(chǎn)出的產(chǎn)品的產(chǎn)能能夠達到賣方的交貨要求:
日產(chǎn)能:_______k
月產(chǎn)能:______k
5.賣方本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次。
6.未經(jīng)買方允許,嚴禁賣方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工,否則視為違約,由賣方依本合同的違約條款承擔違約責任。
三、商務條款:
1模具價格:
1.1經(jīng)雙方協(xié)商后,由賣方提供買方認可的模具最終報價,并簽訂價格確認書,作為本合同不可缺少的一部分。
1.2模具合同總金額(含____%增值稅)rmb___。
1.3模具價格總金額已包含如下費用,賣方不得以以下原因向買方要求費用:
1.3.1賣方對產(chǎn)品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;
1.3.2賣方按合同規(guī)定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;
1.3.3賣方提供給買方進行模具和產(chǎn)品認證的試模樣品(800套)的費用;
1.3.4賣方為保證模具正常生產(chǎn)制作的模具易損備件的費用;
1.3.5賣方為保證產(chǎn)品正常生產(chǎn)所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1.4當買方書面要求賣方根據(jù)產(chǎn)品設計的變更對模具進行修改時,如果模具修改較簡單,
包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,則賣方不需向買方收費;如果模具修改較復雜,對整個模具的結構影響很大,則由賣方根據(jù)修改模具所需工時向買方報價,由買方承擔相應的模具修改費用。如果因為賣方的原因,因模具不能滿足買方的要求而進行的修模或改模,買方不承擔任何責任.
1.5由于賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用,賣方應根據(jù)買方認可的方式給予相應的補償。
2.開模進度:
2.2由于買方原因造成制模進度的'延誤,不計算在內(nèi)。
2.3如果賣方模具制作出現(xiàn)工藝和其它的錯誤,導致模具無法驗收合格而買方又急需生產(chǎn),賣方應先用現(xiàn)有的模具安排生產(chǎn),同時再根據(jù)圖紙和樣板要求免費重新開模。
3.付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3.1單獨結算的方式:
月結,開票后60天,開17%增值稅發(fā)票.
3.1.1本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整(人民幣________元整),買方支付模具總金額的_____%,剩余___%模具費分攤在首50k產(chǎn)品內(nèi),如果訂單數(shù)量不足50k,買方需補給賣方未攤完的模具費。
3.1.2自雙方合同簽訂后,賣方提供增值稅發(fā)票(模具總額的___0%),買方在二十個工作日內(nèi)支付。
4.產(chǎn)品定單:唯有產(chǎn)品樣品品質驗收合格且經(jīng)買方書面確認后,賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購合同服從于本合同。
四、產(chǎn)品品質保證
賣方在完成模具后,賣方同意按照買方品質標準以保證產(chǎn)品品質(首件確認報告).
買方對品質標準的內(nèi)容根據(jù)實際需要保留修改的權利。
五、模具所有權
否則買方有權要求賣方退還模具費并賠償造成的損失.
2.買方付清模具款后,要求將模具從賣方處轉出時,賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉移驗收,并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產(chǎn)。賣方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理,并發(fā)運至買方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2d和3d)和所有夾治具必須同時轉移給買方。
3.模具轉移過程中,如因賣方不當組裝、防銹或包裝的原因,造成模具損壞,由此產(chǎn)生的所有直接損失和間接損失一律由賣方承擔。
六、模具維護
1.賣方保證模具使用壽命50萬次,并在此期間內(nèi)由賣方負責免費保養(yǎng)維修,
如模具在使用壽命內(nèi)不能使用,
賣方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用.
買方提出。如買方要詢問有關的技術細節(jié)或證據(jù),買方可以隨時間登記,無需通知。
買方:
聯(lián)系人:
簽約時間:
賣方:
聯(lián)系人:
簽約時間:
加工合同的條款有哪些篇七
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費定作物名稱
型號
規(guī)格
質量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
型號
規(guī)格
質量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條加工費結算辦法與時間
_________。
第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的`全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工合同的條款有哪些篇八
乙方:_________
第一條:乙方加工事項,以甲方所交付的外發(fā)加工單為憑。
第二條:乙方須按照外發(fā)加工單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行,準時交貨。
第三條:乙方所交的加工品應保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經(jīng)甲方驗收后,始認為合格。
第四條:材料由_________方負責。
第五條:若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。
第六條:驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。
第七條:乙方必須確實遵守外發(fā)加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的事故,經(jīng)甲方認為屬實者,則不在此限。
(一)過期5日內(nèi),每逾1天,按未交部分總價,()處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數(shù)量,違約金以價款的一倍計算。
第八條:通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條:乙方送交加工品,因不良導致甲方生產(chǎn)線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果,則甲方有權取消外發(fā)加工單。
第十條:按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。
第十一條:試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外發(fā)質量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條:加工廠商每月接受甲方外發(fā)質量管理檢查一次,每月考核質量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。
第十三條:付款條件:乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后,甲方_________。
第十四條:乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工合同的條款有哪些篇九
合同編號:簽訂地點:簽訂時間:
甲方:(委托方)
住址:
法定代表人:
xx編碼:
乙方:(加工方)
住址:
法定代表人:
xx編碼:
甲乙雙方因委托加工合作涉及甲方商業(yè)秘密,為保證甲方商業(yè)秘密不受侵犯,經(jīng)協(xié)商一致同意簽訂本合同,共同信守以下條款做好保密工作:
一、委托加工涉及甲方的商業(yè)秘密包括:產(chǎn)品(含不合格產(chǎn)品)、樣品、工藝資料、色版樣、原材料、配方、圖紙等資料。
二、甲方對委托乙方加工所交付的所有標的物享用所有權。
三、乙方不論加工工作完成與否,都應對本合同中甲方提供的所有標的物嚴格保密,未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得故意或疏忽以泄露、告知、公布、發(fā)布、出版、傳授、轉讓等任何方式將甲方商業(yè)秘密透露給第三方知悉。
四、乙方不得利用甲方、甲方產(chǎn)品及提供的一切資料做宣傳。
五、委托加工期間,乙方應提供一切必要的方式和采取必要的行動,保證甲方的商業(yè)秘密安全。
六、乙方應當于委托加工合同結束時,或者于甲方提出請求時,返還全部屬于甲方的財物,包括記載著甲方秘密信息的一切載體,而不論這些信息有無價值。
七、乙方在加工完成后承擔保密義務的期限為無限期保密,直至甲方宣布公開時止。
八、若乙方違反上述條款,乙方將一次性賠償甲方違約金元,并賠償甲方全部經(jīng)濟損失。同時甲方有權單方終止合作關系,并依法追究乙方相關法律責任。
九、甲乙雙方在委托加工過程中發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決或者共同委托雙方信任的第三方調解。
若協(xié)商、調解未成,雙方都有提起訴訟的權利,提起訴訟的法院為甲方企業(yè)所在地的各級人民法院,對此條款甲方已特別提醒乙方盡到注意義務。
十、本合同的任何修改必須經(jīng)過雙方的書面同意,合同的部分修改或部分無效并不影響其他部分的效力。
十一、雙方確認,在簽署本合同前已仔細審閱過合同的內(nèi)容,并完全了解合同各條款的法律含義。
十二、本合同共一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同以雙方簽字或蓋章之日起生效。
十三、其它未盡事宜,由雙方友好協(xié)商解決。
甲方:(簽章)乙方:(簽章)
加工合同的條款有哪些篇十
委托方(甲方):
加工方(乙方):
甲乙雙方在平等、自愿基礎上,經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議。
一、委托加工項目
委托加工產(chǎn)品:加工產(chǎn)品數(shù)量:產(chǎn)品交貨期限:按乙方接單起個工作日內(nèi)交貨。
二、委托加工方式
乙方包工包料,乙方須按照甲方要求選用原材料。乙方對原材料的質量提供保證,并擔負法律責任。
三、質量要求及技術標準
乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工。技術標準參照國家標準執(zhí)行或乙方自行制定的企業(yè)標準為依據(jù)。
四、包裝要求及交貨地點
1、乙方按甲方要求進行包裝,甲方無特殊包裝要求時由乙方自行選擇包裝方式。
2、甲方指定地點交貨,地點由甲方提供給乙方。
五、費用結算
按照甲方實際經(jīng)營情況和銷售情況定期或不定期向乙方以現(xiàn)金結算的方式購買。購買的產(chǎn)品按照雙方協(xié)定的價格一次性支付,甲方需向乙方提供原料購進發(fā)票。
六、違約責任
1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定時間交貨,逾期交貨,乙方應向甲方支付貨款5%的違約金。
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質量時,甲方有權要求乙方重做,減少價款或賠償損失等違約責任,并承擔法律責任。
七、解決合同糾紛的方式
本協(xié)議雙方簽字蓋章即生效,執(zhí)行過程中出現(xiàn)異議,雙方應友好協(xié)商解決,協(xié)商不成則按《合同法》有關規(guī)定執(zhí)行。
八、其他約定事項
1、本協(xié)議如有未盡事宜,雙方可另行協(xié)商,在意見達成一致的基礎上進行補充修改。
2、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日