隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？這里我整理了一些優(yōu)秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。
主體工程合同篇一
甲方:
乙方:
甲方將以下施工項目及內容的工程量分包給乙方實施。經(jīng)雙方協(xié)商達成如下施工協(xié)議，甲乙雙方要嚴格遵守。
工程名稱：20xx年度線路(光、纜)及設備工程
工程內容：布放光 電纜及其配套的施工項目
一、 在施工過程中除遇到設計變更的原因造成的材料短缺或無法施工等特殊情況外，人為造成材料短缺的，短缺部分由乙方賠償：乙方必須在單項工程施工完畢后5日內將單項工程剩余料、拆舊料交回乳山聯(lián)通公司，如發(fā)現(xiàn)沒有及時交回現(xiàn)象，5日內扣發(fā)500元，再拖延一天追加扣罰100元。
(1) 工程圖紙由甲方提供，竣工后5日內乙方應提供詳細的施工技術資料，具體要求為：
(一) 電纜工程
(3) 每個分線箱的箱號、線號要在箱上用紅油漆標明，并在圖線上標明。
(4) 箱號、線號要與交箱內的線路統(tǒng)一。箱號的配置要根據(jù)情況，按戶線多少來配置
(6) 最后由乙方把竣工材料裝訂成冊(詳細見竣工資料樣本)，竣工時做好余料點交工作。
(二) 光纜工程
1、 施工完畢后實際是施工圖紙。必須標明光纜的實際布放路由。
2、 竣工圖紙中必須標明布放的光纜長度，即每條光纜兩端的尺碼數(shù)必須標明清楚;標明每條光纜余留的實際位置和長度。
3、 必須提供真實的光線曲線圖，并在曲線圖上標明兩端位置。
4、 最后乙方把竣工資料裝訂成冊(詳細見竣工資料樣本)，竣工時做好工余料點交工作。
二、 驗收時每發(fā)現(xiàn)一項不合格處扣工程款10%。
三、 施工中，乙方應執(zhí)行有關安全技術操作規(guī)定，必要時應設立明顯的施工標志，如出現(xiàn)因乙方違章而出現(xiàn)的傷人事故，其處理費用由乙方承擔，甲方可出面協(xié)助處理。甲方為下屬工人購買意外傷害保險。
五、 對電源工程，施工人員需持有有電工證
六、 工程費用的結算按照以下規(guī)定執(zhí)行。
(1) 按承包工程決算綜合工日x23元記取工程費。
(2) 隱蔽工程及簽證工日按現(xiàn)場實際發(fā)生情況計取工日。
(3) 承包工程決算綜合工日依據(jù)乳山聯(lián)通公司定審的工日為準。
七、 在工程驗收時發(fā)現(xiàn)問題需要返工的，由乙方負責整改，待全部驗收合格，決算到位后20日內向乙方付清工程款。
八、 乙方超過規(guī)定日期驗收，償付逾期違約金按工程款日千分之5計算。
九、 承包方式：包工不包料
十、 本合同正式一式二份，雙方各執(zhí)一份。
十一、 本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
第二部分
甲方將以下施工項目及內容的工程量分別包給乙方實施。經(jīng)雙方協(xié)商達成如下施工安全協(xié)議，甲乙雙方要嚴格遵守。
一、 工程名稱：小型(或零星)管道工程及線路設備工程。
二、 工程內容：20xx年度鋪設管道、砌入孔;布放光、電纜等
三、 雙方職責：
(一)甲方：
1、對乙方的安全隱患有權提出并要求乙方整改。
2、定期想甲方及建設單位(業(yè)主)通報工地安全生產(chǎn)情況。
3、乙方發(fā)生安全事故時及時上報，并協(xié)助甲方按要求及時處理。
(二)乙方：
1、乙方所用施工人員必須是勞動法及國家有關規(guī)定的合法勞動人員，不得趙勇未成年人，犯罪嫌疑人等，所用人員必須身體健康，智力正常;乙方必須將所用施工人員的身份證復印件及無犯罪記錄證明交給甲方，由甲方裝訂成冊備案。
2、在施工前，乙方必須對所有參加施工人員進行安全培訓和安全教育，經(jīng)培訓合格后方可進行施工操作，并在施工過程中定期進行安全總結、教育、檢查及消除隱患。
3、乙方必須為其施工人員配備勞動所需的勞保用品及安全防護設施，安全設施及用品不到位嚴禁施工。
4、嚴格按照部標準和設計要求進行施工，嚴格按照施工安全生產(chǎn)操作規(guī)程進行操作施工。
5、乙方必須聽從甲方有關人員對其進行安全教育及要求，對指出的安全隱患和缺陷要掀起改正。
6、在施工過程中，要保證工程質量，并保護線路上原有的設施。嚴禁損壞原有的通信設施及線路，由此造成的損失由乙方自行承擔，若造成通信電路的阻斷，乙方在承擔經(jīng)濟責任的同時，還有根據(jù)情節(jié)的嚴重程度進行處罰，對違反紀律的責任人由執(zhí)法部門進行處置。
7、乙方主要管理好自有及租用的車輛，確保行車及人身安全，若發(fā)生交通事故，乙方要根據(jù)有關法規(guī)進行處理，必要時甲方派人協(xié)助，但此后發(fā)生的費用及賠付由乙方負責，嚴禁酒后駕駛。酒后施工，否則出現(xiàn)的一切事故由乙方承擔。
8、乙方要教育所有參加施工人員，遵紀守法，遵守國家法律法規(guī)，遵守社會治安條例，嚴格酗酒滋事。打架斗毆，如發(fā)生違法亂紀現(xiàn)象責任自負。
9、要管好建設單位所提供的材料，要有明細賬，不得浪費，丟失賠償，嚴禁監(jiān)守自盜，嚴禁變賣工程料、剩余料、廢料及拆舊料。如有違反除沒收非法所得，還將視情節(jié)輕重扣罰工程款，直至終止合同，或交司法機關處理。
10、乙方要做好防火、防爆預防工作，采取措施防止各類火災、爆炸事件的發(fā)生，若因乙方責任引發(fā)火災及爆炸，責任及所示由乙方賠付。
11、乙方要做好防中毒工作，采取防毒措施，施工中做好人井通風及毒氣檢測工作，注意觀察及防范周圍環(huán)境中有無害、有毒物質、氣體，注意飲食衛(wèi)生，采取防范措施，防止中毒事件的發(fā)生，否則責任及損失自負。
12、乙方要做好放防觸電安全工作，在施工過程中，按規(guī)定進行聯(lián)系停電，采取必要的防電措施，防止觸電事故的發(fā)生，夏季施工同時做好防雷擊事件的發(fā)生，嚴禁在雷雨時進行施工。
13、乙方在進行攀、等高作業(yè)時，必須要有正規(guī)的攀、登設備。并按照相關安全規(guī)定，做好防護措施。
14、乙方因安全問題引發(fā)的責任事故造成人員的傷亡，由乙方自行承擔經(jīng)濟、法律責任。
15對于本文未涉及的方面所出現(xiàn)的安全問題及事故，將根據(jù)有關法律規(guī)定、及上述原則進行處理，因乙方原因引發(fā)的責任事故造成人員傷亡，責任自負，甲方不負擔責任及損失和賠付。 若乙方安全生產(chǎn)工作措施薄弱、各類安全隱患較多、問題及事故頻發(fā)、出現(xiàn)較大安全生產(chǎn)事故等，甲方有權終止與乙方的施工協(xié)議，終止合作關系，今后不再將工程分包給乙方。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
主體工程合同篇二
乙方(簽字)：_________________
一、甲方在________小區(qū)________建房屋一棟，建筑總面積約________平方米，由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產(chǎn)生活用具等。
二、承建項目
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前向外墻貼瓷磚、后向墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、大便器、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。
三、承包價格
每平方米________元，建筑面積按每層樓外墻計算。女兒墻按每米________元計算，包括水泥砂漿抹面。樓面混凝土搗制另請施工隊伍，所需費用甲乙雙方各負擔________%.
四、付款方式
完成第一層磚砌并搗制好樓面付________元，完成第二層付款________元，完成第三層付款________元，工程全部完工，經(jīng)驗收合格后一次付清。
五、雙方責任
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
六、質量要求
乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
七、注意安全
文明施工，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求
主體工程工期為________個月，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在________年________月________日前完成主體工程，完工時間不能超過________天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料，應兩天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。
九、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)
乙方簽字(章)
________年________月________日
主體工程合同篇三
發(fā)包方：____________________________
承包方：____________________________
甲、乙雙方本著平等、互利和協(xié)商一致的原則，就_______________工程施工的勞務人工費事宜，達成本合同條款如下，雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條 工程概況
(一)工程名稱：____________________________
(二)工程地點：____________________________
(三)施工面積：____________________________
第二條 承包范圍
人工挖運土石方、回填、____________________。
第三條 承包金額
詳見本合同附件所包含的單價及名分項包干價。
承包金額的構成=單價×實收方量+上、下浮比例金額
本工程勞務人工費除綠化工程外，所有工程價格均已包括，不再另立項目，若有，現(xiàn)場根據(jù)實際情況確定。
本工程進場前乙方向甲方繳納五佰元保證金，工程順利進場15日后甲方退還保證金。主要分項工程單價附在本合同后面，作為合同附件。本單價已包含了管理費、工具費、交通費、保險費等一系列費用。
第四條 工期
(一)開工日期：____________________________
(二)竣工日期：____________________________
第五條 施工技術要求
(一)每一項工程開工前由甲方施工技術人員向乙方交底，并以書面形式由乙方代表簽字。
(二)乙方代表必須指揮工人按技術交底和施工規(guī)范施工。先作樣板，達標后再施工。
(三)第一道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾個步驟進行，本工序完成驗收合格后，方可進行下一工序工作。
第六條 雙方責任及工作
(一)甲方工作
1.提供食宿條件：
2.為乙方施工協(xié)調有關工作關系：
3.派施工管理班子駐現(xiàn)場，對工程進度，工程質量及施工步驟進行安排，指導乙方施工，并對質量安全工作進行監(jiān)督檢查。
(二)乙方工作
1.嚴格執(zhí)行合同中對工程工期、質量、安全的要求，調配甲方要求的相應工種及工人數(shù)量，服從施工人員的安排，按規(guī)范進行施工。
2.加強對工人的管理，教育工人遵紀守法，辦理流動人員務工的暫住證等相關手續(xù)。加強安全、防火、防盜意識。
3.組織工人文明施工、鋼筋工、電焊工等重要工種必須持證上崗，加強施工現(xiàn)場管理，做到工完場清。文明施工，周轉材料包干使用。
第七條 工程驗收
(一)工程質量，以國家工程質量檢驗評定標準的優(yōu)良等級進行要求以分項工程優(yōu)良確保分部工程優(yōu)良，分部工程確保單位工程優(yōu)良。
(二)以甲方施工人員及監(jiān)理工程師簽證為驗收依據(jù)。
(三)因乙方造成的質量問題返工，由乙方負責全部責任并承擔其材料及人工費損失。
(四)因甲方指揮錯誤造成的返工，由甲方按乙方已作部分的實際記工，以每人____元一天支付給乙方。
第八條 人工費支付
(一)工程開工后，由甲方向乙方預支工人生活費，每人每月共借支____元制。
(二)每30天根據(jù)形象進度計算工作量，若達到預計工期則支付總工作量的70%人工費用，完成工作量超出計劃量，則支付80%，達不到則支付60%。付款時必須扣除預支金額。如甲方不按時支付工資，乙方有權向甲方提出發(fā)放工資的要求或罷工。
(三)工程竣工、驗收合格、再計算總工作量，扣除總借支(預支代繳保險費)，交還借出的全部工具、設備、周轉材料、剩余材料、生活用品等，扣除損毀、短缺部份賠償后10日內付足總額的95%，余款一個月后付清。
(四)本工程若經(jīng)有權單位評定質量標準為優(yōu)良工程，甲方按附件單價上浮30%結算;將乙方在施工期間的工具費報銷作為獎勵;若不能達到優(yōu)良，甲方則按附件單價下浮10%與乙方作結算。
第九條 安全責任
乙方必須嚴格遵守甲方的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進行施工作業(yè)，因乙方違規(guī)操作造成的安全事故，由乙方全權負責，所發(fā)生的一切費用與甲方無關，工程施工期間乙方必須購買全部工人的人身意外傷害保險，保險金由乙方自理，乙方提交工人名單，甲方為乙方代辦保險手續(xù)。
第十條 未盡事宜由雙方另行協(xié)商，并成為本合同之附件，雙方共同遵守。
第十一條 其它約定
若乙方在施工過程中其工藝水平、工期達不到甲方要求，甲方則有權要求乙方無條件退場并不予進行結算，甲方所受的工期、信譽損失也不向乙方索賠。
第十二條 本合同一式二份，甲乙雙方各捃一份，具同等法律效力，雙方簽字(蓋章)后生效，工程竣工驗收合格，結清尾款后自然失效。
負責人：________________ 委托人：_______________
主體工程合同篇四
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致訂立本合同。
1、范圍：
樓工程，基礎、主體項目工程所有的模板工程等需支模的全部分項工程、設計變更及模板垃圾現(xiàn)場清理、衛(wèi)生包干及標化工程涉及的常規(guī)用工。
2、內容：
1）配合施工員放樣、釘測龍門樁、搭設木工棚。
2）從基礎墊層開始到工程全部竣工木模翻樣；模板的配制、焊限位，止水片、模板安裝、拆除；支模架的搭拆、穿墻螺絲桿的制作安裝；模板的清理、上油、歸堆、預留洞；預埋件的設置；圈梁、大馬牙蹉邊設置防漏條；預制構件支、拆模板；澆筑混凝土時的看護；炸模漏混凝土的鑿除、清理；模板拆除后鐵釘撥除、整理、堆放、鋼管扣件歸堆；進場材料卸車等定額及施工圖所包含的全部工程內容包括技術措施等內容。（本工程不發(fā)生木工點工）
3），由施工員、技術負責人、監(jiān)理驗收符合要求后才能進入下一道工序的施工,如不符合要求且不采取加固措施的,則項目部點工進行施工，費用由乙方承擔，每工日為壹佰伍拾元；梁柱施工必須貼膠帶，違者罰款200元/次。
4）如發(fā)現(xiàn)一次則罰款200元/次，外架上不得堆放模板、方木、鋼管等。
包清工，甲方提供鋼管、模板、管卡、方木、垂直運輸機械，其余鐵絲、元釘、小型機具三級配電箱及電纜和勞保用品均由乙方自行購置，除塔吊外所有開機操作工費用由乙方負責支付。（安全帽由甲方代購，費用乙方自理）
1、，杜絕質量事故發(fā)生，工程全過程必須嚴格按照規(guī)程操作。模板的斷面尺寸、水平位置、標高必須正確無誤，如有差錯由乙方承擔一切責任。模板的支撐必須牢固可靠，避免炸?，F(xiàn)象，拆模注意混凝土的齡期和對混凝土成品的保護，未經(jīng)項目部同意，不得隨意鑿拆。
1、結算價格：乙方工程質量必須達到優(yōu)質工程標準，按模板接觸面積每平方米多層?????元、小高層?????元、高層?????元(含鐵絲、元釘?shù)?一次性包干。
2、如乙方中途退出承包，則按已完成工程量的50%結算，工人工資由承包者自己解決，與項目部無關，并且甲方有權追究由乙方造成的工期延誤的各項經(jīng)濟損失。
3、如乙方由于自身原因二次結構退出不做的，則按模板接觸面積每平方米25.00元在工程款中扣除。
4、工程款支付：
1）工程開工合同簽訂后，職工生活費每月按實際出勤人數(shù)（28天）每人每月支付750元（由項目部代發(fā)，結算時在工程款中扣除），班組長每月領取20__元生活費（結算時在工程款中扣除），結構封頂時支付工程總款的??85?%，工程二次結構完成付工程總款5%，工程總體竣工驗收達標后付工程總款?5?%，余款?5?%在炸模部分砼鑿除后二個月內付清。
2）承包方承擔所有風險責任、自負盈虧。在支付職工生活費時必須要有出勤職工的工資表及身份證（在項目部安全科登記的），工資表上工數(shù)必須同出勤工數(shù)相等，并有施工員及工地負責人簽字認可。
1、乙方按照甲方提供的工程進度必須按期完成所承包范圍內的所有工作內容，確保工程如期完成，如沒有按項目部的進度計劃如期完成，則每推遲一天罰款500元，因支模原因影響其它工種進度及施工所造成損失應承擔一切損失。
2、乙方有責任配合前后工序銜接工作，合理配備勞動力，確保工程施工進度。
3、除不可抗拒的自然災害外，必須堅持每天施工及加夜班（根據(jù)施工的進度計劃）。
4、二次結構必須及時跟上，不得影響泥工班的施工。
1、認真執(zhí)行“安全第一，預防為主”的方針，嚴禁違章指揮、違章作業(yè)。
2、不得安排未經(jīng)三級教育的新工人，不戴好安全帽上崗作業(yè)人員，否則一切事故責任由乙方承擔。進入施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不戴安全帽每人次罰款壹拾元，安全頻率和歇工率分別控制在“0”。
3、機械設備操作必須是專職人員持上崗證操作，嚴禁違章操作。
4、施工過程中如發(fā)生安全及人身事故及在施工過程中對其它班組造成損害的，費用在5000.00元以下的由乙方承擔；5000.00元以上的超額部分由項目部承擔50%，其余由乙方承擔。
1、班組必須嚴格執(zhí)行消防制度，每個工人必須接受消防知識教育。
2、嚴格實行用火申報審批手續(xù)，寢室內禁止使用煤氣和電爐電飯煲等，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。
3、加強易燃易爆物品的使用管理及清除工作，生活區(qū)內嚴禁燃放煙花爆竹。非專職人員不得使用氧氣瓶，進場后并設專人管理。
4、消防器材不得挪作它用，并必須有專人負責。
5、禁煙區(qū)內禁止吸煙，同時不準吸游煙。
1、必須遵守地方政府和項目部的“雙標化工地”的各項文明施工規(guī)定。
2、施工人員必須掛證上崗施工。嚴禁使用童工及有先天性疾病或傳染病者。
3、施工人員要服從甲方人員的指揮，文明施工搞好各自工作面的落手清工作，材料堆放整齊。
4、搞好宿舍衛(wèi)生，寢室長排好值日表，生活垃圾要入桶，門前實行衛(wèi)生包干。
5、宿舍內嚴禁私開伙食及用大功率電器（包括電爐、熱得快、電飯煲等），發(fā)現(xiàn)一次除沒收該用具外處以500元罰款，按次類推計。罰款在承包班組當月生活費中扣除。
6、宿舍每間裝有電表，用電數(shù)值超過項目部規(guī)定的數(shù)值按國家電力價雙倍取費，對活動房門窗及玻璃損壞按價賠償，在承包款中扣除。
1、每個職工到達工地，首先向甲方申請?zhí)畋?。接受三級教育。交納審辦暫住證，勞務證的費用，提供身份證復印件，領取施工上崗證。
2、乙方職工必須服從項目部管理人員的指揮，遵守各級治安保衛(wèi)制度和有關的規(guī)章制度。宿舍內不得留宿外來人員。
3、各班組負責人必須認真做好治安工作，嚴禁賭博、打架、偷盜等違法行為的發(fā)生，（特別是打群架的，除了賠償造成工期延誤損失及受害人全部損失外，項目部還處以乙方承包人5000元人民幣以上罰款，肇事當事人處以500元人民幣的罰款，另外公安機關罰款一并由乙方承包，如本班組發(fā)現(xiàn)有偷盜行為按臟物十倍罰款，第二次加倍按次類推，必要時清退出場。
1、乙方必須提前10天以書面形式提交工程所需材料、用量，如乙方不能按時提交材料、用量申報，造成材料不能按時進貨，影響進度等造成損失由乙方承擔。
2、乙方必須做好所承包分項工程材料每天的落手清工作，做到材料不浪費，科學配料。甲方如發(fā)現(xiàn)有浪費工程材料現(xiàn)象的，每次處以人民幣200元的經(jīng)濟處罰，罰款在當月工程款中扣除。乙方應配合各幢號施工員的測量、放線、定位等工作。模板拆除時必須撥除鐵釘，鋼管、管卡、模板按指定地點分類堆放整齊，班組如不按要求執(zhí)行，按每平方一元的單價扣除或按施工細則規(guī)定處罰。
1、甲方職責：
1)甲方對乙方的工作進行全面的安排給予指導和督促。每月編制詳細的施工進度計劃，并對乙方進行施工技術、進度計劃的交底。
2)對乙方的新工人進行進場安全技術交底。
3)甲方對乙方的施工進度、質量、安全生產(chǎn)、文明施工進行動態(tài)管理、檢查督促，乙方及時整改施工中存在的問題，幫助乙方解決施工中存在的困難，確保工程順利施工。
4)甲方協(xié)助乙方到有關部門辦理相關證件，解決乙方人員的住宿、就餐的場所住宿每人一鋪，男女不得混居，嚴禁帶家屬占房，帶家屬的要自己解決住宿。
5)甲方確保施工現(xiàn)場安全設施到位，做好現(xiàn)場消防，治安方面的防范工作。
2、乙方職責：
1）依據(jù)昆山市人民政府關于訂立勞務合同文件精神，與每位進場工人員簽訂一式四份勞務用工合同，上交開發(fā)區(qū)勞動局、項目部各一份。
2）根據(jù)甲方的施工進度計劃及質量、技術要求，保質保量按期完成施工任務。
3）嚴格遵守國家及地方政府的法律、法規(guī)、遵守公司、分公司、項目部的有關規(guī)章制度，遵守社會公德，嚴格執(zhí)行勞動法，嚴禁使用童工。
4）做到安全生產(chǎn)、文明施工，搞好消防、治安保衛(wèi)工作和宿舍及施工現(xiàn)場的衛(wèi)
生工作，如由于乙方違章施工，違章操作而發(fā)生的消防、安全事故，一切均由乙方負責。
5）提前一周向甲方提供材料進場計劃，班組要成立qc小組，運用全面質量管理的方法，消除施工中的質量通病。
6）所有進場職工必須具備有關證件（身份證、暫住證、勞務證、計劃生育證）并
配合甲方辦理現(xiàn)場上崗證，特殊工種必須持上崗證上崗。
7）愛護施工現(xiàn)場的一切財產(chǎn)，協(xié)助甲方一起做好產(chǎn)品的保護和材料的保管。
8）乙方必須指定班組安全員，負責班組安全生產(chǎn)、治安保衛(wèi)工作，每天做好班
前安全教育，并做好書面記錄，項目部不定期抽查。
9）乙方必須配備專職文明施工檢察員，每天檢查班組的文明施工，宿舍衛(wèi)生情
況，及時整改不足之處，以保證場地、宿舍、食堂、廁所等場所的整潔衛(wèi)生。
10）乙方必須配備專職翻樣工和現(xiàn)場技術人員指導檢查施工質量，協(xié)作放線。
11）樓面澆搗時，乙方守模人員如不到位，甲方有權以每人每天150元的工資另作安排。
12）嚴禁在生活區(qū)、宿舍樓上隨地小便、倒水，違者罰款50元。
13）嚴禁在工地新建住宅內大、小便，如發(fā)現(xiàn)罰款100元/次。
1、施工進度每拖延一天、根據(jù)情況罰500元/天，情節(jié)嚴重者作辭退處理。無
故不加夜班罰款200元處理。
2、于乙方原因造成返工而使材料損失的，由乙方賠償甲方的材料損失，并處罰款。
3、班組長的到位率必須達到每月25天，每少一天罰200元。（特殊情況經(jīng)請假同意者例外）班組長的出勤由甲方施工負責人考核。
4、重要節(jié)假日（如春節(jié)）甲方因工程施工進度的需要，需乙方繼續(xù)施工的，必須服從甲方指揮，否則甲方有權終止合同，并對前期的工程款不予支付。
乙方必須服從甲方：《現(xiàn)場施工管理細則》、《材料管理細則》、《文明施工管理細則》條款的管理。乙方若勞動人員不足，有作業(yè)面無人做時，甲方有權另行安排作業(yè)人員參與分項作業(yè)，根據(jù)對方要價，工資在乙方的總工程款中扣付。如乙方在管理上混亂，工地安全、工程進度，質量未達到要求，造成材料浪費，甲方提出罰款與整改措施后，仍整改不到位的，甲方有權終止協(xié)議，乙方于當日退場。乙方的余款按實際完成的工作量的50%結算。承包方對自己工人所付的工資，一切由承包方負責。
乙方必須按甲方制定的《施工現(xiàn)場管理細則》、《材料管理細則》、《文化標化管理細則》及獎罰措施執(zhí)行。本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，雙方簽字后生效，工完帳清失效。
年?月?日
主體工程合同篇五
甲方(發(fā)包方)：(以下簡稱甲方)
乙方(承包方)： (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，本著相互信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。
第一條、工程概況
1、工程名稱：王元海天佳苑小區(qū)
2、工程地點：清浦區(qū)鹽河鎮(zhèn)王元村
3、施工范圍：
4、合同價款：安裝，稅金由乙方承擔，材料檢測費用由甲方承擔，若要變更施工內容、變更材料，工程造價按實計算。
第二條、關于材料供給的約定
乙方供應的材料如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用對工程造成的損失由乙方負責。要求電線為大廠生產(chǎn)的無錫品牌，另所購的開關插座盒配件必須先提供樣品經(jīng)公司領導同意后再購買，其他材料檢測必須合格。
第三條、關于工程質量及驗收的約定
1、本工程應嚴格執(zhí)行國家《建筑水電工程質量驗收規(guī)范》gb-20xx并參照其他地方標準、質量評定驗收標準。
2、乙方必須服從甲方在各次驗收中提出的所以整改意見，并在甲方限定的時間內整改至符合要求，乙方拒絕或拖延整改，甲方視情節(jié)輕重有權對乙方作出處罰。
3、乙方對現(xiàn)場所有已完成施工成品負有保護義務，凡因乙方施工安排不善，在結構已完成施工部位進行鑿洞、敲打安裝施工或返工的(暗管敷設的磚墻面包刨槽及設計變更除外)，均乙方自費修補恢復原狀，造成甲方及其他損失的零星賠償。
4、由于乙方技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔。
5、工程竣工：乙方應提前通知建設單位、監(jiān)理驗收，并辦理驗收手續(xù)。
第四條、關于安全生產(chǎn)文明施工現(xiàn)場治理的約定
1、乙方嚴格遵守工地上的一切規(guī)章制度。
2、乙方應協(xié)同甲方做好施工材料保管工作，禁止閑雜人員進入現(xiàn)場。
3、乙方必須服從管理，保持現(xiàn)場清潔。及時整理、回收、整齊堆放各項材料，做到工完料盡場地清。保持現(xiàn)場整齊文明。
第五條、工程付款方式、結算的預定
付款進度：一層屋面板澆好后付總價的10%，主體成功付總價的20%，竣工驗收后付至總價的95%.保留總工程款的5%作為保修金，保修金返工還按國家相關規(guī)定執(zhí)行。
第六條、糾紛處理
因工程質量雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決，當事人不愿意協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解不成時，可按本合同約定向人民法院提起訴訟。
第七條、工期要求
1、因氣候、停電等不可抗力或不可預見的因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認后可以順延。
2、執(zhí)行項目部安排的工期時間，每延遲一天執(zhí)行甲方與業(yè)主簽訂的大合同的要求。
第八條、施工安全
乙方負責施工期間施工范圍內的人身設備安全事項，乙方對各種安全措施事故承擔完全責任，甲方有權監(jiān)督和指導乙方及時排除安全隱患，杜絕安全事故。
第九條、附則
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
主體工程合同篇六
______年___月___日
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
本工程甲方委托乙方承擔圖紙設計、施工安裝。甲、乙雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎上，并共同嚴格遵守《_合同法》，就乙方承接甲方委托的裝飾工程（以下簡稱工程）的相關事宜，達成以下協(xié)議：
1、甲方裝飾場所應是合法使用單位。
2、入戶大堂裝飾施工地點：
施工面積合計__________平方米。
3、物管房裝飾施工地點：
施工面積合計__________平方米。
4、承包方式：
5、工程施工工期
為期_______天工作日，從_______年_______月_______日到_______年_______月_______日。（施工期以甲方向乙方交付首期費用的第二天算起。）
1、工程款：本合同工程造價為（人民幣）：____________；
金額大寫：___________________________。
2、報價單根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則，本著優(yōu)質優(yōu)價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預算表》。
1、合同簽字后，甲方和乙方雙方應在每張圖紙上簽字認可，甲方對圖紙未能確認簽字，乙方則緩期開工，工期須延。
2、施工期間，甲方需要修改設計圖紙或增加項目而需要乙方確認簽字時，雙方須另行簽定補充合同，并由甲方在相關圖紙上簽字認可和付清增改項目的工程款后，乙方則安排施工，工期相應須延。
3、圖紙一經(jīng)雙方確認，如需要修改和變更，須征得雙方同意，凡因修改，變更圖紙導致工程項目費用增加的，由甲方承擔，工期相應須延。
1、由甲方提供的材料、設備（詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表），應當符合設施要求，如因質量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；乙方驗收后應負責妥善保管。
2、由乙方提供的材料、設備（詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規(guī)格有差異的，應禁止使用；如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負責。
合同簽訂后，甲方須該項工程總造價的60%做為乙方進場施工費，待木工工程完工后甲方應支付該項工程總造價的30%做為乙方進度款，工程完成驗收合格后三天之內。甲方應支付乙方該項工程總造價10%的余款。
1、質量標準：工程質量符合___________________標準。
2、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現(xiàn)場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
3、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規(guī)定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現(xiàn)場簽證單及保修書等）。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。
4、工程質量應符合國家及行業(yè)規(guī)定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。4、工程質量應符合國家及行業(yè)規(guī)定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。
本合同工程驗收交付之日起，乙方負責為期______年的保修（憑簽發(fā)的工程保修單為準），保修范圍：乙方所裝修項目應有的質量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發(fā)生的質量問題，及甲方自行裝修項目或自購材料裝修項目，導致質量問題的則不在保修范疇之內。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經(jīng)濟損失。
2、合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、補充合同）一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份。
甲方（簽章）：
委托代理人：
主體工程合同篇七
。
原用人單位以新的用人單位侵權為由向人民法院起訴的，可以列勞動者為第三人。
原用人單位以新的用人單位和勞動者共同侵權為由向人民法院起訴的，新的用人單位和勞動者列為共同被告。
勞動者在用人單位與其他平等主體之間的承包經(jīng)營期間，與發(fā)包方和承包方雙方或者一方發(fā)生勞動爭議，依法向人民法院起訴的，應當將承包方和發(fā)包方作為當事人。
主體工程合同篇八
建設單位： (甲方)
施工單位： (乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和其他有關法律、行政法規(guī)、文件及原《施工合同》，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，根據(jù)建設單位要求增加了工程量。雙方就本建設工程《施工合同》外相關補充施工內容有關事項協(xié)商一致，訂立本補充協(xié)議。
一、 工程概況
號梯步綠化帶、縣醫(yī)院后門綠化帶。
二、 工期及質量
增加工作內容工期20xx年7月1日1前完工。工程質量必須達到合格標準。
三、 工程量
增加工程量詳見附件。
四、 工程價款
補充施工內容工程價款以財政審核造價為結算價。
補充施工內容工程價款的確定。補充工程內容結算價一律套用當?shù)噩F(xiàn)行相關定額及相應取費標準和安全文明施工措施費率確定，主材價格按施工期間當?shù)匕l(fā)布的信息價，結合監(jiān)理、發(fā)包方簽證進行調整。
五、 其它
補充工程施工過程中涉及的相關問題一律按原《施工合同》約定執(zhí)行。本補充協(xié)議一式拾份，甲方陸份，乙方叁份，漢源縣法制辦備案壹份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效且與原合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
主體工程合同篇九
甲方：(總承包方) 乙方：(施工班組)
為明確各方責任、按質、按量、按時地完成此項工程，依照《中華人民共和國合同法》及有關工程承包合同條例等之規(guī)定，經(jīng)雙方結合本工程具體情況訂立如下合同條款：
第一條 工程概況
1、工程名稱：
2、地點工程：
3、合計 元
4、工 期
第二條 承包方式
1、此工程按單項承包給乙方包工不包料，按圖紙施工，增減按實計算，乙方應嚴格按照施工程序組織人員完成該項目。
2、乙方所有的施工小型工具均須自理。做好文明施工、工完料(地)清、起釘子、石匠鉆砼、材料歸堆等。當日發(fā)生的施工事項必須當日處理清場，不得以任何借口、理由拖延，否則將予以罰款。
3、在施工中每道工序乙方應做到無條件的配合協(xié)助施工長抄平、放線。
第三條 付款方式
1、每層混凝土工程完工后，按其工程量付工程款。屋面封頂付%。
2、余款待竣工驗收審計合格后，一個月內(無質量問題)決算工程款、結算付清。
第四條 工程驗收
1、乙方必須按圖施工，不得任意更改圖紙，如有變更時應由甲方提交變更通知單為依據(jù)，如驗收質量不符合要求，出現(xiàn)的返工工料費用等均由乙方承擔。
2、工程驗收以國家頒發(fā)的、有關工程驗收規(guī)范標準及施工圖紙內容、和相關規(guī)定要求進行驗收。
3、工程完工驗收前由乙方負責清理打掃室內外(垃圾)衛(wèi)生，確保驗收條件和環(huán)境符合要求。
第五條 安全施工
1、乙方在施工中必須做到文明施工，安全操作，做好安全防范工作，施工中如出現(xiàn)安全事故，均由乙方承擔。
2、施工中應按規(guī)范要求及遵守安全施工操作規(guī)程，上班期間中午不準飲酒，如一但發(fā)現(xiàn)罰款人民幣( 元)，在乙方承包的工程款中予以扣除。
第六條 雙方違約責任
1、木工每層模板3-4天要全部完工，如哪層超4天，按每天計算罰款500元/每天，施工中不允許停工，如停工每天罰款1000元。
2、自工程開工時起，乙方應合理安排好施工計劃表，確保一次性驗收合格，如在竣工初驗時達不到合格質量要求，經(jīng)整改返修的一切費用均由乙方承擔。柱頭、梁板如違反施工規(guī)范，表面不好，項目部給乙方按總造價的10%罰款，舊料利用，亂鋸木料每根罰款30元。
3、乙方施工質量不符合驗收標準，應負責無償返工、直到返修合格。工程不能按期交付使用，按其承包項目費用的款價每天10%給予罰款。
4、上班進入工地時應戴好安全帽，如發(fā)現(xiàn)一人未戴安全帽，罰款(元)，未扣安全帶罰款(。收工時施工操作小型機、具、電纜線等應專人及時收回，如有丟失，按價賠償，并在工程款中扣賠。
5、乙方在施工中必須服從施工長的合理安排，按甲方總體施工計劃，如不服從或擅自改變施工計劃程序，施工長有權責令其停工乃至請退及罰款，以造成后果應承擔相關經(jīng)濟責任。
6、施工中如為搶工期，甲方要求加班加點乃至陰雨天加。乙方必須服從統(tǒng)一調配，協(xié)作配合施工。不得以陰雨為由停工，如不服從統(tǒng)一調配，若造成相關后果，甲方有權扣除乙方工程款按總造價作為罰款。如延誤工期，每延誤工期一天罰款 元。
7、乙方人員在工地及施工場地應尊紀守法，團結互愛，不吵嘴、打架，圍護工地衛(wèi)生環(huán)境，注意自身生活衛(wèi)生。
8、乙方在施工中途沒有任何理由自動退出或停工不干，一旦出現(xiàn)由此現(xiàn)象，甲方一律拒付工程款，其由此造成的后果由乙方自負。
9、以上協(xié)議雙方共同遵守，如有一方違約按相關法律追究經(jīng)濟責任。
10、本協(xié)議經(jīng)雙方商定，在施工中如發(fā)現(xiàn)其他事項，雙方可另行協(xié)商解決。
11、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自簽章既日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
主體工程合同篇十
1．建筑企業(yè)內部不具有法人資格的職能部門或者下屬機構所簽合同的訴訟主體問題，按照《中華人民共和國民法通則》的規(guī)定，建筑企業(yè)內部的職能部門或者下屬機構不具有獨立的財產(chǎn)，不能獨立承擔民事責任，因此，也就不能獨立或者以自己名義對外簽訂建設工程合同。但實踐中，不少建設工程合同是由這些職能部門簽訂的，加蓋的也是職能部門的公章。按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，此類合同屬于效力待定合同。如果得到建筑企業(yè)的事后追認或者同意、事先授權則為有效合同，否則，則為無效合同。在實際經(jīng)濟活動中，可能建筑企業(yè)內部就一直延續(xù)由職能部門或機構對外簽約的習慣，而一旦涉訴，則合同的相對人勢必要提出異議，給建筑施工單位的訴訟目的實現(xiàn)帶來不必要的麻煩。因此主體的規(guī)范是不可忽視的問題。
3．借用資質證書和營業(yè)執(zhí)照所簽合同的訴訟主體問題。無論是營業(yè)執(zhí)照還是資質證書，都是國家行業(yè)主管部門對建筑市場的強制性準入標準，因為建筑業(yè)涉及到公眾利益和公眾安全，是國家予以強制規(guī)范的領域?，F(xiàn)實中最突出的問題就是，不具備施工資質的個人掛靠在施工企業(yè)名下?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于建設施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱“最高院司法解釋”）中對掛靠也作了明確規(guī)定，雖然不妨礙合格工程的價款請求權，但是任何借用和出借資質證書和營業(yè)執(zhí)照的行為均是違法的。如果有質量缺陷或者其他損失的，應列不具有相應資質條件的第三人和具有相應資質條件的出借人為共同訴訟主體，發(fā)包人承擔連帶責任，發(fā)包人如有過錯也可能要承擔相應的過錯責任。這對作為發(fā)包人的房地產(chǎn)企業(yè)和承包人的建筑施工企業(yè)都留下了極大的風險和隱患。
4．實行總、分包的工程發(fā)生糾紛后的訴訟主體問題。按照我國建筑法有關規(guī)定，總包企業(yè)可以將主體以外的其他分部工程分包給其他建筑企業(yè)，但須經(jīng)發(fā)包人同意，并且總包企業(yè)須對整個建設工程的質量負責。如果分包人與發(fā)包人在合同履行過程中發(fā)生糾紛，應區(qū)別不同情形確定訴訟當事人：分包人是總包人的下屬企業(yè)，或與總包人存在隸屬關系的，雖然下屬企業(yè)也具有獨立法人資格，但仍應以總包人作為當事人；分包人與總包人沒有隸屬關系，但分包人與發(fā)包人因承建工程發(fā)生糾紛的，應以總包人為當事人，分包人為第三人參加訴訟；如果經(jīng)發(fā)包人同意，由總包人將自己承包的建設項目轉讓給分包人的，則屬于合同權利義務的轉讓，與總包人無關，發(fā)生糾紛，應以發(fā)包人和受讓人為訴訟主體。
主體工程合同篇十一
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、合同工期：開工日年月日，竣工日年月日，該工期包括法定節(jié)假日、交叉施工、配合施工的等待時間。因天氣或其它因素影響施工，經(jīng)甲方確認同意后乙方可以適當延長工期。
二、工程服務形式包工、包料、包工期、包質量。
三、工程總價暫定為人民幣萬元(最終以甲、乙雙方確認的維修清單為準)。
四、結算方式工程完工驗收合格后付清全部工程款。
五、保修
1、自乙方維修工程完工后，乙方須對全部工程承擔保修責任，保修期為年，自工程竣工驗收合格并交付甲方之日起計算。
2、在保修期內，乙方應定期對施工工程進行巡訪，做好回訪記錄，并對存在隱患的質量問題，予以及時解決。乙方現(xiàn)預留保修負責人的書面通信地址和電話，以便通知乙方進行維修。
六、違約責任
1、乙方逾期開工、逾期竣工或逾期履行其他義務的，每逾期一日，均應當向甲方承擔暫定工程總造價‰的違約金，任何一項逾期達七日或累計出現(xiàn)三次以上(含三次)遲延履行的，甲方有權解除合同，乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金)。
2、乙方未經(jīng)甲方許可停工達兩日(含兩日)以上的，甲方有權解除合同，乙方并應當無條件于兩日內退場，雙方于乙方退場后結算。
3、乙方違反本合同其他任何一項義務，經(jīng)甲方通知其限期改正，期滿后仍未改正的，甲方有權解除本合同，乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失。
4、對乙方故意或疏忽導致的材料和施工工藝不符合技術規(guī)范及環(huán)保要求引起的工程質量問題，或與合同約定不符的，無論工程是否已驗收合格、交付使用以及是否超過保修期，均自甲方或業(yè)主知道之日起兩年內享有對乙方的索賠追償權利。
5、未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將本合同項下的權利、義務轉讓他人，否則，甲方有權解除合同。
6、乙方維修過的部位所出現(xiàn)的工程質量問題在未解決前，甲方有權拒絕支付任何款項。
7、凡因乙方原因導致本合同解除的，乙方應承擔合同暫定價款10%的違約賠償金，如該違約賠償金不足以彌補甲方所受到的損失的(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金)，乙方還應賠償甲方所受到的損失。
七、安全施工乙方按有關規(guī)定采取嚴格的施工安全措施，承擔由于自身安全措施不力造成的事故責任和因此發(fā)生的費用及后果，乙方施工人員的人身安全由乙方負責。乙方應為施工人員購買人身意外傷害險及與工程施工有關的一切保險。凡在施工過程中發(fā)生安全責任事故或其他責任事故，均由乙方承擔責任。
八、施工責任
1、甲方在乙方施工中為乙方提供水、電等便利，并負責同住戶及下屬有關部門協(xié)調。乙方按施工工藝要求施工。
2、乙方在施工中要保護好單位的方磚步道、花草樹木，不能損壞。
3、工程竣工驗收合格且交付使用前乙方負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品、半成品進行保護并承擔費用。
4、乙方維修時必須每天將垃圾集中在甲方的指定地點，保持施工現(xiàn)場的清潔，并在甲方要求的時間內清除，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作，否則，甲方有權委托他人清理，所發(fā)生的費用由甲方在應付給乙方的工程款中扣除。
5、在施工中隨時接受甲方代表及其委派人員的質量檢查、檢驗及監(jiān)督，為檢查、檢驗、監(jiān)督提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致返工、修改的費用。
6、本合同約定的維修工程必須由乙方自行完成，未經(jīng)甲方同意，乙方不得將該工程擅自分包、轉包或交由其他任何第三人完成，否則，甲方有權解除本合同。
九、其它
1、本合同壹式陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份，本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
2、未盡事宜或合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不了，由該維修工程所在地人民法院解決。
甲方(簽字)：乙方(簽字)：
年月日年月
主體工程合同篇十二
唐湘凌
一、本案要旨
本案要旨為，建設工程合同簽訂后，建設工程施工過程中，承包人與第三人達成工程轉包協(xié)議，約定剩余工程由第三人完成，由第三人以承包人的名義與建設方結算工程價款，后在第三人施工過程中及工程竣工后，第三人與建設方就其承建的建設工程部分達成工程結算協(xié)議，明確了建設工程量及工程價款的，視為第三人與建設方形成新的合同關系，明確了當事人的權利義務，第三人享有起訴建設方要求工程價款的訴訟主體資格。
1月20日第三人陳立龍以茶陵縣宏發(fā)建筑工程公司的名義與被告東嶺村委會簽訂《茶陵縣通暢公路東嶺公路路面工程》，合同簽訂后，陳立龍于20組織了施工，完成了東嶺村袁龍屋背至趙家樹下路段，后因結賬問題而停工。8月15日，陳立龍將剩余的工程路段趙家樹下至風田亭段轉包給原告劉長根，雙方簽訂了一份《關于道路工程轉讓協(xié)議》，約定按陳立龍與東嶺村委會所簽訂的20原合同轉讓給劉長根，由劉長根以陳立龍的名義與東嶺村委會結算。陳功生及曾明華于年10月13日向原告出具一份《東嶺村水泥硬化工程款協(xié)議》，同意工程完工后由原告結帳，完工后由交通局驗收后付一部份工程款，年底付工程款的90%，并加蓋了村委會公章。原告劉長根遂繼續(xù)施工，于同年底完工，并經(jīng)交通局驗收合格。不久，被告方村干部人員作了調整，其中負責該工程的前村支書陳功生因經(jīng)濟犯罪被捕，村委會的新成員只認可與第三人陳立龍的合同，對原告的合同主體資格不承認，并認為陳立龍、劉長根都與陳功生有不正當?shù)慕?jīng)濟往來，損害了東嶺村的利益，拒不給付原告工程款。
本案的爭議焦點主要為，原告主體資格是否適格。
一審法院審理認為，本案的原告先與第三人簽訂了工程轉包合同，形成內部轉包行為，但2008年10月13日被告方出具了同意由原告直接結賬的《工程款協(xié)議》及12月8日原、被告對道路工程結算形成的《劉長根2008年水泥硬化工程款》，應視為雙方形成了新的合同關系。因此，原告的訴訟主體資格適格，被告認為與原告無合同關系的辯稱不能成立，法院不予采納。
二審法院審理認為，第三人與被上訴人之間的公路施工合同概括轉讓行為系當事人真實意思表示，并未違背法律法規(guī)禁止性規(guī)定，合法有效，這表明被上訴人劉長根在合格完成受讓合同約定的東嶺公路施工義務同時，亦相應取得與上訴人東嶺村委會公路工程施工結算的權利。并且對于東嶺公路工程施工合同此后的權利義務，2008年10月13日上訴人東嶺村委會與被上訴人劉長根又達成《東嶺村水泥硬化工程款協(xié)議》，上訴人已允諾在東嶺公路工程完工后可由被上訴人劉長根結算，同時并允諾在20底向被上訴人劉長根付完90%的工程款的義務。此外，上訴人與被上訴人于年12月8日進一步達成《劉長根2008年水泥硬化工程款》協(xié)議，亦明確了第三人與被上訴人各自的工程量，并認可被上訴人劉長根實際已領東嶺村工程款額和尚欠劉長根工程款額為428834元。由此可見，被上訴人劉長根取得受讓自與第三人所簽訂東嶺村公路施工合同的結算權利，而上訴人與第三人于-07年的東嶺公路工程結算雙方已于2009年12月8日達成《棗市鎮(zhèn)東嶺村06-07年道路砼硬化工程預結算表》，已經(jīng)明確了雙方的債權債務關系。嗣后對于被上訴人劉長根的東嶺公路工程情況，因為上訴人已于2008年10月13日和2009年12月8日兩次協(xié)議允諾被上訴人劉長根可以對東嶺公路工程的結算權和具體結算金額，據(jù)此可以認定上訴人與被上訴人之間已形成了債權債務關系，可見，本案被上訴人有權依上訴人的允諾協(xié)議向其主張東嶺公路工程款的債權請求權。
因此，從本案證據(jù)來看，上訴人已經(jīng)分別與第三人陳立龍達成了06年-07年的東嶺公路工程結算協(xié)議和與被上訴人劉長根達成08年的東嶺公路工程的結算協(xié)議，并已經(jīng)明確了這兩個結算協(xié)議中合同當事人的權利義務，故上訴人東嶺村委會上訴稱被上訴人劉長根不是本案合同相對人的理由于法無據(jù)，法院不予支持。
二、案件來源
三、基本案情
年1月20日第三人陳立龍以茶陵縣宏發(fā)建筑工程公司（無法人資格）的名義與被告東嶺村委會簽訂《茶陵縣通暢公路東嶺公路路面工程》，由陳立龍對東嶺村風口亭至呂家灣段進行水泥硬化，約定了陳立龍包工包料，道路硬化路面的寬、厚度及每立方米單價為251元，每施工一公里結一部分賬等內容。被告方的村書記陳功生及村秘書曾明華作為村委會代表簽名。合同簽訂后，陳立龍于2007年組織了施工，完成了東嶺村袁龍屋背至趙家樹下路段，后因結賬問題而停工。2008年8月15日，陳立龍將剩余的工程路段趙家樹下至風田亭段轉包給原告劉長根，雙方簽訂了一份《關于道路工程轉讓協(xié)議》，約定按陳立龍與東嶺村委會所簽訂的2008年原合同轉讓給劉長根，由劉長根以陳立龍的名義與東嶺村委會結算。8月18日陳立龍又與東嶺村委會簽訂一份《道路硬化補充合同》，將原定工程單價每立方米251元上漲為298元，被告方經(jīng)手簽名人系村書記陳功生。劉長根自8月20日開始施工，完工約一公里時，因村委會無錢結賬而停止施工，并欲將設各轉運到相鄰的西嶺村進行施工。被告方干部陳功生等人及眾多村民聞訊趕來勸阻，不讓劉長根離開。經(jīng)協(xié)商，陳功生及曾明華于2008年10月13日向原告出具一份《東嶺村水泥硬化工程款協(xié)議》，同意工程完工后由原告結帳，完工后由交通局驗收后付一部份工程款，年底付工程款的90%，并加蓋了村委會公章。原告劉長根遂繼續(xù)施工，于同年底完工，并經(jīng)交通局驗收合格。施工過程中，原告從被告處分二次領取現(xiàn)金60000元，并從棗市洞頭村拖鋪路基墊層所用碎石折抵工程價款54442元，共計領取114442元。完工后，原告多次催討，但被告均無力支付。2009年12月8日，原告與被告方村書記陳功生及村秘書曾明華結算，形成了一份《劉長根2008年水泥硬化工程款》，其中將水泥道路硬化價格由每立方米251元增至298元，被告認可尚欠原告工程款428834元，并加蓋了村委會公章。之后原告依此結算單向被告討要工程款，仍未果。不久，被告方村干部人員作了調整，其中負責該工程的前村支書陳功生因經(jīng)濟犯罪被捕，村委會的新成員只認可與第三人陳立龍的合同，對原告的合同主體資格不承認，并認為陳立龍、劉長根都與陳功生有不正當?shù)慕?jīng)濟往來，損害了東嶺村的利益，拒不給付原告工程款。6月17日，陳功生被本院以犯受賄罪判處有期徒刑一年六個月，該判決確認了陳功生與陳立龍之間行賄、受賄對村道硬化工程加價的事實。原告催討無果，遂于209月28日訴至本院，請求判決被告支付尚欠的工程款428834元及利息55191元，并由被告承擔本案的訴訟費用。
四、法院審理
故原判認定，本案系合同糾紛。依法成立的有效合同受法律保護，合同當事人應當全面履行合同義務，合同沒有約定或約定不明的，則應當履行法定義務。本案的原告先與第三人簽訂了工程轉包合同，形成內部轉包行為，但2008年10月13日被告方出具了同意由原告直接結賬的《工程款協(xié)議》及2009年12月8日原、被告對道路工程結算形成的《劉長根2008年水泥硬化工程款》，應視為雙方形成了新的合同關系。因此，原告的訴訟主體資格適格，被告認為與原告無合同關系的辯稱不能成立，本院不予采納。本案中，雙方對道路質量并無異議，工程量也已經(jīng)本院組織丈量，應以本院組織丈量的結果為準，故雙方爭議的焦點在于路面價格、路基墊層。在原告與第三人陳立龍簽訂的內部轉讓合同中，雙方約定“按陳立龍08年與東嶺村所簽訂合同原合同轉讓”，雖然陳立龍在2008年8月18回與東嶺村委會訂立了一份加價47元的補充合同，但該合同行為已經(jīng)人民法院生效判決書確認系第三、人陳立龍與原村書記陳功生之間行賄、受賄所達成，明顯屬惡意串通、損害集體利益的行為，依照合同法的規(guī)定，該加價行為應屬無效民事行為，故原告方要求按298元的單價進行結算，理由不能成立，本院不予支持，但考慮原材料上漲的實際原因，基于公平原則，結合棗市西嶺村道路硬化價格與交通局專業(yè)人員提供的價格參考，以260元每立方米計算較妥，計：路面工程量1680立方米×260元=436800元；會車道5個計17.188立方米x260元=4468.88元；至于路基墊層，因原告確已鋪設但被路面覆蓋無法實際丈量，而被告方在施工時放棄審查，應以雙方結算的30120元予以確定。故本案總計工程款為471388.88元，減去被告已支付的114442元，尚差356946.88元。對原告的利息請求，因雙方對違約責任無約定，本院不予支持。被告認為第三人超額領取了工程款，原告的工程款應由第三人支付，依現(xiàn)有證據(jù)在本案中無法查明核實，被告如主張權利，可另行起訴。綜上所述，本院對原告的訴訟請求予以部分支持，依據(jù)《中華人民共和國合同法》第八條、第五十二條第一款第（二）項、第一百零七條；《中華人民共和國民法通則》第四條；《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規(guī)定，判決如下：一、被告茶陵縣棗市鎮(zhèn)東嶺村民委員會在本判決生效后三十日內支付尚欠原告劉長根的工程款356946.88元。二、駁回原告劉長根其他訴訟請求。
二審法院認為，本案二審當事人糾紛的訟爭焦點是1、被上訴人劉長根是否有權向上訴人東嶺村委會主張公路施工工程款的債權請求權；2、被上訴人劉長根實際完成的公路施工工程量及其工程款的確定問題；3、第三人陳立龍是否超額從被上訴人東嶺村委會領取公路施工工程款而應抵扣被上訴人劉長根的工程款。
一、關于被上訴人劉長根是否有權向上訴人東嶺村委會主張主張公路施工工程款的債權請求權。
本案原審第三人陳立龍自2007年1月20日與上訴人東嶺村委會簽訂《茶陵縣通暢公路東嶺公路路面工程》協(xié)議后，對該公路施工工程合同已經(jīng)部分履行，第三人又于2008年8月15日將該合同剩余公路施工工程量的權利義務轉讓給被上訴人劉長根，并簽訂了《關于道路工程轉讓協(xié)議》，并約定劉長根可以第三人名義與上訴人東嶺村委會進行工程結算，依《合同法》規(guī)定屬于債權轉讓。從本案事實上看，第三人與被上訴人之間的公路施工合同概括轉讓行為系當事人真實意思表示，并未違背法律法規(guī)禁止性規(guī)定，合法有效，這表明被上訴人劉長根在合格完成受讓合同約定的.東嶺公路施工義務同時，亦相應取得與上訴人東嶺村委會公路工程施工結算的權利。并且對于東嶺公路工程施工合同此后的權利義務，2008年10月13日上訴人東嶺村委會與被上訴人劉長根又達成《東嶺村水泥硬化工程款協(xié)議》，上訴人已允諾在東嶺公路工程完工后可由被上訴人劉長根結算，同時并允諾在2009年底向被上訴人劉長根付完90%的工程款的義務。此外，上訴人與被上訴人于2009年12月8日進一步達成《劉長根2008年水泥硬化工程款》協(xié)議，亦明確了第三人與被上訴人各自的工程量，并認可被上訴人劉長根實際已領東嶺村工程款額和尚欠劉長根工程款額為428834元。由此可見，被上訴人劉長根取得受讓自與第三人所簽訂東嶺村公路施工合同的結算權利，而上訴人與第三人于06年-07年的東嶺公路工程結算雙方已于2009年12月8日達成《棗市鎮(zhèn)東嶺村06-07年道路砼硬化工程預結算表》，已經(jīng)明確了雙方的債權債務關系。嗣后對于被上訴人劉長根的東嶺公路工程情況，因為上訴人已于2008年10月13日和2009年12月8日兩次協(xié)議允諾被上訴人劉長根可以對東嶺公路工程的結算權和具體結算金額，據(jù)此可以認定上訴人與被上訴人之間已形成了債權債務關系，可見，本案被上訴人有權依上訴人的允諾協(xié)議向其主張東嶺公路工程款的債權請求權。
因此，從本案證據(jù)來看，上訴人已經(jīng)分別與第三人陳立龍達成了06年-07年的東嶺公路工程結算協(xié)議和與被上訴人劉長根達成08年的東嶺公路工程的結算協(xié)議，并已經(jīng)明確了這兩個結算協(xié)議中合同當事人的權利義務，故上訴人東嶺村委會上訴稱被上訴人劉長根不是本案合同相對人的理由于法無據(jù)，本院不予支持。
二、關于被上訴人劉長根實際完成的公路施工工程量和工程款的確定問題。
從2009年12月8日上訴人與被上訴人達成的《劉長根2008年水泥硬化工程款》的協(xié)議來看，被上訴人劉長根受讓的東嶺公路工程實際完成量為2.4公里，并明確了上訴人應欠被上訴人劉長根工程款為428834元。雙方糾紛后，一審法院組織雙方，并結合有關技術部門對被上訴人的東嶺公路實際工程量進行現(xiàn)場實地勘測鑒定，其結果經(jīng)上訴人東嶺村委會和被上訴人劉長根共同簽字認可，確定了被上訴人劉長根公路施工的工程勘測實際情況，并對被上訴人劉長根實際公路工程量確定為17.188立方米，對于所勘測的被上訴人工程量，在一審法院第三次庭審時，上訴人東嶺村委會與被上訴人均表示沒有異議，因此，一審法院組織雙方在實地現(xiàn)場勘測鑒定的被上訴人實際工程量結果客觀真實，應予確認。本案結合雙方當事人在履行合同過程中，對公路工程單價的不適當提高和參考市場實際價格，一審法院變更降低合同工程量的單價后，再確定被上訴人劉長根東嶺公路實際施工量的價款亦并無不當。
三、關于第三人陳立龍是否超額從被上訴人東嶺村委會領取公路工程款而應抵扣被上訴人劉長根工程款的問題。
對于第三人與上訴人之間的06年-07年之間的公路施工工程量的結算情況，雙方已于2009年12月8日達成協(xié)議之《棗市鎮(zhèn)東嶺村06-07年道路砼硬化工程預結算表》，雙方已經(jīng)形成公路工程結算協(xié)議。因此，上訴人在二審期間又提出與第三人結算有誤及認為第三人有超領工程款之虞的理由，系上訴人與第三人之間的債權債務關系問題，即屬于另一民事法律關系，不得對抗上訴人與被上訴人之間已經(jīng)形成的債權債務法律關系。因此，上訴人以第三人超領工程款對抗被上訴人債權請求權的理由亦不成立。
綜上，上訴人與被上訴人的債權債務關系明確，被上訴人應當依約和依法向被上訴人履行所約定的給付被上訴人工程款債務的相關義務。故上訴人的上訴理由不能成立，本院不予支持。原判認定事實清楚，適用法律正確，判處結果并無不當。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款（一）項，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
本判決為終審判決。
五、與本案及類似案例相關的法規(guī)索引
《中華人民共和國合同法》
第八條依法成立的合同，對當事人具有法律約束力。()當事人應當按照約定履行自己的義務，不得擅自變更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保護。
第五十二條有下列情形之一的，合同無效：
（一）一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；
（二）惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；
（三）以合法形式掩蓋非法目的；
（四）損害社會公共利益；
（五）違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。
第五十三條合同中的下列免責條款無效：
第八十八條當事人一方經(jīng)對方同意，可以將自己在合同中的權利和義務一并轉讓給第三人。
第一百零七條當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。
主體工程合同篇一
甲方:
乙方:
甲方將以下施工項目及內容的工程量分包給乙方實施。經(jīng)雙方協(xié)商達成如下施工協(xié)議，甲乙雙方要嚴格遵守。
工程名稱：20xx年度線路(光、纜)及設備工程
工程內容：布放光 電纜及其配套的施工項目
一、 在施工過程中除遇到設計變更的原因造成的材料短缺或無法施工等特殊情況外，人為造成材料短缺的，短缺部分由乙方賠償：乙方必須在單項工程施工完畢后5日內將單項工程剩余料、拆舊料交回乳山聯(lián)通公司，如發(fā)現(xiàn)沒有及時交回現(xiàn)象，5日內扣發(fā)500元，再拖延一天追加扣罰100元。
(1) 工程圖紙由甲方提供，竣工后5日內乙方應提供詳細的施工技術資料，具體要求為：
(一) 電纜工程
(3) 每個分線箱的箱號、線號要在箱上用紅油漆標明，并在圖線上標明。
(4) 箱號、線號要與交箱內的線路統(tǒng)一。箱號的配置要根據(jù)情況，按戶線多少來配置
(6) 最后由乙方把竣工材料裝訂成冊(詳細見竣工資料樣本)，竣工時做好余料點交工作。
(二) 光纜工程
1、 施工完畢后實際是施工圖紙。必須標明光纜的實際布放路由。
2、 竣工圖紙中必須標明布放的光纜長度，即每條光纜兩端的尺碼數(shù)必須標明清楚;標明每條光纜余留的實際位置和長度。
3、 必須提供真實的光線曲線圖，并在曲線圖上標明兩端位置。
4、 最后乙方把竣工資料裝訂成冊(詳細見竣工資料樣本)，竣工時做好工余料點交工作。
二、 驗收時每發(fā)現(xiàn)一項不合格處扣工程款10%。
三、 施工中，乙方應執(zhí)行有關安全技術操作規(guī)定，必要時應設立明顯的施工標志，如出現(xiàn)因乙方違章而出現(xiàn)的傷人事故，其處理費用由乙方承擔，甲方可出面協(xié)助處理。甲方為下屬工人購買意外傷害保險。
五、 對電源工程，施工人員需持有有電工證
六、 工程費用的結算按照以下規(guī)定執(zhí)行。
(1) 按承包工程決算綜合工日x23元記取工程費。
(2) 隱蔽工程及簽證工日按現(xiàn)場實際發(fā)生情況計取工日。
(3) 承包工程決算綜合工日依據(jù)乳山聯(lián)通公司定審的工日為準。
七、 在工程驗收時發(fā)現(xiàn)問題需要返工的，由乙方負責整改，待全部驗收合格，決算到位后20日內向乙方付清工程款。
八、 乙方超過規(guī)定日期驗收，償付逾期違約金按工程款日千分之5計算。
九、 承包方式：包工不包料
十、 本合同正式一式二份，雙方各執(zhí)一份。
十一、 本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
第二部分
甲方將以下施工項目及內容的工程量分別包給乙方實施。經(jīng)雙方協(xié)商達成如下施工安全協(xié)議，甲乙雙方要嚴格遵守。
一、 工程名稱：小型(或零星)管道工程及線路設備工程。
二、 工程內容：20xx年度鋪設管道、砌入孔;布放光、電纜等
三、 雙方職責：
(一)甲方：
1、對乙方的安全隱患有權提出并要求乙方整改。
2、定期想甲方及建設單位(業(yè)主)通報工地安全生產(chǎn)情況。
3、乙方發(fā)生安全事故時及時上報，并協(xié)助甲方按要求及時處理。
(二)乙方：
1、乙方所用施工人員必須是勞動法及國家有關規(guī)定的合法勞動人員，不得趙勇未成年人，犯罪嫌疑人等，所用人員必須身體健康，智力正常;乙方必須將所用施工人員的身份證復印件及無犯罪記錄證明交給甲方，由甲方裝訂成冊備案。
2、在施工前，乙方必須對所有參加施工人員進行安全培訓和安全教育，經(jīng)培訓合格后方可進行施工操作，并在施工過程中定期進行安全總結、教育、檢查及消除隱患。
3、乙方必須為其施工人員配備勞動所需的勞保用品及安全防護設施，安全設施及用品不到位嚴禁施工。
4、嚴格按照部標準和設計要求進行施工，嚴格按照施工安全生產(chǎn)操作規(guī)程進行操作施工。
5、乙方必須聽從甲方有關人員對其進行安全教育及要求，對指出的安全隱患和缺陷要掀起改正。
6、在施工過程中，要保證工程質量，并保護線路上原有的設施。嚴禁損壞原有的通信設施及線路，由此造成的損失由乙方自行承擔，若造成通信電路的阻斷，乙方在承擔經(jīng)濟責任的同時，還有根據(jù)情節(jié)的嚴重程度進行處罰，對違反紀律的責任人由執(zhí)法部門進行處置。
7、乙方主要管理好自有及租用的車輛，確保行車及人身安全，若發(fā)生交通事故，乙方要根據(jù)有關法規(guī)進行處理，必要時甲方派人協(xié)助，但此后發(fā)生的費用及賠付由乙方負責，嚴禁酒后駕駛。酒后施工，否則出現(xiàn)的一切事故由乙方承擔。
8、乙方要教育所有參加施工人員，遵紀守法，遵守國家法律法規(guī)，遵守社會治安條例，嚴格酗酒滋事。打架斗毆，如發(fā)生違法亂紀現(xiàn)象責任自負。
9、要管好建設單位所提供的材料，要有明細賬，不得浪費，丟失賠償，嚴禁監(jiān)守自盜，嚴禁變賣工程料、剩余料、廢料及拆舊料。如有違反除沒收非法所得，還將視情節(jié)輕重扣罰工程款，直至終止合同，或交司法機關處理。
10、乙方要做好防火、防爆預防工作，采取措施防止各類火災、爆炸事件的發(fā)生，若因乙方責任引發(fā)火災及爆炸，責任及所示由乙方賠付。
11、乙方要做好防中毒工作，采取防毒措施，施工中做好人井通風及毒氣檢測工作，注意觀察及防范周圍環(huán)境中有無害、有毒物質、氣體，注意飲食衛(wèi)生，采取防范措施，防止中毒事件的發(fā)生，否則責任及損失自負。
12、乙方要做好放防觸電安全工作，在施工過程中，按規(guī)定進行聯(lián)系停電，采取必要的防電措施，防止觸電事故的發(fā)生，夏季施工同時做好防雷擊事件的發(fā)生，嚴禁在雷雨時進行施工。
13、乙方在進行攀、等高作業(yè)時，必須要有正規(guī)的攀、登設備。并按照相關安全規(guī)定，做好防護措施。
14、乙方因安全問題引發(fā)的責任事故造成人員的傷亡，由乙方自行承擔經(jīng)濟、法律責任。
15對于本文未涉及的方面所出現(xiàn)的安全問題及事故，將根據(jù)有關法律規(guī)定、及上述原則進行處理，因乙方原因引發(fā)的責任事故造成人員傷亡，責任自負，甲方不負擔責任及損失和賠付。 若乙方安全生產(chǎn)工作措施薄弱、各類安全隱患較多、問題及事故頻發(fā)、出現(xiàn)較大安全生產(chǎn)事故等，甲方有權終止與乙方的施工協(xié)議，終止合作關系，今后不再將工程分包給乙方。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
主體工程合同篇二
乙方(簽字)：_________________
一、甲方在________小區(qū)________建房屋一棟，建筑總面積約________平方米，由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產(chǎn)生活用具等。
二、承建項目
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前向外墻貼瓷磚、后向墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、大便器、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲處理。
三、承包價格
每平方米________元，建筑面積按每層樓外墻計算。女兒墻按每米________元計算，包括水泥砂漿抹面。樓面混凝土搗制另請施工隊伍，所需費用甲乙雙方各負擔________%.
四、付款方式
完成第一層磚砌并搗制好樓面付________元，完成第二層付款________元，完成第三層付款________元，工程全部完工，經(jīng)驗收合格后一次付清。
五、雙方責任
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
六、質量要求
乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
七、注意安全
文明施工，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求
主體工程工期為________個月，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在________年________月________日前完成主體工程，完工時間不能超過________天，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料，應兩天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。
九、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)
乙方簽字(章)
________年________月________日
主體工程合同篇三
發(fā)包方：____________________________
承包方：____________________________
甲、乙雙方本著平等、互利和協(xié)商一致的原則，就_______________工程施工的勞務人工費事宜，達成本合同條款如下，雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條 工程概況
(一)工程名稱：____________________________
(二)工程地點：____________________________
(三)施工面積：____________________________
第二條 承包范圍
人工挖運土石方、回填、____________________。
第三條 承包金額
詳見本合同附件所包含的單價及名分項包干價。
承包金額的構成=單價×實收方量+上、下浮比例金額
本工程勞務人工費除綠化工程外，所有工程價格均已包括，不再另立項目，若有，現(xiàn)場根據(jù)實際情況確定。
本工程進場前乙方向甲方繳納五佰元保證金，工程順利進場15日后甲方退還保證金。主要分項工程單價附在本合同后面，作為合同附件。本單價已包含了管理費、工具費、交通費、保險費等一系列費用。
第四條 工期
(一)開工日期：____________________________
(二)竣工日期：____________________________
第五條 施工技術要求
(一)每一項工程開工前由甲方施工技術人員向乙方交底，并以書面形式由乙方代表簽字。
(二)乙方代表必須指揮工人按技術交底和施工規(guī)范施工。先作樣板，達標后再施工。
(三)第一道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾個步驟進行，本工序完成驗收合格后，方可進行下一工序工作。
第六條 雙方責任及工作
(一)甲方工作
1.提供食宿條件：
2.為乙方施工協(xié)調有關工作關系：
3.派施工管理班子駐現(xiàn)場，對工程進度，工程質量及施工步驟進行安排，指導乙方施工，并對質量安全工作進行監(jiān)督檢查。
(二)乙方工作
1.嚴格執(zhí)行合同中對工程工期、質量、安全的要求，調配甲方要求的相應工種及工人數(shù)量，服從施工人員的安排，按規(guī)范進行施工。
2.加強對工人的管理，教育工人遵紀守法，辦理流動人員務工的暫住證等相關手續(xù)。加強安全、防火、防盜意識。
3.組織工人文明施工、鋼筋工、電焊工等重要工種必須持證上崗，加強施工現(xiàn)場管理，做到工完場清。文明施工，周轉材料包干使用。
第七條 工程驗收
(一)工程質量，以國家工程質量檢驗評定標準的優(yōu)良等級進行要求以分項工程優(yōu)良確保分部工程優(yōu)良，分部工程確保單位工程優(yōu)良。
(二)以甲方施工人員及監(jiān)理工程師簽證為驗收依據(jù)。
(三)因乙方造成的質量問題返工，由乙方負責全部責任并承擔其材料及人工費損失。
(四)因甲方指揮錯誤造成的返工，由甲方按乙方已作部分的實際記工，以每人____元一天支付給乙方。
第八條 人工費支付
(一)工程開工后，由甲方向乙方預支工人生活費，每人每月共借支____元制。
(二)每30天根據(jù)形象進度計算工作量，若達到預計工期則支付總工作量的70%人工費用，完成工作量超出計劃量，則支付80%，達不到則支付60%。付款時必須扣除預支金額。如甲方不按時支付工資，乙方有權向甲方提出發(fā)放工資的要求或罷工。
(三)工程竣工、驗收合格、再計算總工作量，扣除總借支(預支代繳保險費)，交還借出的全部工具、設備、周轉材料、剩余材料、生活用品等，扣除損毀、短缺部份賠償后10日內付足總額的95%，余款一個月后付清。
(四)本工程若經(jīng)有權單位評定質量標準為優(yōu)良工程，甲方按附件單價上浮30%結算;將乙方在施工期間的工具費報銷作為獎勵;若不能達到優(yōu)良，甲方則按附件單價下浮10%與乙方作結算。
第九條 安全責任
乙方必須嚴格遵守甲方的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進行施工作業(yè)，因乙方違規(guī)操作造成的安全事故，由乙方全權負責，所發(fā)生的一切費用與甲方無關，工程施工期間乙方必須購買全部工人的人身意外傷害保險，保險金由乙方自理，乙方提交工人名單，甲方為乙方代辦保險手續(xù)。
第十條 未盡事宜由雙方另行協(xié)商，并成為本合同之附件，雙方共同遵守。
第十一條 其它約定
若乙方在施工過程中其工藝水平、工期達不到甲方要求，甲方則有權要求乙方無條件退場并不予進行結算，甲方所受的工期、信譽損失也不向乙方索賠。
第十二條 本合同一式二份，甲乙雙方各捃一份，具同等法律效力，雙方簽字(蓋章)后生效，工程竣工驗收合格，結清尾款后自然失效。
負責人：________________ 委托人：_______________
主體工程合同篇四
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致訂立本合同。
1、范圍：
樓工程，基礎、主體項目工程所有的模板工程等需支模的全部分項工程、設計變更及模板垃圾現(xiàn)場清理、衛(wèi)生包干及標化工程涉及的常規(guī)用工。
2、內容：
1）配合施工員放樣、釘測龍門樁、搭設木工棚。
2）從基礎墊層開始到工程全部竣工木模翻樣；模板的配制、焊限位，止水片、模板安裝、拆除；支模架的搭拆、穿墻螺絲桿的制作安裝；模板的清理、上油、歸堆、預留洞；預埋件的設置；圈梁、大馬牙蹉邊設置防漏條；預制構件支、拆模板；澆筑混凝土時的看護；炸模漏混凝土的鑿除、清理；模板拆除后鐵釘撥除、整理、堆放、鋼管扣件歸堆；進場材料卸車等定額及施工圖所包含的全部工程內容包括技術措施等內容。（本工程不發(fā)生木工點工）
3），由施工員、技術負責人、監(jiān)理驗收符合要求后才能進入下一道工序的施工,如不符合要求且不采取加固措施的,則項目部點工進行施工，費用由乙方承擔，每工日為壹佰伍拾元；梁柱施工必須貼膠帶，違者罰款200元/次。
4）如發(fā)現(xiàn)一次則罰款200元/次，外架上不得堆放模板、方木、鋼管等。
包清工，甲方提供鋼管、模板、管卡、方木、垂直運輸機械，其余鐵絲、元釘、小型機具三級配電箱及電纜和勞保用品均由乙方自行購置，除塔吊外所有開機操作工費用由乙方負責支付。（安全帽由甲方代購，費用乙方自理）
1、，杜絕質量事故發(fā)生，工程全過程必須嚴格按照規(guī)程操作。模板的斷面尺寸、水平位置、標高必須正確無誤，如有差錯由乙方承擔一切責任。模板的支撐必須牢固可靠，避免炸?，F(xiàn)象，拆模注意混凝土的齡期和對混凝土成品的保護，未經(jīng)項目部同意，不得隨意鑿拆。
1、結算價格：乙方工程質量必須達到優(yōu)質工程標準，按模板接觸面積每平方米多層?????元、小高層?????元、高層?????元(含鐵絲、元釘?shù)?一次性包干。
2、如乙方中途退出承包，則按已完成工程量的50%結算，工人工資由承包者自己解決，與項目部無關，并且甲方有權追究由乙方造成的工期延誤的各項經(jīng)濟損失。
3、如乙方由于自身原因二次結構退出不做的，則按模板接觸面積每平方米25.00元在工程款中扣除。
4、工程款支付：
1）工程開工合同簽訂后，職工生活費每月按實際出勤人數(shù)（28天）每人每月支付750元（由項目部代發(fā)，結算時在工程款中扣除），班組長每月領取20__元生活費（結算時在工程款中扣除），結構封頂時支付工程總款的??85?%，工程二次結構完成付工程總款5%，工程總體竣工驗收達標后付工程總款?5?%，余款?5?%在炸模部分砼鑿除后二個月內付清。
2）承包方承擔所有風險責任、自負盈虧。在支付職工生活費時必須要有出勤職工的工資表及身份證（在項目部安全科登記的），工資表上工數(shù)必須同出勤工數(shù)相等，并有施工員及工地負責人簽字認可。
1、乙方按照甲方提供的工程進度必須按期完成所承包范圍內的所有工作內容，確保工程如期完成，如沒有按項目部的進度計劃如期完成，則每推遲一天罰款500元，因支模原因影響其它工種進度及施工所造成損失應承擔一切損失。
2、乙方有責任配合前后工序銜接工作，合理配備勞動力，確保工程施工進度。
3、除不可抗拒的自然災害外，必須堅持每天施工及加夜班（根據(jù)施工的進度計劃）。
4、二次結構必須及時跟上，不得影響泥工班的施工。
1、認真執(zhí)行“安全第一，預防為主”的方針，嚴禁違章指揮、違章作業(yè)。
2、不得安排未經(jīng)三級教育的新工人，不戴好安全帽上崗作業(yè)人員，否則一切事故責任由乙方承擔。進入施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不戴安全帽每人次罰款壹拾元，安全頻率和歇工率分別控制在“0”。
3、機械設備操作必須是專職人員持上崗證操作，嚴禁違章操作。
4、施工過程中如發(fā)生安全及人身事故及在施工過程中對其它班組造成損害的，費用在5000.00元以下的由乙方承擔；5000.00元以上的超額部分由項目部承擔50%，其余由乙方承擔。
1、班組必須嚴格執(zhí)行消防制度，每個工人必須接受消防知識教育。
2、嚴格實行用火申報審批手續(xù)，寢室內禁止使用煤氣和電爐電飯煲等，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。
3、加強易燃易爆物品的使用管理及清除工作，生活區(qū)內嚴禁燃放煙花爆竹。非專職人員不得使用氧氣瓶，進場后并設專人管理。
4、消防器材不得挪作它用，并必須有專人負責。
5、禁煙區(qū)內禁止吸煙，同時不準吸游煙。
1、必須遵守地方政府和項目部的“雙標化工地”的各項文明施工規(guī)定。
2、施工人員必須掛證上崗施工。嚴禁使用童工及有先天性疾病或傳染病者。
3、施工人員要服從甲方人員的指揮，文明施工搞好各自工作面的落手清工作，材料堆放整齊。
4、搞好宿舍衛(wèi)生，寢室長排好值日表，生活垃圾要入桶，門前實行衛(wèi)生包干。
5、宿舍內嚴禁私開伙食及用大功率電器（包括電爐、熱得快、電飯煲等），發(fā)現(xiàn)一次除沒收該用具外處以500元罰款，按次類推計。罰款在承包班組當月生活費中扣除。
6、宿舍每間裝有電表，用電數(shù)值超過項目部規(guī)定的數(shù)值按國家電力價雙倍取費，對活動房門窗及玻璃損壞按價賠償，在承包款中扣除。
1、每個職工到達工地，首先向甲方申請?zhí)畋?。接受三級教育。交納審辦暫住證，勞務證的費用，提供身份證復印件，領取施工上崗證。
2、乙方職工必須服從項目部管理人員的指揮，遵守各級治安保衛(wèi)制度和有關的規(guī)章制度。宿舍內不得留宿外來人員。
3、各班組負責人必須認真做好治安工作，嚴禁賭博、打架、偷盜等違法行為的發(fā)生，（特別是打群架的，除了賠償造成工期延誤損失及受害人全部損失外，項目部還處以乙方承包人5000元人民幣以上罰款，肇事當事人處以500元人民幣的罰款，另外公安機關罰款一并由乙方承包，如本班組發(fā)現(xiàn)有偷盜行為按臟物十倍罰款，第二次加倍按次類推，必要時清退出場。
1、乙方必須提前10天以書面形式提交工程所需材料、用量，如乙方不能按時提交材料、用量申報，造成材料不能按時進貨，影響進度等造成損失由乙方承擔。
2、乙方必須做好所承包分項工程材料每天的落手清工作，做到材料不浪費，科學配料。甲方如發(fā)現(xiàn)有浪費工程材料現(xiàn)象的，每次處以人民幣200元的經(jīng)濟處罰，罰款在當月工程款中扣除。乙方應配合各幢號施工員的測量、放線、定位等工作。模板拆除時必須撥除鐵釘，鋼管、管卡、模板按指定地點分類堆放整齊，班組如不按要求執(zhí)行，按每平方一元的單價扣除或按施工細則規(guī)定處罰。
1、甲方職責：
1)甲方對乙方的工作進行全面的安排給予指導和督促。每月編制詳細的施工進度計劃，并對乙方進行施工技術、進度計劃的交底。
2)對乙方的新工人進行進場安全技術交底。
3)甲方對乙方的施工進度、質量、安全生產(chǎn)、文明施工進行動態(tài)管理、檢查督促，乙方及時整改施工中存在的問題，幫助乙方解決施工中存在的困難，確保工程順利施工。
4)甲方協(xié)助乙方到有關部門辦理相關證件，解決乙方人員的住宿、就餐的場所住宿每人一鋪，男女不得混居，嚴禁帶家屬占房，帶家屬的要自己解決住宿。
5)甲方確保施工現(xiàn)場安全設施到位，做好現(xiàn)場消防，治安方面的防范工作。
2、乙方職責：
1）依據(jù)昆山市人民政府關于訂立勞務合同文件精神，與每位進場工人員簽訂一式四份勞務用工合同，上交開發(fā)區(qū)勞動局、項目部各一份。
2）根據(jù)甲方的施工進度計劃及質量、技術要求，保質保量按期完成施工任務。
3）嚴格遵守國家及地方政府的法律、法規(guī)、遵守公司、分公司、項目部的有關規(guī)章制度，遵守社會公德，嚴格執(zhí)行勞動法，嚴禁使用童工。
4）做到安全生產(chǎn)、文明施工，搞好消防、治安保衛(wèi)工作和宿舍及施工現(xiàn)場的衛(wèi)
生工作，如由于乙方違章施工，違章操作而發(fā)生的消防、安全事故，一切均由乙方負責。
5）提前一周向甲方提供材料進場計劃，班組要成立qc小組，運用全面質量管理的方法，消除施工中的質量通病。
6）所有進場職工必須具備有關證件（身份證、暫住證、勞務證、計劃生育證）并
配合甲方辦理現(xiàn)場上崗證，特殊工種必須持上崗證上崗。
7）愛護施工現(xiàn)場的一切財產(chǎn)，協(xié)助甲方一起做好產(chǎn)品的保護和材料的保管。
8）乙方必須指定班組安全員，負責班組安全生產(chǎn)、治安保衛(wèi)工作，每天做好班
前安全教育，并做好書面記錄，項目部不定期抽查。
9）乙方必須配備專職文明施工檢察員，每天檢查班組的文明施工，宿舍衛(wèi)生情
況，及時整改不足之處，以保證場地、宿舍、食堂、廁所等場所的整潔衛(wèi)生。
10）乙方必須配備專職翻樣工和現(xiàn)場技術人員指導檢查施工質量，協(xié)作放線。
11）樓面澆搗時，乙方守模人員如不到位，甲方有權以每人每天150元的工資另作安排。
12）嚴禁在生活區(qū)、宿舍樓上隨地小便、倒水，違者罰款50元。
13）嚴禁在工地新建住宅內大、小便，如發(fā)現(xiàn)罰款100元/次。
1、施工進度每拖延一天、根據(jù)情況罰500元/天，情節(jié)嚴重者作辭退處理。無
故不加夜班罰款200元處理。
2、于乙方原因造成返工而使材料損失的，由乙方賠償甲方的材料損失，并處罰款。
3、班組長的到位率必須達到每月25天，每少一天罰200元。（特殊情況經(jīng)請假同意者例外）班組長的出勤由甲方施工負責人考核。
4、重要節(jié)假日（如春節(jié)）甲方因工程施工進度的需要，需乙方繼續(xù)施工的，必須服從甲方指揮，否則甲方有權終止合同，并對前期的工程款不予支付。
乙方必須服從甲方：《現(xiàn)場施工管理細則》、《材料管理細則》、《文明施工管理細則》條款的管理。乙方若勞動人員不足，有作業(yè)面無人做時，甲方有權另行安排作業(yè)人員參與分項作業(yè)，根據(jù)對方要價，工資在乙方的總工程款中扣付。如乙方在管理上混亂，工地安全、工程進度，質量未達到要求，造成材料浪費，甲方提出罰款與整改措施后，仍整改不到位的，甲方有權終止協(xié)議，乙方于當日退場。乙方的余款按實際完成的工作量的50%結算。承包方對自己工人所付的工資，一切由承包方負責。
乙方必須按甲方制定的《施工現(xiàn)場管理細則》、《材料管理細則》、《文化標化管理細則》及獎罰措施執(zhí)行。本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，雙方簽字后生效，工完帳清失效。
年?月?日
主體工程合同篇五
甲方(發(fā)包方)：(以下簡稱甲方)
乙方(承包方)： (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，本著相互信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。
第一條、工程概況
1、工程名稱：王元海天佳苑小區(qū)
2、工程地點：清浦區(qū)鹽河鎮(zhèn)王元村
3、施工范圍：
4、合同價款：安裝，稅金由乙方承擔，材料檢測費用由甲方承擔，若要變更施工內容、變更材料，工程造價按實計算。
第二條、關于材料供給的約定
乙方供應的材料如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用對工程造成的損失由乙方負責。要求電線為大廠生產(chǎn)的無錫品牌，另所購的開關插座盒配件必須先提供樣品經(jīng)公司領導同意后再購買，其他材料檢測必須合格。
第三條、關于工程質量及驗收的約定
1、本工程應嚴格執(zhí)行國家《建筑水電工程質量驗收規(guī)范》gb-20xx并參照其他地方標準、質量評定驗收標準。
2、乙方必須服從甲方在各次驗收中提出的所以整改意見，并在甲方限定的時間內整改至符合要求，乙方拒絕或拖延整改，甲方視情節(jié)輕重有權對乙方作出處罰。
3、乙方對現(xiàn)場所有已完成施工成品負有保護義務，凡因乙方施工安排不善，在結構已完成施工部位進行鑿洞、敲打安裝施工或返工的(暗管敷設的磚墻面包刨槽及設計變更除外)，均乙方自費修補恢復原狀，造成甲方及其他損失的零星賠償。
4、由于乙方技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔。
5、工程竣工：乙方應提前通知建設單位、監(jiān)理驗收，并辦理驗收手續(xù)。
第四條、關于安全生產(chǎn)文明施工現(xiàn)場治理的約定
1、乙方嚴格遵守工地上的一切規(guī)章制度。
2、乙方應協(xié)同甲方做好施工材料保管工作，禁止閑雜人員進入現(xiàn)場。
3、乙方必須服從管理，保持現(xiàn)場清潔。及時整理、回收、整齊堆放各項材料，做到工完料盡場地清。保持現(xiàn)場整齊文明。
第五條、工程付款方式、結算的預定
付款進度：一層屋面板澆好后付總價的10%，主體成功付總價的20%，竣工驗收后付至總價的95%.保留總工程款的5%作為保修金，保修金返工還按國家相關規(guī)定執(zhí)行。
第六條、糾紛處理
因工程質量雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決，當事人不愿意協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解不成時，可按本合同約定向人民法院提起訴訟。
第七條、工期要求
1、因氣候、停電等不可抗力或不可預見的因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認后可以順延。
2、執(zhí)行項目部安排的工期時間，每延遲一天執(zhí)行甲方與業(yè)主簽訂的大合同的要求。
第八條、施工安全
乙方負責施工期間施工范圍內的人身設備安全事項，乙方對各種安全措施事故承擔完全責任，甲方有權監(jiān)督和指導乙方及時排除安全隱患，杜絕安全事故。
第九條、附則
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
主體工程合同篇六
______年___月___日
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
本工程甲方委托乙方承擔圖紙設計、施工安裝。甲、乙雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎上，并共同嚴格遵守《_合同法》，就乙方承接甲方委托的裝飾工程（以下簡稱工程）的相關事宜，達成以下協(xié)議：
1、甲方裝飾場所應是合法使用單位。
2、入戶大堂裝飾施工地點：
施工面積合計__________平方米。
3、物管房裝飾施工地點：
施工面積合計__________平方米。
4、承包方式：
5、工程施工工期
為期_______天工作日，從_______年_______月_______日到_______年_______月_______日。（施工期以甲方向乙方交付首期費用的第二天算起。）
1、工程款：本合同工程造價為（人民幣）：____________；
金額大寫：___________________________。
2、報價單根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則，本著優(yōu)質優(yōu)價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預算表》。
1、合同簽字后，甲方和乙方雙方應在每張圖紙上簽字認可，甲方對圖紙未能確認簽字，乙方則緩期開工，工期須延。
2、施工期間，甲方需要修改設計圖紙或增加項目而需要乙方確認簽字時，雙方須另行簽定補充合同，并由甲方在相關圖紙上簽字認可和付清增改項目的工程款后，乙方則安排施工，工期相應須延。
3、圖紙一經(jīng)雙方確認，如需要修改和變更，須征得雙方同意，凡因修改，變更圖紙導致工程項目費用增加的，由甲方承擔，工期相應須延。
1、由甲方提供的材料、設備（詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表），應當符合設施要求，如因質量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；乙方驗收后應負責妥善保管。
2、由乙方提供的材料、設備（詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規(guī)格有差異的，應禁止使用；如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負責。
合同簽訂后，甲方須該項工程總造價的60%做為乙方進場施工費，待木工工程完工后甲方應支付該項工程總造價的30%做為乙方進度款，工程完成驗收合格后三天之內。甲方應支付乙方該項工程總造價10%的余款。
1、質量標準：工程質量符合___________________標準。
2、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現(xiàn)場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
3、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規(guī)定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現(xiàn)場簽證單及保修書等）。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。
4、工程質量應符合國家及行業(yè)規(guī)定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。4、工程質量應符合國家及行業(yè)規(guī)定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。
本合同工程驗收交付之日起，乙方負責為期______年的保修（憑簽發(fā)的工程保修單為準），保修范圍：乙方所裝修項目應有的質量保證。屬甲方人為或其他不可抗力因素發(fā)生的質量問題，及甲方自行裝修項目或自購材料裝修項目，導致質量問題的則不在保修范疇之內。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經(jīng)濟損失。
2、合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續(xù)的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、補充合同）一式_____份，甲乙雙方各執(zhí)_____份。
甲方（簽章）：
委托代理人：
主體工程合同篇七
。
原用人單位以新的用人單位侵權為由向人民法院起訴的，可以列勞動者為第三人。
原用人單位以新的用人單位和勞動者共同侵權為由向人民法院起訴的，新的用人單位和勞動者列為共同被告。
勞動者在用人單位與其他平等主體之間的承包經(jīng)營期間，與發(fā)包方和承包方雙方或者一方發(fā)生勞動爭議，依法向人民法院起訴的，應當將承包方和發(fā)包方作為當事人。
主體工程合同篇八
建設單位： (甲方)
施工單位： (乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和其他有關法律、行政法規(guī)、文件及原《施工合同》，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，根據(jù)建設單位要求增加了工程量。雙方就本建設工程《施工合同》外相關補充施工內容有關事項協(xié)商一致，訂立本補充協(xié)議。
一、 工程概況
號梯步綠化帶、縣醫(yī)院后門綠化帶。
二、 工期及質量
增加工作內容工期20xx年7月1日1前完工。工程質量必須達到合格標準。
三、 工程量
增加工程量詳見附件。
四、 工程價款
補充施工內容工程價款以財政審核造價為結算價。
補充施工內容工程價款的確定。補充工程內容結算價一律套用當?shù)噩F(xiàn)行相關定額及相應取費標準和安全文明施工措施費率確定，主材價格按施工期間當?shù)匕l(fā)布的信息價，結合監(jiān)理、發(fā)包方簽證進行調整。
五、 其它
補充工程施工過程中涉及的相關問題一律按原《施工合同》約定執(zhí)行。本補充協(xié)議一式拾份，甲方陸份，乙方叁份，漢源縣法制辦備案壹份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效且與原合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
主體工程合同篇九
甲方：(總承包方) 乙方：(施工班組)
為明確各方責任、按質、按量、按時地完成此項工程，依照《中華人民共和國合同法》及有關工程承包合同條例等之規(guī)定，經(jīng)雙方結合本工程具體情況訂立如下合同條款：
第一條 工程概況
1、工程名稱：
2、地點工程：
3、合計 元
4、工 期
第二條 承包方式
1、此工程按單項承包給乙方包工不包料，按圖紙施工，增減按實計算，乙方應嚴格按照施工程序組織人員完成該項目。
2、乙方所有的施工小型工具均須自理。做好文明施工、工完料(地)清、起釘子、石匠鉆砼、材料歸堆等。當日發(fā)生的施工事項必須當日處理清場，不得以任何借口、理由拖延，否則將予以罰款。
3、在施工中每道工序乙方應做到無條件的配合協(xié)助施工長抄平、放線。
第三條 付款方式
1、每層混凝土工程完工后，按其工程量付工程款。屋面封頂付%。
2、余款待竣工驗收審計合格后，一個月內(無質量問題)決算工程款、結算付清。
第四條 工程驗收
1、乙方必須按圖施工，不得任意更改圖紙，如有變更時應由甲方提交變更通知單為依據(jù)，如驗收質量不符合要求，出現(xiàn)的返工工料費用等均由乙方承擔。
2、工程驗收以國家頒發(fā)的、有關工程驗收規(guī)范標準及施工圖紙內容、和相關規(guī)定要求進行驗收。
3、工程完工驗收前由乙方負責清理打掃室內外(垃圾)衛(wèi)生，確保驗收條件和環(huán)境符合要求。
第五條 安全施工
1、乙方在施工中必須做到文明施工，安全操作，做好安全防范工作，施工中如出現(xiàn)安全事故，均由乙方承擔。
2、施工中應按規(guī)范要求及遵守安全施工操作規(guī)程，上班期間中午不準飲酒，如一但發(fā)現(xiàn)罰款人民幣( 元)，在乙方承包的工程款中予以扣除。
第六條 雙方違約責任
1、木工每層模板3-4天要全部完工，如哪層超4天，按每天計算罰款500元/每天，施工中不允許停工，如停工每天罰款1000元。
2、自工程開工時起，乙方應合理安排好施工計劃表，確保一次性驗收合格，如在竣工初驗時達不到合格質量要求，經(jīng)整改返修的一切費用均由乙方承擔。柱頭、梁板如違反施工規(guī)范，表面不好，項目部給乙方按總造價的10%罰款，舊料利用，亂鋸木料每根罰款30元。
3、乙方施工質量不符合驗收標準，應負責無償返工、直到返修合格。工程不能按期交付使用，按其承包項目費用的款價每天10%給予罰款。
4、上班進入工地時應戴好安全帽，如發(fā)現(xiàn)一人未戴安全帽，罰款(元)，未扣安全帶罰款(。收工時施工操作小型機、具、電纜線等應專人及時收回，如有丟失，按價賠償，并在工程款中扣賠。
5、乙方在施工中必須服從施工長的合理安排，按甲方總體施工計劃，如不服從或擅自改變施工計劃程序，施工長有權責令其停工乃至請退及罰款，以造成后果應承擔相關經(jīng)濟責任。
6、施工中如為搶工期，甲方要求加班加點乃至陰雨天加。乙方必須服從統(tǒng)一調配，協(xié)作配合施工。不得以陰雨為由停工，如不服從統(tǒng)一調配，若造成相關后果，甲方有權扣除乙方工程款按總造價作為罰款。如延誤工期，每延誤工期一天罰款 元。
7、乙方人員在工地及施工場地應尊紀守法，團結互愛，不吵嘴、打架，圍護工地衛(wèi)生環(huán)境，注意自身生活衛(wèi)生。
8、乙方在施工中途沒有任何理由自動退出或停工不干，一旦出現(xiàn)由此現(xiàn)象，甲方一律拒付工程款，其由此造成的后果由乙方自負。
9、以上協(xié)議雙方共同遵守，如有一方違約按相關法律追究經(jīng)濟責任。
10、本協(xié)議經(jīng)雙方商定，在施工中如發(fā)現(xiàn)其他事項，雙方可另行協(xié)商解決。
11、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自簽章既日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
主體工程合同篇十
1．建筑企業(yè)內部不具有法人資格的職能部門或者下屬機構所簽合同的訴訟主體問題，按照《中華人民共和國民法通則》的規(guī)定，建筑企業(yè)內部的職能部門或者下屬機構不具有獨立的財產(chǎn)，不能獨立承擔民事責任，因此，也就不能獨立或者以自己名義對外簽訂建設工程合同。但實踐中，不少建設工程合同是由這些職能部門簽訂的，加蓋的也是職能部門的公章。按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，此類合同屬于效力待定合同。如果得到建筑企業(yè)的事后追認或者同意、事先授權則為有效合同，否則，則為無效合同。在實際經(jīng)濟活動中，可能建筑企業(yè)內部就一直延續(xù)由職能部門或機構對外簽約的習慣，而一旦涉訴，則合同的相對人勢必要提出異議，給建筑施工單位的訴訟目的實現(xiàn)帶來不必要的麻煩。因此主體的規(guī)范是不可忽視的問題。
3．借用資質證書和營業(yè)執(zhí)照所簽合同的訴訟主體問題。無論是營業(yè)執(zhí)照還是資質證書，都是國家行業(yè)主管部門對建筑市場的強制性準入標準，因為建筑業(yè)涉及到公眾利益和公眾安全，是國家予以強制規(guī)范的領域?，F(xiàn)實中最突出的問題就是，不具備施工資質的個人掛靠在施工企業(yè)名下?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于建設施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱“最高院司法解釋”）中對掛靠也作了明確規(guī)定，雖然不妨礙合格工程的價款請求權，但是任何借用和出借資質證書和營業(yè)執(zhí)照的行為均是違法的。如果有質量缺陷或者其他損失的，應列不具有相應資質條件的第三人和具有相應資質條件的出借人為共同訴訟主體，發(fā)包人承擔連帶責任，發(fā)包人如有過錯也可能要承擔相應的過錯責任。這對作為發(fā)包人的房地產(chǎn)企業(yè)和承包人的建筑施工企業(yè)都留下了極大的風險和隱患。
4．實行總、分包的工程發(fā)生糾紛后的訴訟主體問題。按照我國建筑法有關規(guī)定，總包企業(yè)可以將主體以外的其他分部工程分包給其他建筑企業(yè)，但須經(jīng)發(fā)包人同意，并且總包企業(yè)須對整個建設工程的質量負責。如果分包人與發(fā)包人在合同履行過程中發(fā)生糾紛，應區(qū)別不同情形確定訴訟當事人：分包人是總包人的下屬企業(yè)，或與總包人存在隸屬關系的，雖然下屬企業(yè)也具有獨立法人資格，但仍應以總包人作為當事人；分包人與總包人沒有隸屬關系，但分包人與發(fā)包人因承建工程發(fā)生糾紛的，應以總包人為當事人，分包人為第三人參加訴訟；如果經(jīng)發(fā)包人同意，由總包人將自己承包的建設項目轉讓給分包人的，則屬于合同權利義務的轉讓，與總包人無關，發(fā)生糾紛，應以發(fā)包人和受讓人為訴訟主體。
主體工程合同篇十一
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、合同工期：開工日年月日，竣工日年月日，該工期包括法定節(jié)假日、交叉施工、配合施工的等待時間。因天氣或其它因素影響施工，經(jīng)甲方確認同意后乙方可以適當延長工期。
二、工程服務形式包工、包料、包工期、包質量。
三、工程總價暫定為人民幣萬元(最終以甲、乙雙方確認的維修清單為準)。
四、結算方式工程完工驗收合格后付清全部工程款。
五、保修
1、自乙方維修工程完工后，乙方須對全部工程承擔保修責任，保修期為年，自工程竣工驗收合格并交付甲方之日起計算。
2、在保修期內，乙方應定期對施工工程進行巡訪，做好回訪記錄，并對存在隱患的質量問題，予以及時解決。乙方現(xiàn)預留保修負責人的書面通信地址和電話，以便通知乙方進行維修。
六、違約責任
1、乙方逾期開工、逾期竣工或逾期履行其他義務的，每逾期一日，均應當向甲方承擔暫定工程總造價‰的違約金，任何一項逾期達七日或累計出現(xiàn)三次以上(含三次)遲延履行的，甲方有權解除合同，乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金)。
2、乙方未經(jīng)甲方許可停工達兩日(含兩日)以上的，甲方有權解除合同，乙方并應當無條件于兩日內退場，雙方于乙方退場后結算。
3、乙方違反本合同其他任何一項義務，經(jīng)甲方通知其限期改正，期滿后仍未改正的，甲方有權解除本合同，乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失。
4、對乙方故意或疏忽導致的材料和施工工藝不符合技術規(guī)范及環(huán)保要求引起的工程質量問題，或與合同約定不符的，無論工程是否已驗收合格、交付使用以及是否超過保修期，均自甲方或業(yè)主知道之日起兩年內享有對乙方的索賠追償權利。
5、未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將本合同項下的權利、義務轉讓他人，否則，甲方有權解除合同。
6、乙方維修過的部位所出現(xiàn)的工程質量問題在未解決前，甲方有權拒絕支付任何款項。
7、凡因乙方原因導致本合同解除的，乙方應承擔合同暫定價款10%的違約賠償金，如該違約賠償金不足以彌補甲方所受到的損失的(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金)，乙方還應賠償甲方所受到的損失。
七、安全施工乙方按有關規(guī)定采取嚴格的施工安全措施，承擔由于自身安全措施不力造成的事故責任和因此發(fā)生的費用及后果，乙方施工人員的人身安全由乙方負責。乙方應為施工人員購買人身意外傷害險及與工程施工有關的一切保險。凡在施工過程中發(fā)生安全責任事故或其他責任事故，均由乙方承擔責任。
八、施工責任
1、甲方在乙方施工中為乙方提供水、電等便利，并負責同住戶及下屬有關部門協(xié)調。乙方按施工工藝要求施工。
2、乙方在施工中要保護好單位的方磚步道、花草樹木，不能損壞。
3、工程竣工驗收合格且交付使用前乙方負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品、半成品進行保護并承擔費用。
4、乙方維修時必須每天將垃圾集中在甲方的指定地點，保持施工現(xiàn)場的清潔，并在甲方要求的時間內清除，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作，否則，甲方有權委托他人清理，所發(fā)生的費用由甲方在應付給乙方的工程款中扣除。
5、在施工中隨時接受甲方代表及其委派人員的質量檢查、檢驗及監(jiān)督，為檢查、檢驗、監(jiān)督提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔因自身原因導致返工、修改的費用。
6、本合同約定的維修工程必須由乙方自行完成，未經(jīng)甲方同意，乙方不得將該工程擅自分包、轉包或交由其他任何第三人完成，否則，甲方有權解除本合同。
九、其它
1、本合同壹式陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份，本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
2、未盡事宜或合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不了，由該維修工程所在地人民法院解決。
甲方(簽字)：乙方(簽字)：
年月日年月
主體工程合同篇十二
唐湘凌
一、本案要旨
本案要旨為，建設工程合同簽訂后，建設工程施工過程中，承包人與第三人達成工程轉包協(xié)議，約定剩余工程由第三人完成，由第三人以承包人的名義與建設方結算工程價款，后在第三人施工過程中及工程竣工后，第三人與建設方就其承建的建設工程部分達成工程結算協(xié)議，明確了建設工程量及工程價款的，視為第三人與建設方形成新的合同關系，明確了當事人的權利義務，第三人享有起訴建設方要求工程價款的訴訟主體資格。
1月20日第三人陳立龍以茶陵縣宏發(fā)建筑工程公司的名義與被告東嶺村委會簽訂《茶陵縣通暢公路東嶺公路路面工程》，合同簽訂后，陳立龍于20組織了施工，完成了東嶺村袁龍屋背至趙家樹下路段，后因結賬問題而停工。8月15日，陳立龍將剩余的工程路段趙家樹下至風田亭段轉包給原告劉長根，雙方簽訂了一份《關于道路工程轉讓協(xié)議》，約定按陳立龍與東嶺村委會所簽訂的20原合同轉讓給劉長根，由劉長根以陳立龍的名義與東嶺村委會結算。陳功生及曾明華于年10月13日向原告出具一份《東嶺村水泥硬化工程款協(xié)議》，同意工程完工后由原告結帳，完工后由交通局驗收后付一部份工程款，年底付工程款的90%，并加蓋了村委會公章。原告劉長根遂繼續(xù)施工，于同年底完工，并經(jīng)交通局驗收合格。不久，被告方村干部人員作了調整，其中負責該工程的前村支書陳功生因經(jīng)濟犯罪被捕，村委會的新成員只認可與第三人陳立龍的合同，對原告的合同主體資格不承認，并認為陳立龍、劉長根都與陳功生有不正當?shù)慕?jīng)濟往來，損害了東嶺村的利益，拒不給付原告工程款。
本案的爭議焦點主要為，原告主體資格是否適格。
一審法院審理認為，本案的原告先與第三人簽訂了工程轉包合同，形成內部轉包行為，但2008年10月13日被告方出具了同意由原告直接結賬的《工程款協(xié)議》及12月8日原、被告對道路工程結算形成的《劉長根2008年水泥硬化工程款》，應視為雙方形成了新的合同關系。因此，原告的訴訟主體資格適格，被告認為與原告無合同關系的辯稱不能成立，法院不予采納。
二審法院審理認為，第三人與被上訴人之間的公路施工合同概括轉讓行為系當事人真實意思表示，并未違背法律法規(guī)禁止性規(guī)定，合法有效，這表明被上訴人劉長根在合格完成受讓合同約定的東嶺公路施工義務同時，亦相應取得與上訴人東嶺村委會公路工程施工結算的權利。并且對于東嶺公路工程施工合同此后的權利義務，2008年10月13日上訴人東嶺村委會與被上訴人劉長根又達成《東嶺村水泥硬化工程款協(xié)議》，上訴人已允諾在東嶺公路工程完工后可由被上訴人劉長根結算，同時并允諾在20底向被上訴人劉長根付完90%的工程款的義務。此外，上訴人與被上訴人于年12月8日進一步達成《劉長根2008年水泥硬化工程款》協(xié)議，亦明確了第三人與被上訴人各自的工程量，并認可被上訴人劉長根實際已領東嶺村工程款額和尚欠劉長根工程款額為428834元。由此可見，被上訴人劉長根取得受讓自與第三人所簽訂東嶺村公路施工合同的結算權利，而上訴人與第三人于-07年的東嶺公路工程結算雙方已于2009年12月8日達成《棗市鎮(zhèn)東嶺村06-07年道路砼硬化工程預結算表》，已經(jīng)明確了雙方的債權債務關系。嗣后對于被上訴人劉長根的東嶺公路工程情況，因為上訴人已于2008年10月13日和2009年12月8日兩次協(xié)議允諾被上訴人劉長根可以對東嶺公路工程的結算權和具體結算金額，據(jù)此可以認定上訴人與被上訴人之間已形成了債權債務關系，可見，本案被上訴人有權依上訴人的允諾協(xié)議向其主張東嶺公路工程款的債權請求權。
因此，從本案證據(jù)來看，上訴人已經(jīng)分別與第三人陳立龍達成了06年-07年的東嶺公路工程結算協(xié)議和與被上訴人劉長根達成08年的東嶺公路工程的結算協(xié)議，并已經(jīng)明確了這兩個結算協(xié)議中合同當事人的權利義務，故上訴人東嶺村委會上訴稱被上訴人劉長根不是本案合同相對人的理由于法無據(jù)，法院不予支持。
二、案件來源
三、基本案情
年1月20日第三人陳立龍以茶陵縣宏發(fā)建筑工程公司（無法人資格）的名義與被告東嶺村委會簽訂《茶陵縣通暢公路東嶺公路路面工程》，由陳立龍對東嶺村風口亭至呂家灣段進行水泥硬化，約定了陳立龍包工包料，道路硬化路面的寬、厚度及每立方米單價為251元，每施工一公里結一部分賬等內容。被告方的村書記陳功生及村秘書曾明華作為村委會代表簽名。合同簽訂后，陳立龍于2007年組織了施工，完成了東嶺村袁龍屋背至趙家樹下路段，后因結賬問題而停工。2008年8月15日，陳立龍將剩余的工程路段趙家樹下至風田亭段轉包給原告劉長根，雙方簽訂了一份《關于道路工程轉讓協(xié)議》，約定按陳立龍與東嶺村委會所簽訂的2008年原合同轉讓給劉長根，由劉長根以陳立龍的名義與東嶺村委會結算。8月18日陳立龍又與東嶺村委會簽訂一份《道路硬化補充合同》，將原定工程單價每立方米251元上漲為298元，被告方經(jīng)手簽名人系村書記陳功生。劉長根自8月20日開始施工，完工約一公里時，因村委會無錢結賬而停止施工，并欲將設各轉運到相鄰的西嶺村進行施工。被告方干部陳功生等人及眾多村民聞訊趕來勸阻，不讓劉長根離開。經(jīng)協(xié)商，陳功生及曾明華于2008年10月13日向原告出具一份《東嶺村水泥硬化工程款協(xié)議》，同意工程完工后由原告結帳，完工后由交通局驗收后付一部份工程款，年底付工程款的90%，并加蓋了村委會公章。原告劉長根遂繼續(xù)施工，于同年底完工，并經(jīng)交通局驗收合格。施工過程中，原告從被告處分二次領取現(xiàn)金60000元，并從棗市洞頭村拖鋪路基墊層所用碎石折抵工程價款54442元，共計領取114442元。完工后，原告多次催討，但被告均無力支付。2009年12月8日，原告與被告方村書記陳功生及村秘書曾明華結算，形成了一份《劉長根2008年水泥硬化工程款》，其中將水泥道路硬化價格由每立方米251元增至298元，被告認可尚欠原告工程款428834元，并加蓋了村委會公章。之后原告依此結算單向被告討要工程款，仍未果。不久，被告方村干部人員作了調整，其中負責該工程的前村支書陳功生因經(jīng)濟犯罪被捕，村委會的新成員只認可與第三人陳立龍的合同，對原告的合同主體資格不承認，并認為陳立龍、劉長根都與陳功生有不正當?shù)慕?jīng)濟往來，損害了東嶺村的利益，拒不給付原告工程款。6月17日，陳功生被本院以犯受賄罪判處有期徒刑一年六個月，該判決確認了陳功生與陳立龍之間行賄、受賄對村道硬化工程加價的事實。原告催討無果，遂于209月28日訴至本院，請求判決被告支付尚欠的工程款428834元及利息55191元，并由被告承擔本案的訴訟費用。
四、法院審理
故原判認定，本案系合同糾紛。依法成立的有效合同受法律保護，合同當事人應當全面履行合同義務，合同沒有約定或約定不明的，則應當履行法定義務。本案的原告先與第三人簽訂了工程轉包合同，形成內部轉包行為，但2008年10月13日被告方出具了同意由原告直接結賬的《工程款協(xié)議》及2009年12月8日原、被告對道路工程結算形成的《劉長根2008年水泥硬化工程款》，應視為雙方形成了新的合同關系。因此，原告的訴訟主體資格適格，被告認為與原告無合同關系的辯稱不能成立，本院不予采納。本案中，雙方對道路質量并無異議，工程量也已經(jīng)本院組織丈量，應以本院組織丈量的結果為準，故雙方爭議的焦點在于路面價格、路基墊層。在原告與第三人陳立龍簽訂的內部轉讓合同中，雙方約定“按陳立龍08年與東嶺村所簽訂合同原合同轉讓”，雖然陳立龍在2008年8月18回與東嶺村委會訂立了一份加價47元的補充合同，但該合同行為已經(jīng)人民法院生效判決書確認系第三、人陳立龍與原村書記陳功生之間行賄、受賄所達成，明顯屬惡意串通、損害集體利益的行為，依照合同法的規(guī)定，該加價行為應屬無效民事行為，故原告方要求按298元的單價進行結算，理由不能成立，本院不予支持，但考慮原材料上漲的實際原因，基于公平原則，結合棗市西嶺村道路硬化價格與交通局專業(yè)人員提供的價格參考，以260元每立方米計算較妥，計：路面工程量1680立方米×260元=436800元；會車道5個計17.188立方米x260元=4468.88元；至于路基墊層，因原告確已鋪設但被路面覆蓋無法實際丈量，而被告方在施工時放棄審查，應以雙方結算的30120元予以確定。故本案總計工程款為471388.88元，減去被告已支付的114442元，尚差356946.88元。對原告的利息請求，因雙方對違約責任無約定，本院不予支持。被告認為第三人超額領取了工程款，原告的工程款應由第三人支付，依現(xiàn)有證據(jù)在本案中無法查明核實，被告如主張權利，可另行起訴。綜上所述，本院對原告的訴訟請求予以部分支持，依據(jù)《中華人民共和國合同法》第八條、第五十二條第一款第（二）項、第一百零七條；《中華人民共和國民法通則》第四條；《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規(guī)定，判決如下：一、被告茶陵縣棗市鎮(zhèn)東嶺村民委員會在本判決生效后三十日內支付尚欠原告劉長根的工程款356946.88元。二、駁回原告劉長根其他訴訟請求。
二審法院認為，本案二審當事人糾紛的訟爭焦點是1、被上訴人劉長根是否有權向上訴人東嶺村委會主張公路施工工程款的債權請求權；2、被上訴人劉長根實際完成的公路施工工程量及其工程款的確定問題；3、第三人陳立龍是否超額從被上訴人東嶺村委會領取公路施工工程款而應抵扣被上訴人劉長根的工程款。
一、關于被上訴人劉長根是否有權向上訴人東嶺村委會主張主張公路施工工程款的債權請求權。
本案原審第三人陳立龍自2007年1月20日與上訴人東嶺村委會簽訂《茶陵縣通暢公路東嶺公路路面工程》協(xié)議后，對該公路施工工程合同已經(jīng)部分履行，第三人又于2008年8月15日將該合同剩余公路施工工程量的權利義務轉讓給被上訴人劉長根，并簽訂了《關于道路工程轉讓協(xié)議》，并約定劉長根可以第三人名義與上訴人東嶺村委會進行工程結算，依《合同法》規(guī)定屬于債權轉讓。從本案事實上看，第三人與被上訴人之間的公路施工合同概括轉讓行為系當事人真實意思表示，并未違背法律法規(guī)禁止性規(guī)定，合法有效，這表明被上訴人劉長根在合格完成受讓合同約定的.東嶺公路施工義務同時，亦相應取得與上訴人東嶺村委會公路工程施工結算的權利。并且對于東嶺公路工程施工合同此后的權利義務，2008年10月13日上訴人東嶺村委會與被上訴人劉長根又達成《東嶺村水泥硬化工程款協(xié)議》，上訴人已允諾在東嶺公路工程完工后可由被上訴人劉長根結算，同時并允諾在2009年底向被上訴人劉長根付完90%的工程款的義務。此外，上訴人與被上訴人于2009年12月8日進一步達成《劉長根2008年水泥硬化工程款》協(xié)議，亦明確了第三人與被上訴人各自的工程量，并認可被上訴人劉長根實際已領東嶺村工程款額和尚欠劉長根工程款額為428834元。由此可見，被上訴人劉長根取得受讓自與第三人所簽訂東嶺村公路施工合同的結算權利，而上訴人與第三人于06年-07年的東嶺公路工程結算雙方已于2009年12月8日達成《棗市鎮(zhèn)東嶺村06-07年道路砼硬化工程預結算表》，已經(jīng)明確了雙方的債權債務關系。嗣后對于被上訴人劉長根的東嶺公路工程情況，因為上訴人已于2008年10月13日和2009年12月8日兩次協(xié)議允諾被上訴人劉長根可以對東嶺公路工程的結算權和具體結算金額，據(jù)此可以認定上訴人與被上訴人之間已形成了債權債務關系，可見，本案被上訴人有權依上訴人的允諾協(xié)議向其主張東嶺公路工程款的債權請求權。
因此，從本案證據(jù)來看，上訴人已經(jīng)分別與第三人陳立龍達成了06年-07年的東嶺公路工程結算協(xié)議和與被上訴人劉長根達成08年的東嶺公路工程的結算協(xié)議，并已經(jīng)明確了這兩個結算協(xié)議中合同當事人的權利義務，故上訴人東嶺村委會上訴稱被上訴人劉長根不是本案合同相對人的理由于法無據(jù)，本院不予支持。
二、關于被上訴人劉長根實際完成的公路施工工程量和工程款的確定問題。
從2009年12月8日上訴人與被上訴人達成的《劉長根2008年水泥硬化工程款》的協(xié)議來看，被上訴人劉長根受讓的東嶺公路工程實際完成量為2.4公里，并明確了上訴人應欠被上訴人劉長根工程款為428834元。雙方糾紛后，一審法院組織雙方，并結合有關技術部門對被上訴人的東嶺公路實際工程量進行現(xiàn)場實地勘測鑒定，其結果經(jīng)上訴人東嶺村委會和被上訴人劉長根共同簽字認可，確定了被上訴人劉長根公路施工的工程勘測實際情況，并對被上訴人劉長根實際公路工程量確定為17.188立方米，對于所勘測的被上訴人工程量，在一審法院第三次庭審時，上訴人東嶺村委會與被上訴人均表示沒有異議，因此，一審法院組織雙方在實地現(xiàn)場勘測鑒定的被上訴人實際工程量結果客觀真實，應予確認。本案結合雙方當事人在履行合同過程中，對公路工程單價的不適當提高和參考市場實際價格，一審法院變更降低合同工程量的單價后，再確定被上訴人劉長根東嶺公路實際施工量的價款亦并無不當。
三、關于第三人陳立龍是否超額從被上訴人東嶺村委會領取公路工程款而應抵扣被上訴人劉長根工程款的問題。
對于第三人與上訴人之間的06年-07年之間的公路施工工程量的結算情況，雙方已于2009年12月8日達成協(xié)議之《棗市鎮(zhèn)東嶺村06-07年道路砼硬化工程預結算表》，雙方已經(jīng)形成公路工程結算協(xié)議。因此，上訴人在二審期間又提出與第三人結算有誤及認為第三人有超領工程款之虞的理由，系上訴人與第三人之間的債權債務關系問題，即屬于另一民事法律關系，不得對抗上訴人與被上訴人之間已經(jīng)形成的債權債務法律關系。因此，上訴人以第三人超領工程款對抗被上訴人債權請求權的理由亦不成立。
綜上，上訴人與被上訴人的債權債務關系明確，被上訴人應當依約和依法向被上訴人履行所約定的給付被上訴人工程款債務的相關義務。故上訴人的上訴理由不能成立，本院不予支持。原判認定事實清楚，適用法律正確，判處結果并無不當。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款（一）項，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
本判決為終審判決。
五、與本案及類似案例相關的法規(guī)索引
《中華人民共和國合同法》
第八條依法成立的合同，對當事人具有法律約束力。()當事人應當按照約定履行自己的義務，不得擅自變更或者解除合同。
依法成立的合同，受法律保護。
第五十二條有下列情形之一的，合同無效：
（一）一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；
（二）惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；
（三）以合法形式掩蓋非法目的；
（四）損害社會公共利益；
（五）違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。
第五十三條合同中的下列免責條款無效：
第八十八條當事人一方經(jīng)對方同意，可以將自己在合同中的權利和義務一并轉讓給第三人。
第一百零七條當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。