合同的簽訂對于維護勞動者的權益、促進勞動關系的穩(wěn)定具有重要意義。那么合同應該怎么制定才合適呢?下面是小編帶來的優(yōu)秀合同模板,希望大家能夠喜歡!
居間合同協(xié)議版本篇一
甲方:
乙方:
乙方委托甲方策劃中介()一級公路建設工程(一標段)k000+000至k000+000施工項目,經(jīng)友好協(xié)商,簽定如下協(xié)議,共同嚴格履行。
一、甲方責成專人負責前期聯(lián)絡、了解情況,尋找可靠關系,聯(lián)絡乙方同項目單位領導見面,并從中策劃,幫助乙方同項目單位簽定施工協(xié)議或合同。
二、中介成功,合同簽定之日,乙方付給甲方中介費(項目合同金)額%;項目施工單位預付乙方工程款5日內(nèi),乙方再付給甲方中介費%。
三、甲方幫助乙方聯(lián)系中介業(yè)務過程中發(fā)生的一切費用由乙方承擔,甲方該不負責。
四、甲方幫助乙方聯(lián)系業(yè)務成功并簽定了有關協(xié)議,乙方不能按協(xié)議規(guī)定按時支付中介費用,同意甲方從項目單位撥付的工程款中代扣。
五、此協(xié)議一式兩份,從簽定之日起生效。未盡事項,另行協(xié)商。若有爭議,提請x市中級人民法院仲裁。
甲方代表簽字:
乙方代表簽字:
年月日
年月日
居間合同協(xié)議版本篇二
乙方:_________________
經(jīng)甲乙雙方友好平等協(xié)商,另行達成如下協(xié)議:_________________
一、甲乙雙方合意自愿解除于________年________月________日簽訂的合同,該合同中雙方未履行部分均不再履行,所產(chǎn)生的包括但不限于甲乙雙方之間、甲乙雙方與第三方之間的一切糾紛與法律責任均由甲方獨自承擔,與乙方無關。給乙方造成損失的,甲方應當承擔賠償責任。
二、本協(xié)議書自雙方簽字蓋章之日起生效,原合同自本協(xié)議生效之日起終止。
三、本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份,具有同等法律效力。
四、因本協(xié)議產(chǎn)生的糾紛,雙方應友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,由乙方所在地人民法院管轄。
甲方(簽章):_________________
乙方(簽章):_________________
甲方代表人:_________________
乙方代表人:_________________
________年________月________日
________年________月________日
居間合同協(xié)議版本篇三
甲方(委托人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
乙方(居間人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
甲乙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的‰向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同金額的.
2、居間報酬在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后的日內(nèi)付清。
3、甲方可以轉帳或現(xiàn)金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。在本合同簽定時甲方向乙方支付萬元,做為乙方居間活動費用。居間人促成合同成立的,居間活動的費用,由居間人負擔;居間人未促成合同成立的,有權不予返還居間活動費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
甲方:(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
年月日
居間合同協(xié)議版本篇四
居間方受委托方委托,雙方就居間方向委托方提供有關居間服務、顧問服務等事項,經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條:合同標的物
居間方向委托方提供_____________________土地的轉讓。
第二條:居間方義務
1、居間方應積極認真地把委托方介紹給項目業(yè)主,并及時溝通情況。
2、居間方協(xié)助委托方做好該宗土地項目的前期投資策劃及溝通工作。
3、居間方應積極努力做好居間介紹,協(xié)調(diào)有關矛盾,促成委托方與項目業(yè)主方簽訂合資或轉讓合同。
4、居間方應協(xié)助項目當事人做好有關部門對項目的技術指標的審批工作,促成項目成功簽約。
第三條:委托方義務
委托方承諾一旦本項目業(yè)主與委托方簽訂項目合資或轉讓合同,并實際支付土地款項后,委托方即應承擔向居間方支付服務費的義務。
第四條:居間服務費
1、居間服務費的標準:
委托方與投資方簽訂的針對本項目整體合資或轉讓合同總金額(不論何種形式)的______(居間方開具正式合法發(fā)票)。
2、居間服務費的支付辦法:
委托方與項目業(yè)主簽訂合資或項目轉讓合同,并實際支付土地款項后(包括定金),居間費按該合同簽訂的具體價格和付款進度同比例支付。
第五條:誠信原則
1、如果委托方與投資方在本合同委托期內(nèi),未能達成合作協(xié)議,沒有征得居間方的書面同意,委托方不應再與該投資方進行協(xié)商并簽訂合作協(xié)議,否則居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
2、如果委托方以相關企業(yè)或在重慶當?shù)爻闪⒌淖庸炯耙磺修D投資公司的名義與____________(土地項目的業(yè)主單位)簽訂本合同標的物的轉讓合同,居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
3、本合同的有效期(委托期)為___天(自本合同簽字生效之日起計算)。居間方在此期間必須積極推動本項目業(yè)主與委托方進行實質(zhì)性洽談,并協(xié)助委托方和本項目業(yè)主達成實質(zhì)性成交合同。
4、委托期內(nèi)委托方未能與項目業(yè)主方達成協(xié)議時,委托方將不支付居間方任何費用。
5、居間方必須提供真實有效的信息給委托方,如在談判過程中,委托方發(fā)現(xiàn)居間方提供的居間信息中有虛假或不真實的信息時,委托方有權向居間方索取本合同標的物最低成交總金額的居間服務費標準30%的賠償。
第六條:合同成立及修改
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,未經(jīng)雙方書面同意,任何一方不得擅自修改本合同。
第七條:違約責任
違約責任按《_______》有關條款執(zhí)行。
本協(xié)議共貳頁,一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
委托方:?居間方:____房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司
法人代表或委托代理人?法人代表或委托代理人
居間合同協(xié)議版本篇五
電話:_________________傳真:_________________
訴訟請求
一、判令被告向原告支付傭金人民幣______________元
二、判令被告向原告支付上述傭金的利息人民幣______________元(按日萬分之二點一計算,從_______________年______________月______________日起暫記至________________年______________月______________日,應計至實際付清之日為止)
四、判令被告承擔本案全部訴訟費用。
事實與理由
被告系一家______________國公司在中國______________的外商獨資企業(yè),主要從事汽車設計業(yè)務,______________先生擔任其董事長,______________先生擔任其總經(jīng)理兼法定代表人,被告及其全資股東的企業(yè)網(wǎng)址為。
原告與被告之間存在長期業(yè)務合作關系,原告主要在中國境內(nèi)為被告介紹客戶資源、向客戶獲取項目并提供相關后續(xù)服務,被告就此向原告支付相應傭金。具體項目以及應付傭金等相關事宜一般由原告與被告高管______________先生______________先生通過往來電郵及附件確認。______________先生與______________先生使用的電郵均為企業(yè)內(nèi)部郵箱及實名賬戶。
___________________年,原告在中國境內(nèi)為被告介紹并獲取多個項目,被告應付原告的傭金先后累計達______________萬人民幣。截至________________年______________月______________日,被告向原告確認欠原告?zhèn)蚪鸸灿嬋嗣駧臺_____________元,后經(jīng)原告多次催討,被告僅支付部分款項,仍拖欠人民幣______________元拒不支付。
為此,原告特向貴院起訴,懇請貴院判如所請。
此致
______________市__________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
簽名:_________________
居間合同協(xié)議版本篇六
委托方(甲方):居間人(乙方):甲方因岳正軍所屬位于青川縣曲河、橋樓等鄉(xiāng)的林權、地權貸款業(yè)務,委托居間人(乙方)促成簽訂貸款合同(協(xié)議)并執(zhí)行該合同或協(xié)議。
一、根據(jù)《中華人民共和國合同法》第426條之有關規(guī)定,對居間勞務人員本著服務的原則,甲方承諾在該貸款業(yè)務辦理成功后按照該筆貸款總金額的5%既人民幣:元(稅后)支付給乙方。
二、居間費的支付方式為甲方收到銀行發(fā)放的貸款當日一次性付清;貸款業(yè)務在辦理過程中所產(chǎn)生的中介公司服務費、工商代理增資費、評估費、資料費、差旅費等包括招待應酬的費用由甲方承擔。
三、本《居間協(xié)議》不因甲方的企業(yè)法人或委托人代表人更替而失效,甲方在執(zhí)行該業(yè)務合同的過程中產(chǎn)生的違約糾紛與乙方無關。
四、本《居間協(xié)議》具有與勞務合同、中介服務協(xié)議同等法律效力,如甲方不履行本承諾,居間當事人可向甲方追索或向有管轄權的人民法院提出強制執(zhí)行等措施,甲方無條件放棄抗辯的權利,本《居間協(xié)議》至傭金全部付清后自動失效。
五、本《居間協(xié)議》一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,生效后具有同等法律效應。
委托方:居間人(乙方):身份證號:身份證號:簽訂時間:年月日(注:本《居間協(xié)議》附甲乙雙方身份證復印件、法人委托書、主合同。)
居間合同協(xié)議版本篇七
本著優(yōu)勢互補、互惠互利的經(jīng)營宗旨,為了更好的開拓市場,擴大企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益,根據(jù)《中華人民共和國民法典》,甲乙雙方在平等自愿、公平和誠實信用、等價有償原則的基礎上,經(jīng)協(xié)商一致,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1.1乙方接受甲方委托,負責就___________工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方參加該項目的公開招投標,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方中標并與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
1.2“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方未中標,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目招投標的信息,并有義務協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2.2乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
2.3乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
2.4乙方在甲方參與招投標期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務,協(xié)助甲方做好標書的編制。如果能夠中標并達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協(xié)調(diào)好甲方與建設單位的關系。
三、甲方義務
3.1甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責標書的編制。
3.2如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。
3.3如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
4.1本項目居間報酬為
4.2居間成功后,隨著建設單位撥付工程款的進度支付居間報酬
4.3甲方可以轉賬或現(xiàn)金的方式支付。
五、居間活動費用的承擔
居間活動費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用和勞務費用等。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項
6.1甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
6.2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
七、合同終止
7.1本合同簽字生效后,如果_____年____月____日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
7.2如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
7.3甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
9.1乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
9.2本合同一式二份,雙方各持一份,具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章后生效。
居間合同協(xié)議版本篇八
居間人:_____ 簽訂時間:__年__月__日
第二條 居間期限:從____年____月____日至____年____月____日。
第三條報酬及支付期限:居間人促成合同成立的,報酬為促成合同成立金額的____%或者(大寫)_________元。委托人應在合同成立后的_____日內(nèi)支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
第四條居間費用的負擔:居間人促成合同成立的,居間活動的費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委托人應向居間人支付必要費用(大寫)________元。
第五條 本合同解除的條件
1.當事人就解除合同協(xié)商一致;
2.因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;
3.在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4.當事人一方遲延履行主要義務,經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;
5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。
居間合同協(xié)議版本篇九
雇主(以下簡稱甲方):
家政服務員(以下簡稱乙方):
中介服務公司(以下簡稱丙方):
經(jīng)丙方居間介紹,由乙方為甲方提供(育兒嫂、月嫂、家政保姆)家政服務,現(xiàn)就具體事宜約定如下:
1、 丙方為甲、乙雙方提供居間服務期限:
2、 乙方自 年 月 日起為甲方提供家政服務,具體工作時間為早 晚
3、 乙方休息日: 天/月
1、 甲方支付乙方工資: 人民幣 元/月
2、 甲方與本居間服務期內(nèi)支付丙方中介服務費: 人民幣 元(收費標準: 家政服務首月工資的 )
3、 乙方于本居間服務期內(nèi)支付丙方中介服務費用: 人民幣 元(收費標準: 家政服務首月工資的 )
4、 甲乙雙方委托丙方代收、代付首月工資,簽訂本協(xié)議時,甲方即向丙方支付首月工資的20%,七天試用期滿后支付剩余首月工資。首月工資的作用及使用順序如下:
(1)扣除乙方應向丙方支付的中介服務費;
(2)乙方首月工作滿一個月或者未滿一個月下崗,丙方代甲方支付相應的工資,并將余款返還甲方。其它月份的工資由甲方直接支付乙方。
1、 乙方必須提供有效身份證,健康證方可上崗;
5、 乙方未經(jīng)甲方同意,不得帶任何人進入?yún)f(xié)議約定的服務場所;
6、 工作期間,乙方未經(jīng)甲方同意不能擅自離崗;
7、 乙方在離開甲方住所前,有義務讓甲方檢查自己帶離服務處所的包裹;
9、 乙方不得私自翻看甲方私人物品、古董首飾等重要物品;
11、 乙方不得私自安排他人頂替自己的工作;
b: 由于甲方原因或乙方原因導致乙方未能按合同約定上崗
1、 丙方應對甲、乙雙方的身份證明進行核查驗證,并保留相應證明復印件;
2、 丙方為雙方提供中介服務前應首先確認乙方持有效健康證明上崗;
本協(xié)議一式三份,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份,自三方簽字、蓋章后生效。
甲方(簽字):
年 月 日
乙方(簽字):
年 月 日
丙方(簽字):
年 月 日
居間合同協(xié)議版本篇十
居間人:__________________
甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上達成如下合作協(xié)議:
一、合作范圍及方式
1、乙方為甲方提供居間服務,若促成甲方與第三方訂立合同并獲得收益,則甲方向乙方支付居間服務費。
2、甲乙雙方的合作方式?jīng)]有排他性,雙方在合作的同時,都可以和其他相應的合作伙伴進行合作。
二、甲方的權利和義務
1、甲方提供介紹自身所需的宣傳材料并安排專人對接乙方所提供的第三方項目資源。
3、按約定向乙方支付服務費。
三、乙方的權利和義務
1、按照甲方要求,在日常經(jīng)營過程中向業(yè)務對接的所有第三方推薦甲方的業(yè)務,并盡力促成甲方與第三方的合作。
2、協(xié)助甲方與第三方簽訂合同,甲方與第三方簽訂合同并取得收益視為乙方促成合作,完成單項居間服務。
3、按約定收取服務費。
四、服務費
1、乙方促成協(xié)議,甲方收取收益后,______個工作日內(nèi)甲方向乙方支付居間服務費。
2、甲方獲得收益后向乙方支付服務費,服務費為甲方獲得的凈利潤的百分之______,支付方式可以用現(xiàn)金、同等價值的服務企業(yè)股權或同等價值的等價交換物等方式。
五、爭議解決
履行過程中發(fā)生爭議的,雙方首先通過協(xié)商解決,自爭議發(fā)生之日起______日內(nèi)無法協(xié)商一致的,任何一方均可向______方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
六、合作期限
本協(xié)議從簽訂之日起生效,有效期______年,合作期屆滿,雙方可以書面形式延長該協(xié)議。
七、其他
1、本協(xié)議未盡事宜雙方簽署補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
2、本協(xié)議一式______份,雙方各執(zhí)______份,具有同等法律效力。
3、協(xié)議簽署地:______市。
委托人:______________居間人:______________
_______年_____月____日_______年_____月____日
居間合同協(xié)議版本篇十一
甲方:
乙方:
甲方委托乙方為其提供、招攬 工程業(yè)務,甲方承諾向乙方支付報酬。為明確雙方權利義務,經(jīng)雙方充分協(xié)商,訂立合同如下:
一、甲方委托乙方,為其單位提供、招攬工程業(yè)務,雙方其他業(yè)務,不受此合同約束。
二、乙方負責為甲方提供信息并聯(lián)系,以促成甲方實際與建設方簽訂工程合同。
三、報酬及給付方式:在乙方促成的工程合同簽訂后,甲方承諾將工程單價元/平米以外的部分工程款給付乙方作為報酬;給付方式:建設方每向甲方支付一筆工程款后三日內(nèi),甲方即向乙方支付相應的報酬,以此類推,直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒絕或拖延給付。若甲方逾期給付,需另給付乙方應付報酬的日萬分之五的滯納金。
四、乙方保證:在未促成甲方與建設方簽訂工程施工合同之前,不得向甲方收取任何費用。
五、目前確定乙方為甲方提供的工程為:
六、甲方依據(jù)相關法律、法規(guī)履行與建設方簽訂的建設合同,因此合同與建設方發(fā)生任何糾紛與乙方無關。
七、甲方依據(jù)相關法律、法規(guī)合法經(jīng)營,因甲方違法、違規(guī)等原因造成乙方為其提供、招攬的業(yè)務喪失,甲方仍應參照本合同第三條的規(guī)定一次性給付乙方報酬。
八、乙方保證為甲方提供業(yè)務的合法性,對違法業(yè)務,甲方有權拒絕,并不對乙方支付任何費用。
九、本合同對甲、乙雙方長期有效。
十、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。解決不成的,可向原告住所或被告住所地人民法院提起訴訟。
十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
雙方簽字:
甲方: 乙方:
年 月 日
居間合同協(xié)議版本篇十二
委托人:__________________
簽訂地點:_______________
居間人:__________________
簽訂時間:___年___月___日
第二條居間期限:從___年___月___日至___年___月___日。
第三條報酬及支付期限:居間人促成合同成立的報酬為促成合同成立金額的___%或者(大寫)___元。委托人應在合同成立后的___日內(nèi)支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
第四條居間費用的負擔:居間人促成合同成立的,居間活動的費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委托人應向居間人支付必要費用(大寫)___元。
第五條 本合同解除的條件1.當事人就解除合同協(xié)商一致;2.因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;3.在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;4.當事人一方遲延履行主要義務,經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。
第八條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第___種方式解決:(一)提交____________仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。
第十條 本合同未作規(guī)定的,按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行。
委托人(章):居間人(章): 鑒(公)證意見:
居民身份證號碼: 居民身份證號碼: 經(jīng)辦人:
法定代表人:法定代表人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(章) 賬號:
甲方(委托人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
乙方(居間人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
居間合同協(xié)議版本篇十三
乙方:_________
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》經(jīng)雙方充分協(xié)商,依照平等自愿,等價有償?shù)脑瓌t達成如下協(xié)議。
一:委托事項
乙方接受甲方委托負責就土石方工程項目,引見甲方和金泉湖水庫東側凱麻高速公路北側宗地削峰填谷工程建設項目方直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與項目方簽訂該工程項目承包合同。
二:乙方義務
乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,乙方有義務協(xié)助甲方對該工程進行實地考察。乙方承諾向甲方提供關于該工程項目的上述信息真實可靠。
三:甲方義務
甲方負責提供資質(zhì)證書,營業(yè)執(zhí)照等相關資料和項目方進行合同談判。如果居間成功,則由甲方全面履行和項目方所簽訂的專業(yè)施工單位合同,甲方因履行施工合同產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。如果居間成功,則甲方應按本合同約定。向乙方支付居間費用,如果未及時支付則逾期每日按未支付居間費用的`1%向乙方承擔違約金。
四:居間費用與支付方式
本項目居間費用為275萬元(貳佰柒拾伍萬元)。居間費用在甲方與項目方簽訂正式合同后____內(nèi)付清。甲方可以轉賬或現(xiàn)金方式的方式支付。
五:合同終止
如果居間成功,付清居間費用,本合同完全履行完畢后終止。
六:其他事項
本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日
居間合同協(xié)議版本篇一
甲方:
乙方:
乙方委托甲方策劃中介()一級公路建設工程(一標段)k000+000至k000+000施工項目,經(jīng)友好協(xié)商,簽定如下協(xié)議,共同嚴格履行。
一、甲方責成專人負責前期聯(lián)絡、了解情況,尋找可靠關系,聯(lián)絡乙方同項目單位領導見面,并從中策劃,幫助乙方同項目單位簽定施工協(xié)議或合同。
二、中介成功,合同簽定之日,乙方付給甲方中介費(項目合同金)額%;項目施工單位預付乙方工程款5日內(nèi),乙方再付給甲方中介費%。
三、甲方幫助乙方聯(lián)系中介業(yè)務過程中發(fā)生的一切費用由乙方承擔,甲方該不負責。
四、甲方幫助乙方聯(lián)系業(yè)務成功并簽定了有關協(xié)議,乙方不能按協(xié)議規(guī)定按時支付中介費用,同意甲方從項目單位撥付的工程款中代扣。
五、此協(xié)議一式兩份,從簽定之日起生效。未盡事項,另行協(xié)商。若有爭議,提請x市中級人民法院仲裁。
甲方代表簽字:
乙方代表簽字:
年月日
年月日
居間合同協(xié)議版本篇二
乙方:_________________
經(jīng)甲乙雙方友好平等協(xié)商,另行達成如下協(xié)議:_________________
一、甲乙雙方合意自愿解除于________年________月________日簽訂的合同,該合同中雙方未履行部分均不再履行,所產(chǎn)生的包括但不限于甲乙雙方之間、甲乙雙方與第三方之間的一切糾紛與法律責任均由甲方獨自承擔,與乙方無關。給乙方造成損失的,甲方應當承擔賠償責任。
二、本協(xié)議書自雙方簽字蓋章之日起生效,原合同自本協(xié)議生效之日起終止。
三、本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份,具有同等法律效力。
四、因本協(xié)議產(chǎn)生的糾紛,雙方應友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,由乙方所在地人民法院管轄。
甲方(簽章):_________________
乙方(簽章):_________________
甲方代表人:_________________
乙方代表人:_________________
________年________月________日
________年________月________日
居間合同協(xié)議版本篇三
甲方(委托人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
乙方(居間人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
甲乙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的‰向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同金額的.
2、居間報酬在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后的日內(nèi)付清。
3、甲方可以轉帳或現(xiàn)金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。在本合同簽定時甲方向乙方支付萬元,做為乙方居間活動費用。居間人促成合同成立的,居間活動的費用,由居間人負擔;居間人未促成合同成立的,有權不予返還居間活動費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
甲方:(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
年月日
居間合同協(xié)議版本篇四
居間方受委托方委托,雙方就居間方向委托方提供有關居間服務、顧問服務等事項,經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條:合同標的物
居間方向委托方提供_____________________土地的轉讓。
第二條:居間方義務
1、居間方應積極認真地把委托方介紹給項目業(yè)主,并及時溝通情況。
2、居間方協(xié)助委托方做好該宗土地項目的前期投資策劃及溝通工作。
3、居間方應積極努力做好居間介紹,協(xié)調(diào)有關矛盾,促成委托方與項目業(yè)主方簽訂合資或轉讓合同。
4、居間方應協(xié)助項目當事人做好有關部門對項目的技術指標的審批工作,促成項目成功簽約。
第三條:委托方義務
委托方承諾一旦本項目業(yè)主與委托方簽訂項目合資或轉讓合同,并實際支付土地款項后,委托方即應承擔向居間方支付服務費的義務。
第四條:居間服務費
1、居間服務費的標準:
委托方與投資方簽訂的針對本項目整體合資或轉讓合同總金額(不論何種形式)的______(居間方開具正式合法發(fā)票)。
2、居間服務費的支付辦法:
委托方與項目業(yè)主簽訂合資或項目轉讓合同,并實際支付土地款項后(包括定金),居間費按該合同簽訂的具體價格和付款進度同比例支付。
第五條:誠信原則
1、如果委托方與投資方在本合同委托期內(nèi),未能達成合作協(xié)議,沒有征得居間方的書面同意,委托方不應再與該投資方進行協(xié)商并簽訂合作協(xié)議,否則居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
2、如果委托方以相關企業(yè)或在重慶當?shù)爻闪⒌淖庸炯耙磺修D投資公司的名義與____________(土地項目的業(yè)主單位)簽訂本合同標的物的轉讓合同,居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
3、本合同的有效期(委托期)為___天(自本合同簽字生效之日起計算)。居間方在此期間必須積極推動本項目業(yè)主與委托方進行實質(zhì)性洽談,并協(xié)助委托方和本項目業(yè)主達成實質(zhì)性成交合同。
4、委托期內(nèi)委托方未能與項目業(yè)主方達成協(xié)議時,委托方將不支付居間方任何費用。
5、居間方必須提供真實有效的信息給委托方,如在談判過程中,委托方發(fā)現(xiàn)居間方提供的居間信息中有虛假或不真實的信息時,委托方有權向居間方索取本合同標的物最低成交總金額的居間服務費標準30%的賠償。
第六條:合同成立及修改
本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,未經(jīng)雙方書面同意,任何一方不得擅自修改本合同。
第七條:違約責任
違約責任按《_______》有關條款執(zhí)行。
本協(xié)議共貳頁,一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
委托方:?居間方:____房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司
法人代表或委托代理人?法人代表或委托代理人
居間合同協(xié)議版本篇五
電話:_________________傳真:_________________
訴訟請求
一、判令被告向原告支付傭金人民幣______________元
二、判令被告向原告支付上述傭金的利息人民幣______________元(按日萬分之二點一計算,從_______________年______________月______________日起暫記至________________年______________月______________日,應計至實際付清之日為止)
四、判令被告承擔本案全部訴訟費用。
事實與理由
被告系一家______________國公司在中國______________的外商獨資企業(yè),主要從事汽車設計業(yè)務,______________先生擔任其董事長,______________先生擔任其總經(jīng)理兼法定代表人,被告及其全資股東的企業(yè)網(wǎng)址為。
原告與被告之間存在長期業(yè)務合作關系,原告主要在中國境內(nèi)為被告介紹客戶資源、向客戶獲取項目并提供相關后續(xù)服務,被告就此向原告支付相應傭金。具體項目以及應付傭金等相關事宜一般由原告與被告高管______________先生______________先生通過往來電郵及附件確認。______________先生與______________先生使用的電郵均為企業(yè)內(nèi)部郵箱及實名賬戶。
___________________年,原告在中國境內(nèi)為被告介紹并獲取多個項目,被告應付原告的傭金先后累計達______________萬人民幣。截至________________年______________月______________日,被告向原告確認欠原告?zhèn)蚪鸸灿嬋嗣駧臺_____________元,后經(jīng)原告多次催討,被告僅支付部分款項,仍拖欠人民幣______________元拒不支付。
為此,原告特向貴院起訴,懇請貴院判如所請。
此致
______________市__________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
簽名:_________________
居間合同協(xié)議版本篇六
委托方(甲方):居間人(乙方):甲方因岳正軍所屬位于青川縣曲河、橋樓等鄉(xiāng)的林權、地權貸款業(yè)務,委托居間人(乙方)促成簽訂貸款合同(協(xié)議)并執(zhí)行該合同或協(xié)議。
一、根據(jù)《中華人民共和國合同法》第426條之有關規(guī)定,對居間勞務人員本著服務的原則,甲方承諾在該貸款業(yè)務辦理成功后按照該筆貸款總金額的5%既人民幣:元(稅后)支付給乙方。
二、居間費的支付方式為甲方收到銀行發(fā)放的貸款當日一次性付清;貸款業(yè)務在辦理過程中所產(chǎn)生的中介公司服務費、工商代理增資費、評估費、資料費、差旅費等包括招待應酬的費用由甲方承擔。
三、本《居間協(xié)議》不因甲方的企業(yè)法人或委托人代表人更替而失效,甲方在執(zhí)行該業(yè)務合同的過程中產(chǎn)生的違約糾紛與乙方無關。
四、本《居間協(xié)議》具有與勞務合同、中介服務協(xié)議同等法律效力,如甲方不履行本承諾,居間當事人可向甲方追索或向有管轄權的人民法院提出強制執(zhí)行等措施,甲方無條件放棄抗辯的權利,本《居間協(xié)議》至傭金全部付清后自動失效。
五、本《居間協(xié)議》一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,生效后具有同等法律效應。
委托方:居間人(乙方):身份證號:身份證號:簽訂時間:年月日(注:本《居間協(xié)議》附甲乙雙方身份證復印件、法人委托書、主合同。)
居間合同協(xié)議版本篇七
本著優(yōu)勢互補、互惠互利的經(jīng)營宗旨,為了更好的開拓市場,擴大企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益,根據(jù)《中華人民共和國民法典》,甲乙雙方在平等自愿、公平和誠實信用、等價有償原則的基礎上,經(jīng)協(xié)商一致,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1.1乙方接受甲方委托,負責就___________工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方參加該項目的公開招投標,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方中標并與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
1.2“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方未中標,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
2.1乙方必須向甲方提供有關該工程項目招投標的信息,并有義務協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2.2乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
2.3乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
2.4乙方在甲方參與招投標期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務,協(xié)助甲方做好標書的編制。如果能夠中標并達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協(xié)調(diào)好甲方與建設單位的關系。
三、甲方義務
3.1甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責標書的編制。
3.2如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。
3.3如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
4.1本項目居間報酬為
4.2居間成功后,隨著建設單位撥付工程款的進度支付居間報酬
4.3甲方可以轉賬或現(xiàn)金的方式支付。
五、居間活動費用的承擔
居間活動費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用和勞務費用等。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項
6.1甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
6.2乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而做出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
七、合同終止
7.1本合同簽字生效后,如果_____年____月____日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
7.2如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
7.3甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
9.1乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
9.2本合同一式二份,雙方各持一份,具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章后生效。
居間合同協(xié)議版本篇八
居間人:_____ 簽訂時間:__年__月__日
第二條 居間期限:從____年____月____日至____年____月____日。
第三條報酬及支付期限:居間人促成合同成立的,報酬為促成合同成立金額的____%或者(大寫)_________元。委托人應在合同成立后的_____日內(nèi)支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
第四條居間費用的負擔:居間人促成合同成立的,居間活動的費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委托人應向居間人支付必要費用(大寫)________元。
第五條 本合同解除的條件
1.當事人就解除合同協(xié)商一致;
2.因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;
3.在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4.當事人一方遲延履行主要義務,經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;
5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。
居間合同協(xié)議版本篇九
雇主(以下簡稱甲方):
家政服務員(以下簡稱乙方):
中介服務公司(以下簡稱丙方):
經(jīng)丙方居間介紹,由乙方為甲方提供(育兒嫂、月嫂、家政保姆)家政服務,現(xiàn)就具體事宜約定如下:
1、 丙方為甲、乙雙方提供居間服務期限:
2、 乙方自 年 月 日起為甲方提供家政服務,具體工作時間為早 晚
3、 乙方休息日: 天/月
1、 甲方支付乙方工資: 人民幣 元/月
2、 甲方與本居間服務期內(nèi)支付丙方中介服務費: 人民幣 元(收費標準: 家政服務首月工資的 )
3、 乙方于本居間服務期內(nèi)支付丙方中介服務費用: 人民幣 元(收費標準: 家政服務首月工資的 )
4、 甲乙雙方委托丙方代收、代付首月工資,簽訂本協(xié)議時,甲方即向丙方支付首月工資的20%,七天試用期滿后支付剩余首月工資。首月工資的作用及使用順序如下:
(1)扣除乙方應向丙方支付的中介服務費;
(2)乙方首月工作滿一個月或者未滿一個月下崗,丙方代甲方支付相應的工資,并將余款返還甲方。其它月份的工資由甲方直接支付乙方。
1、 乙方必須提供有效身份證,健康證方可上崗;
5、 乙方未經(jīng)甲方同意,不得帶任何人進入?yún)f(xié)議約定的服務場所;
6、 工作期間,乙方未經(jīng)甲方同意不能擅自離崗;
7、 乙方在離開甲方住所前,有義務讓甲方檢查自己帶離服務處所的包裹;
9、 乙方不得私自翻看甲方私人物品、古董首飾等重要物品;
11、 乙方不得私自安排他人頂替自己的工作;
b: 由于甲方原因或乙方原因導致乙方未能按合同約定上崗
1、 丙方應對甲、乙雙方的身份證明進行核查驗證,并保留相應證明復印件;
2、 丙方為雙方提供中介服務前應首先確認乙方持有效健康證明上崗;
本協(xié)議一式三份,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份,自三方簽字、蓋章后生效。
甲方(簽字):
年 月 日
乙方(簽字):
年 月 日
丙方(簽字):
年 月 日
居間合同協(xié)議版本篇十
居間人:__________________
甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上達成如下合作協(xié)議:
一、合作范圍及方式
1、乙方為甲方提供居間服務,若促成甲方與第三方訂立合同并獲得收益,則甲方向乙方支付居間服務費。
2、甲乙雙方的合作方式?jīng)]有排他性,雙方在合作的同時,都可以和其他相應的合作伙伴進行合作。
二、甲方的權利和義務
1、甲方提供介紹自身所需的宣傳材料并安排專人對接乙方所提供的第三方項目資源。
3、按約定向乙方支付服務費。
三、乙方的權利和義務
1、按照甲方要求,在日常經(jīng)營過程中向業(yè)務對接的所有第三方推薦甲方的業(yè)務,并盡力促成甲方與第三方的合作。
2、協(xié)助甲方與第三方簽訂合同,甲方與第三方簽訂合同并取得收益視為乙方促成合作,完成單項居間服務。
3、按約定收取服務費。
四、服務費
1、乙方促成協(xié)議,甲方收取收益后,______個工作日內(nèi)甲方向乙方支付居間服務費。
2、甲方獲得收益后向乙方支付服務費,服務費為甲方獲得的凈利潤的百分之______,支付方式可以用現(xiàn)金、同等價值的服務企業(yè)股權或同等價值的等價交換物等方式。
五、爭議解決
履行過程中發(fā)生爭議的,雙方首先通過協(xié)商解決,自爭議發(fā)生之日起______日內(nèi)無法協(xié)商一致的,任何一方均可向______方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
六、合作期限
本協(xié)議從簽訂之日起生效,有效期______年,合作期屆滿,雙方可以書面形式延長該協(xié)議。
七、其他
1、本協(xié)議未盡事宜雙方簽署補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
2、本協(xié)議一式______份,雙方各執(zhí)______份,具有同等法律效力。
3、協(xié)議簽署地:______市。
委托人:______________居間人:______________
_______年_____月____日_______年_____月____日
居間合同協(xié)議版本篇十一
甲方:
乙方:
甲方委托乙方為其提供、招攬 工程業(yè)務,甲方承諾向乙方支付報酬。為明確雙方權利義務,經(jīng)雙方充分協(xié)商,訂立合同如下:
一、甲方委托乙方,為其單位提供、招攬工程業(yè)務,雙方其他業(yè)務,不受此合同約束。
二、乙方負責為甲方提供信息并聯(lián)系,以促成甲方實際與建設方簽訂工程合同。
三、報酬及給付方式:在乙方促成的工程合同簽訂后,甲方承諾將工程單價元/平米以外的部分工程款給付乙方作為報酬;給付方式:建設方每向甲方支付一筆工程款后三日內(nèi),甲方即向乙方支付相應的報酬,以此類推,直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒絕或拖延給付。若甲方逾期給付,需另給付乙方應付報酬的日萬分之五的滯納金。
四、乙方保證:在未促成甲方與建設方簽訂工程施工合同之前,不得向甲方收取任何費用。
五、目前確定乙方為甲方提供的工程為:
六、甲方依據(jù)相關法律、法規(guī)履行與建設方簽訂的建設合同,因此合同與建設方發(fā)生任何糾紛與乙方無關。
七、甲方依據(jù)相關法律、法規(guī)合法經(jīng)營,因甲方違法、違規(guī)等原因造成乙方為其提供、招攬的業(yè)務喪失,甲方仍應參照本合同第三條的規(guī)定一次性給付乙方報酬。
八、乙方保證為甲方提供業(yè)務的合法性,對違法業(yè)務,甲方有權拒絕,并不對乙方支付任何費用。
九、本合同對甲、乙雙方長期有效。
十、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。解決不成的,可向原告住所或被告住所地人民法院提起訴訟。
十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
雙方簽字:
甲方: 乙方:
年 月 日
居間合同協(xié)議版本篇十二
委托人:__________________
簽訂地點:_______________
居間人:__________________
簽訂時間:___年___月___日
第二條居間期限:從___年___月___日至___年___月___日。
第三條報酬及支付期限:居間人促成合同成立的報酬為促成合同成立金額的___%或者(大寫)___元。委托人應在合同成立后的___日內(nèi)支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
第四條居間費用的負擔:居間人促成合同成立的,居間活動的費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委托人應向居間人支付必要費用(大寫)___元。
第五條 本合同解除的條件1.當事人就解除合同協(xié)商一致;2.因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的;3.在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;4.當事人一方遲延履行主要義務,經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行;5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。
第八條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第___種方式解決:(一)提交____________仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。
第十條 本合同未作規(guī)定的,按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行。
委托人(章):居間人(章): 鑒(公)證意見:
居民身份證號碼: 居民身份證號碼: 經(jīng)辦人:
法定代表人:法定代表人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(章) 賬號:
甲方(委托人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
乙方(居間人):
聯(lián)系地址:
聯(lián)系電話:
居間合同協(xié)議版本篇十三
乙方:_________
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》經(jīng)雙方充分協(xié)商,依照平等自愿,等價有償?shù)脑瓌t達成如下協(xié)議。
一:委托事項
乙方接受甲方委托負責就土石方工程項目,引見甲方和金泉湖水庫東側凱麻高速公路北側宗地削峰填谷工程建設項目方直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與項目方簽訂該工程項目承包合同。
二:乙方義務
乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,乙方有義務協(xié)助甲方對該工程進行實地考察。乙方承諾向甲方提供關于該工程項目的上述信息真實可靠。
三:甲方義務
甲方負責提供資質(zhì)證書,營業(yè)執(zhí)照等相關資料和項目方進行合同談判。如果居間成功,則由甲方全面履行和項目方所簽訂的專業(yè)施工單位合同,甲方因履行施工合同產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。如果居間成功,則甲方應按本合同約定。向乙方支付居間費用,如果未及時支付則逾期每日按未支付居間費用的`1%向乙方承擔違約金。
四:居間費用與支付方式
本項目居間費用為275萬元(貳佰柒拾伍萬元)。居間費用在甲方與項目方簽訂正式合同后____內(nèi)付清。甲方可以轉賬或現(xiàn)金方式的方式支付。
五:合同終止
如果居間成功,付清居間費用,本合同完全履行完畢后終止。
六:其他事項
本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
_________年____月____日