隨著法律法規(guī)不斷完善,人們越發(fā)重視合同,關于合同的利益糾紛越來越多,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。相信很多朋友都對擬合同感到非??鄲腊?。下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫,我們一起來了解一下吧。
光伏安裝合同篇一
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的`資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的%(即人民幣萬元,大寫:_______萬元)。
2、居間報酬結算方式:_________________
居間報酬總金額為人民幣萬元,在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后,建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的__________%)到賬后,次日將報酬總額中的萬(大寫:_________________元整)以現(xiàn)金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內,甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款,甲方可以轉帳或現(xiàn)金的方式支付。
3、甲方可以轉帳或現(xiàn)金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶,也可直接支付現(xiàn)金予乙方指定代理人。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業(yè)或在南寧當?shù)爻闪⒌淖庸炯耙磺修D投資公司的名義與業(yè)主方簽訂承包施工合同,居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至_______年________月______日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如居間成功,本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同含正本一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫,具真實性及法律效力。
合同簽訂地:_________________
乙方指定賬戶戶名:_________________
乙方指定賬戶賬號及開戶行:_________________
光伏安裝合同篇二
陰奉陽違
“還能通過陰陽合同幫我避稅嗎?”
“沒問題!”
聽到地產中介這樣的回答,張欣心里踏實了些。張欣四年前便在望京附近看房子,旨為孩子上學之用,如今,孩子都已在望京的一所小學就讀三年級,房子依然沒有買上。“幾年前總是聽專家說房價會降,結果沒降,后來國家政策層層出臺,想著這回總該降了,結果漲得更猛。據說這次限購的打擊力度是最大的,但是我發(fā)覺,房價并沒有降,只是不像先前那么大漲了?!钡?,與房價相背的是,房屋租金大漲,在望京租房的張欣不得不再將購房計劃提上日程。
很快,張欣在朝陽區(qū)預定了一套97平方米的二手房,總價款為270萬元,但是,就在她籌錢準備付款的時候,傳來國家將開始打擊“陰陽合同”的消息,而這將意味著,她看上的那套房將多付出近20萬元的稅費。
根據張欣的描述,記者為其算了一筆賬。由于張欣所選住房為二手房且房本表明不滿五年,因此契稅、個人所得稅、營業(yè)稅一個都不能少。若按真實交易價格計稅,何麗需繳納營業(yè)稅萬元(270×萬元)、契稅萬元(270×萬元)、個稅萬元(270×1%=萬元),總繳稅額萬元。但地產中介按照成交房屋所在區(qū)域的最低指導價格做了一份“陰”合同,按照該小區(qū)每平方米6000元左右的最低過戶指導價計算,中介實際按照60萬元作為何麗的繳稅基數(shù),最終繳稅額為萬元,兩者相差萬元。
所謂最低過戶指導價僅是中介常用的一種說法,專業(yè)術語叫二手房最低計稅價,是北京市相關部門在2006年7月根據房屋所在地址、房屋種類、房屋年齡等各項系數(shù)綜合制定得出的,按照地理位置北京共劃分了50余個片區(qū),每個片區(qū)的指導價格均不同,地產中介大都以此作為基數(shù)幫助買方避稅。
“之前也有過打擊陰陽合同的條款,但一直就沒執(zhí)行過,每個環(huán)節(jié)都是睜一只眼閉一只眼。不過,這次調控的力度比較大,所以,雖然避稅沒問題,但最低指導價有可能會上調?!辨溂业禺a望京店一位銷售員告訴筆者,預計最低指導價的上調幅度是現(xiàn)在的倍,這就意味著買賣雙方在交易過程中要繳納的稅費也會相應地提高。
“陰陽合同”的后患
“陰陽合同”具體是從哪年開始出現(xiàn)的,筆者無從查起,只是聽一位入行多年的中介人員說,從他2005年進入公司起,就有這種現(xiàn)象,并且由于極具普遍性,因此在中介行業(yè)早已是公開的秘密。
光伏安裝合同篇三
乙方:________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)和政策規(guī)定,甲、乙雙方本著自愿原則,經過充分協(xié)商,在平等互利的基礎上,就乙方租賃甲方廠房屋頂安裝太陽能光伏電站相關事宜達成如下協(xié)議:
一、廠房屋頂基本情況
甲方將其擁有位于的廠房屋頂租賃給乙方用于安裝太陽能電站,廠房屋總面積平方米(廠房屋頂實際面積以丈量為準)。
二、廠房屋頂租期限
1、廠房屋頂租賃期限自20xx年4月12日起,至20xx年4月12日止,租賃期30年。
2、租賃期間,屋頂使用權歸乙方所有。租賃期滿,甲方有權收回所有屋頂,乙方應如期歸還,乙方如需要繼續(xù)承租,應于租賃期滿前三個月提出書面要求,經甲方同意后重新簽訂租賃合同。
三、租金及相關費用支付方式
1、乙方以電費優(yōu)惠作為使用甲方屋頂租金。甲、乙雙方約定,乙方租賃甲方廠房屋頂安裝光伏電站,電站并網發(fā)電后,乙方承諾,對甲方實施電價優(yōu)惠,甲方購買乙方太陽能電站電力每千瓦時電費比電力公司當時的電價優(yōu)惠15%。具體電費支付方式,甲、乙雙方另行協(xié)議約定。
2、租賃期間,乙方使用該廠房屋頂發(fā)生的所有水、電及維護費用由乙方承擔。
四、廠房使用要求及維護責任
1、租賃期間,乙方應合理使用并愛護該廠房及其附屬設施。因乙方使用不當或不合理使用,導致廠房屋頂及其附屬設施損壞或發(fā)生故障的,由乙方負責維修。
2、租賃期間,乙方需裝修或增設附屬設施和設備的,應事先征得甲方的同意,按規(guī)定須向有關部門審批的,則還應由甲方報請有關部門批準后,方可執(zhí)行。
五、廠房轉租和歸還
1、乙方在租賃期間,如將廠房屋頂轉租給第三方,須事先征得甲方的書面同意,擅自中途轉租、轉讓,甲方有權利終止本租賃協(xié)議。
2、租賃期滿后,該廠房屋頂歸還時,應當符合正常使用狀態(tài)。
六、租賃期間其他有關約定
1、租賃期間,甲、乙雙方都應遵守國家的法律法規(guī),不得利用廠房租賃進行非法活動。
2、租賃期間,甲方有權督促并協(xié)助乙方做好消防、安全、衛(wèi)生工作。
3、租賃期間,廠房因不可抗拒的原因和市政動遷造成本合同無法履行,雙方互不承擔責任。
4、租賃期間,乙方可根據自己的經營特點進行裝修,但原則上不得破壞原房結構,裝修費用由乙方自負,租賃期滿后如乙方不再承擔,甲方也不作任何補償。
5、租賃期間,乙方應及時支付房租及其他應支付的一切費用,如拖欠不付滿一個月,甲方有權增收5%滯納金,并有權終止租賃協(xié)議。
6、租賃期滿后,甲方如繼續(xù)出租該房時,乙方享有優(yōu)先權;如期滿后不再出租,乙方應如期搬遷,否則由此造成一切損失和后果,都由乙方承擔。
七、其他條款
1、租賃期間,如甲方提前終止合同而違約,甲方應一次性賠償乙方20萬元。租賃期間,如乙方提前退租而違約,乙方應一次性賠償甲方20萬元。
2、租賃期間,如因產權證問題而影響乙方正常經營而造成的損失,由甲方負一切責任給予賠償。
3、甲方協(xié)助乙方辦理項目的相關材料及手續(xù),其費用由乙方承擔。
4、租賃合同簽訂后,如企業(yè)名稱變更,可由甲乙雙方蓋章簽字確認,原租賃合同條款不變,繼續(xù)執(zhí)行到合同期滿。
合同的變更和解除
1、本合同一經簽訂,即具有法律約束力,任何單位和個人不得隨意變更和解除。
2、在合同履行期間,甲、乙雙方不能因機構變更、人事變動或其他原因而無故終止合同。如因不可抗拒力致使難以履行合同時,本合同可以變更或刪除。
3、本合同期滿,乙方在同等條件下享有優(yōu)先承租權,如果乙方由此需要,甲方應當優(yōu)先與乙方續(xù)簽合同。
八、發(fā)生爭議,甲乙雙方本著互諒互讓原則協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
九、本合同未盡事宜,可由甲乙雙方約定后作為補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各持一份。
甲方:________________乙方:________________
日期:________________日期:________________
光伏安裝合同篇四
案例2008年6月,小戴看中張先生名下的一套一室戶的小房子,雙方在中介公司處簽訂了一份《房地產買賣居間協(xié)議》,約定房屋轉讓價42萬元。這時小戴提議,雙方在簽訂正式買賣合同時,可以把房價做低,這樣大家都可以少繳一點稅。張先生覺得有利可圖也就同意了。于是雙方在簽訂正式的《上海市房地產買賣合同》時約定,“房屋轉讓價款為25萬元”。合同簽訂一個月后,雙方相約去房地產交易中心辦理過戶手續(xù),這時小戴突然提出,應當按照雙方正式合同約定的25萬元履約。張先生大吃一驚,并反駁說這份合同是為了避稅而簽訂的,前一份《房地產買賣居間協(xié)議》約定的42萬元才是雙方真實的意思。
由于協(xié)商不成,雙方對簿公堂。小戴聲稱,起先確實有42萬元的約定,誰知2008年政府宏觀調控后房價下跌了,于是雙方經過協(xié)商后將房價調整為25萬元的新價格?,F(xiàn)在自己已經付清25萬元房款,要求張先生協(xié)助辦理產權過戶手續(xù)。張先生則當庭要求小戴先付清42萬元房款。
法院判決法院審理后認為:1、即使考慮房價下跌因素,在一個月的時間里,房屋價格下調17萬元,有悖常理;2、中介公司的具體經辦人作證,房屋的實際轉讓價就是42萬元,當時為了少繳稅,雙方才在后來的合同中將房價寫低成25萬元;3、中介公司是按照房屋總價款的1%向雙方收取傭金的,雙方實際支付的傭金恰恰就是4200元。
綜合以上考慮,法院認定:42萬元才是真實的交易價格,雙方在《上海市房地產買賣合同》中約定的房屋轉讓價25萬元這一條款具有非法目的,不受法律保護,該條款無效,但該條款無效不影響合同其他條款的效力。因此,判令小戴付清42萬元,房款付清后,張先生協(xié)助小戴辦理產權過戶手續(xù)。
理財提示陰陽合同就是通常指的黑白合同,是當事人為了逃避稅收,簽訂兩份價格不同的房屋買賣合同,以價位低的合同辦理房屋過戶手續(xù),實際卻履行價位高的合同。表面上看,陰陽合同有時確實達到了規(guī)避稅收、降低房屋買賣成本的作用,但事實上,陰陽合同滋生了大量紛爭。畢竟雙方簽訂了兩份具有不同價格的合同,一旦有方起了“歹心”,這陰陽合同往往就成了麻煩的根源。
除了以上案例提到的情況外。最常見的就是:由于房屋買賣過程中,房價出人意料地有了大幅的上漲或下跌,因此一方想違約不履行合同,往往在法院聲稱自己簽訂陰陽合同時不知道違法,現(xiàn)在知道了,所以要求法院判決買賣合同無效,雙方無需再履行合同。
通常,法院不會判令整個合同無效,只判令用于避稅的條款無效,雙方仍按照實際成交價履約。然而像本案中的張先生,官司雖然最終贏了下來,但誰愿意在房屋買賣中生出如此枝節(jié)、耗費如此精力呢?另外對買家來說,做低房價只能讓賣家少繳個人所得稅,然而今后當自己賣出房子時,卻反而要多繳個人所得稅,其實反而對自己不利。
總之還是那么一句老古話:貪小必失大,別人主動給予的小便宜的背后往往暗藏著大陷阱。
光伏安裝合同篇五
甲乙雙方根據《xxx合同法》,經雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
1、乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔違約金。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的____%(即人民幣____萬元,大寫:_________________萬元)。
2、居間報酬結算方式:_________________
居間報酬總金額為人民幣____萬元,在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后,建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的____%)到賬后,次日將報酬總額中的萬(大寫:_________________元整)以現(xiàn)金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內,甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款,甲方可以轉帳或現(xiàn)金的方式支付。
3、甲方可以轉帳或現(xiàn)金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶,也可直接支付現(xiàn)金予乙方指定代理人。
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業(yè)或在南寧當?shù)爻闪⒌淖庸炯耙磺修D投資公司的名義與業(yè)主方簽訂承包施工合同,居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
1、本合同簽字生效后,如果至____年____月____日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如居間成功,本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
如發(fā)生合同爭議,協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同含正本一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫,具真實性及法律效力。
合同簽訂地:_________________
乙方指定賬戶戶名:_________________
乙方指定賬戶賬號及開戶行:_________________
光伏安裝合同篇六
發(fā)包人(以下簡稱甲方):
承包人(以下簡稱乙方):
依據《^v^合同法
》、《中華
人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公
平和
誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 承包范圍:對應效果圖的供貨清單范圍內所有燈具供貨、安裝。
4、 承包方式:包工包料。
5、 合同工期:
供貨日期:合同簽訂之日(預付款到賬)起25天內運送到田方指定工地,即 年 月 日前所有燈具運抵施工現(xiàn)場,裝并交驗完畢。
6、 產品質量:優(yōu)質
7、 合同價款:
優(yōu)惠后總價: 元
以上價款為固定總價,包含所有燈具材料、生產、運輸、安裝、取費、稅金、驗收備案及未完成工程所發(fā)生的一切費用。
1、 向已方提供貨物存放地的約定:甲方提供現(xiàn)場貨物存放地,乙方自行擺放、保管。
2、 負責根據效果圖、圖紙、規(guī)范及合民規(guī)定的相關標準對產品進行驗收。有權利隨時對產品質量進行抽查,對不符合合同規(guī)定質量的產品要求限期調換。
3、 做好合同執(zhí)生過程中的相關協(xié)調工作。
4、 指派 作為甲方駐工地代表,負責對產品質量、進度等進行全面管理,并負責辦理設訐變更、洽商、現(xiàn)場簽證、工程結算等的內部審批手續(xù)。
5、 甲方需協(xié)調相關單位,為乙方提供工作便利。
乙方未能履行下述各項義務,造成甲方損失的,乙方賠償甲方相關損失。
1、 未經甲方同意,不得將本工程轉給第三人。
3、 指汽船派 (電話) 為乙方駐工地項目負責人,負責合同履行,按雙方認可的施工組織設計(施工方案)和甲方發(fā)出的指令組織指導施工,確保保質、保量、按期完成施工任務,解決由方負責的務項事宜。
4、 遵守政府有關主管部門對施場地交通、施工噪音以及環(huán)境保護和安全生產等的管理規(guī)定,按規(guī)定辦理有關手續(xù)并承擔相應費用,同時以書面形式通知甲方。
5、 保證施工場地清潔符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關規(guī)定,承但因自身原因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款。
6、 遵守工程建設安全生產有關規(guī)定和甲方的《建設工程安全文明管理辦法》,嚴格按安全標準組織進場。負責對施工場地工作人員進行安全教育,隨時接愛甲方或政府行政主管部門的安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔。
7、 認真按照標準、規(guī)范和設計圖紙要求以及甲方發(fā)出的指令供貨,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。
8、 服從甲方工地的觀管理。負責乙方施工人員的防盜、防意外事意外事幫等安全事項。
9、 乙方在交貨時通知甲方驗收,甲方應在三日內完成驗收,逾期視為合格,乙方負責安裝驗收前的成品保護工作,出現(xiàn)破壞應及時更換修補,承擔相關費用。
10、 已方負責上報本工程相關竣工資料。
11、 效果圖經相關部門已認可,乙方應甲方提供的效果圖,聯(lián)系設計單位完善施工圖設訐,因乙方未能按甲方確信的效果圖及施工圖生產導致不能通過驗收,則乙方承擔給甲方造成一切損失。
1、 因以下情況嚴得影響工程施工,造成工期延誤的,經甲方確認后工期可相應順延:
(1) 設計變更和工和量增加;
(2)不可抗力。
2、 因乙方責任,不能按期交貨、中途無故售貨停產或產品質量不合格返工等影響工期的,工期不順延。
1、 本工程以甲方相關質量驗 收規(guī)定和國家、行業(yè)現(xiàn)行驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
2、 發(fā)生重大傷亡及其他安生事故,乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方,同時政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發(fā)生的費用。
3、 由于乙方原因造成質量事故,乙方必須賠償給甲方造成的損失,并在甲方指定的期限內返工直至達到合同約定的質量標準,返工費由乙方承擔,并且工期不予順延。
4、 非乙方原因造 成的質量問題,由乙方負責維修或更換,支付給乙方的維修或更換費用由甲乙雙方協(xié)商確定。
5、 工程總體質量保修期為工程驗收合格后一年。質保期內,除人力不可抗拒原因乙方免費負責維修或更換,質保期外,乙方也需要進行維修,費用甲乙雙方商定。
1、 雙方商定本合同價款采用固定總價方式。
2、 因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予計量。
3、 工程支付方式:合同簽訂后付合同部價款20%做為預付款;貨物全部到場,甲方驗收合格后,甲方向乙方支付合同總價款的50%作為質保金,質保期后無質量問題一周內付清(無利息)。
4、 付款時,乙方需要開具符合甲方要求的發(fā)票。
1、 乙方付責施工中所有的材料供應,費用乙方承擔。
2、 乙方采購的材料與合同約定或雙方確認的產品不符時,乙方應按甲方要求的時間運出施工場地,重新提供符合要求的產品,承擔由此以生的費用,由此延誤的工期不予順延。
3、 乙方采購的材料在使用前,乙方應甲方的要求進行檢驗或試驗,不合格的不得使用,檢驗或試驗費由乙方承擔。
4、 甲方發(fā)現(xiàn)乙方采購并使用不符合要求的材料設備時,有權求乙方負責修復、拆除或重新采購,由乙方承擔發(fā)生的費用,由此延誤的工期不予順延。
1、 乙方必須按照合同中確定的交貨日期交貨,否則,每延誤一天,甲方有權在付款時扣除合同總價款的千分之一;延誤達十天(含十天)以上的,甲方有權單方解除合同,解除合同的通知到達乙方時合同解除。乙方必須妥善做好施工場地的保護和移交工作,按甲方要求將自有設務和人員撤出施工場地。同時在接到合同的通知后十五日內返還田方已支會款項銀行同期貸款利息,承擔因合同銀除給發(fā)包人造成的一切損失,并一次性向發(fā)包人支付合同總價款10%的違約金。
2、 產品未達到合同約定的質量本、示準,乙方承擔由此給甲方造成的一切損失,并在甲方指定期限骨返工直至工程達到合同規(guī)定的杯準,返工所發(fā)的費用由乙方承擔,并且工期不予順延。
3、 乙方應妥善保護施工現(xiàn)場 的設施,如造成損失照價賠償。
4、 k如乙方違約,由此給甲方造成的所有損失,山乙方賠付,并一次性支付給甲方總價款的10%做為違約金。
1、 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方采取協(xié)商解決或請有產關部門進行調解。
2、 協(xié)商或調解不成的,依法向工程所在地人民法院起訴。
1、 本合同工式陸份,甲方肆份,乙方貳份,具有同等交力。
2、 本合同雙方簽字蓋章之日起生效。
3、 合同的實質性變更(包括工程承包范圍、合同工期、合同價款及支付方式、合同價款調整范圍和方式、材料設務供應、質量及驗收、違約責任和解決爭議方法等的變更)必須以書面形式,并經雙方共同簽字、蓋章確認后才有效變更。
4、 本合同附件及相關說明,均為本合同的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):乙方(公章):
簽訂日期: 年月 日
簽訂地點:
光伏安裝合同篇七
合同編號:_________________
乙方:_________________
簽訂地點:_________________
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲方與乙方就建設工程施工事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。
1.建設工程施工對象及內容:_________________
工程名稱:_________________
工程地點:_________________分包范圍:_________________放線、挖槽、下地樁、填埋、支架安裝、相變、逆變基礎、低壓接線的施工。
2.工程計價方式:_________________
本合同價款采用固定綜合單價方式確定。
固定綜合單價:_________________
暫定總價:_________________小寫:_________________(元)
大寫:_________________(元)
施工范圍:_________________放線、挖槽、下地樁、填埋、支架安裝、電板安裝、相變、逆變基礎、低壓接線等工程。
工程結算價:_________________工程結算價=甲方確認(甲方施工技術員、項目經理、預算員三方共同確認)
的工程量x工程量清單中的單價+(-)設計變更部分費用。
價格調整
除下列情況之一者可作調整外,不會因施工過程中人工、材料價格或其他不可預見的變動做任何調整。
甲方確認的設計變更、修改和施工現(xiàn)場簽證。
甲方代表簽證的工程量的增減。
乙方同意現(xiàn)場簽證按甲方的簽證制度執(zhí)行,否則甲方不予認可。
上述情況發(fā)生后,由乙方編制調整預(結)算書送甲方和監(jiān)理工程師審核,甲方有權委托造價咨詢機構進行審計,確定合同價款的增減。
除款規(guī)定情況外,甲方不再支付任何費用,由于乙方自行核算導致的漏項由乙方自行承擔。
工期要求:_________________
1.開工時間:_________________根據甲方書面通知為準
2.竣工時間:_________________年月日
3.質量標準:_________________
工程質量應滿足以下要求:_________________
本工程驗收按“火電施工質量檢驗及評定標準-安裝篇”、甲方施工圖紙、甲方施工組織設計為依據。如在合同執(zhí)行過程中,規(guī)范、標準和規(guī)定做了重大修改或頒布新的標準、規(guī)范和規(guī)定,則應執(zhí)行新的規(guī)定。
本合同工程質量目標:_________________合格,達到甲方要求。
工程質量應當達到合格工程,并應符合本合同或技術協(xié)議書約定的質量標準,質量標準的評定以本合同約定(優(yōu)先適用)、國家或行業(yè)的質量檢驗評定標準為依據。因乙方原因致使工程質量達不到約定的質量標準,乙方應無償返工,直致達到規(guī)定合格要求,返工的費用和延誤的工期由乙方負責,給甲方造成損失的,乙方還應承擔賠償責任。
乙方應按甲方要求及時提供各種完整原始資料及經過監(jiān)理、建設單位確認的工程質檢、驗收資料。
4.合同文件及解釋順序:_________________
組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:_________________
(1)本合同;
(2)本合同附件;
5.總(分)包合同:_________________無
6.圖紙:_________________
甲方免費向乙方提供工程有關施工藍圖1套,乙方需要更多資料文件時,則費用自理。除了嚴格用于本合同的,乙方不能在未得到甲方書面批準的情況下讓第三方使用或向第三方轉讓。
乙方在施工過程中負責提供的技術資料如下:_________________
乙方應負責在工程施工前按甲方要求編寫分項、分部工程與部分單位工程的施工技術措施和作業(yè)指導書,報甲方相關部門審批同意后方可實施;但審批并不能減輕或排除乙方應承擔的責任。
施工過程中按甲方要求填制施工記錄與質量檢驗記錄;
乙方隨工程進度同步完成分部、分項檢驗批、隱蔽、質評等竣工驗收資料。資料員須常駐現(xiàn)場,如資料有延誤,則按規(guī)定接受甲方項目部處罰。工程竣工后按甲方要求整理報送相關竣工資料。
7.甲方義務:_________________
按本合同約定,向乙方支付勞務報酬;
負責與業(yè)主方、監(jiān)理、設計及有關部門聯(lián)系,協(xié)調現(xiàn)場工作關系。
提供完成本合同協(xié)議書上約定的材料。
指定現(xiàn)場代表,協(xié)調處理相關現(xiàn)場事務。
編制本工程的整體進度計劃,并且對乙方每月的施工計劃提出明確要求;
提供測量控制基準點。
甲方委托項目經理為現(xiàn)場代表,履行甲方的責任。
在開工之日起,甲方應按時供應所需的材料,不得因材料不到位所造成的誤工和停工,如有因材料引起的停工天以上,應有甲方承擔所造成乙方的損失,例如機械費用、民工工資。
8.乙方義務:_________________
未經甲方書面授權或允許,不得擅自與業(yè)主方及有關部門建立工作聯(lián)系;
自覺遵守法律法規(guī)及有關規(guī)章制度;
便利。
9.安全施工與檢查:_________________
乙方應定期召開安全例會(每周),并形成會議記錄,存入工程施工檔案;
不發(fā)生重傷及人身事故,輕傷事故在0人次以下。
不發(fā)生機械、設備、火災事故和同等及以上責任交通事故以及環(huán)境影響事件。
光伏安裝合同篇八
甲方: 合同編號:
乙方: 簽訂地點:
依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲方與乙方就建設工程施工事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。
1.乙方資質情況: 資質證書號碼: 發(fā)證機關: 資質專業(yè)及等級:
2.建設工程施工對象及內容:
工程地點:新疆焉耆縣
分包范圍:高壓側電氣安裝:35kv開關柜至送出線路的光伏發(fā)電系統(tǒng)、站用電系統(tǒng)、光纜敷設、直流及ups、測控、保護、監(jiān)控及通訊系統(tǒng)、電纜及輔助設施的安裝。
低壓側電氣安裝 組件至陣列升壓變的光伏發(fā)電系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、電纜及輔助設施、全廠接地系統(tǒng)的安裝。 分包內容包括但不限于:
1、光伏發(fā)電系統(tǒng):35kv開關柜安裝、無功補償裝置安裝、接地及消弧裝置安裝、送出電纜安裝、電纜安裝、光纜安裝。
2、廠用電系統(tǒng):低壓配電箱安裝,電纜敷設。
3、 直流及ups充電饋電裝置安裝、蓄電池安裝、電纜安裝。
4、監(jiān)控保護及通信系統(tǒng):監(jiān)控 保護裝置安裝、遠動裝置安裝、通信裝置安裝、測量計量裝置安裝、電纜安裝。
5、接地 系統(tǒng):電纜溝接地。(實際以甲方施工通知單為準)
2、低壓側組件匯線開始至陣列升壓變之間所有安裝工作:光伏發(fā)電系統(tǒng):組件匯線,匯 流箱安裝,直流柜安裝,逆變器安裝,電纜敷設。通訊系統(tǒng):通訊柜安裝,匯流箱通訊 線纜敷設。電纜輔助設施:電纜防火、電纜保護管敷設。(實際以甲方施工通知單為準)
光伏安裝合同篇九
甲方:
乙方:
為了明確雙方權利義務,根據《民法典》的有關規(guī)定,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,供嚴格履行。
一、甲方推薦介紹乙方在____________有限公司現(xiàn)有土地上從事相關土建工程,并向乙方提供相關服務,乙方向甲方支付一定服務費。
二、經甲方同意后由乙方與____________有限公司直接簽訂承包合同的,甲方不承擔該工程的質量責任、工期責任、安全事故責任、稅費、工資、材料等款項的付款義務。
三、乙方在____________有限公司現(xiàn)有土地上從事相關土建工程按工程決算金額1%支付服務費給甲方。
四、乙方確保在____________有限公司現(xiàn)有土地上從事相關土建工程的物資供應除鋼材外全部由甲方負責供應,價格隨行就市,具體要求以供應合同為準,乙方未按具體合同約定結清物資供應款時不得向第三方采購。
五、甲方負責協(xié)調乙方與項目地有關建設主管部門的關系,按發(fā)包方要求組織工程項目驗收備案。
六、甲方按乙方工程進度收取服務費,甲方可憑乙方的付款通知和收據在甲方領取,乙方在本合同上簽名蓋章視為授權______有限公司可以從工程進度款中代扣。
七、乙方在工程承包中有關法律責任牽涉到甲方或連帶到甲方或甲方墊付的,甲方有權向乙方索賠,乙方保證及時向甲方給付到位,如延期付款,甲方按延期付款金額日萬分之七向乙方賠付資金占用損失和實現(xiàn)債權的差旅費、律師費、訴訟費等。
八、本合同中乙方的義務,乙方請(公民身份號碼)提供連帶保證擔保。
九、本合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可向甲方所在地人民法院起訴解決。
十、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清全部款項后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
光伏安裝合同篇十
承包方(以下稱乙方):__________________________
根據《_建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
合同工期總日歷天數(shù)_______天
本合同實行固定單價按實結算,經雙方約定,光伏板安裝工程按每組______________元/組(一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對,達到標準的按單價_________安裝組數(shù)進行費用結算。
4、費用支付,施工結束后,甲方10日內支付相關工程費用。
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現(xiàn)場發(fā)生破損,乙方需無條件進行維修。
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔。
1、如8月20日前安裝達到1mw光伏板安裝,則按1mw=50000元標準進行結算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
因本合同產生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。
光伏安裝合同篇十一
??出租人(甲方):
??承租人(乙方):
??根據國家、省、市有關法律、法規(guī)及有關規(guī)定,甲乙雙方本著平等、自愿的原則,經協(xié)商一致訂立本合同,并共同遵守。
??第二條甲方同意將坐落在(巷、里)號座房號的房地產出租給乙方作商業(yè)用途使用,建筑面積平方米。
??第三條甲乙雙方協(xié)定的租賃期限、租金情況如下:
??租賃期限
??月租金額(幣種:人民幣)元
??小寫
??大寫
??注:期限超過xx年的,超過部分無效。
??租金按月結算,由乙方在每月的第日前按轉入個人銀行帳號付款方式繳付租金給甲方。
??第四條乙方向甲方交納(人民幣幣)元保證金(可以收取不超過個月月租金數(shù)額),甲方應在租賃期滿或解除合同之日將保證金退回乙方。
??第五條雙方的主要職責:
??1.甲乙雙方應當履行《民法通則》、《^v^民法典等有關法律法規(guī)的規(guī)定和義務。
??2.甲乙雙方應當協(xié)助、配合有關部門做好房屋租賃、房屋安全、消防安全、治安、計劃生育及生產銷售假冒偽劣商品的查處工作。
??第六條甲方的權利和義務:
??1.依照合同約定將房屋及設備交付乙方使用。未按約定提供房屋的,每逾期一日,須按月租金額的向乙方支付違約金。
??2.甲方應負的修繕責任:房屋結構性問題。
??3.租賃期間轉讓該房屋時,須提前個月(不少于3個月)書面通知乙方;抵押該房屋須提前日書面通知乙方。
??4.發(fā)現(xiàn)乙方擅自改變房屋結構、用途致使租賃物受到損失的,或者乙方拖欠租金個月以上的,甲方可解除合同,收回房屋,并要求賠償損失。
??第七條乙方的權利和義務:
??1.依時交納租金。逾期交付租金的,每逾期一日,乙方須按當月租金額的向甲方支付違約金。
??2.乙方應負的修繕責任:房屋非結構性問題。
??3.租賃期屆滿,應將原承租房屋交回甲方;如需繼續(xù)承租房屋,應提前日與甲方協(xié)商,雙方另行簽訂合同。
??第八條其他約定乙方的物業(yè)管理費、水費、電費等其他費用需另行繳交。乙方的物業(yè)管理費從年月日開始向物業(yè)管理處繳納。若甲方提前解除租賃合同,甲方需賠償乙方壹個月租金;若乙方提前解除租賃合同,乙方需賠償甲方壹個月租金。
??第九條甲乙任何一方未能履行本合同條款或者違反有關法律、法規(guī),經催告后在合理期限內仍未履行的,造成的損失由責任方承擔。
??第十條在租賃期內,如遇不可抗力,致使合同無法履行時,甲乙雙方應按有關法律規(guī)定及時協(xié)商處理。
??第十一條本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,送一份給街(鎮(zhèn))出租屋管理服務中心備案。
??第十二條本合同在履行中如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,依法向人民法院起訴。
??第十三條本合同自雙方簽字之日起生效。
??甲方(簽章)乙方(簽章)
??甲方:乙方:
??身份證號碼:身份證號碼:
??委托代理人:委托代理人:
??證件號碼:證件號碼:
??地址:地址:
光伏安裝合同篇一
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的`資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的%(即人民幣萬元,大寫:_______萬元)。
2、居間報酬結算方式:_________________
居間報酬總金額為人民幣萬元,在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后,建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的__________%)到賬后,次日將報酬總額中的萬(大寫:_________________元整)以現(xiàn)金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內,甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款,甲方可以轉帳或現(xiàn)金的方式支付。
3、甲方可以轉帳或現(xiàn)金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶,也可直接支付現(xiàn)金予乙方指定代理人。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業(yè)或在南寧當?shù)爻闪⒌淖庸炯耙磺修D投資公司的名義與業(yè)主方簽訂承包施工合同,居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至_______年________月______日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如居間成功,本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
七、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同含正本一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫,具真實性及法律效力。
合同簽訂地:_________________
乙方指定賬戶戶名:_________________
乙方指定賬戶賬號及開戶行:_________________
光伏安裝合同篇二
陰奉陽違
“還能通過陰陽合同幫我避稅嗎?”
“沒問題!”
聽到地產中介這樣的回答,張欣心里踏實了些。張欣四年前便在望京附近看房子,旨為孩子上學之用,如今,孩子都已在望京的一所小學就讀三年級,房子依然沒有買上。“幾年前總是聽專家說房價會降,結果沒降,后來國家政策層層出臺,想著這回總該降了,結果漲得更猛。據說這次限購的打擊力度是最大的,但是我發(fā)覺,房價并沒有降,只是不像先前那么大漲了?!钡?,與房價相背的是,房屋租金大漲,在望京租房的張欣不得不再將購房計劃提上日程。
很快,張欣在朝陽區(qū)預定了一套97平方米的二手房,總價款為270萬元,但是,就在她籌錢準備付款的時候,傳來國家將開始打擊“陰陽合同”的消息,而這將意味著,她看上的那套房將多付出近20萬元的稅費。
根據張欣的描述,記者為其算了一筆賬。由于張欣所選住房為二手房且房本表明不滿五年,因此契稅、個人所得稅、營業(yè)稅一個都不能少。若按真實交易價格計稅,何麗需繳納營業(yè)稅萬元(270×萬元)、契稅萬元(270×萬元)、個稅萬元(270×1%=萬元),總繳稅額萬元。但地產中介按照成交房屋所在區(qū)域的最低指導價格做了一份“陰”合同,按照該小區(qū)每平方米6000元左右的最低過戶指導價計算,中介實際按照60萬元作為何麗的繳稅基數(shù),最終繳稅額為萬元,兩者相差萬元。
所謂最低過戶指導價僅是中介常用的一種說法,專業(yè)術語叫二手房最低計稅價,是北京市相關部門在2006年7月根據房屋所在地址、房屋種類、房屋年齡等各項系數(shù)綜合制定得出的,按照地理位置北京共劃分了50余個片區(qū),每個片區(qū)的指導價格均不同,地產中介大都以此作為基數(shù)幫助買方避稅。
“之前也有過打擊陰陽合同的條款,但一直就沒執(zhí)行過,每個環(huán)節(jié)都是睜一只眼閉一只眼。不過,這次調控的力度比較大,所以,雖然避稅沒問題,但最低指導價有可能會上調?!辨溂业禺a望京店一位銷售員告訴筆者,預計最低指導價的上調幅度是現(xiàn)在的倍,這就意味著買賣雙方在交易過程中要繳納的稅費也會相應地提高。
“陰陽合同”的后患
“陰陽合同”具體是從哪年開始出現(xiàn)的,筆者無從查起,只是聽一位入行多年的中介人員說,從他2005年進入公司起,就有這種現(xiàn)象,并且由于極具普遍性,因此在中介行業(yè)早已是公開的秘密。
光伏安裝合同篇三
乙方:________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)和政策規(guī)定,甲、乙雙方本著自愿原則,經過充分協(xié)商,在平等互利的基礎上,就乙方租賃甲方廠房屋頂安裝太陽能光伏電站相關事宜達成如下協(xié)議:
一、廠房屋頂基本情況
甲方將其擁有位于的廠房屋頂租賃給乙方用于安裝太陽能電站,廠房屋總面積平方米(廠房屋頂實際面積以丈量為準)。
二、廠房屋頂租期限
1、廠房屋頂租賃期限自20xx年4月12日起,至20xx年4月12日止,租賃期30年。
2、租賃期間,屋頂使用權歸乙方所有。租賃期滿,甲方有權收回所有屋頂,乙方應如期歸還,乙方如需要繼續(xù)承租,應于租賃期滿前三個月提出書面要求,經甲方同意后重新簽訂租賃合同。
三、租金及相關費用支付方式
1、乙方以電費優(yōu)惠作為使用甲方屋頂租金。甲、乙雙方約定,乙方租賃甲方廠房屋頂安裝光伏電站,電站并網發(fā)電后,乙方承諾,對甲方實施電價優(yōu)惠,甲方購買乙方太陽能電站電力每千瓦時電費比電力公司當時的電價優(yōu)惠15%。具體電費支付方式,甲、乙雙方另行協(xié)議約定。
2、租賃期間,乙方使用該廠房屋頂發(fā)生的所有水、電及維護費用由乙方承擔。
四、廠房使用要求及維護責任
1、租賃期間,乙方應合理使用并愛護該廠房及其附屬設施。因乙方使用不當或不合理使用,導致廠房屋頂及其附屬設施損壞或發(fā)生故障的,由乙方負責維修。
2、租賃期間,乙方需裝修或增設附屬設施和設備的,應事先征得甲方的同意,按規(guī)定須向有關部門審批的,則還應由甲方報請有關部門批準后,方可執(zhí)行。
五、廠房轉租和歸還
1、乙方在租賃期間,如將廠房屋頂轉租給第三方,須事先征得甲方的書面同意,擅自中途轉租、轉讓,甲方有權利終止本租賃協(xié)議。
2、租賃期滿后,該廠房屋頂歸還時,應當符合正常使用狀態(tài)。
六、租賃期間其他有關約定
1、租賃期間,甲、乙雙方都應遵守國家的法律法規(guī),不得利用廠房租賃進行非法活動。
2、租賃期間,甲方有權督促并協(xié)助乙方做好消防、安全、衛(wèi)生工作。
3、租賃期間,廠房因不可抗拒的原因和市政動遷造成本合同無法履行,雙方互不承擔責任。
4、租賃期間,乙方可根據自己的經營特點進行裝修,但原則上不得破壞原房結構,裝修費用由乙方自負,租賃期滿后如乙方不再承擔,甲方也不作任何補償。
5、租賃期間,乙方應及時支付房租及其他應支付的一切費用,如拖欠不付滿一個月,甲方有權增收5%滯納金,并有權終止租賃協(xié)議。
6、租賃期滿后,甲方如繼續(xù)出租該房時,乙方享有優(yōu)先權;如期滿后不再出租,乙方應如期搬遷,否則由此造成一切損失和后果,都由乙方承擔。
七、其他條款
1、租賃期間,如甲方提前終止合同而違約,甲方應一次性賠償乙方20萬元。租賃期間,如乙方提前退租而違約,乙方應一次性賠償甲方20萬元。
2、租賃期間,如因產權證問題而影響乙方正常經營而造成的損失,由甲方負一切責任給予賠償。
3、甲方協(xié)助乙方辦理項目的相關材料及手續(xù),其費用由乙方承擔。
4、租賃合同簽訂后,如企業(yè)名稱變更,可由甲乙雙方蓋章簽字確認,原租賃合同條款不變,繼續(xù)執(zhí)行到合同期滿。
合同的變更和解除
1、本合同一經簽訂,即具有法律約束力,任何單位和個人不得隨意變更和解除。
2、在合同履行期間,甲、乙雙方不能因機構變更、人事變動或其他原因而無故終止合同。如因不可抗拒力致使難以履行合同時,本合同可以變更或刪除。
3、本合同期滿,乙方在同等條件下享有優(yōu)先承租權,如果乙方由此需要,甲方應當優(yōu)先與乙方續(xù)簽合同。
八、發(fā)生爭議,甲乙雙方本著互諒互讓原則協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
九、本合同未盡事宜,可由甲乙雙方約定后作為補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各持一份。
甲方:________________乙方:________________
日期:________________日期:________________
光伏安裝合同篇四
案例2008年6月,小戴看中張先生名下的一套一室戶的小房子,雙方在中介公司處簽訂了一份《房地產買賣居間協(xié)議》,約定房屋轉讓價42萬元。這時小戴提議,雙方在簽訂正式買賣合同時,可以把房價做低,這樣大家都可以少繳一點稅。張先生覺得有利可圖也就同意了。于是雙方在簽訂正式的《上海市房地產買賣合同》時約定,“房屋轉讓價款為25萬元”。合同簽訂一個月后,雙方相約去房地產交易中心辦理過戶手續(xù),這時小戴突然提出,應當按照雙方正式合同約定的25萬元履約。張先生大吃一驚,并反駁說這份合同是為了避稅而簽訂的,前一份《房地產買賣居間協(xié)議》約定的42萬元才是雙方真實的意思。
由于協(xié)商不成,雙方對簿公堂。小戴聲稱,起先確實有42萬元的約定,誰知2008年政府宏觀調控后房價下跌了,于是雙方經過協(xié)商后將房價調整為25萬元的新價格?,F(xiàn)在自己已經付清25萬元房款,要求張先生協(xié)助辦理產權過戶手續(xù)。張先生則當庭要求小戴先付清42萬元房款。
法院判決法院審理后認為:1、即使考慮房價下跌因素,在一個月的時間里,房屋價格下調17萬元,有悖常理;2、中介公司的具體經辦人作證,房屋的實際轉讓價就是42萬元,當時為了少繳稅,雙方才在后來的合同中將房價寫低成25萬元;3、中介公司是按照房屋總價款的1%向雙方收取傭金的,雙方實際支付的傭金恰恰就是4200元。
綜合以上考慮,法院認定:42萬元才是真實的交易價格,雙方在《上海市房地產買賣合同》中約定的房屋轉讓價25萬元這一條款具有非法目的,不受法律保護,該條款無效,但該條款無效不影響合同其他條款的效力。因此,判令小戴付清42萬元,房款付清后,張先生協(xié)助小戴辦理產權過戶手續(xù)。
理財提示陰陽合同就是通常指的黑白合同,是當事人為了逃避稅收,簽訂兩份價格不同的房屋買賣合同,以價位低的合同辦理房屋過戶手續(xù),實際卻履行價位高的合同。表面上看,陰陽合同有時確實達到了規(guī)避稅收、降低房屋買賣成本的作用,但事實上,陰陽合同滋生了大量紛爭。畢竟雙方簽訂了兩份具有不同價格的合同,一旦有方起了“歹心”,這陰陽合同往往就成了麻煩的根源。
除了以上案例提到的情況外。最常見的就是:由于房屋買賣過程中,房價出人意料地有了大幅的上漲或下跌,因此一方想違約不履行合同,往往在法院聲稱自己簽訂陰陽合同時不知道違法,現(xiàn)在知道了,所以要求法院判決買賣合同無效,雙方無需再履行合同。
通常,法院不會判令整個合同無效,只判令用于避稅的條款無效,雙方仍按照實際成交價履約。然而像本案中的張先生,官司雖然最終贏了下來,但誰愿意在房屋買賣中生出如此枝節(jié)、耗費如此精力呢?另外對買家來說,做低房價只能讓賣家少繳個人所得稅,然而今后當自己賣出房子時,卻反而要多繳個人所得稅,其實反而對自己不利。
總之還是那么一句老古話:貪小必失大,別人主動給予的小便宜的背后往往暗藏著大陷阱。
光伏安裝合同篇五
甲乙雙方根據《xxx合同法》,經雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
1、乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔違約金。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的____%(即人民幣____萬元,大寫:_________________萬元)。
2、居間報酬結算方式:_________________
居間報酬總金額為人民幣____萬元,在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后,建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的____%)到賬后,次日將報酬總額中的萬(大寫:_________________元整)以現(xiàn)金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內,甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款,甲方可以轉帳或現(xiàn)金的方式支付。
3、甲方可以轉帳或現(xiàn)金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶,也可直接支付現(xiàn)金予乙方指定代理人。
1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業(yè)或在南寧當?shù)爻闪⒌淖庸炯耙磺修D投資公司的名義與業(yè)主方簽訂承包施工合同,居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
1、本合同簽字生效后,如果至____年____月____日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如居間成功,本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
如發(fā)生合同爭議,協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同含正本一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫,具真實性及法律效力。
合同簽訂地:_________________
乙方指定賬戶戶名:_________________
乙方指定賬戶賬號及開戶行:_________________
光伏安裝合同篇六
發(fā)包人(以下簡稱甲方):
承包人(以下簡稱乙方):
依據《^v^合同法
》、《中華
人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公
平和
誠實信用的原則,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 承包范圍:對應效果圖的供貨清單范圍內所有燈具供貨、安裝。
4、 承包方式:包工包料。
5、 合同工期:
供貨日期:合同簽訂之日(預付款到賬)起25天內運送到田方指定工地,即 年 月 日前所有燈具運抵施工現(xiàn)場,裝并交驗完畢。
6、 產品質量:優(yōu)質
7、 合同價款:
優(yōu)惠后總價: 元
以上價款為固定總價,包含所有燈具材料、生產、運輸、安裝、取費、稅金、驗收備案及未完成工程所發(fā)生的一切費用。
1、 向已方提供貨物存放地的約定:甲方提供現(xiàn)場貨物存放地,乙方自行擺放、保管。
2、 負責根據效果圖、圖紙、規(guī)范及合民規(guī)定的相關標準對產品進行驗收。有權利隨時對產品質量進行抽查,對不符合合同規(guī)定質量的產品要求限期調換。
3、 做好合同執(zhí)生過程中的相關協(xié)調工作。
4、 指派 作為甲方駐工地代表,負責對產品質量、進度等進行全面管理,并負責辦理設訐變更、洽商、現(xiàn)場簽證、工程結算等的內部審批手續(xù)。
5、 甲方需協(xié)調相關單位,為乙方提供工作便利。
乙方未能履行下述各項義務,造成甲方損失的,乙方賠償甲方相關損失。
1、 未經甲方同意,不得將本工程轉給第三人。
3、 指汽船派 (電話) 為乙方駐工地項目負責人,負責合同履行,按雙方認可的施工組織設計(施工方案)和甲方發(fā)出的指令組織指導施工,確保保質、保量、按期完成施工任務,解決由方負責的務項事宜。
4、 遵守政府有關主管部門對施場地交通、施工噪音以及環(huán)境保護和安全生產等的管理規(guī)定,按規(guī)定辦理有關手續(xù)并承擔相應費用,同時以書面形式通知甲方。
5、 保證施工場地清潔符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關規(guī)定,承但因自身原因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款。
6、 遵守工程建設安全生產有關規(guī)定和甲方的《建設工程安全文明管理辦法》,嚴格按安全標準組織進場。負責對施工場地工作人員進行安全教育,隨時接愛甲方或政府行政主管部門的安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔。
7、 認真按照標準、規(guī)范和設計圖紙要求以及甲方發(fā)出的指令供貨,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。
8、 服從甲方工地的觀管理。負責乙方施工人員的防盜、防意外事意外事幫等安全事項。
9、 乙方在交貨時通知甲方驗收,甲方應在三日內完成驗收,逾期視為合格,乙方負責安裝驗收前的成品保護工作,出現(xiàn)破壞應及時更換修補,承擔相關費用。
10、 已方負責上報本工程相關竣工資料。
11、 效果圖經相關部門已認可,乙方應甲方提供的效果圖,聯(lián)系設計單位完善施工圖設訐,因乙方未能按甲方確信的效果圖及施工圖生產導致不能通過驗收,則乙方承擔給甲方造成一切損失。
1、 因以下情況嚴得影響工程施工,造成工期延誤的,經甲方確認后工期可相應順延:
(1) 設計變更和工和量增加;
(2)不可抗力。
2、 因乙方責任,不能按期交貨、中途無故售貨停產或產品質量不合格返工等影響工期的,工期不順延。
1、 本工程以甲方相關質量驗 收規(guī)定和國家、行業(yè)現(xiàn)行驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
2、 發(fā)生重大傷亡及其他安生事故,乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方,同時政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發(fā)生的費用。
3、 由于乙方原因造成質量事故,乙方必須賠償給甲方造成的損失,并在甲方指定的期限內返工直至達到合同約定的質量標準,返工費由乙方承擔,并且工期不予順延。
4、 非乙方原因造 成的質量問題,由乙方負責維修或更換,支付給乙方的維修或更換費用由甲乙雙方協(xié)商確定。
5、 工程總體質量保修期為工程驗收合格后一年。質保期內,除人力不可抗拒原因乙方免費負責維修或更換,質保期外,乙方也需要進行維修,費用甲乙雙方商定。
1、 雙方商定本合同價款采用固定總價方式。
2、 因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予計量。
3、 工程支付方式:合同簽訂后付合同部價款20%做為預付款;貨物全部到場,甲方驗收合格后,甲方向乙方支付合同總價款的50%作為質保金,質保期后無質量問題一周內付清(無利息)。
4、 付款時,乙方需要開具符合甲方要求的發(fā)票。
1、 乙方付責施工中所有的材料供應,費用乙方承擔。
2、 乙方采購的材料與合同約定或雙方確認的產品不符時,乙方應按甲方要求的時間運出施工場地,重新提供符合要求的產品,承擔由此以生的費用,由此延誤的工期不予順延。
3、 乙方采購的材料在使用前,乙方應甲方的要求進行檢驗或試驗,不合格的不得使用,檢驗或試驗費由乙方承擔。
4、 甲方發(fā)現(xiàn)乙方采購并使用不符合要求的材料設備時,有權求乙方負責修復、拆除或重新采購,由乙方承擔發(fā)生的費用,由此延誤的工期不予順延。
1、 乙方必須按照合同中確定的交貨日期交貨,否則,每延誤一天,甲方有權在付款時扣除合同總價款的千分之一;延誤達十天(含十天)以上的,甲方有權單方解除合同,解除合同的通知到達乙方時合同解除。乙方必須妥善做好施工場地的保護和移交工作,按甲方要求將自有設務和人員撤出施工場地。同時在接到合同的通知后十五日內返還田方已支會款項銀行同期貸款利息,承擔因合同銀除給發(fā)包人造成的一切損失,并一次性向發(fā)包人支付合同總價款10%的違約金。
2、 產品未達到合同約定的質量本、示準,乙方承擔由此給甲方造成的一切損失,并在甲方指定期限骨返工直至工程達到合同規(guī)定的杯準,返工所發(fā)的費用由乙方承擔,并且工期不予順延。
3、 乙方應妥善保護施工現(xiàn)場 的設施,如造成損失照價賠償。
4、 k如乙方違約,由此給甲方造成的所有損失,山乙方賠付,并一次性支付給甲方總價款的10%做為違約金。
1、 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方采取協(xié)商解決或請有產關部門進行調解。
2、 協(xié)商或調解不成的,依法向工程所在地人民法院起訴。
1、 本合同工式陸份,甲方肆份,乙方貳份,具有同等交力。
2、 本合同雙方簽字蓋章之日起生效。
3、 合同的實質性變更(包括工程承包范圍、合同工期、合同價款及支付方式、合同價款調整范圍和方式、材料設務供應、質量及驗收、違約責任和解決爭議方法等的變更)必須以書面形式,并經雙方共同簽字、蓋章確認后才有效變更。
4、 本合同附件及相關說明,均為本合同的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):乙方(公章):
簽訂日期: 年月 日
簽訂地點:
光伏安裝合同篇七
合同編號:_________________
乙方:_________________
簽訂地點:_________________
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲方與乙方就建設工程施工事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。
1.建設工程施工對象及內容:_________________
工程名稱:_________________
工程地點:_________________分包范圍:_________________放線、挖槽、下地樁、填埋、支架安裝、相變、逆變基礎、低壓接線的施工。
2.工程計價方式:_________________
本合同價款采用固定綜合單價方式確定。
固定綜合單價:_________________
暫定總價:_________________小寫:_________________(元)
大寫:_________________(元)
施工范圍:_________________放線、挖槽、下地樁、填埋、支架安裝、電板安裝、相變、逆變基礎、低壓接線等工程。
工程結算價:_________________工程結算價=甲方確認(甲方施工技術員、項目經理、預算員三方共同確認)
的工程量x工程量清單中的單價+(-)設計變更部分費用。
價格調整
除下列情況之一者可作調整外,不會因施工過程中人工、材料價格或其他不可預見的變動做任何調整。
甲方確認的設計變更、修改和施工現(xiàn)場簽證。
甲方代表簽證的工程量的增減。
乙方同意現(xiàn)場簽證按甲方的簽證制度執(zhí)行,否則甲方不予認可。
上述情況發(fā)生后,由乙方編制調整預(結)算書送甲方和監(jiān)理工程師審核,甲方有權委托造價咨詢機構進行審計,確定合同價款的增減。
除款規(guī)定情況外,甲方不再支付任何費用,由于乙方自行核算導致的漏項由乙方自行承擔。
工期要求:_________________
1.開工時間:_________________根據甲方書面通知為準
2.竣工時間:_________________年月日
3.質量標準:_________________
工程質量應滿足以下要求:_________________
本工程驗收按“火電施工質量檢驗及評定標準-安裝篇”、甲方施工圖紙、甲方施工組織設計為依據。如在合同執(zhí)行過程中,規(guī)范、標準和規(guī)定做了重大修改或頒布新的標準、規(guī)范和規(guī)定,則應執(zhí)行新的規(guī)定。
本合同工程質量目標:_________________合格,達到甲方要求。
工程質量應當達到合格工程,并應符合本合同或技術協(xié)議書約定的質量標準,質量標準的評定以本合同約定(優(yōu)先適用)、國家或行業(yè)的質量檢驗評定標準為依據。因乙方原因致使工程質量達不到約定的質量標準,乙方應無償返工,直致達到規(guī)定合格要求,返工的費用和延誤的工期由乙方負責,給甲方造成損失的,乙方還應承擔賠償責任。
乙方應按甲方要求及時提供各種完整原始資料及經過監(jiān)理、建設單位確認的工程質檢、驗收資料。
4.合同文件及解釋順序:_________________
組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:_________________
(1)本合同;
(2)本合同附件;
5.總(分)包合同:_________________無
6.圖紙:_________________
甲方免費向乙方提供工程有關施工藍圖1套,乙方需要更多資料文件時,則費用自理。除了嚴格用于本合同的,乙方不能在未得到甲方書面批準的情況下讓第三方使用或向第三方轉讓。
乙方在施工過程中負責提供的技術資料如下:_________________
乙方應負責在工程施工前按甲方要求編寫分項、分部工程與部分單位工程的施工技術措施和作業(yè)指導書,報甲方相關部門審批同意后方可實施;但審批并不能減輕或排除乙方應承擔的責任。
施工過程中按甲方要求填制施工記錄與質量檢驗記錄;
乙方隨工程進度同步完成分部、分項檢驗批、隱蔽、質評等竣工驗收資料。資料員須常駐現(xiàn)場,如資料有延誤,則按規(guī)定接受甲方項目部處罰。工程竣工后按甲方要求整理報送相關竣工資料。
7.甲方義務:_________________
按本合同約定,向乙方支付勞務報酬;
負責與業(yè)主方、監(jiān)理、設計及有關部門聯(lián)系,協(xié)調現(xiàn)場工作關系。
提供完成本合同協(xié)議書上約定的材料。
指定現(xiàn)場代表,協(xié)調處理相關現(xiàn)場事務。
編制本工程的整體進度計劃,并且對乙方每月的施工計劃提出明確要求;
提供測量控制基準點。
甲方委托項目經理為現(xiàn)場代表,履行甲方的責任。
在開工之日起,甲方應按時供應所需的材料,不得因材料不到位所造成的誤工和停工,如有因材料引起的停工天以上,應有甲方承擔所造成乙方的損失,例如機械費用、民工工資。
8.乙方義務:_________________
未經甲方書面授權或允許,不得擅自與業(yè)主方及有關部門建立工作聯(lián)系;
自覺遵守法律法規(guī)及有關規(guī)章制度;
便利。
9.安全施工與檢查:_________________
乙方應定期召開安全例會(每周),并形成會議記錄,存入工程施工檔案;
不發(fā)生重傷及人身事故,輕傷事故在0人次以下。
不發(fā)生機械、設備、火災事故和同等及以上責任交通事故以及環(huán)境影響事件。
光伏安裝合同篇八
甲方: 合同編號:
乙方: 簽訂地點:
依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲方與乙方就建設工程施工事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。
1.乙方資質情況: 資質證書號碼: 發(fā)證機關: 資質專業(yè)及等級:
2.建設工程施工對象及內容:
工程地點:新疆焉耆縣
分包范圍:高壓側電氣安裝:35kv開關柜至送出線路的光伏發(fā)電系統(tǒng)、站用電系統(tǒng)、光纜敷設、直流及ups、測控、保護、監(jiān)控及通訊系統(tǒng)、電纜及輔助設施的安裝。
低壓側電氣安裝 組件至陣列升壓變的光伏發(fā)電系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、電纜及輔助設施、全廠接地系統(tǒng)的安裝。 分包內容包括但不限于:
1、光伏發(fā)電系統(tǒng):35kv開關柜安裝、無功補償裝置安裝、接地及消弧裝置安裝、送出電纜安裝、電纜安裝、光纜安裝。
2、廠用電系統(tǒng):低壓配電箱安裝,電纜敷設。
3、 直流及ups充電饋電裝置安裝、蓄電池安裝、電纜安裝。
4、監(jiān)控保護及通信系統(tǒng):監(jiān)控 保護裝置安裝、遠動裝置安裝、通信裝置安裝、測量計量裝置安裝、電纜安裝。
5、接地 系統(tǒng):電纜溝接地。(實際以甲方施工通知單為準)
2、低壓側組件匯線開始至陣列升壓變之間所有安裝工作:光伏發(fā)電系統(tǒng):組件匯線,匯 流箱安裝,直流柜安裝,逆變器安裝,電纜敷設。通訊系統(tǒng):通訊柜安裝,匯流箱通訊 線纜敷設。電纜輔助設施:電纜防火、電纜保護管敷設。(實際以甲方施工通知單為準)
光伏安裝合同篇九
甲方:
乙方:
為了明確雙方權利義務,根據《民法典》的有關規(guī)定,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,供嚴格履行。
一、甲方推薦介紹乙方在____________有限公司現(xiàn)有土地上從事相關土建工程,并向乙方提供相關服務,乙方向甲方支付一定服務費。
二、經甲方同意后由乙方與____________有限公司直接簽訂承包合同的,甲方不承擔該工程的質量責任、工期責任、安全事故責任、稅費、工資、材料等款項的付款義務。
三、乙方在____________有限公司現(xiàn)有土地上從事相關土建工程按工程決算金額1%支付服務費給甲方。
四、乙方確保在____________有限公司現(xiàn)有土地上從事相關土建工程的物資供應除鋼材外全部由甲方負責供應,價格隨行就市,具體要求以供應合同為準,乙方未按具體合同約定結清物資供應款時不得向第三方采購。
五、甲方負責協(xié)調乙方與項目地有關建設主管部門的關系,按發(fā)包方要求組織工程項目驗收備案。
六、甲方按乙方工程進度收取服務費,甲方可憑乙方的付款通知和收據在甲方領取,乙方在本合同上簽名蓋章視為授權______有限公司可以從工程進度款中代扣。
七、乙方在工程承包中有關法律責任牽涉到甲方或連帶到甲方或甲方墊付的,甲方有權向乙方索賠,乙方保證及時向甲方給付到位,如延期付款,甲方按延期付款金額日萬分之七向乙方賠付資金占用損失和實現(xiàn)債權的差旅費、律師費、訴訟費等。
八、本合同中乙方的義務,乙方請(公民身份號碼)提供連帶保證擔保。
九、本合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可向甲方所在地人民法院起訴解決。
十、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清全部款項后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
光伏安裝合同篇十
承包方(以下稱乙方):__________________________
根據《_建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
合同工期總日歷天數(shù)_______天
本合同實行固定單價按實結算,經雙方約定,光伏板安裝工程按每組______________元/組(一組24塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后,甲方確認工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認,所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對,達到標準的按單價_________安裝組數(shù)進行費用結算。
4、費用支付,施工結束后,甲方10日內支付相關工程費用。
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現(xiàn)場發(fā)生破損,乙方需無條件進行維修。
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔。
1、如8月20日前安裝達到1mw光伏板安裝,則按1mw=50000元標準進行結算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
因本合同產生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。
光伏安裝合同篇十一
??出租人(甲方):
??承租人(乙方):
??根據國家、省、市有關法律、法規(guī)及有關規(guī)定,甲乙雙方本著平等、自愿的原則,經協(xié)商一致訂立本合同,并共同遵守。
??第二條甲方同意將坐落在(巷、里)號座房號的房地產出租給乙方作商業(yè)用途使用,建筑面積平方米。
??第三條甲乙雙方協(xié)定的租賃期限、租金情況如下:
??租賃期限
??月租金額(幣種:人民幣)元
??小寫
??大寫
??注:期限超過xx年的,超過部分無效。
??租金按月結算,由乙方在每月的第日前按轉入個人銀行帳號付款方式繳付租金給甲方。
??第四條乙方向甲方交納(人民幣幣)元保證金(可以收取不超過個月月租金數(shù)額),甲方應在租賃期滿或解除合同之日將保證金退回乙方。
??第五條雙方的主要職責:
??1.甲乙雙方應當履行《民法通則》、《^v^民法典等有關法律法規(guī)的規(guī)定和義務。
??2.甲乙雙方應當協(xié)助、配合有關部門做好房屋租賃、房屋安全、消防安全、治安、計劃生育及生產銷售假冒偽劣商品的查處工作。
??第六條甲方的權利和義務:
??1.依照合同約定將房屋及設備交付乙方使用。未按約定提供房屋的,每逾期一日,須按月租金額的向乙方支付違約金。
??2.甲方應負的修繕責任:房屋結構性問題。
??3.租賃期間轉讓該房屋時,須提前個月(不少于3個月)書面通知乙方;抵押該房屋須提前日書面通知乙方。
??4.發(fā)現(xiàn)乙方擅自改變房屋結構、用途致使租賃物受到損失的,或者乙方拖欠租金個月以上的,甲方可解除合同,收回房屋,并要求賠償損失。
??第七條乙方的權利和義務:
??1.依時交納租金。逾期交付租金的,每逾期一日,乙方須按當月租金額的向甲方支付違約金。
??2.乙方應負的修繕責任:房屋非結構性問題。
??3.租賃期屆滿,應將原承租房屋交回甲方;如需繼續(xù)承租房屋,應提前日與甲方協(xié)商,雙方另行簽訂合同。
??第八條其他約定乙方的物業(yè)管理費、水費、電費等其他費用需另行繳交。乙方的物業(yè)管理費從年月日開始向物業(yè)管理處繳納。若甲方提前解除租賃合同,甲方需賠償乙方壹個月租金;若乙方提前解除租賃合同,乙方需賠償甲方壹個月租金。
??第九條甲乙任何一方未能履行本合同條款或者違反有關法律、法規(guī),經催告后在合理期限內仍未履行的,造成的損失由責任方承擔。
??第十條在租賃期內,如遇不可抗力,致使合同無法履行時,甲乙雙方應按有關法律規(guī)定及時協(xié)商處理。
??第十一條本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,送一份給街(鎮(zhèn))出租屋管理服務中心備案。
??第十二條本合同在履行中如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,依法向人民法院起訴。
??第十三條本合同自雙方簽字之日起生效。
??甲方(簽章)乙方(簽章)
??甲方:乙方:
??身份證號碼:身份證號碼:
??委托代理人:委托代理人:
??證件號碼:證件號碼:
??地址:地址: