在不斷進步的社會中，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同可以明確雙方當事人的權(quán)利和義務。為大家提供《2021年安裝承包合同范本》，歡迎閱讀。
1.2021年安裝承包合同范本
甲方：×××(寫明名稱、法定代表人和住所)(發(fā)包方)
乙方：×××(同上)(承包方)
甲乙雙方按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則，結(jié)合工程的實際情況，達成如下協(xié)議。
(1)作為承包方為講，首先要了解工程基本情況，包括發(fā)包方提供的圖紙情況、工程量、工程的難易程度、工期要求、需要達到的施工力量等。如果承包方的施工力量與工程不適應，則應當講明，否則，應當承擔相應的責任。
(2)作為發(fā)包方，應當審查承包方的資質(zhì)等級，是否有力量承包此項工程。對于是否允許承包方轉(zhuǎn)包，應當事先在合同中講明。
(3)發(fā)包方應當加強對工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，在合同中應當明確監(jiān)督的方式、時間、工程內(nèi)容;對需要進行中間驗收的部分要作出適當?shù)陌才拧?BR> 根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，本著自愿、平等、協(xié)商一致的原則，結(jié)合工程的實際情況，為確保各方利益，經(jīng)協(xié)商一致達成如下協(xié)議：
一、工程內(nèi)容
二、工程地點
三、工程期限
1、本合同總工期為年月日開工，至年月日結(jié)束。
2、如遇下列情況，工期作相應順延。
(1)施工現(xiàn)場不符合安全施工;
(2)設計范圍內(nèi)重大設計變更;
(3)人力不可抗拒的自然災害(如臺風、地震及戰(zhàn)爭)而影響工程進度;
(4)甲方不能按合同規(guī)定支付工程款。
乙方在以上情況發(fā)生的十天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟支出向甲方提出報告。甲方代表在收到報告后，在十天內(nèi)予以確認和答復，逾期不予答復，乙方可視為要求已被確認。
四、工程價款
工程總價：人民幣元整(￥元)。
五、付款方式
1、合同生效后，甲方在一周內(nèi)向乙方支付工程總價50%作為預付款，即人民幣元整(￥元);
2、工程施工結(jié)束后，甲方在一周內(nèi)向乙方支付工程總價40%的款項，即人民幣元整(￥元);
3、工程驗收結(jié)束后，甲方在一周內(nèi)向乙方付清全部余款，即人民幣元整(￥元)。
六、工程驗收
1、當該工程完工后，由乙方向甲方提出書面竣工驗收申請。甲方應在7天內(nèi)安排驗收工作，并告知乙方參加驗收。乙方自提出申請驗收報告7天后，因甲方原因未安排驗收的，則視為該工程符合設計和施工方案要求，運行正常，通過驗收。
2、工程未經(jīng)驗收，甲方若需啟用，須與乙方協(xié)商，經(jīng)同意方可使用。若未經(jīng)乙方同意啟用，將視為通過驗收。
3、整個工程驗收合格，則通過竣工驗收的當天即為竣工日期。
2.2021年安裝承包合同范本
根據(jù)《中華人民共和國合同法》，委托、承攬雙方按平等互利原則，協(xié)商一致簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條工程范圍
1、甲方委托乙方安裝延安寶岳工貿(mào)有限公司共計電梯數(shù)量為(大寫)臺。
2、土建尺寸及要求：由委托方提供經(jīng)安裝項目工程確認的《電扶梯土建布置圖》。
第二條安裝費總金額
注：此費用包括電梯起吊、腳手架部分改造及電梯井道照明安裝。(包括井道預留孔洞墻面敲打)
第三條結(jié)算方式及付款期限
1(10000.00元)
2、委托方在承攬方安裝調(diào)試完畢，驗收申報前支付承攬方貳萬元整。(20000.00元)
3、電梯經(jīng)技監(jiān)局檢驗合格，電梯交付使用后，委托方支付承攬方壹萬元整。(10000.00元)
4、電梯安裝完畢驗收合格，一年免保期到期后，委托方支付承攬方壹萬元整(10000.00)
第四條質(zhì)量保證
1、承攬方安裝的電梯按國家GB7588-20xx標準(當速度≤2m/s時，同時符合GB10060標準)、GB16899標準驗收。
2、承攬方自產(chǎn)品安裝驗收交付(書面移交)之日起12個月內(nèi)，對產(chǎn)品安裝質(zhì)量提供保證。
第五條委托方責任
1.向承攬方提供經(jīng)項目單位確認的《電梯井道土建布置圖》。
2.提供符合國家標準的全套設備產(chǎn)品，提供產(chǎn)品相關的全套資料。
3.委托方負責將合同所訂的全套產(chǎn)品運抵用戶工地。
第六條承攬方的責任
1.嚴格按照國家和制造廠有關標準、規(guī)范進行開工申報、安裝、檢驗工作。對所安裝的電梯井道尺寸進行核對。負責電梯接貨、搬運、保管工作。
2.承攬方負責電梯安裝后一年免費保養(yǎng)、年審工作。一年后由承攬方和用戶簽訂有償保養(yǎng)合同。
3.承攬方安裝人員必須嚴格按照安全操作程序及規(guī)范施工，杜絕人身傷亡事故。
4.負責接受甲方委托，指派持證人員按甲方規(guī)定的要求，國家標準和當?shù)厥杏嘘P安裝該10臺電梯，對安裝過程的安裝質(zhì)量和安全負責(現(xiàn)在發(fā)生安全事故，責任由乙方負責)。
第七條安裝竣工檢測
1.安裝結(jié)束自檢合格后，承攬方向當?shù)胤ǘ娞輽z驗部門辦理驗收申報手續(xù)，驗收合格或整改合格后辦理電梯使用移交手續(xù)。
2.存在下列任何情形之一，不辦理電梯移交手續(xù)，委托方不得自行接管使用，擅自接管使用由此產(chǎn)生的一切安全和質(zhì)量責任均由委托方承擔，給承攬方或他方造成損失的應同時承擔賠償責任。
安裝產(chǎn)品未經(jīng)當?shù)卣鞴懿块T驗收?！跷崔k理經(jīng)承攬方確認的書面移交手續(xù)。
第八條違約責任
1.委托方擅自中止合同，無權(quán)請求返還定金。
2.安裝期間，因委托方原因造成誤工，則工期按照實際延誤時間順延。
3.委托方逾期付款，應承擔安裝總價每天萬分之三的違約金。
4.其他違約責任按《合同法》以及其他相關法律承擔各自責任。
第九條其他事項
1.電梯驗收合格后，書面移交委托方前，如委托方提出使用要求，則委托方應與承攬方簽訂電梯借用協(xié)議。
2、在合同履行期間，由于不可抗力的原因造成無法按委托、承攬雙方合同條款履行時，在取得合法證明后，可免于承擔違約責任，但無法履約方應采取積極措施，減少雙方損失。
3.委托方、承攬方在合同履行期內(nèi)如遇合同爭議時，可以通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方任何一方可以向人民法院提起訴訟。
4.本合同一式貳份，甲方持壹份、乙方持壹份。
5.合同自雙方簽字蓋章之日起生效。委托、承攬雙方對合同條款如果進行修改，必須雙方簽字蓋章后方能生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日